第一篇：建設工程及相關知識時間統計

建設工程及相關知識

1Z301010建造師管理制度

1.初始注冊者，自資格證書簽發之日起3年內提出申請。逾期未申請者，須符合本專業繼續教育的要求后方可申請初始注冊。

2.注冊有效期滿須繼續執業的，應當在注冊有效期屆滿30日前，申請延續注冊。延續注冊的，有效期3年。3.不予注冊的情形規定的日期：

1)因執業活動受到刑事處罰，自刑事處罰執行完畢之日起至申請注冊之日止不滿5年的。

2)因前項規定以外的原因受到刑事處罰，自刑事處罰執行完畢之日起至申請注冊之日止不滿3年的 3)被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日起止不滿2年的。

4)在申請注冊之日前3年內擔任項目經理期間，所負責項目發生過重大質量和安全事故的。5)年齡超過65周歲的。

1Z301037訴訟時效制度

1.普通訴訟時效2年例如工程欠款

2.短期訴訟時效1年的（1）身體受到傷害要求賠償的。（2）延付或拒付租金的。（3）出售質量不合格的商品未聲明的。（4）寄存財物被丟失或損壞的 3.特殊訴訟時效：（1）國際貨物買賣合同和技術進口合同爭議的時效為4年。（2）海上運輸向承運人要求賠償的請求權時效為1年。4.最長訴訟時效20年。1Z301041施工許可證

1.建筑工期不足一年，到位資金原則上不得少于工程合同價的50% 2.建筑工期不足一年，到位資金原則上不得少于工程合同價的30%

3.建設行政主管部門應當自受到申請之日起15日內，對符合條件的申請頒發施工許可證

4.工程投資額在30萬以下或者建筑面積在300平米以下建筑工程。不需要辦理施工許可證。5.建設單位應當自領取施工許可證之日起3個月內開工。6.不開工的延期，延期2次，每次不超過3個月。

7.中止施工的，自中止施工之日起1個月內，向發證機關保證。中止滿1年的恢復開工前，核驗施工許可證。8.因故不能開工超過6個月，應當重新辦理開工報告的批準手續。

9.建設單位應當自開工報告批準之日起15日內將保證安全施工的措施報送建設工程所在地縣級以上地方人民政府建設行政主管部門備案。

1Z301047監理制度（按照“守法、誠信、公正、科學”的準則執業。）

1.大中型工程是指投資3000萬以上。必須實行監理。

2.建筑在5萬平米以上的住宅工程必須實行監理，5萬平米以下的可以實行監理。3.項目總投資額在3000萬以上關系社會公眾利益的項目必須實行監理。

1Z301050招標投標法：公開、公平、公正、誠實信用原則

1.施工單項合同估算價在200萬以上的。

2.重要設備、材料的采購，單項合同估算價在100萬以上的。

3.勘察、設計、監理等服務合同，單項合同估算價在50萬以上的。4.單項合同估算價低于以上規定的，單總投資額在3000萬以上的 以上都必須進行招標

5.招標文件出售不得少于5個工作日（注意是工作日而不是天）6.招標文件澄清、修改的應當在提交投標文件截止前15日。

7.自招標文件發出之日起至投標人提交文件截止之日止，最短不得少于20天。

8.投標保證金不得超過投標總價的2%,不得高于80萬，投標保證金有效期應當超出投標有效期30日。9.投標人少于3個重新招標。

10.評標委員會由招標人的代表和有關技術、經濟方面的專家組成，成員5人以上單數組成，其中經濟、技術方面的專家不的少于成員總數的2/3。

11.評標委員會提出書面評標報告后，招標人一般應當在15日內確定中標人，但最遲當在投標有效期結束日前30個工作日確定（注意是工作日而不是天）。

12.招標人和中標人自中標通知書發出之日起30日內，訂立書面合同。13.招標人和中標人簽訂合同后5個工作日內（注意是工作日而不是天），應當向為中標的投標人退還保證金。14.招標人應當自確定中標人后15日內，想有關行政監督部門提交招標投標情況報告。

1Z301060安全生產法（安全第一、預防為主）

1.其它生產經營單位，從業人員超過300人的，應當設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員，從業人員低于300人的，應當配備專職或者兼職的安全生產管理人員。

2.根據生產安全事故（以下簡稱事故）造成的人員傷亡或者直接經濟損失，事故一般分為以下等級： 《生產安全事故報告和調查處理條例》

3.特別重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷（包括急性工業中毒，下同），或者1億元以上直接經濟損失的事故；

4.重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經濟損失的事故；

5.較大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經濟損失的事故；

6.一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬元以下直接經濟損失的事故。

7.安全事故發生后，事故現場有關人員應當立即向本單位負責人報告，單位負責人接到報告后，應當在1小時內向事故發生地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門報告。

8.安全生產監督管理部門逐級上報事故情況，每級上報的時間不得超過2小時。9.自事故發生30日內，事故造成的傷亡人數發生變化的，應當及時補報。

10.道路交通事故、火災事故自發生之日起7日內，事故造成的傷亡人數發生變化的，應當及時補報。

11.事故調查組應自事故發生之日起60內提交事故調查報告，特殊情況下，經負責事故調查的人民政府批準，延長的期限最長不超過60日。

12.重大事故、較大事故、一般事故，負責事故調查的人民政府應自受到事故調查報告之日起15日內做出批復。特別重大事故，30日之內作出批復，特殊情況下可以適當延長，但延長時間最長不超過30天。

1Z301064安全生產的監督管理

1.安全生產監督管理部門認為不符合保障安全生產的國家標準或者行業標準的設施、設備、器材予以查封或者扣押，并應當在15日內依法作出處理。監督檢查部的影響被檢查單位的正常生產經營活動。

1Z301070建設工程安全生產管理條例

1.施工單位應當自施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施驗收合格之日起30內，先建設行政主管部門或者其它有關部門登記。登記標志應當置于或者附著于該設備的顯著位置。

2.意外傷害保險費油施工單位支付。實行總承包的，有總承包單位支付，意外保險期限自建設工程開工之日起至竣工驗收合格止。

3.根據國務院<<特種設備安全監察條例>>的規定，檢驗檢測機構和檢驗檢測人員進行特種設備檢驗檢測時，應當遵循誠信原則和方便企業的原則，為施工單位提供可靠、便捷的檢驗檢測服務。檢驗機構和檢驗檢測人員應當客觀、公正、及時地出具檢驗檢測結果。

1Z301080安全生產許可證條列

1.安全許可證有效期3年，需要延期的，企業應當提前3個月向原安全許可證辦法管理機關辦理延期手續。企業在安全生產許可證有效期內，嚴格遵守有關安全生產的法律法規，為發現死亡事故的，安全生產許可證屆滿時，經原安全許可證頒發機關同意，不再審查，安全生產許可證延期有效3年。

2.建筑施工企業變更名稱、地址、法定代表人等，應當在變更后10日內，到原安全生產許可證頒發管理機關辦理安全生產許可證的變更手續。

3.企業破產、倒閉、撤銷的，應當交回安全生產許可證，并辦理注銷手續。

1Z301090建筑工程質量管理條列

1.2.3.4.5.發包人在所供材料到貨前24小時，已書面形式通知承包人，有承包人和發包人共同清點。

隱蔽工程具備條件，承包人進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。屋面防水工程、有防水條件的衛生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年最低保修期。供熱與供冷系統，最低保修期為2個采暖期、供冷期。

電氣管線、給水排水管道、設備安裝和裝修工程，最低保修期為2年。

1Z301096建設工程質量監督管理

1.政府建設工程質量監督的主要目的是保證建設工程使用安全和環境質量。2.政府建設工程質量監督的主要依據是法律、法規和強制性標準。3.4.5.6.7.8.政府建設工程質量監督的主要方式是政府認可的第三方強制監督。

政府建設工程質量監督的主要內容是地基基礎、主體結構、環境質量和與此有關的工程建設各方主體的質量行為，政府建設工程質量監督的主要手段是施工許可證制度和工程竣工驗收備案。建筑工程質量監督管理具有權威性和綜合性兩個特點。

工程竣工驗收后5日內，應向委托部門報送建設工程質量監督報告。

建設單位應當自建設工程竣工驗收合格之日起15日內，將建設工程竣工驗收報告和規劃、公安消防、環保等部門出具的認可文件或者準許使用文件包建設行政主管部門備案。

9.建設工程發生質量事故，有關單位應當在24小時內向當地建設行政主管部門和其他有關部門報告。

1Z301096建設工程勘察設計管理條例

1.2.3.4.5.建設工程勘察設計發包依法實行招標發包或者直接發包。建設工程勘察設計招標分為公開招標和邀請招標。

勘察設計招標投標要求保證金的數額一般不超過勘察設計費投標報價的2%。最多不超過10萬元。勘察設計評標一般采用綜合評估法進行。

簽訂勘察設計合同的雙方，須將合同文本送交項目所在地的縣級以上人民政府建設行政主管部門備案。

1Z301120環境保護法

1.建設項目的環境影響評價文件自批準之日起超過5年的，放決定該項目開工建設的，起環境影響評價文件應當報原審批部門重新審核。

2.需要進行試生產的建設項目，建設單位應當自建設項目投入試生產之日起3個月內，向審批環境影響評價文件的環境保護行政主管部門申請該建設項目需要配套建設的環境保護設施竣工驗收。

3.在城市市區范圍內，建筑施工過程中使用設備機械，可能產生環境噪聲污染的，施工單位必須在工程開工前15日向工程所在地縣級以上人民政府環境保護行政主管部門申報該工程項目名稱、施工場所和期限、可能產生的環境噪聲值以及所采取的環境噪聲污染防治措施的情況。

