第一篇：2008年二建工程法規考試真題及答案解析

2008 年二建工程法規考試真題及答案解析

一、單項選擇題（共60 題，每題1 分。每題的備選項中，只有 1 個最符合題意）場景

（一）建設單位擬興建一棟 20 層辦公樓，投資總額為 5 600 萬元，由建設單位自行組織公開招標。

建設單位對甲、乙、丙、丁、戊五家施工企業進行了資格預審，其中丁未達到資格預審最低條件。建設單位于投標截止日后的筍二天公開開標。評標階段丙向建設單位行賄謀取中標。評標委員會向建設單位推薦了甲、乙施工企業為中標候選人，建設單位均未采納，選中丙為中標人。建設單位向丙發出中標通知書，并要求降低報價才與其簽訂合同。

根據場景

（一）。回答下列問題。

1.根據《招標投標法》和《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》，下列說法中錯誤的是（）。

A．若該項目部分使用國有資金投資，則必須招標 B．若投資額在 3 000 萬元人民幣以上的體育場施工項目必須招標

C.施工單位合同估算為 300 萬元人民幣的經濟適用住房施工項目可以不招

標

D.利用扶貧資金實行以工代賑使用農民工的施工項目，由審批部門批準，可以不進行施 工招標

2.招標人應當在資格預審文件中載明的內容不包括（）。

A．資格條件 B．最低標準要求C．審查方法 D．審查目的

3.根據《招標投標法》的規定，下列說法中正確的是（A.甲、乙、戊施工企業具有投標資格）。B.丁施工企業可以參加投標 C.丙的行賄行為不影響中標D．戊應當成為中標人

4.根據《招標投標法》的規定，下列關于建設單位的說法中正確的是（）。A．建設單位有權要求丙降低報價。B．建設單位應在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間開標 C．建設單位可以在招標人中選擇任何一個投標人中標 D．評標委員會成員中的 2/3 可以由建設單位代表擔任

場景

（二）吳某是甲公司法定代表人，吳某依據《中華人民共和國勘察設計管理條例》

將廠房設計任務委托給符合相應資質的乙設計院，設計院指派注冊建筑師張某負責該項目。丙施工企業承建，注冊建造師李某任該項目負責人，2006 年 2 月 1 日廠房通過了竣工驗收。甲公司未依約結清設計費，設計院指令張某全權負責催討。2008 年 1 月 1 日在一次酒會上，吳某當眾對設計院辦公室主任王某說：“欠你們院的設計費春節前一定還上”，事后王某向單位做了匯報，設計院決定改由王某全權處理該項事宜。后在稅務檢查中稅務機關發現甲公司有逃稅事實，遂凍結甲公司的賬戶，故拖欠的設計費仍未清償。2008 年 4 月 1 日，王某催討，吳某以超過訴訟時效為由拒付，設計院遂提起訴訟。

根據場景

（二），回答下列問題。5.《中華人民共和國勘察設計管理條例》屬于（A．法律 B．行政法規C．地方性法規D．行政規定）。

6.該工程設計合同法律關系中，法律關系主體是（A.吳某與張某）。B.吳某與設計院

C．甲公司與張某 D．甲公司與乙設計院

7.建造師李某申請延續注冊，下列情況中不影響延續注冊的是（）。A．工傷被鑒定為限制民事行為能力人 B．其始終從事技術工作，故無需且未參加繼續教育 C．執業活動受到刑事處罰，自處罰執行完畢之日起至申請注冊之日不滿 3 年

D．其負責的工程項目因工程款糾紛導致訴訟

8.甲公司的其他股東對吳某的還錢表示不予認同，下列觀點正確的是（）。A．吳某未得到其他股東授權，其還錢表態無效 B．吳某酒后失言，不是真實意思表示，行為無效 C．吳某的行為后果，其他股東不負責任D．吳某還錢可以，但需先行退還其他股東出資

9.從設計任務委托法律關系的角度看，乙設計院將張某變更為王某全權負責催討欠款屬于（）。

A.主體變更 B.客體變更C．內容變更D．未變更

10.張某代表設計院向甲公司催討欠款屬于（）。

A．委托代B．法定代C．指定代理D．表見代理 11.下列關于訴訟時效的表述，正確的是（）。A．距工程竣工已滿兩年，訴訟時效屆滿，乙設計院喪失勝訴權 B．王某不是乙設計院的全權代表，吳某向王某表示還錢無效 C．設計院事后安排王某負責處理催討欠款事宜，故吳某向王某的表態，使 訴訟時效中斷

D．因 2008 年 1 月 1 日處于訴訟時段的最后六個月當中，故訴訟時效中止

12.甲公司的下列行為中，正確的是（）。A．為其他關系單位代開增值稅發票 B．為單位職工代扣代繳個人所得稅 C．設立兩套賬簿分別用于內部管理和外部檢查 D．將稅務登記證借給關系單位

場景

（三）甲建設單位在某城市中心區建設商品房項目，由取得安全產生許可證的乙施工單位總承包，由丁監理公司監理。乙經過甲同意將基礎工程分包給丙施工單位，丙在夜間挖掘作業中操作失誤，挖斷居民用水管造成大面積積水，需搶修。后續又發生兩起安全事故：（1）乙施工單位的施工人員違反規定使用明火導致失火，造成一名工人受傷；（2）焊接現場作業員萬某違章作業造成漏電失火，王某撤離現場。

根據場景

（三），回答下列問題。

13.乙施工單位的（）依法對本單位的安全生產全面負責。

A．企業法人代表B．主要負責人C．項目負責人D．安全生產員

14.發生事故當時焊接作業員王某及時撤離了現場，是王某行使《安全生產法》賦 予從業人員的（A．知情權）。

B.拒絕權 C.緊急避難權D．請求賠償權

15.該施工現場發生的兩起安全事故，應由（）負責上報當地安全生產監管部

門。

A．甲建設單位B．乙施工單位C．丙施工單位 D．丁監理公司

16.該施工現場的安全生產責任應由（）負總責。

A．甲建設單位B．乙施工單位C．丙施工單位 D．丁監理公司

17.根據《建設工程安全生產管理條例》規定，兩單位從事危險作業人員的意外傷 害保險費應當（）支付。A．由甲建設單位 B．由乙施工單位 C．由丙施工單位 D．按合同約定

18.以下對丁監理公司的安全責任說法中，不正確的是（A.按工程建設強制性標準實施監理

B.依據法律、法規實施監理）。C.審查專項施工方案 D．發現安全事故隱患立即向勞動安全管理部門報告

19.在該焊接作業現場的下列說法中，不符合《消防法》規定的是（）。A．氧氣瓶應單獨存放并做好安全標識 B．經項目負責人批準，可以攜帶火種進入焊接場所 C．焊接作業人員必須持證上崗 D．焊接作業人員應采取相應的消防安全措施

20.根據《建筑施工企業安全生產許可證管理規定》，（）不是施工企業取得安全生產許可證必須具備的條件。

A．建立、健全安全生產責任制 B．保證本單位安全生產條件所需資金的有效使用 C．設置安全生產管理機構 D．依法參加工傷保險

21.根據環境保護相關法律法規，對于項目夜間搶修的說法正確的是（）。A．可以直接搶修 B．有縣級以上人民政府或者有關主管部門證明可以搶修 C．向所在地居民委員會或街道申請后可以搶修 D．不可以夜內搶修

22.因宿舍失火，要臨時安置施工人員，則下列有關說法中正確的是（）。

A．可以直接安排到倉庫中，并遠離危險品 B．不可以安排到倉庫中 C．可以暫時安排到倉庫中，并報公安消防機構批準 D．經公安消防機構批準，可以長期居住在倉庫中

場景

（四）具有房層建筑設計丙級資質的某油田勘探開發公司欲新建專家公寓，該工程地下一層，地上九層，預制鋼筋混凝土樁基礎，鋼筋混凝土框架結構。由甲設計院設計，施工圖經乙審圖中心審查通過。經公開招標，由某施工單位承建，包工包料，某監理公司負責工程的監理。施工過程中，建設單位要求更換外墻保溫材料。

根據場景

（四），回答下列問題。

23.根據《建設工程質量管理條例》規定，以下不是建設單位質量責任的是（）。

A．組織工程竣工驗收 B．確保外墻保溫材料符合要求 C．不得擅自改變主體結構進行裝修 D．不得迫使承包方以低于成本價格競標

24.若施工合同約定本工程保修期間采用質量保證金方式擔保，則建設單位應按工程價款（）左右的比例預留保留金。

A.結算總額 5% B.預算總額 5% C.預算總額 10% D.結算總額 10%

25.根據《建設工程質量管理條例》，（）應當保證鋼筋混凝土預制樁符合設計文件和合同要求。

A．建設單位B．監理公司 C．施工單位D．設計單位

26.根據《建設工程質量管理條例》的規定，下列選項中不屬于工程驗收必備條件的是（）。A．有完整的技術檔案 B．有完整的施工管理資料 C．設計單位簽署的質量合格文件 D．監理單位簽署的工程質量保修書

27.建設單位更換保溫材料，應當由（）后方可施工。A．原設計院出設計變更，報當地審圖機構審查 B．當地具有相應資質的設計單位出設計變更，報當地審圖機構審查 C．原設計院出設計變更，報原審圖機構審查 D．建設單位設計院出設計變更，報原審圖機構審查

28.若對外墻保溫材料的質量要求不明確而產生糾紛時，首先應按照（）履行。

A．通常標準 B．符合合同目的特定標準 C．國冢標準 D．地方標準

29.施工過程中的質量控制文件應由（）收集和整理后進行立卷歸檔。

A．建設單位B．施工單位

C.監理單位D．設計單位

30.該項目關于節約能源的專題論證，應當包括在（）中。

A．可行性研究報告B．招標文件 C．投標文件 D．竣工驗收報告 31.依據《建設工程質量管理條例》關于見證取樣的規定，（）無需取樣送檢，即可用于工程。

A．保溫材料 B．供水管主控閥C．鋼筋原材料D．鋼筋墊塊

32.以下關于工程質量保修問題的論述中，不符合《建設工程質量管理條例》的是

（）。A．地基基礎工程質量保修期為設計文件規定的合理使用年限 B．發承包雙方約定屋面防水工程的保修期為 6 年C．保修范圍屬于法律強制性規定的，承發包雙方必須遵守

D.保修期限法律已有強制性規定的，承發包雙方不得協商約定

場景

（五）某市區一固定資產項目的施工現場圖示如下，請根據圖示回答以下問題：

根據場景

（五），回答下列問題。

33.因生活區尚未建成，可以將施工人員暫時安排在（）居住。

A．作業區① B．作業區② C．倉庫③ D．辦公區④

34.施工過程中產生的污染環境固體廢棄物可暫時存放在（A.作業區① B.作業區②）區域。

C．辦公區④ D．在建生活區⑤

35.對施工過程中產生的廢棄硫酸容器的處理，正確的是（）。A．可以和其他固體廢棄物統一存放并做好安全性處置 B．可以和施工原材料統一存放到倉庫中 C．可以直接回填在基坑內

D．應該單獨存放并做好標識

36.施工過程中會產生噪聲污染，施工單位應在開工 l5 日以前向（）申報環境噪聲污染防治情況。

A．環境保護行政主管部門 B．所在地居民委員會或街道辦C．建設行政主管部門 D．安全生產行政主管部門

37.應在施工現場的（）處設置明顯的安全警示標志。

A．生活區人口 B．生活用水源 C．在建工程出入通道 D．辦公區人口

38.施工現場各區布置的相關說法中不正確的是（）。A．辦公、生活區與作業區應分開設置 B．應當對施工現場設置封閉圍擋 C．施工現場應設置消防安全設施 D．施工現場臨時搭建的建筑物可適當降低安全性

場景

（六）施工單位與水泥廠簽訂了水泥買賣合同，水泥廠因生產能力所限無法按時供 貨，便口頭向施工單位提出推遲 l 個月交貨的要求，但施工單位未予答復。為此，水泥廠將該合同全部轉讓給建材供應商，約定建材供應商按水泥廠與施工單位所 簽合同的要求向施工單位供貨，并就合同轉讓一事書面通知了施工單位。材料供 貨商按原合同約定的時間和數量供應了水泥，但水泥質量不符合合同約定的標準。施工單位要求水泥廠繼續履行合同，并要求材料供應商賠償相應損失。

根據場景

（六），回答下列問題。

39.若施工單位同意水泥廠轉讓合同，水泥質量不合格應由（）承擔責任。

A．施工單位B． 水 泥 廠 C．材料供應商

D．水泥廠與材料供應商共同

40.水泥廠向施工單位提出遲延交貨的要求，則合同（）。

A．發生變更B．效力待定C．無效 D．未發生變更

41.水泥廠轉讓合同的行為在（）后有效。A．水泥廠與材料供應商聯名通知施工單位B．水泥廠通知施工單位 C．材料供應商通知施工單位 D．征得施工單位同意

42.根據《合同法》的規定，不屬于合同債權債務概括轉移條件的是（）。

A．轉讓人與受讓人達成合同轉讓協議B．原合同有效

C.原合同為單務合同 D.符合法定的程序

43.根據《合同法》的規定，下列說法中正確的是，施工單位（）。A．有權要求水泥廠繼續履行合同，并要求材料供應商賠償損失B．無權要求水泥廠繼續履行合同 C．有權要求水泥廠繼續履行合同，并賠償損失 D．有權要求水泥廠繼續履行合同，并要求水泥廠賠償損失

場景

（七）2007 年 9 月20 日，施工單位與建材商簽訂了一份買賣合同，約定將工程完 工后剩余的石材以 8 萬元的價格賣給建材商，合同履行地為施工單位所在地。9 月 28 日，建材商依約交付 1 萬元定金。9 月 29 日，施工單位為建材商代為托運。9 月 30 日，建材商收到貨物，但并沒有按照約定在貨到時付款。根據場景

（七）。回答下列問題。

44.如果該施工單位營業執照允許經營范圍無銷售石材業務，則設買賣合同為

（）合同。A．無效B．有效

C．可變更、可撤銷D．效力待定

45.該定金合同的生效日期為（）。

A．9 月 20 日 B．9 月 28 日 C．9 月 29 日 D．9 月 30 日

46.如果貨物在運輸途中遭遇臺風，致使部分石材損壞，該損失由（）。A．施工單位承擔 B．建材商承擔 C．施工單位和建材商各承擔一半

D．建材商承擔 3/4，施工單位承擔 1/4

47.如果建材商一直無力償還施工單位的 7 萬元，且某工廠欠建材商 6 萬元已到期，但建材商明示放棄對該工廠的債權。對建材商這一行為，施工單位可以（）。

A．請求仲裁機構撤銷建材商放棄債權的行為 B．請求人民法院撤銷建材商放棄債權的行為 C．通過仲裁機構行使代位權，要求工廠償還 6 萬元

D．通過人民法院行使代位權，要求工廠償還 6 萬元

48.如果施工單位與建材商在買賣合同中，既約定了定金，又約定了違約金。在建材商違約時，施工單位（）。

A．可以同時適用定金與違約金的約定B．只可選擇適用其中一項約定 C．只能適用違約金約定 D．只能適用定金約定

場景

（八）甲施工單位向乙銀行申請貸款 200 萬元。甲提交了丙汽車制造廠和丁市公安局各自為其出具的還款付息保證書。甲因經營不善，造成嚴重虧損，不能按期還本付息。甲與乙經過協商，達成延期兩年還款協議，并通知了保證人。

根據場景

（八），回答下列問題。

49.甲與乙簽訂的有效合同屬于（）。

A．單務合同 B．實踐合同 C．雙務有償合同 D．無名合同

50.依據《擔保法》規定，在該場景中能做保證人的是（）

A．甲B．乙C．丙 D．丁

51.該保證合同主體是（A.甲與乙 B.甲與丙）。

C．乙與丁 D．乙與丙

52.下列不屬于保證合同的內容是（）。

A．保證方式 B．保證期間 C．保證擔保范圍D．被保證人的其他債權

53.若兩年后甲仍不能還款，則該還款義務由（）承擔。

A．甲B．乙C．丙 D．丁

54.按照擔保法的規定，屬于保證擔保方式的是（A.定金保證

B.一般保證）。C.抵押保證D．留置保證

場景

（九）甲建設單位與乙施工單位簽訂了一份裝飾合同，合同約定由乙負責甲辦公樓的裝飾工程，并且約定一旦因合同履行發生糾紛，由當地仲裁委員會仲裁。施工過程中，因乙管理不善導致工期延誤，給甲造成了損失，甲要求乙賠償，遭到乙拒絕，于是甲提出仲裁申請。

根據場景

（九），回答下列問題。

55.針對乙延誤工期這一事實，提供證據的責任由（）承擔。.A． 甲 B． 乙 C．甲乙雙方D．仲裁庭

56.仲裁過程中，如果甲申請證據保全，則正確程序是（）。A．甲向仲裁機構所在地的基層人民法院提出申請 B．仲裁機構將甲的申請提交證據所在地的基層人民法院 C．仲裁機構將甲的申請提交證據仲裁機構所在地的基層人民法院 D．仲裁機構采取必要的證據保全措施

57.仲裁庭審理過程中，仲裁員在賠償數額上意見不一致，首席仲裁員張某認為賠償數額為 30 萬元，另兩名仲裁員王某、李某都認為賠償數額應為15 萬元，則仲裁庭應按（）意見作出。

A．仲裁委員會 B．仲裁委員會主任C．張某 D．王 某、李某 58.該糾紛經仲裁后，裁決書（）發生法律效力。

A．自作出之日 B．經上級仲裁機構審查批準后 C．經人民法院審查批準后 D．在雙方當事人不申請復議時

59.如果被申請人乙發現該案在仲裁過程中違反法律程序，則可以向（）申請撤銷裁決。

A．仲裁庭 B．建設行政主管部門 C．上級仲裁委員會 D．人民法院

60.如果裁決發生法律效力后，乙不履行裁決，甲可以（）。

A．向法院申請強制執行 B．向仲裁委員會申請強制執行 C．向公安部門申請強制執行D．再申請仲裁

二、多項選擇題（共 20 題，每題 2 分。每題的備選項中，有 2 個或 2 個以上符 合題意，至少有1 個錯項。錯選擇，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5 分）

場景

（十）甲建設單位將賓館改建工程直接發包給乙施工單位，約定工期 l0 個月，由丙監理公司負責監理。甲指定丁建材公司為供貨商，乙施工單位不得從其他供應商處另行采購建筑材料。乙施工單位具有房屋建筑工程總承包資質，為完成施工任務，招聘了幾名具有專業執業資格的人員。在征得甲同意的情況下，乙施工單 位將電梯改造工程分包給戊公司。在取得施工許可證后，改建工程順利根據場景

（十），回答下列問題。61.下列關于施工許可證申請的表述正確的有（）

A．施工許可證應由乙施工單位申請領取 B．申請用地已辦理建設工程規劃許可證 C．改建設計圖已按規定進行了審查 D．到位資金不得少于工程價款的 50% E．賓館建設消防設計圖紙已通過公安消防機構審核

62.下列關于工程包發、承包的表述正確的有（）。A．乙單位與戊單位就電梯改造部分向甲單位承擔連帶責任 B．建筑工程應該招標發包，對不適用招標發包的可以直接發包 C．乙單位只能從丁公司采購建筑材料，否則構成違約 D．甲單位可以將電梯改造與其他改建工程分別發包 E．該工程施工合同無效，即使竣工驗收合格，甲單位也可拒付工程價款

63.乙施工單位的企業資質可能是（）。

A．特級B．一般C．二級D．三級

64.目前我國主要的建筑業專業技術人員執業資格種類包括（）。

A．注冊土木（巖土）工程師B．注冊房地產估價師 C．注冊土地估價師 D．注冊資產評估師

65.丙監理單位在改建過程中，其監理內容包括（）。

A．進度控制D．質量控制 C.成本控制D．合同管理

場景

（十一）某電信公司在市中心薪建電信大廈，該工程為鋼筋混凝土框架結構，地下一層，地上七層。施工階段由監理公司負責監理。電信公司將工程發包給甲施工單位，經電信公司同意，甲將消防工程采用包工包料的方式分包給乙公司。為節約成本，電信公司要求降低節能標準，更換材料。工程竣工驗收并進行工程文件移交、歸檔。電信大廈投入使用后三個月，位于三樓的一處消防管控制閥因質量不合格漏水，造成某通信設備調試公司存放于該樓的二臺電子設備損壞，直接經濟損失近百萬元。

根據場景

（十一）。回答下列問題。

66.對該設備損失承擔責任的有（）。

A．甲施工單位 B．乙公司 C．消防器材供貨商 D．電信公司 E．消防驗收機構

67.下列關于甲單位的質量責任，說法正確的有（）。A．對該辦公樓的施工質量負責 B．建立、健全施工質量管理制度 C．做好隱蔽工程的質量檢查和記錄

D.對商品混凝土的檢驗，在當地工程質量監督站的監督下現場取樣送檢E．審查乙公司的質量管理體系

68.以下是甲單位試驗員的幾次見證取樣行為，其中不符合《建設工程質量管理條例》的有（）。A．現澆板混凝土試塊在監理工程師監督下，從混凝土攪拌機出料口取樣B．在監理工程師監督下，從已完成的鋼筋骨架上截取鋼筋焊接接頭試樣C．試驗員和監理工程師去門窗廠抽取窗戶樣品 D．在電信公司代表監督下，對進場的防水材料隨機抽取樣品 E．在電信公司代表監督下，到公司倉庫抽取鋼材試件

69.電信公司的安全責任包括（）。A．提供安全施工措施所需費用 B．審查安全技術措施 C．提供舡現場及地下工程的有關資料 D．不得違反強制性標準規定壓縮合同約定的工期

E.自開工報告批準日起 l5 日內，將保證安全施工的措施報相關部門備案

70.以下安全責任中，（）屬于施工單位的責任。A．配備專職安全員 B．編制工程施工安全技術措施 C．審查乙公司編制的安全措施 D．提供乙公司施工期間所需的全部安全防護用品

E．采用新技術時，對作業人員進行相應的安全生產教育培訓

71.對該項目經審查合格的節能設計文件，下列說法正確的有（）。A．電信公司可以要求甲施工單位變更節能設計，降低節能標準B．甲施工單位可以要求乙施工單位變更節能設計，降低節能標準C．電信公司不可以要求甲施工單位變更節能設計，降低節能標準D．建筑節能強制性標準，僅是針對甲和乙的要求 E．建筑節能強制性標準，是針對電信公司、甲、乙的要求

72.下列關于該項目檔案移交和文件歸檔說法，正確的有（）。

A.甲、乙監理公司應各自整理本單位形成的工程文件并向電信公司移交 B.應由甲負責收集，匯總乙形成的工程檔案并向電信公司移交 C．監理公司應在工程施工驗收前，將形成的工程檔案向電信公司歸檔 D．監理公司應根據城建管理機構要求對檔案進行審查，合格后向電信公司 移交

E．工程檔案一般不少于二套，一套（原件）由電信公司保管，一套移交當地城建檔案館（室）

場景

（十二）電力局在 A、B 兩地同時建設兩個變電站，分別簽訂了設計合同、施工合同和設備供應合同。

設計合同采用標準化范本，規定合同擔保方式為定金擔保。供貨合同履行過程中發現，由于兩個變電站的規模不同，所訂購的兩套設備不是同一型號，供貨合同中未明確約定各套設備的交貨地點。

根據場景

（十二），回答下列問題。

73.設計合同采用定金擔保方式，該定金合同生效必須滿足的條件包括（）。A．建設單位與設計單位書面的定金擔保 B．設計院將定金支付給建設單位

C．建設單位將定金支付給設計院 D．建設單位將設計依據材料移交給設計院 E．設計院乙開始設計工作

74.依據《合同法》中對一般條款的規定，各施工合同內均應明確約定的條款包括

（）。A．工程應達到的質量標準 B．工程款的支付與結算 C．合同工期D．工程保險的投保責任E．解決合同糾紛的方式 75.施工合同履行過程中，按照《合同法》有關當事人行使抗辯權的規定，下列說法中正確的包括（）。

A．施工質量不合格工程部位的工程不予計量和支付 B．施工質量不合格工程部位的工程量應先予計量和支付，然后再由承包商

自費修復工程缺陷 C．超出設計尺寸部分的工程量即使質量合格也不予計量和支付 D．超出設計尺寸部分的工程量，當質量合格時應按實際完成工程量計量支 付

E．拖延支付工程進度款超過合同約定的時間，承包商預先發出通知仍未獲 得支付，有行使暫停施工的權力

76.按照《合同法》對合同內容約定不明確的處理規定，對于設備交付方式和交貨地點不明確的下述說法中正確的包括（）。

A．供貨商通知電力局到供貨商處提貨，運輸費由電力局負擔 B．供貨商通知電力局到供貨商處提貨，運輸費由供貨商負擔 C．供貨商用自有運輸機械將設備運到電力局指定地點，運費由供貨商承擔 D．供貨商用自有運輸機械將設備運到電力局指定地點，運費由電力局承擔 E．供貨商委托運輸公司，將設備運到電力局指定地點，運費由電力局承擔

77.如果施工合同違反法律、行政法規的強制性規定，致使合同無效，則（）。

A．合同自訂時起就不具有法律效力 B．當事人不能通過同意或追認使其生效 C．在訴訟中，法院可以主動審查決定該合同無效D．合同全部條款無效 E．合同中獨立 存在的解決爭議條款有效

場景

（十三）施工單位投標中標后，與建設單位簽訂合同。在施工過程中，施工單位偷工減料，使用不合格的建筑材料。建設單位多次要求其返工處理，施工單位一直未 予解決，因此導致合同糾紛。根據場景

（十三），回答下列問題。

78.下列解決糾紛方式產生的法律文書，其不強制執行效力的包括（）。

A．民間調解B．行政調解C． 仲 裁 D．訴訟 E．協商

79.如果建設單位選擇訴訟方式解決此糾紛，起訴狀中應說明的事項包括（）。

A．原告的姓名、住所B．被告的姓名、住所C．訴訟請求 D．代理律師的基本情況 E．訴 訟事實及理由

80.施工單位若對人民法院委托的鑒定部門作出的鑒定結論有異議，申請重新鑒 定。法院應予準許的情況包括（）。A．鑒定程序嚴重違法 B．鑒定人員不具備相關的鑒定資格 C．鑒定結論明顯依據不足D．經過質證不能作為證據使用 E．有缺陷的鑒定結論可通過補充鑒定解決

一、單項選擇題

參考答案

1-5 CDABB 6-10DDCDA 11-15 CBBCB 16-20BBDBB 21-25 BCBAC 26-30DCCCA 31-35 ADDBD 36-40ACDCD 41-45 DCDBB 46-50BBBCC 51-55 DDABA 56-60BDADA

二、多項選擇題

61.BCDE 62.ABD 63.ABCD 64.AB 65.ABCD； 66.ABC 67.ABC 68.CD 69.ACDE 70.ABE； 71.CE 72.BD 73.AC 74.ABCE 75.ACE； 76.ADE 77.ABCE 78.CD 79.ABCE 80.ABCD 2009 年二建工程法規考試真題及答案解析

一、單項選擇題（共60 題，每題1 分。每題的備選項中，只有 1 個最符合題意）

.1 在我國法律體系中，《建筑法》屬于（）部門。

B．商法 D．訴訟法 A．民法 C．經濟法

.2 關于民事法律行為分類，以下說法錯誤的是（）。A．民事法律行為可分為要式法律行為和不要式法律行為 B．訂立建設工程合同應當采取要式法律行為 C．建設單位向商業銀行的借貸行為屬于不要式法律行為 D．自然人之間的借貸行為屬于不要式法律行為

.3 引起債權債務關系發生的最主要、最普遍的根據是（B．扶養

D．無因管理）。

A．合同 C．不當得利

.4 根據《物權法》規定，下例關于抵押權的表述中錯誤的是（）。A．在建工程可以作為抵押物 B．即使抵押物財產出租早于抵押，該租賃關系也不得對抗已經登記的抵押物 C．建設用地使用權抵押后，該土地上新增的建筑物不屬于抵押財產 D．抵押權人應當在主債權訴訟時效期間行使抵押權

.5 根據《物權法》規定，一般情況下動產物權的轉讓，自（）起發生效力。

A．買賣合同生效 C．交付

B．轉移登記

D．買方占有

.6 某工程項目建設工期為三年，為保證施工順利進行，開工前的到位資金原則）。上不得少于工程合同價的（A．20% C．50%

B．30% D．80%

.7 建筑施工企業確定后，在建筑工程開工前，建設單位應當按照國家有關規定）。A．建項工程所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門申請領取（設用地規劃許可證 C．施工許可證

B．建設工程規劃許可證

D．安全生產許可證

.8 按照建筑法規定，以下正確的說法是（）。A．建筑企業集團公司可以允許所屬法人公司以其名義承攬工程 B．建筑企業可以在其資質等級之上承攬工程 C．聯合體共同承包的，按照資質等級高的單位的業務許可范圍承攬工程 D．施工企業不允許將承包的全部建筑工程轉包給他人

.9 關于建筑工程的發包、承包方式，以下說法錯誤的是（）。A．建筑工程的發包方式分為招標發包和直接發包 B．未經發包方同意且無合同約定，承包方不得對專業工程進行分包 C．聯合體各成員對承包合同的履行承擔連帶責任 D．發包方有權將單位工程的地基與基礎、主體結構、屋面等工程分別發包給符 合資質的施工單位

.01 甲乙兩建筑公司組成一個聯合體去投標，在共同投標協議中約定：如果在施工過程中出現質量問題而遭遇建設單位索賠，各自承擔索賠額的50%。后來甲建筑公司施工部分出現質量問題，建設單位索賠 20 萬元。則下列說法正確的是（）。

A．由于是甲公司的原因導致，故建設單位只能向甲公司主張權利 B．因約定各自承擔 50%，故乙公司只應對建設單位承擔 10 萬元的賠償責任 C．如果建設單位向乙公司主張，則乙公司應先對 20 萬元索賠額承擔責任 D．只有甲公司無力承擔，乙公司才應先承擔全部責任.1 按照《招標投標法》及相關規定，必須進行施工招標的工程項目是（）。A．施工企業在其施工資質許可范圍內自建自用的工程 B．屬于利用扶貧資金實行以工代賑需要使用農民工的工程 C．施工主要技術采用特定的專利或者專有技術的工程 D．經濟適用住房工程

.21 根據《招標投標法》規定，投標聯合體（）。A．可以牽頭人的名義提交投標保證金 B．必須由相同專業的不同單位組成 C．各方應在中標后簽訂共同投標協議 D．是各方合并后組建的投標實體

.31 按照建筑法及其相關規定，投標人之間（）不屬于串通投標的行為。A．相互約定抬高或者降低投標報價 B．約定在招標項目中分別以高、中、低價位報價

C．相互探聽對方投標標價 D．先進行內部競價，內定中標人后再參加投標

.41 招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者組織來投標，這種招標方式）。

B．邀請招標稱為（A．公開招標 C．議標

D．定向招標

.51 招標人采取招標公告的方式對某工程進行施工招標，于 2007 年 3 月 3 日開

始發售招標文件，3 月 6 日停售；招標文件規定投標保證金為 100 萬元；3 月 22 日招標人對已發出的招標文件作了必要的澄清和修改，投標截止日期為同年 3 月 25 日。上述事實中錯誤有（A．1 C．3

B．2 D．4）處。.61 根據法律、行政法規的規定，不需要經有關主管部門對其安全生產知識和管）。

B．施工項目的負責人 C．施工

D．施工企業的董事 理能力考核合格就可以任職的崗位是（A．施工企業的總經理 企業的技術負責人

.71 施工單位違反施工程序，導致一座 13 層在建樓房倒塌，致使一名工人死亡，直接經濟損失達 7000 余萬元人民幣，根據《生產安全事故報告和調查處理條例》規定，該事件屬于（A．特別重大 C．較大）事故。

B．重大

D．一般

.81 某建設工程施工過程中發生較大事故，根據《生產安全事故報告和調查處理）負責調查。

B．省級人民政府 C．設區的市

D．縣級人民政府 條例》規定，該級事故應由（A．國務院 級人民政府

.91 監理工程師發現施工現場料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隱患，則監）。理工程師應當（A．要求施工單位整改 B．要求施工單位停止施工 C．向安全生產監督行政主管部門報告 D．向建設工程質量監督機構報告

.02 甲公司是某項目的總承包單位，乙公司是該項目的建設單位指定的分包單位。在施工過程中，乙公司拒不服從甲公司的安全生產管理，最終造成安全生產事故，則（）。

A．甲公司負主要責任 C．乙公司負全部責任

B．乙公司負主要責任 D．監理公司負主要責任.12 安全生產許可證的有效期為（B．3 D．5）年。

A．2 C．4

.2 下列關于建設單位質量責任和義務的表述中，錯誤的是（）。A．建設單位不得將建設工程肢解發包 B．建設工程發包方不得迫使承包方以低于成本的價格競標 C．建設單位不得任意壓縮合同工期 D．涉及承重結構變動的裝修工程施工前，只能委托原設計單位提出設計方案

.32 根據相關司法解釋的規定，建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用后，又）工程質量不符合約定為由主張權利的，法院應予以支持。

B．電氣 D．暖通 以使用后的（A．主體結構 C．裝飾

.42 根據《建設工程質量管理條例》規定，下列關于監理單位的表述錯誤的是）。（A．應當依法取得相應等級的資質證書 B．不得轉讓工程監理業務 C．可以是建設單位的子公司 D．應與監理分包單位共同向建設單位承擔責任

.52 施工單位于 6 月 1 日提交工程竣工驗收報告，建設單位因故遲遲不予組織竣）工驗收；同年 10 月 8 日建設單位組織竣工驗收時因監理單位的過錯未能正常進行；10 月20 日建設單位實際使用該工程。則施工單位承擔的保修期應于（起計算。A．6 月 1 日 C．10 月 8 日

B．8 月 30 日 D．10 月 20 日.62 《建設工程質量管理條例》中確定的建設工程質量監督管理制度，其主要手）。

B．施工許可制度

D．工程質量事故報告制度 段不包括（A．工程質量保修制度 C．竣工驗收備案制度

.72 建設單位應當自建設工程竣工驗收合格之日起（）日內，將竣工驗 收報告和規劃、公安消防、環保等部門出具的認可文件或者準許使用文件報建設 行政主管部門或者其他有關部門備案。A．10 C．30

B．15 D．60

.82 按照我國《產品質量法》規定，建設工程不適用該法關于產品的規定，以下）。

B．購買的塔吊設備 C．現場制作的D．商品混凝土 不屬于產品質量法所指的產品是（A．購買的電氣材料 預制板

.92 根據《產品標識與標注規定》，對所有產品或者包裝上的標識均要求（）。A．必須有產品質量檢驗合格證明 B．必須有中英文標明的產品名稱、生產廠廠名和廠址 C．應當在顯著位置標明生產日期和安全使用期或失效日期 D．應當有警示標志或者中英文警示說明

.03 某建筑公司實施了以下行為，其中符合我國環境污染防治法律規范的是）。（A．將建筑垃圾傾倒在季節性干枯的河道里 B．對已受污染的潛水和承壓水混合開采 C．冬季工地上工人燃燒瀝青、油氈取暖 D．直接從事收集、處置危險廢物的人員必須接受專業培訓.13 下列關于民用建筑節能的表述正確的是（）。A．對不符合節能強制性標準的項目，建設行政主管部門不得頒發建設工程規劃 許可證 B．對既有建筑實施節能改造，優先采用遮陽、改善通風等低成本改造措施

C．國家要求在新建建筑中必須安裝和使用太陽能等可再生資源利用系統 D．企業可以制定高于國家、行業能耗標準的企業節能標準

.23 某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正確的是（）。A．責令安置在倉庫里居住的員工盡量不使用明火 B．將施工用剩余炸藥存放在會議室櫥柜里 C．禁止倉庫保管員晚上在倉庫里居住 D．為防丟失，將消防器材鎖在鐵柜里

.3 根據《勞動爭議調解仲裁法》的規定，勞動爭議申請仲裁的時效期限為），仲裁時效期間從當事人知道或者應當知道其權利被侵害之日起計算。

B．6 個月 D．2 年（A．2 個月 C．1 年

.43 李某今年 51 歲，自 1995 年起就一直在某企業做臨時工，擔任廠區門衛。現企業首次與所有員工簽訂勞動合同。李某提出自己愿意長久在本單位工作，也應與單位簽訂合同，但被拒絕并責令其結算工資走人。根據《勞動合同法》規定，企業（）。

A．應當與其簽訂固定期限勞動合同 B．應當與其簽訂無固定期限的勞動合同 C．應當與其簽訂以完成一定工作任務為期限的勞動合同 D．可以不與之簽訂勞動合同，因其是臨時工

.53 某施工單位與王先生簽訂了為期二年的勞動合同，按照勞動合同法的規定，）個月。王先生的試用期不得超過（A．1 C．3

B．2 D．6

.63 職工李某因參與打架斗毆被判處有期徒刑一年，緩期三年執行，用人單位決定解除與李某的勞動合同。考慮到李某在單位工作多年，決定向其多支付一個月的額外工資，隨后書面通知了李某。這種勞動合同解除的方式稱為（）。A．隨時解除 C．經濟性裁員

B．預告解除

D．刑事性裁員

.73 按照勞動合同的規定，企業的集體合同由（）與企業訂立。A．企業工會代表企業職工 業 10 名以上職工

B．企業每一名職工 C．企

D．企業絕大部分職工

.83 重大建設項目檔案驗收應在竣工驗收（B．2 D．4）個月前完成。

A．1 C．3

.93 根據《稅收征收管理法》規定，納稅人未按期繳納稅款的，稅務機關除責令）的滯納金。限期繳納外，從滯納稅款之日起，按日加收滯納稅款的（A．0.1? C．1?

