第一篇:標準的加工定做合同范本
標準的加工定做合同范本(精選6篇)
隨著人們對法律的了解日益加深,合同對我們的約束力越來越不可忽視,合同能夠促使雙方正確行使權力,嚴格履行義務。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?下面是小編收集整理的標準的加工定做合同范本(精選6篇),希望對大家有所幫助。
標準的加工定做合同1供貨單位全稱:(以下簡稱甲方)
需方單位全稱:(以下簡稱乙方)
根據《經濟合同法》及有關條例規定,經雙方協商一致簽訂本合同,并嚴格信守以下條款:
1、供貨日期:自合同簽訂日內供貨。
2、產品質量標準:
3、交貨地點:
4、合同有效期:自合同簽訂日起至付清全部工程款為止
5、結算方式:據實結算
6、付款單位名稱:付款方式: 期限:
7違約現任:
1、供方不能交貨,向需方償付未交貨部分貨款總值%的違約金;
2、需方中途退貨,向供方償付付退貨部分總%的違約金;
3、其余違約責任,按有關條例執行。
8、其他補充事項:
9、梧合一式份,雙方各執一份,副本一份,副本份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
標準的加工定做合同2定作方:承攬方:
簽訂地點:簽訂時間:________年____月____日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限
規格型號計量單位數
量名或項目 單價總金額合計
量質
量提供日期消耗定額單
價總金額
十三、解決合同糾紛的方式:執行本合同發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,可向人民法院起訴
單位名稱(章)單位名稱(章)單位地址:單位地址:
法定代表人:
法定代表人:________年____月____日 ________年____月____日有效期限:________年____月____日至________年____月____日
標準的加工定做合同3承攬方:(以下簡稱甲方)
住址:
法定代表人:
聯系方式:
定作方:(以下簡稱乙方)
住址:
法定代表人:
聯系方式:
甲乙雙方經雙方友好協商,現簽訂本合同,以資共同信守。
一、加工產品名稱、規格、數量、價格、交貨日期
總金額(大寫)
交貨日期:由乙方訂貨清單確定。
本合同所確定的價格在 年 月 日至 年 月 有效,乙方要貨清單確定的數量低于本合同數量 的,甲方有權根據甲方成本核算變更合同價格條款。
甲方提供給乙方的價格組成為:毛坯管成本+加工費;加工所需的毛坯管由甲方提供。
二、質量標準及驗收
1、甲方根據乙方提供的相關工藝要求進行加工成產,質量標準為甲方的企業標準,同時符合國家質量要求。
2、乙方應在收到加工產品之日起二天內對加工產品的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對甲方交付的加工產品有異議,應于收貨之日起三天內書面向甲方提出。如逾期,則視為甲方交付的產品完全符合加工要求。加工產品因乙方使用方法不當、保管不當等原因引起的質量問題,乙方不得要求甲方修復或者退換或者主張其他任何責任。
三、包裝要求及費用負擔
1、加工產品由甲方負責包裝,以加工產品不受損壞為標準。
2、甲方對乙方所加工的產品進行商標貼牌,但乙方依據本合同所要求貼牌的商標必須為乙方合法使用的注冊商標,(包括經核準的使用類別符合商標法律法規要求)乙方有義務在本合同履行之前提供相應的注冊證明、合法使用證明等。
3、甲方負責包裝箱圖案制版,但乙方應當向甲方繳納每版/次押金費用5000元,制版效果圖案由乙方簽字確認。因乙方需要對印刷版面進行更改的,乙方自擔費。
4、具體包裝要求是 乙方依據本合同訂購的產品數量每種、每次的型號規格數量不低于500箱;否則制版押金不予退還。
四、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求
1、加工物交由甲方指定的____________________(承運人)承運,由甲方代辦相關的托運手續,運費由乙方承擔。甲方將定作物交付承運人后,則視為甲方已將加工物交付于乙方,該加工產品所有的風險由乙方承擔。
2、乙方也以自提貨物,交貨地點為甲方榆垡廠區。但該批次貨物要求自提應當在要貨清單中注明,否則甲方默認為乙方代辦運輸。
3、時間要求:甲方收到乙方要貨清單后,并收到乙方該批次預付款后 日交貨。委托承運人運輸的,以交加工物時承運人簽發的戳記日期為交貨日期。
五、預付款要求
乙方應于要貨清單送達甲方之日,向甲方支付該批次貨物 ______%預付款,該預付款在該批加工物交付時沖抵貨款。
六、加工款結算辦法及期限
1、甲方完成加工產品后,在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前,乙方必須將該批次貨物的剩余尾款全額支付甲方,甲方履行合同交貨義務。
2、如乙方未按約定付清定作款項,未付清加工款的產品所有權由甲方所有。甲方可對定作物行使留置、處分等權利。
3、乙方由于其他非法定原因,未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款,每延遲1日支付甲方 元保管費,該保管費累計達到該批次預付款額時,該要貨清單自動解除,預付款不再退還。
七、違約責任
1、乙方的違約責任
(1)中途變更加工產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失的,應償付甲方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。
(2)未按合同規定日期付款的,除應該繼續付清全部加工款外,每延期一天,還應償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金,直至依據第七條扣完保管費為止。
(3)無故拒絕接收定作物的,應賠償甲方因而造成的損失;錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付貨物地點或者接收人的,應該承擔因此多支出的費用并賠償甲方因此造成的損失。
2、甲方的違約責任
(1)違反本合同第一條和第九條規定的數量而少交的,甲方應照數補交,否則應支付乙方以少交貨物價款百分之的違約金。
(2)包裝不符合合同規定的,應重新包裝,并承擔因此而支付的費用;
(3)甲方無故提前交付加工產品的,除非取得乙方同意,否則乙方有權拒收,產生的損失由甲方負責。
(4)因為甲方原因導致貨物錯發到貨地點或接貨人的,除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
八、爭議解決方式
本合同履行過程中的任何爭議,由雙方協商解決,協商不成,任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。
九、特殊性規定
因生產特殊性,乙方允許甲方在供應加工物數量上有±
%的浮動時在交付時間上有±__天的浮動。同時鑒于加工產品的特殊性,甲方在交貨時贈送乙方訂貨清單確定的每種規格產品 %的'損耗管。
十、本合同履行過程中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十一、雙方需約定的其它事項:
本合同一式二份,雙方各執一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章)______________乙方(蓋章):
法定代表人:_______法定代表人:
標準的加工定做合同4定作方:
承攬方:
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限
規格型號計量單位數 量
名或項目 單價總金額合計
材料名稱規格型號計量單位數 量質 量提供日期消耗定額單 價總金額
十三、解決合同糾紛的方式:執行本合同發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,可向人民法院起訴
定作方承攬方
單位名稱(章)單位名稱(章)
單位地址:單位地址:
法定代表人: 法定代表人:
年月日 年月日
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
標準的加工定做合同5定作人(甲方):________________________
承攬人(乙方):________________________
項目名稱:_______________________________________________
工程地點:_______________________________________________
合同編號:_______________________________________________
說明
1、本合同根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國產品質量法》、《建設工程質量管理條例》及其他相關法律法規,并參考________限責任公司定作合同示范文本相關內容制定,本合同文本為工____程建設有限公司定作合同的示范文本。
2、簽訂本合同前,出賣人應當仔細閱讀合同條款,應當特別仔細閱讀其中具有選擇性、補充性、填充性、修改性以及對其本身有限制性的內容。
3、本合同文本【_】中選擇內容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內容,雙方當事人應當協商確定。【_】中選擇內容,以劃_√_方式選定;對于實際情況未發生或雙方當事人不做約定時,應當在空格部位打_×_,以示刪除。
4、簽訂本合同,應保持合同頁面完整、無缺頁錯頁、合同條款字跡清晰完整;對合同條款的一切書面手寫修改部分,均須加蓋當事人雙方合同專用章方為有效;當事人雙方須在本合同中加蓋雙方合同騎縫章。
定作人(甲方):_____
承攬人(乙方):_______________________________________
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國產品質量法》、《建設工程質量管理條例》及其他相關法律法規的規定,甲、乙雙方經充分協商在平等、自愿的基礎上,就甲方委托乙方加工定作_________貨物事宜訂立此合同,雙方共同遵守。
1.定作物的基本情況
1.1乙方供應貨物的名稱、數量、規格、價格等基本情況詳見《合同附表》。
2.定作物的加工要求及質量標準
2.1乙方應完全利用自己的機器設備根據甲方具體要求設計生產標的物,未經甲方事先書面同意,乙方不得將加工工作交由任何第三方完成。
2.2乙方加工后的產品質量應達到國家、行業、及工程所在地政府相關標準;提供產品的規格、尺寸、樣式、顏色等均應須符合設計要求;提供產品的質量、數量、標識等須符合甲方加工訂貨的技術要求。
2.2.1其他標準:__________________________________________________________。
2.3乙方提供產品如需設計、監理、建設單位、甲方確認的,必須經甲方確認后方可制作加工。
2.4甲方有權隨時到乙方工廠檢驗標的物加工情況及質量,乙方應予配合。
3.原材料的來源及質量
3.1用乙方原材料完成工作的,乙方應使用_______(具體規格)材料或甲方具體要求的原材料,并隨時接受甲方檢驗,乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
3.2用甲方原材料完成工作的,甲方按合同規定提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗,不符合要求的,應立即書面通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
4.檢驗及驗收辦法
4.1乙方提供產品前,須經甲方有關人員檢測,檢測確認后方可進場。但甲方的檢測并不代表對乙方提供任何貨物質量的認可;如有異議,甲方有權退回貨物,并向乙方提出索賠。
4.2乙方加工物資進場時,應提供本批次貨物的檢測證明、復式報告、合格證等相關資料。
4.3交付產品時,甲方按照乙方提供的送貨清單、雙方確認的圖紙及甲方的技術要求對貨物的質量、規格、包裝外觀、數量等進行檢驗,如在上述交貨過程中發現乙方提供的任何貨物的質量、規格、包裝外觀、數量等與本合同的約定有不符之處或任何貨物的外觀存在破損,甲方有權拒收或退回貨物,乙方承擔因此給甲方造成甲方的一切損失。
4.4產品在任何環節被確定為不合格的,乙方應當負責將該等貨物拆卸、裝并運離甲方場地,否則,甲方有權自行處置不合格貨物,因此發生的費用由乙方承擔。
4.5_乙方承諾放棄對定作物所享有的留置權。
5.交付貨物方式、地點、時間
5.1交付方式:本合同貨物交付地點為本合同約定的工程所在地,甲方另行指定其他地點的,以甲方指定的地點為準,乙方必須根據甲方指示的送貨日期將甲方要求的貨物安放于工程所在地或甲方指定的地點。并將貨物及其附件、隨物一并交付給甲方。附件不齊全,甲方有權拒收貨物,乙方承擔違約責任。
5.2貨物運至(交貨地點)______________________________。
5.3貨物運至工程名稱________________________________。
5.4交貨時間:________年___月___日。
5.5具體進貨時間以甲方提前_3天電話通知為準。
6.運輸方法及運雜費承擔:
乙方負責運輸并承擔運費。
7.付款
7.1合同生效后乙方按甲方要求開始生產定作物,雙方以現場實際交貨數量為準(截止至當月__日),每月__日至__日進行對帳,乙方出具當月收料明細單。
7.2付款方式:(1)預付款為合同總價的__%(不得高于30%);(2)乙方負責把貨物運輸至施工現場或甲方指定地點經甲方驗收合格后,甲方向乙方支付貨款總價的__%;(3)待工程竣工、驗收結束后,甲方再向乙方支付貨款總價的__%;(4)余款__%_作為質保金,質保期__年,從工程竣工、驗收合格后計算,質保期滿后無息返還質保金。
7.2.1其他付款方式:_______________________________________________________。
7.3合同價款包括但不限于全部貨物(包括附料、配件、備件工具等)本身費用、包裝費用、運輸和保險費用、搬運費用、安裝調試及售后服務所需的費用(包括在途費用)等。甲、乙雙方確認,合同價款為甲方履行本合同所需支付的全部費用,除此之外,甲方無須再就履行本合同向乙方支付任何其他費用。
7.4甲方有權自合同價款(包括質保金)中直接扣除乙方依據本合同的約定應當賠償甲方的損失或應當支付的違約金,但應當對扣除情況作出書面說明并送達乙方。
7.5若甲方向乙方支付預付款,因乙方原因造成合同解除的,乙方應向甲方雙倍返還預付款。
7.6乙方應于甲方支付合同價款的同時,向甲方開具等額有效之發票,否則甲方有權拒絕支付合同價款。
8.包裝方式及要求
8.1定作物的包裝由乙方負責,貨物包裝應能保證貨物質量完好,并確保該包裝適合長途運輸,符合防水、防潮、防震、防撞等運輸要求。
