第一篇：建筑施工企業內部承包經營合同糾紛案

建筑施工企業內部承包經營合同糾紛案

【案例】

上訴人（原審被告）：大屯煤電公司建筑安裝工程公司，被上訴人（原審原告）：祝某。

一、一審訴辯主張和事實認定

上訴人大屯煤電建筑安裝工程公司（以下簡稱建安公司）為與被上訴人祝某建筑工程項目管理經營合同糾紛一案，不服江蘇省高級人民法院（1996）蘇民初字第1號民事判決，向最高法院提起上訴。最高法院依法組成合議庭審理了本案，現已審理終結。

經審理查明：1994年9月，大屯煤電公司為解決職工住房，決定建設十一村住宅小區，該小區建筑面積158000平方米，包括住宅、商業網點、配套小學及幼教等設施，大屯煤電公司將全部工程以承包責任書形式交給其下屬法人單位建安公司負責全過程建設，要求小區總工期26個月，從1994年 11月開始到1996年底全部竣工，同時在責任書中希望建安公司全力以赴，充分利用現代管理手段和施工方法，保質保量完成任務。建安公司接受任務后，為了增強企業活力，建立內部競爭機制，決定于1994年10月15日在公司內部進行招投標。祝某組織了7人承包小組，參與了投標。經建安公司對內部5個投標小組進行審查評議，祝某小組中標。中標后，從1994年10月20日開始，祝某即著手進行十一村工程的前期三通一平工作。1995年1月2日，十一村工程舉行開工典禮。1995年1月23日，建安公司作為甲方與祝某作為乙方簽訂了《十一村工程模擬租賃、項目管理、經營承包合同書》。合同約定：甲方將十一村工程實行項目管理，模擬租賃給祝某(乙方)承包組經營承包，以項目經理為主要負責者，實行集體承包，個人負責模擬租賃經營承包。項目經理對內對企業負責，對外代表企業對建設單位負責。同時實行包死基數、確保增值，自主經營，超收歸已的“國有民營”自我經營機制。合同期限從合同簽訂之日起，到十一村工程交工時止。從合同生效之日起，乙方為十一村工程項目經理，具有建安公司法定代表人代理人資格，公司法定代表人對項目經理頒發代理人證書。合同還約定，乙方對合同履行交納保證金10萬元，現金由甲方專款存入銀行，雙方無正當理由均不得隨意變更或解除合同。

合同簽訂后，建安公司法定代表人未給祝某頒發代理人證書，祝某也未向公司交納10萬元風險押金。1995年1月27日，祝某在工地內打完兩眼水井后，因工程設計圖紙送外地修改，十一村工程即暫時停工。1995年3月20日，建安公司下文正式聘用王某為騰飛新村（即原十一村）項目部經理。1995年5月，祝某以建安公司撕毀合同等為由，向法院起訴，要求繼續履行合同并賠償經濟損失20萬元。否則，賠償經濟損失1000萬元，并承擔案件訴訟費。

二、一審判決理由和判決結果

一審法院認為，建安公司與祝某于1995年1月23日簽訂的合同系雙方真實意思表示，合同內容體現了雙方平等的經濟利益，合同合法有效。建安公司在認為祝某無力繼續履行合同時，以行政任命方式任命他人為項目部經理，致使祝某無法履行合同，其行為違反了合同的約定，依法應承擔民事責任。鑒于十一村小區工程建設狀況及雙方當事人履行合同的實際

情況，原合同已無法繼續履行。據此判決：建安公司賠償祝某直接經濟損失4349元，間接經濟損失20萬元，經濟補償2500元。案件受理費60010元由建安公司承擔5612．74元，祝某承擔54397．26元。

三、二審訴辯主張

建安公司不服一審判決，向最高法院上訴稱：合同系與祝某七人承包小組簽訂，祝某無訴訟主體資格，合同書實質是企業內部經營責任書，并非通常法律上所指的合同，雙方不具有平等主體關系，祝某也未受損失，一審判決是錯誤的，要求二審法院依法改判。祝某答辯稱：建安公司與他本人作為乙方簽訂的合同，簽訂合同時經過招投標程序，合同書中已確認他是項目經理，其訴訟主體合格，一審判決認定事實清楚，適用法律得當，但是對訴訟費的判決不公，要求繼續履行合同并由上訴人承擔民事賠償責任。