B．0.5? D．5?

.04 下列屬于行政處罰的是（）。A．沒收財產 C．撤職

B． 罰 金

D．責令停產停業

.14 施工單位偷工減料，降底工程質量標準，導致整棟建筑倒塌，12 名工人被砸）。

B．重大勞動安全事故罪 死。該行為涉嫌觸犯（A．重大責任事故罪 C．工程重大安全事故罪 D．以其他方式危害公共安全罪

.24 下列屬于我國《合同法》調整的法律關系是（D．贈予合同）。

A．收養關系 同

B．勞動合同 C．稅款代扣合

.34 下列關于《合同法》中格式合同的表述，錯誤的是（）。A．格式合同由提供方事先擬定，可以重復使用 B．提供格式條款的一方免除對方的責任、加重自己責任的，該條款無效 C．對格式條款的理解發生爭議 的，應當按照通常理解予以解釋 D．對格式條款有兩種以上解釋的，應當作出不利于格式條款提供方的解釋

.4 要約是希望和他人訂立合同的意思表示，包括（B．投標書D．招股說明書）。

A．寄送的價目表 C．拍賣公告

.54 甲企業于 2 月 1 日向乙企業發出簽訂合同的信函。2 月 5 日乙企業收到了該信函，第二天又收到了通知該信函作廢的傳真，甲企業發出傳真，通知信函作廢的行為屬于要約（）的行為。A．發出 C．撤銷

B．撤回 D．變更

.64 某建筑公司以欺騙手段超越資質等級承攬某工程施工項目，開工在即，建設）。單位得知真相，遂主張合同無效，要求建筑公司承擔（A．違約責任 C．締約過失責任

B．侵權責任

D．行政責任

.74 某建筑材料買賣合同被認定為無效合同，則其民事法律后果不可能是）。（A.返還財產

B．賠償損失C．罰金 D．折價補償

.84 根據《合同法》規定，對效力待定合同的理解正確的是（）。A．在相對人催告后一個月內，當事人之法定代理人未作表示，合同即可生效 B．效力待定合同的善意相對人有撤銷的權利，撤銷期限自行為作出之日起一年 C．表見代理實質上屬于無權代理，卻產生有效代理的后果 D．超越代理權簽訂的合同，若未經被代理追認，則必定屬于效力待定合同

.94 某建筑公司為承攬一工程施工項目與某設備租賃公司簽定了一份塔吊租賃合）。同，其中約定租賃期限至施工合同約定的工程竣工之日，則該合同是（A．附條件合同，條件成就合同解除

B.附條件合同，條件成就合同生效 C.附期限合同，期限屆滿合同解除D．附期限合同，期限屆滿合同生效

.05 甲公司向乙公司購買鋼材，雙方合同中約定由丙公司向乙公司付款。當丙公司不支付乙公司貨款時，應當由（）承擔違約責任。A．甲公司向乙公司 B．乙公司自己 C．丙公司向乙公司

D．甲公司和丙公司共同向乙公司

.15 某建筑公司向供貨商采購某種國家定價的特種材料，合同簽訂時價格為 4000 元/噸，約定 6 月1 日運至某工地。后供貨商遲遲不予交貨，8 月下旬，國家調整 價格為 3400 元/噸，供貨商急忙交貨。雙方為結算價格產生爭議。下列說法正確的是（A.B.）。

應按合同約定的價格 4000 元/噸結算 應按國家確定的最新價格 3400 元/噸結算C．應當按新舊價格的平均值結算 D．雙方協商確定，協商不成的應當解除合同.25 甲公司欠劉某 100 萬元，丙公司欠甲公司150 萬元，均已屆清償期。甲公司一直拖延不行使對丙公司的債權，致使其自身無力向劉某清償。下列關于代位權的說法正確的是（）。A．劉某可以以甲公司的名義向丙公司提出償債請求 B．劉某可以通過仲裁方式行使代位權 C．劉某行使代位權的必要費用應當由甲公司承擔 D．代位權順利行使后，丙公司對甲公司所負債務消滅

.35 下列情形中，可以導致施工單位免除違約責任的是（）。A．施工單位因嚴重安全事故隱患且拒不改正而被監理工程師責令暫停施工，致 使工期延誤

B．因拖欠民工工資，部分民工停工抗議導致工期延誤 C．地震導致已完工程被爆破拆除重建，造成建設單位費用增加 D．由于為工人投保意外傷害險，因公致殘工人的醫療等費用由保險公司支付

.45 建設工程民事糾紛經不同主體調解成功并制作了調解書，其中可以強制執行）。的是（A．雙方簽收的由人民調解委員會制作的調解書 B．雙方簽收的仲裁調解書 C．人民法院依法作出但原告方拒絕簽收的調解書 D．雙方簽收的由人民政府職能部門依法作出的調解書

.5 民事訴訟的證據不包括（B．物證）。

A．書證 C．視聽資料

D．科學實驗

.65 根據《民事訴訟法》規定，（）可以作為民事訴訟證人。B．涉及本案的鑒定人員

D．本案被告的親屬 A．本案審判員

C.本案原告訴訟代理人.75 對民事訴訟的基本特征表述正確的是（）。A．當事人約定訴訟方式解決糾紛的，人民法院才有管轄權B．除簡易程序外均采用合議庭合議制 C．所有民事案件審理及判決結果均應當向社會公開 D．一個案件須由兩級人民法院審理才告終結

.85 下列關于訴訟管轄的表述正確的是（）。A．第一審重大涉外民事案件應當由中級人民法院管轄 B．建設工程施工合同糾紛應當由不動產所在地人民法院管轄 C．受移送人民法院認為移送的案件不屬于本院管轄的，可繼續移送有管轄權的 人民法院

D.房屋買賣糾紛實行“原告就被告”原則

.95 當事人委托溥澤律師事務所的張律師做自己的訴訟代理人，授權委托書中委）。A．陳述事實、托權限一欄僅注明“全權代理”。則張律師有權代為（參加辯論 C．進行和解

B．承認、放棄、變更訴訟請求

D．提起反訴或上訴

.06 下列關于《仲裁法》中規定的仲裁制度的表述正確的是（）。A．仲裁委員會由當事人自主選定 B．仲裁委員會是人民法院的下屬事業單位 C．仲裁審理以公開審理為原則 D．對生效的仲裁裁決書請求上級仲裁委員會予以撤銷

二、多項選擇題（共 20 題，每題 2 分。每題的備選項中，有 2 個或 2 個以上符 合題意，至少有1 個錯項。錯選擇，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5 分）

.16 根據《行政復議法》規定，下列選項中不可申請行政復議的有（）。

A.建設行政主管部門吊銷建筑公司的資質證書 B.人民法院對保全財產予以查封 C．監察機關給予機關工作人員降級處分 D．建設行政主管部門對建設工程合同爭議進行的調解 E．行政拘留

.26 根據我國憲法規定，公民的憲法權利包括（）。A．在法律面前一律平等 B．有言論、出版、游行和示威的自由 C．有宗教信仰的自由 D．對任何國家機關和國家工作人員有批評和建議權 E．有維護祖國的安全、榮譽和利益的權利

.36 下列各選項中，屬于民事法律關系客體的是（）。A．建設工程施工合同中的工程價款 B．建設工程施工合同中的建筑物 C．建材買賣合同中的建筑材料 D．建設工程勘察合同中的勘察行為 E．建設工程設計合同中的施工圖紙

.46 國有建設用地使用權的用益物權，可以采取（）方式設立。

A． 出租 B．出讓C．劃撥 D．抵押E．轉讓

.56 根據《建設工程施工許可管理辦法》，下列工程項目無需申請施工許可證的）。是（A．北京故宮修繕工程

B．長江汛期搶險工程C．工地上的工人宿舍 D．某私人投資工程E．部隊導彈發射塔.6 在工程建設項目招標過程中，招標人可以在招標文件中要求投標人提交投標）。保證金。投標保證金可以是（A．銀行保函 B．銀行承兌匯票C．企業連帶責任保證 D．現金E．實物

.76 按照《招標投標法》及相關規定，在建筑工程投標過程中，下列應當作為廢）。A．聯合體共同投標，投標文件中沒有附共同投標標處理的情形是（協 議 B． 交 納 投 標 保 證 金 超 過 規 定 數 額C．投標人是響應招標、參加投標競爭的個人 D．投標人在開標后修改補充投標文件 E．投標人未對招標文件的實質內容和條件作出響應

.86 生產經營單位保證安全生產必須的資金由（）予以保證，并對由于安全生產所需的資金投入不足導致的后果承擔責任。A．公司董事會 E．公司工會

B．公司法定代表C．個人經營的投資人 D．公司股東

.96 施工單位的項目負責人的安全生產責任主要包括（）。A．制定安全生產規章制度和操作規程 B．確保安全生產費用的有效使用

C．組織制定安全施工措施D．消除安全事故隱患 E．及時、如實報告生產安全事故

.07 下列選項中，對施工單位的質量責任和義務表述正確的是（）。

A.總承包單位不得將主體工程對外分包 B.分包單位應當按照分包合同的約定對建設單位負責 C．總承包單位與每一分包單位就各自分包部分的質量承擔連帶責任 D．施工單位在施工中發現設計圖紙有差錯時，應當按照國家標準施工 E．在建設工程竣工驗收合格之前，施工單位應當對質量問題履行保修義務

.17 建設項目需要配套建設的環境保護設施，必須與主體工程（）。

A．同時規劃 B．同時設計 C．同時施工 D．同時竣工驗收E．同時投產使用

.27 下列屬于承擔民事責任的方式是（）。

A．賠償損失 B．返還財產C．支付利息 E．支付定金 D．支付違約金

.37 下列關于承諾的表述中，正確的有（）。A．受要約人發出承諾，表示價格再降一成即可成交 B．承諾超期的后果是承諾不可能發生法律效力 C．承諾一經送達要約人即發生法律效力D．撤銷承諾的通知應當在雙方簽訂書面合同前到達要約人 E．承諾可以由受要約人的代理人向要約人授權的代理人作出

.47 對于可撤銷合同，具有撤銷權的當事人（），撤銷權消滅。A．自知道或者應當知道權利受到侵害之日起一年內沒有行使撤銷權的B．自知道或者應當知道撤銷事由之日起六個月內沒有行使撤銷權的 C．自知道或者應當知道撤銷事由之日起一年內沒有行使撤銷權的 D．知道撤銷事由后明確表示放棄撤銷權的 E．知道撤銷事由后以自己的行為放棄撤銷權的.57 致使承包人單位行使建設工程施工合同解除權的情形包括（）。

A．發包人嚴重拖欠工程價款 B．發包人提供的建筑材料不符合國家強制性 標 準 C． 發 包 人 堅 決 要 求 工 程 設 計 變 更D．項目經理與總監理工程師積怨太深 E．要求承擔保修責任期限過長

.67 某建設工程施工合同履行期間，建設單位要求變更為國家新推薦的施工工藝，）。A．建設單位不能以在其后的施工中予以采用，則下列說法正確的是（前期工程未采用新工藝為由，主張工程不合格 B．施工單位可就采用新工藝增加的費用向建設單位索賠 C．由 此延誤的工期由施工單位承擔違約責任 D．只要雙方協商一致且不違反強制性標準，可以變更施工工藝 E．從法律關系構成要素分析，采用新工藝屬于合同主體的變更

77．6 月 1 日，甲乙雙方簽訂建材買賣合同，總價款為 100 萬元，約定由買方支付定金 30 萬元。由于資金周轉困難，買方于 6 月 10 日只交付了 25 萬元，賣方予以簽收。下列說法正確的是（從合同

B.C.D.E.）。A．買賣合同是主合同，定金合同是買賣合同自 6 月 10 日成立 定金合同自 6 月 1 日成立

若賣方不能交付貨物，應返還 50 萬元

若買方不履行購買義務，仍可以要求賣方返還 5 萬元

78．根據最高人民法院《關于民事訴訟證據的若干規定》，當事人無需要舉證證明的事實有（）。

A．太陽自東方升起，自西方落下 B．人受重傷后若得不到及時救治，會有生命危險 C．人所共知的某企業偷工減料 D．已被仲裁機構生效的裁決書所確認的事實E．已被人民法院生效裁判所確認的事實

79．根據《仲裁法》和《民事訴訟法》規定，對國內仲裁而言，人民法院不予執 行仲裁裁決的情形包括（A．約定的仲裁協議無效）。

B．仲裁事項超越法律規定的仲裁范圍C．適用法律確有錯誤 D．原仲裁機構被撤銷

E．申請人死亡

80．我國建筑業專業技術人員執業資格的共同點有（A．只有注冊以后才能執業 B．一次注冊終生有效 C．均需接受繼續教育 D．不得同時注冊于兩家不同的單位 E．均有各自的執業范圍

答案 2010 年二建工程法規考試真題及答案解析

一、單項選擇題（共60 題，每題1 分。每題的備選項中，只有 1 個最符合題意）

1.根據施工合同，甲建設單位應于 2009 年 9 月 30 日支付乙建筑公司工程款。

2010 年 6 月 1 日，乙單位向甲單位提出支付請求，則就該項款額的訴訟時效（）

A．中斷B．中止C．終止 D．屆滿

2.二級注冊建造師注冊證書有效期為（A．1 B．2 C．3 D．4）年。

3.下列規范性文件中，效力最高的是（A．行政法規B．司法解釋C．地方性法規 D．行政規章）。

4.沒有法定或者約定義務，為避免他人利益受損失進行管理或者服務而發生 的債稱為()之債。A． 合 同 B． 侵 權 C．不當得利 D．無因管理 5.根據《物權法》的相關規定，以建筑物抵押的。抵押權自（A．合同簽訂）時設立。

B.備案 C.交付D．登記

6.下列選項中，不屬于我國建造師注冊類型的是（A.初始注冊 B.年檢注冊）。

C．變更注冊D．增項注冊

7.某建設工程預計建設工期 13 個月，按照法律規定，建設單位的到位資金 原則上不少于工程合同價的（）%。

A．20 B．30 C．40 D．50

8.根據《物權法》的相關規定，不得抵押的財產是（A．正在建造的航空器B．土地所有權 C．生產原材料 D．荒地承 包經營權）。

9.我國建筑業企業資質分為（）三個序列。

A．工程總承包，施工總承包和專業承包B．工程總承包，專業分包和勞務分包

C.施工總承包，專業分包和勞務分包 D.施工總承包，專業承包和勞務分包

10.根據工程承包相關法律規定，建筑業企業（）承攬工程。

A．可以超越本企業資質等級許可的業務范圍 B．可以另一個建筑施工企業的名義 C．只能在本企業資質等級許可的業務范圍內 D．可允許其他單位或者個人使用本企業的資質證書

11.根據《工程建設項目施工招標投標辦法》規定，在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，投標人（）。

A．可以補充修改或者撤回已經提交的投標的文件，并書面通知招標人 B．不得補充、修改、替代或者撤回已經提交的投標文件 C．須經過招標人的同意才可以補充、修改、替代已經提交的投標文件 D．撤回已經提交的投標文件的，其投標保證金將被沒收

12.根據《招標投標法》規定，在工程建設招標投標過程中，開標的時間應在招標文件規定的（A．任意時間）公開進行。

B．投標有效期內

C．提交投標文件截止時間的同一時間 D．提交投標文件截止時間之后三日內

13.下列選項中不屬于招標代理機構的工作事項是（）。

A．審查投標人資格B．編制標底 C．組織開標 D．進行評標

14.根據《安全生產法》規定，生產經營單位必須對安全設備進行經常性維護、保養，并定期檢測，這一規定屬于安全生產保障措施中的（A.組織保障措施 B.管理保障措施 C.經濟保障措施）。

D．技術保障措施

15.書面評標報告作出后，中標人應由（）確定。

A．評標委員會 B．招標人 C．招標代理機構 D．招標投標管理機構

16.根據《建設工程安全生產管理條例》規定，工程監理單位應當審查施工組織設計中的安全技術措施或專項施工方案是否符合工程建設強制性標準和（標準。

A．建設單位要求適用的B．監理單位制定的 C．工程建設推薦的 D．工程建設行業）

17.工程實行總承包的，分包單位作業人員的意外傷害保險費由（）支付。

A．建設單位 B．總承包單位 C．分包單位 D．總承包和分包單位共同

18.在施工現場安裝、拆卸施工起重機械，整體提升腳手架，模板等自升式架設設施，必須由（A.總承包單位）承擔。B.使用設備的分包單位 C.具有相應資質的單位D．設備出租單位

19.下列選項中，屬于建筑施工企業取得安全生產許可證應當具備的安全生產條件是（）。

A．在城市規劃區的建筑工程已經取得建設工程規劃許可證 B．依法參加工傷保險，依法為施工現場從事危險作業人員辦理意外傷害保

險，為從業人員交納保險費 C．施工場地已基本具備施工條件，需要拆遷的，其拆遷進度符合施工要求 D．有保證工程質量和安全的具體措施

20.根據《安全生產許可證條例》規定，安全生產許可證的有效期為（）

年。

A．1 B．2 C．3 D．4

21.某工地發生了安全事故，造成 3 人死亡，按照生產安全事故報告和調查處理條例的規定，該事故屬于（A．特別重大B． 重 大 C． 較 大 D．一些）。

22.依據《建設工程質量管理條例》，工程承包單位在（）時，應當向建設單位出具質量保修書。

A.工程價款結算完畢 B.施工完畢 C．提交工程竣工驗收報告 D．竣工驗收合格

23.某工程設計文件需要作重大修改，則（）。A．設計單位應和建設單位協商一致修改后即可使用B．設計單位可直接進行修改 C．應由建設單位報原審批機關批準 D．須開專家論證會后，設計單位方可修改

24.某建設項目施工單位擬采用的新技術與現行強制性標準規定不符，應由

（）組織專題技術論證，并報批準該項標準的建設行政主管部門或國務院有關主管部門審定。

A．建設單位B．施工單位 C．監理單位D．設計單位

25.由國務院建設、鐵路、交通、水利等行政主管部門各自審批，編號和發布的標準，屬于（）。

A．國家標準B．行業標準 C．地方標準D．企業標準

26.在城市市區范圍內，施工過程中使用機械設備，可能產生環境噪聲污染的，施工單位必須在工程開工（）日前向工程所在地縣及以上人員政府環境保護行政主管部門申報。

A．10 B．15 C．20 D．30

27.以下關于建筑節能的說法，錯誤的是（）。A．企業可以制定嚴于國家標準的企業節能標準 B．國家實行固定資產項目節能評估和審查制度 C．不符合強制性節能標準的項目不得開工建設 D．省級人民政府建設主管部門可以制定低于行業標準的地方建筑節能標準

28.建設單位應將建設工程項目的消防設計圖紙和有關資料報送（）審核，未經審核或經審核不合格的，不得發放施工許可證，建設單位不得開工。

A．建設行政主管部門B．公安消防機構 C．安全生產監管部門D．規劃行政主管部門

29.某建筑企業的勞動爭議調解委員會應由（）組成。A．企業的法定代表人與勞動行政部門的代表 B．企業的工會代表與勞動行政部門的代表 C．企業的職工代表和企業代表 D．企業的職工代表，企業代表和勞動行政部門的代表

30.甲某與某建筑施工企業簽訂了勞動合同，其勞動合同期限為 6 個月，則甲的試用期應在（A．15 日 B．1 個月 C．2 個月 D．3 個月）的期間范圍內確定。31.非全日制用工報酬結算支付周期最長為（）

A．7 天 B．15 天 C．20 天 D．30 天

32.工程建設強制性標準由（）負責解釋。A．國家質量監督檢驗檢疫總局 B．國務院建設行政主管部門 C．省級人民政府建設行政主管部門 D．工程建設標準批準部門

33.根據《稅收征收管理法》規定，對不按時繳納稅款的，稅務機關可從滯納稅款之日起，按日加收滯納稅款（A．萬分之五B．千分之五

C.萬分之三）的滯納金。

D．千分之三

34.下列選項中，當事人應承擔侵權責任的是（）

A．工地的塔吊倒塌造成臨近的民房被砸塌 B．某施工單位未按照合同約定工期竣工 C．因臺風導致工程損害

D.某工程存在質量問題

35.按照行政處罰法的規定，（）可以設定除限制人身自由以外的行政處

罰。

A． 法 律 B．行政法規 C．部門規章D．地方性法規

36.根據《合同法》規定，建設工程施工合同不屬于（）。

A．雙務合同B．有償合同 C．實踐合同D．要式合同

37.從性質上講，施工企業的投標行為屬于（）。

A． 要 約 B．要約邀請C． 承 諾 D．詢價

38.下列選項中，沒有發生承諾撤回效力的情形是（）。A．撤回承諾的通知在承諾通知到達要約人之前到達要約人B．撤回承諾的通知與承諾通知同時到達要約人 C．撤回承諾的通知在承諾通知到達要約人之后到達要約人 D．撤回承諾的通知于合同成立之前到達要約人

39.締約過失責任與違約責任的區別主要表現為（）

A．前者產生于訂立合同階段，后者產生于履行合同階段B．前者須主觀故意，后者須主觀過失 C．前者是侵權責任，后者是合同責任 D．前者無須約定，后者須有約定

40.甲施工單位由于施工需要大量鋼材，逐向乙供應商發出要約，要求其在一個月內供貨，但數量待定，乙回函表示一個月內可供貨 2000 噸，甲未作表示，

第二篇：二建《法規及相關知識》真題答案及解析

2014年全國二級建造師執業資格考試 《建設工程法規及相關知識》試卷 參考答案及解析

一、單項選擇題（共60題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意）1.關于施工企業法人與項目經理部法律關系的說法，正確的是（）。A.項目經理部具備法人資格 B.項目經理是企業法定代表人授權在建設工程施工項目上的管理者 C.項目經理部行為的法律后果由其自己承擔 D.項目經理部是施工企業內部常設機構 【答案】：B P3 【優路解析】：項目經理部是施工企業為了完成某項建設工程施工任務而設立的組織。項目經理部是由一個項目經理與技術、生產、材料、成本等管理人員組成的項目管理班子，是一次性的具有彈性的現場生產組織機構。項目經理部不具備法人資格，而是施工企業根據建設工程施工項目而組建的非常設的下屬機構。項目經理根據企業法人的授權，組織和領導本項目經理部的全面工作。2.單位甲委托自然人乙采購特種水泥，乙持授權委托書向供應商丙采購，由于缺貨，丙向乙說明無法供貨，乙表示愿意購買普通水泥代替，向丙出示加蓋甲公章的空白合同。經查，丙不知乙授權不足的情況。關于甲、乙行為的說法，正確的是（）。A.乙的行為屬于法定代表

B.甲有權拒絕接受這批普通水泥 C.如果拒絕，應由乙承擔付款義務

D.甲應承擔付款義務 【答案】：D

P14 表見代理 3.根據《物權法》，土地承包經營權屬于（）。A.所有權 B.用益物權 C.擔保物權 D.準物權 【答案】：B P16 4.關于不動產物權設立的說法，正確的是（）。A.經依法登記，發生設立效力 B.合同簽字蓋章，發生設立效力 C.依法屬于國家所有的自然資源，所有權必須登記 D.未經登記，不動產交易合同無效 【答案】：A P18 5.工程建設中使用的計算機軟件是（）保護的客體，受知識產權保護。A.專利權

B.商標權

C.著作權 D.發明權 【答案】：C P29

6.根據《擔保法》，下列財產不能作為擔保物的是（）。

A.廠房 B.可轉讓的專利權 C.生產原材料 D.公立幼兒園的教育設施 【答案】：D P32 7.根據《物權法》，下列財產不可以抵押的是（）。A.生產設備 B.建設用地使用權 C.正在建設的建筑物 D.集體所有的宅基地 【答案】：D P32 8.某材料供應商由于自身原因，沒有按合同約定及時提供原材料。給工程建設項目造成了經濟損失，該供應商應承擔（）A.行政處分 B.違約責任 C.行政處罰 D.交納罰金 【答案】：B 9.以市場主導，以守法、守信、守德、綜合實力為基礎進行綜合評價的是（）A.政府對市場主體的守法誠信評價 B.社會中介信用機構的綜合信用評價 C.市場主體的自我綜合信用評價 D.行業協會協助政府部門的綜合信用評價 【答案】：B 【優路解析】：社會中介信用機構的綜合信用評價是市場主導，以守法、守信（主要指經濟信用，包 括市場交易信用和合同履行信用）、守德（主要指道德、倫理信用）、綜合實力（主要包括 經營、資本、管理、技術等）為基礎進行綜合評價。

10.承攬工程不符合規定質量標準造成損失的，施工企業與使用本企業名義施工的單位應承擔（）A.按份責任 B.補充責任 C.連帶責任 D公平責任 【答案】：C 11.建設工程招標的基本程序主要包括：①發售招標文件；②編制招標文件；③委托招標代理機構；④履行項目審批手續；⑤開標、評標；⑥簽訂合同；⑦發布招標公告或投標邀請書；⑧發出中標通知書，上述程序正確的排列順序是（）A.12345678 B.32471586 C23147568 D.43271586 【答案】：D P75 12.按照《建設施工界環境噪聲排放標準》，建筑施工場界環境噪聲排放限值為（）A.晝間60dB(A),夜間50dB(A)B.晝間65dB（A），夜間50dB（A）C.晝間70dB（A），夜間55dB

D.晝間75dB（A），夜間60dB(A)【答案】：C

P165 13.根據《最高人民法院關于適用《中華人民共和國仲裁法》若干問題的解釋》當事人申請執行仲裁裁決的案件，由（）管轄。A.仲裁機構所在地中級人民法院 B.仲裁機構所在地高級人民法院

C.被執行人住所地或者被執行財產所在地中級人民法院 D.被執行人住所地或者被執行財產所在地高級人民法院 【答案】：C P326 14.在招標投標過程中，投標人發生合并、分立、破產等重大變化的應該（）A.撤回投標 B提高投標保證金額 C.撤銷投標 D.及時書面告知招標人 【答案】：D P81 【優路解析】：投標人發生合并、分立、破產等重大變化的，應當及時書面告知招標人。投標人不再具備資格預審文件、招標文件規定的資格條件或者其投標影響招標公正性的，其投標無效。

15.關于建筑工程施工分包行為的說法，正確的是（）A.承包人并未對該工程的施工活動進行組織管理的，視同轉包 B.個人可以承接分包工程業務 C.建設單位有權直接指定分包工程的承包人 D.建設單位推薦的分包單位，總承包單位無權拒絕 【答案】：A 【優路解析】：分包工程發包人將工程分包后，未在施工現場設立項目管理機構和派駐相應人員，并未對該工程的施工活動進行組織管理的，視同轉包行為。P98 16.關于建筑市場誠信行為的公布時限的說法，正確的是（）A.不良行為記錄信息公布時限一般為6個月至3年 B.良好行為記錄信息公布時限一般為6個月 C.招標投標違法行為記錄公告期限為1年 D.依法限制招標投標當事人資質公告期限為3個月 【答案】：A

【優路解析】：《建筑市場誠信行為信息管理辦法》規定，建筑市場誠信行為記錄信息的公布時間為行政處罰決定做出后7日內，公布期限一般為6個月至3年；良好行為記錄信息公布期限一般為3年。P103 17.發包人發生以下情形，且在催告的合理期限內仍未履行相應義務，承包人請求解除建設工程施工合同，人民法院應予支持的是（）。A.未按約定支付工程價款致使承包人無法施工 B.拖欠墊資利息 C.施工現場安裝攝像設備全程監控 D.遲延交付施工場地發生停窩工損失拒絕賠付 【答案】：A 【優路解析】：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定，發包人具有下列情形之一，致使承包人無法施工，且在催告的合理期限內仍未履行相應義務，承包人請求解除建設工程施工合同的，應予支持：（1）未按約定支付工程價款的；（2）提供的主要建筑材料、建筑構配件和設備不符合強制性標準的；（3）不履行合同約定的協助義務的。18.關于我國節約能源法律、法規及相關規定，說法錯誤的是（）。A.任何單位不得對能源消費實行包費制 B.施工圖紙經審查符合民用建筑節能強制性標準的，才能頒發施工許可證 C.建筑工程保溫材料的安裝采取監理工程師事后簽字確認制 D.建筑工程不符合民用建筑節能強制性標準，不得出具竣工驗收合格報告 【答案】：C 【優路解析】：墻體、屋面的保溫工程施工時，監理工程師應當按照工程監理規范的要求，采取旁站、巡視和平行檢驗等形式實施監理。未經監理工程師簽字，墻體材料、保溫材料、門窗、采暖制冷系統和照明設備不得在建筑上使用或者安裝，施工單位不得進行下一道工序的施工。

19.根據《合同法》，應當采用書面形式的合同是（）。A.設備租賃合同 B.建設工程合同 C.承攬合同 D.貨物買賣合同 【答案】：B P106 【優路解析】：《合同法》明確規定，建設工程合同應當采用書面形式。

20.某項目由具備相應建筑業企業資質的建設單位自行施工，關于確定監理單位的說法，正確的是（）。A.應當自行委托監理單位 B.應當招標選擇監理單位 C.可不委托監理單位

D.應當由建設主管部門指定監理單位 【答案】：C

21.根據《民用建筑節能條例》，注冊執業人員未執行民用建筑節能強制性標準的，由縣級以上人民政府建設主管部門責令停止執業（），情節嚴重的，由頒發資格證書的部門吊銷執業資格證書，5年內不得注冊。A.3個月以上6個月以下

B.3個月以上1年以下 C.6個月以上2年以下 D.1年以上3年以下 【答案】：B 【優路解析】：注冊執業人員未執行民用建筑節能強制性標準的，由縣級以上人民政府建設主管部門 責令停止執業3個月以上1年以下；情節嚴重的，由頒發資格證書的部門吊銷執業資格證書，5年內不予注冊。

