第一篇：學(xué)生版《建設(shè)合同管理與索賠》實(shí)訓(xùn)題

實(shí)訓(xùn)試題（建設(shè)工程合同管理）第一章

建設(shè)工程合同管理法律基礎(chǔ)

（一）1、例題：經(jīng)濟(jì)法律關(guān)系是由()三要素組成。

A、主體、客體、內(nèi)容 B、當(dāng)事人、經(jīng)濟(jì)行為、經(jīng)濟(jì)利益 C、法人、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)權(quán)利 D、經(jīng)濟(jì)管理、經(jīng)濟(jì)協(xié)作、法律責(zé)任 2、2004年考題：某單位與某設(shè)計(jì)院就購買該設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)專利簽定了合同，此合同法律關(guān)系的客體是(C)A．物 B．行為 C．智力成果 D．活動

3、例題：構(gòu)成合同法律關(guān)系的要素包括：()

A、主體 B、內(nèi)容 C、法人 D、客體 E、權(quán)利和義務(wù)

4、例題：在建設(shè)工程活動中，監(jiān)理工程師是以()實(shí)施監(jiān)理。

A、業(yè)主的名義 B、監(jiān)理單位的名義 C、監(jiān)理委托合同當(dāng)事人的名義 D、政府工程質(zhì)量監(jiān)督部門的名義 5、2004年考題：下列有關(guān)代理的敘述，（ABD）是正確的。

A．無權(quán)代理行為的后果由被代理人決定是否有效 B．無權(quán)代理在被代理人追認(rèn)前相對人可以撤銷

C．無權(quán)代理的法律后果由被代理人承擔(dān) D．代理人只能在代理權(quán)限內(nèi)實(shí)施代理行為

6、例題：擔(dān)保合同屬于()A、主合同 B、從合同 C、分包合同 D、無償合同

7、例題：依照“擔(dān)保法”規(guī)定，()不能作為保證合同的擔(dān)保人。

A、學(xué)校 B、施工企業(yè)

C、中國人民銀行 D、慈善機(jī)構(gòu)

E、公司的職能部門 8、2004年考題：在《擔(dān)保法》規(guī)定的擔(dān)保方式中，不能作為抵押的財(cái)產(chǎn)包括()。

A 土地使用 B社會團(tuán)體的教育設(shè)施 C．土地所有權(quán) D抵押人所有的交通工具 E．依法被監(jiān)管的財(cái)產(chǎn)

9、例題：當(dāng)事人將財(cái)或物作為擔(dān)保而不需轉(zhuǎn)移給對方的是()。A、定金 B、抵押 C、質(zhì)押 D、保證 10、2004年考題：合同擔(dān)保方式中，既可以用當(dāng)事人自己的財(cái)產(chǎn)又可以用第三人的財(cái)產(chǎn)作擔(dān)保的方式是(D)A．保證 B．定金 C．留臵 D．質(zhì)押

11、例題 ：按照擔(dān)保法的規(guī)定，可以由第三者出面為當(dāng)事人擔(dān)保的方式有()。A、保證 B、抵押 C、質(zhì)押 D、留臵 E、定金

本

講

實(shí)

訓(xùn)

一、單選題:

1、按照法律規(guī)定，（）不能成為建筑施工合同的擔(dān)保人。

A、建設(shè)主管部門

B、建筑公司

C、銀行

D、貿(mào)易公司

2、某房地產(chǎn)公司以一幢18層大樓作抵押向銀行貸款，到期應(yīng)償還2500萬元。貸款到期后，因房地產(chǎn)公司破產(chǎn)，銀行將抵押物按法定程序變賣得款3500萬元。則應(yīng)（）。

A、返還房地產(chǎn)公司1000萬元。

B、與該房地產(chǎn)公司其他債權(quán)人共享3500萬元。

C、由銀行得款3500萬元。

D、退還房地產(chǎn)公司3500萬元。

3、合同法律關(guān)系主要是由法律規(guī)范調(diào)整的（）。

A、行政法律關(guān)系

B、民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系

C、刑事法律關(guān)系

D、經(jīng)濟(jì)侵權(quán)關(guān)系

4、在建設(shè)工程活動中，監(jiān)理工程師是以（）實(shí)施監(jiān)理。

A、業(yè)主的名義

B、監(jiān)理單位的名義

C、監(jiān)理委托合同當(dāng)事人的名義

D、政府工程質(zhì)量監(jiān)督部門的名義

5、合同擔(dān)保常采用定金、保證、抵押、質(zhì)押和留置權(quán)五種形式。下列說法正確的有（）。

A、預(yù)付款是定金的形式之一。

B、保證人可以是合同當(dāng)事人一方，也可以是第三人。

C、抵押人可以是合同當(dāng)事人一方，也可以是第三人。

D、留置物的所有人必須是債權(quán)人。

二、二、多選題:

6、保證合同的當(dāng)事人是（）。

A、債權(quán)人

B、債務(wù)人

C、保證人

D、公證部門

E、保險(xiǎn)人

7、代理人接受第三方的委托與第三方簽訂合同過程中，應(yīng)（）。

A、以自己的名義簽訂合同。

B、與第三方商簽過程中獨(dú)立地表現(xiàn)自己的意志。

C、在授權(quán)范圍內(nèi)單獨(dú)與第三方談判合同。D、在與第三方簽訂的合同內(nèi)規(guī)定代理人的權(quán)利和義務(wù) E、在合同內(nèi)約定被代理人和第三方的權(quán)利義務(wù)。

8、法人成立應(yīng)當(dāng)具備的條件是（）。

A、有行政主管部門的明確授權(quán)

B、有必要的財(cái)產(chǎn)和經(jīng)費(fèi)

C、有自己的名稱、組織機(jī)構(gòu)和場所

D、能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任

9、按照擔(dān)保法規(guī)定，可以由第三者出面為當(dāng)事人擔(dān)保的方式有（）。

A、保證

B、抵押

C、質(zhì)押

D、留置

E、定金

10、按照擔(dān)保法的規(guī)定，因（）合同而產(chǎn)生的債權(quán)，當(dāng)事人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人可以留置合同中約定的財(cái)產(chǎn)。

A、保管合同

B、運(yùn)輸合同

C、借款合同

D、加工承攬合同

E、施工合同

（二）1、例題：保險(xiǎn)的目的是為了()。

A、避免風(fēng)險(xiǎn) B、克服風(fēng)險(xiǎn) C、分散風(fēng)險(xiǎn) D、控制風(fēng)險(xiǎn)

2、例題：業(yè)主投?！敖ㄖこ桃磺须U(xiǎn)”時(shí)，他應(yīng)在保險(xiǎn)合同內(nèi)列明()為被保險(xiǎn)人。

A、業(yè)主 B、承包商 C、工程師 D、業(yè)主和承包商

3、例題：“建筑工程一切險(xiǎn)”被保險(xiǎn)人可獲得保險(xiǎn)公司賠償?shù)氖軗p失費(fèi)用范圍包括()。

A、受損害的施工建筑物 B、領(lǐng)有公用運(yùn)輸執(zhí)照施工車輛

C、在投保范圍內(nèi)的臨時(shí)工程 D、業(yè)主在工地原有建筑物因施工受到破壞

E、承包商施工人員受到人身傷害。4、2004年考題：(多選)“建筑工程一切險(xiǎn)”規(guī)定保險(xiǎn)公司承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任的范圍包括()的損失。A．外力引起的電氣裝備 B．地震導(dǎo)致施工建筑物 C．臺風(fēng)摧毀施工現(xiàn)場內(nèi)的臨時(shí)工程 D．水災(zāi)導(dǎo)致被保險(xiǎn)人在工地上原有建筑物 E．氣溫變化造成精密儀表 5、2004年考題：(單選)依據(jù)有關(guān)“建筑工程一切險(xiǎn)”的規(guī)定，下列描述中正確的是(C)。

A．保險(xiǎn)對象包括各類工業(yè)與民用建筑工程，而不包括公共工程

B．投保人和被保險(xiǎn)人是保險(xiǎn)合同的當(dāng)事人

C．發(fā)包人未經(jīng)過竣工驗(yàn)收即提前使用部分工程，保險(xiǎn)公司不再對該部分工程承擔(dān)保險(xiǎn)義務(wù) D．保險(xiǎn)合同的有效期至工程保修期滿為止

6、例題：公證與鑒證的相同點(diǎn)有()。

A、原則相同 B、目的相同 C、性質(zhì)相同 D、適用范圍相同 E、效力相同

7、例題：合同的基本分類有()。

A、書面合同與口頭合 B、買賣合同與建筑工程合同

C、主合同與從合同 D、要式合同與不要式合同

本講實(shí)訓(xùn)

一、單選題:

1、在我國，建設(shè)工程一切險(xiǎn)由()來辦理保險(xiǎn)。

A、承包商

B、發(fā)包人

C、項(xiàng)目經(jīng)理

D、開發(fā)公司總經(jīng)理

2、投?！敖ㄖこ桃磺须U(xiǎn)”后，被保險(xiǎn)人實(shí)際受到的損害將由保險(xiǎn)公司賠償（）

A、全部損失。

B、規(guī)定為除外責(zé)任內(nèi)的損失。

C、在承保責(zé)任范圍內(nèi)的全部損失，但不超過本保險(xiǎn)單明細(xì)表中列明的累計(jì)賠償限額。

D、規(guī)定為工程一切險(xiǎn)和人身保險(xiǎn)賠償?shù)膿p失。

3、經(jīng)過鑒證的合同，（）

A、人民法院應(yīng)當(dāng)作為認(rèn)定事實(shí)的根據(jù)；

B、不具有法定效力；

C、該合同具有強(qiáng)制執(zhí)行的效力；

D、人民法院仍需進(jìn)行質(zhì)證，審查確定其效力。

4、公證機(jī)關(guān)進(jìn)行公證的依據(jù)是當(dāng)事人的申請，這是（）原則的主要體現(xiàn)。

A、平等

B、自愿

C、公平

D、誠實(shí)信用

5、建設(shè)合同是（）。

A、單務(wù)合同

B、實(shí)踐合同

C、要式合同

D、無償合同

二、多選題:

6、業(yè)主投保“建筑工程一切險(xiǎn)”時(shí)，他應(yīng)在保險(xiǎn)合同內(nèi)列明（）為被保險(xiǎn)人。

A、業(yè)主或工程所有人

B、承包人或分包人

C、工程施工人員

D、業(yè)主聘用的技術(shù)顧問

7、“建筑工程一切險(xiǎn)”保險(xiǎn)公司開始承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任的日期，可能是（）之中較早的時(shí)間。

A、業(yè)主與承包商簽訂施工合同日

B、承包商提交履約擔(dān)保日

C、業(yè)主辦理土地征用手續(xù)日

D、承保項(xiàng)目所用建筑材料運(yùn)抵工地日

E、保險(xiǎn)工程在工地動工日

8、投保了“建筑工程一切險(xiǎn)”建設(shè)工程項(xiàng)目，可獲得保險(xiǎn)公司賠償?shù)氖軗p失原因包括（）。

A、被保險(xiǎn)人故意行為

B、地震

C、盜竊

D、因維修保養(yǎng)不善使施工機(jī)械設(shè)備失靈

E、設(shè)計(jì)錯(cuò)誤

9、對公證的合同效力，描述正確的一項(xiàng)是（）。

A、公證的效力高于鑒證的效力

B、鑒證的效力高于公證的效力

C、公證的文書應(yīng)當(dāng)作為人民法院認(rèn)定事實(shí)的依據(jù)

D、公證的文書人民法院應(yīng)當(dāng)審查確定其效力

E、公證的文書具有強(qiáng)制執(zhí)行的效力

10、投保了“建筑工程一切險(xiǎn)”的項(xiàng)目，其擔(dān)保期限終止日描述正確的是（）。

A、工程所有人對部分或全部工程驗(yàn)收合格發(fā)生較早時(shí)

B、工程全部竣工日

C、工程所有人實(shí)際占用部分或全部工程較早時(shí)

D、保險(xiǎn)單明細(xì)表中列明的建筑期保險(xiǎn)終止日

E、工程保修期結(jié)束日

第二章

合同法律制度

（一）1、例題：《合同法》規(guī)定，書面形式包括數(shù)據(jù)電文，而數(shù)據(jù)電文包括()。

A．信件 B．電報(bào) C．電傳 D．傳真 E.電話記錄

2、例題：要約與要約邀請的主要區(qū)別在于()。

A．是否采用書面形式 B．在法律上是否須承擔(dān)責(zé)任 C．內(nèi)容是否具體確定 D、是否明示希望與他人訂立合同 E．是否須送達(dá)對方

3、例題：要約人在要約發(fā)生法律效力之前．而取消要約的意思表示是()。A、新要約 B．撤銷要約 C、撤回要約 D．承諾4、2004年考題：《合同法》規(guī)定，要約撤銷的條件是，撤銷要約的通知應(yīng)當(dāng)在(C)到達(dá)受要約人。A 要約到達(dá)對方之前 B受要約人發(fā)出承諾之后 C受要約人發(fā)出承諾之前 D承諾到達(dá)對方之前

5、例題：若要約的相對人收到要約后，下列哪種行為不是合法承諾()。

A、在規(guī)定期限內(nèi)作出承諾 B．超過規(guī)定期限后作出承諾 C、第三人在規(guī)定期限內(nèi)作出答復(fù) D．第三人超過規(guī)定期限作出的答復(fù)E．要約相對人提出實(shí)質(zhì)性的新條件 6、2004年考題：《合同法》中規(guī)定的“締約過失責(zé)任”是指(D)。

A 訂立合同時(shí)，由于本方對合同風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)不足，履行過程中受到的損失應(yīng)由自己負(fù)責(zé) B．委托代理人訂立合同，由于條款約定不明確導(dǎo)致的損失，應(yīng)由委托人承擔(dān)

C．由于本方授權(quán)簽訂合同代表的失誤而受到的損失，追究代表人締約的過失責(zé)任

D．因訂立合同時(shí)對方提供虛假情況而使本方受到損失，要求對方承擔(dān)賠償責(zé)任

7、例題：無效合同的確認(rèn)權(quán)歸（）。

A、合同簽定雙方 B、工商行政部門 C、人民法院 D、公安機(jī)關(guān) E、仲裁機(jī)構(gòu) 8、2004年考題：施工合同中的承包人到材料供應(yīng)商處去購買水泥，由于水泥標(biāo)號不清楚而將425號的水泥當(dāng)作525號水泥購入。該買賣合同沒有仲裁條款，發(fā)現(xiàn)問題后，承包人應(yīng)()。

A．向人民法院起訴，要求確認(rèn)該合同無效 B．向人民法院起訴，要求撤銷該合同

C．向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁，要求確認(rèn)該合同無效 D．向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁，要求撤銷該合同

9、例題：對于因乘人之危使對方在違背真實(shí)意思的情況下訂立的合同，受損害方的合同撤銷權(quán)因()而消滅。

A．受損害方自知道撤銷事由之日起1年內(nèi)沒有行使撤銷權(quán)

B．受損害方知道撤銷事由后明確表示放棄撤銷權(quán)

C．受損害方自應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起2年內(nèi)沒有行使撤銷權(quán)

D．得利方自訂立合同之日起1年內(nèi)沒有行使撤銷權(quán) E．乘人之危者以自己的行為放棄撤銷權(quán) 10、2004年考題：依據(jù)《合同法》的規(guī)定，出現(xiàn)()訂立的合同時(shí)，當(dāng)事人可以向仲裁機(jī)構(gòu)請求撤銷合同。A．違反法律法規(guī)規(guī)定 B．當(dāng)事人惡意串通損害第三人利益 C．以合法形式掩蓋非法目的 D．對方當(dāng)事人采用欺詐手段

本 講 實(shí) 訓(xùn)

一、單選題:

1、()是要約邀請。

A投標(biāo)人的投標(biāo)

B．招標(biāo)公告

C。中標(biāo)通知函

D．投標(biāo)保證書

2、某建設(shè)工程施工合同，在施工任務(wù)完成后，由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛，但雙方一直沒有簽訂書面合同，此時(shí)應(yīng)當(dāng)()。

A認(rèn)定合同有效

B．認(rèn)定合同無效

C．認(rèn)定合同成立

D．認(rèn)定合同不成立

3、撤銷要約的通知應(yīng)當(dāng)在（）到達(dá)受要約人。

A．要約到達(dá)受要約人之前

B．要約人收到承諾之前

C、受要約人拒絕要約之前

D．受要約人發(fā)出承諾之前

4、法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)生效的（）。

A、自辦理批準(zhǔn)手續(xù)之日生效

B、自辦理登記手續(xù)之日生效

C、依照其規(guī)定

D、自依法成立時(shí)生效

5、某公司與他人訂立合同后，分為A、B兩企業(yè)。某公司未告知他人的情況下，他人有權(quán)()。

A、解除合同

B、撤銷合同

C、要求A、B兩企業(yè)對合同承擔(dān)連帶責(zé)任

D、將標(biāo)的物提存

二、多選題:

6、要約人發(fā)出要約之后，欲使要約不生效，可以（）。

A．受要約人作出承諾之前，發(fā)出撤銷通知

B．發(fā)出撤回通知，并在要約到達(dá)之前到達(dá)受要約人

C．受要約人作出承諾之前，送達(dá)撤銷通知

D．發(fā)出撤回通知，并與要約同時(shí)到達(dá)受要約人 E．撤銷通知與承諾同時(shí)作出

7、承諾期限的確定，有()幾種方法。

．

A．要約中規(guī)定承諾期限

B．要約中未規(guī)定、由仲裁人確定

C．要約中未規(guī)定、以對話方式承諾的、即時(shí)承諾

D．要約中未規(guī)定、以對話方式承諾的、在合理期限內(nèi)作出

E．要約中未規(guī)定，以非對話方式作出的承諾應(yīng)在合理期限內(nèi)到達(dá)

8、《合同法》規(guī)定，（）合同無效。

A、一方以欺詐、脅迫手段訂立的合同

B．以合法形式掩蓋非法目的的合同

C、損害社會公共利益的合同

D．違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定的合同。

E、因重大誤解而訂立的合同

9、承擔(dān)締約過失責(zé)任的情形有（）。

A．提供格式條款一方免除其責(zé)任

B．沒有得到進(jìn)口許可證而謊稱已取得

C．違反締約中的保密業(yè)務(wù)

D．施工企業(yè)不具有相應(yīng)資質(zhì)等級而謊稱具有 E．故意提供與訂立合同有關(guān)的虛偽情況

10、有下列（）情形之一的，當(dāng)事人可以請求人民法院或仲裁機(jī)構(gòu)撤銷合同。

A．因重大誤解而訂立的合同

B．在訂立合同時(shí)顯失公平

C．以低于國家強(qiáng)制性質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)訂立的合同

D．債務(wù)人放棄到期債權(quán) E．以欺詐、脅迫手段訂立的，損害國家利益的合同

（二）合同的履行、變更和轉(zhuǎn)讓 1、2004年考題：依據(jù)《合同法》的規(guī)定，當(dāng)合同履行地點(diǎn)約定不明確，且又不能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議時(shí)()履行。A．交付不動產(chǎn)的，在不動產(chǎn)所在地 B．給付貨幣的，在給付貨幣一方所在地 C．交付動產(chǎn)的，在接受動產(chǎn)一方所在地 D．設(shè)備采購，在采購方所在地

E．材料采購，在供貨方所在地 2、2004年考題：依據(jù)《合同法》的規(guī)定，執(zhí)行政府定價(jià)或政府指導(dǎo)價(jià)的合同，合同當(dāng)事人一方逾期接受貨物時(shí)，遇價(jià)格上漲，應(yīng)()。

A．按原價(jià)格執(zhí)行 B．按新價(jià)格執(zhí)行 C．按原價(jià)和新價(jià)的平均價(jià)執(zhí)行 D．按市場價(jià)執(zhí)行3、2004年考題：《合同法》中規(guī)定的合同履行抗辯權(quán)，是指合同履行過程中當(dāng)事人任何一方因?qū)Ψ降倪`約而()的行為。

A．解除合同 B．變更合同 C．轉(zhuǎn)讓合同 D．中止履行合同義務(wù) 4、2004年考題：工程竣工1年后，房地產(chǎn)開發(fā)商尚欠施工企業(yè)一筆工程款，并以資金緊張為由拒不付款。同時(shí)，購房者也拖欠房地產(chǎn)開發(fā)商的購房款，且已到該支付的時(shí)間。此時(shí)，施工企業(yè)應(yīng)()。

A．以自己的名義向人民法院主張?jiān)撡彿靠?B．以房地產(chǎn)開發(fā)商名義向人民法院主張?jiān)撡彿靠? C．以自己的名義直接向購房者主張?jiān)撡彿靠?D．以房地產(chǎn)開發(fā)商名義直接向購房者主張?jiān)撡彿靠?5、2004年考題：按照《合同法》規(guī)定，與合同轉(zhuǎn)讓中的“債權(quán)轉(zhuǎn)讓”比較，“由第三人向債權(quán)人履行債務(wù)”的主要特點(diǎn)表現(xiàn)為()。

A 合同當(dāng)事人沒有改變； B．第三人可以向債權(quán)人行使抗辯權(quán)

C．第三人可以與債權(quán)人重新協(xié)商合同條款 D．第三人履行債務(wù)前，債務(wù)人需首先征得債權(quán)人同意 E．第三人履行債務(wù)后，由債務(wù)人與債權(quán)人辦理結(jié)算手續(xù) 6、2004年考題：甲公司將與乙公司所簽合同中的義務(wù)轉(zhuǎn)讓給丙公司，依據(jù)《合同法》的規(guī)定()。A 合同主體不變?nèi)詾榧滓覂晒?B．甲公司無需征得乙公司同意，但應(yīng)通知對方

C．丙公司可以對乙公司行使抗辯權(quán) D．丙公司承擔(dān)甲對乙公司合同有關(guān)的從債務(wù)履行責(zé)任 E．丙公司直接對乙公司承擔(dān)合同義務(wù)7、2004年考題：．根據(jù)《合同法》的規(guī)定，由于一方嚴(yán)重違約對方解除合同后，合同中約定的()條款仍然有效。

A．質(zhì)量

B．結(jié)算

C．仲裁

D．標(biāo)的E 擔(dān)保 8、2004年考題：根據(jù)《合同法}的規(guī)定，既具有對合同未違約方給予補(bǔ)償，又具有對違約方實(shí)行制裁雙重性質(zhì)的是()。

A．罰金 B．賠償金 C．利息 D．違約金

本 講 實(shí) 訓(xùn)

一、單選題:

1、《合同法》規(guī)定，當(dāng)事人一方不履行金錢債務(wù)時(shí)．對方可以要求()。

A．采取補(bǔ)救措施 B．雙倍支付定金 C、交付替代物 D．繼續(xù)履行

2、某設(shè)備采購合同中約定，甲方向乙方訂購5臺設(shè)備。合同履行時(shí)．甲、乙雙方約定，將其中2臺設(shè)備交付給丙．但乙一直未向丙交付該設(shè)備．則()。

A、甲向丙承擔(dān)違約責(zé)任 B．乙向丙承擔(dān)違約責(zé)任

C、乙向甲承擔(dān)違約責(zé)任 D．丙向甲承擔(dān)違約責(zé)任

3、某建設(shè)工程施工合同中按市場價(jià)格對合同價(jià)格作出了約定，在履行合同時(shí)，發(fā)現(xiàn)某分項(xiàng)工程價(jià)款約定不明．則應(yīng)()。

A、按照訂立合同時(shí)．承包人所在地的市場價(jià)格支付 B、按照訂立合同時(shí)，工程所在地的市場價(jià)格結(jié)算

C、按照履行合同時(shí)，工程所在地的市場價(jià)格結(jié)算 D、按照履行合同時(shí)，國家造價(jià)管理部門發(fā)布的價(jià)格支付

4、甲、乙訂立合同后，甲與丙串通以明顯不合理低價(jià)轉(zhuǎn)讓給丙兩套重要設(shè)備．使得合同難于履行．給乙造

成了損害。此時(shí)，乙有權(quán)請求人民法院()。

A、解除合同 B．撤銷合同 C、撤銷甲的行為 D．變更合同

5、我國法律規(guī)定．工程施工合同發(fā)生糾紛時(shí)．當(dāng)事人應(yīng)向()法院起訴。A、原告所在地 B、被告所在地 C、合同簽訂地 D、工程項(xiàng)目所在地

二、多選題:

6、根據(jù)合同法的規(guī)定發(fā)生下列哪些情況可解除合同()。

A．當(dāng)事人一方不履行合同、不能實(shí)現(xiàn)合同目的 B．當(dāng)事人一方要求解除合同

C．出現(xiàn)了致使合同無法履行的事件 D．監(jiān)理工程師要求解除合同 E．當(dāng)事人一方發(fā)生分立

7、水泥供貨合同約定采購方接貨10天內(nèi)支付貨款。供貨商在合同約定的到貨時(shí)間之前將300 水泥通過鐵路發(fā)運(yùn)至施工現(xiàn)場，此時(shí)采購方倉庫內(nèi)的水泥存放很多沒有足夠的倉儲場地。對此事件采購方接收水泥后()。A．應(yīng)在10天內(nèi)支付貨款 B．通知供貨方他的行為構(gòu)成違約 C、在合同約定的到貨時(shí)間后10天內(nèi)支付貨款

D．要求供貨方承擔(dān)露天存放部分水泥實(shí)際支出的保管費(fèi)用 E．要求供貨方雙倍返還定金

8、甲決定將與乙簽訂合同中的義務(wù)轉(zhuǎn)移給丙，按照合同法的規(guī)定()。

A．無需征得乙同意 B．丙直接對乙承擔(dān)合同義務(wù) C．丙可以對乙行使抗辯權(quán) D．丙只能對甲行使抗辯權(quán) E．甲對丙不履行合同的行為不承擔(dān)責(zé)任

9、采用仲裁方式解決合同糾紛的原則是()。

A．到雙方在合同內(nèi)約定的或發(fā)生糾紛后協(xié)商約定的仲裁機(jī)構(gòu)協(xié)商 B．任何一方當(dāng)事人都可以到對方不同意的仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁 C．仲裁機(jī)構(gòu)作出的裁定應(yīng)充分尊重一方當(dāng)事人上級主管部門的意見 D．合同糾紛當(dāng)事人各自選擇的仲裁員均應(yīng)代表當(dāng)事人的利益

E．盡管任何一方對裁定不滿意，也不能以同一原因再要求法院重新審理

10、合同法中規(guī)定因不可抗力受到損害的免責(zé)條件包括()。

A．免責(zé)程度限于不可抗力的影響程度 B．在合理期限內(nèi)提供證明 C．因一方責(zé)任遲延履行義務(wù)期間發(fā)生不可抗力使對方受到的損害

D．不能履行義務(wù)方應(yīng)及時(shí)通知對方 E．受損害方?jīng)]有采取可以減少損害措施而使損害擴(kuò)大的部分

11、合同爭議的解決方式有（）

A、和解 B、調(diào)解 C、仲裁 D、訴訟 E、無法履約

12、申請撤銷裁決情形之一（）

A、沒有仲裁協(xié)議的 B、仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序的 C、裁決的事項(xiàng)不屬于仲裁協(xié)議的范圍或者仲裁委員會無權(quán)仲裁的 D、對方當(dāng)事人隱瞞了足以影響公正裁決的證據(jù)的

E、仲裁員在仲裁該案時(shí)有索賄受賄，徇私舞弊，枉法裁決行為的

13、仲裁的原則（）

A、自愿原則 B、公平合理原則 C、仲裁依法獨(dú)立進(jìn)行原則 D、一裁終局原則 E、和解、調(diào)解

14、訴訟中的證據(jù)（）

A、書證 B、物證 C、視聽資料 D、證人證言 E、勘驗(yàn)筆錄

第三章 建設(shè)工程招標(biāo)管理——1 1、2004年考題：（多選）按照《招投標(biāo)法》的規(guī)定，()可以不進(jìn)行招標(biāo)，采用直接發(fā)包的方式委托建設(shè)任務(wù)。