1Z301120節約能源法

1.城鄉規劃主管部門依法對民用建筑進行規劃審查，應當就設計方案是否符合民用建筑節能強制性標準征求同級建設主管部門的意見，建設主管部門應當自收到征求意見材料之日起10日內提出意見。征求意見時間不計算在規劃許可的期限內。

1Z301120消防法（消防工作貫徹預防為主、防消結合的方針）

1.公眾聚集場所在投入使用、營業前，建設單位或者使用單位應當向所在地公安消防機構申請消防安全檢查。公安機關消防機構應當自受理申請之日起10個工作日之內，根據消防技術標準和管理規定，對該場所進行消防安全檢查。

2.機關、團體、企業、事業單位應當對建筑消防設施每年至少進行1次全面檢測，確保完好有效。

3.按照國家標準、行業標準配置消防設施、器材，設置消防安全標志，并定期組織檢驗、維修，確保完好有效； 4.消防產品必須符合國家標準；沒有國家標準的，必須符合行業標準。禁止生產、銷售或者使用不合格的消防產品以及國家明令淘汰的消防產品。

5.電器產品、燃氣用具的產品標準，應當符合消防安全的要求。電器產品、燃氣用具的安裝、使用及其線路、管路的設計、敷設、維護保養、檢測，必須符合消防技術標準和管理規定。

1Z301150檔案法

1.工程竣工驗收文件包括（1）工程竣工總結，包括工程概況表、工程竣工總結。（2）竣工驗收記錄，包括單位子單位工程質量驗收記錄、竣工驗收證明書、竣工驗收報告、竣工驗收備案表包括各專項驗收認可文件。工程質量保修書等。（3）財務文件包括決算文件、交付使用財產總表和財產明細表。（4）聲像（包括工程照片、錄音、錄像材料）、縮微。電子檔案。

2.列入城建檔案館接受范圍的工程，建設單位在工程竣工驗收后3個月內，必須向城建檔案館移交1套符合規定的檔案。

3.對改建、擴建和維修工程，建設單位應當組織設計、施工單位據實修改、補充和完善原檔案。對改變的部件，應當重新編制工程檔案，并在工程竣工驗收后3個月內向城建檔案館移交。4.項目檔案驗收組人數為不少于5人的單數，組長由驗收組織單位人員擔任。5.項目檔案驗收應在項目竣工驗收3個月前完成。

6.檢查項目檔案，采用質詢、現場查驗、抽查案卷的方式。抽查檔案的數量不應少于100卷，抽查重點為項目前期管理性文件、隱蔽工程文件、竣工文件、質檢文件、重要合同、協議等。

1Z301160土地管理法 1.2.3.4.5.6.居住用地最高出讓土地使用年限為70年。工業用地最高出讓土地使用年限為50年。

教育、科技、文化、衛生、體育用地最高出讓土地使用年限為50年。綜合或者其他用地最高出讓土地使用年限為50年。

商業、旅游、娛樂用地最高出讓土地使用年限為40年。臨時土地使用期限一般不超過2年。

1Z301170城市房屋拆遷管理條例

1.拆遷人應當在房屋拆遷許可證規定的拆遷范圍和拆遷期限內，實施房屋拆遷。拆遷許可證需要延期的，拆遷人應當在拆遷期限屆滿15日前，向房屋拆遷管理部門提出延期拆遷申請。

2.拆遷人應當自拆遷委托合同訂立之日起15日內，報房屋拆遷管理部門備案。被委托的拆遷人不得轉讓拆遷業務。3.拆遷范圍確定后，拆遷范圍內的單位和個人，不得進行（1）新建、改建、擴建房屋，（2）改變房屋用途和土地用途，（3）租賃房屋。房屋拆遷管理部門應當就上述事項，書面通知有關部門暫停相關手續并載明暫停期限。暫停期限最長不得超過1年，需要延長暫停期限不得超過1年。

4.達不成拆遷補償協議的，經當事人申請，有房屋拆遷管理部門裁決。當事人對裁決不服的，可以自裁決書送達之日起3個月內向人民法院起訴。

1Z301180勞動法

1.已建立勞動關系，未同時訂立書面勞動合同的，應當自用工之日起30日內訂立書面合同。

2.勞動合同期限三個月以上不滿一年的，試用期不的超過1個月，勞動合同期限一年以上不滿三年的，試用期不的超過2個月。三年以上固定期限和無固定期限的勞動合同試用期不得超過6個月。3.競業限制期限不的超過2年。

4.勞動者提前30日以書面形式通知用人單位，可以解除勞動合同。勞動者在試用期內提前3日通知用人單位，可以解除勞動合同。

5.用人單位提前30日才能預告解除符合法律規定情形的勞動合同。

6.用人單位需要裁減人員20人以上或者裁減不足20人占企業職工總數的10%以上的，用人單位提前30日向工會或者全體職工說明情況。

7.用人單位在裁減人員后，在6個月內重新招用人員的，應當通知被裁人員，并在同等條件下優先招用被裁的人員。8.禁止安排女職工從事礦山井下、國家規定的第四級體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動。9.不得安排女職工在經期從事高處、低溫、冷水作業和國家規定的第三級體力勞動強度的勞動

10.不得安排女職工在懷孕期間從事國家規定的第三級體力勞動強度的勞動和孕期禁忌從事的勞動。對懷孕七個月以上的女職工，不得安排其延長工作時間和夜班勞動。11.女職工生育享受不少于九十天的產假。

12.不得安排女職工在哺乳未滿一周歲的嬰兒期間從事國家規定的第三級體力勞動強度的勞動和哺乳期禁忌從事的其他勞動，不得安排其延長工作時間和夜班勞動。

13.不得安排未成年工從事礦山井下、有毒有害、國家規定的第四級體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動。14.未成年工是指年滿十六周歲未滿十八周歲的勞動者。

15.自勞動爭議調解組織收到調解申請之日起15日內未達成調解協議的，當事人可以依法申請仲裁。

16.勞動爭議申請仲裁的時效期間為1年。仲裁時效期間從當事人知道或者應當知道其權利被侵害之日起計算。17.勞動爭議仲裁委員會收到裁申請之日起5日內，認為符合受理提交的，應當受理，并通知申請人。

18.勞動爭議仲裁委員會受理仲裁申請后，應當在5日內將仲裁申請副本送達被申請人。被申請人收到仲裁申請書副本后，應當在10日內向勞動爭議仲裁委員會提交答辯書。勞動爭議仲裁委員會收到答辯書后，應當在5日內將答辯書副本送達申請人，被申請人為提交答辯書的，不影響仲裁程序的進行。

19.仲裁庭應當在開庭5日前，將開庭日期、地點書面通知雙方當時人。當事人有正當理由的，可以在開庭3日前請求延期開庭。

20.仲裁庭裁決勞動爭議案件，應當自勞動爭議仲裁委員會受理仲裁申請之日期45日內結束。案情復雜需要延期的不超過15日。

21.當事人對仲裁裁決不服的，自收到裁決書之日起15日內，可以向人民法院起訴，期滿不起訴的，裁決書即發生法律效力，22.人民法院受理勞動爭議案件的條件：第一是爭議案件已經過勞動爭議仲裁委員會仲裁;第二是爭議案件的當事人在接到仲裁決定書之日起15日內向法院提起。

1Z301200稅法 1.納稅人因由特殊困難，不能按期繳納稅款的，經批準可以延期繳納稅款，但是最長不得超過3個月。納稅人未按照規定期限繳納稅款的，扣繳義務人未按照規定期限解繳稅款的，稅務機關處責令限期繳納外，從滯納稅款之日起，按日加收之納稅款萬分之五的滯納金。2.建筑業營業稅規定稅率，為3%。

3.城市維護建設稅以營業稅為稅基其稅率如下：（1）納稅人所在地在市區的，為7%（2）納稅人在縣城的為5%（3）納稅人不再市區、縣鎮的，稅率為1%。4.教育附加稅已營業稅為稅基，稅率為3%。5.企業所得稅基本稅率為25%。

6.個人所得稅工資、薪金使用超額累進稅率，稅率為5%到45%。

7.個體工商戶的生產和經營所得和對企事業單位的承包經營、適用5%到35%的超額累進稅率。8.稿酬所得，適用比例稅率，稅率為20%，并按應納稅額減征30%。9.勞務報酬所得，適用比例稅率，稅率為20%，10.特許權使用費所得，利息、股息、紅利所得、財產租賃所得，財產轉讓所得，偶然所得和其他所得，適用比例稅率。稅率為20%。

1Z301210公司法

1.公司解散，應當在解散事由出現之日15日內成立清算組。清算組自當成立之日起10日內通知債權人，并與60日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，向清算組申報期債券。

2.公司設監事會其成員數不得少于3人，但股東人數較少或者規模較小的有限責任公司，可以設1到2名監事，不設監事會。監事的任期每屆為3年，任期屆滿，連選可以連任。

3.第二章合同法（基本原則：平等、自愿、公平、誠實信用、不得損害社會公眾利益）

1Z302044撤銷權

1.《合同法》第75條規定“撤銷權自債權人知道或者應當知道撤銷事由之日起1年內行使。自債務人的行為發生之日期5年內沒有行使撤銷權的，該撤銷權消滅。”注意此處和《合同法》第45條的區別。

1Z302062合同權利義務終止的其他情形

1.根據《合同法》第104條債權人領取提存物的權利，自提存之日起5年內不行使而消滅，提存物扣除提存費后歸國家所有。

2.1Z302080合同的擔保（擔保活動應遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則。）3.保證期間為主債務履行屆滿后6個月。

