第一篇：工程建設(shè)工期索賠的依據(jù)和條件

工期索賠的依據(jù)和條件

工期延誤是指工程建設(shè)的實(shí)際進(jìn)度落后于計(jì)劃進(jìn)度。因承包人導(dǎo)致的工期延誤，承包人應(yīng)當(dāng)支付工期延誤的違約金或者賠償損失；因發(fā)包人導(dǎo)致的工期延誤，應(yīng)當(dāng)順延工期，補(bǔ)償承包人停工、窩工的損失。但是，不是所有工期延誤的情況下，承包人都可以提出工期順延和費(fèi)用索賠。按照形成工期延誤的原因，工期延誤可分為以下六種情況：

1、甲方原因；

2、甲方風(fēng)險(xiǎn)；

3、工期變更；

4、自然風(fēng)險(xiǎn)；

5、第三方風(fēng)險(xiǎn)；6乙方原因。其中前五種情況的工期延誤承包人可以請(qǐng)求順延工期，前三種情況承包人可以獲得費(fèi)用索賠，只有第一種情況，承包人可以獲得利潤(rùn)索賠。水利監(jiān)理英才網(wǎng)

計(jì)劃進(jìn)度和定額工期是工期延誤的參照物。

一、甲方原因

指甲方違反合同約定或者法定義務(wù)造成的工期延誤。包括：

1、發(fā)包人逾期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款。

2、發(fā)包人拖延提供施工條件。拖延提供場(chǎng)地、圖紙等。

3、發(fā)包人逾期提供甲供材料。

4、發(fā)包人未辦理建設(shè)行政審批手續(xù)，導(dǎo)致建設(shè)行政主管部門勒令停工的。

以上前三種情況，必須達(dá)到了導(dǎo)致承包人無法施工的程度。但是，如果承包人預(yù)期支付工程款，雖然達(dá)到了無法施工的程度，但是，承包人沒有實(shí)施停工，而是墊資繼續(xù)施工的，法院未必同意工期順延。甲方違約，未造成全面停工的，要對(duì)工期順延及費(fèi)用索賠進(jìn)行合理分析。

甲方原因造成的工期延誤，發(fā)包人可以主張，工期順延、費(fèi)用索賠和利潤(rùn)索賠。法律依據(jù)：

《中華人民共和國合同法》第一百零七條：當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。

《中華人民共和國合同法》第一百一十三條：當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，給對(duì)方造成損失的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時(shí)預(yù)見到或者應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失。

《中華人民共和國合同法》第二百八十三條：發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。

《中華人民共和國合同法》第二百八十四：條因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用。

二、甲方風(fēng)險(xiǎn)

1、不利地下條件。

2、甲方指定分包以后，由分包人造成的工期延誤。甲方指定分包，如果由甲方直接與分包單位簽訂分包合同，則承包人無需承擔(dān)因分包人造成的工期質(zhì)量責(zé)任。如果由承包人與分包人簽訂分包合同，則甲方、分包人和承包人按照過錯(cuò)比例承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

可以主張工期順延和費(fèi)用損失

《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第12條規(guī)定：發(fā)包人具有下列情形之一，造成工程質(zhì)量缺陷，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)過錯(cuò)責(zé)任：提供的設(shè)計(jì)有缺陷；提供或者指定購買的建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；直接指定分包人分包專業(yè)工程。

三、工程變更

包括設(shè)計(jì)變更、施工方案變更、新增工作變更等。由此引起的等待變更指令、協(xié)商、變更施工準(zhǔn)備，材料采購，機(jī)械設(shè)備準(zhǔn)備等，均可引起工期延誤和費(fèi)用增加。

法律依據(jù)：

《中華人民共和國合同法》第二百八十五條：因發(fā)包人變更計(jì)劃，提供的資料不準(zhǔn)確，或者未按照期限提供必需的勘察、設(shè)計(jì)工作條件而造成勘察、設(shè)計(jì)的返工、停工或者修改設(shè)計(jì)，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照勘察人、設(shè)計(jì)人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用。

四、自然風(fēng)險(xiǎn)

