第一篇：2018二級建造師法規真題及答案解析(完整版)

2018二建《法律法規》考試真題及答案解析（完整版）

一、單項選擇題（共70題，每題1分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）1.根據《民法總則》，法人分為（）。A.企業法人和非企業法人 B.機關法人、企業法人和社團法人 C.一般法人和特別法人

D.營利法人，非營利法人和特別法人 【答案】D 【解析】法人分為營利法人、非營利法人和特別法人三類P8 2.關于代理的說法，正確的是（）。

A.經被代理人同意的轉代理，代理人不再承擔責任 B.同一代理事項有數位代理人的，應當推選牽頭人 C.作為委托人的法人、非法人組織終止，委托代理終止 D.表見代理是有權代理 【答案】C 【解析】A選項錯誤，轉委托代理經被代理人同意或者追認的，代理人僅就第三人的選任以及對第三人的指示承擔責任。P13 B選項錯誤，熟人為同一代理事項代理人的，應當共同行使代理權，但是當事人另有約定的除外。P11 C選項正確，作為被代理人或代理人的法人、非法人組織終止屬于委托代理終止的情形之一。P12 D選項錯誤，表見代理是指行為人雖無權代理，但該代理行為有效。P14 3.關于物權的說法，正確的是（）。

A.同一物的擔保物權人與所有權人應當為同一人 B.用益物權人可以是該物的所有權人

C.未經農村士地承包經營者同意、土地所有人不得在該地塊設立地役權 D.物權的變動只能基于合同關系 【答案】C 【解析】A選項錯誤，擔保物權是對他人的物的優先受償，所有權是權利人對他人所有對自己的物的權利，含占有、使用、收益、處分四項權能。不可以是同一人P16 B選項錯誤，用益物權對他人的物的占有、使用、收益權。不可以是該物的所有權人。P16 C選項正確，土地上已設立土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權等權利的，未經用益物權人同意、土地所有人不得在該地塊設立地役權。P18 D選項錯誤，不動產物權的設立、變更、轉讓和消滅，應當依照法律規定登記，自記載于不動產登記簿時發生效力。P18 4.關于建設工程專利權保護范圍的說法，正確的是（）。A.實用新型以申請時所附的說明書為準 B.建設工程發明以其附圖為準

C.外觀設計以在圖片或照片中該產品的外觀設計為準 D.三類專利均以權利要求的內容為準 【答案】C 【解析】發明或者實用新型專利權的保護范圍，以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求。

外觀設計專利權的保護范圍，以表示在圖片或者照片中的該外觀設計專利產品為準。超綱。

5.關于留置的說法，正確的是（）。A.留置權屬于債權 B.債權人不負責保管留置物 C.建設工程合同可以適用留置權 D.留置權基于法定而產生 【答案】D 【解析】A選項錯誤，留置權屬于擔保物權，不屬于債權。B選項錯誤，留置權人負有妥善保管留置物的義務。

C選項錯誤，留置權適用：保管合同、運輸合同、加工承攬合同 D選項正確，留置權基于法定而產生。P34 6.關于財產保險的說法，正確的是（）。A.保險合同不可以轉讓

B.保險人不得以訴訟方式要求投保人支付保費 C.保險合同中的危險具有損失發生的不確定性 D.被保險人應當與投保人一致 【答案】C 【解析】A選項錯誤，在財產保險合同，保險合同的轉讓應當通知保險人，經保險人同意繼續承保后，依法轉讓合同。P35 B選項錯誤，不得以訴訟方式要求投保人支付保費是指人身保險合同。P36 C選項正確，保險制度上的危險具有損失發生的不確定性。P35 D選項錯誤，被保險人與投保人可以是同一人，也可以不是同一人。P35 7.下列法律后果中，屬于民事責任承擔方式的是（）。A.解除合同 B.繼續履行 C.罰款 D.合同無效 【答案】B 【解析】民事責任包括違約責任和侵權責任，其中違約責任包括：繼續履行；采取補救措施；賠償損失；違約金；定金。侵權責任包括：停止侵害；排除妨礙；消除危險；返還財產；恢復原狀；修理、重做、更換；消除影響恢復名譽；賠禮道歉。P35 8.根據《行政訴訟法》，下列情形中屬于行政訴訟受案范圍的是()。A.對于限制人身自由的行政強制措施不服的 B.國防、外交等國家行為

C.行政法規、規章或者行政機關制定、發布的具有普遍的約束力的決定、命令 D.行政機關對行政機關人員的獎懲、任免等決定 【答案】A 【解析】2017年6月經修改后公布的《中華人民共和國行政訴訟法》(以下簡稱《行政訴訟法》)規定，人民法院受理公民、法人或者其他組織提起的下列訴訟：(1)對行政拘留、暫扣或者吊銷許可證和執照、責令停產停業、沒收違法所得、沒收非法財物、罰款、警告等行政處罰不服的;(2)對限制人身自由或者對財產的查封、扣押、凍結等行政強制措施和行政強制執行不服的;(3)申請行政許可，行政機關拒絕或者在法定期限內不予答復，或者對行政機關作出的有關行政許可的其他決定不服的;(4)對行政機關作出的關于確認土地、礦藏、水流、森林、山嶺、草原、荒地、灘涂、海域等自然資源的所有權或者使用權的決定不服的;(5)對征收、征用決定及其補償決定不服的;(6)申請行政機關履行保護人身權、財產權等合法權益的法定職責，行政機關拒絕履行或者不予答復的;(7)認為行政機關侵犯其經營自主權或者農村土地承包經營權、農村土地經營權的;(8)認為行政機關濫用行政權力排除或者限制競爭的;(9)認為行政機關違法集資、攤派費用或者違法要求履行其他義務的;(10)認為行政機關沒有依法支付撫恤金、最低生活保障待遇或者社會保險待遇的;(11)認為行政機關不依法履行、未按照約定履行或者違法變更、解除政府特許經營協議、土地房屋征收補償協議等協議的;(12)認為行政機關侵犯其他人身權、財產權等合法權益的。除前款規定外，人民法院受理法律、法規規定可以提起訴訟的其他行政案件。

但是，人民法院不受理公民、法人或者其他組織對下列事項提起的訴訟：(1)國防、外交等國家行為；(2)行政法規、規章或者行政機關制定、發布的具有普遍約束力的決定、命令;(3)行政機關對行政機關工作人員的獎懲、任免等決定;(4)法律規定由行政機關最終裁決的行政行為。P348 9.關于和解的說法，正確的是()。A.和解只能發生在訴訟前

B.當事人申請仲裁后，不可以自行和解 C.和解達成協議，必須以書面形式作出 D.和解達成的協議具有合同效力 【答案】D 【解析】A錯誤，B錯誤，和解可以在民事糾紛的任何階段進行，無論是否已經進入訴訟或仲裁程序，只要終審裁判未生效或者仲裁裁決未作出，當事人均可自行和解。C錯誤，和解達成協議，在形式上既可以是口頭的，也可以是書面的。和解的應用也很靈活，可以在各個階段達成和解協議。D正確，和解達成的協議不具有強制執行力，在性質上仍屬于當事人之間的約定。如果一方當事人不按照和解協議執行，另一方當事人不能直接申請法院強制執行，但可要求對方承擔不履行和解協議的違約責任。P341-P342 10.下列爭議中，受《仲裁法》調整的是()。A.建設行政主管部門處理的行政爭議 B.勞動爭議 C.農林承包經營合同爭議 D.建設工程施工合同爭議 【答案】D 【解析】《仲裁法》的調整范圍僅限于民商事仲裁，即“平等主體的公民、法人和其他組織之間發生的合同糾紛和其他財產權糾紛”;對于婚姻、收養、監護、扶養、繼承糾紛以及依法應當由行政機關處理的行政爭議等不能仲裁。另外，勞動爭議仲裁和農業集體經濟組織內部的農業承包合同糾紛不受《仲裁法》的調整。P303 11.根據《建設工程安全生產管理條例》，施工總承包項目的分包工程發生施工生產安全事故，負責向政府安監部門和有關部門上報事故的是()。A.分包單位 B.總承包單位 C.建設單位 D.現場安全責任人 【答案】B 【解析】《建設工程安全生產管理條例》進一步規定，施工單位發生生產安全事故，應當按照國家有關傷亡事故報告和調查處理的規定，及時、如實地向負責安全生產監督管理的部門、建設行政主管部門或者其他有關部門報告;特種設備發生事故的，還應當同時向特種設備安全監督管理部門報告。實行施工總承包的建設工程，由總承包單位負責上報事故。P244 12.某施工企業與李某協商解除勞動合同，李某在該企業工作了2年3個月，在解除合同前12個月李某月平均工資為6000元。根據《勞動合同法》，該企業應當給予李某經濟補償()。A.6000元 B.12000元 C.15000元 D.18000元 【答案】C 【解析】經濟補償的標準，按勞動者在本單位工作的年限，每滿1年支付1個月工資的標準向勞動者支付。6個月以上不滿1年的，按1年計算;不滿6個月的，向勞動者支付半個月工資的經濟補償。勞動者月工資高于用人單位所在直轄市、設區的市級人民政府公布的本地區上年度職工月平均工資3倍的，向其支付經濟補償的標準按職工月平均工資3倍的數額支付，向其支付經濟補償的年限最高不超過12年。月工資是指勞動者在勞動合同解除或者終止前12個月的平均工資。P137 13.關于招標價格的說法，正確的是()。A.招標時可以設定最低投標限價 B.招標時應當編制標底

C.招標的項目應當采用工程量清單計價 D.招標時可以設定最高投標限價 【答案】D 【解析】A錯誤，招標人不得規定最低投標限價。B錯誤，招標人可以自行決定是否編制標底。

C錯誤，全部使用國有資金投資或者以國有資金投資為主的建筑工程，應當采用工程量清單計價;非國有資金投資的建筑工程，鼓勵采用工程量清單計價。工程量清單應當依據國家制定的工程量清單計價規范、工程量計算規范等編制。工程量清單應當作為招標文件的組成部分。

D正確，招標人設有最高投標限價的，應當在招標文件中明確最高投標限價或者最高投標限價的計算方法。P78 14.根據《工傷保險條例》，不能認定為工傷的情形是（）。A.在上班途中遭遇本人負主要責任的交通事故致本人傷害的 B.患職業病的

C.因工外出期間，由于工作原因發生事故下落不明的 D.高空作業墜落摔傷的 【答案】A 【解析】在上下班途中，受到非本人主要責任的交通事故的應當認定為工傷，A中負主要責任，所以不能認定為工傷。P232 15.建設單位組織竣工驗收，對不符合民用建筑節能強制性標準的，不得出具（）報告。A.竣工驗收合格 B.建筑節能合格 C.建筑節能達標 D.能耗驗收合格 【答案】A 【解析】建設單位組織竣工驗收，應當對民用建筑是否符合民用建筑節能強制性標準進行查驗；對不符合民用建筑節能強制性標準的，不得出具竣工驗收合格報告。P291 16.施工合同履行過程中出現以下情形，施工企業可以被免除違約責任的是（）。A.施工過程中發生罕見洪災，導致工期延誤 B.施工過程中遭遇梅雨季節，導致工期延誤 C.施工企業的設備損壞，導致工期延誤 D.施工企業延遲施工遭遇泥石流，導致工期延誤 【答案】A 【解析】不可抗力是法定的免責事由。不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。B選項梅雨季節很常見，不是不可抗力；C選項設備損壞，修理即可，可以克服，不是不可抗力；D選項當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。P128 17.關于申請領取施工許可證的條件的說法，正確的是（）。A.有保證工程進度的基本制度 B.建設工程所需投資已經全部到位

C.依法必須實行監理的工程已經委托了監理單位 D.已經與施工企業簽訂了合作協議 【答案】C 【解析】需要拆遷的，拆遷進度符合施工要求，只有制度不行；建設資金已經落實，不要求到位；已經確定施工企業，必須是有資質的施工企業，還得簽訂工程承包合同，合作協議不行。P47 18.發售招標文件收取的費用應當限于補償（）的成本支出。A.編制招標文件 B.印刷、郵寄招標文件 C.招標人辦公 D.招標活動 【答案】B 【解析】招標人發售資格預審文件、招標文件收取的費用應當限于補償印刷、郵寄的成本支出，不得以營利為目的。P79 19.關于勞動爭議解決方式的說法，正確的是（）。

A.用人單位與勞動者發生勞動爭議的，勞動者應當先申請本單位勞動爭議調解委員會調解

B.用人單位與勞動者發生勞動爭議，勞動者可以依法申請調解、仲裁、提起訴訟，也可以自行和解

C.企業勞動爭議調解委員會由職工代表、用人單位代表、工會代表、勞動行政部門代表組成

D.用人單位與勞動者發生勞動爭議的，可以向勞動者住所地的仲裁委員會申請仲裁 【答案】B 【解析】用人單位與勞動者發生勞動爭議的，勞動者可以先申請本單位勞動爭議調解委員會調解，A錯誤；企業勞動爭議調解委員會由職工代表、用人單位代表、工會代表組成，沒有勞動行政部門代表組成，C錯誤；仲裁向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁，所以D錯誤。P150 20.根據《民事訴訟法》，屬于人民法院應當裁定中止執行情形的是（）。A.執行案件申請人撤銷申請的

B.作為被執行人的公民死亡，無遺產可供執行，又無義務承擔的人 C.追索贍養費、撫養費、撫育費案件的權利人死亡的

D.作為一方當事人的法人或其他組織終止，尚未確定權利義務承受人的 【答案】D 【解析】執行中止是指在執行過程中，因發生特殊情況，需要暫時停止執行程序；執行終結是指在執行過程中，由于出現某些特殊情況，執行工作無法繼續進行或沒有必要繼續進行的，結束執行程序。ABC的情形符合終止。P331 21.根據《注冊建造師管理規定》，不予注冊的情形是（）。A.申請人年齡達到60周歲

B.申請人因執業活動受到刑事處罰，自刑罰執行完畢之日起至申請注冊之日止 不滿5年

C.申請人被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿5年 D.申請人申請注冊之日5年前擔任項目經理期間，所負責項目發生過重大質量 和安全事故 【答案】B 【解析】A年齡超過65周歲不予注冊，60周歲注冊；C被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年的，不予注冊，C選項是5年，不選；D選項中3年內，5年前可以注冊，不選。所以答案選B。P67 22.關于工程質量檢測的說法，正確的是（）。A.檢測人員不得同時受聘于兩個或兩個以上檢測機構 B.檢測報告必須由檢測機構法定代表人簽署

C.檢測機構是不具有獨立法人資格的非營利性中介機構 D.檢測數據和檢測報告僅供施工企業參考 【答案】A 【解析】A檢測人員不得同時受聘于兩個或兩個以上檢測機構，正確；B檢測報告經檢測人員簽字、檢測機構法定代表人或其授權的簽字人簽署，所以不要求必須是法定代表人簽署；C檢測機構是具有獨立法人資格的中介機構；D根據《建設工程質量管理條例》，涉及結構安全的要檢測，所以不僅僅是參考。P272 23.注冊建造師的下列行為中，可以記入注冊建造師執業信用檔案的是()。A.泄露商業秘密的 B.對設計變更有異議的 C.經常外出參會的

D.拒絕執行監理工程師指令的 【答案】A 【解析】P106 24.施工企業將工程隱蔽部位覆蓋后，建設單位對質量有疑問并要求施工企業對已覆

蓋的部位揭開重新檢查的,其費用、工期和利潤的承擔原則是（）。

A.經檢查證明工程質量不符合合同要求的，由施工企業承擔由此增加的費用和 延誤的工期

B.經檢查證明工程質量不符合合同要求的，由施工企業承擔由此增加的費用, 建設單位承擔延誤的工期

C.經檢查證明工程質量符合合同要求的，建設單位只承擔由此延誤的工期并支 付施工企業合理的利潤

D.經檢查證明工程質量符合合同要求的，建設單位只承擔由此增加的費用和延 誤的工期 【答案】A 【解析】經檢查證明符合合同要求的，由發包人承擔由此增加的費用和延誤的工期，并支付承包人合理的利潤；經檢查證明不符合合同要求的，由此增加的費用和延誤的工期由承包人承擔。P274 25.根據《政府采購法實施條例》，政府采購工程依法不進行招標的，可以采用的采購方式是（）。A.詢價 B.單一來源采購 C.直接確定 D.框架協議 【答案】B 【解析】政府采購工程依法不進行招標的，應當依照政府采購法和本條例規定的競爭性談判或者單一來源采購方式采購。P75 26.根據《建設工程安全生產管理條例》，工程監理單位對施工組織設計中的安全技術措施或者專項實施方案的審查重點是（）。A.是否達到工程使用功能要求 B.是否達到施工進度要求 C.是否符合工程建設強制性標準 D.是否達到造價控制目標 【答案】C 【解析】工程監理單位應當審查施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案是否符合工程建設強制性標準。P255 27.關于合同形式的說法，正確的是（）。A.合同必須采用書面形式 B.口頭形式屬于合同的其他形式 C.未依法采取書面形式訂立的合同無效 D.合同可以采用數據電文形式 【答案】D 【解析】A錯誤，當事人約定或者法律法規規定采用書面形式的，應當采用書面形式。B錯誤，當事人訂立合同，有書面形式、口頭形式和其他形式。C錯誤，法律規定必須采用書面形式訂立合同的，書面形式是合同成立的必要條件，未采用的合同不成立，但并非合同無效，如果雙方已經履行了，一方再以未采用書面形式合同不成立的理由請求撤銷合同的，法院不予支持。P110 28.關于仲裁裁決執行效力的說法，正確的是（）。A.一方當事人不履行仲裁裁決的，另一方當事人應當向作出裁決的仲裁機構申請執行

B.仲裁裁決只在國內生效

C.當事人申請執行仲裁裁決的案件，由被執行人所在地或者被執行財產所在地的基層人民法院管轄

D.申請仲裁裁決強制執行的期間為2年 【答案】D 【解析】A錯誤，一方當事人不履行仲裁裁決的，另一方當事人應當向人民法院申請執行；

B錯誤，仲裁裁決在所有《承認和執行外國仲裁裁決公約》締約國或者地區，均可以得到承認和執行；

C錯誤，當事人申請執行仲裁裁決的案件，由被執行人所在地或者被執行財產所在地的中級人民法院管轄

D正確，申請仲裁裁決強制執行的期間為2年。P337 29.關于總分包單位的質量責任的說法，正確的是（）。A.分包工程質量由分包單位自行向建設單位負責 B.分包單位應當接受總承包單位的質量管理 C.總承包單位與分包單位對分包工程的質量各自向建設單位承擔相應的責任 D.分包工程發生質量問題，建設單位只能向總承包單位請求賠償 【答案】B 【解析】建設工程總承包單位按照總承包合同約定對建設單位負責；分包單位按照分包合同對總承包單位負責。總承包單位和分包單位就分包工程對建設單位承擔連帶責任。P97 30.某施工合同的約定違反了某行政法規的效力性強制性規定，則該施工合同（）。A.效力待定 B.可撤銷 C.無效 D.有效 【答案】C 【解析】有下列情形之一的，合同無效：（1）一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；（2）惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益；（3）以合法形式掩蓋非法目的；（4）損害社會公共利益；（5）違反法律、行政法規的強制性規定。P121 31.關于工程質量爭議處理的說法，正確的是()。A.建設單位直接指定分包人分包專業工程的，應當承擔無過錯責任 B.施工企業對施工中出現的施工質量問題應當負責返修

C.建設工程未經竣工驗收，建設單位擅自使用后，以部分質量不符合約定為由 主張權利的，應子支持

D.建設工程竣工時發現的質量缺陷是建設單位的責任，施工企業不承擔返修義務 【答案】B 【解析】發包人具有下列情形之一，造成建設工程質量缺陷，應當承擔過錯責任：（1）提供的設計有缺陷（2）提供或者指定購買的建筑材料、建筑構配件、設備不符合強制性標準；（3）直接指定分包人分包專業工程。A選項應承擔過錯責任，錯誤；建設工程竣工時發現的質量問題或者質量缺陷，無論是建設單位的責任還是施工單位的責任，施工單位都有義務進行修復或返修。B正確，D錯誤； 建設工程未經竣工驗收，建設單位擅自使用后，以部分質量不符合約定為由 主張權利的，不子支持，C錯誤；P295 32.根據《招標投標法》，可以確定中標人的主體是（）。A.經招標人授權的招標代理機構 B.建設行政主管部門

