第一篇：掛靠工程合同

協議書

承包人（全稱）：北京北方世紀建筑裝飾工程有限公司 分包人（全稱）：天津安捷公共設施服務有限公司 甲方（管理方）： 北京北方世紀建筑裝飾工程有限公司 甲方代表人： 賈瀟琳

乙方(掛靠方)： 天津安捷公共設施服務有限公司 乙方代表人： 王廣盛

工程名稱： 北京天竺綜合保稅區倉儲中心項目空調工程

為發揮甲方（管理方）的宏觀調控職能，提高企業的經濟效益，甲方（管理方）經與乙方（掛靠方）充分協商，一致同意就乙方掛靠在甲方公司下的有關事宜簽訂以下協議書：

甲方同意乙方掛靠在甲方公司，承攬北京天竺綜合保稅區倉儲中心項目空調工程。

一、工程地點： 北京市順義區后沙峪鎮回民營村順平路南側

工程總價款：大寫：人民幣 肆佰玖拾叁萬柒仟壹佰伍拾柒元零捌分

小寫：4937157.08元。

施工內容：空調及恒溫恒濕系統的深化、設備的采購及安裝、調試、檢驗檢測、技術培訓、質量責任期內的維修維護 質量標準：合格

合同工期：為 90天，即 2018年03 月15 日開始施工，至2018年06月 13日竣工完成。

二、甲方提取的管理費用：按工程結算造價收取 4% 管理費，包括稅金。

三、乙方按照施工圖紙和說明書要求，精心組織施工，保證工程質量，如質量不合標準，必須返工修理，其工料費損失，由乙方承擔；如工程質量低劣又無法挽救的，應由乙方負責賠償全部工料損失。

四、掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程項目，所以甲方有責任對工程負責，凡以甲方的名義簽訂的施工協議，乙方必須無條件執行甲方與建設方簽訂的施工協議條款及本工程相關的其他協議。

五、乙方分包的工程項目，在施工過程中經檢驗達不到國家驗收規范規定，不能保證工程質量，甲方有權終止合同，造成返工的損失，乙方應予賠償。

六、掛靠期間乙方實行大包干施工，保質量、保工期、保安全、保材料采購、保人員與施工組織。施工期間乙方必須自覺維護甲方的企業信譽，嚴格按照國家現行的施工技術規范和驗收標準以及施工圖紙進行施工，確保工程質量，安全施工，文明施工和按期完工。

七、甲方向乙方提供承接工程任務的公司資質，向乙方提供工程報檢所需的有關資料，協助乙方辦理工程協議簽訂和辦理工程開發，凡需由施工單位負責交繳的費用和資料等有關費用均由乙方負責。甲方同時協助乙方辦理收付工程款和協助調與工程管理部門以及建設方的關系。

八、甲方正在施工的工程項目和施工地盤進行的監督指導。對發現有違反治安操作規程公式的或發現有治安隱患的，甲方有權責令停工整頓。

九、乙方掛靠甲方經營期間，對所屬施工隊的管理必須嚴格執行計劃生育管理規定和有關綜合治理的管理條例：嚴格按照規定用工，依法辦理所聘員工各種手續，特殊工程要持證上崗。

十、為規范施工現場的管理，乙方掛靠經營期間必須配備足夠的工程管理人員，即項目經理、中初級工程技術人員若干人以及施工員、治安員、材料員、電工、起重工、電焊工、架子工等特種工，施工現場要配足持證上崗的管理人員。

十一、甲方對乙方承擔的工程要進行監督檢查，乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，嚴格遵守安全操作規程，乙方負責施工期間的人身、設備安全和施工場所的消防、治安工作。施工期間發生的一切人身傷亡、物品及設備損壞、消防、治安事件以及由此所發生的費用、損失由乙方負責。

十二、乙方要文明施工，達到工完、材凈、場地清遵守國家及當地政府有關規定。

十三、工程竣工后，乙方應向甲方提供一套完整的竣工驗收資料。

十四、掛靠期間如乙方需要使用印章，必須由甲方提供“高要市第四建筑工程公司資料專用章”，此章只限制于施工內業資料使用，其它業務使用此章概不生效，如使用公司公章或法人章必須到甲方公司蓋章。如乙方私自刻章，甲方可向乙方追究法律刑事責任，期間所發生的一切責任全部由乙方承擔。

