第一篇：農業蔬菜大棚建設合同書

山西綠源生農林科技發展有限公司

蔬菜大棚建設施工合同書

甲方：山西綠源生農林科技發展有限公司 乙方：王柱子

經甲、乙雙方多次友好協商，甲方決定由乙方承攬其位于陽曲縣泥屯鎮陽坡村廟梁蔬菜基地的建設施工。甲、乙雙方在《中華人民共和國合同法》等法律法規范圍內，本著公平、公正、平等的原則，自愿簽訂本合同書，供雙方共同遵守，合同條款內容如下：

第一款：雙方簽約主體的合法性

1、甲方確定公司自身簽約主體資格的合法性，已經將本合同書條款在公司管理層和股東層進行了告知，并征得了公司股東的同意，系公司的一致決定，擁有簽署本合同書條款的主體資格合法性。

2、乙方系中華人民共和國獨立的合法自然人，確認擁有簽署本合同書條款的合法主體資格。

第二款：大棚建設詳細內容

3、乙方承攬的甲方大棚建設施工詳細內容如下：（1）工程名稱：蔬菜基地建設項目；

（2）工程地點：陽曲縣泥屯鎮陽坡村廟梁蔬菜基地；（3）質量要求：

① 主要規格：跨度8米，長度50米，高3米； ② 組裝質量以太谷縣小白鄉已建好的蔬菜大棚為標準；

第三款：雙方的責任和權益

4、甲方免費為乙方提供適當的辦公條件和一間住宿。甲方有義務協調施工中的一些問題和難題，以確保推進工程的建設進度。乙方按照甲方的蔬菜基地建設規劃進行施工，甲方派出指定管理人員進行現場協助、指揮。

5、若因甲方自身問題造成乙方無法施工或增加的工程量，一切責任由甲方承擔。

6、乙方材料運到施工現場后經甲方同意后方可施工。

7、若甲方需要材料發票，所產生的稅金由甲方支付。

8、原則上多建長度不低于40米的大棚，甲方對建設的低于40米的小棚根據廠家材料價格清單作為增加工程量。

第四款：關于大棚項目的工程范圍

9、甲方發包給乙方的包工包料施工為大棚主體加大棚膜。

第五款：關于大棚建設質量和驗收的約定

10、整個工程的施工過程由甲方進行質量監督，施工完畢后三天內由甲、乙雙方共同驗收，如超過三天視認合格。

11、大棚的整體質量以基地已經建好的示范大棚為標準依據。

12、驗收完畢后，甲方給乙方出具驗收意見書和剩余款項支付承諾書。

第六款：大棚總造價計費方式

13、大棚造價按大棚實際建筑面積計算，每平方米單價10元。本條中的單價包括大棚建設中的材料費、安裝費、運輸費。

14、本合同書計費按雙方確定的清單為依據。

第七款：甲方向乙方支付款項的約定

15、乙方進場施工當天，甲方一次性預先支付給乙方2萬元人民幣（大寫：貳萬元整）,作為本合同書履行的首期付款。

16、乙方墊資完成雙方預估的蔬菜基地建設后，甲方在竣工驗收后30天內一次性支付給乙方所有欠款，甲方不得以任何理由推遲欠款支付時間。若甲方違約，甲方每天則按工程總造價的百分之三向乙方支付違約金。

第八款：雙方的其它約定

17、未盡事宜，由甲、乙雙方友好協商解決，并將協商通過的事宜以附件的形式補充附后，與本合同書具有一致法律效力。

18、本協議書壹式四份，甲、乙雙方各持有兩份，具有同等法律效力。

19、本協議書經甲方代表簽字并蓋章、經乙方代表簽字按印鑒后即刻生效。

甲 方：山西綠源生農林科技發展有限公司

代 表：

乙方：

簽約時間：二零一一年四月

簽約地點：公司會議室

第二篇：蔬菜大棚建設合同書

大棚建設合同書

甲方：********* 乙方：************ 根據甲方需要，經甲乙雙方友好協商，達成以下協議：

一、施工地點：************

二、工程造價：*********元整

三、大棚承包價格：拱棚21個（長度共計*****米，寬****米）共計****平方米，按每平方米*****元結算，輔助材料計*****元，共計*****.00元。

