第一篇：招投標合同練習題

一、單項選擇題（每小題1分，共20分）

1．甲、乙兩個工程承包單位組成施工聯合體投標，參與競標某房地產開發商的住宅工程，則下列說法錯誤的有（）。

A．甲、乙兩個單位以一個投標身份參與投標

B．如果中標，甲、乙兩個單位應就中標項目向該房地產開發商承擔連帶責任

C．如果中標，甲、乙兩個單位應就各自承擔部分與該房地產開發商簽訂合同

D．如在履行合同中乙單位破產，則甲單位應當承擔原由乙單位承擔的工程任務

2．投標人對已發出的投標文件進行補充、修改或者撤回的，應當在（）前，補充、修改的內容為投標文件的組成部分。

A．20天 B．投標截止時間 C．投標預備會 D．7天

3．招標程序有：①成立招標組織。②發布招標公告或發出招標邀請書。③編制招標文件和標底。④組織投標單位踏勘現場，并對招標文件答疑。⑤對投標單位進行資格審查，并將審查結果通知各申請投標者。⑥發售招標文件。則下列招標程序排序正確的是（）。

A．①②③⑤④⑥

C．①③②⑤⑥④

4．工程量清單是招標單位按國家頒布的統一工程項目劃分、統一計量單位和統一工程量計算規則，根據施工圖紙計算工程量，提供給投標單位作為投標報價的基礎。結算撥付工程款時以（）為依據。B．①③②⑥⑤④ D．①⑤⑥②③④

A．工程量清單 B．實際工程量

C．承包方報送的工程量 D．合同中的工程量

5．《中華人民共和國招標投標法》于（）起開始實施。

A．2000年7月1日 B．1999年8月30日

C．2000年1月1日 D．1999年10月1日

6．下面對施工總承包企業資質等級劃分正確的是（）。

A．一級、二級、三級

C．特級、一級、二級、三級 B．一級、二級、三級、四級 D．特級、一級、二級

7．以下不屬于投標文件的內容是（）

A．投標函 B．施工組織設計 C．施工方案 D．技術規范

8．開標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間的（）進行。

A．當天公開 B．當天不公開 C．同一時間公開 D．同一時間不公開

9．招標信息公開是相對的，對于一些需要保密的事項是不可以公開的。例如，（）在確定中標結果之前就不可以公開。

A．評標委員會成員名單 B．投標邀請書

C．資格預審公告 D．招標活動的信息

10．根據《招標投標法》的有關規定，招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起（）內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。

A．10日 B．15日 C．30日 D．3個月

11．投標文件中總價金額與單價金額不一致的，應（）。

A．以單價金額為準 B．以總價金額為準

C．由投標人確認 D．由招標人確認

12．依據《招標投標法》某建設單位就一個辦公樓群項目的項目招標，則該項目的評標工作由（）來完成。

A．該建設單位的領導 B．該建設單位的上級主管部門

C．當地的政府部門 D．該建設單位依法組建的評標委員會

13．評標委員會為（）人以上的單數，評標委員會中技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的（）。

A．5，2/3 B．7，4/5 C．5，1/3 D．3，2/3

14．某工程項目在估算時算得成本是900萬元人民幣，概算時算得成本是850萬元人民幣，預算時算得成本是800萬元人民幣，投標時某承包商根據自己企業定額算得成本是700萬元人民幣，則根據《招標投標法》中規定“投標人不得以低于成本的報價競標”。該承包商投標時報價不得低于（）。

A．900萬元 B．850萬元 C．800萬元 D．700萬元

15．《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》中規定勘察、設計、監理等服務的采購，單項合同估算價在（）萬元人民幣以上的，必須進行招標。

A．20 B．100 C．150 D．50

16．根據我國《中華人民共和國招標投標法》規定，招標人需要對發出的招標文件進行澄清或修改時，應當在招標文件要求提交投標文件的截止時間至少（）天前，以書面形式通知所有招標文件收受人。

A．10 B．15 C．20 D．30

17．招標文件、圖紙和有關技術資料發放給通過資格預審獲得投標資格的投標單位。投標單位應當認真核對，核對無誤后以（）形式予以確認。

A．會議 B．電話 C．口頭 D．書面

18．提交投標文件的投標人少于（）個的，招標人應當依法重新招標。

A．2 B．3 C．4 D．5

19．《建設工程施工合同（示范文本）》規定，承包人要求的延期開工應（）。

A．經工程師批準

C．由承包人自行決定 B．經發包人批準 D．由承包人通知發包人

20．下列行為不屬于分包的包括（）。

A．總承包商將其承包的全部工程分包給另一家承包商

B．某承包商將其承包工程的勞務部分分包

C．某承包商將其承包的群體工程1/3分包給另一承包商

D．某承包商將其承包工程的設備安裝部分分包

二、多項選擇題（每小題2分，共20分）

1．某省地稅局辦公樓擴建工程項目招標，十多家單位參與競標，根據《招標投標法》關于聯合體投標的規定，下列說法正確的有（）。

A．A單位資質不夠，可以與別的單位組成聯合體參與競標

B．B、C兩單位組成聯合體投標，它們應當簽訂共同投標協議

C．D、E兩單位構成聯合體，它們簽訂的共同投標協議應當提交招標人

D．F、G兩單位構成聯合體，它們各自對招標人承擔責任

E．H、I兩單位構成聯合體，兩家單位對投標人承擔連帶責任

2．依照相關規定：建設項目（），經項目主管部門批準，可以不進行招標。

A．與科技、教育、文化相關的B．涉及生態環境保護的C．建筑藝術造型有特殊要求的D．勘察、設計采用特定專利的E．勘察、設計采用專有技術的3．招投標活動應遵循的基本原則有（）。