四、二審判決理由和判決結果

最高法院認為，上訴人建安公司與被上訴人祝某于1995年1月23日簽訂的《十一村工程模擬租賃、項目管理、經營承包合同書》，系雙方經過平等協商的真實意思表示，符合有關法律、法規的規定，應當認定有效。64上訴人提出合同不是平等主體之間簽訂的合同，其理由不能成立。上訴人建安公司在合同簽訂之后，以祝某無力繼續履行合同為由，未經雙方協商解除原合同，即與他人另行簽訂內容相同的合同并履行，致使雙方所訂合同無法繼續履行，依法應承擔違約的民事責任，被上訴人要求賠償損失的請求應予支持。一審法院判決由建安公司賠償祝某經濟損失是正確的，依法應予維持。鑒于雙方所訂合同實際已無法繼續履行，被上訴人請求繼續履行合同不予支持。根據《中華人民共和國經濟合同法》第二十九條第一款、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項的規定，判決如下：

駁回上訴，維持原判。

二審案件受理費60100元，由建安公司負擔。

【評析】

本案是建筑施工企業（承包商）內部承包經營合同糾紛。

從理論上講，個人也是民事主體，其所作出的民事行為只要內容真實、合法有效，就應當確認其效力；如果企業內部承包經營合同得不到法律的保護，勢必造成目前大量存在的承包經營法律關系的混亂，不利于改革的發展。編者認為本案判決保護經營承包者的合法權益是適當的。1991年8月13日最高人民法院在《關于企業經營者依企業承包經營合同要求保護其合法權益的起訴人民法院應否受理的批復》中指出：“根據《全民所有制工業企業承包經營責任制暫行條例》的規定，承包經營合同的發包方是人民政府指定的有關部門，承包方是實行承包經營的企業。企業經營者通過公開招標或者國家規定的其它方式確定之后，即成為企業的廠長（經理）、企業的法定代表人，對企業全面負責。企業經營者因政府有關部門免去或變更其廠長（經理）職務而向人民法院起訴，要求繼續擔任廠長（經理）的，屬于人事任免爭議，人民法院不予受理；企業經營者為請求兌現承包經營合同規定的收入而向人民法院起訴的，屬于合同糾紛，人民法院應予受理。”本案承包人的訴訟請求是否可以理解為

要求繼續擔任項目經理，從而是人事任免爭議呢？我們認為，本案承包人與被承包人的糾紛首先是一個承包工程項目的合同糾紛，擔任項目經理只是合同的一部分。因此不能將該糾紛單純地看成是人事任免爭議。無論該司法解釋的制定背景如何，對于企業內部當事人之間簽定的內容真實、合法有效的合同應當得到尊重。如果任意撕毀合同而不承擔任何責任，那將對我們建立市場經濟體制將是十分不利的。

第二篇：建筑企業內部承包經營合同建筑企業內部承包經營合同

建筑企業內部承包經營合同建筑企業內部承包經營合同

發包方（稱甲方）：XX建設集團有限公司，住址

法定代表人： XXX,系公司董事長。

承包方（稱乙方）：

為了提高企業競爭能力，擴大企業的工程招投標范圍，根據國家有關法律法規的規定，并經董事會研究決定，決定對分公司承包給乙方經營。甲、乙雙方經協商一致，簽訂承包經營協議如下：

第一章 總 則

第一條乙方結合分公司實際狀況，本著所有權與經營權相分離、實事求是、互惠互利的原則進行經營。甲方可以授權乙方對外簽訂因工程業務所需的材料購銷合同,但要報甲方備案.第二條乙方實行自主經營，獨立核算，自負盈虧的運行模式，如期完成各項經濟指標和其他約定的指標；并獨自承擔經營過程中的債權債務和由此引發的經濟、安全和法律責任。

第三條乙方按照甲方的經營理念，根據有關財務法規和規章制度規定，按有利于經營的原則自行管理日常財務。對于工程款項一律匯入甲方公司指定帳戶后，再由甲方轉付給分公司的帳戶。

第四條乙方應依據有關政策以及工商、稅務、衛生、質監等部門的有關規定，按時足額交納各種稅費和統籌資金。

第五條 乙方可以根據國家有關法律規定，自主招用、辭退以完成一定工作任務為期限的用工人員或非全日制用工人員，并報甲方備案。

第六條 甲方有權對乙方的經營狀況進行監督指導，享受財務監督權、審核權、工程質量和安全檢查權。乙方應當自覺接受甲方的監督，并尊重甲方派駐職工的權利，定期向甲方報告工作，聽取意見和建議。

第二章 承包基數

第七條三年的總承包費為萬元整人民幣，作為甲方公司的收益。第一年的承包費為萬元整人民幣，第二年的承包費為萬元整人民幣，第三年的承包費為萬元整人民幣。承包費于每年的月日前

第三章 承包期限

第八條本合同有效期 三 年。自年月日起至年月日止。

第九條合同期滿，乙方完成上交承包費，可以自愿續簽合同，但乙方須在期滿前六個月以正式書面形式提出是否續簽意向。在同等條件下，享有優先續簽權。

第四章 權利和義務

第十條甲方應為乙方創造良好的經營服務，每年根據乙方工程實際業務需求量來撥付工程周轉資金，該款應當專款專用，不得挪作他用。乙方自甲方實際撥付工程周轉資金之日起按月利率%支付利息。利息按季支付，利息稅由乙方承擔。該工程周轉資金于承包期屆滿之日前或合同前解除之日還清。