屬于不可抗力的地震、臺(tái)風(fēng)、暴雨、冰凍等。水利監(jiān)理英才網(wǎng) 承包人僅能提出工期順延。法律依據(jù)：

《中華人民共和國合同法》第一百一十七條：因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。

五、第三方原因

屬于不可歸因于分包人和承包人以外的意外事件，造成的工期延誤。比如因奧運(yùn)會(huì)政府要求停工。

承包人僅能夠提出工期延誤。法律依據(jù)：

《中華人民共和國合同法》第一百二十一條：當(dāng)事人一方因第三人的原因造成違約的，應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ匠袚?dān)違約責(zé)任。當(dāng)事人一方和第三人之間的糾紛，依照法律規(guī)定或者按照約定解決。

六、乙方原因

由于承包人的原因造成工期延誤的，承包人應(yīng)當(dāng)按照合同應(yīng)當(dāng)向分包人支付工期延誤的違約金或者賠償損失。

盡管客觀上發(fā)生了承包人可以請(qǐng)求工期順延和費(fèi)用索賠的工期延誤情況，還有待于承包人舉證，司法實(shí)踐中，如果承包人不能舉證證明發(fā)生工期延誤的原因，則推斷工期延誤是由承包人造成的。

以上問題的合同依據(jù)

《建設(shè)工程施工合同》（99示范文本）通用條款 13.工期延誤

13.1因以下原因造成工期延誤，經(jīng)工程師確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

（1）發(fā)包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件；

（2）發(fā)包人未能按約定日期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款，致使施工不能正常進(jìn)行；

（3）工程師未按合同約定提供所需指令、批準(zhǔn)等，致使施工不能正常進(jìn)行；

（4）設(shè)計(jì)變更和工程量增加；

（5）一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過8小時(shí)；

（6）不可抗力；

（7）專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。

13.2承包人在 13.l款情況發(fā)生后 14天內(nèi)，就延誤的工期以書面形式向工程師提出報(bào)告。工程師在收到報(bào)告后14天內(nèi)予以確認(rèn)，逾期不予確認(rèn)也不提出修改意見，視為同意順延工期。

29.工程設(shè)計(jì)變更 29.1施工中發(fā)包人需對(duì)原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，應(yīng)提前14天以書面形式向承包人發(fā)出變更通知。變更超過原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模時(shí)，發(fā)包人應(yīng)報(bào)規(guī)劃管理部門和其他有關(guān)部門重新審查批準(zhǔn)，并由原設(shè)計(jì)單位提供變更的相應(yīng)圖紙和說明。承包人按照工程師發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求，進(jìn)行下列需要的變更：

（1）更改工程有關(guān)部分的標(biāo)高、基線、位置和尺寸；

（2）增減合同中約定的工程量；

（3）改變有關(guān)工程的施工時(shí)間和順序；

（4）其他有關(guān)工程變更需要的附加工作。

因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承包人損失，由發(fā)包人承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。

第二篇：工程延期及工期索賠

工程延期及工期索賠

在合同條款中，工期的概念是：原合同所規(guī)定的竣工期加上雇主風(fēng)險(xiǎn)及原因的工程延期。其中，雇主風(fēng)險(xiǎn)及原因的工程延期是指：按合同有關(guān)規(guī)定，由于并非承包商自身的原因所造成的、經(jīng)工程師書面批準(zhǔn)的合同竣工期限的延長(zhǎng)。

在工程施工過程中，往往會(huì)發(fā)生一些未能預(yù)見的干擾事件使施工不能順利進(jìn)行，使預(yù)定的施工計(jì)劃受到干擾，因而造成工期延誤。對(duì)于并非承包商自身原因所引起的工程延誤，承包商有權(quán)提出工期索賠，工程師則應(yīng)在與雇主和承包商協(xié)商一致后，決定竣工期延長(zhǎng)的時(shí)間。導(dǎo)致工期延長(zhǎng)的原因有：

(l)任何形式的額外或附加工程。

(2)合同條款所提到的任何延誤理由，如:延期交圖、工程暫停、延遲提供現(xiàn)場(chǎng)等。

(3)異常惡劣的氣候條件。

(4)由雇主造成的任何延誤、干擾或阻礙。(5)非承包商的原因或責(zé)任的其他不可預(yù)見事件。

工期延誤對(duì)合同雙方都會(huì)造成一定的損失，雇主因工程不能及時(shí)交付使用、投入生產(chǎn)，不能按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)投資目的，失去盈利的機(jī)會(huì)；承包商則因工期延誤增加管理成本及其他費(fèi)用支出。如果工期延誤的原因是由于承包商的失誤，則承包商必須設(shè)法自費(fèi)趕上工期，或按規(guī)定繳納誤期賠償金并繼續(xù)完成工程，或按照雇主的安排另行委托第三方完成所延誤的工作并承擔(dān)費(fèi)用；如果工期延長(zhǎng)的原因并非承包商所致，則承包商可按合同規(guī)定和具體情況提出工期索賠，并進(jìn)行因工期延長(zhǎng)而造成費(fèi)用損失的索賠。

