篇1：建筑施工合同

發包方（簡稱甲方）

承包方（簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》，《建筑安裝工程承包合同條例》，以及其他有關法律規定的`原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

第一條 概況

1、甲方工程項目系合法審批。

2、工程施工地點：

3、工程承包方式：

4、總價款： 元，大寫（人民幣）： 經雙方認可，變更施工內容，變更部分工程款按成本價向甲方計收。

5、工期： 天。即自________年____月____日開工至________年____月____日竣工；

第二條 工期

一、甲方要求比合同工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工期的相應費用。

二、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

三、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

四、因設計變更或非乙方原因造成的停水、停電及不可抗拒因素影響，導致停工8小時以上，工期相應順延。

五、因乙方原因，工期每延誤____日，乙方應按工程總造價的3向甲方支付違約金，甲方有權直接在工程款中扣除。

第三條 關于工程質量及驗收的約定

一、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方在約定時間不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予以承認。如甲方提出復驗時，乙方按要求辦理復驗，如復驗合格，甲方應承擔費用及由此造成的停工損失且工期順延。隱蔽及中間，乙方應提前24小時通知甲方。

二、乙方須在交付前一星期交付工程質量驗收整改通知單給甲方，以便對不合格項目提前維修完善。

第四條 關于工程質量及驗收的約定

一、由于乙方原因造成質量事故或返工，其返工費由乙方承擔，工期不順延。

二、工程竣工后，乙方應及時通知甲方驗收，甲方自接到通知7天內組織驗收并辦理驗收、面積核實、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的人工費，看管費每天100元人民幣。

三、材料在使用前，乙方應提供給甲方樣品，并經甲方確認后，方可使用。乙方在施工過程中，應自覺接受用戶監督，嚴格按照裝修設計方案施工，裝飾材料應嚴格按照預算表中規定的材質及價格采購，保質保量，裝飾材料中面板、防火板、大理石、地板磚在甲方參與采購并認可后按報價規定價格購進并使用。如發現裝修期間與合同規定的材料和工藝不相符，甲方有權要求拆除重做所浪費的材料及人工均由乙方負責。

四、乙方出具的施工圖須經甲方簽字認可后方可施工，如施工過程中或施工完畢甲方對原設計方案提出不同意見，已施工所耗材料和人工由甲方自付，甲方必須在合同規定期間在簽署合同地向乙方支付裝修費。

五、根據合同要求，乙方應按時、按質、按量完成裝修任務，如甲方在裝修期間對原方案提出修改意見，須及時向乙方提出修改方案，甲乙雙方認可后按修改方案施工、驗收、結算。

六、乙方施工過程中的所有施工圖，需經甲方簽字認可后，方可施工。

七、乙方在施工過程中，由于操作不當造成火災及人身傷亡事故由乙方負全部責任。

第五條 付款方式

1、簽訂合同七天內，支付工程款總額 x%，計為xxx元整；

2、工程進展到 ，支付工程款總額xx%， 計為xxx元整；

3、工程進展到 ，支付工程款總額x%， 計為xxx元整；

4、工程驗收合格一周內支付工程總額的x% ，計為xxx元整；

5、按工程總額的x%為質保金，計為xxxx元整；

第六條 其它

一、乙方施工完畢后，做到人走場清，讓客戶滿意。

二、施工完畢甲乙雙方可按實際施工面積和項目進行工程結算。

三、甲方如不按合同的約定付款，乙方有權按工程總價的5每日收取滯納金。

第七條 保修的約定

一、保修期限為 天，自通過甲方的竣工驗收之日起計算。

二、乙方保修范圍是指因乙方施工質量或加工工藝不當等因素所造成的質量問題（非竣工驗收后人為造成的損壞視為質量問題）的維修，如不屬于以上問題造成的維修，除材料由甲方本身購買外，乙方將收取相應的人工費。

三、如乙方怠于履行保修義務，甲方有權另行委托

第三方進行維修，費用由乙方承擔。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

________年____月____日 ________年____月____日

篇2：建筑施工合同

發包方（以下簡稱甲方）：內蒙古xx縣xx能源有限公司 承包方（以下簡稱乙方）：

根據我國《合同法》及其他法律法規的相關規定，甲乙雙方經平等自愿協商，就乙方承包甲方廠房地面硬化建設工程事宜達成如下協議：

一、工程概況

1、工程名稱：xx縣xx能源有限公司院內廠房地面硬化和修路建設施工工程。

2、工程地址：商都縣長盛工業園區蒼狼新能源有限公司。

3、工程范圍及標準：， 30cm厚河卵石墊層，25cm厚成品混凝土標號C25。廠房是C25。

4、承包方式：乙方包工包料施工，甲方負責水電。

5、工程期限：本工程自期 天。

二、驗收標準

本工程竣工后，由乙方匯總施工材料，由甲乙雙方會同相關管理部門進行驗收，驗收標準為符合國家相關標準，符合本合同要求。

三、合同價款及工人工資預付款

1、本合同工程單價為人民幣寫：）單價為稅后價。

2、工程付款方式為每貳萬平米驗收合格后結算97%。

3 本合同簽訂之日內，甲方收取乙方工人工資預付款人民幣（共計），乙方保證及時足額支付工人工資，如未能按時足額支付工人工資，甲方代為發放，其產生的費用將從工程價款中扣除。一個月內第一次結付工程款即退還乙方，工人工資預付款拾萬元。

四、雙方的權利和義務

1、乙方保證有建設本工程的資質要求。

2、甲方在工程開工前，做好清場工作，方便乙方施工建設。

3、本合同工程圖紙由甲方提供，乙方必須嚴格按照圖紙進行施工，如發現圖紙有問題，應及時向甲方書面提出，未經甲方許可，不能擅自改變圖紙進行施工。

4、乙方在施工過程中所使用的建筑材料必須符合國家標準。

5、在施工中，如因乙方原因造成甲乙雙方及第三方任何人員傷亡及財產損失，由乙方承擔全部賠償責任。如因甲方原因造成甲乙雙方及第三方任何人員傷亡及財產損失，由甲方承擔全部賠償責任。

6、乙方應及時足額發放施工人員工資，否則由此引發的一切后果由乙方承擔。如甲方造成的工人工資不能及時發放，由甲方承擔。

7、在本合同履行期間，甲方派駐工程監理一名，乙方應服從工程監理的監督。

8、對隱蔽工程在隱蔽前，乙方會同甲方組織驗收，經甲方驗收合格后，方可隱蔽。否則視為該隱蔽工程不合格。

9、本工程驗收合格后，甲方扣除乙方工程總價款3%的質保金。待本工程一年后無質量問題，全額給付。

10、本工程質保期為一年，在一年內，如發生翻漿，斷裂等質量問題，乙方負責免費維修。

11、平整路基廠房費用由甲方負責，由乙方負責施工管理，路基完工后。甲方如期把工程款結清，如乙方不能正常施工，合同自動解除。

五、違約責任

1、如乙方違約，未按合同履行，造成乙方停工，一切損失由甲方負責。

2、如乙方未按合同所約定的工期，保質保量的完成，所照成的損失由乙方承擔。

3、甲乙雙方如對本合同產生異議，雙方協商解決，如不能達成協商，由人民法院仲裁。

4、乙方必須保資質和證件真實有效，否則視為合同無效。 本合同一式兩份，雙份各執一份。

甲方簽字（蓋章）： 乙方簽字（蓋章）：

xx年x月xx日 xx年x月xx日

篇3：建筑施工合同

合同編號：_____________

工程名稱：________________

發包方：(甲方)__________

承包方：(乙方)__________

依照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和國家工商行政管理局、建設部頒發的《建設工程施工合同示范文本》(GF-91-0201)，就本項工程建設有關事項，經雙方協商達成如下協議：

第一條 工程概況

1.1 工程名稱：________________________________

工程地點：________________________________

工程內容：見“工程項目一覽表”(附后)。

承包范圍：________________________________

承包方式：________________________________

1.2 工程性質(指基建、技改、合資等)：________

批準文號(有權機關批準工程立項的文號)：__________

1.3 定額工期總天數：________天。

1.4 開工日期(雙方約定的符合開工報告規定的具體日期，以單位工程為準;群體工程以第一個開工的工程為準)：本合同工程定于____年____月____日開工。

竣工日期(以單位工程為準;群體工程以最后竣工的工程為準)：本合同工程定于____年____月____日竣工。

1.5 質量等級：__________________________________。

1.6 合同價款：本合同工程承包造價為________元。

金額大寫：__________________________________。

第二條 合同文件及解釋順序。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：

1.協議條款;

2.合同條件;

3.洽商、變更等明確雙方權利義務的紀要、協議;

4.招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件;

5.施工圖紙和本市現行確定及調整工程造價的有關規定;

6.按可填單價的工程量清單承包的建設工程，甲方提供的工程量清單;

7.標準、規范和其它有關技術資料、技術要求;

8.國家和本市關于施工合同管理的規定。

當合同文件出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協商解決;雙方意見仍不能一致的，按第三十條約定的辦法解決。

第三條 合同文件使用的語言文字，標準和適用法律

篇4：建筑施工合同

XXXXXX公司(以下簡稱甲方)

XXXXXX公司(以下簡稱乙方)

按照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

第一條 工程概況

工程名稱： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程 工程地點： XXXXXXXXXXXXXXXXX 工程內容： XXXXX 承包范圍： 包工包料 開工日期： XXXX年XX月XX日 竣工日期： XXXX年XX月XX日 合同工期總日歷天數： 40天 質量等級： 合格 合同價款(大寫)：

第二條 圖紙

一、圖紙提供日期： xxxx年xx月xx日

二、圖紙提供套數： 兩套

第三條 駐工地代表

一、甲方駐工地代表及委派人員名單：

二、實行社會監理的總監理工程師姓名及其被授權范圍(如果有)： 無

三、乙方駐工地代表：

第四條 甲方工作

一、乙方施工所需要的場地，由甲方在乙方進入現場前三日內清除干凈，使施工現場具備施工條件，并在開工后繼續負責解決施工現場遺留的問題。

二、在乙方進入現場前三日內將施工所需要的水、電源、線路從施工場地外部接至施工現場內指定地點，并保證施工期間的需要。施工期間所需水電費用由甲方負責。

一、乙方根據甲方提供的施工圖紙進行施工。

二、乙方提供營業執照、組織機構代碼證、施工資質、安全生產許可證、法人授權委托書。

三、向甲方代表提供工程進度計劃的時間和份數：乙方進入現場二日內，一份。

四、負責在交工前清理施工現場。

第六條 檢查和返工

乙方應隨時接受甲方代表對施工質量的檢查，如因質量問題需要乙方返工、修改，乙方應承擔由返工、修改而增加的費用;如因甲方不正確糾正或其它非乙方原因而引起的經濟支出，由甲方承擔。

第七條 工程質量等級:合格.

