第一篇：2018年一級建造師法律法規真題及答案

2018年一級建造師法律法規真題及答案

1．根據《民法總則》，法人分為（）。

A．企業法人和非企業法人B．機關法人，企業法人和社團法人 C．一般法人和特別法人D．營利法人，非營利法人和特別法人 參考答案：D，第8頁。

2．關于代理的說法，正確的是()。

A．經被代理人同意的轉代理，代理人不再承擔責任 B．同一代理事項有數位代理人的，應當推選牽頭人 C．作為委托人的法人、非法人組織終止的，委托代理終止 D．表見代理是有權代理 參考答案：C，第12頁。

3．關于物權的說法，正確的是（）。

A．同一物的擔保物權人與所有權人應當為同一人B．用益物權人可以是該物的所有權人 C．未經農村土地承包經營者同意，土地所有人不得在該地塊設立地役 D．物權的變動只能基于合同關系 參考答案：C，第18頁。

4．關于建設工程專利權保護范圍的說法，正確的是()。

A．實用新型以申請時所附的說明書為準B．建設工程發明以其附圖為準

C．外觀設計以在圖片或照片中該產品的外觀設計為準D．三類專利均以權利要求的內容為準 參考答案：C，第27頁。

5．關于留置的說法，正確的是()。

A．留置權屬于債權B．債權人不負責保管留置物C．建設工程合同可以適用留置權 D．留置權基于法定而產生 參考答案：D，第34頁。

6．關于財產保險合同的說法，正確的是()。

A．保險合同不可以轉讓B．保險人不得以訴訟方式要求投保人支付保費 C．保險合同中的危險具有損失發生的不確定性D．被保險人應當與投保人一致 參考答案：C，第35頁。

7．下列法律后果中，屬于民事責任承擔方式的是()。A．解除合同B．繼續履行C．罰款D．合同無效 參考答案：B，第41頁。

8．根據《行政訴訟法》，下列情形中屬于行政訴訟受案范圍的是()。A． 對于限制人身自由的行政強制措施不服的B． 國防、外交等國家行為 C． 行政法規、規章或者行政機關制定、發布的具有普遍的約束力的決定、命令 D． 行政機關對行政機關人員的獎懲、任免等決定 【答案】A P348 9．關于和解的說法，正確的是()。

A．和解只能發生在訴訟前B．當事人申請仲裁后，不可以自行和解 C．和解達成協議，必須以書面形式作出D．和解達成的協議具有合同效力 【答案】D P341-P342 10．下列爭議中，受《仲裁法》調整的是()。A．建設行政主管部門處理的行政爭議B．勞動爭議 C．農林承包經營合同爭議D．建設工程施工合同爭議 【答案】D P303 11．關于施工許可的說法，正確的是()。

A．省級人民政府建設主管部門對小型工程限額的調整，應當報國務院建設主管 B．農民自建低層住宅的，應當申請領取施工許可證

C．限額以下小型工程應當申請取施工許可證D．施工分包合同簽訂后，申請領取施工許可證 【答案】A P46 12．根據《國務院關于建立完善守信聯合激勵和失信聯合懲戒制度加快推進社會誠信建設的指導意見》，誠信典型和連續()年無不良信用記錄的行政相對人辦理行政許可過程中，能夠享受“綠色通道”和“容缺受理“等便利服務措施。

A．3B．2C．5D．6 【答案】A P104 13．根據《招標投標法》，中標通知書自()發生法律效力。A．發出之日B．作出之日C．蓋章之日D．收到之日 【答案】A P81 14．根據《工傷保險條例》，不能認定為工傷的情形是()。

A．在上班途中遭遇本人負主要責任的交通事故者本人傷害的B．患職業病的 C．工外出期間，由于工作原因發生事故下落不明的D．高空作業跌落的 參考答案：A，第232頁。

15．建設單位組織竣工驗收，對不符合民用建筑節能強制性標準的，不得出具（）報告。A．竣工驗收合格B．建筑節能合格C．建筑節能達標D．能耗驗收合格 參考答案：A，第190頁。

16．施工合同履行過程中出現以下情形，施工企業可以被免除違約貴任的是()。

A．施工過程中發生罕見洪災，導致工期延誤B．施工過程中遭遇梅雨季節，導致工期延誤 C．施工企業的設備損壞，導致工期延誤D．施工企業遲延施工遭遇泥石流，導致工期延誤 參考答案：A，第128頁，關于不可抗力。17．關于申請領取施工許可證的條件的說法，正確的是()。A．有保證工程進度的基本制度B．建設工程所需投資已經全部到位

C．依法必須實行監理的工程已經委托了監理單位D．已經與施工企業簽訂了合作協議 參考答案：C，第49頁。

18．發售招標文件收取的費用應當限于補償()的成本支出。

A．編制招標文件B．印刷、郵寄招標文件C．招標人辦公D．招標活動 參考答案：B，第79頁。

19．關于勞動爭議解決方式的說法，正確的是()。

A．用人單位與勞動者發生勞動爭議的，勞動者應當先申請本單位勞動爭議調解委員會調解 B．用人單位與勞動者發生勞動爭議，勞動者可以依法申請調解、仲裁、提起訴訟，也可以自行和解 C．企業勞動爭議調解委員會由職工代表、用人單位代表、工會代表、勞動行政部門代表組成 D．用人單位與勞動者發生勞動爭議的，可以向勞動者住所地的仲裁委員會申請仲裁 參考答案：B，第150頁。

20．根據《民事訴訟法》，屬于人民法院應當定中止執行情形的是()。A．執行案件申請入撤銷請的

B．作為被執行人的公民死亡，無遺產可供執行，又無義務承擔人的 C．追索贍養費、撫養費、撫育費案件的權利人死亡的

D．作為一方當事人的法人或其他組織終止，尚未確定權利義務承受人的 參考答案：D，第331頁。

21．根據《注冊建造師管理規定》，不予注冊的情形是（）。A．申請人年齡達到60周歲

B．申請人因執業活動受到刑事處罰，自刑罰執行完畢之日起至中請注冊之日止不滿5年 C．申請人被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿5年

D．申請人甲請注冊之日5年前擔任項目經理期間，所負貴項目發生過重大質量和安全事故 參考答案：B，第67。

22，關于工程質量檢測的說法，正確的是（）。

A．檢測人員不得同時受聘于兩個或兩個以上檢測機構B．檢測報告必須由檢測機構法定代表人簽署 C．檢測機構是不具有獨立法人資格的非營利性中介機構D．檢測數據和檢測報告僅供施工企業參考 參考答案：A，第272。

23．注冊建造師的下列行為中，可以記入注冊建造師執業信用檔案的是()。A．泄露商業秘密的B．對設計變更有異議的C．經常外出參會的 D．拒絕執行監理工程師指令的 參考答案：A，第106頁。24．施工企業將工程隱蔽部位覆蓋后，建設單位對質量有疑問并要求施工企業對已覆蓋的部位揭開重新檢查的，其費用、工期和利潤的承擔原則是()。

A．經檢查證明工程質量不符合合同要求的，由施工企業承擔由此增加的費用和延誤的工期 期 潤 B．經檢查證明工程質量不符合合同要求的，由施工企業承擔由此增加的費用建設單位承擔延誤的工C．經檢查證明工程質量符合合同要求的，建設單位只承擔由此延誤的工期并支付施工企業合理的利D．經檢查證明工程質量符合合同要求的，建設單位只承擔由此增加的費用和延誤的工期 參考答案：A，第273-274頁。

25． 根據《政府采購法實施條例》，政府采購工程依法不進行招標的，可以采用的采購方式是()。A．詢價B．單一來源采購C．直接確定D．框架協議 【答案】B P75 26．根據《建設工程安全生產管理條例》，工程安全術措施或者專項實施方案的審查的是（）。A．是否達到工程使用功能要素B．是否適用施工要求C．是否符合工程建設強制性標準 D．是否達到造價控制目標

參考答案：C，第255頁，關于工程監理單位的責任。27．關于合同形式的說法，正確的是（）。

A．合同必須用書面形式B．口頭形式屬于合同其他形式C．未依法采取書面形式訂立的合同無效 D．合同可以采用數據電文形式 參考答案：D，第110頁。

28．關于仲裁裁決執行效力的說法，正確的是()。

A．一方當事人不履行仲裁裁決的，另一方當事人應當向作出裁決的仲裁機構申請執行 B．仲裁裁決只在國內生效

C．當事人申請執行仲裁裁決的案件，由被執行人所在地或者被執行財產所在地的基層人民法院管轄 D．申請仲裁裁決強制執行的期間為2年 參考答案：D，第337頁。

29．關于總分包單位的質量責任的說法，正確的是（）。A．分包工程質量由分包單位自行向建設單位負責 B．分包單位應當接受總承包單位的質量管理

C．總承包單位與分包單位對分包工程的質量各自向建設單位承擔相應的責任 D．分包工程發生質量問題，建設單位只能向總承包單位請求賠償 參考答案：B，第270頁。

30．某施工合同的約定違反了某行政法規的效力性強制性規定，則該施工合同（）。A．效力待定B．可撤銷C．無效D．有效 參考答案：C，第121頁。31，關于工程質量爭議處理的說法，正確的是()。

A．建設單位直接指定分包人分包專業工程的，應當承擔無過錯責任 B．施工企業對施工中出現的施工質量問題應當負責返修 持 C．建設工程未經竣工驗收，建設單位擅自使用后，以部分質量不符合約定為由主張權利的，應予支D．建設工程竣工時發現的質量缺陷是建設單位的責任，施工企業不承擔返修義務 參考答案：B，第274頁。

32．根據《招標投標法》，可以確定中標人的主體是()。A．經招標人搜權的招標代理機構B．建設行政主管部門 C．經招標人授權的評標委員會D，招標投標有形市場 參考答案：C，89頁。

33．根據《招標投標法實施條例》，履約保證金的上限是中標合同金額的()。A．2%B．5%C．10%D．20% 參考答案：C，第89頁。

34．根據《綠色施工導則》，建筑垃圾的再利用和回收率力爭達到()。A．20%B．40%C．50%D．30% 參考答案：D，第183頁。

35．施工企業能夠形成建筑市場誠信行為良好行為記錄的是()。

A．合同正常履約B．未發生違約行為C．獲得發包人獎勵D．獲得建設行政主管部門表彰 參考答案：D，第105頁。

36．根據《實施工程建設強制性標準監督規定》，下列情形中不屬于強制性標準監督檢查內容的是（）。

A．工程項目規劃、勘察、設計、施工階段是否符合強制性標準 B．工程項目使用的材料、設備是否符合強制性標準 C．工程管理人員是否熟悉強制性標準

D．工程項目的安全、質量是否符合強制性標準 參考答案：C，第266頁。

37．根據《建設工程質量管理條例》，關于工程監理單位質量責任和義務的說法，正確的是()。A．監理單位不得與被監理工程的設計單位有利害關系 B．監理單位對施工質量實施監理，并對施工質量承擔監理責任 C．未經總監理工程師簽字，建筑材料不得在工程上使用 D．施工圖深化文件是監理工作的主要依據 參考答案：B，第285頁。

38．關于承攬合同當事人權利義務的說法，正確的是()。A．定作人不得中途變更承攬工作的要求 B．定作人提供的材料不符合約定的，承攬人可以自行更換材料 C．承攬人向定作人交付工作成果的，定作人應當驗收該工作成果 D．定作人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的，應當賠償損失 【答案】D，第153-156 39．關于建設工程返修的說法，正確的是()。

A．施工企業只對自己原因造成的質量問題負責返修，費用由建設單位承擔 B．施工企業對所有的質量問題均應當負責返修，費用由建設單位承擔 C．施工企業對非自己原因造成的質量問題負責返修，費用由責任人承擔 D．施工企業只對竣工驗收時發現的質量問題負責返修并承擔費用 【答案】C P274 40．關于仲裁的說法，正確的是()。

A．沒有仲裁協議或者仲裁協議無效的，法院對當事人的糾紛應當予以受理 B．對于仲裁協議有效的仲裁案件，法院仍具有管轄權 C．只要一方當事人申請仲裁，仲裁委員會都應當予以受理

D．仲裁裁決作出后，當事人就同一糾紛向法院起訴的，法院應當予以受理 【答案】A，P332-333 41．根據《合同法》，下列合同轉讓產生法律效力的是()。A．施工企業將施工合同中主體結構的施工轉讓給第三人

B．施工企業將其對建設單位的債權轉讓給了水泥廠，并通知了建設單位 C．建設單位到期不能支付工程款，書面通知施工企業將債務轉讓給第三人 D．監理單位將監理合同一并轉讓給其他具有相應監理資質的監理單位 【答案】B P124 42．下列事項中，屬于施工生產安全事故調查組職責的是()。A．查明事故發生的間接經濟損失B．追究責任人的法律責任 C．提交事故調查報告D．提出對受傷人員的賠償方案 【答案】C P247 43．關于施工合同變更的說法，正確的是()。

A．合同變更應當辦理批準、登記手續B．合同變更內容約定不明確的，推定為未變更 C．工程變更必將導致合同變更D．合同非實質性條款的變更無須當事人雙方協商一致 【答案】B P123 44．關于出賣人交付標的物的說法，正確的是()。

A．買受人代為保管其拒絕接收的多交部分標的物，出賣人可拒絕負擔保管費用 B．出賣人應當按照通常的包裝方式交付標的物

C．合同未約定檢驗期間的，買受人可以在任何時間檢驗標的物 D．約定交付期間的，出賣人可以在該期間內的任何時間內交付標的物 【答案】D P157 45.某起生產安全事故造成9人死亡、51人重傷，直接經濟損失2000萬元，根據《生產安全事故報告和調查處理條例》，該事故為（）。

A．特別重大事故B．重大事故C．較大事故D．一般事故 參考答案：B，第240頁。

46．施工企業發生以下情形，建設單位請求解除施工合同，人民法院給予支持的是（）。A．已經完成的建設工程質量不合格的B．不履行合同約定的協助義務的 C．將承包的建設工程非法轉包，違法分包的D．合同約定的期限內沒有完工的 參考答案：C，第127頁。

47．施工企業主要負責人對安全生產的責任括()。

A．工程項目實行總承包的，定期考核分包企業安全生產管理情況 B．督促落實本單位重大危險源的安全管理措施 C．在施工現場組織協調工程項目質量安全生產活動 D．保證本企業安全生產投入的有效實施 參考答案：D，第207頁。

48．根據《綠色施工導則》，施工現場500km以內生產的建筑材料用量應當占建筑材料總重量的()以上。

A．50%B．60%C．70%D．80% 參考答案：C，第190頁。

49．施工企業向某律師出具的民事訴訟授權委托書中僅寫明代理權限是“全權代理”。下列與訴訟有關的行為中，該律師享有代理權的是()。

A．放棄訴訟請求B．與對方當事人進行和解C．提起上訴D．提供證據 參考答案：D，第312頁。

50．甲委托乙采購一種新材料并簽訂了材料采購委托合同，經甲同意，乙將新材料采購事務轉委托給丙。關于該轉委托中責任承擔的說法，正確的是()。

A．乙對丙的行為承擔責任B．乙僅對丙的選任及其對丙的指示承擔責任

C．甲與乙對丙的行為承擔連帶責任D．乙對丙的選任及其對丙的指示，由甲與乙承擔連帶責任 參考答案：B，第13頁。

51．根據《建沒工程安全生產管理條例》，施工總承包項目的分包工程發生施工生產安全事故，負責向政府安監部門和有關部門上報事故的是()。

A．分包單位B．總承包單位C．建設單位D．現場安全責任人 【答案】B P244 52．某施工企業與李某協商解除勞動合同，李某在該企業工作了2年3個月，在解除合同前12個月李某月平均工資為6000元。根據《勞動合同法》，該企業應當給予李某經濟補償()。

A．6000元B．12000元C．15000元D．18000元 【答案】C P137 53．關于招標價格的說法，正確的是()。

A．招標時可以設定最低投標限價B．招標時應當編制標底

C．招標的項目應當采用工程量清單計價D．招標時可以設定最高投標限價 【答案】D P78 54．下列情形中，屬于弄虛作假、騙取中標的情形是()。A．共同抬高投標報價B．借用他人資質證書 C．行賄評標專家謀取高分D．低價中標、高價索賠 【答案】B P87 55．擔任施工項目負責人的注冊建造師，在所負責的工程項目竣工驗收手續辦結前，不得變更注冊到另一施工企業，除非()。

A．施工企業同意更換項目負責人B．建設單位與施工企業產生了合同糾紛 C．因不可抗力暫停施工D．建設單位同意更換項目負責人 【答案】D P69 56．關于國家所有的不可移動文物范圍的說法，正確的是()。A．紀念建筑物屬于國家所有B．近代現代代表性建筑屬于國家所有 C．時刻屬于國家所有D．古文化遺址屬于國家所有 【答案】D P196-197

57、關于承攬工程業務的說法，正確的是()。A.企業承攬分包工程，應當取得相應建筑業企業資質

B.不具有相應資質等級的施工企業，可以采取同一專業聯合承包的方式滿足承攬工程業務要求 C.施工企業與項目經理簽訂內部承包協議，屬于允許他人以本企業名義承攬工程 D.自然人可以成為承攬分包工程業務的主體 參考答案：A，第100頁。

58.某施工企業與租賃公司簽訂了塔吊租賃合同，施工企業在租賃期間損壞了塔吊的兩個部件，并有意轉租該塔吊，關于施工企業義務的說法，正確的是()。

A，施工企業應當對塔吊部件進行維修B，施工企業應當對塔吊做相應改造 C．施工企業轉租塔吊后應當將相關情況通知租賃公司 D．施工企業應當承擔塔吊部件的損害賠償責任 參考答案：D，第165頁。

59．根據《建設工程安全生產管理條例》，在城市市區內的施工現場未實行封閉圍檔的，一般情況下可能承擔的法律責任是()。

A，處以20萬元罰款B，責令施工企業限期改正 C．吊銷施工企業營業執照D．降低施工企業資質等級 參考答案：B，第238頁。60，設備采購合同約定，任何一方不履行合同應當支付違約金5萬元。采購人按照約定向供應商交付定金8萬元。合同履行期限屆滿，供應商未能交付設備，則采購人能獲得法院支持的最高請求額是()萬元。

A．16B．5C．8D．13 參考答案：A，第128頁。

二，多項選擇題(共20題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分;少選，所選的每個選項得0．5分)61．關于法定代表人的說法，正確的有()。

A．公司章程對法定代表人權利的限制，可以對抗善意第三人 B．因過錯履行職務行為損害他人，由法定代表人承擔責任 C．法定代表人代表法人從事民事活動 D．法定代表人為特別法人 E．法人應當有法定代表人 參考答案：CE，第7-8頁

62.根據《勞動合同法》，勞動合同無效或部分無效的情形有()。A.勞動者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失蹤的 B.用人單位被吊銷營業執照、責令關閉、撤銷的

C.以欺詐、脅迫的手段，使對方在違背真實意思的情況下訂立勞動合同的 D.勞動者被依法追究刑事責任的

E.用人單位免除自己的法定責任、排除勞動者權利的 【答案】CE P132 63.關于地役權的說法，正確的有()。

A.需役地上的用益物權轉讓時，受讓人同時享有地役權 B.地役權的設立是為了提高供役地的使用效率

C.地役權未經登記不得對抗需役地人D.地役權由需役地人單方設立 E.地役權屬于用益物權 【答案】AE P18 64.下列施工合同中，屬于無效合同的有()。A.施工企業借用他人資質簽訂的

B.施工企業與建設單位串通投標，中標后簽訂的 C.建設工程依法必須進行招標而未招標的 D施工企業超越資質等級與建設單位簽訂的 E.施工企業將其承包的部部分非主體工程分包的 【答案】ABCD P121 65.根據《建筑起重機械安全監督管理規定》，建筑起重機械不得出租、使用的情形有()。A.經檢驗未達到安全技術標準規定的 B.屬于國家不鼓勵使用的 C.沒有完整安全技術檔案的 D.安全保護裝置齊全有效的

E.超過安全技術標準或者制造廠家規定的使用年限的 【答案】ACE P257 66.抵押期間抵押人轉讓已經辦理登記的抵押物，通知了抵押權人并告知了受讓人轉讓物已經抵押的情況，則()。

A.轉讓行為無效B.轉讓所得價款應當由抵押權人所有

C.轉讓所得價款可以向第三人提存D.轉讓所得價款只能提前清償債務 E.轉讓行為有效 【答案】CE P33 67.下列情形中，視為投標人相互串通投標的有()。

A.不同投標人的投標文件由同一人編制B.不同投標人的投標文件的報價呈規律性差異 C.不同投標人的投標文件相互混裝D.屬于同一組織的成員按照該組織要求協同投標 E.投標人之間約定部分投標人放棄投標 【答案】ABC P86 68.下列行為構成侵權之債的有()。

A.建設行政主管部門未及時頒發施工許可證B.路人幫助把受傷工人送至醫院 C.建筑物上墜落物品造成他人傷害，難以確定責任人 D.拆除屋頂廣告時將住戶窗戶損壞

E.建設單位未將工程款及時足額支付給施工企業 【答案】CD P20-21 69.施工合同中對應付款時間約定不明時，關于付款起算時間的說法，正確的有()。A.工程已實際交付的，為交付之日B.工程未交付的，為提交峻工結算文件之日 C.工程已交付，工企業主張工程款的，為提出主張之日 D.工程未交付的，為提交竣工驗收報告之日

E.工程未交付，工程程價款也未結算的，為當事人起訴之日 【答案】ABE P116 70.法的形式的含義包括()。

A.創制機關的性質及級別B.法律規范的地域效力C.法律規范的內涵 D.法律規范的期間效力E.法律規范的效力等級 【答案】ABE P3 71.下列情形中，招標人應當拒收的投標文件有()。A.逾期送送達的B.投標人未提交投標保證金的C.投標人的法定代表人未到場的 D.未按招標文件要求密封的E.投標人對招標文件有異議的 參考答案：AD P84 72.下列爭議中，屬于勞動爭議范圍的是()。

A.家庭與家政服務人員之間的爭議B.個體工匠與學徒之間的爭議 C.因確認勞動關系發生的爭議E.因終止勞動合同發生的爭議 D.因工作時間發生的爭議 參考答案：CDE P149 73.在施工合同糾紛的訴訟中，能作為證據的有()。A.法律規定B.當事人的陳述C.施工企業偷錄的談判錄音 D.工程設計圖紙E.工程質量司法鑒定機構出具的鑒定報告 參考答案：BCDE P312 74.根據《建筑工程施工轉包違法分包等違法行為認定查處管理辦法(試行)》，下列情形中，屬于違法分包的有()。

A.將工程分包給不具有相應資質條件單位的B.未經建設單位同意將工程分包的 C.分包單位將分包工程再分包的D.將鋼結構工程分包的 E.分包單位將勞務作業分包的 參考答案：ABC P95 75.關于竣工驗收時應當提交的檔案資料的說法，正確的有()。

A.建設單位應當在建設工程竣工驗收后，及時向建設行政主管部門或其他有關部門移交建設項目檔案 B.施工企業應當在合同中明確要求勘察、設計、監理等單位分別提供各環節文件資料 C.施工企業應當按照歸檔要求制定統一目錄D.工程檢驗評定資料應當由施工企業提交 E.工程檢驗評定資料無需在竣工時提交 參考答案：AC 76.關于勞動合同訂立的說法，正確的有()。

A.試用期包含在勞動合同期限內B.固定期限勞動合同不能超過10年 C.商業保險是勞動合同的必備條款D.勞動關系自勞動合同訂立之日起建立 E.建立全日制勞動關系，應當訂立書面勞動合同 參考答案：AE P130-131 77.在城市市區范圍內，建筑施工過程中使用機械設備，可能產生環境噪聲污染的，施工企業必須在工程開工15日以前向工程所在地縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門申報該工程的()。

A.項目名稱B.施工場所和期限C.產生噪聲的原因D.可能產生的環境噪聲值 E.所采取的環境噪聲污染防治措施 參考答案：ABDE P175 78.關于質量保證責任的說法,正確的有()。A.因建設單位錯誤管理造成的質量缺陷，由施工企業負責維修和承擔費用 B.質量保修有保修期限和保修范圍的雙重約束

C.因地震、臺風、洪水等原因造成的永久工程損壞，由施工企業負責維修，其費用由建設單位承擔 D.建設工程質量保證金是從建設單位應付的工程款中預留的資金

E.缺陷責任期內預留質量保證金的，施工企業履行合同約定的責任，到期后施工企業可以向建設單位申請返還質量保證金

參考答案：BDE P299-300 79.根據《勞動合同法》，勞動者有下列情形之一，用人單位可以解除勞動合同的是()。A.勞動者不能勝任工作B.勞動者在試用期內不符合錄用條件

