第一篇：2013年二級建造師法規(guī)真題答案在后

2013年二級建造師法規(guī)及相關(guān)知識真題及答案

一、單項選擇題（共60題，每題1分。每題的備選項中，只有一個符合題意。）

1.當事人可以請求人民法院或仲裁機構(gòu)變更或撤銷合同的情形是（）

A.代理人超越代理權(quán)訂立的合同 B.因重大誤解而訂立的合同

C.造成對方人身傷害、財產(chǎn)損失可以免責的合同 D.以合法形式掩蓋非法目的的合同 2.使用《產(chǎn)品質(zhì)量法》調(diào)整的是（）A.建筑工程 B.設(shè)備安裝工程 C.銷售用預制作 D.裝修工程

3.仲裁充分體現(xiàn)了當事人的意思自治，其中許多具體程序度可以由當事人協(xié)商確定和選擇。這種做法更多地體現(xiàn)了仲裁的（）。

A.快捷性 B.經(jīng)濟性 C.靈活性 D.獨立性

4.行政處罰案件中，組織聽證的費用由（）承擔。A.行政機關(guān) B.當事人 C.受益人 D.行業(yè)協(xié)會

5.下列情形中，屬于要約不發(fā)生法律效力的是（）A.拒絕要約的通知到達要約人 B.承諾期滿，受要約人未作出承諾 C.受要約人對要約內(nèi)容作出實質(zhì)性修改 D.撤回要約的通知與要約同時到達受要約人

6.下列承攬工程的情形中，符合工程承包管理相關(guān)規(guī)定的是（）A.超越本企業(yè)資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍承攬工程 B.分公司使用總公司的營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書承攬工程 C.以聯(lián)營方式使用其他施工企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書承攬工程

D.子公司使用母公司的營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書承攬工程 7.既有居住建筑的建筑節(jié)能改造費用，由（）負擔。A.政府全部 B.房屋公共維修基金 C.建筑所有權(quán)人自行 D.政府與建筑所有人共同

8.用人單位與勞動者在用工前訂立勞動合同的，勞動關(guān)系自（）之日起建立。

A.訂立勞動合同 B.實際用工 C.勞動合同備案 D.實際支付工資

9.下列事項中，能夠申請行政復議的是（）A.行政處分決定 B.招標投訴處理 C.質(zhì)量糾紛調(diào)解 D.造價指導信息發(fā)布

10.甲公司收到乙公司發(fā)來的訂貨要約后，隨即又收到了乙公司取消訂貨的通知，甲公司對此未予理睬，仍告知三天后向乙公司發(fā)貨，乙公司拒絕收貨，因此雙方發(fā)生爭議。乙公司拒絕收貨的合法理由應(yīng)當是（）

A.要約已撤銷 B.要約已撤回 C.合同已失效 D.甲方未承諾

11.當事人為自己利益阻止合同條件成就的，法律后果是（）A.視為條件已成就 B.合同失效 C.條件不成就 D.合同生效

12.當事人不得在合同中協(xié)議選擇由（）人民法院管轄。A.原告住所地 B.合同簽約地 C.仲裁機構(gòu)所在地 D.標的物所在地

13.不安抗辯權(quán)人與相對方關(guān)于合同履行順序的關(guān)系是（）A.債務(wù)人先履行合同 B.債權(quán)人先履行合同 C.雙方同時履行合同 D.無先后關(guān)系

14.某建設(shè)工程施工合同約定價款為1億元。施工成本0.9億元，安發(fā)包人核算造價為0.95億元，按建設(shè)主管部門發(fā)布的造價信息計算為1.1億元。后該施工合同無效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，則該施工企業(yè)能獲得人民法院支持的最高結(jié)算價款為（）億元。

A.1 B.0.9 C.0.95 D.1.1 15.關(guān)于合同成立地點的說法，正確的是（）A.當事人不得約定合同成立點 B.要約發(fā)出地點為合同成立地點

C.數(shù)據(jù)電文合同中，收件人任一營業(yè)地為合同成立地點 D.承諾生效地點為合同成立地點 16.下列法律中，屬于行政法的是（）A.《公司法》 B.《建筑法》 C.《合同法》 D.《治安管理處罰法》

17.關(guān)于執(zhí)行申請期間的說法，正確的是（）A.申請執(zhí)行的期間為6個月

B.規(guī)定分期履行的，自最后一次履行期間的最后一日起算 C.法律文書未規(guī)定的，從法律文書作出之日起計算 D.自法律文書規(guī)定的履行期間最后一日起算 18.下列情形中，構(gòu)成委托代理終止的是（）A.代理人辭去委托

B.被代理人取得民事行為能力 C.被代理人死亡

D.被代理人與代理人之間的監(jiān)護關(guān)系消滅

19.當事人之間訂立轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)物權(quán)的合同，未辦理物權(quán)登記的，除法律另有規(guī)定或者合同另有約定外，（）

A.合同不生效 B.合同無效 C.合同終止 D.不影響合同效力 20.根據(jù)《環(huán)境影響評價法》，在項目建設(shè)，運行過程中產(chǎn)生不符合審批的環(huán)境影響評價文件的情形時，應(yīng)由（）組織環(huán)境影響的后評價。

A.建設(shè)項目審批部門 B.原環(huán)評文件審批部門 C.建設(shè)單位 D.建設(shè)行政主管部門

21.根據(jù)《合同法》不會產(chǎn)生締約過失責任的情形是（）A.被依法撤銷的合同 B.未成立的合同 C.有效合同 D.無效合同

22.下列變更中，屬于完全狹義的合同變更是（）A.客體，內(nèi)容均變更 B.主體，客體均變更 C.主體，內(nèi)容均變更 D.形式，主體均變更

23.某建設(shè)工程因故中止施工已滿一年，在恢復施工前，建設(shè)單位已領(lǐng)取的施工許可證應(yīng)當（）。

A.申請延期 B.自行廢止 C.報發(fā)證機關(guān)核驗 D.重新更換

24.根據(jù)《民事訴訟法》，人民法院接受當事人的財產(chǎn)保全申請后，對情況緊急的，最遲在（）小時內(nèi)作出裁定。

A.6 B.48 C.12 D.24 25.禁止投標人低于成本競價，其中“成本”是指（）A.直接費 B.項目施工成本 C.企業(yè)個別成本 D.社會平均成本

26.人民法院2月1日作出第一審民事判決，判決出2月5日送達原稿，2月10日送達被告，當事人雙方均未提出上訴，該判決書生效之日是2月（）日。

A.1 B.26 C.5 D.10 27.施工企業(yè)的項目負責人應(yīng)當對（）負責 A.本單位的安全生產(chǎn) B.建設(shè)工程項目的安全施工 C.本單位安全生產(chǎn)所需資金 D.危險性較大的專項施工方案確定

28.建設(shè)單位不得（）具有相應(yīng)資質(zhì)等級的分包單位。A.拒絕 B.指定 C.認可 D.考察

29.當事人對人民法院作出的財產(chǎn)保全裁定不服的，可以（）A.提出上訴 B.提出再審 C.申請復議一次 D.不予執(zhí)行

30.根據(jù)《招標投標法》，招標項目屬于建設(shè)施工的，投標文件應(yīng)當（）

A.包括擬用于完成招標項目的機械設(shè)備 B.由投標人自行編制 C.完全響應(yīng)招標文件各項要求 D.包括投標擔保

31.根據(jù)《勞動合同法》，勞動者不能勝任工作，經(jīng)過培訓或者調(diào)整工作工作崗位，仍不能勝任工作的，用人單位提前30日以書面形式通知勞動者本人或者（）后，可以解除勞動合同。

A.其同住的近親屬 B.發(fā)布決定

C.額外支付勞動者一個月工資 D.賠償損失

32.預制件定作合同總價款100萬元，施工企業(yè)預制件廠支付定金50萬元。預制件廠不履行合同，則應(yīng)當共計返還（）萬元。

A.50 B.100 C.70 D.150 33.合同生效后，當事人就質(zhì)量沒有約定或者約定不明確的，可以采用的確定相關(guān)內(nèi)容方式有：①按照交易習慣確定；②簽訂補充協(xié)議；③按合同法其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三種方式正確的先后順序是（）。

A.①②③ B.③②① C.②①③ D.②③①

34.在民事訴訟中，當事人一方以合同中有仲裁條款為由，對人民法院受理本案提出異議的，應(yīng)當在（）提出。

A.首次開庭前

B.收到傳票之日起7日內(nèi) C.舉證期滿前 D.庭審結(jié)束前

35.仲裁裁決被人民法院裁決不予執(zhí)行，當事人可以（）。A.向人民法院上訴 B.向人民法院申請再審 C.向人民法院執(zhí)行申請復議

D.根據(jù)雙方達成的書面仲裁協(xié)議重新申請仲裁

36.超過起訴時效期間，當事人（）的，不受訴訟時效的限制。

A.提起訴訟 B.提出訴訟 C.主張權(quán)利 D.自愿履行

37.建設(shè)工程施工合同無效，將不會產(chǎn)生（）的法律后果。A.返還財產(chǎn) B.折價補償 C.賠償損失 D.支付違約金

38.當事人申請撤銷仲裁，應(yīng)當向（）提出。A.仲裁委員會的上級主管機關(guān) B.仲裁委員會所在地的中級人民法院 C.仲裁委員會所在地的基層人民法院 D.被告所在地的基層人民法院 39.《安全生產(chǎn)法》規(guī)定：生產(chǎn)經(jīng)營單位不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協(xié)議，免除或者減輕其對從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應(yīng)承擔的責任。該規(guī)定是為了保護從業(yè)人員（）的權(quán)利。

A.拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè) B.緊急避險 C.請求賠償 D.批評和檢舉、控告

40.因施工企業(yè)，工程未能如期竣工，建設(shè)單位聽取單位建議后，在建設(shè)行政主管部門協(xié)調(diào)下同意不追究施工企業(yè)之前的違約責任，之后發(fā)生地震致施工期再次拖延，則因此產(chǎn)生的工期責任由（）承擔。

A.建設(shè)單位 B.施工企業(yè) C.監(jiān)理單位 D.建設(shè)行政主管部門

41.根據(jù)《招標投標法》，依法必須進行招標的項目，自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短為（）日。

A.5 B.20 C.10 D.15 42.在下列擔保方式中，只能由債務(wù)人而非第三人提供擔保的是（）

A.抵押 B.保證 C.質(zhì)押 D.留置

43.未進行不動產(chǎn)登記而使得不動產(chǎn)物權(quán)的轉(zhuǎn)讓行為不生效，則當事人應(yīng)由此承擔（）責任。

A.侵權(quán) B.違約 C.不當?shù)美?D.無因管理

44.建設(shè)單位在申請領(lǐng)取（）時，應(yīng)當提供建設(shè)工程有關(guān)安全施工的資料。

A.建設(shè)用地規(guī)劃許可證 B.建設(shè)工程規(guī)劃許可證 C.房屋銷售許可證 D.建設(shè)工程施工許可證

45.可撤銷合同被撤消后，其法律后果是（）。A.自撤銷后無效 B.申請撤消后無效 C.自始無法律約束力 D.合同有效

46.工程建設(shè)中擬采用的新技術(shù)、新工藝、新材料，不符合現(xiàn)行（）規(guī)定的，應(yīng)當有你才贏單位提請建設(shè)單位組織專題技術(shù)論證，報批準標準的建設(shè)行政主管部門或國務(wù)院有關(guān)主管部門審定。

A.國家技術(shù)標準 B.強制性標準 C.行業(yè)質(zhì)量標準 D.地方質(zhì)量標準

47.甲乙雙方簽訂了購貨合同，在合同履行過程中，甲方得知己方公司名稱及其法定代表人均發(fā)生了變更，于是要求簽訂合同變更協(xié)議，遭到乙方的拒絕，針對該情形，正確的是（）

A.原合同已經(jīng)終止 B.必須簽訂變更協(xié)議 C.合同主體未變更 D.合同內(nèi)同已變更

48.分包人要求總包人支付工程欠款150萬元，總包人卻以發(fā)包人尚有應(yīng)付工程款200萬元未付為由拒絕付款。分包人多次催款未果，直接以自己名義向法院起訴發(fā)包人，要求支付150萬元欠款及其利息。關(guān)于分包人行為的說法，正確的是（）

A.起訴沒有法律依據(jù) B.只能以總包人的名義起訴 C.只能起訴總包人 D.屬于行使代位權(quán)

49.施工企業(yè)新聘用的項目經(jīng)理因變更注冊中很不及時影響注冊建造師執(zhí)業(yè)，導致項目出現(xiàn)損失，對劍這單位的民事賠償責任由（）承擔。

A.建造師原注冊單位 B.建設(shè)主管部門 C.項目經(jīng)理本人 D.施工企業(yè)

50.《安全生產(chǎn)許可證條例》規(guī)定，除中央管理的建筑施工企業(yè)外，建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證由（）頒發(fā)和管理。

A.縣級以上人民政府

B.縣級以上人民政府建設(shè)主管部門 C.省、自治區(qū)、直轄市人民政府

D.省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)主管部門

51.甲公司總承包了某建設(shè)工程施工任務(wù)，其將裝飾工程分包給了乙公司，乙以甲的名義與丙公司簽訂了材料供貨合同。隨后丙催告甲在一個月內(nèi)予追認，而甲未作表示。對此，下列說法正確的是（）。

A.在甲未追認合同之前，丙有撤銷合同的權(quán)利 B.合同已經(jīng)生效，甲應(yīng)當履行合同 C.甲對乙丙簽約行為未明確反對，視為同意 D.乙的行為構(gòu)成表見代理 52.關(guān)于合同成立時間的說法，正確的是（）A.承諾生效時合同成立 B.口頭合同自交付標的物時成立 C.合同書自生效時成立

D.采用信件方式訂立合同的，合同自信件到達時成立 55.關(guān)于女職工特殊勞動保護的規(guī)定，正確的是（）A.不得安排女職工從事國家規(guī)定的第三級體力勞動強度的勞動 B.禁止安排未育女職工從事有毒有害的勞動 C.用人單位應(yīng)當對女職工定期進行健康檢查 D.女職工生育享受不少于90天的產(chǎn)假 56.投標有效期的起始時間是（）A.發(fā)售招標人間 B.投標截止 C.評標結(jié)束 D.發(fā)出中標通知書

57.違約責任承擔的方式包括（）A.繼續(xù)履行 B.提供擔保 C.解除合同 D.代位追償

58.甲乙雙方在合同條款達成一致后，甲方于當月4月簽字簽章，乙方于當月8日簽字簽章。該合同約定須經(jīng)公證機構(gòu)公證并取得公證書后5日合同生效。當月18日取得公證書，則該合同成立日期為當月（）日

A.8 B.4 C.18 D.24 59.合同工期屆滿之前，施工企業(yè)明確表示不再施工的行為是（）

A.侵權(quán) B.預期違約 C.合法行為 D.單方解除合同

60.材料供應(yīng)合同中對鋼材的價款約定不明確，雙方不能協(xié)商一致，且依合同有關(guān)條款等仍不能推定，則該價款按（）履行。

A.訂立時履行地市場價格

B.履行時訂立地市場價格二建真題請點擊查看 C.履行時履行地市場價格 D.政府指導價格

二、多項選擇題（共20題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）61.關(guān)于總承包模式下各單位質(zhì)量責任的說法，正確的有（）A.施工總承包單位對其采購的材料質(zhì)量負責 B.施工總承包單位對施工質(zhì)量負責

C.分包單位就分包工程質(zhì)量向施工總承包單位負責

D.分包單位與施工總承包單位就分包工程質(zhì)量向建設(shè)單位承擔連帶責任

E.施工總承包單位應(yīng)當對施工圖設(shè)計文件質(zhì)量負責 62.關(guān)于勞動合同試用期的說法，正確的有（）A.試用期次數(shù)最多為2次 B試用期不包含勞動合同期限內(nèi) C試用期最長為6個月

D試用期內(nèi)，用人單位可無理由接觸勞動合同

E.以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動合同不得約定試用期 63.民事法律關(guān)系的主體包括（）A.法人 B.財務(wù) C.權(quán)利義務(wù) D.行為 E.自然人

64.某建設(shè)工程因中途停建，建設(shè)單位與施工企業(yè)擬解除施工合同，根據(jù)《合同法》，該施工合同解除后，不影響合同中（）

A.全面履行 B.履約擔保 C.結(jié)算和清理 D.爭議解決 E.竣工驗收

65.下列情形中，人民法院應(yīng)當再審的有（）A管轄錯誤的

B.剝奪當事人辯論權(quán)利的 C.缺席判決的

D.原判決超出訴訟請求的 E.審判庭組成不合法

66.應(yīng)當先履行債務(wù)的當事人，有確切證據(jù)證明對方（A.經(jīng)營狀況嚴重惡化的 B.喪失商業(yè)信譽的

C.有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形的 D.有大量訴訟及仲裁案例的

E.轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、抽逃資金，以逃避債務(wù)的 67.根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，生產(chǎn)者不得（）A.生產(chǎn)國家明令淘汰的產(chǎn)品 B.偽造或者冒用他人的廠名 C.對產(chǎn)品使用性能瑕疵作出說明 D.偽造或者冒用認證標志等質(zhì)量標志），可以中止履行。E.以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品

69.下列責任中，屬于行政處罰的有（）A.責令停產(chǎn)停業(yè) B.罰金

C.暫扣或者吊扣執(zhí)照 D.賠償損失 E.治安拘留

70.不能作為民事訴訟證人的有（）A.本案書記員 B.本案鑒定人員 C.本案訴訟代理人 D.無民事行為能力人 E.當事人親屬

71.根據(jù)《工程建設(shè)國家標準管理辦法》，工程建設(shè)強制性標準是直接涉及工程（）方面的工程建設(shè)標準強制性條文。

A.市容市貌 B.質(zhì)量 C.安全 D.衛(wèi)生 E.環(huán)境保護

72.根據(jù)《勞動合同法》勞動者可以解除勞動合同，用人單位應(yīng)當向勞動者支付經(jīng)濟補償?shù)挠校ǎ.用人單位未及時足額支付勞動報酬的

B.用人單位未按照勞動合同約定提供勞動保護或者勞動條件的 C.用人單位未依法為勞動者繳納社會保險費的

D.用人單位違章指揮、強令冒險作業(yè)危機勞動者人身安全的 E.用人單位為勞動者提供專項技術(shù)培訓，雙方約定的服務(wù)未到期，但勞動合同期滿

73.建筑工程項目申請領(lǐng)取施工許可證應(yīng)當具備的條件包括（）A.已經(jīng)辦理了用地批準手續(xù) B.施工圖設(shè)計文件已按規(guī)定通過審查 C.消防設(shè)計圖已經(jīng)公安消防機構(gòu)審核 D.按照規(guī)定應(yīng)該委托監(jiān)理的工程已委托監(jiān)理 E.已經(jīng)辦理了招標投標核準手續(xù) 74.民事訴訟的基本特點包括（）。A.公權(quán)性 B.自愿性 C.保密性 D.強制性 E.程序性

75.某施工合同約定：發(fā)生爭議由沖裁委員會或有管轄權(quán)的人民法院管理，后雙方發(fā)生合同爭議，根據(jù)該條款，對改爭議案件享有管轄權(quán)的應(yīng)為（）

A.合同履行地法院 B.仲裁委員會 C.合同簽訂地法院 D.被告住所地法院 E.原告住所地法院

76.下列情形中，符合工程發(fā)包、分包管理相關(guān)規(guī)定的是（）A.施工企業(yè)將其承包的全部建筑工程分解后以分包的名義分別交由他人施工

B.建工單位將建筑工程項目分解成若干標段分別進行招標 C.施工企業(yè)按照承包合同的約定，直接將部分專業(yè)工程進行分包 D.施工企業(yè)將包含人、機、料在內(nèi)的工程以擴大勞務(wù)分包形式進行勞務(wù)分包

E.分包單位將其承包的建筑工程勞務(wù)作業(yè)進行分包 77.下列情形中，屬于合同繼續(xù)履行例外的有（）A.債務(wù)人不同意履行 B.債務(wù)人公司不分立 C.法律上不能履行 D.事實上不能履行 E.履行費用過高

78.合同無效的原因有（）。A.惡意串通，損害他人利益 B.以合法形式掩蓋非法目的

C.一方以脅迫手段訂立合同，損害集體利益 D.重大誤解或顯失公平E.損害社會公共利益

79.下列合同中，屬于可變更、可撤銷的合同有（）A.建設(shè)單位因?qū)こ虄?nèi)容存在重大誤解而訂立的合同 B.施工企業(yè)采用欺詐手段訂立的損害國家利益的合同 C.總承包單位將施工圖深化設(shè)計風險轉(zhuǎn)移給分包單位的合同 D.建設(shè)單位為偷稅而訂立的施工合同 E.村民脅迫施工企業(yè)訂立的供貨合同

80.下列生產(chǎn)安全事故情形中，屬于《安全生產(chǎn)事故報告和調(diào)查處理條例》規(guī)定的重大事故的有（）

A.重傷80人

B.直接經(jīng)濟損失5000萬元 C.死亡20人

D.直接經(jīng)濟損失8000萬元 E.死亡30人 2013年二級建造師法規(guī)及相關(guān)知識真題及答案

一、單項選擇題（共60題，每題1分。每題的備選項中，只有一個符合題意。）

1.當事人可以請求人民法院或仲裁機構(gòu)變更或撤銷合同的情形是（）

A.代理人超越代理權(quán)訂立的合同 B.因重大誤解而訂立的合同

C.造成對方人身傷害、財產(chǎn)損失可以免責的合同 D.以合法形式掩蓋非法目的的合同 【答案】B

【解析】有重大誤解訂立的或者顯示公平訂立的合同，可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)變更或撤銷合同。參考教材P169

2.使用《產(chǎn)品質(zhì)量法》調(diào)整的是（）A.建筑工程 B.設(shè)備安裝工程 C.銷售用預制作 D.裝修工程 【答案】C

【解析】適用于《產(chǎn)品質(zhì)量法》的產(chǎn)品：經(jīng)過加工、制作，用于銷售的產(chǎn)品；設(shè)工程使用的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備。參考教材P99 3.仲裁充分體現(xiàn)了當事人的意思自治，其中許多具體程序度可以由當事人協(xié)商確定和選擇。這種做法更多地體現(xiàn)了仲裁的（）。

A.快捷性 B.經(jīng)濟性 C.靈活性 D.獨立性 【答案】C

【解析】仲裁的靈活性體現(xiàn)在仲裁充分體現(xiàn)了當事人的意思自治，仲裁中許多具體程序都可以由當事人協(xié)商確定和選擇。參考教材P200

4.行政處罰案件中，組織聽證的費用由（）承擔。A.行政機關(guān) B.當事人 C.受益人 D.行業(yè)協(xié)會 【答案】A

【解析】當事人要求聽證的，行政機關(guān)應(yīng)當組織聽證。當事人不承擔行政機關(guān)組織聽證的費用。由此可以判斷費用為行政機關(guān)承擔。參考教材P146

5.下列情形中，屬于要約不發(fā)生法律效力的是（）A.拒絕要約的通知到達要約人 B.承諾期滿，受要約人未作出承諾 C.受要約人對要約內(nèi)容作出實質(zhì)性修改 D.撤回要約的通知與要約同時到達受要約人 【答案】D

【解析】撤回要約的通知與要約同時到達受要約人，屬于要約撤銷的情形。要求撤銷是要約人使其不發(fā)生法律效力而取消要約的行為。參考教材P157

6.下列承攬工程的情形中，符合工程承包管理相關(guān)規(guī)定的是（）A.超越本企業(yè)資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍承攬工程 B.分公司使用總公司的營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書承攬工程 C.以聯(lián)營方式使用其他施工企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書承攬工程

D.子公司使用母公司的營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書承攬工程 【答案】B

【解析】禁止建筑施工企業(yè)超越本企業(yè)資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍承攬工程；禁止建筑施工企業(yè)以任何形式允許其他單位或者個人是使用本企業(yè)的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照。以本企業(yè)的名義承攬工程；子公司和母公司是兩個不同的實體，子公司不可以使用母公司的營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書承攬工程。參見教材P34

7.既有居住建筑的建筑節(jié)能改造費用，由（）負擔。A.政府全部 B.房屋公共維修基金 C.建筑所有權(quán)人自行 D.政府與建筑所有人共同 【答案】D

8.用人單位與勞動者在用工前訂立勞動合同的，勞動關(guān)系自（）之日起建立。

A.訂立勞動合同 B.實際用工 C.勞動合同備案 D.實際支付工資 【答案】B 【解析】用人單位與勞動者在用工前訂立勞動合同的，勞動關(guān)系自用工之日起建立。參見教材P123

9.下列事項中，能夠申請行政復議的是（）A.行政處分決定 B.招標投訴處理 C.質(zhì)量糾紛調(diào)解 D.造價指導信息發(fā)布 【答案】D

【解析】不得申請行政復議的：行政機關(guān)的行政處分或其他人事處理決定；行政機關(guān)對民事糾紛作出的調(diào)解或其他處理。參見教材P225.10.甲公司收到乙公司發(fā)來的訂貨要約后，隨即又收到了乙公司取消訂貨的通知，甲公司對此未予理睬，仍告知三天后向乙公司發(fā)貨，乙公司拒絕收貨，因此雙方發(fā)生爭議。乙公司拒絕收貨的合法理由應(yīng)當是（）

A.要約已撤銷 B.要約已撤回 C.合同已失效 D.甲方未承諾 【答案】A

【解析】因為要約撤銷的通知在受要約人發(fā)出承諾通知之前到達要約人。所以其要約喪失法律效力。參見教材P157.11.當事人為自己利益阻止合同條件成就的，法律后果是（）A.視為條件已成就 B.合同失效 C.條件不成就 D.合同生效 【答案】A

【解析】當事人為自己利益阻止合同料件成就的，視為合同已成就。參考材料P171

12.當事人不得在合同中協(xié)議選擇由（）人民法院管轄。A.原告住所地 B.合同簽約地 C.仲裁機構(gòu)所在地 D.標的物所在地 【答案】C

【解析】利用排除法。合同當事人可以在書面合同中協(xié)議選擇被告所在地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地人民法院管轄。參見教材：208

13.不安抗辯權(quán)人與相對方關(guān)于合同履行順序的關(guān)系是（）A.債務(wù)人先履行合同 B.債權(quán)人先履行合同 C.雙方同時履行合同 D.無先后關(guān)系 【答案】B

【解析】債務(wù)履行有先后順序，且有履行順序在先的當事人行使。參見教材P183

14.某建設(shè)工程施工合同約定價款為1億元。施工成本0.9億元，安發(fā)包人核算造價為0.95億元，按建設(shè)主管部門發(fā)布的造價信息計算為1.1億元。后該施工合同無效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，則該施工企業(yè)能獲得人民法院支持的最高結(jié)算價款為（）億元。

A.1 B.0.9 C.0.95 D.1.1 【答案】A 【解析】合同的權(quán)利義務(wù)終止，不影響合同中結(jié)算和清理條款的效力。參見教材P174

15.關(guān)于合同成立地點的說法，正確的是（）A.當事人不得約定合同成立點 B.要約發(fā)出地點為合同成立地點

C.數(shù)據(jù)電文合同中，收件人任一營業(yè)地為合同成立地點 D.承諾生效地點為合同成立地點 【答案】 D

【解析】合同成立地點：承諾生效的地點為合同成立地點；數(shù)據(jù)電文形式訂立合同的，以收件人的主營業(yè)地為合同成立地，無主營業(yè)地的，以經(jīng)常居住地為合同成立地，當事人有約定的從其約定；書面形式合同雙方當事人簽字或蓋章的地點為合同成立地。參見教材P164

16.下列法律中，屬于行政法的是（）A.《公司法》 B.《建筑法》 C.《合同法》 D.《治安管理處罰法》 【答案】D

【解析】行政法主要包括：行政處罰法、行政復議法、行政監(jiān)察法、治安管理處罰法。參見教材P5

17.關(guān)于執(zhí)行申請期間的說法，正確的是（）A.申請執(zhí)行的期間為6個月 B.規(guī)定分期履行的，自最后一次履行期間的最后一日起算 C.法律文書未規(guī)定的，從法律文書作出之日起計算 D.自法律文書規(guī)定的履行期間最后一日起算 【答案】D

【解析】申請執(zhí)行的期間為2年。申請的期限起算：從文書規(guī)定履行期間的最后一日起計算，分期履行的，從規(guī)定的每次履行期間的最后一日起計算；法律文書未規(guī)定履行期間的，從法律文書生效之日起計算。參見教材P217

18.下列情形中，構(gòu)成委托代理終止的是（）A.代理人辭去委托

B.被代理人取得民事行為能力 C.被代理人死亡

D.被代理人與代理人之間的監(jiān)護關(guān)系消滅 【答案】A

【解析】委托代理人終止的情形：（1）代理期間屆滿或者代理事物完成（2）被代理人取消委托或代理人辭去委托（3）代理人死亡

（4）作為被代理人或代理人的法人終止 參見教材P15

19.當事人之間訂立轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)物權(quán)的合同，未辦理物權(quán)登記的，除法律另有規(guī)定或者合同另有約定外，（）A.合同不生效 B.合同無效 C.合同終止 D.不影響合同效力 【答案】D

【解析】當事人只見訂立有關(guān)設(shè)立、變更、轉(zhuǎn)讓和消滅不動產(chǎn)物權(quán)的合同，除法律另有規(guī)定或者合同另有約定外，自合同成立時生效；未辦理物權(quán)登記的，不影響合同效力。參見教材P24

20.根據(jù)《環(huán)境影響評價法》，在項目建設(shè)，運行過程中產(chǎn)生不符合審批的環(huán)境影響評價文件的情形時，應(yīng)由（）組織環(huán)境影響的后評價。

A.建設(shè)項目審批部門 B.原環(huán)評文件審批部門 C.建設(shè)單位 D.建設(shè)行政主管部門 【答案】C

【解析】項目的建設(shè)與運作過程中，產(chǎn)生與審批的環(huán)境影響評價文件不服的情況，應(yīng)由建設(shè)單位組織環(huán)境影響的后評價，并報原環(huán)境影響評價文件審批部門和建設(shè)項目審批部門備案。參見教材P105