A

施工單項(xiàng)合同估算價(jià)150萬元人民幣 B．重要設(shè)備的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)150萬元人民幣． C．監(jiān)理合同，單項(xiàng)合同估算價(jià)150萬元人民幣

D．項(xiàng)目總投資4000萬元，監(jiān)理合同單項(xiàng)合同估算價(jià)30萬元人民幣

E．項(xiàng)目總投資2000萬元，監(jiān)理合同單項(xiàng)合同估算價(jià)30萬元人民幣2、2004年考題：（多選）招標(biāo)方式中，邀請招標(biāo)與公開招標(biāo)比較，其缺點(diǎn)主要有()等。

A．選擇面窄，排斥了某些有競爭實(shí)力的潛在投標(biāo)人 B．競爭的激烈程度相對較差

C．招標(biāo)時(shí)間長 D．招標(biāo)費(fèi)用高 E．評標(biāo)工作量較大3、2004考年題：招標(biāo)的資格預(yù)審須知中規(guī)定，采用限制合格者數(shù)量為六家的方式。當(dāng)排名第六的投標(biāo)人棄投標(biāo)時(shí)，應(yīng)當(dāng)()。

A

僅允許排名前五名的投標(biāo)人參加投標(biāo) B．改變預(yù)審合格標(biāo)準(zhǔn)，只設(shè)合格分，不限制合格者數(shù)量 C．由排名第七的遞補(bǔ)，維持六家投標(biāo)人 D．重新進(jìn)行資格預(yù)審 4、2004年考題：施工招標(biāo)階段，招標(biāo)人發(fā)給投標(biāo)人的下列書面文件中，不構(gòu)成對招標(biāo)人和投標(biāo)人有約束力的招標(biāo)文件組成部分的是()。

A．投標(biāo)須知

B．資格預(yù)審表

C．合同專用條款

D．對投標(biāo)人書面有質(zhì)疑的解答

5、例題：招標(biāo)單位組織勘察現(xiàn)場時(shí)，對某投標(biāo)者提出的問題，應(yīng)當(dāng)()。

A．以書面形式向提出人作答復(fù) B.以口頭方式向提出人當(dāng)場答復(fù)

C．以書面形式向全部投標(biāo)人作同樣答復(fù) D．可不向其他投標(biāo)者作答復(fù)6、2004年考題：（單選）投標(biāo)人在投標(biāo)過程中出現(xiàn)()時(shí)，招標(biāo)人可以沒收投標(biāo)保證金。

A

投標(biāo)文件的密封不符合招標(biāo)文件的要求 B．投標(biāo)文件中附有招標(biāo)人不能接受的條件

C．購買招標(biāo)文件后不遞交投標(biāo)文件 D．拒絕簽字確認(rèn)評標(biāo)委員會對投標(biāo)書中錯(cuò)誤的修正7、2004年考題：（單選）．在投標(biāo)文件的報(bào)價(jià)單中，如果出現(xiàn)總價(jià)金額和分項(xiàng)單價(jià)與工程量乘積之和的金額不一致時(shí)，應(yīng)當(dāng)()。A．以總價(jià)金額為準(zhǔn)，由評標(biāo)委員會直接修正即可

B．以總價(jià)金額為準(zhǔn)，由評標(biāo)委員會修正后請?jiān)摌?biāo)書的投標(biāo)授權(quán)人予以簽字確認(rèn) C．以分項(xiàng)單價(jià)與工程量乘積之和為準(zhǔn)，由評標(biāo)委員會直接修正即可

D．以分項(xiàng)單價(jià)與工程量乘積之和為準(zhǔn)，由評標(biāo)委員會修正后請?jiān)摌?biāo)書的投標(biāo)授權(quán)人予以簽字確認(rèn) 8、2004年考題：（單選題）．某項(xiàng)目招標(biāo)，經(jīng)評標(biāo)委員會評審認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件的要求，這時(shí)應(yīng)當(dāng)()。

A．與相對接近要求的投標(biāo)人協(xié)商，改為議標(biāo)確定中標(biāo)人

B．改為直接發(fā)包

C．用原招標(biāo)文件重新招標(biāo)

D．修改招標(biāo)文件后重新招標(biāo)9、2004年考題：（多選）《招投標(biāo)法》規(guī)定，投標(biāo)文件()的投標(biāo)人應(yīng)確定為中標(biāo)人。

A

滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的最低要求 B．最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) C．滿足招標(biāo)文件各項(xiàng)要求，并且報(bào)價(jià)最低

D．滿足招標(biāo)文件各項(xiàng)要求，并且經(jīng)評審的價(jià)格最低

E．滿足招標(biāo)文件各項(xiàng)要求，并且經(jīng)評審價(jià)格最高． 10、2004年考題：在建設(shè)項(xiàng)目各類招標(biāo)中，不要求投標(biāo)人依據(jù)給定工作量報(bào)價(jià)的是()招標(biāo)。A．施工 B．設(shè)備采購 C.設(shè)計(jì) D．材料采購

本 講 實(shí) 訓(xùn)

一、單選題:

1、《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定建設(shè)單位不具備()條件時(shí)，可以委托具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位代理招標(biāo)工作。A．相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)管理人員 B．法人資格

C．審核招標(biāo)文件的能力 D．監(jiān)督開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)的能力

2、大中型工程從發(fā)出中標(biāo)通知書，到雙方訂立書面合同時(shí)間．不得多于()天。

A．30 B．20 C．28 D．35

3、當(dāng)出現(xiàn)招標(biāo)文件中的某項(xiàng)規(guī)定與工程交底會后，招標(biāo)單位發(fā)給每位投標(biāo)人的會議記錄不一致時(shí)，應(yīng)以()為準(zhǔn)。A．招標(biāo)文件中的規(guī)定 B．招標(biāo)單位在會議上的口頭解答

C．發(fā)給投標(biāo)單位的會議記錄 D．現(xiàn)場考察時(shí)招標(biāo)單位的口頭解答

4、公開招標(biāo)與邀請招標(biāo)在招標(biāo)程序上的主要差異表現(xiàn)為()。A．是否進(jìn)行資格預(yù)審 B．是否組織現(xiàn)場考察

C．是否解答投標(biāo)單位的質(zhì)疑 D．是否公開開標(biāo)

5、設(shè)計(jì)招標(biāo)應(yīng)采用()方式選擇承包單位。

A．公開招標(biāo) B．設(shè)計(jì)方案競選 C．邀請招標(biāo) D．議標(biāo)

二、多選題:

6、對于技術(shù)復(fù)雜，而又缺乏經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目。設(shè)計(jì)分為()階段進(jìn)行。

A．初步設(shè)計(jì) B．施工圖設(shè)計(jì) C．工程備設(shè)設(shè)計(jì)D．施工組織設(shè)計(jì) E．技術(shù)設(shè)計(jì)

7、《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合()條件之一。

A．能夠最接近標(biāo)底 B．能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) C．投標(biāo)價(jià)格最低 D．能夠滿足招標(biāo)文件各項(xiàng)要求，并經(jīng)評審的價(jià)格最低

E．能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)格最低，但是投標(biāo)價(jià)格低于成本的除外。

8、公開開標(biāo)體現(xiàn)了招標(biāo)的公平、公開和公正原則。開標(biāo)后，任何投標(biāo)人不得()。

A、更改投標(biāo)書的報(bào)價(jià) B．不得再增加優(yōu)惠條件 C．更改評標(biāo)方法

D．更改定標(biāo)辦法 E．撤銷投標(biāo)書

9、設(shè)計(jì)招標(biāo)的特點(diǎn)主要表現(xiàn)在()方面。

A．要求投標(biāo)單位在預(yù)期的投資限額內(nèi)提出設(shè)計(jì)方案 B．按照工程量清單中的規(guī)定工程量填報(bào)價(jià)單 C．在投標(biāo)書內(nèi)寫明實(shí)施計(jì)劃 D．開標(biāo)時(shí)僅公布報(bào)價(jià)金額

E．評標(biāo)時(shí)主要側(cè)重于設(shè)計(jì)方案的科學(xué)性和合理性

10、建設(shè)行政主管部門對招標(biāo)過程的監(jiān)督工作包括()A．批準(zhǔn)招標(biāo)申請 B．審核招標(biāo)文件 C．負(fù)責(zé)編制標(biāo)底 D．參加開標(biāo)會議 E．監(jiān)督評標(biāo)過程

建設(shè)工程招標(biāo)管理－2 1、2004年考題：施工招標(biāo)階段，招標(biāo)人發(fā)給投標(biāo)人的下列書面文件中，不構(gòu)成對招標(biāo)人和投標(biāo)人有約束力的招標(biāo)文件組成部分的是()。

A．投標(biāo)須知 B．資格預(yù)審 C．合同專用條款 D．對投標(biāo)人書面有質(zhì)疑的解答 2、2004年考題： 施工招標(biāo)中采用綜合評分法評標(biāo)，評定報(bào)價(jià)部分得分高低的評分標(biāo)準(zhǔn)可以采用()。A．最高報(bào)價(jià)衡量法 B．標(biāo)底衡量法 C.復(fù)合標(biāo)底衡量法

D．無標(biāo)底衡量法 E．成本價(jià)衡量法3、2004年考題：某招標(biāo)項(xiàng)目采用評標(biāo)價(jià)法進(jìn)行評標(biāo)，有四家單位投標(biāo)有效，其中()的投標(biāo)書為最優(yōu)投標(biāo)書。

A

投標(biāo)報(bào)價(jià)1000萬元，評標(biāo)價(jià)950萬元

B．投標(biāo)報(bào)價(jià)1050萬元，評標(biāo)價(jià)940萬元 C．投標(biāo)報(bào)價(jià)980萬元，評標(biāo)價(jià)970萬元

D．投標(biāo)報(bào)價(jià)950萬元，評標(biāo)價(jià)960萬元

本 講 實(shí) 訓(xùn)

一、單選題:

1、建設(shè)工程監(jiān)理招標(biāo)的宗旨是對監(jiān)理單位()的選擇。

A．報(bào)價(jià) B．能力 C．資歷信譽(yù) D．規(guī)模和經(jīng)濟(jì)實(shí)力

2、招標(biāo)人在中標(biāo)通知書中寫明的中標(biāo)合同價(jià)應(yīng)是()。

A．初步設(shè)計(jì)編制的概算價(jià) B．施工圖設(shè)計(jì)編制的預(yù)算價(jià)

C．投標(biāo)書中標(biāo)明的報(bào)價(jià) D．評標(biāo)委員會算出的評標(biāo)價(jià)

3、下列中()不是施工招標(biāo)文件應(yīng)包含的內(nèi)容。

A．工程設(shè)計(jì)圖紙、資料及技術(shù)說明書 B．工程量清單

C．單價(jià)表 D．標(biāo)底

4、當(dāng)前，國內(nèi)評標(biāo)一般采用“打分法”，即對各投標(biāo)人的報(bào)價(jià)、工期、施工方案、質(zhì)量保正措施、社會信譽(yù)等綜合評議，按照評標(biāo)辦法中的打分標(biāo)準(zhǔn)及分?jǐn)?shù)比例打分，獲最高分者()。A．即中標(biāo) B．最有可能成為該施工工程合同的承包人

C．即中標(biāo)，但有可能讓利 D．最有可能中標(biāo)，但要讓利

5、下列施工合同訂立方式中，()是非法定方式。

A．公開招標(biāo) B．邀請招標(biāo) C．直接發(fā)包 D．定向議

6、施工招標(biāo)采用評標(biāo)價(jià)法評標(biāo)時(shí)，折算為貨幣價(jià)格后應(yīng)加到投標(biāo)價(jià)上去的要素是()。

A．工期較長 B．采用的施工方案能提高工程質(zhì)量

C．采用先進(jìn)的施工機(jī)械 D．同類工程施工的經(jīng)歷多

7、對申請投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審時(shí)，一般采用()對其資格預(yù)審文件進(jìn)行量化評定和比較。

A、綜合評分法 B．加權(quán)打分法 C、評標(biāo)價(jià)法 D．專家評議法

二、多選題:

8、監(jiān)理招標(biāo)的特點(diǎn)是()。

A、對監(jiān)理單位技術(shù)力量的選擇。B、對監(jiān)理單位能力的選擇

C、報(bào)價(jià)在選擇中居于次要地位。D、報(bào)價(jià)最低。E、邀請投標(biāo)人較少。

9、進(jìn)行施工招標(biāo)的，評標(biāo)時(shí)一般主要對投標(biāo)企業(yè)的()進(jìn)行評審。

A、投標(biāo)報(bào)價(jià) B．施工方案 C．投標(biāo)工期 D．主要材料用量 E．投標(biāo)技巧運(yùn)用

10、屬于施工招標(biāo)的招標(biāo)文件主要內(nèi)容的是（）。

A．設(shè)計(jì)文件

B．工程量清單

C．施工方案

D．投標(biāo)書的編制要求

E．選用的主要施工機(jī)械

11、工程施工招標(biāo)的一個(gè)單獨(dú)合同，發(fā)包工作內(nèi)容可以是()。

A．整個(gè)工程的施工任務(wù) B、分項(xiàng)工程的施工任務(wù) C．單位工程的施工任務(wù) D．分部工程的施工任務(wù) E．特殊專業(yè)工程施工任務(wù)

12、監(jiān)理招標(biāo)評審?fù)稑?biāo)書的合理性時(shí)，主要比較()等方面內(nèi)容。

A．監(jiān)理工作目標(biāo)設(shè)置的合理性 B、項(xiàng)目監(jiān)理班子組織機(jī)構(gòu)的完備性 C．監(jiān)理大綱 D．承諾保證提前竣工時(shí)間的長短 E．監(jiān)理范圍 第七講 建設(shè)工程委托監(jiān)理合同概述與訂立

1、例題（多選）：下列合同中()屬于委托合同。

A．施工合同 B．監(jiān)理合同 C．設(shè)計(jì)合同 D．加工訂做合同 E．代理招標(biāo)合同

2、例題（多選）：監(jiān)理人與委托人簽訂監(jiān)理合同時(shí)，應(yīng)考察委托人的()。

A．委托人具備的法定資格 B．委托人具有與所簽合同相當(dāng)?shù)呢?cái)產(chǎn)和經(jīng)費(fèi)

C．委托人的所有制性質(zhì) D．合同標(biāo)的是否與國家政策有關(guān) E．是否具有編標(biāo)能力

3、例題（單選）：監(jiān)理合同的標(biāo)的是（）。

A、酬金 B、工程項(xiàng)目 C、監(jiān)理服務(wù) D、設(shè)計(jì)圖紙

4、例題（單選）：對委托人和監(jiān)理人有約束力的合同．除雙方簽署的“合同”協(xié)議外，不包括()文件。

A．監(jiān)理中標(biāo)函 B．監(jiān)理招標(biāo)書 C．建設(shè)工程委托監(jiān)理合同標(biāo)準(zhǔn)條件 D．建設(shè)工程委托監(jiān)理合同專用條件

5、例題（多選）：()是《建設(shè)工程監(jiān)理合同》示范文本中條款結(jié)構(gòu)的內(nèi)容。

A．委托人的義務(wù) B．委托人的責(zé)任 C．一般規(guī)定 D．職員 E．監(jiān)理人的義務(wù) 6、2004年考題（多選）：按照委托監(jiān)理合同示范文本的規(guī)定，委托人招標(biāo)選擇監(jiān)理人簽訂合同后，對雙方有約束力的合同文件包括()。

A．中標(biāo)函

B．投標(biāo)保函

C．監(jiān)理合同標(biāo)準(zhǔn)條件 D．監(jiān)理委托函 E．標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范

7、例題（多選）：工程項(xiàng)目中監(jiān)理工程師對合同管理的主要工作內(nèi)容是()。

A．工期管理 B．物資管理 C．質(zhì)量管理 D、設(shè)備管理 E．結(jié)算管理

8、例題（單選）：在()前，監(jiān)理人不得開始實(shí)行、更改或終止全部或部分服務(wù)的任何分包合同。

A．通知委托人 B．監(jiān)理分包合同生效 C．沒有取得委托人的書面同意 D．沒有取得委托人同意

9、例題（單選）：由于非監(jiān)理人責(zé)任而使監(jiān)理暫停的期限超過()以上，監(jiān)理人可依照合同要求終止合同。A．半年 B．1年 C．1個(gè)月 D．3個(gè)月

10、例題（單選）：在業(yè)務(wù)緊急情況下，為了工程和人身安全，監(jiān)理人有權(quán)()。A．只在授權(quán)范圍發(fā)布變更指令 B．事先得到批準(zhǔn)后，超越委托人授權(quán)發(fā)布變更指令 C．事先未得到批準(zhǔn)。不可發(fā)布超越委托人授權(quán)的變更指令

D．事先未得到批準(zhǔn)，也可發(fā)布超越委托人授權(quán)的變更指令，但應(yīng)盡快通知委托人

11、例題（多選）：《建設(shè)工程監(jiān)理合同》應(yīng)明確監(jiān)理人的權(quán)利有()。

A.完成監(jiān)理工作后獲得酬金的權(quán)利 B．獲得獎(jiǎng)勵(lì)的權(quán)利

C.批準(zhǔn)承包人索賠的權(quán)利 D．終止合同的權(quán)利 E．對工程設(shè)計(jì)的批準(zhǔn)權(quán)利

本 講 實(shí) 訓(xùn)

一、單選題:

1、《建設(shè)工程監(jiān)理合同》示范文本規(guī)定，監(jiān)理人（）發(fā)布開工令、停工令、復(fù)工令。

A．可自行

B．報(bào)經(jīng)委托人同意后

C．與承包人協(xié)商后

D．經(jīng)委托人同意并征得承包人同意后

2、《建設(shè)工程監(jiān)理合同》示范文本標(biāo)準(zhǔn)條件，關(guān)于監(jiān)理人的權(quán)利中對選擇工程總設(shè)計(jì)單位和施工總承包單位有（）。

A．建議權(quán)

B．否決權(quán)

C．確認(rèn)權(quán)

D．無任何權(quán)

3、當(dāng)仲裁機(jī)關(guān)仲裁施工合同時(shí)，監(jiān)理機(jī)構(gòu)（）。

A．以第三方身份提供作證的事實(shí)材料

B．以建設(shè)單位代表的身份參與仲裁

C．以施工單位代表的身份參與仲裁

D．以仲裁咨詢的身份參與仲裁

4、在委托監(jiān)理的工程范圍內(nèi)，委托人與承包人的任何意見和要求，均須先向（）提出。

A．業(yè)主代表

B．監(jiān)理人

C．工程師代表

D.項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)

5、監(jiān)理人需要調(diào)換監(jiān)理機(jī)構(gòu)的總監(jiān)理工程師人選時(shí)，（）。

A．通知委托人后即可調(diào)換

B．無需通知委托人即可調(diào)換

C．取得委托人同意后才能調(diào)換

D．合同簽訂后不允許再調(diào)換總監(jiān)人選

6、《建設(shè)工程監(jiān)理合同》示范文本規(guī)定，監(jiān)理人（）發(fā)布開工令、停工令、復(fù)工令。

A．可自行

B．報(bào)經(jīng)委托人同意后

C．與承包人協(xié)商后

D．經(jīng)委托人同意并征得承包人同意后

二、多選題:

7、委托人對監(jiān)理人履行合同義務(wù)的監(jiān)督包括（）。

A.監(jiān)理人分包或轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利和義務(wù)必須經(jīng)過委托人的書面同意

B.開始履行合同時(shí)必須向委托人報(bào)送總監(jiān)理工程師及監(jiān)理機(jī)構(gòu)主要成員名單，當(dāng)需更換總監(jiān)理工程師時(shí)應(yīng)經(jīng)委托人同意

C.委托人有權(quán)要求更換不合格監(jiān)理人員

D.由于承包人原因?qū)е驴⒐ぱ诱`可視為監(jiān)理人失職

E.監(jiān)理人每月均需向委托人遞交監(jiān)理月報(bào)

8、建設(shè)工程監(jiān)理合同由（）組成。

A．監(jiān)理委托函或中標(biāo)書

B．建設(shè)工程監(jiān)理合同標(biāo)準(zhǔn)條件

C．建設(shè)工程監(jiān)理合同專用條件

D．實(shí)施過程中委托人與監(jiān)理人共同簽署的補(bǔ)充與修改文件

E．建設(shè)工程監(jiān)理合同條件

9、《建設(shè)工程監(jiān)理合同》的標(biāo)的包括（）。A．工程項(xiàng)目

B．正常的監(jiān)理工作

C．附加工作

D．額外工作

E．包括工程項(xiàng)目總概算以外的有關(guān)工作

10、監(jiān)理合同示范文本中規(guī)定的監(jiān)理人權(quán)利包括（）。

A．選擇總承包單位的權(quán)利

B．審查批準(zhǔn)分包單位的權(quán)利

C．變更工程設(shè)計(jì)的決定權(quán)

D．提高工程質(zhì)量等級要求的決定權(quán)

E．對實(shí)施項(xiàng)目的質(zhì)量、工期和費(fèi)用的監(jiān)督控制權(quán)

第四章 建設(shè)工程委托監(jiān)理合同概述與訂立

1、例題（單選）：監(jiān)理合同中“附加工作”是指()。

A.由于非監(jiān)理人的原因使監(jiān)理工作受到阻礙或延誤而增加的監(jiān)理工作

B．監(jiān)理合同范圍以外的工作

C.由于委托人原因終止監(jiān)理合同后的善后工作

D．委托人暫停監(jiān)理業(yè)務(wù)后又恢復(fù)監(jiān)理業(yè)務(wù)時(shí)監(jiān)理人進(jìn)行的工作2、2004年考題（多選）：依據(jù)委托監(jiān)理合同示范文本規(guī)定，()屬于額外的監(jiān)理工作。

A．合同內(nèi)約定由委托人承擔(dān)的義務(wù)，經(jīng)協(xié)商改由監(jiān)理人承擔(dān)的工作

B．由于第三方原因使工作受到阻礙導(dǎo)致增加的工作 C．由于非監(jiān)理人責(zé)任導(dǎo)致監(jiān)理合同終止的善后工作

D．應(yīng)委托人要求更改服務(wù)內(nèi)容而增加的工作

E．出現(xiàn)不應(yīng)由監(jiān)理人負(fù)責(zé)，致使暫停監(jiān)理任務(wù)后的恢復(fù)工作3、2004年考題（單選）：依據(jù)委托監(jiān)理合同示范文本，監(jiān)理合同的有效期是從監(jiān)理合同雙方簽字之日起，到()止。

A．完成監(jiān)理合同約定的監(jiān)理工作之日 B．監(jiān)理合同規(guī)定的到期日

C．被監(jiān)理的工程竣工移交后收到監(jiān)理尾款之日 D．完成正常工作和附加工作之日

4、例題（單選）：建設(shè)工程過程中需要與當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門的協(xié)調(diào)工作，應(yīng)由()辦理。

A.委托人 B.總監(jiān)理工程師 C.監(jiān)理機(jī)構(gòu)有關(guān)人員 D.承包人

5、例題（單選）：負(fù)責(zé)與監(jiān)理人聯(lián)系的委托人授權(quán)的常駐代表，需要更換時(shí)()。

A．委托人要提前經(jīng)監(jiān)理人同意 B．委托人應(yīng)征求監(jiān)理人意見

C．委托人要提前通知監(jiān)理人 D．委托人應(yīng)通知承包人

6、例題（多選）：任何由委托人提供或支付的供監(jiān)理單位使用的物品，都是()。

A.屬于委托人的財(cái)產(chǎn) B．屬于監(jiān)理人所有

C.屬于監(jiān)理人占有 D．屬于委托人與監(jiān)理人共有

E．監(jiān)理人服務(wù)完畢后，應(yīng)將剩余物歸還委托人7、2004年考題（多選）：依據(jù)委托監(jiān)理合同示范文本規(guī)定，委托人的義務(wù)包括()。

A．負(fù)責(zé)合同的協(xié)調(diào)管理工作 B．外部關(guān)系協(xié)調(diào)

C．免費(fèi)提供監(jiān)理工作需要的資料 D．更換委托人代表需要經(jīng)監(jiān)理人同意 E．將監(jiān)理人、監(jiān)理機(jī)構(gòu)主要成員分工、權(quán)限及時(shí)書面通知被監(jiān)理8、2004年考題（單選）：某工程監(jiān)理酬金總額45萬元，監(jiān)理單位已經(jīng)繳納的稅金為3萬元，在合同履行過程中因監(jiān)理單位的責(zé)任給業(yè)主造成經(jīng)濟(jì)損失60萬元。依據(jù)委托監(jiān)理合同示范文本，監(jiān)理單位應(yīng)承擔(dān)的賠償金額為()萬元。

A．45 B．57 C．42 D．60

9、例題（單選）：當(dāng)承包人的施工質(zhì)量沒能達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求時(shí)，監(jiān)理人()。

A．不承擔(dān)責(zé)任 B．負(fù)全部責(zé)任 C．承擔(dān)連帶責(zé)任 D．按合同規(guī)定退還一定數(shù)量監(jiān)理費(fèi) 10、2004年考題（單選）：正常監(jiān)理酬金中不屬于直接成本的費(fèi)用是()。

A．外部協(xié)作費(fèi) B．監(jiān)理期間使用與監(jiān)理工作相關(guān)的檢測儀器攤銷費(fèi) C．經(jīng)營業(yè)務(wù)費(fèi) D．監(jiān)理輔助人員獎(jiǎng)金 11、2004年考題（單選）：依據(jù)委托監(jiān)理合同示范文本，當(dāng)委托人嚴(yán)重拖欠監(jiān)理酬金而又未提出任何書面解釋時(shí)，監(jiān)理人可()。

A 發(fā)出終止合同通知，通知發(fā)出14天后合同即行終止

B．發(fā)出終止合同通知，通知發(fā)出14天內(nèi)未得到答復(fù)，可進(jìn)一步發(fā)出終止合同通知，第二個(gè)通知到達(dá)即行終止

C．發(fā)出終止合同通知，通知發(fā)出14 內(nèi)未得到答復(fù)，可在第一個(gè)通知發(fā)出35日內(nèi)終止 D．發(fā)出終止合同通知，通知發(fā)出14 內(nèi)未得到答復(fù)，可進(jìn)一步發(fā)出終止合同通知，第二個(gè)通知發(fā)出42日仍未得到答復(fù)可終止合同

本 講 實(shí) 訓(xùn)

一、單選題:

1、《建設(shè)工程監(jiān)理合同》示范文本規(guī)定，監(jiān)理人對第三方違反合同規(guī)定的質(zhì)量要求和完工(交圖、交貨)時(shí)限，()。

A．承擔(dān)監(jiān)督責(zé)任 B．承擔(dān)全部責(zé)任 C．承擔(dān)部分責(zé)任 D．不承擔(dān)責(zé)任

2、《建設(shè)工程監(jiān)理合同》約定的本應(yīng)由委托人提供設(shè)施改由監(jiān)理人自備設(shè)備時(shí)，監(jiān)理人應(yīng)得到的補(bǔ)償金額是()。

A．設(shè)備原值×工程使用年限占折舊年限的比率

B．設(shè)備在工程上使用時(shí)間占折舊年限的比率加管理費(fèi)

C．設(shè)備在工程上使用時(shí)間占折舊年限的比率×設(shè)備原值加管理費(fèi)

D．設(shè)備原值×設(shè)備在工程上使用時(shí)間占折舊年限的比率不加管理費(fèi)

3、在委托監(jiān)理的工程范圍內(nèi)，委托人與承包人的任何意見和要求，均須先向()提出。

A．業(yè)主代表 B．監(jiān)理人 C．工程師代表 D.項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)