C.勞動者嚴重違反用人單位的規章制度D.勞動者被依法追究刑事責任 E.勞動者患病 參考答案：BCD P135 80.下列情形中，依法可以不招標的項目有()。A.需要使用不可替代的施工專有技術的項目 B.采購人的全資子公司能夠自行建設的

C.需要向原中標人采購工程，否則將影響施工或者功能配套要求的 D.只有少量潛在投標人可供選擇的項目

E.已通過招標方式選定的特許經營項目投資人依法能夠自行建設的 參考答案：ACE P75

第二篇：2009、2011一級建造師法律法規真題及答案

09 年一級建造師建設工程法規考試真題

一、單項選擇題(共70 題，每題1 分。每題的備選項中，只有1 個最符合題意)。

1.關于推薦性標準，下面說法正確的是()。

A.不管是在什么級別的推薦性標準，都可以不執行

B.如果是推薦性地方標準，也必須要執行

C.如果是推薦性行業標準，也必須要執行

D.如果是推薦性國家標準，也必須要執行

【答案】A 【解析】根據《標準化法》第七條的規定，國家標準、行業標準分為強制性標準和推薦性標準。保障人體健康，人身、財產安全的標準和法律、行政法規規定強制執行的標準是強制性標準，其他標準是推薦性標準。《標準化法》第十四條規定，強制性標準，必須執行。推薦性標準，國家鼓勵企業自愿采用。違反了關于強制性標準的規定，要承擔相應的民事、行政乃至刑事法律責任。對于推薦性標準，雖然不是國家強制執行的，但是一經約定采用，即在當事人之間將產生法律約束力。

2.某工程在9 月10 日發生了地震災害迫使承包人停止施工。9 月15 日發包人與承包人共同 檢查工程的損害程度，并一致認為損害程度嚴重，需要拆除重建。9 月17 日發包人將依 法單方解除合同的通知送達承包人，9 月18 日發包人接到承包人同意解除合同的回復。依據《合同法》的規定，該施工合同解除的時間應為()。

A.9 月10 日 B.9 月15 日 C.9 月17 日 D.9 月18 日

【答案】C 【解析】《合同法》第九十三條規定，當事人協商一致，可以解除合同。當事人可以約定一方解除合同的條件。解除合同的條件成就時，解除權人可以解除合同。《合同法》第九十六條規定，當事人一方依照本法主張解除合同的，應當通知對方。合同自通知到達對方時解除。對方有異議的，可以請求人民法院或者仲裁機構確認解除合同的效力。法律、行政法規規定解除合同應當辦理批準、登記等手續的，依照其規定。

3.根據《土地管理法》的有關規定，國家征收土地必須按法定程序進行，并根據被征收土地的()，按照法定標準給予征地補償。

A.原用途 B.生產能力 C.經濟價值 D.區位

4.甲乙雙方因工程施工合同發生糾紛，甲公司向法院提起了民事訴訟。審理過程中，在法院的主持下，雙方達成了調解協議，法院制作了調解書并送達了雙方當事人。雙方簽收后乙公司又反悔，則下列說法正確的是()。

A.甲公司可以向人民法院申請強制執行

B.人民法院應當根據調解書進行判決，C.人民法院應當認定調解書無效并及時判決

D.人民法院應當認定調解書無效并重新進行調解

5.下列關于有限責任公司責任承擔的正確說法是()。

A.股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對其債務承擔責任

B.股東以其個人資產為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對其債務承擔責任

C.股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其注冊資本對其債務承擔責任

D.股東以其個人資產為限對公司承擔責任，公司以其注冊資本對其債務承擔責任

6.關于表見代理的錯誤說法是()。

A.表見代理的行為人沒有代理權

B.表見代理是無效代理

C.表見代理在本質上屬于無權代理

D.善意相對人有理由相信行為人有代理權

7.根據《安全生產許可證條例》規定，企業在安全生產許可證有效期內，嚴格遵守有關安全生產的法律法規，未發生()事故的，安全生產許可證有效期屆滿時，經原發證管理機關同意，不再審查，安全生產許可證有效期延期3 年。

A.安全 B.重大死亡

C.死亡 D.重傷

8.甲是乙的債務人，乙是丙的債務人，由于乙怠于行使自己到期的債權導致無法償還對丙的 債務，則下列說法正確的是()。

A.丙可以行使代位權，代替乙向甲行使債權

B.丙必須以乙名義行使乙的債權

C.丙可以行使不安抗辯權

D.甲可以行使代位權，直接向丙償還債務

9.某施工單位拒不履行法院生效判決，現查明該單位在銀行賬戶存有一筆款項，則法院可采 取的強制執行措施是()。

A.凍結 B.查封 C.拍賣 D.提存

10.某工程項目標底是900 萬元人民幣，投標時甲承包商根據自己企業定額算得成本是800萬元人民幣。剛剛竣工的相同施工項目的實際成本是700 萬元人民幣。則甲承包商投標時的合理報價最低應為()。

A.700 萬元 B.800 萬元

C.900 萬元 D.1000 萬元

11.建設單位擬修建一座造紙廠，為了盡量減少對環境的污染，應當采取的措施是()。

A.污水處理設施要設計、施工、生產同時進行

B.造紙廠投入運營后3 個月內必須建設污水處理設施

C.建設單位對造紙廠污染環境進行檢測后決定何時修建污水處理設施

D.污水處理設施與造紙廠主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用

12.王某所簽訂的下列合同中，不屬于我國《合同法》調整范圍的是()。

A.勞動合同 B.借款合同

C.勞務分包合同 D.房屋租賃合同

13.根據招標投標相關法律規定，在投標有效期結束前，由于出現特殊情況，招標人要求投標人延長投標有效期時，()。

A.投標人不得拒絕延長，并不得收回其投標保證金

B.投標人可以拒絕延長，并有權收回其投標保證金

C.投標人不得拒絕延長，但可以收回其投標保證金

D.投標人可以拒絕延長，但無權收回其投標保證金

14.按照合同的約定，2007 年1 月1 日發包方應該向承包方支付工程款，但沒有支付。2007年7 月1 曰至8 月1 日之間，當地發生了特大洪水，導致承包方不能行使請求權。2007年12 月3 日，承包方向法院提起訴訟，請求發包方支付拖欠的工程款，2007 年12 月31日法院做出判決。則下面的說法正確的是()。

A.2007 年7 月1 日至8 月1 日之間訴訟時效中止

B.2007 年12 月31 日起訴訟時效中止

C.2007 年12 月3 日訴訟時效中斷

D.2007 年7 月1 日至8 月1 日之間訴訟時效中斷

15.王某位于市區的一套住宅被劃入拆遷范圍，該房屋已出租給張某。在張某不同意解除房屋租賃合同的情況下，拆遷人應當()。

A.對王某實行貨幣補償 B.對張某實行貨幣補償

C.對張某實行房屋產權調換 D.對王某實行房屋產權調換

16.《建筑業企業資質管理規定》屬于()。

A.行政法規 B.一般法律

C.司法解釋 D.部門規章 17.下列屬于應當承擔締約過失責任的情形是()。A.旅工單位沒有按照合同約定的時間完成工程

B.建設單位沒有按照合同約定的時間支付工程款

C.施工單位在投標時借用了其他企業的資質，在資格預審時沒有通過審查

D.建設單位在發出中標通知書后，改變了中標人

18.在一起鋼材購銷合同糾紛的訴訟過程中，作為買方的施工企業將鋼材供應商在其網站上發布的價目表下載打印，并在法庭上作為證據出示，則該證據種類屬于()。

A.物證 B.勘驗筆錄

C.書證 D.視聽資料

19.根據《建設工程質量管理條例》的規定，設計單位應當參與建設工程()分析，并提出相應的技術處理方案。

A.工期延誤 B.投資失控

C.質量事故 D.施工組織環

20.甲方與乙方簽訂一項工程承攬合同并約定仲裁機構，后在合同履行期間產生糾紛，雙方按照約定進行了仲裁，乙方不服仲裁裁決，根據《仲裁法》規定，乙方可以向()的中級人民法院提出撤銷仲裁裁決的申請。

A.仲裁委員會所在地 B.合同簽訂地

C.乙方所在地 D.建設工程所在地

21.甲乙雙方簽訂買賣合同，丙為乙的債務提供保證，但保證合同中未約定保證方式及保證期間，下列說法正確的是()。

A.丙的保證方式為一般保證

B.保證期間與買賣合同的訴訟時效相同

C.如果甲在保證期間內未要求丙承擔保證責任，則丙免除保證責任

D.如果甲在保證期間內未經丙書面同意將主債權轉讓給丁，則丙不再承擔保證責任

22.根據《建設工程安全生產管理條例》的規定，建設工程意外傷害保險的期限()。

A.自保險合同生效之日起至保險合同解除止

B.自施工合同訂立之日起至施工合同履行完畢止

C.自實際施工之日起至竣工結算完畢止

D.自工程開工之日起至竣工驗收合格止

23.某施工企業對建設行政主管部門的行政處罰不服，向人民法院提起了行政訴訟。關于本案中的舉證責任，下列說法正確的是()。

A.舉證責任的分配原則是“誰主張，誰舉證”

B.建設行政主管部門在訴訟過程中不得自行取證

C.施工企業對沒有違法的事實負有舉證責任

D.作出該行政處罰的依據應當由施工企業提供

24.某施工合同因承包人重大誤解而屬于可撤銷合同時，則下列表述錯誤的是()。

A.承包人可申請法院撤銷合同

B.承包人可放棄撤銷權繼續認可該合同

C.承包人放棄撤銷權后發包人享有該權利

D.承包人享有撤銷權而發包人不享有該權利

25.甲、乙雙方因施工合同糾紛，經仲裁機構裁決乙方應承擔責任，然而乙方拒不履行生效裁決。根據《仲裁法》規定，甲方可以()。

A.向法院申請撤銷裁決 B.向人民法院起訴

C.向上級仲裁機構申訴 D.向人民法院申請執行

26、甲公司與乙公司組成聯合體投標，則下面說法正確的是（）

A、共同投標協議在中標后提交

B、甲公司與乙公司必須是同一專業 C、甲公司與乙公司必須是一資質等級

D、聯合體是以一個投標人的身份投標

27、某項目2008 年3 月1 日確定了中標人，2008 年3 月8 日發出了中標通知書，2008 年3月12 日中標人收到了中標通知書，則簽訂合同的日期應該不遲于（）。

A、有名合同，雙務合同，有償合同 B、有名合同，雙務合同，不要式合同

C、無名合同，單務合同，要式合同 D、有名合同，單務合同，要式合同

28、某項目2008 年3 月1 日確定了中標人，2008 年3 月8 日發生了中標通知書，2008 年3 月12 日中標人收到中標通知書，則簽訂合同的日期應該不遲于（）。

A、2008 年3 月16 日 B、2008 年3 月31 日

C、2008 年4 月7 日 D、2008 年4 月11 日

29、依據《合同法》對合同變更的規定，以下表述中正確的是（）。

A、不論采用何種形式訂立的合同，履行期間當事人通過協商均可變更合同約定的內容。

B、采用范本訂立的合同，履行期間不允許變更合同約定的內容

C、采用格式合同的，履行期間不允許變更合同約定的內容

D、采用競爭性超標方式訂立的合同，履行期間不允許變更合同約定的內容

30、某施工項目總承包招標，合同估算價為人民幣1.2 億元，則要求投標方提供的投標證金數額最高應為（）。

A、240 萬 B、120 萬 C、80 萬 D、20 萬

31、下列選項中不能提起行政復議的行為是（）。

A、某市建設行政主管部門將某施工企業的資質由一級降低為二級

B、某市交通行政主管部門發布了禁止大型運輸車輛超載的規定，并據此對某公司超載 車輛進行扣押。

C、某市建設行政主管部門下達有關文件對內部工作人員予以警告處分

D、某市民政部門對張某成立社團組織的申請不予批準

32、在施工承包合同中約定由施工單位采購建筑材料。施工期間，建設單位要求施工單位購買某采石場的石料，理由是該石料物美價廉。對此，下面說法正確的是（）。

A、施工單位可以不接受

B、建設單位的要求施工單位必須接受

C、建設單位通過監理單位提出此要求，施工單位才必須接受

D、建設單位以書面形式提出要求，施工單位就必須接受

33、某建設項目遞交投標文件的截止時間為2008 年3 月1 日上午9 點，某投標人由于交通擁堵于2008 年3 月1 日上午9 點5 分將投標文件送達，開標當時的正確做法是（）。

A、招標人不予受理，該投標文件作為無效標書處理

B、經招標辦審相查批準后，該投標有效，可以進入開標程序

C、經其他全部投標人過半數同意，該投標可以進入開標程序。

D、由評標委員會按廢標處理

34、某建筑公司與某安裝公司組成聯合體承包工程，并約定質量缺陷引起的賠償責任由雙方各自承擔50%。施工中由于安裝公司技術問題導致質量缺陷，造成工程20 萬元損失，則以下說法正確的是（）。

A、建設單位可以向建筑公司索賠20 萬元

B、建設單位只能向安裝公司索賠20 萬元

C、建設單位只能向建筑公司和安裝公司分別索賠10 萬元

D、建設單位不可以向安裝公司索賠20 萬元。

35、某公司因情況緊急，于3 月2 日請求人民法院對某港口倉庫的一批貨物采取拆前保全措施，3 月3 日，法院同意了財產保全申請，并于當天裁定對該批貨物進行了扣押，如果該公司在（）前未起訴，法院將解除該財產保全。

A、3 月22 日 B、3 月18 日 C、3 月13 日 D、3 月12 日

36、下列關于以招標投標方式訂立施工合同的說法中，正確的是（）。

A、提交投標文是承諾 B、發放招標文件是要約

C、簽訂書面合同是承諾 D、發放中標通知書的承諾

37、按照《建設工程安全生產管理條全》的規定（）不屬于建設單位安全責任范圍。

A、向建設行政主管部門提供安全施工措施資料

B、向施工單位提供準確的地下管理線資料

C、對拆除工程進行備案

D、為施工現場從事特種作業的施工人員提供安全保障

38、建設工程質量監督部門對某施工項目進行檢查時，提出了若干檢查要求，基保不屬于質量監督部門職權范圍的檢查內容是（）。

A、要求出示施工項目經理和技術負責人的資格證書

B、要求提交質量保證體系和質量責任制度文件

C、抽查施工中主要建筑材料的質量

D、檢查勞動俁同履行及勞動保護情況

39、按照《擔保法》的規定，可以作為保證人的是（）

A、廠礦的職能部門 B、有限責任公司

C、政府機關 D、某高等學校

40、在下列擔保方式中，不轉移對擔何財產占有的是（）。

A、定金 B、質押 C、抵押 D、留置

41、某工程施工合同履行過程中，經建設單位同意，總承包單位將部分工程的施工交由分包單位完成，就分包工程的施工而言，下列說法正確的是（）。

A、應由分包單位與總承包單位對建設單位承擔連帶責任

B、應由總承包單位對建設單位承擔責任

C、應由分包單位對建設單位承擔責任

D、由建設單位自行承擔責任

42、下列關于建設單位的質量責任和義務的表述中，錯誤的是（）。

A、建設單位不得暗示施工單位違反工程建設強制性標準準，降低建設工程質量

B、建設單位不得任意壓縮合同工期

C、建設單位進行裝修時不得變動建筑主體和承重結構

D、建設工程發包單位不得迫使承包方以低于成本價格競標

43、建筑公司總經理王某將列入工程概算的安全施工措施費用50 萬元挪作他用，工地因安全生產條件不符合國家規定而導致重大經濟損失和人員傷亡，王某的行為涉嫌構成（）。

A、瀆職罪 B、重大勞動安全事故罪

C、重大責任事故罪 D、工程重大安全事故罪

44、甲與乙簽訂房屋買賣合同，將自有一幢房屋賣給乙，并約定任何一方違約須向對方支付購房款的25%的違約金。但在交房前，甲又與丙簽訂合同，將該房屋賣給丙，并與丙辦理了過戶登記手續。則下列說法中錯誤的是（）。

A．若乙要求甲支付約定的違約金，甲可以請求法院或仲裁機構予以適當減少

B．甲必須收回房屋并向乙方交付

C．丙取得該房屋的所有權

D．乙不能要求甲實際交付該房屋，但可以要求甲承擔違約責任

45．甲建筑公司是某施工項目的施工總承包單位，乙建筑公司是其分包單位。2008 年5 月5日，乙建筑公司的施工項目發生了生產安全事故，應由（）向負有安全生產監督管理職責的部門報告。

A．甲建筑公司或乙建筑公司 B、甲建筑公司

C、乙建筑公司 D、甲建筑公司和乙建筑公司

46、在施工合同履行過程中，當事人一方可以免除違約責任的情形是（）。A、因為建設單位拖延提供圖紙，導致建設公司未能按合同約定時間開工

B、因為建筑公司自有設備損壞，導致工期拖延

C、因發生洪災，建筑公司無法在全中同約定的工期內竣工

D、因為三通一平工期拖延，建設單位不能在合同約定的時間內提供施工現場

47、某地區擬建設一項大型工程項目，按照項目建設程序，該項目的可行性研究報告已上報給了國家具有審批權限的審批機構，但在審查過程中，發現該項目沒有（），最終該項目未能通過。

A、項目招標計劃 B、項目施工組織設計

C、安全管理實施方案 D、合理用能的專題論證

48、某貸款合同，借款方以一塊林地的承包經營權向貸款方做了抵押擔保，但未到縣級林業主管部門辦理抵押登記，貸款方即撥付了借貸的資金。按照相關法律規定該抵押合同（）。

A、在貸款方將資金撥付至借款方賬戶時生效

B、由于事先未獲得林業主管部門的批準，屬于無效合同

C、自當事人雙方簽字蓋章后即生效

D、借貸雙方協理完抵押登記手續后生效

49、以下各項中，屬于監理單位主要安全責任的是（）。

A、組織專家論證、審查深基坑專項施工方案

B、施工單位拒不整改安全隱患時，及時向有關主管部門報告

C、申領施工許可證時，提供建設工程有關安全施工措施的資料

D、提出保障施工作業人員安全和預防生產安全事故的措施建議

50、受要約人在要約規定的期限內發生的書面承諾，由于水災導致郵路中斷，致使到達要約人的時間超過承諾期限，按照《合同法》的規定，下列選項中正確的是（）。

A、應視為受要約人撤回承諾

B、應視為受要約人撤銷承諾

C、若要約人未做出任何表示，則該了在諾有效

D、因承諾超過規定期限到達，則該承諾只能無效

51、甲訴乙建設工程施工合同糾紛一案，人民法院立案審理，在庭審中，甲方未經法庭許可中途退庭，則人民法院對該起訴訟案件（）。

A、移送二審法院裁決 B、按撤訴處理

C、按缺席判決 D、進入再審程充

52、民事責任的承擔方式中不包括（）。

A、恢復原狀 B、消除危險 C、賠禮道歉 D、沒收財產

53、王某發現吊裝預制構件欲脫落，拒絕繼續作業并迅速躲避。王某的行為是行使法律賦予的（）。

A、正當防衛權 B、緊急避險權 C、拒絕權 D、知情權

54、下列選項中，有關工程竣工日期的錯誤表述是（）。

A、建設工程竣工前，當事人對工程質量發性爭議，工程質量簽定合同的，簽定日期為 竣工日期

B、承包人已經提交竣工驗收報告，發包人施延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為 竣工日期

C、建設工程經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期

D、建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有建設工程之日為竣工日期

55、甲市的王先生購買了位于乙市的商品房一套，該住房的開發商為丙市的某房地產開發公司，工程由丁市的某建筑企業施工建設。王先生入住不到一年，發現該房屋承重墻已出現嚴重開裂。王先生欲對此提起訴訟，則本案就由（）人民法院管轄。

A、甲市 B、乙市 C、丙市 D、丁市

56、下列關于格式條款的說法中，正確的是（）

A、格式條款和非格式條款不一致的，應以格式條款為準

B、只要合同中寫明，提供格式條款的一方無須提請對方注意限制其責任的條款 C、對格式條款的理解發生爭議的，應當按通常理解予以解釋

D、對格式條款有兩種以上解釋的，應作出利于條款起草方的解釋

57、某建設工程勘察單位業務實力較強，欲在全國范圍內取接勘察業務，按照我國建設工程勘察設計管理相關規定，該建設工程勘察單位的資質等級最低須為（）。

A、丁級 B、丙級 C、乙級 D、甲級

58、按照國家工程建筑消防技術標準需要進行消防設計的建筑工程，建設單位應當將建筑工程的消防設計圖紙及有關資料報送（）審核。

A、建設行政主管部門 B、公安消防機構

C、消防檢測機構成 D、質量監督機構

59、由于監理工程師指令有誤導致現場停工，若合同中沒有相應條款，則正確說法是（）

A、由建設單位做好現場維護，所需費用由建設單位承擔

B、由施工單位做好現場維護，所需費用由監理單位承擔

C、由施工單位做好現場維護，所需費用由施工單位承擔

D、帥施工單位做好現場維護，所需費用由建設單位承擔。

60、某貿易公司與某建材供應商簽訂合同，約定供應商于合同簽訂后7 日內將3000 噸鋼筋運至某工地，向施工單位履行交貨義務，合同簽署后，供應商未按合同約定交貨，則（）。

A、施工單位與貿易公司應共同向供應商追究責任

B、供應商應向施工單位承擔違約責任

C、供應商應向貿易公司承擔違約責任

D、施工單位與貿易公司均可向供應商追究違約責任

61、工程保險中屬于強制保險的是（）

A、安裝工程一切險 B、職業責任險

C、建筑工程一切險 D、意外傷害險

62、按照《擔保法》的規定，債權人依法將主債權讓給第三人，在通知債務人和保證人后，保證人（）。

A、可以在減少保證范圍的前掉下再承擔保證責任

B、必須在原擔保范圍內繼續承擔保證責任

C、可以拒絕再承擔保證責任

D、同意后，才繼續承擔保證責任

63、某建設單位取得土地使用權后，需要改變土地使用權出讓合同約定的土地用途的，必須取得出讓方和（）的同意

A、城鄉規劃行政主管部門 B、環境保護行政主管部門

C、土地行政主管部門 D、建設行政主管部門

64、某建設工程總承包商與分包商在分包合同中約定了有效的促裁條款。合同履行期間，總承包商以分包商不具備資質為由向人民法陸軍起廣訴，要求確認該分包合同無效，根據我國相關法律規定，人民法院（）。

A、應當受理，確認合同有效后駁回起訴

B、不予受理

C、應當受理，確認合同有效后移送仲裁委員會

D、應當先審查合同效力，確認合同無效后受理

65、施工人員工對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料應當在（）的監督下現場取樣并送檢。

A、設計單位 B、工程質量監督機構 C、監理單位 D、施工企業質量管理部門

66、建設單位委托招標代理機構對擬建工程建設項目進行勘察設計招標，按照我國《工程建 設項目勘察設計招標投標辦法》的規定，擬招標項目應當具備一定的條件，其中包括（）。

A、施工組織設計已編制完成并批準 B、材料、設備等物資供應合同已簽訂

C、施工項目管理規劃已編制完成 D、勘察設計所需資金已經落實

67、甲房地產開發公司將一住宅小區工程以施工總承包方式發包給乙建筑公司，建筑公司又將其中場地平整及土方工程分包給丙土方公司，在工程開工前，應當由（）按照有關規定申請領取施工許可證。

A、乙建筑公司 B、丙土方公司

C、甲房地產開發公司和乙建筑公司共同 D、甲方地產開發公司

68、某施工單位因嚴重違章施工造成了重大生產安全事故，有關行政機關似吊銷其資質證書，以下有關行政處罰程序的表述錯誤的是（）。

A、這起行政處罰不適用聽證程序 B、行政機關應負責組織聽證

C、行政機關應在擔組織聽證的費用 D、施工單位有權要求舉行聽證

69、施工單位所承建的某辦公樓，沒有經過驗收建設單位就提前使用。3 年后，辦公樓主體結構出現質理問題，下面說法正確的是（）。

A、主體結構的最低保修期限應是50 年，施工單位需要承擔保修責任

B、主體結構的最低保修期限是設計的合理使用年限，施工單位應當承擔保修責任

C、施工單位是否承擔保修責任，取決于建設單位是否已經足額支付工程款

D、由于建設單位提前使用，施工單位不需要承擔保修責任

70、商品混凝土供應商甲作為證人，欲證明施工單位乙用于承包工程的商品混凝土數量及價款等事實。以下說法不符合《關于民事訴訟證據的若干規定》的是（）。

A、詢問證人甲時，其他證人不得在場

B、審判人員和當事人可以對甲進行詢問

C、甲應當出庭作證

D、甲可以旁聽法審理

二、多項選擇題(共30 題，每題2 分。每題的備選項中，有2 個或2 個以上符合題意，至少有1 個錯項。錯選，本題不得分;少選，所選的每個選項得0.5 分)