4.留置權的實現中，債務人應當在不少于2個月的時間期限內履行債務。債權人和債務人在合同中未約定的，債權人留置債務人財產后，應當確定2個月以上的期限，同債債務在這個期間內履行。5.定金的數額由當事人約定，單不得超過主合同標的額的20%。6.收受定金一方不履行約定的債務的，應當2倍返還定金。7.1Z302090建設工程合同

8.預付款時間應補遲于預定的開工日期前7天。或者工程合同簽訂后1個月內，發包人不按約定預付，承包人在預定預付時間7天后像發包人發出要求預付的通知，發包人收到通知后仍不能按要求預付，承包人可在發出通知后7天停止施工，發包人應從約定應付之日向承包人支付應付款的貸款利息，并承擔違約責任。

9.《招標投標法》和《工程建設項目施工招標投標辦法》都規定依法招標的施工招標項目，招標人應當自發出中標通知書15日內，向有關行政監督部門提交備案。但是《房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標投標管理辦法》規定：“招標人和中標人應當自中標通知書30日內，按照招標文件和投標文件訂立書面合同，招標人和中標人不得再行訂立違背合同實質性內容的其他協議。訂立書面合同后7日內，中標人應當將合同送縣級以上工程所在地的建設行政主管部門備案。注意此處是指合同備案而不是招標投標過程的備案。

10.發包人收到竣工驗收報告后28天內組織有關單位驗收，并在驗收后14天內給予認可和提出修改意見。11.《建設工程施工合同（示范文本）》第32.4款規定：工程竣工驗收通過，承包人送交竣工驗收報告的日期為竣工驗收實際竣工日期。工程按發包人要求修改后通過竣工驗收的，實際竣工日期為承包人修改后提請發包人驗收的日期。

12.《解釋》第14條規定建設工程經竣工驗收合格的，已竣工驗收合格之日為竣工驗收日期。承包人已經提交竣工驗收報告，發包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期。建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，已轉移占有建設工程之日為竣工日期。13.《解釋》第14條規定建設竣工前，的能夠使人對工程質量發生爭議，工程質量鑒定合格的，鑒定期間為順延工期。從這個規定我們可以看出，應該以提交竣工驗收報告之日為實際竣工驗收日期。

14.工程結算程序當事人對結算文件有爭議的，需要約定時間協商，沒有約定期限的，一般為28天。15.發承包雙方對工程造價咨詢單位出具的竣工結算審核意見仍有異議的，在接到該審核文件后30日內可以向縣級以上地方人民政府建設行政主管部門申請調解。

16.建設工程承包人行使優先權的期限為6個月，自建設工程竣工之日或者建設工程合同約定的竣工之日起計算。17.租賃期限均不得超過20年，超過20年的，超過部分無效。

18.租賃期限在6個月以下的，當事人可以自由選擇合同形式，租賃期限在6個月以上的，應當采用書面形式，否則無論當事人是否約定租賃期限，均視為不定期租賃。

1Z303000建設工程糾紛的處理

1.2.3.4.5.6.7.8.民事訴訟法律規定實行合議制度是指有3人以上單數組成的審判員組成的合議庭。民事訴訟法律制度：合議制度、回避制度、公開審判制度、兩審終審制度。仲裁的特點：自愿性、專業性、獨立性、保密性、快捷性。仲裁調整范圍僅限于民商事仲裁。仲裁實行一裁終局制。

仲裁法律基本制度：協議仲裁制度、或裁或審制度、一裁終局制度。

當事人向人民法院申請保全證據的，不得遲于舉證期限屆滿前7日。并提供擔保。

人民法院指定舉證期限不得少于30日。自當事人收到案件受理通知書和應訴書的次日起開始計算。

1Z303030民事訴訟法

1.根據《民事訴訟法》的有關規定，當事人提出回避申請，應當說明理由，在案件開始審理時提出。回避事由在按鍵開始審理后知道的，也可以在法庭辯論終結前提出。人民法院對當事人提出的回避申請，應當在申請提出3日之內，已口頭或書面形式作出決定。申請人對決定不服的，可以在接到決定后申請復議一次。復議期間，被申請回避的人員，不停止參與本案工作，人民法院對復議申請，應當在3日內作出復議決定。并通知復議申請人。2.訴訟財產保全人民法院接受申請后，對情況緊急的，必須在48小時內作出裁定。

3.訴前財產保全人民法院接受申請后，對情況緊急的，必須在48小時內作出裁定，申請人應當在人民法院采取訴前財產保全措施后15日內起訴。未起訴的，人民法院應當解除訴前保全。

4.適用普通程序審理的案件，根據《民事訴訟法》的規定，應當在立案之日起6個月內審結。有特殊情況需要延長的，有本院院長批準，可以延長6個月。還需要延長的，報請上級法院批準。

5.根據《民事訴訟法》的第112條規定人民法院收到起訴狀或者口頭起訴，經審查，認為符合起訴條件的，應當在7日內立案，并通知當事人；認為不符合起訴條件的，應當在7日內裁定不予受理；原告對裁定不服的，可以提起上訴。

6.根據《民事訴訟法》的第113條規定人民法院應當在立案之日起5日內將起訴狀副本發送被告，被告在收到之日起15日內提出答辯狀。被告提出答辯狀的，人民法院應當在收到之日起5日內將答辯狀副本發送原告。被告不提出答辯狀的，不影響人民法院審理。

7.根據《民事訴訟法》的第115條規定合議庭組成人員確定后，應當在3日內告知當事人。

8.根據《民事訴訟法》的第133條規定書記員應當將法庭審理的全部活動記入筆錄，由審判人員和書記員簽名。法庭筆錄應當當庭宣讀，也可以告知當事人和其他訴訟參與人當庭或者在5日內閱讀。

9.根據《民事訴訟法》的第147條當事人不服地方人民法院第一審判決的，有權在判決書送達之日起15日內向上一級人民法院提起上訴。當事人不服地方人民法院第一審裁定的，有權在裁定書送達之日起10日內向上一級人民法院提起上訴。

10.根據《民事訴訟法》的第184條當事人申請再審，應當在判決、裁定發生法律效力后2年內提出；2年后據以作出原判決、裁定的法律文書被撤銷或者變更，以及發現審判人員在審理該案件時有貪污受賄，徇私舞弊，枉法裁判行為的，自知道或者應當知道之日起3個月內提出。

11.根據《民事訴訟法》的第203條人民法院自收到申請執行書之日起超過6個月未執行的，申請執行人可以向上一級人民法院申請執行。上一級人民法院經審查，可以責令原人民法院在一定期限內執行，也可以決定由本院執行或者指令其他人民法院執行。

1Z303040仲裁法

1.《仲裁法》第24條 仲裁委員會收到仲裁申請書之日起5日內，認為符合受理條件的，應當受理，并通知當事人；認為不符合受理條件的，應當書面通知當事人不予受理，并說明理由。2.《仲裁法》第30條仲裁庭可以由 3.《仲裁法》第31條當事人約定由3名仲裁員組成仲裁庭的，應當各自選定或者各自委3名仲裁員或者1名仲裁員組成。由3名仲裁員組成的，設首席仲裁員。托仲裁委員會主任指定一名仲裁員，第3名仲裁員由當事人共同選定或者共同委托仲裁委員會主任指定。第3名仲裁員是首席仲裁員。

1Z303050行政復議法（應當遵循合法、公正、公開、及時、便民的原則）

1.公民、法人或者其他組織認為具體行政行為侵犯其合法權益的，可以自知道該具體行政行為之日起60日內提出行政復議申請；但是法律規定的申請期限超過60日的除外。

2.第三十一條 行政復議機關應當自受理申請之日起60日內作出行政復議決定；但是法律規定的行政復議期限少于60日的除外。情況復雜，不能在規定期限內作出行政復議決定的，經行政復議機關的負責人批準，可以適當延長，并告知申請人和被申請人；但是延長期限最多不超過30日

1Z303053行政訴訟法（依法實行合議、回避、公開審判和兩審終審制度）

1.公民、法人或者其他組織向行政機關申請復議的，復議機關應當收到申請書之日起2個月內作出決定。法律、法規另有規定的除外。

2.申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定書之日起15日內向人民法院提起訴訟。復議機關逾期不作決定的，申請人可以在復議期滿之日起15日內向人民法院提起訴訟。法律另有規定的除外。

3.公民、法人或者其他組織直接向人民法院提起訴訟的，應當在知道作出具體行政行為之日起3個月內提出。法律另有規定的除外。

4.公民、法人或者其他組織因不可抗力或者其他特殊情況耽誤法定期限的，在障礙消除后的10日內，可以申請延長期限，由人民法院決定。

5.人民法院接到起訴狀，經審查，應當在7日內立案或者作出裁定不予受理。原告對裁定不服的，可以提起上訴。6.當事人不服人民法院第一審判決的，有權在判決書送達之日起15日內向上一級人民法院提起上訴。當事人不服人民法院第一審裁定的，有權在裁定書送達之日起10內向上一級人民法院提起上訴。逾期不提起上訴的，人民法院的第一審判決或者裁定發生法律效力。7.行政拘留1日以上，15日以下。

8.管制期限3個月以上2年以下，數罪并罰不得超過3年。羈押1日抵折刑期2日。9.拘役期限1個月以上6個月以下，數罪并罰不得超過1年。羈押1日抵折刑期1日。10.有期徒刑期限6個月以上15年一下，數罪并罰不得超過20年。羈押1日抵折刑期2日。