第八條 驗收標準:

一、按照建筑施工質量驗收規范GB 50300-20xx驗收。

第九條 工程價款與支付

一、總造價：

二、付款方式：

1、合同簽訂日起，甲方支付給乙方總造價40%預付款。

2、施工進度完成80%支付總造價35%工程款，驗收合格再支付總造價20%工程款。

3、一年后支付總造價5%質保金。

第十條 乙方采購材料設備

一、乙方采購材料、設備的要求：經甲方代表驗收達到質量標準后方可投入施工。

二、材料要求：

第十一條 竣工驗收

乙方提供驗收報告的時間：工程竣工驗收后二日內。

一、工程竣工后，由乙方于工程竣工驗收合格后三日內，向甲方代表提交結算報告，并由甲方代表批準。

第十三條 保修

一、保修期從甲方代表在最終驗收記錄上簽字之日起計算，保修期為壹年。

二、由乙方提供的工程安裝，因產品及施工質量問題，乙方在接到甲方通知后二日內派人修理。

第十四條 爭議

在履行合同中，如甲乙雙方發生爭議，其解決的程序為：自行調解、申請、提出起訴，在爭議未果之前應保持施工連續，同時甲乙雙方都要保護好已完工程。

第十五條 安全施工

一、在施工期間，由乙方自行承擔所發生的一切安全事故責任。

二、乙方應遵守甲方廠規廠紀。

第十六條 其它

一、本合同自協議條款約定后雙方簽字之日起生效，合同有效期為二年。

二、本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份。

三、本合同內的未盡事宜，經甲乙雙方共同協商后另簽協議，與本合同具有同等效力。

甲方：(章)XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 乙方：(章)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

法定代表人：(簽字) 法定代表人：(簽字) 委托代理人：(簽字) 委托代理人：(簽字)

開戶銀行名稱： 開戶銀行名稱：

銀行帳號： 銀行帳號：

簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日

篇5：建筑施工合同

甲方（發包方）：

乙方（承包方）：

風險提示：發包人的相對義務

根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。

若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。依據《民法典》，《中華人民共和國建筑法》及國家有關規定，為了確保甲方房屋施工順利進行，為明確雙方在建設項目施工過程中的權利和義務，本著雙方責、權、利，經甲、乙雙方協商，特訂立本合同。

一、工程慨況：

二、承包方式：甲方以包料不包工的方式承包給乙方。

三、工程承包范圍：按甲方提供施工圖，乙方負責所有施工機械（木模，釘子，鐵絲，腳平架等），從基礎土方工程到房屋竣工中的瓦工，木工，鋼筋工等所有施工內容。外墻正立面貼外墻磚，其它墻面為水利砂漿。五層樓地面貼地面磚，衛生間，廚房，樓梯踏步所有貼墻地磚。

四、承包價格及付款方式：

1、價格：_______元平方米（建筑面積）。建筑面積按照國家規定計算方式計算，增減工程量按照市場行情，雙方協商解決。

2、基礎竣工后付款人民幣5000元整；每一層主體蓋板完工后付款人民幣4000元整，內外粉刷完工后付款_____元整，春節前無質量問題余款一次性付清，（如有質量問題返工達標后，另外賠材料）。

五、工期及安全責任：風險提示：關于實際竣工日期的規定

當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：

工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。 工期從________年____月____日到________年____月____日竣工。推遲一天罰款____元天，由甲方在工程款中扣除。施工期間：

1、本工程所有安全事項均由乙方負責，乙方應按工程的要求負責施工過程中的安全管理工作，因乙方及其員工原因造成的一切人員、財產損失均由乙方負責；第三人造成乙方及其員工傷害的，由第三人負責，與甲方無關。

2、施工中乙方不得從事與施工無關的事，專業施工人員持證上崗；高空作業部分必須在采取切實可行的安裝措施下方可施工，地面必須安排適當監護人員，電焊作業注意防火等。

3、施工過程中本合同項下的任何權利、義務，乙方不得轉讓給第三人，特別是不得轉包、分包否則甲方有權終止合同，慨不結算，乙方無條件賠償。

六、質量要求：風險提示：工程質量未符合標準的歸責

因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。

因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。

七、后期維修：風險提示：保修責任的起算

工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。

發包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發生的相關賠償以及責任。

八、違約、索賠和爭議風險提示：明確違約責任

在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。

1、發包方、承包方應當共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經濟損失，應當支付相應的賠償；

2、本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。

九、以上合同望雙方遵守各自責任，本合同一式____份，自簽字日期生效。

甲方：

________年____月____日

乙方：

________年____月____日

篇6：建筑施工合同

發包人：

承包人：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規規定，參照該項目主體工程條款，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，訂立本協議。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程內容：

二、工程范圍：

三、合同工期：本工程自 年 月 日至 年 月 日，工期日歷 天，不可避免的自然災害除外。

四、質量標準：達到本工程招標文件及主體工程相關條款約定的技術規范。

五、合同價款：本工程采用總價包干形式即包工包料的固定價格形式發包。合同價格為施工圖紙所涵蓋內容共人民幣 元整（￥： 元）。

六、工程款的結算及支付：

本協議所涉及工程款的支付：采用無預付款方式，承包人按照本協議要求完成施工任務后，向發包人提供三套完整的工程量驗收計量報告及工程款支付資料，經發包人、監理工程師驗收合格和簽字認可，并通過相關程序審批后，由發包人支付工程款60%;在整個工程竣工驗收合格和完成工程結算及決算審計工作后，再支付工程款30%，余下10%工程款作為質量保修金在工程保修期滿后無任何質量問題即無息付清。

七、各方權利和義務：

（一） 發包人

1、開工前向承包人提供現場的水準點及完整的施工圖三套。

2、開工前組織承包人、設計單位、工程質量監督等人員參加圖紙會審，并由設計人員交待技術參數及標準。

3、對承包人在施工過程中出現違規操作或出現質量和安全隱患時，有權下達停工通知，并要求在不增加工期情況下予以返工，直至合格為止。

（二） 承包人

1、按招投標文件和主體工程合同條款規定及國家相關規定辦理工程建設過程中（含招投標）屬于承包人辦理的各項手續，并承擔其稅費。

2、負責施工用水、用電、續接和臨時設施的準備工作及其費用。

3、嚴格按施工圖及說明進行施工，確保工程質量，按合同規定時間如期完工，工程完工后清運建筑垃圾及多余土方，做到工完場清和場地平整。

4、在施工過程中，要注意安全生產、文明施工，如發生安全事故一切責任均由承包人承擔（包括承擔安全部門或機構作出的處罰），發包人概不負責。

5、工程完工后，承包人應及時整理工程結算資料，通過有資質中介機構進行決算，向發包人申請進行竣工結算、決算審計和撥付工程價款。

6、承包人應按技術規范要求施工，隨時接受發包人、監理機構和質量監督部門的監督檢查，并為檢查提供便利條件。

7、在簽訂本協議時，承包人以現金的方式交納履約保證金 萬元（￥：萬元）到發包人帳戶。依據本次的招標文件規定，若承包人不全面履行合同出現違約情況，發包人將按招標文件及合同的約定不返還履約保證金。

8、承包人在施工過程中履行完全部條款，待整個工程驗收合格并通過竣工決算完畢后無息退還余下履約保證金。

八、質量要求：參照主體工程合同條款執行。

九、違約責任：參照主體工程合同條款執行。

十、本協議如與主體工程合同有相抵觸的，以主體工程合同為準。

十一、在工程施工過程中，發包方書面給予承包方的工作聯系函屬本協議的補充文書，與本協議具有同等法律效力。

十二、本合同一式五份，發包人、承包人各執二份，公證人面軍執一份，自合同各方法人或其委托代理人和公證人簽字蓋章后生效，履行完全部合同條款后失效。

十三、未盡事宜，經合同方共同協商解決。

發包人簽章：（公章） 承包人（公章）

年 月 日

篇7：建筑施工合同

發包方（以下簡稱甲方）______________________

承包方（以下簡稱乙方）______________________

經____________________批準，本工程于一九九_______年_______月_______日公開招標、邀請投標、協商議標確定由乙方承建，按照《中華人民共和國經濟合同法〈修正〉》，國家工商管理局和建設部頒發的（gf-91-0201）《建設工程施工合同示范文本》，并結合深圳市有關規定以及本工程的具體情況，簽訂本合同。

第一條 工程項目

1.1 工程名稱：________________________

工程地點： ________________________

工程內容：道路________、人行道________、排水管邊：規格________m、橋梁：部位_______________.

承包范圍：________________________

1.2 工期

（1）按定標（或議標、或約定）規定工期 （日歷）天。

（2）開工日期：_______年______月______日

竣工日期：_______年______月______日

1.3 質量等級：____________________________________

1.4 合同價款：____________________________________

按定標價（或協商價）含____________費用，工程造價為人民幣（_______幣）_________元。

全部工程等價按下列規定計算：

第二條 甲方工程

2.1 開工前_______天辦妥建設許可證，開工證和施工臨時用地，占用道路等合法手續；

2.2 開工前_______天將水準點、座標控制點以書面形式提交乙方，并于現場交驗；

2.3 開工前_______天向乙方提供施工場地工程地質、地下管網線路資料、保證數據真實準確；

2.4 合同簽訂后_______天內組織乙方和設計、監視等單位進行圖紙會審、設計交底，做好會審、交底紀要，并按圖紙的份數發給乙方。

2.5 協調處理施工現場及周圍地下管線和臨近建筑物的保護，并承擔有關費用。

第三條 甲方駐工地代表

3.1 甲方任命駐工地現場總代表及其委托的代理人，必須由具備相關專業知識的技術人員擔任地，若甲方代表易人，須提前七天通知乙方，其后任必須全面繼續承擔前任應負的責任。

3.2 甲方代表或其代理人的指令、通知須經其本人簽署并以書面形式遞交乙方代表，乙方代表在回執上簽署姓名，收到時間后生效。

3.3 甲方駐工地代表及委派人員名單：________________________________

3.4 委托____________監理公司進行工程監理，監理公司任命____________為監理工程師，其職責在監理合同中應明確，并將合同副本交乙方_________份。

第四條 乙方工作

4.1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案或編制施工組織設計，施工總進度計劃，并送交甲方代表；

4.2 嚴格執行施工規范，安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定，嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄，參加竣工驗收，編制工程結算；

4.3 作好施工記錄、隱蔽工程記錄、匯集施工技術資料作交工文件移交甲方；

4.4 作好施工組織管理、維持現場整治，做到工完場清、道路暢通，達到創建衛生城市標準；

4.5 工程竣工未交給甲方之前，乙方負責保護、乙方保護期間發生損壞，乙方出資修復，甲方提前使用后發生的修理費由甲方承擔。

4.6 竣工后規定的保修期內，由于施工原因造成的質量問題，乙方于接到甲方通知的___天內無條件保修。屬設計或甲方使用及其它原因造成工程質量問題，乙方可給予返修，但返修費用由甲方承擔；

4.7 施工中發生的一切安全事故，除甲方人員自身責任外，均由乙方承擔全部責任，并立即報告甲方和建設主管部門。

第五條 乙方駐工地代表

5.1 乙方任命的駐工地的總負責人或總代表，應書面通知甲方，若乙方代表易人，須提前七天通知甲方，其后任必須全面繼續承擔前任應負的責任；

5.2 乙方代表行使合同約定的.權力、履行合同約定的職責，乙方的要求、通知，均以書面形式由乙方代表簽字后遞交甲方代表、甲方代表在回執上簽署 姓名和收到時間后生效。

第六條 工期提前

6.1 工程若需提前竣工，雙方協商一致后簽訂提前竣工協議，乙方按提前竣工日期修訂進度計劃，報甲方批準。甲方在三天內給予批準，并為趕工提供方便條件。提前竣工協議內容包括：提前的時間、乙方采取的趕工措施費用的承擔和提前竣工收益的分享等；

6.2 乙方按合同規定的工期提前竣工，每提前________天，甲方獎給乙方_______元。

6.3 無正當理由的工期拖延，每延期_______天，由乙方付給甲方罰金________元，罰金不超過合同總造價的________%.

