第一篇：2010年度一級建造師模擬試卷(二)

1.2006年3月，取得建造師資格證書的王某受聘并注冊于甲公司，2007年6月工作單位變動，變更注冊于乙公司，其變更后的注冊有效期到()止。A.2009年3月B.2009年6月C.2010年3月D.2010年6月

2.按照《注冊建造師管理規定》，下列情形中不予注冊的情形是()A.申請人年近花甲，已達59歲高齡B.因執業活動受到刑事處罰，自處罰執行完畢之日起至申請注冊之日止正好滿三年C.被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止已經滿2年D.申請人申請注冊之日止4年前擔任項目經理期間，所負責的項目發生過重大質量和安全事故

3.當地方性法規、規章之間發生沖突時，下述解決辦法中正確的是()。A.部門規章之間不一致的，適用新規定；同時頒布的，由雙方協商B 同一機關制定的新的一般規定與舊的特別規定不一致時，由制定機關裁決C.部門規章與地方政府規章之間對同一事項的規定不一致時，由全國人大法工委裁決D.地方性法規與部門規章之間對同一事項的規定不一致，由國務院裁決

4.張某原是甲建筑公司的采購員辭職后與王某合辦了一家建筑設備租賃公司。張某現以甲公司以前沒有用完的空白合同與其長期負責的甲公司大客戶乙公司簽訂3000噸鋼材購銷合同，乙公司對張某辭職并不知情。請問對該合同承擔付款義務的是()A甲建筑公司B建筑設備租賃公司C.張某D.張某、王某與建筑設備租賃公司

5某建筑設計公司工程師張某接受公司指派的任務，為某住宅樓繪制了工程設計圖。按照著作權法的規定下列正確的是A張某享有工程設計圖的署名權，該公司享有著作權的其他權利B.張某享有工程設計圖的發表權、署名權、修改權和保護作品完整權，該公司享有著作權的其他權利C張某享有工程設計圖的所有權利，但該公司在其業務范圍內可以優先使用D該公司享有工程設計圖著作權的所有權利，但應當給予張某相應的獎勵

6.列情形中訴訟時效為1年的是A.甲拒付租金1萬元給乙B甲與某乙簽訂了一承包經營合同，后乙違約C.甲借給某乙1萬元，乙到期不還欠款

D.甲拖欠乙工程款10萬元

7.2001年5月5日，甲拒絕向乙支付到期租金，乙忙于事務一直未向甲主張權利。2001年8月，乙因遇險無法行使請求權的時間為20天。根據民法通則有關規定，乙請求人民法院保護其權利的訴訟時效期間是()。A.自2001年5月5日至2002年5月5日B.自2001年5月5日至2002年5月25日C.自2001年5月5日至2003年5月5日D.自2001年5月5日至2003年5月25日

8.某商住樓工程，施工招標文件規定的工期為18個月。建設單位2007年3月5日向辦證機關申請辦理施工許可證，同年6月10日辦證機關電話通知前去領證，6月17日建設單位領到了施工許可證，施工許可證記載的時間是同年5月7日。該施工許可證有效期的開始日期是2007年()。

A.3月5日B.5月7日C.6月10日D.6月17日

9某建設單位欲新建一座大型綜合市場于2006年3月20日領到工程施工許可證。開工后因故于2006年10月15日中止施工。根據建筑法施工許可制度的規定，因故中止施工該建設單位向施工許可證發證機關報告的最遲期限應是2006年A10月15日B10月22日C11月14日D12月14日

10.甲施工總承包公司中標獲得某辦公大樓的施工承包資格。按照承包合同約定，工程所用混凝土有甲公司采購。施工期間，甲公司按照建設單位的要求，從乙混凝土公司采購商品混凝土。因乙公司供應的混凝土達不到強制性標準要求，造成工程質量缺陷。對此應當承擔過錯責任的是()。

A.甲公司B乙公司C.建設單位D.檢測機構

11.在《招標投標法》規定的必須招標的工程建設項目范圍內，項目總投資低于3000萬元人民幣的下列單項工程服務中，必須進行招標的是()。

A.勘查、設計服務單項合同估算價50萬元以上B.施工單項合同估算價達到160萬元C.重要貨物采購單項合同估算價接近100萬元D.監理服務單項合同估算價30萬元

12.某省直機關辦公樓建設項目進行招標，招標文件中明確規定投標人的資質等級必須是施工總承包二級以上（包括二級），甲（施工總承包三級）、乙（施工總承包二級）、丙（施工總承包一級）、丁（施工總承包一級）紛紛組成投標聯合體參與投標，則下列說法正確的是()A.甲可以與乙組成聯合體以一個投標人的身份共同投標B乙、丙組成投資聯合體，其資質等級應為施工總承包一級C若丙、丁組成的投標聯合體中標，以丁作為代表與招標人簽訂施工合同D.丙、丁組成的聯合體，將共同投標協議連同投標文件一并提交給招標人

13甲、乙施工單位組成投標聯合體參與某項目的投標，聯合體投標時按招標文件的要求提交投標保證金5萬元，該聯合體收到中標通知書，但尚未與招標人簽訂合同，此時甲、乙認為該項目盈利太少，于是決定放棄該項目則下列說法正確的是()A.因未給招標人造成損失，5萬元投標保證金應予以退還B因未簽訂合同，5萬元投標保證金應退還一半C甲、乙施工單位對此應承擔違約責任D甲、乙施工單位對此應承擔締約過失責任

14.某市火電站建設項目進行招標，招標人規定投標人提交的投標文件截止日期為2006年11月20日，投標人在投標文件截止日期前已提交投標文件。2006年11月18日，投標人向招標人提出撤回提交的投標文件。此時()。A.招標人不允許投標人撤回提交的投標文件B.招標人與投標人協商是否可撤回提交的投標文件C.招標人通過行政主管部門商議是否允許投標人撤回提交的投標文件D.招標人允許投標人撤回提交的投標文件

15.根據《安全生產法》關于建立安全生產保障體系的規定，建筑施工單位()A.應當配備專職或兼職安全生產管理人員B.應當設置安全生產管理機構或配備專職安全生產管理人員C.從業人員300人以上的，應設置安全生產管理機構或配備專職安全生產管理人員D.從業人員300人以下的，應配備專職或兼職安全生產管理人員

16.某施工單位從業人員1000人，根據《安全生產法》關于安全生產事故應急救援的規定，下列作法中正確的是()A.應當建立應急救援組織B.可不建立應急救援組織，但應指定專職應急救援人C.可不建立應急救援組織，但應指定兼職應急救援人員D.可不建立應急救援組織，但應配備必要的應急救援器材設備

17.關于施工總承包單位與分包單位安全責任的劃分，下列表述不正確的是()A.由總承包單位對施工現場的安全生產負總B.總承包單位和分包單位對各自承包范圍內的安全生產自行承擔責任C.總承包單位和分包單位對分包工程的安全生產承擔連帶責任D.分包單位不服從總承包單位管理導致生產安全事故的，由分包單位承擔主要責任

18.起重吊裝工程是一個危險性工程，對于起重吊裝工程的說法不正確的是()。A.施工單位應該在施工組織設計中編制安全技術措施B.需要編制專項施工方案，并附安全驗算結果 C.專項施工方案經專職安全管理人員簽字后實施 D.由專職安全管理人員進行現場監督

19.關于安全施工技術交底，下面說法正確的是()。A.施工單位負責項目管理的技術人員向施工作業人員的交底B.專職安全生產管理人員向施工作業人員交底 C.施工單位負責項目管理的技術人員向專職安全生產管理人員交底 D.施工作業人員向施工單位負責人交底

20.企業在安全生產許可證有效期內，未發生死亡事故的，安全生產許可證屆滿時()。A.經原頒發管理機關同意可不再審查，有效期延期3年

B.必須再次審查，有效期增加2年C.不再審查，有效期直至發生死亡事故D.必須再次審查，重新辦理

21.某工程完成了設計圖紙和合同規定的施工任務，建設單位欲組織竣工驗收，此時應具備《建設工程質量管理條例》規定的工程竣工驗收的必備條件不包括()A.完整的技術檔案和施工管理資料B工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告C勘察、設計、施工、工程監理等單位共同簽署的質量合格文件D施工單位簽署的工程保修書

22.在施工現場進行設計技術交底，以下做法中不符合規定的設計單位質量責任和義務的是()A.由于懸挑梁使用的φ22鋼筋缺貨，結構工程師進行了替代換算B.電氣工程師對配電箱的注冊商標、規格、型號、入網許可等要求進行了詳細交代C水暖工程師強調：分戶采暖計量系統每組暖氣包前的控制閥不得取消D.建筑工程師要求：外部造型的線條顏色甲方可以改變，但必須使用耐堿產品

23.下列表述正確的是()A.評標時應充分考慮建筑師張某曾在全國建筑設計大賽中獲得過冠軍B.建設工程勘察設計方案評比時，可以采用綜合評估法，也可以采用報價最低單一標準法C.經發包方同意，承包方可以將主體部分建設工程勘察、設計再分包給其他具有相應資質等級的建設工程勘察、設計單位D.簽訂勘察設計合同的雙方，須將合同文本送交項目所在地的縣級以上人民政府建設行政主管部門或其委托機構登記方可生效

24.某造紙廠的廠房建設項目對環境的重大影響還涉及水土保持，除應編制環境影響報告書外，還必須有()審查同意的水土保持方案。

A.環境保護部門B.水行政主管部門 C.工商行政管理部門 D.國土資源管理部門

25某建筑公司準備在市區范圍內進行建筑施工，其施工過程中使用機械設備可能產生環境噪聲污染。根據《環境噪聲污染防治辦法》，該公司必須在工程開工()以前向工程所在地縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門申報該工程的相關情況A3日B5日C10日D15日

26.某項目屬于按規定應當進行消防設計的建筑工程，則下列關于建筑工程消防設計、驗收的表述中正確的是()A.建筑工程設計單位應當將建筑工程的消防設計圖紙及有關資料報送公安消防機構審核B.建筑構件和建筑材料的防火性能應當符合國家標準或者行業標準C.公共場所室內裝修、裝飾，應該使用不燃、難燃的材料D.建筑工程竣工時，必須經公安消防機構進行消防驗收；未經驗收或者經驗收合格的，不得進行竣工驗收

27.項目檔案驗收組在檢查某建設工程檔案資料時，發現施工圖及說明不符合檔案規范要求，遂提出了整改意見，要求項目()于項目竣工驗收前對存在的問題進行整改，并進行復查。A.建設單位（法人）B.設計單位 C.施工單位 D.監理單位

28.根據《城鎮國有土地使用權出讓和轉讓暫行條例》規定，下列關于土地使用權出讓最高年限的表述正確的是()。A.甲商業大樓用地使用權出讓年限是50年B乙工廠用地使用權出讓年限是40年C丙私立醫院土地使用權出讓年限是70年D丁旅游娛樂中心土地使用權出讓年限是40年

29.居民孫某不滿意拆遷人的補償安置方案，雙方未能達成協議，因而拒絕搬遷。后經市房屋拆遷管理部門裁決孫某應于30日內搬遷，現期限屆滿，孫某仍然未搬。那么下列做法符合法律規定的是()。A.拆遷人可以對其房屋強制拆除B.拆遷人向城市房屋拆遷管理部門申請強制拆遷C.由拆遷人申請人民法院強制拆遷D.強制拆遷前，拆遷人向公證機關辦理證據保全

30.下列各種社會關系中，不屬于《勞動法》調整對象的是()。A.甲公司與其職工因支付加班費用而發生的關系 B.乙私營企業與其職工因培訓而發生的關系 C.丙出版社與作家張某因稿酬發生的關系 D.勞動監察執法人員查處丁公司雇傭童工的關系

31某建筑公司為本公司大型設備投保了財產險，保險金額為800萬元，不久，建筑公司發生火災，被保險的設備全部燒毀，經有關部門勘察評估，公司大型設備總價值為600萬元，于是保險公司應賠付給建筑公司的金額為()A800萬元B400萬元C600萬D保險金額減去殘值的差額

32某施工單位在4月2日與保險公司簽訂了建筑意外傷害保險，在開工（4月20日）前10天，即4月10日施工管理人員到工地巡視設備準備情況時遭受意外傷害，這時保險公司承擔保險責任的期限的起算時間應為)A4月2日B4月10日C4月20日D發生損失之日起生效

33.某公司2009年6月1日應繳納稅款50000元，由于經營困難，申請并獲準延期繳納稅款，若該公司直至同年11月1日仍未能按時繳納稅款，則應A.補交稅款50000元B補交稅款50000元，并征收同期銀行存款利息C補交稅款50000元，并征收萬分之五的滯納金D.補交稅款50000元，并征收百分之三的滯納金

34.某建筑工程有限公司于2007年6月15日召開股東會，選舉公司的董事。下列人員可以擔任公司董事的是()。A.個人負債80余萬到期債務的賀某B.曾因貪污罪被判處有期徒刑，于2003年4月17日刑滿釋放的張某C.曾在1990年被宣告為限制行為能力人，后經申請被人民法院撤銷宣告的孫某D.曾擔任某公司的法定代表人，該公司于2005年9月被宣告破產，對公司破產負有個人責任的劉某

35.某工程施工合同從談判簽約到履行結束整個過程，下述()情形，屬于合同當事人違反誠實信用的原則，進而影響合同效力的行為。

A.合同簽訂時，發包人隱瞞了其未取得工程項目土地使用權的事實B.合同履行時，發包人無故遲延提供施工場地工程地質資料C.合同履行時，承包人串通監理方在施工中偷工減料D.合同終止后，承包人泄露與本工程引進設備的重要技術資料

36某設備生產廠分別對甲、乙兩個項目進行投標，在提交標書時，將乙項目的標書提交給了甲項目的招標人，將甲項目的標書提交給了乙項目的招標人，則設備廠提交的標書不成構成要約的原因是(A.無訂立合同的意思表示B.要約內容不明確C受要約人錯誤D要約人不特定

37.甲公司于2007年3月1日向丙公司發出了要約，并在要約中約定了：收到文件后15個工作日內做出承諾，承諾生效后45日內將貨物送到甲公司。丙公司于3月5日收到，3月19日做出了完全同意的承諾并以快信的方式發出。甲公司于4月10日才接到丙公司的承諾。丙公司于7月10日將貨物送到了甲公司。請問以下)是不正確A.甲與丙公司已形成了有效的合同關系B.丙公司的承諾是有效的C.丙公司的承諾是無效的D.甲公司有權拒收該貨物

