第一篇：生產加工承包合同[大全]

赤 城 縣

赤河雨灌溉設備加工廠造粒車間生產承包

合 同

甲方：赤河雨灌溉設備加工廠

乙方：

本著互惠互利共同發展的原則，就甲方造粒車間的農廢塑料，分揀、選承包給乙方生產管理，經甲乙雙方友好協商達成以下協議:

一、合同期限： 年 月 日至 年 月 日止。

二、承包任務：全年生產時間為 個月。每月生產時間為25天（其他為檢修設備時間）。

三、甲方職責：

1、甲方提供現有的生產設備、現場作業鏟車（司機乙方自行安排，工資乙方自付）、職工住宿、辦公室設施、職工食堂及灶房設備，工人衛生、洗浴設施。

2、甲方根據乙方生產量無條件提供滿足乙方毛料供給。（如因原料問題導致每月生產不了25天，差補天數按每天每人80元給補齊25天工資）。

3、甲方保證乙方的生產，生活用電，用水。

4、甲方提供乙方生產時所有機器易損件的供應（安全管理工作由乙方負責，在生產中除自然）。

6、乙方應每月提前申報備品、備件、易損件，由甲方統一采購。如因乙方已提計劃，甲方采購怠慢或儲備不足，所造成的一切損失全部由甲方承擔。

六、乙方的職責：

1、乙方負責組織選礦廠的各種技術工作及勞動力的合理安排。承擔選礦廠生產設備的維修工作。

2、乙方負責完成甲方下達生產原礦石量的任務。

3、乙方負責進廠工人的安全教育。

4、乙方至合同鑒定后進廠工人的實際人數向甲方繳納工人的保險金額（此保險有甲方代買）。

5、經雙方商定乙方需向甲方繳納生產保證金xxx元。甲方在每月結算后從乙方結算金中扣除叁萬元作為生產保證金，直至扣清為止。合同期滿時，甲方在七日內無償全額退還保證金。甲方不能及時退還改保證金，須按每日向乙方賠償保證金總額的10%作為滯納金。

6、乙方在生產期間維護保養好甲方現有生產設備（不包括各種生產車輛及與生產無關設備）。

7、乙方只負責處理礦石量，選礦指標全部由甲方技術人員來完成，乙方積極配合完成。

七、結算方式：

1、結算按甲乙雙方實際處理礦石量（運輸車數，按xx噸/車計算）簽字認可的數據報表，每自然月上報公司核實后給予結算。

2、甲方公司每月核實雙方簽字認可的乙方生產量后在次月十五日內給予發放一切承包費用。

3、乙方員工工資發放時有雙方財務人員在場統一由甲方給予發放，除去工資一項，剩余款項甲方一次性付給乙方。

八、承包單價、獎罰和任務：

1、承包單價為每處理一頓原礦x元人民幣。

2、每日處理原礦石量不低于壹萬伍仟噸，每月生產日期不低于xxx天，月處理礦石量不得低于xxx萬噸，月處理量低于xx萬噸時，所缺數量按每噸x元從承包費中扣除；

九、甲方的權利和義務：

1、甲方有權監督、檢查乙方的選礦全過程。發現問題及時提出，雙方協商及時糾正處理。

2、甲方中途無故解除合同或不按月發承包費，致使乙方無法按本合同約定的去執行。甲方應按乙方月處理原礦石量xx萬噸（合同簽訂有效期限）進行賠償乙方損失。

3、在乙方生產維修期間，材料費用為甲方支付，人員工資由乙方承擔。如遇工藝流程改造，設備增減時生產的一切費用及工人工資生活費用全部由甲方承擔。

4、在生產期間如遇工傷事故發生時甲方墊付前期所有費用，事后由保險公司賠付后給予扣除，剩余款項交付當事工人。

5、生產期間由于政府介入、村民鬧事、停電、等不可抗力因素等所造成的停產累計三天以上時，甲方應相應按日產量xxxx噸從承包任務中遞減當月任務量，停產影響總量（xxx噸/天）剔除三天產量后按每噸xx元雙方結算進行補償。

十、乙方的權利和義務：

1、生產中工人生活費、勞保用品等均有乙方自行解決。

2、確保安全生產，并配有專業管理技術人員，在承包期負責設備保養和維修，如遇設備損壞雙方有專業技術人員現場鑒定，如是乙方責任則有乙方承擔（如正常損耗乙方不予承擔任何損失）。

3、經常性對工人進行安全教育，嚴格按照安全操作規程操作，管理好自己的職工。

4、乙方必須服從甲方的統一管理，協調調配，一切以公司整體利益為主。

5、乙方員工必須遵守一切國家規定安全勞動規則。上班期間不準酗酒，嚴禁打架，睡覺，脫崗，玩手機等一切與工作無關的事情。

十一、違約責任：

1、雙方嚴格遵守合同，不得違約。如有違約，由違約方向守約方賠償造成的一切經濟損失，并承擔相應的法律責任。

2、乙方必須按時完成甲方下達的生產任務，乙方如連續兩個月不能完成甲方下達的生產任務，甲方有權單方面終止承包合同。

3、雙方如有特殊原因需終止合同，應提前1個月以書面形式告知對方。并說明原因，取得對方同意后，雙方協商終止本合同。

4、乙方在設備正常，處理礦石量達到任務要求時，甲方不得單方面提出解除合同，否則給予乙方賠償連續生產四個月的承包費。

十二、本合同未盡事宜，由雙方協商解決。協商不成可向當地經濟仲裁委員會提起仲裁。

十三、本合同的附帶補充合同同樣具有法律效力。

十四、本合同一式三份，甲乙雙方各持一份，存檔一份。雙方進廠簽字、蓋章后生效。

甲方： 法人代表蓋章

乙方： 身份證號：

簽訂時間： 年 月

日

第二篇：加工承包合同

勞務清包合同

發包方：（以下簡稱甲方）

承包方： 身份證號碼（以下簡稱乙方）

為明確責任，保障雙方的權益，保證生產項目發、承包工作的順利進行，根據本項目的具體情況，經甲乙雙方充分協商一致，特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示，雙方一致同意按合同條款執行。

一、項目名稱：

二、項目地點：

三、承包范圍：

四、項目內容：下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝，屬承包范圍內的原材料、在制品、產成品的轉運等屬承包范圍內的內容。

五、承包方式

1、甲方發包形式為人工費（勞務費）清包。

2、乙方承包范圍內的項目實行包人工、包工期、包質量、包安全、包保修等全部內容。

六、合同價款

最終以雙方實際審定的工時數和批量生產交貨臺數結算。工時單價為160元/日。整臺交付單價元/臺。人工費用包含乙方員工的工資、產品質量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。

七、開工日期及交付

開工日期： 2012年月日，項目必須在2012年月日全部生產完畢并合格交付。乙方必須確實遵守規定的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方。

（一）過期2日內，每逾1天，按未交部分總價的1％接受甲方處罰。

（二）繼續逾期3天以上至5天以內者，按未交部分總價的2％接受甲方處罰。

（三）繼續逾期5天以上至10天以內者，按未交部分總價的3％接受甲方處罰。

（四）繼續逾期10天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以5％的一倍計算。

八、付款方式

1、生產完成驗收合格后，30日內辦理結算，結算總承包價款的80％，結算完畢后15日內，甲方 1

支付剩余15％項目款（也可當月驗收合格后在下月與甲方給本公司員工發工資時同步支付）。

2、其余5%保修金，自項目結束驗收合格之日起滿60日后10日內付清。

3、生產期間原則上不發生人工費用結算，但因乙方人員確因看病治療的費用，可事先征得甲方公司總經理同意方可結算。

九、項目質量

乙方產品質量必須達到公司規定的各項合格標準。乙方應嚴格按設計圖紙、公司驗收規范、公司生產計劃要求生產（不含試制產品），否則由此產生的質量問題及責任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時，若發現有不良品時（明顯為甲方再加工后的磨損品除外），則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

十、項目進度

在生產中，乙方應嚴格按照甲方公司《生產用工計劃》派工生產，不得以任何理由要求多用工時，影響生產進度。如非人為操作設備故障維修、停水停電、生產材料不按計劃到廠導致誤工誤時，由甲方核實，總經理批準后方可具實調整《生產用工計劃》。

十一、甲方工作

1、開工前向乙方提供設計圖紙，乙方應妥善使用和保管。

2、甲方有權對乙方在生產過程中的項目進度、質量、安全生產進行監督。達不到要求時，提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回并保留追償權利。

3、負責提供的生產用設備安拆和調試維修工作。乙方未經允許擅自改動機電設備設置或操作不當導致安全事故，責任和經濟損失由乙方全部承擔。

十二、乙方工作

1、乙方負責生產現場設備設施使用保養，設備故障報修。

2、甲方在生產過程中認為乙方有工作人員嚴重不稱職，影響產品質量及工作進度時，可要求乙方更換。

3、生產實行日報制度，乙方應在每日上午上班時間告知甲方生產進度，計劃完成情況、存在的問題和今日生產計劃。

4、乙方應承擔在本項目在移交前的成品及半成品的保護責任。

5、為保證生產質量，對于生產難點乙方應先報甲方公司，經甲方確認后方可批量生產，否則由此產生的一切責任由乙方負責。

6、乙方管理人員在生產期間（包括準備和收尾階段）必須專職在崗。生產項目管理人員必須配置手機，并保持24小時開機，保證生產期間（特別是緊急情況下）的通訊暢通，同時安排節假日及夜間生產值班。