8.2乙方所提供的定作物有可能產生有毒有害廢棄物,乙方在貨物生產、運輸、卸車等環節須遵守國家和地方有關環境和職業健康安全的法律法規要求。
8.3乙方必須根據甲方的要求,分批對廢棄物和包裝物及時進行回收,全力配合甲方做好此方面工作。
8.4因乙方所提供的貨物包裝方式及要求不符合上述約定的,乙方構成違約,承擔違約責任,甲方有權拒收貨物或者要求乙方在甲方要求的期限內更換成符合約定的貨物。
9.定作物的安裝
9.1乙方負責定作物及配件的安裝及指導工作,施工期間,乙方派技術人員駐現場提供_24_小時服務,及時解決定作物出現的問題。
9.2乙方派駐現場的技術人員應服從甲方的統一管理調度,并遵守甲方的規章制度。如該等人員造成或遭到任何損失,乙方應自行承擔全部責任,且賠償甲方因此遭受的全部損失
10.定作物使用過程中必備品、配件、工具、設備的數量及提供辦法
10.1乙方應保證所供定作物使用過程中相關的配件、工具、設備等,能達到貨物正常安裝及使用的要求。本合同中乙方所提供的所有設備、配件等均為無償提供,乙方提供的必備設備、附件等見附表_________。
10.2乙方必須按照甲方的要求,向甲方供應相應的使用設備、配件等保證甲方的正常生產。乙方不能及時供應給甲方的,乙方承擔違約責任。
10.3乙方應當按照下列標準提供售后服務:乙方提供7*24小時(含節假日)的售后服務,乙方指定_______為售后服務聯系人,聯系方式為____________。乙方應當于收到甲方維修通知之時起24個小時之內到達甲方指定的維修現場,并應當于到達維修現場之時起24個小時之內完成維修(包括零部件/貨物更換)。乙方未能按照前述期限完成維修的,應當向甲方提供免費的備用貨物或者與甲方協商解決方案。甲方不能按照本條確定的聯系方式聯系到乙方聯系人或者乙方的,視為乙方對本條的違反并承擔違約責任。
11.違約責任
11.1乙方提供的物資質量、規格、型號、數量、發貨清單等不符合合同約定或甲方要求的,甲方有權拒收并拒付合同價款。乙方應盡快采取補救措施,在_2_天之內更換成符合合同約定或甲方要求的產品,未能在甲方要求時間內到貨,每延誤一天,乙方向甲方支付合同價款總額的1%作為違約金。若違約金不足以彌補甲方損失,則甲方有權向乙方追償。
11.2乙方提供的物資,在甲方安裝時出現尺寸等誤差,造成甲方無法正常施工,乙方應在接到甲方通知后12小時內到甲方現場給予及時修改和調整,同時向甲方支付合同價款總額的10%作為違約金,若違約金不足以彌補甲方損失,則甲方有權向乙方追償。
11.3甲方應當嚴格履行合同的付款義務,在甲方資金不暢不能及時付款的,乙方同意給予甲方十個月的寬展期,甲方未按本合同的約定支付合同價款,構成違約的,支付違約金的數額累計不能超過未付合同價款數額的百分之二。
11.4乙方保證對其提供的貨物享有完整的所有權,保證任何第三方不對此主張任何權利,且保證貨物是任何第三方不能依有關知識產權的規定主張任何權利的貨物。
11.5甲方在簽訂合同的同時已將本單位《環境保護要求》、《安全要求》、《衛生行為要求》通知書遞交給乙方,乙方表示已讀解,并主動承諾:有責任、有義務按照甲方《環境保護要求》、《安全要求》、《衛生行為要求》來約束,規范自己在合同履行過程中的行為。
11.6未經甲方事先書面同意,乙方單方面解除合同或者擅自轉讓合同權利及義務的,應向甲方支付貨物結算價款總額10%的違約金,并賠償因此給甲方造成的全部損失。
11.7屬甲方自提的貨物,如甲方未按規定時間提貨,乙方應當妥善保管。
11.8乙方承擔因違反本合同約定給甲方造成的一切損失,包括但不限于第三方向甲方主張的違約責任、甲方向第三方承擔的賠償責任、甲方需要額外支付的人工費。
12.不可抗力
12.1因受不可抗力或政府行為影響而不能履行或不能完全履行本合同的一方可以部分或全部免除其責任。
12.2“不可抗力”是指本合同簽訂后發生的、受影響一方無法預見、無法避免并無法克服的客觀情況。此等事件包括但不限于水災、火災、旱災、臺風、地震及其它自然災害、罷工、騷動、*亂及戰爭(不論宣戰與否)。
12.3任何一方由于不可抗力或政府行為不能履行或不能全部履行本合同時,應及時向對方通知該不可抗力和不能履行或不能完全履行的理由,并應于不能履行的事由消除之日起_7_日內提供有關證明機關的證明文件,并由此可部分或全部免予承擔責任。發生不可抗力或受到政府行為影響的一方應于不能履行的事由消除之日起15日內繼續履行本合同約定的義務,除非雙方認為繼續履行已無實際意義,并就此達成書面的變更協議或解除本合同的協議。
13.合同通知送達和變更、解除條款
13.1甲、乙雙方因履行本合同而相互發出或者提供的所有通知、文件、資料,均以本合同所列明的地址、傳真送達。任何一方如果遷址或者變更電話,應至遲于發生該等變化三個工作日前書面通知對方。
13.2直接送達的,對方簽收之日視為送達;通過傳真方式送達的,在發出傳真時視為送達;以郵寄方式送達的,掛號寄出或者投郵次日視為送達。
13.3送達:甲方地址及郵編:____________________________,接收人:________,聯系電話:_________。乙方地址及郵編:________________________________,接收人:________,聯系電話:____________。
13.4乙方有下列情形之一時,甲方有權隨時不承擔任何責任的單方解除本合同:
13.4.1乙方逾期_3_日以上未備齊或交付本合同約定之原材料、樣品或定作物的;
13.4.2乙方交付的定作物的質量不符合本合同約定的;
13.4.3未經甲方事先書面同意,乙方擅自將本合同項下的權利或義務部分或全部轉讓給任何第三方的。
13.5任何一方依據本合同約定單方解除本合同的,并不影響該方依據本合同的相關約定要求對方承擔違約責任。
14.合同生效及其他
14.1甲、乙雙方之間包括本合同在內的合同、補充合同、合同附件、確認書、結算書、往來函等任何與本合同相關的文件必須加蓋甲方公章并持授權委托書(需加蓋單位公章)的代表人簽字方可有效。
14.2任何無書面授權委托書(須加蓋單位公章)的個人簽訂的任何與本合同有關的文件,非甲方的意思表示,對甲方不產生任何法律約束力,由此產生的任何經濟及法律問題與甲方無關,相關責任由乙方自負,乙方無權就此向甲方主張任何權利。
14.3本合同簽訂地點:_____。
14.4本合同自雙方簽字、蓋章后生效。本合同一式___份,乙方持__份,甲方持___份,具有同等法律效力。
14.5對本合同未盡事宜的進一步約定及對本合同條款的任何修改,均須由甲、乙雙方協商一致并簽署書面補充協議方為有效。本合同的附件及補充協議為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
14.6合同履行過程中甲乙雙方簽訂的一切技術要求、安全協議書、現場管理規定等均作為合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
15.糾紛解決方式
15.1甲乙雙方在合同履行中如發生糾紛,應當及時友好協商解決,協商不成時,雙方均可向合同簽訂地有管轄權的人民法院起訴。本合同關于管轄的約定不因合同無效、撤銷及解除或本合同權利義務的轉讓而改變。
16.補充條款
16.1經甲、乙雙方協商,雙方均同意對本合同如下條款不予執行:
__________________________________________________________________________________。
16.2經甲、乙雙方協商,雙方均同意對本合同補充如下內容:
__________________________________________________________________________________。
(以下無正文)
甲方(蓋章)__________________________________乙方(蓋章)
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
單位住所:________________單位住所:________________
聯系電話:_________________聯系電話:_________________
簽訂日期:___年___月___日簽訂日期:___年__月__
標準的加工定做合同6定作人(甲方):
承攬人(乙方):
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定,甲乙雙方遵循平等自愿、協商一致和誠實信用的原則,現就電瓶產品委托乙方加工制作的相關事宜,特簽訂本合同:
第一條 合作內容
加工定作內容:就乙方目前生產的20多個品種的電瓶,甲方暫定在合同期限內向乙方定做30萬支。
第二條 合同期限
自本合同生效之日起至 年 月 日止。
第三條 加工定作方式
1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為:由甲方提供原材料,乙方進行加工制作,生產出成品后,向甲方交付產品,乙方收取加工勞務費。
2、在本合同期限內,生產原材料和成品的所有權均系甲方所有,乙方只具有收取勞務費的權利和義務。
3、關于其加工制作過程中的稅、費等問題由雙方另行協商確定。
第四條 加工勞務費
乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務費用。
第五條 雙方的權利與義務
1、本合同期限內,甲方負責向乙方供應生產電瓶產品所需的一切原材料,乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產品堆放,甲方對原材料享有所有權,甲方派專人就原材料簽收登記、保管,并按生產進度的需要發放原材料。
2、甲方有權監督乙方進行加工制作,如發現存在不合格產品的,甲方可拒絕接收成品,并有權要求乙方承擔成本損失。
3、乙方應對生產的成品,分批次向甲方移交。
4、未經甲方同意,乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉移、出售、贈與、擔保等)。
5、合同期間,非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產。
6、合同履行期間,乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。
7、如甲方認為有需要對生產的產品辦理質押等手續的,乙方應全面配合。
第六條 驗收標準
乙方生產的產品質量應嚴格按照國家標準或行業標準執行乙方下線的成品每天向甲方辦理移交。
第七條 違約責任
1、乙方應妥善的保管好甲方供應的原材料和生產線上的半成品及未交付的成品,在此期間,如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。
2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產品的,則由乙方承擔損失賠償責任。
第八條 其他
1、本合同未盡事宜,可由雙方簽訂補充協議,補充協議與本合同相沖突的,以補充協議為準。
2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效,在履行合同的過程中發生爭議的,可向合同履行地人民法院訴訟解決。
3、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
第二篇:加工定做合同
加工定做合同范文6篇
隨著法律知識的普及,合同的使用頻率呈上升趨勢,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小編為大家收集的加工定做合同6篇,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
加工定做合同 篇1
定作方(甲方):___________________
承攬方(乙方):___________________
簽約地點:
簽訂日期:年月日
加工定作承攬合同
定作方(下稱“甲方”):
承攬方(下稱“乙方”):____________________________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲乙雙方在自愿、平等、協商一致的基礎上,就甲方委托乙方加工____________事宜達成如下協議,以資共同信守。
第一條定作物品名、規格型號、數量:
第二條加工成品質量要求:。
第三條原材料的提供:原材料由方提供。原材料品牌及質量要求:
第四條技術資料、設計方案及圖紙提供辦法:由乙方設計,經甲方書面確認后,作為制作的依據。
第五條合同價款:
第六條付款方式:乙方將定作物運到甲方指定地點,經甲方初步驗收合格后,按實際驗收合格的數量支付該批次全部價款的%,剩余%為質保金,質保期滿無質量問題的,甲方一次性付清。每次付款前,乙方應當提供等額正規發票,否則甲方有權拒絕付款。
第七條交貨時間、地點及方式
1.簽訂本合同后日內,乙方交付本次定作的全部產品;甲方分批定作的,乙方按照甲方書面通知的數量和時間供貨;
2.乙方負責將定作的產品運到甲方辦公地點或施工現場;如果定作的產品需要現場制作或安裝的,乙方應當派專人進行現場作業。運輸、裝卸及安裝費包含在合同價款中,甲方不另行支付。
第八條驗收標準和方式
1.定作產品運至現場后,甲方應當及時組織人員進行驗收,對不合格的產品,應當在2日內向乙方提出;對使用后才能夠檢測產品是否合格的,質保期為年,在質保期內發生質量問題的,乙方應當在甲方通知后24小時內予以修復或更換。2.甲方應當按照國家標準、地方標準、相關產品的行業標準及甲方要求的標準進行驗收。
第九條甲方的權利和義務
1.有權檢查乙方提供的定作產品原材料,有權要求乙方更換對不合格的原材料;
2.有權審核乙方提供的產品設計方案或圖紙;
3.有權要求乙方按時交付合格的定作產品;
4.應當按時向乙方支付價款。
第十條乙方的權利和義務
1.有權要求甲方支付價款;
2.保證提供符合約定的定作產品,原材料符合約定的質量要求;
3.應當按時交付定作產品;
4.負責產品的運輸和安裝,并承擔相應費用;
5.在制作、運輸、安裝過程中發生的安全責任事故,由乙方承擔全部責任,因此給甲方造成損害的,乙方應當予以賠償;
6.由于乙方產品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財產損害的,乙方應當負責賠償,因此給甲方造成損害的,乙方應當予以賠償。
第十一條違約責任
一、甲方的違約責任
1.甲方中途變更定作物的規格、質量或設計等,應承擔針對變更部分給乙方因此造成的損失。
2.甲方無正當理由拒絕接收定作物的,仍應當向乙方支付相應價款。
3、甲方遲延付款的,每遲延一日,應當向乙方支付應付款0.3‰的違約金。
二、乙方的違約責任
1.乙方未按合同規定的質量標準交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收并終止合同,由此造成的損失由乙方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),逾期一日應當向甲方償付遲延貨物總價0.3‰的違約金;未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
