第一篇：【實用】承包合同集錦

【實用】承包合同范文集錦七篇

隨著人們法律意識的建立，能夠利用到合同的場合越來越多，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，以下是小編為大家收集的承包合同7篇，希望能夠幫助到大家。

承包合同 篇1

甲方：

乙方：

為了把食堂進一步市場化、社會化，使其更加完善，更好地為師生提供優質的服務。現甲乙雙方就食堂承包事宜達成如下共識：

承包方式：全包

承包期限：

一、甲方履行的職責：

1、提供現有的食堂場所、用具給乙方，不收任何費用。

2、甲方對現有食堂進行安全維修，通水、通電。

3、甲方對乙方乙方承包的食堂進行宏觀管理，維持用膳秩序。

4、食堂《衛生許可證》由甲方負責辦理。從事人員體檢費由乙方負責。

5、盡量動員住宿生在校內用餐，禁止外來商販在校內出售飯菜和早點。

6、教學日如有變動，甲方必須提前通知乙方。(突發情況除外)

二、乙方履行的職責：

1、持有縣衛生防疫站簽發的《健康體檢合格證》。

2、自愿參與承包，簽訂合同時一次性向學校交納押金3000元。

3、保證師生(含初三補課，以下都包含)三餐按時用膳，早餐供應稀飯、早點，中晚餐提供米飯，確保師生每餐的飯量供應，不以任何理由少弄或不弄、出現向學生出售其他代替食物現象。

4、飯菜保質保量，讓學生吃好吃飽，對師生、家長反映的正確意見和建議作出合理的解答，并做出改正。

5、供應物美價廉、可口的飯菜吸引學生在校園內用膳。價格不得高于市場價格。不得運用非法的手段強制學生在校內用膳，更不得出售變質腐爛的飯菜和早點，否則承擔由此引起的一切費用和責任。

6、要妥善保管大米，控制庫存量，防止大米發霉、生蟲，盡量少吃或不吃生蟲的大米做的飯，做到每學期清倉一次。

7、負責飯卡的印刷、剪、清點和水票的發放，學生稱米收取每市斤0.5元的飯卡工本費。

8、每天提供學生飲用水一瓶，保足學生早晚生活用溫水，飲用水可收取每瓶0.3元/小瓶、0.5元/大瓶。

9、承擔食堂燃料及學校承擔維修以外的其他用具維修、添置。

10、甲方提供給乙方食堂場地后，內部設施改建經甲方同意方案后由乙方投資，甲方不提供任何費用。

11、承擔除《衛生許可證》以外其他工商、稅務等部門收取的一切費用和由于管理不善導致有關部門所做的處罰，并在甲方指導下改進。

12、不得在校園內飼養家畜、家禽，更不得以任何理由組織學生參與有關食堂的經營活動或變相經營以及搬運物品等勞動行為。

13、自收自支，自負盈虧，在合同期滿前，不能因為內部管理不善影響學校正常工作，否則應自行退出承包方，相應的押金不退，同時追究相應的責任。

14、乙方不得向學生出售煙酒，不得違反學校的作息時間任意開飯，容留學生看電視、購物，不得向學生賒賬，不在校園內出售零食。

15、乙方向學生提供的有廢除物的食品，如快餐盒、一次性筷子等，由乙方回收處理，食堂及周邊衛生由乙方負責打掃并保持清潔。

16、購買油、鹽、醬、醋等材料要有廠家的合格證。

17、關心愛護學生，愛護學校公共財產，與學校共同承擔維護學校安定、師生利益的責任。

本協議一式兩份，雙方各持有一份，簽字有效。以上內容雙方必須遵守，單方不得違約。否則承擔相應的責任。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

承包合同 篇2

發 包 單 位：(以下簡稱甲方)

承包單位或個人： (以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規、遵循平等、自愿、公平和誠實、信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，同意簽訂以下條款：

一、工程名稱：前書院1#、13#、幼兒園會所

二、工程地點：書院街以北，景西路以東

三、工程內容：邊坡支護

四、工程承包范圍：噴錨邊坡支護，其中包含人工修邊，搭拆施工腳手架、定位、鉆孔、安放錨桿、灌漿、安放泄水管、制作、鋪設、綁扎、焊接鋼筋網片，噴射混凝土護坡、機械設備進出場等所有工作內容。

五、承包方式：乙方包工包料，所有一切機械設備、小型工具由乙方負責，甲方提供水、電、施工場地等。住宿由乙方自行負責。

六、結算方式：合同工程價(結算價)執行《二000年山西省建筑工程預算定額》、《二OOO年山西省裝飾工程預算定額》、《二OOO年山西省安裝工程預算定額》及其相關費用定額，取費按照二000年山西省費用定額丙類企業計取，總價下調10%作為工程合同價(結算價)。人工費調整依據[20xx]115號文件。材料差價按晉城市建筑經濟管理站發布的工程造價信息結算辦法進行找差。人工、鋼材、水泥以當月發票為準材差部分不做下調。

七、噴漿厚度按100mm計算，乙方不準偷工減料，如發現一次處罰50m2。

八、質量標準：乙方所施工的項目必須符合《工程施工質量驗收規范》標準。

九、付款方式：甲方根據乙方每月實際完成工程量的60%付進度款，工程完工后，經驗收達到合格要求后，辦理相關結算手續，15日內付總額的90%。剩余10%款額作為質量保證金;待地下室結構完成并回填后7天內付清余額。

十、質量要求：

1. 乙方施工的所有分項工程都必須達到施工規范要求及甲方的交書中的有關規定。

2. 乙方施工人員必須按正確程序及甲方管理人員交待的程序施工，不得偷工減料減少其中的施工程序。若發現乙方有人偷工減少程序，甲方視情節輕重給予一定數額的罰款(500～1000元)，甚至清退乙方，不予結算。

