第一篇:璧山縣土石方合同糾紛判決
(2010)璧法民初字第3179號原告重慶市某某建設工程有限責任公司與被告重慶某某食品有限公司建設工程施工合同糾紛判決書
重慶市璧山縣人民法院民事判決書
(2010)璧民初字第3179號
原告重慶市某某建設工程有限責任公司,住所地:重慶市江北區(qū)。
法定代表人歐某某,董事長。
委托代理人毛某某,男,生于1979年,漢族,住重慶市南岸區(qū)東山巷,系公司職員。
委托代理人楊某某,男,生于1972年,漢族,住重慶市大渡口區(qū)建設村。
被告重慶某某食品有限公司,住所地:璧山縣廣普鎮(zhèn)街道。
法定代表人趙某某,執(zhí)行董事。
委托代理人劉某某,重慶某某律師事務所律師。
原告重慶市某某建設工程有限責任公司與被告重慶某某食品有限公司建設工程施工合同糾紛一案,本院受理后,依法適用普通程序,組成合議庭公開開庭進行了審理。原告委托代理人毛某某、楊某某,被告委托代理人劉某某到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
原告訴稱,2010年3月31日原告與被告簽訂了《重慶某某食品有限公司標準廠房平基土石方工程施工合同》,約定:設計挖方量為18135立方米,包干單價28元每立方,被告應當在驗收合格后15日內一次性支付原告工程款,若被告未按合同規(guī)定期限15日內如期支付工程款,按15%支付違約金。簽訂合同后,原告于4月1日開始進場施工,由于受4月1日至4月11日連日暴雨的影響,并且在設計挖方量18135立方米的基礎上,被告要求在合同約定外增加挖方量969立方米,實際挖方量共計19104立方米,致使工程工期不得不順延;原告于4月20日完成土石方工程并于同日向被告提交了竣工報告。工程完工后,被告遲遲不組織驗收,在原告多次催促下才于4月23日對工程進行驗收,原告僅用半天時間即完成被告提出的“整改要求”,該工程全部驗收合格后,被告仍以多種理由不支付工程款,故請求判決:
1、判令被告向原告支付工程總價款534912元及從2010年5月5日至工程價款實際支付日期間產生的利息;
2、判令被告向原告支付違約金80236.8元及從2010年5月5日至違約金實際支付日期間產生的利息;
3、判令由被告承擔本案全部訴訟費用。
被告辯稱,一、我方不存在違約行為,而原告存在嚴重的違約行為。合同約定竣工時間為2010年4月8日,但原告4月20日才向我方提交竣工通知書,2010年5月5日才整改完工。同時,合同還約定結算時需提供工程勞務發(fā)票,但原告至今未向我方提供勞務發(fā)票,被告由此享有先履行抗辯權。
二、原告提出因暴雨及工程量增加而導致工程延期的免責事由不成立。
三、原告要求支付534912元工程款與事實不符,按合同約定增加的工程量969立方米,不應再額外支付價款。
四、原告延期竣工27天,應承擔我方損失。按約定每延期完工一天,處罰5000元并承擔違約責任,原告應向我方承擔135000元違約金。綜上所述,我方不存在違約行為,原告要求我方承擔違約金的主張于法無據(jù);在工程款與原告應承擔的違約金抵銷后,我方實際應該支付原告款項為372780元。
原告為支持其主張,向本院提交了以下證據(jù):
1、《重慶某某食品有限公司標準廠房平基土石方工程施工合同》和《某某標準廠房土石方工程計算》各一份,擬證明原、被告存在合同關系,并對雙方相關權利、義務進行了約定;
2、《竣工報告》一份,擬證明原告于2010年4月20日施工完畢,另在合同約定外增加完成969立方米土石方施工;
3、《氣象資料查詢》一份,擬證明2010年4月1日至4月11日連日降雨導致工程工期順延;
4、《催款函》一份,擬證明原告逾期付款已構成違約;
被告對原告方舉示的證據(jù)的質證意見如下:
1、對證據(jù)1-4的真實性均無異議;
2、認為證據(jù)2-4,不能達到原告方的證明目的;被告為主張其抗辯理由,向本院提交了以下證據(jù):〈關于《催款函》的復函〉一份,擬證明雙方爭議的工程款金額應是整改完工后的372780元;
原告對被告方舉示的證據(jù)的質證意見如下:對被告方證據(jù)的真實性無異議,但認為不能達到被告方的證明目的。
本院根據(jù)以上經質證的證據(jù)和當事人的陳述,認定的案件事實為:
2010年3月31日,原告(乙方)與被告(甲方)簽訂了《重慶某某食品有限公司標準廠房平基土石方工程施工合同》,該合同第一條工程概況:“
3、工程內容:按甲方提供的四川省川建勘察設計院重慶分院土石方計算深度及挖方的定位圖為準;
4、土石方量:暫定18135立方米;
5、工程合同工期:開工時間為2010年3月31日,竣工時間為2010年4月8日”。第五條合同價款與結算:“
1、合同價款507780元;
2、工程結算:按包干單價每立方28元和設計圖紙實際完成的面積及現(xiàn)場簽證進行結算。設計變更或簽證增加工程量按直接工程量總包干結算,設計變更或簽證減少工程量按包干價扣除”。第八條付款方式:“
2、乙方工程完工后,結算時需提供平基土石方工程勞務發(fā)票,甲方憑勞務發(fā)票進行結算;
3、本工程經驗收合格后,15日內甲方一次性支付乙方平基土石方工程款”。第十條違約責任:“
2、若甲方在工程完工經驗收合格后,未按合同規(guī)定期限15日內如期支付工程款,按15%支付違約金;
3、乙方必須嚴格按照本合同工期完工,每延誤一天處罰乙方5000元并承擔違約責任”。簽訂合同后,原告于4月1日開始進場施工,于4月20日向被告提交竣工報告。2010年4月23日,被告對工程組織驗收,以工程達不到標準,要求原告進行整改;2010年5月5日,原告對工程整改完工(整改半天)。2010年6月2日,被告方工程負責人在原告提交的竣工報告簽署意見,確認上述事實;同時還確認:被告竣工施工方量為18135立方米,另被告在紅線外還完成土石方量969立方米,被告實際挖方量共計19104立方米。
