第一篇：加工定做合同要求

定作方：

承攬方：

簽訂地點：

簽訂時間： 年 月 日

一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

定作物品 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限

規(guī)格型號計量單位數(shù) 量

名或項目 單價總金額合計

二、定作方帶料

材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù) 量質(zhì) 量提供日期消耗定額單 價總金額

三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準

四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限

五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八、交（提）貨方式及地點

九、交付定金預付款數(shù)額及時間

十、結(jié)算方式及期限

十一、違約責任

十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

十四、雙方協(xié)商的其它條款

定作方承攬方

單位名稱（章）單位名稱（章）

單位地址：單位地址：

法定代表人： 法定代表人：

年月日 年月日

有效期限： 年月日至年月日

第二篇：加工定做合同模板

加工定做合同模板8篇

隨著人們法律觀念的日益增強，人們運用到合同的場合不斷增多，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編整理的加工定做合同8篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

加工定做合同 篇1

承攬方：(以下簡稱甲方)

住址：

法定代表人：

聯(lián)系方式：

定作方：(以下簡稱乙方)

住址：

法定代表人：

聯(lián)系方式：

甲乙雙方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂本合同，以資共同信守。

一、加工產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨日期

總金額(大寫)

交貨日期：由乙方訂貨清單確定。

本合同所確定的價格在 年 月 日至 年 月 有效，乙方要貨清單確定的數(shù)量低于本合同數(shù)量 的，甲方有權(quán)根據(jù)甲方成本核算變更合同價格條款。

甲方提供給乙方的價格組成為：毛坯管成本+加工費;加工所需的毛坯管由甲方提供。

二、質(zhì)量標準及驗收

1、甲方根據(jù)乙方提供的相關工藝要求進行加工成產(chǎn)，質(zhì)量標準為甲方的企業(yè)標準，同時符合國家質(zhì)量要求。

2、乙方應在收到加工產(chǎn)品之日起二天內(nèi)對加工產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量等相關事項進行確認驗收。如果對甲方交付的加工產(chǎn)品有異議，應于收貨之日起三天內(nèi)書面向甲方提出。如逾期，則視為甲方交付的產(chǎn)品完全符合加工要求。加工產(chǎn)品因乙方使用方法不當、保管不當?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題，乙方不得要求甲方修復或者退換或者主張其他任何責任。

三、包裝要求及費用負擔

1、加工產(chǎn)品由甲方負責包裝，以加工產(chǎn)品不受損壞為標準。

2、甲方對乙方所加工的產(chǎn)品進行商標貼牌，但乙方依據(jù)本合同所要求貼牌的商標必須為乙方合法使用的注冊商標，(包括經(jīng)核準的使用類別符合商標法律法規(guī)要求)乙方有義務在本合同履行之前提供相應的注冊證明、合法使用證明等。

3、甲方負責包裝箱圖案制版，但乙方應當向甲方繳納每版/次押金費用5000元，制版效果圖案由乙方簽字確認。因乙方需要對印刷版面進行更改的，乙方自擔費。

4、具體包裝要求是 乙方依據(jù)本合同訂購的產(chǎn)品數(shù)量每種、每次的型號規(guī)格數(shù)量不低于500箱;否則制版押金不予退還。

四、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求

1、加工物交由甲方指定的____________________(承運人)承運，由甲方代辦相關的托運手續(xù)，運費由乙方承擔。甲方將定作物交付承運人后，則視為甲方已將加工物交付于乙方，該加工產(chǎn)品所有的風險由乙方承擔。

2、乙方也以自提貨物，交貨地點為甲方榆垡廠區(qū)。但該批次貨物要求自提應當在要貨清單中注明，否則甲方默認為乙方代辦運輸。

3、時間要求：甲方收到乙方要貨清單后，并收到乙方該批次預付款后 日交貨。委托承運人運輸?shù)模越患庸の飼r承運人簽發(fā)的戳記日期為交貨日期。

五、預付款要求

乙方應于要貨清單送達甲方之日，向甲方支付該批次貨物 ______%預付款，該預付款在該批加工物交付時沖抵貨款。

六、加工款結(jié)算辦法及期限

1、甲方完成加工產(chǎn)品后，在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前，乙方必須將該批次貨物的剩余尾款全額支付甲方，甲方履行合同交貨義務。

2、如乙方未按約定付清定作款項，未付清加工款的產(chǎn)品所有權(quán)由甲方所有。甲方可對定作物行使留置、處分等權(quán)利。

3、乙方由于其他非法定原因，未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款，每延遲1日支付甲方 元保管費，該保管費累計達到該批次預付款額時，該要貨清單自動解除，預付款不再退還。

七、違約責任

1、乙方的違約責任

(1)中途變更加工產(chǎn)品品種、數(shù)量、設計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失的，應償付甲方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為____元人民幣。

(2)未按合同規(guī)定日期付款的，除應該繼續(xù)付清全部加工款外，每延期一天，還應償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金，直至依據(jù)第七條扣完保管費為止。

(3)無故拒絕接收定作物的，應賠償甲方因而造成的損失;錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付貨物地點或者接收人的，應該承擔因此多支出的費用并賠償甲方因此造成的損失。

2、甲方的違約責任

(1)違反本合同第一條和第九條規(guī)定的數(shù)量而少交的，甲方應照數(shù)補交，否則應支付乙方以少交貨物價款百分之的違約金。

(2)包裝不符合合同規(guī)定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用;

(3)甲方無故提前交付加工產(chǎn)品的，除非取得乙方同意，否則乙方有權(quán)拒收，產(chǎn)生的損失由甲方負責。

(4)因為甲方原因?qū)е仑浳镥e發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

八、爭議解決方式

本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。

九、特殊性規(guī)定

因生產(chǎn)特殊性，乙方允許甲方在供應加工物數(shù)量上有±

%的浮動時在交付時間上有±__天的浮動。同時鑒于加工產(chǎn)品的特殊性，甲方在交貨時贈送乙方訂貨清單確定的每種規(guī)格產(chǎn)品 %的損耗管。

十、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

十一、雙方需約定的其它事項：

本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方(蓋章)______________乙方(蓋章)：

法定代表人：_______法定代表人：

加工定做合同 篇2

供貨單位全稱：(以下簡稱甲方)

需方單位全稱：(以下簡稱乙方)

根據(jù)《經(jīng)濟合同法》及有關條例規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同，并嚴格信守以下條款：

1、供貨日期：自合同簽訂日內(nèi)供貨。

2、產(chǎn)品質(zhì)量標準：

3、交貨地點：

4、合同有效期：自合同簽訂日起至付清全部工程款為止

5、結(jié)算方式：據(jù)實結(jié)算

6、付款單位名稱：付款方式： 期限：

7違約現(xiàn)任：

1、供方不能交貨，向需方償付未交貨部分貨款總值%的違約金;

2、需方中途退貨，向供方償付付退貨部分總%的違約金;

3、其余違約責任，按有關條例執(zhí)行。

8、其他補充事項：

9、梧合一式份，雙方各執(zhí)一份，副本一份，副本份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