38.某水泥廠將一批過期的劣質水泥更換包裝后，與國有建筑公司簽訂銷售合同供應給建筑公司使其蒙受損失，則依據《合同法》的規定，該合同的性質屬于()A.無效合同B.部分無效合同C.效力待定合同D.可變更、可撤銷合同

39甲勞務公司與乙建筑公司簽訂了一份包工包料的勞務分包合同，工程竣工驗收合格后交付使用。下列說法正確的是)A.分包合同無效，甲公司無權要求工程款B分包合同有效，甲公司有權要求工程款C分包合同無效，甲公司有權要求工程款D.法院可以沒收甲公司的工程款

40甲、乙雙方簽訂一份買賣合同，該合同標的物的價格執行政府指導價，于2000年6月1日前交付完畢，6月1日的政府指導價是35元/噸，但甲方直至2001年8月1日才交貨，此時該合同標的物的政府指導價是30元/噸，市場價是45元/噸，則結算時乙應按照()計算付款。A.35元/噸B.30元/噸C.45元/噸D.40元/噸

41.甲水泥廠與乙施工單位訂立水泥購銷合同，合同約定甲應于2003年8月1日交貨，乙應于同年8月7日付款。7月底，甲發現乙財務惡化，無支付貨款能力，并有確切證據證明，遂提出中止合同，但乙未允。則下列說法正確的是()。A.甲有權中止合同并要求乙提供相應的擔保B.甲無權不按合同約定交貨，但可以要求乙提供相應的擔保C.甲無權不按合同約定交貨，但可以僅先交付部分貨物D.甲必須按合同約定交貨，如乙不支付貨款可追究其違約責任

42.2008年3月1日，王宏將自己的房產以低于市場價50%的價格轉讓給李軍，此行為導致王宏的債權人無法實現債權，2009年1月1日，王宏的債權人知道了該轉讓行為，則債權人的撤銷權截止于()A.2009年3月1日B.2008年9月1日C2010年1月1日D2010年3月1日

43某工程竣工驗收后，甲建設單位一直不支付乙施工單位工程款，乙礙于情面不好意思索要。乙知道甲與丙開發商有業務往來且關系較好，便請丙幫忙索要。乙丙之間簽訂了合同約定共同享有此債權，并通知了甲。后甲將工程款全部付給了丙。針對乙丙之間訂立的合同，下列理解中正確的是)A.是乙委托丙索要工程款的委托合同B是按份分享債權的債權轉讓合同C是因脅迫而簽訂的債權轉讓合同D是連帶共享債權的債權轉讓合44.甲建設單位拖欠乙施工單位工程款1000萬元，甲與另一建設單位丙達成轉讓協議，將此1000萬元債務轉讓給丙并通知了乙，乙收到通知后未作表示。不久后，乙向甲索要工程款遭到甲的拒絕，理由是合同已轉讓給丙。下列說法中錯誤的是()。A.甲與丙的轉讓協議應經乙同意B.甲應當支付拖欠的工程款C.甲、丙對拖欠的工程款承擔連帶責任D.甲可以對拖欠工程款一事對乙提出抗辯

45某借貸合同，債務人將合同義務轉讓給第三人，不能隨之轉移的有()A.債務人的從債務B.原債務人的同時履行抗辯權C.為原債務人提供擔保的保證合同D.原債務人的已過訴訟時效的抗辯權

46下列事例中，不能產生合同義務終止的是A．建設單位在某項工程中欠監理單位監理費用，后建設單位吸收合并監理公司B．施工單位因材料商長期不能供貨解除了雙方的買賣合同C建設單位拖欠施工單位巨額工程款項，施工單位提起仲裁D．設備供應商交付設備時，施工單位拒絕接收，設備商將設備交公證機關提存

47.根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》的相關規定，發包人具備法定情形時，致使承包人無法施工，且在催告的合理期限內仍未履行，承包人可以解除施工合同。這些情形中不包括的是（）。A.長期拖欠工程款的 B.發包人提供的建筑材料不符合強制標準的C.發包人不按照合同約定履行協助義務的D.合同中要求承包人墊資施工的48.某工程，工程總造價為5000萬。建設單位與施工單位約定：無論何種原因，延誤工期一日，施工單位應支付建設單位違約金50萬元。工程因多種原因共延誤120天，則下列表述中正確的是）A．雙方約定的懲罰性違約金數額過高而無效B.應支付的違約金最多不超過工程總造價C.應嚴格按照約定支付6000萬違約D違約責任的規定應符合公平原則

49.甲施工單位與乙建材供應商約定2008年底供應鋼材1000噸，2008年6月，由于材料價格大幅上漲，乙明確對甲表示：無法按照原價格在2008年底供貨。則甲A．不可以要求乙承擔違約責任B只能在2008年底以后要求乙承擔違約責任C可以在2008年6月后即要求乙承擔違約責任D.材料價格上漲非乙的原因，乙不構成違約

50.某建設單位因資金緊張將自己的辦公樓抵押給銀行，但未辦理相應的土地使用權抵押手續，下列選項正確的是（）。A．視為僅抵押了辦公樓B．視為辦公樓與相應的土地使用權抵押一并抵押C．因抵押物不明確，抵押合同視為無效D．因抵押物不明確，抵押合同視為效力待定

51.某企業將自己所有的一批原材料抵押給甲，后由于資金短缺，又將此批原材料抵押給乙，上述抵押均未辦理登記。后某企業無力償還甲、乙的借款，甲、乙擬行使抵押權。下列表述正確的是()。A.由于抵押均未辦理登記，抵押權不生效B.甲抵押權成立在先，應先由甲優先受償C.甲、乙按照債權比例清償D.乙抵押權成立在后，應先由乙優先受償

52.施工單位為某地政協建設辦公樓向供應商采購大批預制板，由于資金緊張只能暫時少量付款，待竣工結算后再付清貨款。供應商提出要求提供擔保，施工單位請來建設方某政協的領導、當地建委、在當地有工程項目的另一施工單位項目部的項目經理和當地最大的一家國有企業出面商談。在上述各家中，可以為施工單位作保證人的是()A.當地政協B.當地建委C.另一施工單位的項目部D.當地的國有企業

53.下列當事人簽訂的施工合同中屬于有效合同或按有效處理的是()。A.承包人超越資質等級與發包人簽訂的承包合同B.承包人同發包人指定的分包人簽訂的專業分包合同 C.總承包人未經發包人同意將非主體工程分包的分包合同 D.沒有資質的實際施工人借用有資質的企業名義與承包人簽訂了承包合同，但在工程竣工后取得了相應的資質

54.發包人與承包人在建設工程施工合同中約定了按照固定總價結算整個工程款項，在合同履行過程中，發生了部分材料價格上漲，同時因發包人原因造成階段停工，承包人請求對材料上漲價差和停工損失進行造價鑒定并予以支付，則人民法院對承包人的請求應()。

A.不予支持 B.材料漲價部分不支持，停工損失支持C.材料漲價部分支持，停工損失不支持D.材料漲價和停工損失都支持

55.某工程分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ號單體建筑，Ⅰ號建筑竣工后未經驗收，開發商提前使用；Ⅱ、Ⅲ號整個建筑竣工后一并進行驗收時，發現Ⅰ號建筑存在質量缺陷。下列說法錯誤的是()。A.開發商有權主張整體工程質量不合格B.施工單位應在工程合理使用壽命內對地基基礎和主體結構質量負責C.合理使用壽命應為設計文件規定的該工程合理使用年限D.開發商擅自使用工程視為對工程質量的認可

56.在下列常見的合同中，對合同的分類的說法錯誤的是()。A.加工承攬合同屬于不要式合同B.建設工程施工合同屬于要式合同C.建設單位與商業銀行的貸款合同屬于不要式合同D.自然人之間的借款合同屬于不要式合同

57.承攬人在履行承攬合同中的下列行為，不正確的是()。A.承攬人發現定作人提供的材料質量不合格，立即停止工作并通知定作人B.承攬人對由自己提供的材料，接受定作人檢驗C.承攬人未征得定作人同意，可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成D.因定做人未按期支付20%的尾款，承攬人可以拒絕交付整個工作成果

58.在下列關于民事訴訟兩審終審制度的表述中，()不正確。A.兩審終審制度是指一個民事訴訟的案件經過兩審法院審判后即告終結的制度B.民事訴訟案件應當經過兩審法院審理才可結案C.對于一般民事訴訟案件，當事人不服一審法院的判決或裁定，可以上訴至上一級法院D.超過上訴期的判決、裁定，為生效判決、裁定，當事人不得再上訴

59.在某建筑工地上，附近居民與施工方發生噪音擾民糾紛，雙方同意協調解決。在下列解決爭議的方式中，由()主持或參與的調解，屬于行政調解。A.施工方上級單位B.建設方C.當地政府建設主管部門D.人民法院

60以下關于民事訴訟、仲裁當事人舉證責任的表述中，不正確的是()A.原告向人民法院起訴，應當附有符合起訴條件的相應的證據材料B.被告提出反訴，可以不提供證C當事人對自己提出的主張，有責任提供證據D沒有證據或證據不足以證明當事人的事實主張的，由負有舉證責任的當事人承擔不利后果

61.商貿公司為建筑公司供應建材，建筑公司認為建材質量不合格，未按合同約定支付材料款。商貿公司向法院起訴，下列證據中，證明力要大于其他證據的是()。A.送貨單B.合格證C.合同書D.專業機構出具的質量鑒定報告

62在沒有書面約定的情況下因建筑工程施工合同糾紛提起的訴訟()法院沒有管轄權A.原告住所地B被告住所地C合同履行D施工行為地

63.下列所給選項中，關于仲裁管轄的表達，()是正確的。A.實行級別管轄，但不實行地域管轄B.實行地域管轄，但不實行級別管C.既不實行級別管轄，也不實行地域管轄D.既實行級別管轄，也實行地域管轄

64.甲房地產開發公司對該市建委對其作出罰款決定不服，欲直接向人民法院提起訴訟的，則甲房地產開發公司應當在知道作出具體行政行為之日起()內提出。A.3個月 B.6個月 C.2年 D.5年

65.下列()不能作為行政訴訟的證據。A.行政機關作出行政處罰前對行政案件證人所作的詢問筆錄B.行政機關作出行政處罰前對行政案件當事人所作的詢問筆錄C.行政處罰聽證記錄D.人民法院立案后行政機關自行向證人取證所作的筆錄

66.下列行為不屬于《行政訴訟法》規定的受案范圍的行為是()。A.吊銷企業營業執照 B.罰款 C.逮捕D.行政拘留

67某施工現場，建筑主體腳手架搭設過程中，施工人員李某不慎，將一鋼管從空中滑落，將臨近道路通行人員張某頭部砸傷，下列選項表述正確的是()A由李某向施工單位承擔違約責任B由李某向張某承擔侵權責由施工單位向張某承擔違約責任D由李某向張某承擔違約責任

68.某市政公司為安裝管道，在道路上挖掘坑道，并于坑道兩側設置了障礙物和夜間警示燈。某夜，司機許某酒后駕車，撞毀了障礙物和夜間警示燈后逃逸，隨后騎自行車經過的秦某摔入坑道中，造成粉碎性腿骨骨折，則秦某的傷害應()。A.由市政公司賠償 B.由許某賠償 C.由市政公司和許某承擔連帶責任 D.由秦某自己承擔

69.某開發商在未取得建設工程施工許可證情況下，就組織對相關項目進行施工，在工程檢查過程中，建設行政主管部門作出了責令停工并處以罰款的處罰決定，開發商不服，為此向法院提起訴訟，則該行政處罰決定在訴訟期間()。

A.停止執行B.與法院協商處理執行與否C.請求政府部分決定D.具有效力，不停止執行

70.某工程因施工單位擅自降低材料的耐火等級，造成建筑物失火焚毀。施工單位項目經理甲被依法逮捕，經法院判決：對甲處以2年管制，立即執行。從逮捕到判決，甲已被羈押3個月，則甲還應服刑()。A.21個月B.2年C.2年3個月 D.18個月

1.下列情形中，能導致注冊建造師注冊證書和執業印章失效的情形有()。A.未達到注冊建造師繼續教育要求B.聘用單位破產C.聘用單位被吊銷營業執照D.與聘用單位接除了合同關系E.注冊有效期滿但未延續注冊

2下列關于法律體系的說法，正確A.建設法是一個獨立的法律部門B.法律體系是由法律部門構成的C.建筑法屬于行政法律部門D.安全生產法屬于社會保障法律部門E仲裁法歸屬于民法部門3.民事法律關系客體，是指民事法律關系之間的權利和義務所指向的對象。下列屬于民事法律關系客體的有()。A.施工單位購買的各種建筑材料 B.建筑資金C.建筑企業對其員工的培訓D.施工中使用的施工機械E.建設行政主管部門

4.下列可以使委托代理終止的情形有()A.代理期間屆滿或者代理事務完成B.被代理人取消委托或者代理人辭去委托C.代理人死亡D.代理人喪失民事行為能力E.被代理人死亡

5根據《建筑法下面關于分包的說法正確的有()A承包單位可以將所承包的工程轉包給他人B所有的分包商都需要經建設單位認可分包商應當對建設單位負責D.如果分包商所承建的工程出現了質量事故，則業主可以要求總承包商為之承擔責任E分包商經業主同意可以將承攬的工程再分包

6.評標委員會在對某項工程項目評標過程中，發現個別投標文件中存在某些錯誤，則評標委員會的下列說法正確的有()A.甲的投標文件中的大寫金額和小寫金額不一致，以大寫金額為準 B.乙的投標文件中總價金額與單價金額不一致的，以單價金額為準，但單價金額小數點有明顯錯誤

C.丙未按招標文件要求提交投標保證金，評標委員會將丙的投標文件作為廢標處理D.丁的投標文件中有含義不明確的內容，評標委員會要求其對此作必要的澄清或者說明E.戊以他人的名義投標，評標委員會將戊的投標文件作為廢標處理

7.依據《工程建設項目施工招標投標辦法》的規定，有以下情形將被作為廢標處理()A.無單位蓋章并無法定代表人或法定代表人授權的代理人簽字或蓋章的B.未按規定的格式填寫，內容不全或關鍵字跡模糊、無法辨認的C.未按招標文件要求提交投標保證金的D.聯合體投標未附聯合體各方共同投標協議的E.未參加開標會議單位的標書

8.張某系某施工單位工人，辦理了工傷社會保險與人身意外傷害保險。在從事某工程外墻面裝修時，不慎墜落，造成三級殘廢，下列表述正確的是()。A.張某可要求享受工傷保險B張某有權要求本單位賠償C.張某享受工傷保險，但不得要求單位賠D.張某享受工傷保險，還可要求單位賠償E.張某向保險公司主張人身意外傷害保險索賠時，就不得要求工傷社會保險

