第一篇：史上最強建筑工程糾紛問題總結

史上最強建筑工程糾紛問題總結

發(fā)包人未取得建筑工程施工許可證的，不影響施工合同的效力。

2、《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第一條第（二）項規(guī)定的“沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義”承攬建設工程（即“掛靠”）具體包括哪些情形？ 具有下列情形之一的，應當認定為《解釋》規(guī)定的“掛靠”行為：（1）不具有從事建筑活動主體資格的個人、合伙組織或企業(yè)以具備從事建筑活動資格的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程；（2）資質等級低的建筑施工企業(yè)以資質等級高的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程；

（3）不具有施工總承包資質的建筑施工企業(yè)以具有施工總承包資質的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程；

（4）有資質的建筑施工企業(yè)通過名義上的聯(lián)營、合作、內部承包等其他方式變相允許他人以本企業(yè)的名義承攬工程。

3、如何認定是否屬于必須招標的建設工程？ 《解釋》第一條第（三）項規(guī)定的“必須進行招標”的建設工程的認定應當依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》第三條的規(guī)定、《中華人民共和國招標投標法實施條例》和原國家發(fā)展計劃委員會《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》的相關規(guī)定予以確定。法律、行政法規(guī)有新規(guī)定的，適用其新規(guī)定。

4、勞務分包合同的效力如何認定？ 同時符合下列情形的，所簽訂的勞務分包合同有效：

（1）勞務作業(yè)承包人取得相應的勞務分包企業(yè)資質等級標準；

（2）分包作業(yè)的范圍是建設工程中的勞務作業(yè)（包括木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、鋼筋、混凝土、腳手架、模板、焊接、水暖、鈑金、架線）；

（3）承包方式為提供勞務及小型機具和輔料。

合同約定勞務作業(yè)承包人負責與工程有關的大型機械、周轉性材料租賃和主要材料、設備采購等內容的，不屬于勞務分包。

5、如何認定建筑企業(yè)的內部承包行為？ 建設工程施工合同的承包人將其承包的全部或部分工程交由其下屬的分支機構或在冊的項目經理等企業(yè)職工個人承包施工，承包人對工程施工過程及質量進行管理，對外承擔施工合同權利義務的，屬于企業(yè)內部承包行為；發(fā)包人以內部承包人缺乏施工資質為由主張施工合同無效的，不予支持。

6、小型建筑工程及農民低層住宅施工合同、家庭住宅室內裝飾裝修合同的效力如何認定？ 施工人簽訂合同承建小型建筑工程或兩層以下（含兩層）農民住宅，或者進行家庭住宅室內裝飾裝修，當事人僅以施工人缺乏相應資質為由，主張合同無效的，一般不予支持。對于當事人確實違反企業(yè)資質管理規(guī)定承攬工程的，可以建議有關行政主管部門予以處理。前述合同對質量標準有約定的，依照其約定，沒有約定的，依照通常標準或符合合同目的的特定標準予以確定。當事人有其他爭議的，原則上可以參照本解答的相關內容處理。

二、建設工程價款的確定和支付

7、當事人在訴訟前已就工程價款的結算達成協(xié)議，一方要求重新結算的，如何處理？ 當事人在訴訟前已就工程價款的結算達成協(xié)議，一方在訴訟中要求重新結算的，不予支持，但結算協(xié)議被法院或仲裁機構認定為無效或撤銷的除外。建設工程施工合同無效，但工程經竣工驗收合格，當事人一方以施工合同無效為由要求確認結算協(xié)議無效的，不予支持。

8、承包人項目經理在合同履行過程中所施行為的效力如何認定？ 施工合同履行過程中，承包人的項目經理以承包人名義在結算報告、簽證文件上簽字確認、加蓋項目部章或者收取工程款、接受發(fā)包人供材等行為，原則上應當認定為職務行為或表見代理行為，對承包人具有約束力，但施工合同另有約定或承包人有證據(jù)證明相對方知道或應當知道項目經理沒有代理權的除外。

9、當事人工作人員簽證確認的效力如何認定？ 當事人在施工合同中就有權對工程量和價款洽商變更等材料進行簽證確認的具體人員有明確約定的，依照其約定，除法定代表人外，其他人員所作的簽證確認對當事人不具有約束力，但相對方有理由相信該簽證人員有代理權的除外；沒有約定或約定不明，當事人工作人員所作的簽證確認是其職務行為的，對該當事人具有約束力，但該當事人有證據(jù)證明相對方知道或應當知道該簽證人員沒有代理權的除外。

