第一篇:簡易版加工承包合同協議最新
加工是通過一定工序和方式將原材料、半成品轉化為目標需求的過程的總稱。那么簽訂加工承包合同需要注意什么呢?以下是小編整理的加工承包合同,歡迎參考閱讀。
簡易版加工承包合同協議1
發包人:_木材廠,法定代表人:(下稱甲方)
承包人: ,身份證號碼:
(下稱乙方)
經甲乙雙方充分協商,就乙方承包加工甲方的_木材廠事宜達成如下協議,雙方應共同遵守。
一、合同標的甲方將座落于 的_木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的_木材廠的現狀已有充分了解,愿意承包加工甲方的上述木材廠,并保證合法操作。
二、承包方式
乙方承包加工期間,實行按件計算,具體包括:鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、承包期限
1、承包經營期限為 年,即從 年 月 日起至 年 月 日止。
2、根據法律規定或本協議書約定,提前解除或終止協議書履行的,不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為 元/年,采取先繳納后使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金:
;
五、甲方的權利與義務
1、甲方有權按協議約定的方式收取承包保證金,2、甲方于本協議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設備等交給乙方,并向乙方提供住宿及用餐場所,但人員由乙方自行聘請。
3、本協議簽訂后甲方應及時將_木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產享有法定所有權,并享有監督權。
六、乙方的權利與義務
1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權范圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請,乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產生的工傷、斗毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。
4、合同期內,乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權并必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施,應由乙方及時上報甲方審定后報廢,乙方不得擅自處理。
5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經濟責任自負。
6、未經甲方同意,不得擅自使用甲方財產對外提供擔保,不得擅自處置甲方財產。
7、乙方不得在承包過程中將_木材廠轉讓給第三方經營,一經發現甲方有權隨時終止合同并追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示,不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約,由此產生一切損失由乙方承擔。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經營范圍無關的經營活動。
9、乙方對于木材廠的消防設備設施應定期檢查、維護、保養,對于因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。
10、乙方應在本協議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。
七、違約責任
甲乙雙方應當全面履行本協議書的約定,任何一方違約的,守約方有權提前解除協議或終止本協議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金元;違約金不足以彌補守約方損失的,還應當賠償守約方的損失。
八、其它
1、協議期滿后,甲方如重新對外發包加工的,在同等條件下,乙方有優先承包權。
2、協議期滿或解除后,原有設備及設施歸甲方所有,乙方添置的設備設施歸乙方所有,甲方可折價取得該部分設備設施。
3、協議中如有未盡事宜,應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。補充條款具有與本協議同等的效力。雙方不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成的,由廣州市花都區人民法院裁判解決。
九、本協議經雙方簽字后生效。
十、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
簡易版加工承包合同協議2
甲方:安達(錦鴻)洗水廠
乙方:
為了共同效益,經甲乙雙方共同協商,達成如下協議:
1、甲方提供必須要的場地、生產設備、原材和貨源;乙方員必須服從甲方公司的管理規定。
2、甲方經乙方提供食、宿(按餐扣費,宿舍水、電、衛生費等)。
3、乙方因質量和管理造成經濟損的(如:拉力不夠、爛、燙頭漏水、人為撕爛或藥水不均勻造成噴馬騮時一簽一簽的等);乙方全賠。
4、甲方給乙方壓皺樹脂工藝加工工價如下:
扁樹脂(半圓)
二位0.70元/條 四位0.90元/條 六位1.20元/條
八位1.40元/條 十位(全條)1.60元/條(水后同價)
注:全泡不做壓皺0.30元/條;中褲0.25元/條、知褲0.20元/ 圓樹脂:
二位0.80元/條 四位1.20元/條 六位1.50元/條形碼 八位1.80元/條
十位2.20元/條(封頂)打膠針0.30元/條(包定位)
5、乙方在生產過程中,必須節省能源、原料等;用原料量月底平均計算不能超過0.60元/條,如超過金額由乙方承擔。
6、一切機械由甲方維修,如有人為現象,甲方有權按原價扣罰;同時應隨時檢查和保護各種設備;有問題及時通知廠方處理、維修;如已經壞貨再說機械設備有問題,一切視為推御責任。
7、如貨源充足時、乙方不夠工人上班導致出不了貨時,甲方有權外發加工,外發之差價由乙方承擔。
8、乙方操作過程中發生現的次品,當時扣罰;其余的與客戶對數時所點次品確認為準,但必須在當月扣除。
9、乙方在甲方工作期間必須按時、按質完成生產任務,如果甲方需打板之類,乙方必須隨叫隨時到(打板不計費,打板通知20分鐘不到,每次罰50元)
10、乙方承包加工費結算為2個月,乙方工人工次資由甲方代發,工人由乙方直接管理,甲方不承擔責任。
11、如乙方達不到甲方質量要求,甲方可單方解除本合同,解除后45天內支付乙方所有加工費。
12、如因樹脂引起的需要下機過水的,扣過水費0.80元/條。
13、乙方人員必須從甲方公司管理規定;乙方不得在外承包與甲方業務相關的工種,否則甲方可單方解除本合,乙方加工費沒收。
14、點次品的該工藝次品按第3條承擔,不點次品的客戶按金額的3%扣除。
15、乙方工人的水電費由乙方承擔。
16、以上規定,經甲、乙雙方同意并共同遵守執行,合同一式二份,自雙方簽字起生效。
乙方簽名: 甲方簽名:
年 月 日
簡易版加工承包合同協議3
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方: 身份證號碼(以下簡稱乙方)
為明確責任,保障雙方的權益,保證生產項目發、承包工作的順利進行,根據本項目的具體情況,經甲乙雙方充分協商一致,特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示,雙方一致同意按合同條款執行。
一、項目名稱:
二、項目地點:
三、承包范圍:
四、項目內容:下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝,屬承包范圍內的原材料、在制品、產成品的轉運等屬承包范圍內的內容。
五、承包方式
1、甲方發包形式為人工費(勞務費)清包。
2、乙方承包范圍內的項目實行包人工、包工期、包質量、包安全、包保修等全部內容。
六、合同價款
最終以雙方實際審定的工時數和批量生產交貨臺數結算。工時單價為160元/日。整臺交付單價元/臺。人工費用包含乙方員工的工資、產品質量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。
七、開工日期及交付
開工日期:20_年月日,項目必須在20_年月日全部生產完畢并合格交付。乙方必須確實遵守規定的交貨期,若有延誤的情況以及因規格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方。
(一)過期2日內,每逾1天,按未交部分總價的1%接受甲方處罰。
(二)繼續逾期3天以上至5天以內者,按未交部分總價的2%接受甲方處罰。
(三)繼續逾期5天以上至10天以內者,按未交部分總價的3%接受甲方處罰。
(四)繼續逾期10天以上,依違約論,不論未交部分數量,違約金以5%的一倍計算。
八、付款方式
1、生產完成驗收合格后,30日內辦理結算,結算總承包價款的80%,結算完畢后15日內,甲方支付剩余15%項目款(也可當月驗收合格后在下月與甲方給本公司員工發工資時同步支付)。
2、其余5%保修金,自項目結束驗收合格之日起滿60日后10日內付清。
3、生產期間原則上不發生人工費用結算,但因乙方人員確因看病治療的費用,可事先征得甲方公司總經理同意方可結算。
九、項目質量
乙方產品質量必須達到公司規定的各項合格標準。乙方應嚴格按設計圖紙、公司驗收規范、公司生產計劃要求生產(不含試制產品),否則由此產生的質量問題及責任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時,若發現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
十、項目進度
在生產中,乙方應嚴格按照甲方公司《生產用工計劃》派工生產,不得以任何理由要求多用工時,影響生產進度。如非人為操作設備故障維修、停水停電、生產材料不按計劃到廠導致誤工誤時,由甲方核實,總經理批準后方可具實調整《生產用工計劃》。
十一、甲方工作
1、開工前向乙方提供設計圖紙,乙方應妥善使用和保管。
2、甲方有權對乙方在生產過程中的項目進度、質量、安全生產進行監督。達不到要求時,提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回并保留追償權利。
3、負責提供的生產用設備安拆和調試維修工作。乙方未經允許擅自改動機電設備設置或操作不當導致安全事故,責任和經濟損失由乙方全部承擔。
十二、乙方工作
1、乙方負責生產現場設備設施使用保養,設備故障報修。
2、甲方在生產過程中認為乙方有工作人員嚴重不稱職,影響產品質量及工作進度時,可要求乙方更換。
3、生產實行日報制度,乙方應在每日上午上班時間告知甲方生產進度,計劃完成情況、存在的問題和今日生產計劃。
4、乙方應承擔在本項目在移交前的成品及半成品的保護責任。
5、為保證生產質量,對于生產難點乙方應先報甲方公司,經甲方確認后方可批量生產,否則由此產生的一切責任由乙方負責。
6、乙方管理人員在生產期間(包括準備和收尾階段)必須專職在崗。生產項目管理人員必須配置手機,并保持24小時開機,保證生產期間(特別是緊急情況下)的通訊暢通,同時安排節假日及夜間生產值班。
7、乙方生產負責人必須參加甲方召開的生產會議,乙方應落實會議決定的各項事宜。
8、乙方生產過程中產生的垃圾、邊角料及廢料應隨時根據甲方要求有組織的清理運至指定地點。
9、乙方生產完畢后,應負責對因乙方原因人為損壞的設備設施恢復原狀,若乙方無能力或未在規定的時間內恢復,由甲方派人修復,費用由乙方承擔。
10、合同規定由乙方完成或提供配合的工作(包括會議約定內容),如乙方拒絕完成或不能按合同要求完成,甲方有權另行安排其他單位完成,所發生的費用從乙方項目款中扣減,影響工期的責任由乙方承擔。
11、產品驗收后,乙方人員及自帶設備設施在 日內清理撤離完畢做到工完場清,并自行承擔有關費用。
12、乙方自行負責生產勞動力的組織、調配及管理,費用自理。甲方不對乙方生產人員的工資、社保等勞務關系負責。
13、乙方在本合同的執行期內應保守甲方的各項商業秘密不得將有關資料透露給任何第三方。乙方應教育員工保守甲方的各項商業秘密如因乙方員工的原因經甲方允許事宜除外導致甲方有關的商業秘密泄露乙方應承擔相應的法律責任。
十四、材料、設備供應
1、甲方負責供應生產用材料及生產工具,乙方如臨時需要申購材料需提前并在一天內向甲方遞交書面材料,甲乙雙方必須履行嚴格的交接手續,乙方必須指定人員清點數量、填寫交接清單,乙方應有指定代表簽名。
2、乙方在生產過程中使用甲方的設備及工量具時(不含啳尺及自然損壞內容),乙方要負責維修和保養,嚴禁任意損壞,如損壞乙方應向甲方賠償損失,甲方在結算時扣回。
3、材料進廠后不得擅自運出生產現場,如發現甲方將處以乙方其材料價值加倍的罰款,情節嚴重上的送交司法部門處理。
十五、安全生產
乙方在生產過程中必須加強管理,按有關規定采取各項安全保證措施,確保生產安全,否則、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切責任及損失均乙方負責。乙方所有人員要積極主動的執行甲方發布的《安全設備操作規程》,要參與甲方組織的安全培訓。
十六、項目移交
乙方應在產品驗收后規定日內,按甲方提出的整改內容限日整改,承包內容結束后,乙方按甲方規定日內撤出全部生產人員、(除收尾項目所需的以外)乙方逾期未向甲方完成移交,視同乙方延誤工期,承擔延誤工期的違約責任。
十七、因甲方材料供應不及時、生產計劃變更或產量減小時造成的乙方人員誤工或停工時,乙方應
立即調整撒離部分(30%~40%)人員另行安排,余下的人員應由甲方組織工作內容并支付日工資。十八、合同爭議
如遇不可抗力的戰爭、自然災害等造成的損失,由甲乙雙方協商解決。協商不成可向甲方公司所在地法院提起訴訟。