4.不能交付定作物或不能完成工作的,應退還甲方已付的全部貨款并承擔由此給甲方造成的全部損失。
第十二條其他
1.本合同壹式叁份,甲方持貳份,乙方持壹份,自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執行。
2.甲乙雙方承諾本合同中所確認通訊地址全部可以送達,任何一項通知送達下面地址的視為送達,盡到通知義務。如任何一方地址變更的應當書面通知對方。任何一項通知及書面材料在送達時接收方應當配合送達方簽字確認,否則送達方有權申請公證送達,由此產生的費用由接收方承擔。
第十三條其它約定
甲方(蓋章):乙方(蓋章):法定代表人法定代表人
(或授權簽約人):(或授權簽約人):
甲方地址:電子郵箱:
郵編:傳真:聯系電話:聯系人:
乙方地址:電子郵箱:
郵編:傳真:聯系電話:聯系人:
合同簽訂時間:年月日
合同簽訂地點:
加工定做合同 篇2
甲方:_________________
乙方:_________________
甲、乙雙方經友好協商,根據《中華人民共和國合同法》有關規定,本著自愿、平等、互利為原則,特簽訂此合同。
一、廣告牌加工制作內容及要求
二、驗收標準:按實際樣品為檢驗標準。
三、交貨方式:乙方負責送貨到甲方指定安裝地點。
四、結算方式及期限本文:合同簽訂后乙方開始制作廣告牌,負責按質按量如期完成合同所約定的項目內容。待驗收合格后,甲方一次性付清乙方工程款。
五、違約責任:雙方應嚴格遵守本合同的約定,如出現問題,根據問題所屬承擔責任。
六、本合同一式兩份,雙方各執一份,具同等法律效力,其他事宜均由雙方協商解決。
甲方:_____________ 乙方:_____________
委托代理人:_______ 委托代理人:_______
_____年____月____日 _____年____月____日
加工定做合同 篇3
定作方:____________
承攬方:____________
簽訂地點:____________
簽訂時間:________年____月____日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
品名或項目
規格型號
數量
單價
金額
交貨期限
總金額合計
二、定作方帶料
材料名稱
規格型號
計量單位
數量
質量
提供日期
消耗定額單價
總金額
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預付款數額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式:執行本合同發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,可向人民法院起訴
十四、雙方協商的其它條款
定作方承攬方
單位名稱(章)____________單位名稱(章)____________
單位地址:____________ 單位地址:____________
法定代表人:____________法定代表人:____________
________年____月____日 ________年____月____日
有效期限:________年____月____日至________年____月____日
加工定做合同 篇4
定作人(甲方):
承攬人(乙方):
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定,甲乙雙方遵循平等自愿、協商一致和誠實信用的原則,現就電瓶產品委托乙方加工制作的相關事宜,特簽訂本合同:
第一條合作內容
加工定作內容:就乙方目前生產的20多個品種的電瓶,甲方暫定在合同期限內向乙方定做30萬支。
第二條合同期限
自本合同生效之日起至20xx年12月30日止。
第三條加工定作方式
1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為:由甲方提供原材料,乙方進行加工制作,生產出成品后,向甲方交付產品,乙方收取加工勞務費。
2、在本合同期限內,生產原材料和成品的所有權均系甲方所有,乙方只具有收取勞務費的權利和義務。
3、關于其加工制作過程中的稅、費等問題由雙方另行協商確定。
第四條加工勞務費
乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務費用。
第五條雙方的權利與義務
1、本合同期限內,甲方負責向乙方供應生產電瓶產品所
需的一切原材料,乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產品堆放,甲方對原材料享有所有權,甲方派專人就原材料簽收登記、保管,并按生產進度的需要發放原材料。
2、甲方有權監督乙方進行加工制作,如發現存在不合格產品的,甲方可拒絕接收成品,并有權要求乙方承擔成本損失。
3、乙方應對生產的成品,分批次向甲方移交。
4、未經甲方同意,乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉移、出售、贈與、擔保等)。
5、合同期間,非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產。
6、合同履行期間,乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。
7、如甲方認為有需要對生產的產品辦理質押等手續的,乙方應全面配合。
第六條驗收標準
乙方生產的產品質量應嚴格按照國家標準或行業標準執行乙方
下線的成品每天向甲方辦理移交。
第七條違約責任
1、乙方應妥善的保管好甲方供應的原材料和生產線上的半成品及未交付的成品,在此期間,如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。
2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產品的,則由乙方承擔損失賠償責任。
第八條其他
1、本合同未盡事宜,可由雙方簽訂補充協議,補充協議與本合同相沖突的,以補充協議為準。
2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效,在履行合同的過程中發生爭議的,可向合同履行地人民法院訴訟解決。
3、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
時間:
加工定做合同 篇5
定作方:
承攬方:
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限
規格型號計量單位數 量
名或項目 單價總金額合計
二、定作方帶料
材料名稱規格型號計量單位數 量質 量提供日期消耗定額單 價總金額
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預付款數額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式:執行本合同發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,可向人民法院起訴
十四、雙方協商的其它條款
定作方承攬方
單位名稱(章)單位名稱(章)
單位地址:單位地址:
法定代表人: 法定代表人:
年月日 年月日
有效期限: 年月日至年月日
本合同適用作為紡織品代加、食品代加工、奶粉代加工、帶料加工、電鍍加工、塑料加工等合同用。
委 托 方: (以下簡稱甲方)
受委托方: (以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工 ,根據《中華人民共和國合同法》規定,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
品名規格單位數量備注
第二條 加工成品質量要求: 。(加工訂作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法、規格、數量和質量:
1、用乙方原料完成工作的,乙方必須依照合同規定選用原材料,并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響訂作物的質量時,甲方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
2、用甲方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料,圖紙提供辦法:
1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
2、乙方對于承攬的工作,如果甲方要求保密,應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。
3、甲方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金:價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法:
1、按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2、甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的訂作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由乙方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交(提)貨的時間和地點:
1、交(提)訂作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)訂作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2、交(提)訂作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交訂作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運訂作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提訂作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取訂作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔:
第九條 運輸辦法及費用負擔:
第十條 結算方式及期限:
第十一條 其他:
1、根據國家有關規定,甲方可向乙方交付定金。定金數額由雙方協商確定。甲方不履行合同的,無權請求返還定金。乙方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2、根據國家有關規定,經當事人雙方約定,甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條 乙方的違約責任:
1、未按合同規定的質量交付訂作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付訂作物或完成工作的數量少于合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按合同規定包裝訂作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成訂作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
4、逾期交付訂作物,應當向甲方償付違約金 元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向甲方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經甲方同意,提前交付訂作物,甲方有權拒收。
5、不能交付訂作物或不能完成工作的,應當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的 %( 10%-30%幅度)或酬金總額的 %(20%-60%幅度)違約金。
6、異地交付的訂作物不符合合同規定,暫由甲方代保管時,應當償付甲方實際支付的保管,保養費。
7、實行代運或送貨的訂作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。
8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質量,數量承擔責任。
10、 擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 甲方的違約責任:
1、中途變更訂作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬乙方提供原材料的,償付乙方的未履行部分價款總值的 %(10%-30%幅度)的違約金;不屬乙方提供原材料的,償付乙方以未履行部分酬金總額的 %(20%-60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付訂作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取訂作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限六個月不領取訂作物的,乙方有權將訂作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給甲方;變賣訂作物所得少于報酬、保管、保養費時,甲方還應補償不足部分;如訂作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收訂作物,應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付訂作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
品 名
規 格
單 位
數 量
備 注
第二條加工成品質量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)
