第一篇：合同管理案1

合同管理案例

案例一結(jié)算與質(zhì)量糾紛

【背景】

某海濱城市為發(fā)展游旅業(yè)，經(jīng)批準興建一座三星級龍宮大酒店，該項目以龍宮大酒店（甲方）與某市興城建筑工程公司（乙方）、日本立成裝飾工程公司（丙方）分別簽訂了主體建筑工程合同和裝飾工程承包合同。合同于１９８４年１０月１０日正式簽字。

龍宮大酒店（甲方）與興城工程公司（乙方）簽訂的合同約定１９８４年１１月１０日正式開工，竣工日期為１９８６年５月１日。因主體工程與裝飾工程分別為兩個獨立的合同，由兩個承包商承建，為保證工期，當事人約定：主體與裝飾施工采取立體交叉作業(yè)，即主體完成一層，裝飾工程承包者立即進入裝飾作業(yè)。為保證裝飾工程達到三星級水平，業(yè)主委托香港飛龍咨詢公司實施“裝飾工程監(jiān)理”。

工程施工過程中，甲方要求乙方將竣工期提前至１９８６年３月８日，雙方協(xié)商修訂施工方案后達成議。

龍宮大酒店于１９８６年３月１０日（農(nóng)歷二月初二龍?zhí)ь^之日）剪彩開業(yè)。

１９８９年８月１日，原告（合同乙方）訴稱：被告（合同甲方）于１９８６年３月８日簽發(fā)了竣工驗收報告，長已開張營業(yè)，至今已達兩年有余，但在結(jié)算工程款時制造事端，本應(yīng)付工程總價款１６００萬人民幣，但只付１４００萬元人民幣。特請求法庭判決被告支付１６００萬無及拖期的利息。

１９８９年１０月１０日庭審中，被告答稱：原告主體施工質(zhì)量有問題，如：大堂、電梯間門洞、大廳墻面，游泳池等主體施工質(zhì)量不合格。因此，日本裝修商進行返工，并提出索賠，經(jīng)監(jiān)理工程師簽字報業(yè)主代表認可，共支付２０萬美元，折合人民幣１２５萬元。此項費用應(yīng)由原告承擔。另還有其它

質(zhì)量問題，并造成客房、機房設(shè)備、設(shè)施損失計人民幣７６萬元。共計損失２００萬元，應(yīng)從總工程款中扣除，故支付主體工程款總額為１４００萬元。

原告辯稱：被告稱工程主體不合格不屬實，并向法庭呈交了業(yè)主及有關(guān)方面簽字的合格竣工驗收報告及業(yè)主致乙方的感謝信等證據(jù)。

被告又辯稱：竣工驗收報告及感謝信，是在原法定代表宴請我方時，提出為了企業(yè)晉級，請高抬貴手的情況下，我方代表才簽的字。此外，被告代理人又向法庭呈交業(yè)主被日本立成裝飾工程公司提出的索賠２０萬美元（經(jīng)監(jiān)理工程師和業(yè)主代表簽字）的清單５６件。原告再辯稱：被告代表發(fā)言純系戲言，怎能以簽署竣工驗收報告為兒戲，請求法庭以文字為證。又指出：被告委托的監(jiān)理工程師監(jiān)理的裝飾合同，支付給日本立成裝飾公司的費用憑單，并無我方（興城公司）代表的簽字認可，因此不承擔責任。

原告最后請求法庭關(guān)注：自簽發(fā)竣工驗收報告后，乙方向甲方多次以書面結(jié)算方式提出結(jié)算要求，在長達兩年多時間里，甲方從未向乙方提出過工程質(zhì)量問題的要求。

【問題】

（１）原、被告之間的合同是否有效？

（２）主體施工質(zhì)量不合格時，業(yè)主應(yīng)采用哪些正當措施？

（３）裝飾合同中的索賠，是否對承包商具有約束力？怎樣才能具有約束力？

（４）該項工程竣工一結(jié)算中，甲方從未向乙方提出質(zhì)量問題。直至乙方于１９８９年８月１日，向人民法院提出起訴后，甲方在答辯狀中才提出質(zhì)量問題。對此應(yīng)否依法保護。

【答案】

（１）原被告之間簽訂的主體施工合同合法有效。

（２）主體施工質(zhì)量不合格時，業(yè)主在驗收時應(yīng)即時要求

主體工程承包商返工，而不應(yīng)由裝修工程承包商返工。

（３）裝飾合同中的索賠，對主體工程承包商不具有約束力，因為所謂的主體工程不合格未經(jīng)主體工程承包商簽字認可。如果要求主體承包商承擔責任時，首先應(yīng)向主體承包商提出返工；若主體承包商不進行返工處理時，可由裝飾工程承包商實施補救，再經(jīng)主體工程承包商簽字認可，方可進行轉(zhuǎn)索賠，即

對主體工程承包商具有約束力。

（４）我國《民法通則》規(guī)定，普通訴訟時效為二年。該合同糾紛中，甲方在竣工驗收后兩年中，從未向乙方提出質(zhì)量問題，直至乙方向結(jié)算工程款問題向法院提起起訴時，甲方在答辯中方才提出質(zhì)量問題。因此，訴訟時效已過，法律規(guī)定不予保護其實體權(quán)利。案例二材料質(zhì)量糾紛

