第一篇：執法案例分析答案

案例分析

案例

一、李某買了一輛長安面包車，在未取得道路運輸經營許可的情況下，借給了王某，王某從市里回來順便捎帶四名旅客，講好車費到家再給錢。在途中被執法人員趙某發現，執法人員趙某說王某非法營運，要王某繳納五千元罰款，王某辯解說我是順便捎了幾名旅客回來，不是營運，執法人員趙某說，我說你營運就營運，不繳納罰款就扣車，王某央求執法人員趙某少罰一點吧，我兜里就1000元。執法人員趙某說，就交一千吧，你可以跑一個月，下個月就不可以跑了。說完拿錢就走了。

本案中，誰是處罰主體，執法人員趙某對王某施行的行政處罰存在哪些違法情形，應當怎樣實施行政處罰？請一一指出并說明理由。答案：

1、王某是處罰主體。

2、執法人員趙某沒有表明身份，出示證件。

3、趙某一人執法檢查是錯誤的，因為《行政處罰法》明確規定，行政機關在調查或者進行檢查時，執法人員不得少于兩人。

4、程序違法。對王某的違法行應按一般程序進行處罰，應當對當事人和乘客調查取證，分別制作詢問筆錄，現場筆錄，下達違法行為通知書，聽取當事人陳述申辯，經集體討論決定，才能下達處罰決定書。

5、按照《道路運輸管理條例》第六十三條，最下限處罰額度是三萬元，不應張口就要罰五千元，最后又講到罰一千元。隨意降低罰款額度，不按規定進行處罰。

6、收錢不給票據，屬于貪污公款，亂罰款行為。

7、存在以罰代管，交一千元可以營運一個月，只罰款不注重管理的行為。

案例

二、在某市區路口，一輛滿載江沙的自卸車塵土飛揚的迎面駛來，執法人員王某隨后示意該車停車接受檢查。該車駕駛員李某停車后問王某：“你是干什么的？為什么攔我的車？”王某回答：“我是運管的，你拉這么多江沙，已經超載了，請出示你的駕駛證，接受處罰500元，繳納完罰款后才能還你證。”駕駛員李某聽后連忙申辯說：“我是自家建房使用，第一次拉多了，自己又不懂法，不應該處罰我。”執法人員王某不同意，后駕駛員李某又幾次提出減輕處理。見到李某的糾纏，執法人員王某發怒道：“你進行超載運輸，又不承認錯誤，態度不好，現在罰你800元，再糾纏，還得加重處理。”駕駛員李某見情況后，害怕兩次加重處罰，交了800元罰款，拿了王某開的縣財政局統一制發的財政收據開車離去。

根據以上案情，請找出執法人員王某工作中的不當之處，并給予說明。答案：

1、王某一人執法檢查是錯誤的，因為《行政處罰法》明確規定，行政機關在調查或者進行檢查時，執法人員不得少于兩人。

2、王某在檢查車輛時，未表明身份，出示執法證件。

3、王某對該江沙車的違法事實認定是錯誤的，應當檢查該車輛是否有《道路運輸證》和 沒有采取必要措施防止貨物脫落、揚撒的違法事實。

4、應當讓駕駛員出示《道路運輸證》和從業資格證，不應當要求駕駛員出示駕駛證，并暫扣。扣押駕駛員李某的駕駛證是錯誤的，因為機動車駕駛證只能有公安機關交警部門暫扣。

5、對駕駛員李某當場一個做出的500元處罰的決定直至后來加罰到800元是不對的，缺乏應有的執法程序及文書。

6、對駕駛員李某的申辯，由原來的500元加重至800元罰款是不正確的。因為《行政處罰法》規定，當事人有權進行陳述和申辯，行政機關不得以當事人的申辯而加重處罰。

7、王某當場收取800元罰款是錯誤的。因為《行政處罰法》規定，無特殊原則，作出行政處罰決定的行政機關及其執法人員不得自行收繳罰款。當事人應在15日內到指定銀行繳納罰款。如符合當場收繳條件，應出具省、自治區、直轄市財政部門統一制發的罰款收據。

8、首先應當調查取證，詢問當事人確定當事人，才能確定適用簡易程序還是一般程序。

9、程序違法。沒有按照法定程序和額度進行處罰。按照《道路運輸管理條例》第六十九條第五項進行處罰應當是一千至三千元罰款。

10、實施檢查的案由不對，一是應當檢查該車有無《道路運輸證》，二是應當檢查該車按規定對車輛采取必要措施防止貨物脫落、揚撒。

案例

三、某縣交通局依照法律、法規規定委托其所屬某執法機構實施行政處罰。問：

1、執法機構應以誰的名義實施處罰？

2、相對人對處罰決定不服，應向哪一級行政機關申請行政復議？

3、誰是委托機關和被委托機關？

4、如對行政處罰不服，向哪一級法院提起訴訟？

答案：

1、以委托的某縣交通局名義實施行政處罰。

根據《行政處罰法》第十八條規定“行政機關依照法律、法規或者規章的規定，可以在其法定權限內委托符合本法第十九條規定條件的組織實施行政處罰。??受委托組織在委托范圍內，以委托行政機關名義實施行政處罰”。

2、本案中行政處罰主體是某縣交通局，因此根據《行政復議法》第十二條規定，應向該交通局的本級政府法制部門或上級交通主管部門申請行政復議。

3、某縣交通局是委托機關，執法機構是被委托機關。

4、向交通局所在地的基層人民法院提起訴訟。《行政訴訟法》第十七條規定“行政案件由最初作出具體行政行為的行政機關所在地人民法院管轄?！北景钢幸越煌ň置x做出行政處罰決定，交通局是處罰主體。

第二篇：行政執法案例分析

行政執法考試案例分析

一、某市環保局應當地居民的舉報對排放煙塵超過國家規定指標的某化工廠作出了罰款4萬元的行政處罰，并責令其限期改正?；S對環保局的行政處罰決定不服，于2008年3月向法院提起行政訴訟。訴訟期間，原告找到被告要求協商解決，被告同意，遂變更了原行政處罰決定，對原告只加收兩倍的排污費。原告向人民法院申請撤訴。

1．本案中的被告在二審期間改變原具體行政行為，下列說法正確的有：(c)A．被告在訴訟期間改變處罰決定屬于違法行使職權 B．只允許被告在一審期間改變原行政處罰決定 C．被告可以在第二審期間改變原行政處罰決定