3. 乙方不得浪費材料。乙方先提供材料計劃表。甲方審定后執行。乙方超出范圍損耗的材料由乙方負責，甲方不負責。

4. 乙方質量達不到施工規范標準，必須無條件返工，返工費用由乙方承擔。若情節嚴重甲方將清退乙方，不予結算。

5. 乙方必須按規范要求及甲方的交底書中的規定施工，確保安全，萬無一失。有安全隱患的地方應及時報告，處理完后才進行施工。

十一、進度要求：

1. 乙方必須嚴格遵守甲、乙雙方商定的進度計劃，積極安排施工，確保施工進度。

2. 乙方每天必須有足夠數量的人力、物力來保證施工進度，不得以種種理由拖延工期，同時不得讓工作面閑置。每拖延一天罰款500元。

3. 若因乙方原因造成工期拖延，甲方要對乙方進行處罰或者馬上清退乙方出場，另行組織施工班組施工，同時不予結算乙方完成的工程量。

4. 因乙方原因，影響整體施工進度，造成的損失均由乙方負責賠償。每拖延一天罰款500元。

十二、安全規定：

1. 乙方每個施工人員工作時都必須嚴格按照操作規程進行操作，嚴禁違章作業、盲目作業、違章指揮、冒險作業。

2. 乙方承包人(班長)應對自己的工人有安全教育和安全監督的義務，督促自己的工作遵守安全規則，確保不發生安全事故，乙方承包人對現場質量，安全事故負安全責任。

3. 乙方承包人不得違章指揮自己的工作冒險作業、違章作業，否則要承擔全部責任。

4. 乙方每個施工員都必須嚴格遵守甲方的安全規章制度：

① 上班必須戴好安全帽，嚴禁穿拖鞋、高跟鞋或赤腳上班，嚴禁高空往下拋擲物料，高空作業必須戴好安全帶。

② 在施工現場行走要注意安全，隨時要注意基礎槽基基口上的鋼筋網，蓋板不得挪動或拿走。

③ 在施工現場遵守勞動紀律，服從領導及安全檢查人員的指揮，工作時集中精神，堅守崗位。

④ 未經許可不得從事非本工種工作，不得亂動機械設備或電氣設備、開關箱、閘刀、漏電開關等。

⑤ 嚴禁酒后上班，上班時嚴禁喝酒，嚴禁在工地上生火。

⑥ 使用提升機時，要注意安全。

⑦ 嚴禁拆除任何安全設施、消防設施。

5. 凡違反安全規定的，發現每人處罰款10～200元，在進度款中扣除，屢教不改者，清退出場，不予結算該人的工資。若造成他人傷亡的.，該人要負完全責任，由乙方自行處理，甲方不負任何責任。

6. 凡是由于乙方人員不聽從指揮或違章冒險作業而造成的安全人身傷亡事故，均由乙方自行負責，甲方不負任何責任。

十三、管理規定：

1. 乙方必須至少有一名現場管理人員對質量、安全、進度負責。

2. 乙方進場后，工人必須在甲方指定的宿舍居住，不得留宿外人，不準帶婦女、小孩進入工地，不得在宿舍里生火，亂接電線、用電爐等，工人宿舍每天要安排人員打掃衛生。

3. 乙方工人要遵守甲方的治安制度，嚴禁打架、斗毆、酗酒、鬧事、等，若出現上述情況，甲方視情節輕重，有權對乙方進行處罰，甚至清退出場。

4. 乙方工人不得在場內隨地大小便，違者每人處罰貳佰元，并將場內大便全部清理干凈。

5. 乙方在甲方規定的食堂進餐，不得自己生火做飯，費用自理。

6. 工地消防設施，安全設施不得隨意挪動或拿走，違者罰款伍拾元。

7. 乙方工人必須服從甲方現場施工人員的管理、安排、指揮、調配，嚴格按照甲方管理人員交待的質量標準進行施工。

8. 乙方要愛護甲方財產，損壞東西要賠償。

9. 乙方施工時要節約材料，不得浪費，否則要處以罰款。

10. 若因乙方原因，乙方中途退場，甲方不予結算。

11. 乙方負責自己施工的分項工程成品保護。

十四、本協議未盡事宜，由甲、乙雙方協商解決或簽補充協議，本協議一式三份，甲、乙雙方各執一份，另一份存檔。甲乙雙方代表簽字后生效，乙方退場或結算后自行失效，乙方被清退出場后本協議同樣失效。

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日 年 月 日

承包合同 篇3

甲方：（以下簡稱甲方）

乙方：（以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》有關法律、法規規定，雙方本著誠實守信、互惠互利的原則，經甲、乙雙方共同協商，為提高磚廠生產的質量與產量，以達雙方共贏的目的，在雙方友好協商自愿的情況下，雙方特訂立本合同條款如下：

一、甲方責任

1、甲方將現有正常運轉的磚廠成套設備及場地設施（詳見財產清單）承包給乙方，經乙方驗收合格后交于乙方生產使用。

2、生產與管理，甲方有權監督，但不能干擾影響乙方正常生產與管理工作。

3、本廠內部及外部環境事務均由甲方負責處理承擔，確保乙方在本廠內一切正常生產環境。

4、甲方負責成品磚銷售，不得以市場銷售問題耽誤乙方正常生產，甲方確保乙方在生產期間的原材料，水、電、煤、油料及工人工資及其它費用，如因甲方原因給乙方造成不能正常生產的情況下，甲方則按每人每天最低壹佰元補助給乙方，以乙方實際人員為準，按天計算。（七天內無任何補助）在補助期間無條件服從甲方安排工作。

5、甲方每月按實收乙方所生產的成品標磚塊為準，計算工人工資并算清乙方所生產磚款，不得拖欠，甲方確保每次月10號前一次性付清乙方工人工資，如有拖欠，甲方自愿以現實市場大票價開出磚票以抵乙方工人工資。

6、乙方工人全部到位后，甲方負責工人保險費以及工人一次的往反車費由甲方負責。

7、若出現自然災害造成的一切后果，均由甲方自行承擔。

8、甲方必須提供乙方人員的住宿及水電、煤氣和勞保用品，甲方每月為乙方提供叁仟元的生活補助，保證乙方人員在本廠內不受一切外部干擾。

二、乙方責任

1、乙方負責生產與管理，保質保量生產。

2、乙方負責所有生產技術與職工的一切工作安排，并保證正常生產。

3、乙方在保質保量的技術基礎上完成雙方所定的日產量玖萬塊。標磚為準，注：因甲方原因及天氣變化造成產量降低，乙方不承擔補償。

4、在甲方正常提供生產環境下，乙方保證按正常生產，不擅自停工，如有問題及時向甲方反映。

三、承包方式

1、甲、乙雙方協商后，甲方將現有磚廠所有的生產設備，設施交于乙方生產使用與管理。

2、甲、乙雙方協商承包合同為乙方每生產出壹塊成品標磚交于甲方，所得承包金柒分伍厘錢（￥：0。052元），不包括燒窯工、電工的工資及費用（注：維修人員工資及燒火人員生活費用合計22500元）價格在合同期內雙方不能變動，甲方接收乙方成品磚以當日開出入庫單據為準，月底一次性結算，并付清當月承包金（注十九孔折1。6倍計算為準）。