C.經招標人授權的評標委員會 D.招標投標有形市場 【答案】C 【解析】《招標投標法》規定，招標人根據評標委員會提出的書面評標報告和推薦的中標候選人確定中標人。招標人也可以授權評標委員會直接確定中標人。P89 33.根據《招標投標法實施條例》，履約保證金的上限是中標合同金額的（）A.2% B.5% C.10% D.20% 【答案】C 【解析】履約保證金不得超過中標合同金額的10%。P89 34.根據《綠色施工導則》，建筑垃圾的再利用和回收率力爭達到（）A.20% B.40% C.50% D.30% 【答案】D 【解析】加強建筑垃圾的回收再利用，力爭建筑垃圾的再利用和回收率達到30%。P183 35.施工企業能夠形成建筑市場誠信行為良好行為記錄的是()。A.合同正常履約 B.未發生違約行為 C.獲得發包人獎勵

D.獲得建設行政主管部門表彰 【答案】D 【解析】良好行為紀律是指建筑市場主體在工程建設過程中嚴格遵守有關工程建設的法律、法規、規章或強制性標準，行為規范，誠信經營，自覺維護建筑市場秩序，收到各級建設行政主管部門和相關專業部門的獎勵和表彰所形成的良好行為紀錄。P105 36.根據《實施工程建設強制性標準監督規定》，下列情形中不屬于強制性標準監督檢查內容的是()。

A.工程項目規劃、勘察、設計、施工階段是否符合強制性標準 B.工程項目使用的材料、設備是否符合強制性標準 C.工程管理人員是否熟悉強制性標準

D.工程項目的安全、質量是否符合強制性標準 【答案】C 【解析】強制性標準監督檢查的內容包括：1）工程技術人員是否熟悉、掌握強制性標準；2）工程項目的規劃、勘察、設計、施工、驗收等是否符合強制性標準的規定；3）工程項目采用的材料、設備是否符合強制性標準的規定；4）工程項目的安全、質量是否符合強制性標準的規定；5）工程項目采用的導則、指南、手冊、計算機軟件的內容是否符合強制性標準的規定。P266 37.根據《建設工程質量管理條例》，關于工程監理單位質量責任和義務的說法，正確的是()。

A.監理單位不得與被監理工程的設計單位有利害關系 B.監理單位對施工質量實施監理，并對施工質量承擔監理責任 C.未經總監理工程師簽字，建筑材料不得在工程上使用 D.施工圖深化文件是監理工作的主要依據 【答案】B 【解析】工程監理單位與被監理工程的施工承包單位以及建筑材料、建筑構配件和設備供應單位有隸屬關系或者其他利害關系的，不得承擔該項建設工程的監理業務。A錯誤； 監理單位總監理工程師應當按照法律法規、有關技術標準、設計文件和工程承包合同進行監理，對施工質量承擔監理責任。B正確；

未經監理工程師簽字，建筑材料、構配件和設備不得在工程上使用或者安裝，施工單位不得進行下一道工序的施工。未經總監理工程師簽字，建設單位不撥付工程款，不進行竣工驗收。C錯誤；

監理工作的主要依據是：(1)有關法律法規，如《建筑法》、《合同法》、《質量條例》等；(2)有關技術標準，如《工程建設標準強制性條文》以及建設工程承包合同中確認采用的推薦性標準等；(3)設計文件；(4)建設工程承包合同。D錯誤。P285 38.擔任施工項目負責人的注冊建造師，在所負責的工程項目竣工驗收手續辦結前，不得變更注冊到另一施工企業，除非()。A.施工企業同意更換項目負責人 B.建設單位與施工企業產生了合同糾紛 C.因不可抗力暫停施工

D.建設單位同意更換項目負責人 【答案】D 【解析】注冊建造師擔任施工項目負責人期間原則上不得更換。如發生下列情形之一的，應當辦理書面交接手續后更換施工項目負責人：(1)發包方與注冊建造師受聘企業已解除承包合同的;(2)發包方同意更換項目負責人的;(3)因不可抗力等特殊情況必須更換項目負責人的。建設工程合同履行期間變更項目負責人的，企業應當于項目負責人變更5個工作日內報建設行政主管部門和有關部門及時進行網上變更。注冊建造師擔任施工項目負責人，在其承建的建設工程項目竣工驗收或移交項目手續辦結前，除以上規定的情形外，不得變更注冊至另一企業。P69 39.關于國家所有的不可移動文物范圍的說法，正確的是()。A.紀念建筑物屬于國家所有 B.近代現代代表性建筑屬于國家所有 C.石刻屬于國家所有 D.古文化遺址屬于國家所有 【答案】D 【解析】古文化遺址、古墓葬、石窟寺屬于國家所有。國家指定保護的紀念建筑物、古建筑、石刻、壁畫、近代現代代表性建筑等不可移動文物，除國家另有規定的以外，屬于國家所有。國有不可移動文物的所有權不因其所依附的土地所有權或者使用權的改變而改變。P196-197 40.下列情形中，屬于弄虛作假、騙取中標的情形是()A.共同抬高投標報價 B.借用他人資質證書 C.行賄評標專家謀取高分 D.低價中標、高價索賠 【答案】B 【解析】《招標投標法》規定，投標人“不得以他人名義投標或者以其他方式弄虛作假，騙取中標”。《招標投標法實施條例》進一步規定，使用通過受讓或者租借等方式獲取的資格、資質證書投標的，屬于《招標投標法》第33條規定的以他人名義投標。投標人有下列情形之一的，屬于《招標投標法》第33條規定的以其他方式弄虛作假的行為：(1)使用偽造、變造的許可證件;(2)提供虛假的財務狀況或者業績;(3)提供虛假的項目負責人或者主要技術人員簡歷、勞動關系證明;(4)提供虛假的信用狀況;(5)其他弄虛作假的行為。P87 41.關于施工許可的說法，正確的是()。

A.省級人民政府建設主管部門對小型工程限額的調整，應當報國務院建設主管部門

B.農民自建低層住宅的，應當申請領取施工許可證 C.限額以下小型工程應當申請取施工許可證 D.施工分包合同簽訂后，申請領取施工許可證 【答案】A 【解析】按照《建筑法》的規定，國務院建設行政主管部門確定的限額以下的小型工程，可以不申請辦理施工許可證。據此，《建筑工程施工許可管理辦法》規定，工程投資額在30萬元以下或者建筑面積在300平方米以下的建筑工程，可以不申請辦理施工許可證。省、自治區、直轄市人民政府住房城鄉建設主管部門可以根據當地的實際情況，對限額進行調整，并報國務院住房城鄉建設主管部門備案。P46 42.根據《國務院關于建立完善守信聯合激勵和失信聯合懲戒制度加快推進社會誠信建設的指導意見》，誠信典型和連續()年無不良信用記錄的行政相對人辦理行政許可過程中，能夠享受“綠色通道”和“容缺受理“等便利服務措施。A.3 B.2 C.5 D.6 【答案】A 【解析】《國務院關于建立完善守信聯合激勵和失信聯合懲戒制度加快推進社會誠信建設的指導意見》(國發[2016] 33號)中規定，在辦理行政許可過程中，對誠信典型和連續3年無不良信用記錄的行政相對人，可根據實際情況實施“綠色通道”和“容缺受理”等便利服務措施。P104 43.根據《招標投標法》，中標通知書自()發生法律效力。A.發出之日 B.作出之日 C.蓋章之日 D.收到之日 【答案】A 【解析】招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起30日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。中標通知書發出后，招標人改變中標結果的，或者中標人放棄中標項目的，應當依法承擔法律責任。P81 44.關于承攬合同當事人權利義務的說法，正確的是()。A.定作人不得中途變更承攬工作的要求

B.定作人提供的材料不符合約定的，承攬人可以自行更換材料 C.承攬人向定作人交付工作成果的，定作人應當驗收該工作成果 D.定作人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的，應當賠償損失 【答案】D 【解析】A錯誤，定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。B錯誤，承攬人提供材料的，承攬人應當按照約定選用材料，并接受定作人檢驗。如果定作人提供材料的，承攬人應當對定作人提供的材料及時檢驗，發現不符合約定時，應當及時通知定作人更換、補齊或者采取其他補救措施。承攬人不得擅自更換定作人提供的材料，不得更換不需要修理的零部件。C錯誤，承攬人完成工作向定作人交付工作成果，并提交了必要的技術資料和有關質量證明的，定作人應當驗收該工作成果。D正確，定作人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的，應當賠償損失。P153-156 45.某起生產安全事故造成9人死亡，51人重傷，直接經濟損失近2000萬元，根據《生產安全事故報告和調查處理條例》，該事故為（）。A.特別重大事故 B.重大事故 C.較大事故 D.一般事故 【答案】B 【解析】

9人死亡是較大，51人重傷是重大，直接經濟損失2000萬是較大，我們按從重處理，因此是重大事故。P240 46.施工企業發生以下情形，建設單位請求解除施工合同，人民法院應予支持的是（）。

A.已經完成的建設工程質量不合格的 B.不履行合同約定的協助義務的

C.將承包的建設工程非法轉包、違法分包的 D.合同約定的期限內沒有完工的 【答案】C 【解析】A是不合格且拒絕修復的，B是承包人解除施工合同的情形，D沒有完工且在發包人催告的合理期限仍沒有完工。P126 47.施工企業主要負責人對安全生產的責任包括（）。

A.工程項目實行總承包的，定期考核分包企業安全生產管理情況 B.督促落實本單位重大危險源的安全管理措施 C.在施工現場組織協調工程項目質量安全生產活動 D.保證本企業安全生產投入的有效實施 【答案】D 【解析】AC是項目負責人的安全生產責任，B是安全生產管理人員的責任。P208-211 48.根據《綠色施工導則》，施工現場500km以內生產的建筑材料用量應當占建筑材

料總重量的（）以上。A.50% B.60% C.80% D.70% 【答案】D 【解析】施工現場500km以內生產的建筑材料用量應當占建筑材料總重量的70%以上。P190 49.施工企業向某律師出具的民事訴訟授權委托書中僅寫明代理權限是“全權代理”。

下列與訴訟有關的行為中，該律師享有代理權的是（）。A.放棄訴訟請求 B.與對方當事人進行和解 C.提起上訴 D.提供證據 【答案】D 【解析】訴訟代理人代為承認、放棄、變更訴訟請求，進行和解，提起反訴或上訴，必須有委托人的特別授權。授權委托書僅寫“全權代理”而無具體授權的情況下，不能認定為訴訟代理人已獲得特別授權。P312 50.甲委托乙采購一種新材料并簽訂了材料采購委托合同，經甲同意，乙將新材料采購事務轉委托給丙。關于該轉委托中責任承擔的說法，正確的是（）。A.乙對丙的行為承擔責任

B.乙僅對丙的選任及其對丙的指示承擔責任 C.甲與乙對丙的行為承擔連帶責任

D.乙對丙的選任及其對丙的指示，由甲與乙承擔連帶責任 【答案】B 【解析】轉委托代理經被代理人同意或者追認的，被代理人可以就代理事務直接指示轉委托的第三人，代理人僅就第三人的選任以及對第三人的指示承擔責任。P13 51.關于建設工程返修的說法，正確的是()A.施工企業只對自己原因造成的質量問題負責返修，費用由建設單位承擔 B.施工企業對所有的質量問題均應當負責返修，費用由建設單位承擔 C.施工企業對非自己原因造成的質量問題負責返修，費用由責任人承擔 D.施工企業只對竣工驗收時發現的質量問題負責返修并承擔費用 【答案】C 【解析】《建筑法》規定，對已發現的質量缺陷，建筑施工企業應當修復。《建設工程質量管理條例》進一步規定，施工單位對施工中出現質量問題的建設工程或者竣工驗收不合格的建設工程，應當負責返修。返修作為施工單位的法定義務，其返修包括施工過程中出現質量問題的建設工程和竣工驗收不合格的建設工程兩種情形。不論是施工過程中出現質量問題的建設工程，還是竣工驗收時發現質量問題的工程，施工單位都要負責返修。對于非施工單位原因造成的質量問題，施工單位也應當負責返修，但是因此而造成的損失及返修費用由責任方負責。P274 52.關于仲裁的說法，正確的是()。

A.沒有仲裁協議或者仲裁協議無效的，法院對當事人的糾紛應當予以受理 B.對于仲裁協議有效的仲裁案件，法院仍具有管轄權 C.只要一方當事人申請仲裁，仲裁委員會都應當予以受理

D.仲裁裁決作出后，當事人就同一糾紛向法院起訴的，法院應當予以受理 【答案】A【解析】B錯誤，有效的仲裁協議排除了人民法院對仲裁協議約定的爭議事項的司法管轄權。C錯誤，仲裁協議是當事人自愿原則的體現，當事人申請仲裁、仲裁委員會受理仲裁以及仲裁庭對仲裁案件的審理和裁決，都必須以當事人依法訂立的仲裁協議為前提。《仲裁法》規定，沒有仲裁協議，一方申請仲裁的，仲裁委員會不予受理。D錯誤，仲裁實行一裁終局的制度。裁決作出后，當事人就同一糾紛再申請仲裁或者向人民法院起訴的，仲裁委員會或者人民法院不予受理。P332-333 53.根據《合同法》，下列合同轉讓產生法律效力的是()A.施工企業將施工合同中主體結構的施工轉讓給第三人

B.施工企業將其對建設單位的債權轉讓給了水泥廠，并通知了建設單位 C.建設單位到期不能支付工程款，書面通知施工企業將債務轉讓給第三人 D.監理單位將監理合同一并轉讓給其他具有相應監理資質的監理單位 【答案】B 【解析】A錯誤，建筑工程主體結構的施工必須由總承包單位自行完成，轉讓行為無效。B正確，《合同法》規定，債權人轉讓權利的，應當通知債務人。未經通知，該轉讓對債務人不發生效力。債權人轉讓權利的通知不得撤銷，但經受讓人同意的除外。C錯誤，《合同法》規定，債務人將合同的義務全部或者部分轉移給第三人的，應當經債權人同意。未經債權人同意，債務人轉移合同義務的行為對債權人不發生效力。D錯誤，《建筑法》規定，工程監理單位應當在其資質等級許可的監理范圍內，承擔工程監理業務。工程監理單位不得轉讓工程監理業務。P124 54.下列事項中，屬于施工生產安全事故調查組職責的是()。A.查明事故發生的間接經濟損失 B.追究責任人的法律責任 C.提交事故調查報告

D.提出對受傷人員的賠償方案 【答案】C 【解析】事故調查組履行下列職責：(1)查明事故發生的經過、原因、人員傷亡情況及直接經濟損失;(2)認定事故的性質和事故責任;(3)提出對事故責任者的處理建議;(4)總結事故教訓，提出防范和整改措施;(5)提交事故調查報告。P247 55.關于施工合同變更的說法，正確的是()。A.合同變更應當辦理批準、登記手續 B.合同變更內容約定不明確的，推定為未變更 C.工程變更必將導致合同變更

D.合同非實質性條款的變更無須當事人雙方協商一致 【答案】B 【解析】A錯誤，法律、行政法規規定變更合同事項應當辦理批準、登記手續的，應當依法辦理相應手續。如果沒有履行法定程序，即使當事人已協議變更了合同，其變更內容也不發生法律效力。B正確，合同變更的內容必須明確約定。如果當事人對于合同變更的內容約定不明確，則將被推定為未變更。任何一方不得要求對方履行約定不明確的變更內容。C錯誤，工程變更的內容屬《建設工程項目管理》科目中知識點，此處錯在“必將”，說法太絕對。D錯誤，如果雙方當事人就變更事項達成一致意見，則變更后的內容取代原合同的內容，當事人應當按照變更后的內容履行合同。如果一方當事人未經對方同意就改變合同的內容，不僅變更的內容對另一方沒有約束力，其做法還是一種違約行為，應當承擔違約責任。P123 56.關于出賣人交付標的物的說法，正確的是()。

A.買受人代為保管其拒絕接收的多交部分標的物，出賣人可拒絕負擔保管費用 B.出賣人應當按照通常的包裝方式交付標的物

C.合同未約定檢驗期間的，買受人可以在任何時間檢驗標的物 D.約定交付期間的，出賣人可以在該期間內的任何時間內交付標的物 【答案】D 【解析】A錯誤，買受人拒絕接收多交部分標的物的，可以代為保管多交部分標的物。出賣人應當負擔代為保管期間的合理費用以及買受人代為保管期間非因買受人故意或者重大過失造成的損失。B錯誤，出賣人應當按照約定的包裝方式交付標的物。對包裝方式沒有約定或者約定不明確，可以協議補充;不能達成補充協議的，按照合同有關條款或者交易習慣確定。對于不能達成補充協議，也不能按照合同有關條款或者交易習慣確定的，應當按照通用的方式包裝，沒有通用方式的，應當采取足以保護標的物的包裝方式。C錯誤，買受人收到標的物時應當在約定的檢驗期間內檢驗。沒有約定檢驗期間的，應當及時檢驗。當事人沒有約定檢驗期間的，買受人應當在發現或者應當發現標的物的數量或者質量不符合約定的合理期間內通知出賣人。D選項正確，出賣人應當按照約定的期限交付標的物。約定交付期間的，出賣人可以在該交付期間內的任何時間交付。P123 57.關于承接工程業務的說法，正確的是（）。A.企業承攬分包工程，應當取得相應建筑業企業資質

B.不具有相應資質等級的施工企業，可以采取同一專業聯合承包的方式滿足承攬工程業務要求

C.施工企業與項目經理部簽訂內部承包協議，屬于允許他人以本企業名義承攬工程

D.自然人可以成為承攬分包工程業務的主體 【答案】A 【解析】施工單位應當依法取得相應等級的資質證書，并在其資質等級許可的范圍內承攬工程。P53 58.某施工企業與租賃公司簽訂了塔吊租賃合同，施工企業在租賃期間損壞了塔吊的兩個部件，并有意轉租該塔吊。關于施工企業義務的說法，正確的是（）。A.施工企業應當對塔吊部件進行維修 B.施工企業應當對塔吊做相應改造

C.施工企業轉租塔吊后應當將相關情況通知租賃公司 D.施工企業應當承擔塔吊部件的損害賠償責任 【答案】D 【解析】承租人應當妥善保管租賃物，因保管不善造成租賃物損壞、滅失的，應當承擔損害陪產責任。承租人經出租人同意，可以將租賃物轉租給第三人。P165 59.根據《建設工程安全生產管理條例》，在城市市區內的施工現場未實行封閉圍擋的，一般情況下可能承擔的法律責任是（）。A.處以20萬元罰款 B.責令施工企業限期改正 C.吊銷施工企業營業執照 D.降低施工企業資質等級 【答案】B 【解析】施工單位有下列行為之一的，責令限期改正；逾期未改正的，責令停業整頓，并處5萬元以上10萬元以下的罰款；造成重大安全事故，構成犯罪的，對直接責任人員，依照刑法有關規定追究刑事責任。P238 60.設備采購合同約定，任何一方不履行合同應當支付違約金5萬元。采購人按照約定向供應商交付定金8萬元。合同履行期限屆滿，供應商未能交付設備，則采購人能獲得法院支持的最高請求額是（）萬元。A.16 B.5 C.8 D.13 【答案】A 【解析】給付定金的一方不履行債務的，無權要求返還定金。收受定金的一方不履行的，應當雙倍返還定金。8×2=16萬元。P34 當事人既約定違約金，有約定定金的，一方違約時，對方可以選擇使用違約金或定金條款。P128

二、多項選擇題（共20題，每題2分。每題的備選項中，由2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）

61.關于法定代表人的說法，正確的有（）。

A.公司章程對法定代表人權利的限制，可以對抗善意第三人 B.因過錯履行職務行為損害他人，由法定代表人承擔責任 C.法定代表人代表法人從事民事活動 D.法定代表人為特別法人 E.法人應當有法定代表人 【答案】CE 【解析】A選項錯誤，公司章程對法定代表人權利的限制，不得對抗善意相對人。B選項錯誤，因過錯履行職務行為損害他人，由法人承擔責任。

