第一篇:加工勞務年限承包合同
塑鋼窗加工勞務年限承包合同
甲方:
乙方:
按照《合同法》、《建筑法》、《塑鋼門窗加工及安裝等相關(guān)規(guī)范》,為維護雙方的權(quán)利和義務,現(xiàn)將甲方所有門窗加工承包給乙方,經(jīng)雙方協(xié)商,達成如下條款,雙方共同遵守。
一、承包工作內(nèi)容:按規(guī)范技術(shù)要求加工塑鋼門窗。
二、施工工期:201年月日至年月日,如因乙方人力、技術(shù)力量的原因,甲方有權(quán)隨時終止合同。每次加工日期按甲方口頭為準,如延期按每超一天工期200元/天計算,如有違約賠償總工程照價的20%給甲方。如有不可抗拒因素,時間順延,三、工具及用品:由乙方自行負責。
四、付款方式:單價㎡含沙,邊框制作完支付%,全部制作完成支付%,余款付清。
五、每次上下貨物由加工方負責。
六、安全自行負責,本合同甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字生效。
七、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,另簽訂補充協(xié)議,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
年月日年 月日
第二篇:加工勞務承包合同
加工勞務承包合同
甲方(發(fā)包方):________
乙方(承包方):________
經(jīng)發(fā)包人(以下稱甲方)和承包人(以下稱乙方)經(jīng)過雙方協(xié)商洽談,在平等自愿的基礎(chǔ)上,將_______________加工勞務承包給乙方,為明確甲乙雙方的責任和權(quán)力特定如下協(xié)議以共同遵守。
一、甲方應根據(jù)生產(chǎn)計劃需要配備相應的機器設備供乙方無償使用(包括全套生產(chǎn).加工設備.生產(chǎn)電力.生產(chǎn)生活用水及柴油等)。甲方不得將廢舊劣質(zhì)設備供乙方使用,所配備設備在合同期滿后由甲方自行處置,乙方無需支付所有設備的使用及折舊費用。
二、承包項目:__________加工包裝。
三、工程總量及規(guī)格:月需求量_____平方米(按市場需求和設備生產(chǎn)能力酌情增減)。
四、勞務承包單價及支付方式: 承包加工單價為____________ 支付方式:甲方付款方式為每月結(jié)算(每月___日為當月的結(jié)算日),結(jié)算后10日內(nèi)甲方按結(jié)算的數(shù)量結(jié)合單價計算支付乙方,若甲方未按約定時間將款項支付轉(zhuǎn)入乙方帳戶,乙方將按日息2%(大寫:百分之二)向甲方收取違約金(國家法定節(jié)假日順延),拒絕付款和付款不及時乙方有權(quán)終止合同,造成的后果由甲方承擔。
五、計量方式:
甲方拉走乙方生產(chǎn)加工的產(chǎn)品應指定人員在現(xiàn)場配合乙方進行現(xiàn)場計量收方并由甲方(或甲方全權(quán)委托人)書面簽收確認,作為月底結(jié)算的憑據(jù)。
六、合同期限:自_____年_月_日起至_____年_月_日止。雙方的權(quán)利義務
雙方在本合同履行過程中,應嚴格遵守本合同約定,根據(jù)互惠互利原則行使權(quán)利并履行義務。
七、甲方的權(quán)利義務
1.生產(chǎn)期間加工生產(chǎn)的成品及產(chǎn)生的其他廢料的所有權(quán)和銷售權(quán)銷售所得歸甲方所有。如甲方未按本合同約定及時及時將乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品運出銷售對乙方生產(chǎn)供料,人員協(xié)調(diào)造成影響的,甲方承擔責任。甲方如提供廢舊劣質(zhì)設備和原材料供乙方使用,以此造成的損失由甲方承擔。
2.根據(jù)約定及時支付乙方承包費,并負責所提供的相應設備維修聯(lián)系(維修費用由甲方支付)并對所有的人員在生產(chǎn)加工期間的安全、保險事項負責,乙方生產(chǎn)加工的一切干擾由甲方負責解決(包括但不限于工商、稅務、公安、環(huán)保、安監(jiān)、質(zhì)檢、當?shù)卮迕竦龋追奖仨毺峁┥a(chǎn)加工、銷售經(jīng)營所需要的一切手續(xù))。
3.除乙方違約外,甲方不得與第三人再行簽訂類似合同。
八、乙方的權(quán)利義務 1.乙方根據(jù)承包加工需要,享有無償使用調(diào)配甲方所提供的設備的權(quán)利、同時享有管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員的聘用選任權(quán)。2.因甲方的機械設備問題或甲方無法及時銷售造成無法繼續(xù)生產(chǎn)或停產(chǎn)、停工,所造成所有損失由甲方承擔。
3.乙方應根據(jù)本合同規(guī)定的要求組織加工生產(chǎn),如不能按期完成加工任務,甲乙雙方可提前協(xié)商指定獎罰制度賠償因此給甲方造成的損失。就損失金額不能達成一致意見的,可提交當?shù)胤刹块T解決。
九、違約責任
任何一方違約須向守約方賠償經(jīng)濟損失,守約方有權(quán)立即終止本合同,違約方承擔本合同終止產(chǎn)生的所有后果。
十、本合同自雙方簽字后生效,本合同期滿合同終止,雙方互不承擔責任。
十一、本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份。本合同未盡事宜雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議生效后與本合同具有同等效力。如因履行合同發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成由雙方所在地司法機關(guān)處理。
甲方(簽字):
乙方(簽字): 聯(lián)系方式:
聯(lián)系方式: 身份證號:
身份證號:
簽訂日期:
****年**月**日
第三篇:加工承包合同
加工承包合同
加工承包合同1
甲方:
乙方:
現(xiàn)有甲乙雙方共同投資建造于_____________________經(jīng)甲乙雙方在公平、公正友好協(xié)商,將鋁錠鑄造工廠的全部固定資產(chǎn)(20_年建設和添量的全部資產(chǎn),共計人民幣________元)使用經(jīng)營權(quán)承包給乙方負責經(jīng)營,雙方達成協(xié)議如下:
一、承包內(nèi)容
甲方于合同簽訂之日起將鋁錠鑄造工廠固定資產(chǎn)的使用權(quán)承包給乙方負責經(jīng)營,乙方自主經(jīng)營自負盈虧,甲方無權(quán)干涉。
二、承包期限:
承包期為 年,自 年 月 日起至 年 月 日止。
三、承包金額和支付方式
1、承包金額:乙方每月應支付給甲方承包款 元。
2、支付方式:乙方于每月___日支付承包款。乙方未按時支付承包款。乙在未按時支付款項,每拖一天,甲方有權(quán)向乙方增收所欠款項1℅的滯納金。
四、雙方責任
1、乙方在承包期間負責管理好甲方的財產(chǎn),及時對財產(chǎn)進行維護、維修,不得轉(zhuǎn)移、變賣,不得將鋁錠鑄造工廠資產(chǎn)作任何抵押。如有此行為,甲方有權(quán)予以制止,由此產(chǎn)生的后果由乙方承擔。
2、承包期滿乙方應保證甲方原有設備能正常運轉(zhuǎn)。
3、如甲方原有舊設備老化乙方可以更換新設備,費用由乙方承擔。
4、甲方允許乙方在承包期間有權(quán)添置新的生產(chǎn)設備,擴大生產(chǎn)力,在承包期滿乙方所置的.設備由乙方自行處理,不得折價抵沖抵承包款。
5、乙方承包期間負責有關(guān)部門收繳的與生產(chǎn)量有關(guān)的各種稅費。
6、鋁錠鑄造工廠手續(xù)方面未完成或有關(guān)部門收繳的不在生產(chǎn)范圍內(nèi)其它稅項由雙方調(diào)解負責。
7、承包期間如有發(fā)生重大事件甲方應出面調(diào)解。
8、在承包期間一切債權(quán)債務由乙方享有、承擔、與甲方無關(guān)。承包期間乙方應加強安全生產(chǎn)管理,及時排除可能造成安全隱患,發(fā)生安全事故有乙方負全責,甲方不負任何經(jīng)濟和法律責任,但甲方應協(xié)調(diào)處理。
五、其它
1、如國家政策調(diào)整、征用廠地、經(jīng)合伙人商議可以解除合同,廠房用地甲乙雙方共同享有。如被征用,所得資金甲乙雙方共同有用。另一塊廠房用地甲乙雙方也共同享有。
2、如果乙方不在承包,合同終止。甲方所投資的總金額共計:_______________________________________乙方必須全額返還給甲方。所有設備歸乙方所有。
3、違約責任:甲乙雙方應嚴格遵守合同,乙方承包經(jīng)營,甲方不得干預,由于甲方原因造成影響乙方正常生產(chǎn)經(jīng)營,甲方應按月承包款﹪向乙方支付違約金,乙方如違約,應按月承包款 ﹪向甲方支付違約金。
4、合同未盡事宜雙方另行商議。
5、同經(jīng)甲乙雙方證明人及甲方全體合伙人簽字蓋章立即生效,甲乙雙方及甲方合伙各執(zhí)一份。
甲 方:(蓋章) 乙 方:(蓋章)
簽訂日期: 簽訂日期:
產(chǎn)品加工承包合同3
甲方:安達(錦鴻)洗水廠
乙方:
為了共同效益,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,達成如下協(xié)議:
1、甲方提供必須要的場地、生產(chǎn)設備、原材和貨源;乙方員必須服從甲方公司的管理規(guī)定。
2、甲方經(jīng)乙方提供食、宿(按餐扣費,宿舍水、電、衛(wèi)生費等)。
3、乙方因質(zhì)量和管理造成經(jīng)濟損的(如:拉力不夠、爛、燙頭漏水、人為撕爛或藥水不均勻造成噴馬騮時一簽一簽的等);乙方全賠。
4、甲方給乙方壓皺樹脂工藝加工工價如下:
扁樹脂(半圓)
二位0.70元/條 四位0.90元/條 六位1.20元/條
八位1.40元/條 十位(全條)1.60元/條(水后同價)
注:全泡不做壓皺0.30元/條;中褲0.25元/條、知褲0.20元/圓樹脂:
二位0.80元/條 四位1.20元/條 六位1.50元/條形碼 八位1.80元/條
十位2.20元/條(封頂) 打膠針0.30元/條(包定位)
5、乙方在生產(chǎn)過程中,必須節(jié)省能源、原料等;用原料量月底平均計算不能超過0.60元/條,如超過金額由乙方承擔。
6、一切機械由甲方維修,如有人為現(xiàn)象,甲方有權(quán)按原價扣罰;同時應隨時檢查和保護各種設備;有問題及時通知廠方處理、維修;如已經(jīng)壞貨再說機械設備有問題,一切視為推御責任。
7、如貨源充足時、乙方不夠工人上班導致出不了貨時,甲方有權(quán)外發(fā)加工,外發(fā)之差價由乙方承擔。
8、乙方操作過程中發(fā)生現(xiàn)的次品,當時扣罰;其余的與客戶對數(shù)時所點次品確認為準,但必須在當月扣除。
9、乙方在甲方工作期間必須按時、按質(zhì)完成生產(chǎn)任務,如果甲方需打板之類,乙方必須隨叫隨時到(打板不計費,打板通知20分鐘不到,每次罰50元)
10、乙方承包加工費結(jié)算為2個月,乙方工人工次資由甲方代發(fā),工人由乙方直接管理,甲方不承擔責任。
11、如乙方達不到甲方質(zhì)量要求,甲方可單方解除本合同,解除后45天內(nèi)支付乙方所有加工費。
12、如因樹脂引起的需要下機過水的,扣過水費0.80元/條。
13、乙方人員必須從甲方公司管理規(guī)定;乙方不得在外承包與甲方業(yè)務相關(guān)的工種,否則甲方可單方解除本合,乙方加工費沒收。
14、點次品的該工藝次品按第3條承擔,不點次品的客戶按金額的3%扣除。
15、乙方工人的水電費由乙方承擔。
16、以上規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方同意并共同遵守執(zhí)行,合同一式二份,自雙方簽字起生效。
乙方簽名: 甲方簽名:
年 月 日
加工承包合同2
定作方:
簽訂地點:
合同編號:
承攬方:
簽訂時間:
一、定作物品名稱、單價、計量單位、數(shù)量、金額、備注:
二、定作物的質(zhì)量標準:
承攬方經(jīng)定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣),在 天內(nèi)完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章),如有改進意見,應書面通知承攬方,并以此作為定作物驗收時的質(zhì)量依據(jù)。
三、交貨期限、方式、地點及運輸費用:
承攬方按照定作方統(tǒng)計的規(guī)格進行制作,并在數(shù)量全部到齊后,于20xx 年 月 日前交貨,服裝制作完成后由 承攬方 方負責(送)貨至 定作方指定地點 (地點),所需費用由 承攬方承擔。
四、驗收標準,方法及提出異議期限:
按確認樣品及改進意見為驗收標準,允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內(nèi)。如有質(zhì)量問題定作方應在收到定作物后柒天內(nèi)以書面形式向承攬方提出。
五、結(jié)算方式與期限:
簽訂合同后,承攬方開具發(fā)票,定作方首先付50%貨款__________元給承攬方,所有貨品交付定作方驗收后結(jié)算剩余的50%___________元。結(jié)算均采用 轉(zhuǎn)賬 方式.
