第一篇：2018年二建《建設工程法規及相關知識》真題答案及解析

2018年二建《建設工程法規及相關知識》真題答案及解析

一、單項選擇題（每題的備選項中，只有1個最符合題意）1.根據《民法總則》，法人分為（）。A.企業法人和非企業法人

B.機關法人、企業法人和社團法人 C.一般法人和特別法人

D.營利法人、非營利利法人和特別法人 【答案】D 2Z201021 法人的分類P8 2.關于代理的說法，正確的是（）。

A.經被代理人同意的轉代理，代理人不再承擔責任 B.同一代理事項有數位代理人的，應當推選牽頭人 C.作為委托人的法人、非法人組織終止的，委托代理終止 D.表見代理是有權代理

【答案】C【解析】A錯誤，《民法總則》規定，代理人需要轉委托第三人代理的，應當取得被代理人的同意或者追認。轉委托代理經被代理人同意或者追認的，被代理人可以就代理事務直接指示轉委托的第三人，代理人僅就第三人的選任以及對第三人的指示承擔責任。轉委托代理未經被代理人同意或者追認的，代理人應當對轉委托的第三人的行為承擔責任，但是在緊急情況下代理人為了維護被代理人的利益需要轉委托第三人代理的除外。B錯誤，委托代理授權采用書面形式的，授權委托書應當載明代理人的姓名或者名稱、代理事項、權限和期間，并由被代理人簽名或者蓋章、數人為同一代理事項的代理人的，應當共同行使代理權，但是當事人另有約定的除外。C正確，《民法總則》規定，有下列情形之一的，委托代理終止：（1）代理期聞屆滿或者代理事務完成，（2）被代理人取消委托或者代理大辭去委托，（3）代理人喪失民事行為能力：（4）代理人或者被代理人死亡：（5）作為被代理人或者代理人的法人非法人組織終止。

D錯誤，表見代理是指行為人雖無權代理，但由于行為人的某些行為，造成了足以使善意相對人相信其有代理權的表象，而與善意相對人進行的、由本人承擔法律后果的代理行為。《合同法》規定，行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人名義訂立合同，相對人有理由相信行為人有代理權的，該代理行為有效。【考點來源】代理制度的相關規定 P11-14 3.關于物權的說法，正確的是（）。

A.同一物的擔保物權人與所有權人應當為同一人 B.用益物權人可以是該物的所有權人

C.未經農村土地承包經營者同意，土地所有人不得在該地塊設立地役權

第1頁，共22頁

D.物權的變動只能基于合同關系

【答案】C【解析】A錯誤，擔保物權是權利人在債務人不履行到期債務或者發生當事人約定的實現擔保物權的情形，依法享有就擔保財產優先受償的權利。債權人在借貸、買賣等民事活動中，為保障實現其債權，需要擔保的，可以依照《物權法》和其他法律的規定設立擔保物權。B錯誤，用益物權是權利人對他人所有的不動產或者動產，依法享有占有、使用和收益的權利。用益物權包括土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權和地役權。C正確，土地上已設立土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權等權利的，未經用益物權人同意，土地所有權人不得設立地役權。D錯誤，物權變動的基礎往往是合同關系，如買賣合同導致物權的轉讓。需要注意的是，當事人之間訂立有關設立、變更、轉讓和消滅不動產物權的合同，除法律另有規定或者合同另有約定外，自合同成立時生效；未辦理物權登記的，不影響合同效力。【考點來源】物權制度的相關規定 P16-19 4.關于建設工程專利權保護范圍的說法，正確的是（）。A.實用新型以申請時所附的說明書為準 B.建設工程發明以其附圖為準

C.外觀設計以在圖片或照片中該產品的外觀設計為準 D.三類專利均已權利要求的內容為準 【答案】C 【解析】《專利法》規定，建設工程發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容。外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計為準，簡要說明可以用于解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計。【考點來源】2Z201062專利權的保護范圍P27 5.關于留置的說法，正確的是（）。A.留置權屬于債權

B.債權人不負責保管留置物 C.建設工程合同可以適用留置權 D.留置權基于法定而產生 【答案】D 【解析】按照《擔保法》《物權法》的規定，留置是指債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規定留置該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償。《擔保法》規定，因保管合同、運輸合同、加工承攬合同發生的債權，債務人不履行

第2頁，共22頁

債務的，債權人有留置權。法律規定可以留置的其他合同，適用以上規定。當事人可以在合同中約定不得留置的物。留置權人負有妥善保管留置物的義務。因保管不善致使留置物滅失或者毀損的，留置權人應當承擔民事責任。【考點來源】2Z201073 留置權 P34 6.關于財產保險合同的說法，正確的是（）。A.保險合同不可以轉讓

B.保險人不得以訴訟方式要求投保人支付保費 C.保險合同中的危險具有損失發生的不確定性 D.被保險人應當與投保人一致 【答案】C 【解析】A錯誤，財產保險合同是以財產及其有關利益為保險標的的保險合同。在財產保險合同中，保險合同的轉讓應當通知保險人，經保險人同意繼續承保后，依法轉讓合同。

B錯誤，人身保險合同是以人的壽命和身體為保險標的的保險合同。投保人應向保險人如實申報被保險人的年齡、身體狀況。投保人于合同成立后，可以向保險人一次支付全部保險費，也可以按照合同規定分期支付保險費。人身保險的受益人由被保險人或者投保人指定。保險人對人身保險的保險費，不得用訴訟方式要求投保人支付。

C正確，保險是一種受法律保護的分散危險、消化損失的法律制度。因此，危險的存在是保險產生的前提。但保險制度上的危險具有損失發生的不確定性，包括發生與否的不確定性、發生時間的不確定性和發生后果的不確定性。

D錯誤，保險合同在履行中還會涉及被保險人和受益人。被保險人是指其財產或者人身受保險合同保障，享有保險金請求權的人，投保人可以為被保險人。受益人是指人身保險合同中由被保險人或者投保人指定的享有保險金請求權的人，投保人、被保險人可以為受益人。保險合同一般是以保險單的形式訂立的。【考點來源】2Z201081保險制度 P35-36 7.下列法律后果中，屬于民事責任承擔方式的是（）。A.解除合同 B.繼續履行 C.罰款 D.合同無效 【答案】B 【解析】《民法總則》規定，承擔民事責任的方式主要有：（1）停止侵害；（2）排除妨礙；（3）消除危險；（4）返還財產；（5）恢復原狀；（6）修理、重

第3頁，共22頁

作、更換；（7）繼續履行；（8）賠償損失；（9）支付違約金；（10）消除影響、恢復名譽；（11）賠禮道歉。

【考點來源】2Z201092民事責任承擔方式P41 14.根據《工傷保險條例》，不能認定為工傷的情形是（）。A.在上班途中遭遇本人負主要責任的交通事故致本人傷害的 B.患職業病的

C.因工外出期間，由于工作原因發生事故下落不明的 D.高空作業摔落損傷的 【答案】A 【解析】職工有下列情形之一的，應當認定為工傷：（1）在工作時間和工作場所內，因工作原因受到事故傷害的；（2）工作時間前后在工作場所內，從事與工作有關的預備性或者收尾性工作受到事故傷害的；（3）在工作時間和工作場所內，因履行工作職責受到暴力等意外傷害的；（4）患職業病的；（5）因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發生事故下落不明的；（6）在上下班途中，受到非本人主要責任的交通事故或者城市軌道交通、客運輪渡、火車事故傷害的；（7）法律、行政法規規定應當認定為工傷的其他情形。【考點來源】2Z206034 工傷保險的認定P232 15.建設單位組織竣工驗收，對不符合民用建筑節能強制性標準的，不得出具（）報告。

A.竣工驗收合格 B.建筑節能合格 C.建筑節能達標 D.能耗驗收合格 【答案】A 解析】按照合同約定由建設單位采購墻體材料、保溫材料、門窗、采暖制冷系統和照明設備的，建設單位應當保證其符合施工圖設計文件要求建設單位組織竣工驗收，應當對民用建筑是否符合民用建筑節能強制性標準進行查驗；對不符合民用建筑節能強制性標準的，不得出具竣工驗收合格報告。【考點來源】2Z205021 建筑節能的規定 P189 16.施工合同履行過程中場中出現以下情形，施工企業可以被免除違約責任的是（）。A.施工過程中發生罕見洪災，導致工期延誤 B.施工過程中遭遇梅雨季節，導致工期延誤 C.施工企業的設備損壞，導致工期延誤

D.施工企業延遲施工遭遇泥石流，導致工期延誤

第4頁，共22頁

【答案】A 【解析】在合同履行過程中，如果出現法定的免責條件或合同約定的免責事由，違約人將免于承擔違約責任。我國的《合同法》僅承認不可抗力為法定的免責事由。《合同法》規定，因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。本法所稱不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。當事人一方因不可抗力不能履行合同的，應當及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應當在合理期限內提供證明。【考點來源】2Z204016 違約責任的免除 P128 17.關于申請領取施工許可證的條件的說法，正確的是（）。A.有保證工程進度的基本制度 B.建設工程所需投資全部到位

C.依法必須實行監理的工程已經委托了監理單位 D.已經與施工企業簽訂了合作協議 【答案】C 【解析】《建筑工程施工許可管理辦法》進一步規定，建設單位申請領取施工許可證，應當具備下列條件，并提交相應的證明文件：（1）依法應當辦理用地批準手續的，已經辦理該建筑工程用地批準手續；（2）在城市、鎮規劃區的建筑工程，已經取得建設工程規劃許可證；（3）施工場地已經基本具備施工條件，需要征收房屋的，其進度符合施工要求；（4）已經確定施工企業；（5）有滿足施工需要的技術資料，施工圖設計文件已按規定審查合格；（6）4有保證工程質量和安全的具體措施；（7）按照規定應當委托監理的工程已委托監理；（8）建設資金已經落實；（9）法律、行政法規規定的其他條件。【考點來源】2Z202012施工許可證的申領條件P47-50 18.發售招標文件收取的費用應當限于補償（）的成本支出。A.編制招標文件 B.印刷、郵寄招標文件 C.招標人辦公 D.招標活動 【答案】B 【解析】招標人發售資格預審文件、招標文件收取的費用應當限于補償印刷、郵寄的成本支出，不得以營利為目的。

【考點來源】2Z203012招標文件的發布 P79 19.關于勞動爭議解決方式的說法，正確的是（）。

第5頁，共22頁

A.用人單位與勞動者發生勞動爭議的，勞動者應當先申請本單位勞動爭議調解委員會調解

B.用人單位與勞動者發生勞動爭議，勞動者可以依法申請調解、仲裁、提起訴訟，也可以自行和解

C.企業勞動爭議調解委員會由職工代表、用人單位代表、工會代表、勞動行政部門代表組成

D.用人單位與勞動者發生勞動爭議的，可以向勞動者住所地的仲裁委員會申請仲裁 【答案】B 解析】A錯誤，勞動爭議發生后，當事人可以向本單位勞動爭議調解委員會申請調解。B正確，《勞動法》規定，用人單位與勞動者發生勞動爭議，當事人可以依法申請調解、仲裁、提起訴訟，也可以協商解決。調解原則適用于仲裁和訴訟程序。C錯誤，在用人單位內，可以設立勞動爭議調解委員會。勞動爭議調解委員會由職工代表、用人單位代表和工會代表組成。勞動爭議調解委員會主任由工會代表擔任。勞動爭議經調解達成協議的，當事人應當履行。

D錯誤，D超綱，《勞動爭議調解仲裁法》第二十一條 勞動爭議仲裁委員會負責管轄本區域內發生的勞動爭議。勞動爭議由勞動合同履行地或者用人單位所在地的勞動爭議仲裁委員會管轄。雙方當事人分別向勞動合同履行地和用人單位所在地的勞動爭議仲裁委員會申請仲裁的，由勞動合同履行地的勞動爭議仲裁委員會管轄。【考點來源】2Z204025勞動爭議的解決 P150 20.根據《民事訴訟法》，屬于人民法院應當定裁定中止執行情形的是（）。A.執行案件申請人撤銷申請的

B.作為被執行人的公民死亡，無遺產可供執行，又無義務承擔人的 C.追索贍養費、撫養費、撫育費案件的權力人死亡的

D.作為一方當事人的法人或其他組織終止，尚未確定權力義務承受人的

【答案】D【解析】執行中止是指在執行過程中，因發生特殊情況，需要暫時停止執行程序。有下列情況之一的，人民法院應裁定中止執行：（1）申請人表示可以延期執行的；（2）案外人對執行標的提出確有理由異議的；（3）作為一方當事人的公民死亡，需要等待繼承人繼承權利或承擔義務的；（4）作為一方當事人的法人或其他組織終止，尚未確定權利義務承受人的；（5）人民法院認為應當中止執行的其他情形，如被執行人確無財產可供執行等。中止的情形消失后，恢復執行。在執行過程中，由于出現某些特殊情況，執行工作無法繼續進行或沒有必要繼續進行的，結束執行程序。有下列情況之一的，人民法院應當裁定終結執行：（1）申請人撤銷申請的；（2）據以執行的法律文書被撤銷的；（3）作為被執行人的公民死亡，無遺產可供執行，又無義務承擔人的；（4）追索贍

第6頁，共22頁

養費、扶養費、撫育費案件的權利人死亡的；（5）作為被執行人的公民因生活困難無力償還借款，無收入來源，又喪失勞動能力的；（6）人民法院認為應當終結執行的其他情形。【考點來源】2Z208024執行中止和執行終結P331 21.根據《注冊建造師管理規定》，不予注冊的情形是（）。A.申請人年齡達到60周歲

B.申請人因執業活動受到刑事處罰，自刑罰執行完畢之日起至申請注冊之日止不滿5年

C.申請人被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿5年

D.申請人申請注冊之日5年前擔任項目經理期間，所負責項目發生過重大質量和安全事故 【答案】B 【解析】《注冊建造師管理規定》中規定，申請人有下列情形之一的，不予注冊：（1）不具有完全民事行為能力的；（2）申請在兩個或者兩個以上單位注冊的；（3）未達到注冊建造師繼續教育要求的；（4）受到刑事處罰，刑事處罰尚未執行完畢的；（5）因執業活動受到刑事處罰，自刑事處罰執行完畢之日起至申請注冊之日止不滿5年的；（6）因前項規定以外的原因受到刑事處罰，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿3年的；（7）被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年的；（8）在申請注冊之日前3年內擔任項目經理期間，所負責項目發生過重大質量和安全事故的；（9）申請人的聘用單位不符合注冊單位要求的；（10）年齡超過65周歲的；（11）法律、法規規定不予注冊的其他情形。【考點來源】2Z202032不予注冊的法定情形 P67 22.關于工程質量檢測的說法，正確的是（）。A.檢測人員不得同時受聘于兩個或兩個以上檢測機構 B.檢測報告必須由檢測機構法定代表人簽署

C.檢測機構是不具有獨立法人資格的非營利性中介機構 D.檢測數據和檢測報告僅供施工企業參考

【答案】A【解析】A正確，檢測人員不得同時受聘于兩個或者兩個以上的檢測機構。B錯誤，檢測報告經檢測人員簽字、檢測機構法定代表人或者其授權的簽字人簽署，并加蓋檢測機構公章或者檢測專用章后方可生效。C錯誤，工程質量檢測機構是具有獨立法人資格的中介機構。

D錯誤，測報告經建設單位或者工程監理單位確認后，由施工單位歸檔。任何單位和個人不得明示或者暗示檢測機構出具虛假檢測報告，不得篡改或者偽造檢測報告。如果檢測結果利害關系人對檢測結果發生爭議的，由雙方共同認可的檢測機構復檢，復檢結果由提出復檢方報當地建設主管部門備案。

第7頁，共22頁

【考點來源】2Z207023工程質量檢測機構的資質和檢測規定 P272 23.注冊建造師的下列行為中，可以記入注冊建造師執業信用檔案的是（）。A.泄露商業秘密的 B.對設計變更有異議的 C.經常外出參會的

D.拒絕執行監理工程師指令的

【答案】A【解析】《注冊建造師執業管理辦法（試行）》的規定，注冊建造師有下列行為之一，經有關監督部門確認后由工程所在地建設主管部門或有關部門記入注冊建造師執業信用檔案：（1）《注冊建造師執業管理辦法（試行）》第22條所列行為；（2）未履行注冊建造師職責造成質量、安全、環境事故的；（3）泄露商業秘密的；（4）無正當理由拒絕或未及時簽字蓋章的；（5）未按要求提供注冊建造師信用檔案信息的；（6）未履行注冊建造師職責造成不良社會影響的；（7）未履行注冊建造師職責導致項目未能及時交付使用的；（8）不配合辦理交接手續的；（9）不積極配合有關部門監督檢查的。【考點來源】2Z203032注冊建造師不良行為記錄的認定標準P106 24.施工企業將工程隱蔽部位覆蓋后，建設單位對質量有疑問并要求施工企業對已覆蓋的部位揭開重新檢查的，其費用、工期和利潤的承擔原則是（）。

A.經檢查證明工程質量不符合合同要求的，由施工企業承擔由此增加的費用和延誤的工期

B.經檢查證明工程質量不符合合同要求的，由施工企業承擔由此增加的費用，建設單位承擔延誤的工期

C.經檢查證明工程質量符合合同要求的，建設單位只承擔由此延誤的工期并支付施工企業合理的利潤

D.經檢查證明工程質量符合合同要求的，建設單位只承擔由此增加的費用和延誤的工期

【答案】A【解析】承包人覆蓋工程隱蔽部位后，發包人或監理人對質量有疑問的，可要求承包人對已覆蓋的部位進行鉆孔探測或揭開重新檢查，承包人應遵照執行，并在檢查后重新覆蓋恢復原狀。經檢查證明工程質量符合合同要求的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤；經檢查證明工程質量不符合合同要求的，由此增加的費用和（或）延誤的工期由承包人承擔。【考點來源】2Z207024強化隱蔽工程質量檢查P274 25.根據《政府采購法實施條例》，政府采購工程依法不進行招標的，可以采用的采購方式是（）。A．詢價

第8頁，共22頁

B.單一來源采購 C.直接確定 D.框架協議

【答案】B【解析】2014年8月經修改后頒布的《中華人民共和國政府采購法》規定，政府采購工程進行招標投標的，適用招標投標法。2015年1月頒布的《中華人民共和國政府采購法實施條例》進一步規定，政府采購工程依法不進行招標的，應當依照政府采購法和本條例規定的競爭性談判或者單一來源采購方式采購。【考點來源】2Z203011政府采購工程的采購方式P75 26.根據《建設工程安全生產管理條例》，工程監理單位對施工組織設計中的安全技術措施或者專項實施方案的審查重點是（）。A.是否達到工程使用功能要求 B.是否達到施工進度要求 C.是否符合工程建設強制性標準 D.是否達到造價控制目標

【答案】C【解析】《建設工程安全生產管理條例》規定，工程監理單位應當審查施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案是否符合工程建設強制性標準。【考點來源】2Z206053工程監理單位的安全責任P255 27.關于合同形式的說法，正確的是（）。A.合同必須采用書面形式 B.口頭形式屬于合同的其他形式 C.未依法采取書面形式訂立的合同無效 D.合同可以采用數據電文形式

【答案】D【解析】1999年3月頒布的《中華人民共和國合同法》（以下簡稱《合同法》）規定，當事人訂立合同，有書面形式、口頭形式和其他形式。（來源:微信公眾號：建筑業那點事兒）法律、行政法規規定采用書面形式的，應當采用書面形式。當事人約定采用書面形式的，應當采用書面形式。《仲裁法》司法解釋規定：“仲裁法第十六條規定的‘其他書面形式’的仲裁協議，包括以合同書、信件和數據電文（包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件）等形式達成的請求仲裁的協議。”此外，2015年4月經修改后公布的《電子簽名法》還規定，能夠有形地表現所載內容，并可以隨時調取查用的數據電文，視為符合法律、法規要求的書面形式；可靠的電子簽名與手寫簽名或者蓋章具有同等的法律效力。【考點來源】2Z204011建設工程施工合同的法定形式和內容P110 28.關于仲裁裁決執行效力的說法，正確的是（）。

A.一方當事人不履行仲裁裁決的，另一方當事人應當向作出裁決的仲裁機構申請執行

第9頁，共22頁

B.仲裁裁決只在國內生效

C.當事人申請執行仲裁裁決的案件，由被執行人所在地或者被執行財產所在地的基層人民法院管轄

D.申請仲裁裁決強制執行的期間為2年 【答案】D 【解析】A錯誤，仲裁裁決作出后，當事人應當履行裁決。一方當事人不履行的，另一方當事人可以依照我國《民事訴訟法》的規定，向人民法院申請執行。B錯誤，仲裁裁決在所有《承認和執行外國仲裁裁決公約》締約國或者地區，均可以得到承認和執行。C錯誤，根據我國最高人民法院的相關司法解釋，當事人申請執行仲裁裁決案件，由被執行人所在地或者被執行財產所在地的中級人民法院管轄。D正確，申請仲裁裁決強制執行必須在法律規定的期限內提出（按照《民事訴訟法》的規定，申請執行的期間為2年）。申請執行時效的中止、中斷，適用法律有關訴訟時效中止、中斷的規定。（來源:環球網校）申請仲裁裁決強制執行的2年期間，自仲裁裁決書規定履行期限或仲裁機構的仲裁規則規定履行期間的最后1日起計算。仲裁裁決書規定分期履行的，依規定的每次履行期間的最后1日起計算。【考點來源】2Z208033仲裁裁決的執行效力P337 29.關于總分包單位的質量責任的說法，正確的是（）。A.分包工程質量由分包單位自行向建設單位負責 B.分包單位應當接受總承包單位的質量管理

C.總承包單位與分包單位對分包工程的質量各自向建設單位承擔相應的責任 D.分包工程發生質量問題，建設單位只能向總承包單位請求賠償

【答案】B【解析】《建筑法》規定，建筑工程實行總承包的，工程質量由工程總承包單位負責，總承包單位將建筑工程分包給其他單位的，應當對分包工程的質量與分包單位承擔連帶責任。分包單位應當接受總承包單位的質量管理。《建設工程質量管理條例》進一步規定，建設工程實行總承包的，總承包單位應當對全部建設工程質量負責；建設工程勘察、設計、施工、設備采購的一項或者多項實行總承包的，總承包單位應當對其承包的建設工程或者采購的設備的質量負責。總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的，分包單位應當按照分包合同的約定對其分包工程的質量向總承包單位負責，總承包單位與分包單位對分包工程的質量承擔連帶責任。【考點來源】2Z207021總分包單位的質量責任 P270 30.某施工合同的約定違反了某行政法規的效力性強制性規定，則該施工合同（）。A.效力待定 B.可撤銷 C.無效

第10頁，共22頁

D.有效

【答案】C【解析】《合同法》規定，有下列情形之一的，合同無效：（1）一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；（2）惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益；（3）以合法形式掩蓋非法目的；（4）損害社會公共利益；（5）違反法律、行政法規的強制性規定。【考點來源】2Z204014無效合同的類型P121 31.關于工程質量爭議處理的說法，正確的是（）。

A.建設單位直接指定分包人分包相專業工程的，應當承擔無過錯責任 B.施工企業對施工中出現的施工質量問題應當負責返修

C.建設工程未經竣工驗收，建設單位擅自使用后，以部分質量不符合約定為由主張權利的，應予支持

D.建設工程竣工時發現的質量快陷是建設單位的責任。企業不承擔返修義務

【答案】B【解析】A錯誤，發包人具有下列情形之一，造成建設工程質量缺陷，應當承擔過錯責任：（1）提供的設計有缺陷；（2）提供或者指定購買的建筑材料、建筑構配件、設備不符合強制性標準；（3）直接指定分包人分包專業工程。B正確，D錯誤，《建筑法》規定，對已發現的質量缺陷，建筑施工企業應當修復。《建設工程質量管理條例》進一步規定，施工單位對施工中出現質量問題的建設工程或者竣工驗收不合格的建設工程，應當負責返修。C錯誤，建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用后，又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，不予支持；但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。

【考點來源】2Z207024施工質量檢驗和返修的規定P274、2Z207044質量爭議的規定P295 32.根據《招標投標法》，可以確定中標人的主體是（）。A.經招標人授權的招標代理機構 B.建設行政主管部門

C.經招標人授權的評標委員會 D.招標投標有形市場

【答案】C【解析】《招標投標法》規定，招標人根據評標委員會提出的書面評標報告和推薦的中標候選人確定中標人。招標人也可以授權評標委員會直接確定中標人。【考點來源】2Z203015確定中標人的主體P89 33.根據《招標投標法實施條例》，履約保證金的上限是中標合同金額的（）。A.2％ B.5％

第11頁，共22頁

C.10％ D.20％

【答案】C【解析】《招標投標法實施條例》進一步規定，履約保證金不得超過中標合同金額的10%。中標人應當按照合同約定履行義務，完成中標項目。【考點來源】2Z203015履約保證金P89 34.根據《綠色施工導則》，建筑垃極的再利用和回收率力爭達到（）。A.20% B.40% C.50% D.30% 【答案】D【解析】《綠色施工導則》規定，制定建筑垃圾減量化計劃，如住宅建筑，每萬平方米的建筑垃圾不宜超過400t。加強建筑垃圾的回收再利用，力爭建筑垃圾的再利用和回收率達到30%，建筑物拆除產生的廢棄物的再利用和回收率大于40%。對于碎石類、土石方類建筑垃圾，可采用地基填埋、鋪路等方式提高再利用率，力爭再利用率大于50%。

【考點來源】2Z205013施工現場固體廢物的減量化和回收再利用P183 35.施工企業能夠形成建筑市場誠信行為良好行為記錄的是（）。A.合同正常履約 B.未發生違的行為 C.獲得發包人獎勵

D.獲得建設行政主管部門表彰 【答案】D 【解析】良好行為記錄是指建筑市場主體在工程建設過程中嚴格遵守有關工程建設的法律、法規、規章或強制性標準，行為規范，誠信經營，自覺維護建筑市場秩序，受到各級建設行政主管部門和相關專業部門的獎勵和表彰所形成的良好行為記錄。

【考點來源】2Z203031建筑市場誠信行為信息的分類P105 36.根據《實施工程建設強制性標準監督規定》，下列情形中不屬于強制性標準監督檢查內容的是（）。

A.工程項目規劃、勘察、設計、施工階段是否符合強制性標準 B.工程項目使用的材料、設備是否符合強制性標準 C.工程管理人員是否熟悉強制性標準

D.工程項目的安全、質量是否符合強制性標準

第12頁，共22頁

【答案】C【解析】強制性標準監督檢查的內容包括：（1）工程技術人員是否熟悉、掌握強制性標準；（2）工程項目的規劃、勘察、設計、施工、驗收等是否符合強制性標準的規定；（3）工程項目采用的材料、設備是否符合強制性標準的規定；（4）工程項目的安全、質量是否符合強制性標準的規定；（5）工程項目采用的導則、指南、手冊、計算機軟件的內容是否符合強制性標準的規定。【考點來源】2Z207012監督檢查的內容和方式P266 37.根據《建設工程質量管理條例》，關于工程監理單位質量責任和義務的說法，正確的是（）。

A.監理單位不得與被監理工程的設計單位有利害關系

B.監理單位對施工質量實施監理，并對施工質量承擔監理責任 C.未經總監理工程師簽字，建筑材料不得在工程上使用 D.施工圖深化文件是監理工作的主要依據

【答案】B【解析】A錯誤，《建筑法》、《建設工程質量管理條例》都規定，工程監理單位與被監理工程的施工承包單位以及建筑材料、建筑構配件和設備供應單位有隸屬關系或者其他利害關系的，不得承擔該項建設工程的監理業務。B正確，《建設工程質量管理條例》規定，工程監理單位應當依照法律、法規以及有關技術標準、設計文件和建設工程承包合同，代表建設單位對施工質量實施監理，并對施工質量承擔監理責任。