C選項正確，依照法律或者法人章程的規定，法定代表人代表法人從事民事活動的負責人。

D選項錯誤，法定代表人是自然人。E選項正確，法人應當有法定代表人。P7 62.根據《勞動合同法》，勞動合同無效或部分無效的情形有()。A.勞動者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失蹤的 B.用人單位被吊銷營業執照、責令關閉、撤銷的

C.以欺詐、脅迫的手段，使對方在違背真實意思的情況下訂立勞動合同的 D.勞動者被依法追究刑事責任的

E.用人單位免除自己的法定責任、排除勞動者權利的 【答案】CE 【解析】

（一）以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立或者變更勞動合同的；

（二）用人單位免除自己的法定責任、排除勞動者權利的；

（三）違反法律、行政法規強制性規定的。P132 63.關于地役權的說法，正確的有()。

A.需役地上的用益物權轉讓時，受讓人同時享有地役權 B.地役權的設立是為了提高供役地的使用效率 C.地役權未經登記不得對抗需役地人 D.地役權由需役地人單方設立 E.地役權屬于用益物權 【答案】AE 【解析】A正確,需役地及需役地上的土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權部分轉讓時，轉讓部分設計地役權的，受讓人同時享有地役權；B錯誤，地役權是指為使用自己不動產的便利或提高其效益而按照合同約定利用他人不動產的權利；C錯誤，地役權自地役權合同生效時設立，當事人要求登記的，可以向登記機構申請登記，未經登記，不得對抗善意第三人；D錯誤，地役權基于地役權合同而產生，涉及兩方主體，所以不是單方設立；E正確，地役權屬于用益物權。P18 64.下列施工合同中，屬于無效合同的有()。A.施工企業借用他人資質簽訂的

B.施工企業與建設單位串通投標，中標后簽訂的 C.建設工程依法必須進行招標而未招標的 D施工企業超越資質等級與建設單位簽訂的 E.施工企業將其承包的部分非主體工程分包的 【答案】ABCD 【解析】建設工程施工合同具有下列情形之一的，應認定無效：(一)承包人未取得建筑施工企業資質或者超越資質等級的；(二)沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義的；(三)建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。同時，承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。P121 65.根據《建筑起重機械安全監督管理規定》，建筑起重機械不得出租、使用的情形有()。

A.經檢驗未達到安全技術標準規定的 B.屬于國家不鼓勵使用的 C.沒有完整安全技術檔案的 D.安全保護裝置齊全有效的

E.超過安全技術標準或者制造廠家規定的使用年限的 【答案】ACE 【解析】有下列情形之一的建筑起重機械，不得出租、使用：①屬國家明令淘汰或者禁止使用的；②超過安全技術標準或者制造廠家規定的使用年限的；③經檢驗達不到安全技術標準規定的；④沒有完整安全技術檔案的；⑤沒有齊全有效的安全保護裝置的。P257 66.抵押期間抵押人轉讓已經辦理登記的抵押物，通知了抵押權人并告知了受讓人轉讓物已經抵押的情況，則()。A.轉讓行為無效

B.轉讓所得價款應當由抵押權人所有 C.轉讓所得價款可以向第三人提存 D.轉讓所得價款只能提前清償債務 E.轉讓行為有效 【答案】CE 【解析】抵押期間，抵押人轉讓已經辦理登記的抵押物，應當通知抵押權人并告知受讓人轉讓物已經抵押的情況，否則，該轉讓行為無效。抵押人轉讓抵押物的價款，應當向抵押權人提前清償所擔保的債權或者向與抵押權人約定的第三人提存。P33 67.下列情形中，視為投標人相互串通投標的有()。A.不同投標人的投標文件由同一人編制 B.不同投標人的投標文件的報價呈規律性差異 C.不同投標人的投標文件相互混裝

D.屬于同一組織的成員按照該組織要求協同投標 E.投標人之間約定部分投標人放棄投標 【答案】ABC 【解析】視為串通投標的情形：

（1）不同投標人的投標文件由同一單位或者個人編制；（2）不同投標人委托同一單位或者個人辦理投標事宜；（3）不同投標人的投標文件載明的項目管理成員為同一人；（4）不同投標人的投標文件異常一致或者投標報價呈規律性差異；（5）不同投標人的投標文件相互混裝；（6）不同投標人的投標保證金從同一單位或者個人的賬戶轉出P86 68.下列行為構成侵權之債的有()。A.建設行政主管部門未及時頒發施工許可證 B.路人幫助把受傷工人送至醫院

C.建筑物上墜落物品造成他人傷害，難以確定責任人 D.拆除屋頂廣告時將住戶窗戶損壞

E.建設單位未將工程款及時足額支付給施工企業 【答案】CD P20-21 【解析】侵權：公民或者法人沒有法律依據而侵害他人的財產權利或人身權利的權利。

（1）建筑物、構筑物或者其他設施及其擱置物、懸掛物發生脫落、墜落造成他人損害，所有人、管理人或者使用人不能證明自己沒有過錯的，應當承擔侵權責任。所有人、管理人或者使用人賠償后，有其他責任人的，有權向其他責任人追償。

（2）建筑物、構筑物或者其他設施倒塌造成他人損害的，由建設單位與施工單位承擔連帶責任。建設單位、施工單位賠償后，有其他責任人的，有權向其他責任人追償。（3）從建筑物中拋擲物品或者從建筑物上墜落的物品造成他人損害，難以確定具體侵權人的，除能夠證明自己不是侵權人的外，由可能加害的建筑物使用人給予補償。

69.施工合同中對應付款時間約定不明時，關于付款起算時間的說法，正確的有()。A.工程已實際交付的，為交付之日 B.工程未交付的，為提交峻工結算文件之日

C.工程已交付，工企業主張工程款的，為提出主張之日 D.工程未交付的，為提交竣工驗收報告之日

E.工程未交付，工程程價款也未結算的，為當事人起訴之日 【答案】ABE P116 【解析】利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間：①建設工程已實際交付的，為交付之日；②建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日；③建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日。70.法的形式的含義包括()。A.創制機關的性質及級別 B.法律規范的地域效力 C.法律規范的內涵 D.法律規范的期間效力 E.法律規范的效力等級 【答案】ABE P3 【解析】法的形式的含義包括：（1）法律規范創制機關的性質及級別；（2）法律規范的外部表現形式；（3）法律規范的效力等級；（4）法律規范的地域效力。

71.下列情形中，招標人應當拒收的投標文件有()。A.逾期送送達的

B.投標人未提交投標保證金的 C.投標人的法定代表人未到場的 D.未按招標文件要求密封的 E.投標人對招標文件有異議的 【答案】AD 【解析】未通過資格預審的申請人提交的投標文件，以及逾期送達或者不按照招標文件要求密封的投標文件，招標人應當拒收。P84 72.下列爭議中，屬于勞動爭議范圍的是()。A.家庭與家政服務人員之間的爭議 B.個體工匠與學徒之間的爭議 C.因確認勞動關系發生的爭議 E.因終止勞動合同發生的爭議 D.因工作時間發生的爭議 【答案】CDE 【解析】下列糾紛不屬于勞動爭議：①勞動者請求社會保險經辦機構發放社會保險金的糾紛；②勞動者與用人單位因住房制度改革產生的公有住房轉讓糾紛；③勞動者對勞動能力鑒定委員會的傷殘等級鑒定結論或者對職業病診斷鑒定委員會的職業病診斷鑒定結論的異議糾紛；④家庭或者個人與家政服務人員之間的糾紛；⑤個體工匠與幫工、學徒之間的糾紛；⑥農村承包經營戶與受雇人之間的糾紛。P149 73.在施工合同糾紛的訴訟中，能作為證據的有()。A.法律規定 B.當事人的陳述

C.施工企業偷錄的談判錄音 D.工程設計圖紙 E.工程質量司法鑒定機構出具的鑒定報告 【答案】BCDE 【解析】B當事人的陳述是證據的種類；C施工企業偷錄的談判錄音屬于視聽資料，D工程設計圖紙屬于書證；E工程質量司法鑒定機構出具的鑒定報告屬于鑒定意見。P312 74.根據《建筑工程施工轉包違法分包等違法行為認定查處管理辦法(試行)》，下列情形中，屬于違法分包的有()。A.將工程分包給不具有相應資質條件單位的 B.未經建設單位同意將工程分包的 C.分包單位將分包工程再分包的 D.將鋼結構工程分包的 E.分包單位將勞務作業分包的 【答案】ABC 【解析】違法分包：①施工單位將工程分包給個人的；②施工單位將工程分包給不具備相應資質或安全生產許可的單位的；③施工合同中沒有約定，又未經建設單位認可，施工單位將其承包的部分工程交由其他單位施工的；④施工總承包單位將房屋建筑工程的主體結構的施工分包給其他單位的，鋼結構工程除外；⑤專業分包單位將其承包的專業工程中非勞務作業部分再分包的；⑥勞務分包單位將

第二篇：2015年二級建造師法規真題及答案解析

1、施工企業項目經理部經營活動的法律后果由（）。A.項目經理承擔 B.企業法人承擔 C.企業法定代表人承擔

D.項目經理部與企業法人共同承擔 233網校名師答案：B 233網校答案解析：本題考查的是企業法人與項目經理部的法律關系。項目經理未按時完成施工任務，責任應由施工企業承擔，而不是項目經理本人承擔，也不是由項目經理理部承擔，項目經理簽字的材料款，如果不按時支付，材料供應商應當以施工企業為被告。而不能直接告項目經理個人，也不能告項目經理部。參見教材P9.2、關于委托代理終止情形的說法，正確的是（）。A.被代理人恢復了民事行為能力 B.被代理人取得了民事行為能力 C.指定單位取消指定

D.代理期間屆滿或者代理事務完成 233網校名師答案：D 233網校答案解析：本題考察的是建設工程代理行為的終止。建設工程代理行為的終止：（1）代理期間屆滿或者代理事務完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辭去委托；（3）代理人死亡；（4）代理人喪失民事行為能；（5）作為被代理人或者代理人的法人終止，參見教材P11.3、甲房地產公司在A地塊開發住宅小區，為滿足該小區住戶觀景的需求，便與相鄰的乙工廠協商約定，甲公司支付乙工廠800萬元，乙工廠在20年內不在本廠區建設15米以上的建筑物，以免遮擋住戶觀景，合同簽訂生效后甲公司即支付了全部款項，后來，甲公司將A地塊的建設用地使用權轉讓給丙置業公司，關于A地塊權利的說法，正確的是（）。A.甲公司對乙工廠的土地擁有地役權 B.甲公司對乙工廠的土地擁有擔保物權 C.甲公司給定的權利自合同公正后獲得

D.甲公司轉讓A地塊后，丙公司不享有該項權利 233網校名師答案：A 233網校答案解析：本題考查的是與土地相關的物權。地役權：為使用自己不動產的便利或提高其效益而按照合同約定利用他人不動產的權利。選項B，擔保物權：權利人在債務人不履行到期債務或者發生當事人約定的實現擔保物權的情形，依法享有就擔保財產優先受償的權利。選項C，地役權合同生效時地役權設立（可登記，也可不登記）。選項D，需役地及需役地的用益物權轉讓時，受讓人同時享有地役權，參見教材P17-P18.4、關于不動產物權設立的說法，正確的是（）。A.不動產物權的設立應依法登記 B.不動產物權的設立屬自愿登記

C.不動產物權的設立自合同成立之日時生效 D.不動產登記由合同簽訂地登記機構辦理 233網校名師答案：A 233網校答案解析：本題考查的是物權的設立，變更，轉讓，消滅和保護。選項B，未經登，不發生效力；選項C，不動產權的設立，應當依照法律規定登記，自記載于不動產登記簿發生效力；選項D，不動產登記，由不動產所在地的登記機構辦理，參見教材P18

5、下列事項中，屬于專利權保護對象的是（）。A.施工企業的名稱成標志 B.施工企業編制的投票文件 C.施工企業編制的施工方案 D.施工企業發明的新技術 233網校名師答案：D 233網校答案解析：本題考查的是建設工程知識產權的常見種類。專利權： 參見教材P22

6、關于擔保的說法，正確的是（）。A.擔保是用益物權的一種 B.擔保的目的是保障特定債權實現 C.擔保合同是主合同

D.反但保不適用《擔保法》的規定 233網校名師答案：B 233網校答案解析：本題考查的是擔保與擔保合同的規定，選項A ,用益物權包括土地承包經營權，建設用地使用權，宅基地使用權和地役權。選項C，擔保合同是主合同的從合同，參見教材P29-30 7.某開發商以A地塊的建設用地使用權作為向銀行貸款的擔保，確保近期還款，此擔保方式屬于（）A.保證 B.質押 C.抵押 D.留置

233網校名師答案：C 233網校答案解析：本題考查的是抵押權，抵押是指債務人或第三人不轉移對財產的占有，將該財產作為債券的擔保。債務人不履行債務時，債券人有權以該財產折價或者以拍賣，變賣該財產的價款優先受償的擔保方式。參見教材P31-32 8.關于建筑市場誠信行為的公布內容和范圍，下列說法中，正確的是（）A.招標投標違法行為記錄公告涉及商業秘密的一律不得公開 B.招標投標違法行為記錄公告涉及個人隱私的一律不得公開 C.招標投標違法行為記錄公告涉及公共利益的一律不得公開 D.招標投標違法行為記錄公告涉及國家秘密的一律不得公開 233網校名師答案：D 233網校答案解析：本題考查的是建筑市場誠信行為的公布。國家秘密不得公開。參見教材P104 9.根據<<建設工程安全生產管理條例>>，施工單位的相關人員未經安全教育培訓或考核不合格即從事相關工作的，應責令限改正，逾期未改正的，責令停業整頓，下列人員中，屬于“相關人員”范圍的是（）A.安全員 B.資料員 C.材料員 D.標準員

233網校名師答案：A 10.關于工程項目配套建設的環境保護設施竣工驗收，下列說法中，正確的是（）。A.分期建設分期投入生產的建設項目，其相應的環境保護設施應當分期驗收

B.需進行試生產的建設項目，環境保護設施應當自建設項目投入試生產日起1個月內申請驗收 C.建設行政主管部門收到驗收申請之日起15日內，完成驗收

D.環境保護設施驗收不合格，主體工程正式投入生產的，由建設行政主管部門責令停止生產 233網校名師答案：A 233網校答案解析：本題考察的是建設工程竣工環保驗收，選項B，需要進行試生產的，建設單位應當自投入試生產之日起3個月內申請驗收。選項C，環境保護部門自收到申請之日起30日內完成驗收。選項D，應由環境保護行政主管部門責今停止生產或者使用，參見教材P280-P281 11.根據<<大氣污染防治法>>，施工企業在城市市區內進行建設施工，未采取有效揚塵防治措施，致使大氣環境受到污染。關于其應受“處罰”的說法，正確的是（）。A.由縣級以上地方人民政府建設行政主管部門決定處罰 B.由縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門決定處罰

C.由縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門決定限期改正，處以罰款

D.由縣級以上地方人民政府建設行政主管部門和環境保護行政主管部門共同決定停工整頓，處以罰款 233網校名師答案：A 233網校答案解析：本題考查的是施工現場大氣污染防治違法行為應承擔的法律責任。對因建設施工造成揚塵污染的處罰，由縣級以上地方人民政府建設行政主管部門決定，參見教材P177 12.依法應當招標的項目，在下列情形中，可以不進行施工招標的情形是（）。A.技術復雜，有特殊要求的

B.已通過招標方式選定的特許經營項目投資人依法能夠自行建設、生產或者提供的 C.采購人自行建設、生產或者提供更為節省成本的

D.需要向原中標人采購工程、貨物或者服務，否則所需要費用將大幅增加 233網校名師答案：B 233網校答案解析：本題考查的是可以不進行招標的建設工程項目。可以不進行招標的建設工程項目： ①涉及國家安全，國家秘密或者搶險救災而不適宜招標的。②屬于利用扶貧資金實行以工代賑需要使用農民工的。③施工主要技術采用特定的專利或者專有技術的 ④施工企業自建自用，且本企業資質符合工程要求

⑤在建工程追加附屬小型工程或者主體加層，原中標人有能力承包的 ⑥法律，行政法規規定的其他情形。參見教材P74 13.租賃合同的出租人出賣租憑房屋前通知了承租人，此時承租人享有的權利是（）。A.優先購買權 B.留置權 C.抗辯權 D.優先受償權 233網校名師答案：A 233網校答案解析：本題考查的是租賃合同的法律規定。出租人出賣租賃房屋的。應當在出賣之前的合理期限內通知承租人，承租人享有以同等條件優先購買的權利。參見教材P157 14.“綠色施工”是指工程建設中，在保證質量、安全等基本要求和技術進步，最大限度的節約資源與減少對環境實現“四節一環保”，其中“四節”是指（）。A.節電、節能、節水、節材 B.節能、節地、節水、節材 C.節能、節水、節油、節材 D.節能、節電 233網校名師答案：B 233網校答案解析：本題考查的是施工合理使用與節約能源的規定。四節一環保：節能，節地，節水，節水，節材和環境保護。參見教材P180 15.根據《注冊建造師繼續教育管理暫行辦法》，注冊建造師繼續教育不合格的，應給予的處理是（）。A.撤銷注冊

B.處1萬元以上罰款 C.三年內不得再次申請注冊 D.不予注冊

233網校名師答案：D 233網校答案解析：本題考查的是二級建造師的注冊，繼續教材不合格的不予以注冊。參見教材P66 16.根據《注冊建造師執業管理辦法（試行）》，注冊建造師可擔任兩個項目的負責人的情形是（）。A.兩個項目的發包人是同一單位 B.因發包人原因導致停工超過3個月

C.合同約定的工程驗收合格，正在辦理工程結算 D.建造師同時具有兩個專業的執業資格 233網校名師答案：C 233網校答案解析：本題考查的是建造師的受聘單位和執行崗位范圍。注冊建造師不得同時擔任兩個及以上建設工程施工項目負責人。發生下列情形的除外：1.同一工程相鄰部份段發包或分期施工的；2.合同約定的工程驗收合格的；3.因非承包原因致使工程項目停工超過120天（含），經建設單位同意的。參見教材P68.17.關于承攬合同解除的說法，正確的是（）。

A.承攬人未經定作人同意交其承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同 B.除非合同當事人雙方書面的約定，定作人和承攬人均不得隨時解除承攬合同

C.承攬人發現定作人提供的材料不符合給定的，有權以書面通知的方式，單方面解除承攬合同 D.承攬人可以隨時解除承攬合同，造成定作人員損失的，應當賠償 233網校名師答案：A 233網校答案解析：本題考查的是承攬合同的法律規定，承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的。應當就第三人完成的工作成果向定作人負責，未經定作人同意的，定作人可以接觸合同，定作人承攬人可以隨時接觸承攬合同，造成定作人損失的，應當賠償。參見教材P148 18.根據《節約能源法》，違反建筑節能標準的，有建設主管部門責令改正，處10萬元以上50萬元以下罰款的參建單位是（）。A.建設、施工、監理 B.設計、施工、監理 C.建設、設計、施工 D.建設、設計、監理 233網校名師答案：B 233網校答案解析：本題考查的是節約能源法違法行為應承擔的法律責任。《節約能源法》規定，設計單位，施工單位，監理的那位違反建筑節能標準的，有建設主管部門責令改正，處10萬元以上50萬元以下罰款。參見教材P186 19.某工程施工合同因被拖欠工程款發生糾紛，施工方訴訟法院，后本案經調解達成協議，并制作了調解書。關于本案中調解的說法，正確的是（）。A.法院調解應由審判員一人主持