第二篇：建設工程法規中關于時間的統計

建設工程法規中關于時間的統計

1、普通訴訟時效期間通常為2年。

2、下列訴訟時效期間為1年：身體受到傷害要求賠償的；延付或拒付租金的；出售質量不合格的商品未聲明的；寄存財物被丟失或損壞的。

3、涉外合同提起訴訟或仲裁的期限為4年。

4、權利的最長保護期限為20年。

5、在訴訟時效期間的最后6個月，因不可抗力或者其他障礙不能行使請求權的，訴訟時效中止。

6、建設單位應當自領取施工許可證之日起3個月內開工，因故不能開工的，應當向發證機關申請延期，延期以兩次為限，沒次不超過3個月；國務院有關規定批準開工報告的建筑工程，因故不能按期開工超過6個月的，應當重新辦理開工報告手續；在建工程因故中止施工的，建設單位應當自中止施工之日起1個月內，向發證機關報告，中止1年的工程恢復施工前，建設單位應當報發證機關核驗施工許可證。

7、招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起30日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同；招標人應當自確定中標人之日起15日內，向有關行政監督部門提交招標投標情況的書面報告。

8、依法批準開工報告的建設工程，建設單位應當自開工報告批準之日起15日內，將保證安全施工的措施報送建設工程所在地的縣級以上人民政府建設行政主管部門或者其他有關部門備案；建設單位應當在拆除工程施工15日前，將有關資料保送建設工程所在地縣級以上人民政府主管部門或者其他有關部門備案；建設單位應當在工程竣工驗收合格后15天內到縣級以上人民政府建設行政主管部門或者其他有關部門備案；建設工程發生質量事故后，有關單位應當在24小時內向縣級以上人民政府建設行政主管部門或者其他有關部門報告。

9、環境影響評價文件審批部門應當自收到環境影響報告書之日起60日內，收到環境影響報告表之日起30日內，收到環境影響登記表之日起15日內，分別作出審批決定并書面通知建設單位；建設項目的環境影響評價文件自批準之日起超過5年，方決定該項目開工建設的，其環境影響評價文件應當報原審批部門重新審核；原審批部門應當自收到建設項目環境影響評價文件之日起10日內，將審核意見書面通知建設單位；環境保護設施竣工驗收，需要進行試生產的建設項目，建設單位應當自建設項目投入試生產之日起3個月內，向審批該建設項目的環境保護行政主管部門，申請該建設項目需要配套建設的環境保護設施竣工驗收；環境保護行政主管部門應當自收到環境保護設施竣工驗收申請之日起30日內，完成驗收；在城市市區范圍內，建筑施工過程可能產生噪聲污染，施工單位須在開工15天以前向所在地縣級以上環境行政主管部門申報該工程采取的環境噪聲污染防治情況。

10、撤銷權自債權人知道或者應當知道撤銷事由之日起1年內行使，自債務人的行為發生之日起5年內沒有行使撤銷權的，該撤銷權消滅。

11、債權人留置財產后，債務人應當在不少于2個月的期限內履行債務。

12、仲裁委員會收到仲裁申請書之日起5日內，認為符合受理條件的，應當受理，并通知當事人；認為不符合受理條件的，應當書面通知當事人不予受理，并說明理由；人民法院對符合規定的起訴，必須受理，認為不符合起訴條件的，應當在7日內裁定不予受理。

13、人民法院應當在立案之日起5日內將起訴副本發送被告，被告在收到之日起15日內提出答辯狀；被告提出答辯狀的，人民法院應當在收到之日起5日內將答辯狀副本發送原告。

14、人民法院適用普通程序審理的案件，應當在立案之日起6個月內審結；有特殊情況需要延長的，由本院院長批準，可以延長6個月；還需延長的，報請上級人民法院批準。

15、當事人不服地方人民法院第一審判決的，有權在判決書送達之日起15日內向上一級人民法院提起上訴；人民法院審理對原判決的上訴案件，應當在第二審立案之日起3個月內審結。

16、向人民法院申請保全證據，不得遲于舉證期限屆滿前7日。

第三篇：統計知識

國民生產總值（GNP）指一個國家（或地區）所有常住單位在一定時期內收入初次分配的最終結果。一國常住單位從事生產活動所創造的增加值在初次分配中主要分配給該國的常住單位，但也有一部分以生產稅及進口稅（扣除生產和進口補貼）、勞動者報酬和財產收入等形式分配給非常住單位；同時，國外生產所創造的增加值也有一部分以生產稅及進口稅（扣除生產和進口補貼）、勞動者報酬和財產收入等形式分配給該國的常住單位，從而產生了國民生產總值的概念。它等于國內生產總值加上來自國外的凈要素收入。與國內生產總值不同，國民生產總值是個收入概念，而國內生產總值是個生產概念。

國內生產總值（GDP）指一個國家（或地區）所有常住單位在一定時期內生產活動的最終成果。國內生產總值有三種表現形態，即價值形態、收入形態和產品形態。從價值形態看，它是所有常住單位在一定時期內生產的全部貨物和服務價值超過同期中間投入的全部非固定資產貨物和服務價值的差額，即所有常住單位的增加值之和；從收入形態看，它是所有常住單位在一定時期內創造并分配給常住單位和非常住單位的初次收入分配之和；從產品形態看，它是所有常住單位在一定時期內最終使用的貨物和服務價值與貨物和服務凈出口價值之和。在實際核算中，國內生產總值有三種計算方法，即生產法、收入法和支出法。三種方法分別從不同的方面反映國內生產總值及其構成。

三次產業是根據社會生產活動歷史發展的順序對產業結構的劃分，產品直接取自自然界的部門稱為第一產業，對初級產品進行再加工的部門稱為第二產業，為生產和消費提供各種服務的部門稱為第三產業。它是世界上較為通用的產業結構分類，但各國的劃分不盡一致。

我國的三次產業劃分是：

第一產業：農業（包括種植業、林業、牧業和漁業）。

第二產業：工業（包括采掘業，制造業，電力、煤氣及水的生產和供應業）和建筑業。

第三產業：除第一、第二產業以外的其他各業。由于第三產業包括的行業多、范圍廣，根據我國的實際情況，第三產業可分為兩大部分；一是流通部門，二是服務部門。具體又可分為四個層次：

第一層次：流通部門，包括交通運輸、倉儲及郵電通信業，批發和零售貿易、餐飲業。

第二層次：為生產和生活服務的部門，包括金融、保險業，地質勘查業、水利管理業，房地產業，社會服務業，農、林、牧、漁服務

業，交通運輸輔助業，綜合技術服務業等。

第三層次：為提高科學文化水平和居民素質服務的部門，包括教育、文化藝術及廣播電影電視業，衛生、體育和社會福利業，科學研究業等。

第四層次：為社會公共需要服務的部門，包括國家機關、政黨機關和社會團體以及軍隊、警察等。

農民人均純收入，指農村住戶當年從各個來源得到的總收入相應地扣除所發生的費用后的收入總和。純收入主要用于再生產投入和當年生活消費支出，也可用于儲蓄和各種非義務性支出。“農民人均純收入”按人口平均的純收入水平，反映的是一個地區或一個農戶農村居民的平均收入水平。計算方法：純收入=總收入-家庭經營費用支出-稅費支出-生產性固定資產折舊-贈送農村內部親友。相應指標還包括農民人均可支配收入，指農村住戶獲得的經過初次分配與再分配后的收入。可支配收入可用于住戶的最終消費、非義務性支出以及儲蓄。計算方法：農村住戶可支配收入=農村住戶總收入-家庭經營費用支出-稅費支出-生產性固定資產折舊-財產性支出-轉移性支出。農民收入是一項重要的統計指標，為全面了解農村居民收入、消費、生產、積累和社會活動情況，研究農村居民收入和生活質量的變化，監測農村擺脫貧困和全面建設小康的進程，滿足各級政府和宏觀決策

部門研究制定農村經濟政策的需要，以及社會各界的信息需求，為國民經濟核算提供基礎數據，依照《中華人民共和國統計法》的規定，而制定的。農民收入屬于國家調查，原由國家統計局農村司負責，現有新組建的國家統計局住戶調查辦公室負責，由國家統計局各調查總隊組織全國800多個縣級調查隊，嚴格按照調查方案的要求實施調查，并進行測算后得出。

一、什么是城鎮居民可支配收入居民可支配收入是一個統計上的概念，它和居民收入是有差別的。通俗地講居民可支配收入是指居民能夠自由支配的收入。08年全國城鎮，農村人均收入

就是從居民家庭總收入中扣除了繳納給國家的各項稅費，扣除了繳納的各項社會保險，比如醫療保險、養老保險、失業保險等余下的收入。扣除的這些繳納是按照國家的稅法和國家有關規定，住戶必須繳納的。因為這些繳納不能夠再用于其他方面的支付。住戶購買的那些商業性的保險不能扣除。商業性保險不是國家規定的必須購買的，而是住戶根據自己的收入水平和情況自主選擇的，可以買，也可以不買。從記帳戶來講還要扣掉我們發給的記賬戶補貼，如果把記賬戶補貼算進去就算高了居民的收入。剩下的那些就是居民的可支配收入。居民總收入也就是大家所說的居民收入是一個總的概念，和居民可支配收入是有差別的。居民收入是包括各種渠道來源的所有收入，它是一個應發的概念，比如某一個人的工資是5000元，他必須按照國家的規定繳納一定數額的工資所得稅，這部分錢他是不能自由支配的。

