第一篇：2014年二建《工程法規》真題

2014年二級建造師考試《工程法規》 2014/6/

3一、單項選擇題

1.關于施工企業法人與項目經理部法律關系的說法。正確的是()。A.項目經理部具備法人資格

B.項目經理是企業法定代表人授權在建設工程施工項目上的管理者

C.項目經理部行為的法律后果由其自己承擔D.項目經理部是施工企業內部常設機構

2.單位甲委托自然人乙采購特種水泥，乙持授權委托書向供應商丙采購，丙向乙說明無法供供貨，乙表示愿意購買普通水泥代替，向丙出示加蓋公章的空白合同。經查，丙不知乙授權不足的情況，關于甲、乙行為的說法，正確的是()

A.乙的行為屬于法定代理

B.甲有權拒絕接受這批普通水泥C.如甲拒絕，應由乙承擔付款義務D.甲應承擔付款義務 3.根據《物權法》，土地承包經營權屬于()A.所有權B.用益物權C.擔保物權D.準物權

4.關于不動產物權設立的說法，正確的是()

A.經依法登記，發生設立效力B.合同簽字蓋章，發生設立效力C.依法屬于國家所有的自然資源，所有權必須登記

D.未經登記，不動產交易合同無效

5.工程建設中使用的計算機軟件是()保護的客體，受知識產權保護。A.專利權B.商標權C.著作權D.發明權6根據《擔保法》，下列財產不可以抵押的是()

A.廠房B.可轉讓的專利權

C.生產原材料D.公立幼兒園的教育設施7根據《物權法》，下列財產不可以抵押的是()

A.生產設備B.建設用地使用權

C.正在建設的建筑物D.集體所有的宅基地

8.某材料供應商由于自身原因，沒有按合同約定及時提供原材料，給工程建設項目造成了經濟損失，該供應商應承擔()。A.行政處分B.違約責任C.行政處罰D.交納罰金

9.以市場主導，以守法、守信、守德、綜合實力為基礎進行綜合評價的是()。A.政府對市場主體的守法誠信評價B.社會中介信用機構的綜合信用評價C.市場主體的自我綜合信用評價D.行業協會協助政府部門的綜合信用評價

10.承攬工程不符合規定質量標準造成損失的，施工企業與使用本企業名義施工的單位承擔()。

A.按份責任B.補充責任C.連帶責任D.公平責任

11.建設工程招標的基本程序主要包括：①發售招標文件;②編制招標文件;③委托招標代理機構;④旅行項目審批手續;⑤開標、評標;⑥簽訂合同;⑦發布招標公告或投標邀請書;⑧發出中標通知書。上述程序正確的排列順序是()。

A.①②③④⑤⑥⑦⑧B.③②④⑦①⑤⑧⑥C.②③①④⑦⑤⑥⑧D.④③②⑦①⑤⑧⑥

12.按照《建筑施工場界環境噪聲排放標準》，建筑施工場界環境噪聲排放限值為()。A.晝間60dB(A)，夜間50dB(A)B.晝間65dB(A)，夜間50dB(A)D.晝間70dB(A)，夜間55dB(A)D.晝間75dB(A)，夜間60dB(A)

13根據《最高人民法院關于適用《中華人民共和國仲裁法》若干問題的解釋，當事人申請執行仲裁裁決的案件，由()管轄。A仲裁機構所在地中級人民法院B仲裁機構所在地高級人民法院

C被執行人住所地或者被執行財產所在地中級人民法院

D被執行人住所地或者被執行財產所在地中級人民法院

14.在招標投標過程中，投標人發生合并、分立、破產等重大變化的，應當()。A撤回投標B提高投標保證金額C撤銷投標D及時書面告知招標人

15.關于建筑工程施工分包行為的說法，正確的是()

A.承包人并未對該工程的施工活動進行組織管理的，視同轉包

B.個人可以承攬分包工程業務

C.建設單位有權直接指定分包工程承包人D.建設單位推薦的分包單位，總承包單位物權拒絕

16.關于建筑市場誠信行為的公布時限的說法，正確的是()

A.不良行為記錄信息公布期限一般為6個月至3年

B.良好行為記錄信息公布期限一般為6個月

C.招標投標違法行為記錄公告期限為1年

-共4頁

D.依法限制招標投標當事人資質公告期限為3個月

17.發包人發生以下情形，且在催告的合理期限內仍未履行相應義務，承包人請求解除建設工程施工合同，人民法院應予支持的是()

A.未按約定支付工程價款致使承包人無法施工

B.拖欠墊資利息

C.施工現場安裝攝像設備全程監控

D.遲延交付施工場地發生停窩工損失拒絕賠付

18.關于我國節約能源法律、法規及相關規定，說法錯誤的是()

A.任何單位不得對能源消費實行包費制B.施工圖紙經審查符合民用建筑節能強制性標準的，才能頒發施工許可證

C.建筑工程保溫材料的安裝采取監理工程師事后簽字確認制

D.建筑工程不符合民用建筑節能強制性標準，不得出具竣工驗收合格報告

19.根據《合同法》，應當采用書面形式的合同是()

A.設備租賃合同B.建設工程合同C.承攬合同D.貨物買賣合同

20.某項目由具備相應建筑業企業資質的建設單位自行施工，關于確定監理單位的說法，正確的是()A.應當自行委托監理B.應當招標選擇監理單位C.可不委托監理單位

D.應當由建設主管部門指定監理單位

21.根據《民用建筑節能條例》，注冊執業人員未執行民用建筑節能強制性標準的，由縣級以上人民政府建設主管部門責令停止執業()，情節嚴重的，由頒發資格資格證書的部門吊銷執業資格證書，5年內不得注冊。

A.3個月以上6個月以下B.3個月以上1年以下C.6個月以上2年以下D.1年以上3年以下

22.下列建設工程不良行為中，屬于施工企業資質不良行為的是()

A.超越本單位資質等級承攬工程B.以他人名義承攬工程的C.施工中偷工減料的D.將工程轉包的23.施工人員在施工中發現文物隱匿不報或者拒不上交，或者未按照規定移交揀

2014年二級建造師考試《工程法規》 2014/6/

3選文物，情節嚴重但尚不構成犯罪的，可處以()罰款。

A.1千元以上1萬元以下B.5千元以上5萬元以下C.1萬元以上10萬元以下D.5萬元以上50萬元以下

24.甲代理乙與丙鐵路運輸公司簽訂了多式聯運合同，由丙和丁汽車運輸公司通過鐵路、公路聯運方式將貨物送至乙的工地。因在公路運輸途中發生重大交通事故，致使貨物受損，無法按期交貨。關于責任承擔的說法，正確的是()

A.丙應向甲承擔違約責任B.甲只能向乙主張損害賠償C.丙應向乙承擔違約責任D.乙應自行承擔貨物損失

25.某生產經營單位主要負責人在本單位重大生產安全事故調查處理期間擅離職守，其受到的處理不包括()。

A.撤職B.降職C.刑罰D.行政拘留

26.下列法律文書中，屬于可以強制執行的是()

A.雙方簽收的人民法院調解書

B.雙方簽收的人民調解委員會制作的調解書

C.雙方簽收的建設行政主管部門制作的調解書

D.一方拒絕簽收的仲裁調解書

27.工程項目質量安全第一責任人是()A.總經理B.部門經理C.安全經理D.項目經理

28根據《建筑法》，開工報告制度是指()A.建設單位對施工企業開工條件的確認B.政府主管部門的一種行政審批制度C.監理單位對施工企業開工準備工作的確認D.政府部門對施工企業開工條件的確認

29.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的，當在()提出。

A.中標候選人公示期間B.中標通知書發出之后C.合同談判期間D.評標報告提交之前

30.下列有關仲裁的事項中，不屬于?仲裁法?規定仲裁協議應當具有的內容是()。A.仲裁事項

B.選定的仲裁委員會C.請求仲裁的意思表示D.仲裁裁決的效力

31.某礦山企業的如下工作安排中，不違反?勞動法?中關于勞動保護規定的是()。A.安排懷孕4個月的李某夜班看護儀表B.未對未成年工進行定期健康檢查

C.安排女職工王某從事井下作業D.安排未成年工進行井下作業

32.監理單位重新檢查已隱蔽部位，檢查結果合格，說法正確的是()。A.費用由施工企業承擔B.工期不予順延C.視為建設單位違約

D.施工企業可主張合理利潤

33.下列變更中，屬于應當經合同當事人雙方協商一致情形的是()。A.采購數量變更B.公司名稱變更C.合同簽約人員變更D.公司法定代表人變更

34.根據?勞動合同法?，勞動者在試用期內的工資最低位勞動合同工資的()，并不得低于用人單位所在地的最低工資標準。A.60%B.75%C.80%D.90%

35.注冊建造師采取弄虛作假等手段取得注冊建造師繼續教育證書的，一經發現()。A.立即吊銷其注冊建造師證書B.立即注銷其建造師資格證書C.立即取消其繼續教育記錄，記入不良用記錄，對社會公布D.處以1萬元罰款

36.訴訟時效期間應當從()起計算。A.侵害行為停止時

B.當事人知道或應當知道權利被侵害時C.當事****利被侵害并產生損害后果時D.當事人提起賠償主張之日

37.下列建設項目中，屬于依法應當進行公開招標范圍的是()。

A.涉及國家安全，國際秘密的項目B.使用各級財政預算資金的項目C.使用企業事業單位自有資金的項目D.使用上市公司資金的項目

38.各級人民檢察院對審判監督程序以外的其他審判程序中審判人員的違法行為，()。

A.必須向同級人民法院提出檢察建議B.有權向同級人民法院提出檢察建議C.必須向上一級人民法院提出檢察建議D.有權向上一級人民法院提出檢察建議39.下列行為中不符合承攬合同特征的是()。

A.承攬人應當以自己的設備，技術和勞動力完成所承攬的工作

B.承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標的C.承攬人獨立完成合同義務，不受定作人的指揮管理

D.承攬人不得將承攬的主要工作交由第三人完成2共4頁

40.施工企業不執行公安部門作出的停工決定，由()強制執行。A.建設單位B.人民法院

C.建設行政主管部門D.公安部門

41.根據《建筑工程施工許可管理辦法》，對于未取得施工許可且不符合開工條件的項目責令停止施工，應對()處以罰款。A.勘察單位

B.建設單位和施工企業C.設計單位

D.建設單位和監理單位

42.根據《建筑起重機械安全監督管理規定》，應當報廢的起重機械是()。A.須大修才能達到安全技術標準的B.超過制造廠家規定的使用年限的C.無安全技術檔案的D.無齊全有效的安全保護裝置的43.建筑施工企業出借資質證書允許他人以本企業的名義承攬工程，情節嚴重的，其可能受到的最嚴重的行政處罰是()。A.吊銷資質證書

B.責令改正，沒收違法所得C.降低資質等級D.處以罰款

44.施工企業項目經理未履行安全生產管理職責，被施以刑法，依法5年內不得擔任任何施工企業的主要負責人，項目負責人。該期間的起算時間為()。A.犯罪行為發生之日B.案件移送審查之日C.刑法執行完畢之日D.刑事判決生效之日

45.某有獨立請求權的第三人，因不能歸責于本人的事由未參加訴訟，但有證據證明生效判決的部分內容錯誤，損害其民事權益，則該第三人行使撤銷之訴的法定期間是()個月。

A.24B.18C.12D.6

46.檢測結果利害關系人對檢測結果發生爭議的，有()復檢。

A.雙方共同認可的檢測機構B.原檢測機構C.上級檢測機構D.建設行政主管部門

48.關于施工合同特征的說法，錯誤的是()。A.施工合同時雙務合同B.施工合同時要式合同C.施工合同客體是工程D.施工合同時有償合同

49.某工地施工揚塵嚴重，市環保局接到群眾舉報并進行查實后，依法判其做出停工

業認為處罰過高，()申請行政復議。A.市環保局B.省建設廳C.市人民政府 D.省人民政府

50.根據《勞動合同法》用人單位自用工之日起超過1個月不滿1年未與勞動者訂立書面勞動合同的，應當向勞動者每月支付()倍的工資。

A.1.5B.2C.3D.451.某建設工程項目公開招標，甲公司借用乙公司資質證書承攬工程，獲得中標，但甲承攬工程不符合質量標準給建設單位造成了損失。關于該合同關系的說法，正確的是()。A.甲、乙應承擔連帶賠償責任B.甲與乙屬于聯合體投標

C.實際施工并造成損失的是甲，與乙無關D.投標人是乙，只能由乙承擔賠償責任

52.職工認為是工傷，用人單位不認為是工傷的，由()承擔舉證責任。A.職工B.鑒定機構C.勞動部門D.用人單位

53.某建設工程項目施工招標，甲公司

二.多項選擇

61.根據?建設工程質量管理條例?，法定質量保修范圍有()。

A.土石方工程B.地基基礎工程C.電氣管線工程D.景觀綠化工程E.屋面防水工程

62.根據國家發展和改革委員會等9部門聯合頒布的?標準施工招標文件?，投標文件應當包括()。

A.招標管理機構B.已標價工程量清單C.擬轉包項目情況表D.資格審查資料E.施工組織設計

63.用人單位可以解除勞動合同，但是應當提前30日以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者一個月工資的有()。A嚴重違反用人單位規章制度的.B.勞動者患病或者非因工負傷，在規定的醫療期滿后不從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排工作的C.嚴重失職，營私舞弊，對用人單位造成重大損害的D.勞動者不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的E.勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使勞動合同無法履行，經當事人協商不能就變更勞動合同內容達成協議的64.生產安全事故等級劃分的主要因素有()。

A.政治B.心理C.人身D.主觀惡意E.經濟

理投標事宜，甲、乙的行為屬于()。A.聯合投標B.合法投標C.串通投標D.獨立投標

54.下列單位中，屬于建設工程竣工驗收主體的是()。

A.質量檢測站B.項目咨詢單位C.監理單位D.建設行政主管部門

55.關于租賃合同特征的說法，正確的是()。A.租賃合同是單務合同

B.租賃合同成立以租賃物的交付為要件C.出租方轉移租賃物的所有權D.承租人獲得租賃物的使用收益權

56.關于二級注冊建造師執業的說法，正確的是()。

A.不得同時擔任同一工程相鄰分段發包的施工項目負責人

B.可以擔任二級及以下建筑企業資質的建設工程項目施工的項目經理

C.可以同時在一個施工企業和一個設計單位執業

65.下列責任中，屬于違約責任的承擔方式的有()。

A.定金B.罰金C.違約金 D.罰款E.消除危險

66.合同未約定違約責任，當事人一方不履行合同義務的，違約方應當承擔的違約責任有()。

A.賠禮道歉 B.繼續履行 C.賠償損失D.采取補救措施 E.支付違約金

67.根據《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》，關系社會公共利益、公眾安全的基礎設施項目的范圍包括()。

A.防洪、灌溉、排澇、引(供)水、灘涂治理等水利項目

B.垃圾處理、地下管道、公共停車場等城市設施項目

C.郵政、電信樞紐、通信、信息網絡等郵電通訊項目

D.供水、供電、供氣、供熱等市政工程項目

E.生態環境保護項目

68.關于合同成立時間的說法，正確的有()。A.合同書自雙方簽字時成立B.雙方意思表示一致合同即成立C.承諾生效時合同成立

D.口頭合同自交付標的物時成立E.按照數據電文合同的要求簽訂確認書時合同成立

69.下列建設工程合同中屬于無效合同的3共4頁

D.不得在一級建筑業企業執業

57.投標人以行賄手段謀取中標的法律責任不包括()。

A.由工商行政管理機關吊銷營業執照B.取消其1年至2年參加依法必須進行招標的項目的投標資格C.構成犯罪的，有關責任人和單位要承擔相應的刑事責任

D.由招標行政主管部門責令改正并處罰金

59.某施工企業在混凝土攪拌場所私設排污口，將廢水直接排入水溝，致使村里的十幾畝水稻受損嚴重。有權作出行政罰款的主管部門是()。

A.該村的村民委員會 B.建設行政主管部門C.環保行政主管部門 D.規劃行政主管部門

60.涉及結構安全的材料，見證取樣和送檢的最低比例是有關技術標準規定的應取樣數量的()。

A.30%B.50%C.75%D.80%

有()。

A.承包人未取得相應建筑業企業資質訂立的合同

B.沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義訂立的合同

C.建設單位因對工程內容有重大誤解而訂立的合同

D.分包單位脅迫施工企業訂立的合同E.建設單位為逃稅而訂立的施工合同

76.根據《招標投標法》和《招標投標法實施條例》，關于招標項目的說法，正確的有()。

A.招標人不可以授權評標委員會直接確定中標人

B.評標委員會成員對其評審意見承擔個人責任

C.履約保證金不得超過中標合同金額的10%

D.國有資金控股的依法必須進行招標的項目，排名第一的中標候選人為中標人E.招標人可以與投標人就投標價格、投標方案等實質性內容進行談判

70.根據《招投標法實施條例》，按照國家有關規定需要履行項目審批的依法進行招標的項目，其()應當報項目審批核準。A.招標范圍 B.招標文件C.招標方式D.招標組織形式 E.招標代理機構

