裝修房屋承攬合同1

甲方：（以下簡稱甲方）

乙方：（以下簡稱乙方）

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照<合同法>及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：

一、工程概況

1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。

2、分項工程單價：1、仿瓷：5。00元每平方米（含材料及人工）。2、乳膠漆：9。00元每平方米（含基層膩子及人工）。3，墻紙粘貼：6。00元每平方米。4、清水漆：15。00元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計費）。5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。

3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算

4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為18天。

二、付款方式：

1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的95%，剩余5%為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為6個月。

三、甲方責任

1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。

2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保甲質(zhì)量；

3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆?，拆除現(xiàn)場內(nèi)障礙物；

4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠；

5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行甲告、罰款等處罰；

6、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。

三、乙方責任

1、按照甲方的技術(shù)要求進行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導，根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔相應責任；

2、乙方應當以自己的設備（設備需自備）、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責；

3、乙方要保甲材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料；

4、乙方應遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、安全施工。

四、質(zhì)量要求

1、嚴格按照甲方要求施工。

2、仿瓷墻面必須平整光潔（即壓光）。

3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5、木制道具清水漆必須噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應當無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔賠償責任；

7、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任；

8、甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。

五、安全施工與檢查

1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作；

2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產(chǎn)生的其他一切費用；

3、施工進程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的.處罰。

六、違約責任

1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金20%；

2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限；如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽甲單為依據(jù)；因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的5%向甲方支付違約金，延誤超過2天時，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。

七、合同解除

1、合同履行完畢后，本合同自動解除；

2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同；

3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。

八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應向甲方所在地甲法院提起訴訟。

九、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份，甲乙雙方各執(zhí)1份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

甲方（簽章）：

地址：

法定代表人：

乙方（手印）：

地址：

身份證號：（復印件附后）

本合同簽約代表人：

電話

裝修房屋承攬合同2

甲方：__________（以下簡稱甲方）

乙方：__________（以下簡稱乙方）

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：

一、工程概況

1、甲方將（地點）涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。

2、分項工程單價：

（1）仿瓷：____元每平方米（含材料及人工）。

（2）乳膠漆：____元每平方米（含基層膩子及人工）。

（3）墻紙粘貼：____元每平方米。

（4）清水漆：____元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計費）。

（5）以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。

3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算。

4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為____天。

二、付款方式

1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的______%，剩余______%為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為__個月。

三、甲方責任

1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。

2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量。

3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆?，拆除現(xiàn)場內(nèi)障礙物。

4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠。

5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行警告、罰款等處罰。

6、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。

四、乙方責任

1、按照甲方的技術(shù)要求進行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導，根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔相應責任。

2、乙方應當以自己的設備（設備需自備）、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責。

3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料。

4、乙方應遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、安全施工。

五、質(zhì)量要求

1、嚴格按照甲方要求施工。

2、仿瓷墻面必須平整光潔（即壓光）。

3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5、木制道具清水漆必須噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應當無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔賠償責任。

7、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任。

8、甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應在接到甲方通知后____日內(nèi)組織人員維修，超過____日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。

六、安全施工與檢查

1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作。

2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產(chǎn)生的其他一切費用。

3、施工進程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的'行為和安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。

七、違約責任

1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金%__。

2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限。如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據(jù)。因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的____%向甲方支付違約金，延誤超過____天時，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。

八、合同解除

1、合同履行完畢后，本合同自動解除。

2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同。

3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。

九、其他事項

1、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

2、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

3、本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

甲方（簽章）：__________乙方（手?。篲_________

地址：________________地址：________________

法定代表人：_________身份證號：_________

裝修房屋承攬合同3

甲方（定作人）：身份證號碼：

住址：乙方（承攬人）： 身份證號碼： 住址：

甲方擬裝修房屋一套，位置在 室，由乙方負責承攬部分裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

一、雙方權(quán)利義務

1、具體裝修工程為乙方承攬 的房屋 工程（含 面積的防水）。 工程面積為平方米。防水面積為平方米。

2、裝修承攬方式為乙方負責包工包料。

3、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關(guān)。

4、乙方具有從事房屋裝修的'成熟經(jīng)驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

5、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。

6、乙方履行承攬合同過程中，對甲方造成的一切損失，按照市場價格對甲方進行賠償。

二、質(zhì)量和工期要求

1、工期從20xx年 月 日開始建設，到20xx年 月 日止，工期為 天。在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進程由乙方自定。