六、包裝標準、隨貨備品、配件:
內(nèi)用防塵袋,外用紙箱包裝,免回收包裝袋,隨貨配送一定數(shù)量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它 )。
七、違約責任:
如有違約,違約方責任自負,凡屬承攬方質(zhì)量原因,均有承攬方負責調(diào)換與修理,承攬方不能交付定作物,向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項,按逾期未支付部分的'款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議,雙方依《中華人民共和國合同法》協(xié)商解決,協(xié)商不成移交人民法院解決。
八、其他約定事項:
九、本合同壹式四份,定作方持二份,承攬方持二份,自雙方簽字之日生效。
十、本合同有效期限: 年 月 日至 年 月 日止。
定作方: 承攬方:
(蓋章) (蓋章)
代表人: 代表人:
電 話: 電 話:
加工承包合同3
甲 方:合肥市華升泵閥股份有限責任公司 乙 方: 賬 戶:開戶行:賬 號:
一、焊接加工清單
二、雙方職責
1、本合同簽訂,經(jīng)甲方驗收合格后甲方即一次性付清焊接加工款。
2、最終按實際數(shù)量結(jié)算
3、乙方提供普票
三、本合同經(jīng)雙方簽字后有效,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方簽字: 乙方簽字:
年 月 日 年月日
加工承包合同4
合同編號:
簽訂日期:
定作方:(以下簡稱甲方)
承攬方:(以下簡稱乙方(yifang))
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條 加工成品
品名: 貨號:
顏色: 尺碼:
第二條 服裝數(shù)量
1、計量單位:
2、數(shù)量:
第三條 原材料的提供
由甲方提供原材料,具體見下:
材料名稱數(shù)量\質(zhì)量:
提供日期:
第四條 服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方(yifang)在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在 2 天時間內(nèi)回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復,乙方有權(quán)停止工作,并在 2 內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第六條 報酬
1、加工單價:
2、總金額(元):
第七條 包裝方式
內(nèi)用 ,外用 包裝,包裝費由__方承擔。
第八條 服裝交付
1、交貨地:
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:。
第九條 服裝驗收
1.驗收期間:
2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。
3.驗收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致驗收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況,以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。
6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
第十條 定金/預付貨款
(1)甲方應于_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。
(2)甲方應于_年_月_日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。
第十一條 報酬結(jié)算
1、付款期限:甲方應于驗收無誤收貨之日起_日內(nèi),一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條 留置權(quán)
如甲方未支付價款,在雙方?jīng)]有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。
第十三條 違約責任
1、甲方的違約責任
(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領(lǐng)取期限15日不領(lǐng)取定作物的,乙方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的`責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%/天。未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換,補齊的,由乙方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
(9)擅自調(diào)換甲方提供的原材料,甲方有權(quán)拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十七條 爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按依法向人民法院起訴。 第十八條 其他約定
本合同經(jīng)雙方簽字后于_ 年 _ 月_ 日起生效。合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,乙方和甲方各執(zhí)一份;
甲方(章): 乙方(章):
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
加工承包合同5
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商,現(xiàn)就將加工環(huán)節(jié)生產(chǎn)組織承包事項達成如下協(xié)議:
一、承發(fā)包內(nèi)容
1、甲方將xx加工環(huán)節(jié)的生產(chǎn)組織發(fā)包給乙方,由乙方承包組織員工進行生產(chǎn),甲方負責向乙方提供加工場所、加工所需的機械設備及相關(guān)工具,甲方按乙方完成情況支付相應的加工費用。
2、甲方負責免費安排乙方所聘員工的住宿。
3、甲方承擔乙方員工的車費(一年一次)天津——江西硬座票。
4、承包后甲方保證乙方貨源,即在乙方承包后,甲方每月應保證乙方貨源為80000mm口徑以上。
二、承包期限
承包期限為20xx年月 日至年 月 日。
三、質(zhì)量標準及獎懲約定
因乙方的生產(chǎn)質(zhì)量問題,造成xx發(fā)生質(zhì)量問題的處理辦法:
1、萬元以內(nèi)的質(zhì)量事故,甲方承擔維修差旅費,乙方承擔維修人員工資。
2、超過萬元以外的質(zhì)量損失,由乙方完全承擔。
3、因質(zhì)量問題造成的'退貨損失由乙方完全承擔。
4、乙方在加工過程中,如因加工問題造成的損失,一個月內(nèi)產(chǎn)品的損失在300元以內(nèi),甲方不予追究,超過300元的損失乙方應照常賠償。
四、加工費用的結(jié)算
1、按加工的口徑為計件標準計算加工費用,單價見附表。
2、乙方第一個月的工資按班或按月計算,從第二個月開始計件制。如按月工資計算,超過工作時間加班,加班費用為當天每小時工資發(fā)放:當天工資÷8h×加班時間。
3、在第一個月能計件則計件,如不能計件則需保證最低工資車工、鉆工3000元、立車、鏜床3500元(人數(shù)為7人),第二個月必須計件。
4、加工費用的支付方法:本月支付上月加工費用。每月號支付。
五、員工管理乙方的員工由乙方負責管理,除需遵守國家法律法規(guī)外,還應遵守以下規(guī)定:
1、乙方的員工在公司承包期間,應服從公司的領(lǐng)導,遵守公司的規(guī)章制度,否則,因此引起的一切后果由乙方承擔。
2、愛護好設備和工具,下班時關(guān)閉電源和各種設備。
六、其它事項
1、生產(chǎn)周期一經(jīng)確定(乙方簽字),乙方應在規(guī)定的日期內(nèi)完成,如需延長加工周期,須經(jīng)甲方書面同意,否則,一切后果由乙方全責承擔。
3、甲、乙雙方就有關(guān)加工方面的問題以書面形式確認,按“誰出錯,誰承擔”的原則向?qū)Ψ劫r付損失。
4、乙方內(nèi)部員工工資結(jié)算,打架斗毆與甲方無關(guān)。
5、乙方自行為所聘請員工辦理好工傷保險,保險費由甲方承擔。
6、不準隨意損壞廠里東西,如果發(fā)現(xiàn)人為損壞,則按出廠價的80%賠償。
七、違約責任
因甲乙雙方屬初次合作,存在著不穩(wěn)定性,為約束雙方,商定:如因甲方的原因造成無法繼續(xù)合作,則甲方需支付乙方一個月的工資,同理,如因乙方的原因無法繼續(xù)合作,則乙方需支付甲方一月工資(一年內(nèi))。
八、如雙方發(fā)生合同糾紛,須在甲方工廠所在地法院提出訴訟。
本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力,本合同經(jīng)甲乙雙方簽字后即日起生效。
甲方:
日期:
乙方:日期:
加工承包合同6
甲方委托乙方加工 ,根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
第二條 加工成品質(zhì)量要求: 。(加工訂作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量:
1、用乙方原材料生產(chǎn)時,乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受甲方檢驗。乙方若隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品的質(zhì)量時,甲方有權(quán)要求重作,修理、減價、扣款或退貨處理。
2、用甲方原材料生產(chǎn)時,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。甲方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交(提)貨日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
2、乙方對于承攬的工作,如果甲方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)甲方許可不得私自留存、外傳和復制品技術(shù)資料。
3、甲方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法:
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2、甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的訂作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由乙方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交(提)貨的時間和地點:
1、交(提)訂作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)訂作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)訂作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交訂作物的`,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運訂作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提訂作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發(fā)出提取訂作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔:
第九條 運輸辦法及費用負擔:
第十條 結(jié)算方式及期限:
第十一條 其他:
1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,甲方可向乙方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。乙方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條 乙方的違約責任:
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付訂作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付訂作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝訂作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成訂作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
4、逾期交付訂作物,應當向甲方償付違約金 元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向甲方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)甲方同意,提前交付訂作物,甲方有權(quán)拒收。
5、不能交付訂作物或不能完成工作的,應當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的 %( 10%-30%幅度)或酬金總額的 %(20%-60%幅度)違約金。
6、異地交付的訂作物不符合合同規(guī)定,暫由甲方代保管時,應當償付甲方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的訂作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。
8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換,補齊的,由乙方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權(quán)拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 甲方的違約責任:
1、中途變更訂作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬乙方提供原材料的,償付乙方的未履行部分價款總值的 %(10%-30%幅度)的違約金;不屬乙方提供原材料的,償付乙方以未履行部分酬金總額的 %(20%-60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付訂作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取訂作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取訂作物的,乙方有權(quán)將訂作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給甲方;變賣訂作物所得少于報酬、保管、
保養(yǎng)費時,甲方還應補償不足部分;如訂作物不能變賣,應當賠償乙方的損失(機器、設備等)。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。*
6、無故拒絕接收訂作物,應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付訂作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自 年 月 日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,做出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份,同具法律效力。
甲方: 乙方 :
簽訂日期: 月 日 簽訂日期:20年 月 日
加工承包合同7
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)
承包方:身份證號碼(以下簡稱乙方)
為明確責任,保障雙方的權(quán)益,保證生產(chǎn)項目發(fā)、承包工作的順利進行,根據(jù)本項目的具體情況,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商一致,特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示,雙方一致同意按合同條款執(zhí)行。
一、項目名稱:
二、項目地點:
三、承包范圍:
四、項目內(nèi)容:下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝,屬承包范圍內(nèi)的原材料、在制品、產(chǎn)成品的轉(zhuǎn)運等屬承包范圍內(nèi)的內(nèi)容。
五、承包方式
1、甲方發(fā)包形式為人工費(勞務費)清包。
2、乙方承包范圍內(nèi)的項目實行包人工、包工期、包質(zhì)量、包安全、包保修等全部內(nèi)容。
六、合同價款 最終以雙方實際審定的工時數(shù)和批量生產(chǎn)交貨臺數(shù)結(jié)算。工時單價為160元日。整臺交付單價元臺。人工費用包含乙方員工的工資、產(chǎn)品質(zhì)量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。
七、開工日期及交付 開工日期:________年____月____日,項目必須在________年____月____日全部生產(chǎn)完畢并合格交付。乙方必須確實遵守規(guī)定的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方。
(一)過期____日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價的1%接受甲方處罰。
(二)繼續(xù)逾期3天以上至5天以內(nèi)者,按未交部分總價的2%接受甲方處罰。
(三)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,按未交部分總價的3%接受甲方處罰。
(四)繼續(xù)逾期10天以上,依違約論,不論未交部分數(shù)量,違約金以5%的一倍計算。
八、付款方式
1、生產(chǎn)完成驗收合格后,____日內(nèi)辦理結(jié)算,結(jié)算總承包價款的80%,結(jié)算完畢后____日內(nèi),甲方支付剩余15%項目款(也可當月驗收合格后在下月與甲方給本公司員工發(fā)工資時同步支付)。
2、其余5%保修金,自項目結(jié)束驗收合格之日起滿____日后____日內(nèi)付清。
3、生產(chǎn)期間原則上不發(fā)生人工費用結(jié)算,但因乙方人員確因看病治療的費用,可事先征得甲方公司總經(jīng)理同意方可結(jié)算。
九、項目質(zhì)量 乙方產(chǎn)品質(zhì)量必須達到公司規(guī)定的`各項合格標準。乙方應嚴格按設計圖紙、公司驗收規(guī)范、公司生產(chǎn)計劃要求生產(chǎn)(不含試制產(chǎn)品),否則由此產(chǎn)生的質(zhì)量問題及責任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
十、項目進度 在生產(chǎn)中,乙方應嚴格按照甲方公司《生產(chǎn)用工計劃》派工生產(chǎn),不得以任何理由要求多用工時,影響生產(chǎn)進度。如非人為操作設備故障維修、停水停電、生產(chǎn)材料不按計劃到廠導致誤工誤時,由甲方核實,總經(jīng)理批準后方可具實調(diào)整《生產(chǎn)用工計劃》。
十一、甲方工作
1、開工前向乙方提供設計圖紙,乙方應妥善使用和保管。
2、甲方有權(quán)對乙方在生產(chǎn)過程中的項目進度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)進行監(jiān)督。達不到要求時,提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經(jīng)濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回并保留追償權(quán)利。
3、負責提供的生產(chǎn)用設備安拆和調(diào)試維修工作。乙方未經(jīng)允許擅自改動機電設備設置或操作不當導致安全事故,責任和經(jīng)濟損失由乙方全部承擔。 有關(guān)承包加工合同范X 甲方: (以下簡稱:甲方) 乙方: (以下簡稱:乙方) 根據(jù)XX公司的生產(chǎn)需要,甲乙雙方本著平等自愿、合理合法、協(xié)商一致的原則,甲方同意與乙方在________簽訂 業(yè)務加工承攬承包合同。
一、甲方考慮到甲乙雙方的便利、有效,甲方同意在與乙方簽訂 加工承攬承包合同的基礎(chǔ)上無償提供工作場所、工作用水電,并有償提供食宿,洗浴、水電等必要的生活設施,具體費用依照公司標準在乙方的加工費中扣除。
二、合同期內(nèi),乙方對甲方提供的資產(chǎn)設施、設備享有使用權(quán)并必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施,應由乙方及時上報甲方審定后報廢,乙方不得擅自處理。
三、乙方對于加工車間的生產(chǎn)設備設施等應定期檢查、維護、保養(yǎng)。
四、乙方有自行招聘員工的權(quán)利,乙方員工的工資由乙方定,甲方無權(quán)干涉,但乙方給付員工的工資必須合法;甲方考慮到乙方不符合為其員工繳納社會保險費的資格,甲方同意為其員工繳納社會保險費;如發(fā)生工傷及其他意外事故,甲方在社會保險內(nèi)賠償,社會保險以外的部分由乙方自行承擔;
三、甲乙雙方同意乙方加工承攬費的單價按照________年的工價標準結(jié)算,新型產(chǎn)品的工價面議一致后再定;
四、乙方承諾保證其招聘的員工遵守甲方的規(guī)章制度,并保證其招聘的員工享受國家法規(guī)所規(guī)定的權(quán)利;
五、甲乙雙方在中途如需解除本協(xié)議者,須經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商解決,任何一方無故不履行本協(xié)議者,另一方有追究其責任的權(quán)利;
六、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
加工承包合同8
發(fā)包人:XX木材廠
法定代表人(下稱甲方):
承包人:身份證號碼:
(下稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,就乙方承包加工甲方的XX木材廠事宜達成如下協(xié)議,雙方應共同遵守,加工承包合同范本。
一、合同標的
甲方將座落于 的XX木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的XX木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解,愿意承包加工甲方的上述木材廠,并保證合法操作。
二、承包方式
乙方承包加工期間,實行按件計算,具體包括:鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、承包期限
1、承包經(jīng)營期限為____年,即從 ____年____ 月____ 日起至 ____年____ 月 ____日止。
2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定,提前解除或終止協(xié)議書履行的,不受上述期限的`限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為 元/年,采取先繳納后使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金:
;____________________________________________________.