2．被告改變原具體行政行為，原告申請撤訴，是否須經人民法院準許?(b)A．無須經人民法院準許B．須經人民法院準許

3．如果當地的居民對環保局改變后的行為不服提起訴訟，法院應否受理?(a)A．應該受理 B．不應該受理

4．如果原告申請撤訴，人民法院不予準許，原告經兩次合法傳喚無正當理由拒不到庭，法院應如何處理?(b)A．按撤訴處理B．缺席判決

5．如果原告不申請撤訴，要求繼續審理原具體行政行為，人民法院應作何種處理?(a)A．繼續審理原具體行政行為，視情況作出確認判決或駁回原告訴訟請求判決

B．駁回原告的訴訟請求，審理改變后的具體行政行為

二、李某于2005年10月17日被所在縣的地稅局罰款600元，王某是李某的好朋友，他認為地稅局的罰款過重，于同年11月24日以自己的名義，向該縣政府郵寄了行政復議書。由于郵局的原則，該縣政府2006年1月24日才收到行政復議申請書，該縣政府于2006年2月4日以超過復議申請期限為由不予受理決定，并電話通知了王某。請根據《行政復議法》的規定回答：

1、王某能否作為申請人申請行政復議？（）A不能 B可以 C由復議機關決定 D由李某決定

2、申請人的申請行政復議的期限是多少？ A10 B15 C20 D60

3、縣政府對王某的行政復議申請應該做出什么樣的處理。A不予受理 B受理 C直接退回 D轉交人民法院受理

4、縣政府應該在多少日之內做出受理與否的決定。A3日 B5 C10 D15

5、政府應該用什么樣的方式通知王某不予受理的決定 A應該電話告知 B口頭告知 C書面告知 D電視公告

三、2004年7月某日，王某等人按照《旅行社管理條例》的規定，向某縣莊旅游局提出了申辦一家旅行社的申請，并提交了注冊資金證明、營業場所證明、旅行社經理任職資格證明等法定的申請材料，并繳納了10萬元的旅行社質量保證金。該縣旅游局按照該縣《旅游局關于加強旅行社管理的通知》關于必須出具沒有被追究刑事責任證明的規定，認定王某的申請不符合條件，做出了不予批準王某等人成立國內旅行社的決定。

1、旅游局作出的不予批準決定的理由合法嗎？為什么？

不合法。理由：許可法第四條規定，設定和實施行政許可，應當依照法定的權限、范圍、條件和程序。對于成立旅行社的條件，《旅行社管理條例》已經做了規定，因此實施該許可只能根據《旅行社管理條例》規定的條件進行。旅游局制定的規范性文件無權設定行政許可，也無權增設行政許可條件。

2、上題選擇的法律依據

A根據行政許可法相關規定，旅游局相關規定是夫權設定行政許可 B根據行政許可法相關規定，旅游局相關規定是有權設定行政許可 C不能確定

D以上選項均正確

3、除可以當場作出行政許可決定的外，行政機關應當自受理行政許可申請之日起（）內作出行政許可決定。

A15 B20 C25 D不能確定

4、規定時間內無法作出決定的，經本行政機關負責人批準，可以延長（），并應當將延長期限的理由告知申請人，但是，法律、法規另有規定的，依照其規定。

A5 B10 C15 D不能確定

5、行政許可采取統一輸或者聯合辦理，集中辦理的，辦理的時間不得超過（）

A30 B40 C45 D不能確定

四、某日夜，年近四十未婚的李某，酒后到本村村民王某（女）家（王某一人在家），王某不認識李某，見李某要進屋，便呼救并警告其離開，李不聽勸阻，強行進屋，王某往屋外推李某，李某從王某家房屋臺階上滾下倒地不起，王某見 狀，急將丈夫找回，并報村治保主任，村治保主任向派出所報案后干警劉某及時趕來，見李某仍倒在地上，并不能回答問話。干警劉某了解情況后認為李某酒喝多了，將李某抬到村委會會議室獨自醒酒。次日晨，李某被村支書及治保主任送往醫院。經搶救無效死亡。經法醫鑒定，李某因外傷性顱內出血、顱腦損傷，導致死亡。李某父母（已無勞動能力，僅靠獨子李某生活）向該縣公安局要求行政賠償。

1、如果應予賠償，不應在哪些方面給予賠償

A李某的死亡賠償金 B喪葬費 C李某父母的生活費（至李某父母死亡時止）D李某父母的精神損失費

2、劉某不應如何處理

A進行行政追償 B負全部或部分賠償責任 C給予行政處分 D承擔過失致人死亡的刑事責任

3、國家支付的賠償金總額是多少？ A國家上職工平均工資的5倍 B國家上職工平均工資的10倍 C國家上職工平均工資的15倍 D國家上職工平均工資的20倍

4、若李某的父母向劉某要求賠償，是否應支持 A支持

B李某的死是自己喝灑在先造成的

C對劉某的行為是公務行為，由國家承擔賠償責任 D劉某是直接侵權人

五、李某于2005年6月21日到某市環保局登記申請建設臺球廳。該環保局經審核發現，李某申請的臺球廳項目與二樓居民毗鄰，遂依法要求申請人征求毗鄰居意見。7月28日，環保局收到申請人李某全部申請材料及毗居民意見，即審批了該建設項目。8月8日，環保局接到該項目毗鄰居民趙某的申訴材料，稱申請人冒充其出具意見，屬于提供虛假材料，請求環保局撤銷該行政許可決定。環保局經調查發現，趙某反映情況屬實。李某也承認了其冒充趙某向環保局提供虛假材料的事實，并對自己的欺騙行為作出書面檢討。8月12日，環保局作出撤銷臺球廳建設項目行政許可決定。

1、環保局是否存在違法行為、2、環保局在作出撤銷行政許可決定是否需要聽證

3、被許可人欺騙，等不正當手段取得行政許可的是否需要予以撤銷

4、依照前兩款的規定撤銷行政許可，可能對公共利益造成重大損害的，是否依然撤銷。

5、欺騙、賄賂等不正當手段取得行政許可的，被許可人基于行政許可取得的利益是否愛保護？

六、2009年11月25日，廣州市國土房管局公布了22份加快動工建設進度催告函。這批催告函針對的是，廣州總面積超過83萬平方米的沒有按照出讓時約定的時間動工的閑置土地。這些土地多數位于越秀、珠江新城等中心城區，幾乎相當于當年廣州計劃推出的住宅用地面積的1/4。這些地塊中，有不少是2007年出讓的高價地塊。如番禺區中心城區南區規劃青新路北側地塊和青新路南側地塊在2007年9月11日分別以2.12億元和6.4億元出讓。按照國家規定，超過動工期限一年就已經構成閑置土地，要按照土地成交價的20%征收土地閑置費。