A．公開 B．公平

C．公正 D．自愿E、誠實信用

4．下列內容是投標文件的，包括（）。

A．施工組織設計 B．投標函及投標函附錄C．繳稅證明

產證明E．投標保證金或保函

當眾拆封。D．固定資5．我國《招標投標法》規定，開標時由（）檢查投標文件密封情況，確認無誤后

A．招標人

C．評標委員會

E．公證機構 B．投標人或投標人推選的代表 D．地方政府相關行政主管部門

6．關于細微偏差的說法，正確的選項包括（）。

A．在實質上響應了招標文件的要求，但存在個別漏項

B．在實質上響應了招標文件的要求，但提供了不完整的技術信息和數據

C．補正遺漏會對其他投標人造成不公平的結果

D．細微偏差不影響投標文件的有效性

E．細微偏差將導致投標文件成為廢標

7．下列評標委員會成員中，符合《招標投標法》規定的是（）。

A．某甲，由招標人從省人民政府有關部門提供的專家名冊的專家中確定

B．某乙，現任某公司法定代表人，該公司常年為某投標人提供建筑材料

C．某丙，從事招標工程項目領域工作滿10年并具有高級職稱

D．某丁，在開標后，中標結果確定前將自己擔任評標委員會成員的事告

訴了某投標人

8．工程建設項目公開招標范圍包括（）。

A．全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目

B．施工單項合同估算價在100萬元人民幣以上的C．關系社會公共利益、公眾安全的大型基礎設施項目

D．使用國際組織或者外國政府資金的項目

E．關系社會公共利益、公眾安全的大型公用事業項目

9．下列（）等特殊情況，不適宜進行招標的項目，按照國家規定可以不進行招標。

A．涉及國家安全、國家秘密項目B．搶險救災項目

C．利用扶貧資金實行以工代賑，需要使用農民工等特殊情況

D．使用國際組織或者外國政府資金的項目E．生態環境保護項目

10．《建設工程施工合同（示范文本）》由（）組成。

A．協議書 B．中標通知書

C．通用條款 D．工程量清單

E．專用條款

三、簡答題（每小題5分，共15分）

1．試述招標應滿足的條件？

2．說明建設工程合同文件的解釋順序？

3．建設工程招標的文件有哪些？

四、案例分析題（每題15分，共45分）

1、某工程項目，經有關部門批準采取公開招標的方式確定了中標單位并簽定合同。

1）．該工程合同條款中部分規定如下：

（1）由于設計未完成，承包范圍內待實施的工程雖然性質明確，但工程量還難以確定，雙方商定擬采用總價合同形式簽定施工合同，以減少雙方的風險。

（2）甲方向施工單位提供場地的工程地質和地下主要管網線路資料，供施工單位參考使用。

（3）建設單位不能將工程轉包，但允許分包，也允許分包單位將分包的工程再次分包給其他施工單位。

2）．施工中出現的狀況

在工程實際實施過程中，出現了以下情況。

在工程后期，工地遭遇當地百年罕見的臺風襲擊，工程被迫暫停施工，部分已完工程受損，現場場地遭到破壞，最終使工期拖延2個月。

（1）．該工程合同條款中約定的總價合同形成是否恰當？并說明原因。

（2）．該工程合同條款中除合同價形式的約定外，有哪些條款存在不妥之處？請指出并說明理由。

3．在工程實施過程中，臺風襲擊引起的暫停施工問題應如何處理？

2．某房地產公司計劃在某地開發一住宅項目，采用公開招標的形式，有A、B、C、D、E、F六家施工單位領取了招標文件。本工程招標文件規

定：2008年10月20日下午17：30為投標文件接受終止時間。在提交投標文件同時，需投標單位提供投標保證金20萬元。

在10月20日，A、B、C、D、E五家投標單位在下午17：30前將投標文件送達，F單位于10月20日下午18時送達，所有投標單位按規定提供投標保證金。在10月20日上午10：25，B單位向招標人遞交了一份投標價格下降5%的書面說明。

開標時，由招標人檢查投標文件密封情況，確認無誤后，由工作人員當眾拆封，并宣讀了A、B、C、D、E五家投標單位的名稱、投標價格、工期和其他重要內容。在開標過程中，招標人發現C單位的投標函蓋有企業及企業法定代表人的印章，但沒有加蓋項目負責人的印章。