3、甲、乙雙方協商后簽訂此承包合同期限為年，既年月日至年月日止。

4、乙方必須愛護甲方所交付的一切設備，在合同期滿后交于甲方確保機器正常運行，合同期滿后，雙方在無任何爭議前提下，甲方優先續承包給乙方，次年承包金待定。

四、安全生產

1、乙方確保在場內安全用電、用水、安全生產。

2、乙方應積極實施本磚廠制定的安全生產管理規章制度。

3、廠內職工屬乙方管理人員的日常事務由乙方負責處理，在本廠內出現重大安全事故的有保險公司及甲方出面協調處理，甲方不得互相推托，否則造成嚴重后果，均由甲方承擔一切責任，乙方負責協助處理，注（乙方人員在本廠外出現的事故，由乙方協調處理）。

4、甲、乙雙方應協調搞好民族團結關系。

五、法定保障

1、本磚廠勞務承包合同經雙方簽字后生效。

2、在合同有效期內，任何一方不得違反本合同條款。

3、合同簽訂后甲方應付乙方工人到廠后生活費用。

六、本合同如產生爭議，經雙方友好協商解決，如協商不成將有司法部門提起訴訟。

七、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份，如有未盡事宜，方可補充附加協議，均于本合同具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

承包合同 篇4

甲方：

乙方：

經清泉村青山隊群眾會議通過決定，特將本隊的荒山荒地承包給乙方，經雙方同意協議如下：

一、荒山總面積 畝，包括 山，該承包金額按荒山每畝 元計，合計大寫 元。備注：經村民雙方協商， 年付款一次，承包期為 年。承包期滿后，乙方有優先承包權。如甲方不優先承包給乙方，甲方將承擔違約責任。

二、乙方本著不污染環境開辦養殖業及種植果樹等，有責任保護生態環境。

三、荒山承包期間，若國家開發修路等，需征收其土地，土地歸甲方所有，苗木及附屬設施歸乙方所有，同時承包款自征收之日起停付。

四、山林改造，經營方式等管理自主權一切歸乙方，但不得毀壞山上現有祖墳，但甲方自承包期內不得買賣墳地。

五、在合同期內，任何乙方法定代表人或負責人的變更，都不得因此而解除本合同，如確需變更法定代表人或負責人簽訂本合同外的補充合同。

六、如甲方重復發包上述林地或長時間停電停水，致使乙方無法經營時，其違約責任由甲方承擔。

七、乙方承包期間，甲、乙雙方不得隨意更改經營方式，如有違約，責任自負。

八、付款方式與時間為 年付一次。付款時間為村民簽名當日之內付清，否則甲方有權收回山和地，本合同作廢。

九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自簽字之日起生效，并具有法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

承包合同 篇5

出租車承包合同

承包方(乙方):_____________ 性別:_____身份證號:___________________

從業資格證號:__________________ 駕駛證號:______________________

初次領證日期:____________聯系電話:1、_______2、____________

家庭住址：________________________________ 郵政編碼_____________

根據《中華人民共和國合同法》及國家、省、市、縣有關客運出租汽車管理規定和政策，經甲乙雙方協商一致，就承包客運出租汽車營運事宜達成如下協議

第一條 承包經營方式

甲方提供一輛具備經營資格、營運證照齊全、設備完好的客運出租車給乙方承包。 乙方承包甲方車輛從事客運出租汽車營運活動，接受甲方管理，安全行駛，文明服務。

第二條 承包經營車輛

車型__________ 車號_____________顏色_____車架號____________

發動機號________車輛行駛證號 車輛登記日期________年__月__日。

第三條 合同期限

本合同有效期為___年__月;自_____年__月___日起至_____年__月__日止。

第四條 收費項目和標準

(一)甲方向乙方一次性收取安全(服務)保證金人民幣20000.00元,

大寫人民幣肆萬元整。合同終止,乙方未違反合同約定,甲方將本金和合同終止。

(二)甲方向乙方按月收取承包費，承包費項目包括:稅(費)、車輛折舊、甲方管理和投資收益等。

20xx年度月承包費標準暫定為4500元，以后年度月承包費標準按實際營運收入狀況經與員工協商后予以調整。

(三)乙方應在每月1至7日內向甲方一次性交清月承包費。

(四)本合同期內,如遇稅(費)、車輛保險費調整，承包費按上述費用調整的幅度相應調整，具體標準在補充協議中明確。

第五條 車輛的油料和維修

本合同有效期內，車輛燃油、潤滑油和車輛維修保養費由乙方承擔。車輛維修、保養按下列第________種方式處理;

1、甲方修理廠維修和保養;

2、取得合法資格的社會修理廠維修和保養。

第六條 車輛保險

甲方根據《中華人民共和國保險法》及《中華人民共和國道路交通安全法》等相關法律法規和行業管理部門的要求，辦理車輛的投保手續，包括車輛損失險、第三者責任險、車上責任險。

第七條 甲方的權利和義務

(一)擁有客運出租汽車經營權和車輛產權。

(二)按照有關法律法規、國家、省、市、縣有關政策和行業管理規定，制定人員、車輛、服務質量等管理制度，組織并督促乙方認真執行。

(三)及時辦理相關營運手續、車輛和營運證的年審，提供營運所需的車費發票。

(四)組織乙方積極參加精神文明創建活動，對乙方有見義勇為、拾金不昧、助人為樂等突出事跡的，按照事跡大小予以表彰或獎勵。

(五)負責行車、消防、治安等應急事件的處理，在乙方發生交通事故后及時辦理出險、索賠及善后處理事宜。

(六)乙方發生交通事故，造成人身和財產損害，保險賠付不足的部分，由乙方補償;