2、乙方應當本著保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理。

3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質(zhì)量行為時，甲方有權(quán)要求乙方整改或解除本承攬合同。

4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

三、付款方式

1、工程款結(jié)算方式：以 面積計算，每平方米人民幣元。平挑面積的防水工程，總價為 元。

2、工程款付款時間：第一次付款在施工開始后工程過半支付 元，第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后15 天內(nèi)給付。

四、違約責任

1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作。

2、由于工程質(zhì)量達不到要求的，甲方有權(quán)解除本承攬合同，并拒絕支付工程款；造成損失的，由乙方向甲方賠償。

3、超過雙方約定工期的，每超過一日扣工程款 元。

五、爭議解決辦法

1、發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。

2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交 區(qū)人民法院進行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字（手印）： 乙方簽字（手?。?年月 日 年月 日

裝修房屋承攬合同4

甲方（定作人）：

住址：

身份證號碼：

乙方（承攬人）：

住址：

身份證號碼：

甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

一、雙方權(quán)利義務

1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全甲作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關(guān)。

2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

6、乙方所屬人員的甲報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。

二、質(zhì)量和工期要求

1、工期從20xx年3月1日開始建設，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進程由乙方自定。

2、乙方應當本著保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理。

3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。

4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的.，乙方必須及時進行免費維修。

三、付款方式

1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米甲甲元。

2、付款時間：第一次付款在施工開始后工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后15天內(nèi)給付。

3、乙方質(zhì)量保甲金為全部工程款的5%。竣工一年后支付給乙方。

四、違約責任

1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應承擔違約金元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應承擔違約金元。

3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金

五、爭議解決辦法

1、發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。

2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交富民縣甲法院進行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字：

年月日

乙方簽字：

年月日

裝修房屋承攬合同5

甲方：

乙方：

日交付使用，有關(guān)細項質(zhì)量需進一步觀察，目前有關(guān)工程細項已需維修養(yǎng)護，故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協(xié)議：

1、本工程保修期為一年，自______年____月____日起至______年____月____日止。

2、乙方在保修期內(nèi)工作范圍為：就裝修工程所涉及全部項目(以______年____月____日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及______年____月____日簽署的裝飾工程施工承包合同補充協(xié)議列明為準)的損壞或質(zhì)量問題進行更換或修復。

如木門變形、裂縫，所有漆面脫落、起皮、鼓包，壁紙鼓包、脫落，房頂出現(xiàn)脫落，所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題。屬于甲方使用不當造成的損壞除外。

3、目前工程已存在的問題及乙方責任：

3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓，1塊4cm缺角，1塊1/3斷裂，若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂，乙方應予更換，材料費及更換費用由乙方負擔，或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。

3.2護墻板的.板面目前變形較重，乙方應于年月份前進行更換或整修。

3.3木門現(xiàn)已變形，乙方應于年月份前進行整修。

3.4壁紙卷邊，乙方應于年月份前進行整修。

3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎，乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。

3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。

4、乙方工作方式在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節(jié)假日包括在內(nèi))內(nèi)，乙方須安排熟練的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作，費用由乙方負擔。

5、法律責任乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的，甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣

元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失，甲方除有權(quán)扣除工程尾款外，還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。

6、結(jié)算保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時并令甲方滿意，保修期結(jié)束后七日內(nèi)，甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結(jié)束后，若甲方感到滿意，可以結(jié)算)。

7、本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各兩份，自甲、乙雙方簽署之日起生效。

甲方：___________

乙方：___________

____年_____月_____日

裝修房屋承攬合同6

甲方：

身份證號：

乙方：

身份證號：

在平等自愿的基礎上，甲方將自己的`房子一幢承包給乙方裝修，經(jīng)協(xié)商甲、乙雙方達成以下協(xié)議：

一、裝修施工地點：江川縣前衛(wèi)鎮(zhèn)中街村1號

二、工程內(nèi)容：

1、內(nèi)粉：地磚、樓梯磚、墻漆、膩子粉、石灰。

4、外粉：前方墻貼磚，院壩貼瓷磚，其余三方跨水泥漿。

二、承包方式：包工不包料，水電由甲方提供。

三、乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價為：每1個大平方82元（捌拾貳元整）。

四、乙方負責對甲方咨詢、設計、報價等相關(guān)服務。合同簽訂后，乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜應與甲方聯(lián)系，以確保工程質(zhì)量和工期。