第三條原材料的提供辦法及規格,數量,質量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的.,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條技術資料,圖紙提供辦法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3,定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條驗收標準和方法:__________________________________________
________________(1,按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1,交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔:____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:____________________________________________________
第十條結算方式及期限:____________________________________________________
第十一條其他:_____________________________________________________(如:1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任:
一,未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
加工定做合同 篇6
承攬方: (以下簡稱甲方)
住址:
法定代表人:
聯系方式:
定作方: (以下簡稱乙方)
住址:
法定代表人:
聯系方式:
甲乙雙方經雙方友好協商,現簽訂本合同,以資共同信守。
一、加工產品名稱、規格、數量、價格、交貨日期
總金額(大寫)
交貨日期:由乙方訂貨清單確定。
本合同所確定的價格在 年 月 日至 年 月 有效,乙方要貨清單確定的數量低于本合同數量 的,甲方有權根據甲方成本核算變更合同價格條款。
甲方提供給乙方的價格組成為:毛坯管成本+加工費;加工所需的毛坯管由甲方提供。
二、質量標準及驗收
1、甲方根據乙方提供的相關工藝要求進行加工成產,質量標準為甲方的企業標準,同時符合國家質量要求。
2、乙方應在收到加工產品之日起二天內對加工產品的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對甲方交付的加工產品有異議,應于收貨之日起三天內書面向甲方提出。如逾期,則視為甲方交付的產品完全符合加工要求。加工產品因乙方使用方法不當、保管不當等原因引起的質量問題,乙方不得要求甲方修復或者退換或者主張其他任何責任。
三、包裝要求及費用負擔
1、加工產品由甲方負責包裝,以加工產品不受損壞為標準。
2、甲方對乙方所加工的產品進行商標貼牌,但乙方依據本合同所要求貼牌的商標必須為乙方合法使用的注冊商標,(包括經核準的使用類別符合商標法律法規要求)乙方有義務在本合同履行之前提供相應的注冊證明、合法使用證明等。
3、甲方負責包裝箱圖案制版,但乙方應當向甲方繳納每版/次押金費用5000元,制版效果圖案由乙方簽字確認。因乙方需要對印刷版面進行更改的,乙方自擔費。
4、具體包裝要求是 乙方依據本合同訂購的產品數量每種、每次的型號規格數量不低于500箱;否則制版押金不予退還。
四、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求
1、加工物交由甲方指定的____________________ (承運人)承運,由甲方代辦相關的托運手續,運費由乙方承擔。甲方將定作物交付承運人后,則視為甲方已將加工物交付于乙方,該加工產品所有的風險由乙方承擔。
2、乙方也以自提貨物,交貨地點為甲方榆垡廠區。但該批次貨物要求自提應當在要貨清單中注明,否則甲方默認為乙方代辦運輸。
3、時間要求:甲方收到乙方要貨清單后,并收到乙方該批次預付款后 日交貨。委托承運人運輸的,以交加工物時承運人簽發的戳記日期為交貨日期。
五、預付款要求
乙方應于要貨清單送達甲方之日,向甲方支付該批次貨物 ______%預付款,該預付款在該批加工物交付時沖抵貨款。
六、加工款結算辦法及期限
1、甲方完成加工產品后,在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前,乙方必須將該批次貨物的剩余尾款全額支付甲方,甲方履行合同交貨義務。
2、如乙方未按約定付清定作款項,未付清加工款的產品所有權由甲方所有。甲方可對定作物行使留置、處分等權利。
3、乙方由于其他非法定原因,未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款,每延遲1日支付甲方 元保管費,該保管費累計達到該批次預付款額時,該要貨清單自動解除,預付款不再退還。
七、違約責任
1、乙方的違約責任
(1)中途變更加工產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失的,應償付甲方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。
(2) 未按合同規定日期付款的,除應該繼續付清全部加工款外,每延期一天,還應償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金,直至依據第七條扣完保管費為止。
(3)無故拒絕接收定作物的,應賠償甲方因而造成的損失;錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付貨物地點或者接收人的,應該承擔因此多支出的費用并賠償甲方因此造成的損失。
2、甲方的違約責任
(1)違反本合同第一條和第九條規定的數量而少交的,甲方應照數補交,否則應支付乙方以少交貨物價款百分之
的違約金 。
(2)包裝不符合合同規定的,應重新包裝,并承擔因此而支付的費用 ;
(3) 甲方無故提前交付加工產品的,除非取得乙方同意,否則乙方有權拒收,產生的損失由甲方負責。
(4)因為甲方原因導致貨物錯發到貨地點或接貨人的,除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
八、爭議解決方式
本合同履行過程中的任何爭議,由雙方協商解決,協商不成,任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。
九、特殊性規定
因生產特殊性,乙方允許甲方在供應加工物數量上有±
%的浮動時在交付時間上有±__天的浮動。 同時鑒于加工產品的特殊性,甲方在交貨時贈送乙方訂貨清單確定的每種規格產品 %的損耗管。
十、本合同履行過程中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十一、雙方需約定的其它事項:
本合同一式二份,雙方各執一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章)______________乙方(蓋章):
法定代表人:_______法定代表人:
第三篇:加工定做合同樣本
簽訂地點:
簽訂時間:年月日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
|定作物品||||價款或酬金|交貨數量及交貨期限|
||規格型號|計量單位|數量|------|--------------|
|名或項目||||單價|總金額|合計
二、定作方帶料
------------
------------------------------
|材料名稱|規格型號|計量單位|數量|質量|提供日期|消耗定額|單價|總金額|
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預付款數額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式:執行本合同發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,可向人民法院起訴
十四、雙方協商的其它條款
-----------------------------------
|定作方|承攬方
|單位名稱(章)|單位名稱(章)
|單位地址:|單位地址:
|法定代表人:|法定代表人:
年月日年月日
-----------------------------------
有效期限:年月日至年月日
第四篇:加工定做合同要求
定作方:
承攬方:
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限
規格型號計量單位數 量
名或項目 單價總金額合計
二、定作方帶料
材料名稱規格型號計量單位數 量質 量提供日期消耗定額單 價總金額
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預付款數額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式:執行本合同發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,可向人民法院起訴
十四、雙方協商的其它條款
定作方承攬方
單位名稱(章)單位名稱(章)
單位地址:單位地址:
法定代表人: 法定代表人:
年月日 年月日
有效期限: 年月日至年月日
第五篇:定做合同
定做合同范本1
買方:(以下簡稱甲方)
賣方:(以下簡稱乙方)
雙方根據《中華人民共和國合同法》以及國家有關法律法規,經友好協商,就買方向賣方訂購禮品的相關事宜達成以下協議條款以資共同遵守。
第一條 標的物
1.1本合同項下定制禮品的名稱、數量、單位、單價、金額等詳見附件《禮品定制采購明細清單》。
1.2買方如需變更前款商品種類、數量等,應在賣方交貨前通知賣方。
第二條 價款及支付
2.1本合同項下商品的總價款為人民幣¥ 元(大寫金額:人民幣 元整)。
2.2如買方根據需要按1.2條的約定進行商品及數量變更后,本合同的總價款以實際采購商品的總價款為準進行結算。
2.3買方應在收到賣方全部商品并驗收合格之日起 日內支付全部價款。
第三條 商品制作要求及包裝
3.1賣方應根據買方的要求進行制作及外包裝。具體制作及外包裝標準為: 。
3.2賣方在本合同簽訂之日起 日內,應將根據買方要求制作的樣品包括外包裝通知買方驗收。在買方認可后,該樣品封存在買方,作為賣方交貨時雙方驗收的標準。
3.3如賣方提供的樣品不符合買方要求,賣方應在 日內予以改進,并將重作樣品通知買方驗收。
3.4如賣方經重作,樣品仍不符合買方標準,買方有權解除合同,賣方應承擔違約責任并賠償由此給買方造成的損失。
3.5如賣方應買方要求,在本合同項下的商品上添加買方提供的商標、標識或圖片、設計外包裝和進行其他再加工的,該標識、圖片或包裝設計有關的知識產權歸屬買方。賣方不得以任何理由進行復制、使用、銷售或允許第三方使用、銷售。
3.6賣方對其制作的本合同項下的商品承擔知識產權擔保責任。除由買方提供的商標、標識、設計或圖片以外,因賣方使用第三方商標、標識、設計、肖像、圖片等而導致知識產權糾紛或其他侵權糾紛,給買方造成損失的,賣方應承擔全部賠償責任。
第四條 交貨時間
賣方應在樣品通過驗收之日起 日內將符合本合同約定的商品全部交付買方。
第五條 交貨地點
5.1本合同項下商品的到貨地點為買方指定地點。
5.2買方如需要變更到貨地點,應在本合同約定的交貨日期前通知賣方。
第六條 運輸費用
本合同項下商品的運輸由賣方負責,費用亦由其承擔。
第七條 商品驗收
7.1賣方將商品運送至買方指定地點后,雙方應按本合同附件及雙方認可的樣品對商品進行現場驗收,如果商品運至買方指定地點后,經買方書面通知,賣方不參加驗收,則買方有權自行對商品進行驗收,其法律效力應等同于上述雙方共同進行的現場驗收。
7.2驗收合格后,雙方簽字確認,雙方確認之日為商品現場驗收合格之日。
7.3如在現場驗收中發現賣方提供的商品不符合合同的約定或與樣品不符,賣方應在買方要求的期限內補足、更換。補足、更換后的商品應符合合同要求。
7.4商品現場驗收合格后,如在使用過程中發現質量問題,買方有權退貨或由賣方在買方要求的期限內重新提供合格產品,同時賣方應承擔違約責任。
7.5本合同約定的商品的風險,在雙方或者買方完成驗收之后,由賣方轉移至買方承擔。
第八條 違約責任
8.1本合同全部條款雙方均需嚴格遵守,任何一方違約應承擔違約責任并賠償由此給對方造成的損失。
8.2如果賣方延遲交貨,則賣方應向買方支付逾期交付違約金,每延遲一天,按本合同總價款的 %計算違約金。延遲超過 日的,買方有權解除合同,賣方應按上述規定支付違約金,違約金不足以彌補買方損失的,賣方還應承擔賠償責任。
8.3在下列情況下,買方有權解除合同,賣方應返還買方已支付的全部價款,并按照合同總價的 %支付違約金。違約金不足以彌補買方損失的,賣方還應承擔賠償責任。
8.3.1逾期補足、更換或補足更換后不符合要求;
8.3.2商品在使用過程中發現質量問題,買方退貨的;
8.3.3其他: 。
第九條 不可抗力
9.1本合同所稱不可抗力,是指本合同各方由于地震、臺風、水災、火災、戰爭以及其它不能預見,并且對其發生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客觀情況。
9.2本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的義務時,應在不可抗力發生之日起的 日內通知本合同的其他方,并在不可抗力發生之日起的 日內向其他方提供由有關部門出具的不可抗力證明。
9.3 因不可抗力不能履行合同的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但法律另有規定的除外。遲延履行合同后發生不可抗力的,不能免除責任。
9.4 如果因不可抗力的影響致使本合同中止履行 日或以上時,買方或者賣方均有權終止本合同,并書面通知對方。
第十條 爭議解決
10.1本合同的解釋和執行適用中華人民共和國法律。
10.2凡因履行本合同發生的或者與本合同有關的一切爭議,若雙方不能協商解決,任何一方均可向買方所在地人民法院提起訴訟。
第十一條 其他
11.1本合同自買方、賣方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章或合同專用章之日起生效。
11.2本合同的附件為本合同不可分割的組成部分,與合同正文具有同等法律效力。
11.3本合同生效后,凡需對本合同條款進行修改或補充時,應經雙方協商后,以補充協議方式予以明確,補充協議經雙方簽字蓋章后生效。
11.4本合同一式 份,買方持 份,賣方持 份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
定做合同范本2
供方:_______________
需方:_______________
簽定地點:_______________
簽定時間:______年____月____日
本合同為___________(來料加工/包工包料).
