第一篇：安防監控工程合同范本

監控系統工程合同書

甲方:

乙方: 南寧市風科安防有限公司 甲方現委托南寧市風科安防有限公司駐賀州市施工隊（以下簡稱乙方）承擔閉路電視監控系統工程。為明確甲、乙雙方的權利、義務和經濟責任，本著平等互利、等價有償的原則，經過認真協商達成本協議。

一、工程概況

1、工程名稱:閉路電視監控系統

2、工程地點:

3、工程內容:閉路電視監控系統安裝調試

4、合同簽訂地：

二、雙方的責任和義務

1、甲方負責提供整個工程的工程圖紙、樓層施工用電、用水；并提供施工現場專用的有安全防范措施的倉庫，以保證乙方能如期完成工程工期。并承擔以下義務： 1按時對工程、施工及工程進度實施監控和驗收。○

2按時支付工程進度款。○

2、乙方應按合同規定的時間及時提供工程所需的設備材料，在保證工程質量和工程進度的前提下，完成設備的集成和安裝調試工作。

三、工程的時間和進度

1、工期為自開工之日起至驗收完畢，共 10 日。

2、如遇下列情況，乙方可順延工期：施工現場電源未接通，或障礙物未清除，影響施工； ○因甲方簽約時未曾說明的施工限制而影響進度； ○甲方對雙方簽約認可的設計、配臵提出改動而影響工程進度； ○在安裝調試中停電3小時以上或連續間歇性停電2天以上； ○因甲方決策不及時而影響工程進度； ○因甲方未按合同規定支付乙方有關款項而影響工程進度； ○因不可抗力而延誤工期。○