第三篇：工期索賠報(bào)告

巢湖市鳳凰之家小區(qū)工程

工 期 索 賠 解 釋 說 明 書

建設(shè)單位：巢湖市重點(diǎn)工程管理局 監(jiān)理單位：英泰克工程（上海）有限公司 編寫單位：江蘇弘盛建設(shè)工程集團(tuán)安徽有限公司 日期：二0一四年三月二十七日

工程概述

巢湖市鳳凰之家小區(qū)工程位于巢湖北路與鳳凰山路交匯西北角處，總建筑面積38.9萬平方，合同造價(jià)為702396085元

鳳凰之家小區(qū)工程通過合法的招標(biāo)程序由江蘇弘盛建設(shè)工程集團(tuán)有限公司中標(biāo)承建。根據(jù)施工許可證要求，開工日期為：2013年6月1日，竣工日期為：2014年12月1日，合同工期總?cè)諝v天數(shù)：549天。工期索賠

一）、事件1：工地現(xiàn)場(chǎng)西側(cè)河道從開工至今業(yè)主單位仍未解決改道問題。

造成的影響有如下幾項(xiàng)：1）、致使地下車庫一、四、七防火區(qū)大部分無法施工；2）、15#樓、19#、22#、23#樓也因河道影響無法施工，業(yè)主口頭上通知施工方15、22、23號(hào)樓停建，19號(hào)樓改戶型，但至今任未有正式書面文件通知我方；3）、現(xiàn)場(chǎng)西側(cè)循環(huán)道路不能做，造成11#、16#、17#、18#樓、地下車庫

五、防火區(qū)材料需要多次倒運(yùn)方可運(yùn)至該棟號(hào)，這樣不僅費(fèi)時(shí)且造成不必要的人工倒運(yùn)費(fèi)，制約了工程總體進(jìn)度。4）施工至今，因河道改道問題已與村民發(fā)生多次糾紛（去年4次，今年1次，均報(bào)警并留有影像資料），村民阻撓現(xiàn)場(chǎng)施工、圍堵項(xiàng)目部的現(xiàn)象時(shí)常發(fā)生。工期索賠說明：

工期延誤原因：業(yè)主未能解決施工紅線內(nèi)西側(cè)部分用地的征用 工期索賠依據(jù)：《建設(shè)工程施工合同》、法律法規(guī)

工期索賠證據(jù)：施工日記、工程有關(guān)影像資料、工程簽證、施工方的報(bào)告 工期索賠計(jì)算：采用直接法計(jì)算、比例分析法計(jì)算

工期索賠值：

1、此事件直接影響的單項(xiàng)工程15、19、22、23號(hào)樓工程及地下車

庫一、四、七防火區(qū)工程的工程工期應(yīng)從征地問題解決后再從頭開始計(jì)算工期。

2、此事件間接影響的工期索賠：31天

（計(jì)算如下）

開工至今（2013年6月1日~2014年3月27日）已有300天，扣除春節(jié)假期15天，實(shí)際工作天數(shù)為：300-15=285天。材料多次倒運(yùn)造成的窩工計(jì)算系數(shù)按10%計(jì)，285天*10%=29天；村民阻擾施工天數(shù)：5天*0.5=2天

工期索賠：29天+2天=31天

二）、事件2：施工現(xiàn)場(chǎng)位于6#、7#、15#樓之間7根高壓線桿遷移問題

施工單位自2013年6月4號(hào)遞交關(guān)于“目前急需重點(diǎn)工程管理局協(xié)調(diào)解決幾個(gè)具體問題的請(qǐng)示”，直到8月份才解決。高壓線桿致使6#、7#樓約三分之一的土方無法開挖，后續(xù)工程也相應(yīng)延后。工期索賠說明：