1、廣州市國土房管局行使行政強制權的依據是？

2、廣州市國土房管局的催告通知書應該以 送達當事人。

3、催告通知書應該載明的事項說法不正確的是 A當事人履行義務的期限 B履行義務的方式

C涉及金錢給付的，有明確的金額和給付方式 D不記載當事人依法享有的陳述權的申辯權

4、行政機關申請人民法院強制執行前，應當催告義務。催告書送達 后當事人仍未履行義務的，行政機關可向人民法院申請強制執行。5 10 15 30

5、行政機關申請法院強制執行的，執行對象是 的，向 所在地有管轄的人民法院申請強制執行。

第三篇：案例分析答案

案例分析

案例

一、深深淺淺話海爾（理論來源p37）

1.海爾的企業文化是完美無缺的嗎？

答：否

企業文化是企業在長期的生產營長管理活動中創造的具有本企業特色的精神文化和物質文化。海爾成功的妙訣是“企業文化”的建造和更新。企業文化是隨著經營環境的變化而不斷地高速和完善的，因此海洋企業文化并不是完善無缺的。

2.海爾的企業文化是否是全體海爾人共建的？

答： 海爾的企業文化是全體海爾人共建的。

企業文化是由企業群體構成的，是全體海爾人長期實踐的結果，從海爾企業文化的七個層次：表層海爾文化，如。。、淺層次海爾文化，如。。、中層海爾文化，如。。、深層海爾文化，如。。。、里層海爾文化，如。。。、內層海爾文化，如。。。、海爾文化內核，如。。。，無不體現全體海爾人集體參與。

3.海爾創建了一套完整的中國企業文化，它為推動海爾走向世界在企業員工中起了導向作用、激勵作用和凝聚作用。在七個層次的海爾文化中哪一層次是最關鍵、最重要的？答：關鍵的層次是海爾文化內核也就是海爾的哲學和價值觀，那就是“敬業報國，追求卓越”，“海爾真誠到永遠”。

案例

二、擬訂可考核的目標(p74)

1． 當他們沒有得到集團公司總裁的目標時，分公司總經理能夠擬訂可考核的目標嗎？怎樣

制定？這些目標會得到下屬的認可嗎？

答：可以。因為總公司對分公司的管理模式是獨立經營、集中核算。

建立企業目標首先要明確企業的使命宗旨，并結合企業內外環境決定一定期限內的工作具體目標。

現代管理學提倡參與制目標設定法，要求企業員工參與目標的設立。常用的有自上而下的目標制定法和自下而上的目標制定法。

2． 對于分公司來說，要制定可行的目標，需要集團公司提供什么信息和幫助？

答：集團公司要提供集團公司的戰略目標、經營方向，以及下達給分公司的任務

3． 這位分公司總經理設置目標的方法是否是最佳方法？你會怎么做？

答：不是。不能一人說了算。（p74）

案例

三、陷于困境的經理（P152）

1． 你認為王先生的問題是什么？

答：權力過于集中。

2． 王先生所面臨的問題如何能得到解決？

答：重新設計組織結構，適當的管理層次、管理幅度，增加中間層次且授權

3．授權能幫助王先生嗎？他該如何授權？

答：能。如何授權？（見P152）

4．為該公司設計一個組織結構圖

答：

案例

四、保羅的領導方式（p186-198）

答：1．保羅的權力主要來自法定權力，部分來自自身影響力，譬如在能力、情感等方面。

2．此案例說明了領導的權變理論。

因為保羅同樣的領導方式，隨著被領導者和工作環境的不同而產生了不同的效果。在紐約和新澤西取得了成功，在達拉斯卻失敗了。

3．保羅在達拉斯沒能成功，其影響因素大致有：

（1）實現企業目標的方法，未能讓員工了解。

（2）用人方面欠妥，人員更換頻繁。

（3）社會環境原因。譬如達拉斯在社會、政治、經濟、技術、文化等方面的特殊情況。

案例

五、懲罰員工不是苦差(p219-232)