乙方造成甲方車輛和其它財產損失的，由乙方賠償。

(七)督促乙方愛護車輛，并根據車輛使用狀況督促乙方進行維修保養。

(八)遇搶險救災、突發事件等情況時，有權調度乙方承包的車輛，并按國家規定給予相應的補償。

(九)受理乘客的投訴，對有責任的乙方給予相應的處理。

第八條 乙方的權利和義務

(一)有權根據本合同約定從事客運出租車營運，并享有交納承包費后的收益權。

(二)遵守行業管理規定和甲方的管理制度，做到車容整潔，證照齊全，標識清晰，規范文明服務，設備完好，行車安全，按時交費。

(三)拒付甲方收取本合同約定以外或甲方未能出具財務簽章收據的費用，并有權向有關管理部門投訴。

(四)要求甲方提供營運所需的車費發票。

(五)發生交通事故后，及時通知、協助甲方做好出險、索賠及善后處理事宜

(六)愛護、妥善保管甲方的營運車輛，不得將營運車輛交給他人或無從業資格的人員營運，執行甲方提出的車輛保養和更新計劃。

(七)配合甲方完成行業管理部門開展的質量信譽考核和乘客滿意測評活動。

第九條 合同的變更

訂立本合同所依據的客觀情況發生重大變化，致使本合同無法履行的，經雙方協商一致，可以變更本合同相關內容，但不得違反有關法律法規，國家、省、市、縣有關政策和行業管理的規定。

第十條 合同的解除

(一) 有下列情形之一的，甲方可以單方解除本合同：

1、乙方逾期15天未交納月承包費的。

2、乙方嚴重違反城市客運出租汽車管理津法規和行業管理制度的。

3

、乙方發生行業管理部門認定的重大服務質量事件，對甲方名譽造成惡劣影響的。

4、乙方被有關部門吊銷“機動車駕駛證”或“從業資格證”的。

5、乙方被依法勞動教養或追究刑事責任的。

(二) 有下列情形之一的，乙方可以單方解除本合同

1、乙方喪失勞動能力的。

2、乙方因戶籍遷移不在本縣居住的。

3、甲方被有關行政管理部門責令停業的。

(三) 乙方或甲方單方解除本合同的，應書面通知對方。

第十一條 合同終止

(一) 甲方或乙方按第十條可單方解除本合同的，合同終止。

(二) 本合同期滿，合同終止。

本合同期滿前，甲乙雙方可協商是否續簽承包合同。乙方遵守城市出租汽車管理法律、行業管理制度、無重大安全事故和重大服務質量事故的，有優先續簽權。

(三)本合同終止之日起3天內，甲乙雙方根據車輛驗收標準，辦理車輛交接手續，乙方交回營運證照、車輛及附屬設備，甲方對其進行驗收。

達到驗收標準的，甲方按本合同第四條第(一)項的約定向乙方退還安全(服務)保證金;未達到驗收標準的，乙方在5天內修復合格，乙方不愿修復或修復仍達不到驗收標準的，由甲方按附件二的標準修復合格，由此產生的全部費用從安全(服務)保證金中扣除。

承包合同 篇6

原告：XXX，女，漢族，XXX年6月9日出生，住安徽省XXX，電話：XXX。

被告：XXX，男，漢族，XXX年X月14日出生，住XX，電話：XXX。

請求事項：

1、判令解除原被告之間的《承包出租車協議》；

2、判令被告返回原告交付的包車押金8萬元；

3、本案訴訟費用由被告承擔。

事實和理由：

XX年X月X日，原實行簽訂《承包出租車協議》，約定被告將皖XXX號出租車交由原告承包經營，雙方對相應的權利義務進行了約定。現因為原告身體原因導致無法實際履行承包出租車協議，因與被告協商未果，根據合同法第九十四條的規定，特訴至貴院，請求法院查明事實，依法支持原告的訴訟請求。 此致

合肥市瑤海區法院

具狀人：

年 月 日

承包合同 篇7

甲方：________________

乙方：_________________

經雙方平等協商，協議如下：

1．甲方將__________________號_______牌，荷載_______噸（座）貨客運汽車承包給乙方，期限自_______年_______月至_______年_______月止。

2．甲方負責辦理該車輛的一切營業運輸手續，并向乙方提供運輸市場信息、動向。

3．乙方必須服從甲方管理，維護甲方的信譽，遵守公安、交通及公路運輸管理部門一切規章制度。加強職業道德修養，積極參加甲方組織的會議和活動。安全行車，嚴禁哄抬運價。乙方車輛若需報停，必須甲方同意批準方可。

4．甲方為乙方代辦車輛保險、司乘人員保險、第三責任保險（保險額為________元整），旅客安全保險費，費用由乙方承擔。

5．甲方向乙方收取服務費每月_______元。無論乙方車輛是否報停，一年均以十二個月計算，按月交納。稅收、規費等按有關管理部門規定的定額外負擔費率由甲方代收。如運輸收入超出定額外負擔標準，按實際補收超出部分的稅收、規費。代為征收若遇國家稅收、規費等新征或調整，則按新規定執行。

6．乙方應按時交納各類費用，每月末_______日前交納下月的費用，逾期按本月交費總額的_______%征收滯納金。交費拖欠滿____天者，按_______%征收滯納金，若繼續拖欠逾三個月者，甲方有權采取措施收回________證件等，直至扣留車輛。

7．該車輛未經甲方同意，不得轉包他人，車輛的勞動業務由乙方自行受理解決，車輛所發生的安全事故、賠償事故、商務糾紛、責任糾紛、責權糾紛等糾紛所產生民事責任和違章罰款、扣證、扣車停業以及車輛維修、保養等事項均由乙方承擔相應責任。

8．若遇國家政策變動及其他不可抗拒的因素，導致雙方不能履行協議，應服從國家政策，雙方協商解決。

9．如有糾紛由甲方所在地法院管轄。

10．本協議一式二份，雙方各一份，一經簽訂，立即生效。

11．本協議解釋權屬甲方。

甲方單位（章）：____________

代表人：____________________

乙方（簽字）：______________

身份證號：__________________

家庭地址：__________________

_______ 年_______月_______日

第二篇：打樁承包合同

篇一：基礎打樁工程承包合同 基礎打樁工程承包合同

發包方： 承包方：

依據建筑法合同等法律法規精神，本著互利互惠，快速優質完成工程項目的原則，雙方就本工程有關事宜，協商一致，達成如下條款，望雙方共同信守。

一、工程概況：

本工程為沭陽縣陽光天地三期基礎工程，位于沭陽縣臺州路東。

二、承包方式：

1、包工不包料，按設計圖紙施工。

2、施工內容：鉆孔、灌料、安放鋼筋籠、成樁、保證樁質量。

三、工程價格及支付辦法：

1、本工程總造價約人民幣55萬元，最后按實際施工內容決算。d500鉆樁每根樁700元，保證工程量在800根樁以上，如沒有800根樁，按800根樁計算工程數。

2、付款方式，乙方進場甲方提供生活費，工程全部施工結束，付至總造價的80%，驗收合格后一個月內付清所有工程款。

四、工期、安全、文明施工及質量要求：

工期40天，乙方造成安全和質量問題由乙方自負。

五、雙方責任：

1、甲方接通施工水電，二級配電柜二個，接至施工現場指定位置，并確保乙方用電負荷。臨時道路滿足乙方進料需要，確保乙方施工不受外界干擾。

2、保證主要施工材料及時到場，泥漿外運及時，保障施工順利進展。若有甲方連續停工二天以上，甲方賠償乙方工人工資1000元/天。

①乙方嚴格按照圖紙施工，并遵守建筑地基、基礎工程施工質量驗收規范。確保工程驗收合格。由于乙方施工不當，造成安全、質量事故，由乙方負責。

②嚴格遵守工藝標準要求，并通過業主和監理現場人員的檢查驗收。③每根樁混凝土為3.5立方，超出部分由乙方承擔。

六、本合同未盡事宜，由雙方協商解決，本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等效力，雙方簽字生效，工程款結清后自動廢止。

