第一篇：2015年寧夏省建設工程合同管理：隱蔽工程與重新檢驗考試題

2015年寧夏省建設工程合同管理：隱蔽工程與重新檢驗考

試題

一、單項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，只有 1 個事最符合題意）

1、企業可以在國家統一制定的工程量計算規則、計量單位和的基礎上，編制本企業的投標報價定額。A：項目名稱 B：項目特征 C：項目劃分 D：項目編碼

E：由于傳染病的影響而暫時停止的施工

2、下列方法中，既能比較工作的實際進度與計劃進度，又能分析工作的進度偏差對工程總工期影響程度的是。A：勻速進度橫道圖比較法 B：S曲線比較法

C：非勻速進展橫道圖比較法 D：前鋒線比較法 E：自我評定

3、設計合同示范文本規定，方案設計文件的設計深度應能滿足的需要。A：控制概算 B：編制招標文件 C：施工圖設計

D：非標準設備制作 E：專業監理

4、總監理工程師負責項目監理機構內所有監理人員利益的分配。這表明，總監理工程是項目監理的__。A．責任主體 B．權利主體 C．權力主體 D．利益主體

5、【例1·單選題】法律事實是指能夠引起合同法律關系產生、變更和消滅的客觀現象和事實，法律事實包括。A：社會事件與合法行為 B：自然與非自然 C：事件和行為 D：主體與客體 E：專業監理

6、某項目設備工器具購置費為2000萬元，建筑安裝工程費為1500萬元，工程建設其他費為500萬元，基本預備費為200萬元，漲價預備費為100萬元，建設期貸款利息為120萬元，鋪底流動資金為100萬元，則該項目的靜態投資為萬元。A：4000 B：4200 C：4300 D：4420 E：由于傳染病的影響而暫時停止的施工

7、下列解決建設工程合同糾紛的方式中，具有強制執行法律效力的是。A：和解 B：調解 C：行政決定 D：仲裁 E：專業監理

8、《中華人民共和國建筑法》規定，建筑工程發包與承包的招標投標活動，應當遵循__的原則，擇優選擇承包單位。A．報價最低 B．報價合理

C．公平、公正、獨立

D．公開、公正、平行競爭

9、下列費用中，屬于建設工程動態投資的是。A：基本預備費 B：漲價預備費

C：工程建設其他費

D：設備及工器具購置費

E：由于傳染病的影響而暫時停止的施工

10、下列法律文件中，與建設工程監理有關的行政法規是__。A．中華人民共和國建筑法 B．建設工程安全生產管理條例 C．注冊監理工程師管理規定 D．建筑工程施工許可管理辦法

11、下列費用中，屬于生產準備費的是。A：試運轉所需的原料費 B：生產職工培訓費 C：辦公家具購置費 D：生產家具購置費

E：由于傳染病的影響而暫時停止的施工

12、分包工程施工過程中，分包商因執行了工程師的錯誤指令而返工并造成損失。對此損失。

A：分包商可直接向工程師遞交索賠報告 B：分包商可直接向業主遞交索賠報告

C：在承包商接到分包商的索賠報告后，向工程師轉交分包商的索賠報告

D：在承包商接到分包商的索賠報告后，以自己的名義向工程師遞交索賠報告 E：專業監理

13、【例1·單選題】在施工過程中，當分部工程達到驗收條件時，應由組織驗收。

A：專業監理工程師 B：總監理工程師

C：施工單位項目負責人 D：建設單位現場代表 E：工程變更單

14、PMBOK的九大知識領域不包括。A：項目運營管理 B：項目范圍管理 C：項目費用管理 D：項目集成管理 E：工程保險金

15、根據《建筑安裝工程費用項目組成》的規定，材料費的組成內容，不包括。A：采購及保管費 B：運輸損耗費 C：檢驗試驗費 D：運雜費

E：由于傳染病的影響而暫時停止的施工

16、根據《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500—2013)，工程量清單應由編制。

A：招投標管理部門認可的代理機構 B：具有相應資質的工程造價咨詢人 C：具有招標代理資質的中介機構 D：項目管理公司合同管理機構

E：由于傳染病的影響而暫時停止的施工

17、我國現行的建設監理制度僅限于__的監理工作。A．項目設計階段 B．項目投資決策階段 C．施工階段

D．施工招投標階段

18、承包人擅自變更設計發生的費用和由此導致發包人的直接損失，應由承擔。A：承包人 B：發包人 C：設計單位 D：監理工程師

E：由于傳染病的影響而暫時停止的施工

19、下列施工合同文件中，解釋順序優先的是__。A．中標通知書 B．投標書

C．施工合同專用條款 D．規范

20、甲乙雙方簽訂的施工合同，經過了公證機關的公證。當雙方發生合同糾紛，人民法院審理該合同糾紛時，應認定經過公證的合同__。A．在任何情況下都可以直接作為認定事實的證據 B．直接具有強制執行的效力 C．一定是不可撤銷的合同 D．若有相反證據足以推翻時，不能作為認定事實的依據

21、質量缺陷處理完畢，監理工程師應組織有關人員寫出質量缺陷處理報告，報存檔。

A：建設單位和施工單位 B：施工單位和監理單位 C：建設單位和監理單位 D：建設單位和設計單位 E：工程變更單

22、下列費用中不屬于靜態投資的是。A：設備及工、器具購置費 B：建設單位管理費 C：建設期貸款利息 D：研究試驗費

E：由于傳染病的影響而暫時停止的施工

23、【例1．單選題】下列對世界銀行工程造價構成中應急費的理解，正確的是。A：包括未明確項目的準備金和不可預見準備金 B：未明確項目的準備金只是一種儲備，可能不動用

C：不可預見準備金是用來支付那些幾乎可以肯定要發生的費用

D：未明確項目的準備金是用以應付天災、非正常經濟情況及罷工等情況的費用 E：由于傳染病的影響而暫時停止的施工

24、下列關于主動控制的表述中，正確的是__。

A．主動控制是在輸出環節之前就要采取預防和糾偏措施來減少偏差發生的控制活動

B．主動控制是基于第一次循環之后所發現的偏差，在下一次循環開始之前主動采取預防和糾偏措施的控制活動

C．主動控制是在預先分析各種風險因素及其導致目標偏離的可能性和程度的基礎上，采取有針對性的預防措施，從而減少甚至消除目標偏離的控制活動 D．主動控制可以使工程實施保持在計劃狀態

25、在維護建設單位的合法權益的同時，不損害施工單位的合法權益體現了監理的。

A：服務性 B：科學性 C：獨立性 D：公平性 E：工程保險金

二、多項選擇題（共25 題，每題2分，每題的備選項中，有 2 個或 2 個以上符合題意，至少有1 個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、施工準備階段的信息收集包括__。A．監理大綱 B．監理規范

C．建設單位的工程準備文件 D．施工圖情況 E．監理細則

2、【例3·多選題】在工程建設設計階段，監理工程師進度控制的主要任務包括。A：確定工程總目標 B：編制項目總進度計劃 C：編制設計總進度控制計劃 D：編制階段性設計進度計劃 E：編制詳細的出圖計劃

3、施工階段建設工程投資控制的主要任務是通過來努力實現實際發生的費用不超過計劃投資。A：控制工程付款

B：協調各有關單位關系 C：控制工程變更費用 D：預防及處理費用索賠 E：挖掘節約投資潛力

4、建設工程項目管理軟件根據其提供的基本功能可劃分為__軟件。A．量用管理 B．風險管理 C．交流管理

D．適用于特殊用途的項目管理 E．通用于各階段的項目管理

5、施工圖設計文件審查的主要內容包括。A：專項施工方案

B：是否符合工程建設強制性規定 C：開工報告

D：地基基礎和主體結構的安全性

E：勘察設計企業和注冊執業人員以及相關人員是否按規定在施工圖上加蓋相應的圖章和簽字

6、”建筑工程一切險”規定公司承擔保險責任的除外責任有__。A．漸變原因造成的損失 B．原材料缺陷引起的損失

C．領有公共運輸行駛執照的車輛損失 D．自然事件引起的損失 E．意外事故造成的損失

7、FIDIC施工合同條件下，進行下列工程變更的估價時，所涉及的工作宜采用新的費率或價格的有。

A：實際測量的工程量比工程量表中規定的工程量的變動大于10％的工作 B：工程量的變化與規定費率的乘積超過了中標合同金額的0．01％的工作 C：工程量的變化直接造成單位成本的變動超過0．1％的工作 D：不是合同中規定的固定費率項目的工作 E：根據變更指令增減的工作

8、委托監理合同中，監理人應承擔的義務包括__。

A．開始執行監理業務前向委托人報送派往該工程總監理工程師的情況 B．合同履行過程中，必須先經委托人同意，才可調換監理總工程師 C．合同終止后，要對本工程的有關資料保密 D．不得參與與委托人利益相沖突的活動 E．免費向委托人提供服務人員

9、【例5·多選題】某工程項目的計劃進度和截止到第8周末的實際進度如表4-2所示(雙線條表示計劃進度，粗實線表示實際進度)。如果各項工作均為勻速進展，則截止到第8周末。A：工作A已完成

