第一篇：建設工程掛靠合同

建設工程掛靠合同

甲方(管理方)：

地址：法定代表人： 乙方(掛靠方)：住所：

身份證號碼：電話：

為了進一步加強雙方合作促進發展，發揮甲方(管理方)的宏觀調控職能，增強企業活力，提高企業的經濟效益，甲方(管理方)經與乙方(掛靠方)充分協商，一致同意就乙方掛靠在甲方下屬建筑項目經理部（）事宜簽訂以下協議書：

一、甲方同意乙方掛靠經營甲方下屬項目經理部，乙方掛靠期間以甲方項目經理部名義自主經營、獨立核算、自負盈虧。工程任務自行承攬。

二、掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程項目，所以甲方有責任對工程負責，凡以甲方名義簽訂的施工協議，乙方必須無條件執行甲方與建設方簽訂的施工協議條款及本工程相關的其他協議。

三、掛靠期間乙方實行大包干施工，包質量，包工期，包安全，包材料采購，包人員與施工組織。施工期間乙方必須自覺維護甲方的企業信譽，嚴格按照國家現行的施工技術規范和驗收標準以及施工圖紙進行施工，確保工程質量，安全施工，文明施工和按期完工，如發 生偷工減料以次充好或發生其他質安事故或逾期交工，一切經濟損失以及建設方對上述問題追究甲方的一切責任均由乙方承擔。

四、甲方向乙方提供承接工程任務的公司資質，向乙方提供工程

報建所需要的有關資料，協助乙方辦理工程協議簽訂和辦理工程開

發，凡須由施工單位負責交繳的費用和資料等有關費用均由乙方負

責。甲方同時協助乙方辦理收付工程款和協助協調與工程管理部門以

及建設方的關系。

五、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行管理和指

導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質安操作規程施

工的或發現有質安隱患的，甲方有權責令停工整頓。

六、乙方掛靠甲方下屬項目經理部經營期間，對所屬施工隊的管

理必須嚴格按照規定用工并執行有關綜合治理的管理條例。

七、為規范施工現場的管理，乙方掛靠經營期間必須配備足夠的工程管理人員。

八、掛靠管理費用暫時按單個中標項目收取，具體為。

九、掛靠期間乙方按工程進度收取的建設方的工程進度款必須轉

入甲方帳戶或經甲方指定的乙方項目部帳戶，甲方收到工程款后必須

及時（5日內）全數轉給乙方，不得截留或挪用，由此原因造成工程

停工或工期延誤的后果由甲方承擔。

十、本協議雙方簽名蓋章后生效。工程交工后，雙方債權債務結

清。

十一、本協議一式四份，雙方各執兩份。

十二、本協議未盡事宜雙方另行協商解決。

甲方(蓋章)：_________乙方(簽字)：_________

代表(簽字)：_________

_________年____月____日

__ 年____月____日_________

第二篇：建設工程掛靠合同樣本來源

建設工程掛靠合同樣本來源：未知 作者：user2

甲方(管理方)：_____法定地址：___________

法定代表人：_________

乙方(掛靠方)：_____

住所：_______________

身份證號碼：_________

電話：_______________

為了進一步深化企業改革，發揮甲方(管理方)的宏觀調控職能，增強企業活力，提高企業的經濟效益，甲方(管理方)經與乙方(掛靠方)充分協商，一致同意就乙方掛靠在甲方下屬建筑項目經理部事宜簽訂以下協議書：

一、甲方同意乙方掛靠經營甲方下屬項目經理部，乙方掛靠期間以甲方項目經理部名義自主經營、獨立核算、自負盈虧。工程任務自行承攬。

二、掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程項目，所以甲方有責任對工程負責，凡以甲方名義簽訂的施工協議，乙方必須無條件執行甲方與建設方簽訂的施工協議條款及本工程相關的其他協議。

三、掛靠期間乙方實行大包干施工，包質量，包工期，包安全，包材料采購，包人員與施工組織。施工期間乙方必須自覺維護甲方的企業信譽，嚴格按照 國家現行的施工技術規范和驗收標準以及施工圖紙進行施工，確保工程質量，安全施工，文明施工和按期完工，如發生偷工減料以次充好或發生其他質安事故或逾期 交工，一切經濟損失以及建設方對上述問題追究甲方的一切責任均由乙方承擔，需追究刑事責任的，也由乙方承擔責任。