加工定做合同 篇3

甲方(定作方)： 嘉潤公司

乙方(承攬方)：

鑒于：為滿足客戶訂單需求，甲方大量需要指定型號 產(chǎn)品;乙方系專業(yè) 產(chǎn)品生產(chǎn)商。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,訂立本合同。

第一條 定作物情況：

1.1 品名：(應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替)

1.2 規(guī)格：(應寫明定作物具體的規(guī)格型號，技術(shù)要求復雜或特殊的，可以

寫明按照甲方提供的技術(shù)圖紙定做，并將技術(shù)圖紙作為合同附件)

1.3 數(shù)量：(具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位)

1.4 備注：(如無內(nèi)容，在空格處劃線)

第二條 合同價款

2.1 合同價款總額：(應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種)

2.2 付款方式：(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結(jié)等其他方式，建議貨到付款，以作為產(chǎn)品質(zhì)量責任的牽制)

2.3 付款時間：(寫明年、月、日)

第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標準：

3.1 質(zhì)量要求：(應明確填寫要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準或者甲方具體要求，必須要寫全稱)

3.2 技術(shù)標準：(技術(shù)標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù))

3.3 以封存樣品為質(zhì)量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權(quán)對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,甲方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供：.甲方于 年 月 日之前提供原材料。

4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起 日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后 日內(nèi)通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權(quán)解除本合同，乙方承擔相應的賠償責任。

第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供和保密

5.1 甲方負責提供技術(shù)資料和圖紙。

5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內(nèi)回復并提出修改意見。甲方未答復,乙方有權(quán)停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

5.3甲方要求對承攬物的技術(shù)性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術(shù)資料和圖紙、制造再現(xiàn)甲方技術(shù)的器材、取走與甲方技術(shù)有關的物件;不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得允許(出借、贈與、出租、轉(zhuǎn)讓等處分甲方技術(shù)的行為皆屬于“允許”)或協(xié)助任何第三人使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得復制或公開包含甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)的文件或文件副本;未經(jīng)許可不得超出工作范圍使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得將甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)用于自身技術(shù)、設備的升級或研發(fā)。

第六條 驗收標準和方法

6.1 驗收標準：(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣或乙方技術(shù)圖紙標準進行驗收)

6.2 驗收方法：(寫明全部或抽樣驗收的方法)

6.3 甲方驗收乙方所完成定作物的時間：(寫明具體時間年、月、日)

6.4 甲方驗收乙方所完成定作物的地點：(寫明詳細地址)

6.5 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明。

6.6 對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后 日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，甲方有權(quán)要求退還。

6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明為準。質(zhì)量檢驗機構(gòu)由雙方共同指定，費用由乙方墊付，由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。

第七條 交(提)定作物的時間和地點 7.1 雙方約定由甲方自提定作物

7.1.1 自提定作物的時間：(寫明年、月、日)

7.1.2 自提定作物的地點：(寫明詳細地址不可省略)

7.2 雙方約定由乙方送交定作物

7.2.1 送交定作物的時間：(如選擇了7.1，則在空格處劃線)

7.2.2 送交定作物的地點：(如選擇了7.1，則在空格處劃線)

7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

7.4 交(提)定作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。

第八條 包裝要求及費用負擔

8.1 包裝要求：(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)

8.2 費用負擔：(寫明包裝費用由哪方承擔)

第九條 運輸方式及費用負擔

9.1 定作物的運輸方式：(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)

9.2 運輸費用由(如無內(nèi)容，在空格處劃線)承擔。

第十條 定作物的保修

10.1 定作物保修期：(如保修期從何時起到何時止)

10.2 在保修期內(nèi)乙方免費提供保修服務。

第十一條 定金及預付款

11.1 甲方向乙方交付定金的數(shù)額：(大、小寫兩種形式填寫)

11.2 甲方向乙方交付定金的時間：(寫明年、月、日)

11.3 甲方向乙方交付預付款的數(shù)額：(大、小寫兩種形式填寫)

11.4 甲方向乙方交付預付款的時間：(寫明年、月、日)

第十二條 乙方的違約責任：

12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質(zhì)論價;不同意接受的,應當負責修理或調(diào)換，并承擔 元/每件的違約金。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

12.2 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。

12.3 逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的 %違約金。延期交貨超過 日的，甲方有權(quán)解除合同，由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

12.4 由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權(quán)拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。第十三條 甲方的違約責任：

13.1 超過合同約定日期付款，甲方應向乙方支付定作物總價 ‰的違約金。

13.2 無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。

13.3 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。

13.4 其它違約責任：(如無內(nèi)容，在空格處劃線)

第十四條 爭議的解決方式

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者二)種方式解決：

(一)向(具體寫明仲裁委員會的確切名稱，如：不能將“深圳仲裁委員會”寫為“北京市仲裁委員會”)仲裁委員會申請仲裁。

(二)向(根據(jù)有利于我方的原則，在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一)人民法院起訴。

第十五條 本合同簽訂地點(應詳細填寫合同簽訂的地點，如：深圳市xx區(qū))

第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式 份，雙方各執(zhí) 份。

以下無合同正文。

甲方(章)： 乙方(章)：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

地址： 地址：

電話： 電話：

開戶行： 開戶行：

賬號： 賬號：

年 月 日 年 月 日

加工定做合同 篇4

定作人(甲方)：

承攬人(乙方)：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致和誠實信用的原則，現(xiàn)就電瓶產(chǎn)品委托乙方加工制作的相關事宜，特簽訂本合同：

第一條合作內(nèi)容

加工定作內(nèi)容：就乙方目前生產(chǎn)的20多個品種的電瓶，甲方暫定在合同期限內(nèi)向乙方定做30萬支。

第二條合同期限

自本合同生效之日起至20xx年12月30日止。

第三條加工定作方式

1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為：由甲方提供原材料，乙方進行加工制作，生產(chǎn)出成品后，向甲方交付產(chǎn)品，乙方收取加工勞務費。

2、在本合同期限內(nèi)，生產(chǎn)原材料和成品的所有權(quán)均系甲方所有，乙方只具有收取勞務費的權(quán)利和義務。

3、關于其加工制作過程中的稅、費等問題由雙方另行協(xié)商確定。

第四條加工勞務費

乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務費用。

第五條雙方的權(quán)利與義務

1、本合同期限內(nèi)，甲方負責向乙方供應生產(chǎn)電瓶產(chǎn)品所

需的一切原材料，乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產(chǎn)品堆放，甲方對原材料享有所有權(quán)，甲方派專人就原材料簽收登記、保管，并按生產(chǎn)進度的需要發(fā)放原材料。

2、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方進行加工制作，如發(fā)現(xiàn)存在不合格產(chǎn)品的，甲方可拒絕接收成品，并有權(quán)要求乙方承擔成本損失。

3、乙方應對生產(chǎn)的成品，分批次向甲方移交。

4、未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉(zhuǎn)移、出售、贈與、擔保等)。

5、合同期間，非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產(chǎn)。

6、合同履行期間，乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。

7、如甲方認為有需要對生產(chǎn)的產(chǎn)品辦理質(zhì)押等手續(xù)的，乙方應全面配合。

第六條驗收標準

乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應嚴格按照國家標準或行業(yè)標準執(zhí)行乙方

