第一篇：2012年華南理工建筑工程法規樣題及答案

1、建設法規在整個法律體系中所處的位置應屬于（A法律部門）。

2、《城市房地產管理法》規定房地產抵押時，房產證所有權和該房屋應用范圍內的土地使用權（B必須同時）抵押。

3、在工程發包承包的過程中受賄5000元以上，10000元以下，但有悔改表現的個人，需要承擔的法律責任為（A行政處分）。

4、城市規劃法中依照市區和郊區非農業人口的數量把城市分為大中小三級，其中中等城市的劃分標準為（C 20萬以上50萬以下）。

5、編制城市規劃是一項復雜性、系統性、綜合性、政策性都很強的社會工作，不能隨意交由那個機構或單位完成，為此城市規劃法規定，該市的城市規劃必須由（A該市人民政府）負責組織編制。

6城市規劃區內的建設工程竣工驗收后，建設單位應該在（A 3個月）內將該工程竣工資料報送到城市規劃行政主管部門，相應房地產開發商拍賣到的土地如在（2年內）不開工，可無償收回使用權。

7、工程勘察測量專業等級分類原則上為甲、乙兩個級別，而有必要的地區建設部批準可設立丙級，由（B乙級）資質的單位，承攬該類工程勘察項目不受限制。

8、《中華人民共和國建筑法》自(B 1998年3月1日)起實施。

9、建筑法規定建設單位應當自領取施工許可證之日起（D 3個月）內開工。因故不能開工的，應當向發證機關申請延期，延期以兩次為限，每次不超過（3個月）。

10、房屋建筑工程施工總承包二級企業可以承

攬的工程項目范圍（C 28層以下、36米跨度以

6、建筑法規定，必須采用公開招標方式的該工內、120米高以下的構筑物）。

程項目有（A政府投資B行政事業單位投資C11、建筑工程項目的招標方式，除公開招標外國有企業投資）。

還包括（B邀請招標）。

7、關于建設工程招標不正確的是（C招標方式

12、監理管理工作的任務中“兩管理”指的是有邀請招標、公開招標、議標D一個工程項目（C合同管理、信息管理）。

可以有幾個標底E已提交的標書不允許修改）

13、房地產商要超前預售商品房，計算投入開

8、建設工程實施強制管理的范圍（A中大型項發建設的資金達到全工程建設總投資額的（D 目C政府投資D外資、中外合資企業投資E技25%）以上，并他已經確定施工進度和竣工交付術復雜程度較高的項目）。的日期的，可以進行房屋預售。

9、我國有關法律規定土地使用權出讓的方式（A14、工程項目的工程重大事故分(B 4級)，發拍賣C招標D雙方協議）。

生重大事故后，事故發生單位應當在（24小時）

10、房地產稅包括（B土地增值稅C耕地占用內提出書面報告，并按照規定逐級上報。稅D城市維護建設稅E契稅）。

15、房地產公司有一塊居住用地性質的土地，單選：

1、中標通知書發出后的（C 30天）內，1990年按居住用地最高使用期限辦理土地使雙方應按照招標，文件和投標文件訂立書面合用證，1998年因故合法轉讓商業公司繼續開同

發，問該商業公司取得土地的使用期限最高為

2、由于建設工程施工、堆料或其他原因，需臨（C 62年）。

時使用并限期收回的土地，建設單位向城市規多選：

1、建設法規調整對象，即建設關系，具劃行政主管部門提出臨時用地申請，經審核批體包括建設活動中的（A行政管理B經濟協作D準后，可取得（C臨時建設用地許可證），臨時民事關系）。

建設的期限一般不得超過（2年）。

2、在我國建設法規主要有以下幾種表現形式（A3、設計合同的主體是某廠和市設計院，施工合憲法B法律C行政法規D部門規章）。同的主體是某廠和市建某公司。根據案情，由

3、房地產中介服務機構主要有（A房地產咨詢于設計圖紙所依據的資料不準，使地基不均勻機構B房地產價格評估機構C房地產經紀機沉降，最終導致墻壁裂縫事故，所以，事故涉構）。

及的是設計合同中的責權關系，而與施工合同

4、城市規劃法實施過程中規定的“兩證一書”無關，即市建某公司沒有責任，（A在此事故中，指的是（B選址意見書C建設用地規劃許可證E委托方(某廠)為直接責任者、主要責任者，承建設工程規劃許可證）。

接方(設計院)為間接責任者、次要責任者。）

5、下列說法中正確的有(A建設中設計先行，4、房地產轉讓市場是房地產（B二級市場）。勘察是工程建設的靈魂B勘察設計單位的資格

5、建設單位簽訂合同后，建設工程合同的履行共分兩級審批D強制性標準及推薦性標準)。

前，要進行（A建設工程合同擔保）程序。

6（A 罰款）

7、承包人自行檢查后并在隱蔽工程完成前（D 48小時）內要求監理方驚醒竣工驗收。

8、招標公告屬于合同訂立的(B 要約邀請)。

9、建設工程招標投標的范圍中，施工單項合同估算價在（C 200萬元）人民幣以上要進行招標。

10、工程建設主體可分為四類，沒有(C省級）。

11、設計的深度應滿足以下要求，要經過設計方案的比選和確定的是（B初步設計）。

12、（D《建設工程質量管理條例》）。

13、評標委員會組成是由招標人代表和專家（C 5人以上）。

14、物業管理活動中處于主導地位的是(D業主)。

15、房地產開發項目應當建立資本金制度，資本金占項目總投資比例不可低于（C 35%）。（C 建設工程質量）。

多選：

1、建設法規的作用（B規范指導建設行為C保護指導建設行為E處罰違法建設行為）。

2、不正確的是（A注冊監理工程可以以人名義承攬建設工程監理任務C施工總包單位是指從立項到交付使用的全過程進行承包的企業E從事建筑活動的單位必須擁有所有體系認證的有關認證證書）。

3、建設工程從單位資質劃分規定從事建筑活動的建筑施工企業、勘察單位、設計單位和工程監理單位，應當具備下列條件：A有符合國家規定的注冊資本B有與其從事的建筑活動相適應的具有法定執業資格的專業技術人員政法規規定的其他條件）。

4、建設工程有關合同示范文本包括（A勘察合同B設計合同C施工合同D監理合同）。

5、房地產開發商(B以營利為目的C以出讓方式取得土地使用權，閑置土地滿一年未開發，國家要征收土地閑置費，滿2年未開發的土地無償回收E土地閑置費可相當于土地使用權出讓金的30%以上)。

6、工程履約保證金形式有（B銀行保函E擔保公司保證書）。

7、申請建設工程施工許可證必須具備的條件（A已經辦理該建筑工程用地批準手續B在城市規劃區的建筑工程，已經取得建設工程規劃許可證C有滿足施工需要的施工圖紙及技術資料D按照規定應該委托監理的工程已委托監理）

8、建設工程許可制度主要包括（A從業單位B從業人員C施工許可）。

9、施工單位的質量責任與義務（A遵守執業資質等級制度的責任不得擅自越級包工C實行分包的總包單位與分包單位之間的質量責任承擔連帶責任E施工單位應接受質量監督機構對工程的監督檢查）。

10、甲裝修公司以100萬元價格承包某大廈裝修工程后，以90萬的價格交由乙施工隊施工，過程中引起火災，問甲裝修公司的責任（B構成轉包C對火災承擔全部責任）。

簡答

1、施工圖審查內容：①建筑物的穩定性與安全性，包括地基基礎及結構主體的安全；②是否符合消防、節能、環保、抗震、衛生、人防等有關強制性標準、規范;③是否達到規定的施工圖設計深度的要求;④是否損害公共利益。

2、城鄉規劃編制的審批權限－城市總體規劃由城市人民政府組織編制，直轄市的城市總體規

劃報國務院審批，省、自治區人民政府所在地

2、誰該負責任，為什么？咨詢公司應對事故負城市一集國務院確定的城市的總體規劃，由省、全責。根據《中華人民共和國建筑法》第37自治區人民政府審查同意后，報國務院審批。條①建筑工程設計應當符合按照國家規定定制其他城市的總體規劃，由城市人民政府報省、的建筑安全規程和技術規范，保證工程的安全自治區人民政府審批。

性能。第52條②建筑工程勘察、設計、施工的縣人民政府組織編制縣人民政府所在地鎮的總質量必須符合國家有關建筑工程安全標準的要體規劃，報上一級人民政府審批，其他鎮的總求。第73條③建筑設計單位不按照工程質量、體規劃由鎮人民政府組織編制，報上一級人民安全標準進行設計的，責令改正，處以罰款，政府審批。

造成工程質量事故的，責令停業整頓，降低資

3、建設工程最低保修期限的規定－①基礎設施質等級或吊銷資質證書，沒收違法所得，并處工程、房屋建筑的地基基礎工程和主題結構工以罰款；造成損失的，承擔賠償責任；構成犯程，為設計文件規定的該工程合理使用年限；罪的，依法追究刑事責任。

②屋面防水工程，有防水要求的衛生間、房間簡答

1、工程建設監理強制監理的范圍？①國和外墻面的防滲漏，為5年；③供熱與供冷系家重點建設工程②大中型公用事業工程③成片統，為兩個采暖期、供冷期；④電氣管線、給開發建設的住宅小區工程④利用外國政府或國排水管道、設備安裝和裝修工程，為2年。際組織貸款、援助資金的工程⑤國家規定必須

4、城市房屋拆遷管理工作程序是：⑴拆遷計劃實行監理的其他工程。

管理、⑵拆遷許可審批、⑶拆遷補償安置；⑷

3、工程建設標準類型？國家標準 行業標準 地必要時還應當依法進行行政裁決或者強制拆方標準 企業標準

遷。

4、設計文件的深度是如何規定的？第26條：綜合1、⑴百貨公司能否用倉庫來作為抵押，編制建設工程勘察文件，應當真實、準確，滿為什么？不能。對使用的倉庫沒有所有權，所足建設工程規劃、選址、設計巖土治理和施工有權是屬于運輸公司的。我國《擔保法》規定的需要。編制方案設計文件，應當滿足編制初抵押物為土地使用權、城市房地產、林木、鄉步設計文件和控制概算的需要。編制初步設計鎮企業的廠房、航空器、船舶、車輛、企業的文件，應當滿足編制施工招標文件、主要設備設備和其他動產的，應到相關部門辦理抵押物材料訂貨和編制施工圖設計文件的需要。編制登記手續，否則，抵押合同無效。

施工圖設計文件，應當滿足設備材料采購、非⑵百貨公司與銀行簽訂的抵押合同是否有效，標準設備制作和施工的需要，并注明建設工程為什么？無效，抵押是指合同當事人一方或者合理使用年限。

當事人以外的第三人向另一方當事人提供一定綜合1、⑴原告的主張是否有法律依據，為什的財產作為抵押，以保證合同履行的擔保方式。么？是，《中華人民共和國招標投標法》 ⑶銀行能否實現抵押權，為什么？不能

第45條: 中標人確定后，招標人應當向中標人2

發出中標通知書，并同時將中標結果通知所有未中標的投標人。

中標通知書對招標人和中標人具有法律效力。中標通知書發出后，招標人改變中標結果的，或者中標人放棄中標項目的，應當依法承擔法律責任。

第46條：招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起三十日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。招標人和中標人不得再行訂立背離合同實質性內容的其他協議。招標文件要求中標人提交履約保證金的，中標人應當提交。

