第一篇：各工種在施工時注意要點和流程

纖纖減肥網http://

各工種在施工時注意要點和流程

一、家裝施工流程：工程部交底（對圖紙、施工工藝、注意事項）——拆除和恢復墻體——水電線路鋪設（檢測）——鋪貼墻地磚——木制品制作——油漆、乳膠漆——燈具、潔具安裝及其它設備安裝——鋪設地板——清潔衛生——竣工驗收——售后服務

二、各工種注意事項如下：

1）．電路線路鋪設：此項工作應注意：

1、應確定開關、插座、照明電源位置；

2、確定各設備用電量，計算功率，確定線路大小是否符合設備用電要求；

3、一些功率較大的設備（如空調、冰箱等）需做單獨控制，做到控制開關分配均勻，電源總箱須裝漏電保護箱（漏地開關）；

4、所有電路鋪設材料均需符合國家規定標準；

5、電路線路鋪設完畢，須用萬能表檢測各線路電阻是否符合要求；

6、墻、地面定線須開槽布線管。

2）．水路鋪設，此項工作應注意：

1、確定各冷熱水外接口位置；

2、熱水器、坐便器、淋浴噴淋頭、洗菜盆等設備的安裝和美觀方面不能受到影響；

3、線路安裝完畢，須對水路線路進行打壓檢試，檢測線路是否滲漏，壓力在6KG以上，試壓30分鐘無明顯掉壓即可；

4、所有水路鋪設材料須通過檢測符合使用標準。

3).貼墻、地磚、石材管，此項工作應注意：

1、原墻體、柱面地面要做垂直水平，做到橫平豎直；

2、墻、地磚鋪貼是要注意色差和大小、拼花；

3、墻、地磚、水泥質量要符合檢測標準；

4、衛生間內地面、墻面須做防水處理，并檢測不滲漏。

4.)木制品制作,此項工作要注意1)要把水平線畫好,確保每一個木制品底層水平,垂直.并檢驗木制品基層牢度,要達到使用要求.2)吊頂、隔墻、底層木龍骨要做防水處理,木作要符合設計和使用功能要求。3)考慮木制品的邊角和其它接觸面是否矛盾.5)木制品所用材料須符合環保要求.5).油漆,乳膠漆.此項工作要注意.1)混油面底層要用清油膩子,做到平整為止,不能用膠膩到平整光滑.4)做墻頂面乳膠漆時要把原底層涂料石棉鏟除,毛呸或其它無鏟除強面,要涂刷膠水封閉底層.5)墻頂面要用燈光打著做底層和面層,確保底層平整,表面光滑.6)墻頂面陰角,陽角要做到橫平豎直.六.燈具,潔具設備安裝.要注意:1.成品保護;2.不能把其它成品.半成品施工項

目;3.每個燈具.潔具其他設備安裝好后要調試達到使用要求和美觀,方能交付使用

本文版權屬于纖纖減肥網http:// 轉載請注明出處。

纖纖減肥網http://

第二篇：施工企業在暫停施工時應注意的法律問題

施工企業在暫停施工時應注意的法律問題 作者：周善良、陳強 2010-9-28 [瀏覽：30次] 我國建設行業通用的GF-91-0201版《建設工程施工合同》通用條款第12條規定了“暫停施工”的相關內容。該條約定：“工程師認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求承包人暫停施工，并在提出要求后48小時內提出書面管理意見。承包人應當按工程師要求停止施工，并妥善保護已完工程。承包人實施工程師作出的管理意見后，可以書面形式提出復工要求，工程師應當在48小時內給予答復。工程師未能在規定時間內提出管理意見，或收到承包人復工要求后48小時內未予答復，承包人可自行復工。因發包原因造成停工的，由發包人承擔所發生的追加合同價款，賠償承包人由此造成的損失，相應順延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承擔發生的費用，工期不予順延。” 《建設工程施工合同》包括協議書、通用條款和專用條款。按合同解釋順序規定，往往專用條款優先適用于通用條款，因此，承包人往往只重視專用條款而忽視通用條款的約定。生效的合同是雙方當事人合意的結果，通用條款的效力不會因有專用條款存在而導致無效或者不被適用，除非存在合同中對通用條款進行了修改或注明不適用某一通用條款的情況。但有些通用條款是不能通過承發包雙方合意修改和排除適用的條款，如第12條關于“暫停施工”的條款就屬于不能修改及排除適用的條款，是合同雙方必須遵守的條款。當事人雙方的合同專用條款、補充協議書的內容只能在條款基礎上增加約定，而不能改變其實質內容。既然第12條暫停施工的條款不能任意修改及排除適用，那么承包人在遇到需要適用該條款的情形時，應注意以下幾點： 式提出