10、工程監(jiān)理人員在簽證文件上簽字確認的效力如何認定？ 工程監(jiān)理人員在監(jiān)理過程中簽字確認的簽證文件，涉及工程量、工期及工程質量等事實的，原則上對發(fā)包人具有約束力，涉及工程價款洽商變更等經濟決策的，原則上對發(fā)包人不具有約束力，但施工合同對監(jiān)理人員的授權另有約定的除外。

11、固定總價合同履行中，當事人以工程發(fā)生設計變更為由要求對工程價款予以調整的，如何處理？ 建設工程施工合同約定工程價款實行固定總價結算，在實際履行過程中，因工程發(fā)生設計變更等原因導致實際工程量增減，當事人要求對工程價款予以調整的，應當嚴格掌握，合同對工程價款調整有約定的，依照其約定；沒有約定或約定不明的，可以參照合同約定標準對工程量增減部分予以單獨結算，無法參照約定標準結算的，可以參照施工地建設行政主管部門發(fā)布的計價方法或者計價標準結算。

主張工程價款調整的當事人應當對合同約定施工的具體范圍、實際工程量增減的原因、數(shù)量等事實承擔舉證責任。

12、固定價合同履行過程中，主要建筑材料價格發(fā)生重大變化，當事人要求對工程價款予以調整的，如何處理？建設工程施工合同約定工程價款實行固定價結算，在實際履行過程中，鋼材、木材、水泥、混凝土等對工程造價影響較大的主要建筑材料價格發(fā)生重大變化，超出了正常市場風險的范圍，合同對建材價格變動風險負擔有約定的，原則上依照其約定處理；沒有約定或約定不明，該當事人要求調整工程價款的，可在市場風險范圍和幅度之外酌情予以支持；具體數(shù)額可以委托鑒定機構參照施工地建設行政主管部門關于處理建材差價問題的意見予以確定。因一方當事人原因導致工期延誤或建筑材料供應時間延誤的，在此期間的建材差價部分工程款，由過錯方予以承擔。

13、固定總價合同履行中，承包人未完成工程施工的，工程價款如何確定？ 建設工程施工合同約定工程價款實行固定總價結算，承包人未完成工程施工，其要求發(fā)包人支付工程款，經審查承包人已施工的工程質量合格的，可以采用“按比例折算”的方式，即由鑒定機構在相應同一取費標準下分別計算出已完工程部分的價款和整個合同約定工程的總價款，兩者對比計算出相應系數(shù)，再用合同約定的固定價乘以該系數(shù)確定發(fā)包人應付的工程款。當事人就已完工程的工程量存在爭議的，應當根據(jù)雙方在撤場交接時簽訂的會議紀要、交接記錄以及監(jiān)理材料、后續(xù)施工資料等文件予以確定；不能確定的，應根據(jù)工程撤場時未能辦理交接及工程未能完工的原因等因素合理分配舉證責任。

14、承包人依據(jù)《解釋》第二十條的規(guī)定要求按照竣工結算文件結算工程價款的，如何處理？ 建設工程施工合同約定發(fā)包人應在收到承包人提交的竣工結算文件后一定期限內予以答復，但未明確約定逾期不答復即視為認可竣工結算文件，承包人依據(jù)《解釋》第二十條的規(guī)定要求按照竣工結算文件結算工程價款的，不予支持。

建設工程施工合同對此未作明確約定，承包人僅以原建設部《建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法》第十六條的規(guī)定，或者《建設工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）通用條款第33.3條的約定為依據(jù)，要求按照竣工結算文件結算工程價款的，不予支持。

15、“黑白合同”中如何結算工程價款？法律、行政法規(guī)規(guī)定必須進行招標的建設工程，或者未規(guī)定必須進行招標的建設工程，但依法經過招標投標程序并進行了備案，當事人實際履行的施工合同與備案的中標合同實質性內容不一致的，應當以備案的中標合同作為結算工程價款的依據(jù)。法律、行政法規(guī)規(guī)定不是必須進行招標的建設工程，實際也未依法進行招投標，當事人將簽訂的建設工程施工合同在當?shù)亟ㄔO行政管理部門進行了備案，備案的合同與實際履行的合同實質性內容不一致的，應當以當事人實際履行的合同作為結算工程價款的依據(jù)。

備案的中標合同與當事人實際履行的施工合同均因違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定被認定為無效的，可以參照當事人實際履行的合同結算工程價款。

16、“黑白合同”中如何認定實質性內容變更？ 招投標雙方在同一工程范圍下另行簽訂的變更工程價款、計價方式、施工工期、質量標準等中標結果的協(xié)議，應當認定為《解釋》第二十一條規(guī)定的實質性內容變更。中標人作出的以明顯高于市場價格購買承建房產、無償建設住房配套設施、讓利、向建設方捐款等承諾，亦應認定為變更中標合同的實質性內容。