【背景】

Ａ房地產(chǎn)開發(fā)公司投資開發(fā)了一項花園工程。由Ｂ建筑安裝工程總公司負責施工，由Ｃ建材供Ｄ水泥廠生產(chǎn)的水泥。１９９５年９月１５日，建材公司提供２０噸水泥進入工地，Ｂ建筑安裝工程總公司送檢測試，結(jié)論為合格水泥。之后，Ｃ建材公司陸續(xù)組織水泥進場，共計６８０噸。同年１０月１１日，Ｂ公司從Ｃ公司供應(yīng)的水泥中再次抽樣送檢，經(jīng)檢驗確認為廢品水泥。此時水泥已用去６１３噸，分別澆筑在花園工程Ａ樓的１２層至１５層。經(jīng)有關(guān)部門檢測，第１２層至１５層的混凝土強度不合設(shè)計要求，市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督總站決定對第１２層至１５層推倒重澆。Ａ公司于是向人民法院起訴Ｂ公司、Ｃ公司和Ｄ廠，要求三被告賠償經(jīng)濟損失。

【問題】

１．如施工合同明確約定水泥由甲方供應(yīng)，責任應(yīng)如何區(qū)分？

２．如施工合同明確約定水泥由乙方供應(yīng)，責任應(yīng)如何區(qū)分？

３．對第二種情況，監(jiān)理單位應(yīng)承擔責任？

【答案】

１．如施工合同明確約定水泥由甲方供應(yīng)，則應(yīng)看乙方（Ｂ建筑安裝總公司）是否知道Ｃ建材公司供應(yīng)的水泥是分批的如不知，則Ｂ無責任，應(yīng)由Ｄ水泥廠承擔賠償責任，Ｃ公司承擔連帶責任。如果乙方知道供應(yīng)的水泥是分批的，則應(yīng)由Ｂ、Ｃ公司共同承擔連帶責任。２．如施工合同明確約定水泥由乙方供應(yīng)，則由Ｂ公司承擔賠償責任。３．對第二種情況，監(jiān)理單位應(yīng)承擔監(jiān)理失當?shù)呢熑?。監(jiān)理單位根據(jù)監(jiān)理合同的約定承擔責任。案例三結(jié)算糾紛判決書實例

【背景】

上訴人（原審原告）上城工程公司

法定代表人陳強（總經(jīng)理）

被上訴人（原審被告）光明房地產(chǎn)聯(lián)合公司

法定代表人谷建(總經(jīng)理)

上訴人上城工程公司因建筑安裝工程欠款一案，不服市第二中級人民法院（１９９５年）中民二初字第４５號民事判決，向本院提起上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。

原審認定，原告承建的王堤平房改造工程，應(yīng)按施工圖預算加包干系數(shù)進行結(jié)算，現(xiàn)該工程已經(jīng)驗收交付被告使用，被告應(yīng)給付下余工程款。被告以該價款一次包死為由，不同意給付下余款項的主張不予支持。故判決：

１．本判決生效后１５日內(nèi)，被告光明房地產(chǎn)聯(lián)合公司給付原告上城工程公司工程款５５８８２４元人民幣；

２．原、被告其它要求不予支持。案件受理費、鑒定費及其它費用５３０００元，雙方各承擔２６５００元。一審判決后，上訴人上城工程公司不服，向本院提起上訴，其主要理由為原審認定事實不清，要求重新確認工程造價，同時訴訟費用就由被上訴人承擔。經(jīng)本院審理查明；１９９４年５月１６日雙方草簽工程承包協(xié)議書。協(xié)議約定，上訴人承包被上訴人所有的二十二區(qū)１號、２號樓建設(shè)工程。工程面積８５００平方米，竣工后按實 際面積結(jié)算，工程造價為每平方注４７４元，一次包死。協(xié)議簽訂后，上訴人于１９９４年

５月２８日開始施工。１９９４年９月９日雙方正式簽訂建筑工程承包合同，該合同與草簽的工程承包協(xié)議就工程建筑面積及每平方米４７４元工程造價未做變更，但結(jié)算方式改為按施工予算加包干系數(shù)確定包干造價。該合同另約定建設(shè)周期自１９９４年５月２８日至１９９４年１１月１５日，逾期按日計付罰金，并從應(yīng)結(jié)算的工程款中扣除。該工程１９９４年１２月３１日經(jīng)驗收合格。交付被上訴人使用，逾期４５天，被上訴人給付上訴人工程款４２６萬元。為工程結(jié)算及結(jié)算依據(jù)，雙方產(chǎn)生分歧，故成訟。一審訴訟中，經(jīng)上訴人申請原審法院確定，按工程實際發(fā)行結(jié)算，并經(jīng)市房管局定額站鑒定，工程總造價為４７８０９７９元，另結(jié)清雙方其它款項用罰金，被上訴人下欠上訴人工程款５５８８２４元人民幣。以上事實有合同書文本、鑒定結(jié)論及當事人陳述等證據(jù)證明。

本院認為：上訴人與被上訴人為建筑安裝工程承包關(guān)系，上訴人完成被上訴人所有二十二區(qū)１號、２號樓的建設(shè)工程，被上訴人應(yīng)按約定付清工程款。結(jié)算方式因合同約定不清，故原審法院按工程實際發(fā)生并以鑒定結(jié)論為結(jié)算依據(jù)正確，本院予以維持。至于上訴人強調(diào)應(yīng)按被上訴人有關(guān)承諾予以結(jié)算。因證據(jù)不足，本院不予支持，上訴人另強調(diào)鑒定結(jié)論內(nèi)容不實，經(jīng)本院審核并為存在，理由亦不充分。綜上依照《中華人民共和國民事訴訟法》第１５３條１款項之規(guī)定，判決如下：駁回上訴，維持原判。上訴案件受理費及其它費用１３０００元，由上訴人承擔。本判決為終審判決。