1．你較贊賞哪種觀點？與其他觀點相比它優在哪里？為什么？

答：我比較贊賞“認清懲罰真諦”這種觀點。

它的優點：讓員工清楚自己為什么受到懲罰，使整個組織員工認清組織目標；強化理論認為通過懲罰可以減輕或消除某種行為過程；使其他員工明白如何做才是正確的。

2．適當的激勵機制有利于調動職工的工作熱情，你認為物質鼓勵與精神鼓勵哪一種效果更好？

答：我認為應根據具體對象來決定是用物質鼓勵還是精神鼓勵。例如：對物質過分關心的員用，則采用物質鼓勵；對精神過分關心的員工則采用后者。

案例

六、某飲料公司的控制工作

答：

1、衡量該企業的工作績效并與計劃相比較，找出差距： 用百分比表示：

欠：A品牌（1075-913）/1075*100%=－15%

F品牌（160-146）/160*100%=－12.5%

G品牌（225-220）/225*100%=－2.2%

H品牌（80-65）/80*100%=－18.75%

H品牌差距最大，A品牌次之，G品牌最后。

超：B品牌（630-634）/630*100%=+0.63%

D品牌（620-622）/620*100%=+0.3C品牌（800-912）/800*100%=+14%

E品牌（540-672）/672*100%=+24.4%

I品牌（170-286）/170*100%=+68.3

合計：（4300-4464）/4300*100%=+3.8%

2、分析原因

（1）消費者偏好

（2）產品生命周期

（3）市場競爭

（4）產品質量

（5）廣告、促銷

等等

3、修訂標準，制定下月的銷售定額（自己定）

第四篇：案例分析答案

案例分析答案

2009 全國監理工程師執業資格考試試卷（建設工程監理案例分析）第一題

某工程監理合同簽訂后，監理單位負責人對該項目監理工作提出以下5 點要求：

（1）監理合同簽訂后的30 天內應將項目監理機構的組織形式、人員構成及總監理工程

師的任命書面通知建設單位；（2）監理規劃的編制要依據：建設工程的相關法律、法規，項

目審批文件、有關建設工程項目的標準、設計文件、技術資料，監理大綱、委托監理合同文

件和施工組織設計；（3）監理規劃中不需編制有關安全生產監理的內容，但需針對危險性較

大的分部分項工程編制監理實施細則；（4）總監理工程師代表應在第一次工地會議上介紹監

理規劃的主要內容，如建設單位未提出意見，該監理規劃經總監理工程師批準后可直接報送

建設單位；（5）如建設單位設計方案有重大修改，施工組織設計、方案等發生變化，總監理

工程師代表應及時主持修訂監理規劃的內容，并組織修訂相應的監理實施細則。

總監理工程師提出了建立項目監理組織機構的步驟（見圖1-1），并委托給總監理工程

師代表以下工作：（1）確定項目監理機構人員崗位職責，主持編制監理規劃；（2）簽發工程

款支付證書，調解建設單位與承包單位的合同爭議。

圖1-1 建立項目監理組織機構步驟框圖

在編制的項目監理規劃中，要求在監理過程中形成的部分文件檔案資料如下：（1）監理

實施細則；（2）監理通知單；（3）分包單位資質材料；（4）費用索賠報告及審批；（5）質量 評估報告。問題：

1．指出監理單位負責人所提要求中的不妥之處，寫出正確作法。2．寫出圖1-1 中①～④項工作的正確步驟。

3．指出總監理工程師委托總監理工程師代表工作的不妥之處，寫出正確作法。

4．寫出項目監理規劃中所列監理文件檔案資料在建設單位、監理單位保存的時限要求。

第二題

某實行監理的工程，實施過程中發生下列事件：

事件1：建設單位于2005 年11 月底向中標的監理單位發出監理中標通知書，監理中標

價為280 萬元；建設單位與監理單位協商后，于2006 年1 月10 日簽訂了委托監理合同。監

理合同約定：合同價為260 萬元；因非監理單位原因導致監理服務期延長，每延長一個月增

加監理費8 萬元；監理服務自合同簽訂之日起開始，服務期26 個月。建設單位通過招標確定了施工單位，并與施工單位簽訂了施工承包合同，合同約定：開

工日期為2006 年2 月10 日，施工總工期為24 個月。

事件2：由于吊裝作業危險性較大，施工項目部編了專項施工方案，并送現場監理員簽 收。吊裝作業

前，吊車司機使用風速儀檢(資/料來.源,于:ｇzu５2１學;習/網 ]ｇzu５2１.ｃoｍ測到風力過大，拒絕進行吊裝作業。施工項目經理便安排另一名吊車司機進行吊裝作業，監理員發現后立即向專業監理工程

師匯報，該專業監理工程師回答說：這是施工單位內部的事情。事件3：監理員將施工項目部編制的專項施工方案交給總監理工程師后，發現現場吊裝

作業吊車發生故障。為了不影響進度，施工項目經理調來另一臺吊車，該吊車比施工方案確

定的吊車噸位稍小，但經安全檢測可以使用。監理員立即將此事向總監理工程師匯報，總監

理工程師以專項施工方案未經審查批準就實施為由，簽發了停止吊裝作業的指令。施工項目

經理簽收暫停令后，仍要求施工人員繼續進行吊裝?？偙O理工程師報告了建設單位，建設單

位負責人稱工期緊迫，要求總監理工程師收回吊裝作業暫停令。事件4：由于施工單位的原因，施工總工期延誤5 個月，監理服務期達30 個月。

監理單位要求建設單位增加監理費32 萬元，而建設單位認為監理服務期延長是施工單

位造成的，監理單位對此負有責任，不同意增加監理費。問題：

1．指出事件1 中建設單位作法的不妥之處，寫出正確作法。2．指出事件2 中專業監理工程師的不妥之處，寫出正確作法。3．指出事件2 和事件3 中施工項目經理在吊裝作業中的不妥之處，寫出正確作法。