備案的中標合同實際履行過程中，工程因設計變更、規(guī)劃調整等客觀原因導致工程量增減、質量標準或施工工期發(fā)生變化，當事人簽訂補充協(xié)議、會談紀要等書面文件對中標合同的實質性內容進行變更和補充的，屬于正常的合同變更，應以上述文件作為確定當事人權利義務的依據(jù)。

17、無效建設工程施工合同中的工程價款如何確定？ 建設工程施工合同無效，但工程經竣工驗收合格，當事人任何一方依據(jù)《解釋》第二條的規(guī)定要求參照合同約定支付工程折價補償款的，應予支持。承包人要求發(fā)包人按中國人民銀行同期貸款利率支付欠付工程款利息的，應予支持。發(fā)包人以合同無效為由要求扣除工程折價補償款中所含利潤的，不予支持。

18、《解釋》中“實際施工人”的范圍如何確定？ 《解釋》中的“實際施工人”是指無效建設工程施工合同的承包人，即違法的專業(yè)工程分包和勞務作業(yè)分包合同的承包人、轉承包人、借用資質的施工人（掛靠施工人）；建設工程經數(shù)次轉包的，實際施工人應當是最終實際投入資金、材料和勞力進行工程施工的法人、非法人企業(yè)、個人合伙、包工頭等民事主體。法院應當嚴格實際施工人的認定標準，不得隨意擴大《解釋》第二十六條第二款的適用范圍。對于不屬于前述范圍的當事人依據(jù)該規(guī)定以發(fā)包人為被告主張欠付工程款的，應當不予受理，已經受理的，應當裁定駁回起訴。

建筑工人追索欠付工資或勞務報酬的，按照工資支付的相關法律、法規(guī)規(guī)定及《北京市高級人民法院關于依法快速處理建設領域拖欠農民工工資相關案件的意見》妥善處理。

19、違法分包合同、轉包合同的實際施工人主張欠付工程款的，訴訟主體如何確定？發(fā)包人的責任如何承擔？ 實際施工人以違法分包人、轉包人為被告要求支付工程款的，法院不得依職權追加發(fā)包人為共同被告；實際施工人以發(fā)包人為被告要求支付工程款的，應當追加違法分包人或轉包人作為共同被告參加訴訟，發(fā)包人在其欠付違法分包人或轉包人工程款范圍內承擔連帶責任。發(fā)包人以其未欠付工程款為由提出抗辯的，應當對此承擔舉證責任。20、不具有資質的掛靠施工人主張欠付工程款的，如何處理？掛靠人又將工程分包、轉包給他人施工，施工人主張欠付工程款的，如何處理？不具有資質的實際施工人（掛靠施工人）掛靠有資質的建筑施工企業(yè)（被掛靠人），并以該企業(yè)的名義簽訂建設工程施工合同，被掛靠人怠于主張工程款債權的，掛靠施工人可以以自己名義起訴要求發(fā)包人支付工程款，法院原則上應當追加被掛靠人為訴訟當事人，發(fā)包人在欠付工程款范圍內承擔給付責任。因履行施工合同產生的債務，被掛靠人與掛靠施工人應當承擔連帶責任。

掛靠人承攬工程后，以被掛靠人名義將工程分包、轉包給他人施工，施工人主張欠付工程款的，按照《北京市高級人民法院審理民商事案件若干問題的解答之五》第四十七條規(guī)定處理。

21、發(fā)包人主張將其已向合法分包人、實際施工人支付的工程款予以抵扣的，如何處理？ 承包人依據(jù)建設工程施工合同要求發(fā)包人支付工程款，發(fā)包人主張將其已向合法分包人、實際施工人支付的工程款予以抵扣的，不予支持，但當事人另有約定、生效判決、仲裁裁決予以確認或發(fā)包人有證據(jù)證明其有正當理由向合法分包人、實際施工人支付的除外。

22、分包合同中約定總包人收到發(fā)包人支付工程款后再向分包人支付的條款的效力如何認定？ 分包合同中約定待總包人與發(fā)包人進行結算且發(fā)包人支付工程款后，總包人再向分包人支付工程款的，該約定有效。因總包人拖延結算或怠于行使其到期債權致使分包人不能及時取得工程款，分包人要求總包人支付欠付工程款的，應予支持?？偘藢τ谄渑c發(fā)包人之間的結算情況以及發(fā)包人支付工程款的事實負有舉證責任。