9.根據《建設工程安全生產管理條例》規定，必須按照國家有關規定經過專門的安全作業培訓，并取得特種作業操作資格證書后，方可上崗作業的人員有()A.垂直運輸機械作業人員B.安裝拆卸工C.爆破作業人員D.起重信號工E.鋼筋工

0.施工單位在施工過程中，必須做好隱蔽工程的質量檢查和記錄。按照《建設工程質量管理條例》的規定，隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應當通知()。A.建設單位B.工程監理單位C.勘察、設計單位 D.工程質量監督機構E.安全生產監督部門

11根據《工程建設行業標準管理辦法》的規定，下列工程建設行業標準屬于強制性標準的有()A工程設計行業專用的綜合性標準B工程建設行業專用的質量標準C.工程建設行業專用的有關安全、衛生和環境保護的標準D工程建設行業專用的制圖方法標準E工程建設行業專用的信息技術標

12.關于對建設工程項目的節能管理，下列表述中正確的有()。A.達不到合理用能標準和節能設計規范要求的項目，依法審批的機關不得批準建設B.項目建成后，達不到合理用能標準和節能設計規范要求的，驗收結論為不合格C.建設單位不得以任何理由要求設計單位擅自修改經審核

合格的節能設計文件，降低建筑節能標準D.施工圖設計文件不符合建筑節能強制性標準的，施工圖設計文件審查結論應當定為不合格E.監理單位應當依照法律、法規以及建筑節能標準、節能設計文件、建設工程承包合同及監理合同對節能工程建設實施監理

13.某市的一家建筑工程公司準備實施經濟性裁員，那么，依據《勞動法》規定，在下列人員中，該建筑工程公司不得與其解除勞動合同的是()。

A.女職工李某，正在家中休產假B.會計劉某，非因公負傷，正在住院還未痊愈C.職工謝某，因失職造成公司損失10萬元，現停職在家D.工程師呂某，因患職業病喪失勞動能力，一直臥床在家E.司機于某，因盜竊罪被法院判處有期徒刑5年

14.某建筑工程有限公司股東會在審議董事會人選時，有下列五人的任職資格受到股東的質疑，其中不屬于公司法規定的不得擔任董事的情形為(.陳某66歲，曾任區政府辦公室主任，現退休在家B張某兩年前因對一起重大工程事故負有責任，被判處有期徒刑一年C.張某人獨資企業的出資人，因經營負債50萬元，債權人至今仍在追討D趙某兩年前被任命為一家長期經營不善、負債累累的國有企業的總經理，上任僅兩個月，該企業被宣告破產

15.合同當事人在合同談判過程中，發生的下列()行為，應當承擔締約過失責任。A.假借訂立合同，惡意進行磋商B.惡意進行磋商，給對方造成損失C.故意隱瞞與簽約有關的重要事實D.故意提供虛假情況，給對方造成損失E.一方未盡通知義務，增加對方締約成本

16.根據《合同法》的規定，下列合同中無效的是()A.損害社會公共利益的合同B.附期限的合同C.以欺詐、脅迫的手段簽訂的合同D.因重大誤解簽訂的合同E.惡意串通，損害個人利益的合同

17.甲市物業公司與乙市設備公司簽訂了一份電子門鈴的買賣合同，約定由設備公司供應物業公司電子門鈴500套，物業公司支付貨款5萬元。但合同對付款地點和交貨地點未約定，雙方為此發生糾紛，付款地點和交貨地點應為()。A.付款地點為乙市B.交貨地點為乙市C.付款地點在甲市 D.交貨地點在甲市E.交貨地點和付款地點均在乙市

1下列說法正確的是A代位權只有債權人才能行使B.抗辯權只有債務人才能行使C債務人在不能清償債務的情況下，只要已經向第三人主張債權，其債權人就不可以行使代位權D行使撤銷權和代位權的費用都要由債務人承擔E債務人只要不是無償轉讓財產，其債權人不可以對此行使撤銷權

19.某企業與甲公司簽訂了供應商品混凝土合同后，分立成乙、丙兩個公司，乙公司與丙公司約定由乙供應混凝土，丙公司負責收受貨款，并得到了甲公司的許可，則()A乙、丙對此合同應享有連帶債權，承擔連帶債務B.由批準原企業分立的上級單位承擔合同義務C.乙、丙的內部約定，對甲不發生法律效力D.應當按照乙、丙的約定履行合同 E.企業合并分立屬于法定的權利義務概括轉移

20.根據《司法解釋》的相關規定，屬于發包人解除合同條件的是()。A.承包人未按約定工期完工B.承包人完成工程質量不合格，并拒絕修復

C.承包人擅自將專業工程進行分包D.承包人將工程轉包的E.未經發包人同意擅自將勞務部分分包的21.甲公司與乙公司訂有買賣合同，甲交貨100噸水泥后，尚欠乙公司水泥20噸，同時乙公司尚欠甲公司150萬元，后乙公司分立為丙、丁兩公司，則下列正確的是()。A.丙、丁兩公司相約各自承擔50%欠款，甲要求丙還款100萬元，而丙可以以與丁有約定為名，拒絕還款B.丙、丁公司如在分立時與甲相約各自還款50%，則甲不能要求丙還款100萬元C.乙在分立時應通知甲公司，并征得甲公司同意D.丙、丁公司均可向甲公司提出20噸水泥的交貨權E.企業分立屬于法定的權利義務概括轉移

22.某工程建設項目，建設方甲、施工方乙，投資擔保公司丙提供工程款支付擔保。下列表述中正確的是()。A.保證合同由甲丙簽訂B.保證合同由乙丙簽訂C.甲與乙協商變更了施工合同付款條件時，應當通知丙D.甲與乙協商變更了施工合同付款條件時，應當取得丙口頭同意 E.甲與乙協商變更了施工合同付款條件時，應當取得丙書面同意

23.建設單位將工程建筑抵押給銀行以獲得經營資金，后因其經營狀況不佳而無力償還貸款和支付施工單位工程款，則下列關于施工單位權利的說法中，正確的是()。A.施工單位可以申請人民法院將該工程拍賣B.施工單位申請工程價款優先受償的權利，須按照訴訟時效的規定提出 C.施工單位無權就該工程的拍賣款優先于銀行受償 D.施工單位可不申請拍賣，而直接與建設單位協商將工程折價E.施工單位工程欠款的利息，可在工程拍賣所得中優先扣除

24.以下關于公開審判制度，正確的表述是()A.不允許群眾旁聽庭審過程和宣判結果B.除法律規定的情形外，審理民事案件的過程應當向社會公開C.對公開審理或者不公開審理的案件，一律公開宣告判決D.除法律規定的情形外，允許群眾旁聽庭審過程E.除法律規定的情形外，允許新聞媒體對庭審過程進行采訪、報道，并將案件向社會披露

25.甲、乙兩公司發生建設工程施工合同糾紛，經仲裁委員會審理作出仲裁裁決書。乙公司向法院申請執行后，甲公司申請不予執行。甲公司提出的下述理由中，法律規定不予執行的情形包括()A.裁決的事項不屬于仲裁協議范圍B.仲裁庭的組成違反法定程序C.認定事實的主要證據不足

D.適用法律確有錯誤E.裁決不合理

26.甲公司依據合同中的仲裁協議向丙仲裁委員會申請仲裁，要求乙公司支付拖欠的工程款。丙仲裁委員會受理案件后，甲公司發現乙公司有轉移其財產的行為，欲申請財產保全。下列關于財產保全的說法正確的是()A.甲公司可以將財產保全申請書提交給財產所在地人民法院B.甲公司

第二篇：2018 一級建造師《法規》模擬試卷(一)

2018 一級建造師《法規》模擬試卷

（一）一、單項選擇題（每道題 1 分，共計 70 分）

1． 施工企業的分公司、項目經理部均不具有法人資格，根本原因是其（A． 沒有依法成立 B． 沒有必要的財產或經費 C． 沒有自己的組織機構和場所 D． 不能夠獨立承擔民事責任

2． 建設工程活動中，不可以委托代理的是（）。A．工程項目招標 B．施工合同糾紛訴訟 C．組織和參與竣工驗收 D．材料和設備采購

3.下列物權中，屬于用益物權的是（）。A．房屋抵押權 B．房屋租賃權 C．建設用地使用權 D．土地所有權

4.甲施工企業將其自有吊車抵押給乙銀行后，乙銀行即依法享有對該吊車的（）。A．占有權 B．使用收益權 C．自由處分權 D．優先受償權

5.建設用地使用權人不能將其取得的建設用地使用權（）。A．轉讓、互換 B．出資、贈與

C．抵押

D．質押）。

6.某公司取得了一宗地塊的建設用地使用權進行商品住宅開發，就該事件，判斷錯誤的是（）。A．該地塊的土地所有權一定歸國家所有，不可能是農民集體所有 B．該公司取得建設用地使用權的方式一定是出讓，不可能是劃撥

C．如該公司缺乏資金，將該地塊的建設用地使用權抵押貸款，則附著于該地塊的建筑物、構筑物、附屬設

施一定一并抵押

D．如該公司在 3 年后無力開發，將項目轉讓給另一公司，則雙方約定的建設用地使用年限最高為 70 年 7.關于物權保護的說法，正確的是（）。A．物權受到侵害的，權利人不能通過和解方式解決

B．侵害物權造成權利人損害的，權利人既可請求損害賠償，也可請求承擔其他民事責任 C．侵害物權的，承擔民事責任后，不再承擔行政責任

0

D．物權的歸屬、內容發生爭議的，利害關系人應當請求返還原物

8.甲是某產品的專利權人，乙于 2008 年 3 月 1 日開始制造和銷售該專利產品。甲于 2009 年 3 月 1 日對乙提起侵權之訴。經查，甲和乙銷售每件專利產品分別獲利為二萬元和一萬元，甲因乙的侵權行為少銷售

臺，乙共銷售侵權產品 300 臺。關于乙應對甲賠償的額度，下列哪一選項是正確的？（）

A．200 萬元 B．250 萬元 C．300 萬元 D．500 萬元 9.關于擔保的說法，正確的是（）。A． 擔保是用益物權的一種 B． 擔保的目的是保障特定債權實現 C． 擔保合同是主合同

D． 反擔保不適用《擔保法》的規定

10.公司甲以其名下的一棟辦公樓作為抵押物，為公司乙向銀行申請貸款做擔保，并在登記機關辦理了抵押登記。該擔保法律關系中，抵押人為（）。A．公司甲 B．公司乙

C．銀行

D．登記機關

11.某工程已投保建筑工程一切險。保險期間，因基坑支護和降水施工工藝不當造成損失，并導致被保險工程危險程度顯著增加。施工企業及時通知了保險人，保險人（）。A． 不能增加保險費，但可以解除保險合同 B．不能解除保險合同，但可以增加保險費 C.可以增加保險費，也可以解除保險合同 D．應當賠償施工企業的損失

12.某大型體育館項目申請領取施工許可證前，建設單位應事先取得的批準文件不包括（）。A．建設用地批準書 B．建設工程規劃許可證 C．安全生產許可證 D．消防設計審核批準文件

13.下列選項中，違反施工許可證制度的是（）。A． 某臨時建筑未申請領取施工許可證即開工

B． 某工程遭遇洪水，中止施工半年后向發證機關作了報告 C． 某工程因故不能開工，第三個月向發證機關申請延期開工

D． 某工程因宏觀調控停建一年多，恢復施工前報發證機關核驗施工許可證 14.下列承攬工程的情形中，符合工程承包管理相關規定的是（）。A． 超越本企業資質等級許可的業務范圍承攬工程 B． 分公司使用總公司的營業執照及資質證書承攬工程

C． 以聯營方式使用其他施工企業的營業執照及資質證書承攬工程 D． 子公司使用母公司的營業執照及資質證書承攬工程

15.甲公司承攬了一項建筑工程，但建設主管部門在施工現場檢查發現，施工項目部的項目經理、技術負責人、核算、質量、安全管理人員勞動合同及社保關系均在乙公司。該項目經理部行為的法律后果應由（）

承擔。A． 乙公司 B． 甲公司

C． 甲公司和乙公司連帶

D． 項目經理、乙公司和甲公司連帶

16.注冊建造師有下列情形之一的，應當撤銷其注冊（）。A． 聘用單位破產的

B． 已與聘用單位解除勞動合同的 C． 年齡超過 65 周歲的 D． 以欺騙手段取得注冊的

17.劉某是在甲施工企業執業的注冊建造師，受企業委派擔任一個施工總承包項目的項目經理。屬于其合法執業活動的是（）。

A． 為配合業主方盡快辦理房產證，在有嚴重質量缺陷的某分項工程質量驗收單上簽章 B． 在該項目竣工預驗收期間，根據企業安排到另一中標項目上同時擔任施工項目經理 C． 對分包企業注冊建造師簽章的施工管理文件進行修改 D． 在分包工程質量合格文件上簽字并加蓋執業印章

18.根據《電子招標投標辦法》，關于投標行為的說法，正確的是（）。A． 投標截止時間后送達的投標文件，電子招標投標交易平臺可以拒收 B． 投標人可以在投標截止時間后完成投標文件的傳輸遞交 C． 投標人不可補充、修改投標文件，但是可以撤回 D． 投標截止時間前未完成投標文件傳輸的，視為撤回

19.某施工招標文件要求投標人能夠采用某特定的專利技術，而該專利技術并非實施該工程所必需。該招標人的行為屬于（）。A． 與投標人串通 B． 內定中標人

C． 以不合理條件排斥投標人 D． 指定分包

20.投標人的投標文件，應當（）。A． 包括擬簽訂合同的主要條款

B． 包括擬派出的項目負責人與主要技術人員的簡歷、業績 C． 包括履約保證金

D． 在投標截止時間前提交評標委員會

21.關于投標文件的撤回與撤銷，下列說法正確的是（）。A． 投標人撤銷投標文件的，可以重新投標

B． 投標人撤回投標文件的，招標人可以不退還投標人的投標保證金

C． 投標人撤回投標文件的，應當以書面形式通知招標人和已參加投標的投標人 D． 投標人撤回投標文件的，可以不再投標，也可在規定的投標截止時間前重新投標 22.禁止投標人低于成本競價，其中”成本”是指（）。A．直接費 B．項目施工成本 C．企業個別成本 D．社會平均成本