C錯誤，《建設工程質量管理條例》規定，工程監理單位應當選派具備相應資格的總監理工程師和監理工程師進駐施工現場。(來源：微信公眾號：建筑業那點事兒)未經監理工程師簽字，建筑材料、建筑構配件和設備不得在工程上使用或者安裝，施工單位不得進行下一道工序的施工。未經總監理工程師簽字，建設單位不撥付工程款，不進行竣工驗收。

D錯誤，監理工作的主要依據是：（1）法律、法規，如《建筑法》、《合同法》、《建設工程質量管理條例》等；（2）有關技術標準，如《工程建設標準強制性條文》以及建設工程承包合同中確認采用的推薦性標準等；（3）設計文件，施工圖設計等設計文件既是施工的依據，也是監理單位對施工活動進行監督管理的依據；（4）建設工程承包合同，監理單位據此監督施工單位是否全面履行合同約定的義務。

【考點來源】2Z207033工程監理單位相關的質量責任和義務P284-285 45.某起生產安全事故造成9人死亡，51重傷，直接經濟損失為2000萬元，根據《生產安全事故報告和調查處理條例》，該事故為（）。A.特別重大事故 B.重大事故

第13頁，共22頁

C.較大事故 D.一般事故

【答案】B【解析】事故一般分為以下等級：(1)特別重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷（包括急性工業中毒，下同），或者1億元以上直接經濟損失的事故；(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經濟損失的事故；(3)較大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經濟損失的事故；(4)-般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬元以下直接經濟損失的事故。所稱的“以上”包括本數，所稱的“以下”不包括本數。【考點來源】2Z206041生產安全事故的等級劃分標準 P240-P2 46.施工企業發生以下情形，建設單位請求解除施工合同，人民法院應予支持的是（）。A.已經完成的建設工程質量不合格的 B.不履行合同約定的協助義務的

C.將承包的建設工程非法轉包、違法分包的 D.合同約定的期限內沒有完工的

【答案】C【解析】《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定，承包人具有下列情形之一，發包人請求解除建設工程施工合同的，應予支持：(1)明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務的；(2)合同約定的期限內沒有完工，且在發包人催告的合理期限內仍未完工的；(3)已經完成的建設工程質量不合格，并拒絕修復的；(4)將承包的建設工程非法轉包、違法分包的。

【考點來源】2Z204015合同的履行、變更、轉讓、撤銷和終止 P126-P127 47.施工企業主要負責人對安全生產的責任包括（）。A.工程項目實行總承包的，定期考核分包企業安全生產管理情況 B.督促落實本單位重大危險源的安全管理措施 C.在施工現場組織協調工程項目質量安全生產活動 D.保證本單位安全生產投入的有效實施

【答案】D【解析】《安全生產法》規定，生產經營單位的主要負責人對本單位的安全生產工作全面負責。生產經營單位的主要負責人對本單位安全生產工作負有下列職責：（1）建立、健全本單位安全生產責任制；（2）組織制定本單位安全生產規章制度和操作規程；（3）保證本單位安全生產投入的有效實施；（4）督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患；（5）組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案；（6）及時、如實報告生產安全

第14頁，共22頁

事故；（7）組織制定并實施本單位安全生產教育和培訓計劃。《建筑施工企業主要負責人、項目負責人和專職安全生產管理人員安全生產管理規定》中規定，項目負責人對本項目安全生產管理全面負責，應當建立項目安全生產管理體系，明確項目管理人員安全職責，落實安全生產管理制度，確保項目安全生產費用有效使用。項目負責人應當按規定實施項目安全生產管理，監控危險性較大分部分項工程，及時排查處理施工現場安全事故隱患，隱患排查處理情況應當記入項目安全管理檔案；發生事故時，應當按規定及時報告并開展現場救援。工程項目實行總承包的，總承包企業項目負責人應當定期考核分包企業安全生產管理情況。【考點來源】2Z206022施工項目負責人的安全生產責任 P211 48.根據《綠色實施導則》，(來源：環球網校)施工現場500km以內生產的建筑材料用量應當占建筑材料總重量的（）以上。A.50% B.60% C.80% D.70% 【答案】D【解析】《綠色施工導則》規定，應就地取材，施工現場500km以內生產的建筑材料用量占建筑材料總重量的70%以上。

【考點來源】2Z205021施工合理使用與節約能源的規定 P190 49.施工企業向某律師出具的民事訴訟授權委托書中僅寫明代理權限是“全權代理”。下列與訴訟有關的行為中該律師享有代理權的是（）。A.放棄訴訟請求 B.與對方當時進行和解 C.提起上訴 D.提供證據

【答案】D【解析】《民事訴訟法》規定，“訴訟代理人代為承認、放棄、變更訴訟請求，進行和解、提起反訴或者上訴，必須有委托人的特別授權”。針對實踐中經常出現的授權委托書僅寫“全權代理”而無具體授權的情形，最高人民法院還特別規定，在這種情況下不能認定為訴訟代理人已獲得特別授權，即訴訟代理人無權代為承認、放棄、變更訴訟請求，進行和解、提起反訴或者上訴。【考點來源】2Z208022民事訴訟的當事人和代理人 P312 50.甲委托乙采用一種原材料并簽訂了材料采購委托合同，經甲同意，乙將原材料采購事務轉委托給丙。關于該委托中承擔責任的說法，正確的是（）。A.乙對丙的行為承擔責任

B.乙僅對丙的選任及其對丙的指示承擔責任

第15頁，共22頁

C.甲與乙對丙的行為承擔連帶責任

D.乙對丙的選任及其對丙的指示，由甲與乙承擔連帶責任

【答案】B【解析】《民法總則》規定，代理人需要轉委托第三人代理的，應當取得被代理人的同意或者追認。轉委托代理經被代理人同意或者追認的，(來源：微信公眾號：建筑業那點事兒)被代理人可以就代理事務直接指示轉委托的第三人，代理人僅就第三人的選任以及對第三人的指示承擔責任。【考點來源】2Z201032 建設工程代理行為及其法律關系 P13 57.關于承攬工程業務的說法，正確的是（）。A.企業承攬分包工程，應當取得相應建筑業企業資質

B.不具有相應資質等級的施工企業，可以采取同一專業聯合承包的方式滿足承攬工程業務要求

C.施工企業與項目經理部簽訂內部承包協議，屬于允許他人以本企業名義承攬工程 D.自然人可以成為承攬分包工程業務的主體

【答案】A【解析】A正確，根據《建筑法》(來源：微信公眾號：建筑業那點事兒)《行政許可法》《建設工程質量管理條例》《建設工程安全生產管理條B》等法律、行政法規，《建筑業企業資質管理規定》中規定，企業應當按照其擁有的資產、主要人員、已完成的工程業績和技術裝備等條件申請建筑業企業資質，經審查合格，取得建筑業企業資質證書后，方可在資質許可的范圍內從事建筑施工活動。B錯誤，《建筑法》規定，兩個以上不同資質等級的單位實行聯合共同承包的，應當按照資質等級低的單位的業務許可范圍承攬工程。C錯誤，《房屋建筑和市政基礎設施工程施工分包管理辦法》規定，分包工程發包人沒有將其承包的工程進行分包，在施工現場所設項目管理機構的項目負責人、技術負責人、項目核算負責人、質量管理人員、安全管理人員不是工程承包人本單位人員的，視同允許他人以本企業名義承攬工程。D錯誤，2014年8月住房和城鄉建設部經修改后發布的《房屋建筑和市政基礎設施工程施工分包管理辦法》進一步規定：“分包工程承包人必須具有相應的資質，并在其資質等級許可的范圍內承攬業務。嚴禁個人承攬分包工程業務。”

【考點來源】2Z202020施工企業從業資格制度53-68 58.某施工企業與租賃公司簽訂了塔吊租賃合同，施工企業在租賃期間損壞了塔吊的兩個部件，并有意轉租該塔吊，關于施工企業義務的說法，正確的是（）。A.施工企業應當對塔吊部件進行維修 B.施工企業應當對塔吊做相應改造

C.施工企業轉租塔吊后應當將相關情況通知租賃公司 D.施工企業應當承擔塔吊部件的損害賠償責任

第16頁，共22頁

【答案】D【解析】承租人應當妥善保管租賃物，因保管不善造成租賃物毀損、滅失的，應當承擔損害賠償責任。【考點來源】2Z204034租賃合同的法律規定 P165 59.根據《建設工程安全生產管理條例》，在城市市區內的施工現場未實行封閉圍擋的，一般情況下可能承擔的法律責任是（）。A.處以20萬元罰款 B.責令施工企業限期改正 C.吊銷施工企業營業執照 D.降低施工企業資質等級

【答案】B【解析】《建設工程安全生產管理條例》規定，施工單位有下列行為之一的，責令限期改正；逾期未改正的，責令停業整頓，并處5萬元以上10萬元以下的罰款；造成重大安全事故，構成犯罪的，對直接責任人員，依照刑法有關規定追究刑事責任：(1)施工前未對有關安全施工的技術要求作出詳細說明的；(2)未根據不同施工階段和周圍環境及季節、氣候的變化，在施工現場采取相應的安全施工措施，或者在城市市區內的建設工程的施工現場未實行封閉圍擋的；(3)在尚未竣工的建筑物內設置員工集體宿舍的；(4)施工現場臨時搭建的建筑物不符合安全使用要求的；(5)未對因建設工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構筑物和地下管線等采取專項防護措施的。

【考點來源】2Z206035違法行為應承擔的法律責任 P238 60.設備采購合同約定，任何一方不履行合同應當支付違約金5萬元。采購人按照約定向供應商交付定金8萬元，合同履行期限屆滿，供應商未能交付設備，則采購人能獲得法院支持的最高請求額是（）萬元。A.16 B.5 C.8 D.13 【答案】A【解析】當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金條款。本題中：違約金5萬元。5萬元違約金和8萬元定金二選一：① 8萬元定金，雙倍返還：16萬② 違約金+定金=5+8=13萬元。所以選擇A選項。《擔保法》規定，當事人可以約定一方向對方給付定金作為債權的擔保。債務人履行債務后，定金應當抵作價款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務的，無權要求返還定金；收受定金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金。

【考點來源】2Z201073定金責任P34 2Z204016違約責任P128

二、多項選擇題（錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）

第17頁，共22頁

61.關于法定代表人的說法，正確的有（）。

A.公司章程對法定代表人權利的限制，可以對抗善意第三人 B.因過錯履行職務行為損害他人，由法定代表人承擔責任 C.法定代表人代表法人從事民事活動 D.法定代表人為特別法人 E.法人應當有法定代表人 【答案】CE 【解析】依照法律或者法人章程的規定，代表法人從事民事活動的負責人，為法人的法定代表人。法定代表人以法人名義從事的民事活動，其法律后果由法人承受，法人章程或者法人權力機構對法定代表人代表權的限制，不得對抗善意相對人。法定代表人因執行職務造成他人損害的，由法人承擔民事責任。法人承擔民事責任后，依照法律或者法人章程的規定，可以向有過錯的法定代表人追償。【考點來源】2Z201021法定代表人 P8 62.根據《勞動合同法》，勞動合同無效或部分無效的情形有()。A.勞動者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失蹤的 B.用人單位被吊銷營業執照、責令關閉、撤銷的

C.以欺詐、脅迫的手段，使對方在違背真實意思的情況下訂立勞動合同的 D.勞動者被依法追究刑事責任的

E.用人單位免除自己的法定責任、排除勞動者權利的【答案】CE P132 63.關于地役權的說法，正確的有()。

A.需役地上的用益物權轉讓時，受讓人同時享有地役權 B.地役權的設立是為了提高供役地的使用效率 C.地役權未經登記不得對抗需役地人 D.地役權由需役地人單方設立 E.地役權屬于用益物權

【答案】AE P18 64.下列施工合同中，屬于無效合同的有()。A.施工企業借用他人資質簽訂的

B.施工企業與建設單位串通投標，中標后簽訂的 C.建設工程依法必須進行招標而未招標的 D施工企業超越資質等級與建設單位簽訂的 E.施工企業將其承包的部部分非主體工程分包的【答案】ABCD P121

第18頁，共22頁

65.根據《建筑起重機械安全監督管理規定》，建筑起重機械不得出租、使用的情形有()。

A.經檢驗未達到安全技術標準規定的 B.屬于國家不鼓勵使用的 C.沒有完整安全技術檔案的 D.安全保護裝置齊全有效的

E.超過安全技術標準或者制造廠家規定的使用年限的【答案】ACE P257 66.抵押期間抵押人轉讓已經辦理登記的抵押物，通知了抵押權人并告知了受讓人轉讓物已經抵押的情況，則()。A.轉讓行為無效

B.轉讓所得價款應當由抵押權人所有 C.轉讓所得價款可以向第三人提存 D.轉讓所得價款只能提前清償債務 E.轉讓行為有效

【答案】CE P33 67.下列情形中，視為投標人相互串通投標的有()。A.不同投標人的投標文件由同一人編制 B.不同投標人的投標文件的報價呈規律性差異 C.不同投標人的投標文件相互混裝

D.屬于同一組織的成員按照該組織要求協同投標 E.投標人之間約定部分投標人放棄投標

【答案】ABC P86 68.下列行為構成侵權之債的有()。A.建設行政主管部門未及時頒發施工許可證 B.路人幫助把受傷工人送至醫院

C.建筑物上墜落物品造成他人傷害，難以確定責任人 D.拆除屋頂廣告時將住戶窗戶損壞

E.建設單位未將工程款及時足額支付給施工企業

【答案】CD P20-21 69.施工合同中對應付款時間約定不明時，關于付款起算時間的說法，正確的有()。A.工程已實際交付的，為交付之日

B.工程未交付的，為提交峻工結算文件之日

C.工程已交付，工企業主張工程款的，為提出主張之日

第19頁，共22頁

D.工程未交付的，為提交竣工驗收報告之日

E.工程未交付，工程程價款也未結算的，為當事人起訴之日

【答案】ABE P116 70.法的形式的含義包括()。A.創制機關的性質及級別 B.法律規范的地域效力 C.法律規范的內涵 D.法律規范的期間效力 E.法律規范的效力等級

【答案】ABE P3 71.下列情形中，招標人應當拒收的投標文件有()。A.逾期送送達的

B.投標人未提交投標保證金的 C.投標人的法定代表人未到場的 D.未按招標文件要求密封的 E.投標人對招標文件有異議的 【答案】AD P84 72.下列爭議中，屬于勞動爭議范圍的是()。A.家庭與家政服務人員之間的爭議 B.個體工匠與學徒之間的爭議 C.因確認勞動關系發生的爭議 E.因終止勞動合同發生的爭議 D.因工作時間發生的爭議 【答案】CDE P149 73.在施工合同糾紛的訴訟中，能作為證據的有()。A.法律規定 B.當事人的陳述

C.施工企業偷錄的談判錄音 D.工程設計圖紙

E.工程質量司法鑒定機構出具的鑒定報告 【答案】 BCDE P312 74.根據《建筑工程施工轉包違法分包等違法行為認定查處管理辦法(試行)》，下列情形中，屬于違法分包的有()。A.將工程分包給不具有相應資質條件單位的

第20頁，共22頁

B.未經建設單位同意將工程分包的 C.分包單位將分包工程再分包的 D.將鋼結構工程分包的 E.分包單位將勞務作業分包的 【答案】 ABC P95 75.關于竣工驗收時應當提交的檔案資料的說法，正確的有()。

A.建設單位應當在建設工程竣工驗收后，及時向建設行政主管部門或其他有關部門移交建設項目檔案

B.施工企業應當在合同中明確要求勘察、設計、監理等單位分別提供各環節文件資料

C.施工企業應當按照歸檔要求制定統一目錄 D.工程檢驗評定資料應當由施工企業提交 E.工程檢驗評定資料無需在竣工時提交 【答案】 ABCD P289 76.關于勞動合同訂立的說法，正確的有()。A.試用期包含在勞動合同期限內 B.固定期限勞動合同不能超過10年 C.商業保險是勞動合同的必備條款 D.勞動關系自勞動合同訂立之日起建立

E.建立全日制勞動關系，應當訂立書面勞動合同 【答案】 AE P130-131 77.在城市市區范圍內，建筑施工過程中使用機械設備，可能產生環境噪聲污染的，施工企業必須在工程開工15日以前向工程所在地縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門申報該工程的()。A.項目名稱 B.施工場所和期限 C.產生噪聲的原因 D.可能產生的環境噪聲值

E.所采取的環境噪聲污染防治措施 【答案】 ABDE P175 78.關于質量保證責任的說法,正確的有()。

A.因建設單位錯誤管理造成的質量缺陷，由施工企業負責維修和承擔費用 B.質量保修有保修期限和保修范圍的雙重約束

第21頁，共22頁

C.因地震、臺風、洪水等原因造成的永久工程損壞，由施工企業負責維修，其費用由建設單位承擔

D.建設工程質量保證金是從建設單位應付的工程款中預留的資金

E.缺陷責任期內預留質量保證金的，施工企業履行合同約定的責任，到期后施工企業可以向建設單位申請返還質量保證金 【答案】 BDE P299-300 79.根據《勞動合同法》，勞動者有下列情形之一，用人單位可以解除勞動合同的是()。

A.勞動者不能勝任工作

B.勞動者在試用期內不符合錄用條件 C.勞動者嚴重違反用人單位的規章制度 D.勞動者被依法追究刑事責任 E.勞動者患病 【答案】 BCD P135 80.下列情形中，依法可以不招標的項目有()。A.需要使用不可替代的施工專有技術的項目 B.采購人的全資子公司能夠自行建設的

C.需要向原中標人采購工程，否則將影響施工或者功能配套要求的 D.只有少量潛在投標人可供選擇的項目

E.已通過招標方式選定的特許經營項目投資人依法能夠自行建設的 【答案】 ACE P75

第22頁，共22頁

第二篇：最新整理二建《法規》真題及答案（《建設工程法規及相關知識》）

最新整理二建《法規》真題及答案（《建設工程法規及相關知識》）

《建設工程法規及相關知識》

1.行政法規之間對同一事項的新的一般規定與舊的特別規定不一致，不能確定如何適用時，由（）裁決。

A.最高人民法院

B.國務院

C.全國人民代表大會

D.全國人民代表大會常務委員會

【參考答案】B

【解析】考查法的效力層級。行政法規之間對同一事項的新的一般規定與舊的特別規定不一致，不能確定如何適用時，由國務院裁決。教材P6

2.關于建設工程中代理的說法，正確的是（）

A.建設工程合同訴訟只能委托律師代理

B.建設工程中的代理主要是法定代理

C.建設工程中應由本人試試的民事法律行為，不得代理

D.建設工程中被代理人的利益，代理人可直接轉托他人代理

【參考答案】C

【解析】考查建設工程代理行為的設立。《民法通則》規定，依照法律規定或者按照雙方當事人約定，應當由本人實施的民事法律行為，不得代理。教材P11

3.建設用地使用權自（）時設立。

A.土地交付

B.轉讓

C.登記

D.支付出讓金

【參考答案】C

【解析】本體考查的是與土地相關的物權。建設用地使用權自登記時設立。參見教材P17

4.甲公司是某混凝土預制構件的專利權人，乙公司未經授權制造和銷售該專利產品。甲發現后，對乙提起侵權之訴。經查，乙共銷售侵權產品800件，因乙的侵權行為，甲少銷售600件。甲銷售專利產品每件獲利2000元，乙銷售親去哪產品每件獲利1000元，乙應賠償甲（）。

A.60萬元

B.80萬元

C.120萬元

D.160萬元

【參考答案】C

【解析】本體考查的是建設工程知識產權侵權的法律責任。賠償損失的數額有4種確定方法：①侵權的賠償數額按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定；②實際損失難以確定的，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定；③權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該知識產權許可使用費的倍數合理確定；④權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的，人民法院可以根據專利權的類型、侵權行為的性質和情節等因素，確定給予一定數額的賠償。按照①機損：600×2000=120萬元。參見教材P28

5.甲建設單位與乙設計單位簽訂設計合同，約定設計費用200萬元，甲按約定向乙支付了定金50萬元。如果一在規定時期內不履行設計合同，應該返還給甲（）。

A.50萬元

B.80萬元

C.90萬元

D.100萬元

【參考答案】C

【解析】本題考查的是定金。給付定金的一方不履行約定的債務的，物權要求返還定金；收受定金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金。定金的數額由當事人約定，但不得超過主合同的額的20%。50+200×20%=90萬元。參見教材P34。

6.某建設單位與某施工企業簽訂的施工合同約定開工日期為2014年5月1日。同年2月10日，該建設單位與保險公司簽訂了建筑過關你測好難過一切險保險合同。施工企業為保證工期，于童年4月20日將建筑材料運至工地。后因設備原因，工程實際開工日為同年5月10日，該建筑工程一切險保險責任的生效日期為（）。

A.2014年2月10日

B.2014年4月20日

C.2014年5月1日

D.2014年5月10日

【參考答案】B

【解析】本體考查的是建筑國內工程一切險。建筑工程一切險的保險責任自保險工程在工地動工或用于保險工程的材料、設備運抵工地之時起始，至工程所有人對部分或全部工程簽發完工驗收證書或檢驗合格，或工程所有人實際占用或使用或接收該部分或全部工程之時終止，以先發生者為準。參見教材P38

7.在承攬合同中，承攬人應承擔違約責任的情形是（）。

A.承攬人發現定作人提供的圖紙不合理，立即停止工作并通知定作人，因等待答復，未能如期完成工作

B.承攬人發現定作人提供的材料不合格，遂自行更換為自己確認合格的材料

C.因不可抗力造成標的物損毀

D.因定作人未按照支付報酬，承攬人拒絕交付工作成果

【參考答案】B

【解析】本體考查的是承攬合同的法律規定。如果定作人提供材料的，承攬人應當對定作人提供材料及時檢驗，發現不符合約定時，應當及時通知定作人更換、補齊或者采取其他補救措施。承攬人不得擅自更換定作人提供的材料，不得更換不需要修理的零部件。參見教材P151

8.根據《招標標投標違法行為就公告暫行辦法》，關于招標違法行為記錄公告的說法，正確的是（）。

A.已發限制招標投標當事人資質等方面的行政處理決定，所認定的限制期限長于6個月，公告期限為6個月

B.原行政處理決定唄已發變更或撤銷的，公告部門應當及時對公告記錄予以變更或撤銷，并在公關平臺上予以聲明

C.被公告的招標投標當事人人為公告記錄與行政處理決定的相關內容不符的，可以向公告部門提出書面更正申請，公告部門在做出答復前停止對違法行為記錄的公告。

D.行政處理決定在被行政復議或行政訴訟期間，公告部門應當停止對違法行為記錄的公告

【參考答案】B

【解析】本體考查的是建筑市場誠信行為的公布和獎懲機制。原行政處理決定被依法變更或撤銷的，公告部門應當及時對公告記錄予以變更或撤銷，并在公告平臺上予以聲明。參見教材P107

9.關于二級建造師變更注冊的說法，正確的是（）。

A.變更注冊后，注冊有效期重新計算

B.因變更注冊申報不及時導致工程項目出現損失的，由注冊建造師承擔責任

C.變更注冊只能由原聘用企業申請

D.申請變更注冊應當提交工作調動申請

【參考答案】D

【解析】本題考查的建造師考試、注冊和繼續教育的規定。申請變更注冊的，應當提交下列材料：①注冊建造師變更注冊申請表；②注冊證書和執業印章；③申請人與新聘用單位簽訂的聘用合同復印件或有效證明文件；④工作調動證明（與原聘用單位解除聘用合同或聘用合同到期的證明文件、退休人員的退休證明）。參見教材P66

10.關于施工合同解除的說法，正確的是（）。

A.合同約定的期限內承包人沒有完工，發包人可以解除

B.承包人將承包的工程轉包，發包人可以解除

C.發包人未按約定支付工程價款，承包人可以解除

D.承包人已經完工的建設工程質量不合格，發包人可以解除

【參考答案】B

【解析】本體考查的是合同的履行、變更、轉讓、撤銷和終止。承包人具有下列情形之一，發包人請求解除建設工程施工合同的，應予支持：①明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務的；②合同約定的期限內沒有完工，且在發包人催告的合理期限內扔未完工的；③已經完成的建設工程質量不合格，并拒絕修復的；④將承包的建設工程非法轉包、違法分包的。

發包人具有下列情形之一，致使承包人無法施工，且在催告的合理期限內仍未行相應義務，承包人請求解除建設工程施工合同，應予支持：①未按約定支付工程價款的；②提供的主要建筑材料、建筑構配件和設備不符合強制性標注的；③不履行合同約定的協助義務的。參見教材P12611、關于民事訴訟執行程序的說法，正確的是（）

A.具有執行力的裁判書只能由作出該裁判書的法院負責執行

B.執行可以采取查封、扣押、凍結等措施

C.執行異議審查和復議期間，暫停執行

D.執行申請人只能是訴訟當事人

【參考答案】B

【解析】考查民事訴訟的執行程序。民事訴訟的執行措施主要有：1、查封、扣押、凍結、劃撥、變價被執行人的存款、債券、股票、基金份額等財產；教材P32812、關于聯合體投標的說法，正確的是（）

A.招標人接手聯合體投標并進行資格評審的，聯合體應當在提交資格評審申請文件后組成B.招標人應當在資格評審公告，招標公告或者投標邀請書中載明是否接受聯合體投標

C.聯合體某成員在同一招標項目中以自己名義單獨投標，其投標有效

D.由同一專業的單位組成的聯合體，按照資質等級較高的單位確定其資質等級

【參考答案】B

【解析】考查招標人、投標文件和投標保證金。《招標投標法實施條例》進一步規定，招標人應當在資格預審公告、招標公告或者投標邀請書載明是否接受聯合體投標。教材P8313、根據《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，屬于施工企業工程安全不良行為的是（）。

A.在城市市區內建設工程的施工現場未實行封閉圍擋

B.未按照節能設計進行施工

C.未對涉及結構安全的試塊、試件以及有關資料取樣檢測

D.按照規定需要持證上崗的技術工種的作業人員未取得證書上崗，情節嚴重

【參考答案】A

【解析】教材P10514、關于實施工程建設強制性標準的說法，正確的是（）

A.工程建設強制性標準均為關于工程質量標準的強制性條文

B.工程建設中采用新技術、新工藝、新材料且沒有國家技術標準的，可不受強制性標準的限制

C.工程建設地方標準中，對直接涉及環境保護和公共利益的條文，經國務院建設行政主管部門確定后，可作為強制性條文

D.工程建設中采用國際標準或者國外標準且我國未坐規定的，可不受強制性標準的限制

【參考答案】C

【解析】工程建設地方標準中，對直接涉及人民生命財產安全、人體健康、環境保護和公共利益的條文，經國務院建設行政主管部門確定后，可作為強制性條文。在不違反國家標準和行業標準的前提下，工程建設地方標準可以獨立實施。P教材26015、關于建設工程合同承包人工程價款優先受嘗權的說法，正確的是（）

A.承包人的優先受償權優于抵押權

B.承包人的優先受償權可以對抗已經交付購買商品房大部分款項的消費者

C.優先受償權的范圍包括承包人因發包人違約所造成的損失

D.承包人行使優先受償權的期限為1年

【參考答案】A

【解析】《最高人民法院關于建設工程價款優先受償權問題的批復》中規定，1、人民法院在審理房地產糾紛案件和辦理執行案件中，應當依據《合同法》第286條的規定，認定建筑工程的承包人的優先受償權由于抵押權和其他債權，教材P116。

16、關于行政復議的說法，正確的是（）

A.行政復議既可以解決行政爭議，也可以解決民事或者其他爭議

B.在行政復議中隨時可以調解

C.行政復議可以應申請一并審查抽象行政行為

D.行政復議決定具有終局性

【參考答案】C

【解析】選項A行政復議的任務是解決行政爭議，而不是解決民事或其他爭議。選項B行政復議以書面審查為主，以不調解為原則；選項D，行政復議后還可以向人民法院提請訴訟。教材P30417、關于建設工程自竣工驗收備案的說法，正確的是（）