第十一條合同期內，公公司所在地區的招標投標工程由乙方承接，管理費歸乙方所有。乙方自行負責所有的管理事務，并承擔工程質量、安全等一切責任。

第十二條 乙方負責收取其在合同期間承接分公司所在地區以外工程的管理費。甲、乙雙方按四六分成該管理費，乙方應當及時款項支付給甲方，并承擔辦理外經證的有關稅費。

第十三條 合同期間，甲方在分公司所在地區內議標工程項目的所有管理事務由乙方負責，并承擔責任。甲、乙雙方按五五分成管理費，乙方應當及時款項支付給甲方，并承擔辦理外經證的有關稅費。

第十四條 合同期間，乙方保證承接工程的業務總額在三億元人民幣以上，即每年平均的承接工程的業務總額在一億元人民幣以上；乙方保證承接工程質量達市標化二個以上。創杯獎勵按甲方公司有關文件規定辦理。

第十五條 甲方于合同簽訂之日起三日內，將分公司的辦公財產清點登記造冊后移交給乙方使用，乙方應當按財務規定按月向甲方上交財產折舊費。如果有損壞的，乙方應當予以賠償。

第十六條 乙方為了承接工程所需的所有工程招投標證件由甲方負責提供。乙方收到承接工程的中標通知書之日七日內，甲方協助乙方辦理銀行保函。保函數額限于建設銀行的授信額度，不足部分由乙方自行解

第十七條 甲方派駐乙方的項目經理、施工員、安全員等五大員的培訓費用及所有辦理工程承接所需要的證件費用由乙方承擔。

第十八條 乙方為了擴大業務的需要借款，并要求甲方協助的，經甲方董事會同意和甲方法定代表人簽字確認后，甲方予以提供貸款帳戶，具體借貸事宜及相關費用等由乙方自行負責辦理。該借款僅限于乙方所承接的工程項目上，不能挪作他用。

第十九條 承包經營期滿后，甲方該配合乙方完成承包期間所承接的全部工程施工及決算完成，并收回全部工程款。雙方的權利、義務履行完畢后，本合同自行終止。

第二十條 甲方有權在合同期滿30日前派員對乙方承包經營情況進行審核結算。合同期屆滿之日，雙方就財務、財產等事項辦理交接手續。

第五章工程質量和安全保證

第二十一條乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定、嚴格按國家安全生產標準組織施工、并隨時接受行業安全檢查人員依法實施監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患；由于乙方措施不力造成事故，由乙方承擔一切責任和費用。

第二十二條為了確保工程質量和安全，乙方于本協議簽訂之日向甲方交納工程質量、安全履約保證金萬元整人民幣，該款于承包經營期屆滿后三日內償還。

第六章 違約責任

第二十三條任何一方違背本協議條款的行為均視為違約行為，守約方有權依據本合同及有關法律規定追究違約方法律責任和經濟責任。違約事由持續三個月的，雙方都有權單方解除合同。

第二十四條 乙方未按本協議約定交納承包款或管理費和及時償還工程周轉金本息等，應當按欠交額日千分之三向甲方支付滯納金或逾期違約金。甲方有權用乙方在本公司的股份金額或履約保證金來扣減。第二十五條 乙方未按本協議約定完成經濟指標和各項工程質量指標，應當向甲方支付違約金5萬元