案例四

【背景】

業(yè)主與施工單位按《建設(shè)工程施工合同文本》對某項工程建設(shè)項目簽訂了工程施工合同，工程未進行投保。在工程施工過程中，遭受暴風雨不可抗力的襲擊，造成了相應(yīng)的損失，施 工單位及時向監(jiān)理工程師提出索賠要求，并附索賠有關(guān)的資料和證據(jù)。索賠報告的基本要求如下：

1.遭暴風雨襲擊是非施工單位原因造成的損失，故應(yīng)由業(yè)主承擔賠償責任。

2.給已建分部工程造成破壞，損失計18萬元人民幣，應(yīng)由業(yè)主承擔修復的經(jīng)濟責任，施工單位不承擔修復的經(jīng)濟責任。

3.施工單位人員因此災害使數(shù)人受傷，處理傷病醫(yī)療費用和補償金總計3萬元人民幣，業(yè)主應(yīng)給予賠償。

4.施工單位進場的在使用的機械、設(shè)備受到損壞，造成損失8萬元人民幣，由于現(xiàn)場停工造成臺班費損失4.2萬元人民幣，業(yè)主應(yīng)負擔賠償和修復的經(jīng)濟責任。工人窩工費3.8萬元人民

幣，業(yè)主應(yīng)予支付。

5.因暴風雨造成現(xiàn)場停工8天，要求合同工期順延8天。

6.由于工程破壞，清理現(xiàn)場需費用2.4萬元人民幣，業(yè)主應(yīng)予支付。

【問題】

1.監(jiān)理工程師接到施工單位提交的索賠申請后，應(yīng)進行哪些工作？

2.不可抗力發(fā)生風險承擔的原則是什么？對施工單位提出的要求如何處理？

【答案】

1.監(jiān)理工程師接到索賠申請通知后應(yīng)進行以下主要工作：

(1)進行調(diào)查、取證；

(2)審查索賠成立條件，確定索賠是否成立；

(3)分清責任，認可合理索賠；

(4)與施工單位協(xié)商，統(tǒng)一意見；

(5)簽發(fā)索賠報告，處理意見報業(yè)主核準。

2.不可抗力風險承擔責任的原則：

(1)工程本身的損害由業(yè)主承擔；

(2)人員傷亡由其所屬單位負責，并承擔相應(yīng)費用；

(3)造成施工單位機械、設(shè)備的損壞及停工等損失，由施 工單位承擔；

(4)所需清理、修復工作的費用，由雙方協(xié)商承擔；

(5)工期給予順延。

處理方法按索賠報告的基本要求順序分別為：

(1)經(jīng)濟損失由雙方分別承擔，工期延誤應(yīng)予簽證順延；

(2)工程修復、重建18萬元人民幣工程款應(yīng)由業(yè)主支付；

(3)索賠不予認可，由施工單位承擔；

(4)索賠不予認可，由施工單位承擔；

(5)認可順延合同工期8天；

(6)由雙方協(xié)商承擔。

第二篇：招投標與合同管理案例題

1、某建筑公司（乙方）于某年4月20日與某廠（甲方）簽訂了修建建筑面積為3000㎡工業(yè)廠房（帶地下室）的施工合同。乙方編制的施工方案和進度計劃已獲監(jiān)理工程師批準。該工程的基坑施工方案規(guī)定：土方工程采用租賃一臺斗容量為1m3的反鏟挖掘機施工。甲、乙雙方合同約定5月11日開工，5月20日完工。在實際施工中發(fā)生如下幾項事件：（1）因租賃的挖掘機大修，晚開工2天，造成人員窩工10個工日；（2）基坑開挖后，因遇軟土層，接到監(jiān)理工程師5月15日停工的指令，進行地質(zhì)復查，配合用工15個工日；（3）5月19日接到監(jiān)理工程師于5月20日復工令，5月20日—5月22日，因下罕見的大雨迫使基坑開挖暫停，造成人員窩工10個工日；（4）5月23日用30個工日修復沖壞的永久道路，5月24日恢復正常挖掘工作，最終基坑于5月30日挖坑完畢。問題：（1）建設(shè)工程索賠按索賠目的不同分為哪幾類？

（2）合同文件作為索賠的最主要依據(jù)，其內(nèi)容包括哪些？其優(yōu)先解釋順序如何？（3）每項事件工期索賠各是多少天？總計工期索賠是多少天？（4）有關(guān)費用索賠方面，可以索賠的共有多少工日？

解：（1）建設(shè)工程索賠按索賠目的不同分為工期索賠和費用索賠兩類（2）合同文件的組成內(nèi)容及優(yōu)先解釋順序如下： 本合同協(xié)議書、中標通知書、投標書及其附件、本合同專用條款、本合同通用條款、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)資料、圖紙、工程量清單、工程報價單或預算書、合同履行中，發(fā)包人承包人有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

（3）事件1：索賠不成立。因此事件發(fā)生原因?qū)俪邪套陨碡熑?。事?：索賠成立。因該施工地質(zhì)條件的變化是一個有經(jīng)驗的承包商所無法合理預見的。索賠工期5天（5月15日—5月19日）事件3：索賠成立。因特殊反常的惡劣天氣造成的工程延誤。索賠工期3天（5月20日—5月22日）事件4：索賠成立。因惡劣的自然條件或不可抗力引起的工程損壞及修復應(yīng)由業(yè)主承擔責任。索賠工期1天（5月23日）所以總計工期索賠是5+3+1=9天（4）15+30=45個工日

2、建設(shè)單位將一熱電廠建設(shè)工程項目的土建工程和設(shè)備安裝工程施工任務(wù)分別發(fā)包給某土建施工單位和某設(shè)備安裝單位。經(jīng)總監(jiān)理工程師審核批準，土建施工單位又將樁基礎(chǔ)施工分包給一專業(yè)基礎(chǔ)工程公司。