4、委托人為監(jiān)理人提供的職員和服務(wù)人員，在接受監(jiān)理工程師的指示而發(fā)生失職行為時(shí)，()。

A．應(yīng)由監(jiān)理工程師負(fù)責(zé) B．監(jiān)理單位不承擔(dān)責(zé)任

C．應(yīng)由業(yè)主單位與監(jiān)理單位共同負(fù)責(zé) D．監(jiān)理工程師和失職行為人共同負(fù)責(zé)

5、在監(jiān)理合同履行中，出現(xiàn)()情況，委托人有權(quán)追究監(jiān)理人的違約賠償責(zé)任。

A．工程總投資額超過預(yù)期金額 B．因承包人原因?qū)е鹿て谘娱L C．監(jiān)理工程師沒有進(jìn)行合同內(nèi)規(guī)定的檢查而出現(xiàn)質(zhì)量事故

D．監(jiān)理工程師指示承包人進(jìn)行額外檢查所造成的費(fèi)用增加

6、當(dāng)事人一方要求變更和解除合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)在（）日前通知對方。

A、21 B、35 C、42 D、56

7、監(jiān)理合同在履行過程中，由于非監(jiān)理人的原因?qū)е码p方在“建設(shè)工程監(jiān)理合同”中寫明的日期內(nèi)未能完成預(yù)定的全部監(jiān)理業(yè)務(wù)，則監(jiān)理責(zé)任期應(yīng)理解為()。

A．合同內(nèi)寫明的監(jiān)理業(yè)務(wù)開始實(shí)行到完成時(shí)間 B．從合同簽字之日起至合同內(nèi)寫明的完成之日止

C．從合同簽字之日起至實(shí)際完成全部預(yù)定監(jiān)理業(yè)務(wù)之日止

D．從合同約定的開始監(jiān)理業(yè)務(wù)之日起至實(shí)際完成全部監(jiān)理業(yè)務(wù)之日止

8、承包人由于監(jiān)理工程師提供的建議提高了工效和節(jié)約了施工成本，此時(shí)()。

A．應(yīng)從發(fā)包人方獲得附加監(jiān)理酬金 B．應(yīng)從發(fā)包人方獲得額外監(jiān)理酬金

C．應(yīng)從承包人獲得合理化建議的獎(jiǎng)金 D．不應(yīng)從任何一方獲得額外獎(jiǎng)勵(lì)或酬金

9、監(jiān)理合同自()開始生效。

A.合同簽字之日 B.合同寫明開始執(zhí)行監(jiān)理業(yè)務(wù)之日 C.監(jiān)理人實(shí)際開始執(zhí)行監(jiān)理業(yè)務(wù)之日 D.被監(jiān)理合同開始執(zhí)行之日

10、委托人對監(jiān)理人支付通知書中的部分監(jiān)理酬金項(xiàng)目存在異議時(shí)，應(yīng)當(dāng)()。

A．先支付其他無異議部分酬金 B．停止支付該通知書所列酬金

C．無條件支付 D．加倍扣付有異議部分的款項(xiàng)作為懲罰

11、監(jiān)理機(jī)構(gòu)為執(zhí)行監(jiān)理任務(wù)所需的工程資料，應(yīng)由()。

A．監(jiān)理人自費(fèi)收集 B．向委托人付費(fèi)索取 C．向設(shè)計(jì)單位付費(fèi)索取 D．委托人免費(fèi)提供

二、多選題:

12、建設(shè)工程監(jiān)理合同示范文本中規(guī)定屬于額外監(jiān)理工作的情況包括()。

A．因承包人嚴(yán)重違約委托人與其終止合同后監(jiān)理人完成的善后工作

B．由于非監(jiān)理人原因?qū)е碌谋O(jiān)理服務(wù)時(shí)間延長

C．原應(yīng)由委托人承擔(dān)的義務(wù)雙方協(xié)議改由監(jiān)理人承擔(dān)

D．應(yīng)委托人要求監(jiān)理人提出更改服務(wù)內(nèi)容建議后增加的工作內(nèi)容

E．不可抗力事件發(fā)生導(dǎo)致合同的履行被迫暫停，事件影響消失后恢復(fù)正常監(jiān)理服務(wù)前的準(zhǔn)備工作

13、()情況下，監(jiān)理人可向委托人發(fā)出終止合同的通知。

A．業(yè)主無正當(dāng)理由超過30天不支付監(jiān)理酬金 B．暫停監(jiān)理服務(wù)期已超過半年

C．附加的工作太多 D．向委托人索賠要求不能成立 E．承包人不執(zhí)行工程師指示

14、正常監(jiān)理工作的酬金由()等費(fèi)用構(gòu)成。

A．直接成本 B．管理人員、行政人員、后勤人員的工資 C．辦公費(fèi)用

D．使用委托人提供的住房和通信設(shè)備在監(jiān)理服務(wù)期間需交納的使用折舊費(fèi) E．監(jiān)理服務(wù)期間的差旅費(fèi)

15、因監(jiān)理人與第三方的共同責(zé)任而給委托人造成了經(jīng)濟(jì)損失，計(jì)算監(jiān)理人賠償費(fèi)的原則是()。

A.按工程實(shí)際受到的損害計(jì)算 B．按委托人認(rèn)為所受到的損害計(jì)算

C.按實(shí)際損害計(jì)算一定比例的賠償金 D．監(jiān)理人賠償總額不應(yīng)超過監(jiān)理酬金總額 E．監(jiān)理人賠償總額不應(yīng)超過扣除稅金后的監(jiān)理酬金總額

16、按照監(jiān)理合同的規(guī)定，委托人對監(jiān)理人提交的支付通知書中部分酬金項(xiàng)目的計(jì)算有異議時(shí)，()。A.發(fā)出拒付全部酬金通知書，要求監(jiān)理單位重新提交酬金支付申請表

B.及時(shí)地發(fā)出異議通知書 C.按時(shí)支付全部酬金，異議部分下次支付時(shí)再予扣款

D.按時(shí)支付無異議部分酬金，拒付有異議部分酬金

E.拖延支付時(shí)按無異議部分酬金額計(jì)算逾期付款利息

第五章 建設(shè)工程勘察設(shè)、計(jì)合同管理 1、2004年考題(多選)：設(shè)計(jì)合同示范文本中，適用于民用建設(shè)工程設(shè)計(jì)的合同，其主要條款包括()。A 委托設(shè)計(jì)任務(wù)的范圍和內(nèi) B．發(fā)包人應(yīng)提供的有關(guān)資料和文件

C．項(xiàng)目投資要求 D．雙方的責(zé)任

E．工程用地規(guī)劃2、2004年考題（多選）：設(shè)計(jì)合同示范文本規(guī)定，發(fā)包人應(yīng)向設(shè)計(jì)人提供的設(shè)計(jì)依據(jù)文件和資料包括()。A．經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告 B．設(shè)計(jì)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) C．城市規(guī)劃許可文件 D．限額設(shè)計(jì)要求

E．工程勘察資料 3、2004年考題（單選）：設(shè)計(jì)合同示范文本規(guī)定，方案設(shè)計(jì)文件的設(shè)計(jì)深度應(yīng)能滿足()的需要。A．控制概算 B．編制招標(biāo)文件

C．施工圖設(shè)計(jì) D．非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制作4、2004年考題（單選）：勘察合同約定采用定金作為合同擔(dān)保方式。當(dāng)事人雙方已在合同上簽字蓋章但發(fā)包人尚未支付定金時(shí)，該合同處于()狀態(tài)。

A．成立但不生效 B．既不成立也不生效

C．承諾生效但合同不成立 D．生效但不成立5、2004年考題（單選）：設(shè)計(jì)合同中，判定設(shè)計(jì)人是否延誤完成設(shè)計(jì)任務(wù)的期限是指()。A．從訂立合同之日起，至交付全部設(shè)計(jì)文件之日止

B．從設(shè)計(jì)人接到發(fā)包人支付的定金之日起，至交付全部設(shè)計(jì)文件之日止

C．從訂立合同之日起，至完成全部變更設(shè)計(jì)文件之日止

D．從設(shè)計(jì)人接到發(fā)包人支付的定金之日起，至完成全部變更設(shè)計(jì)文件之日止 6、2004年考題（單選）：設(shè)計(jì)合同示范文本規(guī)定，設(shè)計(jì)合同在正常履行的情況下，()，設(shè)計(jì)人為合同項(xiàng)目的服務(wù)結(jié)束，合同終止。

A．按設(shè)計(jì)合同要求，完成設(shè)計(jì)并提交全部圖紙

B．按設(shè)計(jì)合同要求，提交最后一部分圖紙，發(fā)包人結(jié)清全部設(shè)計(jì)費(fèi) C．工程施工完成竣工驗(yàn)收工作

D．工程通過保修期檢驗(yàn)7、2004年考題（多選）：按照設(shè)計(jì)合同示范文本的規(guī)定，()屬于發(fā)包人的責(zé)任。A．提供設(shè)計(jì)依據(jù)資料 B．提供設(shè)計(jì)預(yù)算資料

C．向施工單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交底 D．對設(shè)計(jì)成果組織鑒定和驗(yàn)收 E．提供設(shè)計(jì)人員需要的工作和生活條件8、2004考題（單選）：依據(jù)設(shè)計(jì)合同示范文本，下列有關(guān)設(shè)計(jì)變更中提法不正確的是()。A 設(shè)計(jì)人負(fù)責(zé)對不超出原定范圍的內(nèi)容做出必要的調(diào)整補(bǔ)充

B．如果發(fā)包人確需修改設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)首先請?jiān)O(shè)計(jì)單位修改，然后經(jīng)有關(guān)部門審批后使用 C．發(fā)包人原因的重大設(shè)計(jì)變更造成設(shè)計(jì)人需返工時(shí)，雙方需另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議 D．發(fā)包人需要委托其他設(shè)計(jì)單位完成設(shè)計(jì)變更工作，需經(jīng)原設(shè)計(jì)人書面同意

2004年考題（多選）：按照設(shè)計(jì)合同示范文本有關(guān)違約責(zé)任規(guī)定，下列描述中不正確的是()。

A．發(fā)包人延誤支付設(shè)計(jì)費(fèi)，設(shè)計(jì)人可暫停下一階段設(shè)計(jì)工作

B．設(shè)計(jì)完成后，所設(shè)計(jì)的合同項(xiàng)目停建，發(fā)包人應(yīng)支付全部設(shè)計(jì)費(fèi)

C．合同生效后，設(shè)計(jì)人剛剛開始工作，發(fā)包人即宣布解除合同，此時(shí)違約處理限于定金不退還 D．設(shè)計(jì)人原因延誤提交設(shè)計(jì)文件，每延續(xù)一天減收該項(xiàng)目2%設(shè)計(jì)費(fèi)

E．設(shè)計(jì)工作完成超過合同約定一半時(shí)，發(fā)包人要求解除合同，應(yīng)該支付該階段的全部設(shè)計(jì)費(fèi)

本 講 實(shí) 訓(xùn)

單選題:

1、建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同履行時(shí)，屬于設(shè)計(jì)人義務(wù)的是()。

A．負(fù)責(zé)向有關(guān)部門辦理設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)文件的審批工作 B．確定設(shè)計(jì)的范圍和深度

C．設(shè)計(jì)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場時(shí)，保證其必要的工作和生活條件

D．初步設(shè)計(jì)經(jīng)上級主管部門審查后，在原定任務(wù)書范圍內(nèi)的必要修改

2、初步設(shè)計(jì)文件應(yīng)達(dá)到（）的深度要求。

A、控制設(shè)計(jì)概算的需要 B、滿足主要設(shè)備材料訂貨的需要

C、滿足主要設(shè)備材料采購的需要 D、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制作的要求

3、勘察、設(shè)計(jì)合同中．()是委托方的義務(wù)。

A．明確設(shè)計(jì)范圍和深度 B．提交勘察設(shè)計(jì)成果

C．進(jìn)行設(shè)計(jì)技術(shù)交底 D．負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更和修改預(yù)算

4、設(shè)計(jì)工作正式開始前，發(fā)包人預(yù)先給付設(shè)計(jì)單位的一筆撥款在合同內(nèi)規(guī)定為定金。合同履行過程中進(jìn)行階段支付時(shí)，發(fā)包人()。

A．按已完成設(shè)計(jì)工作的價(jià)值占合同總價(jià)的比例扣回

B．按定金總額除以合同約定的階段支付次數(shù)的平均值扣回

C．每次階段支付時(shí)均不許扣減定金

D．每次階段支付時(shí)可將一定比例定金沖抵部分設(shè)計(jì)費(fèi)

5、設(shè)計(jì)合同規(guī)定各設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)文件審批工作的辦理應(yīng)由()負(fù)責(zé)。

A．發(fā)包人 B．設(shè)計(jì)人 C．監(jiān)理單位 D．設(shè)計(jì)指定單位

二、多選題:

6、訂立設(shè)計(jì)合同時(shí)，委托任務(wù)的范圍包括（）。

A、設(shè)計(jì)人配合施工工作的要求 B、建筑物的合理使用年限設(shè)計(jì)要求

C、委托的設(shè)計(jì)階段和內(nèi)容 D、限額設(shè)計(jì)人要求 E、設(shè)計(jì)深度的要求

7、設(shè)計(jì)變更涉及的問題的正確規(guī)定包括()。

A．發(fā)包人對原設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，經(jīng)設(shè)計(jì)人同意后，設(shè)計(jì)費(fèi)應(yīng)按設(shè)計(jì)人實(shí)際返工修改工作量增付 B．設(shè)計(jì)任務(wù)書進(jìn)行重大修改，需經(jīng)設(shè)計(jì)人同意后進(jìn)行

C．施工圖設(shè)計(jì)的修改需經(jīng)原設(shè)計(jì)單位同意

D．委托人因故停止設(shè)計(jì)，已付的設(shè)計(jì)費(fèi)不能退回 E．委托人可獨(dú)立進(jìn)行設(shè)計(jì)變更事宜

8、設(shè)計(jì)合同設(shè)計(jì)人對所承擔(dān)的設(shè)計(jì)任務(wù)的建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)配合施工，進(jìn)行()。

A．施工前設(shè)計(jì)交底 B．設(shè)計(jì)變更 C．修改預(yù)算 D．參加竣工驗(yàn)收 E．施工管理

9、設(shè)計(jì)合同委托方的義務(wù)是()。

A．提供設(shè)計(jì)任務(wù)書 B．提供經(jīng)過批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)文件

C．明確設(shè)計(jì)范圍和深度 D．提供必要的工作和生活條件

E．按合同規(guī)定的進(jìn)度和質(zhì)量要求提交設(shè)計(jì)文件

10、在設(shè)計(jì)合同中，發(fā)包人和設(shè)計(jì)人必須共同保證施工圖設(shè)計(jì)滿足()條件。

A．地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)體系的設(shè)計(jì)可靠 B．設(shè)計(jì)符合有關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范

C．依據(jù)的勘察資料準(zhǔn)確 D．未侵犯任何第三人的知識產(chǎn)權(quán) E．不損害社會公共利益

第六章 建設(shè)工程施工合同概述與訂立

1、在建設(shè)工程施工合同法律關(guān)系中，客體就是()。

A．建筑安裝工程項(xiàng)目 B．物 C．財(cái) D．行為(勞務(wù)或完成的工作)2、2004年考題（單選）：施工合同的組成文件中，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)針對通用條款內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充或修正，使之與通用條款共同構(gòu)成對某一方面問題內(nèi)容完備約定的文件是()A．協(xié)議書 B．專用條款 C．標(biāo)準(zhǔn)條款 D．質(zhì)量保修書

3、例題(單選)：施工合同中常用詞的定義里所提及的“施工場地”(施工現(xiàn)場)，是指經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)的()中施工現(xiàn)場總平面圖規(guī)定的場地。

A．施工組織設(shè)計(jì)或施工方案 B．初步設(shè)計(jì) C．?dāng)U大初步設(shè)計(jì) D．施工圖設(shè)計(jì)

4、例題(單選)：1.《建設(shè)工程施工合同條件》中定義的“總監(jiān)理工程師”是指工程監(jiān)理單位的()。

5、例題(單選)：建設(shè)行政主管部門對施工合同監(jiān)督管理的職責(zé)之一是()。

A.組建招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) B.主持開標(biāo)會議 C.簽證施工合同 D.批準(zhǔn)工程項(xiàng)目的建設(shè)

6、例題(單選)：不屬于建設(shè)工程施工合同文件的組成內(nèi)容的是()。

A．建設(shè)工程施工合同條件 B．投標(biāo)書 C．協(xié)議書 D．建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

7、例題(單選)：當(dāng)合同文件出現(xiàn)矛盾時(shí)，對于實(shí)行“小業(yè)主，大監(jiān)理”的工程，可以在專用條款中約定()。

A.發(fā)包人的解釋對雙方有約束力 B．發(fā)包人和承包人協(xié)商解決

C.工程師做出的解釋對雙方有約束力 D．建設(shè)行政主管部門裁決 8、2004年考題（多選）：依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定，()屬于發(fā)包人應(yīng)當(dāng)完成的工作。

A 辦理施工許可證 B．提供工程進(jìn)度計(jì)劃 C．確定坐標(biāo)控制點(diǎn)

D．做好施工現(xiàn)場地下管線的保護(hù)工作 E．協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍地下管線的保護(hù)工作

9、例題(單選)：施工合同履行時(shí)，屬于承包人的義務(wù)是()。

A．清理施工場地，具備施工條件 B．開通施工道路

C．竣工后清理施工現(xiàn)場 D．水、電、電訊線路接到協(xié)議約定的地點(diǎn)

本 講 實(shí) 訓(xùn)

一、單選題:

1、按照施工合同示范文本的規(guī)定，發(fā)包人的主要工作有()。

A．保證施工噪音符合環(huán)保規(guī)定 B．提供進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表

C．開通專用條款約定的施工場地內(nèi)的交通干道 D．做好施工現(xiàn)場地下管線的保護(hù)。

2、已竣工工程交付使用之前應(yīng)由()負(fù)責(zé)成品保護(hù)工作。

A．發(fā)包人 B．承包人 C．監(jiān)理人 D．工程師

3、發(fā)包人在()合同中承擔(dān)了項(xiàng)目的全部風(fēng)險(xiǎn)。

A．單價(jià) B．總價(jià)可調(diào) C．總價(jià)不可調(diào) D．成本加酬金

4、當(dāng)施工合同文件中出現(xiàn)不一致時(shí)，以()為優(yōu)先解釋的依據(jù)。

A．合同條件 B．專用條款 C．紀(jì)要、協(xié)議 D．通用條款

二、多選題:

5、施工合同屬于()。

A．諾成合同 B．要物合同 C．工作合同 D．勞務(wù)合同 E．有償合同

6、施工合同示范文本規(guī)定，對業(yè)主與承包商有約束力的合同包括()等文件。

A．施工合同條件 B．施工合同協(xié)議條款

C．發(fā)包人與監(jiān)理單位簽訂的監(jiān)理委托合同 D．發(fā)包人上級主管部門的書面指示 E．通過洽商變更業(yè)主與承包商原定權(quán)利義務(wù)的補(bǔ)充協(xié)議

7、我國施工合同中的價(jià)款應(yīng)寫明工程價(jià)款的金額和承包方式，計(jì)價(jià)方式一般有以下幾種()。

A．可調(diào)價(jià)格合同 B．固定價(jià)格合同 C．按建筑面積與平方米造價(jià)包干 D．按施工圖預(yù)算造價(jià)加系數(shù)包干 E．成本加酬金合同

8、在施工合同中，()等工作應(yīng)由發(fā)包人完成。A．法定代表人 B．委派的監(jiān)理總負(fù)責(zé)人 C．監(jiān)理工程師 D．具體工程項(xiàng)目的監(jiān)理工程師

A．土地使用和拆遷 B．臨時(shí)用地、占道申報(bào)批準(zhǔn)手續(xù)

C．提供工程地質(zhì)報(bào)告 D．保護(hù)施工現(xiàn)場地下管道和鄰近建筑物及構(gòu)筑物 E．提供相應(yīng)的工程進(jìn)度計(jì)劃及進(jìn)度統(tǒng)計(jì)

9、在施工合同中，下列()工作應(yīng)由承包人完成。

A.土地征用和拆遷 B．臨時(shí)用地、占道申報(bào)批準(zhǔn)手續(xù)

C．提供工程地質(zhì)報(bào)告 D．保護(hù)施工現(xiàn)場地下管道和鄰近建筑物及構(gòu)筑物 E．提供相應(yīng)的工程進(jìn)度計(jì)劃及進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表

（二）1、例題(單選)：若承包商負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的圖紙經(jīng)過監(jiān)理工程師的批準(zhǔn)，則()承包商的設(shè)計(jì)責(zé)任．

A．減輕 B．不減輕 C．解除 D．不解除

2、例題(單選)：施工合同示范文本規(guī)定，因發(fā)包人原因不能按協(xié)議書約定的開工日期開工，()后可推遲開工日期。

A．承包人以書面形式通知工程師 B．工程師以書面形式通知承包人

C．承包人征得工程師同意 D．工程師征得承包人同意

3、例題(單選)：《建設(shè)工程施工合同》示范文本中規(guī)定，乙方(承包人)不能將工程()。A．分包 B．再分包 C．繼承 D．轉(zhuǎn)包或出讓4、2004年考題(單選)：依據(jù)施工合同示范文本通用條款，在施工合同履行中，如果發(fā)包人不按時(shí)支付預(yù)付款，承包人可以()。

A、立即發(fā)出解除合同通知 B、立即停工并發(fā)出通知要求支付預(yù)付款

C、在合同約定預(yù)付時(shí)間7天后發(fā)出通知要求支付預(yù)付款，如仍不能獲得預(yù)付款，則在發(fā)出通知7天后停止施工；

D、在合同約定預(yù)付時(shí)間7天后發(fā)出通知要求支付預(yù)付款，如仍不能獲得預(yù)付款，則在發(fā)出通知之日起停止施工5、2004年考題(單選)：在施工合同履行中，發(fā)包人按合同約定購買了玻璃，現(xiàn)場交貨前未通知承包人派代表共同進(jìn)行現(xiàn)場交貨清點(diǎn)，單方檢驗(yàn)接收后直接交承包人的倉庫保管員保管，施工使用時(shí)發(fā)現(xiàn)部分玻璃損壞，則應(yīng)由()。

A．保管員負(fù)責(zé)賠償損失 B．發(fā)包人承擔(dān)損失責(zé)任

C．承包人負(fù)責(zé)賠償損失 D．發(fā)包人與承包人共同承擔(dān)損失責(zé)任6、2004年考題(單選)：施工合同示范文本通用條款規(guī)定，施工中，發(fā)包人供應(yīng)的材料由承包人負(fù)責(zé)檢查試驗(yàn)后用于工程，但隨后又發(fā)現(xiàn)材料有質(zhì)量問題，此時(shí)應(yīng)由()。A、發(fā)包人追加合同價(jià)款，相應(yīng)順延工期 B、發(fā)包人追加合同價(jià)款，工期不予順延

C、承包人承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用，相應(yīng)順延工期 D、承包人承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用，工期不予順延7、2004年考題(單選)：為了保證工程質(zhì)量，對發(fā)包人采購的大宗建筑材料用于施工前，需要進(jìn)行合同約定的物理和化學(xué)抽樣檢驗(yàn)；對于此項(xiàng)檢驗(yàn)應(yīng)由()。

A、承包人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工作，發(fā)包人承擔(dān)檢驗(yàn)費(fèi)用 B、承包人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工作，并承擔(dān)檢驗(yàn)費(fèi)用

C、發(fā)包人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工作，并承擔(dān)檢驗(yàn)費(fèi)用 D、發(fā)包人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工作，承包人承擔(dān)檢驗(yàn)費(fèi)用8、2004年考題(單選)：某施工合同的合同工期為20個(gè)月，專用條款規(guī)定，承包人提前竣工或延誤竣工均按月計(jì)算獎(jiǎng)金和拖期違約賠償金。施工至第16個(gè)月，因承包人投入的機(jī)械設(shè)備不足導(dǎo)致實(shí)際進(jìn)度滯后，工程師要求承包人修改計(jì)劃。承包人提交修改后的進(jìn)度計(jì)劃竣工時(shí)間為第22個(gè)月，工程師考慮該計(jì)劃反映了承包人的實(shí)際能力，認(rèn)可了修改的計(jì)劃。承包人實(shí)際竣工時(shí)間為第21個(gè)月，則竣工結(jié)算時(shí)應(yīng)按()。

A．延誤1個(gè)月竣工賠償 B．提前1個(gè)月竣工獎(jiǎng)勵(lì)

C．不追究延誤竣工責(zé)任，也不給予獎(jiǎng)勵(lì) D．考慮工程師的認(rèn)可作用，按延誤0．5個(gè)月賠償

9、例題(多選)：按照《建設(shè)工程施工合同示范文本》規(guī)定．在施工中由于()造成工期延誤，經(jīng)工程師確認(rèn)，竣工日期可以順延。

A．承包人未能及時(shí)調(diào)配施工機(jī)械 B．發(fā)生不可抗力 C．雨季天數(shù)增多 D工程量變化和設(shè)計(jì)變更 E．一周內(nèi)非乙方原因停電、停水、停氣等造成停工累計(jì)超過8小時(shí) 10、2004年考題(單選)：施工中如果出現(xiàn)設(shè)計(jì)變更和工程量增加的情況，按照施工合同示范文本通用條款規(guī)定，()。A．發(fā)包人應(yīng)在14天內(nèi)直接確認(rèn)順延的工期，通知承包人 B．工程師應(yīng)在14天內(nèi)直接確認(rèn)順延的工期，通知承包人

C．承包人應(yīng)在14天內(nèi)直接確認(rèn)順延的工期，通知工程師

D．承包人應(yīng)在14天內(nèi)將自己認(rèn)為應(yīng)順延的工期報(bào)告工程師11、2004年考題(多選)：依照施工合同示范文本通用條款規(guī)定，施工合同履行中，如果發(fā)包人出于某種考慮要求提前竣工，則發(fā)包人應(yīng)()。

A．負(fù)責(zé)修改施工進(jìn)度計(jì)劃 B．向承包人直接發(fā)出提前竣工的指令 C．與承包人協(xié)商并簽訂提前竣工協(xié)議 D．為承包人提供趕工的便利條件

E．減少對工程質(zhì)量的檢測試驗(yàn)

本 講 實(shí) 訓(xùn)

一、單選題:

1、發(fā)包人供應(yīng)的材料進(jìn)入施工現(xiàn)場后，在使用前檢查試驗(yàn)應(yīng)由（）負(fù)責(zé)。

A．工程師

B．發(fā)包人

C．承包人

D．供貨人

2、施工合同履行中，若承包人提出使用專利技術(shù)，應(yīng)首先取得（）認(rèn)可，然后由承包人負(fù)責(zé)辦理手續(xù)并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。

A．發(fā)包人

B．工程師

C．專利權(quán)人

D．專利管理機(jī)關(guān)

3、在施工過程中，工程師發(fā)現(xiàn)曾檢驗(yàn)合格的工程部位仍存在質(zhì)量問題，則修復(fù)該部分工程質(zhì)量缺陷應(yīng)由()。

A．發(fā)包人承擔(dān)費(fèi)用和工期損失

B．承包人承擔(dān)費(fèi)用和工期損失

C．承包人承擔(dān)費(fèi)用，但工期給予順延

D．發(fā)包人承擔(dān)費(fèi)用，但工期不予順延

4、施工合同示范文本規(guī)定．工程實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃不符時(shí)，承包人按工程師的要求提出改進(jìn)措施，經(jīng)工程師認(rèn)可后執(zhí)行。事后發(fā)現(xiàn)改進(jìn)措施有缺陷，應(yīng)由（）承擔(dān)責(zé)任。

