第一篇：民事案件模擬法庭劇本 工程款糾紛合同

建筑工程款合同糾紛 模擬法庭（民事）

書記員：

（一）查點(diǎn)當(dāng)事人及其訴訟參加人到庭情況并請入席（不用讀）

（二）現(xiàn)在宣布法庭紀(jì)律：

1、到庭所有人員應(yīng)聽從審判長統(tǒng)一指揮，一律關(guān)閉通訊工具，遵守法庭秩序，不準(zhǔn)吸煙。

2、旁聽人員必須保持肅靜，不得喧嘩、鼓掌、插話，不得進(jìn)入審判區(qū)，有意見可以在閉庭后提出。

3、當(dāng)事人及其訴訟參與人不得中途退庭，如擅自退庭，是原告的作撤訴處理；是被告的則依法缺席判決。

4、審判人員或法警有權(quán)制止違反法庭紀(jì)律，妨礙民事訴訟活動的行為，對不聽制止的，可依法予以訓(xùn)誡、責(zé)令退出法庭或者予以罰款、拘留；對情節(jié)嚴(yán)重的依法追究其刑事責(zé)任。

（三）全體起立，請審判長、審判員入庭。

（四）報(bào)告審判員，當(dāng)事人均已到庭，請開庭。審判長：謝謝書記員，請坐。

審：現(xiàn)在開庭，首先核對當(dāng)事人身份。由原告向法庭報(bào)告你的姓名、年齡、民族、出生年月日、工作單位、職務(wù)及家庭住址

原告：我叫林孟廣，男，1972年3月14日出生，漢族，現(xiàn)住煙臺市芝罘區(qū)只楚路41號

審判長：由原告委托代理人（分別）向法庭報(bào)告你們的姓名，說明你們的工作單位、職務(wù)及代理權(quán)限。原告代理人1: 我叫李玉東，煙臺公仆律師事務(wù)所律師。代理權(quán)限：一般代理。

2：我叫劉明，煙臺公仆律師事務(wù)所律師。代理權(quán)限：一般代理。

審判長：由被告向法庭報(bào)告你的姓名、年齡、民族、出生年月日、工作單位、職務(wù)及家庭住址

被告：我叫張華平，男，1965年7月21日出生，漢族，煙臺華宇電影有限公司董事長即法定代表人，現(xiàn)住煙臺市芝罘區(qū)南大街2018號

審：由被告委托代理人分別向法庭報(bào)告你們的姓名，說明你們的工作單位、職務(wù)及代理權(quán)限。被告代理人1：我叫王思林，煙臺栗城律師事務(wù)所律師，代理權(quán)限：一般代理 2：我叫李強(qiáng)，煙臺歷程律師事務(wù)所律師，代理權(quán)限：一般代理 審判長：原告，你對被告及其訴訟代理人身份有無異議？ 原告：沒有

審：被告，你對原告及其訴訟代理人身份有無異議？ 被告：沒有

審：經(jīng)過審查，上述當(dāng)事人及訴訟代理人的身份及委托權(quán)限與庭審前辦理的手續(xù)一致，當(dāng)事人之間未提出異議，出庭資格有效，準(zhǔn)許參加訴訟，現(xiàn)在開庭。（敲法槌）

審：依照《中華人民共和國民事訴訟法》第40條第1款、第120條的規(guī)定，煙臺市芝罘區(qū)人民法院今天依法公開開庭審理原告林孟廣與被告煙臺華宇電影有限公司工程款糾紛案。下面宣布合議庭組成人員，本案由xx擔(dān)任審判長，xx擔(dān)任審判員，xx擔(dān)任人民陪審員，共同組成合議庭，書記員xx，xx擔(dān)任法庭記錄。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第45、46條的規(guī)定，當(dāng)事人有申請回避的權(quán)利。審判人員有以下三種情況，可能影響案件公正審理的，當(dāng)事人有權(quán)口頭或書面申請他們回避：

1、是本案當(dāng)事人或者是當(dāng)事人、訴訟代理人的近親屬；

2、與本案有利害關(guān)系；

3、與本案當(dāng)事人有其他關(guān)系，可能影響對案件的公正審理的。提出回避申請應(yīng)當(dāng)在開庭前提出；在開庭過程中得知需要回避事項(xiàng)的應(yīng)當(dāng)在法庭辯論終結(jié)前提出，并且向法庭說明正當(dāng)理由。

審：原告，對于本合議庭組成人員及書記員是否提出回避請求？ 原告：不申請。

審：被告是否申請回避？ 被告：不申請。

審：之前本院的立案流程機(jī)構(gòu)已經(jīng)向當(dāng)事人送達(dá)了開庭須知，須知中已經(jīng)載明了法庭審理過程中當(dāng)事人享有的訴訟權(quán)利和必須履行的訴訟義務(wù)。對此，原告方是否已經(jīng)明確？ 原告：明確

審：被告是否已經(jīng)明確？ 被告：明確

審：庭審分四個階段進(jìn)行：法庭調(diào)查、法庭辯論、法庭調(diào)解、評議與宣判。下面進(jìn)行法庭事實(shí)調(diào)查，當(dāng)事人對自己提出的主張有責(zé)任提供證據(jù)，反駁對方的主張應(yīng)當(dāng)說明理由。首先由原告陳述事實(shí)、訴訟請求及理由。

原告訴訟代理人：訴訟請求:

1、判令被告立即支付原告工程款人民幣68730元，逾期付款利息3511元（自2010年7月16日至2010年12月17日逾期付款98730元，按銀行同期逾期貸款利率計(jì)算利息3361元，2010年12月7日至2010年12月27日，逾期付款68730元，按銀行同期逾期貸款利率計(jì)算，利息150元）共計(jì)人民幣72241元。

2、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)

事實(shí)及理由 2009年12月1日，原被告雙方簽訂建筑工程施工合同，由原告承攬被告位于煙臺東方電影城室內(nèi)裝修土建改造工程，合同總造價363730元，該工程于2010年1月15號竣工交付，全部款項(xiàng)應(yīng)與2010年7月15日付清，截止至起訴之日，被告仍欠原告工程款68730元，逾期付款利息3511元未付，為了維護(hù)原告的合法權(quán)益，原告特此提起訴訟，請人民法院予以公正審理。

審判長：原告對起訴內(nèi)容有無補(bǔ)充？

原告：無

審判長：下面由被告針對原告的起訴發(fā)表你們的答辯意見。

答辯人：答辯人因原告林孟廣煙臺華宇電影有限公司工程款糾紛一案，提出答辯如下：

被告林孟廣于我華宇電影有限公司之間的建設(shè)工程承包合同由于原告沒有相應(yīng)的資質(zhì)而導(dǎo)致無效，又因原告原因致使工程延期完工23天，所以請求人民法院駁回原告訴訟請求，原告承擔(dān)我方因工程延期造成的經(jīng)濟(jì)損失60493元，訴訟費(fèi)用由原告承擔(dān)。

審判長：被告對答辯意見有無補(bǔ)充？

被告：堅(jiān)持自己的訴訟主張，請求駁回原告訴訟請求

審：下面就案件事實(shí)進(jìn)行證據(jù)審查，由于在庭審前本院的立案的流程機(jī)構(gòu)已經(jīng)組織雙方當(dāng)事人進(jìn)行了證據(jù)交換，并且送達(dá)了證據(jù)清單，因此在質(zhì)證的過程中，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照庭前所提交的證據(jù)清單的載明的序號說明證據(jù)的名稱以及證據(jù)所要證明的對象，其他訴訟參與人在發(fā)表質(zhì)證意見的時候，應(yīng)當(dāng)圍繞證據(jù)的真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性、有無證據(jù)效力以及證明效力大小發(fā)表。首先由本案的原告出示證據(jù)。

原告訴訟代理人：我方主要有有三組證據(jù)要向法庭提交。一是原被告雙方簽訂的建筑工程施工合同一份，用以證明我方已經(jīng)按合同約定履行自己的義務(wù)，而被告沒有按合同約定及時履行自己的支付工程款的義務(wù)；二是工程質(zhì)量交接驗(yàn)收記錄單一份，用以證明我方承攬的東方電影城土建工程已竣工合格驗(yàn)收交付；

三是我方于被告華宇電影有限公司簽訂的工程簽證一份，用以證明因煙臺華宇電影有限公司造成我方經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)13730元。

原告訴訟代理人2：我們出示的第一份證據(jù)是雙方簽訂的建筑工程施工合同，之前已提交法庭，應(yīng)以證明由我方承攬被告位于煙臺東方電影城室內(nèi)裝修土建改造工程，合同約定我方按照合同要求組織，保質(zhì)保量完成施工任務(wù)，解決由我方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜；被告自簽訂合同之日起3日內(nèi)預(yù)付30%工程款，施工過程中再付工程總造價的20%，自土建工程完工付至工程總造價的70%，待工程竣工結(jié)算后半年內(nèi)付清剩余30%工程款。

審判長：被告對原告方所出示的證據(jù)有無異議？

被告代理人：有，對原告方出示的證據(jù)，雙方簽訂的建筑施工合同，我們主張合同無效，原因是原告沒有符合法律規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。審判長：請?jiān)胬^續(xù)出示其他證據(jù)？

原告代理人2：下面我們出示一份工程質(zhì)量交接驗(yàn)收記錄單，以證明我方已合格竣工，已于2010年1月15日驗(yàn)收交付

審判長：被告方對此項(xiàng)證據(jù)有無異議？

被告代理人：有，對原告出示的第二份證據(jù)，工程質(zhì)量交接驗(yàn)收記錄單持有異議，因?yàn)楣こ探唤域?yàn)收紀(jì)錄單是在我方于對方驗(yàn)收人員，酒后簽訂，且部分驗(yàn)收項(xiàng)目不符合法律規(guī)定。

審判長:請?jiān)胬^續(xù)出示證據(jù)。

原告代理人：接下來，我們將出示一份我方于華宇電影有限公司簽訂的工程簽證一份，證明因被告原因造成我方部分經(jīng)濟(jì)損失13730元。

審判長：被告方對此項(xiàng)證據(jù)有無異議/?

被告代理人：有，原告出示的此項(xiàng)證據(jù)是在雙方酒后簽訂的，且原告沒有出示相應(yīng)的證據(jù)。審判長:原告是否還有其他證據(jù)需要出示 原告代理人:沒有

審判長：現(xiàn)在請被告方向法庭出示證據(jù)

被告：我們主要由如下幾組證據(jù) 一，煙臺天龍有限公司總經(jīng)理XX，出示的證人證言一份，用以證明原告林孟廣沒有取得相應(yīng)的建筑施工資質(zhì)。內(nèi)容為：林孟廣其僅是一包工頭，2009年5月，我公司曾讓其建設(shè)廠房一棟，其并不懂相應(yīng)的建設(shè)工程知識。致使廠房不合格。

審判長：請法警將被告出示的證據(jù)提交法庭。請法警將證據(jù)交給原告。原告及其代理人對被告方所出示的證據(jù)有無異議？

原告代理人：有，我們對證據(jù)本身本無異議，但是，根據(jù)法律規(guī)定，證人應(yīng)當(dāng)?shù)酵ソ邮苜|(zhì)證，但是被告提供的證人未到庭接受質(zhì)詢，不符合證據(jù)規(guī)定要求，請求法院認(rèn)定證據(jù)不可信。審判長：被告請繼續(xù)出示其他證據(jù)？ 被告：請求法院傳喚我方證人xxx到庭 審判長：請證人xxx出庭。（法警將證人帶到庭）

審判長：證人請將出清通知書提交法庭（給法警 將通知書交給書記員 審判長：請證人講一下你的姓名 性別 出生年月日 家庭住址 工作單位

證人：我叫XX 性別 男 出生于1982年3月5日 家住煙臺市芝罘區(qū)北馬路錦繡小區(qū)7631號 現(xiàn)在煙臺碧海大酒店任中餐部主管

審判長：被告請你作為他的證人出庭作證，作為證人的權(quán)利和義務(wù)已在開庭前送達(dá)的出庭通知書內(nèi)注明，同時已經(jīng)對你的身份證件進(jìn)行核驗(yàn)，有關(guān)證人的權(quán)利和義務(wù)你是否清楚 證人：清楚

審判長：你今天所作的證詞將被記錄在案，你是否保證如實(shí)作證 證人：保證

審判長：被告你又什么問題向證人發(fā)問嗎

被告代理人：請問證人2010年1月15日中午，你值班嗎？ 證人：對，是，被告代理人:你還記得那天中午我方當(dāng)事人在您那吃飯的情形嗎？

證人：記得，當(dāng)時因?yàn)樵?jīng)跟著我們酒店總經(jīng)理，陪著煙臺華宇電影有限公司的張總吃過飯，所以對張總記得很清楚，記得那天正值我們酒店總經(jīng)理生日，張總還特意送一份禮物，所以對那天張總吃飯記得特別清楚，被告代理人：那你還記得我方當(dāng)事人和誰一起吃飯嗎？

證人：我記得是坐在原告席上的那位。因?yàn)槲耶?dāng)時代我們總經(jīng)理和張總喝了一個酒，所以記住了和他在一起吃飯的那位，被告代理人：那你記得他們當(dāng)時為什么在一起吃飯呢嗎？

證人：當(dāng)時喝酒的時候張總后還特意介紹了一下，張總說他們今天在這簽訂一個工程驗(yàn)收單 被告代理人：那你知道他們什么時候簽訂的驗(yàn)收單嗎？