B.調解書經雙方當事人簽收即發生法律效力 C.法院調解必須邀請有關單位和個人協助 D.調解書與判決書的效力不同 233網校名師答案：B 233網校答案解析：本題考查的是法院調解。法院調解的調解書和效力和判決書是一樣的，人民法院進行調解，可以由審判員一人主持，人民法院進行調解，可以邀請，參見教材P329 20.下列試塊、試件和材料中，必須實施見證取樣和送檢的是（）。A.屋面、廁浴間使用的防水材料 B.非承重結構的鋼筋及連接接頭試件 C.用于防水層上保護層的商品混凝土 D.抹灰砂漿中使用的摻加劑 233網校名師答案：A 233網校答案解析：本題考查的是對建筑材料，設備等進行檢驗檢測的規定。下列試塊，試件和材料實施必須實施見證取樣和送檢：（1）用于承重結構的混凝土試塊；（2）用于承重墻體的砌筑砂槳試塊；（3）用于承重結構的鋼筋及連接接頭試件；（4）用于承重墻的磚和混凝土小型砌塊。（5）用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥；（6）用于承重結構的混凝土中使用的摻加劑；（7）地下，屋面，廁浴間使用的防水材料；（8）國家規定必須實行見證取樣和送檢的其他試塊，試件和材料。參見教材P236 21.某市質量監督站一科長李某因涉嫌制假被公安機關拘留、處以5000元罰款，沒收其全部違法所得財產。市質量監督站知道此事后將李某開除，李某不服公安機關和質量監督站的做法，就以下事項提出行政復議，其中超出行政復議范圍的事項是（）A.被拘留 B.被罰款5000元 C.被質量監督站開除 D.被沒收違法所得 233網校名師答案：C 233網校答案解析：本題考查的是行政復議的范圍，受理和復議決定，質量監督站對內的處理不能提起行政復議，參見教材P335 22.關于履約保證金的說法，正確的是（）A.中標人必須繳納履約保證金

B.履約保證金不得超過中標合同金額的20% C.履約保證金是投標保證金的另一種表達

D.中標人違反招標文件的要求拒絕提交履約保證金的，視為放棄中標項目 233網校名師答案：D 233網校答案解析：履約保證金不得超過中標合同金額的10%,招標人要求中標人履約保證金的，中標人應當提交，參見教材P87 23.根據《建設工程安全生產管理條例》，施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設施安裝完畢后，應當由（），并出具合格證明。A.安裝單位質檢合格 B.建設單位檢查驗收

C.建設行政主管部門檢查驗收 D.監理單位檢查驗收 233網校名師答案：A 233網校答案解析：本題考查的是施工現場安全防護和安全費用的規定。參見教材P215 24.根據《建筑業企業資質管理規定》，施工企業隱瞞相關情況或提供虛假材料申請建筑業企業資質的，不予受理并給予警告，申請人在（）內不得再次申請。A.4年 B.3年 C.2年 D.1年

233網校名師答案：D 233網校答案解析：本題考查的是施工許可法律制度違法行為應承擔的法律責任。《建筑業企業資質管理規定》中規定，申請人隱瞞有關情況或者提供虛假材料申請建筑業企業資質的，不予受理或不予行政許可，并予以警告，申請人在1年內不得再次申請建筑業企業資質，參見教材P62 25.略 26.略

27.關于投標的說法，正確的是（）

A.投標文件未經投標單位蓋章和單位負責人簽字的，招標人應當拒收 B.投標文件未按照招標文件要求嚴密的，招標人應當拒收 C.投標人逾期送達投標文件的，應當向招標人作出合理說明 D.聯合體投標的，可以在評標委員會提出書面評標報告前更換成員 233網校名師答案：B 參見教材P82 28.根據《勞動合同法》，用人單位違反相關規定不與勞動者訂立無固定期限勞動合同的，自應當訂立無固定期限勞動合同之日起勞動者按時支付（）的工資。A.4倍 B.3倍 C.2倍 D.1倍

233網校名師答案：C 參見教材P144 29.關于招標方式的說法，正確的是（）。

A．公開招標是招標人以招標公告的方式邀請特定的法人或者其他組織投標

B．邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式要求五個以上待定的法人或者其他組織投標

C．省級人民政府確定的地方重點項目不適宜公開招標的，經省級人民政府批準可以進行邀請招標的 D．國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目一律公開招標 233網校名師答案：C 233網校答案解析：本題考查的是建設工程法定招標的范圍、招標方式和交易場所。國務院發展計劃部門確定的國家重點項目和省、自治區、直轄市人民政府確定的地方重點項目不適宜公開招標的，經國務院發展計劃部門或者省、自治區、直轄市人民政府批準，可以進行要去招標。參見教材P75.30.根據《文物保護法》，下列對違法行為處理方法中，正確的是（）A.擅自遷移、拆除不可移動文物的，處以罰款 B.擅自在文物保護范圍內建設工程的，吊銷資質證書

C.刻劃、涂污文物沒不嚴重的，由公安機關或文物所有單位處理罰款

D.刻劃、涂污文物沒不嚴重的，有公安機關或文物所在單位給予警告，可以并處罰款 233網校名師答案：D 參見教材P193 31.關于施工企業違法行為應承擔法律責任的說法，正確的是（）A.超越本單位資質等級承攬工程的，責令停止違法行為并降低資質等級 B.將承包的工程轉包的，責令改正并沒收違法所得

C.未取得資質證書承攬工程的，予以取締，并處以罰款，有違法所得的，予以沒收 D.允許他人以本企業名義承攬工程的，沒收違法所得并處以罰款和吊銷資質證書 233網校名師答案：C 參見教材P62 32.某開發商在一大型商場項目的開發建設中，違反國家規定，擅自降低工程質量標準，因而造成重大安全事故。該事故責任主體應該承擔的刑事責任是（）A.重大責任事故罪 B.重大勞動安全事故 C.串通投票罪 D.工程重大安全事故罪 233網校名師答案：D 參見教材P41 33.根據《安全生產法》，生產經營單位發生生產安全事故造成人員傷亡等損失，應當依法承擔賠償責任，拒不承擔的，由（）依法強制執行。A.人民法院 B.人民政府 C.建設行政主管部門 D.安全生產監督管理部門 233網校名師答案：A 參見教材P241 34．關于合同示范文本的說法，正確的是（）。

A．示范文本能夠使合同的簽訂規范和條款完備二建試題答案 B．示范文本為強制使用的合同文本 C．采用示范文本是合同成立的前提 D．采用示范文本是合同生效的前提 233網校名師答案：A 233網校答案解析：本題考查的是建設工程合同示范文本的性質與作用。如果缺乏合同示范文本，一些當事人簽訂的合同不規范，條款不完備，漏洞較多，將給合同履行帶來很大困難，不僅影響合同履約率，還導致合同糾紛增多，解決糾紛的難度增大。參見教材P124.35.甲裝飾公司拖欠某勞務公司10萬元工程款，勞務公司多次索要無果，當決定上訴時發現，甲裝飾公司已經分立為乙裝飾公司和丙運輸公司，而乙、丙兩個公司對10萬元工程欠款的償還事宜未做明確約定，勞務公司便以乙裝飾公司為被告訴至法院，法院受理后通知丙公司應訴。此時，丙公司作為當事人屬于（）A.共同訴訟人 B.原告

C.有獨立請求權的第三人 D.無獨立請求權的第三人 233網校名師答案：A 233網校答案解析：本題考查的是民事訴訟的當事人和代理人。參見教材P300 36.根據《勞動合同法》，勞務派遣單位應當與被派遣勞動者訂立（）以上的固定期限勞動合同 A.5年 B.3年 C.2年 D.1年

233網校名師答案：C 233網校答案解析：本題考查的是“包工頭”用工模式和勞務派遣。參見教材P134 37.某工程竣工驗收時發現隱蔽工程檢查質量不合格，經查，是由于設計缺陷造成的。下列說法中，正確的是（）

A.設計人應負責返修，費用由設計方先行承擔 B.承包人應負責返修，費用由承包方先行承擔 C.承包人應負責返修，費用由發包方先行承擔 D.由設計缺陷造成質量不合格的，承包人不負責返修 233網校名師答案：C 233網校答案解析：本題考查的是施工質量檢驗和返修的規定，參見教材P265 38.根據《建筑施工場界環境噪聲排放標準》（GB12523-2011）.建筑施工場界環境夜間噪聲的夜間是指（）期間。

A.21點至次日6點 B.22點至次日8點 C.21點至次日8點 D.22點至次日6點 233網校名師答案：D 233網校答案解析：本題考查的是施工現場噪聲污染防治的規定。“夜間”是指22:00至次日6：00之間的時間段，參見教材P168 39.下列合同各項內容中，不屬于合同主要條款的是（）A.價款或者報酬 B.保險條款

C.履行期限、地點、和方式 D.當事人的名稱 233網校名師答案：B 233網校答案解析：本題考查的是建設工程施工合同的法定形式和內容。保險條款不屬于合同的主要條款。參見教材P106 40.某建設工程項目中，甲公司中標后將其轉包給不具有相應資質的乙公司，乙公司施工工程不符合規定質量標準，給建設單位造成損失，下列說法中，正確的是（）A．建設單位與甲公司有直接合同關系，應由甲公司承擔賠償責任 B．甲、乙承擔連帶賠償責任

C．實際施工并造成損失的是乙公司，應由乙公司承擔賠償責任 D．因建設單位管理不到位，應由建設單位承擔部分損失 233網校名師答案：B 233網校答案解析：本題考查的是承包單位違法行為應承擔的法律責任。因對轉包工程或者違法分包的工程不符合規定的質量標準造成的損失，與接受轉包或者分包的單位承擔連帶賠償責任。41.下列情形中，投標人中標有效的是（）。A.投標人給予招標人金錢獲取中標

B.投標人在投標書中表面給予招標人折扣獲取中標 C.投標人在賬外給予招標人回扣獲取中標 D.投標人在賬外給予評標委員會財物獲取中標 233網校名師答案：B 參見教材P84 42．某施工合同糾紛案經仲裁裁決，將已經竣工工程的部分樓層折價給施工單位抵償工程欠款，但建設單位拒絕履行裁決。因此，施工單位決定申請執行仲裁裁決。關于申請執行總裁裁決的說法中，正確的是（）。

A． 施工單位申請執行的期間為1年

B.申請執行本案的仲裁裁決，由施工單位所在地的中級人民法院管轄 C.申請執行本案的仲裁裁決，由本案工程合同簽訂地的中級人民法院管轄 D.施工單位有權向人民法院申請執行 233網校名師答案： D 參見教材323、326 43.某施工企業與材料供應商訂立的合同中約定了違約金5萬元，同時約定由施工企業支付供應商定金4萬元。后來供應商未能交貨，施工企業為最大限度圍護自身利益，可以要求供應商支付（）萬元。A.13 B.9 C.8 D.5 233網校名師答案：B 參見教材P33 44.根據《建筑法》及相關法規，建設單位應當辦理施工許可證是工程是（）。A.國務院批準開工報告的工程 B.城鎮市政基礎設施工程 C.建筑面積200m2以上的工程 D.工程投資額在20萬元以上的工程 233網校名師答案：B 參見教材P45 45.根據《最高人民法院關于審理建設工程合同糾紛案件適用法律問題的解釋》，謝列情形中，造成建設工程質量缺陷，發包人應當承擔過錯責任的是（）。A.未申領施工許可證 B.延遲提供設計文件 C.拖欠工程款

D.直接指定分包人分包專業工程 233網校名師答案：D 233網校答案解析：本題考查的是建設單位相關的質量責任和義務。建設單位指定分包的工程應片得總包的同意

46.根據《建設工程質量管理條例》，在工程建設過程中，對違反國家規定，降低工程質量標準，造成重大安全事故，構成犯罪的，應對（）依法追究刑事責任。A.法定代表人 B.經營負責人 C.直接責任人 D.項目負責人 233網校名師答案：C 233網校答案解析：本題考查的是違法行為應承擔的法律責任。《建設工程質量管理條例》規定，建設單位、設計單位、施工單位、工程監理單位違反國家規定，降低工程質量標準，造成重大安全事故，構成犯罪的，應對直接責任人員依法追究刑事責任。

47.根據《民事訴訟法》，下列證據中，屬于書證的是（）。A.錄音錄像材料 B.建筑材料樣品 C.工程質量鑒定報告 D.施工合同

233網校名師答案：D 參見教材P303 48．關于工程監理單位的相關質量責任和義務，下列說法正確的是（）。A.監理單位僅對施工質量承擔責任

B.監理單位在接受監理委托后，因利害關系需回避的，可以轉讓監理業務 C.工程監理實行總監理工程師負責制

D.監理單位將不合格的建筑材料按照合格簽字，造成損失的，承擔全部責任 233網校名師答案：C 49.以守法為基礎，根據違法違規行為的行政處罰記錄，對市場主體進行誠信評價的是（）。A.行業協會的綜合信用評價

B.行業協會協助政府部門的綜合信用評價 C.政府對市場主體的守法誠信評價 D.社會中介信用機構的綜合信用評價 233網校名師答案：C 參見教材P105 50.下列安全生產責任中，屬于施工單位安全生產管理機構專職安全生產管理人員責任的是（）。A.落實制定安全生產規章制度和操作規程 B.確保安全生產費用的有效使用

C.檢查危險性較大工程安全專項施工方案的落實情況 D.組織制定安全施工措施 233網校名師答案：C 參見教材P201 51.貨運合同的托運人未按照約定包裝貨物，承運人可以（）。A.留置貨物 B.要求賠償 C.解除合同 D.拒絕運輸

233網校名師答案：D 233網校答案解析：本題考查的是運輸合同的法律規定。托運人應當按照約定的方式包裝貨物。對包裝方式沒有約定或者約定不明確的，適用《合同法》第156條的規定。托運人違反包裝的規定的，承運人可以拒絕運輸。參見教材P161.52.下列行為中，屬于工程安全不良行為的是（）。

A.在施工中偷工減料的，使用不合格建筑材料、建筑構配件和設備的

B.未對因工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構筑物和地下管線等采取防護措施的 C.不按照工程設計圖紙或施工技術標準施工的

D.未對建筑材料、建筑構配件、設備、商品混凝土進行檢測的 233網校名師答案：B 參見教材P102 53．某施工企業的下列工作安排，違反《勞動法》中關于女職工特殊保護規定（）。A.安排正在哺乳未滿1周歲嬰兒的女工李某從事資料整理工作 B.安排懷孕6個月的女工錢某從事夜班工作

C.安排懷孕期間女工趙某從事第3級體力勞動強度的勞動 D.批準女工王某只能休產假120天 233網校名師答案：C 參見教材P139 54.關于招標程序和要求的說法，正確的是（）。

A.依法必須進行招標的項目，招標人必須委托有資質的招標代理機構辦理招標事宜 B.招標項目按照國家有關規定需要履行項目審批手續的，應當先履行審批手續，獲得批準 C.招標文件可以不包括擬簽訂合同的主要條款

D.招標人對已發出的招標文件進行必要的澄清或修改的應當重新招標 233網校名師答案：B 參見教材P75 55.關于民事訴訟審判程序的說法，正確的是（）。A.一審程序包括普通程序和特殊程序 B.必須以書面形式起訴

C.原告必須與案件有直接利害關系 D.提交起訴狀的同事提交全部證據 233網校名師答案：C 參見教材P310~311 56.某買賣合同約定甲向乙供貨，并約定甲向承運人再交付貨物即視為家完成交付，在貨物交付運輸期間，乙將該貨物轉賣給丁并通知丙向丁交費，但乙和丁對于貨物毀損、滅失的風險沒有約定。關于本案例中貨物毀損、滅失風險承擔的說法，正確的是（）。

A.乙與丁的買賣合同成立時，貨物毀損、滅失的風險由丁承擔 B.甲向丙交付貨物后，貨物毀損、滅失的風險由丙承擔 C.甲與乙的買賣合同成立，貨物毀損、滅失的風險即由乙承擔 D.丙向丁交付貨物后，貨物損毀、滅失的風險由乙承擔 233網校名師答案：A 參見教材P152 57．建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，該工程竣工日期應為（）A．提交驗收報告之日 B．建設工程完工之日 C．轉移占有建設工程之日 D．竣工驗收合格之日 233網校名師答案：C 233網校答案解析：本題考查的是竣工日期。建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有建設工程之日為竣工日期。參見教材P110.58.根據《消防法》和《食品安全法》，關于施工現場違法行為應承擔法律責任的說法，正確的是（）。A.埋壓、*占、遮擋消火栓或者占用防火間距的，處以罰款 B.進貨時未查驗許可證和相關證明文件的，給予警告并處以罰款

C.未按規定要求貯存、銷售食品或者清理庫存食品的，罰款并責令停產停業 D.故意破壞或者偽造火災現場尚不構成犯罪的，拘留并可處以罰款 233網校名師答案：A 參見教材P231 59.根據《工商保險條例》，職工因工作遭受事故傷害或者患職業病，需要暫停工作接受工傷醫療的，停工留薪期一般不超過（）個月 A.12 B.10 C.8 D.6 233網校名師答案：A 參見教材P226 60.下列仲裁協議中，有效的仲裁協議是（）。

A.本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，均提請仲裁委員會仲裁 B.本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，可申請仲裁或提起訴訟 C.本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，均提請北京仲裁委員會仲裁 D.本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，應先申請仲裁后提起訴訟 233網校名師答案：C 233網校答案解析：本題考查的是仲裁制度。仲裁協議的內容：（1）請求仲裁的意思表示；（2）仲裁事項；（3）選定的仲裁委員會。參見教材P321.61．下列行為中，屬于招標人違法行為的有（）A．招標人與投標人就投標方案進行談判的

B．招標人發出中標通知書后無正當理由改變中標結果的 C．招標人按規定的時間和程序對已發出的招標文件進行修改 D．招標人在合同建立時向中標人提出附加條件

E．招標人按規定的時間和程序對已發出的資格預審文件進行修改 233網校名師答案：ABD 233網校答案解析：本題考查的是招標人違法行為應承擔的法律責任。選項ABD都屬于招標人的違法行為。參見教材P88-89 62．根據《合同法》應當采用書面形式的合同有（）A．建設工程勘察合同 B．委托合同 C．建設工程施工合同 D．承攬合同 E．建設工程設計合同 233網校名師答案：ACE 233網校答案解析：本題考查的是建設工程施合同的法定形式。《合同法》規定，建設工程合同應當采用書面形式。參見教材P106 63．根據《合同法》，違約方承擔賠償損失的構成要件包括（）A．具有違約行為 B．具有懲罰目的 C．造成損失后果

D．違約方有過錯，或雖無過錯，但法律規定應當賠償 E．違約行為與損失后果之間具有因果關系 233網校名師答案：ACDE 233網校答案解析：本題考查的是承擔賠償損失責任的構成要件。（1）具有違約行為;（2）造成損失后果；（3）違約行為與財產等損失之間有因果關系；（4）違約人有過錯，或者雖無過錯，但法律規定應當賠償。參見教材P113 64．根據《合同法》，合同權利義務終止的情形有（）。A．債務人依法將標的物抵押 B．合同解除 C．債務相互抵消

D．債權人依法將標的物提存 E．債權人免除債務 233網校名師答案：BCDE 233網校答案解析：本題考查的是合同的終止。《合同法》規定，有下列情形之一的，合同的權利義務終止：（1）債務已經按照約定履行；（2）合同解除；（3）債務互相抵消；（4）債務人依法將標的物提存；（5）債權人免除責任；（6）債權債務同歸于一人；（7）法律規定或者當事人約定終止的其他情形。參見教材P121 65．根據《建設工程質量管理條例》，建設工程竣工驗收應當具備的條件有（）A．完成建設工程設計的各項內容 B．有完整的技術檔案和施工管理資料

C．有工程使用的主要建筑材料，建筑構配件和設備的進場試驗報告 D．有監理單位和施工單位共同簽署的質量合格文件 E．有建設單位簽署的工程保修書 233網校名師答案：ABC 233網校答案解析：本題考查的是竣工驗收應當具備的法定條件。選項D：有勘察，設計，施工，工程監理等單位分別簽署的質量合格文件;選項E：有施工單位簽署的工程保修書。參見教材P278 66．關于無效合同的說法，正確的有（）A．無效合同不具有違法性 B．無效合同具有違法性

C．無效合同部分無效會影響其他部分的效力 D．無效合同自訂立之時就不具有法律效力 E．無效合同可能會損害社會公共利益 233網校名師答案：BDE 233網校答案解析：本題考查的是無效合同。無效合同是指合同雖然已經成立，但因合同內容或者形式違反了法律，行政法規的強制性規定和社會公共利益，因而不能產生法律約束力，不受法律保護的合同。無效合同的特征是：具有違法性；具有不可履行性，自訂立之時就不具有法律效力。67、依法必須進行施工招標的工程建設項目，可以采用邀請招標的情形有（）A.項目受自然地域環境限制，只有少數潛在投標人可供選擇 B.施工主要技術采用不可替代的專利或者專有技術 C.采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大