B：工作B的實際進度拖后2周 C：工作C的實際進度正常 D：工作D尚未開始

E：工作E的實際進度正常

10、工程質量會受到各種因素的影響，下列屬于系統性因素的有。A：使用不同廠家生產的規格型號相同的材料 B：機械設備過度磨損 C：設計中的安全系數過小

D：施工雖然按規程進行，但規程已更改 E：施工方法不當

11、施工單位可以在其資質等級許可的范圍內（）。A．將其承接的工程轉包

B．允許其他單位以本單位的名義承攬工程

C．按照工程設計圖紙和施工技術規范標準組織施212 D．將其承接的工程合理分包

E．將其承接的工程肢解后轉包給很多分包商

12、根據《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500—2008)，安全文明施工費包括。

A：環境保護費 B：臨時設施費 C：施工降水費 D：二次搬運費

E：冬雨季施工增加費

13、工程施工招標的標底可由__編制。A．招標單位 B．招標管理部門 C．定額管理部門 D．承包商

E．委托具有編制標底資格和能力的機構

14、既有直接經濟損失，又可能導致工期延誤和第三者責任的風險有。A：投資風險 B：進度風險 C：質量風險 D：安全風險 E：合同風險

15、仲裁庭對專門性問題認為需要鑒定的，可以由__鑒定部門鑒定。A．當事人約定的 B．仲裁庭約定的 C．法律規定的 D．地方政府指定的 E．人民法院指定的

16、按照酬金的計算方式不同，成本加酬金合同又分為以下形式。A：成本加固定百分比酬金 B：成本加獎罰

C：成本加固定金額酬金 D：固定成本加固定酬金

E：最高限額成本加固定最大酬金

17、設工程施工合同履行過程中，不應由發包人完成的工作是__。A．提供地下管線資料

B．辦理法律、法規規定的批準手續 C．進行圖紙會審

D．按規定辦理安全生產有關手續 E．協調處理古樹名木的保護工作

18、建設工程監理的服務性表現為。

A：監理工程師具有豐富的管理經驗和應變能力

B：工程監理單位既不直接進行工程設計，也不直接進行工程施工 C：不向建設單位承包工程造價，不參與施工單位的利潤分成 D：與承建單位沒有利害關系為原則

E：協助建設單位在計劃的目標內完成工程建設任務

19、工程變更單包括的內容有。A：工程變更要求 B：工程變更說明

C：工程變更費用和工期 D：必要的附件 E：設計變更文件

20、根據FIDIC《施工合同條件》，出現情況且對承包商造成不利影響時，承包商也不能索賠利潤。A：不可抗力 B：法規改變

C：業主未能提供現場 D：文件有技術性錯誤 E：暫停施工

21、在建設工程設計準備階段監理工程師進度控制的任務包括。A：協助建設單位確定工期總目標 B：編制工程項目建設總進度計劃 C：編制設計階段簡單的工作計劃 D：施工現場條件調查和分析 E：編制施工總進度計劃

22、按照《招標投標法》的要求，招標人如果自行辦理招標事宜，應具備的條件包括。

A：有編制招標文件的能力 B：已發布招標公告

C：有3名以上取得招標職業資格的專職業務人員 D：有組織評標的能力 E：已委托公證機關公證

23、強制確定法可用于價值工程活動中的。A：對象選擇 B：功能評價 C：功能定義 D：方案創新 E：方案評價

24、建設工程目標控制的組織措施包括__。A．確定建設工程發包組織管理模式 B．明確目標控制人員的任務和職能分工 C．落實目標控制機構與相關人員 D．改善目標控制工作流程

E．對技術方案組織技術經濟分析論證

25、工程項目竣工決算的內容是（）。A．竣工結算書

B．竣工財務決算說明書 C．竣工財務決算報表 D．竣工工程平面示意圖 E．工程造價比較分析

第二篇：黑龍江2015年下半年建設工程合同管理：隱蔽工程與重新檢驗試題

黑龍江2015年下半年建設工程合同管理：隱蔽工程與重新

檢驗試題

一、單項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，只有 1 個事最符合題意）

1、某建設項目，當=25％時，凈現值為200萬元；當=30％時，凈現值為-60萬元。該建設項目的內部收益率為。A：21．25％ B：28．50％ C：28．85％ D：32．14％

E：由于傳染病的影響而暫時停止的施工

2、某工程項目建設其他費用不包括。A：土地使用費 B：研究試驗費 C：設備運雜費 D：聯合試運轉費

E：由于傳染病的影響而暫時停止的施工

3、市場調查的方法中獲取資料速度快、費用省，能舉一反三的是方法。A：間接搜集信息法 B：直接調查法 C：專家調查法 D：情況調查法

E：由于傳染病的影響而暫時停止的施工

4、FIDIC施工合同條件下，預付款保函。A：在收到預付款的同時提交 B：金額大于預付款金額 C：由業主提交工程師

D：金額隨承包商對預付款的償還而遞減 E：專業監理

5、【例2·單選題】當委托人更換其代表時，應提前天通知監理人。A：7 B：14 C：20 D：30 E：工程保險金

6、在工程網絡計劃的實施過程中，監理工程師檢查實際進度時只發現工作L的總時差，由原計劃的5天變為—2天，說明工作L的實際進度__。A．拖后5天，影響工期2天 B．拖后7天，影響工期2天 C．拖后5天，影響工期5天 D．拖后7天，影響工期7天

7、工程監理企業組織形式中，有限責任公司由個以下股東出資設立。A：10 B：20 C：50 D：100 E：工程保險金

8、施工過程出現質量問題時，監理工程師應立即向施工單位發出，要求其對質量問題進行補救處理。A：暫停令 B：工作聯系單 C：會議紀要 D：監理通知 E：工程變更單

9、根據《建設工程設計合同(示范文本)》，下列關于建設工程設計深度要求的說法中，正確的是。

A：設計標準不得高于國家規范的強制性要求 B：技術設計文件應滿足編制初步設計文件的需要 C：施工圖設計文件應滿足設備材料采購的需要 D：方案設計文件應滿足編制工程預算的要求 E：專業監理

10、某工程以人工費為基礎計算建筑安裝工程費。該工程直接工程費為400萬元，其中人工費為100萬元；措施費為直接工程費的5%，其中人工費占50%；間接費費率為30%，利潤率為50%，綜合計稅系數為3.41%。則該工程的建筑安裝工程含稅造價為__萬元。A．504.64 B．511.75 C．517.05 D．525.32

11、根據《建設工程設計合同》示范文本，關于設計成果的說法，錯誤的是。A：設計概算不得超過合同約定的設計限額

B：設計文件中不得采用未經有資質檢測機構試驗論證的新材料 C：設計標準不得低于國家或行業規定的強制性標準 D：設計標準不得高于國家或行業規定的強制性標準 E：專業監理

12、對進口材料檢查驗收時，若發現質量問題或不符合規定要求，則應取得簽署的商務記錄，為索賠提供依據。A：供貨方及采購人員 B：供貨方及項目經理 C：供貨方及監理人員 D：供貨方及商檢人員 E：工程變更單

13、根據《建筑安裝工程費用項目組成》的規定，施工單位搭建的臨時建筑物的費用，應計入建筑安裝工程的。A：直接工程費 B：措施費 C：間接費 D：規費

E：由于傳染病的影響而暫時停止的施工

14、建設工程投資控制的目的是。A：投資越少越好 B：中標價低于標底價 C：實現項目投資管理目標 D：控制動態投資

E：由于傳染病的影響而暫時停止的施工

15、某施工合同約定鋼材由發包商供應，當鋼材到貨時發包人與監理工程師都沒有通知承包人驗收，供應商就把鋼材卸貨于施工現場，在使用前發現鋼材數量不足，則損失由承擔。A：承包人 B：發包人 C：監理單位 D：鋼材供應商 E：專業監理

16、《建設工程質量管理條例》規定，建設工程發包單位不得迫使承包方以。A：低于市場的價格競標，不得任意壓縮合理工期 B：低于成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期 C：低于市場的價格竟標，不得降低工程質量 D：低于標底的價格競標．不得降低工程質量 E：工程保險金

17、根據《建設工程施工合同(示范文本)》的規定，承包人按照工程師的指示完成新增附加工作后，給承包人增加的支付款屬于。A：費用

B：追加合同價款 C：索賠款

D：可接受合同金額 E：專業監理

18、對驗收不合格的檢驗批，應要求施工單位進行整改，并自檢合格后予以復驗。A：專業監理工程師 B：總監理工程師

C：監理機構技術負責人 D：質量監督機構負責人 E：工程變更單

19、職能制監理組織形式的特點不包括。A：提高管理效率

B：下級人員接受的指令單一 C：減輕總監理工程師的負擔

D：可以發揮職能機構的專業管理作用 E：工程保險金 20、【例1·單選題】主要依靠評價人員的知識、經驗和判斷，對設計方案進行評選，屬于方法。A：定量評價 B：定性評價 C：綜合評價

D：定性評價定量化

E：由于傳染病的影響而暫時停止的施工

21、下列原則中，按專業化的要求設置組織機構時需考慮的是。A：集權與分權統一原則 B：專業分工與協作統一原則 C：權責一致原則 D：才職相稱原則 E：工程保險金

22、某工程施工招標時，招標人在投標有效期滿后向某投標人發出了中標通知，關于該中標通知說法正確的是__。

A．該投標人未及時通知招標人，應為新要約 B．該中標通知到達該投標人后，為有效的承諾

C．該投標人未及時通知招標人的，該中標通知為有效的承諾 D．該中標通知為要約邀請

23、投標保證的有效期限從之日起計算。A：招標文件出售 B：投標文件遞交 C：投標截止

D：中標通知書發出 E：專業監理

24、在S曲線比較法中，當實際進展點落在計劃S曲線右側表示。A：實際進度計算不準確 B：實際進度與計劃進度相同 C：實際進度比計劃進度落后 D：實際進度比計劃進度超前 E：自我評定

25、造成直接經濟損失在5萬元以上，不滿10萬元的工程質量事故屬于__。A．一般質量事故 B．嚴重質量事故 C．重大質量事故 D．特別重大事故

二、多項選擇題（共25 題，每題2分，每題的備選項中，有 2 個或 2 個以上符合題意，至少有1 個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、總監理工程師負責制的內涵包括。A：總監理工程師是工程監理的權力主體 B：總監理工程師對一切事務負責

C：總監理工程師是工程監理的責任主體 D：總監理工程師是工程監理的利益主體 E：總監理工程師享有一切權力

2、在建設前期階段，項目監理機構的主要任務包括。A：組織評選設計方案 B：進行機會研究 C：進行社會評價 D：審查設計概預算 E：編制投資估算

3、按風險影響范圍劃分。A：社會風險 B：局部風險 C：自然風險 D：政治風險 E：總體風險

4、某網絡計劃圖如圖3-55所示，下列說法正確的是。A：工作A的緊后工作是工作D B：工作C的緊后工作是工作G C：工作E的緊前工作是工作B D：工作D的緊后工作是工作H E：工作F的緊前工作是工作B

5、建筑工程總概算是根據所包括的匯總編制而成的。A：單項工程綜合概算 B：預算費用

C：單位工程概算

D：工程建設其他費用概算 E：預備費用

6、設備驗收階段的監理工作主要有__。A．開箱檢驗 B．安裝調試檢驗 C．啟動試車 D．性能驗收 E．最終驗收

7、監理現場監督檢查的方式有__。A．旁站 B．資料審查 C．巡視 D．驗收 E．平行檢查

8、某分部工程時標網絡計劃如下圖所示，其實際進度如圖中前鋒線所示，該圖表明（）。

A．第4周末檢查時預計工期將延長1周? B．第4周末檢查時只有工作D拖后而影響工期? C．第4周末檢查時工作A尚有總時差1周? D．第8周末檢查時工作G進度拖后并影響工期? E．第8周末檢查時工作E實際進度不影響總工期

