第一篇：建設工程掛靠協議書(上傳)

建設工程項目合作協議書

協議雙方：

甲方：

地址：

郵編：

電話：乙方：

家庭住址：

身份證號碼：

住宅電話：手機：

擔保人姓名/電話：

編號：根據國家相關法律、法規的規定，在乙方完全自愿的前提下，經甲、乙雙

方共同協商，為保證本建筑工程建設施工的質量、安全、工期等相關的經濟和民事、刑事責任，甲、乙雙方共同訂立如下協議條款：

一、經營管理。

乙方作為本工程的完全責任人，負責四川省xxxx研究所辦公樓改造工程的經營、管理和承擔一切經濟與民事、刑事責任，負責本工程的自主經營和自負盈虧。

工程名稱：

工程合同價款總額元，本工程乙方向甲方繳納合同總價款的管理費（含稅費），計人民幣（大寫）：元（￥：元）。

管理費的支付方式:本合同簽訂生效后在建設方（業主）第一筆工程款項到賬時一次性扣除。

工程進度款的支付：建設方（業主）的款項到賬后3天內，甲方應及時

撥付給乙方。

1、大宗材料款由甲方直接以銀行轉帳的方式支付給廠商，乙方應事先

提供票據。

2、乙方用于支付小批量材料的訂金、價款及人工工資等其他費用需支

付的現金總額不超過工程總價款30﹪，甲方應先行借支，乙方憑相

關票據報銷。

3、按上述支付方式剩余的款項在提供甲方認可的票據（勞務、餐飲、通信票據）后甲方應及時支付給乙方。

本工程施工合同原件、竣工驗收等資料原件以及施工各類簽證原件等文體和電子文檔資料，全部交由甲方存檔備查。

二、財務管理。

本工程款項的支付按照建設方（業主）的規定，采取通過建設方（業主）的基本帳戶以銀行轉帳的方式支付與甲方，乙方在本工程施工中發生的停工、返工和拖欠人工工資以及拖欠材料款所引起的一切經濟糾紛和民事訴訟、刑事責任，概由乙方負責。

。建設方（業主）所撥付的建設資金必須通過甲方財務手續后方可支取。

三、稅、費管理。

本工程在乙方施工中實行乙方個人全額包干繳納本項目所涉及的一切稅和費，乙方必須執行國家和行業以及當地行政部門和稅務部門的相關稅、費繳納規定，乙方必須合法經營，及時照章納稅。繳納稅、費的主體為甲方，乙方承擔稅、費繳納的全部款項。

四、安全責任。

本工程施工中乙方應負責全部安全責任，乙方必須執行國家和行業以及當地行政安全管理部門相關規定。本工程在實施中所發生的一切安全事故，以及引起的經濟賠償、民事訴訟和刑事責任，概由乙方承擔全部責任。乙方應按相關規定購買工程安全責任險。

五、工程質量。

本工程在施工中乙方應負責全部質量責任。乙方必須執行國家和行業以及當地工程質量管理部門的相關規定，達到工程質量合格要求。承擔質保期的缺陷責任和質量返工等責任，本工程所發生的一切質量責任事故概由乙方負責，因質量事故引起的經濟賠償和民事訴訟、刑事責任由乙方全部承擔。

六、本協議一式四份，甲、乙雙方各執兩份，經甲、乙雙方簽字或蓋章生效。

甲方：乙方：（簽字/蓋章）

代表：（簽字/蓋章）本人：

協議訂立時間：2

第二篇：建設工程掛靠協議書

建設工程施工承包協議書

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及以公司（以下稱建設方）簽訂的《建筑工程施工合同》，經甲、乙雙方共同協商，為確保該建設工程正常實施，明確甲、乙雙方的權利、責任和義務，特簽定本合同，具體如下：

一、經營管理。

1、甲方具有建筑工程土建安裝施工三級資質，符合要求，乙方以甲方名義和建設方通過協商談判達成協議，并于年月日以甲方名義和建設方簽定項目《建筑工程施工合同》。

2、乙方承諾向甲方繳納管理費，為該工程項目合同總價款的，并按建設方工程款支付情況分期提取。

2、甲方成立分公司，作為負責人，負責工程施工組織管理工作，工程相關材料款，工人工資等一切經濟費用，均由個人負責籌集，并承擔一切日常經營管理責任。甲方只負責配合本工程的相關工程手續辦理和資料收集歸檔，招投標文件原件、中標通知書原件、發改委備案原件、施工合同原件、竣工驗收報告原件、竣工備案書原件以及施工各類簽證原件等文體和電子文檔等資料，由甲方存檔。