十五、掛靠期間乙方按工程進度收取的建設方的工程進度款轉入甲方賬戶，待扣除管理費后其余工程款三天內轉給乙方。

十六、乙方不得以任何理由以甲方名義簽訂各種合同，拖欠各種債權債務及應付款項，如拖欠不付，按銀行短期貸款利率，償付給甲方逾期付款違約金，如因乙方原因影響甲方營業資質手續、賬戶等其他物品不能使用，對甲方造成后果，全部由乙方負責承擔。

十七、合同簽訂后，不經雙方協商同意，任何一方不得隨意變更或解除。如乙方不經甲方同意，單方解除合同時，應由乙方賠償甲方因影響施工計劃造成的經濟損失；如甲方中途解除合同，應賠償乙方因此造成的經濟損失。

十八、掛靠期間出現一切發包單位對施工單位的罰款有乙方自行承擔，質量保修期間在建工程出現一切問題全部由乙方自行承擔。

十九、本協議雙方簽名蓋章后生效。掛靠期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清掛靠單位名義在外的債務后自動失效。

二十、本合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成時。解決不了的，可按以下兩項解決：（1）向建筑物所在地經濟合同仲裁委員會申請仲裁，（2）向人民法院起訴。

二十一、本合同一式兩份，甲乙雙方各執正本一份。

二十二、要求鑒證（公證）的，可到建筑物所在地的區、縣工商行政管理局進行鑒證或公證處公證。二

十三、雙方商定的其他條款：

注：如以上內容發生變化另附補充協議

甲方（蓋章）：__________ 乙方（蓋章）： 代表人： 代表人： 電 話：

電 話 ： 開戶銀行： 開戶銀行： 賬號： 賬號：

年 月 日 年 月 日

第二篇：鋼結構工程掛靠合同

鋼結構工程掛靠合同

掛靠單位：淮南正大鋼結構有限公司（以下稱甲方）掛靠人：

（以下稱乙方）工程名稱： 工程地址：

根據國家相關法律、法規相關規定，甲方、乙方雙方充分協商，在相互理解、公平、自愿的基礎上訂立合同 第一條：合同目的

為了充分有效利用自愿，本著互利互惠共同發展之目的，由乙方掛靠在甲方名下，從事甲方營業范圍內的經營項目。第二條：甲方的權利和義務

1、甲方的權利

①、向乙方收取風險金。風險金比例為乙方以甲方名義承攬的第三方的工程項目總價額

，但最低不得少于

元。風險金在簽定掛靠合同時一次性收取。

②、向乙方收取管理費。管理費比例為乙方以甲方名義承攬的第三方工程項目總價額的（不含稅費）。管理費根據施工進度分階段收取，最遲在工程驗收前收取完畢。

③、對乙方的施工能力和施工合同、圖紙進行審核，對于乙方所承攬的工程項目進行可行性、風險性審查，視情況可以拒絕與第三方簽訂合同，對于簽訂履行的合同，在施工過程中可以派人員監督，發現有安全、質量隱患的有權要求乙方停工整改。④、如乙方作出有損甲方信譽和形象的行為，甲方有權單方面終止本合同，已收取的管理費不予歸還。

2、甲方義務

①、在本合同生效后，協助乙方與第三方以甲方名義簽訂相關合同。

②、在本合同生效之后，應向乙方提供業務所必須的相關手續證件。

③、對于乙方提出的合理要求提供良好的服務。第三條：乙方的權利和義務

1、乙方的權利

①、經甲方書面授權，可以代表甲方與第三方簽訂合同。②、享受甲方提供的經營所需要的資質和相關資料。

③、經營上實行獨立核算，自負盈虧，經營所得的一切的合法的利潤歸乙方所有。

2、乙方的義務

①、嚴格遵守相關法律、法規及安全施工規章制度和操作規程。②、以自己名稱與乙方施工人員簽訂勞動合同。按甲方要求為乙方施工人員足額購買人身保險，并將購買保險所有資料交甲方保管。

③、確保與第三方合同的全面順利履行。接受甲方對施工的全面監督，服從甲方對施工進展、質量和安全的管理。把工程合同、圖紙以及預、決算等全部資料交甲方備案。

④、按時足額繳納管理費和風險金。承擔投標工程所需的合理費用。

⑤、全部工程款不得脫離甲方監管，必須以轉賬方式付到甲方賬戶。

⑥、不得隱瞞與第三方合同之外的工程款項。

⑦、未經甲方書面同意，不得變更與第三方的合同內容，不得擅自轉，分包合同。

⑧、工程竣工驗收全部資料均由乙方自己編制，甲方審核后蓋章。⑨、與第三方簽訂的合同和施工圖紙，以及變更的合同及圖紙，應由甲方審查，并由當事各方在合同和施工圖紙上簽字或蓋章確認。

