第一篇：承包方完成的工程量可由建設(shè)單位和監(jiān)理單位

承包方完成的工程量可由建設(shè)單位和監(jiān)理單位

共同簽章確認(rèn)

案件要旨：建設(shè)工程承包方完成的工程量，經(jīng)建設(shè)單位工作人員簽字確認(rèn)并經(jīng)建設(shè)工程監(jiān)理單位蓋章認(rèn)可的，若建設(shè)單位未申請(qǐng)就建設(shè)工程量進(jìn)行司法鑒定，則承包方完成工程量可就此確認(rèn)。

一、案件來(lái)源

開(kāi)封市順河回族區(qū)人民法院（2010)順民初字第344號(hào)；河南省開(kāi)封市中級(jí)人民法院(2011)汴民終字第373號(hào)

二、基本案情

2008年3月18日，得勝公司與宏大公司簽訂基坑支護(hù)施工合同，工程地點(diǎn)為開(kāi)封市公園路南段得勝坊小區(qū)，名稱為得勝坊B區(qū)工程，內(nèi)容為基坑支護(hù)，承包范圍為：基坑支護(hù)、井點(diǎn)降水、深層攪拌樁、微型樁，基坑支護(hù)工程價(jià)款為300120元，井點(diǎn)降水按30天計(jì)算，30天以外按照施工組織設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)另行計(jì)算。合同還約定雙方的其他權(quán)利和義務(wù)。監(jiān)理公司為開(kāi)封市建威工程建設(shè)監(jiān)理有限公司。合同實(shí)施過(guò)程中，施工項(xiàng)目發(fā)生增減，深層攪拌樁和微型樁實(shí)際是由開(kāi)封市中建基礎(chǔ)工程有限公司施工，并非宏大公司施工。除去深層攪拌樁和微型樁的價(jià)款，30天以內(nèi)的井點(diǎn)降水實(shí)際價(jià)款為178300元，其中得勝公司已支付價(jià)款100000元，下余78300元未付。30天以外井點(diǎn)降水價(jià)款為191850元。東坡加固工程和西坡設(shè)計(jì)變更增加工程均由宏大公司施工，兩項(xiàng)費(fèi)用分別為23499元和149854元。30天以外井點(diǎn)降水費(fèi)用及東坡加固工程和西坡設(shè)計(jì)變更增加工程費(fèi)用，均有監(jiān)理公司開(kāi)封市建威工程建設(shè)監(jiān)理有限公司予以證明。

由于得勝坊小區(qū)東臨毛紡總廠居民區(qū)，因其居住房屋及簡(jiǎn)易房安全問(wèn)題與得勝公司發(fā)生糾紛，得勝公司委托開(kāi)封市房屋安全鑒定站對(duì)毛紡總廠居民樓受新建樓房影響情況進(jìn)行鑒定。2009年1月20日開(kāi)封市房屋鑒定站以汴房安鑒字【2009】001號(hào)《房屋鑒定報(bào)告》對(duì)毛紡總廠3#-6#四棟居民樓作出鑒定，認(rèn)為“新建樓房施工對(duì)被鑒定3#-6#居民樓未產(chǎn)生影響，房屋損壞系自身問(wèn)題所造成。新建樓房施工對(duì)圍墻和簡(jiǎn)易結(jié)構(gòu)房屋有一定的影響，部分圍墻及簡(jiǎn)易結(jié)構(gòu)房屋已處于危險(xiǎn)狀態(tài)”。2009年4月9日開(kāi)封市房屋安全鑒定站以汴房安鑒字【2008】058號(hào)《房屋鑒定報(bào)告》對(duì)毛紡總廠東側(cè)7#-10#居民樓作出鑒定，認(rèn)為“新建樓房施工對(duì)被鑒定7#-10#居民樓未產(chǎn)生影響，房屋損壞系自身問(wèn)題所造成。新建樓房施工對(duì)被鑒定樓房西側(cè)圍墻和西側(cè)簡(jiǎn)易結(jié)構(gòu)房屋有明顯的影響，部分圍墻及簡(jiǎn)易結(jié)構(gòu)房屋已處于危險(xiǎn)狀態(tài)”。為解決其與毛紡總廠居民糾紛問(wèn)題，得勝公司花費(fèi)了一些費(fèi)用。

三、法院審理

一審法院認(rèn)為，建設(shè)工程施工合同簽訂后，合同雙方均應(yīng)按合同約定享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。工程完工后，發(fā)包方應(yīng)按照合同約定及時(shí)支付承包方工程款。得勝公司在其工程完工后，應(yīng)按合同約定支付宏大公司工程款，得勝公司已支付100000元工程款，下余工程款443503元未支付的事實(shí)，證據(jù)充分，法院予以認(rèn)定。故對(duì)于宏大公司要求得勝公司支付其工程款443503元及利息和承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用的訴求該院予以支持。對(duì)于得勝公司認(rèn)為不存在宏大公司的施工方案須經(jīng)其批準(zhǔn)，宏大公司請(qǐng)求支付其工程款443503元沒(méi)有依據(jù)，及宏大公司因合同違約給其造成經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任的辯稱，因其提交證據(jù)不足，對(duì)此該院不予采信。得勝公司反訴宏大公司因違約給得勝公司造成的經(jīng)濟(jì)損失200921.50元并承擔(dān)反訴費(fèi)用的訴求，因得勝公司主張的損失證據(jù)不足且與本案無(wú)關(guān)，故對(duì)此反訴請(qǐng)求，法院不予支持。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第二百八十六條、《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第十七條及《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條、二百二十九條之規(guī)定，經(jīng)該院審委會(huì)討論決定，判決：

一、得勝公司應(yīng)于判決書(shū)生效后十日內(nèi)支付宏大公司工程款443503元及利息；

二、駁回得勝公司的反訴請(qǐng)求。如未按指定的期間履行，則加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