建設(shè)單位與土建施工單位和設(shè)備安裝單位分別簽訂了施工合同和設(shè)備安裝合同。在工程延期方面，合同中約定，業(yè)主違約一天應(yīng)補償承包方5000元人民幣，承包方違約一天應(yīng)罰款5000元人民幣。

該工程所用的樁是鋼筋混凝土預制樁，共計1200根。預制樁由建設(shè)單位供應(yīng)。

按施工總進度計劃的安排，規(guī)定樁基礎(chǔ)施工應(yīng)從5月10日開工至5月20日完工。但在施工過程中，由于建設(shè)單位供應(yīng)預制樁不及時，使樁基礎(chǔ)施工在5月13日才開工；5月13日至5月18日基礎(chǔ)工程公司的打樁設(shè)備出現(xiàn)故障不能施工；5月19日至5月22日又出現(xiàn)了屬于不可抗力的惡劣天氣無法施工。

問題

1、在上述工期拖延中，監(jiān)理工程師應(yīng)如何處理？

2、土建施工單位應(yīng)獲得的工期補償和費用補償各為多少？

3、設(shè)備安裝單位的損失應(yīng)由誰承擔責任，應(yīng)補償?shù)墓て诤唾M用是多少？

4、施工單位向建設(shè)單位索賠的程序如何？標準答案:

1、對于上述工程拖期，監(jiān)理工程師可做出如下的處理：

（1）從5月10日至5月13日共3天，屬于建設(shè)單位原因造成的拖期，應(yīng)給予施工單位工期和費用的補償。

（2）從5月13日至5月18日共6天，屬于不可抗力的原因造成的拖期，由施工單位承擔發(fā)生的費用，工期不予順延。

（3）從5月19日至5月22日共4天，屬于不可抗力的原因造成的拖期，施工單位承擔發(fā)生的費用，工期給予順延。

2、應(yīng)予以補償?shù)木唧w數(shù)額為：土建施工單位應(yīng)獲得的工期補償為3+4=7（天）。

土建施工單位應(yīng)獲得的費用補償這3times;5000-6times;5000=-15000（元），即應(yīng)扣款1.5萬元。

3、設(shè)備安裝單位的損失應(yīng)由建設(shè)單位負責。因為設(shè)備安裝單位與建設(shè)單位有合同關(guān)系，它與土建施工單位無合同關(guān)系。

設(shè)備安裝單位應(yīng)獲工期補償3+6+4=13（天）。應(yīng)獲費用補償為13times;5000=65000（元）

4、施工單位可按下列程序以書面形式向建設(shè)單位索賠：

（1）索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)，向監(jiān)理方發(fā)出索賠意向通知；

（2）發(fā)出索賠意向通知后28天內(nèi)，向監(jiān)理方提出延長工期和補償經(jīng)濟損失的索賠報告及有關(guān)資料；

（3）監(jiān)理方在收到施工單位送交的索賠報告和有關(guān)資料后，于28天內(nèi)給予簽復，或要求施 工單位進一步補充索賠理由和證據(jù)；

（4）監(jiān)理方在收到施工單位送交的索賠報告和有關(guān)資料后25天內(nèi)未予答復或未對施工單位作進一步要求，視為該項索賠已經(jīng)認可。案例

一、某廠（甲方）與某建筑公司（乙方）訂立了某工程項目施工合同，同時與某降水公司訂立了工程降水合同。甲乙雙方合同規(guī)定：采用單價合同，每一分項工程的實際工程量增加(或減少)超過招標文件中工程量的10%以上時調(diào)整單價；工作B、E、G作業(yè)使用的主導施工機械一臺（乙方自備），臺班費為400元/臺班，其中臺班折舊費為240元/臺班。施工網(wǎng)絡(luò)計劃如圖5－1 所示（單位：天）。

甲乙雙方合同約定8月15日開工。工程施工中發(fā)生如下事件：

1.降水方案錯誤，致使工作D推遲2天，乙方人員配合用工5個工日，窩工6個工日； 2.8月21日至8月22日，因供電中斷停工2天，造成人員窩工16個工日；

3.因設(shè)計變更，工作E工程量由招標文件中的300m3增至350m3，超過了10%；合同中該工作的全費用單價為110元/m3, 經(jīng)協(xié)商調(diào)整后全費用單價為100元/m3;4.為保證施工質(zhì)量，乙方在施工中將工作B原設(shè)計尺寸擴大，增加工程量15m3,該工作全費用單價為128元/m3；5.在工作D、E均完成后，甲方指令增加一項臨時工作K，經(jīng)核準，完成該工作需要1天時間，機械1臺班，人工10個工日。

問題：1.上述哪些事件乙方可以提出索賠要求？哪些事件不能提出索賠要求？說明其原因。2.每項事件工期索賠各是多少？總工期索賠多少天？3.工作E結(jié)算價應(yīng)為多少？4.假設(shè)人工工日單價為50元/工日，合同規(guī)定窩工人工費補償標準為25元/工日，因增加用工所需管理費為增加人工費的20%，工作K的綜合取費為人工費的80%。試計算除事件3外合理的費用索賠總額。

1.事件1可提出索賠要求，因為降水工程由甲方另行發(fā)包，是甲方的責任。事件2可提出索賠要求，因為因停水、停電造成的人員窩工是甲方的責任。事件3可提出索賠的要求，因為設(shè)計變更是甲方的責任。

事件4不應(yīng)提出索賠要求，因為保證施工質(zhì)量的技術(shù)措施費應(yīng)由乙方承擔。事件5可提出索賠要求，因為甲方指令增加工作，是甲方的責任。