下線的成品每天向甲方辦理移交。

第七條違約責任

1、乙方應妥善的保管好甲方供應的原材料和生產(chǎn)線上的半成品及未交付的成品，在此期間，如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。

2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產(chǎn)品的，則由乙方承擔損失賠償責任。

第八條其他

1、本合同未盡事宜，可由雙方簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同相沖突的，以補充協(xié)議為準。

2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效，在履行合同的過程中發(fā)生爭議的，可向合同履行地人民法院訴訟解決。

3、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

時間：

加工定做合同 篇5

定作方：

承攬方：

簽訂地點：

簽訂時間： 年 月 日

一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

定作物品 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限

規(guī)格型號計量單位數(shù) 量

名或項目 單價總金額合計

二、定作方帶料

材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù) 量質(zhì) 量提供日期消耗定額單 價總金額

三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準

四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限

五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八、交（提）貨方式及地點

九、交付定金預付款數(shù)額及時間

十、結(jié)算方式及期限

十一、違約責任

十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

十四、雙方協(xié)商的其它條款

定作方承攬方

單位名稱（章）單位名稱（章）

單位地址：單位地址：

法定代表人： 法定代表人：

年月日 年月日

有效期限： 年月日至年月日

本合同適用作為紡織品代加、食品代加工、奶粉代加工、帶料加工、電鍍加工、塑料加工等合同用。

委 托 方：（以下簡稱甲方）

受委托方：（以下簡稱乙方）

甲方委托乙方加工，根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品：

品名規(guī)格單位數(shù)量備注

第二條 加工成品質(zhì)量要求：。（加工訂作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)）

第三條 原材料的提供辦法、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量：

1、用乙方原料完成工作的，乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響訂作物的質(zhì)量時，甲方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。

2、用甲方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。甲方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：

1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知甲方；甲方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。

2、乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。

3、甲方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金：價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法：

1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

2、甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的訂作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由乙方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

第七條 交（提）貨的時間和地點：

1、交（提）訂作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）訂作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交（提）訂作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交訂作物的，以甲方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運訂作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提訂作物的，以乙方通知的提取日期為準，但乙方在發(fā)出提取訂作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條 包裝要求及費用負擔：

第九條 運輸辦法及費用負擔：

第十條 結(jié)算方式及期限：

第十一條 其他：

1、根據(jù)國家有關規(guī)定，甲方可向乙方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。乙方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

2、根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

第十二條 乙方的違約責任：

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付訂作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

2、交付訂作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

3、未按合同規(guī)定包裝訂作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成訂作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

4、逾期交付訂作物，應當向甲方償付違約金 元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向甲方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)甲方同意，提前交付訂作物，甲方有權(quán)拒收。

5、不能交付訂作物或不能完成工作的，應當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的 %（10%-30%幅度）或酬金總額的 %（20%-60%幅度）違約金。

6、異地交付的訂作物不符合合同規(guī)定，暫由甲方代保管時，應當償付甲方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

7、實行代運或送貨的訂作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。

8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換，補齊的，由乙方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。

10、擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權(quán)拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條 甲方的違約責任：

1、中途變更訂作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價款總值的 %（10%-30%幅度）的違約金；不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的 %（20%-60%的幅度）違約金。

3、未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付訂作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

4、超過合同規(guī)定期限領取訂作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領取期限六個月不領取訂作物的，乙方有權(quán)將訂作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給甲方；變賣訂作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，甲方還應補償不足部分；如訂作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收訂作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付訂作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

訂立合同雙方：

承攬方：__________________

定作方：__________________

定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

品 名

規(guī) 格

單 位

數(shù) 量

備 注

第二條加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)）

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________（１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。２，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。３，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）

第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________（１．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。３，定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）

第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。）

第六條驗收標準和方法：__________________________________________

________________（１，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。２．定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。３，當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。）

第七條交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________（１，交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。２，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

第十條結(jié)算方式及期限：____________________________________________________

第十一條其他：_____________________________________________________（如：１．根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。２．根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

第十二條承攬方的違約責任：

一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。

六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。

十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任：

一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。

三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

加工定做合同 篇6

承攬方（全稱）： _________________________________________

定作方（全稱）：_________________________________________

合同編號： ______________簽訂地點： ______________________

承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂本合同，以資共同信守。

一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期：

品_ 名

規(guī)格

單位

數(shù)量

單價

金額

分期交（收）貨數(shù)量

備注

總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______

定作款共計人民幣（大寫）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、質(zhì)量標準：

1、定作方應該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內(nèi)，向承攬方提供定作物的樣品，承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質(zhì)量相符。

2、承攬方應該根據(jù)定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。

三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法：

定作方應自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。

四、包裝要求及費用負擔：

定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。

五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：

1、定作物交由定作方指定的_____________________________（承運人）承運，由承攬方代辦相關的托運手續(xù)，運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。

2、時間要求：交定作物期限應按照合同規(guī)定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向?qū)Ψ教岢觯⑶胰〉脤Ψ酵狻?/p>

委托承運人運輸?shù)模越欢ㄗ魑飼r承運人簽發(fā)的戳記日期為準。

六、預付款要求：

定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算），該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。

七、定作款結(jié)算辦法及期限：

1、___________________________________________________________________________________

_______________________________________________ ________________________

2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權(quán)由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權(quán)利。

八、違約責任：

第一點：定作方的違約責任

（１）中途變更定作物產(chǎn)品品種、數(shù)量、設計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。

（２）中途解除合同的.，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。

（3）未按合同規(guī)定日期付款的，除應該繼續(xù)付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

（4）無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，（5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。

第二點：承攬方的違約責任

（1）違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的，承攬方應照數(shù)補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金。

（2）包裝不符合合同規(guī)定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ；

（3）承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權(quán)拒收。

（4）因為承攬方原因?qū)е露ㄗ魑镥e發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

九、爭議解決方式

本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向桐鄉(xiāng)市人民法院起訴。

十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。

十一、因生產(chǎn)特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數(shù)量上有±10%的浮動，在交付時間上有±＿＿天的浮動。

十二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

十三、雙方需約定的其它事項：

_____________________

_____________________

_____________________

______________________

本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

承攬方（蓋章）：______________ 定作方（蓋章）：

法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿

電話：＿＿＿＿＿＿＿＿ 電話：＿＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿

開戶銀行：＿＿＿＿＿＿ 開戶銀行：＿＿＿＿＿

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿ 帳號：＿＿＿＿＿＿＿

日期：______ 年____ 月____ 日

加工定做合同 篇7

定作方：

承攬方：

簽訂地點：

簽訂時間： 年 月 日

一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

定作物品 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限

規(guī)格型號計量單位數(shù) 量

名或項目 單價總金額合計

二、定作方帶料

材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù) 量質(zhì) 量提供日期消耗定額單 價總金額

三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準

四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限

五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八、交（提）貨方式及地點

九、交付定金預付款數(shù)額及時間

十、結(jié)算方式及期限

十一、違約責任

十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

十四、雙方協(xié)商的其它條款

定作方承攬方

單位名稱（章）單位名稱（章）

單位地址：單位地址：

法定代表人： 法定代表人：

年月日 年月日

有效期限： 年月日至年月日

加工定做合同 篇8

承 攬 方：____________________________________地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________法定代表人：____________ 職務：____________