第七條 工期順延

7.1 以下原因造成竣工日期拖延，經甲方代表確認，工期相應順延：

（1） 設計變更，工程量變化；

（2） 不可抗力：是指戰爭、**、空中飛行物體墜落或其它非甲乙雙方責任造成的爆炸火災、水災，以及六級以上臺風、大雨、暴雨、地震等；

（3） 甲方代表借故不簽證，影響下一工序的進度；

（4） 甲方資金不足，導致停工、窩工；

（5） 甲方不按合同規定預付備料款和工程進度款而影響施工進度；

（6） 甲方分包的工程，拖延了工程進度。

7.2 上述情況發生后兩天內，乙方就延誤的內容和因此發生的經濟支出，向甲方提出書面報告，甲方代表在收到報告后兩天內予以確認，答復。

7.3 非7.1列出各種原因，工程未按合同工期竣工，乙方承擔違約責任。

第八條 工程質量等級

8.1 工程質量要求達到國家或專業的質量檢驗評定的_________標準。

8.2 工程質量經驗收評定為優良標準，并按合同工期竣工，甲方給乙方獎金________元。

8.3 工程質量不符合設計要求，質量不合格，甲方可要求乙方停工和返工，返工費用由乙方承擔，工期不予順延。

8.4 雙方對工程質量有爭議，由深圳市質量檢驗監督總站進行裁決，裁決費用及因此造成的經濟損失和工期拖延，由敗訴方承擔。

第九條 合同價款及調整

9.1 合同價款為有條件之可調價款，有下列情況之一者可作調整：

（1） 甲方代表確認的設計變更、修改和施工現場簽證；

（2） 甲方代表簽認的工程量增減；

（3） 建設主管部門公布的價格調整。

9.2 上述情況發生后，由乙方編制調整預（結）算書送甲方審核后，報送工程造價審查部門審定，確定合同價款的增減。

第十條 工程預付款及竣工結算

10.1 合同生效后五天內，甲方付給預算價的_____%為工程預付款，計人民幣___________萬元。

10.2 乙方在向甲方遞交竣工驗收報告的同時，向甲方遞交竣工結算報告及完整的強算資料，甲方自簽收之日起十五天內將結算審核完畢，并報送造價管理部門審定，審定后的結算書作為雙方結算工程款的有效依據。

10.3 甲、乙雙方在工程竣工驗收后一個月內辦理完畢工程結算手續。

10.4 甲方未按合同約定將結算審核完畢并報送造價管理部門審定，或在簽收審定書后十五天內不支付工程結算款，則從甲方簽收審定書后第十六日起，按施工企業向銀行計劃外貸款利率向乙方支付拖欠款額的利息，并承擔每日按拖欠總額的萬分之三的罰金。

第十一條 竣工驗收

11.1 乙方認為工程具備竣工驗收條件后，應于竣工驗收前十五天向甲方提供完整竣工資料（一式______份）和竣工驗收報告。甲方代表收到報告后十五天內組織有關部門驗收，并在驗收后五天內提出修改意見，乙方按修改意見修改，并承擔由乙方原因造成修改的費用。

11.2 甲方收到乙方竣工驗收報告后十五天內無正當理由不組織驗收或五天內不予批準且不能提出修改意見，則視為竣工驗收報告已被批準，即可辦理結算手續。

11.3 竣工日期的認定：竣工日期為乙方遞交竣工驗收報告中的日期，若要修改才能達到竣工要求的，應為修改后乙方重新遞交竣工驗收報告的日期。

11.4 甲方未按約定日期組織驗收，應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管費用，工程保管費、每天按承包工程造價的______分之______計算。

11.5 經驗收符合國家質量標準，自驗收完畢起五天內，乙方向甲方移交完畢，若甲方未按時接管而導致已驗收工程損壞，造成經濟損失，由甲方承擔，驗收完畢若乙方在五天內未向甲方移交完畢（特殊情況除外）由此造成甲方的經濟損失，概由乙方承擔。

11.6 工程未經驗收，甲方擅自動用或提前使用，則自甲方動用（或使用）之日即為工程竣工日期，由此而發生的安全、質量責任問題及經濟支出或損失，概由甲方承擔。

11.7 工程竣工驗收符合國家質量標準，乙方不得因經濟糾紛而拒絕交付。

第十二條 保修

12.1 保修期限：分別以每個單位工程竣工驗收后格及甲方在驗收證書簽字之日起計算，按國家規定的保修條款執行，瀝青砼路面及人行邊為一年，水泥砼路面為三年。

12.2 保修責任范圍：除甲方使用過程人為損壞，自然災害及人力不可抗力因素損壞外，凡屬乙方施工質量原因及驗收后移交前乙方保管不力造成工程范圍各部位損壞、脫落、開裂等，均屬乙方保修責任范圍。

12.3 保修內容包括：合同價款（含補充合同價款）所包含的工程項目、設計變更、現場簽證或文字約定，雙方或多方會議紀要約定的全部內容。

12.4 保修費用：從工程結算款中截留，即按合同總價款計算為3%，若發生的累計保修費超過保修費總額，超過部分仍由乙方支付。

12.5 保修期間：乙方應在接到甲方書面通知后，七天內派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，其費用在保修費內扣除，不足部分由乙方支持。

12.6 保修期滿后二十天內，甲方將剩余保修費和按保修期內銀行存款得率計算的利息一次付給乙方。

第十三條 爭議

13.1 履行合同過程中發生爭議，首先本著友好態度協商解決，若經協商仍不能解決，經雙方同意可選擇下列一種方式解決：

（1） 向市各級建設主管部門或其授權的造價管理部門申請調解；

（2） 向深圳仲裁委員會申請仲裁；

（3） 向人民法院起訴。

13.2 選擇上述第一種方式解決爭議雙方接受調解結果，應在調解結果作出后七天內執行，若對調解結果不能接受，或由于一方不執行調解結果等原因使調解結果無法執行，任何一方可在調解結果作出七天后請當地有管轄權的經濟合同仲裁機關仲裁或直接向人民法院起訴。

第十四條 違約

14. 1違約的處理：合同雙方之任何一方不能全面履行合同條款，均屬違約。違約所造成的經濟損失，概由違約方承擔賠償、違約造成工期延誤責任分擔：甲方違約、工期相應順延；乙方違約，工期不得順延。

14.2 違約金的標準：合同履行中任何一方無正當理由而單方提出終止合同，均屬單方毀約，毀約方除承擔賠償因此造成對方的全部經濟損失外，還必須向對方支付合同價款_______%的違約金。

14.3 賠償經濟損失的范圍：

（1） 甲方代表不按合同約定發出必要通知、確認、批準，不按合同約定履行自己的各項義務，支付款項及發生其他使合同無法履行的行為而導致乙方經濟損失。

（2） 乙方不按合同工期竣工，施工質量達不到設計和規范的要求或發生其它使合同無法履行的行為導致甲方經濟損失。

14.4 損失的計算方法：實際直接損失加實際間接損失，再加上以經辦銀行計劃外貸款利率計算的利息。 14.5 除非雙方協議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔前述違約責任后仍必須繼續履行合同。

14.6 因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，須提前十天通知違約方并簽訂中止或解除原合同的協議書，報原合同審查（或簽證）部門審查后方可中止或解除合同，違約責任由違約方承擔。

14.7 因乙方原因中止合同時，甲方有權決定是否接受與本工程有關屬乙方在現場一切設施、材料、設備和器件的權利。

第十五條 安全施工

15.1 乙方應按安全施工有關規定，采取嚴格、科學的安全防護措施，確保施工安全和第三者的安全，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和發生的費用。

15.2 若發生重大傷亡事故，乙方應按有關規定立即報告建設主管部門并通知甲方代表。甲方為搶救提供必要條件，發生的費用由責任方承擔。

15.3 乙方在動力設備、高壓線路、地下管道附近及交通要道施工之前，應向甲方代表提出安全保護措施，經甲方代表批準后實施。其防護費用由甲方承擔。

第十六條 不可抗力

16.1 不可抗力原因和因素的認定標準：

（1） 六度以上的地震；

（2） 六級以上的持續一天臺風；

（3） 30mm以上的持續24小時的大雨、暴雨；

（4） _______年以上未發生過，接近或達到人體體溫持續二天的高溫天氣；

（5） 自然原因發生的火災；

（6） 其它不可抗力原因（包括因戰爭、**、空中飛行物墜落或非甲乙方責任造成的爆炸等）

16.2 上述不可抗力因素出現，乙方應立即采取措施并向甲方報告損失情況和清理、修復的費用，若災害呈間歇形式發生，乙方應每隔三天向甲方報告一次災害情況，直到災害結束。甲方應對災情處理提供必須條件。

16.3 因16.1所列災害發生的費用由雙方分別承擔。

（1） 工程本身的損害由甲方承擔。

（2） 人員傷亡由其所屬單位負責并承擔相應費用；

（3） 造成施工現場乙方臨時設施損壞和修復費用，由甲方承擔；

（4） 乙方設備、機械、車輛等現場施工用具及人員停、窩工、機械、設備停置損失，由乙方承擔；

（5） 清理、修理工作的責任與費用承擔，雙方另簽補充協議。

第十七條 合同的生效與終止 本合同自甲、乙雙方法人代表或其委托代理人簽字并加蓋法人印章，送深圳市建設工程造價管理站或深圳市城市管理辦公室審查后生效。至辦完工程驗收交接和竣工結算后，除有關保修條款仍生效外，其它條款即告終止。保修期滿后，有關保修條款終止。

第十八條 合同份數

本合同正本一式兩份，由甲、乙雙方各持一份。副本一式_____份，甲、乙雙方各持_____份，建設主管部門，建設工程造價管理站，經辦銀行一份。均具同等效力。

發包方（公章） ?承包方（公章）

地址： ?地址：

法定代表人： ?法定代表人：

委托代理人： ?委托代理人：

電話： ?電話：

開戶銀行： ?開戶銀行：

帳號： ?帳號：

郵政編碼： ?郵政編碼：

合同訂立時間： 年 月 日

合同簽字地點：

審查意見： 經辦人： 審查機關（公章）

年 月 日

篇8：建筑施工合同

發包單位：(以下簡稱甲方)

承包單位： (以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國經濟合同法》和《中華人民共和國建筑法》及有關法律法規，結合本工程的具體情況，經甲乙雙方協商一致，訂立如下合同條款：