證人：這個并不是很清楚，記得好像是飯后，見兩人在握手，手里拿著文件

被告代理人：謝謝你，我的提問結(jié)束 審判長：原告有什么要發(fā)問的嗎

原告代理人：您確定那天見我們當(dāng)事人和對方當(dāng)事人在一起吃飯嗎 證人：嗯，確定

原告代理人：您并不清楚我們什么時候簽訂的工程質(zhì)量交接驗(yàn)收單，只看見我方當(dāng)事人和對方當(dāng)事人握手 證人：嗯，對

原告代理人：謝謝您，我的提問完畢 審判長：請證人退庭

審判長：被告請繼續(xù)出示其他證據(jù)能夠

被告代理人：接下來是由煙臺有限公司所出示的證明一份，內(nèi)容為：我公司所有的位芝罘區(qū)大馬路128號房產(chǎn)2010年對外租賃的價格為每年600元每平方米，煙臺華宇電影有限公司合作使用我公司房產(chǎn)的面積為1600平方米

審判長：原告及其代理人對以上證據(jù)是否有異議

原告代理人：無

審判長：被告請繼續(xù)出示其他證據(jù)

被告代理人：下面出示我方經(jīng)濟(jì)損失計(jì)算方法份，用以證明因原告工程延期所造成的經(jīng)濟(jì)損失 審判長：請法警將被告出示的證據(jù)提交法庭。請法警將證據(jù)交給原告。審判長：原告對此證據(jù)有無異議

原告方：對證據(jù)本身無異議，但此份證據(jù)不能成立，因?yàn)槲曳經(jīng)]有造成被告造成實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失 審判長：被告方是否還有其他證據(jù)提交 被告：沒有。

審判長：原、被告在事實(shí)方面有無補(bǔ)充？ 原告：沒有。被告：沒有。

審判長：經(jīng)過剛才的法庭調(diào)查，各方已經(jīng)對爭議的事實(shí)發(fā)表了充分的意見，各方當(dāng)事人是否還有新的證據(jù)向法庭提供？ 原告：沒有 被告：沒有

審判長：經(jīng)過法庭調(diào)查，本庭對以下事實(shí)給予認(rèn)定：雙方實(shí)際簽訂了建筑工程施工合同，工程以完工交付，被告已部分交付工程款，對于此兩項(xiàng)事實(shí)雙方均無異議，審判長：法庭調(diào)查結(jié)束，下面進(jìn)入法庭辯論階段。根據(jù)雙方向法庭提交的起訴狀、答辯狀以及相關(guān)的證據(jù)材料，基于對事實(shí)的認(rèn)定，本庭認(rèn)為本案的爭議焦點(diǎn)主要在于以下點(diǎn)：合同的效力問題，工程是否已合格驗(yàn)收及如何支付工程款，對工程延誤是否應(yīng)當(dāng)賠償損失 原告對本庭歸納的爭議焦點(diǎn)有無異議？ 原告：沒有異議

審判長：被告對本庭歸納的爭議焦點(diǎn)有無異議？ 被告：沒有異議。

審判長：根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第127條的規(guī)定，現(xiàn)在進(jìn)行法庭辯論。當(dāng)事人及其訴訟代理人應(yīng)圍繞本案爭議焦點(diǎn)，結(jié)合法庭調(diào)查的具體情況以及適用法律方面進(jìn)行綜合性發(fā)言。辯論中應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是，在法律范圍內(nèi)尊重客觀事實(shí)，以理服人，不應(yīng)涉及與本案無關(guān)的問題和進(jìn)行人身攻擊，不得重復(fù)發(fā)表意見，包括不再重復(fù)事實(shí)、不再重復(fù)證據(jù)以及質(zhì)證意見。

審判長：下面進(jìn)行法庭辯論，首先由原告及其訴訟代理人針對爭議焦點(diǎn)發(fā)表辯論意見。

原告代理人：我方首先要說明的是2009年12月1日，我放與被告煙臺電影有限公司簽訂了一份建筑工程

施工合同，我方已按合同約定履行了義務(wù)，工程已合格竣工交付，而被告華宇電影有限公司屈辱不安合同約定支付工程款，根據(jù)中華人民共和國合同法第60條規(guī)定，當(dāng)事人一個當(dāng)按合同約定全面履行自己的義務(wù)，所以被告華宇電影有限公司，應(yīng)按合同約定支付工程款。

被告代理人：據(jù)我方了解，及提交的證據(jù)可以看出原告林夢光僅是一個包工頭，而且沒有取得響應(yīng)的建筑施工技術(shù)資質(zhì)，根據(jù)最高人民法院關(guān)于審理建筑工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第一條第一款規(guī)定 承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同法第52條第5項(xiàng)的規(guī)定認(rèn)定合同無效，合同法第52條第5項(xiàng)規(guī)定，違反法律行政法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定的認(rèn)定合同無效，而且根據(jù)中華人民共和國建筑法第26條規(guī)定，承包建筑工程的單位應(yīng)當(dāng)持有依法取得的資質(zhì)證書，并在企業(yè)資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程，從以上法律中我們可以看出承包人是具有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)或者建設(shè)單位，而林夢光只是一個包工頭，并且沒有取得相應(yīng)的建設(shè)施工資質(zhì)，所以根據(jù)法律應(yīng)規(guī)定一方主體不符合法律規(guī)定，當(dāng)認(rèn)定雙方所簽訂的建筑施工合同無效，所以根據(jù)合同法第58條規(guī)定合同無效或者被撤銷后因該合同取得財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)與返還，不返還或者沒有必要返還的應(yīng)當(dāng)折價補(bǔ)償，有過錯的一方應(yīng)當(dāng)賠償對方因此所售的損失，雙方都有過錯的，應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

原告代理人：既然被告方提出合同無效，那么如若合同無效，被告方也具有過錯

被告代理人：我方對于合同無效沒有過錯，煙臺華宇電影有限公司是我省第一家民營電影企業(yè)，主要經(jīng)營電影放映及游戲娛樂，具有獨(dú)立的民事主體法人資格，符合法律規(guī)定的主體資格條件，我國相關(guān)法律規(guī)定發(fā)包人是指具有工程發(fā)包主體資格和具有支付工程價款能力的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人主體資格的合法繼承人，所以對于合同無效我方不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任

原告代理人：對被告的主體資格我方并不存在異議，但是依據(jù)中華人民共和國建筑法第22條規(guī)定，建設(shè)工程實(shí)行招標(biāo)發(fā)包的，發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)將建筑工程發(fā)包給依法中標(biāo)的承包單位，建設(shè)工程實(shí)行直接發(fā)包的，發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)將建筑工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)條件的承包單位以及剛才對方所提到的最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋，第一條之規(guī)定，承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的，建設(shè)工程合同無效，所以被告方作為發(fā)包人，沒有按法律規(guī)定把工程承包給合法的承包人，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任，所以同樣根據(jù)合同法第58條之規(guī)定，有過的一方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)因此多造成的損失，雙方都有過錯的，應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，所以被告應(yīng)當(dāng)支付我方工程價款 審判長：被告是否有其他辯護(hù)意見

被告代理人：合同無效完全是由原告林夢光不具有合同主體資格而無效，所以我方不應(yīng)支付原告工程款 原告代理人：被告現(xiàn)在所處的立場正如現(xiàn)在社會上普遍存在的一種現(xiàn)象一樣，在自己明知承包方是包工頭或者是不具有相應(yīng)的法律規(guī)定的資質(zhì)，還是會簽訂建筑工程施工合同，等到工程竣工交付以后，便以對方不符合法律規(guī)定的主體資格為由，而認(rèn)定合同無效，然后以合同無效為由拒絕支付工程款，但是，依據(jù)最高人民法院，關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋，第2 條規(guī)定，即使建設(shè)工程施工合同無效，但是建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，承包人請求參照合同約定支付工程款的應(yīng)予支持，且雙方在合同第6條第2款約定了付款方式，所以根據(jù)法律規(guī)定被告應(yīng)當(dāng)支付工程款。審判長：被告是否還有其他補(bǔ)充意見？

被告代理人：針對工程質(zhì)量合格問題，我方堅(jiān)決認(rèn)為，該工程屬于不合格工程，在該工程驗(yàn)收單中可以看出砌體門窗洞口兩側(cè)為261毫米，和轉(zhuǎn)角處為559毫米，而且砌體水平右縫的砂漿飽滿度為89%，豎縫凹槽部位未用砂漿填實(shí)，所以該工程不符合國家建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，不屬于合格工程，所以我方不應(yīng)支付工程款。

審判長：原告有無補(bǔ)充意見

原告代理人：之前在法庭調(diào)查環(huán)節(jié)我方已將工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄單作為證據(jù)提交法庭，上面明確注明以同意交接，并且雙方幾經(jīng)簽字，所以工程應(yīng)該是合格驗(yàn)收交接，被告代理人:對于原告提交的工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄單我方已在法庭調(diào)查環(huán)節(jié)提出異議，此工程質(zhì)量交接驗(yàn)收記錄單實(shí)在雙方酒后簽訂的，且有證人作證，之前證人已作證，我方就不在贅述

原告代理人：被告就那么喜歡喝酒嗎，我方承認(rèn)，那天確實(shí)喝酒，但是雙方簽訂工程質(zhì)量交接驗(yàn)收記錄單是在酒席之前簽訂的，并且被告所提驗(yàn)收項(xiàng)目里，砌體門窗洞口兩側(cè)為261毫米，和轉(zhuǎn)角處為599毫米是

該項(xiàng)是符合法律規(guī)定的，國家頒布的砌體工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范，第3章第4條規(guī)定，砌體門窗洞口兩側(cè)200毫米，但是砌體可增加為300毫米以內(nèi)，切轉(zhuǎn)角處砌體可增加為600毫米以內(nèi)，且該規(guī)范第6章第2條第2款規(guī)定砌體水平右縫的砂漿飽滿度可以在凈面積計(jì)算的90%上下幅度3%，豎縫凹槽部位應(yīng)用砌筑砂漿或混凝土填實(shí)，根據(jù)法理規(guī)定，特別法優(yōu)于一般法，適用砌體工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范工程達(dá)到合格要求，工程屬于合格工程，所以根據(jù)最高院建設(shè)工程施工合同解釋第二條之規(guī)定被告應(yīng)支付工程款及利息

被告代理人：對于原告所提及的支付其工程款及利息的理由，我們還是堅(jiān)決認(rèn)為，不應(yīng)支付，因?yàn)槲曳秸J(rèn)為雙方在酒后訂立，所以應(yīng)當(dāng)認(rèn)為工程為驗(yàn)收，既然工程未驗(yàn)收，即不存在驗(yàn)收合格支付工程款的問題 審判長：原告對此有無補(bǔ)充意見

原告代理人：被告說的極其可笑，我方之前已經(jīng)明確說明了工程已竣工合格驗(yàn)收交付，依據(jù)合同法第279條，工程竣工后，建設(shè)方應(yīng)當(dāng)及時驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后應(yīng)當(dāng)支付工程價款，并接受工程，所以說，對工程及時驗(yàn)收是建設(shè)方的法定義務(wù)，對于工程合格驗(yàn)收問題，我方不再重復(fù)解答，根據(jù)最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第17條的規(guī)定，當(dāng)事人對欠付工程價款利息計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)有約定按照約定處理，沒有約定的按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計(jì)息，及根據(jù)該解釋第2條的規(guī)定，被告應(yīng)當(dāng)賠償我方工程價款及利息共計(jì)人民幣72241元

被告代理人：我方還是堅(jiān)決認(rèn)為工程屬于不合格工程，請法院駁回原告不合理請求，我方請求法院支持因原告原因致使工程延期完工23天，具體的計(jì)算方式現(xiàn)在提交法庭，共造成我方經(jīng)濟(jì)損失60493元（法警將證據(jù)提交書記員，由書記員交給審判長）審判長：原告有無其他補(bǔ)充

原告代理人：對于對方所提延期完工23天，是由對方原因所造成的，不是因?yàn)槲曳皆蛟斐傻模曳讲挥栀r償

審判長：被告有無新的辯論意見？重復(fù)的不用再說。

被告：有，由于被告私自停工，且在建設(shè)過程中出現(xiàn)返工現(xiàn)象，延期完工23天，我方有當(dāng)時反工的現(xiàn)場照片一組，剛才已經(jīng)在法庭調(diào)查環(huán)節(jié)一一說明，現(xiàn)在不再重復(fù)說明，希望法庭支持我方請求 審判長：原告有無新的辯論意見？

原告：有。我方也在之前法庭調(diào)查階段提交證據(jù)，雙方簽訂的工程簽證一份，上面明確說明因被告煙臺華宇電影有限公司的原因，造成的損失，我方對此也不再說明。

被告代理人：雙方在合同中明確約定見雙方合同中第4條第1款，因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延，未約定因甲方原因造成的損方失由我方承擔(dān)，所以，對于原告所說的損失，我方不予承擔(dān)。原告代理人：雙方所簽訂的工程簽證已由被告給予簽證，且合同法283,284條規(guī)定了，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任：第一，順延工程日期的責(zé)任，第二，賠償窩工停工的損失，第三，因發(fā)包人的原因給承包人帶來的損失和費(fèi)用，發(fā)包人應(yīng)按承包人的實(shí)際損失予以賠償，所以，被告應(yīng)賠償我方損失且合同已無效，被告所說的損失不應(yīng)賠償，所說合同中的理由不應(yīng)成立。審判長：原告有無新的辯論意見？ 原告代理人：沒有

審判長：被告有無新的辯論意見？重復(fù)的不用再說。被告代理人：沒有

審判長：圍繞爭議焦點(diǎn)，雙方當(dāng)事人進(jìn)行了充分的法庭辯論，雙方無新的辯論，法庭辯論階段結(jié)束。現(xiàn)在由雙方當(dāng)事人進(jìn)行最后陳述，在最后陳述階段雙方當(dāng)事人可以簡單明確的表明對于本案的處理意見和各自是否堅(jiān)持訴訟主張的意愿。首先，請?jiān)娣阶髯詈箨愂觥Ｔ妫赫埛ㄔ褐С治业脑V訟請求 審判長：請被告方作最后陳述。