二、財務管理

本工程建設資金管理按照建設方的規定，采取通過甲方的基本帳戶以銀行轉帳的方式，乙方在本工程施工中發生的停工、返工和拖欠人工工資以及拖欠材料款所引起的一切經濟糾紛和民事訴訟、刑事責任，概由乙方負責。否則，甲方有權扣留乙方建設資金用于解決和處理上述問題，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟與社會損失，并追究乙方法律責任。

建設方所撥付的建設資金必須通過甲方財務手續后方可支取。

三、安全責任

本工程在乙方施工中實行乙方個人負責項目全部安全責任，乙方必須執行國家和行業以及當地行政安全管理部門相關規定，在一切安全的條件下實施本工程項目。本工程在實施中所發生的一切安全事故，以及引起的經濟賠償、民事訴訟和刑事責任，概由乙方承擔全部責任。否則，甲方有權扣留乙方建設資金用于安全事故處理，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方法律責任。

四、工程質量

本工程在乙方施工中實行乙方個人負責本工程全部質量責任，乙方必須 1

執行國家和行業以及當地工程質量管理部門的相關規定，達到工程質量合格要求，承擔質保期的缺陷責任和質量返工等責任，本工程所發生的一切質量責任事故概由乙方負責，因質量事故引起的經濟賠償和民事訴訟、刑事責任由乙方全部承擔。否則，甲方有權扣留乙方建設資金用于工程質量事故處理，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方法律責任。

五、本協議一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，經甲、乙雙方簽字或蓋章后生效。

甲方（簽字/蓋章）：

乙方（簽字/蓋章）：協議訂立時間：年日 2

第三篇：建設工程掛靠協議書

建設工程掛靠協議書

甲方：貴州博藝苑園林有限公司

地址：貴州省凱里市小高山

郵編：556000

電話： *********

乙方：

地址：

電話：

根據國家相關法律、法規的規定，在乙方完全自愿的前提下，經甲、乙雙方共同協商，為保證本建設工程建設施工的質量、安全、工期的實施，甲、乙雙方共同訂立如下協議：

一、經營管理

乙方作為本工程的完全責任人，負責工程的施工管理和本工程的自主經營和自負盈虧。并對本工程所產生的民事及法律權利、義務承擔全部責任。

二、工程概況

工程名稱：工程造價：元整（￥：元）工程地點：

三、財務管理

本工程建設資金管理按照建設方（業主）的規定，采取通過甲方的基本帳戶以銀行轉帳的方式，乙方在本工程施工中發生的停工、返工和拖欠人工工資、發生工傷事故以及拖欠材料款所引起的一切經濟糾紛，概由乙方負責。否則，甲方有權扣留乙方建設資金用于解決和處理上述問題，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟與社會損失，并追究乙方法律責任。建設方（業主）所撥付的建設資金必須符合協議約定條款后雙方才可支取。

四、稅、費管理

本工程在乙方施工中實行乙方全額包干繳納本項目所涉及的一切稅和費，乙方必須執行國家和行業以及當地行政部門和稅務部門的相關稅、費繳納規定，乙方必須合法經營，及時照章納稅。繳納稅、費的主體為甲方、乙方承擔稅、費繳納的全部款項。否則，甲方有權扣留乙方建設資金用于補繳稅、費，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方法律責任。

五、管理費及履約風險金收取

1、本工程乙方向甲方繳納合同總價款%的管理費。管理費共計人民幣（大寫）：元）

每次建設方撥款到賬交納當期管理費，管理費按每次撥款到賬金額的%收取，當撥款達到工程款總價款的85%時，乙方必須在日內提供已完成工程價款的稅、費發票，否則甲方有權扣留乙方建設資金。逾期提供視為乙方違約，按拖欠時間每日計罰已完成工程價款的____％滯納金。

2、合同簽訂之日乙方向甲方繳納履約風險保證金:

（大寫）：元整。（￥：元）。乙方在履行完本協議全部條款和合同約定條款后甲方15日內全部返還乙方。

六、安全責任

本工程在乙方施工中實行乙方負責項目全部安全責任，乙方必須執行國家和行業以及當地行政安全管理部門相關規定，在保障一切安全的條件下實施本工程項目。本工程在實施中所發生的一切安全事故，以及引起的經濟賠償、民事訴訟和刑事責任，概由乙方承擔全部責任。否則，甲方有權扣留乙方建設資金用于工程質量事故處理，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方法律責任。