A．發(fā)包人

B．承包人

C．工程師

D．承包人和工程師

5、施工中，承包人要求使用特殊工藝，經(jīng)工程師認(rèn)可后實(shí)施應(yīng)由（）。

A．發(fā)包人辦理申報(bào)手續(xù)，發(fā)包人承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用

B．發(fā)包人辦理申報(bào)手續(xù)，承包人承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用 C．承包人辦理申報(bào)手續(xù)，承包人承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用

D．承包人辦理申報(bào)手續(xù)，發(fā)包人承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用

二、多選題:

6、施工過程中使用的圖紙由（）。

A．發(fā)包人提供

B．承包人提供

C．發(fā)包人提供經(jīng)承包人批準(zhǔn)

D．承包人提供工程師批準(zhǔn)

E．監(jiān)理單位提供經(jīng)承包人批準(zhǔn)

7、發(fā)包人控制工程分包的基本原則是（）

A.發(fā)包人向分包人支付各種工程款項(xiàng)

B.工程分包可解除承包人的責(zé)任和義務(wù)

C.承包人選擇的分包人不需要提請工程師同意

D.主體工程的施工任務(wù)不允許分包

E.主要工程量必須由承包人完成8、發(fā)包人供應(yīng)的材料設(shè)備（）。

A.與承包人共同進(jìn)行到貨清點(diǎn)

B.與監(jiān)理人共同進(jìn)行到貨清點(diǎn)

C.材料設(shè)備接收后移交承包人保管

D.發(fā)包人保管

E.發(fā)包人支付相應(yīng)的保管費(fèi)用

9、承包人采購的材料設(shè)備（）。

A.通知工程師共同進(jìn)行到貨清點(diǎn)

B.通知發(fā)包人共同進(jìn)行到貨清點(diǎn)

C.通知設(shè)計(jì)人共同進(jìn)行到貨清點(diǎn)

D.不符合要求時(shí)，重新采購工期不予順延

E.不符合要求時(shí)，重新采購工期順延

10、不符合質(zhì)量要求的處理（）。A.施工質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn),承包人返工

B.因發(fā)包人的原因達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)，由發(fā)包人承擔(dān)返工的追加合同價(jià)款，工期相應(yīng)順延

C.因承包人的原因達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)，由承包人承擔(dān)返工費(fèi)用，工期不予順延

D.因發(fā)包人的原因達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)，由發(fā)包人承擔(dān)返工的追加合同價(jià)款，工期不予順延

E.發(fā)包人對部分或者全部工程質(zhì)量有特殊要求的，應(yīng)支付由此增加的追加合同價(jià)款

11、經(jīng)工程師確認(rèn)后工期相應(yīng)順延的工期延誤原因（）。

A.發(fā)包人不能按專用條款的約定提供開工條件

B.工程師未按合同約定提供所需指令、批準(zhǔn)等，致使施工不能正常進(jìn)行 C.設(shè)計(jì)變更和工程量增加

12、發(fā)包人做好施工前的有關(guān)準(zhǔn)備工作（）。

A.使施工現(xiàn)場具備施工條件

B.開通施工現(xiàn)場公共道路

C.向承包人提供設(shè)計(jì)圖紙

D.施工人員調(diào)配工作E.設(shè)備的調(diào)配工作

13、竣工驗(yàn)收需滿足的條件（）。

A、完成工程設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容

B、監(jiān)理單位對工程進(jìn)行了質(zhì)量評價(jià)，具有完整的監(jiān)理資料，并提出工程質(zhì)量評價(jià)報(bào)告

C、有建設(shè)行政主管部門對工程質(zhì)量監(jiān)督情況的認(rèn)可D、有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料

E、有施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書

14、質(zhì)量保修期（）。

A.基礎(chǔ)設(shè)施工程、房屋建筑的地基基礎(chǔ)工程和主體工程，為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的該工程的合理使用年限 B.屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年

C.供熱與供冷系統(tǒng)，為2年

D.電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程，為2年

E.電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程，為2年

15、工程師指示的設(shè)計(jì)變更包括（）。

A.更改工程有關(guān)部分的標(biāo)高、基線、位置和尺寸

B.增減合同中約定的工程量

C.改變有關(guān)工程的施工時(shí)間和順序

D.其他有關(guān)工程變更需要的附加工作

E.施工中承包人因施工方便而要求對原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更

16、工程進(jìn)度款的款項(xiàng)計(jì)算內(nèi)容包括（）。

A.經(jīng)過確認(rèn)核實(shí)的完成工程量對應(yīng)工程量清單或報(bào)價(jià)單的相應(yīng)價(jià)格計(jì)算應(yīng)支付的工程款

B.設(shè)計(jì)變更應(yīng)調(diào)整的合同價(jià)款

C.本期應(yīng)扣回的工程預(yù)付款和質(zhì)量保修金

D.根據(jù)合同允許調(diào)整合同價(jià)款原因應(yīng)補(bǔ)償承包人的款項(xiàng)和應(yīng)扣減的款項(xiàng)

E.經(jīng)過工程師批準(zhǔn)的承包人索賠款

17、不可抗力事件的合同責(zé)任（）。

A.承發(fā)包雙方人員的傷亡損失，分別由各自負(fù)責(zé)

B.承包人機(jī)械設(shè)備損壞及停工損失，由承包人承擔(dān) C.承包人機(jī)械設(shè)備損壞及停工損失，由發(fā)包人承擔(dān)

D.工程所需清理、修復(fù)費(fèi)用，由承包人承擔(dān)

E.延誤的工期相應(yīng)順延

18、監(jiān)理工程師指示進(jìn)行檢查試驗(yàn)，屆時(shí)他既未出席又沒發(fā)布其他指令，承包人應(yīng)（）。

A．推遲試驗(yàn)，等待監(jiān)理工程師出席

B．自行試驗(yàn)

C．將試驗(yàn)記錄送交工程師

D．監(jiān)理工程師應(yīng)承認(rèn)該部分工程質(zhì)量合格

E．不必進(jìn)行試驗(yàn)，書面請求工程師承認(rèn)該部分產(chǎn)品合格

19、我國施工合同履行中，在發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備條件下，屬于錯(cuò)誤的行為有（）。

A．發(fā)包人在所供材料設(shè)備驗(yàn)收前通知承包人

B．承包人不參加驗(yàn)收，不負(fù)責(zé)保管

C．承包人負(fù)責(zé)材料設(shè)備保管，發(fā)生損失，由承包人負(fù)責(zé)賠償并承擔(dān)保管費(fèi)用

D．發(fā)包人應(yīng)按協(xié)議條款約定提供材料設(shè)備

E．發(fā)包人不按規(guī)定通知承包人驗(yàn)收，損失自己負(fù)責(zé)D.一周內(nèi)承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過8小時(shí)

E.不可抗力

（三）施工過程與竣工階段的合同管理

1、例題(單選)：工程師發(fā)布變更指令的范圍應(yīng)限于()等方面。

A．刪減部分承包人內(nèi)容交給其他人完成 B．改變部分工程的基線 C．改變已批準(zhǔn)承包人施工時(shí)間和順序 D．增加合同約定的工程量

E．改變施工工程有關(guān)工程變更需要的附加工作 2、2004年考題(單選)：施工合同示范文本通用條款規(guī)定，在施工過程中，因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致承包人的施工成本增加及工期延誤，應(yīng)當(dāng)按照()處理。A．增加的費(fèi)用由承包人承擔(dān)，延誤的工期不予順延 B．增加的費(fèi)用由承包人承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延

3、例題(單選)：承包人按約定時(shí)間向工程師提交已完工程量報(bào)告，工程師應(yīng)在()內(nèi)予以計(jì)量。

A．2天 B．3天 C．5天 D．7天 4、2004年考題(多選)：依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定，施工中發(fā)生不可抗力事件后，由此導(dǎo)致的損失及工期延誤責(zé)任承擔(dān)方式為()。

A．工程損害導(dǎo)致第三方人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，由發(fā)包人承擔(dān) B．承包人的人員傷亡損失，由發(fā)包人承擔(dān) C．發(fā)包人的人員傷亡損失，由承包人承擔(dān) D．工程所需清理、修復(fù)費(fèi)用，由發(fā)包人承擔(dān) E．延誤的工期相應(yīng)順延． 5、2004年考題(多選)：依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定，如果施工任務(wù)沒有在合同約定的期限內(nèi)完成，則遲延履行合同期間發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件，()。

A．不免除遲延履行方的相應(yīng)責(zé)任 B．雙方的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任均不免除 C．如果是發(fā)包人辦理的工程險(xiǎn)，承包人獲得工期順延時(shí)，發(fā)包人應(yīng)辦理保險(xiǎn)的延續(xù)

D．如果是發(fā)包人辦理的工程險(xiǎn)，因承包人原因不能按期竣工，承包人自費(fèi)辦理保險(xiǎn)的延續(xù)手續(xù) E．保險(xiǎn)公司的賠償不能彌補(bǔ)損失，由發(fā)包人和承包人平均分擔(dān)

6、例題(單選)：建設(shè)工程施工合同的延期驗(yàn)收，是指工程師不能按時(shí)參加驗(yàn)收或試車，該延期要求不得超過()。

A．2天 B．5天 C．7天 D．1天7、2004年考題(多選)：依據(jù)施工合同示范文本通用條款規(guī)定；進(jìn)行竣工檢查試驗(yàn)后，竣工檢驗(yàn)的工作程序和雙方責(zé)任還包括()。

A．發(fā)包人在檢驗(yàn)后14天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見，B．需要修改施工缺陷的部分，承包人應(yīng)當(dāng)修改并承擔(dān)修改費(fèi)用

C．需要修改因設(shè)計(jì)原因造成的缺陷，承包人修改后費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)

D．發(fā)包人收到竣工檢驗(yàn)報(bào)告后28天內(nèi)不組織檢驗(yàn)，視為竣工檢驗(yàn)報(bào)告未被認(rèn)可

E．檢驗(yàn)后14天內(nèi)不提出修改意見，視為竣工檢驗(yàn)報(bào)告被認(rèn)可8、2004年考題(單選)：施工合同示范文本通用條款規(guī)定，承包人對()的保修期限應(yīng)為5年。

A．地基基礎(chǔ)工程 B．屋面防水工程 C．設(shè)備安裝工程 D．排水管道工程

9、例題(單選)：發(fā)包方無正當(dāng)理由，在收到竣工結(jié)算報(bào)告后()內(nèi)不辦理結(jié)算手續(xù)時(shí)，自第二天起應(yīng)向承包方支付拖欠工程款的利息，并承擔(dān)違約責(zé)任。A．10天 B．20天 C．28天 D．15天 10、2004年考題(多選)：依照施工合同示范文本通用條款規(guī)定，施工合同履行中，發(fā)包人收到竣工結(jié)算報(bào)告及結(jié)算資料后56天內(nèi)仍不支付，承包人有權(quán)()。

A．留臵該工程 B．與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價(jià) C．直接委托拍賣公司拍賣該工程 D．申請人民法院將該工程依法拍賣 E．就該工程折價(jià)或拍賣的價(jià)款優(yōu)先受償

本講實(shí)訓(xùn)

一、單選題:

1、《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》規(guī)定，承包人在（），將竣工工程移交發(fā)包人。

A．竣工驗(yàn)收合格后14天內(nèi)

B．竣工驗(yàn)收報(bào)告經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可后28天內(nèi)

C．自發(fā)包人收到竣工結(jié)算報(bào)告后28天內(nèi)

D．收到竣工結(jié)算款14天內(nèi)C．增加的費(fèi)用由發(fā)包人補(bǔ)償，延誤的工期相應(yīng)順延 D．增加的費(fèi)用由發(fā)包人補(bǔ)償，延誤的工期不予順延

2、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l件》頒布后，竣工結(jié)算時(shí)，不再扣留保修金。保修費(fèi)用應(yīng)由（）承擔(dān)。

A、發(fā)包人

B、承包人

C、監(jiān)理人

D、造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方

3、由于變更需要重新確定價(jià)格，而發(fā)包人與承包人的意見又不能統(tǒng)一時(shí)，（）有權(quán)確定一個(gè)價(jià)格作為執(zhí)行價(jià)格。

A．工程師

B．發(fā)包人

C．承包人

D．定額站

4、不可抗力事件結(jié)束后，承包人應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)向工程師通報(bào)受害情況。災(zāi)害繼續(xù)發(fā)生，承包方應(yīng)每隔（）向工程師報(bào)告一次災(zāi)害情況，直至災(zāi)害結(jié)束。

A．7天

B．5天

C．

14天

D．28天

5、按照施工合同示范文本規(guī)定，施工現(xiàn)場內(nèi)由承包人采購用于工程的材料和待安裝設(shè)備，應(yīng)由（）辦理保險(xiǎn)。

A．發(fā)包人

B．承包人

C．發(fā)包人和承包人共同

D．監(jiān)理人

6、施工合同示范文本規(guī)定，工程竣工驗(yàn)收時(shí)，驗(yàn)收委員會提出了修改意見，承包人修復(fù)后達(dá)到驗(yàn)收要求的，其竣工日期為（）。

A．送交竣工驗(yàn)收報(bào)告日

B．修改后提請發(fā)包人驗(yàn)收日

C．修改后驗(yàn)收合格日

D．辦理竣工移交手續(xù)日

7、我國工程保修期從（）之日算起。

A．乙方提交竣工驗(yàn)收報(bào)告

B．合同約定的竣工日

C．竣工驗(yàn)收合格

D．業(yè)主支付竣工結(jié)算款

二、多選題:

8、竣工驗(yàn)收需滿足的條件[ ]

A、完成工程設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容

B、監(jiān)理單位對工程進(jìn)行了質(zhì)量評價(jià)，具有完整的監(jiān)理資料，并提出工程質(zhì)量評價(jià)報(bào)告

C、有建設(shè)行政主管部門對工程質(zhì)量監(jiān)督情況的認(rèn)可

D、有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料

E、有施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書

9、工程師指示的設(shè)計(jì)變更包括[

]

A.更改工程有關(guān)部分的標(biāo)高、基線、位置和尺寸

B.增減合同中約定的工程量

C.改變有關(guān)工程的施工時(shí)間和順序

D.其他有關(guān)工程變更需要的附加工作

E.施工中承包人因施工方便而要求對原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更

10、工程進(jìn)度款的款項(xiàng)計(jì)算內(nèi)容包括[

]

A.經(jīng)過確認(rèn)核實(shí)的完成工程量對應(yīng)工程量清單或報(bào)價(jià)單的相應(yīng)價(jià)格計(jì)算應(yīng)支付的工程款

B.設(shè)計(jì)變更應(yīng)調(diào)整的合同價(jià)款

C.本期應(yīng)扣回的工程預(yù)付款和質(zhì)量保修金

D.根據(jù)合同允許調(diào)整合同價(jià)款原因應(yīng)補(bǔ)償承包人的款項(xiàng)和應(yīng)扣減的款項(xiàng)

E.經(jīng)過工程師批準(zhǔn)的承包人索賠款

11、不可抗力事件的合同責(zé)任[

]

A.承發(fā)包雙方人員的傷亡損失，分別由各自負(fù)責(zé)

B.承包人機(jī)械設(shè)備損壞及停工損失，由承包人承擔(dān)

C.承包人機(jī)械設(shè)備損壞及停工損失，由發(fā)包人承擔(dān) D.工程所需清理、修復(fù)費(fèi)用，由承包人承擔(dān)

E.延誤的工期相應(yīng)順延

（四）施工、竣工與缺陷通知期階段的FIDIC合同條件管理 1、2004年考題(多選)：采用FIDIC《施工合同條件》的工程，進(jìn)度計(jì)劃的內(nèi)容一般包括()等。

A、實(shí)施工程的計(jì)劃進(jìn)度 B、分包商在施工階段的安排

2、例題(多選)：工程師對承包商提交的施工計(jì)劃的審查主要涉及()幾個(gè)方面：

A、計(jì)劃實(shí)施工程的總工期和重要階段的里程碑工期是否與合同的約定一致；

B、承包商各階段準(zhǔn)備投入的機(jī)械和人力資源計(jì)劃能否保證計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)；

C、承包商擬采用的施工方案與同時(shí)實(shí)施的其他合同是否有沖突或干擾等。

D、合同中規(guī)定的重要檢查、檢驗(yàn)的次序和時(shí)間

E、工程師對修改后進(jìn)度計(jì)劃的批準(zhǔn)，并不意味著承包商可以擺脫合同規(guī)定應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任 C．重要檢查檢驗(yàn)的次序和時(shí)間 D．保證計(jì)劃實(shí)施的說明文件 E．滯后于進(jìn)度計(jì)劃的責(zé)任

3、例題(多選)：FIDIC施工合同通用條件規(guī)定，屬于()的情況，承包商可以獲得工期順延。

A、施工中受到業(yè)主或其他承包商的干擾 B、后續(xù)法規(guī)調(diào)整引起的工期延誤

4、例題(單選)：FIDIC施工合同條件下，施工現(xiàn)場承包商自有的施工機(jī)械、設(shè)備、臨時(shí)工程和材料未經(jīng)()批準(zhǔn)，不能將其中任何一部份運(yùn)出施工現(xiàn)場。

A、業(yè)主 B、工程師 C、承包商 D、分包商 5、2004年考題(多選)：采用FIDIC《施工合同條件》的工程，工程師發(fā)布變更指令的范圍應(yīng)限于()等方面。

A

對合同中任何工程量的改變 B．工程任何部分標(biāo)高的改變

C．改變已認(rèn)可的承包商施工時(shí)間和順序安排 D．刪減部分約定的承包工作交給其他人完成 E．改變違約責(zé)任的承擔(dān)方式

6、例題(多選)：對于工程變更可以調(diào)整合同單價(jià)的原則有()。

A、由此工程量的變更直接造成的該項(xiàng)工作每單位工程量費(fèi)用的變動超過l％

B、由此工程量的變更直接造成的該項(xiàng)工作每單位工程量費(fèi)用的變動超過l0％

C、工程量的變更與對該項(xiàng)工作規(guī)定的具體費(fèi)率的乘積超過了接受的合同款額的0.01％ D、此項(xiàng)工作實(shí)際測量的工程量比工程量表或其他報(bào)表中規(guī)定的工程量的變動大于10％ E、此項(xiàng)工作實(shí)際測量的工程量比工程量表或其他報(bào)表中規(guī)定的工程量的變動大于1％ 7、2004年考題(單選)：依據(jù)FIDIC《施工合同條件》，動員預(yù)付款的扣還應(yīng)當(dāng)()。

A

在首次支付工程進(jìn)度款時(shí)起扣

B．自承包商獲得工程進(jìn)度款累計(jì)總額達(dá)到合同總價(jià)10％那個(gè)月起扣

C．自承包商獲得工程進(jìn)度款累計(jì)總額達(dá)到減去暫列金額的合同總價(jià)10％那個(gè)月起扣 D．自承包商獲得工程進(jìn)度款累計(jì)總額達(dá)到動員預(yù)付款的金額那個(gè)月起扣

8、例題(單選)：在收到工程師的最終支付證書后，業(yè)主應(yīng)在()內(nèi)向承包商支付工程款。

A、28天 B、56天 C、70天 D、84天 9、2004年考題(單選)：某采用FIDIC《施工合同條件》的工程，未經(jīng)竣工檢驗(yàn)，業(yè)主提前占用工程。工程師應(yīng)及時(shí)頒發(fā)工程接收證書，但應(yīng)當(dāng)()。

A

以頒發(fā)工程接收證書日為竣工日，承包商不再對工程質(zhì)量缺陷承擔(dān)責(zé)任 B．以頒發(fā)工程接收證書日為竣工日，承包商對工程質(zhì)量缺陷仍承擔(dān)責(zé)任 C．以業(yè)主占用日為竣工日，承包商不再對工程質(zhì)量缺陷承擔(dān)責(zé)任

D．以業(yè)主占用日為竣工日，承包商對工程質(zhì)量缺陷仍承擔(dān)責(zé)任 10、2004年考題(單選)：某采用FIDIC《施工合同條件》的合同中，約定的工程竣工時(shí)間為5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程師，要求在該日期進(jìn)行竣工檢驗(yàn)。但由于外部配合條件不具備竣工檢驗(yàn)的要求，直到5月15日工程師才發(fā)出竣工檢驗(yàn)的通知。經(jīng)過3天試驗(yàn)后表明質(zhì)量合格，到5月18日有關(guān)各方在驗(yàn)收記錄上簽字。工程師頒發(fā)工程接收證書中注明的竣工日期應(yīng)為()。

A．4月15日 B．5月1日 C．5月15日 D．5月18

11例題(單選)：在FIDIC施工合同條件下，竣工報(bào)表是在頒發(fā)整個(gè)工程的()之后84天內(nèi)，承包商應(yīng)向監(jiān)理工程師報(bào)送的財(cái)務(wù)文件，并應(yīng)附有按監(jiān)理工程師批準(zhǔn)的格式所編寫的證明文件。

A、接收證書 B．結(jié)算證書 C．最終證書 D．合格證書 C、不利施工的自然條件或障礙影響 D、增加合同外的施工項(xiàng)目

E、暫時(shí)停工

12、例題(多選)：工程師有權(quán)簽發(fā)()。

A、工程接收證書 B、履約證書 C、最終支付證書D、結(jié)清單 E、最終報(bào)表

13、例題(多選)：FIDIC施工合同條件中規(guī)定，工程師在缺陷通知期內(nèi)，可就()事項(xiàng)向承包商發(fā)出指示。

A、清理施工現(xiàn)場 B、移走并替換不符合合同規(guī)定的永久設(shè)備

C、將不符合合同規(guī)定的工程拆除并重建 D、保管已建工程 E、移走并替換不符合合同規(guī)定的材料

本講實(shí)訓(xùn)

一、單選題:

1、FIDIC施工合同條件規(guī)定，在頒發(fā)整個(gè)工程接收證書后84天內(nèi)，承包商應(yīng)向工程師報(bào)送（）。

A．最終報(bào)表

B．竣工報(bào)表

C．結(jié)清單

D．臨時(shí)支付報(bào)表

2、監(jiān)理工程師依據(jù)變更程序，可以指示承包商變更規(guī)定的檢驗(yàn)位置或細(xì)節(jié)，進(jìn)行附加檢驗(yàn)或試驗(yàn)，此時(shí)檢查費(fèi)用（）。

A．視檢查結(jié)果決定承擔(dān)者

B．由監(jiān)理工程師承擔(dān)

C．由業(yè)主承擔(dān)

D．由承包商承擔(dān)

3、FIDIC合同條件規(guī)定，業(yè)主在收到監(jiān)理工程師的中期付款證書后，應(yīng)在工程師收到承包商提交的報(bào)表（）天內(nèi)支付承包商的工程款項(xiàng)。

A．14

B.28

C．56

D．70

4、FIDIC施工合同條件規(guī)定保留金(滯留金)的退還，分兩次在監(jiān)理工程師頒發(fā)有關(guān)證書并開給支付證明時(shí)，每次退還整個(gè)保留金總額的（）。

A、各一半

B、1/3,2/3

C、1/4,3/4

D、2/5,3/

5、承包商的施工雖已達(dá)到基本竣工的條件。但由于受非承包商原因的外部客觀條件影響而不能進(jìn)行竣工試驗(yàn)，對該部分工程工程師應(yīng)認(rèn)為（）。

A、已經(jīng)竣工不需再進(jìn)行竣工試驗(yàn)

B、已經(jīng)竣工但還需進(jìn)行竣工試驗(yàn) C、需經(jīng)試驗(yàn)后才能判定是否竣工

D、尚未竣工

二、多選題:

6、承包商編制施工進(jìn)度計(jì)劃的內(nèi)容[ ]

A.實(shí)施工程的進(jìn)度計(jì)劃

B.每個(gè)指定分包商施工各階段的安排

C.合同中規(guī)定的重要檢查、檢驗(yàn)的次序和時(shí)間

D.保證計(jì)劃實(shí)施的說明文件

E.計(jì)劃實(shí)施工程的總工期是否與合同的約定一致

7、FIDIC施工合同通用條件規(guī)定，屬于（）的情況，承包商可以獲得工期順延。

A、業(yè)主延誤施工現(xiàn)場移交

B、工程師延誤圖紙移交

C、不利施工的自然條件或障礙影響

D、增加合同外的施工項(xiàng)目

E、暫時(shí)停工

8、工程師依據(jù)現(xiàn)場的實(shí)際情況，有權(quán)發(fā)布變更指令的情況包括（）。

A、減少工程量清單中規(guī)定的工作內(nèi)容的數(shù)量

B、將承包商原定工作范圍內(nèi)的部分施工任務(wù)刪減后交與其他承包商完成 C、發(fā)布設(shè)計(jì)變更指令

D、改變已批準(zhǔn)施工計(jì)劃中承包商原定的施工作業(yè)順序和時(shí)間

E、要求增加承包商必需使用合同中未規(guī)定他應(yīng)運(yùn)入施工現(xiàn)場的機(jī)具完成的新增工作

9、工程師在進(jìn)度管理中應(yīng)注意（）。

A、不論因何方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的原因?qū)е聦?shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度不符，承包商都無權(quán)對修改進(jìn)度計(jì)劃的工作要求額外支付

B、若因非承包商應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的原因?qū)е聦?shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度不符，承包商都有權(quán)對修改進(jìn)度計(jì)劃的工作要求額外支付 C、工程師對修改后進(jìn)度計(jì)劃的批準(zhǔn)，意味著承包商可以擺脫合同規(guī)定的應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任

D、工程師對修改后進(jìn)度計(jì)劃的批準(zhǔn)，并不意味著承包商可以擺脫合同規(guī)定的應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任

E、承包商擬采用的施工方案與同時(shí)實(shí)施的其他合同是否有沖突或干擾等

10、應(yīng)由工程師簽發(fā)的文件包括（）。

A、臨時(shí)支付證書

B、竣工結(jié)算支付證書

C、最終報(bào)表

D、最終支付證書

E、結(jié)清單

第七章 建設(shè)工程物資采購合同管理

1、例題(單選)：材料采購合同屬于()。

A．轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)合同 B．工作性合同 C、實(shí)踐性合同 D．勞務(wù)合同

2、例題(多選)：建設(shè)工程物資采購合同的當(dāng)事人可以是[ ] A.發(fā)包人 B.承包人 C.生產(chǎn)廠家 D.監(jiān)理工程師 E.供應(yīng)商

3、例題(多選)：建筑材料采購合同中，()屬于合同的主要條款。

A．材料的交付方式 B．訂購的數(shù)量和計(jì)量方法

C．要求賣方組織履約保函 D．采購材料的名稱、型號 E．違約責(zé)任

4、例題(單選)：在材料采購合同履行中，()只適用于成交貨物數(shù)量少，金額小的合同結(jié)算支付。

A．轉(zhuǎn)帳結(jié)算 B．托收承付 C．現(xiàn)金支付 D．信用證 5、2004年考題(單選)：材料采購合同履行中，供貨方提前將訂購的材料發(fā)運(yùn)到工程所在地，且交付數(shù)量遠(yuǎn)多于合同約定，采購方應(yīng)該()。

A、提取全部材料，按實(shí)際交付數(shù)量付款 B、按合同訂購的數(shù)量提貨，也按合同訂購數(shù)量付款

C、拒絕提前提貨，拒付貨款 D、提取全部材料，按訂購數(shù)量付款 6、2004年考題(多選)：設(shè)備制造階段的監(jiān)理工作包括()。

A．原材料和元器件的進(jìn)廠檢驗(yàn) B．部件的加工檢驗(yàn)和試驗(yàn)

7、例題(多選)：工程師在監(jiān)督設(shè)備采購合同履行時(shí)，根據(jù)合同規(guī)定。有權(quán)對()進(jìn)行檢查。A．用于制造工程設(shè)備的材料 B．工程設(shè)備的制造工藝