23、發(fā)包人以工程未驗收或承包人未移交工程竣工資料為由拒絕支付工程款的，如何處理？建設工程施工合同約定工程竣工驗收合格后再支付工程款，發(fā)包人收到承包人提交的工程竣工驗收資料后，無正當理由在合同約定期限或合理期限內未組織竣工驗收，其又以工程未驗收為由拒絕支付工程款的，不予支持。發(fā)包人以承包人未移交工程竣工資料為由拒絕支付工程款的，不予支持，但合同另有約定的除外。

三、建設工程工期和質量責任的認定

24、當事人就工程款結算達成一致后又主張索賠的，如何處理？ 結算協(xié)議生效后，承包人依據(jù)協(xié)議要求支付工程款，發(fā)包人以因承包人原因導致工程存在質量問題或逾期竣工為由，要求拒付、減付工程款或賠償損失的，不予支持，但結算協(xié)議另有約定的除外。當事人簽訂結算協(xié)議不影響承包人依據(jù)約定或法律、行政法規(guī)規(guī)定承擔質量保修責任。結算協(xié)議生效后，承包人以因發(fā)包人原因導致工程延期為由，要求賠償停工、窩工等損失的，不予支持，但結算協(xié)議另有約定的除外。

25、工程開竣工日期如何確定？ 建設工程施工合同實際開工日期的確定，一般以開工通知載明的開工時間為依據(jù)；因發(fā)包人原因導致開工通知發(fā)出時開工條件尚不具備的，以開工條件具備的時間確定開工日期；因承包方原因導致實際開工時間推遲的，以開工通知載明的時間為開工日期；承包人在開工通知發(fā)出前已經實際進場施工的，以實際開工時間為開工日期；既無開工通知也無其他相關證據(jù)能證明實際開工日期的，以施工合同約定的開工時間為開工日期。發(fā)包人、承包人、設計和監(jiān)理單位四方在工程竣工驗收單上簽字確認的時間，可以視為《解釋》第十四條第（一）項規(guī)定的竣工日期，但當事人有相反證據(jù)足以推翻的除外。

26、工期順延如何認定？ 因發(fā)包人拖欠工程預付款、進度款、遲延提供施工圖紙、場地及原材料、變更設計等行為導致工程延誤，合同明確約定順延工期應當經發(fā)包人簽證確認，經審查承包人雖未取得工期順延的簽證確認，但其舉證證明在合同約定的辦理期限內向發(fā)包人主張過工期順延，或者發(fā)包人的上述行為確實嚴重影響施工進度的，對承包人順延相應工期的主張，可予支持。

27、施工合同約定的工程質量標準與國家強制性標準不一致的是否有效? 建設工程施工合同中約定的建設工程質量標準低于國家規(guī)定的工程質量強制性安全標準的，該約定無效；合同約定的質量標準高于國家規(guī)定的強制性標準的，應當認定該約定有效。

28、發(fā)包人主張工程質量不符合合同約定的，應按反訴還是抗辯處理？承包人要求支付工程款，發(fā)包人主張工程質量不符合合同約定給其造成損害的，應按以下情形分別處理：

（1）建設工程已經竣工驗收合格，或雖未經竣工驗收，但發(fā)包人已實際使用，工程存在的質量問題一般應屬于工程質量保修的范圍，發(fā)包人以此為由要求拒付或減付工程款的，對其質量抗辯不予支持，但確因承包人原因導致工程的地基基礎工程或主體結構質量不合格的除外；發(fā)包人反訴或另行起訴要求承包人承擔保修責任或者賠償修復費用等實際損失的，按建設工程保修的相關規(guī)定處理。

（2）工程尚未進行竣工驗收且未交付使用，發(fā)包人以工程質量不符合合同約定為由要求拒付或減付工程款的，可以按抗辯處理；發(fā)包人要求承包人支付違約金或者賠償修理、返工或改建的合理費用等損失的，應告知其提起反訴或另行起訴。

（3）發(fā)包人要求承包人賠償因工程質量不符合合同約定而造成的其他財產或者人身損害的，應告知其提起反訴或另行起訴。

29、如何認定承包人對建設工程質量缺陷存在過錯？ 承包人具有下列情形之一的，應當認定其對建設工程質量缺陷存在過錯：

（1）承包人明知發(fā)包人提供的設計圖紙、指令存在問題或者在施工過程中發(fā)現(xiàn)問題，而沒有及時提出意見和建議并繼續(xù)施工的；

（2）承包人對發(fā)包人提供或指定購買的建筑材料、建筑構配件、設備等沒有進行必要的檢驗或經檢驗不合格仍然使用的；

（3）對發(fā)包人提出的違反法律法規(guī)和建筑工程質量、安全標準，降低工程質量的要求，承包人不予拒絕而進行施工的。前述情形下，因工程質量存在缺陷造成第三人損失的，由發(fā)包人與承包人承擔連帶責任。30、發(fā)包人以工程質量不符合合同約定為由，要求承包人承擔修復費用的，如何處理？ 因承包人原因致使工程質量不符合合同約定，承包人拒絕修復、在合理期限內不能修復或者發(fā)包人有正當理由拒絕承包人修復，發(fā)包人另行委托他人修復后要求承包人承擔合理修復費用的，應予支持。