22.下列建設工程不良行為中，屬于施工企業資質不良行為的是（）。A.超越本單位資質等級承攬工程的 B.以他人名義承攬工程的 C.施工中偷工減料的 D.將工程轉包的 【答案】：A P101 23.施工人員在施工中發現文物隱匿不報或者拒不上交，或者未按照規定移交揀選文物，情節嚴重但尚不構成犯罪的，可處以（）罰款。A.1千元以上1萬元以下 B.5千元以上5萬元以下 C.1萬元以上10萬元以下 D.5萬元以上50萬元以下 【答案】：B 【優路解析】：有下列行為之一，尚不構成犯罪的，由縣級以上人民政府文物主管部門會同公安機關 追繳文物；情節嚴重的，處5000元以上5萬元以下的罰款：（1）發現文物隱匿不報或者拒不上交的；（2）未按照規定移交揀選文物的。24.甲代理乙與丙鐵路運輸公司簽訂了多式聯運合同，有丙和丁汽車運輸公司通過鐵路、公路聯運方式將貨物送至乙的工地。因在公路運輸途中發生重大交通事故，致使貨物受損，無法按期交費。關于責任承擔的說法，正確的是（）。A.丙應向甲承擔違約責任 B.甲只能向丁主張損害賠償 C.丙應向乙承擔違約責任 D.乙應自行承擔貨物損失 【答案】：C 25.某生產經營單位主要負責人在本單位重大生產安全事故調查處理期間擅離職守，其受到的處理不包括（）。A.撤職 B.降職 C.刑罰 D.行政拘留 【答案】：D 【優路解析】：行政拘留屬于官罰民。26.下列法律文書中，屬于可以強制執行的是（）。A.雙方簽收的人民法院調解書 B.雙方簽收的人民調解委員會制作的調解書 C.雙方簽收的建設行政主管部門制作的調解書 D.一方拒絕簽收的仲裁調解書 【答案】：A 【優路解析】：調解包括民間調解、行政調解、法院調解和仲裁調解四種形式，其中法院調解和仲裁調解具有強制執行力，調解書經當事人簽收后即發生法律效力。B屬于人民調解，未經法院司法確認的，不可申請強制執行。C項屬于行政調解，D項一方并未簽收，調解書不生效。27.工程項目質量安全第一責任人是（）。A.總經理 B.部門經理 C.安全經理 D.項目經理 【答案】：D 【優路解析】：《建筑施工企業負責人及項目負責人施工現場帶班暫行辦法》規定，項目負責人是工程項目質量安全管理的第一責任人，應對工程項目落實帶班制度負責。28.根據《建筑法》，開工報告制度是指（）。A.建設單位對施工企業開工條件的確認 B.政府主管部門的一種行政審批制度 C.監理單位對施工企業開工準備工作的確認 D.政府主管部門對施工企業開工條件的確認 【答案】：B P45

29、投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的，應當在（）提出。A中標候選人公式期間 B.中標通知書發出之后 C.合同談判期間 D.評標報告提交之前 【答案】：A 【優路解析】：投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的，應當在 中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復；作出答復前，應當暫停招標投標活動。

30、下列有關仲裁的事項中，不屬于《仲裁法》規定仲裁協議應當具有的內容是（）。A仲裁事項 B.選定的仲裁委員會 C.請求仲裁的意思表示 D.仲裁裁決的效力 【答案】：D 【優路解析】：合法有效的仲裁協議應當具有下列法定內容：（1）請求仲裁的意思表示；（2）仲裁事項；（3）選定的仲裁委員會。P322 31某礦山企業的如下安排中，不違反《勞動法》中關于勞動保護規定的是（）。A安排懷孕4個月的李某夜班看護儀表 B未對未成年工進行定期健康檢查 C安排女職工王某從事井下作業 D安排未成年工進行井下作業 【答案】：A

【優路解析】：《勞動法》規定，禁止安排女職工從事礦山井下、國家規定的第4級體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動。對于懷孕7個月以上的女職工，不得安排其延長工作時間和夜班勞動。禁止用人單位招用未滿16周歲的未成年人。不得安排未成年工從事礦山井下、有毒有害、國家規定的第4級體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動。用人單位應對未成年工定期進行健康檢查。P139 32監理單位重新檢查已隱蔽部位，檢查結果合格，說法正確的是（）。A費用由施工企業承擔 B.工期不予順延 C.視為建設單位違約 D.施工企業可主張合理利潤 【答案】：D 【優路解析】：承包人覆蓋工程隱蔽部位后，發包人或監理人對質量有疑問的，可要求承包人對已覆 蓋的部位進行鉆孔探測或揭開重新檢查，承包人應遵照執行，并在檢査后重新覆蓋恢復原 狀。經檢查證明工程質量符合合同要求的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤；經檢查證明工程質量不符合合同要求的，由此增加的費用和（或）延誤的工期由承包人承擔。

33.下列變更中，屬于應當經合同當事人雙方協商一致情形的是（）。A采購數量變更 B.公司名稱變更 C合同簽約人員變更

D.公司法定代表人變更 【答案】:A

【優路解析】：合同生效后，當事人不得因姓名、名稱的變更或者法定代表人、負責人、承辦人的變 動而不履行合同義務。P118 34根據《勞動合同法》，勞動者在試用期內的工資最低為勞動合同工資的（）。并不得低于用人單位所在地的最低工資標準。A.60% B.75% C.80% D.90% 【答案】：C 【優路解析】：勞動者在試用期的工資不得低于本單位相同崗位最低檔工資或者勞動合同約定工資的 80%,并不得低于用人單位所在地的最低工資標準。P127

35.注冊建造師采取弄虛作假等手段取得注冊建造師繼續教育證書的，一經發現（）。A立即吊銷其注冊建造師證書 B.立即注銷其建造師資格證書 C.立即取消其繼續教育記錄，計入不良信用記錄，對社會公布

D.處以1萬元罰款 【答案】：C

P71 【優路解析】：對于采取弄虛作假等手段取得《注冊建造師繼續教育證書》的，一經發現，立即取消 其繼續教育記錄，并記入不良信用記錄，對社會公布。36.訴訟時效期間應當從（）起計算。A.侵害行為停止時 B.當事人知道或應當知道權利被侵害時 C.當事人權利被侵害并產生損害后果時

D.當事人提起賠償主張之日 【答案】：B 【優路解析】：訴訟時效期間從知道或應當知道權利被侵害時起計算。P308

37.下列建設項目中，屬于依法應當進行公開招標范圍的是（）。A.涉及國家安全、國家秘密的項目 B.使用各級財政預算資金的項目 C.使用企業事業單位自有資金的項目 D.使用上市公司資金的項目 【答案】：B 【優路解析】：《招標投標法》規定，在中華人民共和國境內進行下列工程建設項目包括項目的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，必須進行招標：（1）大型基礎設施、公用事業等關系社會公共利益、公眾安全的項目；（2）全部或者部分使用 國有資金投資或者國家融資的項目；（3）使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。P73

38.各級人民檢察院對審判監督程序以外的其他審判程序中審判人員的違法行為，（）。A.必須向同級人民法院提出檢察建議 B.有權向同級人民法院提出檢察建議 C.必須向上一級人民法院提出檢察建議 D.有權向上一級人民法院提出檢察建議 【答案】：B 【優路解析】：各級人民檢察院對審判監督程序以外的其他審判程序中審判人員的違法行為，有權向 同級人民法院提出檢察建議。P317 39.下列行為中不符合承攬合同特征的是（）。A.承攬人應當以自己的設備、技術和勞力完成所承攬的工作 B.承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標的 C.承攬人獨立完成合同義務，不受定作人的指揮管理 D.承攬人不得將承攬的主要工作交由第三人完成 【答案】：D 【優路解析】：承攬合同的特征：

（一）承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標的；

（二）承攬人須以自己的設備、技術和勞力完成所承攬的工作；

（三）承攬人工作具有獨立性。P146 40.施工企業不執行公安部門作出的停工決定，由（）強制執行。A.建設單位 B.人民法院 C.建設行政主管部門 D.公安部門 【答案】：D 41.根據《建筑工程施工許可管理辦法》，對于未取得施工許可證且不符合開工條件的項目責令停止施工，應對（）處以罰款。

勘察單位 B.建設單位和施工企業 C.設計單位 D.建設單位和監理單位 【答案】：B 42.根據《建筑起重機機械安全監督管理規定》，應當報廢的起重機械是（）。A.須大修才能達到安全技術標準的 B.超過制造廠家規定的使用年限的 C.無安全技術檔案的 D.無齊全有效的安全保護裝置的 【答案】：B 【優路解析】：有下列情形之一的建筑起重機械，不得出租、使用：（1）屬國家明令淘汰或者禁止使用的；（2）超過安全技術標準或者制造廠家規定的使用年限的；（3）經檢驗達不到安全技術標準規定的；（4）沒有完整安全技術檔案的；（5）沒有齊全有效的安全保護裝置的。建筑起重機械有以上第（1）、（2）、（3）項情形之一的，出租單位或者自購建筑起重機械的使用單位應當予以報廢，并向原備案機關辦理注銷手續。

43.建筑施工企業出借資質證書允許他人以本企業的名義承攬工程，情節嚴重的，其可能受到的最嚴重的行政處罰是（）。A.吊銷資質證書 B.責令改正，沒收違法所得 C.降低資質等級 D.處以罰款 【答案】：A 44．檢測結果利害關系人對檢測結果發生爭議，由（）。A．雙方共同認可的檢測機構 B．原檢測機構 C．上級檢測機構 D．建設行政主管部門 【答案】：A 【優路解析】：檢測結果利害關系人對檢測結果發生爭議的，由雙方共同認可的檢測機構復檢，復檢結果由提出復檢方報當地建設主管部門備案。45．關于《建設工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的是（）。

A．當事人必須采用示范文本 B．采用示范文本(選項不全)

C．供當事人訂立合同時參考 D．不采用示范文本 【答案】：C P124 46．關于施工合同特征的說法，錯誤的是（）。

A．施工合同是雙務合同 B．施工合同是要式合同 C．施工合同客體是工程 D．施工合同是有償合同 【答案】：C 【優路解析】：合同的客體是合同主體享有權利和承擔義務所指向的事物。施工合同的客體可以是施工項目，也可以是具體的某種勞務服務，要看簽訂的合同內容。

47．某有獨立請求權的第三人，因不能歸責于本人的事由未參加訴訟，生效判決的部分內容錯誤，損害其民事權益，則該第三人行使撤銷之訴的法定期間是（）月。

A．6

B．12

C．18 D．24 【答案】：A 【優路解析】：有獨立請求權的第三人，因不能歸責于本人的事由未參加訴訟，但有證據證明發生法律效力的判決、裁定、調解書的部分或者全部內容錯誤，損害其民事權益的，可以自知道或者 應當知道其民事權益受到損害之日起6個月內，向作出該判決、裁定、調解書的人民法院提起訴訟。48．某工地施工揚塵嚴重，市環保局接到群從舉報并進行查實后，依法判其做出停工整改并處以3萬元罰款的行政處罰，施工企業認為處罰過高，（）申請行政復議。A．市環保局 B．省建設廳 C．市人民政府 D．省人民政府 【答案】：C 【優路解析】：行政復議機關為本級政府或上級行政機關。49．根據《勞動合同法》用人單位自用工之日是起超過1個月不滿1年未與勞動者訂立書面勞動合同的，應當向勞動者每月支付（）倍的工資。A．1.5

B．2 C．3 D．4 【答案】：B 【優路解析】：用人單位自用工之日是起超過1個月不滿1年未與勞動者訂立書面勞動合同的，應當向勞動者每月支付2倍的工資。P144

50．因設計變更導致建設工程的工程量或者質量標準發生變化，當事人對該部分價款不能協商一致的，可以參照（）建設行政主管部門發布的計價方法或者計價標準結算工程價款。A．簽約時的簽約地 B．履約時的簽約地 C．履約時的項目所在地 D．簽約時的項目所在地 【答案】：D 【優路解析】：因設計變更導致建設工程的工程量或者質量標準發生變化，當事人對該部分價款不能協商一致的，可以參照簽訂建設工程施工合同時當地建設行政主管部門發布的計價方法或者計價標準結算工程價款。

51.某建設工程項目公開招標，甲公司借用乙公司資質證書承攬工程，獲得中標，但甲承攬工程不符合質量標準給建設單位造成了損失。關于該合同關系的說法，正確的是（）。A.甲、乙應承擔連帶賠償責任 B.甲與乙屬于聯合體投標 C.實際施工并造成損失的是甲，與乙無關 D.投標人是乙，只能由乙承擔賠償責任

【答案】：A

52.職工認為是工傷，用人單位不認為是工傷的，由（）承擔舉證責任。A.職工 B.鑒定機構 C.勞動部門 D.用人單位 【答案】：D 53.某建設工程項目施工招標，甲公司和乙公司均參與投標，并都委托了丙單位辦理投標事宜，甲、乙的行為屬于（）。A.聯合投標 B.合法投標 C.串通投標 D.獨立投標 【答案】：C 【優路解析】：有下列情形之一的，視為投標人相互串通投標：（1）不同投標人的投標文件由同一單位或者個人編制；（2）不同投標人委托同一單位或者個人辦理投標事宜；（3）不同投標人的投標文件載明的項目管理成員為同一人；（4）不同投標人的投標文件異常一致或者投標報價呈規律性差異；（5）不同投標人的投標文件相互混裝；（6）不同投標人的投標保證金從同一單位或者個人的賬戶轉出。

54.下列單位中，屬于建設工程竣工驗收主體的是（）。A.質量檢測站 B.項目咨詢單位 C.監理單位 D.建設行政主管部門 【答案】:C 【優路解析】：《建設工程質量管理條例》規定，建設單位收到建設工程竣工報告后，應當組織設計、施工、工程監理等有關單位進行竣工驗收。55.關于租賃合同特征的說法，正確的是（）。A.租賃合同是單務合同 B.租賃合同成立以租賃物的交付為要件 C.出租方轉移租賃物的所有權 D.承包人獲得租賃物的使用收益權 【答案】：D

56.關于二級注冊建造師執業的說法，正確的是（）。A.不得同時擔任同一工程相鄰分段發包的施工項目負責人 B.可以擔任二級及以下建筑業企業資質的建設工程項目施工的項目經理 C.可以同時在一個施工企業和一個設計單位執業 D.不得在一級建筑業企業執業 【答案】：B

57.投標人以行賄手段謀取中標的法律責任不包括（）。P84 A.由工商行政管理機關吊銷營業執照 B.取消其1年至2年參加依法必須進行招標的項目的投標資格 C.構成犯罪的，有關責任人和單位要承擔相應的刑事責任 D.由招標行政主管部門責令改正并處罰金 【答案】：D 【優路解析】：投標人以向招標人或者評標委員會成員行賄的手段謀取中標的，中標無效，處中標項目金額5%以上10%以下的罰款，對單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員處單位罰款數額5%以上10%以下的罰款；有違法所得的，并處沒收違法所得；情節嚴重的，取消其1年至2年內參加依法必須進行招標的項目的投標資格并予以公告，直至由工商行政管理機關吊銷營業執照；構成犯罪的，依法追究刑事責任。給他人造成損失的，依法承擔賠償責任。P91 58.施工企業項目經理未履行安全生產管理職責，被施以刑罰，依法5年內不得擔任任何施工企業的主要負責人、項目負責人。該期間的起算時間為（）。A.犯罪行為發生之日 B.刑罰執行完畢之日 C.案件移送審查之日 D.刑事判決生效之日 【答案】：B 59.某施工企業在混凝土攪拌場所私設排污口，將廢水直接排入水溝，致使村里的十幾畝水稻受損嚴重。有權作出行政罰款的主管部門是（）。A.該村的村民委員會 B.建設行政主管部門 C.環保行政主管部門 D.規劃行政主管部門 【答案】：C 【優路解析】：《水污染防治法》規定，排放水污染物超過國家或者地方規定的水污染物排放標準，或者超過重點水污染物排放總量控制指標的，由縣級以上人民政府環境保護主管部門按照權限責令限期治理，處應繳納排污費數額2倍以上5倍以下的罰款。P178

60.涉及結構安全的材料，見證取樣和送檢的最低比例是有關技術標準規定的應取樣數量的（）。A.30% B.50% C.75% D.80% 【答案】：A

P263

二、多項選擇題（共20題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）61.根據《建設工程質量管理條例》，法定質量保修范圍有（）。A.土石方工程 B.地基基礎工程 C.電氣管線工程

D.景觀綠化工程 E.屋面防水工程 【答案】：BCE

【優路解析】：《建設工程質量管理條例》規定，在正常使用條件下，建設工程的最低保修期限為:（1）基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程，為設計文件規定的該工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏，為 5年；（3）供熱與供冷系統，為2個采暖期、供冷期；（4）電氣管線、給排水管道、設備 安裝和裝修工程，為2年。其他項目的保修期限由發包方與承包方約定。P287 62.根據國家發展和改革委員會等9部門聯合頒布的《標準施工招標文件》，投標文件應當包括（）。A.招標管理機構 B.已標價工程量清單 C.擬轉包項目情況表 D.資格審查資料 E.施工組織設計 【答案】：BCD 【優路解析】：國家發展和改革委員會、財政部、住房和城鄉建設部等9部門聯合頒布的《〈標準施 工招標資格預審文件〉和〈標準施工招標文件〉暫行規定》中進一步明確，投標文件應包括下列內容：（1）投標函及投標函附錄；（2）法定代表人身份證明或附有法定代表人身份 證明的授權委托書；（3）聯合體協議書；（4）投標保證金；（5）已標價工程量清單；（6）施工組織設計；（7）項目管理機構；（8）擬分包項目情況表；（9）資格審査資料；（10）投標人須知前附表規定的其他材料。但是，投標人須知前附表規定不接受聯合體投標的，或投標人沒有組成聯合體的，投標文件不包括聯合體協議書。P82

63.用人單位可以解除勞動合同，但是應當提前30日以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者一個月工資的有（）。A.嚴重違反用人單位規章制度的 B.勞動者患病或者非因工負傷，在規定的醫療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排工作的 C.嚴重失職，營私舞弊，對用人單位造成重大損害的 D.勞動者不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作 E.勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使勞動合同無法履行，經當事人協商不能就變更勞動合同內容達成協議的 【答案】：BDE 【優路解析】：《勞動合同法》第40條規定，有下列情形之一的，用人單位提前30日以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者1個月工資后，可以解除勞動合同：（1）勞動者患病或者非因工負傷，在規定的醫療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的；（2）勞動者不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的；（3）勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使勞動合同無法履行，經用人單位與勞動者協商，未能就變更勞動合同內容達成協議的。P130 64.生產安全事故等級劃分的主要因素有（）。A.政治 B.心理 C.人身 D.主觀惡意

E.經濟 【答案】：CE 【優路解析】：事故等級的劃分包括了人身、經濟和社會3個要素，可以單獨適用。P232

65.下列責任中，屬于違約責任的承擔方式的有（）。A.定金 B.罰金 C.違約金 D.罰款 E.消除危險 【答案】：AC 66.合同未約定違約責任，當事人一方不履行合同義務的，違約方應當承擔的違約責任有（）。A.賠禮道歉 B.繼續履行 C.賠償損失 D.采取補救措施 E.支付違約金 【答案】：BCD 【優路解析】：合同當事人違反合同義務，承擔違約責任的種類主要有：繼續履行、采取補救措施、停止違約行為、賠償損失、支付違約金或定金等。由于題干中的“合同中未約定違約責任”，因此支付違約金或定金的方式不能適用。P123

67.根據《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》，關系社會公共利益、公眾安全的基礎設施項目的范圍包括（）。A.防洪、灌溉、排澇、引（供）水、灘涂治理等水利項目 B.垃圾處理、地下管道、公共停車場等城市設施項目 C.郵政、電信樞紐、通信、信息網絡等郵電通訊項目 D.供水、供電、供氣、供熱等市政工程項目 E.生態環境保護項目 【答案】：ABCE P72 【優路解析】：經國務院批準的《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》進一步規定，關系社會公共利益、公眾安全的基礎設施項目的范圍包括：（1）煤炭、石油、天然氣、電力、新能源等能源項目；（2）鐵路、公路、管道、水運、航空以及其他交通運輸業等交通運輸項目；（3）郵政、電信樞紐、通信、信息網絡等郵電通訊項目；（4）防洪、灌溉、排澇、引（供）水、灘涂治理、水土保持、水利樞紐等水利項目；（5）道路、橋梁、地鐵和輕軌交 通、污水排放及處理、垃圾處理、地下管道、公共停車場等城市設施項目；（6）生態環境保護項目；（7）其他基礎設施項目。

68關于合同成立時間的說法，正確的有（）。A.合同書自雙方簽字時成立 B.雙方意思表示一致合同即成立 C.承諾生效時合同成立 D.口同合同自交付標的物時成立 E.按照數據電文合同的要求簽訂確認書時合同成立

【答案】：ACE 【優路解析】：《合同法》第二十五條規定承諾生效時合同成立。第三十二條規定當事人采用合同書形式訂立合同的，自雙方當事人簽字或者蓋章時合同成立。第三十三條規定當事人采用信件、數據電文等形式訂立合同的，可以在合同成立之前要求簽訂確認書，簽訂確認書時合同成立。

69.下列建設工程合同中，屬于無效合同的有（）。A.承包人未取得相應建筑業企業資質訂立的合同 B.沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義訂立的合同 C.建設單位因對工程內容有重大誤解而訂立的合同 D.分包單位脅迫施工企業訂立的合同 E.建設單位為逃稅而訂立的施工合同 【答案】：ABE 【優路解析】：P116 70.根據《招投標法實施條例》，按照國家有關規定需要履行項目審批的依法進行招標的項目，其（）應當報項目審批核準。A.招標范圍 B.招標文件 C.招標方式 D.招標組織形式

E．招標代理機構 【答案】：ACD 【優路解析】：《招標投標法實施條例》進一步規定，按照國家有關規定需要履行項目審批，核準手續的依法必須進行招標的項目，其招標范圍、招標方式、招標組織形式應當報項目審批，核準部門審批，核準。項目審批，核準部門應當及時將審批，核準確定的招標范圍，招標方式，招標組織形式通報有關行政監督部門。

71.依法必須進行招標的項目的招標投標活動違反法律規定，對中標結果造成實質性影響，且不能采取補救措施予以糾正的，應（）。A.認定招標、投標、中標無效 B.依法重新招標 C.依法重新評標 D.由行政監督部門接管剩余招標投標工作 E.依法禁止就該項目再次招標 【答案】：ABC 【優路解析】：《招標投標法實施條例》規定，依法必須進行招標的項目的招標投標活動違反招標投標法和本條例的規定，對中標結果造成實質性影響，且不能采取補救措施予以糾正的，招標，投標，中標無效，應當依法重新招標或者評標。

72.工程監理單位的主要安全責任有（）。A采取措施保護施工現場毗鄰區域內地下管線 B.審查專項施工方案 C.對施工安全事故隱患要求整改 D.組織搶救生產安全事故 E.及時報告生產安全事故 【答案】：BC

P247

73.下列投標行為中，屬于弄虛作假騙取中標的有（）。A.使用偽造、變造的許可證件 B.提供虛假的財務狀況或者業績

C.提供虛假的信用狀況 D.提供虛假的項目負責人或者主要技術人員簡歷、勞動關系證明 E.不同投標人的投標文件相互混裝 【答案】：ABCD 【優路解析】：投標人有下列情形之一的，屬于招標投標法第33條規定的以其他方式弄虛作假的行為：（1）使用偽造，變造的許可證件；（2）提供虛假的財務狀況或者業績；（3）提供虛假的項目負責人或者主要技術人員簡歷，勞動關系證明；（4）提供虛假的信用狀況；（5）其他弄虛作假的行為。74.根據《勞動合同法》，用人單位與勞動者簽訂合同時采取的正當行為有（）。A.約定專業技術培訓服務違約金 B.扣押居民身份證 C.簽訂競業限制協議書 D.扣押職業資格證 E.要求提供擔保 【答案】：AC

【優路解析】：《勞動合同法》規定，訂立勞動合同，應當遵循合法，公平，平等自愿，協商一致，誠實信用的原則。用人單位招用勞動者，不得要求勞動者提供擔保或者以其他名義向勞動者收取財物；不得扣押勞動者的居民身份證或者其他證件。P126 75.根據《民事訴訟法》，屬于廣義民事訴訟當事人的有（）。A.第三人 B.刑事附帶民事案件自訴人 C.辯護人 D.原告與被告 E.共同訴訟人 【答案】：ADE 【優路解析】：廣義的民事訴訟當事人包括原告、被告、共同訴訟人和第三人。

76、根據《招標投標法》和《招標投標法實施條例》，關于招標項目的說法，正確的有（）。A招標人不可以授權評標委員會直接確定中標人 B招標人可以與投標人就投標價格、投標方案等實質性內容進行談判 C評標委員會成員對其評審意見承擔個人責任 D履約保證金不得超過中標合同金額的10% E國有資金控股的依法必須進行招標的項目，排名第一的中標候選人為中標人 【答案】：CDE 【優路解析】：《招標投標法實施條例》規定，履約保證金不得超過中標合同金額的10%。中標人應當按照合同約定履行義務，完成中標項目。《招標投標法實施條例》規定，國有資金與控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目，招標人應當確定排名第一的中標候選人為中標人。P87 77.下列建設工程招標投標行為中，屬于投標人不正當行為的有（）A 投標人相互串通投標 B 投標人與招標人串通投標 C 招標人操縱中標 D 投標人以他人名義投標 E 投標人以高于市場定價的報價競標 【答案】：ABD

【優路解析】：在建設工程招標投標活動中，投標人的不正當競爭行為主要是：投標人相互串通投標、招標人與投標人串通投標、投標人以行賄手段謀取中標、投標人以低于成本的報價競標、投標人以他人名義投標 或者以其他方式弄虛作假騙取中標。P84

78、施工作業人員享有的主要安全生產權利有（）A 建議權 B 檢舉權 C 收益權 D 獲得工傷保險賠償權 E 緊急避險權 【答案】：ABDE 【優路解析】：施工作業人員應當享有的安全生產權利包括：（1）施工安全生產的知情權和建議權；（2）施工安全防護用品的獲得權；（3）批評、檢舉、控告權及拒絕違章指揮權；（4）緊急避險權；（5）獲得工傷保險和意外傷害保險賠償的權利；（6）請求民事賠償權。P206

79、下列合同中，屬于可變更、可撤銷合同的有（）A 施工企業超越資質等級訂立的合同 B 施工企業中未獲得相應授權的人員訂立的合同

C 建設單位為洗錢而訂立的施工合同 D 顯失公平的合同 E 一方乘人之危與他人訂立的合同 【答案】：DE P120 80.根據《建設工程質量管理條例》，竣工驗收應當具備的條件有（）。A.有完整的技術檔案

B.完成工程結算備案 C.由主要建筑材料的進場試驗報告

D.有設計單位簽署的質量合格文件 E.有施工企業簽署的質量保修書 【答案】：ACDE 【優路解析】：《建設工程質量管理條例》進一步規定，建設工程竣工驗收應當具備下列條件：（1）完成建設工程設計和合同約定的各項內容；（2）有完整的技術檔案和施工管理資料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告；（4）有勘察、設計、施工、工程監理等單位分別簽署的質量合格文件；（5）有施工單位簽署的工程保修書。建設工程經驗收合格的，方可交付使用。

第三篇：2013-2017年二建工程法規歷年考試真題及答案解析

2017年二級建造師考試真題《建設工程法規及相關知識》

1.行政法規之間對同一事項的新的一般規定與舊的特別規定不一致，不能確定如何適用時，由（）裁決。

A.最高人民法院

B.國務院

C.全國人民代表大會

D.全國人民代表大會常務委員會

【參考答案】

B.【解析】考查法的效力層級。行政法規之間對同一事項的新的一般規定與舊的特別規定不一致，不能確定 如何適用時，由國務院裁決。教材 P6 2.關于建設工程中代理的說法，正確的是（）

A.建設工程合同訴訟只能委托律師代理

B.建設工程中的代理主要是法定代理

C.建設工程中應由本人試試的民事法律行為，不得代理

D.建設工程中被代理人的利益，代理人可直接轉托他人代理

【參考答案】C 【解析】考查建設工程代理行為的設立。《民法通則》規定，依照法律規定或者按照雙方當事人約定，應 當由本人實施的民事法律行為，不得代理。教材 P11

3.建設用地使用權自（）時設立。

A.土地交付

B.轉讓

C.登記

D.支付出讓金

【參考答案】C 【解析】本體考查的是與土地相關的物權。建設用地使用權自登記時設立。參見教材 P17 4.甲公司是某混凝土預制構件的專利權人，乙公司未經授權制造和銷售該專利產品。甲發現 后，對乙提起 侵權之訴。經查，乙共銷售侵權產品 800 件，因乙的侵權行為，甲少銷售 600 件。甲銷售專利產品每件 獲利 2000 元，乙銷售親去哪產品每件獲利 1000 元，乙應賠償甲（）。A.60 萬元

B.80 萬元

C.120 萬元

D.160 萬元

【參考答案】C 【解析】本體考查的是建設工程知識產權侵權的法律責任。賠償損失的數額有 4 種確定方法： ①侵權的 賠償數額按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定；②實際損失難以確定的，可 以按照侵權人因侵權 所獲得的利益確定；③權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該知識產權許可使用費的 倍數合理確定；④權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利 許可使用費均難以確定的，人民法院可以根 據專利權的類型、侵權行為的性質和情節等因素，確定給予一定數額的賠償。按照①機損：600×2000=120 萬元。參見教材 P28

5.甲建設單位與乙設計單位簽訂設計合同，約定設計費用 200 萬元，甲按約定向乙支付了定金 50 萬元。如果一在規定時期內不履行設計合同，應該返還給甲（）。

A.50 萬元

B.80 萬元 C.90 萬元

D.100 萬元

【參考答案】C 【解析】本題考查的是定金。給付定金的一方不履行約定的債務的，物權要求返還定金；收 受定金的一 方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金。定金的數額由當事人約定，但不得 超過主合同的額的 20%。50+200×20%=90 萬元。參見教材 P34。

6.某建設單位與某施工企業簽訂的施工合同約定開工日期為 2014 年 5 月 1 日。同年 2 月 10 日，該 建設單 位與保險公司簽訂了建筑一切險保險合同。施工企業為保證工期，于 同年 4 月 20 日將建 筑材料運至工地。后因設備原因，工程實際開工日為同年 5 月 10 日，該建筑 工程一切險保險責任的生效 日期為（）。

A.2014 年 2 月 10 日 B.2014 年 4 月 20 日

C.2014 年 5 月 1 日

D.2014 年 5 月 10 日

【參考答案】B.【解析】本體考查的是建筑國內工程一切險。建筑工程一切險的保險責任自保險工程在工地 動工或用于 保險工程的材料、設備運抵工地之時起始，至工程所有人對部分或全部工程簽發 完工驗收證書或檢驗合 格，或工程所有人實際占用或使用或接收該部分或全部工程之時終止，以先發生者為準。參見教材 P38 7.在承攬合同中，承攬人應承擔違約責任的情形是（）。

A.承攬人發現定作人提供的圖紙不合理，立即停止工作并通知定作人，因等待答復，未能如 期完成工作

B.承攬人發現定作人提供的材料不合格，遂自行更換為自己確認合格的材料

C.因不可抗力造成標的物損毀

D.因定作人未按照支付報酬，承攬人拒絕交付工作成果

【參考答案】B.【解析】本體考查的是承攬合同的法律規定。如果定作人提供材料的，承攬人應當對定作人 提供材料及 時檢驗，發現不符合約定時，應當及時通知定作人更換、補齊或者采取其他補救 措施。承攬人不得擅自 更換定作人提供的材料，不得更換不需要修理的零部件。參見教材 P151 8.根據《招標標投標違法行為就公告暫行辦法》，關于招標違法行為記錄公告的說法，正確 的是（）。

A.已發限制招標投標當事人資質等方面的行政處理決定，所認定的限制期限長于 6 個月，公告 期限為 6 個月

B.原行政處理決定已發變更或撤銷的，公告部門應當及時對公告記錄予以變更或撤銷，并 在公關平臺 上予以聲明

C.被公告的招標投標當事人人為公告記錄與行政處理決定的相關內容不符的，可以向公告部門 提出書面 更正申請，公告部門在做出答復前停止對違法行為記錄的公告。

D.行政處理決定在被行政復議或行政訴訟期間，公告部門應當停止對違法行為記錄的公告 【參考答案】B.【解析】本體考查的是建筑市場誠信行為的公布和獎懲機制。原行政處理決定被依法變更或 撤銷的，公 告部門應當及時對公告記錄予以變更或撤銷，并在公告平臺上予以聲明。參見教 材 P107 9.關于二級建造師變更注冊的說法，正確的是（）。

A.變更注冊后，注冊有效期重新計算

B.因變更注冊申報不及時導致工程項目出現損失的，由注冊建造師承擔責任

C.變更注冊只能由原聘用企業申請

D.申請變更注冊應當提交工作調動申請

【參考答案】D 【解析】本題考查的建造師考試、注冊和繼續教育的規定。申請變更注冊的，應當提交下列 材料：①注冊建造師變更注冊申請表；②注冊證書和執業印章；③申請人與新聘用單位簽訂 的聘用合同復印件或有 效證明文件；④工作調動證明（與原聘用單位解除聘用合同或聘用合 同到期的證明文件、退休人員的退 休證明）。參見教材 P66 10.關于施工合同解除的說法，正確的是（）。

A.合同約定的期限內承包人沒有完工，發包人可以解除

B.承包人將承包的工程轉包，發包人可以解除

C.發包人未按約定支付工程價款，承包人可以解除

D.承包人已經完工的建設工程質量不合格，發包人可以解除

【參考答案】B.【解析】本體考查的是合同的履行、變更、轉讓、撤銷和終止。承包人具有下列情形之一，發包人請求 解除建設工程施工合同的，應予支持：①明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務的；②合同約定的期限內沒有完工，且在發包人催告的合理期限內扔未完工的；③已經完成的建設工程質量不合格，并 拒絕修復的；④將承包的建設工程非法轉包、違法分包的。發包人具有下列情形之一，致使承包人無法施工，且在催告的合理期限內仍未行相應義務，承包人請求解除建設工程施工合同，應予支持：①未按約定支付工程價款的；②提供的主要建筑材料、建筑構配件和設備不符合強制性標注的；③不履行合同約定的協助義務的。參見教材 P126

11、關于民事訴訟執行程序的說法，正確的是（）

A.具有執行力的裁判書只能由作出該裁判書的法院負責執行 B.執行可以采取查封、扣押、凍結等措施

C.執行異議審查和復議期間，暫停執行

D.執行申請人只能是訴訟當事人

【參考答案】B.【解析】考查民事訴訟的執行程序。民事訴訟的執行措施主要有：

1、查封、扣押、凍結、劃撥、變價被 執行人的存款、債券、股票、基金份額等財產；教材 P328

12、關于聯合體投標的說法，正確的是（）

A.招標人接手聯合體投標并進行資格評審的，聯合體應當在提交資格評審申請文件后組成

B.招標人應當在資格評審公告，招標公告或者投標邀請書中載明是否接受聯合體投標

C.聯合體某成員在同一招標項目中以自己名義單獨投標，其投標有效

D.由同一專業的單位組成的聯合體，按照資質等級較高的單位確定其資質等級

【參考答案】B.【解析】考查招標人、投標文件和投標保證金。《招標投標法實施條例》進一步規定，招標人應當在資格 預審公告、招標公告或者投標邀請書載明是否接受聯合體投標。教材 P83