7、乙方生產負責人必須參加甲方召開的生產會議，乙方應落實會議決定的各項事宜。

8、乙方生產過程中產生的垃圾、邊角料及廢料應隨時根據甲方要求有組織的清理運至指定地點。

9、乙方生產完畢后，應負責對因乙方原因人為損壞的設備設施恢復原狀，若乙方無能力或未在規定的時間內恢復，由甲方派人修復，費用由乙方承擔。

10、合同規定由乙方完成或提供配合的工作（包括會議約定內容），如乙方拒絕完成或不能按合同要求完成，甲方有權另行安排其他單位完成，所發生的費用從乙方項目款中扣減，影響工期的責任由乙方承擔。

11、產品驗收后，乙方人員及自帶設備設施在 日內清理撤離完畢做到工完場清，并自行承擔有關費用。

12、乙方自行負責生產勞動力的組織、調配及管理，費用自理。甲方不對乙方生產人員的工資、社保等勞務關系負責。

13、乙方在本合同的執行期內應保守甲方的各項商業秘密不得將有關資料透露給任何第三方。乙方應教育員工保守甲方的各項商業秘密如因乙方員工的原因經甲方允許事宜除外導致甲方有關的商業秘密泄露乙方應承擔相應的法律責任。

十四、材料、設備供應

1、甲方負責供應生產用材料及生產工具，乙方如臨時需要申購材料需提前并在一天內向甲方遞交書面材料，甲乙雙方必須履行嚴格的交接手續，乙方必須指定人員清點數量、填寫交接清單，乙方應有指定代表簽名。

2、乙方在生產過程中使用甲方的設備及工量具時（不含啳尺及自然損壞內容），乙方要負責維修和保養，嚴禁任意損壞，如損壞乙方應向甲方賠償損失，甲方在結算時扣回。

3、材料進廠后不得擅自運出生產現場，如發現甲方將處以乙方其材料價值加倍的罰款，情節嚴重上的送交司法部門處理。

十五、安全生產

乙方在生產過程中必須加強管理，按有關規定采取各項安全保證措施，確保生產安全，否則、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切責任及損失均乙方負責。乙方所有人員要積極主動的執行甲方發布的《安全設備操作規程》，要參與甲方組織的安全培訓。

十六、項目移交

乙方應在產品驗收后規定日內，按甲方提出的整改內容限日整改，承包內容結束后，乙方按甲方規定日內撤出全部生產人員、（除收尾項目所需的以外）乙方逾期未向甲方完成移交，視同乙方延誤工期，承擔延誤工期的違約責任。

十七、因甲方材料供應不及時、生產計劃變更或產量減小時造成的乙方人員誤工或停工時，乙方應

立即調整撒離部分（30％～40％）人員另行安排，余下的人員應由甲方組織工作內容并支付日工資。

十八、合同爭議

如遇不可抗力的戰爭、自然災害等造成的損失，由甲乙雙方協商解決。協商不成可向甲方公司所在地法院提起訴訟。

十九、其他

此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經甲乙雙方簽定后生效，兩份合同書具有同等法律效力。附件《生產用工計劃》。合同未盡事宜，由雙方按實際情況另行以書面形式協商解決。

甲方：

負責人：

聯系電話：

簽訂日期：

乙方： 負責人： 聯系電話： 簽訂日期：

合同變更協議書

甲方：

乙方：

甲、乙雙方遵循合法、公平、平等自愿、協商一致、誠實信用原則，同意對年月日雙方簽訂的勞務清包合同作以下變更：

甲方：（簽章）乙方：（簽名）

年月日年月日

第三篇：加工承包合同

加工承包合同

加工承包合同1

甲方：

乙方：

現有甲乙雙方共同投資建造于_____________________經甲乙雙方在公平、公正友好協商，將鋁錠鑄造工廠的全部固定資產(20_年建設和添量的全部資產，共計人民幣________元)使用經營權承包給乙方負責經營，雙方達成協議如下:

一、承包內容

甲方于合同簽訂之日起將鋁錠鑄造工廠固定資產的使用權承包給乙方負責經營，乙方自主經營自負盈虧，甲方無權干涉。

二、承包期限：

承包期為 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。

三、承包金額和支付方式

1、承包金額：乙方每月應支付給甲方承包款 元。

2、支付方式：乙方于每月___日支付承包款。乙方未按時支付承包款。乙在未按時支付款項，每拖一天，甲方有權向乙方增收所欠款項1℅的滯納金。

四、雙方責任

1、乙方在承包期間負責管理好甲方的財產，及時對財產進行維護、維修，不得轉移、變賣，不得將鋁錠鑄造工廠資產作任何抵押。如有此行為，甲方有權予以制止，由此產生的后果由乙方承擔。

2、承包期滿乙方應保證甲方原有設備能正常運轉。

3、如甲方原有舊設備老化乙方可以更換新設備，費用由乙方承擔。

4、甲方允許乙方在承包期間有權添置新的生產設備，擴大生產力，在承包期滿乙方所置的.設備由乙方自行處理，不得折價抵沖抵承包款。

5、乙方承包期間負責有關部門收繳的與生產量有關的各種稅費。

6、鋁錠鑄造工廠手續方面未完成或有關部門收繳的不在生產范圍內其它稅項由雙方調解負責。

7、承包期間如有發生重大事件甲方應出面調解。

8、在承包期間一切債權債務由乙方享有、承擔、與甲方無關。承包期間乙方應加強安全生產管理，及時排除可能造成安全隱患，發生安全事故有乙方負全責，甲方不負任何經濟和法律責任，但甲方應協調處理。

五、其它

1、如國家政策調整、征用廠地、經合伙人商議可以解除合同，廠房用地甲乙雙方共同享有。如被征用，所得資金甲乙雙方共同有用。另一塊廠房用地甲乙雙方也共同享有。

2、如果乙方不在承包，合同終止。甲方所投資的總金額共計：_______________________________________乙方必須全額返還給甲方。所有設備歸乙方所有。

3、違約責任：甲乙雙方應嚴格遵守合同，乙方承包經營，甲方不得干預，由于甲方原因造成影響乙方正常生產經營，甲方應按月承包款﹪向乙方支付違約金，乙方如違約，應按月承包款 ﹪向甲方支付違約金。

4、合同未盡事宜雙方另行商議。

5、同經甲乙雙方證明人及甲方全體合伙人簽字蓋章立即生效，甲乙雙方及甲方合伙各執一份。

甲 方：(蓋章) 乙 方：(蓋章)

簽訂日期： 簽訂日期：

產品加工承包合同3

甲方：安達(錦鴻)洗水廠

乙方：

為了共同效益，經甲乙雙方共同協商，達成如下協議：

1、甲方提供必須要的場地、生產設備、原材和貨源;乙方員必須服從甲方公司的管理規定。

2、甲方經乙方提供食、宿(按餐扣費，宿舍水、電、衛生費等)。

3、乙方因質量和管理造成經濟損的(如：拉力不夠、爛、燙頭漏水、人為撕爛或藥水不均勻造成噴馬騮時一簽一簽的等);乙方全賠。

4、甲方給乙方壓皺樹脂工藝加工工價如下：

扁樹脂(半圓)

二位0.70元/條 四位0.90元/條 六位1.20元/條

八位1.40元/條 十位(全條)1.60元/條(水后同價)

注:全泡不做壓皺0.30元/條;中褲0.25元/條、知褲0.20元/圓樹脂：

二位0.80元/條 四位1.20元/條 六位1.50元/條形碼 八位1.80元/條

十位2.20元/條(封頂) 打膠針0.30元/條(包定位)

5、乙方在生產過程中，必須節省能源、原料等;用原料量月底平均計算不能超過0.60元/條，如超過金額由乙方承擔。

6、一切機械由甲方維修，如有人為現象，甲方有權按原價扣罰;同時應隨時檢查和保護各種設備;有問題及時通知廠方處理、維修;如已經壞貨再說機械設備有問題，一切視為推御責任。

7、如貨源充足時、乙方不夠工人上班導致出不了貨時，甲方有權外發加工，外發之差價由乙方承擔。

8、乙方操作過程中發生現的次品，當時扣罰;其余的與客戶對數時所點次品確認為準，但必須在當月扣除。

9、乙方在甲方工作期間必須按時、按質完成生產任務，如果甲方需打板之類，乙方必須隨叫隨時到(打板不計費，打板通知20分鐘不到，每次罰50元)

10、乙方承包加工費結算為2個月，乙方工人工次資由甲方代發，工人由乙方直接管理，甲方不承擔責任。

11、如乙方達不到甲方質量要求，甲方可單方解除本合同，解除后45天內支付乙方所有加工費。

12、如因樹脂引起的需要下機過水的，扣過水費0.80元/條。

13、乙方人員必須從甲方公司管理規定;乙方不得在外承包與甲方業務相關的工種，否則甲方可單方解除本合，乙方加工費沒收。

14、點次品的該工藝次品按第3條承擔，不點次品的客戶按金額的3%扣除。

15、乙方工人的水電費由乙方承擔。

16、以上規定，經甲、乙雙方同意并共同遵守執行，合同一式二份，自雙方簽字起生效。

乙方簽名： 甲方簽名：

年 月 日

加工承包合同2

定作方：

簽訂地點：

合同編號：

承攬方：

簽訂時間：

一、定作物品名稱、單價、計量單位、數量、金額、備注：

二、定作物的質量標準：

承攬方經定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣)，在 天內完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質量依據。

三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：

承攬方按照定作方統計的規格進行制作，并在數量全部到齊后,于20xx 年 月 日前交貨，服裝制作完成后由 承攬方 方負責(送)貨至 定作方指定地點 (地點)，所需費用由 承攬方承擔。

四、驗收標準，方法及提出異議期限：

按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物后柒天內以書面形式向承攬方提出。

五、結算方式與期限：

簽訂合同后，承攬方開具發票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結算剩余的50%___________元。結算均采用 轉賬 方式.