D.涉及國家安全，國家秘密或者搶險救災，事宜招標但不宜公開招標 E.在建工程追加附屬小型工程或者主體加層工作 233網校名師答案： AC 233網校答案解析：本題考查的是建設工程招標方式。國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目，應當公開招標，但是下列情形的，可以邀請招標：（1）技術復雜，有特殊要求或者受自然環境限制，只有少量潛在投標人可供選擇；（2）采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大。參見教材P75 68、關于投標人的說法，正確的有（）

A.投標人發生合并、分離、破產等重大變化的，其投標無數

B.投標人參加依法必須進行招標的項目投標，不受地區或者部門的限制 C.存在控股關系的不同單位不得參加同一招標項目的投標

D.單位負責人為同一人的不同單位參加同一標段投標的，相關投標無效 E.兩個以上法人或者其他組織可以組成一個聯合體投標 233網校名師答案： BCDE 233網校答案解析：本題考查的是投標人。選項A，如發生重大變化會影響后期公平公正的投標，才會投標無效。參見教材P81 69、根據《勞動合同法》，用人單位可以與勞動者解除勞動合同的情形有（）。A.勞動者被依法追究刑事責任 B.勞動者嚴重違反用人單位的規章制度 C.在規定的醫療期內職工患病 D.女職工在哺乳期內

E.勞動者在試用期內被證明不符合錄用條件 233網校名師答案： ABE 233網校答案解析：本題考查的是勞動合同的解除和終止。除選項ABE之外，其情形還有：（1）嚴重失職，營私舞弊，給用人單位造成重大損害的；（2）勞動者同時與其他用人單位建立勞動關系，對完成本單位的工作任務造成嚴重影響，或者經用人單位提出，拒不改正的；（3）因《勞動合同》第26條第1款第1項規定的情形致使勞動合同無效的。參見教材P130.70、無獨立請求權的第三人，其訴訟權利包括（）A.申請提起訴訟 B.申請參加訴訟 C.提起反訴

D.由法院通知參加訴訟 E.申請提起公益訴訟 233網校名師答案： BD 233網校答案解析：本題考查的是當事人。對當事人雙方的訴訟標的，第三人認為有獨立請求權的，有權提起訴訟。對當事人雙方的訴訟標的，第三人雖然沒有獨立請求權，但案件處理結果同他有法律上的利害關系的，可以申請參加訴訟，或者由人民法院通知他參加訴訟。參見教材P300-301 71、在建設工程招投標活動中，關于聯合體投標的說法，正確的有（）A.聯合體各方在同一招標項目中，既可以聯合體名義招標，又可以自己名義招標 B.兩個以上的個人可以組成聯合體 C.招標人可以強制投標人組成聯合體 D.在資格預審前，聯合體可以增加成員 E.聯合體各方就中標項目承擔連帶責任 233網校名師答案： DE 233網校答案解析：本題考查的是聯合體投標。兩個以上法人或者其他組織可以組成一個聯合體，以一個投標人的身份共同投標。招標人不得強制投標人組成聯合體共同投標。聯合體中標的，聯合體各方應當共同與招標人簽訂合同，就中標項目向招標人承擔連帶責任。聯合體應當在提交資格預審申請文件前組成，資格預審后聯合體增減，更換成員的，其投標無效。聯合體各方在同一招標項目中以自己名義單獨投標或者參加其他聯合體投標的，相關投標均無效。參見教材P81 72、下列建設工程安全生產責任中，屬于工程建立單位安全職責的有（）A.審查安全技術措施或專項施工方案 B.編制安全技術措施或專項施工方案 C.對施工現場的安全生產負總則 D.對施工安全事故隱患提出整改要求 E.出現安全事故，負責成立事故調查組 233網校名師答案： AD 233網校答案解析：本題考查的是工程監理單位的安全責任。工程監理單位的安全責任包括：對安全技術措施或專項施工方案進行審查；依法對施工安全施工隱患進行處理;承擔建設工程安全生產的監理責任。參見教材P246-247 73、根據《合同法》，免除施工單位違約責任的情形有（）。A.施工單位因安全事故隱患，被監理工程師責令暫停施工，致使工期延誤 B.因拖欠農民工工資，部分農民工停工抗議，致使工期延誤 C.地震導致已完工程被爆破拆除重建，造成建設單位費用增加 D.由于戰爭，施工耽誤暫停施工，致使工期延誤 E.因遲延履行而遭遇洪水，導致工期延誤 233網校名師答案：CD 233網校答案解析：本題考查的是違約責任的免除。《合同法》規定，因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。本法所稱不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。參見教材P123.74、根據《勞動合同法》，勞務派遣用工崗位具有（）A.替代性 B.鋪助性 C.臨時性 D.長期性 E.關鍵性

233網校名師答案：ABC 233網校答案解析：本題考查的是勞務派遣。勞務派遣只能在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位上實施。參見教材P133 75、某工程項目未經竣工驗收，發包人擅自后樓板出現裂痕，經鑒定是由于承包人偷工減料造成的，關于此項目質量責任的說法，正確的有（）。A.未經竣工驗收使用此工程，由發包人承擔去不責任

B.承包人在建設工程設計文件規定的合理使用年限內對主體結構承擔民事責任 C.承包人應當負責返修，費用由發包人承擔 D.造成發包人損失的，承包人不承擔責任 E.承包人應當負責返修，費用由承包人承擔 233網校名師答案：BE 233網校答案解析：本題考查的竣工工程質量爭議的處理。建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用后，又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，不予支持；但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。參見教材P285 76、下列各項權利中，屬于施工作業人員安全生產權利的是（）。A.檢舉權 B.控告權 C.批評權

D.接受安全教育培訓的權利 E.危險報告全

233網校名師答案：ABC 233網校答案解析：本題考查的是施工作業人員安全生產的權利和義務。施工作業人員安全生產的權利包括：施工安全生產的知情權和建議權；施工安全保護用品的獲得權；批評、檢舉、控告權及拒絕違章指揮權；緊急避險權；獲得工傷保險和意外傷害保險賠償的權利；請求民事賠償權。參見教材P206-207。77、根據《生產安全事故報告調查處理條例》，事故的等級劃分報考（）。A.一般事故 B.較大事故 C.嚴重事故 D.重大事故 E.也別重大事故 233網校名師答案：ABDE 233網校答案解析：本題考查的是生產安全事故的等級劃分標準。根據生產安全事故造成的人員傷亡或者直接經濟損失，事故一般分為以下等級：特別重大事故、重大事故、較大事故、一般事故。參見教材P232 78．招標人在發出中標通知書前，由評標委員會對中標候選人進行再次審查確認的情況有（）。A．中標候選人財務狀況發生較大變化，可能影響其履約能力 B．中標候選人未繳納履約保證金 C．中標候選人放棄中標2015年二建答案

D．中標候選人存在違法行為，可能影響其履約能力 E．中標候選人經營發生較大變化，可能影響其履約能力 233網校名師答案： ADE 79．根據《勞動合同法》，下列合同中，屬于無效合同的有（）A．違反法律、行政法規強制性規定的勞動合同 B．由用人單位提供的格式勞動合同

C．用人單位免除自己法定責任、排除勞動者權利的勞動合同 D．與用人單位代理人簽訂的勞動合同 E．未明確規定合同期限的勞動合同 233網校名師答案：AC 233網校答案解析：本題考查的是訂勞動合同應當注意的事項。下列勞動合同無效或者部分無效：以欺詐，脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立或者變更勞動合同的；用人單位免除自己的法定責任，排除勞動者權利的；違反法律，行政法規強制性規定的。對于部分無效的勞動合同，只要不影響其他部分效力的，其他部分仍然有效。參見教材P128 80．下列關于分包的說法中，正確的有（）A．招標人可以直接指定分包人

B．經招標人同意，中標人將中標項目的非關鍵性工作分包給他人完成

C．中標人和招標人可以在合同中約定將中標項目的部分非主體工作分包給他人完成 D．中標人為節約成本可以自行決定將中標項目的部分非關鍵性工作分包給他人完成 E．經招標人同意，接受分包的人可將項目再次分包他人 233網校名師答案：BC 233網校答案解析：本題考查的是建設工程分包的規定。《招標投標法》也規定，中標人按照合同約定或者經招標人同意，可以將中標項目的部分非主體，非關鍵性工作分包給他人完全成。接受分包的人應當具備相應的資格條件，并不得再次分包。參見教材P97。

第三篇：2015年二級建造師《工程法規》真題及答案解析

2015年二級建造師《工程法規》真題及答案解析

一、單項選擇題。共60題，每題1分每題的備選項中，只有1個最符合題意。

1、(單項選擇題)施工企業項目經理部經營活動的法律后果由（）。A．項目經理部承擔 B．企業法人承擔

C．企業法定代表人承擔

D．項目經理部與企業法人共同承擔 【答案】B 【考點】建設工程法人制度

2、(單項選擇題)關于委托代理終止情形的說法，正確的是（）。A．被代理人恢復了民事行為能力 B．被代理人取得了民事行為能力 C．指定單位取消指定

D．代理期間屆滿或者代理實務完成 【答案】D 【解析】

法定代理或者指定代理終止：

（一）被代理人取得或者恢復民事行為能力；

（二）被代理人或者代理人死亡；

（三）代理人喪失民事行為能力；

（四）指定代理的人民法院或者指定單位取消指定；

（五）由其他原因引起的被代理人和代理人之間的監護關系消滅。【考點】建設工程代理制度

3、(單項選擇題)甲房地產公司在A地塊開發住宅小區，為滿足該小區住戶景觀的需要，便于相鄰的乙工廠商約定，甲公司支付乙工廠800萬元，乙工廠在20年內不在本廠區建設15米以上的建筑物，免遮擋住戶觀景，合同簽訂生效后甲公司即支付了全部款項。后來，甲公司將A地塊的建用地使用權轉讓給丙置業公司。關于A地塊權利的說法，正確的是（）。A．甲公司對乙工廠的土地擁有地役權 B．甲公司對乙工廠的土地擁有擔保物權 C．甲公司約定的權利自合同公證后獲得

D．甲公司轉讓A地塊后，丙公司不享有該項權利 【答案】A 【解析】

地役權人登記對抗主義。【考點】建設工程物權制度

4、(單項選擇題)關于不動產物設立的說法，正確的是（）。A．不動產物權的設立應依法登記 B．不動產物權的設立屬自愿登記 C．不動產物權的設立自合同成立之日時生效 D．不動產登記由合同簽訂地的登記機構辦理 【答案】A 【解析】

不登記不產生物權變動效力。【考點】建設工程物權制度

5、(單項選擇題)下列事項中，屬于專利權保護對象的是（）。A．施工企業的名稱或標志 B．施工企業編制的投標文件 C．施工企業編制的施工方案 D．施工企業發明的新技術 【答案】D 【解析】 我國《專利法》保護的是發明創造專利權，并規定發明創造是指發明、實用新型和外觀設計。【考點】建設工程知識產權制度

6、(單項選擇題)關于擔保的說法，正確的是（）。A．擔保是用益物權的一種

B．擔保的目的是保障特定債權實現 C．擔保合同是主合同

D．反擔保不適用《擔保法》的規定 【答案】B 【解析】

擔保是指當事人根據法律規定或者雙方約定，為促使債務人履行債務實現債權人的權利的法制度。

【考點】建設工程擔保制度

7、(單項選擇題)某開發商以其A地塊的建設用地使用權作為向銀行貸款的擔保，確保按期還貸。此擔保方屬于（）。A．保證 B．質押 C．抵押 D．留置 【答案】C 【解析】

建設用地使用權屬于可以抵押的財產。【考點】建設工程擔保制度

8、(單項選擇題)關于建筑市場誠信行為的公布內容和范圍，下列說法中，正確的是（）。A．招標投標違法行為記錄公告涉及商業秘密的一律不得公開 B．招標投標違法行為記錄公告涉及個人隱私的一律不得公開 C．招投投標違法行為記錄公告涉及公共利益的一律不得公開 D．招標投標違法行為記錄公告涉及國家秘密的一律不得公開 【答案】D 【解析】

招標投標違法行為記錄公告不得公開涉及國家秘密、商業秘密、個人隱私的記錄。但是，經利人同意公開或者行政機關認為不公開可能對公共利益造成重大影響的涉及商業秘密、個人私的違法行為記錄，可以公開。【考點】建筑市場信用體系建設

9、(單項選擇題)根據《建設工程安全生產管理條例》，施工單位的相關人員未經安全教育培訓或經考核不合即從事相關工作的，成責令限期改正，逾期未改正的，責令停業整頓，下列人員中，屬于“相人員”范圍的是（）。A．安全員 B．資料員 C．材料員 D．標準員 【答案】A 【解析】

《建設工程安全生產管理條例》規定，施工單位的主要負責人、項目負責人、專職安全生產管理人員應當經建設行政主管部門或者其他部門考核合格后方可任職。【考點】施工安全生產責任和安全生產教育培訓制度

10、(單項選擇題)關于工程項目配套建設的環境保護設施竣工驗收。下列說法中，正確的是（）。A．分期建設分期投入生產的建設項目，其相應的環境保護設施應當分期驗收

B．需進行試生產的建設項目，環境保護設施應當自建設項目正式投入試生產之日起1個月內申請驗收

C．建設行政主管部門收到驗收申請之日起15日內，完成環境保護設施驗收

D．環境保護設施驗收不合格，主體工程正式投入生產的，由建設行政主管部門責令停止生產

【答案】A 【解析】

需要進行試生產的建設項目，建設單位應當自建設項目投入試生產之日起3個月內，向審批該建設項目環境影響報告書、環境影響報告表或者環境影響登記表的環境保護行政主管部門，申請該建設項目需要配套建設的環境保護設施竣工驗收。分期建設、分期投入生產或者使用的建設項目，其相應的環境保護設施應當分期驗收。環境保護行政主管部門應當自收到環境保護設施竣工驗收申請之日起30日內，完成驗收。建設項目需要配套建設的環境保護設施未建成、未經驗收或者經驗收不合格，主體工程正式投入生產或者使用的，由審批該建設項目環境影響報告書、環境影響報告表或者環境影響登記表的環境保護行政主管部門責令停止生產或者使用，可以處10萬元以下的罰款。【考點】建設工程竣工驗收制度

11、(單項選擇題)根據《大氣污染防治法》，施工企業在城市市區內進行建設施工，未采取有效揚塵防治措施，致使大氣環境受到污染。關于其應收“處罰”的說法，正確的是（）。A．縣級以上地方人們政府建設行政主管部門決定處罰 B．縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門決定處罰

C．縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門決定限期改正，處以罰款 D．縣級以上地方人民政府建設行政主管部門和環境保護行政主管部門共同決定停工整頓。處以罰款 【答案】A 【解析】

在城市市區進行建設施工或者從事其他產生揚塵污染的活動，未采取有效揚塵防治措施，致使大氣環境受到污染的，限期改正，處2萬元以下罰款；對逾期仍未達到當地環境保護規定要求的，可以責令其停工整頓。對因建設施工造成揚塵污染的處罰，由縣級以上地方人民政府建設行政主管部門決定；對其他造成揚塵污染的處罰，由縣級以上地方人民政府指定的有關主管部門決定。

【考點】施工現場環境保護制度

12、(單項選擇題)依法應當招標的項目，在下列情形中，可以不進行施工管理招標的情形是（）。A．技術復雜，有特殊要求的

B．已通過招標方式選定的特許經營項目投資人依法能夠自行建設、生產或者提供的 C．采購人自行建設，生產或者提供更為節省成本的

D．需要向原中標人人采購工程，貨物或者服務，否則所需費用將大幅增加的 【答案】B 【解析】

《招標投標法實施條例》規定，除《招標投標法》規定可以不進行招標的特殊情況外，有下列情形之一的，可以不進行招標：

（1）需要采用不可替代的專利或者專有技術；（2）采購人依法能夠自行建設、生產或者提供；

（3）已通過招標方式選定的特許經營項目投資人依法能夠自行建設、生產或者提供；（4）需要向原中標人采購工程、貨物或者服務，否則將影響施工或者功能配套要求；（5）國家規定的其他特殊情形。【考點】建設工程招標投標制度

13、(單項選擇題)租賃合同的出租人出賣租賃房屋的通知了承租人，此時承租人享有的權利是（）。A．優先購買權 B．留置權 C．抗辯權

D．優先受償權 【答案】A 【解析】

出租人出賣租賃房屋的，應當在出賣之前的合理期限內通知承租人，承租人享有以同等條件優先購買的權利。【考點】相關合同制度

14、(單項選擇題)“綠色施工”是指工程建設中，在保證質量、安全等基本×××××和技術進步，最大限度地節約資源與減少對環境××××××現“四節一環保”，其中“四節”是指（）。A．節電，節能、節水、節材 B．節能、節×、節×、×× C．節能、節水、節油、節材 D．節能、節電、節×、×× 【答案】A

15、(單項選擇題)根據《注冊建筑師繼續教育管理××辦法》，注冊建造師不××××××××教育不合格的，營給予法人處理是（）。A．撤銷注冊

B．處1萬元以上××

C．三年內不得再次申請注冊 D．不予注冊 【答案】D 【考點】建造師注冊執業制度

16、(單項選擇題)根據《注冊建造師執業管理辦法（試行）》，注冊建造師可××××××項目負責人的情形是（）。

A．兩個項目的發包人是同一單位 B．因發包人原因導致停工超過3個月

C．合同約定的工程驗收合格，正在辦理工程結算 D．建造師同時具有兩個專業的職業資格 【答案】C 【解析】

注冊建造師不得同時擔任兩個及以上建設工程施工項目負責人。發生下列情形之一的除外：（1）同一工程相鄰分段發包或分期施工的；（2）合同約定的工程驗收合格的；

（3）因非承包方原因致使工程項目停工超過120天（含），經建設單位同意的。【考點】建造師注冊執業制度

17、(單項選擇題)某建設工程項目，甲公司中標后將其轉包給不具有相應資質等級的乙公司，乙公司施工工程不符合規定質量標準，給建設單位造成損失，下列說法中，正確的是（）。A．建設單位與甲公司有直接合同關系，應由甲公司承擔賠償責任 B．甲、乙承擔連帶賠償責任

C．實際施工并造成損失的是乙公司，應由乙公司承擔賠償責任 D．因建設單位管理不到位，應由建設單位承擔部分損失 【答案】B 【解析】

《反不正當競爭法》規定，經營者不得采用財物或者其他手段進行賄賂以銷售或者購買商品。在賬外暗中給予對方單位或者個人回扣的，以行賄論處；對方單位或者個人在賬外暗中收受回扣的，以受賄論處。《招標投標法》也規定，禁止投標人以向招標人或者評標委員會成員行賄的手段謀取中標。

【考點】建設工程招標投標制度

18、(單項選擇題)根據《節約能源法》，違反建筑節能標準的，由建設主管部門責令改正，處10萬元以上50萬元以下罰款的參建單位是（）。A．建設、施工、監理 B．設計、施工、監理 C．建設、設計、施工 D．建設、設計、監理 【答案】B 【解析】

《節約能源法》規定，設計單位、施工單位、監理單位違反建筑節能標準的，由建設主管部門責令改正，處10萬元以上50萬元以下罰款。【考點】施工節約能源制度

19、(單項選擇題)某工程施工合同因被拖欠工程款發生糾紛，施工方訴訟法院，后本案經調解達成協議，并制作了調解書。關于本案中調解的說法，正確的是（）。A．法院調解應由審判員一人主持

B．調解書經雙方當事人簽收即發生法律效力 C．法院調解必須邀請有關單位和個人協助 D．調解書與判決書的效力不同 【答案】B 【解析】

《民事訴訟法》規定，人民法院進行調解，可以由審判員一人主持，也可以由合議庭主持，并盡可能就地進行。人民法院進行調解，可以邀請有關單位和個人協助。被邀請的單位和個人，應當協助人民法院進行調解。【考點】調解與和解制度 20、(單項選擇題)下列試塊、試件和材料中，必須實施見證取樣和送檢的是（）。A．屋面、廁浴間使用的防水材料 B．非承重結構的鋼筋及連接接頭試件 C．用于防水層上保護層的商品混凝土 D．抹灰砂漿中使用的摻加劑 【答案】A 【解析】