五、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術(shù)，以及自行聘請技術(shù)工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任，也不墊付任何費用。乙方在施工中應采取必要的安全防護措施，如遇上述情況發(fā)生，造成的損失均由乙方負責。

六、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。

六、本合同一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

年月日

裝修房屋承攬合同7

甲方：_________(以下簡稱甲方)

乙方：_________(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：

一、工程概況

1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。

2、分項工程單價：

1、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工)。

2、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。

3，墻紙粘貼：6.00元每平方米。

4、清水漆：15.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。

5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。

3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算

4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為18天。

二、付款方式：

1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的60 %作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的95 %，剩余5%為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為6個月。

三、甲方責任

1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。

2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;

3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆?，拆除現(xiàn)場內(nèi)障礙物;

4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠;

5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行警告、罰款等處罰;

6、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。

三、乙方責任

1、按照甲方的技術(shù)要求進行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導，根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔相應責任;

2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責;

3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;

4、乙方應遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、安全施工。

四、質(zhì)量要求

1、嚴格按照甲方要求施工。

2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。

3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5、木制道具清水漆必須噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的'質(zhì)量要求應當無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔賠償責任;

7、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任;

8、甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。

五、安全施工與檢查

1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;

2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產(chǎn)生的其他一切費用;

3、施工進程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。

六、違約責任

1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金20% ;

2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的5 %向甲方支付違約金，延誤超過2天時，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。

七、合同解除

1、合同履行完畢后，本合同自動解除;

2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同;

3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。

八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份，甲乙雙方各執(zhí)1份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

甲方(簽章)：_________乙方(手印)：_________

地址：_________地址：_________

法定代表人：_________身份證號_________(復印件附后)

本合同簽約代表人：_________電話_________

裝修房屋承攬合同8

甲方：

乙方（承攬方）：

甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》關(guān)于承攬合同的規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上達成以下協(xié)議：

一、承攬方式：乙方承攬甲方 住房（具體工種）。

二、施工地點：

三、住房結(jié)構(gòu)、戶型及面積：

四、付款方式：按照元計價，在乙方完工，甲方驗收合格后，甲方再支付價款。

五、質(zhì)保金：乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質(zhì)保金，在甲乙雙方不再合作，并且加工承攬質(zhì)量合格后，甲方退還給乙方。若質(zhì)量不合格，質(zhì)保金將用于修繕。

六、施工質(zhì)量：乙方應確保質(zhì)量符合國家質(zhì)量標準。

七、施工期限：自合同簽訂之日起至 年 月日止。

八、甲方的權(quán)利義務

（一）甲方的權(quán)利

1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質(zhì)量的行為，甲方可以解除合同，并且追究乙方違約責任。

2、房屋裝修竣工后，發(fā)生質(zhì)量問題，甲方可以要求乙方進行維修。

（二）甲方的義務

1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。

2、甲方應按照施工進度為乙方提供裝修材料。

九、乙方的權(quán)利義務

（一）乙方的權(quán)利

1、在驗收合格后，要求甲方支付相應承攬加工費用。

2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。

（二）乙方的義務

1、乙方應加強安全教育，在施工過程中對工作人員和相鄰居民采取必要安全措施，避免安全事故，因本合同為承攬合同，乙方應對所有安全事故承擔責任，甲方僅驗收承攬加工的成果，不對任何事故負安全責任。

2、乙方應文明施工，防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產(chǎn)的事故發(fā)生，由于乙方的行為導致這些行為發(fā)生，由乙方承擔責任。

3、乙方需要使用裝修裝飾材料，應提前3天告知甲方。

4、乙方保證具有從事裝修的相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗，乙方交付承攬成果給甲方，雙方為承攬關(guān)系，不存在雇傭關(guān)系。

5、乙方按時發(fā)放所屬員工的'工資報酬，任何因工資產(chǎn)生爭議的糾紛與甲方無關(guān)。

6、乙方在進場時領取的房屋鑰匙，應在甲方驗收完承攬成果后，立即交還甲方。

7、乙方在保管房屋鑰匙期間，應隨時鎖好房門，對房屋內(nèi)的裝修裝飾材料負有保管義務，若因乙方原因?qū)е聛G失或者損毀，乙方應如實賠償。

8、房屋驗收后，若在之內(nèi)產(chǎn)生質(zhì)量問題，乙方應無條件立即維修。

十、違約責任

由于施工質(zhì)量達不到要求，乙方進行維修，維修費用由乙方承擔，造成損失，由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除合同的，乙方應承擔違約責任，賠償損失。