十九、其他
此合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,經甲乙雙方簽定后生效,兩份合同書具有同等法律效力。附件《生產用工計劃》。合同未盡事宜,由雙方按實際情況另行以書面形式協商解決。
甲方:
負責人:
聯系電話:
簽訂日期:
簡易版加工承包合同協議3篇最新
第二篇:加工承包合同
勞務清包合同
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方: 身份證號碼(以下簡稱乙方)
為明確責任,保障雙方的權益,保證生產項目發、承包工作的順利進行,根據本項目的具體情況,經甲乙雙方充分協商一致,特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示,雙方一致同意按合同條款執行。
一、項目名稱:
二、項目地點:
三、承包范圍:
四、項目內容:下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝,屬承包范圍內的原材料、在制品、產成品的轉運等屬承包范圍內的內容。
五、承包方式
1、甲方發包形式為人工費(勞務費)清包。
2、乙方承包范圍內的項目實行包人工、包工期、包質量、包安全、包保修等全部內容。
六、合同價款
最終以雙方實際審定的工時數和批量生產交貨臺數結算。工時單價為160元/日。整臺交付單價元/臺。人工費用包含乙方員工的工資、產品質量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。
七、開工日期及交付
開工日期: 2012年月日,項目必須在2012年月日全部生產完畢并合格交付。乙方必須確實遵守規定的交貨期,若有延誤的情況以及因規格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方。
(一)過期2日內,每逾1天,按未交部分總價的1%接受甲方處罰。
(二)繼續逾期3天以上至5天以內者,按未交部分總價的2%接受甲方處罰。
(三)繼續逾期5天以上至10天以內者,按未交部分總價的3%接受甲方處罰。
(四)繼續逾期10天以上,依違約論,不論未交部分數量,違約金以5%的一倍計算。
八、付款方式
1、生產完成驗收合格后,30日內辦理結算,結算總承包價款的80%,結算完畢后15日內,甲方 1
支付剩余15%項目款(也可當月驗收合格后在下月與甲方給本公司員工發工資時同步支付)。
2、其余5%保修金,自項目結束驗收合格之日起滿60日后10日內付清。
3、生產期間原則上不發生人工費用結算,但因乙方人員確因看病治療的費用,可事先征得甲方公司總經理同意方可結算。
九、項目質量
乙方產品質量必須達到公司規定的各項合格標準。乙方應嚴格按設計圖紙、公司驗收規范、公司生產計劃要求生產(不含試制產品),否則由此產生的質量問題及責任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時,若發現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
十、項目進度
在生產中,乙方應嚴格按照甲方公司《生產用工計劃》派工生產,不得以任何理由要求多用工時,影響生產進度。如非人為操作設備故障維修、停水停電、生產材料不按計劃到廠導致誤工誤時,由甲方核實,總經理批準后方可具實調整《生產用工計劃》。
十一、甲方工作
1、開工前向乙方提供設計圖紙,乙方應妥善使用和保管。
2、甲方有權對乙方在生產過程中的項目進度、質量、安全生產進行監督。達不到要求時,提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回并保留追償權利。
3、負責提供的生產用設備安拆和調試維修工作。乙方未經允許擅自改動機電設備設置或操作不當導致安全事故,責任和經濟損失由乙方全部承擔。
十二、乙方工作
1、乙方負責生產現場設備設施使用保養,設備故障報修。
2、甲方在生產過程中認為乙方有工作人員嚴重不稱職,影響產品質量及工作進度時,可要求乙方更換。
3、生產實行日報制度,乙方應在每日上午上班時間告知甲方生產進度,計劃完成情況、存在的問題和今日生產計劃。
4、乙方應承擔在本項目在移交前的成品及半成品的保護責任。
5、為保證生產質量,對于生產難點乙方應先報甲方公司,經甲方確認后方可批量生產,否則由此產生的一切責任由乙方負責。
6、乙方管理人員在生產期間(包括準備和收尾階段)必須專職在崗。生產項目管理人員必須配置手機,并保持24小時開機,保證生產期間(特別是緊急情況下)的通訊暢通,同時安排節假日及夜間生產值班。
7、乙方生產負責人必須參加甲方召開的生產會議,乙方應落實會議決定的各項事宜。
8、乙方生產過程中產生的垃圾、邊角料及廢料應隨時根據甲方要求有組織的清理運至指定地點。
9、乙方生產完畢后,應負責對因乙方原因人為損壞的設備設施恢復原狀,若乙方無能力或未在規定的時間內恢復,由甲方派人修復,費用由乙方承擔。
10、合同規定由乙方完成或提供配合的工作(包括會議約定內容),如乙方拒絕完成或不能按合同要求完成,甲方有權另行安排其他單位完成,所發生的費用從乙方項目款中扣減,影響工期的責任由乙方承擔。
11、產品驗收后,乙方人員及自帶設備設施在 日內清理撤離完畢做到工完場清,并自行承擔有關費用。
12、乙方自行負責生產勞動力的組織、調配及管理,費用自理。甲方不對乙方生產人員的工資、社保等勞務關系負責。
13、乙方在本合同的執行期內應保守甲方的各項商業秘密不得將有關資料透露給任何第三方。乙方應教育員工保守甲方的各項商業秘密如因乙方員工的原因經甲方允許事宜除外導致甲方有關的商業秘密泄露乙方應承擔相應的法律責任。
十四、材料、設備供應
1、甲方負責供應生產用材料及生產工具,乙方如臨時需要申購材料需提前并在一天內向甲方遞交書面材料,甲乙雙方必須履行嚴格的交接手續,乙方必須指定人員清點數量、填寫交接清單,乙方應有指定代表簽名。
2、乙方在生產過程中使用甲方的設備及工量具時(不含啳尺及自然損壞內容),乙方要負責維修和保養,嚴禁任意損壞,如損壞乙方應向甲方賠償損失,甲方在結算時扣回。
3、材料進廠后不得擅自運出生產現場,如發現甲方將處以乙方其材料價值加倍的罰款,情節嚴重上的送交司法部門處理。
十五、安全生產
乙方在生產過程中必須加強管理,按有關規定采取各項安全保證措施,確保生產安全,否則、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切責任及損失均乙方負責。乙方所有人員要積極主動的執行甲方發布的《安全設備操作規程》,要參與甲方組織的安全培訓。
十六、項目移交
乙方應在產品驗收后規定日內,按甲方提出的整改內容限日整改,承包內容結束后,乙方按甲方規定日內撤出全部生產人員、(除收尾項目所需的以外)乙方逾期未向甲方完成移交,視同乙方延誤工期,承擔延誤工期的違約責任。
十七、因甲方材料供應不及時、生產計劃變更或產量減小時造成的乙方人員誤工或停工時,乙方應
立即調整撒離部分(30%~40%)人員另行安排,余下的人員應由甲方組織工作內容并支付日工資。
十八、合同爭議
如遇不可抗力的戰爭、自然災害等造成的損失,由甲乙雙方協商解決。協商不成可向甲方公司所在地法院提起訴訟。
十九、其他
此合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,經甲乙雙方簽定后生效,兩份合同書具有同等法律效力。附件《生產用工計劃》。合同未盡事宜,由雙方按實際情況另行以書面形式協商解決。
甲方:
負責人:
聯系電話:
簽訂日期:
乙方: 負責人: 聯系電話: 簽訂日期:
合同變更協議書
甲方:
乙方:
甲、乙雙方遵循合法、公平、平等自愿、協商一致、誠實信用原則,同意對年月日雙方簽訂的勞務清包合同作以下變更:
甲方:(簽章)乙方:(簽名)
年月日年月日
第三篇:加工承包合同
加工承包合同
加工承包合同1
甲方:
乙方:
現有甲乙雙方共同投資建造于_____________________經甲乙雙方在公平、公正友好協商,將鋁錠鑄造工廠的全部固定資產(20_年建設和添量的全部資產,共計人民幣________元)使用經營權承包給乙方負責經營,雙方達成協議如下:
一、承包內容
甲方于合同簽訂之日起將鋁錠鑄造工廠固定資產的使用權承包給乙方負責經營,乙方自主經營自負盈虧,甲方無權干涉。
二、承包期限:
承包期為 年,自 年 月 日起至 年 月 日止。
三、承包金額和支付方式
1、承包金額:乙方每月應支付給甲方承包款 元。
2、支付方式:乙方于每月___日支付承包款。乙方未按時支付承包款。乙在未按時支付款項,每拖一天,甲方有權向乙方增收所欠款項1℅的滯納金。
四、雙方責任
1、乙方在承包期間負責管理好甲方的財產,及時對財產進行維護、維修,不得轉移、變賣,不得將鋁錠鑄造工廠資產作任何抵押。如有此行為,甲方有權予以制止,由此產生的后果由乙方承擔。
2、承包期滿乙方應保證甲方原有設備能正常運轉。
3、如甲方原有舊設備老化乙方可以更換新設備,費用由乙方承擔。
4、甲方允許乙方在承包期間有權添置新的生產設備,擴大生產力,在承包期滿乙方所置的.設備由乙方自行處理,不得折價抵沖抵承包款。
5、乙方承包期間負責有關部門收繳的與生產量有關的各種稅費。
6、鋁錠鑄造工廠手續方面未完成或有關部門收繳的不在生產范圍內其它稅項由雙方調解負責。
7、承包期間如有發生重大事件甲方應出面調解。
8、在承包期間一切債權債務由乙方享有、承擔、與甲方無關。承包期間乙方應加強安全生產管理,及時排除可能造成安全隱患,發生安全事故有乙方負全責,甲方不負任何經濟和法律責任,但甲方應協調處理。
五、其它
1、如國家政策調整、征用廠地、經合伙人商議可以解除合同,廠房用地甲乙雙方共同享有。如被征用,所得資金甲乙雙方共同有用。另一塊廠房用地甲乙雙方也共同享有。
2、如果乙方不在承包,合同終止。甲方所投資的總金額共計:_______________________________________乙方必須全額返還給甲方。所有設備歸乙方所有。
3、違約責任:甲乙雙方應嚴格遵守合同,乙方承包經營,甲方不得干預,由于甲方原因造成影響乙方正常生產經營,甲方應按月承包款﹪向乙方支付違約金,乙方如違約,應按月承包款 ﹪向甲方支付違約金。
4、合同未盡事宜雙方另行商議。
5、同經甲乙雙方證明人及甲方全體合伙人簽字蓋章立即生效,甲乙雙方及甲方合伙各執一份。
甲 方:(蓋章) 乙 方:(蓋章)
簽訂日期: 簽訂日期:
產品加工承包合同3
甲方:安達(錦鴻)洗水廠
乙方:
為了共同效益,經甲乙雙方共同協商,達成如下協議:
1、甲方提供必須要的場地、生產設備、原材和貨源;乙方員必須服從甲方公司的管理規定。
2、甲方經乙方提供食、宿(按餐扣費,宿舍水、電、衛生費等)。
3、乙方因質量和管理造成經濟損的(如:拉力不夠、爛、燙頭漏水、人為撕爛或藥水不均勻造成噴馬騮時一簽一簽的等);乙方全賠。
4、甲方給乙方壓皺樹脂工藝加工工價如下:
扁樹脂(半圓)
二位0.70元/條 四位0.90元/條 六位1.20元/條
八位1.40元/條 十位(全條)1.60元/條(水后同價)
注:全泡不做壓皺0.30元/條;中褲0.25元/條、知褲0.20元/圓樹脂:
二位0.80元/條 四位1.20元/條 六位1.50元/條形碼 八位1.80元/條
十位2.20元/條(封頂) 打膠針0.30元/條(包定位)
5、乙方在生產過程中,必須節省能源、原料等;用原料量月底平均計算不能超過0.60元/條,如超過金額由乙方承擔。
6、一切機械由甲方維修,如有人為現象,甲方有權按原價扣罰;同時應隨時檢查和保護各種設備;有問題及時通知廠方處理、維修;如已經壞貨再說機械設備有問題,一切視為推御責任。
7、如貨源充足時、乙方不夠工人上班導致出不了貨時,甲方有權外發加工,外發之差價由乙方承擔。
8、乙方操作過程中發生現的次品,當時扣罰;其余的與客戶對數時所點次品確認為準,但必須在當月扣除。
9、乙方在甲方工作期間必須按時、按質完成生產任務,如果甲方需打板之類,乙方必須隨叫隨時到(打板不計費,打板通知20分鐘不到,每次罰50元)
10、乙方承包加工費結算為2個月,乙方工人工次資由甲方代發,工人由乙方直接管理,甲方不承擔責任。
11、如乙方達不到甲方質量要求,甲方可單方解除本合同,解除后45天內支付乙方所有加工費。
12、如因樹脂引起的需要下機過水的,扣過水費0.80元/條。
13、乙方人員必須從甲方公司管理規定;乙方不得在外承包與甲方業務相關的工種,否則甲方可單方解除本合,乙方加工費沒收。
14、點次品的該工藝次品按第3條承擔,不點次品的客戶按金額的3%扣除。
15、乙方工人的水電費由乙方承擔。
16、以上規定,經甲、乙雙方同意并共同遵守執行,合同一式二份,自雙方簽字起生效。
乙方簽名: 甲方簽名:
年 月 日
加工承包合同2
定作方:
簽訂地點:
合同編號:
承攬方:
簽訂時間:
一、定作物品名稱、單價、計量單位、數量、金額、備注:
二、定作物的質量標準:
承攬方經定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣),在 天內完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章),如有改進意見,應書面通知承攬方,并以此作為定作物驗收時的質量依據。
三、交貨期限、方式、地點及運輸費用:
承攬方按照定作方統計的規格進行制作,并在數量全部到齊后,于20xx 年 月 日前交貨,服裝制作完成后由 承攬方 方負責(送)貨至 定作方指定地點 (地點),所需費用由 承攬方承擔。
四、驗收標準,方法及提出異議期限:
按確認樣品及改進意見為驗收標準,允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物后柒天內以書面形式向承攬方提出。
五、結算方式與期限:
簽訂合同后,承攬方開具發票,定作方首先付50%貨款__________元給承攬方,所有貨品交付定作方驗收后結算剩余的50%___________元。結算均采用 轉賬 方式.