五、甲方的權(quán)利與義務
1、甲方有權(quán)按協(xié)議約定的方式收取承包保證金,
2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設備等交給乙方,并向乙方提供住宿及用餐場所,但人員由乙方自行聘請。
3、本協(xié)議簽訂后甲方應及時將XX木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán),并享有監(jiān)督權(quán)。
六、乙方的權(quán)利與義務
1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權(quán)范圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請,乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。
4、合同期內(nèi),乙方對甲方提供的資產(chǎn)設施、設備享有使用權(quán)并必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施,應由乙方及時上報甲方審定后報廢,乙方不得擅自處理,合同范本《加工承包合同范本》。
5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟責任自負。
6、未經(jīng)甲方同意,不得擅自使用甲方財產(chǎn)對外提供擔保,不得擅自處置甲方財產(chǎn)。
7、乙方不得在承包過程中將XX木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)隨時終止合同并追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示,不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約,由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經(jīng)營范圍無關(guān)的經(jīng)營活動。
9、乙方對于木材廠的消防設備設施應定期檢查、維護、保養(yǎng),對于因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。
10、乙方應在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。
七、違約責任
甲乙雙方應當全面履行本協(xié)議書的約定,任何一方違約的,守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金 元;違約金不足以彌補守約方損失的,還應當賠償守約方的損失。
八、其它
1、協(xié)議期滿后,甲方如重新對外發(fā)包加工的,在同等條件下,乙方有優(yōu)先承包權(quán)。
2、協(xié)議期滿或解除后,原有設備及設施歸甲方所有,乙方添置的設備設施歸乙方所有,甲方可折價取得該部分設備設施。
3、協(xié)議中如有未盡事宜,應由甲乙雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定。補充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的,由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決 。
九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
十、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:
年 月 日
乙方:
年 月 日
加工承包合同9
發(fā)包方:(以下簡稱:甲方)承包方:(身份證號:)(以下簡稱:乙方)
為充分利用乙方大理石板材加工經(jīng)驗,發(fā)揮乙方的生產(chǎn)管理能力,根據(jù)《中華人民共和國民法通則》和《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,雙方在自愿、平等、有償和協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包管理甲方位于干掛石材大理石大理石加工相關(guān)事宜達成如下協(xié)議,以資雙方遵守執(zhí)行。
第一條:承包內(nèi)容:
大理石板材加工及管理,大理石毛板下車、上臺車鋸切、線條拼裝、平板開槽。
第二條:承包期限:年月日至石材幕墻結(jié)束。
第三條:承包方式:
1、采用包工不包料形式,所有材料全部由甲方提供。
2、臺車鋸機及其附屬設備由甲方提供,切割板材用刀片乙方自理。
第四條:承包費用:
1、大理石板材加工承包費用為綜合單價元/平方米(本單價包括管理費用、人工工資、生活費、住宿費用、保險等)乘以甲方提供乙方料單加工完成量為最終結(jié)算總價。甲方不在追加其他費用款項。
第五條:雙方責任與義務
一、甲方責任與義務
1、甲方負責提供大理石排鋸臺、必要的工作場地及平板車相關(guān)設備等及配套設備給乙方使用【附設備移交清單】。
1、中甲方提供加工廠的合法證照、水、電、路三通。負責提供加工的機械設備工具。
2、甲方根據(jù)現(xiàn)場需求向乙方下達加工任務。
3、甲方為乙方人員遵紀守法、安全文明生產(chǎn)的教育、提升產(chǎn)品質(zhì)量、加工技能培訓。
4、甲方有權(quán)對乙方員工違反企業(yè)規(guī)章制度,不服從管理,其進行批評教育,情節(jié)嚴重的給予辭退,觸犯法律的交由司法機關(guān)處理。
5、如乙方連續(xù)7天不能按時完成現(xiàn)場所需石材切割,甲方有權(quán)要求乙方增加工作時間或更換人員。
二、乙方責任與義務
1、服從甲方的組織指揮和總體安排,遵守各項規(guī)定制度。乙方工作人員在合同期內(nèi)必須服從甲方監(jiān)督,自覺遵守公司規(guī)章制度,按時保質(zhì)、保量安全的完成甲方下達的生產(chǎn)任務。
2、愛護甲方設備、設施等公司財物,合理使用材料,因材用料,不造成浪費。
3、生產(chǎn)過程中的安全事故責任由乙方自負。
4、確保產(chǎn)品質(zhì)量達到國家石材加工標準要求。因乙方原因給甲方造成質(zhì)量事故、產(chǎn)品損失或聲譽影響,乙方應承擔其責任。
5、錄用工作人員,要符合勞動法規(guī)定,所錄用員工身體健康,無傳染病、無慢性疾病和重大疾病,乙方關(guān)心員工身心健康。
6、按時給其人員發(fā)放薪酬,不得拖欠。
7、工作區(qū)域保持壞境衛(wèi)生整潔。
8、工作人員在合同期間應自覺遵紀守法,嚴禁各種違法犯罪活動,如發(fā)生事故責任由乙方承擔。
9、乙方加工的`產(chǎn)品不合格需返工的,乙方須承擔返工所需的相關(guān)耗材費用及電費。
第六條:質(zhì)量標準
1、板材對角線誤差控制在3㎜之內(nèi);線條拼接縫隙控制在1mm之內(nèi),無法拼接嚴實的,須用石粒及膠填滿。
第七條、結(jié)算方式:
甲方按時支付乙方每月完成工程量的%承包費,尾款在竣工驗收后一個月內(nèi)結(jié)清。
第八條:設備移交:
在本合同簽定5日內(nèi),甲方向乙方現(xiàn)場清點交付機械設備工具、水、電設備和有關(guān)設施,簽署交接清單。待合同終止時,乙方按照清單向甲方交接有關(guān)設備和物資,確保設備、物資完整無損,可以正常使用。
第九條:合同爭議:
因本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向勞動仲裁委員會或法院起訴。
第十條:未盡事宜:
本合同未盡事宜,雙方可協(xié)議補充或按有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章規(guī)定執(zhí)行。
第十一條:生效日期:
本合同雙方簽章之日起生效。本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章):簽訂日期:年月
乙方(蓋章):年日日月
加工承包合同10
廠方:
承包方:
為進一步加強企業(yè)管理,完善車間各項制度,提高生產(chǎn)工效,保證質(zhì)量,降低成本,在按勞取酬,互利互惠原則上,協(xié)商確認本合同,合同條款如下:
一、承包責任:
1、承包期內(nèi)承包者必須自覺遵守本公司的各項規(guī)章制度,員工守則,操作規(guī)程,安全規(guī)則和勞動紀律,要有敬崗愛業(yè)的精神,樹立員工愛廠如愛家的主人翁思想。如有違反公司制度,將按規(guī)定給予經(jīng)濟處罰,直至解除勞動合同。
2、廠方負責為承包方員工購買保險,承包方員工工作滿一年的,保險費由廠方負責,不滿一年的由承包方自行承擔。
3、承包期間在生產(chǎn)過程中,經(jīng)常批量出現(xiàn)不合格的產(chǎn)品,廠方有權(quán)可立即終止合同,并要按不合格產(chǎn)品的條例賠償廠方的材料成本。
4、承包期間若承包方要辭職,應提前三個月遞交辭職書給廠方,經(jīng)廠方研究審批后方可辦理辭職手續(xù)。未辦理辭職,未經(jīng)廠方許可不得擅自離開廠方,否則視為自動離職處理,廠方?jīng)]收承包方其未發(fā)承包工料費。
5、承包方至少保證并按照工廠的生產(chǎn)情況及時補充不足的工人,絕對不能因為人員問題而影響到工廠的生產(chǎn)進度,如有影響廠方按相關(guān)規(guī)定給予處罰,生產(chǎn)過程中承包方一定確保安全。
二、承包范圍:
1、承包方負責公司下達生產(chǎn)單材料的手加工工序、包含工人工資、輔助材料(不含膠水)、刀片及機臺的維修及各相關(guān)配件,配件價值200元以下由承包方負責,配件價超過200元以上的由公司負擔。(人為操作造成損壞不論價值多少由承包方負責),一般設備維修要在當天內(nèi)及時完成。
2、承包方負責整個手加工車間衛(wèi)生、水溝的清理。
3、承包方生產(chǎn)前須先看懂生產(chǎn)單的內(nèi)容,并對生產(chǎn)的要求與車間主管做整批單的生產(chǎn)計劃。按工程的要求從先到后、從急到緩、按時按質(zhì)有條不穩(wěn)的一條龍生產(chǎn)。
4、承包方生產(chǎn)出的產(chǎn)品應排放好,不可疊高,亂擺亂放。
5、承包方生產(chǎn)出的產(chǎn)品需做好標識,按加工單編號,不能混箱亂擺亂放。
三、承包工料費:
1、質(zhì)量要求:
①承包方按生產(chǎn)單的圖紙要求進行合理加工,確保產(chǎn)品質(zhì)量及加工方案正解,如果因加工錯誤,造成的損失由承包方承擔。
②廠方按加工單要求進行驗收。
③加工過程中弄破板,按材料成本的20%計賠。
2、承包單價:(綜合全包單價:鋸片、加工相關(guān)輔助工具及材料、工人工資及第二條中的所有費用)
經(jīng)常加工項目:見附件,其他未盡的'加工項目經(jīng)雙方協(xié)商后另議加工承包單價。
3、承包工料費發(fā)放及結(jié)算:以廠方所下單并質(zhì)檢員驗收加工完成后的單進行結(jié)算,當月承包工料費在第三個月的5日左右發(fā)放(即1月份在3月5日左右發(fā)放)。
四、上班時應嚴格按規(guī)范進行操作,在工作中因人為原因造成的事故,保險公司理賠
金不足部分由承包方自行負責;在工作范圍內(nèi)非人為造成的工傷事故,如發(fā)生工傷事故,保險金受益人須授權(quán)給廠方。按政府單位調(diào)解后的醫(yī)藥費(理賠金)理賠。保險公司保險不足調(diào)解理賠金的部分,承包方與廠方各付一半責任。
五、以上各項條款希承包方嚴格遵守執(zhí)行,共同協(xié)調(diào),把公司的各項工作做好。
本合同為期一年,到期后雙方可協(xié)商繼續(xù)承包合作,廠方原則上應優(yōu)先承包方簽定下一的承包合同。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
廠方(簽名):承包方(簽名):
加工承包合同11
合同編號:______________
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費
定作物名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料
材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術(shù)資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條圖紙?zhí)峁?/p>
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內(nèi)答復
第七條轉(zhuǎn)包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權(quán)解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密:________________,未經(jīng)定作人許可,不得留存復制品或者技術(shù)資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十條協(xié)助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助:______________________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務,并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務的,承攬人可以解
除合同。
第十一條監(jiān)督
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結(jié)算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人,并承擔由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續(xù)簽本合同;
3.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;
5.在合同期限屆滿之前,當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;
第十七條質(zhì)量保證
承攬人對定作物的質(zhì)量負責的期限為:_________。其保證質(zhì)量的前提條件為:_______________________。
第十八條違約責任
1.承攬人的違約責任