標袋密封處僅有投標單位公章，沒有法定代表人印章或簽字。

評標委員會由招標人直接確定，共4人組成，其中招標人代表2人，經濟專家1人，技術專家1人。

問題：1）在本項目招投標過程中有何不妥之處？說明理由。

2）B單位向招標人遞交的書面說明是否有效？說明理由。

3）在開標后，招標人應對C單位的投標書作何處理？為什么？

4）招標人對F單位的投標文件作廢標處理是否正確，理由是什么？

第二篇：招投標練習題

練習題

一、選擇題

1．關于評標委員會成員的義務，下列說法中錯誤的是()。

A．評標委員會成員應當客觀、公正地履行職務

B．評標委員會成員可以私下接觸投標人，但不得收受投標人的財物或者其他好處

C．評標委員會成員不得透露對投標文件的評審和比較的情況

D．評標委員會成員不得透露對中標候選人的推薦情況

2.根據招標投標法的有關規定，下列關于評標委員會的說法正確的有()。

A．每個投標人選擇一名專家組成評標委員會，以體現公正性

B．評標委員會由9名成員構成，其中有3名教授級高工，4位經濟學專家

C．為體現公開原則，在評標前向社會公布評標委員會成員的名單

D．評標委員會由6名成員構成，其中有3名教授級高工，2位經濟學專家

3.下列關于評標委員會成員的有關表述中符合法律規定的是()。

A．某甲，由投標人從省人民政府有關部門提供的專家名冊的專家中確定

B．某乙，現任某公司法定代表人，該公司常年為某投標人提供建筑材料

C．某丙，從事招標工程項目領域工作滿10年并具有高級職稱

D．某丁，在開標后，中標結果確定前將自己擔任評標委員會成員的事告訴了某投標人

4.下面行為中，沒有違反《招標投標法》的是()。

A．評標委員會未經評審，將報價最低的投標人確定為排名第一的中標候選人

B．中標通知書發出后，中標人發覺自己投標報價計算有誤，拒絕與招標人簽訂合同

C．招標人在確定中標人l0天后，向有關行政監督部門提交了招標投標情況的書面報告

D．招標人僅僅向中標人發出中標通知書，而沒有將中標結果通知所有未中標的投標人

5.某省衛生廳新建辦公大樓項目向社會公開招標，評標后確定某承包單位為中標人并于2004年4月1日向其發出中標通知書，則雙方最遲應在()按照招標文件訂立書面合同。

A．2004年4月15日B．2004年4月20日

C．2004年4月30日D．2004年6月1日

6.根據《招標投標法》的有關規定，下列關于評標委員會的說法正確的有()。

A．評標委員會成員的名單應向社會公布，以體現招標活動的公開性

B．評標委員會可以由7人組成C．評標委員會可以由9人組成，其中經濟專家2人，技術專家2人

D．評標委員會可以由5人組成，其中經濟專家2人，技術專家2人

E．評標委員會應根據招標人的意思推薦中標候選人

7.建圖書館項目，評標由依法組建的評標委員會負責，甲、乙、丙、丁、戊五人組成評標委員會，他們的下列做法不符合招標投標法規定的有()。

A．甲接受某投標單位的請客吃飯

B．乙為某投標單位的法律顧問，但乙保證秉公評標

C．丙在學校領導的授意下，向某投標單位泄漏標底

D．丁拒絕向權威媒體透露關于中標候選人的推薦情況

E．戊接受某投標單位為其提供的歐洲旅游

8.某單位就濱海護岸工程項目向社會公開招標，2005年3月1日確定某承包單位為中標人并于當日向其發出中標通知書，則根據招標投標法的有關規定，下列說法正確的有()。1

A．中標通知書就是正式的合同

B．雙方應在2005年3月15日前訂立書面合同

C．雙方應在2005年3月30日前訂立書面合同

D．建設單位應在2005年3月30日前向有關行政監督部門提交招標投標情況的書面報告

E．建設單位應在2005年3月15日前向有關行政監督部門提交招標投標情況的書面報告

9.對招標文件的響應存在細微偏差的投標書，()。

A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補正即可

B.不予淘汰，在評標結束前予以澄清、補正即可

C.不予淘汰，允許投標人重新報價

D.初評階段予以淘汰

10.按照《招標投標法》的規定，不允許招標人在定標過程中()。

A.與投標人就投標價格進行談判

B.將中標結果通知未中標的投標人

C.強制中標人接受新的承包條件

D.在評標委員會推薦備選中標人名單外確定中標人

E.授權評標委員會確定中標人

11.投標人在投標過程中出現()時，招標人可以沒收投標保證金。

A.投標文件的密封不符合招標文件的要求

B.投標文件中附有招標人不能接受的條件

C.購買招標文件后不遞交投標文件

D.拒絕簽字確認評標委員會對投標書中錯誤的修正

12.某建設項目施工招標過程中，由于某種原因，在投標有效期內未能結束評標工作，招標人需延長投標有效期，則()。

A．投標人可以修改投標文件的實質內容

B．投標人不得修改投標文件的實質內容

C．招標人可以要求投標人延長投標保函期限

D．投標人可以拒絕招標人延長投標保函期限的要求

E．投標人可以接受招標人延長投標保函期限的要求

13.有關開標程序和內容說法正確的是（）。

A．開標程序一般包括密封情況檢查、拆封、唱標及記錄存檔等。

B．開標時，由招標人或其委托的招標代理機構檢查投標文件的密封情況

C．招標人或者其委托的招標代理機構應當場制作開標記錄

D．開標記錄由招標人或其委托的招標代理機構簽字確認

E．開標記錄應作為評標報告的組成部分存檔備查

14.關于開標，說法正確的是（）。

A．開標由招標人或委托招標代理機構主持

B．招標文件中應預先載明開標時間和開標地點

C．邀請部分投標人參加

D．公開宣布部分投標人的名稱、投標價格及投標文件中其他主要內容

E．將開標相關情況記錄在案

二、案例分析

1.【背景】某中央財政投資的大型基礎設施建設項目，總投資超過10億，該項目法人

委托一家符合資質條件的工程招標代理公司全程辦理進行招標代理。

事件一：在評標過程中，發現投標人D的投標函中沒有投標人授權代表簽字，而招標文件規定投標函須加蓋投標人印章，并由其法定代表人或授權代表簽字；投標人H的單價與總價不一致，單價與工程量乘積大于投標文件的總價，招標文件中沒有約定此類情況為重大偏差。