71.某施工單位申領建筑施工企業安全生產許可證時，根據我國《建筑施工企業安全生產許可證管理規定》，應具備經建設行政主管或其他有關部門考核合格的人員包括()。

A.應急救援人員 B.單位主要負責人

C.從業人員 D.安全生產管理人員

E.特種作業人員

【答案】BD 【解析】根據《建筑施工企業安全生產許可證管理規定》第四條第四項的規定，主要負責人、項目負責人、專職安全生產管理人員經建設主管部門或者其他有關部門考核合格是建筑施工企業取得安全生產許可證，應當具備下列安全生產條件之一。

72.以下關于建設工程企業資質等級劃分的表述中，正確的有()。

A.取得甲級工程勘察勞務資質的企業，承接工程勘察業務范圍不受限制

B.勞務分包與施工總承包是建筑業企業資質劃分中兩個獨立的序列

C.工程監理企業的資質等級分為一級、二級、三級

D.工程設計資質分為工程設計綜合資質、工程設計行業資質和工程設計專項資質

E.工程勘察綜合資質與工程設計綜合資質只設置一個級別

【答案】BDE 【解析】工程勘察綜合資質只設甲級；工程勘察專業資質根據工程性質和技術特點設立類別和級別；工程勘察勞務資質不分級別。取得工程勘察綜合資質的企業，承接工程勘察業務范圍不受限制；取得工程勘察專業資質的企業，可以承接同級別相應專業的工程勘察業務；取得工程勘察勞務資質的企業，可以承接巖土工程治理、工程鉆探、鑿井工程勘察勞務工作。工程設計資質分為工程設計綜合資質、工程設計行業資質、工程設計專項資質。工程設計綜合資質只設甲級；工程設計行業資質和工程設計專項資質根據工程性質和技術特點設立類別和級別。工程監理企業的資質等級分為甲級、乙級和丙級，并按照工程性質和技術特點劃分為若干工程類

73.甲建筑公司收到了某水泥廠寄發的價目表但無其他內容。甲按標明價格提出訂購1000 噸某型號水泥，并附上主要合同條款，卻被告知因原材料價格上漲故原來的價格不再適用，要采用提價后的新價格，則下列說法正確的是()。

A.水泥廠的價目表屬于要約邀請 B.甲建筑公司的訂購表示屬于要約

C.水泥廠的價目表屬于要約 D.水泥廠新報價屬于承諾

E.水泥廠新報價屬于新要約

74.下列選項中，屬于無效合同的有()。

A.供應商欺詐施工單位簽訂的采購合同

B.村委會負責人為獲得回扣與施工單位高價簽訂的村內道路施工合同

C..施工單位將工程轉包給他人簽訂的轉包合同

D.分包商擅自將發包人供應的鋼筋變賣簽訂的買賣合同

E.施工單位與房地產開發商簽訂的墊資施工合同

75.按照相關法律規定，勘察合同中勘察人的主要義務包括()。

A.必須使用自己的機具設備完成勘察工作

B.參加主體結構隱蔽工程的施工驗收

C.按約定的工作范圍進行勘察

D.按約定的時間完成勘察任務

E.提供完整的勘察報告

76.關于工程建設中，施工單位應采取的消防安全措施，下列說法正確的有()。

A.實行防火安全責任制，確定各崗位的消防安全責任人

B.施工過程中，禁止在具有火災、爆炸危險的場所使用明火作業

C.要求施工現場消防產品的質量必須符合國家標準或行業標準

D.要對職工進行消防安全培訓，有火災危險作業的人員必須持證上崗

E.在設有車間或倉庫的建筑物內設置員工宿舍的，應當立即拆除

77.有五位先生通過了建造師執業資格考試，目前打算申請注冊。下列情形中不予注冊的有()。

A.李先生三年前擔任工長時，由于偷工減料導致了安全生產事故而受到刑事處罰

B.趙先生就職于工商行政主管部門，希望能利用業余時間從事施工管理工作

C.王先生由于業務水平高，同時受聘于兩家施工企業，申請在這兩個單位分別注冊

D.周先生拖欠農民工工資

E.張先生由于在今年的施工過程中擅自修改圖紙而受到了處分

78.關于違約金條款的適用，下列說法正確的有()。

A.約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加

B.違約方支付遲延履行違約金后，另一方仍有權要求其繼續履行

C.當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金條款或定金條款

D.當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以同時適用違約金條款及定金條款

E.約定的違約金高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構按實際損失金額調減

79.某建設項目實行施工總承包，總承包單位將該建設項目依法分包，則關于工程檔案的整理、移交，下列說法中正確的有()。

A.總承包單位負責匯總各分包單位形成的工程檔案，整理無誤后向城建檔案館移交

B.分包單位自行整理本單位形成的工程文件，并向總承包單位移交

C.建設單位負責對檔案文件的審查，審查合格后向城建檔案館移交

D.勘察、設計等單位立卷歸檔后，向總承包單位移交

E.分包單位自行整理的工程文件由本單位檔案管理部門保存，不向其他單位移交

80.下列關于提存的說法中，正確的有()。

A.自提存之日起，債務人的債務視為履行完畢

B.自債權人領取提存物之日起，提存物所有權轉歸債權人

C.自提存之日起，提存物損毀、滅失的風險轉歸債權人

D.如債權人對債務人負有未到期債務的，在債權人未履行債務或者提供擔保之前，提存部門根據債務人的要求應當拒絕其領取提存物 E.債權人領取提存物的權利，自提存之日起五年內不行使而消滅

81.甲施工企業與乙起重機廠簽訂了一份購置起重機的買賣合同，約定4 月1 日甲付給乙100萬元預付款，5 月12 日由乙向甲交付兩輛起重機，但到了4 月1 日，甲經調查發現乙確已全面停產，經營狀況嚴重惡化。此時甲可以()，以維護自己的合法權益。

A.行使同時履行抗辯權 B.終止合同

C.中止履行合同并通知對方 D.請求對方提供適當擔保

E.轉讓合同

82、在《評標委員會和評標方法暫行規定》中，對評標委員會組成的要求包括（）。

A、評標委員會由5 人以上的單數組成。

B、評標委員會的成員必須是既懂經濟又懂法律的專家

C、評標委員會的專家與所有投標人均沒有利害關系

D、評標專家在相關領域工作滿8 年且具有高級職稱或同等專業水平

E、評標委員會的成員能夠認真、公正、廉潔地履行職責

83、在施工過程中，施工人員發現設計圖紙不符合技術標準，施工單位技術負責人采取的正確做法是（）。

A、繼續按照工程設計圖紙施工 B、按照技術標準修改工程設計

C、追究設計單位違法責任 D、及時提出意見和建議

E、通過建設單位要求設計單位予以變更

84、根據我國未能律規定，下列合同轉讓行為無效的是（）。

A、甲將中標的某項目全部轉讓給乙 施工單位

B、甲將自己對乙單位的一筆債務部分轉讓給丙公司，隨后通知乙單位

C、甲將中標的某項目的勞務作業全部分包給具有相應資質的丁企業

D、甲不顧合同約定的不得轉讓債務權條款，將自己對乙單位一筆債權轉讓給丙公司

E、甲將自己對乙單位的一筆債權轉讓給丙公司，隨后通知乙單位。

85、根據《民事訴訟法》的規定，起訴必須符合的條件有（）

A、有充分的證據

B、有明確的被告

C、屬于人民法院受理民事訴訟的范圍

D、原告是與本案有間接利害關系的公民

E、有書面的起訴書

86、以下各項糾紛中，屬于《仲裁法》調整范圍的是（）

A、某建筑公司與某設備安裝公司之間的借款合同糾紛

B、村民王某與村委會的耕地承包合同糾紛

C、某施工單位和某商品混凝土廠家的供貨合同糾紛

D、建設單位和施工單位之間的施工合同糾紛

E、鋼筋工趙某和所供職施工單位之間的勞動糾紛

87、根據《擔保法》的有關規定，禁止抵押的有（）。

A、土地所有權 B、宅基地使用權 C、荒山承包經營權

D、學校圖書館 E、被扣押的汽車

88、按照法律規定，下列各選項中屬于民事法律行為成立要件的有（）。

A、行為人意思表示真實 B、行為人必須具有完全民事行為能力

C、行為內容合法 D、行為形式合法 E、行為不違反社會公共利益

89、在市區施工產生環境噪聲污染的下列情形中，可以在夜間進行施工作業而不需要有關主管部門證明的是（）。

A、混凝土連續澆筑

B、特殊需要必須連續作業

C、自來水管道爆裂搶修

D、由于施工單位計劃向國慶獻禮而搶進度的施工 E、路面塌陷搶修

90、某工程監理公司是施工項目的監理單位，其監理的依據包括（）。

A、該項目施工單位與建設單位簽訂的施工承包合同

B、《建設工程質量管理條例》

C、《建設工程晏全在生產管理條例》

D、該項目設計單位與建設單位簽訂的設計承包合同

E、《工程建設標準強制性條文》

91、根據我國《企業所得稅法》的規定，計算企業所得稅的應納稅所得額時，準予扣除的項目是指與納稅人取得收入有關的（）。

A、成本 B、紅利 C、費用 D、損失 E、收益

92、根據我國《行政訴訟法》的規定，可以投定吊銷企業營業執照行政處罰的規范性文件是（）

A、地方政府規章 B、法律 C、部門規章 D、行政法律 E、地方性法律

93、施工企業按照安全生產責任制的要求，應完成的安全保障工作包括（）。

A、明確法定代表人對本企業的安全責任要責任

B、設置安全處室對安全負責

C、對內部職工進行安全培訓，持證上崗

D、落實各崗位人員的安全生產責任

E、制定企業內部安全生產績效考核標準

94、下面關于項目招標的說法錯誤的是（）。

A、施工單項合同估算價在200 萬元人民幣以上的項目必須招標

B、個人投資的項目不需要招標

C、施工主要技術采用和持定專利的項目可以招標

D、涉及到公眾安全的項目必須招標

E、符合工程招標范圍，重要材料采購單項合同估算價在100 萬元人民幣以上的項目必須招標

95、甲乙雙方的合同糾紛于2006 年7 月2 日開庭仲裁，7 月4 日，經仲裁庭調解，雙方達成了調解協議，7 月5 日仲裁庭根據調解協議制定了調解書，7 月6 日調解書交由雙方簽收，根據《仲裁法》有關規定，則下列說法正確的是（）。

A、該調解書與仲裁裁決書具有同等法律效力

B、該調解書自2006 年7 月5 日產生法律效力

C、若當事人簽收調解書后反悔，則仲裁庭重新開庭仲裁

D、申請人簽收調解書后，申請人應撤回仲裁申請

E、該調解書自2006 年7 月6 日產生法律效力。

96、某建設單位分別與設計、施工和監理等單位簽訂工程合同，根據我國《民用建筑節能管理規定》，各單位在工程實施中負有應當執行建筑節能強制性標準的職責。下面有磁對各單位執行建筑節能強制性標準待業的表述，正確的是（）。

A、監理單位對節能工程實施監量時，不得違反有關法律、法規和標準

B、建設單位不得以任何理由要求施工單位修改經審查合格的節能設計文件

C、民用建筑工程在改建、擴建時，設計單位不得過對原建筑進行節能改造

D、施工單位進行施工時，不得違反審查合格的設計文件和建筑節能施工標準

E、在竣工驗收中，建設單位有違反強制性標準的，應當重新組織驗收。

97、下面關于施工單位對建設工程質量最低保修期限說法正確的是（）

A、有防水要求的衛生間為2 年

B、給排水管道為5 年

C、電氣設備安裝工程為2 年

D、供熱與供冷系統，為2 個采暖期、供冷期

E、裝修工程為2 年

98、對某地級市建設行政主管部門作出的具體行政行為，當事人不服，可以向（）申請行政復議。A、市建設行政主管部門 B、市人民政府

C、省級建設行政主管部門 D、省級人民政府

E、國務院建設行政主管部門

99、施工單位與建設單位簽訂施工合同，雙方沒有約定付款時間，后因利息計算生產爭議，則下列有關工程價款應支付日期的表述正確的有（）

A、建設工程沒有效付的，為提交驗收報告之日

B、建設工程已實際交付的，為交付之日

C、建設工程沒有交府的，為提交竣工結算文件之日

D、建設工程未交付的，工程價款也未結算的，為人民未能陸軍判決之日

E、建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日

100、甲房地產開發公司以招標方式將某住宅小區項目發包，乙施工單位中標，甲向有關行政監督部門提交招標投標情況的書面報告，該書面報告至少應包括（）等內容。

A、招標范圍

B、招標方式和發布招標公告的媒介

C、招標文件中投標人須知、技術條款、評標標準和方法、合同主要條款等內容

D、資格預審文件

E、評標委員會的組成和評標報告

2011年全國一級建造師執業資格考試 建設工程法規與相關知識（參考答案及解析）

2011年法規命題考慮到了新教材發放過晚的問題，新增考點基本沒有涉及，絕大部分題目都是出在新舊教材重合的部分。

一、單項選擇題（共70題，每題1分，每題的備選項中，只有1個最符合題意）

1．不同行政法規對同一事項的規定，新的一般規定與舊的特別規定不一致，不能確定如何適用時，由（）裁決。

A．國務院主管部門

B．最高人民法院 C．國務院

D．全國人大常委會 【答案】C

【解析】P6“(五)需要由有關機關裁決適用的情況”第2段。

2．某施工設備經銷商規定其業務員按合同價5%提取獎金。業務員王某在與施工企業洽談時提出，合同定價遵守公司規定，但王某本人按每臺50元補貼施工企業。施工企業表示同意，遂與王某簽訂了訂貨合同，并將獲得的補貼款入賬。王某行為的法律定性是（）。A．合法行為

B．無權代理 C．不正當競爭

D．濫用代理權 【答案】A

【解析】原題為2006年司法考試卷三第5題。本題重點其實是考核《反不正當競爭法》第八條(教材P92“

三、投標人以行賄手段謀取中標”第2行)，非為考核無權代理或濫用代理權。由于反不正當競爭法不屬于大綱要求內容，本題應作為超綱題對待。

注意“賬外暗中”給予對方回扣的，作為受賄處理。本案的補貼如實入賬，不得視為不正當競爭行為。

3．被代理人因為向代理人授權不明確而給第三人造成的損失，應（）。A．由被代理人向第三人承擔責任，代理人承擔連帶責任

B．由被代理人獨自向第三人承擔責任 C．由第三人自己承擔損失

D．由代理人獨自向第三人承擔責任 【答案】A

【解析】P16倒數第4段。

4．施工企業以自有的房產作抵押，向銀行借款100萬元，后來施工企業無力還貸，經訴訟后其抵押房產被拍賣，拍得的價款為150萬元，貸款的利息及違約金為20萬元，實現抵押權的費用為10萬元，則拍賣后應返還施工企業的款項為（）萬元。

A．10

B．20 C．30

D．50 【答案】B 【解析】P37“

（三）抵押的效力”第一段。拍賣所得為150萬元。抵押權人就主債權100萬元，利息及違約金20萬元，實現抵押權的費用10萬元優先受償。

5．建設單位需要使用相鄰企業的場地開辟道路就近運輸建筑材料。經雙方訂立合同，約定建設單位向該企業支付用地費用，該企業向建設單位提供場地。在此合同中，建設單位擁有的權利是（）。

A．相鄰權

B．地役權

C．土地出租權

D．建設用地使用權 【答案】B

6．施工企業購買材料設備后交付承運人運輸，未按約定給付承運費用時，承運人有權扣留足以清償其所欠運費的貨物，承運人行使的是（）。

A．抵押權

B．質權

C．留置權

D．所有權 【答案】C

7．在建工程的建筑物、構筑物或者其他設施倒塌造成他人損害的，由建設單位與施工企業承擔連帶責任。該責任在債的產生根據中屬于（）之債。A．侵權

B．合同

C．無因管理

D．不當得利 【答案】A

8．施工人員對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料，應當在（）的監督下現場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測。

A．建設單位或工程監理單位

B．施工項目技術負責人 C．施工企業質量管理人員

D．質量監督部門 【答案】A

【解析】P271倒數第2段。

9．因企業分立而新設立的建筑業企業，其資質等級應按（）。

A．原企業的資質等級確定

B．降低一級原企業的資質等級確定

C．最低資質等級核定

D．實際達到的資質條件核定 【答案】D

【解析】P62“3.企業發生合并、分立、改制的資質辦理”第2段。

10．2011年2月，下列人員向所在單位提出訂立無固定期限勞動合同，所在單位不同意，其中不滿足訂立無固定期限勞動合同法定條件的是（）。

A．趙先生2010年1月入職丁企業后，該企業在2010年11月才與之簽訂書面勞動合同

B．張女士于1991年1月份到甲企業后一直在該企業工作

C．王先生于1989年進入乙國有企業工作，2008年3月，該企業改制，王先生已年滿50歲

D．李女士已經連續與丙企業簽訂兩次固定期限勞動合同，再次續訂勞動合同時，該企業將李女士提升為市場部部長 【答案】A

【解析】P137案例上一段。

11.根據相關法律規定，建設工程總承包單位完工后向建設單位出具質量保修書的時間為（）A、竣工驗收合格后

B、提交竣工驗收報告時 C、竣工驗收時

D、交付使用時 【答案】B

【解析】本題是命題熱點。P297“

一、建設工程質量保修書的提交時間及主要內容”第一句。

12.某建設工程施工項目招標文件要求中標人提交履約擔保，中標人拒絕提交，則應（）。A、按中標無效處理

B、視為放棄投標 C、按廢標處理

D、視為放棄中標項目 【答案】D

【解析】P96最上面“

三、履約保證金”第三行。

13.王某的日工資為80元。政府規定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天屬于法定休假日，4天屬于前后兩周的周末休息日。公司安排王某在這7天加班不能安排補休。公司應當向王某支付加班費合計（）元。A、560

B、1360 C、800

D、1120 【答案】B

【解析】P148第3段。休息日安排勞動者加班，應支付不低于200%的工資報酬；法定節假日安排工作的，支付不低于300%的工資報酬。

14.對于土方開挖工程，施工企業編制專項施工方案后，經（）簽字后實施。

A、施工企業項目經理、現場監理工程師

B、施工企業技術負責人、建設單位負責人 C、施工企業技術負責人、總監理工程師

D、建設單位負責人、總監理工程師 【答案】C

【解析】P229正中間“

二、編制安全專項施工方案”第2行尾巴。本段落為命題熱點，有三個要點應把握，輪番命題：哪兩個人簽字？哪三類專項施工方案要經過專家論證？誰組織專家論證？

15.當分包工程發生安全事故給建設單位造成損失時，關于責任承擔的說法，正確的是（）A、建設單位可以要求分包單位和總承包單位承擔無限連帶責任 B、建設單位與分包單位無合同關系，無權向分包單位主張權利

C、總承包單位承擔責任超過其應承擔份額的，有權向有責任的分包單位追償 D、分包單位只對總承包單位承擔責任 【答案】C

【解析】P101“

四、總分包的連帶責任”，這題每年都考，但是有越出越爛的跡象。

16.甲公司向乙公司訂作一批預制板，乙開工不久，甲需要將預制板加厚，遂要求乙停止制作。關于甲權利義務的說法，正確的是（）

A、甲應支付相應部分報酬

B、甲不得中途要求乙停止制作 C、甲應支付全部約定報酬

D、甲不用賠償乙的損失 【答案】A

【解析】P161最下面“3.依法賠償損失的義務”第一行。

17.下列責任種類中，屬于行政處罰的是（）A、管制

B、賠償損失 C、返還財產

D、罰款 【答案】D

【解析】P45~46，A屬于刑罰，BC屬于民事責任，D屬于行政處罰。民事責任、行政責任、刑事責任種類的區分，每年考1分。

18.經定作人同意，承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成。關于責任承擔的說法，正確的是（）A、第三人就完成的工作成果向定作人負責 B、承攬人不再承擔責任

C、承攬人與第三人按完成工作成果的比例向定作人承擔責任 D、承攬人就該第三人完成的工作成果向定作人負責 【答案】D

【解析】P160下面“

（二）承攬人須以自己的設備、技術和勞動力完成所承攬的工作”第4行。

19.甲公司根據生效判決書向法院申請強制執行。執行中與乙公司達成和解協議。和解協議約定：將乙所欠220萬元債務減少為200萬元，乙自協議生效之日起2個月內還清。協議生效2個月后，乙并未履行協議的約定。下列說法中，正確的是（）

A、甲可向法院申請恢復原判決的執行 B、甲應向乙住所地法院提起民事訴訟 C、由法院執行和解協議

D、由法院依職權恢復原判決的執行 【答案】A

【解析】P323正中間“

（三）執行和解”，考過4、5次了。

20.某項工程2007年開工，2008年年底竣工驗收合格，該工程項目經理王某2009年跳槽到其它公司。2011年王某被發現由于其故意在該工程施工期間違反國家有關質量管理規定，造成了一般質量事故，關于王某的法律責任的說法，正確的是（）

A、應追究王某的刑事責任

B、可追究王某的民事責任 C、不應追究王某的行政責任

D、應追究王某的勞動責任 【答案】無正確答案

【解析】本題不嚴密，考核P276“

四、構成犯罪的追究刑事責任”及 P81“

七、注冊執業人員因過錯造成質量事故應承擔的法律責任”。

《建設工程質量管理條例》72條規定：“違反本條例規定，注冊建筑師、注冊結構工程師、監理工程師等注冊執業人員因過錯造成質量事故的，責令停止執業１年；造成重大質量事故的，吊銷執業資格證書，５年以內不予注冊；情節特別惡劣的，終身不予注冊?！北緱l款規定了注冊執業人員違法執業的行政責任。本案中，王某的違法行為導致質量事故發生，應作出責令停止執業1年的行政處罰，C錯。

《刑法》137條規定：“建設單位、設計單位、施工單位、工程監理單位違反國家規定，降低工程質量標準，造成重大安全事故的，對直接責任人員處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；后果特別嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金?！弊⒁猓景钢型跄车倪`法執業行為，并未構成犯罪，因此，不承擔刑事責任。A錯。

D錯，法律責任中不存在勞動責任的說法。P141正中間“

（二）用人單位可以單方解除勞動合同的規定”，《勞動合同法》39條規定，勞動者嚴重失職，營私舞弊，給用人單位造成重大損害的，用人單位可以隨時解除勞動合同。應注意到：勞動合同的解除權是形成權，并非債權請求權，不能等同于一種民事懲戒措施。何況本案中，勞動者已經離職，不存在隨時解除勞動合同的問題。

本題，命題人明顯是將B設置為正確選項。命題的依據是《侵權責任法》第6條或教材P45“

一、民事責任的種類”第3行，“侵權責任是指行為人因過錯侵害他人人身、財產而依法應當承擔的責任”。但本案不符合民事侵權的構成要件，王某不是適格的責任承擔主體，我認為建設單位可以就工程質量問題向施工單位主張，而不同意那種建設單位可以直接要求項目經理王某賠償損失的觀點。

也許命題人的理解是建設單位就質量問題向施工單位主張后，施工單位可以依法向有過錯的勞動者追償。我也不同意，因為與大多數人理解相反，我國《勞動法》、《勞動合同法》從未規定過勞動者在工作中有過錯造成單位損失，單位可以要求賠償或追償的制度！這不是法律漏洞，法律不作該規定自有道理。