2010年4月1日至4月11日的雨量情況:4月1日、2日、4日、7日、11日為0(微量),4月3日、5日為中雨,4月6日、8日、9日、10日為小雨。2010年6月24日,原告向被告發(fā)出催款函,要求被告支付工程款534912元,并支付違約金80236.80元。2010年6月26日,被告針對原告的催款函,復函稱:實際結算方量為18135立方米,結算金額應為507780元,扣除被告延期竣工27天的違約金135000元,被告僅應付工程結算款372780元;被告在收到原告提交的工程勞務發(fā)票后即按約定及時向原告支付工程款。原告直到現(xiàn)在沒有向被告提供工程勞務發(fā)票。雙方未能達成一致意見,原告于2010年7月13日訴至本院。
本院認為,原、被告簽訂的《重慶某某食品有限公司標準廠房平基土石方工程施工合同》是雙方真實意思表示,合法、有效,當事人應當按照約定全面履行自己的義務。針對本案爭議的焦點:
(一)關于原告增加的工程量969立方米如何計算工程款的問題。該合同第一條工程概況:“
2、工程結算:按包干單價每立方28元和設計圖紙實際完成的面積及現(xiàn)場簽證進行結算。設計變更或簽證增加工程量按直接工程量總包干結算,設計變更或簽證減少工程量按包干價扣除”,而該增加工程量969立方米系設計圖紙紅線外,非合同約定的工程范圍,不適用該條款的規(guī)定,應根據(jù)實際工程量據(jù)實結算,單價參照合同約定的包干單價每立方28元結算,即增加工程價款為969立方米×28元/立方米=27132元。
(二)關于被告逾期未付款是否應構成違約,并承擔違約責任的問題。該合同明確約定了付款期限為“本工程經驗收合格后,15日內甲方一次性支付乙方平基土石方工程款”,被告逾期未付款的行為構成違約,應依照合同約定即按未付工程款(18135+969)立方米×28元/立方米=534912元的15%向原告支付違約金80236.8元。同時,被告并未舉示充分證據(jù)證明其享有免責的事由。
(三)關于原告逾期竣工的問題,因被告未依法提起反訴,本案不作處理。據(jù)此,依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第一百零九條、第一百一十四條之規(guī)定,判決如下:
一、被告重慶某某食品有限公司在本判決生效后三日內給付原告重慶市某某建設工程有限責任公司工程總價款534912元。
二、被告重慶某某食品有限公司在本判決生效后三日內支付原告重慶市某某建設工程有限責任公司違約金80236.8元。
三、駁回原告重慶市某某建設工程有限責任公司的其他訴訟請求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務,應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定,加倍支付延遲履行期間的債務利息。
案件受理費9951元,申請訴訟保全措施費4020元,共計13971元,由被告重慶某某食品有限公司負擔(此款原告已墊交,限被告在履行案款時一并支付給原告)。
如不服本判決,可在本判決書送達之日起十五日內向本院立案庭遞交上訴狀,并按對方當事人的人數(shù)提出副本,上訴于重慶市第一中級人民法院。本判決生效后,申請執(zhí)行的期限為兩年,從本判決所確定履行期限的最后一日起算。
審 判 長 羅 太平
人民陪審員 陳 語
人民陪審員
王 萍 書 記 員二〇一一年一月五日
李 遠 航
第二篇:合同糾紛仲裁判決怎么執(zhí)行
贏了網s.yingle.com
遇到法律糾紛問題?贏了網律師為你免費解惑!訪問>>
http://s.yingle.com
合同糾紛仲裁判決怎么執(zhí)行
因勞動合同糾紛而與公司產生爭議,在雙方不能夠通過協(xié)商的問題解決時,有些人就會去申請勞動仲裁。而仲裁之后進行了裁決,若裁決對于勞動者有利,希望能盡快執(zhí)行。那么,合同糾紛仲裁判決怎么執(zhí)行?跟著贏了網小編一起來議論下。
合同糾紛仲裁判決如何執(zhí)行?按裁決書執(zhí)行。
1、仲裁裁決案件,由被執(zhí)行人住所地或者被執(zhí)行的財產所在地的中級人民法院管轄。
2、以前仲裁裁決案件是由基層人民法院執(zhí)行的。由于執(zhí)行法院級別
法律咨詢s.yingle.com
贏了網s.yingle.com
過低,在確定執(zhí)行或者不予執(zhí)行仲裁裁決時隨意性較大,2006年9月開始實施的仲裁法司法解釋,才規(guī)定由中級法院執(zhí)行的。
3、《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國仲裁法〉若干問題的解釋》第二十九條規(guī)定: 當事人申請執(zhí)行仲裁裁決案件,由被執(zhí)行人住所地或者被執(zhí)行的財產所在地的中級人民法院管轄。
4、《中華人民共和國仲裁法》第六十二條 當事人應當履行裁決。一方當事人不履行的,另一方當事人可以依照民事訴訟法的有關規(guī)定向人民法院申請執(zhí)行。受申請的人民法院應當執(zhí)行。
5、《中華人民共和國仲裁法》第六十三條 被申請人提出證據(jù)證明裁決有民事訴訟法第二百一十七條第二款規(guī)定的情形之一的,經人民法院組成合議庭審查核實,裁定不予執(zhí)行。
《中華人民共和國仲裁法》第六十四條 一方當事人申請執(zhí)行裁決,另一方當事人申請撤銷裁決的,人民法院應當裁定中止執(zhí)行。
人民法院裁定撤銷裁決的,應當裁定終結執(zhí)行。撤銷裁決的申請被裁定駁回的,人民法院應當裁定恢復執(zhí)行。
6、《民事訴訟法》第二百三十七條 對依法設立的仲裁機構的裁決,法律咨詢s.yingle.com
贏了網s.yingle.com
一方當事人不履行的,對方當事人可以向有管轄權的人民法院申請執(zhí)行。受申請的人民法院應當執(zhí)行。
被申請人提出證據(jù)證明仲裁裁決有下列情形之一的,經人民法院組成合議庭審查核實,裁定不予執(zhí)行:
(一)當事人在合同中沒有訂有仲裁條款或者事后沒有達成書面仲裁協(xié)議的;
(二)裁決的事項不屬于仲裁協(xié)議的范圍或者仲裁機構無權仲裁的;
(三)仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序的;
(四)裁決所根據(jù)的證據(jù)是偽造的;