被告：請求法院駁回原告的訴訟請求，支持我方的訴訟請求

審判長：根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第128條之規(guī)定，判決前能夠調(diào)解的可以進(jìn)行調(diào)解。原告，是否同意調(diào)解？ 原告：不同意

審判長：由于原告不同意調(diào)解，本庭不再組織調(diào)解，合議庭需要對本案休庭十五分鐘進(jìn)行評議。

審判長：下面宣布休庭，由合議庭進(jìn)行評議，評議后繼續(xù)開庭（敲擊法槌）。

書記員：全體起立，請合議庭退庭。（合議庭下）（十五分鐘后）

書記員：休庭時間到，請全體起立，請審判長、審判員入庭。審判長（坐定后）：坐下。審判長：（敲擊法槌后宣布）現(xiàn)在繼續(xù)開庭。依據(jù)有效證據(jù)及當(dāng)事人陳述，本院確認(rèn)以下案件事實(shí)：

2009年12月1日，原被告雙方簽訂建筑工程施工合同，由原告承攬被告位于煙臺東方電影城室內(nèi)裝修土建改造工程，合同總造價363730元，該工程于2010年1月15號竣工交付，全部款項(xiàng)應(yīng)與2010年7月15日付清，截止至起訴之日，被告仍欠原告工程款68730元，逾期付款利息3511元未付，被告認(rèn)為，與原告簽訂的這份建設(shè)工程承包合同是由于原告沒有相應(yīng)的資質(zhì)而導(dǎo)致無效，由于原告的原因致使工程延期完工23天，應(yīng)由原告承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失60493元

本院經(jīng)提交審判委員會討論認(rèn)為：根據(jù) 最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第一條規(guī)定：承包人未取得建筑企業(yè)施工資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級，應(yīng)當(dāng)根據(jù)中華人民共和國合同法第52條第5項(xiàng)的規(guī)定，違反法律行政法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定的合同無效，及根據(jù)中華人民共和國建筑法第22條規(guī)定，發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)將工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)條件的承包單位，以及中華人民共和國合同法第58條規(guī)定，合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)予以返還，有過錯的一方應(yīng)當(dāng)賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，根據(jù)最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第2條規(guī)定：建設(shè)工程施工合同無效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應(yīng)予支持，最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第17條規(guī)定：當(dāng)事人對欠付工程價款利息，計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)有約定的，按照約定處理，沒有約定的按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計(jì)息，且根據(jù)合同的相對性及司法實(shí)踐，對于原告的訴訟請求予以支持，對于被告要求原告賠償其23天工程延誤損失，根據(jù)案件事實(shí)及證據(jù)按18天計(jì)算，由原告賠償。根據(jù)《中華人民共和國民法通則》第五十八條第一款第（五）項(xiàng)、第二款、第八十條第三款之規(guī)定，判決如下：

現(xiàn)在進(jìn)行宣判： 書記員：（全體起立）

判決如下：

1、原告林夢光與被告煙臺華宇電影有限公司于2009年12月1日簽訂的建筑工程施工合同無效

2、由被告煙臺華宇電影有限公司在七天內(nèi)支付原告林夢光工程款及利息72241元，3、由原告賠償被告煙臺華宇電影有限公司經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)損失47340元

4、本案訴訟費(fèi)用共計(jì)x元，由被告煙臺華宇電影有限公司承擔(dān)。

如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于河南省商丘市中級人民法院。

審 判 長 審 判 員 人民陪審員 2010年4月3日 書記員

審判長：坐下。

審判長：今天是口頭宣判，原、被告及其訴訟代理人在2008年5月12日到本院民一庭領(lǐng)取民事判決書，領(lǐng)取之日即為送達(dá)之日。當(dāng)事人在指定期間內(nèi)未領(lǐng)取的，指定領(lǐng)取裁判文書期間屆滿之日即為送達(dá)之日，當(dāng)事人的上訴期從指定領(lǐng)取裁判文書期間屆滿之日的次日起開始計(jì)算，上訴期限為十五日。

審判長：根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第133條第二款、第三款之規(guī)定，法庭筆錄當(dāng)庭宣讀或者由當(dāng)事人自己閱讀，如認(rèn)為筆錄無誤應(yīng)當(dāng)簽名蓋章，拒絕簽名蓋章的，書記員記明情況附卷。

書記員：我已將法庭審理筆錄的全部活動記入筆錄，已經(jīng)過審判員和書記員簽名，當(dāng)事人和其他訴訟參與人可以當(dāng)庭或者在五日內(nèi)閱讀，當(dāng)事人和其他訴訟參與人認(rèn)為對自己的陳述記錄有遺漏或者差錯，有權(quán)申請補(bǔ)正。如果不予補(bǔ)正，應(yīng)當(dāng)將申請記錄在案。

審判長：原告王令軍訴被告王民選合同糾紛一案現(xiàn)在閉庭（敲擊法槌）。書記員：全體起立，請審判長、審判員退庭。

第二篇：模擬法庭劇本

審判長：張弘治

審判員：張

琴

龔美娟

書記員：謝偉瑜

法

警：劉志云

公訴人：楊

倩

侯茂林

被告人：王友良

辯護(hù)律師：陳翼虎

黃

芬

證

人：段美艷

羅潔

聶穎

陳開前

開庭準(zhǔn)備

書記員：現(xiàn)在依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第150條和最高人民法院《關(guān)于執(zhí)行(中華人民共和國刑事訴訟法)若干解釋》第125條規(guī)定，但明公訴人、當(dāng)事人、律師到庭情況，無一缺席。為了維護(hù)法庭紀(jì)律，保證庭審的順利進(jìn)行，現(xiàn)在宣布法庭秩序：

1.到庭的所有人員一律聽從審判長統(tǒng)一指揮，遵循法庭秩序。2.不準(zhǔn)喧嘩、不準(zhǔn)鼓掌、不準(zhǔn)抽煙、不準(zhǔn)隨意走動、不準(zhǔn)提問。3.被法庭問話的人回答問題時，應(yīng)自動站立，答完自動坐下。4.未經(jīng)允許不準(zhǔn)錄音、錄像、攝影。5.自動關(guān)閉通訊工具。

6.法警有權(quán)制止不遵守法庭秩序的行為，對不聽勸告和制止的強(qiáng)行帶出法庭。請公訴人、辯護(hù)人、當(dāng)事人及訴訟代理人入庭。全體起立，請審判長、審判員入庭。

報(bào)告審判長，被告候?qū)徥液驅(qū)彛V人、辯護(hù)人、訴訟代理人及有關(guān)參與人均到庭，開庭工作準(zhǔn)備就緒。

請審判長開庭。

審判長：（點(diǎn)頭，敲錘）請坐。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第150條、第152條第1款的規(guī)定，哈爾濱市中級人民法院刑事審判第一庭公開審理由哈爾濱市中級人民檢察院提起公訴的被告人李建故意殺人一案，現(xiàn)在開庭，傳被告人李建到庭。（法警帶被告人入庭）

審判：被告人向法庭回答你的姓名。被告：李建。審判：有無其他姓名。被告：沒有。審判：出生年月。被告：1990.8.15。審判：什么民族。被告：漢族。審判：文化程度。被告：大學(xué)。審判：從事何種職業(yè)。被告：無業(yè)。

審判：是否有過刑事處罰。被告：沒有。

審判：是否有過行政處罰。被告：沒有。

審判：現(xiàn)因什么犯罪被逮捕。被告：故意殺人。審判：具體時間。被告：2013.4.20。

審判：哈爾濱市中級人民檢察院的起訴書收到?jīng)]有。被告：收到了。審判：何時收到。被告：2013.6.24。

審判：哈爾濱市中級人民法院第一刑事審判庭，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第147條第1款、第3款、第6款，第152條第1款的規(guī)定，今天公開開庭審理由哈爾濱市中級人民檢察院提起公訴的被告人李建故意殺人一案，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第154條規(guī)定，由本院審判員審判弘治擔(dān)當(dāng)審判長，與審判員審判琴、龔美娟組成合議庭，書記員謝偉瑜擔(dān)當(dāng)法庭記錄，哈爾濱市中級人民檢察院檢察員楊倩、侯茂林出庭支持公訴，并履行法律監(jiān)督。風(fēng)云律師事務(wù)所黃芬、陳翼虎為被告人李建擔(dān)任辯護(hù)人，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第32條、第33條、第77條、第155條、第156條、第159條、第160條、第180條、第28條、第29條規(guī)定，當(dāng)事人在訴訟中享有以下權(quán)利：

琴：1.被告人除委任辯護(hù)人辯護(hù)外，有為自己辯護(hù)的權(quán)利。

2.原被告有提出證據(jù)，申請證人到庭，調(diào)取新證據(jù)，重新鑒定，勘驗(yàn)的權(quán)利。3.在法庭取證過程中，原告人，被告人經(jīng)許可有相互發(fā)問、辯論的權(quán)利。4.有最后陳述的權(quán)利。5.被害人提出附帶訴訟的權(quán)利。6.法庭記錄有差錯、有申請補(bǔ)正的權(quán)利。7.對審判員、公訴人有申請回避的權(quán)利。

8.如不服一審判決，被告人或附帶民事訴訟的原告有提起上訴的權(quán)利，被害人有申請人民檢察院提出抗訴的權(quán)利。

審判：被告人李建，以上權(quán)利清楚了沒有。被告：聽清了。審判：是否申請回避。被告：不申請回避。審判：原告是否聽清。霜：聽清了。審判：是否申請回避。霜：不申請回避。

審判：根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第45條第1款、第155條，當(dāng)事人及代理人還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)以下訴訟義務(wù)：

龔：1.應(yīng)依法行使訴訟權(quán)利 2.應(yīng)當(dāng)如實(shí)被告述，回答發(fā)問

3.代理人應(yīng)對自己的主審判或反駁的事實(shí)當(dāng)庭舉證 4.不得偽造證據(jù)，隱匿證據(jù)或毀滅證據(jù) 5.應(yīng)當(dāng)依法履行生效的法律義務(wù) 審判：被告人李建聽清楚了沒有？ 被告：聽清了。

法庭調(diào)查

審判：現(xiàn)在開始法庭調(diào)查，首先由國家公訴人宣讀刑事起訴書。倩：好的。

哈爾濱市中級人民檢察院起訴書

哈檢刑訴字（2013）第188號 被告人：李建，男，1990年8月15生，漢族，現(xiàn)住哈爾濱市舞水路桔園小區(qū)，2013年2月12日因故意殺人被南崗區(qū)公安局刑事拘留，2013年4月30日被哈爾濱市中級人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。現(xiàn)羈押于南崗區(qū)公安局看守所。

被告人李建故意殺人一案經(jīng)南崗區(qū)公安局偵查終結(jié)，移交本院審查起訴。經(jīng)依法審查查明：被告人李建與馮某為戀人關(guān)系，曾聽人傳聞馮某與被害人王強(qiáng)關(guān)系曖昧便懷恨在心，打算伺機(jī)報(bào)復(fù)。2013年2月21日晚9點(diǎn)左右，被告人李建在“好再來”夜宵店吃夜宵時，碰巧遇到在隔壁桌上的被害人王強(qiáng)，被告人李建馬上在不遠(yuǎn)處的“旺旺”超市購得水果刀一把，立即向被害人王強(qiáng)砍去。被害人王強(qiáng)在被砍12刀之后，面對被告人的窮追不舍，無奈之下欲跨約3.46米寬的河時，不小心掉入河中，被害人王強(qiáng)因不懂水性，在水中掙扎片刻后死去，被告人李建見被害人王強(qiáng)沉入水中驚慌失措棄刀而逃。正在河邊倒垃圾且不懂水性的哈爾濱市舞水路37號宏泰飯店老板陳開前看到這一過程，便當(dāng)即向南崗區(qū)公安局報(bào)案。被害人王強(qiáng)的尸體在河流下游被打撈起，經(jīng)法醫(yī)檢驗(yàn)，被害人王強(qiáng)身上有大小深淺不一的刀痕12處，死亡的主要的原因是溺水。

上述犯罪事實(shí)，有被告人供述、物證、勘驗(yàn)檢查筆錄等證據(jù)。事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。

本院認(rèn)為，被告人李建對被害人王強(qiáng)懷恨在心，用水果刀追砍被害人王強(qiáng)，砍傷被害人12刀，其意圖是把被害人殺害。見被害人掉落河中，被告人有救被害人的義務(wù)，但被告人卻逃離現(xiàn)場。其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第232條的規(guī)定，構(gòu)成故意殺人罪。

被告人李建的犯罪情節(jié)極其嚴(yán)重、社會影響極其惡劣、造成的危害極其嚴(yán)重。本院為維護(hù)法律的尊嚴(yán)、維護(hù)社會秩序、保護(hù)廣大人民群眾的利益，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第232條規(guī)定，提起公訴，請依法嚴(yán)懲。

此致

黑龍江省哈爾濱市中級人民法院

黑龍江省哈爾濱市中級人民檢察院

檢察員：楊倩

侯茂林

二零一三年六月二十四日 附： 1．證據(jù)目錄一份 2．主要證據(jù)復(fù)印件五份

審判：被告人李建，國家公訴人宣讀的起訴書聽清楚了沒有？ 被告：聽清楚了。

審判：被告人李建，原告代理人宣讀的民事訴訟狀聽清楚了沒有？ 被告：聽清了。

審判：本法庭現(xiàn)在就起訴書指控的犯罪事實(shí)進(jìn)行法庭調(diào)查。根據(jù)《刑事訴訟法》規(guī)定被告人就起訴書所指控的犯罪事實(shí)進(jìn)行被告述。被告人李建，起訴書起訴你的罪行是否屬實(shí)? 被告：我的確于2013.2.21日晚拿著一把水果刀追著死者跑。自從我知道他與馮有關(guān)系曖昧之后，的確挺怨恨他的，一直想找個機(jī)會好好教訓(xùn)他一頓，好出了自己心中的這股悶氣。但我從來不曾想過要?dú)⑺F(xiàn)在對于他的死我也感到很痛惜。