⑵被告是否需要承擔法律責任，應承擔什么責任？理由是什么？承擔責任，締約過失責任，發出中標通知書則有法律責任。《中華人民共和國合同法》

第42條：當事人在訂立合同過程中有下列情形之一，給對方造成損失的，應當承擔損害賠償責任：

（一）假借訂立合同，惡意進行磋商；

（二）故意隱瞞與訂立合同有關的重要事實或者提供虛假情況；

（三）有其他違背誠實信用原則的行為。

第二篇：華南理工建筑工程測量第一次作業

第一次作業

1、測量學是研究--------------------的科學。

2、某一點位于東經114°18′，則該點在6度帶中位于-------------帶，其中央子午線經度為--------------。

3、組織測量工作應遵守的基本原則是。

4、在豎直角測量中，盤左、盤右觀測值分別為91°18′12″，268°42′12″，則豎盤指標差為----------------。

5、在水平角測量中，對中誤差、目標偏斜誤差與偏心距e成-------------比，與邊長成------------比。

6、閉合導線坐標增量代數和的理論值為---------、-----------；附合導線坐標增量代數和的理論值為---------------------、------------------。

7、設在A、B兩點間進行水準測量，往測得hAB=+0.004m，返測得hBA=－0.006m，已知A點的高程HA=417.482m，則B點的高程為-----------------------。

8、一把30米的鋼尺，其尺長方程式為l30＝30m+0.006m+0.000012（t－20°）×30m。現用該尺放樣一段設計長度為20.000m的水平距離AB，放樣時鋼尺溫度為12℃，施測時鋼尺拉力與檢定拉力相同，AB兩樁頂間的高差為+0.4m，則放樣的長度應為---------------------。

9、在直線定向中，標準方向的種類包括------------------------------。

10、地物符號包括----------。

第三篇：2014建筑工程實物真題及答案

一、單項選擇題

1.某受壓細長桿件，兩端校支，其臨界力為為50kN，若將桿件支座形式改為兩端固定，其臨界力應為()kN。

A、50

B、100

C、150

D、200

答案：D

2.預應力混凝土構件的混凝土最低強度等級不應低于()。

A、C10

B、C35

C、C40

D、C45

答案：C

答案：D 4.關于鋼筋混凝土框架結構震害嚴重程度的說法，錯誤的是()。A、柱的震害重于梁 B、角柱的震害重于內柱 C、短柱的震害重于一般柱 D、柱底的震害重于柱頂 答案：D

5.下列水泥品種中，其水化熱最大的是()。A、普通水泥 B、硅酸鹽水泥 C、礦渣水泥 D、粉煤灰水泥

答案：B

6.在混凝土配合比設計時，影響混凝土拌和物和易性最主要的因素是()。A、砂子率

B、單位體積用水量 C、拌和方式 D、溫度 答案：B

7.關于高聚物改性瀝青防水卷材的說法，錯誤的是()。A、SBS卷材尤其適用于較低氣溫環境的建筑防水 B、APP卷材尤其適用與較高氣溫環境的建筑防水 C、采用冷粘法鋪貼時，施工環境溫度不應低于0℃ D、采用熱熔法鋪貼時，施工環境溫度不應低于﹣10℃ 答案：C

8.對施工控制網為方格形式的建筑場地，最方便的平面點位放線測量方法是()。A.直角坐標法 B.極坐標法

C.角度前方交會法 D.距離交會法 答案：A

9.關于巖土工程性能的說法，正確的是()。A.內摩擦角不是土體的抗剪強度指標

B.土體的抗剪強度指標包含有內摩擦力和內聚力

C.在土方填筑時，常以土的天然密度控制土的夯實標準 D.土的天然含水量對土體邊坡穩定沒有影響 答案：B

10.下列樁基施工工藝中，不需要泥漿護壁的是()。A.沖擊鉆成孔灌注樁 B.回轉鉆成孔灌注樁 C.潛水電鉆成孔灌注樁 D.鉆孔壓漿灌注樁 答案：D

11.關于小型空心砌塊砌筑工藝的說法，正確的是()。

A.上下通縫砌筑

B.不可采用鋪漿法砌筑

C.先綁扎構造柱鋼筋后砌筑，最后澆筑混凝土

D.防潮層以下的空心小砌塊砌體，應用C15混凝土灌石砌體的孔洞

答案：C

12.當設計無要求時，在240mm厚的實心砌體上留設腳手眼的做法，正確的是()。

A.過梁上一皮磚處

B.寬度為800mm的窗間墻土

C.距轉角550mm處

D.梁墊下一皮磚處

答案：C

13.鋼結構普通螺栓作為永久性連接螺栓使用時，其施工做法錯誤的是()。

A.在螺栓一端墊兩個墊圈來調節螺栓緊固度

B.螺母應和結構件表面的墊圈密貼

C.因承受動荷載而設計要求放置的彈簧墊圈必須設置在螺母一側

D.螺栓緊固度可采用錘擊法檢查

答案：A

14.下列流水施工的基本組織形式中，其專業工作隊數大于施工過程數的是()

A.等節奏流水施工

B.異步距異節奏流水施工

C.等步距異節奏流水施工

D.無節奏流水施工

答案：C

15.項目質量管理程序的第一步是()。

A.收集分析質量信息并制定預防措施

B.編制項目質量計劃

C.明確項目質量目標

D.實施項目質量計劃

答案：C

16.施工現場臨時配電系統中，保護零線(PE)的配線顏色應為()。

A.黃色

B.綠色

C綠/黃雙色

D.淡藍色

【答案】C

17.參評“建筑業新技術應用示范工程”的工程，應至少應用《建筑業十項新技術(2010)》推薦的建筑新技術中的()項。

A.6

B.7

C.8

D.9

【答案】A

18.地下工程水泥砂漿防水層的養護時間至少應為()。

A.7d

B.14d

C.21d

D.28d

【答案】B

19.廁浴間樓板周邊上翻混凝土的強度等級最低應為()。

A.C15

B.C20

C.C25

D.C30

【答案】B

20.某工地食堂發生食物中毒事故，其處理步驟包括：①報告中毒事故;②事故調查;③事故處理;④處理事故責任者;⑤提交調查報告。下列處理順序正確的是()。

A.①④②③⑤

B.②⑤④③①

C.②④③①⑤

D.①③②④⑤

【答案】D

二、多項選擇題

21.建筑結構應具有的功能有()。

A安全性

B.舒適性

C.適用性

D.耐久性

E.美觀性

【答案】ACD

22.下列鋼材包含的化學元素中，其含量增加會使鋼材強度提高，但塑性下降的有()。

A.碳

B.硅

C.錳

D.磷

E.氮

【答案】ADE

23.大體積混凝土施工過程中，減少或防止出現裂縫的技術措施有()。

A.二次振搗

B.二次表面抹壓

C.控制混凝土內部溫度的降溫速率

D.盡快降低混凝土表面溫度

E.保溫保養護

【答案】ABCE

24、磚砌體“三一”砌筑法的具體含義是指()。

A.一個人

B.一鏟灰

C.一塊磚

D.一擠揉

E.一勾縫

答案：BCD

25、下列混凝土灌注樁樁質量檢查項目中，在混凝土澆筑前進行檢查的有()。

A.孔深

B.孔徑

C.樁身完整性

D.承載力

E.沉渣厚度

答案：ABE

26、下列參數中，屬于流水施工參數的有().A.技術參數

B.空間參數

C.工藝參數

D.設計參數

E.時間參數

答案：BCE

27、下列分部分項工程中，其專項施工方案必須進行專家論證的有().A.架體高度23m的懸挑腳手架

B.開挖深度10m的人工挖孔樁

C.爬升高度80m的爬模

D.埋深10m的地下暗挖

E.開挖深度5m的無支護土方開挖工程

答案：ACDE

28、下列施工技術中，屬于綠色施工技術的有()。

A.自密實混凝土應用

B.實心黏土磚應用

C.現場拌和混凝土

D.建筑固體廢棄物再利用

E.廢水處理再利用

答案：AD

29、建筑工程室內裝飾裝修需要增加的樓面荷載超過設計標準或者規范規定限值時，應當由()提出設計方案。

A.原設計單位

B.城市規劃行政主管部門

C.建設行政主管部門

D.房屋的物業管理單位

E.具有相應資質等級的設計單位

答案：AE

30、施工總承包單位可以依法將承包范圍內的()工程分包給具有相應專業資質的企業。

A.地下室混凝土結構

B.填充墻砌筑作業

C.混凝土框架結構

D.機電設備安裝

E.玻璃幕墻

答案：ADE

三、案例分析題

(一)背景材料：

某辦公樓工程。地下二層，地上十層，總建筑面積27000m3，現澆鋼筋混凝土框架結構。建設單位與施工總承包單位簽訂了施工總承包合同。雙方約定工期為20個月，建設單位供應部分主要材料。

在合同履行過程中，發生了下列事件：

事件一：施工總承包單位按規定向項目監理工程師提交了施工總進度計劃網絡圖(如圖所示)，該計劃通過了監理工程師的審查和確認。

施工總精度計劃網絡圖(時間單位：月)

事件二：工作B(特種混凝土工程)進行1個月后，因建設單位原因修改設計導致停工2個月。設計變更后，施工總承包單位及時想監理工程師提出了費用索賠申請(如表所示)，索賠內容和數量經監理工程師審查符合實際情況。

費用索賠申請一覽表

事件三：在施工過程中，由于建設單位供應的主材未能按時交付給施工總承包單位，致使工作K的實際進度在第11月底時拖后三個月：部分施工機械由于施工總承包單位原因未能按時進場，致使工作H的實際進度在第11月底時拖后一個月;在工作F進行過程中，由于施工工藝不符合施工規范要求導致發生質量問題，被監理工程師責令整改，致使工作F的實際進度在第11月底時拖后一個月。施工總承包單位就工作K、H、F工期拖后分別提出了工期索賠。

事件四：施工總承包單位根據材料清單采購了一批裝修材料，經計算分析，各種材料價款占該批材料價款及累計百分比如下圖所示。

各種裝飾裝修材料占該批材料價款的累計百分比一覽表

序號材料名稱所占比例(%)累計百分比(%)

問題

1.事件一中，施工總承包單位應重點控制哪條線路(以網絡圖節點表示)?

2.事件二中，費用索賠申請一覽表中有哪些不妥之處?分別說明理由。

3.事件三中，分別分析工作K、H、F的總時差，并判斷其進度偏差對施工總期的影響，分別判斷施工總承包單位就工作K、H、F工期索賠是否成立?

4.事件四中，根據“ABC分類法”，分別指出重點管理材料名稱(A類材料)和次要管理材料名稱(B類材料)。

參考答案：

1、事件一中，施工總包單位應該重點控制的線路為：①→②→③→⑤→⑧→⑩→(11)

2、事件二中，索賠申請表中有下列不妥：

(1)機械設備閑置費補償計算不妥。理由是：根據相關規定，機械設備閑置不應按臺班費計算，而應該折舊費計算。

(2)人工窩工補償計算不妥。理由：根據相關規定，人工窩工應按工效降低計算，不應按原人工費單價計算。

3、事件三中，TFK=2月，TFH=0，TFF=2月;

K工作拖后3個月，影響工期1個月，同時施工單位提出工期索賠成立，理由是：該事件是由于建設單位供應的主材未及時交付施工單位所致。

H工作拖后1個月，影響工期1個月，同時施工單位提出工期索賠不成立，理由是：該事件是由于施工單位施工機械未及時進場所致。

F工作拖后1個月，不影響總工期，同時施工單位提出工期索賠不成立，理由是：該工作總時差為2個月，延誤時間1個月，不影響工期，并且該事件也是由于施工單位施工質量不符合要求所致。

4、根據ABC分類法，累計頻率在0-80%屬于A類材料，重點管理，累計頻率在80%-90%屬于B類材料，次重點管理。根據事件四資料，A類材料有：實木門、鋁合金窗、細木工板、瓷磚;B類材料有：實木地板。

(二)背景資料

某辦公樓工程，建筑面積45000m2，鋼筋混凝土框架—剪力墻結構，地下一層，地上十二層，層高5m，抗震等級一級，內墻裝飾面層為油漆、涂料，地下工程防水為混凝土自防水和外*卷材防水。

施工過程中，發生了下列事件：

事件一：項目部按規定向監理工程師提交調查后HRB400EΦ12鋼筋復試報告。主要檢測數據為：抗拉強度實測值561N/mm2，屈服強度實測值460N/mm2，實測重量0.816kg/m(HRB400E Φ12 鋼筋：屈服強度標準值400N/mm2，極限強度標準值540N/mm2，理論重量0.888kg/m)。

事件二：五層某施工段現澆結構尺寸檢驗批驗收表(部分)如下：

事件三：監理工程師對三層油漆和涂料施工質量檢查中，發現部分房間有流墜、刷紋、透底等質量通病，下大了整改通知單。

事件四：在地下防水工程質量檢查驗收時，監理工程師對防水混凝土強度、抗滲性能和細部節點構造進行了檢查，提出了整改要求。

問題：

1.事件一種，計算鋼筋的強屈比、屈強比(超屈比)、重量偏差(保留兩位小數)，并根據計算結果分別判斷該指標是否符合要求。

2.事件二中，指出驗收表中的錯誤，計算表中正確數據的允許偏差合格率。

3.事件三中，涂飾工程還有哪些質量通病?