21、關于施工現場環境噪聲污染防治的說法，正確的是（）。A、國家對環境噪聲污染嚴重的落后設備實行淘汰制度

B、土石方施工階段，噪聲限值是晝間70分貝，夜間55分貝 C、打樁施工階段，噪聲限值是晝間80分貝，夜間禁止施工

D、在城市市區噪聲敏感建筑物集中區域內，禁止夜間進行任何產生環境噪聲污染的建筑施工作業。【答案】A

【解析】P184，BC考核

（一）第2段，A考核

（二）第2段，D考核

（三）第1段。

22、下列情形中，屬于施工作業人員的安全生產義務是（）。A、對本單位的安全生產工作提出建議 B、接受安全生產教育和培訓

C、發現直接危及人身安全的緊急情況時停止作業 D、拒絕違章指揮和強令冒險作業 【答案】B

【解析】P223，從業人員的義務有且僅有三項：遵章義務、培訓義務、事故隱患報告義務。

23、對于依法必須招標的工程建設項目，排名第一的中標候選人（），招標人可以確定排名第二的中標候選人為中標人。

A、提供虛假資質證明

B、向評標委員會成員行賄 C、因不可抗力提出不能履行合同

D、與招標代理機構串通 【答案】C 【解析】P95“

（一）中標人的確定范圍”第2段第3行。

24、某建設工程施工合同約定，合同工期為18個月，合同價款為2000萬元。建議單位在申 請領取施工許可證時，應當到位的建設資金原則上不得少于（）萬元。A、100

B、200 C、1000

D、600 【答案】D

【解析】P52倒數第一段。

25、關于建設工程分包的說法，正確的是（）A、勞務作業的分包可以不經建設單位認可 B、承包單位可將其承包的全部工程進行分包 C、建設工程主體結構的施工可以分包

D、建設單位有權直接指定分包工程的承包人 【答案】A

【解析】P103倒數第6行。

26、某市政工程由于政府部門規劃調整，導致該工程停工達1年之久，施工企業擬讓該工程的項目經理甲提擔任其他市政工程的項目經理，根據有關規定，關于甲任職的說法，正確的是（）。A、甲不能同時擔任該兩個項目的項目經理

B、經建設單位同意，甲可以同時擔任該兩個項目的項目經理 C、經施工單位同意，甲可以同時擔任該兩個項目的項目經理

D、經建設主管部門同意，甲可以同時提任該兩個項目的項目經理 【答案】B

【解析】P75正中間“

（二）執業崗位范圍”第1段。

27、根據《建設工程質量管理條例》，建設工程竣工驗收應當具備的條件不包括（）A、完成建設工程設計和合同約定的各項內容 B、有完整的技術檔案和施工管理資料

C、建設單位和施工企業已簽署工程結算文件

D、勘察、設計、施工、工程監理等單位已分別簽署質量合格文件 【答案】C

【解析】P287倒數第一行起，命題熱點。

28、《安全生產許可證條例》的直接上位法立法依據是（）A、安全生產法

B、憲法

C、建筑法

D、建設工程安全生產管理條例 【答案】A

【解析】超綱，《安全生產許可證條例》第一條規定：“為了嚴格規范安全生產條件，進一步加強安全生產監督管理，防止和減少生產安全事故，根據《中華人民共和國安全生產法》的有關規定，制定本條例。”這題如果改為“建設部《建筑施工企業安全生產許可證管理規定》的直接上位法依據”，那就漂亮了，而且教材上P212倒數第2段有。

29、某工程部位隱蔽前曾得到監理工程師的認可，但重新檢驗后發現質量未達到合同約定的要求，則關于全部剝露、返工的費用和工期處理的說法，正確的是（）。A、費用和工期損失全部由承包商承擔 B、費用和工期損失全部由業主承擔 C、費用由承包商承擔，工期給予順延 D、費用由業主承擔，工期不順延 【答案】A

【解析】P120倒數第1行，本題與06年二級32題幾乎完全一樣。

30、施工企業根據材料供應商寄送的價目表發出了一個建筑材料采購清單，后因故又發出加急通知取消了該采購清單。如果施工企業后發出的取消通知先于采購清單到達材料供應商處，則該取消通知從法律上稱為（）A、要約撤回

B、要約撤消 C、承諾撤回

D、承諾撤消 【答案】A

【解析】P117第一行。價目表為要約邀請，而材料采購單為要約。取消的通知先于要約達到或與要約同時到達，為要約撤回。從今年教材和命題情況看，建造師考試對要約、承諾法律行為的要求已經大幅降低。

31.甲乙雙方簽訂總價為100萬的合同,并設定定金條款,則定金的最高限額應為（）萬元.A、10

B、30

C、50

D、20 【答案】D

【解析】P38正中間“

四、定金”的第2段最后一句。命題熱點。

32.某建設工程項目中標人與招標人簽訂合同并備案的同時，雙方針對結算條款簽訂了與備案合同完全不同的補充協議。后雙方因計價問題發生糾紛，遂訴至法院。法院此時應該（）作為結算工程款的依據。A、雙方達成的補充協議

B、雙方簽訂的備案合同 C、類似項目的結算價格

D、市場的平均價格 【答案】B 【解析】P87“

（九）簽訂合同”第2段第4行。第一年考核陰陽合同，這是最簡單的考法。今后會逐步深入。

33、某場館工程的質量保修書的保修期限中，符合行政法規強制性規定的是（）A、主體結構工程為10年

B、供熱與供冷系統為3年

C、屋面防水工程為3年

D、有防滲漏要求的房間和內外墻為2年 【答案】B

【解析】本題考核法定最低保修期，P297倒數第一段。供熱與供冷系統約定為3年，必定包含兩個完整的采暖期、供冷期，這個點精講時分析過。

34、建設單位應自建設項目投入試生產之日起（）個月內，向有關部門申請該建設項目需要配套建設的環境保護設施竣工驗收。

A、3

B、1

C、2

D、5 【答案】A

【解析】P290“

三、建設工程環?？⒐を炇铡钡?段。

35、施工合同中約定按每月確定的工程量支付工程款，發包方沒有按期付款，承包方欲請求法院保護其民事權利，該訴訟時效期間應從（）之日算起

Ａ、第一次付款期限屆滿

Ｂ、最后一次付款期限屆滿 Ｃ、每次付款期限屆滿

Ｄ、提交工程款支付申請 【答案】B

【解析】P315倒數第3段。

36、甲企業向乙銀行借款100萬元，由丙企業做保證人。合同簽訂3個月后，甲與乙協商，將貸款金額增加到150萬元，甲和乙通知了丙，丙未予答復。后甲到期不能償還債務。關于該案中的保證責任承擔的說法，正確的是（）

A、丙應承擔150萬元的保證責任，因為丙對甲和乙的通知未予答復，視為默認

B、丙不再承擔擔保責任，因為甲與乙變更合同條款未得到丙的同意

C、丙不再承擔保證責任，保證合同因甲、乙變更了合同的金額條款而致合同無效

D、丙對100萬應承擔保證責任，增加的50萬元不承擔保證責任 【答案】D

【解析】本題超綱，易引起巨大爭議。因為根據《擔保法》24條：“債權人與債務人協議變更主合同的，應當取得保證人書面同意，未經保證人書面同意的，保證人不再承擔保證責任。保證合同另有約定的，按照約定（教材P36第4行）?！北绢}貌似應選B或C。但根據最高人民法院《關于適用<中華人民共和國擔保法>若干問題的解釋》（法釋〔2000〕44號）30條：“保證期間，債權人與債務人對主合同數量、價款、幣種、利率等內容作了變動，未經保證人同意的，如果減輕債務人的債務的，保證人仍應當對變更后的合同承擔保證責任；如果加重債務人的債務的，保證人對加重的部分不承擔保證責任?！北绢}應選D。

這是極重要的知識點，要怪也許不該怪命題人，教材作者寫擔保法，不應該不參考相應的擔保法解釋。

37、某建設工程項目施工過程中發生不可抗力時間，建筑物受損嚴重，部分施工機具損毀，施工人員受傷，工期拖延一個月，關于損失承擔的說法，正確的是（）

A、工期不予順延

B、建筑物受損由施工企業承擔

C、施工機具損毀由施工企業自行承擔

D、施工人員受傷由建設單位承擔 【答案】C

【解析】P135“

四、違約責任的免除”第2段。有關不可抗力的具體風險負擔原則，教材沒有詳細展開，有興趣的同學可以參考我的博文：

http://www.tmdps.cn/Teacher_Blog_View.aspx?id1=347&id=1238。

38、資質許可機關的上級機關，根據利害關系人的請求或者依據職權，可以撤消建筑業企業資質的情形是（）

A、企業未取得施工許可證擅自施工的

B、資質許可機關超越法定職權作出準予建筑業企業資質許可的C、企業將承包工程轉包或違法分包的

D、企業發生過較大生產安全事故或者發生過兩起以上一般生產安全事故的 【答案】B

【解析】P79倒數第3段。

39、甲省人民政府作出了批準該省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批復。其后，乙市規劃建設局授予丙公司拆遷許可證，拆除該村一組住戶的房屋。住戶不服，欲請求法律救濟。下列說法中，正確的是（）A、住戶不得對乙市規劃建設局授予拆遷許可證的行為提起訴訟 B、住戶對甲省人民政府征用土地的批復不服，應當先申請復議再提起訴訟 C、住戶可以對乙市人民政府征用補償決定提起訴訟

D、住戶不得請求乙市人民政府撤消乙市規劃建設局授予丙拆遷許可證的行為 【答案】C

【解析】本題是2005年司法考試卷二44題，即使對司考的考生來說，也難了。為什么建造師考試會考這種坑爹的題，只能解釋為命題人因為自己會做這個題，得瑟起來hold不住了。AC，當事人認為行政機關具體行政行為侵犯自身合法權益的，可以提起行政復議或行政訴訟，A為行政許可，C為行政征用，均屬于具體行政行為。B錯，注意本案中，作出具體行政行為的是乙市政府，甲省政府的批復不屬于具體行政行為。

40、某建設工程項目分包工程發生生產安全事故，負責向安全生產監督管理部門、建設行政主管部門或其他有關部門上報的是（）

A、現場施工人員

B、分包單位

C、建設單位

D、總承包單位 【答案】D

【解析】P220倒數第3行，必考。

41.某施工合同中約定設備由施工企業自行采購。施工期間，建設單位要求施工企業購買某品牌設備，理由是該品牌設備的生產商與建設單位有長期合作關系，關于本案中施工企業的行為，正確的是（）.A．施工企業應同意建設單位自行采購

B．設計單位提出此要求，施工企業就必須接受

C、建設單位以書面形式提出要求，施工企業就必須接受 D、施工企業可拒絕建設單位的要求 【答案】D

【解析】P99“1Z302020建設工程承包制度”第4段。

42．某人掛靠某建筑施工企業并以該企業的名義承攬工程，因工程質量不合格給建設單位造成較大損失，關于責任承擔的說法，正確的是（）.A、建筑施工企業與掛靠個人承擔連帶賠償責任 B、掛靠的個人承擔全部責任 C、建筑施工企業承擔全部責任

D、建筑施工企業與掛靠個人按比例承擔責任 【答案】A

【解析】P105“

二、承包單位違法行為應承擔的法律責任”第2段第3行，這個點已經考過好幾次。

43、施工企業與保險代理人張某簽署了蓋有保險公司印章的工程保險合同，并足額繳付了保費，但張某表示需將保費交回公司后才能簽發保單，后施工企業發生保險事故要求賠償時，保險公司稱張某已離職，且其未將保險合同和保費交回公司。關于該案中責任承擔的說法，正確的是（）。A、張某應當向施工企業賠償損失

B、施工企業補繳保費后，保險公司方可賠償損失

C、保險公司找到張某追回保費后，方可給予施工企業賠償 D、保險公司應當支付保險金，并可向張某追償 【答案】D

【解析】原題為2008年司法考試四川災區延期考試卷三31題，考核表見代理。

44、根據《注冊建造師管理規定》，注冊機關對申請注冊建造師的申請人不予注冊的情形為（）。A、同時受聘于兩個或兩個以上單位的

B、被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年的 C、因執業活動受到刑事處罰，刑事處罰執行完畢已滿5年的 D、年齡超過60歲的 【答案】B

【解析】P73倒數第一段。

45、關于設計單位的權利的說法，正確的是（）。

A、為節約投資成本，設計單位可不依據勘察成果文件進行設計 B、有特殊要求的專用設備，設計單位可以指定生產廠商或供應商 C、設計單位有權將所承攬的工程交由資質等級更高的設計單位完成 D、設計深度由設計單位酌定 【答案】B

【解析】P283“

五、依法規范設計對建筑材料等的選用”第3行，無特殊要求，不得指定；有特殊要求，可以指定。

46、某施工合同中約定墊資但未約定墊資利息，施工企業請求法院判決建設單位返還墊資及利息時，根據相關法律規定可以預見的判決結果是（）。A．返還墊資并按銀行同期貸款利率支付利息 B、認定墊資違法，利息予以沒收 C、返還墊資但不支付利息 D、返還墊資并雙倍支付利息 【答案】C

【解析】P124“4.工程墊資的處理”。

47、某施工合同約定以《建設工程價款結算暫行辦法》作為結算依據，該工程結算價約4000萬元，發包人應從接到承包人竣工結算報告和完整的竣工結算資料之日起（）天內核對（審查）完畢并提出審查意見。A．20

B．30 C、60

D．45 【答案】D

【解析】P293“

（二）工程竣工結算審查期限”。

48、根據《建設工程安全生產管理條例》，建設工程施工前，應當對有關安全施工的技術要求向施工作業班組、作業人員作出詳細說明的是施工企業的（）。A、負責項目管理的技術人員

B、項目負責人 C、技術負責人

D、安全員 【答案】A

【解析】P220第2~3行。

49、張某因與某施工企業發生合同糾紛，委托李律師全權代理訴訟，但未作具體的授權。則李律師在訴訟中有權實施的行為是（）。

A、提起反訴

B、提出和解

C、提出管轄權異議

D、部分變更訴訟請求 【答案】C

【解析】P309案例上一段。

50、根據《建設工程質量管理條例》，建設單位應當自建設工程竣工驗收合格之日起（）日內，將建設工程驗收報告和規劃、公安消防、環保等部門出具的認可文件或者準許使用文件報建設行政主管部門或者其他有關部門備案。A．5

B、15

C、10

D、30 【答案】B

【解析】P296“1Z307045竣工驗收備案的規定”標題下第1行。

51.工程監理單位應當審查施工組織設計中的安全技術措施或專項施工方案是否符合工程建設的（）標準。A.推薦性

B.國家

C.強制性

D.行業 【答案】C

【解析】P256“(一)”第1段，2010年剛剛考過的點。

52.根據《勞動合同法》，在勞務派遣用式方式中，訂立勞務派遣協議的主體是（）A派遣單位與用工單位

B用工單位與勞動者 C用工單位與當地人民政府

D派遣單位與勞動者 【答案】A

【解析】P144“

（二）勞動合同與勞務派遣協議”第2段第一句。注意，本題是考核勞務派遣協議的主體，不是考核勞動合同的主體。

53.根據《建設工程安全生產管理條例》，建設單位不得壓縮（）工期 A定額

B標準

C法定

D合同 【答案】D

【解析】P252第一段。

54.生產經營單位制定的應急預案應當至少每（）年修訂一次。A 1

B2

C4

D3 【答案】D

【解析】P243“

（六）應急預案的修訂”第一行。

55.建筑施工企業的管理人員和作業人員每（）應至少進行一次安全生產教育培訓并考核合格。A半年

B二年

C一年

D三年 【答案】C

【解析】P224“

二、每年至少進行一次全員安全生產教育培訓”第一段。

56.根據《建設工程質量管理條例》，建設單位最遲應當在（）之前辦理工程質量監督手續。A竣工驗收

B簽訂施工合同

C進場開工

D領取施工許可證 【答案】D

【解析】P280“

六、依法辦理工程質量監督手續”第一段。

57.甲公司與乙公司因合同糾紛向某區基層法院起訴，乙應訴，經開庭審理，法院判決甲勝訴，乙對區法院的判決實體內容無異議，卻以雙方簽訂了仲裁協議為由向市中級法院提出起上訴，要求據此撤銷一審判決，市中級法院的正確處理應為（）

A查清事實后改判，駁回甲的訴訟請求

B仲裁協議如果有效，則裁定撤銷一審判別決，駁回甲的起訴 C裁定駁回乙的上訴，維持原判決

D裁定撤銷一審判決，發回原法院重審 【答案】C

【解析】超綱，原題為2008年司法考試卷三36題。教材中無明確表述，根據最高人民法院關于適用《中華人民共和國民事訴訟法》若干問題的意見》（法發（92）22號）第148條：當事人一方向人民法院起訴時未聲明有仲裁協議，人民法院受理后，對方當事人又應訴答辯的，視為該人民法院有管轄權。

58.建設單位委托設計單位進行設計工作，雙方沒有約定著作權的歸屬，圖紙由甲設計師完成，則圖紙的著作權歸（）

A建設單位和設計單位共同所有

B設計單位和甲設計師共同所有 C建設單位和甲設計師共同所有

D建設單位獨自所有 【答案】B

【解析】詳見07年一級第3題的解析。

59.根據《建筑法》，領取施工許可證后因故不能按期開工的，應當向發證機關申請延期，關于申請延期的說法，正確的是（）

A延期每次不超過3個月

B應當由施工企業提出申請 C延期沒有次數限制

D超過延期時限但在寬限期內的施工許可證仍有效 【答案】A

【解析】P53倒數第2段。

60．在全國重點文物保護單位的保護范圍內進行爆破、鉆探、挖掘作業的，必須經（）批準。A縣級人民政府

B省級人民政府

C國務院

D省級文物行政部門 【答案】B

【解析】P207“

（三）在文物保護單位保護范圍和建設控制地帶從事建設活動的相關規定”第5~6行。

61.根據《建筑業企業資質管理規定》，屬于建筑業企業資質序列的是（）A工程總承包

B專業分包

C專業承包

D勞務承包 【答案】C

【解析】P59正中間“

（一）施工企業的資質序列”第一段。我國只有施工總承包資質，沒有工程總承包資質；只有專業承包，沒有專業分包；只有勞務分包，沒有勞務承包。

62.關于仲裁裁決效力的說法，正確的是（）

A、仲裁裁決具有強制執行力，一方當事人不履行，對方當事人可以向仲裁委員會申請強制執行 B、仲裁裁決在所有《承認和執行外國仲裁裁決公約》締約國或地區，不能直接承認和執行 C、當事人向人民法院請求撤銷裁決決定的，該裁決書不發生法律效力

D、一裁終局，當事人就同一糾紛再申請仲裁或向人民法院起訴的不予受理 【答案】D

63.某施工合同約定按固定價結算工程價款。完工后雙方無法就調價問題達成一致，施工企業起訴并請求進行造價鑒定。關于該案鑒定的說法，正確的是（）

A、鑒定申請應當在庭審結束前提出

B、鑒定報告由造價主管部門出具 C、法院對鑒定請求不予支持

D、鑒定期間計入審限 【答案】C

【解析】超綱?？己俗罡呷嗣穹ㄔ骸蛾P于審理建設工程施工合同糾紛適用法律問題的解釋》（法釋（2004）14號）第二十二條：“當事人約定按照固定價結算工程價款，一方當事人請求對建設工程造價進行鑒定的，不予支持”。新教材已經刪除該知識點。

A錯，當事人申請司法鑒定，應在舉證期限內提出；B錯，司法鑒定應當由當事人共同委托或法院委托的司法鑒定機構作出；D錯，鑒定期間不計入審限（超綱）。

64.甲公司與乙公司就買賣合同糾紛在中國某仲裁委員會仲裁，乙申請財產保全，要求扣押甲在中國某港口的一批設備，仲裁委員會對乙的申請的處理，正確的是（）A、將乙的申請提交港口所在地的中級法院裁定 B、不予受理，告知乙直接向有關法院提出申請 C、將乙的申請提交甲所在地的基層法院裁定

D、審查后，直接作出裁定，由設備所在地的法院執行 【答案】A

【解析】P331最下面“

三、涉外仲裁案件的證據、財產保全”第一段。為2005年司法考試卷三第47題，原題為“中國甲公司與某國乙公司”，題目都抄錯了，這里如果不是涉外仲裁，應選擇C。民訴258條：“當事人申請采取財產保全的，中華人民共和國的涉外仲裁機構應當將當事人的申請，提交被申請人住所地或財產所在地的中級人民法院裁定?！?/p>

65.根據《合同法》，下列合同轉讓合法生效的是（）

A：某教授與施工企業約定培訓一次，但因培訓當天臨時有急事，便讓自己的博士生代為授課 B：甲因急需用錢便將對乙享有的一萬元債權轉讓給了第三人，便打電話通知了乙

C：建設單位到期不能支付工程款，書面通知施工企業其乙將債務轉讓給第三人，請施工企業向第三人主張債權

D：監理單位將監理合同概括轉讓給其他具有相應監理資質的監理單位 【答案】B

【解析】AC錯，債務轉移需債權人同意；B正確，債權轉讓須通知債務人，但無須債務人同意。D錯誤，監理合同依法不得轉讓。

66.關于建設工程施工承包聯合體的說法，正確的是（）A.聯合體的資質等級按照聯合體中資質等級較高的單位確定 B.聯合體屬于非法人組織

C.聯合體各方獨立承擔相應的責任

D.聯合體的成員可以對同一工程單獨投標 【答案】B

【解析】P93~94.67.仲裁裁決書自（）之日起發生法律效力。A.發出

B.當事人收到 C.申請撤銷期限屆滿

D.作出 【答案】D

【解析】P329“

四、仲裁裁決”第一段最后一句。

68.根據《民事訴訟法》，申請仲裁裁決強制執行的期間（）A、6個月

B、1年 C、2年

D、3年 【答案】C

【解析】P330倒數第6行。

69.關于投標有效期的說法，正確的是（）

A、投標有效期延長通知送達投標人時，該投標人的投標保證金期限隨之延長 B、投標人同意延長投標有效期的，不得修改投標文件的實質性內容 C、投標有效期內，投標文件對投標人和招標人具有合同約束力 D、投標有效期內撤回投標文件，投標保證金應予退還 【答案】B 【解析】P90“

（四）投標有效期”，這些地方不是靠背書能解決的，都需要理解。

70.安全生產許可證的有效期為（）年 A、1

B、2

C、3

D、5 【答案】C

【解析】P213倒數第5行。

二、多項選擇題（共30題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）

71.當事人可以向仲裁委員會所在地中級人民法院申請撤銷裁決的情形有（）A、沒有仲裁協議的

B、裁決的事項不屬于仲裁協議的范圍或仲裁委員會無權仲裁的 C、當事人隱瞞了足以影響公正裁決的證據的 D、仲裁庭的組成或仲裁程序違法法定程序的 E、仲裁所依據的證據是偽造的 【答案】ABDE

【解析】P330正中間“

一、申請撤消仲裁裁決的法定事由”。2009年二級法規考了不予執行的6種情形，今年一級輪到考撤消的6種情形。注意，其中異同在第4、5兩項。對生效仲裁裁決的翻案有兩個程序：撤消仲裁裁決、不予執行仲裁裁決。C，只能申請不予執行而不得申請撤消。這個點我在建工之家答疑帖中詳細做過解析，精講時也舉過例子，對建造師要求高了點。

72.根據《全國建筑市場各主體不良行為記錄認定標準》，屬于工程質量不良行為的有（）A、允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程 B、將承攬的工程轉包或違法分包；

C、施工前未對有關安全施工的技術要求做出詳細說明的 D、未按照節能設計進行施工

E、未履行保修義務或拖延履行保修義務的 【答案】DE

【解析】P108正中間“

一、施工單位不良行為記錄的認定標準”。A屬于資質不良，B屬于承攬業務不良,C屬于安全不良。

73.關于工程質量檢測的說法，正確的有（）

A：檢測人員、檢測機構法定代表人或其授權簽字人都必須在檢測報告上簽字 B：工程質量檢測機構是具有獨立法人資格的非營利性中介機構 C：檢測機構不得與建設單位有隸屬關系

D：檢測人員不得同時受聘于兩個或兩個以上的檢測機構

E：檢測機構應當對其檢測數據和檢測報告的真實性和準確性負責 【答案】ADE

【解析】P272正中間“

（二）工程質量檢測單位的資質和檢測規定”。B不宜選，考核第一段第一句，認為檢測機構非營利沒有依據。A考核第三段第2句，正確。C考核第五段第2行，錯誤。D考核第五段第1句，正確。E考核P273第2行。

這個地方第一次考，應該考。

74.工程監理單位和被監理工程的（）有隸屬關系或其他利害關系的，不得承擔該項建設工程的監理業務； A、建設單位

B、造價咨詢單位

C、施工企業

D、建筑材料、構配件供應單位 E：設備供應單位 【答案】CDE 【解析】P284倒數第2段，必考。

75.嚴某在某市A區新購一套住房，并請位于該市B區的裝修公司進行裝修；裝修人員不慎將水管弄破，導致該樓下住戶家具被淹毀；嚴某交涉未果，遂向該市B區法院起訴裝修公司，B區法院裁定將案件移送至A區法院，A區法院又將案件退回B區法院；關于本案管轄，說法正確的有（）A、A區法院對該案有管轄權