六、包裝標準、隨貨備品、配件:
內用防塵袋,外用紙箱包裝,免回收包裝袋,隨貨配送一定數量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它 )。
七、違約責任:
如有違約,違約方責任自負,凡屬承攬方質量原因,均有承攬方負責調換與修理,承攬方不能交付定作物,向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項,按逾期未支付部分的'款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議,雙方依《中華人民共和國合同法》協商解決,協商不成移交人民法院解決。
八、其他約定事項:
九、本合同壹式四份,定作方持二份,承攬方持二份,自雙方簽字之日生效。
十、本合同有效期限: 年 月 日至 年 月 日止。
定作方: 承攬方:
(蓋章) (蓋章)
代表人: 代表人:
電 話: 電 話:
加工承包合同3
甲 方:合肥市華升泵閥股份有限責任公司 乙 方: 賬 戶:開戶行:賬 號:
一、焊接加工清單
二、雙方職責
1、本合同簽訂,經甲方驗收合格后甲方即一次性付清焊接加工款。
2、最終按實際數量結算
3、乙方提供普票
三、本合同經雙方簽字后有效,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方簽字: 乙方簽字:
年 月 日 年月日
加工承包合同4
合同編號:
簽訂日期:
定作方:(以下簡稱甲方)
承攬方:(以下簡稱乙方(yifang))
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經友好協商達成如下合同條款,共同遵守執行。
第一條 加工成品
品名: 貨號:
顏色: 尺碼:
第二條 服裝數量
1、計量單位:
2、數量:
第三條 原材料的提供
由甲方提供原材料,具體見下:
材料名稱數量\質量:
提供日期:
第四條 服裝質量
加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條 技術資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方(yifang)在生產過程中,發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在 2 天時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復,乙方有權停止工作,并在 2 內通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條 報酬
1、加工單價:
2、總金額(元):
第七條 包裝方式
內用 ,外用 包裝,包裝費由__方承擔。
第八條 服裝交付
1、交貨地:
2、產品的交(提)貨期限:。
第九條 服裝驗收
1.驗收期間:
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。
3.驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致驗收包括:商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況,以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第十條 定金/預付貨款
(1)甲方應于_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。
(2)甲方應于_年_月_日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。
第十一條 報酬結算
1、付款期限:甲方應于驗收無誤收貨之日起_日內,一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條 留置權
如甲方未支付價款,在雙方沒有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條 違約責任
1、甲方的違約責任
(1)制作中途未經過雙發同意,私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的`責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%/天。未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質量,數量承擔責任。
(9)擅自調換甲方提供的原材料,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十七條 爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協商解決,協商不成的,按依法向人民法院起訴。 第十八條 其他約定
本合同經雙方簽字后于_ 年 _ 月_ 日起生效。合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,乙方和甲方各執一份;
甲方(章): 乙方(章):
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
加工承包合同5
甲方(發包方):
乙方(承包方):
甲乙雙方經平等協商,現就將加工環節生產組織承包事項達成如下協議:
一、承發包內容
1、甲方將xx加工環節的生產組織發包給乙方,由乙方承包組織員工進行生產,甲方負責向乙方提供加工場所、加工所需的機械設備及相關工具,甲方按乙方完成情況支付相應的加工費用。
2、甲方負責免費安排乙方所聘員工的住宿。
3、甲方承擔乙方員工的車費(一年一次)天津——江西硬座票。
4、承包后甲方保證乙方貨源,即在乙方承包后,甲方每月應保證乙方貨源為80000mm口徑以上。
二、承包期限
承包期限為20xx年月 日至年 月 日。
三、質量標準及獎懲約定
因乙方的生產質量問題,造成xx發生質量問題的處理辦法:
1、萬元以內的質量事故,甲方承擔維修差旅費,乙方承擔維修人員工資。
2、超過萬元以外的質量損失,由乙方完全承擔。
3、因質量問題造成的'退貨損失由乙方完全承擔。
4、乙方在加工過程中,如因加工問題造成的損失,一個月內產品的損失在300元以內,甲方不予追究,超過300元的損失乙方應照常賠償。
四、加工費用的結算
1、按加工的口徑為計件標準計算加工費用,單價見附表。
2、乙方第一個月的工資按班或按月計算,從第二個月開始計件制。如按月工資計算,超過工作時間加班,加班費用為當天每小時工資發放:當天工資÷8h×加班時間。
3、在第一個月能計件則計件,如不能計件則需保證最低工資車工、鉆工3000元、立車、鏜床3500元(人數為7人),第二個月必須計件。
4、加工費用的支付方法:本月支付上月加工費用。每月號支付。
五、員工管理乙方的員工由乙方負責管理,除需遵守國家法律法規外,還應遵守以下規定:
1、乙方的員工在公司承包期間,應服從公司的領導,遵守公司的規章制度,否則,因此引起的一切后果由乙方承擔。
2、愛護好設備和工具,下班時關閉電源和各種設備。
六、其它事項
1、生產周期一經確定(乙方簽字),乙方應在規定的日期內完成,如需延長加工周期,須經甲方書面同意,否則,一切后果由乙方全責承擔。
3、甲、乙雙方就有關加工方面的問題以書面形式確認,按“誰出錯,誰承擔”的原則向對方賠付損失。
4、乙方內部員工工資結算,打架斗毆與甲方無關。
5、乙方自行為所聘請員工辦理好工傷保險,保險費由甲方承擔。
6、不準隨意損壞廠里東西,如果發現人為損壞,則按出廠價的80%賠償。
七、違約責任
因甲乙雙方屬初次合作,存在著不穩定性,為約束雙方,商定:如因甲方的原因造成無法繼續合作,則甲方需支付乙方一個月的工資,同理,如因乙方的原因無法繼續合作,則乙方需支付甲方一月工資(一年內)。
八、如雙方發生合同糾紛,須在甲方工廠所在地法院提出訴訟。
本協議一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力,本合同經甲乙雙方簽字后即日起生效。
甲方:
日期:
乙方:日期:
加工承包合同6
甲方委托乙方加工 ,根據《中華人民共和國合同法》規定,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
第二條 加工成品質量要求: 。(加工訂作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法、規格、數量和質量:
1、用乙方原材料生產時,乙方必須依照合同規定選用原材料,并接受甲方檢驗。乙方若隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響產品的質量時,甲方有權要求重作,修理、減價、扣款或退貨處理。
2、用甲方原材料生產時,合同應當明確規定原材料的消耗定額。甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交(提)貨日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料,圖紙提供辦法:
1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
2、乙方對于承攬的工作,如果甲方要求保密,應當嚴格遵守,未經甲方許可不得私自留存、外傳和復制品技術資料。
3、甲方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法:
1、按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2、甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的訂作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由乙方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交(提)貨的時間和地點:
1、交(提)訂作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)訂作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2、交(提)訂作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交訂作物的`,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運訂作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提訂作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取訂作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔:
第九條 運輸辦法及費用負擔:
第十條 結算方式及期限:
第十一條 其他:
1、根據國家有關規定,甲方可向乙方交付定金。定金數額由雙方協商確定。甲方不履行合同的,無權請求返還定金。乙方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2、根據國家有關規定,經當事人雙方約定,甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條 乙方的違約責任:
1、未按合同規定的質量交付訂作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付訂作物或完成工作的數量少于合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按合同規定包裝訂作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成訂作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
4、逾期交付訂作物,應當向甲方償付違約金 元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向甲方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經甲方同意,提前交付訂作物,甲方有權拒收。
5、不能交付訂作物或不能完成工作的,應當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的 %( 10%-30%幅度)或酬金總額的 %(20%-60%幅度)違約金。
6、異地交付的訂作物不符合合同規定,暫由甲方代保管時,應當償付甲方實際支付的保管,保養費。
7、實行代運或送貨的訂作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。
8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質量,數量承擔責任。
10、擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 甲方的違約責任:
1、中途變更訂作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬乙方提供原材料的,償付乙方的未履行部分價款總值的 %(10%-30%幅度)的違約金;不屬乙方提供原材料的,償付乙方以未履行部分酬金總額的 %(20%-60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付訂作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取訂作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限六個月不領取訂作物的,乙方有權將訂作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給甲方;變賣訂作物所得少于報酬、保管、
保養費時,甲方還應補償不足部分;如訂作物不能變賣,應當賠償乙方的損失(機器、設備等)。
5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。*
6、無故拒絕接收訂作物,應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付訂作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自 年 月 日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,做出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同一式二份,甲方和乙方各執一份,同具法律效力。
甲方: 乙方 :
簽訂日期: 月 日 簽訂日期:20年 月 日
加工承包合同7
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:身份證號碼(以下簡稱乙方)
為明確責任,保障雙方的權益,保證生產項目發、承包工作的順利進行,根據本項目的具體情況,經甲乙雙方充分協商一致,特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示,雙方一致同意按合同條款執行。
一、項目名稱:
二、項目地點:
三、承包范圍:
四、項目內容:下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝,屬承包范圍內的原材料、在制品、產成品的轉運等屬承包范圍內的內容。
五、承包方式
1、甲方發包形式為人工費(勞務費)清包。
2、乙方承包范圍內的項目實行包人工、包工期、包質量、包安全、包保修等全部內容。
六、合同價款 最終以雙方實際審定的工時數和批量生產交貨臺數結算。工時單價為160元日。整臺交付單價元臺。人工費用包含乙方員工的工資、產品質量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。
七、開工日期及交付 開工日期:________年____月____日,項目必須在________年____月____日全部生產完畢并合格交付。乙方必須確實遵守規定的交貨期,若有延誤的情況以及因規格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方。
(一)過期____日內,每逾1天,按未交部分總價的1%接受甲方處罰。
(二)繼續逾期3天以上至5天以內者,按未交部分總價的2%接受甲方處罰。
(三)繼續逾期5天以上至10天以內者,按未交部分總價的3%接受甲方處罰。
(四)繼續逾期10天以上,依違約論,不論未交部分數量,違約金以5%的一倍計算。
八、付款方式
1、生產完成驗收合格后,____日內辦理結算,結算總承包價款的80%,結算完畢后____日內,甲方支付剩余15%項目款(也可當月驗收合格后在下月與甲方給本公司員工發工資時同步支付)。
2、其余5%保修金,自項目結束驗收合格之日起滿____日后____日內付清。
3、生產期間原則上不發生人工費用結算,但因乙方人員確因看病治療的費用,可事先征得甲方公司總經理同意方可結算。
九、項目質量 乙方產品質量必須達到公司規定的`各項合格標準。乙方應嚴格按設計圖紙、公司驗收規范、公司生產計劃要求生產(不含試制產品),否則由此產生的質量問題及責任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時,若發現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
十、項目進度 在生產中,乙方應嚴格按照甲方公司《生產用工計劃》派工生產,不得以任何理由要求多用工時,影響生產進度。如非人為操作設備故障維修、停水停電、生產材料不按計劃到廠導致誤工誤時,由甲方核實,總經理批準后方可具實調整《生產用工計劃》。
十一、甲方工作
1、開工前向乙方提供設計圖紙,乙方應妥善使用和保管。
2、甲方有權對乙方在生產過程中的項目進度、質量、安全生產進行監督。達不到要求時,提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回并保留追償權利。
3、負責提供的生產用設備安拆和調試維修工作。乙方未經允許擅自改動機電設備設置或操作不當導致安全事故,責任和經濟損失由乙方全部承擔。 有關承包加工合同范X 甲方: (以下簡稱:甲方) 乙方: (以下簡稱:乙方) 根據XX公司的生產需要,甲乙雙方本著平等自愿、合理合法、協商一致的原則,甲方同意與乙方在________簽訂 業務加工承攬承包合同。
一、甲方考慮到甲乙雙方的便利、有效,甲方同意在與乙方簽訂 加工承攬承包合同的基礎上無償提供工作場所、工作用水電,并有償提供食宿,洗浴、水電等必要的生活設施,具體費用依照公司標準在乙方的加工費中扣除。
二、合同期內,乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權并必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施,應由乙方及時上報甲方審定后報廢,乙方不得擅自處理。
三、乙方對于加工車間的生產設備設施等應定期檢查、維護、保養。
四、乙方有自行招聘員工的權利,乙方員工的工資由乙方定,甲方無權干涉,但乙方給付員工的工資必須合法;甲方考慮到乙方不符合為其員工繳納社會保險費的資格,甲方同意為其員工繳納社會保險費;如發生工傷及其他意外事故,甲方在社會保險內賠償,社會保險以外的部分由乙方自行承擔;
三、甲乙雙方同意乙方加工承攬費的單價按照________年的工價標準結算,新型產品的工價面議一致后再定;
四、乙方承諾保證其招聘的員工遵守甲方的規章制度,并保證其招聘的員工享受國家法規所規定的權利;
五、甲乙雙方在中途如需解除本協議者,須經甲乙雙方共同協商解決,任何一方無故不履行本協議者,另一方有追究其責任的權利;
六、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
加工承包合同8
發包人:XX木材廠
法定代表人(下稱甲方):
承包人:身份證號碼:
(下稱乙方)
經甲乙雙方充分協商,就乙方承包加工甲方的XX木材廠事宜達成如下協議,雙方應共同遵守,加工承包合同范本。
一、合同標的
甲方將座落于 的XX木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的XX木材廠的現狀已有充分了解,愿意承包加工甲方的上述木材廠,并保證合法操作。
二、承包方式
乙方承包加工期間,實行按件計算,具體包括:鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、承包期限
1、承包經營期限為____年,即從 ____年____ 月____ 日起至 ____年____ 月 ____日止。
2、根據法律規定或本協議書約定,提前解除或終止協議書履行的,不受上述期限的`限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為 元/年,采取先繳納后使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金:
;____________________________________________________.