9、在下列事項所對應的費用中，屬于檢驗試驗費的有。A：設計規定在施工中進行的試驗 B：對建筑安裝物進行一般檢查 C：自設試驗室進行試驗 D：新材料的試驗

E：對于構件進行破壞性試驗

10、根據FIDIC《施工合同條件》，下列情形中，屬于施工中承包商不可預見物質條件的有。A：污染物的影響

B：不利于施工的氣候條件

C：實際地質情況與招標文件中提供的資料不一致 D：施工中遇到業主提供資料中未標明的地下障礙 E：與同時在現場施工的其他承包商發生施工交叉干擾

11、按照施工合同示范文本的規定，發包人收到竣工結算報告及結算資料后56天內仍不支付結算價款，則承包人有權__。A．將工程直接收歸已有

B．與發包人協議將該工程折價 C．自行將該工程賣給他人

D．申請人民法院將該工程依法拍賣 E．就該工程拍賣的價款優先受償

12、在實施建設項目法人責任制的情況下，項目總經理的職權包括。A：審核、上報項目初步設計和概算文件 B：編制并組織實施歸還貸款和其他債務計劃 C：編制項目財務預算、決算

D：研究解決建設過程中出現的重大問題 E：組織項目后評價，提出項目后評價報告

13、成本加酬金合同因為對投資控制不利，只有出現的情況，才有可能采用此類合同形式。

A：施工圖紙齊備，工程量能準確計算 B：施工圖紙不全，工程量不能準確計算 C：施工技術簡單 D：工程急于開工

E：工程采用新技術、新結構

14、施工合同示范文本的通用條款中規定了三類可選擇的計價方式是__。A．固定價格合同 B．總價合同

C．可調價格合同 D．單價合同

E．成本加酬金合同

15、FIDIC通用道德準則分別從__等問題計14個方面規定了工程師的道德行為準則。

A．對社會和職業的責任 B．公正性 C．能力 D．對他人的公正 E．規范性

16、時間一投資累計曲線的繪制步驟有。

A：確定工程項目進度計劃，編制進度計劃的橫道圖

B：根據每單位時間內完成的實物工程量或投入的人力、物力和財力，計算單位時間(月或旬)的投資，在時標網絡圖上按時間編制投資支出計劃 C：計算規定時間t計劃累計完成的投資額 D：按各規定時間的值，繪制S形曲線

E：按S形曲線，編制建設資金貸款利息計劃

17、設計階段質量控制的主要任務有__。A．審核設計基礎資料的正確性和完整性 B．組織施工圖會審 C．評定、驗收設計文件

D．審查設計方案的先進性和合理性，確定最佳設計方案 E．督促建設單位完善質量體系

18、不確定性分析的主要方法有。A：盈虧平衡分析法 B：價值工程分析法 C：敏感性分析法 D：概率分析法 E：ABC分析法

19、在項目施工招標中，資格預審須知中的附加合格條件可以包括__。A．同類工程施工經歷 B．財務狀況 C．企業信譽

D．項目經理資質要求 E．環境管理體系

20、Partnering模式的構成要素包括__。A．共享 B．信任 C．合作

D．總價合同 E．長期協議

21、單位建筑工程概算包括__。A．一般土建工程概算 B．電氣照明工程概算 C．采暖工程概算

D．電氣設備及安裝工程概算 E．特殊構筑物工程概算

22、撤回要約的通知應當在__到達受要約人。A．要約到達受要約人之前 B．受要約人發出承諾通知之前 C．要約到達受要人同時 D．承諾到達對方之前 E．要約在發生效力之后

23、下列屬于無效合同的情形的有。

A：一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益 B：惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益 C：因重大誤解訂立的

D：以合法形式掩蓋非法目的 E：損害社會公共利益

24、與建設工程組織管理的其他模式相比，EPC模式具備的基本特征包括__。A．業主承擔大部分風險 B．承包商承擔大部分風險

C．業主或業主代表管理工程實施 D．EPC合同更接近于固定總價格 E．出于自愿

25、某分部工程雙代號網絡圖如下圖所示，其作圖錯誤表現為（）。A．有多個起點節點? B．有多個終點節點? C．節點編號有誤? D．存在循環回路? E．有多余虛工作

第三篇：江蘇省2017年上半年建設工程合同管理：隱蔽工程與重新檢驗模擬試題

江蘇省2017年上半年建設工程合同管理：隱蔽工程與重新

檢驗模擬試題

一、單項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，只有 1 個事最符合題意）

1、某項目的直接工程費為98000萬元，措施費為2950萬元，規費為9600萬元，企業管理費為l3750萬元。已知利潤率為5．4％，綜合稅率為3．48％，則該項目應繳納的稅金為萬元。A：4016．45 B：4122．48 C：4361．49 D：4559．22 E：由于傳染病的影響而暫時停止的施工

2、FIDIC分包合同條件規定，工程師對分包合同的管理主要表現為__。A．工程師與分包商是監理與被監理關系

B．工程師對分包商在現場的施工承擔協調管理的義務

C．依據主合同對分包工作內容及分包商的資質進行審查，行使確認權和否定權 D．分包商接到工程師的指示后應立即執行

3、在下列事件中，可引起質量波動的偶然性原因是。A：設計計算允許誤差 B：材料規格品種使用錯誤 C：施工方法不當

D：機械設備出現故障 E：工程變更單

4、【例1·單選題】地基基礎工程施工試驗與檢測包括地基土的質量檢驗，下列不屬于地基土的檢驗。A：換填墊層法的質量檢驗 B：地基土的物理性質試驗 C：混凝土結構實體檢測 D：樁基承裁力試驗 E：工程變更單

5、【例2·單選題】某進口設備裝運港船上交貨價為200萬美元，國外運費為10萬美元，國外運輸保險費為6．5萬美元，外貿手續費率為1．5％。美元兌人民幣的匯率為6．15。則該進口設備的離岸價為萬元人民幣。A：1230．00 B：1310．87 C：1331．48 D：1351．47 E：由于傳染病的影響而暫時停止的施工

6、【例1·單選題】發包人應在收到承包人進度款支付申請后的天內，根據計量結果和合同約定對申請內容予以核實，確認后向承包人出具進度款支付證書。A：7 B：14 C：28 D：30 E：由于傳染病的影響而暫時停止的施工

7、在建設工程數據庫中，應當按__對建設工程進行分類，這樣較為直觀，也易于為人接受和記憶。A．投資額大小 B．投資來源 C．使用功能 D．設計標準

8、某項目資金周轉率的近似值為1．5，項目生產期產品的年產量為450萬噸，產品價格為100元／噸，用資金周轉率估算的項目建設投資為萬元。A：3000 B：30000 C：45000 D：67500 E：由于傳染病的影響而暫時停止的施工

9、下列關于建設工程質量特性的表述中，正確的是。A：評價方法的特殊性 B：終檢的局限性 C：與環境的協調性 D：隱蔽性 E：工程變更單

10、將一般的成倍節拍流水施工改變為加快的成倍節拍流水施工時，所采取的措施是__。

A．重新劃分施工過程數 B．重新劃分施工段 C．增加專業工作隊數 D．改變流水節拍值

11、某工程項目在施工階段投保了建筑工程一切險，保險人承擔保險責任的開始時間是。

A：中標通知書發出日 B：施工合同協議書簽字日 C：保險合同簽字日

D：工程材料運抵施工現場日 E：專業監理

12、企業可以在國家統一制定的工程量計算規則、計量單位和的基礎上，編制本企業的投標報價定額。A：項目名稱 B：項目特征 C：項目劃分 D：項目編碼

E：由于傳染病的影響而暫時停止的施工

13、重大事故，負責事故調查的人民政府應當自收到事故調查報告之日起日內做出批復。A：3 B：7 C：15 D：30 E：工程保險金

14、【例2·單選題】在質量控制中，要分析某個質量問題產生的原因，應采用法。

A：排列圖 B：因果分析圖 C：控制圖 D：直方圖 E：工程變更單

15、根據《合同法》有關合同轉讓的規定，下列關于債權轉讓的說法中，正確的是。

A：債權人應當通知債務人

B：債權人應當經債務人同意才可轉讓 C：主權利轉讓后從權利并不隨之轉讓 D：無論何種情形合同債權都可以轉讓 E：專業監理

16、下列不屬于工程質量評估報告的主要內容。A：工程概況

B：工程質量驗收情況 C：工程質量評估結論

D：工程實施的主要問題分析及處理情況 E：工程保險金

17、因承包人原因造成工程竣工結算不能正常進行，發包人不要求支付工程的，承包人應承擔__。A．賠償責任 B．保修責任 C．合同責任 D．保管責任

18、按照《建設工程監理規范》，建設工程項目總監理工程師的基本職責不包括。A：組織審查單位工程質量檢驗資料

B：檢查進場的工程材料、構配件、設備的質量 C：組織審核分包單位資格

D：簽發工程開工令、暫停令和復工令 E：工程保險金

19、【例2．單選題】《建設工程質量管理條例》規定，建設工程發生質量事故，有關單位應當在小時內向當地建設行政主管部門和其他有關部門報告。A：1 B：12 C：24 D：48 E：工程保險金 20、【例1·單選題】乙未經甲授權，卻以甲代理人的名義與丙簽訂了買賣合同：甲知道乙的該行為，卻不予否認。那么，乙以甲代理人的名義與丙簽訂的買賣合同。

A：效力待定 B：無效 C：有效

D：經過乙催告甲后生效 E：專業監理

21、組織機構簡單，權力集中，命令統一，決策迅速的監理組織形式是。A：直線制 B：職能制

C：直線職能制 D：矩陣制 E：工程保險金

22、下列文件資料需要監理單位短期保存的是。A：月報總結

B：預付款報審與支付 C：月付款報審與支付

D：工程竣工決算審核意見書 E：工程保險金

23、《關于實行建設項目法人責任制的暫行規定》要求。國有單位經營性基本建設大中型項目在建設階段必須組建。A：分公司 B：項目經理部 C：項目法人 D：項目監理部 E：工程保險金

24、【例2·單選題】下列不屬于基本預備費的計算基數的是。A：設備及工器具購置費 B：建筑安裝工程費 C：流動資金

D：工程建設其他費

E：由于傳染病的影響而暫時停止的施工

25、根據《建設工程委托監理合同示范文本》的規定，當委托人拖欠監理費用而又未提出任何書面解釋時，下列終止合同的說法中，正確的是。A：監理人發出終止合同通知，通知發出14天后，合同即行終止