13、根據《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，屬于施工企業工程安全不良行為的是（）。

A.在城市市區內建設工程的施工現場未實行封閉圍擋

B.未按照節能設計進行施工

C.未對涉及結構安全的試塊、試件以及有關資料取樣檢測

D.按照規定需要持證上崗的技術工種的作業人員未取得證書上崗，情節嚴重

【參考答案】A 【解析】教材 P105

14、關于實施工程建設強制性標準的說法，正確的是（）

A.工程建設強制性標準均為關于工程質量標準的強制性條文

B.工程建設中采用新技術、新工藝、新材料且沒有國家技術標準的，可不受強制性標準的限制

C.工程建設地方標準中，對直接涉及環境保護和公共利益的條文，經國務院建設行政主管部門確定后，可作為強制性條文 D.工程建設中采用國際標準或者國外標準且我國未做規定的，可不受強制性標準的限制

【參考答案】C 【解析】工程建設地方標準中，對直接涉及人民生命財產安全、人體健康、環境保護和公共利益的條文，經國務院建設行政主管部門確定后，可作為強制性條文。在不違反國家標準和行業標準的前提下，工程建設地方標準可以獨立實施。P教材260

15、關于建設工程合同承包人工程價款優先受嘗權的說法，正確的是（）

A.承包人的優先受償權優于抵押權

B.承包人的優先受償權可以對抗已經交付購買商品房大部分款項的消費者

C.優先受償權的范圍包括承包人因發包人違約所造成的損失

D.承包人行使優先受償權的期限為 1 年

【參考答案】A 【解析】《最高人民法院關于建設工程價款優先受償權問題的批復》中規定，1、人民法院在審理房地產糾紛案件和辦理執行案件中，應當依據《合同法》第 286 條的規定，認定建筑工程的承包人的優先受償權優于抵押權和其他債權，教材P116。

16、關于行政復議的說法，正確的是（）

A.行政復議既可以解決行政爭議，也可以解決民事或者其他爭議

B.在行政復議中隨時可以調解

C.行政復議可以應申請一并審查抽象行政行為

D.行政復議決定具有終局性

【參考答案】C 【解析】選項 A 行政復議的任務是解決行政爭議，而不是解決民事或其他爭議。選項

B.行政復議以書面審查為主，以不調解為原則；選項 D，行政復議后還可以向人民法院提請訴訟。教材 P304

17、關于建設工程自竣工驗收備案的說法，正確的是（）

A.施工企業自竣工驗收合格之日起 15 日內辦理備案

B.自竣工驗收備案必須提交監理單位出具的工程正式驗收合格證明文件

C.工程竣工驗收完成后，建設單位應向備案機關提交工程質量監督報告

D.工程竣工驗收備案表一式二份，1 份由建設單位保存，1 份留備案機關存檔 答案：D 【解析】竣工驗收備案，教材 P293

18、關于節能技術進步的說法，正確的是（）

A.利用財政性資金引進循環經濟重大裝備的，應當制定創新方案，并報有關部門審批

B.國家采取強制措施研發施工節能技術

C.節能技術政策大綱應由縣級以上人民政府發布

D.各級政府應當對循環經濟重大科技攻關項目的自主創新研究，安排財政性資金予以支持

答案：A 【解析】節能搞技術進步，教材 P191

19、根據《招標投標違法行為記錄公告暫行辦法》，關于招標投標違法記錄行為公告的說法，正確的是（）

A.依法限制招標投標當事人資質等方面的行政處理決定，所認定的限制期限長于 6 個月的，公告期限為 6 個月

B.被公告的招標投標當事人認為公告記錄與行政處理決定的相關內容不符的，可以向公告部門提出書面變更申請，公告部門在作出答復前停止對違法行為記錄的公告

C.原行政處理決定被依法變更或撤銷的，公告部門應當及時對公告記錄予以變更或撤銷，并在公告平臺上予以聲明

D.行政處理決定再被行政復議或行政訴訟期間，公告部門應當停止對違法行為記錄的公告

答案：C 【解析】建筑市場誠信行為的公布，教材 P106 20、關于勞動合同效力的說法，正確的是（）

A.用人單位投資人發生變更，原勞動合同繼續有效

B.存在用人單位免除自己的法定責任，排除勞動者權利條款的，勞動合同全部無效

C.詠然單位發生合并或者分立，須與勞動者重新簽訂勞動合同

D.勞動合同雙方當事人簽字或者蓋章時間不一致的，以在先的時間為勞動合同的生效時間

答案：A 【解析】勞動合同的生效與無效，教材 P131

21、某建設工程施工招標，甲公司中招后將其轉包給不具有相應資質等級的乙公司，乙施工過程不符合規定的質量標準，給建設單位造成損失。關于向建設單位承擔賠償責任的說法，正確的是（）

A.甲、乙承擔連帶賠償責任

B.建設單位與甲有合同關系，應由乙承擔賠償責任

C.乙為實際施工人，應由乙承擔賠償責任

D.甲和乙承擔按份賠償責任

答案：A 【解析】轉包的法律責任，教材 P102

22、關于安全專項施工方案實施的說法，正確的是（）

A.由項目經理兼任專項方案實施情況檢查員，對現場實施監督

B.發現不按照專項方案施工的，報建設單位后整改

C.施工企業技術負責人應當定期巡查專項方案的實施情況

D.發現有危及人身安全隱患時，立即組織作業人員撤離

答案：C 【解析】安全專項施工方案的實施，教材 P220

23、關于仲裁裁決執行的說法，正確的是（）

A.一方當事人不履行仲裁裁決的，另一方當事人可以向仲裁機構申請執行

B.申請仲裁裁決強制執行的期限為 2 年，不能中止、中斷

C.仲裁裁決做出后，當事人不服裁決的事項提起訴訟

D.仲裁裁決被法院裁定不予執行后，當事人就該糾紛可以重新達成仲裁協議，申請仲裁

答案：D 【解析】仲裁裁決的執行，教材 P334

24、關于施工企業專職安全生產管理人員職責的說法，正確的是（）

A.組織制定本單位安全生產操作規程

B.編制安全專項施工方案

C.如實記錄安全生產教育和培訓情況

D.建立健全本單位安全生產責任制

答案：C 【解析】專職安全生產管理人的職責，教材 P206

25、關于專職安全生產管理人員配備要求的說法，正確的是（）A.按建筑施工總承包企業資質管理要求，資質等級越高則專職安全生產管理人員配備越多

B.建筑施工企業經營規模較小的，可以不配備專職安全生產管理人員

C.建筑施工企業的分支機構不必配備專職安全生產管理人員

D.作業難度大的施工作業班組必須配備專職安全生產管理人員

答案：D 【解析】專職安全生產管理人員配備要求，教材 P207

26、關于無效施工合同工程款結算的說法，正確的是（）。

A.施工合同無效，且建設工程經竣工驗收不合格，修復后的建筑工程經竣工驗收不合格，承包人請求支付工程價款的，不予支持

B.施工合同無效，但建設工程經竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工價款的，不予支持

C.施工合同無效，且建設工程經竣工驗收不合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持

D.施工合同無效，且建設工程經竣工驗收不合格，修復后的建設工程經驗收合格，發包人請求承包人承擔修復費用的，不予支持

答案：A 【解析】本題考查的是無效合同。建設工程施工合同無效，但建設工程經竣工驗收合格，承包人請求參照 合同約定支付工程價款的，應予支持。建設工程施工合同無效，且建設工程經竣工驗收不合格的，按照 以下情形分別處理：（1）修復后的建設工程經竣工驗收合格，發包人請求承包人承擔修復費用的，應予支持；（2）修復后的建設工程經竣工驗收不合格，承包人請求支付工程價款的，不予支持。參見教材 P121。

27、關于評標結果異議的說法，正確的是（）

A.對評標結果異議不是對評標結果投訴必然的前置條件

B.只有投標人有權對項目的評標結果提出異議

C.對評標結果有異議，應當在中標候選人公示期間提出

D.招標人對評標結果的異議作出答復前，招標投標活動繼續進行

答案：C 【解析】本題考查的事中標的法定要求。投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結 果有異議的，應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當收到異議之日起 3 日內作出答復；作出答復前，應當暫停招標投標活動。參加教材 P89。

28、施工現場發現的地下遺存文物，所有權屬于（）

A.施工企業

B.建設單位

C.建設用地使用權人

D.國家

答案：D 【解析】本題考查的是屬于國家所有的文物范圍。中華人民共和國境內地下、內水和領海中遺存的一切文物，屬于國家所有。國有文物所有權受法律保護，不容侵犯。參見教材 P195。

29、根據《建筑企業資質管理規定》，關于施工企業資質證書的說法，正確的是（）

A.資質許可機關未在企業資質證書有效期屆滿前作出是否準予延續資質證書決定的，視為不準予延續

B.企業發生合并、分離、重組以及改制等事項，可以直接乘積原施工企業資質

C.資質證書有效期屆滿，未依法申請延續的，資質許可機關應當撤回其資質證書

D.項目未取得施工許可證，施工企業擅自施工的，資質許可機關不予批準該施工企業的資質升級申請和增項申請

答案：D 【解析】施工企業資質證書申請、延續、變更，教材 P56

30、根據《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》，施工投標人安全防護、文明施工措施的報價下限，是依據工程所在地工程造價管理機構測定費率計算所需費用總額的（）

A.60% B.90% C.70% D.80%

答案：B.【解析】施工單位安全費用的提取管理，教材 P223

31、關于招標文件澄清或者修改的說法，正確的是（）A.招標文件的效力高于其澄清或修改文件 B.澄清或者修改的內容可能影響投標文件編制的，招標人應在投標截止時間至少 15 日前澄清或者修改

C.澄清或者修改可以以口頭形式通知所有獲取招標文件的潛在投標人

D.澄清或者修改通知至投標截止時間不足 15 日的，在征得全部投標人同意后，可按原投標截止時間開標

答案：B.【解析】招標的基本程序之編制招標文件，教材 P38

32、甲施工企業有一輛里程表存在故障的工程用車，該車實際行駛里程 8 萬公里，市場價格約為 16 萬元，里程表顯示行駛里程為 4 萬公里。甲明知上述情況存在，仍將該車以23萬元價格賣給了乙施工企業，乙知情后訴至法院。乙的下列訴訟請求可以獲得支持的是（）

A.請求減少價款至 16 萬元

B.以欺詐為由解除合同

C.以重大誤解為由請求撤銷合同

D.請求甲承擔締約過失責任

答案：B.【解析】可撤銷合同，教材 P124

33、關于電子招標投標的說法，正確的是（）

A.投標人在投標截止時間前不得補充、修改或者撤回投標文件

B.投標人在投標截止時間前未完成投標文件傳輸的，視為撤銷投標文件

C.投標人在投標截止時間后送達的投標文件，電子招標投標交易平臺不得拒收

D.投標人應當在投標截止時間前完成投標文件的傳輸遞交

答案：D 【解析】電子招投標，教材 P76

34、關于《建設工程質量管理條例》，設計文件應注明工程合理使用年限，該年限從（）之日起算。

A.頒發施工許可證

B.工程竣工驗收合格

C.工程缺陷責任期屆滿

D.工程法定最低保修期屆滿

答案：B.【解析】工程合理使用年限（設計依據和設計深度），教材 P280

35、根據《建筑工程施工合同（示范文本）》，關于隱蔽工程檢查程序的說法，正確的是（）

A.隱蔽工程經監理人檢查質量不合格的，承包人按監理人指示完成修復后即可覆蓋，無需重新檢查

B.隱蔽工程必須經監理人檢查且質量符合隱蔽要求，并在驗收記錄上簽字后承包人方可覆蓋

C.監理人不能按時進行檢查的，應在檢查前 48 小時向承包人提交書面延期要求

D.監理人未按時進行檢查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆蓋工作

答案：B.【解析】隱蔽工程檢驗，教材 P270

36、建筑施工噪聲排放限值的測量位置是建筑施工場地的（）

A.中心

B.毗鄰建筑物

C.邊界

D.周邊 50 米

答案：C 【解析】施工現場環境噪聲污染的防治，第五章第一節

37、建設單位申請領取施工許可證時，建設工程超過 1 年的建設工程，到位資金原則上最少為工程合同價的（）A.20% B.30% C.40% D.50% 【參考答案】

B.【解析】本題考查的是施工許可證的法定批準條件。《建筑工程施工許可管理辦法》明確規定，建設工期 不足 1 年的，到位資金原則上不得少于工程合同價的 50%，建設工期超過 1 年的，到位資金原則上不得 少于工程合同價的30%。參見教材 P50。

38、關于投標保證金的說法，正確的是（）

A.投標保證金有效期應當與投標有效期一致 B.投標分兩階段進行，招標人要求投標人提交投標保證金的，應當在第一階段提出

C.投標保證金有效期從提交投標文件之日起算

D.投標人終止招標的，應當及時退還已收取的投標保證金，招標文件未規定利息的，可以不返還利息

【參考答案】A 【解析】本題考查的是投標保證金。選項

B.，實行兩階段招標的，招標人要求投標人提交投標保證金的，應當在第二階段提出。選項 C，投標保證金有效期應當與投標有效期一致。選項 D，招標人終止招標，應當收取投標保證金的，招標人應當及時退還所收取的投標保證金及銀行同期存款利息。參見教材P85。

39、關于用人單位向勞動者支付報酬的說法，正確的是（）

A.勞動報酬中的貨幣工資不包括津貼、補貼和獎金

B.用人單位支付的工資可以以實物或有價證券等形式代替貨幣形式支付

C.勞動者依法參加社會活動期間，用人單位應當依法支付工資

D.勞動者在婚喪假期間。用人單位可以不支付工資

【參考答案】C

40.根據《企業安全生產費用提取和使用管理方法》，施工頭辨認安全防護，文明施工措施的報價下限，是根據工程所在地工程造價管理機構測定費率計算所需費用總額的（）。A.60% B.90% C.70% D.80% 【參考答案】B 本題考查的是施工現場安全防護和安全費用的規定，投標方安全防護，文明施工措施的報價，不得低于依據工程所在地工程造價管理機構測定費率計算所需費用總額的90%。P224

41、關于仲裁協議效力的說法。正確的是（）。

A.當事人對仲裁協議有異議的，可以在仲裁進行中隨時提出 B.如果合同終止，則合同中仲裁條款的效力也終止 C.當事人對仲裁協議效力有異議的，只能請求仲裁機構作出決定 D.未約定仲裁機構的仲裁協議無效

【參考答案】D本題考查是仲裁協議。選項A正確的說法應為“當事人對仲裁協議效力有異議的，應當在仲裁庭首次開庭前提出”；選項B正確的說法應為“仲裁協議獨立存在，合同的變更，解除、終止或者無效。以及合同成績后未生效，被撤銷等，均不影響仲裁協議的效力”選項C，正確的說法應為“一方請求仲裁委員會作出決定，另一方請求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定”。P331

42、根據《民事訴訟法》，當事人申請司法確認經人民調解委員會調解達成的調解協議，由雙方當事人依法共同向（）基層人民法院提出。

A.當事人所在地

B.調解協議履行地

C.調解協議簽訂地

D.調解組織所在地

【參考答案】D 【解析】考查民事訴訟的審判和執行程序。申請司法確認調解協議，由雙方當事人依照《人民調解法》等 法律，自調解協議生效之日起 30 日內，共同向調解組織所在基層人民法院提出。教材 P323

43、關于投標文件撤回和撤銷的說法，正確的是（）

A.投標人可以選擇電話或書面方式通知招標人撤回投標文件

B.招標人收取的投標保證金，應當自收到投標人撤回通知之日起 10 日內退還

C.投標截止時間后投標人撤銷投標文件的，招標人應當退還投標保證金

D.投標人撤回已提交的投標文件，應當在投標截止時間前通知招標人

【參考答案】D 【解析】考查投標保證金。選項 A，撤回投標文件必須以書面方式提交申請；選項 B，投標保證金于撤回投標文件之日起5日內退還。選項 C,投標截止日后撤回投標文件，招標人可沒收投標保證金，教材 P85.44、關于建設工程合同一方違約后，另一方采取措施防止損失擴大的說法，正確的是（）

A.接到違約方的通知后，守約方應當及時采取措施防止損失擴大

B.守約方沒有采取適當措施致使損失擴大的，可以就擴大的損失要求賠償

C.當事人因防止損失擴大而支出的合理費用，由自己承擔 D.未接到違約方的通知，守約方無需采取措施防止損失擴大

【參考答案】A 【解析】考查賠償損失限制。選項 B，守約方沒有采取措施防止損失擴大，那么擴大的損失自身承擔；選項C，當事人因為采取措施防止損失擴大的費用，可以向違約方提出索賠；選項 D，不論是否收到通知，守約方都有義務采取防止損失擴大的措施，教材 P118

45、根據《建設工程施工合同（示范文本)》，關于隱蔽工程檢查程序的說法，正確的是（）

A.隱蔽工程經監理人檢查質量不合格的，承包人按監理人指示完成修復后即可覆蓋，無需重新檢查

B.監理人不能按時進行檢查的，應在檢查前 48 小時向承包人提交書面延期要求

C.監理人未按時進行檢查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆蓋工作

D.隱蔽工程必須經監理人檢查且質量符合隱蔽要求，并在驗收記錄上簽字后承包人方可覆蓋

【參考答案】D 【解析】考查施工質量檢驗和返修的規定。選項 A，隱蔽工程不合格，修復后必須經過驗收合格才能覆蓋； 選項 B，如果監理人不能及時進行隱蔽工程驗收，那么需要提前 24 小時告知承包人；選項 C，監理人未按時進行檢查，也未提出延期要求的，視為隱蔽工程檢查合格，承包人可自行完成覆蓋工作。教材 P270

46、施工企業發生的下列事故中，可構成工程重大安全事故罪的是（）

A.勞務作業人員王某在施工中不慎從樓上墜亡

B.施工企業對裸露地面的鋼筋未采取防護和警示措施，造成路人李某摔成重傷

C.施工企業工程施工質量不符合標準，造成建筑倒塌，砸死砸傷多人

D.勞務作業人員張某在工地食堂下毒，致使勞務作業人員中毒

【參考答案】C 【解析】考查建設工程刑事責任的種類及承當方式。建設單位、設計單位、施工單位、工程監理單位違反國家規定，降低工程質量標準，造成重大安全事故的屬于重大安全事故罪，只有選項C是降低工程質量的描述。教材 P42.47、關于民事訴訟送達的說法，正確的是（）

A.送達訴訟文書必須有送達回證 B.訴訟文書寄出的日期為送達日期

C.受送達人被監禁的，應當公告送達

D.直接送達訴訟文書有困難的，應當公告送達

【參考答案】A 【解析】考查民事訴訟的審判程序。選項 B，訴訟文書以簽收日期為送達日期；選項 C，公告送達只有在 受送達人下落不明的情況下使用；選項 D，直接送訴訟文書有困難的，可以委托其他人民法院代為送達，或者郵寄送達。教材 P320

48、關于安全生產監督檢查人員執法的說法，正確的是（）

A.安全生產監督檢查人員不得接觸施工企業的商業秘密

B.不同部門的安全生產監督檢查人員應當獨立檢查

C.安全生產監督檢查人員無權將存在的安全問題移動其他部門處理

D.安全生產監督檢查人員必須出示有效執法證件

【參考答案】D 【解析】考查政府部門安全監督管理的相關規定。選項 A，對涉及被檢查單位的技術秘密和業務秘密，應當為其保密；選項 B，負有安全生產監督管理職責的部門在監督檢查中，應當互相配合，實行聯合檢查； 選項 C，需分別進行檢查的，應當互通情況，發現存在安全問題應當由其他有關部門進行處理的，應當及 時移送其他有關部門并形成記錄備查，接受移送的部門應當及時進行處理，教材 P256.49、根據《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，屬于施工企業資質不良作為的是（）。

A.以他人名義投標

B.將承包的工程違法分包

C.未在規定期限內辦理資質變更手續

D.未按照與招標人訂立的合同履行義務，情節嚴重

【參考答案】C 【解析】考查施工單位不良行為記錄的認定標準，選項 A.B.C，全部屬于承攬業務不良，教材 P104-105.50、關于施工生產安全事故應急救援預案備案的說法，正確的是（）。

A.已進行應急預案備案登記的，申領安全生產許可證時，可以不再提供相應的應急預案 B.中央管理的總公司的專項應急預案，報總公司所在地主管部門備案。

C.中央管理的總公司的所屬單位的綜合應急預案，由總公司統一備案

D.施工企業申請應急救援預案備案，應當提交本企業技術負責人的評審意見

【參考答案】A 【解析】考查施工生產安全事故應急救援預案的評審和備案。選項 B.C，中央管理的總公司（總廠，集 團公司，上市公司）的綜合應急預案和專項應急預案，報國務院國有資產監督管理部門，國務院安全生產監督管理部門和國務院有關主管部門備案。其所屬部門和有關主管部門備案，選項 D，建筑施工單位應當組織專家對本單位編制的應急預案進行評審。評審應當形成書面紀要并附有專家名單。教材 P239.51.甲公司根據乙公司的選擇，向丙公司購買了 1 臺大型設備，出租給乙使用。乙在該設備安裝完畢后，發現不能正常運行，關于該合同的說法，正確的是（）。

A.甲應當對乙承擔違約責任

B.若乙破產，該大型設備屬于乙的破產財產

C.乙可以基于設備質量瑕疵而直接向丙索賠

D.租賃期滿，乙去的該設備的所有權

【參考答案】C 【解析】本體考查的是融資租賃合同的法律規定。題干的描述中，是融資租賃合同。選項 A, 出售方丙需要向乙承擔違約責任；選項 B，租賃方破產清算，融資租賃資產不計入租賃方的資產；選項 D，租賃期滿后，承租人可以繼續租賃，也可以補全租金后擁有設備所有權。參考教材 P164-165 52.根據《房屋建筑工程和市政基礎設施工程實行見證取樣和送檢的規定》，必須實施見證取 樣和送檢的試塊、試件或材料，不包括（）。

A.用于非承重結構的鋼筋連接接頭試件

B.地下使用的防水材料

C.用于砌筑砂漿的水泥

D.用于承重結構的混凝土中使用的摻加劑

【參考答案】A 【解析】本體考查的是施工監測的見證取樣和送檢制度。下列試塊、試件和材料必須實施見證取樣和送檢：①用于承重結構的混凝土試塊；②用于承重墻體的砌筑砂漿試塊；③用于承重結構的鋼筋及連接接頭試件；④用于承重墻的磚和混凝土小型砌塊；⑤用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥；⑥用于承重結構的混凝土中使用的摻加劑；⑦地下、屋面、廁浴間使用的防水材料；⑧國家規定必須實行見證取樣和送檢的其他試塊、試件和材料。參見教材 P269 53.甲公司與乙公司訂立了一份建材買賣合同，乙按約定向甲支付了定金 4 萬元，合同月額定如任何一方不履行合同應向對方支付違約金6萬元。交貨日期屆滿，甲無法交付該建材。乙訴至法院提出的如下訴訟請求中，即能最大限度保護自己的利益，又能獲得支持的是（）。

A.請求甲雙倍返還定金8萬元

B.請求甲支付違約金6萬元，同時請求甲返還支付的定金4萬元

C.請求甲雙倍返還定金8萬元，同時請求甲支付違約金6萬元

D.請求甲支付委員金6萬元

【參考答案】B.【解析】本體考查的是定金。履約方可以要求違約方支付雙倍的定金或者返款定金并支付違約金，以上兩個原則只可二選一。按照最大補償來考慮，應當選擇返還定金并支付違約金，6+4=10 萬。參見教材 P34 54.國家實行固定資產投資項目（）評估和審查制度。

A.節地

B.節水

C.節能

D.節材

【參考答案】C 【解析】本體考查的是建筑節能的規定。《節約能源法》規定，國家實行固定資產投資項目節能評估和審查制度。參見教材 P187

55、代履行是行政機關強制執行方式之一，關于代履行的說法，正確的是（）

A.行政機關只能委托第三人代履行

B.代履行不適用與人身有關的義務

C.代履行的適用與不履行義務的后果無關

D.代履行程序啟動后，當事人履行不導致代履行停止

【參考答案】B.【解析】考查行政強制的種類。行政機關依法做出要求當事人履行排除妨礙、恢復原狀等義務的行政決定，當事人逾期不履行，經催告仍不履行，其后果已經或者將危害交通安全、造成環境污染或者破壞自然資源的，行政機關可以代履行，或者委托沒有利害關系的第三人代履行。催告當事人履行，當事人履行的，停止代履行。所以選項 ACD 錯誤，教材 P343

56、關于勞動合同效力的說法，正確的是（）

A.存在用人單位免除自己的法定責任、排除勞動者權利條款的，勞動合同全部無效

B.用人單位發生合并或者分立，須與勞動者重新簽訂勞動合同

C.用人單位投資人發生變更，原勞動合同繼續有效

D.勞動合同雙方當事人簽字或者蓋章時間不一致的，以在先的時間為勞動合同的生效時間

【參考答案】C 【解析】考查勞動合同訂立的注意事項。選項 A，用人單位免除自身責任的，屬于部分無效。選項 B，用人單位發生合并或者分立的，新單位繼承原合同。選項 D，簽章時間不一致的，以在后的時間為生效時間，教材 P131.57、關于二級建造師執業范圍的說法，正確的是（）

A.注冊建造師不得同時擔任兩個及以上建設工程施工項目負責人，項目均為小型工程施工項目的除外

B.注冊建造師擔任施工項目負責人期間，經受聘企業同意，可以變更注冊另一企業。

C.發包人與注冊建造師受聘企業已解除承包合同的，辦理書面交接手續后可以更換施工項目負責人

D.因非承包人原因致使工程項目停工超過 120 日，注冊建造師可同時擔任另一工程施工項目負責人

【參考答案】C 【解析】考查二級建造師執業崗位范圍。教材 P69。A 項跟項目規模無關，B.項不得同時在兩個企業執業，D 項缺少建設單位同意。

58、關于投標文件的送達與簽收的說法，正確的是（）

A.投標人應當在投標截止時間前，將投標文件送達投標地點

B.招標人簽收投標文件后，可以開啟投標文件

C.投標截止時間后送達的投標文件，招標人不得拒收

D.未按招標文件要求密封的投標文件，招標人不得拒收 【參考答案】A 【解析】教材 P84 59、2016 年 9 月 15 日，甲材料供應商與丙材料供應商訂立書面合同，轉讓甲對乙施工企業的 30 萬元債權。同年9月25日，乙接到甲關于轉讓債權的通知。關于該債權轉讓的說法，正確的是（）A.甲與丙之間的債權轉讓合同 9 月 25 日生效

B.丙于9月15日可以向乙主張 30 萬元債權

C.甲與丙之間的債權轉讓行為于9月25日對乙生效

D.乙拒絕清償 30 萬元債務的，丙可以要求甲和乙承擔連帶責任

【參考答案】C 【解析】教材 P123

60、根據《建筑法》，下列情形中，符合施工許可證辦理和報告制度的是（）

A.某工程因故延期開工，向發證機關報告后施工許可證自動延期

B.某工程因地震中止施工，1 年后向發證機關報告

C.某工程因洪水中止施工，1 個月內向發證機關報告，2 個月后自行恢復施工

D.某工程因政府宏觀調控停建，1個月內向發證機關報告，1 年后恢復施工前報發證機關核驗施工許可證

【參考答案】D 【解析】教材 P50

61.下列建設工程施工合同中，屬于無效的有（）。

A.承包人對工程內容有重大誤解訂立的B.承包人脅迫發包人訂立的

C.未取得相應施工企業資質的承包人訂立的D.建設工程必須進行招標而未招標訂立的E.總承包人將主題結構的施工分包給他人訂立的

【參考答案】CDE 【解析】本題考查的是無效合同。建設工程施工合同具有下列情形之一的，應當根據《合同 法》第 52 條 第 5 項的規定（即違反法律、行政法規的強制性規定），認定無效：①承包人未取得建筑施工企業資質或者超越資質等級的；②沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義的；③建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。參見教材 P120 62.債的產生根據有（）。

A.合同 B.侵權

C.支付價款

D.不當得利

E.無音管理

【參考答案】ABDE 【解析】本題考查的是建設工程債的發生。建設工程債產生的根據有合同、侵權、五音管理 和不當得利。參見教材 P20 63.下列投標人投標的情形中，評標委員會應當否決的有（）。

A.投標人主動提出了對投標文件的澄清、修改

B.聯合體未提交共同投標協議

C.投標報價高于招標文件設定的最高投標限價

D.投標文件未經投標人蓋章和單位負責人簽字

E.投標文件未對招標文件的實質性要求和條件作出響應

【參考答案】

BCDE 【解析】本題考查的是招標基本程序。有下列情形之一的，評標委員會應當否決其投標：① 投標文件未經投標單位蓋章和單位負責人簽字的；②投標聯合體沒有提交共同投標協議；③ 投標人不符合國家或者招標文件規定的資格條件；④同一投標人提交兩個以上不同的投標文件或者投標報價，但招標文件要求 提交備選投標的除外；⑤投標報價地域成本或者高于招標文件設定的最高投標限價；⑥投標文件沒有對招標文件的實質性要求和條件作出響應；⑦投標人有串通投標、弄虛作假、行賄等違法行為。參見教材P80 64.下列民事責任承擔方式中，屬于違約責任的有（）。

A.繼續履行

B.賠禮道歉

C.賠償損失

D.恢復原狀

E.支付違約金

【參考答案】ACE 【解析】本題考查的是承擔違約責任的種類。合同當事人違反合同義務，承擔違約責任的種類主要有：繼續履行、采取補救措施、停止違約行為、賠償損失、支付違約金或定金等。參見教材P126 65.關于建設工程保修義務和損失賠償責任的說法，正確的是（）。

A.施工企業未按照設計要求施工造成的質量缺陷，由施工企業負責返修并承擔賠償責任

B.因設計問題造成的質量缺陷，施工企業先負責維修，其賠償責任由施工企業向設計單位索賠

C.因建筑質量不合格引起的質量缺陷，如屬施工企業采購的，有施工企業負責維修并承擔賠償責任

D.因監理單位錯誤管理造成的質量缺陷，先由施工企業負責維修，其賠償責任由施工企業向監理單位索賠

E.因使用單位使用不當造成的損壞問題，先由施工企業負責維修，其損失由使用單位自行承擔

【參考答案】ACE 【解析】本體考查的是保修義務的責任落實與損失賠償責任的承擔。對于保修義務的承擔和 維修的經濟責任承擔應當按照原則處理。參見教材 P296。

66、關于民法的說法，正確的有（）

A.商法是民法的特別法

B.民法不調整人身關系

C.合同法與民法是并列關系

D.《建筑法》不屬于民法

E、經濟法是民法的組成部分

【參考答案】AD 【解析】本題考查的是法律體系的基本框架。選項 A，我國采用的是民商合一的立法模式。商法被認為是民法的特別法和組成部分；選項

B.，民法是規定并調整平等主體的公民間、法人間及公民，與法人間的財產關系和人身關系的法律規范的總稱。選項 C，合同法屬于民法；選項 D，《建筑法》屬于行 政法；選項E，經濟法和民法是并列關系。參見教材 P2。

67、在民事訴訟證據認定中，不能單獨作為認定案件事實依據的有（）

A．以嚴重違背公序良俗的方法獲取的證據

B.未成年人所作的與其年齡和智力狀況不想當的證言 C．無正當理由未出庭作證的證人證言 D．無正當理由未出庭作證的證人證言

E．無法與原件.原物核對的復印件.復制品

【參考答案】

B,C,D,E 參考【解析】【解析】本題考查的是民事訴訟依據。不能單獨作為認定案件事實的證據：未成年人所作的 與其年齡和智力狀況不想當的證言；與一方當事人或者其代理人有利害關系的證人出具的證言；存有疑點的視聽材料；無法與原件、原物核對的復印件、復制品；無正當理由未出庭作證的證人證言。選項 A不得作為認定案件事實的依據。參見教材 P314。

68、根據《建設工程施工轉包違法分包等違法行為認定查出管理辦法（試行）》，屬于合法分包的有（）

A.經建設單位認可，施工企業將其承包的部分工程分包給個人 B.施工總承包企業將鋼結構工程分包給具有相應資質的企業

C.施工企業將工程分包給未申領安全生產許可證的企業

D.勞務分包企業將其承包的勞務再分包

E、專業分包企業將其承包的專業工程中的勞務作業分包

【參考答案】

B.E 【解析】本題考查的是轉包、違法分包和掛靠行為的界定。選項

A.C.D 是違法分包。參加教材 P100。

69、關于勞務派遣的說法，正確的有（）

A.經營勞務派遣業務應當申請行政許可，辦理公司登記

B.勞務派遣用工只能在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位上實施

C.勞務派遣用工方式使勞動者的聘用與使用分離

D.用工單位可以將被派遣勞動者再派遣到與其簽訂合同的其他用工單位

E.除崗前培訓費以外，勞務派遣單位不得再向被派遣勞動者收取費用

【參考答案】AB.C 【解析】本題考查的是勞務派遣。選項 D，用工單位不得將被派遣勞動者再派遣到其他用人單位。選項 E，勞務派遣單位和用工單位不得向被派遣勞動者收取費用。參見教材 P137-138。

70、在城市市區噪聲敏感建筑物集中區域內，為取得縣級以上人民政府或有關部門證明即可夜間進行產生環境噪聲污染的建筑施工作業中（）A.搶修作業

B.保密工程作業

C.搶險作業

D.生產工藝上要求必須連續進行的作業

E、產生環境噪聲污染較輕的作業

【參考答案】ACD 【解析】本題考查的是施工現場環境噪聲污染的防治。《環境噪聲污染防治法》規定，在城市市區噪聲敏 感建筑物集中區域內，禁止夜間進行產生環境噪聲污染的建筑施工作業，但搶修、搶險作業和因生產工藝 上要求或者特殊需要必須連續作業的除外。因特殊需要必須連續作業的，必須有縣級以上人民政府或者其 有關主管部門的證明。參見教材 P173。