3、工程中甲方對監控點進行增減，則由甲方向乙方出具工程聯系單。

4、在實際施工過程中，根據具體情況，甲乙雙方友好協商解決。

四、人力不可抗拒因素

如因戰爭、嚴重火災、水災、臺風、地震和其他經甲乙雙方認可的人力不可抗拒因素，導致工期延誤，則工期順延。在工程無法完成的情況下，由甲乙雙方另行

商定解決方法。

五、工程及工程量的變更

1、由于甲方原因，對工程中提出的修改項目，必須向乙方出具工程聯系單，確認

修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如甲方不出具工程聯系單，乙方

有權利要求甲方按照原設計方案施工。

2、由于乙方因設備停產、施工現場條件限制等原因對工程中提出的修改項目，必

須向甲方出具工程聯系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。

如乙方不出具工程聯系單，甲方有權利要求乙方按照原設計方案施工。

六、工程驗收

1、甲方有權要求驗收工程的部分或全部乙方所供設備，乙方應協助甲方的驗收。

2、甲方按附件（監控系統工程預算清單）的設備配臵驗收乙方提供的設備，整體

工程驗收遵從附件（監控系統工程預算清單）商定之標準。

3、甲方在收到乙方系統安裝調試完畢或工程完工通知之日起2日內完成系統的驗收。在此期間內，如甲方沒有異議，應即時簽署工程驗收合格證書，如甲方屆時

未提出書面異議，也未簽署驗收合格證書，則視為驗收合格;如甲方提出書面異議，甲乙雙方應在3日內達成處理意見。

4、甲方收到乙方驗收工程通知之日起5日內不驗收，視為驗收合格。

5、有關驗收的一切費用由甲方負擔。

6、工程驗收合格后，由雙方人員簽字，甲方方可使用。

七、工程質量與售后服務

1、工程的設計、設備供應、施工及工程質量遵從雙方共同商定之標準。

2、乙方負責對甲方的操作和維護人員安排一次集中培訓，幫助他們學會系統的操

作和日常維護。

3、乙方對工程實行1年保修，負責更換或/和修復有質量問題的設備，但不承

擔因天災、人為操作及其他非產品工程本身質量問題而引起的設備損壞責任。對保

修期后的系統故障或損害，公司提供有償維修服務，并在設備修理期間盡量為客戶

提供暫用替換設備，以減少甲方系統的停運時間。

4、乙方在全部工程完工后，向甲方提供所有設備之安裝及操作手冊一套。

八、工程造價

監控設備金額為：27581元（人民幣：貳萬柒仟伍佰捌拾壹元整）

安裝調試費金額為：1654.86元（人民幣：壹仟陸佰伍拾肆元捌角陸分整）

工程總造價為：29235.86元（人民幣：貳萬玖仟貳佰叁十伍元捌角陸分整）

九、工程付款方式

1、本合同簽訂之日起3日內，甲方支付乙方工程總造價 30 %的預付款，作為

定金及購臵相關工具和設備。

2、工程施工到攝像機安裝時約工程量的50%后 2 日內，甲方向乙方支付工程總造

價30%的工程進度款。

3、工程驗收合格之日起 3 日內，甲方向乙方付清剩余40%的工程款項。

十、違約責任

1、甲乙雙方若一方發生違約情況，則違約方應按國家經濟合同法有關條款對另一

方進行賠償。

2、因乙方原因導致工期延誤，由乙方償付逾期違約金。

3、如甲方未能按照合同條款九按工程進度向乙方支付工程款，甲方須另加應付款

項的千分之一/每天的逾期違約金作為乙方的補償；乙方并有權利暫停工程的施工，待甲方向乙方支付相應的工程款和逾期違約金后恢復施工，乙方不承擔由此引起的工期延期責任。甲方已付金額不足乙方所供設備款時，乙方有權收回所供設備，并

由甲方賠償乙方由此產生的一切經濟損失。

4、在甲乙雙方不能就造價變更及其付款方式達成一致協議的情況下，乙方有權拒

絕甲方更改設計或設備配臵的要求。

5、工程中途停建、緩建，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時賠償乙方由此造

成的返工、停工、窩工、倒運、人員設備調遷、設備材料積壓的實際損失。

6、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用有關設備，由此而發生的質量或其他

問題，由甲方承擔責任。

十一、解決合同爭議的方式

本合同執行過程中若有爭議，雙方應友好協商解決。如協商不能解決，可向合同簽署地人民法院提出訴訟。

十二、合同附件（監控系統工程預算清單）作為合同不可分割的一部分，同

樣具備法律效力。

十三、合同附則

1、本合同一式2份，甲乙雙方各執1份。

2、本合同自雙方代表簽字即生效;工程驗收合格，結清全部工程款后終止。

3、本合同簽訂后，甲乙雙方可簽訂補充協議以修改或補充本合同，沖突之處以最

后簽署生效之協議為準。

4、本合同未盡事宜雙方協商解決。

甲乙雙方同意上述條款，并簽字確認如下：

甲方：乙方：

代表人：代表人：

聯系電話：聯系電話：

簽訂時間：年月日簽訂時間：年月日

第二篇：安防監控工程合同(范本)

安 防 監 控 工 程 合 同

發包人：（以下簡稱甲方）承包人：呂梁市可維電子科技有限公司（以下簡稱乙方）

依據《中華人民共和國經濟合同法》及其他有關法律，甲乙雙方本著平等自愿、互利有償和誠實信用的原則,經過充分協商,達成一致意見特簽定本合同,以便雙方共同遵照執行。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程范圍：經甲乙雙方共同確認的方案圖、工程量清單等（詳見本合同附件）。

4、工程內容：由乙方承攬甲方的 安防監控 工程的全套服務,包括設計、施工、設備采購、安裝、調試及技術服務,維修保修、等工作內容。

5、建設期限：自乙方進場施工之日起，總工期 40 日。（具體入場施工時間根據工程總體進度由甲乙雙方協商決定。）

二、合同價款及支付方式

1、經雙方共同確認工程范圍內的合同包干總價為：￥ 元，人民幣大寫：（費用明細詳見合同附件)。

2、付款方式：采取轉帳方式支付；簽訂本合同后2日內，支付合同總金額的15%,工程所需材料進入工地后再支付合同總金額的55%，工程完工，驗收合格后，再支付合同總金額的25%，剩余5%作為售后質保金，于工程驗收合格滿12個月之后，且期內無質量問題，甲方于2個工作日內一次性付清。