8、例題(單選)：在設(shè)備采購合同中應(yīng)約定具體的設(shè)備保證期限，保證期應(yīng)從()起開始計(jì)算。

A．簽署開箱檢驗(yàn)記錄之日 B．設(shè)備安裝完畢之日 C．啟動試車合格之日 D．簽發(fā)初步驗(yàn)收證書之日

9、例題(單選)：在設(shè)備采購合同的價(jià)款支付中，采取()程序。A．合同訂立后，預(yù)付10％價(jià)款，交貨驗(yàn)收合格后支付90％ B．供貨方提供履約保函后支付10％，交貨驗(yàn)收合格后支付90％

C．供貨方提供履約保函后支付10％，交貨驗(yàn)收合格后支付80％，簽發(fā)最終驗(yàn)收證書后支付10％ D．合同訂立后預(yù)付10％，交貨驗(yàn)收合格后支付80％，簽發(fā)最終驗(yàn)收證書后支付lO％

本 講 實(shí) 訓(xùn)

一、單選題:

1、兩法人之間簽訂貨款總值20萬元的水泥采購合同中規(guī)定，若定金為2萬元，違約金按不能供貨或中途退貨部分價(jià)值的5 %計(jì)算。合同履行過程中，由于工廠停產(chǎn)不能繼續(xù)供應(yīng)剩余價(jià)值10萬元的水泥而被迫終止合同。此時(shí)，供貨方應(yīng)償付采購方()。

A．無正確答案 B．10萬元 C．12萬元 D、14萬元

2、訂貨300噸散裝水泥的訂貨合同，到貨檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)供貨數(shù)量少于合同約定的數(shù)量，但缺少數(shù)額在合同約定的合理磅差范圍內(nèi)。此時(shí)()。

A．由于數(shù)量短少，按賣方違約對待，要求其支付違約金 B．按實(shí)際到貨數(shù)量支付價(jià)款 C．按C．出廠前的預(yù)組裝檢驗(yàn) D．包裝檢驗(yàn) E．施工現(xiàn)場的到貨開箱檢驗(yàn)

C．工程設(shè)備的設(shè)計(jì)方案 D．工程設(shè)備的制造成本 E．工程設(shè)備制造進(jìn)度

合同約定的300噸水泥支付價(jià)款 D．由于數(shù)量不足，拒絕支付全部價(jià)款

二、多選題:

3、供貨方交付產(chǎn)品時(shí)，可以作為雙方驗(yàn)收依據(jù)的資料包括[ ] A.雙方簽訂的采購合同 B.監(jiān)理合同

C.合同內(nèi)約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)寫明執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)代號、標(biāo)準(zhǔn)名稱 D.圖紙、樣品或其他技術(shù)證明文件 E.雙方當(dāng)事人共同封存的樣品

4、數(shù)量驗(yàn)收的方法。主要包括[ ] A.衡量法 B.參考法 C.理論換算法 D.統(tǒng)計(jì)法 E.查點(diǎn)法

5、材料采購合同中對材料質(zhì)量檢驗(yàn)方法有()。

6、對貨款結(jié)算方式描述正確的是[ ] A.現(xiàn)金支付只適用于成交貨物數(shù)量少，且金額小的購銷合同 B.轉(zhuǎn)賬結(jié)算適用于同城市或同地區(qū)內(nèi)的結(jié)算

C.異地托收承付適用于合同雙方不在同一城市的結(jié)算方式

D.現(xiàn)金結(jié)算適用于同城市或同地區(qū)內(nèi)的結(jié)算

E.轉(zhuǎn)賬結(jié)算適用于合同雙方不在同一城市的結(jié)算方式 A、經(jīng)驗(yàn)鑒別法 B、衡量法 C、理論換算法 D、物理試驗(yàn) E、化學(xué)試驗(yàn)

7、供貨方的違約責(zé)任[ ] A．逾期付款 B．產(chǎn)品的質(zhì)量缺陷

8、材料采購合同中，采購方的違約責(zé)任[ ] A.不按合同約定接受貨物 B.產(chǎn)品的質(zhì)量缺陷 C.貨物交接地點(diǎn)錯(cuò)誤的責(zé)任 D．逾期付款

E.未能按合同約定交付貨物

9、大型設(shè)備采購合同中，采購方的違約責(zé)任[ ] A.延誤責(zé)任的違約金 B.量責(zé)任的違約金質(zhì) C.延期付款違約金的計(jì)算辦法 D.延期付款利息的計(jì)算辦法

E.如果采購方中途要求退貨，按退貨部分設(shè)備約定價(jià)格的某一百分比計(jì)算違約金

10、設(shè)備驗(yàn)收階段的監(jiān)理工作[ ] A.啟動試車 B.性能驗(yàn)收

C.最終驗(yàn)收 D.監(jiān)督供貨方的施工或現(xiàn)場服務(wù) E.監(jiān)督安裝、調(diào)試的工序

第八章 FIDIC合同條件下的施工管理

（一）1、例題(多選)：FIDIC在1999年出版的《施工合同條件》可適用于()。

2、例題(單選)：組成FIDIC施工合同文件的以下幾部分可以互為解釋，互為說明，當(dāng)出現(xiàn)含糊不清或矛盾時(shí)，具有第一優(yōu)先解釋順序的文件是()。

A、合同專用條件 B、投標(biāo)書 C．合同協(xié)議書 D．合同通用條件

3、例題(單選)：FIDIC施工合同條件規(guī)定，業(yè)主提供的支付保函的擔(dān)保期限至()，并且為無條件擔(dān)保。C．供貨方的運(yùn)輸責(zé)任 D．不按合同約定接受貨物 E．未能按合同約定交付貨物

A．建筑工程施工 B．安裝工程施工 C．土木工程施工D．項(xiàng)目建設(shè)總承包 E．小型工程工

A．頒發(fā)接收證書 B．缺陷通知期滿C．頒發(fā)履約證書后6個(gè)月 D．缺陷通知期滿后6個(gè)月

4、例題(單選)：在FIDIC施工合同條件中，()是指所簽合同內(nèi)注明的完成全部工程的時(shí)間，加上合同履行過程中因非承包商應(yīng)負(fù)責(zé)原因?qū)е伦兏退髻r事件發(fā)生后，經(jīng)工程師批準(zhǔn)順延工期之和

A、竣工時(shí)間 B．施工期 C．缺陷通知期 D．合同有效期 5、2004年考題(單選)：FIDIC《施工合同條件》為了合理地分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，定義投標(biāo)截止日期前第28天為“基準(zhǔn)日”。從此日期起至()止的期間內(nèi)，有經(jīng)驗(yàn)承包商在投標(biāo)階段不能合理預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)歸業(yè)主承擔(dān)。

A．開標(biāo)日 B．工程師發(fā)布開工令日 C．工程師頒發(fā)工程接收證書日 D．工程師頒發(fā)履約證書日

6、例題(單選)：FIDIC施工合同條件下，當(dāng)()生效之后，承包商根據(jù)合同進(jìn)行索賠的權(quán)力就終止了。

A、工程接收證書 B．履約證書 C、結(jié)清單 D．竣工報(bào)表

7、例題(多選)：指定分包商的特點(diǎn)表現(xiàn)為()。

A、由業(yè)主選定實(shí)施單位 B．與業(yè)主簽訂合同 C、總承包商負(fù)責(zé)施工中的協(xié)調(diào)管理

D．工程師負(fù)責(zé)施工中的協(xié)調(diào)管理 E．完成工作內(nèi)容不屬于總包商的承包工作 8、2004年考題(多選)：FIDIC《施工合同條件》規(guī)定，解決合同爭議的方法包括()。

A．由工程師確定 B．提交爭端裁決委員會決定 C．雙方協(xié)商

D．提交仲裁機(jī)構(gòu)裁決 E．通過訴訟解決

9、例題(多選)：FIDIC施工合同條件規(guī)定，付給爭端裁決委員會的酬金，分為()。

A．裁決費(fèi) B．月聘請費(fèi) C．日酬金 D．年聘請費(fèi) E．現(xiàn)場考察費(fèi)

10、例題(單選)：FIDIC施工合同條件規(guī)定，在()后發(fā)生的作為一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)承包商在投標(biāo)階段不能合理預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)事件，業(yè)主按承包商受到的實(shí)際影響給予補(bǔ)償。

A．基準(zhǔn)日期 B．投標(biāo)截止日期 C．合同生效日期 D．開工日期

11、例題(多選)：在FIDIC施工合同條件中，()屬雇主(業(yè)主)的風(fēng)險(xiǎn)。A．戰(zhàn)爭、**等 B．工傷事故 C．正常的惡劣天氣

D．雇主(業(yè)主)提前使用永久工程一部分造成的破壞和損失

E．有經(jīng)驗(yàn)承包商無法預(yù)測和防范的自然力的作用

本 講 實(shí) 訓(xùn)

一、多選題:

1、合同文件的組成正確的是[

]

A.合同協(xié)議書

B.招標(biāo)函

C.合同專用條件

D.規(guī)范

E.資料表

2、業(yè)主可以憑履約保函索賠情況下列說法正確的是[

]

A.專用條款內(nèi)約定的缺陷通知期滿后仍未能解除承包商的保修義務(wù)時(shí)，承包商應(yīng)延長履約保函有效期而未延長

B.按照業(yè)主索賠或爭議、仲裁等決定，承包商未向業(yè)主支付相應(yīng)款項(xiàng)

C.缺陷通知期內(nèi)承包商接到業(yè)主修補(bǔ)缺陷通知后7天內(nèi)未派人修補(bǔ)

D.由于承包商的嚴(yán)重違約行為業(yè)主終止合同

E.向承包商提交“支付保函”的可選擇使用的條款

3、最終結(jié)算的合同價(jià)可能與中標(biāo)函中注明的接受的合同款額不一定相等，究其原因，涉及以下幾方面因素的影響：[

]

A.合同類型特點(diǎn)

B.發(fā)生應(yīng)由業(yè)主承擔(dān)責(zé)任的事件

C.承包商的質(zhì)量責(zé)任

D.由于傳染病導(dǎo)致延誤工期

E.包含在合同價(jià)格之內(nèi)的暫列金額

4、指定分包商與一般分包商主要差異下列說法正確的是[

]

A.選擇分包單位的權(quán)利不同

B.分包合同的工作內(nèi)容不同

C.工程款的支付開支項(xiàng)目不同

D.業(yè)主對分包商利益的保護(hù)不同

E.對分包商的合同關(guān)系與管理關(guān)系不同。

5、FIDIC施工合同條件解決業(yè)主承包商之間爭端的措施有（）。

A．提交爭端裁決委員會決定

B．業(yè)主與承包商友好協(xié)商解決

C．提交政府部門解決

D．仲裁

E．訴訟

6、屬于業(yè)主的風(fēng)險(xiǎn)包括[ ]

A.戰(zhàn)爭、敵對行動、入侵、外敵行動

B.工程所在國內(nèi)發(fā)生的叛亂、革命、暴動或軍事政變、篡奪政權(quán)或內(nèi)戰(zhàn)

C.承包商管理不善引起的物品爆炸

D.業(yè)主提供的設(shè)計(jì)不當(dāng)造成的損失

E.一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)承包商通常能夠預(yù)測和防范的任何自然力作用

7、不可預(yù)見物質(zhì)條件的范圍是[ ]

A.氣候條件

B.承包商施工過程中遇到不利于施工的外界自然條件

C.招標(biāo)文件和圖紙均未說明的外界障礙物

D.招標(biāo)文件未提供或與提供資料不一致的地表以下的地質(zhì)和水文條件

E.招標(biāo)文件和圖紙均未說明的污染物

8、FIDIC施工合同條件規(guī)定，頒發(fā)“履約書”后，合同對雙方仍然有效，工程師可要求承包商完成（）方面的義務(wù)。

A．財(cái)務(wù)

B．施工

C．修補(bǔ)缺陷

D．管理

E．提供擔(dān)保

9、FIDIC施工合同條件規(guī)定，暫定金額包括在合同內(nèi)，一般用于（）。

A．給指定分包商工作的付款

B．施工引起的對第三方的財(cái)產(chǎn)損失賠償

C．招標(biāo)時(shí)不能確定某一具體工作項(xiàng)目是否包括在合同之內(nèi)

D．支付由工程變更引起的額外工作的費(fèi)用

E．保險(xiǎn)費(fèi)

10、FIDIC施工合同條件下，因發(fā)生了屬于業(yè)主承擔(dān)的（）風(fēng)險(xiǎn)，不給承包商補(bǔ)償利潤。

A、一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)承包商通常無法預(yù)測和防范的任何自然力作用

B、戰(zhàn)爭、敵對行動、入侵、外敵行動；

C、業(yè)主提供的設(shè)計(jì)不當(dāng)造成的損失

D、**、騷亂或混亂，但不包括承包商及分包商的雇員因執(zhí)行合同而引起的行為

E、不屬于承包商施工原因造成的爆炸、核廢料輻射或放射性污染等；

（二）FIDIC合同條件下交鑰匙工程與分包工程的合同管理

1、例題(單選)：FIDIC交鑰匙合同條件中關(guān)于承包的工作范圍規(guī)定，如果業(yè)主將部分的設(shè)計(jì)、設(shè)備采購委托給其他承包商，則()。

A、屬于指定分包性質(zhì)，仍由承包商負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理 B、屬于分別發(fā)包性質(zhì)，由工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理

2、例題(單選)：FIDIC交鑰匙合同條件，通常適用于()。

A、不可調(diào)價(jià)的總價(jià)合同 B、可調(diào)價(jià)的總價(jià)合同

C、不可調(diào)價(jià)的單價(jià)合同 D、可調(diào)價(jià)的單價(jià)合同

3、例題(多選)：FIDIC交鑰匙合同條件規(guī)定，構(gòu)成合同的文件應(yīng)包括()。

A、合同協(xié)議書 B、投標(biāo)書

C、業(yè)主的要求 D、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 E、圖紙答

4、例題(單選)：FIDIC交鑰匙合同條件中，標(biāo)題為“業(yè)主要求”文件相當(dāng)于《施工合同條件》()的作用，也是合同管理的依據(jù)。

A、投標(biāo)人須知 B、投標(biāo)函 C、規(guī)范 D、中標(biāo)書

5、例題(單選)：FIDIC交鑰匙合同條件規(guī)定，承包商編制的每一部分施工文件，應(yīng)提交()審查批準(zhǔn)。

A、工程師 B、業(yè)主代表 C、業(yè)主 D、政府當(dāng)局

6、例題(多選)：FIDIC交鑰匙合同條件下，業(yè)主應(yīng)對()等方面所提供的資料和數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。C、屬于指定發(fā)包性質(zhì)，由業(yè)主負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理 D、屬于分別發(fā)包性質(zhì)，由業(yè)主負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理

A、對工程或其任何部分的預(yù)期目的說明 B、竣工工程的試驗(yàn)和性能標(biāo)準(zhǔn)

C、施工文件 D、工程的初步設(shè)計(jì) E、操作和維修手冊

7、例題(單選)：FIDIC交鑰匙合同條件規(guī)定，合同實(shí)施過程中承包商提出對原實(shí)施計(jì)劃的變更建議，經(jīng)過()同意后也可以變更。

A、工程師 B、業(yè)主代表 C、業(yè)主 D、政府當(dāng)局

8、例題(多選)：對分包合同敘述正確的是()。

A、FIDIC分包合同條件只能適用于一般分包商同承包商簽訂的分包合同 B、分包合同是主合同的一部分

C、分包商對分包合同中的工作，僅對承包商負(fù)責(zé)

D、FIDIC分包合同條件適用于指定分包商同承包商簽訂的分包合同

E、分包商完成的工程，由分包商對業(yè)主負(fù)責(zé)

9、例題(多選)：為了讓分包商充分了解主合同中對分包工程所約定的義務(wù)，承包商應(yīng)()。

A、向分包商提供分包工程的合同條件、圖紙和技術(shù)規(guī)范 B、向分包商提供分包工程的工程量清單

C、向分包商提供主合同的工程量清單 D、向分包商提供主合同的副本 E、向分包商提供主合同的投標(biāo)書附錄、專用條件的副本及通用條件中任何不同于標(biāo)準(zhǔn)化范本條款規(guī)定的細(xì)節(jié) 10、2004年考題(單選)：FIDIC《土木工程施工分包合同條件》中，業(yè)主對分包合同的管理主要表現(xiàn)為()。A．對分包商發(fā)布指令 B．對分包工程的批準(zhǔn) C．向分包商支付工程款 D．審查分包商的資質(zhì)

11、例題(多選)：工程師對分包合同的管理表現(xiàn)在()。

A、對分包工程的批準(zhǔn) B、對分包工作的內(nèi)容審查

C、對分包商的資質(zhì)進(jìn)行審查 D、對分包商選定有確認(rèn)權(quán)或否定權(quán)

E、對分包商使用的材料、工藝和工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理

12、例題(多選)：對于()情況，承包商代表在應(yīng)付款日之前及時(shí)將扣發(fā)或緩發(fā)分包工程款的理由通知分包商，則不承擔(dān)逾期付款責(zé)任。

A、工程師不認(rèn)可分包商報(bào)表中的某些款項(xiàng)

B、業(yè)主拖延支付給承包商經(jīng)過工程師簽證后的應(yīng)付款

C、分包商與承包商之間因涉及工程量或報(bào)表中某些支付要求發(fā)生爭議 D、分包商與業(yè)主之間因涉及工程量或報(bào)表中某些支付要求發(fā)生爭議 E、承包商與業(yè)主之間因涉及工程量或報(bào)表中某些支付要求發(fā)生爭議 13、2004年考題(單選)：工程師直接向分包人發(fā)布了錯(cuò)誤指令，分包人經(jīng)承包人確認(rèn)后實(shí)施，但該錯(cuò)誤指令導(dǎo)致分包工程返工，為此分包人向承包人提出費(fèi)用索賠，承包人()。

A．以不屬于自己的原因拒絕索賠要求 B．認(rèn)為要求合理，先行支付后再向業(yè)主索賠

C．不予支付，以自己的名義向工程師提交索賠報(bào)告D．不予支付，以分包商的名義向工程師提交索賠報(bào)告

14、例題(多選)：對于分包合同索賠管理敘述正確的是()。

A、對于承包商違約或承包商代表指令錯(cuò)誤導(dǎo)致分包商權(quán)益損害的分包商應(yīng)向承包商提出索賠要求 B、對于應(yīng)由業(yè)主承擔(dān)的索賠事件，應(yīng)由分包商向業(yè)主提出索賠要求 C、工程師的失職行為屬于應(yīng)由業(yè)主承擔(dān)的索賠事件

D、分包商對執(zhí)行工程師指令后的補(bǔ)償不滿的應(yīng)向業(yè)主提出索賠要求

本 講 實(shí) 訓(xùn)

一、單選題:

1、FIDIC分包合同條件規(guī)定，如果屬于工程師不認(rèn)可分包商報(bào)表中的某些款項(xiàng)，()在應(yīng)付款日之前及時(shí)將扣發(fā)或緩發(fā)分包款的理由通知分包商，承包商則不承擔(dān)逾期負(fù)款的責(zé)任。

A、工程師

B、業(yè)主

C、承包商代表

D、工程師代表

2、FIDIC施工合同條件規(guī)定，承包商要將承包工程的任何部分分包出去，必須取得（）的批準(zhǔn)。

A、工程師

B、業(yè)主

C、建設(shè)行政主管單位

D、監(jiān)理工程師代表

3、分包商在施工過程中，因非自身責(zé)任原因而受到損害的，應(yīng)向（）提出索賠要求。

A、工程師

B、業(yè)主

C、承包商

D、責(zé)任人

4、分包商按工程師指示完成屬于從暫定金額開支的施工時(shí)，這筆計(jì)入合同總價(jià)內(nèi)的款項(xiàng)應(yīng)由()控制。

A、業(yè)主

B、工程師

C、總包商

D、分包商

5、業(yè)主或工程師指定的分包商簽訂工程承包合同時(shí)，其合同主體關(guān)系是（）。

A、業(yè)主與指定分包商

B、工程師與指定分包商

C、承包商與分包商

D、業(yè)主和工程師共同與分包商

二、多選題:

6、指定分包商的特點(diǎn)表現(xiàn)為（）。

A、由業(yè)主選定實(shí)施單位

B、與業(yè)主簽訂合同

C、總包商負(fù)責(zé)施工中的協(xié)調(diào)管理

D、工程師負(fù)責(zé)施工中的協(xié)調(diào)管理

E、完成工作內(nèi)容不屬于總包商的承包工作

7、分包商應(yīng)立即執(zhí)行的變更指令包括（）的書面指令。

A、業(yè)主直接送達(dá)

B、工程師直接送達(dá)

C、工程師代表直接送達(dá)

D、承包商代表直接送達(dá)

E、工程師發(fā)布經(jīng)承包商代表確認(rèn)

8、FIDIC編制的與《施工合同條件》配套使用的分包合同條件適用于（）。

A、承包商與其選定的分包商

B、業(yè)主與其選定的指定分包商

C、承包商與業(yè)主選定的指定分包商

D、僅適用于承包商與其選定的分包商

E、不適用于承包商與業(yè)主選定的指定分包商

9、劃分包合同的基本原則是（）。

A、不論是承包商選擇的分包商，還是業(yè)主選定的指定分包商，均不允許與業(yè)主有任何私下約定

B、為了約束分包商忠實(shí)履行合同義務(wù)，承包商可以要求分包商提供相應(yīng)的履約保函

C、沒有征得承包商同意，分包商不得將任何部分轉(zhuǎn)讓或分包出去

D、任何除業(yè)主、工程師、承包商以外的其他第三人給分包商造成的損失，承包商不予保障 E、對屬于由業(yè)主和工程師應(yīng)負(fù)責(zé)的原因造成分包商的權(quán)益損害，分包商也應(yīng)向承包商提出索賠要求

E、任何不應(yīng)由分包商承擔(dān)責(zé)任事件導(dǎo)致竣工期限延長、施工成本的增加和修復(fù)缺陷的費(fèi)用，均應(yīng)由承包商給予補(bǔ)償

10、對分包合同的索賠管理敘述正確的是（）。

A、非分包商原因給自身造成的損害，分包商應(yīng)向承包商提出索賠要求

B、應(yīng)由業(yè)主承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)或業(yè)主違約行為造成分包商的損害，分包商也應(yīng)向承包商提出索賠要求

C、由現(xiàn)場工程師的失職行為或?qū)こ處煹闹噶畈粷M，分包商應(yīng)向工程師提出索賠要求

D、對承包商的違約行為給分包商造成的損害，分包商應(yīng)向承包商提出索賠要求

E、分包商未按規(guī)定程序提出索賠的，承包商對分包商的損失不承擔(dān)責(zé)任

第九章

建設(shè)工程施工索賠

（一）1、例題(多選)：索賠的特征是()。

A、索賠是單向的 B、索賠是雙向的

C、只有一方實(shí)際發(fā)生了經(jīng)濟(jì)損失或權(quán)利損害，才能向?qū)Ψ剿髻r

D、索賠只是對費(fèi)用的主張 E、索賠是未經(jīng)對方確認(rèn)的單方行為2、2004年考題(多選)：按索賠的合同依據(jù)進(jìn)行分類，索賠可以分為()。

A．工程加速索賠 B．工程變更索賠

C．合同中明示的索賠 D．合同中默示的索賠 E．合同外的索賠

3、例題(多選)：索賠按目的劃分，可以分成()。

A、明示索賠 B、暗示索賠 C、工期索賠 D、費(fèi)用索賠 E、變更索賠

4、例題(多選)：引起索賠的原因有()。

A、工程變更索賠 B、意外風(fēng)險(xiǎn)和不可預(yù)見因素索賠

C、工程項(xiàng)目的特殊性 D、工程項(xiàng)目內(nèi)外環(huán)境的復(fù)雜性和多變性

E、參與工程建設(shè)主體的多元性

5、例題(單選)：承包商向業(yè)主提出索賠要求時(shí)，發(fā)出的索賠意向通知()。

A．即正式的索賠報(bào)告 B．即非正式的索賠報(bào)告

C、是指口頭形式的意向通知 D．并非是要求保留索賠的權(quán)利

6、例題(多選)：承包商向監(jiān)理工程師提交索賠意向通知后的()，還應(yīng)遞送正式的索賠報(bào)告。

A.14天 B．28天

C.工程師同意的其他合理時(shí)間內(nèi) D．業(yè)主同意的其他合理時(shí)間內(nèi) E．56天

7、例題(多選)：承包商向業(yè)主索賠成立的條件包括有()。

A、由于業(yè)主原因造成費(fèi)用增加和工期損失 B、由于工程師原因造成費(fèi)用增加和工期損失 C、由于分包商原因造成費(fèi)用增加和工期損失 D、按約定提交了索賠意向

E、提交了索賠報(bào)告

8、例題(單選)：在工期索賠中，對于持續(xù)影響時(shí)間超過28天以上的延誤事件，工程師最終批準(zhǔn)的總展延工期天數(shù)，()。A．必須等于以前各階段已同意展延天數(shù)之和 B．是承包商每隔28天報(bào)送的階段天數(shù)之和 C．不應(yīng)少于以前各階段，已由工程師同意展延天數(shù)之和 D．工程師有全部權(quán)限處理工期展延

9、例題(單選)：施工合同范本規(guī)定，承包人向工程師提交的索賠報(bào)告工程師在收到后的28天內(nèi)未作出任何答復(fù)，則該索賠應(yīng)認(rèn)為()。

A．已經(jīng)批準(zhǔn) B．不批準(zhǔn) C．尚待批準(zhǔn) D．承包商還需進(jìn)一步報(bào)送證明材料

10、例題(單選)：當(dāng)工程師根據(jù)規(guī)定，對承包商同時(shí)給予費(fèi)用補(bǔ)償和工期展延時(shí)，()。

A.工程師的決定為最終決定 B．業(yè)主有權(quán)做出只增加費(fèi)用補(bǔ)償

C.由工程師與業(yè)主協(xié)商一致 D．業(yè)主不得變更工程師已下達(dá)的決定

本 講 實(shí) 訓(xùn)

一、單選題:

1、工程師有權(quán)處理的索賠是（）。

A．承包商依據(jù)合同條款提出的索賠

B．承包商依據(jù)其他法律文書提出的索賠

C．承包商提出的道義索賠

D．承包商無合法理由延誤竣工對業(yè)主的違約賠償

2、業(yè)主指定的分包商，在施工中受到非自己應(yīng)承擔(dān)責(zé)任原因事件的干擾而受到損害時(shí)，他應(yīng)向()提交索賠報(bào)告。

A．業(yè)主

B．總包商

C．工程師

D．其他分包商

3、現(xiàn)場施工過程中，因甲承包商的分包商施工延誤，導(dǎo)致乙承包商不能按批準(zhǔn)的進(jìn)度計(jì)劃施工。對此損害事件乙承包商應(yīng)向（）遞送索賠文件。

A．業(yè)主

B.工程師

C．甲承包商

D．甲承包商的分包商

4、在索賠事件發(fā)生后的28天內(nèi)，承包商必須向監(jiān)理工程師提出書面的（），否則就喪失了索賠權(quán)利。

A、索賠事實(shí)

B．索賠意向通知

C．索賠依據(jù)

D．索賠報(bào)告

5、施工合同條件規(guī)定，對承包商提出的()都有批準(zhǔn)的權(quán)力。

A、一切索賠要求

B、付款數(shù)額不限

C、工期延長

D、業(yè)主授予工程師權(quán)限內(nèi)的索賠

二、多選題:

6、工期索賠（）。

A、在形式上是對權(quán)利的要求

B、最終反映在經(jīng)濟(jì)收益上

C、實(shí)質(zhì)上是對權(quán)利的要求

D、是按索賠目的來劃分的

E、是按索賠依據(jù)來劃分的7、按照索賠事件的性質(zhì)，可以將索賠劃分為（）索賠。

A．工程變更

B．工程加速

C．工程延誤

D．工程延期

E．其他索賠

8、承包商的索賠要求成立必須同時(shí)具備（）。

A．與合同相比較已經(jīng)造成了實(shí)際的額外費(fèi)用增加或工期損失

B．造成費(fèi)用增加或工期損失的原因不是承包商的過失

C．按合同規(guī)定不應(yīng)由承包商承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)

D、承包商在事件發(fā)生后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出了書面索賠意向通知

E、承包商提供的證據(jù)足以支持自己的主張。

9、按照FIDIC施工合同條件的規(guī)定，在（）期限內(nèi)承包商都有權(quán)提出索賠要求。

A.合同簽字日到發(fā)布開工令日

B．開工令日到頒發(fā)工程接收證書日

C.頒發(fā)工程接收證書日到頒發(fā)履約證書日

D．頒發(fā)履約證書日到結(jié)清單生效日

E．結(jié)清單生效日之后到提出合同爭議日

10、FIDIC施工合同條件規(guī)定的索賠程序中，（）是承包商應(yīng)該完成的工作。

A、發(fā)出索賠意向通知

B．提出索賠報(bào)告

C、審查索賠報(bào)告

D．作好現(xiàn)場同期記錄

E．審查索賠處理

（二）工程師的索賠管理

1、例題(單選)：當(dāng)監(jiān)理工程師與承包商就索賠問題經(jīng)過談判不能達(dá)成一致意見時(shí)．應(yīng)()。

A．由監(jiān)理工程師單方面決定一個(gè)他認(rèn)為合理的單價(jià)或價(jià)格

B．由業(yè)主自行決定索賠的處理意見

C.由業(yè)主協(xié)調(diào)監(jiān)理工程師與承包商的意見，形成一個(gè)都能接受的結(jié)果

D．提請仲裁機(jī)關(guān)處理

2、例題(多選)：工程師的索賠管理任務(wù)是[ ] A.預(yù)測和分析導(dǎo)致索賠的原因和可能性 B.通過有效的合同管理減少索賠事件發(fā)生 C.公平合理地處理和解決索賠 D.及時(shí)做出決定和處理索賠

E.工程師也必須有“風(fēng)險(xiǎn)意識”，必須重視索賠問題

3、例題(多選)：工程師進(jìn)行索賠管理的原則()。

A、預(yù)測和分析導(dǎo)致索賠的原因和可能性 B、公平合理的處理索賠

C、從事實(shí)出發(fā)，實(shí)事求是 D、及時(shí)作出決定和處理索賠 E、誠實(shí)信用

4、例題(單選)：索賠證據(jù)必須是事件發(fā)生時(shí)的()。

A．書面文件 B．口頭承諾 C．口頭協(xié)議 D．監(jiān)理口頭指示

5、例題(單選)：()不能作為索賠的證據(jù)。

A．各種會議紀(jì)要 B．雙方的往來信件

C．口頭形式的承諾 D．施工現(xiàn)場記錄

6、例題(多選)：工程師在處理工期展延中，()。

A．依據(jù)合同有權(quán)刪減工作內(nèi)容和縮短工期

B．依據(jù)合同有權(quán)刪減工作內(nèi)容，但無權(quán)要求縮短工期

C．由工程師提出，經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)縮短工期

D．由工程師與承包商協(xié)商一致縮短工期

E．由業(yè)主與承包商協(xié)商,變更合同后縮短工期 7、2004年考題(單選)：依據(jù)FIDIC《施工合同條件》，工程師審查承包商的索賠報(bào)告時(shí)，對因()提出的索賠，不應(yīng)計(jì)入利潤損失補(bǔ)償。

A．延誤移交施工現(xiàn)場 B．設(shè)計(jì)圖錯(cuò)誤返工

C．施工中遇到有文物價(jià)值的古跡所作的保護(hù)工作 D．業(yè)主提前占用部分工程導(dǎo)致承包商后續(xù)施工的損失 8、2004年考題(多選)：在FIDIC《施工合同條件》中，承包商可以同時(shí)提出工期和費(fèi)用索賠的事件包括()等。

A．不可預(yù)見的外界條件 B．施工中遇到文物和古跡

C．異常不利的氣候條件 D．業(yè)主或其他承包人的干擾 E．后續(xù)法規(guī)的調(diào)整

9、例題(多選)：按照FIDIC施工合同條件工程師審核索賠時(shí)應(yīng)注意()。

A、取費(fèi)的合理性 B、計(jì)算的準(zhǔn)確性

C、業(yè)主和承包商都滿意 D、以順利實(shí)施工程項(xiàng)目為準(zhǔn)則 E、維護(hù)業(yè)主利益

10、例題(多選)：工程師可以對承包商索賠提出質(zhì)疑的情況有()。

A．業(yè)主和承包商共同負(fù)有責(zé)任 B．損失計(jì)算不足

C．合同中免除了業(yè)主的補(bǔ)償責(zé)任 D．承包商沒有采取適當(dāng)措施減少損失

E．承包商以前已經(jīng)暗示放棄索賠要求

本 講 實(shí) 訓(xùn)

一、單選題:

1、某項(xiàng)按FIDIC合同條件實(shí)施的工程，其土方工程量為1 000m3，單價(jià)為15元／m3，在合同執(zhí)行過程中，實(shí)際土方工程量增加到1600 m3。根據(jù)合同規(guī)定，工程量增加超出25％時(shí)，雙方可以重新確定單價(jià)，經(jīng)雙方協(xié)商新的土方單價(jià)為14元／m3，則承包商的土方總價(jià)格為（）元

A．24 000

B．22 400

C．23 650

D．23 400

2、某固定總價(jià)合同的報(bào)價(jià)單上顯示某一型號的鋼材為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品，500美元／噸，共需200噸。施工中由于質(zhì)量原因工程師拒絕使用該種鋼材，承包商又購入價(jià)格為550美元／噸的鋼材用于工程．并提出11萬美元費(fèi)用索賠要求。監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)（）。

A．核準(zhǔn)支付承包商1萬美元

B．核準(zhǔn)支付承包商10萬美元

C．核準(zhǔn)支付承包商11萬美元

D．否決該索賠要求

3、某工程合同金額為500萬美元，合同規(guī)定工期每延誤一天罰款5000美元，最高罰款限額為50萬美元。有價(jià)值300萬美元的工程在合同規(guī)定完工日期后的120天達(dá)到竣工要求通過了竣工試驗(yàn)。則承包商應(yīng)向業(yè)主支付拖期罰款（）萬美元。

A．36

B．18

C．50

D．60

二、多選題:

4、工程師對工程索賠的影響[ ]

A.工程師受發(fā)包人委托進(jìn)行工程項(xiàng)目管理

B.工程師有處理索賠問題的權(quán)力

C.在爭議的仲裁和訴訟過程中作為見證人

D.工程師有權(quán)檢查承包人的現(xiàn)場同期記錄

E.對合理的索賠要求，工程師有權(quán)將它納人工程進(jìn)度付款中

5、工程師有處理索賠問題的權(quán)力是[ ]

A.在承包人提出索賠意向通知以后，工程師有權(quán)檢查承包人的現(xiàn)場同期記錄

B.對承包人的索賠報(bào)告進(jìn)行審查分析，反駁承包人不合理的索賠要求

C.在工程師與承包人共同協(xié)商確定給承包人的工期和費(fèi)用的補(bǔ)償量達(dá)不成一致時(shí)，工程師有權(quán)單方面作出處理決定

D.對合理的索賠要求，工程師有權(quán)將它納人工程進(jìn)度付款中，簽發(fā)付款證書，發(fā)包人應(yīng)在合同規(guī)定的期限內(nèi)支付

E.在爭議的仲裁和訴訟過程中作為見證人

6、FIDIC施工合同通用條件規(guī)定，屬于（）的情況，承包商可以獲得工期順延。

A．業(yè)主延誤施工現(xiàn)場移交

B、工程師延誤圖紙移交

C．不利施工的自然條件或障礙影響

D、增加合同外的施工項(xiàng)目

E、暫時(shí)停工

7、工期索賠計(jì)算，下列說法正確的是[ ]

A.工期索賠的計(jì)算主要有網(wǎng)絡(luò)圖分析和比例計(jì)算法兩種

B.對于已知部分工程的延期的時(shí)間工期索賠值=(受干擾部分工程合同價(jià)／原合同總價(jià))×該受干擾部分工期拖延時(shí)間

C.對于已知額外增加工程量的價(jià)格工期索賠值=(額外增加的工程量的價(jià)格／原合同總價(jià))×原合同總工期

D.如果延誤的工作在延誤后仍為非關(guān)鍵工作，則總延誤的時(shí)間為批準(zhǔn)順延的工期

E.如果延誤的工作為關(guān)鍵工作，則總延誤的時(shí)間為批準(zhǔn)順延的工期

8、承包人可索賠的費(fèi)用下列說法正確的是[ ]

A.人工費(fèi)

B.利潤

C.監(jiān)理費(fèi)

D.保函手續(xù)費(fèi)

E.管理費(fèi)

9、減少索賠的發(fā)生下列說法正確的是[ ] A.正確理解合同規(guī)定

B.做好日常監(jiān)理工作，隨時(shí)與承包人保持協(xié)調(diào)

C.盡量為承包人提供力所能及的幫助

D.建立和維護(hù)工程師處理合同事務(wù)的威信

E.所采用的費(fèi)率是否合理、適度

10、下列資料中（）不能成為索賠的證據(jù)資料。

A.投標(biāo)須知

B．合同條件

C.會議紀(jì)要

D．業(yè)主在電話中的承諾

E．現(xiàn)場照片

11、因工程設(shè)計(jì)變更，工程師下達(dá)了某分部工程的暫停令，使承包商的三臺專用機(jī)械設(shè)備閑置，監(jiān)理工程師對承包商的設(shè)備閑置損失可以按（）方法來計(jì)算。

A．機(jī)械設(shè)備的進(jìn)出場費(fèi)

B．機(jī)械合班費(fèi)

C．機(jī)械折舊費(fèi)

D．機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)

E．機(jī)械設(shè)備燃料費(fèi)

12、施工中因不可抗力事件的影響而使承包人受到損害時(shí)，他有權(quán)獲得補(bǔ)償?shù)目铐?xiàng)可包括（）。A．直接費(fèi)

B．間接費(fèi)

C．利潤損失

D．施工現(xiàn)場管理費(fèi)

E．公司總管理費(fèi)

第二篇：建設(shè)施工合同與索賠范文

建設(shè)施工合同與索賠

篇一：建筑工程合同索賠管理

在社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制下，建設(shè)工程項(xiàng)目的實(shí)施均是以委托監(jiān)理合同、施工承包合同為媒介把投資方、監(jiān)理、承建方三者聯(lián)系在一起，它們之間既相互聯(lián)系，又相互制約，為實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目的投資、進(jìn)度、質(zhì)量目標(biāo)而共同努力。因此，工程合同對于任何一方都是至關(guān)重要的工程文件。而合同管理則是工程建設(shè)中最重要的日常管理工作。在合同履行中，合同一方因?qū)Ψ讲宦男谢虿贿m當(dāng)履行合同中約定的任務(wù)而受到損失，向?qū)Ψ教岢龉て诤徒?jīng)濟(jì)的索賠，便構(gòu)成了合同管理的核心。加強(qiáng)建設(shè)工程施工合同和索賠管理不僅能保證建設(shè)工程的順利進(jìn)行，更能為企業(yè)避免不必要的損失、爭取更多的利潤。

目前我國建設(shè)市場發(fā)育尚不完善，建設(shè)交易行為尚不規(guī)范，使得建設(shè)工程合同管理也存在著諸多問題，施工合同備案一些深層次問題還未從根本上得到解決，我國工程建設(shè)合同管理還相當(dāng)薄弱，部分施工合同的內(nèi)容不夠詳細(xì)、管理不到位、履約效果不甚理想，主要為：陰陽合同屢禁不止，嚴(yán)重?cái)_亂了建筑市場秩序；建設(shè)施工方拖欠工程款嚴(yán)重；合同中承發(fā)包雙方權(quán)利和義務(wù)不對等，違背等價(jià)有償?shù)慕?jīng)濟(jì)的發(fā)生；對索賠概念普遍存在模糊認(rèn)識甚至錯(cuò)誤認(rèn)識，索賠專門人才缺乏，索賠經(jīng)驗(yàn)及索賠實(shí)例資料貧乏，法律意識淡漠，索賠意識不足，索賠未被國內(nèi)企業(yè)重視，法律尚不健全，建筑市場問題，索賠管理方面的問題。

建設(shè)工程合同的概念 建設(shè)工程合同是指承包人進(jìn)行工程建設(shè)，發(fā)包人支付價(jià)款的合同。建設(shè)工程合同包括工程勘察、設(shè)計(jì)、施工合同。建設(shè)工程實(shí)行監(jiān)理的，發(fā)包人也應(yīng)與監(jiān)理人訂立委托監(jiān)理合同。建設(shè)工程合同是一種諾成合同，合同訂立生效后雙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行。同時(shí)建設(shè)工程合同也是一種雙務(wù)、有償合同，當(dāng)事人雙方在合同中都有各自的權(quán)利和義務(wù)，在享有權(quán)利的同時(shí)必須履行義務(wù)。建設(shè)工程合同的雙方當(dāng)事人分別稱為承包人和發(fā)包人?！俺邪恕?，是指在建設(shè)工程合同中負(fù)責(zé)工程的勘察、設(shè)計(jì)、施工任務(wù)的一方當(dāng)事人，承包人最主要的義務(wù)是進(jìn)行工程建設(shè)，即進(jìn)行工程的勘察、設(shè)計(jì)、施工等工作?！鞍l(fā)包人”，是指在建設(shè)工程合同中委托承包人進(jìn)行工程的勘察、設(shè)計(jì)、施工任務(wù)的建設(shè)單位(或業(yè)主、項(xiàng)目法人)，發(fā)包人最主要的義務(wù)是向承包人支付相應(yīng)的價(jià)款。由于建設(shè)工程合同涉及的工程量通常較大，履行周期長，當(dāng)事人的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系復(fù)雜，因此，《合同法》第270條明確規(guī)定，建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。

索賠概念 索賠具有較為廣泛的含義，其一般含義是指對某事、某物權(quán)利的一種主張、要求、堅(jiān)持等。工程索賠通常是指在施工合同履行過程中，合同當(dāng)事人一方因非自身因素或?qū)Ψ讲宦男谢蛭茨苷_履行合同而受到經(jīng)濟(jì)損失或權(quán)利損害時(shí)，通過一定的合法程序向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟(jì)或時(shí)間補(bǔ)償?shù)囊?。索賠是一種正當(dāng)?shù)臋?quán)利要求，它是業(yè)主方、監(jiān)理工程師和承包方之間的一項(xiàng)正常的、大量發(fā)生而且普遍存在的合同管理業(yè)務(wù)，是一種以法律和合同為依據(jù)、合情合理的行為。索賠產(chǎn)生原因 1.合同內(nèi)容變更 隨著性技術(shù)、新工藝的不斷發(fā)展，業(yè)主對項(xiàng)目的要求也越來越高，使設(shè)計(jì)、施工難度不斷增大，而且現(xiàn)場經(jīng)常會發(fā)生不可預(yù)見的情況。所以設(shè)計(jì)人員在設(shè)計(jì)中盡善盡美，完全不出錯(cuò)是不可能的，往往在施工過程中需要進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，有時(shí)候根據(jù)現(xiàn)場情況，工程師也會指示變更施工方法，這就會導(dǎo)致施工費(fèi)用和工期的變化。2.合同文件（包括技術(shù)規(guī)范）缺陷 有時(shí)合同進(jìn)入實(shí)施階段，才發(fā)現(xiàn)合同本身有難以彌補(bǔ)的缺陷，或者語言含糊，或者存在漏洞或矛盾，造成雙方理解不一致。這就會造成爭議，導(dǎo)致索賠。3.發(fā)包人或工程師違約 發(fā)包人違約主要表現(xiàn)在不按規(guī)定提供施工場地、材料、設(shè)備，不按時(shí)支付工程款；工程師違約主要表現(xiàn)在因不能及時(shí)解決問題、工作失誤、苛刻檢查等原因，造成對正常施工的干擾。4.第三方原因 由于與工程有關(guān)的與發(fā)包人簽訂或約定的第三方所發(fā)生的問題，造成對工程工期或費(fèi)用的影響，也可以是索賠的起因。5.政策、法規(guī)的變化 政策、法規(guī)的變化主要是指工程造價(jià)有關(guān)的政策、法規(guī)，因?yàn)楣こ淘靸r(jià)具有很強(qiáng)的時(shí)間性、地域性，所以國家及各地相關(guān)管理部門都會出臺相關(guān)政策、法規(guī)，有些是強(qiáng)制執(zhí)行的，而且會隨著市場、技術(shù)的變化而經(jīng)常變化，所以會造成工期與費(fèi)用的變化，成為索賠的

重要起因。索賠的特征 從索賠的基本含義，可以看出索賠具有以下基本特征：(1)索賠是雙向的，不僅承包人可以向發(fā)包人索賠，發(fā)包人同樣也可以向承包人索賠。由于實(shí)踐中發(fā)包人向承包人索賠發(fā)生的頻率相對較低，而且在索賠處理中，發(fā)包人始終處于主動和有利地位，對承包人的違約行為他可以直接從應(yīng)付工程款中扣抵、扣留保留金或通過履約保函向銀行索賠來實(shí)現(xiàn)自己的索賠要求。因此在工程實(shí)踐中大量發(fā)生的、處理比較困難的是承包人向發(fā)包人的索賠，也是工程師進(jìn)行合同管理的重點(diǎn)內(nèi)容之一。承包人的索賠范圍非常廣泛，一般只要因非承包人自身責(zé)任造成其工期延長或成本增加，都有可能向發(fā)包人提出索賠。有時(shí)發(fā)包人違反合同，如未及時(shí)交付施工圖紙、合格施工現(xiàn)場、決策錯(cuò)誤等造成工程修改、停工、返工、窩工，未按合同規(guī)定支付工程款等，承包人可向發(fā)包人提出賠償要求；也可能由于發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的原因，如惡劣氣候條件影響、國家法規(guī)修改等造成承包人損失或損害時(shí)，也會向發(fā)包人提出補(bǔ)償要求。(2)只有實(shí)際發(fā)生了經(jīng)濟(jì)損失或權(quán)利損害，一方才能向?qū)Ψ剿髻r。經(jīng)濟(jì)損失是指因?qū)Ψ揭蛩卦斐珊贤獾念~外支出，如人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、管理費(fèi)等額外開支；權(quán)利損害是指雖然沒有經(jīng)濟(jì)上的損失，但造成了一方權(quán)利上的損害，如由于惡劣氣候條件對工程進(jìn)度的不利影響，承包人有權(quán)要求工期延長等。因此發(fā)生了實(shí)際的經(jīng)濟(jì)損失或權(quán)利損害，應(yīng)是一方提出索賠的一個(gè)基本前提條件。有時(shí)上述兩者同時(shí)存在，如發(fā)包人未及時(shí)交付合格的施工現(xiàn)場，既造成承包人的經(jīng)濟(jì)損失，又侵犯了承包人的工期權(quán)利，因此，承包人既要求經(jīng)濟(jì)賠償，又要求工期延長；有時(shí)兩者則可單獨(dú)存在，如惡劣氣候條件影響、不可抗力事件等，承包人根據(jù)合同規(guī)定或慣例則只能要求工期延長，不應(yīng)要求經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。(3)索賠是一種未經(jīng)對方確認(rèn)的單方行為。它與我們通常所說的工程簽證不同。在施工過程中簽證是承發(fā)包雙方就額外費(fèi)用補(bǔ)償或工期延長等達(dá)成一致的書面證明材料和補(bǔ)充協(xié)議，它可以直接作為工程款結(jié)算或最終增減工程造價(jià)的依據(jù)，而索賠則是單方面行為，對對方尚未形成約束力，這種索賠要求能否得到最終實(shí)現(xiàn)，必須要通過雙方確認(rèn)（如雙方協(xié)商、談判、調(diào)解或仲裁、訴訟)后才能實(shí)現(xiàn)。

索賠程序；1.承包人提出索賠申請。索賠事件發(fā)生28天內(nèi)，向工程師發(fā)出索賠意向通知。2.發(fā)出索賠意向通知后28天內(nèi)，向工程師提出補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)損失和(或)延長工期的索賠報(bào)告及有關(guān)資料。3.工程師審核承包人的索賠申請。工程師在收到承包人送交的索賠報(bào)告和有關(guān)資料后，于28天內(nèi)給予答復(fù)，或要求承包人進(jìn)一步補(bǔ)充索賠理由和證據(jù)。工程師在28天內(nèi)未予答復(fù)或未對承包人作進(jìn)一步要求，視為該項(xiàng)索賠已經(jīng)認(rèn)可。4.當(dāng)該索賠事件持續(xù)進(jìn)行時(shí)，承包人應(yīng)當(dāng)階段性向工程師發(fā)出索賠意向，在索賠事件終了后28天內(nèi)，向工程師提供索賠的有關(guān)資料和最終索賠報(bào)告。5.工程師與承包人談判達(dá)不成共識時(shí)，工程師

有權(quán)確定一個(gè)他認(rèn)為合理的單價(jià)或價(jià)格作為最終的處理意見報(bào)送業(yè)主并相應(yīng)通知承包人。

6.發(fā)包人審批工程師的索賠處理證明。7.承包人是否接受最終的索賠決定。

工程索賠的原則（1）必須以合同為依據(jù) 施工企業(yè)必須對合同條件、協(xié)議條款等有詳細(xì)了解，遭遇索賠事件時(shí)，以合同為依據(jù)來提出索賠要求。（2）及時(shí)提交索賠意向書 根據(jù)招投標(biāo)文件及合同要求中的有關(guān)規(guī)定提出索賠意向書，意向書應(yīng)包含索賠項(xiàng)目（分部分項(xiàng)目工程名稱）、索賠事由及依據(jù)、事件發(fā)生起算日期和估算損失，無須附詳細(xì)的計(jì)算資料和證明。索賠意向書遞交監(jiān)理工程師后應(yīng)經(jīng)主管監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)，必要時(shí)施工企業(yè)負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場監(jiān)理工程師和主管監(jiān)理工程師要一起到現(xiàn)場核對。這樣，監(jiān)理工程師通過意向書就可以對整個(gè)事件的起因、地點(diǎn)及索賠方向有大致了解。成都學(xué)院學(xué)士學(xué)位論文(設(shè)計(jì))36（3）必須注意資料的積累 積累一切可能涉及索賠論證的資料。施工企業(yè)與建設(shè)單位研究的技術(shù)問題、進(jìn)度問題和其他重大問題的會議應(yīng)做好文字記錄，并爭取與會者簽字，作為正式文檔資料。同時(shí)應(yīng)建立業(yè)務(wù)往來的文件檔案編號等業(yè)務(wù)記錄制度，做到處理索賠時(shí)以事實(shí)和數(shù)據(jù)為依據(jù)。收集的證據(jù)要確鑿，理由要充分，所有工程費(fèi)用和工期索賠應(yīng)附該項(xiàng)目現(xiàn)場監(jiān)理工程師認(rèn)可的記錄、計(jì)算資料及相關(guān)的證明材料。

結(jié)論 本文主要通過對合同的概念、形式、主要內(nèi)容，合同管理及索賠的產(chǎn)生原因與現(xiàn)狀進(jìn)行描述，并列舉相關(guān)索賠案例，來介紹建筑工程合同、合同管理和索賠管理方面的知識。建設(shè)工程合同管理及索賠是一個(gè)龐雜的問題，涉及到經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、法律、管理、金融等各方面的知識。我國正處于高速發(fā)展階段，國內(nèi)大興土木，法制逐漸健全，體制逐漸完善，合同索賠也日趨頻繁。增強(qiáng)索賠意識、加強(qiáng)合同及索賠管理、掌握合同索賠是施工企業(yè)避免不必要的損失、保證工期、質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效率的一種必要途徑。施工合同是索賠的依據(jù)，索賠則是合同管理的延續(xù)。建設(shè)施工合同索賠的管理和應(yīng)用應(yīng)綜合考慮發(fā)包方、承包方、管理方等多方面人員、施工前后多方面的因素。只有我們牢固樹立索賠意識，掌握索賠技藝，落實(shí)抓好這項(xiàng)工作，才能在百變的市場環(huán)境中創(chuàng)造出有利境地，才能扭轉(zhuǎn)乾坤，牢牢得把握住自己的經(jīng)濟(jì)命脈。

篇二：XX年招標(biāo)師繼續(xù)教育答案(建筑施工合同與索賠1)

XX年招標(biāo)師繼續(xù)教育答案 ——建設(shè)施工合同與索賠

第一章施工合同管理 第五講

篇三：建設(shè)工程施工合同中的賠償損失

建設(shè)工程施工合同中的賠償損失

（一）發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)的賠償損失

1、未及時(shí)檢查隱蔽工程造成的損失

《合同法》規(guī)定，隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應(yīng)當(dāng)通知發(fā)包人檢查。發(fā)包人沒有及時(shí)檢查的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。

2、未按照約定提供原材料、設(shè)備等造成的損失

發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。

3、因發(fā)包人原因致使工程中途停建、緩建造成的損失

因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用。

4、提供圖紙或者技術(shù)要求不合理且怠于答復(fù)等造成的損失

承攬人（承包人）發(fā)現(xiàn)定作人（發(fā)包人）提供的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人（發(fā)包人）。因定作人（發(fā)包人）怠于答復(fù)等原因造成承攬人（承包人）損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

5、中途變更承攬工作要求造成的損失

定作人（發(fā)包人）中途變更承攬工作的要求，造成承攬人（承包人）損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

6、要求壓縮合同約定工期造成的損失

7、驗(yàn)收違法行為造成的損失

《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，建設(shè)單位有下列行為之一的，造成損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任：（1）為組織竣工驗(yàn)收，擅自交付使用的；（2）驗(yàn)收不合格，擅自交付使用的；（3）對不合格的建設(shè)工程按照合格工程驗(yàn)收的。

篇四：建設(shè)工程合同及索賠管理淺析范本

建設(shè)工程合同及索賠管理淺析

專 業(yè): 學(xué) 號:

學(xué) 生: 指導(dǎo)教師:

摘要: 隨著市場經(jīng)濟(jì)體制的發(fā)育和完善,要求政府更多的運(yùn)用法律、法規(guī)和經(jīng)濟(jì)手段調(diào)節(jié)和管理市場,加強(qiáng)建設(shè)工程合同的管理,是社會主義市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律的必然要求。建設(shè)施工合同是承發(fā)包雙方為實(shí)現(xiàn)建設(shè)工程目標(biāo),明確相互責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議,是承包人進(jìn)行工程建設(shè),發(fā)包人支付價(jià)款,控制工程項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、投資,進(jìn)而保證工程建設(shè)活動順利進(jìn)行的重要法律文件。索賠管理是促進(jìn)參與工程建設(shè)各方面履行合同約定的義務(wù)，確保建設(shè)目標(biāo)的重要手段。因此加強(qiáng)合同及索賠管理工作對于承包商及業(yè)主都具有重要的意義。

關(guān)鍵詞：建設(shè)工程合同；索賠管理；法律；責(zé)任；

Analysis on the construction contract and claims

management

Specialty: Student Number:

Student: Supervisor:

Abstract: With the development and perfection of market economy system, asking the Government to more use of legal, regulatory and economic instruments to regulate and manage the market, strengthen construction contract management is an inevitable requirement of socialist market economy rules.Construction contracts were Contracting Parties to achieve project goals, clear mutual responsibilities, rights and duties in the relationship agreement, the contractor works, client pays the price, quality control project, progress and investment, and ensure the smooth conduct of engineering construction of important legal documents.Is to promote participation in all aspects of construction claim management to fulfil contractual obligations, important means to ensure that the build target.Therefore strengthening the contract and claims management for contractors and owners is of great significance.Key words: Construction contract;claims management;legal;responsibility;