人民幣。甲方有權用乙方在本公司的股份金額作或履約保證金來扣。

第二十六條 甲方違反本協議約定的，應當按違約各項向乙方支付違約金5萬元人民幣。對乙方造成直接經濟損失超過違約金的，甲方繼續承擔賠償損失的義務。

第六章 爭議解決

第二十七條對于在合同執行過程中發生的爭議，各方應本著實事求是的態度協商解決，若協商不行，應向合同簽訂地所轄區的人民法院起訴。

第七章 附則

第二十八條本合同的簽訂地點為XXX建設集團有限公司辦公室。

第二十九條本合同未盡事宜，可根據合同法有關規定，經各方協商一致后予以修改、另行補充。第三十條本合同經雙方簽字或蓋章后生效。本合同一式兩份，甲、乙方各執一份。

甲方：乙方：

法人代表：代表：

簽訂代表：簽訂代表：

簽訂時間：簽訂時間：

第三篇：建筑企業內部承包經營合同建筑企業內部承包經營合同

建筑企業內部承包經營合同建筑企業內部承包經營合同

發包方（稱甲方）：XX建設集團有限公司，住址

法定代表人： XXX, 系公司董事長。

承包方（稱乙方）：

為了提高企業競爭能力，擴大企業的工程招投標范圍，根據國家有關法律法規的規定，并經董事會研究決定，決定對

分公司承包給乙方經營。甲、乙雙方經協商一致，簽訂承包經營協議如下：

第一章 總 則

第一條

乙方結合分公司實際狀況，本著所有權與經營權相分離、實事求是、互惠互利的原則進行經營。甲方可以授權乙方對外簽訂因工程業務所需的材料購銷合同,但要報甲方備案.第二條

乙方實行自主經營，獨立核算，自負盈虧的運行模式，如期完成各項經濟指標和其他約定的指標；并獨自承擔經營過程中的債權債務和由此引發的經濟、安全和法律責任。

第三條

乙方按照甲方的經營理念，根據有關財務法規和規章制度規定，按有利于經營的原則自行管理日常財務。對于工程款項一律匯入甲方公司指定帳戶后，再由甲方轉付給分公司的帳戶。

第四條

乙方應依據有關政策以及工商、稅務、衛生、質監等部門的有關規定，按時足額交納各種稅費和統籌資金。

第五條 乙方可以根據國家有關法律規定，自主招用、辭退以完成一定工作任務為期限的用工人員或非全日制用工人員，并報甲方備案。

第六條 甲方有權對乙方的經營狀況進行監督指導，享受財務監督權、審核權、工程質量和安全檢查權。乙方應當自覺接受甲方的監督，并尊重甲方派駐職工的權利，定期向甲方報告工作，聽取意見和建議。

第二章 承包基數

第七條

三年的總承包費為

萬元整人民幣，作為甲方公司的收益。第一年的承包費為

萬元整人民幣，第二年的承包費為

萬元整人民幣，第三年的承包費為

萬元整人民幣。承包費于每年的 月

日前付清。

第三章 承包期限

第八條

本合同有效期 三 年。自

****年**月**日起至

****年**月**日止。

第九條

合同期滿，乙方完成上交承包費，可以自愿續簽合同，但乙方須在期滿前六個月以正式書面形式提出是否續簽意向。在同等條件下，享有優先續簽權。

第四章 權利和義務

第十條

甲方應為乙方創造良好的經營服務，每年根據乙方工程實際業務需求量來撥付工程周轉資金，該款應當專款專用，不得挪作他用。乙方自甲方實際撥付工程周轉資金之日起按月利率

%支付利息。利息按季支付，利息稅由乙方承擔。該工程周轉資金于承包期屆滿之日前或合同前解除之日還清。

第十一條

合同期內，公公司所在地區的招標投標工程由乙方承接，管理費歸乙方所有。乙方自行負責所有的管理事務，并承擔工程質量、安全等一切責任。

第十二條 乙方負責收取其在合同期間承接分公司所在地區以外工程的管理費。甲、乙雙方按四六分成該管理費，乙方應當及時款項支付給甲方，并承擔辦理外經證的有關稅費。

第十三條 合同期間，甲方在分公司所在地區內議標工程項目的所有管理事務由乙方負責，并承擔責任。甲、乙雙方按五五分成管理費，乙方應當及時款項支付給甲方，并承擔辦理外經證的有關稅費。

第十四條 合同期間，乙方保證承接工程的業務總額在三億元人民幣以上，即每年平均的承接工程的業務總額在一億元人民幣以上；乙方保證承接工程質量達市標化二個以上。創杯獎勵按甲方公司有關文件規定辦理。

第十五條 甲方于合同簽訂之日起三日內，將分公司的辦公財產清點登記造冊后移交給乙方使用，乙方應當按財務規定按月向甲方上交財產折舊費。如果有損壞的，乙方應當予以賠償。

第十六條 乙方為了承接工程所需的所有工程招投標證件由甲方負責提供。乙方收到承接工程的中標通知書之日七日內，甲方協助乙方辦理銀行保函。保函數額限于建設銀行的授信額度，不足部分由乙方自行解決。

第十七條 甲方派駐乙方的項目經理、施工員、安全員等五大員的培訓費用及所有辦理工程承接所需要的證件費用由乙方承擔。

第十八條 乙方為了擴大業務的需要借款，并要求甲方協助的，經甲方董事會同意和甲方法定代表人簽字確認后，甲方予以提供貸款帳戶，具體借貸事宜及相關費用等由乙方自行負責辦理。該借款僅限于乙方所承接的工程項目上，不能挪作他用。