定 作 方：____________________________________地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________法定代表人：____________ 職務：____________

定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注

第二條 加工成品質(zhì)量要求第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結(jié)算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理：

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：________________________代表人：________ ____年____月____日

承攬方：________________________代表人：________ ____年____月____

第三篇：加工定做合同樣本

簽訂地點：

簽訂時間：年月日

一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

｜定作物品｜｜｜｜價款或酬金｜交貨數(shù)量及交貨期限｜

｜｜規(guī)格型號｜計量單位｜數(shù)量｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜

｜名或項目｜｜｜｜單價｜總金額｜合計

二、定作方帶料

－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜材料名稱｜規(guī)格型號｜計量單位｜數(shù)量｜質(zhì)量｜提供日期｜消耗定額｜單價｜總金額｜

三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準

四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限

五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八、交（提）貨方式及地點

九、交付定金預付款數(shù)額及時間

十、結(jié)算方式及期限

十一、違約責任

十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

十四、雙方協(xié)商的其它條款

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜定作方｜承攬方

｜單位名稱（章）｜單位名稱（章）

｜單位地址：｜單位地址：

｜法定代表人：｜法定代表人：

年月日年月日

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

有效期限：年月日至年月日

第四篇：加工定做合同

加工定做合同范文6篇

隨著法律知識的普及，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編為大家收集的加工定做合同6篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

加工定做合同 篇1

定作方(甲方)：___________________

承攬方(乙方)：___________________

簽約地點：

簽訂日期：年月日

加工定作承攬合同

定作方(下稱“甲方”)：

承攬方(下稱“乙方”)：____________________________________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎上，就甲方委托乙方加工____________事宜達成如下協(xié)議，以資共同信守。

第一條定作物品名、規(guī)格型號、數(shù)量：

第二條加工成品質(zhì)量要求：。

第三條原材料的提供：原材料由方提供。原材料品牌及質(zhì)量要求：

第四條技術(shù)資料、設計方案及圖紙?zhí)峁┺k法：由乙方設計，經(jīng)甲方書面確認后，作為制作的依據(jù)。

第五條合同價款：

第六條付款方式：乙方將定作物運到甲方指定地點，經(jīng)甲方初步驗收合格后，按實際驗收合格的數(shù)量支付該批次全部價款的%，剩余%為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題的，甲方一次性付清。每次付款前，乙方應當提供等額正規(guī)發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款。

第七條交貨時間、地點及方式

1.簽訂本合同后日內(nèi)，乙方交付本次定作的全部產(chǎn)品;甲方分批定作的，乙方按照甲方書面通知的數(shù)量和時間供貨;

2.乙方負責將定作的產(chǎn)品運到甲方辦公地點或施工現(xiàn)場;如果定作的產(chǎn)品需要現(xiàn)場制作或安裝的，乙方應當派專人進行現(xiàn)場作業(yè)。運輸、裝卸及安裝費包含在合同價款中，甲方不另行支付。

第八條驗收標準和方式

1.定作產(chǎn)品運至現(xiàn)場后，甲方應當及時組織人員進行驗收，對不合格的產(chǎn)品，應當在2日內(nèi)向乙方提出;對使用后才能夠檢測產(chǎn)品是否合格的，質(zhì)保期為年，在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題的，乙方應當在甲方通知后24小時內(nèi)予以修復或更換。2.甲方應當按照國家標準、地方標準、相關產(chǎn)品的行業(yè)標準及甲方要求的標準進行驗收。

第九條甲方的權(quán)利和義務

1.有權(quán)檢查乙方提供的定作產(chǎn)品原材料，有權(quán)要求乙方更換對不合格的原材料;

2.有權(quán)審核乙方提供的產(chǎn)品設計方案或圖紙;

3.有權(quán)要求乙方按時交付合格的定作產(chǎn)品;

4.應當按時向乙方支付價款。

第十條乙方的權(quán)利和義務

1.有權(quán)要求甲方支付價款;

2.保證提供符合約定的定作產(chǎn)品，原材料符合約定的質(zhì)量要求;

3.應當按時交付定作產(chǎn)品;

4.負責產(chǎn)品的運輸和安裝，并承擔相應費用;

5.在制作、運輸、安裝過程中發(fā)生的安全責任事故，由乙方承擔全部責任，因此給甲方造成損害的，乙方應當予以賠償;

6.由于乙方產(chǎn)品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財產(chǎn)損害的，乙方應當負責賠償，因此給甲方造成損害的，乙方應當予以賠償。

第十一條違約責任

一、甲方的違約責任

1.甲方中途變更定作物的規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應承擔針對變更部分給乙方因此造成的損失。

2.甲方無正當理由拒絕接收定作物的，仍應當向乙方支付相應價款。

3、甲方遲延付款的，每遲延一日，應當向乙方支付應付款0.3‰的違約金。

二、乙方的違約責任

1.乙方未按合同規(guī)定的質(zhì)量標準交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收并終止合同，由此造成的損失由乙方賠償。

2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的，乙方應賠償甲方因此造成的損失。

3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，逾期一日應當向甲方償付遲延貨物總價0.3‰的違約金;未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權(quán)拒收。

4.不能交付定作物或不能完成工作的，應退還甲方已付的全部貨款并承擔由此給甲方造成的全部損失。

第十二條其他

1.本合同壹式叁份，甲方持貳份，乙方持壹份，自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執(zhí)行。

2.甲乙雙方承諾本合同中所確認通訊地址全部可以送達，任何一項通知送達下面地址的視為送達，盡到通知義務。如任何一方地址變更的應當書面通知對方。任何一項通知及書面材料在送達時接收方應當配合送達方簽字確認，否則送達方有權(quán)申請公證送達，由此產(chǎn)生的費用由接收方承擔。

第十三條其它約定

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：法定代表人法定代表人

(或授權(quán)簽約人)：(或授權(quán)簽約人)：

甲方地址：電子郵箱：

郵編：傳真：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：

乙方地址：電子郵箱：

郵編：傳真：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：

合同簽訂時間：年月日

合同簽訂地點：

加工定做合同 篇2

甲方：_________________

乙方：_________________

甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，本著自愿、平等、互利為原則，特簽訂此合同。

一、廣告牌加工制作內(nèi)容及要求

二、驗收標準：按實際樣品為檢驗標準。

三、交貨方式：乙方負責送貨到甲方指定安裝地點。

四、結(jié)算方式及期限本文：合同簽訂后乙方開始制作廣告牌，負責按質(zhì)按量如期完成合同所約定的項目內(nèi)容。待驗收合格后，甲方一次性付清乙方工程款。