A、施工企業自竣工驗收合格之日起15日內辦理備案

B、自竣工驗收備案必須提交監理單位出具的工程正式驗收合格證明文件

C、工程竣工驗收完成后，建設單位應向備案機關提交工程質量監督報告

D、工程竣工驗收備案表一式二份，1份由建設單位保存，1份留備案機關存檔

答案：D

【解析】竣工驗收備案，教材P29318、關于節能技術進步的說法，正確的是（）

A、利用財政性資金引進循環經濟重大裝備的，應當制定創新方案，并報有關部門審批

B、國家采取強制措施研發施工節能技術

C、節能技術政策大綱應由縣級以上人民政府發布

D、各級政府應當對循環經濟重大科技攻關項目的自主創新研究，安排財政性資金予以支持

答案：A

【解析】節能搞技術進步，教材P19119、根據《招標投標違法行為記錄公告暫行辦法》，關于招標投標違法記錄行為公告的說法，正確的是（）A、依法限制招標投標當事人資質等方面的行政處理決定，所認定的限制期限長于6個月的，公告期限為6個月

B、被公告的招標投標當事人認為公告記錄與行政處理決定的相關內容不符的，可以向公告部門提出書面變更申請，公告部門在作出答復前停止對違法行為記錄的公告

C、原行政處理決定被依法變更或撤銷的，公告部門應當及時對公告記錄予以變更或撤銷，并在公告平臺上予以聲明

D、行政處理決定再被行政復議或行政訴訟期間，公告部門應當停止對違法行為記錄的公告

答案：C

【解析】建筑市場誠信行為的公布，教材P10620、關于勞動合同效力的說法，正確的是（）

A、用人單位投資人發生變更，原勞動合同繼續有效

B、存在用人單位免除自己的法定責任，排除勞動者權利條款的，勞動合同全部無效

C、詠然單位發生合并或者分立，須與勞動者重新簽訂勞動合同

D、勞動合同雙方當事人簽字或者蓋章時間不一致的，以在先的時間為勞動合同的生效時間

答案：A

【解析】勞動合同的生效與無效，教材P13121、某建設工程施工招標，甲公司中招后將其轉包給不具有相應資質等級的乙公司，乙施工過程不符合規定的質量標準，給建設單位造成損失。關于向建設單位承擔賠償責任的說法，正確的是（）

A、甲、乙承擔連帶賠償責任

B、建設單位與甲有合同關系，應由乙承擔賠償責任

C、乙為實際施工人，應由乙承擔賠償責任

D、甲和乙承擔按份賠償責任

答案：A

【解析】轉包的法律責任，教材P10222、關于安全專項施工方案實施的說法，正確的是（）

A、由項目經理兼任專項方案實施情況檢查員，對現場實施監督

B、發現不按照專項方案施工的，報建設單位后整改

C、施工企業技術負責人應當定期巡查專項方案的實施情況

D、發現有危及人身安全隱患時，立即組織作業人員撤離

答案：C

【解析】安全專項施工方案的實施，教材P22023、關于仲裁裁決執行的說法，正確的是（）

A、一方當事人不履行仲裁裁決的，另一方當事人可以向仲裁機構申請執行

B、申請仲裁裁決強制執行的期限為2年，不能中止、中斷

C、仲裁裁決做出后，當事人不服裁決的事項提起訴訟

D、仲裁裁決唄法院裁定不予執行后，當事人就該糾紛可以重新達成仲裁協議，申請仲裁

答案：D

【解析】沖裁裁決的執行，教材P33424、關于施工企業專職安全生產管理人員職責的說法，正確的是（）

A、組織制定本單位安全生產操作規程

B、編制安全專項施工方案

C、如實記錄安全生產教育和培訓情況

D、建立健全本單位安全生產責任制

答案：C

【解析】專職安全生產管理人的職責，教材P20625、關于專職安全生產管理人員配備要求的說法，正確的是（）

A、按建筑施工總承包企業資質管理要求，資質等級越高則專職安全生產管理人員配備越多

B、建筑施工企業經營規模較小的，可以不配備專職安全生產管理人員

C、建筑施工企業的分支機構不必配備專職安全生產管理人員

D、作業難度大的施工作業班組必須配備專職安全生產管理人員

答案：D

【解析】專職安全生產管理人員配備要求，教材P20726、關于無效施工合同工程款結算的說法，正確的是（）。

A、施工合同無效，且建設工程經竣工驗收不合格，修復后的建筑工程經竣工驗收不合格，承包人請求支付工程價款的，不予支持

B、施工合同無效，但建設工程經竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工價款的，不予支持

C、施工合同無效，且建設工程經竣工驗收不合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持

D、施工合同無效，且建設工程經竣工驗收不合格，修復后的建設工程經驗收合格，發包人請求承包人承擔修復費用的，不予支持

答案：A

【解析】本題考查的是無效合同。建設工程施工合同無效，但建設工程經竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持。建設工程施工合同無效，且建設工程經竣工驗收不合格的，按照以下情形分別處理：（1）修復后的建設工程經竣工驗收合格，發包人請求承包人承擔修復費用的，應予支持；（2）修復后的建設工程經竣工驗收不合格，承包人請求支付工程價款的，不予支持。參見教材

P121。27、關于評標結果異議的說法，正確的是（）

A、對評標結果異議不是對評標結果投訴必然的前置條件

B、只有投標人有權對項目的評標結果提出異議

C、對評標結果有異議，應當在中標候選人公示期間提出

D、招標人對評標結果的異議作出答復前，招標投標活動繼續進行

答案：C

【解析】本題考查的事中標的法定要求。投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的，應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當收到異議之日起3日內作出答復；作出答復前，應當暫停招標投標活動。參加教材P89。

28、施工現場發現的地下遺存文物，所有權屬于（）

A、施工企業

B、建設單位

C、建設用地使用權人

D、國家

答案：D

【解析】本題考查的是屬于國家所有的文物范圍。中華人民共和國境內地下、內水和領海中遺存的一切文物，屬于國家所有。國有文物所有權受法律保護，不容侵犯。參見教材P195。

29、根據《建筑企業資質管理規定》，關于施工企業資質證書的說法，正確的是（）

A、資質許可機關未在企業資質證書有效期屆滿前作出是否準予延續資質證書決定的，視為不準予延續

B、企業發生合并、分離、重組以及改制等事項，可以直接乘積原施工企業資質

C、資質證書有效期屆滿，未依法申請延續的，資質許可機關應當撤回其資質證書

D、項目未取得施工許可證，施工企業擅自施工的，資質許可機關不予批準該施工企業的資質升級申請和增項申請

答案：D

【解析】施工企業資質證書申請、延續、變更，教材P5630、根據《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》，施工投標人安全防護、文明施工措施的報價下限，是一句工程所在地工程造價管理機構測定費率計算所需費用總額的（）

A、60%

B、90%

C、70%

D、80%

答案：B

【解析】施工單位安全費用的提取管理，教材P223

暫缺40題，歡迎補充。

31、關于招標文件澄清或者修改的說法，正確的是（）

A、招標文件的效力高于其澄清或修改文件

B、澄清或者修改的內容可能影響投標文件編制的，招標人應在投標截止時間至少15日前澄清或者修改

C、澄清或者修改可以以口頭形式通知所有獲取招標文件的潛在投標人

D、澄清或者修改通知至投標截止時間不足15日的，在征得全部投標人同意后，可按原投標截止時間開標答案：B

【解析】招標的基本程序之編制招標文件，教材P3832、甲施工企業有一輛里程表存在故障的工程用車，該車實際行駛里程8萬公里，市場價格約為16萬元，里程表顯示行駛里程為4萬公里。甲明知上述情況存在，仍將該車以23萬元價格賣給了乙施工企業，乙知情后訴至法院。乙的下列訴訟請求可以獲得支持的是（）

A、請求減少價款至16萬元

B、以欺詐為由解除合同

C、以重大誤解為由請求撤銷合同

D、請求甲承擔締約過失責任

答案：B

【解析】可撤銷合同，教材P12433、關于電子招標投標的說法，正確的是（）

A、投標人在投標截止時間前不得補充、修改或者撤回投標文件

B、投標人在投標截止時間前未完成投標文件傳輸的，視為撤銷投標文件

C、投標人在投標截止時間后送達的投標文件，電子招標投標交易平臺不得拒收

D、投標人應當在投標截止時間前完成投標文件的傳輸遞交

答案：D

【解析】電子招投標，教材P7634、關于《建設工程質量管理條例》，設計文件應注明工程合理使用年限，該年限從（）之日起算。

A、頒發施工許可證

B、工程竣工驗收合格

C、工程缺陷責任期屆滿

D、工程法定最低保修期屆滿

答案：B

【解析】工程合理使用年限（設計依據和設計深度），教材P28035、根據《建筑工程施工合同（示范文本）》，關于隱蔽工程檢查程序的說法，正確的是（）

A、隱蔽工程經監理人檢查質量不合格的，承包人按監理人指示完成修復后即可覆蓋，無需重新檢查

B、隱蔽工程必須經監理人檢查且質量符合隱蔽要求，并在驗收記錄上簽字后承包人方可覆蓋

C、監理人不能按時進行檢查的，應在檢查前48小時向承包人提交書面延期要求

D、監理人未按時進行檢查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆蓋工作

答案：B

【解析】隱蔽工程檢驗，教材P27036、建筑施工噪聲排放限值的測量位置是建筑施工場地的（）

A、中心

B、毗鄰建筑物

C、邊界

D、周邊50米

答案：C

【解析】施工現場環境噪聲污染的防治，第五章第一節

37、建設單位申請領取施工許可證時，建設工程超過1年的建設工程，到位資金原則上最少為工程合同價的（）

A、20%

B、30%

C、40%

D、50%

【參考答案】B

【解析】本題考查的是施工許可證的法定批準條件。《建筑工程施工許可管理辦法》明確規定，建設工期不足1年的，到位資金原則上不得少于工程合同價的50%，建設工期超過1年的，到位資金原則上不得少于工程合同價的30%。參見教材P50。

38、關于投標保證金的說法，正確的是（）

A、投標保證金有效期應當與投標有效期一致

B、投標分兩階段進行，招標人要求投標人提交投標保證金的，應當在第一階段提出

C、投標保證金有效期從提交投標文件之日起算

D、投標人終止招標的，應當及時退還已收取的投標保證金，招標文件未規定利息的，可以不返還利息【參考答案】A

【解析】本題考查的是投標保證金。選項B，實行兩階段招標的，招標人要求投標人提交投標保證金的，應當在第二階段提出。選項C，投標保證金有效期應當與投標有效期一致。選項D，招標人終止招標，應當收取投標保證金的，招標人應當及時退還所收取的投標保證金及銀行同期存款利息。參見教材P85。

39、關于用人單位向勞動者支付報酬的說法，正確的是（）

A、勞動報酬中的貨幣工資不包括津貼、補貼和獎金

B、用人單位支付的工資可以以實物或有價證券等形式代替貨幣形式支付

C、勞動者依法參加社會活動期間，用人單位應當依法支付工資

D、勞動者在婚喪假期間。用人單位可以不支付工資

【參考答案】C

暫缺41題，歡迎補充。

42、根據《民事訴訟法》，當事人申請司法確認經人民調解委員會調解達成的調解協議，由雙方當事人依法共同向（）基層人民法院提出。

A.當事人所在地

B.調解協議履行地

C.調解協議簽訂地

D.調解組織所在地

【參考答案】D

【解析】考查民事訴訟的審判和執行程序。申請司法確認調解協議，由雙方當事人依照《人民調解法》等法律，自調解協議生效之日起30日內，共同向調解組織所在基層人民法院提出。教材P32343、關于投標文件撤回和撤銷的說法，正確的是（）

A.投標人可以選擇電話或書面方式通知招標人撤回投標文件

B.招標人收取的投標保證金，應當自收到投標人撤回通知之日起10日內退還

C.投標截止時間后投標人撤銷投標文件的，招標人應當退還投標保證金

D.投標人撤回已提交的投標文件，應當在投標截止時間前通知招標人

【參考答案】D

【解析】考查投標保證金。選項A，撤回投標文件必須以書面方式提交申請；選項B，投標保證金于撤回投標文件之日起5日內退還。選項C,投標截止日后撤回投標文件，招標人可沒收投標保證金，教材P85.44、關于建設工程合同一方違約后，另一方采取措施防止損失擴大的說法，正確的是（）

A.接到違約方的通知后，守約方應當及時采取措施防止損失擴大

B.守約方沒有采取適當措施致使損失擴大的，可以就擴大的損失要求賠償

C.當事人因防止損失擴大而支出的合理費用，由自己承擔D.未接到違約方的通知，守約方無需采取措施防止損失擴大

【參考答案】A

【解析】考查賠償損失限制。選項B，守約方沒有采取措施防止損失擴大，那么擴大的損失自身承擔；選項C，當事人因為采取措施防止損失擴大的費用，可以向違約方提出索賠；選項D，不論是否收到通知，守約方都有義務采取防止損失擴大的措施，教材P118.45、根據《建設工程施工合同（示范文本)》，關于隱蔽工程檢查程序的說法，正確的是（）

A.隱蔽工程經監理人檢查質量不合格的，承包人按監理人指示完成修復后即可覆蓋，無需重新檢查

B.監理人不能按時進行檢查的，應在檢查前48小時向承包人提交書面延期要求

C.監理人未按時進行檢查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆蓋工作

D.隱蔽工程必須經監理人檢查且質量符合隱蔽要求，并在驗收記錄上簽字后承包人方可覆蓋

【參考答案】D

【解析】考查施工質量檢驗和返修的規定。選項A，隱蔽工程不合格，修復后必須經過驗收合格才能覆蓋；選項B，如果監理人不能及時進行隱蔽工程驗收，那么需要提前24小時告知承包人；選項C，監理人未按時進行檢查，也未提出延期要求的，視為隱蔽工程檢查合格，承包人可自行完成覆蓋工作。教材P27046、施工企業發生的下列事故中，可構成工程重大安全事故罪的是（）

A.勞務作業人員王某在施工中不慎從樓上墜亡

B.施工企業對裸露地面的鋼筋未采取防護和警示措施，造成路人李某摔成重傷

C.施工企業工程施工質量不符合標準，造成建筑倒塌，砸死砸傷多人

D.勞務作業人員張某在工地食堂下毒，致使勞務作業人員中毒

【參考答案】C

【解析】考查建設工程刑事責任的種類及承當方式。建設單位、設計單位、施工單位、工程監理單位違反國家規定，降低工程質量標準，造成重大安全事故的屬于重大安全事故罪，只有選項C是降低工程質量的描述。教材P42.47、關于民事訴訟送達的說法，正確的是（）

A.送達訴訟文書必須有送達回證

B.訴訟文書寄出的日期為送達日期

C.受送達人被監禁的，應當公告送達

D.直接送達訴訟文書有困難的，應當公告送達

【參考答案】A

【解析】考查民事訴訟的審判程序。選項B，訴訟文書以簽收日期為送達日期；選項C，公告送達只有在受送達人下落不明的情況下使用；選項D，直接送訴訟文書有困難的，可以委托其他人民法院代為送達，或者郵寄送達。教材P32048、關于安全生產監督檢查人員執法的說法，正確的是（）

A.安全生產監督檢查人員不得接觸施工企業的商業秘密

B.不同部門的安全生產監督檢查人員應當獨立檢查

C.安全生產監督檢查人員無權將存在的安全問題移動其他部門處理

D.安全生產監督檢查人員必須出示有效執法證件

【參考答案】D

【解析】考查政府部門安全監督管理的相關規定。選項A，對涉及被檢查單位的技術秘密和業務秘密，應當為其保密；選項B，負有安全生產監督管理職責的部門在監督檢查中，應當互相配合，實行聯合檢查；選項C，需分別進行檢查的，應當互通情況，發現存在安全問題應當由其他有關部門進行處理的，應當及時移送其他有關部門并形成記錄備查，接受移送的部門應當及時進行處理，教材P256.49、根據《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，屬于施工企業資質不良作為的是（）。

A.以他人名義投標

B.將承包的工程違法分包C.未在規定期限內辦理資質變更手續

D.未按照與招標人訂立的合同履行義務，情節嚴重

【參考答案】C

【解析】考查施工單位不良行為記錄的認定標準，選項A、B、C，全部屬于承攬業務不良，教材P104-105.50、關于施工生產安全事故應急救援預案備案的說法，正確的是（）。

A.已進行應急預案備案登記的，申領安全生產許可證時，可以不再提供相應的應急預案

B.中央管理的總公司的專項應急預案，報總公司所在地主管部門備案。

C.中央管理的總公司的所屬單位的綜合應急預案，由總公司統一備案

D.施工企業申請應急救援預案備案，應當提交本企業技術負責人的評審意見

【參考答案】A

【解析】考查施工生產安全事故應急救援預案的評審和備案。選項B、C，中央管理的總公司（總廠，集團公司，上市公司）的綜合應急預案和專項應急預案，報國務院國有資產監督管理部門，國務院安全生產監督管理部門和國務院有關主管部門備案。其所屬部門和有關主管部門備案，選項D，建筑施工單位應當組織專家對本單位編制的應急預案進行評審。評審應當形成書面紀要并附有專家名單。教材P239.51.甲公司根據乙公司的選擇，向丙公司購買了1臺大型設備，出租給乙使用。乙在該設備安裝完畢后，發現不能正常運行，關于該合同的說法，正確的是（）。

A.甲應當對乙承擔違約責任

B.若乙破產，該大型設備屬于乙的破產財產

C.乙可以基于設備質量瑕疵而直接向丙索賠

D.租賃期滿，乙去的該設備的所有權

【參考答案】C

【解析】本體考查的是融資租賃合同的法律規定。題干的描述中，是融資租賃合同。選項A,出售方丙需要向乙承擔違約責任；選項B，租賃方破產清算，融資租賃資產不計入租賃方的資產；選項D，租賃期滿后，承租人可以繼續租賃，也可以補全租金后擁有設備所有權。參考教材P164-165

52.根據《房屋建筑工程和市政基礎設施工程實行見證取樣和送檢的規定》，必須實施見證取樣和送檢的試塊、試件或材料，不包括（）。

A.用于非承重結構的鋼筋連接接頭試件

B.地下使用的防水材料

C.用于砌筑砂漿的水泥

D.用于承重結構的混凝土中使用的摻加劑

【參考答案】A

【解析】本體考查的是施工監測的見證取樣和送檢制度。下列試塊、試件和材料必須實施見證取樣和送檢：①用于承重結構的混凝土試塊；②用于承重墻體的砌筑砂漿試塊；③用于承重結構的鋼筋及連接接頭試件；④用于承重墻的磚和混凝土小型砌塊；⑤用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥；⑥用于承重結構的混凝土中使用的摻加劑；⑦地下、屋面、廁浴間使用的防水材料；⑧國家規定必須實行見證取樣和送檢的其他試塊、試件和材料。參見教材P269

53.甲公司與乙公司訂立了一份建材買賣合同，乙按約定向甲支付了定金4萬元，合同月額定如任何一方不履行合同應向對方支付違約金6萬元。交貨日期屆滿，甲無法交付該建材。乙訴至法院提出的如下訴訟請求中，即能最大限度保護自己的利益，又能獲得支持的是（）。

A.請求甲雙倍返還定金8萬元

B.請求甲支付違約金6萬元，同時請求甲返還支付的定金4萬元

C.請求甲雙倍返還定金8萬元，同時請求甲支付違約金6萬元

D.請求甲支付委員金6萬元

【參考答案】B

【解析】本體考查的是定金。履約方可以要求違約方支付雙倍的定金或者返款定金并支付違約金，以上兩個原則只可二選一。按照最大補償來考慮，應當選擇返還定金并支付違約金，6+4=10萬。參見教材

P34

54.國家實行固定資產投資項目（）評估和審查制度。

A.節地

B.節水

C.節能

D.節材

【參考答案】C

【解析】本體考查的是建筑節能的規定。《節約能源法》規定，國家實行固定資產投資項目節能評估和審查制度。參見教材P18755、代履行是行政機關強制執行方式之一，關于代履行的說法，正確的是（）

A.行政機關只能委托第三人代履行

B.代履行不適用與人身有關的義務

C.代履行的適用與不履行義務的后果無關

D.代履行程序啟動后，當事人履行不導致代履行停止

【參考答案】B

【解析】考查行政強制的種類。行政機關依法做出要求當事人履行排除妨礙、恢復原狀等義務的行政決定，當事人逾期不履行，經催告仍不履行，其后果已經或者將危害交通安全、造成環境污染或者破壞自然資源的，行政機關可以代履行，或者委托沒有利害關系的第三人代履行。催告當事人履行，當事人履行的，停止代履行。所以選項ACD錯誤，教材P343.56、關于勞動合同效力的說法，正確的是（）

A.存在用人單位免除自己的法定責任、排除勞動者權利條款的，勞動合同全部無效

B.用人單位發生合并或者分立，須與勞動者重新簽訂勞動合同

C.用人單位投資人發生變更，原勞動合同繼續有效

D.勞動合同雙方當事人簽字或者蓋章時間不一致的，以在先的時間為勞動合同的生效時間

【參考答案】C

【解析】考查勞動合同訂立的注意事項。選項A，用人單位免除自身責任的，屬于部分無效。選項B，用人單位發生合并或者分立的，新單位繼承原合同。選項D，簽章時間不一致的，以在后的時間為生效時間，教材P131.57、關于二級建造師執業范圍的說法，正確的是（）

A.注冊建造師不得同時擔任兩個及以上建設工程施工項目負責人，項目均為小型工程施工項目的除外

B.注冊建造師擔任施工項目負責人期間，經受聘企業同意，可以變更注冊另一企業。

C.發包人與注冊建造師受聘企業已解除承包合同的，辦理書面交接手續后可以更換施工項目負責人

D.因非承包人原因致使工程項目停工超過120日，注冊建造師可同時擔任另一工程施工項目負責人

【參考答案】C

【解析】考查二級建造師執業崗位范圍。教材P69。A項跟項目規模無關，B項不得同時在兩個企業執業，D項缺少建設單位同意。

58、關于投標文件的送達與簽收的說法，正確的是（）

A.投標人應當在投標截止時間前，將投標文件送達投標地點

B.招標人簽收投標文件后，可以開啟投標文件

C.投標截止時間后送達的投標文件，招標人不得拒收

D.未按招標文件要求密封的投標文件，招標人不得拒收

【參考答案】A

【解析】教材P8459、2016年9月15日，甲材料供應商與丙材料供應商訂立書面合同，轉讓甲對乙施工企業的30萬元債權。同年9月25日，乙接到甲關于轉讓債權的通知。關于該債權轉讓的說法，正確的是（）

A.甲與丙之間的債權轉讓合同9月25日生效

B.丙于9月15日可以向乙主張30萬元債權

C.甲與丙之間的債權轉讓行為于9月25日對乙生效

D.乙拒絕清償30萬元債務的，丙可以要求甲和乙承擔連帶責任

【參考答案】C

【解析】教材P12360、根據《建筑法》，下列情形中，符合施工許可證辦理和報告制度的是（）

A.某工程因故延期開工，向發證機關報告后施工許可證自動延期

B.某工程因地震中施工，1年后向發證機關報告

C.某工程因洪水中止施工，1個月內向發證機關報告，2個月后自行恢復施工

D.某工程因政府宏觀調控停建，1個月內向發證機關報告，1年后恢復施工前報發證機關核驗施工許可證【參考答案】D

【解析】教材P50

61.下列建設工程施工合同中，屬于無效的有（）。

A.承包人對工程內容又重大誤解訂立的B.承包人脅迫發包人訂立的C.未取得相應施工企業資質的承包人訂立的D.建設工程必須進行招標而未招標訂立的E.總承包人將主題結構的施工分包給他人訂立的【參考答案】CDE

【解析】本題考查的是無效合同。建設工程施工合同具有下列情形之一的，應當根據《合同法》第52條第5項的規定（即違反法律、行政法規的強制性規定），認定無效：①承包人未取得建筑施工企業資質或者超越資質等級的；②沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義的；③建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。參見教材P120

62.債的產生根據有（）。

A.合同

B.侵權

C.支付價款

D.不當得利

E.無音管理

【參考答案】ABDE

【解析】本題考查的是建設工程債的發生。建設工程債產生的根據有合同、侵權、五音管理和不當得利。參見教材P20

63.下列投標人投標的情形中，評標委員會應當否決的有（）。

A.投標人主動提出了對投標文件的澄清、修改

B.聯合體未提交共同投標協議

C.投標報價高于招標文件設定的最高投標限價

D.投標文件未經投標人蓋章和單位負責人簽字

E.投標文件未對招標文件的實質性要求和條件作出響應

【參考答案】BCDE

【解析】本題考查的是招標基本程序。有下列情形之一的，評標委員會應當否決其投標：①投標文件未經投標單位蓋章和單位負責人簽字的；②投標聯合體沒有提交共同投標協議；③投標人不符合國家或者招標文件規定的資格條件；④同一投標人提交兩個以上不同的投標文件或者投標報價，但招標文件要求提交備選投標的除外；⑤投標報價地域成本或者高于招標文件設定的最高投標限價；⑥投標文件沒有對招標文件的實質性要求和條件作出響應；⑦投標人有串通投標、弄虛作假、行賄等違法行為。參見教材

P80

64.下列民事責任承擔方式中，屬于違約責任的有（）。

A.繼續履行

B.賠禮道歉

C.賠償損失

D.恢復原狀

E.支付違約金

【參考答案】ACE

【解析】本題考查的是承擔違約責任的種類。合同當事人違反合同義務，承擔違約責任的種類主要有：繼續履行、采取補救措施、停止違約行為、賠償損失、支付違約金或定金等。參見教材P126

65.關于建設工程保修義務和損失賠償責任的說法，正確的是（）。

A.施工企業未按照設計要求施工造成的質量缺陷，由施工企業負責返修并承擔賠償責任

B.因設計問題造成的質量缺陷，施工企業先負責維修，其賠償責任由施工企業向設計單位索賠

C.因建筑UC哎來質量不合格引起的質量缺陷，如屬施工企業采購的，有施工企業負責維修并承擔賠償責任

D.因監理單位錯誤管理造成的質量缺陷，先由施工企業負責維修，其賠償責任由施工企業向監理單位索賠

E.因使用單位使用不當造成的損壞問題，先由施工企業負責維修，其損失由使用單位自行承擔

【參考答案】ACE

【解析】本體考查的是保修義務的責任落實與損失賠償責任的承擔。對于保修義務的承擔和維修的經濟責任承擔應當按照原則處理。參見教材P296。

66、關于民法的說法，正確的有（）

A、商法是民法的特別法

B、民法不調整人身關系

C、合同法與民法是并列關系

D、《建筑法》不屬于民法

E、經濟法是民法的組成部分

【參考答案】AD

【解析】本題考查的是法律體系的基本框架。選項A，我國采用的是民商合一的立法模式。商法被認為是民法的特別法和組成部分；選項B，民法是規定并調整平等主體的公民間、法人間及公民，與法人間的財產關系和人身關系的法律規范的總稱。選項C，合同法屬于民法；選項D，《建筑法》屬于行政法；選項E，經濟法和民法是并列關系。參見教材P2。

67、在民事訴訟證據認定中，不能單獨作為認定案件事實依據的有（）

A．以嚴重違背公序良俗的方法獲取的證據

B．未成年人所作的與其年齡和智力狀況不想當的證言

C．無正當理由未出庭作證的證人證言

D．無正當理由未出庭作證的證人證言

E．無法與原件.原物核對的復印件.復制品

【參考答案】B,C,D,E

參考【解析】【解析】本題考查的是民事訴訟依據。不能單獨作為認定案件事實的證據：未成年人所作的與其年齡和智力狀況不想當的證言；與一方當事人或者其代理人有利害關系的證人出具的證言；存有疑點的視聽材料；無法與原件.原物核對的復印件.復制品；無正當理由未出庭作證的證人證言。選項A，不得作為認定案件事實的依據。參見教材P314。