產品名稱_______________
面料及號色_______________
款式說明_______________
單位_______________
單價_______________
所訂數量_______________
總金額_______________
供貨計劃MLXLXXLXXXLS合計人民幣金額(大寫)小寫
一、供方對所訂產品須執行國家有關規定和供方企業有關標準(相應產品執行相應的企業標準)需方應該按照供方提供的使用方法正確使用所訂產品(比如,一般西服外套馬甲以及純毛和含毛高的新產品需要干洗),在此條件,供方須對其新產品提供質量保證。
二、交貨地點以及交貨方式:_______________
三、如無特殊聲明,所有產品按照提供方的包裝進行包裝。包裝要求:-------每件獨立包裝
四、供方需認真做好各項服務工作,尤其是售后服務工作。如果由供方所提供服務因為某種原因需要返修,但需方必須在收到服裝一周之內(或雙方共同指定的期限之內)一次性將需要返修服裝的數量和人員名單通知對方,供方收到此通知后,保證在兩周內(或雙方共同指定的期限內)完成返修工作。
五、結算方式:合同簽定需方預付款人民幣____(___%)-元,其余貨款貨到付清
六、供方違約按總合同的___%計,需方違約按總合同的____%計。
七、供方提供合法的支票,匯款,轉帳,現金帳號
八、傳真件,附件合同簽字有效
九、供方開具北京市商業企業專用發票。
十、允許樣衣與批量生產服裝有色差(在國標范圍內)
供方名稱:_____________________________需方名稱:-------北京法莎莉服裝服飾銷售中心
法定代表人:_____________________法定代表人:_______________________
委托代理人:______________________委托代理人:_______________________
電話:____________________________電話:_____________________________
郵編:____________________________郵編:_____________________________
開戶銀行:________________________開戶銀行:_________________________
帳號:____________________________帳號:____________________________
定做合同范本3
定作方(下稱“甲方”):____________________________________
承攬方(下稱“乙方”):____________________________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲乙雙方在自愿、平等、協商一致的基礎上,就甲方委托乙方加工____________事宜達成如下協議,以資共同信守。
第一條定作物品名、規格型號、數量:
第二條加工成品質量要求: 。
第三條原材料的提供:原材料由方提供。原材料品牌及質量要求:
第四條技術資料、設計方案及圖紙提供辦法:由乙方設計,經甲方書面確認后,作為制作的依據。
第五條合同價款:
第六條付款方式:乙方將定作物運到甲方指定地點,經甲方初步驗收合格后,按實際驗收合格的數量支付該批次全部價款的%,剩余%為質保金,質保期滿無質量問題的,甲方一次性付清。每次付款前,乙方應當提供等額正規發票,否則甲方有權拒絕付款。
第七條交貨時間、地點及方式
1.簽訂本合同后日內,乙方交付本次定作的全部產品;甲方分批定作的,乙方按照甲方書面通知的數量和時間供貨;
2.乙方負責將定作的產品運到甲方辦公地點或施工現場;如果定作的產品需要現場制作或安裝的,乙方應當派專人進行現場作業。運輸、裝卸及安裝費包含在合同價款中,甲方不另行支付。
第八條驗收標準和方式
1.定作產品運至現場后,甲方應當及時組織人員進行驗收,對不合格的產品,應當在2日內向乙方提出;對使用后才能夠檢測產品是否合格的,質保期為 年,在質保期內發生質量問題的,乙方應當在甲方通知后24小時內予以修復或更換。2.甲方應當按照國家標準、地方標準、相關產品的行業標準及甲方要求的標準進行驗收。
第九條甲方的權利和義務
1.有權檢查乙方提供的定作產品原材料,有權要求乙方更換對不合格的原材料;
2.有權審核乙方提供的產品設計方案或圖紙;
3.有權要求乙方按時交付合格的定作產品;
4.應當按時向乙方支付價款。
第十條乙方的權利和義務
1.有權要求甲方支付價款;
2.保證提供符合約定的定作產品,原材料符合約定的質量要求;
3.應當按時交付定作產品;
4.負責產品的運輸和安裝,并承擔相應費用;
5.在制作、運輸、安裝過程中發生的安全責任事故,由乙方承擔全部責任,因此給甲方造成損害的,乙方應當予以賠償;
6.由于乙方產品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財產損害的,乙方應當負責賠償,因此給甲方造成損害的,乙方應當予以賠償。
第十一條違約責任
一、甲方的違約責任
1.甲方中途變更定作物的規格、質量或設計等,應承擔針對變更部分給乙方因此造成的損失。
2.甲方無正當理由拒絕接收定作物的,仍應當向乙方支付相應價款。
3、甲方遲延付款的,每遲延一日,應當向乙方支付應付款0.3‰的違約金。
二、乙方的違約責任
1.乙方未按合同規定的質量標準交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收并終止合同,由此造成的損失由乙方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),逾期一日應當向甲方償付遲延貨物總價0.3‰的違約金;未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
4.不能交付定作物或不能完成工作的,應退還甲方已付的全部貨款并承擔由此給甲方造成的全部損失。
第十二條其他
1.本合同壹式叁份,甲方持貳份,乙方持壹份,自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執行。
2.甲乙雙方承諾本合同中所確認通訊地址全部可以送達,任何一項通知送達下面地址的視為送達,盡到通知義務。如任何一方地址變更的應當書面通知對方。任何一項通知及書面材料在送達時接收方應當配合送達方簽字確認,否則送達方有權申請公證送達,由此產生的費用由接收方承擔。
第十三條其它約定
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
定做合同范本4
甲方:_________________
乙方:_________________
甲、乙雙方經友好協商,根據《民法典》有關規定,本著自愿、平等、互利為原則,特簽訂此合同。
一、廣告牌加工制作內容及要求
二、驗收標準:按實際樣品為檢驗標準。
三、交貨方式:乙方負責送貨到甲方指定安裝地點。
四、結算方式及期限本文:合同簽訂后乙方開始制作廣告牌,負責按質按量如期完成合同所約定的項目內容。待驗收合格后,甲方一次性付清乙方工程款。
五、違約責任:雙方應嚴格遵守本合同的約定,如出現問題,根據問題所屬承擔責任。
六、本合同一式兩份,雙方各執一份,具同等法律效力,其他事宜均由雙方協商解決。
甲方:_____________
乙方:_____________
委托代理人:_______
委托代理人:_______
_____年____月____日
_____年____月____日
定做合同范本5
甲方(賣方):家具有限公司 乙方(買方):xxx
第一條
紅木家具基本情況 (請逐項填寫,勿寫“同樣品”;
“驗收說明”等內容請在驗收后填寫
第二條
質量標準:每件紅木家具應符合QB/T2385-20xx 新版《中國深色名貴硬木家具標準》規定的樹木名稱,產品標識和實際用材符合,且不低于樣品同等質量。
第三條
付款方式:訂貨后,乙方需一次性支付給甲方所有貨款,共計人民幣(大寫)玖拾陸萬元整,(小寫)¥960000.00元 收款賬戶:____________________ 開戶行:____________________ 賬號:____________________
第四條
自提貨物。乙方自行提貨,現場驗收,繳清全款方可提貨,提貨時視為當日驗收合格。
第五條
甲方送貨,運費由甲方承擔。乙方繳清貨款,經乙方驗貨簽收,賣方應在 交貨時督促買方對家具的商標、數量及款式等外觀特征及有無《產品質量承諾書》進行驗收,買方發現問題應當場提出,并由雙方協商達成解決方案。
第六條
違約責任:若甲方未能按約定時間交貨,每延誤一天,按合同總額的5%向乙方支付違約金。
第七條
購買家具在保修期內出現質量問題的,乙方告知甲方后,甲方在 30天內修理或更換,修理不好或不能更換的,予以退貨。乙方在使用中發現家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的,甲方應予以更換或退貨。
第八條
合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由甲乙雙方當事人協商解決;
也可由當地工商行政管理部門調解;
協商或調解不成的,按下列第 2種方式解決:
(一)提交當地仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條
本合同一式兩份,雙方各執一份,自雙方簽章之日起生效。合同執行期間,如有未盡事宜,甲乙雙方協商另訂附則,所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
代表人簽字:
代表人簽字:
簽訂日期:
定做合同范本6
定作方:______________(簡稱甲方)
承攬方:______________(簡稱乙方)
經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守。
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金(元)
金額: 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
1、產品的質量、包裝、加工方法:______________________________________________
2、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________________________
3、履行的期限、地點和方式:__________________________________________________
4、驗收標準和方法:__________________________________________________________
5、結算方式:________________________________________________________________
6、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
(1)承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額________的違約金。
(2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。
7、雙方約定的其它條款:_______________________________________________________
8、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。
9、本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10、本合同一式______份,正本雙方各執________份,副本送工商行政管理局所存查。
11、本合同有效期限:從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12、本合同簽訂日期:________年____月____日。
定作方:______________ 承攬方:____________
法定代表人:__________ 法定代表人:________
開戶銀行:____________ 開戶銀行:__________
帳號:________________ 帳號:______________
________年____月____日
定做合同范本7