第十九條 承包經營期滿后，甲方該配合乙方完成承包期間所承接的全部工程施工及決算完成，并收回全部工程款。雙方的權利、義務履行完畢后，本合同自行終止。

第二十條 甲方有權在合同期滿30日前派員對乙方承包經營情況進行審核結算。合同期屆滿之日，雙方就財務、財產等事項辦理交接手續。

第五章

工程質量和安全保證

第二十一條

乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定、嚴格按國家安全生產標準組織施工、并隨時接受行業安全檢查人員依法實施監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患；由于乙方措施不力造成事故，由乙方承擔一切責任和費用。

第二十二條

為了確保工程質量和安全，乙方于本協議簽訂之日向甲方交納工程質量、安全履約保證金

萬元整人民幣，該款于承包經營期屆滿后三日內償還。

第六章 違約責任

第二十三條

任何一方違背本協議條款的行為均視為違約行為，守約方有權依據本合同及有關法律規定追究違約方法律責任和經濟責任。違約事由持續三個月的，雙方都有權單方解除合同。

第二十四條 乙方未按本協議約定交納承包款或管理費和及時償還工程周轉金本息等，應當按欠交額日千分之三向甲方支付滯納金或逾期違約金。甲方有權用乙方在本公司的股份金額或履約保證金來扣減。

第二十五條 乙方未按本協議約定完成經濟指標和各項工程質量指標，應當向甲方支付違約金5萬元人民幣。甲方有權用乙方在本公司的股份金額作或履約保證金來扣。

第二十六條 甲方違反本協議約定的，應當按違約各項向乙方支付違約金5萬元人民幣。對乙方造成直接經濟損失超過違約金的，甲方繼續承擔賠償損失的義務。

第六章 爭議解決

第二十七條

對于在合同執行過程中發生的爭議，各方應本著實事求是的態度協商解決，若協商不行，應向合同簽訂地所轄區的人民法院起訴。

第七章 附則

第二十八條

本合同的簽訂地點為XXX建設集團有限公司辦公室。

第二十九條

本合同未盡事宜，可根據合同法有關規定，經各方協商一致后予以修改、另行補充。

第三十條

本合同經雙方簽字或蓋章后生效。本合同一式兩份，甲、乙方各執一份。

甲方：

乙方：

法人代表：

代表：

簽訂代表：

簽訂代表：

簽訂時間：

簽訂時間：

第四篇：企業內部承包經營合同

企業內部承包經營合同

發包方：圍場滿族蒙古族自治縣佳航駕駛員培訓有限公司（稱甲方）承包方：（稱乙方）

經圍場滿族蒙古族自治縣佳航駕駛員培訓有限公司全體股東友好協商，決定對公司業務進行股東內部承包經營，相關事項如下：

第一章 總 則

第一條

為加強企業經營管理工作，不斷提高經濟效益，根據國家有關法律、法規以及股東會有關會議精神，結合企業實際狀況，本著實事求是、互惠互利的原則，由全體股東共同簽訂企業內部承包經營合同書（以下簡稱合同），由乙方整體承包經營（以下簡稱承包方）。

第二條

承包方（乙方）實行自主經營，獨立核算，自負盈虧的運行模式，并獨自承擔經營過程中的債權債務和由此引發的經濟、安全和法律責任。

第三條

企業財務管理：承包經營方（乙方）根據有關財務法規和規章制度，按有利于經營的原則自行管理，甲方不得以任何理由進行干預。

第四條

承包方（乙方）應依據有關政策以及工商、稅務、衛生、質監等部門的有關規定，按時足額交納各種稅費，并嚴格參照行業服務標準，做好服務。

第二章 承包基數

第五條

承包方每的總承包費為人民幣 萬元整，作為公司全體股東的收益，每年分兩次付清年承包費，即： 月 日和 月 日付清。（注：第一年免交承包費，第二年至第 年，每年承包費為 萬元）。逾期不交，甲方有權按欠交額日千分之一收取滯納金，并可用乙方在本公司的股份金額作扣減承包費，或終止合同。

第三章 承包期限

第六條 本合同有效期 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。

第七條

合同期滿，承包方（乙方）完成上交承包費，可自愿續簽合同，但承包經營方須在期滿前六個月以正式書面形式提出是否續簽意向。在同等條件下，享有優先續簽權。

第四章 權利和義務

第八條

甲方權利義務

一、對公司移交給承包方（乙方）承包經營管理的房產、設施、設備等資產享有法定所有權，并享有監督權。

二、監督承包方（乙方）合法經營，不得干預承包經營方的正常經營活動。

三、為承包方（乙方）創造良好的經營服務環境，在承包經營方按時交齊有關費用情況下，保障承包經營方水、電正常供應。

四、協助承包經營方（乙方）做好承包期間的對外協調工作。

五、協助承包經營方做好突發事件和重大事故的處臵工作。

六、自身的給排水系統的維修，應由承包方（乙方）處理，并承擔相應費用。

第九條

乙方權利義務

一、合同期內，對公司提供的資產享有合同使用權并保持設備完好，正常維修費由乙方負責。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應及時上報公司股東會審定后報廢，不得擅自處理。