(五)對方當事人向仲裁機構隱瞞了足以影響公正裁決的證據(jù)的;
(六)仲裁員在仲裁該案時有貪污受賄,徇私舞弊,枉法裁決行為的。
人民法院認定執(zhí)行該裁決違背社會公共利益的,裁定不予執(zhí)行。
裁定書應當送達雙方當事人和仲裁機構。
法律咨詢s.yingle.com
贏了網s.yingle.com
仲裁裁決被人民法院裁定不予執(zhí)行的,當事人可以根據(jù)雙方達成的書面仲裁協(xié)議重新申請仲裁,也可以向人民法院起訴。
怎樣仲裁解決合同糾紛
仲裁是指合同雙方當事人發(fā)生爭執(zhí),協(xié)商不成時,根據(jù)有關規(guī)定或者當事人之間的協(xié)議,由一定的機構以中間人或第三者的身份,對雙方發(fā)生的爭議,在事實上作出判斷,在權利和義務上作出裁決。用仲裁的方法解決合同糾紛是常用的一種方式。
當事人采用仲裁的方式解決合同糾紛,應注意以下問題:
1、仲裁期限。當事人一定要抓住時機,在法律規(guī)定的申請仲裁的有效期限內,及時行使自己的權利,避免因錯過時機而喪失自己申請仲裁的權利。
2、仲裁機關及管轄。根據(jù)合同仲裁條例的規(guī)定,合同仲裁機關是國家工商行政管理局和地方各級工商行政管理局設立的合同仲裁委員會。案件管轄原則是,一般由合同履行地或合同簽訂地的仲裁機關管轄。因此,當事人應向有管轄權的仲裁機關申請仲裁。
法律咨詢s.yingle.com
贏了網s.yingle.com
3、仲裁效力。通過仲裁機關調解雙方達成協(xié)議后,協(xié)議即具有法律效力,雙方必須認真遵守。如果調解不成,仲裁機關最后作出的仲裁裁決便具有法律效力,當事人必須遵守,否則,法院則要強制執(zhí)行。
合同糾紛仲裁判決如何執(zhí)行?要是當事人之一對于仲裁的裁決結果不滿意,可以提起行政復議等,不一定要按照裁決結果來執(zhí)行。關于合同糾紛仲裁判決執(zhí)行時間要求等,最好多與相關專業(yè)律師咨詢,贏了網可以給你提供這類服務。
? ? 辦獨身子女證的好處 http://s.yingle.com/s/907634.html 離婚有
戶
口
頁
照
片
可
以
嗎
http://s.yingle.com/s/907633.html
? ? 什么情況下可以退房 http://s.yingle.com/s/907632.html 準遷證與戶口
遷移證是
一樣的嗎
http://s.yingle.com/s/907631.html
? 集體戶口遷回農村如何進行
http://s.yingle.com/s/907630.html
? ? 提前還貸值不值 http://s.yingle.com/s/907629.html 如何申請執(zhí)行已經生效的勞動裁決書 http://s.yingle.com/s/907628.html
? 購買房改公房的職工須辦理哪些手續(xù) http://s.yingle.com/s/907627.html
? 怎樣寫控告信 http://s.yingle.com/s/907626.html
法律咨詢s.yingle.com
贏了網s.yingle.com
? 大學生畢業(yè)戶口沒有遷移
http://s.yingle.com/s/907625.html
? 購房保護自己權益買房如何聘請律師 http://s.yingle.com/s/907624.html
? ? 異地補臨時身份證程序 http://s.yingle.com/s/907623.html 預告登
記
糾
紛
相
關的疑
難
問
題
http://s.yingle.com/s/907622.html
? 不服商事仲裁裁決可以向法院起訴嗎 http://s.yingle.com/s/907621.html
? 非農戶口遷回農村原籍申請書(2018最新)范本 http://s.yingle.com/s/907620.html
? 簽訂房屋買賣合同五項注意事項http://s.yingle.com/s/907619.html
2018最新
? ? ? 關于戶口的約定處理 http://s.yingle.com/s/907618.html 如何增強執(zhí)行力 http://s.yingle.com/s/907617.html 仲裁的程序違反法定程序是什么樣子的 http://s.yingle.com/s/907616.html
? ? ? 未成年人改名字的步驟 http://s.yingle.com/s/907615.html 火災事故責任認定 http://s.yingle.com/s/907614.html 處理商品房質
量糾紛應
注意什么
http://s.yingle.com/s/907613.html
法律咨詢s.yingle.com
贏了網s.yingle.com
? 再婚怎么給寶寶辦戶口本
http://s.yingle.com/s/907612.html
? ? 不能購買的幾種便宜房 http://s.yingle.com/s/907611.html 戶口不
遷
證
明
書
寫
格
式
2018 http://s.yingle.com/s/907610.html
? 戶口本跟身份證號不一樣怎么處理 http://s.yingle.com/s/907609.html
? 與發(fā)展商簽訂商品房預售合同應具備哪些條款 http://s.yingle.com/s/907608.html
? 戶口本換了新的舊的還能用嗎
http://s.yingle.com/s/907607.html
? 空掛戶口能分得賠償款嗎
http://s.yingle.com/s/907606.html
? 析農村房屋買賣的限制條件
http://s.yingle.com/s/907605.html
? 2018上海戶口新政策五類人符合條件可直接落戶 http://s.yingle.com/s/907604.html
? 沒有辦獨身子女證的可以補辦嗎
http://s.yingle.com/s/907603.html
? 哪些質量問題可退房賠款
http://s.yingle.com/s/907602.html