二審法院認(rèn)為，關(guān)于30天以外井點(diǎn)降水價(jià)款的數(shù)額問(wèn)題，宏大公司在一審提交了《得勝坊人防工程井點(diǎn)降水工程及費(fèi)用明細(xì)單》，有開(kāi)封市建威工程建設(shè)監(jiān)理有限公司蓋章認(rèn)可，且得勝公司工作人員也已簽名認(rèn)可，該部分工程款為191850元，應(yīng)由得勝公司支付給宏大公司。東坡加固工程和西坡設(shè)計(jì)變更增加工程，均是由于其他的公司施工出現(xiàn)問(wèn)題，宏大公司根據(jù)得勝公司的要求予以整改、加固，故該兩項(xiàng)工程的費(fèi)用應(yīng)由得勝公司承擔(dān)。得勝公司上訴稱工程均由宏大公司設(shè)計(jì)并組織施工，應(yīng)由宏大公司承擔(dān)整修、加固費(fèi)用的理由不能成立，法院不予采信。關(guān)于兩項(xiàng)工程的工程量及費(fèi)用，有得勝公司工作人員的簽字認(rèn)可和建威監(jiān)理公司蓋章認(rèn)可，且得勝公司一審中亦未申請(qǐng)進(jìn)行司法鑒定，故法院予以確認(rèn)。得勝公司關(guān)于工程款部分的上訴理由不能成立，法院不予采信。對(duì)于得勝公司反訴請(qǐng)求部分的上訴理由，因宏大公司是依據(jù)得勝公司的要求施工，其提供的證據(jù)不足以證明宏大公司自身存在過(guò)錯(cuò)，從而造成周邊圍墻及簡(jiǎn)易房屋損毀，故得勝公司請(qǐng)求賠償其經(jīng)濟(jì)損失200921.50元的證據(jù)不足，法院不予支持。綜上，法院認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)基本清楚，適用法律正確，依法判決駁回上訴，維持原判。

四、與本案及類似案例相關(guān)的法規(guī)索引

《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》 第十九條 當(dāng)事人對(duì)工程量有爭(zhēng)議的，按照施工過(guò)程中形成的簽證等書(shū)面文件確認(rèn)。承包人能夠證明發(fā)包人同意其施工，但未能提供簽證文件證明工程量發(fā)生的，可以按照當(dāng)事人提供的其他證據(jù)確認(rèn)實(shí)際發(fā)生的工程量。

《浙江省高級(jí)人民法院民事審判第一庭關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件若干疑難問(wèn)題的解答》

十、哪些證據(jù)可以作為工程量、工程價(jià)款的結(jié)算依據(jù)？

雙方當(dāng)事人在建設(shè)工程施工過(guò)程中形成的補(bǔ)充協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要、工程聯(lián)系單、工程變更單、工程對(duì)帳簽證以及其他往來(lái)函件、記錄等書(shū)面證據(jù)，可以作為工程量計(jì)算和認(rèn)定工程價(jià)款的依據(jù)。

《深圳市中級(jí)人民法院關(guān)于建設(shè)工程合同若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見(jiàn)》

１２、發(fā)包人或監(jiān)理單位已組織驗(yàn)收并在填寫(xiě)的《建筑工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書(shū)》或相關(guān)文件上簽字確認(rèn)驗(yàn)收合格的，應(yīng)認(rèn)定工程驗(yàn)收合格，對(duì)工程中存在的質(zhì)量問(wèn)題作保修期內(nèi)質(zhì)量問(wèn)題處理，發(fā)包人以工程存在質(zhì)量問(wèn)題為由，要求不支付或緩支付工程款的，不予支持。

第二篇：承包方完成的工程量可由建設(shè)單位和監(jiān)理單位共同簽章確認(rèn)

承包方完成的工程量可由建設(shè)單位和監(jiān)理單位共同簽章確認(rèn)

河南得勝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司與河南宏大水利工程有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛上訴案

（本文為原創(chuàng)作品，未經(jīng)作者書(shū)面授權(quán)，禁止轉(zhuǎn)載）

編者注：本文摘自北京建設(shè)工程與房地產(chǎn)專業(yè)律師唐湘凌編著的《中國(guó)建設(shè)工程施工合同糾紛案例百案評(píng)析》。唐湘凌畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)，法學(xué)碩士，從事法律職業(yè)十余年。其北京建設(shè)工程與房地產(chǎn)專業(yè)律師團(tuán)隊(duì)處理過(guò)大量涉及工程建設(shè)、房地產(chǎn)的法律事務(wù)，在該領(lǐng)域有豐富經(jīng)驗(yàn)，歡迎委托處理該領(lǐng)域的法律事務(wù)（地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路38號(hào)北京國(guó)際中心；電話：186-0190-0636，郵箱：lawyernew@163.com）。

一、案件要旨

本案要旨主要為，建設(shè)工程承包方完成的工程量，經(jīng)建設(shè)單位工作人員簽字確認(rèn)并經(jīng)建設(shè)工程監(jiān)理單位蓋章認(rèn)可的，若建設(shè)單位未申請(qǐng)就建設(shè)工程量進(jìn)行司法鑒定，則承包方完成工程量可就此確認(rèn)。

2008年3月18日，得勝公司與宏大公司簽訂基坑支護(hù)施工合同，工程地點(diǎn)為開(kāi)封市公園路南段得勝坊小區(qū)，名稱為得勝坊B區(qū)工程，監(jiān)理公司為開(kāi)封市建威工程建設(shè)監(jiān)理有限公司。合同實(shí)施過(guò)程中，施工項(xiàng)目發(fā)生增減，深層攪拌樁和微型樁實(shí)際是由開(kāi)封市中建基礎(chǔ)工程有限公司施工，并非宏大公司施工。除去深層攪拌樁和微型樁的價(jià)款，30天以內(nèi)的井點(diǎn)降水實(shí)際價(jià)款為178300元，其中得勝公司已支付價(jià)款100000元，下余78300元未付。30天以外井點(diǎn)降水價(jià)款為191850元。東坡加固工程和西坡設(shè)計(jì)變更增加工程均由宏大公司施工，兩項(xiàng)費(fèi)用分別為23499元和149854元。30天以外井點(diǎn)降水費(fèi)用及東坡加固工程和西坡設(shè)計(jì)變更增加工程費(fèi)用，均有監(jiān)理公司開(kāi)封市建威工程建設(shè)監(jiān)理有限公司予以證明。

