第一篇:工 程 居 間 合 同
工 程 居 間 合 同
《承 諾 書》
甲方(承諾單位及法人)乙方(中介方等人)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》第23章的424條之規(guī)定和國務(wù)院1998第19號文件、國家工商總局1995第36號等的文件精神,凡屬工程項目對中介方的勞務(wù)費和誤工工資,有收取傭金之規(guī)定。在本項目中秉著平等互利、自愿的原則,現(xiàn)甲方特委托乙方為甲方與業(yè)主聯(lián)系的唐湘大酒店改擴建裝飾工程總造價為4000萬元左右,必先簽此承諾為依據(jù),只要本項目成功了,甲方同意按本項目合同的總造價支付%給乙方等人,此款是甲方付給乙方的中介勞務(wù)費、前期費用、誤工工資等損失的補償和獎勵。乙方承擔(dān)稅金,甲方愿意承擔(dān)全部法律責(zé)任,以及其它任何形式的懲罰。乙方可以憑借此承諾書向項目所有地的法院提請訴訟判決,甲方及單位自動放棄一切抗辯權(quán)利。
一、工程名稱:唐湘大酒店主樓改造裝飾工程
二、工程地點:長沙市萬家麗中路三段157號
三、本工程項目總造價萬元,按工程總造價%支付給乙方為中介勞務(wù)費,合計萬元人民幣。以實際結(jié)算工程量為依據(jù)。
四、經(jīng)雙方協(xié)商,自項目簽訂合同,人員進場后支付乙方6萬,業(yè)主方支付甲方預(yù)付款,付乙方前期開支費萬元,余款按業(yè)主方每月支付甲方工程款的比例支付給乙方,以竣工驗收按實際工程量結(jié)算全部付清,乙方的中介費、勞務(wù)費不屬質(zhì)保金和經(jīng)濟效益的好壞的限制。
五、發(fā)包方和甲方兩方是自愿成交簽訂的正式合同,合同簽訂日起,居間方算完成了居間義務(wù),望業(yè)主和甲方雙方在合同有效期間應(yīng)盡所責(zé),依法執(zhí)行合同,在合同有效期間、居間方(乙方)概不承擔(dān)甲方與業(yè)主的任何技術(shù)、矛盾、安全、經(jīng)濟等其他任何糾紛,乙方必須協(xié)助甲方資金到位。
六、本合同簽字時起,如甲方不按合同執(zhí)行和按時付款,甲方必須按總造價的中介費總額加倍處罰賠償給乙方,如乙方協(xié)助業(yè)主方資金未按時到位,必須接受此條款同等條件責(zé)任。
七、本居間勞務(wù)合同,雙方簽字蓋章押手印后產(chǎn)生法律效力,是不可撤銷和更改的,是無條件保證兌現(xiàn)的見索即付憑證,不為企業(yè)改制更名或更換法人而受影響,是同該項目有同等壽命,與本項目甲方與業(yè)主方的正簽合同一樣具有同等法律效力,直到上述款項支付完畢后,本承諾才自動失效。
甲方(單位公章)乙方(簽字手印)
聯(lián)系電話:
本項目負(fù)責(zé)人(簽字手印):聯(lián)系電話:
身份證號碼(復(fù)印件):身份證號碼(復(fù)印件):
二○一二年月日
第二篇:工程居間合同
工程居間合同(通用15篇)
工程居間合同1
甲方(委托人):________________________
乙方(居間人):________________________
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《_____》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達(dá)成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負(fù)責(zé)就__________________工程項目,引薦甲方和該項目的管理方直接洽談,向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,
并最終促成與該項目管理方簽訂專業(yè)承包施工合同,協(xié)助甲方完成整個合同履行期間的協(xié)調(diào)工作,保障合同的順利實施。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設(shè)單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務(wù)
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息,最大限度的維護甲方的利益。
3、乙方應(yīng)保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。
4、乙方在甲方與建設(shè)單位進行合同談判期間,應(yīng)盡到作為居間人的慎謹(jǐn)和誠實義務(wù),達(dá)成合同簽署,那么在甲方的工程施工過程中(合同期內(nèi)),乙方仍有義務(wù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好甲方與項目管理方的關(guān)系,特別是在工程結(jié)算問題上,乙方全面負(fù)責(zé)協(xié)調(diào),乙方無任何理由進行推脫。
三、甲方義務(wù)
1、甲方負(fù)責(zé)提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負(fù)責(zé)和項目管理方進行合同談判。
2、居間成功,則由甲方全面履行和項目管理方所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用按照合同期間實際運量每噸______元(______元)結(jié)算(完稅后)。
2、甲方每周為乙方結(jié)算一次,每周一為乙方結(jié)算上周居間費用,乙方有權(quán)向甲方查詢每周總體運量,甲方有義務(wù)向乙方提供每周運量報表,甲方所提供報表必須保證真實有效,甲方不得以任何理由克扣乙方費用,如出現(xiàn)不實結(jié)算乙方有權(quán)索回,并保留雙倍賠償?shù)臋?quán)利。
3、合同簽訂后甲方應(yīng)向乙方提供合同復(fù)印件一份,作為居間費用總價計算依據(jù),甲方如不能按照合同約定時間向乙方支付居間費用,每超過一天按照合同居間費用總價千分之三進行賠償。
4、如甲方有終止本居間合同的意愿,甲方可根據(jù)合同總量計算居間費用,并一次性向乙方支付做為唯一條款向乙方提出協(xié)商。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、甲乙雙方均不得向第三方透漏合作細(xì)節(jié)及項目合作中相關(guān)利益人的秘密,任何乙方發(fā)現(xiàn)對方出現(xiàn)泄密行為均有權(quán)提出和提醒對方終止本行為,如因任何乙方的原因給對方造成實際的損失,受損方可向過錯方提出等價賠償。
六、合同終止
本合同自簽字之日起生效,直至本合同約定項目結(jié)束,項目期順延本合同無條件順延,直至本項目結(jié)束。
七、爭議解決方式?如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地_____委員會_____。
八、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地址:___________________________________
合同簽訂日:_____________________________________
甲方:(蓋章):____________
乙方(蓋章):___________
工程居間合同2
甲方(委托人):__________________________________
身份證號碼:____________________________________
聯(lián)系地址:______________________________________