B、嚴某有權向B區法院起訴 C、B區法院的移送管轄是錯誤的 D、A、B區法院均無管轄權 E、A區法院不接受移送，將案件退回B區法院是錯誤的 【答案】ABCE

【解析】P307~308。本題原題為2008年司法考試卷三82題，出的比較靈活，同時考核合同糾紛管轄、專屬管轄和移送管轄的基本概念。

首先，本案不屬于不動產糾紛，不適用專屬管轄。應按照普通的合同糾紛管轄處理，嚴某有權選擇在被告住所地B區或合同履行地A區法院起訴，因此ABC三項應選而D項錯誤。

其次，移送案件，法院認為不屬于本院管轄的，應當報請其上級法院指定管轄，不得再自行移送。

76.下列工程建設標準條文中，經國務院行政主管部門確定后，可作為強制性條文的有（）A、直接涉及國家主權的條文

B、直接涉及人民生命財產安全的條文 C、直接涉及人體健康的條文

D、直接涉及環境保護的條文 E、直接涉及公共利益的條文 【答案】BCDE

【解析】P263倒數第一段。

77.下列義務中中，屬于建設工程監理企業安全生產管理主要義務是（）A、安全技術措施審查

B、安全設備合格審查 C、專項施工方案審查

D、施工招標審查 E、安全生產事故隱患報告 【答案】ACE

【解析】考核P256三個標題。監理單位的法定安全監理義務，有且僅有三項。要求全面把握。

78.根據《建設工程質量管理條例》，屬于違法分包的情形有（）A、總承包單位將建設工程分包給不具備相應資質條件的單位的 B、主體結構的勞務作業分包給具有相應資質的勞務分包企業的

C、建設工程總承包合同中未有約定，又未經建設單位認可，承包單位將其承包的部分工程交由其他單位完成 D、施工總承包單位將建設工程的主體結構的施工分包給其他單位的 E、分包單位將承包的建設工程再分包的 【答案】ACDE

【解析】P104“

四、轉包和違法分包的界定”。

79.根據施工企業要求對原工程進行變更的，說法正確的有（）A、施工企業在施工中不得對原工程設計進行變更

B、施工企業在施工中提出更改施工組織設計的須經工程師同意，延誤的工期不予順延 C、工程師采用施工企業合理化建議所獲得的收益，建設單位和施工企業另行約定分享

D、施工企業擅自變更設計發生的費用和由此導致的建設單位的損失由施工企業承擔，延誤的工期不予順延 E、施工企業自行承擔差價時，對原材料、設備換用不必經工程師同意 【答案】ABCD

【解析】考核《建設工程施工合同（示范文本）》（GF-1999）通用條款第29.1~29.3款，法規教材中無明確表述，全靠基本法理推斷。

80.下列關于投標保證金說法，正確的有（）A、投標人應當按照招標文件的要求提交投標保證金 B、投標保證金是投標文件的有效組成部分

C、投標保證金的擔保形式，應在招標文件中規定 D、投標保證金應當在投標截止時間前送達 E、投標保證金的金額一般由雙方約定 【答案】ABCD

【解析】P90最下面“

（一）投標保證金的形式與金額”。

81.施工企業乙經建設單位甲同意，將部分非主體工程分包給施工企業丙，丙又將其中部分工程違法分包給施工企業丁。后丁因工作失誤致使工程不合格，甲欲索賠。關于責任承擔的說法，正確的有（）。A.甲有權要求乙承擔民事責任

B.甲有權要求丙承擔民事責任 C．甲無權要求丁承擔民事責任

D.乙向甲承擔民事責任后，有權向丙追償 E．丙向乙承擔民事責任后，有權向丁追償 【答案】ABDE

【解析】本題命題技術高超，體現了命題人出色的歸納能力。ABD考核P101“

四、總分包的連帶責任”。C錯，考核法釋（2004）14號文第二十五條“因建設工程質量發生爭議的，發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟”，但也應強調，該條款已從新教材中刪除，無答題依據。E貌似沒有法律依據，其實正確，丙丁分包合同違法無效，應依照P129“(四)無效合同的法律后果”來處理：“無效合同，有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失”。

82.根據《建設工程安全生產管理條例》，關于意外傷害保險的說法，正確的有（）。A.意外傷害保險為非強制保險

B.被保險人為從事危險作業人員 C.受益人可以不是被保險人

D.保險費由分包單位支付 E.保險期限由施工企業根據實際自行確定 【答案】BC

【解析】本題考核P236“1Z306034辦理意外傷害保險的規定”標題下第2段。A錯誤，意外傷害險為法定強制保險；B正確。D錯誤，保險費由總承包單位承擔；E錯誤，意外傷害險保險期限法定，為開工日至竣工驗收合格。C超綱，但可以合理推斷。

83.關于租賃合同的說法，正確的有（）

A.租賃必須轉讓所有權

B.租賃期限超過20年的部分無效 C．租賃期限六個月以上的，應當采用書面形式 D.交付租賃物是租賃合同的成立要件

E.當事人未采用書面形式的，視為不定期租賃 【答案】BC

【解析】A錯誤，租賃合同為設立用益物權的合同，這是其與買賣合同的本質區別。D錯誤，租賃合同為諾成合同，不以交付租賃物為要件。BCE考核P170最下面“1.定期租賃”，注意E埋伏了一個巨大的陷阱：如果租賃期限為6個月以上，租賃合同為要式合同；如果租賃期限為6個月以內，租賃合同為不要式合同。只有雙方口頭約定租賃7個月，則合同履行6個月以后，視為不定期租賃；而如果雙方口頭約定租賃期限為5個月，顯然為定期租賃。這里的邏輯比較搞，需要細心體會。

84.根據《工程建設項目施工招標投標辦法》，評標委員會對投標文件按廢標處理的情況有（）。A無單位蓋章并且無法定代表人或者其授權的代理人簽字或蓋章的 B.投標人名稱或者組織結構與資格預審時不一致的 C.投標人對同一招標項目按照招標文件的要求提交了兩個報價方案 D．未按招標文件要求提交投標保證金的

E．聯合體投標未附聯合體各方共同投標協議的 【答案】ABDE

【解析】P87第4段。

85.施工企業采購、租賃的安全防護用具、機械設備、施工機具及配件，應當具有（），并在進入施工現場前進行檢查。

A．生產（制造）許可證

B.施工資質證書 C．產品銷售許可證

D.施工許可證 E.產品合格證 【答案】AE

【解析】P257倒數第1段。

86.根據合同法相關規定，承包人行使優先受償權的期限應當自建設工程（）起計算。A．合同訂立之日

B.實際竣工之日 C．開工之日

D.保修期屆滿之日 E．合同約定竣工之日 【答案】BE

【解析】P125第5行。

87.根據有關擔保的法律規定，屬于不得抵押的財產有（）。A．土地所有權

B.農村集體宅基地土地使用權 C.學校游泳館產權

D.荒地承包經營權 E.被扣押的房屋 【答案】ABE

【解析】P37第2段。注意“（3）學校的教育設施不得抵押”，說明非教育設施可以抵押，這個點是司法考試?？嫉?，但建造師是第一次考。

88.施工企業被建筑材料、建筑構配件和設備進行檢驗，通常應當按照（）進行，不合格的不得使用。A.工程設計要求

B.企業標準

C.施工技術標準

D.通行慣例

E.合同約定 【答案】ACE

【解析】P271“1Z307023對建筑材料、設備等進行檢驗檢測的規定”標題下第2段。

89.建設項目中防治污染的設施，必須與主體工程同時（）。A.立項

B.竣工

C.設計

D.施工

E.投入使用 【答案】CDE

【解析】本題考核環境保護設施的“三同時”制度。P181倒數第1段。

90.根據《生產安全事故報告和調查處理條例》，下列生產安全事故中，屬于較大生產安全事故的有（）。A．2人死亡事故

B.10人死亡事故 C．3人死亡事故

D.20人重傷事故 E．1000萬元經濟損失事故 【答案】CDE

【解析】P239倒數第2段。這里B，應認定為重大事故；E表述不嚴謹，應為“直接經濟損失”。

91.下列情形中，發包人應當承擔過錯責任的有（）。A 發包人提供的設計圖紙有缺陷，造成工程質量缺陷.B.發包人提供的設備不符合強制標準，引發工程質量缺陷

C.發包人直接指定分包人分包專業工程，分包工程發生質量缺陷 D.發包人未組織竣工驗收擅自使用工程，主體結構出現質量缺陷

E.發包人指定購買的材料、建筑構配件不符合強制性標準，造成工程質量缺陷 【答案】ABCE

【解析】P295第一段。

92.法人應當具備的條件有（）A.依法成立

B.有自己的場所

C.有必要的財產或者經費

D.有自己的名稱、組織機構 E.能夠獨立承擔無限民事責任 【答案】ACD

【解析】P10“

一、法人應當具備的條件”。

93.當事人之間訂立有關設立不動產物權的合同，除法律另有規定或者合同另有約定外，該合同效力情形表現為（）。

A.合同自成立時生效

B.合同自辦理物權登記時生效 C.未辦理物權登記合同無效

D.未辦理物權登記不影響合同效力 E.合同生效當然發生物權效力 【答案】AD

【解析】本題考核P21最上面第2段，物權效力與合同效力相區分原則：物權效力由物權法評價；合同效力由合同法評價。合同效力與物權效力無關，留意上課舉過的例子。

94.下列行為中，構成無因管理的有（）A.甲接受委托幫助他人保養施工機具 B.乙見他人倉庫失火遂召集人員參加救火

C.材料供應商丙將施工現場因中暑昏倒的農民工送往醫院救治 D.戊見門前馬路污水井蓋被盜，恐致路人跌傷，遂插樹枝以警示

E.總承包單位結算時超付分包單位丁，丁明知該情況但未告知總承包單位 【答案】BC

【解析】本題考核P23“

三、無因管理”的基本概念。無因管理，指沒有法律上的特定義務，也沒有受到他人委托，為避免他人利益受到損失，自覺為他人管理事務或提供服務。A不應選，因存在委托。E屬于不當得利。D爭議極大，建議不選。

D原題為2008年司法考試卷三55題，我們先分析原題：

下列行為中，哪些構成無因管理：D.丁見門前馬路下水道井蓋被盜致路人跌傷，遂自購一井蓋鋪上。

原題中司法部給出的D為正確選項，我們可以這樣理解：這個人買井蓋是為了防止路人掉下去，從這個角度來說屬于公益，所以他不能找路人要錢。從這一點上來說不屬于無因管理。但是買井蓋防止路人掉下去這個事情從義務上來說應該屬于市政，無論有沒有一個人買井蓋，市政都負有這樣的義務。這個人替市政花了錢，理應要求市政支付必要費用。如果市政不給錢，相當于該市政花的錢他沒花，從這個角度來說，市政不當得利了。但本題中將購買井蓋改為插樹枝，情況就大不相同，我們都知道無因管理是債法規定的內容，叫做“無因管理之債”。而債要求存在特定的相對人，本案中，我們發現這個人并未發生管理費用和直接損失，也不存在其可以主張費用的債務人。所以應推定這屬于公益行為，并不構成無因管理。

95.根據《安全生產許可證條例》，企業取得安全生產許可證，應當具備的安全生產條件有（）。A.管理人員和作業人員每年至少進行1次安全生產教育培訓并考核合格

B.依法為施工現場從事危險作業人員辦理意外傷害保險，為從業人員繳納保險費 C.保證本單位安全生產條件所需資金的投入

D.有職業危害防治措施，并為作業人員配備符合國家標準或行業標準的安全防護用具和安全防護服裝 E.依法辦理了建筑工程一切險及第三者責任險.【答案】ABCD

【解析】本題考核P212倒數第一段。A符合（6），B符合（7），C符合（2），D符合（8）。

96.根據《建設工程質量管理條例》，具有法定最低保修期限的有（）。A.基礎設施工程

B.設備安裝、裝修工程

C.門禁監控系統

D.電氣管線、給排水管道工程 E.供熱與供冷系統 【答案】ABDE

【解析】P297倒數第一段。

97.根據《建筑法》，申請領取施工許可證應當具備的條件包括（）。A.建筑工程按照規定的權限和程序已批準開工報告 B.已辦理該建筑工程用地批準手續

C.城市規劃區的建筑工程已經取得規劃許可證 D.已經確定建筑施工企業 E.建設資金已經落實 【答案】BCDE

【解析】最后幾題難度開始降低。但這時人因為筋疲力盡，難免疑神疑鬼，反而會漏選。

98.根據《建設工程安全生產管理規定》，施工企業對作業人員進行安全生產教育培訓，應在（）之前。A.作業人員進入新的崗位

B.作業人員進入新的施工現場 C.企業采用新技術

D.企業采用新工藝 E.企業申請辦理資質延續手續 【答案】ABCD

【解析】本題考核P224“三”和“四”，這兩個點以往一級從未考過，二級考過一次。上課沒有講到這個點，是因為很難編制好的題型。這種題，看似輕描淡寫，但足以體現命題人的功力。

第三篇：2010一級建造師法律法規真題 - 副本（推薦）

2010年一級建造師考試《法律法規》真題及答案

一、單項選擇題(共70 題，每題1 分，每題的備選項中，只有1 個最符合題意)

1、根據《注冊建造師管理規定》，負責核發《中華人民共和國一級建造師注冊證書》的機構是（）B。

A、省、自治區、直轄市人民政府建設主管部門

B、國務院建設主管部門 C、中國建筑業協會建造師分會

D、國務院發展和改革委員會

2、根據《民法通則》,當事人向人民法院請求保護民事權利的普通訴訟時效是（B）年 A、1

B、2

C、4

D、20 【

3對全國注冊建造師的注冊、執業活動實施統一監督管理的機構是（A）A、國務院建設主管部門

B、省、自治區、直轄市人民政府 C、建設行業協會

D、人事部或其授權機構 【答案】

4、民事法律關系的內容是指（A）

A、民事權利和民事義務

B、民事權利和民事責任 C、民事規范和民事責任

D、民事義務和民事責任 【答

5、根據《民法通則》，施工單位的項目經理屬于施工單位的（A）。A、委托代理人B、法定代理人C、指定代理人D、職務代理人 【答

6、根據《物權法》，建設用地使用權屬于（B）。

A、所有權

B、用益物權

C、擔保物權

D、留置權 【答案

7、根據《建筑工程施工許可管理辦法》，下列不屬于建設單位申請領取施工許可證的前提條件是（B）。A

A、已經取得安全生產許可證

B、辦理了工程質量監督手續 C、有滿足施工需要的施工圖紙

D、已經取得規劃許可證 【答案】A

8、根據《建筑業企業資質管理規定》，關于我國建筑業企業資質的說法，錯誤的是（C）D

A、建筑業企業資質分為施工總承包、專業承包和勞務分包三個序列；

B、建筑業企業根據各自的工程性質的技術特點，分別劃分為若干資質類別； C、個資質類別按照各自規定的條件劃分為若干等級；

D、房屋建筑工程施工總承包企業資質分為特級、一級、二級等三個等級?！敬?/p>

9、甲公司與乙公司簽訂的采購合同約定，6 月5 日甲公司向乙公司支付50 萬元預付款，7 月5 日乙公司將采購物品送至甲公司處。但在6 月3 日，甲公司獲取確切證據證明乙公司屆時將不能履行合同，6 月5日乙公司要求甲公司支付預付款，此時甲公司可以行使（D）。A、后履行抗辯權；B、同時履行抗辯權C、撤銷權D、不安抗辯權

10、下列糾紛中，適用《仲裁法》仲裁的是（C）D A、繼承糾紛B、對罰款不服發生的糾紛C、總分包之間的合同糾紛D、勞動合同糾紛、根據《物權法》，下列各項財產作為抵押物時，抵押權自登記時設立的是（B）D。A、交通運輸工具B、正在建造的船舶、航空器 C、生產設備、原材料D、正在建造的建筑物

12、同一專業的兩個以上不同資質等級的單位實行聯合承包，應當按照（D）單位的業務許可范圍承攬工程 A． 資質等級較高的；B、聯合體牽頭C、承擔主要任務的D、資質等級較低的13、、關于行政訴訟法律規定的說法，正確的是（D）C。

A、未經行政復議程序，不能提起行政訴訟B、法院審理行政訴訟案件不適用調解

C、行政訴訟堅持誰主張誰舉證原則D、在行政訴訟過程中，被告有權自行向原告和證人收集證據

14、施工合同履行過程中，監理工程師向承包人發出了提高混凝土等級的通知，施工圖紙中標明該部位的混凝土標號為C30 標準。對該單位工程應以（A）為標準進行質量驗收。A． 施工圖紙B、技術規范C、監理通知D、施工合同

15、關于民事訴訟證人出庭作證的說法，正確的是（B）D。

A、證人只提交書面證詞無須出庭作證B、數個證人證明同一事實時，可以同時接受詢問 C、證人在庭審時應當旁聽D、證人有義務出庭作證

16、某施工項目材料采購合同中，雙方約定的違約金為4 萬元、定金為6 萬元。采購方依約支付了6 萬元定金，供貨方違約后，采購方有權主張的最高給付金額為（A）C萬元。A、16 B、10 C、12 D、4

17、施工單位招聘臨時工的最低年齡為（D）A歲。A、16 B、14 C、20 D、18

18、水泥廠在承諾有效期內，對施工單位訂購水泥的要約做出了完全同意的答復，則該水泥買賣合同成立的時間為（A）。

A、水泥廠的答復文件到達施工單位時

B施工單位發出訂購水泥的要約時 C、水泥廠發出答復文件時

D、施工單位訂購水泥的要約到達水泥廠時

19、根據《合同法》，債權人領取提存物的權利自提存之日起（B）C年內不行使而消滅，提存物扣除提存費用后歸國家所有。A、3 B、2 C、5 D、4

20、施工單位依法對本企業的安全生產工作負全面責任的是（B）。A、技術負責人B、法定代表人

C、安全管理部門負責人D、項目負責人

21、某建筑施工單位有50 名從業人員。根據《安全生產法》，該單位應當（B）D。A、配備兼職安全生產管理人員B、配備專職安全生產管理人員 C、因為規模較小，不需要配備安全生產管理人員

D、設置安全生產管理機構或配備專職安全生產管理人員

22、某建設單位與施工單位簽訂起工獎罰協議。雙方約定：雙方法定代表人簽字加蓋公章并備案后生效。根據《合同法》，該趕工獎罰協議為（D）合同。A、顯失公平B、附條件C、可變更、可撤銷D、附期限

23、某建設工程發包人經過招標確定了中標人，雙方依法簽訂了施工合同，則該施工合同成立的時間為（C）之日B。

A、合同備案B、評標委員會提交評標報告C、中標通知發出D、發包人確定中標人

24、關于法院采取訴訟財產保全與訟前財產保全措施時，申請人是否需要提供擔保的說法，正確的是（C）。

A、申請人對于前者應當提供擔保，而對于后者根據法院要求提供擔保 B、申請人對于前者應當提供擔保，而對后者不需提供擔保

C、申請人對于前者根據法院要求提供擔保，而對于后者應當提供擔保 D、申請人對于前者不需提供擔保，而對于后者應當提供擔保

25、某工程建設項目設計招標中，甲設計單位投標報價為2000 萬元，則其投標保證金最高應為（A）D

萬元。

A、40 B、4

C、20

D、10

26、關于和解的說法，錯誤的是（A）。

A、和解協議具有強制執行的效力B、當事人在申請仲裁或提起民事訴訟后仍然可以和解 C、和解可以發生在民事訴訟的任何階段D、當事人和解后可以請求法院調解，制作調解書【

27、根據《建設工程安全生產管理條例》，分包單位從事危險作業人員的意外傷害保險費應由（B）C支付。

A、總承包單位和分包單位按一定比例共同B、分包單位C、總承包單位D、建設單位

28、施工單位向電梯生產公司訂購兩部A 型電梯，并要求5 日內交貨。電梯生產公司回函表示如果延長1 周可如約供貨。根據《合同法》，電梯生產公司的回函屬于（D）。A、要約邀請B、承諾C、部分承諾D、新要約

29、建設單位與施工單位的合同中約定：“雙方在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的，可以向有關仲裁委員會申請仲裁”。后雙方發生糾紛，建設單位要求向甲仲裁委員會申請仲裁，施工單位要求向乙仲裁委員會申請仲裁，雙方爭執不下。關于糾紛解決方式選擇的說法，正確的是（B）A。A、只能向有管轄權的人民法院起訴

B、只能向不動產所在地的仲裁委員會申請仲裁 C、應由甲仲裁委員會進行仲裁

D、建設單位與施工單位選擇的仲裁委員會誰先收到仲裁申請，就由誰進行仲裁

30、下列建設項目中，可以不招標的是（C）。

A、個人捐資的教育項目中合同估算價為80 萬元的監理合同 B、外商投資的供水項目中合同估算價為1000 萬元的施工合同

C、使用財政預算資金的體育項目中合同估算價為80 萬元的材料采購合同 D、上市公司投資的商品房項目中合同估算價為500萬元的材料采購合同

31、根據《實施工程建設強制性標準監督規定》，下列監督檢查內容中，不屬于強制性標準監督檢查的內容是(B)。A、工程項目采用的材料、設備 B、工程項目技術人員的勞動合同

C、工程項目的規劃、勘察、設計、施工等環節 D、工程項目的安全、質量

32、某施工單位為避免破壞施工現場區域內原有地下管線，欲查明相關情況，應由（D）負責向其提供施工現場區域內地下管線資料。

A、城建檔案管理部門B、相關管線產權部門C、市政管理部門D、建設單位

33、關于分包工程發生質量、安全、進度等問題給建設單位造成損失的責任承擔說法，正確的是(D)。

A、分包單位只對總承包單位負責

B、建設單位與分包單位無合同關系，無權向分包單位主張權利 C、建設單位只能向給其造成損失的分包單位主張權利

D、總承包單位承擔的責任超過其應承擔份額的，有權向分包單位追償

34、某建設項目實行施工總承包，則該建設工程的安全生產事故應急救援案應由(C)編制。A、總承包單位和分包單位各自B.建設單位統一組織 C、總承包單位統一組織D.監理單位統一組織

35、《民用建筑節能條例》中的民用建筑不包括(A)建筑。A、廠房B、醫療C、住宅D、教育

36、下列勞動合同條款，屬于必備條款的是(A)C。A、福利待遇B、試用期C.勞動條件D、補充保險

37、根據《安全生產法》，對全國建設工程安全生產實施綜合監督管理的機構是(A)。A、國務院負責安全生產監督管理的部門B、國務院鐵路、交通、水利等有關部門 C、國務院D、國務院建設行政主管部門

38、劃撥土地使用權只能由(A)人民政府依法批準。A、縣級以上B、鎮級以上 C、中央D、省級以上

39、下列施工單位人員中不必經建設主管部門考核合格即可任職的是（B）。A、項目安全生產管理人員B、項目技術員C、企業主要負責人D、項目經理

40、停建、緩建建設工程的檔案，暫由(B)保管。

A、當地質監部門B、建設單位C、施工單位D、城建檔案館

41、關于代位權行使的說法，正確的是(D)B。

A、債權人可選擇以自己的名義或債務人的名義起訴次債務人 B、債權人可以代位行使的權利必須不是專屬于債務人自身的債權 C、代位權是債權人行使的抗辯權

D、債權人自己負擔行使代位權的必要費用

42、下列與工程建設有關的規范性文件中，由國務院制定的是(D)。A、安全生產法B、建筑業企業資質管理規定

C、工程建設項目施工招標投標辦法D、安全生產許可證條例

43、根據《民事訴訟法》及相關規定，人民法院依法可要求對敗訴方負有到期債務的第三人協助向（A）履行債務。

A、勝訴方B、金融機構C、敗訴方D、執行法院

44、施工單位與建設單位簽訂施工合同，約定施工單位墊資20%，但沒有約定墊資利息。后施工單位向人民法院提起訴訟，請求建設單位支付墊資利息。對施工單位的請求，人民法院正確的做法是（D）。

A、盡管未約定利息，施工單位要求按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率支付墊資利息，應予支持

B、由于墊資行為違法，施工單位要求返還墊資，不予支持

C、盡管未約定利息，施工單位要求低于中國人民銀行發布的同期同類貸款利率支付墊資利息，應予支持

D、由于未約定利息，施工單位要求支付墊資力氣，不予支持。

45、根據《稅收征收管理法》）C 日內，向稅務機關申報辦理變更稅務登記。A、60 B、45 C、30 D、15

46、根據《建筑法》，有權對建筑工程實施強制監理的范圍進行規定的機構是（A）B A、國家安全生產監督管理行政主部門B、國務院 C、省級建設行政主管部門D、住房和城鄉建設部

47、某施工項目材料采購合同中，當事人對價款沒有約定，未達成補充協議，也無法根據合同有關條款或交易習慣確定，則應按照（D）的市場價格履行。

A、合同簽訂地B、履行義務一方所在地C、材料所在地D、訂立合同時履行地

48、某工程項目建設過程中，發包人與機械廠簽訂了加工非標準的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的鋼板。根據《合同法》，該合同屬于（B）合同。A、施工承包B、承攬C.信托D、委托