(1)承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作人同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,承攬人應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,定作人仍然需要的,承攬人應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物,應當向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,承攬人應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則定作人有權(quán)拒收。
2.定作人的違約責任
(1)定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同,應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證
承攬人:
1.承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。
第二十一條合同的變更
本
合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責任方承擔。
第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務,任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十三條爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的.爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、**、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________ 定作人(蓋章):__________
法定代表人(簽字):_____ 法定代表人(簽字):______
委托代理人(簽字):_____ 委托代理人(簽字):______
簽訂地點:_______________ 簽訂地點:________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____
加工承包合同12
甲方(發(fā)包方):_公司
法人代表: 法人身份證號:
乙方(承包方):
法人代表: 法人身份證號:
甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商,現(xiàn)就經(jīng)_加工環(huán)節(jié)生產(chǎn)組織承包事項達成如下協(xié)議:
一、承發(fā)包內(nèi)容
甲方將經(jīng)_品牌_、_加工環(huán)節(jié)的生產(chǎn)組織發(fā)包給乙方,由乙方承包組織員工進行生產(chǎn),甲方負責向乙方提供加工場所、加工門所需的機械設備及相關(guān)工具,甲方負責免費安排乙方所聘員工的食宿。
二、承包期限
承包期限為20_年_月_日至20_年_月_日。甲方在承包期內(nèi)停產(chǎn)及乙方在承包期內(nèi)無故停工均視為違約,違約方應向?qū)Ψ桨確萬元/月的標準支付違約金。承包期滿后甲方優(yōu)先滿足乙方續(xù)包,乙方須在承包期滿日_天內(nèi)書面告知甲方是否續(xù)包,否則甲方有權(quán)作出其他處理。
三、質(zhì)量標準
乙方為甲方加工的_、_須達到以下標準:
四、工資結(jié)算
1、甲方按照如下標準給乙方結(jié)算加工工資:
_加工工價為_元/條;_加工工價:_ 16元/平米。甲方需確保乙方的員工_人每月當月有_件_的保底加工工作量,若甲方每月當月提供給乙方加工_的工作量少于_件,則甲方當月應按_件_的保底加工工資數(shù)額結(jié)算給乙方,以便乙方能穩(wěn)定員工隊伍,為甲方企業(yè)正常運行提供人員。若乙方所聘員工數(shù)額超過_人時,甲方提供乙方保底工作量及保底工資按相應比例推算。若甲方因擴大生產(chǎn)需乙方增聘員工時,乙方可按照以下原則增聘員工:按照員工人均日加工量_件的定額,先確保_名員工,即日加工量為_件_,若甲方要求日產(chǎn)量_件以上,則按每增加_件_的日產(chǎn)量乙方可增聘1人,余數(shù)不足_件時按_件計算。若甲方能提供足夠的_工作量,但當月整月計算乙方平均每人每天未能完成_件_加工任務則當月結(jié)算工資時按每少一件扣_元工資。
五、獎懲約定
乙方每月加工的_在甲方出貨時因加工環(huán)節(jié)造成質(zhì)量問題造成退回或要上門維修的,若退回或上門維修的數(shù)量超過乙方所聘人員數(shù)量則甲方可就超過數(shù)量有質(zhì)量問題的門按_元/件扣乙方工資;若退回的數(shù)量介于乙方所聘員工數(shù)和一半員工數(shù)(四舍五入取整)之間時,甲方對乙方不獎不罰;若退回的數(shù)量少于乙方所聘員工數(shù)的一半時(四舍五入取整),甲方應按當月加工出的門的數(shù)量_元/件的標準對乙方進行獎勵。乙方在甲方做滿一周年,甲方應另行給予乙方_萬元獎金。
六、員工管理
乙方聘請的員工由乙方負責管理,除需遵守國家法律法規(guī)外,還應遵守以下規(guī)定:
1、在廠區(qū)內(nèi)打架的每人每次扣_元。
2、在廠內(nèi)包括宿舍內(nèi)抽煙的'每人每次扣_元,在休息室抽煙煙頭入煙灰缸的除外。
3、愛護好設備和工具,下班時關(guān)閉電源和各種設備。
七、其它事項
1、乙方向甲方繳交_萬元保證金,以確保加工的質(zhì)量,廠房材料整理等。
2、甲方每月15日定期給乙方結(jié)算工資,甲方若不能按時向乙方支付加工工資,乙方有權(quán)利停工,且甲方應按應付工資額每天_‰標準向乙方支付違約金。
3、甲、乙雙方就有關(guān)加工方面的問題以書面形式確認,按“誰出錯,誰承擔”的原則向?qū)Ψ劫r付損失。
4、在廠區(qū)內(nèi),無主觀故意造成的損失按_%賠付,故意損失按_%賠付。
5、乙方內(nèi)部員工工資結(jié)算,打架斗毆與甲方無關(guān)。
6、甲方保證不挑起廠內(nèi)員工事端,若出現(xiàn)一起,除承擔相應責任外另向乙方支付_元損失。
7、甲方應為乙方所聘請員工辦理好工傷保險,保險費由甲方承擔。否則乙方聘請員工因工傷事故造成的費用金額由甲方承擔。
8、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力,本合同經(jīng)甲乙雙方簽字后即日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工承包合同13
甲方:__________
乙方:__________
根據(jù)《合同法》之規(guī)定,本著互惠互利、共進雙贏的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,就德州實華24萬噸/年燒堿、30萬噸/年P(guān)VC搬遷項目設備庫工程相關(guān)事宜,達成協(xié)議條款如下:
一、工程概況
二、工期
本工程的加工工期為__________因無法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認可。如果甲方有變更工期順延的,必須雙方簽字認可。
三、甲方的權(quán)利和義務
1、保證材料的及時到位,不得耽誤乙方的'加工制作工作。若工程有變更應及時以書面的形式通知乙方避免費工損料。提貨費用甲方承擔。
2、遵守以上約定并執(zhí)行。
四、乙方的權(quán)利和義務
2、按照圖紙制作,保證工期和質(zhì)量。配合甲方審閱圖紙,如圖紙出現(xiàn)錯誤或不合理之處,應積極主動向甲方反映進行協(xié)商,并出具變更說明完善圖紙設計,達到甲方設計要求。
3、因甲方材料不及時到位,乙方有權(quán)停工并不納入工期范圍。甲方提貨時乙方承擔裝車的費用。
4、遵守以上約定并執(zhí)行。
五、技術(shù)要求
1、甲方提供完整的加工圖紙壹套,乙方根據(jù)圖紙和技術(shù)要求進行加工制作不得擅自改動圖紙。合同簽訂后乙方根據(jù)工期和甲方要求編排工程進度表以利于工程按時完成。
2、鋼構(gòu)件拋丸除銹。油漆為中灰防銹漆,漆膜厚度達到設計要求。不含防火涂料的采購及涂刷。
3、本工程的款項不含構(gòu)件加工竣工資料的編制費用,如需探傷,費用由甲方負責,并且不含高強螺栓及抗滑移試驗費。但應為甲方提供方便的途徑以利于工程建設的順利進展。
4、乙方在加工期間,甲方可隨時派技術(shù)人員對加工構(gòu)件進行檢驗。驗收合格后方可出廠。若有錯誤及時返修達到規(guī)范要求標準讓甲方滿意。
5、構(gòu)件制作驗收執(zhí)行GB50205-20__________《鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗收規(guī)范》。
六、付款方式
合同簽訂3日內(nèi),甲方付給乙方總加工款的50%作為預付款,余款按提貨量分期付清。
七、本合同未盡事宜雙方另行協(xié)商。如協(xié)商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責任由違約方全部承擔。
八、本合同一試兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字或蓋章后生效。
甲方(蓋章簽字)__________乙方(蓋章簽字)__________
__________年__________月__________日
加工承包合同14
甲方(發(fā)包方):順德市鎮(zhèn)泡沫加工廠
甲方代表:
乙方(承包方):
經(jīng)甲乙雙方互相協(xié)商,甲方將順德市鎮(zhèn)泡沫加工廠承包給乙方經(jīng)營。甲乙雙方在平等、互利、自愿的基礎(chǔ)上,簽定如下協(xié)議:
一、承包方式
甲方將權(quán)屬于甲方的
泡沫加工廠承包給乙方自產(chǎn)自銷經(jīng)營。承包期內(nèi),一切經(jīng)營資金由乙方自籌;一切開支包括廠房租金、水、電費、稅收費、衛(wèi)生管理費等費用均由乙方負責支付,甲方概不負責。
二、承包期限
合同承包期限為一年,從20xx年8月日起至20xx年8月日止。合同期滿后,如甲乙雙方愿意,可繼續(xù)簽訂承包合同。
三、承包費用
承包費用為100000元人民幣(大寫壹拾萬元整)/年。乙方于每月5日前向甲方繳交承包款8300元,尾數(shù)在最后一個月結(jié)清;第一次繳交承包款時間為20xx年9月5日前。如乙方逾期未繳交承包款,每日按拖欠總額的1收取滯納金;超過20日未繳交承包款,甲方有權(quán)終止承包合同,并將乙方保證金不予退還。
四、安全責任
乙方應為工廠員工購買工傷保險。合同期內(nèi),一切安全事故由乙方負責,甲方概不負任何責任。
五、違約責任
乙方在合同簽定后向甲方交納30000元保證金。如有違約,則由違約方向另一方賠償違約金30000元。
六、其它事項
1、甲乙雙方簽字后,此合同不受市場行情等任何因素影響,合同期內(nèi),任何一方擅自中止合同(包括乙方中途退場等),則按違約處理。
2、甲方將原購買的其他廠的`廢泡沫(包括蜆華、福星、等)移交給乙方購買,但乙方不得自行與廠家重新洽談價格或簽訂合同,如有價格等因素變動,必須及時通知甲方前去與廠家處理解決,否則按乙方違約處理。
3、甲方以前購買的廠貨廢泡沫,如受價格變動和其它因素的影響,導致一些廠貨不能再繼續(xù)購買的,甲方不負責任,不減少承包費。
4、乙方在經(jīng)營期間,所有新找到的廢泡沫貨源和購買的廢泡沫廠貨,在合同期滿后,必須連同以前的廢泡沫廠貨全部移交給甲方購買,并且乙方二年內(nèi)不得在甲方工廠周圍方圓30公里范圍內(nèi)開設廢泡沫加工廠。
5、甲方負責提供一臺泡沫拉絲機給乙方使用,維修費用由乙方負責。其它物品由甲乙雙方在接交時簽訂清單,合同期滿后乙方按清單將物品交給甲方,遺失或損壞的物品按價賠償。
6、合同期內(nèi),如因現(xiàn)廠房不能繼續(xù)租用或政府有關(guān)部門干涉的原因,導致乙方不能生產(chǎn)的情況下,由甲方負責協(xié)調(diào)有關(guān)關(guān)系或另外租廠房使用,乙方每月仍然按以前的廠租標準支付廠房租金;因搬廠房造成停工期間按270元/日扣減承包費。如甲方不能協(xié)調(diào)好關(guān)系,無法讓乙方繼續(xù)開工,則雙方按終止合同處理并進行結(jié)算,此種情況不按違約處理。
7、如雙方發(fā)生合同糾紛,須在甲方工廠所在地即順德地區(qū)提出訴訟。
8、未盡事宜,由甲乙雙方另行協(xié)商解決。
9、此合同一式兩份,甲乙雙方各持一份具有同等法律效力,簽字生效。
甲方(蓋章):順德市鎮(zhèn)泡沫加工廠
甲方代表(簽名):
乙方(簽名):
簽定日期:年月日
加工承包合同15
合同編號:
簽訂地點:
定作方:______
承攬方:______
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
二、定作方帶料
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準
四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預付款數(shù)額及時間
十、結(jié)算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由_____仲裁委員會仲裁(當事人雙方不在本合同中約定仲裁機構(gòu),事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的.,可向人民法院起訴)
十四、雙方協(xié)商的其它條款
-----------------------------------
| 定作方 | 承攬方 |鑒(公)證意見: |
|單位名稱(章) |單位名稱(章) | |
|單位地址: |單位地址: | |
|法定代表人: |法定代表人: | |
|委托代理人: |委托代理人: |經(jīng)辦人: |
|電 話: |電 話: | 鑒(公)證機關(guān)(章) |
|電報掛號: |電報掛號: | 年 月 日 |
|開戶銀行: |開戶銀行: |(注:除國家另有規(guī)定外, |
|帳 號: |帳 號: |鑒(公)證實行自愿原則) |
|郵政編碼: |郵政編碼: | |
-----------------------------------
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
監(jiān)制部門: 印制單位:
第四篇:加工承包合同
勞務清包合同
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)
承包方: 身份證號碼(以下簡稱乙方)
為明確責任,保障雙方的權(quán)益,保證生產(chǎn)項目發(fā)、承包工作的順利進行,根據(jù)本項目的具體情況,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商一致,特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示,雙方一致同意按合同條款執(zhí)行。
一、項目名稱:
二、項目地點:
三、承包范圍:
四、項目內(nèi)容:下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝,屬承包范圍內(nèi)的原材料、在制品、產(chǎn)成品的轉(zhuǎn)運等屬承包范圍內(nèi)的內(nèi)容。
五、承包方式
1、甲方發(fā)包形式為人工費(勞務費)清包。
2、乙方承包范圍內(nèi)的項目實行包人工、包工期、包質(zhì)量、包安全、包保修等全部內(nèi)容。
六、合同價款
最終以雙方實際審定的工時數(shù)和批量生產(chǎn)交貨臺數(shù)結(jié)算。工時單價為160元/日。整臺交付單價元/臺。人工費用包含乙方員工的工資、產(chǎn)品質(zhì)量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。
七、開工日期及交付
開工日期: 2012年月日,項目必須在2012年月日全部生產(chǎn)完畢并合格交付。乙方必須確實遵守規(guī)定的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方。
(一)過期2日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價的1%接受甲方處罰。
(二)繼續(xù)逾期3天以上至5天以內(nèi)者,按未交部分總價的2%接受甲方處罰。
(三)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,按未交部分總價的3%接受甲方處罰。
(四)繼續(xù)逾期10天以上,依違約論,不論未交部分數(shù)量,違約金以5%的一倍計算。
八、付款方式
1、生產(chǎn)完成驗收合格后,30日內(nèi)辦理結(jié)算,結(jié)算總承包價款的80%,結(jié)算完畢后15日內(nèi),甲方 1
支付剩余15%項目款(也可當月驗收合格后在下月與甲方給本公司員工發(fā)工資時同步支付)。
2、其余5%保修金,自項目結(jié)束驗收合格之日起滿60日后10日內(nèi)付清。
3、生產(chǎn)期間原則上不發(fā)生人工費用結(jié)算,但因乙方人員確因看病治療的費用,可事先征得甲方公司總經(jīng)理同意方可結(jié)算。
九、項目質(zhì)量
乙方產(chǎn)品質(zhì)量必須達到公司規(guī)定的各項合格標準。乙方應嚴格按設計圖紙、公司驗收規(guī)范、公司生產(chǎn)計劃要求生產(chǎn)(不含試制產(chǎn)品),否則由此產(chǎn)生的質(zhì)量問題及責任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
十、項目進度
在生產(chǎn)中,乙方應嚴格按照甲方公司《生產(chǎn)用工計劃》派工生產(chǎn),不得以任何理由要求多用工時,影響生產(chǎn)進度。如非人為操作設備故障維修、停水停電、生產(chǎn)材料不按計劃到廠導致誤工誤時,由甲方核實,總經(jīng)理批準后方可具實調(diào)整《生產(chǎn)用工計劃》。
十一、甲方工作
1、開工前向乙方提供設計圖紙,乙方應妥善使用和保管。
2、甲方有權(quán)對乙方在生產(chǎn)過程中的項目進度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)進行監(jiān)督。達不到要求時,提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經(jīng)濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回并保留追償權(quán)利。
3、負責提供的生產(chǎn)用設備安拆和調(diào)試維修工作。乙方未經(jīng)允許擅自改動機電設備設置或操作不當導致安全事故,責任和經(jīng)濟損失由乙方全部承擔。
十二、乙方工作
1、乙方負責生產(chǎn)現(xiàn)場設備設施使用保養(yǎng),設備故障報修。
2、甲方在生產(chǎn)過程中認為乙方有工作人員嚴重不稱職,影響產(chǎn)品質(zhì)量及工作進度時,可要求乙方更換。
3、生產(chǎn)實行日報制度,乙方應在每日上午上班時間告知甲方生產(chǎn)進度,計劃完成情況、存在的問題和今日生產(chǎn)計劃。
4、乙方應承擔在本項目在移交前的成品及半成品的保護責任。
5、為保證生產(chǎn)質(zhì)量,對于生產(chǎn)難點乙方應先報甲方公司,經(jīng)甲方確認后方可批量生產(chǎn),否則由此產(chǎn)生的一切責任由乙方負責。
6、乙方管理人員在生產(chǎn)期間(包括準備和收尾階段)必須專職在崗。生產(chǎn)項目管理人員必須配置手機,并保持24小時開機,保證生產(chǎn)期間(特別是緊急情況下)的通訊暢通,同時安排節(jié)假日及夜間生產(chǎn)值班。
7、乙方生產(chǎn)負責人必須參加甲方召開的生產(chǎn)會議,乙方應落實會議決定的各項事宜。
8、乙方生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的垃圾、邊角料及廢料應隨時根據(jù)甲方要求有組織的清理運至指定地點。
9、乙方生產(chǎn)完畢后,應負責對因乙方原因人為損壞的設備設施恢復原狀,若乙方無能力或未在規(guī)定的時間內(nèi)恢復,由甲方派人修復,費用由乙方承擔。
10、合同規(guī)定由乙方完成或提供配合的工作(包括會議約定內(nèi)容),如乙方拒絕完成或不能按合同要求完成,甲方有權(quán)另行安排其他單位完成,所發(fā)生的費用從乙方項目款中扣減,影響工期的責任由乙方承擔。
11、產(chǎn)品驗收后,乙方人員及自帶設備設施在 日內(nèi)清理撤離完畢做到工完場清,并自行承擔有關(guān)費用。
12、乙方自行負責生產(chǎn)勞動力的組織、調(diào)配及管理,費用自理。甲方不對乙方生產(chǎn)人員的工資、社保等勞務關(guān)系負責。
13、乙方在本合同的執(zhí)行期內(nèi)應保守甲方的各項商業(yè)秘密不得將有關(guān)資料透露給任何第三方。乙方應教育員工保守甲方的各項商業(yè)秘密如因乙方員工的原因經(jīng)甲方允許事宜除外導致甲方有關(guān)的商業(yè)秘密泄露乙方應承擔相應的法律責任。
十四、材料、設備供應
1、甲方負責供應生產(chǎn)用材料及生產(chǎn)工具,乙方如臨時需要申購材料需提前并在一天內(nèi)向甲方遞交書面材料,甲乙雙方必須履行嚴格的交接手續(xù),乙方必須指定人員清點數(shù)量、填寫交接清單,乙方應有指定代表簽名。
2、乙方在生產(chǎn)過程中使用甲方的設備及工量具時(不含啳尺及自然損壞內(nèi)容),乙方要負責維修和保養(yǎng),嚴禁任意損壞,如損壞乙方應向甲方賠償損失,甲方在結(jié)算時扣回。
3、材料進廠后不得擅自運出生產(chǎn)現(xiàn)場,如發(fā)現(xiàn)甲方將處以乙方其材料價值加倍的罰款,情節(jié)嚴重上的送交司法部門處理。
十五、安全生產(chǎn)
乙方在生產(chǎn)過程中必須加強管理,按有關(guān)規(guī)定采取各項安全保證措施,確保生產(chǎn)安全,否則、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切責任及損失均乙方負責。乙方所有人員要積極主動的執(zhí)行甲方發(fā)布的《安全設備操作規(guī)程》,要參與甲方組織的安全培訓。
十六、項目移交
乙方應在產(chǎn)品驗收后規(guī)定日內(nèi),按甲方提出的整改內(nèi)容限日整改,承包內(nèi)容結(jié)束后,乙方按甲方規(guī)定日內(nèi)撤出全部生產(chǎn)人員、(除收尾項目所需的以外)乙方逾期未向甲方完成移交,視同乙方延誤工期,承擔延誤工期的違約責任。
十七、因甲方材料供應不及時、生產(chǎn)計劃變更或產(chǎn)量減小時造成的乙方人員誤工或停工時,乙方應
立即調(diào)整撒離部分(30%~40%)人員另行安排,余下的人員應由甲方組織工作內(nèi)容并支付日工資。
十八、合同爭議
如遇不可抗力的戰(zhàn)爭、自然災害等造成的損失,由甲乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成可向甲方公司所在地法院提起訴訟。
十九、其他
此合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)甲乙雙方簽定后生效,兩份合同書具有同等法律效力。附件《生產(chǎn)用工計劃》。合同未盡事宜,由雙方按實際情況另行以書面形式協(xié)商解決。
甲方:
負責人:
聯(lián)系電話:
簽訂日期:
乙方: 負責人: 聯(lián)系電話: 簽訂日期:
合同變更協(xié)議書
甲方:
乙方:
甲、乙雙方遵循合法、公平、平等自愿、協(xié)商一致、誠實信用原則,同意對年月日雙方簽訂的勞務清包合同作以下變更:
甲方:(簽章)乙方:(簽名)
年月日年月日
第五篇:關(guān)于勞務承包合同集錦
關(guān)于勞務承包合同范文集錦七篇
隨著人們法律意識的建立,合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多,簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢?下面是小編為大家收集的勞務承包合同7篇,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
勞務承包合同 篇1甲方:______________建設工程有限責任公司(____________)工程項目部
乙方:(勞務公司)______________
根據(jù)本工程具體特點,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就XX縣通江·麗都尚城建筑工程勞務的人工費、文明施工、施工管理、設備機械費用等事項協(xié)商一致,訂立本協(xié)議事書。
一、工程概況:
工程名稱:__________________________________________。
工程地點:__________________________________________。
工程規(guī)模:a#:_________層,b#:_________層,c#:_________層,_________,總建筑面積:約_________㎡。
承包內(nèi)容:施工圖(含散水溝)以內(nèi)勞務的人工費、機具、文明施工、施工管理、設備機械、架料模具及其輔助材料等一切費用。
二、合同工期:
施工工期:_________年,即:__________________
開工日期:20_________年____月____日。
竣工日期:20_________年____月____日。
除基礎(chǔ)超深,重大設計修改,人力不可抗因素及室外附屬工程外,雙方不得更改工期,若有發(fā)生事況所有必須甲方主管負責人簽字認,否則無效。
三、工程質(zhì)量:
必須達到現(xiàn)行國家規(guī)范標準,質(zhì)量等級為:力創(chuàng)優(yōu)良,必須合格。并保證達到:
(1)按設計施工圖和甲方以及業(yè)主要求施工,施工行標準按《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗收標準》gb50300—xx以及相關(guān)配套的現(xiàn)行國家規(guī)范標準;
(2)分戶檢測合格:即房間幾何尺寸、層高均符合設計,偏差值小于規(guī)定誤差值;
(3)實體檢測合格:即設計梁板柱幾何尺寸、鋼筋位置、砼保護層厚度,偏差值小于規(guī)定誤差值。
所完成工程質(zhì)量不合格,以及由于乙方使用材料引起后續(xù)施工出現(xiàn)質(zhì)量問題的返工等,所有損失均由乙方承擔。
四、承包內(nèi)容:
1、甲方職責:
①負責提供本程材料;
②負責監(jiān)督管理乙方施工,以及業(yè)主、監(jiān)理等上級領(lǐng)導部門檢查驗收工作;
③負責審查支付乙方申報進度款所有工作;
2、乙方職責:
負責本工程設計施工圖范圍和圖紙會審記錄內(nèi)勞務費用,除門窗、水電安裝、保溫層、防水層外,其余所有人工費、機械、文明施工、施工管理等費用,即含以下列內(nèi)容:
(1)施工圖范圍內(nèi)所有設計內(nèi)容施工人工勞務費用(含水電安裝預埋費用);
(2)完成施工圖所有設計內(nèi)容的一切機械設備、施工用具和機具、模具架料及其鋪助材料模具架料及其鋪助材料自備,(機械設備如塔吊、提升機、攪拌機等;施工用具如鋼筋、模工、水電工、砼工機具等;模具架料及其鋪助材料如鋼管及扣件、模板、安全網(wǎng)以及釘子、鐵絲、綁扎絲、電線和燈(施工操作工作面內(nèi))等);
(3)完成施工圖范圍內(nèi)所有設計內(nèi)容的安全文明施工管理和投入此項材料設備費用,即:
①安全文明施工管理工作,如安全教育、專職安全員管理等;
②安全保證措施的人工、安全設施:如安全帽、安全帶、安全網(wǎng)以及勞保用品等,其他項目施工涉及的安全設施、材料(如外架和架板高凳等)應無償使用;
(4)負責本工程臨設搭拆人工費用;
(5)負責本工程承包范圍內(nèi)的施工管理費用,即:
①施工組織工作安排;
②指導工人按圖施工,并檢查其質(zhì)量合格,交驗甲方以及監(jiān)理或業(yè)主;
③本工程按圖施工抄平放線;
④本施工內(nèi)容以及相關(guān)安全文明施工管理,工程材料管理及保衛(wèi)工作費用;
(6)負責本工程承包范圍內(nèi)的人員施工安全保險費用,應達到不記名_________萬元保險金額,承包范圍內(nèi)直接的、間接的(含提供安全設施所引起的)一切安全事故均由乙方負責;
(7)負責配合有關(guān)施工項目的配合費用;
(8)負責本工程承包范圍內(nèi)的以及相關(guān)成品保護等費用;
(9)負責相應工程的進場材料及使用臨時設施材料的御貨。
五、工程單價:
1、乙方所完成工程量計算方式:以施工圖設計建筑面積計算一次性包干,單價按設計建筑面積計算_________元/㎡。
2、所有粘貼(指內(nèi)外墻磚、地磚)安設計圖收方計價:外墻:_________元/㎡;內(nèi)墻:_________元/㎡;地面:_________元/㎡。
3、施工圖和圖紙會審記錄以外和_________元從以上變更另行按實計算(但所有變更應無條件按甲方要求執(zhí)行)。
六、工程款支付:
1、為了保證本工程質(zhì)量信譽,乙方必須交納100萬元質(zhì)保金,簽訂本協(xié)議時繳納。若乙方單方違約,甲方有權(quán)拒退作違約金。
2、工程款
先由乙方自行墊支,完成主體第八層框架后,支付已完工程量巡工程款;完成主體第十六層框架后,支付已完工程量60%工程款;完成主體驗收合格后,支付已完工程量75%工程款;裝飾工程按主體工程的施工節(jié)點支付方式進行工程款支付;初驗前支付至總價75%;竣工經(jīng)驗收合格后四月內(nèi)支付至總價95%;其余5%,1年保修期滿。
3、無承包范圍內(nèi)的質(zhì)量事故由甲方一次支付給乙方,若有發(fā)生的應當扣除發(fā)生費用一并扣減。
七、其他事項:
1、施工期乙方必須遵守甲方一切管理制度,服從甲方監(jiān)督管理,否則甲方有權(quán)對乙方進行處罰。