六、包裝標準、隨貨備品、配件：

內用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它 )。

七、違約責任：

如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質量原因，均有承攬方負責調換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的'款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協商解決，協商不成移交人民法院解決。

八、其他約定事項：

九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。

十、本合同有效期限： 年 月 日至 年 月 日止。

定作方： 承攬方：

(蓋章) (蓋章)

代表人： 代表人：

電 話： 電 話：

加工承包合同3

甲 方：合肥市華升泵閥股份有限責任公司 乙 方： 賬 戶：開戶行：賬 號：

一、焊接加工清單

二、雙方職責

1、本合同簽訂，經甲方驗收合格后甲方即一次性付清焊接加工款。

2、最終按實際數量結算

3、乙方提供普票

三、本合同經雙方簽字后有效，本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

甲方簽字： 乙方簽字：

年 月 日 年月日

加工承包合同4

合同編號：

簽訂日期：

定作方：(以下簡稱甲方)

承攬方：(以下簡稱乙方(yifang))

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。

第一條 加工成品

品名： 貨號：

顏色： 尺碼：

第二條 服裝數量

1、計量單位：

2、數量：

第三條 原材料的提供

由甲方提供原材料，具體見下：

材料名稱數量\質量：

提供日期：

第四條 服裝質量

加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

第五條 技術資料、圖紙提供

1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。

2、乙方(yifang)在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在 2 天時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復，乙方有權停止工作，并在 2 內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

第六條 報酬

1、加工單價：

2、總金額(元)：

第七條 包裝方式

內用 ，外用 包裝，包裝費由__方承擔。

第八條 服裝交付

1、交貨地：

2、產品的交(提)貨期限：。

第九條 服裝驗收

1.驗收期間：

2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。

3.驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。

4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。

7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。

第十條 定金/預付貨款

(1)甲方應于_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。

(2)甲方應于_年_月_日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

第十一條 報酬結算

1、付款期限：甲方應于驗收無誤收貨之日起_日內，一次性付清合同約定的全部款項;

第十二條 留置權

如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。

第十三條 違約責任

1、甲方的違約責任

(1)制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

(3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

(4)超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

2、乙方的違約責任

(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的`責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

(2)交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

(4)逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%/天。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

(5)不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。

(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

(7)未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。

(9)擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十七條 爭議解決

凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。 第十八條 其他約定

本合同經雙方簽字后于_ 年 _ 月_ 日起生效。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，乙方和甲方各執一份;

甲方(章)： 乙方(章)：

電話： 電話：

年 月 日 年 月 日

加工承包合同5

甲方(發包方)：

乙方(承包方)：

甲乙雙方經平等協商，現就將加工環節生產組織承包事項達成如下協議：

一、承發包內容

1、甲方將xx加工環節的生產組織發包給乙方，由乙方承包組織員工進行生產，甲方負責向乙方提供加工場所、加工所需的機械設備及相關工具，甲方按乙方完成情況支付相應的加工費用。

2、甲方負責免費安排乙方所聘員工的住宿。

3、甲方承擔乙方員工的車費（一年一次）天津——江西硬座票。

4、承包后甲方保證乙方貨源，即在乙方承包后，甲方每月應保證乙方貨源為80000mm口徑以上。

二、承包期限

承包期限為20xx年月 日至年 月 日。

三、質量標準及獎懲約定

因乙方的生產質量問題，造成xx發生質量問題的處理辦法：

1、萬元以內的質量事故，甲方承擔維修差旅費，乙方承擔維修人員工資。

2、超過萬元以外的質量損失，由乙方完全承擔。

3、因質量問題造成的'退貨損失由乙方完全承擔。

4、乙方在加工過程中，如因加工問題造成的損失，一個月內產品的損失在300元以內，甲方不予追究，超過300元的損失乙方應照常賠償。

四、加工費用的結算

1、按加工的口徑為計件標準計算加工費用，單價見附表。

2、乙方第一個月的工資按班或按月計算，從第二個月開始計件制。如按月工資計算，超過工作時間加班，加班費用為當天每小時工資發放：當天工資÷8h×加班時間。

3、在第一個月能計件則計件，如不能計件則需保證最低工資車工、鉆工3000元、立車、鏜床3500元（人數為7人），第二個月必須計件。

4、加工費用的支付方法：本月支付上月加工費用。每月號支付。

五、員工管理乙方的員工由乙方負責管理，除需遵守國家法律法規外，還應遵守以下規定：

1、乙方的員工在公司承包期間，應服從公司的領導，遵守公司的規章制度，否則，因此引起的一切后果由乙方承擔。

2、愛護好設備和工具，下班時關閉電源和各種設備。

六、其它事項

1、生產周期一經確定（乙方簽字），乙方應在規定的日期內完成，如需延長加工周期，須經甲方書面同意，否則，一切后果由乙方全責承擔。

3、甲、乙雙方就有關加工方面的問題以書面形式確認，按“誰出錯，誰承擔”的原則向對方賠付損失。

4、乙方內部員工工資結算，打架斗毆與甲方無關。

5、乙方自行為所聘請員工辦理好工傷保險，保險費由甲方承擔。

6、不準隨意損壞廠里東西，如果發現人為損壞，則按出廠價的80%賠償。

七、違約責任

因甲乙雙方屬初次合作，存在著不穩定性，為約束雙方，商定：如因甲方的原因造成無法繼續合作，則甲方需支付乙方一個月的工資，同理，如因乙方的原因無法繼續合作，則乙方需支付甲方一月工資（一年內）。

八、如雙方發生合同糾紛，須在甲方工廠所在地法院提出訴訟。

本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力，本合同經甲乙雙方簽字后即日起生效。

甲方：

日期：

乙方：日期：

加工承包合同6

甲方委托乙方加工 ，根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品：

第二條 加工成品質量要求： 。（加工訂作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

第三條 原材料的提供辦法、規格、數量和質量：

1、用乙方原材料生產時，乙方必須依照合同規定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方若隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響產品的質量時，甲方有權要求重作，修理、減價、扣款或退貨處理。

2、用甲方原材料生產時，合同應當明確規定原材料的消耗定額。甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、原材料等物品交（提）貨日期計算，參照第七條規定執行。

第四條 技術資料，圖紙提供辦法：

1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知甲方；甲方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。

2、乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得私自留存、外傳和復制品技術資料。

3、甲方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法：

1、按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

2、甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的訂作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交（提）貨的時間和地點：

1、交（提）訂作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）訂作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

2、交（提）訂作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交訂作物的`，以甲方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運訂作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提訂作物的，以乙方通知的提取日期為準，但乙方在發出提取訂作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條 包裝要求及費用負擔：

第九條 運輸辦法及費用負擔：

第十條 結算方式及期限：

第十一條 其他：

1、根據國家有關規定，甲方可向乙方交付定金。定金數額由雙方協商確定。甲方不履行合同的，無權請求返還定金。乙方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

2、根據國家有關規定，經當事人雙方約定，甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

第十二條 乙方的違約責任：

1、未按合同規定的質量交付訂作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

2、交付訂作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

3、未按合同規定包裝訂作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成訂作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

4、逾期交付訂作物，應當向甲方償付違約金 元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向甲方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經甲方同意，提前交付訂作物，甲方有權拒收。

5、不能交付訂作物或不能完成工作的，應當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的 %（ 10%-30%幅度）或酬金總額的 %（20%-60%幅度）違約金。

6、異地交付的訂作物不符合合同規定，暫由甲方代保管時，應當償付甲方實際支付的保管，保養費。

7、實行代運或送貨的訂作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。

8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

9、未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。

10、擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條 甲方的違約責任：

1、中途變更訂作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價款總值的 %（10%-30%幅度）的違約金；不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的 %（20%-60%的幅度）違約金。

3、未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付訂作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

4、超過合同規定期限領取訂作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限六個月不領取訂作物的，乙方有權將訂作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方；變賣訂作物所得少于報酬、保管、

保養費時，甲方還應補償不足部分；如訂作物不能變賣，應當賠償乙方的損失（機器、設備等）。

5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。*

6、無故拒絕接收訂作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付訂作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力：

在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理：

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自 年 月 日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同一式二份，甲方和乙方各執一份，同具法律效力。

甲方： 乙方 ：

簽訂日期： 月 日 簽訂日期：20年 月 日

加工承包合同7

發包方：（以下簡稱甲方）

承包方：身份證號碼（以下簡稱乙方）

為明確責任，保障雙方的權益，保證生產項目發、承包工作的順利進行，根據本項目的具體情況，經甲乙雙方充分協商一致，特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示，雙方一致同意按合同條款執行。

一、項目名稱：

二、項目地點：

三、承包范圍：

四、項目內容：下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝，屬承包范圍內的原材料、在制品、產成品的轉運等屬承包范圍內的內容。

五、承包方式

1、甲方發包形式為人工費（勞務費）清包。

2、乙方承包范圍內的項目實行包人工、包工期、包質量、包安全、包保修等全部內容。

六、合同價款 最終以雙方實際審定的工時數和批量生產交貨臺數結算。工時單價為160元日。整臺交付單價元臺。人工費用包含乙方員工的工資、產品質量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。