二、擁有在合同規定范圍內的自主經營權、使用權和收益權。

三、如經營需要，對公司訓練場及主體樓進行改造更新，及所屬區域內新建經營場所，必須事先提出更新改造、新建方案，須經公司股東會審核同意方可實施（超過15個工作日 3 不答復，視為同意）。對固定資產投入（主要指新建和設備更新部分）的建設和購臵要事先報公司股東會認可，費用從承包費中扣除。

四、若以公司的無形和有形資產從事進行抵押貸款等金融活動，必須經公司股東會同意，否則將追究承包經營方的法律和經濟責任。

五、對顧客服務要規范，認真做好顧客投訴工作，并要嚴格執行衛生清潔用品和食品的采購程序以及質保鑒定體系。

六、誠實經營，樹立良好的企業形象，建立良好的社會關系，自覺遵守國家有關特種行業的各項管理規定。

七、做好經營期間的各項安全工作，特別是要嚴格執行消防和食品、衛生、安全等工作，自覺接受有關部門的監督檢查。必須獨自承擔法律責任和經濟責任。

第五章 違約責任

第八條

任何一方違背本合同條款的行為均為違約行為，守約方有權依據合同文書及《中華人民共和國經濟合同法》追究違約方法律責任和經濟責任。

第六章 爭議解決

第九條

對于在合同執行過程中發生的爭議，各方應本著實事求是的態度協商解決，若協商不行，則應提請當地法院予以解決。

第七章 附則

第十條

本合同未盡事宜，可根據《中華人民共和國經濟合同法》之有關規定，經各方協商一致后予以修改、另行補充。本合同若有與國家新頒布的法規文件相矛盾之處，則以國家法規文件為準。

第十一條

本合同一式五份，股東各執一份，法人代表秘存一份簽字后生效。

甲方（簽字）： 乙方（簽字）：

年 月 日 年 月 日

第五篇：企業內部承包經營合同

企業內部承包經營合同范本1

甲方：

乙方：

乙方在工程自主經營、獨立核算、自負盈虧。

為明確雙方的職責和義務，根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，經協商達成如下合同條款，供雙方共同遵守執行。

一、承包范圍：公司擁有的資質經營范圍

二、雙方職責：

1、甲方職責：

（1）負責監督乙方經營活動的合法性，遵守法律，法規各種規章制度。

（2）對乙方承建工程項目的技術質量，安全，進度等進行監督。

2、乙方職責

（1）依法經營，在經營中執行國家法律及行政法規的有關定。

（2）進行規范化管理，落實執行“質量至上，安全第一”的`方針。

（3）依照公司所在地的行政法規，乙方一旦拿到工程進度款，必須先繳納稅收和其他應繳費用。

（4）乙方負責人對經營活動負一切責任，工程質量事故、安全事故、經濟糾紛等責任。

（5）乙方在投標中造價應不低于最低控制價。

（6）乙方經營活動中拖欠材料、工資所發生的一切費用以及所有債權、債務由乙方承擔全部經濟責任，并按有關規定繳納工程定額測定費及辦理一切手續的費用。

（7）乙方自行聘用所需人員，所聘用人員應報公司備案。

（8）根據合同約定，按時向甲方繳納承包費用。

（9）該工程實行項目負責制，獨立核算，自負盈虧，工程所發生的墊資均由乙方負責，不得拖欠農民工工資，在承包期內所發生的債權、債務均由乙方承擔。乙方應做好財務帳，若有違規，責任由乙方自負。

三、爭議違約

（1）在履行合同中發生爭議，甲乙雙方應本著有利于保證質量、保證安全、按期完成施工任務的原則，進行友好協商解決；協商不成的，則提請甲方企業所在地法院裁決。

（2）合同雙方之任何一方不能按約定的條款履行義務，造成的損失由違約方負責，并向對方支付工程合同總金額的5%的違約金。

（3）因乙方在本工程質量、安全等方面此出現問題，造成甲方企業資質受處理或影響甲方參加投標等，所造成的損失應由乙方承擔一切責任。甲方有權凍結該工程合同履約擔保金、項目工程款等，用于賠償甲方所造成的損失，直至追究法律責任。