甲方： 乙方：

年 月 日篇二：建設工程打樁施工承包合同 建設工程打樁施工承包合同 甲方： 乙方：

由甲方施工的蘇州中天品苑項目部，基礎靜壓預應力管樁分包給乙方施工。按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑工程分包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：

一、工程名稱：蘇州中天品苑工程

二、工程地點：蘇州西園路

三、工程分包范圍及內容：

phc500、phc400、phc600，110、100、80、60厚預應力管樁約1458米。承包范圍（除甲方提供管樁方樁樁尖外），其余按甲方提供施工圖，工程量全部（管樁焊接焊條，探樁，壓、送樁，試樁全部技術資料等）由乙方完成。打樁如發生偏位，偏位加固所發生的費用由乙方承擔。

四、價格：按甲方提供施工圖，按實際施工管樁長度，打樁機械、材料及人工費15.5遠/米（含水電費）計算，乙方不再向甲方收取送樁、樁機進退場費及其它任何費用。如乙方施工原因造成樁測試不合格，費用由乙方承擔。如靜載、小應變、抗拔由乙方施工價格按靜載50元/噸、小應變60元/噸、抗拔36元/噸計算，如靜載單為配合按20元/噸計算。（注：乙方必須在春節前按2臺樁機進場）

五、付款方法：當工程量（一期、二期）全部完成付總工程款的50%，一期樁基工程測試、資料驗收合格完畢后一個月內付至總價的75%，余款25%半年內滿15天內付清，二期樁基工程測試、資料驗收合格完畢后一個月內付至總價的75%，余款25%半年內滿15天內付清。工程完畢后按工程全額付款。

六、工程工期：本工程工期按甲方的開工指令日起25日歷天內完成，如每推遲一天，罰2000元。若遇甲方要求或場地原因，工期可順延。

七、質量等級：乙方必須嚴格按施工圖紙有關設計說明和建筑施工規范及國家現行驗收規范進行精心施工，確保工程質量達到優良標準，如乙方施工質量原因造成的一切經濟損失及法律責任均由乙方承擔。

八、安全施工

1、乙方在新工人進場施工前配合甲方做好三級安全教育，特殊工種必須持證上崗。

2、施工人員必須做到安全生產，乙方人員必須遵守安全生產六大紀律，十大不準及工地規定的安全生產的勞動紀律。

3、必須搞好現場文明施工和安全生產，對進場施工人員及時進行安全教育，提高職工自身安全意識，做到班前有安全交底，及時排除各種不安全隱患，避免各種事故的發生，凡在施工期間自行造成出現、發生質量、安全、治安、保衛等一切事故的一切責任均由乙方自負，甲方概不負任何責任。

4、機械電氣設備，乙方無證人員不得操作。

九、文明施工

1、人員管理

a、乙方協議簽訂人員必須長住工地，及時做好各項技術交底工作，配合甲方項目部做好各項銜接工作，特殊情況報甲方請假批準方可離崗，否則每發現一次罰款50元。

b、乙方必須與施工人員訂立勞動合同，明確與勞動者工作期限、工作內容、勞動報酬、勞動紀律、勞動合同終止條件，違反勞動合同的責任等。

c、乙方人員進場時，應在當天內向甲方提供進場人員的身份證復印件一份，照片（1寸）3張，勞務證，外出計劃生育證明，7天內辦理好暫住證，務工證及工作證，費用由乙方自理。如不按規定辦理，罰款由乙方自負。

d、乙方不得招收童工、不得收留盲流人員、不得將不在工地施工的人員留宿工地。違者罰款200元/次，并將人及時清退。

e、乙方施工人員，原則上不允許帶家屬小孩進工地，如特殊情況，家屬探親一般不超過10天，并及時做暫住證。如超過則收取300元/人月管理費。f、乙方應做好施工人員的思想工作，班組間關系必須搞好，相互幫助、團結，不得尋事挑斗，不得發生打架事故，遇事由班組長互相解決，甲方工地負責調解，如發生打架事件，雙方先罰1000元/次，爾后再進行調解處理。工地內嚴禁賭博，違者罰款200元/次。g、乙方人員不得在工地發生偷盜行為，如被發現，則按偷盜財物價款的10倍予以罰款，并作開除處理，情況嚴重的移交公安機關處理。

1、文明施工 a、乙方施工人員進入施工現場，必須戴好安全帽，佩戴工作證，服從工地安全員統一指揮。b、乙方應做好施工人員的環境衛生工作，做到早上上班前，棉被疊放整齊，做到衣著整潔，不亂丟垃圾，注意公共衛生，禮貌用語，文明施工，安全生產，安全用火，嚴防火災。c、樹立為社會主義現代化建設服務的道德觀念，認真履行行業職責，遵守職業道德。d、必須做到工完場清，現場材料堆放要合理布局，堆放整齊有序。如乙方在施工過程中出現建筑垃圾，均由各工班自己清理至指定地點。

e、乙方的生活區、生產區、施工場地等乙方范圍內的所有區域均須達到甲方要求的文明標化工地要求，費用均包含在單價中，甲方不再另行支付。

十、甲、乙雙方責任：

甲方：

1、提供宿舍、食堂及生活設施。

2、提供施工圖紙各兩套。

3、對乙方施工質量、安全及時檢查、監督指導，發現問題及時處理和協助解決。

4、確保管樁車運輸道路暢通，場地基本平整。

5、若遇大面積障礙物，須由甲方處理。

乙方：

1、即使做好角樁定位及標高引測工作，嚴格按現行施工規范進行施工，質量必須達到國家驗收評定優良標準。

2、工種之間必須配合，服從甲方的統一指揮和管理，服從有關監督部門的監督，遵守甲方的各項規章制度，提出必須返工、整改的及時進行返工整改。

3、向甲方提供打樁施工方案及材料計劃書一式兩份，工程完工后提供全套技術資料。

4、凡出現下列情形之一的，甲方有權立即終止合同，不視為違約，乙方無條件接受甲方處理：a、不按規范進行施工：b、不服從甲方及監督部門的監督：c、質量、進度、安全不符合甲方要求。