一、停工通知必須是書面的形發包人要求停工必須書面通知承包人，停工通知書中除監理工程師簽字外，還需合同約定的發包人工程師簽字，除非合同明確約定了監理簽字視為發包人認可行為。停工通知書中必須明確停工原因

二、發包人要求停工原因很多，其中包括因建設手續不全被要求停工、重大設計變更等待新圖紙而停工、發包人決策性停工等等，這些停工責任在發包人，承包人因此可以索賠相關費用；而類似于北京奧運會期間的停工情況因可歸于不可抗力，承包人可能得不到相關費用索賠；另外還存在因承包人施工不符合規范情況下被要求停工情況，因此停工通知必須要寫明停工原因。關時間規定

三、注意該條款中相

該條款三次出現48小時的規定，承包人一定要引起重視。尤其后兩個48小時，表明承包人是有權要求復工的，同時按照權利與義務對等的原則，承包人在具備復工條件不提出復工申請、在發包人48小時沒有給與答復時又沒有復工，按《合同法》第119條規定，可能造成擴大損失部分能否獲得賠償的爭議。雖然該款規定用得是“可以”字樣，但為了避免出現爭議時使自己利益受到損失，承包人應遵守相關時間規定，或要求發包人補簽書面意見。完善索賠手續

四、按照合同索賠條款約定該條款規定，因發包人原因造成停工的，由發包人承擔所發生的追加合同價款，賠償承包人由此造成的損失，相應順延工期。因此，承包人應及時索賠費用及工期，索賠時承包人需要提供有效的書面證據證明損失的具體數額。例如索賠人員窩工損失就需要證明具體窩工人數，要獲得成功補償，需要做好現場施工日記記錄，同時施工組織設計中相關工人數量的記載要與施工記錄基本相符，如果兩者出現較大差異會在索賠時出現爭議，因為經批準的施工組織設計是一份很重要的證據。

工程質量和工期糾紛中訴訟時效的適用 作者：周善良 陳強 2010-5-5 [瀏覽：371次] 說法案例 2000年3月10日，某建筑工程公司（以下簡稱：某建司）與某紡織公司（以下簡稱：紡織公司）經協商訂立了《建設工程施工合同》，合同約定，由紡織公司將綜合樓工程的±00以上土建工程發包給某建司施工。主要內容為：1.施工范圍是：主體、屋面、樓地面；2.質量標準為達到優良，達不到優良罰100萬元；3.約定工期為2000年3月31日開工至2001年1月6日竣工等內容。合同訂立后合同范圍內工程于2001年3月5日竣工，綜合樓單位工程于2002年3月10日被市質檢站評定為合格工程，雙方于2003年9月12日進行了審價結算，確認結算之日紡織公司尚欠某建司工程款202萬余元。結算審定后，紡織公司部分履行了付款義務，余款157萬余元經某建司屢次追索未果，于2005年4月21日向法院提出訴訟，要求判決紡織公司支付工程款并承擔逾期付款的違約責任。案件審理過程中，紡織公司對于拖欠工程款并無異議，但認為其享有先履行抗辯權，有權對某建司的履約要求予以拒絕，并提起反訴，原因是工程質量及工期均不符合合同約定，要求某建司承擔因質量達不到優良的違約罰款100萬元及工期延誤違約罰款111.4萬元。對此某建司抗辯稱，紡織公司在工程竣工驗收及質量等級評定時，就應當明知工程質量等級及工期不符合約定，但是其在工程竣工驗收交付使用后至2005年5月提出反訴的近四年時間內并沒有向某建司提出過任何異議或要求承擔違約責任，因此其訴訟超過了時效，應予駁回。法院判決 法院經審理認為“當事人應當對工程量變更進行工程造價審定，對工期是否合理順延，質量違約是否存在法定免責事由等問題予以明確。在此之前，一方當事人主張違約方支付違約金的請求權并不因此而受到侵害，故訴訟時效不應從工程竣工驗收或質量評定之時開始起算。本案紡織公司與某建司并未對質量及工期違約金的支付方式進行約定，根據《合同