七、開工日期及交付 開工日期：________年____月____日，項目必須在________年____月____日全部生產完畢并合格交付。乙方必須確實遵守規定的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方。

（一）過期____日內，每逾1天，按未交部分總價的1%接受甲方處罰。

（二）繼續逾期3天以上至5天以內者，按未交部分總價的2%接受甲方處罰。

（三）繼續逾期5天以上至10天以內者，按未交部分總價的3%接受甲方處罰。

（四）繼續逾期10天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以5%的一倍計算。

八、付款方式

1、生產完成驗收合格后，____日內辦理結算，結算總承包價款的80%，結算完畢后____日內，甲方支付剩余15%項目款（也可當月驗收合格后在下月與甲方給本公司員工發工資時同步支付）。

2、其余5%保修金，自項目結束驗收合格之日起滿____日后____日內付清。

3、生產期間原則上不發生人工費用結算，但因乙方人員確因看病治療的費用，可事先征得甲方公司總經理同意方可結算。

九、項目質量 乙方產品質量必須達到公司規定的`各項合格標準。乙方應嚴格按設計圖紙、公司驗收規范、公司生產計劃要求生產（不含試制產品），否則由此產生的質量問題及責任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時，若發現有不良品時（明顯為甲方再加工后的磨損品除外），則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

十、項目進度 在生產中，乙方應嚴格按照甲方公司《生產用工計劃》派工生產，不得以任何理由要求多用工時，影響生產進度。如非人為操作設備故障維修、停水停電、生產材料不按計劃到廠導致誤工誤時，由甲方核實，總經理批準后方可具實調整《生產用工計劃》。

十一、甲方工作

1、開工前向乙方提供設計圖紙，乙方應妥善使用和保管。

2、甲方有權對乙方在生產過程中的項目進度、質量、安全生產進行監督。達不到要求時，提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回并保留追償權利。

3、負責提供的生產用設備安拆和調試維修工作。乙方未經允許擅自改動機電設備設置或操作不當導致安全事故，責任和經濟損失由乙方全部承擔。 有關承包加工合同范X 甲方： （以下簡稱：甲方） 乙方： （以下簡稱：乙方） 根據XX公司的生產需要，甲乙雙方本著平等自愿、合理合法、協商一致的原則，甲方同意與乙方在________簽訂 業務加工承攬承包合同。

一、甲方考慮到甲乙雙方的便利、有效，甲方同意在與乙方簽訂 加工承攬承包合同的基礎上無償提供工作場所、工作用水電，并有償提供食宿，洗浴、水電等必要的生活設施，具體費用依照公司標準在乙方的加工費中扣除。

二、合同期內，乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權并必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理。

三、乙方對于加工車間的生產設備設施等應定期檢查、維護、保養。

四、乙方有自行招聘員工的權利，乙方員工的工資由乙方定，甲方無權干涉，但乙方給付員工的工資必須合法；甲方考慮到乙方不符合為其員工繳納社會保險費的資格，甲方同意為其員工繳納社會保險費；如發生工傷及其他意外事故，甲方在社會保險內賠償，社會保險以外的部分由乙方自行承擔；

三、甲乙雙方同意乙方加工承攬費的單價按照________年的工價標準結算，新型產品的工價面議一致后再定；

四、乙方承諾保證其招聘的員工遵守甲方的規章制度，并保證其招聘的員工享受國家法規所規定的權利；

五、甲乙雙方在中途如需解除本協議者，須經甲乙雙方共同協商解決，任何一方無故不履行本協議者，另一方有追究其責任的權利；

六、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

________年____月____日 ________年____月____日

加工承包合同8

發包人：XX木材廠

法定代表人(下稱甲方)：

承包人：身份證號碼：

(下稱乙方)

經甲乙雙方充分協商，就乙方承包加工甲方的XX木材廠事宜達成如下協議，雙方應共同遵守，加工承包合同范本。

一、合同標的

甲方將座落于 的XX木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的XX木材廠的現狀已有充分了解，愿意承包加工甲方的上述木材廠，并保證合法操作。

二、承包方式

乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。

三、承包期限

1、承包經營期限為____年，即從 ____年____ 月____ 日起至 ____年____ 月 ____日止。

2、根據法律規定或本協議書約定，提前解除或終止協議書履行的，不受上述期限的`限制。

四、承包保證金及繳納方式

乙方承包木材廠的承包保證金為 元/年，采取先繳納后使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金：

;____________________________________________________.

五、甲方的權利與義務

1、甲方有權按協議約定的方式收取承包保證金，

2、甲方于本協議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設備等交給乙方，并向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。

3、本協議簽訂后甲方應及時將XX木材廠移交給乙方使用。

4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產享有法定所有權，并享有監督權。

六、乙方的權利與義務

1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。

2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權范圍開展各項加工活動。

3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產生的工傷、斗毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。

4、合同期內，乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權并必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理，合同范本《加工承包合同范本》。

5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經濟責任自負。

6、未經甲方同意，不得擅自使用甲方財產對外提供擔保，不得擅自處置甲方財產。

7、乙方不得在承包過程中將XX木材廠轉讓給第三方經營，一經發現甲方有權隨時終止合同并追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約，由此產生一切損失由乙方承擔。

8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔?；驈氖屡c經營范圍無關的經營活動。

9、乙方對于木材廠的消防設備設施應定期檢查、維護、保養，對于因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。

10、乙方應在本協議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。

七、違約責任

甲乙雙方應當全面履行本協議書的約定，任何一方違約的，守約方有權提前解除協議或終止本協議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金 元;違約金不足以彌補守約方損失的，還應當賠償守約方的損失。

八、其它

1、協議期滿后，甲方如重新對外發包加工的，在同等條件下，乙方有優先承包權。

2、協議期滿或解除后，原有設備及設施歸甲方所有，乙方添置的設備設施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設備設施。

3、協議中如有未盡事宜，應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。補充條款具有與本協議同等的效力。雙方不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成的，由廣州市花都區人民法院裁判解決 。

九、本協議經雙方簽字后生效。

十、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方：

年 月 日

乙方：

年 月 日

加工承包合同9

發包方：(以下簡稱：甲方)承包方：(身份證號：)(以下簡稱：乙方)

為充分利用乙方大理石板材加工經驗，發揮乙方的生產管理能力，根據《中華人民共和國民法通則》和《中華人民共和國合同法》有關規定，雙方在自愿、平等、有償和協商一致的基礎上，就乙方承包管理甲方位于干掛石材大理石大理石加工相關事宜達成如下協議，以資雙方遵守執行。

第一條：承包內容：

大理石板材加工及管理，大理石毛板下車、上臺車鋸切、線條拼裝、平板開槽。

第二條：承包期限：年月日至石材幕墻結束。

第三條：承包方式：

1、采用包工不包料形式，所有材料全部由甲方提供。

2、臺車鋸機及其附屬設備由甲方提供，切割板材用刀片乙方自理。

第四條：承包費用：

1、大理石板材加工承包費用為綜合單價元/平方米(本單價包括管理費用、人工工資、生活費、住宿費用、保險等)乘以甲方提供乙方料單加工完成量為最終結算總價。甲方不在追加其他費用款項。

第五條：雙方責任與義務

一、甲方責任與義務

1、甲方負責提供大理石排鋸臺、必要的工作場地及平板車相關設備等及配套設備給乙方使用【附設備移交清單】。

1、中甲方提供加工廠的合法證照、水、電、路三通。負責提供加工的機械設備工具。

2、甲方根據現場需求向乙方下達加工任務。

3、甲方為乙方人員遵紀守法、安全文明生產的教育、提升產品質量、加工技能培訓。

4、甲方有權對乙方員工違反企業規章制度，不服從管理，其進行批評教育，情節嚴重的給予辭退，觸犯法律的交由司法機關處理。

5、如乙方連續7天不能按時完成現場所需石材切割，甲方有權要求乙方增加工作時間或更換人員。

二、乙方責任與義務

1、服從甲方的組織指揮和總體安排，遵守各項規定制度。乙方工作人員在合同期內必須服從甲方監督，自覺遵守公司規章制度，按時保質、保量安全的完成甲方下達的生產任務。

2、愛護甲方設備、設施等公司財物，合理使用材料，因材用料，不造成浪費。

3、生產過程中的安全事故責任由乙方自負。

4、確保產品質量達到國家石材加工標準要求。因乙方原因給甲方造成質量事故、產品損失或聲譽影響，乙方應承擔其責任。

5、錄用工作人員，要符合勞動法規定，所錄用員工身體健康，無傳染病、無慢性疾病和重大疾病，乙方關心員工身心健康。

6、按時給其人員發放薪酬，不得拖欠。

7、工作區域保持壞境衛生整潔。

8、工作人員在合同期間應自覺遵紀守法，嚴禁各種違法犯罪活動，如發生事故責任由乙方承擔。

9、乙方加工的`產品不合格需返工的，乙方須承擔返工所需的相關耗材費用及電費。

第六條：質量標準

1、板材對角線誤差控制在3㎜之內;線條拼接縫隙控制在1mm之內，無法拼接嚴實的，須用石粒及膠填滿。

第七條、結算方式：

甲方按時支付乙方每月完成工程量的%承包費，尾款在竣工驗收后一個月內結清。

第八條：設備移交：

在本合同簽定5日內，甲方向乙方現場清點交付機械設備工具、水、電設備和有關設施，簽署交接清單。待合同終止時，乙方按照清單向甲方交接有關設備和物資，確保設備、物資完整無損，可以正常使用。