23.依法必須進行施工招標的項目，招標人應在（）之日起 15 日內向有關行政監督部門提交招標投標情況的書面報告。A． 發出中標通知書 B． 合同簽訂 C． 投標有效期結束 D． 確定中標人

24.下列關于工程承包活動相關連帶責任的表述中，正確的是（）。A．聯合體承包工程其成員之間的連帶責任屬約定連帶責任 B．如果分包單位是經業主認可的，總包單位對其過失不負連帶責任 C．工程總分包單位之間的連帶責任是法定連帶責任 D．負有連帶責任的每個債務人，都負有清償部分債務的義務

25.下列建設工程不良行為中，屬于施工企業資質不良行為的是（）。A． 允許他人以自己名義承攬工程 B． 以他人名義承攬工程 C． 保修書期限、內容違法 D． 泄露商業機密

26.施工承包合同的從合同是（）。A．監理合同 B．采購合同 C．仲裁協議 D．保證合同

27.下列關于合同效力的說法中正確的是（）。

A．合同成立的根本標志是指合同主要條款產生了法律約束力

B．要約和承諾是訂立合同必經的階段，若只停留在要約階段，合同根本未成立

C．當事人采用合同書形式訂立合同的，承諾生效時合同成立 D．合同成立即意味著合同的生效

28.甲乙雙方于 2016 年 1 月 1 日在 A 地簽訂某施工材料采購合同，約定 2016 年 3 月 1 日在 B 地履行。當事

人對價款沒有約定，未達成補充協議，也無法根據合同有關條款或交易習慣確定，則應按照（）的市

場價格履行。

A． 2016 年 1 月 1 日 A 地 B． 2016 年 1 月 1 日 B 地 C． 2016 年 3 月 1 日 A 地 D． 2016 年 3 月 1 日 B 地

29.甲公司委托王某購買水泥，王某在建材市場發現鋼材價格非常便宜，僅 2000 元/噸，就以甲的名義與供貨

商乙簽訂了 200 噸鋼材供貨合同。隨后乙催告甲予以追認，而甲未置可否。一個多月后，鋼材價格飆漲

到 2400 元/噸，甲要求乙按照合同約定供貨 200 噸，乙拒絕。下列說法正確的是（A． 乙拒絕供貨構成違約

B． 合同已經生效，甲有權要求乙履行合同 C． 王某代簽的合同已經失效 D． 王某的行為構成表見代理）。

30.某承包人一直拖欠材料商的貨款，材料商多次索要未果，便將此債權轉讓給了該工程的建設單位。工程結算時，建設單位提出要將此債權與需要支付的部分工程款抵消，施工單位以自己不知道此事為由不同

意。針對本案，下列表述中正確的是（）。A． 材料商轉讓自己的債權無需讓承包人知道 B． 材料商轉讓自己的債權應經承包人同意

C． 若轉讓時材料商通知了承包人，則建設單位可以主張抵消 D． 即便轉讓時材料商通知了承包人，則建設單位也不可以主張抵消

31.甲、乙雙方于 2012 年 3 月 10 日簽訂一份固定總價施工合同。2012 年 3 月 20 日，乙方發現甲方隱瞞了

施工現場周邊真實地質條件，如果按合同施工，將增加近30%的施工費用，遂與甲方協商但遭到拒絕。

乙方欲行使撤銷權，則應當在（A．2013 年 3 月 10 日 B．2013 年 3 月 20 日 C．2014 年 3 月 10 日 D．2014 年 3 月 20 日）前行使。

32.下列情形中，造成合同權利義務終止的是（）。A．債權人拒絕受領標的物 B．當事人一方延遲履行義務 C．當事人一方下落不明

D．債權人免除債務

33.某工程在9月10日發生了地震迫使承包人停止施工。9月15日發包人與承包人共同檢查工程并一致認為損害程度嚴重，需要拆除重建。9月17日發包人將依法單方解除合同的通知送達承包人，9月18日

發包人接

到承包人同意解除合同的回復。依據《合同法》規定，該施工合同解除應為（A． 9月10日 B． 9月15日 C． 9月17日 D． 9月18日

34.施工單位在外省承接了一棟辦公樓建設，在當地招聘了一名材料采購員，施工單位與他簽訂的勞動合同期限約定至項目采購計劃完成為止。該勞動合同屬于（）。A． 固定期限合同，可以約定不超過 2 個月的試用期 B． 無固定期限合同，可以約定不超過 6 個月的試用期 C． 以完成一定工作任務為期限的合同，不得約定試用期 D． 非全日制合同，不得約定試用期

35.關于勞動關系和勞動合同，理解正確的是（）。A． 勞動關系自轉正之日起建立

B． 用人單位最遲應當在試用期滿前與勞動者訂立書面勞動合同 C． 用人單位不得解除無固定期限勞動合同

D． 用人單位無法定理由不得在試用期內解除勞動合同

36.甲建筑材料公司聘請王某擔任推銷員，雙方簽訂勞動合同，約定試用期六個月，六個月后再根據王某工作表現，確定勞動合同期限。關于該勞動合同，下列選項中表述正確的是（）。A． 該勞動合同應視為無固定期限合同

B． 該勞動合同沒有約定合同期限，屬于無效合同

C． 由于雙方約定的試用期長度沒有超過法律規定，所以該試用期成立 D． 該試用期不成立，六個月應視為勞動合同期限

37.下列做法符合我國《勞動合同法》相關規定的是（）。

A．張某應聘某大型外企任項目經理被錄用，企業為方便管理扣押張某建造師注冊證書 B．趙某與某公司簽訂勞動合同，約定試用期一年，轉正后再改簽訂無固定勞動合同

C．王某與某勞務派遣公司簽訂勞動合同，并被派遣到 A 單位工作，但 A 單位拒絕與王某簽訂勞動合同

D．李某與某企業簽訂一份勞動合同，約定的薪水待遇明顯低于同行業同崗位薪資水平，該合同顯失公平應）。

屬無效勞動合同

38.勞動者因勞動爭議向人民法院提起訴訟的，應當依法先經過（）。A． 和解 B． 調解

C． 投訴 D． 仲裁

39.甲建筑公司拖欠田某勞動報酬，于 2013 年 10 月 8 日雙方發生爭議，并于 2014 年 11 月 1 日，勞動 合同終止，則田某最遲應在（）之前提出勞動仲裁。A．2014 年 10 月 8 日 B．2015 年 10 月 8 日 C．2015 年 11 月 1 日 D．2016 年 11 月 1 日

40.定作合同對于支付報酬的期限沒有約定或者約定不明，又不能達成補充協議，按照合同有關條款或者交易習慣也不能確定的，定作人應當在（）支付報酬。A．合同生效后 B．交付工作成果時 C．完成工作成果 50%時 D．完成全部工作成果前

41.在買賣合同中，標的物所有權自（）起轉移給買受人，但法律另有規定或者當事人另有約定的除外。

A．合同生效時 B．合同訂立時 C．標的物交付時 D．合同履行時

42.施工設備租賃期間，發生（）事件的，不影響租賃合同的繼續履行。A． 設備未按照國家規定配備保險、限位裝置，危及承租人安全 B． 承租人無正當理由拖延支付租金，經通知，逾期仍不支付 C． 出租人通知承租人已將該設備轉賣他人 D． 承租人未經出租人同意，將施工設備轉租他人 43.貨運合同的標的是（A．貨物本身 B．運輸行為 C．財產權利 D．勞務

44.在城市市區范圍內，施工過程中使用機械設備可能產生環境噪聲污染的，施工單位必須在工程開工 15 日前向工程所在地縣級以上人民政府環境保護行政主管部門申報。申報的內容不包括（A． 施工場所和期限

B． 施工中可能產生的環境噪聲值 C． 施工環境噪聲污染防治措施）。）。

D． 施工單位資質

45.市區高架軌道交通項目在試通車之前，其聲屏障必須經（）驗收。A． 建設單位 B． 監理單位

C． 建設行政主管部門 D． 環境保護主管部門

46.根據《綠色施工導則》，施工單位對施工現場建筑垃圾和生活垃圾的處置措施正確的是（）。A． 委托個體戶運輸酸液等建筑垃圾

B． 固體廢物出省，向接受地環境保護部門提出申請

C． 危險廢物交由有資質單位進行處理，應急預案向環境保護部門備案 D． 建筑垃圾進行分類，就地焚燒或填埋處理

47.某施工單位挖掘作業人員鄧某在作業中意外發現一段城墻遺址，鄧某應當立即停止作業，保護現場，并立即報告（）。A．本單位負責人 B．總監理工程師

C．當地建設行政主管部門 D．當地文物行政主管部門

48.根據《安全生產許可證條例》規定，企業在安全生產許可證有效期內，嚴格遵守有關安全生產的法律法規，未發生（）事故的，安全生產許可證有效期屆滿時，經原發證管理機關同意，不再審查，安全生產許可證有效期延期3年。A． 安全 B． 重大死亡 C． 死亡 D． 重傷

49.下列關于安全生產許可證申請與管理制度的說法，正確的是（）。A．原頒證機關的審查是辦理安全生產許可證延期的必經程序

B．原頒證機關發現施工單位不再具備相應條件的，應暫扣或吊銷安全生產許可證 C．施工單位遺失安全生產許可證后，應于補辦后立即登報聲明原證作廢 D．未取得施工許可證的，不能頒發安全生產許可證

50.建筑施工企業提供虛假材料申請安全生產許可證的，應給予警告，并在（）年內不得申請安全生產

許可證 A．2 B．1 C．3

D．5 51.施工單位的項目負責人在施工組織管理中居于核心地位，下列對項目負責人職責的描述中錯誤的是（）。

A．應當由注冊建造師擔任 B．應當經企業法人書面授權

C．應及時、如實報告生產安全事故情況 D．在施工前向作業班組做技術交底

52.下列施工作業人員的做法中，（）屬于行使緊急避險權。A．甲憑經驗判斷腳手架可能不穩向現場管理人員提出加固意見

B．乙發現基坑四周地表現出大量裂紋并有土石滑落現象，立即報告現場安全管理人員 C．丙因為安全防護帽損壞，回到工人宿舍更換

D．丁發現吊裝預制構件欲脫落而拒絕繼續作業并迅速躲避

53.勞務派遣工的崗位安全操作規程和安全操作技能的教育和培訓，由（）負責。A． 勞務派遣單位 B． 勞務用工單位 C． 工會

D． 建設行政主管部門

54.根據《建設工程安全生產管理條例》，施工現場的布置中，符合安全和文明施工要求的有（）。A．由于現場場地缺乏條件，將生活區暫時設置在辦公區

B．經征得建設單位同意，在結構封頂的建筑物內設置員工集體宿舍 C．施工現場的辦公用區宜靠近作業區，方便管理人員對工程過程的監管 D．施工現場使用的裝配式活動房，不需要具備產品合格證

55.施工單位參加工傷保險和投保意外傷害險的相同點在于（）。A． 都是強制性險種

B． 被保險人都是現場危險作業人員 C． 保險期間都是從開工到竣工 D． 保費都由企業承擔，個人不承擔

56.生產經營單位應當制定應急預案演練計劃，并根據本單位的事故預防重點，進行（）。A．每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練 B．每半年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練 C．每年至少組織二次的綜合應急預案演練或者專項應急預案演練 D．每年至少組織一次的現場處置方案演練

57.采用新結構、新材料、新工藝的建設工程和特殊結構的建設工程，（）應當提出保障施工作業人員安全和預防安全事故的措施建議。

A． 建設單位在招標文件中 B． 施工單位在投標文件中 C． 監理單位在監理規劃中 D． 設計單位在設計文件中

58.根據《安全生產條例》，出租的機械設備應當有產品合格證、檢測合格證明和（）。A．生產企業資質證明 B．生產企業營業執照 C．生產許可證 D．經營許可證

59.《建設工程工程量清單計價規范》（GB50500-2013）屬于（A． 強制性國家標準 B． 推薦性國家標準 C． 強制性行業標準 D． 推薦性行業標準

60.施工單位必須按照工程設計要求、（），對建筑材料、構配件、設備、商品混凝土進行檢驗，檢驗應當有書面記錄和專人簽字。A． 施工技術標準和合同約定 B． 施工組織設計

C． 強制性標準和推薦性標準 D． 監理通知

61.施工單位試驗員的取樣行為，符合《建設工程質量管理條例》的有（）。A． 在甲方技術人員監督下，將砌筑砂漿報送上級公司有相應檢測資質的實驗室進行檢測 B． 在監理工程師監督下，從已完成的鋼筋骨架上截取鋼筋焊接接頭試樣 C． 試驗員和監理工程師去門窗廠抽取窗戶樣品

D． 在施工技術人員監督下，對進場的防水材料隨機抽取樣品

62.在建設單位要求趕工的情形下，隱蔽工程未通過監理單位驗收，施工單位繼續施工，由此發生質量問題所產生費用由（）承擔。A． 施工單位 B． 建設單位 C． 監理單位 D． 建設主管部門

63.根據《建設工程質量管理條例》，在工程建設過程中，對違反國家規定，降低工程質量標準，造成重大安全事故，構成犯罪的，應對（）依法追究刑事責任。A． 法定代表人）。

B． 經營負責人 C． 項目負責人 D． 直接責任人

64.關于建設工程監理，下列表述正確的是（）。A．監理業務可以由具有相應監理資質的本項目設計單位承擔 B．工程承包合同不能作為建設工程監理的依據 C．經建設單位同意，監理單位可以分包工程監理業務

D．工程監理人員發現工程設計不符合工程建設強制性標準的，應當通知施工單位按強制性標準施工 65.按照《建設工程質量管理條例》，工程竣工驗收應當具備的條件有（）。A． 技術檔案已經移交城建檔案館 B． 已經辦理竣工結算

C． 施工單位已經出具工程保修書 D． 各單位共同簽署質量合格文件 66.以下屬于行政糾紛的是（）。A．施工單位為文化局建設家屬院被拖欠工程款 B．稅務局擴建辦公樓擠占了某居民小區出行通道 C．注冊建造師王某不服注冊機關作出的不予注冊的決定 D．建設單位不服建設行政主管部門對工程合同爭議進行的調解 67.關于仲裁特點的說法，正確的是（）。A． 仲裁委員會隸屬行政機關 B． 仲裁以公開審理為原則 C． 仲裁員由當事人協商確定 D． 仲裁裁決作出后可以上訴

68.當事人雙方在合同中約定解決爭議的方法只能為調解。當糾紛發生后，若一方堅決不同意調解，此時爭議解決方式為（）。A． 和解 B． 調解 C． 訴訟 D． 仲裁

69.當事人不得在合同中協議選擇由（）的人民法院管轄。A．原告住所地 B．合同簽訂地 C．仲裁機構所在地 D．標的物所在地 70.以下不屬于民事訴訟當事人的是（）。A．原告、被告 B．共同訴訟人