十一、爭議解決條款

因本合同產(chǎn)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。

十二、此合同一式二份，雙方簽字蓋章生效。未盡事宜，可以簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議為本合同組成部分。

甲方：

乙方：

年月日年月日

裝修房屋承攬合同9

甲方：

乙方：

甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，就乙方承包甲方裝修施工事宜達成一致，簽訂本合同。

一、乙方包干承包該房屋裝修的工作，即實行“包工不包料”，甲方自備裝修材料，乙方只負責施工。

二、包干承包費用： 人民幣整。除此之外，甲方不再向乙方支付任何費用。

三、支付方式：

1、乙方進場施工之日，甲方向乙方預付人民幣圓整;

2、乙方完成全部裝修施工后，支付進度款人民幣圓整;

3、全部裝修施工完成后天內(nèi)，甲方支付余款人民幣整。

四、工期：雙方確定該房屋裝修施工工期為天，乙方應在約定的工期內(nèi)完成全部施工任務。

五、其他約定：

1、甲方按照乙方提供的清單及時自行負責采購裝修材料;

2、甲方應按合同約定及時付款，否則按200元/天支付違約金;

3、乙方自行準備工具、聘請人員，自行負責施工安全，嚴格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工，確保工程質(zhì)量，如在施工過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格行為，造成返工，因此造成的裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承擔;

4、乙方不得浪費、挪用甲方的`裝修材料，否則按500元/次予以處罰，并需賠償甲方損失;

5、乙方應在合同約定的工期內(nèi)完成全部施工任務，每延期一天按照200元/天予以處罰。如因甲方不及時付款、裝修材料延誤或新增施工內(nèi)容等甲方原因而延誤工期，乙方不承擔違約責任;

6、該房屋裝修保修期為貳年，保修期內(nèi)乙方應該及時負責為甲方維修。

六、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字后生效。

甲方：

乙方：

時間：

時間：

裝修房屋承攬合同10

甲方（定作人）： 乙方（承攬人）：

住址： 住址：

身份證號碼： 身份證號碼：

甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

一、雙方權(quán)利義務

1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關(guān)。

2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。

二、質(zhì)量和工期要求

1、工期從20xx年3月1日開始建設，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進程由乙方自定。

2、乙方應當本著保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理。

3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。

4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

三、付款方式

1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣 93.00元。

2、付款時間：第一次付款在施工開始后 工程過半支付 元，第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后 15 天內(nèi)給付。

3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%。竣工一年后支付給乙方。

四、違約責任

1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的`，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應承擔違約金 元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應承擔違約金 元。

3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金 元。

五、爭議解決辦法

1、發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。

2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

此協(xié)議

甲方簽字： 乙方簽字：

年 月 日 年 月 日

裝修房屋承攬合同11

甲方（業(yè)主):

乙方（承攬方):

依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合居室裝飾裝修工程施工的要求，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方的室內(nèi)裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達成如下條款：

一、工程施工地點及房屋情況

1.施工地點：武威市涼州區(qū)聚銀新都小區(qū)3號樓2單元1503室。

2.住房結(jié)構(gòu)：鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)；房型：二室二廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：90.2㎡。

二、雙方權(quán)利義務

1．乙方應加強對其施工人員的安全教育，在施工過程中應采取必要的安全防護和消防措施，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員全程配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等損害其他人的財產(chǎn)、生命健康、安全等事故發(fā)生。由于乙方人員的故意或過失引起的上述情況發(fā)生等事故由乙方負責全部責任，與甲方無關(guān)。

2.乙方為包工不包料的承攬方式，甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

4.施工機械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

5.乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。

6.為施工方便，甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉(zhuǎn)借，并在結(jié)算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內(nèi)的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，防止被盜丟失，否則應對保管不當造成的.直接和間接損失負全額賠償責任。

三、質(zhì)量和工期要求

1.工期從20xx年10月 日開始建設，到20xx年11月 日止。在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進程由乙方自定