B：監理人發出終止合同通知，通知發出14天內未得到答復，可進一步發出終止合同的通知，第二個通知到達時合同即行終止

C：監理人發出終止合同通知，通知發出14日內未得到答復，可在第一個通知發出35日內終止合同

D：監理人發出終止合同通知，通知發出14日未得到答復，可進一步發出終止合同通知，第二個通知發出42日內仍未得到答復可終止合同 E：專業監理

二、多項選擇題（共25 題，每題2分，每題的備選項中，有 2 個或 2 個以上符合題意，至少有1 個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、下列關于基準收益率表述中，正確的有。

A：基準收益率是投資資金應獲得的最低盈利水平B：測定基準收益率應考慮資金成本和機會成本因素 C：測定基準收益率不考慮通貨膨脹因素

D：對債務資金比例高的項目應降低基準收益率取值 E：基準收益率體現了對項目風險程度的估計

2、為了有效控制建設工程進度，就必須對影響進度的有利因素和不利因素進行全面、細致的分析和預測，以實現對建設工程進度的__。A．主動控制 B．糾偏控制 C．動態控制 D．事中控制 E．事后控制

3、根據《建筑法》，申請領取施工許可證．應當具備的條件有。A：已辦理該建筑工程用地批準手續

B：有滿足施工需要的施工圖紙及技術資料 C：開工需要的資金已落實 D：已經確定工程監理單位

E：有保證工程質量和安全的具體措施

4、【例5·多選題】建設工程施工物資儲備計劃的編制依據包括。A：物資需求計劃 B：物資儲備定額 C：物資儲備方式

D：物資供應市場價格 E：物資供應市場分布

5、下列關于代理型CM模式的表述中，正確的有__。A．GMP數額的談判是CM合同談判的焦點和難點 B．CM單位對設計單位沒有指令權

C．業主與少數施工單位和材料、設備供應單位簽訂合同 D．CM單位是業主的咨詢單位

E．代理型CM模式的管理效果沒有非代理型CM模式的管理效果好

6、《建設工程監理規范》規定，當承包單位提出費用索賠的理由同時滿足__條件時，項目監理機構應予以受理。

A．索賠事件造成了承包單位直接經濟損失的 B．索賠事件是由于非承包單位的責任發生的

C．承包單位已按照施工合同規定的期限和程序提出費用索賠申請表，并附有索賠憑證材料

D．索賠事件耽誤了工期

E．索賠事件是由于其他單位的責任發生的

7、根據《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500—2008)，下列清單項目中，屬于其他項目清單的有。A：暫列金額 B：暫估價 C：應急費

D：未明確項目的準備金 E：計日工

8、在總投資額為2000萬元的使用國有資金的一個建設項目中，必須通過招標簽訂合同的有。

A：單項合同估算價為1000萬元的施工項目 B：單項合同估算價為170萬元的材料采購項目 C：單項合同估算價為30萬元的設計項目 D：單項合同估算價為20萬元的勘察項目 E：單項合同估算價為20萬元的監理項目

9、施工合同示范文本中規定的固定價格合同__。A．是在約定的風險范圍內價款不再調整的合同 B．是絕對不可調整合同價款的一種計價方式 C．是約定范圍內的風險由承包人承擔

D．包括工程承包活動中采用的總價合同和單價合同 E．無需約定風險范圍

10、下列行為中屬于委托代理的法律行為有。A：施工企業任命項目經理作為施工項目的負責人

B：監理單位指派總監理工程師作為項目監理機構的負責人 C：施工企業的法定代表人作為工程項目投標的負責人 D：建設單位授權招標代理單位負責工程項目招標事宜

E：總監理工程師分配專業監理工程師負責本專業范圍內的監理工作

11、建設工程設計階段的主要特點有__等方面。A．設計階段以執行計劃為主

B．設計階段是決定建設工程價值和使用價值的主要階段 C．設計階段是影響建設工程投資的關鍵階段 D．設計工作需要反復協調

E．設計質量對建設工程總體質量起保證作用

12、【例4·多選題】流水施工的表達方式有。A：橫道圖 B：甘特圖 C：網絡圖 D：垂直圖 E：香蕉形圖

13、可以不申請辦理施工許可證的情形有。A：工程投資額在80萬元以下的建筑工程 B：工程投資額在30萬元以下的建筑工程 C：建筑面積在以下的建筑工程 D：政府投資的建筑工程

E：建筑面積在以下的建筑工程

14、下列費用中，屬于取得國有土地使用費的有。A：土地管理費

B：土地使用權出讓金 C：城市建設配套費

D：拆遷補償與臨時安置補助費 E：土地補償費

15、在建設工程設計合同的履行中，屬于發包人責任的有。A：保護設計人的知識產權 B：完成施工中出現的設計變更 C：提供設計人在現場的工作條件 D：負責設計人與承包人的工作協調

E：設計成果完成后向設計審批部門辦理報批手續

16、由于業主原因，工程暫停半個月，則承包商可索賠。A：增加的各項管理費 B：材料費 C：盈利損失 D：人工窩工費 E：增加的利息支出

17、在施工合同中，發包人的義務通常包括。A：平整施工場地 B：提供工程進度計劃

C：確保施工所需水、電供應 D：負責施工現場的安全保衛 E：辦理施工臨時用地的批準手續

18、【例4·多選題】某分部工程中各項工作間邏輯關系見表3-5，相應的雙代號網絡計劃如圖3-4所示，圖中錯誤有。A：多個終點節點 B：多個起點節點 C：工作代號重復

D：不符合給定邏輯關系 E：節點編號有誤

19、【例2·多選題】內容性審查中，監理機構應重點審查施工方案是否具有。A：針對性 B：指導性 C：安全性 D：可操作性 E：完備性

20、施工階段的監理工作制度包括__。A．材料檢驗制度 B．設計交底制度 C．標底審核制度 D．圖紙審查制度 E．檔案管理制度

21、下列工程中。其工程檔案不需移交城建檔案管理部門，暫由建設單位保管的有。A：改建工程 B：停建工程 C：擴建工程 D：緩建工程 E：維修工程

22、對于返工、返修就可以彌補的質量缺陷，監理工程師的處理程序中包括。A：發出監理通知單 B：發出《工程暫停令》 C：按規定上報 D：進行原因分析

E：組織檢查、鑒定、驗收

23、招標準備階段招標人的主要工作包括。A：向建設行政主管部門辦理申請招標手續 B：選擇招標方式 C：發布招標公告

D：編制招標有關文件 E：資格預審

24、多項目管理是指。A：項目溝通管理 B：項目群管理 C：項目風險管理 D：項目采購管理 E：組合項目管理

25、基本風險是指作用于整個經濟或大多數人群的風險，下列__事件屬于基本風險。A．火災 B．戰爭 C．自然災害 D．偷盜 E．高膨脹率

第四篇：2017年陜西省建設工程合同管理：隱蔽工程與重新檢驗試題

2017年陜西省建設工程合同管理：隱蔽工程與重新檢驗試

題

一、單項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，只有 1 個事最符合題意）

1、承擔違約責任的條件是采用__。A．嚴格責任原則 B．限制責任原則 C．公平原則

D．客觀公正原則

2、《招標投標法實施條例》明確規定了必須依法進行招標的項目，下列項目可以不進行招標。

A：總投資額3000萬元，但是單項施工項目合同估算價為150萬元 B：關系社會公共利益的公用事業項目合同估算價為100萬元 C：使用國有投資的項目施工單項合同估算價150萬元

D：具有相應資質，能自行建設的單項合同估算價為500萬元 E：專業監理

3、在建筑工程施工質量驗收統一標準中，是指對安全、衛生、環境保護和主要使用功能起決定性作用的檢驗項目。A：主控項目 B：一般項目 C：保證項目 D：基本項目 E：工程變更單

4、【例2·單選題】在建設工程施工階段，按項目組成分解建設工程施工進度總目標是指。

A：明確各承包商之間的工作交接條件和時間 B：確定各單位工程的開工及交工動用日期

C：明確設備采購及安裝等各階段的起止時間標志 D：確定、季、月工程量及形象進度 E：自我評定

5、【例2·單選題】竣工驗收采用荷載試驗檢驗墊層承載力，每個單體工程不宜少于個檢驗點。A：2 B：3 C：4 D：5 E：工程變更單

6、質量管理體系的審核中，是對質量保證能力的審核。A：局部審核 B：分類審核 C：內部審核 D：外部審核 E：工程變更單

7、下列費用中，屬于生產準備費的是。A：試運轉所需的原料費 B：生產職工培訓費 C：辦公家具購置費 D：生產家具購置費

E：由于傳染病的影響而暫時停止的施工

8、某工程雙代號時標網絡計劃如下圖所示，其中工作B的總時差和自由時差__。A．均為1周

B．分別為3周和1周 C．均為3周

D．分別為4周和3周

9、某建設項目的凈現金流量如表3-3所示，則該項目的靜態投資回收期為年。A：3．33 B：4．25 C：4．33 D：4．75 E：由于傳染病的影響而暫時停止的施工

10、適用于時標網絡計劃中實際進度與計劃進度比較的方法是。A：S曲線比較法 B：香蕉曲線比較法 C：前鋒線比較法 D：列表比較法 E：自我評定

11、”建筑工程一切險”承擔保險責任的范圍不包括。A：錯誤設計引起的費用 B：火災 C：地震

D：地面下陷下沉 E：專業監理

12、下列哪些不屬于工程總承包模式下工程監理委托方式的優點。A：建設單位的合同關系簡單 B：有利于工程造價控制 C：利于質量控制 D：縮短建設周期 E：工程保險金

13、下列資源安排的方式中，目的是尋求工程網絡計劃資源優化的是。A：資源使用量最小條件下的合理工期安排 B：資源均衡使用條件下的最短工期安排 C：工程總成本最低條件下的資源均衡安排 D：工期固定條件下的資源均衡安排 E：自我評定

14、編制工程概算定額的基礎是。A：估算指標 B：概算指標 C：預算指標 D：預算定額

E：由于傳染病的影響而暫時停止的施工

15、在工程質量事故處理過程中，可能要進行必要的檢測鑒定，可進行檢測鑒定的單位是。

A：總監理工程師指定的檢測單位 B：建設單位指定的檢測單位 C：具有資質的法定檢測單位

D：監理工程師審查批準的施工單位實驗室 E：工程變更單

16、某新建項目，建設期為2年，共向銀行貸款3000萬元，貸款時間為第一年1000萬元，第二年2000萬元，年利率8％。用復利法計算該項目建設期的貸款利息為萬元。A：40 B：163．2 C：203．2 D：243．2 E：由于傳染病的影響而暫時停止的施工