第九條：合同爭議：

因本合同發生爭議，由雙方協商解決，協商不成的，可向勞動仲裁委員會或法院起訴。

第十條：未盡事宜：

本合同未盡事宜，雙方可協議補充或按有關法律、法規和行政規章規定執行。

第十一條：生效日期：

本合同雙方簽章之日起生效。本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

甲方(蓋章)：簽訂日期：年月

乙方(蓋章)：年日日月

加工承包合同10

廠方：

承包方：

為進一步加強企業管理，完善車間各項制度，提高生產工效，保證質量，降低成本，在按勞取酬，互利互惠原則上，協商確認本合同，合同條款如下：

一、承包責任：

1、承包期內承包者必須自覺遵守本公司的各項規章制度，員工守則，操作規程，安全規則和勞動紀律，要有敬崗愛業的精神，樹立員工愛廠如愛家的主人翁思想。如有違反公司制度，將按規定給予經濟處罰，直至解除勞動合同。

2、廠方負責為承包方員工購買保險，承包方員工工作滿一年的，保險費由廠方負責，不滿一年的由承包方自行承擔。

3、承包期間在生產過程中，經常批量出現不合格的產品，廠方有權可立即終止合同，并要按不合格產品的條例賠償廠方的材料成本。

4、承包期間若承包方要辭職，應提前三個月遞交辭職書給廠方，經廠方研究審批后方可辦理辭職手續。未辦理辭職，未經廠方許可不得擅自離開廠方，否則視為自動離職處理，廠方沒收承包方其未發承包工料費。

5、承包方至少保證并按照工廠的生產情況及時補充不足的工人，絕對不能因為人員問題而影響到工廠的生產進度，如有影響廠方按相關規定給予處罰，生產過程中承包方一定確保安全。

二、承包范圍：

1、承包方負責公司下達生產單材料的手加工工序、包含工人工資、輔助材料(不含膠水)、刀片及機臺的維修及各相關配件，配件價值200元以下由承包方負責，配件價超過200元以上的由公司負擔。(人為操作造成損壞不論價值多少由承包方負責)，一般設備維修要在當天內及時完成。

2、承包方負責整個手加工車間衛生、水溝的清理。

3、承包方生產前須先看懂生產單的內容，并對生產的要求與車間主管做整批單的生產計劃。按工程的要求從先到后、從急到緩、按時按質有條不穩的一條龍生產。

4、承包方生產出的產品應排放好，不可疊高，亂擺亂放。

5、承包方生產出的產品需做好標識，按加工單編號，不能混箱亂擺亂放。

三、承包工料費：

1、質量要求：

①承包方按生產單的圖紙要求進行合理加工，確保產品質量及加工方案正解，如果因加工錯誤，造成的損失由承包方承擔。

②廠方按加工單要求進行驗收。

③加工過程中弄破板，按材料成本的20%計賠。

2、承包單價：(綜合全包單價：鋸片、加工相關輔助工具及材料、工人工資及第二條中的所有費用)

經常加工項目：見附件，其他未盡的'加工項目經雙方協商后另議加工承包單價。

3、承包工料費發放及結算：以廠方所下單并質檢員驗收加工完成后的單進行結算，當月承包工料費在第三個月的5日左右發放(即1月份在3月5日左右發放)。

四、上班時應嚴格按規范進行操作，在工作中因人為原因造成的事故，保險公司理賠

金不足部分由承包方自行負責;在工作范圍內非人為造成的工傷事故，如發生工傷事故，保險金受益人須授權給廠方。按政府單位調解后的醫藥費(理賠金)理賠。保險公司保險不足調解理賠金的部分，承包方與廠方各付一半責任。

五、以上各項條款希承包方嚴格遵守執行，共同協調，把公司的各項工作做好。

本合同為期一年，到期后雙方可協商繼續承包合作，廠方原則上應優先承包方簽定下一的承包合同。本合同一式兩份，雙方各執一份。

廠方(簽名)：承包方(簽名)：

加工承包合同11

合同編號：______________

承攬人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務：_________________________________

委托代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯系人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

定作人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務：_________________________________

委托代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯系人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

定作物名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

加工費

單位

總價

第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

定作物名稱

完工時間

檢驗時間和地點

檢驗標準及方法

包裝標準

包裝費承擔

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款承擔

第四條定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

材料名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

單價

總價

圖紙、技術資料及交付時間

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

材料名稱

交付時間

交付地點

交付數量

包裝要求

檢驗方法

運輸方法和運費承擔

第六條圖紙提供

承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復

第七條轉包

1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。

2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3．承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。

4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第八條保密

承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。

第九條變更的損失

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十條協助

1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。

2．定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

3．定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解

除合同。

第十一條監督

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十二條保管

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十三條加工費結算辦法與時間

_____________________________________。

第十四條付款

定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

第十五條留置

定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。

第十六條本合同解除的條件：

1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。

2．合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同；

3．雙方通過書面協議解除本合同；

4．因不可抗力致使合同目的不能實現的；

5．在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；

6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；

第十七條質量保證

承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。

第十八條違約責任

1．承攬人的違約責任

（1）承攬人如未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

（2）承攬人交付定作物的數量少于合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。

（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。

（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則定作人有權拒收。

2．定作人的違約責任

（1）定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

（3）定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。

（4）定作人如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。

（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。

（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十九條聲明及保證

承攬人：

1．承攬人有權簽署并有能力履行本合同。

2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

定作人：

1．定作人有權簽署并有能力履行本合同。

2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十條通知

1．根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2．各方通訊地址如下：______________________________。

3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十一條合同的變更

本

合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十二條合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十三條爭議的處理

1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

2．本合同在履行過程中發生的.爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第二十四條不可抗力

1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3．不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、**、罷工，政府行為或法律規定等。

第二十五條合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十七條合同的效力

1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

3．本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

承攬人（蓋章）：_________ 定作人（蓋章）：__________

法定代表人（簽字）：_____ 法定代表人（簽字）：______

委托代理人（簽字）：_____ 委托代理人（簽字）：______

簽訂地點：_______________ 簽訂地點：________________

_________年_____月_____日 _________年______月_____

加工承包合同12

甲方(發包方)：_公司

法人代表： 法人身份證號：

乙方(承包方)：

法人代表： 法人身份證號：

甲乙雙方經平等協商，現就經_加工環節生產組織承包事項達成如下協議：

一、承發包內容

甲方將經_品牌_、_加工環節的生產組織發包給乙方，由乙方承包組織員工進行生產，甲方負責向乙方提供加工場所、加工門所需的機械設備及相關工具，甲方負責免費安排乙方所聘員工的食宿。

二、承包期限

承包期限為20_年_月_日至20_年_月_日。甲方在承包期內停產及乙方在承包期內無故停工均視為違約，違約方應向對方按_萬元/月的標準支付違約金。承包期滿后甲方優先滿足乙方續包，乙方須在承包期滿日_天內書面告知甲方是否續包，否則甲方有權作出其他處理。

三、質量標準

乙方為甲方加工的_、_須達到以下標準：

四、工資結算

1、甲方按照如下標準給乙方結算加工工資：

_加工工價為_元/條;_加工工價：_ 16元/平米。甲方需確保乙方的員工_人每月當月有_件_的保底加工工作量，若甲方每月當月提供給乙方加工_的工作量少于_件，則甲方當月應按_件_的保底加工工資數額結算給乙方，以便乙方能穩定員工隊伍，為甲方企業正常運行提供人員。若乙方所聘員工數額超過_人時，甲方提供乙方保底工作量及保底工資按相應比例推算。若甲方因擴大生產需乙方增聘員工時，乙方可按照以下原則增聘員工：按照員工人均日加工量_件的定額，先確保_名員工，即日加工量為_件_，若甲方要求日產量_件以上，則按每增加_件_的日產量乙方可增聘1人，余數不足_件時按_件計算。若甲方能提供足夠的_工作量，但當月整月計算乙方平均每人每天未能完成_件_加工任務則當月結算工資時按每少一件扣_元工資。

五、獎懲約定

乙方每月加工的_在甲方出貨時因加工環節造成質量問題造成退回或要上門維修的，若退回或上門維修的數量超過乙方所聘人員數量則甲方可就超過數量有質量問題的門按_元/件扣乙方工資;若退回的數量介于乙方所聘員工數和一半員工數(四舍五入取整)之間時，甲方對乙方不獎不罰;若退回的數量少于乙方所聘員工數的一半時(四舍五入取整)，甲方應按當月加工出的門的數量_元/件的標準對乙方進行獎勵。乙方在甲方做滿一周年，甲方應另行給予乙方_萬元獎金。

