第一篇：園林古建筑合同

發包方：（以下簡稱甲方）

承包方：（以下簡稱乙方）

經甲、乙雙方協商一致，就甲方委托乙方建造蘭埔花園園林工程，簽訂以下協議：

一、工程內容：

包括我公司設計的蘭埔花園園建、綠化、及其他部分工程（詳見圖紙）。

以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。

二、工期：

1、開工日期：本項目工程工期從 2004 年 月 日起至 2004 年 月 日止，共 個日歷天

2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

三、工程合同價款：

經協商本合同總承包價款為人民幣：壹佰零捌萬元整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。

四、承建方式

乙方對水電及園建工程包工、包料；包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

1、乙方負責提供所承建工程的飾面樣板，必須經雙方確認方可進料施工。

2、施工期間甲方負責乙方施工發生的水電費用。

五、工程付款辦法

1、本合同自甲、乙雙方簽訂后 3 天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的 30%，即人民幣：叁拾貳萬肆仟元整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。

2、待完成總工程 80% 后，甲方于 3 天內向乙方支付工程合同價款的 30%，即人民幣：叁拾貳萬肆仟元整。

3、工程竣工后，甲方于一 周 內向乙方支付工程合同價款的 20%，即人民幣：貳拾壹萬陸仟元整。

4、竣工驗收合格后一個月內，向乙方支付工程合同價款的 10%，即人民幣：壹拾萬零捌仟元整。

六、程質量要求：

1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。

七、工程竣工驗收結算：

乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，并于三十三個工作日內結算完畢。

八、延期違約責任：

乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣 2000 元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣 1000 元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。

九、質保內容

質保內容按有關建筑施工驗收規范標準執行。

十、質保期限

以工程竣工驗收合格之日起計算園建工程、水電工程質保期為十二個月。綠化保養期為十二個月，保養期從竣工驗收之日開始計算，保養期滿后由乙方以書面形式通知 甲方 接收。

十一、雙方在施工中的幾項規定：

1、施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理后再行施工。

相關的合同范本·英文建筑合同·房屋建筑裝修施工合同·建筑工程施工安全合同協議書·建筑安裝施工合同·國際土木建筑工程合同·標準建筑工程施工合同范本

2、施工期間，乙方必須做好安全生產防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。

3、開工前三天甲方負責向乙方提供施工場地（應符合“三通一平”要求），施工范圍內用水、電位置、測量的基線和水準點的位置，提供施工現場范圍內地下管網圖。若甲方未能及時提供施工場地，乙方有權順延施工工期。

4、甲方負責現場工地的關系協調，以確保乙方施工進度。

5、乙方派出專人與甲方保持聯絡，協調現場施工。乙方承建的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯系。

6、工程竣工后，乙方負責施工范圍內垃圾的清理，做到工完場清。

十二、合同生效與終止：

本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應盡可能協商解決。可補 簽有關協議，補 簽有關協議與本合同具有同等法律效力。

委托代表： 委托代表：權 先生

簽名： 簽名：

簽訂日期： 簽訂日期：

第二篇：園林古建筑合同

發包方： (以下簡稱甲方)

承包方： (以下簡稱乙方)

經甲、乙雙方協商一致，就甲方委托乙方建造蘭埔花園園林工程，簽訂以下協議：

一、工程內容：

包括我公司設計的蘭埔花園園建、綠化、及其他部分工程(詳見圖紙)

以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。

二、工期：

1、開工日期：本項目工程工期從20xx 年 月 日起至20xx 年 月 日止，共 個日歷天。

2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

三、工程合同價款：

經協商本合同總承包價款為人民幣：壹佰零捌萬元整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。

四、承建方式

乙方對水電及園林建工程包工、包料、包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

1、乙方負責提供所承建工程的飾面樣板，必須經雙方確認方可進料施工。

2、施工期間甲方負責乙方施工發生的`水電費用。

五、工程付款辦法

1、本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%，即人民幣：叁拾貳萬肆仟元整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。

2、待完成總工程80%后，甲方于3天內向乙方支付工程合同價款的30%，即人民幣：叁拾貳萬肆仟元整。

3、工程竣工后，甲方于一周內向乙方支付工程合同價款的20%，即人民幣：貳拾壹萬陸仟元整。

4、竣工驗收合格后一個月內，向乙方支付工程合同價款的10%，即人民幣：壹拾萬零捌仟元整。

六、程質量要求：

1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。

七、工程竣工驗收結算：

乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，并于三十三個工作日內結算完畢。

八、延期違約責任：

乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣20xx年元;若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣1000元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。

九、質保內容

質保內容按有關建筑施工驗收規范標準執行。

十、質保期限

以工程竣工驗收合格之日起計算園建工程、水電工程質保期為十二個月。綠化保養期為十二個月，保養期從竣工驗收之日開始計算，保養期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

十一、雙方在施工中的幾項規定：

1、施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理后再行施工。

2、施工期間，乙方必須做好安全生產防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。

3、開工前三天甲方負責向乙方提供施工場地(應符合“三通一平”要求)，施工范圍內用水、電位置、測量的基線和水準點的位置，提供施工現場范圍內地下管網圖。若甲方未能及時提供施工場地，乙方有權順延施工工期。