71、下列投標人不正當競爭的情形中，視為投標人相互串通投標的有（）

A.不同投標人的投標文件相互混裝

B.不同投標人的投標保證金從同一單位的賬戶轉出

C.不同投標人委托同一單位辦理投標事宜

D.不同投標人的投標報價呈規律性差異

E.投標人之間約定中標人

【參考答案】A.B.C.D 【解析】考查禁止投標人相互串通投標。選項 E 是屬于投標人相互串通投標的情形。有下列情形之一的，視為投標人相互串通投標：

1、不同投標人的投標文件由同一單位或者個人編制；

2、不同投標人委托同一單位或者個人辦理投標事宜；

3、不同投標人的投標文件載明的項目管理成員為同一人；

4、不同投標人的投標文件異常一致或者投標報價呈規律性差異；

5、不同投標人的投標文件相互混裝；

6、不同投標人的投標保證金從同一單位或者個人的賬戶轉出。教材 P86。

72、勞動合同履行過程中，勞動者不需事先告知用人單位，可以立即與用人單位解除勞動合同的情形有（）

A.在試用期內

B.用人單位頻臨破產

C.用人單位未依法繳納社會保險費

D.用人單位違章指揮、強令冒險作業危及勞動者人身安全 E.用人單位以暴力、威脅手段強迫勞動者勞動

【參考答案】DE 【解析】考查勞動合同的解除和終止。用人單位以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫勞動的，或者用人單位違章指揮、強令冒險作業危及勞動者人身安全的，勞動者可以立即解除勞動合同，不用事先告知用人單位。教材 P134。

73、下列終止勞動合同的情形中，用人單位應向勞動者支付經濟補償的有（）

A.用人單位未及時足額支付勞動報酬，解除勞動合同的

B.勞動合同期滿但勞動者不同意按原勞動合同條件續訂勞動合同，終止固定期限勞動合同的

C.因勞動者同時與他人建立勞動管理，對完成本單位的工作任務造成嚴重影響，解除勞動合同的

D.用人單位與勞動者協商一致，解除勞動合同的

E、勞動者不能勝任工作，經培訓或者調整工作崗位后仍不能勝任工作，解除勞動合同的

【參考答案】AB.E 【解析】本題考查的是勞動合同的解除和終止。選項 C，是用人單位可以單方解除勞動合同的規定；選項 D，用人單位向勞動者提出解除勞動合同并與勞動者協商一致解除勞動合同的。參見教材 P136。

74、甲公司將其有權處分的在建工程抵押給銀行，銀行同時要求甲提供保證擔保，未約定保證方式。借款到期后，甲無力償還銀行貸款，則該銀行有權（）

A.直接變賣該工程

B.直接與甲協議以工程折價受償

C.直接轉移占有該工程

D.直接要求保證人代為清償債務

E.向法院起訴拍賣該工程后優先受償

【參考答案】B.D.E 【解析】本題考查的是抵押權和保證擔保。債務履行期屆滿抵押權人未受清償的，可以與抵押人協議以抵 押物折價或者以拍賣、變賣抵押物所得的價款 受償；協議不成的，抵押人可以向人民法院提起訴訟。當 事人對保證擔保的范圍沒有約定或者約定不明確的，保證人應當對全部債務承擔責任。債權人可以要求 債務人履行債務，也可以要求保證人在其保證范圍內承擔保證責任。參見教材 P31 和 P33。

75、根據《建設工程質量管理條例》，屬于建設工程竣工驗收應當具備的條件有（）

A.有完整的技術檔案和施工管理資料

B.有勘察、設計、施工等單位分別簽署的質量合格文件

C.完成建設工程設計和合同約定的主要內容

D.有施工企業簽署的工程保修書

E、有工程使用的全部建筑材料、建筑構配件和設備的進場實驗報告

【參考答案】AD 【解析】本題考查的是竣工驗收應具備的法定條件。建設工程竣工驗收應當具備下列條件：（1）完成建設工程設計和合同約定的各項內容；（2）有完整的技術檔案和施工管理資料；（3）有工程使用的主要建 筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告；（4）有勘察、設計、施工、工程監理等單位分別簽署的質量合格文件；（5）有施工單位簽署的工程保修書。參見教材 P285。76、關于建設單位安全責任的說法，正確的有（）

A.不得壓縮合同工期

B.確保地下管線的安全

C.需要臨時占用規劃批準范圍以外場地的，辦理批準手續

D.申領施工許可證時應當提供有關安全施工措施的資料

E、審查專項施工方案

【參考答案】CD 【解析】考查建設單位相關的安全責任。建設單位應當按照國家有關規定辦理申請批準手續：需要臨時占 用規劃批準范圍以外場地的。不得提出違法要求和隨意壓縮合同工期。申領施工許可證應當提供有關安全施工措施的資料。選項 A，不得提出違法要求和隨意壓縮合同工期。選項 B.是施工單位的責任。選項 E，對專項施工方案進行審查是監理單位的責任。教材 P247、252

77、某施工企業在施工過程中，由于保護措施不當，致使毗鄰建筑物開裂和傾斜。受害人將施工企業訴至法院，提出的下列訴訟請求可以獲得支持的有（）。

A.停止侵害 B.消除危險

C.恢復原狀

D.消除影響

E.賠償損失

【參考答案】CE 【解析】本題考查的是建設工程民事責任的主要承擔方式。建設工程民事責任的主要承擔方式包括返還 財產、修理、賠償損失、支付違約金。因為施工單位與鄰建建筑的所有人沒有合同關系，那么也就不存在返還財產和支付違約金的承擔方式。修理即選項中的回復原狀，另外施工單位還可以賠償損失。選項 D，消除影響主要是針對人參和財產責任的賠償。參見教材 P41 78、下列用工方式中，屬于違法用工的有（）。

A.施工企業現場項目臨時雇傭勞務作業人員并按日支付勞動報酬

B.施工企業與勞務派遣單位訂立勞務派遣協議，不與被派遣勞動者訂立勞動合同

C.施工企業向勞務分包企業分包作業任務，不與分包企業工人簽訂勞動合同

D.施工企業與工人簽訂勞務合同，約定由工人支付各項社會保險費用

E.施工企業現場項目部在國慶期間不安排勞務作業人員休假

【參考答案】AD 【解析】本體考查的是勞務派遣。選項 B.C，施工企業與勞務派遣企業和分包企業直接簽訂合同，不與生產工人簽訂合同，所以不屬于違法分包。參見教材 P137 79、關于施工企業項目經理部的說法，正確的是（）。

A.項目經理部具有法人資格

B.項目經理經施工企業授權管理施工項目

C.項目經理部是施工企業組建的非常設下屬機構

D.項目經理是施工企業的內部崗位

E.項目經理部自行承擔施工行為的法律后果

【參考答案】B.CD 【解析】本體考查的是企業法人與項目經理部的法律關系。選項 A，項目經理部不具備法人資格；選項 E，項目經理部行為的法律后果由企業法人承擔。參見教材 P9

80、下列招標情形中，屬于不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人的有（）。

A.就同意招標項目向潛在投標人或者投標人提供有差別的項目信息 B.設定的資格、技術、上午條件與招標項目的具體特點和實際需要不相適應

C.先訂或者指定特定的專利、商標、品牌、原產地或者供應商

D.對不同的潛在投標人或者投標人采取相同的資格審查或者評標標準

E.依法必須進行招標的項目以特定行業的業績、獎項作為加分條件或者中標條件

【參考答案】ABCE 【解析】本體考查的是禁止限制、排斥投標人的規定。招標人有下列行為之一的，屬于以不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人：①就同一招標項目向潛在投標人或者投標人提供有差別的項目信息； ②設定的資格、技術、商務條件與招標項目的具體特點和實際需要不相適應或者與合同履行無關；③依法必須進行招標的項目以特定行政區域或者特定行業的業績、獎項作為加分條件或者中標條件；④對潛在投標人或者投標人才去不同的資格審查或者 評標標準；⑤限定或者指定特定的專利、商標、品牌、原 產地或者供應商；⑥依法必須進行招標的項目非法限定潛在投標人或者投標人的所有制形式或者組織形式；⑦以其他不合理條 件限制、排斥潛在投標人或者投標人。參見教材 P82

2016二級建造師法律法規真題及答案解析

一、單項選擇題（共60道，每題1分，每題的被選項中，只有一個最符合題意，共60分）

1．建設單位欠付工程款，施工企業指定本單位職工申請仲裁，該職工的行為屬于（）。

A．指定代理

B．表見代理

C．委托代理

D．法定代理 答案：C 解析：參見教材11頁。委托代理按照被代理人的委托行使代理權。2．下列權利中，屬于用益物權的是（）。

A．房屋租賃權

B．建設用地使用權

C．土地所有權

D．船舶抵押權 答案：B 解析：參見教材16頁。用益物權包括土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權和地役權。

3．使用他人知識產權必須經權利人同意，這體現了知識產權的（）。A．地域性

B．期限性

C．財產權和人身權的雙重性

D．專有性 答案：D 解析：參見教材22頁。權利人對智力成果享有專有權，其他人若要利用這一成果必須經過權利人同意，否則構成侵權。4．關于抵押的說法，正確的是（）。A．抵押人沒有義務妥善保管抵押物并保證其價值不變 B．轉讓抵押物的價款只需高于擔保債權即可 C．當事人可以在抵押合同中約定抵押擔保的范圍 D．抵押權可以與其擔保的債權分離而單獨轉讓 答案：C 解析：參見教材33頁。抵押擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金和實現抵押權的費用。當事人也可以在抵押合同中約定抵押擔保的范圍。選項A,抵押人有義務妥善保管抵押物并保證其價值。選項B, 抵押期間，抵押人轉讓已辦理登記的抵押物，應當通知抵押權人并告知受讓人轉讓物已經抵押的情況；否則，該轉讓行為無效。選項D,抵押權與其擔保的債權同時存在。抵押權不得與債權分離而單獨轉讓或者作為其他債權的擔保。

5．兩家施工企業協商后同時參加一個項目的投標，給建設單位造成重大損失，則該兩家施工企業直接責任人應承擔的刑事責任是（）。

A．徇私舞弊罪

B．重大責任事故罪

C．玩忽職守罪

D．串通投標罪 答案：D 解析：參見教材43頁。串通投標罪.《刑法》第223條規定，投標人相互串通投標報價，損害招標人或者其他投標人利益，情節嚴重的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。投標人與招標人串通投標，損害國家、集體、公民的合法利益的，依照以上規定處罰。

6．在城市規劃區內以劃撥方式提供國用土地使用權的建設工程，建設單位用地批準手續前，必須先取得該工程的（）。

A．建設工程規劃許可證

B．質量安全報建手續 C．施工許可證 D．建設用地規劃許可證 答案：D 解析：參見教材48頁。在城市、鎮規劃區內以劃撥方式提供國有土地使用權的建設項目，建設單位在取得建設用地規劃許可證后，方可向縣級以上地方人民政府土地主管部門申請用地，經縣級以上人民政府審批后，由土地主管部門劃撥土地。7．某建設單位領取施工許可證后因故4個月未能開工，又未申請延期證（）。A．重新核驗

B．自行延期

C．繼續有效

D．自行廢止 答案：D 解析：參見教材50頁。建設單位應當自領取施工許可證之日起3個月內開工。因故不能按期開工的，應當向發證機關申請延期；延期以兩次為限，每次不超過3個月。既不開工又不申請延期或者超過延期時限的，施工許可證自行廢止。

8、關于投標報價的說法，正確的是（）。

A．報價可以低于成本，但不可以高于最高投標限價 B．低于成本報價是指低于社會平均成本報價 C．報價低于成本的，評標委員會應當否決其投標 D．報價不可以低于成本，但可以高于最高投標限價 答案：C 解析：參見教材80頁。有下列情形之一的，評標委員會應當否決其投標：(5)投標報價低于成本或者高于招標文件設定的最高投標限價。

9、《建設工程施工合同（示范文本））》（GF-2013-0201）主要由（）三部分組成。A．總則、通用條件、專用條件

B．總則、分則、附則

C．總則、正文、附件

D．合同協議書、通用合同條款、專用合同條款 答案：D 解析：參見教材128頁。2013年4月住房和城鄉建設部、工商行政管理總局聯合頒布的《建設工程施工合同(示范文本)》，由合同協議書、通用合同條款、專用合同條款三部分組成。

10、關于人民法院管轄權的說法，正確的是（）。

A．有管轄權的人民法院由于特殊原因，不能行使管轄權的，移送上級人民法院直接管轄

B．原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的，由最先受理的人民法院管轄 C．人民法院之間因管轄權發生爭議，報請共同上級人民法院直接管轄

D．兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴 答案：D 解析：參見教材305-307頁。同一訴訟的幾個被告住所地、經常居住地在兩個以上人民法院轄區的，原告可以向任何一個被告住所地或經常居住地人民法院起訴。選項A,有管轄權的人民法院由于特殊原因，不能行使管轄權的，由上級人民法院指定管轄。選項C,人民法院之間因管轄權發生爭議，由爭議雙方協商解決；協商解決不了的，報請其共同上級人民法院指定管轄。

11、關于建設工程見證取樣的說法，正確是的（）。

A．見證人員應由施工企業中具備施工試驗知識的專業技術人員承擔 B．用于承重墻體的砌筑砂漿試塊必須實施見證取樣和送檢

C．取樣人員應在試樣或其包裝上作出標識、封志，并由其簽字后即可 D．試樣的真實性只能由取樣人員負責 答案：B 解析：參見教材269頁。在施工過程中，見證人員應按照見證取樣和送檢計劃，對施工現場的取樣和送檢進行見證。取樣人員應在試樣或其包裝上作出標識、封志。標識和封志應標明工程名稱、取樣部位、取樣日期、樣品名稱和樣品數量，并由見證人員和取樣人員簽字。見證人員和取樣人員應對試樣的代表性和真實性負責。

12、關于建設工程施工合同變更的說法，正確的是（）。

A．發包人可依據其單方以上變更合同

B．合同變更內容約定不明確，推定為未變更

C．合同變更與工程變更范圍一致

D．合同變更協議自簽字之日起生效 答案：B 解析：參見教材122頁。當事人協商一致，可以變更合同。當事人對合同變更的內容約定不明確的，推定為未變更。

13、關于借款合同的說法，正確的是（）。

A．借款合同自雙方當事人簽字蓋章之日起生效

B．借款合同為有償合同 C．借款合同必須采用書面形式

D．自然人之間的借款合同，自貸款人提供借款時生效 答案：D 解析：參見教材159-160頁。選項A，自然人之間的借款合同，自貸款人提供借款時生效。選項B，借款合同原則上為有償合同(有息借款)，也可以是無償合同(無息借款)。選項C，借款合同采用書面形式，但自然人之間借款另有約定的除外。

14、關于中標后訂立建設工程施工合同的說法，正確的是（）。A．合同的主要條款應當與招標文件和中標人投標文件的內容一致 B．對備案的中標合同不得進行協商變更

C．人工、材料價格行情發生變化，雙方應當就合同價款訂立新的協議 D．招標人和中標人應自中標通知書收到之日起30日內訂立書面合同 答案：A 解析：參見教材81頁。招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起30日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。合同的標的、價款、質量、履行期限等主要條款應當與招標文件和中標人的投標文件的內容一致。招標人和中標人不得再行訂立背離合同實質性內容的其他協議。

15、根據《安全生產法》，對于未真實記錄安全生產教育和培訓情況的發生經營單位可以（）

A．降低資質等級

B．給與警告

C．吊銷營業執照

D．責令限期改正 答案：D 解析：參見教材216頁。生產經營單位有下列行為之一的，責令限期改正，可以處5萬元以下的罰款；逾期未改正的，責令停產停業整頓，并處5萬元以上l0萬元以下的罰款，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處1萬元以上2萬元以下的罰款：(4)未如實記錄安全生產教育和培訓情況的。

16、某建造師因工作調動與原聘用單位解除了勞動關系，其注冊證書應當（）。A．延續有效

B．注銷注冊或變更注冊

C．被吊銷

D．被撤銷 答案：B 解析：參見教材67頁。聘用企業與注冊建造師解除勞動關系的，應當及時申請辦理注銷注冊或變更注冊。

17、根據《建設工程安全生產管理條例》，總承包單位和分包單位對分包工程的安全生產承擔（）。

A．按份責任

B．集體責任

C．同等責任

D．連帶責任 答案：D 解析：參見教材210頁。總承包單位和分包單位對分包工程的安全生產承擔連帶責任。

18、關于工程建設強制性標準的說法，正確的是

A．工程建設中擬采用的新技術、新工藝、新材料，可不受強制性標準的限制 B．工程建設強制性標準都是關于工程質量的強制性條文

C．工程建設中采用國際標準或者國外標準，可不受強制性標準的限制

D．工程建設標準批準部門應當對工程項目執行強制性標準情況進行監督檢查 答案：D 解析：參見教材262-263頁。工程建設標準批準部門應當對工程項目執行強制性標準情況進行監督檢查。選項A,建設工程勘察、設計文件中規定采用的新技術、新材料，可能影響建設工程質量和安全，又沒有國家技術標準的，應當由國家認可的檢測機構進行試驗、論證，出具檢測報告，并經國務院有關主管部門或者省、自治區、直轄市人民政府有關主管部門組織的建設工程技術專家委員會審定后，方可使用。選項B，工程建設強制性標準是指直接涉及工程質量、安全、衛生及環境保護等方面的工程建設標準強制性條文。選項C,工程建設中采用國際標準或者國外標準，而我國現行強制性標準未作規定的，建設單位應當向國務院住房城鄉建設主管部門或者國務院有關主管部門備案。

19、建設工程施工合同對付款時間沒有約定或約定不明，則應付款時間為（）。A．建設工程已竣工驗收的，為竣工驗收合格之日 B．工程價款確定之日

C．建設工程未交付的，為竣工結算完成之日

D．建設工程未支付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日 答案：D 解析：參見教材115頁。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間：(1)建設工程已實際交付的，為交付之日；(2)建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日；(3)建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日。

20、關于民事訴訟上訴的說法，正確的是（）。A．上訴期為10日

B．上訴時應當遞交上訴書

C．上述狀應當向第二審人民法院提出

D．當事人向原審人民法院上訴的，原審法院應當受理 答案：B 解析：參見教材322頁。當事人提起上訴，應當遞交上訴狀。選項A，當事人不服地方人民法院第一審判決的，有權在判決書送達之日起15日內向上一級人民法院提起上訴；不服地方人民法院第一審裁定的，有權在裁定書送達之日起10日內向上一級人民法院提起上訴。上訴狀應當通過原審法院提出，并按照對方當事人的人數提出副本。當事人直接向第二審人民法院上訴的，第二審人民法院應當在5日內將上訴狀移交原審人民法院。

21、關于建筑安裝工程結算的編制，下列說法中正確的是（）。A．采用固定總價合同的，暫列金額不得調整

B．采用固定總價合同的，稅率可不按政府部門新公布的稅率調整 C．規費應按縣級建設主管部門規定的費率計算

D．現場簽證費用應依據發承包雙方簽證資料確認的金額計算 答案：D 替換為：

21、根據《民事訴訟說法》，關于證據的說法，正確的是（）。A.書證只能提交原件

B.證據應當在法庭上出示，并由當事人互相質證 C.涉及商業秘密的證據需要在法庭出示的，應當在公開開庭是出示 D.經過公證證明的文書，人民法院可以作為認定事實的根據 B

22、關于擔任人民調解員的基本條件，正確的是（）。

A．自然人

B．具有大學本科學歷

C．熱心人民調解工作

D．具有中級以上職稱 答案：C 解析：參見教材337頁。人民調解員應當具備的基本條件是：(1)公道正派；(2)熱心人民調解工作；(3)具有一定文化水平；(4)有一定的法律知識和政策水平；(5)成年公民。

23、關于合同形式的說法，正確的是（）。

A．書面形式合同是指紙質合同

B．當事人的行為可以構成默示合同

C．書面形式是主要的合同形式

D．未依法采用書面形式訂立合同的，合同無效 答案：B

24、某工程由甲施工企業承包，施工現場檢查發現項目部的項目經理、技術負責人、質量管理人員和安全管理人員都是乙施工企業職員。則甲的行為視同（）。A．違法分包

B．使用其他企業名義承攬工程 C．允許他人使用本企業名義承攬工程

D．與他人聯合承攬 答案：C 解析：參見教材62頁。分包工程發包人沒有將其承包的工程進行分包，在施工現場所設項目管理機構的項目負責人、技術負責人、質量管理人員、安全管理人員不是工程承包人本單位人員的，視同允許他人以本企業名義承攬工程。

25、根據《工傷保險條例》，職工因工致傷，應當保留勞動關系，退出工作崗位的傷殘等級范圍是（）傷殘。

A．七級至八級

B．九級至十級

C．一級至四級

D．五級至六級 答案：C 解析：參見教材136頁。職工因工致殘被鑒定為l級至4級傷殘的，保留勞動關系，退出工作崗位，26、關于買賣合同中標的物毀損滅失的風險承擔，如果當事人沒有約定交付地點或者約定不明確，下列說明中正確的是（）。

A．標的物毀損滅失的風險，在標的物交付之后由出賣人承擔

B．出賣人出賣交由承運人運輸的途標的物，毀損滅失的風險自承運人將貨物交付給買受人時由買受人承擔

C．對于需要運輸的標的物，出賣人將標的物交給第一承運人后，毀損滅失的風險由買受人承擔

D．出賣人依約將標的物置于交付地點，買受人違反約定沒有收取的，標的物毀損滅失的風險自出賣人將標的物置于交付地點時由買受人承擔 答案：C 解析：參見教材157頁。標的物毀損、滅失的風險，在標的物交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔。出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物，除當事人另有約定的以外，毀損、滅失的風險自合同成立時起由買受人承擔。對于需要運輸的標的物，當事人沒有約定交付地點或者約定不明確，出賣人將標的物交付給第一承運人后，標的物毀損、滅失的風險由買受人承擔。出賣人依約將標的物置于交付地點，買受人違反約定沒有收取的，標的物毀損、滅失的風險自違反約定之日起由買受人承擔。

27、建造師采用弄虛作假的手段取得《注冊建造師繼續教育證書》，一經發現，其將承擔的法律責任是 A．給予警告

B．取消繼續教育記錄

C．處1萬元以上3萬元以下罰款 D．撤銷注冊證書 答案：B 解析：參見教材71頁。對于采取弄虛作假等手段取得《注冊建造師繼續教育證書》的，一經發現，立即取消其繼續教育記錄，并記入不良信用記錄，對社會公布。

28.某基礎設施未經竣工驗收，建設單位擅自提前使用，2年后發現該工程出現質量問題。關于該工程質量問題的說法正確的是（）。A.設計文件中該工程的合理使用年限內，施工單位應當承擔質量責任 B.超過2年保修期后，施工企業不承擔保修責任

C.由于建設單位提前使用，施工企業不需要承擔質量責任

D.施工企業是否承擔質量責任，取決于建設單位是否已經全額支付工程款 答案：A 解析：參見教材295頁。建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用后，又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，不予支持；但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。

29、施工人員對涉及結構安全的試塊．試件以及有關材料，應當在（）監督下現場去取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測。A．施工企業質量管理部門

B．建設單位或監理單位 C．設計單位或監理單位

D．建設工程質量監督機構 答案：B 解析：參見教材268頁。施工人員對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料，應當在建設單位或者工程監理單位監督下現場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測。

30、根據《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程的，屬于（）。A．承攬業務不良行為

B．資質不良行為 C．工程質量不良行為

D．工程安全不良行為 答案：B 解析：參見教材104頁。資質不良行為認定標準：(3)允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程的。

31、下列情形中，導致建設工程施工合同無效的是（）。A．工程款支付條款訂立時顯失公平的 B．發包人對投標文件有重大誤解訂立的 C．依法應當招標的項目中標無效后訂立的

D．承包人超越資質等級訂立但在竣工前取得相應等級資質證書的 答案：C 解析：參見教材121頁。認定無效：(1)承包人未取得建筑施工企業資質或者超越資質等級的；(2)沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義的；(3)建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。同時還規定，承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。

32、關于仲裁協議的說法，正確的是（）。

A．仲裁機構可就當事人在仲裁協議中的約定事項和未約定事項進行裁決 B．仲裁協議是合同的附屬協議，合同無效則仲裁協議無效 C．仲裁協議可以約定仲裁裁決的強制執行機構

D．當事人只能向約定的仲裁機構申請仲裁，不可直接提起訴訟 答案：D 解析：參見教材331頁。發生糾紛后，一方當事人只能向仲裁協議約定的仲裁機構申請仲裁，而不能就該糾紛向人民法院提起訴訟。33．關于中標人法律責任的說法，正確的是（）。A．中標人將中標項目的部分主體分包給他人的，可以責令停業整頓或吊銷營業執照

B．中標人嚴重違反合同義務的，取消其5年內參加依法必須進行招標項目的投標資格

C．中標人無正當理由不與招標人訂立合同的，取消其中標資格，投標保證金不予退還

D．中標人不履行合同的，履約保證金不予退還，還應賠償與履約保證金等額的損失 答案：C 解析：參見教材93-94頁。《招標投標法實施條例》規定，中標人無正當理由不與招標人訂立合同，在簽訂合同時向招標人提出附加條件，或者不按照招標文件要求提交履約保證金的，取消其中標資格，投標保證金不予退還。選項A，《招標投標法》規定，中標人將中標項目轉讓給他人的，將中標項目肢解后分別轉讓給他人的，違反本法規定將中標項目的部分主體、關鍵性工作分包給他人的；有違法所得的，并處沒收違法所得；可以責令停業整頓；情節嚴重的，由工商行政管理機關吊銷營業執照。選項B，中標人不按照與招標人訂立的合同履行義務，情節嚴重的，取消其2年至5年內參加依法必須進行招標的項目的投標資格并予以公告，直至由工商行政管理機關吊銷營業執照。選項D，《招標投標法》還規定，中標人不履行與招標人訂立的合同的，履約保證金不予退還，給招標人造成的損失超過履約保證金數額的，還應當對超過部分予以賠償。

34．關于承攬合同中解除權的說法，正確的是（）。

A．定做人可以隨時解除合同，造成承攬人損失的，應該賠償損失 B．承攬人將承攬的工作交由第三人完成的，定做人有權解除合同 C．定做人不履行協助義務的，承攬人可以解除合同

D．承攬人可以隨時解除合同，造成定做人損失的，應該賠償損失 答案：A 解析：參見教材153頁。定作人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

35．根據《綠色施工導則》在土方作業階段采取灑水、覆蓋等措施后，作業區目測揚塵高度應當小于（）。

A．1.5米

B．0.5米

C．2米

D．1米 答案：A 解析：參見教材176頁。土方作業階段，采取灑水、覆蓋等措施，達到作業區目測揚塵高度小于l.5m，不擴散到場區外。

36．根據《生存安全事故報告和調查處理調理》，關于生產安全事故等級的說法正確的是（）。

A．造成15人死亡的事故是特別重大事故 B．造成5人死亡的事故是一般事故

C．造成3000萬直接經濟損失的事故是較大事故 D．造成45人重傷的事故是重大事故 答案：C 解析：參見教材237頁。根據生產安全事故(以下簡稱事故)造成的人員傷亡或者直接經濟損失，事故一般分為以下等級：(I)特別重大事故．是指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷(包括急性工業中毒，下同)，或者l億元以上直接經濟損失的事故；(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上i00人以下重傷，或者5000萬元以上l億元以下直接經濟損失的事故；(3)較大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者l0人以上50人以下重傷，或者l000萬元以上5000 萬元以下直接經濟損失的事故；(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者l0人以下重傷，或者l000萬元以下直接經濟損失的事故。所稱的“以上”包括本數，所稱的“以下”不包括本數。

37．根據《勞動合同法》，勞動合同期限一年以上不滿三年的，試用期不得超過（）。

A．3個月

B．4個月

C．2個月

D．1個月 答案：C 解析：參見教材131頁。勞動合同期限3個月以上不滿l年的，試用期不得超過l個月；勞動合同期限1年以上不滿3年的，試用期不得超過2個月；3年以上固定期限和無固定期限的勞動合同，試用期不得超過6個月。同一用人單位與同一勞動者只能約定1次試用期。以完成一定工作任務為期限的勞動合同或者勞動合同期限不滿3個月的，不得約定試用期。38．行政機關作出的下列決定中，當事人不能申請行政復議的是（）。

A．罰款、沒收非法財物等行政處罰決定 B．行政處分或者其他人事處理決定 C．限制人身自由的行政強制措施決定

D．有關許可證、執照等證書變更、中止、撤銷的決定 答案：B 解析：參見教材344頁。下列事項應按規定的糾紛處理方式解決，不能提起行政復議：(1)不服行政機關作出的行政處分或者其他人事處理決定的，應當依照有關法律、行政法規的規定提起申訴；(2)不服行政機關對民事糾紛作出的調解或者其他處理，應當依法申請仲裁或者向法院提起訴訟。

39、根據《建設工程價款結算暫行辦法》，實行總承包的政府投資單項工程項目，竣工總結算的審查人是（）。

A．同級財政部門

B．總承包人

C．發包人

D．同級審計部門 答案：A 解析：參見教材290頁。政府投資項目，由同級財政部門審查。單項工程竣工結算或建設項目竣工總結算經發、承包人簽字蓋章后有效。40、投標人對開標有異議的，依法應當先向（）提出異議。

A．招標人

B．評標委員會

C．紀律檢查委員會

D．有關行政監督部門

答案：A 解析：參見教材89頁。投標人對資格預審文件、招標文件、開標以及對依法必須進行招標項目的評標結果有異議的，應當依法先向招標人提出異議，其異議答復期間不計算在以上規定的期限內。

41、關于墊資的說法，正確的是（）。A．墊資的法律性質是工程欠款

B．法律、行政法規明確禁止墊資行為

C．當事人對墊資利息未作約定的，法院不予支持利息

D．當事人約定墊資利息的，其利率最高為同期銀行貸款利率的4倍 答案：C

42、某建設工程施工合同糾紛案件在仲裁過程中，首席仲裁員甲認為應該裁決合同無效，仲裁員乙和仲裁員丙認為應裁決合同繼續履行，則仲裁庭應（）作出裁決。

A．重新組成仲裁庭經評議后

B．請示仲裁委員會主任并按其意見 C．按乙和丙的意見

D．按甲的意見 答案：C

43、招標投標違法行為記錄公告，絕對禁止公開涉及（）的記錄。A．國家秘密

B．個人隱私

C．商業秘密

D．政府信息 答案：A

解析：參見教材107頁。招標投標違法行為記錄公告不得公開涉及國家秘密、商業秘密、個人隱私的記錄。但是，經權利人同意公開或者行政機關認為不公開可能對公共利益造成重大影響的涉及商業秘密、個人隱私的違法行為記錄，可以公開。

44、根據《電子招標投標辦法》，關于投標行為的說法，正確的是（）。A．投標截止時間后送達的投標文件，電子招標投標交易平臺可以拒收 B．投標人可以在投標截止時間后完成投標文件的傳輸遞交 C．投標人不可補充、修改投標文件，但是可以撤回 D．投標截止時間前未完成投標文件傳輸的，視為撤回 答案：D 解析：參見教材77頁。投標人應當在投標截止時間前完成投標文件的傳輸遞交，并可以補充、修改或者撤回投標文件。投標截止時間前未完成投標文件傳輸的，視為撤回投標文件。投標截止時間后送達的投標文件，電子招標投標交易平臺應當拒收。

45、關于融資租賃合同的說法，正確的是（）。A．承租人破產的，租賃物屬于破產財產

B．承租人享有與受領標的物有關的買受人的權利

C．出賣人不履行買賣合同義務的，由出租人行使索賠的權利 D．出租人應當履行承租人占有租賃物期間的維修義務 答案：B 解析：參見教材162頁。除當事人另有約定的外，出租人應當履行租賃物的維修義務。租賃物在租賃期間發生所有權變動的，不影響租賃合同的效力。

46、關于監理單位安全責任的說法，正確的是（）。

A．監理單位未對施工組織設計中的安全技術措施進行審查的，應當吊銷租賃證書

B．監理單位發現存在安全事故隱患的，可以提醒施工單位整改 C．事故隱患情況嚴重的，監理單位應當及時向有關主管部門報告

D．監理單位對施工組織設計中的安全技術措施進行審查，重點審查其是否符合工程建設強制性標準。答案：D 解析：參見教材250-251頁。工程監理單位應當審查施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案是否符合工程建設強制性標準。工程監理單位在實施監理過程中，發現存在安全事故隱患的，應當要求施工單位整改；情況嚴重的，應當要求施工單位暫時停止施工，并及時報告建設單位。施工單位拒不整改或者不停止施工的，工程監理單位應當及時向有關主管部門報告。

47、根據《文物保護法實施條例》，未取得相應等級的文物保護工程資質證書，擅自承擔文物保護單位的重建工程的，由文物行政主管部門責令限期改正；逾期不改正應當承擔的行政處罰是（）。

A．罰款

B．責令停產停業

C．警告

D．吊銷營業執照 答案：A 解析：參見教材199頁。《文物保護法實施條例》規定，未取得相應等級的文物保護工程資質證書?擅自承擔文物保護單位的修繕、遷移、重建工程的，由文物行政主管部門責令限期改正；逾期不改正，或者造成嚴重后果的，處5萬元以上50萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

48、政府對市場主體的守法誠信評價標準內容以（）為主要依據。A．建筑市場有關違法行為

B．違反法定基本程序問題 C．質量安全問題

D．建筑市場有關法律責任 答案：D 解析：參見教材108頁。評價內容包括對市場主體違反各類行政法律規定強制義務的行政處罰記錄以及其他不良失信行為記錄。評價標準內容以建筑市場有關的法律責任為主要依據，對社會關注的焦點、熱點問題可有所側重。

49、關于投標文件的補充、修改與撤回的說法，正確的是（）。A.撤回已提交的投標文件，應當經過招標人的同意

B.補充、修改已提交的投標文件，應當在提交投標保證金之前進行 C.撤回已提交的投標文件，應當以書面形式通知其他投標人 D.撤回已提交的投標文件，應當在投標截止時間進行 答案：D 解析：參見教材84頁。投標人在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，可以補充、修改或者撤回已提交的投標文件，并書面通知招標人。補充、修改的內容為投標文件的組成部分。