21.根據(jù)《合同法》不會產(chǎn)生締約過失責任的情形是（）A.被依法撤銷的合同 B.未成立的合同 C.有效合同 D.無效合同 【答案】C

【解析】構(gòu)成締約過失責任的條件：

（1）發(fā)生在訂立合同過程中，合同尚未生效，或者雖已生效但被確認無效被撤銷（與違約責任的區(qū)別）

（2）當事人違反了誠實信用原則所要求的義務(wù)（3）受害方的信賴利益遭受損失 參見教材P162

22.下列變更中，屬于完全狹義的合同變更是（）A.客體，內(nèi)容均變更 B.主體，客體均變更 C.主體，內(nèi)容均變更 D.形式，主體均變更 【答案】A

【解析】狹義的合同變更不包括主體的變更。參見教材P186 23.某建設(shè)工程因故中止施工已滿一年，在恢復施工前，建設(shè)單位已領(lǐng)取的施工許可證應(yīng)當（）。

A.申請延期 B.自行廢止 C.報發(fā)證機關(guān)核驗 D.重新更換 【答案】C

【解析】中止施工滿一年的工程恢復，建設(shè)單位應(yīng)當報發(fā)證機關(guān)核驗施工中作許可證。參見教材P30

24.根據(jù)《民事訴訟法》，人民法院接受當事人的財產(chǎn)保全申請后，對情況緊急的，最遲在（）小時內(nèi)作出裁定。

A.6 B.48 C.12 D.24 【答案】B

【解析】根據(jù)《民事訴訟法》，人民法院受當事人的財產(chǎn)保全申請后，對情況緊急的，必須在48小時內(nèi)作出裁定。參見教材P211

25.禁止投標人低于成本競價，其中“成本”是指（）A.直接費 B.項目施工成本 C.企業(yè)個別成本 D.社會平均成本 【答案】C

【解析】投標人不得以低于成本的報價競標，這里的“成本”應(yīng)指投標人的個別成本。參見教材P46 26.人民法院2月1日作出第一審民事判決，判決出2月5日送達原稿，2月10日送達被告，當事人雙方均未提出上訴，該判決書生效之日是2月（）日。

A.1 B.26 C.5 D.10 【答案】：B

【解析】：如果當事人在案件一審過程中達成調(diào)解協(xié)議或者在上訴期內(nèi)未提起上訴，一審法院的裁決就發(fā)生法律效力。對判決不服的，提起上訴的時間為15天。參見教材P214

27.施工企業(yè)的項目負責人應(yīng)當對（）負責 A.本單位的安全生產(chǎn) B.建設(shè)工程項目的安全施工 C.本單位安全生產(chǎn)所需資金 D.危險性較大的專項施工方案確定 【答案】：B

【解析】：施工單位的項目負責人應(yīng)當對建設(shè)工程項目的安全施工負責。參見教材P76

28.建設(shè)單位不得（）具有相應(yīng)資質(zhì)等級的分包單位。A.拒絕 B.指定 C.認可 D.考察 【答案】B

【解析】建設(shè)單位不得指定具有相應(yīng)資質(zhì)等級的分包單位。參見教材P37

29.當事人對人民法院作出的財產(chǎn)保全裁定不服的，可以（）A.提出上訴 B.提出再審 C.申請復議一次 D.不予執(zhí)行 【答案】

【解析】裁定經(jīng)送達當事人，即發(fā)生法律效力，當事人不服的，可以申請復議一次。參見教材P212

30.根據(jù)《招標投標法》，招標項目屬于建設(shè)施工的，投標文件應(yīng)當（）

A.包括擬用于完成招標項目的機械設(shè)備 B.由投標人自行編制 C.完全響應(yīng)招標文件各項要求 D.包括投標擔保 【答案】A 【解析】標項目屬于建設(shè)施工的。投標文件應(yīng)當包括擬派出的項目負責人與主要技術(shù)人員的監(jiān)利、業(yè)績和擬用于完成招標項目的機械設(shè)備等。參見教材P43

31.根據(jù)《勞動合同法》，勞動者不能勝任工作，經(jīng)過培訓或者調(diào)整工作工作崗位，仍不能勝任工作的，用人單位提前30日以書面形式通知勞動者本人或者（）后，可以解除勞動合同。

A.其同住的近親屬 B.發(fā)布決定

C.額外支付勞動者一個月工資 D.賠償損失 【答案】C

【解析】本題考查的是勞動合同的解除和終止。經(jīng)過培訓或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的，用人單位提前30日以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者1個月工資后，可以解除勞動合同。參見教材P128

32.預制件定作合同總價款100萬元，施工企業(yè)預制件廠支付定金50萬元。預制件廠不履行合同，則應(yīng)當共計返還（）萬元。

A.50 B.100 C.70 D.150 【答案】C 【解析】本題考查的是違約責任的承擔方式。收受定金的乙方不履行約定的債務(wù)，應(yīng)當雙倍返還定金，但定金規(guī)定不能超過20%，即只有20萬元，雙倍返還定金是40萬元，然后再返還施工企業(yè)支付的30萬元。共計返還70萬元。參見教材P193

33.合同生效后，當事人就質(zhì)量沒有約定或者約定不明確的，可以采用的確定相關(guān)內(nèi)容方式有：①按照交易習慣確定；②簽訂補充協(xié)議；③按合同法其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三種方式正確的先后順序是（）。

A.①②③ B.③②① C.②①③ D.②③① 【答案】：D

【解析】：本題考查的是合同履行的規(guī)定。合同生效后，如果對合同內(nèi)容沒有約定或約定不明確的，可以協(xié)議補充；不能達成補充協(xié)議的，按照合同有關(guān)條款或者交易習慣確定。參見教材P173

34.在民事訴訟中，當事人一方以合同中有仲裁條款為由，對人民法院受理本案提出異議的，應(yīng)當在（）提出。

A.首次開庭前

B.收到傳票之日起7日內(nèi) C.舉證期滿前 D.庭審結(jié)束前 【答案】：A

【解析】：本題考查的是仲裁法。參見教材P220。

35.仲裁裁決被人民法院裁決不予執(zhí)行，當事人可以（）。A.向人民法院上訴 B.向人民法院申請再審 C.向人民法院執(zhí)行申請復議

D.根據(jù)雙方達成的書面仲裁協(xié)議重新申請仲裁 【答案】D

【解析】本題考查的是仲裁裁決的執(zhí)行，仲裁裁決被人民法院裁定不予執(zhí)行的，當事人不能申請人民法院再審。就該糾紛雙方當事人可以重新達成沖裁協(xié)議，并依據(jù)該沖裁協(xié)議申請仲裁，也可向人民法院提起訴訟。參見教材P224

36.超過起訴時效期間，當事人（）的，不受訴訟時效的限制。

A.提起訴訟 B.提出訴訟 C.主張權(quán)利 D.自愿履行 【答案】D

【解析】本題考查的是訴訟時效。超過訴訟時效期間，當事人自愿履行的，不受訴訟時效的限制。參見教材P20

37.建設(shè)工程施工合同無效，將不會產(chǎn)生（）的法律后果。A.返還財產(chǎn) B.折價補償 C.賠償損失 D.支付違約金 【答案】D

【解析】本題考查的是無效合同。合同無效的法律后果是：返還財產(chǎn)、折價補償、賠償損失、收歸國庫所以。參見教材P167

38.當事人申請撤銷仲裁，應(yīng)當向（）提出。A.仲裁委員會的上級主管機關(guān) B.仲裁委員會所在地的中級人民法院 C.仲裁委員會所在地的基層人民法院 D.被告所在地的基層人民法院 【答案】B

【解析】本題考查的是仲裁裁決的撤銷。當事人申請撤銷仲裁裁決，必須向仲裁委員會所在地的中級人民法院提出。參見教材P223

39.《安全生產(chǎn)法》規(guī)定：生產(chǎn)經(jīng)營單位不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協(xié)議，免除或者減輕其對從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應(yīng)承擔的責任。該規(guī)定是為了保護從業(yè)人員（）的權(quán)利。

A.拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè) B.緊急避險 C.請求賠償 D.批評和檢舉、控告 【答案】：C

【解析】：本題考查的是從業(yè)人員安全生產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)。生產(chǎn)經(jīng)營單位不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協(xié)議，免除或者減輕其對從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應(yīng)承擔的責任。該規(guī)定是為了保護從業(yè)人員請求賠償權(quán)的權(quán)利。參見教材P63。

40.因施工企業(yè)，工程未能如期竣工，建設(shè)單位聽取單位建議后，在建設(shè)行政主管部門協(xié)調(diào)下同意不追究施工企業(yè)之前的違約責任，之后發(fā)生地震致施工期再次拖延，則因此產(chǎn)生的工期責任由（）承擔。

A.建設(shè)單位 B.施工企業(yè) C.監(jiān)理單位 D.建設(shè)行政主管部門 【答案】：B

【解析】：本題考查的是不可抗力及違約責任的免除。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。參見教材P194。

41.根據(jù)《招標投標法》，依法必須進行招標的項目，自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短為（）日。

A.5 B.20 C.10 D.15 【答案】B

【解析】本題考查的是招標程序。依法必須進行招標的項目，自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止文件之日止，最短不得少于20日。參見教材P54

42.在下列擔保方式中，只能由債務(wù)人而非第三人提供擔保的是（）

A.抵押 B.保證 C.質(zhì)押 D.留置 【答案】D

【解析】本題考查的是留置權(quán)。參見教材P23

43.未進行不動產(chǎn)登記而使得不動產(chǎn)物權(quán)的轉(zhuǎn)讓行為不生效，則當事人應(yīng)由此承擔（）責任。

A.侵權(quán) B.違約 C.不當?shù)美?D.無因管理 【答案】B 【解析】本題考查的是物權(quán)的設(shè)立、變更、轉(zhuǎn)讓和消滅。未進行不動產(chǎn)登記而使不動產(chǎn)物權(quán)的轉(zhuǎn)讓行為不生效，則當事人由此承擔違約責任。參見教材P24

44.建設(shè)單位在申請領(lǐng)取（）時，應(yīng)當提供建設(shè)工程有關(guān)安全施工的資料。

A.建設(shè)用地規(guī)劃許可證 B.建設(shè)工程規(guī)劃許可證 C.房屋銷售許可證 D.建設(shè)工程施工許可證 【答案】D

【解析】本題考查的是施工許可制度。建設(shè)單位在申請領(lǐng)取建設(shè)工程施工許可證時，應(yīng)當提供建設(shè)工程有關(guān)完全施工措施的資料。參見教材P28

45.可撤銷合同被撤消后，其法律后果是（）。A.自撤銷后無效 B.申請撤消后無效 C.自始無法律約束力 D.合同有效 【答案】C

【解析】本題考查的是可變更、可撤銷合同。在可變更、可撤銷合同被撤銷前，該合同具有效力。在被撤銷后，該合同不具有效力，且追溯及既往，即自合同成立之始起就不具有效力，當事人不受該合同約束。參見教材P169。

46.工程建設(shè)中擬采用的新技術(shù)、新工藝、新材料，不符合現(xiàn)行（）規(guī)定的，應(yīng)當有你才贏單位提請建設(shè)單位組織專題技術(shù)論證，報批準標準的建設(shè)行政主管部門或國務(wù)院有關(guān)主管部門審定。

A.國家技術(shù)標準 B.強制性標準 C.行業(yè)質(zhì)量標準 D.地方質(zhì)量標準 【答案】B

【解析】本題考查的是工程建設(shè)強制性標準的實施。工程建設(shè)中擬采用的新技術(shù)、新工藝、新材料，不符合現(xiàn)行強制性標準規(guī)定的，應(yīng)當有你才贏單位提請建設(shè)單位組織專題技術(shù)論證，報批準標準的建設(shè)行政主管部門或國務(wù)院有關(guān)主管部門審定。參見教材P102

47.甲乙雙方簽訂了購貨合同，在合同履行過程中，甲方得知己方公司名稱及其法定代表人均發(fā)生了變更，于是要求簽訂合同變更協(xié)議，遭到乙方的拒絕，針對該情形，正確的是（）

A.原合同已經(jīng)終止 B.必須簽訂變更協(xié)議 C.合同主體未變更 D.合同內(nèi)同已變更 【答案】C 【解析】本題考查的是合同的變更。合同生效后，當事人不得因其主體名稱的變更或是法定代表人、負責人、承辦人的變動而主張和請求合同變更。參見教材P186

48.分包人要求總包人支付工程欠款150萬元，總包人卻以發(fā)包人尚有應(yīng)付工程款200萬元未付為由拒絕付款。分包人多次催款未果，直接以自己名義向法院起訴發(fā)包人，要求支付150萬元欠款及其利息。關(guān)于分包人行為的說法，正確的是（）

A.起訴沒有法律依據(jù) B.只能以總包人的名義起訴 C.只能起訴總包人 D.屬于行使代位權(quán) 【答案】D

【解析】本題考查的是代位權(quán)。代位權(quán)是指債權(quán)人為了保障其債權(quán)不受侵害，而以自己的名義代替?zhèn)鶆?wù)人行使債權(quán)的權(quán)利。參見教材P183

49.施工企業(yè)新聘用的項目經(jīng)理因變更注冊中很不及時影響注冊建造師執(zhí)業(yè)，導致項目出現(xiàn)損失，對劍這單位的民事賠償責任由（）承擔。

A.建造師原注冊單位 B.建設(shè)主管部門 C.項目經(jīng)理本人 D.施工企業(yè) 【答案】D

【解析】本題考查的是注冊管理。因變更注冊申報不及時影響注冊建造師執(zhí)業(yè)、導致工程項目出現(xiàn)損失的，由注冊建造師所在聘用企業(yè)承擔責任，并作為不良行為記入企業(yè)信用檔案。參見教材P3

50.《安全生產(chǎn)許可證條例》規(guī)定，除中央管理的建筑施工企業(yè)外，建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證由（）頒發(fā)和管理。

A.縣級以上人民政府

B.縣級以上人民政府建設(shè)主管部門 C.省、自治區(qū)、直轄市人民政府

D.省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)主管部門 【答案】D

【解析】本題考查的是安全生產(chǎn)許可證的管理規(guī)定。除中央管理的建筑施工企業(yè)外，建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證由省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)主管部門頒發(fā)和管理。參見教材P85

51.甲公司總承包了某建設(shè)工程施工任務(wù)，其將裝飾工程分包給了乙公司，乙以甲的名義與丙公司簽訂了材料供貨合同。隨后丙催告甲在一個月內(nèi)予追認，而甲未作表示。對此，下列說法正確的是（）。

A.在甲未追認合同之前，丙有撤銷合同的權(quán)利 B.合同已經(jīng)生效，甲應(yīng)當履行合同 C.甲對乙丙簽約行為未明確反對，視為同意 D.乙的行為構(gòu)成表見代理 【答案】C 【解析】本題考查的是代理。無權(quán)代理的責任承擔，本人知道他人以本人名義實施民事行為而不作否認的表示，視為同意。參見教材P14

52.關(guān)于合同成立時間的說法，正確的是（）A.承諾生效時合同成立 B.口頭合同自交付標的物時成立 C.合同書自生效時成立

D.采用信件方式訂立合同的，合同自信件到達時成立 【答案】A

【解析】本題考查的是合同的生效。參見教材P163 55.關(guān)于女職工特殊勞動保護的規(guī)定，正確的是（）A.不得安排女職工從事國家規(guī)定的第三級體力勞動強度的勞動 B.禁止安排未育女職工從事有毒有害的勞動 C.用人單位應(yīng)當對女職工定期進行健康檢查 D.女職工生育享受不少于90天的產(chǎn)假 【答案】D

【解析】本題考查的是勞動法。參見教材P117 56.投標有效期的起始時間是（）A.發(fā)售招標人間 B.投標截止 C.評標結(jié)束 D.發(fā)出中標通知書 【答案】B

【解析】本題考查的是招標程序。投標有效期從投標人提交投標文件截止之日起計算。參見教材P54

57.違約責任承擔的方式包括（）A.繼續(xù)履行 B.提供擔保 C.解除合同 D.代位追償 【答案】A

【解析】本題考查的是違約責任的承擔方式。當事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。參見教材P192

58.甲乙雙方在合同條款達成一致后，甲方于當月4月簽字簽章，乙方于當月8日簽字簽章。該合同約定須經(jīng)公證機構(gòu)公證并取得公證書后5日合同生效。當月18日取得公證書，則該合同成立日期為當月（）日

A.8 B.4 C.18 D.24 【答案】A 【解析】本題考查的是合同的生效。各方當事人簽字或者蓋章的時間不在同一時間的，最后一方簽字或者蓋章時合同成立。參見教材P164

59.合同工期屆滿之前，施工企業(yè)明確表示不再施工的行為是（）

A.侵權(quán) B.預期違約 C.合法行為 D.單方解除合同 【答案】B

【解析】本題考查的是違約責任的承擔方式。預期違約是指當事人一方在合同約定的期限屆滿之前，明示或默示其將來不能履行合同。參見教材P193。

60.材料供應(yīng)合同中對鋼材的價款約定不明確，雙方不能協(xié)商一致，且依合同有關(guān)條款等仍不能推定，則該價款按（）履行。

A.訂立時履行地市場價格

B.履行時訂立地市場價格二建真題請點擊查看 C.履行時履行地市場價格 D.政府指導價格 【答案】A

【解析】本題考查的是合同履行的規(guī)定。價款或者報酬不明確的，按照訂立合同時履行地的市場價格履行。參見教材P173。

二、多項選擇題（共20題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）

61.關(guān)于總承包模式下各單位質(zhì)量責任的說法，正確的有（）A.施工總承包單位對其采購的材料質(zhì)量負責 B.施工總承包單位對施工質(zhì)量負責

C.分包單位就分包工程質(zhì)量向施工總承包單位負責

D.分包單位與施工總承包單位就分包工程質(zhì)量向建設(shè)單位承擔連帶責任

E.施工總承包單位應(yīng)當對施工圖設(shè)計文件質(zhì)量負責 【答案】ABCD

【解析】本題考查的是總承包單位與分包單位的連帶責任。對于材料的采納，誰采納誰負責，所以A正確。建筑法第十五條：建筑工程實行總承包的，工程質(zhì)量游工程總承包單位負責，總承包單位將建筑工程分包給其他單位的，應(yīng)當對分包工程與分包單位承擔連帶責任。分包單位應(yīng)當接受總承包單位的質(zhì)量管理。參見教材P38

62.關(guān)于勞動合同試用期的說法，正確的有（）A.試用期次數(shù)最多為2次 B試用期不包含勞動合同期限內(nèi) C試用期最長為6個月

D試用期內(nèi)，用人單位可無理由接觸勞動合同 E.以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動合同不得約定試用期 【答案】CE

【解析】同一用人單位與同一勞動者只能約定一次試用期，所以A錯誤。試用期包含在勞動合同期限內(nèi)，所以B錯誤。用人單位在試用期解除勞動合同的，應(yīng)當向勞動者說明理由。所以D錯誤。參見教材P125、126

63.民事法律關(guān)系的主體包括（）A.法人 B.財務(wù) C.權(quán)利義務(wù) D.行為 E.自然人 【答案】AE

【解析】民事法律關(guān)系的主體，是指民事法律關(guān)系中享受權(quán)利，承擔義務(wù)的當事人和參與者，包括自然人、法人和其他組織。參見教材P10

64.某建設(shè)工程因中途停建，建設(shè)單位與施工企業(yè)擬解除施工合同，根據(jù)《合同法》，該施工合同解除后，不影響合同中（）

A.全面履行 B.履約擔保 C.結(jié)算和清理 D.爭議解決

第二篇：2018年二級建造師工程法規(guī)真題及答案

1．根據(jù)《民法總則》，法人分為（）。A．企業(yè)法人和非企業(yè)法人 B．機關(guān)法人，企業(yè)法人和社團法人 C．一般法人和特別法人

D．營利法人，非營利法人和特別法人 參考答案：D，第8頁。

2．關(guān)于代理的說法，正確的是()。

A．經(jīng)被代理人同意的轉(zhuǎn)代理，代理人不再承擔責任 B．同一代理事項有數(shù)位代理人的，應(yīng)當推選牽頭人 C．作為委托人的法人、非法人組織終止的，委托代理終止 D．表見代理是有權(quán)代理 參考答案：C，第12頁。

3．關(guān)于物權(quán)的說法，正確的是（）。

A．同一物的擔保物權(quán)人與所有權(quán)人應(yīng)當為同一人 B．用益物權(quán)人可以是該物的所有權(quán)人

C．未經(jīng)農(nóng)村土地承包經(jīng)營者同意，土地所有人不得在該地塊設(shè)立地役 D．物權(quán)的變動只能基于合同關(guān)系 參考答案：C，第18頁。

4．關(guān)于建設(shè)工程專利權(quán)保護范圍的說法，正確的是()。A．實用新型以申請時所附的說明書為準 B．建設(shè)工程發(fā)明以其附圖為準

C．外觀設(shè)計以在圖片或照片中該產(chǎn)品的外觀設(shè)計為準 D．三類專利均以權(quán)利要求的內(nèi)容為準 參考答案：C，第27頁。

5．關(guān)于留置的說法，正確的是()。A．留置權(quán)屬于債權(quán) B．債權(quán)人不負責保管留置物 C．建設(shè)工程合同可以適用留置權(quán) D．留置權(quán)基于法定而產(chǎn)生 參考答案：D，第34頁。

6．關(guān)于財產(chǎn)保險合同的說法，正確的是()。A．保險合同不可以轉(zhuǎn)讓

B．保險人不得以訴訟方式要求投保人支付保費 C．保險合同中的危險具有損失發(fā)生的不確定性 D．被保險人應(yīng)當與投保人一致 參考答案：C，第35頁。

7．下列法律后果中，屬于民事責任承擔方式的是()。A．解除合同 B．繼續(xù)履行 C．罰款 D．合同無效

參考答案：B，第41頁。

8．根據(jù)《行政訴訟法》，下列情形中屬于行政訴訟受案范圍的是()。A． 對于限制人身自由的行政強制措施不服的 B． 國防、外交等國家行為

C． 行政法規(guī)、規(guī)章或者行政機關(guān)制定、發(fā)布的具有普遍的約束力的決定、命令 D． 行政機關(guān)對行政機關(guān)人員的獎懲、任免等決定 【答案】A P348 9．關(guān)于和解的說法，正確的是()。A．和解只能發(fā)生在訴訟前

B．當事人申請仲裁后，不可以自行和解 C．和解達成協(xié)議，必須以書面形式作出 D．和解達成的協(xié)議具有合同效力 【答案】D

P341-P342 10．下列爭議中，受《仲裁法》調(diào)整的是()。A．建設(shè)行政主管部門處理的行政爭議 B．勞動爭議

C．農(nóng)林承包經(jīng)營合同爭議 D．建設(shè)工程施工合同爭議 【答案】D

P303 11．關(guān)于施工許可的說法，正確的是()。

A．省級人民政府建設(shè)主管部門對小型工程限額的調(diào)整，應(yīng)當報國務(wù)院建設(shè)主管 B．農(nóng)民自建低層住宅的，應(yīng)當申請領(lǐng)取施工許可證 C．限額以下小型工程應(yīng)當申請取施工許可證 D．施工分包合同簽訂后，申請領(lǐng)取施工許可證 【答案】A P46 12．根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于建立完善守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒制度加快推進社會誠信建設(shè)的指導意見》，誠信典型和連續(xù)()年無不良信用記錄的行政相對人辦理行政許可過程中，能夠享受“綠色通道”和“容缺受理“等便利服務(wù)措施。

A．3 B．2 C．5 D．6 【答案】A

P104 13．根據(jù)《招標投標法》，中標通知書自()發(fā)生法律效力。A．發(fā)出之日 B．作出之日 C．蓋章之日 D．收到之日 【答案】A P81 14．根據(jù)《工傷保險條例》，不能認定為工傷的情形是()。A．在上班途中遭遇本人負主要責任的交通事故者本人傷害的 B．患職業(yè)病的

C．工外出期間，由于工作原因發(fā)生事故下落不明的 D．高空作業(yè)跌落的 參考答案：A，第232頁。

15．建設(shè)單位組織竣工驗收，對不符合民用建筑節(jié)能強制性標準的，不得出具（）報告。

A．竣工驗收合格 B．建筑節(jié)能合格 C．建筑節(jié)能達標 D．能耗驗收合格 參考答案：A，第190頁。

16．施工合同履行過程中出現(xiàn)以下情形，施工企業(yè)可以被免除違約貴任的是()。A．施工過程中發(fā)生罕見洪災(zāi)，導致工期延誤 B．施工過程中遭遇梅雨季節(jié)，導致工期延誤 C．施工企業(yè)的設(shè)備損壞，導致工期延誤

D．施工企業(yè)遲延施工遭遇泥石流，導致工期延誤 參考答案：A，第128頁，關(guān)于不可抗力。

17．關(guān)于申請領(lǐng)取施工許可證的條件的說法，正確的是()。A．有保證工程進度的基本制度

B．建設(shè)工程所需投資已經(jīng)全部到位

C．依法必須實行監(jiān)理的工程已經(jīng)委托了監(jiān)理單位 D．已經(jīng)與施工企業(yè)簽訂了合作協(xié)議 參考答案：C，第49頁。

18．發(fā)售招標文件收取的費用應(yīng)當限于補償()的成本支出。A．編制招標文件 B．印刷、郵寄招標文件 C．招標人辦公 D．招標活動 參考答案：B，第79頁。

19．關(guān)于勞動爭議解決方式的說法，正確的是()。

A．用人單位與勞動者發(fā)生勞動爭議的，勞動者應(yīng)當先申請本單位勞動爭議調(diào)解委員會調(diào)解

B．用人單位與勞動者發(fā)生勞動爭議，勞動者可以依法申請調(diào)解、仲裁、提起訴訟，也可以自行和解

C．企業(yè)勞動爭議調(diào)解委員會由職工代表、用人單位代表、工會代表、勞動行政部門代表組成

D．用人單位與勞動者發(fā)生勞動爭議的，可以向勞動者住所地的仲裁委員會申請仲裁

參考答案：B，第150頁。

20．根據(jù)《民事訴訟法》，屬于人民法院應(yīng)當定中止執(zhí)行情形的是()。A．執(zhí)行案件申請入撤銷請的

B．作為被執(zhí)行人的公民死亡，無遺產(chǎn)可供執(zhí)行，又無義務(wù)承擔人的 C．追索贍養(yǎng)費、撫養(yǎng)費、撫育費案件的權(quán)利人死亡的

D．作為一方當事人的法人或其他組織終止，尚未確定權(quán)利義務(wù)承受人的 參考答案：D，第331頁。

21．根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》，不予注冊的情形是（）。A．申請人年齡達到60周歲

B．申請人因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，自刑罰執(zhí)行完畢之日起至中請注冊之日止不滿5年

C．申請人被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿5年 D．申請人甲請注冊之日5年前擔任項目經(jīng)理期間，所負貴項目發(fā)生過重大質(zhì)量和安全事故

參考答案：B，第67。

22，關(guān)于工程質(zhì)量檢測的說法，正確的是（）。A．檢測人員不得同時受聘于兩個或兩個以上檢測機構(gòu) B．檢測報告必須由檢測機構(gòu)法定代表人簽署

C．檢測機構(gòu)是不具有獨立法人資格的非營利性中介機構(gòu) D．檢測數(shù)據(jù)和檢測報告僅供施工企業(yè)參考 參考答案：A，第272。

23．注冊建造師的下列行為中，可以記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案的是()。A．泄露商業(yè)秘密的 B．對設(shè)計變更有異議的 C．經(jīng)常外出參會的

D．拒絕執(zhí)行監(jiān)理工程師指令的 參考答案：A，第106頁。

24．施工企業(yè)將工程隱蔽部位覆蓋后，建設(shè)單位對質(zhì)量有疑問并要求施工企業(yè)對已覆蓋的部位揭開重新檢查的，其費用、工期和利潤的承擔原則是()。

A．經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量不符合合同要求的，由施工企業(yè)承擔由此增加的費用和延誤的工期

B．經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量不符合合同要求的，由施工企業(yè)承擔由此增加的費用建設(shè)單位承擔延誤的工期

C．經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量符合合同要求的，建設(shè)單位只承擔由此延誤的工期并支付施工企業(yè)合理的利潤

D．經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量符合合同要求的，建設(shè)單位只承擔由此增加的費用和延誤的工期

參考答案：A，第273-274頁。

25． 根據(jù)《政府采購法實施條例》，政府采購工程依法不進行招標的，可以采用的采購方式是()。

A．詢價 B．單一來源采購 C．直接確定 D．框架協(xié)議 【答案】B P75 26．根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，工程安全術(shù)措施或者專項實施方案的審查的是（）。

A．是否達到工程使用功能要素

B．是否適用施工要求 C．是否符合工程建設(shè)強制性標準 D．是否達到造價控制目標

參考答案：C，第255頁，關(guān)于工程監(jiān)理單位的責任。27．關(guān)于合同形式的說法，正確的是（）。A．合同必須用書面形式 B．口頭形式屬于合同其他形式 C．未依法采取書面形式訂立的合同無效 D．合同可以采用數(shù)據(jù)電文形式 參考答案：D，第110頁。

28．關(guān)于仲裁裁決執(zhí)行效力的說法，正確的是()。

A．一方當事人不履行仲裁裁決的，另一方當事人應(yīng)當向作出裁決的仲裁機構(gòu)申請執(zhí)行

B．仲裁裁決只在國內(nèi)生效

C．當事人申請執(zhí)行仲裁裁決的案件，由被執(zhí)行人所在地或者被執(zhí)行財產(chǎn)所在地的基層人民法院管轄

D．申請仲裁裁決強制執(zhí)行的期間為2年 參考答案：D，第337頁。

29．關(guān)于總分包單位的質(zhì)量責任的說法，正確的是（）。A．分包工程質(zhì)量由分包單位自行向建設(shè)單位負責 B．分包單位應(yīng)當接受總承包單位的質(zhì)量管理

C．總承包單位與分包單位對分包工程的質(zhì)量各自向建設(shè)單位承擔相應(yīng)的責任 D．分包工程發(fā)生質(zhì)量問題，建設(shè)單位只能向總承包單位請求賠償 參考答案：B，第270頁。

30．某施工合同的約定違反了某行政法規(guī)的效力性強制性規(guī)定，則該施工合同（）。A．效力待定 B．可撤銷 C．無效 D．有效 參考答案：C，第121頁。