（4）若乙方向甲方隱瞞、漏報工程項目和工程造價（含業主供應材料），甲方有權按所查出隱瞞、漏報的造價的10%對乙方另外進行處罰。

四、其它約定：

（1）乙方違法經營或質量、安全、經濟等問題上失誤，給公司造成信譽、經濟重大損失，甲方有權收回乙方承包權。其損失由乙方負責全部責任。

（2）乙方無權轉包經營權，若發現被轉包，甲方有權立即終止其經營權。

（3）乙方應向甲方報送承建項目的業績資料，所有業績資料交由甲方統一存檔。

五、安全生產目標管理責任。

六、合同終止

（1）工程竣工驗收合格交付使用、保修期滿、工程款付清后，在不違背工程質量終身負責制原則下可視合同終止。

（2）本工程若發生質量問題，乙方應自覺按照業主或監督、監理部門要求進行整改，直至質檢部門驗收合格為止。否則，甲方可終止協議并將工程收回自行施工，所造成的損失全部由乙方負責賠償。

（3）本合同經雙方簽字后生效，承包期滿，乙方承包費用繳納完畢，經營資料上交甲方終止。

七、本合同一式二份，甲方持一份，乙方持一份。未盡事宜，雙方協商處理。

甲方(簽字)：___________乙方(簽字)：___________

_______年___月___日 _______年___月___日

企業內部承包經營合同范本2

發包方：（稱甲方）

承包方：（稱乙方）

經公司全體股東友好協商，決定對公司生產線進行股東內部承包經營，相關事項如下：

第一章總則

第一條為加強企業經營管理工作，不斷提高經濟效益，根據國家有關法律、法規以及股東會有關會議精神，結合企業實際狀況，本著實事求是、互惠互利的原則，由全體股東共同簽訂企業內部承包經營合同書（以下簡稱合同），由乙方整體承包經營（以下簡稱承包方）。

第二條承包方實行自主經營，獨立核算，自負盈虧的運行模式，并獨自承擔經營過程中的債權債務和由此引發的經濟、安全和法律責任。

第三條企業財務管理：承包經營方根據有關財務法規和規章制度，按有利于經營的原則自行管理，甲方不得以任何理由進行干預。

第四條承包方應依據有關政策以及工商、稅務、衛生、質監等部門的有關規定，按時足額交納各種稅費，并嚴格參照行業服務標準，做好服務。

第二章承包基數

第五條承包方年的總承包費為______萬元整人民幣，作為公司全體股東的收益，每年分兩次付清年承包費，即：6月30日和12月31日付清。（注：第一年免交承包費，第二年至第_____年，每年承包費為_____萬元）。逾期不交，甲方有權按欠交額日千分之三收取滯納金，并可用乙方在本公司的股份金額作扣減承包費，或終止合同。

第三章承包期限

第六條本合同有效期年，自_____年___月___日起至_____年___月___日止。

第七條合同期滿，承包方完成上交承包費，可自愿續簽合同，但承包經營方須在期滿前六個月以正式書面形式提出是否續簽意向。在同等條件下，享有優先續簽權。

第四章權利和義務

第八條甲方權利義務

一、對公司移交給承包方承包經營管理的房產、設施、設備等資產享有法定所有權，并享有監督權。

二、監督承包方合法經營，不得干預承包經營方的正常經營活動。

三、為承包方創造良好的.經營服務環境，在承包經營方按時交齊有關費用情況下，保障承包經營方水、電正常供應。

四、努力為協助承包經營方努力做好承包期間的對外協調工作。

五、協助承包經營方努力做好突發事件和重大事故的處置工作。

六、自身的給排水系統的維修，應由承包方處理，并承擔相應費用。

第九條乙方權利義務

一、合同期內，對公司提供的資產享有合同使用權并必須保持設備完好，正常維修費由乙方負責。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應及時上報公司股東會審定后報廢，不得擅自處理。

二、擁有在合同規定范圍內的自主經營權、使用權和收益權。

三、如經營需要，對公司原車間、機械設備進行改造更新，及所屬區域內新建經營場所，必須事先提出更新改造、新建方案，須經公司股東會審核同意方可實施（超過15個工作日不答復，視為同意）。對固定資產投入（主要指設備更新）的批量購買要事先報公司股東會認可，費用從承包費中扣除。

四、根據市場前景和公司發展需要，乙方可自籌資金投資建設產品生產線，每銷售一瓶可按元提成作為全體股東收益。固定資產歸乙方所有，生產經營直至公司章程規定的經營期滿。

五、若以公司的無形和有形資產從事進行抵押貸款等金融活動，必須經公司股東會同意，否則將追究承包經營方的法律和經濟責任。

六、對顧客服務要規范，認真做好顧客投訴工作，并要嚴格執行衛生清潔用品和食品的采購程序以及質保鑒定體系。

七、誠實經營，樹立良好的企業形象，建立良好的社會關系，自覺遵守國家有關特種行業的各項管理規定。

八、做好經營期間的各項安全工作，特別是要嚴格執行消防和食品、衛生、安全等工作，自覺接受有關部門的監督檢查。必須獨自承擔法律責任和經濟責任。

第五章違約責任

第十條任何一方違背本合同條款的行為均為違約行為，守約方有權依據合同文書及《中華人民共和國經`濟合同法》追究違約方法律責任和經濟責任。

第六章爭議解決

第十一條對于在合同執行過程中發生的爭議，各方應本著實事求是的態度協商解決，若協商不行，則應提請環江毛南族自治縣人民法院予以角決。

第七章附則

第十二條本合同未盡事宜，可根據《中華人民共和國經濟合同法》之有關規定，經各方協商一致后予以修改、另行補充。本合同若有與國家新頒布的法規文件相矛盾之處，則以國家法規文件為準。