五、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題，根據(jù)問題所屬承擔責任。

六、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，其他事宜均由雙方協(xié)商解決。

甲方：_____________ 乙方：_____________

委托代理人：_______ 委托代理人：_______

_____年____月____日 _____年____月____日

加工定做合同 篇3

定作方：____________

承攬方：____________

簽訂地點：____________

簽訂時間：________年____月____日

一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

品名或項目

規(guī)格型號

數(shù)量

單價

金額

交貨期限

總金額合計

二、定作方帶料

材料名稱

規(guī)格型號

計量單位

數(shù)量

質(zhì)量

提供日期

消耗定額單價

總金額

三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準

四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限

五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八、交(提)貨方式及地點

九、交付定金預付款數(shù)額及時間

十、結(jié)算方式及期限

十一、違約責任

十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

十四、雙方協(xié)商的其它條款

定作方承攬方

單位名稱(章)____________單位名稱(章)____________

單位地址：____________ 單位地址：____________

法定代表人：____________法定代表人：____________

________年____月____日 ________年____月____日

有效期限：________年____月____日至________年____月____日

加工定做合同 篇4

定作人(甲方)：

承攬人(乙方)：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致和誠實信用的原則，現(xiàn)就電瓶產(chǎn)品委托乙方加工制作的相關事宜，特簽訂本合同：

第一條合作內(nèi)容

加工定作內(nèi)容：就乙方目前生產(chǎn)的20多個品種的電瓶，甲方暫定在合同期限內(nèi)向乙方定做30萬支。

第二條合同期限

自本合同生效之日起至20xx年12月30日止。

第三條加工定作方式

1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為：由甲方提供原材料，乙方進行加工制作，生產(chǎn)出成品后，向甲方交付產(chǎn)品，乙方收取加工勞務費。

2、在本合同期限內(nèi)，生產(chǎn)原材料和成品的所有權(quán)均系甲方所有，乙方只具有收取勞務費的權(quán)利和義務。

3、關于其加工制作過程中的稅、費等問題由雙方另行協(xié)商確定。

第四條加工勞務費

乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務費用。

第五條雙方的權(quán)利與義務

1、本合同期限內(nèi)，甲方負責向乙方供應生產(chǎn)電瓶產(chǎn)品所

需的一切原材料，乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產(chǎn)品堆放，甲方對原材料享有所有權(quán)，甲方派專人就原材料簽收登記、保管，并按生產(chǎn)進度的需要發(fā)放原材料。

2、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方進行加工制作，如發(fā)現(xiàn)存在不合格產(chǎn)品的，甲方可拒絕接收成品，并有權(quán)要求乙方承擔成本損失。

3、乙方應對生產(chǎn)的成品，分批次向甲方移交。

4、未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉(zhuǎn)移、出售、贈與、擔保等)。

5、合同期間，非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產(chǎn)。

6、合同履行期間，乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。

7、如甲方認為有需要對生產(chǎn)的產(chǎn)品辦理質(zhì)押等手續(xù)的，乙方應全面配合。

第六條驗收標準

乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應嚴格按照國家標準或行業(yè)標準執(zhí)行乙方

下線的成品每天向甲方辦理移交。

第七條違約責任

1、乙方應妥善的保管好甲方供應的原材料和生產(chǎn)線上的半成品及未交付的成品，在此期間，如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。

2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產(chǎn)品的，則由乙方承擔損失賠償責任。

第八條其他

1、本合同未盡事宜，可由雙方簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同相沖突的，以補充協(xié)議為準。

2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效，在履行合同的過程中發(fā)生爭議的，可向合同履行地人民法院訴訟解決。

3、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

時間：

加工定做合同 篇5

定作方：

承攬方：

簽訂地點：

簽訂時間： 年 月 日

一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

定作物品 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限

規(guī)格型號計量單位數(shù) 量

名或項目 單價總金額合計

二、定作方帶料

材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù) 量質(zhì) 量提供日期消耗定額單 價總金額

三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準

四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限

五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八、交（提）貨方式及地點

九、交付定金預付款數(shù)額及時間

十、結(jié)算方式及期限

十一、違約責任

十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

十四、雙方協(xié)商的其它條款

定作方承攬方

單位名稱（章）單位名稱（章）

單位地址：單位地址：

法定代表人： 法定代表人：

年月日 年月日

有效期限： 年月日至年月日

本合同適用作為紡織品代加、食品代加工、奶粉代加工、帶料加工、電鍍加工、塑料加工等合同用。

委 托 方： （以下簡稱甲方）

受委托方： （以下簡稱乙方）

甲方委托乙方加工 ，根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品：

品名規(guī)格單位數(shù)量備注

第二條 加工成品質(zhì)量要求： 。（加工訂作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)）

第三條 原材料的提供辦法、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量：

1、用乙方原料完成工作的，乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響訂作物的質(zhì)量時，甲方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。

2、用甲方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。甲方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：

1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知甲方；甲方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。

2、乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。

3、甲方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金：價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法：

1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

2、甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的訂作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由乙方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

第七條 交（提）貨的時間和地點：

1、交（提）訂作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）訂作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交（提）訂作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交訂作物的，以甲方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運訂作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提訂作物的，以乙方通知的提取日期為準，但乙方在發(fā)出提取訂作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條 包裝要求及費用負擔：

第九條 運輸辦法及費用負擔：

第十條 結(jié)算方式及期限：

第十一條 其他：

1、根據(jù)國家有關規(guī)定，甲方可向乙方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。乙方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

2、根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

第十二條 乙方的違約責任：

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付訂作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

2、交付訂作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

3、未按合同規(guī)定包裝訂作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成訂作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

4、逾期交付訂作物，應當向甲方償付違約金 元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向甲方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)甲方同意，提前交付訂作物，甲方有權(quán)拒收。

5、不能交付訂作物或不能完成工作的，應當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的 %（ 10%-30%幅度）或酬金總額的 %（20%-60%幅度）違約金。

6、異地交付的訂作物不符合合同規(guī)定，暫由甲方代保管時，應當償付甲方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

7、實行代運或送貨的訂作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。

8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換，補齊的，由乙方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。

10、 擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權(quán)拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條 甲方的違約責任：

1、中途變更訂作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價款總值的 %（10%-30%幅度）的違約金；不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的 %（20%-60%的幅度）違約金。

3、未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付訂作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

4、超過合同規(guī)定期限領取訂作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領取期限六個月不領取訂作物的，乙方有權(quán)將訂作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給甲方；變賣訂作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，甲方還應補償不足部分；如訂作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收訂作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付訂作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

訂立合同雙方：

承攬方：__________________

定作方：__________________

定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

品 名

規(guī) 格

單 位

數(shù) 量

備 注

第二條加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)）

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________（1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的.，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）

第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________（1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。3，定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）

第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。）

第六條驗收標準和方法：__________________________________________

________________（1，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2．定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。）

第七條交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________（1，交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

第十條結(jié)算方式及期限：____________________________________________________

第十一條其他：_____________________________________________________（如：1．根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2．根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

第十二條承攬方的違約責任：

一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（10％--30％幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％幅度）違約金。