17、利用橫道圖表示建設工程進度計劃，其局限性之一是不能。A：直觀反映各項工作的持續時間 B：反映建設工程所需資源量

C：反映工程費用與工期之間的關系 D：直觀反映建設工程的施工期限 E：自我評定

18、乙未經甲授權，卻以甲代理人的名義與丙簽訂了買賣合同。乙以甲代理人的名義與丙簽訂的買賣合同。A：效力待定 B：無效 C：有效

D：經過乙催告甲后生效 E：專業監理

19、是工程進度控制的經濟措施。

A：嚴格質量檢查和驗收，不符合合同規定質量要求的，拒付工程款 B：及時進行計劃費用與實際費用的分析比較 C：按合同支付工程質量補償金或獎金 D：確保資金的及時供應 E：工程保險金 20、【例1·單選題】當實際完成工程量與報價工程量沒有實質性差異時。由承包方承擔工程量變動風險的合同是。A：估算工程量單價合同 B：固定總價合同 C：純單價合同

D：成本加酬金合同

E：由于傳染病的影響而暫時停止的施工

21、編制某設備安裝工程概算過程中，發現初步設計的設備清單不完備，或安裝預算單價及擴大綜合單價不全時，宜采用的概算編制方法是。A：預算單價法 B：擴大單價法

C：按設備費百分比形式的概算指標法 D：按每噸設備安裝費形式的概算指標法 E：由于傳染病的影響而暫時停止的施工

22、建設工程總投資包括。A：工程造價 B：固定資產

C：流動資產投資

D：建設投資和流動資產投資

E：由于傳染病的影響而暫時停止的施工

23、下列各項中，不屬于建設工程監理規劃編寫依據。A：建設工程監理合同文件 B：政府批準的建設工程文件 C：監理大綱

D：建設單位的合理要求 E：工程保險金

24、對于進口材料、構配件和設備，除常規質量證明文件外，專業監理工程師應要求施工單位報送。A：合格證 B：檢驗報告

C：進口商檢證明文件 D：材料復試報告 E：工程變更單

25、《總監理工程師任命書》需要由工程監理單位簽字，并加蓋單位公章。A：法定代表人 B：技術負責人 C：主要負責人 D：項目監理機構 E：工程保險金

二、多項選擇題（共25 題，每題2分，每題的備選項中，有 2 個或 2 個以上符合題意，至少有1 個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、對于主要或關鍵設備，在制造過程中質量檢查控制的主要內容包括__。A．鋼結構焊接部件 B．機械類部件

C．電氣自動化部件 D．配件及備件 E．設備的組裝

2、【例2.多選題】工程監理股份有限公司的設立條件包括。A：有公司住所

B：股票要優先轉讓給公司原有股東

C：發起人認購和募集的股本達到法定資本最低限額 D：公司必須公開向社會發行股票 E：有3個以上的發起人

3、對承包單位提交的竣工結算資料進行審查的內容包括。A：進度款是否按規定程序支付 B：竣工工程內容是否符合合同條件 C：隱蔽驗收記錄是否手續完整

D：預付款支付額度是否符合合同約定 E：設計變更審查、簽證手續是否齊全

4、不屬于施工招標階段建設監理工作的主要內容是__。A．擬定并商簽材料、設備的訂貨合同 B．編制標底

C．組織現場勘察與答疑會，回答投標人提出的問題 D．協助業主組織開標、評標和定標 E．組織業主與中標單位商簽施工合同

5、采取公開招標方式進行設計招標時，應從進行審查。A：能力 B：資質 C：資金 D：經驗 E：報價

6、施工準備階段監理工程師審查施工企業項目經理部質量管理體系的主要內容有。

A：項目管理目標責任書 B：項目經理部的組織機構 C：項目質量管理的規章制度

D：主要管理人員及特種作業人員的資格證、上崗證 E：試驗室

7、下列費用中，屬于引進技術和進口設備其他費的有。A：混凝土試塊鑒定費 B：進口設備的到岸價 C：引進國外技術資料費

D：利用出口信貸的延期付款利息 E：進口設備檢驗鑒定費

8、供貨方供應的產品存在質量缺陷，應__。A．如采購方同意，按質論價 B．如采購方同意，原價付款

C．如采購方不同意，供貨方負責包修不負責包換 D．不論采購方同意與否，均按不能交貨對待 E．如采購方不同意，供貨方負責包修或包換

9、下列內容中，屬于監理進行工程質量控制主要任務的是。A：審查施工組織設計 B：做好工程計量工作 C：審核分包單位資格

D：對隱蔽工程、檢驗批、分項工程和分部工程進行驗收

E：審查施工單位用于工程的材料、構配件、設備的質量證明文件

10、監理工程師的職業道德守則包括。A：不以個人名義承攬監理業務 B：不收受被監理單位的任何禮金 C：接受繼續教育，努力提高執業水準

D：不泄漏監理工程各方認為需要保密的事項 E：保證執業活動的質量．并承擔相應責任

11、工程量清單構成包括（）。A．工程量清單附注 B．工程量清單說明 C．工程量清單總則 D．工程量清單明細 E．工程量清單表

12、根據《建設工程委托監理合同(示范文本)》標準條件規定，委托人的義務包括__。

A．開展監理業務之間監理人支付預付款 B．提供與本工程有關的設備生產廠名錄

C．必須免費向監理人提供監理工作所需的一切條件

D．在一定時間內，就監理人書面提交并要求作出決定的一切事宜作出書面決定 E．授權一名熟悉工程情況、能在規定時間內作出決定的常駐代表(在專用條款中約定)負責與監理人聯系

13、招標過程中，投標文件對招標文件的響應出現了偏差，標書中__等不影響繼續評標。

A．完工期限超過了招標文件規定的期限 B．個別項目提供了不完整的數據

C．單價與相應工程量乘積之和的金額大于總價金額 D．投標保函沒有保證人的簽字蓋章 E．貨物包裝方式不滿足招標文件的要求

14、工程質量數據的抽樣檢驗的優點包括__。A．具有充分的代表性 B．準確性高

C．可用于破壞性檢驗 D．較經濟 E．數據可靠

15、債權人將合同的權利轉讓給受讓人時，__。A．應征得債務人同意

B．未通知債務人，該轉讓不發生效力 C．債務人的抗辯權只能針對債權人 D．應當通知債務人

E．所有的從權利都隨之轉讓給受讓人

16、《中華人民共和國建筑法》規定，__的行政處罰由頒發資質證書的機關決定。A．責令停業整頓 B．責令改正

C．降低資質等級 D．吊銷資質證書 E．處以罰款

17、施工過程根據其性質和特點不同可分為制備類、運輸類和建造類三種，以下施工過程一般不占有施工項目空間，也不影響總工期，不列入施工進度計劃。A：砂漿的制備過程 B：地下工程 C：主體工程

D：混凝土制備過程 E：屋面工程

18、施工圖設計文件審查的主要內容包括。A：專項施工方案

B：是否符合工程建設強制性規定 C：開工報告

D：地基基礎和主體結構的安全性

E：勘察設計企業和注冊執業人員以及相關人員是否按規定在施工圖上加蓋相應的圖章和簽字

19、在質量數據統計分析中，反映數據離散趨勢的特征值包括。A：算術平均值 B：標準偏差 C：極差

D：樣本中位數 E：變異系數 20、【例2·多選題】下列有關見證取樣的要求，描述正確的有。A：試驗室要具有相應的資質并進行備案、認可

B：負責見證取樣的專業監理工程師要具有材料、試驗等方面的專業知識，且要取得從事監理工作的上崗資格

C：施工單位從事取樣的人員一般應是試驗室人員或專職質檢人員擔任 D：試驗室出具的報告不可作為工序產品質量評定的依據

E：見證取樣的頻率，國家或地方主管部門有規定的，執行相關規定；施工承包合同中如有明確規定的，執行施工承包合同的規定

21、建設單位在工程開工前，負責辦理有關__手續，組織設計和施工單位認真進行設計交底。

A．工程施工許可證 B．工程保險

C．工程質量監督 D．設備購銷合同

E．施工圖設計文件審查

22、對工程網絡計劃進行優化，其目的是使該工程。A：計算工期滿足要求工期 B：資源需用量降至最低 C：總成本降至最低 D：資源強度降至最低

E：資源需用量滿足資源限量要求

23、根據《建設工程勘察合同示范文本》的規定，發包人配合勘察人開展勘察工作的義務包括。A：辦理施工許可證 B：拆除地下障礙物 C：平整施工現場 D：挖好排水溝渠 E：接通水源電源

24、在招標方式中，邀請招標與公開招標相比較，其缺點主要有__等。A．選擇面窄，排斥了某些具有競爭實力的潛在投標人 B．競爭的激烈程度相對較差 C．招標時間長 D．招標費用高 E．評標工作量較大

25、監理規劃基本構成內容歸納起來應當包括__。A．目標分析 B．監理組織 C．目標控制 D．合同管理 E．信息管理

第五篇：建設工程合同與合同管理

建設工程合同與合同管理

篇一：建設工程合同與合同管理

1Z206010 建設工程施工招標與投標 下列建設工程項目招標投標活動中，屬于合同要約行為的是（）。

A.提交投標文件 B.訂立承包合同

C.發出中標通知書 D.發布招標公告

答疑：參考答疑：

A

筆記：招標人通過媒體發布招標公告，或向符合條件的投標人發出招標文件，為【要約邀請】；投標人根據招標文件內容在約定的期限內向招標人【提交投標文件】，為【要約】；招標人通過評標確定中標人，發出中標通知書，為

【承諾】；招標人和中標人按照中標通知書、招標文件和中標人的投標文件等訂立書面合同時，合同成立并生效。

在研究招標文件的同時，投標人需要開展詳細的調查研究，以下不屬于其調查的項目是（）。

A.招標人個人經濟能力調查

B.市場宏觀經濟調查

C.工程業主方和競爭對手公司的調查

D.工程現場考察和工程所在地區的環境考察

答疑：參考答疑：

A

筆記：在研究招標文件的同時，投標人需要開展詳細的調查研究，其調查的項目是市場宏觀經濟調查.工程現場考察和工程所在地區的環境考察.工程業主方和競爭對手公司的調查.下列不屬于公開招標的缺點的是（）。