五、甲方的權利與義務
1、甲方有權按協議約定的方式收取承包保證金,
2、甲方于本協議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設備等交給乙方,并向乙方提供住宿及用餐場所,但人員由乙方自行聘請。
3、本協議簽訂后甲方應及時將XX木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產享有法定所有權,并享有監督權。
六、乙方的權利與義務
1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權范圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請,乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產生的工傷、斗毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。
4、合同期內,乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權并必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施,應由乙方及時上報甲方審定后報廢,乙方不得擅自處理,合同范本《加工承包合同范本》。
5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經濟責任自負。
6、未經甲方同意,不得擅自使用甲方財產對外提供擔保,不得擅自處置甲方財產。
7、乙方不得在承包過程中將XX木材廠轉讓給第三方經營,一經發現甲方有權隨時終止合同并追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示,不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約,由此產生一切損失由乙方承擔。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經營范圍無關的經營活動。
9、乙方對于木材廠的消防設備設施應定期檢查、維護、保養,對于因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。
10、乙方應在本協議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。
七、違約責任
甲乙雙方應當全面履行本協議書的約定,任何一方違約的,守約方有權提前解除協議或終止本協議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金 元;違約金不足以彌補守約方損失的,還應當賠償守約方的損失。
八、其它
1、協議期滿后,甲方如重新對外發包加工的,在同等條件下,乙方有優先承包權。
2、協議期滿或解除后,原有設備及設施歸甲方所有,乙方添置的設備設施歸乙方所有,甲方可折價取得該部分設備設施。
3、協議中如有未盡事宜,應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。補充條款具有與本協議同等的效力。雙方不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成的,由廣州市花都區人民法院裁判解決 。
九、本協議經雙方簽字后生效。
十、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:
年 月 日
乙方:
年 月 日
加工承包合同9
發包方:(以下簡稱:甲方)承包方:(身份證號:)(以下簡稱:乙方)
為充分利用乙方大理石板材加工經驗,發揮乙方的生產管理能力,根據《中華人民共和國民法通則》和《中華人民共和國合同法》有關規定,雙方在自愿、平等、有償和協商一致的基礎上,就乙方承包管理甲方位于干掛石材大理石大理石加工相關事宜達成如下協議,以資雙方遵守執行。
第一條:承包內容:
大理石板材加工及管理,大理石毛板下車、上臺車鋸切、線條拼裝、平板開槽。
第二條:承包期限:年月日至石材幕墻結束。
第三條:承包方式:
1、采用包工不包料形式,所有材料全部由甲方提供。
2、臺車鋸機及其附屬設備由甲方提供,切割板材用刀片乙方自理。
第四條:承包費用:
1、大理石板材加工承包費用為綜合單價元/平方米(本單價包括管理費用、人工工資、生活費、住宿費用、保險等)乘以甲方提供乙方料單加工完成量為最終結算總價。甲方不在追加其他費用款項。
第五條:雙方責任與義務
一、甲方責任與義務
1、甲方負責提供大理石排鋸臺、必要的工作場地及平板車相關設備等及配套設備給乙方使用【附設備移交清單】。
1、中甲方提供加工廠的合法證照、水、電、路三通。負責提供加工的機械設備工具。
2、甲方根據現場需求向乙方下達加工任務。
3、甲方為乙方人員遵紀守法、安全文明生產的教育、提升產品質量、加工技能培訓。
4、甲方有權對乙方員工違反企業規章制度,不服從管理,其進行批評教育,情節嚴重的給予辭退,觸犯法律的交由司法機關處理。
5、如乙方連續7天不能按時完成現場所需石材切割,甲方有權要求乙方增加工作時間或更換人員。
二、乙方責任與義務
1、服從甲方的組織指揮和總體安排,遵守各項規定制度。乙方工作人員在合同期內必須服從甲方監督,自覺遵守公司規章制度,按時保質、保量安全的完成甲方下達的生產任務。
2、愛護甲方設備、設施等公司財物,合理使用材料,因材用料,不造成浪費。
3、生產過程中的安全事故責任由乙方自負。
4、確保產品質量達到國家石材加工標準要求。因乙方原因給甲方造成質量事故、產品損失或聲譽影響,乙方應承擔其責任。
5、錄用工作人員,要符合勞動法規定,所錄用員工身體健康,無傳染病、無慢性疾病和重大疾病,乙方關心員工身心健康。
6、按時給其人員發放薪酬,不得拖欠。
7、工作區域保持壞境衛生整潔。
8、工作人員在合同期間應自覺遵紀守法,嚴禁各種違法犯罪活動,如發生事故責任由乙方承擔。
9、乙方加工的`產品不合格需返工的,乙方須承擔返工所需的相關耗材費用及電費。
第六條:質量標準
1、板材對角線誤差控制在3㎜之內;線條拼接縫隙控制在1mm之內,無法拼接嚴實的,須用石粒及膠填滿。
第七條、結算方式:
甲方按時支付乙方每月完成工程量的%承包費,尾款在竣工驗收后一個月內結清。
第八條:設備移交:
在本合同簽定5日內,甲方向乙方現場清點交付機械設備工具、水、電設備和有關設施,簽署交接清單。待合同終止時,乙方按照清單向甲方交接有關設備和物資,確保設備、物資完整無損,可以正常使用。
第九條:合同爭議:
因本合同發生爭議,由雙方協商解決,協商不成的,可向勞動仲裁委員會或法院起訴。
第十條:未盡事宜:
本合同未盡事宜,雙方可協議補充或按有關法律、法規和行政規章規定執行。
第十一條:生效日期:
本合同雙方簽章之日起生效。本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。
甲方(蓋章):簽訂日期:年月
乙方(蓋章):年日日月
加工承包合同10
廠方:
承包方:
為進一步加強企業管理,完善車間各項制度,提高生產工效,保證質量,降低成本,在按勞取酬,互利互惠原則上,協商確認本合同,合同條款如下:
一、承包責任:
1、承包期內承包者必須自覺遵守本公司的各項規章制度,員工守則,操作規程,安全規則和勞動紀律,要有敬崗愛業的精神,樹立員工愛廠如愛家的主人翁思想。如有違反公司制度,將按規定給予經濟處罰,直至解除勞動合同。
2、廠方負責為承包方員工購買保險,承包方員工工作滿一年的,保險費由廠方負責,不滿一年的由承包方自行承擔。
3、承包期間在生產過程中,經常批量出現不合格的產品,廠方有權可立即終止合同,并要按不合格產品的條例賠償廠方的材料成本。
4、承包期間若承包方要辭職,應提前三個月遞交辭職書給廠方,經廠方研究審批后方可辦理辭職手續。未辦理辭職,未經廠方許可不得擅自離開廠方,否則視為自動離職處理,廠方沒收承包方其未發承包工料費。
5、承包方至少保證并按照工廠的生產情況及時補充不足的工人,絕對不能因為人員問題而影響到工廠的生產進度,如有影響廠方按相關規定給予處罰,生產過程中承包方一定確保安全。
二、承包范圍:
1、承包方負責公司下達生產單材料的手加工工序、包含工人工資、輔助材料(不含膠水)、刀片及機臺的維修及各相關配件,配件價值200元以下由承包方負責,配件價超過200元以上的由公司負擔。(人為操作造成損壞不論價值多少由承包方負責),一般設備維修要在當天內及時完成。
2、承包方負責整個手加工車間衛生、水溝的清理。
3、承包方生產前須先看懂生產單的內容,并對生產的要求與車間主管做整批單的生產計劃。按工程的要求從先到后、從急到緩、按時按質有條不穩的一條龍生產。
4、承包方生產出的產品應排放好,不可疊高,亂擺亂放。
5、承包方生產出的產品需做好標識,按加工單編號,不能混箱亂擺亂放。
三、承包工料費:
1、質量要求:
①承包方按生產單的圖紙要求進行合理加工,確保產品質量及加工方案正解,如果因加工錯誤,造成的損失由承包方承擔。
②廠方按加工單要求進行驗收。
③加工過程中弄破板,按材料成本的20%計賠。
2、承包單價:(綜合全包單價:鋸片、加工相關輔助工具及材料、工人工資及第二條中的所有費用)
經常加工項目:見附件,其他未盡的'加工項目經雙方協商后另議加工承包單價。
3、承包工料費發放及結算:以廠方所下單并質檢員驗收加工完成后的單進行結算,當月承包工料費在第三個月的5日左右發放(即1月份在3月5日左右發放)。
四、上班時應嚴格按規范進行操作,在工作中因人為原因造成的事故,保險公司理賠
金不足部分由承包方自行負責;在工作范圍內非人為造成的工傷事故,如發生工傷事故,保險金受益人須授權給廠方。按政府單位調解后的醫藥費(理賠金)理賠。保險公司保險不足調解理賠金的部分,承包方與廠方各付一半責任。
五、以上各項條款希承包方嚴格遵守執行,共同協調,把公司的各項工作做好。
本合同為期一年,到期后雙方可協商繼續承包合作,廠方原則上應優先承包方簽定下一的承包合同。本合同一式兩份,雙方各執一份。
廠方(簽名):承包方(簽名):
加工承包合同11
合同編號:______________
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條圖紙提供
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復
第七條轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密:________________,未經定作人許可,不得留存復制品或者技術資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十條協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助:______________________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務,并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的,承攬人可以解
除合同。
第十一條監督
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監督檢驗,但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的,無權請求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人,并承擔由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續簽本合同;
3.雙方通過書面協議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現的;
5.在合同期限屆滿之前,當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;
第十七條質量保證
承攬人對定作物的質量負責的期限為:_________。其保證質量的前提條件為:_______________________。
第十八條違約責任
1.承攬人的違約責任
(1)承攬人如未按合同規定的質量交付定作物,定作人同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,承攬人應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數量少于合同規定的,定作人仍然需要的,承攬人應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物,應當向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,承攬人應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則定作人有權拒收。