C．無獨立請求權的第三人 D．訴訟代理人

二、多選題（每道題 2 分，共計 60 分）

71.關于規范性文件效力比較及處理的說法，正確的是（）。A． 行政法規的效力低于法律

B． 地方性法規的效力低于地方政府規章 C． 地方性法規在本轄區內的效力高于法律

D． 部門規章與地方政府規章之間對同一事項的規定不一致時，由國務院裁決 E． 部門規章與地方性法規之間對同一事項的規定不一致時，由國務院裁決 72.建筑工程一切險的保險范圍包括（）損失。

A． 挖掘機挖到堅硬地層過度磨損需要檢修 B． 雷電擊毀現場施工用配電柜 C． 臺風摧毀施工現場內的臨時工程 D． 大雨造成現場檔案資料損毀 E． 由于設計錯誤導致部分工程拆除重建

73.根據住建部《建筑工程發包與承包計價管理辦法》，國有資金投資的建筑工程招標的，應當（A． 設有最低投標限價 B． 設有最高投標限價 C． 編制標底 D． 委托招標代理機構 E． 采用工程量清單計價

74.以下（）社會保險，只需要單位繳納費用，職工個人無須繳費。A． 基本養老保險 B． 基本醫療保險 C． 工傷保險 D． 失業保險 E． 生育保險

75.建筑施工單位項目負責人應定期帶班制度，符合規定的是（）。A．項目負責人帶班生產時間不少于本月施工時間的 80% B．項目負責人因其他事務離開施工現場時，應向企業負責人請假并經批準 C．項目負責人在同一時期最多只能承擔兩個工程項目的管理工作）。

D． 項目負責人是工程項目質量和安全管理的第一責任人

E． 項目負責人離開施工現場期間可以委托其他負責人負責日常工作

76.根據《建筑工程五方責任主體項目負責人質量終身追究暫行辦法》，有下列（上人民政府住房城鄉建設主管部門應當依法追究項目負責人的質量終身責任。A． 發生工程質量事故

B． 嚴重工程質量問題被投訴并造成惡劣社會影響 C． 施工進度嚴重拖延被媒體曝光 D． 工程款未結清造成群體性事件

E． 由于勘察、設計、施工問題造成尚在設計使用年限內的建筑工程不能正常使用

77.建設單位因急于投產，擅自使用了未經竣工驗收的工程，使用過程中，建設單位發現了一些質量缺陷，遂以質量不符合約定為由將施工單位訴到人民法院，則下列情形中，能夠獲得人民法院支持的有（）。

A．有防水要求的衛生間發生滲漏 B．基礎底板斷裂 C．電氣管線不通路 D．給水管道接口漏水 E．主體結構明顯傾斜

78.根據《建設工程質量監督條例》，質量保修書應當明確的內容有（）。A． 保修范圍 B． 保修期限

C． 質量保證金退還方式 D． 質量保證金預留比例和期限 E． 保修責任

79.對于保修義務的承擔和經濟責任，說法正確的是（）。A． 施工造成的質量缺陷，由施工單位維修并承擔經濟責任 B． 設計造成的質量缺陷，由施工單位維修，并直接向設計單位索賠

C． 因使用甲方采購的建筑材料不合格引起的質量缺陷，施工單位可以拒絕維修 D． 因監理單位錯誤指令引起的工程缺陷，施工單位先行維修，并向建設單位索賠 E． 因使用人使用不當或自然災害引起的工程損壞，施工單位承擔維修費用 80.下列當事人提出的證據中，可以單獨作為認定案件事實的有（）。A． 與一方當事人或者其代理人有利害關系的證人出具的證言 B． 與書證原件核對無誤的復印件

C． 無法與原件、原物核對的復印件、復制品

D． 有其他證據佐證并以合法手段取得的、無疑點的視聽資料 E． 無正當理由未出庭作證的證人證言）情形的，縣級以

81.當事人在仲裁協議中約定了兩個仲裁機構，關于該仲裁協議效力的說法，正確的有（）。A． 該仲裁協議當然無效

B． 當事人不能就仲裁機構選擇達成一致的，該仲裁協議無效 C． 一方當事人可任意選擇其中一個仲裁機構仲裁 D． 一方當事人應按排列順序確定仲裁機構

E． 當事人共同選定其中一個仲裁機構的，該仲裁協議有效

82.某采購合同約定：發生爭議由仲裁委員會或有管轄權的人民法院管轄，后雙方發生爭議，根據該條款，對該爭議案件享有管轄權的應為（）。A． 合同履行地法院 B． 仲裁委員會 C． 合同簽訂地法院 D． 被告住所地法院 E． 原告住所地法院

83.工程建設雙方發生爭議，申請仲裁應具備的條件是（）。A．有仲裁協議 B．仲裁請求具體

C．屬于仲裁委員會的受理范圍 D．選定的仲裁委員會 E．有明確的被申請人

84.根據《仲裁法》，當事人有證據證明仲裁裁決存在（）情形下，可以向人民法院申請撤銷該仲裁裁 決。

A．雙方當事人均不滿意仲裁結果 B．沒有仲裁協議 C．被申請人死亡 D．仲裁機構已被撤銷

E．裁決事項超出仲裁委員會權限

85.以下行政行為中屬于行政強制措施的是（）。A． 限制出境

B． 查封未經檢測的施工電梯 C． 沒收違法所得 D． 凍結施工企業基本賬戶 E． 行政拘留

86.根據《合同法》，下列施工合同履行過程中發生的情形中，當事人可以解除合同的有（）。A．發生泥石流將擬建工廠選址覆蓋

B．由于報價失誤，施工單位在訂立合同后表示無力履行 C．建設單位延期支付工程款，經催告后同意提供擔保

D．施工企業施工組織不力，導致工程工期延誤，使該項目已無投產價值 E．施工企業未經建設單位同意，擅自更換了現場技術人員 87．下列民事責任承擔方式中，屬于違約責任的有（A．繼續履行 B．賠禮道歉 C．賠償損失 D．恢復原狀 E．支付違約金

88.根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》，承包人行使優先受償權的期限應當自建設工程（）起計算。A．合同訂立之日 B．實際竣工之日 C．開工之日 D．保修期屆滿之日 E．合同約定竣工之日

89．發包人未按照約定支付工程價款，承包人按照《合同法》的規定可以行使建設工程價款優先受償權。建設工程價款優先受償權行使中可以優先受償的工程價款包括（A．承包人工作人員的報酬

B．承包人實際支付的建筑構配件價款 C．承包人欠付工程價款的利息 D．承包人因發包人違約產生的損失 E．承包人的墊資

90.下列行為中，屬于建設工程施工單位資質不良行為的有（）。A．未取得資質證書承攬工程的

B．允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程的 C．將承包的工程轉包或違法分包的

D．工程竣工驗收后，不向建設單位出具質量保修書的 E．涂改、偽造、出借、轉讓《建筑業企業資質證書》的 91.下列選項中屬于違法分包的情形有（）。

A．總承包單位將建設工程分包給不具備相應資質條件的單位的 B．分包單位將其承包的建設工程再分包的

C．總承包單位對其承包建設工程的主體工程進行分包的）。）。D．任何情形下，承包單位將其承包的部分建設工程交由其他單位完成的E．總承包單位將其承包的工程分包的 92．下列選項中屬于掛靠的行為有（）。

A．沒有資質的單位或個人借用其他施工單位的資質承攬工程的 B．總承包單位將建設工程分包給不具備相應資質條件的單位的

C．勞務分包的發包單位不是該工程的施工總承包、專業承包單位或專業分包單位的 D．資質等級高的施工單位借用資質等級低的 E．分包單位將其承包的建設工程再分包的

93.建設單位申請領取施工許可證的，（）應當與依法簽訂的施工承包合同一致。A．工程名稱 B．地點 C．規模 D．資質 E．資金

94.下列選項中屬于承擔民事責任方式的有（）。A．停止侵害，排除妨礙，消除影響 B．恢復名譽，賠禮道歉 C．繼續履行，賠償損失 D．支付違約金，吊銷許可證 E．處罰和處分

95.關于《企業所得稅法》中征稅對象的說法，正確的有（）。A．居民企業來源于境外的所得 B．居民企業來源于中國境內的所得

C．設立機構、場所的非居民企業，其機構、場所來源于中國境內的所得 D．未設立機構、場所的非居民企業來源于中國境外的所得

E．在中國境內設立機構、場所的非居民企業，其發生在中國境外但與其所設機構、場所有實際聯系的所得96．根據《企業所得稅法》，關于企業所得稅中不征稅收入的說法，正確的有（）。

A．財政撥款

B．依法收取并納入財政管理的行政事業性收費 C．依法收取并納入財政管理的政府性基金 D．股息、紅利等權益性投資收益 E．接受捐贈收入

97．下列納稅人中，應該繳納個人所得稅的有（）。

A．在中國境內有住所個人，從境外取得的所得

B．在中國境內無住所而在境內居住滿1年的個人，從境外取得的所得 C．在中國境內無住所又不居住，從中國境內取得的所得

D．在中國境內無住所而在境內居住不滿1年的個人，從中國境內取得的所得 E．在中國境內無住所又不居住，從中國境外取得的所得

98.某建設單位與某施工企業簽訂的施工合同約定開工日期為2017年5月1日。同年2月10日，該建設單位與保險公司簽訂了安裝工程一切險保險合同。施工企業為保證工期，于同年4月20日將建筑材料運至工地。后因設備原因，工程實際開工日為同年5月10日。2018年10月1日工程所有人對全部工程簽發完工驗收證書，于2018年12月1日工程所有人實際占有全部工程。下列說法正確的是（）。A．該安裝工程一切險生效日期為2017年5月1日 B．該安裝工程一切險生效日期為2017年2月10日 C．該安裝工程一切險生效日期為2017年4月20日 D．該安裝工程一切險終止日期為2018年10月1日 E．該安裝工程一切險終止日期為2018年12月1日 99.下列關于抵押權的說法，正確的有（）。A．抵押物需要轉移占有至抵押權人 B．宅基地的土地使用權可以作為抵押物

C．建筑物和其他土地附著物作為抵押物的，應當辦理抵押登記，抵押權自登記時設立 D．抵押權與其擔保的債權同時存在

E．抵押權可以與債權分離而單獨轉讓或者作為其他債權的擔保

100．甲公司將其有權處分的在建工程抵押給銀行，銀行同時要求甲提供保證擔保，未約定保證方式。借款到期后，甲無力償還銀行貸款，則該銀行有權（）。A．直接與甲協議以工程折價受償 B．向法院起訴拍賣該工程后優先受償 C．直接變賣該工程 D．直接轉移占有該工程 E．直接要求保證人代為清償債務

第三篇：2018一級建造師考試《水利水電》模擬試卷

學爾森整理“2018一級建造師考試《水利水電》模擬試卷”，更多關于一級建造師模擬試題，請搜索“學爾森一級建造師考試”或訪問學爾森一級建造師考試網。第1頁：單選題第3頁：多項選擇題第4頁：案例分析題

2018一級建造師考試《水利水電》

1[單選題]鋼筋接頭配置在同一截面的允許百分率，綁扎接頭在構件的受拉區中不超過()，在受壓區不超過()。

A.25%，30%

B.25%，40%

C.25%，50%

D.30%，80%

參考答案：C

2[單選題]以下不是水利工程質量事故分類要考慮的因素是()。

A.工期

B.經濟損失

C.使用功能

D.工程級別

參考答案：D

3[單選題]環境保護監理機構和施工單位應根據監測計劃和工程進度及時進行施工環境監測，對限期治理項目的現場監理和監測()。

A.每季度不少于1次

B.每月不少于1次

點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻

C.每周不少于1次

D.每天不少于1次

參考答案：D

4[單選題]根據水利部《水利工程設計變更管理暫行辦法》，設計變更是指自水利工程初步設計批準之日起至工程竣工驗收交付使用之日止，對已批準的()所進行的修改活動。

A.項目建議書

B.可行性研究

C.初步設計

D.施工圖

參考答案：C

5[單選題]根據水利工程施工項目招標投標有關規定，排名第一的中標候選人在規定的期限內未能提交履約保證金的，招標人()。

A.可以確定排名第二的中標候選人為中標人

B.可以重招

C.可以延長履約保證金提交期限

D.可以重新評標

參考答案：A

6[單選題]根據《水利水電工程標準施工招標文件》，監理人未按合同規定的期限發出開工通知，承包人有權提出延長工期的要求，由此增加的費用和工期延誤責任由()承擔。

點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻

A.承包人

B.監理人

C.發包人

D.監理人的上級主管部門

參考答案：C

7[單選題]在軟土堤基上筑堤時，如堤身兩側設有壓載平面，兩者的填筑順序為()。

A.先筑堤身后壓載

B.先筑壓載后堤身

C.兩者同步填筑

D.無所謂

參考答案：C

8[單選題]結構可靠度設計采用概率極限狀態設計原則，以()設計表達式進行。

A.安全系數

B.分項系數

C.滲透系數

D.概率系數

參考答案：B

9[單選題]下列屬于硬木材的是()。

A.松

點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻

B.柏

C.杉

D.槐

參考答案：D

10[單選題]水電工程已按批準的設計文件全部建成，并經過()的運行考驗后，應進行工程專項竣工驗收。

A.3個月

B.一個洪水期

C.半年

D.1年

參考答案：B 4學爾森整理“2018一級建造師考試《水利水電》模擬試卷”，更多關于一級建造師模擬試題，請搜索“學爾森一級建造師考試”或訪問學爾森一級建造師考試網。

第1頁：單選題第3頁：多項選擇題第4頁：案例分析題

11[單選題]水利水電工程水土保持監理應對造林、種草、基本農田、土地整治、小型水利水保工程、封禁治理工程等進行()。

A.平行檢測

B.現場記錄

C.見證取樣

D.巡視檢驗

點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻

參考答案：D

12[單選題]塑性混凝土應在澆筑完畢后()開始灑水養護。

A.24h后

B.立即

C.6～18h內

D.3d后

參考答案：C

13[單選題]在確定土石壩土料壓實參數的碾壓試驗中，以單位壓實遍數的壓實厚度()者為最經濟合理。

A.最大

B.最小

C.等于零

D.無窮小

參考答案：A

14[單選題]當平原、濱海地區的水利水電工程其永久性水工建筑物的擋水高度高于()m，且上下游水頭差大于()m時，其洪水標準宜按山區、丘陵地區標準確定。

A.10、5

B.15、10

C.20、15

D.25、15 點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻

參考答案：B

15[單選題]建設項目的主要施工單位，應委派()參加工程施工安全領導小組。

A.項目負責人

B.項目安全小組組長

C.單位行政正職

D.單位專職安全員

參考答案：A

16[單選題]用壓水試驗檢查固結灌漿質量的合格標準是：孔段合格率應在()以上，不合格孔段的透水率值不超過設計規定值的50%，且不集中。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