68、根據《建設工程施工轉包違法分包等違法行為認定查出管理辦法（試行）》，屬于合法分包的有（）

A、經建設單位認可，施工企業將其承包的部分工程分包給個人B、施工總承包企業將鋼結構工程分包給具有相應資質的企業

C、施工企業將工程分包給未申領安全生產許可證的企業

D、勞務分包企業將其承包的勞務再分包

E、專業分包企業將其承包的專業工程中的勞務作業分包

【參考答案】BE

【解析】本題考查的是轉包、違法分包和掛靠行為的界定。選項A、C、D是違法分包。參加教材P100。

69、關于勞務派遣的說法，正確的有（）

A、經營勞務派遣業務應當申請行政許可，辦理公司登記

B、勞務派遣用工只能在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位上實施

C、勞務派遣用工方式使勞動者的聘用與使用分離

D、用工單位可以將被派遣勞動者再派遣到與其簽訂合同的其他用工單位

E、除崗前培訓費以外，勞務派遣單位不得再向被派遣勞動者收取費用

【參考答案】ABC

【解析】本題考查的是勞務派遣。選項D，用工單位不得將被派遣勞動者再派遣到其他用人單位。選項E，勞務派遣單位和用工單位不得向被派遣勞動者收取費用。參見教材P137-138。

70、在城市市區噪聲敏感建筑物集中區域內，為取得縣級以上人民政府或有關部門證明即可夜間進行產生環境噪聲污染的建筑施工作業中（）

A、搶修作業

B、保密工程作業

C、搶險作業

D、生產工藝上要求必須連續進行的作業

E、產生環境噪聲污染較輕的作業

【參考答案】ACD

【解析】本題考查的是施工現場環境噪聲污染的防治。《環境噪聲污染防治法》規定，在城市市區噪聲敏感建筑物集中區域內，禁止夜間進行產生環境噪聲污染的建筑施工作業，但搶修、搶險作業和因生產工藝上要求或者特殊需要必須連續作業的除外。因特殊需要必須連續作業的，必須有縣級以上人民政府或者其有關主管部門的證明。參見教材P173。

71、下列投標人不正當競爭的情形中，視為投標人相互串通投標的有（）

A.不同投標人的投標文件相互混裝

B.不同投標人的投標保證金從同一單位的賬戶轉出

C.不同投標人委托同一單位辦理投標事宜

D.不同投標人的投標報價呈規律性差異

E.投標人之間約定中標人

【參考答案】ABCD

【解析】考查禁止投標人相互串通投標。選項E是屬于投標人相互串通投標的情形。有下列情形之一的，視為投標人相互串通投標：1、不同投標人的投標文件由同一單位或者個人編制；2、不同投標人委托同一單位或者個人辦理投標事宜；3、不同投標人的投標文件載明的項目管理成員為同一人；4、不同投標人的投標文件異常一致或者投標報價呈規律性差異；5、不同投標人的投標文件相互混裝；6、不同投標人的投標保證金從同一單位或者個人的賬戶轉出。教材P86。

72、勞動合同履行過程中，勞動者不需事先告知用人單位，可以立即與用人單位解除勞動合同的情形有（）

A.在試用期內

B.用人單位頻臨破產

C.用人單位未依法繳納社會保險費

D.用人單位違章指揮、強令冒險作業危及勞動者人身安全

E.用人單位以暴力、威脅手段強迫勞動者勞動

【參考答案】DE

【解析】考查勞動合同的解除和終止。用人單位以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫勞動的，或者用人單位違章指揮、強令冒險作業危及勞動者人身安全的，勞動者可以立即解除勞動合同，不用事先告知用人單位。教材P134。

73、下列終止勞動合同的情形中，用人單位應向勞動者支付經濟補償的有（）

A、用人單位未及時足額支付勞動報酬，解除勞動合同的B、勞動合同期滿但勞動者不同意按原勞動合同條件續訂勞動合同，終止固定期限勞動合同的C、因勞動者同時與他人建立勞動管理，對完成本單位的工作任務造成嚴重影響，解除勞動合同的D、用人單位與勞動者協商一致，解除勞動合同的E、勞動者不能勝任工作，經培訓或者調整工作崗位后仍不能勝任工作，解除勞動合同的【參考答案】ABE

【解析】本題考查的是勞動合同的解除和終止。選項C，是用人單位可以單方解除勞動合同的規定；選項D，用人單位向勞動者提出解除勞動合同并與勞動者協商一致解除勞動合同的。參見教材P136。

74、甲公司將其有權處分的在建工程抵押給銀行，銀行同時要求甲提供保證擔保，未約定保證方式。借款到期后，甲無力償還銀行貸款，則該銀行有權（）

A、直接變賣該工程

B、直接與甲協議以工程折價受償

C、直接轉移占有該工程

D、直接要求保證人代為清償債務

E、向法院起訴拍賣該工程后優先受償

【參考答案】BDE

【解析】本題考查的是抵押權和保證擔保。債務履行期屆滿抵押權人未受清償的，可以與抵押人協議以抵押物折價或者以拍賣、變賣抵押物所得的價款受償；協議不成的，抵押人可以向人民法院提起訴訟。當事人對保證擔保的范圍沒有約定或者約定不明確的，保證人應當對全部債務承擔責任。債權人可以要求債務人履行債務，也可以要求保證人在其保證范圍內承擔保證責任。參見教材P31和P33。

75、根據《建設工程質量管理條例》，屬于建設工程竣工驗收應當具備的條件有（）

A、有完整的技術檔案和施工管理資料

B、有勘察、設計、施工等單位分別簽署的質量合格文件

C、完成建設工程設計和合同約定的主要內容

D、有施工企業簽署的工程保修書

E、有工程使用的全部建筑材料、建筑構配件和設備的進場實驗報告

【參考答案】AD

【解析】本題考查的是竣工驗收應具備的法定條件。建設工程竣工驗收應當具備下列條件：（1）完成建設工程設計和合同約定的各項內容；（2）有完整的技術檔案和施工管理資料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告；（4）有勘察、設計、施工、工程監理等單位分別簽署的質量合格文件；（5）有施工單位簽署的工程保修書。參見教材P285。

76、關于建設單位安全責任的說法，正確的有（）

A、不得壓縮合同工期

B、確保地下管線的安全

C、需要臨時占用規劃批準范圍以外場地的，辦理批準手續

D、申領施工許可證時應當提供有關安全施工措施的資料

E、審查專項施工方案

【參考答案】CD

【解析】考查建設單位相關的安全責任。建設單位應當按照國家有關規定辦理申請批準手續：需要臨時占用規劃批準范圍以外場地的。不得提出違法要求和隨意壓縮合同工期。申領施工許可證應當提供有關安全施工措施的資料。選項A，不得提出違法要求和隨意壓縮合同工期。選項B是施工單位的責任。選項E，對專項施工方案進行審查是監理單位的責任。教材P247、252

77.某施工企業在施工過程中，由于保護措施不當，致使毗鄰建筑物開裂和傾斜。受害人將施工企業訴至法院，提出的下列訴訟請求可以獲得支持的有（）。

A.停止侵害

B.消除危險

C.恢復原狀

D.消除影響

E.賠償損失

【參考答案】CE

【解析】本題考查的是建設工程民事責任的主要承擔方式。建設工程民事責任的主要承擔方式包括返還財產、修理、賠償損失、支付違約金。因為施工單位與鄰建建筑的所有人沒有合同關系，那么也就不存在返還財產和支付違約金的承擔方式。修理即選項中的回復原狀，另外施工單位還可以賠償損失。選項D，消除影響主要是針對人參和財產責任的賠償。參見教材P41

78.下列用工方式中，屬于違法用工的有（）。

A.施工企業現場項目并不臨時雇傭勞務作業人員并按日支付勞動報酬

B.施工企業與勞務派遣單位訂立勞務派遣協議，不與被派遣勞動者訂立勞動合同

C.施工企業向勞務分包企業分包作業任務，不與分包企業工人簽訂勞動合同

D.施工企業與工人簽訂勞務合同，約定由工人支付各項社會保險費用

E.施工企業現場項目部在國慶期間不安排勞務作業人員休假

【參考答案】AD

【解析】本體考查的是勞務派遣。選項BC，施工企業與勞務派遣企業和分包企業直接簽訂合同，不與生產工人簽訂合同，所以不屬于違法分包。參見教材P137

79.關于施工企業項目經理部的說法，正確的是（）。

A.項目經理部具有法人資格

B.項目經理經施工企業授權管理施工項目

C.項目經理部是施工企業組建的非常設下屬機構

D.項目經理是施工企業的內部崗位

E.項目經理部自行承擔施工行為的法律后果

【參考答案】BCD

【解析】本體考查的是企業法人與項目經理部的法律關系。選項A，項目經理部不具備法人資格；選項E，項目經理部行為的法律后果由企業法人承擔。參見教材P9

80.下列招標情形中，屬于不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人的有（）。

A.就同意招標項目向潛在投標人或者投標人提供有差別的項目信息

B.設定的資格、技術、上午條件與招標項目的具體特點和實際需要不相適應

C.先訂或者指定特定的專利、商標、品牌、原產地或者供應商

D.對不同的潛在投標人或者投標人采取相同的資格審查或者評標標準

E.依法必須進行招標的項目以特定行業的業績、獎項作為加分條件或者中標條件

【參考答案】ABCE

【解析】本體考查的是禁止限制、排斥投標人的規定。招標人有下列行為之一的，屬于以不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人：①就同一招標項目向潛在投標人或者投標人提供有差別的項目信息；

②設定的資格、技術、商務條件與招標項目的具體特點和實際需要不相適應或者與合同履行無關；③依法必須進行招標的項目以特定行政區域或者特定行業的業績、獎項作為加分條件或者中標條件；④對潛在投標人或者投標人才去不同的資格審查或者評標標準；⑤限定或者指定特定的專利、商標、品牌、原產地或者供應商；⑥依法必須進行招標的項目非法限定潛在投標人或者投標人的所有制形式或者組織形式；⑦以其他不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人。參見教材P82

第三篇：二建《法規及相關知識》真題答案及解析

2014年全國二級建造師執業資格考試 《建設工程法規及相關知識》試卷 參考答案及解析

一、單項選擇題（共60題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意）1.關于施工企業法人與項目經理部法律關系的說法，正確的是（）。A.項目經理部具備法人資格 B.項目經理是企業法定代表人授權在建設工程施工項目上的管理者 C.項目經理部行為的法律后果由其自己承擔 D.項目經理部是施工企業內部常設機構 【答案】：B P3 【優路解析】：項目經理部是施工企業為了完成某項建設工程施工任務而設立的組織。項目經理部是由一個項目經理與技術、生產、材料、成本等管理人員組成的項目管理班子，是一次性的具有彈性的現場生產組織機構。項目經理部不具備法人資格，而是施工企業根據建設工程施工項目而組建的非常設的下屬機構。項目經理根據企業法人的授權，組織和領導本項目經理部的全面工作。2.單位甲委托自然人乙采購特種水泥，乙持授權委托書向供應商丙采購，由于缺貨，丙向乙說明無法供貨，乙表示愿意購買普通水泥代替，向丙出示加蓋甲公章的空白合同。經查，丙不知乙授權不足的情況。關于甲、乙行為的說法，正確的是（）。A.乙的行為屬于法定代表

B.甲有權拒絕接受這批普通水泥 C.如果拒絕，應由乙承擔付款義務

D.甲應承擔付款義務 【答案】：D

P14 表見代理 3.根據《物權法》，土地承包經營權屬于（）。A.所有權 B.用益物權 C.擔保物權 D.準物權 【答案】：B P16 4.關于不動產物權設立的說法，正確的是（）。A.經依法登記，發生設立效力 B.合同簽字蓋章，發生設立效力 C.依法屬于國家所有的自然資源，所有權必須登記 D.未經登記，不動產交易合同無效 【答案】：A P18 5.工程建設中使用的計算機軟件是（）保護的客體，受知識產權保護。A.專利權

B.商標權

C.著作權 D.發明權 【答案】：C P29

6.根據《擔保法》，下列財產不能作為擔保物的是（）。

A.廠房 B.可轉讓的專利權 C.生產原材料 D.公立幼兒園的教育設施 【答案】：D P32 7.根據《物權法》，下列財產不可以抵押的是（）。A.生產設備 B.建設用地使用權 C.正在建設的建筑物 D.集體所有的宅基地 【答案】：D P32 8.某材料供應商由于自身原因，沒有按合同約定及時提供原材料。給工程建設項目造成了經濟損失，該供應商應承擔（）A.行政處分 B.違約責任 C.行政處罰 D.交納罰金 【答案】：B 9.以市場主導，以守法、守信、守德、綜合實力為基礎進行綜合評價的是（）A.政府對市場主體的守法誠信評價 B.社會中介信用機構的綜合信用評價 C.市場主體的自我綜合信用評價 D.行業協會協助政府部門的綜合信用評價 【答案】：B 【優路解析】：社會中介信用機構的綜合信用評價是市場主導，以守法、守信（主要指經濟信用，包 括市場交易信用和合同履行信用）、守德（主要指道德、倫理信用）、綜合實力（主要包括 經營、資本、管理、技術等）為基礎進行綜合評價。

10.承攬工程不符合規定質量標準造成損失的，施工企業與使用本企業名義施工的單位應承擔（）A.按份責任 B.補充責任 C.連帶責任 D公平責任 【答案】：C 11.建設工程招標的基本程序主要包括：①發售招標文件；②編制招標文件；③委托招標代理機構；④履行項目審批手續；⑤開標、評標；⑥簽訂合同；⑦發布招標公告或投標邀請書；⑧發出中標通知書，上述程序正確的排列順序是（）A.12345678 B.32471586 C23147568 D.43271586 【答案】：D P75 12.按照《建設施工界環境噪聲排放標準》，建筑施工場界環境噪聲排放限值為（）A.晝間60dB(A),夜間50dB(A)B.晝間65dB（A），夜間50dB（A）C.晝間70dB（A），夜間55dB

D.晝間75dB（A），夜間60dB(A)【答案】：C

P165 13.根據《最高人民法院關于適用《中華人民共和國仲裁法》若干問題的解釋》當事人申請執行仲裁裁決的案件，由（）管轄。A.仲裁機構所在地中級人民法院 B.仲裁機構所在地高級人民法院

C.被執行人住所地或者被執行財產所在地中級人民法院 D.被執行人住所地或者被執行財產所在地高級人民法院 【答案】：C P326 14.在招標投標過程中，投標人發生合并、分立、破產等重大變化的應該（）A.撤回投標 B提高投標保證金額 C.撤銷投標 D.及時書面告知招標人 【答案】：D P81 【優路解析】：投標人發生合并、分立、破產等重大變化的，應當及時書面告知招標人。投標人不再具備資格預審文件、招標文件規定的資格條件或者其投標影響招標公正性的，其投標無效。

15.關于建筑工程施工分包行為的說法，正確的是（）A.承包人并未對該工程的施工活動進行組織管理的，視同轉包 B.個人可以承接分包工程業務 C.建設單位有權直接指定分包工程的承包人 D.建設單位推薦的分包單位，總承包單位無權拒絕 【答案】：A 【優路解析】：分包工程發包人將工程分包后，未在施工現場設立項目管理機構和派駐相應人員，并未對該工程的施工活動進行組織管理的，視同轉包行為。P98 16.關于建筑市場誠信行為的公布時限的說法，正確的是（）A.不良行為記錄信息公布時限一般為6個月至3年 B.良好行為記錄信息公布時限一般為6個月 C.招標投標違法行為記錄公告期限為1年 D.依法限制招標投標當事人資質公告期限為3個月 【答案】：A

【優路解析】：《建筑市場誠信行為信息管理辦法》規定，建筑市場誠信行為記錄信息的公布時間為行政處罰決定做出后7日內，公布期限一般為6個月至3年；良好行為記錄信息公布期限一般為3年。P103 17.發包人發生以下情形，且在催告的合理期限內仍未履行相應義務，承包人請求解除建設工程施工合同，人民法院應予支持的是（）。A.未按約定支付工程價款致使承包人無法施工 B.拖欠墊資利息 C.施工現場安裝攝像設備全程監控 D.遲延交付施工場地發生停窩工損失拒絕賠付 【答案】：A 【優路解析】：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定，發包人具有下列情形之一，致使承包人無法施工，且在催告的合理期限內仍未履行相應義務，承包人請求解除建設工程施工合同的，應予支持：（1）未按約定支付工程價款的；（2）提供的主要建筑材料、建筑構配件和設備不符合強制性標準的；（3）不履行合同約定的協助義務的。18.關于我國節約能源法律、法規及相關規定，說法錯誤的是（）。A.任何單位不得對能源消費實行包費制 B.施工圖紙經審查符合民用建筑節能強制性標準的，才能頒發施工許可證 C.建筑工程保溫材料的安裝采取監理工程師事后簽字確認制 D.建筑工程不符合民用建筑節能強制性標準，不得出具竣工驗收合格報告 【答案】：C 【優路解析】：墻體、屋面的保溫工程施工時，監理工程師應當按照工程監理規范的要求，采取旁站、巡視和平行檢驗等形式實施監理。未經監理工程師簽字，墻體材料、保溫材料、門窗、采暖制冷系統和照明設備不得在建筑上使用或者安裝，施工單位不得進行下一道工序的施工。

19.根據《合同法》，應當采用書面形式的合同是（）。A.設備租賃合同 B.建設工程合同 C.承攬合同 D.貨物買賣合同 【答案】：B P106 【優路解析】：《合同法》明確規定，建設工程合同應當采用書面形式。

20.某項目由具備相應建筑業企業資質的建設單位自行施工，關于確定監理單位的說法，正確的是（）。A.應當自行委托監理單位 B.應當招標選擇監理單位 C.可不委托監理單位

D.應當由建設主管部門指定監理單位 【答案】：C

21.根據《民用建筑節能條例》，注冊執業人員未執行民用建筑節能強制性標準的，由縣級以上人民政府建設主管部門責令停止執業（），情節嚴重的，由頒發資格證書的部門吊銷執業資格證書，5年內不得注冊。A.3個月以上6個月以下

B.3個月以上1年以下 C.6個月以上2年以下 D.1年以上3年以下 【答案】：B 【優路解析】：注冊執業人員未執行民用建筑節能強制性標準的，由縣級以上人民政府建設主管部門 責令停止執業3個月以上1年以下；情節嚴重的，由頒發資格證書的部門吊銷執業資格證書，5年內不予注冊。

22.下列建設工程不良行為中，屬于施工企業資質不良行為的是（）。A.超越本單位資質等級承攬工程的 B.以他人名義承攬工程的 C.施工中偷工減料的 D.將工程轉包的 【答案】：A P101 23.施工人員在施工中發現文物隱匿不報或者拒不上交，或者未按照規定移交揀選文物，情節嚴重但尚不構成犯罪的，可處以（）罰款。A.1千元以上1萬元以下 B.5千元以上5萬元以下 C.1萬元以上10萬元以下 D.5萬元以上50萬元以下 【答案】：B 【優路解析】：有下列行為之一，尚不構成犯罪的，由縣級以上人民政府文物主管部門會同公安機關 追繳文物；情節嚴重的，處5000元以上5萬元以下的罰款：（1）發現文物隱匿不報或者拒不上交的；（2）未按照規定移交揀選文物的。24.甲代理乙與丙鐵路運輸公司簽訂了多式聯運合同，有丙和丁汽車運輸公司通過鐵路、公路聯運方式將貨物送至乙的工地。因在公路運輸途中發生重大交通事故，致使貨物受損，無法按期交費。關于責任承擔的說法，正確的是（）。A.丙應向甲承擔違約責任 B.甲只能向丁主張損害賠償 C.丙應向乙承擔違約責任 D.乙應自行承擔貨物損失 【答案】：C 25.某生產經營單位主要負責人在本單位重大生產安全事故調查處理期間擅離職守，其受到的處理不包括（）。A.撤職 B.降職 C.刑罰 D.行政拘留 【答案】：D 【優路解析】：行政拘留屬于官罰民。26.下列法律文書中，屬于可以強制執行的是（）。A.雙方簽收的人民法院調解書 B.雙方簽收的人民調解委員會制作的調解書 C.雙方簽收的建設行政主管部門制作的調解書 D.一方拒絕簽收的仲裁調解書 【答案】：A 【優路解析】：調解包括民間調解、行政調解、法院調解和仲裁調解四種形式，其中法院調解和仲裁調解具有強制執行力，調解書經當事人簽收后即發生法律效力。B屬于人民調解，未經法院司法確認的，不可申請強制執行。C項屬于行政調解，D項一方并未簽收，調解書不生效。27.工程項目質量安全第一責任人是（）。A.總經理 B.部門經理 C.安全經理 D.項目經理 【答案】：D 【優路解析】：《建筑施工企業負責人及項目負責人施工現場帶班暫行辦法》規定，項目負責人是工程項目質量安全管理的第一責任人，應對工程項目落實帶班制度負責。28.根據《建筑法》，開工報告制度是指（）。A.建設單位對施工企業開工條件的確認 B.政府主管部門的一種行政審批制度 C.監理單位對施工企業開工準備工作的確認 D.政府主管部門對施工企業開工條件的確認 【答案】：B P45

29、投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的，應當在（）提出。A中標候選人公式期間 B.中標通知書發出之后 C.合同談判期間 D.評標報告提交之前 【答案】：A 【優路解析】：投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的，應當在 中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復；作出答復前，應當暫停招標投標活動。

30、下列有關仲裁的事項中，不屬于《仲裁法》規定仲裁協議應當具有的內容是（）。A仲裁事項 B.選定的仲裁委員會 C.請求仲裁的意思表示 D.仲裁裁決的效力 【答案】：D 【優路解析】：合法有效的仲裁協議應當具有下列法定內容：（1）請求仲裁的意思表示；（2）仲裁事項；（3）選定的仲裁委員會。P322 31某礦山企業的如下安排中，不違反《勞動法》中關于勞動保護規定的是（）。A安排懷孕4個月的李某夜班看護儀表 B未對未成年工進行定期健康檢查 C安排女職工王某從事井下作業 D安排未成年工進行井下作業 【答案】：A

【優路解析】：《勞動法》規定，禁止安排女職工從事礦山井下、國家規定的第4級體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動。對于懷孕7個月以上的女職工，不得安排其延長工作時間和夜班勞動。禁止用人單位招用未滿16周歲的未成年人。不得安排未成年工從事礦山井下、有毒有害、國家規定的第4級體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動。用人單位應對未成年工定期進行健康檢查。P139 32監理單位重新檢查已隱蔽部位，檢查結果合格，說法正確的是（）。A費用由施工企業承擔 B.工期不予順延 C.視為建設單位違約 D.施工企業可主張合理利潤 【答案】：D 【優路解析】：承包人覆蓋工程隱蔽部位后，發包人或監理人對質量有疑問的，可要求承包人對已覆 蓋的部位進行鉆孔探測或揭開重新檢查，承包人應遵照執行，并在檢査后重新覆蓋恢復原 狀。經檢查證明工程質量符合合同要求的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤；經檢查證明工程質量不符合合同要求的，由此增加的費用和（或）延誤的工期由承包人承擔。

33.下列變更中，屬于應當經合同當事人雙方協商一致情形的是（）。A采購數量變更 B.公司名稱變更 C合同簽約人員變更

D.公司法定代表人變更 【答案】:A

【優路解析】：合同生效后，當事人不得因姓名、名稱的變更或者法定代表人、負責人、承辦人的變 動而不履行合同義務。P118 34根據《勞動合同法》，勞動者在試用期內的工資最低為勞動合同工資的（）。并不得低于用人單位所在地的最低工資標準。A.60% B.75% C.80% D.90% 【答案】：C 【優路解析】：勞動者在試用期的工資不得低于本單位相同崗位最低檔工資或者勞動合同約定工資的 80%,并不得低于用人單位所在地的最低工資標準。P127

35.注冊建造師采取弄虛作假等手段取得注冊建造師繼續教育證書的，一經發現（）。A立即吊銷其注冊建造師證書 B.立即注銷其建造師資格證書 C.立即取消其繼續教育記錄，計入不良信用記錄，對社會公布

D.處以1萬元罰款 【答案】：C

P71 【優路解析】：對于采取弄虛作假等手段取得《注冊建造師繼續教育證書》的，一經發現，立即取消 其繼續教育記錄，并記入不良信用記錄，對社會公布。36.訴訟時效期間應當從（）起計算。A.侵害行為停止時 B.當事人知道或應當知道權利被侵害時 C.當事人權利被侵害并產生損害后果時

D.當事人提起賠償主張之日 【答案】：B 【優路解析】：訴訟時效期間從知道或應當知道權利被侵害時起計算。P308

37.下列建設項目中，屬于依法應當進行公開招標范圍的是（）。A.涉及國家安全、國家秘密的項目 B.使用各級財政預算資金的項目 C.使用企業事業單位自有資金的項目 D.使用上市公司資金的項目 【答案】：B 【優路解析】：《招標投標法》規定，在中華人民共和國境內進行下列工程建設項目包括項目的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，必須進行招標：（1）大型基礎設施、公用事業等關系社會公共利益、公眾安全的項目；（2）全部或者部分使用 國有資金投資或者國家融資的項目；（3）使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。P73

38.各級人民檢察院對審判監督程序以外的其他審判程序中審判人員的違法行為，（）。A.必須向同級人民法院提出檢察建議 B.有權向同級人民法院提出檢察建議 C.必須向上一級人民法院提出檢察建議 D.有權向上一級人民法院提出檢察建議 【答案】：B 【優路解析】：各級人民檢察院對審判監督程序以外的其他審判程序中審判人員的違法行為，有權向 同級人民法院提出檢察建議。P317 39.下列行為中不符合承攬合同特征的是（）。A.承攬人應當以自己的設備、技術和勞力完成所承攬的工作 B.承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標的 C.承攬人獨立完成合同義務，不受定作人的指揮管理 D.承攬人不得將承攬的主要工作交由第三人完成 【答案】：D 【優路解析】：承攬合同的特征：

（一）承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標的；

（二）承攬人須以自己的設備、技術和勞力完成所承攬的工作；

（三）承攬人工作具有獨立性。P146 40.施工企業不執行公安部門作出的停工決定，由（）強制執行。A.建設單位 B.人民法院 C.建設行政主管部門 D.公安部門 【答案】：D 41.根據《建筑工程施工許可管理辦法》，對于未取得施工許可證且不符合開工條件的項目責令停止施工，應對（）處以罰款。

勘察單位 B.建設單位和施工企業 C.設計單位 D.建設單位和監理單位 【答案】：B 42.根據《建筑起重機機械安全監督管理規定》，應當報廢的起重機械是（）。A.須大修才能達到安全技術標準的 B.超過制造廠家規定的使用年限的 C.無安全技術檔案的 D.無齊全有效的安全保護裝置的 【答案】：B 【優路解析】：有下列情形之一的建筑起重機械，不得出租、使用：（1）屬國家明令淘汰或者禁止使用的；（2）超過安全技術標準或者制造廠家規定的使用年限的；（3）經檢驗達不到安全技術標準規定的；（4）沒有完整安全技術檔案的；（5）沒有齊全有效的安全保護裝置的。建筑起重機械有以上第（1）、（2）、（3）項情形之一的，出租單位或者自購建筑起重機械的使用單位應當予以報廢，并向原備案機關辦理注銷手續。

43.建筑施工企業出借資質證書允許他人以本企業的名義承攬工程，情節嚴重的，其可能受到的最嚴重的行政處罰是（）。A.吊銷資質證書 B.責令改正，沒收違法所得 C.降低資質等級 D.處以罰款 【答案】：A 44．檢測結果利害關系人對檢測結果發生爭議，由（）。A．雙方共同認可的檢測機構 B．原檢測機構 C．上級檢測機構 D．建設行政主管部門 【答案】：A 【優路解析】：檢測結果利害關系人對檢測結果發生爭議的，由雙方共同認可的檢測機構復檢，復檢結果由提出復檢方報當地建設主管部門備案。45．關于《建設工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的是（）。

A．當事人必須采用示范文本 B．采用示范文本(選項不全)

C．供當事人訂立合同時參考 D．不采用示范文本 【答案】：C P124 46．關于施工合同特征的說法，錯誤的是（）。

A．施工合同是雙務合同 B．施工合同是要式合同 C．施工合同客體是工程 D．施工合同是有償合同 【答案】：C 【優路解析】：合同的客體是合同主體享有權利和承擔義務所指向的事物。施工合同的客體可以是施工項目，也可以是具體的某種勞務服務，要看簽訂的合同內容。