審判：根據(jù)《刑事訴訟法》的規(guī)定，公訴人你現(xiàn)在可以詢問被告人了。

侯：好的，謝謝審判長，被告人李建，我現(xiàn)在問你，請你如實(shí)回答。你是從什么時候知道你的戀人與死者關(guān)系曖昧? 被告：具體時間我記不太清楚了。我2013年一月15日聽說的。侯：那你在發(fā)現(xiàn)后是如何反應(yīng)的? 被告：我當(dāng)然很氣憤啊，但我與我對象感情很好，我一直很想珍惜她。所以才沒有挑明了和她講。我希望我妻子有一天能回頭。

侯：那你是不是從那時候起對死者一直懷恨在心？ 被告：有一點(diǎn)。

侯： 2013年2月21日，那天晚上，你對被害人做了什么？ 被告：我拿刀砍傷了他。侯：你是拿什么刀砍傷他的？ 被告：一把水果刀。

侯：你知不知道水果刀也是可以殺死人？ 被告：沒想過，當(dāng)時只是想教訓(xùn)他一下。侯：好，報(bào)告審判長，發(fā)問完畢。

被告：我看過他們之間發(fā)的短信，而且這件事后我對象也親口承認(rèn)了。霜：好。報(bào)告審判長，發(fā)問完畢。

審判：被告人李建的辯護(hù)人可以向被告人發(fā)問。虎：好的，謝謝審判長。你的水果刀從哪買的？ 被告：一家超市。

虎：為什么買一把小型水果刀而不是買大的呢？ 被告：我并不希望殺死他，所以拿了把小的。虎：你在追砍的過程中，你清楚你所砍的位置嗎？ 被告：不是很清楚，背上居多。虎：你是用水果刀刺還是直接砍的？ 被告：砍。

虎：你難道不知道用水果刀殺人，最好是用刺這個動作嗎？ 被告：知道，但我并不想殺死他。

虎：那你的意思是如果你想讓死者死的話，你完全有這個能力，只是出于主觀上的考慮，沒有致他死亡的意思，對嗎? 被告：是的。

虎：好的，報(bào)告審判長，詢問完畢。

琴：被告李建，我現(xiàn)在問你，請你如實(shí)回答。既然你說你只是想教訓(xùn)一下死者，并不想殺害他。那你為什么又對死者窮追不舍呢？

被告：我當(dāng)時沒有想這么多，只是想追到他后再好好教訓(xùn)他一頓。琴：但是你沒想到他會掉到河里去，是嗎？ 被告：是的。

琴：好的，我的發(fā)問完畢。（審判長、審判員交換意見）

舉證質(zhì)證階段

審判：公訴人現(xiàn)在可以向法庭舉證。

倩：好的，謝謝審判長。現(xiàn)在申請?zhí)峤坏谝环葑C據(jù)，請審判長允許證人段美艷到庭作證。

審判：請證人入庭。

審判：你叫什么名字，什么年齡？ 段：我叫段美艷，20歲。審判：什么職業(yè)？

段：現(xiàn)為哈爾濱市人民路37號旺旺超市的經(jīng)營者。

審判：證人段美艷，依照《刑事訴訟法》第一百五十六條規(guī)定，你應(yīng)當(dāng)如實(shí)向本庭提供證言，如果有意作偽證或者隱匿罪證，要負(fù)法律責(zé)任，聽清了嗎？

段：聽清楚了。

審判：現(xiàn)由公訴人向證人發(fā)問

倩：你認(rèn)識本案的被告人嗎，有何關(guān)系？

段：我們沒有任何關(guān)系，我之所以認(rèn)識他是因?yàn)樗?jīng)到我的經(jīng)營的旺旺超市買過東西。

倩：買過東西？就認(rèn)識了? 段：是的，當(dāng)時情況很特別。他（手指被告）急急忙忙跑進(jìn)來，問水果刀在哪，然后就拿了一把水果刀，扔了50塊在柜臺上就往外跑了。倩：你所說的是否屬實(shí)？

段：是的，當(dāng)時，我想叫住他，找錢給他，但沒有叫住。我當(dāng)時還納悶，他有什么急事。我見他這么急就稍微留了一下心，你們也知道的，干我們這一行，記住顧客的長相一挺在行的。沒想到是用水果刀干殺人的事，早知道我就不賣給他了嘛。

倩：（指著水果刀）你那晚賣出去的就是這把水果刀嗎？ 段：是的。

倩：下面將出示一組哈爾濱市公安局偵查人員在現(xiàn)場找到的物證：（一把帶血的水果刀）及檢驗(yàn)報(bào)告。根據(jù)檢查報(bào)告顯示，該水果刀上有被告人的指紋。

審判：請執(zhí)行法警將物證給被告人看，看清楚了嗎？下面將物證交給辯護(hù)人看，交給法庭。

審判：被告人及辯護(hù)人對公訴人提出的證據(jù)有意見嗎？ 芬：有。

審判：現(xiàn)由辯護(hù)人對公訴人提出的證據(jù)進(jìn)行質(zhì)證。

芬：謝謝審判長。段美艷，我問你，你確定那把水果刀是你賣給他的？ 段：我確定賣了把水果刀給他，但不確定是剛才那把。芬：在你的超市里還在其它大型的水果刀沒？ 段：有。

芬：水果刀是不是都擺放在一起賣的？被告人拿的是大的還是小的？ 段：都擺放在一起，他拿的是小型水果刀。芬：你所說的全都屬實(shí)？ 段：全都屬實(shí)。

芬：好的，報(bào)告審判長，我的發(fā)問到此為止。審判：公訴人可以繼續(xù)舉證。

侯：審判長，為了證實(shí)本案的案發(fā)情況需要證人羅潔出庭作證，請傳證人羅潔到庭。審判：請證人羅潔入庭。

(羅潔上庭)審判：你叫什么名字，年齡？ 羅：我叫羅潔，28歲。審判：什么職業(yè)？

羅：經(jīng)營位于哈爾濱市人民路39號的好再來夜宵店。

審判：證人羅潔，依照《刑事訴訟法》第一百五十六條規(guī)定，你應(yīng)當(dāng)如實(shí)向本庭提供證言，如果有意作偽證或者隱匿罪證，要負(fù)法律責(zé)任，聽清了嗎？

羅：聽清楚了。

審判：現(xiàn)由公訴人向證人發(fā)問

侯：你認(rèn)識本案被告人李建嗎？與他有何關(guān)系？

羅：我和他之間沒有任何特殊關(guān)系，他只是曾經(jīng)在我的夜宵店吃過夜宵而已。侯：具體什么時間？ 羅： 2013.2.21晚上。

侯：事隔現(xiàn)在已經(jīng)好幾個月了,你為什么還記得這么清楚？ 羅：有人在我店里拿刀砍人,我怎么會忘記呢。侯：你能說得再具體一點(diǎn)嗎？

羅：可以,那天晚上(指著被告)來我店里吃宵夜,吃到一半的時候，就突然急匆匆的跑了出去.可過了會兒他又跑回來了,手上多了一把刀,然后就向在店里吃宵夜的另外一個人砍去。我當(dāng)時都嚇傻了，所以都沒來得及報(bào)警。

侯：你看清楚兇器了嗎？ 羅：好像是一把水果刀。侯：那你認(rèn)識那個被害人嗎？ 羅：不認(rèn)識，他并不是常客。

侯：你能否具體描述一下當(dāng)時的情況嗎？

羅：被告人匆匆回來手里拿了一把刀，二話沒說就往另外一個人撲去，正面連砍兩刀，被擋下后，見沒得逞，便緊追著砍人。

侯：所說的是否屬實(shí)？ 羅：屬實(shí)。

侯：好的，報(bào)告審判長，第二份證據(jù)提交完畢。審判：被告人及辯護(hù)人對公訴人提出的證據(jù)有意見嗎？ 芬：沒有。

審判：公訴人繼續(xù)向法庭舉證。

倩：好的，謝謝審判長。下面我將提交第三份證據(jù)。請同意帶證人聶穎上庭。審判：請證人入庭。(證人聶穎入庭)審判：你的名字，年齡？ 聶：我叫聶穎，20歲。審判：什么職業(yè)？ 聶：現(xiàn)就讀于哈爾濱大學(xué)

審判：證人聶穎，依照《刑事訴訟法》第一百五十六條規(guī)定，你應(yīng)當(dāng)如實(shí)向本庭提供證言，如果有意作偽證或者隱匿罪證，要負(fù)法律責(zé)任，聽清了嗎？

聶：聽清楚了。

審判：現(xiàn)由公訴人向證人發(fā)問

倩：證人聶穎，你認(rèn)識被告人嗎？

（指著被告）聶：不認(rèn)識。

倩：那你還記得幾個月前你向哈爾濱市公安分局報(bào)案一事嗎？ 聶：記得。

倩：你能具體的說說當(dāng)時的情況嗎？

聶：好的，那天晚上我突然看到有人拿著刀正追著另一個人跑。我看到他手上有刀且地上有血跡，覺得事情不妙，于是打電話向南崗區(qū)公安分局報(bào)案。

倩：你還記得當(dāng)時具體在什么位置嗎？ 聶：在人民路。

倩：審判長，下面我將呈上最后一份物證。這份物證將充分證明被告在有惡意報(bào)復(fù)的犯意后實(shí)施了殺人行為。各位，我手持的這一份是死者的尸檢報(bào)告。報(bào)告上說明死者被砍多達(dá)12刀。刀痕的深度和長度不一，并且有一刀傷及肩胛骨。因此死者落水后的自救行為受到限制，生命危險系數(shù)變大，最終溺水死亡。報(bào)告審判長，公訴方證據(jù)提交完畢。

審判：被告人及辯護(hù)律師對公訴人提交的證據(jù)有無異議？ 虎：沒有。

審判：被告人李建以及辯護(hù)人，有無證據(jù)提供？ 虎：有。

審判：辯護(hù)人現(xiàn)在向法庭舉證

虎：好的，謝謝審判長。現(xiàn)在申請?zhí)峤坏谝环葑C據(jù)。請審判長允許證人陳開前到庭作證。

審判：證人到庭。

（證人被告開前到庭）審判：向法庭回答你的身份。

被告：我叫陳開前。漢族，哈爾濱市人。現(xiàn)為哈爾濱市舞水路37號宏泰飯店老板。審判:證人陳開前，依照《刑事訴訟法》第一百五十六條規(guī)定，你應(yīng)當(dāng)如實(shí)向本庭提供證言，如果有意作偽證或者隱匿罪證，要負(fù)法律責(zé)任，聽清了嗎？

被告：聽清楚了。

審判：現(xiàn)由辯護(hù)人向證人發(fā)問

虎：你還記得2013年4月21日晚上發(fā)生的事嗎？

被告：喔，記得。那天晚上我剛到河邊去倒垃圾的時候，發(fā)現(xiàn)有一個人拿著刀追著另外一個人到河邊，被追的人沖刺想跨過河。也不知道是天色太暗了還河太寬了的緣故，他沒有跨過去，反倒掉河里去了。拿著刀追他的人好像被嚇到了，把刀丟了就跑了。我看情況不對就馬上向鶴城公安分局報(bào)了警。

虎：你是否發(fā)現(xiàn)一個人掉下河的時候，追他的人離他還存在一斷距離？ 被告：是的，大約有三米吧。虎：你以上說的都是屬實(shí)？ 被告：全都屬實(shí)。

虎：報(bào)告審判長，第一份證據(jù)提交完畢。下面繼續(xù)舉證。

芬：下面向法庭提交的第二份證據(jù)是書證。這是目擊證人陳開前在向南崗區(qū)公安分局報(bào)案后，南崗區(qū)公安分局做的現(xiàn)場勘驗(yàn)報(bào)告。根據(jù)報(bào)告上顯示的內(nèi)容，可以了解到在死者掉下去的河邊，明顯有腳滑過的痕跡。足以證明死者掉下水是因?yàn)樽约菏ё愕粝氯サ摹Ｇ覉?bào)告顯示，死者身上有12處刀，均為砍傷，這不是致人死亡的直接原因。報(bào)告指出死者氣管內(nèi)吸入大量水分，引起呼吸道關(guān)閉，肺部積水，血液缺氧為溺水而亡。請審判長及審判員查明事實(shí)。

（法警把書證及報(bào)告交給審判長）（審判長和審判員商量）

審判：下面由辯護(hù)人繼續(xù)向法院舉證。

芬：下面向法院提交的第三份證據(jù)是死者的尸檢報(bào)告。這是在發(fā)現(xiàn)死者的尸體后，法醫(yī)作的尸檢報(bào)告。根據(jù)報(bào)告上的顯示，死者12處都為刀傷，但都不足以致命，死者的死因是呼吸道肺部積水，血液缺氧溺水而亡。而不是我方當(dāng)事人的傷害行為。所以，死者的死亡并非我方當(dāng)事人所致。還請審判長和審判員公正查處，還我方當(dāng)事人一個公道。