六、員工管理

乙方聘請的員工由乙方負責管理，除需遵守國家法律法規外，還應遵守以下規定：

1、在廠區內打架的每人每次扣_元。

2、在廠內包括宿舍內抽煙的'每人每次扣_元，在休息室抽煙煙頭入煙灰缸的除外。

3、愛護好設備和工具，下班時關閉電源和各種設備。

七、其它事項

1、乙方向甲方繳交_萬元保證金，以確保加工的質量，廠房材料整理等。

2、甲方每月15日定期給乙方結算工資，甲方若不能按時向乙方支付加工工資，乙方有權利停工，且甲方應按應付工資額每天_‰標準向乙方支付違約金。

3、甲、乙雙方就有關加工方面的問題以書面形式確認，按“誰出錯，誰承擔”的原則向對方賠付損失。

4、在廠區內，無主觀故意造成的損失按_%賠付，故意損失按_%賠付。

5、乙方內部員工工資結算，打架斗毆與甲方無關。

6、甲方保證不挑起廠內員工事端，若出現一起，除承擔相應責任外另向乙方支付_元損失。

7、甲方應為乙方所聘請員工辦理好工傷保險，保險費由甲方承擔。否則乙方聘請員工因工傷事故造成的費用金額由甲方承擔。

8、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力，本合同經甲乙雙方簽字后即日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

加工承包合同13

甲方：__________

乙方：__________

根據《合同法》之規定，本著互惠互利、共進雙贏的原則，經雙方友好協商，就德州實華24萬噸/年燒堿、30萬噸/年PVC搬遷項目設備庫工程相關事宜，達成協議條款如下：

一、工程概況

二、工期

本工程的加工工期為__________因無法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認可。如果甲方有變更工期順延的，必須雙方簽字認可。

三、甲方的權利和義務

1、保證材料的及時到位，不得耽誤乙方的'加工制作工作。若工程有變更應及時以書面的形式通知乙方避免費工損料。提貨費用甲方承擔。

2、遵守以上約定并執行。

四、乙方的權利和義務

2、按照圖紙制作，保證工期和質量。配合甲方審閱圖紙，如圖紙出現錯誤或不合理之處，應積極主動向甲方反映進行協商，并出具變更說明完善圖紙設計，達到甲方設計要求。

3、因甲方材料不及時到位，乙方有權停工并不納入工期范圍。甲方提貨時乙方承擔裝車的費用。

4、遵守以上約定并執行。

五、技術要求

1、甲方提供完整的加工圖紙壹套，乙方根據圖紙和技術要求進行加工制作不得擅自改動圖紙。合同簽訂后乙方根據工期和甲方要求編排工程進度表以利于工程按時完成。

2、鋼構件拋丸除銹。油漆為中灰防銹漆，漆膜厚度達到設計要求。不含防火涂料的采購及涂刷。

3、本工程的款項不含構件加工竣工資料的編制費用，如需探傷，費用由甲方負責，并且不含高強螺栓及抗滑移試驗費。但應為甲方提供方便的途徑以利于工程建設的順利進展。

4、乙方在加工期間，甲方可隨時派技術人員對加工構件進行檢驗。驗收合格后方可出廠。若有錯誤及時返修達到規范要求標準讓甲方滿意。

5、構件制作驗收執行GB50205-20__________《鋼結構工程質量驗收規范》。

六、付款方式

合同簽訂3日內，甲方付給乙方總加工款的50%作為預付款，余款按提貨量分期付清。

七、本合同未盡事宜雙方另行協商。如協商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責任由違約方全部承擔。

八、本合同一試兩份。甲乙雙方各執一份，雙方簽字或蓋章后生效。

甲方(蓋章簽字)__________乙方(蓋章簽字)__________

__________年__________月__________日

加工承包合同14

甲方(發包方)：順德市鎮泡沫加工廠

甲方代表：

乙方(承包方)：

經甲乙雙方互相協商，甲方將順德市鎮泡沫加工廠承包給乙方經營。甲乙雙方在平等、互利、自愿的基礎上，簽定如下協議：

一、承包方式

甲方將權屬于甲方的

泡沫加工廠承包給乙方自產自銷經營。承包期內，一切經營資金由乙方自籌;一切開支包括廠房租金、水、電費、稅收費、衛生管理費等費用均由乙方負責支付，甲方概不負責。

二、承包期限

合同承包期限為一年，從20xx年8月日起至20xx年8月日止。合同期滿后，如甲乙雙方愿意，可繼續簽訂承包合同。

三、承包費用

承包費用為100000元人民幣(大寫壹拾萬元整)/年。乙方于每月5日前向甲方繳交承包款8300元，尾數在最后一個月結清;第一次繳交承包款時間為20xx年9月5日前。如乙方逾期未繳交承包款，每日按拖欠總額的1收取滯納金;超過20日未繳交承包款，甲方有權終止承包合同，并將乙方保證金不予退還。

四、安全責任

乙方應為工廠員工購買工傷保險。合同期內，一切安全事故由乙方負責，甲方概不負任何責任。

五、違約責任

乙方在合同簽定后向甲方交納30000元保證金。如有違約，則由違約方向另一方賠償違約金30000元。

六、其它事項

1、甲乙雙方簽字后，此合同不受市場行情等任何因素影響，合同期內，任何一方擅自中止合同(包括乙方中途退場等)，則按違約處理。

2、甲方將原購買的其他廠的`廢泡沫(包括蜆華、福星、等)移交給乙方購買，但乙方不得自行與廠家重新洽談價格或簽訂合同，如有價格等因素變動，必須及時通知甲方前去與廠家處理解決，否則按乙方違約處理。

3、甲方以前購買的廠貨廢泡沫，如受價格變動和其它因素的影響，導致一些廠貨不能再繼續購買的，甲方不負責任，不減少承包費。

4、乙方在經營期間，所有新找到的廢泡沫貨源和購買的廢泡沫廠貨，在合同期滿后，必須連同以前的廢泡沫廠貨全部移交給甲方購買，并且乙方二年內不得在甲方工廠周圍方圓30公里范圍內開設廢泡沫加工廠。

5、甲方負責提供一臺泡沫拉絲機給乙方使用，維修費用由乙方負責。其它物品由甲乙雙方在接交時簽訂清單，合同期滿后乙方按清單將物品交給甲方，遺失或損壞的物品按價賠償。

6、合同期內，如因現廠房不能繼續租用或政府有關部門干涉的原因，導致乙方不能生產的情況下，由甲方負責協調有關關系或另外租廠房使用，乙方每月仍然按以前的廠租標準支付廠房租金;因搬廠房造成停工期間按270元/日扣減承包費。如甲方不能協調好關系，無法讓乙方繼續開工，則雙方按終止合同處理并進行結算，此種情況不按違約處理。

7、如雙方發生合同糾紛，須在甲方工廠所在地即順德地區提出訴訟。

8、未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。

9、此合同一式兩份，甲乙雙方各持一份具有同等法律效力，簽字生效。

甲方(蓋章)：順德市鎮泡沫加工廠

甲方代表(簽名)：

乙方(簽名)：

簽定日期：年月日

加工承包合同15

合同編號：

簽訂地點：

定作方：______

承攬方：______

一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

二、定作方帶料

三、質量要求、技術標準

四、承攬方對質量負責的條件及期限

五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八、交(提)貨方式及地點

九、交付定金預付款數額及時間

十、結算方式及期限

十一、違約責任

十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，雙方同意由_____仲裁委員會仲裁(當事人雙方不在本合同中約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協議的.，可向人民法院起訴)