法》的規定，應當按照有利于實現合同目的的方式履行，在某建司向紡織公司請求支付工程余款時，紡織公司行使先履行抗辯權，有權予以拒絕，因此，紡織公司向某建司請求質量及工期違約金的訴訟時效期間應與某建司向紡織公司請求支付工程余款的訴訟時效期間相一致??故反訴原告的反訴并未超過訴訟時效。”遂判決紡織公司向某建司支付工程余款，同時某建司向紡織公司支付違約金。律師評析 案件判決下達后，引起了較大的爭議。在司法實踐中對于建筑工程案件的質量及工期延誤違約的訴訟時效問題，有兩種主要觀點： 第一種為本案法院所持的觀點，即工程未經審價結算，不開始計算工期及質量違約的訴訟時效，理由是：1.一份建設工程施工合同所設定的合同權利義務是綜合性的，不能割裂其合理的聯系，因此訴訟時效也不宜分別計算；2.建設工程施工合同有其自身的特點，在履約過程中，工程審價結算往往要在竣工后的很長一段時間內才能辦理完畢，這樣如果將建設方和施工方的訴訟時效分別計算，不利于權利的維護。第二種觀點認為，工期及質量違約的訴訟時效應當自權利人知道或應當知道權利被侵害時開始計算，理由是：1.對于時效的起算，民法通則137條明確規定了起算的方法，即“訴訟時效期間從知道或者應當知道權利被侵害時起計算”。2.建設工程施工合同所設定的權利義務關系是一一對應的，承擔責任的方式也不盡相同，綜合計算訴訟時效不符合權利義務的基本法律特征。應該說，建設工程施工合同履行過程中，質量及工期問題是最具有普遍性、代表性的問題，幾乎在每一個建筑工程合同糾紛中都或多或少存在質量和工期的問題，而對于質量違約及工期違約適用訴訟時效的問題也是長期困擾司法界的問題之一，司法實踐中支持上述兩種觀點的判例都有。因此對于建筑工程案件中質量和工期違約的訴訟時效進行研究是必要的，將對實踐中正確適用法律維權起到積極的指導作用。訴訟時效，是指權利人在法律規定的期限內不行使權利，導致其請求法院強制義務人履行義務的權利歸于消滅的一種法律制度。設立訴訟時效制度的目的是督促權利人及時行使權利，避免因權利人長期不行使權利而導致眾多法律關系處于不確定狀態，同時維護法律秩序和社會公共利益。基于此目的，訴訟時效期間是由法律進行強制性規定并排除當事人的意思自治的期間，不能通過當事人自行約定而加以終止、中斷、延長。相應的，如果權利人超過法定的訴訟時效期間不行使權利，則合法債務即轉化為自然債務，而義務人的法律義務也隨之轉化為道德義務，不再具有強制履行的前提和條件。在目前的法律體系下，筆者認為在建筑工程糾紛案件中出現質量違約和工期違約時的訴訟時效起算，應當按照第二種觀點，即：工期及質量違約的訴訟時效應當自權利人知道或應當知道權利被侵害時開始計算，如果違約事實分別出現的，時效分別計算。原因在于：首先，《建設工程施工合同》由若干具體對應的民事權利和民事義務組成。《建設工程施工