工期延誤原因：高壓線桿業(yè)主協(xié)調(diào)供電局遷移時(shí)間過長(zhǎng) 工期索賠依據(jù)：《建設(shè)工程施工合同》、法律法規(guī)。工期索賠證據(jù)：施工日記、工程有關(guān)照片、施工方的報(bào)告 工期索賠計(jì)算：采用直接法計(jì)算、比例分析法計(jì)算 工期索賠值：19天

（計(jì)算：如下）

申請(qǐng)時(shí)間至線桿遷移時(shí)間為（2013年6月4日~2013年7月31日）已有58天，未挖土方所占全部開挖土方比例為三分之一

工期索賠：58天*1/3=19天

三）、事件3:業(yè)主單位工程款拖欠金額巨大，時(shí)間過長(zhǎng)

目前施工單位完成產(chǎn)值為18243萬元（審批后），建設(shè)單位實(shí)際應(yīng)付工程款2、2013/9/16進(jìn)賬預(yù)付款1689萬元，拖欠工程款=尚未支付完預(yù)付款+6、7月份應(yīng)付進(jìn)度款=6623-3311-1689+1425=3048萬元 時(shí)間間隔：2013/8/16~2013/9/16，計(jì)32天

拖欠工程款3048萬元∠日均產(chǎn)值128萬元×32天=4096萬元 索賠工期=拖欠工程款3048萬元÷日均產(chǎn)值128萬元=24天 3、2013/10/11進(jìn)賬預(yù)付款748萬元，拖欠工程款=尚未支付工程款+8、9月份應(yīng)付進(jìn)度款=3048-748+434+727=3461萬元

時(shí)間間隔：2013/9/16~2013/10/11，計(jì)26天

拖欠工程款3461萬元≥日均產(chǎn)值128萬元×26天=3328萬元 索賠工期=當(dāng)期工程款拖欠時(shí)間26天 4、2013/12/26進(jìn)賬3000萬元，2013/12/27進(jìn)賬1210萬元，拖欠工程款=尚未支付完工程款+10、11月份應(yīng)付進(jìn)度款=3461-3000-1210+1210+932=1393萬元

時(shí)間間隔：2013/10/12~2013/12/26，計(jì)76天

拖欠工程款1393萬元∠日均產(chǎn)值128萬元×76天=9728萬元 索賠工期=拖欠工程款1393萬元÷日均產(chǎn)值128萬元=11天 5、2014/1/7進(jìn)賬443萬元，2014/1/27進(jìn)賬200萬元，拖欠工程款=尚未支付完工程款+12月份應(yīng)付進(jìn)度款=1393-443-200+1721=2471萬元

時(shí)間間隔：2013/12/27~2014/1/27，計(jì)32天

拖欠工程款2471萬元∠日均產(chǎn)值128萬元×32天=4096萬元 索賠工期=拖欠工程款2471萬元÷日均產(chǎn)值128萬元=19天

6、至今無進(jìn)度款進(jìn)賬，拖欠工程款=尚未支付完工程款+1月份應(yīng)付進(jìn)度款=2471+1674=4145萬元

時(shí)間間隔：2014/1/28~2014/3/27，計(jì)59天減去15天春節(jié)假期=44天

第四篇：工期索賠報(bào)告

工期索賠報(bào)告

2014-01號(hào)

中國人民解放軍96518部隊(duì)： 懷化市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司：

一、索賠事件及說明

監(jiān)理方于2013年12月16日開工的指令，我們承包單位以此時(shí)間節(jié)點(diǎn)組織施工。

2013年12月16日開工，到2014年6月11日，本工程最后一根人工挖孔樁施工完成，標(biāo)志本工程樁基礎(chǔ)施工完畢，樁基施工時(shí)間為177個(gè)日歷天。我們整理開工六個(gè)月來的影響工期事件，并對(duì)此提出工期補(bǔ)償性索賠：

1、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)發(fā)生重大變更，樁基類型增加

原結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)樁基礎(chǔ)均為沖孔灌注樁，因?yàn)闈M足不了機(jī)械沖孔灌注樁埋深的要求，由單一的樁基類型，改為沖孔灌注樁和人工挖孔樁兼有的混合樁基礎(chǔ)，其中沖孔灌注樁25根，人工挖孔樁39根。這樣，中斷了機(jī)械沖孔灌注樁施工的連續(xù)性，我方又得重新組織人工挖孔樁作業(yè)班組及設(shè)備進(jìn)場(chǎng)施工，本事件直接影響工期4天。

