第一篇:二手房房屋買賣合同范本
房屋買賣合同
出賣人:身份證號碼:電話:
產權共有人:身份證號碼:電話:
買受人:身份證號碼:電話:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規的規定,出賣人和買受人在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上就存量房屋買賣事宜達成如下協議:
第一條 房屋基本情況
(一)出賣人所售房屋(以下簡稱該房屋)為【樓房】【平房】,坐落為: 【區(縣)】 【小區(街道)】 【幢】【座】【號(樓)】 單元 號(室)。該房屋所在樓棟建筑總層數為: 層,其中地上 層,地下 層。該房屋所在樓層為 層,建筑面積共平方米。
(二)該房屋規劃設計用途為【住宅】【公寓】【別墅】【辦公】【商業】【工業】【 】:。
該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附件一。
第二條房屋權屬情況
(一)該房屋所有權證證號為:,共有權證證號為:,填發單位為:。
(二)土地使用狀況
該房屋占用的國有土地使用權以【出讓】【劃撥】【 】方式獲得。土地使用權證號為:,填發單位為:。
(三)該房屋性質為下列選項中第種情形:
1、商品房;
2、已購公有住房
3、向社會公開銷售的經濟適用住房;
4、按經濟適用住房管理的房屋(危改回遷房、安居房、康居房、綠化隔離地區農民回遷房等房屋);
5、其他房屋。
(四)該房屋的抵押情況為:。
1、該房屋未設定抵押;
2、該房屋已經設定抵押,抵押權人為:,抵押登記日期為: 年月 日,他項權利證證號為:。
該房屋已經設定抵押的,出賣人應于 年 月 日前辦理抵押注銷手續。
(五)該房屋的租賃情況為:。
1、出賣人未將該房屋出租。
2、出賣人已將該房屋出租,【買受人為該房屋承租人】【承租人已放棄優先購買權】。
關于房屋權屬情況的說明及房屋抵押和租賃情況的具體約定見附件三。
第三條 出賣人與買受人自行成交達成交易。
第四條 成交價格、付款方式及資金劃轉方式
(一)經買賣雙方協商一致,該房屋成交價格為:人民幣 元(小寫),元整(大寫)。買受人可以在簽訂本合同的同時支付定金人民幣 元(小寫),元整(大寫,不高于成交價格的20%)。
(二)買受人 于年月日前(一次性或者分期)付款。
第五條 房屋產權及具體狀況的承諾
出賣人應當保證該房屋沒有產權糾紛,因出賣人原因造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔相應責任。出賣人應當保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關系,該房屋附屬設施設備及其裝飾裝修隨同該房屋一并轉讓給買受人,買受人對出賣人出售的該房屋具體狀況充分了解,自愿買受該房屋。
出賣人應當保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成,對已納入附件一的各項房屋附屬設施設備及其裝飾裝修保持良好的狀況。
在房屋交付日以前發生的【物業管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線電視】【電信】【 】:費用由出賣人承擔,交付日以后(含當日)發生的費用由買受人承擔。出賣人同意其繳納的該房屋專項維修資金(公共維修基金)的賬面余額轉移至買受人名下。
第六條 房屋的交付
出賣人應當在 年 月 日前將該房屋交付給買受人。該房屋交付時,應當履行下列第項手續:
1、出賣人與買受人共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體
情況進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,并交接該附件一中所列物品;
2、買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上簽字;
3、移交該房屋房門鑰匙;
4、;
第七條 違約責任
(一)逾期交房責任
除不可抗力外,出賣人未按照第六條約定的期限和條件將該房屋交付買受人的,按照下列方式處理。
1、按照逾期時間,分別處理。
(1)逾期在日之內,自第六條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,出賣人按日計算向買受人支付已交付房價款萬分之的違約金,并于該房屋實際交付之日起日內向買受人支付違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過日(該日期應當與第(1)項中的日期相同)后,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起日內退還全部已付款,并按照買受人全部已付款的%向買受人支付違約金。
(二)逾期付款責任
買受人未按照合同約定的時間付款的,按照下列方式處理。
1、按照逾期時間,分別處理。
(1)逾期在日之內,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之的違約金,并于實際支付應付款之日起日內向出賣人支付違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過日(該日期應當與第(1)項中的日期相同)后,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人應當自解除合同通知送達之日起日內按照累計的逾期應付款的%向出賣人支付違約金,并由出賣人退還買受人全部已付款。
第八條 出賣人將該房屋出賣給第三人,導致買受人不能取得房
屋所有權證的,買受人有權退房,出賣人應當自退房通知送達之日起_日內退還買受人全部已付款,按照利率付給利息,并按買受人累計已付房價款的一倍支付違約金。
第九條 稅、費相關規定
本合同履行過程中因政策原因須繳納新的稅費的,由政策規定的繳納方繳納;政策中未明確繳納方的,由【出賣人】【買受人】繳納。因一方不按法律、法規規定繳納相關稅費導致交易不能繼續進行的,其應當向對方支付相當于房價款%的違約金。
第十條 權屬轉移登記
(一)當事人雙方同意,自本合同簽訂之日起日內,雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續。
(二)買受人未能在(約定時間或約定條件)內取得房屋所有權證書的,雙方同意按照下列方式處理。
1、如因出賣人的責任,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人
應當自退房通知送達之日起日內退還買受人全部已付款,并按照利率付給利息。買受人不退房的,自買受人應當取得房屋所有權證書的期限屆滿之次日起至實際取得房屋所有權證書之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部已付款萬分之的違約金,并于買受人實際取得房屋所有權證書之日起日內向買受人支付。
(三)出賣人應當在該房屋所有權轉移之日起日內,向房屋所在地的戶籍管理機關辦理完成原有戶口遷出手續。如因出賣人自身原因未如期將與本房屋相關的戶口遷出的,應當向買受人支付元的違約金;逾期超過日未遷出的,自期限屆滿之次日起,出賣人應當按日計算向買受人支付全部已付款萬分之的違約金。
第十一條 不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,并自不可抗力事件結束之日起日
內向另一方當事人提供證明。
上述房屋風險責任自該房屋【所有權轉移】【轉移占有】之日起轉移給買受人。
第十二條 爭議解決方式
本合同項下發生的爭議,由雙方協商解決;協商不成的,按照下列第種方式解決。
(一)依法向房屋所在地人民法院起訴;
(二)提交仲裁委員會仲裁。
第十三條 本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效。雙方可以根據具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協議進行變更或補充。對本合同的解除,應當采用書面形式。本合同附件及補充協議與本合同具有同等法律效力。
第十四條 本合同及附件共__頁,一式___份,具有同等法律效力,出賣人(簽章):
產權共有人:
買受人(簽章):其中出賣人份;買受人份;份。
簽訂時間:年月日
簽訂地點:
第二篇:二手房房屋買賣合同通用
二手房房屋買賣合同通用15篇
隨著人們法律觀念的日益增強,我們用到合同的地方越來越多,簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。你知道合同的主要內容是什么嗎?下面是小編為大家收集的二手房房屋買賣合同,僅供參考,大家一起來看看吧。
二手房房屋買賣合同1賣方:________(以下簡稱甲方)身份證號:______買方:________(以下簡稱乙方)身份證號:______
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協議:
第一條甲方所售房屋權證號及座落位置、結構、層次、面積、附屬設施:
1、甲方所售房屋所有權證號為“______號”,房屋土地使用權證號為“______號”;
2、甲方所售房屋位于______區______路(街)______號,為______結構;
3、甲方所售房屋建筑面積______平方米;
4、甲方所售房屋附屬設施為______。
第二條房屋價格及其他費用:
1、甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)___拾___萬___仟___佰元整(含附屬設施費用);
2、雙方交易稅費由乙方負擔,但過戶費用不能超過5萬,超過部分由甲方負擔。
第三條付款方式:
1、雙在辦理完產權過戶手續、土地使用權過戶手續并交清應繳納稅費的稅費后,乙方一次性付給甲方肆拾肆萬零仟零佰元整(含原來乙方支付給佳和桂宇房產信息部的叁萬元整定金,由甲方向佳和桂宇房產信息部索要);
2、乙方拿到屬于自己的房產證和土地證后第二天支付剩余伍萬元給甲方;第四條房屋交付:
甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續(繳納稅費)后___日內,甲方將房屋交付乙方,因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據實予以延長。第五條辦理過戶:
1、簽訂本合同三日內,甲方協助乙方辦理產權過戶手續。
2、過戶手續稅費票據寫乙方的名字,稅費票據由乙方保管。
3、乙方只付辦過戶手續時的稅費,如果辦理過戶前產生的稅費用由甲方負責。
4、甲方應交清過戶前兩證(房產證、土地證)的稅費,由于甲方過戶前兩證(房產證、土地證)的手續不合法或者欠交相關的稅費由甲方負擔。
第六條聲明及保證:
甲方:
1、甲方有權簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
3、水、電、煤氣、物業、維修保證金、閉路電視費、網絡安裝費等各項費用的交接日期為_________年_________月_________日。甲方要交清交接前的水、電、煤氣、物業、維修保證金、閉路電視費、網絡安裝費等相關費用。
4、甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
乙方:
1、乙方有權簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第七條違約責任:
1、乙方未按本合同規定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,并向甲方支付購房款10%違約金。
2、甲方未按本合同第四條規定將房屋及時交付使用,每逾期一日,按照購房總價的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為甲方不履行本合同,乙方有權解除合同,由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,并向乙方支付房價10%的違約金。
第八條本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議,補充協議與本合同具同等法律效力。
第九條本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十條本合同經雙方簽章并經當地房地產交易管理所審查鑒定后生效,并對雙方都具有約束力,應嚴格履行。如有違約,違約方愿承擔違約責任,并賠償損失,支付違約費用。
第十一條本合同一式五份,甲、乙雙方各執一份,其他三份交有關部門存檔。
甲方(簽章):乙方(簽章)丙方(簽章)
住址(工作單位):住址(工作單位):住址(工作單位):
聯系電話:聯系電話:聯系電話:
___年__月__日___年__月__日___年__月__日
二手房房屋買賣合同2賣方(以下簡稱甲方):
姓名:
(身份證號碼):
地址:
聯系電話:
共有人:
姓名:
(身份證號碼):
地址:
聯系電話:
買方(以下簡稱乙方):
姓名:
(身份證號碼):
地址:
聯系電話:
第一條 房屋的基本情況: 甲方房屋坐落于 ;位于第 層 戶,房屋結構為,房產證登記面積平方米,地下室一間,面積平方米,房屋權屬證書號為。
第二條 價格: 以房產證登記面積為依據,每平米 元,該房屋售價總金額為 萬元整,大寫:。
第三條 付款方式: 乙方于本合同簽訂之日向甲方支付定金 元整,大寫:,日內交付 萬元(大寫),余款 元(大寫)在房屋過戶手續辦理完畢之日支付。
第四條 房屋交付期限: 甲方應于本合同簽訂之日起 日內,將該房屋交付乙方。
第五條 乙方逾期付款的違約責任: 乙方如未按本合同第三條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約責任。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,每逾期一天,乙方按累計應付款的 %向甲方支付違約金。逾期超過 日,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,追究乙方的違約責任。
第六條 甲方逾期交付房屋的違約責任: 除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第四條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約責任。每逾期一天,甲方按累計已付款的 %向乙方支付違約金。逾期超過 日,則視為甲方不履行本合同,乙方有權解除合同,追究甲方的違約責任。
第七條 關于產權過戶登記的約定: 甲方應協助乙方在房屋產權登記機關規定的期限內向房屋產權登記機關辦理權屬過戶登記手續。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起 天內取得房地產權屬證書,乙方有權解除合同,甲方須在乙方提出退房要求之日起 天內將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的 %賠償乙方損失。
第八條 簽訂合同之后,所售房屋室內設施不再變更。甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,質量符合國家有關規定,符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關費用包括水、電、氣、物業、有線等費用有甲方承擔。由此引發的糾紛有甲方自行處理,于乙方無關。
第九條 甲方保證在辦理完過戶手續之日起 日內,將戶口遷出,逾期超過 日,乙方每日按已付款的 %收取違約金。
第十條 因本房屋所有權轉移所發生的稅費均按國家的有關規定由甲乙雙方交納。
第十一條 本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議。
第十二條 本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由_方所在地人民法院起訴。
第十三條 本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。
甲方:
乙方:
年 月 日
二手房房屋買賣合同3出賣人(以下簡稱甲方):身份證號:
買受人(以下簡稱乙方)現住址:身份證號:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律法規之規定,甲乙雙方在平等、自愿,協商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協議:
第一條、乙方購買甲方坐落于____號樓房間私有樓房住宅一處,建筑面積為____平方米(以產權登記面積為準),產權證號為朝私號土地使用證號為:____,使用面積為____平方米,使用年限____年____月____日至____年____月____日止。
第二條、甲方應保證欲出售的房屋不屬于下列情形之一:
無合法證件的房屋(包括違法建設的房屋);
有產權爭議的房屋;
經批準用或劃撥的建設用地范圍內的房屋;
市人民政府規定其他不得出賣的房屋。
第三條、乙方應在簽署本合同時,向甲方提供以下文件及復印件:
身份證、戶口簿;
辦理房屋買賣及過戶手續應出具的其他文件。
第四條、稅費分擔
甲、乙雙方按照國家房地產交易部門的規定繳納各項稅費。
第五條、付款方式;
首付款:乙方提交材料時將首付款____元人民幣支付給甲方
余款:過戶完成一次性付清。
注:過戶完成首付款和余款當日兌現
第六條、違約責任
如乙方違約則定金不予退還,扣除見證人代理費后將余款退還甲方;
如甲方違約則見證人扣除代理費后將余款退還乙方,同時甲方向乙方交付人民幣____元違約金。
第七條、本合同未盡事宜,可由雙方約定后簽訂補充協議。本合同的附件及補充協議為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。
甲方(簽字): 乙方(簽字): 見證人(簽字):
日期:____年____月____日 日期:____年____月____日 日期:____年____月____日
二手房房屋買賣合同4賣方(以下簡稱甲方):