2.事件1：工作D總時差為8天，推遲兩天，尚有總時差6天，不影響工期，因此可索賠工期0天。事件2：8月21日至8月22日停工，工期延長，可索賠工期：2天。事件3：因工作E為關(guān)鍵工作，可索賠工期：（350-300）m3/（300m3/6天）=1天。

事件5：因E,G均為關(guān)鍵工作，在該兩項工作之間增加工作K，則工作K也為關(guān)鍵工作，索賠工期：1天。總計索賠工期：0天+2天+1天+1天=4天。

3.按原單價結(jié)算的工程量

300m3×（1+10%）=330m3 按新單價結(jié)算的工程量 350m3-330m3=20m3 總計算價=330m3×110元/m3+20 m3×100元/ m3=38300元

4.事件1：人工費

6工日×25元/工日+5工日×50元/工日×（1+20%）=450元

事件2：人工費16工日×25元/工日=400元,機械費

2臺班×240元/臺班=480元

事件5：人工費

10工日×50元/工日×（1+80%）=900元

機械費

1臺班×400元/臺班=400元

合計費用索賠總額為 450元+400元+480元+900元+400元=2630元。

第三篇：蘇州科技學院工程合同管理期末考試案例題

案例

某工程業(yè)主通過招標，選擇了A公司作為承包商，并簽訂了施工合同。施工開始后，業(yè)主要求提前竣工，并與A公司協(xié)商簽訂了書面協(xié)議，寫明了A公司為保證施工質(zhì)量采取的措施和業(yè)主應(yīng)支付的趕工費用。

施工過程中發(fā)生了混凝土工程質(zhì)量事故，經(jīng)調(diào)查組技術(shù)鑒定，認為是承包商為趕工拆模過早，混凝土強度不足造成。該事故未造成人員傷亡，但導致直接經(jīng)濟損失4.8萬元。問題1：上述質(zhì)量事故發(fā)生后，在事故調(diào)查前，總監(jiān)理工程師應(yīng)作哪些工作？

問題2：上述質(zhì)量事故的調(diào)查組應(yīng)由誰組織？說明理由。

問題3：上述質(zhì)量事故的技術(shù)處理方案應(yīng)由誰提出？技術(shù)處理方案核簽后，總監(jiān)理工程師應(yīng)完成哪些工作？該質(zhì)量事故處理報告應(yīng)由誰提出？

1、事故發(fā)生后，總監(jiān)理工程師應(yīng)作以下工作：

（1）簽發(fā)《工程暫停令》，指令承包商停止相關(guān)部位及下道工序施工；

（2）要求承包商防止事故擴大，保護現(xiàn)場。

（3）要求承包商在規(guī)定的時間內(nèi)寫出書面報告。

2、根據(jù)《工程建設(shè)重大事故報告和調(diào)查程序規(guī)定》，本次事故屬于普通事故，由市、縣級行政主管部門組成調(diào)查組符合國家規(guī)定。

3、事故的技術(shù)處理方案應(yīng)該由承包商根據(jù)調(diào)查組提出的事故處理意見，結(jié)合專業(yè)施工經(jīng)驗提出處理方案。技術(shù)處理方案經(jīng)各方同意后，總監(jiān)理工程師應(yīng)完成如下工作：

（1）簽發(fā)《工程復工令》

（2）監(jiān)督承包商執(zhí)行技術(shù)處理方案。

（3）組織檢查、驗收承包商對事故的處理。

由于事故是承包商處理的，事故的處理報告當然由承包商提出。

案例分析

（一）某鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)工程，業(yè)主與施工單位、監(jiān)理單位分別簽訂了施工合同、監(jiān)理合同。其中施工單位將土方開挖，外墻涂料與防水工程分別分包給專業(yè)性公司，并分別簽訂了分包合同。合同規(guī)定 2003 年3 月1 號開工，2004年 4 月1 號竣工，工程造價 3000 萬元。

[問題]

（1）總包單位于2月25號進場，進行開工前準備工作，電力部門通知施工用變壓器要到3月8號才能安裝完畢，施工單位因此要求工期順延七天。此項要求是否成立？根據(jù)是什么？

（2）土方公司在基礎(chǔ)開挖中遇到地下文物，采取了必要的保護措施。為此總包單位請他們向業(yè)主索賠，是否恰當？為什么？

（3）在結(jié)構(gòu)施工過程中，總包單位按監(jiān)理工程師批準的施工組織設(shè)計進行施工，由于施工組織設(shè)計本身的缺陷導致現(xiàn)場一度失控，導致封頂時間延誤了七天。總包單位以工程師的同意為由，要求給予七天的工期補償。是否恰當？為什么？

（二）某工程下部為鋼筋混凝土基礎(chǔ)，上面安裝設(shè)備。業(yè)主分別與土建、安裝單位簽訂了基礎(chǔ)和設(shè)備安裝工程施工合同。兩個承包商都編制了相互協(xié)調(diào)的進度計劃，進度計劃已得到監(jiān)理工程師的批準。基礎(chǔ)施工完畢，設(shè)備安裝單位按計劃將材料及設(shè)備運進現(xiàn)場進行準備施工。經(jīng)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)有近1/6的設(shè)備預埋螺栓位置偏移過大，無法安裝設(shè)備，須返工處理。安裝工作因基礎(chǔ)返工而受到影響，安裝單位提出索賠要求。

1.安裝單位的損失應(yīng)由誰負責？為什么？

2.安裝單位提出索賠要求，監(jiān)理工程師應(yīng)如何處理？

3.判斷承包商索賠成立的條件是什么？

（三）某業(yè)主擬建設(shè)一個工廠項目，與施工單位按《建設(shè)工程施工合同文本》簽訂了工程

施工合同，工程未進行投保。但在工程施工過程中受到臺風不可抗力的襲擊，造成了相應(yīng)的損失，施工單位在合同規(guī)定的有效期內(nèi)提出了索賠要求，并附有索賠有關(guān)的資料和證據(jù)。施工單位提出的索賠要求如下：