2.定作人的違約責任
(1)定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同,應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證
承攬人:
1.承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條合同的變更
本
合同履行期間,發生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第二十二條合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十三條爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的.爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、**、罷工,政府行為或法律規定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________ 定作人(蓋章):__________
法定代表人(簽字):_____ 法定代表人(簽字):______
委托代理人(簽字):_____ 委托代理人(簽字):______
簽訂地點:_______________ 簽訂地點:________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____
加工承包合同12
甲方(發包方):_公司
法人代表: 法人身份證號:
乙方(承包方):
法人代表: 法人身份證號:
甲乙雙方經平等協商,現就經_加工環節生產組織承包事項達成如下協議:
一、承發包內容
甲方將經_品牌_、_加工環節的生產組織發包給乙方,由乙方承包組織員工進行生產,甲方負責向乙方提供加工場所、加工門所需的機械設備及相關工具,甲方負責免費安排乙方所聘員工的食宿。
二、承包期限
承包期限為20_年_月_日至20_年_月_日。甲方在承包期內停產及乙方在承包期內無故停工均視為違約,違約方應向對方按_萬元/月的標準支付違約金。承包期滿后甲方優先滿足乙方續包,乙方須在承包期滿日_天內書面告知甲方是否續包,否則甲方有權作出其他處理。
三、質量標準
乙方為甲方加工的_、_須達到以下標準:
四、工資結算
1、甲方按照如下標準給乙方結算加工工資:
_加工工價為_元/條;_加工工價:_ 16元/平米。甲方需確保乙方的員工_人每月當月有_件_的保底加工工作量,若甲方每月當月提供給乙方加工_的工作量少于_件,則甲方當月應按_件_的保底加工工資數額結算給乙方,以便乙方能穩定員工隊伍,為甲方企業正常運行提供人員。若乙方所聘員工數額超過_人時,甲方提供乙方保底工作量及保底工資按相應比例推算。若甲方因擴大生產需乙方增聘員工時,乙方可按照以下原則增聘員工:按照員工人均日加工量_件的定額,先確保_名員工,即日加工量為_件_,若甲方要求日產量_件以上,則按每增加_件_的日產量乙方可增聘1人,余數不足_件時按_件計算。若甲方能提供足夠的_工作量,但當月整月計算乙方平均每人每天未能完成_件_加工任務則當月結算工資時按每少一件扣_元工資。
五、獎懲約定
乙方每月加工的_在甲方出貨時因加工環節造成質量問題造成退回或要上門維修的,若退回或上門維修的數量超過乙方所聘人員數量則甲方可就超過數量有質量問題的門按_元/件扣乙方工資;若退回的數量介于乙方所聘員工數和一半員工數(四舍五入取整)之間時,甲方對乙方不獎不罰;若退回的數量少于乙方所聘員工數的一半時(四舍五入取整),甲方應按當月加工出的門的數量_元/件的標準對乙方進行獎勵。乙方在甲方做滿一周年,甲方應另行給予乙方_萬元獎金。
六、員工管理
乙方聘請的員工由乙方負責管理,除需遵守國家法律法規外,還應遵守以下規定:
1、在廠區內打架的每人每次扣_元。
2、在廠內包括宿舍內抽煙的'每人每次扣_元,在休息室抽煙煙頭入煙灰缸的除外。
3、愛護好設備和工具,下班時關閉電源和各種設備。
七、其它事項
1、乙方向甲方繳交_萬元保證金,以確保加工的質量,廠房材料整理等。
2、甲方每月15日定期給乙方結算工資,甲方若不能按時向乙方支付加工工資,乙方有權利停工,且甲方應按應付工資額每天_‰標準向乙方支付違約金。
3、甲、乙雙方就有關加工方面的問題以書面形式確認,按“誰出錯,誰承擔”的原則向對方賠付損失。
4、在廠區內,無主觀故意造成的損失按_%賠付,故意損失按_%賠付。
5、乙方內部員工工資結算,打架斗毆與甲方無關。
6、甲方保證不挑起廠內員工事端,若出現一起,除承擔相應責任外另向乙方支付_元損失。
7、甲方應為乙方所聘請員工辦理好工傷保險,保險費由甲方承擔。否則乙方聘請員工因工傷事故造成的費用金額由甲方承擔。
8、本協議一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力,本合同經甲乙雙方簽字后即日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工承包合同13
甲方:__________
乙方:__________
根據《合同法》之規定,本著互惠互利、共進雙贏的原則,經雙方友好協商,就德州實華24萬噸/年燒堿、30萬噸/年PVC搬遷項目設備庫工程相關事宜,達成協議條款如下:
一、工程概況
二、工期
本工程的加工工期為__________因無法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認可。如果甲方有變更工期順延的,必須雙方簽字認可。
三、甲方的權利和義務
1、保證材料的及時到位,不得耽誤乙方的'加工制作工作。若工程有變更應及時以書面的形式通知乙方避免費工損料。提貨費用甲方承擔。
2、遵守以上約定并執行。
四、乙方的權利和義務
2、按照圖紙制作,保證工期和質量。配合甲方審閱圖紙,如圖紙出現錯誤或不合理之處,應積極主動向甲方反映進行協商,并出具變更說明完善圖紙設計,達到甲方設計要求。
3、因甲方材料不及時到位,乙方有權停工并不納入工期范圍。甲方提貨時乙方承擔裝車的費用。
4、遵守以上約定并執行。
五、技術要求
1、甲方提供完整的加工圖紙壹套,乙方根據圖紙和技術要求進行加工制作不得擅自改動圖紙。合同簽訂后乙方根據工期和甲方要求編排工程進度表以利于工程按時完成。
2、鋼構件拋丸除銹。油漆為中灰防銹漆,漆膜厚度達到設計要求。不含防火涂料的采購及涂刷。
3、本工程的款項不含構件加工竣工資料的編制費用,如需探傷,費用由甲方負責,并且不含高強螺栓及抗滑移試驗費。但應為甲方提供方便的途徑以利于工程建設的順利進展。
4、乙方在加工期間,甲方可隨時派技術人員對加工構件進行檢驗。驗收合格后方可出廠。若有錯誤及時返修達到規范要求標準讓甲方滿意。
5、構件制作驗收執行GB50205-20__________《鋼結構工程質量驗收規范》。
六、付款方式
合同簽訂3日內,甲方付給乙方總加工款的50%作為預付款,余款按提貨量分期付清。
七、本合同未盡事宜雙方另行協商。如協商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責任由違約方全部承擔。
八、本合同一試兩份。甲乙雙方各執一份,雙方簽字或蓋章后生效。
甲方(蓋章簽字)__________乙方(蓋章簽字)__________
__________年__________月__________日
加工承包合同14
甲方(發包方):順德市鎮泡沫加工廠
甲方代表:
乙方(承包方):
經甲乙雙方互相協商,甲方將順德市鎮泡沫加工廠承包給乙方經營。甲乙雙方在平等、互利、自愿的基礎上,簽定如下協議:
一、承包方式
甲方將權屬于甲方的
泡沫加工廠承包給乙方自產自銷經營。承包期內,一切經營資金由乙方自籌;一切開支包括廠房租金、水、電費、稅收費、衛生管理費等費用均由乙方負責支付,甲方概不負責。
二、承包期限
合同承包期限為一年,從20xx年8月日起至20xx年8月日止。合同期滿后,如甲乙雙方愿意,可繼續簽訂承包合同。
三、承包費用
承包費用為100000元人民幣(大寫壹拾萬元整)/年。乙方于每月5日前向甲方繳交承包款8300元,尾數在最后一個月結清;第一次繳交承包款時間為20xx年9月5日前。如乙方逾期未繳交承包款,每日按拖欠總額的1收取滯納金;超過20日未繳交承包款,甲方有權終止承包合同,并將乙方保證金不予退還。
四、安全責任
乙方應為工廠員工購買工傷保險。合同期內,一切安全事故由乙方負責,甲方概不負任何責任。
五、違約責任
乙方在合同簽定后向甲方交納30000元保證金。如有違約,則由違約方向另一方賠償違約金30000元。
六、其它事項
1、甲乙雙方簽字后,此合同不受市場行情等任何因素影響,合同期內,任何一方擅自中止合同(包括乙方中途退場等),則按違約處理。
2、甲方將原購買的其他廠的`廢泡沫(包括蜆華、福星、等)移交給乙方購買,但乙方不得自行與廠家重新洽談價格或簽訂合同,如有價格等因素變動,必須及時通知甲方前去與廠家處理解決,否則按乙方違約處理。
3、甲方以前購買的廠貨廢泡沫,如受價格變動和其它因素的影響,導致一些廠貨不能再繼續購買的,甲方不負責任,不減少承包費。
4、乙方在經營期間,所有新找到的廢泡沫貨源和購買的廢泡沫廠貨,在合同期滿后,必須連同以前的廢泡沫廠貨全部移交給甲方購買,并且乙方二年內不得在甲方工廠周圍方圓30公里范圍內開設廢泡沫加工廠。
5、甲方負責提供一臺泡沫拉絲機給乙方使用,維修費用由乙方負責。其它物品由甲乙雙方在接交時簽訂清單,合同期滿后乙方按清單將物品交給甲方,遺失或損壞的物品按價賠償。
6、合同期內,如因現廠房不能繼續租用或政府有關部門干涉的原因,導致乙方不能生產的情況下,由甲方負責協調有關關系或另外租廠房使用,乙方每月仍然按以前的廠租標準支付廠房租金;因搬廠房造成停工期間按270元/日扣減承包費。如甲方不能協調好關系,無法讓乙方繼續開工,則雙方按終止合同處理并進行結算,此種情況不按違約處理。
7、如雙方發生合同糾紛,須在甲方工廠所在地即順德地區提出訴訟。
8、未盡事宜,由甲乙雙方另行協商解決。
9、此合同一式兩份,甲乙雙方各持一份具有同等法律效力,簽字生效。
甲方(蓋章):順德市鎮泡沫加工廠
甲方代表(簽名):
乙方(簽名):
簽定日期:年月日
加工承包合同15
合同編號:
簽訂地點:
定作方:______
承攬方:______
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
二、定作方帶料
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預付款數額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式:執行本合同發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,雙方同意由_____仲裁委員會仲裁(當事人雙方不在本合同中約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協議的.,可向人民法院起訴)
十四、雙方協商的其它條款
-----------------------------------
| 定作方 | 承攬方 |鑒(公)證意見: |
|單位名稱(章) |單位名稱(章) | |
|單位地址: |單位地址: | |
|法定代表人: |法定代表人: | |
|委托代理人: |委托代理人: |經辦人: |
|電 話: |電 話: | 鑒(公)證機關(章) |
|電報掛號: |電報掛號: | 年 月 日 |
|開戶銀行: |開戶銀行: |(注:除國家另有規定外, |
|帳 號: |帳 號: |鑒(公)證實行自愿原則) |
|郵政編碼: |郵政編碼: | |
-----------------------------------
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
監制部門: 印制單位:
第四篇:簡易短期承包合同
簡易短期承包合同
簡易短期承包合同1
甲方(發包方):
現住址:
乙方(承包方):
現住址:
甲方將____魚塘(五口魚塘)發包給乙方。現甲乙雙方協商一致,簽訂合同條款如下:
第一條甲方將五口魚塘進行整理,保證魚塘底面平整,堤壩穩固,發包給乙方使用,并負責四周堤壩使用環境,確保安全生產。
第二條承包期限為________年,即從________年____月____日至________年____月3____日.