四、甲方向乙方提供承接工程任務的公司資質，向乙方提供工程報建所需要的有關資料，協助乙方辦理工程協議簽訂和辦理工程開發，凡須由施工單位負責交繳的費用和資料等有關費用均由乙方負責。甲方同時協助乙方辦理收付工程款和協助協調與工程管理部門以及建設方的關系。

五、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行全方位的管理和指導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質安操作規程施工的或發現有 質安隱患的，甲方有權責令停工整頓。對不服從管理多次違規不改的視為蓄意損害甲方企業信譽，甲方有權無條件更換施工隊伍，乙方不得有異議。

六、乙方掛靠甲方下屬項目經理部經營期間，對所屬施工隊的管理必須嚴格執行計劃生育管理規定和有關綜合治理的管理條例;嚴格按照規定用工，依法 辦理所聘員工各種手續，所聘員工要三證齊全，特殊工程要持證上崗，要將所聘員工的有效證據及資料復印件報送甲方一份備查。交工資料要交一份給甲方工程部備 案。

七、為規范施工現場的管理，乙方掛靠經營期間必須配備足夠的工程管理人員，即項目經理、中初級工程技術人員若干人以及施工員、質安員、材料員、電工、起重工、電焊工、架子工等特種工，施工現場要配足持證上崗的管理人員。

八、施工質量指標獎罰辦法：乙方掛靠期間每年必須實現優良工程一項(如當年無交工工程的不計)，每增加一個優良工程按建筑面積由甲方給予獎 勵：_________平方米以下的獎勵______元，_____平方米以上_______平方米以下的優良工程項目獎勵____元，_____平方米 以上的優良工程獎勵_________元。如當年有交工程項目但未有優良工程則按交工項目建筑面積計算實行______平方米以下的工程增加_____元 掛靠費用，_________平方米以上_________平方米以下的增加_________元，_________平方米以上的增加 _________元。如出現交工項目第一次交工驗收時不合格則給予乙方罰款_________元。以上費用均不包含在掛靠費用之內。

九、掛靠期間暫定為_________年，即_________年_________月_________日起至_________年 _________月_________日止，掛靠期有效期滿后如乙方仍有在建工程項目未完工的仍按原有的規定收取5%工程管理費。掛靠前乙方原有的在建 工程或停工緩建工程或其他工程結算余款仍按原收費標準交繳工程管理費。

十、掛靠管理費用為每年_________元。

交費辦法：每年分兩次交繳掛靠管理費，當年_________月_________ 日至次年_________月_________日為一，當年___月___日前一次性交清第一年_________%的掛靠管理費，次年 _________月_________日前一次性交清第一的剩余_________%掛靠管理費，以后每年掛靠管理費按此辦法交繳，逾期交繳視為乙 方違約，按拖欠款和拖欠時間每日計罰_________%滯納金。

十一、本掛靠協議生效前，乙方必須向甲方繳納_________元保證金，如掛靠期間乙方發生任何違法違規或違反本掛靠協議的行為，或者發現乙 方有其他有損甲方信譽的行為給甲方造成企業名譽損失或經濟損失時，乙方除承擔一切經濟與法律責任外，甲方有權罰沒上述風險保證金，乙方不得有異議。如掛靠 期內乙方無違約行為，將風險保證金退還乙方。風險保證金不計利息。

十二、掛靠期間乙方按工程進度收取的建設方的工程進度款必須轉入甲方帳戶，待扣除稅金后其余工程款轉給乙方。其他工程備料款或建設方不按工程進度支付的工程款，甲方為避免乙方將工程款項挪作他用，乙方同意甲方在保證工程正常施工需要的前提下分期支付。

十三、本協議雙方簽名蓋章乙方交齊風險保證金后生效。掛靠期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后自動失效。