聯(lián)系電話:______________________________________
乙方(居間人):___________________________________
身份證號碼:____________________________________
聯(lián)系地址:______________________________________
聯(lián)系電話:______________________________________
甲乙雙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《_____》經(jīng)雙方充分協(xié)商。依平等自愿,等價有償?shù)脑瓌t,達(dá)成如下協(xié)議。
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托負(fù)責(zé)就石家莊至濟南高鐵往反運輸土石方工程項目(以下稱該工程項目)引薦,運輸單位和甲方洽談,向運輸單位提供該工程項目的信息,并促成運輸單位與甲方簽訂該工程項目承包實施合同。
2、“居間成功”是指完成本條例所全部委托事項,運輸單位與甲方簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為運輸單位提供信息,或為甲方提供聯(lián)絡(luò)協(xié)助,撮合等服務(wù),均視為委托事項完成。
二、乙方的義務(wù)
1、乙方必須向運輸單位提供有關(guān)該工程項目的信息,乙方有義務(wù)協(xié)助運輸單位對該工程項目進行實地考察。
三、運輸方的義務(wù)
1、運輸單位負(fù)責(zé)提供營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)材料,負(fù)責(zé)和進行合同談判。
2、如果居間成功,則由運輸單位全面履行和甲方所簽訂的專業(yè)施工合同,運輸單位所履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)力和義務(wù),與乙方無關(guān)。
3、如果居間成功,則甲方應(yīng)按本合同約定向乙方支付居間報酬,如果未按時支付則逾期每日按未支付居間報酬的10%向乙方承擔(dān)違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間、和支付方式
1、甲方承諾每車每噸公里土石方向乙方支付________元,作為居間費。
2、每天居間費的計算方法:每天居間費=每車每趟每噸每公里每噸的居間費x天______每車總趟數(shù)x天___________總數(shù)。
3、居間費的支付時間為:運輸單位每輛車往返一次由甲方向乙方支付一次。
4、甲方可以轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付。
五、運輸單位在該項目提供的_____最終以運輸單位實際在該項目上提供的總的_____為主
六、本協(xié)議所述項目的工期為運輸單位與甲方簽訂的拉土石方施工合同的期限為準(zhǔn)
如果運輸單位與甲方簽訂的合同需要續(xù)簽合同期限的,本合同有效期限同步延續(xù)到運輸單位與甲方徹底不再有業(yè)務(wù)關(guān)系時,該協(xié)議終止。
七、保密事項
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)機密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲得的商業(yè)秘密作出不利于對方的行為,否則有權(quán)要求對方承擔(dān)違約責(zé)任。
八、爭議解決方式
如果發(fā)生協(xié)議爭議,雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意提交協(xié)議簽訂地_____委員會_____。
九、其他事項
1、乙方不得將本協(xié)議委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本協(xié)議一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:_______________________法定代表人:________________________
乙方:_______________________法定代表人:________________________
___________________________年________________月______________日
協(xié)議簽訂地:____________________________________________________
工程居間合同3
合同編號:XXX
委托人:XXXXX簽訂地點:XXX
居間人:XXXXX簽訂時間:XX年XX月XX日
第一條委托事項及具體要求:XXXX
第二條居間期限:從XXXX年XX月XX日至XX年XX月XX日。
第三條報酬及支付期限:居間人促成合同成立的,報酬為促成合同成立金額的XXXX%或者(大寫)XXX元。委托人應(yīng)在合同成立后的XX日內(nèi)支付報酬。未促成合同成立的,居間人不得要求支付報酬。
第四條居間費用的負(fù)擔(dān):居間人促成合同成立的,居間活動的費用由居間人負(fù)擔(dān);未促成合同成立的,委托人應(yīng)向居間人支付必要費用(大寫)XX元。
第五條本合同解除的條件
1、當(dāng)事人就解除合同協(xié)商一致;
2、因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;
3、在委托期限屆滿之前,當(dāng)事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務(wù);
4、當(dāng)事人一方遲延履行主要義務(wù),經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;
5、當(dāng)事人一方遲延履行義務(wù)或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的。
第六條委托人的違約責(zé)任:XXX
第七條居間人的違約責(zé)任:XXX
第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第XXX種方式解決:
(一)提交XX仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條其他約定事項:XX
第十條本合同未作規(guī)定的,按《中華人民共和國合同法》的規(guī)定執(zhí)行。
委托人(章):居間人(章):鑒(公)證意見:
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機關(guān)(章)
賬號:賬號:經(jīng)辦人:
郵政編碼:郵政編碼:年月日
工程居間合同4
甲方(委托人):
法定代表人:
地址:
聯(lián)系方式:
乙方(居間人):
法定代表人:
地址:
聯(lián)系方式:
上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商,簽訂本合同以共同遵守。