4．分別指出事件3 中建設單位、總監理工程師工作中的不妥之處，寫出正確作法。

5．事件4 中，監理單位要求建設單位增加監理費是否合理？說明理由。

第三題

某實行監理的工程，建設單位與總承包單位按《建設工程施工合同（示范文本）》簽訂

了施工合同，總承包單位按合同約定將一專業工程分包。施工過程中發生下列事件：

事件1：工程開工前，總監理工程師在熟悉設計文件時發現部分設計圖紙有誤，即向建

設單位進行了口頭匯報。建設單位要求總監理工程師組織召開設計交底會，并向設計單位指

出設計圖紙中的錯誤，在會后整理會議紀要。

在工程定位放線期間，總監理工程師指派專業監理工程師審查《分包單位資格報審表》

及相關資料，安排監理員到現場復驗總承包單位報送的原始基準點、基準線和測量控制點。

事件2：由建設單位負責采購的一批材料，因規格、型號與合同約定不符，施工單位不 予接收保管，建設單位要求項目監理機構協調處理。

事件3：專業監理工程師現場巡視時發現，總承包單位在某隱蔽工程施工時，未通知項

目監理機構即進行隱蔽。

事件4：工程完工后，總承包單位在自查自評的 基礎上填寫了工程竣工報驗單，連同全

部竣工資料報送項目監理機構，申請竣工驗收?？偙O理工程師認為施工過程均按要求進行了

驗收，便簽署了竣工報驗單，并向建設單位提交了竣工驗收報告和質量評估報告，建設單位

收到該報告后，即將工程投入使用。問題：

1．分別指出事件1 中建設單位、總監理工程師的不妥之處，寫出正確作法。

2．事件1 中，專業監理工程師在審查分包單位的資格時，應審查哪些內容？

3．針對事件2，項目監理機構應如何協調處理？ 4．針對事件3，寫出總承包單位的正確作法。

5．分別指出事件4 中總監理工程師、建設單位的不妥之處，寫出正確作法。

第四題

某實行監理的工程，建設單位通過招標選定了甲施工單位，施工合同中約定：

施工現場的建筑垃圾由甲施工單位負責清除，其費用包干并在清除后一次性支付；

甲施工單位將混凝土鉆孔灌注樁分包給乙施工單位。建設單位、監理單位和甲施工單位

共同考察確定商品混凝土供應商后，甲施工單位與商品混凝土供應商簽訂了混凝土供應合 同。

施工過程中發生下列事件：

事件1：甲施工單位委托乙施工單位清除建筑垃圾，并通知項目監理機構對清除的建筑

垃圾進行計量。因清除建筑垃圾的費用未包含在甲、乙施工單位簽訂的分包合同中，乙施工

單位在清除完建筑垃圾后向甲施工單位提出費用補償要求。隨后，甲施工單位向項目監理機

構提出付款申請，要求建設單位一次性支付建筑垃圾清除費用。事件2：在混凝土鉆孔灌注樁施工過程中，遇到地下障礙物，使樁不能按設計的軸線施

工。乙施工單位向項目監理機構提交了工程變更申請，要求繞開地下障礙物進行鉆孔灌注樁 施工。

事件3：項目監理機構在鉆孔灌注樁驗收時發現，部分鉆孔灌注樁的混凝土強度未達到

設計要求，經查是商品混凝土質量存在問題。項目監理機構要求乙施工單位進行處理，乙施

工單位處理后，向甲施工單位提出費用補償要求。甲施工單位以混凝土供應商是建設單位參

與考察確定的為由，要求建設單位承擔相應的處理費用。

問題：

1．事件1 中，項目監理機構是否應對建筑垃圾清除進行計量？是否應對建筑垃圾清除

費簽署支付憑證？說明理由。

2．事件2 中，乙施工單位向項目監理機構提交工程變更申請是否正確？說明理由。寫

出項目監理機構處理該工程變更的程序。

3．事件3 中，項目監理機構對乙施工單位提出要求是否妥當？說明理由。寫出項目監

理機構對鉆孔灌注樁混凝土強度未達到設計要求問題的處理程序。4．事件3 中，乙施工單位向甲施

工單位提出費用補償要求是否妥當？說明理由。甲施

工單位要求建設單位承擔相應的處理費用是否妥當？說明理由。

第五題

某實行監理的工程，施工合同價為15000 萬元，合同工期為18 個月，預付款為合同價 的20％，預付款自第7 個月起在每月應支付的進度款中扣回300 萬元，直至扣完為止，保

留金按進度款的5％從第1 個月開始扣除。

工程施工到第5 個月，監理工程師檢查發現第3 個月澆筑的混凝土工程出現細微裂縫。

經查驗分析，產生裂縫的原因是由于混凝土養護措施不到位所致，須進行裂縫處理。為此，項目監理機構提出：“出現細微裂縫的混凝土工程暫按不合格項目處理，第3 個月已付該部

分工程款在第5 個月的工程進度款中扣回，在細微裂縫處理完畢并驗收合格后的次月再支

付”。經計算，該混凝土工程的直接工程費為200 萬元，取費費率：措施費為直接工程費的5 ％，間接費費率為8％，利潤率為4％，綜合計稅系數為3.41％。施工單位委托一家具有相應資質的專業公司進行裂縫處理，處理費用為4.8 萬元，工作

時間為10 天。該工程施工到第6 個月，施工單位提出補償4.8 萬元和延長10 天工期的申請。

該工程前7 個月施工單位實際完成的進度款見表5-1 表5-1 施工單位實際完成的進度款

問題：

1．項目監理機構在前3 個月可簽認的工程進度款分別是多少（考慮扣保留金）？

2．寫出項目監理機構對混凝土工程中出現細微裂縫質量問題的處理程序。3．計算出現細微裂縫的混凝土工程的造價。項目監理機構是否應同意施工單位提出的

補償4.8 萬元和延長10 天工期的要求？說(貴.州,學.習,網)hTTp://

一、答案及評分標準（20 分）1．（9 分）

（1）30 天內不妥，應在10 天內；

（2）施工組織設計作為監理規劃編制依據不妥，應將有關建設工程合同文件作為 編制依據；

（3）監理規劃中不需編制有關安全生產監理的內容不妥，在監理規劃中應編制安

全生產監理的相關內容 ；

（4）①監理規劃經總監理工程師批準后直接報送不妥，應經監理單位技術負責人

審核批準后報送 ；

②監理規劃在第一次工地會議后提交建設單位不妥，應在第一次工地會議前提交。；

（5）修訂監理規劃由總監理工程師代表主持不妥；，應由總監理工程師主持？（1 分）。2．（2 分）

確定項目監理機構目標 →確定監理工作內容 →設計項目監理機構的組織

結構 →制定工作流程和信息流程?！净颍孩?→④ →① →② 】 3．（4.5 分）

（1）主持編制監理規劃不妥，應由總監理工程師主持編制監理規劃 ；（2）簽發工程款支付證書、調解建設單位與承包單位的合同爭議 不妥，應由總監理工程師簽發、調解。4．（4.5 分）

（1）①監理實施細則：建設單位長期保存，監理單位短期保存 ； ②監理通知單：建設單位長期保存，監理單位長期保存 ； ⑧分包單位資質材料：建設單位長期保存 ；

④費用索賠報告及審批：建設單位長期保存 ；監理單位長期保存 ； ⑤質量評估報告：建設單位長期

保存，監理單位長期保存。

二、答案及評分標準（20 分）1．（4 分）

（1）2006 年1 月10 日簽訂委托監理合同不妥，應在發出監理中標通知書后的30 天內簽訂監理合同。

（2）監理合同價為260 萬元不妥，應為280 萬元。2．（3 分）

回答“這是施工單位內部的事情”不妥，應及時制止 并向總監理工程師匯報。

3．（6 分）

（1）安排另一名司機進行吊裝作業不妥，應停止吊裝作業 ；

（2）專項施工方案未經總監理工程師批準便實施不妥，應經總監理工程師批準后實 施 ；

（3）簽收工程暫停令后仍要求繼續吊裝作業不妥，應停止吊裝作業。4．（4 分）

（1）建設單位要求總監理工程師收回吊裝作業暫停令不妥，應支持總監理工程師的 決定 ；

（2）總監理工程師未報告政府主管部門不妥，應及時報告政府主管部門。5．（3 分）

合理，因為監理合同中有相關約定 且非監理單位的原因。

三、答案及評分標準（20 分）1．（4 分）（1）建設單位要求總監理工程師組織召開設計交底會 和整理會議紀要不妥（0.5 分）。

設計交底會應由建設單位組織召開細，會議紀要應由設計單位負責整理。（2）①口頭匯報不妥，應書面匯報。

②派監理員復驗不妥，應派專業監理工程師復驗。2．（3 分）

（1）營業執照、資質等級證書 ；（2）業績 ；

（3）擬分包工程的內容和范圍 ；

（4）專職管理人員和特種作業人員的資格證、上崗證。3．（3 分）

協調施工單位保管該批材料，若經設計本資.料來源于貴-州-學-習-網 www.tmdps.cn 單位確認可以使用，則該批材料可用于本工 程 ；若不能使用，應要求退貨。4．（3 分）