十四、本協議一式四份，雙方各執兩份。

十五、本協議未盡事宜雙方另行協商解決。

甲方(蓋章)：_________乙方(簽字)：_________

代表(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

【律師解析】

本案審理與判決雖然發生于《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱：“建設工程司法解釋”）（法釋（2004）14號）實施之前，但是法官審理本案的思維與適用法律與建設工程司法解釋的立法精神是一致的，并且本案是一起典型的因掛靠施工而產生的糾紛，本人便將該案例作為本文討論的出發點與立足點。結合本案的相關事實，本人將建設工程施工領域中掛靠合同的相關問題提出并逐一進行分析，為律師同行處理類似案件提供參考，也為將來就該問題的探討拋磚引玉。

一、建設工程施工掛靠經營合同的概念與特征

掛靠是指為進行工程建設，不具有相應施工資質的施工人（即掛靠人）借用有資質建筑公司（被掛靠人）的資質、公章、財務憑證等，向被掛靠人交納管理費，承攬并進行工程建設的行為。

建設工程施工掛靠經營合同的特征為：

1、訂立合同的主體為不具有相應施工資質的施工人。其中包含以下幾種主體：（1）根本沒有任何施工資質的企業；（2）資質低于工程要求的建筑企業資質；（3）自然人。

2、掛靠人與被掛靠人簽訂的合同形式表現多樣，有《工程分包合同》、《工程內部承包合同》等等。

3、掛靠人為企業的，其與被掛靠人系各自獨立的企業法人，雙方財產各自獨立，雙方財務、人事管理、勞動用工各自獨立；掛靠人為自然人的，其與被掛靠人不存在勞動合同關系，掛靠人的現場施工人員未建立勞動關系。

4、掛靠合同規定掛靠人自負盈虧，要向被掛靠人交納管理費（從工程款中按比例收取）。

5、被掛靠人向掛靠人提供施工所需的資質、公章、憑證等材料。

二、建設工程施工掛靠經營合同的法律效力

在上述案例中，鄭某某與建筑公司簽訂的《工程承包合同》名義上是一份內部承包合同，但鄭某某并非建筑公司的員工，雙方不存在勞動關系，并且建筑公司除了提供相應資質與憑證并收取管理費之外，對工程不進行任何監督管理，實質上是鄭某某借用建筑公司的資質進行施工。依據《中華人民共和國建筑法》第二十六條“禁止建筑施工企業以任何形式允許其他單位或者個人使用本企業的資質證書、營業執照，以本企業的名義承攬工程”的禁止性規定，雙方簽訂的合同違反了法律的禁止性規定，依據《合同法》第五十二條第一款第（五）項之規定，應屬無效合同。

三、建設工程施工掛靠經營合同無效后的法律后果

1、掛靠人為實際施工人，其有權向工程發包人（建設方）與被掛靠人（轉包方）主張工程款

依據工程司法解釋第二十六條之規定，如果工程建設方（發包人）未支付工程款的，掛靠人（實際施工人）就可以直接向工程建設方索要工程款；如果工程建設方已經將工程款支付給被掛靠人，那么掛靠人就可以向被掛靠人主張權利。

2、法院有權收繳雙方因履行掛靠合同的非法所得

依據《民法通則》第一百三十四條之規定，法院可以收繳非法所得。具體收繳的對象為：

（1）對于掛靠人而言，其非法所得應當為扣除實際施工成本以外已經實際取得的工程利潤。

（2）對于被掛靠人而言，其收取的工程管理費應當被收繳。

3、被掛靠人有可能受到行政處罰

依據《建筑法》第六十六條“建筑施工企業轉讓、出借資質證書或者以其他方式允許他人以本企業的名義承攬工程的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。對因該項承攬工程不符合規定的質量標準造成的損失，建筑施工企業與使用本企業名義的單位或者個人承擔連帶賠償責任”的規定，貴公司還將受到罰款、降低資質，甚至是吊銷資質的行政處罰。

四、因掛靠經營引起的其他相關糾紛

在建筑領域中，與掛靠經營相關的民事糾紛主要有四種：

1、因掛靠人欠材料款、租賃費、勞務費等引起的欠款糾紛，依據最高人民

法院《關于適用＜中華人民共和國民事訴訟法＞若干問題的意見＝第43條：“個體工商戶、個人合伙或私營企業掛靠集體企業并以集體企業的名義從事生產經營活動的，在訴訟中，該個體工商戶、個人合伙或私營企業與其掛靠的集體企業為共同訴訟人”之規定，被掛靠人也應當被作為為共同建筑公司；