本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)主要為，建設(shè)工程承包方完成的工程量應(yīng)當(dāng)如何確認(rèn)。一審法院審理認(rèn)為，得勝公司在其工程完工后，應(yīng)按合同約定支付宏大公司工程款，得勝公司已支付100000元工程款，下余工程款443503元未支付的事實(shí)，證據(jù)充分，法院予以認(rèn)定。故對(duì)于宏大公司要求得勝公司支付其工程款443503元及利息和承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用的訴求法院予以支持。二審法院審理認(rèn)為，關(guān)于30天以外井點(diǎn)降水價(jià)款的數(shù)額問(wèn)題，宏大公司在一審提交了《得勝坊人防工程井點(diǎn)降水工程及費(fèi)用明細(xì)單》，有開(kāi)封市建威工程建設(shè)監(jiān)理有限公司蓋章認(rèn)可，且得勝公司工作人員也已簽名認(rèn)可，該部分工程款為191850元，應(yīng)由得勝公司支付給宏大公司。東坡加固工程和西坡設(shè)計(jì)變更增加工程，均是由于其他的公司施工出現(xiàn)問(wèn)題，宏大公司根據(jù)得勝公司的要求予以整改、加固，故該兩項(xiàng)工程的費(fèi)用應(yīng)由得勝公司承擔(dān)。關(guān)于兩項(xiàng)工程的工程量及費(fèi)用，有得勝公司工作人員的簽字認(rèn)可和建威監(jiān)理公司蓋章認(rèn)可，且得勝公司一審中亦未申請(qǐng)進(jìn)行司法鑒定，故法院予以確認(rèn)。

二、案件來(lái)源

開(kāi)封市順河回族區(qū)人民法院（2010)順民初字第344號(hào)；河南省開(kāi)封市中級(jí)人民法院(2011)汴民終字第373號(hào)

三、基本案情

2008年3月18日，得勝公司與宏大公司簽訂基坑支護(hù)施工合同，工程地點(diǎn)為開(kāi)封市公園路南段得勝坊小區(qū)，名稱為得勝坊B區(qū)工程，內(nèi)容為基坑支護(hù)，承包范圍為：基坑支護(hù)、井點(diǎn)降水、深層攪拌樁、微型樁，基坑支護(hù)工程價(jià)款為300120元，井點(diǎn)降水按30天計(jì)算，30天以外按照施工組織設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)另行計(jì)算。合同還約定雙方的其他權(quán)利和義務(wù)。監(jiān)理公司為開(kāi)封市建威工程建設(shè)監(jiān)理有限公司。合同實(shí)施過(guò)程中，施工項(xiàng)目發(fā)生增減，深層攪拌樁和微型樁實(shí)際是由開(kāi)封市中建基礎(chǔ)工程有限公司施工，并非宏大公司施工。除去深層攪拌樁和微型樁的價(jià)款，30天以內(nèi)的井點(diǎn)降水實(shí)際價(jià)款為178300元，其中得勝公司已支付價(jià)款100000元，下余78300元未付。30天以外井點(diǎn)降水價(jià)款為191850元。東坡加固工程和西坡設(shè)計(jì)變更增加工程均由宏大公司施工，兩項(xiàng)費(fèi)用分別為23499元和149854元。30天以外井點(diǎn)降水費(fèi)用及東坡加固工程和西坡設(shè)計(jì)變更增加工程費(fèi)用，均有監(jiān)理公司開(kāi)封市建威工程建設(shè)監(jiān)理有限公司予以證明。

由于得勝坊小區(qū)東臨毛紡總廠居民區(qū)，因其居住房屋及簡(jiǎn)易房安全問(wèn)題與得勝公司發(fā)生糾紛，得勝公司委托開(kāi)封市房屋安全鑒定站對(duì)毛紡總廠居民樓受新建樓房影響情況進(jìn)行鑒定。2009年1月20日開(kāi)封市房屋鑒定站以汴房安鑒字【2009】001號(hào)《房屋鑒定報(bào)告》對(duì)毛紡總廠3#-6#四棟居民樓作出鑒定，認(rèn)為“新建樓房施工對(duì)被鑒定3#-6#居民樓未產(chǎn)生影響，房屋損壞系自身問(wèn)題所造成。新建樓房施工對(duì)圍墻和簡(jiǎn)易結(jié)構(gòu)房屋有一定的影響，部分圍墻及簡(jiǎn)易結(jié)構(gòu)房屋已處于危險(xiǎn)狀態(tài)”。2009年4月9日開(kāi)封市房屋安全鑒定站以汴房安鑒字【2008】058號(hào)《房屋鑒定報(bào)告》對(duì)毛紡總廠東側(cè)7#-10#居民樓作出鑒定，認(rèn)為“新建樓房施工對(duì)被鑒定7#-10#居民樓未產(chǎn)生影響，房屋損壞系自身問(wèn)題所造成。新建樓房施工對(duì)被鑒定樓房西側(cè)圍墻和西側(cè)簡(jiǎn)易結(jié)構(gòu)房屋有明顯的影響，部分圍墻及簡(jiǎn)易結(jié)構(gòu)房屋已處于危險(xiǎn)狀態(tài)”。為解決其與毛紡總廠居民糾紛問(wèn)題，得勝公司花費(fèi)了一些費(fèi)用。