2、機(jī)械沖孔灌注樁工程量增加和項(xiàng)目特征發(fā)生變化 ⑴、地基勘察資料局限性的影響：地勘鉆桿直徑為0.12米，而本工程樁基直徑有1.4米、1.7米，地基勘察不可能完全反映沖孔樁沖程范圍內(nèi)的地基情況，在未探明有溶槽溶洞的樁孔出現(xiàn)溶槽溶洞，增加復(fù)打工程量和延長(zhǎng)施工時(shí)間。

⑵、單樁沖孔灌注樁的工程量超過招標(biāo)工程量清單，尤其是沖 1 擊巖石層和原建筑物地下鋼筋混凝土老基礎(chǔ)，大大增加工程量和施工作業(yè)時(shí)間。同時(shí)，因地基條件復(fù)雜，溶槽溶洞多、孔隙大且縱橫交錯(cuò)慣通，25根沖孔灌注樁的混凝土澆筑量，遠(yuǎn)大于原設(shè)計(jì)64根樁基的樁身混凝土定額含量。

⑶、本工程地基土層的土層分布絕大部分是填土和流砂流泥層（人工挖孔樁開挖剖面展示得很清楚），同時(shí)還存在有破碎帶巖層、不完整的巖層、地下溶槽、溶洞等情況，項(xiàng)目特征與設(shè)計(jì)和招標(biāo)標(biāo)注的清單工程量已發(fā)生了很大的變化。沖孔作業(yè)過程中出現(xiàn)孔壁坍塌、漏漿的現(xiàn)象，造成同一樁多次拋填巖石及粘土方能沖孔復(fù)打施工，大大增加工程量和延長(zhǎng)施工時(shí)間。

以上事件直接影響工期10天。

3、基坑支護(hù)的設(shè)計(jì)、方案論證、審定、施工的影響； 建設(shè)方2月17日正式將基坑支護(hù)的設(shè)計(jì)工作交由我方委托實(shí)施，又要經(jīng)建設(shè)方的審查確定，這一反復(fù)溝通修改的過程一直持續(xù)到2014年2月26日，3月4日基坑支護(hù)的施工方案方才通過市專家組的論證通過。從2月17日至3月4日，本事件影響工期16天。

基坑支護(hù)方案通過后，我方便編制施工圖預(yù)算報(bào)建設(shè)方審核，直到3月16日，旋挖樁才開始施工作業(yè)。依據(jù)承發(fā)包雙方簽訂的《基坑支護(hù)工程施工合同》中有關(guān)工期的規(guī)定，這一過程的工期為40天包干，故本事件延長(zhǎng)工期40天。

4、支護(hù)樁施工完畢后基坑開挖的技術(shù)間歇時(shí)間

本工程深基坑開挖深度超過5米，且周邊是道路和建筑物，邊坡支護(hù)結(jié)構(gòu)采取的是懸臂式排樁支護(hù)結(jié)構(gòu)形式。依據(jù)規(guī)范，懸壁支護(hù)樁身混凝土強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)值的100%后，方可進(jìn)行基坑開挖，否 2 則，過早開挖易引起樁身結(jié)構(gòu)的失穩(wěn)，易造成周邊土體產(chǎn)生的變形過大，形成安全隱患，故本基坑開挖的技術(shù)間歇時(shí)間為28天。

5、基坑開挖土石方運(yùn)輸?shù)恼呦拗萍袄匣A(chǔ)的影響 因本工程位于中心城區(qū)的城市主干道上，渣土外運(yùn)屬于嚴(yán)管區(qū)域。依據(jù)懷化市城區(qū)渣土砂礫石專業(yè)運(yùn)輸管理辦法的相關(guān)規(guī)定，工程土石方運(yùn)輸只夜間在規(guī)定時(shí)段進(jìn)行，且實(shí)行每天提前申報(bào)制度，雨天及雨后次日均屬渣土禁運(yùn)時(shí)段。此外，原建筑物的鋼筋混凝土整體基礎(chǔ)梁板的破除也延長(zhǎng)了有效施工時(shí)間。