本合同一式四份，甲、乙雙方各執二份，施工完畢款清后自動失效。甲方代表簽字： 乙方代表簽字： 蓋章：蓋章：

年月

日蘇州中天西苑樁基工程補充協議

甲方：浙江展誠建設集團蘇州中天品苑項目部 乙方：蘇州市中堅基礎工程責任有限公司

一、工程進度

1、乙方將嚴格執行甲方的工期要求，除甲方要求或場地原因工

期可以順延外，不利于樁基施工的惡劣天氣同樣作為工期順延的原因。

2、甲方確保臨時道路的暢通和施工材料的及時供應，如因此或

其他甲方原因而引起的延誤工期，乙方將不承擔工期延誤的責任，同時甲方應向乙方賠償樁機停工的臺班費（按3000元/臺班/臺）。

二、工程質量

1、乙方將嚴格控制施工質量，如遇到地下不明障礙物，乙方及

時向甲方匯報，但因此引起的樁位偏位和連帶的一切費用均由甲方承擔。

三、本協議與前面的施工合同組成整個承包合同。

甲方代表簽字： 乙方代表簽字： 蓋章：蓋章： 年月日篇三：打樁施工合同[2] 打樁工程承包合同

甲方：。乙方：。

乙方自愿承攬甲方 工程打樁施工。為了明確甲乙雙方職責，經雙方友好磋商，特訂以下條款，供甲乙雙方共同遵守。

一、工程名稱：

二、工程地址：

三、承包內容及方式：水泥攪拌樁；包人工費機械費材料費及資料費、水泥送檢試塊費、人機保險費、樁機進退場費等一切相關費用。

四、工程工期： 日歷天，自 年 月 日起至 年 月 日止。

五、工程質量：合格

六、結算方式：依據甲方提供圖紙設計的樁位數量（暫定 根）×每根樁長度（米）×單價每米元結算，另上浮7%作為管理費及稅金。合同簽訂后結算方式與單價不變，工程量按實計算。

七、付款方式：工程完成并辦清結算七天內付至結算總價款的80%，余20%待樁位經質檢部門檢測合格后付10%；土建主體工程施工完成后付10%。

八、雙方職責 ㈠、甲方工作職責

1、甲方提供樁基施工圖紙一份和地質勘察資料一份。

2、甲方提供施工場地坐標點、標高等數據。

3、甲方負責水電費。

4、甲方負責靜荷載試驗費用。

5、配合乙方做好施工過程中的有關工作。㈡、乙方工作職責

1、開工前熟悉圖紙、編制施工方案及工藝流程，測量放樣放樁位等。

2、開工前應對工程樁編號。編制打樁施工方案及順序，做好施工記錄，工程施工竣工后應提供5份完整的符合歸檔要求的技術資料。

3、乙方應配有施工技術負責人和施工員各1人。以保證打樁準確性、垂直、位移均在規范允許范圍，確保樁基質量一次性驗收合格。

4、乙方應自帶符合標準的配電箱及施工用電電纜線。

5、乙方加強對施工作業人員安全教育，采取必要的安全措施，防止意外事故發生。對施工機械和施工人員應投意外保險。如樁基施工過程中發生一切安全事故，其責任及經濟損失均由乙方自行負責。

6、由于樁基數量多，乙方應提供2-4臺有效樁機進場進行施工，才能滿足施工工期要求。如乙方原因造成施工工期延誤，甲方有權對乙方處予300元/天罰款。

7、乙方精心組織按設計圖紙施工，確保本工程一次性驗收合格。如因乙方施工引起樁位偏差或樁徑、長度未達到設計要求等原因而導致基礎加固或其他措施所發生的一切經濟責任均由乙方負責，還要承擔給甲方造成損失的經濟賠償；如因土質原因承載力達不到設計要求由甲方自行負責。

8、若雙方發生爭議，乙方不得以任何理由干擾影響工程的進度、質量，否則視為違約并承擔由此引起的一切后果及賠償責任。

九、未盡事宜，雙方協商解決。

十、本工程合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

甲方：乙方：

代表：代表：

年月日年月日

第三篇：土方工程承包合同

土石方工程承包合同

發包單位（以下簡稱甲方）： 承包單位（以下簡稱乙方）：

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程實際，為明確雙方的責任、權利和義務，經甲、乙雙方協商一致，訂立本合同。

第一條 工程概況 1.1工程名稱：土石方工程

1.2工程量：約 萬立方。（以實際方量為準）

1.3工程地點： 1.4承包范圍及內容：按甲方提供的圖紙完成實際開挖部分。

1.5承包方式：本工程采用包工包料方式，包工期、質量、安全、文明施工、環境保護以及各種管理費用均包括在乙方承包范圍內，乙方全面負責本合同范圍內的全部工作內容，處理好政府主管部門和村民地方關系。

第二條 合同工期

開工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日 合同工期總日歷天數為 天。（下雨天除外）第三條 工程質量

乙方必須嚴格按甲方認可的本工程土方圖紙等工程文件中規定的質量標準組織施工，施工質量應符合現行國家相關質量驗收規范、標準要求，工程質量等級為合格。

第四條 施工措施

4.1乙方在施工前應認真踏勘施工現場，熟悉施工現場周邊情況，有針對性的采取相應的安全，文明施工措施，開工后不得以不熟悉現場情況為由要求延長工期，增加費用或降低工程質量。

4.2乙方施工過程中應采取維護內容，環境措施，包括土方車輛運輸途中嚴格控制施工嗓音、撒漏、揚塵污水的排放符合當地政府規定，負責土方運輸沿線道路以及施工現場四周的清潔工作，土石方車運輸必須有蓋，土石方車輛在指定點必須沖洗清潔，應在限速內行駛，在有特殊要求的區域或時段禁鳴喇叭。