發(fā)包人未通知承包人或無正當理由拒絕由承包人修復，并另行委托他人修復的，承包人承擔的修復費用以由其自行修復所需的合理費用為限。

31、施工合同約定工程保修期限低于法定最低期限的條款是否有效？承包人要求返還質量保修金的，如何處理？ 建設工程施工合同中約定正常使用條件下工程的保修期限低于法律、行政法規(guī)規(guī)定的最低期限的，該約定無效。

當事人就工程質量保修金返還期限有約定的，依照其約定，但不影響承包人在保修期限內承擔質量保修責任；沒有約定或約定不明的，工程質量保修金返還期限為工程竣工驗收合格之日起二十四個月。

建設工程施工合同無效，但工程經竣工驗收合格并交付發(fā)包人使用的，承包人應依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定承擔質量保修責任。發(fā)包人要求參照合同約定扣留一定比例的工程款作為工程質量保修金的，應予支持。

四、工程造價鑒定

32、當事人申請對工程造價進行鑒定的，如何處理？ 當事人對工程價款存在爭議，既未達成結算協(xié)議，也無法采取其他方式確定工程款的，法院可以根據(jù)當事人的申請委托有司法鑒定資質的工程造價鑒定機構對工程造價進行鑒定；當事人雙方均不申請鑒定的，法院應當予以釋明，經釋明后對鑒定事項負有舉證責任的一方仍不申請鑒定的，應承擔舉證不能的不利后果。

鑒定過程中，一方當事人無正當理由在規(guī)定期限內拒絕提交鑒定材料或拒不配合，導致鑒定無法進行，經法院釋明不利后果后其仍拒絕提交或拒不配合的，應承擔舉證不能的不利后果。

33、當事人在訴前共同委托鑒定的效力如何認定？ 當事人訴前已經共同選定具有相應資質的鑒定機構對建設工程作出了相應的鑒定結論，訴訟中一方當事人要求重新鑒定的，一般不予準許，但有證據(jù)證明該鑒定結論具有《最高人民法院關于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二十七條第一款規(guī)定情形除外。

34、工程造價鑒定中法院依職權判定的事項包括哪些？當事人對施工合同效力、結算依據(jù)、簽證文件的真實性及效力等問題存在爭議的，應由法院進行審查并做出認定。法院在委托鑒定時可要求鑒定機構根據(jù)當事人所主張的不同結算依據(jù)分別作出鑒定結論，或者對存疑部分的工程量及價款鑒定后單獨列項，供審判時審核認定使用，也可就爭議問題先做出明確結論后再啟動鑒定程序。

五、民事責任的承擔

35、發(fā)包人無正當理由拒絕結算工程款的，欠付工程款利息的起算點如何確定?發(fā)包人在施工合同約定的審核結算期限內無正當理由拒絕結算或故意拖延結算，在審核期限屆滿后也未支付工程款，承包人要求發(fā)包人從合同約定的審核結算期限屆滿的次日起計算欠付工程款利息的，可予支持，但合同另有約定的除外。

36、承包人同時主張逾期支付工程款的違約金和利息的，如何處理？ 建設工程施工合同明確約定發(fā)包人逾期支付工程款，承包人可以同時主張逾期付款違約金和利息的，依照其約定，發(fā)包人主張合同約定的違約金和利息之和過分高于實際損失請求予以適當減少的，按照《最高人民法院關于適用中華人民共和國合同法>若干問題的解釋

（二）》第二十九條的規(guī)定處理；沒有約定或約定不明的，對承包人的主張，一般不應同時支持，但承包人有證據(jù)證明合同約定的違約金或利息單獨不足以彌補其實際損失的除外。

37、施工合同約定對承包人違約行為處以“罰款”的條款的性質如何認定？ 建設工程施工合同約定承包人存在工期遲延、質量缺陷、轉包或違法分包等違約行為，發(fā)包人可對承包人處以罰款的，該約定可以視為當事人在合同中約定的違約金條款，應依據(jù)《中華人民共和國合同法》第一百一十四條的規(guī)定予以處理。