事件二：在評標過程中，評標委員會發現其中G投標人的投標報價低于原標底的30%。詢標時，G投標人發來書面更改函，承認原報價存在遺漏，將報價整體上調至接近于標底的99%。

事件三：在評標過程中，投標人A發來書面更改函，對施工組織設計中存在的筆誤進行了勘誤，同時對其投標文件中，超過招標文件計劃工期的投標工期限調整為在招標文件約定計劃工期基礎上提前十日竣工。

事件四：經評審，各投標人綜合得分的排序依次是H、E、G、A、F、C、B、D。評標委員會李某對此結果有異議，拒絕在評標報告上簽字，但又不提出書面意見。

事件五：確定中標人H后，中標人H認為工程施工合同過分袒護招標人，需要對招標文件中的合同條件進行調整，特別是當事人雙方的權利與義務；招標人同時提出，在中標價的基礎上降低10%的要求，否則招標人不簽訂施工合同。

【問題】

（1）事件一至五如何處理?并簡要陳述理由。

（2）評標委員會應推薦哪三個投標人為中標候選人?

2.【背景】某大型工程項目由政府投資建設,業主委托某招標代理公司代理施工招標.招標代理公司確定該項目采用公開招標方式招標,招標公告在當地政府規定的招標信息網上發布。

招標文件中規定：投標擔保可采用投標保證金或投標保函方式擔保。評標方法采用經評審的最低投標價法。投標有效期為60天。

業主對招標代理公司提出以下要求：為了避免潛在的投標人過多，項目招標公告只在本市日報上發布，且采用邀請招標方式招標。

項目施工招標信息發布以后，共有12家潛在的投標人報名參加投標。業主認為報名參加投標的人數太多，為減少評標工作量，要求招標代理公司僅對報名的潛在投標人的資質條件、業績進行資格審查。開標后發現：

A投標人的投標報價為8000萬元，為最低投標低，經評審后推薦其為中標候選人； B投標人在開標后又提交了一份補充說明，提出可以降價5%；

C投標人提交的銀行投票保函有效期為70天；

D投標人投標文件的投標函蓋有企業及企業法定代表人的印章，但沒有加蓋項目負責人的印章；

E投標人與其他投標人組成了聯合體投標，附有各方資質證書，但沒有聯合體共同投標協議書；

F投標人的投標報價最高，故F投標人在開標后第二天撤回了其投標文件。

經過標書評審，A投標人被確定為中標候選人。發出中標通知后，招標人和A投標人進行合同談判，希望A投標人能再壓縮工期、降低費用。經談判后雙方達成一致；不壓縮工期，降價3%。

【問題】

（1）業主對招標代理公司提出的要求是否正確？說明理由。

（2）分析A、B、C、D、E投標人的投標文件是否有效？說明理由。

（3）F投標人的投標文件是否有效？對其撤回投標文件的行為應如何處理？

（4）該項目施工合同應該如何簽訂？合同價格應是多少？

3.【背景】某辦公樓的招標人于2000年10月8日向具備承擔該項目能力的A、B、C、D、E5家承包商發出投標邀請書，其中說明，10月12~18日9至16時在該招標人總工程師室領取招標文件，11月8日14時為投標截止時間。該5家承包商均接受邀請，并按規定時間提交了投標文件。但承包商A在送出投標文件后發現報價估算有較嚴重的失誤，遂趕在投標截止時間前10分鐘遞交了一份書面聲明，撤回已提交的投標文件。

開標時，由招標人委托的市公證處人員檢查投標文件的密封情況，確認無誤后，由工作人員當眾拆封。由于承包商A已撤回投標文件，故招標人宣布有B、C、D、E4家承包商投標，并宣讀該4家承包商的投標價格、工期和其他主要內容。評標委員會委員由招標人直接確定，共由7人組成，其中招標人代表2人，本系統技術專家2人、經濟專家1人，外系統技術專家1人、經濟專家1人。

在評標過程中，評標委員會要求B、D兩投標人分別對其施工方案作詳細說明，并對若干技術要點和難點提出問題，要求其提出具體、可靠的實施措施。作為評標委員的招標人代表希望承包商B再適當考慮一下降低報價的可能性。

按照招標文件中確定的綜合評標標準，4個投標人綜合得分從高到低的依次順序為B、D、C、E，故評標委員會確定承包商B為中標人。由于承包商B為外地企業，招標人于11月10日將中標通知書以掛號方式寄出，承包商B于11月14日收到中標通知書。

由于從報價情況來看，4個投標人的報價從低到高的依次順序為D、C、B、E，因此，從11月16日至12月11日招標人又與承包商B就合同價格進行了多次談判，結果承包商B將價格降到略低于承包商C的報價水平，最終雙方于12月12日簽訂了書面合同。

【問題】

從所介紹的背景資料來看，在該項目的招標投標程序中在哪些方面不符合《中華人民共和國招標投標法》的有關規定?請逐一說明。

4.【背景】某國家重點工程投資約1億元人民幣，項目審批部門核準的招標方式為公開招標。由于工程復雜，技術難度高，業主認為一般施工隊伍難以勝任，自行決定采取邀請招標方式。2008年9月18日向A、B、C、D、E五家具有相應施工資質的施工承包企業發出了投標邀請書。該五家企業均接受了邀請，并于規定時間9月19-20日購買了招標文件。規定的投標文件遞交截止時間為10月18日下午4時。