4.3乙方在施工過程中嚴格執行建設主管部門，環保消防、環衛等有關部門對施工現場的管理規定，協調處理政府主管部門和村民地方關系。

4.4乙方負責施工場地內及周邊管線設施的保護，損壞由乙方負責維修，（甲方需提供開挖范圍內地下管網圖）費 用由乙方承擔。

4.5施工用水用電乙方自行解決，施工產生的污水、泥漿乙方應按政府規定排放或外運。

4.6乙方自行購買現場施工人員保險，因乙方導致安全責任由乙方自行負責。

4.7以上所述施工措施所發生的費用均包含在合同價內，乙方不得以任何理由增加施工措施費。

第五條 合同價款

合同單價：土方 元/立方。（不含稅收）第六條 甲方責任

6.1在開工前 天負責向乙方提供施工圖及有關資料 套。

6.2及時組織工程驗收，在接到乙方書面驗收申請 3 個工作日內，必須組織驗收，否則視為驗收合格。

6.3按合同規定與付工程款。第七條 乙方責任

7.1工程開工前，應向甲方報送施工組織設計，詳細的施工進度計劃及其它有關施工文件。

7.2乙方在施工過程中嚴格控制好施工嗓音、揚塵，對周圍環境影響，應服從甲方管理。

7.3在施工過程中如因乙方管理及施工不完善造成的質 量安全事故，由乙方負責并及時報告甲方提供事故的處理方案，經設計，甲方等單位共同研究認可后，由乙方組織實施并承擔一切費用。

7.4遵守安全操作規程，針對本工程的特性，制定針對性的安全措施，確保工程施工的安全。

第八條 付款方式

8.1在2018年2月14日之前，按已完工程量的50%結算工程款。（不少于30萬元）

8.2在2018年4月10日前，按已完工程量的100%結算工程款。

第九條 違約責任

9.1由于乙方原因造成延誤時，乙方須向甲方支付違約金，每延誤一天支付違約金 元，如因甲方造成的，甲方應向乙方支付違約金每天 天。

9.2乙方在工期、質量、安全、文明施工方面不能滿足甲方要求時，甲方有權對由此造成的經濟損失要求乙方賠償。

9.3一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方承擔上述違約后仍應繼續履行合同。

第十條 其他條款

10.1本合同未盡事宜，必要時由甲乙雙方另行補充合 同，經簽字蓋章后與本合同具有同等的法律效力。

10.2本合同糾紛解決方式：甲乙雙方協商解決，雙方協商不能達成一致，向合同簽約地有管轄權的人民法院提出申訴。

10.3本合同自雙方法定代表或委托代理人簽字加蓋雙方公章或合同專用章后生效。

10.4本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法定代表人（簽章）： 法定代表人（簽章）：

年 月 日 年 月 日

第四篇：勞務承包合同

起草版本：

勞務合同

甲方：（以下簡稱甲方）

乙方：（以下簡稱乙方）

甲、乙雙方在平等自愿的基礎之上，根據《合同法》相關規定，就乙方為甲方提供勞動服務，經協商一致，現達成以下條款，以資共同遵守。

一、勞務內容及范圍：

二、工作時間及地點：

三、勞務費用及結算

1、勞務費用：

2、結算方式：甲方按月對乙方在該月度內所完成并實際驗收合格的勞務進行結算，隔月支付乙方勞務費用。

四、勞務期限：乙方勞務期自＿＿＿年＿＿月＿＿日起至＿＿＿年＿＿月＿＿日止。

五、雙方權利和義務

1、甲方有權對乙方勞務進行監督檢查，提出合理化建議，并通過公司管理制度和考核機制來約束和評定乙方勞務質量；

2、甲方應按約定足額支付給乙方勞務費用，不得無故拖延、拒付；

3、甲方可視具體情況免費為乙方提供基本住宿條件；

4、乙方應嚴格遵守甲方各項標準，依照甲方相關要求，按時、保質保量完成各項工作；

5、因乙方原因給甲方造成損失的，乙方負賠償責任；

6、合同期間，乙方應服從甲方統一管理和調派，保證隨叫隨到；未經甲方允許，乙方不得私自離崗或無故不到；

7、乙方須嚴格執行安全責任制度，采取有效措施，防止傷亡和其他安全事故發生；

8、甲乙雙方之間為勞務雇傭關系，甲方與乙方及乙方人員之間不存在勞動關系，相互不履行勞動關系權利和義務。

六、勞務驗收標準：符合甲方規定及實際要求，并達到雙方約定勞務標準。

七、違約責任

1、乙方勞務不符合約定標準和要求的，甲方有權要求乙方進行整改；整改不滿意的，甲方有權單方面解除合同；

2、合同期間，若乙方出現私自離崗、無故不到及其他違反合同約定之情形，且經甲方口頭警告仍不改正的，甲方有權單方解除合同，并扣除乙方1個月勞務費用。

八、糾紛及爭議處理：因履行本合同而發生爭議的，由雙方友好協商解決；協商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、其他

1、經甲乙雙方協商一致，可解除本合同；

2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至權利義務履行完畢時自動終止；

3、本合同未盡事宜，可由雙方協商簽定書面補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力；

4、本合同一式貳份，雙方各執壹份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：乙方（簽字）：

委托代理人（簽字）：身份證號：

年月日年

-日月

第五篇：軟件承包合同.

軟件承包合同

（版本號：2007.05）

合同編號：

甲方：

乙方：

甲乙雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定本合同協議書(以下簡稱合同)，甲乙雙方同意按以下條款履行相應的權利和義務。乙方按以下條件和規定向甲方提供產品及服務。合同文件組成1． 合同范圍和條件

1．1 合同范圍：乙方根據甲方提供的《方提供軟件開發及服務，詳細任務書參見《項目任務書》（附件1），相關的技術方案參見《技術方案書》（附件2）。

1．2 合同期限：

1．3 本合同自簽字蓋章之日起生效，至雙方完成所有合同義務時或于雙方共同認為可以終止合同之日起終止。

1．4 合同內容實施條件：上述合同各組成文件的內容之間如存在不一致之處，根據文件提交至甲方的日期，以最新的文件為準。

2． 軟件開發及配套服務的內容及工作量

詳見“合同條款”及其附件。

3． 合同價

本合同總價：人民幣整（RMB ￥），分項報價詳見合同附件。

4． 合同生效

4.1 本合同在滿足下列所有條件時即生效：本合同已由雙方法人代表或授權代表簽署；

5.開發及交付

5.1 合同簽訂生效后，乙方應按照本合同附件所規定的組織結構和職責以及本合同附件××所規定的進度計劃立即組織項目的實施工作。不能按計劃實施工作時立即通知甲方并說明理由，并報甲方同意。