2、因建設單位欠施工單位工程款，此時掛靠人以實際施工人的身份，依據

建設工程司法解釋第二十六條第二款：“實際施工人以發包人為建筑公司主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任”之規定，掛靠人有權突破合同相對性，直接對建設單位提起建筑工程施工合同糾紛訴訟；

3、因被掛靠人拖欠掛靠人工程款引起的掛靠經營合同糾紛。

4、因被掛靠人替掛靠人墊付材料款、機器設備或建材租賃費、勞務費等費用后，向掛靠人提起掛靠經營合同追償權糾紛。

5、因工程質量爭議，依據建設工程司法解釋第二十五條：“因建設工程質量發生爭議的，發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟” 之規定，建設單位可以以掛靠人

與被掛靠人為共同被告提起建設工程施工合同質量糾紛訴訟。

五、掛靠經營合同的風險與規避

在工程資源有限、建筑企業眾多、競爭激烈的建筑市場中，存在著“有資質，沒活干”與“無資質，有活干”的矛盾，即具有相應施工資質的建筑公司憑一己之力承攬的工程數量有限，并且在通常情況下出借施工資質可以毫無成本低地賺到管理費；與此相對應的是，一些不具備相應施工資質的企業或個人有能力承攬到工程項目，也有施工隊伍，但是苦于不具備相應的施工資質。當兩種矛盾沖突可以找到一個契合點——即不具有相應資質的企業或個人以支付管理費為對價，借用有資質的企業資質施工，掛靠施工就應運而生了。鑒于我國建筑市場管理的不規范，這種現象將在未來較長時間內存在。

收益與風險并存。如果工程順利竣工驗收，建設方及時付款，則掛靠人與被掛靠人相安無事，大家共贏。但是，事實上掛靠經營存在著巨大風險，掛靠人承攬工程，不但要上交管理費，在經營管理中還要與被掛靠人協調好關系，不然被掛靠人可以通過不蓋章、不付款、不配合掛靠人向建設方主張權利等等手段鉗制掛靠人；反之，對于被掛靠人來講風險更加巨大，如果掛靠人管理經營不規范，將工程做賠了，等待被掛靠人的將是一個恐怖的亂攤子：對建設單位承擔工程質量責任，農民工圍堵公司索要工程款，材料商、租賃商、勞務隊將被掛靠人訴至法院，被掛靠人的銀行帳戶隨時有可能被法院查封，被掛靠人的管理費有可能被收繳，被掛靠人有可能受到建委罰款、降低或者吊銷資質的行政處罰，被掛靠人在無奈墊付工程款之后還要向掛靠人追償，屆時訴訟費、律師費、差旅費等付款支票將如雪片一樣飄灑下來??。

所以，對于被掛靠人來講，如何防范掛靠經營帶來的風險意義十分重大，既然掛靠經營有其生存的土壤，那么完全封殺顯然不切實際，采取合理規避掛靠形式、將掛靠從法律層面轉化為“內部承包”、將掛靠人納入管理范圍等措施，是廣大律師與建筑企業應當思考的問題。

------------------

[1] 案例取材于海南省海口市中級人民法院（２０００）海中法經終字第４８號民事判決，出于研討、學習的目的，對案件基本事實稍作改動。

第三篇：鋼結構工程掛靠合同

鋼結構工程掛靠合同

掛靠單位：淮南正大鋼結構有限公司（以下稱甲方）掛靠人：

（以下稱乙方）工程名稱： 工程地址：

根據國家相關法律、法規相關規定，甲方、乙方雙方充分協商，在相互理解、公平、自愿的基礎上訂立合同 第一條：合同目的

為了充分有效利用自愿，本著互利互惠共同發展之目的，由乙方掛靠在甲方名下，從事甲方營業范圍內的經營項目。第二條：甲方的權利和義務

1、甲方的權利

①、向乙方收取風險金。風險金比例為乙方以甲方名義承攬的第三方的工程項目總價額

，但最低不得少于

元。風險金在簽定掛靠合同時一次性收取。

②、向乙方收取管理費。管理費比例為乙方以甲方名義承攬的第三方工程項目總價額的（不含稅費）。管理費根據施工進度分階段收取，最遲在工程驗收前收取完畢。

③、對乙方的施工能力和施工合同、圖紙進行審核，對于乙方所承攬的工程項目進行可行性、風險性審查，視情況可以拒絕與第三方簽訂合同，對于簽訂履行的合同，在施工過程中可以派人員監督，發現有安全、質量隱患的有權要求乙方停工整改。④、如乙方作出有損甲方信譽和形象的行為，甲方有權單方面終止本合同，已收取的管理費不予歸還。

