合同編號：__________

建設工程施工合同書

甲方：____________________

乙方：____________________

簽訂日期：____年____月____日

建設工程施工合同書

發包人(簡稱甲方)：

承包方(簡稱乙方)：

根據《中華人民共和國合同法》及我國其他法律法規規定，并結合工程的具體情況，為明確雙方責任、協作配合，確保工程施工質量，經甲乙雙方平等、自愿協商，達成以下合同條款供雙方遵照履行。

第一條：工程概況

1、工程名稱：

2、工程建設地：

3、工程規模、特征：

4、工程施工任務(內容)與技術要求：須符合《建筑地基處理技術規范》JGJ79-

要求。

5、預計施工工作量：

6、完成施工工作量測量方式：

7、質量標準：

第二條：甲方應向乙方提供下列文件資料，并對其準確性、可靠性負責：

1、本工程批準文件、用地(附紅線范圍)，以及施工許可等批件復印件。

2、工程施工任務委托書，技術要求和工作范圍的地形圖、建筑總面積布置圖、工程所需的坐標與標高資料。

第三條：合同工期

1、本工程定于于

****年**月**日竣工，總工期為

天。

2、施工有效期限以合同約定的時間為準，若遇設計圖紙變更、工程量變化等特殊情況，經甲方同意，可順延工期。

第四條：計費標準及付費方式

1、本工程施工約定包干價方式計費，每平方米固定價為

元，總價預計為元(大寫：)，總價款以最終施工測量面積為準結算。

2、本合同生效后日內，甲方向乙方預支約定總工程款

%的款項，計

元;地基基礎工程完成強夯工作量

%時，甲方向乙方支付工程進度款

%的款項，計

元。剩余

%款項待工程基礎驗收合格后由甲方一次性支付，計

第五條：雙方責任

1、甲方委托任務時，必須以書面形式明確施工任務，并按第二條規定提供文件資料。

2、甲方應為乙方提供基本的工作條件，如

3、乙方應按國家技術規范、標準、規程和甲方委托書及技術要求進行工程施工技術，并按合同約定的工期提交合格的施工成果。

4、乙方施工人員應遵守安全和保密規則，對施工過程中發生的安全事故負責，并對與本合同有關的資料負有保密義務。

第六條：違約責任

1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活條件，致使乙方停工、窩工或延誤工期的，甲方應補償乙方停工、窩工損失，損失金額按約定總工程款的平均日產值計算。

2、因未滿足技術要求，致使施工質量不能合格驗收，由此造成的經濟損失均由乙方承擔。

3、合同履行期間，若因工程停建甲方需要解除合同時，乙方尚未進行施工工作的，不退還甲方已付工程款，乙方已開始進行施工的，按實際完成的工作量進行結算。

4、發包人未按合同日期撥付工程款，每超過一日，應向乙方償付未支付工程款千分之一的逾期違約金。

5、乙方未能按期完成施工任務，每遲延一日，應減收工程款千分之一的違約金。

第七條：其他事項

1、本合同未盡事項，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

2、若在履行本合同時發生爭議，雙方及時協商解決，協商不成，應向甲方所在地人民法院起訴。

3、雙方完成本合同約定的約定的義務后，本合同終止。

4、本合同一式自雙方簽章后生效，甲方持份，乙方持

份。

甲方(公章)：___

乙方(公章)：___

法定代表人(簽字)：___

法定代表人(簽字)：___

___年____月____日

___年____月____日

合同編號：__________

感謝您的瀏覽!

下載修改即可使用