1、已建分部工程遭受不同程度的破壞，損失合計 20 萬元，應(yīng)由業(yè)主承擔修復的經(jīng)濟責任，施工單位不再承擔。

2、施工單位進場的正在使用機械，設(shè)備受到損害，造成損失合計 10 萬元；由于停工造成臺班損失 5 萬元，業(yè)主應(yīng)負擔賠償和修復的經(jīng)濟責任，工人窩工費 4 萬元，業(yè)主應(yīng)予支付。3施工單位人員因此而有人受傷，醫(yī)療及補償金合計 5 萬元，此外工程還造成一路人受傷，醫(yī)療及補償金合計 3 萬元，業(yè)主都應(yīng)該予以賠償。

4因風災造成現(xiàn)場停工7天，要求合同工期順延7天。

5由于工程破壞，施工單位按業(yè)主要求清理現(xiàn)場，費用合計3 萬元，業(yè)主應(yīng)予以支付。

[問題]

就施工單位以上提出的各項索賠，監(jiān)理工程師應(yīng)如何處理？為什么？

第四篇：煙花管理案

龐各莊鎮(zhèn)2012年元旦春節(jié)煙花爆竹

安全管理實施工作方案

為做好2012煙花爆竹燃放秩序維護工作，力爭通過各部門、各單位和全鎮(zhèn)人民的共同努力，在保障公眾人身、財產(chǎn)安全和社會公共安全的前提下，既滿足節(jié)日歡慶燃放煙花爆竹的需求，又維護燃放人的正當權(quán)益，營造首都節(jié)日期間歡慶、祥和的氛圍，根據(jù)區(qū)政府和區(qū)煙花辦工作部署要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實際，特制定工作方案如下：

一、指導思想和工作目標

2012年元旦、春節(jié)的煙花爆竹安全管理工作，體現(xiàn)為民、便民、利民的城市管理理念，堅持由政府組織實施，職能部門全程監(jiān)管，行業(yè)系統(tǒng)監(jiān)督指導，屬地全面管理，責任單位自行看護，廣大市民自覺遵守的工作原則，以規(guī)范煙花爆竹安全管理工作內(nèi)容和標準為重點，嚴格落實組織部署、宣傳發(fā)動、安全監(jiān)管、查繳非法、隱患排查、秩序維護、禁放看護、應(yīng)急處臵等煙花爆竹安全管理“八個規(guī)定動作”，努力實現(xiàn)“確保禁放點、銷售點、燃放點安全，不因燃放煙花爆竹引發(fā)重特大事故”的工作目標。

二、組織領(lǐng)導及職責分工

龐各莊鎮(zhèn)煙花爆竹安全管理工作領(lǐng)導小組由鎮(zhèn)長任組長，副鎮(zhèn)長副組長，綜治辦、安全科、文體中心、派出所、城管分隊、工商等部門負責人為成員。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在鎮(zhèn)綜治辦，負責組織協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)2012年元旦、春節(jié)期間全鎮(zhèn)煙花爆

2案，落實煙花爆竹安全防范措施，消除事故隱患。

派出所：依法查處攜帶、燃放不符合本市公布的規(guī)格和品種煙花爆竹的行為、在禁止燃放煙花爆竹的時間和地點燃放的行為、違反其他有關(guān)規(guī)定燃放和存放煙花爆竹的行為，偵查非法生產(chǎn)、買賣、儲存、運輸、郵寄煙花爆竹的刑事案件，制定執(zhí)法方案。

工商所：監(jiān)督管理流通領(lǐng)域煙花爆竹的質(zhì)量，依法查處固定經(jīng)營場所未經(jīng)許可銷售煙花爆竹的行為，以及煙花爆竹銷售企業(yè)采購、銷售非本市規(guī)定品種和規(guī)格煙花爆竹的行為。

城管分隊：查處街面流動無照銷售煙花爆竹的行為，配合公安機關(guān)糾正、制止違法燃放的行為。各村、居委會：

一是結(jié)合本地區(qū)實際情況，比照鎮(zhèn)煙花辦方案研究制定本地區(qū)2012年煙花爆竹安全管理工作方案，并以文件形式印發(fā)、組織實施；

二是組織召開本地區(qū)的煙花爆竹安全管理工作動員部署大會，將工作層層分解，責任到人，明確責任區(qū)域、工作措施、完成時限、完成標準等，落實各級領(lǐng)導責任，及時在顯著位臵發(fā)放、張貼《龐各莊鎮(zhèn)人民政府致全區(qū)居民的一封信》等宣傳材料；在元旦及春節(jié)期間的除夕、初

一、初

五、“十五”等重點時段，嚴格領(lǐng)導帶班制度，加強值班備戰(zhàn)，抓好轄區(qū)煙花爆竹安全管理控制和秩序維護、禁放點看護、火災警情、人員傷亡等應(yīng)急處臵準備工作。

三、時間安排

在2010年12月至2012年3月，要始終貫徹落實煙花爆竹安全管理的“八個規(guī)定動作”。同時，根據(jù)各個階段不同的工作重點，將此次工作分五個階段開展：

第一階段：啟動部署階段（2012年12月中下旬）研究制定龐各莊鎮(zhèn)煙花爆竹安全管理工作方案，明確總體要求、目標任務(wù)、具體安排和保障措施。召開動員部署大會，落實任務(wù)。