參考答案：D

17[單選題]除陜硬水泥以外，其他水泥存儲超過()個月應復試其各項指標，并按復試結果使用。

A.0.5

B.1

C.2

D.3 點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻

參考答案：D

18[單選題]根據《堤防工程施工規范》SL260—98，堤防工程施工中，堤基表層不合格土、雜物等必須清除，地基范圍內的坑、槽、溝等，應采取的措施是()。

A.按堤身填筑要求進行回填

B.進行回填灌漿

C.回填水泥土

D.回填透水性材料

參考答案：A

19[單選題]《防洪法》規定，在蓄滯洪區內建造房屋應當采用()結構。

A.尖頂式

B.平頂式

C.坡屋面

D.圓弧頂

參考答案：B

20[單選題]在巖質河床，廣泛應用的截流方法是()。

A.平堵法

B.立堵法

C.立平堵法

D.平立堵法

參考答案：B 點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻 4學爾森整理“2018一級建造師考試《水利水電》模擬試卷”，更多關于一級建造師模擬試題，請搜索“學爾森一級建造師考試”或訪問學爾森一級建造師考試網。

第1頁：單選題第3頁：多項選擇題第4頁：案例分析題

二、多項選擇題(共10題，每題2分。每題的備選答案中，有2個或2個以上符合題意，至少有一個錯項。錯選，本題不得分;少選，所選的每個選項得0.5分)

21[多選題]根據《水利水電工程標準施工招標資格預審文件》，須持有安全生產考核合格證的有()。

A.項目經理

B.企業主要負責人

C.專職安全生產管理人員

D.安全管理人員

E.質量管理人員

參考答案：A,B,C,D

22[多選題]下列屬于單位工程投入使用驗收工作內容的是()。

A.檢查工程是否按批準的設計內容完成 B.評定工程施工質量等級

C.對驗收中發現的問題提出處理意見

D.檢查工程是否具備安全運行條件

E.主持單位工程移交

點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻

參考答案：A,B,C,D

23[多選題]下列關于混凝土運輸澆筑方案選擇的說法正確的是()。

A.起重設備能夠控制整個建筑物的澆筑部位

B.主要設備型號要多

C.在保證工程質量前提下能滿足高峰澆筑強度的要求

D.能最大限度地承擔模板、鋼筋、金屬結構及倉面小型機具的調運工作

E.在工作范圍內能連續工作，設備利用率高

參考答案：A,C,D,E

24[多選題]臨時合同工應()。

A.作為勞務由施工單位分級管理

B.一般應用于承擔非技術工種

C.需用于承擔技術工種的，施工單位應對其進行質量教育和技能培訓，持證上崗

D.承擔技術工種應持證上崗，并報監理單位備案

E.不得用于主體工程施工中

參考答案：B,C,D

25[多選題]其他直接費包括()。

A.特殊地區施工增加費

B.其他費用

C.施工機械使用費

D.冬雨期施工增加費

點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻

E.夜間施工增加費

參考答案：A,B,D,E

26[多選題]根據《水利工程建設監理單位資質管理辦法》(水利部令第29號)，水利工程建設監理單位資質分為()專業。

A.水利工程施工

B.水土保持工程施工

C.機電及金屬結構設備制造

D.水利工程建設環境保護

E.機電及金屬結構設備安裝

參考答案：A,B,C,D

27[多選題]在戧堤法截流中，平堵法與立堵法相比具有的特點是()。

A.單寬流量小

B.最大流速也小

C.水流條件較好

D.可以減小對龍口基床的沖刷

E.無需架設浮橋及棧橋

參考答案：A,B,C,D

28[多選題]水利水電地下工程按其斷面大小可分為()。

A.小斷面

B.中斷面

C.大斷面

點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻

D.較大斷面

E.特大斷面

參考答案：A,B,C,E

29[多選題]根據《水利工程建設項目施工分包管理規定》，下列關于項目法人指定分包的程序說法正確的是()。

A.當項目法人需將某專項工程分包并通過優選指定分包單位時，應將擬分包工程的工作內容和工程量以及指定分包單位的資質和其他情況通知承包單位

B.承包單位與項目法人按“由指定分包單位造成的與其分包工作有關的一切索賠、訴訟和損失賠償由指定分包單位直接對項目法人負責，承包單位不對此承擔責任”的原則簽訂協議

C.承包單位與項目法人按“由指定分包單位造成的與其分包工作有關的一切索賠、訴訟和損失賠償由指定分包單位直接對項目法人負責，承包單位按職責劃分承擔責任”的原則簽訂協議

D.分包單位與承包單位和項目法人同時簽訂分包合同

E.由項目法人協調，承包單位與分包單位簽訂分包合同

參考答案：A,B,E

30[多選題]高土石壩一般要用有限單元法計算壩體壩基及岸坡接頭在填土自重及其他荷載作用下的填土應力應變，以判斷()。

A.是否發生剪切破壞

B.有無過量的變形

C.是否存在拉力區和裂縫

點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻

D.防滲土體是否發生水力劈裂

E.壩體總沉降

參考答案：A,B,C,D 4學爾森整理“2018一級建造師考試《水利水電》模擬試卷”，更多關于一級建造師模擬試題，請搜索“學爾森一級建造師考試”或訪問學爾森一級建造師考試網。

第1頁：單選題第3頁：多項選擇題第4頁：案例分析題

31[簡答題]

某水電建筑公司承建壩后廠房工程建筑面積18000m2，根據類似工程成本估算該工程固定總成本516.67萬元，單位變動成本722.26元/m2，單位報價1083.33元/m2(銷售稅金及附加不計)。

問題：

(1)用公式法計算該工程項目的保本規模、保本報價。

(2)繪制該項目的線性盈虧分析圖，并標出虧損區和盈利區。

(3)請說明盈虧平衡點的高低與項目抗風險能力的關系。

參考解析：

(1)保本規模=5166700÷(1083.83-722.26)=14309m2;保本報價=1083.83×14309=15501469元=1550.15萬元。

(2)該項目的線性盈虧分析圖，包括虧損區和盈利區，見圖1F420184—2。

(3)盈虧平衡點越低，達到此點的盈虧平衡產銷量就越少，項目投產后盈利的可能性越大，適應市場變化的能力越強，抗風險能力也越強;盈虧平衡點越高，點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻 達到此點的盈虧平衡產銷量就越大，項目投產后盈利的可能性越小，適應市場變化的能力越弱，抗風險能力也越弱。

32[簡答題]

某攔河大壩主壩為混凝土重力壩，最大壩高75m。為加強工程施工的質量與安全控制，項目法人組織成立了質量與安全應急處置指揮部，施工單位項目經理任指揮，項目監理部、設計代表處的安全分管人員為副指揮。同時施工單位制定了應急救援預案。

在施工過程中，額定起重量為1t的升降機中的預制件突然墜落，致使1人當場死亡、2人重傷、1人輕傷。項目經理立即向項目法人做了報告。項目在事故調查中發現，升降機操作員沒有相應的資格證書。

問題：

(1)根據《水利工程建設重大質量與安全事故應急預案》，指出質量與安全應急處置指揮部組成上的不妥之處。

(2)施工單位的應急救援預案應包括哪些主要內容?

(3)根據《水利工程建設安全生產管理規定》，發生本例的安全事故后，項目經理還應立即向哪些部門或機構報告?

(4)根據《水利工程建設安全生產管理規定》，哪些人員應取得特種設備操作資格證書?

參考解析：

(1)根據《水利工程建設重大質量與安全事故應急預案》，質量與安全應急處置指揮部應由項目法人主要負責人任指揮，各參建單位(包括施工單位、監理單點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻 位、設計單位)的主要負責人任副指揮。

(2)施工單位的應急救援預案應主要包括：應急救援組織，救援人員，救援器材、設備。

(3)項目經理還應立即向安全生產監督管理部門、水行政主管部門或流域機構、特種設備安全監督管理部門報告。

(4)垂直運輸機械作業人員、安裝拆卸工、爆破作業人員、起重信號工、登高架設作業人員應取得特種設備操作資格證書。

33[簡答題]

某混凝土工程，目標成本為364000元，實際成本為383760元。根據表1F420184-1相關資料進行項目成本分析。

案例1相關資料表1F420184-1 項目 單位 計劃 實際 差額 產量 m3 500 520 +20 點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻 單價 元 700 720 +20 損耗率 % 4 2.5-1.5 成本 元 364000 383760 +19760

問題：

(1)施工成本分析的方法有哪幾種?

(2)該工程施工項目成本差異是多少?

(3)試用因素分析法分析該工程成本差異的原因。

參考答案：試題難度：統計：參考解析：(1)施工成本分析的方法有比較法、因素分析法、差額計算法和比率法。

點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻

(2)該工程施工項目成本差異為：

383760-364000=19760元

(3)商品混凝土成本變動因素分析表(表1F420184—9)。

表1F420184—9 順序

連環替代計算 差異(元)因素分析 目標數 500×700×1.04 第一次替代 520×700×1.04 160 由于產量增加20m3成本增加160元 第二次替代 520×720×1.04 10816 由于單價提高20元成本增加10816元 第三次替代 520×720×1.025-5616 點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻 由于損耗率下降2.5%，成本減少5616元 合計

160+10816-5616 19760 4 點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻

第四篇：2009年一級建造師《鐵路工程》模擬試卷3

2009年一級建造師《鐵路工程》模擬試卷3

單項選擇題

1、鐵路工程現場完整的技術管理內容是技術基礎管理工作、()、技術開發管理工作和技術總結。

A、安全與質量管理工作

B、測量與試驗管理工作

C、施工組織設計工作

D、施工過程技術管理工作

2、混凝土支承塊的長度不宜小于60cm，底面寬度不應小于28cm，承軌槽面至支承塊底的()。

A、高度不應小于10cm

B、高度不應小于20cm

C、高度不應小于30cm

D、高度不應小于50cm

3、鐵路土建工程施工質量控制主要包括()四個方面的施工質量控制。

A、鐵路路基工程，鐵路橋涵工程，鐵路隧道工程和軌道工程

B、鐵路路基工程，鐵路大、中橋工程，鐵路隧道工程和軌道工程

C、鐵路擋護工程，鐵路橋涵工程，鐵路隧道工程和軌道工程

D、鐵路防護工程，鐵路橋涵工程，鐵路隧道工程和軌道工程

4、粗骨料按顆粒組成分為()。

A、碎石和卵石

B、粗粒級和細粒級

C、自然粒級和加工粒級

D、單粒粒級和連續粒級

5、鐵路隧道工程開挖爆破后，必須經過最短的通風排煙時間()以后，檢查人員方可進入工作面檢查。

A、10min

B、15min

C、20min

D、25min [NextPage]

6、填筑排水砂墊層施工前施工單位應做壓實工藝性試驗，確定主要工藝參數，并報()確認。

A、政府部門

B、施工單位

C、建造單位

D、監理單位

7、某地區為巖質路塹，且該巖質破碎軟弱，則應優先選擇()。

A、重力式擋土墻

B、預制短卸荷板式擋土墻

C、錨桿擋土墻

D、土釘墻

8、采用專用打樁船施工，當波浪超過()或風力超過5級時，均不宜沉樁。

A、1級、流速大于1m/s

B、2級、流速大于1m/s

C、2級、流速大于2m/s

D、3級、流速大于3m/s

9、骨架宜采用混凝土預制塊拼裝;當采用()時，應在路堤填土沉降已趨穩定后施工。

A、混凝土預制塊

B、鋼骨架

C、漿砌片石骨架

D、木骨架

10、在施工天窗作業時，對技改工程、線路大中修及大型機械作業時間()。

A、不應少于60min

B、不應少于70min

C、不應少于90min

D、不應少于180min [NextPage]

11、放坡開挖的基坑，基坑平面尺寸應按基礎大小海邊加寬()，基礎如有凹角，基坑仍應取直。

A、0.2～0.4m

B、0.2～0.5m

C、0.3～0.5m

D、0.3～0.6m

12、滑膜施工時，模板高度宜()。

A、為0.8～1.2m，并應有0.5%～1%的錐度

B、為1～1.2m，并應有0.5%～1%的錐度

C、為0.8～1.2m，并應有0.3%～0.8%的錐度

D、為1～1.2m，并應有0.3%～0.8%的錐度

13、曲線半徑小于300m的地段，正線應鋪設()。

A、小半徑曲線混凝土枕

B、小半徑曲線木枕

C、大半徑曲線混凝土枕

D、大半徑曲線木枕

14、當混凝土生產不連續，且一個驗收批試件不足10組時，應采用()進行評定。

A、加權平均法

B、標準差已知的統計方法

C、非統計方法

D、專家評估方法

15、路基面以亡的線路部分，軌道直接承受列車荷載引導列車行走，由鋼軌、配件、()等組成。

A、軌枕、扣件、道碴、道床

B、軌枕、扣件、道岔、路堤

C、軌枕、扣件、道岔、道床

D、軌枕、扣件、道岔、站臺 [NextPage]

16、挖孔樁基礎施工時，若發現樁間距比較大、地層緊密，不需要爆破時，可以采用()。

A、對角開挖

B、單孔開挖

C、先挖中孔

D、先挖邊孔

17、浮式沉井在注水下沉前進行的工作是()。

A、精確定位

B、施工準備

C、起吊、滑道下水

D、清理基底

18、細骨料指粒徑小于()的經人工破碎而成或天然形成的巖石顆粒。

A、3mm

B、5mm

C、10mm

D、15mm

19、儒線軌道有條件時，特大橋、大橋及長度大于1000m的隧道內，宜采用()。

A、碎石道床

B、有碴道床

C、無碴道床

D、一級碎石道碴道床

20、穿越式分體移動模板臺車是將走行機構與整體模板分離，因此一套走行機構可以解決幾套模板的移動問題，()。

A、降低廠走行機構的利用率，一次進行一段襯砌

B、降低了走行機構的利用率，可以多段初砌同時施行

C、提高了走行機構的利用率，一次進行一段襯砌

D、提高了走行機構的利用率，可以多段初砌同時施行 [NextPage]