買方(以下簡稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》之規定,現就甲方向乙售讓房屋一事,達成如下協議,以資執行。
第一條 房屋的基本情況:
甲方房屋坐落于 號;房屋結構為磚混結構,房產面積平方米(具體以房屋產權證為準)。房屋用途為一樓門面經營用房。
第二條 價格:
房屋售價總金額為人民幣 萬元整。
第三條 付款方式:
乙方于本合同簽訂之日向甲方支付購房款人民幣 萬元整。余款人民幣 萬元在 年 月 日付清。
第四條 產權過戶登記和交付:
乙方向甲方支付首筆款時,甲方應當將房屋交付給乙方實際占有使用。待甲方經政府主管部門了驗收合格符合法律規定的正規交付方式之后,雙方再按要求簽訂正規的購房合同以供辦理房地產權證之用.甲方保證在 年 月 日之前為乙方辦理房地權權屬證書,逾期承擔違約責任。
第五條 乙方逾期付款的違約責任:
乙方如未按本合同規定的時間付款,應按日萬分之三向甲方支付違約金。逾期超過30日,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,追究乙方的違約責任。
第六條 甲方逾期辦理產權證的違約責任:
甲方如未按本合同規定的期限為乙方辦理房地產權屬證的,甲方應按房價總金額的日萬分之三向乙方支付違約金。逾期超過30日,則視為甲方無法履行合同,乙方有權解除合同,并要求甲方按乙方已交房款的雙倍返還購房款。
第七條 特別約定:甲方保證此前或與乙方簽訂合同之后未與第三方就本協議房屋簽訂一房多賣合同,甲方違反本條約定的,既使乙方不解釋合同,也有權要求甲方按乙方已交房款的雙倍返還購房款,并承擔由此引發的維權費用。
第八條 本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議。
第九條 本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,提交荊州仲裁委員會仲裁。
第十條 本合同一式三份,甲、乙雙方簽字人各執一份,甲、乙雙方簽字之日起生效。
甲方: 乙方:
年 月 日
二手房房屋買賣合同5二手房買賣合同編號:
本合同雙方當事人:
賣方(以下簡稱甲方):__(本人)(法定代表人)姓名:_國籍:__(身份證)(護照)(營業執照號碼):___地址:___郵政編碼:___聯系電話:___委托代理人:___國籍:__電話:__地址:__郵政編碼:___
買方(以下簡稱乙方):__(本人)(法定代表人)姓名:_國籍:__(身份證)(護照)(營業執照號碼):___地址:___郵政編碼:___聯系電話:___委托代理人:___國籍:__電話:__地址:__郵政編碼:___
第一條 房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于__;位于第___層,共___(套)(間),房屋結構為__,建筑面積_____平方米(其中實際建筑面積___平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積___平方米),房屋用途為___;該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內部附著設施見附件二;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為__.第二條 房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積為(甲方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的?__%(不包括?___%)時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的?__%(包括?__%)時,甲乙雙方同意按下述第___種方式處理:
1.乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起___天內將乙方已付款退還給乙方,并按__利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
3._______________________________.第三條 土地使用權性質。
該房屋相應的土地使用權取得方式為_____;土地使用權年限自___年___月___日至___年___月___日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批準文件號為_____;該房屋買賣后,按照有關規定,乙方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。
第四條 價格。
按(總建筑面積)(實際建筑面積)計算,該房屋售價為(幣)每平方米_____元,總金額為(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。
第五條 付款方式。
乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,并應于本合同生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條 交付期限。
甲方應于本合同生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給乙方,并應收到該房屋全部價款之日起_____日內,將該房屋付給乙方。
第七條 乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本合同第四條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。逾期超過____天后,即視為乙方不履行本合同。屆時,甲方有權按下述第____種約定,追究乙方的違約責任。
1.終止合同,乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
2.乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金,合同繼續履行。
3._______________________________.第八條 甲方逾期交付房屋的違約責任。
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同第十一條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內按_____利率計算;自第_____個月起,月利息則按_____利率計算。逾期超過_____個月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權按下列第_____種約定,追究甲方的違約責任。
1.終止合同,甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
2.甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金,合同繼續履行。
3._______________________________.第九條 關于產權登記的約定。
在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的_____%賠償乙方損失。
第十條 甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
第十一條 因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。
第十二條 本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議。
第十三條 本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同及其附件和補充協議中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
第十四條 甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的,本合同應經該房屋所在地公證機關公證。
第十五條 本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由_____仲裁委員會仲裁。(甲、乙雙方不在本合同中約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴。)
第十六條 本合同(經甲、乙雙方簽字)(經_____公證(指涉外房屋買賣))之日起生效。
第十七條 本合同連同附表共_____頁,一式_____份,甲、乙雙方各執一份,_____各執一份,均具有同等效力。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
甲方代理人(簽章): 乙方代理人(簽章):
___年___月___日 ___年___月___日
簽于_____ 簽于_____
二手房房屋買賣合同6賣方(甲方):__________
法定代表人:__________
代理人:__________
買方(乙方):__________
法定代表人:__________
代理人:__________
根據中華人民共和國有關法律、法規,買賣雙方在自愿、平等和誠實信用的基礎上,經協商一致訂立本合同。
第一條甲方將自有房屋及該房屋占用范圍內的土地使用權(以下簡稱房地產)出售給乙方。該轉讓之房地產具體情況如下:
(一)該房地產坐落在廣州市區路街巷(里、弄、坊)號樓房,房地產權證號:____________________
(二)房屋類型(使用性質)為【住宅】【商鋪】【】【其他:】,建筑結構為【鋼筋混凝土】【磚木】【其他:】,層數,建筑時間,房屋建筑面積平方米,套內面積平方米,違章部位及面積;
(三)該房屋占用國有土地使用權面積平方米,用途為【居住】【商業】【其他:】,國有土地使用權以【出讓】【劃撥】方式取得,地籍圖號為圖__________(區)__________幅(段)__________地__________號,此國有土地使用權年限從__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止;
(四)此房地產上存在【共有】【他項權利】【租賃】【其他:】關系。
關系人放棄優先購買權或同意該房屋買賣的證明。甲方保證以上內容為真實;保證擁有上述房地產的合法權利;保證上述房地產不存在任何未向乙方說明的其他權利。
第二條上述房地產買賣雙方經協商一致,商定房地產交易價格為幣元,大寫:__________仟__________百__________拾__________萬____________________千__________百__________拾__________元整。甲、乙雙方經協商一致,乙方按下列第種方式按期付款:
1、一次性付款
2、分期付款
3、其他方式乙方交付的房價款,甲方應開具收款憑證。
第三條甲方應當在年月日前,將符合本合同約定的房地產交付給乙方占有使用。
第四條自本合同生效之日起天內,甲、乙雙方共同向房地產交易登記中心申請辦理交易登記手續。
第五條上述房地產風險自該房地產【核準登記】【交付】之日起轉移給乙方。
第六條房地產交易的稅費按照國家及廣州市有關規定,由甲、乙雙方各自交繳。
第七條甲方未按照本合同約定的期限將房地產交付給乙方占有、使用的,按照以下方式處理:
第八條因甲方的原因,使得未能按照本合同約定的期限在房地產交易登記中心辦理交易登記手續的,按照以下方式處理:因乙方的原因,使得未能按照本合同約定的期限在房地產交易登記所辦理交易登記手續的,按照以下方式處理:
第九條乙方未按照本合同的約定給付房款的,按照以下方式處理:
第十條本合同未盡事宜,可由雙方協商一致訂立補充條款或者補充協議;補充條款和補充協議是房地產買賣合同不可分割的一部分;本合同的.補充條款、補充協議和本合同正文不一致的,以補充條款和補充協議為準。
第十一條本合同自雙方當事人簽字或者蓋章時成立。
第十二條本合同自成立時生效。當事人對合同的效力約定條件的,合同自條件成立之時起生效。
第十三條發生爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按照以下第種方式處理:
1、提交仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院提起訴訟。
第十四條本合同共有頁,一式份,具有同等法律效力。
合同持有情況如下:
簽章甲方(賣方):__________
__________年__________月__________日
乙方(買方):__________
__________年__________月__________日
二手房房屋買賣合同7賣方:_______________(簡稱甲方)身份證號碼:_____________________
買方:_______________(簡稱乙方)身份證號碼:_____________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。
第二條 上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣 __________元整,作為購房定金。
第三條 付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于產權交割完畢當日付給甲方。
第四條 甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的39;房產全部交付給乙方使用,并應在交房當日將_________等費用結清。
第五條 稅費分擔 甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,并按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。
第六條 違約責任 甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本合同主體
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________。
第八條 本合同如需辦理公證,經國家公證機關____ 公證處公證。
第九條 本合同一式___份。甲方產權人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,房地產交易中心一份、________ 公證處各一份。
第十條 本合同發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十一條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條 雙方約定的其他事項:
出賣方(甲方):_________________身份證號碼:__________________ 地址:___________________郵編:___________________ 電話:___________________
購買方(乙方):__________________身份證號碼:___________________地 址:___________________ 郵 編:____________________ 電 話:____________________
代理人(甲方):_________________身份證號碼:___________________ 地址:_________________郵編:_________________電話:_________________
見 證 方: _________________ 身份證號碼:___________________地址:_________________郵編:_________________電話:_________________
鑒證機關:_________________地 址:_________________郵 編:_________________電 話:_________________
法人代表:_________________代 表:____________________ 經 辦 人:____
________年____月____日
二手房房屋買賣合同8《合同法》第六十九條規定,當事人依照本法第六十八條的規定中止履行的,應當及時通知對方。對方提供適當擔保時,應當恢復履行。中止履行后,對方在合理期限內未恢復履行能力并且未提供適當擔保的,中止履行的一方可以解除合同。
《合同法》第九十三條規定,當事人協商一致,可以解除合同。
當事人可以約定一方解除合同的條件。解除合同的條件成就時,解除權人可以解除合同。
《合同法》第九十四條規定,有下列情形之一的,當事人可以解除合同:
(一)因不可抗力致使不能實現合同目的;
(二)在履行期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務;
(三)當事人一方遲延履行主要債務,經催告后在合理期限內仍未履行;
(四)當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的;
(五)法律規定的其他情形。
《合同法》第九十六條規定,當事人一方依照本法第九十三條第二款、第九十四條的規定主張解除合同的,應當通知對方。合同自通知到達對方時解除。對方有異議的,可以請求人民法院或者仲裁機構確認解除合同的效力。
法律、行政法規規定解除合同應當辦理批準、登記等手續的,依照其規定。
二手房房屋買賣合同9賣方(以下簡稱甲方):__________________
姓名:__________________
(身份證號碼):__________________
地址:__________________
聯系電話:__________________
共有人:__________________
姓名:__________________
(身份證號碼):__________________
地址:__________________
聯系電話:__________________
買方(以下簡稱乙方):__________________
姓名:__________________