31，關(guān)于工程質(zhì)量爭議處理的說法，正確的是()。

A．建設(shè)單位直接指定分包人分包專業(yè)工程的，應(yīng)當承擔無過錯責任 B．施工企業(yè)對施工中出現(xiàn)的施工質(zhì)量問題應(yīng)當負責返修

C．建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，建設(shè)單位擅自使用后，以部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的，應(yīng)予支持

D．建設(shè)工程竣工時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷是建設(shè)單位的責任，施工企業(yè)不承擔返修義務(wù)

參考答案：B，第274頁。

32．根據(jù)《招標投標法》，可以確定中標人的主體是()。A．經(jīng)招標人搜權(quán)的招標代理機構(gòu) B．建設(shè)行政主管部門 C．經(jīng)招標人授權(quán)的評標委員會 D，招標投標有形市場 參考答案：C，89頁。

33．根據(jù)《招標投標法實施條例》，履約保證金的上限是中標合同金額的()。A．2% B．5% C．10% D．20% 參考答案：C，第89頁。

34．根據(jù)《綠色施工導則》，建筑垃圾的再利用和回收率力爭達到()。A．20% B．40% C．50% D．30% 參考答案：D，第183頁。

35．施工企業(yè)能夠形成建筑市場誠信行為良好行為記錄的是()。A．合同正常履約 B．未發(fā)生違約行為 C．獲得發(fā)包人獎勵

D．獲得建設(shè)行政主管部門表彰 參考答案：D，第105頁。

36．根據(jù)《實施工程建設(shè)強制性標準監(jiān)督規(guī)定》，下列情形中不屬于強制性標準監(jiān)督檢查內(nèi)容的是（）。

A．工程項目規(guī)劃、勘察、設(shè)計、施工階段是否符合強制性標準 B．工程項目使用的材料、設(shè)備是否符合強制性標準 C．工程管理人員是否熟悉強制性標準

D．工程項目的安全、質(zhì)量是否符合強制性標準 參考答案：C，第266頁。

37．根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，關(guān)于工程監(jiān)理單位質(zhì)量責任和義務(wù)的說法，正確的是()。

A．監(jiān)理單位不得與被監(jiān)理工程的設(shè)計單位有利害關(guān)系 B．監(jiān)理單位對施工質(zhì)量實施監(jiān)理，并對施工質(zhì)量承擔監(jiān)理責任 C．未經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字，建筑材料不得在工程上使用 D．施工圖深化文件是監(jiān)理工作的主要依據(jù) 參考答案：B，第285頁。

38．關(guān)于承攬合同當事人權(quán)利義務(wù)的說法，正確的是()。A．定作人不得中途變更承攬工作的要求

B．定作人提供的材料不符合約定的，承攬人可以自行更換材料 C．承攬人向定作人交付工作成果的，定作人應(yīng)當驗收該工作成果 D．定作人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的，應(yīng)當賠償損失 【答案】D，第153-156 39．關(guān)于建設(shè)工程返修的說法，正確的是()。

A．施工企業(yè)只對自己原因造成的質(zhì)量問題負責返修，費用由建設(shè)單位承擔 B．施工企業(yè)對所有的質(zhì)量問題均應(yīng)當負責返修，費用由建設(shè)單位承擔 C．施工企業(yè)對非自己原因造成的質(zhì)量問題負責返修，費用由責任人承擔 D．施工企業(yè)只對竣工驗收時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題負責返修并承擔費用 【答案】C

P274 40．關(guān)于仲裁的說法，正確的是()。

A．沒有仲裁協(xié)議或者仲裁協(xié)議無效的，法院對當事人的糾紛應(yīng)當予以受理 B．對于仲裁協(xié)議有效的仲裁案件，法院仍具有管轄權(quán) C．只要一方當事人申請仲裁，仲裁委員會都應(yīng)當予以受理

D．仲裁裁決作出后，當事人就同一糾紛向法院起訴的，法院應(yīng)當予以受理 【答案】A，P332-333 41．根據(jù)《合同法》，下列合同轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生法律效力的是()。A．施工企業(yè)將施工合同中主體結(jié)構(gòu)的施工轉(zhuǎn)讓給第三人

B．施工企業(yè)將其對建設(shè)單位的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給了水泥廠，并通知了建設(shè)單位 C．建設(shè)單位到期不能支付工程款，書面通知施工企業(yè)將債務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人 D．監(jiān)理單位將監(jiān)理合同一并轉(zhuǎn)讓給其他具有相應(yīng)監(jiān)理資質(zhì)的監(jiān)理單位 【答案】B P124 42．下列事項中，屬于施工生產(chǎn)安全事故調(diào)查組職責的是()。A．查明事故發(fā)生的間接經(jīng)濟損失 B．追究責任人的法律責任 C．提交事故調(diào)查報告

D．提出對受傷人員的賠償方案 【答案】C

P247 43．關(guān)于施工合同變更的說法，正確的是()。A．合同變更應(yīng)當辦理批準、登記手續(xù) B．合同變更內(nèi)容約定不明確的，推定為未變更 C．工程變更必將導致合同變更

D．合同非實質(zhì)性條款的變更無須當事人雙方協(xié)商一致 【答案】B

P123 44．關(guān)于出賣人交付標的物的說法，正確的是()。A．買受人代為保管其拒絕接收的多交部分標的物，出賣人可拒絕負擔保管費用 B．出賣人應(yīng)當按照通常的包裝方式交付標的物

C．合同未約定檢驗期間的，買受人可以在任何時間檢驗標的物 D．約定交付期間的，出賣人可以在該期間內(nèi)的任何時間內(nèi)交付標的物 【答案】D P157 45.某起生產(chǎn)安全事故造成9人死亡、51人重傷，直接經(jīng)濟損失2000萬元，根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》，該事故為（）。

A．特別重大事故 B．重大事故 C．較大事故 D．一般事故

參考答案：B，第240頁。

46．施工企業(yè)發(fā)生以下情形，建設(shè)單位請求解除施工合同，人民法院給予支持的是（）。

A．已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格的 B．不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的

C．將承包的建設(shè)工程非法轉(zhuǎn)包，違法分包的 D．合同約定的期限內(nèi)沒有完工的 參考答案：C，第127頁。

47．施工企業(yè)主要負責人對安全生產(chǎn)的責任括()。

A．工程項目實行總承包的，定期考核分包企業(yè)安全生產(chǎn)管理情況 B．督促落實本單位重大危險源的安全管理措施 C．在施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)工程項目質(zhì)量安全生產(chǎn)活動 D．保證本企業(yè)安全生產(chǎn)投入的有效實施 參考答案：D，第207頁。

48．根據(jù)《綠色施工導則》，施工現(xiàn)場500km以內(nèi)生產(chǎn)的建筑材料用量應(yīng)當占建筑材料總重量的()以上。

A．50% B．60% C．70% D．80% 參考答案：C，第190頁。

49．施工企業(yè)向某律師出具的民事訴訟授權(quán)委托書中僅寫明代理權(quán)限是“全權(quán)代理”。下列與訴訟有關(guān)的行為中，該律師享有代理權(quán)的是()。

A．放棄訴訟請求 B．與對方當事人進行和解 C．提起上訴 D．提供證據(jù)

參考答案：D，第312頁。

50．甲委托乙采購一種新材料并簽訂了材料采購委托合同，經(jīng)甲同意，乙將新材料采購事務(wù)轉(zhuǎn)委托給丙。關(guān)于該轉(zhuǎn)委托中責任承擔的說法，正確的是()。

A．乙對丙的行為承擔責任

B．乙僅對丙的選任及其對丙的指示承擔責任 C．甲與乙對丙的行為承擔連帶責任

D．乙對丙的選任及其對丙的指示，由甲與乙承擔連帶責任 參考答案：B，第13頁。

51．根據(jù)《建沒工程安全生產(chǎn)管理條例》，施工總承包項目的分包工程發(fā)生施工生產(chǎn)安全事故，負責向政府安監(jiān)部門和有關(guān)部門上報事故的是()。

A．分包單位 B．總承包單位 C．建設(shè)單位 D．現(xiàn)場安全責任人 【答案】B P244 52．某施工企業(yè)與李某協(xié)商解除勞動合同，李某在該企業(yè)工作了2年3個月，在解除合同前12個月李某月平均工資為6000元。根據(jù)《勞動合同法》，該企業(yè)應(yīng)當給予李某經(jīng)濟補償()。

A．6000元 B．12000元 C．15000元 D．18000元 【答案】C P137 53．關(guān)于招標價格的說法，正確的是()。A．招標時可以設(shè)定最低投標限價 B．招標時應(yīng)當編制標底

C．招標的項目應(yīng)當采用工程量清單計價 D．招標時可以設(shè)定最高投標限價 【答案】D P78 54．下列情形中，屬于弄虛作假、騙取中標的情形是()。A．共同抬高投標報價 B．借用他人資質(zhì)證書 C．行賄評標專家謀取高分 D．低價中標、高價索賠 【答案】B P87 55．擔任施工項目負責人的注冊建造師，在所負責的工程項目竣工驗收手續(xù)辦結(jié)前，不得變更注冊到另一施工企業(yè)，除非()。

A．施工企業(yè)同意更換項目負責人 B．建設(shè)單位與施工企業(yè)產(chǎn)生了合同糾紛 C．因不可抗力暫停施工

D．建設(shè)單位同意更換項目負責人 【答案】D P69 56．關(guān)于國家所有的不可移動文物范圍的說法，正確的是()。A．紀念建筑物屬于國家所有 B．近代現(xiàn)代代表性建筑屬于國家所有 C．時刻屬于國家所有 D．古文化遺址屬于國家所有 【答案】D P196-197

57、關(guān)于承攬工程業(yè)務(wù)的說法，正確的是()。A.企業(yè)承攬分包工程，應(yīng)當取得相應(yīng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)

B.不具有相應(yīng)資質(zhì)等級的施工企業(yè)，可以采取同一專業(yè)聯(lián)合承包的方式滿足承攬工程業(yè)務(wù)要求

C.施工企業(yè)與項目經(jīng)理簽訂內(nèi)部承包協(xié)議，屬于允許他人以本企業(yè)名義承攬工程 D.自然人可以成為承攬分包工程業(yè)務(wù)的主體 參考答案：A，第100頁。

58.某施工企業(yè)與租賃公司簽訂了塔吊租賃合同，施工企業(yè)在租賃期間損壞了塔吊的兩個部件，并有意轉(zhuǎn)租該塔吊，關(guān)于施工企業(yè)義務(wù)的說法，正確的是()。

A，施工企業(yè)應(yīng)當對塔吊部件進行維修 B，施工企業(yè)應(yīng)當對塔吊做相應(yīng)改造

C．施工企業(yè)轉(zhuǎn)租塔吊后應(yīng)當將相關(guān)情況通知租賃公司 D．施工企業(yè)應(yīng)當承擔塔吊部件的損害賠償責任 參考答案：D，第165頁。

59．根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，在城市市區(qū)內(nèi)的施工現(xiàn)場未實行封閉圍檔的，一般情況下可能承擔的法律責任是()。

A，處以20萬元罰款

B，責令施工企業(yè)限期改正 C．吊銷施工企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 D．降低施工企業(yè)資質(zhì)等級 參考答案：B，第238頁。

60，設(shè)備采購合同約定，任何一方不履行合同應(yīng)當支付違約金5萬元。采購人按照約定向供應(yīng)商交付定金8萬元。合同履行期限屆滿，供應(yīng)商未能交付設(shè)備，則采購人能獲得法院支持的最高請求額是()萬元。

A．16 B．5 C．8 D．13 二，多項選擇題(共20題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分;少選，所選的每個選項得0．5分)61．關(guān)于法定代表人的說法，正確的有()。

A．公司章程對法定代表人權(quán)利的限制，可以對抗善意第三人 B．因過錯履行職務(wù)行為損害他人，由法定代表人承擔責任 C．法定代表人代表法人從事民事活動 D．法定代表人為特別法人 E．法人應(yīng)當有法定代表人 參考答案：CE，第7-8頁

62.根據(jù)《勞動合同法》，勞動合同無效或部分無效的情形有()。A.勞動者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失蹤的 B.用人單位被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉、撤銷的

C.以欺詐、脅迫的手段，使對方在違背真實意思的情況下訂立勞動合同的 D.勞動者被依法追究刑事責任的

E.用人單位免除自己的法定責任、排除勞動者權(quán)利的 【答案】CE P132 63.關(guān)于地役權(quán)的說法，正確的有()。

A.需役地上的用益物權(quán)轉(zhuǎn)讓時，受讓人同時享有地役權(quán) B.地役權(quán)的設(shè)立是為了提高供役地的使用效率 C.地役權(quán)未經(jīng)登記不得對抗需役地人 D.地役權(quán)由需役地人單方設(shè)立 E.地役權(quán)屬于用益物權(quán) 【答案】AE P18 64.下列施工合同中，屬于無效合同的有()。A.施工企業(yè)借用他人資質(zhì)簽訂的

B.施工企業(yè)與建設(shè)單位串通投標，中標后簽訂的 C.建設(shè)工程依法必須進行招標而未招標的 D施工企業(yè)超越資質(zhì)等級與建設(shè)單位簽訂的 E.施工企業(yè)將其承包的部部分非主體工程分包的 【答案】ABCD P121 65.根據(jù)《建筑起重機械安全監(jiān)督管理規(guī)定》，建筑起重機械不得出租、使用的情形有()。

A.經(jīng)檢驗未達到安全技術(shù)標準規(guī)定的 B.屬于國家不鼓勵使用的 C.沒有完整安全技術(shù)檔案的 D.安全保護裝置齊全有效的

E.超過安全技術(shù)標準或者制造廠家規(guī)定的使用年限的 【答案】ACE P257 66.抵押期間抵押人轉(zhuǎn)讓已經(jīng)辦理登記的抵押物，通知了抵押權(quán)人并告知了受讓人轉(zhuǎn)讓物已經(jīng)抵押的情況，則()。

A.轉(zhuǎn)讓行為無效

B.轉(zhuǎn)讓所得價款應(yīng)當由抵押權(quán)人所有 C.轉(zhuǎn)讓所得價款可以向第三人提存 D.轉(zhuǎn)讓所得價款只能提前清償債務(wù) E.轉(zhuǎn)讓行為有效 【答案】CE P33 67.下列情形中，視為投標人相互串通投標的有()。A.不同投標人的投標文件由同一人編制 B.不同投標人的投標文件的報價呈規(guī)律性差異 C.不同投標人的投標文件相互混裝

D.屬于同一組織的成員按照該組織要求協(xié)同投標 E.投標人之間約定部分投標人放棄投標 【答案】ABC P86 68.下列行為構(gòu)成侵權(quán)之債的有()。A.建設(shè)行政主管部門未及時頒發(fā)施工許可證 B.路人幫助把受傷工人送至醫(yī)院 C.建筑物上墜落物品造成他人傷害，難以確定責任人 D.拆除屋頂廣告時將住戶窗戶損壞

E.建設(shè)單位未將工程款及時足額支付給施工企業(yè) 【答案】CD P20-21 69.施工合同中對應(yīng)付款時間約定不明時，關(guān)于付款起算時間的說法，正確的有()。A.工程已實際交付的，為交付之日 B.工程未交付的，為提交峻工結(jié)算文件之日

C.工程已交付，工企業(yè)主張工程款的，為提出主張之日 D.工程未交付的，為提交竣工驗收報告之日

E.工程未交付，工程程價款也未結(jié)算的，為當事人起訴之日 【答案】ABE P116 70.法的形式的含義包括()。A.創(chuàng)制機關(guān)的性質(zhì)及級別 B.法律規(guī)范的地域效力 C.法律規(guī)范的內(nèi)涵 D.法律規(guī)范的期間效力 E.法律規(guī)范的效力等級 【答案】ABE P3 參考答案：A，第128頁。

71.下列情形中，招標人應(yīng)當拒收的投標文件有()。A.逾期送送達的

B.投標人未提交投標保證金的 C.投標人的法定代表人未到場的 D.未按招標文件要求密封的 E.投標人對招標文件有異議的 參考答案：AD P84 72.下列爭議中，屬于勞動爭議范圍的是()。A.家庭與家政服務(wù)人員之間的爭議 B.個體工匠與學徒之間的爭議 C.因確認勞動關(guān)系發(fā)生的爭議 E.因終止勞動合同發(fā)生的爭議 D.因工作時間發(fā)生的爭議 參考答案：CDE P149 73.在施工合同糾紛的訴訟中，能作為證據(jù)的有()。A.法律規(guī)定 B.當事人的陳述

C.施工企業(yè)偷錄的談判錄音 D.工程設(shè)計圖紙

E.工程質(zhì)量司法鑒定機構(gòu)出具的鑒定報告 參考答案：BCDE P312 74.根據(jù)《建筑工程施工轉(zhuǎn)包違法分包等違法行為認定查處管理辦法(試行)》，下列情形中，屬于違法分包的有()。

A.將工程分包給不具有相應(yīng)資質(zhì)條件單位的

B.未經(jīng)建設(shè)單位同意將工程分包的 C.分包單位將分包工程再分包的 D.將鋼結(jié)構(gòu)工程分包的 E.分包單位將勞務(wù)作業(yè)分包的 參考答案：ABC P95 75.關(guān)于竣工驗收時應(yīng)當提交的檔案資料的說法，正確的有()。

A.建設(shè)單位應(yīng)當在建設(shè)工程竣工驗收后，及時向建設(shè)行政主管部門或其他有關(guān)部門移交建設(shè)項目檔案

B.施工企業(yè)應(yīng)當在合同中明確要求勘察、設(shè)計、監(jiān)理等單位分別提供各環(huán)節(jié)文件資料

C.施工企業(yè)應(yīng)當按照歸檔要求制定統(tǒng)一目錄 D.工程檢驗評定資料應(yīng)當由施工企業(yè)提交 E.工程檢驗評定資料無需在竣工時提交 參考答案：AC 76.關(guān)于勞動合同訂立的說法，正確的有()。A.試用期包含在勞動合同期限內(nèi) B.固定期限勞動合同不能超過10年 C.商業(yè)保險是勞動合同的必備條款 D.勞動關(guān)系自勞動合同訂立之日起建立 E.建立全日制勞動關(guān)系，應(yīng)當訂立書面勞動合同 參考答案：AE P130-131 77.在城市市區(qū)范圍內(nèi)，建筑施工過程中使用機械設(shè)備，可能產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的，施工企業(yè)必須在工程開工15日以前向工程所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門申報該工程的()。

A.項目名稱 B.施工場所和期限 C.產(chǎn)生噪聲的原因 D.可能產(chǎn)生的環(huán)境噪聲值 E.所采取的環(huán)境噪聲污染防治措施 參考答案：ABDE P175 78.關(guān)于質(zhì)量保證責任的說法,正確的有()。

A.因建設(shè)單位錯誤管理造成的質(zhì)量缺陷，由施工企業(yè)負責維修和承擔費用 B.質(zhì)量保修有保修期限和保修范圍的雙重約束

C.因地震、臺風、洪水等原因造成的永久工程損壞，由施工企業(yè)負責維修，其費用由建設(shè)單位承擔

D.建設(shè)工程質(zhì)量保證金是從建設(shè)單位應(yīng)付的工程款中預留的資金

E.缺陷責任期內(nèi)預留質(zhì)量保證金的，施工企業(yè)履行合同約定的責任，到期后施工企業(yè)可以向建設(shè)單位申請返還質(zhì)量保證金

參考答案：BDE P299-300 79.根據(jù)《勞動合同法》，勞動者有下列情形之一，用人單位可以解除勞動合同的是()。

A.勞動者不能勝任工作 B.勞動者在試用期內(nèi)不符合錄用條件 C.勞動者嚴重違反用人單位的規(guī)章制度 D.勞動者被依法追究刑事責任 E.勞動者患病 參考答案：BCD P135 80.下列情形中，依法可以不招標的項目有()。A.需要使用不可替代的施工專有技術(shù)的項目 B.采購人的全資子公司能夠自行建設(shè)的

C.需要向原中標人采購工程，否則將影響施工或者功能配套要求的 D.只有少量潛在投標人可供選擇的項目

E.已通過招標方式選定的特許經(jīng)營項目投資人依法能夠自行建設(shè)的 參考答案：ACE P75

二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888二建群595218558 建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888

一 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888 二建群595218558 二建群595218558 二建群595218558 二建群595218558 二建群595218558

二建群595218558 二建群595218558 二建群595218558 二建群595218558 二建群595218558 二建群595218558 二建群595218558

二建群595218558 二建群595218558 二建群595218558 二建群595218558 二建群595218558

二建群595218558 二建群595218558

二建群595218558 二建群595218558 二建群595218558

二建群595218558 二建群595218558

二建群595218558 二建群595218558 二建群595218558 二建群595218558 一建群571088168 一建群571088168 一建群571088168 一建群571088168 一建群571088168 一建群571088168 一建群571088168 一建群571088168 一建群571088168 一建群571088168 一建群571088168 一建群571088168 一建群571088168 一建群571088168 一建群571088168 一建群571088168 一建群571088168 一建群571088168 一建群571088168 一建群571088168 一建群571088168 一建群571088168 一建群571088168 一建群571088168 一建群571088168 一建群571088168 一建群571088168 一建群571088168 QQ:772591818 QQ:772591818 QQ:772591818 QQ:772591818 QQ:772591818 QQ:772591818 QQ:772591818 QQ:772591818 QQ:772591818 QQ:772591818 QQ:772591818 QQ:772591818 QQ:772591818 QQ:772591818 QQ:772591818 QQ:772591818 QQ:772591818 QQ:772591818 QQ:772591818 QQ:772591818 QQ:772591818 QQ:772591818 QQ:772591818 QQ:772591818 QQ:772591818 QQ:772591818 QQ:772591818 QQ:772591818 772591888 772591888 772591888 772591888 772591888 772591888 772591888 772591888 772591888 772591888 772591888 772591888 772591888 772591888 772591888 772591888 772591888 772591888 772591888 772591888 772591888 772591888 772591888 772591888 772591888 772591888 772591888 772591888

二建群595218558 一建群571088168 QQ:772591818 772591888

第三篇：2015年二級建造師法規(guī)真題及答案解析

1、施工企業(yè)項目經(jīng)理部經(jīng)營活動的法律后果由（）。A.項目經(jīng)理承擔 B.企業(yè)法人承擔 C.企業(yè)法定代表人承擔

D.項目經(jīng)理部與企業(yè)法人共同承擔 233網(wǎng)校名師答案：B 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是企業(yè)法人與項目經(jīng)理部的法律關(guān)系。項目經(jīng)理未按時完成施工任務(wù)，責任應(yīng)由施工企業(yè)承擔，而不是項目經(jīng)理本人承擔，也不是由項目經(jīng)理理部承擔，項目經(jīng)理簽字的材料款，如果不按時支付，材料供應(yīng)商應(yīng)當以施工企業(yè)為被告。而不能直接告項目經(jīng)理個人，也不能告項目經(jīng)理部。參見教材P9.2、關(guān)于委托代理終止情形的說法，正確的是（）。A.被代理人恢復了民事行為能力 B.被代理人取得了民事行為能力 C.指定單位取消指定

D.代理期間屆滿或者代理事務(wù)完成 233網(wǎng)校名師答案：D 233網(wǎng)校答案解析：本題考察的是建設(shè)工程代理行為的終止。建設(shè)工程代理行為的終止：（1）代理期間屆滿或者代理事務(wù)完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辭去委托；（3）代理人死亡；（4）代理人喪失民事行為能；（5）作為被代理人或者代理人的法人終止，參見教材P11.3、甲房地產(chǎn)公司在A地塊開發(fā)住宅小區(qū)，為滿足該小區(qū)住戶觀景的需求，便與相鄰的乙工廠協(xié)商約定，甲公司支付乙工廠800萬元，乙工廠在20年內(nèi)不在本廠區(qū)建設(shè)15米以上的建筑物，以免遮擋住戶觀景，合同簽訂生效后甲公司即支付了全部款項，后來，甲公司將A地塊的建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙置業(yè)公司，關(guān)于A地塊權(quán)利的說法，正確的是（）。A.甲公司對乙工廠的土地擁有地役權(quán) B.甲公司對乙工廠的土地擁有擔保物權(quán) C.甲公司給定的權(quán)利自合同公正后獲得

D.甲公司轉(zhuǎn)讓A地塊后，丙公司不享有該項權(quán)利 233網(wǎng)校名師答案：A 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是與土地相關(guān)的物權(quán)。地役權(quán)：為使用自己不動產(chǎn)的便利或提高其效益而按照合同約定利用他人不動產(chǎn)的權(quán)利。選項B，擔保物權(quán)：權(quán)利人在債務(wù)人不履行到期債務(wù)或者發(fā)生當事人約定的實現(xiàn)擔保物權(quán)的情形，依法享有就擔保財產(chǎn)優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利。選項C，地役權(quán)合同生效時地役權(quán)設(shè)立（可登記，也可不登記）。選項D，需役地及需役地的用益物權(quán)轉(zhuǎn)讓時，受讓人同時享有地役權(quán)，參見教材P17-P18.4、關(guān)于不動產(chǎn)物權(quán)設(shè)立的說法，正確的是（）。A.不動產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立應(yīng)依法登記 B.不動產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立屬自愿登記

C.不動產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立自合同成立之日時生效 D.不動產(chǎn)登記由合同簽訂地登記機構(gòu)辦理 233網(wǎng)校名師答案：A 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是物權(quán)的設(shè)立，變更，轉(zhuǎn)讓，消滅和保護。選項B，未經(jīng)登，不發(fā)生效力；選項C，不動產(chǎn)權(quán)的設(shè)立，應(yīng)當依照法律規(guī)定登記，自記載于不動產(chǎn)登記簿發(fā)生效力；選項D，不動產(chǎn)登記，由不動產(chǎn)所在地的登記機構(gòu)辦理，參見教材P18

5、下列事項中，屬于專利權(quán)保護對象的是（）。A.施工企業(yè)的名稱成標志 B.施工企業(yè)編制的投票文件 C.施工企業(yè)編制的施工方案 D.施工企業(yè)發(fā)明的新技術(shù) 233網(wǎng)校名師答案：D 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是建設(shè)工程知識產(chǎn)權(quán)的常見種類。專利權(quán)： 參見教材P22

6、關(guān)于擔保的說法，正確的是（）。A.擔保是用益物權(quán)的一種 B.擔保的目的是保障特定債權(quán)實現(xiàn) C.擔保合同是主合同

D.反但保不適用《擔保法》的規(guī)定 233網(wǎng)校名師答案：B 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是擔保與擔保合同的規(guī)定，選項A ,用益物權(quán)包括土地承包經(jīng)營權(quán)，建設(shè)用地使用權(quán)，宅基地使用權(quán)和地役權(quán)。選項C，擔保合同是主合同的從合同，參見教材P29-30 7.某開發(fā)商以A地塊的建設(shè)用地使用權(quán)作為向銀行貸款的擔保，確保近期還款，此擔保方式屬于（）A.保證 B.質(zhì)押 C.抵押 D.留置

233網(wǎng)校名師答案：C 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是抵押權(quán)，抵押是指債務(wù)人或第三人不轉(zhuǎn)移對財產(chǎn)的占有，將該財產(chǎn)作為債券的擔保。債務(wù)人不履行債務(wù)時，債券人有權(quán)以該財產(chǎn)折價或者以拍賣，變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償?shù)膿７绞健⒁娊滩腜31-32 8.關(guān)于建筑市場誠信行為的公布內(nèi)容和范圍，下列說法中，正確的是（）A.招標投標違法行為記錄公告涉及商業(yè)秘密的一律不得公開 B.招標投標違法行為記錄公告涉及個人隱私的一律不得公開 C.招標投標違法行為記錄公告涉及公共利益的一律不得公開 D.招標投標違法行為記錄公告涉及國家秘密的一律不得公開 233網(wǎng)校名師答案：D 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是建筑市場誠信行為的公布。國家秘密不得公開。參見教材P104 9.根據(jù)<<建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例>>，施工單位的相關(guān)人員未經(jīng)安全教育培訓或考核不合格即從事相關(guān)工作的，應(yīng)責令限改正，逾期未改正的，責令停業(yè)整頓，下列人員中，屬于“相關(guān)人員”范圍的是（）A.安全員 B.資料員 C.材料員 D.標準員

233網(wǎng)校名師答案：A 10.關(guān)于工程項目配套建設(shè)的環(huán)境保護設(shè)施竣工驗收，下列說法中，正確的是（）。A.分期建設(shè)分期投入生產(chǎn)的建設(shè)項目，其相應(yīng)的環(huán)境保護設(shè)施應(yīng)當分期驗收

B.需進行試生產(chǎn)的建設(shè)項目，環(huán)境保護設(shè)施應(yīng)當自建設(shè)項目投入試生產(chǎn)日起1個月內(nèi)申請驗收 C.建設(shè)行政主管部門收到驗收申請之日起15日內(nèi)，完成驗收

D.環(huán)境保護設(shè)施驗收不合格，主體工程正式投入生產(chǎn)的，由建設(shè)行政主管部門責令停止生產(chǎn) 233網(wǎng)校名師答案：A 233網(wǎng)校答案解析：本題考察的是建設(shè)工程竣工環(huán)保驗收，選項B，需要進行試生產(chǎn)的，建設(shè)單位應(yīng)當自投入試生產(chǎn)之日起3個月內(nèi)申請驗收。選項C，環(huán)境保護部門自收到申請之日起30日內(nèi)完成驗收。選項D，應(yīng)由環(huán)境保護行政主管部門責今停止生產(chǎn)或者使用，參見教材P280-P281 11.根據(jù)<<大氣污染防治法>>，施工企業(yè)在城市市區(qū)內(nèi)進行建設(shè)施工，未采取有效揚塵防治措施，致使大氣環(huán)境受到污染。關(guān)于其應(yīng)受“處罰”的說法，正確的是（）。A.由縣級以上地方人民政府建設(shè)行政主管部門決定處罰 B.由縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門決定處罰

C.由縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門決定限期改正，處以罰款

D.由縣級以上地方人民政府建設(shè)行政主管部門和環(huán)境保護行政主管部門共同決定停工整頓，處以罰款 233網(wǎng)校名師答案：A 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是施工現(xiàn)場大氣污染防治違法行為應(yīng)承擔的法律責任。對因建設(shè)施工造成揚塵污染的處罰，由縣級以上地方人民政府建設(shè)行政主管部門決定，參見教材P177 12.依法應(yīng)當招標的項目，在下列情形中，可以不進行施工招標的情形是（）。A.技術(shù)復雜，有特殊要求的