甲方(賣方):家具有限公司
乙方(買方):沈澤捷
第一條 紅木家具基本情況 (請逐項填寫,勿寫“同樣品”;“驗收說明”等內容請在驗收后填寫)
第二條 質量標準:每件紅木家具應符合QB/T2385-20xx 新版《中國深色名貴硬木家具標準》規定的樹木名稱,產品標識和實際用材符合,且不低于樣品同等質量。
第三條 付款方式:訂貨后,乙方需一次性支付給甲方所有貨款,共計人民幣(大寫)玖拾陸萬元整,(小寫)¥960000.00元
收款賬戶:____________________
開戶行:____________________
賬號:____________________
第四條 自提貨物。乙方自行提貨,現場驗收,繳清全款方可提貨,提貨時視為當日驗收合格。
第五條 甲方送貨,運費由甲方承擔。乙方繳清貨款,經乙方驗貨簽收,賣方應在
交貨時督促買方對家具的商標、數量及款式等外觀特征及有無《產品質量承諾書》進行驗收,買方發現問題應當場提出,并由雙方協商達成解決方案。
第六條 違約責任:若甲方未能按約定時間交貨,每延誤一天,按合同總額的5%向乙方支付違約金。
第七條 購買家具在保修期內出現質量問題的,乙方告知甲方后,甲方在 30天內修理或更換,修理不好或不能更換的,予以退貨。乙方在使用中發現家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的,甲方應予以更換或退貨。
第八條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由甲乙雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第 2種方式解決:
(一)提交當地仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。
第九條 本合同一式兩份,雙方各執一份,自雙方簽章之日起生效。合同執行期間,如有未盡事宜,甲乙雙方協商另訂附則,所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
代表人簽字: 代表人簽字:
簽訂日期:
定做合同范本8
承攬方: (以下簡稱甲方)
住址:
法定代表人:
聯系方式:
定作方: (以下簡稱乙方)
住址:
法定代表人:
聯系方式:
甲乙雙方經雙方友好協商,現簽訂本合同,以資共同信守。
一、加工產品名稱、規格、數量、價格、交貨日期
總金額(大寫)
交貨日期:由乙方訂貨清單確定。
本合同所確定的價格在 年 月 日至 年 月 有效,乙方要貨清單確定的數量低于本合同數量 的,甲方有權根據甲方成本核算變更合同價格條款。
甲方提供給乙方的價格組成為:毛坯管成本+加工費;加工所需的毛坯管由甲方提供。
二、質量標準及驗收
1、甲方根據乙方提供的相關工藝要求進行加工成產,質量標準為甲方的企業標準,同時符合國家質量要求。
2、乙方應在收到加工產品之日起二天內對加工產品的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對甲方交付的加工產品有異議,應于收貨之日起三天內書面向甲方提出。如逾期,則視為甲方交付的產品完全符合加工要求。加工產品因乙方使用方法不當、保管不當等原因引起的質量問題,乙方不得要求甲方修復或者退換或者主張其他任何責任。
三、包裝要求及費用負擔
1、加工產品由甲方負責包裝,以加工產品不受損壞為標準。
2、甲方對乙方所加工的產品進行商標貼牌,但乙方依據本合同所要求貼牌的商標必須為乙方合法使用的注冊商標,(包括經核準的使用類別符合商標法律法規要求)乙方有義務在本合同履行之前提供相應的注冊證明、合法使用證明等。
3、甲方負責包裝箱圖案制版,但乙方應當向甲方繳納每版/次押金費用5000元,制版效果圖案由乙方簽字確認。因乙方需要對印刷版面進行更改的,乙方自擔費。
4、具體包裝要求是 乙方依據本合同訂購的產品數量每種、每次的型號規格數量不低于500箱;否則制版押金不予退還。
四、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求
1、加工物交由甲方指定的____________________ (承運人)承運,由甲方代辦相關的托運手續,運費由乙方承擔。甲方將定作物交付承運人后,則視為甲方已將加工物交付于乙方,該加工產品所有的風險由乙方承擔。
2、乙方也以自提貨物,交貨地點為甲方榆垡廠區。但該批次貨物要求自提應當在要貨清單中注明,否則甲方默認為乙方代辦運輸。
3、時間要求:甲方收到乙方要貨清單后,并收到乙方該批次預付款后 日交貨。委托承運人運輸的,以交加工物時承運人簽發的戳記日期為交貨日期。
五、預付款要求
乙方應于要貨清單送達甲方之日,向甲方支付該批次貨物 ______%預付款,該預付款在該批加工物交付時沖抵貨款。
六、加工款結算辦法及期限
1、甲方完成加工產品后,在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前,乙方必須將該批次貨物的剩余尾款全額支付甲方,甲方履行合同交貨義務。
2、如乙方未按約定付清定作款項,未付清加工款的產品所有權由甲方所有。甲方可對定作物行使留置、處分等權利。
3、乙方由于其他非法定原因,未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款,每延遲1日支付甲方 元保管費,該保管費累計達到該批次預付款額時,該要貨清單自動解除,預付款不再退還。
七、違約責任
1、乙方的違約責任
(1)中途變更加工產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失的,應償付甲方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。
(2) 未按合同規定日期付款的,除應該繼續付清全部加工款外,每延期一天,還應償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金,直至依據第七條扣完保管費為止。
(3)無故拒絕接收定作物的,應賠償甲方因而造成的損失;錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付貨物地點或者接收人的,應該承擔因此多支出的費用并賠償甲方因此造成的損失。
2、甲方的違約責任
(1)違反本合同第一條和第九條規定的數量而少交的,甲方應照數補交,否則應支付乙方以少交貨物價款百分之
的違約金 。
(2)包裝不符合合同規定的,應重新包裝,并承擔因此而支付的費用 ;
(3) 甲方無故提前交付加工產品的,除非取得乙方同意,否則乙方有權拒收,產生的損失由甲方負責。
(4)因為甲方原因導致貨物錯發到貨地點或接貨人的,除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
八、爭議解決方式
本合同履行過程中的任何爭議,由雙方協商解決,協商不成,任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。
九、特殊性規定
因生產特殊性,乙方允許甲方在供應加工物數量上有±
%的浮動時在交付時間上有±__天的浮動。 同時鑒于加工產品的特殊性,甲方在交貨時贈送乙方訂貨清單確定的每種規格產品 %的損耗管。
十、本合同履行過程中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十一、雙方需約定的其它事項:
本合同一式二份,雙方各執一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章)______________乙方(蓋章):
法定代表人:_______法定代表人:
定做合同范本9
甲方:
乙方:
1、前言
經過友好協商,甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發展的前提,就鑄件合作事宜達成一致,特簽訂本合同并共同信守執行。乙方將根據甲方提供的技術資料和鑄造清單進行鑄造并供貨。
2、供貨范圍和雙方職責
(1)供貨范圍
按甲方提供的鑄件清單供貨。
鑄件上要帶檢驗試棒2根(¢30﹡300);球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質保書。
(2)乙方職責
完成上述規定供貨范圍的供貨。
返回甲方提供的所有資料,并為甲方保密。
向甲方提供鑄件的材料說明(A、機械性能;B、材質化驗)
(3)甲方職責
每套鑄件(每件)向乙方提供鑄件圖紙一套。
負責解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術問題。
向乙方提供鑄造清單(明細)并說明材料,件數,交貨期。
甲方向乙方提供技術要求。
技術要求
(A)鑄件材料:HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3
(B)鑄件化學成份:根據提供給貴公司的化學成份標準。
(C)鑄件應清理干凈,去除冒口殘余,粘砂以及內腔殘余物等。鑄件表面進行噴丸處理,要求鑄件表面光潔。
(D)鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。
(E)鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內的表面缺陷。
(F)鑄件交貨時應附有合格證、質保書,其中包括:供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結果、制造日期(或編號)或生產批號、機械性能。
3、價格
(1)鑄件價格
HT250:
MoCr:
QT600:
特殊規格鑄件價格雙方協商定
4、結算方式:
(1)鑄件以甲方驗收過磅,并通知乙方認可。
(2)鑄件在甲方現場驗收合格后,開具發票,甲方收到發票30天內全額付款。
(3)鑄件經甲方使用,確認滿足第六條定義的質量保證。
5、交貨期
(1)乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進行鑄件并及時交貨。
(2)具本交貨日期:(泡沫模型與鑄件制造,周期,不含路途)
鑄件5噸以下16-20天。
鑄件5-8噸18-22天。
鑄件8噸以上的另商定。
(3)特殊規格雙方協商定。
6、驗收
甲方應根據有關資料和技術協議、國家標準對鑄件進行驗收。
7、質量保證:
甲方在加工過程中發現鑄造原因造成的廢品,應立即通知乙方,如確系乙方鑄造原因造成的廢品,由乙方補廢包換,并以急件的形式補廢,模型費由乙方負擔。
8、合同修改:
只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后,才能對本合同的條款進行修改,補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。
9、不可抗力:
(1)當不可抗力發生時,發生不可抗力的一方有義務做出努力,將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。
(2)因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。
10、權力和義務的轉讓:
乙方不得將本承包合同所產生的權力義務轉讓給任何第三方。
11、合同的終止和解除
(1)發生下列情況之一時,甲方有權終止和解除合同,并有權要求乙方賠償由此造成的經濟損失。
乙方無正當理由不按期制造投入時。
實際制造進度比進度表上的日程大大延遲,按期交付無可能時。
乙方無正當理由不執行合同有關規定,經甲方書面催促仍無解決誠意時。
(2)發生下列情況時,乙方有權終止和解除合同,并有權要求甲方賠償由此造成的經濟損失。
甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。
甲方沒有支付合同金額的能力時。
12、爭議解決:
當甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發生爭議而通過協商已無法解決時,可直接向人民法院起訴,甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地(煙臺)人民法院管轄。
13、合同附件
下述合同附件與本合同同進簽署,一并有效。
附件一、每次提供鑄造清單、進度表。
14、通知
所有通知和通訊均需采用書面形式,如為傳真或電傳,則發生當日視為送達。
15、合同生效
本合同一式二份,雙方各執一份,合同經雙方授權代表簽字、蓋章即生效。
甲方 乙方