四、法院審理

一審法院認(rèn)為，建設(shè)工程施工合同簽訂后，合同雙方均應(yīng)按合同約定享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。工程完工后，發(fā)包方應(yīng)按照合同約定及時(shí)支付承包方工程款。得勝公司在其工程完工后，應(yīng)按合同約定支付宏大公司工程款，得勝公司已支付100000元工程款，下余工程款443503元未支付的事實(shí)，證據(jù)充分，該院予以認(rèn)定。故對(duì)于宏大公司要求得勝公司支付其工程款443503元及利息和承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用的訴求該院予以支持。對(duì)于得勝公司認(rèn)為不存在宏大公司的施工方案須經(jīng)其批準(zhǔn)，宏大公司請(qǐng)求支付其工程款443503元沒(méi)有依據(jù)，及宏大公司因合同違約給其造成經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任的辯稱，因其提交證據(jù)不足，對(duì)此該院不予采信。得勝公司反訴宏大公司因違約給得勝公司造成的經(jīng)濟(jì)損失200921.50元并承擔(dān)反訴費(fèi)用的訴求，因得勝公司主張的損失證據(jù)不足且與本案無(wú)關(guān)，故對(duì)此反訴請(qǐng)求，該院不予支持。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第二百八十六條、《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第十七條及《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條、二百二十九條之規(guī)定，經(jīng)該院審委會(huì)討論決定，判決：

一、得勝公司應(yīng)于判決書(shū)生效后十日內(nèi)支付宏大公司工程款443503元及利息（利息自2010年4月12日起至付清欠款之日止，按同期銀行貸款利率計(jì)算）；

二、駁回得勝公司的反訴請(qǐng)求。如未按指定的期間履行，則加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。案件受理費(fèi)12250元（本訴7950元+反訴4300元），減半收取6125元，由得勝公司負(fù)擔(dān)；保全費(fèi)2200元，由得勝公司負(fù)擔(dān)（宏大公司已墊付，待履行時(shí)雙方一并支付）。

二審法院認(rèn)為，關(guān)于30天以外井點(diǎn)降水價(jià)款的數(shù)額問(wèn)題，宏大公司在一審提交了《得勝坊人防工程井點(diǎn)降水工程及費(fèi)用明細(xì)單》，有開(kāi)封市建威工程建設(shè)監(jiān)理有限公司蓋章認(rèn)可，且得勝公司工作人員也已簽名認(rèn)可，該部分工程款為191850元，應(yīng)由得勝公司支付給宏大公司。東坡加固工程和西坡設(shè)計(jì)變更增加工程，均是由于其他的公司施工出現(xiàn)問(wèn)題，宏大公司根據(jù)得勝公司的要求予以整改、加固，故該兩項(xiàng)工程的費(fèi)用應(yīng)由得勝公司承擔(dān)。得勝公司上訴稱工程均由宏大公司設(shè)計(jì)并組織施工，應(yīng)由宏大公司承擔(dān)整修、加固費(fèi)用的理由不能成立，本院不予采信。關(guān)于兩項(xiàng)工程的工程量及費(fèi)用，有得勝公司工作人員的簽字認(rèn)可和建威監(jiān)理公司蓋章認(rèn)可，且得勝公司一審中亦未申請(qǐng)進(jìn)行司法鑒定，故本院予以確認(rèn)。得勝公司關(guān)于工程款部分的上訴理由不能成立，本院不予采信。對(duì)于得勝公司反訴請(qǐng)求部分的上訴理由，因宏大公司是依據(jù)得勝公司的要求施工，其提供的證據(jù)不足以證明宏大公司自身存在過(guò)錯(cuò)，從而造成周邊圍墻及簡(jiǎn)易房屋損毀，故得勝公司請(qǐng)求賠償其經(jīng)濟(jì)損失200921.50元的證據(jù)不足，本院不予支持。綜上，本院認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)基本清楚，適用法律正確，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第一項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：

駁回上訴，維持原判。

五、與本案及類似案例相關(guān)的法規(guī)索引

《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》

第十九條 當(dāng)事人對(duì)工程量有爭(zhēng)議的，按照施工過(guò)程中形成的簽證等書(shū)面文件確認(rèn)。承包人能夠證明發(fā)包人同意其施工，但未能提供簽證文件證明工程量發(fā)生的，可以按照當(dāng)事人提供的其他證據(jù)確認(rèn)實(shí)際發(fā)生的工程量。

《浙江省高級(jí)人民法院民事審判第一庭關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件若干疑難問(wèn)題的解答》

十、哪些證據(jù)可以作為工程量、工程價(jià)款的結(jié)算依據(jù)？ 雙方當(dāng)事人在建設(shè)工程施工過(guò)程中形成的補(bǔ)充協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要、工程聯(lián)系單、工程變更單、工程對(duì)帳簽證以及其他往來(lái)函件、記錄等書(shū)面證據(jù)，可以作為工程量計(jì)算和認(rèn)定工程價(jià)款的依據(jù)。《深圳市中級(jí)人民法院關(guān)于建設(shè)工程合同若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見(jiàn)》

１２、發(fā)包人或監(jiān)理單位已組織驗(yàn)收并在填寫(xiě)的《建筑工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書(shū)》或相關(guān)文件上簽字確認(rèn)驗(yàn)收合格的，應(yīng)認(rèn)定工程驗(yàn)收合格，對(duì)工程中存在的質(zhì)量問(wèn)題作保修期內(nèi)質(zhì)量問(wèn)題處理，發(fā)包人以工程存在質(zhì)量問(wèn)題為由，要求不支付或緩支付工程款的，不予支持。

北京建設(shè)工程與房地產(chǎn)專業(yè)律師團(tuán)

我們努力做中國(guó)最專業(yè)的建設(shè)工程與房地產(chǎn)專業(yè)律師 聯(lián)系人：唐湘凌 律師 電話：186-0190-0636（北京）郵箱：lawyernew@163.com 地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路38號(hào)北京國(guó)際中心

第三篇：關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)工程量完成情況

關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)工程量完成情況

致：xxx公司

xxx監(jiān)理咨詢有限公司

一、室外已完成施工的工程項(xiàng)目

1、廠區(qū)內(nèi)的回填土（全部完工）

2、道路路基部分（部分完工）

3、涉及水電管道的安裝（部分完工）

4、圍墻結(jié)構(gòu)部分（全部完工）

5、擋土墻及護(hù)坡（全部完工）

二、室外未施工的工程項(xiàng)目

1、道路混凝土路緣石未施工

2、路面瀝青未鋪裝

3、涉及水電井蓋未安裝

4、圍墻裝飾部分、大門(mén)未施工

5、室外燈未安裝

6、室外監(jiān)控未安裝

7、室外主配電箱及電纜未施工（應(yīng)相關(guān)部門(mén)施工）

8、室外鋪裝（因業(yè)主意見(jiàn)暫停施工）

9、道路路基高承載停車(chē)場(chǎng)及機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)未施工