(身份證號碼):__________________
地址:__________________
聯系電話:__________________
第一條房屋的基本情況:
甲方房屋坐落于__________________;位于第______層______戶,房屋結構為____________,房產證登記面積____________平方米,地下室一間,面積____________平方米,房屋權屬證書號為__________________。
第二條價格:
以房產證登記面積為依據,每平米____________元,該房屋售價總金額為____________萬元整,大寫:________________________。
第三條付款方式:
乙方于本合同簽訂之日向甲方支付定金____________元整,大寫:__________________,______日內交付____________萬元(大寫__________________),余款____________元(大寫__________________)在房屋過戶手續辦理完畢之日支付。
第四條房屋交付期限:
甲方應于本合同簽訂之日起______日內,將該房屋交付乙方。
第五條乙方逾期付款的違約責任:
乙方如未按本合同第三條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約責任。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,每逾期一天,乙方按累計應付款的______%向甲方支付違約金。逾期超過______日,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,追究乙方的違約責任。
第六條甲方逾期交付房屋的違約責任:
除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第四條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約責任。每逾期一天,甲方按累計已付款的______%向乙方支付違約金。逾期超過______日,則視為甲方不履行本合同,乙方有權解除合同,追究甲方的違約責任。
第七條關于產權過戶登記的約定:
甲方應協助乙方在房屋產權登記機關規定的期限內向房屋產權登記機關辦理權屬過戶登記手續。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起______天內取得房地產權屬證書,乙方有權解除合同,甲方須在乙方提出退房要求之日起______天內將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的______%賠償乙方損失。
第八條其他費用:
簽訂合同之后,所售房屋室內設施不再變更。甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,質量符合國家有關規定,符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關費用包括水、電、氣、物業、有線等費用有甲方承擔。由此引發的糾紛有甲方自行處理,于乙方無關。
第九條違約金:
甲方保證在辦理完過戶手續之日起______日內,將戶口遷出,逾期超過______日,乙方每日按已付款的______%收取違約金。
第十條稅費:
因本房屋所有權轉移所發生的稅費均按國家的有關規定由甲乙雙方交納。
第十一條本合同未盡事項:
由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議。
第十二條爭議:
本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由_方所在地人民法院起訴。
第十三條附則:
本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。
甲方:__________________
乙方:__________________
____________年______月______日
二手房房屋買賣合同10賣方(以下簡稱甲方):
姓名:
(身份證號碼):
地址:
聯系電話:
共有人:
姓名:
(身份證號碼):
地址:
聯系電話:
買方(以下簡稱乙方):
姓名:
(身份證號碼):
地址:
聯系電話:
第一條房屋的基本情況:甲方房屋坐落于xx;位于第x層x戶,房屋結構為x,房產證登記面積x平方米,地下室一間,面積x平方米,房屋權屬證書號為x。
第二條價格:以房產證登記面積為依據,每平米x元,該房屋售價總金額為x萬元整,大寫:xx。
第三條付款方式:乙方于本合同簽訂之日向甲方支付定金xx元整,大寫:xx,xx日內交付xx萬元(大寫),余款x元(大寫xx)在房屋過戶手續辦理完畢之日支付。
第四條房屋交付期限:甲方應于本合同簽訂之日起xx日內,將該房屋交付乙方。
第五條乙方逾期付款的違約責任:乙方如未按本合同第三條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約責任。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,每逾期一天,乙方按累計應付款的%向甲方支付違約金。逾期超xx日,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,追究乙方的違約責任。
第六條甲方逾期交付房屋的違約責任:除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第四條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約責任。每逾期一天,甲方按累計已付款的%向乙方支付違約金。逾期超xx日,則視為甲方不履行本合同,乙方有權解除合同,追究甲方的違約責任。
第七條關于產權過戶登記的約定:甲方應協助乙方在房屋產權登記機關規定的期限內向房屋產權登記機關辦理權屬過戶登記手續。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起天內取得房地產權屬證書,乙方有權解除合同,甲方須在乙方提出退房要求之日起xx天內將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的xx%賠償乙方損失。
第八條簽訂合同之后,所售房屋室內設施不再變更。甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,質量符合國家有關規定,符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關費用包括水、電、氣、物業、有線等費用有甲方承擔。由此引發的糾紛有甲方自行處理,于乙方無關。
第九條甲方保證在辦理完過戶手續之日起xx日內,將戶口遷出,逾期超xx日,乙方每日按已付款的xx%收取違約金。
第十條因本房屋所有權轉移所發生的稅費均按國家的有關規定由甲乙雙方交納。
第十一條本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議。
第十二條本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由_方所在地人民法院起訴。
第十三條本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。
甲方:
乙方:
20xx年x月x日
二手房房屋買賣合同11賣方(以下簡稱甲方):_____________________________________________。買方(以下簡稱乙方):______________________________________________。見證方(以下簡稱丙方):____________________________________________。
甲、乙雙方依據國家法律、法規,在自愿、平等和誠實信用的原則下,經甲、乙雙方協商一致,共同委托丙方見證甲、乙雙方之間的房屋買賣行為,并訂立本合同,以茲各方共同遵守。
第一條、房產狀況:甲方擁有位于___________________________的房產,房屋所有(共有)權證書號為__________________;房屋所有權人為__________;
房屋建筑面積為_________平方米(以上內容以《房屋所有權證》登記為準)。乙方自愿購買甲方上述房產。
第二條、成交價格:甲乙雙方經協商一致,同意本合同項下房產及其配套設施的總價款為:人民幣(大寫)____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整(小寫¥____________元)此價格下,包含該房屋的相關配套設施有:____________________________________________________________________________________________________________________________。
第三條、乙方于本合同簽訂時支付定金、傭金及代辦費(大寫)_____________元整,(其中傭金人民幣(大寫)_____________元整,代辦費(大寫)__________元整,余額作為代收的定金。)甲方同意該定金在辦理完房產過戶手續前由丙方保管。甲方自本合同簽訂時將【售房保證金】人民幣(大寫)_______________元整或《房屋所有權證》交由丙方保管,作為對房屋的真實性提供擔保。
第四條、付款方式:甲乙雙方同意使用本條的第___________種付款方式。
1、一次性付款:乙方應在立契的當日,向甲方付清全部房款,同時定金沖抵房款并轉為物業交割保證金,仍暫由丙方保管,待物業全部及時、完整交割完畢時,甲方憑買賣雙方簽字的物業交割清單及有關單據,向丙方領取物業交割保 證金。
2、按揭貸款:甲、乙雙方于簽訂合同后,應共同到貸款銀行辦理相關按揭手續。乙方應在立契時,將首付房款人民幣(大寫)_________________________元整(小寫¥________元)交付甲方,剩余房款人民幣(大寫)____________________元整(小寫¥__________元)由銀行放貸之日向甲方支付。以上款項具體金額以貸款銀行確定的金額為準,如果貸款銀行確定的貸款金額少于本合同約定的貸款金額,乙方應當在首付房款交付時一次性補足。定金沖抵首付房款的同時轉為物業交割保證金,仍暫由丙方保管,待物業全部順利交割完畢后,甲方憑買賣雙方簽字的物業交割清單及有關單據,向丙方領取物業交割保證金。
第五條、立契過戶時間:甲、乙雙方應在本合同簽訂之日起_______個工作日內,共同到房管局立契并辦理房產過戶及相關手續。如甲方在購買交易時未交稅費或欠交稅費的,由甲方補交稅費。房改房、經濟適用房面積超標需補交房產面積差價的,由甲方補交差價。因房改房、經濟適用房需補交差價的,上述立契時間自動延長,即:上述立契時間加房管局補交差價后可過戶的時間。
第六條、甲方須保證該房屋權屬真實無爭議,且房屋財產的共有人對出售此房屋無異議。若發生與甲方有關的權屬糾紛或債務糾紛,由甲方負責解決并承擔一切后果及違約責任。若甲方房產不符合國家及鄭州市房屋上市交易的政策法規及有關規定,雙方均有權解除合同,互不承擔違約責任。
第七條、交付房屋:
1、甲方應在收到物業交割保證金之外的房款之日起_____日內向乙方完整有效的交付本合同項下之房產及其它相關配套附屬設施,并保證在立契之日起_____日內將房產名下所有戶口全部遷出。
2、乙方應在接收房產的同時進行物業交割驗收,如果甲方怠于辦理物業交割,經乙方書面通知后十日內仍不予辦理的,乙方憑借書面通知的證據可向丙方要回物業交割保證金,甲方同意按照此種方式辦理,并同意丙方將上述物業交割保證金交于乙方。
3、交房時甲方應保證以下設施的正常使用,并完整地交付給乙方(如有不符,本條款內所有房屋的設施及水電、氣、暖、物業費等交付情況由乙方在交付房屋時驗明,交付之前發生的費用由甲方結清。自交付的次日起,房屋及其配套設施物品損壞或所發生費用由乙方自行承擔。
4、在簽訂本合同之日起,甲方應維持房屋現狀,不得改變。若交付房屋時,房屋狀況與本合同約定的房屋狀況不符,甲方應當恢復原狀,如果經乙方書面通知后甲方仍不恢復原狀的,則視為甲方放棄全部物業交割保證金,此時丙方有權
直接將物業交割保證金交付乙方。
第八條、甲、乙雙方共同到鄭州市房地產交易管理部門辦理產權過戶手續時,應依國家相關法律法規之規定交納有關稅款及相關費用,甲方負擔總稅費_______%,乙方負擔總稅費用的_______%。丙方的傭金由甲方支付人民幣(大寫)______________元,乙方支付人民幣(大寫)_____________元。依據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、法規之規定,在本合同經甲、乙、丙三方簽字成立時,甲乙雙方應向丙方及時、足額支付傭金。因甲、乙任一方違約或雙方違約,而導致本合同解除、終止履行,三方確認,按以下方式支付傭金;單方違約時,由違約方承擔全部傭金,甲乙雙方同時違約時,各負擔總傭金的一半。
第九條、甲乙雙方同意共同委托丙方代為辦理房屋交易相關手續,并商定簽定本合同時,由_______方向丙方支付代辦費用人民幣__________元整。
第十條、如乙方采用按揭貸款方式付款,則房屋過戶后,乙方應按約定按時辦理抵押登記和貸款手續。
第十一條、違約責任:
1、甲方若違反本合同第五條的約定,則視為其單方解除合同,應雙倍返還乙方交付的定金(原交丙方代為保管的定金,甲方無權要回,丙方有權將定金直接給付乙方,除非三方達成新的協議)。
2、乙方若違反本合同第五條的約定,則視為其單方解除合同,其無權要求返還定金(丙方有權直接將定金、房屋產權證或售房保證金交付甲方,除非甲、乙、丙三方達成新的協議)。
3、如甲、乙雙方均違反本合同第五條的約定,在甲乙雙方各向丙方支付本合同約定總房款1%的傭金后,丙方應將房屋產權證或售房保證金退還甲方,同時,將保管的定金交于乙方。
4、甲乙雙方立契后,如甲、乙任一方未按本合同的約定履行相關義務,每逾期一日,違約方應向本合同房屋買賣的守約方支付本合同約定總房價款1‰的違約金。
5、房屋過戶后,如甲方不按本合同約定履行交房義務,每逾期一日,甲方應當向乙方支付本合同約定總房價款1‰的違約金,若逾期30日甲方仍不履行,乙方將行使房產所有權人之權利,并且乙方有權依前述之約定 獲取違約金,同時甲方同意該款由丙方直接從物業交割保證金中扣取交付乙方,如物業交割保證金不足,不足部分甲方仍須償付。
6、如乙方未按照本合同第十條的約定及時履行義務,每逾期一日,乙方應當向甲方支付本合同約定總房價款1‰的違約金,并賠償甲方因此所造成的損失,若逾期30日乙方仍不予履行,甲方有權解除合同,乙方應當承擔房屋交易過程中所發生的全部費用。
7、任何一方當事人違反本合同相關約定,守約方應當憑生效的法院判決書、調解書或仲裁裁決書、調解書從丙方處領取或收回本合同中約定的定金、物業交割保證金、傭金、售房保證金或房屋產權證,除非甲、乙、丙三方達成新的協議。
第十二條、其他約定事項(須經叁方協商一致,可以變更以上條款):__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
第十三條、如果本合同第十二條的約定與其他條款的約定不一致,以第十二條約定的內容為準。
第十四條、爭議解決方式:本合同在履行中如發生爭議,由丙方進行調解,調解不成的,雙方同意按以下第______種方式解決糾紛。
1、提交鄭州仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院提起訴訟。
第十五條、本合同如有內容變更或其他未盡事宜,經叁方協商一致后,可簽訂補充協議,補充協議應當采取書面形式,與本合同具有同等法律效力。
第十六條、本合同自叁方簽字或蓋章之日起生效。本合同正本壹式叁份,甲、乙、丙叁方各執壹份。
甲方(簽字): 乙方(簽字): 丙方(簽字):
身份證號碼:身份證號碼:法定代表人:
地址:地址:(或授權代表):
代理人: 代理人: 經紀人:
身份證號碼:身份證號碼: 電話:
電話:電話:
年 月日 年 月日年月日
二手房房屋買賣合同12出賣方:_____(本人)(法定代表人)
姓名:_____國籍:_____
(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____聯系電話:_____
委托代理人:_____國籍:_____電話:_____
地址:_____郵政編碼:_____
買受方:_____(本人)(法定代表人姓名:_____國籍:_____
(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____聯系電話:_____
委托代理人:_____國籍:_____電話:_____
地址:_____郵政編碼:_____
第一條房屋的基本情況
出賣方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于_____;
位于第_____層,共_____(套)(間),房屋結構為_____,建筑面積_____平方米(其中實際建筑面積_____平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積_____平方米),房屋用途為_____;
該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內部附著設施見附件二;
(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為_____。
第二條房屋面積的特殊約定
本合同第一條所約定的面積為(出賣方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。
如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_____%(不包括±_____%)時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%(包括±_____%)時,甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理:
1.買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起_____天內將買受方已付款退還給買受方,并按_____利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
第三條土地使用權性質
該房屋相應的土地使用權取得方式為_____;
土地使用權年限自___年__月__日至___年__月__日止。
以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批準文件號為_____;
該房屋買賣后,按照有關規定,買受方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。
第四條價格
按(總建筑面積)(實際建筑面積)計算,該房屋售價為(幣)每平方米_____元,總金額為(幣)__億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。
第五條付款方式
買受方應于本合同生效之日向出賣方支付定金(幣)__億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,并應于本合同生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給出賣方。
具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條交付期限
出賣方應于本合同生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給買受方,并應收到該房屋全部價款之日起_____日內,將該房屋付給買受方。
第七條買受方逾期付款的違約責任
買受方如未按本合同第四條規定的時間付款,出賣方對買受方的逾期應付款有權追究違約利息。
自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。
逾期超過____天后,即視為買受方不履行本合同。
屆時,出賣方有權按下述第____種約定,追究買受方的違約責任。
1.終止合同,買受方按累計應付款的_____%向出賣方支付違約金。
出賣方實際經濟損失超過買受方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由買受方據實賠償。
2.買受方按累計應付款的_____%向出賣方支付違約金,合同繼續履行。
第八條出賣方逾期交付房屋的違約責任
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,出賣方如未按本合同第五條規定的期限將該房屋交給買受方使用,買受方有權按已交付的房價款向出賣方追究違約利息。
按本合同第十一條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內按_____利率計算;
自第_____個月起,月利息則按_____利率計算。
逾期超過_____個月,則視為出賣方不履行本合同,買受方有權按下列第_____種約定,追究出賣方的違約責任。
1.終止合同,出賣方按買受方累計已付款的_____%向買受方支付違約金。
乙方實際經濟損失超過出賣方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
2.出賣方按買受方累計已付款的_____%向買受方支付違約金,合同繼續履行。
第九條關于產權登記的約定
在買受方實際接收該房屋之日起,出賣方協助買受方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。
如因出賣方的過失造成買受方不能在雙方實際交接之日起_____天內取得房地產權屬證書,買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起_____天內將買受方已付款退還給買受方,并按已付
款的_____%賠償買受方損失。
第十條出賣方保證
在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,出賣方均在交易前辦妥。
交易后如有上述未清事項,由出賣方承擔全部責任。
第十一條因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由出賣方向國家交納,契稅由買受方向國家交納;
其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。
第十二條本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議。
第十三條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。
本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和補充協議中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
第十四條本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。
協商不成時,甲、乙雙方同意由蘇州仲裁委員會仲裁。
第十五條本合同(經甲、乙雙方簽字)之日起生效。
第十六條本合同連同附表共_____頁,一式_____份,甲、乙雙方各執一份,_____各執一份,均具有同等效力。
出賣方(簽章):________________
出賣方代理人(簽章):________________
___年___月___日
買受方(簽章):________________
買受方代理人(簽章):________________
___年___月___日
二手房房屋買賣合同13甲方(出賣人):________________
身份證號:
乙方(買受人):________________
身份證件號碼:
甲乙雙方經過友好協商,就房屋買賣一事,在平等、自愿、誠實信用的前提下,達成如下協議:
第一條
甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
(一)座落于________________縣竹陽鎮竹海路東段854———17號6樓1號,建筑面積為134。
08平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積15。54平方米;(二)出售房屋的所有權證號為:________________縣權證竹陽00027169號
(三)房屋平面圖見房產證;
該房屋占用范圍內的土地使用權和相關權益隨該房屋一并轉讓。
出賣人還應當將附屬于該房屋的走道、樓梯、裝修、衛生間、院壩、其他設施、設備,轉讓給買受人,其轉讓價格已包含在上述房屋的價款中,不再另行支付價款。
第二條
甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、沒有權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條
計價方式與價款
按建筑面積計算價款,房屋總金額為人民幣貳拾叁萬玖千捌佰元整;
房價款的支付方式、支付時間為:
乙方在________年________月________日付給甲方定金(人民幣),(大寫)壹萬元整,(小寫)10000元。該定金條款的約定,受《中華人民共和國民法典》條款的調整。
上述定金在乙方最后一次付款時充抵房款。
第四條
房屋價款乙方分三期付給甲方:
第一期:在________年________月________日,付人民幣壹萬元整;
第二期:在________年________月________日,付人民幣壹拾玖萬元整。
第三期:甲方將房屋產權證、土地使用權證在________年________月________日交付給乙方時,乙方應將余款叁萬玖千捌佰元整付給甲方。每期付款,甲方收到后出具收據。
第五條
1、甲、乙雙方定于________年7月30日正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋時留下沙發,2個電視、2個空調、3套臥室家具、熱水器、冰箱、抽油煙機、燃氣灶、餐桌及6個椅子、2個麻將桌子、飲水機、防護欄。以上物品價格已被包含在該房屋價款內人民幣貳拾叁萬玖千捌佰元整。不另行計價。
2、甲方、乙方未按規定履行以上義務的,則按下列約定承擔違約責任:
雙方如有任何一方違約,則違約方承擔已交房款20%的違約金。
第六條
甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載,但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
第七條
在辦理房屋產權及土地使用權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告及主管部門要求的其它文件。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款外,并按本合同第五條承擔違約責任。并在乙方領取《房屋所有權證》后,按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續。
第八條
該房屋土地使用權的變更手續按下列約定辦理:
該房屋土地使用權為出讓取得,其土地使用權證證載權利和相關出讓合同的權利、義務一并轉讓給乙方。
該房屋土地使用權為劃撥取得,根據有關規定,其轉讓需交納土地出讓金或土地收益金;雙方約定,該費用由乙方承擔。
第九條
辦理以上手續應當繳納的稅費,由乙方按國家規定承擔。
第十條
甲、乙雙方同意,雙方應于本合同簽字之日起生效,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方簽字:
乙方簽字:
日期
日期
二手房房屋買賣合同14賣方:___________,身份證號碼:____________________
身份證地址:_____________________________________________
現住址:_________________________________________________________
家庭電話:______________;手機:______________
買方:___________,身份證號碼:____________________
身份證地址:_____________________________________________
現住址:_________________________________________________________
家庭電話:______________;手機:______________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、及其他有關法律、法規的規定,在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上,就房屋買賣事宜達成如下協議:
第一條房屋基本情況
(一)賣方所售房屋(以下簡稱該房屋)坐落為:____________【區(縣)】
__________________________【小區(街道)】________【幢】【座】【號(樓)】_________單元_________號(室)該房屋所在樓層為_________層,建筑面積共___________平方米。隨該房屋同時轉讓的房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附件一。
第二條房屋權屬情況
(一)該房屋所有權證證號為:________________________.(二)土地使用狀況
該房屋占用的國有土地使用權以________(出讓或劃撥?)方式獲得。土地使用權證號為:________________________,土地使用權年限自________年_______月_______日至_______年(月_______日止。乙方應當辦理土地使用權出讓手續并繳納土地使用權出讓金。
(三)該房屋性質為商品房。
(四)該房屋的抵押情況為未設定抵押。
(五)該房屋的租賃情況為賣方未將該房屋出租。
二手房房產過戶手續辦理流程包括:買方需要提供身份證、戶口證明、網簽協議、完稅證明,產權證寫幾個人的名字就需要幾人到場。賣方需要持有效身份證、戶口證明及房屋所有權證到場辦理,若該房產為夫妻共有時,夫妻雙方都應該同時到場并提供有效身份證件、房屋共有權證及結婚證等其它相關證件。如果該房產處于出租狀態,賣方除提供上述證件外,還須提供承租人放棄優先購買的書面材料。
《民典法》第二百二十一條當事人簽訂買賣房屋的協議或者簽訂其他不動產物權的協議,為保障將來實現物權,按照約定可以向登記機構申請預告登記。預告登記后,未經預告登記的權利人同意,處分該不動產的,不發生物權效力。預告登記后,債權消滅或者自能夠進行不動產登記之日起九十日內未申請登記的,預告登記失效。
1、買入方填寫房屋產權登記表,按照要求提交資料辦理產權登記手續,法定代表人需要到收件窗口領取委托書,取證是后一個環節,買入方到產權監理部門領取過戶完畢的新《房屋產私房,需要單位提供單位法人資格證明(比如營業執照、組織機構代碼)的原件并且加蓋公章,受托人還應該提供身份證原件及復印件;
2、委托過戶辦理。需委托他人辦理,同時還應該出具委托書或公證書,由受委托人攜帶,如果購房者不能親自辦理過戶相關事項,并且受委托人還需要需出具個人身份證原件及復印件;如果房屋已經出租,想要辦理過戶,需要賣方提供房屋承租人出具放棄優先購買權證明;
3、如果房屋有共有權人,購房者應該要求賣方出具共有權人同意出售的證明和其所持有的共地產中介機構作為交易雙方的資金、房屋交割,確保交錢后能順利過戶,或過戶后房與款兩清。
二手房房屋買賣合同15甲方(賣方):乙方(買方):
身份證號碼:身份證號碼:
住址:住址:
聯系電話:聯系電話:
共有權人:
甲方與共有權人之間的關系:
《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規的規定,甲方和乙方在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上就房屋買賣事宜達成如下協議:
第一條房屋狀況
(一)甲方所售房屋(以下稱“該房屋”)為樓房/平房,具體地址為,該房屋所在樓總層數為_______層,該房屋所在樓層為_________層,建筑面積共___________平方米,以房屋所有權證登記為準。
(二)該房屋規劃設計用途為___________。
該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附件一。第二條房屋權屬情況
(一)該房屋性質為下列選項中第_______種情形:
1.商品房;
2.已購公有住房;
3.向社會公開銷售的經濟適用住房;
4.按經濟適用住房管理的房屋(危改回遷房、安居房、康居房、綠化隔離地區農民回遷房等房屋);
5.其他房屋。
(二)該房屋產權證號為:。
(三)該房屋的抵押情況為第____種:
1.該房屋未設定抵押;
2.該房屋已經設定抵押,抵押權人為:_______________,抵押登記日期為:____年____月____日,他項權利證證號為:___________________。賣方應于________年______月______日前辦理抵押注銷手續。
(四)該房屋的出租情況為第_____種:
1.甲方未將該房屋出租。
2.甲方已將該房屋出租,承租人為:,出租時間及租期,甲方應在日內要求承租人騰出該房屋。
第三條成交價格、付款方式
(一)該房屋成交價格為:人民幣元(大寫)。
(二)該房屋附屬設施設備、裝飾裝修等甲乙雙方選擇
1.甲方贈與乙方
(三)乙方付款方式:
全款支付,于合同簽訂之日起日內以(現金或銀行轉賬的方式)向甲方支付。甲方在收到房款后向乙方出具收據。
第四條房屋產權及具體狀況的承諾
(一)甲方應當保證該房屋沒有產權糾紛,因甲方原因造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由甲方承擔相應責任(訴訟費用、律師代理費等)。
(二)甲方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關系,乙方對甲方出售的該房屋具體狀況充分了解,自愿買受該房屋。
(三)甲方保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成,對房屋附屬設施設備及其裝飾裝修保持良好的狀況。
(四)在乙方入住以前房屋使用發生的所有費用,包括但不限于物業管理費、供暖、水、電、燃氣、有線電視、電信費用,由甲方承擔并在交房時結清;
乙方入住以后發生的費用由乙方承擔。(五)甲方同意其繳納的該房屋專項維修資金(公共維修基金)的賬面余額轉移至乙方名下。
(六)乙方和甲方對房屋目前的質量狀況表示認可,甲方保證沒有隱瞞房屋潛在的質量問題。
如因房屋質量影響居住的,乙方有權解除合同。第五條房屋的交付
甲方應當在____年____月____日前將該房屋交付給乙方。該房屋交付時,應當履行下列手續:
1.甲方與乙方共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,并交接該附件一中所列物品;
2.甲乙雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上簽字;
3.移交該房屋房門鑰匙。;
4.按本合同規定辦理戶口遷出手續;
5.移交購房合同、繳費單據、物業相關材料等。(如不能提供原件的,可提供復印件)
第六條房屋的過戶
鑒于甲乙雙方所簽房屋甲方暫未取得產權證,甲方應當在本合同簽訂后按照合同的約定先交付房屋由乙方居住,待甲方取得產權證后積極協助乙方辦理過戶手續。具體過戶時間待甲方取得產權證后雙方通過簽訂補充協議確定。
第七條違約責任
1.除不可抗力外,甲方未按照本合同約定的期限和條件將該房屋交付買方的,逾期三個月的,乙方有權單方面解除本合同,并要求退款,甲方承擔本合同總價款5%的違約金。
2.甲方未取得產權證,視為本合同目的不能實現,乙方有權單方面解除合同并要求甲方全額退付房款,按照中國人民銀行貸款利率承擔利息。
