第一篇：招投標與合同管理試卷A(答案)(精)

江西建設職業技術學院2007—2008學年第一學期期末考試

《招投標與合同管理》課程試卷A卷（供造Z0601班使用）

班級： 學號： 姓名：

題號 一 二 三 四 五 總分

分值 20 24 24 12 20

得分

[注意]：本試卷采取閉卷形式，共5大題，4頁。滿分為 100 分。

一、單項選擇題（本大題共10題，每小題2分，共20分）.1．投標文件一般情況下（B）附帶條件。

A．都帶 B．不能帶 C.上級批準可帶

2．設備采購招標投標所采用的國內有限競爭性招標類似于（B）。

A．公開招標 B.邀請招標 C.議標 D．直接發包

3．單項金額在（A）萬元以上的設計項目必須招標。

A、50 B.100 C.200 D.3000 4．公開招標在開標時，應當由（C）

A．招標監督機構主持，所有投標人自愿參加 B．招標監督機構主持，投標人自愿參加

C．招標人主持，所有投標人均應參加 D．招標人主持，投標人自愿參加

5.據施工合同示范文本規定，因承包人的原因不能按期開工，（A）后推遲開工日期．

A.需承包人書面通知工程師

B.應經建設行政主管部門批準

C.應經工程師批準

D.需承包人書面通知發包人

6．依據施工合同示范文本，當施工過程中發生不可抗力，致使承包人負責采購的設備運到現場準備安裝前造成損失，該損失應由（A）承擔．

A．發包人

B．承包人

C．設備供應人

D．發包人和承包人分別

7．在建設項目各類招標中，不要求投標人依據給定工作量報價的是（C）招標.A．施工

B．設備采購

C．設計

D．材料采購

8．施工合同示范文本通用條款規定，在施工過程中，因設計變更導致承包人的施工成本增加及工期延誤，應當按照（C）處理．

A．增加的費用由承包人承擔，延誤的工期不予順延

B．增加的費用由承包人承擔，延誤的工期相應順延

C．增加的費用由發包人補償，延誤的工期相應順延

D．增加的費用由發包人補償，延誤的工期不予順延

9．如果施工單位項目經理由于工作失誤導致采購的材料不能按期到貨，施工合同沒有按期完成，則建設單位可以要求（A）承擔責任。

A．施工單位

B．監理單位

C．材料供應商

D．項目經理

10．在建設工程招標中，承包商現場考察的費用由（B）承擔。

A．業主 B．承包商 C．監理單位 D．業主和承包商共同

二、多選題（本大題共6小題，每小題 4 分，共24分。在每小題給出的四個選項中，有二至四個是符合題意的，把你所選的選項前面的字母填在題后的括號內。全部選對該小題得滿分，少選、多選、錯選、不選該小題均為0分。）

1．建筑市場的主體是（ABC）.A．業主

B．承包商

C．工程咨詢服務機構

D．建筑產品

2．國際承包工程的合同計價方式有（BCD）

A．BOT B．固定總價 C．單價合同 D．成本加酬金

3．法人應當具備的條件（BCD）

A．有行政主管部門的明確授權

Ｂ．有必要的財產和經費

C．有自己的名稱，組織機構和場所

Ｄ．能夠獨立承擔民事責任

4．在代理中，通常涉及三方關系人，即（ACD）

A．代理人 B．利益相關人

C．被代理人

D．第三人

5．公開招標的程序分為：建設項目報建，編制招標文件，開標、評標和定標外還有（BCD）。

A．發投標邀請書 B．資格預審

C．發放招標文件 D．簽訂合同

6．在工程項目招標中，可采取的主要方式有（AB）。

A．公開招標 B．邀請招標 C.議標 D.直接發包

三、判斷題（本大題共12小題，每小題2分，共24分。下列命題你認為正確的在題后括號內打“√”；錯誤的打“×”。）

1．國家實行建設工程招投標的目的是為了加強國家對建設工程的管理力度。（×）

2．根據《招投標法》的規定，投標人互相串標，可處投標金額的1%以下的罰款。（×）

3．世界銀行又可稱為國際復興開發銀行，簡稱IBRD。（×）

4．作為招標方式的一種，邀請招標是最公開、公正、公平的方式、它是一種無限制的競爭方式，在世界上被廣泛地采用。（×）

5．投標是承包單位以提報標價的形式爭取承包建設工程項目的經濟活動，是目前承包商取得工程項目的一種最常見的行之有效的活動。（√）

6．貨物的到岸價，等于貨價加上在途運費。（×）

7．住宅工程的監理必須招標。（√）

8．施工合同履行充滿了風險，而投標行為則無風險可言。（×）

9．評標評審成員人數由5人以上的雙數組成。（×）

10．在投標截止日期后撤回投標文件，投標保證金不能退還。（√）

11．工程師發給承包商的指令一定要采取書面形式（√）

12．工程價款支付方式包括預付款、工程進度款、最終付款和退還保證金。（√）

四、名詞解釋（本大題共4小題，每小題3分，共12分。）

1．工程建筑招標——建筑單位（業主）就擬建的工程發布通告，用法定方式吸引建筑項目的承包單位單價競爭，進而通過法定程序從中選擇條件優越者來完成工程建筑任務的一種法律行為．

2．建筑工程招標代理——建筑工程招標人將建筑工程招標事務委托給招標代理中介服務機構，由該中介服務機構在招標人委托授權范圍內以委托人的名義同他人獨立進行工程招標投標活動，法律后果由委托人承擔的一種法律制度

3．追加合同價款——合同履行中發生需要增加合同價款的情況，經發包人確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。

4．工程索賠——在工程合同履行過程中，合同當事人一方因非自身因素或對方不履行或未能正確履行合同而受到經濟損失或權利損害時，通過一定的合法程序向對方提出經濟或時間補償的要求。

五、簡答題（本大題共5小題，每小題4分，共20分）

1．招投標為什么要進行資格預審？

⑴保證參與投標的法人或其他組織在資質和能力方面都能滿足完成招標工作的要求.⑵能夠選出綜合實力強的一批申請投標人,再請他們參加投標競爭,以減小評標工作量.2．訂立合同的基本原則？