第一條 工程概況

(一)工程名稱：XXXXXXXXXX教學樓

(二)工程地點：XXXXXXXXXX校園內

(三)工程結構及面積：磚混(框架)結構二層，建筑面積按圖紙設計為483.1平方米。

(四)承包方式：本工程的土建及安裝等工程由乙方按甲方提供的圖紙設計包工包料安裝(含水電安裝)，所有建筑材料和人工費不管市場如何浮動，工程總造價不可改變。

第二條 工程價款

(一)按建筑面積每平方米造價XXXXX元，總造價為XXXX萬元。大寫：XXXXXX

(二)如有下列情況，工程建設總價可作相應調整：

1、發生設計變更。

2、超過圖紙設計以外的工程。

3、施工中如有建筑面積增減的按每平方米造價1228元相應增減工程總價款。

第三條 工程期

(一)本工程于 年 月 日開工至 年 月 日竣工，總日歷天數為128天。

(二)如遇下列情況，經甲方同意工期可相應順延，并經甲方以書面形式確定順延期限。

1、重大的設計變更引起工程增加而影響工程進度的;

2、一周內，非乙方原因停水、停電造成停工累計超過8小時;

3、因遇非人力不可抗拒的自然災害;

4、甲方代表同意給予順延的其他情況。

第四條 材料設備

(一)本工程所需要的建材、構配件、器材設備等物質，全部由乙方負責購買。

(二)乙方購買的建材、構配件、器材設備等要保證質量。主要建材、成品、半成品、器材設備應附有合格證并由甲方驗收合格后方可投入使用;不合格的建材、構配件、器材設備等不得使用，并由乙方立即清除出工場。

第五條 工程質量和檢查驗收

(一)工程質量必須達到國家標準規定的合格等級以上。

(二)乙方必須嚴格按施工圖紙、說明文件和國家頒布的有關規范、規程進行施工，并接受甲方派駐工地的代表監督檢查。如不按圖紙設計和規范要求施工，造成返工的一切費用由乙方承擔。需要變更圖紙設計，須經設計部門和甲方同意并下達變更通知書后才能變更。

(三)隱蔽工程和中間驗收，必須由甲方代表和上級相關部門檢查、驗收合格簽字后，方可進行下一道工序施工。如果檢驗沒有合格，由乙方返工并承擔發生的費用，工期也予順延。

(四)竣工驗收

1、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程有關規定，向甲方代表提供完整齊全的竣工資料和竣工報告。甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告后十天內請求上級有關部門驗收，并在驗收后5天內給予批準或提出修改意見，乙方按要求修改，并承擔由此原因造成的修改費用。

2、全部工程驗收合格后，30天內甲方為乙方辦理結算手續。

3、竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期，需修改后才能達到竣工要求的，應由乙方修改后提請甲方驗收的日期。

4、工程保修按國家有關規定執行。

第六條 雙方負責事項

(一)甲方：

1、駐工地代表名單：

2、提供施工圖紙：1套

3、完成施工現場三通一平。

4、辦理工程、施工所需各種證件、批文和申報批準有關手續。

5、確定工程水準點及坐標控制點位置。

6、組織圖紙會審及設計交底。

(二)乙方：

1、駐工地代表名單：

2、提供施工組織設計(或施工方案)

3、施工所需水、電費由乙方負責。

4、乙方必須做到安全施工，施工中一切安全責任全部由乙方負責，與甲方無關。

5、為了方便甲方報賬，乙方必須及時向甲方提供稅務的發票及有關材料。

6、所有窗口安裝加厚不銹鋼防盜網。

7、一樓樓梯口安裝鐵管、鐵枝制防盜門，規格要求：鐵管全新，直徑35~40毫米;鐵枝全新，直徑14~16毫米，防盜門整體要上防銹漆。

8、四間隔音室及壹間教室安裝由廠家生產的加厚鋼板防門，附有合格證。

第七條 增加工程的結算

(一)增加工程量費用按最新的廣西《建筑工程預算定額》計算。

(二)材料價差按合同期內的工程造價信息取價。

第八條 工程價款支付辦法

(一)基礎工程完工，甲方預付總造價20%工程款給乙方。第一層主體工程完工，甲方預付總造價30%工程款給乙方。第二層主體工程完工，甲方預付總造價30%工程款給乙方

(二)全部工程竣工驗收合格后，50天內甲方預付總造價19%工程款給乙方，余下1%作為質量保修金，驗收合格后一年內無質量問題的甲方付清全部工程余款給乙方。

(三)基礎超深的工程，乙方必須繪制竣工圖紙，并經相關上級部門和學校駐工地代表簽字認定，并附有相關圖片、材料，否則工程超深部分不予結算。

第九條 違約責任

乙方的責任：

1、工程質量不符合合同規定，負責無償修理或返工。由此所造成的經濟損失由乙方承擔。如果乙方不及時無償返工超過時間，甲方要從付給乙方的工程款中扣違約金，每天100元。

2、因乙方未能及時向甲方提供稅務發票及相關材料，造成甲方報賬延遲，從而造成甲方不能按時給乙方付工程款，一切損失由乙方負責。

甲方的責任：上級相關部門已將工程款撥到甲方賬號，而甲方故意拖延撥付工程款給乙方，造成乙方停、窩工損失的，造成乙方施工的經濟損失部分由甲方承擔。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

篇9：建筑施工合同

委托方：_______________________________________________(以下簡稱甲方)

承攬方：_______________________________________________(以下簡稱乙方)

經友好協商，本著相互尊重原則，甲方委托乙方進行建筑施工，為明確雙方責任，確保完成任務，共同信守合約，經雙方協商一致，特簽定如下協議，以供雙方共同遵守執行。

一、主要要求：

(一)工程項目名稱：_____________

(二)承攬施工內容： ____________________________________________

(三)施工地點：__________________________

(四)樓層高度：一層_______米，二層_______米，三層_______米，四層_______米，五層_______米

(五)預算總造價：_______________

(六)技術資料及圖紙提供方法：_________________

二、施工時間：

本合同內容從____年____月____日起執行，到樓層蓋頂施工完成后結束。

三、付款方式

四、施工、拆除與設計變更：

1.乙方根據甲方提供的圖紙和要求組織施工。

2.施工過程中甲方應積極配合乙方現場的協調工作。

3.施工過程中，如因甲方的原因造成的停工，停工期間甲方應承擔乙方施工人員的生活費和誤工費。

4.施工圖紙發生技術變更應及時將變更后的圖紙交付乙方，如因變更圖紙交付滯后產生的返工、料損等費用，應由甲方承擔。

五、工程交驗與保修：

1.乙方在工程結束后通知甲方兩天內驗收。如逾期不驗收，甲方使用的，則乙方做驗收合格通過。

2.驗收時，如發現甲方責任而造成的質量問題，提出返工或補修意見時，乙方應收取相應人工費、材料費等實際發生的費用。如乙方造成質量問題，則由乙方免費處理。

六、工程負責人：

甲方委派 為駐現場負責人，并與乙方委派 的為現場負責人，共同履行本合同的各項規定。

七、特別說明：

該項目現場如需要用電源應安排在安全距離范圍內，并做好絕緣處理。現場安裝定位及其他涉及安裝需要協調之事由甲方解決。

八、其他條款：

1.委托方在審定承辦涉及內容時，請仔細審核項目中的每一細節內容，審定后簽字或認可說明，經確認后發生差錯，由委托方承擔所有責任及全部內容。

2.合同簽定后，如有單方面違約，全部責任將由違約方承擔。任何一方如需要變更本合同或其他特殊要求，應雙方共同協商一致后。另行簽約補充合同。

九、爭議解決：

本合同執行中，如發生爭議，雙方應盡力協商解決，如協商不成，任何一方都可向有管轄權的仲裁機構，進行仲裁或向法院提起申訴。

1.合同附件及補充合同與本合同具有法律同等效力。

2.本合同一式肆份，雙方簽字蓋章后生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

篇10：建筑施工合同

甲方：

乙方：

為確保工程質量圓完成施工任務，明確雙方責任，經甲、乙雙方共同協商，特定制本合同，雙方必須共同遵守。

第一條：工程概況

1、工程結構：路面3層，地下室1層，底柱，均為全框架;

2、建筑面積：3548平方米，最后按建筑實際面積為準，樓頂有飛邊，現澆混凝土水池一個及石棉瓦隔熱層(臨街面3層)、1層澆2.8m柱子。

第二條：承包方式

1、包工不包料，甲方負責采購施工所需的建筑材料，乙方負責施工，并負責所有施工用具設備;

2、施工費用：按建筑面積甲方每平方米付乙方人民幣260元(大寫：貳佰陸拾元整)，每一層按房屋占地面積算，兩面挑出部分不算(按水平面積計算);

3、工棚、化糞池、隔熱層不計工價，飛邊按每平方米200元算;

4、工程承包內容：土建工程水、電安裝及房屋裝修;

5、基礎甲方用挖機開挖、乙方修整，甲方負責回填。

6、甲方負責門窗(包括鋁合金窗、卷簾門、防盜門、不銹鋼欄桿)的安裝。

7、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，確定后增減工價，待完工后一并納入結算。

8、在施工過程中，乙方必須聽從甲方提出的意見建議，在使用材料時保證工程質量的前提下，乙方必須堅持節省，不浪費的原則，不能隨意帶走甲方提供的任何建材，否則按雙倍價奉還。

第三條：工程工期

房屋建筑施工合同范本房屋建筑施工合同范本

1、甲方規定動工時間為 年 月 日至 月中旬，乙方不得提前和推后。

2、在保證工程質量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權扣除乙方施工費。

第四條：工程質量

1、整個工程、寬按設計圖紙按質、按量完成，并達到符合國家施工規范。

2、房屋結構按照設計圖紙布局，尺寸可根據現場科學，合理放線，具體尺寸變更和鋼筋更改由甲方決定并通知乙方處理，甲方請設計人員何鑫參與監督施工質量，每道施工需經甲方設計人員驗收合格后乙方方能進行下一環節施工。

3、基礎大腳①⑦照13做半腳，基礎上砌石墻。

4、鋼筋工程：要求采用電渣壓力焊(柱子鋼筋)。

5、抹灰，刮白和瓷磚工程：各層室內，樓梯地面貼地板磚地角線，衛生間，廚房瓷磚貼到頂，飯廳瓷磚，大門通道，樓梯通道，貼1.5m，走道圍欄貼1.2m，余室內為仿瓷涂料。

6、地面工程：院子的圍墻，門面前5米打成水泥地板(工程款另付)。

7、外觀工程：整幢樓，臨街面及院內為瓷磚到頂，不在臨街面的為水泥抹墻到頂。

8、門窗工程：乙方負責埋設安裝所有門窗用到的預埋件。

9、樓梯，樓頂工程：樓頂遮雨板外伸40cm，上貼瓷磚并安裝防雷設施，樓梯頂部整體澆灌一個2.5×1.6×1.4米水池，樓頂50公分高石棉瓦隔墊層，三樓頂澆2.8m柱子。