三、工程變更及結算

1、乙方須嚴格按照雙方確認的方案圖、工程量清單履約。若在本合同執行過程中，甲方根據現場實際情況需進行工程變更，乙方不得拒絕。

2、變更價款由雙方參照本合同價款定價原則及價格水平協商確定，結算時予以調整。

3、乙方應于本工程驗收合格后7天內向甲方報送符合要求的工程結算資料；甲方應自收到合格的結算資料之日起7日內完成審核。

四、工程驗收與保修服務

1、工程完工后2日內，乙方以書面形式申請甲方組織相關人員對工程進行驗收；甲方應收到乙方書面通知后的 2 日內組織驗收，甲方在上述期限內未進行驗收的，視為驗收合格;甲方未驗收自行使用的，亦視為驗收合格，驗收日期以甲方投入使用當日為準；

2、驗收時，雙方均應派代表到場，驗收結束時應出具驗收報告，并由雙方代表簽字、加蓋合同專用章或者公章，驗收日期以雙方簽字蓋章當日為準。

3、自工程完工驗收合格交付使用之日起，乙方為本工程提供為期一年的免費維修及售后服務；本工程所有設備保修以廠家所提供質保為準，且應符合國家現行相關質保的規章制度標準。

4、以上設備、線路的免費維修及售后服務均指由產品自身質量問題及非人為損壞的情況下，若有明顯人為損壞情況，售后中所產生的費用由甲乙雙方協商解決。

5、免費保修期滿，雙方再另行商議簽訂維保合同事宜。

五、甲方責任

1、甲方指定（聯系電話：）為甲方現場代表，指導乙方工作，并負責協調乙方與各部門關系的處理。

2、在合同簽訂之后甲方應及時安排現場，并盡快協助乙方辦理臨時用水、用電以及安全可靠的臨時庫房。

3、甲方應及時辦理變更簽證手續，按約支付。

六、乙方責任

1、乙方須提供符合國家產品質量標準的正品設備（后附清單），不得以任何理由以次充好，如發現有非正品則乙方以一賠十。未經甲方同意，乙方不得隨意更改方案。提供各設備有關品質證明書，合格證，說明書，相關軟件等資料。乙方所供設備均以生產廠家提供的產品技術資料為技術標準。

2、乙方所提供合同內設備應保證產品內外包裝完好無損，經甲方驗收后進行施工。若不能達到要求，甲方有權要求乙方立即更換合格產品。由此帶來的一切損失由乙方負責。

3、乙方應嚴格遵照國際《民用閉路監控電視系統技術規范》（GB50198-94）進行監控系統的布線施工。設備的安裝、調試，應做到布局合理，布線規范，便于使用及維護，符合國家有關技術標準。

4、乙方應按相關要求采取安全文明施工措施，自行承擔相關安全文明施工責任。

5、甲方提出工程變更或者項目增減時，乙方應在 24小時內提出具體施工方案。

6、乙方應向甲方提供符合工程檔案管理要求的全套工程資料貳套。

7、乙方指定（聯系電話：）為本工程現場代表，具體負責現場施工和工程協調事宜。

8、工程竣工后乙方負責對甲方指定人員進行相應系統的技術知識、操作使用、日常維護等方面的培訓。

七、違約責任

1、因乙方自身原因造成工期延誤或者工程返工的，由乙方承擔相應的經濟責任。

2、甲方未盡約定協助義務造成乙方不能按合同約定履行的，由甲方承擔相應的責任。

3、任何一方若有違反本合同之約定的條款，給另一方造成經濟損失的，違約方應承擔受損方的經濟損失。

4、甲乙雙方由于自然災害和其他不可抗力，而確實不能全部或部分履行合同，應在不可抗力發生后的3日內向對方通報不能履行或不

完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

八、爭議及解決方法

1、在合同履行中而引起的一切爭議，甲乙雙方應首先通過友好協商解決，協商后仍不能達成協議時，任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起訴訟；