平等、自愿/公平/誠實信用/合法

3．和解和調節的區別？

前者有第三人參加，并主要是通過第三人的說服教育和協調來達成解決糾紛的協議；而后者則完全是通過當事人自行協商來達成解決合同糾紛的協議。

4．試述公開招標的“六公開原則”。

答：公開招標的“六公開原則”為：公開發布招標信息、公開發布投標報名的條件、公開接受投標報名、公開選定投標單位、公開評標的辦法與程序、公開招標結果。

5．為什么要進行投標決策？其主要內容是什么？

答：由于投標活動具有強烈的競爭性和高風險性的特點，因此，在投標過程中進行慎重的投標決策是必須的。投標決策包括：投不投標、投何種標、采用何種策略和技巧等。

第二篇：招投標與合同管理試卷A(答案)

江西建設職業技術學院2007—2008學年第一學期期末考試 《招投標與合同管理》課程試卷A卷（供造Z0601班使用）班級：學號：姓名：

[注意]：本試卷采取閉卷形式，共5大題，4頁。滿分為 100分。

一、單項選擇題（本大題共10題，每小題2分，共20分）.1．投標文件一般情況下（B）附帶條件。

A．都帶B．不能帶C.上級批準可帶

2．設備采購招標投標所采用的國內有限競爭性招標類似于（B）。

A．公開招標B.邀請招標C.議標D．直接發包

3．單項金額在（A）萬元以上的設計項目必須招標。

A、50B.100C.200D.3000

4．公開招標在開標時，應當由（C）

A．招標監督機構主持，所有投標人自愿參加 B．招標監督機構主持，投標人自愿參加

C．招標人主持，所有投標人均應參加D．招標人主持，投標人自愿參加

5.據施工合同示范文本規定，因承包人的原因不能按期開工，（A）后推遲開工日期．

A.需承包人書面通知工程師B.應經建設行政主管部門批準

C.應經工程師批準D.需承包人書面通知發包人

6．依據施工合同示范文本，當施工過程中發生不可抗力，致使承包人負責采購的設備運到現場準備安裝前造成損失，該損失應由（A）承擔．

A．發包人B．承包人C．設備供應人D．發包人和承包人分別

7．在建設項目各類招標中，不要求投標人依據給定工作量報價的是（C）招標.A．施工B．設備采購C．設計D．材料采購

8．施工合同示范文本通用條款規定，在施工過程中，因設計變更導致承包人的施工成本增加及工期延誤，應當按照（C）處理．

A．增加的費用由承包人承擔，延誤的工期不予順延

B．增加的費用由承包人承擔，延誤的工期相應順延

C．增加的費用由發包人補償，延誤的工期相應順延

D．增加的費用由發包人補償，延誤的工期不予順延

9．如果施工單位項目經理由于工作失誤導致采購的材料不能按期到貨，施工合同沒有按期

完成，則建設單位可以要求（A）承擔責任。

A．施工單位B．監理單位C．材料供應商D．項目經理

10．在建設工程招標中，承包商現場考察的費用由（B）承擔。

A．業主B．承包商C．監理單位D．業主和承包商共同

二、多選題（本大題共6小題，每小題 4 分，共24分。在每小題給出的四個選項中，有二

至四個是符合題意的，把你所選的選項前面的字母填在題后的括號內。全部選對該小題得滿

分，少選、多選、錯選、不選該小題均為0分。）

1．建筑市場的主體是（ABC）.A．業主B．承包商C．工程咨詢服務機構D．建筑產品

2．國際承包工程的合同計價方式有（BCD）

A．BOTB．固定總價C．單價合同D．成本加酬金

3．法人應當具備的條件（BCD）

A．有行政主管部門的明確授權Ｂ．有必要的財產和經費

C．有自己的名稱，組織機構和場所Ｄ．能夠獨立承擔民事責任

4．在代理中，通常涉及三方關系人，即（ACD）

A．代理人 B．利益相關人C．被代理人D．第三人

5．公開招標的程序分為：建設項目報建，編制招標文件，開標、評標和定標外還有

（BCD）。

A．發投標邀請書B．資格預審

C．發放招標文件D．簽訂合同

6．在工程項目招標中，可采取的主要方式有（AB）。

A．公開招標B．邀請招標C.議標D.直接發包

三、判斷題（本大題共12小題，每小題2分，共24分。下列命題你認為正確的在題后括號

內打“√”；錯誤的打“×”。）

1．國家實行建設工程招投標的目的是為了加強國家對建設工程的管理力度。

（×）

2．根據《招投標法》的規定，投標人互相串標，可處投標金額的1%以下的罰款。

（×）

3．世界銀行又可稱為國際復興開發銀行，簡稱IBRD。（×）

4．作為招標方式的一種，邀請招標是最公開、公正、公平的方式、它是一種無限制的競爭方式，在世界上被廣泛地采用。（×）

5．投標是承包單位以提報標價的形式爭取承包建設工程項目的經濟活動，是目前承

包商取得工程項目的一種最常見的行之有效的活動。（√）

6．貨物的到岸價，等于貨價加上在途運費。（×）

7．住宅工程的監理必須招標。（√）

8．施工合同履行充滿了風險，而投標行為則無風險可言。（×）

9．評標評審成員人數由5人以上的雙數組成。（×）

10．在投標截止日期后撤回投標文件，投標保證金不能退還。（√）

11．工程師發給承包商的指令一定要采取書面形式（√）

12．工程價款支付方式包括預付款、工程進度款、最終付款和退還保證金。（√）

四、名詞解釋（本大題共4小題，每小題3分，共12分。）

1．工程建筑招標——建筑單位（業主）就擬建的工程發布通告，用法定方式吸引建筑項目的承包單位單價競爭，進而通過法定程序從中選擇條件優越者來完成工程建筑任務的一種法

律行為．

2．建筑工程招標代理——建筑工程招標人將建筑工程招標事務委托給招標代理中介服務機

構，由該中介服務機構在招標人委托授權范圍內以委托人的名義同他人獨立進行工程招標投

標活動，法律后果由委托人承擔的一種法律制度

3．追加合同價款——合同履行中發生需要增加合同價款的情況，經發包人確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。

4．工程索賠——在工程合同履行過程中，合同當事人一方因非自身因素或對方不履行或未能正確履行合同而受到經濟損失或權利損害時，通過一定的合法程序向對方提出經濟或時間補償的要求。

五、簡答題（本大題共5小題，每小題4分，共20分）

1．招投標為什么要進行資格預審？

⑴保證參與投標的法人或其他組織在資質和能力方面都能滿足完成招標工作的要求.⑵能夠選出綜合實力強的一批申請投標人,再請他們參加投標競爭,以減小評標工作量.2．訂立合同的基本原則？