在投標截止時間之前，A、B、D、E四家企業提交了投標文件，但C企業于10月18日下午5時才送達，原因是路途堵車。10月20日下午由當地招標投標管理辦公室的工作人員主持進行了公開開標。評標委員會成員由7人組成，其中當地招標投標管理辦公室1人，公證處1人，招標人代表1人，技術經濟方面專家4人。評標時發現E企業投標文件雖無法定代表人簽字和委托人授權書，但投標文件均已由項目經理簽字并由該企業駐當地分公司加蓋的投標專用章。評標委員會提交的書面評標報告推薦了B、A企業分列綜合得分第一名和第二名。由于B企業投標報價高于A企業，11月10日招標人向A企業發出了中標通知書，并于12月18日簽訂了書面承包合同。

【問題】

（1）C企業和E企業的投標文件是否有效?說明理由。

（2）以上程序中存在哪些不妥之處?說明理由。

5.【背景】某醫院決定投資一億余元，興建一幢現代化的住院綜合樓，其中土建工程采用公開招標的方式選定施工單位，但招標文件對省內的投標人與省外的投標人提出了不同的要求，也明確了投標保證金的數額。該院委托某建筑事務所為該項工程編制標底。2000年10月6日招標公告發出后，共有A、B、C、D、E、F等6家省內的建筑單位參加了投標。招標文件規定2000年10月30日為提交投標文件的截止時間，2000年11月3日舉行開標

會。其中，E單位在2000年10月30日提交了投標文件，但2000年11月1日才提交投標保證金。開標會由該省建委主持。結果，某所編制的標底高達6200多萬元，與其中的A、B、C、D等4個投標人的投標報價均在5200萬元以下，與標底相差1000萬余元，引起了投標人的異議。這4家投標單位向該省建委投訴，稱某建筑事務所擅自更改招標文件中的有關規定，多計漏算多項材料價格，并夸大了工程量，使標底高出實際估算近1000萬元。同時，D單位向某醫院要求撤回投標文件。為此，該院請求省建委對原標底進行復核。2001年1月28日，被指定進行標底復核的省建設工程造價總站(以下簡稱總站)拿出了復核報告，證明某建筑事務所在編制標底的過程中確實存在這4家投標單位所提出的問題，復核標底額與原標底額相差近1000萬元。

由于上述問題久拖不決，導致中標書在開標三個月后一直未能發出。為了能早日開工，該院在獲得了省建委的同意后，更改了中標金額和工程結算方式，確定某省某公司為中標單位。

【問題】

（1）上述招標投標程序中，有那些不妥之處?請說明理由。

（2）E單位的投標文件應當如何處理?為什么?

（3）對D單位撤回投標文件的要求應當如何處理?為什么?

（4）問題久拖不決后，某醫院能否要求重新進行招標?為什么?

（5）如果重新進行招標，給投標人造成的損失能否要求某醫院賠償?為什么?

6.【背景】某事業單位(以下稱招標單位)建設某工程項目，該項目受自然地域環境限制，擬采用公開招標的方式進行招標。該項目初步設計及概算應當履行的審批手續，已經批準;資金來源尚未落實;有招標所需的設計圖紙及技術資料。考慮到參加投標的施工企業來自各地，招標單位委托咨詢單位編制了兩個標底，分別用于對本市和外省市施工企業的評標。招標公告發布后，有10家施工企業作出響應。在資格預審階段，招標單位對投標單位與機構和企業概況、近2年完成工程情況、目前正在履行的合同情況、資源方面的情況等進行了審查。其中一家本地公司提交的資質等材料齊全，有項目負責人簽字、單位蓋章。招標單位認定其具備投標資格。投標過程中，因了解到招標單位對本市和外省市的投標單位區別對待，8家投標單位退出了投標。招標單位經研究決定，招標繼續進行。剩余的投標單位在招標文件要求提交投標文件的截止日前，對投標文件進行了補充、修改。招標單位拒絕接受補充、修改的部分。

該工程項目施工招投標程序在哪些方面不妥之處?應如何處理?(請逐一說明)

7.【背景】某國家重點大學新校區位于某市開發區大學產業園區內，建設項目由若干個單體教學樓、辦公樓、學生宿舍、綜合樓等構成，現擬對于第五綜合教學樓實施公開招標。該教學樓建筑面積16000m2，計劃投資額4800萬元，30%財政撥款（落實），30%銀行貸款（已經上報建設銀行），40%自籌（正在積極籌措之中）。

根據開發區管委會的文件要求，項目招標由該校新校區建設指揮部委托某招標代理公司實施——該代理公司隸屬于開發區建設局，其主要成員由建設局離退休領導或專家構成。項目招標文告在當地相關媒體上公布，并指出“僅接受獲得過梅花獎的建設施工企業投標”（梅花獎為本市市政府每年頒發的，用于獎勵獲得市優工程的建設施工企業的政府獎），且必須具有施工總承包一級以上資質，并同時聲明，不論哪一家企業中標，均必須使用本市第一水泥廠的水泥。

本地施工企業A、B、C、D、E、F、G分別前來購買了招標文件，并同時按照招標方的要求以現金的方式提交了投標保證金。在購買招標文件的同時，由學校隨機指派工程技術或管理人員陪同進行現場踏勘，并口頭回答了有關問題。

在投標人須知中明確指出，由于工期比較緊張，相關資料準備不很完備，尤其是需要由

投標人根據圖紙自行核算工程量并根據該量實施報價，并采用成本加固定酬金合同。

【問題】

1.根據我國相關法律規定，該項目是否需要招標？是否需要實施公開招標？為什么？

2.該項目的招標實施過程有哪些不妥之處？應該如何改正？

8.【背景】某海濱城市為發展旅游業，經批準興建一座三星級大酒店。該項目甲方于X年10月10日分別與某建筑工程公司（乙方）和某外資裝飾工程公司（丙方）簽訂了主體建筑工程施工合同和裝飾工程施工合同。