第四條：特別約定

1、甲乙雙方均不得以個人名稱簽訂合同。

2、甲乙雙方僅是掛靠經營關系，不存在內部管理關系和轉、承包關系。甲方與乙方及其人員不存在勞動關系，對于乙方人員發生的安全事故或其他意外風險不承擔任何法律責任，一切責任由乙方自行承擔。（乙方不得通過行政、媒體、訴訟與甲方發生交涉）。

3、乙方必須嚴格履行與第三方的工程合同，不論何種原因產生合同糾紛或其他糾紛均由乙方自行解決。利益歸乙方單獨所有，損失由乙方單獨承擔。需要甲方協助的或者依法由甲方解決的，甲方可予以協助解決，因此支出的費用由乙方承擔。

4、風險金的用途。①、保證乙方按約履行合同。

②、如果與第三方產生合同糾紛，或者發生安全事故以及其他風險責任，需要承擔經濟責任或行政責任的，從風險金內先行支付，但支付最高比例不得超過已交納風險金額的。不足部分由乙方繼續承擔，甲方不承擔任何責任。剩余

部分的風險金在工程質保期滿后 日內由甲方返還給乙方。

③、如未出現

4、①②情形，在質保期滿后 日內，由甲方一次性全額返還乙方。第五條：違約責任

1、任何一方違反合同義務，守約方均可以單方面解除合同。

2、如乙方違反合同義務

2、②，根據未簽訂勞動合同人數和未購買人身保險的人數，按照2000元/人向甲方支付違約金。此違約金從風險金中優先扣除。

3、如乙方違反合同義務

2、⑤⑥⑦任何一項，甲方收取的風險金均不予返還，并不受本合同第四條第②款項約束。第六條：糾紛的解決

執行本合同發生爭議，由甲乙雙方協商解決，需要簽訂補充協議的，補充協議與本合同具有同等效力，補充協議與本合同不一致的，以補充協議為準。協商不成的，由守約方人民法院訴訟解決。

本合同自雙方簽字、蓋章后生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲

方：

乙方：

身份證號：

聯系電話：

****年**月**日

****年**月**日

第三篇：建設工程掛靠合同

建設工程掛靠合同

甲方(管理方)：

地址：法定代表人： 乙方(掛靠方)：住所：

身份證號碼：電話：

為了進一步加強雙方合作促進發展，發揮甲方(管理方)的宏觀調控職能，增強企業活力，提高企業的經濟效益，甲方(管理方)經與乙方(掛靠方)充分協商，一致同意就乙方掛靠在甲方下屬建筑項目經理部（）事宜簽訂以下協議書：

一、甲方同意乙方掛靠經營甲方下屬項目經理部，乙方掛靠期間以甲方項目經理部名義自主經營、獨立核算、自負盈虧。工程任務自行承攬。

二、掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程項目，所以甲方有責任對工程負責，凡以甲方名義簽訂的施工協議，乙方必須無條件執行甲方與建設方簽訂的施工協議條款及本工程相關的其他協議。

三、掛靠期間乙方實行大包干施工，包質量，包工期，包安全，包材料采購，包人員與施工組織。施工期間乙方必須自覺維護甲方的企業信譽，嚴格按照國家現行的施工技術規范和驗收標準以及施工圖紙進行施工，確保工程質量，安全施工，文明施工和按期完工，如發 生偷工減料以次充好或發生其他質安事故或逾期交工，一切經濟損失以及建設方對上述問題追究甲方的一切責任均由乙方承擔。