2、在進行法院審理期間，除提交法院審理的事項外，合同其他部分仍應繼續履行；

3、本合同按照國家有關法律法規進行解釋。

九、合同的生效及變更與終止

1、本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效，合同生效日期以最后一個簽字蓋章日為準。

2、合同一經生效，任何一方均不得擅自變更或者終止。若需變更或者終止，須經雙方協商一致后，簽訂書面的補充協議，方可有效。

十、其他

1、本合同之所有附件均為合同的有效組成部分，與本合同具有同等的法律效力；

2、在履行本合同過程中，所有經甲乙雙方簽署確認的書面文件，即成為本合同有效組成部分，其生效日期為雙方簽字蓋章或者確認之日起；

3、本合同一式貳份，甲乙雙方各執一份。

甲方： 乙方：

（公章）（公章）

法定代表人： 法定代表人： 或委托代理人： 或委托代理人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

第三篇：安防監控工程合同

安 防 監 控 工 程 合 同

發包人：（以下簡稱甲方）承包人：（以下簡稱乙方）

依據《中華人民共和國經濟合同法》及其他有關法律，甲乙雙方本著平等自愿、互利有償和誠實信用的原則,經過充分協商,達成一致意見特簽定本合同,以便雙方共同遵照執行。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程范圍：經甲乙雙方共同確認的方案圖、工程量清單等（詳見本合同附件）。

4、工程內容：由乙方承攬甲方的廠房監控搬遷工程的全套服務,包括設計、施工、設備采購、安裝、調試及技術服務,維修保修、人員培訓等工作內容。

5、建設期限：自乙方進場施工之日起，總工期 日。（具體入場施工時間根據工程總體進度由甲乙雙方協商決定。）

二、合同價款及支付方式

1、經雙方共同確認工程范圍內的合同包干總價為：￥ 元。人民幣大寫：（費用明細詳見合同附件)。

2、簽署合同時由甲方預先支付工程總價50% 或 元的預付款做為先期工程款。

3、付款方式：采取轉帳方式或現金方式支付；待本工程安裝調試完畢經驗收合格后 2 個工作日內，甲方一次性付清尾款。

4、工程完工后待甲方一次性付清尾款后裝入存儲設備。

三、工程變更及結算

1、乙方須嚴格按照雙方確認的方案圖、工程量清單履約。若在本合同執行過程中，甲方根據現場實際情況需進行工程變更，乙方不得拒絕。

2、變更價款由雙方參照本合同價款定價原則及價格水平協商確定，結算時予以調整。

四、工程驗收與保修服務

1、工程完工后2日內，乙方以書面形式或口頭申請甲方組織相關人員對工程進行驗收；甲方應收到乙方驗收通知后的 2 日內組織驗收，甲方在上述期限內未進行驗收的，視為驗收合格;甲方未驗收自行使用的，亦視為驗收合格，驗收日期以甲方投入使用當日為準；

2、驗收時，雙方均應派代表到場，驗收結束時由甲方代表簽字、加蓋合同專用章或者公章，驗收日期以甲方簽字蓋章當日為準。

3、自工程完工驗收合格交付使用之日起，乙方為本工程提供為期三個月的免費維修及售后服務；本工程所有設備保修以廠家所提供質保為準，且應符合國家現行相關質保的規章制度標準。

4、以上設備、線路的免費維修及售后服務均指由產品自身質量問題及非人為損壞的情況下，若有明顯人為損壞或因其它不可抵抗力（如水災、雷擊、地震、異常電壓）造成的損壞情況，售后中所產生的費用由甲乙雙方協商解決。未經本公司同意，私自拆卸、修復、改裝產品本公司不做保修．