71.依法必須進行招標的項目的招標投標活動違反法律規定，對中標結果造成實質

應()。

A.認定招標、投標、中標無效B.依法重新招標 C.依法重新評標

D.由行政監督部門接管剩余招標投標工作E.依法禁止就改項目再次招標

72.工程監理單位的主要安全責任有()。A.采取措施保護施工現場毗鄰區域內地下管線

B.組織搶救生產安全事故C.審查專項施工方案

D.對施工安全事故隱患要求整改E.及時報告生產安全事故

73.下列投標行為中，屬于弄需作假騙取中標的有()。

A.使用偽造、變造的許可證件B.提供虛假的財務狀況或者業績C.提供虛假的信用狀況

D.提供虛假的項目負責人或者主要技術人員簡歷、勞動關系證明

E.不同投標人的投標文件相互混裝

74.根據《勞動合同法》，用人單位與勞動者簽訂合同時采取的正當行為有()。A.約定專業技術培訓服務違約金B.扣押居民身份證C.簽訂競業限制協議書D.扣押職業資格證E.要求提供擔保

75.根據《民事訴訟法》，屬于廣義民事訴訟當事人的有()。

A.第三人 B.刑事附帶民事案件自訴人C.辯護人 D.原告與被告 E.共同訴訟人

76.根據《招標投標法》和《招標投標法實施條例》，關于招標項目的說法，正確的有()。

A.招標人不可以授權評標委員會直接確定中標人

B.評標委員會成員對其評審意見承擔個人責任

C.履約保證金不得超過中標合同金額的10%

D.國有資金控股的依法必須進行招標的項目，排名第一的中標候選人為中標人E.招標人可以與投標人就投標價格、投標方案等實質性內容進行談判

77.下列建設工程招標投標行為中，屬于投標人不正當競爭行為的有()。A.招標人相互串通投標B.投標人與招標人串通投標C.招標人操縱中標

D.投標人以他人名義投標

E.投標人以高于市場定價的報價競標

78.施工作業人員享有的主要安全生

A.建議權B.檢舉權C.收益權D.獲得工傷保險賠償權 E.緊急避險權

79.下列合同中，屬于可變更、可撤銷合同的有()。

A.施工企業超越資質等級訂立的合同B.施工企業中未獲得相應授權的人員訂立的合同

C.建設單位為洗錢而訂立的施工合同D.顯失公平的合同

E.一方乘人之危與他人訂立的合同

80.根據《建設工程質量管理條例》，竣工驗收應當具備的條件有()。A.有完整的技術檔案B.完成工程結算備案

C.有主要建筑材料的進場試驗報告D.有設計單位簽署的質量合格文件E.有施工企業簽署的質量保修書

4共4頁

第二篇：2018年二建工程法規真題

2018年二級建造師《建設工程法規及相關知識》真題

一、單項選擇題（共60題，每題1分。每題的備選項中只有1個最符 合題意）

1.設備采購合同約定，任何一方不履行合同,應當支付違約金5萬元。采購人按照約定向供應商交付定金8萬元，合同履行期限屆滿，供應商未能交付設備，則采購人能獲得法院支持的最高請求額是（）萬元。

A.16 B.5 C.8 D.13 2.根據《建設工程安全生產管理條例》，在城市市區內的施工現場，實行封閉圍擋的，一般情況下，可能承擔的法律責任是（）。

A.處以20萬元罰款 B.責令施工企業限期改正 C.吊銷施工企業營業執照 D.降低施工企業資質等級 3.某施工企業與租賃公司簽訂了塔吊租賃合同，施工企業在租賃期間損壞了塔吊的兩個部件，并有意轉租該塔吊，關于施工企業義務的說法，正確的是（）。A.施工企業應當對塔吊部件進行維修 B.施工企業應當對塔吊做相應改造

C.施工企業轉租塔吊后，應當將相關情況通知租賃公司 D.施工企業應當承擔塔吊部件的損害賠償責任 4.關于承攬工程業務的說法，正確的是（）。

A.企業承攬分包工程，應當取得相應建筑業企業資質 B.不具有相應資質等級的施工企業，可以采取同一專業聯合承包的方式滿足承攬工程業務需求

C.施工企業與項目經理部簽訂內部承包協議，屬于允許他人以本企業名義承攬工程

D.自然人可以成為承攬分包工程業務的主體

5.下列情形中，屬于弄虛作假、騙取中標的情形是（）。A.共同抬高投標報價 B.借用他人資質證書 C.行賄評標專家謀取高分 D.低價中標、高架索賠 6.關于國家所有的不可移動文物范圍的說法，正確的是（）。

A.紀念建筑物屬于國家所有 B.近代現代代表性建筑屬于國家所有 C.石刻屬于國家所有 D.古文化遺址屬于國家所有

7.擔任施工項目負責人的注冊建造師，在所負責的工程項目竣工驗收手續辦結前，不得變更注冊到另一施工企業，除非（）。

A.施工企業同意更換項目負責人 B.建設單位與施工企業產生了合同糾紛

C.因不可抗力暫停施工 D.建設單位同意更換項目負責人 8.關于招標價格的說法，正確的是（）。

A.招標時可以設定最低投標限價 B.招標時應當編制標底

C.招標的項目應當采用工程量清單計價 D.招標時可以設定最高投標限價 9.某施工企業與李某協商解除勞動合同，李某在該企業工作了2年3個月，在解除合同前12個月李某月平均工資為6000元。根據《勞動合同法》，該企業應當給予李某經濟補償（）。

A.6000元 B.12000元 C.15000元 D.18000元 10.根據《建設工程安全生產管理條例》，施工總承包項目的分包工程發生施工生產安全事故，負責向政府安監部門和有關部門上報事故的是()。

A.分包單位 B.總承包單位 C.建設單位 D.現場安全責任人

11.甲委托乙采購一種新材料并簽訂了材料采購委托合同，經甲同意，乙將新材料采購事務轉委托給丙。關于該轉委托中責任承擔的說法，正確的是()。A.乙對丙的行為承擔責任

B.乙僅對丙的選任及其對丙的指示承擔責任 C.甲與乙對丙的行為承擔連帶責任

D.乙對丙的選任及其對丙的指示，由甲與乙承擔連帶責任

12.施工企業向某律師出具的民事訴訟授權委托書中僅寫明代理權限是“全權代理”。下列與訴訟有關的行為中，該律師享有代理權的是()。

A.放棄訴訟請求 B.與對方當事人進行和解 C.提起上訴 D.提供證據

13.根據《綠色施工導則》，施工現場500km以內生產的建筑材料用量應當占建筑材料總重量的()以上。

A.50% B.60% C.80% D.70% 14.施工企業主要負責人對安全生產的責任括()。

A.工程項目實行總承包的，定期考核分包企業安全生產管理情況 B.督促落實本單位重大危險源的安全管理措施 C.在施工現場組織協調工程項目質量安全生產活動 D.保證本企業安全生產投入的有效實施

15.施工企業發生以下情形，建設單位請求解除施工合同，人民法院給予支持的是（）。

A.已經完成的建設工程質量不合格的 B.不履行合同約定的協助義務的

C.將承包的建設工程非法轉包，違法分包的 D.合同約定的期限內沒有完工的

16.某起生產安全事故造成9人死亡、51人重傷，直接經濟損失2000萬元，根據《生產安全事故報告和調查處理條例》，該事故為（）。

A.特別重大事故 B.重大事故 C.較大事故 D.一般事故 17.關于出賣人交付標的物的說法，正確的是()。A.買受人代為保管其拒絕接收的多交部分標的物，出賣人可拒絕負擔保管費用 B.出賣人應當按照通常的包裝方式交付標的物

C.合同未約定檢驗期間的，買受人可以在任何時間檢驗標的物

D.約定交付期間的，出賣人可以在該期間內的任何時間內交付標的物 18.關于施工合同變更的說法，正確的是()。A.合同變更應當辦理批準、登記手續

B.合同變更內容約定不明確的，推定為未變更 C.工程變更必將導致合同變更

D.合同非實質性條款的變更無須當事人雙方協商一致

19.下列事項中，屬于施工生產安全事故調查組職責的是()。

A.查明事故發生的間接經濟損失 B.追究責任人的法律責任 C.提交事故調查報告 D.提出對受傷人員的賠償方案 20.根據《合同法》，下列合同轉讓產生法律效力的是()。A.施工企業將施工合同中主體結構的施工轉讓給第三人

B.施工企業將其對建設單位的債權轉讓給了水泥廠，并通知了建設單位 C.建設單位到期不能支付工程款，書面通知施工企業將債務轉讓給第三人 D.監理單位將監理合同一并轉讓給其他具有相應監理資質的監理單位 21.關于仲裁的說法，正確的是()。

A.沒有仲裁協議或者仲裁協議無效的，法院對當事人的糾紛應當予以受理 B.對于仲裁協議有效的仲裁案件，法院仍具有管轄權 C.只要一方當事人申請仲裁，仲裁委員會都應當予以受理

D.仲裁裁決作出后，當事人就同一糾紛向法院起訴的，法院應當予以受理 22.關于建設工程返修的說法，正確的是()。

A.施工企業只對自己原因造成的質量問題負責返修，費用由建設單位承擔 B.施工企業對所有的質量問題均應當負責返修，費用由建設單位承擔 C.施工企業對非自己原因造成的質量問題負責返修，費用由責任人承擔 D.施工企業只對竣工驗收時發現的質量問題負責返修并承擔費用 23.關于承攬合同當事人權利義務的說法，正確的是()。A.定作人不得中途變更承攬工作的要求

B.定作人提供的材料不符合約定的，承攬人可以自行更換材料 C.承攬人向定作人交付工作成果的，定作人應當驗收該工作成果

D.定作人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的，應當賠償損失

24.根據《建設工程質量管理條例》，關于工程監理單位質量責任和義務的說法，正確的是()。

A.監理單位不得與被監理工程的設計單位有利害關系

B.監理單位對施工質量實施監理，并對施工質量承擔監理責任 C.未經總監理工程師簽字，建筑材料不得在工程上使用 D.施工圖深化文件是監理工作的主要依據

25.根據《實施工程建設強制性標準監督規定》，下列情形中不屬于強制性標準監督檢查內容的是（）。

A.工程項目規劃、勘察、設計、施工階段是否符合強制性標準 B.工程項目使用的材料、設備是否符合強制性標準 C.工程管理人員是否熟悉強制性標準

D.工程項目的安全、質量是否符合強制性標準

26.施工企業能夠形成建筑市場誠信行為良好行為記錄的是（）。A.合同正常履約 B.未發生違約行為

C.獲得發包人獎勵 D.獲得建設行政主管部門表彰

27.根據《綠色施工導則》，建筑垃極的再利用和回收率力爭達到（）。A.20% B.40% C.50% D.30% 28.根據《招標投標法實施條例》，履約保證金的上限是中標合同金額的（）。A.2％ B.5％ C.10％ D.20％ 29.根據《招標投標法》，可以確定中標人的主體是（）。A.經招標人授權的招標代理機構 B.建設行政主管部門 C.經招標人授權的評標委員會 D.招標投標有形市場 30.關于工程質量爭議處理的說法，正確的是（）。

A.建設單位直接指定分包人分包專業工程的，應當承擔無過錯責任 B.施工企業對施工中出現的施工質量問題，應當負責返修 C.建設工程未經竣工驗收，建設單位擅自使用后，以部分質量不符合約定為由主張權利的，應予支持

D.建設工程竣工時發現的質量缺陷是建設單位的責任，施工企業不承擔返修義務 31.某施工合同的約定違反了某行政法規的效力性強制性規定，則該施工合同（）。A.效力待定 B.可撤銷 C.無效 D.有效 32.關于總分包單位的質量責任的說法，正確的是（）。A.分包工程質量由總包單位自行向建設單位負責 B.分包單位應當接受總承包單位的質量管理

C.總承包單位與分包單位對分包工程的質量各自向建設單位承擔相應的責任 D.分包工程發生質量問題，建設單位只能向總承包單位請求賠償 33.關于仲裁裁決執行效力的說法，正確的是（）。A.一方當事人不履行仲裁裁決的，另一方當事人應當向作出裁決的仲裁機構申請執行

B.仲裁裁決只在國內生效

C.當事人申請執行仲裁裁決的案件，由被執行人所在地或者被執行財產所在地的基層人民法院管轄

D.申請仲裁裁決強制執行的期間為2年 34.關于合同形式的說法，正確的是（）。

A.合同必須采用書面形式 B.口頭形式屬于合同的其他形式 C.未依法采取書面形式訂立的合同無效 D.合同可以采用數據電文形式 35.根據《建設工程安全生產管理條例》，工程監理單位對施工組織設計中的安全技術措施或者專項實施方案的審查重點是（）。見模擬題343題 A.是否達到工程使用功能要求 B.是否達到施工進度要求 C.是否符合工程建設強制性標準 D.是否達到造價控制目標

36.根據《政府采購法實施條例》，政府采購工程依法不進行招標的，可以采用的采購方式是（）。

A.詢價 B.單一來源采購 C.直接確定 D.框架協議 37.施工企業將工程隱蔽部位覆蓋后，建設單位對質量有疑問并要求施工企業對已覆蓋的部位揭開重新檢查的，其費用、工期和利潤的承擔原則是（）。A.經檢查證明工程質量不符合合同要求的，由施工企業承擔由此增加的費用和延誤的工期

B.經檢查證明工程質量不符合合同要求的，由施工企業承擔由此增加的費用，建設單位承擔延誤的工期

C.經檢查證明工程質量符合合同要求的，建設單位只承擔由此延誤的工期并支付施工企業合理的利潤

D.經檢查證明工程質量符合合同要求的，建設單位只承擔由此增加的費用和延誤的工期

38.注冊建造師的下列行為中，可以記入注冊建造師執業信用檔案的是（）。A.泄露商業秘密的 B.對設計變更有異議的

C.經常外出參會的 D.拒絕執行監理工程師指令的 39.關于工程質量檢測的說法，正確的是（）。

A.檢測人員不得同時受聘于兩個或兩個以上檢測機構 B.檢測報告必須由檢測機構法定代表人簽署 C.檢測機構是不具有獨立法人資格的非營利性中介機構 D.檢測數據和檢測報告僅供施工企業參考

40.根據《注冊建造師管理規定》，不予注冊的情形是（）。A.申請人年齡達到60周歲

B.申請人因執業活動受到刑事處罰，自刑罰執行完畢之日起至申請注冊之日止不滿5年

C.申請人被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿5年 D.申請人申請注冊之日5年前擔任項目經理期間，所負責項目發生過重大質量和安全事故

41.根據《民事訴訟法》，屬于人民法院應當裁定中止執行情形的是（）。A.執行案件申請人撤銷申請的

B.作為被執行人的公民死亡，無遺產可供執行，又無義務承擔人的 C.追索贍養費、撫養費、撫育費案件的權利人死亡的

D.作為一方當事人的法人或其他組織終止，尚未確定權力義務承受人的 42.關于勞動爭議解決方式的說法，正確的是（）。A.用人單位與勞動者發生勞動爭議的，勞動者應當先申請本單位勞動爭議調解委員會調解

B.用人單位與勞動者發生勞動爭議，勞動者可以依法申請調解、仲裁、提起訴訟，也可以自行和解

C.企業勞動爭議調解委員會由職工代表、用人單位代表、工會代表、勞動行政部門代表組成

D.用人單位與勞動者發生勞動爭議的，可以向勞動者住所地的仲裁委員會申請仲裁

43.發售招標文件收取的費用應當限于補償（）的成本支出。A.編制招標文件 B.印刷、郵寄招標文件 C.招標人辦公 D.招標活動

44.關于申請領取施工許可證的條件的說法，正確的是（）。A.有保證工程進度的基本制度 B.建設工程所需投資全部到位

C.依法必須實行監理的工程已經委托了監理單位 D.已經與施工企業簽訂了合作協議

45.施工合同履行過程中出現以下情形，施工企業可以被免除違約責任的是（）。A.施工過程中發生罕見洪災，導致工期延誤 B.施工過程中遭遇梅雨季節，導致工期延誤 C.施工企業的設備損壞，導致工期延誤

D.施工企業延遲施工遭遇泥石流，導致工期延誤

46.建設單位組織竣工驗收，對不符合民用建筑節能強制性標準的，不得出具（）報告。

A.竣工驗收合格 B.建筑節能合格 C.建筑節能達標 D.能耗驗收合格

47.根據《工傷保險條例》，不能認定為工傷的情形是（）。A.在上班途中遭遇本人負主要責任的交通事故致本人傷害的 B.患職業病的

C.因工外出期間，由于工作原因發生事故下落不明的 D.高空作業跌落摔傷的

48.根據《招標投標法》，中標通知書自（）發生法律效力。

A.發出之日 B.作出之日 C.蓋章之日 D.收到之日

49.根據《國務院關于建立完善守信聯合激勵和失信聯合懲戒制度加快推進社會誠信建設的指導意見》，誠信典型和連續（）年無不良信用記錄的行政相對人辦理行政許可過程中，能夠享受“綠色通道”和“容缺受理”等便利服務措施。A.3 B.2 C.5 D.6 50.關于施工許可的說法，正確的是（）。