10、水電工程：水、電按設計安裝，并包括衛生潔具安裝。一層門面每格安一個電表、標間安一個電表，二、三層共用一個電表，排水管接到街面下水道內。

11、乙方未按甲方要求，質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。

第五條：施工費結算方式

合同簽定后，甲方購買材料，乙方積極組織施工人員進行施工，基礎工程完工后，甲方付給乙方工程款 元;

第一層主體工程完工(第一層樓頂結束)后方付乙方 元;

第二層主體工程完工(第二層樓頂結束)后甲方付乙方 元;

第三層主體工程完工(第三層樓頂結束)后甲方付乙方 元;

第四層主體工程完工(第四層樓頂結束)后甲方付乙方 元;

一至二層內墻樓刷漆粉結束付 元;

三至四層內墻刷漆粉結束付 元;

一至二層地板貼結束 元;

三至四層地板磚貼結束 元;

其余工資包括付屬工資交工結算一次付清。

甲方：

乙方：

簽訂時間：

篇11：建筑施工合同

發包方：

承包方：

根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》和《建設工程質量管理條例》及有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任，經雙方協商同意簽訂本合同。

第一條 工程項目

一、工程名稱：

三、工程項目批準單位： 批準文號： (指此工程立項有權批準機關的文號) 四、承包范圍和內容：工程建筑面積 (平方米)：其他：

五、工程造價： (萬元)，其中土建及裝飾： ，安裝：

第二條 施工準備

一、發包方

1日前，做好建筑紅線以外的“三通”，負責紅線外進場道路的維修。

2日前，負責接通施工現場總的施工用水源、電源、變壓器(包括水表、配電板)，應滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內場地平整，拆遷障礙物的資料。

3.本合同簽定后天內提交建筑許可證。

4.合同簽訂后的建筑安裝施工圖 份，施工技術資料(包括地質及水準點坐標控制點) 份。

5.組織承、發包雙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底會審，并做好三方簽署的交底會審紀要，在 份。

二、承包方：

1.負責施工區域的臨時道路、臨時設施、水電管線的鋪設、管理、使用和維修工作;

2.組織施工管理人員和材料、施工機械進場;

3.編制施工組織設計或施工方案、施工預算、施工總進度計劃，材料設備、成品、半成品等進場計劃(包括月計劃).用水、用電計劃，送發包方。

第三條 工程期限

一、根據國家工期定額和使用需要，商定工程總工期為 天(日歷天)，自 年 月 日開工至 年 月 日竣工驗收。

二、開工前

三、如遇下列情況，經發包方現場代表簽證后，工期相應順延;

1.按施工準備規定，不能提供施工場地、水、電源，道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工;

2.凡發包方負責供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度;

3.不屬包干系數范圍內的重大設計變更，提供的工程地質資料不準，致使設計方案改變或由于施工無法進行的原因而影響進度;

4.在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上(每次連續4小時以上)，影響正常施工;

5.非承包方原因而監理簽證不及時而影響下一道工序施工;

6.未按合同規定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工;

7.人力不可抗拒的因素而延誤工期。

第四條 工程質量

一、本工程質量經雙方研究要求達到：二、承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工，并接受發包方派駐代表的監督。

三、承包方在施工過程中必須遵守下列規定：

1.由承包方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品必須按有關規定提供質量合格證，或進行檢驗合格后方可用于工程;

2.由發包方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品也必須有質量合格證方可用于工程。對材料改變或代用必須經原設計單位同意并發正式書面通知和發包方派駐代表簽證后，方可用于工程;

3.隱蔽工程必須經發包方派駐代表檢查、驗收簽章后，方可進行下一道工序;

4.承包方應按質量驗評標準對工程進行分項、分部和單位工程質量進行評定，并及時將單位工程質量評定結果送發包方和質量監督站。單位工程結構完工時，應會同發包方、質量監督站進行結構中間驗收;

5.承包方在施工中發生質量事故，應及時報告發包方派駐代表和當地建筑工程質量監督站。一般質量事故的處理結果應送發包方和質量}監督站備案;重大質量事故的處理方案，應經設計單位、質量監督站、發包方等單位共同研究，并經設計建設單位簽證后實施。

第五條 建筑材料、設備的供應、驗收和差價處理

一、由發包方供應以下材料、設備的實物或指標(詳見附件)：

二、除發包方供應以外的其他材料、設備由承包方采購;

三、發包方供應、承包方采購的材料、設備，必須附有產品合格證才能用于工程，任何一方認為對方提供的材料需要復驗的，應允許復驗。經復驗符合質量要求的，方可用于工程，其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質量要求的，應按有關規定處理，其復驗費由提供材料、設備方承擔。

四、本工程材料和設備差價的處理辦法： 第六條 工程價款的支付與結算

工程價款的支付和結算，應根據中國人民建設銀行制定的“基本建設工程價款結算辦法”執行。

一、本合同簽訂后 日內，發包方支付不少于合同總價(或當年投資額)的 %備料款，計人民幣 萬元：臨時設施費，按土建工程合同總造價的 %計人民幣 萬元，安裝工程按人工費的 %計人民幣 萬元;材料設備差價 萬

二、發包方收到承包方的工程進度月報后必須在 日內按核實的工程進度支付進度款，工程進度款支付達到合同總價的 %時，按規定比例逐步開始扣回備料款。

三、工程價款支付達到合同總價數的95%時，不再按進度付款，辦完交工驗收后，待保修期滿，余款(無息)一次支付給承包方。

四、如發包方拖欠工程進度款或尾款，應向承包方支付拖欠金額日萬分之 的違約金。

五、確因發包方拖欠工程款、代購材料價差款而影響工程進度，造成承包方的停、窩工損失的，應由發包方承擔。

六、本合同造價結算方式：

七、承包方在單項工程竣工驗收后 天內，將竣工結算文件送交發包方和有相應資質的審核單位，發包方在接到結算文件 天內審查完畢，如到期未提出書面異議，承包方可請求經辦審核單位審定后撥款。

第七條 施工與設計變更

一、發包方交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，作為施工的有效依據，開工前由發包方組織設計交底和三方會審作出會審紀要，作為施工的補充依據，承、發包雙方均不得擅自修改。

二、施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，承包方及時以書面形式通知發包方，由發包方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計文件，承包方按修改或變更的設計文件進行施工。若發生增加費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷、材料構配件積壓的實際損失)由發包方負責，并調整合同造價。

三、承包方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下，提出修改設計、修改工藝的合理化建議，經發包方、設計單位或有關技術部門同意后采取實施，其節約的價值按國家規定分配。

四、發包方如需設計變更，必須由原設計單位作出正式修改通知書和修改圖紙，承包方才予實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，在取得投資落實證明，技術資料設計圖紙齊全時，承包方才予實施。

第八條 工程驗收

一、竣工工程驗收，以匡家頒發的《關于基本建設項目竣工驗收暫行規定》、《工程施工及驗收規范>、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》和國務院有關部門制訂的竣工驗收規定及施工圖紙及說明書、施工技術文件為依據。

二、工程施工中地下工程、結構工程必須具有隱蔽驗收簽證、試壓、試水、抗滲等記錄。工程竣工質量經當地質量監督部門檢驗合格后，發包方須及時辦理驗收簽證手續。

三、工程竣工驗收后，發包方方可使用。

第九條 質量保修

一、承包方應按《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和建設部《房屋建筑工程質量保修辦法》的有關規定，對交付發包方使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。

二、承包方應在工程竣工驗收之前，與發包方簽訂質量保修書，作為本合同附件(見附件)。

三、質量保修書的主要內容包括：

1.質量保修項目內容及范圍;

2.質量保修期(質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算);

3.質量保修責任;

4.保修費用。

第十條 違約責任

承包方的責任：

一、因施工造成工程質量不符合合同規定的，負責無償修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。

二、工程不能按合同規定的工期交付使用的，償付逾期違約金，造成損失的，還要賠償損失。

發包方的責任

一、未能按照合同的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。

二、工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工，應采取措施彌補或減少損失。同時，賠償承包方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。

三、工程未經驗收，發包方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由發包方承擔責任。

四、承包方驗收通知書送達 日后不進行驗收的，按規定償付逾期違約金。

五、不按合同規定撥付工程款，按銀行有關逾期付款辦法的規定償付承包方賠償金。

第十一條 合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成的，按下列第 種方式解決。

1.提交仲裁委員會仲裁。

2、依法向人民法院起訴。

第十二條 附則

一、本合同一式 份，合同附件 份。甲乙雙方各執正本一份，其余副本由發包方報送經辦銀行、當地工商行政管理機關、建設主管部門備案，按規定必須辦理鑒(公)證。

二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效，需辦理鑒(公)證的，自辦畢鑒(公)證之日起生效;工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。

二、本合同簽定后，承、發包方如需要提出修改時，經雙方協商一致后，可以答定補充協議，作為本合同的補充合同。

三、本工程的招標文件應作為本合同的一部分，招標文件與本合同具有相等的法律效力。

承包方(施工單位)

發包方

工程名稱

簽訂時間

簽訂地點

合同編號

篇12：建筑施工合同

依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵照平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同。

第一條、工程概況：

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程內容：

4、承包范圍：

第二條、開、竣工日期：

1、開工日期：

2、竣工日期：

第三條、甲乙雙方駐工地代表：

1、甲方駐工地代表：

2、乙方駐工地代表：

第條、甲方責任：

1、施工場地具備開工條件。

2、提供工程地質資料。

3、提供水準點與坐標控制點并書面通知。

4、會審圖紙和設計交底。

第五條、乙方責任：

1、提供施工組織計劃及方案。

2、對施工場地周圍建筑物及地下管線保護好。

3、施工場地要做到整潔衛生，工完料凈場地清。

4、預防為主，嚴格執行國家安全施工制度，做到安全生產，若出現安全事故，由乙方承擔。

5、施工區內動土、動火必須到安監科辦理有關手續，否則后果自負。

第六條、工程質量等級及取費等級

1、工程質量等級： 合格

2、施工面積包死單價：

第七條：工程造價及預付款

1、工程預算造價：暫定 ，

2、工程預付款： %。

3、工程款(進度款)付至 % 剩余款驗收合格一次性付清。

第八條、承包方式： 。

第九條：工程驗收：

1、隱蔽工程和中間驗收：乙方自檢合格后在48小時內以書面形式通知甲方驗收。

2、乙方提交竣工資料和驗收報告。

3、甲方負責組織有關單位進行檢查驗收。

第十條、爭議：

爭議解決方式： 雙方協商解決，協商不成由合同簽訂地人民法院裁決。

第十一條、違約：

如無特殊原因，造成工期延誤，每延誤一天按造價5%0罰款。

第十二條、合同生效與終止：

本合同自雙方簽字后生效，竣工結算后即告終止。

第十三條、合同份數：一式兩份，甲乙雙方各持一份。

第十四條、未盡事宜： 甲方： 乙方：

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

傳 真： 傳 真：

合同訂立時間：

篇13：建筑施工合同

甲方：

乙方：

按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱： 建筑面積：

工程地點： 工程內容：

群體工程應附乙方承攬工程項目一覽表(附件1) 工程立項批準文號： 資金來源：

二、工程承包范圍

(一)承包范圍：工程施工圖設計內容(除甲方外委項目外)的全部工程。甲方外委項目(合同外項目)如下：

1、室內進戶門、單元防盜門及外墻瓷磚主材;