在隱蔽前48 小時。以書面形式通知項目監理機構驗收，驗收合格方可隱

蔽。若項目監理機構未能在驗收前24 小時 之前書面提出延期要求，不進

行驗收，總承包單位可自行驗收。5．（7 分）（1）總監理工程師直接簽署工程竣工報驗單，并向建設單位提交竣工驗收報告和質量評估

報告不妥，應在收到工程竣工中請后，組織專業監理工程師全面檢查竣工資料（1 分）及各專業工程的質量，驗收合格后，簽署工程竣工報驗單，并向建設單

位提交質量評估報告。

（2）建設單位將未經驗收的工程投入使用不妥，應在收到工程竣工驗收報告后，組織勘察、設計、施工、監理等單位進行工程驗收，驗收合格后方可使用。

四、答案及評分標準（20 分）1．（3 分）

（1）不用計量，因費用包干 ；

（2）應簽署支付憑證，因合同約定一次性支付。2．（7 分）

（1）不正確，因乙施工

單位是分包單位。（2）①收到工程變更申請后進行審查 ； ②同意后報建設單位轉交原設計單位 ；

③取得設計變更文件后，結合實際情況對變更費用和工期進行評估 ； ④就評估情況與建設單位、施工單位協調后，簽發工程變更單。3．（7 分）

（1）不妥 ；因乙施工單位是分包單位。（2）①下達《工程暫停令》 ；

②提出由檢測單位對樁身混凝土強度進行檢測 ； ③檢測達到設計要求時，同意驗收。；

④檢測達不到設計要求時，須經原設計單位核算？ ；滿足設計要求的，同

意驗收 ；不滿足設計要求的，由相關單位提出處理方案，并 予以審核簽認 ；

⑤監督施工單位的處理過程，并對處理結果進行檢查、驗收 ； ⑥滿足要求后，簽發《工程復工令》。4．（3 分）

（1）妥當，因有質量問題的商品混凝土是甲施工單位供應的。（2）不妥，因建設單位不是混凝土供應合同的簽訂方。

五、答案及評分標準（20 分）1．（3 分）

（1）200×（1-5％）=190（萬元）

（2）300×（1-5％）=285（萬元）

（3）500×（1-5％）=475（萬元）2．（5 分）

（1）簽發《監理工程師通知單》 ；（2）批復處理方案 ；

（3）跟蹤檢查處理方案的實施 ；（4）檢查、鑒定和驗收處理結果 ；（5）提交質量問題處理報告。3．（8 分）

（1）措施費：200×5％=1 0（萬元）

直接費：200+10=210（萬元）

間接費：210×8％=16.8（萬元）

利潤：（210+16.8）×4％=9.07（萬元）

稅金：（210+16.8+9.07）×3.41％=8.04（萬元）

工程造價：210+16.8+9.07+8.04=243.91（萬元）

（2）不同意 ；因為是施工單位 [此資料轉貼于ＧＺＵ５２１學習網 ]ｗww.Ｇzu５21.ｃom 的責任。4．（2 分）

600×（1-5％）-243.91×（1-5％）=338.29（萬元）（2 分）

5．（2 分）

800×（1-5％）-300+243.91×（1-5％）=691.71（萬元）（2 分）

六、答案及評分標準（20 分）1．（3 分）（1）20 個月 ；

（2）A→D→F→I→K→M（或：①→②→⑤→⑦→⑧→⑩→⑧）（1 分）；（3）2 個月。2．（4 分）

（1）吊裝機械閑置補償費：600×30=18000（元）；（2）工程延期為零 ；

（3）理由：①建設單位原因造成的費用增加，應給予施工單位補償。； ②工作E 的持續時間延長不影響總工期。3．（6 分）

（1）補償費用為零 ；（2）工程延期1 個月 ；

（3）理由：①不可抗力原因，費用不補償 ；工期可順延 ； ②工作G 為關鍵工作，影響工期1 個月。4．（4 分）

（1）未通知施工單位共同清點并移交設備不妥，要求施工單位承擔部件損壞 的責任不妥如 ；因建設單位未將設備移交施工單

位保管 ；

（2）應批復補償費用1.6 萬元，工程不予延期。因屬建設單位責任，但工作I 為非關鍵工作。5．（3 分）（1）19 個月 ；

（2）正確，因總工期比原合同工期縮短1 個月疊。

第五篇：案例分析答案

公共衛生專業案例分析參考答案

問題

一、（11分）

由某縣衛生局組織實施。(5’)應當使用《產品樣品采樣記錄》(3’)、《檢驗結果告知書》（3’)。

問題

二、（12分）

還應調取水廠衛生許可證(3’)、營業執照(3’)、法定代表人身份證明(3’)和水廠違法所得證明材料等(3’)復印件。

問題

三、（12分）

本案程序上存在的主要問題有：（1）未履行檢驗結果告知程序。(3’)（2）未制作《案件受理記錄》，對案件及時進行受理。(3’)（3）未及時立案。(3’)

問題

四、（20分）

（1）該案件應適用《中華人民共和國傳染病防治法》進行處罰。(10’)法律的效力高于行政法規、地方性法規、規章(5’)；衛生部《關于飲用水及供水單位法律適用的批復》的規定（對于飲用水供水單位供應的飲用水不符合國家衛生標準和衛生規范的，應依據《傳染病防治法》第七十三條的規定進行處罰）(5’)。

問題

五、（25分）

（1）抽檢不應由縣疾控中心填寫產品樣品采樣單（2.5’）；不應由縣疾控中心向某自來水廠送達檢驗結果（2.5’）。

（2）對水廠檢查發現的問題，未下達《衛生監督意見書》，責令限期整改(5’注：下達監督意見書即可得5’)。如發現飲用水污染可能危害居民健康，則必須采取進一步的控制措施(5’)。

（3）未調查水廠違法所得情況(5’)。

（4）責令限期改正不應作為行政處罰(5’)。

問題

六、（20分）

（1）督促該水廠建立健全衛生管理組織、制度。(5’)（2）督促該水廠保持加氯消毒設備正常運轉。(5’)（3）督促該水廠完善（做好）加氯消毒記錄。(5’)（4）整改落實后再次對該水廠出廠水及末梢水進行抽檢。(5’)傳染病監督專業案例分析參考答案