職工從單位領工資應得的概念，居民收入也是一個應得的概念，可支配收入是扣除掉稅費和繳納的各項社會保障之后的可以用來自由支配的那部分收入。可支配收入只是居民收入的一部分，是比較大的一部分。另外，可支配收入和工資也是是有區別的，可支配收入是指這一個家庭所有人員、所有人通過各個渠道得到的，比如丈夫、妻子、孩子他們通過各個渠道得到扣掉規定的稅費和繳納的社會保障以后得到的的所有收入。工資收入是什么概念呢？工資是指他在一個單位領取報酬的是工資收入，而有些人是沒有工資收入的，比如個體戶從事個體勞動就沒有工資收入，他是勞動報酬、勞動所得；又如農民從事農業生產活動，他賣掉他生產的糧食、蔬菜、水果，等等，得到有收入。但這不是工資收入，而是勞動報酬收入、勞動所得收入。工資只是指勞動者與企事業單位、機關、社會團體、及一些組織機構有雇傭關系的支付勞動報酬的形式。只有為單位工作的勞動者才有工資。私營企業的老板就沒有工資，他是經營所得收入，還有個體戶也是經營所得收入，農民也是經營所得收入。工資和收入的概念是不一樣的。

CPI(Consumer Price Index 居民消費價格指數)指在反應一定時期內居民所消費商品及服務項目的價格水平變動趨勢和變動程度。居民消費價格水平的變動率在一定程度上反映了通貨膨脹（或緊縮）的程度。通俗的講，CPI就是市場上的貨物價格增長百分比。一般市場經濟國家認為CPI增長率在2%~3%屬于可接受范圍內，當然還要

看其他數據。CPI過高始終不是好事，高速經濟增長率會拉高CPI，但物價指數增長速度快過人民平均收入的增長速度就一定不是好事，而一般平均工資的增長速度很難超越3-4%。

消費物價指數英文縮寫為CPI，是根據與居民生活有關的產品及勞務價格統計出來的物價變動指標，通常作為觀察通貨膨脹水平的重要指標。國家統計局公布數據，2012年6月份居民消費價格指數(CPI)同比上漲2.2%，創29個月以來新低，上半年全國CPI同比上漲3.3%。

第四篇：建設工程合同備案時間

篇一：建設工程合同備案辦事指南111 建設工程合同備案辦事指南

施工合同（含監理、勞務分包合同）備案

一、概述

辦理地點：天府新區政務中心 前置條件：中標備案已完成

承諾時間：受理合同備案資料后3個工作日內確定是否予以備案 收費標準：不收費 聯系電話：68381032 聯系人：周宇

聯系地址：天府大道南段1632號規劃建設局窗口

二、辦理程序

1、發、承包雙方依法簽訂建設工程施工合同后7日內將合同文本及附件送工程所在地備案部門備案；

2、接件工作人員依據施工合同備案要求查驗備案資料，資料齊全后受理；

3、不符合備案條件的建設工程合同，備案經辦人在3個工作日內提出書面整改意見，當事人應重新報送符合備案條件的備案資料；

4、符合備案條件的建設工程合同，備案經辦人填寫《天府新區成都建設工程施工合同備案表》并對合同備案資料加蓋《建設工程施工合同備案專用章》，完成備案（工作時限為3個工作日）并向報送單位返還已備案施工合同。

5、發、承包雙方依法對合同另行補充或作變更的，應在簽訂補充或作變更合同（協議）后7日內到原合同備案部門辦理合同備案。備案經辦人填寫《天府新區成都建設工程施工合同補充協議備案表》并對合同備案資料加蓋《建設工程施工合同備案專用章》，完成備案（工作時限為3個工作日）并向報送單位返還已備案施工合同。

三、申請材料

1、《天府新區成都建設工程施工合同備案申請表》（原件5份，建設單位、施工單位、監理單位蓋章）；

2、中標通知書（復印件1份）、建設工程施工合同（無勞務分包的，應提供無勞務分包情況說明）、勞務分包合同（原件各3份），監理合同（原件3份）,法定代表人授權簽訂合同的，還應提交法定代表人授權委托書（原件1份）；

3、施工企業、分包企業、監理企業資質證書和安全生產許可證及項目負責人注冊證書（驗原件收復印件1份）。

4、無需做招標備案的非國家投資項目，還需提供項目批準文件、施工圖設計文件審查批準書。

四、法定依據

1、《中華人民共和國合同法》

2、《建筑工程施工發包與承包計價管理辦法》（2013年12月11日中華人民共和國住房和城鄉建設部令第16號）

3、《建設工程價款結算暫行辦法》（財建〔2004〕369號）

4、《關于進一步加強房屋建筑和市政工程項目招標投標監督管理工作的指導意見》（建市〔2012〕61號）

5、《四川省合同監督條例》

6、《四川省建筑管理條例》

7、《四川省國家投資工程建設項目招標投標條例》

8、《四川省建設工程合同備案管理辦法》（川建發〔2012〕3號）

9、《關于進一步加強成都市房屋建筑和市政基礎設施工程發包與承包范圍管理的通知》（成建委發〔2009〕721號）施工專業工程分包備案

一、概述

辦理地點：天府新區政務中心

前置條件：中標備案已完成承諾時間：受理合同備案資料后3個工作日內確定是否予以備案 收費標準：不收費 聯系電話：68381032 聯系人：周宇

聯系地址：天府大道南段1632號規劃建設局窗口

二、辦理程序

1、發、承包雙方依法簽訂建設工程施工專業分包合同后7日內將合同文本及附件送工程所在地備案部門備案；

2、接件工作人員依據專業分包合同備案要求查驗備案資料，資料齊全后受理；

3、不符合備案條件的專業分包合同，備案經辦人在1個工作日內提出書面整改意見，當事人應重新報送符合備案條件的備案資料；

4、符合備案條件的建設工程合同，備案經辦人填寫《天府新區成都建設工程施工專業合同分包報告收訖通知書》并對合同備案資料加蓋《施工專業工程分包報告收訖章》。

三、申請材料

1、《天府新區成都建設工程施工專業工程分包報告》（原件1份加蓋企業鮮章）

2、專業分包合同（原件1份，法定代表人授權簽訂合同的，還應提交法定代表人授權委托書（原件1份））

3、專業資質證書副本（驗原件收復印件1份）；

4、安全生產許可證（驗原件收復印件1份）。

5、項目負責人注冊證書（驗原件收復印件1份）。

6、總承包合同備案表（驗原件收復印件1份）

7、外地企業應提供入川承攬業務登記證

8、幕墻、裝飾裝修工程的專業分包，應提供施工圖審查合格證明

四、法定依據

1、《中華人民共和國合同法》

2、《建筑工程施工發包與承包計價管理辦法》（建設部令第107號）

3、《建設工程價款結算暫行辦法》（財建〔2004〕369號）

4、《關于進一步加強房屋建筑和市政工程項目招標投標監督管理工作的指導意見》（建市〔2012〕61號）

5、《四川省合同監督條例》

6、《四川省建筑管理條例》

7、《四川省國家投資工程建設項目招標投標條例》

8、《四川省建設工程合同備案管理辦法》（川建發〔2012〕3號）

9、《關于進一步加強成都市房屋建筑和市政基礎設施工程發包與承包范圍管理的通知》（成建委發〔2009〕721號）

建設工程其它合同備案指南

勘察設計、造價咨詢等服務類合同備案

一、概述

辦理地點：天府新區政務中心

前置條件：中標備案已完成（如有）

承諾時間：受理合同備案資料后3個工作日內確定是否予以備案 收費標準：不收費 聯系電話：68381032 聯系人：周宇

聯系地址：天府大道南段1632號規劃建設局窗口

二、辦理程序

鼓勵通過四川省建設廳建設工程合同備案系統完成備案（網址：

1、合同雙方依法簽訂合同后7日內將合同文本及附件送工程所在地備案部門備案；

2、接件工作人員依據合同備案要求查驗備案資料，資料齊全后受理；

3、不符合備案條件的合同，備案經辦人在3個工作日內提出書面整改意見，當事人應重新報送符合備案條件的備案資料；

4、符合備案條件的合同，備案經辦人填寫《成都市天府新區建設工程合同備案表》并對合同備案資料加蓋《建設工程合同備案專用章》，完成備案（工作時限為3個工作日）并向報送單位返還已備案合同。

5、發、承包雙方依法對合同另行補充或作變更的，應在簽訂補充或作變更合同（協議）后7日內到原合同備案部門辦理合同備案。備案經辦人填寫《成都市天府新區建設工程合同補充協議備案表》并對合同備案資料加蓋《建設工程合同備案專用章》，完成備案（工作時限為3個工作日）并向報送單位返還已備案合同。

三、申請材料

1、《成都市天府新區建設工程合同備案申請表》（原件1份）；

2、中標通知書（如有，原件1份）、造價咨詢合同，勘察設計合同（原件3份）,法定代表人授權簽訂合同的，還應提交法定代表人授權委托書（原件1份）；

3、企業資質證書（驗原件收復印件1份）；

4、項目負責人注冊證書（驗原件收復印件1份）

四、法定依據

1、《中華人民共和國合同法》

2、《建筑工程施工發包與承包計價管理辦法》（建設部令第107號）

3、《建設工程價款結算暫行辦法》（財建〔2004〕369號）

4、《關于進一步加強房屋建筑和市政工程項目招標投標監督管理工作的指導意見》（建市〔2012〕61號）

5、《四川省合同監督條例》

6、《四川省建筑管理條例》

7、《四川省國家投資工程建設項目招標投標條例》

8、《四川省建設工程合同備案管理辦法》（川建發〔2012〕3號）

9、《關于進一步加強成都市房屋建筑和市政基礎設施工程發包與承包范圍管理的通知》（成建委發〔2009〕721號）篇二：關于進一步加強建設工程合同備案管理的通知

日照市住房和城鄉規劃建設委員會

日建發?2013?99號

關于進一步加強建設工程合同備案管理的 通 知

各區縣住建局，市直各有關單位：

為進一步加強建筑市場管理，維護建筑市場秩序，規范建設工程項目合同備案，依法保護建設工程項目合同當事人的合法權益，根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》、《房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標投標管理辦法》、《山東省房屋建筑和市政工程招標投標辦法》（省政府令第249號）等法律、法規和規章的規定，現就加強建設工程合同備案管理有關事項通知如下：