50.根據《建設工程質量管理條例》，設計單位在設計文件中選用的建筑材料、建筑構配件和設備，應當（）。

A.按照建設單位的指令確定

B.注明規格、型號性能等技術指標 C.注明生產廠、供應商

D.征求施工企業的意見 答案：B 51.超過一定規模的危險性較大的分部分項工程專項方案應當召開專家論證，實行施工總承包的，由（）組織召開。

A.監理單位

B.施工總承包單位

C.建設單位

D.相關專業承包單位 答案：B 52.根據《國務院安委會關于進一步加強安全培訓工作的決定》，高危企業新職工安全培訓合格后，要在經驗豐富的工人師傅帶領下，實習至少（）后方可獨立上崗。

A.6個月

B.3個月

C.2個月

D.1個月 答案：C

53、下列招標人的行為中合法的是（）。

A.招標人可以根據需要組織部分潛在投標人踏勘項目現場

B.招標人可以限定或者指定將定的專利、品牌、原產地或供應商 C.依法必須進行招標的項目以非特定行業的獎項作為加分條件 D.依法必須進行招標的項目招標人限定投標人必須為國有企業 答案：C 54.根據《生產安全事故報告和調查處理條例》，事故發生后，下列說法正確的是（）。

A.單位負責人接到報告后，應當于2小時內向有關部門報告 B.單位負責人應當向單位所在地的有關部門報告 C.事故現場有關人員應當立即向本單位負責人報告

D.情況緊急時，事故現場有關人員應當直接向事故發生地的有關部門報告 答案： C 55.關于工傷保險，下列說法正確的是（）。A.事業單位、社會團體可以參加工傷保險

B.工傷保險是面向用人單位全體員工的強制性保險 C.工傷保險費用由用人單位和職工共同繳納

D.工傷保險基金由用人單位繳納的工傷保險費及其利息構成 答案：B 56.根據《建筑法》，施工企業中使用不合格的建筑材料、建筑構配件和設備，情節尚不嚴重的，應當給予的處罰是（）。

A.吊銷資質證書

B.責令改正，處以罰款

C.責令停業整頓

D.降低資質等級 答案：B 解析：參見教材272頁。《建筑法》規定，建筑施工企業在施工中偷工減料的，使用不合格的建筑材料、建筑構配件和設備的，或者有其他不按照工程設計圖紙或者施工技術標準施工的行為的，責令改正，處以罰款；情節嚴重的，責令停業整頓，降低資質等級或者吊銷資質證書；造成建 筑工程質量不符合規定的質量標準的，負責返工、修理，并賠償因此造成的損失；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

57、關于定金的說法，正確的是（）。

A.債務人履行債務后，定金不可抵作價款 B.訂金與定金的法律效果相同 C.定金超過合同金額的20%，則定金無效 D.定金的法律性質是擔保 答案：D 解析：參見教材34頁。當事人可以約定一方向對方給付定金作為債權的擔保。債務人履行債務后，定金應當抵作價款或者收回。定金合同從實際交付定金之日起生效。定金的數額由當事人約定，但不得超過主合同標的額的20％。

58.如果貨運合同當事人沒有明確約定，貨物在運輸過程中因不可抗力滅失，關于運費支付的說法，正確的是（）。

A．運費由收貨人承擔 B.已收取運費的，托運人無權要求返還 C.運費由承運人和托運人共同承擔 D.未收取運費的，承運人不得要求支付運費 D 59.下列文物屬于國家所有的是（）。

A．祖傳文物 B.我國鄰海毗鄰海域中遺存的文物 C.民營企業家捐贈給國家的文物 D.遺存于公海的起源于中國的文物 C 60.根據《建設工程質量管理條例》，組織建設工程竣工驗收的主體是（）。A.施工企業 B.建設單位 C.建設行政部門 D.建設工程質量監督機構 B

二、多項選擇題（共20道，每題2分，每題的被選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯誤選項。錯選本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分，共40分），61．關于建設工程施工企業法人資格的說法，正確的有（）。

A．施工企業的項目經理部不具有法人資格

B．施工企業的法定代表人是法人 C．施工企業分公司不具有法人資格

D．施工企業的法人資格經工商行政機關核準登記后取得 E．施工企業法人屬于財團法人 答案：ABD 解析：參見教材7-9頁。法人的法定代表人是自然人，代表法人行使職權。企業法人依法經工商行政管理機關核準登記后取得法人資格。項目經理部不具備法人資格，而是施工企業根據建設工程施工項目而組建的非常設的下屬機構。

62．符合《民事訴訟法》關于級別管轄和專屬管轄規定的情況下，合同當事人可以書面協議選擇的管轄法院有（）。

A．合同簽訂地人民法院

B．被告住所地人民法院

C．合同履行地人民法院

D．合同糾紛發生地人民法院 E．標的物所在地人民法院 答案：ABCE 解析：參見教材306頁。合同的當事人可以在書面合同中協議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地等與爭議有實際聯系的地點的人民法院管轄，但不得違反本法對級別管轄和專屬管轄的規定。63．在城市市區噪聲敏感建筑物集中區域內，禁止夜間進行產生環境噪聲污染的建筑施工作業，但（）除外

A．搶險作業

B．搶修作業

C．監理單位同意的D．因生產工藝上要求必須連續作業的 E．因特殊需要必須連續作業的 答案：ABDE 解析：參見教材173頁。在城市市區噪聲敏感建筑物集中區域內，禁止夜間進行產生環境噪聲污染的建筑施工作業，但搶修、搶險作業和因生產工藝上要求或者特殊需要必須連續作業的除外。因特殊需要必須連續作業的，必須有縣級以上人民政府或者其有關主管部門的證明。以上規定的夜間作業，必須公告附近居民。64．關于投標保證金的說法，正確的有（）。A．投標保證金不得超過招標項目估算價的2% B．投標保證金有效期應當與投標有效期一致

C．兩階段招標者要求提交投標保證金的，應在第一階段提出

D．未中標的投標人的投標保證金及利息，招標人應當在簽約后5日內退還 E． 招標人應當在中標通知書發出后5日內退還中標人的投標保證金 答案：ABD 解析：參見教材85頁。投標保證金不得超過招標項目估價的2％。投標保證金有效期應當與投標有效期一致。實行兩階段招標的，招標人要求投標人提交投標保證金的，應當在第二階段提出。招標人最遲應當在書面合同簽訂后5日內向中標人和未中標的投標人退還投標保證金及銀行同期存款利息。65．關于建設用地使用權的說法，正確的有（）。

A．建設用地使用權因出讓合同生效而設立

B．建設用地使用權只可以在地上設立

C．建設用地使用權只能存在于國家所有的土地

D．設立建設用地使用權可以采取出讓或劃撥的方式 E．住宅建設用地使用權期滿自動續期 答案：CDE 解析：參見教材17-18頁。建設用地使用權只能存在于國家所有的土地上，不包括集體所有的農村土地。建設用地使用權可以在土地的地表、地上或者地下分別設立。設立建設用地使用權，可以采取出讓或者劃撥等方式。住宅建設用地使用權期間屆滿的，自動續期。

66．根據《擔保法》，債權人可以行使留置權的合同有（）。

A．施工合同

B．加工承攬合同

C．定金合同

D．借款合同

E．運輸合同

答案：BE 解析：參見教材75頁。因保管合同、運輸合同、加工承攬合同發生的債權，債務人不履行債務的，債權人有留置權。

67．根據《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》，必須招標范圍內的各類工程建設項目，達到下列標準之一必須進行招標的有（）。A． 重要設備采購的單項合同估算價為人民幣150萬 B．材料采購的單項合同估算值為人民幣80萬 C．施工單項合同估算價為人民幣300萬 D．項目總投資額為人民幣3500萬

E．監理服務采購的單項合同估算價為人民幣60萬 答案：ACDE 解析：參見教材75頁。必須招標范圍內的各類工程建設項目，達到下列標準之一的，必須進行招標：(1)施工單項合同估算價在人民幣200萬元以上的；(2)重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在人民幣100萬元以上的；(3)勘察、設計、監理等服務的采購，單項合同估算價在人民幣50萬元以上的；(4)單項合同估算價低于第(1)、(2)、(3)項規定的標準，但項目總投資額在人民幣3000萬元以上的。

68．下列情形中，導致勞動合同無效或者部分無效的有()。A．乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立 B．以欺詐的手段，使對方在違背真實意思的情況下訂立 C．約定內部承包違約金

D．以脅迫的手段，使對方在違背真實意思的情況下訂立 E．重大誤解，在違背真實意思的情況下訂立 答案：ABD 解析：參見教材131頁。下列勞動合同無效或者部分無效：(1)以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立或者變更勞動合同的；(2)用人單位免除自己的法定責任、排除勞動者權利的；(3)違反法律、行政法規強制性規定的。69．建設工程施工合同中，承包人的主要義務有（）。

A．自行完成建設工程主體結構施工

B．交付竣工驗收合格的建設工程 C．無償修理質量不合格的建設工程

D． 及時驗收隱藏工程 E． 提供必要的施工條件 答案：ABC 解析：參見教材111頁。承包人的主要義務：不得轉包和違法分包工程、自行完成建設工程主體結構施工、接受發包人有關檢查、交付竣工驗收合格的建設工程、建設工程質量不符合約定的無償修理。

70．根據《社會保險法》，失業人員從失業保險基金中領取失業保險金應符合的條件有（）。

A．本人已經進行失業登記，并有求職要求的 B．非因本人意愿中斷就業的

C．失業前用人單位和本人已經繳納失業保險費滿1年的 D．本人應征服兵役的

E．人本已失業，有身份證明的 答案：ABC 解析：參見教材146頁。失業人員符合下列條件的，從失業保險基金中領取失業保險金：(1)失業前用人單位和本人已經繳納失業保險費滿1年的；(2)非因本人意愿中斷就業的；(3)已經進行失業登記，并有求職要求的。

71.在正常條件下，關于建設工程各保障項目法定最低保修期限的說法，正確的是（）

A.屋面防水工程為5年

B.給排水管道為2年 C.供熱與供冷系統為2個采暖期、供冷期

D.基礎設施為設計文件規定的該工程的合理使用年限

E.設備安裝和裝修工程為5年

答案：ABCD 解析：參見教材295頁。在正常使用條件下，建設工程的最低保修期限為：(1)基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程，為設計文件規定的該工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的衛生問、房間和外墻面的防滲漏，為5年；(3)供熱與供冷系統，為2個采暖期、供冷期；(4)電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，為2年。

72.根據《<標準施工招標資格預審文件>和<標準施工招標文件>暫行規定》，下列文件屬于投標文件內容的有（）。

A.投標函及其附錄

B.施工組織設計

C.項目管理機構

D.法定代表人身份證明 E.投標邀請書 答案：ABCD 解析：參見教材146頁。國家發展和改革委員會、財政部、建設部等9部門進一步明確，投標文件應包括下列內容：(1)投標函及投標函附錄；(2)法定代表人身份證明或附有法定代表人身份證明的授權委托書；(3)聯合體協議書；(4)投標保證金；(5)已標價工程量清單；(6)施工組織設計；(7)項目管理機構；(8)擬分包項目情況表；(9)資格審查資料；(10)投標人須知前附表規定的其他材料。但是，投標人須知前附表規定不接受聯合體投標的，或投標人沒有組成聯合體的，投標文件不包括聯合體協議書。

73.下列情形中，評標委員會應當否決的投標有（）。A.投標報價低于成本

B.投標聯合體沒有提交共同投標協議

C.投標文件未按招標文件要求密封

D.投標報價高于招標文件設定的最高投標限價

E.投標文件未經投標負責人簽字，也未經投標人蓋章 ABDE 74.某工程項目招標投標出現下列情形的，應當視為投標人相互串通投標的有（）。

A.投標人使用偽造的許可證件

B.投標人提供虛假的財務狀況或業績

C.兩份投標文件載明的項目經理為李某

D.兩份投標文件的投標報價呈規律性差異

E.兩個投標人均委托某咨詢單位辦理投標事宜 CDE 75.關于建設工程發承包的說法，正確的有（）。

A.發包人不得將工程發包給個人

B.建筑材料可以由發包人采購 C.用于工程的設備只能由發包人采購

D.發包人不得指定分包人 E.對于承包人采購的建筑構配件，發包人可以指定生產商 ABD 76.在建設工程合同中，承擔違約責任的種類有（）。

A.繼續履行

B.滯納金

C.罰款

D.采取補救措施

E.賠償精神損失 AD 77.根據《勞動合同法》，勞動者可以與用人單位解除合同的有（）。A.用人單位排除勞動者權利

B.用人單位未及時足額支付勞動報酬 C.用人單位未依法為勞動者繳納社會保險費

D.用人單位未按照勞動合同約定提供勞動保護或勞動條件

E.用人單位的規章制度違反法律、法規的規定，損害勞動者權益 BCDE 78.根據《社會保險法》，國家建立（）等社會保險制度，保障公民依法從國家和社會獲得物質幫助的權利。

A.工傷保險

B.生育保險

C.基本養老保險

D.基本醫療保險

E.意外傷害保險 ABCD 79.根據《建筑起重機械安全監督管理規定》，出租單位或者自購建筑起重機械的使用單位應當報廢的建筑起重機械有（）。

A.沒有完整安全技術檔案的 B.屬國家明令淘汰或者禁止使用的 C.沒有齊全有效的安全防護裝置的 D.經檢驗達不到安全技術標準規定的 E.超過安全技術標準或者制造廠家規定的使用年限的 BDE 80.根據《最高人民法院關于審理建設工程合同糾紛案件適用法律問題的解釋》，發包人造成建設工程質量缺陷應承擔過錯責任的情形有（）。A.提供的設計有缺陷

B.直接指定分包人分包專業工程

C.指定購買的建筑構配件不符合強制性標準D.同意承包人依法選擇的分包人分包專業工程 E.提供的建筑材料不符合強制性標準 ABCE 2015年二級建造師法律法規真題及答案解析

選擇題

1.施工企業項目經理部經營活動的法律后果由()。A.項目經理承擔 B.企業法人承擔

C.企業法定代表人承擔 D.項目經理部與企業法人共同承擔 【標準答案】B 【答案解析】本題考查的是企業法人與項目經理部的法律關系。項目經理未按時完成施工任務，責任應由施工企業承擔，而不是項目經理本人承擔，也不是由項目經理部承擔;項目經理簽字的材料款，如果不按時支付，供應商應當以施工企業作為被告，而不能直接告項目經理個人，也不能告項目經理部。參見教材P9。

2.關于委托代理終止情形的說法，正確的是()。A.被代理人恢復了民事行為的能力 B.被代理人取得了民事行為的能力 C.指定單位取消指定

D.代理期間屆滿或者代理事務完成 【標準答案】D 【答案解析】本題考查的是建設工程代理行為的終止。

建設工程代理行為的終止：(1)代理期間屆滿或者代理事務完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辭去委托;(3)代理人死亡;(4)代理人喪失民事行為能力;(5)作為代理人或者代理人的法人終止。參加教材P11。

3.甲房地公司在A地塊開發住宅小區，為滿足該小區住戶觀景的需求，便與相鄰的乙工廠協商約定，甲公司支付乙工廠800萬元，乙工廠在20年內不在本廠區建設15米以上的建筑物，以免遮擋住戶觀景，合同簽訂生效后甲公司即支付了全部款項，后來，甲公司將A地塊的建設用地使用權轉讓給丙置業公司，關于A地塊權利的說法，正確的是()。

A.甲公司對乙工廠的土地擁有地役權 B.甲公司對乙工廠的土地擁有擔保物權 C.甲公司給定的權利自合同公正后獲得

D.甲公司轉讓A地塊后，丙公司不享有該項權利 【標準答案】A 【答案解析】本題考查的是與土地相關的物權。地役權：為使用自己不動產的便利或提高其效益而按照合同約定利用他人不動產的權利。選項B，擔保物權：權利人在債務人不履行到期債務或者發生當事人約定的實現擔保物權的情形，依法享有就擔保財產優先受償的權利。選項C，地役權合同生效時地役權設立(可登記，也可不登記)。選項D，需役地及需役地的用益物權轉讓時，受讓人同時享有地役權。參見教材P17～18.4.關于不動產物權設立的說法，正確的是()A.不動產物權的設立應依法登記 B.不動產物權的設立屬自愿登記

C.不動產物權的設立自合同成立之日時生效 D.不動產登記由合同簽訂地的登記機構辦理 【標準答案】A 【答案解析】本題考查的是物權的設立、變更、轉讓、消滅和保護。選項B，未經登記，不發生效力;選項C，不動產權的設立，應當依照法律規定登記，自記載于不動產登記薄時發生效力;選項D，不動產登記，由不動產所在地的登記機構辦理。參見教材P18。

5.下列事項中，屬于專利權保護對象的是()。A.施工企業的名稱標志 B.施工企業編制的投票文件 C.施工企業編制的施工方案 D.施工企業發明的新技術 【標準答案】D 【答案解析】本題考查的是建設工程知識產權的常見種類。專利權：

客體(保護對象)概念 保護期 授予條件 發明 對產品、方法或者改進提出的新技術方案;20年 新穎性 創造性 實用性 實用新型 對產品的形狀、構造或者結合提出的新技術方案;10年 外觀設計 對產品的形狀、圖案或色彩、形狀、圖案的結合做出的新設計;10年 新穎性、富有美感、適于工業應用

6.關于擔保的說法，正確的是()。

A.擔保是用益物權的一種 B.擔保的目的是保障特定債權實現 C.擔保合同是主合同 D.反但保不適用《擔保法》的規定 【標準答案】B 【答案解析】本題考查的是擔保與擔保合同的規定。選項A，用益物權包括土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權和地役權。選項C，擔保合同是主合同的從合同。參見教材P29～30.7、某開發商一起A地塊的建設用地使用權作為向銀行貸款的擔保，確保按期還貸，此擔保方式屬于()A.保證 B.質押 C.抵押 D.留置 【標準答案】C 【答案解析】選項A：錯誤。保證，是指保證證人和債權人約定，當債務人不履行債務時，保證人按照約定履行債務或者承擔責任的行為。選項B：錯誤，質押是指債務人或者第三人將其動產或權利交移債權人占有，將該動產或權利作為債權的擔保。選項C：正確。抵押是指債務人或者第三人不轉移財產的占有，將該財產作為債權的擔保。債務人或者第三人有權處分的下列財產可以抵押：(1)建筑物和其他土地附著物;(2)建設用地使用權;(3)以招標、拍賣、公開協商等方式取得的荒地等土地承包經營權;(4)生產設備、原材料、半成品、產品;(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器;(6)交通運輸工具;(7)法律、行政法規未禁止抵押的其他財產。選項D:錯誤。留置是指債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規定留置該財產，以該財產折價或者拍賣。變賣該財產的價款先受償。.關于建筑市場誠信行為的公布內容和范圍，下列說法申，正確的是().A.招標投標違法行為記錄公告涉及商業秘密的一律不得公開 B.招標投標違法行為記錄公告涉及個人隱私的一律不得公開 C.招標投標違法行為記錄公告涉及公共利益的一律不得公開 D.招標技標違法行為記錄公告涉及國家秘密的一律不得公開 【標準答案】 D 【答案解析】本題考查的是建筑市場誠信行為的公布.國家秘密不得公開.參見教材P104.9 根據《建設工程安全生產管理條例》，施工單位的相關人員未經安全考核不合格即從事相關工作的，應責令限期改正，逾期未改正的，下列人員中，屬于“相關人員”范圍的是()A安全員 B資料員 C材料員 D標準員 【標準答案】A 10 關于工程項目配套建設的環境保護設施竣工驗收，下列說法中，正確的是()A分期建設分期投入生產的建設項目，其相應的環境保護設施

B需進行試生產的建設項目，環境保護設施應當自建設項目正**日起1個月內申請驗收

C建設行政主管部門收到驗收申請之日起15日內，完成環境** D環境保護設施驗收不合格，主體工程正式投入生產的，由建設行政主管部門責令停止生產

【標準答案】A 【答案解析】本題查考的是建設工程竣工環保驗收。選項B，需要進行試生產的，建設單位應當自投入試生產之日起3個月內申請驗收。選項C，環境保護部門自收到申請之日起30日內完成驗收。選項D，應由環境保護行政主管部門責令停止生產或者使用。.[聯碩教育溫馨提示]參見教材P280-281。

11、根據《大氣污染防治法》，施工企業在城市市區進行建設施工，未采取有效揚塵防措施，只是大氣環境受到污染。關于其應“處罰”的說法，正確的是()。A.由縣級以上地方人民政府建設行政主管部門決定處罰

B.有縣級以上地方人民政府環境保護行政主顧部門決定處罰

C.由縣級以上地方人民政府環境行政主管部門決定限期改正，處以** D.由縣級以上地方人民政府建設行政主管部門和環境保護行政主管部門共同**定停工整頓，處以罰款。

【標準答案】A 【答案解析】本題考查的是施工現場大氣污染防止違法行為應承擔的法律責任，對因建設施工造成揚塵污染的處罰，有縣級以上地方人民政府環境建設行政主管部門決定。

12.依法應當招標的項目，在下列情形中，可以不進行施工招標的情形是()。A.技術復雜，有特殊要求的二建試題答案

B.已通過招標方式選定的特許經營項目投資人依法能夠自行建設、生產或者提供的

C.采購人自行建設、生產或者提供更為節省成本的

D.需要向原中標人采購工程、貨物或者服務，否則所需費用將大幅增加 【標準答案】B 【答案解析】本題考查的是可以不進行招標的建設工程項目。可以不進行招標的建設工程項目：(1)涉及國家安全、國家秘密或者搶險救災而不適宜招標的;(2)屬于利用扶貧資金實行以工代賑需要使用農民工的;(3)施工主要技術采用特定的專利或者專有技術的;(4)施工企業自建自用，且本企業資質符合工程要求;(5)在建工程追加附屬小型工程或者主體加層，原中標人有能力承包的;(6)法律、行政法規規定的其它情形。參見教材P74.13.租賃合同的出租人出賣租賃房屋前通知了承租人，此時承租人享有的權利是()。A.優先購買權 B.留置權 C.抗辯權 D.優先受償權

【標準答案】A 【答案解析】本題考查的是租賃合同的法律規定，出租人出賣租賃房屋的，應當在出賣之前的合理期限內通知承租人，承租人享有以同等條件優先購買的權利，參見教材P157.14、“綠色施工”是指工程建設中，在保證質量、安全等基本***和技術進步，最大限度的節約資源與減少環境***現“四節”是指()。

A.節點、節能、節水、節材 B.節能、節地、節水、節材 C.節能、節水、節油、節材 D.節能、節電 【標準答案】B 【答案解析】本題考查的是施工合理使用與節約能源的規定，四節一環保：節能、節地、節水、節材和環境保護。參見教材P180.15、根據《注冊建造師繼續教育管理暫行辦法》，注冊建造師繼續教育不合格的，應給與法人處理的是()。

A.撤銷注冊 B.處1萬元以上

C.三年內不得再次申請注冊 D.不予注冊 【標準答案】D 【答案解析】本題考查的是二級建造師的注冊，繼續教育不合格的不予注冊。參見教材P66.16.根據《注冊建造師執業管理辦法(試行)》，注冊建造師可擔任兩個項目的項目負責人的情形是()。

A.兩個項目的發包人是同一單位 B.因發包人原因導致停工超過3個月 C.合同約定的工程驗收合格，正在辦理工程結算 D.建造師同時具有兩個專業的執業資格 【標準答案】C 【答案解析】本題考查的是建造師的受聘單位和執業崗位范圍。注冊建造師不得同時擔任兩個及以上建設工程施工項目負責人。發生下列情形的除外：(1)同一工程相鄰分段發包或分期施工的;(2)合同約定的工程驗收合格的;(3)因非承包方原因致使工程項目停工超過120天(含)，經建設單位同意的。123建造師網提示 參見教材P68.17 關于承攬合同解除的說法，正確的是()A 承攬人未經定作人同意將其承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同

B 除非合同當事人雙方書面的約定，定作人和承攬人均不得隨時解除承攬合同

C 承攬人發現定作人提供的材料不符合約定的，有權以書面通知的方式，單方解除承攬合同

D 承攬人可以隨時解除承攬合同，造成定作人損失的，應當賠償損失 【標準答案】A 【答案解析】本題考查的是承攬合同的法律規定，承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就第三人完成的工作成果向定作人負責，未經定作人同意的，定作人可以解除合同。定作人承攬人可以隨時解除承攬合同，造成定作人損失的，應當賠償。參見教材P148.18、根據《節約能源法》,違反建筑節能標準的，有建設主管部門責令改正，處10萬元以上50萬以下發塊的參建單位是()。

A.建設、施工、監理 B.設計、施工、監理 C、建設、設計、施工 D、建設、設計、監理 【標準答案】B

第四篇：2018年二建工程法規真題答案

2018年二級建造師《建設工程法規及相關知識》真題解析

1.答案:A

題目解析:本題考查的是抵押權、質權、留置權、定金的規定。《擔保法》規定，當事人可以約定一方向對方給付定金作為債權的擔保。債務人履行債務后，定金應當抵作價款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務的，無權要求返還定金；收受定金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金。參見教材P34。2.答案:B

題目解析:本題考查的是施工現場安全防護。《建設工程安全生產管理條例》第64條規定：“施工單位有下列行為之一的，責令期限改正；逾期未改正的，責令停業整頓，并處5萬元以上10萬元以下的罰款；造成重大安全事故，構成犯罪的，對直接責任人員，依照《刑法》有關規定追究刑事責任：??（2）??在城市市區內的建設工程的施工現場未實行封閉圍擋的。”參見教材P226。3.答案:D

題目解析:本題考查的是租賃合同的法律規定。在租賃期間，遇到租賃物需要維修、第三人主張權利及其他涉及租賃物的相關事項，承租人應當及時通知出租人，所以選項A錯誤。承租人經出租人同意，可以對租賃物改善或者增設他物，所以選項B錯誤。承租人經出租人同意，可以將租賃物轉租給第三人，所以選項C錯誤。參見教材P165。4.答案:A

題目解析:本題考查的是租賃合同的法律規定。分包工程承包人必須具有相應的資質，并在其資質等級許可的范圍內承攬業務，嚴禁個人承攬分包工程業務，所以選項A正確，選項D錯誤。聯合承包各方都必須具有與其承包工程相符合的資質條件，不能超越資質等級去聯合承包，所以選項B錯誤。項目經理部是施工企業為了完成某項建設工程施工任務而設立的組織。項目經理部不具備法人資格，而是施工企業根據建設工程施工項目而組建的非常設的下屬機構，所以選項C錯誤。參見教材P60~61、P9。5.答案:B

題目解析:本題考查的是禁止串通投標和其他不正當競爭行為的規定。《招標投標法實施條例》進一步規定，使用通過受讓或者租借等方式獲取的資格、資質證書投標的，屬于《招標投標法》第33條規定的以他人名義投標。參見教材P87。6.答案:D

題目解析:本題考查的是受國家保護的文物范圍。古文化遺址、古墓葬、石窟寺屬于國家所有。國家指定保護的紀念建筑物、古建筑、石刻、壁畫、近代現代代表性建筑等不可移動文物，除國家另有規定的以外，屬于國家所有。參見教材P196~197。7.答案:D

題目解析:本題考查的是建造師的受聘單位和執業崗位范圍。注冊建造師擔任施工項目負責人期間原則上不得更換。如發生下列情形之一的，應當辦理書面交接手續后更換施工項目負責人：

（1）發包方與注冊建造師受聘企業已解除承包合同；（2）發包方同意更換項目負責人的；（3）因不可抗力等特殊情況必須更換項目負責人的。參見教材P69。8.答案:D 題目解析:本題考查的是招標基本程序。招標人可以自行決定是否編制標底。招標人設有最高投標限價的，應當在招標文件中明確最高投標限價或者最高投標限價的計算方法。招標人不得規定最低投標限價。全部使用國有資金投資或者以國有資金投資為主的建筑工程，應當采用工程量清單計價；非國有資金投資的建筑工程，鼓勵采用工程量清單計價。參見教材P78。9.答案:C

題目解析:本題考查的是勞動合同的接觸和終止。經濟補償的標準，按勞動者在本單位工作的年限，每滿1年支付1個月工資的標準向勞動者支付。6個月以上不滿1年的，按1年計算；不滿6個月的，向勞動者支付半個月工資的經濟補償。2.5×6000=15000元。參見教材P137。10.答案:B

題目解析:本題考查的是施工生產安全事故報告及采取相應措施的規定。《建設工程安全生產管理條例》進一步規定，施工單位發生生產安全事故，應當按照國家相關傷亡事故報告和調查處理的規定，及時、如實地向負責安全生產監督管理的部門、建設行政主管部門或者其他有關部門報告；特種設備發生事故的，還應當同時向特種設備安全監督管理部門報告。實行施工總承包的建設工程，由總承包單位負責上報事故。參見教材P244。11.答案:B

題目解析:本題考查的是委托合同的法律規定。經委托人同意，受托人可以轉委托。轉委托經同意的，委托人可以就委托事務直接指示轉委托的第三人，受托人僅就第三人的選任及其對第三人的指示承擔責任。本題中，甲為委托人，乙為受托人，丙為第三人，故選B。參見教材P172。12.答案:D

題目解析:本題考查的是民事訴訟的當事人和代理人。針對實踐中經常出現的授權委托書僅寫“全權代理”而無具體授權的情形，最高人民法院還特別規定，在這種情況下不能認定為訴訟代理人已獲得特別授權，即訴訟代理人無權代為承認、放棄、變更訴訟請求，進行和解、提起反訴或者上訴。參見教材P312。13.答案:D

題目解析:本題考查的是施工節能的規定。《綠色施工導則》規定，應就地取材，施工現場500km以內生產的建筑材料用量占建筑材料總重量的70%以上。參見教材P190。14.答案:D

題目解析:本題考查的是施工單位的安全生產責任制度。《安全生產法》規定，生產經營單位的主要負責人對本單位的安全生產工作全面負責。生產經營單位的主要負責人對本單位安全生產工作負有下列職責：

（1）建立、健全本單位安全生產責任制；（2）組織制定本單位安全生產規章制度和操作規程；（3）保證本單位安全生產投入的有效實施；（4）督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患；（5）組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案；（6）及時、如實報告生產安全事故；（7）組織制定并實施本單位安全生產教育和培訓計劃。參見教材P207。15.答案:C

題目解析:本題考查的是合同的終止。《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定，承包人具有下列情形之一，發包人請求解除建設工程施工合同的，應予支持：（1）明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務的；（2）合同約定的期限內沒有完工，且在發包人催告的合理期限內仍未完工的；（3）已經完成的建設工程質量不合格，并拒絕修復的；（4）將承包的建設工程非法轉包、違法分包的。參見教材P126~127。16.答案:B

題目解析:本題考查的是生產安全事故的等級劃分標準。9人死亡，屬于較大事故；51人重傷，屬于重大事故；直接經濟損失2000萬元，屬于較大事故；綜上，本事件屬于重大事故。參見教材P240。17.答案:D

題目解析:本題考查的是買賣合同的法律規定。出賣人應當按照約定的期限支付標的物。約定交付期間的，出賣人可以在該交付期間內的任何時間交付。參見教材P157。18.答案:B 題目解析:本題考查的是合同的履行和變更。合同變更的內容必須明確約定。如果當事人對于合同變更的內容約定不明確，則將被推定為未變更。任何一方不得要求對方履行約定不明確的變更內容。參見教材P123。19.答案:C

題目解析:本題考查的是施工生產安全事故的調查。事故調查組履行下列職責：（1）查明事故發生的經過、原因、人員傷亡情況及直接經濟損失；（2）認定事故的性質和事故責任；（3）提出對事故責任者的處理建議；（4）總結事故教訓，提出防范和整改措施；（5）提交事故調查報告。參見教材P247 20.答案:B

題目解析:本題考查的是合同權利義務的轉讓。《合同法》規定，債權人轉讓權利的，應當通知債務人。未經通知，該轉讓對債務人不發生效力。參見教材P124。21.答案:A

題目解析:本題考查的是仲裁協議。《仲裁法》規定，“當事人達成仲裁協議，一方向人民法院起訴的，人民法院不予受理，但仲裁協議無效的除外。”因此，有效的仲裁協議可以排除法院對案件的司法管轄權，只有在沒有仲裁協議或者仲裁協議無效的情況下，法院才可以對當事人的糾紛予以受理。仲裁實行一裁終局制度，當事人不得就已經裁決的事項再行申請仲裁，也不得就此提起訴訟；當事人申請人民法院撤銷裁決的，應當依法進行。參見教材P332~333。22.答案:C

題目解析:本題考查的是施工質量檢驗和返修的規定。對于非施工單位原因造成的質量問題，施工單位也應當負責返修，但是因此而造成的損失及返修費用由責任方負責。參見教材P274。23答案:D

題目解析:本題考查的是承攬合同當事人的權利義務。選項A錯誤，定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。選項B錯誤，如果定作人提供材料的，承攬人應當對定作人提供的材料及時檢驗，發現不符合約定時，應當及時通知定作人更換、補齊或者采取其他補救措施。承攬人不得擅自更換定作人提供的材料，不得更換不需要修理的零部件。選項C錯誤，承攬人完成工作向定作人交付工作成果，并提交了必要的技術資料和有關質量證明的，定作人應當驗收該工作成果。選項D正確，定作人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的，應當賠償損失。參見教材P153~156。24.答案:B

題目解析:本題考查的是工程監理單位相關的質量責任和義務。選項A，《建筑法》、《建設工程質量管理條例》都規定，工程監理單位與被監理工程的施工承包單位以及建筑材料、建筑構配件和設備供應單位有隸屬關系或者其他利害關系的，不得承擔該項建設工程的監理業務。選項C，未經監理工程師簽字，建筑材料、建筑構配件和設備不得在工程上使用或者安裝，施工單位不得進行下一道工序的施工。選項D，設計文件，施工圖設計等設計文件既是施工的依據，也是監理單位對施工活動進行監督管理的依據。參見教材P285。25.答案:C

題目解析:本題考查的是工程建設強制性標準實施的規定。強制性標準監督檢查的內容包括：

（1）工程技術人員是否熟悉、掌握強制性標準；

（2）工程項目的規劃、勘察、設計、施工、驗收等是否符合強制性標準的規定；（3）工程項目采用的材料、設備是否符合強制性標準的規定；（4）工程項目的安全、質量是否符合強制性標準的規定；