第三條承包金額和繳款方法:承包金為平均每年8萬元整(合計80萬元),乙方第________年交甲方6萬元,以后每年遞增5千元直至最后________年全部繳清,每年的承包金應于當年年底前一次性繳清。
第四條在承包期內,乙方所承包的魚塘需要用電,由甲方提供電源,乙方按照甲方指定地方安裝電表和漏電開關才能用電.一切費用由乙方負責,電費由乙方負責繳給甲方,電價為甲方使用電費電價同價.甲方保證乙方生產經營道路暢通。
第五條甲方將魚塘承包給乙方經營,乙方有自主經營權管理權,但不得破壞魚塘。期滿后,在同等條件下,乙方有優先繼續承包權。
第六條乙方對魚塘基礎設施的投入,產權歸乙方所有甲方不得干涉。
第七條在承包期內,乙方享有國家優惠政策,甲方給予支持.在承包期內乙方若經營困難可另行發包,甲方不得干預。
第八條在承包期內,因國家建設或鄉鎮需要征用土地時,乙方無條件服從,本合同同時解除,有關青苗、魚苗、基礎設施的補償歸乙方,其他補償歸甲方。
第九條乙方需要排水或抽水時,甲方應及時提供抽水機給乙方使用,如發生偷、毒、炸魚等情況,甲方應積極協助乙方處理,甲方有權督促乙方完成合同規定的義務。
第十條乙方對魚塘四周堤壩除甲方植樹外有管理使用的權利。
第十一條在承包期內,如遭遇不可抗拒的特大自然災害造成乙方不能繼續履行合同時,乙方應及時將事故通知甲方,由甲乙雙方協商解決。
第十二條如有一方違約,按《中華人民共和國民法典》相關規定進行賠償。
第十三條本合同經甲乙雙方簽字或蓋章并經鎮司法所鑒定后生效。本合同一式三份,甲乙雙方各執一份,合同鑒定機關一份存檔。
第十四條乙方在承包期內,甲方如因生產需要從塘底取土,必須在乙方休魚期內進行,乙方應給予積極配合。
甲方(簽章): 乙方(簽章)
________年____月____日 ________年____月____日
鑒定機關:
鑒定地點:
簡易短期承包合同2
甲方(發包方):現住址:乙方(承包方):現住址:因乙方的生產需要,為了更加提高經濟效益,故需充分利用水資源,現就甲方自行所有的一口魚塘,經甲乙雙方認真協商訂立本合同書,以供雙方共同遵守。
一、甲方發包的魚塘座落及面積:該塘座落于:______面積約___畝。
二、承包期限:本協議承包期限為________年,即從________年____月____日起到________年____月____日止。
三、承包金額和付款方式:
1、合同的總金額為:408115.0元。
2、付款方式為:
A、________年____月1號付款60000元(第一次付款)。
B、________年____月31號前付款63000元(第二次付款)。
C、________年____月31號前付款66150元(第三次付款)。
D、________年____月31號前付款69458元(第四次付款)。
E、________年____月31號前付款72930元(第五次付款)。
F、________年____月31號前付款76577元(第六次付款)。
四、承包期間,魚塘邊不能栽種樹木。
五、在承包期間,其塘塍、便的管理由乙方負責。如遇不可抗拒的自然災害(地震、特大洪澇等)造成該魚塍、便倒塌,修復由甲方負責,甲方因修復魚塘便耽誤乙方使用,如不減乙方當年承包金,其合同期限順延________年。
六、在承包期間,塘內的蓄水由乙方負責管理,用水甲方負責安排,其塘內的最高水位以本塘常年平水缺為限,最低水位以塘中心60公分內。
七、乙方需要排水、抽水時,如發現水質有毒、污染物等情況,甲方應積極協助乙方處理。
八、承包期間,乙方不得隨意改變該魚塘的使用性質,不準建永久性建筑物。否則,在承包期滿,將自動拆除。
九、承包期間,乙方不得隨意轉租他人。
十、本合同自承包開始之日起生效,甲乙雙方均不得修改或解除本協議。如甲方代表發生變更,不得變更本合同。本合同如有未盡事宜,經甲乙雙方共同協商,作出補充規定。補充規定同本合同具有同等法律效力。合同期滿,在同等條件下,乙方有優先權。如甲乙雙方雙方愿意繼續承包,應重新簽訂合同。 本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份(合同副本一式___份,交——各存一份。
甲方(發包方):乙方(承包方):
代表:代表:
____日期____日期
第五篇:簡易工程承包合同
簡易工程承包合同
簡易工程承包合同1
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本建設工程協商一致,訂立本合同,供雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱:_____________
2、工程地點:_____________
3、工程范圍:_____________
4、承包方式:_____________
二、合同工期
1、開工日期:______年____月____日,竣工日期______年____月____日,合同工期總天數天(以實際進場施工之日算起);
三、質量標準
工程質量標準:合格、按照《xxxx施工質量驗收規范》驗收。
四、合同價款
總計合同金額(大寫)(人民幣),小寫¥。
五,付款方式
付款方式:本工程進場完成%工作后10天內,發包人向承包人支付%工程費用;本工程進場完成%工作后15天內,發包人向承包人支付%工程費用;本工程竣工驗收后20天付清余下的工程費用(除工程保修押金)。工程價款通過銀行轉(匯)入對方帳戶(以本合同注明帳號為準)。所有款項支付須先開發票后支付。
六、施工準備
1、承包人在合同簽定后日內免費完成圖紙的設計和細化,完成后由發包人提交給設計院,承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。
2、發包人應在施工前做好三通一平工作,提供基準測量點和水、電接入點;
七、安全責任
1、甲方指導乙方組織實施,檢查乙方施工安全設施。
2、乙方應指派專人負責安全,施工現場應有安全標示和安全設施。
3、乙方在施工過程中出現責任事故,乙方負全部責任,甲方概不負法律和經濟責任。
八、工程竣工驗收及保修
1、承包人在工程竣工前三日內,應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收,如發包人不能按期參加驗收,須提前通知承包人,并與承包人另行商定驗收日期,但發包人必須承認承包人的竣工時間;發包人推遲驗收,其間所發生的管理費和其他損失均由發包人承擔;
2、發包人收到承包人的驗收通知未提出異議,但到期又不按期組織驗收或發包人提前使用的,視為驗收合格;
3、竣工工程經驗收合格之日,辦理工程移交,從驗收之日起三日內移交完畢,如發包人不按期接管,致使工程發生損失,應由發包人承擔;
4、工程已基本竣工,如遇某種材料或設備雙方均無法解決,致使該項工程不能全部按期竣工,可作減項竣工,并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續;
5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修,保修期限屆滿后,承包人提供終身優惠服務。
6、承包人應按國家技術規范、標準、規程和發包人的技術要求進行工程施工,按本合同規定的時間提交質量合格的工程產品,并對其負責。由于承包人施工質量不合格,承包人應負責無償給予修繕,使其達到質量合格。若承包人無力補充完善,需委托其他單位時,承包人應承擔全部工程費用。
九、現場代表
發包人現場代表_____,承包人現場代表__,雙方代表的權利義務按本合同約定,解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。
十、違約責任
因承包人施工質量造成重大經濟損失或工程事故時,承包人除應負法律責任和免收直接受損失部分的勘察費外,應根據實際損失向發包人支付賠償金。
一方違約時,除前面條款另有約定外,違約方支付違約金萬元。本合同未盡事宜,經發包人與勘察人協商一致,簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等效力。
本合同履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的按下列第種方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
本合同以雙方簽字蓋章后生效,一式貳份,發包人與承包人各執壹份。
合同訂立時間:___年___月___日
合同訂立地點:____________________
本合同共______________頁
發包人:_____________(蓋章)
法定代表人/委托代理人:_____________(簽字)
承包人:_____________(簽字)聯系方式:_____________
開戶銀行:_____________
銀行賬號:_____________
簡易工程承包合同2
發包方(甲方):_______
承包方(乙方):_______
為了將本工程做好,甲方將一棟七層半裝修工程以包工不包料方式承包給乙方,依據雙方協議,明確雙方在承包中的權利義務、責任,經雙方同意,簽訂本協議,以下簡稱甲方、乙方。
1、工程名稱:________。施工承包內容:乙方按建筑規格要求、設計施工圖紙并由乙方同意后施工。
2、搭排柵掛網(由甲方負責).
3、水泥、沙漿、批蕩、過灰油、廚房,洗菜盤用50×50耐磨磚、做雙層爐灶臺,全部內墻貼25×40瓷片,貼1.2米高瓷片,房間腳線。
4、全部廁所,陽臺,樓梯貼瓷片到頂。
5、外墻貼馬賽克。
6、乙方包內地面用水,泥漿,貼50×50地磚。
7、承包價格:按裝修面積每平方米為83元。
8、水電安裝,扇灰和排污管安裝,一切由甲方負責。
9、付款方式:按工程進度,付進度款80%,完工后,三日內結清全部工程款。
10、全部余泥由乙方負責清理到一樓集中點,再由甲方負責運走。
本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,如有未盡事宜,雙方另行協商解決。
甲方簽名:_______乙方簽名:_______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
簡易工程承包合同3
發包人(全稱):_____________
承包人(全稱):_____________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建筑工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:_____________
工程地點:__________________________
工程內容:
工程立項批準文號:
資金來源:自籌
二、工程承包范圍
承包范圍:施工圖內除合同約定的發包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預埋工程的施工和竣工所需的勞務、材料、設備、施工機械和服務等全部內容(其中部分材料和鋼結構由發包人提供)
三、合同工期
開工日期:_____年____月___日(實際開工日期以發包人、監理人下達開工令為準);
竣工日期:_____年____月___日;
合同工期總日歷天數:______天。
四、質量標準
工程質量標準:合格(其中主體為優質結構)
五、合同價款
金額(大寫):________;預算價約計_______萬元。
六、組成合同文件
本合同文件包括:
1、本合同協議書;
2、圖紙;
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、違約、索賠和爭議
1、發包方、承包方應當共同遵守上述約定,如果一方違反約定給另一方造成經濟損失,應當支付相應的賠償;
2、本合同在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的,雙方約定:向_____________仲裁委員會申請仲裁。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、工程結算
1、工程竣工驗收報告經發包方認可后____天內,承包方向發包方遞交竣工結算報告及完整的結算資料,雙方按照協議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價調整內容,進行工程竣工結算。
2、辦理工程價款竣工結算的一般公式為:
竣工結算工程款=預算(或概算)或合同價款+施工過程中預算或合同價款調整數額-預付及已結算工程價款-保修金。
3、發包人與承包人在建設工程承包合同中約定質量保證金,發包人從應付的工程款中預留,用以保證承包人在缺陷責任期內對建設工程出現的缺陷進行維修的資金,質量保證金為___________________________________元(人民幣);:____________元(人民幣)。
十、合同生效
1、合同訂立地點:________________________。
2、本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。在滿足雙方簽訂的《工程質量保修書》各項條款之規定并無任何糾紛后合同自行解除。
發包人:
法定代表人:
_______年______月_____日
承包人:
法定代表人:
_______年______月_____日
簡易工程承包合同4
發包方(簡稱甲方):_________
承包方(簡稱乙方):_________
一、概況
1、甲方弱電工程系合法使用。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經有關部門審定具有弱電工程承包的相關《資質證書》的企業法人。
2、弱電施工地點:________區(縣)________路________號。
3、弱電工程實施內容:詳見附件一《弱電工程實施內容表》。
4、承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
5、總價款:______元,大寫(人民幣):__________________其中:材料費:____________________,人工費:____________________管理費:____________________,設計費:____________________垃圾清運費:____________________,稅金(3、41%):____________________其他費用:____________________經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
6、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,________工期________天。
二、關于材料供應的約定:
1、甲方提供的弱電布線材料:詳見附件二《甲方提供弱電布線材料、設備表》。本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、乙方提供的材料:詳見附件三《主弱電布線材料報價單》。
3、乙方對甲方采購的弱電布線材料、設備,均應用于本合同規定的弱電工程,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
4、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關于工程質量及驗收的約定
1、本工程執行建筑與建筑群綜合布線系統工程施工及驗收規范(CEC 72:97)和智能建筑設計標準(EBD-03-95)的其它同類標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由____ ____方設計,施工方案。
3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費由甲方承擔,工期順延。
4、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件四)后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
6、工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
7、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知____日內組織驗收,并辦理驗收移交手續(詳見附件五《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
四、有關安全生產和防火的約定甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、高空作業、水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及企業辦公人員的安全,防止企業辦公設備的毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
五、關于工程價款及結算的約定
1、工程款付款方式列下表:付款時間付款百分比金額對預算設計認可簽訂合同之日1000元,第二次付款時扣除合同簽訂后開工前二至五天30%元施工過程中工程材料到現場或工期進度過半30%元竣工驗收當天35%元竣工驗收后一個月內5%元增加工程項目簽訂項目變更表后兩天內100%元
2、工程結算:詳見附件六《工程結算單》。工程保修期________年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。雙方款項往來,均應出具收據,施工結束須開具發票。
六、其它事項甲方工作:
(1)甲方應在開工前________天,向乙方提供經物業管理部門認可或上級主管弱電部門的施工圖紙或做法說明____份,并向乙方進行現場交底。全部____或部分____施工現場,清除影響施工的障礙物。對只能部分____的施工現場中所滯留的設備、物件等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的電,鑰匙等必備條件,并說明使用注意事項。
(2)做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生其他工作人員關系等的協調工作。
(3)如確實需要拆改原建筑物結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,并承擔有關費用。乙方工作:
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。
(2)指派__________為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。
(3)未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準,不得隨意拆改各種共用設備管線及原有建筑承重結構。
七、違約責任
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的________%________支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有共用設備管線及建筑承重結構,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔責任。
4、乙方擅自拆改共用設備管線或原有建筑承重結構,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、糾紛處理方式
1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文本和工程承包企業開具的統一發票,可向市智能建筑協會調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投訴。
2、當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向——市仲裁委員會申請仲裁——人民法院提起訴訟(將不選定的解決方式劃出)
九、合同的變更和解除合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款_____%支付違約金,并辦理終止合同手續。施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
十、其它約定
1、______________________
2、______________________
3、_____________________
4、______________________
5、_____________________
十一、本合同一式份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
附件(略)
甲方(簽章):_____
乙方(簽章):____
委托代理人:_______
法定代表人:______
委托代理人:_______
住址:_____________
地址:____________
電話:_____________
電話:____________
郵編:_____________
郵編:____________
簽訂日期:________年____月____日
簽訂地點:_____________
簡易工程承包合同5
建設單位:_____________ (以下簡稱甲方)
承包單位:_____________ (以下簡稱乙方)
為了明確雙方在施工過程中的權利義務及經濟責任,經雙方協商一致,同意簽訂本合同,以下交款作為動工、工程驗收及單位結算為依據。
一、承包內容及承包方式
1、工程地點:
2、樓房結構:
3、樓房層數為_____________米。
4、承包方式:包工不包料只包主體工程
5、包工單價為_____________元平方米。
6、包工價內結算方法:要按樓房投影、樓板實倒面積,包含雨篷實倒面積及樓梯間、采光井空位在內面積。
二、承包工價內的工程施工項目及責任
1、乙方責任:乙方是由正付零以上的磚體工程、框架柱、梁工程、模板制作及安裝、拆工程、鋼筋工程(不包含鋼筋制作)、柱子、梁、樓面燒制工程、自帶所有旌工工具及模板、頂桐費用。(不包含室內、外批灰及裝修和壓墻磚體工程)。
2、甲方責任:在施工過程中,一切水電費、片石基礎磚、地梁及地板更化、化糞池、預埋、給水、排污等工程、吊磚倒樓面及機子費用,外墻安全架、安全網工料費。
三、安全起見及質量要求
1、在施工過程中,乙方要做到安全
第一的工作方法進行施工,否則所發生的一切工傷事故,人身和財產損失全由乙方負責。
2、在施工過程乙方要甲方提供工程施工圖紙結構進行施工,要按質按量進行工作,要按國家建筑規范進行施工,否則所發生的一切返工重做現象,全由乙方負責,甲方不再補任何工資及費用,天然災害、樓板冷、熱、收縮、分裂,乙方不負任何責任。
四、付款及結算方法
1、甲方要按乙方所完成的工程量進行付款,當倒完
第一層主體,甲方留_____________元作質保金,其余部分在搗樓天內結算付清。其次
第二層以上,每完一層結清一層(在工程合格情況下進行結算)。待所有承包內的主體工程完工否則乙方有權收取甲方的_____________%滯納金(按天數計算)。
2、主體驗收方式
在乙方完成主體工程及所承包自工作范圍內全部完成十天內,甲方要進行工程檢查驗收。否則超過天后,工程作為合格驗收處理。
五、承包工程外的施工費用。
在施工過程中,乙方要按甲方提供的.施工圖紙結構及合同說明施工外,如甲方有所修改時,需要增加工量時,雙方要協商,同時增加工程施工費用。
1、增加工程項目及工程費用。
增加工地看守、保養、淋磚費
增加衛生間主體,每層乙方包一個,其余每個加_____________元;
增加廚房、櫥柜每個
柱子每層每條_____________每層圈梁每米增加_____________元;
每層搗樓師傅補助費_____________元;
第一層搗柱子機械補助費_____________元。
六、工程管理及工程期限
工程施工工期由_____________年_____________月_____________日止,共_____________個晴天,施工期按晴天計算,雨天保養期、假、節日、停工待料的,天然災害例外。
本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,從簽字之日起生效,并受到法律保護,任何一方不能反悔。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
簡易工程承包合同6
發包方:________________
承包方:________________
簽約時間:______________
簽約地點:______________
為了保證________施工質量,如期完成施工任務,達到雙方互惠互利的目的,依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規,雙方友好協商,就本工程施工項目協商一致,訂立本合同。
(一)工程名稱:__________________
(二)建筑面積(工程形式)__________
(三)施工地點:__________________
(四)工期:
1、開工:______年______月______日;
2、竣工:______年______月______日;
3、合同工期總共歷時______天。
(五)承包形式:__________________
(六)工程質量標準:______________
(七)工程價款:共計人民幣______元。
(八)付款方式:本合同生效后支付合同款項的______%,計______元;工程竣工且驗收合格后,支付工程價款的______%,計______元;質保金______元,質保期滿后支付。
(九)質保期:______年。
(十)雙方的責任義務
1、發包方的責任義務
①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源,滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛;
②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;
③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;
④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;
2、承包方的責任義務
①按發包方要求及圖紙要求進行施工;
②如期完成施工任務;
③接受發包方的技術指導和質量標準要求;
④負責發包方提供料物及設備的保護;
⑤教育施工人員愛護甲方的材物,不得偷竊和損壞;
⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;
(十一)其他
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效,有效期至保修期滿。
2、本合同未盡事宜,可由雙方協商解決并簽署書面補充協議,補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果,提交____________人民法院提起訴訟。
3、合同附件為本合同條款的組成部分,本合同連同附件一式貳份,雙方各執壹份,具有同等效力。
發包方:__________________承包方:__________________
委托代理人:______________委托代理人:______________
______年______月______日______年______月______日
簡易工程承包合同7
甲方(發包方):_________
乙方(承包方):_________
甲乙雙方按照《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》規定的原則,結合工程的實際情況,達成如下協議。
第一條 承包工程概況
(包括工程名稱、地點、內容、承包的范圍、開工和竣工日期、質量等級等內容)
第二條 合同文件使用的語言文字、標準和適用的法律
(本條主要是用于涉外方面的)
第三條 圖紙
(寫明圖紙提供的日期、套數、保密要求以及圖紙的解釋等)
第四條 甲乙雙方駐工地代表
(寫明姓名、性別、年齡、在單位中的職務)
第五條 甲乙雙方的基礎工作
第六條 工程進度計劃
第七條 工程監督
(包括隱蔽工程的中間驗收等)
第八條 人事同價款及其調整
第九條 工程預付款及工程價的支付方式和時間
第十條 工程驗收
第十一條 決算
第十二條 保修
第十三條 爭議處理
第十四條 違約責任
第十五條 雙方約定的其他內容
第十六條
本合同一式_________份,當事人各執_________份。本合同自_________年_________月_________(寫明生效的時間或者條件)之日起生效。本合同未盡事宜,雙方可以協商訂立補充協議。補充協議與本合同具有同等的效力。
承包方(蓋章):_________ 發包方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________ 代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
簡易工程承包合同8
甲方:_____________身份證號:_____________
乙方:_____________身份證號:_____________
根據>及相關規定,甲、乙雙方經友好協商,就自治區第五監獄鋼屋架制作及安裝工程,達成如下勞務承包協議。
一、乙方承包范圍:
1、鋼屋架制作、安裝。
2、清點、驗收甲方運到施工現場的一切施工材料。
3、做好現場施工日志,做好工程驗收。
4、依據圖紙和甲方所定的工期,編織施工組織計劃,并按期進行施工。
二、承包方式:
乙方負責按照圖紙要求,依據相關施工規范進行施工,并通過甲方驗收后達到合格。
三、施工工期:
1、施工工期按甲方要求開工后,的工作量,并通過驗收。
2、乙方如無故撤離,造成工期延誤,甲方有權扣除乙方完成工程所應支付的工程款的50%,作為違約金。
四、其它條款
天完成件
1、乙方所需住宿由甲方解決。
2、乙方不得損壞和浪費甲方所提供的一切設備及材料。
3、施工過程中,出現整改圖紙以及造成的多次費用由甲方承擔,包含已加工費,責任與乙方無關。
4、施工過程中,如出現停工待料、停電及其它不可抗拒的因素造成的工期延誤與乙方無關。
五、付款方式
協議簽訂后按工程進度付款,整幢廠房加工完畢后扣留5%,10日之內付清。
甲方:_____________
乙方:_____________
_____________年_____________月__________________________日
簡易工程承包合同9
甲方:_____________
法定代表:_____________
乙方:_____________
法定代表:_____________
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議:
第一條工程概況
1、工程名稱:
2、工程地址:
第二條工程范圍及內容
1、工程范圍:
2、承包方式:
第三條工程期限
1、開工日期:
2、竣工日期:
3、合同總工期為______工作日。期間如遇連續大雨等無法抗拒的特殊天氣,經甲方和監理簽字認可后,工期可相應順延。
第四條質量標準
1、工程質量達到省優至魯班獎。
2、工程質量評定等級為優良。
3、符合國家質量驗收標準。
4、雙方約定的標準,具體為:
第五條合同價款
本合同工程價款結算采用下列_____________種方式:
1、采用一次性包死總價的固定價格方式,總價為_____________,如今后涉及工程變更和增加工程量的,增加部分按實結算。若變更增加工程量在5%以內,雙方不再簽訂補充協議,若變更增加工程量超過5%的,雙方應另行簽訂補充協議。
2、按實際發生的工程量結算,并按下列約定執行:
(1)工程預算價:_____________(工程結束后按實結算)
工程單價: _____________(含外運等其他一切費用)
(2)按實際發生的工程量,結合甘肅省有關工程定額標準計算,由乙方報決算價,經監理及甲方審核后,由會計事務所或進行審計確認。
(3)所有工程量必須在每月_____________日前,由乙方向甲方提交月統計報表或已完工程量報告,須經監理及甲方審核同意。
(4)若涉及工程變更及增加工程量的,須經甲方項目負責人下達指令,變更簽證除應由監理方簽字外,還須由甲方工程部和有關項目負責人簽字,并在實際發生日的十五日內報甲方計財部負責人復核簽字,并由甲方分管領導簽字,以及最終由總經理審批后方可生效,否則甲方有權不予認可。
(5)變更工程量在總承包價5%以內,無需追加合同,超過5%,須另訂合同。
(6)取費標準及說明:土石方量測量執行省市有關土石方驗收標準,土方量按實結算。
(7)工程量核算確認方式說明:完成合格工作量上報甲方審核報批,并編制統計報表上報監理,取得監理、甲方的確認后方可。
(8)合同協議一經簽字,不受市場價格變化影響,按合同及協議約定標準進行結算。
第六條付款方式
1、本工程預算款為:
扣回工程預付款的方式為:
2、工程款按_____________方式支付,具體為:__________________________
(1)本工程無預付款;
(2)按每月完成工程量統計報表,經監理、甲方審核確認后,支付合格已完工工程款的______%;
(3)總工程款的______%作為質量保證金,若無質量問題及其它違約情形,后支付給乙方。相反,如存在質量問題及出現其它違約情形,甲方有權直接扣付乙方質保金,如給甲方造成的損失超過質保金數額,乙方對超出部分仍應予賠償。
第七條材料、設備供應
第八條質量及驗收
1、工程質量必須符合本協議第四條約定標準,并按現行國家驗收規范執行。質量保證期年,如工程內容涉及主體結構的,應終身質保。
2、項目經理須持有省建委核發的崗位證書,且在建工程不得超過兩個,項目經理在現場的時間每天不低于小時,負責處理工程上有關事務。
3、乙方所有進場人員未經甲方認可不得任意調換,若確實需更換,應提前3天以書面形式向甲方申請,否則,乙方任意調換人員達30%時,甲方有權終止合同,乙方無條件退場。
4、工程質量驗收必須按規范進行,所有工程資料須與工程施工同步進行,隨時供有關部門及人員查閱,不合格資料及時修正。
5、分項工序驗收,以及隱蔽工程驗收,必須經甲方及監理簽字驗收后方可進行下道工序施工。
6、甲方及監理應在收到乙方請驗報告后小時內驗收完畢并出具書面驗收意見。平時甲方定期或不定期抽查,發現質量問題時,出具限期書面整改意見,乙方必須按甲方要求限期整改。若多次發現質量問題,或經兩次整改仍不符合要求,甲方有權根據情況要求支付違約金,嚴重的責令退場,一切損失由乙方負責。
7、竣工后,乙方應書面通知甲方及監理驗收,乙方在竣工后天內提供符合規范性要求的竣工圖及全部竣工資料,并應一式份。
8、其他約定:按圖紙說明施工,達到甲方、監理的要求,禁止隨地灑落、傾倒。
第九條施工組織與工期
1、乙方在收到甲方正式施工圖紙三日內向甲方提交書面施工組織方案,乙方自行辦理開工報告等相關手續,甲方對乙方的施工組織方案進行審核批準,安排圖紙技術交底。
2、乙方必須按合同工期和批準的進度計劃組織施工,接受甲方、監理對工程進度的監督、檢查,工程實際進度與計劃不符時,甲方、監理有權責令限期改進,乙方應按甲方、監理的要求提出整改措施報甲方、監理審批后執行,期間趕工費用由乙方自理。月進度明顯滯后于進度計劃時,甲方有權暫停支付工程款。若乙方明顯無力按約定工期完工時,甲方有權調換施工隊伍,乙方應在按到甲方退場通知的十日內無條件退場,并撤出所有人員及設備,工程款按實際完成工程量的______%支付,否則甲方不支付任何款項,每拖延一天按總工程款的______%承擔延期違約金,造成其它損失的,應全額賠償。
3、項目經理:_____________現場代表(乙方);
監理:_____________現場代表(甲方)。
4、施工中的水、電、食宿、工具等設施的約定:乙方自行解決。
第十條安全及文明施工與管理
1、乙方須嚴格執行有關安全操作管理規范。
2、不得招收無身份證、有劣跡、身體殘疾人員及童工。否則后果自負。
3、特殊工程需持有勞動部門核發的上崗證,持證上崗。
4、在施工過程中發生的工傷事故或其他內部糾紛,由乙方自行處理并承擔全部經濟責任。
5、所有機械設備需滿足工程施工需要,特殊設備須有安檢證明。
6、乙方應按當地政府有關部門規定進行施工場地標準化管理,因標準化管理不到位引起的一切處罰和損失由乙方自行承擔。
7、乙方應優先發放施工人員工資,不得拖欠,并處理好勞資糾紛及相關問題,不得因此影響施工,以及不得給甲方造成任何不良影響,否則甲方有權采取解除合同、責令退場、要求賠償損失、要求支付違約金等措施。
第十一條甲方責任
1、按約定提供圖紙資料,及進行圖紙技術交底。