4.事件四中，地下工程防水分為幾個等級?Ⅰ級防水的標準是什么?防水混凝土驗收時，需要檢查哪些部位的設置和構造做法?

參考答案：

1、事件一中，強屈比=抗拉強度/屈服強度=561/460=1.22，小于1.25不合格

超屈比=屈服強度實測值/屈服強度標準值=460/400=1.15，小于1.3合格

(試題中將兩個概念屈強比于超屈比兩個概念混淆了，其實這兩個概念是不一樣的)

重量偏差=(0.888-0.816)/0.888=-0.08，不大于8%，合格(GB50204-2002,2011版表5.3.2-A)

2、事件二中錯誤之處：層高大于5米，允許偏差10mm。

表中允許偏差合格率分別為：基礎80%、柱梁墻70%、剪力墻80%、層高70%、柱高層高80%(GB50204-2002,2011版表8.3.2-1)

3、涂飾工程還有下列通病：泛堿、咬色、疙瘩、砂眼、漏涂、起皮和掉粉。(P245)

4、地下防水共分為四個等級，其中一級防水標準是：不允許滲水，結構表面可有少量濕漬。

防水混凝土驗收時需要檢查：防水混凝土的變形縫、施工縫、后澆帶穿墻管道、埋件等設置和構造做法是否符合設計要求。

(三)背景材料

某新建站房工程，建筑面積56500m2，地下一層，地上三層，框架結構，建筑總高24米。總承包單位搭設了雙排扣件式鋼管腳手架(高度25面米)，在施工過程中有大量材料堆放在腳手架上面，結果發生了腳手架坍塌事故，造成1人死亡，4人重傷，1人輕傷，直接經濟損失600多萬元。事故調查中發現下列事件：

事件一：經檢查，本工程項目經理持有一級注冊建造師證書和安全考核資格證書(B)，電工、電氣焊工、架子工持有特種作業操作資格證書。

事件二：項目部編制的重大危險源控制系統文件中，進包含有重大危機源的辨識、重大危險源的管理、工廠選址和土地使用規劃等內容，調查組要求補充完善。

事件三：雙排腳手架連墻件被施工人員拆除了兩處;雙排腳手架同一區段，上下兩層的腳手板堆放的材料重量均超過3kN/m2。項目部對雙排腳手架在基礎完成后、架體搭設前，搭設到設計高度后，每次大風、大雨后等情況下均進行了階段檢查和驗收，并形成書面檢查記錄。

問題：

1.事件一種，施工企業還有哪些人員需要取得安全考核資格證書及其證書類別與建筑起重作業相關的特種作業人員有哪些?

2.事件二中，重大危險源控制系統還應有哪些組成部分?

3.指出事件三中的不妥之處;手腳架還有哪些情況下也要進行階段檢查和驗收?

4.生產安全事故有哪幾個等級?本事故屬于哪個等級?

參考答案：

1、事件一中，施工企業主要負責人(A證)、項目專職安全生產管理人員(C證);與建筑業有關的特種作業人員還有：起重機安拆工、起重機械司機、起重機司索工、信號工。(P279)

2、重大危險源控制系統還包括：重大危險源的評價;重大危險源的安全報告;事故應急救援預案;重大危險源的監察等內容。(P253)

3、事件三不妥之處有：

(1)雙排腳手架連墻桿被施工人員拆除了兩處。理由：雙排腳手架連墻桿在施工過程中不能拆除

(2)雙排腳手架同一區段上下兩層堆放材料均超過3KN/m2。理由：根據JGJ_130-2011中4.2.3規定，當在雙排腳手架上同時有2個及以上操作層作業時，在同一個跨距內各操作層的施工均布荷載標準值總和不得5.0 kN/m2。

(3)每次大風大雨均進行檢查驗收。理由：遇有六級大風與大雨后進行檢查驗收。

腳手架以下情況下需要進行階段檢查和驗收：

(1)基礎完工后及腳手架搭設前;

(2)作業層上施加荷載前;

(3)每搭設完6一8m高度后;

(4)遇有六級大風與大雨后，寒冷地區開凍后;

(5)達到設計高度后;

(6)停用超過一個月。

4、生產安全事故分為：特別重大事故、重大事故、較大事故、一般事故四個等級。本事故1人死亡、4人重傷、直接經濟損失600多萬元，屬于一般事故。

(四)背景資料

某大型綜合商場工程，建筑面積49500m2，地下一層，地上三層，現澆鋼筋混凝土框架結構。建安投資為22000.00萬元，采用工程量清單計價模式，報價執行《建設工程工程量清單計價規范》(GB 50500—2013)，工期自2013年8月1日至2014年3月31日，面向國內公開招標，有6家施工單位通過了資格預審進行投標。

從工程招標至竣工決算的過程中，發生了下列事件：

事件一：市建委制定了專門的招標代理機構。在投標期限內，先后有A、B、C三家單位對招標文件提出了疑問，建設單位以一對一的形式書面進行了答復。經過評標委員會嚴格評審，最終確定E單位中標。雙方簽訂了施工總承包合同(幕墻工程為專業分包)。

事件二：E單位的投標報價構成如下：分部分項工程費為16100.00萬元，措施項目費為1800.00萬元，安全文明施工費為322.00萬元，其他項目費為1200.00萬元，暫列金額為1000.00萬元，管理費10%，利潤5%，規費1%，稅金3.413%。

事件三：建設單位按照合同約定支付了工程預付款;但合同中未約定安全文明施工費預支付比例，雙方協商按照國家相關部門規定的最低預支付比例進行支付。

事件四：E施工單位對項目部安全管理工作進行檢查，發現安全生產領導小組只有E單位項目經理、總工程師、專職安全管理人員。E施工單位要求項目部整改。

事件五：2014年3月30日工程竣工驗收，5月1日雙方完成竣工決算，雙方書面簽字確認于2014年5月20日前由建設單位支付未付工程款560萬元(不含5%的保修金)給E施工單位。此后，E施工單位3次書面要求建設單位支付所欠款項，但是截止8月30日建設單位仍未支付560萬元的工程款。隨即E施工單位以行使工程款優先受償權為由，向法院提起訴訟，要求建設單位支付欠款560萬元，以及拖欠利息5.2萬元、違約金10萬元。

問題

1、分別指出事件一中的不妥之處，并說明理由。

2、列式計算事件二中E單位的中標造價是多少萬元(保留兩位小數)。根據工程項目不同建設階段，建設工程造價可劃分為哪幾類?該中標造價屬于其中的哪一類?

3、事件三中，建設單位預支付的安全文明施工費最低是多少萬元(保留兩位小數)?并說明理由。安全文明施工費包括哪些費用?

4、事件四中，項目安全生產領導小組還應有哪些人員(分單位列出)?

5、事件五中，工程款優先受償權自竣工之日起共計多少個月?E單位訴訟是否成立?其可以行使的工程款優先受償權是多少萬元?

參考答案：

1、事件一不妥之處有：

(1)市建委指定了專門的招標代理機構。理由：根據相關規定，任何單位和個人均不得為招標人指定代理機構。

(2)建設單位進行了一對一的書面答復。理由：建設單位對于招標過程中的疑問以書面的形式向所有招標文件的收受人發出。

2、事件二中E單位的中標造價

=(16100.00+1800.00+1200.00)*(1+1%)*(1+3.413%)=19949.40萬元。

根據工程建設不同階段，建設工程造價分為：招標控制價、投標價、簽約合同價、竣工結算價。該中標造價屬于投標價。(P296)

3、事件三中建設單位支付的安全文明施工費=322*(5/8)*60%=201.25*60%=120.75萬元。理由：根據相關規定，發包人應該在工程開工后的28天之內預付不低于當年施工進度計劃的安全文明施工費總額的60%，其余部分按照提前安排的原則，與進度款同期支付。

安全文明施工費包括：安全施工費、文明施工費、環境保護費、臨時設施費。

4、項目安全生產領導小組還應該包括下列人員：根據《建筑施工企業安全生產管理規范》GB50656-2011中12.0.3之規定，應成立由總承包單位、專業承包和勞務分包單位項目經理、技術負責人和專職安全生產管理人員組成的安全管理領導小組;

5、優先受償權自竣工之日起6個月以內。E單位訴訟成立。可以行使的優先受償權=560+5.2=565.2萬元，不含建設單位違約金。

(五)背景資料

某辦公樓工程，建筑面積45000m2，地下二層，地上二十六層，框架一剪力墻結構，設計基礎底標高為-9.0m，由主樓和附屬用房組成。基坑支護采用復合土釘墻，地質資料顯示，該開挖區域為粉質粘土且局部有滯水層。施工過程中發生了下列事件：

事件一：監理工程師在審查《復合土釘墻邊坡支護方案》時，對方案中制定的采用鋼筋網噴射混凝土面層、混凝土終凝時間不超過4小時等構造做法及要求提出了整改完善的要求。

事件二：項目部在編制的“項目環境管理規劃”中，提出了包括現場文化建設、保障職工安全文明施工的工作內容。

事件三：監理工程師在消防工作檢查時，發現一只手提式滅火器直接掛在工人宿舍外墻的掛鉤上，其頂部離地面的高度為1.6m：食堂設置了獨立制作間和冷藏設施，燃氣罐放置在通風良好的雜物間。

事件四：在砌體子分部工程驗收時，監理工程師發現有個別部位存在墻體裂縫。監理工程師對不影響結構安全的裂縫砌體進行了驗收，對可能影響結構安全的裂縫砌體提出整改要求。事件五：當地建設主管部門于10月17日對項目進行執法大檢查，發現施工總承包單位項目經理為二級注冊建造師。為此，當地建設主管部門做出對施工總承包單位進行行政處罰的決定：與10月21日在當地建筑市場誠信信息平臺上做了公示;并于10月30日將確認的不良行為記錄上報了住房和城鄉建設部。

問題

1.事件一中，基坑土釘墻護坡其面層的構造還應包括哪些技術要求?

2.事件二中，現場文明施工還應包括哪些工作內容?

3.事件三中，有哪些不妥之處并說明正確做法。手提式滅火器還有哪些放置方法?

4.事件四中，監理工程師的做法是否妥當?對可能影響結構安全的裂縫砌體應如何整改驗收?