2、乙方必須加強安全管理,全體職工自覺按安全管理制度施工,在施工前要進行質(zhì)量安全交底,堅持班前教肓,嚴禁酒后作業(yè),嚴禁違章施工,保證達到安全文明施工檢查(現(xiàn)場部分)合格,否則所出現(xiàn)一切后果均由乙方自行負責,甲方有權(quán)對乙方人員予以處罰。上班不戴安全帽罰款_________元/人次,高空不系安全帶罰款_________元/人次。
3、乙方在施工期間應按月支付工人工資,并上報甲方一份證明,禁出現(xiàn)拖欠工人工資鬧事,否則甲方有權(quán)對乙方罰款_________元/次。
4、乙方應愛惜甲方材料,嚴禁浪費材料,注意成品保護,否則甲方有權(quán)對乙方罰款_________元/次。
5、乙方必須文明施工,嚴禁出現(xiàn)打架斗毆,否則甲方有權(quán)對乙方罰款_________元/人次。
6、乙方應抓緊時間施工,因乙方原因造成工期延誤或影響其他工序施工,造成業(yè)主和公司對甲方處罰,以及給予第三人的賠償,乙方必須賠償甲方相應損失
7、若因業(yè)主方資金不到位給乙方造成損失按業(yè)主方給甲方勞務部分的賠償額度直接支付給乙方
8、本協(xié)議雙方自覺遵守,否則違約方應承擔合同部分5%違約金。
9、其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
八、本協(xié)議書甲乙雙方簽字或蓋章后生效,一式四份,甲乙雙方各持二份,具有同等法律效力。
甲方:__________________建設工程有限責任公司(____________)工程項目部
負責人(簽章):__________________
電話:__________________
委托代理人(簽章):__________________
電話:__________________
乙方:(勞務公司)__________________
負責人(簽章):__________________
身份證:__________________
電話:__________________
委托代理人(簽章):__________________
身份證:__________________
電話:__________________
20______年_____月_____
勞務承包合同 篇2發(fā)包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
為確保工程順利進行,明確雙方權(quán)利義務,甲、乙雙方經(jīng)過充分協(xié)商,并結(jié)合本工程實際簽訂本合同,以利共同遵守。
第一部分 工 程 概 況
1.工程名稱:
2.工程地點:
3.結(jié)構(gòu)類型:
4.承包范圍:
5.承包方式:
6.甲方駐施工現(xiàn)場代表:
乙方駐施工現(xiàn)場代表:
第二部分 工 期
1.開工日期:
竣工日期:按甲方安排工期執(zhí)行
2.乙方應按暫定開工日期組織施工,如不能按時開工應在開工日期五天前,向甲代表提出書面延期開工的理由和要求。
3.甲方代表因故要求乙方暫停施工,應在提出書面要求后24小時內(nèi)提出停工后對工程的處理意見,乙方按甲方書面要求停止施工,實施甲方代表處理意見后,向其提出書面復工要求,經(jīng)甲方代表批準簽字后,繼續(xù)施工。
4.甲方代表不能在規(guī)定的時間提出處理意見或收到復工要求后24小時內(nèi)未予答復,乙方可自行復工。
5.停工責任在甲方,由甲方承擔經(jīng)濟損失,相應順延工期,停工責任在乙方,由乙方承擔經(jīng)濟損失,工期不予順延。
6.在施工過程中,對以下原因造成工期延誤的,甲方代表應當確認,工期相應順延。
(1)由于人力不可抗拒的自然災害。
(2)由于設計變更導致工程量增加。
(3)一周內(nèi)非乙方原因,停水、停電造成停工累計超過8小時。
非上述原因不能按合同工期施工的,乙方承擔違約責任,并處以罰款,計人民幣 元(大寫)
第三部分 質(zhì) 量
1.本工程質(zhì)量等級為: 合 格
2.乙方應認真按照規(guī)范、標準、設計要求及各項交底組織施工,隨時接受甲方管理人員的檢查驗收,為檢查提供便利條件。
3.如經(jīng)甲方檢查工程質(zhì)量不符合合同要求,乙方應按甲方要求認真返工,并承擔返工費用;非乙方原因?qū)е路倒ぃ杉追匠袚嘘P(guān)費用。
4.凡隱蔽工程和中間驗收部位,經(jīng)乙方自檢達到合同要求后,應及時書面通知甲方進行驗收;經(jīng)甲方有關(guān)人員驗收達到合同要求,并簽字認可后,乙方方可繼續(xù)施工。
5.乙方應做好自身的成品保護工作,承擔因成品保護不利而造成的損失,并積極配合甲方做好成品保護工作,如發(fā)現(xiàn)人為破壞或施工相互配合中成品損壞,應及時向甲方匯報。
6.竣工工程質(zhì)量經(jīng)驗收不符合合同要求,乙方應按甲方代表提出的要求,進行返工,修改,直到符合合同要求并承擔返工修改的費用,工期不予順延。
第四部分 材 料 供 應
甲方應及時保質(zhì)保量組織材料進場,以保證施工進度,否則甲方承擔由此造成的損失。
第五部分 勞保基金及稅金
1.勞保基金由甲方按規(guī)定向所在地行業(yè)統(tǒng)籌機構(gòu)繳納,乙方不再向甲方計取。
2.稅金由甲方代扣代繳。
第六部分 對勞務隊的管理
1.乙方應保證進場人員的整體管理水平和勞務素質(zhì)。
2.乙方進場人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓,并附帶上崗證,由甲方留存復印件。
3.乙方應自行辦理與自身相關(guān)的社會手續(xù)并按照公司規(guī)定承擔相應費用。
第七部分 勞動力安排
1.乙方應按甲方的進度計劃及質(zhì)量要求保證施工人員的數(shù)量及技術(shù)構(gòu)成,隨時接受甲方的核查和監(jiān)督。
2.如發(fā)生勞動力不足或暫離現(xiàn)象,乙方應承擔給甲方造成的相應經(jīng)濟損失和有關(guān)支出。
第八部分 獎 罰 條 款
2.乙方對甲方材料包裝品的回收,甲方以回收品價值的進行獎勵。
第九部分 工程結(jié)算與價款支付
1.工程結(jié)算:
①、
②、
③、
④、
2.價款支付方式:每月支付進度款的80%,完工驗收合格后除保修金外,一次付清。
3.保修金比例:工程結(jié)算額5%,一年后付清。
第十部分 合同的生效與終止
1.本合同自簽章之日生效。
2.出現(xiàn)下列情況,甲方可提出終止合同。
(1)乙方有嚴重損害甲方形象及利益的行為發(fā)生。
(2)未完成甲方進度計劃,并無具體改進措施。
(3)發(fā)生質(zhì)量問題,對甲方責令不予改正,私自修補造成不良影響的。
(4)未按安全規(guī)章生產(chǎn),整改后不能達到要求的。
第十一部分,其他
1.本合同未盡事宜,雙方可另訂協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
2.如發(fā)生合同糾紛,雙方應先行協(xié)商,協(xié)商不成時,由仲裁做出最終裁定。
3.本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)二份。
甲 方:(蓋章) 乙 方:(蓋章)
地 址: 地 址:
負 責 人: 負 責 人:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
簽訂日期: 年 月 日
勞務承包合同 篇3甲方:
乙方:
茲有乙方承包甲方 包裝、裝車、回料、散裝糸統(tǒng)、設備潤滑、環(huán)境衛(wèi)生等 項目,根據(jù)《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》和有關(guān)規(guī)定,按照平等、自愿、協(xié)商一致的原則,雙方簽定勞務項目承包合同如下:
一、勞務承包項目:包裝、裝車、回料、散裝糸統(tǒng)、設備潤滑、安全管理、環(huán)境衛(wèi)
二、承包期限:20xx年3月至20_年12月.
三、承包費用: 包裝、裝車以每月實際包裝量每盹2.92元/噸結(jié)算勞務費,回料每
四、承包費支付方式:乙方必須按甲方要求進行工作,甲方以現(xiàn)金按月向乙方支付承包費用。
五、甲方提供條件:甲方向乙方提供必要的勞動條件和勞動工具。
六、承包期內(nèi)乙方的職責、任務和要求:
(一)、乙方及其所聘人員必須自覺遵守和服從國家、地方政府的法律法規(guī)和甲方管理規(guī)定和各項規(guī)章制度,愛護甲方的公共財物和設施及環(huán)境。
(二)、在承包期內(nèi),對所需人員的聘用、教育管理制度和對聘用人員的報酬待遇,由乙方自主負責決定。
在承包期內(nèi)乙方及所聘人員所發(fā)生的勞務糾紛、由于違章操作、不服從指揮造成的工傷、病殘和安全事故及處理全部由乙方自行負責。(三)、具體職責、任務和要求:
1、每天根據(jù)公司發(fā)貨室提供的裝票據(jù)、噸位、品種庫號等由包裝負責人安排包裝人員進行包裝,嚴禁混包、漏包、多裝、少裝,所裝貨物必須碼放規(guī)范、整齊;嚴禁無票裝車或先裝車后開票的現(xiàn)象發(fā)生。每日由包裝負責人對包裝稱重系統(tǒng)進行校驗,確保袋重合格。
2、包裝物由包裝負責人到分廠領(lǐng)用,每次領(lǐng)用后辦理出庫手續(xù),并建立臺帳,每日據(jù)實核對包裝物的使用量和破損數(shù)量,每月底根據(jù)袋裝水泥產(chǎn)品的實際發(fā)出數(shù)、破損袋數(shù)與領(lǐng)用數(shù)進行核對,如有不符,查明原因,及時處理。
3、包負責人在每天包裝工作完成后,必須將發(fā)貨票椐統(tǒng)計匯總后交到分廠核算員處登記保管。4;實行包干工資,包裝人員不得以任何理由拖廷每日包裝量,必須嚴格按每日公司發(fā)貨室開出的數(shù)量足額包裝。以上由于人為因素造成的各項經(jīng)濟損失勻由乙方承擔。
七、合同的變更、解除或終止:
本合同已經(jīng)雙方認真研究,慎重考慮而達成一致,均必須共同遵守,需要變更、解
八、違約責任:
(一)、甲方無故不按時向乙方支付承包費用,按承包費的5%向乙方支付滯納金。
(二)、如乙方未按職責、任務和要求履行職責,完成任務,甲方有權(quán)要求乙方從新整改,如整改無效,甲方有權(quán)按不底于承包費總額的10%扣減當月承包費。
(三)、乙方及其所聘人員對甲方公共財物、設施、設備和環(huán)境造成損失的,由乙方照價賠償。
(四)、甲、乙雙方任何一方不履行本合同義務或單方面變更、解除或終止的,各自向?qū)Ψ桨春贤趦?nèi)承包費總額的20%支付賠償金。
九、未盡事宜:其它未盡事宜由雙方共同協(xié)商,簽定補充條款作為本合同附件,具有同等效力。與國家相關(guān)法律、法規(guī)相悖的,以國家法律、法規(guī)為準。
十、本合同一式四份,甲、乙雙方各持一份;甲方存檔一份;財務部門備案一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
勞務承包合同 篇4甲方:
乙方:__________________
依照《中華人民共和國合同法》及國家相關(guān)法律、法規(guī)和公司文件相關(guān)規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,甲、乙雙方就xxxx(工程)勞務施工承包事宜協(xié)商達成一致。訂立本合同。
第一條 工程概況
工程名稱:xxxx
工程地點:xxx
工程承包范圍
xxx1#、3#、4#、5#、11#、12#樓施工圖的全部工程量。
第二條工程工期
1、計劃開工日期:20xx年8月,計劃完工日期:20xx年10月25日。
2、乙方應無條件執(zhí)行甲方的進度計劃安排(包括新調(diào)整的進度計劃)。
第三條工程質(zhì)量標準
所承包工程范圍內(nèi)的工程質(zhì)量必須達到國家設計要求。
第四條組成合同文件及解釋順序
組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下:
1、本合同;
2、本工程施工圖紙及國家現(xiàn)行或行業(yè)標準規(guī)范;
注:上述文件應互為補充,在合同中出現(xiàn)含糊不清或不相一致時,按上述順序解釋,不能清楚解釋時,在不影響工程正常施工進度的情況下由雙方協(xié)商解決。
第五條甲方責任和義務
1、負責統(tǒng)一制定各項管理目標,組織編制施工計劃、物資需用量計劃表,實施對工程質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)、文明施工、計量檢測、實驗化驗的控制、監(jiān)督、檢查和驗收。
2、負責與業(yè)主、監(jiān)理、設計及有關(guān)部門工作聯(lián)系,協(xié)調(diào)現(xiàn)場工作關(guān)系。
3、根據(jù)工程情況要求乙方增減施工人數(shù),滿足施工生產(chǎn)需要。對施工質(zhì)量底劣、技術(shù)差、不服從指揮、有違法亂紀行為的人員予以清退。
4、按本合同約定,向乙方支付勞動報酬。
5、協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場施工人員出入證件,其費用由乙方自理。
第六條乙方責任和義務
1、遵守國家政策和法律法規(guī);遵守業(yè)主和甲方企業(yè)的相關(guān)規(guī)章制度,做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、勞動保護等工作。
2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關(guān)技術(shù)要求及施工組織設計精心組織施工,確保工程質(zhì)量達到約定的標準,對本合同勞務承包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負責; 根據(jù)業(yè)主或甲方的計劃要求(包括調(diào)整后的計劃),合理組織,科學安排作業(yè)計劃,投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質(zhì)量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3、應按招標文件要求和承諾的管理人員、安全員(持證)保質(zhì)保量到位。技術(shù)工人必須按國家規(guī)定持上崗,技工必須有職業(yè)技能操作證,持證率達到100%。特殊工種必須有特種作業(yè)操作證,持證率達到100%
4、服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理;接受甲方和業(yè)主有關(guān)人員對質(zhì)量、進度、技術(shù)、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護等方面的管理:接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況;