四、甲方向乙方提供承接工程任務的公司資質，向乙方提供工程

報建所需要的有關資料，協助乙方辦理工程協議簽訂和辦理工程開

發，凡須由施工單位負責交繳的費用和資料等有關費用均由乙方負

責。甲方同時協助乙方辦理收付工程款和協助協調與工程管理部門以

及建設方的關系。

五、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行管理和指

導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質安操作規程施

工的或發現有質安隱患的，甲方有權責令停工整頓。

六、乙方掛靠甲方下屬項目經理部經營期間，對所屬施工隊的管

理必須嚴格按照規定用工并執行有關綜合治理的管理條例。

七、為規范施工現場的管理，乙方掛靠經營期間必須配備足夠的工程管理人員。

八、掛靠管理費用暫時按單個中標項目收取，具體為。

九、掛靠期間乙方按工程進度收取的建設方的工程進度款必須轉

入甲方帳戶或經甲方指定的乙方項目部帳戶，甲方收到工程款后必須

及時（5日內）全數轉給乙方，不得截留或挪用，由此原因造成工程

停工或工期延誤的后果由甲方承擔。

十、本協議雙方簽名蓋章后生效。工程交工后，雙方債權債務結

清。

十一、本協議一式四份，雙方各執兩份。

十二、本協議未盡事宜雙方另行協商解決。

甲方(蓋章)：_________乙方(簽字)：_________

代表(簽字)：_________

_________年____月____日

__ 年____月____日_________

第四篇：掛靠工程合同協議書范本

建筑工程掛靠協議

甲方（管理方）：貴州中建偉業建設工程有限責任公司

乙方（掛靠方）： 吳高隆

為了進一步深化企業改革，發揮甲方的宏觀調控職能，增強企業活力，提高企業的經濟效益，甲方經與乙方充分協商，一致同意就乙方掛靠在甲方公司下的有關事宜簽訂以下協議書：

一、工程概況

工程名稱：黎平縣九潮鎮至茶寨河道治理工程 工程造價：壹仟陸百肆拾壹萬元整（￥： 1641萬 元）工程地點：貴州省黔東南州黎平縣九潮鎮

二、經營管理甲方同意乙方掛靠在甲方公司下進行九潮鎮河道治理工程的經營，乙方掛靠期間以甲方項目經理部名義自主經營、獨立核算、自負盈虧。工程任務自行承攬。掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程項目，所以甲方有責任對工程負責，凡以甲方名義簽訂的施工協議，乙方必須無條件執行甲方與建設方簽訂的施工協議條款及本工程相關的其他協議。掛靠期間乙方實行大包干施工，包質量，包工期，包安全，包材料采購，包人員與施工組織。施工期間乙方必須自覺維護甲方的企業信譽，嚴格按照國家現行的施工技術規范和驗收標準以及施工圖紙進行施工，確保工程質量，安全施工，文明施工和按期完工。甲方向乙方提供承接工程任務的公司資質，向乙方提供工程報建所需要的有關資料，協助乙方辦理工程協議簽訂和辦理工程開發，凡須由施工單位負責交繳的費用和資料等有關費用均由乙方負責。甲方同時協助乙方辦理收付工程款和協助協調與工程管理部門以及建設方的關系。甲方為乙方提供公司工程

項目部”印鑒壹枚，用于工程資料。本工程竣工驗收合格后，乙方應將該印鑒交還甲方。乙方承諾該印鑒僅用于該工程資料。乙方不得使用該印鑒對外出具財務手續，不得使用該印鑒對外出具債務憑證。若因使用該印鑒對外出具財務手續或債務憑證所引起的經濟糾紛和法律賠償責任由乙方承擔。甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行的監督指導。對發現有違反質安操作規程施工的或發現有質安隱患的，甲方有權責令停工整頓。乙方掛靠甲方下經營期間，對所屬施工隊的管理必須嚴格各項管理規定和有關綜合治理的管理條例；嚴格按照規定用工，依法辦理所聘員工各種手續，特殊工程要持證上崗。配備足夠的人員若干人以及施工員、質安員、材料員要配足持證上崗的管理人員。

三、財務管理

乙方在本工程施工中發生的停工、返工和拖欠人工工資、發生工傷事故以及拖欠材料款所引起的一切經濟糾紛，概由乙方負責。否則，甲方有權扣留乙方建設資金用于解決和處理上述問題，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟與社會損失，并追究乙方法律責任。

四、稅、費管理

本工程在乙方施工中實行乙方全額包干繳納本項目所涉及的一切稅和費，乙方必須執行國家和行業以及當地行政部門和稅務部門的相關稅、費繳納規定，乙方必須合法經營，及時照章納稅。繳納稅、費的主體為甲方、乙方承擔稅、費繳納的全部款項。否則，甲方有權扣留乙方建設資金用于補繳稅、費，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方法律責任。

五、管理費及履約風險金收取 本工程乙方向甲方繳納合同總價款 3.3 %的管理費。管理費共計人民幣約（大寫）：伍拾肆萬壹仟元整（￥： 54.1萬 元），每次建設方撥款到賬交納當期管理費，管理費按每次撥款到賬金額的 3.3 %收取，當撥款達到工程款總價款的85%時，乙方必須在20日內提供已完成工程價款的稅、費發票，否則甲方有權扣留乙方建設資金。