涉及結構安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢的比例不得低于有關技術標準中規定應取樣數量的30%。下列試塊、試件和材料必須實施見證取樣和送檢：（1）用于承重結構的混凝土試塊；（2）用于承重墻體的砌筑砂漿試塊；

（3）用于承重結構的鋼筋及連接接頭試件；（4）用于承重墻的磚和混凝土小型砌塊；（5）用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥；（6）用于承重結構的混凝土中使用的摻加劑；（7）地下、屋面、廁浴間使用的防水材料；

（8）國家規定必須實行見證取樣和送檢的其他試塊、試件和材料。【考點】施工單位的質量責任和義務

21、(單項選擇題)某市質量監督站一科長李某因涉嫌制假被公安機關拘留、處以5000元罰款，沒收其全部違法所得財產。市質量監督站知道此事后將李某開除，李某不服公安機關和質量監督站的做法，就以下事項提出行政復議，其中超出行政復議范圍的事項是（）。A．被拘留

B．被罰款5000元 C．被質量監督站開除 D．被沒收違法所得 【答案】D 【解析】

下列事項應按規定的糾紛處理方式解決，不能提起行政復議：

（1）不服行政機關作出的行政處分或者其他人事處理決定的，應當依照有關法律、行政法規的規定提起申訴；

（2）不服行政機關對民事糾紛作出的調解或者其他處理，應當依法申請仲裁或者向法院提起訴訟。

【考點】行政強制、行政復議和行政訴訟制度

22、(單項選擇題)根據履約保證金的說法，正確的是（）。A．中標人必須交納履約保證金

B．履約保證金不得超過中標合同金額的20% C．履約保證金是投標保證金的另一種表述

D．中標人違反招標文件的要求拒絕提交履約保證金的，視為放棄中標項目 【答案】D 【解析】

《招標投標法》規定，招標文件要求中標人提交履約保證金的，中標人應當提交。

《招標投標法實施條例》進一步規定，履約保證金不得超過中標合同金額的10%。中標人應當按照合同約定履行義務，完成中標項目。【考點】建設工程招標投標制度

23、(單項選擇題)根據《建筑工程安全生產管理條例》，施工起重機械和整體提升腳手架，莫辦等自升式架設設施安裝完畢后，應當由（），并出具合同證明。A．安裝單位質檢合格 B．建設單位檢查驗收

C．建設行政主管部門檢查驗收 D．監理單位檢查驗收 【答案】A 【解析】

《建設工程安全生產管理條例》規定，施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施安裝完畢后，安裝單位應當自檢，出具自檢合格證明，并向施工單位進行安全使用說明，辦理驗收手續并簽字。

【考點】建設單位和相關單位的建設工程安全責任制度

24、(單項選擇題)根據《建筑業企業資質管理規定》，施工企業隱瞞相關情況或提供虛假材料申請建筑業企業管理的，不予受理并給予警告，申請人在（）內不得再次申請。A．4年 B．3年 C．2年 D．1年 【答案】D 【解析】 取得建筑業企業資質的企業，申請資質升級、資質增項，在申請之日起前1年內有下列情形之一的，資質許可機關不予批準企業的資質升級申請和增項申請：

（1）超越本企業資質等級或以其他企業的名義承攬工程，或允許其他企業或個人以本企業的名義承攬工程的；

（2）與建設單位或企業之間相互串通投標，或以行賄等不正當手段謀取中標的；（3）未取得施工許可證擅自施工的；（4）將承包的工程轉包或違法分包的；（5）違反國家工程建設強制性標準的；

（6）發生過較大生產安全事故或者發生過兩起以上一般生產安全事故的；（7）惡意拖欠分包企業工程款或者農民工工資的；

（8）隱瞞或謊報、拖延報告工程質量安全事故或破壞事故現場、阻礙對事故調査的；（9）按照國家法律、法規和標準規定需要持證上崗的技術工種的作業人員未取得證書上崗，情節嚴重的；

（10）未依法履行工程質量保修義務或拖延履行保修義務，造成嚴重后果的；（11）涂改、倒賣、出租、出借或者以其他形式非法轉讓建筑業企業資質證書；（12）其他違反法律、法規的行為。【考點】施工企業從業資格制度

25、(單項選擇題)關于承攬合同解除的說法，正確的是（）。

A．承攬人未經定作人同意將其承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同 B．除非合同當事人雙方書面約定，定作人和承攬人均不得隨時解除承攬合同

C．承攬人發現定作人提供的材料不符合規定的，有權以書面通知的方式，單方解除承攬合同

D．承攬人可以隨時解除承攬合同，造成定做人損失的，應當賠償損失 【答案】A

26、(單項選擇題)下列評標委員會成員的行為，合法的是（）。A．向招標人XXX B．對招標XXX C．XXX D．接受XXX 【答案】A

27、(單項選擇題)關于投標的說法，正確的是（）。

A．投標文件未經投標單位蓋章和單位負責人簽字的，招標人應當拒收 B．招標文件未按照招標文件要求密封的，招標人應當拒收 C．招標人逾期送達投標文件的，應當向招標人作出合理說明

D．聯合體投標的，可以在評標委員會提出書面評標報告前更換成員 【答案】A

28、(單項選擇題)根據《勞動合同法》，用人單位違反相關規定不與勞動者訂立無固定期限勞動合同的，自應當訂立無固定期限勞動合同之日起勞動者按時支付（）。A．4倍 B．3倍 C．2倍 D．1倍 【答案】C 【解析】

用人單位違反本法規定不與勞動者訂立無固定期限勞動合同的，自應當訂立無固定期限勞動合同之日起向勞動者每月支付2倍的工資。【考點】勞動合同及勞動關系制度

29、(單項選擇題)關于招標方式的說法，正確的是（）。A．《招標投標法》規定，招標分為公開招標和邀請招標以及議標三種方式 B．根據我國相關規定，如果采用邀請招標，需要經過批準

C．如果采用公開招標方式，為了限制投標人過多，招標人可以設置一定的條件進行限制 D．國內競爭性招標包括公開招標和邀請招標 【答案】B 【解析】

30、(單項選擇題)根據《文物保護法》，下列對違法行為處理方法中，正確的是（）。A．擅自遷移，拆除不可移動文物的，處以罰款

B．擅自在文物保護范圍內建設工程的，吊銷資質證書

C．刻劃，涂污文物尚不嚴重的，由公安機關或文物所在單位處以罰款

D．刻劃，涂污文物尚不嚴重的，由公安機關或文物所在單位給予警告，可以并處罰款 【答案】D 【解析】

《文物保護法》規定，有下列行為之一，尚不構成犯罪的，由縣級以上人民政府文物主管部門責令改正，造成嚴重后果的，處5萬元以上50萬元以下的罰款；情節嚴重的，由原發證機關吊銷資質證書：

（1）擅自在文物保護單位的保護范圍內進行建設工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業的；（2）在文物保護單位的建設控制地帶內進行建設工程，其工程設計方案未經文物行政部門同意、報城鄉建設規劃部門批準，對文物保護單位的歷史風貌造成破壞的；（3）擅自遷移、拆除不可移動文物的；

（4）擅自修繕不可移動文物，明顯改變文物原狀的；

（5）擅自在原址重建已全部毀壞的不可移動文物，造成文物破壞的；

（6）施工單位未取得文物保護工程資質證書，擅自從事文物修繕、遷移、重建的。

刻劃、涂污或者損壞文物尚不嚴重的，或者損毀依法設立的文物保護單位標志的，由公安機關或者文物所在單位給予警告，可以并處罰款。【考點】施工文物保護制度

31、(單項選擇題)關于施工企業違法行為應承擔法律責任的說法，正確的是（）。

A．超越本單位資質等級承攬工程的，責令停止違法行為并降低資質等級 B．將承包的工程轉包的責令改正并沒收違法所得

C．未取得資質證書承攬工程的，予以取締，并處罰款；有違法所得，予以沒收 D．允許他人以本企業名義承攬工程的，沒收違法所得并處罰款和吊銷資質證書 【答案】A

32、(單項選擇題)某開發商在一大型商場項目的開發建設中，違反國家規定擅自降低工程質量標準，因而造成重大安全事故。該事故責任主體應該承擔的刑事責任是（）。A．重大責任事故 B．重大勞動安全事故 C．串通投標罪

D．工程重大安全事故罪 【答案】D 【解析】

《刑法》第137條規定，建設單位、設計單位、施工單位、工程監理單位違反國家規定，降低工程質量標準，造成重大安全事故的，對直接責任人員處5年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；后果特別嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處罰金。【考點】建設工程法律責任制度

33、(單項選擇題)根據《安全生產法》，生產經營單位發生生產安全事故造成人員傷亡和財產損失，應當依法承擔賠償責任，拒不承擔的，由（）依法強制執行。A．人民法院 B．人民政府

C．建設行政主管部門

D．安全生產監督管理部門 【答案】A 【解析】

《安全生產法》規定，生產經營單位發生生產安全事故造成人員傷亡、他人財產損失的，應當依法承擔賠償責任；拒不承擔或者其負責人逃匿的，由人民法院依法強制執行。【考點】施工安全事故的應急救援與調查處理

34、(單項選擇題)關于合同示范文本的說法，正確的是（）。A．示范文本能夠使合同的簽訂規范和條款完備 B．示范文本為強制使用的合同文本 C．采用示范文本是合同成立的前提 D．采用示范文本是合同生效的前提 【答案】A 【解析】

合同示范文本，是指由規定的國家機關事先擬定的對當事人訂立合同起示范作用的合同文本。

【考點】相關合同制度

35、(單項選擇題)甲裝飾公司拖欠某勞務公司10萬元工程款，勞務公司多次索要無果，當決定起訴時發現，甲裝飾公司已經分立為乙裝飾公司和丙運輸公司，而乙、丙兩個公司對10萬元工程欠款的償還事宜并未做明確約定，勞務公司便以乙裝飾公司為被告訴至法院，法院受理后通知丙公司應訴。此時，丙公司作為當事人屬于（）。A．共同訴訟人 B．原告

C．有獨立請求權的第三人 D．無獨立請求權的第三人 【答案】A 【解析】

《民事訴訟法》規定，對當事人雙方的訴訟標的，第三人認為有獨立請求權的，有權提起訴訟。對當事人雙方的訴訟標的，第三人雖然沒有獨立請求權，但案件處理結果同他有法律上的利害關系的，可以申請參加訴訟，或者由人民法院通知他參加訴訟。人民法院判決承擔民事責任的第三人，有當事人的訴訟權利和義務。

36、(單項選擇題)根據《勞動合同法》，勞務派遣單位應當于被派遣勞動者訂立（）以上的固定期限勞動合同。A．1年 B．2年 C．3年 D．5年 【答案】B 【解析】

勞務派遣單位應當與被派遣勞動者訂立2年以上的固定期限勞動合同。【考點】勞動合同及勞動關系制度

37、(單項選擇題)某工程竣工驗收時發現隱蔽工程檢查質量不合格，經查，是由于設計缺陷造成的。下列說法中，正確的是（）。

A．設計人應負責返修，費用由設計方先行承擔 B．承包人應負責返修，費用由承包人先行承擔 C．承包人應負責返修，費用由發包人先行承擔

D．由設計缺陷造成質量不合格的，承包人不負責返修 【答案】C 【解析】

對于非施工單位原因造成的質量問題，施工單位也應當負責返修，但是因此而造成的損失及返修費用由責任方負責。

【考點】施工單位的質量責任和義務

38、(單項選擇題)根據《建設施工場界環境噪聲排放標準》（GB12523－2011），建筑施工場界環境夜間噪聲的“夜間”是指（）期間。A．21點至次日6點 B．22點至次日6點 C．22點至次日8點 D．21點至次日8點 【答案】B 【解析】

建筑施工場界環境噪聲排放限值，晝間70dB（A），夜間55dB（A）。夜間噪聲最大聲級超過限值的幅度不得高于15dB（A）。“晝間”是指6:00至22:00之間的時段；“夜間”是指22：00至次日6:00之間的時段。【考點】施工現場環境保護制度

39、(單項選擇題)下列合同各項內容中，不屬于合同主要條款的是（）。A．價款或者報酬 B．保險條款

C．履行期限、地點和方式 D．當事人的名稱 【答案】B 【解析】

合同的內容，即合同當事人的權利、義務，除法律規定的以外，主要由合同的條款確定。合同的內容由當事人約定，一般包括以下條款：（1）當事人的名稱或者姓名和住所；

（2）標的，如有形財產、無形財產、勞務、工作成果等；

（3）數量，應選擇使用共同接受的計量單位、計量方法和計量工具；

（4）質量，國家有強制性標準的，必須按照強制性標準執行，并可約定質量檢驗方法、質量責任期限與條件、對質量提出異議的條件與期限等；

（5）價款或者報酬，應規定清楚計算價款或者報酬的方法；（6）履行期限、地點和方式；

（7）違約責任，可在合同中約定定金、違約金、賠償金額以及賠償金的計算方法等；（8）解決爭議的方法。【考點】建設工程合同制度 40、(單項選擇題)根據《文物保護法》，下列對違法行為處理方法中，正確的是（）。

A．規劃、涂污文物尚不嚴重的，由公安機關或文物所在單元給予警告，可以并處罰款 B．擅自遷移、拆除不可移動文物的，處以罰款

C．擅自在文物保護范圍內建設工程的，吊銷資質證書

D．策劃、涂污文物尚不嚴重的，由公安機關或文物所在單位處以罰款 【答案】A 【解析】 情節嚴重。

41、(單項選擇題)下列情形中，投標人中標有效的是（）。A．投標人給予招標人金錢獲取中標

B．投標人在投標書中標明給予招標人折扣獲取中標 C．投標人在賬外給予招標人回扣獲取中標

D．投標人在賬外給予評標委員會財務獲取中標 【答案】B 【解析】 C帳外暗中。

42、(單項選擇題)某施工合同糾紛案經仲裁裁法，將一建竣工工程的部分樓層折價給施工單位抵償工程欠款，但建設單位拒絕履行裁決，因此，施工單位決定申請執行仲裁裁決，關于申請執行仲裁裁決的說法，正確的是（）。

A．施工單位申請執行的期間為1年

B．申請執行本案的仲裁裁決，由施工單位所在地的中級人民法院管轄 C．申請執行本案的仲裁裁決，由本案工程合同簽訂地的中級人民法院管轄 D．職工單位有權向人民法院申請執行 【答案】A

43、(單項選擇題)某施工企業與材料供應商訂立的合同中約定了違約金5萬元，同時約定由施工企業支付供應商定金4萬元。后來供應商未能交貨，施工企業為最大限度維護自身利益，可以要求供應商支付（）。A．13 B．9 C．8 D．5 【答案】A 【解析】

施工單位首先要求退還定金4萬，在根據違約金條款要求對方承擔責任，因此可要求供應商支付9萬元。

【考點】建設工程合同制度

44、(單項選擇題)根據《建筑法》及相關法規，建設單位應當辦理施工許可證的工程是（）。A．國務院批準開工報告的工程 B．城鎮市政基礎設施工程

C．建筑面積200平方米以上的農民自建低層住宅 D．工程投資額在20萬元以上的工程 【答案】B 【解析】

工程投資額在30萬元以下或者建筑面積在300平方米以下的建筑工程，可以不申請辦理施工許可證。按照國務院規定的權限和程序批準開工報告的建筑工程，不再領取施工許可證。【考點】建設工程施工許可制度

45、(單項選擇題)根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法規問題的解釋》，下列情形中，造成建設工程質量缺陷，發包人應當承擔過錯責任的是（）。A．未申領施工許可證 B．遲延提供設計文件 C．拖欠工程款

D．直接指定分包人包專業工程 【答案】D 【解析】

最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第12條規定，發包人具有下列情形之一，造成建設工程質量缺陷，應當承擔過錯責任：（1）提供的設計有缺陷；

（2）提供或者指定購買的建筑材料、建筑構配件、設備不符合強制性標準；（3）直接指定分包人分包專業工程。【考點】建設工程竣工驗收制度

46、(單項選擇題)根據《建筑工程質量管理條例》，在工程建造過程中，有違反國家規定，降低工程質量標準，造成重大安全事故，構成犯罪，應對（）依法追究刑事責任。A．法定代表人 B．經營負責人 C．直接責任人 D．項目負責人 【答案】C 【解析】

《建設工程質量管理條例》規定，建設單位、設計單位、施工單位、工程監理單位違反國家規定，降低工程質量標準，造成重大安全事故，構成犯罪的，對直接責任人員依法追究刑事責任。

【考點】施工單位的質量責任和義務

47、(單項選擇題)根據《民事訴訟法》，下列證據中，屬于書證的是（）。A．錄音錄像材料 B．建筑材料樣品 C．工程質量鑒定報告 D．施工合同 【答案】D 【解析】 C是檢定意見

【考點】民事訴訟制度

48、(單項選擇題)關于工程XX單位的相關質量責任和義務，下列說法中，正確的是（）。A．監理單位XX對施工單位承擔責任

B．監理單位在接受監理委托后，因利害關系需要XX的，可轉讓監理業務 C．工程監理實行總監理工程師負責制

D．監理單位將不合格的建筑材料按照合格簽字，造成損失的，承擔全部責任 【答案】C 【考點】建設單位及相關單位的質量責任和義務

49、(單項選擇題)以守法為基礎，根據違法違規行為的行政處罰記錄，對市場主體進行誠信評價的是（）。A．行業協會的綜合信用評價

B．行業協會協助政府部門的綜合信用評價 C．政府對市場主體的守法誠信評價 D．社會中介信用機構的綜合信用評價 【答案】C 【解析】

政府對市場主體的守法誠信評價是政府主導，以守法為基礎，根據違法違規行為的行政處罰記錄，對市場主體進行誠信評價。【考點】建筑市場信用體系建設 50、(單項選擇題)下列安全生產責任中，屬于施工單位安全生產管理機構專職安全生產管理人員責任的是（）。

A．檢查危險性較大工程安全專項施工方案的落實情況 B．落實制定安全生產規章制度和操作規程 C．確保安全生產費用的有效使用 D．組織制定安全施工措施 【答案】A 【解析】

建筑施工企業安全生產管理機構專職安全生產管理人員在施工現場檢查過程中具有以下職責：

（1）查閱在建項目安全生產有關資料、核實有關情況；（2）檢查危險性較大工程安全專項施工方案落實情況；（3）監督項目專職安全生產管理人員履責情況；

（4）監督作業人員安全防護用品的配備及使用情況；

（5）對發現的安全生產違章違規行為或安全隱患，有權當場予以糾正或作出處理決定；（6）對不符合安全生產條件的設施、設備、器材，有權當場作出査封的處理決定；（7）對施工現場存在的重大安全隱患有權越級報告或直接向建設主管部門報告；（8）企業明確的其他安全生產管理職責。

【考點】施工安全生產責任和安全生產教育培訓制度

51、(單項選擇題)貨運合同的托運人未按照約定包裝貨物，承運人可以（）。A．留置貨物 B．要求賠償 C．解除合同 D．拒絕運輸 【答案】D 【解析】

對包裝方式沒有約定或者約定不明確的，適用《合同法》第156條的規定。托運人違反包裝的規定的，承運人可以拒絕運輸。【考點】相關合同制度

52、(單項選擇題)下列行為中，屬于工程安全不良行為的是（）。

A．在施工中偷工減料的，使用不合格建筑材料，建筑構配件和設備的

B．未對因工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構筑物和地下管線等采取防護措施的 C．不按照工程設計圖紙或施工技術標準施工的

D．未對建筑材料、建筑構配件、設備和商品混凝土進行檢測的 【答案】B 【解析】

ACD均屬于工程質量不良行為認定標準。【考點】建筑市場信用體系建設

53、(單項選擇題)某施工企業的下列工作安排，違反《勞動法》中關于女職工特殊保護規定的是（）。A．安排懷孕期間女工趙某從事第3級體力勞動強度的勞動 B．安排正在哺乳未滿1周歲嬰兒的女工李某從事資料整理工作 C．安排懷孕6個月的女工錢某從事夜班工作 D．批準女工王某只能休產假120天 【答案】A 【解析】