七、工程質量

本工程在乙方施工中實行乙方負責本工程全部質量責任，乙方必須執行國家和行業以及當地工程質量管理部門的相關規定，達到工程質量合格要求，承擔質保期的缺陷責任和質量返工等責任，本工程所發生的一切質量責任事故概由乙方負責，因質量事故引起的經濟賠償和民事訴訟、刑事責任由乙方全部承擔。否則，甲方有權扣留乙方建設資金用于工程質量事故處理，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方法律責任。

八、甲方權利

本工程所有招投標文件原件、中標通知書原件、發改委備案原件、施工合同原件、竣工驗收報告原件、竣工備案書原件以及施工各類簽證原件等文體和電子文檔資料，全部交由甲方存檔備查。

甲方有權對正在施工的工程項目和施工過程進行全方位的管理和指導，不定期進行巡視抽查，發現不規范問題乙方必須無條件接受甲方的整改建議。對發現有違反質安操作規程施工的或發現有質安隱患的，甲方有權責令乙方停工整頓。對不服從管理建議3次違規不改的視為蓄意損害甲方企業信譽，甲方有權向建設方（業主）提出更換施工隊伍，乙方不得有異議。

九、乙方對本工程協議外產生的全部民事和刑事糾紛承擔全部法律責任。

十、甲乙雙方對本協議產生糾紛，雙方可協商解決，解決不了，雙方可向對本工程有管轄權的人民法院提起訴訟。

十一、本協議一式肆份，甲、乙雙方各執兩份，經甲、乙雙方簽字或蓋章生效。

甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）

代表：（簽字或蓋章）代表：（簽字或蓋章）

協議訂立地點：

協議訂立時間：年月日

第四篇：勞務工程掛靠協議書

協議書

甲方：xxxx公司

乙方：xxxxxx

此合同本著公平、公正的原則，雙方協商而訂立。因乙方承包xxxxxx部分土建、鋼構廠房、綜合樓等項目工程,且乙方對該工程的建設所招聘的施工人員要求用甲方的名義并以勞務分包形式與xxxxx公司簽訂《建筑工程勞務分包合同書》。為了明確甲、乙方之間的關系和雙方的權利和義務，特訂立如下條款：

一、工程概況

1、工程名稱：xxxxx部分土建、鋼構廠房、綜合樓等項目。

2、工程地點：xxxxx第　　號地塊

3、工程內容：xxxxxxx部分土建、鋼構廠房、綜合樓等項目。

三、合同價額：xxx萬元（以結算為準）,其中人工勞務費和機械費xxxx萬元

四、甲方的基本權利與義務

權利：

1、甲方按乙方總工程人工勞務費和機械費的千分之四作為勞務管理費。支付方式：甲方以xxxxx公司每次拔款為依據拔付，扣除千分之四的管理費剩余款項按工人工資清單拔付給施工工人。甲方不承擔乙方的一切費用如稅金及違約金等一切款項。

2、如果乙方需要甲方提供發票，稅費由乙方負責繳納。

3、甲方有權維護本公司利益和乙方利益不受損害

4、如乙方做出有損甲方聲譽及形象的行為，甲方有權單方面解除本協議，本工程管理費用不予退還。

義務：

1、甲方在本協議生效后，應向乙方提供相關資質及有關的手續證件。

2、如業主不能及時支付勞務工人工資的，甲方有義務協助乙方向業主追討，乙方同時放棄追究對甲方支付工人工資責任及賠償給乙方。

3、對乙方提出在合理要求，盡可能提供好服務

4、不得違反本合同規定，干涉乙方的經營自主權。

五、乙方的權利與義務

權利：

1、有權決定乙方的機構設置，人事任免和人員在聘任

2、有權依照有關規定獎懲，招用職工和辭退違紀人員

4、實行內部獨立核算、自負盈虧。

5、一切正常利潤歸乙方所有，不受甲方干涉

義務：

1、在施工過程中嚴格遵守國家法律法規和甲方的規章制度。

2、乙方農民工工資必須到甲方賬戶，并提供乙方一切管理人員和民工工資表花名冊給甲方

3、乙方負責解決施工過程中發生的事件，自行解決施工條件及施工設備和乙方的工人大小工傷和人身安全，如發生工人亡及工程施工中其他一切意外事故，一切賠償責任由乙方承擔，與甲方無關。