目 錄

緒

論.......................................................................................................................................1

合同的概述.........................................................................................................................2

合同的概念.....................................................................................................................2

合同的種類.....................................................................................................................2

合同的形式.....................................................................................................................4

合同的主

要

內(nèi)容............................................................................................................4

建

設(shè)

工

程

合同.......................................................................................................................6

建

設(shè)

工

程

合同的概念..................................................................................................6

建

設(shè)

工

程

合同的特征..................................................................................................6

建設(shè)工

程合同的主要內(nèi)容..........................................................................................7

建設(shè)工程合同的主體.............................................................................................7

建設(shè)工

程合同的基本條款..................................................................................8

建

設(shè)

工

程

合同的體系................................................................................................11

建

設(shè)

施

工

合同............................................................................................................13 建

設(shè)

工

程

施

工

合同的內(nèi)容...................................................................................13

簽訂建設(shè)工程施工合同時(shí)應(yīng)注意的問題.........................................................15

合同

管理...........................................................................................................................17

合同

管

理

概述............................................................................................................18

合同管理常見問題及產(chǎn)生原因................................................................................18

合同

管

理

常

見

問題...............................................................................................18

合同管理問題產(chǎn)生的主要原因.........................................................................19 加

強(qiáng)

合同

管

理的主

要

措施...................................................................................20

我國

合同

管

理的現(xiàn)狀................................................................................................21

加

強(qiáng)

合同

管

理的意義................................................................................................21

索賠...................................................................................................................................23

索

賠

概念......................................................................................................................23

索

賠

產(chǎn)

生

原因..............................................................................................................23

索

賠的特征..................................................................................................................24

我國

索

賠

現(xiàn)

狀

分析....................................................................................................25

索

賠

程序....................................................................................................................27

索

賠的計(jì)

算

方法........................................................................................................28

反

索賠..........................................................................................................................29

發(fā)

包

人的反

索賠...................................................................................................29

承

包

人

反

索賠.......................................................................................................31

案

例

分析.............................................................................................................................32

結(jié)論.....................................................................................................................................37

參

考

文獻(xiàn).................................................................................................................................38

致謝.........................................................................................................................................38

緒 論

1.研究目的及意義

在社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制下，建設(shè)工程項(xiàng)目的實(shí)施均是以委托監(jiān)理合同、施工承包合同為媒介把投資方、監(jiān)理、承建方三者聯(lián)系在一起，它們之間既相互聯(lián)系，又相互制約，為實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目的投資、進(jìn)度、質(zhì)量目標(biāo)而共同努力。因此，工程合同對于任何一方都是至關(guān)重要的工程文件。而合同管理則是工程建設(shè)中最重要的日常管理工作。在合同履行中，合同一方因?qū)Ψ讲宦男谢虿贿m當(dāng)履行合同中約定的任務(wù)而受到損失，向?qū)Ψ教岢龉て诤徒?jīng)濟(jì)的索賠，便構(gòu)成了合同管理的核心。加強(qiáng)建設(shè)工程施工合同和索賠管理不僅能保證建設(shè)工程的順利進(jìn)行，更能為企業(yè)避免不必要的損失、爭取更多的利潤。

2.國內(nèi)研究現(xiàn)狀

目前我國建設(shè)市場發(fā)育尚不完善，建設(shè)交易行為尚不規(guī)范，使得建設(shè)工程合同管理也存在著諸多問題，施工合同備案一些深層次問題還未從根本上得到解決，我國工程建設(shè)合同管理還相當(dāng)薄弱，部分施工合同的內(nèi)容不夠詳細(xì)、管理不到位、履約效果不甚理想，主要為：陰陽合同屢禁不止，嚴(yán)重?cái)_亂了建筑市場秩序；建設(shè)施工方拖欠工程款嚴(yán)重；合同中承發(fā)包雙方權(quán)利和義務(wù)不對等，違背等價(jià)有償?shù)慕?jīng)濟(jì)的發(fā)生；對索賠概念普遍存在模糊認(rèn)識甚至錯(cuò)誤認(rèn)識，索賠專門人才缺乏，索賠經(jīng)驗(yàn)及索賠實(shí)例資料貧乏，法律意識淡漠，索賠意識不足，索賠未被國內(nèi)企業(yè)重視，法律尚不健全，建筑市場問題，索賠管理方面的問題。

3.發(fā)展趨勢及措施

隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化和一體化進(jìn)程的加快，工程合同及索賠管理在國際國內(nèi)建筑市場變得越來越重要。完善健全的合同及索賠管理體制，對于培育和發(fā)展建筑市場，促進(jìn)建筑業(yè)的發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)效益將發(fā)揮非常重要的作用。我認(rèn)為可以采取以下兩點(diǎn)措施來完善合同及索賠管理：建立完善的工程合同及索賠管理體制；提高經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)的綜合素質(zhì)；建立一個(gè)完善的管理機(jī)制；

第三篇：合同管理與工程索賠

第一章合同管理相關(guān)的知識

一、（第2頁）第一節(jié)基礎(chǔ)知識——

一、法律分類：“

3、按所調(diào)整的范圍分類包括民法、刑法、行政法?！毖a(bǔ)充如下：

民法是調(diào)整平等民事主體間的財(cái)產(chǎn)、人身關(guān)系的行為規(guī)范。民事活動必須遵守法律、政策，尊重社會公德，形式上的民法就是指民法典，這是按一定邏輯順序編纂的民事法律規(guī)范體系，實(shí)質(zhì)上的民法指調(diào)整人身關(guān)系和財(cái)產(chǎn)關(guān)系的民事法律規(guī)范的總和，如民法典以及各種民事單行法。如合同法是民法的重要組成部分，調(diào)整民事主體之間的財(cái)產(chǎn)關(guān)系。刑法是保衛(wèi)國家和社會制度，保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)和公民權(quán)利，維護(hù)社會和經(jīng)濟(jì)秩序的法律。我國的刑事法律體系有刑法、刑事訴訟法等法構(gòu)成。刑法是實(shí)體法，規(guī)定的是什么是犯罪和對犯罪怎么處罰；刑法是規(guī)定犯罪、刑事責(zé)任與刑罰的法律規(guī)范的總和，屬于實(shí)體法，即規(guī)定什么是犯罪，犯罪的構(gòu)成，犯罪要承擔(dān)哪些刑事責(zé)任等的法律。刑事訴訟法是程序法，規(guī)定的是刑事案件的管轄權(quán)以及訴訟的程序等問題。它規(guī)范人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事訴訟和當(dāng)事人及其他訴訟參與人進(jìn)行和參加刑事訴訟的一切有關(guān)的法律規(guī)范，屬于程序法，就是說規(guī)定刑事訴訟如何進(jìn)行，各機(jī)關(guān)在立案、偵查、起訴、審判與執(zhí)行的權(quán)限和職責(zé)，當(dāng)事人和其他訴訟參與人在訴訟過程中有哪些權(quán)利等。

二、（第6頁）補(bǔ)充修改如下：刪除“法律事實(shí)的分類”這幾個(gè)字（“4，法律事實(shí)”的第三自然段開始）

三，（第10頁）八．《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》和《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》的第二自然段后另起一行補(bǔ)充修改如下：房屋建筑2002年版《強(qiáng)制性條文》自2003年1月1日起施行，原2000年版《強(qiáng)制性條文》同時(shí)廢止。強(qiáng)制性條文的內(nèi)容是工程建設(shè)現(xiàn)行國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中直接涉及人民生命財(cái)產(chǎn)安全、人身健康、環(huán)境保護(hù)和公共利益的條文，同時(shí)考慮提高經(jīng)濟(jì)和社會效益等要求。列入《強(qiáng)制性條文》的所有條文都必須嚴(yán)格執(zhí)行。《強(qiáng)制性條文》是參與建設(shè)活動各方執(zhí)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和政府對執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督的依據(jù)?！稄?qiáng)制性條文》是國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的配套文件，是工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)督的依據(jù)，違反《強(qiáng)制性條文》將按照建設(shè)部令81號《實(shí)施工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定》進(jìn)行處罰。對不按照現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，造成工程事故和隱患的，應(yīng)以現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)按照有關(guān)法規(guī)進(jìn)行處罰。

2002年版強(qiáng)制性條文全文共分九篇，引用工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)107本，共編錄強(qiáng)制性條文1444條。2002年版《強(qiáng)制性條文》將工程建設(shè)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中涉及人民生命財(cái)產(chǎn)安全、人身健康、環(huán)境保護(hù)和其它公眾利益的，并考慮了保護(hù)資源、節(jié)約投資、提高經(jīng)濟(jì)效益和社會效益等政策要求的條文納入強(qiáng)制性條文。內(nèi)容包括：第一章 建筑設(shè)計(jì)、第二章 建筑防火、第三章 建筑設(shè)備、第四章 勘察和地基基礎(chǔ)、第五章 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、第六章 房屋抗震設(shè)計(jì)、第八章 施工質(zhì)量、第九章 施工安全房屋建筑，共九部分。

四、第11頁“

（三）”法人代表的最后一句話去掉：“目前，我國修改《中華人民共和國公司法》容許成立國有獨(dú)資公司。”

第五章 建設(shè)工程相關(guān)合同管理

一、（第100頁）“【本章提要】”末尾：最后一句話去掉：“實(shí)戰(zhàn)能力”改為“學(xué)生實(shí)際進(jìn)行合同管理的能力”

二、（第100頁）“

二、建設(shè)監(jiān)理合同當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù)”補(bǔ)充修改如下：“

二、建

設(shè)工程監(jiān)理合同當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù)”

三，（第106頁）“

四、勘察設(shè)計(jì)合同的變更和解除”的第一自然段后另起一行補(bǔ)充修改如下：勘察設(shè)計(jì)合同的解除是指勘察設(shè)計(jì)合同履行過程中，由于合同約定或法定事由，對原設(shè)計(jì)提前終止合同的效力。如果是發(fā)包人因故要求中途停止設(shè)計(jì)時(shí)；應(yīng)及時(shí)書面通知承包人，已付的設(shè)計(jì)費(fèi)不退，并按該階段實(shí)際所耗工時(shí)，增付和結(jié)清設(shè)計(jì)費(fèi)，同時(shí)終止合同關(guān)系。

四、“勘察設(shè)計(jì)合同的變更和解除”的第一自然段內(nèi)“簽定”修改為“簽訂”。全書其它各處“簽定”修改為“簽訂”。

五，（第114頁）“

一、貸款的種類”中的——“

（一）基本建設(shè)貸款”-----“２、貸款的范圍”的全段包括“２、貸款的范圍”修改如下：

２、貸款的范圍

1)財(cái)政預(yù)算基建貸款指貸款資金來自財(cái)政，包括中央財(cái)政預(yù)算基建貸款、地方財(cái)政預(yù)算基建貸款。2)地方機(jī)動財(cái)力基建貸款指地方機(jī)動財(cái)力安排的基建貸款。3)提前完成基建計(jì)劃臨時(shí)貸款包括中央級和地方級，包括基建包干項(xiàng)目工程加快進(jìn)度需要增加用款（經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)放的貸款）和重點(diǎn)項(xiàng)目臨時(shí)資金不足貸款。另外，經(jīng)辦銀行需要貸款資金，向上級請領(lǐng)。由于這類貸款是在計(jì)劃執(zhí)行中發(fā)生的，因此編制計(jì)劃時(shí)不必考慮此項(xiàng)貸款的發(fā)放數(shù)。4)建設(shè)銀行基建貸款指建設(shè)銀行根據(jù)國家計(jì)劃組織信貸資金和自有資金發(fā)放的基建資金，即原來的基建投資貸款加上財(cái)政貼息貸款。其中財(cái)政貼息貸款是國家要求建設(shè)銀行貸款而貸款單位拿不出利息，由財(cái)政出利息的貸款。5)基建儲備貸款指中央、地方建設(shè)單位為以后工程儲備設(shè)備的國內(nèi)儲備貸款。

六，（第115頁）“

一、貸款的種類”中的“

（一）基本建設(shè)貸款”——“４、借款的擔(dān)保”的一句話“借款單位為經(jīng)建設(shè)銀行同意”修改如下：“借款單位未經(jīng)建設(shè)銀行同意”。

第七章 工程索賠概述

一、（第100頁）“【本章提要】”改為：

本章介紹工程索賠的基礎(chǔ)知識。重點(diǎn)剖析索賠的相關(guān)概念，介紹工程索賠的發(fā)展過程、依據(jù)。重點(diǎn)闡述承包工程常見的索賠問題，培養(yǎng)學(xué)生工程施工索賠，工程價(jià)款結(jié)算方面的能力，說明了工期的索賠、特殊風(fēng)險(xiǎn)和人力不可抗拒災(zāi)害的索賠，暫停工程、中止合同的索賠，財(cái)務(wù)費(fèi)用補(bǔ)償?shù)乃髻r的原則方法。

二，（第145頁）“

二、工程索賠的分類”中的——“

三、【案例7-1】l、工程項(xiàng)目背景摘要：”的全段，另起一段，去掉標(biāo)題序號，后續(xù)序號依次前移，修改如下：

如某國某住宅工程承包過程中,門窗工程量增加而引起的索賠實(shí)例：合同條款規(guī)定：合同條件中關(guān)于工程變更的條款規(guī)定為“??業(yè)主有權(quán)對本合同范圍的工程進(jìn)行他認(rèn)為必要的調(diào)整。業(yè)主有權(quán)指令不加代替地取消任何工程或部分工程，有權(quán)指令增加新工程,但增加或減少的總量不得超過合同額的25％”。（注意：這些調(diào)整并不減少承包方全面完成工程的責(zé)任，且不賦予承包方針對業(yè)主指令的工程量的在約定幅度內(nèi)增加或減少，而要求價(jià)格補(bǔ)償?shù)臋?quán)利。）

承包商的報(bào)價(jià)情況：門窗工程分項(xiàng)，工作量為: 10133.2平方米。對工作內(nèi)容承包商的理解（翻譯）為“以平方米計(jì)算，根據(jù)工藝的要求運(yùn)進(jìn)、安裝和油漆門和窗,根據(jù)圖紙中標(biāo)明的規(guī)范和尺寸施工?！奔凑J(rèn)為承包商不承擔(dān)門窗制作的責(zé)任。對此項(xiàng)承包商報(bào)價(jià)僅為2.5LE（埃磅）／平方米。而上述的翻譯“運(yùn)進(jìn)”是錯(cuò)誤的，應(yīng)為“提供”，即承包商承擔(dān)門窗制作的責(zé)任，而報(bào)價(jià)時(shí)沒有門窗詳圖。如果包括制作，按照當(dāng)時(shí)的正常報(bào)價(jià)應(yīng)為130 LE／平方米。

工程變更：在工程實(shí)施過程中，業(yè)主通過工程師下達(dá)變更令，加大門窗面積，增加門窗層數(shù)，變更后門窗工作總量為：25090平方米，且大部分為三層門窗（板、玻璃、紗）。承包商的要求：承包商以業(yè)主擴(kuò)大門窗面積、增加門窗層數(shù)為由要求與業(yè)主重新商討價(jià)格，業(yè)主的答復(fù)為：合同規(guī)定業(yè)主有權(quán)變更工程，且工程變更總量在合同總額25％范圍之內(nèi)，承包商無權(quán)要求重新商討價(jià)格，門窗工程應(yīng)按原合同單價(jià)支付。（對合同中"25％的增減量”是指合同總價(jià)格，而不是某分項(xiàng)工程量，本例中盡管門窗增加了150％，但墻體工程量相應(yīng)減少，最終合同總額并沒有多少增加，所以合同價(jià)格不能調(diào)整．實(shí)際付款按實(shí)際工程量乘以合同單價(jià)，盡管這個(gè)單價(jià)僅為正常報(bào)價(jià)的1.3％。）

最終索賠結(jié)果：承包商在無奈的情況下，與業(yè)主的上級主管部門接觸。該業(yè)主上級認(rèn)為:

由于承包商在本工程報(bào)價(jià)中確實(shí)存在較大的失誤，損失很大.并希望業(yè)主能從承包商實(shí)際情況及雙方友好關(guān)系的角度考慮承包商的索賠要求。

最終業(yè)主同意在門窗工作量增加25％的范圍內(nèi)按原合同單價(jià)支付，即12666.5按原價(jià)格

2.3LE/平方米計(jì)算。對超過的部分，雙方按實(shí)際情況重新商討價(jià)格。最終確定單價(jià)為130LE/平方米,則承包商取得費(fèi)用賠償：（25090-10133.2×1.25）×（130-2.5）＝1583996.25(LE)

三、（第149頁）“

二、工程施工索賠”文中“如果工程師認(rèn)為這類障礙或條件確實(shí)是一個(gè)有以驗(yàn)的承包商無法合理地預(yù)見到”改為“如果工程師認(rèn)為這類障礙或條件確實(shí)是一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的承包商無法合理地預(yù)見到”

第八章 工程索賠的管理

一、【案例8－4】和【案例8－5】注意單位要加“元”

第九章 合同管理與索賠案例

一、（第191頁）“【案例9—9】國際工程承包合同管理與索賠程序”的話：

“ 1)因租賃的挖掘機(jī)大修，晚開12天，造成人員窩工10個(gè)工日”改為“1)因租賃的挖掘機(jī)大修，晚開工2天，造成人員窩工10個(gè)工日；”。

“3)5月19日接到監(jiān)理工程師于5月20日復(fù)工令，同時(shí)提出基坑開挖深度加深2米的設(shè)計(jì)變更通知單，由此增加土方開控量900 m3” 改為 “3)5月19日接到監(jiān)理工程師于5月20日復(fù)工令，同時(shí)提出基坑開挖深度加深2米的設(shè)計(jì)變更通知單，由此增加土方開挖量900 m3；”。

計(jì)算過程修改內(nèi)容：

“事件三：可索賠工期2d：900m。／(4500m。／10d)=2d” 改為“事件三：可索賠工期2d：900立方米／(4500立方米／10d)=2d”

“小計(jì)：可索賠工期11d(5d+2d+3d+1d：11d)”改為“小計(jì)：可索賠工期11d(5d+2d+3d+1d = 11d)”

“（3）事件二：人工費(fèi)：工日×23元／工日×(1+30％)一448．5元機(jī)械費(fèi)：450元／臺班×5d一2250元” 改為“（3）事件二：人工費(fèi)：工日×23元／工日×(1+30％)=448．5（元）機(jī)械費(fèi)：450元／臺班×5d=2250（元）

“事件三：(900m×4．2元／m)×(1+20％)=4536元”改為“事件三：(900 m3×4．2元／m3)×(1+20％)=4536（元）”

“事件五：人工費(fèi)：30工日X 23元／工日X(1+30％)=89 7元機(jī)械費(fèi)：450元／

臺班X ld=450元”改為“事件五：人工費(fèi)：30工日×23元／工日×(1+30％)=897（元）機(jī)械費(fèi)：450元／臺班×ld=450（元）”

“可索賠費(fèi)用總額為：448.50元+4536元+897元+450~=8581．5元”改為“可索賠費(fèi)用總額為：448.50元+2250元+4536元+897元+450元=8581.5（元）”

第四篇：合同管理實(shí)訓(xùn)報(bào)告

案例一：

某城市擬新建一大型火車站，各有關(guān)部門組織成立建設(shè)項(xiàng)目法人，在項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)任務(wù)書等經(jīng)市計(jì)劃主管部門審核后，報(bào)國家計(jì)委、國務(wù)院審批并向國務(wù)院計(jì)劃主管部門申請國家重大建設(shè)工程立項(xiàng)。審批過程中，項(xiàng)目法人以公開招標(biāo)方式與三家中標(biāo)的一級建筑單位簽訂《建設(shè)工程總承包合同》，約定由該三家建筑單位共同為車站主體工程承包商，承包形式為一次包干，估算工程總造價(jià)18億元。但合同簽訂后，國務(wù)院計(jì)劃主管部門公布該工程為國家重大建設(shè)工程項(xiàng)目，批準(zhǔn)的投資計(jì)劃中主體工程部分僅為15億元。因此，該計(jì)劃下達(dá)后，委托方(項(xiàng)目法人)要求建筑單位修改合同，降低包干造價(jià)，建筑單位不同意，委托方訴至法院，要求解除合同。法院認(rèn)為，雙方所簽合同標(biāo)的系重大建設(shè)工程項(xiàng)目，合同簽訂前未經(jīng)國務(wù)院有關(guān)部門審批，未取得必要批準(zhǔn)文件，并違背國家批準(zhǔn)的投資計(jì)劃，故認(rèn)定合同無效，委托人(項(xiàng)目法人)負(fù)主要責(zé)任，賠償建筑單位損失若干。

分 析：本案車站建設(shè)項(xiàng)目屬2億元以上大型建設(shè)項(xiàng)目，并被列入國家重大建設(shè)工程，應(yīng)經(jīng)國務(wù)院有關(guān)部門審批并按國家批準(zhǔn)的投資計(jì)劃訂立合同，不得任意擴(kuò)大投資規(guī)模。根據(jù)《合同法》第二百七十三條 國家重大建設(shè)工程合同，應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的程序和國家批準(zhǔn)的投資計(jì)劃、可行性研究報(bào)告等文件訂立。本案合同雙方在審批過程中簽訂建筑合同，簽訂時(shí)并未取得有審批權(quán)限主管部門的批準(zhǔn)文件，缺乏合同成立的前提條件，合同金額也超出國家批準(zhǔn)的投資的有關(guān)規(guī)定，擴(kuò)大了固定資產(chǎn)投資規(guī)模，違反了國家計(jì)劃，故法院認(rèn)定合同無效，過錯(cuò)方承擔(dān)賠償責(zé)任，其認(rèn)定是正確的。

案例二：

××商場為了擴(kuò)大營業(yè)范圍，購得某市毛紡織廠地皮一塊，準(zhǔn)備興建該商場分店。××商場通過投標(biāo)的形式與市建筑工程公司簽訂了建筑工程承包合同。之后，承包人將各種設(shè)備、材料運(yùn)抵工地開始施工。施工過程中，城市規(guī)劃管理局的工作人員來到施工現(xiàn)場，指出該工程不符合城市建設(shè)規(guī)劃，未領(lǐng)取施工規(guī)劃許可證，必須立即停止施工。最后，城市規(guī)劃管理局對發(fā)包人作出了行政處罰，處以罰款2萬元，勒令停止施工，拆除已修建部分。承包人因此而蒙受損失，向法院提起訴訟，要求發(fā)包人給予賠償。

分 析：《合同法》第二百六十九條建設(shè)工程合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè)，發(fā)包人支付價(jià)款的合同。建設(shè)工程合同包括工程勘察、設(shè)計(jì)、施工合同。本案雙方當(dāng)事人之間所訂合同屬于典型的建設(shè)工程合同，歸屬于施工合同的類別，所以評判雙方當(dāng)事人的權(quán)責(zé)應(yīng)依有關(guān)建設(shè)工程合同的規(guī)定。本案中引起當(dāng)事人爭議并導(dǎo)致?lián)p失產(chǎn)生的原因是工程開工前未辦理規(guī)劃許可證，從而導(dǎo)致工程為非法工程，當(dāng)事人基于此而訂立的合同無合法基礎(chǔ)，為無效合同。依《中華人民共和國建筑法》之規(guī)定，規(guī)劃許可證應(yīng)由建設(shè)人，即發(fā)包人辦理，所以，本案中的過錯(cuò)在于發(fā)包方，發(fā)包方應(yīng)當(dāng)賠償給承包人造成的先期投入、設(shè)備、材料運(yùn)送費(fèi)用等項(xiàng)損失。

案例三：

原告某房產(chǎn)開發(fā)公司與被告某建筑公司簽訂一施工合同，修建某一住宅小區(qū)。小區(qū)建成后，經(jīng)驗(yàn)收質(zhì)量合格。驗(yàn)收后1個(gè)月，房產(chǎn)開發(fā)公司發(fā)現(xiàn)樓房屋頂漏水，遂要求建筑公司負(fù)責(zé)無償修理，并賠償損失，建筑公司則以施工合同中并未規(guī)定質(zhì)量保證期限，以工程已經(jīng)驗(yàn)收合格為由，拒絕無償修理要求。房產(chǎn)開發(fā)公司遂訴至法院。法院判決施工合同有效，認(rèn)為合同中雖然并沒有約定工程質(zhì)量保證期限，但依建設(shè)部1993年11月16日發(fā)布的建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》的規(guī)定，屋面防水工程保修期限為3年，因此本案工程交工后兩個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)由施工單位承擔(dān)無償修理并賠償損失的責(zé)任。故判令建筑公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)無償修理的責(zé)任。

分 析：《合同法》第二百七十五條 施工合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期、中間交工工程的開工和竣工時(shí)間、工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付時(shí)間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任、撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款。本案爭議的施工合同雖欠缺質(zhì)量保證期條款，但并不影響雙方當(dāng)事人對施工合同主要義務(wù)的履行，故該合同有效。由于合同中沒有質(zhì)量保證期的約定，故應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)的規(guī)定或者其他規(guī)章確定工程質(zhì)量保證期。法院依照《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》的有關(guān)規(guī)定對欠缺條款進(jìn)行補(bǔ)充，無疑是正確的。依據(jù)該辦法規(guī)定;出現(xiàn)的質(zhì)量問題屬保證期內(nèi)，故認(rèn)定建筑公司承擔(dān)無償修理和賠償損失責(zé)任是正確的。

案例四：

承包人和發(fā)包人簽訂了采礦工業(yè)場地平整工程合同，規(guī)定工程按當(dāng)?shù)厮谑〗ㄖこ填A(yù)算定額結(jié)算。在履行合同過程中，因發(fā)包人未解決好征地問題，使承包人7臺推土機(jī)無法進(jìn)入場地，窩工200天，致使承包人沒有按期交工。經(jīng)發(fā)包人和承包人口頭交涉，在征得承包人同意的基礎(chǔ)上按承包人實(shí)際完成的工程量變更合同，并商定按“冶金部某省某廠估價(jià)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械化施工標(biāo)準(zhǔn)”結(jié)算。工程完工結(jié)算時(shí)因?yàn)殡x工問題和結(jié)算定額發(fā)生爭議。承包人起訴，要求發(fā)包人承擔(dān)全部離工責(zé)任并堅(jiān)持按第一次合同規(guī)定的定額結(jié)算，而發(fā)包人在答辯中則要求承包人承擔(dān)延期交工責(zé)任。法院經(jīng)審理判決第一個(gè)合同有效，第二個(gè)口頭交涉的合同無效，工程結(jié)算定額應(yīng)當(dāng)依雙方第一次簽訂的合同為準(zhǔn)。

分 析：本案的關(guān)鍵在于如何確定工程結(jié)算定額的依據(jù)即當(dāng)事人所訂立的兩份合同哪個(gè)有效。依《合同法》第二百七十條建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式的規(guī)定，建設(shè)工程合同的有效要件之一是書面形式，而且合同的簽訂、變更或解除，都必須采取書面形式。本案中的第一個(gè)合同是有效的書面合同，而第二個(gè)合同是口頭交涉而產(chǎn)生的口頭合同，并未經(jīng)書面固定，屬無效合同。所以，法院判決第一個(gè)合同為有效合同。

案例五：

2001年初，某房地產(chǎn)開發(fā)公司欲開發(fā)新區(qū)第三批商品房，是年4月，某市電視臺發(fā)出公告，房地產(chǎn)開發(fā)公司作為招標(biāo)人就該工程向社會公開招標(biāo)，擇其優(yōu)者簽約承建該項(xiàng)目。此公告一發(fā)，在當(dāng)?shù)匾鸩恍》错懀群笥卸嗉医ㄖ挝煌稑?biāo)。原告A建筑公司和B建筑公司均在投標(biāo)人之列。A建筑公司基于市場競爭激烈等因素，經(jīng)充分核算，在標(biāo)書中作出全部工程造價(jià)不超過500萬元的承諾，并自認(rèn)為依此數(shù)額，該工程利潤已不明顯。房地產(chǎn)開