平等、自愿/公平/誠實信用/合法

3．和解和調節的區別？

前者有第三人參加，并主要是通過第三人的說服教育和協調來達成解決糾紛的協議；而后者則完全是通過當事人自行協商來達成解決合同糾紛的協議。

4．試述公開招標的“六公開原則”。

答：公開招標的“六公開原則”為：公開發布招標信息、公開發布投標報名的條件、公開接受投標報名、公開選定投標單位、公開評標的辦法與程序、公開招標結果。

5．為什么要進行投標決策？其主要內容是什么？

答：由于投標活動具有強烈的競爭性和高風險性的特點，因此，在投標過程中進行慎重的投標決策是必須的。投標決策包括：投不投標、投何種標、采用何種策略和技巧等。

第三篇：招投標與合同管理試卷一及答案

一、單選題（共20小題，每小題2分，共計40分，請將答案填在選擇題答題卡上）

1、全部使用國有資金投資，依法必須進行施工招標的工程項目，應當（A）。A.進入有形建筑市場進行招標投標活動

B.進入無形建筑市場進行招標投標活動

C.進入有形建筑市場進行直接發包活動

D.進入無形建筑市場進行直接發包活動

2、《中華人民共和國建筑法》規定，從事建筑活動的專業技術人員，應當依法取得相應的（B）證書，并在其許可的范圍內從事建筑活動。A.技術職稱

B.執業資格

C.注冊

D.崗位

3、國際上把建設監理單位所提供的服務歸為（A）服務。A.工程咨詢

B.工程管理

C.工程監督

D.工程策劃

4、一項工程采用邀請招標時，參加投標的單位不得少于（B）家。A.2

B.3

C.4

D.5

5、《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》中規定勘察、設計、監理等服務的采購，單項合同估計在（B）萬元人民幣以上的，必須進行招標。

A.2

B.50

C.100

D.150

6、下列不屬于《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》的關系社會公共利益、公共安全的基礎設施項目的是（C）。

A.煤炭、石油、天然氣、電力、新能源等能源項目

B.鐵路、公路、管道、水運、航空等交通運輸項目

C.商品住宅，包括經濟適用住房

D.生態環境保護項目

7、《招標投標法》規定，依法必須招標的項目自招標文件發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短不得少于（A）。

A.20天

B.30天

C.10天

D.15天

8、甲、乙兩個工程承包單位組成施工聯合體投標，甲單位為施工總承包一級資質，乙單位為二級資質，則該施工聯合體應按（B）資質確定等級。

A.一級

B.二級

C.三級

D.特級

共 9 頁 第 1 頁

9、下列不屬于招標文件內容的是(D)。

A.投標邀請書

B.設計圖紙

C.合同主要條款

D.財務報表

10、《建設工程施工合同（示范文本）》規定的設計變更范疇不包括(B)。

A.增加合同中約定的工程量

B.刪減承包范圍的工作內容交給其他人實施

C.改變承包人原計劃的工作順序和時間

D.更改工程有關部分的標高

11、工程量清單是招標單位按國家頒布的統一工程項目劃分、統一計量單位和統一工程量計算規則，根據施工圖紙計算工程量，提供給投標單作為投標報價單基礎。結算撥付工程款時以（B）為依據。

A.工程量清單

B.實際工程量

C.承包方報送的工程量

D.合同中的工程量

12、《工程建設項目施工招標投標辦法》和《工程建設項目貨物招標投標辦法》關于投標保證金最高限額的規定說法正確的是（B）。

A.投標保證金一般不得超過投標總價的1%，最高不超過50萬元人民幣

B.投標保證金一般不得超過投標總價的2%，最高不超過80萬元人民幣

C.投標保證金一般不得超過投標總價的2%，最高不超過50萬元人民幣

D.投標保證金一般不得超過投標總價的1%，最高不超過80萬元人民幣

13、當出現招標文件中的某項規定與招標人對投標人質疑問題的書面回答不一致時，應以(D)為準。

A.招標文件中的規定

B.現場考察時招標單位的口頭解釋

C.招標單位在會議上的口頭解答

D.發給每個投標人的書面質疑解答文件

14、受招標人的委托，代為從事招標活動的中介組織是（C）。

A.建設單位

B.施工單位

C.招標代理

D.設計單位

15、某工程項目在估算時算得成本是1000萬元人民幣，概算時算得成本是950萬元人民幣，預算時算得成本是900萬元人民幣，投標時某承包商根據自己企業定額算得成本是800萬元人民幣。根據《招標投標法》規定“投標人不得以低于成本的報價競標”，該承包商投標時報價不得低于（D）。

A.1000萬元

B.950萬元

C.900萬元

D.800萬元

共 9 頁 第 2 頁

16、施工企業根據材料供應商寄送的價目表發出了一個建筑材料采購清單，后因故又發出加急通知取消了該采購清單。如果施工企業后發出的取消通知先于采購清單到達材料供應商處，則該取消通知從法律上稱為（A）

A.要約撤回

B.要約撤銷

C.承諾撤回

D.承諾撤銷

17、合同爭議的解決順序為（A）

A.和解—調解—仲裁—訴訟

B.調解—和解—仲裁—訴訟 C.和解—調解—訴訟—仲裁

D.調解—和解—訴訟—仲裁

18、業主在（B）合同中承擔的風險最小。

A.可調總價

B.不可調總價

C.單價

D.成本加酬金

19、施工合同示范文本通用條款規定，在施工過程中，因設計變更導致承包人的施工成本增加及工期延誤，應當按照（C）處理．

A.增加的費用由承包人承擔，延誤的工期不予順延 B.增加的費用由承包人承擔，延誤的工期相應順延 C.增加的費用由發包人補償，延誤的工期相應順延 D.增加的費用由發包人補償，延誤的工期不予順延

20、根據專用條款約定的內容和時間，不屬于發包人的工作范疇的是（C）。A.辦理土地征用，拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，并在開工后繼續解決以上事項的遺留問題。