10、涉及水電管道安裝的雨水管道未施工

三、辦公樓已完成施工的工程項(xiàng)目

1、樓地面工程（部分完工）

2、天棚吊頂1、2、3層房間及走廊（部分完工）

3、窗簾盒制作（部分完工）

4、衛(wèi)生間墻面貼磚（全部完工）

5、水電預(yù)埋與穿線（部分完工）

6、室內(nèi)房間包管（部分完工）

7、配電柜制作與安裝（全部完工）

四、辦公樓未完成施工的工程項(xiàng)目

1、墻面抹灰面油漆未施工 2、1層大廳、3層會(huì)議室、衛(wèi)生間石膏板吊頂未施工（需與業(yè)主溝通）

3、室內(nèi)木門(mén)未安裝（需業(yè)主選型）

4、開(kāi)關(guān)面板與燈具未安裝

5、樓梯扶手未施工

6、大廳墻面干掛未施工

7、室內(nèi)消防系統(tǒng)未施工（需業(yè)主確認(rèn)是否按圖紙施工）

8、室內(nèi)監(jiān)控未安裝

9、室內(nèi)衛(wèi)浴未安裝

10、樓地面工程1層走廊、1層大廳、1層大辦公室、1層4人辦公室、樓梯過(guò)道及樓梯未施工

11、水電預(yù)埋與安裝1層大辦公室、1層4人辦公室未施工

12、天棚吊頂1層大辦公室、1層4人辦公室未施工

13、窗簾盒制作1層大辦公室、1層4人辦公室未施工

14、室內(nèi)房間包管1層大辦公室未施工

五、門(mén)衛(wèi)室未施工（現(xiàn)場(chǎng)與圖紙部分不符）

六、倉(cāng)庫(kù)未施工

xxx有限公司

2018-7-24

第四篇：建設(shè)單位對(duì)監(jiān)理單位的管理辦法

建設(shè)單位對(duì)監(jiān)理單位的工程管理辦法

為更好地發(fā)揮工程監(jiān)理單位在工程建設(shè)實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督、管理作用，深刻細(xì)致地落實(shí)監(jiān)理委托合同及國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的責(zé)任及義務(wù)，確保本工程的質(zhì)量、安全、進(jìn)度及施工合同、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、相關(guān)法律法規(guī)及業(yè)主的一些具體要求，公司根據(jù)工程建設(shè)需要對(duì)監(jiān)理公司的監(jiān)理工作進(jìn)行管理，具體內(nèi)容如下：

一、監(jiān)理合同執(zhí)行情況

1、根據(jù)監(jiān)理合同內(nèi)容的有關(guān)規(guī)定配備總監(jiān)、土建監(jiān)理工程師及電氣、水暖專業(yè)工程師等人員，嚴(yán)格控制人員的到崗率，且必須參加周工程例會(huì)，在配合施工期間監(jiān)理人員視監(jiān)理工作需要隨叫隨到。

2、在服務(wù)期內(nèi)，監(jiān)理人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定，以保證服務(wù)工作的正常進(jìn)行，監(jiān)理人員的更換，必須征得書(shū)面同意；對(duì)于不稱職監(jiān)理人員，無(wú)正當(dāng)理由必須2日內(nèi)離開(kāi)，并在2日內(nèi)人員更換到位。

3、監(jiān)理人員在責(zé)任期內(nèi)如果有重大失職，造成經(jīng)濟(jì)損失的按有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以賠償損失。

4、監(jiān)理人員應(yīng)按時(shí)向建設(shè)單位提供監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、監(jiān)理月報(bào)及現(xiàn)場(chǎng)各種報(bào)告資料等，召開(kāi)監(jiān)理周例會(huì)，認(rèn)真書(shū)寫(xiě)監(jiān)理例會(huì)紀(jì)要并與監(jiān)理周例會(huì)后的24小時(shí)內(nèi)下發(fā)周例會(huì)紀(jì)要，不及時(shí)傳發(fā)以上資料的一次處罰300元。

5、監(jiān)理人員不準(zhǔn)向施工單位索取錢(qián)物，不準(zhǔn)向施工單位報(bào)銷(xiāo)任何消費(fèi)票據(jù)，不得接受施工單位、供貨商的吃請(qǐng)或接受回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，驅(qū)逐現(xiàn)場(chǎng)，造成經(jīng)濟(jì)損失的，由監(jiān)理公司承擔(dān)賠償責(zé)任，根據(jù)損失大小金額，從監(jiān)理款項(xiàng)中直接扣除，嚴(yán)重者追究法律責(zé)任

6、監(jiān)理人員不得故意刁難施工單位，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收不得拖延，工程資料應(yīng)及時(shí)簽認(rèn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定，一次處罰500元。

7、不準(zhǔn)泄露與本工程有關(guān)的技術(shù)和商務(wù)機(jī)密，對(duì)建設(shè)單位造成重大損失的按照合同有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、監(jiān)理人員工作紀(jì)律

1、監(jiān)理人員上下班、值班時(shí)間嚴(yán)格遵守或配合甲方規(guī)定的考勤制度，工作期間不得無(wú)故離崗、遲到、早退、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣減監(jiān)理員監(jiān)理費(fèi)用100元/每次；專業(yè)監(jiān)理工程師扣減監(jiān)理費(fèi)用200元/每次；總監(jiān)理工程師監(jiān)理費(fèi)用300元/每次，如有特殊情況向甲方工程經(jīng)理請(qǐng)假。

2、監(jiān)理人員應(yīng)注意維護(hù)監(jiān)理形象，遵守項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)管理制度；不準(zhǔn)互相推諉、無(wú)理拒絕或拖延本職工作；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在的質(zhì)量問(wèn)題、安全隱患應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并及時(shí)發(fā)出整改通知單。