4、甲方負責現場工地的關系協調，以確保乙方施工進度。

5、乙方派出專人與甲方保持聯絡，協調現場施工。乙方承建的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯系。

6、工程竣工后，乙方負責施工范圍內垃圾的清理，做到工完場清。

十二、合同生效與終止：

本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

十三、本合同一式二份，甲、乙方各執一份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應盡可能協商解決。可補簽有關協議，補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

委托代表： 委托代表：

簽名：簽名：

簽訂日期： 簽訂日期：

第三篇：園林古建筑合同

合同編號：__________

園林古建筑合同

甲方：____________________

乙方：____________________

簽訂日期：____年____月____日

園林古建筑合同

發包方：（以下簡稱甲方）

承包方：（以下簡稱乙方）

經甲、乙雙方協商一致，就甲方委托乙方建造蘭埔花園園林工程，簽訂以下協議：

一、工程內容：

包括我公司設計的蘭埔花園園建、綠化、及其他部分工程（詳見圖紙）。

以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。

二、工期：

1、開工日期：本項目工程工期從

****年**月**日起至

****年**月**日止，共

個日歷天

2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

三、工程合同價款：

經協商本合同總承包價款為人民幣：壹佰零捌萬元整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。

四、承建方式

乙方對水電及園建工程包工、包料；包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

1、乙方負責提供所承建工程的飾面樣板，必須經雙方確認方可進料施工。

2、施工期間甲方負責乙方施工發生的水電費用。

五、工程付款辦法

1、本合同自甲、乙雙方簽訂后

天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%，即人民幣：叁拾貳萬肆仟元整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。

2、待完成總工程

80%

后，甲方于

天內向乙方支付工程合同價款的30%，即人民幣：叁拾貳萬肆仟元整。

3、工程竣工后，甲方于一

周內向乙方支付工程合同價款的20%，即人民幣：貳拾壹萬陸仟元整。

4、竣工驗收合格后一個月內，向乙方支付工程合同價款的10%，即人民幣：壹拾萬零捌仟元整。

六、程質量要求：

1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。

七、工程竣工驗收結算：

乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，并于三十三個工作日內結算完畢。

八、延期違約責任：

乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣

元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣

1000

元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。

九、質保內容

質保內容按有關建筑施工驗收規范標準執行。

十、質保期限

以工程竣工驗收合格之日起計算園建工程、水電工程質保期為十二個月。綠化保養期為十二個月，保養期從竣工驗收之日開始計算，保養期滿后由乙方以書面形式通知

甲方

接收。

十一、雙方在施工中的幾項規定：

1、施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理后再行施工。

2、施工期間，乙方必須做好安全生產防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。

3、開工前三天甲方負責向乙方提供施工場地（應符合“三通一平”要求），施工范圍內用水、電位置、測量的基線和水準點的位置，提供施工現場范圍內地下管網圖。若甲方未能及時提供施工場地，乙方有權順延施工工期。

4、甲方負責現場工地的關系協調，以確保乙方施工進度。

5、乙方派出專人與甲方保持聯絡，協調現場施工。乙方承建的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯系。

6、工程竣工后，乙方負責施工范圍內垃圾的清理，做到工完場清。

十二、合同生效與終止：

本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。

簽有關協議，補

簽有關協議與本合同具有同等法律效力。

委托代表：

委托代表：權

先生

簽名：

簽名：

簽訂日期：

簽訂日期：

合同編號：__________

感謝您的瀏覽!

下載修改即可使用

第四篇：古建筑施工合同

古建筑施工合同范本1

發包方（甲方）：________

承包方（乙方）：________

依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

一、工程概況：

工程名稱：東明縣文廟大成殿修繕工程

工程地點：東明縣城（原鎮一中學校院內）

工程承包范圍：

1、文廟大成殿屋面原有屋脊和屋面瓦件拆除，清掃望磚屋面；給整個屋面做防水，增加砂漿找平層、防水卷材、鋪底灰、鋪瓦、嵌縫、更換損壞瓦件。

2、所有木質構件原有油漆面鏟除、清掃、下架木刷漆、上架木繪制彩繪（達到墨線小點金的效果、但不貼金）、更換損壞的木質構件。

3、文廟散水增加階條石與陡板；

4、重新制作月臺，并增加階條石、陡板、望柱、尋杖欄板、甬路海墁地面、如意踏跺；

5、更換墻面酥堿青磚、修復墻體裂痕等；以上所用材料參照工程預算書。

承包方式：包工包料

二、合同價款（固定價格）

金額（人民幣大寫）：柒拾柒萬元整；￥770000、00元；

三、工期：

合同工期：60日歷天

開工日期：20__年7月5日

竣工日期：20__年9月5日

按期完成不獎不罰，工期每推遲一天，罰合同價款的千分之五（5‰），但總數不超過合同價款的百分之五（5%）罰款將被作為違約金從最后一次撥付的工程款中扣除。

四、工程質量標準

本工程質量標準必須達到國家現行《工程建筑裝飾裝修質量驗收規范》的合格標準。

五、安全生產

乙方必須安全、文明施工，必要時工地現場應采用圍護等措施，施工中造成的一切安全責任事故由乙方負責，所發生費用全部由乙方承擔。

六、工程款支付：

合同簽訂后甲方應在乙方正式施工后3日內支付合同價款的20%作為預付款；工程大部分項目完成后支付合同價款的40%；工程全部完成后再支付合同價款的35%；本工程質保金為5%。