? 企業(yè)轉賣欠款如何仲裁 http://s.yingle.com/s/907601.html
法律咨詢s.yingle.com
贏了網s.yingle.com
? 戶口分家協(xié)議書(2018http://s.yingle.com/s/907600.html
最新)范本
? ? 房價逐漸上漲的原因 http://s.yingle.com/s/907599.html 不是戶
主
可
以
補
辦
戶
口
本
嗎
http://s.yingle.com/s/907598.html
? 當事人的申訴需要提交哪些材料
http://s.yingle.com/s/907597.html
? 房地產虛假廣告的法律效力
http://s.yingle.com/s/907596.html
? ? 戶口遷移證過期怎么辦 http://s.yingle.com/s/907595.html 派出所
改
名
字
遭
拒
絕
怎
么
辦
http://s.yingle.com/s/907594.html
? ? 集體戶的孩子怎么上學 http://s.yingle.com/s/907593.html 遷戶口
委
托
書
是
否
需
要
公
證
http://s.yingle.com/s/907592.html
? 房屋買賣合同不因還末辦理產權過戶登記而無效 http://s.yingle.com/s/907591.html
? 最高檢新辦案機制近三月:副檢察長編入辦案組辦案 http://s.yingle.com/s/907590.html
? 天津集體戶口掛靠需要哪些材料
http://s.yingle.com/s/907589.html
法律咨詢s.yingle.com
贏了網s.yingle.com
? 用別人戶口簿辦身份證判多久
http://s.yingle.com/s/907588.html
? 簽訂與履行房屋買賣合同五項注意事項2018最新 http://s.yingle.com/s/907587.html
? 申報戶口申請書(2018最新)書寫格式2018 http://s.yingle.com/s/907586.html
? 離婚后房產過戶手續(xù)怎么辦
http://s.yingle.com/s/907585.html
? ? 商品房銷售中的認購書 http://s.yingle.com/s/907584.html 小孩戶口遷移到女方家的手續(xù)是如何的 http://s.yingle.com/s/907583.html
? 提供購房抵押貸款的主要銀行及貸款的償還 http://s.yingle.com/s/907582.html
? ? 戶主過世戶口本怎么辦 http://s.yingle.com/s/907581.html 身份證和戶口本上的地址不一樣,需要本人去戶口所在地更改嗎 http://s.yingle.com/s/907580.html
? 業(yè)主交納物業(yè)管理費是對誰的義務 http://s.yingle.com/s/907579.html
? ? 缺席仲裁怎么辦 http://s.yingle.com/s/907578.html 小孩改
名
字
申
請
書
(2018
最
新)
http://s.yingle.com/s/907577.html
? 哪些商品房不能買 http://s.yingle.com/s/907576.html
法律咨詢s.yingle.com
贏了網s.yingle.com
? 烤火取暖費發(fā)放標準(2018年)http://s.yingle.com/s/907575.html
? 貸款利息可以要開發(fā)商承擔嗎
http://s.yingle.com/s/907574.html
? ? ? 身份證延期程序 http://s.yingle.com/s/907573.html 購房高手速成要決 http://s.yingle.com/s/907572.html 勞動仲
裁
一
般
需
要
多
長
時
間
http://s.yingle.com/s/907571.html
? 拆遷或者征地是按戶口人數(shù)賠償?shù)膯?http://s.yingle.com/s/907570.html
? 怎樣防范和解決工作中遇到的勞動糾紛 http://s.yingle.com/s/907569.html
? ? 出租人能轉租公房嗎 http://s.yingle.com/s/907568.html 上海仲裁委員會申請仲裁收費標準(2018年)是多少 http://s.yingle.com/s/907567.html
? 查驗居民身份證的程序是什么樣子的 http://s.yingle.com/s/907566.html
? 哪些房地產爭議可以申請仲裁
http://s.yingle.com/s/907565.html
? ? 國企是集體戶口嗎 http://s.yingle.com/s/907564.html 雙重戶口注銷
程序是什
么樣子的
http://s.yingle.com/s/907563.html
法律咨詢s.yingle.com
贏了網s.yingle.com
? 購房者置業(yè)需明確的法律糾紛問題 http://s.yingle.com/s/907562.html
? 2018年私自收養(yǎng)小孩上戶口政策
http://s.yingle.com/s/907561.html
? 分家協(xié)議無效的情形有哪些
http://s.yingle.com/s/907560.html
? 中國農業(yè)銀行住房按揭貸款流程
http://s.yingle.com/s/907559.html
? ? ? ? 技術秘密轉讓合同范本 http://s.yingle.com/s/907558.html 假戶口本真信息能用嗎 http://s.yingle.com/s/907557.html 申請銀行按揭 http://s.yingle.com/s/907556.html 報警警察登記
身份證會
有案底嗎
http://s.yingle.com/s/907555.html
? 武漢場集體戶口辦理程序