2.裝飾施工內(nèi)容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。

3.乙方應當本著保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理，保證工程質(zhì)量。

4.甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。

5.房屋裝修竣工后，甲方發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

四、違約責任

由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е潞贤瑹o法履行的，乙方應承擔因其違約給甲方造成的一切損失。

五、爭議解決辦法

1.發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。

2.如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。

六、附則

1.本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。

2.以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字：

年月

乙方簽字： 年日日 月

裝修房屋承攬合同12

甲方：________

乙方：________

鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，____年____月____日甲自愿將位于________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：

一、工程地點及概況：

工程名稱：____________________________________。

工程建筑面積：________________________________。

工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。

工程項目：____________________________________。

二、工程價款及付款方式：

1、本工程總價為________元，大寫_________。

2、本合同簽訂后，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設計費)，乙方才進場施工。

3、施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。

三、承攬方式：

乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

四、材料提供：

關(guān)于材料供應，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應材料。

A、本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。

B、本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。

五、質(zhì)量標準及驗收期限：

施工要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內(nèi)檢驗，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。

六、施工期限：

工期為_______,從____年____月____日到____年____月____日，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。

七、違約責任

1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

2、由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

3、工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的`損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。

八、其他約定：

1、乙方根據(jù)甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。

2、甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。

3、乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。

4、乙方房屋裝修完成后，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。

5、乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務。甲方不履行協(xié)助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務，并相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。

九、附則

1、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。

2、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。

甲方：________乙方：________

法定代表人：________法定代表人：________

地點：________地點：________

電話：________電話：________

簽訂日期：____年____月____日

裝修房屋承攬合同13

甲方：

身份證號：

乙方：

身份證號：

甲方的房屋一幢需要裝修，乙方以自己的設備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修，并將裝修成果交付甲方使用?，F(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商達成下列協(xié)議：

一、甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，經(jīng)甲方驗收合格支付承攬裝修費，也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方咨詢、設計、報價等相關(guān)服務。合同簽訂后，乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜應與甲方聯(lián)系，以確保工程質(zhì)量和工期。

二、裝修施工地點：江川縣前衛(wèi)鎮(zhèn)上街地276號。

三、乙方為單包工的`方式承攬裝修，承攬裝修單價為：每1個大平方70元（柒拾元整）。

四、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術(shù)，以及自行聘請技術(shù)工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任，也不墊付任何費用。乙方在施工中應采取必要的安全防護措施，如遇上述情況發(fā)生，造成的損失均由乙方負責。

五、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。

六、本合同一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

年月日

裝修房屋承攬合同14

甲方：

乙方：

鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方， 年 月 日甲自愿將位于 ____________________________________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：

工程地點及概況：

工程名稱：____________________________________。

工程建筑面積：________________________________。

工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。

工程項目：____________________________________。

工程價款及付款方式：

1.本工程總價為________元，大寫_________。

2.本合同簽訂后，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設計費)，乙方才進場施工。

3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。

三、承攬方式：

乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

四、材料提供：

關(guān)于材料供應，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應材料。

a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。

b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。

四、質(zhì)量標準及驗收期限：

施工要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內(nèi)檢驗，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。

五、施工期限：

工期為_______,從 年 月 日到 年 月 日，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。

六、違約責任

1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

3.工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。

七、其他約定：

1.乙方根據(jù)甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的'，應當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。

2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。

3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。

4.乙方房屋裝修完成后，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。

5.乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務。甲方不履行協(xié)助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務，并相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。

八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。

九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

地點： 地點：

電話： 電話：

年 月 日 年 月 日

裝修房屋承攬合同15

甲方：__________（以下簡稱甲方）

乙方：__________（以下簡稱乙方）

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：

一、工程概況：

1、甲方將（地點）涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。

2、分項工程單價：

3、仿瓷：元每平方米（含材料及人工）。

4、乳膠漆：元每平方米（含基層膩子及人工）。

5、墻紙粘貼：元每平方米。

6、清水漆：元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計費）。

7、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。

8、工程量：按工程驗收的實際工程量計算。

9、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為____天。

二、付款方式：

1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的__%，剩余__%__為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為__個月。

三、甲方責任：

1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。

2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量；

3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆?，拆除現(xiàn)場內(nèi)障礙物；

4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠；

5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行警告、罰款等處罰；

6、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。

三、乙方責任：

1、按照甲方的技術(shù)要求進行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導，根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔相應責任；