六、安全責任

本工程在乙方施工中實行乙方負責項目全部安全責任，乙方必須執行國家和行業以及當地行政安全管理部門相關規定，在保障一切安全的條件下實施本工程項目。本工程在實施中所發生的一切安全事故，以及引起的經濟賠償、民事訴訟和刑事責任，概由乙方承擔全部責任。否則，甲方有權扣留乙方建設資金或乙方向甲方繳納履約風險保證金用于工程質量事故處理，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方法律責任。

七、工程質量

本工程在乙方施工中實行乙方負責本工程全部質量責任，乙方必須執行國家和行業以及當地工程質量管理部門的相關規定，達到工程質量合格要求，承擔質保期的缺陷責任和質量返工等責任，本工程所發生的一切質量責任事故概由乙方負責，因質量事故引起的經濟賠償和民事訴訟、刑事責任由乙方全部承擔。否則，甲方有權扣留乙方建設資金或乙方向甲方繳納履約風險保證金用于工程質量事故處理，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方法律責任。

八、甲方權利

本工程所有招投標文件原件、中標通知書原件、備案原件、施工合同原件、竣工驗收報告原件、竣工備案書原件以及施工各類簽證原件等文體和電子文檔資料，全部交由甲方存檔備查。

甲方有權對正在施工的工程項目和施工過程進行全方位的管理和指導，不定期進行巡視抽查，發現不規范問題乙方必須無條件接受甲方的整改建議。對發現有違反質安操作規程施工的或發現有質安隱患的，甲方有權責令乙方停工整頓。對不服從管理建議的視為蓄意損害甲方企業信譽，甲方有權更換施工隊伍，乙方不得有異議。

九、乙方對本工程協議外產生的全部民事和刑事糾紛承擔全部法律責任。

十、甲乙雙方對本協議產生糾紛，雙方可協商解決，解決不了，雙方可向對本工程有管轄權的人民法院提起訴訟。

十一、本協議一式肆份，甲、乙雙方各執兩份，雙方簽名蓋章且乙方交齊風險保證金后生效。雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后自動失效。

甲方：

（蓋章）

乙方：

（蓋章）

代表：

（簽字或蓋章）

代表：

（簽字或蓋章）

協議訂立地點：

協議訂立時間：

年 月 日

第五篇：掛靠工程合同協議書范本

建筑工程掛靠協議

甲方（管理方）： 法定代表人及身份證號： 乙方（掛靠方）： 法定代表人及身份證號：

為了進一步深化企業改革，發揮甲方（管理方）的宏觀調控職能，增強企業活力，提高企業的經濟效益，甲方（管理方）經與乙方（掛靠方）充分協商，一致同意就乙方掛靠在甲方公司下的有關事宜簽訂以下協議書：

一、工程概況

工程名稱： 工程造價： 元整（￥： 元）工程地點：

二、經營管理甲方同意乙方掛靠在甲方公司下進行 建筑工程的經營，乙方掛靠期間以甲方項目經理部名義自主經營、獨立核算、自負盈虧。工程任務自行承攬。掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程項目，所以甲方有責任對工程負責，凡以甲方名義簽訂的施工協議，乙方必須無條件執行甲方與建設方簽訂的施工協議條款及本工程相關的其他協議。掛靠期間乙方實行大包干施工，包質量，包工期，包安全，包材料采購，包人員與施工組織。施工期間乙方必須自覺維護甲方的企業信譽，嚴格按照國家現行的施工技術規范和驗收標準以及施工圖紙進行施工，確保工程質量，安全施工，文明施工和按期完工。甲方向乙方提供承接工程任務的公司資質，向乙方提供工程報建所需要的有關資料，協助乙方辦理工程協議簽訂和辦理工程開發，凡須由施工單位負責交繳的費用和資料等有關費用均由乙方負責。甲方同時協助乙方辦理收付工程款和協助協調與工程管理部門以及建設方的關系。甲方為乙方提供“