49、根據《工程建設項目施工招標投標辦法》，關于投標保證金的說法，正確的是（D）。A、投標保證金最高不得超過50 萬元

B、招標人發了中標通知書，投標保證金的有效期自動終止 C、投標保證金不得采用銀行保函方式

D、中標人拒絕簽訂施工合同時，招標人有權沒收其投標保證金

50、某施工單位認為工商行政管理部門對其罰款過重，向法院提起訴訟。法院經過審理，認為該行政處罰顯失公平。關于法院對該案的處理，下列說法中正確的是（C）D。A、由于該行政處罰并不違法，法院應當維持原判 B、法院可以撤銷該行政處罰，并判決將罰款改為警告 C、法院應當判決行政機關重新作出行政處罰 D、法院可以直接判決減少部分罰款金額

51、在保險合同中，負有支付保險費義務的當事人是（B）。A、受益人B、投保人C、被保險人D、保險人 52、2008 年4 月1 日，甲公司將其廠房無償轉讓給乙公司，導致甲公司的債權人丙公司無法實現債權，丙公司于2009 年1 月1 日才得知該情況，則丙公司撤銷權的截止日期為（D）B。A、2011 年1 月1 日B、2010 年1 月1 日C、2010 年4 月1 日D、2009 年4 月1 日

53、承運人按照合同約定將貨物運輸到制定地點后，托運人拒絕支付運輸費用，承運人可以對相應的運輸貨物行使（D）

A、抵押權B、質押權 C、抵消權D、留置權

54、在城市市區范圍內，建筑施工過程中使用機械設備，可能產生噪音污染的，施工單位必須在該工程開工（C）日以前向工程所在地縣級以上地方人民政府環境保護部門申報。A、7 B、10 C.15 D、3

55、甲乙兩公司為減少應納稅款，以低于實際成交的價格簽訂合同。根據《合同法》，該合同為（B）合同。

A、有效B、無效C、效力待定D、可變更、可撤銷

56、按照《城市維護建設稅暫行條例》，施工單位在繳納（C）的同時，還應繳納城市維護建設稅。

A、企業所得稅B、利息稅C、營業稅D、個人所得稅

57、仲裁裁決作出后，當事人應錄履行裁決。一方當事人不履行的，另一方當事人可以根據《民事訴訟法》的有關規定，向（A）申請執行。

A、人民法院B、公安機關C、政府主管部門D、仲裁委員會

58、某施工單位的副經理將其個人所有的鋼管出租給本單位，并簽訂租賃合同。根據《公司法》，該合同須經過（C）A同意。

A、股東會B、工會C.董事會D、監事會

59、甲公司欠某供應商500 萬元貸款，現甲公司分立為乙、丙兩家公司。關于甲公司分立后500 萬元債務的清償問題的說法，正確的是（B）。

A、應當由甲公司承擔全部債務B、應當由乙、丙公司承擔連帶債務 C、乙公司與丙公司均不承擔清償責任D、應當由乙公司承擔全部債務

60、根據招標投標相關法律法規，下列招標投標行為中，不構成招標人與投標人串通投標的是（D）。

A、招標人在開標前將投標情況告知其他投標人 B、招標人預先內定中標人

C、招標人與投標人事先商定壓低標價，中標后再給中標人讓利 D、招標人從幾名中標候選人中確定中標人

61、根據《工程建設項目施工招標投標辦法》，不屬于施工招標文件內容的是（C）。A、投標人須知B、技術條款C、施工組織設計D、合同主要條款

62、工程施工過程中應當采取消防安全措施，下列說法中錯誤的是（D）B。A、禁止攜帶火種進入生產、儲存易燃易爆危險物品的場所

B、修建道路有可能影響消防隊滅火救援的，有關單位必須事先經過當地公安消防機構批準 C、禁止在具有火災、爆炸危險的場所使用明火 D、自動消防系統的操作人員必須持證上崗

63、建設工程施工合同應以（C）為合同履行地。A、原告住所地B、合同簽訂地C、施工行為地D、被告住所地

64、工程監理單位在實施監理過程中，發現存在安全事故隱患，情況嚴重的，應當要求施工單位（A）。

A、暫時停止施工，并及時報告建設單位B、整改，并及時報告建設單位

C、暫時停止施工，并及時報告有關主管部門D、整改，并及時報告有關主管部門

65、根據《建設工程質量管理條例》，下列文件中，不屬于工程監理單位對施工質量實施監理依據的是（C）A。

A、監理合同B、法律、法規C、施工合同中約定采用的推薦性標準D、工程施工圖紙

66、某辦公大樓在保修期間出現外墻裂縫，經查是由于設計缺陷造成。原施工單位進行了維修，之后應向（D）主張維修費用。

A、設計單位B、物業管理單位C、大樓使用者D、建設單位

67、某工程施工聯合體參加資格預審并獲通過后，投標過程中其組成成員發生變化，雖未經招標人同意，但新聯合體仍然符合資格預審條件要求，則招標人（A）。A、應當認定投標文件無效B、可以認定投標文件有效

C、征得投標人同意后可以認定投標文件有效D、征得評標委員會同意后可以認定投標文件有效

68、施工項目進行公開招標，投標保證金有效期應當超過（B）C30 天。A、招標文件發出日B、投標文件截止日C、投標有效期D、中標日期

69、某施工單位從租賃公司租賃了一批工程模板。施工完畢，施工單位以自己的名義將該批模板賣給其他公司。后租賃公司同意將該批模板賣給施工單位。此時施工單位出賣模板的合同為（D）B合同。

A、可變更B、可撤銷 C、無效D、效力待定

70、建筑施工安全生產許可證有效期滿需要延期的，應當于期滿前（C）個月向原安全生產許可證頒發

A、6B、2 C、3 D、4

二、多項選擇題（共30 題，每題2 分。每題的備選項中，有2 個或2 個以上符合題意，至少有1 個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5 分）

71、根據《合同法》，締約過失責任的構成要件有（BD）。BCE A、合同被確認無效B、發生在訂立合同的過程中

C、當事人違反了誠實信用原則所要求的義務D、在訂立合同時顯失公平E、受害方的依賴利益遭受損失

72、某機械設備租賃公司擬在施工現場安裝施工起重機械。根據《建設工程安全生產管理條例》，該公司應（BCD）ABCD

A、編制安裝方案 B、出具自檢合格證明

C、具有起重設備安裝工程專業承包資質 D、派出本單位專業技術人員現場監督

E、自行驗收

73、關于不安抗辯權成立條件的說法，正確的是（CD）ABC。A、雙方當事人基于同一雙務合同互負債務B、債務履行有先后順序 C、有確切證據證明后履行一方經營狀況嚴重惡化 D、應當先履行債務的當事人未提供適當擔保 E、債務履行不分先后

74、根據《工程建設國家標準管理辦法》，下列標準中，屬于強制性標準的有（AC。ABDE A、工程建設行業專用的有關安全、衛生和環境保護的標準 B、工程建設重要的行業專用的信息技術標準

C、工程建設勘察、規劃、設計、施工等行業定額標準

D、工程建設重要的行業專用的試驗、檢驗和評定方法等標準 E、工程建設重要的行業專用的術語、符號和制圖方法等標準

75、當事人就合同履行地點約定不明確，不能達成補充協議，雙方不能根據合同有關條款和交易習慣確定的，則（CE）。BCE

A、接受履行方有權選擇履行地點B、給付貨幣的，在接受貨幣一方所在地履行 C、交付不動產的，在不動產所在地履行 D、履行義務一方有權選擇履行地點

E、其他標的，在履行義務一方所在地履行

76.關于建設工程施工合同一般條款的說法，正確的有(BA)ABDE。A、建設單位的名稱應以其營業執照上的名稱為準 B、履行地點為項目所在地 C、合同標的是財產

D、違約責任是當事人違反合同義務的責任 E、有關施工組織設計的內容即為履行方式條款

77、勞動爭議仲裁委員會的組成成員應有(BC)ADE。

A、工會代表B、律師C、同級人民法院代表D、企業方面代表E、勞動行政部門代表

78、關于工程文件與檔案的整理立卷、驗收移交要求的說法，符合《建設工程文件歸檔整理規范》的有(BD)。DE

A、在施工合同中，建設單位應對工程文件套數、費用、質量、移交時間等提出明確要求 B、建設工程項目由幾個單位承包的，各承包單位形成的文件由負責主要施工任務的施工單位整理立卷，并及時向建設單位移交

C、建設工程實行總承包的，各分包單位可將匯總、收集的檔案直接向建設單位移交

D、在組織工程竣工驗收前，建設單位應提請當地城建檔案管理機構對工程檔案進行驗收 E、未取得工程檔案驗收認可文件，建設單位不得組織竣工驗收

79、根據《民事訴訟法》及相關規定，下列在建設工程施工合同糾紛的訴訟中，能夠作為證據的有(AC)。ACD

A、工程設計圖紙B、施工單位偷錄的談判錄音

C、工程質量鑒定報告D、被告法定代表人的陳述E、律師代理意見

80、施工單位訴建設單位拖欠工程款案件中，施工單位對人民法院委托的鑒定機構作出的鑒定結論有異議申請重新鑒定時，人民法院應予準許的情形有(BC)。ABCE A、鑒定人員不具備相關的鑒定資格B、鑒定程序嚴重違法 C、鑒定結論明顯依據不足D、建設單位也不同意鑒定結論 E、經過質證認定鑒定結論不能作為證據使用

81、下列合同中，屬于依法應當采用書面形式的有（be）BE。A、貨物運輸合同C、買賣合同D、租賃合同E、施工合同 82、某建筑工程股份有限公司股東大會擬更換監事。下列公司人員中，可同時擔任監事的有(AD)。AD

A、公司股東B、公司董事長C、公司財務經理D、公司職工代表E、公司總經理

83、工程施工合同履行過程中，建設單位遲延支付工程款，則施工單位要求建設單位承擔違約責任的方（AE）。AE

A、繼續履行合同B、降低工程質量標準

C、提高合同價款D、提前支付所有工程款E、支付逾期利息

84、關于物權的說法，正確的有（AD）BDE。

A、建設單位可以與政府部門簽訂土地出讓合同擁有該地的所有權 B、所有權和抵押權可以同時存在于同一不動產之上 C、國家所有土地的所有權和使用權都不能轉移

D、用益物權和抵押權可以同時存在于同一不動產之上 E、兩個抵押權可以同時存在于同一不動產之上

85、根據《合同法》，要約失效的情形有（DC）。ABD A、受要約人拒絕要約的通知到達要約人

B、受要約人的承諾對要約內容做了實質性變更

C、要約中規定的承諾期限屆滿，要約人未收到承諾通知 D、發出承諾通知前，撤銷要約的通知到達受要約人

E、受要約人承諾到達要約人后，要約人發出撤銷要約的通知

86、根據《合同法》，(CD)之間對同一事項的規定不一致時，由國務院裁決BD。A、地方性法規與地方政府規章 B、部門法規

C、部門規章與地方性法規D、地方政府規章與部門規章 E、同一機關制定的舊的一般規定與新的特別規定

87、某借款合同債權人將合同權利轉讓給第三人。在合同沒有特別約定的情況下，隨之轉移的其他權利有（CDE）CDE。

A、人身損害賠償請求權B、任意撤銷權C、擔保權D、抗辯權E、抵消權 88、根據《建設工程質量管理條例》，下列分包情形中，屬于違法分包的有（BDE）。BCDE A、施工總承包單位將建設工程的土方工程分包給其他單位 B、總承包單位將建設工程分包給不具備相應資質條件的單位

C、未經建設單位許可，承包單位將其承包的部分建設工程交由其他單位完成 D、施工總承包單位將建設工程主體結構的施工分包給其他單位 E、分包單位將其承包的建設工程再分包

89、關于招標代理機構的說法，正確的有（BD）ABD。A、招標代理機構是社會中介組織

B、未經招標人同意，招標代理機構不得向他人轉讓代理業務 C、工程招標代理機構可以參與同一招標工程的投標

D、工程招標代理機構不得與招標工程的投標人有利益關系 E、由評標委員會指定招標代理機構 90、根據《環境保護法》，建設項目中防治污染的設施與主體工程應當(BDE)。BDE A、同時招標B、同時設計C、同時竣工D、同時施工E、同時投產使用

91、下列傷害情形中，屬于建筑意外傷害保險常見除外責任的有（BCE）ACE。A、在保險合同成立前，被保險人發生傷害B、被保險人在施工現場外發生傷害

C、被保險人在施工現場斗毆而發生傷害D、被保險人因過失而在工程作業中墜落受傷 E、被保險人因涉嫌犯罪逃避追捕而被擊傷 92、根據《合同法》，當事人一方可以解除合同的情形有（BCE）CE。A、當事人一方發生合并、分立B、作為當事人一方的公民死亡 C、由于不可抗力致使合同不能履行D、法定代表人變更

E、當事人一方延遲履行主要債務，經催告后在合理期限內仍未履行

93、關于聯合體投標的說法，正確的有（AB）ABCD。

A、多個施工單位可以組成一個聯合體，以一個投標人的身份共同投標 B、中標的聯合體各方應當就中標項目向招標人承擔連帶責任 C、聯合體各方的共同投標協議屬于合同關系

D、聯合體中標的，應當由聯合體各方共同與招標人簽訂合同

E、由不同專業的單位組成的聯合體，按照資質等級較低的單位確定業務許可范圍

94根據招標投標相關法律和司法解釋，下列施工合同中屬于無效合同的是（CD）BCD。A、建設單位直接與專業施工單位簽訂的合同

B、未經發包人同意，承包人將部分非主體工程分包給具有相應資質的施工單位的合同 C、承包人將其承包的工程全部分包給其他有資質的承包人的合同 D、投標人串通投標中標后與招標人簽訂的合同

E、招標文件中明確要求投標人墊資并據此與中標人簽訂的合同

95、根據《消防法》，關于消防設計的審核、驗收及安全指揮的說法，正確的有（AC）BE。A、消防設計圖紙審核不合格的，不得頒發施工許可證 B、自動消防系統的操作員必須持證上崗

C、建設工程未經消防驗收或消防驗收不合格的，不得擅自使用 D、消防器材的經銷人員必須持證上崗

E、企業、事業單位的主要負責人是本單位的消防安全負責人

96、下列質量問題中，不屬于施工單位在保修期內承擔保修責任的有（AC）。ACE、A、因使用不當造成的質量問題B、質量監督機構沒有發現的質量問題 C、第三方造成的質量問題D、監理單位沒有發現的質量問題 E、不可抗力造成的質量問題

97、關于工程竣工驗收的說法，正確的有（CDE）。

A、工程竣工驗收合格的，以承包人送交竣工驗收報告之日為竣工日期 B、工程按發包人要求修改后經竣工驗收合格的，以承包人首次送交竣工驗收報告之日為竣工日期

C、承包人送交竣工驗收報告后，當事人對工程質量發生爭議，工程質量經鑒定合格的，以承包人送交竣工驗收報告之日為竣工日期。

D、承包人送交竣工驗收報告后，發包人拖延驗收的，以承包人送交竣工驗收報告之日為竣工日期

E、建設工程未經驗收，發包人擅自使用的，以建設工程轉移占有之日為竣工日期

98、根據擔保法律制度，關于抵押的說法，正確的有（CE）ACE。A、抵押人將已登記的抵押物出賣給受讓人的，物權不發生轉移

B、除受讓人代為清償債務以外，抵押人未通知抵押權人轉讓抵押物的，物權不發生轉移 C、抵押人轉讓抵押物的價款明顯低于其價值的，抵押權人有權要求抵押人提供相應的擔保 D、抵押物滅失后，抵押人須另行提供抵押擔保 E、抵押人轉讓抵押物所得價款超過債權數額的部分，歸抵押人所有

99、下列工程施工過程之中，屬于侵權責任的情形有（CDE）CDE A、施工單位未按合同約定支付項目經理李某的獎金 B、施工單位違約造成供貨商重大損失 C、工地的塔吊倒塌造成供貨商重大損失

D、施工單位將施工廢料倒入鄰近魚塘造成大量魚苗死亡 E、分包商在施工時操作不當造成公用供電設施損壞

100、拆遷人申請房屋拆遷許可證時，應向房屋所在地的市、縣人民政府拆遷管理部門提交（CD）ABCD等資料。

A、建設用地規劃許可證B、土地使用權批準文件 C、拆遷計劃和拆遷方案D、拆遷補償安置資金證明 E、建設工程規劃許可

第四篇：2015一級建造師《法律法規》真題及答案解析

2015一級建造師法規考試真題及答案解析

(多項選擇題)

多項選擇題

71.根據《中華人民共和國招標投標法》和相關法律法規，下列評標委員會的做法中，正確的有（）。

A.以所有投標都不符合招標文件的要求為由，否決所有投標√ B.拒絕招標人在評標時提出新的評標要求√ C.按照招標人的要求傾向特定投標人

D.在評標報告中注明評標委員會成員對評標結果的不同意見√

【解析】評標委員會應當按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較；評標委員會經評審，認為所有投標都不符合招標文件要求的，可以否決所有投標?！墩袠送稑朔▽嵤l例》進一步規定，評標委員會成員應當依照招標投標法和本條例的規定，按照招標文件規定的評標標準和方法，客觀、公正地對投標文件提出評審意見。評標委員會成員不得向招標人征詢確定中標人的意向。招標項目設有標底的，招標人應當在開標時公布。標底只能作為評標的參考，不得以投標報價是否接近標底作為中標條件，也不得以投標報價超過標底上下浮動范圍作為否決投標的條件。

對評標結果有不同意見的評標委員會成員應當以書面形式說明其不同意見和理由，評標報告應當注明該不同意見。

E.以投標報價超過標底上下浮動范圍為由否決投標

72.根據《建筑業企業資質管理規定》，在申請之日起前1年至資質許可決定作出前，出現下列情況的，資質許可機關不予批準其建筑業企業資質升級申請的有（）。

A.與建設單位之間相互串通投標√ B.將承包的合同轉包或違法分包√ C.發生過一起一般質量安全事故 D.非法轉讓建筑業企業資質證書√ E.惡意拖欠分包企業工程款√

【解析】取得建筑業企業資質的企業，申請資質升級、資質增項，在申請之日起前1年內有下列情形之一的，資質許可機關不予批準企業的資質升級申請和增項申請：（1）超越本企業資質等級或以其他企業的名義承攬工程，或允許其他企業或個人以本企業的名義承攬工程的；（2）與建設單位或企業之間相互串通投標，或以行賄等不正當手段謀取中標的；（3）未取得施工許可證擅自施工的；（4）將承包的工程轉包或違法分包的；（5）違反國家工程建設強制性標準的；（6）發生過較大生產安全事故或者發生過兩起以上一般生產安全事故的；（7）惡意拖欠分包企業工程款或者農民工工資的；（8）隱瞞或謊報、拖延報告工程質量安全事故或破壞事故現場、阻礙對事故調查的；（9）按照國家法律、法規和標準規定需要持證上崗的技術工種的作業人員未取得證書上崗，情節嚴重的；（10）未依法履行工程質量保修義務或拖延履行保修義務，造成嚴重后果的；（11）涂改、倒賣、出租、出借或者以其他形式非法轉讓建筑業企業資質證書；（12）其他違反法律、法規的行為。

73.關于項目經理部及其行為法律后果的說法，正確的有（）。A.其行為的法律后果由項目經理承擔 B.不具備法人資格√

C.是施工企業為完成某項工程建設任務而設立的組織√ D.其行為的法律后果由項目經理部承擔 E.其行為的法律后果由企業法人承擔√

【解析】項目經理部是施工企業為了完成某項建設工程施工任務而設立的組織。施工企業的項目經理，是受企業法人的委派，對建設工程施工項目全面負責的項目管理者，是一種施工企業內部的崗位職務。

由于項目經理部不具備獨立的法人資格，無法獨立承擔民事責任。所以，項目經理部行為的法律后果將由企業法人承擔。

74.根據《工傷保險條例》，可以認定為工傷或者視同工傷的有（）。A.李某取得革命傷殘軍人證后到企業工作，舊傷復發√ B.張某患病后，精神抑郁，酗酒過度需要進行治療

C.楊某在開車下班途中，發生交通事故受傷，該事故責任認定書中認定楊某對此負次要責任√

D.陳某在工作場所與上司產生摩擦，一怒之下，拿剪刀將自己的胸脯刺傷 E.牛某因失戀，上班時間爬到公司樓頂跳樓自殺 【解析】職工有下列情形之一的，應當認定為工傷： 在工作時間和工作場所內，因工作原因受到事故傷害的；

工作時間前后在工作場所內，從事與工作有關的預備性或者收尾性工作受到事故傷害的；

在工作時間和工作場所內，因履行工作職責受到暴力等意外傷害的； 患職業病的；

因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發生事故下落不明的；

在上下班途中，受到非本人主要責任的交通事故或者城市軌道交通、客運輪渡、火車事故傷害的； 法律、行政法規規定應當認定為工傷的其他情形。職工有下列情形之一的，視同工傷：

在工作時間和工作崗位，突發疾病死亡或者在48小時之內經搶救無效死亡的； 在搶險救災等維護國家利益、公共利益活動中受到傷害的；

職工原在軍隊服役，因戰、因公負傷致殘，已取得革命傷殘軍人證，到用人單位后舊傷復發的。

職工有以上第（1）項、第（2）項情形的，按照《工傷保險條例》的有關規定享受工傷保險待遇；職工有以上第（3）項情形的，按照《工傷保險條例》的有關規定享受除一次性傷殘補助金以外的工傷保險待遇。

職工符合以上的規定，但是有下列情形之一的，不得認定為工傷或者視同工傷：

故意犯罪的； 醉酒或者吸毒的； 自殘或者自殺的。

75.關于計算機軟件著作權的說法，正確的有（）。A.自然人的軟件著作權保護期為自然人終生 B.軟件著作權屬于軟件開發者√

C.兩個以上法人合作開發的軟件，其著作權的歸屬由合作各方書面合同約定√ D.開發的軟件是從事本職工作的自然結果的，單位必須對開發軟件的自然人進行獎勵 E.軟件著作權也有合理使用的規定√

【解析】 自然人的軟件著作權保護期為自然人終生及其死后50年；《計算機軟件保護條例》第十三條規定：自然人在法人或者其他組織中任職期間所開發的軟件有下列情形之一的，該軟件著作權由該法人或者其他組織享有，該法人或者其他組織可以對開發軟件的自然人進行獎勵：

（一）針對本職工作中明確指定的開發目標所開發的軟件；

（二）開發的軟件是從事本職工作活動所預見的結果或者自然的結果；

（三）主要使用了法人或者其他組織的資金、專用設備、未公開的專門信息等物質技術條件所開發并由法人或者其他組織承擔責任的軟件。因此選項A、D錯誤。

76.根據《歷史文化名城名鎮名村保護條例》，屬于申報歷史文化名城、名鎮、名村條件的有（）。

A.保存文物特別豐富√ B.歷史建筑集中成片√

C.保留著傳統自然格局和地理風貌

D.集中反映本地區建筑的文化特色、民族特色√

E.歷史上曾經作為政治、經濟、文化、交通中心或者軍事要地√ 【解析】2008年4月頒布的《歷史文化名城名鎮名村保護條例》進一步規定，具備下列條件的城市、鎮、村莊，可以申報歷史文化名城、名鎮、名村：

保存文物特別豐富； 歷史建筑集中成片； 保留著傳統格局和歷史風貌；

（4）歷史上曾經作為政治、經濟、文化、交通中心或者軍事要地，或者發生過重要歷史事件，或者其傳統產業、歷史上建設的重大工程對本地區的發展產生過重要影響，或者能夠集中反映本地區建筑的文化特色、民族特色。

77.下列當事人提出的證據中，可以單獨作為認定案件事實的有（）。A.與一方當事人或者其代理人有利害關系的證人出具的證言 B.與書證原件核對無誤的復印件√ C.無法與原件、原物核對的復印件、復制品

D.有其他證據佐證并以合法手段取得的、無疑點的視聽資料√ E.無正當理由未出庭作證的證人證言

【解析】本題考查的是證據的應用?？梢宰鳛檎J定案件事實依據的證據：（1）一方當事人提出的下列證據，對方當事人提出異議但沒有足以反駁的相反證據的，法院應當確認其證明力：