第二階段：集中查堵階段（2012年12月下旬至2012年1月下旬）

鞏固、完善煙花爆竹安全管理工作聯(lián)席會議機制，簽訂工作責任狀與責任明確書。加大對生產(chǎn)、銷售的源頭監(jiān)管，查堵煙花爆竹非法流入渠道。積極配合區(qū)各執(zhí)法部門查處違法生產(chǎn)、運輸、儲存、銷售煙花爆竹行為。組織本轄區(qū)派出所、工商、城管、等執(zhí)法部門，對非法煙花爆竹開展綜合執(zhí)法。通過舉報獎勵精確打擊煙花爆竹違法行為。

第三階段：重點宣傳階段（2012年1月初至2012年1月底）通過基層組織開展針對性的入戶宣傳，利用各種傳媒營造宣傳輿論導向，加強對轄區(qū)居民的宣傳教育，提高宣傳引導的針對性和有效性，使宣傳工作多層次、全覆蓋，做到煙花爆竹安全常識家喻戶曉、人人皆知。

第四階段：全面看護階段（2012年2月上旬至2月中旬）通過社會力量及專業(yè)部門堅決有力的秩序維護，加強重點時段燃放秩序的維護。建立禁放點行業(yè)主管部門、看護責任單位、周邊協(xié)防力量聯(lián)動機制，落實看護責任。

6法煙花爆竹囤積，從零售網(wǎng)點防止非法煙花爆竹銷售。要通過各部門強有力的綜合執(zhí)法，達到“五防”的目的，即防止企業(yè)推銷、防止車輛運輸、防止倉庫儲存、防止網(wǎng)點銷售、防止市民購買，全面擠壓非法、偽劣、超標煙花爆竹的市場空間，提高市民燃放煙花爆竹的本質(zhì)安全。

將煙花爆竹的日常管理與集中執(zhí)法緊密結(jié)合。各村、居委會、各有關(guān)部門要組織做好大型焰火燃放活動許可程序的宣傳，明確告知各單位，舉辦大型活動時未經(jīng)許可不得燃放煙花爆竹。

（五）組織兩輪全鎮(zhèn)性隱患排查專項行動，為確保春節(jié)期間安全創(chuàng)造良好的城市環(huán)境

1.元旦、春節(jié)前要開展可燃物清理專項行動。元旦、春節(jié)前，鎮(zhèn)綜治辦、文教科要在各自職責內(nèi)組織全鎮(zhèn)各村開展兩輪可燃物清理專項行動，最大限度的將各類消防安全隱患解決在春節(jié)之前。重點對村民集中居住區(qū)、房前屋后、露天平臺、開放式陽臺、防盜窗護欄、建筑施工工地等開展可燃物的清理。同時，要檢查各個單位消防器材配備情況，保持消防器材完好及消防通道暢通。

2.對全鎮(zhèn)煙花爆竹禁放點進行安全排查。由鎮(zhèn)政府牽頭，依據(jù)《煙花爆竹安全管理條例》、《北京市煙花爆竹安全管理規(guī)定》，對本轄區(qū)內(nèi)確定的文物保護單位，可燃、易燃、易爆物品生產(chǎn)、儲存單位，重點消防單位，輸、變電設(shè)施安全保護區(qū)，醫(yī)療機構(gòu)、幼兒園、中小學校、敬老院，山林、苗圃等重點防火區(qū)，重要軍事設(shè)施，以及依據(jù)其它相關(guān)規(guī)定，凡防火區(qū)域和場所進行安全排查，并逐一登記，留檔備查。

（六）建立煙花爆竹安全管理基層組織互助機制，組織動員廣大市民參與秩序維護

全員發(fā)動加強重點時段燃放秩序的維護。在除夕、初

一、初五、十五等燃放煙花爆竹的重點時段，各村、居委會、各單位要積極發(fā)動各種社會力量，落實控制力量實名制，投入到燃放秩序維護工作中。鎮(zhèn)煙花辦要以人員密集的居民區(qū)、主要繁華大街和禁放點周邊為重點，派出控制力量巡邏，及時查處違法燃放行為。

（七）建立禁放點行業(yè)主管部門、看護責任單位、周邊協(xié)防力量聯(lián)動機制，加強春節(jié)期間禁放點的看護

在上級業(yè)務(wù)部門的指導下，由鎮(zhèn)煙花辦組織禁放點周邊協(xié)助進行周邊控制和防范，建立禁放點看護責任單位、周邊協(xié)防力量的聯(lián)動機制，堅決落實“七項工作”，加強對禁放點的看護：一是在禁放點安全距離內(nèi)設(shè)立統(tǒng)一、永久的禁放標識，丟失、破損的，一律補齊，在起到警示作用的同時，給廣大市民隨時灌輸禁放點禁放意識。二是嚴格值班制度，堅持應(yīng)急值班和領(lǐng)導24小時帶班制度，并全天候值守，加強巡邏檢查；重點看護時段要增派力量，加密巡查，全天候做好應(yīng)急搶險車輛、設(shè)備、物資、人員的準備工作。三是配齊消防設(shè)施，并對各類消防設(shè)備進行全面檢查，確保完好；同時加強滅火措施，成立火災事故處臵隊，配備掃帚、竹竿、鐵锨、水桶、滅火袋等簡單滅火器具，組織消防滅火演練，要在發(fā)現(xiàn)火情的第一時間進行撲救、控制。四是要鏟除單位內(nèi)部及周邊的雜草，消除枯葉和可燃物，澆濕綠化帶，進行阻燃預放。五是與就近的消防、醫(yī)療部門和周邊的社區(qū)燃放自治組織建立協(xié)作配合機制，制定應(yīng)急預案；在燃放時段，要組織