B.已通過招標方式選定的特許經(jīng)營項目投資人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供的 C.采購人自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供更為節(jié)省成本的

D.需要向原中標人采購工程、貨物或者服務(wù)，否則所需要費用將大幅增加 233網(wǎng)校名師答案：B 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是可以不進行招標的建設(shè)工程項目。可以不進行招標的建設(shè)工程項目： ①涉及國家安全，國家秘密或者搶險救災(zāi)而不適宜招標的。②屬于利用扶貧資金實行以工代賑需要使用農(nóng)民工的。③施工主要技術(shù)采用特定的專利或者專有技術(shù)的 ④施工企業(yè)自建自用，且本企業(yè)資質(zhì)符合工程要求

⑤在建工程追加附屬小型工程或者主體加層，原中標人有能力承包的 ⑥法律，行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。參見教材P74 13.租賃合同的出租人出賣租憑房屋前通知了承租人，此時承租人享有的權(quán)利是（）。A.優(yōu)先購買權(quán) B.留置權(quán) C.抗辯權(quán) D.優(yōu)先受償權(quán) 233網(wǎng)校名師答案：A 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是租賃合同的法律規(guī)定。出租人出賣租賃房屋的。應(yīng)當在出賣之前的合理期限內(nèi)通知承租人，承租人享有以同等條件優(yōu)先購買的權(quán)利。參見教材P157 14.“綠色施工”是指工程建設(shè)中，在保證質(zhì)量、安全等基本要求和技術(shù)進步，最大限度的節(jié)約資源與減少對環(huán)境實現(xiàn)“四節(jié)一環(huán)保”，其中“四節(jié)”是指（）。A.節(jié)電、節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材 B.節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材 C.節(jié)能、節(jié)水、節(jié)油、節(jié)材 D.節(jié)能、節(jié)電 233網(wǎng)校名師答案：B 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是施工合理使用與節(jié)約能源的規(guī)定。四節(jié)一環(huán)保：節(jié)能，節(jié)地，節(jié)水，節(jié)水，節(jié)材和環(huán)境保護。參見教材P180 15.根據(jù)《注冊建造師繼續(xù)教育管理暫行辦法》，注冊建造師繼續(xù)教育不合格的，應(yīng)給予的處理是（）。A.撤銷注冊

B.處1萬元以上罰款 C.三年內(nèi)不得再次申請注冊 D.不予注冊

233網(wǎng)校名師答案：D 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是二級建造師的注冊，繼續(xù)教材不合格的不予以注冊。參見教材P66 16.根據(jù)《注冊建造師執(zhí)業(yè)管理辦法（試行）》，注冊建造師可擔任兩個項目的負責人的情形是（）。A.兩個項目的發(fā)包人是同一單位 B.因發(fā)包人原因?qū)е峦９こ^3個月

C.合同約定的工程驗收合格，正在辦理工程結(jié)算 D.建造師同時具有兩個專業(yè)的執(zhí)業(yè)資格 233網(wǎng)校名師答案：C 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是建造師的受聘單位和執(zhí)行崗位范圍。注冊建造師不得同時擔任兩個及以上建設(shè)工程施工項目負責人。發(fā)生下列情形的除外：1.同一工程相鄰部份段發(fā)包或分期施工的；2.合同約定的工程驗收合格的；3.因非承包原因致使工程項目停工超過120天（含），經(jīng)建設(shè)單位同意的。參見教材P68.17.關(guān)于承攬合同解除的說法，正確的是（）。

A.承攬人未經(jīng)定作人同意交其承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同 B.除非合同當事人雙方書面的約定，定作人和承攬人均不得隨時解除承攬合同

C.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的材料不符合給定的，有權(quán)以書面通知的方式，單方面解除承攬合同 D.承攬人可以隨時解除承攬合同，造成定作人員損失的，應(yīng)當賠償 233網(wǎng)校名師答案：A 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是承攬合同的法律規(guī)定，承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的。應(yīng)當就第三人完成的工作成果向定作人負責，未經(jīng)定作人同意的，定作人可以接觸合同，定作人承攬人可以隨時接觸承攬合同，造成定作人損失的，應(yīng)當賠償。參見教材P148 18.根據(jù)《節(jié)約能源法》，違反建筑節(jié)能標準的，有建設(shè)主管部門責令改正，處10萬元以上50萬元以下罰款的參建單位是（）。A.建設(shè)、施工、監(jiān)理 B.設(shè)計、施工、監(jiān)理 C.建設(shè)、設(shè)計、施工 D.建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理 233網(wǎng)校名師答案：B 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是節(jié)約能源法違法行為應(yīng)承擔的法律責任。《節(jié)約能源法》規(guī)定，設(shè)計單位，施工單位，監(jiān)理的那位違反建筑節(jié)能標準的，有建設(shè)主管部門責令改正，處10萬元以上50萬元以下罰款。參見教材P186 19.某工程施工合同因被拖欠工程款發(fā)生糾紛，施工方訴訟法院，后本案經(jīng)調(diào)解達成協(xié)議，并制作了調(diào)解書。關(guān)于本案中調(diào)解的說法，正確的是（）。A.法院調(diào)解應(yīng)由審判員一人主持

B.調(diào)解書經(jīng)雙方當事人簽收即發(fā)生法律效力 C.法院調(diào)解必須邀請有關(guān)單位和個人協(xié)助 D.調(diào)解書與判決書的效力不同 233網(wǎng)校名師答案：B 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是法院調(diào)解。法院調(diào)解的調(diào)解書和效力和判決書是一樣的，人民法院進行調(diào)解，可以由審判員一人主持，人民法院進行調(diào)解，可以邀請，參見教材P329 20.下列試塊、試件和材料中，必須實施見證取樣和送檢的是（）。A.屋面、廁浴間使用的防水材料 B.非承重結(jié)構(gòu)的鋼筋及連接接頭試件 C.用于防水層上保護層的商品混凝土 D.抹灰砂漿中使用的摻加劑 233網(wǎng)校名師答案：A 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是對建筑材料，設(shè)備等進行檢驗檢測的規(guī)定。下列試塊，試件和材料實施必須實施見證取樣和送檢：（1）用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土試塊；（2）用于承重墻體的砌筑砂槳試塊；（3）用于承重結(jié)構(gòu)的鋼筋及連接接頭試件；（4）用于承重墻的磚和混凝土小型砌塊。（5）用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥；（6）用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土中使用的摻加劑；（7）地下，屋面，廁浴間使用的防水材料；（8）國家規(guī)定必須實行見證取樣和送檢的其他試塊，試件和材料。參見教材P236 21.某市質(zhì)量監(jiān)督站一科長李某因涉嫌制假被公安機關(guān)拘留、處以5000元罰款，沒收其全部違法所得財產(chǎn)。市質(zhì)量監(jiān)督站知道此事后將李某開除，李某不服公安機關(guān)和質(zhì)量監(jiān)督站的做法，就以下事項提出行政復議，其中超出行政復議范圍的事項是（）A.被拘留 B.被罰款5000元 C.被質(zhì)量監(jiān)督站開除 D.被沒收違法所得 233網(wǎng)校名師答案：C 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是行政復議的范圍，受理和復議決定，質(zhì)量監(jiān)督站對內(nèi)的處理不能提起行政復議，參見教材P335 22.關(guān)于履約保證金的說法，正確的是（）A.中標人必須繳納履約保證金

B.履約保證金不得超過中標合同金額的20% C.履約保證金是投標保證金的另一種表達

D.中標人違反招標文件的要求拒絕提交履約保證金的，視為放棄中標項目 233網(wǎng)校名師答案：D 233網(wǎng)校答案解析：履約保證金不得超過中標合同金額的10%,招標人要求中標人履約保證金的，中標人應(yīng)當提交，參見教材P87 23.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)施安裝完畢后，應(yīng)當由（），并出具合格證明。A.安裝單位質(zhì)檢合格 B.建設(shè)單位檢查驗收

C.建設(shè)行政主管部門檢查驗收 D.監(jiān)理單位檢查驗收 233網(wǎng)校名師答案：A 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是施工現(xiàn)場安全防護和安全費用的規(guī)定。參見教材P215 24.根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，施工企業(yè)隱瞞相關(guān)情況或提供虛假材料申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的，不予受理并給予警告，申請人在（）內(nèi)不得再次申請。A.4年 B.3年 C.2年 D.1年

233網(wǎng)校名師答案：D 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是施工許可法律制度違法行為應(yīng)承擔的法律責任。《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》中規(guī)定，申請人隱瞞有關(guān)情況或者提供虛假材料申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的，不予受理或不予行政許可，并予以警告，申請人在1年內(nèi)不得再次申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)，參見教材P62 25.略 26.略

27.關(guān)于投標的說法，正確的是（）

A.投標文件未經(jīng)投標單位蓋章和單位負責人簽字的，招標人應(yīng)當拒收 B.投標文件未按照招標文件要求嚴密的，招標人應(yīng)當拒收 C.投標人逾期送達投標文件的，應(yīng)當向招標人作出合理說明 D.聯(lián)合體投標的，可以在評標委員會提出書面評標報告前更換成員 233網(wǎng)校名師答案：B 參見教材P82 28.根據(jù)《勞動合同法》，用人單位違反相關(guān)規(guī)定不與勞動者訂立無固定期限勞動合同的，自應(yīng)當訂立無固定期限勞動合同之日起勞動者按時支付（）的工資。A.4倍 B.3倍 C.2倍 D.1倍

233網(wǎng)校名師答案：C 參見教材P144 29.關(guān)于招標方式的說法，正確的是（）。

A．公開招標是招標人以招標公告的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標

B．邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式要求五個以上待定的法人或者其他組織投標

C．省級人民政府確定的地方重點項目不適宜公開招標的，經(jīng)省級人民政府批準可以進行邀請招標的 D．國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目一律公開招標 233網(wǎng)校名師答案：C 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是建設(shè)工程法定招標的范圍、招標方式和交易場所。國務(wù)院發(fā)展計劃部門確定的國家重點項目和省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定的地方重點項目不適宜公開招標的，經(jīng)國務(wù)院發(fā)展計劃部門或者省、自治區(qū)、直轄市人民政府批準，可以進行要去招標。參見教材P75.30.根據(jù)《文物保護法》，下列對違法行為處理方法中，正確的是（）A.擅自遷移、拆除不可移動文物的，處以罰款 B.擅自在文物保護范圍內(nèi)建設(shè)工程的，吊銷資質(zhì)證書

C.刻劃、涂污文物沒不嚴重的，由公安機關(guān)或文物所有單位處理罰款

D.刻劃、涂污文物沒不嚴重的，有公安機關(guān)或文物所在單位給予警告，可以并處罰款 233網(wǎng)校名師答案：D 參見教材P193 31.關(guān)于施工企業(yè)違法行為應(yīng)承擔法律責任的說法，正確的是（）A.超越本單位資質(zhì)等級承攬工程的，責令停止違法行為并降低資質(zhì)等級 B.將承包的工程轉(zhuǎn)包的，責令改正并沒收違法所得

C.未取得資質(zhì)證書承攬工程的，予以取締，并處以罰款，有違法所得的，予以沒收 D.允許他人以本企業(yè)名義承攬工程的，沒收違法所得并處以罰款和吊銷資質(zhì)證書 233網(wǎng)校名師答案：C 參見教材P62 32.某開發(fā)商在一大型商場項目的開發(fā)建設(shè)中，違反國家規(guī)定，擅自降低工程質(zhì)量標準，因而造成重大安全事故。該事故責任主體應(yīng)該承擔的刑事責任是（）A.重大責任事故罪 B.重大勞動安全事故 C.串通投票罪 D.工程重大安全事故罪 233網(wǎng)校名師答案：D 參見教材P41 33.根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故造成人員傷亡等損失，應(yīng)當依法承擔賠償責任，拒不承擔的，由（）依法強制執(zhí)行。A.人民法院 B.人民政府 C.建設(shè)行政主管部門 D.安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門 233網(wǎng)校名師答案：A 參見教材P241 34．關(guān)于合同示范文本的說法，正確的是（）。

A．示范文本能夠使合同的簽訂規(guī)范和條款完備二建試題答案 B．示范文本為強制使用的合同文本 C．采用示范文本是合同成立的前提 D．采用示范文本是合同生效的前提 233網(wǎng)校名師答案：A 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是建設(shè)工程合同示范文本的性質(zhì)與作用。如果缺乏合同示范文本，一些當事人簽訂的合同不規(guī)范，條款不完備，漏洞較多，將給合同履行帶來很大困難，不僅影響合同履約率，還導致合同糾紛增多，解決糾紛的難度增大。參見教材P124.35.甲裝飾公司拖欠某勞務(wù)公司10萬元工程款，勞務(wù)公司多次索要無果，當決定上訴時發(fā)現(xiàn)，甲裝飾公司已經(jīng)分立為乙裝飾公司和丙運輸公司，而乙、丙兩個公司對10萬元工程欠款的償還事宜未做明確約定，勞務(wù)公司便以乙裝飾公司為被告訴至法院，法院受理后通知丙公司應(yīng)訴。此時，丙公司作為當事人屬于（）A.共同訴訟人 B.原告

C.有獨立請求權(quán)的第三人 D.無獨立請求權(quán)的第三人 233網(wǎng)校名師答案：A 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是民事訴訟的當事人和代理人。參見教材P300 36.根據(jù)《勞動合同法》，勞務(wù)派遣單位應(yīng)當與被派遣勞動者訂立（）以上的固定期限勞動合同 A.5年 B.3年 C.2年 D.1年

233網(wǎng)校名師答案：C 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是“包工頭”用工模式和勞務(wù)派遣。參見教材P134 37.某工程竣工驗收時發(fā)現(xiàn)隱蔽工程檢查質(zhì)量不合格，經(jīng)查，是由于設(shè)計缺陷造成的。下列說法中，正確的是（）

A.設(shè)計人應(yīng)負責返修，費用由設(shè)計方先行承擔 B.承包人應(yīng)負責返修，費用由承包方先行承擔 C.承包人應(yīng)負責返修，費用由發(fā)包方先行承擔 D.由設(shè)計缺陷造成質(zhì)量不合格的，承包人不負責返修 233網(wǎng)校名師答案：C 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是施工質(zhì)量檢驗和返修的規(guī)定，參見教材P265 38.根據(jù)《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標準》（GB12523-2011）.建筑施工場界環(huán)境夜間噪聲的夜間是指（）期間。

A.21點至次日6點 B.22點至次日8點 C.21點至次日8點 D.22點至次日6點 233網(wǎng)校名師答案：D 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是施工現(xiàn)場噪聲污染防治的規(guī)定。“夜間”是指22:00至次日6：00之間的時間段，參見教材P168 39.下列合同各項內(nèi)容中，不屬于合同主要條款的是（）A.價款或者報酬 B.保險條款

C.履行期限、地點、和方式 D.當事人的名稱 233網(wǎng)校名師答案：B 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是建設(shè)工程施工合同的法定形式和內(nèi)容。保險條款不屬于合同的主要條款。參見教材P106 40.某建設(shè)工程項目中，甲公司中標后將其轉(zhuǎn)包給不具有相應(yīng)資質(zhì)的乙公司，乙公司施工工程不符合規(guī)定質(zhì)量標準，給建設(shè)單位造成損失，下列說法中，正確的是（）A．建設(shè)單位與甲公司有直接合同關(guān)系，應(yīng)由甲公司承擔賠償責任 B．甲、乙承擔連帶賠償責任

C．實際施工并造成損失的是乙公司，應(yīng)由乙公司承擔賠償責任 D．因建設(shè)單位管理不到位，應(yīng)由建設(shè)單位承擔部分損失 233網(wǎng)校名師答案：B 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是承包單位違法行為應(yīng)承擔的法律責任。因?qū)D(zhuǎn)包工程或者違法分包的工程不符合規(guī)定的質(zhì)量標準造成的損失，與接受轉(zhuǎn)包或者分包的單位承擔連帶賠償責任。41.下列情形中，投標人中標有效的是（）。A.投標人給予招標人金錢獲取中標

B.投標人在投標書中表面給予招標人折扣獲取中標 C.投標人在賬外給予招標人回扣獲取中標 D.投標人在賬外給予評標委員會財物獲取中標 233網(wǎng)校名師答案：B 參見教材P84 42．某施工合同糾紛案經(jīng)仲裁裁決，將已經(jīng)竣工工程的部分樓層折價給施工單位抵償工程欠款，但建設(shè)單位拒絕履行裁決。因此，施工單位決定申請執(zhí)行仲裁裁決。關(guān)于申請執(zhí)行總裁裁決的說法中，正確的是（）。

A． 施工單位申請執(zhí)行的期間為1年

B.申請執(zhí)行本案的仲裁裁決，由施工單位所在地的中級人民法院管轄 C.申請執(zhí)行本案的仲裁裁決，由本案工程合同簽訂地的中級人民法院管轄 D.施工單位有權(quán)向人民法院申請執(zhí)行 233網(wǎng)校名師答案： D 參見教材323、326 43.某施工企業(yè)與材料供應(yīng)商訂立的合同中約定了違約金5萬元，同時約定由施工企業(yè)支付供應(yīng)商定金4萬元。后來供應(yīng)商未能交貨，施工企業(yè)為最大限度圍護自身利益，可以要求供應(yīng)商支付（）萬元。A.13 B.9 C.8 D.5 233網(wǎng)校名師答案：B 參見教材P33 44.根據(jù)《建筑法》及相關(guān)法規(guī)，建設(shè)單位應(yīng)當辦理施工許可證是工程是（）。A.國務(wù)院批準開工報告的工程 B.城鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程 C.建筑面積200m2以上的工程 D.工程投資額在20萬元以上的工程 233網(wǎng)校名師答案：B 參見教材P45 45.根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程合同糾紛案件適用法律問題的解釋》，謝列情形中，造成建設(shè)工程質(zhì)量缺陷，發(fā)包人應(yīng)當承擔過錯責任的是（）。A.未申領(lǐng)施工許可證 B.延遲提供設(shè)計文件 C.拖欠工程款

D.直接指定分包人分包專業(yè)工程 233網(wǎng)校名師答案：D 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是建設(shè)單位相關(guān)的質(zhì)量責任和義務(wù)。建設(shè)單位指定分包的工程應(yīng)片得總包的同意

46.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，在工程建設(shè)過程中，對違反國家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標準，造成重大安全事故，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)對（）依法追究刑事責任。A.法定代表人 B.經(jīng)營負責人 C.直接責任人 D.項目負責人 233網(wǎng)校名師答案：C 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是違法行為應(yīng)承擔的法律責任。《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，建設(shè)單位、設(shè)計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標準，造成重大安全事故，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)對直接責任人員依法追究刑事責任。

47.根據(jù)《民事訴訟法》，下列證據(jù)中，屬于書證的是（）。A.錄音錄像材料 B.建筑材料樣品 C.工程質(zhì)量鑒定報告 D.施工合同

233網(wǎng)校名師答案：D 參見教材P303 48．關(guān)于工程監(jiān)理單位的相關(guān)質(zhì)量責任和義務(wù)，下列說法正確的是（）。A.監(jiān)理單位僅對施工質(zhì)量承擔責任

B.監(jiān)理單位在接受監(jiān)理委托后，因利害關(guān)系需回避的，可以轉(zhuǎn)讓監(jiān)理業(yè)務(wù) C.工程監(jiān)理實行總監(jiān)理工程師負責制

D.監(jiān)理單位將不合格的建筑材料按照合格簽字，造成損失的，承擔全部責任 233網(wǎng)校名師答案：C 49.以守法為基礎(chǔ)，根據(jù)違法違規(guī)行為的行政處罰記錄，對市場主體進行誠信評價的是（）。A.行業(yè)協(xié)會的綜合信用評價

B.行業(yè)協(xié)會協(xié)助政府部門的綜合信用評價 C.政府對市場主體的守法誠信評價 D.社會中介信用機構(gòu)的綜合信用評價 233網(wǎng)校名師答案：C 參見教材P105 50.下列安全生產(chǎn)責任中，屬于施工單位安全生產(chǎn)管理機構(gòu)專職安全生產(chǎn)管理人員責任的是（）。A.落實制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程 B.確保安全生產(chǎn)費用的有效使用

C.檢查危險性較大工程安全專項施工方案的落實情況 D.組織制定安全施工措施 233網(wǎng)校名師答案：C 參見教材P201 51.貨運合同的托運人未按照約定包裝貨物，承運人可以（）。A.留置貨物 B.要求賠償 C.解除合同 D.拒絕運輸

233網(wǎng)校名師答案：D 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是運輸合同的法律規(guī)定。托運人應(yīng)當按照約定的方式包裝貨物。對包裝方式?jīng)]有約定或者約定不明確的，適用《合同法》第156條的規(guī)定。托運人違反包裝的規(guī)定的，承運人可以拒絕運輸。參見教材P161.52.下列行為中，屬于工程安全不良行為的是（）。

A.在施工中偷工減料的，使用不合格建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的

B.未對因工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等采取防護措施的 C.不按照工程設(shè)計圖紙或施工技術(shù)標準施工的

D.未對建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備、商品混凝土進行檢測的 233網(wǎng)校名師答案：B 參見教材P102 53．某施工企業(yè)的下列工作安排，違反《勞動法》中關(guān)于女職工特殊保護規(guī)定（）。A.安排正在哺乳未滿1周歲嬰兒的女工李某從事資料整理工作 B.安排懷孕6個月的女工錢某從事夜班工作

C.安排懷孕期間女工趙某從事第3級體力勞動強度的勞動 D.批準女工王某只能休產(chǎn)假120天 233網(wǎng)校名師答案：C 參見教材P139 54.關(guān)于招標程序和要求的說法，正確的是（）。

A.依法必須進行招標的項目，招標人必須委托有資質(zhì)的招標代理機構(gòu)辦理招標事宜 B.招標項目按照國家有關(guān)規(guī)定需要履行項目審批手續(xù)的，應(yīng)當先履行審批手續(xù)，獲得批準 C.招標文件可以不包括擬簽訂合同的主要條款

D.招標人對已發(fā)出的招標文件進行必要的澄清或修改的應(yīng)當重新招標 233網(wǎng)校名師答案：B 參見教材P75 55.關(guān)于民事訴訟審判程序的說法，正確的是（）。A.一審程序包括普通程序和特殊程序 B.必須以書面形式起訴

C.原告必須與案件有直接利害關(guān)系 D.提交起訴狀的同事提交全部證據(jù) 233網(wǎng)校名師答案：C 參見教材P310~311 56.某買賣合同約定甲向乙供貨，并約定甲向承運人再交付貨物即視為家完成交付，在貨物交付運輸期間，乙將該貨物轉(zhuǎn)賣給丁并通知丙向丁交費，但乙和丁對于貨物毀損、滅失的風險沒有約定。關(guān)于本案例中貨物毀損、滅失風險承擔的說法，正確的是（）。

A.乙與丁的買賣合同成立時，貨物毀損、滅失的風險由丁承擔 B.甲向丙交付貨物后，貨物毀損、滅失的風險由丙承擔 C.甲與乙的買賣合同成立，貨物毀損、滅失的風險即由乙承擔 D.丙向丁交付貨物后，貨物損毀、滅失的風險由乙承擔 233網(wǎng)校名師答案：A 參見教材P152 57．建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，該工程竣工日期應(yīng)為（）A．提交驗收報告之日 B．建設(shè)工程完工之日 C．轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日 D．竣工驗收合格之日 233網(wǎng)校名師答案：C 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是竣工日期。建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。參見教材P110.58.根據(jù)《消防法》和《食品安全法》，關(guān)于施工現(xiàn)場違法行為應(yīng)承擔法律責任的說法，正確的是（）。A.埋壓、*占、遮擋消火栓或者占用防火間距的，處以罰款 B.進貨時未查驗許可證和相關(guān)證明文件的，給予警告并處以罰款

C.未按規(guī)定要求貯存、銷售食品或者清理庫存食品的，罰款并責令停產(chǎn)停業(yè) D.故意破壞或者偽造火災(zāi)現(xiàn)場尚不構(gòu)成犯罪的，拘留并可處以罰款 233網(wǎng)校名師答案：A 參見教材P231 59.根據(jù)《工商保險條例》，職工因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病，需要暫停工作接受工傷醫(yī)療的，停工留薪期一般不超過（）個月 A.12 B.10 C.8 D.6 233網(wǎng)校名師答案：A 參見教材P226 60.下列仲裁協(xié)議中，有效的仲裁協(xié)議是（）。

A.本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，均提請仲裁委員會仲裁 B.本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，可申請仲裁或提起訴訟 C.本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，均提請北京仲裁委員會仲裁 D.本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，應(yīng)先申請仲裁后提起訴訟 233網(wǎng)校名師答案：C 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是仲裁制度。仲裁協(xié)議的內(nèi)容：（1）請求仲裁的意思表示；（2）仲裁事項；（3）選定的仲裁委員會。參見教材P321.61．下列行為中，屬于招標人違法行為的有（）A．招標人與投標人就投標方案進行談判的

B．招標人發(fā)出中標通知書后無正當理由改變中標結(jié)果的 C．招標人按規(guī)定的時間和程序?qū)σ寻l(fā)出的招標文件進行修改 D．招標人在合同建立時向中標人提出附加條件

E．招標人按規(guī)定的時間和程序?qū)σ寻l(fā)出的資格預審文件進行修改 233網(wǎng)校名師答案：ABD 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是招標人違法行為應(yīng)承擔的法律責任。選項ABD都屬于招標人的違法行為。參見教材P88-89 62．根據(jù)《合同法》應(yīng)當采用書面形式的合同有（）A．建設(shè)工程勘察合同 B．委托合同 C．建設(shè)工程施工合同 D．承攬合同 E．建設(shè)工程設(shè)計合同 233網(wǎng)校名師答案：ACE 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是建設(shè)工程施合同的法定形式。《合同法》規(guī)定，建設(shè)工程合同應(yīng)當采用書面形式。參見教材P106 63．根據(jù)《合同法》，違約方承擔賠償損失的構(gòu)成要件包括（）A．具有違約行為 B．具有懲罰目的 C．造成損失后果

D．違約方有過錯，或雖無過錯，但法律規(guī)定應(yīng)當賠償 E．違約行為與損失后果之間具有因果關(guān)系 233網(wǎng)校名師答案：ACDE 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是承擔賠償損失責任的構(gòu)成要件。（1）具有違約行為;（2）造成損失后果；（3）違約行為與財產(chǎn)等損失之間有因果關(guān)系；（4）違約人有過錯，或者雖無過錯，但法律規(guī)定應(yīng)當賠償。參見教材P113 64．根據(jù)《合同法》，合同權(quán)利義務(wù)終止的情形有（）。A．債務(wù)人依法將標的物抵押 B．合同解除 C．債務(wù)相互抵消

D．債權(quán)人依法將標的物提存 E．債權(quán)人免除債務(wù) 233網(wǎng)校名師答案：BCDE 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是合同的終止。《合同法》規(guī)定，有下列情形之一的，合同的權(quán)利義務(wù)終止：（1）債務(wù)已經(jīng)按照約定履行；（2）合同解除；（3）債務(wù)互相抵消；（4）債務(wù)人依法將標的物提存；（5）債權(quán)人免除責任；（6）債權(quán)債務(wù)同歸于一人；（7）法律規(guī)定或者當事人約定終止的其他情形。參見教材P121 65．根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，建設(shè)工程竣工驗收應(yīng)當具備的條件有（）A．完成建設(shè)工程設(shè)計的各項內(nèi)容 B．有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料

C．有工程使用的主要建筑材料，建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進場試驗報告 D．有監(jiān)理單位和施工單位共同簽署的質(zhì)量合格文件 E．有建設(shè)單位簽署的工程保修書 233網(wǎng)校名師答案：ABC 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是竣工驗收應(yīng)當具備的法定條件。選項D：有勘察，設(shè)計，施工，工程監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件;選項E：有施工單位簽署的工程保修書。參見教材P278 66．關(guān)于無效合同的說法，正確的有（）A．無效合同不具有違法性 B．無效合同具有違法性

C．無效合同部分無效會影響其他部分的效力 D．無效合同自訂立之時就不具有法律效力 E．無效合同可能會損害社會公共利益 233網(wǎng)校名師答案：BDE 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是無效合同。無效合同是指合同雖然已經(jīng)成立，但因合同內(nèi)容或者形式違反了法律，行政法規(guī)的強制性規(guī)定和社會公共利益，因而不能產(chǎn)生法律約束力，不受法律保護的合同。無效合同的特征是：具有違法性；具有不可履行性，自訂立之時就不具有法律效力。67、依法必須進行施工招標的工程建設(shè)項目，可以采用邀請招標的情形有（）A.項目受自然地域環(huán)境限制，只有少數(shù)潛在投標人可供選擇 B.施工主要技術(shù)采用不可替代的專利或者專有技術(shù) C.采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大

D.涉及國家安全，國家秘密或者搶險救災(zāi)，事宜招標但不宜公開招標 E.在建工程追加附屬小型工程或者主體加層工作 233網(wǎng)校名師答案： AC 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是建設(shè)工程招標方式。國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目，應(yīng)當公開招標，但是下列情形的，可以邀請招標：（1）技術(shù)復雜，有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標人可供選擇；（2）采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大。參見教材P75 68、關(guān)于投標人的說法，正確的有（）

A.投標人發(fā)生合并、分離、破產(chǎn)等重大變化的，其投標無數(shù)

B.投標人參加依法必須進行招標的項目投標，不受地區(qū)或者部門的限制 C.存在控股關(guān)系的不同單位不得參加同一招標項目的投標

D.單位負責人為同一人的不同單位參加同一標段投標的，相關(guān)投標無效 E.兩個以上法人或者其他組織可以組成一個聯(lián)合體投標 233網(wǎng)校名師答案： BCDE 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是投標人。選項A，如發(fā)生重大變化會影響后期公平公正的投標，才會投標無效。參見教材P81 69、根據(jù)《勞動合同法》，用人單位可以與勞動者解除勞動合同的情形有（）。A.勞動者被依法追究刑事責任 B.勞動者嚴重違反用人單位的規(guī)章制度 C.在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)職工患病 D.女職工在哺乳期內(nèi)