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負(fù)責(zé)就___省___市___區(qū)裝修工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設(shè)單位直接洽談,向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設(shè)單位簽訂該裝修工程項目的專業(yè)承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設(shè)單位未簽訂書面的裝修工程合同,乙方僅為甲方提供信息,或僅為甲方提供的聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務(wù)
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息,內(nèi)容包括但不限于中標(biāo)通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設(shè)單位供應(yīng)材料品種及單價等。乙方有義務(wù)協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權(quán)取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金人民幣___元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業(yè)主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設(shè)單位所簽訂裝修合同的組成部分。否則視為乙方?jīng)]有完成委托事項,無權(quán)取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應(yīng)保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執(zhí)行。
5、乙方在甲方與建設(shè)單位進行合同談判期間,應(yīng)盡到作為居間人的慎謹(jǐn)和誠實義務(wù)。如果能夠達(dá)成裝修工程合同,那么在甲方的裝修工程施工過程中,乙方仍有義務(wù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好甲方與建設(shè)單位的關(guān)系。
6、乙方領(lǐng)取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務(wù)發(fā)票,相關(guān)的所得稅由乙方自承擔(dān)。
三、甲方義務(wù)
1、甲方負(fù)責(zé)提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負(fù)責(zé)和建設(shè)單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的專業(yè)裝修工程合同。甲方因履行裝修工程合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。
3、如果居間成功,則甲方應(yīng)按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的___%向乙方承擔(dān)違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為裝修工程合同金額的___%。
2、乙方幫甲方成功介紹客戶,簽約裝修合同后。建設(shè)單位首付定金___%時,甲方將支付乙方全部裝修工程___%傭金。
3、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式支付。
五、居間費用的承擔(dān)
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔(dān)居間活動費用(或甲方同意承擔(dān)___費用)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權(quán)拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務(wù)的,應(yīng)向甲方支付人民幣___元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至___年___月___日,乙方仍未完成居間任務(wù)的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,由合同各方協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第___種方式解決:
(1)提交位于___(地點)的___仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力;
(2)依法向___所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本協(xié)議一式二份,協(xié)議各方各執(zhí)一份。各份協(xié)議文本具有同等法律效力。
3、本協(xié)議經(jīng)各方簽署后生效。
甲方(簽字或蓋章):
簽訂時間:___年___月___日
乙方(簽字或蓋章):
簽訂時間:___年___月___日
工程居間合同5
甲方(委托人):_____________________
法定代表人:______________________
地址:_____________________________
乙方(居間人):_____________________
身份證號碼:______________________
地址:_____________________________
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達(dá)成如下合同:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負(fù)責(zé)就_____________________工程項目(以下簡稱本工程項目),引薦甲方和該項目的建設(shè)單位進行接洽,向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設(shè)單位簽訂承包施工合同(最終合同名稱以甲方屆時所簽署合同為準(zhǔn))。
2、本工程項目主要情況
(1)工程名稱:________________________________________
(2)工程地址:________________________________________
(3)工程主要施工內(nèi)容:_______________________________
(4)其他情況:________________________________________
二、甲乙雙方權(quán)利義務(wù)
(一)甲方權(quán)利義務(wù)
1、甲方負(fù)責(zé)提供真實的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;
2、甲方負(fù)責(zé)根據(jù)乙方提供的信息或約定的時間和建設(shè)單位進行合同談判;
3、甲方有權(quán)隨時向乙方了解居間服務(wù)進度;
4、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的承包施工合同,甲方因履行承包施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān);
5、如果居間成功,則甲方應(yīng)按本合同約定,向乙方支付居間報酬;
6、甲方對乙方提供的項目資料及其他相關(guān)信息負(fù)有保密義務(wù);
7、甲方有對乙方公開本工程項目談判進度的義務(wù)。
(二)乙方權(quán)利義務(wù)