A.資格審查和評標的工作量大 B.耗時長

C.可能因把關不嚴導致魚目混珠 D.招標人的選擇范圍太大

答疑：參考答疑：

D P247公開招標的優點是招標人有較大的選擇范圍，可在眾多的投標人中選擇報價合理、工期較短、技術可靠、資信良好 的中標人

筆記：公開招標的優點：招標人有較大的選擇范圍，可在眾多的投標人中選擇報價合理、工期較短、技術可靠、資信良好的中標人。缺點：公開招標的資格審查和評標的工作量比較大，耗時長、費用高，且有可能因資格預審把關不嚴導致魚目混珠的現象發生

建設工程施工投標的程序中，進行各項調查研究后所應進行的工作是（）。

A.復核工程量 B.選擇施工方案

C.投標計算 D.確定投標策略

答疑：參考答疑：A

筆記：

1、研究招標文件；

2、進行各項調查研究；

3、復核工程量；

4、選擇施工方案；

5、投標計算；

6、確定投標策略；

7、正式投標

根據我國相關規定，自招標文件或者資格預審文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（）個工作日。

A.5 B.15

C.20 D.30

答疑：參考答疑：A

筆記：自招標文件或者資格預審文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5個工作日。

在對標書詳細評審中，技術評審的主要內容包括投標書的技術方案、技術措施、組織機構、進度及（）等進行分析評價。

A.支付條件 B.人員配備

C.取費標準 D.保險及優惠條件

答疑：參考答疑：

B

筆記：技術評審主要是對投標書的技術方案、技術措施、技術手段、技術裝備、人員配備、組織結構、進度計劃等的先進性、合理性、可靠性、安全性、經濟性等進行分析評價

依法必須進行招標的建設工程項目，招標人對已發出的招標文件進行必要的澄清 或者修改，應當在招標文件要求提交投標文件截止時間至少（）日前發出。

A.3 B.5

C.10 D.15

答疑：參考答疑：

D

筆記：招標人對已發出的招標文件進行必要的澄清或者修改，應當在招標文件要求提交投標文件截止時間至少15日前發出

招標人和中標人在簽訂合同的談判中，為了防范貨幣貶值或者通貨膨脹的風險，一般通過（）約定風險承擔方式。

A.調整投標價格 B.價格調整條款

C.調整中標價格 D.調整工作范圍

答疑：參考答疑：

B:

對于工期較長的建設工程，容易遭受貨幣賠值或貨幣膨脹等因素的影響，可能給承包 人造成較大損失。價格調整條款可以比較公正地解決這一承包人無法控制的風險損失。所 以B正確。

投標單位取得投標資格，獲得投標文件之后的首要工作是（）。

A.審核工程量清單

B.編制施工方案或施工組織設計

C.進行各項調查

D.研究招標文件

答疑：參考答疑：D:

投標單位取得投標資格，獲得投標文件之后的首要工作就是認真仔細地研究招標文 件，充分了解其內容和要求，以便有針對性地安排投標工作。所以D正確。

筆記：投標單位取得投標資格，獲得投標文件之后的工作是

1、研究招標文件；

2、進行各項調查研究；

3、復核工程量；

4、選擇施工方案；

5、投標計算；

6、確定投標策略；

7、正式投標

建設工程招標的方式不包括（）。

A.公開招標 B.無限競爭性招標

C.邀請招標 D.無限招標

答疑：參考答疑：D:

建設工程招標分公開招標(無限競爭性招標)和邀請招標(有限競爭性招標)兩種方式。所以D正確。

筆記：建設工程招標分公開招標(無限競爭性招標)和邀請招標(有限競爭性招標)兩種方式。所以D正確

建設工程項目施工評標步驟主要包括（）。

A.評標準備 B.資格預審

C.初步評審 D.詳細評審

E.編寫評標報告

答疑：參考答疑：A、C、D、E；

筆記：p250建設工程項目施工評標步驟：評標準備，初步評審、詳細評審，編寫評標報告。資格預審之后才可以購買標書。

工程合同的付款階段包括（）。

A.預付款 B.進度款

C.工程尾款 D.竣工結算 E.退還保留金

答疑：參考答疑：A、B、D、E；

筆記：建設工程合同的付款分為四個階段進行：預付款、工程進度款、最終付款和退還保留金

根據我國有關法規規定，建設工程施工招標應該具備的條件包括（）。

A.招標人已經依法成立

B.初步設計應當履行審批手續的，已經批準

C.招標方式應當履行核準手續的，已經核準

D.招標人已經委托了招標代理單位

E.相應的資金必須全部到位

答疑：參考答疑：A、B、C；

筆記：據我國有關法規規定，建設工程施工招標應該具備的條件包括：1.招標人已經依法成立；2.初步設計和概算應當履行審批手續的，已經批準；

3、招標范圍、招標方式和招標組織形式應當履行核準手續的，已經核準；

4、有相應的資金或資金來源已經落實；

5、有招標所需的設計圖紙及技術資料。這些條件一方面是從法律上保證了項目和項目法人的合法化，另一方面也從技術和經濟上為項目的順利實施提供了支持和保障。

評標初步評審的工作包括（）。

A.投標資格審查 B.計價方式

C.組織結構 D.優惠條件

E.投標擔保的有效性

答疑：參考答疑：A、E；

筆記：P250初步評審——投標資格審查、投標文件完整性審查、投標擔保有效性；詳細審查/技術評審：技術方案、技術措施、技術手段、技術裝備、人員配置、組織結構、進度計劃等/商務評審：報價高低、報價構成、計價方式、計算方法、支付條件、取費標準、價格調整、稅費、保險及優惠條件等。

建設工程施工承包合同文件構成包括（）。

A.合同補遺 B.合同條件

C.招標文件 D.邀請招標函 E.投標文件

答疑：參考答疑：A、B、C、E；

筆記：施工合同文件組成：合同協議書、工程量及單價、合同條件(一般條件和特殊條件)、投標文件、合同技術條件（含圖紙）、中標通知書、雙方代表簽訂的合同補遺（有時以合同談判會議紀要形式）、招標文件、其它雙方認為應該作為合同組成的文件。簽訂合同前，承包人應對合同的（完備性）（合法性）（合同雙方的責任、權益）以及（合同風險）進行評審、認定和評價。

下列關于招標信息的說明，正確的有（）。

A.招標人或其委托代理機構至少應該在三家指定的媒介發布招標公告

B.招標人對資格預審文件的收費應該合理，應該以微利為原則

C.招標文件售出后，在扣除一定的費用后，可以退還

D.招標人售出招標文件后不得擅自終止招標

E.招標人對于招標文件所附的設計文件可以收取押金

答疑：參考答疑：

D、E；

筆記：A、至少一家；B、不得以營利為目的；C、招標文件和資格預審文件售出后，不予退還。

施工單位中標后與建設工程項目招標人進行合同談判后達成一致的內容，應以()方式確定下來作為合同的附件。

A.合同補遺 B.會議紀要

C.協議書 D.投標補充文件 E.工程變更文件

答疑：參考答疑：

A、B

筆記：合同談判的結果以【合同補遺】或者【合同談判紀要】的形式形成書面材料

投標人須知是招標文件的重要組成部分，投標人須知應包括的內容有（）。

A.招標文件的組成 B.投標文件的組成 C.招標投標時間安排 D.評標辦法

E.投標報價的原則

答疑：參考答疑：

A、B、C、E；

筆記：包括工程概況、招標內容、招標文件的組成、投標文件的組成、報價的原則、招標投標的時間安排等關鍵信息

關于招標信息的修正，下列描述正確的是（）。

A.招標人在招標文件發布后，發現有問題可以按有關原則進行進一步的澄清和 修改

B.招標人對已發出的招標文件進行澄清和修改，應當在招標文件要求提交投標文 件截止時間至少15日前發出

C.所有澄清文件必須以書面形式進行

D.澄清和修改的內容與招標文件沒有關系

E.所有澄清文件沒有必要通知所有招標文件的收受人

答疑：參考答疑：

A、B、C：

招標人對已發出的招標文件進行必要的澄清或者修改，應當在招標文件要求提交投標 文件截止時間至少15日前發出；所有澄清文件必須直接通知所有招標文件收受人。所以 選項ABC正確。

1Z206020 建設工程合同的內容

.根據《建設工程施工專業分包合同（示范文本）（GF—XX—0213)，以下不屬 于承包商責任義務的是（）。

A.組織分包人參加發包人組織的圖紙會審，向分包人進行設計圖紙交底

B.負責整個施工場地的管理工作，協調分包人與同一施工場地的其他分包人之間 的交叉配合

C.隨時為分包人提供確保分包工程的施工所要求的施工場地和通道，滿足施工運 輸需要

D.提供專業分包合同專用條款中約定保修與試車，并承擔因此發生的費用

答疑：參考答疑：D

筆記：應該為提供專業分包合同專用條款中約定設備與設施，并承擔因此發生的費用；還有一點：向分包人提供與分包工程有關的各種證件、批件和各種相關資料，向分包人提供具備施工條件的施工場地

某施工承包工程，承包人于XX年5月10日送交驗收報告，發包人組織驗收后 提出修改意見，承包人按發包人要求修改后于XX年7月10日再次送交工程驗收報告，發包人于XX年7月20日組織驗收，XX年7月3O日給予認可。則該工程實際竣工日 期為（）。

A.XX年5月10日 B.XX年7月10日

C.XX年7月20日 D.XX年7月30日

答疑：參考答疑：B:

當工程按發包人要求修改后通過驗收，其實際竣工日期為承包人送交竣工驗收報告的 日期。所以B正確。

下列關于施工合同條款中發包人責任和義務描述，錯誤的是（）。

A.提供具備條件的現場和施工用地，以及水、電、通信線路在內的施工條件

B.提供有關水文地質勘探資料和地下管線資料，并對承包商關于資料的提問做書 面答復

C.辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地等的申請批準手續

D.協調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構建物的保護工作，承擔相關 費用 答疑：參考答疑：B