A.省級人民政府建設主管部門對小型工程限額的調整，應當報國務院建設主管 B.農民自建低層住宅的，應當申請領取施工許可證 C.限額以下小型工程應當申請領取施工許可證 D.施工分包合同簽訂后，申請領取施工許可證 51.下列爭議中，受《仲裁法》調整的是（）。

A.建設行政主管部門處理的行政爭議 B.勞動爭議

C.農林承包經營合同爭議 D.建設工程施工合同爭議 52.關于和解的說法，正確的是（）。A.和解只能發生在訴訟前

B.當事人申請仲裁后，不可以自行和解 C.和解達成協議，必須以書面形式作出 D.和解達成的協議具有合同效力

53.根據《行政訴訟法》，下列情形中屬于行政訴訟受案范圍的是（）。A.對于限制人身自由的行政強制措施不服的 B.國防、外交等國家行為

C.行政法規、規章或者行政機關制定、發布的具有普遍的約束力的決定、命令 D.行政機關對行政機關人員的獎懲、任免等決定

54.下列法律后果中，屬于民事責任承擔方式的是（）。

A.解除合同 B.繼續履行 C.罰款 D.合同無效 55.關于財產保險合同的說法，正確的是（）。A.保險合同不可以轉讓

B.保險人不得以訴訟方式要求投保人支付保費 C.保險合同中的危險具有損失發生的不確定性 D.被保險人應當與投保人一致 56.關于留置的說法，正確的是（）。

A.留置權屬于債權 B.債權人不負責保管留置物 C.建設工程合同可以適用留置權 D.留置權基于法定而產生 57.關于建設工程專利權保護范圍的說法，正確的是（）。A.實用新型以申請時所附的說明書為準 B.建設工程發明以其附圖為準

C.外觀設計以在圖片或照片中該產品的外觀設計為準 D.三類專利均以權利要求的內容為準 58.關于物權的說法，正確的是（）。

A.同一物的擔保物權人與所有權人應當為同一人 B.用益物權人可以是該物的所有權人

C.未經農村土地承包經營者同意，土地所有人不得在該地塊設立地役權 D.物權的變動只能基于合同關系 59.關于代理的說法，正確的是（）。

A.經被代理人同意的轉代理，代理人不再承擔責任 B.同一代理事項有數位代理人的，應當推選牽頭人

C.作為委托人的法人、非法人組織終止的，委托代理終止 D.表見代理是有權代理

60.根據《民法總則》，法人分為（）。

A.企業法人和非企業法人 B.機關法人、企業法人和社團法人 C.一般法人和特別法人 D.營利法人、非營利法人和特別法人

二、多項選擇題（共20題，每題2分，每題的備選項中，有2個就個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0．5分）61.下列情形中，依法可以不招標的項目有()。A.需要使用不可替代的施工專有技術的項目 B.采購人的全資子公司能夠自行建設的

C.需要向原中標人采購工程，否則將影響施工或者功能配套要求的 D.只有少量潛在投標人可供選擇的項目

E.已通過招標方式選定的特許經營項目投資人依法能夠自行建設的

62.根據《勞動合同法》，勞動者有下列情形之一，用人單位可以解除勞動合同的是()。

A.勞動者不能勝任工作 B.勞動者在試用期內不符合錄用條件 C.勞動者嚴重違反用人單位的規章制度

D.勞動者被依法追究刑事責任 E.勞動者患病 63.關于質量保證責任的說法,正確的有()。

A.因建設單位錯誤管理造成的質量缺陷，由施工企業負責維修和承擔費用 B.質量保修有保修期限和保修范圍的雙重約束

C.因地震、臺風、洪水等原因造成的永久工程損壞，由施工企業負責維修，其費用由建設單位承擔

D.建設工程質量保證金是從建設單位應付的工程款中預留的資金

E.缺陷責任期內預留質量保證金的，施工企業履行合同約定的責任，到期后施工企業可以向建設單位申請返還質量保證金 64.關于法定代表人的說法，正確的有()。

A.公司章程對法定代表人權利的限制，可以對抗善意第三人 B.因過錯履行職務行為損害他人，由法定代表人承擔責任 C.法定代表人代表法人從事民事活動 D.法定代表人為特別法人 E.法人應當有法定代表人

65.在城市市區范圍內，建筑施工過程中使用機械設備，可能產生環境噪聲污染的，施工企業必須在工程開工15日以前向工程所在地縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門申報該工程的()。

A.項目名稱 B.施工場所和期限

C.產生噪聲的原因 D.可能產生的環境噪聲值 E.所采取的環境噪聲污染防治措施

66.關于勞動合同訂立的說法，正確的有()。

A.試用期包含在勞動合同期限內 B.固定期限勞動合同不能超過10年 C.商業保險是勞動合同的必備條款 D.勞動關系自勞動合同訂立之日起建立

E.建立全日制勞動關系，應當訂立書面勞動合同

67.根據《建筑工程施工轉包違法分包等違法行為認定查處管理辦法(試行)》，下列情形中，屬于違法分包的有()。

A.將工程分包給不具有相應資質條件單位的 B.將鋼結構工程分包的

C.未經建設單位同意，將工程分包的 D.分包單位將分包工程再分包的 E.分包單位將勞務作業分包的

68.下列施工合同中，屬于無效合同的有（）。A.施工企業借用他人資質簽訂的

B.施工企業與建設單位串通投標，中標后簽訂的 C.建設工程依法必須進行招標而未招標的 D.施工企業超越資質等級與建設單位簽訂的 E.施工企業將其承包的部分非主體工程分包的 69.下列爭議中，屬于勞動爭議范圍的是()。

A.家庭與家政服務人員之間的爭議 B.個體工匠與學徒之間的爭議 C.因確認勞動關系發生的爭議 D.因工作時間發生的爭議 E 因終止勞動合同發生的爭議

70.下列情形中，招標人應當拒收的投標文件有()。

A.逾期送達的 B.投標人未提交投標保證金的 C.投標人的法定代表人未到場的 D.未按招標文件要求密封的 E.投標人對招標文件有異議的 71.法的形式的含義包括（）。

A.創制機關的性質及級別 B.法律規范的地域效力 C.法律規范的內涵 D.法律規范的期間效力 E.法律規范的效力等級

72.施工合同中對應付款時間約定不明時，關于付款起算時間的說法，正確的有（）。

A.工程已實際交付的，為交付之日

B.工程未交付的，為提交竣工結算文件之日

C.工程已交付，企業主張工程款的，為提出主張之日 D.工程未交付的，為提交竣工驗收報告之日

E.工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日 73.下列行為構成侵權之債的有（）。

A.建設行政主管部門未及時頒發施工許可證 B.路人幫助把受傷工人送至醫院

C.建筑物上墜落物品造成他人傷害，難以確定責任人 D.拆除屋頂廣告時將住戶窗戶損壞

E.建設單位未將工程款及時足額支付給施工企業

74.下列情形中，視為投標人相互串通投標的有（）。A.不同投標人的投標文件由同一人編制

B.不同投標人的投標文件的報價呈現規律性差異 C.不同投標人的投標文件相互混裝

D.屬于同一組織的成員按照該組織要求協同投標 E.投標人之間約定部分投標人放棄投標

75.關于竣工驗收時應當提交的檔案資料的說法，正確的有()。A.建設單位應當在建設工程竣工驗收后，及時向建設行政主管部門或其他有關部門移交建設項目檔案

B.施工企業應當在合同中明確要求勘察、設計、監理等單位分別提供各環節文件資料

C.施工企業應當按照歸檔要求制定統一目錄 D.工程檢驗評定資料應當由施工企業提交 E.工程檢驗評定資料無需在竣工時提交

76.在施工合同糾紛的訴訟中，能作為證據的有()。

A.法律規定 B.當事人的陳述 C.施工企業偷錄的談判錄音 D.工程設計圖紙 E.工程質量司法鑒定機構出具的鑒定報告

77.根據《勞動合同法》，勞動合同無效或部分無效的情形有（）。A.勞動者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失蹤的 B.用人單位被吊銷勞動執照、責令關閉、撤銷的

C.以欺詐、脅迫的手段，使對方在違背真實意思的情況下訂立勞動合同的 D.勞動者被依法追究刑事責任的

E.用人單位免除自己的法定責任、排除勞動者權利的 78.關于地役權的說法，正確的是（）。

A.需役地上的用益物權轉讓時，受讓人同時享有地役權 B.地役權的設立是為了提高供役地的使用效率 C.地役權未經登記不得對抗需役地人 D.地役權由需役地人單方設立 E.地役權屬于用益物權

79.根據《建筑起重機械安全監督管理規定》，建筑起重機械不得出租、使用的情形有（）。

A.經檢驗未達到安全技術標準規定的 B.屬于國家不鼓勵使用的 C.沒有完整安全技術檔案的 D.安全保護裝置齊全有效的 E.超過安全技術標準或者制造廠家規定的使用年限的

80.抵押期間抵押人轉讓已經辦理登記的抵押物，通知了抵押權人并告知了受讓人轉讓物已經抵押的情況，則（）。

A.轉讓行為無效 B.轉讓所得價款應當由抵押權人所有 C.轉讓所得價款可以向第三人提存

D.轉讓所得價款只能提前清償債務 E.轉讓行為有效

第三篇：2018年二建工程法規真題答案

2018年二級建造師《建設工程法規及相關知識》真題解析

1.答案:A

題目解析:本題考查的是抵押權、質權、留置權、定金的規定。《擔保法》規定，當事人可以約定一方向對方給付定金作為債權的擔保。債務人履行債務后，定金應當抵作價款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務的，無權要求返還定金；收受定金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金。參見教材P34。2.答案:B

題目解析:本題考查的是施工現場安全防護。《建設工程安全生產管理條例》第64條規定：“施工單位有下列行為之一的，責令期限改正；逾期未改正的，責令停業整頓，并處5萬元以上10萬元以下的罰款；造成重大安全事故，構成犯罪的，對直接責任人員，依照《刑法》有關規定追究刑事責任：??（2）??在城市市區內的建設工程的施工現場未實行封閉圍擋的。”參見教材P226。3.答案:D

題目解析:本題考查的是租賃合同的法律規定。在租賃期間，遇到租賃物需要維修、第三人主張權利及其他涉及租賃物的相關事項，承租人應當及時通知出租人，所以選項A錯誤。承租人經出租人同意，可以對租賃物改善或者增設他物，所以選項B錯誤。承租人經出租人同意，可以將租賃物轉租給第三人，所以選項C錯誤。參見教材P165。4.答案:A

題目解析:本題考查的是租賃合同的法律規定。分包工程承包人必須具有相應的資質，并在其資質等級許可的范圍內承攬業務，嚴禁個人承攬分包工程業務，所以選項A正確，選項D錯誤。聯合承包各方都必須具有與其承包工程相符合的資質條件，不能超越資質等級去聯合承包，所以選項B錯誤。項目經理部是施工企業為了完成某項建設工程施工任務而設立的組織。項目經理部不具備法人資格，而是施工企業根據建設工程施工項目而組建的非常設的下屬機構，所以選項C錯誤。參見教材P60~61、P9。5.答案:B

題目解析:本題考查的是禁止串通投標和其他不正當競爭行為的規定。《招標投標法實施條例》進一步規定，使用通過受讓或者租借等方式獲取的資格、資質證書投標的，屬于《招標投標法》第33條規定的以他人名義投標。參見教材P87。6.答案:D

題目解析:本題考查的是受國家保護的文物范圍。古文化遺址、古墓葬、石窟寺屬于國家所有。國家指定保護的紀念建筑物、古建筑、石刻、壁畫、近代現代代表性建筑等不可移動文物，除國家另有規定的以外，屬于國家所有。參見教材P196~197。7.答案:D

題目解析:本題考查的是建造師的受聘單位和執業崗位范圍。注冊建造師擔任施工項目負責人期間原則上不得更換。如發生下列情形之一的，應當辦理書面交接手續后更換施工項目負責人：

（1）發包方與注冊建造師受聘企業已解除承包合同；（2）發包方同意更換項目負責人的；（3）因不可抗力等特殊情況必須更換項目負責人的。參見教材P69。8.答案:D 題目解析:本題考查的是招標基本程序。招標人可以自行決定是否編制標底。招標人設有最高投標限價的，應當在招標文件中明確最高投標限價或者最高投標限價的計算方法。招標人不得規定最低投標限價。全部使用國有資金投資或者以國有資金投資為主的建筑工程，應當采用工程量清單計價；非國有資金投資的建筑工程，鼓勵采用工程量清單計價。參見教材P78。9.答案:C

題目解析:本題考查的是勞動合同的接觸和終止。經濟補償的標準，按勞動者在本單位工作的年限，每滿1年支付1個月工資的標準向勞動者支付。6個月以上不滿1年的，按1年計算；不滿6個月的，向勞動者支付半個月工資的經濟補償。2.5×6000=15000元。參見教材P137。10.答案:B

題目解析:本題考查的是施工生產安全事故報告及采取相應措施的規定。《建設工程安全生產管理條例》進一步規定，施工單位發生生產安全事故，應當按照國家相關傷亡事故報告和調查處理的規定，及時、如實地向負責安全生產監督管理的部門、建設行政主管部門或者其他有關部門報告；特種設備發生事故的，還應當同時向特種設備安全監督管理部門報告。實行施工總承包的建設工程，由總承包單位負責上報事故。參見教材P244。11.答案:B

題目解析:本題考查的是委托合同的法律規定。經委托人同意，受托人可以轉委托。轉委托經同意的，委托人可以就委托事務直接指示轉委托的第三人，受托人僅就第三人的選任及其對第三人的指示承擔責任。本題中，甲為委托人，乙為受托人，丙為第三人，故選B。參見教材P172。12.答案:D

題目解析:本題考查的是民事訴訟的當事人和代理人。針對實踐中經常出現的授權委托書僅寫“全權代理”而無具體授權的情形，最高人民法院還特別規定，在這種情況下不能認定為訴訟代理人已獲得特別授權，即訴訟代理人無權代為承認、放棄、變更訴訟請求，進行和解、提起反訴或者上訴。參見教材P312。13.答案:D

題目解析:本題考查的是施工節能的規定。《綠色施工導則》規定，應就地取材，施工現場500km以內生產的建筑材料用量占建筑材料總重量的70%以上。參見教材P190。14.答案:D

題目解析:本題考查的是施工單位的安全生產責任制度。《安全生產法》規定，生產經營單位的主要負責人對本單位的安全生產工作全面負責。生產經營單位的主要負責人對本單位安全生產工作負有下列職責：

（1）建立、健全本單位安全生產責任制；（2）組織制定本單位安全生產規章制度和操作規程；（3）保證本單位安全生產投入的有效實施；（4）督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患；（5）組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案；（6）及時、如實報告生產安全事故；（7）組織制定并實施本單位安全生產教育和培訓計劃。參見教材P207。15.答案:C

題目解析:本題考查的是合同的終止。《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定，承包人具有下列情形之一，發包人請求解除建設工程施工合同的，應予支持：（1）明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務的；（2）合同約定的期限內沒有完工，且在發包人催告的合理期限內仍未完工的；（3）已經完成的建設工程質量不合格，并拒絕修復的；（4）將承包的建設工程非法轉包、違法分包的。參見教材P126~127。16.答案:B

題目解析:本題考查的是生產安全事故的等級劃分標準。9人死亡，屬于較大事故；51人重傷，屬于重大事故；直接經濟損失2000萬元，屬于較大事故；綜上，本事件屬于重大事故。參見教材P240。17.答案:D

題目解析:本題考查的是買賣合同的法律規定。出賣人應當按照約定的期限支付標的物。約定交付期間的，出賣人可以在該交付期間內的任何時間交付。參見教材P157。18.答案:B 題目解析:本題考查的是合同的履行和變更。合同變更的內容必須明確約定。如果當事人對于合同變更的內容約定不明確，則將被推定為未變更。任何一方不得要求對方履行約定不明確的變更內容。參見教材P123。19.答案:C

題目解析:本題考查的是施工生產安全事故的調查。事故調查組履行下列職責：（1）查明事故發生的經過、原因、人員傷亡情況及直接經濟損失；（2）認定事故的性質和事故責任；（3）提出對事故責任者的處理建議；（4）總結事故教訓，提出防范和整改措施；（5）提交事故調查報告。參見教材P247 20.答案:B

題目解析:本題考查的是合同權利義務的轉讓。《合同法》規定，債權人轉讓權利的，應當通知債務人。未經通知，該轉讓對債務人不發生效力。參見教材P124。21.答案:A

題目解析:本題考查的是仲裁協議。《仲裁法》規定，“當事人達成仲裁協議，一方向人民法院起訴的，人民法院不予受理，但仲裁協議無效的除外。”因此，有效的仲裁協議可以排除法院對案件的司法管轄權，只有在沒有仲裁協議或者仲裁協議無效的情況下，法院才可以對當事人的糾紛予以受理。仲裁實行一裁終局制度，當事人不得就已經裁決的事項再行申請仲裁，也不得就此提起訴訟；當事人申請人民法院撤銷裁決的，應當依法進行。參見教材P332~333。22.答案:C