5.時間五中，分別指出當地建設主管部門的做法是否妥當?并說明理由。

參考答案：

1、事件一中，土釘墻護坡面層構造還包括：1)土釘墻墻面坡度不宜大于1：0.1;2)土釘必須和面層有效連接，應設置承壓板或加強鋼筋等構造措施，承壓板或加強鋼筋應與土釘螺栓連接或鋼筋焊接連接;3)土釘的長度宜為開挖深度的0.5～1.2倍，間距宜為1～2m，與水平面夾角宜為50～200;4)土釘鋼筋宜采用HRB335、HRB400級鋼筋，鋼筋直徑宜為16～32mm，鉆孔直徑宜為70～120mm;5)注漿材料宜采用水泥漿或水泥砂漿，其強度等級不宜低于M10;6)噴射混凝土面層宜配置鋼筋網，鋼筋直徑宜為6～10mm，間距宜為150～

300mm;噴射混凝土強度等級不宜低于C20，面層厚度不宜小于80mm;7)坡面上下段鋼筋網搭接長度應大于300mm。(P432)

2、現場文明施工內容還包括：規范場容，保持作業環境整潔衛生;創造文明有序安全生產的條件;減少對居民和環境的不利影響。(P289)

3、事件三不妥之處：

(1)手提式滅火器直接掛在工人宿舍外墻的掛鉤上，其頂部高度離地面的高度為1.6m。正確做法：滅火器應設置在明顯的位置，底部離地面的高度應小于1.5米。P360

(2)燃氣罐放置在雜物間。正確做法：燃氣罐應單獨設置存放間。P286

手提式滅火器還可以設置在托架上、消防箱內。

4、監理工程師做法妥當。根據相關規定對有可能影響結構安全性的砌體裂縫應由有資質的檢測單位檢測鑒定，需返修或加固處理的，待返修或加固處理滿足使用要求后進行二次驗收。

5、事件五中，10月17日作出行政處罰，10月21日公示不良行為記錄信息 妥當。理由是：不良行為記錄信息的公布時間為行政處罰決定做出后7d內。

10月 30日將確認的不良行為記錄上報了住房和城鄉建設部不妥。理由是：不良行為記錄在當地 發布記錄起7d內報住房和城鄉建設部。

第四篇：2009年一級建造師建筑工程法規真題

2009年一級建造師建筑工程法規真題

一、單項選擇題(共70題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)1.關于推薦性標準，下面說法正確的是（）。

A.不管是在什么級別的推薦性標準，都可以不執行

B.如果是推薦性地方標準，也必須要執行

C.如果是推薦性行業標準，也必須要執行

D.如果是推薦性國家標準，也必須要執行

2.某工程在9月10日發生了地震災害迫使承包人停止施工。9月15日發包人與承包人共同檢查工程的損害程度，并一致認為損害程度嚴重，需要拆除重建。9月17日發包人將依法單方解除合同的通知送達承包人，9月18日發包人接到承包人同意解除合同的回復。依據《合同法》的規定，該施工合同解除的時間應為（）。

A.9月10日 B.9月15日C.9月17日 D.9月18日

3.根據《土地管理法》的有關規定，國家征收土地必須按法定程序進行，并根據被征收土地的（），按照法定標準給予征地補償。

A.原用途

B.生產能力

C.經濟價值

D.區位

4.甲乙雙方因工程施工合同發生糾紛，甲公司向法院提起了民事訴訟。審理過程中，在法院的主持下，雙方達成了調解協議，法院制作了調解書并送達了雙方當事人。雙方簽收后乙公司又反悔，則下列說法正確的是()。

A.甲公司可以向人民法院申請強制執行

B.人民法院應當根據調解書進行判決

C.人民法院應當認定調解書無效并及時判決

D.人民法院應當認定調解書無效并重新進行調解 5.下列關于有限責任公司責任承擔的正確說法是()。

A.股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對其債務承擔責任

B.股東以其個人資產為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對其債務承擔責任

C.股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其注冊資本對其債務承擔責任

D.股東以其個人資產為限對公司承擔責任，公司以其注冊資本對其債務承擔責任 6.關于表見代理的錯誤說法是（）。

A.表見代理的行為人沒有代理權

B.表見代理是無效代理

C.表見代理在本質上屬于無權代理

D.善意相對人有理由相信行為人有代理權

7.根據《安全生產許可證條例》規定，企業在安全生產許可證有效期內，嚴格遵守有關安全生產的法律法規，未發生（）事故的，安全生產許可證有效期屆滿時，經原發證管理機關同意，不再審查，安全生產許可證有效期延期3年。

A.安全 B.重大死亡

C.死亡 D.重傷

8.甲是乙的債務人，乙是丙的債務人，由于乙怠于行使自己到期的債權導致無法償還對丙的債務，則下列說法正確的是（）。

A.丙可以行使代位權，代替乙向甲行使債權

B.丙必須以乙名義行使乙的債權

C.丙可以行使不安抗辯權

D.甲可以行使代位權，直接向丙償還債務 9.某施工單位拒不履行法院生效判決，現查明該單位在銀行賬戶存有一筆款項，則法院可采取的強制執行措施是（）。

A.凍結

B.查封

C.拍賣

D.提存

10.某工程項目標底是900萬元人民幣，投標時甲承包商根據自己企業定額算得成本是800萬元人民幣。剛剛竣工的相同施工項目的實際成本是700萬元人民幣。則甲承包商投標時的合理報價最低應為（）。

A.700萬元

B.800萬元

C.900萬元

D.1000萬元

11.建設單位擬修建一座造紙廠，為了盡量減少對環境的污染，應當采取的措施是()。

A.污水處理設施要設計、施工、生產同時進行

B.造紙廠投入運營后3個月內必須建設污水處理設施

C.建設單位對造紙廠污染環境進行檢測后決定何時修建污水處理設施

D.污水處理設施與造紙廠主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用 12.王某所簽訂的下列合同中，不屬于我國《合同法》調整范圍的是（）。

A.勞動合同

B.借款合同

C.勞務分包合同

D.房屋租賃合同

13.根據招標投標相關法律規定，在投標有效期結束前，由于出現特殊情況，招標人要求投標人延長投標有效期時，（）。

A.投標人不得拒絕延長，并不得收回其投標保證金

B.投標人可以拒絕延長，并有權收回其投標保證金

C.投標人不得拒絕延長，但可以收回其投標保證金

D.投標人可以拒絕延長，但無權收回其投標保證金

14.按照合同的約定，2007年1月1日發包方應該向承包方支付工程款，但沒有支付。2007年7月1曰至8月1日之間，當地發生了特大洪水，導致承包方不能行使請求權。2007年12月3日，承包方向法院提起訴訟，請求發包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院做出判決。則下面的說法正確的是()。

A.2007年7月1日至8月1日之間訴訟時效中止 B.2007年12月31日起訴訟時效中止

C.2007年12月3日訴訟時效中斷

D.2007年7月1日至8月1日之間訴訟時效中斷

15.王某位于市區的一套住宅被劃入拆遷范圍，該房屋已出租給張某。在張某不同意解除房屋租賃合同的情況下，拆遷人應當（）。

A.對王某實行貨幣補償

B.對張某實行貨幣補償

C.對張某實行房屋產權調換

D.對王某實行房屋產權調換 16.《建筑業企業資質管理規定》屬于（）。

A.行政法規

B.一般法律

C.司法解釋

D.部門規章 17.下列屬于應當承擔締約過失責任的情形是（）。

A.施工單位沒有按照合同約定的時間完成工程

B.建設單位沒有按照合同約定的時間支付工程款

C.施工單位在投標時借用了其他企業的資質，在資格預審時沒有通過審查

D.建設單位在發出中標通知書后，改變了中標人

18.在一起鋼材購銷合同糾紛的訴訟過程中，作為買方的施工企業將鋼材供應商在其網站上發布的價目表下載打印，并在法庭上作為證據出示，則該證據種類屬于（）。

A.物證

B.勘驗筆錄

C.書證

D.視聽資料

19.根據《建設工程質量管理條例》的規定，設計單位應當參與建設工程（）分析，并提出相應的技術處理方案。

A.工期延誤

B.投資失控

C.質量事故

D.施工組織

20.甲方與乙方簽訂一項工程承攬合同并約定仲裁機構，后在合同履行期間產生糾紛，雙方按照約定進行了仲裁，乙方不服仲裁裁決，根據《仲裁法》規定，乙方可以向（）的中級人民法院提出撤銷仲裁裁決的申請。

A.仲裁委員會所在地

B.合同簽訂地

C.乙方所在地

D.建設工程所在地 21.甲乙雙方簽訂買賣合同，丙為乙的債務提供保證，但保證合同中未約定保證方式及保證期間，下列說法正確的是()。

A.丙的保證方式為一般保證

B.保證期間與買賣合同的訴訟時效相同

C.如果甲在保證期間內未要求丙承擔保證責任，則丙免除保證責任

D.如果甲在保證期間內未經丙書面同意將主債權轉讓給丁，則丙不再承擔保證責任 22.根據《建設工程安全生產管理條例》的規定，建設工程意外傷害保險的期限（）。

A.自保險合同生效之日起至保險合同解除止 B.自施工合同訂立之日起至施工合同履行完畢止

C.自實際施工之日起至竣工結算完畢止

D.自工程開工之日起至竣工驗收合格止 23.某施工企業對建設行政主管部門的行政處罰不服，向人民法院提起了行政訴訟。關于本案中的舉證責任，下列說法正確的是（）。

A.舉證責任的分配原則是“誰主張，誰舉證”

B.建設行政主管部門在訴訟過程中不得自行取證

C.施工企業對沒有違法的事實負有舉證責任

D.作出該行政處罰的依據應當由施工企業提供

24.某施工合同因承包人重大誤解而屬于可撤銷合同時，則下列表述錯誤的是（）。

A.承包人可申請法院撤銷合同

B.承包人可放棄撤銷權繼續認可該合同

C.承包人放棄撤銷權后發包人享有該權利 D.承包人享有撤銷權而發包人不享有該權利 25.甲、乙雙方因施工合同糾紛，經仲裁機構裁決乙方應承擔責任，然而乙方拒不履行生效裁決。根據《仲裁法》規定，甲方可以（）。

A.向法院申請撤銷裁決

B.向人民法院起訴

C.向上級仲裁機構申訴

D.向人民法院申請執行

26、甲公司與乙公司組成聯合體投標，則下面說法正確的是（）.A、共同投標協議在在中標后提交

B、甲公司與乙公司必須是同一專業 C、甲公司與乙公司必須是同一資質等級

D、聯合體是以一個投標人的身份投標

27、根據不同的分類標準，建設工程施工合同屬于（）：

A、有名合同、雙務合同、有償合同

B、有名合同、雙務合同、不要式合同 C、無名合同、單務合同、要式合同

D、有名合同、單務合同、要式合同

28、某項目2008年3月1日確定了中標人，3月8日發出了中標通知書，2008年3月12日中標人收到了中標通知書，則簽訂合同的日期應該不遲于（）。

A、2008年3月16日B、2008年3月31日C、2008年4月7日D、2008年4月11日

29、依據《合同法》對合同變更的規定，以下表述中，正確的是（）。

A、不論采用何種形式訂立的合同，履行期間當事人通過協商均可變更合同約定的內容 B、采用范本訂立的合同，履行期間不允許變更合同約定的內容 C、采用格式合同的，履行期間不允許變更合同約定的內容

D、采用競爭性招標訂立的合同，履行期間不允許變更合同約定的內容

30、某施工項目總承包招標，合同估算價為人民幣1.2億元，則要求投標方提供的投標保證金最高應為（）。

A、240萬

B、120萬

C、80萬

D、20萬

31、下列行政行為不能提起行政復議的是（）。

A、某市建設行政主管部門將某施工企業的資質由一級降為二級

B、某市交通行政主管部門發布了禁止大型運輸車輛超載的規定，并據此對某公司超載車輛進行了扣押

C、某市建設行政主管部門下達有關文件對內部工作人員予以警告處分 D、某市民政部門對張某成立社團組織的申請不予批準

32、在施工承包合同中約定由施工單位采購建筑材料。施工期間，建設單位要求施工單位購買某采石場的石料，理由是該石料物美價廉。對此，下面說法正確的是（）。

A、施工單位可以不接受

B、建設單位的要求施工單位必須接受 C、建設單位通過監理單位提出此要求，施工單位才必須接受 D、建設單位以書面形式提出要求，施工單位就必須接受

33、某建設項目遞交投標文件的截止時間為2008年3月1日上午9點，某投標人由于交通堵塞于2008年3月1日上午9點5分將投標文件送達，開標當時的正確做法是（）。