合同》是較為復雜的一種合同類別：

1.標的物特殊；2.合同履約時間長； 3.涉及法律關系及法律主體眾多，履約過程較為復雜；4.合同條款多，內容復雜。這四個法律特征從根本上決定了《建設工程施工合同》的履行風險大、不確定因素多、不可能及時清結。基于上述法律特征，《建設工程施工合同》的條款設計是較為復雜的，目前適用的99版《建設工程施工合同》（GF-99-0201）合同，就有47條177款之多。上述條款雖然相互關聯，但是又各自獨立，履約過程中違約的發生也就可能產生在合同履行的任何階段及具體的合同條款上。簡述之，通過訂立《建設工程施工合同》承發包雙方建立的是建設工程施工合同法律關系，屬民事權利義務關系的一種類別，而這一民事權利義務關系是由若干具體對應的民事權利和民事義務構成的。基于此，依據民法通則137條之規定，訴訟時效即自知道或應當知道權利受到侵害時開始計算。其立法本義非常清楚，一旦權利人知道或應當知道具體民事權利受到侵害，訴訟時效即開始計算。前述判決的第一個錯誤就在于混淆了民事權利、民事義務和民事權利義務關系的概念，錯把民事權利義務關系當做具體的民事權利，才得出“紡織公司向某建司請求質量及工期違約金的訴訟時效期間應與某建司向紡織公司請求支付工程余款的訴訟時效期間相一致”的錯誤結論。本案中，紡織公司是清楚的知道某建司的履約不符合約定的，但是，其并沒有依法在訴訟時效期間內提出主張，顯然屬于放棄權利，訴訟超過了時效期間。其次，請求權與責任承擔方式不能混淆。訴訟時效的客體是“請求權”，“請求權”產生于權利人知道或應當知道的權利受到侵害之時，同樣的道理在某建司訴紡織公司建設工程施工合同糾紛一案中，“請求權”分別產生于2001年3月5日和2002年3月10日本案工程竣工驗收和質量評定時，原因在于在上述時間紡織公司已經明確知道某建司的履約是否符合合同約定，而只要在法律上紡織公司構成“知道或應當知道”，訴訟時效即分別開始計算，并不考慮紡織公司作為權利人要求義務人某建司承擔責任的方式是支付違約金還是修理、重做或其它，而前述判決的第二個根本錯誤也就在于混淆了程序權利和實體權利的界限。綜上所述，筆者認為在建設工程施工合同糾紛案件中，不僅對于質量違約和工期延誤違約的訴訟時效起算應當分別自“知道或應當知道權利被侵害時”開始計算，對于其它具體民事權利的訴訟時效起算也應當適用上述原則。

【指導性案例】建設工程施工合同糾紛案件中讓利承諾書效力的認定

作者：本站摘錄編輯

2009-12-19 [瀏覽：835次]

一、案情簡介 2006年3月1日，甲公司通過公開招投標中標奧林花園一期工程，隨即依據招投標文件與乙公司訂立《建設工程施工合同》，約定：乙公司將奧林花園一期工程交給甲公司施工，合同價款4500萬元，合同價款可調整，調整方法為施工圖紙加變更、簽證，根據定額工程量按實計算，材料價格按約定方式計算。2006年4月1日，甲公司向乙公司出具一份《承諾書》，承諾對奧林花園工程予以讓利，具體內容：奧林花園一期4號樓、5號樓、6號樓、7號樓、8號樓及地下車庫附屬工程按工程決算總額讓利20％。2007年8月15日，奧林花園一期工程經竣工驗收合格，但雙方因工程款糾紛訴至法院。

二、法院裁判情況 一審期間，法院委托工程造價咨詢有限公司對奧林花園一期項目進行工程造價鑒定。工程造價咨詢有限公司出具《工程造價鑒定報告》，認定奧林花園一期4號樓至8號樓及地下車庫附屬工程在扣除水電費、甲供材及承諾讓利后的工程總造價為4278萬元，合計讓利898萬元。一審法院認為，本案的焦點問題是甲公司于2006年4月1日向乙公司出具的《承諾書》應否作為確定工程價款的依據。因該《承諾書》違反了招投標法律強制性規定，承諾讓利的部分也超出了承建工程所得利潤，應為無效。另查明乙公司實際已支付甲公司工程款4703萬元，而涉案工程總造價為5176萬元，乙公司還應支付甲公司473萬元。據此，一審法院判決：乙公司于判決生效后10日內支付甲公司工程款473萬元，案件受理費72153元，由乙公司負擔35000元，甲公司負擔37153元。乙公司不服一審法院判決上訴，二審法院經審理認為，根據《招標投標法》第46條和最高院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（本文以下簡稱最高院《解釋》）第21條之規定，招標人（發包人）與中標人（承包人）按照招標文件和中標人的投標文件訂立《建設工程施工合同》后，中標人單方出具讓利承諾書，承諾對承建工程予以大幅讓利，該讓利承諾書構成對工程價款的實質性變更，該承諾書無效，不產生變更《建設工程施工合同》的效力。遂判決駁回乙公司的上訴，維持原判。