2、天燃氣、對講系統材料及安裝，電視、電話安裝;

3、外墻涂料的施工;

4、樁基礎(不含截樁);

5、高層及地下室消防工程、通風工程;

6、土方工程、降水工程、基坑支護工程;

7、電梯、觀光電梯外弧形觀光窗、地下車庫采光天井;

(二)如有變更按圖紙做增減量的現場簽證。

三、合同工期 開工日期： 竣工日期：

合同工期總日歷天數： 天 四、質量標準 工程質量標準：。

五、合同價款

金額(大寫)：暫定

以最終結算值為準

小寫：￥ 元，合每平方米 元。

六、撥款方式

乙方從基礎墊付至主體6層，按工程量撥80%，12層、封頂各撥工程量的80%;砌筑完、抹灰完各撥工程量的80%，交工前撥兩次，交工時留10%，檔案備案完撥7%，3%作為保證金。

七、雙方權利與義務

1、甲方工作：

(1)甲方負責施工現場的“三通一平”并提供地勘報告和地下隱蔽資料;

(2)提供施工圖紙三套并組織圖紙會審和交驗水準點與坐標控制點等技術資料;

(3)甲方委派專職工程師行使施工管理中甲方的職責和權力;委托監理工程師執行甲方與監理單位簽訂的監理合同中約定的職責和權力;

(4)甲方有權對乙方不合格材料和工程責令其退場和返工。

2、乙方工作：

(1)負責合同價款中的水電等相關費用，保證達到環保級文明施工的有關規定，做到“工完料凈場清”;

(2)提供詳盡的施工進度計劃并按照計劃組織施工;

(3)嚴格執行甲方公司管理制度和項目管理規定，有權提出合理化建議。對施工中使用的新工藝、新方案經甲方及監理認定后予以獎勵;

(4)嚴格按照施工圖紙和建筑規范施工，采用材料必須符合規范要求檢驗合格后方可使用。

(5)工程涉及的質量安全檢查及整改、分部工程驗收均由乙方負責，工程交工以竣工備案為準。

3、雙方約定其他事項

(1)合同以外的技術變更及現場簽證按照合同預算標準執行;

(2)塑鋼窗、保溫、瓷磚、樓梯扶手及護欄、內墻涂料、地熱、開關插座、電線、配電箱、理石、室內木門、車庫門、防水材料由甲方確定材料品牌、型號、規格、色澤等。由乙方自行安排施工。

(3)乙方中途不得私自退場，否則按中途退場結算，只付給乙方所完工程量的70%，并扣除因乙方退場變換施工隊伍造成的一切損失(含工期及超價損失)待交工后結算。

(4)乙方若因工期及工程質量達不到甲方要求。甲方有權責令乙方整改、增加人員，若乙方仍未達到甲方要求的，甲方有權要求更換機械和人員。如乙方拒絕整改甲方有權將乙方清退出場，一切損失由乙方負責。

(5)乙方應有足夠的經濟實力來作為承包工程墊付的先決條件。若因乙方工人勞資糾紛引起的一切損失由乙方承擔。

(6)乙方要與農民工簽訂合同，并在開工后10日內報甲方，開完的農民工工資表須報甲方備案，否則將不給下次撥款。乙方若因工人勞資糾紛引起的一切損失由乙方承擔。 (7)乙方負責施工人員的意外傷害保險和工傷保險繳納及安全教育并設立專職安全員，施工中發生的一切安全事故由乙方負全部責任。

(8)甲方外委工程(合同外項目)配套費已包含于單價但中不另行計算，乙方負責成品保護及驗收交檔備案。

八、稅費分擔

乙方承擔投標費、水電費、建筑營業稅及其附加費稅、材料復試費(不含檢樁費)、拉結筋檢測費、室內環保檢測費、個人所得稅。稅金由甲方代扣。建筑公司的管理費由乙方向所在公司上交。

九、獎罰措施

乙方必須嚴格履行工期協議，每延期一天，按每1000平方米罰款500元。無安全事故、無質量事故、按期完工、無農民工上訪綜合考核獎每平方米5元，如違反一項，扣25%。

十、本協議書中未涉及內容按照國家建設工程合同的《通用條款》執行。

十一、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

十二、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十三、爭議解決方式

合同在履行中如果發生爭議，甲、乙雙方協商解決，協商不成時提交合同簽定地的仲裁委員會仲裁

十四、合同生效

合同訂立時間： 年 月 日 合同訂立地點：

合同有效期為：雙方簽字蓋章之日起至工程竣工保修期滿之日為止

本合同一式四份，甲乙雙方各二份

本合同未盡事宜，經雙方共同協商可做出補充規定，雙方簽字蓋章后生效，與本合同具有同等法律效力。

甲方：(公章) 承 包 人：

乙方：

年月日：

篇14：建筑施工合同

甲方：

按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》結合本工程具體情況，經雙方恰商達成如下協議：

一、工程范圍：

模板工程：配合安裝工程預留洞口、預埋件的制作、現場安全文明施工項目的全部工程，所有大型機械由甲方提供。(含二次結構所有內容)

4.模板工程

模板材料計劃，現場配模制作與安裝，拆模清理，刷油，起釘及

按指定地點堆放，負責內外架搭設、拆除(包括零星支模、拆除)。

二、雙方權利義務：

1.甲方負責向乙方提供施工所需要的安全條件。

2.甲方負責編制施工進度計劃，施工組織設計。管理目標，乙方及時配合甲方完善資料的簽字，收集、實驗等工作。

3.甲方負責工程測量定位與大線的放線，乙方技術人員必須配合參與。

4.甲方及時提供現場施工用的物料。

5.乙方現場要有持證上崗的電工、機修人員。負責設備的接線維修和保養。

6.乙方要嚴格按照圖紙規范和甲方的技術交底進行施工。乙方現場施工人員必須聽從項目部管理及的工作安排，確保工程質量達標。

7.每天下班前要對施工現場材料、機具清理。對于已經完成的工程乙方要負責保護保養。

8. 在施工過程中發現圖紙或技術交底不清楚，錯誤，不合理的地方，應及時提出。

9.乙方在施工過程中要合理的利用原材料，不能出現浪費等現象，否則將按照浪費材料的2倍進行賠償。

10. 在施工過程中要注意個人安全，進入施工現場必須佩帶安全帽，不能穿拖鞋。文明施工，在施工現場不能進行喝酒。

三、付款方式：

按每個月進度工程量結算，月進度百分之五十，工程整體交工30天之內支付剩余款項的百分之五十。

四、安全文明公約：

1. 要聽從工地管理人員的統一調配，各工程質檢的協調合作。

2. 嚴禁打架斗毆，群眾鬧事，如有發生每次罰款500-20xx元。

3. 注意個人衛生及公共衛生，文明用語，禮貌待人。

4. 乙方要保證足夠的施工人數，滿足施工的進度需要。

5. 如發生偷盜事件，按所有物品的2倍進行處罰，情節嚴重者交公安機關進行處理。

五、違約：

1.本合同隊對雙方都具有法律效力，任何一方不得單方終止和更改，

2.本合同自簽字之日起生效，工程完工驗收，無遺留修補項目，結算付清款項后自動終止。

六、工程價格：以報價清單為準，工程量以實際面積計算。

七、合同未盡事宜，雙方協商解決。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方：(公章) 乙方：(公章)

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人

開戶銀行： 開戶銀行：

賬號： 賬號：

篇15：建筑施工合同

發包方（下稱甲方）：

承包方（下稱乙方）：

根據《建筑法》、《合同法》及有關法律法規，甲乙雙方在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經協商，就甲方建蓋養豬場的建筑工程承包事宜達成以下協議：

一、工程承包方式：包工包料，由乙方負責購買施工所需材料、雇傭施工人員、組織施工等。

二、工程承包范圍：

乙方根據按照甲方的要求進行房屋基礎、土建、裝飾、水電及附屬配套工程施工。具體工程項目、預算工程量、承包單價及工程造價（含安全施工費及其它各種費用在內，建筑面積按國家規定的建筑工程建筑面積計算規范計算）見下表：

序號

工程項目

預算工程量

承包單價

工程造價

1

新建育肥豬舍2幢

400平方米

350元/平方米

140000元

2

新建分娩舍1幢

200平方米

315元/平方米

63000元

3

在新建分娩舍內新購置及安裝產床18套（含安裝工時費）

18套

3200元/套

57600元

4

新建保育舍1幢

200平方米

315元/平方米

63000元

5

在新建保育舍內購置及安裝仔豬微生物發酵床（含安裝工時費）

60立方米

308元/立方米

18480元

6

新建母豬舍1幢

200平方米

315元/平方米

63000元

7

改建母豬舍1幢

180平方米

156元/平方米

28080元

8

改建分娩舍1幢

180平方米

156元/平方米

28080元

9

在改建分娩舍內改建及安裝產床18套（含安裝工時費）

18套

1600元/套

28800元

10

在改建分娩舍內新建及安裝母豬定位欄53個（含安裝工時費）

53個

360元/個

19080元

11

安裝供水管道917米

917米

25元/米

22925元

12

架設三箱高壓電950米

950米

48元/米

45600元

13

新建排污溝管道（采用規格160cm×4m

的PVC管用混凝土澆灌深埋）

140米

50元/米

7000元

14

新建沉淀池2個30立方米

30立方米

295元/立方米

8850元

15

新建沼氣池12個每個6立方米共72立方米

12個

2300元/個

27600元

合

計

————

————

621095元

三、工程質量等級：

達到施工規范規定的.驗收合格標準。在施工中個別部位若達不到質量要求的，返工重做。所造成的材料、人工損失均由乙方全部負責賠償。

四、工期：于20xx年2月5日前竣工，如遇到特殊情況經過雙方協商可以延長。

五、雙方的權利和責任：

（一）甲方的權利和責任：

1、向乙方提供施工圖紙（草圖）。

2、負責施工用水、電的接通。

（二）乙方的權利和責任：

1、依照《建筑法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律法規，按照圖紙、甲方要求保質保量完成本合同工程承包范圍所指全部工程內容。

2、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機等全部由乙方自行解決。

3、做好施工現場安全防護和保衛，安全文明施工。一切施工安全事故責任由乙方負責，甲方不承擔任何責任和費用。

5、工程不得轉包。

六、付款方式和工程保修：

1、付款方式：甲方在簽訂合同時按照預算工程造價的25%預付乙方工程款155273元，到20xx年9月完成水電設施安裝工程后支付工程進度款200000元，到20xx年2月完成圈舍改擴建工程后再支付工程進度款200000元，余款在工程驗收合格結算后進行支付（但是甲方有權從結算工程款中扣留款項30000元作為工程質量保證金）。

2、工程保修：保修期一年。保修期內若出現質量問題，乙方在接到通知后三天內進行返工或維修。若在規定時間內乙方未到場維修，甲方有權另請施工隊維修，所發生費用由乙方支付。