十四、雙方協商的其它條款

-----------------------------------

| 定作方 | 承攬方 |鑒(公)證意見： |

|單位名稱(章) |單位名稱(章) | |

|單位地址： |單位地址： | |

|法定代表人： |法定代表人： | |

|委托代理人： |委托代理人： |經辦人： |

|電 話： |電 話： | 鑒(公)證機關(章) |

|電報掛號： |電報掛號： | 年 月 日 |

|開戶銀行： |開戶銀行： |(注：除國家另有規定外， |

|帳 號： |帳 號： |鑒(公)證實行自愿原則) |

|郵政編碼： |郵政編碼： | |

-----------------------------------

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

監制部門： 印制單位：

第四篇：鋼結構加工承包合同

發 包 方：________________________________________

承 包 方：________________________________________

簽訂時間：________________________________________

簽訂地點：________________________________________

根據我國法律規定，為明確雙方在履行工程承包合同過程中的權利、義務、程序，經雙方協商后，一致同意簽訂本合同，并依照履行。

第一條 工程設計技術條件

? 工程名稱：____________________________________

? 工程地點：____________________________________

? 工程范圍及技術要求（本條款內容可作為合同附件列載）

1、地質資料由__________提供給設計方

2、地震烈度

2.1 地震基本烈度

2.2 鋼結構建筑抗震等級

注：氣象資料由承包方按國家現行規范選取

3、建筑設計規格及要求

3.1 長 度（軸線）m

3.2 寬 度（軸線）m

3.3 檐口高度 m

3.4 柱 間 距 m

3.5 跨 度（跨數）m跨

3.6 屋 面 坡 度 %

3.7 行車軌頂面高度（吊鉤高度）

3.8 柱網尺寸 m × m4、結構設計荷載

4.1 屋面均布活荷載

4.2 樓 面 荷 載

4.3 附加懸掛荷載

4.4 行 車 荷 載

4.5 行車（單梁或雙梁）型號

4.6 行車制造廠商及操作方法

4.7 屋 面 風 機 荷 載

5、材質設計要求

5.1 立柱、屋架梁

架梁梁

材質 構件顏色 備注

5.2 檁條 材質 構件顏色 備注

5.3 支撐 材質 構件顏色 備注

5.4 型鋼 材質 構件顏色 備注

5.5 用于圍護結構的自攻螺釘 材質 構件顏色 備注

5.6 其它材料 材質 構件顏色 備注

5.7 吊車梁 材質 構件顏色 備注

6、屋面設計構造要求

6.1 外 層 板 品牌顏色： 板型： 備注：

6.2 玻纖保溫棉（12kg/立方米）厚度： 有箔

6.3 內 層 板 厚度： 顏色： 板型：

6.4 透 光 板 材質： 板型： 透光度： %

6.5 天窗或通風屋脊

6.6 機械通風設施

6.7 外包角及收邊板 材質厚度： 顏色

7、墻面設計構造要求

7.1 外 墻 板 品牌顏色： 板型： 備注：

7.2 玻纖保溫棉（kg/立方米）厚度： 有箔： 無箔：

7.3 內 墻 板 板型： 顏色： 材質厚度：

7.4 外 墻 門 尺 寸 高： 寬： 總面積：

7.5 窗 玻璃： 厚度： 窗材質：

7.6 窗 尺 寸 長： 寬： 總面積：

7.7 雨 篷（門斗）長： 外挑寬： 高度：

7.8 女兒墻 高度： 顏色： 厚度：

7.9 其它

7.10 外包角及門窗泛水收邊板 材質： 厚度： 顏色：

8、其它設計要求

8.1 天溝 天溝形式： 材質： 厚度：

8.2 下水管 直徑： 材質：

8.3 基礎 由發包方施工及提供

8.5 防火等級、防火涂料 耐火時間： 分鐘： 材質：

8.6 基礎螺栓 材質根據設計要求，由______________提供。

9、上述設計技術條件發包方已確認，作為最終設計圖紙依據。

10、發包方提供的材料：________________________________

____________________________________。

11、經發包方確認由承包方采購的材料：__________________

_________________________________________________

____________________________________。

第二條 工程承包范圍

一、±0.000以上建筑鋼結構部分及屋面、墻面（不含砌體和混凝土），詳見第一條相關的內容和最終報價書的報價范圍。

二、±0.000以上鋼結構原輔材料采購、制造、運輸、安裝及按現行國家法規應由承包方支付的費用，及發包方委托的鋼結構施工圖設計。

2、承包方代表的聯系單、驗收單，須經其本人簽名，并以書面形式遞交發包方代表，發包方代表在回執上簽署姓名、收到時間后生效。

3、承包方駐工地總代表：姓名________________________。

第六條 施工準備

? 承包方

1、由承包方提供設計時，本合同生效并收到發包方完整準確及有效的設計條件后____________天內，向發包方提交設計圖紙，發包方在簽收圖紙后必須在五日內提出書面修改意見，逾期則視為已被確認。

2、在本合同生效及發包方提出修改意見后_________日內向發包方提供施工圖___________套，并通知發包方組織設計會審和施工圖交底會議，會后______日內，由發包方提出會審紀要和修改決定，交承包方修改設計，如有設計變更的，則工期視變更情況作相應調整，增減的工程量按報價單計算作相應調整并另簽補充合同。

3、組織原材料采購制造加工，組織施工管理人員和施工機械進場。

4、編制施工組織設計或施工方案，材料成品、半成品等進場計劃（包括用水、用電計劃）送發包方。

? 發包方

1、合同約定委托承包方設計的，在本合同簽訂的同時，由發包方提供本合同規定的資料及技術條件，供承包方設計，在設計完成后有義務書面確認設計。

2、承包方進場前做好本工程符合鋼結構安裝要求的混凝土基礎及預埋螺栓并驗收合格，同時提供全套土建交工資料及發包方驗收數據的結論。如無條件先做混凝土地坪的必須做好石塊地坪或夯實地坪，以保證承包方的安裝機械能隨意移動。

3、在承包方進場前，保證本工程施工所需各類車輛進出道路的暢通，以可承載汽吊通過和施工作業為最低標準；負責接通施工現場的施工用水及照明和動力電源（包括水表、配電板、電表），并能滿足施工用水、用電量的需要，并負責維修。做到道路暢通，地坪平整壓實，可承載吊裝作業和堆放鋼構為準，拆遷障礙物等符合滿足鋼結構安裝的條件。

4、開工前辦理建筑許可證等。如因無建筑許可證而發生的相關責任和一切費用由發包方承擔。

第七條 工程期限

一、本工程鋼結構工期自合同簽字發包方付達定金之日起_______內完成。其中設計______天,制造_____天,安裝自進場起_____天完工.二、發包方基礎工程完工后要求承包方進場前__________天，發包方應承包方交付土建驗收資料，承包方確認施工現場符合施工要求后，由發包方發出進場通知書，進場安裝時間以承包方收到進場通知書后第_________天起計算，總工期按有效工期以予以調整。

三、除下列“9”款以外，如遇下列情況之一,經監理工程師或發包方現場代表簽證后,工期順延:

(一)、開工日期順延至下款情形消除時止

1、按施工準備規定要求，不能提供滿足作業要求的場地、水、電源，道路未能暢通，障礙物未能清除，影響進場施工時；

2、由發包方負責提供的技術資料、技術條件、驗收文件不準致使施工不能正常進行時；

3、發包方沒有按時交付土建工程驗收資料的。

（二）、下列情況作總工期順延

4、重大設計變更，發包方提供的工程地質資料不準，致使設計改變或由于施工無法進行的原因而影響進度的，自提出變更起到變更項目完成止，作工期順延；

5、因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上（每次連續4小時以上），影響正常施工時；

三、圍護材料開始進場三日內，發包方支付合同總價的___30_____％作為工程進度款，計人民幣??????____________萬元，承包方開始安裝。

四、安裝竣工通知發出后的七天內付足合同總價的____97_______％，計人民幣____________萬元，余款___3___％，計人民幣____________萬元作為質保金留滯,質保期為一年,待質保期滿后三日內付清全部質保金。

五、如因發包方原因造成難以支付的情況發生，即逾期三天仍不付款，承包方將限期發包方提供有效經濟擔保，若發包方不能在承包方書面通知的期限內提供承包方認可的有效擔保，承包方有權單方中止合同的履行。

六、確因發包方拖欠工程款而影響工程進度，造成承包方的停工，窩工損失的，應由發包方承擔相關經濟損失，對延誤的工期作雙倍延長。

七、發包方不能按合同規定支付工程進度款的，且又不能在承包方限定時間內提供承包方認可的經濟擔保時，承包方有權停工并將限定合理時間內由發包方將工程抵押給承包方，不辦理抵押或不按時辦理的，承包方將申請人民法院對在建工程強制留置拍賣并在拍賣后取得優先受償。受償全部工程款后，承包方恢復施工，期間發包方不得轉包未完工程。

八、本合同結算方式：銀行即期匯票，結算幣種為人民幣。

九、本工程發票，發包方同意承包方技術服務及現場安裝部分開具發票，承包方所屬公司內制造的構件材料由所屬公司開具發票。

第十一條 施工與設計變更

一、正式的設計施工圖紙、說明和有關技術資料，作為施工的有效依據，開工前由發包方履行組織設計交底和三方會審作出紀要的義務，作為施工的補充依據，承、發包方雙方均不得擅自修改。

二、施工中如發現設計的錯誤或嚴重不合理的地方，發現方應及時以書面形式通知對方，由提供設計圖紙方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計文件，承包方按修改或變更的設計文件進行施工。若發生增加費用（包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷、材料構配件積壓的實際損失）由責任方負責，并調整合同造價，修改變更期間工期中斷。

三、承包方在保證工程質量和不降低發包方技術要求及設計標準的前提下，優化設計、修改工藝、其節約的價值歸承包方。

四、發包方如需設計變更，必須由原設計單位作出正式修改通知書和修改圖紙，界時，工期中斷，重大修改或增加造價和工期時，必須另行協商，承包方在取得投資證明落實，技術資料設計圖紙齊全時，承包方工期繼續予以實施。

五、如由承包方提供設計圖紙及有關技術資料的，如發包方需變更設計時，應由發包方正式以書面通知承包方進行設計變更，辦法與上相同。

第十二條 工程驗收

一、混凝土基礎工程由發包方驗收或監理驗收合格后在發包方發出《進場開工通知》前交承包方復驗。

二、鋼結構工程驗收：按施工圖及說明文件、國家現行鋼結構工程標準進行中間驗收，驗收應在竣工通知發出后五天內開始，工期自驗收通知發出后中斷，逾期不進行中間驗收的，視為驗收合格。

三、發包方應對整體完工工程作最終驗收，最終驗收應在收到整體竣工通知十天內開始，逾期不驗收的，不影響支付工程款。

四、工程竣工驗收后，發包方方可使用，如未經驗收，發包方擅自使用或提前使用，則視為工程驗收合格。

五、在規定的保修期內，凡因承包方原因造成屋面、墻體滲漏等質量缺陷由承包方無償保修。在規定的保修期內，由于發包方的基礎質量原因或不合理使用以及超設計規范的自然力破壞造成的構件門窗變形和屋面、墻體的滲漏，其費用由發包方承擔。

第十三條 獎勵及違約責任

? 承包方責任：

一、工程質量不符合設計規定的，負責無償修理。

二、因承包方過錯不能按合同規定的期限交付使用的，每天按工程總價的萬分之五償付逾期違約金。

三、承包方負責提供設計圖紙的，因設計錯誤而造成的各種費用增加的結果自負，延誤工期的，向發包方支付設計錯誤部分的逾期違約金，越權代理設計的，承擔越權代理之責任。

四、如發包方未按合同規定支付工程進度款，承包方有權停止施工，并在工程進度款收到十日后再開工，工期雙倍順延，停工造成的在建工程損失、恢復施工必須的額外支出及相關的損失由發包方承擔。