3.甲方未在甲乙雙方補充協議約定的過戶時間內辦理過戶或無法過戶的,乙方有權單方面解除合同并要求退款,甲方應承擔本合同價款5%的違約金。
4.乙方應當在本合同簽訂后按照合同的約定支付房款,若乙方逾期三個月的,應承擔本合同總價款5%的違約金。
第八條稅、費相關規定
本合同履行過程中產生的相關稅費,由乙方承擔。本合同履行過程中因政策原因須繳納新的稅費的,由政策規定的繳納方繳納。
第九條不可抗力
1.因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,并自不可抗力事件結束之日起5日內向另一方當事人提供證明。
2.雙方確認,國家法律、法規、政策的變化及市場行情的變化均不構成不可抗力。
3.上述房屋風險責任自該房屋所有權轉移之日起轉移給買方。
第十條爭議解決方式
本合同項下發生的爭議,由雙方協商解決;協商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴;
因甲方違約,乙方為維護自身合法權益而支出的一切合理費用,包括但不限于律師費、訴訟(仲裁)費用、差旅費由甲方承擔。
第十一條合同的生效
本合同自雙方簽字之日起生效。雙方可以根據具體情況對本合同內容進行變更或補充,對本合同的解除,應當采用書面形式。本合同附件及補充協議與本合同具有同等法律效力。
第十二條其他
各方確認,本合同中書寫的聯系方式作為各方日后聯系的依據,任何一方變更聯系方式應當書面通知其他方,否則,他方在按照合同中約定的聯系方式送達相關文書時,視為送達。
本合同一式_______份,具有同等法律效力,其中甲方_______份,乙方_______份,房屋權屬登記部門_______份。
甲方:共有權人:乙方:
____年____月____日____年____月____日____年____月____日
第三篇:二手房房屋買賣合同
房屋買賣合同
賣方:___________,身份證號碼:____________________
身份證地址:_____________________________________________
現住址:_________________________________________________
家庭電話:______________;手機:______________
買方:___________,身份證號碼:____________________
身份證地址:_____________________________________________
現住址:_________________________________________________
家庭電話:______________;手機:______________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、及其他有關法律、法規的規定,在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上,就房屋買賣事宜達成如下協議:
第一條 房屋基本情況
(一)賣方所售房屋(以下簡稱該房屋)坐落為:____________【區(縣)】 __________________________【小區(街道)】________【幢】【座】【號(樓)】_________單元 _________號(室)該房屋所在樓層為 _________層,建筑面積共___________平方米。
隨該房屋同時轉讓的房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附件一。
第二條 房屋權屬情況
(一)該房屋所有權證證號為:________________________.附件二
(二)該房屋性質為商品房。
(三)該房屋的抵押情況為未設定抵押。
第三條 成交價格和付款方式
(一)經買賣雙方協商一致,該房屋成交價格為:人民幣___________元(小 寫),________________________________元整(大寫)
上述房屋價格包括了該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品和其他與該房屋相關的所有權利。
(二)買方付款方式如下:
1、本合同簽訂后3日內,買方向賣方支付定金成交總價的,即人民幣________元。________________________________元整(大寫)。
2、該房屋過戶到買方名下前3日內,買方向賣方支付成交總價的,即人民幣___________元。________________________________元整(大寫)。
以上款項,由買方直接通過轉帳或者直接存入等方式支付到賣方提供的本人銀行帳號(銀行帳號見附件三)。每次收到款項后當日內賣方應當開具收據給買方。如賣方未開具體要求收據的,則買方憑其持有的銀行開出的轉帳憑證或者存入憑證作為付款的有效證明。
第四條 權屬轉移登記和戶口遷出
(一)雙方同意,自本合同簽訂之日起10日內,雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續。
(二)如買方未能在房屋權屬登記部門規定的辦理房屋權屬轉移登記手續的期限內(最長不超過3個月)取得房屋所有權證書的,買方有權退房,賣方應當自收到退房通知之日起3日內退還買方全部已付款,并不計利息。
(三)賣方應當在該房屋所有權轉移之日起30日內,向房屋所在地的戶籍管理機關辦理完成原有戶口遷出手續。如賣方未按期將與本房屋相關的戶口遷出的,每逾期一日,賣方應向買方支付全部已付款萬分之五的違約金。如逾期超過90日,買方有權解除本合同,賣方應收到解除通知之日起3日內退還買方全部已付款,并不計利息。
第五條 房屋產權及具體狀況的承諾
賣方保證該房屋沒有產權糾紛,因賣方原因造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,賣方應支付房價總款5%的違約金,并承擔其他賠償責任。
賣方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關系,附件一所列的該房屋附屬設施設備及其裝飾裝修隨同該房屋一并轉讓給買方。
賣方保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成,對已納入附件一的各項房屋附屬設施設備及其裝飾裝修保持良好的狀況。
在房屋交付日以前發生的【物業管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線電視】【電 信】:___________________________費用由賣方承擔,交付日以后(含當日)發生的費用由買方承擔。賣方同意將其繳納的該房屋專項維修資金(公共維修基金)的賬面余額在房屋過戶后自動轉移給買方擁有。
第六條 房屋的交付和驗收
賣方應當在房屋過戶到買方名下后 日內將該房屋交付給買方。該房屋交付時,應當履行下列各項手續:
1、賣方與買方共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,并交接附件一中所列物品;
2、買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上簽字;
3、移交該房屋房門鑰匙;
4、按本合同規定辦理戶口遷出手續 ;
5、本合同規定的相關費用的支付 ;
6、本合同規定的其他應完成的事項。
本條規定的各項手續均完成后,才視為該房屋驗收交接完成。
第七條 本合同簽訂后,賣方再將該房屋出賣給第三人,導致買方不能取得房屋所有權證的,買受人有權解除本合同,賣方應當自收到解除通知之日起2日內退還買方全部已付款,并按買方累計已付房價款的一倍支付違約金。
第八條 稅、費相關規定
本合同履行過程中,買賣雙方應按照國家及地方相關規定繳納各項稅、費,全部由買方承擔;賣方不承擔。
第九條 違約責任
(一)、逾期交房責任
除不可抗力外,賣方未按本合同約定的期限和條件將該房屋交付買方的,按照如下規定處理。
1、逾期在30日之內,自約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,賣方應按日計算向買方支付已交付房價款1%的違約金,并于該房屋實際交付之日起3日內向買方支付違約金,合同繼續履行;
2、逾期超過30日后,買方有權退房。買方退房的,賣方應當自收到退房通知之日起3日內退還全部已付款,并按照買方全部已付款的10%向買方支付違約金。
(二)、逾期付款責任
買方未按照第四條約定的時間付款的,按照以下規定處理:
1、逾期在30日之內,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買方按日計算向賣方支付逾期應付款1%的違約金,并于實際支付應付款之日起3日內向賣方支付違約金,合同繼續履行;
2、逾期超過30日后,賣方有權解除合同。賣方解除合同的,買方應當自解除合同通知送達之日起3日內按照逾期應付款的10%向賣方支付違約金,并由賣方退還買方全部已付款。
第十條 不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另 一方當事人,并自不可抗力事件結束之日起3日內向另一方當事人提供證明。上述房屋風險責任自該房屋驗收交接完成之日起轉移給買方。(注:不可抗力是指:地震、自然發生的水災、火災)。
第十一條 爭議解決方式
本合同項下發生的爭議,由雙方協商解決;協商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴;
第十二條 本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效。雙方可以根據具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協議進行變更或補充。對本合同的解除,應當采用書面形式。本合同附件及補充協議與本合同具有同等法律效力。本合同附件為本合同的一部分,與本合同具有同等法律效力。
第十三條 本合同一式兩份,借款人和貸款人各執一份。均具有相同的法律效力。
賣方:
買方:
合同簽訂日期:____年____月____日
附件一:所列的該房屋附屬設施設備及其裝飾裝修清單 附件二:房產證復印件及身份證復印件 附件三:賣方銀行卡復印件
第四篇:二手房房屋買賣合同
二手房房屋買賣(居間)合同糾紛民事判決書
來源: 作者: 日期:2009-11-17 我來說兩句(0條)
原告XX與被告XX房屋買賣合同糾紛一案,本院受理后,依法由代理審判員XX獨任審判,公開開庭進行了審理。原告及被告的委托代理到庭參加訴訟。本案現已審理終結。原告訴稱,2007年8月9日,我與被告北京XX房地產經紀有限公司簽訂了購買北京市海淀區文慧園北路今典花園X號樓X房屋《購房意向書》。2007年8月19日就購買上述房產我與被告XX簽訂了《房屋買賣合同》,當日我與兩被告還簽訂了《房屋買賣居間見證合同》,約定房屋成交價為人民幣765000.00元,定金為人民幣20000.00元。同時,兩被告向原告承諾該房屋產權證書正在辦理過程中,最遲將于2007年9月30日前完成該房屋所有權證辦理手續。2007年8月20日,我向被告XX支付了購買上述房屋的人民幣20000.00元定金。2007年8月22日,我向被告北京XX房地產經紀有限公司交付了中介費人民幣25950.00元。2007年9月30日后,我多次致電、致函兩被告詢問辦理該房屋產權證的進展情況,2008年1月16號,被告北京XX房地產經紀有限公司電話通知我,被告XX已取得房屋產權所有證,但不打算賣房了,愿意雙倍返還定金并賠償中介費。2008年1月18號晚,被告XX與我通電話,表示因朋友孩子打算居住,故不打算再賣房子,但表示不會賠償中介費。綜上所述,被告XX已經取得房屋產權證,卻遲遲不與我網簽及辦理產權登記手續,并表示不打算賣房的行為已構成違約,現起訴要求被告XX返還我已支付的定金2萬元,承擔不履行合同的違約責任以及賠償我的經濟損失10萬元,北京XX房地產經紀有限公司返還我的居間服務費22950元、過戶服務費3000元。
被告XX辯稱,我與原告不存在居間合同關系,是買賣關系。同意返還定金2萬元,不同意承擔違約責任和賠償損失。原告不能證明他的實際損失,合同條款約定的違約金過高,同時約定了定金和違約金,違約金的性質是遲延違約金,給付違約金后合同應當繼續履行。本合同是履行不能,我們只同意承擔定金責任。
被告北京XX房地產經紀有限公司辯稱,同意返還過戶費3000元,不同意返還居間費用,公司居間代理買賣事宜,簽訂了居間見證合同,而且公司促成下雙方達成買賣合同,合同不能履行的主要原因是被告XX不同意,我方已經盡了義務。
經審理查明,2007年8月9日,原告與被告北京XX房地產經紀有限公司簽訂了《購房意向書》,原告欲購買位于海淀區文慧園北路9好今典花園X號樓X房屋,房屋總價款765000元。原告向被告北京XX房地產經紀有限公司支付成交價格3%作為代理服務費。2008年8月19日,原告與被告XX簽訂了《房屋買賣合同》,約定原告購買被告XX上述房屋,房屋成交價格為76500元......原告交付定金后,雙方依照《合同法》定金法則的規定承擔違約責任,被告XX違約應當雙倍返還定金,原告違約被告XX收取的定金不予退還......原告與被告XX任何一方不按照本合同辦理手續或不提供相關證件、資料等,致使本合同無法按期順利履行的,每延誤一日應向對方支付房價款千分之三的違約金,逾期超過十個工作日的,守約方有權解除合同。2008年8月19日,原告與兩被告共同簽訂《房屋
居間見證合同》,除約定上述的房屋坐落、價款等外,另外約定原告交納被告北京XX房地產經紀有限公司的服務費按照交易價格的3%計算,計人民幣22950元,產權過戶服務費人民幣1500元。其中被告北京XX房地產經紀有限公司的責任包括:待產權證下發后辦理房屋的合同網簽以及辦理房屋產權權利登記手續;見證原告與被告XX雙方簽訂次新房買賣合同;見證原告與被告XX雙方欠款交接以及有關房屋的情況。2007年8月20日,被告XX為原告出具收條,確認收取原告購房定金2萬元。2007年8月22日,北京XX房地產經紀有限公司為原告出具收據,確認收到原告的中介費25950元(包括服務費22950元,產權過戶服務費3000元)另查,被告XX于2007年12月24日與另一買主XX以及北京XX房地產經紀有限公司簽訂房屋買賣合同,將訴爭房屋以85萬原出售另一買主XX,合同同時約定另一買主XX交納北京XX房地產經紀有限公司服務費25500元、產權過戶費1500元。
上述事實,有當事人陳述、房屋買賣合同、購房意向書、房屋買賣居間見證合同、收條、收據等證據材料在案佐證。
本院認為,被告XX與原告簽訂房屋買賣合同后,未按照合同約定履行解除抵押、辦理房產證使交易順利繼續的手續,而是待辦理過戶條件成就后以高于與原告簽訂合同的價格另將房屋轉賣他人,使被告XX與原告簽訂的合同無法繼續履行,事實上已經解除,被告XX的行為構成違約,應當承擔違約責任。但根據《合同法》的規定,當事人既約定違約金,又約定定金的,一方違約時,對方可以選擇適用違約金或定金條款。本案原告可以選擇適用違約金條款。但雙方合同中約定的違約金條款中規定:“逾期超過十個工作日的,守約方有權解除合同。”守約方雖有權解除合同,也可要求對方支付違約金,但逾期日期不能無休止、無限制的計算,逾期日期的截至時間也應當在合理的范圍之內。原告已經選擇解除合同前提下索要違約金,逾期日期以十個工作日計算為準。因合同事實上已經解除,定金應當退還,被告XX已同意退還原告定金,對此本院不持異議。就原告要求北京XX房地產經紀有限公司退還居間服務費、過戶服務費,北京XX房地產經紀有限公司退還過戶服務費,對此本院不持異議;就居間服務費,北京XX房地產經紀有限公司作為專業的房屋經紀公司,承擔義務不僅僅包括提供信息,促成交易,更應完整的協助買賣雙方辦理過戶手續。本案中,原告未能購買到訴爭房屋,北京XX房地產經紀有限公司除了提供信息、安排買賣雙方接洽、簽訂合同外并履行其他義務;本案現有證據也顯示,北京XX房地產經紀有限公司參與了被告XX后來轉賣他人的交易并收取了后來買主交納的居間服務費。故北京XX房地產經紀有限公司收取的居間服務費應當退還原告。據此,依照《中華人民共和國合同法》第一百一十四條、第一百一十六條、二百零六條之規定,判決如下:
一、被告XX于本判決生效七日內給付原告違約金人民幣二萬二千九百五十元,退還原告定金二萬元。
二、北京XX房地產經紀有限公司于本判決生效后七日內退還原告服務費二萬二千九百五十元、產權過戶費三千元。
三、駁回原告的其他訴訟請求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務,應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定,加倍支付延遲履行期間的債務利息。
案件受理費一千六百一十元,由原告負擔九百九十二元,已交納;由被告XX負擔四百三十六元,本判決生效后七日內交納;由北京XX房地產經紀有限公司負擔一百八十二元,本判決生效后七日內交納。
第五篇:二手房房屋買賣合同
二手房房屋買賣合同
二手房房屋買賣合同1
賣方:_______________(簡稱甲方) 身份證號碼:_____________________
買方:_______________(簡稱乙方) 身份證號碼:_____________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)
第二條 上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
第三條 付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于產權交割完畢當日付給甲方。
第四條 甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,并應在交房當日將_________等費用結清。
第五條 稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,并按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。
第六條 違約責任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本合同主體
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________.