七、質保期：三年

保修期限執行現行的.國家標準《建設工程質量管理條例》，缺陷期內由乙方負責保修，費用由乙方承擔。保修期從乙方施工完成交由甲方使用時算起，保修期結束甲方全部支付乙方該工程的質保金（即本工程5%的質保金）。

八、合同的生效

合同訂立時間：20__年7月4日

本合同雙方約定簽字蓋章后生效。

九、附則、

1、本合同發生糾紛后，當事雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請上級業務主管部門進行調解，解決不了的，可向菏澤市經濟合同仲裁委員會申請仲裁，或直接向人民法院起訴

2、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

甲方（蓋章）：________乙方、（蓋章）：________

法定代表人：________法定代表人：________

或委托代理人（簽字）：________或委托代理人（簽字）：________

________年________月________日

古建筑施工合同范本2

發包方（以下簡稱甲方）：_________

承包方（以下簡稱乙方）：_________

經甲、乙雙方協商一致，本著雙方平等、自愿原則就甲方委托乙方建造武陽麗園小區景觀工程，簽訂以下協議：_________

一、工程內容

_______平米等工程（詳見施工圖紙）。

二、工期

1、開工日期：_________本項目工程工期從 年 月 日起至________年________月________日止，共_______個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。

2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

4、發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

三、工程合同價款

經協商本合同總承包價款為人民幣_190000.00元（十九萬元整），若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實際發生結算。

四、承建方式

1、乙方對建筑工程包工、包料、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

2、甲方對乙方所進場材料進行確認核準制。乙方對其提供所承建工程的飾面樣板材料，必須經雙方共同確認方可進行施工。

3、施工期間甲方負責乙方施工現場內發生的水電費用。

五、工程付款辦法

1、本工程無預付款。

2、合同生效后，發包人按時直接向承包人支付工程款：_________支付次數分五次支付。

3、四角亭a亭完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。

（1）四角亭b亭完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。

（2）四角亭c亭完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。

（3）廊架c完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。

（4）防腐木地板完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。

4、工程全部完工后，付單項工程總費用（工程總價）的20%。

5、工程全部完工后三個月內，付工程總費用（總價，包括業主認可的簽證、變更）10%。

6、扣留工程總費用（含業主認可的簽證、變更費用）10%為質保金，工程全部完工并已驗收合格為時間節點計算，一年后支付。

7、此合同所描述款項含稅金（即稅金由甲方代扣，扣除稅率為3.41％）。

六、工程質量要求

1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的`內容、要求

及有關古建筑施工規范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證（采用視頻資料）。

七、工程竣工驗收結算

乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告申請，甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。

甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算。

八、延期違約責任

乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣500元；若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。

九、質保內容

質保內容按有關建筑施工驗收規范標準執行。

十、質保期限

以工程竣工驗收合格之日起計算工程質保期，質保期為十二個月。質保期從竣工驗收之日開始計算，期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

十一、雙方在施工中的幾項規定

1、施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理后再行施工，所有修改調整的費用由甲方負責。

2、施工期間，乙方必須做好安全生產防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。

3、甲方負責現場工地的關系協調，以確保乙方施工進度。

4、乙方派出專人與甲方保持聯絡，協調現場施工。乙方承建的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯系。

十二、合同生效與終止

本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。

簽名：_________（甲方） 簽名：_________（乙方）

簽訂日期：______年_________月_________日 簽訂日期：_______年_________月_________日

古建筑施工合同范本3

發包方(以下簡稱甲方)：__________公司

承包方(以下簡稱乙方)：___________

經甲、乙雙方協商一致，本著雙方平等、自愿原則就甲方委托乙方建造武陽 麗園小區景觀 工程，簽訂以下協議：

一、工程內容：___________

以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。

二、工期：

1、開工日期：本項目工程工期從 年 月 日起至________年________月________日止，共_______個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。

2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

4、發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

三、工程合同價款：

經協商本合同總承包價款為人民幣_______________________元(___________元整)，若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實際發生結算。

四、承建方式

1、乙方對建筑工程包工、包料、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

2、甲方對乙方所進場材料進行確認核準制。乙方對其提供所承

建工程的飾面樣板材料，必須經雙方共同確認方可進行施工。

3、施工期間甲方負責乙方施工現場內發生的水電費用。

五、工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款：

1、本工程無預付款。

2、合同生效后，發包人按時直接向承包人支付工程款：支付次數分三次支付。

1、四角亭a亭完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給

該項工程款合同金額___________%。四角亭b亭完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60%。四角亭c亭完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60%。廊架c完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60%。防腐木地板完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60%。