3、監(jiān)理人員應(yīng)熟悉工程圖紙及設(shè)計(jì)變更的相關(guān)內(nèi)容，了解法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

4、各項(xiàng)報(bào)表填寫(xiě)內(nèi)容復(fù)核要求。監(jiān)理日志、月報(bào)填寫(xiě)內(nèi)容齊全、真實(shí)、清晰、可追溯，本人審核的資料及填寫(xiě)的表格要求簽字齊全，數(shù)字準(zhǔn)確。

三、監(jiān)理人員對(duì)質(zhì)量控制

1、積極審核各專業(yè)施工方案，使之符合規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文的規(guī)定，并監(jiān)督施工單位按批準(zhǔn)的方案施工，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)解決。出現(xiàn)嚴(yán)重審查錯(cuò)誤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)未按照標(biāo)準(zhǔn)方案施工而不及時(shí)處理的，一次罰款500元。

2、材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收手續(xù)齊全，質(zhì)量證明資料與實(shí)物核驗(yàn)符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。由于發(fā)現(xiàn)不及時(shí)或發(fā)現(xiàn)未經(jīng)批準(zhǔn)的材料使用監(jiān)理不采取措施制止的，一次處罰500元。

3、監(jiān)理人員應(yīng)清楚監(jiān)理控制程序、工程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，掌握工程現(xiàn)場(chǎng)情況及有關(guān)數(shù)據(jù)，滿足工程施工中對(duì)各項(xiàng)工序、參數(shù)的理解和需求。

4、施工中存在質(zhì)量問(wèn)題，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)并進(jìn)行處理的，及時(shí)安排處理并復(fù)查，重大質(zhì)量問(wèn)題不得隱瞞并私自處理；否則發(fā)現(xiàn)一次處罰300元。

5、嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量過(guò)程控制措施，在過(guò)程控制及工程驗(yàn)收時(shí)，要按規(guī)定進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量。經(jīng)驗(yàn)收合格的工程，不得再有質(zhì)量問(wèn)題。不符合以上規(guī)定的一次處罰200元。

6、為了配合施工單位按計(jì)劃完成施工任務(wù)，在施工過(guò)程中，監(jiān)理人員應(yīng)加強(qiáng)過(guò)程檢查、主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并敢于指出，對(duì)施工過(guò)程中明顯違反施工規(guī)范、與圖紙不符、有嚴(yán)重錯(cuò)誤的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)指出，要求施工單位整改，必要時(shí)對(duì)有關(guān)問(wèn)題簽發(fā)監(jiān)理通知，以減少工序驗(yàn)收時(shí)大量的返工；不符合以上規(guī)定的一次處罰200元。

7、按職責(zé)做好見(jiàn)證取樣、監(jiān)理抽檢工作；監(jiān)理人員在施工階段實(shí)施監(jiān)理時(shí)，應(yīng)在施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)關(guān)鍵部位和關(guān)鍵工序的施工質(zhì)量實(shí)施全過(guò)程跟班旁站監(jiān)督，旁站

監(jiān)理范圍為：基礎(chǔ)土方等開(kāi)挖、地下室外墻隱檢及土方回填、后澆帶、抗?jié)B混凝土澆筑、其它（底板、墻、頂板）混凝土澆筑、地下室結(jié)構(gòu)質(zhì)量缺陷處理、主體結(jié)構(gòu)框架節(jié)點(diǎn)鋼筋、屋面防水、特殊工藝及其它有關(guān)工程建設(shè)需要的關(guān)鍵工序或部位；建設(shè)單位抽查發(fā)現(xiàn)旁站不到位，一次處罰200元.8、監(jiān)理人員在沒(méi)有收到書(shū)面驗(yàn)收通知的情況下，每天應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)的施工狀態(tài)進(jìn)行檢查，檢查下列情況但不限于以下情況：

（1）檢查施工單位現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢人員的到崗、特殊工種人員持證上崗及施工機(jī)械、建筑材料的準(zhǔn)備情況；

（2）關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的施工是否執(zhí)行了已獲批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)、方案以及工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；

（3）核查進(jìn)場(chǎng)建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備和商品砼的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等，并可在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督施工單位進(jìn)行檢驗(yàn)；

（4）施工操作人員的技術(shù)水平、操作條件是否滿足工藝操作要求；

（5）正在施工的部位或工序是否存在質(zhì)量缺陷或質(zhì)量隱患。對(duì)較大質(zhì)量問(wèn)題或隱患，監(jiān)理人員宜采取錄相、攝影等手段予以記錄；

（6）監(jiān)理人員在巡視和旁站過(guò)程中要善于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并對(duì)其予以糾正。一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)先口頭通知施工單位要求其改正，必要時(shí)簽發(fā)《監(jiān)理工程師通知單》，并將所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理過(guò)程記入監(jiān)理日記。當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí)，監(jiān)理人員應(yīng)口頭要求工程暫停施工：

①施工出現(xiàn)了安全隱患；

②工程質(zhì)量出現(xiàn)的缺陷可能引發(fā)工程質(zhì)量事故；監(jiān)理人員在口頭要求工程暫停后，應(yīng)立即向總監(jiān)理工程師匯報(bào)，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)《暫停施工令》。

9、監(jiān)理單位應(yīng)嚴(yán)格工序報(bào)驗(yàn)制度，對(duì)施工單位報(bào)驗(yàn)的工序，監(jiān)理員應(yīng)協(xié)同監(jiān)理工程師首先檢查施工方自檢資料，齊全后再進(jìn)行工序驗(yàn)收；凡關(guān)鍵部位或工序未履行簽字驗(yàn)收程序就進(jìn)行下道施工的發(fā)現(xiàn)一次處罰200元。

四、監(jiān)理人員對(duì)進(jìn)度控制

1、監(jiān)理單位須配合施工進(jìn)度, 根據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃,要求施工單位提出各分部、分項(xiàng)工程的季度、月度的具體計(jì)劃安排,組織各專業(yè)監(jiān)理工程師審查其可行性并提出意見(jiàn)。