第八條 本合同如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。
第九條 本合同一式份。甲方產權人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,廈門市房地產交易中心一份、________公證處各一份。
第十條 本合同發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十一條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條 雙方約定的其他事項:
出賣方(甲方)_________________ 購買方(乙方)__________________
身份證號碼: __________________ 身份證號碼: ___________________
地 址:___________________ 地 址:____________________
郵 編:___________________ 郵 編:____________________
電 話:___________________ 電 話:____________________
代理人(甲方)_________________ 代理人(乙方) _________________
身份證號碼: ___________________ 身份證號碼: ___________________
鑒證方:
鑒證機關:
地 址:
郵 編:
電 話:
法人代表:
代 表:
經 辦 人:
日 期: 年 月 日
鑒證日期:_______年____月____日
在購買二手房的時候,通常都會簽訂一份二手房買賣合同,此時如果購房者竭盡注意的話這份合同可以幫助自己減少日后很多麻煩。反之,如果疏忽大意的話,只有讓自己在購買房產后存在很多的問題。要是你遇到有關二手房的糾紛,可以來電向在線律師請教,了解一些該如何解決這些糾紛。
二手房房屋買賣合同2
甲方(出賣方):
乙方(買受方):
丙方(居間方):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《XX市城市房地產轉讓管理辦法》及其他相關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上,共同委托丙方代理并見證甲乙雙方之間的買賣行為,共同訂立本合同,以茲各方共同遵守。
第一條 房屋信息描述
一、甲方自愿出售的房屋(以下簡稱該房屋)位于XX市***,該房屋用途為**,建筑面積為**平方米(以該房屋產權證標注面積為準)。該房屋已依據國家有關規定取得產權證書,所有權證號為**字第**號,所有權人為** 。
二、房產權屬轉移時,該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附件二。
三、甲方保證已如實陳述該房產權屬狀況、裝飾情況和相關關系,乙方對該房產已做充分了解,并愿意購買。
第二條 房屋成交價格及付款方式
一、成交價格:
甲、乙雙方經協商一致,同意該房產交易價格為人民幣大寫**元整(¥**元),此價格包括:房價款□ 公共維修基金□ 室內不可移動之裝修□ 空調□及其它 。
二、付款方式:
甲乙雙方經協商一致,甲方認可乙方采取以下第**種方式付款:
1、現金支付
1)乙方應在簽訂本合同當日,預先支付總房款的**%,即人民幣大寫**元整(¥**元),作為保證雙方履行合同的定金,該筆款項自支付**方之日起視為定金已經支付,該定金待過戶當日,自動轉為購房款;
2)甲乙雙方在丙方協助下辦理立契過戶手續的當日,乙方將總房款的60%即人民幣¥**元(大寫**元整),一次性支付給甲方。
3) 甲方在繳清本合同第五條第三項房屋交付前各項費用后,當日乙方將總房款的10%人民幣**元整支付給甲方 。
2、銀行貸款
1)乙方應在簽訂本合同當日,預先支付總房款的**%,即人民幣大寫**元整(¥**元),作為保證雙方履行合同的定金,該筆款項自支付**方之日起視為定金已經支付;
2)乙方應在簽訂本合同**日內,另外支付人民幣大寫**元整(¥**元),連同先前支付的定金一并作為首付款。乙方應將該房產的首付款(該房產的成交價格減去銀行實際貸款額)采用以下三種方式:1、暫存丙方指定帳戶,待房屋產權過戶當日,劃入甲方帳戶□;2、乙方將首付款直接劃入甲方指定帳戶□;3、暫存銀行開立的監管帳戶內,由銀行監管該部分資金,待房屋立契過戶手續完畢日內,連同貸款額一并支付給甲方。此業務必須由甲乙雙方與丙方另行簽訂交易資金監管委托協議□。
3)在銀行批貸手續完成時,甲乙雙方必須配合丙方辦理相關過戶手續,由丙方持相關證件材料,協助甲方辦理剩余房款的收付事宜,乙方的銀行貸款額會由銀行內部自動轉入甲方所開帳戶。
三、關于稅費
1、本合同履行期間內,甲乙雙方自行按國家及地方相關規定自行繳納各項稅、費,丙方協助甲乙雙方進行相關稅費的確認及計算工作。稅費分擔經甲乙雙方協商、確認見附件一;
2、甲乙雙方所交稅費可由丙方代為繳納,相關部門所開具的完稅憑證、行政事業性收據、工本費發票等單據,待代理事項完成后,由丙方交付給付費的一方。
第三條 居間服務報酬的支付方式
因甲乙雙方基于丙方的媒介服務而訂立《房屋買賣合同》,丙方有權收取相應的居間服務報酬,因此甲乙雙方同意在簽訂本合同按附件一約定的數額和比例,由方向丙方一次性支付相應的居間服務費及代辦過戶費。
第四條 權屬過戶委托事項及相關費用
一、甲乙雙方辦理權屬過戶的所有證件資料準備齊全,由丙方提供權屬過戶代理服務,權屬轉移過程中發生的各項稅費的繳納以本合同第二條第三項內容中的約定為準,甲乙雙方按約定內容繳納。未做出約定的,以房地產交易主管部門規定為準。
二、如需要辦理銀行貸款,由丙方提供合作銀行及貸款服務,乙方應支付相應的費用,具體支付費用的種類和金額見附件一。
第五條 房屋交付
一、甲方應在辦理完立契過戶手續之日起日內將該房產交付給乙方,并由丙方協助甲乙雙方辦理該房產的物業交割手續。
二、甲方承諾,自本合同簽訂之日起至該房屋物業交割期間,凡已納入本合同(附件二)的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的,甲方應按被損壞或被拆除的房屋裝飾及附屬設施評估值,向乙方支付賠償金。
三、該房產交付前,因該房產所產生的各項費用如:水、電、煤氣、物業、供暖等費用,由甲方承擔;該房產交付并簽訂《物業交接單》后,因該房產所產生的各項費用如:水、電、煤氣、物業、供暖等,由乙方承擔。該房產交付時,甲方應提供上述費用交納的繳費憑證。
四、如該房產原產權單位要求立契過戶前簽訂物業、供暖協議并提前預付物業、供暖費用的,乙方應按照原產權單位要求辦理。
五、甲方交付該房產的裝修、設備狀況應符合國家安全標準。
第六條 甲、乙、丙三方義務
一、甲方義務
1、甲方保證所提供該房產資料的真實性和齊全性,并符合國家及XX市房屋上市有關規定及政策法規,委托上市房屋交易的合法權利。
2、甲方保證自簽訂本合同之日起,上述房屋不再另售第三方,否則,除應支付給乙方的違約賠償外,還應支付給丙方總房款的3%作為居間服務報酬,如已由乙方支付給丙方,則甲方應按此比例和數額支付給丙方。
3、如乙方需要申請銀行貸款,甲方應保證隨時配合乙方及丙方按時到銀行提交資料并簽字。
4、在簽訂本合同后,甲方必須按約定時間與乙方共同到房地產管理部門辦理房屋交易過戶手續,按期如數繳納合同第二條第三項內容中約定的由甲方繳納的稅費,超過期限視為違約。
5、甲方保證該房產在交易時沒有權利瑕疵,不存在抵押、欠繳稅費等情況。若有銀行按揭,手續應已在本次交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,導致第三方主張權利,由甲方承擔違約責任。
6、甲方保證按本合同的相關約定向丙方支付居間服務代理費。
二、乙方義務
1、乙方承諾提供的相關資料真實有效。
2、乙方承諾按照本合同第二條的約定,按期如數支付購房定金、購房款及由乙方繳納的稅費。
3、提供該房產過戶交易和銀行貸款時所需的相關證件及材料的原件和復印件,并保證在辦理過戶交易手續時按時到場。
4、若乙方申請銀行按揭貸款,需及時向丙方提供貸款所需資料并到場簽字。
5、乙方保證按本合同的相關約定向丙方支付居間服務代理費。
三、丙方義務
1、見證并監督本合同的執行。
2、代辦該房屋過戶、貸款的相關手續。
3、在甲乙雙方已交付丙方過戶所需各項稅費的前提下,代為繳納。
4、甲、乙雙方發生違約或爭執等情形時,應出面予以協調;協調無效時,應采取中立態度,并證明事實。
第七條 違約責任
一、簽訂本合同之日起,若因甲方原因不將上述房產出售給乙方或因甲方違反本合同的約定導致合同無法全部執行或被迫解除,甲方應按上述所收的定金以雙倍金額賠償乙方;若應乙方原因違約,不購買該房產,則無權要求返還已付定金,該定金歸甲方所有。
二、甲方違反本合同第六條第一項“甲方義務”除第(2)條外,由此引起的一切法律后果及額外產生的費用均由甲方自行承擔,如因此給乙方和丙方造成損失,甲方應予賠償。
三、若甲方逾期交付該房產,則每逾期一日,甲方均應按該房屋價格的萬分之五向乙方交付違約金,逾期超過十個工作日,乙方有權單方解除本合同,甲方應在三日內將乙方已付房款退還,并按本條第(一)款中的甲方違約條款處理。
四、若乙方逾期付款,每逾期一日,乙方均應按逾期款的萬分之五向甲方支付違約金,逾期超過十個工作日,甲方有權單方解除本合同,甲方應在三日內將乙方已付房款退還,并按本條第(一)款中的乙方違約條款處理。
五、在辦理立契過戶和銀行按揭貸款過程中,若因甲、乙任何一方單方延誤而致使其他方遭受損失,則視為延誤方違約,按本條第(二)款和第(三)款處理。
六、如因甲方或乙方的原因,致使該房屋買賣事宜最終沒有達成,甲乙雙方所付的服務代理費均不予退還,應由責任一方承擔全部丙方服務代理費,如由甲乙雙方共同承擔責任,則由甲乙雙方各承擔50%的丙方服務代理費。
第八條 合同的終止與解除
本協議履行期間,因不可抗力或國家政策調整,致使本合同無法履行,本協議自行終止,三方互不承擔責任;甲方在本協議終止后三個工作日內將已收房款全額退還乙方,丙方則應將甲、乙雙方提交的相關過戶所需證件和已支付的代理服務費退還提供方和支付方。
第九條 解決爭議的方式
本合同在履行中產生的爭議事項,三方應協商解決。如協商不成,三方同意按照第種方式解決該紛爭。
一、提交北京仲裁委員會仲裁;
二、任何一方有權向房屋所在地的人民法院提起訴訟。
第十條 本合同附件一:相關稅費明細;附件二:家具裝修清單作為本合同不可分割的部分,具有同等法律效力。
第十一條 本合同一式三份,三方各持一份。自簽字之日起生效。
補充:1、經甲乙雙方協商,在雙方簽定本合同之日后甲方協助乙方與物業溝通進場裝修事宜。
2、自本合同簽定之日起90日內過戶,如不能如期過戶則甲方支付違約金的比例為:首期付款的每天萬分之五(不可抗力因素除外)。
甲方簽字: 身份證號:
委托代理人: 聯系方式:
乙方簽字: 身份證號:
委托代理人: 聯系方式:
丙方:
公司蓋章:
經紀人簽字: 聯系方式:
公司地址:
客服電話:
簽約日期: 年 月 日
出賣方:_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____
(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____聯系電話:_____
委托代理人:_____國籍:_____電話:_____
地址:_____郵政編碼:_____
買受方:_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____
(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____聯系電話:_____
委托代理人:_____國籍:_____電話:_____
地址:_____郵政編碼:_____
二手房房屋買賣合同3
賣方:_______________________________(以下簡稱甲方)
買方:_______________________________(以下簡稱乙方)
一、為房屋買賣有關事宜,經雙方協商,訂合同如下:甲方自愿下列房屋賣給乙方所有:
1.房屋狀況:(請按《房屋所有權證》填寫)
房屋座落_________
幢號_________室號_________ 套(間)數_________建筑結構_________總層數_________建筑面積_________(平方米) 用途_________。
2.該房屋的土地使用權取得方式“√”:出讓()、劃撥( )。
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣________元,(大寫)_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_________元整。
乙方在__________年_____月_____日前分_____次付清,付款方式:_________
三、甲方在__________年_____月_____日將上述房屋交付給乙方。該房屋占用范圍內土地使用權同時轉讓。
四、出賣的房屋如存在產權糾紛,由甲方承擔全部責任。
五、本合同經雙方簽章并經嘉興市房地產交易管理所審查鑒定后生效,并對雙方都具有約束力,應嚴格履行。如有違約,違約方愿承擔違約責任,并賠償損失,支付違約費用。
六、雙方愿按國家規定交納稅、費及辦理有關手續。未盡事宜,雙方愿按國家有關規定辦理。如發生爭議,雙方協商解決;協商不成的,雙方愿向(___________)仲裁委員會申請仲裁。
七、本合同一式四份,甲、乙雙方及稅務部門各一份,房管部門一份。
八、雙方約定的其它事項:_____________________________________
甲方(簽名或蓋章)_______________ 乙方(簽名或蓋章)_______________ 監證機關:_______________
代理人(簽名或蓋章)_____________________ 代理人(簽名或蓋章)______________________
簽訂日期:___________年____月____日
二手房房屋買賣合同4
甲方:
乙方:
甲乙雙方通過友好協商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協議:
一、乙方將________年____月____日購買的朝暉國際公寓501號和503號房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、中國XX及其他部門辦理房屋退房的相關手續。
三、因辦理退房手續而發生的相關費用和損失由乙方負責。
四、在乙方辦理好退房手續后五個工作日內甲方將乙方的首付款29.66萬元退還給乙方,將購房貸款60.90萬元退還給中國XX,歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。
五、違約金:違約方需支付違約金伍萬元。
六、本合同正本兩份,雙方各執一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權歸甲方所有。
甲方蓋章: 乙方簽字:
負責人簽字:乙方身份證號碼:
________年____月____日________年____月____日
二手房房屋買賣合同5
賣方(以下簡稱甲方):
姓名:
(身份證號碼):
地址:
聯系電話:
共有人:
姓名:
(身份證號碼):
地址:
聯系電話:
買方(以下簡稱乙方):
姓名:
(身份證號碼):
地址:
聯系電話:
第一條 房屋的基本情況: 甲方房屋坐落于 ;位于第 層 戶,房屋結構為 ,房產證登記面積平方米,地下室一間,面積平方米,房屋權屬證書號為 。
第二條 價格: 以房產證登記面積為依據,每平米 元,該房屋售價總金額為 萬元整,大寫: 。
第三條 付款方式: 乙方于本合同簽訂之日向甲方支付定金 元整,大寫: , 日內交付 萬元(大寫),余款 元(大寫 )在房屋過戶手續辦理完畢之日支付。
第四條 房屋交付期限: 甲方應于本合同簽訂之日起 日內,將該房屋交付乙方。
第五條 乙方逾期付款的違約責任: 乙方如未按本合同第三條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約責任。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,每逾期一天,乙方按累計應付款的 %向甲方支付違約金。逾期超過 日,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,追究乙方的違約責任。