基坑開挖始于4月2日，止于4月30日，正常施工12天，以上事件直接影響工期17天。

6、人工挖孔樁的施工影響因素

本工程人工挖孔樁最大深度為5.26米，設(shè)計(jì)要求入巖深度為0.5～1.0米。按照招標(biāo)工程量清單的項(xiàng)目特征描述以及發(fā)包方提供的地勘報(bào)告，樁深范圍內(nèi)未見流砂、流泥、地下水位高等非常地質(zhì)情況。人工挖孔的正常施工工期在12天左右，入巖爆破在4天左右，加之清孔、澆砼按2天考慮，該階段的總工期在18天左右。

但人工挖孔樁在遭遇流砂、流泥、地表及地下水、入巖深度增加等因素的交叉影響下，造成護(hù)壁及樁孔周邊地面坍塌、流砂、流泥多次涌入樁孔內(nèi)，人工挖孔樁的返工重復(fù)作業(yè)的工程量成倍增加。同時(shí)，降水時(shí)間占用施工時(shí)間長(zhǎng)，施工有效作業(yè)時(shí)間大大壓縮。人工挖孔樁從2014年4月22進(jìn)場(chǎng)施工到6月12日完成最后一根樁基的澆搗，期間耗時(shí)51天，因此，不可預(yù)見因素直接影響工期33天。

7、樁基檢測(cè)時(shí)間及其他

⑴、樁基檢測(cè)尚未開始進(jìn)行，預(yù)計(jì)影響工期待定。

⑵、2014年5月27日，多云天氣，供電部門因設(shè)備檢修停電1天。

綜上所述，本期索賠計(jì)算工期為149天。

二、索賠依據(jù)

1、承發(fā)包雙方簽訂的建設(shè)工程承包合同中專項(xiàng)條款第25條第1款之規(guī)定：本工程所約定的工期，是指完成招投標(biāo)清單工程量及第一次修改后的飄窗改陽臺(tái)的工程量（不包括暫估價(jià)表中專業(yè)工程）所消耗的時(shí)間，清單工程量以外增加的工程量（含暫估價(jià)表中專業(yè)工程）、基礎(chǔ)情況與地勘不符導(dǎo)致的延期，基礎(chǔ)工程檢測(cè)的技術(shù)間歇時(shí)間、設(shè)計(jì)變更等情況導(dǎo)致的工期損失，以1.5倍的工期補(bǔ)償給承包方。

2、以上影響工期事件均不屬于承包人的行為責(zé)任或風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，依據(jù)承、發(fā)包雙方簽訂的《施工合同書》第二部分通用條款中第23條之規(guī)定，今特向你們提交工期索賠，要求順延工期149天。

三、其他說明

從維系承發(fā)包雙方良好合作關(guān)系的大局考慮，本次索賠暫不就工期延誤涉及增加費(fèi)用和合理利潤(rùn)，僅作工期補(bǔ)償性索賠要求。同時(shí)，我們充分認(rèn)識(shí)到本工程工期的重要性，也會(huì)在以后的時(shí)間里，在確保工程質(zhì)量的前提下，加班加點(diǎn)搶趕工期。同時(shí)，也請(qǐng)建設(shè)方、監(jiān)理方通力合作，共同圓滿完成本工程施工任務(wù)。

順祝商祺！

湖南省第三工程有限公司懷化分公司

2014年6月20日

第五篇：工期索賠意向書

篇一：工期索賠意向書

豎井平臺(tái)工期索賠意向書

致：山東龍信達(dá)監(jiān)理咨詢有限公司

蘭坪縣黃木水庫建設(shè)管理局

蘭坪縣黃木水庫導(dǎo)流輸水隧洞由七個(gè)分部工程組成，分別是進(jìn)口明渠及有壓洞身段、閘門井段、壩軸線往上游無壓隧洞段、壩軸線往下游無壓隧洞段、出口消能段、出口明渠段、金屬結(jié)構(gòu)及啟閉機(jī)安裝七個(gè)分部工程組成。合同工期為290天，為保質(zhì)保量按時(shí)完成導(dǎo)流輸水隧洞工程，我項(xiàng)目部根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)制定了詳細(xì)的施工計(jì)劃。于2012年2月29日開工以來，我施工單位一直按施工組織設(shè)計(jì)中的施工計(jì)劃時(shí)間進(jìn)行施工。原定于2012年8月份對(duì)豎井平臺(tái)進(jìn)行開挖，直到2012年11月3日才提供豎井平臺(tái)開挖條件，致使工期延誤95天，將會(huì)拖延后面豎井襯砌、交通橋開挖、交通橋襯砌、m7.5漿砌石護(hù)坡支護(hù)、啟閉機(jī)房施工等工序時(shí)間。無法在合同工期內(nèi)完工。根據(jù)通用合同條款中第13條規(guī)定，發(fā)包人未能按約定提供圖紙及開工條件的，致使施工不能正常進(jìn)行的，工期相應(yīng)順延。對(duì)此發(fā)生延長(zhǎng)的施工日期95天要求進(jìn)行索賠。