A、招標人不予受理，該投標文件作為無效標書處理

B、經招標辦審查批準后，該投標有效，可以進入開標程序 C、經其他全部投標人過半數同意，該投標可以進入開標程序 D、由評標委員會按照廢標處理

34、某建筑公司與某安裝公司組成聯合體承包工程，并約定質量缺陷引起的賠償責任由雙方各自承擔50%。施工中由于安裝公司技術問題導致質量缺陷，造成工程20萬元損失，則以下說法正確的是（）

A、建設單位可以向建筑公司索賠20萬元

B、建設單位只能向安裝公司索賠20萬元 C、建設單位只能向建筑公司和安裝公司分別索賠10萬元 D、建設單位不可以向安裝公司索賠20萬元

35、某公司因情況緊急，于3月2日請求人民法院對某港口倉庫的一批貨物采取訴前保全措施，3月3日，法院同意了財產保全申請，并于當天裁定對該批貨物進行了扣押。如果該公司在（）未起訴，法院將解除對該財產保全。

A、3月22日

B、3月18日

C、3月13日

D、3月12日

36、關于下列招標方式訂立施工合同的說法中，正確的是（）。

A、提交投標文件是承諾

B、發放招標文件是要約 C、簽訂書面合同是承諾

D、發放中標通知書是承諾

37、按照《建設工程安全生產管理條例》的規定，（）不屬于建設單位安全責任的范圍（）。

A、向建設行政主管部門提供安全施工措施資料 B、向施工單位提供準確的地下管線資料

C、對拆除工程進行備案

D、為施工現場從事特種作業人員提供安全保障

38、建設工程質量監督部門對某施工項目進行檢查時，提出了若干檢查要求，其中不屬于質量監督部門職權范圍的檢查內容是（）。

A、要求出示施工項目經理和技術負責人的資格證書 B、要求提供質量保證體系和質量責任制度文件

C、抽查施工主要建筑材料的質量

D、檢查勞動合同履行及勞動保護情況

39、按照《擔保法》的規定，可以作為保證人的是（）。

A、廠礦的職能部門

B、有限責任公司

C、政府機關

D、高等學校 40、在下列財產擔保方式中，不轉移對擔保財產占有的是（）。

A、定金B、質押

C、抵押

D、留置

41、某工程施工合同履行過程中，經建設單位同意，總承包單位將部分工程的施工交由分包單位完成。就分包工程的施工而言，下列說法正確的是（）。

A、應由分包單位與總承包單位對建設單位承擔責任 B、應由總承包單位對建設單位承擔責任

C、應由分包單位對建設單位承擔責任D、由建設單位自行承擔責任

42、下列關于建設單位質量責任和義務的表述中，錯誤的是（）。A、建設單位不得暗示施工單位違反工程建設強制性標準，降低工程質量 B、建設單位不得任意壓縮合同工期

C、建設單位進行裝修時不得變動建筑主體和承重結構

D、建設工程發包單位不得迫使承包方以低于成本價格競標

43、建筑公司某總經理王某將列入工程概算的安全施工措施費用50萬元挪作他用，工地因安全生產條件不符合國家規定而導致重大經濟損失人員傷亡，王某的行為涉嫌構成（）。

A、瀆職罪

B、重大勞動安全事故罪

C、重大責任事故罪

D、工程重大安全事故罪

44、甲與乙簽訂房屋買賣合同，將自有的一幢房屋賣給乙，并約定任何一方違約須向對方支付購房款的25%的違約金。但在交房前，甲又與丙簽訂合同，將該房屋賣給丙，并與丙辦理了過戶登記手續。則下列說法中正確的是（）。

A、若乙要求甲支付約定的違約金，甲可以請求法院或仲裁機構予以適當減少 B、甲必須收回房屋并向乙支付

C、丙取得該房屋的所有權 D、乙不能要求甲實際交付該房屋，但可以要求甲承擔違約責任

45、甲建筑公司是某施工項目的施工總承包單位，乙建筑公司是其分包單位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工項目發生了安全生產事故，應由（）向負有安全生產監督管理職責的部門報告。

A、甲建筑公司或乙建筑公司

B、甲建筑公司

C、乙建筑公司

D、甲建筑公司和乙建筑公司

46、在施工合同履行過程中，當事人一方可以免除違約責任的情形的是（）。

A、因為建設單位拖延提供圖紙，導致建筑公司未能按照合同約定的時間開工 B、因為建筑公司自有設備損壞，導致工期拖延

C、因為發生洪災，建筑公司無法再合同約定的工期內竣工

D、因為三通一平工程拖延，建設單位不能在合同約定的時間內提供施工場地

47、某地區擬建設一項大型工程項目，按照項目建設程序，該項目建設的可行性研究報告已經上報給了國家具有審批權限的審批機構。但在審查過程中，發現該項目沒有（），最終該項目未能通過。

A、項目招標計劃

B、項目施工組織設計 C、安全管理實施方案

D、合理用能的專題論證

48、某貸款合同，借款方以一塊林地的承包經營權向貸款方做了抵押擔保，但未到縣級林業主管部門辦理抵押登記，貸款方即撥付了借貸資金。按照相關法律規定，該抵押合同（）。

A、在貸款方將資金撥付借款方賬戶時生效

B、由于事先沒獲得林業主管部門批準，屬于無效合同 C、自當事人雙方簽字蓋章后生效 D、借貸雙方辦理完抵押登記后生效

49、以下各項中，屬于監理單位安全責任的是（）

A、組織專家論證，審查深基坑專項施工方案

B、施工單位拒不整改安全隱患時，及時向有關部門報告 C、申請施工許可證時，提供建設工程有關安全施工措施資料 D、提出保障施工作業人員安全和預防安全生產事故措施的建議

50、受要約人在要約規定的期限內發出的書面承諾，由于水災導致郵路中斷，致使到達要約人的時間超過了承諾期限。按照《合同法》規定，下列選項中正確的是（）。

A、應視為受要約人撤回承諾

B、應視為受要約人撤銷承諾 C、若要約人未作出任何表示，則該承諾有效 D、因承諾超過規定的期限，該承諾只能無效

51、甲訴乙建設工程施工合同一案，人民法院立案審理。在庭審中，甲方未經法庭許可中途退庭，則人民法院對該起訴案件（）

A、移送二審法院裁決

B、按照撤訴處理

C、按缺席判決

D、進入再審程序

52、民事責任的承擔方式中不包括（）。

A、恢復原狀

B、消除危險

C、賠禮道歉

D、沒收財產

53、王某發現吊裝預制構件預脫落，拒絕繼續作業并迅速躲避。王某的行為時行使法律規定的（）。

A、正當防衛權

B、緊急避險權

C、拒絕權

D、知情權

54、下列選項中，有關工程竣工日期的錯誤表述的是（）。

A、建設工程竣工前，當事人對工程質量發生爭議，工程質量經鑒定合格，鑒定日期為工程竣工日期

B、承辦人已經提交竣工驗收報告，發包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期

C、建設工程經竣工驗收合格，以竣工驗收合格之日為竣工日期

D、建設工程未竣工驗收，發包人擅自使用，以轉移占有建設工程之日為竣工日期

55、甲市的王先生購買了位于乙市的商品房一套，該住房的開發商為丙市的某房地產開發公司，工程由丁市的建筑業企業施工建設。王先生入住不到一年，發現該房屋的承重墻出現嚴重開裂。王先生欲對此提起訴訟，則本案應由（）人民法院管轄。

A、甲市

B、乙市

C、丙市

D、丁市

56、下列關于格式條款的說法中，正確的是（）。

A、格式條款與非格式條款不一致的，應以格式條款為主

B、只要合同中寫明，提供格式條款的一方無需提請對方注意限制其責任的條款 C、對格式條款的理解發生爭議的，應當按照通常的理解予以解釋 D、對格式條款有兩種以上解釋的，應當作出有利于起草方的解釋

57、某建設工程勘察單位實力較強，欲在全國范圍內承接勘察業務，按照我國建設工程勘察設計管理相關規定，該建設工程勘單位的資質最低須為（）。

A、甲級

B、乙級

C、丙級

D、丁級

58、按照國家工程建筑消防技術標準需要進行消防設計的建筑工程，建設單位應當將建筑工程的消防設計圖紙及相關資料報送（）審核。

A、建設行政主管部門

B、公安消防機構

C、消防檢測機構

D、質量監督機構

59、由于監理工程師指令有誤導致現場停工，若合同中沒有相應條款，則正確說法是（）。

A、由建設單位做好現場維護，所需費用由建設單位承擔 B、由施工單位做好現場維護，所需費用由監理單位承擔 C、由施工單位做好現場維護，所需費用由施工單位承擔 D、由施工單位做好現場維護，所需費用由建設單位承擔 60、某貿易公司與某建材供應商簽訂合同，約定供應商于7日內將3000噸鋼筋運至某工地，向施工單位履行交貨義務。合同簽署后，供應商未按照合同約定交貨，則（）。

A、施工單位與貿易公司應共同向供應商追究違約責任

B、供應商向施工單位承擔違約責任

C、供應商向貿易公司承擔違約責任 D、施工單位與貿易公司均可以向供應商追究違約責任 61、工程保險中屬于強制性保險的是（）

A、安裝工程一切險

B、職業責任險

C、建筑工程一切險

D、意外傷害險 62、按照《擔保法》的規定，債權人依法將主債權轉讓給第三人，在通知債權人和保證人后，保證人（）。A、可以在減少保證范圍的前提下再承擔保證責任

B、必須在原擔保范圍內繼續承擔保證責任

C、可以拒絕再承擔保證責任 D、同意后，才繼續承擔保證責任

63、某建設單位取得土地使用權后，需要改變土地使用權出讓合同約定土地用途的，必須取得出讓方和（）的同意。

A、城鄉規劃行政主管部門

B、環境保護行政主管部門 C、土地行政主管部門

D、建設行政主管部門

64、某建設工程總承包商與分包商在分包合同中約定了有效的仲裁條款，合同履行期間，總承包商以分包商不具備資質為由向人民法院起訴，要求確認該分包合同無效。根據我國相關法律規定，人民法院（）。

A、應當受理，確認合同有效后駁回起訴

B、不予受理 C、應當受理，確認合同有效后移送仲裁委員會 D、應當先審查合同效力，確認合同無效后受理

65、施工人員對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料應當在（）的監督下現場取樣送檢。

A、設計單位

B、工程質量監督機構

C、監理單位

D、施工企業質量管理部門 66、建設單位委托招標代理機構對擬建工程建設項目進行勘察設計招標，按照我國《工程建設項目勘察設計招標投標辦法》的規定，擬招標項目應當具備一定的條件，其中包括（）。

A、施工組織設計已經編制完成并批準

B、材料、設備等物質供應合同已簽訂 C、施工項目管理規劃已經編制完成 D、勘察設計所需資金已經落實 67、甲房地產開發公司將一住宅小區工程以施工總承包方式發包給乙建筑公司，建筑公司又將其中場地平整及土方工程分包給丙土方公司。在開工前，應當由（）按照有關規定申請施工許可證。

A、乙建筑公司

B、丙土方公司

C、甲房地產開發公司與乙建筑公司共同 D、甲房地產開發公司 68、某施工單位因嚴重違章施工造成了重大安全生產事故，有關行政機關擬吊銷其資質證書。以下有關行政處罰程序的表述錯誤的是（）。