2、工程全部完工后，付單項工程總費用(工程總價)的20%。

3、工程全部完工后三個月內，付工程總費用(總價，包括業主認可的簽證、變更)___________%。

4、扣留工程總費用(含業主認可的簽證、變更費用)10%為質保金，工程全部完工并已驗收合格為時間節點計算，一年后支付。

3、此合同所描述款項含稅金(即稅金由甲方代扣，扣除稅率為3.41%)。

六、工程質量要求：

1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關古建筑施工規范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證(采用視頻資料)。

七、工程竣工驗收結算：

乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告申請，甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算。

八、延期違約責任：

乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣500元;若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。

九、質保內容

質保內容按有關建筑施工驗收規范標準執行。

十、質保期限

以工程竣工驗收合格之日起計算工程質保期，質保期為十二個月。質保期從竣工驗收之日開始計算， 期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

十一、雙方在施工中的`幾項規定：

1、施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理后再行施工，所有修改調整的費用由甲方負責。

2、施工期間，乙方必須做好安全生產防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。

3、甲方負責現場工地的關系協調，以確保乙方施工進度。

4、乙方派出專人與甲方保持聯絡，協調現場施工。乙方承建的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯系。

十二、合同生效與終止：___________

本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應盡可能協商解決。可補簽有關協議，補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。

簽名：___________(甲方) 簽名：___________(乙方)

簽訂日期：___________ 簽訂日期：___________

古建筑施工合同范本4

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本項仿古建筑施工有關事項，雙方協商達成如下協議：

一、工程內容

四柱五樓牌坊仿古建筑工程，承包方式：包工包料。

二、工程造價：

經協商，本合同總造價為人民幣貳拾壹萬伍仟元整(本造價不含稅金，如需要發票稅金由甲方承擔)。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。

三、甲方責任

1、場地確保三通一平，即電通、路通、水通、場地平整。

2、由于乙方異地施工，甲方負責提供住宿費、水電費等。

3、甲方負責處理乙方在施工過程中與周圍居民及有關單位(如質檢站、公路局等管理單位)的.關系。

4、在施工過程中如出現阻工情況，甲方負責處理，保證乙方順利施工。如因阻造成乙方損失，由甲方承擔。

四、乙方責任

1、乙方負責組織施工隊進入施工現場。

2、乙方按照圖紙完成四柱五樓牌坊工程的承建(建筑、彩畫)。

3、在施工中，出現一切人身傷亡事故由乙方自負并文明施工。

4、乙方負責提供所承建工程的平面、立面圖，結構圖由于涉及專利技術不予提供。

五、撥款方式

乙方進行，撥付工程構件制作費、主體材料費為人民幣壹拾萬元整，主體完工、琉璃瓦前撥人民幣伍萬元整，其余款陸萬伍仟元一次付清。

六、雙方不得違約，在施工中，甲方造成停工損失由甲方負責是，乙方造成停工損失由乙方負責。

七、本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。

八、未盡事宜雙方協商解決。

甲方代表簽字： 乙方代表簽字：

____年____月____日

古建筑施工合同范本5

工程發包方（簡稱甲方）：

工程承建方（簡稱乙方）：

依照《中華人民共和國合同法》及其它相關法律、法規的規定，遵循自愿、平等、公正和誠信的原則，結合本工程具體情況，經甲、乙雙方協商一致，簽訂本合同。

第一條：工程項目及承包方式

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、承包方式： 工程由乙方包工不包料

第二條 工程承包范圍及內容

1、乙方負責工程承建施工，具體內容以圖紙與工程預算為基準。在施工中工程量如有變更，甲乙雙方協商決定后，追加合同的相應條款及相關的工程款，乙方再施工。

2、依照甲方對工程的要求，工程圖紙由甲方提供，乙方負責組織施工，工程竣工后由甲方進行工程驗收（完工后三日之內）。

3、甲方提供工程施工條件，包括水、電、路、場地四通，乙方應嚴格遵守現場規章制度。雙方應密切配合，保證施工安全、順利的進行。甲方提供施工所需機械設備，場地四通甲方應在乙方施工人員進駐現場前落實到位。

4、因不可抗力或甲方人為造成分項工程無法進行或損失，乙方不承擔責任，但甲乙雙方應繼續履行其它分項工程，待該項工程施工條件具備后雙方應及時履行合同。

5、施工期間，甲方提供乙方人員的住宿。

6、施工過程中，工人的安全與工傷事故由甲方負責。

7、乙方施工人員進場后，甲方必須保證施工所需材料充足到位。如因甲方供應材料不及時致使乙方停工待料，甲方賠償乙方一切經濟損失。

第三條 工程質量等級 合格 。

第四條 工程開竣工日期

工程自 年 月 日至 年 月 日竣工。特殊情況工期順延。

第五條 工程總造價

工程總面積按甲方提供數據重檐以臺明為準，14米×18米，合計252平米。每平方米為3800元，合計 957600元（大寫：玖拾伍萬柒仟陸佰元整）。工程量若有變更，按現場實際工程量做財務總結算。