47．某有獨立請求權的第三人，因不能歸責于本人的事由未參加訴訟，生效判決的部分內容錯誤，損害其民事權益，則該第三人行使撤銷之訴的法定期間是（）月。

A．6

B．12

C．18 D．24 【答案】：A 【優路解析】：有獨立請求權的第三人，因不能歸責于本人的事由未參加訴訟，但有證據證明發生法律效力的判決、裁定、調解書的部分或者全部內容錯誤，損害其民事權益的，可以自知道或者 應當知道其民事權益受到損害之日起6個月內，向作出該判決、裁定、調解書的人民法院提起訴訟。48．某工地施工揚塵嚴重，市環保局接到群從舉報并進行查實后，依法判其做出停工整改并處以3萬元罰款的行政處罰，施工企業認為處罰過高，（）申請行政復議。A．市環保局 B．省建設廳 C．市人民政府 D．省人民政府 【答案】：C 【優路解析】：行政復議機關為本級政府或上級行政機關。49．根據《勞動合同法》用人單位自用工之日是起超過1個月不滿1年未與勞動者訂立書面勞動合同的，應當向勞動者每月支付（）倍的工資。A．1.5

B．2 C．3 D．4 【答案】：B 【優路解析】：用人單位自用工之日是起超過1個月不滿1年未與勞動者訂立書面勞動合同的，應當向勞動者每月支付2倍的工資。P144

50．因設計變更導致建設工程的工程量或者質量標準發生變化，當事人對該部分價款不能協商一致的，可以參照（）建設行政主管部門發布的計價方法或者計價標準結算工程價款。A．簽約時的簽約地 B．履約時的簽約地 C．履約時的項目所在地 D．簽約時的項目所在地 【答案】：D 【優路解析】：因設計變更導致建設工程的工程量或者質量標準發生變化，當事人對該部分價款不能協商一致的，可以參照簽訂建設工程施工合同時當地建設行政主管部門發布的計價方法或者計價標準結算工程價款。

51.某建設工程項目公開招標，甲公司借用乙公司資質證書承攬工程，獲得中標，但甲承攬工程不符合質量標準給建設單位造成了損失。關于該合同關系的說法，正確的是（）。A.甲、乙應承擔連帶賠償責任 B.甲與乙屬于聯合體投標 C.實際施工并造成損失的是甲，與乙無關 D.投標人是乙，只能由乙承擔賠償責任

【答案】：A

52.職工認為是工傷，用人單位不認為是工傷的，由（）承擔舉證責任。A.職工 B.鑒定機構 C.勞動部門 D.用人單位 【答案】：D 53.某建設工程項目施工招標，甲公司和乙公司均參與投標，并都委托了丙單位辦理投標事宜，甲、乙的行為屬于（）。A.聯合投標 B.合法投標 C.串通投標 D.獨立投標 【答案】：C 【優路解析】：有下列情形之一的，視為投標人相互串通投標：（1）不同投標人的投標文件由同一單位或者個人編制；（2）不同投標人委托同一單位或者個人辦理投標事宜；（3）不同投標人的投標文件載明的項目管理成員為同一人；（4）不同投標人的投標文件異常一致或者投標報價呈規律性差異；（5）不同投標人的投標文件相互混裝；（6）不同投標人的投標保證金從同一單位或者個人的賬戶轉出。

54.下列單位中，屬于建設工程竣工驗收主體的是（）。A.質量檢測站 B.項目咨詢單位 C.監理單位 D.建設行政主管部門 【答案】:C 【優路解析】：《建設工程質量管理條例》規定，建設單位收到建設工程竣工報告后，應當組織設計、施工、工程監理等有關單位進行竣工驗收。55.關于租賃合同特征的說法，正確的是（）。A.租賃合同是單務合同 B.租賃合同成立以租賃物的交付為要件 C.出租方轉移租賃物的所有權 D.承包人獲得租賃物的使用收益權 【答案】：D

56.關于二級注冊建造師執業的說法，正確的是（）。A.不得同時擔任同一工程相鄰分段發包的施工項目負責人 B.可以擔任二級及以下建筑業企業資質的建設工程項目施工的項目經理 C.可以同時在一個施工企業和一個設計單位執業 D.不得在一級建筑業企業執業 【答案】：B

57.投標人以行賄手段謀取中標的法律責任不包括（）。P84 A.由工商行政管理機關吊銷營業執照 B.取消其1年至2年參加依法必須進行招標的項目的投標資格 C.構成犯罪的，有關責任人和單位要承擔相應的刑事責任 D.由招標行政主管部門責令改正并處罰金 【答案】：D 【優路解析】：投標人以向招標人或者評標委員會成員行賄的手段謀取中標的，中標無效，處中標項目金額5%以上10%以下的罰款，對單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員處單位罰款數額5%以上10%以下的罰款；有違法所得的，并處沒收違法所得；情節嚴重的，取消其1年至2年內參加依法必須進行招標的項目的投標資格并予以公告，直至由工商行政管理機關吊銷營業執照；構成犯罪的，依法追究刑事責任。給他人造成損失的，依法承擔賠償責任。P91 58.施工企業項目經理未履行安全生產管理職責，被施以刑罰，依法5年內不得擔任任何施工企業的主要負責人、項目負責人。該期間的起算時間為（）。A.犯罪行為發生之日 B.刑罰執行完畢之日 C.案件移送審查之日 D.刑事判決生效之日 【答案】：B 59.某施工企業在混凝土攪拌場所私設排污口，將廢水直接排入水溝，致使村里的十幾畝水稻受損嚴重。有權作出行政罰款的主管部門是（）。A.該村的村民委員會 B.建設行政主管部門 C.環保行政主管部門 D.規劃行政主管部門 【答案】：C 【優路解析】：《水污染防治法》規定，排放水污染物超過國家或者地方規定的水污染物排放標準，或者超過重點水污染物排放總量控制指標的，由縣級以上人民政府環境保護主管部門按照權限責令限期治理，處應繳納排污費數額2倍以上5倍以下的罰款。P178

60.涉及結構安全的材料，見證取樣和送檢的最低比例是有關技術標準規定的應取樣數量的（）。A.30% B.50% C.75% D.80% 【答案】：A

P263

二、多項選擇題（共20題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）61.根據《建設工程質量管理條例》，法定質量保修范圍有（）。A.土石方工程 B.地基基礎工程 C.電氣管線工程

D.景觀綠化工程 E.屋面防水工程 【答案】：BCE

【優路解析】：《建設工程質量管理條例》規定，在正常使用條件下，建設工程的最低保修期限為:（1）基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程，為設計文件規定的該工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏，為 5年；（3）供熱與供冷系統，為2個采暖期、供冷期；（4）電氣管線、給排水管道、設備 安裝和裝修工程，為2年。其他項目的保修期限由發包方與承包方約定。P287 62.根據國家發展和改革委員會等9部門聯合頒布的《標準施工招標文件》，投標文件應當包括（）。A.招標管理機構 B.已標價工程量清單 C.擬轉包項目情況表 D.資格審查資料 E.施工組織設計 【答案】：BCD 【優路解析】：國家發展和改革委員會、財政部、住房和城鄉建設部等9部門聯合頒布的《〈標準施 工招標資格預審文件〉和〈標準施工招標文件〉暫行規定》中進一步明確，投標文件應包括下列內容：（1）投標函及投標函附錄；（2）法定代表人身份證明或附有法定代表人身份 證明的授權委托書；（3）聯合體協議書；（4）投標保證金；（5）已標價工程量清單；（6）施工組織設計；（7）項目管理機構；（8）擬分包項目情況表；（9）資格審査資料；（10）投標人須知前附表規定的其他材料。但是，投標人須知前附表規定不接受聯合體投標的，或投標人沒有組成聯合體的，投標文件不包括聯合體協議書。P82

63.用人單位可以解除勞動合同，但是應當提前30日以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者一個月工資的有（）。A.嚴重違反用人單位規章制度的 B.勞動者患病或者非因工負傷，在規定的醫療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排工作的 C.嚴重失職，營私舞弊，對用人單位造成重大損害的 D.勞動者不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作 E.勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使勞動合同無法履行，經當事人協商不能就變更勞動合同內容達成協議的 【答案】：BDE 【優路解析】：《勞動合同法》第40條規定，有下列情形之一的，用人單位提前30日以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者1個月工資后，可以解除勞動合同：（1）勞動者患病或者非因工負傷，在規定的醫療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的；（2）勞動者不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的；（3）勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使勞動合同無法履行，經用人單位與勞動者協商，未能就變更勞動合同內容達成協議的。P130 64.生產安全事故等級劃分的主要因素有（）。A.政治 B.心理 C.人身 D.主觀惡意

E.經濟 【答案】：CE 【優路解析】：事故等級的劃分包括了人身、經濟和社會3個要素，可以單獨適用。P232

65.下列責任中，屬于違約責任的承擔方式的有（）。A.定金 B.罰金 C.違約金 D.罰款 E.消除危險 【答案】：AC 66.合同未約定違約責任，當事人一方不履行合同義務的，違約方應當承擔的違約責任有（）。A.賠禮道歉 B.繼續履行 C.賠償損失 D.采取補救措施 E.支付違約金 【答案】：BCD 【優路解析】：合同當事人違反合同義務，承擔違約責任的種類主要有：繼續履行、采取補救措施、停止違約行為、賠償損失、支付違約金或定金等。由于題干中的“合同中未約定違約責任”，因此支付違約金或定金的方式不能適用。P123

67.根據《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》，關系社會公共利益、公眾安全的基礎設施項目的范圍包括（）。A.防洪、灌溉、排澇、引（供）水、灘涂治理等水利項目 B.垃圾處理、地下管道、公共停車場等城市設施項目 C.郵政、電信樞紐、通信、信息網絡等郵電通訊項目 D.供水、供電、供氣、供熱等市政工程項目 E.生態環境保護項目 【答案】：ABCE P72 【優路解析】：經國務院批準的《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》進一步規定，關系社會公共利益、公眾安全的基礎設施項目的范圍包括：（1）煤炭、石油、天然氣、電力、新能源等能源項目；（2）鐵路、公路、管道、水運、航空以及其他交通運輸業等交通運輸項目；（3）郵政、電信樞紐、通信、信息網絡等郵電通訊項目；（4）防洪、灌溉、排澇、引（供）水、灘涂治理、水土保持、水利樞紐等水利項目；（5）道路、橋梁、地鐵和輕軌交 通、污水排放及處理、垃圾處理、地下管道、公共停車場等城市設施項目；（6）生態環境保護項目；（7）其他基礎設施項目。

68關于合同成立時間的說法，正確的有（）。A.合同書自雙方簽字時成立 B.雙方意思表示一致合同即成立 C.承諾生效時合同成立 D.口同合同自交付標的物時成立 E.按照數據電文合同的要求簽訂確認書時合同成立

【答案】：ACE 【優路解析】：《合同法》第二十五條規定承諾生效時合同成立。第三十二條規定當事人采用合同書形式訂立合同的，自雙方當事人簽字或者蓋章時合同成立。第三十三條規定當事人采用信件、數據電文等形式訂立合同的，可以在合同成立之前要求簽訂確認書，簽訂確認書時合同成立。

69.下列建設工程合同中，屬于無效合同的有（）。A.承包人未取得相應建筑業企業資質訂立的合同 B.沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義訂立的合同 C.建設單位因對工程內容有重大誤解而訂立的合同 D.分包單位脅迫施工企業訂立的合同 E.建設單位為逃稅而訂立的施工合同 【答案】：ABE 【優路解析】：P116 70.根據《招投標法實施條例》，按照國家有關規定需要履行項目審批的依法進行招標的項目，其（）應當報項目審批核準。A.招標范圍 B.招標文件 C.招標方式 D.招標組織形式

E．招標代理機構 【答案】：ACD 【優路解析】：《招標投標法實施條例》進一步規定，按照國家有關規定需要履行項目審批，核準手續的依法必須進行招標的項目，其招標范圍、招標方式、招標組織形式應當報項目審批，核準部門審批，核準。項目審批，核準部門應當及時將審批，核準確定的招標范圍，招標方式，招標組織形式通報有關行政監督部門。

71.依法必須進行招標的項目的招標投標活動違反法律規定，對中標結果造成實質性影響，且不能采取補救措施予以糾正的，應（）。A.認定招標、投標、中標無效 B.依法重新招標 C.依法重新評標 D.由行政監督部門接管剩余招標投標工作 E.依法禁止就該項目再次招標 【答案】：ABC 【優路解析】：《招標投標法實施條例》規定，依法必須進行招標的項目的招標投標活動違反招標投標法和本條例的規定，對中標結果造成實質性影響，且不能采取補救措施予以糾正的，招標，投標，中標無效，應當依法重新招標或者評標。

72.工程監理單位的主要安全責任有（）。A采取措施保護施工現場毗鄰區域內地下管線 B.審查專項施工方案 C.對施工安全事故隱患要求整改 D.組織搶救生產安全事故 E.及時報告生產安全事故 【答案】：BC

P247

73.下列投標行為中，屬于弄虛作假騙取中標的有（）。A.使用偽造、變造的許可證件 B.提供虛假的財務狀況或者業績

C.提供虛假的信用狀況 D.提供虛假的項目負責人或者主要技術人員簡歷、勞動關系證明 E.不同投標人的投標文件相互混裝 【答案】：ABCD 【優路解析】：投標人有下列情形之一的，屬于招標投標法第33條規定的以其他方式弄虛作假的行為：（1）使用偽造，變造的許可證件；（2）提供虛假的財務狀況或者業績；（3）提供虛假的項目負責人或者主要技術人員簡歷，勞動關系證明；（4）提供虛假的信用狀況；（5）其他弄虛作假的行為。74.根據《勞動合同法》，用人單位與勞動者簽訂合同時采取的正當行為有（）。A.約定專業技術培訓服務違約金 B.扣押居民身份證 C.簽訂競業限制協議書 D.扣押職業資格證 E.要求提供擔保 【答案】：AC

【優路解析】：《勞動合同法》規定，訂立勞動合同，應當遵循合法，公平，平等自愿，協商一致，誠實信用的原則。用人單位招用勞動者，不得要求勞動者提供擔保或者以其他名義向勞動者收取財物；不得扣押勞動者的居民身份證或者其他證件。P126 75.根據《民事訴訟法》，屬于廣義民事訴訟當事人的有（）。A.第三人 B.刑事附帶民事案件自訴人 C.辯護人 D.原告與被告 E.共同訴訟人 【答案】：ADE 【優路解析】：廣義的民事訴訟當事人包括原告、被告、共同訴訟人和第三人。

76、根據《招標投標法》和《招標投標法實施條例》，關于招標項目的說法，正確的有（）。A招標人不可以授權評標委員會直接確定中標人 B招標人可以與投標人就投標價格、投標方案等實質性內容進行談判 C評標委員會成員對其評審意見承擔個人責任 D履約保證金不得超過中標合同金額的10% E國有資金控股的依法必須進行招標的項目，排名第一的中標候選人為中標人 【答案】：CDE 【優路解析】：《招標投標法實施條例》規定，履約保證金不得超過中標合同金額的10%。中標人應當按照合同約定履行義務，完成中標項目。《招標投標法實施條例》規定，國有資金與控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目，招標人應當確定排名第一的中標候選人為中標人。P87 77.下列建設工程招標投標行為中，屬于投標人不正當行為的有（）A 投標人相互串通投標 B 投標人與招標人串通投標 C 招標人操縱中標 D 投標人以他人名義投標 E 投標人以高于市場定價的報價競標 【答案】：ABD

【優路解析】：在建設工程招標投標活動中，投標人的不正當競爭行為主要是：投標人相互串通投標、招標人與投標人串通投標、投標人以行賄手段謀取中標、投標人以低于成本的報價競標、投標人以他人名義投標 或者以其他方式弄虛作假騙取中標。P84

78、施工作業人員享有的主要安全生產權利有（）A 建議權 B 檢舉權 C 收益權 D 獲得工傷保險賠償權 E 緊急避險權 【答案】：ABDE 【優路解析】：施工作業人員應當享有的安全生產權利包括：（1）施工安全生產的知情權和建議權；（2）施工安全防護用品的獲得權；（3）批評、檢舉、控告權及拒絕違章指揮權；（4）緊急避險權；（5）獲得工傷保險和意外傷害保險賠償的權利；（6）請求民事賠償權。P206

79、下列合同中，屬于可變更、可撤銷合同的有（）A 施工企業超越資質等級訂立的合同 B 施工企業中未獲得相應授權的人員訂立的合同

C 建設單位為洗錢而訂立的施工合同 D 顯失公平的合同 E 一方乘人之危與他人訂立的合同 【答案】：DE P120 80.根據《建設工程質量管理條例》，竣工驗收應當具備的條件有（）。A.有完整的技術檔案

B.完成工程結算備案 C.由主要建筑材料的進場試驗報告

D.有設計單位簽署的質量合格文件 E.有施工企業簽署的質量保修書 【答案】：ACDE 【優路解析】：《建設工程質量管理條例》進一步規定，建設工程竣工驗收應當具備下列條件：（1）完成建設工程設計和合同約定的各項內容；（2）有完整的技術檔案和施工管理資料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告；（4）有勘察、設計、施工、工程監理等單位分別簽署的質量合格文件；（5）有施工單位簽署的工程保修書。建設工程經驗收合格的，方可交付使用。

第四篇：2018年《建設工程法規及相關知識》真題及答案解析

根據《民法總則》，法人分為()。

A.企業法人和非企業法人

B.機關法人、企業法人和社團法人

C.一般法人和特別法人

D.營利法人、非營利法人和特別法人

【答案】D

【解析】法人分為營利法人、非營利法人和特別法人三大類。

【考點來源】2Z201021 法人的分類P8

2.關于代理的說法，正確的是()。

A.經被代理人同意的轉代理，代理人不再承擔責任

B.同一代理事項有數位代理人的，應當推選牽頭人

C.作為委托人的法人、非法人組織終止的，委托代理終止

D.表見代理是有權代理

【答案】C

【解析】A錯誤，《民法總則》規定，代理人需要轉委托第三人代理的，應當取得被代理人的同意或者追認。轉委托代理經被代理人同意或者追認的，被代理人可以就代理事務直接指示轉委托的第三人，代理人僅就第三人的選任以及對第三人的指示承擔責任。轉委托代理未經被代理人同意或者追認的，代理人應當對轉委托的第三人的行為承擔責任，但是在緊急情況下代理人為了維護被代理人的利益需要轉委托第三人代理的除外。

B錯誤，委托代理授權采用書面形式的，授權委托書應當載明代理人的姓名或者名稱、代理事項、權限和期間，并由被代理人簽名或者蓋章、數人為同一代理事項的代理人的，應當共同行使代理權，但是當事人另有約定的除外。

C正確，《民法總則》規定，有下列情形之一的，委托代理終止：(1)代理期聞屆滿或者代理事務完成，(2)被代理人取消委托或者代理大辭去委托，(3)代理人喪失民事行為能力：(4)代理人或者被代理人死亡：(5)作為被代理人或者代理人的法人非法人組織終止。

D錯誤，表見代理是指行為人雖無權代理，但由于行為人的某些行為，造成了足以使善意相對人相信其有代理權的表象，而與善意相對人進行的、由本人承擔法律后果的代理行為。《合同法》規定，行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人名義訂立合同，相對人有理由相信行為人有代理權的，該代理行為有效。

【考點來源】代理制度的相關規定 P11-13.關于物權的說法，正確的是()。

A.同一物的擔保物權人與所有權人應當為同一人

B.用益物權人可以是該物的所有權人

C.未經農村土地承包經營者同意，土地所有人不得在該地塊設立地役權

D.物權的變動只能基于合同關系

【答案】C

【解析】A錯誤，擔保物權是權利人在債務人不履行到期債務或者發生當事人約定的實現擔保物權的情形，依法享有就擔保財產優先受償的權利。債權人在

買賣等民事活動中，為保障實現其債權，需要擔保的，可以依照《物權法》和其他法律的規定設立擔保物權。

B錯誤，用益物權是權利人對他人所有的不動產或者動產，依法享有占有、使用和收益的權利。用益物權包括土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權和地役權。

C正確，土地上已設立土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權等權利的，未經用益物權人同意，土地所有權人不得設立地役權。

D錯誤，物權變動的基礎往往是合同關系，如買賣合同導致物權的轉讓。需要注意的是，當事人之間訂立有關設立、變更、轉讓和消滅不動產物權的合同，除法律另有規定或者合同另有約定外，自合同成立時生效;未辦理物權登記的，不影響合同效力。

【考點來源】物權制度的相關規定 P16-19

4.關于建設工程專利權保護范圍的說法，正確的是()。

A.實用新型以申請時所附的說明書為準

B.建設工程發明以其附圖為準

C.外觀設計以在圖片或照片中該產品的外觀設計為準

D.三類專利均以權利要求的內容為準

【答案】C

【解析】《專利法》規定，建設工程發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容。外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計為準，簡要說明可以用于解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計。

【考點來源】2Z201062專利權的保護范圍P27

5.關于留置的說法，正確的是()。

A.留置權屬于債權

B.債權人不負責保管留置物

C.建設工程合同可以適用留置權

D.留置權基于法定而產生

【答案】D

【解析】按照《擔保法》《物權法》的規定，留置是指債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規定留置該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償。《擔保法》規定，因保管合同、運輸合同、加工承攬合同發生的債權，債務人不履行債務的，債權人有留置權。法律規定可以留置的其他合同，適用以上規定。當事人可以在合同中約定不得留置的物。留置權人負有妥善保管留置物的義務。因保管不善致使留置物滅失或者毀損的，留置權人應當承擔民事責任。

【考點來源】2Z201073 留置權 P36.關于財產保險合同的說法，正確的是()。

A.保險合同不可以轉讓

B.保險人不得以訴訟方式要求投保人支付保費

C.保險合同中的危險具有損失發生的不確定性

D.被保險人應當與投保人一致

【答案】C

【解析】A錯誤，財產保險合同是以財產及其有關利益為保險標的的保險合同。在財產保險合同中，保險合同的轉讓應當通知保險人，經保險人同意繼續承保后，依法轉讓合同。

B錯誤，人身保險合同是以人的壽命和身體為保險標的的保險合同。投保人應向保險人如實申報被保險人的年齡、身體狀況。投保人于合同成立后，可以向保險人一次支付全部保險費，也可以按照合同規定分期支付保險費。人身保險的受益人由被保險人或者投保人指定。保險人對人身保險的保險費，不得用訴訟方式要求投保人支付。

C正確，保險是一種受法律保護的分散危險、消化損失的法律制度。因此，危險的存在是保險產生的前提。但保險制度上的危險具有損失發生的不確定性，包括發生與否的不確定性、發生時間的不確定性和發生后果的不確定性。

D錯誤，保險合同在履行中還會涉及被保險人和受益人。被保險人是指其財產或者人身受保險合同保障，享有保險金請求權的人，投保人可以為被保險人。受益人是指人身保險合同中由被保險人或者投保人指定的享有保險金請求權的人，投保人、被保險人可以為受益人。保險合同一般是以保險單的形式訂立的。

【考點來源】2Z201081保險制度 P35-36

7.下列法律后果中，屬于民事責任承擔方式的是()。

A.解除合同

B.繼續履行

C.罰款

D.合同無效

【答案】B

【解析】《民法總則》規定，承擔民事責任的方式主要有：(1)停止侵害;(2)排除妨礙;(3)消除危險;(4)返還財產(5)恢復原狀;(6)修理、重作、更換;(7)繼續履行;(8)賠償損失;(9)支付違約金;(10)消除影響、恢復名譽;(11)賠禮道歉。

【考點來源】2Z201092民事責任承擔方式P41

8.根據《行政訴訟法》，下列情形中屬于行政訴訟受案范圍的是()。

A.對于限制人身自由的行政強制措施不服的 B.國防、外交等國家行為

C.行政法規、規章或者行政機關制定、發布的具有普遍的約束力的決定、命令

D.行政機關對行政機關人員的獎懲、任免等決定

【答案】A

【解析】2017年6月經修改后公布的《中華人民共和國行政訴訟法》(以下簡稱《行政訴訟法》)規定，人民法院受理公民、法人或者其他組織提起的下列訴訟：(1)對行政拘留、暫扣或者吊銷許可證和執照、責令停產停業、沒收違法所得、沒收非法財物、罰款、警告等行政處罰不服的;(2)對限制人身自由或者對財產的查封、扣押、凍結等行政強制措施和行政強制執行不服的;(3)申請行政許可，行政機關拒絕或者在法定期限內不予答復，或者對行政機關作出的有關行政許可的其他決定不服的;(4)對行政機關作出的關于確認土地、礦藏、水流、森林、山嶺、草原、荒地、灘涂、海域等自然資源的所有權或者使用權的決定不服的;(5)對征收、征用決定及其補償決定不服的;(6)申請行政機關履行保護人身權、財產權等合法權益的法定職責，行政機關拒絕履行或者不予答復的;(7)認為行政機關侵犯其經營自主權或者農村土地承包經營權、農村土地經營權的;(8)認為行政機

;(9)認為行政機關違法集資、攤派費用或者違法要求履行其他義務的;(10)認為行政機關沒有依法支付撫恤金、最低生活保障待遇或者社會保險待遇的;(11)認為行政機關不依法履行、未按照約定履行或者違法變更、解除政府特許經營協議、土地房屋征收補償協議等協議的;(12)認為行政機關侵犯其他人身權、財產權等合法權益的。除前款規定外，人民法院受理法律、法規規定可以提起訴訟的其他行政案件。

但是，人民法院不受理公民、法人或者其他組織對下列事項提起的訴訟：(1)國防、外交等國家行為;(2)行政法規、規章或者行政機關制定、發布的具有普遍約束力的決定、命令;(3)行政機關對行政機關工作人員的獎懲、任免等決定;(4)法律規定由行政機關最終裁決的行政行為。

【考點來源】2Z208053行政訴訟的受案范圍P348

9.發售招標文件收取的費用應當限于補償()的成本支出。

A.編制招標文件

B.印刷、郵寄招標文件

C.招標人辦公

D.招標活動

【答案】B

【解析】招標人發售資格預審文件、招標文件收取的費用應當限于補償印刷、郵寄的成本支出，不得以營利為目的。

【考點來源】2Z203012招標文件的發布 P79

10.關于和解的說法，正確的是()。

A.和解只能發生在訴訟前

B.當事人申請仲裁后，不可以自行和解

C.和解達成協議，必須以書面形式作出

D.和解達成的協議具有合同效力

【答案】D

【解析】A錯誤，B錯誤，和解可以在民事糾紛的任何階段進行，無論是否已經進入訴訟或仲裁程序，只要終審裁判未生效或者仲裁裁決未作出，當事人均可自行和解。C錯誤，和解達成協議，在形式上既可以是口頭的，也可以是書面的。和解的應用也很靈活，可以在各個階段達成和解協議。D正確，和解達成的協議不具有強制執行力，在性質上仍屬于當事人之間的約定。如果一方當事人不按照和解協議執行，另一方當事人不能直接申請法院強制執行，但可要求對方承擔不履行和解協議的違約責任。

【考點來源】2Z208042和解的規定 P341-P342

11.根據《綠色施工導則》，建筑垃圾的再利用和回收率力爭達到()。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

【答案】B

【解析】《綠色施工導則》規定，制定建筑垃圾減量化計劃，如住宅建筑，每萬平方米的建筑垃圾不宜超過400t。加強建筑垃圾的回收再利用，力爭建筑垃圾的再利用和回收率達到30%，建筑物拆除產生的廢棄物的再利用和回收率