合同約定主體建筑工程施工于當年11月10日正式開工。合同日歷工期為2年5個月。因主體工程與裝飾工程分別為兩個獨立的合同，由兩個承包商承建，為保證工期，當事人約定：主體與裝飾施工采取立體交叉作業，即主體完成三層，裝飾工程承包商立即進入裝飾作業。為保證裝飾工程達到三星級水平，業主委托某監理公司實施“裝飾工程監理”。

在工程施工1年6個月時，甲方要求乙方將竣工日期提前2個月，雙方協商修訂施工方案后達成協議。

該工程按變更后的合同工期竣工，經驗收后投入使用。在該工程投入使用2年6個月后，乙方因甲方少付工程款起訴至法院。訴稱：甲方于該工程驗收合格后簽發了竣工驗收報告，并已開張營業。在結算工程款時，甲方本應付工程總價款1600萬元人民幣，但只付1400萬元人民幣。特請求法庭判決被告支付剩余的200萬元及拖期的利息。

在庭審中，被告答稱：原告主體建筑工程施工質量有問題，如：大堂、電梯間門洞，大廳墻面、游泳池等主體施工質量不合格。因此，裝修商進行返工，并提出索賠，經監理工程師簽字報業主代表認可，共支付15.2萬美元，折合人民幣125萬元。此項費用應由原告承擔。另還有其他質量問題，并造成客房、機房設備、設施損失計人民幣75萬元。共計損失200萬元人民幣，應從總工程款中扣除，故支付乙方主體工程款總額為1400萬元人民幣。原告辯稱：被告稱工程主體不合格不屬實，并向法庭呈交了業主及有關方面簽字的合格竣工驗收報告及業主致乙方的感謝信等證據。

被告又辯稱：竣工驗收報告及感謝信，是在原告法定代表人宴請我方時，提出為了企業晉級的情況下，我方代表才簽的字。此外，被告代理人又向法庭呈交業主被裝飾工程公司提出的索賠15.2萬美元（經監理工程師和業主代表簽字）的清單56件。

原告再辯稱：被告代表發言純系戲言，怎能以簽署竣工驗收報告為兒戲，請求法庭以文字為證。又指出：如果真的存在被告所說情況，那么被告應該根據《建設工程質量管理條理》的規定，在裝飾施工前通知我方修理。

原告最后請求法庭關注：從簽發竣工驗收報告到起訴前，乙方向甲方多次以書面方式提出結算要求。在長達2年多時間里，甲方未向乙方提出過工程存在質量問題。

【問題】

（1）原、被告之間合同是否有效？

（2）如果在裝飾施工時，發現主體工程施工質量有問題，甲方應采取哪些正當措施？

（3）對于乙方因工程款糾紛的起訴和甲方因工程質量問題的起訴，法院應否予以保護？（過時效，不予保護）

第三篇：招投標合同

1.建筑市場的主體、客體；

主體：發包單位、承包單位、咨詢服務機構 客體：建筑產品、建筑工程相關服務

2.招標方式有哪些？公開招標、邀請招標的概念

招標方式：公開招標、邀請招標

公開招標：概念：是指招標人以招標公告的方式，邀請不特定的法人或其他組織參加投標的一種招標方式

邀請招標：概念：是指招標人以投標邀請書的方式，邀請特定的法人或其他組織參加投標的一種招標方式，被邀請的承包單位不得少于3家。

3.索賠的意識觀念的建立？

1）法律意識 2）市場經濟意識 3）工程管理意識 4）成本觀念

5）資金時間價值觀念

4.什么叫合同？合同的主要內容包括哪些？

概念：指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利與義務關系的協議

內容：1）當事人的名稱或姓名和住所

2）標的 3）數量

4）質量

5）價款或報酬

6）履行期限、地點和方式

7）違約責任

8）解決爭議的方式 5.解決爭議的方法？

和解、調解、仲裁、訴訟、6.施工合同示范文本的組成？

合同協議書、通用合同條款、專用合同條款、三個附件（承包人承攬工程項目一覽表、發包人供應材料設備一覽表、工程質量保修書）7.合同法律關系的主體、客體、內容

主體：當事人

客體：標的（物、財、行為、智力成果）內容：權利、義務

8.索賠的程序，索賠的分類？

程序：1）提交索賠意向通知書

2）提交索賠報告

3）評估索賠報告

4）索賠的處理與解決

分類：按索賠要求分類：工期索賠、費用索賠 按索賠處理方式分類：單項索賠、總索賠

9.投標截止日期前、投標有效期、開標時間、五人及五人以上的單數、2/3以上的專家 10.違約責任的概念及承擔方式 概念：是指合同當事人一方不履行合同義務或履行合同義務不符合合同約定所應承擔的民事責任。