筆記：發包人義務和責任

１、提供具備施工條件的施工現場和施工用地；

２、提供其他施工條件；

３、提供有關水文地質勘查資料和地下管線資料，以書面形式交給承包人，并進行現場交驗； ４、辦理施工許可證及其他施工所需證件；

５、協調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物等保護工作，并承擔費用；

６、組織承包人和設計單位進行圖紙會審和設計交底；

７、按合同規定支付合同價款；

８、按合同規定及時向承包人提供所需指令、批準等；

９、按合同規定主持和組織工程的驗收

建筑材料采購合同中應明確貨物的驗收依據和（）。

A.驗收程序 B.驗收人員

C.驗收方式 D.驗收時間

答疑：參考答疑：C

筆記：驗收依據......驗收方式..............篇二：建設工程項目合同管理

建設工程合同管理

摘要：本論文對建設工程合同管理等概念進行了解釋，并通過對建筑工程合同的發展與現狀的論述，對建設工程合同管理的目的、任務等進行了詳細分析，闡明了建設工程合同管理規范化的內涵，對建設工程合同管理進行了簡要介紹。然后在上述理論的基礎上，就目前我國建設工程合同管理存在的主要問題，經過綜合對比分析，歸納出的產生問題的主要原因，并對問題存在的深層次原因進行了分析，提出了相應解決措施，解決了索賠難問題。最后對國內國際建設工程合同管理進行了比較借鑒，從宏觀調整與控制、微觀操作等方面提出了相應的建設工程合同管理規范化建議。

關鍵詞：建設工程合同管理；索賠；規范化

The construction project contract management Abstract: This thesis on construction contract management, explained the concept and development through the construction contract and the status of discourse on the construction project contract management purposes, tasks are analyzed in detail, explained the construction contract management standardization of content of construction contract management are briefly introduced.Then the theory based on the construction contract on the management of our country's major problems exist, through comprehensive analysis, we summarize the main production problems, and problems of deep-seated reasons were analyzed, the corresponding solutions proposed to solve the difficult problem , domestic and international

construction

project

contract management compared draw, from the macro adjustment and control, micro-operation, set the appropriate construction contract management standardization proposal.Key words: Contract for construction project management;Claim;Standardization ０ 引言

我國要建設成為有中國特色的社會主義國家，高度發達的法制是我們發展的目標，在建設工程領域主要表現是落實相關合同法律法規，提高承發包人的合同法律意識，提高相關從業人員的素質，保證合同管理實施的力度，確保提高我國建筑市場逐步走向法制化和規范化，提高我國建筑從業企業的管理能力和技術能力。在我國建筑市場逐步與國際建筑市場接軌的同時，確保我國從業企業能與國外企業競爭，實現利潤效益最大化是我們的必要工作。無論是否承認，中國的建筑業對國際建筑業將一次重大的挑戰。外國建筑公司在中國市場憑借強大的資金、技術和管理優勢，對國內的建筑企業造成很大的壓力和沖擊。我國建筑企業要想面向國際市場，參與國際競爭，沒有高水平的合同管理是不行的。對此，我國的建筑工程管理界已有充分的認識，工程項目簽約的各方(業主、承包商、分包商等)也日益認識到這一點。但總的說來，合同體系不健全，合同管理水平低，仍是我國建筑工程中存在的現象。針對我國目前的現狀及存在的問題，我們必須認真研究建設工程界應采取的對策。

建設工程合同管理概述

建設工程合同

合同的概念

合同，又稱協議、契約，有廣義、一般、狹義三個層次的概念。廣義合同是當事人借以確立各自權利義務關系的法律文件，包括一般概念上的合同、行政合同、勞動合同以及國家合同等；一般概念上的合同多是確立當事人民事權利義務關系的協議，包括狹義的合同、婚姻合同、收養合同以及監護合同等；狹義的合同概念在商務活動中最為常見，它多被市場經濟主體用來設立、變更、終止與其他主體之間的經濟、商務關系，包括買賣合同、租賃合同、建筑合同、技術合同等等。不同概念下的合同具有不同的特點、內容和要求，滿足當事人不同的目的，而且適用不同的法律、法規調整，因而合同的概念具有重要意義。

合同法律關系

合同本身是具有法律手段的特殊地位和作用，訂立合同是一種法律行為。但合同并不等于法律，合同只有在依法成立時，才具有法律約束力，所以合同的訂立必須以法律為前提，合同必須服從法律，違反法律的合同是無效合同。另一方面，合同依法成立后，即具有法律約束力，受國家強制力的保障，此時違反合同，人民法院可以依守約方的請求強制違約方履行或承擔其他違約責任，這就是合同與法律的關系。合同與法律的關系，也是特殊與一般的關系，法律代表了行為規則的普遍性，而合同則是法律在具體問題中的應用，代表了行為規則的特殊性，普遍性寓于特殊性中。因此，當事人雙方的合同關系是一種法律關系。

合同法律關系是一種平等關系，平等包括主體地位的平等、權利的平等和意志的平等，平等是民事法律關系的基本特征。合同法律關系又是一種對等關系，即權利和義務總是同時存在的，相互適應和相互制約的，在合同關系中，當事人甲方的權利是當事人乙方的義務，而當事人甲方的義務又是當事人乙方的權利，只享有權利而不承擔義務或只承擔義務而不享有權利的法律關系是不存在的。合同法律關系不會是自然而然發生的，也不能僅憑法律規范就可在當事人之間發生具體的合同法律關系。只有一定的法律關系事實存在(如簽訂合同)，才能在當事人之間發生一定的合同法律關系，或使原來的法律關系發生變更或消滅。

建設工程合同的概念

建設工程合同是承發包雙方為實現建設工程目標，明確相互責任、權利、義務關系的協議；是承包人進行工程建設，發包人支付價款，控制工程項目質量、進度、投資，進而保證工程建設活動順利進行的重要法律文件。有效的合同管理是促進參與工程建設各方全面履行合同約定的義務，確保建設目標實現(質量、投資、工期)的重要手段。因此，加強合同管理工作對于承包商以及業主都具有重要的意義。工程合同種類繁多，可以從不同的角度進行分類。

1）按價格形式劃分進行分類

按照價格形式不同可分為總價合同、單價合同和成本加酬金合同。總價合同是指在合同中確定一個完成項目的總價，承包單位據此完成項目全部內容的合同。這種合同僅適用于工程量不大且能精確計算、工期較短、技術不太復雜的項

目。單價合同是承包人在投標時，按招標文件就分部分項工程所列出的工程量表確定各分部分項工程費用的合同。這類合同的適用范圍比較寬，其風險可以得到合理的分攤。并能鼓勵承包人通過提高工效等手段從成本節約中提高利潤。成本加酬金合同是業主向承包單位支付工程項目的實際成本并按事先約定的某一種方式支付酬金的合同。這類合同中，業主需要承擔項目實際發生的一切費用，承擔項目的全部風險。其缺點是業主對工程總造價無意控制，承包商往往不注意降低項目成本。

2）按施工內容進行分類

根據建設工程施工內容的不同，建設工程施工合同可以分為土木工程施工合同、設備安裝施工合同、線路敷設施工合同、裝飾工程施工合同、裝修及房屋修繕施工合同。

3）按承包單位的數量不同分類

根據承包單位數量的不同，可將建設工程施工合同分為總承包和分承包施工合同。將全部工程發包給一個施工單位承包為總承包合同。由于工程規模較大或專業技術復雜而將工程分別發包給幾個施工單位承包的合同為分別承包施工合同[13]。

建設工程合同管理

建設工程合同管理的概念

建設工程合同管理是對工程項目中相關合同的策劃、簽訂、履行、變更、索賠和爭議的管理。他是工程項目管理的重要組成部分。工程合同管理就是合同管理的主體對工程合同的管理，根據合同管理的對象，可將合同管理分為兩個層次，一是對單項合同的管理，二是對整個項目的合同管理。單項合同的管理，主要是指合同當事人從合同開始到合同結束的全過程對某個合同進行的管理，包括合同的提出、合同文本的起草、合同的訂立、合同履行、合同的變更和索賠控制、合同收尾等環節。整個項目的合同管理，由于合同在工程中的特殊作用，項目的參加者以及與項目有關的組織都有合同管理工作，但不同的單位或人員，如政府行政管理部門、律師、業主、工程師、承包商、供應商等，在工程項目中的角色不同，則有不同角度、不同性質、不同內容和側重點的合同管理工作。

建設工程合同管理的目的及任務

1)建設工程合同管理的目的

從宏觀上講，工程合同管理的目的就是為了加強建筑活動的監督管理，維護建筑市場秩序，保證建設工程質量和安全，促進建筑業的健康發展，為建筑市場的各個環節提供法律依據，同時也為我國建筑業進一步向國際標準化邁進提供保障。

(1)規范市場主體、市場價格和市場交易；

(2)發展與完善現代企業制度；

(3)提高建設工程合同履約率；

(4)努力開拓國際建筑市場。

2)建設工程合同管理的任務

建設工程合同管理的主要任務，是促進項目法人責任制、招標投標制、工程監理制和合同管理等制度的實行，并協調好“四制”的關系，規范各種合同的文

體和格式，使建筑市場交易活動中各主體之間的行為由合同約束。

(1)保障工程建設事業可靠發展；

(2)規范建設程序和建設主體；

(3)提高工程建設的管理水平；

(4)避免和克服建筑領域的經濟違法和犯罪。

建設工程合管理的目標與特點

1)建設工程合同管理的目標

在工程建設過程中，各參建單位合同管理的目標是不同的，各自站在不同的角度、立場上，為各自單位在本工程建設上的目標服務，但不管各單位的目標如何，所有參建單位的合同管理都必須服從整個工程項目的總目標，實現項目的總目標是實現單位目標的前提。站在項目的角度，工程合同管理的目標應該是每個合同的順利履行和整個項目目標的實現。

(1)要保證三個目標的實現，使整個工程在預定的投資、預定的工期范圍內完成，達到預定的質量標準，滿足項目的使用和功能要求；

(2)具體到每個工程合同，為實現該合同的分解目標，就要通過對單項合同進行管理，使每個單項合同目標能夠順利實現。

2)建設工程合同管理的特點

工程合同管理不僅要懂得與合同有關的法律知識，還需要懂得工程技術、工程經濟，特別是工程管理方面的知識，而且工程合同管理有很強的實踐性，也就是只懂得了理論知識是遠遠不夠的，還需要豐富的實踐經驗，只有具備這些素質，才能管理好工程合同，這主要是由以下幾方面決定的：