4、整個工程的所有施工人員、管理人員及與工程項目有關的一切人員的工資由乙方自行解決，與甲方無關。

5、認真負責進行施工項目的質量和安全，對所發生的質量問題和事故乙方負完全責任，甲方不承擔一切責任。

6、乙方必須負責辦理本工程工地所有勞務人員的意外傷害保險并接受甲方監督；如果不為工人買保險，則工人不得上崗，如果本工程工地上發生的一切安全事故，一切責任與甲方無關。

7、本工程所產生的一切罰款，全部由乙方負責，與甲方無關。

8、乙方按時足額向甲方繳納管理費，若乙方需要甲方提供合同約定以外的其他服務，乙方負責甲方工作人員工資、差旅費用。

9、甲方在乙方的權益受到侵害時，乙方需要甲方提供幫助時，乙方應支付有關的費用。

乙方責任

1、乙方同意執行甲方與建設方簽訂本項目《建設工程施工合同》并自行組織施工人員，自備施工所需的一切機械設備工具、施工人員的安全帽等進場施工，進場全部施工人員必須按照工程項目部有關規定進行登記造冊，應有身份證、計生證、勞務證和專業技術工種崗位證等有關證件，乙方為進場施工人員購買人身意外保險，進場人員必須接受甲方開辦的三級安全教育并經考試合格后持證上崗，未經登記或安全教育擅自上崗者，每人每次處以500元的罰款，罰款歸為甲方。

2、因工程延誤工期，質量引起工人意外事故傷亡或乙方在施工中違規所造成的一切后果及承擔的賠償責任，全部由乙方承擔。

3、甲方與xxxxxxx簽訂的《建筑工程勞務分包合同書》待定由甲方履行的工程施工義務，應由乙方負責。待定由甲方承擔的責任由乙方承擔。如甲方與xxxxxxx因勞務分包合同發生糾紛起訴到法院的，法院判決甲方承擔賠償責任的，甲方有權利依照判決的賠償數額向乙方追償。

4、乙方不得與xxxxxxx串通迫使解除甲方與xxxxxxx簽訂的《建筑工程勞務分包合同》，或中途另找其他勞務公司。

5、乙方不得與工程建設方（發包方）和工程承包方串通隱瞞或改變工程結算的工人工資及機械費用的數額。

6、因施工人員傷亡事故或因欠工人工資，施工人員向法院起訴要求賠償或支付所欠工資的全部責任由乙方承擔。

7、工程竣工、驗收、結算乙方應通知甲方安排人參與，工程價格結算資料應提供一份給甲方。

8、乙方所做的工程中途被解除或因其他及因工程無法繼續履行，乙方應當按所做工程量

結算出人工費和機械費數額的千分之四給乙方。

9、乙方必須按甲方支付給其的工人工資及時發給工人。如乙方挪用工人工資造成的后果由乙方承擔，甲方不負任何責任。

六、本合同簽字蓋章生效，工程完工后失效，一式二份，甲、乙雙方各執一份

甲方：xxxxxxx

法定代表人：

乙方代表人：

簽署日期：

第五篇：掛靠工程合同協議書范本

建筑工程掛靠協議

甲方（管理方）：貴州中建偉業建設工程有限責任公司

乙方（掛靠方）： 吳高隆

為了進一步深化企業改革，發揮甲方的宏觀調控職能，增強企業活力，提高企業的經濟效益，甲方經與乙方充分協商，一致同意就乙方掛靠在甲方公司下的有關事宜簽訂以下協議書：

一、工程概況

工程名稱：黎平縣九潮鎮至茶寨河道治理工程 工程造價：壹仟陸百肆拾壹萬元整（￥： 1641萬 元）工程地點：貴州省黔東南州黎平縣九潮鎮

二、經營管理甲方同意乙方掛靠在甲方公司下進行九潮鎮河道治理工程的經營，乙方掛靠期間以甲方項目經理部名義自主經營、獨立核算、自負盈虧。工程任務自行承攬。掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程項目，所以甲方有責任對工程負責，凡以甲方名義簽訂的施工協議，乙方必須無條件執行甲方與建設方簽訂的施工協議條款及本工程相關的其他協議。掛靠期間乙方實行大包干施工，包質量，包工期，包安全，包材料采購，包人員與施工組織。施工期間乙方必須自覺維護甲方的企業信譽，嚴格按照國家現行的施工技術規范和驗收標準以及施工圖紙進行施工，確保工程質量，安全施工，文明施工和按期完工。甲方向乙方提供承接工程任務的公司資質，向乙方提供工程報建所需要的有關資料，協助乙方辦理工程協議簽訂和辦理工程開發，凡須由施工單位負責交繳的費用和資料等有關費用均由乙方負責。甲方同時協助乙方辦理收付工程款和協助協調與工程管理部門以及建設方的關系。甲方為乙方提供公司工程