代表(簽字) 代表(簽字)
日期: 日期:
定做合同范本10
合同編號:
甲方:
乙方:
經甲乙雙方友好協商,甲方委托乙方加工 模具共 套 付。雙方達成如下加工協議。 模具基本情況(單價含17%增值稅):本合同中所指模具包含產品本身的模具及后續生產所需的夾治具。模具上需打印或標示:1、xx公司;2、零件名稱: ;3、零件圖號: 。
一、雙方的權利及責任
(1)甲方責任及權利如下
1、甲方負責交付給乙方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料,并且負責技術方面的支持工作。
2、對交付給乙方的產品設計圖紙和相關技術資料,甲方具有唯一的解釋權,當發生歧義時,乙方應征詢甲方意見,由甲方確認。
3、乙方完成模具的設計和制造后,由甲方去乙方現場對模具進行驗證確認或由乙方提供產品樣品到甲方進行驗證確認。
(2)乙方權利及責任如下
1、乙方負責根據甲方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造,乙方負責按照合同規定按時完成符合甲方設計要求的模具。
2、乙方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時乙方必須提供相關產品的詳細的檢驗測試報告供甲方確認。如需修/改模,送樣時同時也要附檢驗測試報告(注明修改的地方)。
3、模具由甲方確認合格后,由乙方負責模具的封存。如甲方同意乙方進行產品的后續加工生產,則由乙方負責模具的修理和維護,乙方必須根據甲方或甲方授權的第三方的訂單4、對給甲方生產的所有模具,乙方應提供的詳細的設計圖紙給甲方。所有的圖紙必須以autocad或solidwork或proe制作,并且必須在開模之前以電子檔形式傳給甲方以供批準。
二、技術條款
1、模具的修理和維護:如在乙方生產產品,在生產過程中模具的修理和維護由乙方負責。
2、在雙方協商無異議之后,甲方提供產品設計圖紙及相關技術資料給乙方,并派技術人員同乙方進行技術交流或乙方派技術人員到甲方進行技術交流。
3、乙方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到甲方的品質要求。
4、乙方承諾使用所承制的模具生產出的產品的產能能夠達到乙方的交貨要求: 日產能:千件月產能:千件
5、乙方承諾本合同中所涉及的所有模具使用均能達到15萬次以上。
6、未經甲方允許,嚴禁乙方將本合同中所涉及的任何一套(付)模具整體或部分外包給其它公司進行加工,否則視為違約,由乙方依本合同的違約條款承擔違約責任。
三、商務條款
1、模具價格
1.1 模具合同總金額(含17%增值稅)rmb 元。
1.2 模具價格總金額已包含如下費用,乙方不得以以下原因向甲方要求費用:
1.2.2 乙方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用。
1.2.3乙方為保證模具正常生產制作的模具易損備件的費用。
1.2.4 乙方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。
1.3當甲方書面要求乙方根據產品設計的變更對模具進行修改時,如果模具修改較簡單,包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改,則乙方不需向甲方收費;如果模具修改較
復雜,對整個模具的結構影響很大,則由乙方根據修改模具所需工時向甲方報價,由甲方承擔相應的模具修改費用。如果因為乙方的原因,因模具不能滿足甲方的要求而進行的修模或改模,甲方不承擔任何責任。
2、開模進度
2.1 乙方在收到甲方確認后的產品圖紙之后,即開始進入模具設計和制作階段,開模周期為20天2.3 如果乙方模具制作出現工藝和其它的錯誤,導致模具無法驗收合格而甲方又急需生產,乙方應先用現有的模具(如果有)安排生產,同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。
3、付款方式
合同款分攤在乙方向甲方首供的5萬件物料中,即首供的5萬件物料單價中包含模具攤銷費 元/件。如果訂單數量不足5萬件,甲方需補齊乙方未攤完的合同款,但乙方需開具同等金額發票(稅率17%)給甲方。
四、產品品質保證
乙方在完成模具后,乙方同意按照甲方品質檢驗標準以保證產品品質(首件確認報告)。甲方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。
五、模具所有權
1、本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2d和3d)的所有權,均歸甲方所有,乙方不得干涉甲方對模具的處置權。如在乙方生產,由乙方負責保管,未經甲方同意,乙方不得將此模具提供給第三者生產,否則甲方有權要求乙方退還模具費并賠償造成的損失。
2、甲方付清模具款后,要求將模具從乙方處轉出時,乙方必須配合甲方或甲方指定的第三方進行轉移驗收,并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。乙方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理,并發運至甲方指定的地點。
3、模具轉移過程中,如因乙方不當組裝、防銹或包裝的原因,造成模具損壞,由此產生的所有直接損失和間接損失一律由乙方承擔。
六、模具維護
1、乙方保證模具使用壽命15萬次以上,并在此期間內由乙方負責免費保養維修,如模具在使用壽命內不能使用, 乙方應負責更換或重新開模,并承擔相應的費用。
2、乙方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊,無論此種修改、維護和修理是否由甲方提出。如甲方要詢問有關的技術細節或證據,甲方可以隨時查閱,無需通知。乙方每三個月應將登記記錄復印一次給甲方。乙方應主動定期完成此項任務,無需甲方另行提出要求。
七、知識產權
1、本合同所涉及的產品造型及甲方提供的設計圖紙和其他資料中所包含的知識產權為甲方所擁有,未經甲方許可,乙方不得向任何公司和個人泄漏,否則由此產生的一切損失由乙2、乙方同意其不會將甲方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的.,否則甲方有權追究乙方相應的責任;未經甲方書面許可,乙方不得在出版物,廣告中或以其它書面、口頭形式涉及甲方提供的任何資料和信息。
3、未經甲方許可,嚴禁乙方使用本模具向除甲方或甲方指定的客戶以外的其他客戶供貨,否則由此產生的一切直接損失和間接損失一律由乙方負責。
八、違約責任
1、如果乙方未能按2.1中規定的進度完成模具制作及送樣,由乙方承擔違約責任。每延誤一天,乙方須付給甲方本合同總金額的2%作為罰金,罰金累計額最多不超過本合同模具總金額的50%。
2、如果因為乙方的原因造成乙方提供給甲方的產品的品質達不到甲方的要求并且在組裝過
程中導致其他物料的損失和報廢,乙方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/停線費用。
3、如乙方因為不可抗拒力(包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力)造成的供貨延遲,甲方允許免責。但乙方應在不可抗拒力發生后24小時內以書面形式通知甲方,并且乙方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續2周以上,甲方有權取消本合同。
九、其它
1、本合同自雙方代表或委托代理人簽字蓋章之日起生效,一式三份,甲方兩份,乙方一份; 有效期至模具驗收合格、付清所有合同款項、保修期滿為止。
2、對于實施本合同而發生的任何爭議,雙方首先通過友好協商解決, 如在30天內協商不成,任何一方均可將爭議提交甲方所在地法院處理.。
甲方: 乙方:
代表:代表:
時間: 時間:
定做合同范本11
委托方: (以下簡稱“甲方”)
受托方: (以下簡稱“乙方”)
雙方根據《中華人民共和國合同法》以及國家有關法律法規,經友好協商,就甲方向乙方訂購禮品的相關事宜達成以下協議條款以資共同遵守。
第一條 定制的物品
本合同定制禮品的名稱、數量、單位、單價、金額等詳見如下《禮品定制采購明細清單》。《禮品定制采購明細清單》
第二條 貨款及支付方式
1.本合同項下商品的總貨款為人民幣¥12100元(大寫金額: 壹萬貳仟壹佰 元整)。
2.待乙方將所有定制禮品制作完畢后,應向甲方開具等額正規合法的發票,否則甲方有權拒絕向乙方付款。甲方在驗收發票合格后7日內將制作總費用:人民幣12100元(壹萬貳仟壹佰),通過打款方式一次性支付于乙方。
第三條 商品制作要求
1.乙方應根據甲方的要求進行制作,具體材質及制作要求詳見《禮品定制采購明細清單》。
2.甲方在本合同簽訂之日起 2 日內,將制作稿文件發送給乙方,未經甲方同意不得隨意更改樣稿。
第四條 交(提)貨時間
乙方在樣品通過核實認可之日起 7 日內將符合本合同約定的商品全部交付甲方。
第五條 交(提)貨地點
本合同涵蓋禮品的到貨地點為甲方指定: 重慶長壽區江南街道南城U街營銷中心 。
第六條 運輸費用
本合同項下商品的運輸由乙方負責,費用也由其承擔。
第七條 違約責任
1.本合同全部條款雙方均需嚴格遵守,任何一方違約應承擔違約責任并賠償由此給對方造成的所有損失。
2.如果乙方延遲交貨,則向甲方支付逾期交貨違約金,每延遲一天,按本合同總貨款的 3%計算違約金。
3.如果甲方拖延提貨或延遲付款,則向甲方支付逾期付款違約金,每延遲一天,按本合同總價款的3%計算違約金。
4.若甲方提供的給乙方的制作稿經甲方簽字確認后出現制作錯誤,甲方有權拒絕支付制作費用,并有權要求乙方賠償實際損失。
第九條 不可抗力
1.本合同所稱不可抗力,是指本合同各方由于地震、臺風、水災、火災、戰爭以及其它不能預見,并且對其發生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客觀情況。
2.本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的義務時,應在不可抗力發生之日起 3 日內通知本合同的另一方,并提供有關部門出具的不可抗力證明,同時提出部分或全部免除責任請求和終止本合同要求。
第十條 爭議解決
凡因履行本合同發生的或者與本合同有關的一切爭議,首先由雙方友好協商,若雙方不能協商解決,任何一方均可向所在地方人民法院提起訴訟。
第十一條 其他
1.本合同自甲乙雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章或合同專用章之日起生效。
2.本合同一式 叁 份,甲方持 貳 份,乙方持 壹 份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
定做合同范本12
定作人 (甲方):
承攬人 (乙方):
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定,甲乙雙方遵循平等自愿、協商一致和誠實信用的原則,現就電瓶產品委托乙方加工制作的相關事宜,特簽訂本合同:
第一條 合作內容
加工定作內容:就乙方目前生產的20多個品種的電瓶 ,甲方暫定在合同期限內向乙方定做30萬支。
第二條 合同期限
自本合同生效之日起至 20xx 年 12 月 30 日止。
第三條 加工定作方式
1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為:由甲方提供原材料,乙方進行加工制作,生產出成品后,向甲方交付產品,乙方收取加工勞務費。
2、在本合同期限內,生產原材料和成品的所有權均系甲方所有,乙方只具有收取勞務費的權利和義務。
3、關于其加工制作過程中的稅、費等問題由雙方另行協商確定。
第四條 加工勞務費
乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務費用。
第五條 雙方的權利與義務
1、本合同期限內,甲方負責向乙方供應生產電瓶產品所需的一切原材料,乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產品堆放,甲方對原材料享有所有權,甲方派專人就原材料簽收登記、保管,并按生產進度的需要發放原材料。
2、甲方有權監督乙方進行加工制作,如發現存在不合格產品的,甲方可拒絕接收成品,并有權要求乙方承擔成本損失。
3、乙方應對生產的成品,分批次向甲方移交。
4、未經甲方同意,乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉移、出售、贈與、擔保等) 。