題目解析:本題考查的是施工質量檢驗和返修的規定。對于非施工單位原因造成的質量問題，施工單位也應當負責返修，但是因此而造成的損失及返修費用由責任方負責。參見教材P274。23答案:D

題目解析:本題考查的是承攬合同當事人的權利義務。選項A錯誤，定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。選項B錯誤，如果定作人提供材料的，承攬人應當對定作人提供的材料及時檢驗，發現不符合約定時，應當及時通知定作人更換、補齊或者采取其他補救措施。承攬人不得擅自更換定作人提供的材料，不得更換不需要修理的零部件。選項C錯誤，承攬人完成工作向定作人交付工作成果，并提交了必要的技術資料和有關質量證明的，定作人應當驗收該工作成果。選項D正確，定作人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的，應當賠償損失。參見教材P153~156。24.答案:B

題目解析:本題考查的是工程監理單位相關的質量責任和義務。選項A，《建筑法》、《建設工程質量管理條例》都規定，工程監理單位與被監理工程的施工承包單位以及建筑材料、建筑構配件和設備供應單位有隸屬關系或者其他利害關系的，不得承擔該項建設工程的監理業務。選項C，未經監理工程師簽字，建筑材料、建筑構配件和設備不得在工程上使用或者安裝，施工單位不得進行下一道工序的施工。選項D，設計文件，施工圖設計等設計文件既是施工的依據，也是監理單位對施工活動進行監督管理的依據。參見教材P285。25.答案:C

題目解析:本題考查的是工程建設強制性標準實施的規定。強制性標準監督檢查的內容包括：

（1）工程技術人員是否熟悉、掌握強制性標準；

（2）工程項目的規劃、勘察、設計、施工、驗收等是否符合強制性標準的規定；（3）工程項目采用的材料、設備是否符合強制性標準的規定；（4）工程項目的安全、質量是否符合強制性標準的規定；

（5）工程項目采用的導則、指南、手冊、計算機軟件的內容是否符合強制性標準的規定。參見教材P266。26.答案:D

題目解析:本題考查的是建筑市場誠信行為信息的分類。良好行為記錄是指建筑市場主體在工程建設過程中嚴格遵守有關工程建設的法律、法規、規章或強制性標準，行為規范，誠信經營，自覺維護建筑市場秩序，受到各級建設行政主管部門和相關專業部門的獎勵和表彰所形成的良好行為記錄。參見教材P105。27.答案:D

題目解析:本題考查的是施工現場固體廢物污染防治的規定。《綠色施工導則》規定，加強建筑垃圾的回收再利用，力爭建筑垃圾的再利用和回收率達到30%，建筑物拆除產生的廢棄物的再利用和回收率大于40%。參見教材P183。28.答案:C

題目解析:本題考查的是中標的法定要求和招標投標投訴處理。《招標投標法實施條例》進一步規定，履約保證金不得超過中標合同金額的10%。中標人應當按照合同約定履行義務，完成中標項目。參見教材P89。29.答案:C

題目解析:本題考查的是中標的法定要求和招標投標投訴處理。《招標投標法》規定，招標人根據評標委員會提出的書面評標報告和推薦的中標候選人確定中標人。招標人也可以授權評標委員會直接確定中標人。參見教材P89。30.答案:B

題目解析:本題考查的是竣工工程質量爭議的處理。選項A、選項C，《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第12條規定，發包人直接指定分包人分包專業工程，造成建設工程質量缺陷，應當承擔過錯責任；第13條規定，建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用后，又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，不予支持。選項D，建設工程竣工時發現的質量問題或者質量缺陷，無論是建設單位的責任還是施工單位的責任，施工單位都有義務進行修復或返修。參見教材P295。31.答案:C

題目解析:本題考查的是無效合同。無效合同是指合同內容或者形式違反了法律、行政法規的強制性規定和社會公共利益，因而不能產生法律約束力，不受到法律保護的合同。參見教材P120。32.答案:B

題目解析:本題考查的是對施工質量負責和總分包單位的質量責任。總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的，分包單位應當按照分包合同的約定對其分包工程的質量向總承包單位負責，總承包單位與分包單位對分包工程的質量承擔連帶責任；分包工程發生質量問題時，建設單位或其他受害人既可以向分包單位請求賠償，也可以向總承包單位請求賠償。參見教材P270。33.答案:D

題目解析:本題考查的是仲裁裁決的執行。選項A，一方當事人不履行的，另一方當事人可以依照我國《民事訴訟法》的規定，向人民法院申請執行；選項B，仲裁裁決在所有《承認和執行外國仲裁裁決公約》締約國或者地區，均可以得到承認和執行；選項C，根據我國最高人民法院的相關司法解釋，當事人申請執行仲裁裁決案件，由被執行人所在地或者執行財產所在地的中級人民法院管轄。參見教材P337。34.答案:D

題目解析:本題考查的是建設工程施工合同的法定形式和內容。《合同法》規定，當事人訂立合同，有書面形式、口頭形式和其他形式，所以選項ABC錯誤。參見教材P110。35.答案:C 題目解析:本題考查的是工程監理、檢驗檢測單位相關的安全責任。《建設工程安全生產管理條例》規定，工程監理單位應當審查施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案是否符合工程建設強制性標準。參見教材P225。36答案:B 題目解析:本題考查的是建設工程法定招標的范圍、招標方式和交易場所。《中華人民共和國政府采購法實施條例》進一步規定，政府采購工程依法不進行招標的，應當依照政府采購法和本條例規定的競爭性談判或者單一來源采購方式采購。參見教材P75。37答案:A 題目解析:本題考查的是施工質量檢驗和返修的規定。承包人覆蓋工程隱蔽部位后，發包人或監理人對質量有疑問的，可要求承包人對已覆蓋的部位進行鉆孔探測或揭開重新檢查，承包人應遵照執行，并在檢查后重新覆蓋恢復原狀。經檢查證明工程質量符合合同要求的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤；經檢查證明工程質量不符合合同要求的，由此增加的費用和（或）延誤和工期由承包人承擔。參見教材P273~274。38.答案:A 題目解析:本題考查的是建筑市場施工單位不良行為記錄認定標準。《注冊建造師執業管理辦法（試行）》的規定，注冊建造師有下列行為之一，經有關監督部門確認后由工程所在地建設主管部門或有關部門計入注冊建造師執業信息檔案：（1）《注冊建造師執業管理辦法（試行）》第22條所列行為；（2）未履行注冊建造師職責造成質量、安全、環境事故的；（3）泄露商業秘密的；（4）無正當理由拒絕或未及時簽字蓋章的；（5）未按要求提供注冊建造師信用檔案信息的；（6）未履行注冊建造師職責造成不良社會影響的；（7）未履行注冊建造師職責導致項目未能及時交付使用的；（8）不配合辦理交接手續的；（9）不積極 配合有關部門監督檢查的。參見教材P106。39.答案:A

題目解析:本題考查的是對建筑材料、設備等進行檢驗檢測的規定。選項B錯誤：檢測報告經檢測人員簽字、檢測機構法定代表人或者其授權的簽字人簽署，并加蓋檢測機構公章或者檢測專用章后方可生效。選項C錯誤：工程質量檢測機構是具有獨立法人資格的中介機構。選項D錯誤：檢測報告經建設單位或者工程監理單位確認后，由施工單位歸檔。任何單位和個人不得明示或者暗示檢測機構出具虛假檢測報告，不得篡改或者偽造檢測報告。如果檢測結果利害關系人對檢測結果發生爭議的，由雙方共同認可的檢測機構復檢，復檢結果由提出復檢方報當地建設主管部門備案。由此可知，檢測數據和監測報告不僅僅是供施工企業參考。參見教材P272。40.答案:B

題目解析:本題考查的是建造師考試、注冊和繼續教育的規定。《注冊建造師管理規定》中規定，申請人有下列情形之一的，不予注冊：

（1）不具有完全民事行為能力的；（2）申請在兩個或者兩個以上單位注冊的；（3）未達到注冊建造師繼續教育要求的；（4）受到刑事處罰，刑事處罰尚未執行完畢的；（5）因執業活動受到刑事處罰，自刑事處罰執行完畢之日起至申請注冊之日止不滿5年的；（6）因前項規定以外的原因受到刑事處罰，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿3年的；（7）被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年的；（8）在申請注冊之日前3年內擔任項目經理期間，所負責項目發生過重大質量和安全事故；（9）申請人的聘用單位不符合注冊單位要求的；（10）年齡超過65周歲的；（11）法律、法規規定不予注冊的其他情形。參見教材P67。41.答案:D

題目解析:本題考查的是民事訴訟的執行程序。執行中止是指在執行過程中，因發生特殊情況，需要暫時停止執行程序。有下列情況之一的，人民法院應裁定中止執行：

（1）申請人表示可以延期執行的；

（2）案外人對執行標的提出確有理由異議的；

（3）作為一方當事人的人民死亡，需要等待繼承人繼承權利或承擔義務的；（4）作為一方當事人的法人或其他組織終止，尚未確定權利義務承受人的；（5）人民法院認為應當中止執行的其他情形，如被執行人確無財產可供執行等。中止的情形消失后，恢復執行。參見教材P331。42.答案:A

題目解析:本題考查的是勞動爭議的解決。選項B，用人單位與勞動者發生勞動爭議，當事人可以依法申請調解、仲裁、提起訴訟，也可以協商解決。選項C，勞動爭議調解委員會由職工代表、用人單位代表和工會代表組成。選項D，對于調解不成，當事人一方要求仲裁的，可以向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。參見教材P150。43.答案:B

題目解析:本題考查的是招標基本程序。招標人發售資格預審文件、招標文件收取的費用應當限于補償印刷、郵寄的成本支出，不得以營利為目的。參見教材P79。

44.答案:C 題目解析:本題考查的是申請主體和法定批準條件。《建筑工程施工許可管理辦法》進一步規定，建設單位申請領取施工許可證，應當具備下列條件，并提交相應的證明文件：

（1）依法應當辦理用地批準手續的，已經辦理該建筑工程用地批準手續；（2）在城市、鎮規劃區的建筑工程，已經取得建設工程規劃許可證；

（3）施工場地已經基本具備施工條件，需要征收房屋的，其進度符合施工要求；（4）已經確定施工企業；

（5）有滿足施工需要的技術資料，施工圖設計文件已按規定審查合格；（6）保證工程質量和安全的具體措施；

（7）按照規定應當委托監理的工程已委托監理；（8）建設資金已經落實；

（9）法律、行政法規規定的其他條件。參見教材P48。45.答案:A

題目解析:本題考查額的是違約責任的免除。《合同法》規定，因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。本法所稱不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。當事人一方因不可抗力不能履行合同的，應當及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應當在合理期限內提供證明。參見教材P128。46.答案:A

題目解析:本題考查的是建筑工程節能驗收。2008年8月國務院發布的《民用建筑節能條例》進一步規定，建設單位組織竣工驗收，應當對民用建設是否符合民用建筑節能強制性標準進行查驗；對不符合民用建筑節能強制性標準的，不得出具竣工驗收合格報告。參見教材P291。47.答案:A

題目解析:本題考查的是工傷保險的規定。在上下班途中，受到非本人主要責任的交通事故或者城市軌道交通、客運輪渡、火車事故傷害的則可認定為工傷。參見教材P232。48.答案:A

題目解析:本題考查的是招標基本程序。招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起30日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。參見教材P81。49.答案:A 題目解析:本題考查的是建筑市場誠信行為信息的分類。《國務院關于監理完善守信聯合激勵失信聯合懲戒制度加快推進社會誠信建設的指導意見》（國家[2016]33號）中規定，在辦理行政許可過程中，對誠信典型和連續3年無不良信用記錄的行政相對人，可根據實際情況實施“綠色通道”和“容缺受理”等便利服務措施。在實施財政性資金項目安排、招商引資配套優惠政策等各類政府優惠政策中，優先考慮誠信市場主體，加大扶持力度。在有關公共資源交易活動中，提倡依法依約對誠信市場主體采取信用加分等措施。參見教材P104。50.答案:A 題目解析:本題考查的是施工許可證的適用范圍。省、自治區、直轄市人民政府住房城鄉建設主管部門可以根據當地的實際情況，對限額進行調整，并報國務院住房城鄉建設主管部門備案。參見教材P46。51.答案:D 題目解析:本題考查的是民事糾紛的法律解決途徑。根據2017年9月經修改后公布的《中華人民共和國仲裁法》的規定，該法的調整范圍僅限于商事仲裁，即“平等主的公民、法人和其他組織之間發生的合同糾紛和其他財產糾紛”；對于婚姻、收養、監護、撫養、繼承糾紛以及依法應當由行政機關處理的行政爭議等不能仲裁。另外，勞動爭議仲裁和農業集體經濟組織內部的農業承包合同糾紛不受《仲裁法》的調整。參見教材P303。52.答案:D 題目解析:本題考查的是和解的規定。和解達成協議，在形式上既可以是口頭的，也可以是書面的。和解的應用也很靈活，可以在各個階段達成和解協議。參見教材P341。53.答案:A 題目解析:本題考查的是行政訴訟受案范圍。人民法院不受理公民、法人或者其他組織對下列事項提起的訴訟：（1）國防、外交等國家行為；（2）行政法規、規章或者行政機關制定、發布的具有普遍約束力的決定、命令；（3）行政機關對行政機關工作人員的獎懲、任免等決定；（4）法律規定由行政機關最終裁決的行政行為。參見教材P348。54.答案:B 題目解析:本題考查的是建設工程民事責任的種類及承擔方式。《民法總則》規定，承擔民事責任的方式主要有：（1）停止侵害；（2）排除妨礙；（3）消除危險；（4）返還財產；（5）恢復原狀；（6）修理、重作、更換；（7）繼續履行；（8）賠償損失；（9）支付違約金；（10）消除影響、恢復名譽；（11）賠禮道歉。參見教材P41。55.答案:C 題目解析:本題考查的是保險與保險索賠的規定。選項A，在財產保險合同中，保險合同的轉讓應當通知保險人，經保險人同意繼續承保后，依法轉讓合同。選項B，保險人對人身保險的保險費，不得用訴訟方式要求投保人支付。選項C，危險的存在是保險產生的前提，但保險制度上的危險具有損失發生的不確定性；選項D，投保人可以為被保險人。參見教材P35~36。56.答案:D 題目解析:本題考查的是抵押權、質權、留置權、定金的規定。《擔保法》規定，因保管合同、運輸合同、加工承攬合同發生的債權，債務人不履行債務的，債權人有留置權。留置權人負有妥善保管留置物的義務。留置權屬于法定的擔保物權。參見教材P34。57.答案:C 題目解析:本題考查的是建設工程知識產權的保護。《專利法》規定，建設工程發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容。外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計為準，簡要說明可以用于解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計。參見教材P27。58.答案:C 題目解析:本題考查的是物權的主要種類和與土地相關的物權。所有權是所有人依法對自己財產（包括不動產和動產）所享有的占有、使用、收益和處分的權利。用益物權是權利人對他人所有的不動產或者動產，依法享有占有、使用和收益的 權利。擔保物權是權利人在債務人不履行到期債務或者發生當事人約定的實現擔保物權的情形，依法享有就擔保財務優先受償的權利。由上可知，選項A和B錯誤。選項C，土地上已設立土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權等權利的，未經用益物權人同意，土地所有權人不得設立地役權。選項D，物權變動的基礎往往是合同關系，如買賣合同導致物權的轉讓。參見教材P16~18。59.答案:C 題目解析:本題考查的是建設工程代理制度。選項A，轉委托代理經被代理人同意或者追認的，被代理人可以就代理事務直接指示轉委托的第三人，代理人僅就第三人的選任以及對第三人的指示承擔責任。選項B，數人為同一代理事項的代理人的，應當共同行使代理權，但是當事人另有約定的除外。選項C，《民法總則》規定，有下列情形之一的，委托代理終止：（1）代理期間屆滿或者代理事務完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辭去委托；（3）代理人喪失民事行為能力；（4）代理人或者被代理人死亡；（5）作為被代理人或者代理人的法人、非法人組織終止。

選項D，表見代理是指行為人雖無權代理，但由于行為人的某些行為，造成了足以使善意相對人相信其有代理權的表象，而與善意相對人進行的、由本人承擔法律后果的代理行為。參見教材P11~13。60.答案:D

題目解析:本題考查的是法人的分類。法人分為營利法人、非營利法人和特別法人三大類。參見教材P8。61.答案:ACE

題目解析:本題考查的是建設工程法定招標的范圍、招標方式和交易場所。有下列情形之一的，可以不進行招標：（1）需要采用不可替代的專利或者專有技術；（2）采購人依法能夠自行建設、生產或者提供；（3）已通過招標方式選定的特許經營項目投資人依法能夠自行建設、生產或者提供；（4）需要向原中標人采購工程、貨物或者服務，否則將影響施工或者功能配套要求；（5）國家規定的其他特殊情形。參見教材P75。62.答案:BCD