七、違約責任：凡違反以上條款均屬違約，違約方必須向守約方賠償違約金，為總合同價款的5%，損失另計。

八、其他事宜：本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。本合同經甲、乙雙方簽字即生效。未盡事宜由雙方協商解決。

甲方（簽字）：

法人代表（簽字）：

乙方（簽字）：

見證人（簽字）：

20xx年8月9日

篇16：建筑施工合同

甲方：

乙方：

經甲、乙雙方共同協商，甲方決定將香格________酒店裝修工程委托乙方施工，現就有關裝修事項簽訂本裝修裝修用工合同，具體條款如下：

一、工程名稱：香格________酒店承包方式半包。

二、工期________天完工。________年____月____日至________年____月____日止。

三、工程質量標準

按甲方的規定要求為準。

四、安全責任

1）乙方在施工期間，施工人員安全事故，由乙方全權承擔一切費用，甲方不負任何責任。

2）乙方在施工期間，施工人員造成甲方的利益損失，由乙方賠償給甲方。

五、付款方式

裝修用工合同生效后，進場施工15天后，甲方預付給乙方工程款________元整（人民幣）。

六、其他具體規定

1）因工程施工而產生的.垃圾，由乙方負責運出施工現場。

2）施工期間，甲方提供房門鑰匙給乙方保管，造成的損失由乙方賠償。

七、附則

1）本裝修用工合同由甲、乙雙方直接簽訂，裝修用工合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份。本裝修用工合同經甲、乙雙方簽字、蓋章（手印）后生效。

2）附件同樣具有裝修用工民法典律效力。

3）裝修用工合同履行完后自動終止，簽訂后期服務協議。

甲方（簽字）：________甲方簽章（手印）：________

乙方（簽字）：________乙方簽章（手印）：________

簽約地點：

甲方聯系方式：

乙方聯系方式：

________年____月____日

篇17：建筑施工合同

發包方：_________________（以下簡稱甲方）甲方身份證號：_________________

承包方：_________________（以下簡稱乙方）乙方身份證號：_________________

根據國家有關法律法規的規定。乙方承包甲方私有住宅樓工程全部的建筑施工。經雙方協商一致，簽訂本合同。雙方共同遵守、嚴格履行、任何一方如有違反應承擔違約責任。

一、工程名稱：_________________私有住宅樓一棟

二、承包范圍及內容：_________________按設計圖紙土建工程+0.000以上主體工程及粗裝修。內容包括：_________________全部磚砌體、模板、鋼筋綁扎、混凝土澆筑、內外墻所有建筑材料的場內垂直運輸。

三、承包方式：_________________包工不包料。

四、包工工資：_________________按建筑面積每平方米190元（包括模板支撐施工用的機械、墻體的.粗裝修）。

五、面積計算：_________________單屋頂面積邊對邊丈量計算。

六、工程結算：_________________

（1）、其它項目結算：_________________地圈梁按零工計算。墻體裝修按元/層，地板按元/平方米，其他費用均包括在面各積造價內。乙方不得無理要求補助其他費用。

七、工資支付：_________________乙方施工完每層樓面板后按該層面積造價的預付工資。粗裝修完工后再預付工資。

八、工程工期：_________________初定8月1日開工、工期5個月、其中主體工程3個月，裝修2個月，_____年_____月_____日完成主體，_____年_____月_____日完成全部裝修工程。如因甲方原因延誤工期，工期可往后順延。

九、甲方職責：_________________甲方在施工中及時提供各種建筑材料、并提供施工技術咨詢服務、提供施工圖紙二份及相關輔助資料，按是支付承包工資。

十、乙方責任：_________________

（1）、工程質量：_________________乙方必須按圖施工、服從甲方管理，在材料使用中鼓勵節約、杜絕浪費、保證質量。如乙方在施工中出現質量問題，乙方必須負責返工和承擔返工費用。施工保養由甲方負責。

（2）、乙方在施工中應規范操作、安全施工，由甲方支付1000元保險費。對于自身和其它的安全負由乙方負責，任何安全事故責任完全由乙方負責。

（3）、工期：_________________乙方應嚴格按照本合同約定工期完工。計劃并安排好各道施工程序。除正常保養停工以外，正常施工期間乙方不得無故停工或退場，乙方無故停工或退場經甲方催促三次以上仍未復工，甲

方有權終止合同，另擇他人施工，原剩余工程款不得支付。

十一、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行商定。

十二、本合同一式兩份，雙方各執一份。

甲方（簽字蓋章）：_________________

乙方（簽字蓋章）：_________________

_____年_____月_____日

篇18：建筑施工合同

一、建筑施工合同中管理費

（一）管理費全額返還給實際施工人

最高人民法院（20xx）民抗字第10號案件中，最高人民檢察院提起抗訴，理由為：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”《建筑法》第六十七條第一款規定：“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。” 收繳或者沒收非法轉包、違法分包的非法所得，充分體現了法律對非法轉包、違法分包行為的否定性評價，立法目的在于規范建筑業市場，保證建筑工程質量，進而保證人民群眾生命、財產安全。具體到本案，十六化建公司依據無效的《設備租賃合同書》取得的105萬元管理費，系違法分包所得，是典型的非法所得，無論是判歸十六化建公司還是返還胡某，都沒有法律依據，應當予以收繳。

最高人民法院審理認為：根據《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”上述司法解釋通過對“非法轉包”等無效行為取得的“非法所得”規定“可以”進行收繳，目的在于平衡當事人之間的利益關系，及時制裁違法行為，進一步規范建筑市場，保證建筑工程質量，進而保證人民生命、財產安全。對建設工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應根據案件實際情況及當事人違法情節而定，不能因為適用懲罰措施而導致當事人利益嚴重失衡。最高人民法院根據本案實際情況，判決十六化建公司全額返還已收取的管理費。

上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效后，依據《解釋》第四條對定，將非法轉包人已經取得的管理費，認定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒有采取收繳的方式，而是根據案件實際情況，以公平公正原則為基礎，以平衡各方利益為標準，做出了符合“個案平衡精神”的合理判決。

（二）法院酌定管理費支付比例

最高人民法院（20xx）民申字第1277號案件中，最高人民法院審理認為：本案中所涉及《工程施工合同》因屬非法轉包而無效，合同自成立時起不具有法律約束力，因此該合同中約定騰達公司轉包后可向實際施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無效，故騰達公司根據合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用，不予支持。騰達公司在施工過程中派出了工作人員參與管理和協調，原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達公司支付施工管理費55．6241萬元，并無不當。

最高人民法院（20xx）民申字第1635號案件中，最高人民法院審理認為：原審判決鑒于教育公司對工程進行了施工管理和組織工作，依照公平原則，酌定以工程款8236363.09元為基數，參照教育公司發包小額工程按照造價2%收取管理費的實際情況，按照工程價款1.5%的比例確定管理費公平合理。

上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效后，根據無效合同的處理原則，認定合同中的管理費條款亦無效。但是上述案件中，違法分包人或非法轉包人實際上進行了施工管理和組織工作，依據民法中的公平原則，酌定實際施工人管理費支付比例。最高人民法院并未將管理費視為工程價款的一部分，從而參照合同約定確定管理費數額，而是將管理費確定為違法分包人或非法轉包人實際進行的管理和組織工作的勞務費用，從而酌定實際施工人管理費數額。

（三）根據過錯原則確定管理費數額

最高人民法院（20xx）民申字第861號案件中，最高人民法院審理認為：20xx年12月30日《工程施工承包協議》約定：乙方（余松堅、黃澤喜）按工程實際結算總價的22%扣繳甲方（中太公司）的工程管理費、稅金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包協議》性質為轉包合同，應認定為無效，中太公司與余松堅、黃澤喜對合同無效均有過錯。此筆管理費、稅金的法律性質主要是轉包訴爭工程漁利費用，屬違法所得，不宜認定為合同無效后應當據實結算的工程款；盡管此約定是當事人真實意思表示，但合同被認定為無效后，如何分配此筆費用屬審判權即自由裁量權調整范疇；一、二審判決根據案件實際情況決定各半分配并無不當。中太公司再審主張按照無效合同約定收取此款，法律依據不足，本院不予支持。

上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效后，根據我國《合同法》第五十八條規定：“合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產，應當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的.損失，雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任。”上述案件中，非法轉包人和實際施工人對涉案承包協議的無效均有過錯，最高人民法院根據過錯責任原則，依據法院自由裁量權確定管理費數額。

（四）根據合同履行情況結算

最高人民法院（20xx）民申字第1078號案件，最高人民法院審理認為：對管理費，從二審查明的案件事實來看，雙方在有關會議紀要中明確路航公司按工程造價的5.5%比例向謝劍標收取。對此，實系路航公司為履行合同所產生的必需的開支，屬于工程價款的一部分，即使合同無效，雙方亦應根據合同情況按實進行結算。因此，二審判決認定謝劍標應按工程造價的5.5%比例向路航公司支付管理費，并無不當。

上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效后，認定涉案管理費屬于工程價款的一部分。《解釋》第二條規定：“建設工程施工合同無效，但是建設工程竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持。”上述案件中，涉案合同雖然無效，但是路航公司實際履行了管理義務，該管理義務對應工程款中的一部分。涉案工程竣工驗收合格，雙方參照合同結算工程價款時，亦應當參照合同約定按實結算管理費。

（五）尚未支付的管理費無需再支付

最高人民法院（20xx）民申字第1522號案件中，最高人民法院審理認為：《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”根據上述規定，人民法院收繳當事人非法所得的前提條件為當事人已經實際取得。本案中，因當事人未實際取得分包合同中約定的10%管理費，且華隆公司未能提交對此項工程進行過管理并支付相應管理費的證據，二審法院對此處理并無不當。

二、建筑施工合同的法律含義

建設工程施工合同是指發包方（建設單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權利、義務的協議。依照施工合同，施工單位應完成建設單位交給的施工任務，建設單位應按照規定提供必要條件并支付工程價款。建設工程施工合同是承包人進行工程建設施工，發包人支付價款的合同，是建設工程的主要合同，同時也是工程建設質量控制、進度控制、投資控制的主要依據。施工合同的當事人是發包方和承包方，雙方是平等的民事主體。

三、管理費用的法律意思是什么

管理費用是指企業行政管理部門為組織和管理生產經營活動而發生的各種費用。包括的具體項目有:企業董事會和行政管理部門在企業經營管理中發生的，或者應當由企業統一負擔的公司經費、工會經費、待業保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機構費、咨詢費、訴訟費、業務招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。

管理費用屬于期間費用，在發生的當期就計入當期的損失或是利益。

企業應通過“管理費用”科目，核算管理費用的發生和結轉情況。該科目借方登記企業發生的各項管理費用，貸方登記期末轉入“本年利潤”科目的管理費用，結轉后該科目應無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。

篇19：建筑施工合同

摘要：本文針對加強建筑企業的合同管理中暴露出來的常見問題，進行深入分析，并提出了解決對策和措施，從而加強建筑企業合同管理，確保建設目標順利實現。

關鍵詞：建筑施工；合同管理；問題對策

建筑施工中的合同在建筑施工中發揮著重要的作用，它是締約雙方明確法律關系和一切權利與責任關系的基礎，是業主和承包商在實施合同中的一切活動的主要依據。有效的合同管理是促進參與工程建設各方全面履行合同約定的義務，確保建設目標(質量、投資、工期)的重要手段。