38、承包人以發(fā)包人拖延結算或欠付工程款為由拒絕交付工程的，如何處理？由此造成的損失如何承擔？工程竣工驗收合格后，承包人以發(fā)包人拖延結算或欠付工程款為由拒絕交付工程的，一般不予支持，但施工合同另有明確約定的除外。

承包人依據(jù)合同約定拒絕交付工程，但其拒絕交付工程的價值明顯超出發(fā)包人欠付的工程款，或者欠付工程款的數(shù)額不大，而部分工程不交付會嚴重影響整個工程使用的，對發(fā)包人因此所受的實際損失，應由當事人根據(jù)過錯程度予以分擔。

39、合作開發(fā)房地產項目中，承包人主張欠付工程款的，如何處理？ 兩個以上的法人、其他組織或個人合作開發(fā)房地產項目，其中合作一方以自己名義與承包人簽訂建設工程施工合同，承包人要求其他合作方對欠付工程款承擔連帶責任的，應予支持。

承包人僅以建設工程施工合同發(fā)包人為被告追索工程款的，應依承包人的起訴確定被告。40、發(fā)包人承租建筑物后以自己名義對外簽訂施工合同，承包人應當如何主張權利？發(fā)包人（承租人）與建筑物所有權人簽訂租賃合同租賃該建筑物后，以自己的名義對外簽訂施工合同，承包人主張工程款的，應當以施工合同的發(fā)包人為被告提起訴訟。

發(fā)包人下落不明或喪失支付能力，且建筑物所有權人與發(fā)包人之間的租賃合同已經終止，承包人以建筑物所有權人為被告主張權利的，建筑物所有權人在其實際受益范圍內承擔賠償責任。

戳這里加入高品質的律星法律人實務協(xié)同群，與更多優(yōu)秀法律人一同交流。【今日推薦】回復以下數(shù)字可以查看更多精品文章。43：實用訴訟費用計算公式；49：有限責任公司股份制改造實務操作指南；21：經典重讀：猴子背在誰身上?12：正確進行電話錄音的方法；54：【一分鐘自測】你是個奇葩的法律人嗎？回復“寶藏”潛入律星寶藏庫。

第二篇：史上最強工作總結(修改后)

三月份總結

轉眼間2013年3月已經過去，本人3月份的工作主要有以下9點：

1.與XX攪拌機廠家簽訂合同，并辦理付款手續(xù)等；

2.搜集并整理X鋼需要的資料：《鋼包內襯砌筑作業(yè)文件》、《鋼包熱修安全操作規(guī)程》、《烘烤技

術安全操作規(guī)程》、《鋼包烘烤溫度曲線》和《滑動水口機構的維護規(guī)程及零部件的報廢標準》；

3.與X耐簽訂購磚協(xié)議，并監(jiān)督、敦促X耐生產高爐粘土磚的主要環(huán)節(jié)，包括半成品的制成、成品的燒成、清點庫存、找車發(fā)貨等；

4.去XX特鋼現(xiàn)場協(xié)調高爐鐵溝的施工，主要工作有：處理好鋼廠與施工隊、監(jiān)理與施工隊之

間的關系；為施工隊提供幫助（敦促高爐粘土磚、火泥及時發(fā)貨等）；搜集監(jiān)理需要的資料（施工資質、施工組織設計、施工進度計劃、產品合格證、產品檢測報告等）；處理各種突發(fā)性的問題。

此次去XX特鋼出差是花自己的錢為公司辦事，到目前為止，在XX特鋼花費的2000余元一分錢也沒有報銷出來。數(shù)十元的電話費也無法報銷。

5.在周六全廠休息的時候，加班接收攪拌機廠家運來的攪拌機；

6.處理X鋼辦事處的所有費用（招待費、差旅費、醫(yī)療費、勞保護品費、外加汽油費等），并處

理X總、XXX的費用（差旅費、購買設備費等）；

7.給攪拌機辦理固定資產手續(xù)，包括蓋四個章，去6個部門，找包括董事長總經理在內的12個

人簽字；

8.協(xié)助XXX進行招投標工作（整理資料，復印文件，收發(fā)傳真，蓋公章等）；

9.完成領導安排的其他工作。

綜上所述，本月的工作量比較大，過的比較充實，特別是去XX特鋼出差的時候，吃不好，睡不好，一心想著現(xiàn)場施工的事，生怕自己有做不到或想不周全的地方而給公司造成損失。