B.向承包人提供施工場地的工程地質和地下管線資料，對資料的真實性和準確行負責。

C.提供年、季、月工程進度計劃及相應進度統計報表。

D.確定水準點與坐標控制點，以書面形式交給承包人，并進行現場交驗。

二、多選題（共10小題，每小題2分，共計20分；每題有兩個或兩個以上的正確答案，全部選對得2分，少選得1分，錯選得0分；請將答案填在選擇題答題卡上。）

21、獲得施工總承包資質的企業，可以(ABCE)。

A.對工程實行施工總承包

B.對主體工程實行施工承包 C.對所承接的工程全部自行施工

D.將主體工程分包給其他企業

共 9 頁 第 3 頁

E.將勞務作業分包給具有相應資質的企業

22、根據我國《招標投標法》規定，招標方式分為（AC）A.公開招標

B.協議招標

C.邀請招標

D.指定招標

E.行業內招標

23、在招標準備階段，招標人的主要工作包括（BC）。

A.組織現場勘察

B.編制招標文件

C.選擇招標方式

D.進行資格預審

E.對招標文件澄清

24、采用工程量清單報價法編制的投標報價，主要由（ABCD）幾部分構成。A.分部分項工程費

B.其它項目費

C.措施項目費

D.規費和稅金

E.間接費

25、投標文件有（BCD）情形之一的，由評標委員會初審后按廢標處理。A.大寫金額與小寫金額不一致

B.投標工期長于招標文件中要求工期的標書 C.關鍵內容字跡模糊、無法辨認的標書 D.未按招標文件要求提交投標保證金的 E.總價金額與單價金額不一致

26、所有的合同的訂立過程都必須經過（BC）過程。A.要約邀請

B.要約

C.承諾

D.公證

E.簽證 27.《建設工程施工合同（示范文本）》由（ACE）組成。

A.協議書

B.中標通知書

C.通用條款

D.工程量清單

E.專業條款 28.施工合同雙方當事人對合同是否可撤銷發生爭議，可向（BC）請求撤銷合同。

A.建設行政主管部門

B.仲裁機構

C.人民法院

D.工程師

E.設計單位

29.按照FIDIC施工合同條件規定，屬于業主承擔責任的風險有（DE）A.承辦商的雇員因該工程拖欠工資引起的罷工 B.分包商的雇員因該工程拖欠工資引起的罷工 C.因承辦商施工原因造成的爆炸 D.匯率變化

共 9 頁 第 4 頁

E.法律變化

30.某施工項目雙方約定3月10日開工，當年10月10日竣工，開工前承包人以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求，未獲批準，但承包人仍延至3月20日開工，則（AE）。

A.承包人應通過趕工在10月10日竣工，趕工費用自行承擔

B.承包人應通過趕工在10月10日竣工，趕工費用由發包人承擔

C.承包人應通過趕工在10月10日竣工，可獲提前竣工獎勵 D.如果工程在10月20日竣工，承包人不承擔拖期違約責任 E.如果工程在10月20日竣工，承包人承擔拖期違約責任

三、案例分析（本題共計10分。）

【背景】某工程項目招標，招標人根據項目實際情況，確定了項目招標工作主要內容和工作程序確定為：

1、成立招標工作小組；

2、發布招標公告；

3、編制招標文件；

4、編制標底；

5、發放招標文件；

6、組織現場踏勘和招標答疑；

7、投標單位資格審查；

8、接受投標文件；

9、開標；

10、確定中標單位；

11、評標；

12、簽訂承發包合同；

13、發出中標通知書。

【問題】上述招標工作程序是否妥當？(2分)如果不妥，請確定合理的招標工作程序。（8分）答:不妥當。

共 9 頁 第 5 頁

正確的招標工作程序應為：1-3-4-2-7-5-6-8-9-11-10-13-12。

四、案例分析（本題共5個問題，共計15分。）

【背景】某重點工程項目計劃于2004年12月28日開工，由于工程復雜，技術難度高，一般施工隊伍難以勝任，業主自行決定采取邀請招標方式。于2004年9月8日向通過資格預審的A、B、C、D、E五家施工承包企業發出了投標邀請書。該五家企業均接受了邀請，并于規定時間9月20－22日購買了招標文件。招標文件中規定，10月18日下午4時是招標文件規定的投標截止時間，11月10日發出中標通知書。

在投標截止時間之前，A、B、D、E四家企業提交了投標文件，但C企業于10月18日下午5時才送達，原因是中途堵車；10月21日下午由當地招投標監督管理辦公室主持進行了公開開標。

評標委員會成員共有7人組成，其中當地招投標監督管理辦公室1人，公證處1人，招標人1人，技術經濟方面專家4人。評標時發現E企業投標文件雖無法定代表人簽字和委托人授權書，但投標文件均已有項目經理簽字并加蓋了公章。評標委員會于10月28日提出了評標報告，B企業綜合得分第一名。11月10日招標人向B企業發出了中標通知書，并于12月12日簽訂了書面合同。【問題】

（1）企業自行決定采取邀請招標方式的做法是否妥當？說明理由。（3分）（2）C企業和E企業投標文件是否有效？說明理由。（3分）（3）請指出開標工作的不妥之處，說明理由。（3分）

（4）請指出評標委員會成員組成的不妥之處，說明理由。（3分）

（5）業主和中標單位于12月12日簽訂書面合同的做法是否妥當？說明理由。（3分）

（1）答：不妥當。根據《招標投標法》（第十一條）規定，省、自治區、直轄

共 9 頁 第 6 頁

市人民政府確定的地方重點項目中不適宜公開招標的項目，要經過省、自治區、直轄市人民政府批準，方可進行邀請招標。因此，本案業主自行對省重點工程項目決定采取邀請招標的做法是不妥的。（2）答：C企業和E企業投標文件無效。理由：

根據《招標投標法》（第二十八條）規定，在招標文件要求提交投標文件的截止時間后送達的投標文件，招標人應當拒收。本案C企業的投標文件送達時間遲于投標截止時間，因此該投標文件應被拒收。

根據《招標投標法》和《評標委員會和評標方法暫行規定》，投標文件若沒有法定代表人簽字和加蓋公章，則屬于重大偏差。本案E企業投標文件沒有法定代表人簽字，項目經理也未獲得委托人授權書，無權代表本企業投標簽字，盡管有單位公章，仍屬存在重大偏差，應作廢標處理。（3）答：

1）根據《招標投標法》（第三十四條）規定，開標應當在投標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間公開進行。本題招標文件規定的投標截止時間是10月18日下午4時，但遲至10月21日下午才開標，是不妥之處一； 2）根據《招標投標法》（第三十五條）規定，開標應由招標人主持。本題由屬于行政監督部門的當地招投標監督管理辦公室主持，是不妥之處二。（4）答：