E.勞動者在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件 233網(wǎng)校名師答案： ABE 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是勞動合同的解除和終止。除選項ABE之外，其情形還有：（1）嚴重失職，營私舞弊，給用人單位造成重大損害的；（2）勞動者同時與其他用人單位建立勞動關(guān)系，對完成本單位的工作任務(wù)造成嚴重影響，或者經(jīng)用人單位提出，拒不改正的；（3）因《勞動合同》第26條第1款第1項規(guī)定的情形致使勞動合同無效的。參見教材P130.70、無獨立請求權(quán)的第三人，其訴訟權(quán)利包括（）A.申請?zhí)崞鹪V訟 B.申請參加訴訟 C.提起反訴

D.由法院通知參加訴訟 E.申請?zhí)崞鸸嬖V訟 233網(wǎng)校名師答案： BD 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是當事人。對當事人雙方的訴訟標的，第三人認為有獨立請求權(quán)的，有權(quán)提起訴訟。對當事人雙方的訴訟標的，第三人雖然沒有獨立請求權(quán)，但案件處理結(jié)果同他有法律上的利害關(guān)系的，可以申請參加訴訟，或者由人民法院通知他參加訴訟。參見教材P300-301 71、在建設(shè)工程招投標活動中，關(guān)于聯(lián)合體投標的說法，正確的有（）A.聯(lián)合體各方在同一招標項目中，既可以聯(lián)合體名義招標，又可以自己名義招標 B.兩個以上的個人可以組成聯(lián)合體 C.招標人可以強制投標人組成聯(lián)合體 D.在資格預審前，聯(lián)合體可以增加成員 E.聯(lián)合體各方就中標項目承擔連帶責任 233網(wǎng)校名師答案： DE 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是聯(lián)合體投標。兩個以上法人或者其他組織可以組成一個聯(lián)合體，以一個投標人的身份共同投標。招標人不得強制投標人組成聯(lián)合體共同投標。聯(lián)合體中標的，聯(lián)合體各方應(yīng)當共同與招標人簽訂合同，就中標項目向招標人承擔連帶責任。聯(lián)合體應(yīng)當在提交資格預審申請文件前組成，資格預審后聯(lián)合體增減，更換成員的，其投標無效。聯(lián)合體各方在同一招標項目中以自己名義單獨投標或者參加其他聯(lián)合體投標的，相關(guān)投標均無效。參見教材P81 72、下列建設(shè)工程安全生產(chǎn)責任中，屬于工程建立單位安全職責的有（）A.審查安全技術(shù)措施或?qū)ｍ検┕し桨?B.編制安全技術(shù)措施或?qū)ｍ検┕し桨?C.對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)負總則 D.對施工安全事故隱患提出整改要求 E.出現(xiàn)安全事故，負責成立事故調(diào)查組 233網(wǎng)校名師答案： AD 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是工程監(jiān)理單位的安全責任。工程監(jiān)理單位的安全責任包括：對安全技術(shù)措施或?qū)ｍ検┕し桨高M行審查；依法對施工安全施工隱患進行處理;承擔建設(shè)工程安全生產(chǎn)的監(jiān)理責任。參見教材P246-247 73、根據(jù)《合同法》，免除施工單位違約責任的情形有（）。A.施工單位因安全事故隱患，被監(jiān)理工程師責令暫停施工，致使工期延誤 B.因拖欠農(nóng)民工工資，部分農(nóng)民工停工抗議，致使工期延誤 C.地震導致已完工程被爆破拆除重建，造成建設(shè)單位費用增加 D.由于戰(zhàn)爭，施工耽誤暫停施工，致使工期延誤 E.因遲延履行而遭遇洪水，導致工期延誤 233網(wǎng)校名師答案：CD 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是違約責任的免除。《合同法》規(guī)定，因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規(guī)定的除外。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。本法所稱不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。參見教材P123.74、根據(jù)《勞動合同法》，勞務(wù)派遣用工崗位具有（）A.替代性 B.鋪助性 C.臨時性 D.長期性 E.關(guān)鍵性

233網(wǎng)校名師答案：ABC 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是勞務(wù)派遣。勞務(wù)派遣只能在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位上實施。參見教材P133 75、某工程項目未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自后樓板出現(xiàn)裂痕，經(jīng)鑒定是由于承包人偷工減料造成的，關(guān)于此項目質(zhì)量責任的說法，正確的有（）。A.未經(jīng)竣工驗收使用此工程，由發(fā)包人承擔去不責任

B.承包人在建設(shè)工程設(shè)計文件規(guī)定的合理使用年限內(nèi)對主體結(jié)構(gòu)承擔民事責任 C.承包人應(yīng)當負責返修，費用由發(fā)包人承擔 D.造成發(fā)包人損失的，承包人不承擔責任 E.承包人應(yīng)當負責返修，費用由承包人承擔 233網(wǎng)校名師答案：BE 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的竣工工程質(zhì)量爭議的處理。建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的，不予支持；但是承包人應(yīng)當在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔民事責任。參見教材P285 76、下列各項權(quán)利中，屬于施工作業(yè)人員安全生產(chǎn)權(quán)利的是（）。A.檢舉權(quán) B.控告權(quán) C.批評權(quán)

D.接受安全教育培訓的權(quán)利 E.危險報告全

233網(wǎng)校名師答案：ABC 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是施工作業(yè)人員安全生產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)。施工作業(yè)人員安全生產(chǎn)的權(quán)利包括：施工安全生產(chǎn)的知情權(quán)和建議權(quán)；施工安全保護用品的獲得權(quán)；批評、檢舉、控告權(quán)及拒絕違章指揮權(quán)；緊急避險權(quán)；獲得工傷保險和意外傷害保險賠償?shù)臋?quán)利；請求民事賠償權(quán)。參見教材P206-207。77、根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告調(diào)查處理條例》，事故的等級劃分報考（）。A.一般事故 B.較大事故 C.嚴重事故 D.重大事故 E.也別重大事故 233網(wǎng)校名師答案：ABDE 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是生產(chǎn)安全事故的等級劃分標準。根據(jù)生產(chǎn)安全事故造成的人員傷亡或者直接經(jīng)濟損失，事故一般分為以下等級：特別重大事故、重大事故、較大事故、一般事故。參見教材P232 78．招標人在發(fā)出中標通知書前，由評標委員會對中標候選人進行再次審查確認的情況有（）。A．中標候選人財務(wù)狀況發(fā)生較大變化，可能影響其履約能力 B．中標候選人未繳納履約保證金 C．中標候選人放棄中標2015年二建答案

D．中標候選人存在違法行為，可能影響其履約能力 E．中標候選人經(jīng)營發(fā)生較大變化，可能影響其履約能力 233網(wǎng)校名師答案： ADE 79．根據(jù)《勞動合同法》，下列合同中，屬于無效合同的有（）A．違反法律、行政法規(guī)強制性規(guī)定的勞動合同 B．由用人單位提供的格式勞動合同

C．用人單位免除自己法定責任、排除勞動者權(quán)利的勞動合同 D．與用人單位代理人簽訂的勞動合同 E．未明確規(guī)定合同期限的勞動合同 233網(wǎng)校名師答案：AC 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是訂勞動合同應(yīng)當注意的事項。下列勞動合同無效或者部分無效：以欺詐，脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立或者變更勞動合同的；用人單位免除自己的法定責任，排除勞動者權(quán)利的；違反法律，行政法規(guī)強制性規(guī)定的。對于部分無效的勞動合同，只要不影響其他部分效力的，其他部分仍然有效。參見教材P128 80．下列關(guān)于分包的說法中，正確的有（）A．招標人可以直接指定分包人

B．經(jīng)招標人同意，中標人將中標項目的非關(guān)鍵性工作分包給他人完成

C．中標人和招標人可以在合同中約定將中標項目的部分非主體工作分包給他人完成 D．中標人為節(jié)約成本可以自行決定將中標項目的部分非關(guān)鍵性工作分包給他人完成 E．經(jīng)招標人同意，接受分包的人可將項目再次分包他人 233網(wǎng)校名師答案：BC 233網(wǎng)校答案解析：本題考查的是建設(shè)工程分包的規(guī)定。《招標投標法》也規(guī)定，中標人按照合同約定或者經(jīng)招標人同意，可以將中標項目的部分非主體，非關(guān)鍵性工作分包給他人完全成。接受分包的人應(yīng)當具備相應(yīng)的資格條件，并不得再次分包。參見教材P97。

第四篇：2010二級建造師《工程法規(guī)》真題及答案

探索城鄉(xiāng)統(tǒng)籌基層黨建新路徑

黨的十七屆五中全會強調(diào)，將轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式作為未來發(fā)展的主線和“十二五”期間的核心任務(wù)，并提出將“實施區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略，完善城市化布局和形態(tài)，推進城鎮(zhèn)化”等一系列舉措。在促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的系統(tǒng)性工程中，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)基層黨建具有保障性和不可替代性。筆者認為，必須理清思維、找準路徑，激發(fā)各類資源要素在城鄉(xiāng)之間深度融合、均衡流動，推動城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展。

——理念：立足一體化，構(gòu)建新格局

一是“橫向融合”理念。城鄉(xiāng)一體化的新形勢要求建立 “小區(qū)域、大黨建”體系，要摒棄封閉運行的傳統(tǒng)思維，打破城鄉(xiāng)、區(qū)域、產(chǎn)業(yè)和所有制界限，積極探索村企聯(lián)建、村村聯(lián)建、村與園區(qū)聯(lián)建、在產(chǎn)業(yè)鏈上建立黨組織、以協(xié)會為依托建立黨組織等多種形式，使基層黨組織設(shè)置適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展的需要，提高引領(lǐng)發(fā)展的能力。二是“點面統(tǒng)籌”理念。樹立用“統(tǒng)籌”來“統(tǒng)攬”基層黨建工作全局的理念。既要統(tǒng)攬全局、統(tǒng)籌規(guī)劃，又要抓住牽動全局的主要工作、事關(guān)大局的突出問題，著力推進，重點突破。要注重統(tǒng)籌城鄉(xiāng)基層黨建有序推進、協(xié)調(diào)均衡發(fā)展，更要注重體制融合，構(gòu)建城鄉(xiāng)黨建平等發(fā)展的制度環(huán)境，使城鄉(xiāng)黨建要素自由流動，資源優(yōu)化配置，促進城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。三是“互動共建”理念。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)黨建的持續(xù)生命力在于優(yōu)勢互補，相融互動。在“城鄉(xiāng)攜手共抓黨組織建設(shè)”中不僅單向的城市支持農(nóng)村，農(nóng)村基層黨組織也主動幫助城市基層黨組織，向城鎮(zhèn)推介“三級聯(lián)創(chuàng)”活動、現(xiàn)代遠程教育、“521”工作法等成功經(jīng)驗，推進了城鄉(xiāng)基層組織建設(shè)新融合、新發(fā)展。城鄉(xiāng)基層黨組織要互幫、互學、互助，把城市黨建陣地向農(nóng)村開放，先進理念向農(nóng)村輸送，優(yōu)勢資源向農(nóng)村轉(zhuǎn)移，同時把農(nóng)村先進經(jīng)驗向城市引進，農(nóng)村物質(zhì)資源向城市開放，進行雙向互動交流，努力構(gòu)建“組織共建、資源共享、管理互動、發(fā)展互惠”的城鄉(xiāng)黨建工作體系。——模式：著力全覆蓋，優(yōu)化新結(jié)構(gòu)

一是“村企聯(lián)動”的貫通化發(fā)展模式。按照“地域包容、發(fā)展互動、易于組建”的思路，整合企業(yè)與所駐村的組織資源，尤其是在村級企業(yè)經(jīng)濟實力強、帶動能力大的村，積極推行村企一體、融合發(fā)展的路子，實現(xiàn)以企帶村、優(yōu)勢互補、共建雙贏。流曲鎮(zhèn)大崗村按照“村企一體、組織合建”方式，將雪松面業(yè)、嘉潤牧業(yè)公司等8家駐村企業(yè)黨組織合并建立聯(lián)合黨支部，實行“五統(tǒng)一”管理方法，增強了黨組織的凝聚力和帶動力。二是“組織聯(lián)建”的園區(qū)化發(fā)展模式。根據(jù)“黨建對接、組織互商、縣鄉(xiāng)互助”的原則，打破行政區(qū)劃限制，對農(nóng)村和城市組織體系進行調(diào)整和整合，積極推行村村聯(lián)建、企企聯(lián)建、機關(guān)與村組結(jié)對共建，促進城鄉(xiāng)生產(chǎn)要素與黨建要素優(yōu)化配置，增強黨組織的整合和帶動能力。莊里工業(yè)園區(qū)整合30多家企業(yè)，將企業(yè)黨組織全部納入園區(qū)黨組織統(tǒng)一領(lǐng)導，形成了企業(yè)之間“共創(chuàng)、共有、共富、共享”的發(fā)展局面，使其成為項目集中、投資密集、帶動力強、能夠領(lǐng)跑縣域經(jīng)濟的“強磁場”。三是“產(chǎn)業(yè)聯(lián)合”的市場化發(fā)展模式。遵循“產(chǎn)業(yè)鏈延伸到哪里，黨組織就建到哪里”的方針，大力推動“產(chǎn)業(yè)鏈上建組織”，讓黨組織在特色主導產(chǎn)業(yè)壯大上彰顯作用。富平蔬菜經(jīng)銷有限公司采取“公司+村級組織+農(nóng)戶”的方式，連片承租了土地，建設(shè)標準化設(shè)施蔬菜種植基地，促進公司、村集體共同發(fā)展和農(nóng)民增收。全縣目前已在產(chǎn)業(yè)鏈上建立黨組織8個，并孕育出黨員經(jīng)紀人270名，對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)市場化起到了重要功效。四是“發(fā)展聯(lián)姻”的共贏化發(fā)展模式。鼓勵涉農(nóng)企業(yè)、營銷公司、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣機構(gòu)等與鄉(xiāng)村聯(lián)姻，實現(xiàn)特色產(chǎn)業(yè)共培，引導和支持龍頭企業(yè)、城鄉(xiāng)有能力的黨員多行業(yè)、多層次參與產(chǎn)業(yè)化、集約化經(jīng)營，推進農(nóng)業(yè)

產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)村城鎮(zhèn)化和農(nóng)民市場化，把農(nóng)村資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢。目前已有31個“兩新”組織建立了黨組織，在黨建項目化管理的實施下，全縣建立了2個“黨建富民惠民示范帶”、43個黨建項目示范點和130個“黨員創(chuàng)業(yè)示范園”，成為升級晉檔、農(nóng)民增收的有效載體。

——機制：追求高效應(yīng)，激發(fā)新潛能

一是責任捆綁制。打破“城管城、鄉(xiāng)管鄉(xiāng)、各行管各行”的傳統(tǒng)模式，建立“資源共享、全面覆蓋、縱向到底、橫向到邊”的責任機制。比如，不斷完善機關(guān)黨組織領(lǐng)導與鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、黨群組織，機關(guān)黨組織與企業(yè)黨組織，機關(guān)黨員與農(nóng)村黨員“三級共建責任制”，出臺黨群共建專項述職報告實施辦法，實行定期研究黨群共建聯(lián)席會，將共建責任捆綁在一起。二是目標共創(chuàng)制。把群團建設(shè)工作規(guī)劃納入黨建整體規(guī)劃和黨建工作目標考核，真正做到黨的建設(shè)和群團建設(shè)目標一起提、任務(wù)一起下、措施一起訂、典型一起樹、督查同進行、成果一起要，實現(xiàn)黨群領(lǐng)導的有機結(jié)合和黨建群建的科學對接。同時，積極發(fā)揮各大群團組織的作用，形成“1+3”（黨組織加工青婦）和“1+9”（黨組織和九大群團組織）共建共創(chuàng)的大格局，互相補位，形成合力。三是考核獎勵制。黨組織與群團組織定期召開聯(lián)席會，了解黨群建設(shè)情況，分析存在的問題，研究商量解決問題的辦法；完善結(jié)對共建工作“銷號制”，實行年終“結(jié)硬仗”，將考評結(jié)果與領(lǐng)導班子目標考核、干部實績考核、公務(wù)員考核、創(chuàng)先爭優(yōu)評選表彰、文明單位創(chuàng)建掛鉤。四是陣地共享制。按照硬件設(shè)施資源共享的原則，把黨員活動室、職工活動室、婦女活動室、青年活動室四塊陣地整合為一塊陣地，形成一室多用、設(shè)施共有、資源同享、一體服務(wù)的格局，實現(xiàn)資源效益最大化。

——示范：選樹好典型，催生新活力

一是領(lǐng)跑式評優(yōu)。把培育和樹立先進典型作為基層黨建工作的有效方法，發(fā)揮典型的影響力、帶動力和輻射力。當前，尤其要抓住創(chuàng)先爭優(yōu)活動的有利時機，出臺關(guān)于選樹典型的具體辦法，制定嚴格的審核程序，把各行業(yè)、各領(lǐng)域黨員群眾公認的先進典型選出來，成為一個領(lǐng)域、一個地方、一個行業(yè)的佼佼者、領(lǐng)頭雁，形成先進典型的“百花齊放”，從而使優(yōu)秀共產(chǎn)黨員“五帶頭”的標準具體化、生動化。二是交錯式培訓。典型樹好以后，跟蹤培育至關(guān)重要。擯棄過去“單一型”、“機械化”的培訓模式，采用“內(nèi)引外聯(lián)”、“外出充電”、“交流任職”等方式，提升典型的內(nèi)涵、境界和水平，讓其緊跟時代步伐，做到“不過時、不跟風、不滯后、不誤差”。比如積極開展“高校聯(lián)姻”等，把優(yōu)秀村干部送進大學課堂，讓優(yōu)秀公務(wù)員、標兵在項目建設(shè)、企業(yè)車間、生產(chǎn)一線輪崗歷練，鍛造典型的綜合素質(zhì)能力。三是滾動式管理。要建立健全“選、育、樹、管、用”的長效機制，不僅要充分發(fā)揚老典型，還要不斷挖掘新典型，形成梯次推介、有序迸發(fā)、輻射連帶的良好局面。建立“城鄉(xiāng)統(tǒng)籌”型黨組織示范基地，優(yōu)選一批輻射影響大、帶富能力強、產(chǎn)業(yè)前景好的創(chuàng)業(yè)項目和產(chǎn)業(yè)協(xié)會，由專家學者、科技人員、民營企業(yè)家、能人大戶組成“創(chuàng)業(yè)典型領(lǐng)路人”，為黨員創(chuàng)業(yè)提供全方位服務(wù)。用滾動管理辦法引導政策、人才、信息、物資等各類資源投向城鄉(xiāng)基層黨建，逐步形成黨委總攬全局、組織合力推進的大黨建、大發(fā)展格局。

（作者系富平縣委常委、組織部長）

第五篇：二級建造師08-10年法規(guī)真題

2008年二級建造師《法規(guī)及相關(guān)知識》考題及答案

一、單項選擇題（共60題。每題1分。每題的備選項中，只有1個符合題意）場景

（一）建設(shè)單位擬興建一棟20層辦公樓，投資總額為5 600萬元，由建設(shè)單位自行組織公開招標。

建設(shè)單位對甲、乙、丙、丁、戊五家施工企業(yè)進行了資格預審，其中丁未達到資格預審最低條件。建設(shè)單位于投標截止日后的筍二天公開開標。評標階段丙向建設(shè)單位行賄謀取中標。評標委員會向建設(shè)單位推薦了甲、乙施工企業(yè)為中標候選人，建設(shè)單位均未采納，選中丙為中標人。建設(shè)單位向丙發(fā)出中標通知書，并要求降低報價才與其簽訂合同。

根據(jù)場景

（一）。回答下列問題。

1.根據(jù)《招標投標法》和《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》，下列說法中錯誤的是（）。

A．若該項目部分使用國有資金投資，則必須招標

B．若投資額在3 000萬元人民幣以上的體育場施工項目必須招標

C．施工單位合同估算為300萬元人民幣的經(jīng)濟適用住房施工項目可以不招標

D．利用扶貧資金實行以工代賑使用農(nóng)民工的施工項目，由審批部門批準，可以不進行施 工招標 2.招標人應(yīng)當在資格預審文件中載明的內(nèi)容不包括（）。

A．資格條件 B．最低標準要求 C．審查方法 D．審查目的 3.根據(jù)《招標投標法》的規(guī)定，下列說法中正確的是（）。

A．甲、乙、戊施工企業(yè)具有投標資格 B．丁施工企業(yè)可以參加投標

C．丙的行賄行為不影響中標 D．戊應(yīng)當成為中標人

4.根據(jù)《招標投標法》的規(guī)定，下列關(guān)于建設(shè)單位的說法中正確的是（）。

A．建設(shè)單位有權(quán)要求丙降低報價。B．建設(shè)單位應(yīng)在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間開標

C．建設(shè)單位可以在招標人中選擇任何一個投標人中標 D．評標委員會成員中的2/3可以由建設(shè)單位代表擔任 場景

（二）吳某是甲公司法定代表人，吳某依據(jù)《中華人民共和國勘察設(shè)計管理條例》將廠房設(shè)計任務(wù)委托給符合相應(yīng)資質(zhì)的乙設(shè)計院，設(shè)計院指派注冊建筑師張某負責該項目。丙施工企業(yè)承建，注冊建造師李某任該項目負責人，2006年2月1日廠房通過了竣工驗收。甲公司未依約結(jié)清設(shè)計費，設(shè)計院指令張某全權(quán)負責催討。2008年1月1日在一次酒會上，吳某當眾對設(shè)計院辦公室主任王某說：“欠你們院的設(shè)計費春節(jié)前一定還上”，事后王某向單位做了匯報，設(shè)計院決定改由王某全權(quán)處理該項事宜。后在稅務(wù)檢查中稅務(wù)機關(guān)發(fā)現(xiàn)甲公司有逃稅事實，遂凍結(jié)甲公司的賬戶，故拖欠的設(shè)計費仍未清償。2008年4月1日，王某催討，吳某以超過訴訟時效為由拒付，設(shè)計院遂提起訴訟。

根據(jù)場景

（二），回答下列問題。

5.《中華人民共和國勘察設(shè)計管理條例》屬于（）。

A．法律 B．行政法規(guī) C．地方性法規(guī) D．行政規(guī)定 6.該工程設(shè)計合同法律關(guān)系中，法律關(guān)系主體是（）。

A．吳某與張某 B．吳某與設(shè)計院 C．甲公司與張某 D．甲公司與乙設(shè)計院 7.建造師李某申請延續(xù)注冊，下列情況中不影響延續(xù)注冊的是（）。

A．工傷被鑒定為限制民事行為能力人 B．其始終從事技術(shù)工作，故無需且未參加繼續(xù)教育

C．執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，自處罰執(zhí)行完畢之日起至申請注冊之日不滿3年

D．其負責的工程項目因工程款糾紛導致訴訟

8.甲公司的其他股東對吳某的還錢表示不予認同，下列觀點正確的是（）。

A．吳某未得到其他股東授權(quán)，其還錢表態(tài)無效 B．吳某酒后失言，不是真實意思表示，行為無效

C．吳某的行為后果，其他股東不負責任 D．吳某還錢可以，但需先行退還其他股東出資 9.從設(shè)計任務(wù)委托法律關(guān)系的角度看，乙設(shè)計院將張某變更為王某全權(quán)負責催討欠款屬于（）。

A．主體變更 B．客體變更 C．內(nèi)容變更 D．未變更 10.張某代表設(shè)計院向甲公司催討欠款屬于（）。

A．委托代 B．法定代 C．指定代理 D．表見代理 11.下列關(guān)于訴訟時效的表述，正確的是（）。

A．距工程竣工已滿兩年，訴訟時效屆滿，乙設(shè)計院喪失勝訴權(quán)

B．王某不是乙設(shè)計院的全權(quán)代表，吳某向王某表示還錢無效

C．設(shè)計院事后安排王某負責處理催討欠款事宜，故吳某向王某的表態(tài)，使訴訟時效中斷

D．因2008年1月1日處于訴訟時段的最后六個月當中，故訴訟時效中止 12.甲公司的下列行為中，正確的是（）。

A．為其他關(guān)系單位代開增值稅發(fā)票 B．為單位職工代扣代繳個人所得稅

C．設(shè)立兩套賬簿分別用于內(nèi)部管理和外部檢查 D．將稅務(wù)登記證借給關(guān)系單位 場景

（三）甲建設(shè)單位在某城市中心區(qū)建設(shè)商品房項目，由取得安全產(chǎn)生許可證的乙施工單位總承包，由丁監(jiān)理公司監(jiān)理。乙經(jīng)過甲同意將基礎(chǔ)工程分包給丙施工單位，丙在夜間挖掘作業(yè)中操作失誤，挖斷居民用水管造成大面積積水，需搶修。后續(xù)又發(fā)生兩起安全事故：（1）乙施工單位的施工人員違反規(guī)定使用明火導致失火，造成一名工人受傷；（2）焊接現(xiàn)場作業(yè)員萬某違章作業(yè)造成漏電失火，王某撤離現(xiàn)場。

根據(jù)場景

（三），回答下列問題。

13.乙施工單位的（）依法對本單位的安全生產(chǎn)全面負責。

A．企業(yè)法人代表 B．主要負責人 C．項目負責人 D．安全生產(chǎn)員

14.發(fā)生事故當時焊接作業(yè)員王某及時撤離了現(xiàn)場，是王某行使《安全生產(chǎn)法》賦予從業(yè)人員的（）。

A．知情權(quán) B．拒絕權(quán) C．緊急避難權(quán) D．請求賠償權(quán)

15.該施工現(xiàn)場發(fā)生的兩起安全事故，應(yīng)由（）負責上報當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)管部門。

A．甲建設(shè)單位 B．乙施工單位 C．丙施工單位 D．丁監(jiān)理公司 16.該施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)責任應(yīng)由（）負總責。

A．甲建設(shè)單位

B．乙施工單位

C．丙施工單位

D．丁監(jiān)理公司

17.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，兩單位從事危險作業(yè)人員的意外傷害保險費應(yīng)當（）支付。

A．由甲建設(shè)單位 B．由乙施工單位 C．由丙施工單位 D．按合同約定 18.以下對丁監(jiān)理公司的安全責任說法中，不正確的是（）。

A．按工程建設(shè)強制性標準實施監(jiān)理 B．依據(jù)法律、法規(guī)實施監(jiān)理

C．審查專項施工方案 D．發(fā)現(xiàn)安全事故隱患立即向勞動安全管理部門報告 19.在該焊接作業(yè)現(xiàn)場的下列說法中，不符合《消防法》規(guī)定的是（）。

A．氧氣瓶應(yīng)單獨存放并做好安全標識 B．經(jīng)項目負責人批準，可以攜帶火種進入焊接場所

C．焊接作業(yè)人員必須持證上崗 D．焊接作業(yè)人員應(yīng)采取相應(yīng)的消防安全措施

20.根據(jù)《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》，（）不是施工企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證必須具備的條件。

A．建立、健全安全生產(chǎn)責任制 B．保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的有效使用

C．設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu) D．依法參加工傷保險

21.根據(jù)環(huán)境保護相關(guān)法律法規(guī)，對于項目夜間搶修的說法正確的是（）。

A．可以直接搶修 B．有縣級以上人民政府或者有關(guān)主管部門證明可以搶修

C．向所在地居民委員會或街道申請后可以搶修 D．不可以夜內(nèi)搶修 22.因宿舍失火，要臨時安置施工人員，則下列有關(guān)說法中正確的是（）。

A．可以直接安排到倉庫中，并遠離危險品 B．不可以安排到倉庫中

C．可以暫時安排到倉庫中，并報公安消防機構(gòu)批準 D．經(jīng)公安消防機構(gòu)批準，可以長期居住在倉庫中 場景

（四）具有房層建筑設(shè)計丙級資質(zhì)的某油田勘探開發(fā)公司欲新建專家公寓，該工程地下一層，地上九層，預制鋼筋混凝土樁基礎(chǔ)，鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。由甲設(shè)計院設(shè)計，施工圖經(jīng)乙審圖中心審查通過。經(jīng)公開招標，由某施工單位承建，包工包料，某監(jiān)理公司負責工程的監(jiān)理。施工過程中，建設(shè)單位要求更換外墻保溫材料。

根據(jù)場景

（四），回答下列問題。

23.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，以下不是建設(shè)單位質(zhì)量責任的是（）。

A．組織工程竣工驗收 B．確保外墻保溫材料符合要求

C．不得擅自改變主體結(jié)構(gòu)進行裝修 D．不得迫使承包方以低于成本價格競標

24.若施工合同約定本工程保修期間采用質(zhì)量保證金方式擔保，則建設(shè)單位應(yīng)按工程價款（）左右的比例預留保留金。

A．結(jié)算總額5% B．預算總額5% C．預算總額10% D．結(jié)算總額10% 25.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，（）應(yīng)當保證鋼筋混凝土預制樁符合設(shè)計文件和合同要求。

A．建設(shè)單位 B．監(jiān)理公司

C．施工單位 D．設(shè)計單位

26.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，下列選項中不屬于工程驗收必備條件的是（）。

A．有完整的技術(shù)檔案 B．有完整的施工管理資料

C．設(shè)計單位簽署的質(zhì)量合格文件 D．監(jiān)理單位簽署的工程質(zhì)量保修書 27.建設(shè)單位更換保溫材料，應(yīng)當由（）后方可施工。

A．原設(shè)計院出設(shè)計變更，報當?shù)貙張D機構(gòu)審查B．當?shù)鼐哂邢鄳?yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位出設(shè)計變更，報當?shù)貙張D機構(gòu)審查 C．原設(shè)計院出設(shè)計變更，報原審圖機構(gòu)審查 D．建設(shè)單位設(shè)計院出設(shè)計變更，報原審圖機構(gòu)審查 28.若對外墻保溫材料的質(zhì)量要求不明確而產(chǎn)生糾紛時，首先應(yīng)按照（）履行。

A．通常標準 B．符合合同目的特定標準 C．國冢標準 D．地方標準 29.施工過程中的質(zhì)量控制文件應(yīng)由（）收集和整理后進行立卷歸檔。

A．建設(shè)單位 B．施工單位 C．監(jiān)理單位 D．設(shè)計單位 30.該項目關(guān)于節(jié)約能源的專題論證，應(yīng)當包括在（）中。