1、乙方應(yīng)向甲方提供有關(guān)本工程項目的信息,協(xié)助甲方對本工程項目進行實地考察;
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于本工程項目的基本信息真實可靠;
3、乙方有權(quán)知情整個項目談判全過程;
4、在甲方與建設(shè)單位進行合同談判期間,乙方應(yīng)盡到居間人的謹(jǐn)慎和誠實義務(wù)。
三、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本工程項目居間報酬為工程承包施工合同金額的____%;
2、甲方應(yīng)在居間成功之日起_____日內(nèi)向乙方全額支付全部居間報酬;
3、“居間成功”是指甲方與建設(shè)單位就本工程項目簽訂書面的工程承包施工合同;
4、乙方賬戶信息如下:
戶名:____________________________
卡號:____________________________
開戶行:__________________________
5、甲方可以轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金的方式支付。
四、居間活動費用的承擔(dān)
居間活動費用是指乙方完成委托事項實際支出的必要費用。甲方于本合同簽訂之日起____日向乙方支付人民幣______________,作為乙方居間活動費用。居間活動費用不包含在居間報酬中,居間人未促成合同成立的,有權(quán)不予返還。
五、保密事項
1、甲乙雙方應(yīng)充分保守本合同所涉及的商業(yè)秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業(yè)秘密做出不利對方的任何行為。
六、違約責(zé)任
1、甲乙雙方應(yīng)完全履行本協(xié)議約定,任一方違約的,均應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
2、乙方遲延支付居間活動費用的,每遲延一日,應(yīng)向甲方支付逾期未付費用千分之三的違約金,遲延超過10日未支付的,乙方有權(quán)解除本合同。
3、乙方遲延支付居間報酬的,每遲延一日,應(yīng)向甲方支付逾期未付費用千分之三的違約金。
七、通知
1、通知聯(lián)系人
為方便協(xié)議雙方情況的溝通,甲方指定___________為己方聯(lián)系人,乙方指定___________為己方聯(lián)系人,具體負(fù)責(zé)通知和傳達(dá)本合同相關(guān)事宜。
2、任何一方依據(jù)本合同約定需要發(fā)出的通知或其他告知事宜,如告知本條第1項約定的對方指定的聯(lián)系人,即視為該方已履行告知義務(wù)。任何一方在本合同中確定的通訊地址發(fā)生變化時,應(yīng)書面通知另一方。
3、通知地址及方式
甲乙雙方約定選擇電子郵件、郵件、傳真、電話作為通知方式。
(1)電子郵件地址
甲方:___________________乙方:__________________
(2)郵寄地址
甲方地址:______________乙方地址:______________
郵政編碼:______________郵政編碼:______________
(3)傳真號碼
甲方:__________________乙方:___________________
(4)電話號碼
甲方:__________________乙方:___________________
4、通知視為實際送達(dá)的日期確定如下:
(1)電子郵件方式的通知,該等通知以已讀回執(zhí)標(biāo)注日期為送達(dá)日。
(2)郵寄方式的通知,該等通知于發(fā)件之日起7日視為送達(dá)。
(3)用傳真方式發(fā)送的通知,在有關(guān)該傳真的傳送報告標(biāo)明的傳送日視為已實際送達(dá)。
(4)用電話方式發(fā)送的通知,在雙方接通電話的當(dāng)日視為已實際送達(dá)。
八、合同解除及終止
1、本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效,至居間成功及甲方全額支付居間報酬之日止。
2、甲乙雙方協(xié)議解除本合同或依據(jù)本合同約定內(nèi)容解除本合同的,本合同終止。
九、爭議解決
甲乙雙方約定,如就本合同的解釋、履行等發(fā)生的一切爭議,應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,任一方均有權(quán)向本合同簽訂地(_______市___區(qū))人民法院提起訴訟解決。
十、其他事項
1、甲乙雙方均已經(jīng)認(rèn)真閱讀和充分討論本合同,共同起草制作并完全理解和接受其含義的前提下簽訂本合同。
2、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
3、其他:_________________________________________________________
甲方(公章):____________________乙方(公章):______________________
法定代表人(簽字):_____________法定代表人(簽字):________________
_________年________月_________日__________年________月___________日
工程居間合同6
甲方(委托人):乙方(居間人):甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達(dá)成如下協(xié)議:
一、委托事項1、乙方接受甲方委托,負(fù)責(zé)就( )工程項目,引薦甲方和該項目的管理方直接洽談,向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,并最終促成與該項目管理方簽訂專業(yè)承包施工合同,協(xié)助甲方完成整個合同履行期間的協(xié)調(diào)工作,保障合同的順利實施。2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設(shè)單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)的,均視為委托事項未完成。二、乙方的義務(wù)1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息,最大限度的維護甲方的利益。2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目的上述信息真實可靠3、乙方應(yīng)保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。4、乙方在甲方與建設(shè)單位進行合同談判期間,應(yīng)盡到作為居間人的慎謹(jǐn)和誠實義務(wù),達(dá)成合同簽署,那么在甲方的工程施工過程中(合同期內(nèi)),乙方仍有義務(wù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好甲方與項目管理方的關(guān)系,特別是在工程結(jié)算問題上,乙方全面負(fù)責(zé)協(xié)調(diào),乙方無任何理由進行推脫。