注：所需輔助材料（鐵絲、竹竿），由甲方負責提供。

四、甲方權利和義務：

1、在施工過程中，甲方有權監管工程質量，材料標準及工程進度。

2、保證水電路三通，并無償提供使用，施工地段場地平整。

3、負責棚區內社會關系及治安安全，確保施工人員的安全。

4、按合同撥付工程款，保證工程進度不受款項影響。

5、分部分項驗收，以免完工后發生質量糾紛。

五、乙方權利和義務

1、必須按甲方指定的材料規格，施工標準進行施工。

2、如果出現工程款拖付及拒付，乙方有權停工，并追回由此造成的乙方損失。

六、付款方式：分期付款

1、甲方付大棚工程款總造價。

2、大棚框架主體完工后付總工程款的50%，完工經驗收合格后，付清全部工程款。

七、因特殊天氣，停水、停電、大風等工期順延。

八、本合同簽訂后，即受法律保護，雙方出現爭議時協商解決。

九、本合同一式兩份，雙方各執一份，自簽字日起生效。

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

****年**月**日

第三篇：蔬菜大棚建設施工合同書

蔬菜大棚建設施工合同書

甲方： 乙方：

經甲、乙雙方多次友好協商，甲方決定由乙方承攬其位于樊城區牛首鎮熊營村聚龍山蔬菜基地的220畝大棚建設施工。甲、乙雙方在《中華人民共和國合同法》等法律法規范圍內，本著公平、公正、平等的原則，自愿簽訂本合同書，供雙方共同遵守，合同條款內容如下：

第一款：雙方簽約主體的合法性

1、甲方確定公司自身簽約主體資格的合法性，已經將本合同書條款在公司管理層和股東層進行了告知，并征得了公司股東的同意，系公司的一致決定，擁有簽署本合同書條款的主體資格合法性。

2、乙方系中華人民共和國獨立的合法自然人，確認擁有簽署本合同書條款的合法主體資格。

第二款：大棚建設詳細內容

3、乙方承攬的甲方大棚建設施工詳細內容如下：（1）工程名稱：蔬菜基地大棚建設項目；（2）工程地點：xxxxxxxxx蔬菜基地；（3）質量要求：

育苗棚：采用6棟連體棚,跨度10米，六拱，長度56米，立柱高2.8米；拱高2.5米；地基用四六磚，高出地面0.8米；拱形中間加鍍鋅鋼板導水槽，下面用PVC下水管連接到排水渠；立柱和拱柱均用鍍鋅鋼管人工焊接成形，總裝完成后所有鍍鋅鋼管表面刷白色防銹漆；立柱上平面加裝遮陽網拉繩，保證繩子強度和方便推拉操作；圍墻用鋁合金邊框玻璃封裝，外墻每隔兩米裝直徑1.5米排氣扇一個；內墻四周修寬度為1.5米水泥路面，南北向修六條寬1.5米，厚度在10cm的水泥路面。

生產棚：跨度8米，長度84米，高3米；單棟單體，棚間距2米，離地面1.5米高處加裝棚膜卡槽，棚腳鋼管入地深度不小于50cm，且要澆灌30*20cm的水泥筑腳以便加強大棚的抗拉能力；在中心離地面高度2m的地方安裝遮陽網拉繩。

（4）建造數量：育苗棚6棟連體共4座，生產棚200個。

第三款：雙方的責任和權益

4、甲方免費為乙方提供適當的辦公條件和一間住宿。甲方有義務協調施工中的一些問題和難題，以確保推進工程的建設進度。乙方按照甲方的蔬菜基地大棚建設規劃進行施工，甲方派出指定管理人員進行現場協助、指揮。

5、若因甲方自身問題造成乙方無法施工或增加的工程量，一切責任由甲方承擔。

6、乙方材料運到施工現場后經甲方查驗同意后方可施工。

7、若甲方需要材料發票，所產生的稅金由甲方支付。

8、原則上多建長度不低于40米的大棚，甲方對建設的低于40米的小棚根據廠家材料價格清單作為增加工程量。

第四款：關于大棚項目的工程范圍

9、甲方發包給乙方的包工包料施工為大棚主體加大棚膜。且大棚頂端固定膜要采用新一代耐老化長壽無滴膜，厚度不低于0.1mm，設計使用壽命不小于10年。

第五款：關于大棚建設質量和驗收的約定

10、整個工程的施工過程由甲方進行質量監督，施工完畢后十天內由甲、乙雙方共同驗收，如超過十天視認合格。

11、驗收完畢后，甲方給乙方出具驗收意見書和剩余款項支付承諾書。

第六款：大棚總造價計費方式

12、大棚總造價872.6萬元。結算按實際建筑面積計算，育苗棚每平方米造價100元。生產棚每平方米造價55元，本條中的造價包括大棚建設

中的材料費、安裝費、運輸費等。

第七款：甲方向乙方支付款項的約定

13、本合同簽訂之日起15個工作日內，甲方先支付給乙方50萬元人民幣（大寫：伍拾萬元整）,作為訂金，如因甲方原因導致本合同不能履行，此訂金不退，甲方另外支付合同總造價的15%給乙方，作為乙方材料進貨差價補償。