2、甲方義務

①、在本合同生效后，協助乙方與第三方以甲方名義簽訂相關合同。

②、在本合同生效之后，應向乙方提供業務所必須的相關手續證件。

③、對于乙方提出的合理要求提供良好的服務。第三條：乙方的權利和義務

1、乙方的權利

①、經甲方書面授權，可以代表甲方與第三方簽訂合同。②、享受甲方提供的經營所需要的資質和相關資料。

③、經營上實行獨立核算，自負盈虧，經營所得的一切的合法的利潤歸乙方所有。

2、乙方的義務

①、嚴格遵守相關法律、法規及安全施工規章制度和操作規程。②、以自己名稱與乙方施工人員簽訂勞動合同。按甲方要求為乙方施工人員足額購買人身保險，并將購買保險所有資料交甲方保管。

③、確保與第三方合同的全面順利履行。接受甲方對施工的全面監督，服從甲方對施工進展、質量和安全的管理。把工程合同、圖紙以及預、決算等全部資料交甲方備案。

④、按時足額繳納管理費和風險金。承擔投標工程所需的合理費用。

⑤、全部工程款不得脫離甲方監管，必須以轉賬方式付到甲方賬戶。

⑥、不得隱瞞與第三方合同之外的工程款項。

⑦、未經甲方書面同意，不得變更與第三方的合同內容，不得擅自轉，分包合同。

⑧、工程竣工驗收全部資料均由乙方自己編制，甲方審核后蓋章。⑨、與第三方簽訂的合同和施工圖紙，以及變更的合同及圖紙，應由甲方審查，并由當事各方在合同和施工圖紙上簽字或蓋章確認。

第四條：特別約定

1、甲乙雙方均不得以個人名稱簽訂合同。

2、甲乙雙方僅是掛靠經營關系，不存在內部管理關系和轉、承包關系。甲方與乙方及其人員不存在勞動關系，對于乙方人員發生的安全事故或其他意外風險不承擔任何法律責任，一切責任由乙方自行承擔。（乙方不得通過行政、媒體、訴訟與甲方發生交涉）。

3、乙方必須嚴格履行與第三方的工程合同，不論何種原因產生合同糾紛或其他糾紛均由乙方自行解決。利益歸乙方單獨所有，損失由乙方單獨承擔。需要甲方協助的或者依法由甲方解決的，甲方可予以協助解決，因此支出的費用由乙方承擔。

4、風險金的用途。①、保證乙方按約履行合同。

②、如果與第三方產生合同糾紛，或者發生安全事故以及其他風險責任，需要承擔經濟責任或行政責任的，從風險金內先行支付，但支付最高比例不得超過已交納風險金額的。不足部分由乙方繼續承擔，甲方不承擔任何責任。剩余

部分的風險金在工程質保期滿后 日內由甲方返還給乙方。

③、如未出現

4、①②情形，在質保期滿后 日內，由甲方一次性全額返還乙方。第五條：違約責任

1、任何一方違反合同義務，守約方均可以單方面解除合同。

2、如乙方違反合同義務

2、②，根據未簽訂勞動合同人數和未購買人身保險的人數，按照2000元/人向甲方支付違約金。此違約金從風險金中優先扣除。

3、如乙方違反合同義務

2、⑤⑥⑦任何一項，甲方收取的風險金均不予返還，并不受本合同第四條第②款項約束。第六條：糾紛的解決

執行本合同發生爭議，由甲乙雙方協商解決，需要簽訂補充協議的，補充協議與本合同具有同等效力，補充協議與本合同不一致的，以補充協議為準。協商不成的，由守約方人民法院訴訟解決。