六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。

十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任：

一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（10％--30％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（20％---60％的幅度）違約金。

三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

加工定做合同 篇6

承攬方： (以下簡稱甲方)

住址：

法定代表人：

聯(lián)系方式：

定作方： (以下簡稱乙方)

住址：

法定代表人：

聯(lián)系方式：

甲乙雙方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂本合同，以資共同信守。

一、加工產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨日期

總金額(大寫)

交貨日期：由乙方訂貨清單確定。

本合同所確定的價格在 年 月 日至 年 月 有效，乙方要貨清單確定的數(shù)量低于本合同數(shù)量 的，甲方有權(quán)根據(jù)甲方成本核算變更合同價格條款。

甲方提供給乙方的價格組成為：毛坯管成本+加工費;加工所需的毛坯管由甲方提供。

二、質(zhì)量標準及驗收

1、甲方根據(jù)乙方提供的相關工藝要求進行加工成產(chǎn)，質(zhì)量標準為甲方的企業(yè)標準，同時符合國家質(zhì)量要求。

2、乙方應在收到加工產(chǎn)品之日起二天內(nèi)對加工產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量等相關事項進行確認驗收。如果對甲方交付的加工產(chǎn)品有異議，應于收貨之日起三天內(nèi)書面向甲方提出。如逾期，則視為甲方交付的產(chǎn)品完全符合加工要求。加工產(chǎn)品因乙方使用方法不當、保管不當?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題，乙方不得要求甲方修復或者退換或者主張其他任何責任。

三、包裝要求及費用負擔

1、加工產(chǎn)品由甲方負責包裝，以加工產(chǎn)品不受損壞為標準。

2、甲方對乙方所加工的產(chǎn)品進行商標貼牌，但乙方依據(jù)本合同所要求貼牌的商標必須為乙方合法使用的注冊商標，(包括經(jīng)核準的使用類別符合商標法律法規(guī)要求)乙方有義務在本合同履行之前提供相應的注冊證明、合法使用證明等。

3、甲方負責包裝箱圖案制版，但乙方應當向甲方繳納每版/次押金費用5000元，制版效果圖案由乙方簽字確認。因乙方需要對印刷版面進行更改的，乙方自擔費。

4、具體包裝要求是 乙方依據(jù)本合同訂購的產(chǎn)品數(shù)量每種、每次的型號規(guī)格數(shù)量不低于500箱;否則制版押金不予退還。

四、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求

1、加工物交由甲方指定的____________________ (承運人)承運，由甲方代辦相關的托運手續(xù)，運費由乙方承擔。甲方將定作物交付承運人后，則視為甲方已將加工物交付于乙方，該加工產(chǎn)品所有的風險由乙方承擔。

2、乙方也以自提貨物，交貨地點為甲方榆垡廠區(qū)。但該批次貨物要求自提應當在要貨清單中注明，否則甲方默認為乙方代辦運輸。

3、時間要求：甲方收到乙方要貨清單后，并收到乙方該批次預付款后 日交貨。委托承運人運輸?shù)模越患庸の飼r承運人簽發(fā)的戳記日期為交貨日期。

五、預付款要求

乙方應于要貨清單送達甲方之日，向甲方支付該批次貨物 ______%預付款，該預付款在該批加工物交付時沖抵貨款。

六、加工款結(jié)算辦法及期限

1、甲方完成加工產(chǎn)品后，在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前，乙方必須將該批次貨物的剩余尾款全額支付甲方，甲方履行合同交貨義務。

2、如乙方未按約定付清定作款項，未付清加工款的產(chǎn)品所有權(quán)由甲方所有。甲方可對定作物行使留置、處分等權(quán)利。

3、乙方由于其他非法定原因，未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款，每延遲1日支付甲方 元保管費，該保管費累計達到該批次預付款額時，該要貨清單自動解除，預付款不再退還。

七、違約責任

1、乙方的違約責任

(1)中途變更加工產(chǎn)品品種、數(shù)量、設計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失的，應償付甲方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為____元人民幣。

(2) 未按合同規(guī)定日期付款的，除應該繼續(xù)付清全部加工款外，每延期一天，還應償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金，直至依據(jù)第七條扣完保管費為止。

(3)無故拒絕接收定作物的，應賠償甲方因而造成的損失;錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付貨物地點或者接收人的，應該承擔因此多支出的費用并賠償甲方因此造成的損失。

2、甲方的違約責任

(1)違反本合同第一條和第九條規(guī)定的數(shù)量而少交的，甲方應照數(shù)補交，否則應支付乙方以少交貨物價款百分之

的違約金 。

(2)包裝不符合合同規(guī)定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ;

(3) 甲方無故提前交付加工產(chǎn)品的，除非取得乙方同意，否則乙方有權(quán)拒收，產(chǎn)生的損失由甲方負責。

(4)因為甲方原因?qū)е仑浳镥e發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

八、爭議解決方式

本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。

九、特殊性規(guī)定

因生產(chǎn)特殊性，乙方允許甲方在供應加工物數(shù)量上有±

%的浮動時在交付時間上有±__天的浮動。 同時鑒于加工產(chǎn)品的特殊性，甲方在交貨時贈送乙方訂貨清單確定的每種規(guī)格產(chǎn)品 %的損耗管。

十、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

十一、雙方需約定的其它事項：

本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方(蓋章)______________乙方(蓋章)：

法定代表人：_______法定代表人：

第五篇：加工定做合同模板

加工定做合同模板7篇

隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，越來越多的場景和場合需要用到合同，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編為大家整理的加工定做合同7篇，希望能夠幫助到大家。

加工定做合同 篇1

定作人(甲方)：

承攬人(乙方)：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致和誠實信用的原則，現(xiàn)就電瓶產(chǎn)品委托乙方加工制作的相關事宜，特簽訂本合同：

第一條合作內(nèi)容

加工定作內(nèi)容：就乙方目前生產(chǎn)的20多個品種的電瓶，甲方暫定在合同期限內(nèi)向乙方定做30萬支。

第二條合同期限

自本合同生效之日起至20xx年12月30日止。

第三條加工定作方式

1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為：由甲方提供原材料，乙方進行加工制作，生產(chǎn)出成品后，向甲方交付產(chǎn)品，乙方收取加工勞務費。

2、在本合同期限內(nèi)，生產(chǎn)原材料和成品的所有權(quán)均系甲方所有，乙方只具有收取勞務費的權(quán)利和義務。

3、關于其加工制作過程中的稅、費等問題由雙方另行協(xié)商確定。

第四條加工勞務費

乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務費用。

第五條雙方的權(quán)利與義務

1、本合同期限內(nèi)，甲方負責向乙方供應生產(chǎn)電瓶產(chǎn)品所

需的一切原材料，乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產(chǎn)品堆放，甲方對原材料享有所有權(quán)，甲方派專人就原材料簽收登記、保管，并按生產(chǎn)進度的需要發(fā)放原材料。

2、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方進行加工制作，如發(fā)現(xiàn)存在不合格產(chǎn)品的，甲方可拒絕接收成品，并有權(quán)要求乙方承擔成本損失。