根據《招標投標法》和《評標委員會和評標方法暫行規定》，評標委員會由招標人或其委托的招標代理機構熟悉相關業務的代表，以及有關技術、經濟等方面的專家，并規定項目主管部門或者行政監督部門的人員不得擔任評標委員會委員。一般而言公證處人員不熟悉工程項目相關業務，當地招投標監督管理辦公室屬于行政監督部門，顯然招投標監督管理辦公室人員和公證處人員擔任評標委員會成員是不妥的。《招投標法》還規定評標委員會技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的2/3。本題技術、經濟等方面的專家比例為4/7，低于規定的比例要求。（5）答：不妥當。理由：

第四十六條規定，招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起30天內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。本題11月10日發出中標通知書，遲至12月12日才簽訂書面合同，兩者的時間間隔已超過30天，違反了《招標投標法》的相關規定。

共 9 頁 第 7 頁

五、案例分析（本題共5個問題，共計15分。）

【背景】某施工單位通過對某工程的投標獲得了該工程的承包權，并與建設單位簽訂了施工總價合同，在施工過程中發生了如下事件。

事件1：基礎施工時，建設單位負責供應的混凝土預制樁供應不及時，使該工作延誤4天。

事件2：建設單位因資金困難，在應支付工程月進度款的時間內未支付，承包方停工10天。

事件3：在主體施工期間，施工單位與某材料供應商簽訂了室內隔墻板供銷合同，在合同內約定，如供方不能按照約定的時間供貨，每天賠償訂購方合同價0.05%的違約金。供貨方因原材料問題未能按時供貨，拖延8天。

事件4：施工單位根據合同工期要求，冬季繼續施工，在施工過程中，施工單位為保證施工質量采取了多項技術措施，由此造成額外的費用開支共計20萬元。

事件5：施工單位進行設備安裝時，因業主選定的設備供應商接線錯誤導致設備損壞，使施工單位安裝調試工作延誤5天，損失12萬元。

【問題】以上各個事件中，施工耽誤延誤的工期和增加的費用應由誰來承擔？說明理由。（每個事件各得3分）答：

事件1：建設單位應給予施工單位補償工期4天和相應的費用。因為混凝土預制樁供應不及時，使該工作延誤，是屬于建設單位的責任。

事件2：建設單位應給予施工單位補償工期10天和增加費用的責任。這是因為建設單位的原因造成的施工臨時中斷，從而導致承辦商工期的拖延和費用支出的增加，因而應由建設單位承擔。

事件3：應由材料供應商支付違約金，施工單位字跡承擔工期延誤和費用增加的責任。材料供應商在履行該供銷合同時，已經構成了違約行為，所以應由材料供應商承擔違約金。而對于延誤的工期來說，材料供應商不可能承擔此責任，反映到建設單位和施工單位的合同中，屬于施工單位應承擔的責任。事件4：施工單位應承擔的責任。在簽訂合同時，保證施工質量的措施費已包括在合同價款內。

共 9 頁 第 8 頁

事件5：應由建設單位承擔由此造成的工期延誤和費用增加。建設單位分別與施工單位和設備供應商簽訂了合同，而施工單位與設備供應商之間不存在合同關系，無權向設備供應商提出索賠，對施工單位而言，應視為建設單位的責任。

共 9 頁 第 9 頁

第四篇：項目招投標與合同管理A答案

工程招投標與合同管理模擬試題

一、單選題（1*20=20分）

1．C；2．C ；

3、B；4． B；5． C ；6．C；7．B；8．C；9．B ；10． B；11．B；12．B；13．A；14.A；15.B；16.C；17．B；18．C；19．D；20．C。

二、多選題（10*2=20分）

1． ABCDEF；2．ABCD ；3．ACD；4． BDE；5．ACE； 6．ABD； 7.ABCD；8． ABCD；9．AB；10．ABC

三、簡答題。（40分）

1、建設工程有哪些承發包方式？（8分）

答：1.按照承發包的范圍劃分，分為：1）建設全過程承發包；2）階段承發包；3）專項承發包

2.按照合同類型和計價方式劃分，分為：1）總價合同；2）單價合同；3）成本加酬金合同；4）按投資總額或承包工程量計取酬金的合同。

3.按照承包人所處的地位劃分，分為：1）總承包；2）分承包；3）獨立承包；4）聯合承包；5）直接承包。

4.按照獲取任務的途徑劃分，分為：（1）計劃分配承包；（2）投標競爭承包；（3）委托承包；（4）指令承包。

2．招標人和工程項目招標各應具備什么條件？（8分）1）建設單位招標應當具備的條件

招標按照組織方式可以分為自行組織招標和委托代理機構代理招標兩種，如果自行招投標的話，建設單位招標應當具備如下一些條件，并且要報經相應的政府主管部門核準后才可以：（1）招標人是法人或依法成立的其他組織。（2）有與招標工程相適應的經濟、技術、管理人員。（3）有組織編制招標文件的能力。（4）有審查投標單位資質的能力。（5）有組織開標、評標、定標的能力。

不具備上述（2）～（5）項條件的，須委托具有相應資質的咨詢、監理等單位代理招標。

2）工程建設項目招標應具備的條件

我國《工程建設項目施工招投標辦法》第八條規定，依法必須招標的工程建設項目，應當具備下列條件才能進行施工招標。（1）招標人已經依法成立。

（2）初步設計及概算應當履行審批手續的，已經批準。（3）招標范圍、招標方式和招標組織形式等應當發行核準手續的，已經核準。

（4）有相應資金或資金來源已經落實。（5）有招標所需的設計圖紙及技術資料。

3、建筑工程施工投標的主要工作有哪些？（8分）

答：主要由以下內容：（1）投標決策、（2）組建投標小組、（3）參加資格預審、（4）購買標書及相關資料，繳納投標保證金、（5）參加現場踏勘、招標答疑、招標預備會、（6）市場調研、（7）編制招標文件：技術部分（施工組織設計）和商務部分（施工圖預算書）、（8）投標內容最終決策，投標文件最終定稿、（9）投標文件裝訂、密封、（10）遞交投標文件，參加開標會議。

4、建設工程施工合同爭議產生的原因有哪些？如何選擇合適的解決方式？（8分）答：合同爭議產生的原因

可能是合同本身存在合同形式不合理、內容不明確等問題，也可能是當事人客觀上沒有能力履行或主觀上沒有付出足夠努力等，建設工程施工合同爭議產生的原因具體包括以下幾種。（1）合同訂立不合法。