發(fā)公司組織開標(biāo)后，B建筑公司投標(biāo)數(shù)額為450萬元。兩家的投標(biāo)均低于標(biāo)底500萬元。最后B建筑公司因價(jià)格更低而中標(biāo)，并簽訂了總價(jià)包死的施工合同。該工程竣工后，房地產(chǎn)開發(fā)公司與B建筑公司實(shí)際結(jié)算的款額為510萬元。A建筑公司得知此事后，認(rèn)為房地產(chǎn)開發(fā)公司未依照既定標(biāo)價(jià)履約，實(shí)際上侵害了自己的權(quán)益，遂向法院起訴要求房地產(chǎn)開發(fā)公司賠償在投標(biāo)過程中的支出等損失。

分 析：

本案爭議的焦點(diǎn)是：經(jīng)過招標(biāo)投標(biāo)程序而確定的合同總價(jià)能否再行變更的問題，這樣做是否違反《合同法》第二百七十一條建設(shè)工程的招標(biāo)投標(biāo)活動，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律的規(guī)定公開、公平、公正進(jìn)行的原則。當(dāng)然，如果是招標(biāo)人和中標(biāo)人串通損害其他投標(biāo)人的利益，自應(yīng)對其他投標(biāo)人作出賠償。本案中無串通的證據(jù)，就只能認(rèn)定調(diào)整合同總價(jià)是當(dāng)事人簽約后的意思變更，是一種合同變更行為。

依法律規(guī)定，通過招標(biāo)投標(biāo)方式簽訂的建筑工程合同是固定總價(jià)合同，其特征在于：通過競爭決定的總價(jià)不因工程量、設(shè)備及原材料價(jià)格等因素的變化而改變，當(dāng)事人投標(biāo)標(biāo)價(jià)應(yīng)將一切因素涵蓋，是一種高風(fēng)險(xiǎn)的承諾。當(dāng)事人自行變更總價(jià)就從實(shí)質(zhì)上剝奪了其他投標(biāo)人公平競價(jià)的權(quán)利并勢必縱容招標(biāo)人與投標(biāo)人之間的串通行為，因而這種行為是違反公開、公平、公正原則的行為，構(gòu)成對其他投標(biāo)人權(quán)益的侵害，所以A建筑公司的主張應(yīng)予支持。

案例六：

某市服務(wù)公司因建辦公樓與建設(shè)工程總公司簽訂了建筑工程承包合同。其后，經(jīng)服務(wù)公司同意，建設(shè)工程總公司分別與市建筑設(shè)計(jì)院和市××建筑工程公司簽訂了建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同和建筑安裝合同。建筑工程勘察設(shè)計(jì)合同約定由市建筑設(shè)計(jì)院對服務(wù)公司的辦公樓、水房、化糞池、給水排水及采暖外管線工程提供勘察、設(shè)計(jì)服務(wù)，做出工程設(shè)計(jì)書及相應(yīng)施工圖紙和資料。建筑安裝合同約定由××建筑工程公司根據(jù)市建筑設(shè)計(jì)院提供的設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工，工程竣工時(shí)依據(jù)國家有關(guān)驗(yàn)收規(guī)定及設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。合同簽訂后，建筑設(shè)計(jì)院按時(shí)做出設(shè)計(jì)書并將相關(guān)圖紙資料交付××建筑工程公司，建筑公司依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工。工程竣工后，發(fā)包人會同有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督部門對工程進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)工程存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，是由于設(shè)計(jì)不符合規(guī)范所致。原來市建筑設(shè)計(jì)院未對現(xiàn)場進(jìn)行仔細(xì)勘察即自行進(jìn)行設(shè)計(jì)導(dǎo)致設(shè)計(jì)不合理，給發(fā)包人帶來了重大損失。由于設(shè)計(jì)人拒絕承擔(dān)責(zé)任，建設(shè)工程總公司又以自己不是設(shè)計(jì)人為由推卸責(zé)任，發(fā)包人遂以市建筑設(shè)計(jì)院為被告向法院起訴。法院受理后，追加建設(shè)工程總公司為共同被告，讓其與市建筑設(shè)計(jì)院一起對工程建設(shè)質(zhì)量問題承擔(dān)連帶責(zé)任。

分 析：

本案中，某市服務(wù)公司是發(fā)包人，市建設(shè)工程總公司是總承包人，市建筑設(shè)計(jì)院和××建筑工程公司是分包人。對工程質(zhì)量問題，建設(shè)工程總公司作為總承包人應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，而市建筑設(shè)計(jì)院和××建筑工程公司也應(yīng)該依法分別向發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任?？偝邪艘圆皇亲约嚎辈煸O(shè)計(jì)和建筑安裝的理由企圖不對發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任，以及分包人以與發(fā)包人沒有合同關(guān)系為由由不向發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任，都是沒有法律依據(jù)的。

根據(jù)《合同法》第二百七十二條中的“總承包人或者勘察、設(shè)計(jì)、施工承包人經(jīng)發(fā)包人同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設(shè)計(jì)、施工承包人向發(fā)包人承擔(dān)連帶責(zé)任。承包人不得將其承包的全部建設(shè)工程轉(zhuǎn)包給第三人或者將其承包的全部建設(shè)工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給第三人”的規(guī)定，所以本案判決市建設(shè)工程總公司和市建筑設(shè)計(jì)院共同承擔(dān)連帶責(zé)任是正確的。值得說明的是：依《合同法》這一條及《建筑法》第二十八條、第二十九條的規(guī)定：禁止承包單位將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人，施工總承包的建筑工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由總承包單位自行完成。本案中建設(shè)工程總公司作為總承包人不自行施工，而將工程全部轉(zhuǎn)包他人，雖經(jīng)發(fā)包人同意，但違反禁止性規(guī)定，亦為違法行為。

第五篇：實(shí)訓(xùn)題

綜合實(shí)訓(xùn)題

一、指出下面標(biāo)題或語句的錯(cuò)誤

（1）××大學(xué)關(guān)于認(rèn)真貫徹中紀(jì)委×號通報(bào)精神，搞好應(yīng)屆畢業(yè)生分配工作的幾點(diǎn)意見

（2）關(guān)于擬購置五輛警車的請示函

（3）轉(zhuǎn)發(fā)全國地方對外宣傳和對臺宣傳工作會議兩個(gè)文件（4）把農(nóng)村改革引向深入（5）×××航運(yùn)管理所航行通告

（6）××省××局四十五歲以下干部培訓(xùn)規(guī)劃

（7）關(guān)于國務(wù)院辦公廳公開發(fā)布天氣預(yù)報(bào)有關(guān)問題的復(fù)函（8）××市委關(guān)于××上半年城市改革情況的答復(fù)報(bào)告（9）關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)婦女創(chuàng)業(yè)與再就業(yè)工作的重要通知(10)高校關(guān)于認(rèn)真做好一九九四年表彰優(yōu)秀教師和教育工作者的通知(11)××廠向上級的請示報(bào)告(12)擴(kuò)大經(jīng)營范圍決定的請示(13)×公司關(guān)于開展春季運(yùn)動會的決定的通知

(14)××市人民政府就企業(yè)改革問題的答復(fù)(15)××大學(xué)優(yōu)秀學(xué)生評獎(jiǎng)(16)××交通局××水電站施工期間嚴(yán)重影響我們水運(yùn)的情況報(bào)告的匯報(bào)請求

(17)公司總裁、各分公司經(jīng)理、來賓的隨行人員先后走進(jìn)會場。(18)最近，不適當(dāng)?shù)赝怀鲋怯墙逃氖д`。

(19)由于銀行貸款利率下調(diào)，所以我廠產(chǎn)品的生產(chǎn)成本下降了一倍

(20)老王認(rèn)為，公文的結(jié)尾也應(yīng)當(dāng)講究“言止意不盡”。(21)中共××市委與市委宣傳部就學(xué)習(xí)貫徹中共×××次代表大會精神聯(lián)合向下發(fā)出通 知。

(22)老李認(rèn)為，只要是向比本單位級別高的單位發(fā)文，就應(yīng)當(dāng)使用“請示”或“報(bào)告”

(23)某單位辦公室擬辦秘書崔××，經(jīng)常在擬辦單上寫到： “請某同志處理。

(24)關(guān)于申請解決更換一臺鍋爐并大修一臺鍋爐的報(bào)告(25)關(guān)于申請 1995 年公費(fèi)醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)的報(bào)告(26)關(guān)于元旦文藝聯(lián)歡會所需經(jīng)費(fèi)的請示報(bào)告

（27）關(guān)于對宛平城周邊道路采取交通管理措施的公告

（28）中共中央、全國人大常委會、國務(wù)院關(guān)于宋慶齡名譽(yù)主席病情的通告

（29）關(guān)于司機(jī)李ⅹⅹ開車去承德的通報(bào)

（30）xx 區(qū)財(cái)委轉(zhuǎn)發(fā)市財(cái)委轉(zhuǎn)發(fā)市人民政府關(guān)于在全市商業(yè)系統(tǒng)開展文明服務(wù)爭先創(chuàng)優(yōu)活動 通知的通知的通知（31）公安部授予張ⅹⅹ“英雄警察”榮譽(yù)稱號通報(bào)（32）高校關(guān)于認(rèn)真做好一九九四年表彰優(yōu)秀教師和教育工作者的通知

（33）天津市住房公積金管理章程（34）中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)條例（35）中華人民共和國所得稅章程（36）企業(yè)職工獎(jiǎng)懲章程

（37）關(guān)于治理ⅹⅹ河水質(zhì)污染問題（38）公司關(guān)于干部的請示

（39）ⅹⅹ廠關(guān)于擴(kuò)建新廠房的請示報(bào)告

（40）國家工商局廣告公司關(guān)于煙草行業(yè)形象標(biāo)識使用的重要的批復(fù)（41）ⅹⅹ縣人民政府關(guān)于執(zhí)行ⅹⅹ市2002 年重點(diǎn)污染源限期治理達(dá)標(biāo)情況的請示報(bào)告

（42）天津市住房公積金管理章程（43）中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)條例（44）中華人民共和國所得稅章程（45）企業(yè)職工獎(jiǎng)懲章程

（46）關(guān)于工傷問題的函

（47）關(guān)于ⅹⅹ食品公司建立食品購銷站征用土地的申請函（48）關(guān)于籌建行政拘留所需用資金的函

（49）關(guān)于ⅹⅹ省財(cái)經(jīng)學(xué)校向ⅹⅹ大學(xué)聯(lián)系臨時(shí)住房問題的函（50）廣西關(guān)于如何安置病殘戰(zhàn)士的工作的軍地領(lǐng)導(dǎo)的聯(lián)席會議紀(jì)要

二、修改下列文書：

海北社區(qū)關(guān)于便民早餐店等若干問題的請示報(bào)告

星湖街道辦事處、譚大林主任：

根據(jù)青政發(fā) 11 年 67號文件《青山區(qū)人民政府關(guān)于推動社區(qū)“早餐工程”建設(shè)的決定》 精神，為了加快解決社區(qū)居民早餐難的問題，我們打算在社區(qū)活動中心附近興建便民早餐店（已經(jīng)規(guī)劃部門批準(zhǔn)），力爭在二零零三年三月一日開業(yè)，產(chǎn)權(quán)歸海北社區(qū)所有，聘請社區(qū) 內(nèi)的下崗職工承包經(jīng)營。便民早餐店預(yù)算建設(shè)資金共計(jì)一百二十五萬元，現(xiàn)已籌集資金八十 五萬元，還有四十萬元資金沒有著落。為此，要求街道辦事處給予支持解決。另外，社區(qū)活動中心室外建身場的健身器械嚴(yán)重不足，難以滿足居民健身需要，居民意 見很大，故請順便追加撥款十五萬元用于購置健身器械。此事關(guān)系到社區(qū)居民的切身利益，務(wù)必批準(zhǔn)。

2011 年 9 月1 日

關(guān)于建設(shè)鞏河縣林業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣站的申請

縣計(jì)委：

針對我縣林業(yè)科學(xué)技術(shù)跟不上林業(yè)發(fā)展需要的實(shí)際，2001 年，縣政府以鞏府發(fā) [2001]55 號批準(zhǔn)了“建立鞏河縣林業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣中心（站）”。2002 年縣編委以鞏機(jī)編 [2002]14 號文，將推廣站正式列 入了編制。為了適應(yīng)我縣林業(yè)科技工作的需要，決定修建林業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣站。報(bào)告如下：

1、建設(shè)地址：本縣 XX 鎮(zhèn)青年路與濱河路交會處。

2、征地面積：1。5畝

3、建筑總面積：1700平方米

4、建設(shè)總投資：96萬元，其中建筑投資八十萬元，科研及配套設(shè)施十六萬元。

5、資金來源：縣自籌 46 萬元。申請市以上財(cái)政和林業(yè)主管部門解決 50 萬元。

6、修建辦法：縣林業(yè)局委托 XX 鎮(zhèn)辦理征地及有關(guān)手續(xù)，并承擔(dān)修建任務(wù)。

以上報(bào)告，切盼批復(fù)。此致 敬禮！

鞏河縣林業(yè)局辦公室印章 二零零二年五月二日

關(guān)于要求撤除消雹降雨點(diǎn)的報(bào)告

行署：

在上級黨委和政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人民解放軍的大力支持下，我縣東山、東溪、東 巖三個(gè)鄉(xiāng)設(shè)立的三個(gè)炮點(diǎn)，從今年五月初開始工作，迄今已有兩月進(jìn)行消雹、降雨各一次，收到了較好的效果，為奪取今年農(nóng)業(yè)豐收作出了貢獻(xiàn)。三鄉(xiāng)農(nóng)民無不感激政府和解放軍的幫 助和支援，也感嘆科技威力巨大，人能勝天?，F(xiàn)在下雹季節(jié)已過，又加上雨情良好，炮點(diǎn)可 暫不需要了，因此打算撤除掉。以上報(bào)告可以嗎？請指示。

××縣人民政府 ××年××月××日

關(guān)于高三（3）班學(xué)生許××的處分決定 月 14 日中午，許××和校外幾名青年在一塊兒喝酒，另一部分校外青年用自行車將 許××放在地點(diǎn)的衣服壓了過去，引起爭斗。這部分青年趨勢跑了，許××等追趕，追到教 學(xué)樓的北頭看不見人影，恰好碰到剛從操場踢球過來的初三學(xué)生楊×，車×、葉××3 位同 學(xué)，許××問： “他們跑到哪兒去了？”楊說： “沒看見”。許××朝楊的頭部就是一鐵棒，將楊的頭部打破約三公分的一個(gè)裂口。但許××沒管，繼續(xù)追趕那部分人去了。下午上課時(shí)，許××和王××到初三各班找人繼續(xù)鬧晤，不聽老師勸阻，擾亂正常教 學(xué)秩序。事情發(fā)生后，教導(dǎo)處和班主任多次找許××談話。幫助他提高認(rèn)識，寫出檢查，但 許××以不會寫檢查為由，拒絕檢查。根據(jù)以上事實(shí)，經(jīng) 9 月 27日校行政會討論，對該生 應(yīng)從嚴(yán)處分。處理決定如下： 1．給許××留校察看一年的處分，并責(zé)令其在一周內(nèi)交來檢查，否則再加重處理。2．責(zé)令許××負(fù)擔(dān)全部醫(yī)療費(fèi)和營養(yǎng)費(fèi) 100 元。3．協(xié)同者王××在全校點(diǎn)名批評。

××四中（印章）校長××（?。?/p>

1990.10.27

關(guān)于抓緊歸還服務(wù)公司借款的函

市建筑集團(tuán)二公司：

你公司于1995年 1月從我廠借去資金3.5萬元，作為你公司勞動服務(wù)部的 開辦費(fèi)，當(dāng)時(shí)雙方講好了，年內(nèi)一定給我們?，F(xiàn)在已經(jīng)是1997年 3月了，我廠 早已編制了財(cái)務(wù)決算，無法算清。為使我們能及時(shí)搞好名類款項(xiàng)的清理結(jié)帳，要 求你公司務(wù)必將所借之款于4天內(nèi)歸還我廠，切不可一拖再拖，否則后果自負(fù)，給我廠財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行帶來困難和麻煩。此致 敬禮

1997年3 月20日

關(guān)于 xx 制鞋廠火災(zāi)事故的通報(bào)

各廠：

xx制鞋廠長期以來，無護(hù)廠公約，亦無領(lǐng)導(dǎo)同志的值班制度，處于散亂狀 態(tài)。前后三進(jìn)院子，職工下班后，僅有一位年邁七旬老人看守廠門，沒有嚴(yán)格的規(guī)章制度和崗位責(zé)任制，在生產(chǎn)管理上造成混亂，使個(gè)別思想不健康的職工有機(jī) 可乘，因而該廠的成品、半成品均有短缺現(xiàn)象，也曾發(fā)生皮鞋被盜之事。但始終

未能引起領(lǐng)導(dǎo)同志的足夠重視，更未采取有效或果斷措施嚴(yán)加制止，致使車間缺 底少幫現(xiàn)象仍相繼發(fā)生。十二月十四日晚七時(shí)左右，烘鞋房的xxx只和xxx因少 三雙鞋而發(fā)生爭執(zhí)后，擅離職守。電烘爐閘刀忘記拉掉，造成嚴(yán)重火災(zāi)，損失達(dá) 二萬三千二百多元，這完全是一場人為的責(zé)任事故，是嚴(yán)重的失職行為。對肇事 者應(yīng)嚴(yán)肅處理，以教育大家，否則，其歪風(fēng)壞習(xí)將繼續(xù)蔓延，后果不堪設(shè)想。各廠應(yīng)從鞋廠火災(zāi)事故中，吸取血的教訓(xùn)，必須提高警惕，確保人民生命財(cái)產(chǎn)安全。目前在我們工礦企業(yè)中，有些領(lǐng)導(dǎo)人存有不同程度的官僚主義作風(fēng)。有 的還沒有真正確立“以廠為家”的思想，工人下班、領(lǐng)導(dǎo)回家的現(xiàn)象較為普遍，無交接班手續(xù)，安全措施亦不得力，多數(shù)單位沒有落實(shí)，鞋廠火災(zāi)即在此情況下 發(fā)生的。希望領(lǐng)導(dǎo)同志務(wù)必對全廠進(jìn)行一次認(rèn)真的大檢查。消除險(xiǎn)情和隱患，防 患于未然。對廣大職工應(yīng)以鞋廠的火災(zāi)為例，進(jìn)行一次生動現(xiàn)實(shí)的安全教育，堅(jiān) 決杜絕火災(zāi)事故的發(fā)生，確?！八幕苯ㄔO(shè)的順利進(jìn)行。為人民多做負(fù)獻(xiàn)，迎接 0五年的開門紅。

xx縣第二輕工業(yè)局 二00年四十二月二十八 日

xx 部關(guān)于成立攝影小組的通知

我部成立一個(gè)攝影小組，目的是為了更好地配合五講四美活動，豐富我們的 業(yè)余文化生活，培養(yǎng)我們的情操，有利于我們提高觀察生活的能力，從生活中挖 掘出美的事物，使我們更加熱愛我們的社會主義祖國。本小組將聘請專業(yè)或業(yè)余攝影家來講學(xué)，在1-2年內(nèi)使本小組成員除了掌握 攝影基本知識外，還能學(xué)會在拍攝過程中常運(yùn)用的知識，如追隨法、逆光攝影法、高調(diào)攝影等，在沖洗照片過程中常用的沖洗放大、多次曝光疊加成像、修改底片等方法，待初步掌握了這些技能后，我們還將出外采訪，從而更好地深人實(shí)際，了解社會，還將盡可能地游歷祖國名山大川，拍出有濃郁生活氣息和綺麗風(fēng)光的藝術(shù)作品，并舉辦學(xué)員作品展覽，評出優(yōu)秀作品，對作者予以適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。結(jié)業(yè)時(shí)，凡掌握了所學(xué)內(nèi)容者，都發(fā)給畢業(yè)證書，并贈送紀(jì)念品?？傊?，凡加人本小組的同志只要認(rèn)真學(xué)習(xí)，慮心請教，相互交流，取長補(bǔ)短，切磋技術(shù)，都會在攝影技術(shù)上取得很大進(jìn)步，成為國家有用的人材。凡是對攝影有愛好的同志，可以自愿報(bào)名參加，要自帶照像機(jī)，有攝影作品 的同志最好交上來，以供錄取時(shí)參考。活動時(shí)間每里期二、四下午，報(bào)名處在 xx部辦公廳303室，報(bào)名時(shí)交一張一寸照片，報(bào)名時(shí)間5月 1日一 5月10日，過期不再補(bǔ)報(bào)，有關(guān)各項(xiàng)要求望及時(shí)發(fā)給各支部給予傳達(dá)，盡快將名單報(bào)上來。攝影是一門藝術(shù)，它會使我們的生活更加充實(shí)，激發(fā)我們對祖國的愛和為祖 國獻(xiàn)身的勇氣，希望大家踴躍參加。

xx部辦公廳 2005年x 月x日

xx 煉油廠關(guān)于在全廠進(jìn)行一次法制道德教育的通知

廠內(nèi)各單位：

自今年四月二十九日工廠發(fā)出《堅(jiān)決煞住打架斗毆歪風(fēng)的緊急通知》以后，各單位認(rèn)真地進(jìn)行了傳達(dá)貫徹，有的單位還抓住本車間典型事例，發(fā)動群眾討論，進(jìn)行生動具體的教育。一個(gè)多月來，我廠的勞動紀(jì)律和治安秩序經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)和廣大職工的努力，有了很大好轉(zhuǎn)。但問題還仍然存在。最近工廠處理了王x、劉xx 等打人違紀(jì)的幾起事件。從這些案例中，我們可以看出，有些青年人根本不懂得什么是法律，什么是廠規(guī)廠法。有的隨意行兇打人，有的無故曠工，有的知法犯法，流氓盜竊。甚至有進(jìn)廠多年的老職工也被資產(chǎn)階級思想所腐蝕，犯了錯(cuò)誤。這就說明，當(dāng)前在全廠進(jìn)行一次法制道德教育尤為重要。為配合各單位宣傳教育，現(xiàn)將王x、劉xx等打人違紀(jì)的處理決定印發(fā)給你們，望組織職工進(jìn)行傳達(dá)，并結(jié)合國家《治安管理處罰條例》和工廠《職工守則》、《職工獎(jiǎng)懲實(shí)施細(xì)則》、《工廠勞動管理制度》的學(xué)習(xí)，發(fā)動群眾討論，進(jìn)行具體的法制道德教育，使廣大職 工特別是青年職工，增強(qiáng)法制觀念，樹立共產(chǎn)主義道德風(fēng)尚，提高遵紀(jì)守法的自覺性。

二00三年 x月 x日

xx 縣人民政府關(guān)于對計(jì)量法實(shí)施情況進(jìn)行全面檢查的通知

各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府，各企業(yè)、事業(yè)單位，縣直各部門：

為提高全社會的計(jì)量法律意識，強(qiáng)化計(jì)量法工作，推動計(jì)量法在我縣進(jìn)一步貫徹落實(shí)，以適應(yīng)改革和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，根據(jù)國務(wù)院法制局、國家技術(shù)監(jiān)督局的部署，遵照省政府法制局和省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量局x 標(biāo)計(jì)字〔06〕23號文件要求，經(jīng)縣人民政府同意，對全縣計(jì)量法實(shí)施兩年來的情況進(jìn)行一次全面檢查，具體安排如下：

一、檢查內(nèi)容：按國務(wù)院法制局、國家計(jì)量局〔06〕量局法字47號文件（附件一）執(zhí)行，具體內(nèi)容及檢查評分標(biāo)準(zhǔn)見附件二。

二、檢查的步驟和要求： 檢查工作分兩個(gè)階段進(jìn)行：

第一階段：7月 5日―7 月20日為自查整改階段。各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)進(jìn)行自查，在自查的基礎(chǔ)上，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出整改措施，力求見實(shí)效。并將檢查情況報(bào)縣政府辦公室和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量局。第二階段：7月20日―7 月30日為檢查評比階段。由縣統(tǒng)一組織檢查評比，評選出我縣先進(jìn)單位兩個(gè)，向省推薦先進(jìn)單位一個(gè)。并將檢查結(jié)果通報(bào)全縣。

三、為使檢查工作盡快全面鋪開，決定成立縣計(jì)量法實(shí)施全面檢查領(lǐng)居小組： 組 長：xxx 副組長：xxx xxx 成 員：xxx xxx xxx xxx xxx xxx 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，主任由xxx兼。

四、這次計(jì)量法實(shí)施情況檢查工作時(shí)間緊，任務(wù)重，范圍廣。各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)務(wù)必集中力量，認(rèn)真安排，保證檢查工作的順利進(jìn)行。

二00七年 x月 x日

xx 市人民政府關(guān)于整頓社會治安的通告

為了搞好社會主義精神文明，維護(hù)社會秩序，整頓社會治安，特作如下通告：

一、不準(zhǔn)打架斗毆；不論在街道、還是在影劇院，或者在任何場合，一肆不準(zhǔn)互相撕斗；不準(zhǔn)喝酒鬧家。如有犯者，嚴(yán)肅處理。行為惡劣的，可給予法律制裁。

二、不準(zhǔn)聚眾賭膊?，F(xiàn)在社會上出現(xiàn)了賭博現(xiàn)象，影響了工作和生產(chǎn)，找亂了社會秩序，必須堅(jiān)決制止。對賭博和變相賭博者，全部沒收其賭場現(xiàn)金，同時(shí)每人每次罰五十元。對屢教不改，情節(jié)嚴(yán)重者可依法懲處。

三、禁止亂搞迷信活動。社會上一些游手好閑的江湖騙子，不愿參加勞動．

四、處占卜、算命，騙取人民群眾的錢財(cái)．致使一些群眾上當(dāng)受騙，鬧得家宅不得安寧。對此，必項(xiàng)嚴(yán)格制止，一律不準(zhǔn)搞迷信活動。加強(qiáng)教育，使人民群眾提高覺悟，識破他們的鬼把戲。對經(jīng)教育頑固不改的搞迷信活動分子交執(zhí)法機(jī)關(guān)審辦。特止通告

xx人民政府（?。┒?0六年 x月 x日

關(guān)于實(shí)行交通管制的公告

二ＯＯ二環(huán)西湖馬拉松賽將于 1０月１５日上午 8 時(shí)至下午 3 時(shí)舉行。為保證賽事的順利進(jìn)行，屆時(shí)將對湖濱路、北山路、西山路和南山路實(shí)行交通管制，除警備車、救護(hù)車、消防車外，禁止其他機(jī)動車輛通行。

特此通知。

杭州市公安局 2002年10月15日

寢 室 公 約

親愛的同學(xué)們，我們終于從五湖四海來到了一起，在這陽光燦爛、層林盡染的時(shí)候，我們迎著璀璨的朝霞，來到這所馳名的全國大學(xué)，難道你不以之為驕傲嗎？讓我們把共同的心聲，寫在這里共勉吧。

1．學(xué)習(xí)時(shí)不要大聲喧嘩，以免影響他人，這是一個(gè)大學(xué)生應(yīng)有的品德；

2．互相關(guān)心，互相幫助，這是一個(gè)大學(xué)生應(yīng)有的情操； 3．關(guān)注陌生人的來往，謹(jǐn)防小偷，保衛(wèi)安全，這是一個(gè)大學(xué)生應(yīng)有的警惕性；

4．不隨地吐痰，輪流打掃衛(wèi)生，這是一個(gè)大學(xué)生應(yīng)有的習(xí)慣。

幾此種種，均望共同遵守。