40%。對于碎石類、土石方類建筑垃圾，可采用地基填埋、鋪路等方式提高再利用率，力爭再利用率大于50%。

【考點來源】2Z205013施工現場固體廢物的減量化和回收再利用P1812.關于申請領取施工許可證的條件的說法，正確的是()。

A.有保證工程進度的基本制度

B.建設工程所需投資己經全部到位

C.依法必須實行監理的工程已經委托了監理單位

D.已經與施工企業簽訂了合作協議

【答案】C

【解析】《建筑法》規定，申請領取施工許可證，應當具備下列條件：(1)已經辦理該建筑工程用地批準手續;(2)在城市規劃區的建筑工程，已經取得規劃許可證;(3)需要拆遷的，其拆遷進度符合施工要求;(4)已經確定建筑施工企業;(5)有滿足施工需要的施工圖紙及技術資料;(6)有保證工程質量和安全的具體措施;(7)建設資金已經落實;(8)法律、行政法規規定的其他條件。

【考點來源】2Z202012申請主體和法定批準條件 P47

13.關于勞動爭議解決方式的說法，正確的是()。

A.用人單位與勞動者發生勞動爭議，勞動者可以依法申請調解、仲裁、提起訴訟，也可以自行和解

B.用人單位與勞動者發生勞動爭議的，勞動者應當先申請本單位勞動爭議調解委員會調解

C.企業勞動爭議調解委員會由職工代表、用人單位代表、工會代表、勞動行政部門代表組成

D.用人單位與勞動者發生勞動爭議的，可以向勞動者住所地的仲裁委員會申請仲裁

【答案】A

【解析】《勞動法》規定，用人單位與勞動者發生勞動爭議，當事人可以依法申請調解、仲裁、提起訴訟，也可以協商解決。調解原則適用于仲裁和訴訟程序。

(一)調解： 勞動爭議發生后，當事人可以向本單位勞動爭議調解委員會申請調解。在用人單位內，可以設立勞動爭議調解委員會。勞動爭議調解委員會由職工代表、用人單位代表和工會代表組成。勞動爭議調解委員會主任由工會代表擔任。勞動爭議經調解達成協議的，當事人應當履行。

(二)仲裁：對于調解不成，當事人一方要求仲裁的，可以向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。當事人一方也可以直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。勞動爭議仲裁委員會由勞動行政部門代表、同級工會代表、用人單位方面的代表組成。勞動爭議仲裁委員會主任由勞動行政部門代表擔任。

【考點來源】2Z204025勞動爭議的解決 P149-P150

14.根據《實施工程建設強制性標準監督規定》，下列情形中不屬于強制性標準監督檢查內容的是()。

A.工程項目規劃、勘察、設計、施工階段是否符合強制性標準

B.工程項目使用的材料、設備是否符合強制性標準

C.工程管理人員是否熟悉強制性標準

D.工程項目的安全、質量是否符合強制性標準

【答案】C

【解析】強制性標準監督檢查的內容包括：(1)工程技術人員是否熟悉、掌握強制性標準;(2)工程項目的規劃、勘察、設計、施工、驗收等是否符合強制性標準的規定;(3)工程項目采用的材料、設備是否符合強制性標準的規定;(4)工程項目的安全、質量是否符合強制性標準的規定;(5)工程項目采用的導則、指南、手冊、計算機軟件的內容是否符合強制性標準的規定。

【考點來源】2Z207012工程建設強制性標準實施的規定P266

15.下列爭議中，受《仲裁法》調整的是()。

A.建設行政主管部門處理的行政爭議

B.勞動爭議

C.農林承包經營合同爭議

D.建設工程施工合同爭議

【答案】D

【解析】《仲裁法》的調整范圍僅限于民商事仲裁，即“平等主體的公民、法人和其他組織之間發生的合同糾紛和其他財產權糾紛”;對于婚姻、收養、監護、扶養、繼承糾紛以及依法應當由行政機關處理的行政爭議等不能仲裁。另外，勞動爭議仲裁和農業集體經濟組織內部的農業承包合同糾紛不受《仲裁法》的調整。

【考點來源】2Z208012民事糾紛的法律解決途徑 P303

16.某施工企業與租賃公司簽訂了塔吊租賃合同，施工企業在租賃期間損壞了塔吊的兩個部件，并有意轉租該塔吊，關于施工企業義務的說法，正確的是()。

A.施工企業應當對塔吊部件進行維修

B.施工企業應當對塔吊做相應改造

C.施工企業轉租塔吊后應當將相關情況通知租賃公司

D.施工企業應當承擔塔吊部件的損害賠償責任

【答案】D

【解析】承租人應當妥善保管租賃物，因保管不善造成租賃物毀損、滅失的，應當承擔損害賠償責任。

【考點來源】2Z204034租賃合同的法律規定 P165

17.根據《政府采購法實施條例》，政府采購工程依法不進行招標的，可以采用的采購方式是()。

A.詢價

B.單一來源采購

C.直接確定

D.框架協議

【答案】B

【解析】2014年8月經修改后頒布的《中華人民共和國政府采購法》規定，政府采購工程進行招標投標的，適用招標投標法。2015年1月頒布的《中華人民共和國政府采購法實施條例》進一步規定，政府采購工程依法不進行招標的，應當依照政府采購法和本條例規定的競爭性談判或者單一來源采購方式采購。

【考點來源】2Z203011政府采購工程的采購方式P718.關于工程質量爭議處理的說法，正確的是()。

A.建設單位直接指定分包人分包相專業工程的，應當承擔無過錯責任

B.施工企業對施工中出現的施工質量問題應當負責返修

C.建設工程未經竣工驗收，建設單位擅自使用后，以部分質量不符合約定為由主張權利的，應予支持

D.建設工程竣工時發現的質量快陷是建設單位的責任，企業不承擔返修義務

【答案】B

【解析】A錯誤，發包人具有下列情形之一，造成建設工程質量缺陷，應當承擔過錯責任：(1)提供的設計有缺陷;(2)提供或者指定購買的建筑材料、建筑構配件、設備不符合強制性標準;(3)直接指定分包人分包專業工程。B正確，D錯誤，《建筑法》規定，對已發現的質量缺陷，建筑施工企業應當修復。《建設工程質量管理條例》進一步規定，施工單位對施工中出現質量問題的建設工程或者竣工驗收不合格的建設工程，應當負責返修。C錯誤，建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用后，又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，不予支持;但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。

【考點來源】2Z207024施工質量檢驗和返修的規定P274、2Z207044質量爭議的規定P295

19.關于承攬工程業務的說法，正確的是()。

A.企業承攬分包工程，應當取得相應建筑業企業資質

B.不具有相應資質等級的施工企業，可以采取同一專業聯合承包的方式滿足承攬工程業務要求

C.施工企業與項目經理部簽訂內部承包協議，屬于允許他人以本企業名義承攬工程

D.自然人可以成為承攬分包工程業務的主體

【答案】A

【解析】A正確，根據《建筑法》《行政許可法》《建設工程質量管理條例》《建設工程安全生產管理條例》等法律、行政法規，《建筑業企業資質管理規定》中規定，企業應當按照其擁有的資產、主要人員、已完成的工程業績和技術裝備等條件申請建筑業企業資質，經審查合格，取得建筑業企業資質證書后，方可在資質許可的范圍內從事建筑施工活動。

B錯誤，《建筑法》規定，兩個以上不同資質等級的單位實行聯合共同承包的，應當按照資質等級低的單位的業務許可范圍承攬工程。

C錯誤，《房屋建筑和市政基礎設施工程施工分包管理辦法》規定，分包工程發包人沒有將其承包的工程進行分包，在施工現場所設項目管理機構的項目負責人、技術負責人、項目核算負責人、質量管理人員、安全管理人員不是工程承包人本單位人員的，視同允許他人以本企業名義承攬工程。

D錯誤，2014年8月住房和城鄉建設部經修改后發布的《房屋建筑和市政基礎設施工程施工分包管理辦法》進一步規定：“分包工程承包人必須具有相應的資質，并在其資質等級許可的范圍內承攬業務。嚴禁個人承攬分包工程業務。”

【考點來源】2Z202020施工企業從業資格制度53-68

20.根據《建沒工程安全生產管理條例》，施工總承包項目的分包工程發生施工生產安全事故，負責向政府安監部門和有關部門上報事故的是()。

A.分包單位

B.總承包單位

C.建設單位

D.現場安全責任人

【答案】B

【解析】《建設工程安全生產管理條例》進一步規定，施工單位發生生產安全事故，應當按照國家有關傷亡事故報告和調查處理的規定，及時、如實地向負責安全生產監督管理的部門、建設行政主管部門或者其他有關部門報告;特種設備發生事故的，還應當同時向特種設備安全監督管理部門報告。實行施工總承包的建設工程，由總承包單位負責上報事故。

【考點來源】2Z206043施工生產安全事故報告P244

21.某施工企業與李某協商解除勞動合同，李某在該企業工作了2年3個月，在解除合同前12個月李某月平均工資為6000元。根據《勞動合同法》，該企業應當給予李某經濟補償()。

A.6000元

B.12000元

C.15000元

D.18000元

【答案】C

【解析】經濟補償的標準，按勞動者在本單位工作的年限，每滿1年支付1個月工資的標準向勞動者支付。6個月以上不滿1年的，按1年計算;不滿6個月的，向勞動者支付半個月工資的經濟補償。勞動者月工資高于用人單位所在直轄市、設區的市級人民政府公布的本地區上職工月平均工資3倍的，向其支付經濟補償的標準按職工月平均工資3倍的數額支付，向其支付經濟補償的年限最高不超過12年。月工資是指勞動者在勞動合同解除或者終止前12個月的平均工資。

【考點來源】2Z204022經濟補償金P137

22.關于招標價格的說法，正確的是()。

A.招標時可以設定最低投標限價

B.招標時應當編制標底

C.招標的項目應當采用工程量清單計價

D.招標時可以設定最高投標限價

【答案】D

【解析】A錯誤，招標人不得規定最低投標限價。

B錯誤，招標人可以自行決定是否編制標底。

C錯誤，全部使用國有資金投資或者以國有資金投資為主的建筑工程，應當采用工程量清單計價;非國有資金投資的建筑工程，鼓勵采用工程量清單計價。工程量清單應當依據國家制定的工程量清單計價規范、工程量計算規范等編制。工程量清單應當作為招標文件的組成部分。

D正確，招標人設有最高投標限價的，應當在招標文件中明確最高投標限價或者最高投標限價的計算方法。

【考點來源】2Z203012編制招標文件、標底及工程量清單計價P78

23.施工企業發生以下情形，建設單位請求解除施工合同，人民法院應予支持的是()。

A.已經完成的建設工程質量不合格的 B.不履行合同約定的協助義務的

C.將承包的建設工程非法轉包、違法分包的 D.合同約定的期限內沒有完工的

【答案】C

【解析】《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定，承包人具有下列情形之一，發包人請求解除建設工程施工合同的，應予支持：(1)明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務的;(2)合同約定的期限內沒有完工，且在發包人催告的合理期限內仍未完工的;(3)已經完成的建設工程質量不合格，并拒絕修復的;(4)將承包的建設工程非法轉包、違法分包的。

【考點來源】2Z204015合同的履行、變更、轉讓、撤銷和終止 P126-P127

24.甲委托乙采用一種原材料并簽訂了材料采購委托合同，經甲同意，乙將原材料采購事務轉委托給丙。關于該委托中承擔責任的說法，正確的是()。

A.乙對丙的行為承擔責任

B.乙僅對丙的選任及其對丙的指示承擔責任

C.甲與乙對丙的行為承擔連帶責任

D.乙對丙的選任及其對丙的指示，由甲與乙承擔連帶責任

【答案】B

【解析】《民法總則》規定，代理人需要轉委托第三人代理的，應當取得被代理人的同意或者追認。轉委托代理經被代理人同意或者追認的，被代理人可以就代理事務直接指示轉委托的第三人，代理人僅就第三人的選任以及對第三人的指示承擔責任。

【考點來源】2Z201032 建設工程代理行為及其法律關系 P125.關于總分包單位的質量責任的說法，正確的是()。

A.分包工程質量由分包單位自行向建設單位負責

B.分包單位應當接受總承包單位的質量管理

C.總承包單位與分包單位對分包工程的質量各自向建設單位承擔相應的責任

D.分包工程發生質量問題，建設單位只能向總承包單位請求賠償

【答案】B

【解析】《建筑法》規定，建筑工程實行總承包的，工程質量由工程總承包單位負責，總承包單位將建筑工程分包給其他單位的，應當對分包工程的質量與分包單位承擔連帶責任。分包單位應當接受總承包單位的質量管理。《建設工程質量管理條例》進一步規定，建設工程實行總承包的，總承包單位應當對全部建設工程質量負責;建設工程勘察、設計、施工、設備采購的一項或者多項實行總承包的，總承包單位應當對其承包的建設工程或者采購的設備的質量負責。總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的，分包單位應當按照分包合同的約定對其分包工程的質量向總承包單位負責，總承包單位與分包單位對分包工程的質量承擔連帶責任。

【考點來源】2Z207021總分包單位的質量責任 P270

26.施工企業能夠形成建筑市場誠信行為良好行為記錄的是()。

A.合同正常履約

B.未發生違的行為

C.獲得發包人獎勵

D.獲得建設行政主管部門表彰

【答案】D

【解析】良好行為記錄是指建筑市場主體在工程建設過程中嚴格遵守有關工程建設的法律、法規、規章或強制性標準，行為規范，誠信經營，自覺維護建筑

受到各級建設行政主管部門和相關專業部門的獎勵和表彰所形成的良好行為記錄。

【考點來源】2Z203031建筑市場誠信行為信息的分類P105

27.建設單位組織竣工驗收，對不符合民用建筑節能強制性標準的，不得出具()報告。

A.竣工驗收合格

B.建筑節能合格

C.建筑節能達標

D.能耗驗收合格

【答案】A

【解析】按照合同約定由建設單位采購墻體材料、保溫材料、門窗、采暖制冷系統和照明設備的，建設單位應當保證其符合施工圖設計文件要求建設單位組織竣工驗收，應當對民用建筑是否符合民用建筑節能強制性標準進行查驗;對不符合民用建筑節能強制性標準的，不得出具竣工驗收合格報告。

【考點來源】2Z205021 施工合理使用與節約能源的規定 P189

28.根據《建設工程安全生產管理條例》，工程監理單位對施工組織設計中的安全技術措施或者專項實施方案的審查重點是()。

A.是否達到工程使用功能要求

B.是否達到施工進度要求

C.是否符合工程建設強制性標準

D.是否達到造價控制目標

【答案】C

【解析】《建設工程安全生產管理條例》規定，工程監理單位應當審查施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案是否符合工程建設強制性標準。

【考點來源】2Z206053工程監理單位的安全責任P255

29.某起生產安全事故造成9人死亡，51重傷，直接經濟損失為2000萬元，根據《生產安全事故報告和調查處理條例》，該事故為()。

A.特別重大事故

B.重大事故

C.較大事故

D.一般事故

【答案】B

【解析】事故一般分為以下等級：(1)特別重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷(包括急性工業中毒，下同)，或者1億元以上直接經濟損失的事故;(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經濟損失的事故;(3)較大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經濟損失的事故;(4)-般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬元以下直接經濟損失的事故。所稱的“以上”包括本數，所稱的“以下”不包括本數。

【考點來源】2Z206041生產安全事故的等級劃分標準 P240-P2

30.擔任施工項目負責人的注冊建造師，在所負責的工程項目竣工驗收手續辦結前，不得變更注冊到另一施工企業，除非()。

A.施工企業同意更換項目負責人

B.建設單位與施工企業產生了合同糾紛

C.因不可抗力暫停施工

D.建設單位同意更換項目負責人

【答案】D

【解析】注冊建造師擔任施工項目負責人期間原則上不得更換。如發生下列情形之一的，應當辦理書面交接手續后更換施工項目負責人：(1)發包方與注冊建造師受聘企業已解除承包合同的;(2)發包方同意更換項目負責人的;(3)因不可抗力等特殊情況必須更換項目負責人的。建設工程合同履行期間變更項目負責人的，企業應當于項目負責人變更5個工作日內報建設行政主管部門和有關部門及時進行網上變更。注冊建造師擔任施工項目負責人，在其承建的建設工程項目竣工驗收或移交項目手續辦結前，除以上規定的情形外，不得變更注冊至另一企業。

【考點來源】2Z202033建造師的受聘單位和執業崗位范圍P69

31.關于國家所有的不可移動文物范圍的說法，正確的是()。

A.紀念建筑物屬于國家所有

B.近代現代代表性建筑屬于國家所有

C.時刻屬于國家所有

D.古文化遺址屬于國家所有

【答案】D

【解析】古文化遺址、古墓葬、石窟寺屬于國家所有)。國家指定保護的紀念建筑物、古建筑、石刻、壁畫、近代現代代表性建筑等不可移動文物，除國家另有規定的以外，屬于國家所有。國有不可移動文物的所有權不因其所依附的土地所有權或者使用權的改變而改變。

【考點來源】2Z205031受國家保護的文物范圍P196-197

32.根據《建設工程安全生產管理條例》，在城市市區內的施工現場未實行封閉圍擋的，一般情況下可能承擔的法律責任是()。

A.處以20萬元罰款

B.責令施工企業限期改正

C.吊銷施工企業營業執照

D.降低施工企業資質等級

【答案】B

【解析】《建設工程安全生產管理條例》規定，施工單位有下列行為之一的，責令限期改正;逾期未改正的，責令停業整頓，并處5萬元以上10萬元以下的罰款;造成重大安全事故，構成犯罪的，對直接責任人員，依照刑法有關規定追究刑事責任：(1)施工前未對有關安全施工的技術要求作出詳細說明的;(2)未根據不同施工階段和周圍環境及季節、氣候的變化，在施工現場采取相應的安全施工措施，或者在城市市區內的建設工程的施工現場未實行封閉圍擋的;(3)在尚未竣工的建筑物內設置員工集體宿舍的;(4)施工現場臨時搭建的建筑物不符合安全使用要求的;(5)未對因建設工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構筑物和地下管線等采取專項防護措施的。

【考點來源】2Z206035違法行為應承擔的法律責任 P238

33.下列情形中，屬于弄虛作假、騙取中標的情形是()

A.共同抬高投標報價

B.借用他人資質證書

C.行賄評標專家謀取高分

D.低價中標、高價索賠

【答案】B

【解析】《招標投標法》規定，投標人“不得以他人名義投標或者以其他方式弄虛作假，騙取中標”。《招標投標法實施條例》進一步規定，使用通過受讓或者租借等方式獲取的資格、資質證書投標的，屬于《招標投標法》第33條規定的以他人名義投標。投標人有下列情形之一的，屬于《招標投標法》第33條規定的以其他方式弄虛作假的行為：(1)使用偽造、變造的許可證件;(2)提供虛假的財務狀況或者業績;(3)提供虛假的項目負責人或者主要技術人員簡歷、勞動關系證明;(4)提供虛假的信用狀況;(5)其他弄虛作假的行為。

【考點來源】2Z203014禁止串通投標和其他不正當競爭行為的規定P87

34.根據《民事訴訟法》，屬于人民法院應當定裁定中止執行情形的是()。

A.執行案件申請人撤銷申請的

B.作為被執行人的公民死亡，無遺產可供執行，又無義務承擔人的 C.追索贍養費、撫養費、撫育費案件的權力人死亡的

D.作為一方當事人的法人或其他組織終止，尚未確定權力義務承受人的 【答案】D

【解析】執行中止是指在執行過程中，因發生特殊情況，需要暫時停止執行程序。有下列情況之一的，人民法院應裁定中止執行：(1)申請人表示可以延期執行的;(2)案外人對執行標的提出確有理由異議的;(3)作為一方當事人的公民死亡，需要等待繼承人繼承權利或承擔義務的;(4)作為一方當事人的法人或其他組織終止，尚未確定權利義務承受人的;(5)人民法院認為應當中止執行的其他情形，如被執行人確無財產可供執行等。中止的情形消失后，恢復執行。在執行過程中，執行工作無法繼續進行或沒有必要繼續進行的，結束執行程序。有下列情況之一的，人民法院應當裁定終結執行：(1)申請人撤銷申請的;(2)據以執行的法律文書被撤銷的;(3)作為被執行人的公民死亡，無遺產可供執行，又無義務承擔人的;(4)追索贍養費、扶養費、撫育費案件的權利人死亡的;(5)作為被執行人的公民因生活困難無力償還借款，無收入來源，又喪失勞動能力的;(6)人民法院認為應當終結執行的其他情形。

【考點來源】2Z208024民事訴訟的審判和執行程序 P331

35.根據《招標投標法實施條例》，履約保證金的上限是中標合同金額的()。

A.2%

B.5%

C.10%

D.20%

【答案】C

【解析】《招標投標法實施條例》進一步規定，履約保證金不得超過中標合同金額的10%。中標人應當按照合同約定履行義務，完成中標項目。

【考點來源】2Z203015履約保證金P89

36.關于施工許可的說法，正確的是()。

A.省級人民政府建設主管部門對小型工程限額的調整，應當報國務院建設主管

B.農民自建低層住宅的，應當申請領取施工許可證

C.限額以下小型工程應當申請取施工許可證

D.施工分包合同簽訂后，申請領取施工許可證

【答案】A

【解析】按照《建筑法》的規定，國務院建設行政主管部門確定的限額以下的小型工程，可以不申請辦理施工許可證。據此，《建筑工程施工許可管理辦法》規定，工程投資額在30萬元以下或者建筑面積在300平方米以下的建筑工程，可以不申請辦理施工許可證。省、自治區、直轄市人民政府住房城鄉建設主管部門可以根據當地的實際情況，對限額進行調整，并報國務院住房城鄉建設主管部門備案。

【考點來源】2Z202011施工許可證適用范圍P46

37.根據《招標投標法》，可以確定中標人的主體是()。

A.經招標人授權的招標代理機構

B.建設行政主管部門

C.經招標人授權的評標委員會

D.招標投標有形市場

【答案】C

【解析】《招標投標法》規定，招標人根據評標委員會提出的書面評標報告和推薦的中標候選人確定中標人。招標人也可以授權評標委員會直接確定中標人。

【考點來源】2Z203015確定中標人的主體P89

38.施工企業將工程隱蔽部位覆蓋后，建設單位對質量有疑問并要求施工企業對已覆蓋的部位揭開重新檢查的，其費用、工期和利潤的承擔原則是()。

A.經檢查證明工程質量不符合合同要求的，由施工企業承擔由此增加的費用和延誤的工期

B.經檢查證明工程質量不符合合同要求的，由施工企業承擔由此增加的費用，建設單位承擔延誤的工期

C.經檢查證明工程質量符合合同要求的，建設單位只承擔由此延誤的工期并支付施工企業合理的利潤

D.經檢查證明工程質量符合合同要求的，建設單位只承擔由此增加的費用和延誤的工期

【答案】A

【解析】承包人覆蓋工程隱蔽部位后，發包人或監理人對質量有疑問的，可要求承包人對已覆蓋的部位進行鉆孔探測或揭開重新檢查，承包人應遵照執行，并在檢查后重新覆蓋恢復原狀。經檢查證明工程質量符合合同要求的，由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期，并支付承包人合理的利潤;經檢查證明工程質量不符合合同要求的，由此增加的費用和(或)延誤的工期由承包人承擔。

【考點來源】2Z207024強化隱蔽工程質量檢查P274

39.根據《綠色實施導則》，施工現場500km以內生產的建筑材料用量應當占建筑材料總重量的()以上。

A.50%

B.60%

C.80%

D.70%

【答案】D

【解析】《綠色施工導則》規定，應就地取材，施工現場500km以內生產的建筑材料用量占建筑材料總重量的70%以上。

【考點來源】2Z205021施工合理使用與節約能源的規定 P190

40.設備采購合同約定，任何一方不履行合同應當支付違約金5萬元。采購人按照約定向供應商交付定金8萬元，合同履行期限屆滿，供應商未能交付設備，則采購人能獲得法院支持的最高請求額是()萬元。

A.16

B.C.8

D.1【答案】A

【解析】當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金條款。本題中：違約金5萬元。5萬元違約金和8萬元定金二選一：① 8萬元定金，雙倍返還：16萬② 違約金+定金=5+8=13萬元。所以選擇A選項。《擔保法》規定，當事人可以約定一方向對方給付定金作為債權的擔保。債務人履行債務后，定金應當抵作價款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務的，無權要求返還定金;收受定金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金。

【考點來源】2Z201073定金責任P34 2Z204016違約責任P128

41.施工企業主要負責人對安全生產的責任包括()。

A.工程項目實行總承包的，定期考核分包企業安全生產管理情況

B.督促落實本單位重大危險源的安全管理措施

C.在施工現場組織協調工程項目質量安全生產活動

D.保證本單位安全生產投入的有效實施

【答案】D

【解析】《安全生產法》規定，生產經營單位的主要負責人對本單位的安全生產工作全面負責。生產經營單位的主要負責人對本單位安全生產工作負有下列職責：(1)建立、健全本單位安全生產責任制;(2)組織制定本單位安全生產規章制度和操作規程;(3)保證本單位安全生產投入的有效實施;(4)督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患;(5)組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案;(6)及時、如實報告生產安全事故;(7)組織制定并實施本單位安全生產教育和培訓計劃。《建筑施工企業主要負責人、項目負責人和專職安全生產管理人員安全生產管理規定》中規定，項目負責人對本項目安全生產管理全面負責，應當建立項目安全生產管理體系，明確項目管理人員安全職責，落實安全生產管理制度，確保項目安全生產費用有效使用。項目負責人應當按規定實施項目安全生產管理，監控危險性較大分部分項工程，及時排查處理施工現場安全事故隱患，隱患排查處理情況應當記入項目安全管理檔案;發生事故時，應當按規定及時報告并開展現場救援。工程項目實行總承包的，總承包企業項目負責人應當定期考核分包企業安全生產管理情況。

【考點來源】2Z206022施工項目負責人的安全生產責任 P2142.關于仲裁裁決執行效力的說法，正確的是()。

A.一方當事人不履行仲裁裁決的，另一方當事人應當向作出裁決的仲裁機構申請執行

B.仲裁裁決只在國內生效

C.當事人申請執行仲裁裁決的案件，由被執行人所在地或者被執行財產所在地的基層人民法院管轄

D.申請仲裁裁決強制執行的期間為2年

【答案】D

【解析】A錯誤，仲裁裁決作出后，當事人應當履行裁決。一方當事人不履行的，另一方當事人可以依照我國《民事訴訟法》的規定，向人民法院申請執行。B錯誤，仲裁裁決在所有《承認和執行外國仲裁裁決公約》締約國或者地區，均可以得到承認和執行。C錯誤，根據我國最高人民法院的相關司法解釋，當事人申請執行仲裁裁決案件，由被執行人所在地或者被執行財產所在地的中級人民法院管轄。D正確，申請仲裁裁決強制執行必須在法律規定的期限內提出(按照《民事訴訟法》的規定，申請執行的期間為2年)。申請執行時效的中止、中斷，適用法律有關訴訟時效中止、中斷的規定。申請仲裁裁決強制執行的2年期間，自仲裁裁決書規定履行期限或仲裁機構的仲裁規則規定履行期間的最后1日起計算。仲裁裁決書規定分期履行的，依規定的每次履行期間的最后1日起計算。

【考點來源】2Z208033仲裁裁決的執行效力P337

43.根據《建設工程質量管理條例》，關于工程監理單位質量責任和義務的說法，正確的是()。

A.監理單位不得與被監理工程的設計單位有利害關系

B.監理單位對施工質量實施監理，并對施工質量承擔監理責任

C.未經總監理工程師簽字，建筑材料不得在工程上使用

D.施工圖深化文件是監理工作的主要依據

【答案】B

【解析】A錯誤，《建筑法》、《建設工程質量管理條例》都規定，工程監理單位與被監理工程的施工承包單位以及建筑材料、建筑構配件和設備供應單位有隸屬關系或者其他利害關系的，不得承擔該項建設工程的監理業務。

B正確，《建設工程質量管理條例》規定，工程監理單位應當依照法律、法規以及有關技術標準、設計文件和建設工程承包合同，代表建設單位對施工質量實施監理，并對施工質量承擔監理責任。

C錯誤，《建設工程質量管理條例》規定，工程監理單位應當選派具備相應資格的總監理工程師和監理工程師進駐施工現場。未經監理工程師簽字，建筑材料、建筑構配件和設備不得在工程上使用或者安裝，施工單位不得進行下一道工序的施工。未經總監理工程師簽字，建設單位不撥付工程款，不進行竣工驗收。