5、免費保修期滿，雙方再另行商議簽訂維保合同事宜，乙方應負責對系統進行終身維護。

五、甲方責任

1、甲方指定（聯系電話：）為甲方現場代表，指導乙方工作，并負責協調乙方與各部門關系的處理。

2、在合同簽訂之后甲方應及時安排現場，并盡快協助乙方辦理臨時用電。

3、甲方應及時辦理變更簽證手續，按約支付。

六、乙方責任

1、乙方須提供符合國家產品質量標準的正品設備，不得以任何理由以次充好。未經甲方同意，乙方不得隨意更改方案。提供各設備有關品質證明書，合格證，說明書，相關軟件等資料。乙方所供設備均以生產廠家提供的產品技術資料為技術標準。

2、乙方所提供合同內設備應保證產品內外包裝完好無損，產品進場時須提供供貨證明，經甲方驗收后進行施工。

3、乙方應嚴格遵照國際《民用閉路監控電視系統技術規范》（GB50198-94）進行監控系統的布線施工。設備的安裝、調試，應做到布局合理，布線規范，便于使用及維護，符合國家有關技術標準。

4、乙方應按相關要求采取安全文明施工措施。

5、甲方提出工程變更或者項目增減時，乙方應在24小時內提出具體施工方案。

6、乙方指定（聯系電話：）為本工程現場代表，具體負責現場施工和工程協調事宜。

7、工程竣工后乙方負責對甲方指定人員進行相應系統的技術知識、操作使用、日常維護等方面的培訓。

七、違約責任

1、因乙方自身原因造成工期延誤或者工程返工的，由乙方承擔相應的經濟責任。

2、甲方未盡約定協助義務造成乙方不能按合同約定履行的，由甲方承擔相應的責任。

3、任何一方若有違反本合同之約定的條款，給另一方造成經濟損失的，違約方應承擔受損方的經濟損失。

4、甲乙雙方由于自然災害和其他不可抗力，而確實不能全部或部分履行合同，應在不可抗力發生后的3日內向對方通報不能履行或不完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

八、爭議及解決方法

1、在合同履行中而引起的一切爭議，甲乙雙方應首先通過友好協商解決，協商后仍不能達成協議時，任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起訴訟；

2、在進行法院審理期間，除提交法院審理的事項外，合同其他部分仍應繼續履行；

3、本合同按照國家有關法律法規進行解釋。

九、合同的生效及變更與終止

1、本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效，合同生效日期以最后一個簽字蓋章日為準。

2、合同一經生效，任何一方均不得擅自變更或者終止。若需變更或者終止，須經雙方協商一致后，簽訂書面的補充協議，方可有效。

十、其他

1、本合同之所有附件均為合同的有效組成部分，與本合同具有同等的法律效力；

2、在履行本合同過程中，所有經甲乙雙方簽署確認的書面文件，即成為本合同有效組成部分，其生效日期為雙方簽字蓋章或者確認之日起；

3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方： 乙方：

（公章）（公章）

法定代表人： 法定代表人： 甲方驗收人：

或委托代理人： 或委托代理人：（保修結算開始日期）

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

第四篇：安防監控工程合同

安防監控工程合同

甲方： 乙方：

甲方現委托 公司（以下簡稱乙方）承擔電視監控系統工程。經甲、乙雙方充分協商，簽訂合同如下：

一、工程概況：

1．工程名稱：電視監控系統工程。2．工程地址：×××××

3．工程概況：監控系統包括：設備安裝、系統調試等。

二、甲乙雙方的責任和義務

● 按時對工程、施工及工程進度實施監控和驗收。● 施工完成后甲方一次性支付工程款

2．乙方應按雙方口述提供工程所需的設備材料；在保證工程質量和工程進度的前提下完成如下工作：

● 設備的安裝調試:

三、工程時間和進度

1、自合同簽訂之日起，乙方開始對現場進行布線施工和測試線路.2、工程中甲方對信息點進行確認位置。

3、在實際施工過程中，根據具體情況，甲乙雙方友好協商解決。

四、工程驗收

1．為了保障性施工，采用完工總驗收的方式。2．工程驗收標準。● 圖象清晰，符合國家規范要求，終端合格率為100%。

3、雙方人員進行驗收，以圖像清晰為標準。

七、結算方式

甲乙雙方經現場協商定價為含稅一次性承包價格××××× 元

十四、合同附件作為合同不可分割的一部分，同樣具備法律效力。

十五、合同生效及其它

1．本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份，簽字蓋章即生效（工程款付清本合同終止）。

2．本合同所屬的附件與本合同具有同等效力。〈附（設備）報價表〉 3．本合同執行過程中，所有補充協議經甲乙雙方協商簽定，蓋章之日起生效，屬合同的組成部分。

4．本合若有未盡事宜，雙方友好協商解決。甲、乙同意上述條款，并簽字確認如下：

甲方： 乙方：

甲方簽字（蓋章）： 乙方簽字（蓋章）：

電話： 電話：

時間： 年 月 日 時間： 年 月 日

第五篇：安防監控工程合同

監控系統工程合同書

甲方:

鄭州市嵩陽煤機制造有限公司

乙方:

鄭州市金韻科技有限公司

甲方現委托

鄭州市金韻科技有限公司

（以下簡稱乙方）承擔安防監控系統工程。為明確甲、乙雙方的權利、義務和經濟責任，本著平等互利、等價有償的原則，經過認真協商達成本協議。

一、工程概況

2、工程地點:

鄭州市嵩陽煤機制造有限公司(登封市產業集聚區）

3、工程內容:

安防系統的設計及安裝

4、合同簽訂地：

鄭州市嵩陽煤機制造有限公司

1、工程名稱:

鄭州市嵩陽煤機制造有限公司安防監控系統

二、雙方的責任和義務

1、甲方負責提供整個工程的工程圖紙、樓層施工用電、用水；并提供施工現場專用的有安全防范措施的倉庫，以保證乙方能如期完成工程工期。并承擔以下義務： 1按時對工程、施工及工程進度實施監控和驗收。○2按時支付工程進度款。○

2、乙方應按合同規定的時間及時提供工程所需的設備材料，在保證工程質量和工程進度的前提下，完成設備的集成和安裝調試工作。

三、工程的時間和進度

1、工期為自開工之日起至驗收完畢，共

日。

2、如遇下列情況，乙方可順延工期： 施工現場電源未接通，或障礙物未清除，影響施工； ○2 因甲方簽約時未曾說明的施工限制而影響進度； ○3 甲方對雙方簽約認可的設計、配臵提出改動而影響工程進度； ○4 在安裝調試中停電

小時以上或連續間歇性停電天以上； ○5 因甲方決策不及時而影響工程進度； ○6 因甲方未按合同規定支付乙方有關款項而影響工程進度； ○7 因不可抗力而延誤工期。○

3、工程中甲方對監控點進行增減，則由甲方向乙方出具工程聯系單。

4、在實際施工過程中，根據具體情況，甲乙雙方友好協商解決。

四、人力不可抗拒因素

如因戰爭、嚴重火災、水災、臺風、地震和其他經甲乙雙方認可的人力不可抗拒因素，導致工期延誤，則工期順延。在官場無法完成的情況下，由甲乙雙方另行商定解決方法。

五、工程及工程量的變更

1、由于甲方原因，對工程中提出的修改項目，必須向乙方出具工程聯系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如甲方不出具工程聯系單，乙方有權利要求甲方按照原設計方案施工。

2、由于乙方因設備停產、施工現場條件限制等原因對工程中提出的修改項目，必須向甲方出具工程聯系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如乙方不出具工程聯系單，甲方有權利要求乙方按照原設計方案施工。