本合同自雙方簽字、蓋章后生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲

方：

乙方：

身份證號：

聯系電話：

****年**月**日

****年**月**日

第四篇：掛靠工程合同協議書范本

建筑工程掛靠協議

甲方（管理方）：貴州中建偉業建設工程有限責任公司

乙方（掛靠方）： 吳高隆

為了進一步深化企業改革，發揮甲方的宏觀調控職能，增強企業活力，提高企業的經濟效益，甲方經與乙方充分協商，一致同意就乙方掛靠在甲方公司下的有關事宜簽訂以下協議書：

一、工程概況

工程名稱：黎平縣九潮鎮至茶寨河道治理工程 工程造價：壹仟陸百肆拾壹萬元整（￥： 1641萬 元）工程地點：貴州省黔東南州黎平縣九潮鎮

二、經營管理甲方同意乙方掛靠在甲方公司下進行九潮鎮河道治理工程的經營，乙方掛靠期間以甲方項目經理部名義自主經營、獨立核算、自負盈虧。工程任務自行承攬。掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程項目，所以甲方有責任對工程負責，凡以甲方名義簽訂的施工協議，乙方必須無條件執行甲方與建設方簽訂的施工協議條款及本工程相關的其他協議。掛靠期間乙方實行大包干施工，包質量，包工期，包安全，包材料采購，包人員與施工組織。施工期間乙方必須自覺維護甲方的企業信譽，嚴格按照國家現行的施工技術規范和驗收標準以及施工圖紙進行施工，確保工程質量，安全施工，文明施工和按期完工。甲方向乙方提供承接工程任務的公司資質，向乙方提供工程報建所需要的有關資料，協助乙方辦理工程協議簽訂和辦理工程開發，凡須由施工單位負責交繳的費用和資料等有關費用均由乙方負責。甲方同時協助乙方辦理收付工程款和協助協調與工程管理部門以及建設方的關系。甲方為乙方提供公司工程

項目部”印鑒壹枚，用于工程資料。本工程竣工驗收合格后，乙方應將該印鑒交還甲方。乙方承諾該印鑒僅用于該工程資料。乙方不得使用該印鑒對外出具財務手續，不得使用該印鑒對外出具債務憑證。若因使用該印鑒對外出具財務手續或債務憑證所引起的經濟糾紛和法律賠償責任由乙方承擔。甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行的監督指導。對發現有違反質安操作規程施工的或發現有質安隱患的，甲方有權責令停工整頓。乙方掛靠甲方下經營期間，對所屬施工隊的管理必須嚴格各項管理規定和有關綜合治理的管理條例；嚴格按照規定用工，依法辦理所聘員工各種手續，特殊工程要持證上崗。配備足夠的人員若干人以及施工員、質安員、材料員要配足持證上崗的管理人員。

三、財務管理

乙方在本工程施工中發生的停工、返工和拖欠人工工資、發生工傷事故以及拖欠材料款所引起的一切經濟糾紛，概由乙方負責。否則，甲方有權扣留乙方建設資金用于解決和處理上述問題，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟與社會損失，并追究乙方法律責任。

四、稅、費管理

本工程在乙方施工中實行乙方全額包干繳納本項目所涉及的一切稅和費，乙方必須執行國家和行業以及當地行政部門和稅務部門的相關稅、費繳納規定，乙方必須合法經營，及時照章納稅。繳納稅、費的主體為甲方、乙方承擔稅、費繳納的全部款項。否則，甲方有權扣留乙方建設資金用于補繳稅、費，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方法律責任。

五、管理費及履約風險金收取 本工程乙方向甲方繳納合同總價款 3.3 %的管理費。管理費共計人民幣約（大寫）：伍拾肆萬壹仟元整（￥： 54.1萬 元），每次建設方撥款到賬交納當期管理費，管理費按每次撥款到賬金額的 3.3 %收取，當撥款達到工程款總價款的85%時，乙方必須在20日內提供已完成工程價款的稅、費發票，否則甲方有權扣留乙方建設資金。

六、安全責任

本工程在乙方施工中實行乙方負責項目全部安全責任，乙方必須執行國家和行業以及當地行政安全管理部門相關規定，在保障一切安全的條件下實施本工程項目。本工程在實施中所發生的一切安全事故，以及引起的經濟賠償、民事訴訟和刑事責任，概由乙方承擔全部責任。否則，甲方有權扣留乙方建設資金或乙方向甲方繳納履約風險保證金用于工程質量事故處理，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方法律責任。