項目部”印鑒壹枚，用于工程資料。本工程竣工驗收合格后，乙方應將該印鑒交還甲方。乙方承諾該印鑒僅用于該工程資料。乙方不得使用該印鑒對外出具財務手續，不得使用該印鑒對外出具債務憑證。若因使用該印鑒對外出具財務手續或債務憑證所引起的經濟糾紛和法律賠償責任由乙方承擔。甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行的監督指導。對發現有違反質安操作規程施工的或發現有質安隱患的，甲方有權責令停工整頓。乙方掛靠甲方下經營期間，對所屬施工隊的管理必須嚴格各項管理規定和有關綜合治理的管理條例；嚴格按照規定用工，依法辦理所聘員工各種手續，特殊工程要持證上崗。配備足夠的人員若干人以及施工員、質安員、材料員要配足持證上崗的管理人員。

三、財務管理

乙方在本工程施工中發生的停工、返工和拖欠人工工資、發生工傷事故以及拖欠材料款所引起的一切經濟糾紛，概由乙方負責。否則，甲方有權扣留乙方建設資金用于解決和處理上述問題，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟與社會損失，并追究乙方法律責任。

四、稅、費管理

本工程在乙方施工中實行乙方全額包干繳納本項目所涉及的一切稅和費，乙方必須執行國家和行業以及當地行政部門和稅務部門的相關稅、費繳納規定，乙方必須合法經營，及時照章納稅。繳納稅、費的主體為甲方、乙方承擔稅、費繳納的全部款項。否則，甲方有權扣留乙方建設資金用于補繳稅、費，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方法律責任。

五、管理費及履約風險金收取 本工程乙方向甲方繳納合同總價款 3.3 %的管理費。管理費共計人民幣約（大寫）：伍拾肆萬壹仟元整（￥： 54.1萬 元），每次建設方撥款到賬交納當期管理費，管理費按每次撥款到賬金額的 3.3 %收取，當撥款達到工程款總價款的85%時，乙方必須在20日內提供已完成工程價款的稅、費發票，否則甲方有權扣留乙方建設資金。

六、安全責任

本工程在乙方施工中實行乙方負責項目全部安全責任，乙方必須執行國家和行業以及當地行政安全管理部門相關規定，在保障一切安全的條件下實施本工程項目。本工程在實施中所發生的一切安全事故，以及引起的經濟賠償、民事訴訟和刑事責任，概由乙方承擔全部責任。否則，甲方有權扣留乙方建設資金或乙方向甲方繳納履約風險保證金用于工程質量事故處理，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方法律責任。

七、工程質量

本工程在乙方施工中實行乙方負責本工程全部質量責任，乙方必須執行國家和行業以及當地工程質量管理部門的相關規定，達到工程質量合格要求，承擔質保期的缺陷責任和質量返工等責任，本工程所發生的一切質量責任事故概由乙方負責，因質量事故引起的經濟賠償和民事訴訟、刑事責任由乙方全部承擔。否則，甲方有權扣留乙方建設資金或乙方向甲方繳納履約風險保證金用于工程質量事故處理，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方法律責任。

八、甲方權利

本工程所有招投標文件原件、中標通知書原件、備案原件、施工合同原件、竣工驗收報告原件、竣工備案書原件以及施工各類簽證原件等文體和電子文檔資料，全部交由甲方存檔備查。

甲方有權對正在施工的工程項目和施工過程進行全方位的管理和指導，不定期進行巡視抽查，發現不規范問題乙方必須無條件接受甲方的整改建議。對發現有違反質安操作規程施工的或發現有質安隱患的，甲方有權責令乙方停工整頓。對不服從管理建議的視為蓄意損害甲方企業信譽，甲方有權更換施工隊伍，乙方不得有異議。

九、乙方對本工程協議外產生的全部民事和刑事糾紛承擔全部法律責任。

十、甲乙雙方對本協議產生糾紛，雙方可協商解決，解決不了，雙方可向對本工程有管轄權的人民法院提起訴訟。

十一、本協議一式肆份，甲、乙雙方各執兩份，雙方簽名蓋章且乙方交齊風險保證金后生效。雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后自動失效。

甲方：

（蓋章）

乙方：

（蓋章）

代表：

（簽字或蓋章）

代表：

（簽字或蓋章）

協議訂立地點：

協議訂立時間：

年 月 日