2、監(jiān)理工程師審核施工方按工程進(jìn)度提交的形象進(jìn)度和已完成工程量月報(bào),對(duì)工程量增減變化的設(shè)計(jì)變更及工地洽商等內(nèi)容執(zhí)行情況審查,同時(shí)檢查是否滿足質(zhì)量要求,如不合格不予簽認(rèn)并及時(shí)匯報(bào)甲方。

3、在施工過(guò)程中監(jiān)理人員經(jīng)常深入工地，了解承包人的工、料、機(jī)的投入情況，對(duì)進(jìn)度計(jì)劃滯后的工程提出分析意見(jiàn)，采取有效的控制措施，并督促施工單位按工程進(jìn)度完成。

4、對(duì)各種質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單、中間交工證書(shū)、中間計(jì)量表等符合要求的及時(shí)準(zhǔn)確簽證，杜絕漏簽、錯(cuò)簽；對(duì)承包人上報(bào)的資料的審核準(zhǔn)確到位；計(jì)量方法、原則掌握嚴(yán)格、正確，對(duì)計(jì)量支付的理解透徹。

五、監(jiān)理人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)控制

1、項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)定期組織現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)的檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)要求施工單位整改，并將整改結(jié)果上報(bào)建設(shè)單位。

2、做好日常安全監(jiān)護(hù)及督促工作，所有人員應(yīng)自覺(jué)遵守并嚴(yán)格執(zhí)行安全文明管理制度，監(jiān)理人員對(duì)發(fā)現(xiàn)下述情況，不按照要求提出整改直至制止的，對(duì)監(jiān)理公司處罰100元。

（1）工程標(biāo)牌未設(shè)置，或設(shè)置在不醒目位置，或發(fā)生破損未及時(shí)修復(fù)。

（2）施工現(xiàn)場(chǎng)成品、半成品及原材料未按規(guī)定堆放。

（3）施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵、公共場(chǎng)所造成環(huán)境嚴(yán)重污染的噪音。

（4）發(fā)現(xiàn)生活區(qū)、辦公區(qū)、施工區(qū)有隨意傾倒垃圾現(xiàn)象，辦公區(qū)域場(chǎng)地不定期打掃，損壞的設(shè)施不及時(shí)修復(fù)。

（5）發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)高空拋物或從高處傾倒物體。

（6）外墻腳手架未保持整潔、美觀，發(fā)生破損，鋼管、扣件、欄桿顏色標(biāo)識(shí)不清楚，圍墻及周邊道路、工地出入口未保持清潔，綠化、廣告、燈箱等發(fā)生破損未及時(shí)修復(fù)。

（7）施工單位未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，未落實(shí)安全生產(chǎn)的組織保證體系，安全員缺崗或不到位；施工單位安全管理臺(tái)帳未及時(shí)建立并完善，未對(duì)施工作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育或分部分項(xiàng)工程的安全技術(shù)交底，施工單位特種作業(yè)人員未持證上崗。

（8）施工現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施未按要求配置的，施工腳手架未按規(guī)范搭設(shè)、報(bào)驗(yàn)不及時(shí)及未能滿足安全防護(hù)要求的，現(xiàn)場(chǎng)安全帽、安全網(wǎng)、安全帶等未按要求佩帶或配置的，拒不整改。

（10）現(xiàn)場(chǎng)出入口、通道口、樓梯口、井道口、預(yù)留洞口、臨邊洞口、基坑邊緣等容易發(fā)生墜落的地方未設(shè)置安全警示標(biāo)志，臨邊防護(hù)未及時(shí)設(shè)置，現(xiàn)場(chǎng)塔吊、架橋機(jī)、吊車(chē)及其他施工機(jī)具未按要求配備有效的保險(xiǎn)、限位等安全設(shè)施和裝置或超過(guò)質(zhì)檢期違規(guī)使用的。

（11）施 工 現(xiàn) 場(chǎng) 用 電 設(shè) 備、配 電 箱、開(kāi) 關(guān) 箱 未 采用TN-S接零保護(hù)系統(tǒng)，未實(shí)行三級(jí)配電、兩級(jí)保護(hù)系統(tǒng)，施工電纜隨意拖拉，未架空或埋地，接頭未保護(hù)，絕緣層有破損，現(xiàn)場(chǎng)用電設(shè)備漏電保護(hù)裝置未按要求配置或失靈的。

（12）發(fā)現(xiàn)生活區(qū)、職工集體宿舍、食堂違規(guī)使用電器，電線私拉亂接及未配設(shè)防火設(shè)備的。

六、監(jiān)理合同載明的附加條款

1、單位工程質(zhì)量未達(dá)到施工合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，每出現(xiàn)一項(xiàng)扣減監(jiān)理費(fèi)用人民幣5000元，以此類推。

2、因監(jiān)理服務(wù)不及時(shí)造成工期延誤每天扣減監(jiān)理費(fèi)用人民幣300元。

3、因監(jiān)理責(zé)任造成的工程質(zhì)量返工，按返工損失的10%扣減監(jiān)理費(fèi)用。

4、如監(jiān)理人員與施工單位串通弄虛作假，降低工程質(zhì)量，將不合格材料按照合格簽字的，給委托人造成損失。視其情節(jié)輕重，扣減監(jiān)理費(fèi)用3000元—5000元。

5、若是監(jiān)理人員與施工單位串通弄虛作假，簽發(fā)不實(shí)的經(jīng)濟(jì)和工期簽證，給委托人造成損失。視其情節(jié)輕重，扣減監(jiān)理費(fèi)用10000元—20000元。

七、施工現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)施細(xì)則中的條款。

八、其他有關(guān)說(shuō)明

1、本監(jiān)理管理辦法執(zhí)行時(shí)間：開(kāi)始時(shí)間：工程開(kāi)工；結(jié)束時(shí)間：與監(jiān)理服務(wù)周期同時(shí)結(jié)束。

2、工程部將嚴(yán)格按此管理辦法進(jìn)行檢查，不按此辦法進(jìn)行管理工程部有權(quán)對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行考核

滿洲里森諾人造板有限責(zé)任公司

2013年7月30日

第五篇：廉政合同(建設(shè)單位與監(jiān)理單位)