3、乙方應對生產(chǎn)的成品，分批次向甲方移交。

4、未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉(zhuǎn)移、出售、贈與、擔保等)。

5、合同期間，非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產(chǎn)。

6、合同履行期間，乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。

7、如甲方認為有需要對生產(chǎn)的產(chǎn)品辦理質(zhì)押等手續(xù)的，乙方應全面配合。

第六條驗收標準

乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應嚴格按照國家標準或行業(yè)標準執(zhí)行乙方

下線的成品每天向甲方辦理移交。

第七條違約責任

1、乙方應妥善的保管好甲方供應的原材料和生產(chǎn)線上的半成品及未交付的成品，在此期間，如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。

2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產(chǎn)品的，則由乙方承擔損失賠償責任。

第八條其他

1、本合同未盡事宜，可由雙方簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同相沖突的，以補充協(xié)議為準。

2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效，在履行合同的過程中發(fā)生爭議的，可向合同履行地人民法院訴訟解決。

3、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

時間：

加工定做合同 篇2

甲方(定作方)： 嘉潤公司

乙方(承攬方)：

鑒于：為滿足客戶訂單需求，甲方大量需要指定型號 產(chǎn)品;乙方系專業(yè) 產(chǎn)品生產(chǎn)商。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,訂立本合同。

第一條 定作物情況：

1.1 品名：(應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替)

1.2 規(guī)格：(應寫明定作物具體的規(guī)格型號，技術(shù)要求復雜或特殊的，可以

寫明按照甲方提供的技術(shù)圖紙定做，并將技術(shù)圖紙作為合同附件)

1.3 數(shù)量：(具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位)

1.4 備注：(如無內(nèi)容，在空格處劃線)

第二條 合同價款

2.1 合同價款總額：(應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種)

2.2 付款方式：(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結(jié)等其他方式，建議貨到付款，以作為產(chǎn)品質(zhì)量責任的牽制)

2.3 付款時間：(寫明年、月、日)

第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標準：

3.1 質(zhì)量要求：(應明確填寫要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準或者甲方具體要求，必須要寫全稱)

3.2 技術(shù)標準：(技術(shù)標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù))

3.3 以封存樣品為質(zhì)量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權(quán)對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,甲方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供：.甲方于 年 月 日之前提供原材料。

4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起 日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后 日內(nèi)通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權(quán)解除本合同，乙方承擔相應的賠償責任。

第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供和保密

5.1 甲方負責提供技術(shù)資料和圖紙。

5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內(nèi)回復并提出修改意見。甲方未答復,乙方有權(quán)停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

5.3甲方要求對承攬物的技術(shù)性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術(shù)資料和圖紙、制造再現(xiàn)甲方技術(shù)的器材、取走與甲方技術(shù)有關的物件;不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得允許(出借、贈與、出租、轉(zhuǎn)讓等處分甲方技術(shù)的行為皆屬于“允許”)或協(xié)助任何第三人使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得復制或公開包含甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)的文件或文件副本;未經(jīng)許可不得超出工作范圍使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得將甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)用于自身技術(shù)、設備的升級或研發(fā)。

第六條 驗收標準和方法

6.1 驗收標準：(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣或乙方技術(shù)圖紙標準進行驗收)

6.2 驗收方法：(寫明全部或抽樣驗收的方法)

6.3 甲方驗收乙方所完成定作物的時間：(寫明具體時間年、月、日)

6.4 甲方驗收乙方所完成定作物的地點：(寫明詳細地址)

6.5 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明。

6.6 對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后 日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，甲方有權(quán)要求退還。

6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明為準。質(zhì)量檢驗機構(gòu)由雙方共同指定，費用由乙方墊付，由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。

第七條 交(提)定作物的時間和地點 7.1 雙方約定由甲方自提定作物

7.1.1 自提定作物的時間：(寫明年、月、日)

7.1.2 自提定作物的地點：(寫明詳細地址不可省略)

7.2 雙方約定由乙方送交定作物

7.2.1 送交定作物的時間：(如選擇了7.1，則在空格處劃線)

7.2.2 送交定作物的地點：(如選擇了7.1，則在空格處劃線)

7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

7.4 交(提)定作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。

第八條 包裝要求及費用負擔

8.1 包裝要求：(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)

8.2 費用負擔：(寫明包裝費用由哪方承擔)

第九條 運輸方式及費用負擔

9.1 定作物的運輸方式：(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)

9.2 運輸費用由(如無內(nèi)容，在空格處劃線)承擔。

第十條 定作物的保修

10.1 定作物保修期：(如保修期從何時起到何時止)

10.2 在保修期內(nèi)乙方免費提供保修服務。

第十一條 定金及預付款

11.1 甲方向乙方交付定金的數(shù)額：(大、小寫兩種形式填寫)

11.2 甲方向乙方交付定金的時間：(寫明年、月、日)

11.3 甲方向乙方交付預付款的數(shù)額：(大、小寫兩種形式填寫)

11.4 甲方向乙方交付預付款的時間：(寫明年、月、日)

第十二條 乙方的違約責任：

12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質(zhì)論價;不同意接受的,應當負責修理或調(diào)換，并承擔 元/每件的違約金。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

12.2 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。

12.3 逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的 %違約金。延期交貨超過 日的，甲方有權(quán)解除合同，由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

12.4 由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權(quán)拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。第十三條 甲方的違約責任：

13.1 超過合同約定日期付款，甲方應向乙方支付定作物總價 ‰的違約金。

13.2 無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。

13.3 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。

13.4 其它違約責任：(如無內(nèi)容，在空格處劃線)

第十四條 爭議的解決方式

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者二)種方式解決：

(一)向(具體寫明仲裁委員會的確切名稱，如：不能將“深圳仲裁委員會”寫為“北京市仲裁委員會”)仲裁委員會申請仲裁。

(二)向(根據(jù)有利于我方的原則，在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一)人民法院起訴。

第十五條 本合同簽訂地點(應詳細填寫合同簽訂的地點，如：深圳市xx區(qū))

第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式 份，雙方各執(zhí) 份。

以下無合同正文。

甲方(章)： 乙方(章)：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

地址： 地址：

電話： 電話：

開戶行： 開戶行：

賬號： 賬號：

年 月 日 年 月 日

加工定做合同 篇3

定作方：

承攬方：

簽訂地點：

簽訂時間： 年 月 日

一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

定作物品 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限

規(guī)格型號計量單位數(shù) 量

名或項目 單價總金額合計

二、定作方帶料

材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù) 量質(zhì) 量提供日期消耗定額單 價總金額

三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準

四、承攬方對質(zhì)量負責的`條件及期限

五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八、交（提）貨方式及地點

九、交付定金預付款數(shù)額及時間

十、結(jié)算方式及期限

十一、違約責任

十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

十四、雙方協(xié)商的其它條款

定作方承攬方

單位名稱（章）單位名稱（章）

單位地址：單位地址：

法定代表人： 法定代表人：

年月日 年月日

有效期限： 年月日至年月日

加工定做合同 篇4

定作方：____________

承攬方：____________

簽訂地點：____________

簽訂時間：________年____月____日

一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

品名或項目

規(guī)格型號

數(shù)量

單價

金額

交貨期限

總金額合計

二、定作方帶料

材料名稱

規(guī)格型號

計量單位

數(shù)量

質(zhì)量

提供日期

消耗定額單價

總金額

三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準

四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限

五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八、交(提)貨方式及地點

九、交付定金預付款數(shù)額及時間

十、結(jié)算方式及期限

十一、違約責任

十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

十四、雙方協(xié)商的其它條款

定作方承攬方

單位名稱(章)____________單位名稱(章)____________

單位地址：____________ 單位地址：____________

法定代表人：____________法定代表人：____________

________年____月____日 ________年____月____日

有效期限：________年____月____日至________年____月____日

加工定做合同 篇5

定作方：承攬方：

簽訂地點：簽訂時間：________年____月____日

一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限定作物品 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限