審判：（法警把書證交給審判長，待其看后，再把尸檢報(bào)告交給公訴人）關(guān)于案件事實(shí)，本院自會查明。

芬：報(bào)告審判長，舉證完畢。

審判：以上公訴人、原告及代理人、辯護(hù)人提供的證據(jù)，經(jīng)法院質(zhì)證，來源合法，內(nèi)容真實(shí)，可以作為定案的根據(jù)，庭審調(diào)查結(jié)束，法庭辯論開始，首先由公訴人發(fā)表公訴意見。

法庭辯論階段

侯：審判長、審判員，哈爾濱市中級人民法院刑事審判庭依法公開審理由我院提起公訴的被告人李建故意殺人一案，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第153條和《人民檢察院組織法》第15條之規(guī)定，由本院院長指派，我以國家公訴人的身份出庭參加今天的庭審，對該案的公開審理支持公訴，并履行法律監(jiān)督職責(zé)。關(guān)于本案的基本事實(shí)，本院起訴書已做了表述，并在剛才的法庭調(diào)查中，通過詢問被告人，調(diào)查證人證詞，事實(shí)清楚，證據(jù)充分，下面，我就本案發(fā)表以下公訴意見，請合議庭在評議本案以及對被告人定罪量刑時予以參考，并采納。本院以為被告人李建的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十二條之規(guī)定，對死者的生命權(quán)造成了侵害，嚴(yán)重影響了死者家屬的正常生活，給社會造成了不良影響，根據(jù)《中華人民共和國刑法》之規(guī)定依法對被告人李建定罪量刑。請審判長、審判員給被告一個公正的判決。謝謝！

審判：下面辯護(hù)人展開辯護(hù)。

虎：被告人的辯護(hù)由本辯護(hù)人代為展開。

辯護(hù)詞

審判長，審判員：

冰城律師事務(wù)所受被告人家屬的委托，指派我出庭為其辯護(hù)，辯護(hù)人對受害人因不慎遇難身亡表示哀悼，并向他的家屬表示慰問。接受本案后，通過查閱案卷、會見被告人，認(rèn)真聽取其陳述與辯解，對本案案情有了較為詳細(xì)的了解。結(jié)合剛才的法庭審理，根據(jù)事實(shí)和法律，發(fā)表如下辯護(hù)意見。

一、辯護(hù)人認(rèn)為被告人李建不構(gòu)成故意殺人罪而應(yīng)為故意傷害。

（1）故意殺人罪從意識因素上看，希望即積極追求危害結(jié)果的發(fā)生。在這種心理支配下，行為人就會想方設(shè)法，克服困難，創(chuàng)造條件，排除障礙，積極的甚至頑強(qiáng)地實(shí)現(xiàn)犯罪目的，造成犯罪結(jié)果。在本案中，在晚上吃夜霄的時候巧遇審判強(qiáng)便到超市買一水果刀，在晚上9點(diǎn)左右，在吃夜霄的地方，也就是鬧市，選擇這個時間追殺審判強(qiáng)顯然是不符合常理的，不構(gòu)成被告人的故意殺人的主觀故意。

（2）本案中，被告人并非明確追求具體后果，而是在瞬間的情緒沖動下實(shí)施危害行為，據(jù)被告人陳述當(dāng)時是氣憤，是為了出口氣。這個也是較符合情理的。是人都有七情六欲的，而非圣人。于是被告人在明知自己的行為會造成損害他人身體的情況下，實(shí)施了沒有明確的認(rèn)識和追求的危害行為，符合故意傷害的主觀故意。

（3）從時間上來看，被告人發(fā)現(xiàn)被害人與其戀人的關(guān)系后有一段時間間隔，在這足夠長的時間里，被告人完全有能力實(shí)施不法行為，然而被告人沒有，只是在一次巧遇到被害人時，被告人本著一顆較為理智的心態(tài)實(shí)施了對審判強(qiáng)的傷害而非殺人的行為。

（4）我方當(dāng)事人沒有在客觀上實(shí)施殺人的行為。從被害人的身處刀傷看，身中12刀，被告真有狠心殺人的話，定會刀刀向其要害，且會用刺這個動作。況且導(dǎo)致被害人死亡的是因不懂水性，溺水而亡。據(jù)尸檢報(bào)告顯示，死者的死因是肺部進(jìn)水，血液缺氧，溺水而亡，而非刀傷而致，所以被告人理應(yīng)成立故意傷害而非故意殺人。

（5）被害人也有自己的過失，過于自信，相信自己能跨過寬達(dá)3.46m的河，而忽視了潛在危險的存在，和自己不懂水性的事實(shí)，以致于腳一滑不慎落水，導(dǎo)致悲劇的發(fā)生。

二、關(guān)于被告人具有從輕及減輕處罰的情節(jié)。

（1）被告人本次系為初犯，歸案后，認(rèn)罪態(tài)度好，說明被告人真誠悔罪且此案對社會無重大影響，具有酌定從輕的情節(jié)。

（2）就受害人審判強(qiáng)傷害的賠償問題，被告人李建家屬在經(jīng)濟(jì)較為困難的情況下仍然積極的與審判強(qiáng)的家屬就民事賠償問題達(dá)成初步的共識。請合議庭予以考慮，對被告人李建酌情從輕處罰。

冰城律師事務(wù)所 陳翼虎

黃芬

二零一三年十一月十八日

審判：現(xiàn)在由控辯雙方辯論。

倩：試想一下，如果被告人沒有想殺被害人的故意，他就不會一直窮追不舍，致使被害人選擇跨過河來逃避他的追殺，最后溺水死亡。被害人落水之后，被告人放棄了履行救被害人的義務(wù)，選擇逃跑，在明知會導(dǎo)致他人死亡的危害后果后，還是希望或者放任這種結(jié)果的發(fā)生，這就構(gòu)成故意殺人的主觀意識。

芬：我方當(dāng)事人沒有殺人的故意，在殺人環(huán)境不成立的條件下，我方當(dāng)事人追砍被害者只是為了出口氣，于情于理，也是可以理解的。我方當(dāng)事人在追至河邊見被害人掉入河里掙扎的時候，當(dāng)時嚇了一大跳，顯然是沒有追求殺人結(jié)果的發(fā)生。我方當(dāng)事人初次面對這種情況加上自己也不會游泳，不知所措，六神無主，才有了棄刀而逃的行為。

侯：從被害者身中12刀看來，被告人李建顯然是有把被害人致之死地而后快的主觀意識。并且有1處傷及被害人的肩胛骨，正是這一傷及被害人肩胛骨的一刀，導(dǎo)致被害人落水后的自救行為受到限制，生命危險系數(shù)變大。

虎：我方當(dāng)事人應(yīng)成立故意傷害而非故意殺人。首先，我方當(dāng)事人在選擇用來傷害的工具上來看，是選擇了擺放在一起眾多水果刀里的其中的一把小型水果刀，當(dāng)你要確認(rèn)在殺人時候，你會選擇小水果刀嗎？你不會，你會選擇用水果刀砍人？你也不會。你會用水果刀刺殺人，盡管被害人身上有12處刀傷且其中2處位于要害附近，但深度較淺，還不構(gòu)成被害人死亡的主要原因。，我方當(dāng)事人在追砍過程中，本著出口惡氣的心理，并非有意砍死被害者，從而避其要害，但是在追砍過程中，是很難把握這個度的，才會導(dǎo)致了1處刀傷及肩胛骨，但這并不是我方當(dāng)事人所追求的結(jié)果。

倩：被告人李建得知其妻與被害人有不正當(dāng)?shù)年P(guān)系后，一直懷恨在心，在夜宵店巧遇到被害人時，想把心中的怒火發(fā)泄出來，從主動買刀，砍傷被害人12處，到窮追不舍達(dá)1300m至河邊，直致被害人掉入河中，并放任其死亡結(jié)果的發(fā)生。符合了故意殺人的主客觀要件，成立故意殺人，因此請求法院依法從重處罰。

芬：我方當(dāng)事人，確實(shí)在得知其妻有不正當(dāng)行為的時候是很憤氣。但這已經(jīng)是好幾個月前的事情了。如果我方當(dāng)事人真有心殺人的話，便會在此段時間內(nèi)積極的采取行動。但我方當(dāng)事人卻沒有。

侯：沒有，并不證明其沒有殺人的動機(jī)，從本案的事實(shí)的來看，被告人主動買刀，砍傷被害人12處，到窮追不舍達(dá)1300m至河邊，直致被害人掉入河中，并放任其死亡結(jié)果的發(fā)生。此種行為符合《中華人民共和國刑法》第232條故意殺人的規(guī)定，成立故意殺人。請求人民法院依法從重處罰。

虎：首先，我懇請公訴人不要把這種主觀臆斷的方式帶入本案中來，把被告李建看成殘忍的殺人兇手，從而影響本案公正、公平、合理的審判。其次被害人也有自己的過失，過于的相信自己，而忽略了在他面前的寬達(dá)3.46米的河，以致腳一滑，導(dǎo)致悲劇的發(fā)生。（坐下）

審判：本合議庭對于控辯雙方所爭議的事實(shí)已經(jīng)清楚，法庭辯論結(jié)束。公訴人還有異議嗎？

倩：沒有

審判：辯護(hù)人還有異議嗎？ 芬：沒有

被告人作最后被告述

審判：根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百條之規(guī)定，下面由被告人作最后被告述。

被告：審判長，審判員，我承認(rèn)我是拿著刀追著死者跑，但我不承認(rèn)我殺死了他，因?yàn)槲夷弥蹲分苁且驗(yàn)橐粫r的氣憤，并不想殺害他，只是我也沒有想到他會掉到河里淹死。這是我未能預(yù)料到的，也是我不可能預(yù)料得到的。對于他的死，我也感到很難過。我也知道我有錯，畢竟是我拿著刀追著他跑，所以，我愿意盡我最大的能力給死者家屬以財(cái)產(chǎn)上的補(bǔ)償，以彌補(bǔ)我的過錯，我也希望能夠得到他們的諒解，希望審判長，審判員能給我一個改過的機(jī)會，希望審判長、審判員給我一個機(jī)會。

審判：現(xiàn)在休庭十分鐘，合議庭進(jìn)行合議。（片刻過去）

宣判

謝：全體起立。請審判長、審判員入庭。（審判人員入庭后）審判：請坐下。

審判：哈爾濱市中級人民法院刑事審判第一庭。現(xiàn)在繼續(xù)開庭。

審判：哈爾濱市中級人民檢察院于2013.6.24以[2013]南崗區(qū)檢刑訴字第（188）號起訴被告人李建犯故意殺人罪向本院提起公訴，受理后，依法組成合議庭，公開開庭并進(jìn)行了審理.檢察院指派檢察員楊倩、侯茂林出庭支持公訴，被告人李建及其辯護(hù)人，現(xiàn)已審理終結(jié)。

起訴書指控：2013.2.21被告人李建拿著刀追著死者跑，導(dǎo)致死者的溺水身亡，向法院移送了證人，建議我院依照《中華人民共和國刑法》第232條，追究被告人的刑事責(zé)任。被告人李建提出的并非出于自己本意、辯護(hù)人提出的被告人的行為不屬于故意殺人，而應(yīng)為故意傷害。附帶民事訴訟原告要求被告賠償人身損害25.7307萬元，并提供了書證。審理查明，2013.2.21晚9點(diǎn)左右，被告人李建在“好再來”夜宵店碰到死者，便在“旺旺”超市購水果刀一把，造成死者身上多處刀傷，接著追著死者到河邊，死者逃避追趕，過河不幸落水身亡。以上事實(shí)有報(bào)案筆錄，證人證言，被告人供述，鑒定結(jié)論。以上證據(jù)經(jīng)法庭查證核實(shí)，可作為定案依據(jù)。

本院認(rèn)為：被告人李建故意非法損害他人身體健康，并致被害人死亡，其行為構(gòu)成故意傷害罪，被告人認(rèn)罪態(tài)度較好，且被害人主觀上存在過錯，可酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百三十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人李建犯故意傷害罪，判決有期徒刑六年零五個月。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前羈押的，羈押一日折抵刑期一日）

二、被告人李建向死者家屬賠償19.0335萬元，限判決生效后六個月付清。

本判決為口頭判決，判決書將在五日送達(dá)，如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十日內(nèi)，通過本院或直接向哈爾濱市中級人民法院提出上訴，遞交上訴狀正本一份、副本兩份。被告人你聽清楚了嗎？

被告：聽清了。（被告人被帶出）

審判：哈爾濱市中級人民法院第一刑事審判庭到此結(jié)束。謝：現(xiàn)在請?jiān)V訟參與人員在庭審記錄上簽字。

（眾人簽字）審判：退庭。

（敲響法槌）

哈爾濱市人民法院刑事判決書

<2013>哈刑初字第205號

公訴機(jī)關(guān)：哈爾濱市中級人民檢察院。

辯護(hù)人：冰城律師事務(wù)所

黃芬律師

被告翼虎律師

被告人：李建，男，1990年8月15日出生，漢族，高中文化程度，現(xiàn)住哈爾濱市舞水路桔園小區(qū)B棟305號。因本案于2013年2月15日被哈爾濱市公安分局拘留。先羈押于南崗區(qū)公安局看守所。

黑龍江省哈爾濱市中級人民檢察院以懷檢刑訴[2013]第188號起訴書指控被告人李建犯故意殺人罪，于2013年6月24日向本院提起公訴。本院受理后，依據(jù)組成合議庭，公開審理了本案。哈爾濱市中級人民檢察院指派檢察院楊倩，侯茂林出庭支持公訴。被告人李建到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

經(jīng)審理查明，2013年2月21日晚9時許，被告人李建在“好又來”夜宵店與死者審判強(qiáng)發(fā)生沖突，后來又在“旺旺”超市購水果刀一把，造成死者身上多處刀傷，接著追死者至河邊，死者審判強(qiáng)為逃避追趕過河并不懼落水身亡。