三、主要觀點及理由 本案的爭議焦點是：承包人通過招投標中標人與發包人簽訂《建設工程施工合同》后，又向發包人出具讓利承諾書，承諾對承建工程予以大幅讓利，該讓利承諾書是否有效。我們認為招標人（發包人）與中標人（承包人）按照招標文件和中標人的投標文件訂立《建設工程施工合同》后，中標人單方出具讓利承諾書，承諾對承建工程予以讓利，該讓利承諾書構成對工程價款的實質性變更，該承諾無效，不產生變更《建設工程施工合同》的效

力。理由如下：

讓利承諾書本質上是“黑合同”。建設工程“黑白合同”又稱“陰陽合同”，它是指建設工程施工合同的當事人就同一建設工程簽訂兩份或兩份以上實質性內容相異的合同。通常把經過招投標并經備案的正式合同稱為“白合同”，把實際履行的協議或補充協議稱為“黑合同”。最高院《解釋》第21條將“黑合同”表述為另行訂立的建設工程施工合同，容易給人誤解為“黑合同”必須是具備全部施工合同內容的比較完備的建設工程施工合同。而實踐中，“黑合同”一般都以協議、補充協議、會議紀要、備忘錄、讓利承諾書的形式表現出來。本案涉及的讓利承諾書，雖然承包人出具讓利承諾書的行為是單方民事行為，但發包人對此予以接受認可，便形成了合意，雙方意思表示一致，從而符合了合同成立的要件，形成完備的合同形式。該承諾書記載的內容因與中標的建設工程施工合同不一致而成為“黑合同”。因此，不管黑合同的形式如何，只要雙方形成合意，對“白合同”的工程價款、工程質量、工程期限或違約責任任一方面進行了實質性變更，就構成與備案的中標合同“實質性內容不一致”，法院不認可其效力，應以備案的中標合同為結算工程價款的依據。本案中，2006年3月1日，乙公司與甲公司簽訂的《建設工程施工合同》是當事人按照招標文件和中標人的投標文件訂立的合同，是“白合同”，其后承包人承包人單方出具的讓利承諾書承諾讓利20％，發包人予以接受，雙方形成合意從而構成對建設工程價款的實質變更，如果照此履行，明顯與《建設工程施工合同》的實質內容相背離。《招標投標法》第46條規定：“招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起三十日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同，招標人和中標人不得再行訂立背離合同實質性內容的其他協議。”根據該條規定，如果在確定中標人后，中標人向招標人承諾讓利，改讓利承諾與招投標中標合同實質背離，則該承諾應為無效，不產生變更中標建設工程施工合同的效力。

四、最高人民法院民一庭意見 依據《中華人民共和國招標投標法》第46條、最高人民法院《關于審理建設施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第21條之規定，招標人與中標人按照招標文件和中標人的投標文件訂立《建設工程施工合同》后，中標人出具讓利承諾書，承諾對承建工程予以大幅讓利，實質上是對工程價款的實質性變更，應當認定該承諾無效。（原文：最高人民法院民一庭 姚寶華 本文有刪節）

五、律師提示： 建筑市場上的“黑白合同”已成為業內公開的秘密。為了規避相關部門的監管，建設方表面上和施工企業簽訂一份經過招投標并經備案的施工合同（白合同），背地卻在壓低價格與施工企業另簽一份合同（黑合同），最終常導致雙方紛爭四起。如上文所述，黑合同的表現形式比較靈活，一般都以協議、補充協議、會議紀要、備忘錄、讓利承諾書的形式表現出來。并非需要另行簽訂完備的建設工程施工合同。白合同僅為規避政府部門的監管，往往不作實際履行。根據《招標投標法》第四十六條規定：“招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起三十日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。招標人和中標人不得再 行訂立背離合同實質性內容的其他協議。” “黑合同”簽訂在“白合同”之后，且“黑合