A．可行性研究報告 B．招標文件 C．投標文件 D．竣工驗收報告

31.依據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》關(guān)于見證取樣的規(guī)定，（）無需取樣送檢，即可用于工程。

A．保溫材料 B．供水管主控閥 C．鋼筋原材料 D．鋼筋墊塊

32.以下關(guān)于工程質(zhì)量保修問題的論述中，不符合《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的是（）。

A．地基基礎(chǔ)工程質(zhì)量保修期為設(shè)計文件規(guī)定的合理使用年限B．發(fā)承包雙方約定屋面防水工程的保修期為6年 C保修范圍屬于法律強制性規(guī)定的承發(fā)包雙方必須遵守D保修期限法律已有強制性規(guī)定的承發(fā)包雙方不得協(xié)商約定 場景

（五）某市區(qū)一固定資產(chǎn)項目的施工現(xiàn)場圖示如下，請根據(jù)圖示回答以下問題：

根據(jù)場景

（五），回答下列問題。

33.因生活區(qū)尚未建成，可以將施工人員暫時安排在（）居住。

A．作業(yè)區(qū)① B．作業(yè)區(qū)② C．倉庫③ D．辦公區(qū)④

34.施工過程中產(chǎn)生的污染環(huán)境固體廢棄物可暫時存放在（）區(qū)域。

A．作業(yè)區(qū)① B．作業(yè)區(qū)② C．辦公區(qū)④ D．在建生活區(qū)⑤ 35.對施工過程中產(chǎn)生的廢棄硫酸容器的處理，正確的是（）。

A．可以和其他固體廢棄物統(tǒng)一存放并做好安全性處置 B．可以和施工原材料統(tǒng)一存放到倉庫中

C．可以直接回填在基坑內(nèi) D．應(yīng)該單獨存放并做好標識

36.施工過程中會產(chǎn)生噪聲污染，施工單位應(yīng)在開工l5日以前向（）申報環(huán)境噪聲污染防治情況。

A．環(huán)境保護行政主管部門B．所在地居民委員會或街道辦C．建設(shè)行政主管部門 D．安全生產(chǎn)行政主管部門 37.應(yīng)在施工現(xiàn)場的（）處設(shè)置明顯的安全警示標志。

A．生活區(qū)人口 B．生活用水源 C．在建工程出入通道 D．辦公區(qū)人口 38.施工現(xiàn)場各區(qū)布置的相關(guān)說法中不正確的是（）。

A．辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)應(yīng)分開設(shè)置 B．應(yīng)當對施工現(xiàn)場設(shè)置封閉圍擋

C．施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置消防安全設(shè)施 D．施工現(xiàn)場臨時搭建的建筑物可適當降低安全性 場景

（六）施工單位與水泥廠簽訂了水泥買賣合同，水泥廠因生產(chǎn)能力所限無法按時供貨，便口頭向施工單位提出推遲l個月交貨的要求，但施工單位未予答復。為此，水泥廠將該合同全部轉(zhuǎn)讓給建材供應(yīng)商，約定建材供應(yīng)商按水泥廠與施工單位所簽合同的要求向施工單位供貨，并就合同轉(zhuǎn)讓一事書面通知了施工單位。材料供貨商按原合同約定的時間和數(shù)量供應(yīng)了水泥，但水泥質(zhì)量不符合合同約定的標準。施工單位要求水泥廠繼續(xù)履行合同，并要求材料供應(yīng)商賠償相應(yīng)損失。

根據(jù)場景

（六），回答下列問題。

39.若施工單位同意水泥廠轉(zhuǎn)讓合同，水泥質(zhì)量不合格應(yīng)由（）承擔責任。

A．施工單位 B．水泥廠 C．材料供應(yīng)商 D．水泥廠與材料供應(yīng)商共同 40.水泥廠向施工單位提出遲延交貨的要求，則合同（）。

A．發(fā)生變更 B．效力待定 C．無效

D．未發(fā)生變更 41.水泥廠轉(zhuǎn)讓合同的行為在（）后有效。

A．水泥廠與材料供應(yīng)商聯(lián)名通知施工單位 B．水泥廠通知施工單位

C．材料供應(yīng)商通知施工單位 D．征得施工單位同意

42.根據(jù)《合同法》的規(guī)定，不屬于合同債權(quán)債務(wù)概括轉(zhuǎn)移條件的是（）。

A．轉(zhuǎn)讓人與受讓人達成合同轉(zhuǎn)讓協(xié)議 B．原合同有效 C．原合同為單務(wù)合同 D．符合法定的程序 43.根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列說法中正確的是，施工單位（）。

A．有權(quán)要求水泥廠繼續(xù)履行合同，并要求材料供應(yīng)商賠償損失 B．無權(quán)要求水泥廠繼續(xù)履行合同

C．有權(quán)要求水泥廠繼續(xù)履行合同，并賠償損失 D．有權(quán)要求水泥廠繼續(xù)履行合同，并要求水泥廠賠償損失 場景

（七）2007年9月20 日，施工單位與建材商簽訂了一份買賣合同，約定將工程完工后剩余的石材以8萬元的價格賣給建材商，合同履行地為施工單位所在地。9月28日，建材商依約交付1萬元定金。9月29日，施工單位為建材商代為托運。9月30日，建材商收到貨物，但并沒有按照約定在貨到時付款。

根據(jù)場景

（七）。回答下列問題。

44.如果該施工單位營業(yè)執(zhí)照允許經(jīng)營范圍無銷售石材業(yè)務(wù)，則設(shè)買賣合同為（）合同。

A．無效 B．有效 C．可變更、可撤銷 D．效力待定 45.該定金合同的生效日期為（）。

A．9月20日 B．9月28日 C．9月29日 D．9月30日 46.如果貨物在運輸途中遭遇臺風，致使部分石材損壞，該損失由（）。

A．施工單位承擔 B．建材商承擔C．施工單位和建材商各承擔一半 D．建材商承擔3/4，施工單位承擔1/4 47.如果建材商一直無力償還施工單位的7萬元，且某工廠欠建材商6萬元已到期，但建材商明示放棄對該工廠的債權(quán)。對建材商這一行為，施工單位可以（）。

A．請求仲裁機構(gòu)撤銷建材商放棄債權(quán)的行為 B．請求人民法院撤銷建材商放棄債權(quán)的行為

C．通過仲裁機構(gòu)行使代位權(quán)，要求工廠償還6萬元 D．通過人民法院行使代位權(quán)，要求工廠償還6萬元 48.如果施工單位與建材商在買賣合同中，既約定了定金，又約定了違約金。在建材商違約時，施工單位（）。

A．可以同時適用定金與違約金的約定 B．只可選擇適用其中一項約定

C．只能適用違約金約定 D．只能適用定金約定 場景

（八）甲施工單位向乙銀行申請貸款200萬元。甲提交了丙汽車制造廠和丁市公安局各自為其出具的還款付息保證書。甲因經(jīng)營不善，造成嚴重虧損，不能按期還本付息。甲與乙經(jīng)過協(xié)商，達成延期兩年還款協(xié)議，并通知了保證人。

根據(jù)場景

（八），回答下列問題。49.甲與乙簽訂的有效合同屬于（）。

A．單務(wù)合同 B．實踐合同 C．雙務(wù)有償合同 D．無名合同 50.依據(jù)《擔保法》規(guī)定，在該場景中能做保證人的是（）

A．甲 B．乙 C．丙 D．丁 51.該保證合同主體是（）。

A．甲與乙 B．甲與丙 C．乙與丁 D．乙與丙 52.下列不屬于保證合同的內(nèi)容是（）。

A．保證方式 B．保證期間 C．保證擔保范圍 D．被保證人的其他債權(quán) 53.若兩年后甲仍不能還款，則該還款義務(wù)由（）承擔。

A．甲 B．乙 C．丙 D．丁

54.按照擔保法的規(guī)定，屬于保證擔保方式的是（）。

A．定金保證 B．一般保證 C．抵押保證 D．留置保證 場景

（九）甲建設(shè)單位與乙施工單位簽訂了一份裝飾合同，合同約定由乙負責甲辦公樓的裝飾工程，并且約定一旦因合同履行發(fā)生糾紛，由當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。施工過程中，因乙管理不善導致工期延誤，給甲造成了損失，甲要求乙賠償，遭到乙拒絕，于是甲提出仲裁申請。

根據(jù)場景

（九），回答下列問題。

55.針對乙延誤工期這一事實，提供證據(jù)的責任由（）承擔。.A．甲 B．乙 C．甲乙雙方 D．仲裁庭

56.仲裁過程中，如果甲申請證據(jù)保全，則正確程序是（）。

A．甲向仲裁機構(gòu)所在地的基層人民法院提出申請 B．仲裁機構(gòu)將甲的申請?zhí)峤蛔C據(jù)所在地的基層人民法院

C．仲裁機構(gòu)將甲的申請?zhí)峤蛔C據(jù)仲裁機構(gòu)所在地的基層人民法院 D．仲裁機構(gòu)采取必要的證據(jù)保全措施 57.仲裁庭審理過程中，仲裁員在賠償數(shù)額上意見不一致，首席仲裁員張某認為賠償數(shù)額為30萬元，另兩名仲裁員王某、李某都認為賠償數(shù)額應(yīng)為15萬元，則仲裁庭應(yīng)按（）意見作出。

A．仲裁委員會 B．仲裁委員會主任 C．張某 D．王某、李某 58.該糾紛經(jīng)仲裁后，裁決書（）發(fā)生法律效力。

A．自作出之日 B．經(jīng)上級仲裁機構(gòu)審查批準后 C．經(jīng)人民法院審查批準后 D．在雙方當事人不申請復議時 59.如果被申請人乙發(fā)現(xiàn)該案在仲裁過程中違反法律程序，則可以向（）申請撤銷裁決。

A．仲裁庭 B．建設(shè)行政主管部門 C．上級仲裁委員會 D．人民法院 60.如果裁決發(fā)生法律效力后，乙不履行裁決，甲可以（）。

A．向法院申請強制執(zhí)行 B．向仲裁委員會申請強制執(zhí)行 C．向公安部門申請強制執(zhí)行 D．再申請仲裁

二、多項選擇題（共20題。每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選。本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分。場景

（十）甲建設(shè)單位將賓館改建工程直接發(fā)包給乙施工單位，約定工期l0個月，由丙監(jiān)理公司負責監(jiān)理。甲指定丁建材公司為供貨商，乙施工單位不得從其他供應(yīng)商處另行采購建筑材料。乙施工單位具有房屋建筑工程總承包資質(zhì)，為完成施工任務(wù)，招聘了幾名具有專業(yè)執(zhí)業(yè)資格的人員。在征得甲同意的情況下，乙施工單位將電梯改造工程分包給戊公司。在取得施工許可證后，改建工程順利

根據(jù)場景

（十），回答下列問題。

61.下列關(guān)于施工許可證申請的表述正確的有（）

A．施工許可證應(yīng)由乙施工單位申請領(lǐng)取 B．申請用地已辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證

C．改建設(shè)計圖已按規(guī)定進行了審查 D．到位資金不得少于工程價款的50%

E．賓館建設(shè)消防設(shè)計圖紙已通過公安消防機構(gòu)審核 62.下列關(guān)于工程包發(fā)、承包的表述正確的有（）。

A．乙單位與戊單位就電梯改造部分向甲單位承擔連帶責任

B．建筑工程應(yīng)該招標發(fā)包，對不適用招標發(fā)包的可以直接發(fā)包

C．乙單位只能從丁公司采購建筑材料，否則構(gòu)成違約 D．甲單位可以將電梯改造與其他改建工程分別發(fā)包

E．該工程施工合同無效，即使竣工驗收合格，甲單位也可拒付工程價款 63.乙施工單位的企業(yè)資質(zhì)可能是（）。

A．特級 B．一般 C．二級 D．三級

64.目前我國主要的建筑業(yè)專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)資格種類包括（）。

A．注冊土木（巖土）工程師 B．注冊房地產(chǎn)估價師 C．注冊土地估價師 D．注冊資產(chǎn)評估師 65.丙監(jiān)理單位在改建過程中，其監(jiān)理內(nèi)容包括（）。

A．進度控制 D．質(zhì)量控制 C．成本控制 D．合同管理 場景

（十一）某電信公司在市中心薪建電信大廈，該工程為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，地下一層，地上七層。施工階段由監(jiān)理公司負責監(jiān)理。電信公司將工程發(fā)包給甲施工單位，經(jīng)電信公司同意，甲將消防工程采用包工包料的方式分包給乙公司。為節(jié)約成本，電信公司要求降低節(jié)能標準，更換材料。工程竣工驗收并進行工程文件移交、歸檔。電信大廈投入使用后三個月，位于三樓的一處消防管控制閥因質(zhì)量不合格漏水，造成某通信設(shè)備調(diào)試公司存放于該樓的二臺電子設(shè)備損壞，直接經(jīng)濟損失近百萬元。

根據(jù)場景

（十一）。回答下列問題。66.對該設(shè)備損失承擔責任的有（）。

A．甲施工單位 B．乙公司 C．消防器材供貨商 D．電信公司 E．消防驗收機構(gòu) 67.下列關(guān)于甲單位的質(zhì)量責任，說法正確的有（）。

A．對該辦公樓的施工質(zhì)量負責 B．建立、健全施工質(zhì)量管理制度 C．做好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄

D．對商品混凝土的檢驗，在當?shù)毓こ藤|(zhì)量監(jiān)督站的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣送檢 E．審查乙公司的質(zhì)量管理體系 68.以下是甲單位試驗員的幾次見證取樣行為，其中不符合《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的有（）。

A．現(xiàn)澆板混凝土試塊在監(jiān)理工程師監(jiān)督下，從混凝土攪拌機出料口取樣

B．在監(jiān)理工程師監(jiān)督下，從已完成的鋼筋骨架上截取鋼筋焊接接頭試樣

C．試驗員和監(jiān)理工程師去門窗廠抽取窗戶樣品 D．在電信公司代表監(jiān)督下，對進場的防水材料隨機抽取樣品

E．在電信公司代表監(jiān)督下，到公司倉庫抽取鋼材試件 69.電信公司的安全責任包括（）。

A．提供安全施工措施所需費用 B．審查安全技術(shù)措施 C．提供舡現(xiàn)場及地下工程的有關(guān)資料

D．不得違反強制性標準規(guī)定壓縮合同約定的工期

E．自開工報告批準日起l5日內(nèi)，將保證安全施工的措施報相關(guān)部門備案 70.以下安全責任中，（）屬于施工單位的責任。

A．配備專職安全員 B．編制工程施工安全技術(shù)措施 C．審查乙公司編制的安全措施

D．提供乙公司施工期間所需的全部安全防護用品E．采用新技術(shù)時，對作業(yè)人員進行相應(yīng)的安全生產(chǎn)教育培訓 71.對該項目經(jīng)審查合格的節(jié)能設(shè)計文件，下列說法正確的有（）。

A．電信公司可以要求甲施工單位變更節(jié)能設(shè)計，降低節(jié)能標準

B．甲施工單位可以要求乙施工單位變更節(jié)能設(shè)計，降低節(jié)能標準

C．電信公司不可以要求甲施工單位變更節(jié)能設(shè)計，降低節(jié)能標準

D．建筑節(jié)能強制性標準，僅是針對甲和乙的要求 E．建筑節(jié)能強制性標準，是針對電信公司、甲、乙的要求 72.下列關(guān)于該項目檔案移交和文件歸檔說法，正確的有（）。

A．甲、乙監(jiān)理公司應(yīng)各自整理本單位形成的工程文件并向電信公司移交

B．應(yīng)由甲負責收集，匯總乙形成的工程檔案并向電信公司移交

C．監(jiān)理公司應(yīng)在工程施工驗收前，將形成的工程檔案向電信公司歸檔

D．監(jiān)理公司應(yīng)根據(jù)城建管理機構(gòu)要求對檔案進行審查，合格后向電信公司移交

E．工程檔案一般不少于二套，一套（原件）由電信公司保管，一套移交當?shù)爻墙n案館（室）場景

（十二）電力局在A、B兩地同時建設(shè)兩個變電站，分別簽訂了設(shè)計合同、施工合同和設(shè)備供應(yīng)合同。

設(shè)計合同采用標準化范本，規(guī)定合同擔保方式為定金擔保。供貨合同履行過程中發(fā)現(xiàn)，由于兩個變電站的規(guī)模不同，所訂購的兩套設(shè)備不是同一型號，供貨合同中未明確約定各套設(shè)備的交貨地點。

根據(jù)場景

（十二），回答下列問題。

73.設(shè)計合同采用定金擔保方式，該定金合同生效必須滿足的條件包括（）。D．建設(shè)單位將設(shè)計依據(jù)材料移交給設(shè)計院 E．設(shè)計院乙開始設(shè)計工作

74.依據(jù)《合同法》中對一般條款的規(guī)定，各施工合同內(nèi)均應(yīng)明確約定的條款包括（）。

A．工程應(yīng)達到的質(zhì)量標準 B．工程款的支付與結(jié)算 C．合同工期

D．工程保險的投保責任 E．解決合同糾紛的方式

75.施工合同履行過程中，按照《合同法》有關(guān)當事人行使抗辯權(quán)的規(guī)定，下列說法中正確的包括（）。

A．施工質(zhì)量不合格工程部位的工程不予計量和支付

B．施工質(zhì)量不合格工程部位的工程量應(yīng)先予計量和支付，然后再由承包商自費修復工程缺陷

C．超出設(shè)計尺寸部分的工程量即使質(zhì)量合格也不予計量和支付

D．超出設(shè)計尺寸部分的工程量，當質(zhì)量合格時應(yīng)按實際完成工程量計量支付

E．拖延支付工程進度款超過合同約定的時間，承包商預先發(fā)出通知仍未獲得支付，有行使暫停施工的權(quán)力 76.按照《合同法》對合同內(nèi)容約定不明確的處理規(guī)定，對于設(shè)備交付方式和交貨地點不明確的下述說法中正確的包括（）。

A．供貨商通知電力局到供貨商處提貨，運輸費由電力局負擔

B．供貨商通知電力局到供貨商處提貨，運輸費由供貨商負擔

C．供貨商用自有運輸機械將設(shè)備運到電力局指定地點，運費由供貨商承擔

D．供貨商用自有運輸機械將設(shè)備運到電力局指定地點，運費由電力局承擔

E．供貨商委托運輸公司，將設(shè)備運到電力局指定地點，運費由電力局承擔 77.如果施工合同違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，致使合同無效，則（）。

A．合同自訂時起就不具有法律效力 B．當事人不能通過同意或追認使其生效

C．在訴訟中，法院可以主動審查決定該合同無效 D．合同全部條款無效

E．合同中獨立存在的解決爭議條款有效 場景

（十三）施工單位投標中標后，與建設(shè)單位簽訂合同。在施工過程中，施工單位偷工減料，使用不合格的建筑材料。建設(shè)單位多次要求其返工處理，施工單位一直未予解決，因此導致合同糾紛。

根據(jù)場景

（十三），回答下列問題。

78.下列解決糾紛方式產(chǎn)生的法律文書，其不強制執(zhí)行效力的包括（）。

A．民間調(diào)解 B．行政調(diào)解 C．仲裁 D．訴訟 E．協(xié)商

79.如果建設(shè)單位選擇訴訟方式解決此糾紛，起訴狀中應(yīng)說明的事項包括（）。

A．原告的姓名、住所 B．被告的姓名、住所 C．訴訟請求D．代理律師的基本情況E．訴訟事實及理由

A．建設(shè)單位與設(shè)計單位書面的定金擔保B．設(shè)計院將定金支付給建設(shè)單位 C．建設(shè)單位將定金支付給設(shè)計院

80.施工單位若對人民法院委托的鑒定部門作出的鑒定結(jié)論有異議，申請重新鑒定。法院應(yīng)予準許的情況包括（）。

A．鑒定程序嚴重違法 B．鑒定人員不具備相關(guān)的鑒定資格 C．鑒定結(jié)論明顯依據(jù)不足

D．經(jīng)過質(zhì)證不能作為證據(jù)使用 E．有缺陷的鑒定結(jié)論可通過補充鑒定解決 參考答案

一、單項選擇題

1-5 CDABB

6-10DDCDA 11-15 CBBCB 16-20BBDBB 21-25 BCBAC 26-30DCCCA

31-35 ADDBD 36-40ACDCD 41-45 DCDBB 46-50BBBCC 51-55 DDABA 56-60BDADA

二、多項選擇題

61.BCDE 62.ABD 63.ABCD 64.AB 65.ABCD；66.ABC 67.ABC 68.CD 69.ACDE 70.ABE；

71.CE 72.BD 73.AC 74.ABCE 75.ACE； 76.ADE 77.ABCE 78.CD 79.ABCE 80.ABCD

2009年二級建造師《法規(guī)及相關(guān)知識》考題及答案

一、單項選擇題（共60題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意）

1．在我國法律體系中，《建筑法》屬于（）部門。

A．民法B．商法 C．經(jīng)濟法 D．訴訟法

2．關(guān)于民事法律行為分類，以下說法錯誤的是（）。

A．民事法律行為可分為要式法律行為和不要式法律行為 B．訂立建設(shè)工程合同應(yīng)當采取要式法律行為

C．建設(shè)單位向商業(yè)銀行的借貸行為屬于不要式法律行為 D．自然人之間的借貸行為屬于不要式法律行為

3．引起債權(quán)債務(wù)關(guān)系發(fā)生的最主要、最普遍的根據(jù)是（）。

A．合同 B．扶養(yǎng) C．不當?shù)美?D．無因管理

4．根據(jù)《物權(quán)法》規(guī)定，下例關(guān)于抵押權(quán)的表述中錯誤的是（）。

A．在建工程可以作為抵押物

B．即使抵押物財產(chǎn)出租早于抵押，該租賃關(guān)系也不得對抗已經(jīng)登記的抵押物

C．建設(shè)用地使用權(quán)抵押后，該土地上新增的建筑物不屬于抵押財產(chǎn)

D．抵押權(quán)人應(yīng)當在主債權(quán)訴訟時效期間行使抵押權(quán)

5．根據(jù)《物權(quán)法》規(guī)定，一般情況下動產(chǎn)物權(quán)的轉(zhuǎn)讓，自（）起發(fā)生效力。

A．買賣合同生效 B．轉(zhuǎn)移登記 C．交付 D．買方占有

6．某工程項目建設(shè)工期為三年，為保證施工順利進行，開工前的到位資金原則上不得少于工程合同價的（）。

A．20％ B．30％ C．50％ D．80％

7．建筑施工企業(yè)確定后，在建筑工程開工前，建設(shè)單位應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定項工程所在地縣級以上人民政府激射行政主管部門申請領(lǐng)取（）。

A．建設(shè)用地規(guī)劃許可證 B．建設(shè)工程規(guī)劃許可證 C．施工許可證 D．安全生產(chǎn)許可證

8．按照建筑法規(guī)定，以下正確的說法是（）。

A．建筑企業(yè)集團公司可以允許所屬法人公司以其名義承攬工程 B．建筑企業(yè)可以在其資質(zhì)等級之上承攬工程

C．聯(lián)合體共同承包的，按照資質(zhì)等級高的單位的業(yè)務(wù)許可范圍承攬工程

D．施工企業(yè)不允許將承包的全部建筑工程轉(zhuǎn)包給他人

9．關(guān)于建筑工程的發(fā)包、承包發(fā)式，以下說法錯誤的是（）。

A．建筑工程的發(fā)包方式分為招標發(fā)包和直接發(fā)包

B．未經(jīng)發(fā)包發(fā)式方同意且無合同約定，承包方不得對專業(yè)工程進行分包

C．聯(lián)合體各成員對承包合同的履行承擔連帶責任

D．發(fā)包方有權(quán)將單位工程的地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、屋面等工程分別發(fā)包給符合資質(zhì)的施工單位

12．根據(jù)《招標投標法》規(guī)定，投標聯(lián)合體（）。

A．可以牽頭人的名義提交投標保證金 B．必須由相同專業(yè)的不同單位組成 C．各方應(yīng)在中標后簽訂共同投標協(xié)

D．是各方合并后組建的投標實體

13．按照建筑法及其相關(guān)規(guī)定，投標人之間（）不屬于串通投標的行為。

A．相互約定抬高或者降低投標報價 B．約定在招標項目中分別以高、中、低價位報價

C．相互探聽對方投標標價 D．先進行內(nèi)部競價，內(nèi)定中標人后再參加投標

14．招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者組織來投標，這種招標方式稱為（）。

A．公開招標 B．邀請招標 C．議標 D．定向招標

15．招標人采取招標公告的方式對某工程進行施工招標，于2007年3月3日開始發(fā)售招標文件，3月6日停售；招標文件規(guī)定投標保證金為100萬元；3月22日招標人對已發(fā)出的招標文件作了必要的澄清和修改，投標截止日期為同年3月25日。上述事實中錯誤有（）處。

A．1 B．2 C．3 D．4

16．根據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，不需要經(jīng)有關(guān)主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格就可以任職的崗位是（）。

A．施工企業(yè)的總經(jīng)理 B．施工項目的負責人C．施工企業(yè)的技術(shù)負責人D．施工企業(yè)的董事

17．施工單位違反施工程序，導致一座13層在建樓房倒塌，致使一名工人死亡，直接經(jīng)濟損失達7000余萬元人民幣，根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》規(guī)定，該事件屬于（）事故。

A．特別重大 B．重大 C．較大 D．一般

18．某建設(shè)工程施工過程中發(fā)生較大事故，根據(jù)《生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理條例》規(guī)定，該級事故應(yīng)由（）負責調(diào)查。

A．國務(wù)院 B．省級人民政府 C．設(shè)區(qū)的市級人民政府 D．縣級人民政府

19．監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隱患，則監(jiān)理工程師應(yīng)當（）。

A．要求施工單位整改 B．要求施工單位停止施工

C．向安全生產(chǎn)監(jiān)督行政主管部門報告 D．向建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)報告

20．甲公司是某項目的總承包單位，乙公司是該項目的建設(shè)單位指定的分包單位。在施工過程中，乙公司拒不服從甲公司的安全生產(chǎn)管理，最終造成安全生產(chǎn)事故，則（）。

A．甲公司負主要責任B．乙公司負主要責任C．乙公司負全部責任 D．監(jiān)理公司負主要責任

21．安全生產(chǎn)許可證的有效期為（）年。

A．2 B．3 C．4 D．5 22．下列關(guān)于建設(shè)單位質(zhì)量責任和義務(wù)的表述中，錯誤的是（）。

A．建設(shè)單位不得將建設(shè)工程肢解發(fā)包 B．建設(shè)工程發(fā)包方不得迫使承包方以低于成本的價格競標 C．建設(shè)單位不得任意壓縮合同工期D．涉及承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程施工期前，只能委托原設(shè)計單位提交設(shè)計方案

23．根據(jù)相關(guān)司法解釋的規(guī)定，建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用后的（）工程質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的，法院應(yīng)予以支持。

A．主體結(jié)構(gòu)

B．電氣 C．裝飾 D．暖通

24．根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，下列關(guān)于監(jiān)理單位的表述錯誤的是（）。

A．應(yīng)當依法取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書 B．不得轉(zhuǎn)讓工程監(jiān)理業(yè)務(wù)

C．可以是建設(shè)單位的子公司 D．應(yīng)與監(jiān)理分包單位共同向建設(shè)承擔責任

25．施工單位于6月1日提交竣工驗收報告，建設(shè)單位因故遲遲不予組織竣工驗收；同年10月8日建設(shè)單位組織竣工驗收時因監(jiān)理單位的過錯未能正常進行；10月20日建設(shè)單位實際使用該工期。則施工單位承擔的保修期應(yīng)于（）起計算。

A．6月1日 B．8月30日 C．10月8日 D．10月20日

26．《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》中確定的建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理制度，其主要手段不包括（）。

A．工程質(zhì)量保修制度B．施工許可制度 C．竣工驗收備案制度 D．工程質(zhì)量事故報告制度

27．建設(shè)單位應(yīng)當自建設(shè)竣工驗收合格之日起（）日內(nèi)，將竣工驗收報告和規(guī)劃、公安消防、環(huán)保等部門出具的認可文件或者準許使用文件報建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門備案。

A．10 B．15 C．30 D．60

28．按照我國《產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定，建設(shè)工程不適用該法關(guān)于產(chǎn)品的規(guī)定，以下不屬于產(chǎn)品質(zhì)量法所指的產(chǎn)品是（）。

A．購買的電氣材料 B．購買的塔吊設(shè)備 C．現(xiàn)場制作的預制板 D．商品混凝土

29．根據(jù)《產(chǎn)品標識與標注規(guī)定》，對所有產(chǎn)品或者包裝上的標識均要求（）。

A．必須有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明 B．必須有中英文標明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址

C．應(yīng)當在顯著位置標明生產(chǎn)日期和安全使用期或失效日期 D．應(yīng)當有警示標志或者中英文警示說明

32．某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正確的是（）。

A．責令安置在倉庫里居住的員工盡量不使用明火 B．將施工用剩余炸藥存放在會議室櫥柜里

C．禁止倉庫保管員晚上在倉庫里居住 D．為防丟失，將消防器材鎖在鐵柜里

33．根據(jù)《勞動爭議調(diào)解仲裁法》的規(guī)定，勞動爭議申請仲裁的時效期限為（），仲裁時效期間從當事人知道或者應(yīng)當知道其權(quán)利被侵害之日起計算。

A．2個月 B．6個月 C．1年 D．2年

34．李某今年51歲，自1995年起就一直在某企業(yè)做臨時工，擔任廠區(qū)門衛(wèi)。現(xiàn)企業(yè)首次與所有員工簽訂勞動合同。李某提出自己愿意長久在本單位工作，也應(yīng)與單位簽訂合同，但被拒絕并責令其結(jié)算工資走人。根據(jù)《勞動合同法》規(guī)定，企業(yè)（）。

A．應(yīng)當與其簽訂固定期限勞動合同 B．應(yīng)當與其簽訂無固定期限的勞動合同

C．應(yīng)當與其簽訂以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動合同

D．可以不與之簽訂勞動合同，因其是臨時工

35．某施工單位與王先生簽訂了為期二年的勞動合同，按照勞動合同法的規(guī)定，王先生的試用期不得超過（）個月。

A．1 B．2 C．3 D．6

36．職工李某因參與打架斗毆被判處有期徒刑一年，緩期三年執(zhí)行，用人單位決定解除與李某的勞動合同。考慮到李某在單位工作多年，決定向其多支付一個月的額外工資，隨后書面通知了李某。這種勞動合同解除的方式稱為（）。