5、做好施工場地周圍建筑物、構(gòu)筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發(fā)生損壞,應自行承擔由此引起的一切經(jīng)濟損失及各種罰款:6.按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉(zhuǎn)材料及其他設施:
7、按國家政策規(guī)定與每個務工人員簽訂《勞動合同》并按合同所約定的條款支付務工人員工資(務工人員工資每月造冊備案),承擔因此項工作不到位而引起的糾紛或當?shù)叵嚓P(guān)行政部門的處罰及責任后果;
8、為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關(guān)的防護用品);
9、進場施工人員要求具備思想素質(zhì)好、身體健康、技術(shù)熟練等條件;禁止18歲以下的未成年人和55歲以上的老人及體弱病殘人員;禁止使用不法人員,乙方應承擔因使用以上不合格人員而引起的責任和后果。
10、甲方在資金暫時不到位,業(yè)主未能按時拔付工程款的情況下,乙方不得因此而影響正常施工,不得聚眾鬧事,做到對甲方的諒解。
第七條環(huán)境保護、安全生產(chǎn)和文明施工
1、甲方應集中組織對乙方進場施工人員進行安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護以及公司相關(guān)制度等方面的教育;依據(jù)國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)章制度、監(jiān)督、監(jiān)控乙方的相關(guān)工作實施情況,使其體系有效運行。
2、乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴格按安全施工標準進行施工;加強對現(xiàn)場操作工人的安全教育;認真落實安全措施,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,確保安全生產(chǎn);隨時接受安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查。由于自身安全措施不力及違章操作造成事故,承擔一切責任后果和經(jīng)濟費用。
發(fā)生安全事故,乙方應按有關(guān)規(guī)定立即上報甲方有關(guān)部門,同時按國家有關(guān)法律規(guī)定對事故進行處理。
3、乙方就嚴格執(zhí)行建設主管部門及環(huán)保、消防、環(huán)衛(wèi)等到有關(guān)部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定,做到文明施工;保證施工現(xiàn)場整潔有序,符合文明施工的有關(guān)規(guī)定和要求,維護甲方良好的企業(yè)形象,并承擔因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款。
加強現(xiàn)場管理,采取一切適當?shù)拇胧Wo現(xiàn)場內(nèi)外環(huán)境,限制由施工作業(yè)引起的噪音或其它污染;避免對公眾和第三方財產(chǎn)造成損害和妨礙。
第八條材料、設備供應與管理
1、甲方提供給乙方使用的周轉(zhuǎn)材料實行調(diào)拔制,根據(jù)工程計劃需要向乙方提供。
2、乙方就妥善保管、合理使用甲方供應的材料、設備(包括領(lǐng)用、保管、裝卸、退庫、辦理相關(guān)手續(xù)、按甲方指定的場內(nèi)地點歸類堆放);因保管和使用不善發(fā)生丟失、損壞,乙方應按領(lǐng)用時的價格賠償。
3、材料按預算分折量對乙方實行限額領(lǐng)料,乙方應合理用料、注重節(jié)約。如材料使用超出預算用量,則超出部分的費用由乙方承擔;材料節(jié)約部分,由甲乙雙方按_______比例分成。
第九條承包方式、價格及包含的內(nèi)容
1、承包方式及單價:按3#、4#、11#、12#樓施工圖包含的全部內(nèi)容包工包料、每平方米1800元;1#、5#樓按每平方米1800元的45%結(jié)算(即每平米810元)。
2、承包價格所包含的內(nèi)容:
承包價格包括施工期間乙方的各類風險及施工人員工資和調(diào)遣費:小型機具費用;各類材料的場內(nèi)二次倒運;自然氣候影響停水、停電、待料等不可預見工日費用;包括周轉(zhuǎn)材料的領(lǐng)用、裝卸、看護、保管、退庫;勞動保護用品費用(安全帽、安全帶、手套等);安全防護設施的搭拆(安全網(wǎng)、防護欄桿、防護棚等);
文明施工費用(包括上級部門對現(xiàn)場的各類檢查所發(fā)生的臨時用工);承包工程范圍內(nèi)的配合測量放線、材料試驗、電工、機械設備維修和安裝拆卸配合用工;預防一般性自然災害所采取的.措施用工費用;
甲方一次性支付乙方工程變更量全部費用貳拾萬元整。甲方今后不再向乙方支付任何變更費用。
3、本合同單價為一次包死價格,在合同實施期間不因其它因素變化而調(diào)整變動。
第十條結(jié)算辦法及付款方式
1、每月25日由甲方按乙方實際完成工程量(或按工程進度節(jié)點)結(jié)算勞務承包費,次月15日前按合同價款結(jié)算完畢,交甲方財務部門作為支付勞務承包費用的依據(jù)。
2、甲方不預付乙方生活費用,勞務承包費用按月支付(或按工程進度節(jié)點),付款時間為業(yè)主付款后,支付上月結(jié)算款的_______%。所承包工程完工后付結(jié)算款的_______%,余款待所承包承包工程完工驗收達到合同要求后_______%付清。3.在每月的承包費結(jié)算中,應扣除乙方向甲方勞務公司應繳納 _______%的勞務管理費。
第十一條施工驗收
1、乙方應按本合同約定的質(zhì)量標準組織施工,確保施工質(zhì)量。施工完畢,乙方應及時向甲方提交自檢報告,通知驗收;甲方應當及時對乙方施工成果組織有關(guān)部門進行初步驗收,驗收合格后再進入下道工序施工作業(yè);驗收結(jié)果表明乙方施工質(zhì)量不合格時,乙方應負責無償修復,不延長工期,并承擔由此導致的甲方的相關(guān)損失。
竣工驗收時,業(yè)主、監(jiān)理等相關(guān)方提出的工程質(zhì)量缺陷,乙方應無償維修,并承擔由此導致甲方相關(guān)損失,不因先期已經(jīng)甲方驗收而減輕乙方責任。
2、乙方應配合甲方對其工作進行的初步驗收及工程竣工驗收;甲方或施工場地內(nèi)第三方的工作必須乙方配合時,乙方應按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的費用另外協(xié)商)
第十二條工程保修
1、保修范圍、期限:______________
2、保修期間,乙方應在接到維修通知后按甲方要求內(nèi)容和時間派人維修,若乙方未按甲方要求執(zhí)行,甲方可委托其它單位或人員修理,其費用由乙方承擔。
第十三條保險
1、乙方負責人必須為從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險,并為施工場地內(nèi)自有人員生命財產(chǎn)和施工機械設備辦理保險,支付保險費用。
2、保險事故發(fā)生時,甲、乙雙方有責任采取必要的措施減少損失。
第十四條爭議
1、甲、乙雙方在履行合同時發(fā)生爭議,可以自行協(xié)商解決;否則,應在甲方所在地人民法院提起訴訟。
2、發(fā)生爭議后,除非出現(xiàn)下列情況,雙方都應繼續(xù)履行合同,保持工作連續(xù),保護好已完工作成果;
3、單方違約導致合同確已無法履行,雙方協(xié)議終止合同;
4、調(diào)解要求停止合同工作,且為雙方接受;
5、仲裁機構(gòu)要求停止合同工作;
6、法院要求停止合同工作。
第十五條合同履約保證金
1、乙方向甲方繳納合同履約保證金_______元。
2、合同履約保證金所含內(nèi)容應包括本合同內(nèi)所定的各項批標及投標文件內(nèi)的承諾條件,如:工期、質(zhì)量、安全、環(huán)境保護、文明施工、施工高峰期所到位人員數(shù),農(nóng)忙季節(jié)的人員數(shù)量,支付農(nóng)民工資,遵紀守法等。
若達不到以上內(nèi)容所規(guī)定的要求,則從履約保證金中扣除一定的金額;若發(fā)生嚴重違約或給甲方造成無法挽回損失的,沒收全部保證金,并賠償由此給甲方造成果。
3、本工程完工后,乙方按雙方所簽訂合同的內(nèi)容完成,經(jīng)有關(guān)部門驗收符合本合同規(guī)定的要求,則甲方在一月內(nèi)返還乙方的履約保證金(不計利息)。
第十六條合同終止
雙方履行合同全部義務;勞務報酬價款支付完畢;乙方向甲方交付本合同承包工程作業(yè)成果,并經(jīng)竣工驗收合格后;保修期滿未發(fā)生質(zhì)量問題,本合同即告終止。
第十七條合同份數(shù)
本合同一式_______份, 甲方_______份;乙方_______份。
第十八條合同生效
本合同自雙方簽章后生效。
甲方(蓋章):______________
乙方(蓋章):______________
合同簽訂時間:______________
合同簽訂地點:______________
勞務承包合同 篇5發(fā)包方:_______________(以下簡稱甲方)
承包方:_______________(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國違筑法》,《中華人民共和國勞動法》及其它相關(guān)法律。行政法規(guī)的原則,經(jīng)發(fā)包方(甲方)承包方(乙方)雙方友好協(xié)商。特制定以下條款(雙方共同遵守):
一.工程概況:
1.工程名稱:_____信息產(chǎn)業(yè)園區(qū)_______________工程。
2.工程地址:_______________
3.建筑面積:__________平方米
4.結(jié)構(gòu)類型:框架
5.工程造價:_______________
二.承包方式:
承包方(乙方)對_____信息產(chǎn)業(yè)園區(qū)_______________工程項目勞務人工費總承包。
三.承包范圍:
1.本工程承包范圍為甲方發(fā)出的施工圖中地梁面以上鋼筋工,模板工,泥工三大工程所屬的勞務工作。(不含水電,消防,門窗安裝,油漆,涂料,欄桿及扶手鋼筋豎焊金屬構(gòu)架,防水及外墻面隔熱保溫等工程)
四.承包工期:
1.開工時間:20_____年_____月_____日(以雙方確定的開工報告為準)
2.竣工時間:20_____年_____月_____日
五.費用標準:
1.勞務費按實際施工建筑面積_____─_____以上/每平方米_____元(結(jié)算單價:框架每平方_____/㎡計算,磚砌體內(nèi)外墻抹灰及面磚,樓地坪按每平方米為_____元)
2.甲方委托乙方完成承包范圍以外的工作(包括地梁面及以外的工程)雙方以現(xiàn)場市場價進行協(xié)商處理。
3.工程在施工過過程中若發(fā)生設計變更,勞務整體在人民幣__________元以內(nèi),甲方不另外補份,變更量在__________元以上,甲方將變更的勞務費按實調(diào)增(建筑面積增加不在此約定范圍內(nèi))。
六.工程質(zhì)量
在甲方工程技術(shù)人員的安排下,工程質(zhì)量必須達到合格標準。
七.履行保證金及勞務人工費及支付:
1.乙方進場施工在一周內(nèi)向甲方繳納勞務履約保證金人民幣叁拾萬元整。
2.甲方在工程主體封頂五日內(nèi)一次性返還乙方履約保證金人民幣叁拾萬元整。
3.本工程主體框架結(jié)構(gòu)到五層樓面完,甲方按總價的85%支付乙方勞務費,以每本月25日進行工程量的結(jié)算,次月五日內(nèi)支付85%人工工資。
4.該現(xiàn)場除合同包干外的另外用工,每日平均50元,技工為每日70元。
5.甲方應將乙方的人工工資打入乙方的賬戶,乙方向甲方提供人工費收據(jù)。
6.工程完工后一個月內(nèi)付清全部勞務工程款。
八.甲.乙方的職責:
1.乙方只提供對焊機一臺以及該項目施工工程中所需用的“扎絲,元釘鉛絲,”其余均由甲方負責。
2.甲方提供乙方人員的辦公室和住宿用房,食堂的設備及鍋具。
3.乙方免費提供甲方現(xiàn)場管理人員工作用餐。
九.由于甲方原因造成現(xiàn)場停工、待料甲方按現(xiàn)場人員每人每天補貼人民幣_____元。
十.現(xiàn)場安全:
1.現(xiàn)場按甲方要求,乙方人員應遵守現(xiàn)場的規(guī)章制度,做到安全生產(chǎn)、文明施工。
2.乙方人員違反操作規(guī)程發(fā)生的安全事故,由乙自行負責。
甲方:_______________ 乙方:_______________
負責人:_______________負責人:_______________
電話:_______________ 電話:_______________
20_____年_____月_____日 20_____年_____月_____日
注:本協(xié)議一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份,本協(xié)議具有法律效力
勞務承包合同 篇6程承包人(甲方):
勞務分包人(乙方):
依據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其有關(guān)法律、行政的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結(jié)合本工程特點,經(jīng)公司、項目部、勞務隊協(xié)商一致就本項目勞務,訂立本合同;
第一條:勞務承包工作對象及提供勞務內(nèi)容
工程名稱:
工程地點:
承包范圍:
第二條:承包工作期限
開始工作日期: 年 月 日,結(jié)束日期: 年 月 日;總施工天數(shù)為: 天。
第三條:質(zhì)量標準
工作質(zhì)量:
1、按總承包合同的有關(guān)質(zhì)量規(guī)定、國家現(xiàn)行的《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》和《建筑安裝工程質(zhì)量評定標準》及相關(guān)的企業(yè)標準;
2、分項工程、分部工程、單位工程一次驗收合格率100%。
3、本工程必須達到質(zhì)量評定 等級。
第四條:安全目標
安全生產(chǎn)目標:工亡事故為零,杜絕重大安全事故,一般輕傷事故控制在2‰以內(nèi)。
第五條:成本目標
成本目標:實行計劃報備、限額領(lǐng)料,材料實際消耗量控制在項目部的計劃成本消耗量以內(nèi)。
第六條:其它目標
1、文明施工目標:強化現(xiàn)場科學管理,滿足現(xiàn)場文明要求爭創(chuàng)“達標文明工地”。
2、服務目標:與項目部協(xié)同配合完成項目管理目標責任書,創(chuàng)建業(yè)主滿意工程
第七條:勞務報酬
7.1、本項目的勞務報酬采用下列方式計算:
7.2、上述價格為確定價,不予調(diào)整。如后續(xù)法律及政策變化,導致勞務價格變化的,市場人工價格的變化超過 %,經(jīng)雙方協(xié)商可酌情考慮調(diào)整勞務報酬,但在協(xié)商變更的合同價款之前勞務分包人仍需履行原合同,不得以價格不合適為由拒絕施工,否則視為違約,并依照本合同第十八條之規(guī)定承擔違約責任。