對懷孕7個月以上的女職工，不得安排其延長工作時間和夜班勞動。女職工生育享受不少于 90天的產假。不得安排女職工在哺乳未滿1周歲的嬰兒期間從事國家規定的第3級體力勞動強度的勞動和哺乳期禁忌從事的其他勞動，不得安排其延長工作時間和夜班勞動。【考點】勞動合同及勞動關系制度

54、(單項選擇題)關于招標程序和要求的說法，正確的是（）。

A．依法必須進行招標的項目，招標人必須委托有資質的招標代理機構辦×事宜 B．招標項目按照國家有關規定需要履行項目審批手續的，應當先履行審×獲得批準 C．招標文件可以不包括擬簽訂合同的主要條款

D．招標人對已發出的招標文件進行必要的澄清或者修改的，應當重新××× 【答案】B 【解析】

《招標投標法》規定，招標項目按照國家有關規定需要履行項目審批手續的，應當先履行審批手續，取得批準。

【考點】建設工程招標投標制度

55、(單項選擇題)關于民事訴訟審判程序的說法，正確的是（）。A．一審程序包括普通程序和特別程序 B．必須以書面形式起訴

C．原告必須與案件有直接利害關系 D．提交起訴狀的同時提交全部證據 【答案】C 【解析】

一審程序包括普通程序和簡易程序。起訴方式，應當以書面起訴為原則，口頭起訴為例外。【考點】民事訴訟制度

56、(單項選擇題)某買賣合同約定甲向乙供貨，并約定甲向承運人再交付貨物即視為甲完成交付。在貨物交付運輸期間，乙將該批貨物轉賣給丁并通知丙向丁交貨。但乙和丁對于貨物毀損，滅失的風險沒有約定。關于本案例中貨物毀損，滅失風險承擔的說法，正確的是（）。A．乙與丁的買賣合同成立時，貨物毀損、滅失的風險由丁承擔 B．甲向丙交付貨物后，貨物毀損、滅失的風險由丙承擔 C．甲與乙的買賣合同成立，貨物毀損、滅失的風險由乙承擔 D．丙向丁交付貨物前，貨物毀損、滅失的風險由乙承擔 【答案】A 【解析】

出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物，除當事人另有約定的以外，毀損、滅失的風險自合同成立時起由買受人承擔。【考點】相關合同制度

57、(單項選擇題)建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，該工程竣工日期應為（）。A．提交驗收報告之日 B．建設工程完工之日 C．轉移占有建設工程之日 D．竣工驗收合格之日 【答案】C 【解析】

《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定，當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的，按照以下情形分別處理：

（1）建設工程經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期；

（2）承包人已經提交竣工驗收報告，發包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期；

（3）建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有建設工程之日為竣工日期。【考點】建設工程合同制度

58、(單項選擇題)根據《消防法》和《食品安全法》，關于施工現場違法行為應承擔法律責任的說法，正確的是（）。

A．埋壓、廂占、遮擋消火栓或者占用防火間距的，處以罰款 B．進貨時未查驗許可證和相關證明文件的，給予警告并處以罰款

C．未按規定要求貯存、銷售商品或者清理庫存食品的，罰款并責令停產停業 D．故意破壞或者偽造火災現場尚不構成犯罪的，拘留并可處以罰款 【答案】D 【解析】 考 和 或

59、(單項選擇題)根據《工傷保險條例》，職工因工作遭受事故傷害或者患職業病，需要暫停工作接受工傷治療的，停工留薪期一般不超過（）個月。A．12 B．10 C．8 D．6 【答案】A 【解析】

停工留薪期待遇：治療工傷需要確定停工留薪期，通常由治療工傷的醫療機構出具意見，由勞動能力鑒定委員會確認，一般不超過12個月，傷情嚴重或者情況特殊可以申請延長，經勞動能力鑒定委員會確認，最多延長12個月。在停工留薪期內原工資福利待遇不變，由單位按月支付。60、(單項選擇題)下列仲裁協議中，有效的仲裁協議是（）。

A．本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，均提請仲裁委員會仲裁 B．本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，可申請仲裁或提起訴訟 C．本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，均提請北京仲裁委員會仲裁 D．本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，應先申請仲裁后提起訴訟 【答案】C 【解析】

合法有效的仲裁協議應當具有下列法定內容：請求仲裁的意思表示、仲裁事項、選定的仲裁委員會。

【考點】仲裁制度

二、多想選擇題。共20題，每題2分。每題的被選項中。有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選。本題不得分；少選。所選的每個選項得0.5分。61、(多項選擇題)下列行為中，屬于招標大違法行為的有（）。A．招標人與投標人就投標方案進行談判的

B．招標人發出中標通知書后無正當理由改變中標結果的

C．招標人按規定時間和程序對已發出的資格預審文件進行整改 D．招標人在合同建立時向中標人提出附加條件

E．招標人按規定的時間和程序對已發出的資格預審文件進行修改 【答案】BCDE 【解析】

設計采購施工總價5123，三國大公雞 62、(多項選擇題)根據《合同法》，應當采用書面形式的合同有（）。A．委托合同 B．承攬合同

C．建設工程勘察合同 D．建設工程施工合同 E．建設工程設計合同 【答案】CDE 【解析】

建設工程合同應當采用書面形式。【考點】建設工程合同制度 63、(多項選擇題)根據《合同法》，違約方承擔賠償損失的構成要件包括（）。A．具有違法行為 B．造成損失后果

C．違約方有過錯，或雖無過錯，但法律規定應當賠償 D．具有懲罰目的

E．違約行為與損失后果之間具有因果關系 【答案】BCE 【解析】

承擔賠償損失責任的構成要件是：（1）具有違約行為；（2）造成損失后果；

（3）違約行為與財產等損失之間有因果關系；

（4）違約人有過錯，或者雖無過錯，但法律規定應當賠償。【考點】建設工程合同制度 64、(多項選擇題)根據《合同法》，合同權利義務終止的情形有（）。A．合同解除 B．債務相互抵消

C．債務人依法將標的物抵押 D．債權人依法將標的物提存 E．債權人免除債務 【答案】ABDE 【解析】

《合同法》規定，有下列情形之一的，合同的權利義務終止：（1）債務巳經按照約定履行；（2）合同解除；（3）債務相互抵消；

（4）債務人依法將標的物提存；（5）債權人免除債務；

（6）債權債務同歸于一人；

（7）法律規定或者當事人約定終止的其他情形。【考點】建設工程合同制度 65、(多項選擇題)根據《建設工程質量管理條例》，建設工程竣工驗收應當具備的條件有（）。A．完成建設工程設計的各項內容

B．有監理單位和施工單位共同簽署的質量合格文件 C．有完整的技術檔案和施工管理資料

D．有工程使用的主要建筑材料，建筑構配件和設備的進場試驗報告 E．有建筑單位簽署的工程保修書 【答案】ACD 【解析】

B勘察設計，施工，監理分別簽署 66、(多項選擇題)關于無效合同的說法，正確的有（）。A．無效合同具有違法性 B．無效合同不具有違法性

C．無效合同自訂立之時就不具有法律效力 D．無效合同可能會損害社會公共利益

E．無效合同部分無效會影響其他部分的效力 【答案】ACD 【解析】

無效合同的特征是：（1）具有違法性；（2）具有不可履行性；

（3）自訂立之時就不具有法律效力。【考點】建設工程合同制度 67、(多項選擇題)依法必須進行施工招標的工程建設項目，可以采用邀請招標的情形有（）。A．項目受自然地域環境限制，只有少數潛在投標人可供選擇 B．采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大

C．涉及國家安全、國家秘密或者搶險救災，適宜招標但不宜公開招標 D．施工主要技術采用不可能替代的專有技術

E．在建工程追加附屬小型工程或者追加主體加層工作 【答案】BCDE 【解析】

設計采購施工總價5123，三國大公雞 68、(多項選擇題)關于投標人的說法，正確的有（）。

A．投標人發生合并、分立、破產等重大變化的，其投標無效

B．投標人參加依法必須進行的項目招標，不受地區或者部門的影響 C．存在控股關系的不同單位不得參加同一招標項目的投標

D．單位負責人為同一人的不同單位參加同一段投標的，相關投標無效 E．兩個以上法人或者其他組織可以組成一個聯合體投標 【答案】BCD 【解析】

69、(多項選擇題)根據《勞動合同法》，用人單位可以與勞動者解除勞動合同的情形有（）。A．勞動者被依法追究刑事責任

B．勞動者嚴重違法用人單位的規章制度 C．在規定的醫療期內職工患病 D．女職工在哺乳期內

E．勞動者在試用期內被證明不符合錄用條件 【答案】ABE 【解析】

《勞動合同法》第39條規定，勞動者有下列情形之一的，用人單位可以解除勞動合同：（1）在試用期間被證明不符合錄用條件的；（2）嚴重違反用人單位的規章制度的；

（3）嚴重失職，營私舞弊，給用人單位造成重大損害的；

（4）勞動者同時與其他用人單位建立勞動關系，對完成本單位的工作任務造成嚴重影響，或者經用人單位提出，拒不改正的；

（5）因《勞動合同法》第26條第1款第1項規定的情形致使勞動合同無效的；（6）被依法追究刑事責任的。【考點】勞動合同及勞動關系制度 70、(多項選擇題)無獨立請求權的第三人，其訴訟權利包括（）。A．申請參加訴訟 B．申請提起訴訟 C．提起反訴

D．由法院通知參加訴訟 E．申請提起公益訴訟 【答案】ACD 【解析】 超綱

71、(多項選擇題)在建設工程招投標活動中，關于聯合體投標的說法，正確的有（）。A．在資格預審前，聯合體可以增加成員

B．聯合體各方在同一招標項目中，既可以聯合體名義投標，又可以自己名義投標 C．聯合體各方就中標項目承擔連帶責任 D．兩個以上的個人可以組成聯合體 E．招標人可以強制投標人組成聯合體 【答案】AC 【解析】

兩個以上法人或者其他組織可以組成一個聯合體，以一個投標人的身份共同投標。招標人接受聯合體投標并進行資格預審的，聯合體應當在提交資格預審申請文件前組成。資格預審后聯合體增減、更換成員的，其投標無效。聯合體各方在同一招標項目中以自己名義單獨投標或者參加其他聯合體投標的，相關投標均無效。【考點】建設工程招標投標制度 72、(多項選擇題)下列建設工程安全生產責任中，屬于工程監理單位安全職責的有（）。A．編制安全技術措施或專項施工方案 B．對施工現場的安全生產責任負總責 C．出現安全事故，負責成立事故調查組 D．審查安全技術措施或專項施工方案 E．對施工安全事故隱患提出整改要求 【答案】DE 【解析】

監理單位的安全責任包括：對安全技術措施或專項施工方案進行審査、依法對施工安全事故隱患進行處理。

【考點】建設單位和相關單位的建設工程安全責任制度 73、(多項選擇題)根據《合同法》，免除施工單位違約責任的情形有（）。

A．施工單位因安全事故隱患，被監理工程師責令暫停施工，致使工期延誤 B．地震導致已完工程被爆破拆除重建，造成建設單位費用增加 C．因拖欠名民工工資，部分農民工停工抗議，致使工期延誤 D．由于戰爭，施工單位暫停施工，致使工期延誤 E．因遲延履行遭遇洪水，導致工期延誤 【答案】BD 【解析】

《合同法》規定，因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。【考點】建設工程合同制度 74、(多項選擇題)根據《勞動合同法》，勞務派遣用工崗位具有（）。A．替代性 B．輔助性 C．長期性 D．臨時性 E．關鍵性 【答案】ABD 【解析】 三性崗位

75、(多項選擇題)某工程項目未經竣工驗收，發包人擅自使用后樓板出現裂縫，經鑒定是由于承包人偷工減料造成的。關于此項目質量責任的說法，正確的有（）。A．承包人在建設工程設計文件規定的合理使用年限內對主體結構承擔民事責任 B．未經竣工驗收使用此工程，由發包人承擔全部責任 C．承包人應當負責返修，費用由承包人承擔 D．承包人應當負責返修，費用由發包人承擔 E．造成發包人損失的，承包人不承擔責任 【答案】AC 【解析】

法律推定 視為驗收合同的例外 76、(多項選擇題)下列各項權利中，屬于施工作業人員安全生產權利的是（）。A．檢舉權 B．控告權 C．批評權

D．接受安全教育培訓的權利 E．危險報告權 【答案】ABCD 【解析】

批控檢知情賤，牢房避險意外獲賠 77、(多項選擇題)根據《生產安全事故報告和調查處理條例》，事故等級的劃分包括（）。A．一般事故 B．特大事故 C．嚴重事故 D．重大事故 E．特別重大事故 【答案】ADE 【解析】

【考點】施工安全事故的應急救援與調查處理 78、(多項選擇題)招標人在發出中標通知書前，由評標委員會對中標候選人進行再次審查確認的情形有（）。A．中標候選人未繳納履約保證金

B．中標候選人財務狀況發生較大變化，可能影響其履約能力 C．中標候選人存在違法行為，可能影響其履約能力

D．中標候選人經營發生較大變化，可能影響其履約能力 E．中標候選人放棄中標 【答案】BCD 【解析】

在授予合同前,招標人發現經評標委員會推薦的中標候選人的經營、財務狀況發生較大變化或存在違法行為,招標人認為可能影響其履約能力的,招標人有權在發出中標通知書前由原評標委員會按照招標文件規定的標準和方法審查確認 79、(多項選擇題)根據《勞動合同法》，下列合同中，屬于無效勞動合同的有（）。A．由用人單位提供的格式勞動合同

B．違反法律，行政法規強制性規定的勞動合同 C．與用人單位代理人簽訂的勞動合同

D．用人單位免除自己法定責任，排除勞動者權利的勞動合同 E．未明確規定合同期限的勞動合同 【答案】BD 【解析】

下列勞動合同無效或者部分無效：

（1）以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立或者變更勞動合同的；

（2）用人單位免除自己的法定責任、排除勞動者權利的；（3）違反法律、行政法規強制性規定的。【考點】勞動合同及勞動關系制度 80、(多項選擇題)下列關于分包的說法中，正確的有（）。A．招標人可以直接指定分包人

B．中標人為節約成本可以自行決定將中標項目的部分非關鍵性工作分包給他人完成 C．經招標人同意，中標人將中標項目的非關鍵性工作分包給他人完成 D．經招標人同意，接受分包的人可將項目再次分包給他人

E．中標人和招標人可以在合同中約定將中標項目的部分非主體工作分包給他人完成 【答案】CDE 【解析】

A有權決定是否認可但不得指定（含勞務分包）。

第四篇：2010二級建造師《工程法規》真題及答案

探索城鄉統籌基層黨建新路徑

黨的十七屆五中全會強調，將轉變經濟發展方式作為未來發展的主線和“十二五”期間的核心任務，并提出將“實施區域發展總體戰略，完善城市化布局和形態，推進城鎮化”等一系列舉措。在促進城鄉區域協調發展的系統性工程中，統籌城鄉基層黨建具有保障性和不可替代性。筆者認為，必須理清思維、找準路徑，激發各類資源要素在城鄉之間深度融合、均衡流動，推動城鄉統籌協調發展。

——理念：立足一體化，構建新格局

一是“橫向融合”理念。城鄉一體化的新形勢要求建立 “小區域、大黨建”體系，要摒棄封閉運行的傳統思維，打破城鄉、區域、產業和所有制界限，積極探索村企聯建、村村聯建、村與園區聯建、在產業鏈上建立黨組織、以協會為依托建立黨組織等多種形式，使基層黨組織設置適應經濟社會發展的需要，提高引領發展的能力。二是“點面統籌”理念。樹立用“統籌”來“統攬”基層黨建工作全局的理念。既要統攬全局、統籌規劃，又要抓住牽動全局的主要工作、事關大局的突出問題，著力推進，重點突破。要注重統籌城鄉基層黨建有序推進、協調均衡發展，更要注重體制融合，構建城鄉黨建平等發展的制度環境，使城鄉黨建要素自由流動，資源優化配置，促進城鄉一體化發展。三是“互動共建”理念。統籌城鄉黨建的持續生命力在于優勢互補，相融互動。在“城鄉攜手共抓黨組織建設”中不僅單向的城市支持農村，農村基層黨組織也主動幫助城市基層黨組織，向城鎮推介“三級聯創”活動、現代遠程教育、“521”工作法等成功經驗，推進了城鄉基層組織建設新融合、新發展。城鄉基層黨組織要互幫、互學、互助，把城市黨建陣地向農村開放，先進理念向農村輸送，優勢資源向農村轉移，同時把農村先進經驗向城市引進，農村物質資源向城市開放，進行雙向互動交流，努力構建“組織共建、資源共享、管理互動、發展互惠”的城鄉黨建工作體系。——模式：著力全覆蓋，優化新結構

一是“村企聯動”的貫通化發展模式。按照“地域包容、發展互動、易于組建”的思路，整合企業與所駐村的組織資源，尤其是在村級企業經濟實力強、帶動能力大的村，積極推行村企一體、融合發展的路子，實現以企帶村、優勢互補、共建雙贏。流曲鎮大崗村按照“村企一體、組織合建”方式，將雪松面業、嘉潤牧業公司等8家駐村企業黨組織合并建立聯合黨支部，實行“五統一”管理方法，增強了黨組織的凝聚力和帶動力。二是“組織聯建”的園區化發展模式。根據“黨建對接、組織互商、縣鄉互助”的原則，打破行政區劃限制，對農村和城市組織體系進行調整和整合，積極推行村村聯建、企企聯建、機關與村組結對共建，促進城鄉生產要素與黨建要素優化配置，增強黨組織的整合和帶動能力。莊里工業園區整合30多家企業，將企業黨組織全部納入園區黨組織統一領導，形成了企業之間“共創、共有、共富、共享”的發展局面，使其成為項目集中、投資密集、帶動力強、能夠領跑縣域經濟的“強磁場”。三是“產業聯合”的市場化發展模式。遵循“產業鏈延伸到哪里，黨組織就建到哪里”的方針，大力推動“產業鏈上建組織”，讓黨組織在特色主導產業壯大上彰顯作用。富平蔬菜經銷有限公司采取“公司+村級組織+農戶”的方式，連片承租了土地，建設標準化設施蔬菜種植基地，促進公司、村集體共同發展和農民增收。全縣目前已在產業鏈上建立黨組織8個，并孕育出黨員經紀人270名，對農業產業市場化起到了重要功效。四是“發展聯姻”的共贏化發展模式。鼓勵涉農企業、營銷公司、農業技術推廣機構等與鄉村聯姻，實現特色產業共培，引導和支持龍頭企業、城鄉有能力的黨員多行業、多層次參與產業化、集約化經營，推進農業

產業化、農村城鎮化和農民市場化，把農村資源優勢轉化為發展優勢。目前已有31個“兩新”組織建立了黨組織，在黨建項目化管理的實施下，全縣建立了2個“黨建富民惠民示范帶”、43個黨建項目示范點和130個“黨員創業示范園”，成為升級晉檔、農民增收的有效載體。

——機制：追求高效應，激發新潛能

一是責任捆綁制。打破“城管城、鄉管鄉、各行管各行”的傳統模式，建立“資源共享、全面覆蓋、縱向到底、橫向到邊”的責任機制。比如，不斷完善機關黨組織領導與鄉鎮黨委、黨群組織，機關黨組織與企業黨組織，機關黨員與農村黨員“三級共建責任制”，出臺黨群共建專項述職報告實施辦法，實行定期研究黨群共建聯席會，將共建責任捆綁在一起。二是目標共創制。把群團建設工作規劃納入黨建整體規劃和黨建工作目標考核，真正做到黨的建設和群團建設目標一起提、任務一起下、措施一起訂、典型一起樹、督查同進行、成果一起要，實現黨群領導的有機結合和黨建群建的科學對接。同時，積極發揮各大群團組織的作用，形成“1+3”（黨組織加工青婦）和“1+9”（黨組織和九大群團組織）共建共創的大格局，互相補位，形成合力。三是考核獎勵制。黨組織與群團組織定期召開聯席會，了解黨群建設情況，分析存在的問題，研究商量解決問題的辦法；完善結對共建工作“銷號制”，實行年終“結硬仗”，將考評結果與領導班子目標考核、干部實績考核、公務員考核、創先爭優評選表彰、文明單位創建掛鉤。四是陣地共享制。按照硬件設施資源共享的原則，把黨員活動室、職工活動室、婦女活動室、青年活動室四塊陣地整合為一塊陣地，形成一室多用、設施共有、資源同享、一體服務的格局，實現資源效益最大化。