題目解析:本題考查的是勞動合同的解除和終止。《勞動合同法》第39條規定，勞動者有下列情形之一的，用人單位可以解除勞動合同：（1）在試用期間被證明不符合錄用條件的；（2）嚴重違反人單位的規章制度的；（3）嚴重失職，營私舞弊，給用人單位造成重大損害的；（4）勞動者同時與其他用人單位建立勞動關系，對完成本單位的工作任務造成嚴重影響，或者經用人單位提出，拒不改正的；（5）因《勞動合同法》第26條第1款第1項規定的情形致使勞動合同無效的；（6）被依法追究刑事責任的。參見教材P135。63.答案:BDE

題目解析:本題考查的是質量責任的損失賠償。選項A錯誤，因建設單位（含監理單位）錯誤管理而造成的質量缺陷，先由施工單位負責維修，其經濟責任由建設單位承擔；選項C錯誤，因地震、臺風、洪水等自然災害或其他不可抗拒原因造成的損壞問題，先由施工單位負責維修，建設參與各方再依據國家具體政策分擔經濟責任。參見教材P299~300。64.答案:CE

題目解析:本題考查的是法人的法定條件及其在建設工程中的地位和作用。法人章程或者法人權利機構對法定代表人代表權的限制，不得對抗善意相對人，所以 選項A錯誤。法定代表人因執行職務造成他人損害的，由法人承擔民事責任，法人承擔民事責任后，依照法律或者法人章程的規定，可以向有過錯的法定代表人追償，所以選項B錯誤。機關法人、農村集體經濟組織法人、城鎮農村的合作經濟組織法人、基層群眾性自治組織法人，為特別法人，所以選項D錯誤。參見教材P7~8。65.答案:ABDE

題目解析:本題考查的是施工現場噪聲污染防治的規定。《環境噪聲污染防治法》規定，在城市市區范圍內，建筑施工過程中使用機械設備，可能產生環境噪聲污染的，施工單位必須在工程開工15日以前向工程所在地縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門申報該工程的項目名稱、施工場所和期限、可能產生的環境噪聲值以及所采取的環境噪聲污染防治措施的情況。參見教材P175。66.答案:AE

題目解析:本題考查的是勞動合同訂立的規定。選項B錯誤，固定期限勞動合同可以是1年、2年，也可以是5年、10年，甚至更長時間。選項C錯誤，勞動合同的可備條款，用人單位與勞動者可以約定試用期、培訓、保守秘密、補充保險和福利待遇等其他事項。選項D錯誤，用人單位與勞動者在用工前訂立勞動合同的，勞動關系自用工之日起建立。參見教材P130~131。67.答案:ACD

題目解析:本題考查的是建設工程承包制度。存在下列情形之一的，屬于違法發包：（1）建設單位將工程發包給個人的；

（2）建設單位將工程發包給不具有相應資質或安全生產許可的施工單位的；（3）未履行法定發包程序，包括應當依法進行招標未招標，應當申請直接發包未申請或申請未核準；

（4）建設單位設置不合理的招投標條件，限制、排斥潛在投標人或者投標人的；（5）建設單位將一個單位工程的施工分解成若干部分發包給不同的施工總承包或專業承包單位的；

（6）建設單位將施工合同范圍內的單位工程或分部分項工程又另行發包的；（7）建設單位違反施工合同約定，通過各種形式要求承包單位選擇其指定分包單位的；

（8）法律法規規定的其他違法發包行為。參見教材P95~96。68.答案:ACD

題目解析:本題考查的是無效合同。《合同法》規定，有下列情形之一的，合同無效：（1）一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；（2）惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益；（3）以合法形式掩蓋非法目的；（4）損害社會公共利益；（5）違反法律、行政法規的強制性規定。選項A、C、D均是屬于（5）。選項B，雖然惡意串通，但是未損害集體或第三人的利益。參見教材P121。69.答案:CDE

題目解析:本題考查的是勞動爭議的解決。下列糾紛不屬于勞動爭議：（1）勞動者請求社會保險經辦機構發放社會保險金的糾紛；（2）勞動者與用人單位因住房制度改革產生的公有住房轉讓糾紛；（3）勞動者對勞動能力鑒定委員會的傷殘等級鑒定結論或者對職業病診斷鑒定委員會的職業病診斷鑒定結論的異議糾紛；（4）家庭或者個人與家政服務人員之間的糾紛；（5）個體工匠與幫工、學徒之間的糾紛；（6）農村承包經營戶與受雇人之間的糾紛。參見教材P149。70.答案:AD

題目解析:本題考查的是投標文件。《招標投標法實施條例》進一步規定，未通過資格預審的申請人提交的投標文件，以及逾期送達或者不按照招標文件要求密封的投標文件，招標人應當拒收。參見教材P84。71.答案:ABE

題目解析:本題考查的是法的形式。法的形式是指法律創制方式和外部表現形式。它包括4層含義：（1）法律規范創制機關的性質及級別；（2）法律規范的外部表現形式；（3）法律規范的效力等級；（4）法律規范的地域效力。參見教材P3。

72.答案:ABE

題目解析:本題考查的是工程價款的支付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間：（1）建設工程已實際交付的，為交付之日；（2）建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日；（3）建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日。參見教材P116。73.答案:CD

題目解析:本題考查的是建設工程債的產生和常見種類。侵權，是指公民或法人沒有法律依據而侵害他人的財產權利或人身權利的行為。建筑物、構筑物或者其他設施及其擱置物、懸掛物發生脫落、墜落造成他人損害，所有人、管理人或者使用人不能證明自己沒有過錯的，應當承擔侵權責任。所有人、管理人或者使用人賠償后，有其他責任人的，有權向其他責任人追償。參見教材P20~21。74.答案:ABC

題目解析:本題考查的是禁止串通投標和其他不正當競爭行為的規定。有下列情形之一的，視為投標人相互串通投標：（1）不同投標人的投標文件由同一單位或者個人編制；（2）不同投標人委托同一單位或者個人辦理投標事宜；（3）不同投標人的投標文件載明的項目管理成員為同一人；（4）不同投標人的投標文件異常一致或者投標報價呈規律性差異；（5）不同投標人的投標文件相互混裝；（6）不同投標人的投標保證金從同一單位或者個人的賬戶轉出。參見教材P86。75答案:ACD

題目解析:本題考查的是施工單位應提交的檔案材料。建設單位應當在工程竣工驗收后3個月內，向城建檔案館報送一套符合規定的建設工程檔案。施工單位應當按照歸檔要求制定統一目錄，有專業分包工程的，分包單位要按照總承包單位的總體安排做好各項資料整理工作，最后再由總承包單位進行審核、匯總。施工單位一般應提交的檔案資料是：（1）工程技術檔案資料；（2）工程質量保證資料；（3）工程檢驗評定資料；（4）竣工圖等。參見教材P289。76.答案:BCDE

題目解析:本題考查的是民事訴訟證據。根據《民事訴訟法》，證據包括：當事人的陳述、書證、物證、視聽資料、電子數據、證人證言、鑒定意見、勘驗筆錄。證據必須查證屬實，才能作為認定事實的根據。參見教材P312。77.答案:CE

題目解析:本題考查的是訂立勞動合同應當注意的事項。下列勞動合同無效或者部分無效：（1）以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立或者變更勞動合同的；（2）用人單位免除自己的法定責任、排除勞動者權利的；（3）違反法律、行政法規強制性規定的。參見教材P132。78.答案:AE 題目解析:本題考查的是地役權。需役地以及需役地上的土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權部分轉讓時，轉讓部分設計地役權的，受讓人同時享有地役權。地役權是按照當事人的約定設立的用益物權。參見教材P18。79.答案:ACE

題目解析:本題考查的是機械設備等單位相關的安全責任。有下列情形之一的建筑起重機械，不得出租、使用：（1）屬國家明令淘汰或者禁止使用的；（2）超過安全技術標準或者制造廠家規定的使用年限的；（3）經檢驗達不到安全技術標準規定的；（4）沒有完全安全技術檔案的；

（5）沒有齊全有效的安全保護裝置的。參見教材P257。80.答案:CE

題目解析:本題考查的是抵押權。抵押人有義務妥善保管抵押物并保證期價值。抵押期間，抵押人轉讓已辦理登記的抵押物，應當通知抵押權人并告知受讓人轉讓物已經抵押的情況；否則，該轉讓行為無效。抵押人轉讓抵押物的價款，應當向抵押權人提前清償所擔保的債權或者向與抵押權人約定的第三人提存。參見教材P33。

第四篇：最新整理二建《法規》真題及答案（《建設工程法規及相關知識》）

最新整理二建《法規》真題及答案（《建設工程法規及相關知識》）

《建設工程法規及相關知識》

1.行政法規之間對同一事項的新的一般規定與舊的特別規定不一致，不能確定如何適用時，由（）裁決。

A.最高人民法院

B.國務院

C.全國人民代表大會

D.全國人民代表大會常務委員會

【參考答案】B

【解析】考查法的效力層級。行政法規之間對同一事項的新的一般規定與舊的特別規定不一致，不能確定如何適用時，由國務院裁決。教材P6

2.關于建設工程中代理的說法，正確的是（）

A.建設工程合同訴訟只能委托律師代理

B.建設工程中的代理主要是法定代理

C.建設工程中應由本人試試的民事法律行為，不得代理

D.建設工程中被代理人的利益，代理人可直接轉托他人代理

【參考答案】C

【解析】考查建設工程代理行為的設立。《民法通則》規定，依照法律規定或者按照雙方當事人約定，應當由本人實施的民事法律行為，不得代理。教材P11

3.建設用地使用權自（）時設立。

A.土地交付

B.轉讓

C.登記

D.支付出讓金

【參考答案】C

【解析】本體考查的是與土地相關的物權。建設用地使用權自登記時設立。參見教材P17

4.甲公司是某混凝土預制構件的專利權人，乙公司未經授權制造和銷售該專利產品。甲發現后，對乙提起侵權之訴。經查，乙共銷售侵權產品800件，因乙的侵權行為，甲少銷售600件。甲銷售專利產品每件獲利2000元，乙銷售親去哪產品每件獲利1000元，乙應賠償甲（）。

A.60萬元

B.80萬元

C.120萬元

D.160萬元

【參考答案】C

【解析】本體考查的是建設工程知識產權侵權的法律責任。賠償損失的數額有4種確定方法：①侵權的賠償數額按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定；②實際損失難以確定的，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定；③權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該知識產權許可使用費的倍數合理確定；④權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的，人民法院可以根據專利權的類型、侵權行為的性質和情節等因素，確定給予一定數額的賠償。按照①機損：600×2000=120萬元。參見教材P28

5.甲建設單位與乙設計單位簽訂設計合同，約定設計費用200萬元，甲按約定向乙支付了定金50萬元。如果一在規定時期內不履行設計合同，應該返還給甲（）。

A.50萬元

B.80萬元

C.90萬元

D.100萬元

【參考答案】C

【解析】本題考查的是定金。給付定金的一方不履行約定的債務的，物權要求返還定金；收受定金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金。定金的數額由當事人約定，但不得超過主合同的額的20%。50+200×20%=90萬元。參見教材P34。

6.某建設單位與某施工企業簽訂的施工合同約定開工日期為2014年5月1日。同年2月10日，該建設單位與保險公司簽訂了建筑過關你測好難過一切險保險合同。施工企業為保證工期，于童年4月20日將建筑材料運至工地。后因設備原因，工程實際開工日為同年5月10日，該建筑工程一切險保險責任的生效日期為（）。

A.2014年2月10日

B.2014年4月20日

C.2014年5月1日

D.2014年5月10日

【參考答案】B

【解析】本體考查的是建筑國內工程一切險。建筑工程一切險的保險責任自保險工程在工地動工或用于保險工程的材料、設備運抵工地之時起始，至工程所有人對部分或全部工程簽發完工驗收證書或檢驗合格，或工程所有人實際占用或使用或接收該部分或全部工程之時終止，以先發生者為準。參見教材P38

7.在承攬合同中，承攬人應承擔違約責任的情形是（）。

A.承攬人發現定作人提供的圖紙不合理，立即停止工作并通知定作人，因等待答復，未能如期完成工作

B.承攬人發現定作人提供的材料不合格，遂自行更換為自己確認合格的材料

C.因不可抗力造成標的物損毀

D.因定作人未按照支付報酬，承攬人拒絕交付工作成果

【參考答案】B

【解析】本體考查的是承攬合同的法律規定。如果定作人提供材料的，承攬人應當對定作人提供材料及時檢驗，發現不符合約定時，應當及時通知定作人更換、補齊或者采取其他補救措施。承攬人不得擅自更換定作人提供的材料，不得更換不需要修理的零部件。參見教材P151

8.根據《招標標投標違法行為就公告暫行辦法》，關于招標違法行為記錄公告的說法，正確的是（）。

A.已發限制招標投標當事人資質等方面的行政處理決定，所認定的限制期限長于6個月，公告期限為6個月

B.原行政處理決定唄已發變更或撤銷的，公告部門應當及時對公告記錄予以變更或撤銷，并在公關平臺上予以聲明

C.被公告的招標投標當事人人為公告記錄與行政處理決定的相關內容不符的，可以向公告部門提出書面更正申請，公告部門在做出答復前停止對違法行為記錄的公告。

D.行政處理決定在被行政復議或行政訴訟期間，公告部門應當停止對違法行為記錄的公告

【參考答案】B

【解析】本體考查的是建筑市場誠信行為的公布和獎懲機制。原行政處理決定被依法變更或撤銷的，公告部門應當及時對公告記錄予以變更或撤銷，并在公告平臺上予以聲明。參見教材P107

9.關于二級建造師變更注冊的說法，正確的是（）。

A.變更注冊后，注冊有效期重新計算

B.因變更注冊申報不及時導致工程項目出現損失的，由注冊建造師承擔責任

C.變更注冊只能由原聘用企業申請

D.申請變更注冊應當提交工作調動申請

【參考答案】D

【解析】本題考查的建造師考試、注冊和繼續教育的規定。申請變更注冊的，應當提交下列材料：①注冊建造師變更注冊申請表；②注冊證書和執業印章；③申請人與新聘用單位簽訂的聘用合同復印件或有效證明文件；④工作調動證明（與原聘用單位解除聘用合同或聘用合同到期的證明文件、退休人員的退休證明）。參見教材P66

10.關于施工合同解除的說法，正確的是（）。

A.合同約定的期限內承包人沒有完工，發包人可以解除

B.承包人將承包的工程轉包，發包人可以解除

C.發包人未按約定支付工程價款，承包人可以解除

D.承包人已經完工的建設工程質量不合格，發包人可以解除

【參考答案】B

【解析】本體考查的是合同的履行、變更、轉讓、撤銷和終止。承包人具有下列情形之一，發包人請求解除建設工程施工合同的，應予支持：①明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務的；②合同約定的期限內沒有完工，且在發包人催告的合理期限內扔未完工的；③已經完成的建設工程質量不合格，并拒絕修復的；④將承包的建設工程非法轉包、違法分包的。

發包人具有下列情形之一，致使承包人無法施工，且在催告的合理期限內仍未行相應義務，承包人請求解除建設工程施工合同，應予支持：①未按約定支付工程價款的；②提供的主要建筑材料、建筑構配件和設備不符合強制性標注的；③不履行合同約定的協助義務的。參見教材P12611、關于民事訴訟執行程序的說法，正確的是（）

A.具有執行力的裁判書只能由作出該裁判書的法院負責執行

B.執行可以采取查封、扣押、凍結等措施

C.執行異議審查和復議期間，暫停執行

D.執行申請人只能是訴訟當事人

【參考答案】B

【解析】考查民事訴訟的執行程序。民事訴訟的執行措施主要有：1、查封、扣押、凍結、劃撥、變價被執行人的存款、債券、股票、基金份額等財產；教材P32812、關于聯合體投標的說法，正確的是（）

A.招標人接手聯合體投標并進行資格評審的，聯合體應當在提交資格評審申請文件后組成B.招標人應當在資格評審公告，招標公告或者投標邀請書中載明是否接受聯合體投標

C.聯合體某成員在同一招標項目中以自己名義單獨投標，其投標有效

D.由同一專業的單位組成的聯合體，按照資質等級較高的單位確定其資質等級

【參考答案】B

【解析】考查招標人、投標文件和投標保證金。《招標投標法實施條例》進一步規定，招標人應當在資格預審公告、招標公告或者投標邀請書載明是否接受聯合體投標。教材P8313、根據《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，屬于施工企業工程安全不良行為的是（）。

A.在城市市區內建設工程的施工現場未實行封閉圍擋

B.未按照節能設計進行施工

C.未對涉及結構安全的試塊、試件以及有關資料取樣檢測

D.按照規定需要持證上崗的技術工種的作業人員未取得證書上崗，情節嚴重

【參考答案】A

【解析】教材P10514、關于實施工程建設強制性標準的說法，正確的是（）

A.工程建設強制性標準均為關于工程質量標準的強制性條文

B.工程建設中采用新技術、新工藝、新材料且沒有國家技術標準的，可不受強制性標準的限制

C.工程建設地方標準中，對直接涉及環境保護和公共利益的條文，經國務院建設行政主管部門確定后，可作為強制性條文

D.工程建設中采用國際標準或者國外標準且我國未坐規定的，可不受強制性標準的限制

【參考答案】C

【解析】工程建設地方標準中，對直接涉及人民生命財產安全、人體健康、環境保護和公共利益的條文，經國務院建設行政主管部門確定后，可作為強制性條文。在不違反國家標準和行業標準的前提下，工程建設地方標準可以獨立實施。P教材26015、關于建設工程合同承包人工程價款優先受嘗權的說法，正確的是（）