（2）合同條款完整性、嚴密性不足，存在錯誤或疏漏。（3）雙方對合同管理的錯誤認識。（4）缺乏專業的合同管理人員。（5）現場簽證不及時、不規范。

根據《合同法》第一百二十八條的規定，當事人可以通過四種途徑解決合同爭議：和解；調解；提請仲裁機構仲裁和向人民法院提起訴訟。

當事人可以通過和解或調解解決合同爭議。當事人不愿和解、調解或者和解、調解不成的，可以根據仲裁協議向仲裁機構申請仲裁。涉外合同的當事人可以根據仲裁協議向中國仲裁機構或者其他仲裁機構申請仲裁。當事人沒有訂立仲裁協議或者仲裁協議無效的，可以向人民法院起訴。當事人應當履行發生法律效力的判決、仲裁裁決、調解書；拒不履行的，對方可以請求人民法院執行。

解決合同爭議的方式，取決于當事人自己的意愿，其他任何單位或個人都不得強迫。對于解決的方式，當事人雙方可以在簽訂合同時就選擇，并把選擇出的方法以合同條款形式寫入合同，也可以在發生爭議后就解決辦法達成協議。在解決合同爭議的過程中，任何一方當事人都不得采取非法手段，否則將依法追究違法者的法律責任。5、1999年FIDIC出臺了哪幾個合同條件？簡述其特點和適用范圍。（8分）

答：1999年9月FIDIC出臺4本全新的標準合同條件：（1）《施工合同條件》（新紅皮書）的名稱是：由業主設計的房屋和工程施工合同條件（Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by the Employer）－紅皮書（Red Book）。推薦用于由雇主或其代表、工程師設計的建筑或工程項目。

（2）《設備與設計-建造合同》（新黃皮書）的名稱是：由承包商設計的電氣和機械設備安裝與民用和工程合同條件（Conditions of Contract for Plant and Designed-Build for Electrical and Mechanical Plant and Building and Engineering Works Designed by the Contractor）。推薦用于電氣和（或）機械工程設備供貨和建筑或工程的設計與施工。

（3）《EPC/交鑰匙項目合同條件》（Conditions of Contract for ERC/Turnkey）-銀皮書（Silver Book）。可適用于以交鑰匙方式提供加工或動力設備、工廠或類似設施、基礎設施項目或其他類型發展項目。

（4）《簡明合同格式》（Short Form of Contract）－綠皮書（Green Book）。推薦用于資本金額較小的建筑或工程項目。

四、案例題。（20分）

1．某依法必須進行招標的工程施工項目采用資格后審組織公開招標，在投標截止時間前，招標人共受理了6份投標文件，隨后組織有關人員對投標人的資格進行審查，查對有關證明、證件的原件。有一個投標人沒有派人參加開標會議，還有一個投標人少攜帶了一個證件的原件，沒能通過招標人組織的資格審查。招標人對通過資格審查的投標人A、B、C、D組織了開標。

投標人A沒有遞交投標保證金，招標人當場宣布A的投標文件為無效投標文件，不進入唱標程序。

唱標過程中，投標人B的投標函上有兩個投標報價，招標人要求其確認了其中一個報價進行唱標；投標人C在投標函上填寫的報價，大寫與小寫不一致，招標人查對了其投標文件中工程報價匯總表，發現投標函上報價的小寫數值與投標報價匯總表一致，于是按照其投標函上小寫數值進行了唱標；投標人D的投標函沒有蓋投標人單位印章，同時又沒有法定代表人或其委托代理人簽字，招標人唱標后，當場宣布D的投標為廢標。這樣僅剩B、C兩個人的投標，招標人認為有效投標少于三家，不具有競爭性，否決了所有投標。問題：

（1）招標人確定進入開標或唱標的做法是否正確？為什么？如不正確，正確的做法應怎樣？

（2）招標人在唱標過程中針對一些特殊情況的處理是否正確？為什么？

（3）開標會議上，招標人是否有權否決所有投標？為什么？給出正確的做法。答：

1、（1）本案中，招標人確定進入開標或唱標投標人的做法不正確。《招標投標法》第三十六條規定，招標人在招標文件要求提交投標文件的截止時間前收到的所有投標文件，開標時都應當當眾予以拆封、宣讀。招標人采用投標截止時間后，先行組織有關人員對投標人進行資格審查，查對有關證明、證件的原件的做法不符合該條規定，因為資格后審屬于對投標文件的評審和比較內容，由評標委員會在初步審查過程中完成。所以招標人確定進入開標的投標人的做法不符合《招標投標法》的規定。

《招標投標法》第三十五條規定，“開標由招標人主持，邀請所有投標人參加”。所以投標人參加開標是一種子自愿行為。投標人參加開標的權利是監督招標人開標的合法性，了解其他投標人的投標情況。如果投標人不參加開標，視同其放棄了這項權利，不能以投標人是否參加開標而判定其投標的有效無效，更不能以此判定其資格合格與否。

（2）招標人開標過程中對一些特殊情況處理不正確。針對B的投標函有兩個投標報價，招標人應直接宣讀投標人在投標函（正本）上填寫的兩個報價，不能要求該投標人確認其報價是這中間的哪一個報價，否則其行為相當于允許該投標人二次報價，違反了投標報價一次性原則；針對C在投標函上填寫的報價，大寫與小寫不一致，招標人在開標會議上無須去查對工程報價匯總表，僅需按照投標函（正本）上的大寫數值唱標即可；針對投標人D的投標函沒有蓋投標人單位印章，同時又沒有法定代表人或其委托代理人簽字，招標人僅需按照招標文件約定的唱標內容進行唱標即可，而招標人唱標后宣布D的投標為廢標的行為屬于招標人越權。

（3）招標人在開標會議沒有權利否決所有投標。招標投標法將對投標文件的評審和比較權利依法賦予了招標人依法組建的評標委員會，《招標投標法》第四十二條規定，評標委員會經評審，認為所有投標都不符合招標文件要求的，可以否決所有投標。本案中，招標人否決所有投標的行為違反了法律規定。正確的做法是，招標人應組織接收的6份投標文件開標，然后將6份投標文件交由其依法組建的評標委員會進行評審和比較。