七、工程質量

本工程在乙方施工中實行乙方負責本工程全部質量責任，乙方必須執行國家和行業以及當地工程質量管理部門的相關規定，達到工程質量合格要求，承擔質保期的缺陷責任和質量返工等責任，本工程所發生的一切質量責任事故概由乙方負責，因質量事故引起的經濟賠償和民事訴訟、刑事責任由乙方全部承擔。否則，甲方有權扣留乙方建設資金或乙方向甲方繳納履約風險保證金用于工程質量事故處理，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方法律責任。

八、甲方權利

本工程所有招投標文件原件、中標通知書原件、備案原件、施工合同原件、竣工驗收報告原件、竣工備案書原件以及施工各類簽證原件等文體和電子文檔資料，全部交由甲方存檔備查。

甲方有權對正在施工的工程項目和施工過程進行全方位的管理和指導，不定期進行巡視抽查，發現不規范問題乙方必須無條件接受甲方的整改建議。對發現有違反質安操作規程施工的或發現有質安隱患的，甲方有權責令乙方停工整頓。對不服從管理建議的視為蓄意損害甲方企業信譽，甲方有權更換施工隊伍，乙方不得有異議。

九、乙方對本工程協議外產生的全部民事和刑事糾紛承擔全部法律責任。

十、甲乙雙方對本協議產生糾紛，雙方可協商解決，解決不了，雙方可向對本工程有管轄權的人民法院提起訴訟。

十一、本協議一式肆份，甲、乙雙方各執兩份，雙方簽名蓋章且乙方交齊風險保證金后生效。雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后自動失效。

甲方：

（蓋章）

乙方：

（蓋章）

代表：

（簽字或蓋章）

代表：

（簽字或蓋章）

協議訂立地點：

協議訂立時間：

年 月 日

第五篇：掛靠工程合同協議書范本

建筑工程掛靠協議

甲方（管理方）： 法定代表人及身份證號： 乙方（掛靠方）： 法定代表人及身份證號：

為了進一步深化企業改革，發揮甲方（管理方）的宏觀調控職能，增強企業活力，提高企業的經濟效益，甲方（管理方）經與乙方（掛靠方）充分協商，一致同意就乙方掛靠在甲方公司下的有關事宜簽訂以下協議書：

一、工程概況

工程名稱： 工程造價： 元整（￥： 元）工程地點：

二、經營管理甲方同意乙方掛靠在甲方公司下進行 建筑工程的經營，乙方掛靠期間以甲方項目經理部名義自主經營、獨立核算、自負盈虧。工程任務自行承攬。掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程項目，所以甲方有責任對工程負責，凡以甲方名義簽訂的施工協議，乙方必須無條件執行甲方與建設方簽訂的施工協議條款及本工程相關的其他協議。掛靠期間乙方實行大包干施工，包質量，包工期，包安全，包材料采購，包人員與施工組織。施工期間乙方必須自覺維護甲方的企業信譽，嚴格按照國家現行的施工技術規范和驗收標準以及施工圖紙進行施工，確保工程質量，安全施工，文明施工和按期完工。甲方向乙方提供承接工程任務的公司資質，向乙方提供工程報建所需要的有關資料，協助乙方辦理工程協議簽訂和辦理工程開發，凡須由施工單位負責交繳的費用和資料等有關費用均由乙方負責。甲方同時協助乙方辦理收付工程款和協助協調與工程管理部門以及建設方的關系。甲方為乙方提供“

公

司

工程項目部”印鑒壹枚，用于工程資料。本工程竣工驗收合格后，乙方應將該印鑒交還甲方。乙方承諾該印鑒僅用于該工程資料。乙方不得使用該印鑒對外出具財務手續，不得使用該印鑒對外出具債務憑證。若因使用該印鑒對外出具財務手續或債務憑證所引起的經濟糾紛和法律賠償責任由乙方承擔。甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行的監督指導。對發現有違反質安操作規程施工的或發現有質安隱患的，甲方有權責令停工整頓。乙方掛靠甲方下經營期間，對所屬施工隊的管理必須嚴格執行計劃生育管理規定和有關綜合治理的管理條例；嚴格按照規定用工，依法辦理所聘員工各種手續，特殊工程要持證上崗。為規范施工現場的管理，乙方掛靠經營期間必須配備足夠的工程管理人員，即項目經理、中初級工程技術人員若干人以及施工員、質安員、材料員、電工、起重工、電焊工、架子工等特種工，施工現場要配足持證上崗的管理人員。