D錯誤，監理工作的主要依據是：(1)法律、法規，如《建筑法》、《合同法》、《建設工程質量管理條例》等;(2)有關技術標準，如《工程建設標準強制性條文》以及建設工程承包合同中確認采用的推薦性標準等;(3)設計文件，施工圖設計等設計文件既是施工的依據，也是監理單位對施工活動進行監督管理的依據;(4)建設工程承包合同，監理單位據此監督施工單位是否全面履行合同約定的義務。

【考點來源】2Z207033工程監理單位相關的質量責任和義務P284-2844.根據《國務院關于建立完善守信聯合激勵和失信聯合懲戒制度加快推進社會誠信建設的指導意見》，誠信典型和連續()年無不良信用記錄的行政相對人辦理行政許可過程中，能夠享受“綠色通道”和“容缺受理“等便利服務措施。

A.B.2

C.5

D.6

【答案】A

【解析】《國務院關于建立完善守信聯合激勵和失信聯合懲戒制度加快推進社會誠信建設的指導意見》(國發[2016] 33號)中規定，在辦理行政許可過程中，對誠信典型和連續3年無不良信用記錄的行政相對人，可根據實際情況實施“綠色通道”和“容缺受理”等便利服務措施。

【考點來源】2Z203030 建筑市場信用體系建設 P1045.根據《招標投標法》，中標通知書自()發生法律效力。

A.發出之日

B.作出之日

C.蓋章之日

D.收到之日

【答案】A

【解析】招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起30日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。中標通知書發出后，招標人改變中標結果的，或者中標人放棄中標項目的，應當依法承擔法律責任。

【考點來源】2Z203012中標P81

46.關于承攬合問當事人權利義務的說法，正確的是()。

A.定作人不得中途變更承攬工作的要求

B.定作人提供的材料不符合約定的，承攬人可以自行更換材料

C.承攬人向定作人交付工作成果的，定作人應當驗收該工作成果

D.定作人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的，應當賠償損失

【答案】CD【此題C和D都是正確答案】

【解析】A錯誤，定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。B錯誤，承攬人提供材料的，承攬人應當按照約定選用材料，并接受定作人檢驗。如果定作人提供材料的，承攬人應當對定作人提供的材料及時檢驗，發現不符合約定時，應當及時通知定作人更換、補齊或者采取其他補救措施。承攬人不得擅自更換定作人提供的材料，不得更換不需要修理的零部件。C正確，承攬人完成工作向定作人交付工作成果，并提交了必要的技術資料和有關質量證明的，定作人應當驗收該工作成果。D正確，定作人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

【考點來源】2Z204031承攬合同的法律規定P153-156

47.關于合同形式的說法，正確的是()。

A.合同必須采用書面形式

B.口頭形式屬于合同的其他形式

C.未依法采取書面形式訂立的合同無效

D.合同可以采用數據電文形式

【答案】D

【解析】1999年3月頒布的《中華人民共和國合同法》(以下簡稱《合同法》)規定，當事人訂立合同，有書面形式、口頭形式和其他形式。法律、行政法規規定采用書面形式的，應當采用書面形式。當事人約定采用書面形式的，應當采用書面形式。《仲裁法》司法解釋規定：“仲裁法第十六條規定的‘其他書面形式’的仲裁協議，包括以合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數)等形式達成的請求仲裁的協議。”此外，2015年4月經修改后公布的《電子簽名法》還規定，能夠有形地表現所載內容，并可以隨時調取查用的數據電文，視為符合法律、法規要求的書面形式;可靠的電子簽名與手寫簽名或者蓋章具有同等的法律效力。

【考點來源】第四章第一節2Z204011建設工程施工合同的法定形式和內容P110

48.根據《工傷保險條例》，不能認定為工傷的情形是()。

A.在上班途中遭遇本人負主要責任的交通事故致本人傷害的 B.患職業病的

C.因工外出期間，由于工作原因發生事故下落不明的 D.高空作業摔落損傷的 【答案】A

【解析】職工有下列情形之一的，應當認定為工傷：(1)在工作時間和工作場所內，因工作原因受到事故傷害的;(2)工作時間前后在工作場所內，從事與工作有關的預備性或者收尾性工作受到事故傷害的;(3)在工作時間和工作場所內，因履行工作職責受到暴力等意外傷害的;(4)患職業病的;(5)因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發生事故下落不明的;(6)在上下班途中，受到非本人主要責任的交通事故或者城市軌道交通、客運輪渡、火車事故傷害的;(7)法律、行政法規規定應當認定為工傷的其他情形。

【考點來源】2Z206034 工傷保險和意外傷害保險的規定P2

49.關于建設工程返修的說法，正確的是()

A.施工企業只對自己原因造成的質量問題負責返修，費用由建設單位承擔

B.施工企業對所有的質量問題均應當負責返修，費用由建設單位承擔

C.施工企業對非自己原因造成的質量問題負責返修，費用由責任人承擔

D.施工企業只對竣工驗收時發現的質量問題負責返修并承擔費用

【答案】C

【解析】《建筑法》規定，對已發現的質量缺陷，建筑施工企業應當修復。《建設工程質量管理條例》進一步規定，施工單位對施工中出現質量問題的建設工程或者竣工驗收不合格的建設工程，應當負責返修。返修作為施工單位的法定義務，其返修包括施工過程中出現質量問題的建設工程和竣工驗收不合格的建設工程兩種情形。不論是施工過程中出現質量問題的建設工程，還是竣工驗收時發現質量問題的工程，施工單位都要負責返修。對于非施工單位原因造成的質量問題，施工單位也應當負責返修，但是因此而造成的損失及返修費用由責任方負責。

【考點來源】2Z207024施工質量檢驗和返修的規定 P2750.關于工程質量檢測的說法，正確的是()。

A.檢測人員不得同時受聘于兩個或兩個以上檢測機構

B.檢測報告必須由檢測機構法定代表人簽署

C.檢測機構是不具有獨立法人資格的非營利性中介機構

D.檢測數據和檢測報告僅供施工企業參考

【答案】A

【解析】A正確，檢測人員不得同時受聘于兩個或者兩個以上的檢測機構。

B錯誤，檢測報告經檢測人員簽字、檢測機構法定代表人或者其授權的簽字人簽署，并加蓋檢測機構公章或者檢測專用章后方可生效。

C錯誤，工程質量檢測機構是具有獨立法人資格的中介機構。

D錯誤，測報告經建設單位或者工程監理單位確認后，由施工單位歸檔。任何單位和個人不得明示或者暗示檢測機構出具虛假檢測報告，不得篡改或者偽造檢測報告。如果檢測結果利害關系人對檢測結果發生爭議的，由雙方共同認可的檢測機構復檢，復檢結果由提出復檢方報當地建設主管部門備案。

【考點來源】2Z207023工程質量檢測機構的資質和檢測規定 P27

251.關于仲裁的說法，正確的是()。

A.沒有仲裁協議或者仲裁協議無效的，法院對當事人的糾紛應當予以受理

B.對于仲裁協議有效的仲裁案件，法院仍具有管轄權

C.只要一方當事人申請仲裁，仲裁委員會都應當予以受理

D.仲裁裁決作出后，當事人就同一糾紛向法院起訴的，法院應當予以受理

【答案】A(本題無正確答案，但是依據對命題思路的揣測與排除法，建議考生在考場上選擇A選項。)

【解析】A錯誤，有效的仲裁協議可以排除法院對案件的司法管轄權，只有在沒有仲裁協議或者仲裁協議無效的情況下，法院才可以對當事人的糾紛予以受理。另，法院受理當事人的訴訟申請，決定于當事人的起訴是否符合法定條件，而非法院必然受理。B錯誤，有效的仲裁協議排除了人民法院對仲裁協議約定的爭議事項的司法管轄權。C錯誤，仲裁協議是當事人自愿原則的體現，當事人申請仲裁、仲裁委員會受理仲裁以及仲裁庭對仲裁案件的審理和裁決，都必須以當事人依法訂立的仲裁協議為前提。《仲裁法》規定，沒有仲裁協議，一方申請仲裁的，仲裁委員會不予受理。D錯誤，仲裁實行一裁終局的制度。裁決作出后，當事人就同一糾紛再申請仲裁或者向人民法院起訴的，仲裁委員會或者人民法院不予受理。

【考點來源】2Z208030仲裁制度P332-333

52.根據《合同法》，下列合同轉讓產生法律效力的是()

A.施工企業將施工合同中主體結構的施工轉讓給第三人

B.施工企業將其對建設單位的債權轉讓給了水泥廠，并通知了建設單位

C.建設單位到期不能支付工程款，書面通知施工企業將債務轉讓給第三人

D.監理單位將監理合同一并轉讓給其他具有相應監理資質的監理單位

【答案】B

【解析】A錯誤，建筑工程主體結構的施工必須由總承包單位自行完成，轉讓行為無效。B正確，《合同法》規定，債權人轉讓權利的，應當通知債務人。未經通知，該轉讓對債務人不發生效力。債權人轉讓權利的通知不得撤銷，但經受讓人同意的除外。C錯誤，《合同法》規定，債務人將合同的義務全部或者部分轉移給第三人的，應當經債權人同意。未經債權人同意，債務人轉移合同義務的行為對債權人不發生效力。D錯誤，《建筑法》規定，工程監理單位應當在其資質等級許可的監理范圍內，承擔工程監理業務。工程監理單位不得轉讓工程監理業務。

【考點來源】2Z204015合同權利義務的轉讓P124

53.施工合同履行過程中場中出現以下情形，施工企業可以被免除違約責任的是()。

A.施工過程中發生罕見洪災，導致工期延誤

B.施工過程中遭遇梅雨季節，導致工期延誤

C.施工企業的設備損壞，導致工期延誤

D.施工企業延遲施工遭遇泥石流，導致工期延誤

【答案】A

【解析】在合同履行過程中，如果出現法定的免責條件或合同約定的免責事由，違約人將免于承擔違約責任。我國的《合同法》僅承認不可抗力為法定的免責事由。《合同法》規定，因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。本法所稱不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。當事人一方因不可抗力不能履行合同的，應當及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應當在合理期限內提供證明。

【考點來源】2Z204016 違約責任的免除 P128

54.下列事項中，屬于施工生產安全事故調查組職責的是()。

A.查明事故發生的間接經濟損失

B.追究責任人的法律責任

C.提交事故調查報告

D.提出對受傷人員的賠償方案

【答案】C

【解析】事故調查組履行下列職責：(1)查明事故發生的經過、原因、人員傷亡情況及直接經濟損失;(2)認定事故的性質和事故責任;(3)提出對事故責任者的處理建議;(4)總結事故教訓，提出防范和整改措施;(5)提交事故調查報告。

【考點來源】2Z206043施工生產安全事故報告及采取相應措施的規定 P247

55.關于施工合同變更的說法，正確的是()。

A.合同變更應當辦理批準、登記手續

B.合同變更內容約定不明確的，推定為未變更

C.工程變更必將導致合同變更

D.合同非實質性條款的變更無須當事人雙方協商一致

【答案】B

【解析】A錯誤，法律、行政法規規定變更合同事項應當辦理批準、登記手續的，應當依法辦理相應手續。如果沒有履行法定程序，即使當事人已協議變更了合同，其變更內容也不發生法律效力。B正確，合同變更的內容必須明確約定。如果當事人對于合同變更的內容約定不明確，則將被推定為未變更。任何一方不得要求對方履行約定不明確的變更內容。C錯誤，工程變更的內容屬《建設工程項目管理》科目中知識點，此處錯在“必將”，說法太絕對。D錯誤，如果雙方當事人就變更事項達成一致意見，則變更后的內容取代原合同的內容，當事人應當按照變更后的內容履行合同。如果一方當事人未經對方同意就改變合同的內容，不僅變更的內容對另一方沒有約束力，其做法還是一種違約行為，應當承擔違約責任。

【考點來源】2Z204015合同的履行、變更、轉讓、撤銷和終止 P1256.關于出賣人交付標的物的說法，正確的是()。

A.買受人代為保管其拒絕接收的多交部分標的物，出賣人可拒絕負擔保管費用

B.出賣人應當按照通常的包裝方式交付標的物

C.合同未約定檢驗期間的，買受人可以在任何時間檢驗標的物

D.約定交付期間的，出賣人可以在該期間內的任何時間內交付標的物

【答案】D

【解析】A錯誤，買受人拒絕接收多交部分標的物的，可以代為保管多交部分標的物。出賣人應當負擔代為保管期間的合理費用以及買受人代為保管期間非因買受人故意或者重大過失造成的損失。B錯誤，出賣人應當按照約定的包裝方式交付標的物。對包裝方式沒有約定或者約定不明確，可以協議補充;不能達成補充協議的，按照合同有關條款或者交易習慣確定。對于不能達成補充協議，也不能按照合同有關條款或者交易習慣確定的，應當按照通用的方式包裝，沒有通用方式的，應當采取足以保護標的物的包裝方式。C錯誤，買受人收到標的物時應當在約定的檢驗期間內檢驗。沒有約定檢驗期間的，應當及時檢驗。當事人沒有約定檢驗期間的，買受人應當在發現或者應當發現標的物的數量或者質量不符合約定的合理期間內通知出賣人。D選項正確，出賣人應當按照約定的期限交付標的物。約定交付期間的，出賣人可以在該交付期間內的任何時間交付。

【考點來源】2Z204015合同的變更P123

57.根據《注冊建造師管理規定》，不予注冊的情形是()。

A.申請人年齡達到60周歲

B.申請人因執業活動受到刑事處罰，自刑罰執行完畢之日起至申請注冊之日止不滿5年

C.申請人被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿5年

D.申請人申請注冊之日5年前擔任項目經理期間，所負責項目發生過重大質量和安全事故

【答案】B

【解析】《注冊建造師管理規定》中規定，申請人有下列情形之一的，不予注冊：(1)不具有完全民事行為能力的;(2)申請在兩個或者兩個以上單位注冊的;(3)

;(4)受到刑事處罰，刑事處罰尚未執行完畢的;(5)因執業活動受到刑事處罰，自刑事處罰執行完畢之日起至申請注冊之日止不滿5年的;(6)因前項規定以外的原因受到刑事處罰，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿3年的;(7)被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年的;(8)在申請注冊之日前3年內擔任項目經理期間，所負責項目發生過重大質量和安全事故的;(9)申請人的聘用單位不符合注冊單位要求的;(10)年齡超過65周歲的;(11)法律、法規規定不予注冊的其他情形。

【考點來源】2Z202032建造師考試、注冊和繼續教育的規定P67

58.施工企業向某律師出具的民事訴訟授權委托書中僅寫明代理權限是“全權代理”。下列與訴訟有關的行為中該律師享有代理權的是()。

A.放棄訴訟請求

B.與對方當時進行和解

C.提起上訴

D.提供證據

【答案】D

【解析】《民事訴訟法》規定，“訴訟代理人代為承認、放棄、變更訴訟請求，進行和解、提起反訴或者上訴，必須有委托人的特別授權”。針對實踐中經常出現的授權委托書僅寫“全權代理”而無具體授權的情形，最高人民法院還特別規定，在這種情況下不能認定為訴訟代理人已獲得特別授權，即訴訟代理人無權代為承認、放棄、變更訴訟請求，進行和解、提起反訴或者上訴。

【考點來源】2Z208022民事訴訟的當事人和代理人 P312

59.注冊建造師的下列行為中，可以記入注冊建造師執業信用檔案的是()。

A.泄露商業秘密的 B.對設計變更有異議的 C.經常外出參會的

D.拒絕執行監理工程師指令的 【答案】A

【解析】《注冊建造師執業管理辦法(試行)》的規定，注冊建造師有下列行為之一，經有關監督部門確認后由工程所在地建設主管部門或有關部門記入注冊建造師執業信用檔案：(1)《注冊建造師執業管理辦法(試行)》第22條所列行為;(2)未履行注冊建造師職責造成質量、安全、環境事故的;(3)泄露商業秘密的;(4)無正當理由拒絕或未及時簽字蓋章的;(5)未按要求提供注冊建造師信用檔案信息的;(6)未履行注冊建造師職責造成不良社會影響的;(7)未履行注冊建造師職責導致項目未能及時交付使用的;(8)不配合辦理交接手續的;(9)不積極配合有關部門監督檢查的。

【考點來源】2Z203032注冊建造師不良行為記錄的認定標準P106

60.某施工合同的約定違反了某行政法規的效力性強制性規定，則該施工合同()。

A.效力待定

B.可撤銷

C.無效

D.有效

【答案】C

【解析】《合同法》規定，有下列情形之一的，合同無效：(1)-方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益;(2)惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益;(3)以合法形式掩蓋非法目的;(4)損害社會公共利益;(5)違反法律、行政法規的強制性規定。

【考點來源】2Z204014無效合同的類型P121

61.根據《勞動合同法》，勞動合同無效或部分無效的情形有()。

A.勞動者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失蹤的 B.用人單位被吊銷營業執照、責令關閉、撤銷的

C.以欺詐、脅迫的手段，使對方在違背真實意思的情況下訂立勞動合同的 D.勞動者被依法追究刑事責任的

E.用人單位免除自己的法定責任、排除勞動者權利的 【答案】CE

【解析】下列勞動合同無效或者部分無效：(1)以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立或者變更勞動合同的;(2)用人單位免除自己的法定責任、排除勞動者權利的;(3)違反法律、行政法規強制性規定的。對于部分無效的勞動合同，只要不影響其他部分效力的，其他部分仍然有效。勞動合同被確認無效，勞動者已付出勞動的，用人單位應當向勞動者支付勞動報酬。勞動報酬的數額，參照本單位相同或者相近崗位勞動者的勞動報酬確定。《勞動合同法》第44條規定，有下列情形之一的，勞動合同終止：(1)勞動合同期滿的;(2)勞動者開始依法享受基本養老保險待遇的;(3)勞動者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的;(4)用人單位被依法宣告破產的;(5)用人單位被吊銷營業執

;(6)法律、行政法規規定的其他情形。

【考點來源】2Z204021勞動合同的效力P1

62.關于地役權的說法，正確的有()。

A.需役地上的用益物權轉讓時，受讓人同時享有地役權

B.地役權的設立是為了提高供役地的使用效率

C.地役權未經登記不得對抗需役地人

D.地役權由需役地人單方設立

E.地役權屬于用益物權

【答案】AE

【解析】A正確，需役地以及需役地上的土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權部分轉讓時，轉讓部分涉及地役權的，受讓人同時享有地役權。B錯誤，地役權，是指為使用自己不動產的便利或提高其效益而按照合同約定利用他人不動產的權利。C錯誤，地役權自地役權合同生效時設立。當事人要求登記的，可以向登記機構申請地役權登記;未經登記，不得對抗善意第三人。D錯誤，設立地役權，當事人應當采取書面形式訂立地役權合同。E正確，從性質上說，地役權是按照當事人的約定設立的用益物權。

【考點來源】2Z201041地役權P18

63.下列施工合同中，屬于無效合同的有()。

A.施工企業借用他人資質簽訂的

B.施工企業與建設單位串通投標，中標后簽訂的 C.建設工程依法必須進行招標而未招標的

D施工企業超越資質等級與建設單位簽訂的 E.施工企業將其承包的部部分非主體工程分包的 【答案】ABCD

【解析】《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定，建設工程施工合同具有下列情形之一的，應當根據《合同法》第52條第5項的規定(即違反法律、行政法規的強制性規定)，認定無效：(1)承包人未取得建筑施工企業資質或者超越資質等級的;(2)沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義的;(3)建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。同時還規定，承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。

【考點來源】2Z204014施工合同無效的法定情形P164.關于法定代表人的說法，正確的有()。

A.法定代表人代表法人從事民事活動

B.公司章程對法定代表人權利的限制，可以對抗善意第三人

C.因過錯履行職務行為損害他人，由法定代表人承擔責任

D.法人應當有法定代表人

E.法定代表人為特別法人

【答案】AD

【解析】依照法律或者法人章程的規定，代表法人從事民事活動的負責人，為法人的法定代表人。法定代表人以法人名義從事的民事活動，其法律后果由法人承受，法人章程或者法人權力機構對法定代表人代表權的限制，不得對抗善意

法定代表人因執行職務造成他人損害的，由法人承擔民事責任。法人承擔民事責任后，依照法律或者法人章程的規定，可以向有過錯的法定代表人追償。

【考點來源】2Z201021法定代表人P8

65.根據《建筑起重機械安全監督管理規定》，建筑起重機械不得出租、使用的情形有()。

A.經檢驗未達到安全技術標準規定的 B.屬于國家不鼓勵使用的 C.沒有完整安全技術檔案的 D.安全保護裝置齊全有效的

E.超過安全技術標準或者制造廠家規定的使用年限的 【答案】ACE

【解析】有下列情形之一的建筑起重機械，不得出租、使用：(1)屬國家明令淘汰或者禁止使用的;(2)超過安全技術標準或者制造廠家規定的使用年限的;(3)經檢驗達不到安全技術標準規定的;(4)沒有完整安全技術檔案的;(5)沒有齊全有效的安全保護裝置的。建筑起重機械有以上第(1)、(2)、(3)項情形之一的，出租單位或者自購建筑起重機械的使用單位應當予以報廢，并向原備案機關辦理注銷手續。

【考點來源】2Z206054機械設備等單位相關的安全責任P257

66.抵押期間抵押人轉讓已經辦理登記的抵押物，通知了抵押權人并告知了受讓人轉

讓物已經抵押的情況，則()。

A.轉讓行為無效

B.轉讓所得價款應當由抵押權人所有

C.轉讓所得價款可以向第三人提存

D.轉讓所得價款只能提前清償債務

E.轉讓行為有效

【答案】CE【本題有爭議。教材中此處規定需勘誤，按照現有教材說法和命題意圖，則此題選CE，實則本題只有A選項是正確的】

【解析】抵押人有義務妥善保管抵押物并保證其價值。抵押期間，抵押人轉讓已辦理登記的抵押物，應當通知抵押權人并告知受讓人轉讓物已經抵押的情況;否則，該轉讓行為無效。抵押人轉讓抵押物的價款，應當向抵押權人提前清償所擔保的債權或者向與抵押權人約定的第三人提存。超過債權的部分歸抵押人所有，不足部分由債務人清償。轉讓抵押物的價款不得明顯低于其價值。抵押人的行為足以使抵押物價值減少的，抵押權人有權要求抵押人停止其行為。

【考點來源】2Z201073抵押的效力P33

67.下列情形中，視為投標人相互串通投標的有()。

A.不同投標人的投標文件由同一人編制

B.不同投標人的投標文件的報價呈規律性差異

C.不同投標人的投標文件相互混裝

D.屬于同一組織的成員按照該組織要求協同投標

E.投標人之間約定部分投標人放棄投標

【答案】ABC

【解析】有下列情形之一的，視為投標人相互串通投標：(1)不同投標人的投標文件由同一單位或者個人編制;(2)不同投標人委托同一單位或者個人辦理投

;(3)不同投標人的投標文件載明的項目管理成員為同一人;(4)不同投標人的投標文件異常一致或者投標報價呈規律性差異;(5)不同投標人的投標文件相互混裝;(6)不同投標人的投標保證金從同一單位或者個人的賬戶轉出。《招標投標法實施條例》進一步規定，禁止招標人與投標人串通投標。有下列情形之一的，屬于招標人與投標人串通投標：(1)招標人在開標前開啟投標文件并將有關信息泄露給其他投標人;(2)招標人直接或者間接向投標人泄露標底、評標委員會成員等信息;(3)招標人明示或者暗示投標人壓低或者抬高投標報價;(4)招標人授意投標人撤換、修改投標文件;(5)招標人明示或者暗示投標人為特定投標人中標提供方便;(6)招標人與投標人為謀求特定投標人中標而采取的其他串通行為。

【考點來源】2Z203014串通投標的規定P86

68.下列行為構成侵權之債的有()。

A.建設行政主管部門未及時頒發施工許可證

B.路人幫助把受傷工人送至醫院

C.建筑物上墜落物品造成他人傷害，難以確定責任人

D.拆除屋頂廣告時將住戶窗戶損壞

E.建設單位未將工程款及時足額支付給施工企業

【答案】CD

【解析】A錯誤，是行政不作為，由行政主體承擔相應的行政責任。B錯誤，無因管理，是指管理人員和服務人員沒有法律上的特定義務，也沒有受到他人委托，自覺為他人管理事務或提供服務。無因管理在管理人員或服務人員與受益人之間形成了債的關系。無因管理產生的債被稱為無因管理之債。B選項是無因管理。C正確，從建筑物中拋擲物品或者從建筑物上墜落的物品造成他人損害，難

除能夠證明自己不是侵權人的外，由可能加害的建筑物使用人給予補償。D正確，建筑物、構筑物或者其他設施及其擱置物、懸掛物發生脫落、墜落造成他人損害，所有人、管理人或者使用人不能證明自己沒有過錯的，應當承擔侵權責任。所有人、管理人或者使用人賠償后，有其他責任人的，有權向其他責任人追償。E錯誤，建設工程債的產生，最主要的也是合同。施工合同的訂立，會在施工單位與建設單位之間產生債的關系;材料設備買賣合同的訂立，會在施工單位與材料設備供應商之間產生債的關系。

【考點來源】2Z201052建設工程債的產生和常見種類P20-21

69.施工合同中對應付款時間約定不明時，關于付款起算時間的說法，正確的有()。

A.工程已實際交付的，為交付之日

B.工程未交付的，為提交峻工結算文件之日

C.工程已交付，工企業主張工程款的，為提出主張之日

D.工程未交付的，為提交竣工驗收報告之日

E.工程未交付，工程程價款也未結算的，為當事人起訴之日

【答案】ABE

【解析】當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間：(1)建設工程已實際交付的，為交付之日;(2)建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日;(3)建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日。

【考點來源】2Z204012欠付工程款的利息支付P116

70.法的形式的含義包括()。

A.創制機關的性質及級別

B.法律規范的地域效力

C.法律規范的內涵

D.法律規范的期間效力

E.法律規范的效力等級

【答案】ABE

【解析】法的形式是指法律創制方式和外部表現形式。它包括4層含義：(1)法律規范創制機關的性質及級別：(2)法律規范的外部表現形式：(3)法律規范的效力等級：(4)法律規范的地域效力。

【考點來源】2Z201012法的形式P3

71.下列情形中，招標人應當拒收的投標文件有()。

A.逾期送送達的

B.投標人未提交投標保證金的 C.投標人的法定代表人未到場的 D.未按招標文件要求密封的 E.投標人對招標文件有異議的 【答案】AD

【解析】《招標投標法實施條例》進一步規定，未通過資格預審的申請人提交的投標文件，以及逾期送達或者不按照招標文件要求密封的投標文件，招標人應當拒收。招標人應當如實記載投標文件的送達時間和密封情況，并存檔備查。

【考點來源】2Z203013投標文件P872.下列爭議中，屬于勞動爭議范圍的是()。

A.家庭與家政服務人員之間的爭議

B.個體工匠與學徒之間的爭議

C.因確認勞動關系發生的爭議

E.因終止勞動合同發生的爭議

D.因工作時間發生的爭議

【答案】CDE

【解析】按照2007年12月頒布的《中華人民共和國勞動爭議調解仲裁法》(以下簡稱《勞動爭議仲裁法》)和2001年4月發布的《最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律若干問題的解釋》的規定，勞動爭議的范圍主要是：(1)因確認勞動關系發生的爭議;(2)因訂立、履行、變更、解除和終止勞動合同發生的爭議;(3)因除名、辭退和辭職、離職發生的爭議;(4)因工作時間、休息休假、社會保險、福利、培訓以及勞動保護發生的爭議;(5)因勞動報酬、工傷醫療費、經濟補償或者賠償金等發生的爭議;(6)勞動者與用人單位在履行勞動合同過程中發生的糾紛;7)勞動者與用人單位之間沒有訂立書面勞動合同，但已形成勞動關系后發生的糾紛;(8)勞動者退休后，與尚未參加社會保險統籌的原用人單位因追索養老金、醫療費、工傷保險待遇和其他社會保險而發生的糾紛;(9)法律、法規規定的其他勞動爭議。2006年8月發布的《最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律若干問題的解釋(二)》規定，下列糾紛不屬于勞動爭議：(1)勞動者請求社會保險經辦機構發放社會保險金的糾紛;(2)勞動者與用人單位因住房制度改革產生的公有住房轉讓糾紛;(3)勞動者對勞動能力鑒定委員會的傷殘等級鑒定結論或者對職業病診斷鑒定委員會的職業病診斷鑒定結論的異議糾紛;(4)家庭或者個