14、如因乙方不能按期開工或不能按時完成施工合同，除退還甲方訂金外，另向甲方支付50萬元違約金。

15、乙方于2012年7月31日之前準備好各種原材料，8月份正式進場開工建設。乙方墊資完成雙方預估的蔬菜基地大棚建設后，甲方在竣工驗收后15天內向乙方支付首批322.6萬元的工程款，余款500萬元分三年向乙方支付完成，每年支付時間為每年的12月31日之前，甲方不得以任何理由推遲欠款支付時間。若甲方違約，甲方每天按欠款總金額的百分之三向乙方支付違約金。

第八款：雙方的其它約定

16、未盡事宜，由甲、乙雙方友好協商解決，并將協商通過的事宜以附件的形式補充附后，與本合同書具有一致法律效力。

17、本協議書壹式兩份，甲、乙雙方各持有一份，具有同等法律效力。

18、本協議書經甲乙雙方代表簽字并蓋章、按印鑒后即刻生效。

甲方：xxxxxxxxxxxx 代表：

乙方：xxxxxxxxxxxx

日期： 年 月 日

第四篇：承建蔬菜大棚合同書

承建蔬菜大棚合同書

甲方：泗縣泗青蔬菜有限公司

乙方：碭山縣果海種苗有限公司

經乙方實地考察雙方充分協商有關乙方負責承建蔬菜大棚事宜達成一致，特簽定如下承建合同。

1、乙方負責承建蔬菜大棚120個，每個大棚的承建費為2900元，合計人民幣348000元。

2、乙方2013年10月18日開始施工，工期為一個月，2013年11月18日交付使用。

3、結算辦法：甲方按乙方建第一個大棚的質量標準驗收，驗收合格后，甲方3日內付清全部的承建費。

4、違約責任：按合同總金額的20%付違約金。

5、本合同一式兩份，雙方各執一份存查，雙方簽字蓋章后合同開始生效。

甲方（代表簽字蓋章）：乙方（代表簽字蓋章）：

二O一三年十月八日

第五篇：蔬菜溫室大棚承建合同書

蔬菜溫室大棚承建合同書

發包方：

法人代表：以下簡稱“甲方”)。

承包方：

法人代表：(以下簡稱“乙方”)。

為了搞好 蔬菜大棚建設項目，甲、乙雙方經平等協商一致，達成如下一致意見以資共同遵守。

一、項目名稱與建設地點：，建設地點位于-------------------

二、建設內容：依照合同附件標準建設暖式蔬菜大棚

個每個約平方米。（包工、包料，但合同另有約定的除外）。

三、工程造價：每平方米￥：（人民幣寫：

整）。合計價款總額為￥：

（人民幣大寫：

元整），具體價款根據合同標準實際丈量后據實結算。本工程造價不含稅。

四、付款方式:甲方按照下列時間向乙方支付合同價款，并將資金打入乙方賬戶：

乙方賬戶：

開戶行：

（一）乙方人員設備進入工地后支付合同價款的30%。計￥：

元；

（二）完成半數大棚骨架安裝支付全合同價款的30%，計￥：

元；

（三）合同大棚內外卷簾機安裝一半后支付全合同價款的30%，計￥：

元；

（四）工程竣工驗收合格后，甲、乙雙方確定實際建設面積后，甲方付款至合同實際價款的97%。

（五）剩余資金3%在****年**月**日前一次性付清。

五．工程承包內容及范圍；

本大棚為包工包料，不含土建工程。內部設施有，內遮陽內保溫系統，外遮陽系統，自然通風電動天窗系統，環流風機加濕系統，霧噴系統，室內電控照明系統。及移動苗床。

六、工程開工日期：

1，本工程與------年------月------日開工，工人進入施工現場。

2，工期延誤。對以下造成竣工日期推遲的延誤，工期應予順延。

（1）工程量變化和設計變更；

（2）一周內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時的；

（3）甲方未按時撥付工程款或未按合同規定提供相關材料、設施的；

（4）不可抗力及風雨雪等不能施工的惡劣天氣；

（5）合同規定或甲方代表同意工期順延的其他情況。

（6）因當地部門或人員阻撓施工或故意刁難，甲方未能及時協調導致施工無法進行的。以上情況發生后，乙方就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方代表提出報告，甲方代表應在3日內予以確認、答復，逾期不予答復，乙方即可視為延期及賠償要求已被確認。