A.承包人的優先受償權優于抵押權

B.承包人的優先受償權可以對抗已經交付購買商品房大部分款項的消費者

C.優先受償權的范圍包括承包人因發包人違約所造成的損失

D.承包人行使優先受償權的期限為1年

【參考答案】A

【解析】《最高人民法院關于建設工程價款優先受償權問題的批復》中規定，1、人民法院在審理房地產糾紛案件和辦理執行案件中，應當依據《合同法》第286條的規定，認定建筑工程的承包人的優先受償權由于抵押權和其他債權，教材P116。

16、關于行政復議的說法，正確的是（）

A.行政復議既可以解決行政爭議，也可以解決民事或者其他爭議

B.在行政復議中隨時可以調解

C.行政復議可以應申請一并審查抽象行政行為

D.行政復議決定具有終局性

【參考答案】C

【解析】選項A行政復議的任務是解決行政爭議，而不是解決民事或其他爭議。選項B行政復議以書面審查為主，以不調解為原則；選項D，行政復議后還可以向人民法院提請訴訟。教材P30417、關于建設工程自竣工驗收備案的說法，正確的是（）

A、施工企業自竣工驗收合格之日起15日內辦理備案

B、自竣工驗收備案必須提交監理單位出具的工程正式驗收合格證明文件

C、工程竣工驗收完成后，建設單位應向備案機關提交工程質量監督報告

D、工程竣工驗收備案表一式二份，1份由建設單位保存，1份留備案機關存檔

答案：D

【解析】竣工驗收備案，教材P29318、關于節能技術進步的說法，正確的是（）

A、利用財政性資金引進循環經濟重大裝備的，應當制定創新方案，并報有關部門審批

B、國家采取強制措施研發施工節能技術

C、節能技術政策大綱應由縣級以上人民政府發布

D、各級政府應當對循環經濟重大科技攻關項目的自主創新研究，安排財政性資金予以支持

答案：A

【解析】節能搞技術進步，教材P19119、根據《招標投標違法行為記錄公告暫行辦法》，關于招標投標違法記錄行為公告的說法，正確的是（）A、依法限制招標投標當事人資質等方面的行政處理決定，所認定的限制期限長于6個月的，公告期限為6個月

B、被公告的招標投標當事人認為公告記錄與行政處理決定的相關內容不符的，可以向公告部門提出書面變更申請，公告部門在作出答復前停止對違法行為記錄的公告

C、原行政處理決定被依法變更或撤銷的，公告部門應當及時對公告記錄予以變更或撤銷，并在公告平臺上予以聲明

D、行政處理決定再被行政復議或行政訴訟期間，公告部門應當停止對違法行為記錄的公告

答案：C

【解析】建筑市場誠信行為的公布，教材P10620、關于勞動合同效力的說法，正確的是（）

A、用人單位投資人發生變更，原勞動合同繼續有效

B、存在用人單位免除自己的法定責任，排除勞動者權利條款的，勞動合同全部無效

C、詠然單位發生合并或者分立，須與勞動者重新簽訂勞動合同

D、勞動合同雙方當事人簽字或者蓋章時間不一致的，以在先的時間為勞動合同的生效時間

答案：A

【解析】勞動合同的生效與無效，教材P13121、某建設工程施工招標，甲公司中招后將其轉包給不具有相應資質等級的乙公司，乙施工過程不符合規定的質量標準，給建設單位造成損失。關于向建設單位承擔賠償責任的說法，正確的是（）

A、甲、乙承擔連帶賠償責任

B、建設單位與甲有合同關系，應由乙承擔賠償責任

C、乙為實際施工人，應由乙承擔賠償責任

D、甲和乙承擔按份賠償責任

答案：A

【解析】轉包的法律責任，教材P10222、關于安全專項施工方案實施的說法，正確的是（）

A、由項目經理兼任專項方案實施情況檢查員，對現場實施監督

B、發現不按照專項方案施工的，報建設單位后整改

C、施工企業技術負責人應當定期巡查專項方案的實施情況

D、發現有危及人身安全隱患時，立即組織作業人員撤離

答案：C

【解析】安全專項施工方案的實施，教材P22023、關于仲裁裁決執行的說法，正確的是（）

A、一方當事人不履行仲裁裁決的，另一方當事人可以向仲裁機構申請執行

B、申請仲裁裁決強制執行的期限為2年，不能中止、中斷

C、仲裁裁決做出后，當事人不服裁決的事項提起訴訟

D、仲裁裁決唄法院裁定不予執行后，當事人就該糾紛可以重新達成仲裁協議，申請仲裁

答案：D

【解析】沖裁裁決的執行，教材P33424、關于施工企業專職安全生產管理人員職責的說法，正確的是（）

A、組織制定本單位安全生產操作規程

B、編制安全專項施工方案

C、如實記錄安全生產教育和培訓情況

D、建立健全本單位安全生產責任制

答案：C

【解析】專職安全生產管理人的職責，教材P20625、關于專職安全生產管理人員配備要求的說法，正確的是（）

A、按建筑施工總承包企業資質管理要求，資質等級越高則專職安全生產管理人員配備越多

B、建筑施工企業經營規模較小的，可以不配備專職安全生產管理人員

C、建筑施工企業的分支機構不必配備專職安全生產管理人員

D、作業難度大的施工作業班組必須配備專職安全生產管理人員

答案：D

【解析】專職安全生產管理人員配備要求，教材P20726、關于無效施工合同工程款結算的說法，正確的是（）。

A、施工合同無效，且建設工程經竣工驗收不合格，修復后的建筑工程經竣工驗收不合格，承包人請求支付工程價款的，不予支持

B、施工合同無效，但建設工程經竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工價款的，不予支持

C、施工合同無效，且建設工程經竣工驗收不合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持

D、施工合同無效，且建設工程經竣工驗收不合格，修復后的建設工程經驗收合格，發包人請求承包人承擔修復費用的，不予支持

答案：A

【解析】本題考查的是無效合同。建設工程施工合同無效，但建設工程經竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持。建設工程施工合同無效，且建設工程經竣工驗收不合格的，按照以下情形分別處理：（1）修復后的建設工程經竣工驗收合格，發包人請求承包人承擔修復費用的，應予支持；（2）修復后的建設工程經竣工驗收不合格，承包人請求支付工程價款的，不予支持。參見教材

P121。27、關于評標結果異議的說法，正確的是（）

A、對評標結果異議不是對評標結果投訴必然的前置條件

B、只有投標人有權對項目的評標結果提出異議

C、對評標結果有異議，應當在中標候選人公示期間提出

D、招標人對評標結果的異議作出答復前，招標投標活動繼續進行

答案：C

【解析】本題考查的事中標的法定要求。投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的，應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當收到異議之日起3日內作出答復；作出答復前，應當暫停招標投標活動。參加教材P89。

28、施工現場發現的地下遺存文物，所有權屬于（）

A、施工企業

B、建設單位

C、建設用地使用權人

D、國家

答案：D

【解析】本題考查的是屬于國家所有的文物范圍。中華人民共和國境內地下、內水和領海中遺存的一切文物，屬于國家所有。國有文物所有權受法律保護，不容侵犯。參見教材P195。

29、根據《建筑企業資質管理規定》，關于施工企業資質證書的說法，正確的是（）

A、資質許可機關未在企業資質證書有效期屆滿前作出是否準予延續資質證書決定的，視為不準予延續

B、企業發生合并、分離、重組以及改制等事項，可以直接乘積原施工企業資質

C、資質證書有效期屆滿，未依法申請延續的，資質許可機關應當撤回其資質證書

D、項目未取得施工許可證，施工企業擅自施工的，資質許可機關不予批準該施工企業的資質升級申請和增項申請

答案：D

【解析】施工企業資質證書申請、延續、變更，教材P5630、根據《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》，施工投標人安全防護、文明施工措施的報價下限，是一句工程所在地工程造價管理機構測定費率計算所需費用總額的（）

A、60%

B、90%

C、70%

D、80%

答案：B

【解析】施工單位安全費用的提取管理，教材P223

暫缺40題，歡迎補充。

31、關于招標文件澄清或者修改的說法，正確的是（）

A、招標文件的效力高于其澄清或修改文件

B、澄清或者修改的內容可能影響投標文件編制的，招標人應在投標截止時間至少15日前澄清或者修改

C、澄清或者修改可以以口頭形式通知所有獲取招標文件的潛在投標人

D、澄清或者修改通知至投標截止時間不足15日的，在征得全部投標人同意后，可按原投標截止時間開標答案：B

【解析】招標的基本程序之編制招標文件，教材P3832、甲施工企業有一輛里程表存在故障的工程用車，該車實際行駛里程8萬公里，市場價格約為16萬元，里程表顯示行駛里程為4萬公里。甲明知上述情況存在，仍將該車以23萬元價格賣給了乙施工企業，乙知情后訴至法院。乙的下列訴訟請求可以獲得支持的是（）

A、請求減少價款至16萬元

B、以欺詐為由解除合同

C、以重大誤解為由請求撤銷合同

D、請求甲承擔締約過失責任

答案：B

【解析】可撤銷合同，教材P12433、關于電子招標投標的說法，正確的是（）

A、投標人在投標截止時間前不得補充、修改或者撤回投標文件

B、投標人在投標截止時間前未完成投標文件傳輸的，視為撤銷投標文件

C、投標人在投標截止時間后送達的投標文件，電子招標投標交易平臺不得拒收

D、投標人應當在投標截止時間前完成投標文件的傳輸遞交

答案：D

【解析】電子招投標，教材P7634、關于《建設工程質量管理條例》，設計文件應注明工程合理使用年限，該年限從（）之日起算。

A、頒發施工許可證

B、工程竣工驗收合格

C、工程缺陷責任期屆滿

D、工程法定最低保修期屆滿

答案：B

【解析】工程合理使用年限（設計依據和設計深度），教材P28035、根據《建筑工程施工合同（示范文本）》，關于隱蔽工程檢查程序的說法，正確的是（）

A、隱蔽工程經監理人檢查質量不合格的，承包人按監理人指示完成修復后即可覆蓋，無需重新檢查

B、隱蔽工程必須經監理人檢查且質量符合隱蔽要求，并在驗收記錄上簽字后承包人方可覆蓋

C、監理人不能按時進行檢查的，應在檢查前48小時向承包人提交書面延期要求

D、監理人未按時進行檢查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆蓋工作

答案：B

【解析】隱蔽工程檢驗，教材P27036、建筑施工噪聲排放限值的測量位置是建筑施工場地的（）

A、中心

B、毗鄰建筑物

C、邊界

D、周邊50米

答案：C

【解析】施工現場環境噪聲污染的防治，第五章第一節

37、建設單位申請領取施工許可證時，建設工程超過1年的建設工程，到位資金原則上最少為工程合同價的（）

A、20%

B、30%

C、40%

D、50%

【參考答案】B

【解析】本題考查的是施工許可證的法定批準條件。《建筑工程施工許可管理辦法》明確規定，建設工期不足1年的，到位資金原則上不得少于工程合同價的50%，建設工期超過1年的，到位資金原則上不得少于工程合同價的30%。參見教材P50。

38、關于投標保證金的說法，正確的是（）

A、投標保證金有效期應當與投標有效期一致

B、投標分兩階段進行，招標人要求投標人提交投標保證金的，應當在第一階段提出

C、投標保證金有效期從提交投標文件之日起算

D、投標人終止招標的，應當及時退還已收取的投標保證金，招標文件未規定利息的，可以不返還利息【參考答案】A

【解析】本題考查的是投標保證金。選項B，實行兩階段招標的，招標人要求投標人提交投標保證金的，應當在第二階段提出。選項C，投標保證金有效期應當與投標有效期一致。選項D，招標人終止招標，應當收取投標保證金的，招標人應當及時退還所收取的投標保證金及銀行同期存款利息。參見教材P85。

39、關于用人單位向勞動者支付報酬的說法，正確的是（）

A、勞動報酬中的貨幣工資不包括津貼、補貼和獎金

B、用人單位支付的工資可以以實物或有價證券等形式代替貨幣形式支付

C、勞動者依法參加社會活動期間，用人單位應當依法支付工資

D、勞動者在婚喪假期間。用人單位可以不支付工資

【參考答案】C

暫缺41題，歡迎補充。

42、根據《民事訴訟法》，當事人申請司法確認經人民調解委員會調解達成的調解協議，由雙方當事人依法共同向（）基層人民法院提出。

A.當事人所在地

B.調解協議履行地

C.調解協議簽訂地

D.調解組織所在地

【參考答案】D

【解析】考查民事訴訟的審判和執行程序。申請司法確認調解協議，由雙方當事人依照《人民調解法》等法律，自調解協議生效之日起30日內，共同向調解組織所在基層人民法院提出。教材P32343、關于投標文件撤回和撤銷的說法，正確的是（）

A.投標人可以選擇電話或書面方式通知招標人撤回投標文件

B.招標人收取的投標保證金，應當自收到投標人撤回通知之日起10日內退還

C.投標截止時間后投標人撤銷投標文件的，招標人應當退還投標保證金

D.投標人撤回已提交的投標文件，應當在投標截止時間前通知招標人

【參考答案】D

【解析】考查投標保證金。選項A，撤回投標文件必須以書面方式提交申請；選項B，投標保證金于撤回投標文件之日起5日內退還。選項C,投標截止日后撤回投標文件，招標人可沒收投標保證金，教材P85.44、關于建設工程合同一方違約后，另一方采取措施防止損失擴大的說法，正確的是（）

A.接到違約方的通知后，守約方應當及時采取措施防止損失擴大

B.守約方沒有采取適當措施致使損失擴大的，可以就擴大的損失要求賠償

C.當事人因防止損失擴大而支出的合理費用，由自己承擔D.未接到違約方的通知，守約方無需采取措施防止損失擴大

【參考答案】A

【解析】考查賠償損失限制。選項B，守約方沒有采取措施防止損失擴大，那么擴大的損失自身承擔；選項C，當事人因為采取措施防止損失擴大的費用，可以向違約方提出索賠；選項D，不論是否收到通知，守約方都有義務采取防止損失擴大的措施，教材P118.45、根據《建設工程施工合同（示范文本)》，關于隱蔽工程檢查程序的說法，正確的是（）

A.隱蔽工程經監理人檢查質量不合格的，承包人按監理人指示完成修復后即可覆蓋，無需重新檢查

B.監理人不能按時進行檢查的，應在檢查前48小時向承包人提交書面延期要求

C.監理人未按時進行檢查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆蓋工作

D.隱蔽工程必須經監理人檢查且質量符合隱蔽要求，并在驗收記錄上簽字后承包人方可覆蓋

【參考答案】D

【解析】考查施工質量檢驗和返修的規定。選項A，隱蔽工程不合格，修復后必須經過驗收合格才能覆蓋；選項B，如果監理人不能及時進行隱蔽工程驗收，那么需要提前24小時告知承包人；選項C，監理人未按時進行檢查，也未提出延期要求的，視為隱蔽工程檢查合格，承包人可自行完成覆蓋工作。教材P27046、施工企業發生的下列事故中，可構成工程重大安全事故罪的是（）

A.勞務作業人員王某在施工中不慎從樓上墜亡

B.施工企業對裸露地面的鋼筋未采取防護和警示措施，造成路人李某摔成重傷

C.施工企業工程施工質量不符合標準，造成建筑倒塌，砸死砸傷多人

D.勞務作業人員張某在工地食堂下毒，致使勞務作業人員中毒

【參考答案】C

【解析】考查建設工程刑事責任的種類及承當方式。建設單位、設計單位、施工單位、工程監理單位違反國家規定，降低工程質量標準，造成重大安全事故的屬于重大安全事故罪，只有選項C是降低工程質量的描述。教材P42.47、關于民事訴訟送達的說法，正確的是（）

A.送達訴訟文書必須有送達回證

B.訴訟文書寄出的日期為送達日期

C.受送達人被監禁的，應當公告送達

D.直接送達訴訟文書有困難的，應當公告送達

【參考答案】A

【解析】考查民事訴訟的審判程序。選項B，訴訟文書以簽收日期為送達日期；選項C，公告送達只有在受送達人下落不明的情況下使用；選項D，直接送訴訟文書有困難的，可以委托其他人民法院代為送達，或者郵寄送達。教材P32048、關于安全生產監督檢查人員執法的說法，正確的是（）

A.安全生產監督檢查人員不得接觸施工企業的商業秘密

B.不同部門的安全生產監督檢查人員應當獨立檢查

C.安全生產監督檢查人員無權將存在的安全問題移動其他部門處理

D.安全生產監督檢查人員必須出示有效執法證件

【參考答案】D

【解析】考查政府部門安全監督管理的相關規定。選項A，對涉及被檢查單位的技術秘密和業務秘密，應當為其保密；選項B，負有安全生產監督管理職責的部門在監督檢查中，應當互相配合，實行聯合檢查；選項C，需分別進行檢查的，應當互通情況，發現存在安全問題應當由其他有關部門進行處理的，應當及時移送其他有關部門并形成記錄備查，接受移送的部門應當及時進行處理，教材P256.49、根據《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，屬于施工企業資質不良作為的是（）。