A、這起行政處罰不適用聽證程序

B、行政機關應負責組織聽證 C、行政機關應承擔組織聽證的費用

D、施工單位有權要求舉行聽證

69、施工單位所承建的某辦公樓，沒有經過驗收建設單位就提前使用，3年后，辦公樓主體結構出現質量問題，下列說法正確的是（）。

A、主體結構的最低保修年限為50年，施工單位應當承擔保修責任

B、主體結構的最低保修年限是設計的合理使用年限，施工單位應當承擔保修責任 C、施工單位是否承擔保修責任，取決于建設單位是否已經支付足額工程款 D、由于建設單位提前使用，施工單位不需要承擔保修責任 70、商品混凝土供應商甲作為證人，欲證明施工單位乙用于承包工程的商品混凝土數量及價款等事實，以下說法不符合《關于民事訴訟證據的若干規定》的是（）。

A、詢問證人甲時，其他證人不得在場

B、審判人員和當事人可以對甲進行詢問 C、甲應出庭作證

D、甲可以旁聽法庭審理

二、多項選擇題(共30題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分;少選，所選的每個選項得0.5分)

71.某施工單位申領建筑施工企業安全生產許可證時，根據我國《建筑施工企業安全生產許可證管理規定》，應具備經建設行政主管或其他有關部門考核合格的人員包括（）。

A.應急救援人員 B.單位主要負責人C.從業人員 D.安全生產管理人員E.特種作業人員 72.以下關于建設工程企業資質等級劃分的表述中，正確的有（）。

A.取得甲級工程勘察勞務資質的企業，承接工程勘察業務范圍不受限制

B.勞務分包與施工總承包是建筑業企業資質劃分中兩個獨立的序列

C.工程監理企業的資質等級分為一級、二級、三級

D.工程設計資質分為工程設計綜合資質、工程設計行業資質和工程設計專項資質

E.工程勘察綜合資質與工程設計綜合資質只設置一個級別 73.甲建筑公司收到了某水泥廠寄發的價目表但無其他內容。甲按標明價格提出訂購1000噸某型號水泥，并附上主要合同條款，卻被告知因原材料價格上漲故原來的價格不再適用，要采用提價后的新價格，則下列說法正確的是()。

A.水泥廠的價目表屬于要約邀請 B.甲建筑公司的訂購表示屬于要約

C.水泥廠的價目表屬于要約

D.水泥廠新報價屬于承諾

E.水泥廠新報價屬于新要約 74.下列選項中，屬于無效合同的有()。

A.供應商欺詐施工單位簽訂的采購合同

B.村委會負責人為獲得回扣與施工單位高價簽訂的村內道路施工合同

C..施工單位將工程轉包給他人簽訂的轉包合同

D.分包商擅自將發包人供應的鋼筋變賣簽訂的買賣合同

E.施工單位與房地產開發商簽訂的墊資施工合同

75.按照相關法律規定，勘察合同中勘察人的主要義務包括（）。

A.必須使用自己的機具設備完成勘察工作 B.參加主體結構隱蔽工程的施工驗收

C.按約定的工作范圍進行勘察

D.按約定的時間完成勘察任務

E.提供完整的勘察報告

76.關于工程建設中，施工單位應采取的消防安全措施，下列說法正確的有（）。

A.實行防火安全責任制，確定各崗位的消防安全責任人

B.施工過程中，禁止在具有火災、爆炸危險的場所使用明火作業

C.要求施工現場消防產品的質量必須符合國家標準或行業標準

D.要對職工進行消防安全培訓，有火災危險作業的人員必須持證上崗

E.在設有車間或倉庫的建筑物內設置員工宿舍的，應當立即拆除

77.有五位先生通過了建造師執業資格考試，目前打算申請注冊。下列情形中不予注冊的有（）。

A.李先生三年前擔任工長時，由于偷工減料導致了安全生產事故而受到刑事處罰

B.趙先生就職于工商行政主管部門，希望能利用業余時間從事施工管理工作

C.王先生由于業務水平高，同時受聘于兩家施工企業，申請在這兩個單位分別注冊

D.周先生拖欠農民工工資

E.張先生由于在今年的施工過程中擅自修改圖紙而受到了處分 78.關于違約金條款的適用，下列說法正確的有（）。

A.約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加

B.違約方支付遲延履行違約金后，另一方仍有權要求其繼續履行

C.當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金條款或定金條款

D.當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以同時適用違約金條款及定金條款

E.約定的違約金高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構按實際損失金額調減 79.某建設項目實行施工總承包，總承包單位將該建設項目依法分包，則關于工程檔案的整理、移交，下列說法中正確的有()。

A.總承包單位負責匯總各分包單位形成的工程檔案，整理無誤后向城建檔案館移交

B.分包單位自行整理本單位形成的工程文件，并向總承包單位移交

C.建設單位負責對檔案文件的審查，審查合格后向城建檔案館移交

D.勘察、設計等單位立卷歸檔后，向總承包單位移交

E.分包單位自行整理的工程文件由本單位檔案管理部門保存，不向其他單位移交 80.下列關于提存的說法中，正確的有()。

A.自提存之日起，債務人的債務視為履行完畢

B.自債權人領取提存物之日起，提存物所有權轉歸債權人

C.自提存之日起，提存物損毀、滅失的風險轉歸債權人

D.如債權人對債務人負有未到期債務的，在債權人未履行債務或者提供擔保之前，提存部門根據債務人的要求應當拒絕其領取提存物

E.債權人領取提存物的權利，自提存之日起五年內不行使而消滅 81.甲施工企業與乙起重機廠簽訂了一份購置起重機的買賣合同，約定4月1日甲付給乙100萬元預付款，5月12日由乙向甲交付兩輛起重機，但到了4月1日，甲經調查發現乙確已全面停產，經營狀況嚴重惡化。此時甲可以()，以維護自己的合法權益。

A.行使同時履行抗辯權

B.終止合同

C.中止履行合同并通知對方

D.請求對方提供適當擔保

E.轉讓合同

82.在《評標委員會和評標方法暫行規定》中，對評標委員會組成的要求包括()。

A.評標委員會由5人以上的單數組成

B.評標委員會的成員必須是既懂經濟又懂法律的專家

C.評標委員會的專家與所有投標人均沒有利害關系

D.評標專家在相關領域工作滿8年且具有高級職稱或同等專業水平

E.評標委員會的成員能夠認真、公正、廉潔地履行職責

83.在施工過程中，施工人員發現設計圖紙不符合技術標準，施工單位技術負責人采取的正確做法是（）。

A.繼續按照工程設計圖紙施工

B.按照技術標準修改工程設計 C.追究設計單位違法責任

D.及時提出意見和建議 E.通過建設單位要求設計單位予以變更

84.根據我國法律規定，下列合同轉讓行為無效的是（）。

A.甲將中標的某項目全部轉讓給乙施工單位

B.甲將自己對乙單位的一筆債務部分轉讓給丙公司，隨后通知乙單位 C.甲將中標的某項目的勞務作業全部包給具有相應資質的丁企業

D.甲不顧合同給定的不得轉讓債權條款，將自己對乙單位的一筆債權轉讓給丙公司 E.甲將自己對乙單位的一筆債權轉讓給丙公司，隨后通知乙單位 85.根據《民事訴訟法》的規定，起訴必須符合的條件有（）。

A.有充分的證據

B.有明確的被告 C.屬于人民法院受理民事訴訟的范圍

D.原告是與本案有間接利害關系的公民

E.有書面的起訴書 86.以下各項糾紛中，屬于《仲裁法》調整范圍的是（）。

A.某建筑公司與某設備安裝公司之間的貸款合同糾紛 B.村民王某與村委會的耕地承包合同糾紛 C.某施工單位和施工單位之間的施工合同糾紛 D.建設單位和施工單位之間的施工合同糾紛 E.鋼筋工趙某和所供職施工單位之間的勞動糾紛

87.根據《擔保法》的有關規定，禁止抵押的有（）。

A.土地所有權

B.宅基地使用權

C.荒山承包經營權

D.學校圖書館

E.被扣押的汽車

88.按照法律規定，下列各選項中屬于民事法律行為成立要件的有（）。

A.行為人意思表示真實

B.行為人必須具有完全民事行為能力 C.行為內容合法

D.行為形式合法 E.行為不違反社會公共利益

89.在市區施工產生環境噪聲污染的下列情形中，可以在夜間進行施工作業而不需要有關主管部門證明的是（）。

A.混凝土連續澆筑

B.特殊需要必須連續作業

C.自來水管道爆裂搶修 D.由于施工單位閉幕向國慶獻禮而搶進度的施工

E.路面塌陷搶修 90.某工程監理公司是施工項目的，其監理的依據包括（）。

A.該項目施工單位與建設單位簽訂的施工承包合同

B.《建設工程質量管理條例》

C.《建設工程安全生產管理條例》 D.該項目設計單位與建設單位簽訂的設計承包合同 E.《工程建設標準強制性條文》

91.根據我國《企業所得稅法》的規定，計算企業所得稅的應納稅所得額時，準予扣除的項目是指與納稅人取得收入有關的（）。

A.成本

B.紅利

C.費用

D.損失

E.收益

92.根據我國《行政訴訟法》的規定，可以設定吊銷企業營業執照行政處罰的規范性文件是（）。

A.地方政府規章

B.法律

C.部門規章

D.行政法規

E.地方性法規

93.施工企業按照安全生產責任制的要求，應完成的安全保障工作包括（）。

A.明確法定代表人對本企業的安全負主要責任

B.設置安全處室對安全負責 C.對內部職工進行安全培訓，持證上崗

D.落實各崗位人員的安全生產責任 E.制定企業內部安全生產績效考核標準

94.下面關于項目招標的說法錯誤的是（）。

A.施工單位合同估算價在200萬元人民幣以上的項目必須招標

B.個人投資的項目不需要招標

C.施工主要技術采用特定專利的項目可以招標 D.涉及到公眾安全的項目必須招標

E.符合工程招標范圍，重要材料采購單項合同估算價在100萬元人民幣以上的項目必須招標

95.甲乙雙方的合同糾紛于2006年7月2日開庭仲裁，7月4日，經仲裁庭調解，雙方達成了調解協議，7月5日仲裁庭根據調解協議制定了調解書，7月6日調解書交由雙方簽收，根據《仲裁法》有關規定，則下列說法正確的是（）。

A.該調解書與仲裁裁決書具有同等法律效力 B.該調解書自2006年7月5日產生法律效力

C.若當事人簽收調解書后反悔，則仲裁庭重新開庭仲裁 D.申請人簽收調解書后，申請人應撤回仲裁申請 E.該調解書自2006年7月6日生產法律效力

96.某建設單位分別與設計、施工和監理等單位簽訂工程合同。根據我國《民用建筑節能管理規定》，各單位在工程實施中負有應當執行建筑節能強制性標準的職責。下面有關對各單位執行建筑節能強制性標準行為的表述，正確的是（）A.監理單位對節能工程實施監理時，不得違反有關法律、法規和標準 B.建設單位不得以任何理由要求施工單位修改經審查合格的節能設計文件 C.民用建筑工程在改建、擴建時，設計單位不得對原建筑進行節能改造

D.施工單位進行施工時，不得違反審查合格的設計文件和建筑節能施工標準 E.在竣工驗收中，建設單位有違反強制性標準的，應當重新組織驗收 97.下面關于施工單位對建設工程質量最低保修期限說法正確的是（）。