第六條 工程結算

合同簽訂后，由甲方預付給乙方工程總造價 5% 的進場費。乙方工人進入場地之后七日內由甲方付給乙方其相應的生活費用。每月25號由甲方支付乙方所完成的工程量的`相應工程款的85%。工程竣工甲方驗收合格后，甲方付至乙方工程總造價的 97% 。余款一年后，無質量問題一次性結清。

第七條 違約責任及解決辦法

1、因乙方原因造成工程承包合同違約，經濟損失由乙方負責，甲方原因造成的損失由甲方負責。

2、合同簽訂后，不經雙方協商同意，任何一方不得隨意變更或解除，否則，須賠償因此造成的一切經濟損失。

3、甲乙雙方發生爭議時，可通過協商解決，協商不妥時，可以采取下列方式解決：

（1）向 所在地工商局 仲裁委員會申請仲裁。

（2）向 所在地 人民法院起訴。

第八條 其它

1、本合同未盡事宜，雙方應及時協商并辦理補充合同。

2、本合同雙方各自代表簽字和蓋章后生效，在工程竣工及付清工程款后終止，自行失效。

3、本合同一式 四 份，甲乙雙方各執 兩 份。

甲方：（章） 乙方（章）

地 址： 地 址：

法定代表： 法定代表：

委托代理人：委托代理人：

電 話： 電 話：

開 戶 行： 開 戶 行：

帳 號： 帳 號：

郵政編碼： 郵政編碼：

年 月 日

古建筑施工合同范本6

工程發包方（簡稱甲方）：

工程承建方（簡稱乙方）：

依照《中華人民共和國合同法》及其它相關法律、法規的規定，遵循自愿、平等、公正和誠信的原則，結合本工程具體情況，經甲、乙雙方協商一致，簽訂本合同。

第一條：工程項目及承包方式

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、承包方式： 工程由乙方包工不包料

第二條 工程承包范圍及內容

1、乙方負責工程承建施工，具體內容以圖紙與工程預算為基準。在施工中工程量如有變更，甲乙雙方協商決定后，追加合同的相應條款及相關的工程款，乙方再施工。

2、依照甲方對工程的要求，工程圖紙由甲方提供，乙方負責組織施工，工程竣工后由甲方進行工程驗收（完工后三日之內）。

3、甲方提供工程施工條件，包括水、電、路、場地四通，乙方應嚴格遵守現場規章制度。雙方應密切配合，保證施工安全、順利的'進行。甲方提供施工所需機械設備，場地四通甲方應在乙方施工人員進駐現場前落實到位。

4、因不可抗力或甲方人為造成分項工程無法進行或損失，乙方不承擔責任，但甲乙雙方應繼續履行其它分項工程，待該項工程施工條件具備后雙方應及時履行合同。

5、施工期間，甲方提供乙方人員的住宿。

6、施工過程中，工人的安全與工傷事故由甲方負責。

7、乙方施工人員進場后，甲方必須保證施工所需材料充足到位。如因甲方供應材料不及時致使乙方停工待料，甲方賠償乙方一切經濟損失。

第三條 工程質量等級 合格 。

第四條 工程開竣工日期

工程自 年 月 日至 年 月 日竣工。特殊情況工期順延。

第五條 工程總造價

工程總面積按甲方提供數據重檐以臺明為準，14米×18米，合計252平米。每平方米為3800元，合計 957600元（大寫：玖拾伍萬柒仟陸佰元整）。工程量若有變更，按現場實際工程量做財務總結算。

第六條 工程結算

合同簽訂后，由甲方預付給乙方工程總造價 5% 的進場費。乙方工人進入場地之后七日內由甲方付給乙方其相應的生活費用。每月25號由甲方支付乙方所完成的工程量的相應工程款的85%。工程竣工甲方驗收合格后，甲方付至乙方工程總造價的 97% 。余款一年后，無質量問題一次性結清。