上述事實(shí)，被告人李建在開庭審理過程中亦無異議，且有被告人李建的供述，超市老板段美艷，夜宵店老板羅潔，路人聶穎，目擊證人陳開前的證言，現(xiàn)場勘查筆錄及照片等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。另外，根據(jù)死者審判強(qiáng)的尸檢報(bào)告，被告人的死因?yàn)槟缢使V機(jī)關(guān)指控被告人犯故意殺人罪，本院不予支持。

本院認(rèn)為，被告人李建故意非法損害他人身體健康，并致被害人死亡，其行為已構(gòu)成故意傷害罪。被告為初犯，認(rèn)罪態(tài)度較好，可酌情從輕處罰。依照《中或人民共和國刑法》第二百三十四之規(guī)定，判決如下：

被告人李建犯故意傷害罪，判決有期徒刑六年零五個月。

（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前實(shí)行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年11月18日起至2020年12月1日止）

另外，被告人李建向死者家屬賠償190335元。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起、十日內(nèi)，通過本院或者直接向哈爾濱市中級人民法院提起上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。

審判長：王弘治

審判員：王琴 龔美娟 2013 年11月18日 書記員：謝偉瑜

第三篇：模擬法庭劇本

運(yùn)輸合同

時間：2000年8月20日

地點(diǎn)：北京市西城區(qū)人民法院

人物：

審判長：李智軍

審判員：劉碧華 高雅鈴

書記員：邱騰連

原告：陳惠敏

被告：余康鈺，長闊公司

原告委托代理人：吳津津律師，女，北京天地律師事務(wù)所律師

被告委托代理人：曾澤宏律師，男，北京益華律師事務(wù)所律師

（一． 法庭準(zhǔn)備階段）

書記員：

（一）查點(diǎn)當(dāng)事人及其訴訟參加人到庭情況并請入席

（二）現(xiàn)在宣布法庭紀(jì)律：

1、到庭所有人員應(yīng)聽從審判員統(tǒng)一指揮，一律關(guān)閉通訊工具，遵守法庭秩序，不準(zhǔn)吸煙。

2、旁聽人員必須保持肅靜，不得喧嘩、鼓掌、插話，不得進(jìn)入審判區(qū)，有意見可以在閉庭后提出。

3、當(dāng)事人及其訴訟參與人不得中途退庭，如擅自退庭，是原告的作撤訴處理；是被告的則依法缺席判決。

4、審判人員或法警有權(quán)制止違反法庭紀(jì)律，妨礙民事訴訟活動的行為，對不聽制止的，可依法予以訓(xùn)誡、責(zé)令退出法庭或者予以罰款、拘留；對情節(jié)嚴(yán)重的依法追究其刑事責(zé)任。

（三）請主審法官入席

（四）報(bào)告審判長，當(dāng)事人均已到庭，請開庭

主審法官：現(xiàn)在開庭，首先核對當(dāng)事人身份。原告，你的姓名、年齡、職業(yè)、住址？有無代理人？

原告：我叫，陳惠敏，女 1991年生，學(xué)生，住北京西城區(qū)，我委托本市天地律師事務(wù)所律師作一般代理人。原告委托代理人：我叫吳津津，女，本市天地律師事務(wù)所律師

主審法官：被告，你的姓名、年齡、職業(yè)、住址？可有代理人？

被告：我叫余康鈺，男，1980年生，司機(jī)，住北京東城，我委托本市益華律師事務(wù)所律師作一般代理人。

被告委托代理人：我叫曾澤宏，男，本市益華律師事務(wù)所律師。

主審法官：根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十二條、第一百四十三條、第一百四十五條的規(guī)定，北京市西城區(qū)人民法院民事審判庭今天在此依法適用開庭審理。本案由本院審判長李智軍，審判員劉碧華，高雅鈴審判，本院書記員丘騰連擔(dān)任記錄。有關(guān)當(dāng)事人訴訟權(quán)利和義務(wù)本院已書面告知，不再重復(fù)。下面本庭根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第四十六條的規(guī)定，交待回避權(quán)。審判人員有以下三種情況，可能影響案件公正審理的，當(dāng)事人有權(quán)口頭或書面申請他們回避：

1、是本案當(dāng)事人或者是當(dāng)事人、訴訟代理人的近親屬；

2、與本案有利害關(guān)系；

3、與本案當(dāng)事人有其他關(guān)系，可能影響對案件的公正審理的。現(xiàn)在詢問當(dāng)事人是否申請回避？

原告：不申請。

被告：不申請。

（二． 法庭調(diào)查階段）

主審法官：下面進(jìn)行法庭事實(shí)調(diào)查，先由原告陳述事實(shí)。

原告：我是北京海洋大學(xué)學(xué)生，在2000年8月21日晚乘坐被告余康鈺駕駛的被告長闊公司出租車，言明要去北京朝陽區(qū)雙井，但未講明要去的具體地點(diǎn)。在行車時，本人癲癇病突然發(fā)作，被告余康鈺不知道這是癲癇病癥狀，把本人誤當(dāng)做毒癮發(fā)作的吸毒人員。當(dāng)車行至廣渠門橋東100米時，被告將車停下，我被被告拖下車棄于路旁，后被告開車離去，致使自己的手機(jī)、錢包在昏睡時丟失。我認(rèn)為：被告在履行司機(jī)職責(zé)的過程中，因被告的過錯給本人造成了經(jīng)濟(jì)上，精神上的損失，因而被告理應(yīng)賠償本人的一切損失。

根據(jù)《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定，特向貴院起訴，請求依法判決。我的訴訟請求是：

判令被告賠禮道歉，賠償財(cái)物及精神損失9800元；

主審法官：下面由被告答辯。

被告：原告陳述的不完全是事實(shí)。作為出租車司機(jī)，本人對原告所犯的疾病無法得知，也沒有義務(wù)必須了解，原告的要求將其運(yùn)送到指定地點(diǎn)，已經(jīng)完成了在旅客運(yùn)輸合同中乙方應(yīng)盡的義務(wù)。本人在不知原告身患何病又未得到原告任何明示的情況下，未將其送至醫(yī)院，不為過錯，不能因此承擔(dān)責(zé)任，故不同意原告的訴訟請求。

主審法官：根據(jù)原被告陳述，雙方爭議的主要焦點(diǎn)是被告的行為是否是故意或者重大過失；被告應(yīng)不應(yīng)該來承擔(dān)賠償責(zé)任，雙方當(dāng)事人圍繞此焦點(diǎn)提供相關(guān)證據(jù)。

原告：（提供本市第一醫(yī)院證明書，病歷）這是北京市第一醫(yī)院病歷以及患病證明書

被告：這是行車記錄，我確實(shí)是按原告要求，將其送到指定地點(diǎn)

主審法官：原、被告在事實(shí)方面有無補(bǔ)充？

原告：沒有。

被告：沒有。

主審法官：雙方當(dāng)事人在事實(shí)方面沒有補(bǔ)充，事實(shí)調(diào)查結(jié)束。下面圍繞爭議焦點(diǎn)進(jìn)行法庭辯論。

首先由原告作辯論發(fā)言。

（三． 法庭辯論階段）

辯論由吳津津，曾澤宏寫。

（四．法庭調(diào)解判決階段）

根據(jù)《合同法》第三百零一條、第三百零二條規(guī)定，故原告要求被告賠償損失的請求，本庭予以支持。綜上，依照《中華人民共和國合同法》第三百零三條規(guī)定、判決如下：

（書記員： 全體起立）

在本案中被告的行為違反了承運(yùn)人應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。其違反了“承運(yùn)人應(yīng)當(dāng)在運(yùn)輸過程中的救助義務(wù)。”原告在乘坐出租車的過程中，癲癇病發(fā)作，雖然被告聲稱自己不知道這是癲癇病癥狀，但他看到乘客突然渾身哆嗦、口吐白沫、滿頭大汗，他把原告誤當(dāng)作毒癮發(fā)作的吸毒人員，這也從中說明被告已經(jīng)看出原告處于一種非常不舒服的狀態(tài)中，但在這時被告并沒有主動的去了解原告不舒服的原因，而是急于把原告攆下車，怕惹麻煩。由此可見，被告的行為已經(jīng)違反了《合同法》第301條規(guī)定的承運(yùn)人應(yīng)當(dāng)在運(yùn)輸過程中的救助義務(wù)。

對于原告的損失，被告應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

理由：根據(jù)《合同法》第302條和第303條規(guī)定，“承運(yùn)人應(yīng)當(dāng)對運(yùn)輸過程中旅客的傷亡承擔(dān)損害賠償責(zé)任”“在運(yùn)輸過程中旅客自帶物品毀損、滅失，承運(yùn)人有過錯的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。”原告在運(yùn)輸過程中，由于被告未盡到其救助義務(wù)，致使其遭受財(cái)產(chǎn)的損失和精神的傷害。對于財(cái)產(chǎn)的損失，由于原告并沒有舉出足夠的證據(jù)證明這些財(cái)產(chǎn)的實(shí)際存在和具體的數(shù)額，因此在法律上無法認(rèn)定。但對于給原告造成的精神損害，被告應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。被告應(yīng)該向原告賠禮道歉，賠償財(cái)物及精神損失9800元。

上述一項(xiàng)在判決生效后五日內(nèi)履行。

案件受理費(fèi)330元、其他訴訟費(fèi)200元，合計(jì)530元，由被告負(fù)擔(dān)。

如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀正本一份、副本兩份，上訴于北京市中級人民法院。（坐 下）

閉 庭。當(dāng)事人在閉庭后五日內(nèi)至本院閱讀筆錄簽字。

書記員：全體起立。在主審法官退出法庭后當(dāng)事人及旁聽人員退出法庭

第四篇：模擬法庭劇本文檔

模擬小法庭劇本——校園偷竊

臨澤三中八年級1班

人員角色分配：

審判長

審判員甲

審判員乙

書記員

公訴人

法警

被告人

被告辯護(hù)律師

原告

原告律師

到庭群眾

[書記員]：

原告及其代理人是否到庭，被告及其代理人是否到庭，現(xiàn)在宣布法庭紀(jì)律：

1、請關(guān)閉各類通訊工具、不準(zhǔn)錄音、錄像、攝影。

2、不準(zhǔn)鼓掌、吵鬧和實(shí)施其他妨害審判活動的行為；

3、未經(jīng)審判員許可，不準(zhǔn)發(fā)言，提問；

4、對哄鬧、沖擊法庭、侮辱、毆打?qū)徟腥藛T等擾亂法庭秩序的人，依法追究刑事責(zé)任，情節(jié)較輕的予以罰款。

[書記員]：請全體起立。請審判長和審判員入庭。（審判長、審判員依次就座。）

[審判長]：大家請坐。

[書記員]法庭準(zhǔn)備工作就緒，請指示開庭。

審1：臨澤三中八年級1班班模擬法庭刑事審判庭現(xiàn)在開庭。傳被告人XX到庭。(法警帶被告人XX到被告席。)

審：你叫什么名字？出生年月？：民族？出生地？文化程度？家庭住址？被：XX。97年9月21日出生。漢。臨澤三中八年級1班學(xué)生。審：以前有無受過法律處分？

被：沒有。

審：這次何時被刑事拘留？

被：十月十日。

審：何時被逮捕？

被：十月三十日。

審：臨澤三中八年級1班檢察院起訴書是否收到？

被：收到。

審：何時收到？

被：十天前。

審：臨澤三中八年級少年法庭現(xiàn)在在這里依法公開開庭審理臨澤三中八年級1班XX偷竊一案。根據(jù)《刑事訴訟法》的規(guī)定，被告人在庭審中享有以下權(quán)利：

1．如果上述人員與本案有利害關(guān)系，影響公正的，可以請求換人。

2． 被告人可以自行辯護(hù)。

審：現(xiàn)在開始法庭調(diào)查。首先，由公訴人宣讀起訴書。

公訴人：（站）

臨澤三中八年級1班檢察院起訴書

被告人XX，男，1997年9月21日出生，漢族，在臨澤三中八年級1班，新華人。經(jīng)依法審查查明：

被告XX伙同其他班學(xué)生張某（已另案處理），于2008年10月8日下午5時許在校園內(nèi)，趁原告 XX不注意，將其放在地上的書包偷出，偷得派克牌鋼筆一支和人民幣現(xiàn)金50元后，將書包扔到三樓廁所內(nèi)，攜贓物逃離。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人XX處，已追繳現(xiàn)金50元和鋼筆（均暫存本院）。

以上事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿充分，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人XX伙同他人，采用偷盜手段，竊取他人財(cái)物，已構(gòu)成盜竊罪。為嚴(yán)肅法紀(jì)，維護(hù)公民合法的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百四十一條之規(guī)定，提起公訴，請依法懲處。