六、工程驗收

1、甲方有權要求驗收工程的部分或全部乙方所供設備，乙方應協助甲方的驗收。

2、甲方按附件的設備配臵驗收乙方提供的設備，整體工程驗收遵從附件商定之標準。

3、甲方在收到乙方系統安裝調試完畢或工程完工通知之日起

日內完成系統的驗收。在此期間內，如甲方沒有異議，應即時簽署工程驗收合格證書，如甲方屆時未提出書面異議，也未簽署驗收合格證書，則視為驗收合格;如甲方提出書面異議，甲乙雙方應在 日內達成處理意見。

4、甲方收到乙方驗收工程通知之日起

日內不驗收，視為驗收合格。

5、有關驗收的一切費用由甲方負擔。

6、工程驗收合格后，由雙方人員簽字，甲方方可使用。

七、工程質量與售后服務

1、工程的設計、設備供應、施工及工程質量遵從雙方共同商定之標準。

2、乙方負責對甲方的操作和維護人員安排一次集中培訓，幫助他們學會系統的操作和日常維護。

3、乙方對工程實行

年保修，負責更換或/和修復有質量問題的設備，但不承擔因天災、人為操作及其他非產品工程本身質量問題而引起的設備損壞責任。對保修期后的系統故障或損害，公司提供有償維修服務，并在設備修理期間盡量為客戶提供暫用替換設備，以減少甲方系統的停運時間。

4、乙方在全部工程完工后，向甲方提供所有設備之安裝及操作手冊一套。

八、工程造價

1、工程預算造價造價為：

650000 元（人民幣：

陸拾伍萬元整）

2、設備及安裝預算見附表

3、最終付款按照具體工程據實結算

九、工程付款方式

1、本合同簽訂之日起 日內，甲方支付乙方工程總造價

%的預付款，作為定金及購臵相關工具和設備。

2、設備到場經雙方驗收后

日內，甲方向乙方支付工程總造價

%的工程進度款。

3、工程驗收合格之日起 日內，甲方向乙方付清剩余

%的工程款項。

十、違約責任

1、甲乙雙方若一方發生違約情況，則違約方應按國家經濟合同法有關條款對另一方進行賠償。

2、因乙方原因導致工期延誤，由乙方償付逾期違約金。

3、如甲方未能按照合同條款九按工程進度向乙方支付工程款，甲方須另加應付款項的千分之一/每天的逾期違約金作為乙方的補償；乙方并有權利暫停工程的施工，待甲方向乙方制服相應的工程款和逾期違約金后恢復施工，乙方不承擔由此引起的工期延期責任。甲方已付金額不足乙方所供設備款時，乙方有權收回所供設備，并由甲方賠償乙方由此產生的一切經濟損失。

4、在甲乙雙方不能就造價變更及其付款方式達成一致協議的情況下，乙方有權拒絕甲方更改設計或設備配臵的要求。

5、工程中途停建、緩建，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時賠償乙方由此造成的返工、停工、窩工、倒運、人員設備調遷、設備材料積壓的實際損失。

6、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用有關設備，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。

十一、解決合同爭議的方式

本合同執行過程中若有爭議，雙方應友好協商解決。如協商不能解決，可向合同簽署地人民法院提出訴訟。

十二、合同附件作為合同不可分割的一部分，同樣具備法律效力。

十三、合同附則

1、本合同一式

貳

份，甲乙雙方各執

壹

份。

2、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效;工程驗收合格，結清全部工程款后終止。

3、本合同簽訂后，甲乙雙方可簽訂補充協議以修改或補充本合同，沖突之處以最后簽署生效之協議為準。

4、本合同未盡事宜雙方協商解決。

甲乙雙方同意上述條款，并簽字確認如下：

甲

方：鄭州市嵩陽煤機制造有限公司

乙

方：鄭州市金韻科技有限公司

代表人：弋現生

代表人：蔡金聚

聯系電話：***

聯系電話：***

簽訂時間： 2013

年月 10 日