7.3、圖紙以外需增加施工量的:室外配套、增加工程量,由勞務隊負責完成,依照實際發(fā)生工程量,按核定程序以公司統(tǒng)一勞務價格計酬。
7.4、本工資不含稅費
7.5、保險及生活用煤不計。
7.6、本項目評定獲得以下獎項的。以勞務總費為基數(shù),分別作為勞務獎勵費;
A、自治區(qū)級工程“天山杯”獎 %
B、昌吉州級工程“博峰杯”獎 %
C、自治區(qū)級“文明施工工地” 獎 %
D、昌吉州“文明施工工地” 獎 %
第八條:工程量的確認
1、采用固定勞務報酬方式的,施工過程中不計量工程量。
2、采用按確認的工程量計量勞務報酬的,由項目部施工技術(shù)負責人、項目經(jīng)理、公司質(zhì)安部、經(jīng)營計劃部主管簽字認可、報總工、總經(jīng)理批準方可有效。未經(jīng)上述程序辦理的,公司將不予支付報酬。
第九條:勞務報酬的支付:
9.1、勞務分包人與工程承包人約定下列方法支付:
1、第一期付款:材料進場后,甲方支付工程總價款 %(即 元)的材料款。
2、第二期付款:經(jīng)項目部、設計院、監(jiān)理、甲方共同驗收合格后再付總價 %(即 元)的費用。
3、第三期付款:待備案完成后支付至總價 %(即 元)的費用。
4、全部款項結(jié)算時,由公司財務將全部勞務報酬的5%作為質(zhì)量保修金。待保修期滿后無質(zhì)量問題另行付清;
5、勞務隊必須負責現(xiàn)場的的保管,保衛(wèi)工作,工資由勞務隊支付。
第十條::項目經(jīng)理
10.1、工程承包人委派的擔任駐工地履行本合同的項目經(jīng)理為,職務是,職稱是。
10.2、職權(quán):
第十一條:相關(guān)工作責任
11.1 項目部責任:
組建與工程相適應的項目管理班子,全面履行總承包合同,組織實施施工管理的各項工作,對工程的工期和質(zhì)量安全向公司負責;
1、編制施工作業(yè)計劃,做好施工前準備工作。
2、在開工作業(yè)之前,項目部按施工要求配置必須的施工機具及原材料,并保證水電供應正常,并向勞務隊進行詳細的書面及現(xiàn)場技術(shù)交底工作。
3、落實安全防護用品,項目部負責提供安全帽、安全帶及安全網(wǎng)等防護用品,并向勞務隊盡享詳細的書面安全技術(shù)交底工作。
4、項目部指責:管理引導、技術(shù)服務、檢查驗收、落實處罰。
5、負責編制施工組織設計,統(tǒng)一制定各項管理目標,組織編制年、季、月施工計劃、物資需用量計劃表,實施對工程質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)、文明施工、計量檢測、實驗化驗的控制、監(jiān)督、檢查和驗收;
6、負責工程測量定位、沉降觀測、技術(shù)交底,組織圖紙會審,統(tǒng)一安排技術(shù)檔案資料的收集整理及交工驗收;
7、統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)解決非勞務承包人獨立使用的生產(chǎn)、生活臨時設施、工作用水、用電及施工場地;
8、按時提供圖紙,及時交付應供材料、設備、所提供的施工機械設備、周轉(zhuǎn)材料、安全設施保證施工需要;
9、按本合同約定,向勞務承包人簽發(fā)工程量及勞務報酬;
10、負責公司與監(jiān)理、設計及有關(guān)部門聯(lián)系,協(xié)調(diào)現(xiàn)場工作關(guān)系
11.2 勞務對工作責任:
本合同勞務承包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量、工期向工程總承包人負責,組織具有相應資質(zhì)證書的熟練工人投入工作;未經(jīng)工程承包人授權(quán)或允許,不得擅自與發(fā)包人及有關(guān)部門建立工作聯(lián)系,自覺遵守法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度;
1、勞務承包人根據(jù)施工組織設計總進度計劃的要求,周密完成施工時段、階段性的勞務用工計劃,經(jīng)項目部批準后嚴格實施。
2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規(guī)范,安全操作規(guī)程等規(guī)定進行施工,投入足夠的人力、物力,嚴格按圖紙及做法說明施工。
3、加強安全教育,認真執(zhí)行安全制度,落實安全措施,確保施工安全。
4、遵守國家和地方政府部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,自覺接受公司及上級有關(guān)部門的管理、監(jiān)督和檢查,接受公司隨時檢查其設備、材料保管、使用情況,及其操作人員的有效證件、持證上崗情況,與項目部密切配合,照顧大局。
5、按項目部統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具,按公司統(tǒng)一標準化地要求設置標牌,搞好生活區(qū)的管理。負責進場材料的轉(zhuǎn)運。
6、工程竣工后移交建設單位之前,負責對現(xiàn)場的一切設備、設施和施工成品進行保護,因自身責任發(fā)生損壞,應承擔由此引來的一切損失。
7、勞務承包人必須服從公司及項目部的轉(zhuǎn)發(fā)的各項指令。
8、除非本合同另有約定,勞務承包人應對其施工內(nèi)容的實施、完工負責,應承擔并履行總承包合同約定的、與勞務作業(yè)有關(guān)的所有義務及施工程序。
9、勞務承包人因人員素質(zhì)技術(shù)力量跟不上時,項目部有權(quán)終止合同,并要求承擔經(jīng)濟責任。如公司采購部門不能滿足項目正常施工時,勞務隊有權(quán)向公司投訴,并要求承擔經(jīng)濟補償,同材料、設備造成的勞務隊停工,24小時以上,按停工每一天造價增加0.5元/㎡。
10、工程安全及質(zhì)量由勞務分包人自行負全責,并承擔相關(guān)損失和罰款。
第十一條:材料、設備供應的約定
1、勞務承包人應在接到圖紙后 天內(nèi),向本項目部提供材料、設備、構(gòu)配件供應計劃,經(jīng)確認后,按計劃要求的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量和供應時間等組織貨源并及時交付;如規(guī)格、型號、數(shù)量不符合要求時,應在驗收時提出,項目經(jīng)理負責處理。
2、勞務承包人應妥善保管、合理使用公司供應的材料、設備。因保管不善而發(fā)生丟失、損壞的勞務承包人應按數(shù)賠償,并承擔因此造成的工期延誤等發(fā)生的一切經(jīng)濟損失。
3、勞務承包人設專人向項目部保管辦理施工材料限額領(lǐng)料手續(xù)。進場材料驗收,裝卸工作由勞務隊負責。
4、勞務承包人應嚴格按照項目部提供的質(zhì)量要求和配合比施工。施工中用料浪費及不合理的超出現(xiàn)額部分,由勞務隊承擔,必須在施工中使用材料,做到活完料盡,保持現(xiàn)場整潔,否則根據(jù)情節(jié)給予處罰。
5、大型工具項目部負責提供保證使用需要,勞務隊負責日常維護、保養(yǎng)、使用,并填寫運轉(zhuǎn)記錄、領(lǐng)設備用時填寫,并報項目部及公司備案;大型機械由公司指定專人負責維修。
6、需用周轉(zhuǎn)、低值易耗材料填寫,具體消耗指標公司另行規(guī)定。
7、勞務機械操作手,特殊工種應持證上崗操作,無證上崗造成的一切后果由勞務承包人承擔。
第十三條:現(xiàn)場管理規(guī)定
1、勞務人員要求嚴格遵守現(xiàn)場各項管理制度,在項目部的統(tǒng)一領(lǐng)導下組織施工,有關(guān)計劃進度、材料供應等工作應密切配合,保證施工順利進行。
2、勞務隊負責人對操作人員落實三級安全教育,進行遵紀守法安全生產(chǎn)的日常檢查,教育操作人員愛護公物,嚴禁偷拿現(xiàn)場用料及機具,如違反現(xiàn)場制度和有不法行為,項目部有權(quán)采取必要措施,勞務隊應承擔法律責任,并負責賠償經(jīng)濟損失,操作人員要遵守施工現(xiàn)場制度,不允許外來人員出入現(xiàn)場和住宿。
第十四條:關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1、分項、分部、單位工程質(zhì)量一次驗收合格率100%。
2、達不到驗評標準時,項目部要求勞務隊返工,勞務隊應無條件按項目部要求的時間返工,直到符合驗收標準,造成的一切經(jīng)濟損失由勞務隊承擔。
3、猶豫項目部技術(shù)人員指揮失誤而造成的返工由項目部負責承擔一切經(jīng)濟損失。
第十五條:有關(guān)安全生產(chǎn)及防護的約定
1、勞務承包人在施工過程中應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》等有關(guān)法律規(guī)定和項目管理制度的安全要求。
2、勞務承包人應在開工前5天內(nèi)以書面形式通知項目管理人,并提出相應的安全防護措施,經(jīng)公司質(zhì)安部、項目管理人、總共認可后實施,由公司承擔安全防護措施費用。
3、勞務承包人應對施工安全條件進行檢查,有權(quán)停止不符合安全施工條件的作業(yè),拒絕違章指揮,并要求項目部承擔由此造成的損失。
4、由于操作人員在施工過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,及不正確使用安全防護用品導致發(fā)生重大傷亡事故,由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失的和法律責任全部由勞務分包人承擔。
5、施工過程中,操作人員因違反消防條例和法規(guī)造成大的火災事故,由勞務隊自行負全責,給工地造成經(jīng)濟損失的應賠償。
6、勞務承包人必須負責管理好自己下屬人員,不得在工地打架、鬧事,沒發(fā)生一次,罰款500元,情節(jié)嚴重的送當?shù)毓膊块T處理。
第十六條:項目經(jīng)理與勞務對的日常調(diào)配
1、勞務承包人,負責現(xiàn)場勞務隊的日常調(diào)配。
2、勞務對指派現(xiàn)場施工員(質(zhì)檢員)配合項目部搞好技術(shù)工作,做好班組自檢、互檢工作。
3、勞務隊應落實管理員一名,負責勞務隊工具的領(lǐng)發(fā)、保管及日常限額領(lǐng)料并辦理手續(xù)。
4、勞務隊負責人、現(xiàn)場施工員、專業(yè)班組長應參加項目部組織的各項檢查、考核工作、周生產(chǎn)例會及班前交底會和班后碰頭會,并貫徹落實。
5、對工期、質(zhì)量、使用功能有影響的專業(yè)班組的選擇,勞務隊應報項目部審核確認。
6、材料節(jié)約部分,文明施工,質(zhì)量,進度獎勵部門由勞務隊和項目部5:5共同分享。
第十七條:工程變更
11.1、施工中發(fā)生對原施工內(nèi)容進行變更,由項目經(jīng)理提前三天以書面形式向勞務承包人發(fā)出變更通知,并提出變更的相應圖紙和說明,勞務承包人按照項目經(jīng)理發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求,進行下列需要的變更:
(1)更改工程相關(guān)部分的標高、軸線、位置和尺寸;
(2)增減合同中約定的工程量;
(3)改變有關(guān)的施工時間和順序;
(4)其他有關(guān)工程變更的附加工作。
17.2 猶豫變更而發(fā)生的增減工程量,經(jīng)計算報酬單項施工項目在1000元以內(nèi)(含1000元)不予調(diào)整總價。
17.2 因勞務承包人自身原因?qū)е碌墓こ套兏瑹o權(quán)要求追加勞務報酬,并承擔由此造成的一切損失,且工期不予順延。
第十八條:違約責任
1、承包人若不能按期保質(zhì)保量完工,應承擔違約責任并賠償因此給甲方造成的損失。
2、在項目部材料供應及水電正常的情況下,由于勞務隊原因逾期竣工,每逾期一天,勞務隊應承擔公司的 元的違約金,業(yè)主要求提前竣工,應做好經(jīng)濟簽證,按實際發(fā)生支付趕工措施費(不可抗力造成的延誤除外)。
3、如勞務分包人就本合同的履行有異議,雙方應協(xié)商解決,在協(xié)商一致變更合同之前,應先履行原合同,如勞務分包人拒不履行原合同,應承擔違約責任,項工程承包人支付工程總價款10%的違約金。
4、勞務分包人施工質(zhì)量不符合本合同的質(zhì)量保準,應無償返工,維修至合格標準,公司造成損失的,向公司支付總價款10%的違約金。
5、勞務承包人應妥善保管、維護項目部所有的機械設備工具,安全用品。如造成損失按照損失程度給予賠償。
6、項目部做好成本預算和實際發(fā)生額,按月或按進度進行考核,未能完成“項目管理目標責任書”,由項目部和勞務隊分別承擔各自責任。
第十九條:其他約定:
第二十條:合同份數(shù)
本合同一式四份,工程承包人持三份,勞務隊持一份,雙方簽字蓋章之日生效。
工程承包方(蓋章): 勞務承包方(蓋章):
授權(quán)代表(蓋章): 身份證號碼:
時間; 年 月 日 時間: 年 月 日
勞務承包合同 篇7甲方:
姓名:
性別:
身份證號:
電話:
家庭住址:
乙方:
姓名:
性別:
身份證號:
電話:家庭住址:
鑒于乙方勞動崗位、勞動量及勞動時間與全日制工作制不足。根據(jù)《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》和有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致,自愿簽訂本勞務協(xié)議,共同遵守本協(xié)議所列條款。
第一條本協(xié)議期限為。本協(xié)議于年月日生效,至年月日終止。
第二條乙方承擔的勞務內(nèi)容,要求為:
第三條乙方提供勞務的方式為:
第四條甲方認為,根據(jù)乙方目前的健康狀況能依據(jù)本協(xié)議第二條、第三條約定的勞務內(nèi)容、要求、方式為甲方提供勞務,乙方也愿意承擔所約定勞務:
第五條乙方負有保守甲方商業(yè)秘密的義務。乙方負有保護義務的商業(yè)秘密。
第六條按實際工作量技工(每天九個小時)每人每天按九十元記報酬,每月月底截止。下月10號左右發(fā)工資。
第七條發(fā)生下列情形之一,本協(xié)議終止:一、本協(xié)議期滿的;
二、雙方就解除本協(xié)議協(xié)商一致的;三、乙方由于健康原因不能履行本協(xié)議義務的,如有病或病故甲方不承擔任何責任。
第八條甲、乙雙方若單方面解除本協(xié)議,僅需提前一周通知另一方即可。
第九條本協(xié)議終止、解除后,乙方應在一周內(nèi)將有關(guān)工作向甲方移交完畢。
第十條附書面說明,如給甲方造成損失,應予賠償。
第十一條乙方在工作期間,嚴格按照施工要求工作。合理損傷甲方相應承擔責任。
第十一條乙方在協(xié)議期間無條件服從甲方的一切規(guī)章制度,違規(guī)后果自負。
第十二條乙方除享受規(guī)定的酬勞外,不享受其它的福利待遇。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日