同”的內容與“白合同”相比構成了合同實質性內容的違反或背離的，即簽訂在后的“黑合同”對“白合同”中的實質性內容進行了變更，則將違反《招標投標法》第四十六條的強制性規定，根據《合同法》第五十二條關于判斷合同無效的幾種法定情形的規定，那么變更的內容為無效，即該“黑合同”條款無效。實質性內容應指工程項目、工程價款、工程質量、工期、違約責任等等。若黑合同構成對這些內容的變更應為無效。本文所述案例即為變更工程價款，施工企業在合同備案后又作出讓利承諾，形成黑合同，黑合同無效，不能作為價款結算的依據。最高人民法院《關于審理建設施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第21條之規定“當事人就同一建設工程另行訂立的建設工程施工合同與經過備案的中標合同實質性內容不一致的，應當以備案的中標合同作為結算工程價款的根據。”這是目前我國關于“黑白合同”效力的認定及適用的唯一法律依據。該規定的適用范圍是建設工程項目發包采用了招投標程序，并且根據中標文件簽訂了建設工程施工合同。適用該規定有兩個前提：（1）備案的合同必須是中標合同。（2）“備案的中標合同”與“另行訂立的合同”在“實質性內容”方面存在不一致。即“黑合同”必須對“白合同”的工程價款結算等實質性內容加以變更。因此，廣大施工企業應注意，在與建設方簽訂《建設工程施工合同》并經備案后，工程價款的結算應以備案的合同為準。在確定中標人前或者合同備案后施工企業進行讓利承諾，并且該讓利承諾并未載入備案合同中，那么施工企業的讓利行為應認定無效，該讓利承諾不構成對合同價款結算的變更，工程價款的結算仍應依據備案合同的約定。若在合同實際履行中，遇到法定或約定事由不得不對中標合同主要條款進行調整時，要把握好權利的行使，雙方協商一致后可以變更合同，但變更后的協議應及時到建設行政主管部門辦理變更登記備案，以免日后發生糾紛。

第三篇：鐵路護欄網施工時應注意的問題

鐵路護欄網施工時應注意的問題

鐵路護欄網在施工時注意事項：

1、施工時嚴禁對護欄網進行折疊現象。

2、搭接尺寸需遵守施工方案要求進行安裝熱鐵路護欄。

我們為客戶提供更加經濟靈話的護欄網貯存與運輸方式，包裝 30m/卷；

貯存：立碼，不宜平堆，通風干燥條件。貯存期12個月。防曬、防潮；

運輸：可按非危險品辦理。運輸中防折、壓、損壞。

鐵路護欄網的特點：

材質：優質低碳鋼絲、不銹鋼絲。

編織：先編后鍍、先鍍后編，又分熱鍍鋅、電鍍鋅、PVC涂塑、浸塑、特型電焊網。

性能：具有極強的防腐抗氧化等特點。

用途：廣泛用于工業、農業、建筑、交通運輸、采礦、球場、草坪、養殖等各行業的圍欄、裝飾、機械防護。

華東五金網業制造有限公司，是一家具有從盤元、拔絲、焊接剪裁折彎成型到噴、浸塑成品安裝、生產、服務能力較大規模的專業化金屬網欄、隔離柵生產廠家。我公司具有現代化的生產設備和先進的生產技術，并在原有的基礎上開發，研制出多種款式的金屬護欄網，產品的多樣化即美觀大方又有極好的立體效應，自動化表面浸塑，更使產品具有了耐腐蝕、抗老化、耐酸堿、不腿色、表面平整、光亮、手感好的特點，進而使產品達到完美的境界。主要產品有：護欄網,公路護欄網,高速公路護欄網,機場護欄網,鐵路護欄網,監獄護欄網,體育場護欄網,橋梁護欄網,小區護欄網,養殖護欄網,草原護欄網,場地護欄網,刺繩護欄網,勾花護欄網,鐵藝護欄網,熱鍍鋅護欄,歐式護欄網,雙邊護欄網 雙圈護欄網,三角折彎護欄網,桃型柱護欄網,框架護欄網,波浪護欄網,六角網護欄網。安平縣華東五金網業有限公司誠摯的希望與國內外新老客戶在互惠互利、友好合作的基礎上，建立良好的貿易關系，歡迎各單位來人來函到我企業指導工作，共創美好未來!本廠目前著力發展工程用護欄，并且承攬工程設計和在中國境內的護欄工程安裝施工。