此！

致！

蘭坪縣黃木水庫輸水隧洞第01標(biāo)項(xiàng)目部

2012年8月22日 篇二：索賠意向書

索

賠

意

向

書

浙江金衢交通工程有限公司

第五合同段項(xiàng)目經(jīng)理部

2011年3月25日

索賠意向書

由于2011年1月19日在辛江橋左幅3號(hào)橋臺(tái)灌注樁施工中，樁位正好在污水管上，鉆機(jī)架設(shè)樁位一直不能開鉆，導(dǎo)致灌注樁施工隊(duì)一直怠工。計(jì)劃2010年12月初開工的吳家埭橋也因?yàn)殡娦殴芫€和兩水工程一直沒有開工。

以上事件我部每月都集中以書面形式匯報(bào)過，事件是外部原因引起的，同時(shí)事件也造成我部以下?lián)p失：

1、工期延誤

2、工程機(jī)械停滯費(fèi)用

3、有關(guān)施工人員和管理人員費(fèi)用

以上發(fā)生的損失，是一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的承包商也無法預(yù)計(jì)的，按照合

同文件相關(guān)條款，業(yè)主應(yīng)對(duì)我部以上上述發(fā)生的費(fèi)用和耽誤的工期給予補(bǔ)償，以利于我部減少損失，更好的繼續(xù)的履行合同的責(zé)任和義務(wù)。

此

致

第五合同段項(xiàng)目經(jīng)理部

2010年3月25日 篇三：工程索賠意向書

工

程

索

賠

意

向

通

知

書

施工單位：*********有限公司

2014年03月01日

工程暫停施工造成的損失費(fèi)用補(bǔ)償意向書

致：*********監(jiān)理有限公司（監(jiān)理項(xiàng)目部）

茲有我施工單位施工的*********工程，在2014年02月25日，大批的當(dāng)?shù)卮迕襁M(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)阻止我施工單位施工作業(yè)；隨后施工單位，監(jiān)理單位，設(shè)計(jì)單位和業(yè)主單位現(xiàn)場(chǎng)調(diào)解仍沒有勸服當(dāng)?shù)卮迕瘢⑶以诖似陂g政府部門出面協(xié)調(diào)和設(shè)計(jì)單位對(duì)基礎(chǔ)的形式變更后，當(dāng)?shù)氐拇迕襁€是到施工現(xiàn)場(chǎng)阻工；經(jīng)上級(jí)部門和業(yè)主單位的同意，我施工單位于2014年06月26日正式停工待命。

為了保證復(fù)工后的正常進(jìn)行，停工期間現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)械設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料一律停滯在工地，現(xiàn)場(chǎng)施工人員不予放假在現(xiàn)場(chǎng)組織學(xué)習(xí)和安全教育，等候工程復(fù)工；在此停工期間給我施工單位造成較大的經(jīng)濟(jì)損失和工期延誤。

停工期間發(fā)生的費(fèi)用及損失如下：

1: 施工人員的誤工費(fèi)； 2：項(xiàng)目部管理人員的管理費(fèi)； 3：機(jī)械設(shè)備的閑置費(fèi)； 4：材料損失的補(bǔ)償費(fèi)。

我施工單位按照合同約定內(nèi)容的程序向貴監(jiān)理單位提交費(fèi)用及工期的索賠意向。

施工單位：

監(jiān)理單位： 篇四：索賠意向書

工 程 索 賠 意 向 通 知 書

工程暫停施工造成的損失費(fèi)用補(bǔ)償意向書

致：重慶市繼興工程監(jiān)理有限公司（監(jiān)理項(xiàng)目部）

由于壓軸車間2011年7月19日上午發(fā)生“7.19”較大安全生產(chǎn)事故。事故發(fā)后生，項(xiàng)目部立即組織人員對(duì)施工區(qū)和生活營(yíng)地進(jìn)行隱患排查、整改工作。并于當(dāng)日下午接到重慶市長(zhǎng)壽區(qū)建設(shè)委員會(huì)停工通知。