三、甲方義務(wù)1、甲方負(fù)責(zé)提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負(fù)責(zé)和項目管理方進行合同談判。2、居間成功,則由甲方全面履行和項目管理方所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式1、本項目居間費用按照合同期間實際運量每噸3元(叁元)結(jié)算(完稅后) 。2、甲方每周為乙方結(jié)算一次,每周一為乙方結(jié)算上周居間費用,乙方有權(quán)向甲方查詢每周總體運量,甲方有義務(wù)向乙方提供每周運量報表,甲方所提供報表必須保證真實有效,甲方不得以任何理由克扣乙方費用,如出現(xiàn)不實結(jié)算乙方有權(quán)索回,并保留雙倍賠償?shù)臋?quán)利。3、合同簽訂后甲方應(yīng)向乙方提供合同復(fù)印件一份,作為居間費用總價計算依據(jù),甲方如不能按照合同約定時間向乙方支付居間費用,每超過一天按照合同居間費用總價千分之三進行賠償 。4、如甲方有終止本居間合同的意愿,甲方可根據(jù)合同總量計算居間費用,并一次性向乙方支付做為唯一條款向乙方提出協(xié)商。
五、保密事項1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。2、甲乙雙方均不得向第三方透漏合作細(xì)節(jié)及項目合作中相關(guān)利益人的秘密,任何乙方發(fā)現(xiàn)對方出現(xiàn)泄密行為均有權(quán)提出和提醒對方終止本行為,如因任何乙方的原因給對方造成實際的損失,受損方可向過錯方提出等價賠償。
七、合同終止本合同自簽字之日起生效,直至本合同約定項目結(jié)束,項目期順延本合同無條件順延,直至本項目結(jié)束。
八、爭議解決方式 如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂地址:合同簽訂日:甲方:(蓋章): 乙方(蓋章):法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:
工程居間合同7
(以下簡稱甲方)_________
(以下簡稱乙方)_________
依據(jù)《中華人民共和國合同法》第二十三章、四百二十四條、四百二十六條之規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立條款,共同遵照執(zhí)行。
施工承包方:_________
居間人:_________
工程名稱:_________
工程總價:_________
施工地點:_________
一、委托人與建設(shè)方或總承包方正式簽訂工程施工合同后,按本工程的總造價支付______給居間人作為酬金。
二、居間酬金付款方式分三交性付清,具體方式(承包方第一次撥款時給付中間費_________%,第二次撥款付中間費_________%,第三次全部付清中間費)。
三、居間人促成委托方與建設(shè)方或承包方合同成立的委托,應(yīng)當(dāng)按照約定支付酬金。
四、如委托人不按時支付酬金給居間人間,居間人可憑此合同向人民法院起訴、仲裁或申請支付令,居間人也有權(quán)委托業(yè)主方或總承包方在施工承包方工程款中扣給居間人。
五、本居間酬金不承擔(dān)交納稅金等一切費用。
六、本合同一式兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,酬金支付完畢后自動失效。
注:
1、該委托人委托以上居間人聯(lián)系取得本工程項目。
2、居間酬金以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬支付。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程居間合同8
合同編號:________________
委托人:__________________
簽訂地點:_______________
居間人:__________________
簽訂時間:___年___月___日
第一條委托事項及具體要求:_____________________________。
第二條居間期限:從___年___月___日至___年___月___日。
第三條報酬及支付期限:居間人促成合同成立的報酬為促成合同成立金額的___%或者(大寫)___元。委托人應(yīng)在合同成立后的___日內(nèi)支付報酬。未促成合同成立的,居間人不得要求支付報酬。
第四條居間費用的負(fù)擔(dān):居間人促成合同成立的,居間活動的費用由居間人負(fù)擔(dān);未促成合同成立的,委托人應(yīng)向居間人支付必要費用(大寫)___元。
第五條本合同解除的條件1、當(dāng)事人就解除合同協(xié)商一致;2、因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;3、在委托期限屆滿之前,當(dāng)事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務(wù);4、當(dāng)事人一方遲延履行主要義務(wù),經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;5、當(dāng)事人一方遲延履行義務(wù)或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的。
第六條委托人的違約責(zé)任:____________________________________________________________________________________
第七條居間人的違約責(zé)任:_____________________________________________________________________________________________
第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第___種方式解決:(一)提交____________仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。
第九條其他約定事項:___________________________________________________________________________
第十條本合同未作規(guī)定的,按《中華人民共和國合同法》的.規(guī)定執(zhí)行。
委托人(章):居間人(章):鑒(公)證意見:_________
居民身份證號碼:_________居民身份證號碼:_________經(jīng)辦人:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
電話:__________________電話:__________________
開戶銀行:__________________開戶銀行:__________________鑒(公)證機關(guān)(章)賬號:__________________
工程居間合同9
甲方(居間人):________________
乙方(委托人):________________
甲、乙雙方根據(jù)《_____》,依平等、自愿、等價有償?shù)脑瓌t,經(jīng)過充分協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、甲方接受乙方委托,負(fù)責(zé)就項目(以下簡稱“該工程項目”),向乙方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,引薦乙方和該項目的招標(biāo)單位洽談,協(xié)助乙方投標(biāo),并最終促成乙方與招標(biāo)單位簽訂該工程項目的合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。乙方與招標(biāo)單位未簽訂書面的工程施工合同,甲方僅為乙方提供信息,或為乙方提供的聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)的,均視為委托事項未完成。