（5）工程項目采用的導則、指南、手冊、計算機軟件的內容是否符合強制性標準的規定。參見教材P266。26.答案:D

題目解析:本題考查的是建筑市場誠信行為信息的分類。良好行為記錄是指建筑市場主體在工程建設過程中嚴格遵守有關工程建設的法律、法規、規章或強制性標準，行為規范，誠信經營，自覺維護建筑市場秩序，受到各級建設行政主管部門和相關專業部門的獎勵和表彰所形成的良好行為記錄。參見教材P105。27.答案:D

題目解析:本題考查的是施工現場固體廢物污染防治的規定。《綠色施工導則》規定，加強建筑垃圾的回收再利用，力爭建筑垃圾的再利用和回收率達到30%，建筑物拆除產生的廢棄物的再利用和回收率大于40%。參見教材P183。28.答案:C

題目解析:本題考查的是中標的法定要求和招標投標投訴處理。《招標投標法實施條例》進一步規定，履約保證金不得超過中標合同金額的10%。中標人應當按照合同約定履行義務，完成中標項目。參見教材P89。29.答案:C

題目解析:本題考查的是中標的法定要求和招標投標投訴處理。《招標投標法》規定，招標人根據評標委員會提出的書面評標報告和推薦的中標候選人確定中標人。招標人也可以授權評標委員會直接確定中標人。參見教材P89。30.答案:B

題目解析:本題考查的是竣工工程質量爭議的處理。選項A、選項C，《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第12條規定，發包人直接指定分包人分包專業工程，造成建設工程質量缺陷，應當承擔過錯責任；第13條規定，建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用后，又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，不予支持。選項D，建設工程竣工時發現的質量問題或者質量缺陷，無論是建設單位的責任還是施工單位的責任，施工單位都有義務進行修復或返修。參見教材P295。31.答案:C

題目解析:本題考查的是無效合同。無效合同是指合同內容或者形式違反了法律、行政法規的強制性規定和社會公共利益，因而不能產生法律約束力，不受到法律保護的合同。參見教材P120。32.答案:B

題目解析:本題考查的是對施工質量負責和總分包單位的質量責任。總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的，分包單位應當按照分包合同的約定對其分包工程的質量向總承包單位負責，總承包單位與分包單位對分包工程的質量承擔連帶責任；分包工程發生質量問題時，建設單位或其他受害人既可以向分包單位請求賠償，也可以向總承包單位請求賠償。參見教材P270。33.答案:D

題目解析:本題考查的是仲裁裁決的執行。選項A，一方當事人不履行的，另一方當事人可以依照我國《民事訴訟法》的規定，向人民法院申請執行；選項B，仲裁裁決在所有《承認和執行外國仲裁裁決公約》締約國或者地區，均可以得到承認和執行；選項C，根據我國最高人民法院的相關司法解釋，當事人申請執行仲裁裁決案件，由被執行人所在地或者執行財產所在地的中級人民法院管轄。參見教材P337。34.答案:D

題目解析:本題考查的是建設工程施工合同的法定形式和內容。《合同法》規定，當事人訂立合同，有書面形式、口頭形式和其他形式，所以選項ABC錯誤。參見教材P110。35.答案:C 題目解析:本題考查的是工程監理、檢驗檢測單位相關的安全責任。《建設工程安全生產管理條例》規定，工程監理單位應當審查施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案是否符合工程建設強制性標準。參見教材P225。36答案:B 題目解析:本題考查的是建設工程法定招標的范圍、招標方式和交易場所。《中華人民共和國政府采購法實施條例》進一步規定，政府采購工程依法不進行招標的，應當依照政府采購法和本條例規定的競爭性談判或者單一來源采購方式采購。參見教材P75。37答案:A 題目解析:本題考查的是施工質量檢驗和返修的規定。承包人覆蓋工程隱蔽部位后，發包人或監理人對質量有疑問的，可要求承包人對已覆蓋的部位進行鉆孔探測或揭開重新檢查，承包人應遵照執行，并在檢查后重新覆蓋恢復原狀。經檢查證明工程質量符合合同要求的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤；經檢查證明工程質量不符合合同要求的，由此增加的費用和（或）延誤和工期由承包人承擔。參見教材P273~274。38.答案:A 題目解析:本題考查的是建筑市場施工單位不良行為記錄認定標準。《注冊建造師執業管理辦法（試行）》的規定，注冊建造師有下列行為之一，經有關監督部門確認后由工程所在地建設主管部門或有關部門計入注冊建造師執業信息檔案：（1）《注冊建造師執業管理辦法（試行）》第22條所列行為；（2）未履行注冊建造師職責造成質量、安全、環境事故的；（3）泄露商業秘密的；（4）無正當理由拒絕或未及時簽字蓋章的；（5）未按要求提供注冊建造師信用檔案信息的；（6）未履行注冊建造師職責造成不良社會影響的；（7）未履行注冊建造師職責導致項目未能及時交付使用的；（8）不配合辦理交接手續的；（9）不積極 配合有關部門監督檢查的。參見教材P106。39.答案:A

題目解析:本題考查的是對建筑材料、設備等進行檢驗檢測的規定。選項B錯誤：檢測報告經檢測人員簽字、檢測機構法定代表人或者其授權的簽字人簽署，并加蓋檢測機構公章或者檢測專用章后方可生效。選項C錯誤：工程質量檢測機構是具有獨立法人資格的中介機構。選項D錯誤：檢測報告經建設單位或者工程監理單位確認后，由施工單位歸檔。任何單位和個人不得明示或者暗示檢測機構出具虛假檢測報告，不得篡改或者偽造檢測報告。如果檢測結果利害關系人對檢測結果發生爭議的，由雙方共同認可的檢測機構復檢，復檢結果由提出復檢方報當地建設主管部門備案。由此可知，檢測數據和監測報告不僅僅是供施工企業參考。參見教材P272。40.答案:B

題目解析:本題考查的是建造師考試、注冊和繼續教育的規定。《注冊建造師管理規定》中規定，申請人有下列情形之一的，不予注冊：

（1）不具有完全民事行為能力的；（2）申請在兩個或者兩個以上單位注冊的；（3）未達到注冊建造師繼續教育要求的；（4）受到刑事處罰，刑事處罰尚未執行完畢的；（5）因執業活動受到刑事處罰，自刑事處罰執行完畢之日起至申請注冊之日止不滿5年的；（6）因前項規定以外的原因受到刑事處罰，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿3年的；（7）被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年的；（8）在申請注冊之日前3年內擔任項目經理期間，所負責項目發生過重大質量和安全事故；（9）申請人的聘用單位不符合注冊單位要求的；（10）年齡超過65周歲的；（11）法律、法規規定不予注冊的其他情形。參見教材P67。41.答案:D

題目解析:本題考查的是民事訴訟的執行程序。執行中止是指在執行過程中，因發生特殊情況，需要暫時停止執行程序。有下列情況之一的，人民法院應裁定中止執行：

（1）申請人表示可以延期執行的；

（2）案外人對執行標的提出確有理由異議的；

（3）作為一方當事人的人民死亡，需要等待繼承人繼承權利或承擔義務的；（4）作為一方當事人的法人或其他組織終止，尚未確定權利義務承受人的；（5）人民法院認為應當中止執行的其他情形，如被執行人確無財產可供執行等。中止的情形消失后，恢復執行。參見教材P331。42.答案:A

題目解析:本題考查的是勞動爭議的解決。選項B，用人單位與勞動者發生勞動爭議，當事人可以依法申請調解、仲裁、提起訴訟，也可以協商解決。選項C，勞動爭議調解委員會由職工代表、用人單位代表和工會代表組成。選項D，對于調解不成，當事人一方要求仲裁的，可以向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。參見教材P150。43.答案:B

題目解析:本題考查的是招標基本程序。招標人發售資格預審文件、招標文件收取的費用應當限于補償印刷、郵寄的成本支出，不得以營利為目的。參見教材P79。

44.答案:C 題目解析:本題考查的是申請主體和法定批準條件。《建筑工程施工許可管理辦法》進一步規定，建設單位申請領取施工許可證，應當具備下列條件，并提交相應的證明文件：

（1）依法應當辦理用地批準手續的，已經辦理該建筑工程用地批準手續；（2）在城市、鎮規劃區的建筑工程，已經取得建設工程規劃許可證；

（3）施工場地已經基本具備施工條件，需要征收房屋的，其進度符合施工要求；（4）已經確定施工企業；

（5）有滿足施工需要的技術資料，施工圖設計文件已按規定審查合格；（6）保證工程質量和安全的具體措施；

（7）按照規定應當委托監理的工程已委托監理；（8）建設資金已經落實；

（9）法律、行政法規規定的其他條件。參見教材P48。45.答案:A

題目解析:本題考查額的是違約責任的免除。《合同法》規定，因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。本法所稱不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。當事人一方因不可抗力不能履行合同的，應當及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應當在合理期限內提供證明。參見教材P128。46.答案:A

題目解析:本題考查的是建筑工程節能驗收。2008年8月國務院發布的《民用建筑節能條例》進一步規定，建設單位組織竣工驗收，應當對民用建設是否符合民用建筑節能強制性標準進行查驗；對不符合民用建筑節能強制性標準的，不得出具竣工驗收合格報告。參見教材P291。47.答案:A

題目解析:本題考查的是工傷保險的規定。在上下班途中，受到非本人主要責任的交通事故或者城市軌道交通、客運輪渡、火車事故傷害的則可認定為工傷。參見教材P232。48.答案:A

題目解析:本題考查的是招標基本程序。招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起30日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。參見教材P81。49.答案:A 題目解析:本題考查的是建筑市場誠信行為信息的分類。《國務院關于監理完善守信聯合激勵失信聯合懲戒制度加快推進社會誠信建設的指導意見》（國家[2016]33號）中規定，在辦理行政許可過程中，對誠信典型和連續3年無不良信用記錄的行政相對人，可根據實際情況實施“綠色通道”和“容缺受理”等便利服務措施。在實施財政性資金項目安排、招商引資配套優惠政策等各類政府優惠政策中，優先考慮誠信市場主體，加大扶持力度。在有關公共資源交易活動中，提倡依法依約對誠信市場主體采取信用加分等措施。參見教材P104。50.答案:A 題目解析:本題考查的是施工許可證的適用范圍。省、自治區、直轄市人民政府住房城鄉建設主管部門可以根據當地的實際情況，對限額進行調整，并報國務院住房城鄉建設主管部門備案。參見教材P46。51.答案:D 題目解析:本題考查的是民事糾紛的法律解決途徑。根據2017年9月經修改后公布的《中華人民共和國仲裁法》的規定，該法的調整范圍僅限于商事仲裁，即“平等主的公民、法人和其他組織之間發生的合同糾紛和其他財產糾紛”；對于婚姻、收養、監護、撫養、繼承糾紛以及依法應當由行政機關處理的行政爭議等不能仲裁。另外，勞動爭議仲裁和農業集體經濟組織內部的農業承包合同糾紛不受《仲裁法》的調整。參見教材P303。52.答案:D 題目解析:本題考查的是和解的規定。和解達成協議，在形式上既可以是口頭的，也可以是書面的。和解的應用也很靈活，可以在各個階段達成和解協議。參見教材P341。53.答案:A 題目解析:本題考查的是行政訴訟受案范圍。人民法院不受理公民、法人或者其他組織對下列事項提起的訴訟：（1）國防、外交等國家行為；（2）行政法規、規章或者行政機關制定、發布的具有普遍約束力的決定、命令；（3）行政機關對行政機關工作人員的獎懲、任免等決定；（4）法律規定由行政機關最終裁決的行政行為。參見教材P348。54.答案:B 題目解析:本題考查的是建設工程民事責任的種類及承擔方式。《民法總則》規定，承擔民事責任的方式主要有：（1）停止侵害；（2）排除妨礙；（3）消除危險；（4）返還財產；（5）恢復原狀；（6）修理、重作、更換；（7）繼續履行；（8）賠償損失；（9）支付違約金；（10）消除影響、恢復名譽；（11）賠禮道歉。參見教材P41。55.答案:C 題目解析:本題考查的是保險與保險索賠的規定。選項A，在財產保險合同中，保險合同的轉讓應當通知保險人，經保險人同意繼續承保后，依法轉讓合同。選項B，保險人對人身保險的保險費，不得用訴訟方式要求投保人支付。選項C，危險的存在是保險產生的前提，但保險制度上的危險具有損失發生的不確定性；選項D，投保人可以為被保險人。參見教材P35~36。56.答案:D 題目解析:本題考查的是抵押權、質權、留置權、定金的規定。《擔保法》規定，因保管合同、運輸合同、加工承攬合同發生的債權，債務人不履行債務的，債權人有留置權。留置權人負有妥善保管留置物的義務。留置權屬于法定的擔保物權。參見教材P34。57.答案:C 題目解析:本題考查的是建設工程知識產權的保護。《專利法》規定，建設工程發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容。外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計為準，簡要說明可以用于解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計。參見教材P27。58.答案:C 題目解析:本題考查的是物權的主要種類和與土地相關的物權。所有權是所有人依法對自己財產（包括不動產和動產）所享有的占有、使用、收益和處分的權利。用益物權是權利人對他人所有的不動產或者動產，依法享有占有、使用和收益的 權利。擔保物權是權利人在債務人不履行到期債務或者發生當事人約定的實現擔保物權的情形，依法享有就擔保財務優先受償的權利。由上可知，選項A和B錯誤。選項C，土地上已設立土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權等權利的，未經用益物權人同意，土地所有權人不得設立地役權。選項D，物權變動的基礎往往是合同關系，如買賣合同導致物權的轉讓。參見教材P16~18。59.答案:C 題目解析:本題考查的是建設工程代理制度。選項A，轉委托代理經被代理人同意或者追認的，被代理人可以就代理事務直接指示轉委托的第三人，代理人僅就第三人的選任以及對第三人的指示承擔責任。選項B，數人為同一代理事項的代理人的，應當共同行使代理權，但是當事人另有約定的除外。選項C，《民法總則》規定，有下列情形之一的，委托代理終止：（1）代理期間屆滿或者代理事務完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辭去委托；（3）代理人喪失民事行為能力；（4）代理人或者被代理人死亡；（5）作為被代理人或者代理人的法人、非法人組織終止。

選項D，表見代理是指行為人雖無權代理，但由于行為人的某些行為，造成了足以使善意相對人相信其有代理權的表象，而與善意相對人進行的、由本人承擔法律后果的代理行為。參見教材P11~13。60.答案:D

題目解析:本題考查的是法人的分類。法人分為營利法人、非營利法人和特別法人三大類。參見教材P8。61.答案:ACE

題目解析:本題考查的是建設工程法定招標的范圍、招標方式和交易場所。有下列情形之一的，可以不進行招標：（1）需要采用不可替代的專利或者專有技術；（2）采購人依法能夠自行建設、生產或者提供；（3）已通過招標方式選定的特許經營項目投資人依法能夠自行建設、生產或者提供；（4）需要向原中標人采購工程、貨物或者服務，否則將影響施工或者功能配套要求；（5）國家規定的其他特殊情形。參見教材P75。62.答案:BCD

題目解析:本題考查的是勞動合同的解除和終止。《勞動合同法》第39條規定，勞動者有下列情形之一的，用人單位可以解除勞動合同：（1）在試用期間被證明不符合錄用條件的；（2）嚴重違反人單位的規章制度的；（3）嚴重失職，營私舞弊，給用人單位造成重大損害的；（4）勞動者同時與其他用人單位建立勞動關系，對完成本單位的工作任務造成嚴重影響，或者經用人單位提出，拒不改正的；（5）因《勞動合同法》第26條第1款第1項規定的情形致使勞動合同無效的；（6）被依法追究刑事責任的。參見教材P135。63.答案:BDE

題目解析:本題考查的是質量責任的損失賠償。選項A錯誤，因建設單位（含監理單位）錯誤管理而造成的質量缺陷，先由施工單位負責維修，其經濟責任由建設單位承擔；選項C錯誤，因地震、臺風、洪水等自然災害或其他不可抗拒原因造成的損壞問題，先由施工單位負責維修，建設參與各方再依據國家具體政策分擔經濟責任。參見教材P299~300。64.答案:CE

題目解析:本題考查的是法人的法定條件及其在建設工程中的地位和作用。法人章程或者法人權利機構對法定代表人代表權的限制，不得對抗善意相對人，所以 選項A錯誤。法定代表人因執行職務造成他人損害的，由法人承擔民事責任，法人承擔民事責任后，依照法律或者法人章程的規定，可以向有過錯的法定代表人追償，所以選項B錯誤。機關法人、農村集體經濟組織法人、城鎮農村的合作經濟組織法人、基層群眾性自治組織法人，為特別法人，所以選項D錯誤。參見教材P7~8。65.答案:ABDE

題目解析:本題考查的是施工現場噪聲污染防治的規定。《環境噪聲污染防治法》規定，在城市市區范圍內，建筑施工過程中使用機械設備，可能產生環境噪聲污染的，施工單位必須在工程開工15日以前向工程所在地縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門申報該工程的項目名稱、施工場所和期限、可能產生的環境噪聲值以及所采取的環境噪聲污染防治措施的情況。參見教材P175。66.答案:AE

題目解析:本題考查的是勞動合同訂立的規定。選項B錯誤，固定期限勞動合同可以是1年、2年，也可以是5年、10年，甚至更長時間。選項C錯誤，勞動合同的可備條款，用人單位與勞動者可以約定試用期、培訓、保守秘密、補充保險和福利待遇等其他事項。選項D錯誤，用人單位與勞動者在用工前訂立勞動合同的，勞動關系自用工之日起建立。參見教材P130~131。67.答案:ACD

題目解析:本題考查的是建設工程承包制度。存在下列情形之一的，屬于違法發包：（1）建設單位將工程發包給個人的；

（2）建設單位將工程發包給不具有相應資質或安全生產許可的施工單位的；（3）未履行法定發包程序，包括應當依法進行招標未招標，應當申請直接發包未申請或申請未核準；

（4）建設單位設置不合理的招投標條件，限制、排斥潛在投標人或者投標人的；（5）建設單位將一個單位工程的施工分解成若干部分發包給不同的施工總承包或專業承包單位的；

（6）建設單位將施工合同范圍內的單位工程或分部分項工程又另行發包的；（7）建設單位違反施工合同約定，通過各種形式要求承包單位選擇其指定分包單位的；

（8）法律法規規定的其他違法發包行為。參見教材P95~96。68.答案:ACD

題目解析:本題考查的是無效合同。《合同法》規定，有下列情形之一的，合同無效：（1）一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；（2）惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益；（3）以合法形式掩蓋非法目的；（4）損害社會公共利益；（5）違反法律、行政法規的強制性規定。選項A、C、D均是屬于（5）。選項B，雖然惡意串通，但是未損害集體或第三人的利益。參見教材P121。69.答案:CDE

題目解析:本題考查的是勞動爭議的解決。下列糾紛不屬于勞動爭議：（1）勞動者請求社會保險經辦機構發放社會保險金的糾紛；（2）勞動者與用人單位因住房制度改革產生的公有住房轉讓糾紛；（3）勞動者對勞動能力鑒定委員會的傷殘等級鑒定結論或者對職業病診斷鑒定委員會的職業病診斷鑒定結論的異議糾紛；（4）家庭或者個人與家政服務人員之間的糾紛；（5）個體工匠與幫工、學徒之間的糾紛；（6）農村承包經營戶與受雇人之間的糾紛。參見教材P149。70.答案:AD

題目解析:本題考查的是投標文件。《招標投標法實施條例》進一步規定，未通過資格預審的申請人提交的投標文件，以及逾期送達或者不按照招標文件要求密封的投標文件，招標人應當拒收。參見教材P84。71.答案:ABE

題目解析:本題考查的是法的形式。法的形式是指法律創制方式和外部表現形式。它包括4層含義：（1）法律規范創制機關的性質及級別；（2）法律規范的外部表現形式；（3）法律規范的效力等級；（4）法律規范的地域效力。參見教材P3。

72.答案:ABE

題目解析:本題考查的是工程價款的支付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間：（1）建設工程已實際交付的，為交付之日；（2）建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日；（3）建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日。參見教材P116。73.答案:CD

題目解析:本題考查的是建設工程債的產生和常見種類。侵權，是指公民或法人沒有法律依據而侵害他人的財產權利或人身權利的行為。建筑物、構筑物或者其他設施及其擱置物、懸掛物發生脫落、墜落造成他人損害，所有人、管理人或者使用人不能證明自己沒有過錯的，應當承擔侵權責任。所有人、管理人或者使用人賠償后，有其他責任人的，有權向其他責任人追償。參見教材P20~21。74.答案:ABC

題目解析:本題考查的是禁止串通投標和其他不正當競爭行為的規定。有下列情形之一的，視為投標人相互串通投標：（1）不同投標人的投標文件由同一單位或者個人編制；（2）不同投標人委托同一單位或者個人辦理投標事宜；（3）不同投標人的投標文件載明的項目管理成員為同一人；（4）不同投標人的投標文件異常一致或者投標報價呈規律性差異；（5）不同投標人的投標文件相互混裝；（6）不同投標人的投標保證金從同一單位或者個人的賬戶轉出。參見教材P86。75答案:ACD

題目解析:本題考查的是施工單位應提交的檔案材料。建設單位應當在工程竣工驗收后3個月內，向城建檔案館報送一套符合規定的建設工程檔案。施工單位應當按照歸檔要求制定統一目錄，有專業分包工程的，分包單位要按照總承包單位的總體安排做好各項資料整理工作，最后再由總承包單位進行審核、匯總。施工單位一般應提交的檔案資料是：（1）工程技術檔案資料；（2）工程質量保證資料；（3）工程檢驗評定資料；（4）竣工圖等。參見教材P289。76.答案:BCDE

題目解析:本題考查的是民事訴訟證據。根據《民事訴訟法》，證據包括：當事人的陳述、書證、物證、視聽資料、電子數據、證人證言、鑒定意見、勘驗筆錄。證據必須查證屬實，才能作為認定事實的根據。參見教材P312。77.答案:CE

題目解析:本題考查的是訂立勞動合同應當注意的事項。下列勞動合同無效或者部分無效：（1）以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立或者變更勞動合同的；（2）用人單位免除自己的法定責任、排除勞動者權利的；（3）違反法律、行政法規強制性規定的。參見教材P132。78.答案:AE 題目解析:本題考查的是地役權。需役地以及需役地上的土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權部分轉讓時，轉讓部分設計地役權的，受讓人同時享有地役權。地役權是按照當事人的約定設立的用益物權。參見教材P18。79.答案:ACE

題目解析:本題考查的是機械設備等單位相關的安全責任。有下列情形之一的建筑起重機械，不得出租、使用：（1）屬國家明令淘汰或者禁止使用的；（2）超過安全技術標準或者制造廠家規定的使用年限的；（3）經檢驗達不到安全技術標準規定的；（4）沒有完全安全技術檔案的；

（5）沒有齊全有效的安全保護裝置的。參見教材P257。80.答案:CE

題目解析:本題考查的是抵押權。抵押人有義務妥善保管抵押物并保證期價值。抵押期間，抵押人轉讓已辦理登記的抵押物，應當通知抵押權人并告知受讓人轉讓物已經抵押的情況；否則，該轉讓行為無效。抵押人轉讓抵押物的價款，應當向抵押權人提前清償所擔保的債權或者向與抵押權人約定的第三人提存。參見教材P33。

第五篇：2018年二建《建設工程法規及相關知識》真題答案及解析

2018年二建《建設工程法規及相關知識》真題答案及解析

一、單項選擇題（每題的備選項中，只有1個最符合題意）1.根據《民法總則》，法人分為（）。A.企業法人和非企業法人

B.機關法人、企業法人和社團法人 C.一般法人和特別法人

D.營利法人、非營利利法人和特別法人 【答案】D 2Z201021 法人的分類P8 2.關于代理的說法，正確的是（）。

A.經被代理人同意的轉代理，代理人不再承擔責任 B.同一代理事項有數位代理人的，應當推選牽頭人 C.作為委托人的法人、非法人組織終止的，委托代理終止 D.表見代理是有權代理

【答案】C【解析】A錯誤，《民法總則》規定，代理人需要轉委托第三人代理的，應當取得被代理人的同意或者追認。轉委托代理經被代理人同意或者追認的，被代理人可以就代理事務直接指示轉委托的第三人，代理人僅就第三人的選任以及對第三人的指示承擔責任。轉委托代理未經被代理人同意或者追認的，代理人應當對轉委托的第三人的行為承擔責任，但是在緊急情況下代理人為了維護被代理人的利益需要轉委托第三人代理的除外。B錯誤，委托代理授權采用書面形式的，授權委托書應當載明代理人的姓名或者名稱、代理事項、權限和期間，并由被代理人簽名或者蓋章、數人為同一代理事項的代理人的，應當共同行使代理權，但是當事人另有約定的除外。C正確，《民法總則》規定，有下列情形之一的，委托代理終止：（1）代理期聞屆滿或者代理事務完成，（2）被代理人取消委托或者代理大辭去委托，（3）代理人喪失民事行為能力：（4）代理人或者被代理人死亡：（5）作為被代理人或者代理人的法人非法人組織終止。

D錯誤，表見代理是指行為人雖無權代理，但由于行為人的某些行為，造成了足以使善意相對人相信其有代理權的表象，而與善意相對人進行的、由本人承擔法律后果的代理行為。《合同法》規定，行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人名義訂立合同，相對人有理由相信行為人有代理權的，該代理行為有效。【考點來源】代理制度的相關規定 P11-14 3.關于物權的說法，正確的是（）。

A.同一物的擔保物權人與所有權人應當為同一人 B.用益物權人可以是該物的所有權人

C.未經農村土地承包經營者同意，土地所有人不得在該地塊設立地役權

第1頁，共22頁

D.物權的變動只能基于合同關系

【答案】C【解析】A錯誤，擔保物權是權利人在債務人不履行到期債務或者發生當事人約定的實現擔保物權的情形，依法享有就擔保財產優先受償的權利。債權人在借貸、買賣等民事活動中，為保障實現其債權，需要擔保的，可以依照《物權法》和其他法律的規定設立擔保物權。B錯誤，用益物權是權利人對他人所有的不動產或者動產，依法享有占有、使用和收益的權利。用益物權包括土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權和地役權。C正確，土地上已設立土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權等權利的，未經用益物權人同意，土地所有權人不得設立地役權。D錯誤，物權變動的基礎往往是合同關系，如買賣合同導致物權的轉讓。需要注意的是，當事人之間訂立有關設立、變更、轉讓和消滅不動產物權的合同，除法律另有規定或者合同另有約定外，自合同成立時生效；未辦理物權登記的，不影響合同效力。【考點來源】物權制度的相關規定 P16-19 4.關于建設工程專利權保護范圍的說法，正確的是（）。A.實用新型以申請時所附的說明書為準 B.建設工程發明以其附圖為準

C.外觀設計以在圖片或照片中該產品的外觀設計為準 D.三類專利均已權利要求的內容為準 【答案】C 【解析】《專利法》規定，建設工程發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容。外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計為準，簡要說明可以用于解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計。【考點來源】2Z201062專利權的保護范圍P27 5.關于留置的說法，正確的是（）。A.留置權屬于債權

B.債權人不負責保管留置物 C.建設工程合同可以適用留置權 D.留置權基于法定而產生 【答案】D 【解析】按照《擔保法》《物權法》的規定，留置是指債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規定留置該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償。《擔保法》規定，因保管合同、運輸合同、加工承攬合同發生的債權，債務人不履行

第2頁，共22頁

債務的，債權人有留置權。法律規定可以留置的其他合同，適用以上規定。當事人可以在合同中約定不得留置的物。留置權人負有妥善保管留置物的義務。因保管不善致使留置物滅失或者毀損的，留置權人應當承擔民事責任。【考點來源】2Z201073 留置權 P34 6.關于財產保險合同的說法，正確的是（）。A.保險合同不可以轉讓

B.保險人不得以訴訟方式要求投保人支付保費 C.保險合同中的危險具有損失發生的不確定性 D.被保險人應當與投保人一致 【答案】C 【解析】A錯誤，財產保險合同是以財產及其有關利益為保險標的的保險合同。在財產保險合同中，保險合同的轉讓應當通知保險人，經保險人同意繼續承保后，依法轉讓合同。

B錯誤，人身保險合同是以人的壽命和身體為保險標的的保險合同。投保人應向保險人如實申報被保險人的年齡、身體狀況。投保人于合同成立后，可以向保險人一次支付全部保險費，也可以按照合同規定分期支付保險費。人身保險的受益人由被保險人或者投保人指定。保險人對人身保險的保險費，不得用訴訟方式要求投保人支付。

C正確，保險是一種受法律保護的分散危險、消化損失的法律制度。因此，危險的存在是保險產生的前提。但保險制度上的危險具有損失發生的不確定性，包括發生與否的不確定性、發生時間的不確定性和發生后果的不確定性。

D錯誤，保險合同在履行中還會涉及被保險人和受益人。被保險人是指其財產或者人身受保險合同保障，享有保險金請求權的人，投保人可以為被保險人。受益人是指人身保險合同中由被保險人或者投保人指定的享有保險金請求權的人，投保人、被保險人可以為受益人。保險合同一般是以保險單的形式訂立的。【考點來源】2Z201081保險制度 P35-36 7.下列法律后果中，屬于民事責任承擔方式的是（）。A.解除合同 B.繼續履行 C.罰款 D.合同無效 【答案】B 【解析】《民法總則》規定，承擔民事責任的方式主要有：（1）停止侵害；（2）排除妨礙；（3）消除危險；（4）返還財產；（5）恢復原狀；（6）修理、重

第3頁，共22頁

作、更換；（7）繼續履行；（8）賠償損失；（9）支付違約金；（10）消除影響、恢復名譽；（11）賠禮道歉。

【考點來源】2Z201092民事責任承擔方式P41 14.根據《工傷保險條例》，不能認定為工傷的情形是（）。A.在上班途中遭遇本人負主要責任的交通事故致本人傷害的 B.患職業病的

C.因工外出期間，由于工作原因發生事故下落不明的 D.高空作業摔落損傷的 【答案】A 【解析】職工有下列情形之一的，應當認定為工傷：（1）在工作時間和工作場所內，因工作原因受到事故傷害的；（2）工作時間前后在工作場所內，從事與工作有關的預備性或者收尾性工作受到事故傷害的；（3）在工作時間和工作場所內，因履行工作職責受到暴力等意外傷害的；（4）患職業病的；（5）因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發生事故下落不明的；（6）在上下班途中，受到非本人主要責任的交通事故或者城市軌道交通、客運輪渡、火車事故傷害的；（7）法律、行政法規規定應當認定為工傷的其他情形。【考點來源】2Z206034 工傷保險的認定P232 15.建設單位組織竣工驗收，對不符合民用建筑節能強制性標準的，不得出具（）報告。

A.竣工驗收合格 B.建筑節能合格 C.建筑節能達標 D.能耗驗收合格 【答案】A 解析】按照合同約定由建設單位采購墻體材料、保溫材料、門窗、采暖制冷系統和照明設備的，建設單位應當保證其符合施工圖設計文件要求建設單位組織竣工驗收，應當對民用建筑是否符合民用建筑節能強制性標準進行查驗；對不符合民用建筑節能強制性標準的，不得出具竣工驗收合格報告。【考點來源】2Z205021 建筑節能的規定 P189 16.施工合同履行過程中場中出現以下情形，施工企業可以被免除違約責任的是（）。A.施工過程中發生罕見洪災，導致工期延誤 B.施工過程中遭遇梅雨季節，導致工期延誤 C.施工企業的設備損壞，導致工期延誤

D.施工企業延遲施工遭遇泥石流，導致工期延誤

第4頁，共22頁

【答案】A 【解析】在合同履行過程中，如果出現法定的免責條件或合同約定的免責事由，違約人將免于承擔違約責任。我國的《合同法》僅承認不可抗力為法定的免責事由。《合同法》規定，因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。本法所稱不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。當事人一方因不可抗力不能履行合同的，應當及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應當在合理期限內提供證明。【考點來源】2Z204016 違約責任的免除 P128 17.關于申請領取施工許可證的條件的說法，正確的是（）。A.有保證工程進度的基本制度 B.建設工程所需投資全部到位

C.依法必須實行監理的工程已經委托了監理單位 D.已經與施工企業簽訂了合作協議 【答案】C 【解析】《建筑工程施工許可管理辦法》進一步規定，建設單位申請領取施工許可證，應當具備下列條件，并提交相應的證明文件：（1）依法應當辦理用地批準手續的，已經辦理該建筑工程用地批準手續；（2）在城市、鎮規劃區的建筑工程，已經取得建設工程規劃許可證；（3）施工場地已經基本具備施工條件，需要征收房屋的，其進度符合施工要求；（4）已經確定施工企業；（5）有滿足施工需要的技術資料，施工圖設計文件已按規定審查合格；（6）4有保證工程質量和安全的具體措施；（7）按照規定應當委托監理的工程已委托監理；（8）建設資金已經落實；（9）法律、行政法規規定的其他條件。【考點來源】2Z202012施工許可證的申領條件P47-50 18.發售招標文件收取的費用應當限于補償（）的成本支出。A.編制招標文件 B.印刷、郵寄招標文件 C.招標人辦公 D.招標活動 【答案】B 【解析】招標人發售資格預審文件、招標文件收取的費用應當限于補償印刷、郵寄的成本支出，不得以營利為目的。

【考點來源】2Z203012招標文件的發布 P79 19.關于勞動爭議解決方式的說法，正確的是（）。

第5頁，共22頁

A.用人單位與勞動者發生勞動爭議的，勞動者應當先申請本單位勞動爭議調解委員會調解

B.用人單位與勞動者發生勞動爭議，勞動者可以依法申請調解、仲裁、提起訴訟，也可以自行和解

C.企業勞動爭議調解委員會由職工代表、用人單位代表、工會代表、勞動行政部門代表組成

D.用人單位與勞動者發生勞動爭議的，可以向勞動者住所地的仲裁委員會申請仲裁 【答案】B 解析】A錯誤，勞動爭議發生后，當事人可以向本單位勞動爭議調解委員會申請調解。B正確，《勞動法》規定，用人單位與勞動者發生勞動爭議，當事人可以依法申請調解、仲裁、提起訴訟，也可以協商解決。調解原則適用于仲裁和訴訟程序。C錯誤，在用人單位內，可以設立勞動爭議調解委員會。勞動爭議調解委員會由職工代表、用人單位代表和工會代表組成。勞動爭議調解委員會主任由工會代表擔任。勞動爭議經調解達成協議的，當事人應當履行。