http://s.yingle.com/s/907554.html
? 身份證掛失需要本人去辦理嗎
http://s.yingle.com/s/907553.html
? 2018出生證明新規(guī)定(2018)http://s.yingle.com/s/907552.html
? 私自抱養(yǎng)戶口的新規(guī)定(2018)是如何的 http://s.yingle.com/s/907551.html
法律咨詢s.yingle.com
贏了網s.yingle.com
? 什么是個人住房貼息貸款
http://s.yingle.com/s/907550.html
? 城鎮(zhèn)戶口車禍賠償多少錢
http://s.yingle.com/s/907549.html
? ? 地方性法規(guī)的制定主體 http://s.yingle.com/s/907548.html 購房時
會
遇
到的法
律
風
險
http://s.yingle.com/s/907547.html
? 異地戶口遷移手續(xù)是什么
http://s.yingle.com/s/907546.html
? ? 戶口不在本村的宅基地 http://s.yingle.com/s/907545.html 沒有《房屋租賃許可證》可能會產生什么后果 http://s.yingle.com/s/907544.html
? ? 家庭戶口是農業(yè)戶口嗎 http://s.yingle.com/s/907543.html 孩子戶口在農
村能在市
里上學嗎
http://s.yingle.com/s/907542.html
? ? 集體戶口醫(yī)保如何報銷 http://s.yingle.com/s/907541.html 注銷身
份
證
后
駕
照
怎
么
辦
理
http://s.yingle.com/s/907540.html
? ? 如何交納房屋買賣稅費 http://s.yingle.com/s/907539.html 勞動仲裁程序有哪些流程http://s.yingle.com/s/907538.html
2018
最新
法律咨詢s.yingle.com
贏了網s.yingle.com
? 分家協(xié)議書(2018最新)需要公證嗎,如何公證 http://s.yingle.com/s/907537.html
? 村里的非農戶口怎么上醫(yī)保
http://s.yingle.com/s/907536.html
? 經濟適用房與商品房的區(qū)別
http://s.yingle.com/s/907535.html
? 人事處關于調整遺屬生活補助標準的通知 http://s.yingle.com/y/hy/1479328.html
? 夫妻財產約定的財產范圍
http://s.yingle.com/y/hy/1479327.html
? 離婚財產分割三大焦點
http://s.yingle.com/y/hy/1479326.html
? 新婚姻法規(guī)定離婚財產分割時一方隱匿 http://s.yingle.com/y/hy/1479325.html
? ? 夫妻的姓名權 http://s.yingle.com/y/hy/1479324.html 涉外
婚
姻
申
請
登
記
程
序
http://s.yingle.com/y/hy/1479323.html
? 80輛百萬豪車迎親婚禮辦得好婚姻就幸福嗎 http://s.yingle.com/y/hy/1479322.html
? 離婚后撫養(yǎng)費應如何承擔
http://s.yingle.com/y/hy/1479321.html
法律咨詢s.yingle.com
贏了網s.yingle.com
? 瓊瑤兒媳護婆婆繼子女應尊重繼父母 http://s.yingle.com/y/hy/1479320.html
? 一家八口只一個年輕人子女的贍養(yǎng)義務有哪些 http://s.yingle.com/y/hy/1479319.html
? 英國財產均分成趨勢伊琳娜離婚有望一夜成富婆 http://s.yingle.com/y/hy/1479318.html
? 如何處置離婚時一方損害另一方財產權利 http://s.yingle.com/y/hy/1479317.html
? 父母離婚孩子誰撫養(yǎng)
http://s.yingle.com/y/hy/1479316.html
? 我國辦理涉外結婚登記的條件
http://s.yingle.com/y/hy/1479315.html
? 婚姻中男人不能觸碰7個禁忌
http://s.yingle.com/y/hy/1479314.html
? 雙方年齡相差太大能否登記結婚
http://s.yingle.com/y/hy/1479313.html
? 什么是法定結婚年齡
http://s.yingle.com/y/hy/1479312.html
? 未辦理結婚登記同居生活的,應當如何分割財產 http://s.yingle.com/y/hy/1479311.html
? 如何應對家庭冷暴力
http://s.yingle.com/y/hy/1479310.html
法律咨詢s.yingle.com
贏了網s.yingle.com
? 離婚分割財產12大問題
http://s.yingle.com/y/hy/1479309.html
? 法律是如何規(guī)定婚姻財產分割的
http://s.yingle.com/y/hy/1479308.html
? 2018夫妻投靠戶口遷移
http://s.yingle.com/y/hy/1479307.html
? 來安女子離婚后拒付子女撫養(yǎng)費
http://s.yingle.com/y/hy/1479306.html
? 有關涉外結婚的幾項法律規(guī)定
http://s.yingle.com/y/hy/1479305.html
? 關于向國外送達民事或商事司法文書和司法外文 http://s.yingle.com/y/hy/1479304.html
? 家庭暴力離婚可以獲得賠償嗎