建設(shè)工程廉政合同

（建設(shè)單位與監(jiān)理單位）

工程項(xiàng)目名稱：工程項(xiàng)目地址：建設(shè)單位（甲方）：監(jiān)理單位（乙方）：為加強(qiáng)南通汽車(chē)樞紐東站工程建設(shè)中的廉政建設(shè)，保證工程建設(shè)質(zhì)量。根據(jù)國(guó)家有關(guān)工程建設(shè)的法律法規(guī)和廉政建設(shè)責(zé)任制規(guī)定，特訂立本廉政合同。

第一條 甲乙雙方的責(zé)任

（一）應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家關(guān)于市場(chǎng)準(zhǔn)入、項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)、工程建設(shè)、工程監(jiān)理和市場(chǎng)活動(dòng)的有關(guān)法律、法規(guī)，相關(guān)政策，以及廉政建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)定。

（二）嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)理合同文件，自覺(jué)按合同辦事。

（三）業(yè)務(wù)活動(dòng)必須堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信、透明的原則（除法律法規(guī)另有規(guī)定者外），不得為獲取不正當(dāng)?shù)睦妫瑩p害國(guó)家、集體和對(duì)方利益，不得違反工程建設(shè)管理、建設(shè)監(jiān)理的規(guī)章制度。

（四）發(fā)現(xiàn)對(duì)方在業(yè)務(wù)活動(dòng)中有違規(guī)、違紀(jì)、違法行為的，應(yīng)及時(shí)提醒對(duì)方，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)向其上級(jí)主管部門(mén)或紀(jì)檢監(jiān)察、司法等有關(guān)機(jī)關(guān)舉報(bào)。

第二條甲方的責(zé)任

甲方的領(lǐng)導(dǎo)和從事該建設(shè)工程項(xiàng)目的工作人員，在工程建設(shè)的事前、事中、事后應(yīng)遵守以下規(guī)定：

（一）不準(zhǔn)向乙方和相關(guān)單位索要或接收回扣、禮金、有價(jià)證券、貴重物品和好處費(fèi)、感謝費(fèi)等。對(duì)推辭不掉的禮金、有價(jià)證劵、貴重 1

物品等，應(yīng)在3日內(nèi)上交紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)或廉政“510”賬戶。

（二）不準(zhǔn)在乙方和相關(guān)單位報(bào)銷(xiāo)任何應(yīng)由甲方或個(gè)人支付的費(fèi)用。

（三）不準(zhǔn)要求、暗示或接受乙方和相關(guān)單位為個(gè)人裝修住房、婚喪、娶嫁、配偶子女的工作安排以及出國(guó)（境）、旅游等提供方便。

（四）不準(zhǔn)參加有可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的乙方和相關(guān)單位的宴請(qǐng)、健身、娛樂(lè)等活動(dòng)。

（五）不準(zhǔn)向乙方和相關(guān)單位介紹或?yàn)榕渑肌⒆优⒂H屬參與甲方工程項(xiàng)目合同有關(guān)的監(jiān)理分包項(xiàng)目等活動(dòng)。不準(zhǔn)向乙方和相關(guān)單位介紹或?yàn)榕渑肌⒆优⒂H屬參與甲方工程項(xiàng)目合同有關(guān)的設(shè)備、材料、工程分包、勞務(wù)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。不得以任何理由向乙方和相關(guān)單位推薦分包單位和要求購(gòu)買(mǎi)項(xiàng)目工程施工合同規(guī)定以外的材料、設(shè)備等。

第三條乙方的責(zé)任

應(yīng)與甲方保持正常的業(yè)務(wù)交往，按照有關(guān)法律法規(guī)和程序開(kāi)展業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)的有關(guān)方針、政策，尤其是有關(guān)建筑施工安裝的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，以及監(jiān)理法規(guī)，認(rèn)真履行監(jiān)理職責(zé)，并遵守以下規(guī)定：

（一）不準(zhǔn)以任何理由向甲方及其工作人員索要、接受或贈(zèng)送禮金、有價(jià)證券、貴重物品及回扣、好處費(fèi)、感謝費(fèi)等。

（二）不準(zhǔn)以任何理由為甲方和相關(guān)單位報(bào)銷(xiāo)應(yīng)由對(duì)方或個(gè)人支付的費(fèi)用。

（三）不準(zhǔn)接受或暗示為甲方、相關(guān)單位為個(gè)人裝修住房、婚喪、娶嫁、配偶子女的工作安排以及出國(guó)（境）、旅游等提供方便。

（四）不準(zhǔn)以任何理由為甲方、相關(guān)單位或個(gè)人組織有可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)、健身、娛樂(lè)等活動(dòng)。

第四條違約責(zé)任

（一）甲方如發(fā)生違反本合同行為，按照管理權(quán)限，依據(jù)有關(guān)法

律法規(guī)和規(guī)定給予黨紀(jì)、政紀(jì)處分或組織處理；涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任；給乙方單位造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)予以賠償。

（二）乙方如發(fā)生違反本合同行為，視情節(jié)扣除履約保證金1萬(wàn)元至5萬(wàn)元；涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任；給甲方單位造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)予以賠償；并在5年內(nèi)不得進(jìn)入南通市交通綜合樞紐站務(wù)有限公司的工程建設(shè)。

第五條對(duì)督查單位的約定和授權(quán)

雙方約定：本“合同”的督查單位為****************黨支部。雙方授權(quán)督查單位對(duì)“合同”執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，提出裁定意見(jiàn)，進(jìn)行違約處罰，涉及違法犯罪的移送司法機(jī)關(guān)處理。

第六條本“合同”有效期為甲、乙雙方簽署之日起至該工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格止，并作為監(jiān)理合同的附件，與監(jiān)理合同具有同等的法律效力，雙方簽字后立即生效。

第七條本“合同”一式叁份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，送交督查部門(mén)一份。

甲方（蓋章）乙方（蓋章）

法定代表人：法定代表人：

或其授權(quán)代理人：或其授權(quán)代理人：

簽約日期：年月日