21、混凝土水灰比應根據施工現場的水泥、砂、石等原材料質量，由()確定。

A、理論配合比強度

B、設計配置強度

C、施工配制強度

D、實際配置強度

22、在聯合體成員包括應扣分企業的情況下，下列關于加分權的使用正確的是()。

A、可以使用加分權，但應先減去扣分后再加分

B、不得使用加分權，取應扣分中的最高值對聯合體實施扣分

C、可以使用加分權，取應扣分中的最高值對聯合體實施扣分

D、不得使用加分權，取應扣分中的最低值對聯合體實施扣分

23、單枕綜合鋪設法施工基本作業程序正確的是()。

A、施工準備→長鋼軌抽放拖送→軌枕轉運→設備編組進場→布枕→鋼軌入槽就位→軌枕方正→安裝扣件→轉入下一循環，長鋼軌抽放拖送

B、施工準備→設備編組進場→長鋼軌抽放拖送→軌枕轉運→布枕→軌枕方正→安裝扣件→鋼軌入槽就位→轉入下一循環，長鋼軌抽放拖送

C、施工準備→設備編組進場→長鋼軌抽放拖送→軌枕轉運→布枕→鋼軌入槽就位→軌枕方正→安裝扣件→轉入下一循環，長鋼軌抽放拖送

D、施工準備→設備編組進場→長鋼軌抽放拖送→鋼軌入槽就位→軌枕轉運→布枕→軌枕方正→安裝扣件→轉入下一循環，長鋼軌抽放拖送

24、混凝土強度等級 A、含泥量(%，按重量計)≤5.0，泥塊含量(%，按重量計)<1.0

B、含泥量(%，按重量計)≤3.0，泥塊含量(%，按重量計)<2.0

C、含泥量(%，按重量計)≤2.0，泥塊含量(%，按重量計)<3.0

D、含泥量(%，按重量計)≤1.0，泥塊含量(%，按重量計)<4.0

25、鐵路簡支梁主要分為板式梁、T形梁和()。

A、組合梁

B、箱梁

C、工字梁

D、結構梁 [NextPage]

26、水泥試驗結果評定中，廢品水泥是指()不符合標準的水泥。

A、細度、終凝時間任何一項

B、氧化鎂、三氧化硫、初凝時間、安定性任何一項

C、礦渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥的摻合料最大限量

D、水泥包裝標志中，品種、等級、生產者名稱和出廠編號

27、隧道竣工測量的內容包括：隧道斷面凈空測量，中線、高程測量及控制中線基樁和()。

A、襯砌厚度測量

B、洞門里程測量

C、變形觀測點測設

D、永久水準點測設

28、采用土工網格、土工網墊噴播植草防護時，鋪設網格、網墊應與坡面密貼，上、下邊埋入土中()，噴播草籽后應及時覆蓋表土，灑水養護。

A、不宜小于0.2m

B、不宜小于0.3m

C、不宜小于0.4m

D、不宜小于0.5m

29、爬模施工，混凝土澆筑后，強度達到()以上方可拆模翻倒。

A、0.5MPa

B、1.0MPa

C、2.5MPa

D、5.0MPa

30、隧道變形觀測是為確定圍巖穩定、掌握支護效果而進行的;是對預先設計支護參數的確認或修正依據;是對施工方法驗證和改進的依據，現場一般采取埋設()的方法觀測。

A、三角形觀測點，采用經緯儀觀測

B、三角形觀測點，采用全站儀觀測

C、星形觀測點，采用收斂儀觀測

D、星形觀測點，采用激光儀觀測 [NextPage]

31、堆載預壓不得使用()。

A、黏土或砂黏土

B、碎石或卵石

C、飽和土或黃土

D、淤泥土或含垃圾雜物的填料

32、鐵路工程施工進度計劃常用的編制表達方法有()。

A、網絡圖計劃

B、橫道圖計劃

C、形象圖計劃

D、曲線圖計劃

E、斜率圖計劃

33、用于預應力混凝土的鋼絞線，按極限強度主要有()和1860MPa。

A、1450MPa

B、1500MPa

C、1570MPa

D、1900MPa

34、就地澆筑沉井施工時()。

A、無圍堰筑島護道寬度不宜小于1m，臨水面坡度可以采用1：2

B、B、無圍堰筑島護道寬度不宜小于2m，臨水面坡度可以采用1：2

C、無圍堰筑島護道寬度不宜小于1m，臨水面坡度可以采用1：5

D、無圍堰筑島護道寬度不宜小于2m，臨水面坡度可以采用1：5

35、營業線軌道施工中，曲線外軌最大超高不得大于()。

A、150mm

B、125mm

C、175mm

D、200mm [NextPage]

36、路基換填主要是針對()的情況而采用的一種常用的地基處理方式。

A、深層、局部存在軟土及松軟土

B、淺層、局部存在軟土及松軟土

C、深層、局部存在黏土及砂黏土

D、淺層、局部存在黏土及砂黏土

37、鐵道部與其他投資方合資的鐵路大中型建設項目的I類變更設計的批準主體是()。

A、鐵道部

B、其他投資方

C、初步設計批準單位

D、鐵道部工程設計鑒定中心

38、運梁車裝箱梁啟動起步應緩慢平穩，嚴禁突然加速或急剎車，重載運行速度控制在()。

A、5km/h以內，曲線、坡道地段應嚴格控制在3km/h以內

B、5km/h以內，曲線、坡道地段應嚴格控制在8km/h以內

C、1Okm/h以內，曲線、坡道地段應嚴格控制在3km/h以內

D、10km/h以內，曲線、坡道地段應嚴格控制在8km/h以內

39、人工鋪軌施工方法中，人工搬運軌枕的距離不宜大于()。

A、20m

B、40m

C、50m

D、80m

40、在水泥熟料中摻加6%～15%的混合材料的水泥稱為()。

A、礦渣硅酸鹽水泥

B、火山灰質硅酸鹽水泥

C、普通硅酸鹽水泥

D、Ⅱ型硅酸鹽水泥 [NextPage]

41、支頂危石、懸巖，其砌體基礎應置于完整、穩固的巖體上，并()。

A、整平或鑿成臺階

B、整平或鑿成斜面

C、砌平或鑿成斜面

D、砌平或開挖基坑

42、擴大基礎施工分為開挖與模筑兩大步序。基坑開挖可分為()三種方法。

A、全斷面開挖、分段開挖和分層開挖

B、無護壁基坑開挖、有護壁基坑開挖和圍堰基坑開挖

C、混凝土護壁基坑開挖、鋼筋混凝土護壁基坑開挖和圍堰基坑開挖

D、混凝土護壁基坑開挖、鋼筋混凝土護壁基坑開挖和鋼護壁基坑開挖

43、路塹開挖應該遵循()的順序，嚴禁掏底開挖。

A、從左至右

B、從右至左

C、從下而上

D、從上而下

44、鐵路工程項目大多是帶狀建筑物群，比較適合縱向分段。施工前要根據工程的()要求等將所承擔的工程任務縱向劃分成工區。

A、投資、規模、工期

B、規模、特點、工期

C、投資、特點、進度

D、規模、工期、進度

45、招標人在確定中標人()日內，要將招標結果書面報工程招投標管理辦公室。

A、5

B、7

C、10

D、15 [NextPage]

46、護坡的墊層或反濾層應嚴格按照設計的參數、厚度和顆粒級配的要求施工，砂、礫石應篩選清洗，含泥量不得大于()，采用土工織物做反濾層時，施工應符合現行《鐵路路基土工合成材料應用技術規范》的規定。

A、3%

B、5%

C、15%

D、20%

47、在隧道施工過程中，建立()的一體化施工管理系統，以不斷提高和完善施工技術。

A、地質預測→設計→施工檢驗→量測反饋→修正設計

B、設計→施工檢驗→地質預測→量測反饋→修正設計

C、地質預測→量測反饋→設計→施工檢驗→修正設計

D、設計→修正設計→地質預測→施工檢驗→量測反饋

48、實行項目法人責任制的鐵路建設項目，選擇或組建建設管理單位的是()。

A、鐵路主管部門

B、項目法人上級主管部門

C、投資主管部門

D、項目法人

49、路基工程施工中關鍵工序有如下四種回答，其中完整的正確回答是()。

A、高邊坡防護、過渡段路基、基底處理、軟弱地基施工

B、路堤填筑、路塹開挖、高邊坡防護和過渡段路基施工

C、基底處理、軟土地基、路堤填筑、路塹開挖、高邊坡防護和過渡段路基施工

D、基底處理、軟土地基及特殊路基施工、路堤填筑、路塹開挖、高邊坡防護和過渡段路基施工

50、臨時用水、用電計劃也屬于材料計劃，其消耗()，與工程材料消耗有較大不同。

A、僅與施工持續時間有關

B、僅與工程量及耗損有關

C、不僅與工程量有關，和施工持續時間也有關系

D、不僅與工程量有關，和管理方式也有關系 [NextPage]

多項選擇題

1、最常用的鋼筋混凝土沉井一般由刃腳、井壁、凹槽、()、頂蓋等部分組成。

A、隔墻

B、井孔

C、射水管和探測管

D、封底混凝土

E、檢查孔

2、臨時道口發生障礙時，應該迅速做好防護，包括()。

A、立即通知車站和鄰近道口

B、顯示停車信號攔停列車

C、盡快處理道口故障

D、立即向領導匯報

E、增加停車信號

3、出現下列()情況的水泥屬于不合格。

A、初凝時間不符合標準

B、終凝時間不符合標準

C、細度不符合標準

D、強度低于該強度等級的指標

E、安定性不符合標準

4、水泥按其質量可分為()。

A、優質水泥

B、優良水泥

C、合格水泥

D、不合格水泥

E、廢品 [NextPage]

5、工程總承包單位的條件是()。

A、工程總承包單位必須具有與工程總承包項目相適應的資質

B、工程總承包單位不得與建設單位有直接利益關系;也不得與項目的勘察、設計、咨詢、監理單位有直接利益關系

C、承擔項目初步設計的企業，不得參與工程總承包聯合體;其下屬分公司、子公司及其控股公司也不得參與工程總承包聯合體

D、承擔項目初步設計的企業，其下屬分公司、子公司及其控股公司可以參與工程總承包聯合體

E、招標文件規定的其他條件

6、線路竣工測量的任務是()。

A、測設路基的施工零點

B、最后確定線路中線位置

C、檢查路基施工寬度是否符合設計要求

D、檢查路基施工標高是否符合設計要求

E、將中線里程和高程全線貫通，消除斷鏈和斷高

7、營業線旁路堤幫寬施工要注意既有營業線施工路堤安全，施工中若發現()要立即停止施工，并采取巡守、加固措施。

A、道床不穩

B、路堤變形

C、路堤開裂

D、道床彈性變形

E、道床翻漿

8、鉆孔樁施工時的清孔主要有()。

A、抽渣法

B、吸泥法

C、換漿法

D、循環法

E、浮渣法 [NextPage]

9、鐵路工程現場成本控制主要措施包括()。

A、管理措施

B、統計措施

C、運籌措施

D、技術措施

E、組織措施

10、當要求混凝土強度等級≥(30時，下列粗骨料壓碎指標值(%)選用正確的是()。

A、沉積巖碎石≤10

B、深成巖碎石≤1C、變質巖卵石≤10

D、噴出巖碎石≤1E、沉積巖卵石≤12

11、鐵路營業線軌道工程施工安全控制中應該注意封鎖撥接施工前，施工單位應在()后，施工單位必須根據調度命令確定的封鎖地段和封鎖時間安排好施工防護后方可進行施工。

A、要點站施工登記本上按施工方案確定的內容登記要點申請

B、車站值班員按施工單位的登記向列車調度提出要點申請

C、列車調度發布封鎖命令

D、臨時進行計劃申請

E、實旅臨時限速

12、中線測設可分為()類型。

A、直線地段

B、曲線地段

C、陡坡地段

D、城市地段

E、不良地質地段 [NextPage]

13、鐵路營業線路塹爆破施工應采用控制爆破施工，目的是()，保證營業線正常行車和施工安全

A、維護路塹邊坡的完整性

B、控制破壞范圍

C、維護路塹邊坡的穩定性

D、維護路塹基床

E、控制路塹的外輪廓

14、邊樁放樣的方法很多，常用的有()。

A、中線法

B、基平法

C、斷面法

D、逐漸接近法

E、支距法

15、軌道整理應做好的工作有()。

A、根據設計要求，在規定的作業軌溫范圍內，應對線路進行至少兩遍精細調整，使之達到驗交標準

B、對不符合設計要求的道床斷面，應進行整修，堆高碴肩，拍攏夯實

C、緩和曲線、豎曲線區段應調整優先整理

D、整修打磨不平順焊縫，提高軌面平順性

E、調整軌距，補齊扣、配件

16、曲線地段營業線的撥正和第二線的測設可采用()。

A、外移法

B、支距法

C、偏角法

D、交會法

E、坐標法 [NextPage]

17、懸臂式和扶壁式擋土墻使用范圍和要求有()。

A、懸臂式擋土墻和扶壁式擋土墻，宜在石料缺乏、地基承載力較低的路堤地段采用

B、懸臂式擋土墻和扶壁式擋土墻高度不宜大于6m，墻頂寬度不應小于0.2m

C、每段墻的底板、面板和肋的鋼筋應一次綁扎，宜一次完成混凝土灌注

D、墻體必須達到設計強度的70%以后才可進行墻背填土;墻背反濾層應跟隨填土施工

E、宜在石料充足、地基承載力較低的路堤地段采用

18、鋪軌基地應符合()規定。

A、鋪軌基地宜設置在既有車站附近，應根據工程規模、施工方法及進度要求按經濟技術比選確定，并有富余生產能力

B、基地設施宜永臨結合，少占農田，注意保護環境，并充分利用現有水源，電源和運輸通道

C、基地聯絡線的坡度和曲線半徑，應根據地形、運量和作業方法確定

D、鋪軌基地應修建消防通道，相鄰堆料間，應根據作業需要，留有不小于5.5m的距離

E、采用基地焊軌時，應設置焊軌生產線和標準軌、長鋼軌存儲場地，滿足長鋼軌生產需要

19、鐵路新線路塹開挖過程中，應注意施工安全，若出現巖層走向、傾角不利于邊坡穩定及施工安全的地段應及時采取()等措施。

A、順層開挖

B、不挖斷巖層

C、減弱施工振動

D、加強支護

E、加快開挖速度

20、采用填縫、灌漿、嵌補、支頂等措施防護、加固邊坡時，嵌補坡面空洞及凹槽，應先清除松動巖石，再將基座鑿平，并保持襟邊寬度不小于0.5m，然后再行砌筑;應做到()。