一、合同備案的范圍

凡在日照市行政區域內，從事房屋建筑和市政基礎設施工程等建筑活動，參與建筑活動的各方主體簽訂的下列合同（以下簡稱建設工程合同），均須向工程所在地縣級以上住房和城鄉規劃建設主管部門備案：

（一）建設工程施工合同；

（二）建設工程分包合同；

（三）建設工程監理合同；

（四）法律、法規和規章規定應當備案的其他建設工程項目合同。

二、監管部門職責分工

（一）日照市建設工程招標投標管理辦公室受日照市住房和城鄉規劃建設委員會的委托，指導全市建設工程合同管理工作，負責受理市管區范圍內的建設工程合同備案。

（二）各區縣住房和城鄉建設行政主管部門具體受理本轄區建設工程合同的備案。

三、合同備案應符合以下要求

（一）建設工程的發包人和承包人應當依法訂立書面合同。使用國家和省、市統一印制的建設工程合同示范文本。發、承包人在簽訂合同時，可根據工程的具體情況對合同示范文本進行補充，但補充的條款不得違反法律、法規、規章及政策性規定。

（二）建設工程實行招標發包的，招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起30日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。招標人和中標人不得再行訂立背離合同實質性內容的其他協議。訂立書面合同后7日內，中標人應當將合同送工程所在地的縣級以上住房和城鄉規劃建設主管部門備案。

招標人不得向中標人提出壓低報價、增減工作量、壓縮工期、墊付工程資金等要求，并以此作為發出中標通知書和簽訂合同的條件。

（三）原訂立合同中約定的標的、履行地點、履行方式、價款的支付、違約責任及爭議的解決方式等內容更改的，應當自合同變更后7個工作日內報原合同備案部門備案。

（四）合同中約定需提交工程擔保的，應當將業主工程款支付擔保和承包商履約擔保等資料隨合同一并備案。

四、合同中不得出現以下內容

（一）對工程質量設置沒有國家規定標準的違約處罰條款；

（二）基本養老保險（勞保基金）、安全防護、文明施工措施費用、意外傷害保險費用以及其他規費和不可競爭費用的計取低于有關政策規定最低標準；

（三）工程施工合同設置帶資、墊資的條款；

（四）人工工資單價的計取低于工程所在地發布的最低人工工資單價。

五、合同備案需提交的材料

（一）建設工程施工合同備案須提供的材料

1、《日照市建設工程施工合同備案表》；

2、全部施工合同正、副本；

3、中標通知書或直接發包通知書；

4、招標文件和中標單位的投標文件。

（二）監理合同備案須提交的資料

1、《日照市建設工程監理合同備案表》；

2、全部監理合同正、副本;

3、中標通知書或直接發包通知書的原件及復印件；

4、招標文件和中標單位的投標文件。

（三）分包合同備案應提交下列材料

1、分包人的營業執照、資質證書、安全生產許可證(原件)；

2、已備案的施工合同；

3、分包合同全部文本。

六、其他要求

（一）未訂立建設工程合同或未備案的工程項目，不得頒發施工許可證及辦理退還投標保證金等其他相關手續。

（二）對招投標工程項目中標后的合同簽訂、備案和履行要加強監督管理，及時糾正合同中違法及“霸王”條款，嚴厲查處中標后隨意更換項目經理、轉包、違法分包、任意進行合同變更、不合理地增加合同價款等違法法規行為，確保招投標成果在承包合同中的落實，促進合同的全面履行。

附件：1.日照市建設工程施工合同備案表 2.日照市建設工程監理合同備案表

日照市住房和城鄉規劃建設委員會 2013年7月19日 附件1 日照市建設工程施工合同備案表 施工合同備案編號： 年 月 日 篇三：施工合同備案管理細則

廈門市建設工程施工合同備案管理實施細則日期：2012-05-21來源：廈門 市政務服務中心

廈建價〔2011〕24號 第一條 為維護和規范建筑市場秩序，加強建設工程施 工合同的管理，保障合同當事人的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標投標法》、《建設工程質量管理條例》、《廈門市建筑條例》 以及《廈門市建設工程造價監督實施辦法》(廈建法[2007]3號)等有關法律法規 規定，結合我市實際，制定本實施細則。

第二條 本市行政區域內各類房屋建筑和市政基礎設施工程以及由市建設

與管理局辦理施工許可證的其他交通、水利等專業工程所簽訂的建設工程施工合 同（以下簡稱施工合同）、建設工程施工專業分包合同（以下簡稱專業分包合同）和建設工程施工勞務分包合同（以下簡稱勞務分包合同）適用本實施細則。第三條 簽訂施工合同應當遵守國家及我省、市有關法律法規，遵循平等協

商、誠實信用、風險共擔的原則，應采用廈門市建設與管理局與廈門市工商行政 管理局共同制定的《建設工程施工合同示范文本》（2011版）或國家建設部與國 家工商管理總局共同制定的《建設工程施工合同（示范文本）》(gf-1999-0201)以及《建設工程施工勞務分包合同（示范文本）》（gf-2003-0214）。合同雙方如 需要，應當在不違反國家法律、法規規定的前提下參照示范文本的有關內容進行 修改和補充。

第四條 招標投標的工程，承發包雙方應當在中標通知書發出之日起30日內

訂立施工合同；直接發包的工程，承發包雙方應當在開工之前訂立施工合同；專 業分包合同、勞務分包合同應當在專業工程、勞務作業開始前簽訂。

實行招標投標的工程，承發包雙方應當按照招標文件和中標人的投標文件訂 立合同，不得另行訂立背離施工合同實質性內容的其他協議。

合同實質性內容包括施工承包范圍、工期、工程質量安全、工程造價、價款 支付等方面條款。

第五條 施工合同簽訂后, 承包人應在施工合同簽訂之日起7日內將施工合

同報送市工程造價管理機構備案；專業分包工程或勞務分包項目,總承包單位應 在簽訂專業分包合同或勞務分包合同之日起的7日內，將專業分包合同或勞務分 包合同報送市工程造價管理機構備案。

經雙方同意補充、變更、中止、解除施工合同的,應當訂立書面協議，并在 訂立書面協議之日起7日內報送備案。

經備案的施工合同、專業分包合同和勞務分包合同作為確定雙方當事人權力 義務關系的最終依據。

企業在資質升級、增項中的業績認定，以經備案的合同作為依據。第六條 合同備案時,應提供以下資料:

（一）施工合同

1、《廈門市建設工程施工合同備案申請表》兩份；

2、中 標通知書復印件一份（直接委托工程只需提供工程委托書原件一份）；

3、項目報建表復印件一份 ；

4、施工合同副本原件及光盤各一份；

5、投標預算書（書面文件要加蓋編制單位印章，編制人員簽字蓋章齊全）

及光盤各一份；

6、投標時承諾的施工單位項目管理班子配備情況表和擬進場施 工機械設備表復印件及光盤各一份；

7、非本市注冊的施工企業需提交資質備案憑證復印件一份。上述資 料要求提交復印件的，應同時提交原件供核對。

（二）專業分包合同

1、《廈門市建設工程專業分包合同備案申請表》兩份；

2、中標通知書復印件一份（直接委托工程只需提供工程委托書原件一份）；

3、專業分包合同副本原件及光盤各一份；

4、投標預算書（書面文件要加蓋編 制單位印章，編制人員簽字蓋章齊全）及光盤各一份；

5、投標時承諾的施工單 位項目管理班子配備情況表和擬進場施工機械設備表復印件及光盤各一份；

6、非本市注冊的施工企業需提交資質備案憑證復印件一份。上述資料要求提 交復印件的，應同時提交原件供核對。

（三）勞務分包

1、《廈門市建筑勞務分包合同備案申請表》兩份；

2、勞務分包合同原件及光盤各一份。

第七條 市工程造價管理機構在收齊備案資料后, 且未發現存在第八條規

定情形的，或存在第八條規定情形已改正的，應當在受理當日由經辦人出具施工 合同備案證明。提交的備案資料不齊全、形式不符合相關規定的或備案資料齊全 但存在不符合第八條規定情形的,市工程造價管理機構應在受理當日一次性提出 修改意見。