聯系方式：賈蒙蒙（銷售經理）

電話：***

網站地址：http://

郵箱地址;sales1@hd-hulanwang.com

第四篇：接待流程及注意要點

接待流程及注意要點

知有訪客入門需及時迎門（記得自然微笑）→問其訪問緣由（判斷是否馬上離開）→若需稍作停留，應微笑引座（會客廳）→及時泡水，備好茶葉→等待水開的過程中，可根據氛圍選擇話題與訪客稍作閑談→水開，先溫杯潔具并按人數擺放好茶杯→泡紅茶可選用玻璃杯沏茶（泡綠茶用瓷質茶具或者紫砂壺具，根據綠茶的口感和質地，控制泡茶時間）→待開水的氣泡溫和后再沖泡（為確保茶湯的口感跟茶色美感，開水滾開后，不宜馬上沖泡，沖泡過程時間不宜過長，開水滾開易破壞紅茶本身所含的營養成分；每次所泡的湯水與人數相應）→將泡好的茶湯均勻倒入茶杯中，不宜過滿，避免溢出或燙傷訪客→奉茶應用雙手（除特殊情況外。如：距離較遠，不宜行走奉茶時，左手應該護住自己的衣服，避免在前俯時，衣物碰翻茶具或者其他物品）→為表禮貌應說請用茶或者請慢用，注意茶溫。

整個接待過程應該讓訪客感受到公司的熱情和溫暖。

第五篇：熱固性粉末涂料噴涂施工時應經常注意的事項

熱固性粉末涂料噴涂施工時應經常注意的事項 熱固性粉末涂料噴涂施工車間每日必需做的幾件事：1.檢查回收裝置是否正常運轉。2.高壓靜電發生器是否按規定指標能夠正常工作。3.供粉器工作是否正常，有否堵塞。

1.嚴禁吸煙，不得有明火。

2.粉末涂料噴涂室內只許放置噴槍及必需的電纜，所有其它電器一律置于噴涂室外（防塵防爆電器除外）。

3.檢查抽風裝置是否工作正常。

4.檢查夾具及所有電器的接地是否良好。

5.操作人員需良好的接地，不得穿戴絕緣手套或絕緣鞋。

6.粉末涂料噴涂室在工作時，操作人員切勿進入噴涂室，在粉塵環境中工作的人員均應穿戴合適的口罩及防護物。

7.噴涂區5米內應保持地面清潔，盡量不要掃地，用潮濕拖把或吸塵器清掃。

8.粉末涂料噴涂施工完畢后，應該用熱水和肥皂洗手、洗臉。

熱固性粉末涂料噴涂施工車間每日必需做的幾件事：

1.檢查回收裝置是否正常運轉。

2.高壓靜電發生器是否按規定指標能夠正常工作。

3.供粉器工作是否正常，有否堵塞。

4.壓縮空氣是否清潔，并排放油水分離器的排放閥，放出污水和油污。

5.檢查設備及工作區是否清潔。

6.安全門及存放消防器材的通道是否暢通。

7.檢查電器的接地是否良好；高壓電纜是否完整無損。

8.檢查烘道或烘爐的每個控溫區的溫度是否正常。

9.檢查傳送鏈速度是否正常（無級變速傳動裝置易變動參數）。

應急措施

1，粉末涂料泄漏：立即切斷電源，并用吸塵器吸凈。

2，高壓靜電噴粉槍噴火：立即切斷氣源和高壓靜電發生器電源。

3，發生火警：立即切斷全部電源，用滅火機或水霧滅火（泡沫滅火機，1211滅火器或水霧等均可）。4，眼睛沾染：用清水沖洗或專用清洗液清洗后送醫院治療。

5，吸入粉末：傷者移至新鮮空氣處，松開衣扣，重者呼吸困難應立即送醫院治療。6，咽入粉末：立即送入醫院治療，切勿自行誘發嘔吐。

以上所述對粉末涂料噴涂車間來講是必需執行的安全措施，各應用粉末涂料噴涂施工的用戶都應自覺遵守進行生產。