下一步的工作計劃有：

1.負責各駐鋼廠辦事處的用料統(tǒng)計及費用統(tǒng)計；

2.負責XX分廠的產品發(fā)運，并處理相關運輸費用；

3.去X鋼現(xiàn)場進行鋼包的承包工作；

4.處理X鋼辦事處的一切費用，及其他費用；

5.完成領導交辦的其他工作。讀者意見：其中紅紫色標注為本故事純屬虛構，若有雷同，純屬巧合。綜

上所述：此人三月份只做了三件事、1、買臺攪拌機、2、去了趟X鋼廠（9天）、3、蓋了幾個章。對于下一步工作計劃，除第五條有疑義外，其他全部空談。

第三篇：史上最強的繞口令

史上最強的繞口令

開始玩舌頭：看看你的舌頭等級

1、初入江湖：化肥會揮發(fā)

2、小有名氣：黑化肥發(fā)灰，灰化肥發(fā)黑

3、名動一方：黑化肥發(fā)灰會揮發(fā)；灰化肥揮發(fā)會發(fā)黑

4、天下聞名：黑化肥揮發(fā)發(fā)灰會花飛；灰化肥揮發(fā)發(fā)黑會飛花

5、一代宗師：黑灰化肥會揮發(fā)發(fā)灰黑諱為花飛；灰黑化肥會揮發(fā)發(fā)黑灰為諱飛花

6、超凡入圣：黑灰化肥灰會揮發(fā)發(fā)灰黑諱為黑灰花會飛；灰黑化肥會會揮發(fā)發(fā)黑灰為諱飛花化為灰

7、天外飛仙：黑化黑灰化肥灰會揮發(fā)發(fā)灰黑諱為黑灰花會回飛；灰化灰黑化肥會會揮發(fā)發(fā)黑灰為諱飛花回化為灰

工作了才知道,有空調的辦公室,不如鬧哄哄的教室.工作了才知道,大學里愛情是游戲,現(xiàn)在愛情是交易

工作了才知道,學生都是裝大款,真正的有錢人都裝窮.工作了才知道,穿什么不取決于品位,取決于場合.工作了才知道,學校三點一線,現(xiàn)在卻是畫直線.工作了才知道,原來買房子也是個遠大的理想.工作了才知道,成為社會精英的幾率,和中彩票是一樣的.工作了才知道,原來消滅剝削只是一種傳說.工作了才知道,自立的代價是失去更多的自由.工作了才知道,所有證書都是敲門磚,敲開門就沒人看了.到了瑞士才知道，開個銀行帳戶沒有百十萬會被人恥笑；

到了丹麥才知道，寫個童話其實可以不打草稿；

到了維也納才知道，乞丐都能彈個小調；

到了希臘才知道，迷人的地方其實都是破廟；

到了巴拿馬才知道，一條河也代表了主權的重要；

到了智利才知道，火車在境內拐個彎也很難辦到；

到了撒哈拉才知道，節(jié)約用水的重要；

走遍非洲才知道，吃人有時候也是一種需要；

到了韓國才知道，亞洲足球差點讓上帝瘋掉；

到了日本才知道，死不認帳的人有時候很講禮貌；

到了中國才知道，孩子只生一個才最好；

畢業(yè)之后才知道，同學原來真的很難忘掉！

到了群后才知道，原來大家都沒有發(fā)言的愛好！

好不容易有一個,還是廣告....桃花塢里桃花庵，桃花庵下桃花仙； 桃花仙人種桃樹，又摘桃花換酒錢

女人就好比梨,外甜內酸,吃梨的人不知道梨兒的心是酸的,因為吃到最后就把心給扔了,所以男人從來不懂女人的心;男人就好比洋蔥,想要看到男人的心,就要忍住眼淚一層層去剝,剝到

最后才發(fā)現(xiàn)洋蔥原來是沒有心的

第四篇：史上最強的繞口令

史上最強的繞口令，無人能讀出?。?/p>

1、初入江湖：化肥會揮發(fā)

2、小有名氣：黑化肥發(fā)灰，灰化肥發(fā)黑

3、名動一方：黑化肥發(fā)灰會揮發(fā)；灰化肥揮發(fā)會發(fā)黑

4、天下聞名：黑化肥揮發(fā)發(fā)灰會花飛；灰化肥揮發(fā)發(fā)黑會飛花

5、一代宗師：黑灰化肥會揮發(fā)發(fā)灰黑諱為花飛；灰黑化肥會揮發(fā)發(fā)黑灰為諱飛花

6、超凡入圣：黑灰化肥灰會揮發(fā)發(fā)灰黑諱為黑灰花會飛；灰黑化肥會會揮發(fā)發(fā)黑灰為諱飛花化為灰

7、天外飛仙：黑化黑灰化肥灰會揮發(fā)發(fā)灰黑諱為黑灰花會回飛；灰化灰黑化肥會會揮發(fā)發(fā)黑灰為諱飛花回化為灰 誠銘 www.tmdps.cn