第十三條本合同一式五份，股東各執一份，董事會秘存一份簽字后生效。

甲方（簽字）：___________乙方（簽字）：___________

_______年___月___日_______年___月___日

企業內部承包經營合同范本3

甲方（發包方）：XXXXXX

乙方(承包方)：

本協議簽訂的背景：

乙方系甲方公司內部股東，經公司股東會同意，決定將公司目前正在開發的 房地產工程項目以公司內部承包的方式發包給乙方經營。現甲乙雙方就乙方承包事宜，經雙方充分、友好的協商，訂立如下協議，以資雙方共同遵守、執行：

第一條、承包標的物：

乙方承包的標的物為公司正在開發的 房地產工程項目在約定的期限內的承包經營權。承包經營期間,承包方必須在本公司的法定經營范圍內從事經營活動（以本公司企業法人營業執照為準）。

第二條、承包經營的期限：從本協議簽訂之日起至房地產工程項目所涉的房地產全部完成銷售止。

第三條、承包經營方式：

1、乙方以股東內部承包經營的方式介入公司的經營活動，即由乙方負責融資，對承包的`工程項目進行實際的運營活動，公司其他股東不再參與公司的實際運營。

2、乙方在承包期間應當每年向乙方支付承包金 萬元。該筆款項于每年之前付清。

3、乙方承諾從項目前期投資所獲得的收益中優先撥出資金作為承包金支付給公司。

第四條、承包方的經營收入：

乙方在承包經營期限內的所有利潤均由乙方享有。甲方依據本協議第三條約定取得承包金后，不再參與乙方承包項目的盈余利潤分配。

第五條、在承包經營期間，乙方可以委派的一名代理人作為公司的法定代表人，

全面負責公司的日常經營活動。

第六條、乙方在承包期間的權利如下：

1、對本公司享有自主、獨立的的承包經營權，甲方無權干涉。

2、有權聘任公司總經理和各部門經理，組成本公司的領導機構并報股東會備案。

3、有權決定公司的機構設置，制定規章制度，人事聘用、任免和獎懲。

4、有權在承包期內使用公司公章、合同章、支票、賬號、發票等財務憑證。

第七條、乙方在承包期間的義務如下：

1 必須依照國家有關規定，按期如數繳納應繳納的各種稅、費等。

2、在承包期間應保證公司賬目清楚、財務資料完整。

3、乙方在承包期間不得濫用公司法人人格制度，損害公司及股東的合法權益。

第八條、發包方的權利如下：

1、有權維護公司利益不受損害，但甲方行使該權利以不損害乙方的承包經營權為限。

2、有權監督本公司的經營范圍。

第九條、發包方的義務如下：

1、不得以任何形式干涉乙方的承包經營權。

2、必須按本合同規定保障乙方的合法權益。

3、必須全面履行合同中應由甲方履行的全部條款。

第十條、本合同生效后即具有法律約束力，發包、承包雙方均不得隨意變更或解除。本合同需要變更或解除時,須經雙方協商一致達成新的書面協議，在新的書面協議未達成之前,本合同仍然有效。

第十一條、甲方如違反本合同規定，干擾承包方的經營管理活動，使乙方無法繼續經營下去，或使乙方的合法收入得不到保障，乙方有權解除本合同并要求甲方以乙方對承包項目的投資總額的30％作為違約金承擔違約責任。

第十二條、乙方違反本合同約定，逾期支付承包金的，應當立即支付并按照應付未付款的每日萬分之五向甲方承擔違約責任。????

第十三條、在簽訂本合同時，甲方應將公司所有資產及債權債務狀況編制成冊，雙方確認后作為本合同的附件。

甲方應提供公司股東會關于同意乙方內部承包經營以及不干涉乙方自主經營的決議，并將其作為本合同的附件。

第十四條、本合同由雙方簽章后生效。

第十五條、本合同一式二份，由甲、乙雙方各執一份。

第十六條、本合同在履行合同中發生爭議的，應協商解決。如協商不成的，雙方一致同意提交福州仲裁委員會按照該會現行有效的仲裁規則進行仲裁。

甲方（發包方）：

簽訂時間：____年____月____日

乙方(承包方)：

簽訂時間：____年____月____日