10竹，又要確保禁放點周邊燃放的煙花爆竹不對禁放點的安全構(gòu)成威脅。

8.在應(yīng)急處臵方面，要通過做好“三個及時”，即做好社會力量的及時發(fā)現(xiàn)，做好政府部門的及時響應(yīng)，做好專業(yè)力量的及時處臵，努力做到“六個能夠，兩個確保，兩個防止”，即應(yīng)急情況能夠發(fā)現(xiàn)，應(yīng)急力量能夠拉動，應(yīng)急裝備能夠保障，應(yīng)急措施能夠到位，應(yīng)急指揮能夠有序，最終實現(xiàn)應(yīng)急處臵能夠有效，確保火災警情得到及時撲救，并堅決防止產(chǎn)生次生災害事故；確保人員傷亡得到及時救治，并堅決防止生產(chǎn)群死群傷事故。

五、工作要求

（一）抓好煙花爆竹安全管理工作規(guī)范化的標準制定。煙花爆竹安全管理工作的質(zhì)量，直接決定著效果的實現(xiàn)。工作中，要對煙花爆竹安全管理“八個規(guī)定動作”的內(nèi)容進行規(guī)范，形成組織部署有文件、宣傳發(fā)動有活動、安全監(jiān)管有記錄、查繳非法有戰(zhàn)果、隱患整治有整改、秩序維護有安排、禁放看護有力量、應(yīng)急處臵有準備的“八個規(guī)定動作”工作標準，進一步提高煙花爆竹安全管理的效率和質(zhì)量，確保各村、居委會、各單位工作措施的落實，為依法、文明、安全燃放煙花爆竹奠定堅實的基礎(chǔ)。

（二）抓好對部門各村居委會煙花爆竹安全管理工作的督察。鎮(zhèn)煙花爆竹安全管理工作領(lǐng)導小組要組織派出所、工商、安監(jiān)、交通、城管等成員單位，組成督察組，于元旦、春節(jié)前，對各基層單位的履責情況開展兩輪督察。為確保各單位工作的落實，要逐漸完善并固化“八督八查”督察工作模式和標準，即督組織部署時查文件、督宣傳發(fā)動時查活動、督安全監(jiān)管時查記錄、督查繳非法時查戰(zhàn)果、督隱患整治時查整改、督秩序維護時查安排、督禁放看護時查力量、督應(yīng)急處臵時查準備。

（三）抓好煙花爆竹安全管理工作規(guī)范化的質(zhì)量考核。鎮(zhèn)煙花辦要組織制定《2012蘇家坨鎮(zhèn)煙花爆竹安全管理工作質(zhì)量考核評議實施細則》，對各村居委會、各單位工作定期進行考評。

（四）抓好煙花爆竹安全管理階段性工作推動。鎮(zhèn)煙花辦除召開好動員部署會外，每月要召開一次煙花爆竹安全管理工作例會，推進下一步工作。每次會議要形成專門的會議紀要。在元旦、春節(jié)前，各職能部門主管領(lǐng)導要到基層實地檢查不少于一次，檢查工作落實情況。

（五）抓好各村、居委會、各單位煙花爆竹安全管理情況匯總上報。各村、居委會、各單位實行報告制度，每周要向鎮(zhèn)煙花辦上報煙花爆竹安全管理工作開展情況，每月鎮(zhèn)煙花辦要召開一次成員單位及各村、居委會、各單位參加的例會，通報工作情況，部署下一階段重點工作。

二○一二年十二月二日

第五篇：民事經(jīng)濟案合同案例

民事起訴狀

原告：淮安市天恒裝飾門窗有限公司

法定代表人：岳風亭

住址：淮安市淮陰區(qū)香港路與寧連路交界處

聯(lián)系電話：******

被告：淮安市遠東建設(shè)工程有限公司

法定代表人：許建業(yè)

住址：淮安市楚州區(qū)西門大街 38 號

聯(lián)系電話：***0517-85908277

訴訟請求：

1、請求判令被告償付違約金84000元；

2、請求判令被告承擔本案的訴訟費用；

事實與理由：

2008年7月31日原告淮安市天恒裝飾門窗有限公司與被告淮安市遠東建設(shè)工程有限公司簽訂一份關(guān)于門窗加工、安裝協(xié)議書，雙方約定被告將位于宿遷市宿城區(qū)鄭樓鎮(zhèn)神龍小區(qū)安置房工程范圍內(nèi)的門窗生產(chǎn)、安裝工程（面積工約4000平方米）發(fā)包給原告生產(chǎn)安裝，承包方式是包工包料，工程計價按210元/平方米。工程總造價為840000元，原告方在2008年9月30日開工，在2009年4月30日前完成所有工程量，并交付驗收合格。雙方并約定如果由于被告方工程進度而影響原告的工程進度，后果由被告方負責并按照原告方的工程總造價的10﹪對原告方進行賠償。

協(xié)議簽訂后原告嚴格按照協(xié)議的要求做好了門窗加工、安裝的前期工作，準備好了相應(yīng)的安裝設(shè)施和器材。但由于被告自身的工程進度原因，未能按照協(xié)議的約定在規(guī)定的日期前交付，直接導致了協(xié)議的無法履行。根據(jù)《民法通則》和《合同法》的相關(guān)規(guī)定被告的行為已嚴重違背了雙方訂立的合同之約定構(gòu)成違約，并給原告造成了較大的經(jīng)濟損失，為此，原告特提起訴訟，請求貴院依法判如所訴，以維護原告的合法權(quán)益。

此致

宿遷市宿城區(qū)人民法院

具狀人：淮安市天恒裝飾門窗有限公司

2008年10月30日