無題（詩歌九首給她）

一張網(wǎng)

支一張網(wǎng) 網(wǎng)了一只鳥 紅嘴嬌媚

單腿伶仃 我也是一只鳥

為什么要張網(wǎng)

網(wǎng)了一只鳥

一只鳥

結網(wǎng)

網(wǎng)住一只鳥 一只鳥

撕殺

和另一只鳥

一根煙

從來不曾將一根煙

抽完 現(xiàn)在它燒傷了手

記起疼痛的剎那 我忘記了你 相反

我總是讓 一根煙

從頭 燒到腳

一根煙

裊裊燃燒

她告訴我：燃燒還是熄滅 都是你自己選擇的

那么，她的燃燒是在等待

還是 開始逃避 我的風車

我的風車

它總在抽水 那條小河就會干涸

我想去河的源頭 去看一看 山路蜿蜒纏繞我的腳步

源頭 卻深藏

是不是我一挖開這個隱秘的洞口 揭開你的蓋頭 水就源源不斷

風車

又開始旋轉 旋轉

我的風車

它總在旋轉 與季節(jié)無關

一根繩子

你總在搓一根繩子 還沒有搓完

我已經將它系在身上

你說

它是不是為我做的套索？

你微笑的時候

有兩朵花 在你左邊的臉頰上盛開 我抻開繩頭的一支 結個圈 卻總也不能 將它們套住

石子塘

BABY 石子塘是不是池塘 還有沒有魚 不停地游

BABY 石子塘是不是池塘 那些石子

怎么“呼啦”一聲

就鉆入了 你的眼睛

你的眼睛

是不是一個湖 湖心有一眼泉 汩汩地流著我的眼淚

單人床

床 它總在咯吱咯吱響

我檢查了床腿

它完好無損 我檢查了床板

它一塊不缺 我甚至爬上床頂

它 空空蕩蕩

可是，它為什么總是在響 不厭其煩地響

我禮貌地請兩只蚊子 不要在帳子上喧嘩 床停止了顫動 心

開始響 在夜里

眼淚

誰的眼淚在夜里飛翔 并飄過我的天空

夜

那么讓我們難以舍得 需要用淚清潔？

原以為 你乘鷹飛越天空的時候 攜了一片云

足可以點燃

一次篝火

可是 夜依舊很冷

我用盡全力

是否 能將一床棉被 扔過千山萬水 抵達你的顫抖

本來在棉被里偷偷塞進了 微笑

它的笨拙

卻 出賣了我

眼淚

漫天飛舞 棉被

漫天飛舞 誰擁抱了誰

一朵花

一朵花的等待有多少種

憧憬、期待、顫栗還有手與腳地默寫 一朵花的明天有多少種

綻放、枯萎、凋零還有緊密相對地糾纏

我在零下40度的風里 喝著8度的啤酒 手舞足蹈

等于 手足無措

一朵花

在寒風中 淚已經凝固

一朵花的春天

正在掙扎 一朵春天的花

淚眼迷離

我的夢

總是在一覺醒來

開始遺憾 夢從哪里開始

在 哪里結束

總是在一覺醒來

開始困惑 夢是否總是

如同 一張潔白的紙片

我的夢

愈演愈烈

也 愈害怕

我的夢

昨天

走下床來

告訴我擁抱的方式

嗨

我有一個夢

給 她

2、

第五篇：史上最強的繞口令

史上最強的繞口令

1、初入江湖：化肥會揮發(fā)

2、小有名氣：黑化肥發(fā)灰，灰化肥發(fā)黑

3、名動一方：黑化肥發(fā)灰會揮發(fā)；灰化肥揮發(fā)會發(fā)黑

4、天下聞名：黑化肥揮發(fā)發(fā)灰會花飛；灰化肥揮發(fā)發(fā)黑會飛花

5、一代宗師：黑灰化肥會揮發(fā)發(fā)灰黑諱為花飛；灰黑化肥會揮發(fā)發(fā)黑灰為諱飛花

6、超凡入圣：黑灰化肥灰會揮發(fā)發(fā)灰黑諱為黑灰花會飛；灰黑化肥會會揮發(fā)發(fā)黑灰為諱飛花化為灰

7、天外飛仙：黑化黑灰化肥灰會揮發(fā)發(fā)灰黑諱為黑灰花會回飛；灰化灰黑化肥會揮發(fā)發(fā)黑灰為諱飛花回化為灰