第七條 違約責任及解決辦法

1、因乙方原因造成工程承包合同違約，經濟損失由乙方負責，甲方原因造成的損失由甲方負責。

2、合同簽訂后，不經雙方協商同意，任何一方不得隨意變更或解除，否則，須賠償因此造成的一切經濟損失。

3、甲乙雙方發生爭議時，可通過協商解決，協商不妥時，可以采取下列方式解決：

（1）向 所在地工商局 仲裁委員會申請仲裁。

（2）向 所在地 人民法院起訴。

第八條 其它

1、本合同未盡事宜，雙方應及時協商并辦理補充合同。

2、本合同雙方各自代表簽字和蓋章后生效，在工程竣工及付清工程款后終止，自行失效。

3、本合同一式 四 份，甲乙雙方各執 兩 份。

甲方：（章） 乙方（章）

地 址： 地 址：

法定代表： 法定代表：

委托代理人：委托代理人：

電 話： 電 話：

開 戶 行： 開 戶 行：

帳 號： 帳 號：

郵政編碼： 郵政編碼：

年月日

古建筑施工合同范本7

發包方（甲方）：東明縣文物管理所

承包方（乙方）：山東菏建建筑集團有限公司

依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

一、工程概況：

工程名稱：東明縣文廟大成殿修繕工程

工程地點：東明縣城（原鎮一中學校院內）

工程承包范圍：1、文廟大成殿屋面原有屋脊和屋面瓦件拆除，清掃望磚屋面；給整個屋面做防水，增加砂漿找平層、防水卷材、鋪底灰、鋪瓦、嵌縫、更換損壞瓦件。2、所有木質構件原有油漆面鏟除、清掃、下架木刷漆、上架木繪制彩繪（達到墨線小點金的效果、但不貼金）、更換損壞的木質構件。3、文廟散水增加階條石與陡板；4、重新制作月臺，并增加階條石、陡板、望柱、尋杖欄板、甬路海墁地面、如意踏跺；5、更換墻面酥堿青磚、修復墻體裂痕等； 以上所用材料參照工程預算書。

承包方式：包工包料

二、合同價款 （固定價格）

金額（人民幣大寫）： 柒拾柒萬元整 ；￥770000.00元 ；

三、工期：

合同工期：60日歷天

開工日期：20xx年7月 5 日

竣工日期：20xx年9月 5 日

按期完成不獎不罰，工期每推遲一天，罰合同價款的千分之五（5‰），但總數不超過合同價款的百分之五（5%）罰款將被作為違約金從最后一次撥付的工程款中扣除。

四.工程質量標準

本工程質量標準必須達到國家現行《工程建筑裝飾裝修質量驗收規范》的合格標準。

五.安全生產

乙方必須安全、文明施工，必要時工地現場應采用圍護等措施，施工中造成的一切安全責任事故由乙方負責，所發生費用全部由乙方承擔。

六、工程款支付：

合同簽訂后甲方應在乙方正式施工后3日內支付合同價款的20%作為預付款；工程大部分項目完成后支付合同價款的40%；工程全部完成后再支付合同價款的'35%；本工程質保金為5%。

七、質保期： 三年

保修期限執行現行的國家標準《建設工程質量管理條例》，缺陷期內由乙方負責保修，費用由乙方承擔。保修期從乙方施工完成交由甲方使用時算起，保修期結束甲方全部支付乙方該工程的質保金（即本工程5%的質保金）。

八.合同的生效

合同訂立時間： 20xx年 7 月 4 日

本合同雙方約定簽字蓋章后生效。

九.附則.

1.本合同發生糾紛后，當事雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請上級業務主管部門進行調解，解決不了的，可向菏澤市經濟合同仲裁委員會申請仲裁，或直接向人民法院起訴

2.本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

甲方（蓋章）：乙方.（蓋章）：

法定代表人：法定代表人：

或委托代理人（簽字）： 或委托代理人（簽字）：

20xx年 7 月 22 日

古建筑施工合同范本8

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

一、工程概況：

工程名稱：

工程地點：

工程承包范圍：大雄寶殿____㎡，____元天王殿____㎡，____元鐘鼓樓____ ㎡，元住宿樓及食堂____㎡，____元

二、合同價款(固定價格)

金額(人民幣大寫)：____;(小寫) ;

三、工期：

合同工期：

開工日期：

竣工日期：

四.工程質量標準

1、乙方必須嚴格按甲方所審定的設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。

五.安全生產乙方必須安全、文明施工，必要時工地現場應采用圍護等措施，施工中造成的一切安全責任事故由乙方負責，所發生費用全部由乙方承擔。

六、工程款支付：

進場付款____元;

基礎±0付款____元;

完成主體一層付款____元;

主體完工付款________元;

工程竣工付款____元。

如甲方未按以上進度付款，乙方可停工，因停工造成乙方損失的'由甲方承擔。

七、質保期：____一年

保修期限執行現行的國家標準《建設工程質量管理條例》，缺陷期內由乙方負責保修，費用由乙方承擔。保修期從乙方施工完成交由甲方使用時算起，保修期結束后產生的維修費由甲方承擔。

八.合同的生效

合同訂立時間：

本合同雙方約定簽字蓋章后生效。

九.附則

1.本合同發生糾紛后，當事雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請上級業務主管部門進行調解，解決不了的，可向仲裁委員會申請仲裁，或直接向人民法院起訴

2.本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

甲方： 乙方：

委托代理人(簽字)： 委托代理人(簽字)：

____年____月____日

古建筑施工合同范本9

發包方：（以下簡稱甲方）____ ___________________________________________

承包方：（以下簡稱乙方）___ ____________________________________

經甲、乙雙方協商一致，就甲方委托乙方建造________ 工程，簽訂以下協議：

一、工程內容：

（詳見圖紙）。 以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。

二、工期：

1、開工日期：本項目工程工期從年月個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。

2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

4、發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

三、工程合同價款：

經協商本合同總承包價款為人民幣________：。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。

四、承建方式

乙方對建筑工程包工、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

1、甲方負責提供所承建工程的飾面樣板材料，必須經雙方確認方可進料施工。

2、施工期間甲方負責甲方施工發生的水電費用。

五、工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款：

（1）合同生效后，發包人按時直接向承包人支付工程款：支付次數分三次支付。 第一次：工人進場后5月15日預付總工程費用的40%。

第二次：工程進入第二階段7月1日預付總工程費用的30%。

第三次：工程進入最后階段7月30日付總工程費用的30%。

（2）此合同所描述款項不含稅金。

六、工程質量要求：

1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的.內容、要求及有關古建筑施工規范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。