A．隨時解除 B．預告解除 C．經(jīng)濟性裁員 D．刑事性裁員

37．按照勞動合同的規(guī)定，企業(yè)的集體合同由（）與企業(yè)訂立。'

A．企業(yè)工會代表企業(yè)職工B．企業(yè)每一名職工C．企業(yè)10名以上職工D．企業(yè)絕大部分職工

38．重大建設(shè)項目檔案驗收應(yīng)在竣工驗收（）個月前完成。

A．1 B．2 C．3 D．4

39．根據(jù)《稅收征管法》規(guī)定，納稅人未按期繳納納稅款的，稅務(wù)機關(guān)除責令限期繳納外，從之納稅款之日起，按日加收滯納稅款的（）的滯納金。

A．0.1‰ B．0.5‰ C．1‰ D．5‰

40．下列屬于行政處罰的是（）。

A．沒收財產(chǎn) B．罰金 C．撤職 D．責令停產(chǎn)停業(yè)

41．施工單位偷工減料，降低工程質(zhì)量標準，導致整棟建筑倒塌，12名工人被砸死。該行為涉嫌觸犯（）。

A．重大責任事故罪 B．重大勞動安全事故罪

C．工程重大安全事故罪 D．以其他方式危害公共安全罪

42．下列屬于我國《合同法》調(diào)整的法律關(guān)系是（）。

A．收養(yǎng)關(guān)系 B．勞動合同 C．稅款代扣合同 D．贈與合同

43．下列關(guān)于《合同法》中格式合同的表述，錯誤的是（）。

A．合適合同由提供方事先擬定，可以重復使用

B．提供格式條款的一方免除對方的責任、加重自己責任的，該條款無效

C．對格式條款的理解發(fā)生爭議的，應(yīng)當按照通常理解予以解釋

D．對格式條款有兩種以上解釋的，應(yīng)當作出不利于格式條款提供方的解釋

44．要約是希望和他人訂立合同的意思表示，包括（）。

A．寄送的價目表 B．投標書 C．拍賣公告 D．招股說明書

45．甲企業(yè)于2月1日向乙企業(yè)發(fā)出簽訂合同的信函。2月5日乙企業(yè)收到了該信函，第二天又收到了通知該信函作廢的傳真，甲企業(yè)發(fā)出傳真，通知信函作廢的行為屬于要約（）的行為。

A．發(fā)出 B．撤回 C．撤銷 D．變更

46．某建筑公司以欺騙手段超越資質(zhì)等級承攬某工程施工項目，開工在即，建設(shè)單位得知真相，遂主張合同無效，要求建筑公司承擔（）。

A．違約責任 B．侵權(quán)責任 C．締約過失責任 D．行政責任

47．某建筑材料買賣合同被認定為無效合同，則其民事法律后果不可能是（）。

A．返還財產(chǎn) B．賠償損失 C．罰金 D．折價補償

48．根據(jù)《合同法》規(guī)定，對效力待定合同的理解正確的是（）。

A．在相對人催告后一個月內(nèi)，當事人之法定代理人未作表示，合同即可生效

B．效力待定合同的善意相對人有撤銷的權(quán)利，撤銷期限自行為作出之日起一年

C．表見代理實質(zhì)上屬于無權(quán)代理，卻產(chǎn)生有效代理的后果

D．超越代理權(quán)簽簽訂的合同，若未經(jīng)被代理追認，則必定屬于效力待定合同

49．某建筑公司為承攬一工程施工項目與某設(shè)備租賃公司簽訂了一份塔吊租賃合同，其中約定租賃期限至施工合同約定的工程竣工之日，則該合同是（）。

A．附條件合同，條件成就合同解除 B．附條件合同，條件成就合同生效

C．附期限合同，期限屆滿合同解除 D．附期限合同，期限屆滿合同生效

52．甲公司欠劉某100萬元，丙公司欠甲公司150萬元，均已屆清償期。甲公司一直拖延不行使對丙公司的債權(quán)，致使其自身無力向劉某清償。下列關(guān)于代位權(quán)的說法正確的是（）。

A．劉某可以以甲公司的名義向丙公司提出償債請求 B．劉某可以通過仲裁方式行使代位權(quán)

C．劉某行使代位權(quán)的必要費用應(yīng)當由甲公司承擔 D．代位權(quán)順利行使后，丙公司對甲公司所負債務(wù)消滅

53．下列情形中，可以導致施工單位免除違約責任的是（）。

A．施工單位因嚴重安全事故隱患且拒不改正而被監(jiān)理工程師責令暫停施工，致使工期延誤

B．因拖延民工工資，部分民工停工抗議導致工期延誤

C．地震導致已完工程被爆破拆除重建，造成建設(shè)單位費用增加

D．由于為工人投保意外傷害險，因公致殘工人的醫(yī)療等費用由保險公司支付

54．建設(shè)工程民事糾紛經(jīng)不同主體調(diào)解成功并制作了調(diào)解書，其中可以強制執(zhí)行的是（）。

A．雙方簽收的由人民調(diào)解委員會制作的調(diào)解書 B．雙方簽收的仲裁調(diào)解書

C．人民法院依法作出但原告方拒絕簽收的調(diào)解書 D．雙方簽收的由人民政府職能部門依法作出的調(diào)解書

55．民事訴訟的證據(jù)不包括（）。

A．書證 B．物證 C．視聽資料 D．科學實驗

56．根據(jù)《民事訴訟法》規(guī)定，（）可以作為民事訴訟證人。

A．本案審判員 B．涉及本案的鑒定人員 C．本案原告訴訟代理人 D．本案被告的親屬

57．對民事訴訟的基本特征表述正確的是（）。

A．當事人約定訴訟方式解決糾紛的，人民法院才有管轄權(quán) B．除簡易程序外均采用合議庭制

C．所有民事案件審理及判決結(jié)果均應(yīng)當向社會公開 D．一個案件須由兩級人民法院審理才告終結(jié)

58．下列關(guān)于訴訟管轄的表述正確的是（）。

A．第一審重大涉外民事案件應(yīng)當由中級人民法院管轄

B．建設(shè)工程施工合同糾紛應(yīng)當由不動產(chǎn)所在地人民法院管轄

C．受移送人民法院認為移送的案件不屬于本院管轄的，可繼續(xù)移送有管轄權(quán)的人民法院

D．房屋買賣糾紛實行“原告就被告”原則

59．當事人委托傅澤律師事務(wù)所的張律師做自己的訴訟代理人，授權(quán)委托書中委托權(quán)限一欄僅注明“全權(quán)代理”。則張律師有權(quán)代為（）。

A．陳述事實、參加辯論 B．承認、放棄、變更訴訟請求

C．進行和解 D．提起反訴或上訴

60．下列關(guān)于《仲裁法》中規(guī)定的仲裁制度的表述正確的是（）。

A．仲裁委員會由當事人自主選定

B．仲裁委員會是人民法院的下屬事業(yè)單位

C．仲裁審理以公開審理為原則 D．對生效的仲裁裁決書請求上級仲裁委員會予以撤銷

二、多項選擇題（共20題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）

61．根據(jù)《行政復議法》規(guī)定，下列選項中不可申請行政復議的有（）。

A．建設(shè)行政主管部門吊銷建筑公司的資質(zhì)證書 B．人民法院對保全財產(chǎn)予以查封

C．監(jiān)察機關(guān)給予機關(guān)工作人員降級處分 D．建設(shè)行政主管部門對建設(shè)工程合同爭議進行的調(diào)解 E．行政拘留

62．根據(jù)我國憲法規(guī)定，公民的憲法權(quán)利包括（）。

A．在法律面前一律平等 B．有言論、出版、游行和示威的自由 C．有宗教信仰的自由 D．對任何國家機關(guān)和國家工作人員有批評和建議權(quán) E．有維護祖國的安全、榮譽和利益的權(quán)利

63．下列各選項中，屬于民事法律關(guān)系客體的是（）。

A．建設(shè)工程施工合同中的工程價款 B．建設(shè)工程施工合同中的建筑物 C．建材買賣合同中的建筑材料

D．建設(shè)工程勘察合同中的勘察行為 E．建設(shè)工程設(shè)計合同中的施工圖紙

64．國有建設(shè)用地使用權(quán)的用益物權(quán)，可以采取（）方式設(shè)立。

A．出租 B．出讓 C．劃撥 D．抵押 E．轉(zhuǎn)讓

65．根據(jù)《建設(shè)工程施工許可管理辦法》，下列工程項目無需申請施工許可證的是（）。

A．北京故宮修繕工程B．長江汛期搶險工程C．工地上的工人宿舍D．某私人投資工程 E．部隊導彈發(fā)射塔

66．在工程建設(shè)項目招標過程中，招標人可以在招標文件中要求投標人提交投標保證金。投標保證金可以是（）。

A．銀行保函 B．銀行承兌匯票 C．企業(yè)連帶責任保證 D．現(xiàn)金 E．實物

67．按照《招標投標法》及相關(guān)規(guī)定，在建筑工程投標過程中，下列應(yīng)當作為廢標處理的情形是（）。

A．聯(lián)合體共同投標，投標文件中沒有附共同投標協(xié)議 B．交納投標保證金超過規(guī)定數(shù)額

C．投標人是響應(yīng)招標、參加投標競爭的個人 D．投標人在開標后修改補充投標文件

E．投標人未對招標文件的實質(zhì)內(nèi)容和條件作出響應(yīng)

68．生產(chǎn)經(jīng)營單位保證安全生產(chǎn)必須的資金由（、）予以保證，并對由于安全生產(chǎn)所需的資金投入不足導致的后果承擔責任。

A．公司董事會 B．公司法定代表 C．個人經(jīng)營的投資人 D．公司股東 E．公司工會

71．建設(shè)項目需要配套建設(shè)的環(huán)境保護設(shè)施，必須與主體工程（）。

A．同時規(guī)劃B．同時設(shè)計 C．同時施工D．同時竣工驗收E．同時投產(chǎn)使用

72．下列屬于承擔民事責任的方式是（）。

A．賠償損失 B．返還財產(chǎn) C．支付利息 D．支付違約金 E．支付定金

73．下列關(guān)于承諾的表述中，正確的有（）。

A．受要約人發(fā)出承諾，表示價格再降一成即可成交 B．承諾超期的后果是承諾不可能發(fā)生法律效力

C．承諾一經(jīng)送達要約人即發(fā)生法律效力 D．撤銷承諾的通知應(yīng)當在雙方簽訂書面合同前到達要約人

．

E．承諾可以由受要約人的代理人向要約人授權(quán)的代理人作出

74．對于可撤銷合同，具有撤銷權(quán)的當事人（），撤銷權(quán)消滅。

A．自知道或者應(yīng)當知道權(quán)利受到侵害之日起一年內(nèi)沒有行使撤銷權(quán)的 B．自知道或者應(yīng)當知道撤銷事由之日起六個月內(nèi)沒有行使撤銷權(quán)的 C．自知道或者應(yīng)當知道撤銷事由之司起一年內(nèi)沒有行使撤銷權(quán)的

D．知道撤銷事由后明確表示放棄撤銷權(quán)的 E．知道撤銷事由后以自己的行為放棄撤銷權(quán)的 75．致使承包人單位行使建設(shè)工程施工合同解除權(quán)的情形包括（）。

A．發(fā)包人嚴重拖欠工程價款 B．發(fā)包人提供的建筑材料不符合國家強制性標準

C．發(fā)包人堅決要求工程設(shè)計變更 D．項目經(jīng)理與總監(jiān)理工程師積怨太深

E．要求承擔保修責任期限過長

76．某建設(shè)工程施工合同履行期間，建設(shè)單位要求變更為國家新推薦的施工工藝，在其后的施工中予以采用，則下列說法正確的是（）。

A．建設(shè)單位不能以前期工程未采用新工藝為由，主張工程不合格

B．施工單位可就采用新工藝增加的費用向建設(shè)單位索賠

C．由此延誤的工期由施工單位承擔違約責任 D．只要雙方協(xié)商一致且不違反區(qū)強制性標準，可以變更施工工藝

E．從法律關(guān)系構(gòu)成要素分析，采用新工藝屬于合同主體的變更

77．6月1日，甲乙雙方簽訂建材買賣合同，總價款為100萬元，約定由買方支付定金30萬元。由于資金周轉(zhuǎn)困難，買方于6月10日交付了25萬元，買方予以簽收。下列說法正確的是（）。

A．買賣合同是主合同，定金合同是從合同 B．買賣合同自6月10日成立 C．買賣合同自6月1日成立

D．若賣方不能交付貨物，應(yīng)返還50萬元 E．若買方不履行購買義務(wù)，仍可以要求賣方返還5萬元

78．根據(jù)最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》，當事人無需要舉證證明的事實有（）。

A．太陽自東方升起，自西方落下 B．人受重傷后若得不到及時救治，會有生命危險

C．人所共知的某企業(yè)偷工減料 D．已被仲裁機構(gòu)生效的裁決書所確認的事實

E．已被人民法院生效裁判所確認的事實

79．根據(jù)《仲裁法》和《民事訴訟法》規(guī)定，的情形包括（）。

A．約定的仲裁協(xié)議無效 C．適用法律確有錯誤 B．仲裁事項超越法律規(guī)定的仲裁范圍

D．原仲裁機構(gòu)被撤銷

E．申請人死亡對國內(nèi)仲裁而言，人民法院不予執(zhí)行仲裁裁決 80．我國建筑業(yè)專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)資格的共同點有（）。

A．只有注冊以后才能執(zhí)業(yè) B．一次注冊終生有效 C．均需接受繼續(xù)教育 D．不得同時注冊于兩家不同的單位 E．均有各自的職業(yè)范圍

2010年二級建造師考試《法規(guī)及相關(guān)知識》真題及答案解析

一、單項選擇題（共60題，每題1分，每題的備選項中，只有1個最符合題意）

1.根據(jù)施工合同，甲建設(shè)單位應(yīng)于2009年9月30日支付乙建筑公司工程款。2010年6月1日，乙單位向甲單位提出支付請求，則就該項款額的訴訟時效（）

A．中斷 B．中止 C．終止 D．屆滿

【答案】A

【解析】《民法通則》第一百四十條規(guī)定，訴訟時效因提起訴訟。當事人一方提了要求或者同意履行義務(wù)而中斷，從中斷時起，訴訟時效時間重新計算。本題屬于因乙單位向甲單位提出支付請求而中斷的情形。

2.二級注冊建造師注冊證書有效期為（）年。

A．1 B．2 C．3 D．4

【答案】C

【解析】建造師的注冊分為初始注冊、延續(xù)注冊、變更注冊和增項注冊四類。初始注冊證書與執(zhí)業(yè)印章有效期為3年，延續(xù)注冊的。注冊證書與執(zhí)業(yè)印章有效期也為3年，變更注冊的、變更注冊后的注冊證書與執(zhí)業(yè)印章仍延續(xù)原注冊有效期。

3.下列規(guī)范性文件中，效力最高的是（）。

A．行政法規(guī) B．司法解釋 C．地方性法規(guī) D．行政規(guī)章

【答案】A

【解析】行政法規(guī)的效力低于憲法和法律，地方性法規(guī)具有地方性，只在本轄區(qū)內(nèi)有效，其效力低于法律和行政法規(guī)；行政規(guī)章是由國家行政機關(guān)制定的法律規(guī)范性文件，包括部門規(guī)章和地方政府規(guī)章，效力低于法律，行政法規(guī)，最高人民法院對于法律的系統(tǒng)性解釋文件和對法律適用的說明，對法院審判有約束力。具有法律規(guī)范的性質(zhì)。在司法實踐中具有重要的地位和作用。

4.沒有法定或者約定義務(wù)，為避免他人利益受損失進行管理或者服務(wù)而發(fā)生的債稱為()之債。

A．合同 B．侵權(quán) C．不當?shù)美?D．無因管理

【答案】D

【解析】無因管理是指既未受人之托，也不負有法律規(guī)定的義務(wù)，而是自覺為他人管理事務(wù)的行為。

5.根據(jù)《物權(quán)法》的相關(guān)規(guī)定，以建筑物抵押的。抵押權(quán)自（）時設(shè)立。

A．合同簽訂 B．備案 C．交付 D．登記

【答案】D

【解析】《物權(quán)法》規(guī)定了可以在建工程作為抵押物，同時規(guī)定，以正在建造的建筑物抵押的，應(yīng)當辦理抵押登記，抵押權(quán)自登記時設(shè)立。

6.下列選項中，不屬于我國建造師注冊類型的是（）。

A．初始注冊 B．年檢注冊 C．變更注冊 D．增項注冊

【答案】B

【解析】建造師的注冊分為初始注冊、延續(xù)注冊、變更注冊和增項注冊四類。

7.某建設(shè)工程預計建設(shè)工期13個月，按照法律規(guī)定，建設(shè)單位的到位資金原則上不少于工程合同價的（）%。

A．20 B．30 C．40 D．50

【答案】B

【解析】《建筑工程施工許可管理辦法》第4條規(guī)定，建設(shè)工期不足一年的，到位資金原則上不得少于工程合同價的50%，建設(shè)工期超過一年的，到位資金原則上不得少于工程合同價的30%。

8.根據(jù)《物權(quán)法》的相關(guān)規(guī)定，不得抵押的財產(chǎn)是（）。

A．正在建造的航空器 B．土地所有權(quán) C．生產(chǎn)原材料 D．荒地承包經(jīng)營權(quán)

【答案】B

【解析】我國土地所有權(quán)屬于國家，不得抵押，但土地使用權(quán)可以抵押。

9.我國建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)分為（）三個序列。

A．工程總承包，施工總承包和專業(yè)承包 B．工程總承包，專業(yè)分包和勞務(wù)分包

C．施工總承包，專業(yè)分包和勞務(wù)分包 D．施工總承包，專業(yè)承包和勞務(wù)分包

【答案】D

【解析】建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)分為施工總承包，專業(yè)承包和勞務(wù)分包三個序列。施工總承包資質(zhì)、專業(yè)承包資質(zhì)、勞務(wù)分包資質(zhì)序列按照工程性質(zhì)和技術(shù)特點分別劃分為若干資質(zhì)類別。

10.根據(jù)工程承包相關(guān)法律規(guī)定，建筑業(yè)企業(yè)（）承攬工程。

A．可以超越本企業(yè)資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍 B．可以另一個建筑施工企業(yè)的名義

C．只能在本企業(yè)資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍內(nèi) D．可允許其他單位或者個人使用本企業(yè)的資質(zhì)證書

【答案】C

【解析】承包建筑工程的單位應(yīng)當持有依法取得的資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)承擔工程，禁止建筑施工企業(yè)超越本企業(yè)資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍或者以任何形式用其他建筑施工企業(yè)的名義承擔工程，禁止建筑施工企業(yè)以任何形式允許其他單位或者個人使用本企業(yè)的資質(zhì)證書，營業(yè)執(zhí)照，以本企業(yè)的名義承擔工程。

11.根據(jù)《工程建設(shè)項目施工招標投標辦法》規(guī)定，在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，投標人（）。

A．可以補充修改或者撤回已經(jīng)提交的投標的文件，并書面通知招標人

B．不得補充、修改、替代或者撤回已經(jīng)提交的投標文件

C．須經(jīng)過招標人的同意才可以補充、修改、替代已經(jīng)提交的投標文件

D．撤回已經(jīng)提交的投標文件的，其投標保證金將被沒收

【答案】A

【解析】投標人在招標文件要求投標文件的截止時間前，可以補充，修改或者撤回已提交的投標文件，并書面通知招標人，補充、修改的內(nèi)容為投標文件的組成部分。

12.根據(jù)《招標投標法》規(guī)定，在工程建設(shè)招標投標過程中，開標的時間應(yīng)在招標文件規(guī)定的（）公開進行。

A．任意時間B．投標有效期內(nèi)C．提交投標文件截止時間的同一時間 D．提交投標文件截止時間之后三日內(nèi)

【答案】C

【解析】開標應(yīng)當在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間公開進行；開標地點應(yīng)當為招標文件中預告確定的地點。

13.下列選項中不屬于招標代理機構(gòu)的工作事項是（）。

A．審查投標人資格 B．編制標底 C．組織開標 D．進行評標

【答案】D

【解析】D項，評標應(yīng)由招標代理機構(gòu)組織評標委員會進行

14.根據(jù)《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位必須對安全設(shè)備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，這一規(guī)定屬于安全生產(chǎn)保障措施中的（）。

A．組織保障措施 B．管理保障措施 C．經(jīng)濟保障措施 D．技術(shù)保障措施

【答案】B

【解析】生產(chǎn)經(jīng)營單位必須對安全設(shè)備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，這是設(shè)備的日常管理工作，屬于管理保障措施中的物力資源管理范圍。

15.書面評標報告作出后，中標人應(yīng)由（）確定。

A．評標委員會 B．招標人 C．招標代理機構(gòu) D．招標投標管理機構(gòu)

【答案】B

【解析】評標委員會提出書面評標報告后，招標人應(yīng)根據(jù)提供的書面評標報告確定中標人

16.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，工程監(jiān)理單位應(yīng)當審查施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ検┕し桨甘欠穹瞎こ探ㄔO(shè)強制性標準和（）標準。

A．建設(shè)單位要求適用的 B．監(jiān)理單位制定的 C．工程建設(shè)推薦的 D．工程建設(shè)行業(yè)

【答案】A

【解析】《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》第14條規(guī)定：“工程監(jiān)理單位應(yīng)當審查施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或者專項施工方案是否符合工程建設(shè)強制性標準”在實踐中可能會存在合同中約定的標準高于強制性標準的情況，那時監(jiān)理單位就不僅要審查施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或者專項施工方案是否違法了，還要看一看是否違約，若違約也不能批準施工單位的施工組織設(shè)計。

17.工程實行總承包的，分包單位作業(yè)人員的意外傷害保險費由（）支付。

A．建設(shè)單位 B．總承包單位 C．分包單位 D．總承包和分包單位共同

【答案】B

【解析】意外傷害保險費由施工單位支付，實行施工總承包的，由總承包單位支付意外傷害保險費，分包單位的從事危險作業(yè)人員的意外傷害保險的保險費是由總承包單位支付的。

18.在施工現(xiàn)場安裝、拆卸施工起重機械，整體提升腳手架，模板等自升式架設(shè)設(shè)施，必須由（）承擔。

A．總承包單位 B．使用設(shè)備的分包單位 C．具有相應(yīng)資質(zhì)的單位 D．設(shè)備出租單位

【答案】C

【解析】根據(jù)施工起重機械和自升式架設(shè)設(shè)施的安全管理，在施工現(xiàn)場安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架，模板等自升式架設(shè)設(shè)施，必須由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔。

19.下列選項中，屬于建筑施工企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證應(yīng)當具備的安全生產(chǎn)條件是（）。

A．在城市規(guī)劃區(qū)的建筑工程已經(jīng)取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證

B．依法參加工傷保險，依法為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)人員辦理意外傷害保險，為從業(yè)人員交納保險費

C．施工場地已基本具備施工條件，需要拆遷的，其拆遷進度符合施工要求

D．有保證工程質(zhì)量和安全的具體措施

【答案】B

【解析】根據(jù)《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》第4條，將建筑施工企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證應(yīng)當具備的安全生產(chǎn)條件具體規(guī)定為：1.建立、健全安全生產(chǎn)責任制，制定完備的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；2.保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入；3.設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，按照國家有關(guān)規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員；4.主要負責人、項目負責人、專職安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)建設(shè)主管部門或者其他有關(guān)部門考核合格；5.特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書；6.管理人員和作業(yè)人員每年至少進行一次安全生產(chǎn)教育培訓并考核合格；7.依法參加工傷保險，依法為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險，為從業(yè)人員交納保險費；8.施工現(xiàn)場的辦公、生活區(qū)及作業(yè)場所和安全防護用具、機械設(shè)備、施工機具及配件符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和規(guī)程的要求；9.有職業(yè)危害防治措施，并為作業(yè)人員配備符合國家標準或者行業(yè)標準的安全防護用具和安全防護服裝；10.有對危險性較大的分部分項工程及施工現(xiàn)場易發(fā)生重大事故的部位，環(huán)節(jié)的預防，監(jiān)控措施和應(yīng)急預案；9.有生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預案，應(yīng)急救援組織或者應(yīng)急救援人員，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備；10.法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。

20.根據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》規(guī)定，安全生產(chǎn)許可證的有效期為（）年。

A．1 B．2 C．3 D．4

【答案】C

【解析】《安全生產(chǎn)許可證條例》第9條規(guī)定，“安全生產(chǎn)許可證的有效期為3年，安全生產(chǎn)許可證有效期滿需要延期的，企業(yè)應(yīng)當于期滿前3個月向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)辦理延期手續(xù)，企業(yè)在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，嚴格遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，未發(fā)生死亡事故的，安全生產(chǎn)許可證有效期屆滿時，經(jīng)原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)同意，不再審查，安全生產(chǎn)許可證有效期延期3年”

21.某工地發(fā)生了安全事故，造成3人死亡，按照生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例的規(guī)定，該事故屬于（）。

A．特別重大 B．重大 C．較大 D．一些

【答案】C

【解析】根據(jù)生產(chǎn)安全事故造成的人員傷亡或者直接經(jīng)濟損失，事故一般分為以下等級：1.特別重大故事。是指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷（包括急性工業(yè)中毒，下同），或者1億元以上直接經(jīng)濟損失的事故；2.重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟損失的事故；3.較大事故。是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故；4.一般事故。是指造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故，這里所稱的“以上”包括本數(shù)，所稱“以下”不包括本數(shù)。

22.依據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，工程承包單位在（）時，應(yīng)當向建設(shè)單位出具質(zhì)量保修書。

A．工程價款結(jié)算完畢 B．施工完畢 C．提交工程竣工驗收報告 D．竣工驗收合格

【答案】C

【解析】《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第39和第2款規(guī)定，“建設(shè)工程承包單位在向建設(shè)單位提交工程竣工驗收報告時，應(yīng)當向建設(shè)單位出具質(zhì)量保修書，質(zhì)量保修書中應(yīng)當明確建設(shè)工程的保修范圍，保修期限和保修責任”

23.某工程設(shè)計文件需要作重大修改，則（）。

A．設(shè)計單位應(yīng)和建設(shè)單位協(xié)商一致修改后即可使用 B．設(shè)計單位可直接進行修改

C．應(yīng)由建設(shè)單位報原審批機關(guān)批準 D．須開專家論證會后，設(shè)計單位方可修改

【答案】C

【解析】建設(shè)工程勘察，設(shè)計文件內(nèi)容需要作重大修改的，建設(shè)單位應(yīng)當報原審批機關(guān)批準后，方可修改

24.某建設(shè)項目施工單位擬采用的新技術(shù)與現(xiàn)行強制性標準規(guī)定不符，應(yīng)由（）組織專題技術(shù)論證，并報批準該項標準的建設(shè)行政主管部門或國務(wù)院有關(guān)主管部門審定。

A．建設(shè)單位 B．施工單位 C．監(jiān)理單位 D．設(shè)計單位

【答案】A

【解析】工程建設(shè)中擬采用的新技術(shù)、新工藝、新材料，不符合現(xiàn)行強制性標準規(guī)定的，應(yīng)當由擬采用單位提請建設(shè)單位組織專題技術(shù)論證，報批準標準的建設(shè)行政主管部門或者國務(wù)院有關(guān)主管部門審定

25.由國務(wù)院建設(shè)、鐵路、交通、水利等行政主管部門各自審批，編號和發(fā)布的標準，屬于（）。

A．國家標準 B．行業(yè)標準 C．地方標準 D．企業(yè)標準

【答案】B

【解析】《標準化法》按照標準的級別不同，把標準分為國家標準、行業(yè)標準、地方標準和企業(yè)標準，《標準化法》第6條規(guī)定，對沒有國家標準而又需要在全國某個行業(yè)范圍內(nèi)統(tǒng)一的技術(shù)要求，可以制定行業(yè)標準。

26.在城市市區(qū)范圍內(nèi)，施工過程中使用機械設(shè)備，可能產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的，施工單位必須在工程開工（）日前向工程所在地縣及以上人員政府環(huán)境保護行政主管部門申報。

A．10 B．15 C．20 D．30

【答案】B

【解析】在城市市區(qū)范圍內(nèi)，建筑施工過程中使用機械設(shè)備，可能產(chǎn)生環(huán)境噪聲的污染的，施工單位必須在工程開工15日以前向工程所在地縣及以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門申報該工程的項目名稱，施工場所和期限，可能產(chǎn)生的環(huán)境噪聲值以及所采取的環(huán)境噪聲污染防治措施的情況。

27.以下關(guān)于建筑節(jié)能的說法，錯誤的是（）。

A．企業(yè)可以制定嚴于國家標準的企業(yè)節(jié)能標準 B．國家實行固定資產(chǎn)項目節(jié)能評估和審查制度

C．不符合強制性節(jié)能標準的項目不得開工建設(shè)

D．省級人民政府建設(shè)主管部門可以制定低于行業(yè)標準的地方建筑節(jié)能標準

【答案】D

【解析】建筑節(jié)能的國家標準，行業(yè)標準由國務(wù)院建設(shè)主管部門組織制定，并依照法定程序發(fā)布，省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)主管部門可以根據(jù)本地實際情況，制定嚴于國家標準或者行業(yè)標準的地方建筑節(jié)能標準，并報國務(wù)院標準化主管部門和國務(wù)院建設(shè)主管部門備案，國家鼓勵企業(yè)制定嚴于國家標準、行業(yè)標準的企業(yè)節(jié)能標準。

28.建設(shè)單位應(yīng)將建設(shè)工程項目的消防設(shè)計圖紙和有關(guān)資料報送（）審核，未經(jīng)審核或經(jīng)審核不合格的，不得發(fā)放施工許可證，建設(shè)單位不得開工。