二、居間期限
從________年____月____日至________年____月____日。
三、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為項目簽訂的工程施工合同(以下簡稱“施工合同”)金額的5%。
2、居間成功后,乙方應(yīng)在收到第一筆工程預(yù)付款三日內(nèi),向甲方支付居間報酬的50%,并在收到第二筆工程預(yù)付款三日內(nèi),向甲方支付剩余50%居間報酬。
3、乙方應(yīng)以的方式支付居間報酬。
四、居間活動費用的承擔(dān)
居間活動費用是指甲方為完成委托事項所支出的必要費用。在本合同簽訂時乙方向甲方支付作為居間活動費用。居間人促成施工合同簽訂的,居間活動的費用由居間人負(fù)擔(dān),并從居間報酬中扣除;居間人未促成合同成立的,甲方有權(quán)不向乙方返還居間活動費用。
五、雙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方應(yīng)按本合同的要求向甲方支付居間報酬及居間活動費用。
2、居間成功的,則由乙方全面履行和招標(biāo)單位所簽訂的施工合同。乙方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利、義務(wù)、利益和責(zé)任,均與甲方無關(guān)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本合同所涉及的商業(yè)秘密,包括但不限于雙方經(jīng)營信息、生產(chǎn)信息、技術(shù)信息、財務(wù)信息等。
2、雙方不得以其在簽訂居間合同或?qū)嵤┚娱g行為過程中所獲取的對方的商業(yè)秘密,實施對另一方不利的任何行為,否則因前述不利行為受損害的一方有權(quán)要求不利行為的實施方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
七、合同變更、解除和終止
1、經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以變更或解除本協(xié)議。
2、居間事項完成的、居間事項已無法完成的、居間事項的完成已無意義的或居間期限屆滿的,本合同終止。
3、因不可抗力等導(dǎo)致本合同目的不能實現(xiàn)的,本合同終止。
八、違約責(zé)任
1、甲方未按本合同的約定履行其義務(wù),隱瞞與訂立合同有關(guān)的重要事實或提供虛假情況的,應(yīng)向乙方支付違約金人民幣__________元。
2、乙方未按合同的約定向甲方支付居間報酬或居間活動費用的,乙方應(yīng)當(dāng)按日以逾期未付金額的向甲方支付違約金。
3、乙方不得隱瞞或提供虛假的施工合同金額,否則須按施工合同實際金額的向甲方支付違約金。
4、本合同生效后,任意一方單方解除本合同的,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金。在前述違約金支付完成后,雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同。
九、爭議解決方式
因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,雙方均應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不能達(dá)成一致的,雙方應(yīng)提請北京XX委員會按照該會規(guī)則進行裁決是終局的,對雙方均有約束力。
十、其他事項
1、本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商并達(dá)成補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):________________
乙方:(蓋章):________________
________年____月____日
________年____月____日
工程居間合同10
居間服務(wù)合同
甲方(施工方):
乙方(居間方):
甲、乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方為甲方提供居間服務(wù)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
一、居間服務(wù)事項:
1、乙方接受甲方委托,負(fù)責(zé)就 工程項目(以下稱該工程項目),向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與 (總建設(shè)單位)簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與 (總建設(shè)單位)就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。如果甲方跳過乙方,同乙方介紹的公司簽署了另外標(biāo)段的項目,也視同為乙方完成的居間服務(wù),甲方應(yīng)按本合同規(guī)定向乙方支付居間服務(wù)費。
二、甲方義務(wù)
1、甲方負(fù)責(zé)提供真實的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和 (總建設(shè)單位)所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。
3、如果居間成功,則甲方應(yīng)按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則逾期每日按未支付金額的 ‰向乙方承擔(dān)違約金。
三、乙方義務(wù)
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息,協(xié)助甲方對該工程項目全面了解。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目的上述信息真實可靠。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為甲方工程承包施工合同金額的 %。
2、在甲方與乙方引薦的 (總建設(shè)單位)簽訂工程項目承包施工合同當(dāng)日,甲方支付按合同總價的1%共計人民幣 元給乙方。甲方進場后,在 (總建設(shè)單位)第一筆預(yù)付款5%到賬之日起3日內(nèi)支付居間費的50%,即人民幣 元;第二筆預(yù)付款30%到賬之日起3日內(nèi)支付居間費的30%,即人民幣 元;甲方在收到 (總建設(shè)單位)第三筆付款之日起3日內(nèi)付清乙方剩余的20%居間費,即人民幣 元。
3、甲方支付的所有款項中不包含應(yīng)繳納的稅費。
4、甲方支付居間服務(wù)費以 (轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金)方式支付。
五、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務(wù)的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
六、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,協(xié)商不成,雙方同意由乙方所在地人民法院管轄。
七、其他
本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字或蓋章后生效。