第五篇：建筑工程招投標與合同管理試卷2

建筑工程招投標與合同管理試卷二吳美娟

一、判斷題（共 10 道試題，共 20 分。）

1.建設工程項目標的小，技術復雜、專業性強、潛在投標人少的項目，軍事保密項目等，一般可以采用公開招標的方式。（A）

A.錯誤

B.正確

滿分：2分

2.投標有效期指從投標開始日期到選定中標人并簽訂施工合同為止的這段時間，這個期限應在投標須知內予以明確。（A）

A.錯誤

B.正確

滿分：2分

3.通過資格預審淘汰資格預審文件達不到要求的企業，淘汰總分低的投標者。（A）

A.錯誤

B.正確

滿分：2分

4.有標底招標和無標底招標的內涵的差別在于：一是招標單位在招標過程中是否編制標底；二是評標時是否以標底作為基準對投標單位的報價進行考評。（B）

A.錯誤

B.正確

滿分：2分

5.招標文件是招標過程中最重要的法律文件，是投標人準備投標文件和參加投標的依據，是評標委員會評標的依據，也是訂立合同的基礎。（B）

A.錯誤

B.正確

滿分：2分

6.標底是招標人編制的招標項目的預期價格。招標工程的標底按定額編制，反映行業最高水平。（A）

A.錯誤

B.正確

滿分：2分

7.招標實施階段是整個招標過程的實質性階段。主要包括：編制招標相關文件，組織資格預審，召開標前會議，開標、評標和定標。（A）

A.錯誤

B.正確

滿分：2分

8.招標機構的主要職責是擬定招標文件，組織投標、開標、評標和定標工作等。（B）

A.錯誤

B.正確

滿分：2分

9.根據《中華人民共和國招標投標法》第九條規定：“招標項目按照國家有關規定需要履行項目審批手續的，應當（先履行審批手續，取得批準）。關于資金或者資金來源是否落實問題，可不在招標文件中載明。”

（A）

A.錯誤

B.正確

滿分：2分

10.所謂無標底招標，是指招標人不設標底或即使設置標底也不作為評標標準，招標人只提出評標的標準和方法，投標人根據招標文件自主報價的一種招標方式。（B）

A.錯誤

B.正確

滿分：2分

二、單項選擇題（共 15 道試題，共 30 分。）

1.（B）是整個招標過程的實質性階段。主要包括：發布招標公告或投標邀請書，組織資格預審，召開標前會議，開標、評標和定標。

A.招標準備階段

B.招標實施階段

C.定標簽約階段

D.履約階段

滿分：2分

2.標段劃分應根據工程特點和招標人的具體情況確定，對場地集中、工程量不大、技術上不復雜的工程宜采用（A）。

A.一次招標

B.分段招標

C.考慮招標項目的管理要求，可以分別招標

D.考慮工程各項工作時間和空間的銜接，分別發包

滿分：2分

3.定標簽約階段是整個招標過程的結果性階段，包括：（A）等工作。

A.開標、評標、定標、簽約

B.評標、定標、簽約

C.定標、簽約

D.開標、定標、簽約

滿分：2分

4.在建設項目各類招標中，不要求投標人依據給定工作量報價的是（C）招標。

A.施工

B.設備采購

C.設計

D.材料采購

滿分：2分

5.施工招標階段，招標人發給投標人的下列書面文件中，不構成對招標人和投標人有約束力的招標文件組成部分的是（C）。

A.投標須知

B.資格預審表

C.合同專用條款

D.對投標人書面有質疑的解答

滿分：2分

6.根據《招標投標法》的規定，建設工程施工招標的標底由（A）編制。

A.招標單位

B.設計單位

C.承包單位

D.政府主管部門

滿分：2分

7.根據規定，一個工程只能編制（A）個標底，一般是在招標前就制定出來的。

A.一

B.二

C.三

D.四

滿分：2分

8.建設工程項目（A）是招標人招標活動的前提。

A.相應資金或資金來源落實

B.編制招標文件的編制

C.報建

D.評標委員會專家庫的建立

滿分：2分

9.資格預審的評審方法一般采用（A）。

A.評分法

B.投票法

C.評議法

D.舉手表決

滿分：2分

10.建設工程標底是指招標人根據國家有關規定計算出來的造價，是建設工程的（B）。

A.計劃價格

B.預期價格

C.實際價格

D.合同價格

滿分：2分

11.招標機構的主要職責是：（A）等。

A.擬定招標文件，組織投標、開標、評標和定標工作

B.編制招標文件和組織評標

C.確定評標委員會，并根據評標委員會推薦的候選人確定中標人

D.成立作為評標委員會成員人選的技術、經濟等方面的專家庫

滿分：2分

12.在劃分標段時，從管理費的角度考慮，(B)分段招標的管理費一般比整體直接發包的管理費高。

A.分段招標的管理費一般比整體直接發包的管理費低

B.分段招標的管理費一般比整體直接發包的管理費高

C.分段招標的管理費與整體直接發包的管理費相同

滿分：2分

13.施工招標文件的內容一般不包括(B)。

A.工程量清單

B.資格預審條件

C.合同條件

D.投標須知

滿分：2分

14.工程施工招標一般劃分為（D）三個階段

A.招標準備、招標和簽約

B.招標準備、定標和簽約

C.招標、定標和簽約

D.招標準備、招標實施和定標簽約

滿分：2分

15.招標準備階段是指業主決定進行建設工程招標到發布招標公告之前所作的準備工作，包括（A）。

A.成立招標機構、確定招標方式、編制招標相關文件等

B.按照國家有關規定需要履行項目審批手續、編制招標相關文件等

C.成立招標機構、發布招標公告、編制招標相關文件等

D.成立招標機構、召開標前會議、編制招標相關文件等

滿分：2分

三、多項選擇題（共 5 道試題，共 15 分。）

1.《房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標投標管理辦法》第八條規定的工程施工招標應具備的條件有：（ABCD）。