A.有防水要求的衛生間為2年

B.給排水管道為5年

C.電氣設備安裝工程為2年 D.供熱與供冷系統，為2個采暖期、供冷期

E.裝修工程為2年

98.對某地級市建設行政主管部門作出的具體行政行為，當事人不服，可以向（）申請行政復議。

A.市建設行政主管部門

B.市人民政府

C.省級建設行政主管部門 D.省級人民政府

E.國務院建設行政主管部門

99.施工單位與建設單位簽訂施工合同，雙方沒有約定付款時間，后因利息計算產生爭議，則下列有關工程價款應支付日期的表述正確的有（）。

A.建設工程沒有交付的，為提交驗收報告之日

B.建設工程已實際交付的，為交付之日 C.建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日

D.建設工程未交付，工程價款也未結算的，為人民法院判決之日 E.建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日

100.甲房地產開發公司以招標方式將某住宅小區項目發包，乙施工單位中標。甲向有關行政監督部門提交招標投標情況的書面報告，該書面報告至少應包括（）等內容。

A.招標范圍

B.招標方式和發布招標公告的媒介

C.招標文件中投標人須知、技術條款、評標標準和方法、合同主要條款等內容 D.資格預審文件

E.評標委員會的組成和評標報告

參考答案：

1A2C;3A;4A;5A;6B;7C;8A;9A;10B;11D;12A;13B;14C;15D;16D;17D;18C;19C;20A;21C;22D;23B;24C;25D;26D;27A;28C;29A;30C;31C;32A;;33A;34A;35B;36D;37D;38D;39B;40C;41A;42C;43B;44C;45B;46C;47D;48B;49B;50C;51B;52D;53B;54A;55B;56C;57D;58B;59B;60C;61D;62B;63A;64B;65C;66D;67D;68A;69B;70D

bde72 bde 73 abe 74 BC 75 cde 76 bcd 77 ac 78 abc 79 bc80 acde 81 cd 82 acde 83 de 84 abd 85 bc 86 acd 87 abde 88 acde 89 ce 90 abce 91 acd 92 bd 93 abd 94 bd 95 ae 96 abde 97

cde

bc 99 bce 100 abce

第五篇：建筑工程法規及相關知識

建筑工程法規及相關知識劉某與2005年3月15日取得注冊執業證書，由于工作單位變動，劉某于2007年6月10日按照規定辦理了注冊變更手續。根據規定，劉某的注冊有效期應當截止（2008年3月15日）關于法的效力，下列表述正確的是（地方政府規章的效力低于同級地方性法規）

3在某工程施工中，建設單位現場代表向施工單位發出一項指令，施工單位明知該指令超越現場代表權限，但仍然按照指令進行施工，最后造成工程質量事故。則該損失應由（建設單位代表與施工單位）承擔甲乙雙方于6月8日簽訂房屋買賣合同，約定一周內乙方付清房款后雙方辦理過戶手續。后來由于丙出價更高，甲于6月11日將該房屋賣給丙，并與丙辦理了過戶手續。則下列說法中正確的是（丙取得該房屋的所有權，但乙可以要求甲承擔違約責任）

5在下列建設工程法律關系中，屬于合同之債的情形是（供應商向施工單位交付建筑材料）

6某工程項目于2月1日領取施工許可證，由于工程不能按期開工，建設單位向發證機關申請延期。則下列說法正確的是（最多可以申請兩次，但8月1日前必須開工）甲乙丙 三家施工單位簽訂共同投標協議組成聯合體，以一個投標人的身份投標。該聯合體接到中標通知書后經認真測算發現該項目投標報價過低，遂決定放棄該項目。結果導致招標人重新招標，工程竣工日期后延。下面關于聯合體承擔賠償責任的說法，正確的是（損失超過投標保證金部分，聯合體各方仍承擔賠償責任）

8下列招標程序正確的是（發布招標公告，資質審查，組織現場踏勘，投標，評標，簽訂合同）9在某項目施工中，施工單位為了加快施工進度，要求使用替代材料，由于會影響工程質量，監理工程師劉不同意替換。但施工項目經理通過送給劉某一定財物的方式使劉某最后同意了施工單位的替換請求。那么，由此給建設單位造成的損失應由（監理單位和施工單位）承擔。

10甲施工企業與乙設備公司于2008年2月1日簽訂了設備租賃合同，合同約定設備進場后兩周內付清租金。2008年6月1日，施工設備進場。由于甲施工企業拖延支付租金，乙公司于2008年7月1日向甲發出催款函。若乙公司欲提氣訴訟，則其應當于（2009年7月1日）前起訴。

11根據《建筑工程安全生產管理條例》，工程監理單位的安全責任包括（審查施工組織設計是否符合工程建設強制性標準。）由于設計單位修改其設計缺陷，導致施工現場暫時停工。若合同中沒有相應條款，則下列說法正確的是（由施工單位做好現場維護，所需費用由設計單位承擔）根據《建設工程質量管理條例》規定，工程驗收必備的條件中不包括（有監理單位簽署的工程質量保修書）某辦公樓未經驗收建設單位就提前使用，4年后該辦公樓屋面出現漏水問題。根據有關規定，下列說法正確的是（由于建設單位提前使用，施工單位不再承擔該保修責任）

15在保證項目完整性的前提下，建設單位將工程的設計業務分別委托給甲，乙兩家設計單位，并選定甲設計單位為主體承接方，負責整個工程項目設計的總體協調。關于該項目的設計責任，下列說法中正確的是（乙設計單位僅對建設單位負責）根據《節約能源法》的規定，固定資產投資項目中關于合理用能的專題論證，應當包括在（可行性研究報告）中。根據《環境影響評價法》的規定，對可能造成輕度環境影響的規劃和建設項目，應當編制（環境影響報告表），對產生的環境影響進行分析或專項評價。某廉租房建設項目需要進行前期拆遷工作，建設單位向有關部門申請領取房屋拆遷許可證，則其應提交的資料中不包括（建設工程施工許可證）

194月15日，劉某與某施工單位簽訂了一份為期三年的勞動合同，其中約定試用期為3個月。7月18日，王某擬解除勞動合同，則(應提前30日以書面形式通知用人單位)施工單位在施工過程中的下列做法中，符合相關法律規定的是（工業廢水處理達標后排入河流）21 某市城投集團公司欲采用甲設計單位的一件獲獎作品，作為該市投資3600 萬元的中心體育場的設計方案，則對該項目設計任務的發包方式表述正確的是（采用特殊的藝術造型，經有關主管部門批

準后可以直接發包）下列屬于有限責任公司股東會職權的是（對發行公司債券做出決議）某工程總造價為8000萬元，經建設單位同意，總承包單位甲公司將部分專業工程分包給乙公司。工程經結算，甲公司支付的人工，材料，設備等費用合計5000萬元。支付給乙公司分包工程價款2000 萬元。根據規定，總承包單位應繳納營業稅（180）萬元。對于格式條款，施工企業的下列理解不正確的是（對格式條款有兩種以上解釋的，該條款無效）25甲施工單位向乙預制件廠訂制非標構件，合同約定乙收到支票3日內發貨，后甲有確鑿證據證明乙的經營狀況已經嚴重惡化，遂要求其提供相應的擔保。根據《合同法》，甲的行為屬于（行為不安抗辯權）在履行合同過程中，由于甲公司違約給乙公司造成5萬元的損失，由于乙公司未及時采取措施，導致損失擴大到8萬元。那么，乙公司可以要求甲公司承擔（5）萬元。在審理程序方面，仲裁和訴訟的區別主要是（法院以公開審理為原則，而仲裁庭以不公開審理為原則）在某仲裁案件的審理過程中，建設單位對仲裁協議的效力有異議，根據《仲裁法》，該異議應當在（仲裁庭首次開庭）某工程質量糾紛由仲裁庭合議審理，在賠償數額上仲裁員工意見不一樣，首席仲裁員甲認為施工單位應向建設單位賠償20萬元，另兩名仲裁員乙和丙都認為應賠償30萬元，則仲裁庭應該按照（乙和丙）意見作出。某工程施工過程中，建設單位欲在原主體結構上增加一層輕鋼結構層，應當（經原設計單位書面同意后委托當地甲級設計單位出圖并經原審圖機構審查合格后）方可施工。

某體育場館工程結構設計合理使用年限50年，工程于2006年4月5日竣工驗收合格并交付使用。施工單位出具的質量保證書中有下列內容，其中不符合法律法規要求的有（屋面防水工程，7年）32 甲建設單位采取總承包方式發包工程，乙是總承包方，乙將勘察設計分包給丙單位，部分專業工程的施工任務分包給丁單位，則以下關于工程文件移交的說法不正確的是（丙應當在工程竣工驗收以前，將其形成的工程檔案向甲歸檔）

需要進行消防設計的某建設項目，在建設單位申請領取施工許可證的時候，消防設計圖紙尚未審核完畢，建設行政豬啊管部門為此不予頒發施工許可證。則下面說法正確的是（建設行政主管部門做法正確）

34納稅人未按照規定期限繳納稅款的，扣繳義務人未按照規定期限繳納稅款的，稅務機關除責任限期繳納外，從滯納稅款之日起（按日加收滯納稅款萬分之五）的滯納金。

根據《公司法》，下列人員不得擔任公司董事的是（丙負有數額較大的債務已經到期而無能力償還）36甲乙雙方簽訂施工合同的下列行為應承擔締約過失責任的是（甲方泄露乙方商業秘密并造成經濟損失）

某日深夜，急于分娩的孕婦萬某在丈夫的攙扶下準備乘出租車去醫院，司機要求其支付相當正常乘車費10倍的車費。萬某的丈夫考慮到情況緊急，只好答應。雙方達成的合同是（可撤銷合同，理由是乘人之危）

甲施工企業與建設單位簽訂施工合同后，又與乙公司簽訂一份施工承包合同，約定由乙公司承建該工程的主體部分。則甲公司與乙公司簽訂的合同為（無效的分包合同）

甲乙雙方在合同中約定了仲裁條款，但該合同違法了法律的強制性規定。若雙方發生糾紛，（可以申請仲裁，因為仲裁提條款的效力具有獨立性）

當事人對下列事項提起的訴訟，法院應當受理的是（對行政機關工作人員的懲罰，任免決定）

41．根據《合同法》的規定，債權人可以將合同的權利全部或者部分轉讓給第三人，但(根據合同性質不得轉讓按照當事人約定不得轉讓)的除外。

42．根據《合同法》規定，因債務人(放棄其到期債權無償轉讓財產以明顯不合理的低價轉讓財產并且受讓人知道該情形的)，對債權人造成損害的，債權人有權行使撤銷權。

43．根據《合同法》規定，(因不可抗力致使不能實現合同目的當事人一方遲延履行主要債務，經催告后在合理期限內仍未履行)的，當事人可以解除合同。

44．關于違約責任，下列表述不正確的有(因第三人的原因造成違約的，應當由第三人向非違約方承擔違約責任一方當事人在履行期限屆滿之前明確表示不履行合同義務的，對方仍然要在履行期限屆滿后才能要求其承擔違約責任)。

45．甲企業與乙銀行簽訂一份50萬元的貸款合同，丙企業在貸款合同的擔保人欄目中加蓋了企業的印章。貸款到期后，經協商乙銀行同意延期3個月，但未告知丙企業。下列對于該債務清償的表述正確的有(丙企業對50萬元債務不再承擔保證責任 乙銀行有權要求甲企業對50萬元債務承擔全部責任)

46．對于下列糾紛的解決，不能適用《合同法》的有(某監理公司對行政部門的處罰不服引起的糾紛項目經理李某與其妻子的離婚財產分割糾紛)

47．下列有關仲裁與民事訴訟的說法正確的有(仲裁案件通常情況下不公開審理，而法院審理民事案件一般應公開審理 有效的仲裁協議排除了法院對糾紛的管轄權)

48．甲、乙因工程款糾紛引起訴訟，在案件審理過程中，甲對乙提交的工程造價鑒定結論有異議，申請重新鑒足。法院在審查時發現，該鑒定結論(可以通過重新質證解決可以通過補充質證解決可以通過補充鑒定解決)的，不予重新鑒定。