5.2 合同簽訂生效后，甲方應配合乙方按照本合同附件所規定的組織結構和職責以及本合同附件××所規定的進度計劃所進行的項目實施工作。

5.3 由于非乙方的原因，使得項目實施工作與本合同附件的規定進度不符的，項目進度應作相應調整。由此而造成項目延遲的，乙方不負違約責任。

5.4 在需求調研與系統分析完成之后，系統設計啟動之前，甲乙雙方對現擬《項目任務書》、《技術方案書》及實施計劃與報價進行全面回顧與梳理，按實際可操作性進行必要 1

調整，調整結果以本合同附件形式增補生效。

5.5 乙方應向甲方移交下列文檔資料：

（1）功能使用說明書。

（2）使用手冊及系統維護手冊。

（3）驗收測試報告。

（4）軟件開發過程中形成的其他文檔資料。

6.合同金額及支付

6.1 本分項費用為人民幣圓整（即RMB￥）。合同簽訂且甲方資金到位后的個工作日內，甲方需將本分項費用的，人民幣圓整（即RMB￥）匯入乙方指定的帳號內，作為合同首付款。

6.2 在乙方將所有產品開發、發布完畢，交付甲方后，軟件安裝調試完成并驗收結束后（注：驗收報告經甲乙雙方簽署后視為驗收結束）,甲方應在個工作日內將本分項費用的，人民幣圓整（即RMB￥）匯入乙方指定帳戶，系統進入正式運行與免費服務期。

7.保密

7.1 在本合同生效期間，乙方(或其分包商)或甲方均可能接觸對方的保密信息。雙方同意根據本合同和雙方另行簽訂的有關保密協議，使用實施本合同所必須的信息。雙方對有關信息保守秘密的最基本義務至少應包括：同意有關信息為保密信息；采取一切合理措施防止未經授權披露保密信息；在有關信息非因任何一方原因進入公知領域之前僅按本合同規定的范圍使用保密信息。

8.所有權與授權許可

8.1 本項目開發軟件的知識產權按照國家頒布的知識產權法執行，由甲、乙雙方共享。

8.2 本項目所涉及的第三方軟件的使用版權由甲方解決。

9.責任限制

9.1 合同雙方應采取必要的措施，避免在合同實施過程中由于工作失誤造成本方或對方任何形式的損失和損害。有關措施，應在合同實施過程中由雙方協商確定，并以書面形式認可。在此前提下，合同任何一方對于任何形式的間接損失、特殊損害、附帶損失或損害均不承擔責任。即使事先已提及此類損失的可能性，亦不影響限責條款的效力。

9.2 合同任何一方對于因本合同、交付物或有關支付而產生的任何責任，無論是因侵權、違約還是其它原因，均不得超過依本合同應支付的價款總額。

10.合并、修改與棄權

10.1本合同和其附件為甲乙雙方有關本合同標的物的完整合同。所有在先達成的協議，如果與本合同或附件內容有不符的，均以本合同為準。

10.2對本合同和其附件的任何修改、變更和更改，均需要由合同雙方適當授權代表書面簽署。

10.3合同任何一方可以放棄對于任何違約處罰的請求權，但是不影響對任何其它違約處罰或后來違約處罰的請求權。

10.4如果本合同中的任何條款被裁定為無效、非法或無強制力，則此類裁定不影響本合同其它部分的有效性。

11.轉包

11.1乙方在甲方授權同意的情況下可以將本合同的部分內容轉包給第三方，但必須以書面形式通知甲方，征得甲方的認可后備案。

12.培訓

12.1乙方應根據本合同附件××的規定，向甲方提供所供產品和系統的操作培訓。

13.維護和服務

13.1 乙方將對所供的產品和系統提供為期免費服務期從系統交接期滿（即乙方將所有開發產品交付甲方使用）之日起計算，詳細的免費服務內容見合同附件××。

13.2 在系統驗收后的質量保證期內，如因甲方使用不當或操作故障而造成的系統問題，乙方將負責配合解決，但費用由甲方承擔。由乙方承諾的售后服務條款不包括以下范圍：

? 甲方自行采購的應用于乙方提供的系統之上的產品和服務；

? 非正常工作方式或條件所致故障；

? 甲方自行改裝過的產品或系統；

? 各種意外或不可抗力造成的系統或產品損害。

14.違約責任

14.1乙方不能按本合同規定的時間交貨和提供服務時，除不可抗力（指戰爭、嚴重火災、水災、臺風和地震以及其他雙方同意屬不可抗力的事故）和本合同另有約定的之外，乙方應向甲方付延期違約金，每天按合同價的0.1％計收，最高限度為合同價的5％。

14.2甲方逾期付款時(正當拒付、乙方同意延期付款時除外)，應向乙方支付延期違約金，每天按逾期付款金額的0.1％計收，但最高限度為逾期付款金額的5％。

15.合同的解除和變更

15.1本合同簽定生效后，除不可抗力或本合同另有規定外，任何一方不得任意解除和無故變更。若因國家計劃改變、或設計變更確需解除或變更合同時，要求變更的一方應及時通知對方（以書面形式為準），對方應在收到通知十五日內予以答復，逾期未答復則視為已同意。

15.2如變更或撤銷合同由甲方提出，則甲方必須補償乙方由此而產生的損失，具體費

用由雙方共同協商確認。

15.3如變更或撤銷合同由乙方提出，則乙方必須補償甲方由此而產生的損失，具體費用由雙方共同協商確認。

16.合同生效終止及其他

16.1本合同自雙方簽字蓋章后生效。

16.2本合同在雙方完成所有的合同義務時，或于雙方共同認為可以終止的日期起終止。16.3本合同正本一式由甲方執乙執每份具有同等法律效力。

17.合同爭議

17.1本合同未盡事宜，雙方在不違背合同和招標文件的原則下，協商解決。協商結果以“備忘錄”形式作為合同的附件，與本合同具有同等效力。

17.2本合同如果在實施過程中出現爭議，雙方應協商解決。協商未決的，可向合同履行地人民法院提起訴訟。

簽約方：

甲方：

（蓋章）

地址：

甲方法定代表人

或授權委托人（簽章）：

聯系人：

電話：

傳真：

乙方：（蓋章）地址：乙方法定代表人 或授權委托人（簽章）： 聯系人：電話：傳真：開戶銀行：帳號：

郵政編碼： 郵政編碼：

簽訂時間：年月日

簽訂地點：上海市浦東新區