第六條 甲方逾期交付房屋的違約責任: 除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第四條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約責任。每逾期一天,甲方按累計已付款的 %向乙方支付違約金。逾期超過 日,則視為甲方不履行本合同,乙方有權解除合同,追究甲方的違約責任。
第七條 關于產權過戶登記的約定: 甲方應協助乙方在房屋產權登記機關規定的期限內向房屋產權登記機關辦理權屬過戶登記手續。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起 天內取得房地產權屬證書,乙方有權解除合同,甲方須在乙方提出退房要求之日起 天內將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的 %賠償乙方損失。
第八條 簽訂合同之后,所售房屋室內設施不再變更。甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,質量符合國家有關規定,符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關費用包括水、電、氣、物業、有線等費用有甲方承擔。由此引發的糾紛有甲方自行處理,于乙方無關。
第九條 甲方保證在辦理完過戶手續之日起 日內,將戶口遷出,逾期超過 日,乙方每日按已付款的 %收取違約金。
第十條 因本房屋所有權轉移所發生的稅費均按國家的有關規定由甲乙雙方交納。
第十一條 本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議。
第十二條 本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由_方所在地人民法院起訴。
第十三條 本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。
甲方:
乙方:
年 月 日
二手房房屋買賣合同6
賣方:_______________________________(以下簡稱甲方)
買方:_______________________________(以下簡稱乙方)
一、為房屋買賣有關事宜,經雙方協商,訂合同如下:
甲方自愿下列房屋賣給乙方所有:
1、房屋狀況:(請按《房屋所有權證》填寫)
房屋座落:___________________________________________________。
幢號室號套(間)數,建筑結構總層數建筑面積(平方方)用途:
______________________________________________________________。
2、該房屋的土地使用權取得方式"√":出讓、劃撥()。
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣___________元,(大寫)_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾元整。乙方在__________年_____月_____日前分_____次付清,付款方式:______________________________。
三、甲方在__________年_____月_____日將上述房屋交付給乙方。該房屋占用范圍內土地使用權同時轉讓。
四、出賣的房屋如存在產權糾紛,由甲方承擔全部責任。
五、本合同經雙方簽章并經______市房地產交易管理所審查鑒定后生效,并對雙方都具有約束力,應嚴格履行。如有違約,違約方愿承擔違約責任,并賠償損失,支付違約費用。
六、雙方愿按國家規定交納稅、費及辦理有關手續。未盡事宜,雙方愿按國家有關規定辦理。如發生爭議,雙方協商解決;協商不成的,雙方愿向___________仲裁委員會申請仲裁。
七、本合同一式______份,甲、乙雙方及稅務部門各______份,房管部門______份。
八、雙方約定的其它事項:_____________________________________。
甲方(簽章)_______________乙方(簽章)____________________
聯系方式:_________________聯系方式:______________________
代理人(簽章)_____________代理人(簽章)_________________
聯系方式:_________________聯系方式:______________________
___________年_______月______日___________年_______月______日
二手房房屋買賣合同7
甲方:(簡稱甲方)________________
乙方:(簡稱乙方)________________
為了確保甲、乙雙方的合法權益,現就住宅及車庫買賣有關事項簽訂合同如下:
第一條:經甲乙雙方共同協商,甲方自愿將位于________市____號____棟____單元____樓的住宅壹套及一樓車庫雜物房壹間出售(出讓)給乙方,其中:住宅建筑面積為________平方米,車庫雜物房建筑面積____________平方米。
第二條:上述住宅及車庫雜物房的出售價(含出讓價,下同)為人民幣____________元整(¥____________元)(以下金額均為人民幣)。此價格自甲乙雙方簽訂合同書之日起不得變更。
第三條:付款方式:實行分期付款,首期支付________元整,第二期支付________元整。具體支付時間及方式如下:
(一)乙方陪同甲方到銀行歸還上述住宅按揭貸款余額取回《中華人民共和國房屋所有權證》(以下簡稱《房產證》時支付甲方售房款________元整。
(二)在甲方辦妥上述住宅所有權過戶手續并將新的《房產證》及車庫雜物房的《使用權出讓證》交給乙方的當天支付____________元整。
第四條:甲方必須在收到乙方支付的首期購房款并歸還按揭貸款余額取回《房產證》后的十五日內,與乙方共同到房產部門辦理上述住宅所有權過戶手續,并將新的《房產證》交給乙方。上述住宅一經辦理所有權過戶手續,房屋的`產權及使用權歸乙方所有,甲方不再擁有產權及使用權,原入住人員或存放的物品必須在住宅所有權過戶后的十五日內搬離。
第六條:鑒于甲方原來只擁有車庫雜物房的使用權而無所有權,僅取得車庫雜物房的《使用權出讓證》,而《使用權出讓證》又不能到發證機關辦理“使用人”變更手續的實際情況,該車庫雜物房及對應的《使用權出讓證》自乙方付清上述購房款(含車庫雜物房的出讓金)之日起至該車庫雜物房使用權終了之日止歸乙方使用和保管。
第七條:上述住宅及車庫雜物房的交易金額(人民幣____________萬元整)不包括售房應繳稅費及辦理住宅所有權過戶手續費等各種稅費,此項稅費由乙方承擔。
第八條:違約責任
(一)乙方未在規定的時間內將購買上述住宅、車庫的款項支付給甲方的,由甲方按日加收違約金額的百分之三的違約金。
(二)甲方在收到乙方支付的購房款后未按規定時間辦理上述住宅所有權過戶手續并將新的《房產證》以及車庫雜物房《使用權出讓證》交給乙方的,甲方除必須將住宅《房產證》及車庫雜物房《使用權出讓證》交給乙方外,必須按日支付全部售房款百分之三的違約金。
(三)甲方未在規定時間內搬離上述住宅及車庫雜物房的,必須按市場房屋出租價格的三至五倍價格向乙方支付房屋租金。
(四)房屋買賣合同簽訂后,甲方違約不出售(出讓)上述住宅及車庫雜物房,如已收取乙方的購房款的,甲方除必須按乙方規定的時間退還已收取的乙方購房款外,必須另行支付給乙方________元整違約金;如乙方已付款但終止購房的,甲方只按已收款項的80%退回給乙方;如未支付任何購房款,無論哪一方違約,違約方應向對方支付違約金____________元整。
第九條:本合同經雙方簽字并經市公證處公證后生效。
第十條:本合同一式三份,甲乙雙方各執一份,市公證處存一份。
甲方:(簽名和手印)________________
乙方:(簽名和手印)________________
________年____月____日
二手房房屋買賣合同8
賣方:________________(以下簡稱甲方)
身份證號:_____________________
買方:________________(以下簡稱乙方)
身份證號:____________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協議:
第一條甲方所售房屋權證號及座落位置、結構、層次、面積、附屬設施:
1、甲方所售房屋所有權證號為“______號”,房屋土地使用權證號為“______號”;
2、甲方所售房屋位于______區______路(街)______號,為______結構;
3、甲方所售房屋建筑面積______平方米;
4、甲方所售房屋附屬設施為______ 。
第二條房屋價格及其他費用:
1、甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)________________________元整(含附屬設施________________費用);
2、甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由____________________方負擔。
三條付款方式:______________________________________________________
第四條房屋交付:
甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續(繳納稅費)后________日內,甲方將房屋交付乙方,因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據實予以延長。
第五條乙方逾期付款的違約責任:
乙方未按本合同規定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,并向甲方支付購房款10%違約金。
第六條甲方逾期交房的違約責任:
甲方未按本合同第四條規定將房屋及時交付使用,每逾期一日,按照購房總價的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為甲方不履行本合同,乙方有權解除合同,由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,并向乙方支付房價10%的違約金。
第七條甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,如交接后發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第八條本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議,補充協議與本合同具同等法律效力。
第九條本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十條本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十一條本合同一式________份,甲、乙雙方各執一份,其他三份交有關部門存檔。
甲方:________________
乙方:________________
時間:________________
二手房房屋買賣合同9
甲方(售房方):________身份證號碼:________
乙方(購房方):________身份證號碼:________
根據《中華人民共和國合同法》的規定,甲乙雙方本著自愿、公平的原則,經雙方反復協商一致,就房屋買賣達成如下協議:
一、交易房產情況:
甲方房屋坐落于________住房,建筑面積________平方米,________方負責協助________方辦理產權和土地使用證及過戶的一切手續,過戶所產生的一切費用由________支付。
二、該房屋甲乙雙方協商同意以小寫:________元(大寫:________)出售給乙方。
三、乙方認可該房屋,在簽定合同之后,乙方不得以房屋現狀為由拒絕交易,同時,甲方也有義務向乙方告知房屋的具體狀況,甲方應確保其出售房屋之產權,也不得以任何理由反悔不出售此房屋。
四、甲方反悔不賣,賠乙方違約金房價總額的________%,乙方反悔不買賠甲方違約金房價總額的________%元。
五、付款方式:甲乙雙方簽訂此合同時,甲方將鑰匙交給乙方并首付房款________元、(大寫:________元整),待甲方將兩證(國土使用證、房產證)辦理過戶給乙方,乙方將余款________元(大寫:________元整)一次性付清給甲方。
六、甲方在出售此房屋前的一切債權債務與乙方無關。乙方在收到房門鑰匙起此房的一切安全事故及債權債務等均與甲方無關,由乙方自行負責。
七、本合同產生爭議,雙方協商或調解委員會無法解決時,可向儀隴縣人民法院提起訴訟。
八、其他事項及附屬設施:
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,雙方簽字之日起生效,即具法律效力。
甲方(簽字):________電話:________
乙方(簽字):________電話:________
簽約日期:________年________月________日
二手房房屋買賣合同10
賣方: ________(以下簡稱甲方) 身份證號:______
買方: ________(以下簡稱乙方) 身份證號:______
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協議:
第一條 甲方所售房屋權證號及座落位置、結構、層次、面積、附屬設施:
1、甲方所售房屋所有權證號為
2、甲方所售房屋位于______ 區______ 路(街)______ 號,為______ 結構;
3、甲方所售房屋建筑面積______平方米;
4、甲方所售房屋附屬設施為______ 。
第二條 房屋價格及其他費用:
1、甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)___ 拾___ 萬___ 仟___ 佰元整(含附屬設施費用);
2、甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由 方負擔。
第三條 付款方式:
____________________________________________________________________________________
第四條 房屋交付:
甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續(繳納稅費)后 ___ 日內,甲方將房屋交付乙方, 因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據實予以延長。
第五條 乙方逾期付款的違約責任:
乙方未按本合同規定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的`全部交易稅費,并向甲方支付購房款10%違約金。
第六條 甲方逾期交房的違約責任:
甲方未按本合同第四條規定將房屋及時交付使用,每逾期一日,按照購房總價的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為甲方不履行本合同,乙方有權解除合同,由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,并向乙方支付房價10%的違約金。
第七條 甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,如交接后發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第八條 本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議,補充協議與本合同具同等法律效力。
第九條 本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十條 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十一條 本合同一式五份,甲、乙雙方各執一份,其他三份交有關部門存檔。
甲方:______________(簽名或蓋章)
代理人:____________(簽名或蓋章)
簽訂日期:__________年____月____日
乙方:______________(簽名或蓋章)
代理人:____________(簽名或蓋章)
簽訂日期:__________年____月____日