? 發包方的責任：

一、未能按照合同的規定履行自己應負的責任，開竣工日期可以順延外，還應賠償承包方由此造成承包方的實際停工損失每日的機械租賃費及全體工人的工資并材料庫存費。

二、工程中途停建、緩建或由于要求變更設計而造成的停工、返工，應采取措施彌補或減少損失。同時，工期作中斷并賠償承包方由此停工、窩工、返工、材料構件、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。

三、工程未經驗收，發包方提前使用或擅自動用，由此而失去工程質量異議權并工期異議權，依法視為驗收合格。

四、承包方驗收通知書送達10天后發包方不組織驗收的，按全部工程造價自通知送達之日起償付每日萬分之五逾期違約金，并視為工程已驗收合格。

五、不按合同規定撥付工程進度款，按銀行有關逾期付款辦法的規定其所延付金額每天按萬分之五償付給承包方，并允許承包方停工，工期相應雙倍延期。

六、工程提前交付使用時，發包方應給予承包方工程總價的每天萬分之五的獎勵，在承包方通知竣工驗收發出十日內付清。

七、工程經驗收合格或未經驗收提前使用后仍不支付工程款的，違約金按總造價每日萬分之十支付違約金。

第十四條 安 全

一、承包方在工程施工至交付之前的過程中，發包方人員除駐工地代表外未經現場工程管理人員許可，不得擅自進入施工現場，否則，造成其人身安全或引起其他安全事故均由發包方負責。

二、在施工過程中，由于承包方違章施工，違反操作規程，造成人員安全或在建工程損壞，其責任由承包方承擔。

三、承包方應在其認為必要的處所設立安全警示牌或安全公告欄。

四、未盡事宜，按國家安全生產條例執行。

第十五條 糾紛解決辦法

任何一方違反合同規定，雙方協商不成，按以下第（）項的方式解決：

一、向_____________________仲裁委員會申請仲裁；

二、向_____________________人民法院起訴。

第十六條 附 則

一、本合同一式__________份,合同附件________________份。甲已雙方各執________份，本工程合同所屬合同條款、協議條款、方案圖紙、施工圖紙、招標文件、投標書、招標會議記錄、中標通知書，履行本合同過程中雙方現場代表簽署的聯系單、指令單、會議紀要等都具有法律效力，但本合同具有最高效力。

二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后成立，收到定金后合同即生效；工程竣工驗收符合要求，保修期滿結算工程款支付完畢后終止。

三、本合同簽定后，承、發包雙方如需要提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽訂補充合同或協議作為本合同的補充合同，并與合同一并具有法律效力。

發包方：（全名）

（蓋章）

法定代表人（簽章）：

委托代理人（簽章）：

經 辦 人：

單位地址：

開戶銀行：

帳 號：

電 話：

傳 真：

郵政編碼：

年 月 日 承包方：（全名）

（蓋章）：

法定代表人（簽章）：

委托代理人（簽章）：

經 辦 人：

單位地址：

開戶銀行：

帳 號：

電 話：

傳 真：

郵政編碼：

年 月 日

第五篇：石材加工承包合同2013年

石材加工承包合同

廠方：安康寶隆金石加工有限責任公司

承包方：身份證號碼：

為進一步加強企業管理，完善車間各項制度，不斷提高生產工效，保證質量，降低成本，使管理日趨合理化，在按勞取酬，互利互惠原則上，協商確認本合同，合同條款如下：

一、承包責任：

1、廠方負責生產任務的下達、質量驗收。安全檢查等，同時廠方為乙方提供住宿場所，提供廚具一套。廠方提供生產用刀頭，吊帶、包裝帶、叉車用柴油、卸板用電錘及鉆頭、制作架子用釘子、200元以上設備配件等。

2、廠方負責為承包方員工購買保險，承包方員工工作滿一年的，保險費由廠方負責，不

滿一年的由承包方自行承擔。

3、承包期內承包者必須自覺遵守本公司的各項規章制度，員工守則，操作規程，安全規

則和勞動紀律，要有敬崗愛業的精神，如有違反公司制度，將按規定給予經濟處罰，直至解除勞動合同。

4、承包期間在生產過程中，經常批量出現不合格的產品，廠方有權可立即終止合同，并

要按不合格產品的條例賠償廠方的材料成本。

5、承包期間若承包方工人到位后，試用期一個月，廠方確定正式留用工人，不合格者辭

退，正式留用員工提供身份證，工人需要辭職，應提前一個月遞交辭職書給廠方，經廠方研究審批后方可辦理辭職手續。未經廠方同意承包方私自辭退工人，未辦理辭職，未經廠方許可不得擅自離開廠方，否則視為自動離職處理，廠方沒收承包方其未發承包工料費。

6、承包方至少保證兩個熟練大切工、四個小切工、兩個卸工、一個機修在廠（至少合計

9人），加工量大時每班必須保證有三個熟練大切工、六個小切工，三個以上卸工，絕對不能因為人員問題而影響到工廠的生產進度，如有影響廠方按相關規定給予處罰，生產過程中承包方一定給工人發放必要的勞保用品，如手套、防護眼鏡、膠鞋、安全帽、安全帶等，確保安全。

二、承包范圍：

（一）、大切車間：

1、承包方負責公司下達生產單的材料切割，機臺（三臺大切機）的維修、本車間行

吊、抽水機的維修、電路（切機電路、電機、電控箱）的維修及零配件更換，配件在200元以下的由承包方負責購買，單個配件超過200元的由承包方從倉庫領取，除大型配件需要廠里調貨外，一般設備維修要在當天內及時完成。

2、承包方負責整個大切車間衛生、水溝、水溝石粉的及板頭廢料的清理、機臺所使

用的大切片體、刀頭、機油、齒輪油、冷卻劑、配件、鋼絲繩、卸板及工人工資和勞保用品發放。

3、承包方生產前須先看懂生產單的內容，并對生產的要求與車間主管做整批單的生

產計劃。做到生產前的產品省料、省時并按工程的要求從先到后、從急到緩、按時按質有條不穩的一條龍生產。

4、承包方生產前要與上道程序辦理領料手續（如荒料領用），此道工序完畢需與下道

工序辦理入庫手續，在辦理領料過程中，有出現質量問題應及時上報主管。不得有私自銷毀或將錯就錯生產，發現者按公司材料價格全額賠款處理。

5、由于荒料品質不穩定，承包方切開表皮后，及時砸掉表皮查看水線的分布情況，然后會同主管確定板材切割規格。承包方不得隨意切割。

6、承包方承包方負責荒料的碼放、吊裝，切割，卸板、刀頭焊接等生產工序，荒料

進場后按照廠方主管安排整齊碼放在堆料區域，生產出的毛坯卸完板后在區域內排放好，不可疊高，亂擺亂放。

7、承包方生產出的產品需做好標識，特別是石材原編號。

8、承包方生產中所用的鋸片要排掛在專用鐵架上，做完刀頭的鋸片也要排掛鐵架上，并做好鋸片生產統計記錄。不能亂扔亂放，做到整齊、不丟失，若發現亂扔亂放，每片罰款50元，若發現丟失每片按進價賠款。

9、質量要求：

① 大切車間生產正常按兩班倒，每班輪看機臺，如遇生產任務不多可全部安排夜班切

板，合理避開用電高峰期，以降低工廠生產成本。

② 承包方按生產單的規格進行合理排料切割，厚度15mm~40mm毛板長度驗收按300mm

進，卸板后廠方統計確認，厚度41mm~100mm毛板以小切打包好后按裝車發貨單驗收統計。

③ 毛板成材率控制：毛板成材率≥90%；小于以上成材率相對應部分不計算工料費并扣

相應平方數的工料費用（每平方5元）。

④平整度驗收標準：700頭及以內≤0.5mm；800頭以上≤0.8mm，經驗收合格的正常結

算，不合格的按C級品處理。

⑤ 厚度驗收標準（15mm～95mm）：按生產單要求，厚度按照±2

1驗收，在以上標準內且

符合平整度要求的為A級品，超出生產單厚度要求±1mm為B級品，超出生產單厚度要求的±1mm為C級品。

⑥ B級與C級品中超厚或超薄的，碼放在單獨地方，并做好標記，不給予計算工料費，但不能超出總產量的2%，如果超出，所超出部分按5元/平方扣除。待客戶要求較低訂單簽訂發貨后，給予計算工料費。

⑦ 吊破板，弄破板，按材料成本的20％計賠。

10、承包單價：A級品厚度15mm~40mm每平方4.5元，41~100mm的每平方6元。B

級與C級品待廠方銷售單價由于質量問題降價處理的合理價格結算，不合格的超出總產量2%的，所超出部分按5元/平方扣除。

因人為原因造成的事故，保險公司理賠金不足部分由承包方自行負責；在工作范圍內非人為造成的工傷事故，如發生工傷事故，保險金受益人須授權給廠方。按政府單位調解后的醫藥費（理賠金）理賠。保險公司保險不足調解理賠金的部分，承包方與廠方各付一半責任。

四、任務繁忙時，未經公司領導及管理人員許可，不得自動離開崗位，工廠跟據情節每次處以100元以上的罰款，情節嚴重的公司自動離職處理。

本合同為期一年，到期后雙方可協商繼續承包合作，廠方原則上應優先承包方簽定下一的承包合同。本合同一式兩份，雙方各執一份。

安康寶隆金石加工

有限責任公司：（蓋章）

廠方委托人：（簽名）

日期：2013年月日承包方（簽名）：身份證號碼： 聯系電話： 日期：2013年月

日