規(guī)格型號計量單位數(shù)

量名或項目 單價總金額合計

二、定作方帶料材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)

量質(zhì)

量提供日期消耗定額單

價總金額

三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準

四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限

五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八、交（提）貨方式及地點

九、交付定金預付款數(shù)額及時間

十、結(jié)算方式及期限

十一、違約責任

十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

十四、雙方協(xié)商的其它條款定作方承攬方

單位名稱（章）單位名稱（章）單位地址：單位地址：

法定代表人：

法定代表人：________年____月____日 ________年____月____日有效期限：________年____月____日至________年____月____日

加工定做合同 篇6

定作方(甲方)：___________________

承攬方(乙方)：___________________

簽約地點：

簽訂日期：年月日

加工定作承攬合同

定作方(下稱“甲方”)：

承攬方(下稱“乙方”)：____________________________________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎上，就甲方委托乙方加工____________事宜達成如下協(xié)議，以資共同信守。

第一條定作物品名、規(guī)格型號、數(shù)量：

第二條加工成品質(zhì)量要求：。

第三條原材料的提供：原材料由方提供。原材料品牌及質(zhì)量要求：

第四條技術(shù)資料、設計方案及圖紙?zhí)峁┺k法：由乙方設計，經(jīng)甲方書面確認后，作為制作的依據(jù)。

第五條合同價款：

第六條付款方式：乙方將定作物運到甲方指定地點，經(jīng)甲方初步驗收合格后，按實際驗收合格的數(shù)量支付該批次全部價款的%，剩余%為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題的，甲方一次性付清。每次付款前，乙方應當提供等額正規(guī)發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款。

第七條交貨時間、地點及方式

1.簽訂本合同后日內(nèi)，乙方交付本次定作的全部產(chǎn)品;甲方分批定作的，乙方按照甲方書面通知的數(shù)量和時間供貨;

2.乙方負責將定作的產(chǎn)品運到甲方辦公地點或施工現(xiàn)場;如果定作的產(chǎn)品需要現(xiàn)場制作或安裝的，乙方應當派專人進行現(xiàn)場作業(yè)。運輸、裝卸及安裝費包含在合同價款中，甲方不另行支付。

第八條驗收標準和方式

1.定作產(chǎn)品運至現(xiàn)場后，甲方應當及時組織人員進行驗收，對不合格的產(chǎn)品，應當在2日內(nèi)向乙方提出;對使用后才能夠檢測產(chǎn)品是否合格的，質(zhì)保期為年，在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題的，乙方應當在甲方通知后24小時內(nèi)予以修復或更換。2.甲方應當按照國家標準、地方標準、相關產(chǎn)品的行業(yè)標準及甲方要求的標準進行驗收。

第九條甲方的權(quán)利和義務

1.有權(quán)檢查乙方提供的定作產(chǎn)品原材料，有權(quán)要求乙方更換對不合格的原材料;

2.有權(quán)審核乙方提供的產(chǎn)品設計方案或圖紙;

3.有權(quán)要求乙方按時交付合格的定作產(chǎn)品;

4.應當按時向乙方支付價款。

第十條乙方的權(quán)利和義務

1.有權(quán)要求甲方支付價款;

2.保證提供符合約定的定作產(chǎn)品，原材料符合約定的質(zhì)量要求;

3.應當按時交付定作產(chǎn)品;

4.負責產(chǎn)品的運輸和安裝，并承擔相應費用;

5.在制作、運輸、安裝過程中發(fā)生的安全責任事故，由乙方承擔全部責任，因此給甲方造成損害的，乙方應當予以賠償;

6.由于乙方產(chǎn)品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財產(chǎn)損害的，乙方應當負責賠償，因此給甲方造成損害的，乙方應當予以賠償。

第十一條違約責任

一、甲方的違約責任

1.甲方中途變更定作物的規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應承擔針對變更部分給乙方因此造成的損失。

2.甲方無正當理由拒絕接收定作物的，仍應當向乙方支付相應價款。

3、甲方遲延付款的，每遲延一日，應當向乙方支付應付款0.3‰的違約金。

二、乙方的違約責任

1.乙方未按合同規(guī)定的質(zhì)量標準交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收并終止合同，由此造成的損失由乙方賠償。

2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的，乙方應賠償甲方因此造成的損失。

3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，逾期一日應當向甲方償付遲延貨物總價0.3‰的違約金;未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權(quán)拒收。

4.不能交付定作物或不能完成工作的，應退還甲方已付的全部貨款并承擔由此給甲方造成的全部損失。

第十二條其他

1.本合同壹式叁份，甲方持貳份，乙方持壹份，自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執(zhí)行。

2.甲乙雙方承諾本合同中所確認通訊地址全部可以送達，任何一項通知送達下面地址的視為送達，盡到通知義務。如任何一方地址變更的應當書面通知對方。任何一項通知及書面材料在送達時接收方應當配合送達方簽字確認，否則送達方有權(quán)申請公證送達，由此產(chǎn)生的費用由接收方承擔。

第十三條其它約定

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：法定代表人法定代表人

(或授權(quán)簽約人)：(或授權(quán)簽約人)：

甲方地址：電子郵箱：

郵編：傳真：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：

乙方地址：電子郵箱：

郵編：傳真：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：

合同簽訂時間：年月日

合同簽訂地點：

加工定做合同 篇7

供貨單位全稱：(以下簡稱甲方)

需方單位全稱：(以下簡稱乙方)

根據(jù)《經(jīng)濟合同法》及有關條例規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同，并嚴格信守以下條款：

1、供貨日期：自合同簽訂日內(nèi)供貨。

2、產(chǎn)品質(zhì)量標準：

3、交貨地點：

4、合同有效期：自合同簽訂日起至付清全部工程款為止

5、結(jié)算方式：據(jù)實結(jié)算

6、付款單位名稱：付款方式： 期限：

7違約現(xiàn)任：

1、供方不能交貨，向需方償付未交貨部分貨款總值%的違約金;

2、需方中途退貨，向供方償付付退貨部分總%的違約金;

3、其余違約責任，按有關條例執(zhí)行。

8、其他補充事項：

9、梧合一式份，雙方各執(zhí)一份，副本一份，副本份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日