A．建設(shè)行政主管部門 B．公安消防機構(gòu) C．安全生產(chǎn)監(jiān)管部門 D．規(guī)劃行政主管部門

【答案】B

【解析】按照國家工程建筑消防技術(shù)標準需要進行消防設(shè)計的建筑工程，設(shè)計單位應(yīng)當按照國家工程建筑消防技術(shù)標準進行設(shè)計，建設(shè)單位應(yīng)當將建筑工程的消防設(shè)計圖紙及有關(guān)資料報送公安消防機構(gòu)審核；未經(jīng)審核或者經(jīng)審核不合格的，建設(shè)行政主管部門不得發(fā)給施工許可證，建設(shè)單位不得施工。

29.某建筑企業(yè)的勞動爭議調(diào)解委員會應(yīng)由（）組成。

A．企業(yè)的法定代表人與勞動行政部門的代表 B．企業(yè)的工會代表與勞動行政部門的代表

C．企業(yè)的職工代表和企業(yè)代表 D．企業(yè)的職工代表，企業(yè)代表和勞動行政部門的代表

【答案】C

【解析】企業(yè)勞動爭議調(diào)解委員會由職工代表和企業(yè)代表組成，職工代表由工會成員擔任或者由全體職工推舉產(chǎn)生，企業(yè)代表由企業(yè)負責人指定，企業(yè)勞動爭議調(diào)解委員會主任由工會成員或者雙方推舉的人員擔任。

30.甲某與某建筑施工企業(yè)簽訂了勞動合同，其勞動合同期限為6個月，則甲的試用期應(yīng)在（）的期間范圍內(nèi)確定。

A．15日 B．1個月 C．2個月 D．3個月

【答案】B

【解析】勞動合同期限3個月以上不滿1年的，試用期不得超過1個月；勞動合同期限1年以上不滿3年的，試用期不得超過2個月；3年以上固定期限和無固定期限的勞動合同，試用期不得超過6個月。

31.非全日制用工報酬結(jié)算支付周期最長為（）

A．7天 B．15天 C．20天 D．30天

【答案】B

【解析】非全日制用工是指以小時計酬為主，勞動者在同一用人單位一般平均每日工作時間不超過四小時，每周工作時間累計不超過24小時的用工形式，非全日制用工勞動報酬結(jié)算支付周期最長不得超過15日。

32.工程建設(shè)強制性標準由（）負責解釋。

A．國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局 B．國務(wù)院建設(shè)行政主管部門

C．省級人民政府建設(shè)行政主管部門 D．工程建設(shè)標準批準部門

【答案】D

【解析】工程建設(shè)強制性標準的解釋由工程建設(shè)標準批準部門負責，有關(guān)標準具體技術(shù)內(nèi)容的解釋，工程建設(shè)標準批準部門可以委托該標準的編制管理單位負責。

33.根據(jù)《稅收征收管理法》規(guī)定，對不按時繳納稅款的，稅務(wù)機關(guān)可從滯納稅款之日起，按日加收滯納稅款（）的滯納金。

A．萬分之五 B．千分之五 C．萬分之三 D．千分之三

【答案】A

【解析】根據(jù)《稅收征收管理法》的有關(guān)規(guī)定，納稅人因有特殊困難，不能按期繳納稅款的，經(jīng)批準可以延期繳納稅款，但是最長不得超過三個月，納稅人未按照規(guī)定期限繳納稅款的，扣繳義務(wù)人未按照規(guī)定期限解繳稅款的，稅務(wù)機關(guān)除責令限期繳納外，從滯納稅款之日起，按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金。

34.下列選項中，當事人應(yīng)承擔侵權(quán)責任的是（）

A．工地的塔吊倒塌造成臨近的民房被砸塌 B．某施工單位未按照合同約定工期竣工

C．因臺風導致工程損害 D．某工程存在質(zhì)量問題

【答案】A

【解析】建筑物或者其他設(shè)施以及建筑物上的擱置物，懸掛物發(fā)生倒塌、脫落、墜落造成他人的損害的，屬于特殊侵權(quán)行為，它的所有人或者管理人應(yīng)當承擔民事責任，但能夠證明自己沒有過錯的除外。

35.按照行政處罰法的規(guī)定，（）可以設(shè)定除限制人身自由以外的行政處罰。

A．法律 B．行政法規(guī) C．部門規(guī)章 D．地方性法規(guī)

【答案】B

【解析】根據(jù)行政處罰法的規(guī)定，法律可以設(shè)定各種行政處罰，限制人身自由的行政處罰，只能由法律設(shè)定；行政法規(guī)可以設(shè)定除了限制人身自由以外的行政處罰；地方性法規(guī)可以設(shè)定除限制人身自由，吊銷企業(yè)營業(yè)執(zhí)照以外的行政處罰；國務(wù)院部、委員會制定的規(guī)章，省、自治區(qū)、直轄市人民政府和省、自治區(qū)人民政府所在地的市人民政府以及經(jīng)國務(wù)院批準的較大的市人民政府制定的規(guī)章可以設(shè)定警告或者一定數(shù)量罰款的行政處罰，罰款的數(shù)額分別由國務(wù)院和省級人大及其常委會加以規(guī)定；除此之外，其他規(guī)范性文件均不得設(shè)定行政處罰。

36.根據(jù)《合同法》規(guī)定，建設(shè)工程施工合同不屬于（）。

A．雙務(wù)合同 B．有償合同 C．實踐合同 D．要式合同

【答案】C

【解析】諾成合同是指當事人各方的意思表示一致即告成立的合同，如委托合同、勘察、設(shè)計合同等，實踐合同，又稱要物合同是指除雙方當事人的意思表示一致以后，尚須交付標的物才能成立的合同，如保管合同，定金合同等。

37.從性質(zhì)上講，施工企業(yè)的投標行為屬于（）。

A．要約 B．要約邀請 C．承諾 D．詢價

【答案】A

【解析】要約的概念，要約是希望和他人訂立合同的意思表示。可見，要約是一方當事人以締結(jié)合同為目的，向?qū)Ψ疆斒氯怂鞯囊馑急硎尽?/p>

38.下列選項中，沒有發(fā)生承諾撤回效力的情形是（）。

A．撤回承諾的通知在承諾通知到達要約人之前到達要約人 B．撤回承諾的通知與承諾通知同時到達要約人

C．撤回承諾的通知在承諾通知到達要約人之后到達要約人 D．撤回承諾的通知于合同成立之前到達要約人

【答案】C

【解析】承諾到達要約人時生效，承諾生效時合同成立，撤回承諾的通知于合同成立之前到達要約人，即在承諾通知到達要約人之前到達要約人，所以此時承諾可以撤回。

39.締約過失責任與違約責任的區(qū)別主要表現(xiàn)為（）

A．前者產(chǎn)生于訂立合同階段，后者產(chǎn)生于履行合同階段 B．前者須主觀故意，后者須主觀過失

C．前者是侵權(quán)責任，后者是合同責任 D．前者無須約定，后者須有約定

【答案】

【解析】締約過失責任是指一方因違背誠實信用原則所要求的義務(wù)而致使合同不成立，或者雖已成立但被確認無效或被撤銷時，造成確信該合同有效成立的當事人信賴利益損失，而依法應(yīng)承擔的民事責任，這種責任主要表現(xiàn)為賠償責任，其一般發(fā)生在訂立合同階段，這是違約責任與締約過失責任的顯著區(qū)別。

40.甲施工單位由于施工需要大量鋼材，逐向乙供應(yīng)商發(fā)出要約，要求其在一個月內(nèi)供貨，但數(shù)量待定，乙回函表示一個月內(nèi)可供貨2000噸，甲未作表示，下列表述正確的是（）。

A．該供貨合同成立 B．該供貨合同已生效 C．該供貨合同效力特定 D．該供貨合同未成立

【答案】D

【解析】乙的回函對標的數(shù)量做出了實質(zhì)性變更，應(yīng)視為新要約，甲未作表示，即沒有發(fā)出承諾，故合同不成立。

41.某建筑公司從本市租賃若干工程模板到外地施工，施工完畢后，因覺得模板運回來費用很高，建筑公司就擅自將該批模板處理了，后租賃公司同意將該批模板賣給該建筑公司，則建筑公司處理該批模板的行為（）

A．無效 B．有效 C．效力特定 D．失效

【答案】B

【解析】無處分權(quán)人只能對財產(chǎn)享有占有、使用權(quán)，無處分權(quán)人處分他人財產(chǎn)與相對人訂立的合同，經(jīng)權(quán)利人追認或者無權(quán)處分權(quán)人訂立合同后取得處分權(quán)的，該合同有效。

42.甲乙采購合同約定，甲方交付20%定金時，采購合同生效，該合同是（）

A．附生效時間的合同 B．附生效條件的合同 C．附解除條件的合同 D．附終止時間的合同

【答案】B

【解析】附條件合同是指在合同中約定了一定的條件，并且把該條件的成就或者不成就作為合同效力發(fā)生或者消滅的根據(jù)的合同，根據(jù)條件對合同效力的影響，可將所附條件分為生效條件和解除條件。

43.在某建設(shè)單位與供應(yīng)商之間的建筑材料采購合同中約定，工程竣工驗收后1個月內(nèi)支付材料款，期間，建設(shè)單位經(jīng)營狀況嚴重惡化，供應(yīng)商逐暫停供應(yīng)建筑材料，要求先付款，否則終止供貨，則供應(yīng)商的行為屬于行使（）

A．同時履行抗辯權(quán) B．先履行抗辯權(quán) C．不安抗辯權(quán) D．先訴抗辯權(quán)

【答案】C

【解析】不安抗辯權(quán)是指先履行合同的當事人一方因后履行合同一方當事人欠缺履行或信用，而拒絕履行合同的權(quán)利。

44.根據(jù)《合同法》規(guī)定，債權(quán)人應(yīng)自知道或者應(yīng)當知道撤銷事由之日起（）年內(nèi)行使撤銷權(quán)。

A．1 B．2 C．5 D．20

【答案】A

【解析】《合同法》第75條規(guī)定：“撤銷權(quán)自債權(quán)人知道或者應(yīng)當知道撤銷事由之日起一年內(nèi)行使，自債務(wù)人的行為發(fā)生之日起五年內(nèi)沒有行使撤銷權(quán)的，該撤銷權(quán)消滅”

45.根據(jù)《合同法》規(guī)定，當事人對合同變更的內(nèi)容約定不明確的，推定為

A．變更 B．重新協(xié)定 C．原則上變更 D．未變更

【答案】B

46.合同的權(quán)利義務(wù)終止，不影響合同中（）條款的效力。

A．履行時間 B．履行地點 C．爭議解決 D．質(zhì)量檢驗

【答案】C

【解析】合同權(quán)利義務(wù)的終止，不影響合同中結(jié)算、清理條款和獨立存在的解決爭議方法的條款（如仲裁條款）的效力。

47.當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方（）條款。

A．應(yīng)當適用違約金 B．應(yīng)當適用定金 C．可以選擇適用違約金或者定金 D．可以同時適用違約金和定金

【答案】C

【解析】違約金存在于主合同之中，定金存在于從合同之中，它們可能單獨存在，也可能同時存在，當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金條款。

48.主債權(quán)債務(wù)合同無效，擔保合同（），但法律另有規(guī)定的除外。

A．仍然有效 B．無效 C．在擔保期間內(nèi)有效 D．效力待定

【答案】B

【解析】擔保是伴隨著主債務(wù)的產(chǎn)生而產(chǎn)生的，因此，我們將擔保合同稱為從合同，而與之相對應(yīng)的約定主債務(wù)的合同則稱為主合同，主合同中的債務(wù)人如果履行了主債務(wù)，則主合同消失，相應(yīng)的從合同也就自然消失了。

49.以下不屬于民事糾紛處理方式的是

A．當事人自行和解 B．行政復議 C．行政機關(guān)調(diào)解 D．商事仲裁

【答案】B

【解析】建設(shè)工程民事糾紛的處理方式主要有四種，分別是和解、調(diào)解、仲裁、訴訟。

50.下列糾紛、爭議中，適用于《仲裁法》調(diào)整的是（）

A．財產(chǎn)繼承糾紛 B．勞動爭議 C．婚姻糾紛 D．工程款糾紛

【答案】D

【解析】在我國，《中華人民共和國仲裁法》是調(diào)整和規(guī)范仲裁制度的基本法律，但《仲裁法》的調(diào)整范圍僅限于民商事仲裁，即“平等主體的公民、法人和其他組織之間發(fā)生的合同糾紛和其他財產(chǎn)權(quán)糾紛、仲裁、勞動爭議仲裁和農(nóng)業(yè)承包合同糾紛仲裁不受《仲裁法》的調(diào)整”此外，根據(jù)《仲裁法》第3條的規(guī)定，下列糾紛不能仲裁： 1.婚姻、收養(yǎng)、監(jiān)護、撫養(yǎng)、繼承糾紛；2.依法應(yīng)當由行政機關(guān)處理的行政爭議。

51.下列選項中，對調(diào)解的理解錯誤的是（）

A．當事人庭外和解的，可以請求法院制作調(diào)解書 B．仲裁調(diào)解生效后產(chǎn)生執(zhí)行效力

C．仲裁裁決生效后可以進行仲裁調(diào)解 D．法院在強制執(zhí)行時不能制作調(diào)解書

【答案】C

【解析】仲裁調(diào)解是指仲裁庭在作出裁決前進行調(diào)解的解決糾紛的方式，仲裁調(diào)解書與裁決書具有同等法律效力，調(diào)解書經(jīng)當事人簽收后即發(fā)生法律效力。

52.在民事訴訟中，當事人不需要運用證據(jù)加以證明的是（）的事實。

A．請求實體權(quán)益 B．免除自己法律責任 C．主張程序違法 D．對方承認

【答案】D

【解析】訴訟過程中，一方當事人對另一方當事人陳述的案件事實明確表示承認的，另一方當事人無需舉證。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》，對下列事實當事人無需舉證證明：1.眾所周知的事實；2.自然規(guī)律及定理；3.根據(jù)法律規(guī)定或者已知事實和日常生活經(jīng)驗法則能推定出的另一事實；4.已為有效公正文書所證明的事實。

53.根據(jù)《擔保法》規(guī)定，必須由第三人為當事人提供擔保的方式是（）

A．保證 B．抵押 C．留置 D．定金

【答案】A

【解析】保證是以保證人的保證承諾作為擔保的，簽訂保證合同時并不涉及具體的財物，當債務(wù)人不能依主合同的約定清償債務(wù)時，保證人負有代為清償債務(wù)責任。

54.民事訴訟是解決建設(shè)工程合同糾紛的重要方式，其中不屬于民事訴訟參加人的有（）

A．當事人代表 B．第三人 C．鑒定人 D．代理律師

【答案】A

【解析】民事訴訟是指人民法院在當事人和其他訴訟參與人的參加下，以審理、裁判、執(zhí)行等方式解決民事糾紛的活動，訴訟參與人包括原告、被告、第三人、證人、鑒定人、勘驗人等。

55.當事人、利害關(guān)系人認為人民法院的執(zhí)行程序違反法律規(guī)定的，可以向（）人民法院提出書面異議

A．原審 B．負責執(zhí)行的 C．原告所在地 D．被告所在地

【答案】B

【解析】當事人、利害關(guān)系人認為執(zhí)行和為違反法律規(guī)定的，可以向負責執(zhí)行的人民法院提出書面異議，當事人、利害關(guān)系人提出書面異議的，人民法院應(yīng)當自收到書面異議之日起15日內(nèi)審查，理由成立的，裁定撤銷或者改正；理由不成立的，裁定駁回，當事人、利害關(guān)系人對規(guī)定不服的，可以自裁定送達之日起10日內(nèi)向上一級人民法院申請復議。

56.當事人對仲裁協(xié)議的效力有異議，一方請求仲裁委員會作出決定，另一方請求人民法院作出裁定的，由（）

A．仲裁委員會決定 B．合同履行地中級人民法院裁定

C．被告所在地中級人民法院裁定 D．仲裁委員會所在地中級人民法院裁定

【答案】D

【解析】當事人協(xié)議選擇國內(nèi)的仲裁機構(gòu)仲裁后，一方以仲裁協(xié)議的效力有異議請求人民法院裁定的，由該仲裁委員會所在地的中級人民法院管轄，當事人對仲裁委員會沒有約定或者約定不明的，由被告所在地的中級人民法院管轄。

57.在下列選項中，不屬于要式合同的是（）

A．建設(shè)工程設(shè)計合同 B．企業(yè)與銀行之間的借款合同

C．法人之間簽訂的保證合同 D．自然人之間簽訂的借款合同

【答案】D

【解析】要式合同是法律或當事人必須具備特定形式的合同，例如，建設(shè)工程合同應(yīng)當采用書面形式，就是要式合同，不要式合同是指法律或當事人不要求必須具備一定形式的合同，實踐中，以不要式合同居多。

58.當事人申請撤銷仲裁裁決的，應(yīng)當自收到裁決書之日起（）內(nèi)提出

A．三個月 B．六個月 C．一年 D．二年

【答案】B

【解析】仲裁裁決作出后，撤銷仲裁裁決必須在法定的期限內(nèi)提出撤銷申請，我國仲裁法規(guī)定，當事人申請撤銷仲裁裁決的，應(yīng)當自收到裁決書之日起6個月內(nèi)提出。

59.在依法必須進行招標的工程范圍內(nèi)，對于委托監(jiān)理合同，其單項合同估算價最低金額在（）萬元人民幣以上的，必須進行招標。

A．50 B．100 C．150 D．200

【答案】A

【解析】《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》規(guī)定的必須招標的各類工程建設(shè)項目，包括項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，達到下列標準之一的，必須進行招標：1.施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的；2.重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上的；3.勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的；4.單項合同估算價低于第1、2、3項規(guī)定的標準，但項目總投資額在3000萬元人民幣以上的。

60.在施工過程中，必須經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字的事項是（）

A．建筑材料進場 B．建筑設(shè)備安裝 C．隱蔽工程驗收 D．工程竣工驗收

【答案】D

【解析】工程監(jiān)理單位應(yīng)當選派具備相應(yīng)資格的總監(jiān)理工程師和監(jiān)理工程師進駐施工現(xiàn)場，未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不得在工程上使用或安裝，施工單位不得進行下一道工序的施工，未經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字，建設(shè)單位不撥付工程款，不進行竣工驗收。

二、多項選擇題（共20題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意。至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）

61.根據(jù)合同中的規(guī)定，建筑施工合同中約定出現(xiàn)因（）時免除自己責任的條款，該免責條款無效

A．合同履行結(jié)果只有對方受益 B．不可抗力造成對方財產(chǎn)損失 C．履行合同造成對方人身傷害

D． 對方不履行合同義務(wù)造成損失 E． 故意或重大過失造成對方財產(chǎn)損失

【答案】CE

【解析】合同中可以約定在一方違約的情況下免除其責任的條件，這個條款稱為免責條款，免責條款并非全部有效。《合同法》第53條規(guī)定，合同中的下列免責條款無效：1.造成對方人身傷害的；2.因故意或者重人過失造成對方財產(chǎn)損失的

62.建設(shè)工程竣工驗收應(yīng)當具備（）等條件

A．完整的技術(shù)檔案資料和施工管理資料 B．工程所用的主要建筑材料，建筑構(gòu)配件和設(shè)備等進場試驗報告

C．勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件 D．已付清所有款項

E．有施工單位簽署的工程保修書

【答案】ABCE

【解析】建設(shè)工程竣工驗收是施工全過程的最后一道程序，是建設(shè)投資成果轉(zhuǎn)入生產(chǎn)或使用的標志，也是全面考核投資效益，檢驗設(shè)計和施工質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，建設(shè)工程竣工驗收應(yīng)當具備的條件有：1.完成建設(shè)工程設(shè)計和合同約定的各項內(nèi)容；2.有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料；3.有工程使用的主要建筑材料，建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進場試驗報告；4.有勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件；5.有施工單位簽署的工程保修書

63.建設(shè)項目需要配套建設(shè)的環(huán)境保護設(shè)施，必須與主體工程同時（）

A．立項 B．審批 C．設(shè)計 D．施工 E．投產(chǎn)使用

【答案】CDE

【解析】所謂環(huán)境保護“三同時”制度是指建設(shè)項目需要配套建設(shè)的環(huán)境保護設(shè)施，必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用

64.根據(jù)《勞動合同法》規(guī)定，下列屬于用人單位不得解除勞動合同的情形是

A． 在本單位患職業(yè)病被確認部分喪失勞動能力的 B．在本單位連續(xù)工作15年，且距法定退休年齡不足5年的 C．勞動者家庭無其他就業(yè)人員，有需要撫養(yǎng)的家屬的

D．女職工在產(chǎn)期的E．因工負傷被確認喪失勞動能力的 【答案】ABDE

【解析】用人單位不得解除勞動合同的情形有：1.從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動者未進行離崗前職業(yè)健康檢查，或者疑似職業(yè)病病人在診斷或者醫(yī)學觀察期間的；2.在本單位患職業(yè)病或者因工負傷并被確認喪失或者部分喪失勞動能力的；3.患病或者非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)；4.女職工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期的；5.在本單位連續(xù)工作滿15年，且距法定退休年齡不足5年的；6.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形

65.下列屬于投標人之間串通投標的行為是（）

A． 招標人在開標前開啟投標文件，并將投票情況告知其他投標情況告知其他投標人

B．投標人之間相互約定，在招標項目中分別以高、中、低價位報價

C．投標人在投標時遞交虛假業(yè)績證明 D．投標人與招標人商定，在投票時壓低標價，中標后再給投標人額外補償 E．投標人無進行內(nèi)部競價，內(nèi)定中標人后再參加投標

【答案】ADE

【解析】《工程建設(shè)項目施工招標投標辦法》第47條規(guī)定，招標人與投標人串通投標行為包括：1.招標人在開標前開啟投標文件，并將投標情況告知其他投標人，或者協(xié)助投標人撤換投標文件，更改報價；2.招標人向投標人泄露標底；3.招標人與投標人商定，投標時壓低或抬高標價，中標后再給投標人或招標人額外補償；4.招標人預先內(nèi)定中標人；5.其他串通投標行為

67.發(fā)包人具有下列（）情形之一，致使承包人無法施工，且在催告的合理期限內(nèi)仍未履行相應(yīng)義務(wù)，承包人請求解除建設(shè)工程施工合同的，人民法院應(yīng)予支持。

A．未按約定支付工程價款的 B．提供的主要建筑材料，建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強制性標準的 C．施工現(xiàn)場安裝攝像設(shè)備全程監(jiān)控 D．施工現(xiàn)場安排大量人員 E．不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的 【答案】ABE

【解析】發(fā)包人具有下列情形之一，致使承包人無法施工，且在催告的合理期限內(nèi)仍未履行相應(yīng)義務(wù)，承包人請求解除建設(shè)工程施工合同的，應(yīng)予支持：1.未按約定支付工程價款的；2.提供的主要建筑材料，建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強制性標準的；3.不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的，上述三種情形均屬于發(fā)包人違約。因此，合同解除后，發(fā)包人還要承擔違約責任。

68.按照合同法的規(guī)定，債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利應(yīng)當通知債務(wù)人，債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的通知（）

A．不得自行撤銷 B．有權(quán)自行撤銷 C．經(jīng)受讓人同意可以撤銷 D．經(jīng)債務(wù)人同意可以撤銷E．定金

【答案】AC

【解析】根據(jù)合同法第八十條的規(guī)定，債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，應(yīng)當通知債務(wù)人，未經(jīng)通知，該項轉(zhuǎn)讓對債務(wù)人不發(fā)生效力，債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的通知不得撤銷，但經(jīng)受讓人同意的除外。

69.當事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的。在合同對違約責任沒有具體約定的情況下，違約方應(yīng)當承擔的法定違約責任有（）

A．繼續(xù)履行 B．采取補救措施 C．賠償損失 D．支付違約金 E．定金

【答案】ABC

【解析】《合同法》第107條規(guī)定：當事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當承擔繼續(xù)履行，采取補救措施或者賠償損失等違約責任。

70.當事人提交給法院的以下材料中，不屬于民事訴訟證據(jù)的有（）

A．建筑工程法規(guī) B．建筑材料檢驗報告 C．工程竣工驗收現(xiàn)場錄像

D．雙方往來的電子郵件 E．代理意見

【答案】AE

【解析】民事訴訟證據(jù)包括七種證據(jù)形式，即書證，物證，視聽資料，證人證言，當事人陳述，鑒定結(jié)論，勘驗筆錄。

71.某律師接受當事人委托參加民事訴訟，以下屬于委托代理權(quán)消滅的原因有（）

A．訴訟終結(jié) B．當事人解除委托 C．代理人辭去委托 D．委托代理人死亡 E．委托代理人有過錯

【答案】ABCD

【解析】委托代理權(quán)可以因訴訟終結(jié)，當事人解除委托、代理人辭去委托、委托代理人死亡或喪失行為能力而消滅。

72.商事仲裁裁決生效后，應(yīng)當向（）申請執(zhí)行

A．作出裁決的仲裁委員會 B．申請人依據(jù)地的中給人民法院 C．被執(zhí)行人住所地的中給人民法院

D．仲裁委員會所在地的中級人民法院

E．被執(zhí)行財產(chǎn)所在地的中級人民法院

【答案】CD

【解析】《仲裁法解釋》第二十九規(guī)定，當事人申請執(zhí)行仲裁裁決案件，由被執(zhí)行人住所地或者被除數(shù)執(zhí)行的財產(chǎn)在地的中級人民法院管轄。

73.人民法院審理行政案件，審判庭組成符合法律規(guī)定的是（）

A．審判員獨任 B．審判員、書記員 C．審判員三人以上單數(shù)

D．審判員、陪審員三人以上單數(shù) E．陪審員三人以上單數(shù)

【答案】CD

【解析】人民法院審理行政條件，由審判員組成合議庭，或者由審判員、陪審員組成合議庭，合議庭成員，應(yīng)當是3人以上的單數(shù)。

74.根據(jù)《物權(quán)法》的相關(guān)規(guī)定，將（）作為抵押物的，其抵押權(quán)自登記時設(shè)立

A．交通運輸工程 B．正在施工匠建筑物 C．生產(chǎn)設(shè)備、原材料

D．正在加工的工程模板 E．建設(shè)用地使用權(quán)

【答案】BD

【解析】《物權(quán)法》規(guī)定了可以在建設(shè)工程作為抵押物。同時規(guī)定，以正在建造的建筑物抵押的，應(yīng)當辦理抵押登記，抵押權(quán)自登記時設(shè)立。

75.建設(shè)單位的安全責任包括（）

A．向施工單位提供地下管線資料 B．依法履行合同 C．提供安全生產(chǎn)費用

D．不推銷劣質(zhì)材料設(shè)備 E．對分包單位安全生產(chǎn)全面負責

【答案】ABCD

【解析】建設(shè)單位的安全責任主要包括：①向施工單位提供資料的責任；②依法履行合同的責任；③提供安全生產(chǎn)費用的責任；④不得推銷劣質(zhì)材料設(shè)備的責任；⑤提供安全施工措施資料的責任；⑥對拆除工程進行了備案的責任。

76.總承包單位依法將建設(shè)工程分包給其他單位施工，若分包工程出現(xiàn)質(zhì)量問題時，應(yīng)當由（）

A．總承包單位單獨向建設(shè)單位承擔責任 B．分包單位單獨向建設(shè)單位承擔責任

C．總承包單位與分包單位向建設(shè)單位承擔連帶責任 D．總承包單位與分包單位分別向建設(shè)單位承擔責任

E．分包單位向總承包單位承擔責任

【答案】AE

【解析】建設(shè)工程實行總承包的，總承包單位應(yīng)當對全部建設(shè)工程質(zhì)量負責；總承包單位依法將建設(shè)工程分包給其他單位的，分包單位應(yīng)當按照分包合同的約定對其他分包工程的質(zhì)量向總承包單位負責，總承包單位與分包單位對分包工程的質(zhì)量承擔連帶責任。

77.下列違約責任承擔方式可以并用的有（）

A．賠償損失與繼續(xù)履行 B．實際發(fā)行與解除合同 C．定金與支付違約金

D．賠償損失與修理、重作、更換 E．違約金與解除合同

【答案】ABDE

【解析】當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金條款

78.為保證案件的公正處理，民事訴訟規(guī)定了回避制度，下列人員中（）若與審理的案件有利害關(guān)系，應(yīng)當回避

A．法院的書記員 B．勘驗人 C．鑒定人 D．出庭的證人 E．被告方的訴訟代理人

【答案】ABC

【解析】根據(jù)《民事訴訟法》第45條規(guī)定，審判人員，書記員、翻譯人員、鑒定人、勘驗人有下列情形之一的，必須回避，當事人有權(quán)用口頭或者書面方式申請回避；①是本案當事人或者當事人，訴訟代理人的近親屬；②與本案有利害關(guān)系；③與本案當事人有其他關(guān)系，可能影響對案件公正審理的。

79.仲裁案件當事人申請仲裁后自行達成和解協(xié)議的，可以

A．請求仲裁庭根據(jù)和解協(xié)議制作調(diào)解書 B． 請求仲裁庭根據(jù)和解協(xié)議制作裁決書

C．撤回仲裁申請書 D．請求強制執(zhí)行 E． 請求法院判決

【答案】BC

【解析】仲裁和解是指仲裁當事人通過協(xié)商，自行解決已提交仲裁的爭議事項的拓為。《仲裁法》規(guī)定，當事人早班仲裁后，可以自行和解。當事人達成和解協(xié)議的，可以請求仲裁庭根據(jù)和解協(xié)議作出裁決書，也可以撤回仲裁申請。如果當事人撤回仲裁申請后反悔的，則可以仍根據(jù)原仲裁協(xié)議申請仲裁，仲裁調(diào)解，是指在仲裁庭的主持下，仲裁當事人在自愿協(xié)商，互諒互讓基礎(chǔ)上達成協(xié)議從而解決糾紛的和中制度。

80.可以提起行政復議的事項包括（）

A．行政處罰 B．行政強制措施 C．行政處分 D．行政機關(guān)對民事糾紛作出的調(diào)解

【答案】ABC

【解析】根據(jù)《行政復議法》第六條的規(guī)定，當事人可以申請復議的情形通常包括：①行政處罰；②行政強制措施；③行政許可；④認為行政機關(guān)侵犯其合法的經(jīng)營自主權(quán)的；⑤認為行政機關(guān)違法集資、攤派費用或者違法要求履行其他義務(wù)的；⑥認為行政機關(guān)的其他具體行政行為侵犯其合法權(quán)益的。