第五篇：2015年一建《建設工程法規》真題答案及解析

2015年一級建造師《建設工程法規》真題答案及解析

一、單項選擇題（共70題，每題1分，每題 的備選項中，只有1個符合題意）

1.根據《綠色施工導則》，處于基坑降水階段的工地，宜優先采用（）作為混凝土攪拌用水，養護用水，沖洗用水和部分生活用水。

A．地下水B．市政自來水C．雨水D．中水

【答案】A

【解析】本題考查的是施工節能的規定。處于基坑降水階段的工地，宜優先采用地下水作為混凝土攪拌用水、養護用水、沖洗用水和部分生活用水。參見教材P199。

2.根據《建設工程安全生產管理條例》，注冊執業人員未執行工程建設強制性標準可責令其停止執行（）。

A.1個月以上3個月以下B.3個月以上1年以下

C.3個月以上2年以下D.6個月以上1年以下

【答案】B

【解析】本題考查的是施工管理人員違法行為應為承擔的法律責任。注冊執業人員未執行法律、法規和工程建設強制性標準的，責令停止執業3個月以上1年以下：情節嚴重的，吊銷職業資格證書，5年內不予注冊；造成重大安全事故的，終身不予注冊；構成犯罪的，依照刑法有關規定追究刑事責任。參見教材P227.3、某施工企業承攬拆除舊體育館工程，作業工程中，體育館屋頂突然坍塌，壓*人，重傷11人，根據《生產安全事故報告和調查處理條例》，該事故屬于（）。

A.特別重大事故B.重大事故C.一般事故 D.較大事故

【答案】D

【解析】本題考查的是生產安全事故的等級劃分。較大事故：是指造成3人以上10人一下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經濟損失的事故。參見教材P249。

4.根據《建筑施工企業負責人及項目負責人施工現場帶班暫行辦法》，項目負責人每月帶班生產時間不得少于本月施工時間的（）。

A.80%B.70%C.60%D.50%

【答案】A

【解析】本題考查的是施工單位項目負責人施工現場帶班制度。項目負責人每月帶班生產時間不得少于本月施工時間的80%。參見教材P219.5.根據《建設工程安全生產管理條例》，出租單位在簽訂機械設備租賃合同時，應出具（）。

A．購貨發票B．檢測合格證明C．產品使用說明書D．相應的圖片

【答案】B

【解析】本題考查的是出租機械設備和施工機具及配件單位的安全責任。出租單位應當在簽訂的建筑起重機械租賃合同中，明確租賃雙方的安全責任，并出具建筑起重機械特種設備制造許可證、產品合格證、制造監督檢驗證明、備案證明和自檢合格證明，提交安裝使用說明書。參見教材P265。

6.關于在文物保護單位保護范圍和建設控制地帶內從事建設活動的說法，正確的是（）。

A.文物保護單位的保護范圍內及其周邊的一定區域不得進行爆破作業

B.在全國重點文物保護單位的保護范圍內進行爆破作業，必須經國務院批準

C.因特殊情況需要在文物保護單位的保護范圍內進行爆破作業的，應經核定公布該文物保護單位的人民政府批準

D.在省、自治區、直轄市重點文物保護單位的保護范圍內進行爆破作業的，必須經國務院文物

【答案】C

【解析】本題考查的是在文物保護單位保護范圍和建設控制地帶施工的規定。《文物保護法》規定，文物保護單位的保護范圍內不得進行其他其他建設工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業。但是，因特殊情況需要在文物保護單位的保護范圍內進行其他建設工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業的，必須保證文物保護單位的安全，并經核定公布該文物保護單位的人民政府批準，在批準前應當征得上一級人民政府文物行政部門同意;在全國重點文物保護單位的保護范圍內進行其他建設工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業的，必須經省、自治區、直轄市人民政府批準，在批準前應當征得國務院文物行政部門同意。參見教材P207。

7.某高速公路項目進行招標，開標后允許（）。

A.評標委員會要求投標人以書面形式澄清含義不明確的內容

B.投標人再增加優惠條件

C.投標人撤銷投標文件

D.招標人更改招標文件中說明的評標定標辦法

【答案】A

【解析】本題考查的是招標基本程序。評標委員會可以要求投標人對投標文件中含義不明確的內容作必要的澄清或者說明，但是澄清或者說明不得超出投標文件的范圍或者改變投標文件的實質性內容。參見教材P87.8.根據《水污染防治法》，企業事業單位發生事故或者其他災害性事件，造成或者可能造成水污染事故的，應當立即啟動本單位的應急方案，采取應急措施，并向（）的縣級以上地方人民政府或者環境保護主管部門報告。

A.單位所在地B.污染影響地C.單位登記地D.事故發生地

【答案】D

【解析】本題考查的是水污染的防治。《水污染防治法》規定，企業事業單位發生事故或者其他突發性事件，造成可能或者可能造成水污染事故的，應當立即啟動本單位的應急方案，采取應急措施，并向事故發生地的縣級以上地方人民政府或者環境保護主管部門報告。參見教材P189。

9.根據《合同法》，債權人將合同中的權利轉讓給第三人的，（）。

A.須經債權人同意，且需辦理公證手續B.無需經債務人同意，也不必通知債務人

C.無需債務人同意，但需辦理公證手續D.無需經債權人同意，但需通知債務人

【答案】D

【解析】本題考查的是合同的履行、變更和權利義務的轉讓。《合同法》規定，債權人轉讓權利的，應當通知債務人。未經通知，該轉讓對債務人不發生效力。參見教材P133。

10.下列知識產權法保護對象中，屬于專利保護對象的是（）。

A.施工企業研發的新技術B.施工企業研發的計價軟件

C.施工企業編制的投標文件D.監理企業編制的監理大綱

【答案】A

【解析】本題考查的是專利權。我國《專利法》保護的是發明創造專利權，并規定發明創造是指發明、實用新型和外觀設計。選項BCD屬于著作權。參見教材P26、30～31。

11.某建設工程施工合同約定工程開工，竣工日期分別為2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程實際竣工。由于發包人未按約定支付工程款，承包人與行使工程價款優先受償權，其最遲必須在（）前行使。

A.2013年9月1日B.2015年4月1日 C.2015年4月20日D.2015年10月20日

【答案】C

【解析】本題考查的是工程價款的支付。建設工程經竣工驗收合格的，已竣工驗收合格值日未竣工日期，建設工程承包人行使優先權的期限為6個月，自建設工程竣之日或者建設工程合同約定的竣工之日其計算。2014年4月20日為6個月。參見教材P126.12.根據《安全生產事故報告何太哦查處理條例》，建筑工地事故發生后，事故現場有關人員應當立即向（）報告。

A.業主單位負責人B.事故發生地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門

C.事故發生地省級以上人民政府安全生產監督管理部門D.本單位負責人

【答案】D

【解析】本題考查的是施工生產安全事故報告的基本要求。《安全生產事故報告何太哦查處理條例》規定，事故發生后，事故現場有關人員應當立即向本單位負責人報告。參見教材P252。

18．關于物權保護的說法，正確的是（）。

A．物權受到侵害的，權利人不能通過和解方式解決

B．侵害物權造成權利人損害的，權利人既可請求損害賠償，也可請求承擔其他民事責任

C．侵害物權的，承擔民事責任后，不再承擔行政責任

D．物權的歸屬、內容發生爭議的，利害關系人應當請求返還原物

【答案】B

【解析】本題考查的是物權的保護。侵害物權，造成權利人損害的，權利人可以請求損害賠償，也可以請求承擔其他民事責任。參見教材P22。

19.在買賣合同中，出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物，除當事人另有約定的以外，毀損、滅失的風險自（）時起由買受人承擔。

A.標的物交付B.合同成立C.合同生效D.支付貸款

【答案】B

【解析】本題考查的事標的物毀損滅失風險的承擔。出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物，除當事人另有約定的以外，毀損、滅失的風險自合同成立時起由買受人承擔。參見教材P165-166.20.某開發商在一大型商場項目的開發建設中，違反國家規定，擅自降低工程質量標準，因而造成重大安全事故。該事故的直接責任人員應當承擔的刑事責任是（）。A.重大責任事故罪B.重大勞動安全事故罪C.危害公共安全罪D.工程重大安全事故罪

【答案】D

【解析】本題考查的是工程重大安全事故罪。工程重大安全事故罪是：建設單位、設計單位、施工單位、工程監理單位違反國家規定，降低工程質量標準，造成重大安全事故的。參見教材P48.21.對于超過一定規模的危險性較大的分部分項工程專項方案，應由（）組織召開專家論證會。

A.安全監督管理機構 B.建設單位C.監理單位D.施工單位

【答案】D

【解析】本題考查的是編制安全專項施工方案。對于超過一定規模的危險性較大的分部分項工程，施工單位應當組織專家對專項方案進行論證。參見教材P228.22.根據《水污染防治法》，企業事業單位發生事故或者其他突發性事件，造成或者可能造成水污染事故的，應當立即啟動本單位的應急方案，采取應急措施，并向（）的縣級以上地方人民政府或者環境保護主管部門報告。

A．事故發生地B．單位所在地C．污染影響地D．單位登記地

【答案】A

【解析】本題考查的是水污染的防治。《水污染防治法》規定，企業事業單位發生事故或者其他突發性事件，造成或者可能造成水污染事故的，應當立即啟動本單位的應急方案，采取應急措施，并向事故發生地的縣級以上地方人民政府或者環境保護主管部門報告。參見教材P189。

23.根據《建設工程質量管理條例》，建設工程竣工驗收應由（）組織。

A.施工單位B.建設單位C.監理單位D.設計單位

【答案】B

【解析】本題考查的是建設工程竣工驗收的主體。《建設工程質量管理條例》規定，建設單位收到建設工程竣工報告后，應當組織設計、施工、工程監理等有關單位進行竣工驗收。參見教材P295.24.根據《建設工程質量管理條例》，建設工程承包單位應當向建設單位出具質量保修書的時間是（）。

A.竣工驗收時B.提交竣工驗收報告時C.竣工驗收合格后D.交付使用時

【答案】B 【解析】本題考查的是建設工程質量保修書。《建設工程質量管理條例》規定，建設工程承包單位在向建設單位提交工程驗收報告時，應當向建設單位出具質量保修書。P305.31.特種設備使用單位應當按照安全技術規范的要求，在檢查合格有效期屆滿前（）向特種設備檢測機構提出定期檢驗要求。

A.5天B.15天C.20天D.1個月

【答案】D

【解析】本題考查的是特種設備安全管理。

特種設備使用單位應當按照安全技術規范的要求，在檢驗合格有效期屆滿前1個月向特種設備檢驗機構提出定期檢驗要求。參見教材P236。

33.某施工企業職工在工程施工中受傷，職工認為應屬于工傷，用人單位不認為是工傷，則應由（）承擔舉證責任。

A.職工本人B.工傷治療機構C.用人單位D.社會保險行政部門

【答案】C

【解析】本題考查的是工傷保險的規定。《工傷保險條例》第十八條第二款規定，職工或者其直系親屬認為是工傷，用人單位不認為是工傷的，由用人單位承擔舉證責任；用人單位應承擔證明工傷事實不成立的舉證責任，如果用人單位不能舉證充分的證據證明不應認定工傷，則將承擔于己不利的后果，這是一種舉證責任的倒置。教材中沒有具體的內容。

34.關于建設用地使用權流轉、續期和消滅的說法，正確的是（）。

A.建設用地使用權流轉時附著于改土地上的建筑物，建筑物及附屬設施應一并處分

B.建設用地使用權流轉時使用期限的約定不得超過50年

C.建設用地使用權限屆滿的，自動續期

D.建設用地使用權消滅的，建設用地使用權人應當及時辦理注銷登記

【答案】A

【解析】本題考查的是土地所有權、建設用地使用權和地役權。

建設用地使用權人有權將建設用地使用權轉讓、互換、出資、贈與或者抵押，但法律另有規定的除外。建設用地使用權人將建設用地使用權轉讓、互換、出資、贈與或者抵押，應當符合以下規定：（1）當事人應當采取書面形式訂立相應的合同。使用期限由當事人約定，但不得超過建設用地使用權的剩余期限。（2）應當向登記機構申請變更登記。（3）附著于該土地上的建筑物、構筑物及其附屬設施一并處分。

住宅建設用地使用權期間屆滿的，自動續期。非住宅建設用地使用權期間屆滿后的續期，依照法律規定辦理。該土地上的房屋及其他不動產的歸屬，有約定的，按照約定；沒有約定或者約定不明確的，依照法律、行政法規的規定辦理。

建設用地使用權消滅的，出讓人應當及時辦理注銷登記。登記機構應當收回建設用地使用權證書。參見教材P21。

35.對于超過一定規模的危險性較大的分部分項工程專項方案，應由（）組織召開專家論證會。

A.安全監督管理機構 B.施工單位C.建設單位D.監理單位

【答案】B

【解析】本題考查的是編制安全技術措施、專項施工方案和安全技術交底的規定。

超過一定規模的危險性較大的分部分項工程專項方案應由施工單位組織召開專家論證會。參見教材P229。

36.根據《行政許可法》，下列法律法規中，不得設定任何行政許可的是（）。

A.法律B.行政法規C.地方性法規D.部門規章

【答案】D

【解析】《行政許可法》規定，法律可以設定行政許可。尚未制定法律的，行政法規尚未制定法律的，行政法規可以設定行政許可。必要時，國務院可以采用發布決定的方式設定行政許可。實施后，除臨時性行政許可事項外，國務院應當及時提請全國人民代表大會及其常務委員會制定法律，或者自行制定行政法規。

尚未制定法律、行政法規的，地方性法規可以設定行政許可；尚未制定法律、行政法規和地方性法規的，因行政管理的需要，確需立即實施行政許可的，省、自治區、直轄市人民政府規章可以設定臨時性的行政許可。臨時性的行政許可實施滿一年需要繼續實施的，應當提請本級人民代表大會及其常務委員會制定地方性法規。地方性法規和省、自治區、直轄市人民政府規章，不得設定應當由國家統一確定的公民、法人或者其他組織的資格、資質的行政許可；不得設定企業或者其他組織的設立登記及其前置性行政許可。其設定的行政許可，不得限制其他地區的個人或者企業到本地區從事生產經營和提供服務，不得限制其他地區的商品進入本地區市場。

除以上規定的以外，其他規范文件一律不得設定行政許可。參見教材P349—P350。

37.下列法律中，屬于憲法相關法的是（）。

A.《中華人民共和國行政法》B.《中華人民共和國民法通則》

C.《中華人民共和國全國人民代表大會組織法》D.《中華人民共和國政府采購法》

【答案】C

【解析】本題考查的是法律體系的基本框架。憲法相關法，是指《中國人民代表大會組織法》、《地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》、《中華人民共和國國籍法》、《中華人民共和國國務院組織法》、《中華人民共和國民族區域自治法》等法律。P1。38.當事人對人民法院委托鑒定部門所作的鑒定結論有異議申請重新鑒定時，其所提出的證據證明（），人民法院應予準許重新鑒定。

A.當事人對鑒定人員不滿意的B.鑒定程序有輕微瑕疵的 C.鑒定結論有缺陷的D.鑒定結論明顯依據不足的 【答案】D

【解析】當事人對人民法院委托的鑒定部門作出的鑒定結論有異議申請重新鑒定，提出證據存在以下情形之一的，人民法院應當允許：（1）鑒定機構或者鑒定人員不具備相關的鑒定資格的；（2）鑒定程序嚴重違法的；（3）鑒定結論明顯依據不足的；（4）經過質證認定不能作為證據使用的其他情形。對于有缺陷的鑒定結論，可以通過補充鑒定、重新質證或者補充質證等方法解決的，不予重新鑒定。

39.下列某建筑公司的工作人員中，有權要求公司簽訂無固定期限勞動合同的是（）。

A.在公司連續工作滿8年的張某

B.到公司工作2年，并被董事會任命為總經理的王某

C.在公司累計工作了10年，但期間曾經離開過的趙某

D.與公司已經連續訂立兩次固定期限勞動合同，但因工負傷不能從事原工作的李某

【答案】D

【解析】本題考查的是勞動合同的基本條款、訂立勞動合同應當注意的事項及集體合同。（1）勞動者在該用人單位連續工作滿10年的；（2）用人單位初次實行勞動合同制度或者國有企業改制重新訂立勞動合同時，勞動者在該用人單位連續工作滿10年且距法定退休年齡不足10年的；（3）連續訂立兩次固定期限勞動合同，且勞動者沒有《勞動合同法》第39條和第40條第1項、第2項規定的情形，續訂勞動合同的。第三種是在用人單位自用工之日滿1年不與勞動者訂立書面勞動合同的，則視為用人單位與勞動者已訂立無固定期限勞動合同。參見教材P139.40.某建筑公司與某開發公司簽訂了一份建設工程施工合同，合同的約定由建筑公司預先墊付20%的工程款，但沒有約定利息的計算方法。后兩公司就工程款支付發生爭議，建筑公司訴至人民法院，要求開發公司支付工程款并償還墊付工程款的利息，人民法院應（）。

A.對該訴訟請求全部予以支持B.對工程款訴訟請求予以支持，對利息訴訟請求不予支持

C.對該訴訟請求全部不予支持D.對工程款訴訟請求不予支持，對利息訴訟請求予以支持

【答案】B

【解析】本題考查的是工程價款的支付。《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定：當事人對墊資利息沒有約定的，承包人請求支付利息的，不予支持。參見教材P125。

41.施工過程中，建設單位違反規定提出降低工程質量要求時，施工企業應當（）。

A.予以拒絕B.征得設計單位同意C.征得監理單位同意D.與相關各方協商一致

【答案】A

【解析】本題考查的是工程建設強制性標準實施的規定。建筑設計單位和建筑施工企業對建設單位違反規定提出的降低工程質量的要求，應當予以拒絕。

42.根據《全國建筑市場各方主體不良行為記錄》，屬于承攬業務不良行為的是（）。A.允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程的B.不履行保修義務或拖延改造保修義務的 C.將承包的工程轉包或者違法分包的D.未按照節能設計進行施工的

【答案】C

【解析】本題考查的是施工單位不良行為記錄的認定標準，承攬業務不良行為認定標準：（1）利用向發包單位及其工作人員行賄、提供回扣或者給予其他好處等不正當手段承攬業務的；（2）相互串通投標或與招標人串通投標的，以向招標人或評標委員會成員行賄的手段謀取中標的；（3）以他人名義投標或以其他方式弄虛作假，騙取中標的；（4）不按照與招標人訂立的合同履行義務，情節嚴重的；（5）將承包的工程轉包或違法承包的。P110.65.關于建設工程監理的說法，正確的是（）。

A.我國的工程監理主要是對工程的施工結果進行監督

B.監理單位與承包該工程的施工單位應為行政隸屬關系

C.建設單位有權決定是否委托工程監理單位進行監理

D.建設單位須將工程委托給具有相應資質等級的監理單位

【工程法規-參考答案】D

【工程法規-答案解析】本題考查的是工程監理單位相關的質量責任和義務。選項A，監理也需要旁站，即對工程中有關地基和結構安全的關鍵工序和關鍵施工過程，進行連續不斷地監督檢查或檢驗的監理活動，有時甚至要連續跟班監理，所以A錯誤；工程監理單位與被監理工程的施工承包單位有隸屬關系或者其他利害關系的，不得承擔該項建設工程的監理業務，所以B錯誤；依法需要實行監理的工程，必須依法委托單位進行監理，C錯誤；實行監理的建設工程，建設單位應當委托具有相應資質等級的工程監理單位進行監理，也可以委托具有工程監理相應資質等級并與被監理工程的施工承包單位沒有隸屬關系或者其他利害關系的該工程的設計單位進行監理，D正確。參見教材P292。

66.下列合同中，債務人不履行債務，債權人有留置權的是（）。

A.買賣合同B.運輸合同C.借款合同D.租賃合同

【答案】B

【解析】本題考查的是運輸合同的法律規定。托運人或者收貨人不支付運費、保管費以及其他運輸費用的，承運人對相應的運輸貨物享有留置權，但當事人另有約定的除外。參見教材P175。

67.根據《建筑市場誠信行為信息管理辦法》，良好行為記錄信息的公布期限一般為（）。

A.6個月B.1年C.2年D.3年

【答案】D

【解析】本題考查的是建筑市場誠信行為的公布和獎懲機制。良好行為記錄信息公布期限一般為3年。參見教材P112。

68.關于建筑施工企業安全生產許可證的說法，正確的是（）。

A.申請補辦安全生產許可證應當在公眾媒體上聲明原許可證作廢

B.未取得安全生產許可證從事施工活動不會產生民事責任

C.只有經過再次審查、安全生產許可證有效期才可能延期

D.施工企業是否具有安全生產許可證部影響施工許可證的核發

【工程法規-參考答案】A

【工程法規-答案解析】本題考查的是安全生產許可證的有效期和政府監管的規定。建筑施工企業遺失安全生產許可證，應當立即向原安全生產許可證頒發管理機關報告，并在公眾媒體上聲明作廢后，方可申請補辦，A正確；《安全生產許可證條例》規定，未取得安全生產許可證擅自進行生產的，責令停止生產，沒收違法所得并罰款，B錯誤；企業在安全生產許可證有效期內，嚴格遵守有關安全生產的法律法規，未發生死亡事故的，安全生產許可證有效期屆滿時，經原安全生產許可證頒發管理機關同意，不再審查，安全生產許可證有效期延期3年，C錯誤；建筑施工企業未取得安全生產許可證的，不得從事建筑施工活動，D錯誤。參見教材P212。

69.根據《建設工程質量保證金管理暫行辦法》，全部或部分使用政府投資的建設項目，按工程價款結算總額（）左右的比例預留保證金。

A.3%B.5%C.10%D.15%

【答案】B

【解析】本題考查的是質量責任的損失賠償。全部或者部分使用政府投資的建設項目，按工程價款結算總額5%左右的比例預留保證金。參見教材P308.70.甲總承包單位與乙分包單位依法簽訂了專業工程分包合同，在建設單位組織竣工驗收時，發現該專業工程質量不合格。關于該專業工程質量責任的說法，正確的是（）。

A.乙就分包工程對建設單位承擔全部法律責任

B.甲就分包工程對建設單位承擔全部法律責任

C.甲和乙就分包工程對建設單位承擔連帶責任

D.甲對建設單位承擔主要責任，乙承擔補充責任

【答案】C

【解析】本題考查的是對施工質量負責和總分包單位的質量責任。總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的，分包單位應當按照分包合同的約定對其分包工程的質量向總承包單位負責，總承包單位與分包單位對分包工程的質量承擔連帶責任。參見教材P277.二、多選題

71.根據《招標投標法》和相關法律法規，下列評標委員會的做法中，正確的有（）。

A.以所有招標都不符合招標文件的要求為由，否決所有投標

B.拒絕招標人在評標時提出新的評標要求

C.按照招標人的要求傾向特定投標人

D.在評標報告中注明評標委員會成員對評標結果的不同意見

E.以投標報價超過標底上下浮動范圍為由否決投標

【答案】ABD

【解析】本題考查的是招標基本程序。選項C應改為不應傾向特定投標人；選項E錯誤，評標委員會不得以投標報價是否接近標底作為中標條件，也不得以投標報價超過標底上下浮動范圍作為是否應否決投標的條件。

72.根據《建筑業企業資質管理規定》，在申請之日起1年至資質許可決定做出前，出現下列情況的，資質機關不予批準起建筑企業資質升級申請的有（）。

A.與建設單位之間相互串通投標

B.將承包的工轉包或違法分包

C.發生過一起一般質量安全事故

D.非法轉讓建筑企業資質證書

E.惡意拖欠分包企業工程款

【答案】ABDE

【解析】本題考查的是施工企業資質證書的申請、延續和變更。取得建筑業企業資質的企業，申請資質升級、資質增項，在申請之日起1年內有下列情形之一的，資質許可機關不予批準企業的資質升級申請和增項申請：（1）超越本企業資質等級或以其他企業的名義承攬工程，或允許其他企業或個人以本企業的名義承攬工程的；（2）與建設單位或企業之間相互串通投標，或以行賄等不正當手段謀取中標的；（3）未取得施工許可證擅自施工的；（4）將承包的工程轉包或違法分包的；（5）違反國家工程建設強制性標準的；（6）發生過較大生產安全事故或者發生過兩起以上一般生產安全事故的；（7）惡意拖欠分包企業工程款或者農民工工資的；（8）隱瞞或謊報、拖延報告工程質量安全事故或破壞事故現場、阻礙對事故調查的；（9）按照國家法律、法規和標準規定需要持證上崗的技術工種的作業人員未取得證書上崗，情節嚴重的；（10）未依法履行工程質量保修義務或拖延履行保修義務，造成嚴重后果的；（11）涂改、倒賣、出租、出借或者以其他形式非法轉讓建筑業企業資質證書；（12）其他違反法律、法規的行為。參見教材P64.73.關于項目經理部及其行為法律后果的說法，正確的是（）。

A.其行為的法律后果由項目經理承擔

B.不具備法人資格

C.是施工企業為完成某項工程建設任務而設立的組織

D.其行為的法律后果由項目經理部承擔

E.其行為的法律后果由企業法人承擔

【答案】BCE

【解析】本題考查的是企業法人和項目經理的法律關系。項目經理部行為的法律后果將由企業法人承擔，AD錯誤；項目經理部不具備獨立的法人資格。項目經理部是施工企業為完成某項工程建設任務而設立的組織。所以選BCE。參見教材P11-12。

74.根據《工傷保險條例》，可以認定為工傷或者視同工傷的有（）。

A.李某取得革命傷殘軍人證后到企業工作，舊傷復發

B.張某患病后，精神抑郁，酗酒過度需要進行治療

C.楊某在開車下班途中，發生交通事故受傷，該事故責任認定書中認定楊某負次要責任

D.陳某在工作場所與上司產生摩擦，一怒之下，拿剪刀將自己的胸前刺傷

E.牛某因失戀，上班時間爬到公司樓頂跳樓自殺

【答案】AC 【解析】本題考查的是工傷保險的規定。有下列情形之一的，不得認定為工傷或者視同工傷：（1）故意犯罪的；（2）醉酒或者吸毒的；（3）自殘或者自殺的。參見教材P240。

99.根據《建設工程安全生產管理條例》，施工單位應在施工現場（）設置明顯的安全警示標志。

A.樓梯口B.配電箱C.塔吊D.基坑底部E.施工現場出口處

【答案】ABCE

【解析】本題考查的是施工現場安全防護。施工單位應當在施工現場入口處、施工起重機械、臨時用電設施、腳手架、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、橋梁口、隧道口、基坑邊沿、爆破物及有害危險氣體和液體存放處等危險部位，設置明顯的安全警示標志。參見教材P230。

100.下列情形中，發包人可以請求人民法院解除建設工程施工合同的有（）。

A.承包人明確表示不履行合同主要義務的

B.承包人已經完成的建設工程質量不合格，并拒絕修復的 C.承包人在合同約定的期限內沒有完工的 D.承包人將承包的建設工程非法轉包的

E.承包人將承包的建設工程違法分包的

【答案】ABDE

【解析】本題考查的是合同的終止。發包人請求解除建設工程施工合同的情形：（1）明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務的；（2）合同約定的期限內沒有完工，且在發包人催告的合理期限內仍未完工的；（3）已經完成的建設工程質量不合格，并拒絕修復的；（4）將承包的建設工程非法轉包、違法分包的。”參見教材P135.