5、合同期間,非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產。
6、合同履行期間,乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。
7、如甲方認為有需要對生產的產品辦理質押等手續的,乙方應全面配合。
第六條 驗收標準
乙方生產的產品質量應嚴格按照國家標準或行業標準執行乙方下線的成品每天向甲方辦理移交。
第七條 違約責任
1、乙方應妥善的保管好甲方供應的原材料和生產線上的半成品及未交付的成品,在此期間,如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。
2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產品的,則由乙方承擔損失賠償責任。
第八條 其他
1、本合同未盡事宜,可由雙方簽訂補充協議,補充協議與本合同相沖突的,以補充協議為準。
2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效,在履行合同的過程中發生爭議的,可向合同履行地人民法院訴訟解決。
3、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
定做合同范本13
定作人:
承攬人:
1、定做產品為唐山市師范學院宿舍樓及國際交流中心項目所有強電配電系統中的配電箱(不包括高壓);規格、型號見圖紙(主要元器件為正泰產品;承攬方提供的報價清單只作為單體指導價,具體數量以定作人計劃為準。
2、價款的結算方式及期限:____________
合同簽訂后,承攬方收到預付款10萬元后5天內,將200個AL箱箱體(規格、型號)送到定作人指定地點,其余227個AL箱箱體(規格、型號)于10日送到定作人指定地點。按照定作人要求具體數量、規格、總價款、交貨日期等雙方補充協商,確定后定作方再支付預付款10萬元,承攬方將全部產品送到定作人指定地點后7日內付清合同總價款的90%(包含預付款20萬元);自承攬方負責調試完畢后一年內無質量問題,定作方支付合同總價款的5%;兩年內無質量問題,定作方支付合同總價款的5%后付清余款。
3、原材料的提供方式、規格、數量、質量由承攬人自行負責。
4、技術資料、設計圖紙的提供及保密要求:定作人提供全套圖紙,但承攬人不得將本圖紙泄露出去,產品全部到貨后圖紙返回。
5、質量要求、技術標準必須符合國家質量相關標準且負責質量或電力部門對產品驗收。
6、包裝標準及費用負擔由承攬方自行負責。
7、交(提)貨地點、方式及費用負擔:唐山市師范學院工地現場,車板交貨,由定作人卸車,運費由承攬方負擔。
8、產品驗收標準、方法、提出產品異議的期限:貨到現場,由定作人開箱驗貨,7日內提出產品異議,產品免費質保期為兩年。
9、違約責任:合同執行中,雙方如有違約(到貨期或結款日期超出
10日視為違約),違約方向對方支付違約金10萬元。具體事宜雙方可以友好協商解決,如協商不成,到定作方人民法院解決。
10、其它約定事項:
在合同執行中。現場實際情況有變化,承攬方還未制作產品,以定作人實際變更為準,費用增加與減少,雙方協商解決(整體增、減的配電箱按承攬方提供的報價清單,單體價為參考);圖紙中主要元器件為正泰產品,所涉及到附件,由承攬方負責且保證質量。
11、本合同未盡事宜,雙方協商解決;本合同一式四份,雙方各持兩份,雙方簽字蓋章后生效。
定作人名稱(章):____________
承攬人名稱(章):____________
日期:____________
定做合同范本14
定做方(以下簡稱甲方):遼寧北辰窗業有限公司
承攬方(以下簡稱乙方):
甲方委托乙方 ,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條:定做物
第二條:定做物質量要求:
1.按國家標準執行。
2.乙方提供封存樣品,由雙方代表當面封簽,作為驗收的依據
第三條:原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
1.定做物加工所需的所有原材料全部由乙方提供,具體原材料名稱、規格、單位、技術標準、質量要求以雙方確認的附件內容為準。
2.甲方可按合同規定的原材料要求對乙方在加工過程中進行檢驗,不符合要求的,應立即通知乙方調換或補充,乙方應當在15日內按照甲方的要求調換或補充完畢,否則甲方拒絕付款。乙方未經甲方同意,不得對甲方要求的原材料更換,。
第四條:技術資料,圖紙提供辦法:
1.甲方應當在協議簽訂后2 天內向乙方提供定做物相關的洞口尺寸、施工圖紙、技術交底等相關技術資料。
2.乙方應當在收到定作物等相關資料后遵照甲方要求兩天內向甲方提供定作物的風格設計圖紙及加工尺寸表、門窗加工用料優化單、生產下料單等,甲方在收到乙方上述材料后需在 兩天內對乙方提供的資料進行審核,經甲方審核無誤(簽字)后乙方方可進行加工。
3.甲方在定作物加工期間,發現乙方的門窗風格設計圖紙、加工尺寸或技術要求不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在2日內回復,出具修改意見。如甲方在2日內未得到答復,有權要求乙方停止工作,因此造成的損失,由乙方賠償。
4.乙方需按照甲方的要求進行圖紙設計、下料,按照合同約定按時交付設計圖紙、下料單、優化單。對于在生產過程中發現的設計錯誤,甲方有權要求乙方更換重作,費用由乙方自行承擔,否則甲方有權拒絕付款。
5.乙方必須對于承攬的工作保密,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。一經查實,乙方留存甲方的技術資料和復制品,無論是否投入使作或是否創造經濟價值,乙方均承擔違約金。
6.乙方必須使用自己的設備、技術和勞力,完成加工、定作、修繕等任務的全部內容,不得將本合同約定的部分或全部內容擅自轉包給第三方完成工作,否則甲方有權要求乙方停止施工,解除合同,并承擔違約責任。
第五條:價款和付款方式:
1.合同暫定總價款為 元,總價款包括由乙方包工、包原材料、包稅金(17%增值稅)、包制作、包質量、包工期、包安全、包風險、包售后服務。本合同履行過程中不管市場價格如何變化,雙方均按本合同確定的價格結算。乙方如在價格增長而不履行或不完全履行合同,按合同暫定總價的20%給付甲方違約金。
2.合同預付款為 元。進度付款按批次進行。甲方每次提貨前,乙方需向甲方提供每批次對應價款金額的增值稅發票,否則甲方可先行提貨并順延付款時間。
3.付款均以銀行方式進行結算,所有結算款必須按雙方約定的地址及賬號匯出,甲方不得對工程現場現金結算。
4.甲方每次付款給乙方時,乙方應當提供金額相同的正式商業發票給予甲方。否則甲方有權不予付款。
第六條:驗收標準和方法:
1.按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。甲方指派專人駐乙方廠內,協助乙方進行定做產品的加工、檢驗、提貨相關工作。如乙方在定作產品過程中以次充好、偷工減料或其它質量問題,甲方一經發現,乙方必須重新更換或重新制作,費用由乙方自行承擔,如果造成合同延期,乙方承擔違約責任,同時甲方有權解除合同。
2.甲方應當在接到乙方書面通知后 10 天內驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,雙方協商,質量保證期為 90 天。保證期限內發生問題,除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由乙方負責修復或退換,費用乙方自行承擔。
3.雙方對承攬的定作物質量在檢驗中發生爭議時,可由北京市質量技術監督局進行鑒定,并以其檢驗結果為確定貨物質量的最終依據。
第七條:提貨的時間和地點:
1.提貨時間:本合同簽訂后,甲方按所需要的訂貨批次、訂貨量及交貨時間向乙方發出書面訂貨制作通知,乙方應根據該通知的要求進行制作并按時向甲方供貨。
2.交貨地點為乙方加工工廠,接貨單位(或接貨人)為甲方。每次提貨甲方應以書面蓋章或簽字為準。
3.原材料到加工廠內卸貨和定作物在加工廠內裝貨,運輸費用由乙方負責。
第八條:包裝要求
1.包裝要求:型材貼膜不破壞,整體纏繞保護。由于包裝不合格導致定作物損壞或滅失,由乙方承擔賠償責任。
2.包裝費用由乙方負擔。
第九條:運輸辦法及費用負擔:
1.運輸方式:汽運。
2.運輸費用由甲方負擔 。
第十條:乙方的違約責任:
1.未按合同規定的質量交付定作物,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,并向甲方賠償被拒部分定作物總價值的兩倍。
2.交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權拒收,拒收部分的原材料損失由乙方負責。
3.未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損,丟失的,由乙方賠償損失。
4.乙方逾期交付定作物,每逾期一天,按逾期交付部分的定作物總額的1‰償付違約金。逾期5天不能交付,視為乙方不能完成交貨,甲方可解除合同,乙方應向甲方支付違約金,支付數額為不能交貨部分定作物總價值的30%,并承擔甲方因此所受的損失。在甲方發出書面解除合同通知后,乙方需將甲方未加工制作部分的原材料全部運送至甲方指定地點,在辦理解除合同的過程中,乙方不得有任何阻撓。
5.甲方有權對乙方的設計提出建議和要求,以使乙方設計的更符合甲方的生產要求。如乙方所交定作物不符合甲方規定的,或在生產過程中發現的錯誤,甲方有權要求乙方應承擔補正之責任,乙方拒絕補正的,甲方有權單方解除合同。因乙方違反本合同約定致使合同全部或部分解除的,乙方應向甲方支付合同解除部分所涉總價款15%的違約金,并承擔甲方因此所受的損失。甲方違約致使合同無法執行,甲方補償乙方已發生損失并支付乙方解除部分10%違約金。
第十一條甲方的違約責任:
未按合同規定的日期付款,每按逾期一天 ,按逾期部分的1‰支付逾期付款違約金。
第十二條 其他約定:
其他有關技術協議書、技術資料、圖紙等也是合同的組成部分。
第十三條:糾紛的處理:發生糾紛,雙方應協商解決;協商不成時任何一方可直接向甲方住所地法院提起訴訟。
本合同自_ _年 _月___日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,做出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲方和乙方各執一份。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
日期: 日期:
定做合同范本15
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》的規定,經雙方協商同意簽定本合同,具體條款如下:
一、產品名稱、型號、數量、金額、供貨時間貨品HF-121HF-122HF-123HF-125HF-126HF-127HF-128品名背包(男女)單位個數量單價(不含稅)100010001000100020001000100033元48元27元42元14.8元7.5元7.5元總金額33000元48000元27000元42000元29600元7500元7500元備注男女款各500個男女款各500個男女款各500個男女款各500個男女款各1000個女款1000個男款1000個長拉桿包(男女)個背包(男女)個寬拉桿包(男女)個小拉桿包(男女)個小斜跨包(女)腰包(男)個個合計:8000個:總金額:194600元
二、完成時間:乙方需按時出貨,并于xx年xxx月xxx日全部入庫。
三、質量要求:同生產確認樣。
四、包裝要求:每個產品入1個PE塑料袋,裝箱數量待定,線頭、污漬處理干凈。按需方的確認樣品為驗貨標準。
五、交貨期限一經簽訂需如期交貨,若因非不可抗拒因素影響需方發貨期,延一天按總貨款1%給予扣款,以此類推。
六、交貨地點:在供方工廠驗貨合格后付清貨款。由供方負責送至需方指定倉庫。
七、結算方式及期限:預付定金:30%,余款于交貨后15天付清尾款。
八、違約責任:一切產品因質量問題均由供方負擔。
九、解決合同糾紛的方式:本著雙方友好的關系,如有問題協商解決,如協商不成立交甲方所在的地方人民法院進行裁決。
十、其他約定事項:本合同經供需雙方蓋章簽字后或通過傳真蓋章即生效,本合同一式兩份,雙方各持一份。
甲方(公章):xx
乙方(公章):xx
法定代表人(簽字):xx
法定代表人(簽字):xx
xx年xxxx月xxxx日
xx年xxxx月xxxx日