A.按照國家有關規定需要履行項目審批手續的，已經履行審批手續；

B.工程資金或者資金來源已經落實；

C.有滿足施工招標需要的設計文件及其他技術資料；

D.法律、法規、規章規定的其他條件。

E.監理單位已確定

滿分：3分

2.在劃分標段時，下列（AC）應分別招標。

A.建設工程項目中的土建和設備安裝

B.項目各部分彼此聯系性小的建設工程項目

C.建設項目的各項工作的銜接、交叉和配合少，責任清楚

D.場地集中、工程量不大、技術上不復雜的工程

滿分：3分

3.工程施工招標一般劃分為（ABC）三個階段。

A.招標準備

B.招標實施

C.定標簽約

D.屢約

E.評標

滿分：3分

4.下列關于編制標底的論述，（AC）是正確的。

A.標底是招標人編制的招標項目的預期價格

B.編制標底時，首先要保證其完整性

C.一個招標工程只能編制一個標底，一般是在招標前就制定出來的D.標底制定的好壞，直接影響到招標工作的成敗

滿分：3分

5.招標人應在招標文件中明確規定合同的計價方式。計價方式主要有（ABC）。

A.固定總價合同

B.單價合同

C.成本加酬金合同

D.固定總價加酬金合同

E.單價合同加酬金合同

滿分：3分

四、簡答題（共 7 道試題，共 35 分。）

1.合同計價方式主要有哪幾種？

答：業主與承包商所簽訂的合同，按計價方式不同，可以劃分為:1.總價合同；2.計量估價合同；3.成本加酬金合同。

2.招標方式有哪兩種？一般可以采用邀請招標方式的情況包括哪些項目？

答：根據《招標投標法》規定，招標方式有兩種，即公開招標和邀請招標。有以下情形之一的，經批準可以進行邀請招標：（1）項目技術復雜或有特殊要求，只有少量幾家潛在投標人可供選擇的；（2）受自然地域環境限制的；（3）涉及國家安全、國家秘密或者搶險救災，適宜招標但不宜公開招標的；（4）擬公開招標的費用與項目的價值相比，不值得的；（5）法律、法規規定不宜公開招標的。

3.招標文件的編制程序一般包括哪些？

答：招標文件的編制程序如下：經項目審批部門批準，工程建設項目情況可以在報送可行性研究報告前先行開展招標活動，但應在報送的可行性研究報告中予以說明。建設項目的發包數量、合同類型和招標方式一經批準確定以后，即應編制招標服務的有關文件。這些文件包括招標公告、資格預審文件、招標文件、協議書及評標方法等。

4.資格預審一般采用什么方法進行審評？其步驟如何？

答：資格預審一般采用評分法進行審評，步驟如下：1．淘汰資格預審文件達不到要求的公司。2．對各投標者進行綜合評分。選定用于資格預審的評價因素，確定各因素在評價中所占比例從而得到權重值，對每項分別打分，用分值乘以權重得到每個投標者的綜合得分。3．淘汰總分低于及格線的投標者。4．對總分達到及格線以上的投標者進行分項審查。為了將施工任務交給可靠的承包商完成，不僅要對它的綜合能力評分，還要評審它的各項是否滿足最低要求。資格預審的評分標準必須考慮到評標的標準，一般凡屬評標時考慮的因素，資格預審評審時可不必考慮。反過來，也不應該把資格預審中包括的標準再列入評標的標準。資格預審的評審方法一般采用評分法。將預審應考慮的因素分類，并確定其在評審中應占的比分。

5.成立招標機構有哪兩種途徑？招標機構的主要職

答：（1）成立招標機構主要有兩種途徑。一種是開發商或業主自行成立招標機構，自行組織招標投標工作；另一種是開發商或業主委員會委托專門的物業管理招標代理機構招標。兩種途徑都符合我國《招標投標法》的規定，并各有特點。

（2）招標代理機構的職責

根據招標人的委托，招標代理機構可以在其資格等級范圍內承擔下列招標事宜：①協助招標人擬訂招標方案。②編制和出售招標文件、資格預審文件。招標文件不得要求或者表明特定的生產供應者以及含有傾向或者排斥潛在投標人的其他內容。③編制標底，并嚴格保密。④組織投標人踏勘項目現場。⑤組織開標、評標，協助招標人定標。保證評標在嚴格保密的情況下進行，拒絕任何單位和個人對評標過程和結果的非法干預和影響。⑥草擬合同文件。⑦招標人委托的其他事項。

招標代理機構不得無權代理、越權代理，不得明知委托事項違法而進行代理。

招標代理機構不得接受同一個項目的招標代理和投標咨詢業務；未經招標人同意，不得轉讓招標代理業務。

6.評審資格預審文件的評審內容由哪幾項組成？

答：評審內容由以下幾項組成：(1)法人地位。審查企業的資質等級、批準的營業范圍、機構及組織等是否與招標工程適應。若為聯合體投標，對合伙人也要審查。(2)商業信譽。主要審查在建設承包活動中完成過哪些工程項目、資信如何、是否發生嚴重違約行為、施工質量是否達到業主滿意的程度、獲得過多少施工榮譽證書等。(3)財務能力。財務審查主要為確保投標方能順利的履行合同，另外，通過財務審查也可以看出該企業經營管理水平的高低。財務審查除了要關注投標人的注冊資本、總資產之外，重點應放在近3年經過審計的報表中所反映的實有資金、流動資產、總負債和流動負債。以及正在實施而尚未完成的工程的總投資額、年均完成投資額等。而且在其總收人中還應區分承包工程施工的收入和三產等方面其他收入所占的比例，以便考察投標人實際承包工程的能力。這些審查內容主要通過經審查的損益表、資產負債表以及其他財務資料來反映。此外，由于工程預付款不一定能滿足承包商順利開展施工的全部需要，往往要求其有一定的流動資金或獲得銀行貸款。因此，還要評價其可能獲得銀行貸款的能力，或要求其提供銀行出具的信貸證明文件。總之，財務能力的審查著重看其可用于本工程的純流動資金能否滿足要求，或施工期間資金不足的解決辦法。(4)技術能力。這方面的評審主要是評價投標人實施工程項目的潛在技術水乎，包括人員能力和設備能力兩方面。在人員能力方面，又可以進一步劃分為管理人員和技術人員的能力評價兩個方面。管理人員能力主要評定管理的組織機構、管理施工的計劃、與本項目相適應的工作經驗等因素；技術能力主要評審技術負責人的施工經驗、組成人員的專業覆蓋面等是否滿足工程要求。這些內容可以通過投標人所報的人員情況調查表來反映。(5)施工經驗。不僅要看投標人最近幾年已完成工程的數量、規模，更要看與招標項目相類似的工程的施工經驗。因此，在資格預審須知中往往規定強制性合格標準，但要注意施工經驗的強制性標準應合理、分寸適當。由于資格預審是要選取一批有資格的投標人參與競爭，同時還要考慮被批準的投標人不一定都來投標這一因素，所以標準不應定得過高。但為確保工程質量，強制性標準也不能定得過低，尤其是對一些專業性強的工程。

7.公路工程施工招標應具備的條件有哪些？

答：公路工程施工招標的項目應具備下列條件：

一、初步設計文件已被批準；

二、建設資金已經落實；

三、項目法人已經成立，并符合項目法人資格標準要求。