A.以他人名義投標

B.將承包的工程違法分包C.未在規定期限內辦理資質變更手續

D.未按照與招標人訂立的合同履行義務，情節嚴重

【參考答案】C

【解析】考查施工單位不良行為記錄的認定標準，選項A、B、C，全部屬于承攬業務不良，教材P104-105.50、關于施工生產安全事故應急救援預案備案的說法，正確的是（）。

A.已進行應急預案備案登記的，申領安全生產許可證時，可以不再提供相應的應急預案

B.中央管理的總公司的專項應急預案，報總公司所在地主管部門備案。

C.中央管理的總公司的所屬單位的綜合應急預案，由總公司統一備案

D.施工企業申請應急救援預案備案，應當提交本企業技術負責人的評審意見

【參考答案】A

【解析】考查施工生產安全事故應急救援預案的評審和備案。選項B、C，中央管理的總公司（總廠，集團公司，上市公司）的綜合應急預案和專項應急預案，報國務院國有資產監督管理部門，國務院安全生產監督管理部門和國務院有關主管部門備案。其所屬部門和有關主管部門備案，選項D，建筑施工單位應當組織專家對本單位編制的應急預案進行評審。評審應當形成書面紀要并附有專家名單。教材P239.51.甲公司根據乙公司的選擇，向丙公司購買了1臺大型設備，出租給乙使用。乙在該設備安裝完畢后，發現不能正常運行，關于該合同的說法，正確的是（）。

A.甲應當對乙承擔違約責任

B.若乙破產，該大型設備屬于乙的破產財產

C.乙可以基于設備質量瑕疵而直接向丙索賠

D.租賃期滿，乙去的該設備的所有權

【參考答案】C

【解析】本體考查的是融資租賃合同的法律規定。題干的描述中，是融資租賃合同。選項A,出售方丙需要向乙承擔違約責任；選項B，租賃方破產清算，融資租賃資產不計入租賃方的資產；選項D，租賃期滿后，承租人可以繼續租賃，也可以補全租金后擁有設備所有權。參考教材P164-165

52.根據《房屋建筑工程和市政基礎設施工程實行見證取樣和送檢的規定》，必須實施見證取樣和送檢的試塊、試件或材料，不包括（）。

A.用于非承重結構的鋼筋連接接頭試件

B.地下使用的防水材料

C.用于砌筑砂漿的水泥

D.用于承重結構的混凝土中使用的摻加劑

【參考答案】A

【解析】本體考查的是施工監測的見證取樣和送檢制度。下列試塊、試件和材料必須實施見證取樣和送檢：①用于承重結構的混凝土試塊；②用于承重墻體的砌筑砂漿試塊；③用于承重結構的鋼筋及連接接頭試件；④用于承重墻的磚和混凝土小型砌塊；⑤用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥；⑥用于承重結構的混凝土中使用的摻加劑；⑦地下、屋面、廁浴間使用的防水材料；⑧國家規定必須實行見證取樣和送檢的其他試塊、試件和材料。參見教材P269

53.甲公司與乙公司訂立了一份建材買賣合同，乙按約定向甲支付了定金4萬元，合同月額定如任何一方不履行合同應向對方支付違約金6萬元。交貨日期屆滿，甲無法交付該建材。乙訴至法院提出的如下訴訟請求中，即能最大限度保護自己的利益，又能獲得支持的是（）。

A.請求甲雙倍返還定金8萬元

B.請求甲支付違約金6萬元，同時請求甲返還支付的定金4萬元

C.請求甲雙倍返還定金8萬元，同時請求甲支付違約金6萬元

D.請求甲支付委員金6萬元

【參考答案】B

【解析】本體考查的是定金。履約方可以要求違約方支付雙倍的定金或者返款定金并支付違約金，以上兩個原則只可二選一。按照最大補償來考慮，應當選擇返還定金并支付違約金，6+4=10萬。參見教材

P34

54.國家實行固定資產投資項目（）評估和審查制度。

A.節地

B.節水

C.節能

D.節材

【參考答案】C

【解析】本體考查的是建筑節能的規定。《節約能源法》規定，國家實行固定資產投資項目節能評估和審查制度。參見教材P18755、代履行是行政機關強制執行方式之一，關于代履行的說法，正確的是（）

A.行政機關只能委托第三人代履行

B.代履行不適用與人身有關的義務

C.代履行的適用與不履行義務的后果無關

D.代履行程序啟動后，當事人履行不導致代履行停止

【參考答案】B

【解析】考查行政強制的種類。行政機關依法做出要求當事人履行排除妨礙、恢復原狀等義務的行政決定，當事人逾期不履行，經催告仍不履行，其后果已經或者將危害交通安全、造成環境污染或者破壞自然資源的，行政機關可以代履行，或者委托沒有利害關系的第三人代履行。催告當事人履行，當事人履行的，停止代履行。所以選項ACD錯誤，教材P343.56、關于勞動合同效力的說法，正確的是（）

A.存在用人單位免除自己的法定責任、排除勞動者權利條款的，勞動合同全部無效

B.用人單位發生合并或者分立，須與勞動者重新簽訂勞動合同

C.用人單位投資人發生變更，原勞動合同繼續有效

D.勞動合同雙方當事人簽字或者蓋章時間不一致的，以在先的時間為勞動合同的生效時間

【參考答案】C

【解析】考查勞動合同訂立的注意事項。選項A，用人單位免除自身責任的，屬于部分無效。選項B，用人單位發生合并或者分立的，新單位繼承原合同。選項D，簽章時間不一致的，以在后的時間為生效時間，教材P131.57、關于二級建造師執業范圍的說法，正確的是（）

A.注冊建造師不得同時擔任兩個及以上建設工程施工項目負責人，項目均為小型工程施工項目的除外

B.注冊建造師擔任施工項目負責人期間，經受聘企業同意，可以變更注冊另一企業。

C.發包人與注冊建造師受聘企業已解除承包合同的，辦理書面交接手續后可以更換施工項目負責人

D.因非承包人原因致使工程項目停工超過120日，注冊建造師可同時擔任另一工程施工項目負責人

【參考答案】C

【解析】考查二級建造師執業崗位范圍。教材P69。A項跟項目規模無關，B項不得同時在兩個企業執業，D項缺少建設單位同意。

58、關于投標文件的送達與簽收的說法，正確的是（）

A.投標人應當在投標截止時間前，將投標文件送達投標地點

B.招標人簽收投標文件后，可以開啟投標文件

C.投標截止時間后送達的投標文件，招標人不得拒收

D.未按招標文件要求密封的投標文件，招標人不得拒收

【參考答案】A

【解析】教材P8459、2016年9月15日，甲材料供應商與丙材料供應商訂立書面合同，轉讓甲對乙施工企業的30萬元債權。同年9月25日，乙接到甲關于轉讓債權的通知。關于該債權轉讓的說法，正確的是（）

A.甲與丙之間的債權轉讓合同9月25日生效

B.丙于9月15日可以向乙主張30萬元債權

C.甲與丙之間的債權轉讓行為于9月25日對乙生效

D.乙拒絕清償30萬元債務的，丙可以要求甲和乙承擔連帶責任

【參考答案】C

【解析】教材P12360、根據《建筑法》，下列情形中，符合施工許可證辦理和報告制度的是（）

A.某工程因故延期開工，向發證機關報告后施工許可證自動延期

B.某工程因地震中施工，1年后向發證機關報告

C.某工程因洪水中止施工，1個月內向發證機關報告，2個月后自行恢復施工

D.某工程因政府宏觀調控停建，1個月內向發證機關報告，1年后恢復施工前報發證機關核驗施工許可證【參考答案】D

【解析】教材P50

61.下列建設工程施工合同中，屬于無效的有（）。

A.承包人對工程內容又重大誤解訂立的B.承包人脅迫發包人訂立的C.未取得相應施工企業資質的承包人訂立的D.建設工程必須進行招標而未招標訂立的E.總承包人將主題結構的施工分包給他人訂立的【參考答案】CDE

【解析】本題考查的是無效合同。建設工程施工合同具有下列情形之一的，應當根據《合同法》第52條第5項的規定（即違反法律、行政法規的強制性規定），認定無效：①承包人未取得建筑施工企業資質或者超越資質等級的；②沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義的；③建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。參見教材P120

62.債的產生根據有（）。

A.合同

B.侵權

C.支付價款

D.不當得利

E.無音管理

【參考答案】ABDE

【解析】本題考查的是建設工程債的發生。建設工程債產生的根據有合同、侵權、五音管理和不當得利。參見教材P20

63.下列投標人投標的情形中，評標委員會應當否決的有（）。

A.投標人主動提出了對投標文件的澄清、修改

B.聯合體未提交共同投標協議

C.投標報價高于招標文件設定的最高投標限價

D.投標文件未經投標人蓋章和單位負責人簽字

E.投標文件未對招標文件的實質性要求和條件作出響應

【參考答案】BCDE

【解析】本題考查的是招標基本程序。有下列情形之一的，評標委員會應當否決其投標：①投標文件未經投標單位蓋章和單位負責人簽字的；②投標聯合體沒有提交共同投標協議；③投標人不符合國家或者招標文件規定的資格條件；④同一投標人提交兩個以上不同的投標文件或者投標報價，但招標文件要求提交備選投標的除外；⑤投標報價地域成本或者高于招標文件設定的最高投標限價；⑥投標文件沒有對招標文件的實質性要求和條件作出響應；⑦投標人有串通投標、弄虛作假、行賄等違法行為。參見教材

P80

64.下列民事責任承擔方式中，屬于違約責任的有（）。

A.繼續履行

B.賠禮道歉

C.賠償損失

D.恢復原狀

E.支付違約金

【參考答案】ACE

【解析】本題考查的是承擔違約責任的種類。合同當事人違反合同義務，承擔違約責任的種類主要有：繼續履行、采取補救措施、停止違約行為、賠償損失、支付違約金或定金等。參見教材P126

65.關于建設工程保修義務和損失賠償責任的說法，正確的是（）。

A.施工企業未按照設計要求施工造成的質量缺陷，由施工企業負責返修并承擔賠償責任

B.因設計問題造成的質量缺陷，施工企業先負責維修，其賠償責任由施工企業向設計單位索賠

C.因建筑UC哎來質量不合格引起的質量缺陷，如屬施工企業采購的，有施工企業負責維修并承擔賠償責任

D.因監理單位錯誤管理造成的質量缺陷，先由施工企業負責維修，其賠償責任由施工企業向監理單位索賠

E.因使用單位使用不當造成的損壞問題，先由施工企業負責維修，其損失由使用單位自行承擔

【參考答案】ACE

【解析】本體考查的是保修義務的責任落實與損失賠償責任的承擔。對于保修義務的承擔和維修的經濟責任承擔應當按照原則處理。參見教材P296。

66、關于民法的說法，正確的有（）

A、商法是民法的特別法

B、民法不調整人身關系

C、合同法與民法是并列關系

D、《建筑法》不屬于民法

E、經濟法是民法的組成部分

【參考答案】AD

【解析】本題考查的是法律體系的基本框架。選項A，我國采用的是民商合一的立法模式。商法被認為是民法的特別法和組成部分；選項B，民法是規定并調整平等主體的公民間、法人間及公民，與法人間的財產關系和人身關系的法律規范的總稱。選項C，合同法屬于民法；選項D，《建筑法》屬于行政法；選項E，經濟法和民法是并列關系。參見教材P2。

67、在民事訴訟證據認定中，不能單獨作為認定案件事實依據的有（）

A．以嚴重違背公序良俗的方法獲取的證據

B．未成年人所作的與其年齡和智力狀況不想當的證言

C．無正當理由未出庭作證的證人證言

D．無正當理由未出庭作證的證人證言

E．無法與原件.原物核對的復印件.復制品

【參考答案】B,C,D,E

參考【解析】【解析】本題考查的是民事訴訟依據。不能單獨作為認定案件事實的證據：未成年人所作的與其年齡和智力狀況不想當的證言；與一方當事人或者其代理人有利害關系的證人出具的證言；存有疑點的視聽材料；無法與原件.原物核對的復印件.復制品；無正當理由未出庭作證的證人證言。選項A，不得作為認定案件事實的依據。參見教材P314。

68、根據《建設工程施工轉包違法分包等違法行為認定查出管理辦法（試行）》，屬于合法分包的有（）

A、經建設單位認可，施工企業將其承包的部分工程分包給個人B、施工總承包企業將鋼結構工程分包給具有相應資質的企業

C、施工企業將工程分包給未申領安全生產許可證的企業

D、勞務分包企業將其承包的勞務再分包

E、專業分包企業將其承包的專業工程中的勞務作業分包

【參考答案】BE

【解析】本題考查的是轉包、違法分包和掛靠行為的界定。選項A、C、D是違法分包。參加教材P100。

69、關于勞務派遣的說法，正確的有（）

A、經營勞務派遣業務應當申請行政許可，辦理公司登記

B、勞務派遣用工只能在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位上實施

C、勞務派遣用工方式使勞動者的聘用與使用分離

D、用工單位可以將被派遣勞動者再派遣到與其簽訂合同的其他用工單位

E、除崗前培訓費以外，勞務派遣單位不得再向被派遣勞動者收取費用

【參考答案】ABC

【解析】本題考查的是勞務派遣。選項D，用工單位不得將被派遣勞動者再派遣到其他用人單位。選項E，勞務派遣單位和用工單位不得向被派遣勞動者收取費用。參見教材P137-138。

70、在城市市區噪聲敏感建筑物集中區域內，為取得縣級以上人民政府或有關部門證明即可夜間進行產生環境噪聲污染的建筑施工作業中（）

A、搶修作業

B、保密工程作業

C、搶險作業

D、生產工藝上要求必須連續進行的作業

E、產生環境噪聲污染較輕的作業

【參考答案】ACD

【解析】本題考查的是施工現場環境噪聲污染的防治。《環境噪聲污染防治法》規定，在城市市區噪聲敏感建筑物集中區域內，禁止夜間進行產生環境噪聲污染的建筑施工作業，但搶修、搶險作業和因生產工藝上要求或者特殊需要必須連續作業的除外。因特殊需要必須連續作業的，必須有縣級以上人民政府或者其有關主管部門的證明。參見教材P173。

71、下列投標人不正當競爭的情形中，視為投標人相互串通投標的有（）

A.不同投標人的投標文件相互混裝

B.不同投標人的投標保證金從同一單位的賬戶轉出

C.不同投標人委托同一單位辦理投標事宜

D.不同投標人的投標報價呈規律性差異

E.投標人之間約定中標人

【參考答案】ABCD

【解析】考查禁止投標人相互串通投標。選項E是屬于投標人相互串通投標的情形。有下列情形之一的，視為投標人相互串通投標：1、不同投標人的投標文件由同一單位或者個人編制；2、不同投標人委托同一單位或者個人辦理投標事宜；3、不同投標人的投標文件載明的項目管理成員為同一人；4、不同投標人的投標文件異常一致或者投標報價呈規律性差異；5、不同投標人的投標文件相互混裝；6、不同投標人的投標保證金從同一單位或者個人的賬戶轉出。教材P86。

72、勞動合同履行過程中，勞動者不需事先告知用人單位，可以立即與用人單位解除勞動合同的情形有（）

A.在試用期內

B.用人單位頻臨破產

C.用人單位未依法繳納社會保險費

D.用人單位違章指揮、強令冒險作業危及勞動者人身安全

E.用人單位以暴力、威脅手段強迫勞動者勞動

【參考答案】DE

【解析】考查勞動合同的解除和終止。用人單位以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫勞動的，或者用人單位違章指揮、強令冒險作業危及勞動者人身安全的，勞動者可以立即解除勞動合同，不用事先告知用人單位。教材P134。

73、下列終止勞動合同的情形中，用人單位應向勞動者支付經濟補償的有（）

A、用人單位未及時足額支付勞動報酬，解除勞動合同的B、勞動合同期滿但勞動者不同意按原勞動合同條件續訂勞動合同，終止固定期限勞動合同的C、因勞動者同時與他人建立勞動管理，對完成本單位的工作任務造成嚴重影響，解除勞動合同的D、用人單位與勞動者協商一致，解除勞動合同的E、勞動者不能勝任工作，經培訓或者調整工作崗位后仍不能勝任工作，解除勞動合同的【參考答案】ABE

【解析】本題考查的是勞動合同的解除和終止。選項C，是用人單位可以單方解除勞動合同的規定；選項D，用人單位向勞動者提出解除勞動合同并與勞動者協商一致解除勞動合同的。參見教材P136。

74、甲公司將其有權處分的在建工程抵押給銀行，銀行同時要求甲提供保證擔保，未約定保證方式。借款到期后，甲無力償還銀行貸款，則該銀行有權（）

A、直接變賣該工程

B、直接與甲協議以工程折價受償

C、直接轉移占有該工程

D、直接要求保證人代為清償債務

E、向法院起訴拍賣該工程后優先受償

【參考答案】BDE

【解析】本題考查的是抵押權和保證擔保。債務履行期屆滿抵押權人未受清償的，可以與抵押人協議以抵押物折價或者以拍賣、變賣抵押物所得的價款受償；協議不成的，抵押人可以向人民法院提起訴訟。當事人對保證擔保的范圍沒有約定或者約定不明確的，保證人應當對全部債務承擔責任。債權人可以要求債務人履行債務，也可以要求保證人在其保證范圍內承擔保證責任。參見教材P31和P33。