承擔方式：繼續履行、補救措施、損害賠償 11.施工合同的作用

1）合同確定了項目實施和管理的主要目標 2）合同規定了雙方的經濟關系 3）合同是雙方的最高的行為準則

4）合同與其法律約束力是項目實施和管理的保證 5）合同是解決爭議的依據 12.招投標活動的特點、原則

特點：競爭性、平等性、開放性

原則：公開原則、公平原則、公正原則、誠實信用原則 13.無效合同、可撤銷合同的確認權？

無效合同：法院或仲裁機構

可撤銷合同：享有撤銷權的當事人 14.代理的概念、特征？

概念：指代理人在代理權限范圍內，被代理人名義實施的，其民事責任由被代理人承擔 的法律行為

特征：1）代理人必須在代理權限范圍內實施代理行為

2）代理人以被代理人的名義實施代理行為

3）代理人實施的行為必須是有法律效果的行為

4）被代理人對代理行為承擔民事責任 16.聯合體投標概念及其優缺點

概念：2個或2個以上的單位以一個投標人身份去投標的 優點：1）增大融資能力

2）分散風險

3）彌補技術力量不足

4）報價可互相檢查

5）確保項目按期完成 缺點：1）管理難度增加

2）協調性差

3）利潤減少

17.建設工程交易中心的基本功能

信息服務功能、場所服務功能、集中辦公功能、監督管理功能 18.如果當事人沒有做約定，施工合同文件的組成及解釋順序？

合同協議書 中標通知書 投標函及其附錄

專用合同條款及其附件 通用合同條款 技術標準和要求 圖紙

已標價工程量清單或預算書 其他合同文件 19.不平衡報價

作法：1）能早日結賬收款的項目報高一些，后期項目適當降低

2）經過工程量核算，預計工程量會增加的項目單價和適當提高，預計工程量會減少的項目單價適當降低

3）暫定項目，坑定要做的單價提高，不一定要做的單價降低

4）單價包干混合合同，包干價項目宜報高價，其他項目可適當降低 20.從付款方式進行劃分，施工合同分為哪幾種？ 總價合同、單價合同、成本加酬金合同 21.合同擔保的概念、方式 概念：指根據法律規定或合同約定，由債務人或第三人向債權人提供的以確保實現債權和履行債務為目的的措施

方式：保證、抵押、質押、留置、定金 22.FIDIC合同條款的特點

國際性、公正合理、程序嚴謹，易于操作、強化工程師的作用 23.索賠報告的一般格式、編寫要求 格式：負責人：

編號：日期：

XX項目索賠報告 題目：簡單地說明根據什么提出索賠

事件：簡要敘述事件的起因、經過以及過程中雙方的努力，重點敘述自己一方采取的積極行動，以及對方的失誤

理由：總結事件，引述合同條款或其他來證明承包商的索賠權 影響：簡要說明對承包商的成本和工期的影響 結論：成本增加，工期延長 附件

要求：首先，索賠事件必須是正式發生的

其次，對索賠事件的責任應進行清楚、準確的分析

最后，索賠報告應簡潔、條理清楚，結論定義準確，有邏輯性，還要注意用詞委婉，避免使用強硬、不友好的抗議時語言

24.反索賠的概念、原則

概念：反擊/防止對方提出的索賠，不讓對方索賠成功或全部成功

原則：以事實為根據，以合同或法律為準繩，實事求是，認可合理的索賠要求，反駁拒絕不可理的索賠要求，按合同法原則公平合理解決合同問題

25.施工索賠成立條件

1）損失已經造成

2）對照合同。這種損失不屬于承包商承擔的風險和承包商造成的 3）在規定時間內提交索賠意向通知書和索賠報告

26.建設單位招標應具備的條件，施工項目招標應具備的條件

建設單位：1）具有項目法人資格

2）具有與招標項目規模和復雜程度相適應的工程技術、概預算、財務和工程管理等方面專業技術力量

3）有從事同類工程建設項目招標的經驗

4）擁有3名以上取得招標職業資格的專職招標業務人員

5）熟悉和掌握《招標投標法》及有關法規、規章 施工項目：1）招標人已經依法成立

2）初步設計及概算應當履行審批手續的，已經批準

3）有相應資金或資金來源已經落實

4）有招標所需的設計圖紙及技術資料 27.對投標人進行資格審查，一般包括哪些內容

資格審查：證書種類、證書級別、證書中規定允許承接任務的范圍 能力審查：技術、設備 經驗審查

第四篇：工程招投標與合同管理練習題三

一、選擇題

1、FIDIC《土木工程施工合同條件》規定，監理工程師（）之后，退還承包商合同約定的全部保留金。

①簽發工程移交證書②簽發解除缺陷責任證書

③簽發分部工程移交證書④退還履約保函

2、其建設工程施工合同，在施工任務完成后，由于發包人拖欠工程款而發生糾紛，但雙方一直沒有簽訂書面合同，此時應當（）

①認定合同有效②認定合同無效

③認定合同成立④認定合同不成立

3、《施工合同（示范文本）》規定，（）是承包方的工作。

①辦理施工臨時用地批件②組織設計圖紙會審

③向甲方代表提供施工現場生活的房屋及設施④提供施工現場的工程地質資料

4、初步設計經審查后，發現需要在原定委托設計范圍內進行必要的修改，如果不是屬于依據資料錯誤原因，則修改資料責任應由()來承擔。

①委托方②設計單位③監理工程師④主管部門

5、FIDIC合同條件中，對變更工程進行變更估價時，監理工程師可能與承包商協商新費率的情況包括（）。多選題

①工程量清單中所含有的同類工作內容

②工程量清單中的工作內容雖與實際變更工作性質相同，但作業方法有重大差異

③工程量清單中沒有該項工作內容

④承包商因質量不合格的返工工作內容

⑤工作內容不變，實際工程量比工程量清單的數量增加超過25%以上，但不超過合同總價的2%。

4、按照FIDIC條款，下列哪些事件出現后，承包商可能有權延長工期？（）多選題

①監理工程師延發圖紙影響了施工進度②分包商違約③非承包商責任的暫停工

④承包商責任的風險發生、導致工期延長⑤承包商的施工機械出現故障

5、在施工合同中，下列()工作應由承包人完成。多選題

①土地征用和拆遷

②臨時用地、占道申報批準手續

③提供工程地質報告

④保護施工現場地下管道和鄰近建筑物及構筑物

⑤提供相應的工程進度計劃及進度統計報表

二、分析或簡答題

1、現場施工過程中，因甲承包商的分包商施工延誤，導致乙承包商不能按已被批準的進度計劃施工。對此損害事件乙承包商要求索賠，試問這一索賠問題與業主、工程師、甲承包商和甲承包商的分包商各有什么關系?