http://s.yingle.com/y/hy/1479303.html
? 陳赫首談許婧不否認自己錯誤協(xié)議離婚要注意哪些事項 http://s.yingle.com/y/hy/1479302.html
? 謝娜自曝早已燒掉結婚證她和張杰這輩子離不了婚 http://s.yingle.com/y/hy/1479301.html
? 西安一婚禮男方雇200人冒充親友婚前法律輔導很重要 http://s.yingle.com/y/hy/1479300.html
? 前妻改掉孩子名男子拒付撫養(yǎng)費
http://s.yingle.com/y/hy/1479299.html
法律咨詢s.yingle.com
贏了網s.yingle.com
? 涉外結婚登記審批手續(xù)三步走
http://s.yingle.com/y/hy/1479298.html
? 這5種婚姻狀態(tài)男人最愛
http://s.yingle.com/y/hy/1479297.html
? 90后征婚標準令人痛批腦殘
http://s.yingle.com/y/hy/1479296.html
? 養(yǎng)父母應否向養(yǎng)子女給付撫養(yǎng)費
http://s.yingle.com/y/hy/1479295.html
? ? ? 九九婚戀財產約定 http://s.yingle.com/y/hy/1479294.html 偽造債務 http://s.yingle.com/y/hy/1479293.html 夫妻共
同
財
產的范
圍的規(guī)
定
http://s.yingle.com/y/hy/1479292.html
? 妻子起訴離婚_丈夫不出庭是夫妻感情破裂嗎 http://s.yingle.com/y/hy/1479291.html
? 買手機欠下高利貸丈夫設計妻子賣淫荒唐的婚姻荒唐的人 http://s.yingle.com/y/hy/1479290.html
? 中國公民如何辦理與外國人結婚手續(xù) http://s.yingle.com/y/hy/1479289.html
? 離婚后孩子出世男方是否要承擔撫養(yǎng)責任 http://s.yingle.com/y/hy/1479288.html
? 長期吃避孕藥有副作用嗎
http://s.yingle.com/y/hy/1479287.html
法律咨詢s.yingle.com
贏了網s.yingle.com
? 淺論我國婚姻法的夫妻財產制度
http://s.yingle.com/y/hy/1479286.html
? 男子向哺乳期妻子提離婚女兒非親生獲賠償 http://s.yingle.com/y/hy/1479285.html
? 看不慣丈夫擠牙膏和刷牙方式http://s.yingle.com/y/hy/1479284.html
? 男子離婚2年后稱前妻應將房產轉自己名下 http://s.yingle.com/y/hy/1479283.html
? 關于夫妻共同財產是怎么規(guī)定的
http://s.yingle.com/y/hy/1479282.html
? 夫妻共同財產有哪些
http://s.yingle.com/y/hy/1479281.html
? 涉外結婚證辦理證明
http://s.yingle.com/y/hy/1479280.html
? 夫妻共同財產范圍的確定與分割原則 http://s.yingle.com/y/hy/1479279.html
? 被告不盡夫妻及家庭義務 原告舉證要求離婚合法嗎 http://s.yingle.com/y/hy/1479278.html
? 被閨蜜插足的婚姻_離婚將涉及哪些問題 http://s.yingle.com/y/hy/1479277.html
? 流浪漢14年間給母親寄回11萬雖遠行千里但心系母親 http://s.yingle.com/y/hy/1479276.html
法律咨詢s.yingle.com
贏了網s.yingle.com
? 為爭房產起訴離婚法庭調解冰釋前嫌 http://s.yingle.com/y/hy/1479275.html
? 分居期間產生的財產,在離婚時的處理方法 http://s.yingle.com/y/hy/1479274.html
? 雙方年齡相差太大能否登記結婚
http://s.yingle.com/y/hy/1479273.html
? 補領婚姻登記證的程序
http://s.yingle.com/y/hy/1479272.html
? 涉外結婚形式要件的法律沖突
http://s.yingle.com/y/hy/1479271.html
? ? 涉外婚姻的利與弊 http://s.yingle.com/y/hy/1479270.html 女子被疑有外
遇執(zhí)意離
婚下被殺
http://s.yingle.com/y/hy/1479269.html
? 印小天遭騙婚婚姻法中騙婚的處理 http://s.yingle.com/y/hy/1479268.html
? 養(yǎng)胎時丈夫不探望妻子心有疑惑訴離婚 http://s.yingle.com/y/hy/1479267.html
? 對方離婚隱匿財產怎么辦
http://s.yingle.com/y/hy/1479266.html
? 離婚時以個人財產或夫妻共同財產投資的企業(yè)如 http://s.yingle.com/y/hy/1479265.html
法律咨詢s.yingle.com
贏了網s.yingle.com
? 論家庭暴力狀況的法律分析
http://s.yingle.com/y/hy/1479264.html
? 婚前財產婚后買房算個人財產
http://s.yingle.com/y/hy/1479263.html
? 生父母離婚后不管孩子外婆告上法庭要撫養(yǎng)費 http://s.yingle.com/y/hy/1479262.html
? 男子拋棄女友和孩子同意支付撫養(yǎng)費后又玩失蹤 http://s.yingle.com/y/hy/1479261.html