（7）因行政機關要求停工的或因甲方未辦理合法手續由執法部門責令停頓。

（8）因甲方原因造成的其他延停工情況或甲方有違約情況的。

七、設計變更

1、甲方需要做溫室工程變更時，應提前7日通知乙方，并給乙方充分的準備時間，由此造成乙方增加的材料費、工時費等費用由甲方承擔，工程工期相應順延。

2、乙方需要做溫室工程變更時，需經甲方代表同意，工程工期相應順延。

3、因以上任何一方變更給對方造成經濟支出和損失，由變更方承擔，該工程工期相應變更。

八、工程竣工日期：自開工之日起

日內完工，遇陰雨天氣及施工條件不足等不能施工時日期順延。

九、工程竣工驗收標準：

1、工程全部安裝調試完成，乙方自檢合格后應書面通知甲方驗收；工程需要分步驗收的，乙方應在單項工作完成前3日書面通知甲方。甲乙雙方按照乙方提供的工程驗收標準共同進行驗收，驗收時同時丈量實際建設面積，經驗收合格在驗收文件上簽字確認。

2、在接到乙方書面驗收通知3日內甲方不進行驗收，可視為甲方認可工程質量合格（或單項工作合格），通過驗收，甲方應按合同規定支付工程款。同時乙方人員可以撤回，工程保管及附隨義務由甲方負責。

3、工程未經驗收甲方不得提前使用和擅自動用。否責視為驗收合格

十、雙方其他義務

（一）甲方義務：

1、按合同規定的時間和條件付款。

2、在乙方開工前，甲方確保已完成土地征用、房屋拆遷、土地及地上建筑、苗木的賠償、消除地面、架空和地下障礙及施工應辦理的一切合法手續等工作，使施工現場達到“三通一平”（即通水、通電、通路、地面平整），具備施工條件，并負責施工現場的正常的水、電供保證，負責施工期間運輸道路的通暢。施工用水、電由甲方通到溫室施工區域50米以內。本工程不含土建部分。

3、協助乙方辦理施工中當地有關部門要求辦理的相關手續（主要指施工人員暫住戶口等），協調好相關部門關系，并負責協調解決工地的糾紛和保衛。

4、處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物、文物等設施的遷移或保護，并承擔有關費用。

5、甲方不按約定完成以上工作造成延誤，承擔由此造成的經濟支出，賠償乙方有關損失，工期相應順延。

6、保證施工現場水、電正常供應。

十一、違約責任

（一）甲方未依照約定按時支付乙方合同價款時，乙方有權停工。

（二）、因一方違約致使合同不能履行，另一方有權中止或解除合同，但應書面通知違約方，通知到達對方時生效，由違約方承擔違約責任。

（三）、工程驗收合格后，甲方不按合同規定支付工程款（包括工程尾款）的，乙方質保和售后服務責任免除。乙方對該工程享有留置權。

十二、不可抗力

1、“不可抗力”是指在本合同簽訂后發生的、本合同簽訂時不能預見的、其發生與后果是無法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件。該類事件包括地震、臺風、水災、火災、戰爭等。

2、如果發生不可抗力事件影響一方履行其在本合同項下的義務，此種情形不視為違約，但發生不可抗力的一方應及時書面通知另一方，并在其后的15日內提供證明該不可抗力事件發生及其持續時間的足夠證據，其履行義務的時間可順延至不可抗力事件結束。但不可抗力事件影

十三、爭議解決：

雙方發生爭議，協商解決；協商不成，提交非違約方住所地人民法院解決。

十四、合同生效：本合同由雙方簽字蓋章后生效；本合同款項結清時失效。

十五,本合同簽訂后，乙方需向甲方繳納-----萬元工程保證金（叁拾萬元）。待工人及材料進場后十五日后全額退回。與應付工程進度款無關，不記息。

甲 方：

代表人：

乙方：

代表人

本合同簽訂日期：

****年**月**日