1建筑企業合同管理中存在的問題

1.1合同簽訂階段常見的問題

1)合同主體不當。主體不當包括合同當事人主體不合格和主體不對等兩種情況，合同當事人主體合格，是合同得以有效成立的前提，而合格的主體，首要條件應當是具有民事權利能力和民事行為能力的合同當事人。如果不具備這兩種能力的人作為合同當事人就構成合同主體不當，另外還要防止一個誤區，就是這個人雖然具備以上這兩種能力，但他不是合同當事人，即當事人錯位，構成合同主體不當；主體不對等是指合同當事人一方為法人而另一方為自然人，他們所承擔的權利和義務都無法對等，同樣構成合同主體不當。

2)合同用詞不準確。就是合同中的關鍵條款表述不準確，容易發生歧義和誤解，導致合同難以履行或引起爭議。依法訂立的有效合同應當體現協議雙方的真實意圖，而這種體現要求合同條款必須明晰。所以說，合同講究咬文嚼字。

3)合同條款不完整。也就是說不全面，有缺陷、有漏洞。常見漏掉的往往是違約責任。好多合同只講好話，不講丑話；只講正面的，不講反面的，不懂得簽訂合同應先小人后君子的訣竅。一旦發生違約，在合同中找不到違約如何處理的條款。

4)只有從合同沒有主合同。主合同是指能夠獨立存在的合同，如建筑工程中承包合同等。從合同是指以主合同的存在為前提才能成立的合同，如建筑工程的分包、轉包合同以及質保合同等。沒有主合同的從合同是無效合同，是無源之水、無本之木。

5)違反合同。凡違反法律法規而簽訂的合同均為無效合同。目前不少建筑企業以合法形式掩蓋非法目的而簽訂的合同，其實質是無效合同，不受法律保護。

1.2合同履約階段常見的問題

1)應變更合同的沒有變更。在履約過程中，合同變更是正常的事，問題在于不少負責履約的管理人員缺乏這種及時變更的意識，結果導致損失。合同變更包括內容變更和主體變更兩種情形，合同變更的目的是通過對原合同的修改，保障合同更好得到履行以達到合同目的的實現。作為承包方要維護自身的利益，更要重視合同的及時變更。

2)應當發出去的書函，沒有發出。在履約過程中及時地發出必要的書函，是合同動態管理的需要，是履約的一種手段，但這一點往往遭到忽視。《建筑工程施工合同》把雙方有關工程的洽商、變更等書面資料或文件視為合同的組成部分。必須給予足夠的重視。

3)應當起訴的而過了訴訟時效。建筑行業被拖欠工程款的情況相當嚴重，有些拖欠沒有訴諸法律，但當起訴時才發現已經超過了兩年的訴訟時效，無法挽回損失。只能放棄債權主張，也就放棄了勝訴權。

4)應當行使的權力沒有行使。《合同法》賦予了合同當事人的抗辯權，但大多數施工企業不會行使。發包?春賢約定支付工程款，施工單位可以行使抗辯權停工，但擔心單方面停工要承擔違約責任。結果客觀上造成墊資施工，發包方的欠款數額越來越大，問題更難解決?/p>

5)應當重視證據的法律效力的卻沒有得到足夠的重視。并不是所有書面證據都具有法律效力的。有效的證據應當是原件的、與事實相符的、有蓋章和簽名的、有明確內容、未超過期限的。不具備法律效力的書面證據只是廢紙一張。

2建筑企業合同管理中存在問題的原因分析

2.1歷史根源

20世紀80年代初期，建筑業進入開放改革，由計劃經濟逐步轉向市場經濟，出現了市場競爭。施工合同也逐步的登上歷史舞臺，擔起了它的使命，但由于處在起步階段，當時的合同很不規范，也沒有規范本本，合同內容過于簡單，不全面，不少企業汲取不少教訓，也為此教了學費。與80年代初期相比，現在建筑企業的施工合同管理要完善得多，但三十多年計劃經濟體制的殘余影響，至今在合同與合同管理上仍然存在本文所列的問題。

2.2認識根源

目前有不少建筑業從業人員對市場與合同以及合同與合同管理兩種關系缺乏認識。首先，對市場與合同的關系缺乏認識。在市場經濟條件下，這是一種相互依存的關系。一方面，市場的運作需要合同。也就是說，市場是靠合同來動作的，市場主體各方都是靠合同去履行其權利和義務的。另一方面，合同的成立必須以市場為前提。沒有市場就談不上什么合同，合同是市場的產物，是市場可持續發展的動力。可有些業內人士不了解市場與合同的內在本質的必然聯系。只想去市場承攬工程，卻不知道去簽訂合同或者草率簽訂，結果遇上糾紛就束手無策，任人解割。其次，對合同與合同管理的關系缺乏認識。這兩者也是一種相輔相成的關系。合同管理是對合同的洽談、草簽、簽訂、履行、變更、終止、解除等全過程的`管理。合同的產生是合同管理的前期工作。有了合同不去管理，等于放棄權利，合同也就成了擺設，成了一紙空文。同樣，沒有合同也就談不上合同管理，離開了合同，合同管理也就成了空中樓閣，管理水平再高也是白忙活。而現實生活中這樣的單位和人員也很多，結果為自己的無知買單。

2.3法律根源

《合同法》滯后導致我們的法律意識滯后。我國最早的《經濟合同法》于1981年12月才出臺，以后又陸續出臺了《涉外經濟合同法》及《技術合同法》，但這三本法典均跟不上經濟發展的步伐，不少新的合同問題在法律上是空白的。可以說，在前十年的市場經濟進程中，我們所處的法律環境是不完善的。正因為如此，我們不少業內人事的法律意識更加滯后，不注重合同與合同法的關系，訂立與履行合同往往離開合同法，想怎么寫就怎么寫，想怎么簽就怎么簽，缺乏依法訂立與履行的意識，導致本文開頭所列的諸多問題，最后為此買單。到頭來才明白，任何離開合同法律所簽訂的合同均為無效合同，不受法律保護。

3解決建筑企業合同管理中存在問題的對策措施

1)領導重視，是合同得以有效管理的前提。如果企業負責人不注重合同管理，下面的員工再怎么努力

，工作也做不好。相反地，領導重視了，他肯在合同管理上投資，例如，出資培訓員工的業務，外聘法律顧問；出臺考核機制，將合同管理與員工的工作績效掛鉤等等，只要做到企業上下思想高度統一，合同管理也就成功一半了。

2)提高合同管理人員的素質，是保證合同得以有效管理的基礎。那么如何提高合同管理人員的素質，可以從以下幾個方面著手:a．把好合同管理人員入口關。在本企業內部選擇責任心強、業務精、年紀輕的人從事該項工作，如本企業沒有合適人選，可以從社會上聘請，把好合同管理人員入口關。b．做好在職培訓工作。任何知識都不是一成不變的，合同管理也不例外，合同管理人員也需要不斷學習、培訓，以適應紛繁復雜的市場經濟，來解決新的問題。c．建立崗位責任制。對合同管理人員實行崗位責任制，明確他們的職責，不但有利于增強他們的工作責任心，而且可以促進他們提升業務水平和工作能力。

3)建立健全企業的合同管理網絡體系，是保證合同得以有效管理的根本保障。企業合同管理網絡體系包括:組織網絡和制度網絡。組織網絡是指企業要由上而下地建立合同管理機構，使合同管理覆蓋企業管理的每一個層次。一個大型建筑施工企業總部應設有合同管理專職部門，分公司設立兼職部門，項目經理部應設有專職崗位。內部如沒有法律工作部門的，還應外聘法律顧問，負責法律咨詢、合同評審、履約監督和組織仲裁和訴訟等工作，確保企業利益不受侵犯。制度網絡是指企業要在合同管理全過程的各個環節建立切實可行的制度，特別對合同的制作、審核、審批、簽訂、履行、評估等環節的流程設計及權限設計都要有明確的規定。該體系的運作，可以通過定期檢查來保證，也可以通過每一份合同執行后的評價來保證。要不斷的根據合同管理的需要和市場的需要對企業合同管理網絡體系進行調整，實行動態管理，才能得到不斷完善和發展。

總結大全

4)積極參加“重合同、守信用”活動，是促進企業提高合同管理水平的有效手段。在活動中一方面可以借鑒“重合同、守信用”企業的好的做法和成功經驗來提高自身的合同管理水平；另一方面也可以促進企業內部合同管理工作。

5)大力推行建設工程施工合同示范本本(GF-1999-0201)，示范本本不僅文字規范而且內容全面。使用示范本本可以提醒我們沒考慮到的地方或疏忽了的地方。

參考文獻:

鄭雷.淺析如何加強工程合同管理［J］.山西建筑，20xx，35(16):202-203．

篇20：建筑施工合同

甲方：_______________

乙方：_______________

根據有關法律法規，甲乙雙方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原則下，通過雙方協商就私人住宅建房工程達成協議，為規范建造私人住宅工程中雙方的.民事行為，特制定本合同規定，希望雙方嚴格執行，共同遵守。

一、建筑工程概況：開工期為___月下旬。

本工程為磚混結構，在__________迎賓街北面，西鄰___東至___，建一棟二層樓門面房，連地下室實為三層建筑。面積約300多平方米，以實際建筑面積為準。

二、合同價：本工程為甲方包料，乙方包工，包工價一次性包死，每平方米包工價為：壹百玖拾伍元人民幣，總包工價以實際面積為準。

1、承包方式：工程采取包工不包料形式，甲方建房所用的鋼材、水泥、砂石料、等材料均由甲方提供，乙方施工所用的各種機械設備，如攪拌機、卷揚機、振動設備、模板、頂木、搭架木料、鐵鏟、手推車等施工工具由乙方負責。

2、工程內容：從基礎打灰土連續完成甲方要求的主體框架結構，室內外的抹灰，樓房高度以及前面部份式樣，到封頂。及電路，上下水安裝。

3、工程質量：施工中要按規定進行，質量要求墻面平直，磚頭縫滿漿，梁柱要求垂直平整，房屋四角要水平、，鋼筋兩頭彎角。

三、雙方的責任：

1、本工程施工前，甲方必須保證通電，通水，通路，建筑面積平整，不能影響施工。與周邊鄰居因地界，建筑物，線路等糾紛由甲方出面解決。

2、工程必須按照甲方要求施工，乙方不得隨意改變施工方式，因施工過程中，發現設計問題，確實需要變更的，需雙方協商一致。

3、乙方在施工中必須做到安全生產，安全施工，要有足夠的安全保障機制和措施，因乙方不注意安全，出現安全事故，甲方不承擔一切責任。

四、結算付款方式為現金支付，甲方根據工程進度計算付給乙方部分工資款，甲方工程完工后，如無重大質量問題即一次性付清余款。

五：如未盡事宜由雙方協商解決。

六：本合同一式二份，雙方各執一份。

甲方：_______________乙方：_______________

日期：_______________日期：_______________