三、財務管理

本工程建設資金管理采取通過甲方的基本帳戶以銀行轉帳的方式，乙方在本工程施工中發生的停工、返工和拖欠人工工資、發生工傷事故以及拖欠材料款所引起的一切經濟糾紛，概由乙方負責。否則，甲方有權扣留乙方建設資金用于解決和處理上述問題，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟與社會損失，并追究乙方法律責任。

四、稅、費管理

本工程在乙方施工中實行乙方全額包干繳納本項目所涉及的一切稅和費，乙方必須執行國家和行業以及當地行政部門和稅務部門的相關稅、費繳納規定，乙方必須合法經營，及時照章納稅。繳納稅、費的主體為甲方、乙方承擔稅、費繳納的全部款項。否則，甲方有權扣留乙方建設資金用于補繳稅、費，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方法律責任。

五、管理費及履約風險金收取 本工程乙方向甲方繳納合同總價款 %的管理費。管理費共計人民幣（大寫）： 元整（￥： 元），每次建設方撥款到賬交納當期管理費，管理費按每次撥款到賬金額的 %收取，當撥款達到工

程款總價款的85%時，乙方必須在20日內提供已完成工程價款的稅、費發票，否則甲方有權扣留乙方建設資金。逾期提供視為乙方違約，按拖欠時間每日計罰已完成工程價款的 ％滯納金。合同簽訂之日乙方向甲方繳納履約風險保證金（大寫）：（￥： 元）。乙方在履行完本協議全部條款和合同約定條款后甲方15日內全部返還乙方。

六、安全責任

本工程在乙方施工中實行乙方負責項目全部安全責任，乙方必須執行國家和行業以及當地行政安全管理部門相關規定，在保障一切安全的條件下實施本工程項目。本工程在實施中所發生的一切安全事故，以及引起的經濟賠償、民事訴訟和刑事責任，概由乙方承擔全部責任。否則，甲方有權扣留乙方建設資金或乙方向甲方繳納履約風險保證金用于工程質量事故處理，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方法律責任。

七、工程質量

本工程在乙方施工中實行乙方負責本工程全部質量責任，乙方必須執行國家和行業以及當地工程質量管理部門的相關規定，達到工程質量合格要求，承擔質保期的缺陷責任和質量返工等責任，本工程所發生的一切質量責任事故概由乙方負責，因質量事故引起的經濟賠償和民事訴訟、刑事責任由乙方全部承擔。否則，甲方有權扣留乙方建設資金或乙方向甲方繳納履約風險保證金用于工程質量事故處理，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方法律責任。

八、甲方權利

本工程所有招投標文件原件、中標通知書原件、備案原件、施工合同原件、竣工驗收報告原件、竣工備案書原件以及施工各類簽證原件等文體和電子文檔資料，全部交由甲方存檔備查。

甲方有權對正在施工的工程項目和施工過程進行全方位的管理和指導，不定期進行巡視抽查，發現不規范問題乙方必須無條件接受甲方的整改建議。對發現有違反質安操作規程施工的或發現有質安隱患的，甲方有權責令乙方停工

整頓。對不服從管理建議的視為蓄意損害甲方企業信譽，甲方有權更換施工隊伍并扣留乙方向甲方繳納履約風險保證金，乙方不得有異議。

九、乙方對本工程協議外產生的全部民事和刑事糾紛承擔全部法律責任。

十、甲乙雙方對本協議產生糾紛，雙方可協商解決，解決不了，雙方可向對本工程有管轄權的人民法院提起訴訟。

十一、本協議一式肆份，甲、乙雙方各執兩份，雙方簽名蓋章且乙方交齊風險保證金后生效。雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后自動失效。

甲方：

（蓋章）

乙方：

（蓋章）

代表：

（簽字或蓋章）

代表：

（簽字或蓋章）

聯系方式：

聯系方式：

協議訂立地點：

協議訂立時間：

年 月 日