? 實施“家庭暴力”應負何種法律責任 http://s.yingle.com/y/hy/1479260.html
? ? 什么是協(xié)議離婚 http://s.yingle.com/y/hy/1479259.html “包
二
奶
”
該
當
何
罪
http://s.yingle.com/y/hy/1479258.html
? 社會撫養(yǎng)費該廢還是留
http://s.yingle.com/y/hy/1479257.html
? 買房假離婚丈夫不愿復婚房產該不該返還妻子一半 http://s.yingle.com/y/hy/1479256.html
? 協(xié)議離婚時約定“雙方名下財產歸各自所有”后 http://s.yingle.com/y/hy/1479255.html
? 夫妻約定財產全部歸屬一方離婚時的效力如何 http://s.yingle.com/y/hy/1479254.html
法律咨詢s.yingle.com
贏了網s.yingle.com
? 男子街頭賣妻救女是無奈之舉還是違反犯罪 http://s.yingle.com/y/hy/1479253.html
? 新津縣遺屬生活困難補助調整政策 http://s.yingle.com/y/hy/1479252.html
? 聰明女如何維護自己的婚姻
http://s.yingle.com/y/hy/1479251.html
? 一女子陷跨國網戀連環(huán)騙局_被騙后如何收回被轉資金 http://s.yingle.com/y/hy/1479250.html
? 法定婚育年齡與法定結婚年齡
http://s.yingle.com/y/hy/1479249.html
? 結婚常識11個必知
http://s.yingle.com/y/hy/1479248.html
? 離婚請求被駁回,要到何時才能再起訴 http://s.yingle.com/y/hy/1479247.html
? 夫妻自行約定財產分配有效嗎
http://s.yingle.com/y/hy/1479246.html
? 離婚大戰(zhàn)中的財產保護
http://s.yingle.com/y/hy/1479245.html
? 協(xié)商撫養(yǎng)費應以保障子女權益為前提 http://s.yingle.com/y/hy/1479244.html
? 女權主義與婚姻家庭立法
http://s.yingle.com/y/hy/1479243.html
法律咨詢s.yingle.com
贏了網s.yingle.com
? ? 中國婚姻的趨向 http://s.yingle.com/y/hy/1479242.html 代孕生父離世引糾紛_孩子監(jiān)護權歸誰 http://s.yingle.com/y/hy/1479241.html
? 臺灣主持天王病逝生前欠巨額賭債妻離子散 http://s.yingle.com/y/hy/1479240.html
? 離婚時親戚想趁機搶奪財產,怎么辦 http://s.yingle.com/y/hy/1479239.html
? 離婚財產分割及撫養(yǎng)費問題
http://s.yingle.com/y/hy/1479238.html
? 哪些情形下離婚雙方對公房都有承租權 http://s.yingle.com/y/hy/1479237.html
? 單身24年想結婚被拒絕無前妻資料就離不了婚嗎 http://s.yingle.com/y/hy/1479236.html
? 離婚子女撫養(yǎng)費的確定
http://s.yingle.com/y/hy/1479235.html
? ? 離婚時誰來保護我 http://s.yingle.com/y/hy/1479234.html 新2018
年
婚
姻
法
婚
前
財
產
分
割
http://s.yingle.com/y/hy/1479233.html
? 女童手抓剩菜被打母親和外婆涉嫌虐待 http://s.yingle.com/y/hy/1479232.html
? 剃光頭陪患病女兒_什么是父母的撫養(yǎng)義務 http://s.yingle.com/y/hy/1479231.html
法律咨詢s.yingle.com
贏了網s.yingle.com
? 男子偽造女友簽名騙取房產貸款終獲刑 http://s.yingle.com/y/hy/1479230.html
? 婚前律師可以為你做什么
http://s.yingle.com/y/hy/1479229.html
法律咨詢s.yingle.com
第三篇:書香璧山作文
書香璧山作文
在聞到書香的那一刻,人生才算是真正的開始。
我很幸運,天生就比別人起步要早,半歲會說話,一歲會走路,三歲多就能識字。因此,我能比別人更早地去品味書香。一絲、一縷、一抹??書香不斷地沁入我的心房,讓我的心靈得到世間最純潔的洗禮。
書香多情。我并不像古人那樣癡迷于燈下閑讀、紅袖添香的樂趣之中,我只是在自己需要的時候,翻開書本,讓那一絲恒久彌新的書香,飄入自己的內心世界,使自己感到淡泊透徹。當外面酷暑難耐時,我依舊在為唐玄宗給楊貴妃千里送荔枝的行為感嘆不已;當外面風和日麗時,我卻沉迷于“遺民淚盡胡塵里,南望王師又一年”的傷感之中;當周圍雪花紛飛時,我又想到“忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開”的生機??
書香伴我成長。剛聞到書香的時候,爸爸媽媽都在身邊,他們愛撫著我,時而摸摸我的小臉蛋兒,時而敲敲我的小腦殼。在陽光下,爸爸媽媽的笑臉顯得格外燦爛。記得當年,庭院里的枇杷花也都散發(fā)著濃郁的書香。
八歲那年,家里發(fā)生了變故,爸爸因腦溢血不幸去世。幼小的我并不知道這意味著什么,依然我行我素。偶爾犯了錯誤,也會把這當做理由來辯解。后來,我又迷上了游戲,整日坐在電腦前拼命地打鍵盤。很后悔當初那段時光,書香在我的生命中隕落了。
如今,我又重拾書香,在細心品味書香的那一刻,我醒悟了。我知道,一個浴火重生的我,在邁著堅定的步伐走來,我將微笑著,去擁抱未來!