49．按照《仲裁法》的規定，仲裁應遵循(一裁終局 先行調解 或裁或審)的原則。

50．第二審人民法院認為原審判決認定事實錯誤或者認定事實不清，證據不足的，(可以查清事實后改判 可以裁定撤銷原判決，發回原審人民法院重審)

51．合同被仲裁機構裁決撤銷后，追究合同相對人應承擔責任的起始時間是從(合同訂立)之日起開始。

52．甲乙雙方簽訂的合同中約定了違約金為3萬元，同時乙方要求甲方支付4萬元定金。如果乙方違約，甲方(只能要求乙方支付3萬元違約金或雙倍返還定金)

53．甲乙雙方于2月1日簽訂了施工合同，工程于2月25日開工。合同履行過程中，乙方于6月8日要求調整部分新增工程的單價。經協商，雙方于6月20日就該部分工程的單價達成一致，則該部分工程的價格應自(6月20日D)時變更。．

54．下列關于債務轉移的說法正確的是(債務人轉移債務，必須征得債權人同意債務人轉移義務的，新債務人可以主張原債務人對債權人的抗辯債務人轉移義務的，新債務人應當承擔與主債務有關的從債務)

55．甲與乙簽訂工程設計合同，合同約定設計費為80萬元，甲方向乙方支付16萬元定金。合同訂立后，甲方實際向乙方支付了18萬元定金，乙收取定金后拒不履行合同，則甲可以要求乙返還(34)萬元。

56．王某與某信用社簽訂一份貸款合同，信用社要求王某提供保證人。依照我國《擔保法》規定，下列主體可以作為保證人的是(某項目經理)。

57．某建設單位與某招標代理公司簽訂一份招標代理合同，在合同履行中，雙方發生爭議而訴訟至法院。法院應根據《合同法》分則中關于(委托)合同的相關規定處理此案。

58．下列關于建設工程糾紛解決方式的說法，不正確的是(和解與仲裁是相互排斥的，一旦選擇了仲裁，在仲裁過程中不能再采用和解的方式解決糾紛)

59．某市中級人民法院在對一起建筑施工合同糾紛的二審判決中，認定涉案施工企業不具備相應的資質等級，在判決作出后，該院院長發現該事實的認定存在重大錯誤。那么，他應當(提交審判委員會討論決定是否再審)。

60．某工程于2009年9月30日通過竣工驗收，承包人于10月10日提交竣工結算文件，11月20日承包人將工程移交發包人，但發包人一直未支付工程余款。20lO年5月1日，承包人起訴發包人，要求其支付工程欠款及利息，但施工合同約定明確的付款期限。根據相關規定，利息起算日應為(2010年5月1日)。

61．甲市的施工企業與乙市的供應商在乙市簽訂了裝飾材料采購合同，由丙市的某公司提供擔保，施工企業的裝飾工程位于丁市。由于該批裝飾材料存在嚴重的質量問題，則施工企業應當在(乙市)人民法院提起訴訟。

62．與起訴的條件相比，當事人提請仲裁還應當具備的條件是(存在有效的仲裁協議)。．

63．甲乙雙方簽訂的工程施工合同中約定了有效的仲裁條款，后因工程質量雙方發生糾紛，乙向某仲裁委員會申請仲裁，甲向人民法院提起了訴訟。根據有關規定，法院(不應當受理)。

64．當事人不服地方人民法院第一審判決的，有權在(判決書送達之日起15日)內向上一級人民法院提起上訴。

65．甲訴乙建設工程施工合同糾紛一案，人民法院立案審理。在庭審中，乙方未經法庭許可中途退庭，則人民法院對該起訴訟案件應當(缺席判決)。

66．某業主和承包商簽訂了施工合同A，承包商和分包商簽訂了分包合同B。為保證施工合同A的認真履行，業主要求承包商提供保證人，則保證合同c的當事人是(業主和保證人)。

67．某項目在施工過程中，施工單位在抽排地下水時未采取防護措施，致使鄰近的甲單位印刷設備基礎傾斜，甲單位因此損失18萬元。甲單位(可以要求施工單位賠償)。

68．施工單位在某項目施工中偷工減料，造成建設工程不符合規定的質量標準，給建設單位造成損失。建設行政主管部門可以對該施工單位實施的制裁是(降低資質等級)。

69．根據《行政處罰法》的規定，可以設定限制人身自由行政處罰的規范性文件是(法律)。

70某施工單位的現場勞動安全設施不符合國家規定，監理工程師提出后，項目經理仍不采取措施，因而發生重大傷亡事故，則項目經理承擔的刑事責任有(有期徒刑或者拘役)。

71根據《注冊建造師管理規定》，注冊建造師享有的權利包括(使用注冊建造師的名稱對侵犯本人權利的行為進行申述在施工管理文件上簽字并加蓋執業印章)

72．甲建筑公司承接由乙房地產開發公司開發的5幢住宅樓的施工業務，甲與乙簽訂了工程承包合同。隨即甲建筑公司向丙設備租賃公司租用鋼管10 II屯、挖掘機一臺，并簽訂了租賃合同。在122 1"的工程承包合同和租賃合同中，屬于法律關系客體的有(建造住宅樓的施工行為10 I~電鋼管的使用權挖掘機的使用權)

73．甲乙雙方共同承包了某大型建筑工程，雙方簽訂了聯合承包協議。其中，甲公司為施工總承包特級，乙公司為施工總承包一級。下面關于該承包行為的說法正確的有(甲公司就工程質量和安全對建設單位承擔連帶責任 Xg方應當按照施工總承包一級的業務許可范圍承攬工程)

74．根據我國有關法律的規定，下列必須實行監理的建設工程包括(投資4 000萬元的城市地熱管網鋪設工程建筑面積10~-．xF方米的住宅建設工程投資2 000萬元的奧運場館修繕工程使用世界銀行300‘美元貸款的建設項目)

75．在某政府投資工程的招標投標活動中，存在下述現象，其中屬于投標人之間串通投標的行為有(投標人之間相互約定抬高或者壓低投標價投標人之間進行內部競價，內定中標人，然后再參加投標投標人之間相互約定，在招標項目中輪流以高、中、低價位報價)

76．在某工程項目的評標過程中，下列做法違反法定程序的有(招標人向評標委員會推薦了中標候選人 招標人在評標委員會提出的中標候選人名單以外確定了中標人）

77．某工程的地下隱蔽工程已出現重大安全隱患，安全生產管理機構下達了停產整改的通知。但是，該安全隱患尚未排除時，項目經理卻要求作業人員繼續施工。對此情形，作業人員可以行使(知情拒絕檢舉控告)權。

78．對于達到一定規模且危險性較大的基坑支護與降水分部工程施工，須嚴格按施工程序進行，那么下列做法中正確的有(施工單位在施工組織設計中編制安全技術措施即可 施工方案中應附具安全驗算結果施工方案應經施工單位技術負責人、總監理工程師簽字后實施)

79．某施工企業在施工現場配備的作業工人中，需要取得特種作業操作資格證書才能上崗作業的人員有(電焊工架子工塔吊司機)

80．工程竣工驗收中，工程質量監督機構監督的內容包括(驗收組織形式和組織程序 驗收過程中提供的有關資料是否符合有關規定 驗收過程中形成的質量評定文件是否符合有關規定)

81．根據《建設工程質量管理條例》，以下對施工單位質量責任和義務的表述正確的(施工單位不得轉包或違法分包工程承包單位應當履行工程質量保修義務 施工單位應當按照國家有關規定組織竣工驗收)

82．下列屬于工程建設業的強制性標準的有（工程施工通用的綜合標準工程驗收的通用質量標準工程建設中重要的通用的信息技術標準工程建設中有關安全、衛生和環境保護的標準）

83．某療養院投資3 100萬元，工程為框架結構5層，設計合理使用年限50年。施工企業起草的《工程質量保修書》中，以下(衛生間防水工程：6年裝修工程：2年鋼筋混凝土主體結構工程：50年)項保修期限符合《建設工程質量管理條例》要求。

84．根據《勞動法》的規定，勞動者有下列情形中的(某單位發現王某在試用期間不符合錄用條件某單位司機李某因交通肇事罪被判處有期徒刑3年)時，用人單位可以隨時解除勞動合同。

85．甲公司向乙公司發出要約，購買一批建筑材料。要約發出后，甲公司因資金緊張而擬撤回要約。甲公司撤回要約的通知應當(在要約到達乙公司之前與要約同時)到達乙公司。

86．甲公司收到某鋼材廠寄送的價目表后，按標明價格發函訂購50噸某型號螺紋鋼，并列明要求交貨的期限。三日后，鋼材廠告知材料漲價，要求適用提價后的新價格。則下列說法正確的是(鋼材廠寄送的價目表屬于要約邀請甲公司的訂購函件表示屬于要約 鋼材廠新報價屬于新要約)

87．根據《合同法》規定，有(損害社會公共利益以合法形式掩蓋非法目的 惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益)情形的，合同無效。

88．行為人在代理權終止后仍以被代理人名義訂立的合同，(未經被代理人追認的，對被代理人不發生效力 經被代理人追認的，由被代理人承擔民事責任相對人有正當理由相信行為人有代理權的，該合同有效)。

89．某建設工程施工合同履行中，施工單位違約，則其可能承擔違約責任的形式有(賠償損失與修理、重作、更換)

某工程項目施工過程中發生了不可抗力，工程受到了損害，則構成施工單位免責的條件包括(在合理期限內提供證明 不能履行義務方應及時通知對方 免責程度限于不可抗力的影響程度 受損害方沒有及時采取補救措施而使損害擴大的部分)

91．根據我國法律規定，下列合同轉讓行為有效的是(甲將自己對乙的債權轉讓給丙，隨后通知乙 甲將中標的某項目的勞務作業全部分包給具有相應資質的丁)

92．某建筑材料采購合同被法院認定為無效合同，其法律后果有(返還財產賠償損失)

93．下列關于債務抵銷的說法中，正確的有(抵銷產生的基礎是當事人雙方互負債務 雙方債權均屆履行期是主張抵銷的條件 雙方債務的種類相同但品種不同也不能主張抵銷 人民法院有權提取被執行人收入用以抵銷其債務)

94．建設單位將在建工程抵押給銀行貸款，后因經營狀況不佳而無力還貸及支付承包人工程款，則下列關于承包人權利的說法中，正確的是（承包人可申請人民法院將該工程拍賣 承包人有權就該工程的拍賣款優先于銀行受償 承包人可不申請拍賣，而直接與發包人協商將工程折價 承包人申請拍賣該工程應在工程竣工之日起六個月內提出）

95．下列關于質押與抵押的表述正確的有(動產既可以抵押，也可以質押不動產可以抵押，但不能質押)

96．當事人可以申請法院采取證據保全的證據包括(證人生命垂危具有民事訴訟證據作用的物品極易腐敗變質)

97．關于仲裁程序中的和解與調解，下列表述正確的有(當事人申請仲裁后，可以自行和解 仲裁庭在作出裁決前，可以先行調解 仲裁庭可以根據調解協議的結果制作裁決書)

98．在一起建設工程糾紛的訴訟中，由于雙方當事人對訴爭工程的工程造價存在分歧，一審法院委托某工程造價鑒定中心對該未完工程進行鑒定。在法庭質證過程中，一方當事人申請重新鑒定。那么，該當事人只有在提出有效證據證明以下情形中的(鑒定機構不具備相關鑒定資格鑒定程序嚴重違法鑒定結論明顯依據不足鑒定人員不具備鑒定資格)時，法院才會同意重新鑒定的申請。

99．建設工程施工合同的雙方當事人可以在書面合同中協議選擇(發包人住所地承包人住所地合同簽訂地工程所在地)人民法院管轄，但不得違反對級別管轄和專屬管轄的規定。

100．下列解決糾紛方式產生的法律文書，其有強制執行效力的包括(仲裁訴訟)。