監證機關:________________________
簽訂日期:__________年____月____日
二手房房屋買賣合同11
甲方(出賣人):________________
身份證號:
乙方(買受人):________________
身份證件號碼:
甲乙雙方經過友好協商,就房屋買賣一事,在平等、自愿、誠實信用的前提下,達成如下協議:
第一條
甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
(一)座落于________________縣竹陽鎮竹海路東段854———17號6樓1號,建筑面積為134。08平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積15。54平方米;
(二)出售房屋的所有權證號為:________________縣權證竹陽00027169號
(三)房屋平面圖見房產證;
該房屋占用范圍內的土地使用權和相關權益隨該房屋一并轉讓。
出賣人還應當將附屬于該房屋的走道、樓梯、裝修、衛生間、院壩、其他設施、設備,轉讓給買受人,其轉讓價格已包含在上述房屋的價款中,不再另行支付價款。
第二條
甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、沒有權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條
計價方式與價款
按建筑面積計算價款,房屋總金額為人民幣貳拾叁萬玖千捌佰元整;
房價款的支付方式、支付時間為:
乙方在________年________月________日付給甲方定金(人民幣),(大寫)壹萬元整,(小寫)10000元。該定金條款的約定,受《中華人民共和國民法典》條款的調整。
上述定金在乙方最后一次付款時充抵房款。
第四條
房屋價款乙方分三期付給甲方:
第一期:在________年________月________日,付人民幣壹萬元整;
第二期:在________年________月________日,付人民幣壹拾玖萬元整;。
第三期:甲方將房屋產權證、土地使用權證在________年________月________日交付給乙方時,乙方應將余款叁萬玖千捌佰元整付給甲方。每期付款,甲方收到后出具收據。
第五條
1、甲、乙雙方定于________年7月30日正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋時留下沙發,2個電視、2個空調、3套臥室家具、熱水器、冰箱、抽油煙機、燃氣灶、餐桌及6個椅子、2個麻將桌子、飲水機、防護欄。以上物品價格已被包含在該房屋價款內人民幣貳拾叁萬玖千捌佰元整。不另行計價。
2、甲方、乙方未按規定履行以上義務的,則按下列約定承擔違約責任:
雙方如有任何一方違約,則違約方承擔已交房款20%的違約金。
第六條
甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載,但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
第七條
在辦理房屋產權及土地使用權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告及主管部門要求的其它文件。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款外,并按本合同第五條承擔違約責任。并在乙方領取《房屋所有權證》后,按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續。
第八條
該房屋土地使用權的變更手續按下列約定辦理:
該房屋土地使用權為出讓取得,其土地使用權證證載權利和相關出讓合同的權利、義務一并轉讓給乙方。
該房屋土地使用權為劃撥取得,根據有關規定,其轉讓需交納土地出讓金或土地收益金;雙方約定,該費用由乙方承擔。
第九條
辦理以上手續應當繳納的稅費,由乙方按國家規定承擔。
第十條
甲、乙雙方同意,雙方應于本合同簽字之日起生效,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方簽字:
乙方簽字:
日期
日期
二手房房屋買賣合同12
出賣人:______________以下簡稱甲方買受人:______________以下簡稱乙方根據國家有關房產的規定,甲乙雙方經協商一致,簽訂本合同,以資共同信守執行。
第一條 乙方購買甲方坐落在_______________市__________街__________巷_________號的房屋__________棟_______間
賣方:_______________(簡稱甲方)身份證號碼:_____________________
買方:_______________(簡稱乙方)身份證號碼:_____________________根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。
第二條 上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
第三條 付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于產權交割完畢當日付給甲方。
第四條 甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,并應在交房當日將_________等費用結清。
第五條 稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,并按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。
第六條 違約責任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本合同主體
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________。
第八條 本合同如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。
第九條 本合同一式份。甲方產權人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,廈門市房
地產交易中心一份、________公證處各一份。
第十條 本合同發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十一條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條 雙方約定的其他事項:
甲方:______________(簽名或蓋章)
代理人:____________(簽名或蓋章)
簽訂日期:__________年____月____日
乙方:______________(簽名或蓋章)
代理人:____________(簽名或蓋章)
簽訂日期:__________年____月____日
監證機關:________________________
簽訂日期:__________年____月____日
二手房房屋買賣合同13
賣方(甲方):__________
法定代表人:__________
代理人:__________
買方(乙方):__________
法定代表人:__________
代理人:__________
根據中華人民共和國有關法律、法規,買賣雙方在自愿、平等和誠實信用的基礎上,經協商一致訂立本合同。
第一條甲方將自有房屋及該房屋占用范圍內的土地使用權(以下簡稱房地產)出售給乙方。該轉讓之房地產具體情況如下:
(一)該房地產坐落在廣州市區路街巷(里、弄、坊)號樓房,房地產權證號:____________________
(二)房屋類型(使用性質)為【住宅】【商鋪】【其他:】,建筑結構為【鋼筋混凝土】【磚木】【其他:】,層數,建筑時間,房屋建筑面積平方米,套內面積平方米,違章部位及面積;
(三)該房屋占用國有土地使用權面積平方米,用途為【居住】【商業】【其他:】,國有土地使用權以【出讓】【劃撥】方式取得,地籍圖號為圖__________(區)__________幅(段)__________地__________號,此國有土地使用權年限從__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止;
(四)此房地產上存在【共有】【他項權利】【租賃】【其他:】關系。關系人放棄優先購買權或同意該房屋買賣的證明。
甲方保證以上內容為真實;保證擁有上述房地產的合法權利;保證上述房地產不存在任何未向乙方說明的其他權利。
第二條上述房地產買賣雙方經協商一致,商定房地產交易價格為幣元,大寫:__________仟__________百__________拾__________萬____________________千__________百__________拾__________元整。甲、乙雙方經協商一致,乙方按下列第種方式按期付款:
1、一次性付款
2、分期付款
3、其他方式乙方交付的房價款,甲方應開具收款憑證。
第三條甲方應當在年月日前,將符合本合同約定的房地產交付給乙方占有使用。
第四條自本合同生效之日起天內,甲、乙雙方共同向房地產交易登記中心申請辦理交易登記手續。
第五條上述房地產風險自該房地產【核準登記】【交付】之日起轉移給乙方。
第六條房地產交易的稅費按照國家及廣州市有關規定,由甲、乙雙方各自交繳。
第七條甲方未按照本合同約定的期限將房地產交付給乙方占有、使用的,按照以下方式處理:
第八條因甲方的原因,使得未能按照本合同約定的期限在房地產交易登記中心辦理交易登記手續的,按照以下方式處理:因乙方的原因,使得未能按照本合同約定的期限在房地產交易登記所辦理交易登記手續的,按照以下方式處理:
第九條乙方未按照本合同的約定給付房款的,按照以下方式處理:
第十條本合同未盡事宜,可由雙方協商一致訂立補充條款或者補充協議;補充條款和補充協議是房地產買賣合同不可分割的一部分;本合同的補充條款、補充協議和本合同正文不一致的,以補充條款和補充協議為準。
第十一條本合同自雙方當事人簽字或者蓋章時成立。
第十二條本合同自成立時生效。當事人對合同的效力約定條件的,合同自條件成立之時起生效。
第十三條發生爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按照以下第種方式處理:
1、提交仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院提起訴訟。
第十四條本合同共有頁,一式份,具有同等法律效力。
合同持有情況如下:
簽章甲方(賣方):__________
__________年__________月__________日
乙方(買方):__________
__________年__________月__________日
二手房房屋買賣合同14
《合同法》第六十九條規定,當事人依照本法第六十八條的規定中止履行的,應當及時通知對方。對方提供適當擔保時,應當恢復履行。中止履行后,對方在合理期限內未恢復履行能力并且未提供適當擔保的,中止履行的一方可以解除合同。
《合同法》第九十三條規定,當事人協商一致,可以解除合同。
當事人可以約定一方解除合同的條件。解除合同的條件成就時,解除權人可以解除合同。
《合同法》第九十四條規定,有下列情形之一的,當事人可以解除合同:
(一)因不可抗力致使不能實現合同目的;
(二)在履行期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務;
(三)當事人一方遲延履行主要債務,經催告后在合理期限內仍未履行;
(四)當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的;
(五)法律規定的其他情形。
《合同法》第九十六條規定,當事人一方依照本法第九十三條第二款、第九十四條的規定主張解除合同的,應當通知對方。合同自通知到達對方時解除。對方有異議的,可以請求人民法院或者仲裁機構確認解除合同的效力。
法律、行政法規規定解除合同應當辦理批準、登記等手續的,依照其規定。
二手房房屋買賣合同15
賣方(簡稱甲方):____________身份證號碼:_____________________
買方(簡稱乙方):____________身份證號碼:_____________________
第一條:房屋的基本情況
甲方房屋坐落于________________________;位于第______層______戶,房屋結構為_____________,房產證登記面積________平方米,地下室一間,面積______平方,房屋權屬證書號為_____________________。
第二條:價格
以房產證登記面積為依據,每平米_______________元,該房屋售價總金額為_______________萬元整,大寫:____________。
第三條:付款方式
乙方于本協議簽訂之日向甲方支付定金_________________元整,小寫:_________(大寫_______________),余款_________元(大寫____________)在房屋過戶手續辦理完畢之日支付。
第四條:房屋交付期限
甲方應于本合同簽訂之日起______日內,將該房屋交付乙方。
第五條:乙方逾期付款的違約責任
乙方如未按本合同第三條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約責任。自本合同規定的應付款限期之第______天起至實際付款之日止,每逾期______天,乙方按累計應付款的_______%向甲方支付違約金。逾期超過_______日,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,追究乙方的違約責任。
第六條:甲方逾期交付房屋的違約責任
除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第四條規定的期限將該房屋交給乙方使用,同時,本房屋目前尚處于出租狀態,甲方應按照乙方的意愿解除原租賃關系或把租賃權轉給乙方。乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約責任。每逾期______天,甲方按累計已付款的_______%向乙方支付違約金。逾期超過_______日,則視為甲方不履行本合同,乙方有權解除合同,追究甲方的違約責任。
第七條:關于產權過戶登記的約定
甲方應協助乙方在房屋產權登記機關規定的期限內向房屋產權登記機關辦理權屬過戶登記手續。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起__________天內取得房地產權屬證書,乙方有權解除合同,甲方須在乙方提出退房要求之日起_______天內將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的_______%賠償乙方損失。
第八條:簽訂合同之后,所售房屋室內設施不再變更
甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,質量符合國家有關規定,符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關費用包括水、電、氣、物業、有線等費用有甲方承擔。由此引發的糾紛有甲方自行處理,于乙方無關。
第九條:甲方保證在辦理完過戶手續之日起日內,將戶口遷出,逾期超過_________日,乙方每日按已付款的_______%收取違約金。
第十條:因本房屋所有權轉移所發生的稅費均按國家的有關規定由甲乙雙方交納。
第十一條:本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議。
第十二條:本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由方所在地人民法院起訴。
第十三條:本合同一式______份,甲、乙雙方各執______份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。
甲方:__________________乙方:_____________________
電話:__________________電話:_____________________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日賣