問題

一、（15分）

東港醫保門診部（4’）《中華人民共和國傳染病防治法》(1’)、《消毒管理辦法》(1’)和《醫院感染管理辦法》(1’)。

薛某(4’)《刑法》(1’)《中華人民共和國傳染病防治法》(1’)、《消毒管理辦法》(1’)和《醫院感染管理辦法》(1’)。

問題

二、（20分）

門診部外科診療涉及場所現場檢查筆錄(2’)、門診部負責人(2’)、薛某詢問筆錄(2’)、拍攝影像資料(2’)、部分丙肝感染者詢問筆錄(2’)、門診部《醫療機構執業許可證》副本復印件(2’)、薛某身份證復印件(2’)；封存外科門診正在使用的靜脈曲張治療用藥品、器械(2’)；工作日志(2’)；收費單據、賬冊(2’)；

問題

三、（15分）

一是東港醫保門診部未建立消毒管理組織(2’)，對臨床科室消毒措施落實監管不到位，未開展消毒技術知識培訓(2’)，醫務人員不掌握相關消毒技術知識(2’)。機構臨床診療過程中，存在重復使用一次性無菌用品(2’)，進入人體組織或無菌器官的醫療用品未達到滅菌要求(2’)。

二是薛某診療過程中，未嚴格執行相關診療常規和技術操作規范(1’)，未嚴格落實醫院感染控制的各項制度措施(1’)，重復使用一次性無菌注冊器、無菌生理鹽水(3’)，造成醫源性感染，致使多名就診患者感染丙肝。

問題

四、（20分）

東港社保門診部(4’)：責令改正，罰款(2’)；

東港社保門診部主要負責人(4’)：降職、撤職或開除（都可）(2’)薛某(4’)：開除（行政處分）(1’)、吊銷執業證書(1’)、移送司法機關追究刑事責任(2’)。

問題

五、（15分）

1、對東港社保門診部處罰適用一般程序(7’)

2、對薛某處罰適用聽證程序(8’)

問題

六、（15分）

薛某涉嫌犯罪，應向司法機關移送如下材料：

1、涉嫌犯罪案件移送書(4’)

2、涉嫌犯罪案件情況的調查報告(4’)

3、涉案物品移交清單(4’)

4、有關檢驗報告或者鑒定意見(3’)放射衛生專業案例分析參考答案

問題

一、（15分）東源縣人民醫院(15’)

問題

二、（20分）

一是超出醫療機構登記范圍開展普通X線診斷專業診斷活動(5’)；二是未取得放射診療許可從事放射診療工作(5’)；三是使用不具備相應資質的人員從事放射診療工作(5’)；四是放射診療工作場所未經建設項目衛生審查與竣工驗收(5’)。

問題

三、（20分）

《醫療機構管理條例》(5’)及其實施細則(5’)、《中華人民共和國職業病防治法》(5’)、《放射診療管理規定》(5’)。

問題

四、（10分）

縣級衛生行政部門(10’)

問題

五、（20分）

不具備(5’)，一是《醫療機構執業許可證》登記有普通X診斷專業(5’)；二是聘用醫學影像與放射診療專業執業醫師(5’)；三是放射診療建設項目竣工驗收合格證明材料(5’)；

問題

六、（15分）一般程序(3’)，《醫療機構執業許可證》復印件(2’)、醫院相關負責人詢問筆錄(2’)、放射科孫某詢問筆錄(2’)、放射科現場檢查筆錄(2’)、現場拍攝影像資料(2’)、封存放射診療文書資料(2’)。

法制稽查專業案例分析參考答案

問題

一、（16分）

A區仁濟醫院(2’)、李某(2’)、王某(2’)、劉某(2’)和張某(2’)。被處罰主體一般有公民(2’)、法人(2’)和其他組織(2’)三類。

問題

二、（20分）

A區仁濟醫院的法人資格證明材料（1’）、內科外科的現場筆錄(1’)、收取承包費的證明材料(1’)、王某《醫師執業證書》復印件(1’)、兒科患者家屬的詢問筆錄(1’)、外科患者的詢問筆錄(1’)、王某開具的處方(1’)；某藥店的營業執照復印件(1’)、李某身份證復印件(1’)、某藥店非法所得證明材料(1’)、皮膚科患者的詢問筆錄(1’)、張某身份證復印件(1’)、張某開具的處方(1’)、皮膚科診療用藥品器械(1’)、張某違法所得證明材料等證據(1’)。

調取證據原件原物有困難的，可以由提交證據的單位和個人在復制品、照片等物件上簽章(3’)，并注明“與原件（物）相同”字樣或文字說明(2’)。

問題

三、（20分）

A區仁濟醫院將“皮膚科承包給某藥店，并以本醫院名義開展皮膚病診療活動”的行為，按照對出賣、轉讓、出借《醫療機構執業許可證》的規定處罰（3’）。

應當適用《衛生部關于對非法采供血液和單采血漿、非法行醫專項整治工作中有關法律適用問題的批復》（1’）、《醫療機構管理條例》（1’）、《醫療機構管理條例實施細則》（1’）予以處罰。

A區仁濟醫院兒科使用注冊執業范圍為內科的王某開展兒科疾病診療活動的行為，按照對醫療機構使用非衛生技術人員從事醫療衛生技術工作的規定處罰。（3’）

應當適用《醫療機構管理條例》（1’）、《醫療機構管理條例實施細則》（1’）予以處罰。

A區仁濟醫院外科護士劉某無《護士執業證書》從事護理工作的行為，屬于醫療機構允許未取得護士執業證書的人員從事護理活動。（3’）

應當適用《護士條例》處罰。（3’）

對A區仁濟醫院上述違法行應當分別裁量，合并處罰。（3’）

問題

四、（12分）

處罰不應適用一般程序（2’）。

某藥店店員黃某未經授權委托不應該在《行政處罰事先告知書》上簽字（2’）。沒有進行行政處罰審批（2’）。

從立案到作出處罰決定超過了3個月（2’）。不應直接郵寄送達《行政處罰決定書》（2’）。申請強制執行前未催告李某履行義務（2’）。

問題

五、（22分）不應對李某聘請未取得《醫師執業證書》的張某開展皮膚病診療活動的行為作為獨立違法行為處罰(5’)。

未對李某承包的皮膚科采取“責令停止執業活動”的行政強制措施(2’)。不應把“責令停止執業活動”作為行政處罰的種類(2’)，未沒收相關藥品器械(2’)。

對A區仁濟醫院的處罰不應當適用一般程序，應適用聽證程序(3’)。

沒有對張某未取得《醫師執業證書》開展皮膚病診療活動的行為，依據《執業醫師法》進行處罰（5’)。

調查發現違法行為未及時下達《衛生監督意見書》責令改正違法行為(3’)。

問題

六、（10分）

文號不規范(1’)；被處罰人應為“李某（某藥店業主）”（1’）；未寫明處罰證據（1’）；“責令停止執業活動”不是行政處罰（1’）；多個違法行為未體現“分別裁量，合并處罰”（1’）；告知將罰款繳至A區衛生局財務科錯誤（1’）； 告知 2個月（1’）、某市人民政府（1’）、90日（1’）錯誤；未寫明A區衛生局并蓋其公章（1’）。