——示范：選樹好典型，催生新活力

一是領跑式評優。把培育和樹立先進典型作為基層黨建工作的有效方法，發揮典型的影響力、帶動力和輻射力。當前，尤其要抓住創先爭優活動的有利時機，出臺關于選樹典型的具體辦法，制定嚴格的審核程序，把各行業、各領域黨員群眾公認的先進典型選出來，成為一個領域、一個地方、一個行業的佼佼者、領頭雁，形成先進典型的“百花齊放”，從而使優秀共產黨員“五帶頭”的標準具體化、生動化。二是交錯式培訓。典型樹好以后，跟蹤培育至關重要。擯棄過去“單一型”、“機械化”的培訓模式，采用“內引外聯”、“外出充電”、“交流任職”等方式，提升典型的內涵、境界和水平，讓其緊跟時代步伐，做到“不過時、不跟風、不滯后、不誤差”。比如積極開展“高校聯姻”等，把優秀村干部送進大學課堂，讓優秀公務員、標兵在項目建設、企業車間、生產一線輪崗歷練，鍛造典型的綜合素質能力。三是滾動式管理。要建立健全“選、育、樹、管、用”的長效機制，不僅要充分發揚老典型，還要不斷挖掘新典型，形成梯次推介、有序迸發、輻射連帶的良好局面。建立“城鄉統籌”型黨組織示范基地，優選一批輻射影響大、帶富能力強、產業前景好的創業項目和產業協會，由專家學者、科技人員、民營企業家、能人大戶組成“創業典型領路人”，為黨員創業提供全方位服務。用滾動管理辦法引導政策、人才、信息、物資等各類資源投向城鄉基層黨建，逐步形成黨委總攬全局、組織合力推進的大黨建、大發展格局。

（作者系富平縣委常委、組織部長）

第五篇：2011年二級建造師考試《法規及相關知識》真題+答案解析

2011年二級建造師考試《法規及相關知識》考試真題

一、單項選擇題(共60題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)

1.取得建造師資格證書并經()后，方有資格以建造師名義擔任建設工程項目施工的項目經理。

A.登記B.注冊C.備案D.所在單位考核合格

2.行政法規的制定主體是()。

A.全國人民代表大會B.全國人民代表大會常務委員會C.國務院D.最高人民法院

3.訂立合同的兩個公司合并，使他們之間既存的債權債務歸于消滅，這種事實是債朽債務的()。

A.抵消B.提存C.混同D.免除

4.甲公司租用乙公司腳手架，合同約定每月底支付當月租金，但甲公司到期后拒付乙公司的訴訟時效期間應從應付之日起算()年。

A.1B.2C.4D.20

5.根據《物權法》，不適合用于質押財產的是()。

A.匯票B.倉單C.建設用地D.應付款

6.下列行為中，不必將建筑物及其占有范圍內的建設用地使用權一并處分的是()。

A.轉讓B.抵押C.出資入股D.投保火災險

7.某建設工程施工合同約定，合同工期為18個月，合同價款為2000萬元，根據法律規定，建設單位在申請領取施工許可證時，原則上最少到位資金為()萬元。

A.100B.200C.600D.1000

8.關于建筑工程發承包制度的說法，正確的是()。

A.總承包合同可以采用書面形式或口頭形式B.發包人可以將一個單位工程的主體分解成若干部分發包C.建筑工程只能招標發包，不能直接發包D.國家提倡對建筑工程實行總承包

9.下列建設工程分包的說法中，屬于承包人合法分包的是()。

A.未經建設單位許可將承包工程中的勞務作業進行分包B.將專業工程分包給不具備資質的承包人C.將勞務作業分包給不具備資質的承包人D.未經建設單位許可將承包工程中的專業工程進行分包

10.甲、乙、丙、丁四家公司組成聯合體進行投標，則下列聯合體成員的行為中正確的是()。

A.該聯合體成員甲公司又以自己單位的名義單獨對該項目進行投標B.該聯合體成員簽訂共同投標協議C.該聯合體成員乙公司和丙公司組成一個新聯合體對該項目進行投標D.甲、乙、丙、丁四家公司設立一個新公司作為聯合體投標的牽頭人

11.通過招投標訂立的建設工程施工合同，合同價應為()。

A.評標價B.投標報價C.招標控制價D.標底

12.評標委員會組建過程中，下列做法符合規定的是()。

A.評標委員會成員的名單僅在評標結束前保密B.評標委員會7個成員中，招標人的代表有3名

C.項目評標專家從招標代理機構的專家庫內的專家名單中隨機抽取D.評標委員會成員由3人組成13.經評標，甲被推薦為第一中標人，但在中標通知書發出之前，招標人收到甲退出此次投標的書面通知。以下關于甲的行為，正確的說法是：()。

A.屬于在投標有效期內撤回投標文件B.屬于放棄中標C.甲的要求不能被接受，必須繼續參加投標D.甲可向招標人申請退還部分投標保證金

14.關于生產經營單位安全生產保障的說法，正確的是()。

A.生產經營單位必須參加工傷社會保險，為職工繳納相關費用B.建設工程實行工程總承包的，由建設單位對施工單位的安全生產負總責任C.建設項目安全設施的使用單位應當對安全設計負責D.某單位易燃易爆品存放地點與員工宿舍在同一建筑物內

15.生產經營單位的主要負責人因未履行安全生產管理職責，導致發生生產安全事故被判有期徒刑的，根據我國安全生產的規定，自刑期執行完畢之日起()。

A.2年內不得擔任本施工企業的中層管理人員B.3年內不得擔任監理單位的主要負責人C.5年內不得擔任任何生產經營單位的主要負責人D.終身不得擔任任何施工企業的主要負責人

1/5

16.生產經營單位發生生產安全事故后，事故現場施工人員必須立即報告()。

A.本企業負責人B.當地安全生產監督管理部門C.縣級以上地方人民政府D.省級(含自治州、直轄市)安全生產監督管理部門

17.某幕墻專業分包工程施工過程中，發生了一起安全事故.造成2人死亡，根據《建設工程安全生產管理條例》，此次事故應由()上報有關主管部門。

A.幕墻分包企業B.施工總承包企業C.監理單位D.建設單位

18.根據國務院《特種設備安全保障條例》，從事施工起重機械定期檢驗的機構，應由()批準。

A.縣級以上人民政府B.省級政府特種設備安全監督部門C.國務院D.國務院特種設備安全監督部門

19.房地產公司甲的下列做法中，符合安全生產法律規定的是()。

A.要求施工企業購買其制定的不合格消防器材B.申請施工許可證時沒有提供保障工程安全施工措施的資料C.甲向施工企業提供的地下工程資料不準確D.甲在拆除工程施工15日前將相關資料報送有關部門

20.關于建設單位安全責任的說法，正確的是()。

A.建設單位根據自身情況提出低于強制性規定的要求B.建設單位有權壓縮合同約定的工期C.建設單位可將拆除工程發包給任何施工企業D.建設單位應當根據工程需要向施工企業提供施工現場相鄰建筑物的相關資料

21.根據《建設工程安全生產管理條例》，關于意外傷害保險的說法，正確的是()。

A.意外傷害保險屬于非強制險B.保險由建設單位辦理C.實行施工總承包的，由施工總承包企業支付保險費D.保險期限自保險合同訂立之日起至竣工驗收合格之日止

22.基坑支護工程專項施工方案須經()簽字后實施。

A.施工企業項目經理和現場監理工程師B.施工企業負責人和建設單位負責人C.建設單位負責人和總監理工程師D.施工企業技術負責人和總監理工程師

23.企業安全生產許可證辦理延期的時間為有效期滿前()個月。

A.1B.2C.3D.6

24.根據《建設工程質量管理條例》，對涉及()的裝修工程，建設單位應委托原設計單位或具有相應資質的設計單位提出設計方案。

A.增加工程內部裝飾B.建筑主體和承重結構變動C.增加工程造價總額D.改變建筑工程

25.建設工程施工總承包企業將專業工程分包，下列關于工程質量責任承擔的說法，正確的是()。

A.分包工程質量由分包企業負總責。B.分包工程質量由分包企業單獨承擔責任C.總承包企業對分包工程質量承擔連帶責任D.分包企業接受總承包企業的質量管理，可不承擔責任

26.因設計原因導致的質量缺陷，在工程保修期內的正確說法是()。

A.施工企業不僅要負責，還要承擔保修費用B.施工企業僅負責保修，由此產生的費用應向建設單位索賠C.施工企業僅負責保修，由此產生的費用應向設計單位索賠D.施工企業不負責任保修，由建設單位自行承擔維修

27.必須經總監理工程師簽字的工作是()。

A.開工前的放線定位B.分項工程驗收C.下一步工序D.建設工程竣工驗收

28.某施工企業在供應商處購買的水泥，標號明顯低于包裝上的標注標號，使施工企業遭受了損失，關于施工企業提出的索賠要求()。

A.只能由生產廠家承擔B.只能由供應商承擔C.只能施工企業自行承擔D.可向生產廠商提出賠償

29.需要進行消防設計的建設工程項目，應由建設單位將有關資料向()報批。

A.公安消防機構B.建設工程安全監督機構C.建設行政主管部門D.上級主管部門

30.下列爭議中屬于勞動爭議的是()。

A.企業職工沈某與某地方勞動保障行政部門發生工傷認定的爭議B.公司股東李某因股息分配產生的爭議C.王某與社會保險機構因退休費用產生的爭議D.進城務工的黃某與勞務分包公司因工資報酬產生的爭議

31.勞務派遣單位與被派遣者的勞動合同最低應為()年。

A.6個月B.1年C.2年D.5年

32.勞動合同僅約定試用期的，按照《勞動合同法》的規定，該合同()。

A.試用期為勞動合同期限B.按無效勞動合同處理C.按無固定期限合同處理D.按完成一定工作任務為期限的合同處理

33.用人單位與勞動者約定以一定工作任務為期限的合同為()勞動合同。

A.固定期限B.無固定期限C.以完成一定任務為期限D.短期

34.下列法律責任中，屬于民事責任承擔方式的是()。

A0.警告B.罰款C.支付違約金D.沒收財產

35.下列合同中，受合同法調整的是()。

A.婚姻B.收養C.買賣D.行政

36.在合同法中，要約生效的時問是()。

A.要約人發出要約時B.要約達到受要約人時C.受要約人作出承諾時D.受要約人承諾到達時

37.在建設工程招標程序中，投標的法律性質是()。

A.要約B.要約邀請C.反要約D.承諾

38.受要約人超過承諾期限發出的承諾，若要約人未作出認可該承諾的通知，則該承諾視為()。

A.承諾超時B.承諾延誤C.新承諾D.新要約

39.下列合同中，以下情形屬于無效合同的是()。

A.當事人無履約能力B.當事人對合同有重大誤解C.違反法律法規的強制性規定D.違反法定的形式

40.在可撤銷合同中，撤銷權自債權人知道或應該知道撤銷事由之日起()內有效。

A.1個月B.3個月C.6個月D.1年

41.關于待定合同的說法，正確的是()。

A.善意相對人不享有撤銷的權利B.效力待定合同的相對人有催告權C.待定合同是生效合同

D.待定合同是無效合同

42.甲欠乙50萬元貸款，乙欠丙20萬元貸款，因乙怠于行使到期債權，又不能還丙的欠款，為此丙起訴甲支付欠款，下列說法正確的是()。

A.丙不能以自己名義起訴甲B.丙起訴甲是在行使代位權C.丙起訴甲以50萬元為限D.丙的起訴費用由自己支付

43.下列情形中，債權人不能行使法定撤銷權的是()。

A.受讓人明知債務人以不合理低價轉讓財產B.債務人放棄到期的債權C.債務人將巨額財產贈與他人D.債務人將其全部財產轉讓

44.甲乙簽訂了建筑材料買賣合同，經當事人雙方協商一致才能變更的情形是()。

A.甲公司名稱變更B.乙公司的法人代表變更C.合同簽約人變更D.買賣數量變更

45.某項目設計費為100萬，合同約定違約金為15%，發包方支付了15萬定金后，設計方未開展設計工作，導致發包方損失12萬，發包方最多可獲得的賠償是()萬。

A.24B.27C.30D.42

46.關于擔保的說法，正確的是()。

A.質押不轉移對質押財產的占有B.建筑物占用范圍內的建設用地使用權可以單獨作為抵押的對象C.企業法人的分支機構、職能部門可以為擔保人D.以匯票作為抵押財產的，自憑證交付之日起生效

47.某建設單位出具的銀行保函中，保證人為()。

A.監理單位B.銀行C.建設單位D.施工企業

48.定金合同以()之時生效。

A.當事人簽字B.合同備案C.定金實際交付D.主合同成立

49.王某在施工工地工作時，不慎受傷，在監理工程師的調解下，王某與雇主達成協議，雇主一次性支付王某2萬元作為補償，王某放棄訴訟權利，這種調解方式為()。

A.行政調解B.法院調解C.仲裁調解D.民間調節

50.一裁定終局體現了仲裁的()特點。

A.專業性B.自愿性C.獨立性D.快捷性

51.仲裁的保密性特點體現在以()為原則。

A.不開庭審理B.不允許代理人參加C.不公開審理D.不允許證人參加

52.在法院的主持下，甲乙雙方達成了調解協議，法院制作了調解書，在簽字前甲方反悔，此時法院應()。

A.進行判決B.強制執行C.留置送達D.重新調解

53.甲地注冊的建設單位與在乙地注冊的施工單位在丙地簽訂了建設工程施工合同，合同規定：若發生爭議，向丙地法院起訴。則該合同爭議解決地的原則為()。

A.原告所在地B.被告所在地C.合同簽定地D.合同施行地

54.在民事訴訟中，“一般授權”所行使的訴訟權利為()。

A.代為承認對方的訴訟請求B.進行和解C.變更訴訟請求D.法庭辯論

55.對人民法院做出的一審民事判決不滿，上訴期限為判決書送達之日起()日。

A.5B.7C.10D.15

56.仲裁機構做出的仲裁書生效后，一方不執行的，另一方可向()申請強制執行。

A.人民法院B.司法行政機關C.仲裁機構D.公安機關

57.關于仲裁調解的說法，正確的是()。

A.仲裁庭必須先進行調解B.調解不成不能做出裁決書C.仲裁調解書與仲裁書具有同等法律效力D.經仲裁庭調解雙方當事人達成調解協議的，仲裁庭不能制作裁決書

58.在仲裁過程中，申請人甲與被申請人乙雙方自行和解，下列符合我國法律規定的是()。

A.甲與乙不能自行進行和解B.甲乙達成和解不能撤回仲裁申請C.甲撤回仲裁申請后又反悔，不得以同一事項申請仲裁D.甲乙達成和解協議的，可以請求仲裁庭根據和解協議作出裁決書，也可以撤回仲裁申請。

59.甲、乙、丙三人組成仲裁庭，甲為首席仲裁員，甲認為應該支持申請人的主張，乙、丙認為應該支持被申請人的主張，則下列正確的是()。

A.應按乙、丙的意見做出仲裁書B.應該按甲的意見做出仲裁書C.甲、乙、丙各自的意見全部列出交由仲裁委員會做出決定D.按照甲的意見做出仲裁書，仲裁書中如實記錄乙、丙的意見

60.施工企業認為()侵犯其合法權益，可以申請行政復議。

A.建設單位違約的行為B.總監理工程師的停工決定C.上級企業的處理決定D.行政機關的罰款

二、多項選擇題(共20題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分;少選，所選的每個選項得0.5分)

61.某體育館施工實行工程總承包，發包單位可以將工程的()一并發包。

A.代建B.施工C.監理D.設計E.設備采購

62.民事法律行為成立條件中，行為內容合法表現為()。

A.不違反法律B.不違背社會公德C.不存在認識錯誤等外在因素D.不與第三人利益相沖突E.不與社會公共利益相沖突

63.下列抵押財產中，抵押權自登記時成立的有()。

A.建筑物B.建設用地使用權C.生產設備、材料D.在建工程E.在建船舶

64.項目監理在實施監理過程中，主要依據有()。

A.ISO質量體系B.工程建設國家強制性標準C.工程設計文件D.施工企業管理制度E.建設工程施工合同

65.投標有效期內，投標人有()行為的，其投標保證金予以沒收。

A.撤回投標文件B.補充投標文件C.放棄中標D.澄清投標文件E.說明(解釋)投標文件

66.施工作業人員進行安全生產的義務有()。

A.使用勞動生產安全用具B.接受安生生產培訓C.發現事故隱患立即報告D.發生危及人身安全的事故先進行搶救E.為自己購買從業保險

67.某施工企業與工人訂立安全生產責任書，內容為：施工企業工人認真工作，若發生安全事故，后果由工人自負。對于上述條款，正確的是()。

A.發生安全事故應由工人自負B.該條款做無效處理C.施工企業應受行政處罰D.應撤銷施工企業的資質E.施工企業主要負責人應受行政罰款

68.根據《建設工程安全生產管理條例》，施工企業的項目負責人在安全生產方面的主要職責有()。

A.對建設工程項目的安全生產負總責B.落實安全生產責任制C.制定安全生產規章制度和操作規程D.確保安全生產費用的專項使用E.根據工作特點組織制定安全施工措施

69.取得安全生產許可證的條件是()。

A.特種作業人員經考核合格B.職工參加工傷C.通過了安全生產管理體系認證D.進行了安全評價E.已辦理安全監督手續

70.根據《建設工程質量監督條例》，質量保修書應有的內容有()。

A.保修范圍B.保修期限C.質量保證金的退還方式D.質量保證金預留比例E.保修責任

71.供應商的下列行為中，符合《產品質量法》的是()。

A.建立進貨驗貨制度B.產品包裝上的標識不真實C.對使用有瑕疵的產品進行說明D.為擴大銷售，對產品質量進行虛假宣傳E.快過期的產品降價銷售

72.某交通施工穿越噪聲敏感區域，可能造成環境噪聲污染，下列說法正確的是()。

A.禁止一切夜間施工作業活動B.因特殊需要進行夜間施工的，須獲批準C.建設工程施工前必須公告附近居民D.其他有效的控制噪聲污染的措施E.在開工15日前，向工程所在地縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門報告

73.根據《勞動合同法》，用人單位在與勞動者簽訂合同時采取的正當行為有()。

A.扣押居民身份證B.扣押職業資格證C.要求提供擔保D.簽訂專業技術培訓服務違約金E.簽訂競業限制保證書

74.建設工程合同屬于()。

A.有名合同B.實踐合同C.要式合同D.有償合同E.單務合同

75.應當先履行合同文件的一方當事人有確切證據證明對方()，有權行使抗辯權。

A.經營狀況嚴重惡化B.法定代表人被追究刑事責任C.喪失信譽D.企業負有較大債務E.轉移財產試圖躲避債務

76.合同權利文件終止時，不影響()之效力。

A.結算條款B.清理條款C.仲裁條款D.擔保條款E.失業條款

77.民事違約責任的承擔方式有()。

A.賠償損失B.采取補救措施C.繼續履行D.精神損失賠償E.賠禮道歉

78.建設單位就專業分包工程存在的施工質量缺陷提起民事訴訟，根據《民事訴訟法》及相關司法解釋，建設單位可以將()列為其被告。

A.招標代理機構B.總承包企業C.分包企業D.實際施工人E.建設行政主管部門

79.關于民事訴訟回避制度的說法，正確的是()。

A.當事人必須在開庭前提出回避申請B.當事人提出回避申請，可以在法庭宣判前提出C.案件訴訟代理人的近親屬僅擔當翻譯人的，無須回避D.人民法院的回避決定，可以口頭或書面形式提出E.申請回避復議期間，被申請回避的人可以不停止參與本案的工作

80.關于仲裁協議的說法，正確的有()。

A.仲裁協議應當是書面形式B.仲裁協議可以是口頭訂立的，但需雙方認可C.仲裁協議必須在爭議發生前達成D.沒有仲裁協議，也就無法進行仲裁E.仲裁協議排除了人民法院對合同爭議的管轄權