2、按約定向乙方支付工程款,若甲方因資金困難不能及時兌現,應與乙方協商,并可視不同情況向乙方承擔應付款部分的銀行貸款利息。
4、履行其它本協議約定的義務。
第十二條乙方責任
1、按約定保質保量的完成施工任務,符合工期及質量要求。
2、必須服從甲方現場管理,遵守法律及行政規章、遵守各項規章制度,維護甲方聲譽,如發現故意損害聲譽,嚴重違反紀律,違反協議內容的行為,甲方有權給予經濟處罰,直至終止合同。
3、應注意保護生態環境,注意施工安全,不得砍伐樹木及損壞其它設施,注意護林防火。
4、乙方不得以任何理由擅自停工或消極怠工,以及采取吵鬧、威脅等不當手段,否則,甲方有權責令其退場,一切后果由乙方承擔。
5、質保期內若發生質量問題,乙方應在接到甲方電話或書面通知日內進場維修,日內維修完畢,否則維修費從質保金中扣減。
6、乙方應按照相關規定,主動對工程項目進行質量跟蹤回訪。
第十三條違約責任
1、雙方應嚴格遵守協議,如有違反,按本協議相關約定承擔違約責任。
2、如延誤工期,每超過一天,按合同總價款的承擔違約金,或每天按元向甲方支付違約金。
3、如出現質量問題,以及違反本協議其它約定,乙方除應賠償給甲方造成的全部經濟損失外,甲方可視具體情況,要求乙方按合同總價款的1%-10%承擔違約金。
第十四條附則
1、本協議經雙方簽章后生效。
2、本協議于_____________年_____________月_____________日在_____________簽署。
3、本協議一經簽字,雙方應嚴格遵守,如因執行本協議發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,由簽約所在地人民法院裁決。
4、本協議一式肆份,雙方各執貳份,具有同等法律效力。
甲方(簽章):_____________乙方(簽章):_____________
法定代表人:_____________法定代表人:_____________
授權代表(簽字):_____________授權代表(簽字):_____________
_____________年_____________月_____________日_____________年_____________月_____________日
簡易工程承包合同10
甲方:__________
乙方:__________
一、工程概況:__________
1、工程名稱:__________
2、工程內容:__________
二、承包范圍及方式:
1、承包方式:__________
2、合同總價:__________
三、付款方式:
1、墻面、天棚及地面結束后付00.00元;
2、工程完工驗收合格后一周內余款一次性付清。
四、竣工結算:
1、固定單價合同。
2、結算公式:中標價+調增調減。
3、超出部分按市場基價X(1+10%)公式進行計算。
未盡事宜,雙方洽商解決,本合同解釋權屬甲方。
甲方:__________乙方:__________
甲方代表:__________乙方代表:__________
年 月 日
年 月 日
簡易工程承包合同11
發包方:________________
承包方:________________
為了保證________施工質量,如期完成施工任務,達到雙方互惠互利的目的,依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規,雙方友好協商,就本工程施工項目協商一致,訂立本合同。
一、工程名稱:
____________。
二、建筑面積(工程形式):
____________。
三、施工地點:
________________。
四、工期:
1、開工:____年__月__日;
2、竣工:____年__月__日;
3、合同工期總共歷時____天。
五、承包形式:
________。
六、工程質量標準:
________
七、工程價款:
共計人民幣____元。
八、付款方式:
本合同生效后支付合同款項的__%,計____元;工程竣工且驗收合格后,支付工程價款的__%,計____元;質保金___元,質保期滿后支付。
九、質保期:____年。
十、雙方的責任義務
1、發包方的責任義務
①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源,滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛;
②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;
③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;
④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;
2、承包方的責任義務
①按發包方要求及圖紙要求進行施工;
②如期完成施工任務;
③接受發包方的技術指導和質量標準要求;
④負責發包方提供料物及設備的保護;
⑤教育施工人員愛護甲方的材物,不得偷竊和損壞;
⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;
十一、其他
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效,有效期至保修期滿。
2、本合同未盡事宜,可由雙方協商解決并簽署書面補充協議,補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果,提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
3、合同附件為本合同條款的組成部分,本合同連同附件一式貳份,雙方各執壹份,具有同等效力。
發包方:_____________承包方:_____________
委托代理人:_____________委托代理人:_____________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
簡易工程承包合同12
發包方:________________
承包方:________________簽約時間:簽約地點:為了保證________施工質量,如期完成施工任務,達到雙方互惠互利的目的,依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規,雙方友好協商,就本工程施工項目協商一致,訂立本合同。
一、工程名稱:____________
二、建筑面積(工程形式)____________
三、施工地點:________________
四、工期:
1、開工:____年__月__日;
2、竣工:____年__月__日;
3、合同工期總共歷時____天。
五、承包形式:________
六、工程質量標準:________
七、工程價款:共計人民幣元。
八、付款方式:本合同生效后支付合同款項的__%,計____元;工程竣工且驗收合格后,支付工程價款的__%,計____元;質保金___元,質保期滿后支付。
九、質保期:____年。
十、雙方的責任義務
1、發包方的責任義務
①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源,滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛;
②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;
③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;
④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;
2、承包方的責任義務
①按發包方要求及圖紙要求進行施工;
②如期完成施工任務;
③接受發包方的技術指導和質量標準要求;
④負責發包方提供料物及設備的保護;
⑤教育施工人員愛護甲方的材物,不得偷竊和損壞;
⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;
十一、其他
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效,有效期至保修期滿。
2、本合同未盡事宜,可由雙方協商解決并簽署書面補充協議,補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果,提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
3、合同附件為本合同條款的組成部分,本合同連同附件一式貳份,雙方各執壹份,具有同等效力。
發包方:_____________
承包方:_____________
委托代理人:_____________
日期:_____________
簡易工程承包合同13
發包單位:_____________ (以下簡稱甲方)
承包人:_____________ (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規,遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程承包事項協商一致,簽訂本合同。
第一條:工程概況
湖畔護坡工程承包項目發包給乙方,包工包料施工,湖畔護坡全長按米計算。
第二條:施工方案
1、護坡
(1)、基底寬_____________米,厚_____________米,自下而上慢慢收至高度為_____________米,受力部分需冷拉絲磚帶,外墻做磋沙(水泥標號為42.5,磚要好質量的青磚或紅磚)。
(2)、拆除廁所旁房屋三間,作進出路。
(3)、完工后做圍墻10米左右。
(4)、墻與岸間的空隙用泥土夯實,并在墻上加適量的漏水管。
第三條:合同工期
1、經雙方協商確定,工程期為_____________日,暫定于自_____________年_____________月_____________日起至_____________年_____________月_____________日止,具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。
2、若施工過程中發生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暫停工作,工期相應順延。
第四條:價格及付款方式
1、工程總承包價為_____________元。
2、上述總承包價為包干價,包含本合同所有工作內容,包工包料及其它一切費用(包括拆房,打圍墻),甲方無需再向乙方支付任何費用。
3、付款方式:竣工驗收后付__________________________元,除總金額的百分之五質保金外,剩余部分付,質保金一年滿后付清(時間按驗收合格之日起計算
第五條:甲方義務
1、按合同向乙方撥付工程款。
2、幫助協調施工現場的臨時用水、用電等事宜。
第六條:乙方義務
1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監督檢查,處理日常相關事宜,確保本工程施工的安全穩定。
2、承包人必須自行完全本合同工程,不得轉包他人。
第七條:施工安全
承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發生的費用,均由乙方承擔。
第八條:驗收
工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》為依據。如驗收不合格,乙方應負責無償返工。
第九條:違約責任
1、甲方應按本合同約定及時支付工程款,若有逾期,甲方應向乙方支付違約金(按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程內容,每逾期一日,乙方應向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金;逾期超過十天,甲方有權單方面解除合同。
第十條:其它
本合同于_____________年_____________月_____________日由雙方在_____________簽訂,自雙方簽字或蓋章后生效,一式_____________份,上方各執一份,上交_____________份。
發包單位(甲方)(蓋章)_____________
授權代理人(簽字或蓋章):_____________聯系電話:_____________
承包人(簽字或蓋章):_____________聯系電話:_____________
_____________年_____________月_____________日
發包方(甲方):________________________________
地址:____________郵碼____________電話____________
法定代表人:____________職務____________
承包方(乙方):________________________________
地址:____________郵碼____________電話____________
法定代表人:____________職務____________
簡易工程承包合同14
發包方:________________
承包方:________________
為了保證________________施工質量,如期完成施工任務,達到雙方互惠互利的目的,依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規,雙方友好協商,就本工程施工項目協商一致,訂立本合同。
1、工程名稱:_______________________
2、建筑面積(工程形式)____________
3、施工地點:_______________________
4、工期:
(1)開工:______年______月______日;
(2)竣工:______年______月______日;
(3)合同工期總共歷時______天。
5、承包形式:_______________________
6、工程質量標準:__________________
7、工程價款:共計人民幣____________元。
8、付款方式:本合同生效后支付合同款項的______%,計______元;工程竣工且驗收合格后,支付工程價款的______%,計______元;質保金______元,質保期滿后支付。
9、質保期:______年。
10、雙方的責任義務
(1)發包方的責任義務。
1)為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源,滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛;
2)監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;
3)給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;
4)按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;
(2)承包方的責任義務。
1)按發包方要求及圖紙要求進行施工;
2)如期完成施工任務;
3)接受發包方的技術指導和質量標準要求;
4)負責發包方提供料物及設備的保護;
5)教育施工人員愛護甲方的材物,不得偷竊和損壞;
6)承擔施工中的一切安全事故責任及費用;
11、其他
(1)本合同自雙方簽字蓋章后生效,有效期至保修期滿。
(2)本合同未盡事宜,可由雙方協商解決并簽署書面補充協議,補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果,提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(3)合同附件為本合同條款的組成部分,本合同連同附件一式貳份,雙方各執壹份,具有同等效力。
甲方(簽章):_______________乙方(簽章):_______________
___________年_______月______日___________年_______月______日
簡易工程承包合同15
甲方:(土地所有人,以下簡稱甲方)_________________________ 乙方:(承包方,以下簡稱乙方)_____________________________ 依照《民法典》、《農村土地承包法》等法律、法規的規定,本著公開、誠信、平等、自愿的原則,經甲、乙雙方友好協商,就土地承包事宜達成如下條款,以茲共同遵守,
一、承包地共 12 塊,詳細為:___________________________________________________
二、合同期限從________年____月____日起到________年____月____日止。
三、承包價格:本合同期限內按每畝243元,在________年____月____日前將________年的承包費一次性結清,結不清自動取消此合同。每________年續簽一次,價格隨行就市,雙方協商定價。
四、結算方式:以現金結算,甲、乙雙方以收據為憑。
五、乙方在本合同期限內享有獨立的生產自主權,但不得改變農業土地使用性質,不得轉租他人,不得將甲方土地同他人換耕。乙方要認真管理好甲方的土地,不得讓別人占用,及時除草,不能留下雜草,保養、平整好每塊土地,不得損壞。
六、違約責任:上述條款是甲、乙雙方在完全平等、自愿的基礎上達成的,任何一方不得以任何借口違約,否則,單方違約給對方造成的經濟損失全部由違約方承擔。
七、合同的變更和解除
1.本合同一經簽訂,即具有法律約束力,任何單位和個人不得隨意變更或者解除。經甲乙雙方協商一致簽訂書面協議方可變更或解除本合同。
2.在合同履行期間,任何一方法定代表人或人員的變更,都不得因此而變更或解除本合同。
3.本合同履行中,如因不可抗力或國家、集體土地政策有變化等特殊情況,致使本合同難以履行時,本合同可以變更或解除,雙方互不承擔責任。
4.本合同期滿,如乙方繼續承包,乙方享有優先權,雙方應于本合同期滿前半年簽訂未來承包合同。
5、乙方如果違反了上面第五款協議,甲方有權終止協議!
八、本合同自雙方簽字之日起生效,一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
________年____月____日________年____月____日