2、乙方應當以自己的設備（設備需自備）、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的`一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責；

3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料；

4、乙方應遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、安全施工。

四、質(zhì)量要求：

1、嚴格按照甲方要求施工。

2、仿瓷墻面必須平整光潔（即壓光）。

3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5、木制道具清水漆必須噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應當無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔賠償責任；

7、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任；

8、甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應在接到甲方通知后____日內(nèi)組織人員維修，超過____日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。

五、安全施工與檢查：

1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作；

2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產(chǎn)生的其他一切費用；

3、施工進程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。

六、違約責任：

1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金%__；

2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限；如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據(jù)；因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的____%向甲方支付違約金，延誤超過____天時，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。

七、合同解除：

1、合同履行完畢后，本合同自動解除；

2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同；

3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。

八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

甲方（簽章）：__________ 乙方（手?。篲_________

地址：________________ 地址：________________

法定代表人：_________ 身份證號：_________

房屋裝修承攬合同范本1

甲方(定作人)：_______住址：_______身份證號碼：_______

乙方(承攬人)：_______住址：_______身份證號碼：_______

身份證號碼：_______

甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

一、雙方權(quán)利義務

1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關(guān)。

2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。

二、質(zhì)量和工期要求

1、工期從 年 月 日開始建設，到 年 月 日止，工期為 天。在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進程由乙方自定。

2、乙方應當本著保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理。

3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。

4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

三、付款方式

1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元。

2、付款時間：第一次付款在施工開始后 工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后 天內(nèi)給付。

3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的 %?？⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。

四、違約責任

1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應承擔違約金 元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應承擔違約金元。

3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金

五、爭議解決辦法

1、發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。

2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字：_______乙方簽字：_______

年 月 日 年 月 日

房屋裝修承攬合同范本2

甲方：_______(以下簡稱甲方)

乙方：_______(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：

一、工程概況

1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。

2、分項工程單價：

a、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工)。

b、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。

c、墻紙粘貼：6.00元每平方米。

d、清水漆：15.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。

e、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。

3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算

4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為 天。

二、付款方式：

1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的 %作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的 %，剩余 %為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為 個月。

三、甲方責任

1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。

2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;

3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆?，拆除現(xiàn)場內(nèi)障礙物;

4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠;

5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行警告、罰款等處罰;

6、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。

三、乙方責任

1、按照甲方的技術(shù)要求進行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導，根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔相應責任;

2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責;

3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;

4、乙方應遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、安全施工。

四、質(zhì)量要求

1、嚴格按照甲方要求施工。

2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。

3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5、木制道具清水漆必須噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應當無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔賠償責任;

7、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任;

8、甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。

五、安全施工與檢查

1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;

2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的`安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產(chǎn)生的其他一切費用;

3、施工進程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。

六、違約責任

1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金 % ;

2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的 %向甲方支付違約金，延誤超過 天時，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。

七、合同解除

1、合同履行完畢后，本合同自動解除;

2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同;

3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。

八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

甲方(簽章)：_______乙方(手印)：_______

地址：_______地址：_______

法定代表人：_______身份證號(復印件附后)_______

本合同簽約代表人：_______電話:_______

房屋裝修承攬合同范本3

甲方：_______

乙方：_______

鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方， 年 月 日甲自愿將位于____________________________________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：

工程地點及概況：

工程名稱：____________________________________。

工程建筑面積：________________________________。

工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。

工程項目：____________________________________。

工程價款及付款方式：

1.本工程總價為________元，大寫_________。

2.本合同簽訂后，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設計費)，乙方才進場施工。

3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。

三、承攬方式：

乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

四、材料提供：

關(guān)于材料供應，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應材料。

a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。

b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。

四、質(zhì)量標準及驗收期限：

施工要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內(nèi)檢驗，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。

五、施工期限：

工期為_______,從 年 月 日到 年 月 日，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。

六、違約責任

1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付 元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的 %支付違約金給乙方,其工期順延。

2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

3.工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。

七、其他約定：

1.乙方根據(jù)甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。

2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。

3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。

4.乙方房屋裝修完成后，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。

5.乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務。甲方不履行協(xié)助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務，并相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。

八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。

九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。

甲方：_______乙方：_______

法定代表人：_______法定代表人：_______

地點：_______地點：_______

電話：_______電話：_______

年 月 日 年 月 日