七、工程竣工驗收結算：

乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，并于十個工作日內結算完畢。

八、延期違約責任：

乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣500元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣500元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期

延誤及經濟損失由甲方負責。

九、質保內容

質保內容按有關建筑施工驗收規范標準執行。

十、質保期限

以工程竣工驗收合格之日起計算工程、水電工程質保期為六個月。保養期從竣工驗收之日開始計算，保養期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

十一、雙方在施工中的幾項規定：

1、施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理后再行施工，所有修改調整的費用由甲方負責。

2、施工期間，乙方必須做好安全生產防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。

3、甲方負責現場工地的關系協調，以確保乙方施工進度。

4、乙方派出專人與甲方保持聯絡，協調現場施工。乙方承建的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯系。

十二、合同生效與終止：

本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。 十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應盡可能協商解決。可補簽有關協議， 補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。 合同附件一：《工程款項支付表》.

委托代表：

委托代表：

簽名：（甲方）

簽名：（乙方）

簽訂日期：

第五篇：古建筑施工合同

篇一：古建筑施工合同

發包方：（以下簡稱甲方）____ ___________________________________________ 承包方：（以下簡稱乙方）___ ____________________________________ 經甲、乙雙方協商一致，就甲方委托乙方建造________ 工程，簽訂以下協議：

一、工程內容：（詳見圖紙）。以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。

二、工期：

1、開工日期：本項目工程工期從年月個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。

2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

4、發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

三、工程合同價款：

經協商本合同總承包價款為人民幣________：。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。

四、承建方式

乙方對建筑工程包工、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

1、甲方負責提供所承建工程的飾面樣板材料，必須經雙方確認方可進料施工。

2、施工期間甲方負責甲方施工發生的水電費用。

五、工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款：

（１）合同生效后，發包人按時直接向承包人支付工程款：支付次數分三次支付。第一次：工人進場后5月15日預付總工程費用的40%。

第二次：工程進入第二階段7月1日預付總工程費用的30%。第三次：工程進入最后階段7月30日付總工程費用的30%。（2）此合同所描述款項不含稅金。

六、工程質量要求：

2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。

七、工程竣工驗收結算：

乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，并于十個工作日內結算完畢。

八、延期違約責任：

乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣500元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣500元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。

九、質保內容

質保內容按有關建筑施工驗收規范標準執行。

十、質保期限

以工程竣工驗收合格之日起計算工程、水電工程質保期為六個月。保養期從竣工驗收之日開始計算，保養期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

十一、雙方在施工中的幾項規定：

1、施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理后再行施工，所有修改調整的費用由甲方負責。

2、施工期間，乙方必須做好安全生產防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。

3、甲方負責現場工地的關系協調，以確保乙方施工進度。

4、乙方派出專人與甲方保持聯絡，協調現場施工。乙方承建的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯系。

十二、合同生效與終止：

本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應盡可能協商解決。可補簽有關協議，補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。合同附件一：《工程款項支付表》.委托代表：

委托代表：

簽名：（甲方）

簽名：（乙方）

簽訂日期：篇二：園林古建筑合同 園林古建筑合同 發包方：（以下簡稱甲方）承包方：（以下簡稱乙方）

經甲、乙雙方協商一致，就甲方委托乙方建造蘭埔花園園林工程，簽訂以下協議：

一、工程內容：

包括我公司設計的蘭埔花園園建、綠化、及其他部分工程（詳見圖紙）。以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。

二、工期：

1、開工日期：本項目工程工期從 2004 年 月 日起至 2004 年 月 日止，共 個日歷天

2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

三、工程合同價款：

經協商本合同總承包價款為人民幣：壹佰零捌萬元整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。

四、承建方式

乙方對水電及園建工程包工、包料；包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

1、乙方負責提供所承建工程的飾面樣板，必須經雙方確認方可進料施工。

2、施工期間甲方負責乙方施工發生的水電費用。

五、工程付款辦法

1、本合同自甲、乙雙方簽訂后 3 天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的 30%，即人民幣：叁拾貳萬肆仟元整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。

2、待完成總工程 80% 后，甲方于 3 天內向乙方支付工程合同價款的 30%，即人民幣：叁拾貳萬肆仟元整。

3、工程竣工后，甲方于一 周 內向乙方支付工程合同價款的 20%，即人民幣：貳拾壹萬陸仟元整。

4、竣工驗收合格后一個月內，向乙方支付工程合同價款的 10%，即人民幣：壹拾萬零捌仟元整。

六、程質量要求：

1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。

七、工程竣工驗收結算：

乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔因此造成的一切費用。（轉載自本網，請保留此標記。）甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，并于三十三個工作日內結算完畢。