第八條 施工合同、專業分包合同備案時，市工程造價管理機構發現下列違

反法律法規及有關規定的，應當以書面形式一次性告知并責令其改正，拒不改正 的其施工合同不予出具備案證明。

（一）未使用國家或廈門市制定的施工合同示范文本的；

（二）合同實質性內容與招、投標文件不一致的；

（三）關于工程價款 的約定未符合現行省市相關計價管理規定：

1、建設工程造價計價未采用工程量 清單計價或定額計價方式；

2、一個工程項目同時使用兩種計價方式；

3、采 取“一口價”、“平米造價”等方式確定工程價款的；

（四）安全文明施工措施費、環境保護費、優質工程增加費、大型機械設備 檢測費、規費、稅金等未按規定計算的；

（五）工程預付款、進度款的支付比例、時間，工程變更價款的調整方式、支付時間，竣工結算的報送與核對時限、支付時間，保修款的比例與支付時間，未按有關規定進行約定的；

（六）未對工人工資支付方式進行約定的，或未 按下列方式約定：未約定每月按時發放工人工資的；約定的工人工資支付比例低 于當月工程進度款比例10%的；

（七）風險承包范圍、風險系數（或風險金額）、風險范圍以外合同價款調 整辦法等，未按有關規定進行約定的；

（八）安全文明施工措施費的支付時間、比例與使用計劃，未按有關規定進 行約定的；

（九）施工單位項目管理班子配備情況與擬進場施工機械設備未符合投標承 諾的；

（十）其他違法法律法規及有關文件規定或有爭議的條款。

上述第（四）至

（八）款的內容，對于招標發包的工程應當依據招標文件進 行審查。勞務分包合同的備案要求按上述第（一)、（六）、（十）款規定執行。第九條 市工程造價管理機構應當建立施工合同備案管理系統，有條件的可以推 行網絡備案管理，并與市建設政務服務管理系統對接。備案的施工合同，自備案之日起保存至工程竣工后5年。

第十條 市工程造價管理機構應當建立施工合同履約情況定期與不定期監 督檢查相結合的制度，并主要對下列施工合同履約行為進行監督檢查：

（一）施工合同是否按規定向市工程造價管理機構備案；或者承發包雙方另行簽訂背離報送市工程造價管理機構備案的施工合同實質內容的其他協議；

(二）是否存在訂立合同后再另行簽訂背離招投標文件實質性內容的其他協議；

（三）是否履行合同約定，按時按期撥付工程預付款、工程進度款，是否存在拖 欠工程款及工人工資現象；

（四）項目管理班子配備情況和進場施工機械設 備與投標承諾不一致的；項目經理及有關人員發生變動但未備案的；

（五）是否將安全文明施工措施費、勞動保險費挪作他用；

（六）支 付擔保、履約擔保是否符合有關規定要求；

（七）是否存在任意 壓縮中標工期的行為。專業分包合同和勞務分包合同 的檢查要求參照上述規定執行。第十一條 市工程造價管理機構在施工合同 履約行為監督檢查中發現下列行為的應當責令改正，對拒不改正的相關單位及責 任人應當按照有關法律法規規定予以處罰，并按規定計入不良行為檔案。

（一）發包人將工程肢解發包的；

（二）施工合同（包括專業工程單獨發包、勞務分包）及其補充協議未備案 的；

（三）項目管理班子配備情況和進場施工機械設備與投標承諾不一致的；項 目經理及有關人員發生變動但未備案的；

（四）承發包雙方另行簽訂背離備案的施工合同實質性內容的其他協議；

（五）未按合同約定，按時按期撥付工程預付款、工程進度款，拖欠工程款 及工人工資的；

（六）發包人未按約定及時足額支付安全文明施工費的，承包人挪用安全文 明施工費的；

（七）任意壓縮合同工期的；

（八）未按規定辦理工程款支付保函、履約保函的；

（九）有不依法履行施工合同的其他行為的。

第十二條 市工程造價管理機構應當按月通報施工合同備案及監督檢查情

況，對施工合同履約情況和監督檢查情況進行評價，并作為企業信用管理的依據。第十三條 市工程造價管理機構辦事人員應加強自身建設,提高履職能力, 在進行施工合同備案及監督檢查中應秉公辦事, 廉潔自律。第十四條 本實 施細則自2011年12月1日起施行。二○一一年十一月十四日

第五篇：建設工程法規及相關知識

《 建設工程法規及相關知識》

2012年二級建造師執業資格考試

1.張某取得建造師資格證書后注冊。于2007.5.18取得注冊執業證書。由于工作

變動，申請變更并于2008.1.8批準，根據規定。張某注冊有效期截止應為《2010.5.18》

2.根據立法法規定，部門規章與地方政府規章對同一事項不一致時，由《國務

院》裁決

3.關于民事法律行為類別正確是《訂立建設工程合同屬于要式法律行為》 4.根據物權法規定動產物權轉讓一般情況下自《動產交付》時了生效力 5.建設單位與供應商簽訂設備供應合同，供應商收到貨款后按時發送設備。

但建設單位后悔出價過高，拒絕接收，供應商將設備存于當地公證機關并通知建設單位，該供應商的合同債務因《提存》而消滅。

6.甲乙簽訂房屋買賣合同，將自有的房屋賣給乙，并約定任何一方違約須向

對方支付購房款的25%違約金，在交房前，甲又與丙簽訂合同將房屋賣給丙，并與丙辦理過戶登記手續，下列說法錯誤的是《甲必須收回房屋并向乙方交付》

7.甲房地產開發公司將一住宅小區工程以施工總承包方式發給乙。乙又將其

中場地平整及土方工程分包丙，在工程開工前，應當《甲方》按有關規定申請領取施工許可證。

8.某工程施工合同約定價款為6000萬元，合同 期10個月，根據規定，該

工程開工前應當到位資金原則上不少于《3000》萬元

9.根據規定。我國工程資質分為《綜合資質，專業資質，專業資質和專項資

質》

10.某工程施工監理過程中，監理工程師發現工程設計存在問題，應當（報告

建設單位要求設計單位修改設計）

11.某施工項目總承包招標，估算為1.2億人民幣。則要求投標方提供的投標

保證金數額最高為（80萬元）

12.某施工合同 約定承包人對基礎工程墊資施工，發包人對墊付資金按銀行

貸款利率2倍支付，后發包人沒按合同支付墊資利息，起訴到法院的處理正確是（只支持按銀行同類貸款利息支付）

13.關于某必須招標的工程項目。正確的是（投標人在投標有效期內不得要求

修改投標文件）

14.某工程施工招標中，某單位中標后被要求墊付資金500萬元，雙方在合同

中約定了墊資條款，但沒約定墊資利息，說法正確的是（對施工單位支付墊資利息的請求不予支持）

15.甲建設單位委托乙招標代理機構通過公開方式選擇施工單位，乙符合法律規定的是（乙以甲的名義在媒體上發布招標公告）

16.根據規定，施工企業人員必須有關主管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格才可任職的人員是（安全生產管理人員）

17.根據安全生產法，施工現場儲存危險品的倉庫與宿舍（不能在同一座建筑物內，并應當保持距離）

18.某施工現場發生安全事故，致使三名工人死亡，直接經濟損失4500萬元人民幣，根據《生產安全事故報告和調查處理條例》該事故屬于（較大事故）19.某建設工程施工中發生重大事故，根據《生產安全事故報告和調查處理條例 》該事故應當逐級上報到（國務院）安全生產監督管理部門和負有安全生產監督管理職責的有關部門。

20.根據《建設工程安全生產管理條例》施工項目經理的安全職責不包括（制定安全生產規章制度和操作規程）

21.施工現場的下列位置中，不需要設置明顯安全警示的是（項目經理辦公室）22.根據《安全生產許可證條例》中央管理的建筑施工企業應當向（國務院建設主管部門）申請領取安全生產許可證。

23.施工人員對涉及結構安全的試塊，試件及有關材料應當在（監理單位）的監督下現場取樣并送檢。

24.某工程已經具備竣工條件 2010年3月2日施工單位提交竣工驗收報告。3月7日驗收不合格，施工單位返修后于3月20日再次驗收合格。3月31日建設單位將有關資料報送建設行政主管部門備案。則該工程缺陷責任期自（2010年3月20日）開始。

25.建設工程質量監督機構的下列行為是（發現嚴重違法行為，以自己名字給予降低資質處罰）

26.某工程項目沒竣工驗收，建設單位便提前使用。后雙方因工程質量發生糾紛，建設單位又以下列已使用部分的工程質量不符合約定為由主張權利。根據有關司法解釋，法院應予支持的是（地基基礎工程）

27.根據產品質量法，生產者和銷售者共同的產品質量責任是（確保標識規范）28.某施工企業在工程建設中準備采用一種新技術以提高質量和進度，但不符合有關強制性標準規定，應當由（施工單位提請建設單位）組織專題論證，報批準標準的行政主管部門審定。

29.在市區施工生產環境中噪聲污染的下列情況中，可以在夜間施工但必須要有關主管部門證明 的是（向國慶獻禮而搶進度的施工）

30.城鄉規劃主管部門對民用建筑節能進行規劃審查時，應當設計方案條例民用建筑節能強制性標準征求（同級建設主管部門）的意見。

31.施工單位在工程建設中采取下列消防安全措施中錯誤的是（采取必要的消防措施后將工人 安置在材料倉庫中居住）

32.根據《勞動合同法》用人單位與勞動者在用工之前訂立勞動合同，勞動關系自（用工之日起）建立。

33.2007年8月10日，張某與某施工單位簽訂一份為期三年的勞動合同。由于施工單位遲遲不兌現承包獎勵，于2010年6月30日辭職，根據勞動合同法，最遲應于（2010年6月1日）前以書面形式通知施工單位解除合同。34.勞務公司通過派遣方式向施工單位派出10名勞務人員，根據《勞動合同法》這些人員勞動合同應當由（勞務人員與勞務公司）簽訂

35.根據《建設工程文件歸案整理規范》工程質量事故處理記錄應當歸檔于（施工文件）

36.根據《稅收征收管理法》納稅人因困難不能按期納稅的，經批準可延期，但最長不能超過（3個月）

37.王某騎自行車路過一廣場掉進沒有明顯標志且沒有采取安全措施基坑中，造成腿傷花醫療費2000元。多次找該項目建設單位、施工單位索賠.雙方推諉，根據法律規定承擔責任的主體是（施工單位）