D錯誤，D超綱，《勞動爭議調解仲裁法》第二十一條 勞動爭議仲裁委員會負責管轄本區域內發生的勞動爭議。勞動爭議由勞動合同履行地或者用人單位所在地的勞動爭議仲裁委員會管轄。雙方當事人分別向勞動合同履行地和用人單位所在地的勞動爭議仲裁委員會申請仲裁的，由勞動合同履行地的勞動爭議仲裁委員會管轄。【考點來源】2Z204025勞動爭議的解決 P150 20.根據《民事訴訟法》，屬于人民法院應當定裁定中止執行情形的是（）。A.執行案件申請人撤銷申請的

B.作為被執行人的公民死亡，無遺產可供執行，又無義務承擔人的 C.追索贍養費、撫養費、撫育費案件的權力人死亡的

D.作為一方當事人的法人或其他組織終止，尚未確定權力義務承受人的

【答案】D【解析】執行中止是指在執行過程中，因發生特殊情況，需要暫時停止執行程序。有下列情況之一的，人民法院應裁定中止執行：（1）申請人表示可以延期執行的；（2）案外人對執行標的提出確有理由異議的；（3）作為一方當事人的公民死亡，需要等待繼承人繼承權利或承擔義務的；（4）作為一方當事人的法人或其他組織終止，尚未確定權利義務承受人的；（5）人民法院認為應當中止執行的其他情形，如被執行人確無財產可供執行等。中止的情形消失后，恢復執行。在執行過程中，由于出現某些特殊情況，執行工作無法繼續進行或沒有必要繼續進行的，結束執行程序。有下列情況之一的，人民法院應當裁定終結執行：（1）申請人撤銷申請的；（2）據以執行的法律文書被撤銷的；（3）作為被執行人的公民死亡，無遺產可供執行，又無義務承擔人的；（4）追索贍

第6頁，共22頁

養費、扶養費、撫育費案件的權利人死亡的；（5）作為被執行人的公民因生活困難無力償還借款，無收入來源，又喪失勞動能力的；（6）人民法院認為應當終結執行的其他情形。【考點來源】2Z208024執行中止和執行終結P331 21.根據《注冊建造師管理規定》，不予注冊的情形是（）。A.申請人年齡達到60周歲

B.申請人因執業活動受到刑事處罰，自刑罰執行完畢之日起至申請注冊之日止不滿5年

C.申請人被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿5年

D.申請人申請注冊之日5年前擔任項目經理期間，所負責項目發生過重大質量和安全事故 【答案】B 【解析】《注冊建造師管理規定》中規定，申請人有下列情形之一的，不予注冊：（1）不具有完全民事行為能力的；（2）申請在兩個或者兩個以上單位注冊的；（3）未達到注冊建造師繼續教育要求的；（4）受到刑事處罰，刑事處罰尚未執行完畢的；（5）因執業活動受到刑事處罰，自刑事處罰執行完畢之日起至申請注冊之日止不滿5年的；（6）因前項規定以外的原因受到刑事處罰，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿3年的；（7）被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年的；（8）在申請注冊之日前3年內擔任項目經理期間，所負責項目發生過重大質量和安全事故的；（9）申請人的聘用單位不符合注冊單位要求的；（10）年齡超過65周歲的；（11）法律、法規規定不予注冊的其他情形。【考點來源】2Z202032不予注冊的法定情形 P67 22.關于工程質量檢測的說法，正確的是（）。A.檢測人員不得同時受聘于兩個或兩個以上檢測機構 B.檢測報告必須由檢測機構法定代表人簽署

C.檢測機構是不具有獨立法人資格的非營利性中介機構 D.檢測數據和檢測報告僅供施工企業參考

【答案】A【解析】A正確，檢測人員不得同時受聘于兩個或者兩個以上的檢測機構。B錯誤，檢測報告經檢測人員簽字、檢測機構法定代表人或者其授權的簽字人簽署，并加蓋檢測機構公章或者檢測專用章后方可生效。C錯誤，工程質量檢測機構是具有獨立法人資格的中介機構。

D錯誤，測報告經建設單位或者工程監理單位確認后，由施工單位歸檔。任何單位和個人不得明示或者暗示檢測機構出具虛假檢測報告，不得篡改或者偽造檢測報告。如果檢測結果利害關系人對檢測結果發生爭議的，由雙方共同認可的檢測機構復檢，復檢結果由提出復檢方報當地建設主管部門備案。

第7頁，共22頁

【考點來源】2Z207023工程質量檢測機構的資質和檢測規定 P272 23.注冊建造師的下列行為中，可以記入注冊建造師執業信用檔案的是（）。A.泄露商業秘密的 B.對設計變更有異議的 C.經常外出參會的

D.拒絕執行監理工程師指令的

【答案】A【解析】《注冊建造師執業管理辦法（試行）》的規定，注冊建造師有下列行為之一，經有關監督部門確認后由工程所在地建設主管部門或有關部門記入注冊建造師執業信用檔案：（1）《注冊建造師執業管理辦法（試行）》第22條所列行為；（2）未履行注冊建造師職責造成質量、安全、環境事故的；（3）泄露商業秘密的；（4）無正當理由拒絕或未及時簽字蓋章的；（5）未按要求提供注冊建造師信用檔案信息的；（6）未履行注冊建造師職責造成不良社會影響的；（7）未履行注冊建造師職責導致項目未能及時交付使用的；（8）不配合辦理交接手續的；（9）不積極配合有關部門監督檢查的。【考點來源】2Z203032注冊建造師不良行為記錄的認定標準P106 24.施工企業將工程隱蔽部位覆蓋后，建設單位對質量有疑問并要求施工企業對已覆蓋的部位揭開重新檢查的，其費用、工期和利潤的承擔原則是（）。

A.經檢查證明工程質量不符合合同要求的，由施工企業承擔由此增加的費用和延誤的工期

B.經檢查證明工程質量不符合合同要求的，由施工企業承擔由此增加的費用，建設單位承擔延誤的工期

C.經檢查證明工程質量符合合同要求的，建設單位只承擔由此延誤的工期并支付施工企業合理的利潤

D.經檢查證明工程質量符合合同要求的，建設單位只承擔由此增加的費用和延誤的工期

【答案】A【解析】承包人覆蓋工程隱蔽部位后，發包人或監理人對質量有疑問的，可要求承包人對已覆蓋的部位進行鉆孔探測或揭開重新檢查，承包人應遵照執行，并在檢查后重新覆蓋恢復原狀。經檢查證明工程質量符合合同要求的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤；經檢查證明工程質量不符合合同要求的，由此增加的費用和（或）延誤的工期由承包人承擔。【考點來源】2Z207024強化隱蔽工程質量檢查P274 25.根據《政府采購法實施條例》，政府采購工程依法不進行招標的，可以采用的采購方式是（）。A．詢價

第8頁，共22頁

B.單一來源采購 C.直接確定 D.框架協議

【答案】B【解析】2014年8月經修改后頒布的《中華人民共和國政府采購法》規定，政府采購工程進行招標投標的，適用招標投標法。2015年1月頒布的《中華人民共和國政府采購法實施條例》進一步規定，政府采購工程依法不進行招標的，應當依照政府采購法和本條例規定的競爭性談判或者單一來源采購方式采購。【考點來源】2Z203011政府采購工程的采購方式P75 26.根據《建設工程安全生產管理條例》，工程監理單位對施工組織設計中的安全技術措施或者專項實施方案的審查重點是（）。A.是否達到工程使用功能要求 B.是否達到施工進度要求 C.是否符合工程建設強制性標準 D.是否達到造價控制目標

【答案】C【解析】《建設工程安全生產管理條例》規定，工程監理單位應當審查施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案是否符合工程建設強制性標準。【考點來源】2Z206053工程監理單位的安全責任P255 27.關于合同形式的說法，正確的是（）。A.合同必須采用書面形式 B.口頭形式屬于合同的其他形式 C.未依法采取書面形式訂立的合同無效 D.合同可以采用數據電文形式

【答案】D【解析】1999年3月頒布的《中華人民共和國合同法》（以下簡稱《合同法》）規定，當事人訂立合同，有書面形式、口頭形式和其他形式。（來源:微信公眾號：建筑業那點事兒）法律、行政法規規定采用書面形式的，應當采用書面形式。當事人約定采用書面形式的，應當采用書面形式。《仲裁法》司法解釋規定：“仲裁法第十六條規定的‘其他書面形式’的仲裁協議，包括以合同書、信件和數據電文（包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件）等形式達成的請求仲裁的協議。”此外，2015年4月經修改后公布的《電子簽名法》還規定，能夠有形地表現所載內容，并可以隨時調取查用的數據電文，視為符合法律、法規要求的書面形式；可靠的電子簽名與手寫簽名或者蓋章具有同等的法律效力。【考點來源】2Z204011建設工程施工合同的法定形式和內容P110 28.關于仲裁裁決執行效力的說法，正確的是（）。

A.一方當事人不履行仲裁裁決的，另一方當事人應當向作出裁決的仲裁機構申請執行

第9頁，共22頁

B.仲裁裁決只在國內生效

C.當事人申請執行仲裁裁決的案件，由被執行人所在地或者被執行財產所在地的基層人民法院管轄

D.申請仲裁裁決強制執行的期間為2年 【答案】D 【解析】A錯誤，仲裁裁決作出后，當事人應當履行裁決。一方當事人不履行的，另一方當事人可以依照我國《民事訴訟法》的規定，向人民法院申請執行。B錯誤，仲裁裁決在所有《承認和執行外國仲裁裁決公約》締約國或者地區，均可以得到承認和執行。C錯誤，根據我國最高人民法院的相關司法解釋，當事人申請執行仲裁裁決案件，由被執行人所在地或者被執行財產所在地的中級人民法院管轄。D正確，申請仲裁裁決強制執行必須在法律規定的期限內提出（按照《民事訴訟法》的規定，申請執行的期間為2年）。申請執行時效的中止、中斷，適用法律有關訴訟時效中止、中斷的規定。（來源:環球網校）申請仲裁裁決強制執行的2年期間，自仲裁裁決書規定履行期限或仲裁機構的仲裁規則規定履行期間的最后1日起計算。仲裁裁決書規定分期履行的，依規定的每次履行期間的最后1日起計算。【考點來源】2Z208033仲裁裁決的執行效力P337 29.關于總分包單位的質量責任的說法，正確的是（）。A.分包工程質量由分包單位自行向建設單位負責 B.分包單位應當接受總承包單位的質量管理

C.總承包單位與分包單位對分包工程的質量各自向建設單位承擔相應的責任 D.分包工程發生質量問題，建設單位只能向總承包單位請求賠償

【答案】B【解析】《建筑法》規定，建筑工程實行總承包的，工程質量由工程總承包單位負責，總承包單位將建筑工程分包給其他單位的，應當對分包工程的質量與分包單位承擔連帶責任。分包單位應當接受總承包單位的質量管理。《建設工程質量管理條例》進一步規定，建設工程實行總承包的，總承包單位應當對全部建設工程質量負責；建設工程勘察、設計、施工、設備采購的一項或者多項實行總承包的，總承包單位應當對其承包的建設工程或者采購的設備的質量負責。總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的，分包單位應當按照分包合同的約定對其分包工程的質量向總承包單位負責，總承包單位與分包單位對分包工程的質量承擔連帶責任。【考點來源】2Z207021總分包單位的質量責任 P270 30.某施工合同的約定違反了某行政法規的效力性強制性規定，則該施工合同（）。A.效力待定 B.可撤銷 C.無效

第10頁，共22頁

D.有效

【答案】C【解析】《合同法》規定，有下列情形之一的，合同無效：（1）一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；（2）惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益；（3）以合法形式掩蓋非法目的；（4）損害社會公共利益；（5）違反法律、行政法規的強制性規定。【考點來源】2Z204014無效合同的類型P121 31.關于工程質量爭議處理的說法，正確的是（）。

A.建設單位直接指定分包人分包相專業工程的，應當承擔無過錯責任 B.施工企業對施工中出現的施工質量問題應當負責返修

C.建設工程未經竣工驗收，建設單位擅自使用后，以部分質量不符合約定為由主張權利的，應予支持

D.建設工程竣工時發現的質量快陷是建設單位的責任。企業不承擔返修義務

【答案】B【解析】A錯誤，發包人具有下列情形之一，造成建設工程質量缺陷，應當承擔過錯責任：（1）提供的設計有缺陷；（2）提供或者指定購買的建筑材料、建筑構配件、設備不符合強制性標準；（3）直接指定分包人分包專業工程。B正確，D錯誤，《建筑法》規定，對已發現的質量缺陷，建筑施工企業應當修復。《建設工程質量管理條例》進一步規定，施工單位對施工中出現質量問題的建設工程或者竣工驗收不合格的建設工程，應當負責返修。C錯誤，建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用后，又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，不予支持；但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。

【考點來源】2Z207024施工質量檢驗和返修的規定P274、2Z207044質量爭議的規定P295 32.根據《招標投標法》，可以確定中標人的主體是（）。A.經招標人授權的招標代理機構 B.建設行政主管部門

C.經招標人授權的評標委員會 D.招標投標有形市場

【答案】C【解析】《招標投標法》規定，招標人根據評標委員會提出的書面評標報告和推薦的中標候選人確定中標人。招標人也可以授權評標委員會直接確定中標人。【考點來源】2Z203015確定中標人的主體P89 33.根據《招標投標法實施條例》，履約保證金的上限是中標合同金額的（）。A.2％ B.5％

第11頁，共22頁

C.10％ D.20％

【答案】C【解析】《招標投標法實施條例》進一步規定，履約保證金不得超過中標合同金額的10%。中標人應當按照合同約定履行義務，完成中標項目。【考點來源】2Z203015履約保證金P89 34.根據《綠色施工導則》，建筑垃極的再利用和回收率力爭達到（）。A.20% B.40% C.50% D.30% 【答案】D【解析】《綠色施工導則》規定，制定建筑垃圾減量化計劃，如住宅建筑，每萬平方米的建筑垃圾不宜超過400t。加強建筑垃圾的回收再利用，力爭建筑垃圾的再利用和回收率達到30%，建筑物拆除產生的廢棄物的再利用和回收率大于40%。對于碎石類、土石方類建筑垃圾，可采用地基填埋、鋪路等方式提高再利用率，力爭再利用率大于50%。

【考點來源】2Z205013施工現場固體廢物的減量化和回收再利用P183 35.施工企業能夠形成建筑市場誠信行為良好行為記錄的是（）。A.合同正常履約 B.未發生違的行為 C.獲得發包人獎勵

D.獲得建設行政主管部門表彰 【答案】D 【解析】良好行為記錄是指建筑市場主體在工程建設過程中嚴格遵守有關工程建設的法律、法規、規章或強制性標準，行為規范，誠信經營，自覺維護建筑市場秩序，受到各級建設行政主管部門和相關專業部門的獎勵和表彰所形成的良好行為記錄。

【考點來源】2Z203031建筑市場誠信行為信息的分類P105 36.根據《實施工程建設強制性標準監督規定》，下列情形中不屬于強制性標準監督檢查內容的是（）。

A.工程項目規劃、勘察、設計、施工階段是否符合強制性標準 B.工程項目使用的材料、設備是否符合強制性標準 C.工程管理人員是否熟悉強制性標準

D.工程項目的安全、質量是否符合強制性標準

第12頁，共22頁

【答案】C【解析】強制性標準監督檢查的內容包括：（1）工程技術人員是否熟悉、掌握強制性標準；（2）工程項目的規劃、勘察、設計、施工、驗收等是否符合強制性標準的規定；（3）工程項目采用的材料、設備是否符合強制性標準的規定；（4）工程項目的安全、質量是否符合強制性標準的規定；（5）工程項目采用的導則、指南、手冊、計算機軟件的內容是否符合強制性標準的規定。【考點來源】2Z207012監督檢查的內容和方式P266 37.根據《建設工程質量管理條例》，關于工程監理單位質量責任和義務的說法，正確的是（）。

A.監理單位不得與被監理工程的設計單位有利害關系

B.監理單位對施工質量實施監理，并對施工質量承擔監理責任 C.未經總監理工程師簽字，建筑材料不得在工程上使用 D.施工圖深化文件是監理工作的主要依據

【答案】B【解析】A錯誤，《建筑法》、《建設工程質量管理條例》都規定，工程監理單位與被監理工程的施工承包單位以及建筑材料、建筑構配件和設備供應單位有隸屬關系或者其他利害關系的，不得承擔該項建設工程的監理業務。B正確，《建設工程質量管理條例》規定，工程監理單位應當依照法律、法規以及有關技術標準、設計文件和建設工程承包合同，代表建設單位對施工質量實施監理，并對施工質量承擔監理責任。

C錯誤，《建設工程質量管理條例》規定，工程監理單位應當選派具備相應資格的總監理工程師和監理工程師進駐施工現場。(來源：微信公眾號：建筑業那點事兒)未經監理工程師簽字，建筑材料、建筑構配件和設備不得在工程上使用或者安裝，施工單位不得進行下一道工序的施工。未經總監理工程師簽字，建設單位不撥付工程款，不進行竣工驗收。

D錯誤，監理工作的主要依據是：（1）法律、法規，如《建筑法》、《合同法》、《建設工程質量管理條例》等；（2）有關技術標準，如《工程建設標準強制性條文》以及建設工程承包合同中確認采用的推薦性標準等；（3）設計文件，施工圖設計等設計文件既是施工的依據，也是監理單位對施工活動進行監督管理的依據；（4）建設工程承包合同，監理單位據此監督施工單位是否全面履行合同約定的義務。

【考點來源】2Z207033工程監理單位相關的質量責任和義務P284-285 45.某起生產安全事故造成9人死亡，51重傷，直接經濟損失為2000萬元，根據《生產安全事故報告和調查處理條例》，該事故為（）。A.特別重大事故 B.重大事故

第13頁，共22頁

C.較大事故 D.一般事故

【答案】B【解析】事故一般分為以下等級：(1)特別重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷（包括急性工業中毒，下同），或者1億元以上直接經濟損失的事故；(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經濟損失的事故；(3)較大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經濟損失的事故；(4)-般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬元以下直接經濟損失的事故。所稱的“以上”包括本數，所稱的“以下”不包括本數。【考點來源】2Z206041生產安全事故的等級劃分標準 P240-P2 46.施工企業發生以下情形，建設單位請求解除施工合同，人民法院應予支持的是（）。A.已經完成的建設工程質量不合格的 B.不履行合同約定的協助義務的

C.將承包的建設工程非法轉包、違法分包的 D.合同約定的期限內沒有完工的

【答案】C【解析】《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定，承包人具有下列情形之一，發包人請求解除建設工程施工合同的，應予支持：(1)明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務的；(2)合同約定的期限內沒有完工，且在發包人催告的合理期限內仍未完工的；(3)已經完成的建設工程質量不合格，并拒絕修復的；(4)將承包的建設工程非法轉包、違法分包的。

【考點來源】2Z204015合同的履行、變更、轉讓、撤銷和終止 P126-P127 47.施工企業主要負責人對安全生產的責任包括（）。A.工程項目實行總承包的，定期考核分包企業安全生產管理情況 B.督促落實本單位重大危險源的安全管理措施 C.在施工現場組織協調工程項目質量安全生產活動 D.保證本單位安全生產投入的有效實施

【答案】D【解析】《安全生產法》規定，生產經營單位的主要負責人對本單位的安全生產工作全面負責。生產經營單位的主要負責人對本單位安全生產工作負有下列職責：（1）建立、健全本單位安全生產責任制；（2）組織制定本單位安全生產規章制度和操作規程；（3）保證本單位安全生產投入的有效實施；（4）督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患；（5）組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案；（6）及時、如實報告生產安全

第14頁，共22頁

事故；（7）組織制定并實施本單位安全生產教育和培訓計劃。《建筑施工企業主要負責人、項目負責人和專職安全生產管理人員安全生產管理規定》中規定，項目負責人對本項目安全生產管理全面負責，應當建立項目安全生產管理體系，明確項目管理人員安全職責，落實安全生產管理制度，確保項目安全生產費用有效使用。項目負責人應當按規定實施項目安全生產管理，監控危險性較大分部分項工程，及時排查處理施工現場安全事故隱患，隱患排查處理情況應當記入項目安全管理檔案；發生事故時，應當按規定及時報告并開展現場救援。工程項目實行總承包的，總承包企業項目負責人應當定期考核分包企業安全生產管理情況。【考點來源】2Z206022施工項目負責人的安全生產責任 P211 48.根據《綠色實施導則》，(來源：環球網校)施工現場500km以內生產的建筑材料用量應當占建筑材料總重量的（）以上。A.50% B.60% C.80% D.70% 【答案】D【解析】《綠色施工導則》規定，應就地取材，施工現場500km以內生產的建筑材料用量占建筑材料總重量的70%以上。

【考點來源】2Z205021施工合理使用與節約能源的規定 P190 49.施工企業向某律師出具的民事訴訟授權委托書中僅寫明代理權限是“全權代理”。下列與訴訟有關的行為中該律師享有代理權的是（）。A.放棄訴訟請求 B.與對方當時進行和解 C.提起上訴 D.提供證據

【答案】D【解析】《民事訴訟法》規定，“訴訟代理人代為承認、放棄、變更訴訟請求，進行和解、提起反訴或者上訴，必須有委托人的特別授權”。針對實踐中經常出現的授權委托書僅寫“全權代理”而無具體授權的情形，最高人民法院還特別規定，在這種情況下不能認定為訴訟代理人已獲得特別授權，即訴訟代理人無權代為承認、放棄、變更訴訟請求，進行和解、提起反訴或者上訴。【考點來源】2Z208022民事訴訟的當事人和代理人 P312 50.甲委托乙采用一種原材料并簽訂了材料采購委托合同，經甲同意，乙將原材料采購事務轉委托給丙。關于該委托中承擔責任的說法，正確的是（）。A.乙對丙的行為承擔責任

B.乙僅對丙的選任及其對丙的指示承擔責任

第15頁，共22頁

C.甲與乙對丙的行為承擔連帶責任

D.乙對丙的選任及其對丙的指示，由甲與乙承擔連帶責任

【答案】B【解析】《民法總則》規定，代理人需要轉委托第三人代理的，應當取得被代理人的同意或者追認。轉委托代理經被代理人同意或者追認的，(來源：微信公眾號：建筑業那點事兒)被代理人可以就代理事務直接指示轉委托的第三人，代理人僅就第三人的選任以及對第三人的指示承擔責任。【考點來源】2Z201032 建設工程代理行為及其法律關系 P13 57.關于承攬工程業務的說法，正確的是（）。A.企業承攬分包工程，應當取得相應建筑業企業資質

B.不具有相應資質等級的施工企業，可以采取同一專業聯合承包的方式滿足承攬工程業務要求

C.施工企業與項目經理部簽訂內部承包協議，屬于允許他人以本企業名義承攬工程 D.自然人可以成為承攬分包工程業務的主體

【答案】A【解析】A正確，根據《建筑法》(來源：微信公眾號：建筑業那點事兒)《行政許可法》《建設工程質量管理條例》《建設工程安全生產管理條B》等法律、行政法規，《建筑業企業資質管理規定》中規定，企業應當按照其擁有的資產、主要人員、已完成的工程業績和技術裝備等條件申請建筑業企業資質，經審查合格，取得建筑業企業資質證書后，方可在資質許可的范圍內從事建筑施工活動。B錯誤，《建筑法》規定，兩個以上不同資質等級的單位實行聯合共同承包的，應當按照資質等級低的單位的業務許可范圍承攬工程。C錯誤，《房屋建筑和市政基礎設施工程施工分包管理辦法》規定，分包工程發包人沒有將其承包的工程進行分包，在施工現場所設項目管理機構的項目負責人、技術負責人、項目核算負責人、質量管理人員、安全管理人員不是工程承包人本單位人員的，視同允許他人以本企業名義承攬工程。D錯誤，2014年8月住房和城鄉建設部經修改后發布的《房屋建筑和市政基礎設施工程施工分包管理辦法》進一步規定：“分包工程承包人必須具有相應的資質，并在其資質等級許可的范圍內承攬業務。嚴禁個人承攬分包工程業務。”

【考點來源】2Z202020施工企業從業資格制度53-68 58.某施工企業與租賃公司簽訂了塔吊租賃合同，施工企業在租賃期間損壞了塔吊的兩個部件，并有意轉租該塔吊，關于施工企業義務的說法，正確的是（）。A.施工企業應當對塔吊部件進行維修 B.施工企業應當對塔吊做相應改造

C.施工企業轉租塔吊后應當將相關情況通知租賃公司 D.施工企業應當承擔塔吊部件的損害賠償責任

第16頁，共22頁

【答案】D【解析】承租人應當妥善保管租賃物，因保管不善造成租賃物毀損、滅失的，應當承擔損害賠償責任。【考點來源】2Z204034租賃合同的法律規定 P165 59.根據《建設工程安全生產管理條例》，在城市市區內的施工現場未實行封閉圍擋的，一般情況下可能承擔的法律責任是（）。A.處以20萬元罰款 B.責令施工企業限期改正 C.吊銷施工企業營業執照 D.降低施工企業資質等級

【答案】B【解析】《建設工程安全生產管理條例》規定，施工單位有下列行為之一的，責令限期改正；逾期未改正的，責令停業整頓，并處5萬元以上10萬元以下的罰款；造成重大安全事故，構成犯罪的，對直接責任人員，依照刑法有關規定追究刑事責任：(1)施工前未對有關安全施工的技術要求作出詳細說明的；(2)未根據不同施工階段和周圍環境及季節、氣候的變化，在施工現場采取相應的安全施工措施，或者在城市市區內的建設工程的施工現場未實行封閉圍擋的；(3)在尚未竣工的建筑物內設置員工集體宿舍的；(4)施工現場臨時搭建的建筑物不符合安全使用要求的；(5)未對因建設工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構筑物和地下管線等采取專項防護措施的。

【考點來源】2Z206035違法行為應承擔的法律責任 P238 60.設備采購合同約定，任何一方不履行合同應當支付違約金5萬元。采購人按照約定向供應商交付定金8萬元，合同履行期限屆滿，供應商未能交付設備，則采購人能獲得法院支持的最高請求額是（）萬元。A.16 B.5 C.8 D.13 【答案】A【解析】當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金條款。本題中：違約金5萬元。5萬元違約金和8萬元定金二選一：① 8萬元定金，雙倍返還：16萬② 違約金+定金=5+8=13萬元。所以選擇A選項。《擔保法》規定，當事人可以約定一方向對方給付定金作為債權的擔保。債務人履行債務后，定金應當抵作價款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務的，無權要求返還定金；收受定金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金。

【考點來源】2Z201073定金責任P34 2Z204016違約責任P128

二、多項選擇題（錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）

第17頁，共22頁

61.關于法定代表人的說法，正確的有（）。

A.公司章程對法定代表人權利的限制，可以對抗善意第三人 B.因過錯履行職務行為損害他人，由法定代表人承擔責任 C.法定代表人代表法人從事民事活動 D.法定代表人為特別法人 E.法人應當有法定代表人 【答案】CE 【解析】依照法律或者法人章程的規定，代表法人從事民事活動的負責人，為法人的法定代表人。法定代表人以法人名義從事的民事活動，其法律后果由法人承受，法人章程或者法人權力機構對法定代表人代表權的限制，不得對抗善意相對人。法定代表人因執行職務造成他人損害的，由法人承擔民事責任。法人承擔民事責任后，依照法律或者法人章程的規定，可以向有過錯的法定代表人追償。【考點來源】2Z201021法定代表人 P8 62.根據《勞動合同法》，勞動合同無效或部分無效的情形有()。A.勞動者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失蹤的 B.用人單位被吊銷營業執照、責令關閉、撤銷的

C.以欺詐、脅迫的手段，使對方在違背真實意思的情況下訂立勞動合同的 D.勞動者被依法追究刑事責任的

E.用人單位免除自己的法定責任、排除勞動者權利的【答案】CE P132 63.關于地役權的說法，正確的有()。

A.需役地上的用益物權轉讓時，受讓人同時享有地役權 B.地役權的設立是為了提高供役地的使用效率 C.地役權未經登記不得對抗需役地人 D.地役權由需役地人單方設立 E.地役權屬于用益物權

【答案】AE P18 64.下列施工合同中，屬于無效合同的有()。A.施工企業借用他人資質簽訂的

B.施工企業與建設單位串通投標，中標后簽訂的 C.建設工程依法必須進行招標而未招標的 D施工企業超越資質等級與建設單位簽訂的 E.施工企業將其承包的部部分非主體工程分包的【答案】ABCD P121

第18頁，共22頁

65.根據《建筑起重機械安全監督管理規定》，建筑起重機械不得出租、使用的情形有()。

A.經檢驗未達到安全技術標準規定的 B.屬于國家不鼓勵使用的 C.沒有完整安全技術檔案的 D.安全保護裝置齊全有效的

E.超過安全技術標準或者制造廠家規定的使用年限的【答案】ACE P257 66.抵押期間抵押人轉讓已經辦理登記的抵押物，通知了抵押權人并告知了受讓人轉讓物已經抵押的情況，則()。A.轉讓行為無效

B.轉讓所得價款應當由抵押權人所有 C.轉讓所得價款可以向第三人提存 D.轉讓所得價款只能提前清償債務 E.轉讓行為有效

【答案】CE P33 67.下列情形中，視為投標人相互串通投標的有()。A.不同投標人的投標文件由同一人編制 B.不同投標人的投標文件的報價呈規律性差異 C.不同投標人的投標文件相互混裝

D.屬于同一組織的成員按照該組織要求協同投標 E.投標人之間約定部分投標人放棄投標

【答案】ABC P86 68.下列行為構成侵權之債的有()。A.建設行政主管部門未及時頒發施工許可證 B.路人幫助把受傷工人送至醫院

C.建筑物上墜落物品造成他人傷害，難以確定責任人 D.拆除屋頂廣告時將住戶窗戶損壞

E.建設單位未將工程款及時足額支付給施工企業

【答案】CD P20-21 69.施工合同中對應付款時間約定不明時，關于付款起算時間的說法，正確的有()。A.工程已實際交付的，為交付之日

B.工程未交付的，為提交峻工結算文件之日

C.工程已交付，工企業主張工程款的，為提出主張之日

第19頁，共22頁

D.工程未交付的，為提交竣工驗收報告之日

E.工程未交付，工程程價款也未結算的，為當事人起訴之日

【答案】ABE P116 70.法的形式的含義包括()。A.創制機關的性質及級別 B.法律規范的地域效力 C.法律規范的內涵 D.法律規范的期間效力 E.法律規范的效力等級

【答案】ABE P3 71.下列情形中，招標人應當拒收的投標文件有()。A.逾期送送達的

B.投標人未提交投標保證金的 C.投標人的法定代表人未到場的 D.未按招標文件要求密封的 E.投標人對招標文件有異議的 【答案】AD P84 72.下列爭議中，屬于勞動爭議范圍的是()。A.家庭與家政服務人員之間的爭議 B.個體工匠與學徒之間的爭議 C.因確認勞動關系發生的爭議 E.因終止勞動合同發生的爭議 D.因工作時間發生的爭議 【答案】CDE P149 73.在施工合同糾紛的訴訟中，能作為證據的有()。A.法律規定 B.當事人的陳述

C.施工企業偷錄的談判錄音 D.工程設計圖紙

E.工程質量司法鑒定機構出具的鑒定報告 【答案】 BCDE P312 74.根據《建筑工程施工轉包違法分包等違法行為認定查處管理辦法(試行)》，下列情形中，屬于違法分包的有()。A.將工程分包給不具有相應資質條件單位的

第20頁，共22頁

B.未經建設單位同意將工程分包的 C.分包單位將分包工程再分包的 D.將鋼結構工程分包的 E.分包單位將勞務作業分包的 【答案】 ABC P95 75.關于竣工驗收時應當提交的檔案資料的說法，正確的有()。

A.建設單位應當在建設工程竣工驗收后，及時向建設行政主管部門或其他有關部門移交建設項目檔案

B.施工企業應當在合同中明確要求勘察、設計、監理等單位分別提供各環節文件資料

C.施工企業應當按照歸檔要求制定統一目錄 D.工程檢驗評定資料應當由施工企業提交 E.工程檢驗評定資料無需在竣工時提交 【答案】 ABCD P289 76.關于勞動合同訂立的說法，正確的有()。A.試用期包含在勞動合同期限內 B.固定期限勞動合同不能超過10年 C.商業保險是勞動合同的必備條款 D.勞動關系自勞動合同訂立之日起建立

E.建立全日制勞動關系，應當訂立書面勞動合同 【答案】 AE P130-131 77.在城市市區范圍內，建筑施工過程中使用機械設備，可能產生環境噪聲污染的，施工企業必須在工程開工15日以前向工程所在地縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門申報該工程的()。A.項目名稱 B.施工場所和期限 C.產生噪聲的原因 D.可能產生的環境噪聲值

E.所采取的環境噪聲污染防治措施 【答案】 ABDE P175 78.關于質量保證責任的說法,正確的有()。

A.因建設單位錯誤管理造成的質量缺陷，由施工企業負責維修和承擔費用 B.質量保修有保修期限和保修范圍的雙重約束

第21頁，共22頁

C.因地震、臺風、洪水等原因造成的永久工程損壞，由施工企業負責維修，其費用由建設單位承擔

D.建設工程質量保證金是從建設單位應付的工程款中預留的資金

E.缺陷責任期內預留質量保證金的，施工企業履行合同約定的責任，到期后施工企業可以向建設單位申請返還質量保證金 【答案】 BDE P299-300 79.根據《勞動合同法》，勞動者有下列情形之一，用人單位可以解除勞動合同的是()。

A.勞動者不能勝任工作

B.勞動者在試用期內不符合錄用條件 C.勞動者嚴重違反用人單位的規章制度 D.勞動者被依法追究刑事責任 E.勞動者患病 【答案】 BCD P135 80.下列情形中，依法可以不招標的項目有()。A.需要使用不可替代的施工專有技術的項目 B.采購人的全資子公司能夠自行建設的

C.需要向原中標人采購工程，否則將影響施工或者功能配套要求的 D.只有少量潛在投標人可供選擇的項目

E.已通過招標方式選定的特許經營項目投資人依法能夠自行建設的 【答案】 ACE P75

第22頁，共22頁