審：本庭現(xiàn)就起訴書指控的犯罪事實(shí)進(jìn)行調(diào)查。

審：被告人XX，剛才公訴人宣讀的起訴書你聽明白了沒有？

答：聽明白了。

審：是否修改陳述？

答：不修改。

公：你是什么時間到學(xué)校的？

被：大概4點(diǎn)50分。

公：來干什么？

被 ：玩。

公：到校后怎么想起來去偷錢？

被：因?yàn)榭吹降厣系臅赃厸]有人，只是想看看里面有什么東西，并沒想要偷。公：誰想起去把書包里的錢和鋼筆拿走的？

被：我。

公：偷走后打算干什么？

被：沒想好。

公：那張三(同伙)呢？

被：他在旁邊看著是否有人來。

公：你們偷到了什么？

被：現(xiàn)金50元和一支鋼筆。

公：誰拿錢物的？

被：我。

公：訊問完畢。

審：辯護(hù)人你是否需要向被告人發(fā)問？（審判長向被告辯護(hù)律師問道。）

辯：有。

審：辯護(hù)人，你現(xiàn)在可以向被告訊問了。

辨：你是否平時放學(xué)后按時回家？

被：是的。

辨：你以前有沒有私自拿過別人東西的行為？

被：從來沒有。

辨：你平時學(xué)習(xí)成績?nèi)绾危?/p>

被：平均成績B+。

辨：你經(jīng)常去網(wǎng)吧玩嗎？

被：從來沒有。

辨：訊問完畢。

審：原、被告雙方有補(bǔ)充訊問、發(fā)問的可以申請。

原、被：沒有。

審：下面由公訴人向法庭舉證。

公：公訴人請法庭傳證人XXX到庭。

審：本庭準(zhǔn)許傳證人XXX到庭。（法警帶證人到證人席。）

審：你叫什么名字？

證：XXX。

審：年齡？

證：14歲。

審：班級？

證：八年級3班。

審：根據(jù)法律規(guī)定證人應(yīng)當(dāng)如實(shí)提供證言，有意作偽證者或者隱匿罪證要承擔(dān)法律責(zé)任，證人XXX你能否保證如實(shí)作證？

證：能。

審：證人請?jiān)诒ＷC書上簽字。(陪審員一拿出保證書讓證人簽字。)

審：公訴人你現(xiàn)在可以向證人發(fā)問。

公：你能否把當(dāng)時的情況再陳述一遍。

證：

2012年10月8日下午5點(diǎn)20分左右，我在校園玩，看見兩個人身上都背著書包，卻突然從地上抓其另一個書包飛快地跑向教學(xué)樓。我一直跟他們到了三樓廁所，躲在一旁，看見他們把書包里的東西都倒在地上，拿了一支筆和一張錢就跑了。公：你當(dāng)時看到的兩個人，有沒有在現(xiàn)場？

證：有。就是他。（證人手指向被告人。）

公：發(fā)問完畢。

審：被告人，你對證人的證言有無異議？

被：沒有。

審：證人XXX退庭。

審：公訴人可以繼續(xù)舉證。

公：現(xiàn)在宣讀原告證言：（原告宣讀）

證 人 證 言

2008年10月8日下午5點(diǎn)左右，我在快樂園地玩，準(zhǔn)備離開時，才發(fā)現(xiàn)我的書包不見了。我馬上報(bào)告了政教處，經(jīng)政教處的搜查，在三樓廁所內(nèi)發(fā)現(xiàn)了散落一地的書，經(jīng)我一清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)丟了一只派克鋼筆和準(zhǔn)備叫雜志費(fèi)的50元錢。

原告人： XXX

2012年11月20日

審：被告人對證人證言有何異議？

被：沒有。

審：辯護(hù)人對證人證言有何異議？

辯：沒有.審：公訴人繼續(xù)向法庭舉證。

公：現(xiàn)在向法庭提交追繳的物品：（由法警出示封閉在塑料袋內(nèi)的派克鋼筆和50元人民幣。）

審：被告人、辯護(hù)人對該物證有何異議？

被、辯：沒有。

審：公訴人有無其他證據(jù)提交法庭？

公：舉證完畢。

審：被告人有無證據(jù)提交法庭？

被：沒有。

審：辯護(hù)人你有無證據(jù)要提交法庭？

辯：沒有。

審：法庭調(diào)查結(jié)束，現(xiàn)在開始法庭辯論，首先由公訴人發(fā)言。

公：

作為公訴人，就XX偷竊一案提起公訴，本案證據(jù)確鑿，案情清晰。被告人還很年輕，理應(yīng)通過自己的辛勤勞動，獲得幸福美好的生活，但被告人企圖不勞而獲，走上犯罪道路。為教育犯人，為嚴(yán)肅法紀(jì)，請求法庭對被告人予以嚴(yán)懲。最后要求陪審團(tuán)給以被告人處罰40小時社區(qū)公益服務(wù)，并打掃本班教室衛(wèi)生兩周。

被辯：

尊敬的審判長、人民陪審員，我們是律師事務(wù)所的律師，根據(jù)《刑事訴訟法》、《律師法》的規(guī)定，接受XX的委托，擔(dān)任他的辯護(hù)律師，為其辯護(hù)。開庭前，本辯護(hù)人通過與被告人的見面，基本了解案情，剛才又聽了法庭對案件的調(diào)查，對案情有了進(jìn)一步的認(rèn)識。首先，對于公訴人提出的證據(jù)沒有異議，但我有幾點(diǎn)需要澄清。第一，我的當(dāng)事人在學(xué)校，他的表現(xiàn)一向良好，學(xué)習(xí)成績比較優(yōu)異；二，他從來沒有偷竊的行為；第三，他誠實(shí)善良，孝順父母，從來不去網(wǎng)吧；第四，他曾因拾金不昧受到過學(xué)校嘉獎。第五，我的當(dāng)事人目前只是小學(xué)生，所受的法制紀(jì)律教育還比較少，法制觀念比較淡薄。但我并不是說不懂法就不要受到法律制裁。但是如果他懂法，結(jié)果可能不是這樣。我的當(dāng)事人在被抓后在公安機(jī)關(guān)交待態(tài)度良好，且無犯罪前科。請法庭基于以上各點(diǎn)考慮，給予從輕量刑。

原辨：被告人律師的意思是不是說，不懂得法律，就不應(yīng)該給以法律制裁。

被辯：當(dāng)然不是這個意思，但法律不外乎人情，我請求法庭在量刑時能考慮到這一點(diǎn)。原辨：

我們的確對被告人懷有深切的同情，但是同情不能代替法律，相反我們認(rèn)為只有對被告人予以嚴(yán)懲，才能真正教育被告人，才能真正從根本上解決問題。偷竊行為在青少年中時有發(fā)生，虛榮心、貪小便宜、社會不良影響、家庭管教不嚴(yán)都會使他們沾染上不良惡習(xí)，如不及時予以教育糾正，會使他們走上犯罪的道路。如果這次不對被告加以嚴(yán)懲，那么，將會有更多的韓流(被告名字)出現(xiàn)！

被辨：

處理學(xué)生偷竊事件，不能簡單草率，要善于分析，采取妥善辦法解決。對有偷竊行為的學(xué)生，應(yīng)從思想教育入手，循循善誘，因勢利導(dǎo)，使其認(rèn)識到所犯錯誤的嚴(yán)重性和危害性，給予改錯的機(jī)會，自我糾正。只要其主動退贓，都應(yīng)給予從輕量刑。原辨：校園中的偷竊問題日趨嚴(yán)重，呈上升趨勢，這不能不引起我們的重視，偷竊行為危害青少年，危害家庭社會，如不及時發(fā)現(xiàn)制止，今日校園中的小偷就可能成為明日社會上的大盜！

被辨：

原告律師說得很對。但是，關(guān)鍵是偷竊事件發(fā)生后，我們采取什么樣的態(tài)度處理這個問題至關(guān)重要！如上面這個案例，設(shè)想案件發(fā)生以后，如果我們簡單省事，那么

結(jié)果是當(dāng)事人就會因觸犯法律而被校方開除，那么這個同學(xué)就可能被推向社會，淪為社會青年而無法繼續(xù)讀書。所以我們應(yīng)該采取一種“攻心”的處理方法，動之以情，曉之以理，使品德不良的同學(xué)心靈上受到震撼，感到內(nèi)疚，主動退出贓物，交還失主。這樣，就給了他一個改過自新的機(jī)會，讓他從這件事中吸取教訓(xùn)，使他繼續(xù)完成學(xué)業(yè)，以后一樣會成為國家的棟梁之才。

原辨：（沉默，無語）

審：（問原辨）辯護(hù)人有無新的辯解？

原辨：沒有。

審：

法庭辯論終結(jié)。被告人，你現(xiàn)在可以就本案的事實(shí)、證據(jù)、罪行有無及輕重，對犯罪的認(rèn)識及對定罪量刑方面的要求作簡要的發(fā)言。

被：我當(dāng)時只是想去玩，并不是打算去偷東西的。后來發(fā)現(xiàn)地上有個書包比較漂亮，出于好奇，才走過去看看。這時，（同伙）張三說干脆把書包拿走。我根本沒有意識到自己的行為會給他人造成危害。我請求要求法庭從輕處罰。（可以發(fā)揮）審：現(xiàn)在休庭，待合議庭進(jìn)行評議后當(dāng)庭宣判。

（審判長左右分別跟兩個陪審員商議一會兒）

審：現(xiàn)在繼續(xù)開庭。現(xiàn)在進(jìn)行宣判：

本院認(rèn)為，被告人XX偷竊他人財(cái)物，已構(gòu)成偷竊罪。被告人XX犯偷竊罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿、充分，指控罪名成立，予以支持。本案中的被告人畢竟還是未成年人，思想幼稚單純，有時受虛榮心或利益驅(qū)動，難免會有貪心，貪小便宜的想法，但只要我們教育方法得當(dāng)，是可以挽救的。鑒于被告人XX歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，故本院對被告人予以酌定從輕處罰。判決如下：

[書記員] ：請全體起立。（站）

審：

一、被告人XX犯偷竊罪，判罰30小時社區(qū)公益服務(wù)，并打掃本班教室衛(wèi)生一周，當(dāng)庭退還偷竊物品。

二、今天系口頭宣判，在閉庭后5日內(nèi)送達(dá)判決書。如不服判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向臨澤三中八年級中級法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

第五篇：模擬法庭劇本

模 擬 法 庭 劇 本

時間：2009年5月

地點(diǎn)：待定

主辦：膠南市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)

演出人員：（見附表）

旁聽人員：全市教學(xué)工作會議與會人員

案件審理過程：

1、提起公訴；

2、法庭調(diào)查；

3、法庭辯論；

4、被告人最后陳述；

5、當(dāng)庭宣判；

6、法庭教育；

7、閉庭。

演職員表及服裝

序號角 色扮演者姓名

1審判長（法官，啄木鳥標(biāo)志）

2審判員1（法官，啄木鳥標(biāo)志）

3審判員2（法官，啄木鳥標(biāo)志）

4書記員（啄木鳥標(biāo)志）

5司法警察（黑貓警長標(biāo)志）

6司法警察（黑貓警長標(biāo)志）

7公訴人1（檢察官，小刺猬標(biāo)志）

8公訴人1（檢察官，小刺猬標(biāo)志）

9被告人1（校服，遮面）

10辯護(hù)人1（律師）

11辯護(hù)人1（律師）

12主持人

備注：除被告人及其法定代理人外，其余角色可由同學(xué)以真名擔(dān)任。

主持詞

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、親愛的同學(xué)們：

你們好！

為貫徹把依法治國和以德治國結(jié)合起來的治國方略及黨中央關(guān)于少年兒童教育工作的一系列重要指示，努力把廣大少年兒童培養(yǎng)成為家庭中的好孩子、學(xué)校中的好學(xué)生、社會上的好少年、大自然的好朋友，為把他們培養(yǎng)成為對祖國、對社會、對自身有責(zé)任感的好公民，成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義新人奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，我校于2003年4月創(chuàng)新性地建立了學(xué)生的自治組織“膠南市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)少年維權(quán)中心”。制定了“少年維權(quán)中心”工作章程，成立了小白兔接待庭、小刺猬調(diào)查庭、啄木鳥審理庭、黑貓警長執(zhí)行庭、小百靈宣傳庭等5個工作機(jī)構(gòu)。六年來，我校少年維權(quán)中心以加強(qiáng)未成年人思想道德建設(shè)為目標(biāo)，瞄準(zhǔn)內(nèi)心反省、實(shí)踐體驗(yàn)、社會共建三個層面，把學(xué)生的養(yǎng)成教育、環(huán)保教育、法制教育等融入到“維權(quán)”當(dāng)中，讓學(xué)生在實(shí)踐中體驗(yàn)自我，在感悟中塑造人格，通過學(xué)生喜聞樂見的活動，有效地提高了學(xué)生的道德認(rèn)識和法制觀念。這一活動，引起了團(tuán)市委、教體局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，在青島市青少網(wǎng)、膠南市電視臺進(jìn)行了宣傳，學(xué)校撰寫的相關(guān)論文在山東省預(yù)防青少年犯罪交流會上交流，學(xué)校被評為《青島市依法治教先進(jìn)單位》和“青島市青少年社區(qū)維權(quán)崗”。

今天，我們在這里舉行少年維權(quán)中心模擬法庭展示活動，模擬法庭所涉及的內(nèi)容與人員均為虛構(gòu)。現(xiàn)在我宣布：膠南市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)“少年維權(quán)中心”模擬法庭活動，現(xiàn)在開始！

庭 審 程 序

一、庭前準(zhǔn)備程序

書記員查明公訴人、證人、及其他訴訟參與人是否已經(jīng)到庭。

書記員：報(bào)告審判長，公訴人、當(dāng)事人、辯護(hù)人已經(jīng)到庭。準(zhǔn)備工作已經(jīng)就緒，報(bào)告完畢。（書記員就座）

二、開庭程序

審判長：膠南市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)“少年維權(quán)中心”審理庭就由小刺猥調(diào)查庭起訴的被告人安然同學(xué)利用課余時間上網(wǎng)一事現(xiàn)在開庭！傳被告人安然到庭，（法警押解被告人安然到庭后，審判長擊法槌）現(xiàn)在開庭。

審判長：被告人，就個人基本情況進(jìn)行陳述。

被告人安然：我叫安然，1998年8月12日出生于膠南市孟家灘村，漢族，現(xiàn)在第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)四年級八班就讀。