①書證原件或者與書證原件核對無誤的復印件、照片、副本、節錄本； ②物證原物或者與物證原物核對無誤的復制件、照片、錄像資料等；

③有其他證據佐證并以合法手段取得的，無疑點的視聽資料或者與視聽資料核對無誤的復制件；

④一方當事人申請法院依照法定程序制作的對物證或者現場的勘驗筆錄。

法院委托鑒定部門作出的鑒定結論，當事人沒有足以反駁的相反證據和理由的，可以認定其證明力。

一方當事人提出的證據，另一方當事人認可或者提出的相反證據不足以反駁的，法院可以確認其證明力。

訴訟過程中，當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據，法院應當予以確認，但當事人反悔并有相反證據足以推翻的除外。

（5）有證據證明一方當事人持有證據無正當理由拒不提供，如果對方當事人主張該證據的內容不利于證據持有人，可以推定該主張成立。

78.根據事故的具體情況，事故調查組由（）派人組成，并應當邀請人民檢察院派人參加。

A.公安機關√ B.有關人民政府√ C.人民法院

D.安全生產監督管理部門√

E.負有安全生產監督管理職責的有關部門√

【優路網校解析】本題考查的是施工生產安全事故的調查。根據事故的具體情況，事故調查組由有關人民政府、安全生產監督管理部門、負有安全生產監督管理職責的有關部門、監察機關、公安機關以及工會派人組成，并應當邀請人民檢察院派人參加。事故調查組可以聘請有關專家參與調查。

79.關于債權相對性的說法，正確的有（）。A.債權客體的相對性 B.債權期限的相對性 C.債權主體的相對性√ D.債權內容的相對性√ E.債權責任的相對性√

【解析】本題考查的是債的基本法律關系。債權相對性理論的內涵，可以歸為以下三個方面：（1）債權主體的相對性；（2）債權內容的相對性；（3）債權責任的相對性

80.根據《建設工程質量管理條例》，下列分包的情形中，屬于違法分包的有（）。A.總承包單位將部分工程分包給不具有相應資質的單位√

B.未經建設單位認可，施工總承包單位將勞務作業分包給有相應資質的勞務分包企業 C.未經建設單位認可，承包單位將部分工程交由他人完成√ D.分包單位將其承包的工程再分包√

E.施工總承包單位將承包工程的主體結構分包給了具有先進技術的其他單位√ 【解析】存在下列情形之一的，屬于違法發包：

（一）建設單位將工程發包給個人的；

（二）建設單位將工程發包給不具有相應資質或安全生產許可的施工單位的；

（三）未履行法定發包程序，包括應當依法進行招標未招標，應當申請直接發包未申請或申請未核準的；

（四）建設單位設置不合理的招投標條件，限制、排斥潛在投標人或者投標人的；

（五）建設單位將一個單位工程的施工分解成若干部分發包給不同的施工總承包或專業承包單位的；

（六）建設單位將施工合同范圍內的單位工程或分部分項工程又另行發包的；

（七）建設單位違反施工合同約定，通過各種形式要求承包單位選擇其指定分包單位的；

（八）法律法規規定的其他違法發包行為。81.根據《注冊建造師管理規定》，下列情形中，不予注冊的有（）。A.錢某取得資格證書3年后申請注冊 B.趙某因工傷喪失了民事行為能力√ C.孫某與原單位解除勞動關系后申請變更注冊 D.周某申請在兩個單位分別注冊√ E.李某已滿60歲但仍擔任單位的咨詢顧問

【解析】注冊建造師管理規定》中規定，申請人有下列情形之一的，不予注冊： 不具有完全民事行為能力的； 申請在兩個或者兩個以上單位注冊的； 未達到注冊建造師繼續教育要求的； 受到刑事處罰，刑事處罰尚未執行完畢的；

因執業活動受到刑事處罰，自刑事處罰執行完畢之日起至申請注冊之日止不滿5年的；（6）因前項規定以外的原因受到刑事處罰，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿3年的；

被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年的；

在申請注冊之日前3年內擔任項目經理期間，所負責項目發生過重大質量和安全事故的；

申請人的聘用單位不符合注冊單位要求的； 年齡超過65周歲的；

（11）法律、法規規定不予注冊的其他情形。

82.下列建設工程保險中，屬于自愿投保的險種有（）。A.機器損壞險√ B.建筑工程一切險√ C.安裝工程一切險√ D.工傷保險 E.勘察設計責任險√

【解析】《建筑法》規定，建筑施工企業應當依法為職工參加工傷保險繳納工傷保險費。ABCE都可自愿投保。

83.在施工檢測的見證取樣中，取樣人員應在試樣或其包裝上作出標識、封志，其中應標明（）。

A.工程名稱√ B.取樣部位√ C.工程地點 D.樣品名稱√ E.取樣日期√

【解析】本題考查的是對建筑材料、設備等進行檢驗檢測的規定。在施工過程中，見證人員應按照見證取樣和送檢計劃，對施工現場的取樣和送檢進行見證。取樣人員應在試樣或其包裝上作出標識、封志。標識和封志應標明工程名稱、取樣部位、取樣日期、樣品名稱和樣品數量，并由見證人員和取樣人員簽字。

84.根據《建設工程質量管理條例》，下列行為中屬于建設單位應當被責令改正，處20萬元以上50萬元以下罰款的有（）。

A.迫使承包方以低于成本的價格競標的√ B.任意壓縮合理工期的√

C.未按照國家規定辦理工程質量監督手續的√

D.施工圖設計文件未經審查或者審查不合格，擅自施工的√ E.欠付工程款數額較大的

【解析】 《建設工程質量管理條例》第五十六條 違反本條例規定，建設單位有下列行為之一的，責令改正，處20萬元以上50萬元以下的罰款：

(一)迫使承包方以低于成本的價格競標的；(二)任意壓縮合理工期的；

(三)明示或者暗示設計單位或者施工單位違反工程建設強制性標準，降低工程質量的；

(四)施工圖設計文件未經審查或者審查不合格，擅自施工的；(五)建設項目必須實行工程監理而未實行工程監理的；(六)未按照國家規定辦理工程質量監督手續的；

(七)明示或者暗示施工單位使用不合格的建筑材料、建筑構配件和設備的；(八)未按照國家規定將竣工驗收報告、有關認可文件或者準許使用文件報送備案的。85.根據《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，屬于施工單位不良行為的有（）。

A.未履行注冊建造師職責造成環境事故的 B.以欺騙手段取得資質證書承攬工程的√ C.未在規定期限內辦理資質變更手續的√

D.不按照與招標人訂立的合同履行義務，情節嚴重的√ E.對建筑安全事故隱患不采取措施予以消除的√

【優路網校解析】 A選項屬于注冊建造師不良記錄，不應選。其余都屬于施工單位不良記錄。

86.根據《建筑市場誠信行為信息管理辦法》，建筑市場誠信行為公告可修正或變更的情形有（）。A.行政處罰決定在被行政復議期間的 B.行政處罰決定被依法停止執行的√ C.行政處罰決定經行政訴訟被撤銷的√ D.行政處罰決定經行政復議被撤銷的√ E.行政處罰決定因行政執法監督被變更的√

【解析】行政處罰決定經行政復議、行政訴訟以及行政執法監督被變更或被撤銷，應及時變更或刪除該不良記錄，并在相應的誠信信息平臺上給予公布。同時應依法妥善處理相應事項。行政處理決定在被行政復議或行政訴訟期間，公告部門依法不停止對違法行為的記錄的公告，但行政處理決定被依法停止執行的除外。

87.下列工程建設國家標準中，屬于強制性標準的有（）。A.勘察、規劃、設計等通用的綜合標準√ B.施工、驗收等重要的通用的質量標準√ C.重要的通用的實驗和評定方法等標準√ D.通用的有關安全、衛生和環境保護的標準√ E.重要的通用的信息管理標準

【解析】 工程建設國家標準分為強制性標準和推薦性標準。下列標準屬于強制性標準：

工程建設勘察、規劃、設計、施工（包括安裝）及驗收等通用的綜合標準和重要的通用的質量標準；

工程建設通用的有關安全、衛生和環境保護的標準；

工程建設重要的通用的術語、符號、代號、量與單位、建筑模數和制圖方法標準； 工程建設重要的通用的試驗、檢驗和評定方法等標準； 工程建設重要的通用的信息技術標準；

（6）國家需要控制的其他工程建設通用的標準。

88.關于建設單位、設計單位、施工單位在建筑活動中節能義務的說法，正確的有（）。

A.設計單位應當按照民用建筑節能強制性標準進行設計√

B.建設單位不得明示或者暗示設計單位、施工單位違反民用建筑節能強制性標準進行設計、施工√

C.建設單位組織竣工驗收，對不符合民用建筑節能強制性標準的民用建筑，不得出具竣工驗收合格報告√

D.建設單位應當負責采購墻體材料、保溫材料、門窗、采暖制冷系統和照明設備，并保證其符合施工圖設計文件要求 E.施工單位可以對進入施工現場的墻體材料、保溫材料、門窗、采暖制冷系統和照明設備進行查驗；不符合施工圖設計文件要求的，不得使用

【解析】本題考查的是建筑節能的規定。按照合同約定由建設單位采購墻體材料、保溫材料、門窗、采暖制冷系統和照明設備的，建設單位應當保證其符合施工圖設計文件要求。選項D是錯誤的。施工單位應當對進度施工現場的墻體材料、保溫材料、門窗、采暖制冷系統和照明設備進行查驗；不符合施工設計文件要求的，不得使用。選項E是錯誤的。所以選項ABC是正確的

89.施工作業人員應當享有的安全生產權利有（）。A.獲得防護用品權√ B.獲得保險賠償權√ C.拒絕違章指揮權√ D.安全生產決策權 E.緊急避險權√

【解析】本題考查的是施工作業人員安全生產的權利和義務。90.根據《合同法》，關于融資租賃合同的說法，正確的是（）。

A.出租人把租賃物的所有權轉讓給第三人時，融資租賃合同對第三人不發生效力 B.融資租賃合同屬于涉及三方當事人的合同√

C.出賣人和出租人可以變更買賣合同中與承租人有關的內容，無須經過承租人的同意 D.承租人破產的，租賃物不屬于破產財產√

E.承租人占有租賃物期間，因租賃物造成第三人的人身傷害或者財產損害的，出租人不承擔責任√

【解析】 本題考查的是融資租賃合同的法律規定，選項A融資租賃合同對第三人仍有效，選項C未經承租人同意，出租人不得變更與承租人有關的合同內容。

91.根據《建筑施工企業安全生產管理機構設置專職安全生產管理人員配備辦法》，建筑施工企業安全生產管理機構專職安全生產管理人員應當履行的職責有（）。

A.檢查危險性較大工程安全專項施工方案落實情況√ B.參與危險性較大工程安全專項施工方案專家論證會 C.監督作業人員安全防護用品的配備及使用情況√

D.對發現的安全生產違章違規行為或安全隱患，有權當場予以糾正或作出處理決定√ E.對不符合安全生產條件的設施、設備、器材，有權當場作出查封的處理決定√ 【解析】選項B屬于建筑施工企業安全生產管理機構應當履行的職責。92.下列承擔法律責任的方式中，屬于民事責任承擔方式的有（）。A.停止侵害√ B.沒收非法財物 C.排除妨礙√ D.修理、重作，更換√ E.消除影響、恢復名譽√

【解析】 本題考查的是民事責任的承擔方式?！睹穹ㄍ▌t》第一百三十四條規定承擔民事責任的方式主要有：

（一）停止侵害；

（二）排除妨礙；

（三）消除危險；

（四）返還財產；

（五）恢復原狀；

（六）修理、重作、更換；

（七）賠償損失；

（八）支付違約金；

（九）消除影響、恢復名譽；

（十）賠禮道歉。以上承擔民事責任的方式，可以單獨適用，也可以合并適用。

93.根據《勞動法》，關于婦女、未成年人勞動保護的說法，正確的有（）。A.企業應當為未成年工定期進行健康檢查√ B.企業不得聘用未滿18周歲的未成年人 C.企業不得安排未成年人從事有毒有害的勞動√ D.企業不得安排婦女從事高處、低溫、冷水作業

E.企業不得安排婦女從事國家規定的第4級體力勞動強度的勞動√

【解析】《勞動法》規定，禁止用人單位招用未滿16周歲的未成年人。不得安排未成年人從事礦山井下、有毒有害、國家規定的第4級體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動，用人單位應對未成年工定期進行健康檢查?！秳趧臃ā芬幎ǎ拱才排毠氖碌V山井下，國家規定的第4級體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動。不得安排女職工在經期從事高處、低溫、冷水作業和國家規定的第3級體力勞動強度的勞動。B、D選項錯誤。

94.下列建設工程合同中，屬于無效合同的有（）。A.施工企業超越資質等級訂立的合同√ B.發包人脅迫施工企業訂立的合同

C.沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義訂立的合同√ D.供應商欺詐施工單位訂立的采購合同 E.施工企業與發包人訂立的重大誤解合同

【優路網校解析】 本題考查的是無效合同和效力合同的規定。BD屬于可撤銷合同，E屬于重大誤解也屬于可撤銷合同。

95.建設單位因急于投產，擅自使用了未經竣工驗收的工程。使用過程中，建設單位發現該工程主體結構出現質量缺陷，遂以質量不符合約定為由將施工單位訴至人民法院。關于該合同糾紛的說法，正確的有（）。

A.由于建設單位擅自提前使用，施工單位不需要承擔保修責任

B.施工單位是否承擔保修責任，取決于建設單位是否已經足額支付工程款 C.承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎和主體結構質量承擔民事責任√

D.主體結構的最低保修期限應是50年，施工單位需要承擔保修責任

E.主體結構的最低保修期限是設計文件規定的合理使用年限，施工單位應當承擔保修責任√

【解析】本題考查的建筑工程質量保修制度。

96.根據《合同法》，發包人應當承擔賠償損失責任的情形有（）。A.未及時檢查隱蔽工程造成的損失√ B.偷工減料造成的損失 C.驗收違法行為造成的損失√ D.中途變更承包工作要求造成的損失√

E.提供圖紙或者技術要求不合理且怠于答復造成的損失√

【解析】本題考查的是建筑工程賠償損失的規定。B選項應為施工方的責任。97.根據《民事訴訟法》，下列人員中，屬于民事訴訟當事人的有（）。A.原告√ B.被告√ C.鑒定人 D.第三人√ E.審判員

【解析】本題考查的是訴訟當事人和代理人。民事訴訟當事人包括原告、被告、共同訴訟人和第三人。

98.根據《建設工程質量管理條例》，必須實行監理的建設工程有（）。A.國家重點建設工程√ B.大中型公用事業工程√ C.成片開發建設的住宅小區工程√ D.限額以下的小型住宅工程 E.利用國際組織貸款的工程√

【解析】本題考查的是施工許可證的法定批準條件。根據《建設工程質量管理條例》明確規定，下列建設工程必須實行監理：（1）國家重點建設工程；（2）大中型公用事業工程；（3）成片開發建設的住宅小區工程；（4）利用外國政府或者國際組織貸款、援助資金的工程；（5）國家規定必須實行監理的其他工程。

99.根據《建設工程安全生產管理條例》，施工單位應在施工現場（）設置明顯的安全警示標志。

A.樓梯口√ B.配電箱√ C.塔吊√ D.基坑底部 E.施工現場出口處√

【解析】本題考查的是施工現場安全防護。施工單位應當在施工現場入口處、施工起重機械、臨時用電設施、腳手架、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、橋梁口、隧道口、基坑邊沿、爆破物及有害危險氣體和液體存放處等危險部位，設置明顯的安全警示標志。

100.下列情形中，發包人可以請求人民法院解除建設工程施工合同的有（）。A.承包人明確表示不履行合同主要義務的√

B.承包人已經完成的建設工程質量不合格，并拒絕修復的√ C.承包人在合同約定的期限內沒有完工的 D.承包人將承包的建設工程非法轉包的√ E.承包人將承包的建設工程違法分包的√

【解析】本題考查的是合同的終止?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第八條規定承包人具有下列情形之一，發包人請求解除建設工程施工合同的，應予支持：

（一）明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務的；

（二）合同約定的期限內沒有完工，且在發包人催告的合理期限內仍未完工的；

（三）已經完成的建設工程質量不合格，并拒絕修復的； 將承包的建設工程非法轉包、違法分包的。

C選項承包人在合同約定的期限內沒有完工的不可以請求解除

第五篇：2012一級建造師建筑工程法律法規真題及答案

2012一級建造師《建設工程法規與相關知識》真題答案及解析

一、單項選擇題（共70題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意）

1、下列代理行為中，不屬于委托代理的是（）A、招標代理B、采購代理 C、訴訟代理D、指定代理 【答案】D

2、下列物權中，不屬于用益物權的是（）A、土地所有權B、土地承包經營權 C、建設用地使用權D、地役權 【答案】A

3、某建設單位為方便施工現場運輸，借用項目相鄰單位道路通行，雙方約定建設單位每月 支付20000 元費用，據此，建設單位享有的權利是（）A、建設用地使用權B、地役權 C、相鄰權D 宅基地使用權 【答案】B 【解析】去年考過。考核地役權和相鄰權的區分。相鄰權無償、無需對方同意。地役權需通 過雙方合同約定，一般為有償。

4、國有建設用地使用者依法對土地享有的權利不包括（）A、占有權B、使用權C、收益權D、所有權 【答案】D 【解析】國有建設用地使用權為用益物權，系權利人對國家所有土地占有、使用、收益的權 利。

5、按照合同約定或者法律規定，在當事人之間產生特定權利和義務關系的是（）A、債B、所有權

C、知識產權D、擔保物權 【答案】A

6、關于知識產權的說法，正確的是（）

A、知識產權是權利人對其創造的智力成果依法享有的權利 B、知識產權可以分為兩大類，一類是鄰接權，一類是著作權

C、我國法律規定的工業產權范圍廣于《保護工業產權巴黎公約》所規定的工業產權 D、構成我國知識產權的主體是發現權、發明權以及科技成果 【答案】A

7、根據《商標法》，注冊商標有效期限為10 年，自（）之日起計算 A、注冊商標申請人寄出申請書B、商標局收到申請書 C、公告發布D、核準注冊 【答案】D 【解析】專利權與商標權的區分。

（1）期限不同：發明專利20 年，實用新型、外觀設計專利為10 年；商標權10 年。（2）起點不同：專利權保護期限自申請日起算；商標權保護期限自核準注冊日起算。（3）專利權不予續展，商標權可以續展。

8、保證合同是（）訂立的合同。A、債權人與債務人B、債務人和保證人 C、債權人與保證人D、債權人與債務人和保證人 【答案】C

9、關于刑事責任的說法，錯誤的是（）

A、拘役是刑罰主刑的一種B、罰款是刑罰附加刑的一種 C、主刑和附加刑既可以合并適用、也可以獨立適用 D、死刑緩期二年執行是死刑的一種 【答案】B 【解析】法律責任每年考1 分?？荚嚨慕裹c從來是對以下概念進行區分： 行政處罰刑罰 罰款罰金 拘留拘役

沒收違法所得沒收財產

10、根據《建筑法》，建筑工程分包企業應當接受（）的質量管理 A、咨詢單位B、總承包單位C、監理單位D、建設單位 【答案】B 【解析】p269 第二項第3 行。

11、根據《建設工程質量管理條例》，建設工程保修期自（）之日起計算。A、竣工驗收合格B、交付使用

C、發包方支付全部價款D、竣工驗收備案 【答案】A

12、施工現場所使用的安全警示標志（）

A、可根據建筑行業特點自行制作B、應依據設置的便利性選擇設置地點和位置 C、必須符合國家標準D、必須以圖形表示 【答案】C 【解析】p231 第一項，概述題。

13、甲公司向乙公司購買50 噸水泥，后甲通知乙需要更改購買數量，但一直未明確具體數 量。交貨期屆至，乙將50 噸水泥交付給甲，甲拒絕接受，理由是已告知要變更合同。關于 雙方合同關系的說法，正確的是（）

A、乙承擔損失B、甲可根據實際情況部分接收 C、雙方合同已變更，乙送貨構成違約 D、甲拒絕接收，應承擔違約責任 【答案】D 【解析】合同變更需當事人雙方①協商一致且②內容明確。合同變更內容約定不明，推定為 未變更。

14、在文物保護單位的建設控制地帶內進行建設工程，工程設計方案應當根據（）的級 別，經相應的文物行政部門同意后，報城鄉建設規劃部門批準。A、文物保護單位B、建設單位 C、施工單位D、設計單位 【答案】A

15、涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程，應當在施工前委托原設計單位或者（）提出設計方案。

A、其他設計單位B、具有相應資質等級的設計單位 C、監理單位D、裝修施工單位 【答案】B

16、依法批準開工報告的建設工程，建設單位應當自開工報告批準之日起（）日內，將 保證安全施工的措施報送建設工程所在地的縣級以上人民政府建設行政主管部門或者其他 有關部門備案。

A、20 B、30 C、60 D、15 【答案】D

17、根據《建設工程質量管理條例》，下列不屬于施工企業進行施工的依據為（）A、施工合同中約定采用的推薦性標準B、建筑法律 C、施工圖設計文件D、工程監理合同 【答案】D

18、關于施工企業強令施工人員冒險作業的說法，正確的是（）A、施工人員有權拒絕該指令

B、施工企業有權對不服從指令的施工人員進行處罰 C、施工企業可以解除不服從管理的施工人員的勞動合同

D、施工人員必須無條件服從施工企業發出的命令，確保施工生產進度的順利開展 【答案】A

19、根據《水污染防治法》，與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用的水 污染防治設施，應當經過（）驗收，驗收不合格的，該建設項目不得投入生產或者使 用

A、建設行政主管部門B、省級人民政府 C、縣級以上人民政府D、環境保護主管部門 【答案】D 20、發包人和承包人在合同中約定墊資但沒有約定墊資利息，后雙方因墊資返還發生糾紛 訴至法院。關于該墊資的說法，正確的是（）A、法律規定禁止墊資，雙方約定的墊資條款無效 B、發包人應返還承包人墊資，但可以不支付利息

C、雙方約定的墊資條款有效，發包人應返還承包人墊資并支付利息 D、墊資違反相關規定，應予以沒收 【答案】B

21、對于達到一定規模的危險性較大的分部分項工程的專項施工方案，應由（）組織專 家論證、審查。

A、安全監督管理機構B、建設單位 C、監理單位D、施工企業 【答案】D

22、建設單位辦理工程竣工驗收備案應提交的材料不包括（）A、規劃、招投標、公安消防、環保部門的完整備案文件 B、工程竣工驗收報告

C、施工企業簽署的工程質量保修書

D、住宅工程的《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》 【答案】A 23.根據《特種設備安全監察條例》，經核準的特種設備檢查檢測機構對特種設備進行的檢 測包括（）。

A．旁站檢驗B．型式檢驗 C．平行檢驗D．破損檢驗 【答案】B 24.下列情形中，投標人已提交的投標保證金不予返還的是（）。A．在提交投標文件截止日后撤回投標文件的

B．提交投標文件后，在投標截止日前表示放棄投標的 C．開標后被要求對其投標文件進行澄清的

D．評標期間招標人通知延長投標有效期，投標人拒絕延長的 【答案】A 25.某總承包單位將工程主體結構施工分包給具有相應資質的分包單位。該工程施工過程 中，分包單位發生了安全生產事故。關于雙方責任的說法，錯誤的是（）。A.分包單位只承擔民事賠償責任

B.總承包單位應對本工程施工現場的安全生產負總責 C．總承包與分包單位就該安全事故承擔連帶責任

D．如果發生的安全事故情節特別嚴重，構成犯罪的，應當追究總承包單位主要責任人責任 【答案】A 26.實行施工總承包的工程項目，應由（）統一組織編制建設工程安全事故應急救援預 案。

A．建設單位B．施工總承包單位 C．監理單位D．各分包單位 【答案】B 27.下列情形中，用人單位可以解除勞動合同的是（）。A．職工患病，在規定的醫療期內B．女職工在孕期內

C．女職工在哺乳期內D．在試用期間被證明不符合錄用條件 【答案】D 28．建筑施工企業的特種作業人員不包括（）。A．架子工B．鋼筋工

C．起重信號工D．起重機械司機 【答案】B 29.下列合同條款中，屬于勞動合同必備條款的是（）。A．勞動報酬B．試用期

C．保守商業秘密D．福利待遇 【答案】A 30.甲施工企業與乙施工企業合并C 繼續有效 31.施工企業承建的辦公大樓C 主體結構的最低 32.當事人雙方在合同中A 和解

33.關于建設工程見證取樣D 施工人員對工程中 34.按照各法院的轄區和民事C 地域管轄 35.建筑節能分部工程A 總監理工程師 36.建設工程施工合同應以B 合同簽訂地 30-----36 模糊看不清

37.要式合同是指（）的合同。

A.法律上已經確定了一定的名稱和規則B.當事人雙方互相承擔義務 C.根據法律規定必須采用特定形式D.當事人雙方意思表示一致即告成立 【答案】C 【解析】本題有新意?？己撕贤姆诸悾?/p>