公

司

工程項目部”印鑒壹枚，用于工程資料。本工程竣工驗收合格后，乙方應將該印鑒交還甲方。乙方承諾該印鑒僅用于該工程資料。乙方不得使用該印鑒對外出具財務手續，不得使用該印鑒對外出具債務憑證。若因使用該印鑒對外出具財務手續或債務憑證所引起的經濟糾紛和法律賠償責任由乙方承擔。甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行的監督指導。對發現有違反質安操作規程施工的或發現有質安隱患的，甲方有權責令停工整頓。乙方掛靠甲方下經營期間，對所屬施工隊的管理必須嚴格執行計劃生育管理規定和有關綜合治理的管理條例；嚴格按照規定用工，依法辦理所聘員工各種手續，特殊工程要持證上崗。為規范施工現場的管理，乙方掛靠經營期間必須配備足夠的工程管理人員，即項目經理、中初級工程技術人員若干人以及施工員、質安員、材料員、電工、起重工、電焊工、架子工等特種工，施工現場要配足持證上崗的管理人員。

三、財務管理

本工程建設資金管理采取通過甲方的基本帳戶以銀行轉帳的方式，乙方在本工程施工中發生的停工、返工和拖欠人工工資、發生工傷事故以及拖欠材料款所引起的一切經濟糾紛，概由乙方負責。否則，甲方有權扣留乙方建設資金用于解決和處理上述問題，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟與社會損失，并追究乙方法律責任。

四、稅、費管理

本工程在乙方施工中實行乙方全額包干繳納本項目所涉及的一切稅和費，乙方必須執行國家和行業以及當地行政部門和稅務部門的相關稅、費繳納規定，乙方必須合法經營，及時照章納稅。繳納稅、費的主體為甲方、乙方承擔稅、費繳納的全部款項。否則，甲方有權扣留乙方建設資金用于補繳稅、費，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方法律責任。

五、管理費及履約風險金收取 本工程乙方向甲方繳納合同總價款 %的管理費。管理費共計人民幣（大寫）： 元整（￥： 元），每次建設方撥款到賬交納當期管理費，管理費按每次撥款到賬金額的 %收取，當撥款達到工

程款總價款的85%時，乙方必須在20日內提供已完成工程價款的稅、費發票，否則甲方有權扣留乙方建設資金。逾期提供視為乙方違約，按拖欠時間每日計罰已完成工程價款的 ％滯納金。合同簽訂之日乙方向甲方繳納履約風險保證金（大寫）：（￥： 元）。乙方在履行完本協議全部條款和合同約定條款后甲方15日內全部返還乙方。

六、安全責任

本工程在乙方施工中實行乙方負責項目全部安全責任，乙方必須執行國家和行業以及當地行政安全管理部門相關規定，在保障一切安全的條件下實施本工程項目。本工程在實施中所發生的一切安全事故，以及引起的經濟賠償、民事訴訟和刑事責任，概由乙方承擔全部責任。否則，甲方有權扣留乙方建設資金或乙方向甲方繳納履約風險保證金用于工程質量事故處理，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方法律責任。

七、工程質量

本工程在乙方施工中實行乙方負責本工程全部質量責任，乙方必須執行國家和行業以及當地工程質量管理部門的相關規定，達到工程質量合格要求，承擔質保期的缺陷責任和質量返工等責任，本工程所發生的一切質量責任事故概由乙方負責，因質量事故引起的經濟賠償和民事訴訟、刑事責任由乙方全部承擔。否則，甲方有權扣留乙方建設資金或乙方向甲方繳納履約風險保證金用于工程質量事故處理，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方法律責任。

八、甲方權利

本工程所有招投標文件原件、中標通知書原件、備案原件、施工合同原件、竣工驗收報告原件、竣工備案書原件以及施工各類簽證原件等文體和電子文檔資料，全部交由甲方存檔備查。

甲方有權對正在施工的工程項目和施工過程進行全方位的管理和指導，不定期進行巡視抽查，發現不規范問題乙方必須無條件接受甲方的整改建議。對發現有違反質安操作規程施工的或發現有質安隱患的，甲方有權責令乙方停工

整頓。對不服從管理建議的視為蓄意損害甲方企業信譽，甲方有權更換施工隊伍并扣留乙方向甲方繳納履約風險保證金，乙方不得有異議。

九、乙方對本工程協議外產生的全部民事和刑事糾紛承擔全部法律責任。

十、甲乙雙方對本協議產生糾紛，雙方可協商解決，解決不了，雙方可向對本工程有管轄權的人民法院提起訴訟。

十一、本協議一式肆份，甲、乙雙方各執兩份，雙方簽名蓋章且乙方交齊風險保證金后生效。雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后自動失效。

甲方：

（蓋章）

乙方：

（蓋章）

代表：

（簽字或蓋章）

代表：

（簽字或蓋章）

聯系方式：

聯系方式：

協議訂立地點：

協議訂立時間：

年 月 日