第四篇:璧山教育委員會領導介紹
璧山教育委員會領導介紹
1、教育黨工委副書記、教委主任張忠:主持教委全面工作,分管計劃財務、基建、教育督導等工作。對教育系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作負總責。
2、教育黨工委書記、教委副主任張繼仁:主持黨工委全面工作,分管組織人事、衛(wèi)生保健、教育服務中心等工作。對教育系統(tǒng)教師穩(wěn)定工作負總責。
3、教委副主任朱華凱:分管招生自考、教育信息技術與裝備工作,負責安全穩(wěn)定日常工作。
4、工委委員、教委副主任徐安茂:分管教育管理、教育科研等工作。
5、教育黨工委副書記、紀工委書記羅榮亮:分管黨務、紀檢監(jiān)察、信訪穩(wěn)定、群團組織等工作。
6、工委委員、教育督導室副主任唐剛:分管機關事務、教育督導、學生資助等工作。
第五篇:璧山烈士墓掃墓心得
璧山烈士墓掃墓心得
年年祭掃先人墓,處處猶存長者風。又是一年清明時,為緬懷先烈,加強愛國主義教育,4月7日上午,在校老師帶領下,我們一起來到璧山烈士陵園進行清明掃墓活動,一起祭拜及緬懷我們的革命先烈,其意義不僅在弘揚了民族傳統(tǒng),更是給同學提供了一個宣揚革命精神、學習紅色文化的良好時機。作為新時代的青年,我們應該繼承革命先烈們不屈不撓、艱苦奮斗、慷慨無私的革命精神,不斷堅定理想信念、超越自我,以飽滿的精神、積極的態(tài)度,投身到刻苦學習的歷程中,讓自己的青春在社會主義現(xiàn)代化建設中奉獻出自己的力量。
在這個烈士陵園里面,烈士多的數(shù)不勝數(shù),不是每個人都有畫像,不是每個人都有詳細的說明介紹,甚至不是每個人都有具體的名字,但他們每一個人都值得我們銘記和敬仰,因為是他們用熱血澆灌了養(yǎng)育我們的土地,是他們用生命鑄造了中華民族不屈的脊梁。革命先烈的奉獻精神給中華民族精神渲染上了濃墨重彩的一 筆,現(xiàn)在,二十幾歲的我們,不再是懵懂的孩子,也不是垂暮的老人,理應和烈士們一樣把我們風華正茂的歲月奉獻給祖國的和平崛起,奉獻給人類的偉大事業(yè)。讓我們在這種精神的感召和激勵下,自強、自信、自尊、自律,為實現(xiàn)自己的人生價值,儲備學識,儲備能量,抓住機遇,笑迎挑戰(zhàn),用我們這一代人特有的風采去為祖國描繪更加光彩奪目的藍圖。也許歲月能改變山河,但有一種精神永遠不會失落。它崇高、忠誠和無私,將超越時空,成為人類永恒的追求。也許,時間會沖淡記憶,但人們決不會忘記,為祖國犧牲的人們,他們的理想,他們的信念,使千萬人的心靈為之震撼。也許戰(zhàn)爭的硝煙已離我們遠去,但愛黨、愛祖國的信念卻始終沒有改變。我們衷心地感謝革命先烈為我們創(chuàng)造出的美好生活,也明白要珍惜這來之不易的幸福生活,繼承革命先烈的遺志,做一個積極向上、身體健康、熱愛生活、熱愛祖國、情趣高尚的好少年。我們是幸運的一代,我們是幸福的一代。而我們的幸福是他們賜予的。我們該用一顆感恩的心來面對這個美好的世界。隨后,我們繞過墓碑,到了烈士墓前,莊重地用雙手把小菊花獻給了烈士們。“桃花紅雨英雄血,碧海丹霞志士心。今日神州看奮起,陵園千古慰忠魂!”在中國這方熱土上,有無數(shù)仁人志士,為了民族的解放、國家的獨立和人民的幸福,拋頭顱、灑熱血,譜寫了一篇篇悲壯激越的歷史篇章。是他們的生命換來了中國繁榮的今天,是他們的鮮血染紅了遍地的桃花。我們怎能忘記這一
段段可歌可泣的悲壯史詩?我們怎能忘記那一張張曾經鮮活的面容?讓我們靜靜的追思,深深地緬懷,把最深情的思念和最崇高的敬意,寄托在這鮮花中,讓它陪伴在先烈的左右。接著,我們參觀了烈士陵園。還認真的整理和清掃了烈士陵園。
我想這是我們唯一能為先烈們做的一點事了,讓他們能有個更好的環(huán)境,靜靜的安息。“紅花無情笑東風,青山有幸埋忠骨。”革命先烈們,你們?yōu)槿嗣竦睦娑溃銈兊乃乐赜谔┥剑銈兣c青山同在,你們與大地永存。你們永遠是我們心中的一塊豐碑。
又一個清明節(jié),又一個緬懷先烈的日子。我們來到了墓前,祭奠長眠在這里的先烈的英靈。站在烈士墓前,我們心潮起伏,思緒萬千。革命先烈們有的為了民族獨立和國家尊嚴獻出了寶貴的生命;有的為了徹底埋葬舊世界,建立社會主義新中國而前赴后繼,英勇作戰(zhàn),拋頭顱、灑熱血;也有的在和平建設時期,為了祖國的繁榮富強而獻出青春和熱血。先烈們,在中華民族面臨生死存亡的危險時刻,是你們用自己的血肉之軀筑起了長城,與日本帝國主義侵略者進行著拼搏。你們倒下了,但成千上萬“不愿做奴隸的人們”站起來了,他們高唱著“義勇軍進行曲”,去繼承你們未完成的事業(yè);先烈們,是你們把對國家、對勞苦大
眾的愛化作戰(zhàn)斗中同敵人拼殺的精神力量,不怕犧牲,勇往直前,建立了人民當家作主的新中國;先烈們,在社會主義建設最需要的時刻,又是你們拋去了家庭和個人的一切,毫不猶豫,挺身而出,把寶貴的生命無私地獻給了祖國和人民,把滿腔的熱血灑遍祖國大地。面對你們,我們怎么能不肅然起敬?你們的輝煌業(yè)績,將深深地刻在史記上!你們的英名將與日月同輝,與江河共存!我們敬慕你們,無私奉獻的英雄!正是因為有了你們這些無數(shù)的革命先烈,有了你們的崇高,有了你們的無私才有了今天的和平環(huán)境,才有了祖國的繁榮昌盛。戰(zhàn)爭的年代照就了烈士們的勇敢與堅強,和平美好的環(huán)境為我們提供了學知識、長才能、為祖國奉獻的機會。我們有信心,因為我們有榜樣!同學們,我們是時代的幸運兒,我們應該懂得幸福生活來之不易,我們更應該懂得所肩負的歷史責任和歷史使命。我們要愛自己,更要愛祖國,我們要發(fā)奮學習,為她增光,為她添彩!