（1）法律上已經確定了一定的名稱和規則的，是有名合同；否則為無名合同。（2）當事人雙方互負義務的，為雙務合同；否則為單務合同。

（3）根據法律規定必須采用特定形式的，為要式合同；否則為不要式合同。（4）當事人雙方意思表示一致即告成立的合同，為諾成合同；否則為實踐合同。38.下列不屬于發包人義務的情形是（）。A.提供必要施工條件B.及時組織工程竣工驗收 C.向有關部門移交建設項目檔案

D.就審查合格的施工圖設計文件向施工企業進行詳細說明 【答案】D 39.對被訴的具體行政行為，人民法院可以變更的情形是（）A.行政行為超越職權B 行政行為

C.被告不履行或遲延履行法定職責D.行政處罰顯失公平【答案】D 40.施工企業拒不執行公安消防機構作出的禁止施工處罰決定的，將由（）負責強制執 行。

A.作出決定的公安消防機構B.公安機關 C.人民法院D.建設行政主管部門 【答案】A 【解析】p302 第2 自然段（4）項?？己诵姓袨榈膹娭菩?。

41.某施工企業向某玻璃廠發出購買玻璃的要約。要求玻璃廠5 月20 日之前確認，玻璃廠 于5 月25 日答復同意。玻璃廠同意的行為應視為（）。A.要約邀請B.承諾 C.承諾意向D.新要約 【答案】D 42.施工企業在施工中未采取相應防護措施，造成第三人人身傷害的。其應當承擔（）責 任。

A.合同B.不當得利 C.無因管理D.侵權 【答案】D 43.施工合同的解決爭議條款約定“所有爭議提交合同履行地的仲裁委員會或人民法院管 轄”。當該合同產生糾紛時，當事人（）A.應當向合同履行地的仲裁委員會申請仲裁

B.既可以向仲裁委員會申請仲裁，也可以向人民法院起訴 C.只能向合同履行地的人民法院起訴 D.必須重新確定受訴人民法院 【答案】C 【解析】本題非常有趣，但疑似超綱。同時考核了民事仲裁的協議管轄和民事訴訟的協議管 轄。

（1）民事仲裁的協議管轄，要求雙方具備明確、肯定的申請仲裁的意思表示。根據《最 高人民法院關于適用〈中華人民共和國仲裁法〉若干問題的解釋》（法釋〔2006〕7 號）第七條規定：當事人約定爭議可以向仲裁機構申請仲裁也可以向人民法院起訴 的，仲裁協議無效。

（2）根據《民事訴訟法》第25 條規定：當事人可以通過書面協議從被告住所地、合同履 行地、原告住所地、合同簽訂地、標的物所在地法院中選擇確定一家管轄法院。如 無約定、約定不明或約定錯誤，則依照第24 條規定向被告住所地或合同履行地法院 起訴。

44.建設單位申請施工許可證時，向發證機關提供的施工圖紙及技術資料應當滿足（）。A． 施工需要并通過監理單位審查B． 施工需要并按規定通過了審查 C． 編制招標文件的要求D． 工程竣工驗收備案的要求 【答案】B 45.物權變更自登記時發生法律效力的是（）。A． 船舶所有權B． 土地抵押權 C． 機動車所有權D． 地役權 【答案】B 【解析】不動產物權，登記設立；動產物權，交付設立。但要注意：這是一般原則，法律另 有規定或合同另有約定的除外。根據《物權法》（P20 正中間

（二）第1 段），地役權雖然也

屬于不動產物權，但采登記對抗主義（而不是登記設立主義），即：地役權可以不登記，自 合同生效時設立；但未經登記，不得對抗善意第三人。

46.施工過程中發現設計文件和圖紙差錯，施工企業的正確做法是（）。A． 有權進行修改B． 可以按照規范施工

C． 有權拒絕施工D． 應當及時提出意見和建議 【答案】D 47.借用其他施工企業的（）投標的行為，屬于以其他企業名義承攬工程。A． 營業執照 B．技術方案 C．施工設備 D．施工業績 【答案】A 【解析】P67 正中間標題下第1 段第3 行。

48.工程建設國家標準、行業標準均可分為（）和推薦性標準。A． 一般性標準 B．特殊性標準 C．建議性標準 D．強制性標準 【答案】D 49.根據《建設工程質量管理條例》，組織有關單位參加建設工程竣工驗收的義務主體是（）。

A． 施工企業 B．建設單位

C．建設行政主管部門D．建設工程質量監督機構 【答案】B 50.在施工現場使用的裝配式臨時活動房屋，應當具有（）。A． 安全許可證 B 銷售許可證 C． 產品合格證 D 安裝許可證 【答案】C 【解析】P232 正中間“

三、施工現場臨時設施的安全衛生要求”第5 行。51.承包商向水泥廠購買袋裝水泥并按合同約定支付全部貨款。因運輸公司原因導致水泥交 貨延誤2 天，承包商收貨后要求水泥廠支付違約金，水泥廠予以拒絕。承包商認為水泥廠 違約，因而未對堆放水泥采取任何保護措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此損失應由（）承擔。

A． 三方共同B．水泥廠 C．承包商D．運輸公司 【答案】C 【解析】2006 年一級真題?？己薖126 正中間

（二），一方違約后，被違約方應依照誠實信 用原則，采取適當措施防止損失擴大；不采取減損措施致使損失擴大的，不得就擴大的損失 要求賠償。本題很難，是因為大多數考生對合同履行中的誠實信用原則和被違約方的減損義 務毫無概念。

52.根據《城市建設檔案管理規定》，建設單位C3 個月 53.糾紛發生后，下列不屬于B 當事人雙方口頭 54.根據《最高人民法院關于。。A 先于執行 55.關于聯合體共同承包A 聯合體各方對承包合同

56.關于不符合建筑節能D 已開工建造的，應當責令限期修改 57.總承包單位甲公司經建設單位同意C 若甲已全部賠償建設 52-----57 模糊看不清

58．施工企業與勞動者簽訂了一份期限為2 年半的勞動合同，施工企業和勞動者的試用期 依法最長不得超過（）個月 A．1 B．2 C．3 D．6 【答案】B 59．投標有效期應從（）之日起計算。

A．招標文件規定的提交投標文件截止B．提交投標文件 C．提交投標保證金D．確定中標結果 【答案】A 60．下列民事訴訟案件適用專屬管轄的是（）A．保險合同糾紛B．侵權行為糾紛 C．不動產糾紛D．票據糾紛 【答案】C 61．行政責任的承擔方式包括行政處罰和（）A．行政復議B．行政處分 C．行政賠償D．行政許可 【答案】B 62．甲將閑置不用的工程設備出售給乙，雙方約定3 天后交付設備，次日，甲又將該設備 賣給丙，并向丙交付了該設備。經查，丙不知甲與乙之間有合同關系。關于甲、乙、丙之間 的合同效力的說法，正確的是（）A．甲與乙、丙之間的合同均有效

B．甲與乙之間的合同無效，甲與丙之間的合同有效 C．甲與乙、丙之間的合同均無效

D．甲與乙之間的合同先生效后失效，甲與丙之間的合同有效 【答案】A 【解析】上課時在講解“惡意串通，損害他人利益的合同”時，必定會舉一房兩賣的例子，第二個合同是否無效，關鍵看訂立合同時相對人是否知情。如知情，則屬于惡意串通損害他 人利益，為無效合同；如不知情，則法律應當保護善意相對人的合法權益，不能因此認定為 無效。本題換了個馬甲，把“房屋”改為“設備”，許多人就認不出來了。63．關于建設單位質量責任和義務的說法，錯誤的是（）

A．不得明示或暗示設計單位或者施工企業違反工程建設強制性標準，降低建設工程質量 B．應當依法報審施工圖設計文件 C．不得將建設工程肢解發包 D．在領取施工許可證或開工報告后，按照國家有關規定的辦理工程質量監督手續 【答案】D 【解析】本題D 為去年剛考核的知識點。先報質監后領施工許可證，順序不能記錯。64.在正常使用條件下，工程的地基基礎、主體結構的最低保修期限為（）。A.設計文件規定的該工程的合理使用年限 B.不需要進行大修即可繼續使用的年限 C.安全使用不低于50 年

D.工程竣工驗收合格之日起5 年 【答案】A 65.關于工程質量檢測的說法，正確的是（）。

A.由施工企業委托具有相應資質的檢測機構進行檢測 B.檢測機構有義務監制材料、構配件和設備

C.質量檢測報告經建設單位或工程監理單位確認后，由建設單位負責歸檔 D.檢測機構應建立檔案管理制度，并單獨建立檢測不合格項目臺賬 【答案】D 【解析】本題也是去年剛考過的知識點，P272 正中間

（二），多選改為單選。這考試危害最

廣的謠言就是：去年考過的，今年肯定不考。其實從任何一年的命題規律上看，都站不住腳。66.根據《建設工程安全生產管理條例》，安裝、拆卸施工起重機械作業前，安裝單位應當編

制（）。

A.技術規范B.拆裝方案

C.設備運至現場的運輸方案D.進度控制橫道圖 【答案】B 67.根據《安全生產法》，不屬于生產經營單位主要負責人的主要安全生產職責的是（）。A.保證本單位安全生產投入的有效實施B.及時、如實報告生產安全事故 C.為從業人員繳納意外傷害保險費D.建立、健全本單位安全生產責任制 【答案】C 【解析】超綱。本題為第二版教材內容，第三版教材已刪除。

68.建設單位將工程發包給不具有相應資質條件的施工企業，或者違反規定將建筑工程肢解 發包的，責令改正，處以（）行政處罰。A.吊銷資質證書B.罰款 C.停業整頓D.降低資質等級 【答案】B 【解析】本題上課時講過，我把它叫做“無法準備的題”。什么叫無法準備的題呢？整本書 背下來，也不見得就能做對；一個字不看，瞎蒙，也不見得蒙不出。對付這類題型，有一個 技巧：問你“包括”哪個，你選最輕的；問你“不包括”哪個，你選最嚴重的。

69.根據2011 年7 月1 日起實施的全國人大常委會關于修改《中華人民共和國建筑法》的 決定，為保證施工企業的職工在發生工傷時及時得到醫治，建筑施工企業應當（）。A.在投標時為職工辦理意外傷害保險 B.為職工參加工傷保險繳納工傷保險費 C.在中標后為職工辦理意外傷害保險

D.為從事危險作業的職工辦理意外傷害保險 【答案】B 70.根據《工程建設項目施工招投標辦法》，對于應當招標的工程建設項目，經批準可以不采

用招標發包的情形是（）。

A.擬公開招標的費用與項目價值相比，不值得 B.當地投標企業較少

C.施工主要技術采用特定專利或專有技術 D.軍隊建設項目 【答案】C

二、多項選擇題（共30題，每題2分，每題的備選項中有2個或2個以上符合 題意，至少有1個錯項，錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）

71.施工企業保證工程質量的最基本要求包括（）。A.不得壓縮合同工期B.按設計圖紙施工

C.與監理單位建立友好的溝通關系D.嚴格履行企業質量管理認證體系 E.不擅自修改設計文件 【答案】BE 【解析】本題考核施工單位應當按照工程設計圖紙和施工技術標準施工，不得偷工減料，不得擅自修改工程設計。

72.根據《建設工程質量管理條例》，關于總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的法律

責任的說法，正確的有（）。

A.分包單位應當按照分包合同約定對其分包工程的質量向總承包單位負責 B.總承包單位有權按照合同約定要求分包單位對分包工程質量承擔全部責任 C.總承包單位與分包單位對分包工程的質量承擔連帶責任 D.分包單位對全部工程的質量向總承包單位負責

E.總承包單位與分包單位對全部工程質量承擔連帶責任 【答案】ABC 【解析】總分包的質量連帶責任和安全連帶責任，每年都考。連帶責任分內部效應和外部效 應。在內部：總承包可以依照約定要求分包單位承擔責任；但這種內部約定對外不得對抗建 設單位。很多同學估計B 不敢選，但要記得上課時一再強調的：多選題不選永遠是對的。73.關于在文物保護單位控制地帶內進行建設的說法，錯誤的有（）。A.全國重點文物保護單位周圍的建設控制地帶的劃定，應報國務院批準 B.不得建設污染文物保護單位及其環境的設施 C.不得破壞文物保護單位的歷史風貌

D.進行爆破作業，需經國務院文物行政部門批準 E.全國重點文物保護單位不得拆除 【答案】AD 【解析】考核《文物保護法》第十七條~二十條規定。A，文物保護單位控制地帶的劃定，經省級政府批準。D 去年考過，文物保護單位控制地帶內的爆破作業，哪級政府核定公布哪 級政府批準，但注意有例外：全國文物保護單位控制地帶內的爆破作業，不由國務院批準，而是由省級政府批準。

74.房屋建筑工程質量保修書中的內容一般包括（）。A.工程概況、房屋使用管理要求B.保修范圍和內容 C.超過合理使用年限繼續使用的條件D.保修期限和責任 E.保修單位名稱、詳細地址 【答案】BD 75.根據《民事訴訟法》，下列案件糾紛適用專屬管轄的有（）。A.貨物運輸B.人員傷害

C.房屋權屬D.土地使用權出讓 E.建設工程施工合同 【答案】CD 【解析】不動產糾紛，適用專屬管轄。

76.當事人在仲裁協議中約定了兩個仲裁機構，關于該仲裁協議效力的說法，正確的有（）。

A.該仲裁協議當然無效

B.當事人不能就仲裁機構選擇達成一致的，該仲裁協議無效 C.一方當事人可任意選擇其中一個仲裁機構仲裁 D.一方當事人應按排列順序確定仲裁機構

E.當事人共同選定其中一個仲裁機構的，該仲裁協議有效 【答案】BE 【解析】P326 倒數第2 段。根據《仲裁法》第18 條：仲裁協議對仲裁委員會沒有約定或者 約定不明確的，當事人可以補充協議；達不成補充協議的，仲裁協議無效。77.根據《合同法》，下列文件中，不屬于要約邀請的有（）A.投標文件B.中標通知書

C.符合要約規定的售樓廣告D.拍賣公告 E.招標公告 【答案】ABC 【解析】A 屬于要約，B 屬于承諾,C 屬于要約。DE 屬于要約邀請。78.關于建設工程保險的說法，正確的有（）。

A.工程開工前，承包商應為建設工程辦理保險，支付保險費用

B.建筑工程一切險的被保險人可以是業主，也可以是承包商或者分包商

C.工程開工前，業主應為施工現場從事危險作業的施工人員辦理意外傷害保險

D.建筑工程一切險的保險期限可以超過保險單明細表中列明的保險生效日和終止日15 天 E.安裝工程一切險的保險期內，一般應包括一個試車考核期 【答案】BE 【解析】本題A 是教材P

41（一）的原文，但我建議不選，理由是A 為《建設工程施工合 同示范文本》內容，并非法定內容，也不屬于行業慣例。如果承發包雙方根本沒有采用這個 文本呢？如果雙方約定本工程不投保一切險呢？ 79.連帶責任保證的法定保證期間屬于（）。A.訴訟時效期間B.可變期間 C.除斥期間D.指定期間 E.不可變期間 【答案】CE 【解析】本題為司法考試原題，超綱。

80.下列情形中，用人單位可以隨時解除勞動合同的有（）。A.在試用期間被證明不符合錄用條件的

B.嚴重違反勞動紀律或者用人單位規章制度的 C.被依法追究民事責任的

D.不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的 E.嚴重失職，營私舞弊，對用人單位利益造成重大損害的 【答案】ABE 【解析】本題為今年6 月份二級剛考過的題。注意D 為預告解除，而并非隨時解除的情形。81.合同內容約定不明確，不能達成補充協議，按照交易習慣不能解決時，根據我國《合同 法》的規定，正確的說法有（）。

A.質量要求不明確，可按照國家標準、行業標準履行

B.履行期限不明確，債務人可以隨時履行，但應當給對方必要的準備時間 C.價款不明確的，可按照合同簽訂時履行地的市場價格履行 D.履行地點不明確，給付貨幣的，在給付貨幣一方所在地履行 E.履行費用負擔不明確的，由債權人承擔 【答案】ABC 【解析】本題略超綱，考核合同法62 條。是原第二版教材的考點，第三版教材P122 正中 間一段，已經刪改的七零八落了，所以上課只講了價格約定不明的情況。82.根據《生產安全事故報告和調查處理條例》，事故分級要素包括（）。A.事故發生地點B.人員傷亡數量 C.直接經濟損失數額D.事故發生時間 E.社會影響程度 【答案】BCE 【解析】選BCE 是因為這三項是教材P240 第一項的原文表述。但我認為教材根本是在瞎寫。根據《條例》第三條，決定事故級別的只有兩項：事故傷亡人數和直接經濟損失?！稐l例》 只規定過社會影響惡劣的事故，可以按《條例》規定的程序進行調查，但從未規定過社會影 響惡劣，就可以導致事故級別發生變化。

83.根據《建筑工程施工許可管理辦法》，不需要辦理施工許可證的建筑工程有（）。A.建筑面積200平方米的房屋B.城市大型立交橋

C.搶險救災工程 D.實行開工報告審批制度的建筑工程 E.城市居住小區 【答案】ACD 84.根據《物權法》，當事人之間訂立有關設立、變更、轉讓和消滅不動產物權的合同，除法

律另有規定或合同另有約定外，該合同效力為（）。A.合同自辦理物權登記時生效B.未辦理物權登記合同無效 C.合同生效當然發生物權效力D.合同自成立時生效 E.未辦理物權登記不影響合同效力 【答案】DE 【解析】去年的一級原題?？嘉餀嘈Яεc合同效力的區分原則：物權效力，由《物權法》評 價；合同效力，由《合同法》評價；物權效力與合同效力無關。

85.根據《民事訴訟法》，合同當事人可以在書面合同中協議選擇的（）人民法院管轄。A.雙方約定的其他地方B.原告住所地 C.被告住所地D.合同履行地 E.合同簽訂地 【答案】BCDE 【解析】考核P307 倒數第3 段。民事訴訟法25 條，協議管轄。86.關于民事糾紛解決方式的說法，正確的有（）A.調解只能在民事訴訟階段進行 B.和解可以在民事糾紛的任何階段進行

C.仲裁機構受理案件的管轄權來自于當事人雙方的協議 D.仲裁實行一裁終局制 E.民事訴訟實行兩審終審制 【答案】BCDE 【解析】05 年一級真題，稍有修改。

87．申領施工許可證時，建設單位應當提供的有關安全施工措施的資料包括（）A．安全防護設施搭設計劃B．專項安全施工組織設計方案 C．書面委托監理合同D．安全施工組織計劃 E．安全措施費用計劃 【答案】ABE 【解析】P253 第六項最后一段。

88．建筑業企業申請資質升級、資質增項。在申請之日起的前一年內出現下列情形，資質 許可機關對其申請不予批準的有（）

A．與建設單位或者企業之間相互串通投標的 B．未取得施工許可證擅自施工的 C．將承包的工程轉包或者違反分包的 D．發生過安全事故的

E．惡意拖欠分包企業工程款或者農民工工資的 【答案】ABCE 【解析】取得建筑業企業資質的企業，申請資質升級、資質增項，在申請之日起前一年內有 下列情形之一的，資質許可機關不予批準企業的資質升級申請和增項申請：

（一）超越本企 業資質等級或以其他企業的名義承攬工程，或允許其他企業或個人以本企業的名義承攬工程 的；

（二）與建設單位或企業之間相互串通投標，或以行賄等不正當手段謀取中標的；

（三）未取得施工許可證擅自施工的；

（四）將承包的工程轉包或違法分包的；

（五）違反國家工程

建設強制性標準的；

（六）發生過較大生產安全事故或者發生過兩起以上一般生產安全事故 的；

（七）惡意拖欠分包企業工程款或者農民工工資的；

（八）隱瞞或謊報、拖延報告工程質

量安全事故或破壞事故現場、阻礙對事故調查的；

（九）按照國家法律、法規和標準規定需 要持證上崗的技術工種的作業人員未取得證書上崗，情節嚴重的；

（十）未依法履行工程質 量保修義務或拖延履行保修義務，造成嚴重后果的；

（十一）涂改、倒賣、出租、出借或者 以其他形式非法轉讓建筑業企業資質證書；

（十二）其它違反法律、法規的行為。89．下列施工項目中，屬于經批準可以采用邀請招標方式發包的有（）工程項目。A．受自然地域環境限制的

B．涉及國家安全、國家秘密的項目而不適宜招標的 C．施工主要技術需要使用某項特定專利的 D．技術復雜，僅有幾家投標人滿足條件的 E．公開招標費用與項目的價值相比不值得的 【答案】ADE 【解析】BC，屬于招標項目經批準轉為直接發包（P83 倒數第4 段）的情形；ADE，屬于 公開招標項目經批準轉為邀請招標的情形（P84 第3 段）。這種題型是第一次考，預計今后 幾年將成為命題熱點。

90．根據代理權獲得的方式不同，代理可分為（）A．指定代理B．隱名代理 C．委托代理D．居間代理 E．法定代理 【答案】ACE 91．建設單位辦理工程質量監督手續時應提供的文件和資料包括（）A．工程規劃許可證B．設計單位資質等級證書

C．工程勘察設計文件D．中標通知書及施工承包合同 E．用地規劃許可證 【答案】ABD 【解析】P280 第六項第3 段。去年考了第六項的第1 段，今年同時考了第1 段和第3 段。92．根據《建設工程質量管理條例》，建設工程竣工驗收應具備的工程技術檔案和施工管理 資料包括（）

A．分部、分項工程全體施工人員名單B．竣工驗收報告 C．設計變更通知單D．隱蔽驗收記錄及施工日志 E．竣工圖 【答案】BCDE 【解析】P288

（二）項。從本卷87，91，92 題來看，這些經典考點上的命題，有具體化、變態化的跡象，即不再提綱挈領的考標題，而考其中某一個條件的具體內容。我不認為這 種題目會成為法規考試的趨勢，換個人命題又會糾正回來。

93．根據《建設工程質量管理條例》，工程監理單位與被監理工程的（）有隸屬關系或 者其他利害關系，不得承擔該工程的監理業務。A．建筑材料供應商B．勘察設計單位 C．施工企業D．建設單位 E．設備供應商 【答案】ACE 【解析】去年一級考過。

94．關于承包單位將承包的工程轉包或違法分包的，正確的行政處罰有（）A．責令改正,沒收違法所得

B．對施工企業處工程合同價款0.5%以上1%以下的罰款 C．追究刑事責任

D．責令停業整頓,降低資質等級 E．情節嚴重的,吊銷資質證書 【答案】ABDE 【解析】P69 正中間第五項。

95．施工企業承攬業務不良行為的認定標準有（）A．以他人名義投標或以其他方式弄虛作假，騙取中標的 B．以欺騙手段取得資質證書的 C．將承包的工程轉包或違法分包的

D．以向評標委員會成員行賄的手段謀取中標的

E．工程竣工驗收后，不向建設單位出具質量保修書的 【答案】ACD 【解析】B 屬于資質不良，E 屬于質量不良。

96．申請人向仲裁委員會提出仲裁申請后，被申請人拒不提交答辯書但提出仲裁反請求，則仲裁委員會應（）A．中止仲裁程序B．不予受理反請求

C．審查反請求是否符合受理條件D．將案件移送相關人民法院 E．繼續審理原仲裁申請 【答案】CE 【解析】超綱。百度參見《仲裁法》25 條和27 條。97．仲裁協議應當具備的內容有（）

A．仲裁事項B．具體的仲裁請求和事實、理由 C．仲裁委員會的住所地D．請求仲裁的意思表示 E．選定的仲裁委員會 【答案】ADE 98．具體行政行為在行政復議期間不停止執行，但（）可以停止執行。A．被申請人認為需要停止執行的B．申請人申請停止執行的 C．申請人提供擔保的D．行政復議機關認為需要停止執行的 E．被申請人被撤銷的 【答案】AD 99．根據《行政處罰法》，地方性法規可以設定的行政處罰有（）。A．警告B．沒收違法所得

C．責令企業停產停業D．吊銷營業執照 E．行政拘留 【答案】ABC 【解析】超綱。是第二版教材中的考點，第三版教材已刪除。D，法律和行政法規方可設定； E，法律方可設定。

100．施工企業的主要責任人，對于本單位生產安全工作的主要職責包括（）。A．建立、健全本單位安全生產責任制

B．組織制定本單位安全生產規章制度和操作規程 C．保證本單位安全生產投入的有效實施

D．督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患 E．編制專項工程施工方案 【答案】ABCD 【解析】超綱。是第二版教材中的考點，第三版教材已刪除。__