(1)是合同管理的復雜性；

(2)是合同管理的協作性；

(3)是合同管理的風險性；

(4)是合同管理的動態性。

建設工程合同管理在建設工程管理體系中的作用和地位

建設工程合同是承發包雙方為實現建設工程目標，明確相互責任、權利、義務關系的協議。加強合同管理，是施工階段造價控制的重要手段。市場經濟機制的發育和完善，要求政府管理部門轉變職能，更多地運用法律、法規和經濟手段調節和管理市場，而不是用行政命令干預市場；承包商也必須按照市場規律要求，健全和完善內部各項管理制度，而合同管理制度是其管理制度的關鍵內容之一。建設工程項目由于建設周期長、合同金額大、參建單位眾多和項目之間接口復雜等特點，項目工期和功能等主要質量控制點往往會反映在合同上。合同管理是工程項目管理的核心和靈魂，建設工程合同以《合同法》、《建筑法》、《招標投標法》等法律文件為主要管理依據，是工程建設質量控制、進度控制、投資控制的主要依據。《施工合同文本》由《協議書》、《通用條款》、《專用條款》三部分及相關附件文件組成。在市場經濟條件下，建設市場主體之間相互的權利義務關系主要是通過合同確定，加強對施工合同的管理具有十分重要的意義。

建設工程合同管理規范化內涵

“規范化”的定義是：“在經濟、技術、科學及管理等社會實踐中，對重復性事物和概念，通過制定、發布和實施標準(規范、規程、制度等)達到統一，以

獲得最佳秩序和社會效益”。這就是說，規范化的范圍是“經濟、技術、科學、管理等社會實踐”，其中當然包括了建設工程合同管理。規范化的對象是“重復性的事物和概念”，建設工程合同管理作為一類管理實踐，必然是重復性的(PDCA循環)。規范化的本質是“統一”，這個“統一”是科學、合理、有效的，而不是簡單的命令或盲目的規定，不是“一刀切”。規范化的目的是“獲得最佳秩序和社會效益”，這也是規范化的基本出發點，是建設工程合同管理規范化的根本目的。規范化的內容是“標準、規范、規程等的制定、發布和實施”，這正是我們力求做的。而建設工程合同管理觸及建設生產經營的每個環節，涉及到企業的每個管理部門。搞好建設工程合同管理，對于提高企業的經濟效益和社會效益有著巨大的作用。在建筑市場競爭激烈，管理日趨規范的今天，做好建設工程合同規范化管理工作，才能更好地履行合同，拓展市場，更好地實現經濟效益和社會效益。

建設工程合同管理存在的主要問題及分析

建設工程合同管理存在的主要問題

建設工程合同管理在誠信方面存在的缺陷

造成誠信缺失的成因主要有外部環境和自身內部的原因。外部環境原因主要包括經濟體制轉型、道德秩序失衡、政府行為不規范、法律制度不健全等因素；自身內部的原因包括經營者有不誠信的動機、企業內部信用管理薄弱、重視短期利益，忽視長期利益等因素，具體體現在建設工程合同管理方面主要體現在下面兩點：

1)信用管理體系先天不足

一些企業高級管理和財務主管人員信用意識薄弱，對現代企業必須具備的信用管理(特別是如何防止合同難于履行和糾紛)缺乏足夠的了解和認識，出現授信不當和對合同履行計劃缺乏管理工作等現象，使企業在經營過程中埋下了一定的信用風險。

2)合同管理跟不上時代步伐

近年來，隨著建筑市場的發展和改制的推進，加之投資體系的市場化，工程項目競爭日趨激烈。絡和電子時代的到來，對仍停留在傳統管理模式上的企業而言，無論是業主還是承包人，都將無法生存下去。工程項目的招標投標，表面看已經完全市場化而且公平、公開和公正，如專家庫的建立，公開招標信息，但更深層次的問題是，專家們對工程的了解、對企業的了解、評標時間的影響以及專家責任心都會對選擇的中標單位造成影響；施工企業中標后，若由于資金問題導致其無法正常運轉，業主的責任如何落實施工企業在工程管理方面存在的漏洞，客觀而言，誠信談不上，合同管理基本上就是沒有管理。

陰陽合同擾亂市場秩序

所謂陰陽合同，是指承包人按照招標條件及建設工程施工合同示范文本與業主簽訂正式的施工合同后，根據業主的附加條件及其他不合理要求被迫與業主另行簽訂補充協議。這種補充協議通常表現在工程進度不合理壓縮、要求承包人墊資施工、指定建筑材料及設備供應商、肢解中標工程指定分包等方面。

篇三：淺談建設工程合同管理論文

目錄

【

摘要】...............................................................................【

緒論】...............................................................................3 1.建

設

工

程

合同

及

合同

管理...............................................................4 建設工程合同及合同管理的概念...................................................4 建

設

工

程

合同的分類.............................................................4 建設

工

程

合同

管

理的特點.........................................................5 建

設

合同

管

理的重

要性...........................................................6

2目前建設工程合同管理中存在的問題.....................................................6 合同

雙

方

法

律

意

識

淡薄...........................................................6 不重視合同管理體系和體制建設...................................................7

缺乏有效的監控制度和控制風險的對策.............................................7

專

業

人

才的缺乏.................................................................8 合同

管

理

信

息

化

程

度低...........................................................8

3加強建設工程合同管理.................................................................8 加強建設工程合同管理的現實意義.................................................8 合同在建設項目管理中的地位和作用...............................................9 如何

完

善

建

設

施

工

合同

管理......................................................12 4 如

何

做

好

合同

管

理

工作................................................................12 合同

簽

訂的嚴

密性..............................................................12 合同

簽

訂

后的交底..............................................................13 認真履行合同 嚴格安合同辦事...................................................13 做好

索

賠

資

料的索

賠

工作........................................................【

結

束語】............................................................................【

致

謝詞】............................................................................【

參

考

文獻】..........................................................................18

【摘要】

在社會主義市場經濟體制中，建筑活動主要是通過建筑市場實現的,其中建筑工程合同是維系市場運轉的載體。建設工程合同是承發包雙方為實現建設工程目標，明確相互責任、權利、義務關系的協議，是承包人進行工程建設并獲取合理利潤的源泉，同樣也是發包人支付價款，控制工程項目質量、進度、投資，進而保證工程建設活動順利進行的重要法律文件。加強合同管理是保證承發包人全面履行合同約定的義務，是確保實現建設目標(質量、投資、工期)的重要手段。

本論文對建設工程合同管理等概念進行了解釋，就目前我國建設工程合同管理的現狀，列舉出了存在的主要問題。闡述了加強建設工程合同管理的意義、地位及作用，根據目前我國建設工程合同管理存在的主要問題，提出了相應的決絕措施。最后，簡要提出做好合同管理工作應注意的幾個方面。

關鍵字：建設工程合同；合同管理；加強合同管理；問題

【Abstract】

The construction project contract both sides is contracting for the realization of the construction project goal, clear responsibility, mutual rights and obligations of the agreement, is a contract whereby the contractor performs project construction and obtain the source of reasonable profit, but also the developer pays the price, the control project quality, progress, investment, and ensure the smooth engineering construction activities an important legal documents.Strengthening the contract management is to guarantee the contracting people fully fulfill their contractual obligations, realize the goal is to ensure that the construction(quality, investment, time limit)the important means.This paper the construction project contract management concept is explained, at present our country the construction project contract management present situation, this paper lists the main existing problems.Discussion is made on how to strengthen the management of the construction project contract meaning, status and functions, according to the present contract for construction project management in our country are the main problems, and put forward the corresponding measures to refuse.Finally, this paper briefly put forward for doing contract management from several aspects that should be paid attention to.【Key Words】A contract for construction project;Contract management;Strengthening the contract management;question

【緒論】

建筑施工合同在建筑施工中發揮著重要的作用，它是締約雙方明確法律關系和一切權利及責任關系的基礎，是合同當事雙方實施合同中的一切活動的主要依據。隨著我國建筑業的不斷發展，建設工程項目的合同管理研究工作將會越來越被重視和普及。工程建設的復雜性決定施工合同管理的艱巨性。目前我國建設市場管理尚不完善，建設交易行為尚不規范，使得建設施工合同管理中存在諸多問題。加強建設工程合同管理是符合社會主義市場經濟的要求。使用合同來引導和管理建筑市場，順應了政府轉變職能，應用法律、法規和經濟手段調節和管理市場的大趨勢。

1建設工程合同及合同管理

建設工程合同及合同管理的概念

合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。簡而言之，合同是當事人之間設立、變更或者終止權利義務的協議。

合同有廣義、狹義之分。廣義上的合同，指一切生產權利義務的協議。狹義上的合同，指作為平等主體的當事人之間設立、變更或者終止民事權利義務的協議。反映交易關系的合同指狹義上的合同，亦《中華人民共和國合同法》調整的合同。

合同管理就是對合同的編制、簽訂、履行、變更、轉讓、解除、終止以及計劃、評審、監督、控制、協調等一些系列行為的總稱。其中編制、簽訂、履行、變更、轉讓、解除、終止等是合同管的內容；計劃、評審、監督、控制、協調等是合同管理的手段。合同管理是項目管理的重要內容，也是項目管理中其他活動的基礎和前提。

廣義上講，建設工程合同管理有兩個層次，第一個層次是政府對工程合同的宏觀管理，第二個層次是合同當事人各方對合同實施的具體管理。

建設工程合同的分類

建設工程合同有多種形式和多種類別，不同種類的合同有不同的應用條件、不同的權利和責任的分配及不同的合同風險。

建設工程合同根據承包的內容不同，可分為建設工程勘察合同、建設工程設計合同與建設工程施工合同。

1)工程勘察合同，是指勘察人(承包人)根據發包人的委托，完成對建設工程項目的勘察工作，由發包人支付報酬的合同。

2)工程設計合同，是指設計人(承包人)根據發包人的委托，完成對建設工程項目的設計工作，由發包人支付報酬的合同。

勘察、設計合同的內容包括提交有關基礎資料和文件(包括概預算)的期限、質量要求、費用以及其他協作條件等條款。

3)工程施工合同，是指施工人(承包人)根據發包人的委托，完成建設工程項目的施工工作，發包人接受工作成果并支付報酬的合同。施工合同的內容包括工程范圍、建設工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質量、工程造價、技術資料交付時間、材料和設備供應責任、撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協作等條款。

建設工程合同根據合同聯系結構不同，可分為總承包合同與分別承包合同，還可分為總包合同與分包合同。

1)總承包合同與分別承包合同

總承包合同，是指發包人將整個建設工程承包給一個總承包人而訂立的建設工程合同。總承包人就整個工程對發包人負責。