2、某施工合同其工程量清單匯總如下：⑴總則項目 100萬元，⑵土石方工程 800萬元（其中土方30萬方，價10元/方；石方10萬方，價50元/方），⑶排水工程100萬元，⑷暫定金100萬元。施工中土方數量為25萬方，石方為15萬方。【問題】⑴上述工程變更是否要下達工程變更令，為什么？⑵依據FIDIC條件，承包人是否可以提出變更單價調整，為什么？

3、某土木工程，業主通過招標選擇了一家承包人。由于工程量未確定，雙方商定擬采用總價合同形式簽定施工合同。施工合同內有以下條款：（1）承包人按監理工程師批準的施工組織設計組織施工，承包人不應再承擔因此引起的工期延誤和費用增加的責任。（2）業主向承包人提供施工場地的工程地質和地下管網線路資料，供承包人參考使用。（3）分包人可以再次分包。（4）監理工程師應當對承包人提交的施工組織設計進行審批或提出修改意見。【問題】（1）工程合同計價類型有哪些？特點及適用情形如何？（2）業主與承包人選擇的總價合同形式是否恰當，為什么？（3）請逐條指出以上合同條款中的不妥之處，應如何改正？（4）分包合同的類型有哪些？并分析區別。

第五篇：建筑工程項目招投標與合同管理練習題答案

建筑工程項目招投標與合同管理練習題答案

一、選擇題

1．B2．A3．A4．C5．B6．D7．C

二、多項選擇題

1.ABC2.ABCD3.ABCDEF4.BC5.ABCD

三、簡答題

1．什么是建筑市場的主體和客體?

答：建筑市場的主體是指參與建筑生產交易的各方。其中包括：業主、承包商和工程咨詢服務機構。，建筑市場的客體即建筑產品，是建筑市場交易的對象，它既包括有形建筑產品也包括無形建筑產品。．

2．什么是建設工程招投標?

答：建設工程招投標是在市場經濟條件下，國內、外的建設工程承包市場上為買賣特殊商品而進行的由一系列特定環節組成的特殊交易活動。這些特定環節包括招標、投標、開標、評標、決標、授標、中標、簽約和履約。

3．公開招標有何優缺點?什么情況應當公開招標?

答：公開招標的特點：

公開招標的優點是能有效地防止腐敗，為潛在的投標人提供均等的機會，能最大限度地引起競爭，達到節約建設資金、保證工程質量、縮短建設工期的目的。但是公開招標也存在著工作量大，周期長，花費人力、物力、財力多等方面的不足。

我國規定，依法必須進行招標的項目，全部使用國有資金投資或者國有資金投資占控股或者主導地位的，應當公開招標。

4．招標文件的編制程序一般包括哪些?

答：招標文件的編制程序一般甚：

(1)熟悉工程情況

(2)計算工程量

(3)確定施工工期和開、竣工日期

(4)確定工程的技術要求、質量標準及各項有關費用

(5)確定投標、開標、定標的日期及其他事項

(6)填寫招標文件審報表

5．編制投標文件的原則是什么?

答：編制投標文件的原則：

(1)嚴格保證所有定額、費率、單價和工程量的準確性。

(2)不同的承包方式應采用相應的單位計算標價。如按建筑工程的單位平方面積單價承 包，按工程圖紙及說明資料總價承包等。

(3)規范與標準統一，文字與圖紙統一。

(4)投標書中各條款具有法律效力，是合同的依據，一經報出即不能撤回，故文字要力求準確、完整。

6．招標人在什么情況下可以確定排名第二的中標候選人為中標人?

答：排名第一的中標候選人放棄中標，因不可抗力提出不能履行合同，或者招標文件規定應當提交履約保證金而在規定的期限內未能提交的，招標人可以確定排名第二的中標候選人為中標人。

7．建設工程施工合同的特征如何?

答：建設工程施工合同的特征：

(1)合同標的的特殊性。

(2)合同的履行期限的長期性。

(3)合同內容的多樣性和復雜性。

(4)合同監督的嚴格性。

8．按索賠的目的、處理方式、合同依據、有關當事人分，索賠的分類有哪些?

答：可以按多種方式對索賠進行分類。

(1)按索賠的目的分：工期索賠與費用索賠；

(2)按索賠的處理方式分：單項索賠與總索賠；

(3)按索賠的合同依據分：條款明示的索賠與條款默示的索賠；

(4)按索賠的有關當事人分：承包商同業主之間的索賠、總承包商同分包商之間的索賠、承包商同供貨商之間的索賠。

9．建筑工程招投標的主體包括有哪些?

答：建筑工程招投標的主體包括：招標人、投標人、招標代理機構。

10．簡述索賠的原因?

答：索賠的原因主要有：風險分擔不均，施工條件變化，工程變更，工期拖延，業主或承包商違約，合同缺陷，國家法令變更與物價波動等。