計劃生育專業案例分析參考答案

問題

一、（15分）不合法。（5’）根據《人口和計劃生育依法行政工作手冊》社會撫養費征收程序規定：征收機關或受委托的征收機關發現公民有違法生育嫌疑或者舉報有違法生育嫌疑的，應當經分管負責人審核立案。（5’）未經立案審批，執法人員不得擅自開展執法調查活動。（5’）

問題

二、（10分）不合法。（5’）根據《人口和計劃生育依法行政工作手冊》社會撫養費征收程序規定：調查時，執法人員不得少于兩人，并應當向當事人或者有關人員出示證件。執法人員與當事人有直接利害關系的，應當回避。因此，本案1名執法人員未按規定出示執法證件制作調查筆錄，屬調查程序違法。（5’）

問題

三、（20分）不正確。（5’）應依據《山東省人口與計劃生育條例》（根據2014年5月30日山東省第十二屆人民代表大會常務委員會第八次會議《關于修改〈山東省人口與計劃生育條例〉的決定》第二次修正，并重新公布實行）第43條第1款。（5分）

對張某夫婦違法生育的行為征收社會撫養費的數額，按照2014年5月30日新修該并重新公布施行的《山東省人口與計劃生育條例》相關規定進行征收，比按照其違法行為發生時的《條例》規定的數量少，（5’）根據從舊兼從輕的法律適用原則，從有利于當事人的角度出發，本案應根據新修訂的《條例》征收社會撫養費。（5’）

問題

四、（15分）不合法。（5’）某鎮政府是受縣人口計生局委托的征收機關，受委托的征收機關不得以該鎮人民政府的名義作出征收決定，應該以該縣人口計生局的名義作出該征收決定。（10’）

問題五（20分）

以2013年某縣人民政府統計公報公布的農村居民年人均純收入為基數，向張某夫婦分別征收基數二分之一的社會撫養費。（8’）

征收決定書應當載明下列事項：當事人的姓名、性別、年齡和地址；（2’）違法生育的事實和證據；（2’）對男女雙方當事人分別征收社會撫養費的法律依據和征收數額；（2’）繳納社會撫養費的方式、地點和期限；（2’）不服征收決定申請行政復議、提起行政訴訟的途徑和期限；（2’）作出征收決定的縣級衛生和計劃生育行政部門名稱和征收決定日期。（2’）

問題

六、（10分）

應到某縣財政局指定的金融機構繳納社會撫養費。（5’）應出具省財政部門統一印制的社會撫養費收據。（5’）

問題

七、（10分）

如張某夫婦一次性繳納社會撫養費確有實際困難，應當向縣級衛生計生行政部門提出分期繳納書面申請，（3’）并提供有關證明材料，（3’）經批準后可以分期繳納。（4’）醫政監督專業案例分析參考答案

問題一： 8分

東海縣柳園鎮某診所(4’)、李某(4’)。

問題二：24分 1.現場筆錄；(2’)2.對死者丈夫龍某的《詢問筆錄》；(2’)3.對診所負責人王某某的《詢問筆錄》；(2’)4.對診所工作人員李某的《詢問筆錄》；(2’)5．楊某某、張某某某的《詢問筆錄》；(2’)6.王某某、李某、楊某某、張某某、龍某身份證復印件;(2’)7.王某某醫師資格證書、醫師執業證書復印件；(2’)8東?？h柳園鎮某診所《醫療機構執業許可證》正副本（個體工商戶營業執照）復印件；(2’)9.東?？h柳園鎮某診所處方、門診日志；(2’)10．李某畢業證書復印件；(2’)11．李某在該診所執業期間領取工資的有關票據；(2’)12.現場拍攝的影像資料。(2’)

問題三： 30 1.使用1名非衛生技術人員從事醫療衛生技術工作；(3’)處罰依據：《醫療機構管理條例》、(2’)《醫療機構管理條例實施細則》(2’)；責令立即改正(2’)，并予以罰款3000元的行政處罰（3000元以下均可）(2’)2.使用2名未取得護士執業證書的人員執業(3’)；處罰依據：《護士條例》(3’)；責令立即改正(2’)，并予以警告的行政處罰(2’)。

3、兩項違法行為分別裁量合并處罰(3’)，給予東?？h柳園鎮某診所責令立即改正(2’)，并予以警告(2’)、罰款3000.00元（3000元以下均可）的行政處罰(2’)。

問題四： 10分

應當適用聽證程序(5’)《中華人民共和國行政處罰法》第四十二條規定：行政機關作出責令停產停業、吊銷許可證或者執照、較大數額罰款等行政處罰決定之前，應當告知當事人有要求舉行聽證的權利；當事人要求聽證的，行政機關應當組織聽證(3’)?！渡綎|省行政處罰聽證程序實施辦法》規定：對公民處以500元以上罰款，對法人或者其他組織處以20000元以上罰款應當告知當事人有要求舉行聽證的權利(2’)。

問題五： 22分

1、采取強制措施并給予行政處罰。李某非醫師行醫(2’)。依據《執業醫師法》(2’)，予以取締(2’)，并給予沒收違法所得5260元(2’)、罰款（十萬元以下）的行政處罰(2’)。

2、.移送案件：李某非醫師行醫的行為涉嫌構成“非法行醫罪”，(2’)依據《執業醫師法》、(2’)《刑法》、(2’)《行政執法機關移送涉嫌犯罪案件的規定》(2’)以及相關司法解釋等，應報請縣衛生局負責人批準后將案卷移送至東海縣公安局(2’)，并同時抄送東?？h人民檢察院(2’)。

問題六： 6分

1.東?？h柳園鎮某診所使用非衛生技術人員從事醫療衛生技術工作(2’)和允許未取得護士執業證書的人員從事診療技術規范規定的護理活動案(2’)；

2、李某未取得醫師資格從事醫療活動案(2’)。