接到建委發(fā)的停工通知后，除施工區(qū)門衛(wèi)值班外，其余的施工人員于2011年7月21日全部撤離施工現(xiàn)場(chǎng)。項(xiàng)目至今處于全面停工狀態(tài)，給我公司造成較大的經(jīng)濟(jì)損失和工期拖延。

我部（缸蓋車間）按程序特向監(jiān)理機(jī)構(gòu)表示費(fèi)用及工期索賠意向，并將在適當(dāng)時(shí)間向監(jiān)理機(jī)構(gòu)及業(yè)主提交《費(fèi)用索賠申請(qǐng)表》及《工程臨時(shí)延期申請(qǐng)表》。

期間發(fā)生了如下費(fèi)用及損失：1、2、3、4、施工人員窩工補(bǔ)償費(fèi)、進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)用。設(shè)備窩工補(bǔ)償費(fèi)用。材料損失的補(bǔ)償費(fèi)用。

其他相關(guān)的企業(yè)管理費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)等補(bǔ)償費(fèi)用。

以上發(fā)生的損失，是一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的承包商也無法預(yù)計(jì)的，按照合同文件第 款第 項(xiàng)，合同文件第 款第 項(xiàng)的規(guī)定，業(yè)主應(yīng)對(duì)我部（缸蓋車間）

上述發(fā)生的費(fèi)用給予補(bǔ)償，以利于我部減少損失，恢復(fù)施工繼續(xù)履行好合同的責(zé)任和義務(wù)。

報(bào)送：重慶小康汽車集團(tuán)有限公司 此！

致！

重慶鋼鐵（集團(tuán)）建設(shè)工程有限公司

缸蓋車間項(xiàng)目部 2011年8月2日

關(guān)于缸蓋車間項(xiàng)目停工后的補(bǔ)償報(bào)告

致：重慶小康汽車集團(tuán)有限公司

重慶市繼興工程監(jiān)理有限公司項(xiàng)目監(jiān)理部

我公司承建的缸蓋車間項(xiàng)目，由于壓軸車間2011年7月19日上午發(fā)生“7.19”較大安全生產(chǎn)事故，項(xiàng)目至今處于全面停工狀態(tài)，給我公司造成較大的經(jīng)濟(jì)損失和工期拖延。根據(jù)施工合同第 條第 項(xiàng)由于發(fā)包人原因引起的暫停施工造成工期延誤的，承包人有權(quán)要求發(fā)包人延長(zhǎng)工期和增加費(fèi)用，并支付合理利潤(rùn)。

我公司要求貴公司按合同及相關(guān)規(guī)定在正式復(fù)工前，賠付我公司由此造成的相關(guān)損失并順延工期。（具體損失材料、機(jī)械、人員數(shù)量附后）

重慶鋼鐵（集團(tuán)）建設(shè)工程有限公司

缸蓋車間項(xiàng)目部 2011年8月2日

關(guān)于缸蓋車間項(xiàng)目停工造成人員、機(jī)械及材料損失記錄

重慶鋼鐵（集團(tuán)）建設(shè)工程有限公司

缸蓋車間項(xiàng)目部 2011年8月2日

篇五：工程索賠意向書

工

程

索

賠

意

向

通

知

書

工程暫停施工造成的損失費(fèi)用補(bǔ)償意向書

致：北京大學(xué)口腔醫(yī)院門診部

北京華廈工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司

由于北京大學(xué)口腔醫(yī)院門診部門診樓抗震加固改造工程在施工過程中受到來至社會(huì)人員的干擾，無法繼續(xù)施工，受到干擾的時(shí)間有8月29日至9月12日，9月18日至9月19日，9月27日至10月3日。給我方帶來較大的經(jīng)濟(jì)損失及工期拖延。

我方特向貴方表示費(fèi)用及工期索賠意向，期間發(fā)生了如下?lián)p失：

1、施工人員窩工補(bǔ)償費(fèi)、進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)。

2、設(shè)備窩工補(bǔ)償費(fèi)、進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)。

3、其他相關(guān)的企業(yè)管理費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)。