(特別說明:請慎重考慮紅色字體部分,根據(jù)具體情況以作修正。以上文本敬請參考,如有不全面之處,請結(jié)合實際情況再作增刪。)
甲方(簽章): 乙方(簽字):
簽訂日期: 年月日 簽訂日期: 年月日
簽訂地點:
工程居間合同11
甲方(委托人):______________
聯(lián)系地址:______________
聯(lián)系電話:______________
乙方(居間人):______________
聯(lián)系地址:______________
聯(lián)系電話:______________
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國民法典》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達(dá)成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負(fù)責(zé)就工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設(shè)單位直接洽談,向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設(shè)單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設(shè)單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務(wù)
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息,內(nèi)容包括但不限于中標(biāo)通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設(shè)單位供應(yīng)材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務(wù)協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察,
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業(yè)主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設(shè)單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方?jīng)]有完成委托事項,無權(quán)取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應(yīng)保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執(zhí)行。
5、乙方在甲方與建設(shè)單位進行合同談判期間,應(yīng)盡到作為居間人的慎謹(jǐn)和誠實義務(wù)。如果能夠達(dá)成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務(wù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好甲方與建設(shè)單位的關(guān)系。
6、乙方領(lǐng)取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務(wù)發(fā)票,相關(guān)的所得稅由乙方自承擔(dān)。
三、甲方義務(wù)
1、甲方負(fù)責(zé)提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負(fù)責(zé)和建設(shè)單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。
3、如果居間成功,則甲方應(yīng)按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的______________%(大寫:百分之______________)向乙方承擔(dān)違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的______________%(大寫:百分之______________),共計:______________元整(大寫:______________)。
2、居間成功后,在甲方正常施工的月內(nèi),應(yīng)向乙方支付______________元整(大寫:______________);在正常施工的月內(nèi),應(yīng)支付______________元整(大寫:______________);竣工結(jié)算完畢,甲方取得全部工程款后五日內(nèi)全部結(jié)清剩余費用______________元整(大寫:______________)。
3、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式支付。
五、居間費用的承擔(dān)
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔(dān)居間活動費用。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權(quán)拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務(wù)的,應(yīng)向甲方支付______________元違約金(大寫:______________);如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至________年________月________日,乙方仍未完成居間任務(wù)的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交法院解決。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同壹式貳份,雙方各持壹份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽字或蓋章):______________法定代表人或委托代理人:______________
日期:______________
乙方(簽字或蓋章):______________法定代表人或委托代理人:______________
日期:______________
工程居間合同12
依據(jù)《中華人民共和國合同法》第二十三章居間合同第四百二十四條、第四百二十六條、第四百二四七條之規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方一致同意訂立如下合同條款,并共同遵守執(zhí)行。
委托方(承建方):
委托方(法人): 身份證: 居間人(受托方): 身份證:
一、工程概況
1、工程名稱:
2、業(yè)主單位:
3、工程內(nèi)容:
4、工程價量:
二、委托方與業(yè)主正式簽訂工程施工合同(含勞務(wù)承包合同,協(xié)議書等)之后,委托方同意支付居間人居間費用等,其居間費用按以上工程量總額 提取。居間費所有稅費由委托方承擔(dān)支付,支付方式按工程進度比例走。
三、居間人的居間費在委托方與業(yè)主方簽訂工程施工合同當(dāng)日支付。后續(xù)款支付方式按工程進度撥付比例按季度支付。(先期支付款項在居間費中扣除)