75、根據《建設工程質量管理條例》，屬于建設工程竣工驗收應當具備的條件有（）

A、有完整的技術檔案和施工管理資料

B、有勘察、設計、施工等單位分別簽署的質量合格文件

C、完成建設工程設計和合同約定的主要內容

D、有施工企業簽署的工程保修書

E、有工程使用的全部建筑材料、建筑構配件和設備的進場實驗報告

【參考答案】AD

【解析】本題考查的是竣工驗收應具備的法定條件。建設工程竣工驗收應當具備下列條件：（1）完成建設工程設計和合同約定的各項內容；（2）有完整的技術檔案和施工管理資料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告；（4）有勘察、設計、施工、工程監理等單位分別簽署的質量合格文件；（5）有施工單位簽署的工程保修書。參見教材P285。

76、關于建設單位安全責任的說法，正確的有（）

A、不得壓縮合同工期

B、確保地下管線的安全

C、需要臨時占用規劃批準范圍以外場地的，辦理批準手續

D、申領施工許可證時應當提供有關安全施工措施的資料

E、審查專項施工方案

【參考答案】CD

【解析】考查建設單位相關的安全責任。建設單位應當按照國家有關規定辦理申請批準手續：需要臨時占用規劃批準范圍以外場地的。不得提出違法要求和隨意壓縮合同工期。申領施工許可證應當提供有關安全施工措施的資料。選項A，不得提出違法要求和隨意壓縮合同工期。選項B是施工單位的責任。選項E，對專項施工方案進行審查是監理單位的責任。教材P247、252

77.某施工企業在施工過程中，由于保護措施不當，致使毗鄰建筑物開裂和傾斜。受害人將施工企業訴至法院，提出的下列訴訟請求可以獲得支持的有（）。

A.停止侵害

B.消除危險

C.恢復原狀

D.消除影響

E.賠償損失

【參考答案】CE

【解析】本題考查的是建設工程民事責任的主要承擔方式。建設工程民事責任的主要承擔方式包括返還財產、修理、賠償損失、支付違約金。因為施工單位與鄰建建筑的所有人沒有合同關系，那么也就不存在返還財產和支付違約金的承擔方式。修理即選項中的回復原狀，另外施工單位還可以賠償損失。選項D，消除影響主要是針對人參和財產責任的賠償。參見教材P41

78.下列用工方式中，屬于違法用工的有（）。

A.施工企業現場項目并不臨時雇傭勞務作業人員并按日支付勞動報酬

B.施工企業與勞務派遣單位訂立勞務派遣協議，不與被派遣勞動者訂立勞動合同

C.施工企業向勞務分包企業分包作業任務，不與分包企業工人簽訂勞動合同

D.施工企業與工人簽訂勞務合同，約定由工人支付各項社會保險費用

E.施工企業現場項目部在國慶期間不安排勞務作業人員休假

【參考答案】AD

【解析】本體考查的是勞務派遣。選項BC，施工企業與勞務派遣企業和分包企業直接簽訂合同，不與生產工人簽訂合同，所以不屬于違法分包。參見教材P137

79.關于施工企業項目經理部的說法，正確的是（）。

A.項目經理部具有法人資格

B.項目經理經施工企業授權管理施工項目

C.項目經理部是施工企業組建的非常設下屬機構

D.項目經理是施工企業的內部崗位

E.項目經理部自行承擔施工行為的法律后果

【參考答案】BCD

【解析】本體考查的是企業法人與項目經理部的法律關系。選項A，項目經理部不具備法人資格；選項E，項目經理部行為的法律后果由企業法人承擔。參見教材P9

80.下列招標情形中，屬于不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人的有（）。

A.就同意招標項目向潛在投標人或者投標人提供有差別的項目信息

B.設定的資格、技術、上午條件與招標項目的具體特點和實際需要不相適應

C.先訂或者指定特定的專利、商標、品牌、原產地或者供應商

D.對不同的潛在投標人或者投標人采取相同的資格審查或者評標標準

E.依法必須進行招標的項目以特定行業的業績、獎項作為加分條件或者中標條件

【參考答案】ABCE

【解析】本體考查的是禁止限制、排斥投標人的規定。招標人有下列行為之一的，屬于以不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人：①就同一招標項目向潛在投標人或者投標人提供有差別的項目信息；

②設定的資格、技術、商務條件與招標項目的具體特點和實際需要不相適應或者與合同履行無關；③依法必須進行招標的項目以特定行政區域或者特定行業的業績、獎項作為加分條件或者中標條件；④對潛在投標人或者投標人才去不同的資格審查或者評標標準；⑤限定或者指定特定的專利、商標、品牌、原產地或者供應商；⑥依法必須進行招標的項目非法限定潛在投標人或者投標人的所有制形式或者組織形式；⑦以其他不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人。參見教材P82

第五篇：2005年二建法規真題及答案

二級建造師《建設工程法規及相關知識》歷年真題回顧

2005二級建造師執業資格考試真題

(建設工程法規及相關知識)一

單項選擇題（每題1分，共60分。每題的備選項中，只有1個最符合題意。）

1、二級建造師執業資格的注冊管理機構是（）。

A．建設部或其授權機構

B．人事部或其授權機構

C．建設行業協會

D．省級建設行政主管部門

2、經注冊的建造師（）的，原注冊管理機構將注銷其注冊資格。

A．同時在2個建筑業企業執業

B．注冊建造師在一家企業的多個崗位上從事業務工作

C．未取得二級建造師執業資格

D．脫離建設工程施工管理及其相關工作崗位滿1年

3、在委托代理法律關系中，如果因為授權不明確而給第三人造成損失，（）。

A．由被代理人獨自承擔責任

B．由代理人獨自承擔責任

C．由被代理人和代理人按照約定各自承擔賠償責任

D．被代理人要向第三人承擔責任，代理人承擔連帶責任

4、某施工企業和某建設單位于1999年5月10日簽訂了一份工程施工合同，合同約定建設單位應于2001年9月10日前支付所有工程款，但建設單位一直未按約定支付。那么，施工企業的訴訟有效期限至（）。

A．2001年5月10日 B．2001年9月10日

C．2002年9月10日 D．2003年9月10日

5、自物權，又稱()，是指權利人對于自己所有物享有的占有、使用、收益和處分的權利。

A．抵押權

B．所有權

C．留置權

D．質權

6、全民所有制企業的經營權屬于（）。

A．自物權 B．用益物權 C．擔保物權 D．債權

7、建設單位領取施工許可證后，因故不能按期開工的，應當向發證機關申請延期，延期次數和每次期限分別為()。

A．1次和3個月 B．2次和3個月

C．3次和2個月 D．1次和6個月

8、建設單位申領施工許可證時，建設資金應當已經落實。按照規定，建設工期不足一年的，到位資金原則上不少于工程合同價款的（）。

A．10%

B．30%

C．50% D．80%

9、根據《招投標法》的有關規定，大型基礎設施項目，施工單項合同估算價和勘察設計合同單項合同估算價在（）以上時，必須進行招標。

A．200萬元和100萬元

B．100萬元 和50萬元

C．200萬元和50萬元

D．3000萬元和100萬元

10、招標人不得以任何方式限制或者排斥本地區、本系統以外的法人或者其他組織參加投標，是（）的體現。

A．公開原則

B．公平原則 C．公正原則 D．誠實信用原則

11、根據我國《建筑法》的規定，下列表述中正確的是（）。

A．經建設單位認可，分包單位可將其承包的工程再分包

B.兩個以上不同資質等級的單位聯合承包的，可以按照資質等級高的單位確定資質等級

C．施工現場的安全由建筑施工企業和工程監理單位共同負責

D．建筑施工企業應當為從事危險作業的職工辦理意外傷害保險

12、聯合體中標的，（）與招標人簽訂合同。

二級建造師《建設工程法規及相關知識》歷年真題回顧

A．工程監理單位代理建設單位利益執行監理任務

B．工程監理人員發現工程施工不符合工程建設強制性標準的，有權要求施工單位整改

C．工程監理人員發現工程設計不符合工程建設強制性標準的，有權要求設計單位整改

D．工程監理單位可以轉讓工程監理業務

24、工程建設標準劃分為強制性標準和推薦性標準的根據是（）。

A．標準的約束性

B．標準的內容

C．標準的屬性

D．標準的等級

25、招標投標活動應當遵循的原則是（C）。

A．公開、公平、公正和最低價中標

B．自愿、公平、公正和等價有償

C．公開、公平、公正和誠實信用

D．自愿、公平、等價有償和誠實信用

26、安全生產“三同時”制度是指建設項目的安全設施，必須與主體工程（B）。

A．同時設計，同時施工，同時竣工驗收

B．同時設計，同時施工，同時投入使用

C．同時論證，同時評價，同時投資

D．同時投資，同時施工，同時評價

27、生產經營單位使用涉及生命安全、危險性較大的特種設備，必須按照國家有關規定，由專業生產單位生產，（A），方可投入使用。

A．專業檢測機構檢測合格，取得安全標志

B．專業檢測機構檢測合格，報安全生產監督管理部門批準

C．專業檢測機構檢測合格，申請安全使用證

D．建立專門安全管理制度，定期檢測評估

28、《建設工程安全生產管理條例》規定，不屬于監理單位安全生產管理責任和義務的是（A）。

A．編制安全技術措施及專項施工方案

B．審查安全技術措施及專項施工方案

C．報告安全生產事故隱患

D．承擔建設工程安全生產監理責任

29、《建設工程安全生產管理條例》規定，施工單位應當將施工現場的（D）分開設置，并保持安全距離。

A．辦公區與生活區

B．備料區與作業區

C．辦公、生活區與備料區 D．辦公、生活區與作業區

30、《招標投標法》規定，投標人以向招標人行賄的手段謀取中標的，其法律責任是（D）。

A．情節嚴重的取消其5年以上參加投標的資格并予以公告

B．處中標項目金額5%以上10%以下的罰款

C．對單位直接負責人處中標項目金額1%以上5%以下的罰款

D．情節嚴重的，可由工商行政管理機關吊銷營業執照

31、行政處分的方式是（D）。

A．沒收非法財產 B．吊銷營業執照

C．行政拘留

D．記過、撤職、開除等

32、《建設工程質量管理條例》規定，裝修工程和主體結構工程的最低保修期限為（D）。

A．2年和3年

B．5年和合理使用年限

C．2年和5年

D．2年和合理使用年限

33、某建設工程項目由土木建筑工程和設備安裝工程兩部分組成，整個項目按建筑工程一切險投保的情形是(D)。

A．土木建筑項目不超過總價的10%

B．土木建筑項目不超過總價的20% C．土木建筑項目介于總價的20%～50%之間的D．土木建筑項目超過總價的50%

34、在試用期內被證明不符合錄用條件的，用人單位(A)。

A．可以隨時解除勞動合同

B．必須解除勞動合同

二級建造師《建設工程法規及相關知識》歷年真題回顧

45、根據我國《合同法》的規定，具有撤銷權的當事人知道或應當知道撤銷事由之日起（A）內沒有行使撤銷權的，撤銷權消滅。

A．1年

B．2年

C．4年

D．20年

46、《建設工程安全生產管理條例》規定，施工單位應當為(C)辦理意外傷害保險。

A．本單位職工

B．施工現場人員

C．施工現場從事危險作業的人員

D．施工現場從事特種作業人員

47、根據合同法的規定，要約可以撤回。但是，撤回要約的通知應當（D）到達受要約人。

A．在合同成立前

B．在受要約人發出承諾通知之前

C．在承諾通知到達要約人之前

D．在要約到達受要約人之前或與要約同時

48、下列選項不屬于施工合同工程款糾紛的防范措施的是（D）。

A．加強風險預防和管理能力

B．加強工程量的計算和審核，避免合同缺項

C．加強工程變更管理

D．嚴格按照建設程序進行項目建設

49、根據我國《合同法》的規定，希望和他人訂立合同的意思表示是（B）。

A．要約邀請 B．要約

C．新要約

D．承諾

50、根據我國《合同法》的規定，希望他人向自己發出要約的意思表示是（A）。

A．要約邀請 B．反要約

C．新要約

D．承諾

51、下列關于聯合體投標的說法，錯誤的是（C）。

A．聯合體各方均應當具備承擔招標項目的相應能力

B．由同一專業的單位組成的聯合體，按照資質等級較低的單位確定資質等級

C．聯合體內部各方應當訂立共同投標協議，但該協議由于不屬于投標文件，因此不必提交招標人

D．聯合體中標的，聯合體各方應當共同與招標人簽訂合同，就中標項目向招標人承擔連帶責任

52、根據主管機關或人民法院的指定而產生的代理是（B）。

A．法定代理 B．指定代理

C．委托代理

D．表見代理

53、某企業在一次大型工程項目的招標活動中，根據《招標投標法》的要求安排了以下招標程序：①成立招標組織；②簽收投標文件；③編制招標文件和標底；④發布招標公告。下列排列順序正確的是（D）。

A．①、②、③、④

B．①、②、④、③

C．①、④、③、②

D．①、③、④、②

54、根據我國有關招投標的法律規定，下列投標人提交的投標文件有效的是（C）。

A．甲公司投標文件的關鍵內容字跡模糊、無法辨認

B．乙公司投標文件中的投標函未加蓋企業及法定代表人印章

C．丙公司和丁公司組成了一個聯合體，并在投標文件中附了聯合體投標協議

D．戊公司未按招標文件的要求提供投標保函

55、下列各項，不屬于建設工程法律責任構成要件的是（B）。

A．有損害事實發生

B．違反職業道德

C．存在違法或損害行為 D．違法行為與損害事實有因果關系

56、下列各項，屬于刑事責任的承擔方式是（A）。

A．有期徒刑 B．警告

C．沒收違法所得 D．拘留

57、當事人雙方既約定違約金，又約定定金的合同，一方當事人違約時，對違約行為的賠償處理原則是（C）。

A．只能采用違約金

B．由違約一方選擇采用違約金或定金

C．由非違約一方選擇采用違約金或定金

D．同時采用違約金和定金

二級建造師《建設工程法規及相關知識》歷年真題回顧

72、《合同法》規定，有下列情形中(BCD)的，合同無效。A．乘人之危，使對方在違背真實意思情況下訂立的合同 B．惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益 C．以合法形式掩蓋非法目的 D．損害社會公共利益

E．違反法律、行政法規的強制性規定 73、《合同法》規定，執行政府定價或者政府指導價的合同，應遵守的規定有(ABD)。A．在合同約定的交付期限內政府價格調整時，按照交付時的價格計價 B．逾期交付標的物的，遇價格上漲時，按照原價格執行 C．逾期交付標的物的，遇價格下降時，按照原價格執行 D．逾期提取標的物的，遇價格上漲時，按照新價格執行 E．逾期付款的，遇價格下降時，按照新價格執行 74、有關評標委員會的規定是(ABCD)。A．評標委員會的成員人數為5人以上單數

B．評標委員會成員中，技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的2/3 C．評標委員會成員名單在中標結果確定前應當保密 D．評標委員會成員不得私下接觸投標人 E．評標委員會由招標代理機構負責組建

75、下列關于招投標程序的說法,正確的是（BCD）。A．開標在投標截止日后進行

B．招標人在投標截止日前收到的所有投標文件，開標時都應當當眾予以拆封、宣讀 C．評標應當在嚴格保密的情況下進行

D．評標委員會經評審，認為所有投標都不符合招標文件要求的，可以否決所有投標 E．招標人僅向中標人發出中標通知書，不必通知未中標的投標人

76、下列關于解除合同的表述，符合《合同法》的規定的是(BCD)。A．當事人必須全部履行各自義務后才能解除合同 B．當事人協商一致可以解除合同

C．因不可抗力致使不能實現合同目的，可以解除合同

D．一方當事人對解除合同有異議的，應當通過法院或仲裁機構確認解除的效力 E．合同解除后，當事人均不得再要求對方承擔任何責任

77、根據《工程建設項目施工招標投標辦法》的規定，使用國有資金投資或者國家融資的項目，招標人應當確定排名第一的中標候選人為中標人。但是，排名第一的中標候選人（ACE）的，招標人可以確定排名第二的中標候選人為中標人。

A．放棄中標項目

B．投標報價低于其企業成本價 C．因不可抗力提出不能履行合同

D．與評標專家成員有利害關系 E．未在招標文件規定的期限內提交履約保證金

78、人民法院對第二審案件的審理，在下列表述中，正確的有（BCD）。A．一審判決認定事實基本清楚，引用法律并無不當，發回重審

B．一審判決認定事實清楚，適用法律正確的，判決駁回上訴，維持原判決 C．一審判決認定事實不清，證據不足，可以發回一審人民法院重審 D．一審判決適用法律錯誤的，依法改判 E．當事人對第二審案件的判決，不可以上訴