八、延期違約責任：

乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣 2000 元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣 1000 元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。

九、質保內容

質保內容按有關建筑施工驗收規范標準執行。

十、質保期限

以工程竣工驗收合格之日起計算園建工程、水電工程質保期為十二個月。綠化保養期為十二個月，保養期從竣工驗收之日開始計算，保養期滿后由乙方以書面形式通知 甲方 接收。

十一、雙方在施工中的幾項規定：

1、施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理后再行施工。

相關的合同范本

·英文建筑合同 ·房屋建筑裝修施工合同 ·建筑工程施工安全合同協議書 ·建筑安裝施工合同 ·國際土木建筑工程合同 ·標準建筑工程施工合同范本

2、施工期間，乙方必須做好安全生產防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。

3、開工前三天甲方負責向乙方提供施工場地（應符合“三通一平”要求），施工范圍內用水、電位置、測量的基線和水準點的位置，提供施工現場范圍內地下管網圖。若甲方未能及時提供施工場地，乙方有權順延施工工期。

4、甲方負責現場工地的關系協調，以確保乙方施工進度。

5、乙方派出專人與甲方保持聯絡，協調現場施工。乙方承建的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯系。

6、工程竣工后，乙方負責施工范圍內垃圾的清理，做到工完場清。

十二、合同生效與終止：

本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應盡可能協商解決。可補 簽有關協議，補 簽有關協議與本合同具有同等法律效力。委托代表： 委托代表：權 先生 簽名： 簽名：

簽訂日期： 簽訂日期： 古建承包合同

工程發包方（簡稱甲方）： 工程承建方（簡稱乙方）：

依照《中華人民共和國合同法》及其它相關法律、法規的規定，遵循自愿、平等、公正和誠信的原則，結合本工程具體情況，經甲、乙雙方協商一致，簽訂本合同。第一條：工程項目及承包方式

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、承包方式： 工程由乙方包工不包料 第二條 工程承包范圍及內容

1、乙方負責工程承建施工，具體內容以圖紙與工程預算為基準。在施工中工程量如有變更，甲乙雙方協商決定后，追加合同的相應條款及相關的工程款，乙方再施工。

2、依照甲方對工程的要求，工程圖紙由甲方提供，乙方負責組織施工，工程竣工后由甲方進行工程驗收（完工后三日之內）。

3、甲方提供工程施工條件，包括水、電、路、場地四通，乙方應嚴格遵守現場規章制度。雙方應密切配合，保證施工安全、順利的進行。甲方提供施工所需機械設備，場地四通甲方應在乙方施工人員進駐現場前落實到位。

4、因不可抗力或甲方人為造成分項工程無法進行或損失，乙方不承擔責任，但甲乙雙方應繼續履行其它分項工程，待該項工程施工條件具備后雙方應及時履行合同。

5、施工期間，甲方提供乙方人員的住宿。

6、施工過程中，工人的安全與工傷事故由甲方負責。

7、乙方施工人員進場后，甲方必須保證施工所需材料充足到位。如因甲方供應材料不及時致使乙方停工待料，甲方賠償乙方一切經濟損失。第三條 工程質量等級 合格。第四條 工程開竣工日期

工程自 年 月 日至 年 月 日竣工。特殊情況工期順延。第五條 工程總造價

工程總面積按甲方提供數據重檐以臺明為準，14米×18米，合計252平米。每平方米為3800元，合計 957600元（大寫：玖拾伍萬柒仟陸佰元整）。工程量若有變更，按現場實際工程量做財務總結算。第六條 工程結算

合同簽訂后，由甲方預付給乙方工程總造價 5% 的進場費。乙方工人進入場地之后七日內由甲方付給乙方其相應的生活費用。每月25號由甲方支付乙方所完成的工程量的相應工程款的85%。工程竣工甲方驗收合格后，甲方付至乙方工程總造價的 97%。余款一年后，無質量問題一次性結清。

第七條 違約責任及解決辦法

1、因乙方原因造成工程承包合同違約，經濟損失由乙方負責，甲方原因造成的損失由甲方負責。

2、合同簽訂后，不經雙方協商同意，任何一方不得隨意變更或解除，否則，須賠償因此造成的一切經濟損失。

3、甲乙雙方發生爭議時，可通過協商解決，協商不妥時，可以采取下列方式解決：（1）向 所在地工商局 仲裁委員會申請仲裁。（2）向 所在地 人民法院起訴。第八條 其它

1、本合同未盡事宜，雙方應及時協商并辦理補充合同。

2、本合同雙方各自代表簽字和蓋章后生效，在工程竣工及付清工程款后終止，自行失效。

3、本合同一式 四 份，甲乙雙方各執 兩 份。

甲方：（章）乙方（章）

地 址： 地 址：

法定代表： 法定代表： 委托代理人：委托代理人： 電 話： 電 話：

開 戶 行： 開 戶 行： 帳 號： 帳 號：

郵政編碼： 郵政編碼：

年月日