審判長：你曾經(jīng)受到過什么處罰？

被告人安然：沒有

審判長：小刺猬調(diào)查庭的起訴書副本你收到了沒有？

被告人安然：收到了

審判長：什么時間收到的？

被告人安然：2009年 月 日

審判長：根據(jù)小刺猬調(diào)查庭的起訴，依據(jù)《少年維權(quán)中心》章程第十條的規(guī)定，膠南市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)“少年維權(quán)中心”“ 啄木鳥審理庭”今天開庭。依法公開審理安然同學(xué)利用課余時間上網(wǎng)一案。

依據(jù)《少年維權(quán)中心》章程的有關(guān)規(guī)定，本庭由審判員白楊、王晨汐、董亨姝依法組成合議庭，白楊擔(dān)任審判長主審本案，書記員李潤芝擔(dān)任本庭記錄。檢察員逄金暉出庭支持公訴。

依據(jù)“少年維權(quán)中心”章程的有關(guān)規(guī)定，當(dāng)事人法庭上享有如下訴訟權(quán)利：

1、可以對合議庭組成人員、書記員、公訴人申請回避

2、可以提出證據(jù)、申請通知新人證人到庭，調(diào)取新的證據(jù)、重新鑒定或勘驗(yàn)、檢查。

3、被告人可以自行辯護(hù)；

4、被告人可以在法庭辯論終結(jié)后作最后陳述。

審判長：被告人對以上內(nèi)容聽明白了沒有？

被告人安然：聽明白了。

審判長：被告人安然及其辯護(hù)人，考慮一下，是否申請回避？

被告人安然：不申請回避。

辯護(hù)人：不申請回避。

現(xiàn)在開始法庭調(diào)查。首先由公訴人宣讀起訴書。

公訴人：宣讀起訴書(附件1)

審判長：被告人安然，剛才公訴人宣讀的起訴書內(nèi)容你聽明白了沒有？

被告人安然：聽明白了

審判長：與你收到的起訴書副本是否一致？

被告人安然：一致

審判長：你現(xiàn)在是否需要再作修改陳述？

被告人安然：不需要。

審判長：下面由公訴人就起訴的事實(shí)對被告人進(jìn)行訊問。

公訴人：被告，希望你如實(shí)回答公訴人的問題？

被告人安然：知道了。

公訴人： 月 日你是什么時間去網(wǎng)吧的？

被告人安然：下午2：00多。

公訴人：玩到什么時候回家的？

被告人安然：晚上11：00

公訴人：去網(wǎng)吧干什么？

被告人安然：先查了一會兒資料，查完后又玩了一會游戲。

公訴人：既然查完資料了，為什么第二天又去了？

被告人安然：覺得玩游戲很刺激，很有趣。

公訴人：第二次去網(wǎng)吧，晚了多長時間？

被告人安然：大約是下午2：00到晚上11：00

公訴人：為什么總在這段時間去？

被告人安然：因?yàn)檫@兩天父母的上班時間是下午2：00至晚上12：00，我在這段時間去網(wǎng)吧，父母就不會知道了。

公訴人：當(dāng)同學(xué)好心勸你跟老師承認(rèn)錯誤，你是怎樣做的？

被告人安然：我害怕同學(xué)去告訴老師，就拽著他的衣領(lǐng)嚇唬他，要他不要去告老師。

公訴人：當(dāng)時你還把同學(xué)推倒了，導(dǎo)致同學(xué)的腳扭傷。是這樣嗎？

被告人安然：是的。

公訴人：為什么拒絕跟老師認(rèn)錯？

被告人安然：我是花自己的壓歲錢去網(wǎng)吧的，也沒干什么壞事，所以感覺沒什么的。

公訴人：審判長，公訴人發(fā)問完畢。

審判長：被告安然的辯護(hù)人，是否需要對被告人安然進(jìn)行發(fā)問？

辯護(hù)人：需要。

辯護(hù)人：被告人安然，你家里有電腦嗎？

被告人安然：沒有

辯護(hù)人：你去網(wǎng)吧那里所為何事？

被告人安然：因?yàn)槔蠋煵贾昧艘粋€研究性學(xué)習(xí)的作業(yè)，我要查一查有關(guān)“北京十六景”的資料。因家里沒有電腦，所以就去了網(wǎng)吧。

辯護(hù)人：你是否知道未成年人不能進(jìn)網(wǎng)吧？

被告人安然：不知道。

辯護(hù)人：你與孟君同學(xué)以前有矛盾嗎？

被告人安然：沒有矛盾。

辯護(hù)人：那你為什么把他的腳扭傷？

被告人安然：我只是想嚇唬嚇唬他，讓他不要告老師。沒想到把他的腳扭傷了，我感到很后悔，很對不起他。

辯護(hù)人：審判長，辯護(hù)人發(fā)問，暫時到此。

審判長：現(xiàn)在由公訴人向法庭舉證。在舉證時請說明所舉證據(jù)想要證明的事實(shí)。

公訴人：要求出示被告人安然父母的證言筆錄。

審判長：本庭準(zhǔn)許。

公訴人：（附件２）

審判長：被告人安然，對此有無異議？

被告人安然：沒有。

審判長：被告人安然的辯護(hù)人，對此有無異議？

辯護(hù)人：沒有。

審判長：下面由公訴人繼續(xù)舉證。

公訴人：要求出示網(wǎng)吧老板的證言筆錄。

審判長：本庭準(zhǔn)許。

公訴人：（附件３）

審判長：被告人安然，對此有無異議？

被告人安然：沒有。

審判長：被告人安然的辯護(hù)人，對此有無異議？

辯護(hù)人：沒有。

審判長：下面由公訴人繼續(xù)舉證。

公訴人：要求出示孟君同學(xué)的證言筆錄，展示治療單據(jù)等。

審判長：本庭準(zhǔn)許。

公訴人：（附件４）

審判長：被告人安然，對此有無異議？

被告人安然：沒有。

審判長：被告人安然的辯護(hù)人，對此有無異議？

辯護(hù)人：沒有。

審判長：下面由公訴人繼續(xù)舉證。

公訴人：審判長，公訴人就本案舉證完畢。

審判長：被告人安然，你有無證據(jù)要提交法庭？

被告人安然：沒有。

審判長：被告人安然的辯護(hù)人，你有無證據(jù)要提交法庭？

辯護(hù)人：沒有。

審判長：法庭調(diào)查結(jié)束。下面開始法庭辯論，首先請公訴人發(fā)表公訴意見。

公訴人：（附件5）

審判長：根據(jù)訴訟法的規(guī)定，被告人可以自行辯護(hù)，請被告人安然自行辯護(hù)。

被告人安然：我是因?yàn)椴橘Y料才進(jìn)入網(wǎng)吧的，以前也不知道有未成年人不能進(jìn)網(wǎng)吧的規(guī)定。我對不起我的父母、老師和好心幫助我的同學(xué)。我今后一定遵紀(jì)守法。希望法庭能對我寬大處理。請我的律師繼續(xù)為我辯護(hù)。

審判長：被告人安然的辯護(hù)人進(jìn)行辯護(hù)。

辯護(hù)人：宣讀辯護(hù)詞。（見附件６）

審判長：現(xiàn)在由公訴人答辯。

公訴人： 宣讀答辯詞。（見附件7）

審判長：法庭辯論終結(jié)。

審判長：被告人安然，現(xiàn)在你可以就本案的事實(shí)、證據(jù)，錯誤有無及輕重，對錯誤的認(rèn)識及處罰方面的要求，作最后陳述。

被告人安然：（見附件8）

審判長：休庭5分鐘，合議庭進(jìn)行評議。

審判長：（見附件9）

結(jié)束語

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同學(xué)：

剛才，“少年維權(quán)中心”的工作人員就小學(xué)生不文明上網(wǎng)一事進(jìn)行了模擬審理，通過剛才使學(xué)生深深地懂得了不文明上網(wǎng)給自身造成的危害性，進(jìn)一步了解了法庭審判的程序，同時增強(qiáng)了依法辦事的知識、能力，提高了維權(quán)意識，我再次倡議大家一定要遵守學(xué)校的規(guī)定，杜絕不文明上網(wǎng)的不良習(xí)慣，做一名文明的少先隊(duì)員。同時，我們每一名少先隊(duì)員都要從小學(xué)習(xí)法律知識，依法維護(hù)自身權(quán)利。

剛才，我們進(jìn)行的模擬法庭所涉及的人與事，都是虛構(gòu)的。感謝這些同學(xué)的精彩表現(xiàn)！希望這種法制活動能帶給大家一些啟迪！也希望更多的同學(xué)參與到活動中來，愿我們的少年維權(quán)中心越辦越好！

現(xiàn)在我宣布：本次活動到此結(jié)束，請各位領(lǐng)導(dǎo)多提寶貴意見！

附件

1膠南市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)少年維權(quán)中心小刺猬調(diào)查庭

起 訴 書

（2009）二實(shí)小訴字11號

被告人安然，男，1998年8月12日出生，膠南市孟家灘村人，漢族，現(xiàn)在第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)四年級八班就讀。

本案由膠南市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)少年維權(quán)中心、小白兔接待庭于 月 日，經(jīng)孟君同學(xué)舉報(bào)而受理，偵查終結(jié)后，于 年 月 日向小刺猬調(diào)查庭提起公訴。

經(jīng)依法查明，2009年3月 日的星期

六、星期日時間，被告人安然趁家長上班不在家，私自去網(wǎng)吧，兩次共計(jì)十幾個小時。當(dāng)同學(xué)發(fā)現(xiàn)，讓其主動向老師承認(rèn)錯誤時，他非但不顧同學(xué)的善意勸告，還惡語相向，用武力威脅同學(xué)不要告訴老師，并導(dǎo)致同學(xué)腳部輕微扭傷。

證據(jù)如下：

1、被告人安然的供述；

2、被告人安然父母的證言筆錄；

3、網(wǎng)吧老板的證言筆錄。

4、&

瞞著家長私自外出，是我辜負(fù)了爸爸、媽媽對我的期望。

我還要向孟君同學(xué)真誠的道歉，感謝你的及時制止，否則我迷戀上網(wǎng)絡(luò)游戲，會把自己的前程毀掉的。也會給社家人帶來了更大的傷害。

我一定自己的行為深刻反省，做一個遵紀(jì)守法的人。請求法庭對我寬大處理。

最后我還要對那些想去網(wǎng)吧和迷戀網(wǎng)絡(luò)游戲的人說，快別干了，網(wǎng)絡(luò)游戲就像吸毒，沾了就上癮，千萬別去網(wǎng)吧了！

被告人：安然

附件9

宣判書

認(rèn)為，經(jīng)過剛才的法庭調(diào)查和法庭辯論，經(jīng)合議庭評議，本法庭就本案的開庭審理已經(jīng)完畢，現(xiàn)在進(jìn)行宣判。

被告人安然私自去網(wǎng)吧并致同學(xué)腳部扭傷一案，由膠南市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)少年維權(quán)中心小刺猬調(diào)查庭于2009年 月 日向本庭提起公訴。本庭依法組成合議庭，審理了本案。

公訴機(jī)關(guān)指控被告人安然的行為違反了《小學(xué)生守則 》、《小學(xué)生日常行為規(guī)范》有關(guān)規(guī)定。應(yīng)當(dāng)適用《膠南市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)關(guān)于對不良行為學(xué)生的幫教措施》、《膠南市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)紀(jì)律百分競賽的有關(guān)規(guī)定》和《膠南市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)班級管理規(guī)定》，對其進(jìn)行處罰。

經(jīng)審理查明，2009年3月 日的星期

六、星期日時間，被告人安然趁家長上班之際，私自去網(wǎng)吧，兩次共計(jì)十幾個小時。當(dāng)同學(xué)發(fā)現(xiàn)，非但不顧同學(xué)的善意勸告，還武力威脅同學(xué)不要告訴老師，并導(dǎo)致同學(xué)腳部輕微扭傷。

上述事實(shí)，由被告人安然的供述，被告人安然父母的證言筆錄，網(wǎng)吧老板的證言筆錄和受傷同學(xué)的證言筆錄、醫(yī)院診斷結(jié)果及藥費(fèi)單據(jù)等證據(jù)予以佐證。上述證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭查證屬實(shí)，具有證明效力，本院予以認(rèn)定。

法庭認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控被告人安然所犯錯誤的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的依據(jù)正確，予以支持。被告人的辯護(hù)人提出，被告人安然系未成年人，且歸案后認(rèn)錯態(tài)度較好，屬于初犯，后果不大，請求對被告人減輕處罰的辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，予以采納。

本案中被告人安然法制意識淡薄，辨別是非的能力差，誤入網(wǎng)吧，多虧及時發(fā)現(xiàn)及時制止。被告人應(yīng)增強(qiáng)法制觀念，提高行為規(guī)范意識，認(rèn)真悔過自新。據(jù)此，本院基于以上條款，依照膠南市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)《少年維權(quán)中心章程》有關(guān)規(guī)定，判決如下：

1、責(zé)令安然同學(xué)寫出書面檢查，承認(rèn)錯誤。并寫出決心書改正自已的不良行為。

2、利用班隊(duì)會時間，向本班同學(xué)公開檢討。并全校通報(bào)。

3、責(zé)令安然同學(xué)向孟君同學(xué)道歉，并賠償孟君同學(xué)的藥費(fèi)共計(jì)人民幣212.00元。

如不服以上判決可以在三日內(nèi)向?qū)W校“少年維權(quán)中心”工作領(lǐng)導(dǎo)小組提出上訴。

所判決的內(nèi)容由“少年維權(quán)中心”執(zhí)行庭的工作人員監(jiān)督執(zhí)行。

第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)“少年維權(quán)中心”關(guān)于審理安然同學(xué)利用課余時間上網(wǎng)一事到此結(jié)束，退庭！