38.根據《行政處罰法》建設行政主管部門做出下列行政處罰，可以適用簡易程序是（對施工企業處以1000元罰款）

39.某施工單位的現場勞動安全設施不符合國家規定，監理工程師提出后，項目經理仍不采取措施，因而發生重大傷亡事故，則項目經理承擔的刑事責任有（有期徒刑或拘役）

40.根據不同的分類標準，建設工程施工合同屬于（有名合同，雙務合同，諾成合同）

41.施工單位簽訂的協議中不屬于《合同法》調整范圍有（與其職工訂立的勞動協議）

42.甲公司收到水泥廠寄發的價目表但無其它內容。甲按標明價格訂購1000噸水泥，并附上主要合同條款，卻被告之因原材料價格上漲原來的價格表不在適用，要采用提價后的新價格，說法錯誤的是（水泥廠新報價屬于承諾）43.房地產開發項目于2月1日公布招標公告，3月1日發售招標文件，招標文件規定投標截止日為4月1日。甲投標人于3月28日投標文件送達招標人指定地點，根據《合同法》招標過程中要約生效的時間是（3月28日）44.根據《合同法》下列屬于應當締約過失責任是情形是（建設單位在發出中標通知書后改變了中標人）

45.施工企業與鋼材廠訂立購銷合同，由于鋼材廠還有一批水泥廠用于抵賬的水泥，施工企業也一并采用，雙方又簽訂了合同，根據有關司法解釋二份合同效力正確說法是（二份合同均有效）

46.甲乙公司經協商達成買賣合同，雙方均未加蓋公章或簽字，不久甲交貨，乙收貨后付款，一星期后乙發現質量問題，根據合同法規定，（同成立并生效，甲承擔違約責任）

47.不屬于合同有效必要條件的是（合同必須采用書面形式訂立）

48.甲公司在某國有建筑企業乙公司簽訂設備購銷合同，愿意隱瞞嚴重缺陷。使乙在使用過程中發生重大損失，該合同（雖因欺詐但并沒損失國家利益，乙公司可申請變更或撤銷）

49.屬于無效合同的是（施工單位將工程轉包給他人簽訂轉包合同）50.楊某是施工單位材料采購員，后被開除，楊用蓋有原單位公章的空白合同與甲公司簽訂合同，該合同為（有效合同）

51.甲向乙合同 中約定 訂購5部電梯，乙直接將其中2部交付丙，但乙一直沒向丙付電梯。該合同中（乙向甲）承擔違約責任。

52.甲市施工企業向乙市供應商訂貨，雙方于3月1日在甲市簽訂合同，履行期限截止4月1日，由于合同對成交價格及地點沒做明確約定，根據《合同法》部分貨物應當按照（3月1日乙市的市場價格）結算

53.建設工程合同約定：工程通過竣工驗收后二月內結清全部工程款。2009年10月1日通過驗收.10月10日承包人提交竣工結算文件。10月20日將工程移交給發包人，但發包人一直沒支付工程余額。2010年5月1日。承包人將發包人起訴，要求支付欠款及利息。工程欠款利息起算日應為（2009年12月1日）

54.房地產開發商拖欠承包商工程款700萬元，承包商認為可用開發的商品房抵賬，因此并不急于追討，同時承包商拖欠勞務商報酬150萬元已經6月，由此勞務商有權（以自己名義向法院請求開發商付款）

55.施工企業與材料供應商訂合同中約定違約金4萬元，合同訂立后施工企業支付了定金3萬元，后來供應商遲遲沒交貨，施工企業為了最大限度維護自身利益，至多可以要求供應商支付（7萬元）

56.甲供貨單位與乙采購單位于3月1日訂立水泥供應合同。約定每噸370元，5月1日交貨，逾期1個月違約金為每噸10元，甲實際交貨為6月1日，5月1日水泥市場價格每噸380元，6月1日每噸390元，乙最終應付每噸（360元）

57.甲乙雙方簽訂買賣合同，丙為乙的債務提供保證，但保證合同中沒約定保證方式及保證期間，說法正確的是（如果甲在保證期內沒要求丙承擔保證責任，則丙免除保證責任）

58.在一鋼材購銷合同糾紛中，買方施工企業將鋼材供應商在其網站上發布的價目表下載打印，在法庭上作為證據，屬于（書評）

59.法院于2008年5月1日作出二審判決，要求建設單位于2008年6月1日前付清施工單位工程款。由于建設單位沒履行判決，根據《民事訴訟法》施工單位申請執行期限不得遲于（2010年6月1日）

60.工程質量糾紛經仲裁開庭審理后，在賠償數額上形成三種意見，甲乙丙仲裁員分別認為15、16、20萬元，其中丙由當事人雙方共同選定，裁賠償（20萬元）

61.關于法的形式及效力，正確有是（行政法規的效力高于地方性法規和部門規章、地方政府規章的效力低于同級地方性法規）

62.根據有關規定，下列工程可以不辦施工許可證有的（工地現場監理工程師辦公室、軍事基地的導彈發射塔工程、建筑面積800平米的某博物館修繕工程）

63.甲乙施工單位組成聯合體投標，雙方約定如因施工質量問題導致建設單位索賠，各自承擔50%施工中建房單位確因質量原因索賠12萬元，正確的是（建設單位可直接要求甲承擔12萬元、建設單位可直接要求乙承擔12萬元、先行賠償一方有權科超出50%部分向另方追償）

64.根據《建筑法》工程建設過程中違法行為有（建設單位要求承包商購買指定供應商的設備、施工單位經建設單位同意將主體結構工程進行分包、承包商借用其他企業資質證書及營業執照承攬工程）

65.按照《招標投標法》及相關規定，應為廢標處理的情形是（聯合體投標的投標文件沒附共同投標文件的規定、投標人在投標有效期內要求修改投標報價、招標文件沒按招標文件的要求加蓋單位公章）

66.工程項目為國家重點項目建設單位委托招標代理機構進行施工招標。根據規定，項目進行施工招標應當具備的條件包括（初步設計及概算已經批準、工程建設所需資金來源已經落實、有招標所需要的設計圖紙及技術資料）67.工程地下隱蔽工程出現重大安全隱患，安全生產管理機構下達了停產整改通知，但是該安全隱患尚沒排除時，項目經理卻要求施工人員繼續施工，根據《安全生產法》施工人員可以行使（知情權、拒絕權、批評檢舉控告權）68.對于國務院公安部門規定的大型人員密集場所和其他特殊建設工程的消防設計與驗收，說法符合《消防法》的有（建設單位應當在工程未竣工驗收向公安消防機構申請驗收、工程竣工后未經消防驗收或驗收不合格的，禁止投入使用）

69.關于施工單位的安全責任，表述正確的是（施工總承包商對施工現場的安全生產負總責、分包商現場危險作業人員的意外傷害保險費由總包商支付）70.工程施工過程中，施工單位發現設計圖紙有錯誤，正確做法是（及時提出意見和建議、通過建設單位要求設計單位予以變更）

71.某高層住宅設計使用年限50年，屋面防水為一級設計年限15年，工程于2008年8月5日竣工驗收合格并交付使用。施工單位出具的質量保修書，符合法律法規要求的有（基礎工程50年、屋面防水工程7年、有防水要求的衛生間廚房5年、供熱系統自2008年采暖期起到2010年采暖期結束日止）72.關于勞動仲裁的特點（當事人申請勞動仲裁無須雙方達成一致的仲裁協議、當事人對勞動爭議仲裁裁決不服的，可以向人民法院起訴、用人單位不履行生效的勞動仲裁，勞動者可以申請人同法院強制執行）

73.根據《合同法》要約失效的情形包括（要約人依法撤回要約、拒絕要約的通知到達要約人）

74.施工企業與供應商簽訂顯失公平的鋼材供應合同，施工企業的利益因此蒙受重大損失，根據《合同法》施工企業撤銷權消滅的情形包括（知道撤銷權事由后明確表示放棄撤銷權、知道撤銷權事由后以自己的行為放棄撤銷權、自知道撤銷事由之日起1年內沒有行使撤銷權）

75.在建設工程施工合同履行過程中，發包人下列行為發生后，承包人請求解除施工合同的訴訟請求同，能夠得到法院支持的是（發包人經催告后繼續拖延支付工程款導致承包人無法施工、發包人提供的待安裝設備不符合國家強制性標準的要求且拒絕更換）

76.施工單位與建設單位簽訂施工合同，雙方沒有約定付款時間，后因利息計算產生爭議，則下列有關工程價款應支付日期表述正確的是（建設工程已經實際交付的，為交付之日、建設工程未交付的，為提交竣工結算文件之日、建設工程未交付的，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日）77.甲施工企業與乙起重機廠簽訂買賣合同，約定4月1日甲付乙100萬元預付款，5月12日乙向甲交付二輛起重機，但到4月1日甲經調查發現乙全面停產，經營狀況嚴重惡化，此時甲可以（中止履行合同并通知雙方、請求對方提供適當擔保）

78.關于違約金條款的適用，說法正確的有（約定的違約金低于造成損失的，當事人可以請求法院予以增加、違約金方支付遲延履行違約金后，另一方仍有權要求其繼續履行、當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或定金條款）

79.關于仲裁與訴訟的特點，正確的是（仲裁的程序相對靈活，訴訟的程序較嚴格、仲裁以不公開審理為原則，訴訟則以不公開審理為例外、仲裁實行一裁終局制，訴訟實行兩審終審制）

80.可以提起行政復議的是（某市建設行政主管部門將施工企業的資質由一級降低為二級、某市民政部門對張某成立社團組織申請不予批準、某施工企業的項目經理因工程出現重大事故被吊銷注冊執業證書）