A、灌漿砌筑

B、自上而下

C、嵌體穩固

D、表面平順

E、周邊封嚴 [NextPage]

21、骨架植物護坡的施工要求有()。

A、當骨架內需另鋪種植土時，應先將坡面適當清刷

B、當采用漿砌片石骨架時，應在路堤填土沉降已趨穩定后施工

C、應按便利施工的要求修筑養護階梯

D、骨架內的種植土應與骨架表面齊平，并與骨架和坡面密貼

E、骨架內撒播草籽，并養護管理至成活率達95%

22、路基工程質量控制時對()等涉及結構安全和使用功能的分部工程，施工單位應進行檢驗，監理單位按規定進行平行檢驗或見證取樣檢測。

A、地基基礎

B、基床以下路堤

C、基床

D、路塹邊坡

E、路塹天溝

23、錨噴支護的作用有()。

A、支承圍巖、加固圍巖、提高層間摩擦力，形成“組合梁”

B、“懸吊”作用

C、承受部分松弛荷載

D、加強限制圍巖變形、作為超前支護的前支點

E、支承圍巖、“卸載”、填平補強圍巖、覆蓋圍巖表面、阻止圍巖松動、分配外力

24、鋼軌全線預打磨應具備的條件有()。

A、無縫線路經整理作業后，道床進入穩定階段

B、軌面高程及道床外觀尺寸應符合設計要求

C、鋼軌扣件齊全緊固

D、鋼軌焊接接頭的平直度應符合規范規定

E、鋼軌應力為零 [NextPage]

25、為保證新線隧道裝碴與運輸安全，長隧道的出碴運輸宜()以提高運輸效率，確保作業安全。

A、建立工程運輸調度

B、統一指揮

C、建立安全規章制度

D、設立合理的建議

E、配備無線通訊設備

單項選擇題答案

1：D 2：B 3：A 4：D 5：B 6：D 7：D 8：B 9：C 10：D 11：D 12：B 13：A 14：C 15：C 16：A 17：A 18：B 19：C 20：D 21：C 22：B 23：C 24：A 25：B 26：B 27：D 28：C 29：C 30：C 31：D 32：A 33：C 34：B 35：A 36：B 37：C 38：A 39：C 40：C 41：A 42：B 43：D 44：B 45：A 46：B 47：B 48：D 49：D 50：C

多項選擇題答案

1： A、B、C、D、2： A、B、C、3： B、C、D、4： C、D、E、5： A、B、C、E、6： B、C、D、E、7： A、B、C、8： A、B、C、9： A、D、E、10： A、D、11： A、B、C、12： A、B、C、13： A、B、C、14： C、D、15： A、B、D、E、16： B、C、17： A、C、D、18： A、B、C、E、19： A、B、C、20： C、D、E、21： A、B、D、22： A、B、C、D、23： A、B、C、E、24： A、B、C、D、25： A、B、

第五篇：一級建造師項目管理模擬試卷6

一級建造師項目管理模擬試卷6

單項選擇題

1、()不能認定為工傷。

A、自殺B、患職業病C、因工作受到傷害D、在上下班途中，受到機動車事故

2、安全控制的目標是減少和消除生產過程中的事故，保證()。

A、人員安全健康B、財產免受損失

C、人員安全健康和財產免受損失D、以上都不對

3、適合采用竣工后一次結算的情況是()。

A、某建設項目全部建設安裝工程建設期2年，承包合同價值1500萬元

B、某建設項目全部建設安裝工程建設期8個月，承包合同價值300萬元

C、某建設項目承包合同價值500萬元

D、某單項工程承包合同價值500萬元，2年完成4、20世紀70年代中期國外的項目管理咨詢公司的主要服務對象是()。

A、業主B、承包商C、設計方D、供貨方

5、項目信息管理的目的是()。

A、協調各建設單位的關系B、為項目建設的增值服務

C、確保施工進度D、有效地進行文件檔案管理

6、最高投標保證金的數額為()。

A、80萬元B、100萬元C、120萬元D、140萬元

7、()不是項目組織規劃的工具和技術。

A、員工管理計劃B、組織理論C、人力資源實踐D、項目干系人分析

8、不屬于MA合同條件的是()。

A、單價B、總價C、成本補償合同D、最高限定價格法

9、自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短不得少于()。

A、5天B、15天C、20天D、28天

10、可以用來分析各種因素對成本的影響程度的是()。

A、比較法B、比率法C、因素分析法D、差額計算法

11、流水作業施工中，造成專業隊窩工是由于出現()。(N一施工過程數，N’一專業隊(組)數，M一施工段數)

A、M=N’B、M—NC、M％N’D、M>N12、造成約束、限制能量措施失效或破壞的各種不安全因素稱為()。

A、第一類危險源B、第二類危險源C、第三類危險源D、其他類危險源

13、工程預付款預付時間應不遲于約定開工日期前()天。

A、4B、5C、6D、714、建設工程勞務報酬不采用以下()方式。

A、固定勞務報酬B、約定不同工種勞務的計時單價

C、按照行業水準浮動的勞務報酬D、約定不同工作成果的計價單價

15、FIDIC系列合同中用于由發包人設計或由咨詢工程師設計的房屋建筑工程的合同條件是()。

A、施工合同條件B、永久設備和設計—建造合同條件

C、EPC交鑰匙項目合同條件D、合同的簡明格式

16、不屬于施工成本編制依據的是()。

A、分包合同B、構件外加工計劃和合同C、施工組織設計D、工程概算

17、建設工程項目進度控制的管理措施所不涉及的是()。

A、管理的思想B、管理的方法C、招投標D、合同管理和風險管理

18、反映一個組織系統中各子系統之間或各元素之間的指令關系的是()。

A、組織結構模式B、組織分C、工作流程圖組織D、組織工具

19、銀行履約保函是由商業銀行開具的擔保證明，通常為合同金額的()。

A、30％左右B、20％左右C、2％左右D、10％左右

20、BOT合同又稱()。

A、特許權協議書B、委托監理協議書C、工程保險協議書D、總承包合同

21、一個供應商在為你的項目交付一個產品時請求一周的延期，但是他堅持說這不會影響整個進度，在()情況下，這個說法是正確的。

A、此產品對項目可能不重要B、此產品的交付在關鍵路徑上

C、此產品的交付不在關鍵路徑上D、賣主將會為遲交貨提供一個成本折扣

22、以下關于建設工程項目質量控制系統和企業的質量管理體系的對比正確的是()。

A、目的相同B、范圍相同C、目標不同D、評價相同

23、安全生產目標管理必須與()掛鉤，層層負責，實行個人保班組、班組保工段、工段保項目。

A、生產效益B、安全生產責任制C、生產目標D、生產任務

24、工程建設監理實行()負責制。

A、項目法人B、總工程師C、總監理工程師D、業主

25、FIDIC合同條件規定，當頒發工程移交證書時發現，由于工程變更導致有效合同價下降超過159．6，此時合同價應()。

A、上調B、下調C、不變D、仲裁決定

26、所有經批準的變更都應該被反映在()中。

A、績效測量基準B、變更管理計劃C、質量保證計劃D、項目計劃

27、合同的標的是合同法律關系的()。

A、主體B、內容C、客體D、權利和義務

28、在用曲線法進行施工成本偏差分析時，首先要確定()。

A、施工成本進度值曲線B、施工成本實際值曲線

C、施工成本消耗值曲線D、施工成本計劃值曲線

29、建設工程項目一般應采用()招標方式。

A、邀請招標B、議標C、秘密招標D、公開招標

30、確定項目經理和進度控制、質量控制等主管工作部門或主管人員的工作任務分工應采用()。

A、組織結構模式B、任務分工表C、職能分工表D、工作流程圖多項選擇題

1、在國際工程招投標中，開標和評標的程序通常包括以下內容()。

A、提交標書B、接受標書C、開標D、評標E、授予合同

2、根據實踐經驗，建立工程項目質量控制體系可以參照()。

A、全面控制的原則B、總目標分解的原則C、質量責任制的原則

D、系統有效性的原則E、分層次規劃的原則

3、綜合成本的分析方法包括()。

A、分部分項工程成本分析B、成本分析C、動態成本分析

D、竣工成本的綜合分析E、月(季)度成本分析

4、材料采購合同中，供方的違約行為包括()

A、不能按期供貨B、不按合同要求接受貨物C、不能供貨

D、供應的貨物有質量缺陷E、供應數量不足

5、根據實踐經驗，可以參照()來建立工程項目質量控制體系。

A、系統有效性的原則，即做到整體系統和局部系統的組織人員、資源和措施落實到位

B、總目標分解原則，按照建設標準和工程質量總體目標，分解到各個責任主體，明示于合同條件，由各責任主體制定質量計劃，確定控制措施和方法

C、質量承包制的原則，即貫徹誰實施誰負責，質量與經濟利益掛鉤的原則

D、分層次規劃的原則，第一層次是建設單位和工程總承包企業，分別對整個建設項目和總承包工程項目，進行相關范圍的質量控制系統設計；第二層次是設計單位、施工企業(分包)、監理企業，在建設單位和總承包工程項目質量控制系統的框架內，進行責任范圍內的質量控制系統設計，使總框架更清晰、具體、落到實處

E、質量責任制的原則

6、按我國現行規定，建安工程合同價包括()等。

A、直接費B、間接費C、利潤D、稅金E、總部管理費

7、影響施工質量的要素包括()。

A、勞動目的B、勞動主體C、勞動方法D、勞動環境E、勞動手段

8、建設項目進度控制的目標是實現建設項目按計劃的時間投入使用，因此，對建設項目的進度必須實行全方位控制，這意味著，對()均要進行控制。

A、設計、招標、施工和竣工驗收及保修各階段的進度B、項目組成所有部分的進度

C、與項目建設有關的所有工作的進度D、影響進度的所有因素

E、投資、進度、質量三大目標

9、工程建設監理程序包括的環節有()。

A、組建項目管理機構B、編制監理規劃C、編制監理細則

D、實施監理（源自建設工程教育網）E、驗收并簽署監理意見

10、為保證質量體系的完善和有效運行，應做好()工作。

A、組織指揮協調B、完善質量信息反饋C、進行質量體系培訓

D、進行質量體系審核E、進行質量體系評審

11、工程設計質量控制的依據有()。

A、項目批準文件B、施工合同C、設計合同

D、國家相關的質量法律法規E、監理合同

12、進度控制工作包含了大量的組織和協調工作，而會議是組織和協調的重要手段，應進行有關進度控制會議的組織設計，以明確()。

A、會議的主題B、會議的類型C、各類會議的主持人及參加單位和人員

D、各類會議的召開時間E、各類會議文件的整理、分發和確認等

13、為達到對工序質量控制的效果，在工序管理方面應做到()。

A、貫徹預防為主的基本要求

B、落實工序操作質量巡查、抽查及重要部件跟蹤檢查等方法

C、對合格工序產品應及時提交監理進行隱蔽工程驗收

D、完善管理過程的各項檢查記錄、檢測資料及驗收資料

E、在整個項目完工后進行分析和整改計劃

14、工程變更的索賠有效期越長，則()。

A、對承包人管理水平的要求越低B、對承包人管理水平的要求越高

C、對承包人越不利D、對承包人越有利E、對發包人管理水平的要求越高

15、施工成本控制可分為如下()階段。

A、事先控制B、過程控制C、事后控制D、對比分析E、決策支持

16、建設部規定的必須實行監理的建設工程有()。

A、國家高新技術產業工程B、國家重點建設工程C、大中型公用事業工程

D、利用國家貸款的工程E、成片開發建設的住宅小區工程

17、我國工程價款包括()。

A、材料、器械設備B、工程進度款C、尾留款

D、安全施工方面的費用E、專利技術及特殊工藝涉及的費用

18、某橋梁因洪水沖毀，急需修復，承包合同宜采用()。

A、固定總價B、可調單價C、估計工程量單價D、純單價E、成本加酬金

19、計算機輔助工程網絡計劃編制的意義包括()等。

A、解決當工程網絡計劃計算量大，而手工計算難以承擔的困難

B、有利于編制資源需求計劃C、有利于工程網絡計劃及時調整

D、確保工程網絡計劃計算的準確性E、解決了工程進度控制中所有的問題

20、在選擇縮短持續時間的關鍵工作時，應考慮()。

A、縮短持續時間而不影響質量和安全的工作

B、縮短持續時間所需增加的費用相對較多的工作

C、縮短持續時間所需增加的費用相對較少的工作

D、有充足備用資源的工作E、無充足備用資源的工作

21、履約擔保的形式有()。

A、個人擔保B、企業擔保C、保留金擔保D、履約擔保書E、銀行保函

22、信息化即()。

A、信息網絡化B、信息資源的開發和利用C、信息技術的開發和利用

D、信息處理計算機化E、商務電子化

23、建設工程項目業主方和項目參與各方之間可以利用遠程數據通信的方式進行信息處理，如()等。

A、通過電子郵件收集信息和發布信息B、召開網絡會議

C、通過網絡傳輸約定實現業主方和項目各參與方之間的信息交流和文檔管理

D、通過項目內部網實現業主方和項目各參與方之間的信息交流

E、基于互聯網的遠程教育與培訓

24、建設工程項目質量控制系統的建立一般遵循層次規劃的原則，第一層次是()。

A、建設單位B、勘察單位C、設計單位D、T程總承包企業E、施工承包企業

25、國家建設部規定，以下()等建設工程必須實行監理。

A、國家重點建設工程B、公用事業工程C、成片開發建設的住宅小區工程

D、利用外國政府或者國際組織貸款、援助資金的工程

E、國家規定的必須實行監理的其他工程

單項選擇題答案

1：A| 2：C| 3：B| 4：A| 5：B| 6：A| 7：A| 8：A| 9：C| 10：C| 11：C| 12：B| 13：D| 14：C| 15：A| 16：D| 17：C| 18：A| 19：D| 20：A| 21：C| 22：C| 23：B| 24：C| 25：A| 26：D| 27：C| 28：D| 29：D| 30：B|

多項選擇題答案

1：CDE| 2：BCDE| 3：ABDE| 4：ACDE| 5：ABDE| 6：ABDE| 7：BCDE| 8：ABCD| 9：BCDE| 10：ABDE| 11：ACD| 12：BCDE| 13：ABCD| 14：AD| 15：ABC| 16：BCE| 17：ABDE| 18：DE| 19：ABCD| 20：ACD| 21：CDE| 22：BC| 23：ABE| 24：AE| 25：ACDE|