四、若居間從中促成委托方與業(yè)主方簽訂合同或協(xié)議成立,居間人的任務(wù)完成,委托方(承建方)簽訂施工合同后,在進場過程中,無論發(fā)生任何事故,如資金問題、安全問題等均與居間人無關(guān)。委托方應(yīng)當(dāng)按照約定支付其居間費用,如委托方在與相關(guān)方簽約的前后變更人員或推薦其他人接手該項工程,委托方亦應(yīng)按其約定履行支付居間費用。
五、如委托方不按時或不支付居間費給居間人(受托方),居間人(受托方)有權(quán)直接扣押和處理委托方(承建方)在施工現(xiàn)場所有設(shè)備,并且特此合同項人民法院起訴申請支付、委托方(承建方)放棄進行抗辨,另按每日5‰的費率賠償。居間人(受托方)也有權(quán)委托業(yè)主方或總承包方(相關(guān)方)在委托方(承建方)承建項目的工程預(yù)付款、進度款內(nèi)代扣給居間人(受托方)。
六、本合同與施工合同(含勞務(wù)承包合同,協(xié)議書等)同時履行,如委托方與總承包方未簽訂上述工程施工合同(含勞務(wù)承包合同、協(xié)議書等),本工程居間合同自然失效。本合同空格內(nèi)手填寫部份與其它部份與打印字體具有同等法律效力。
七、居間人只給委托方出據(jù)居間費用收條,不出據(jù)發(fā)票。
八、本合同一式四份,委托方、居間人各執(zhí)二份,經(jīng)雙方負(fù)責(zé)人、代表簽字或蓋章生效,居間費用支付完畢后失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程居間合同13
甲方(委托人):_________________________________
乙方(受托人):_________________________________
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》 ,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依照平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達(dá)成如下協(xié)議:
一、委托事項
乙方接受甲方委托,負(fù)責(zé)就 工程項目,土方工程量約____________萬m3。引薦甲方和該項目的總包單位直接洽談,向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設(shè)單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
二、乙方的義務(wù)
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息,乙方有義務(wù)協(xié)助甲 方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目的上述信息真實可靠。
三、甲方義務(wù)
1、甲方負(fù)責(zé)提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負(fù)責(zé)和______________________進行合同談判。
2、由甲方全面履行和總包單位所簽訂的專業(yè)施工單位合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。
3、甲方應(yīng)按本合同約定,向乙方支付居間報酬。 如果未及時支付,則逾期每日按未支付居間報酬的 ____________%向乙方承擔(dān)違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目單價:土方為______________________每方;石方為______________________每方。
2、居間報酬在甲方進場施工七天內(nèi),先支付______________________元給乙方,其余玖拾萬元在開工后___________月內(nèi)付清。
3、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式支付。
五、如委托人不按時或不支付報酬給受委托人時,受委托人可憑居間合同向人民起訴、仲裁或申請支付令,委托人不可抗辯。
六、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式肆份,雙方各持貳份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):__________________________ 乙方(公章):__________________________
法定代表人(簽字):____________________ 法定代表人(簽字):__________________
______________年_________月_________日 ______________年_________月_________日
工程居間合同14
甲方:
乙方:
甲方委托乙方為其提供、招攬 工程業(yè)務(wù),甲方承諾向乙方支付報酬。為明確雙方權(quán)利義務(wù),經(jīng)雙方充分協(xié)商,訂立合同如下:
一、甲方委托乙方,為其單位提供、招攬工程業(yè)務(wù),雙方其他業(yè)務(wù),不受此合同約束。
二、乙方負(fù)責(zé)為甲方提供信息并聯(lián)系,以促成甲方實際與建設(shè)方簽訂工程合同。
三、報酬及給付方式:在乙方促成的工程合同簽訂后,甲方承諾將工程單價 元/平米以外的部分工程款給付乙方作為報酬;給付方式:建設(shè)方每向甲方支付一筆工程款后三日內(nèi),甲方即向乙方支付相應(yīng)的報酬,以此類推,直至全部工程款付清。甲方不得以任何理由拒絕或拖延給付。若甲方逾期給付,需另給付乙方應(yīng)付報酬的日萬分之五的滯納金。
四、乙方保證:在未促成甲方與建設(shè)方簽訂工程施工合同之前,不得向甲方收取任何費用。
五、目前確定乙方為甲方提供的工程為:
六、甲方依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)履行與建設(shè)方簽訂的建設(shè)合同,因此合同與建設(shè)方發(fā)生任何糾紛與乙方無關(guān)。
七、甲方依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)合法經(jīng)營,因甲方違法、違規(guī)等原因造成乙方為其提供、招攬的業(yè)務(wù)喪失,甲方仍應(yīng)參照本合同第三條的規(guī)定一次性給付乙方報酬。
八、乙方保證為甲方提供業(yè)務(wù)的合法性,對違法業(yè)務(wù),甲方有權(quán)拒絕,并不對乙方支付任何費用。
九、本合同對甲、乙雙方長期有效。
十、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。解決不成的,可向原告住所或被告住所地人民法院提起訴訟。
十一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
雙方簽字:
甲方: 乙方:
20xx年xx月xx日
工程居間合同15
委托人:______________________
簽訂地點:____________________
居間人:______________________
簽訂時間:____________________
第一條、委托事項及具體要求
________________________________________________________________________________________________________
第二條、居間期限
從________年____月____日至________年____月____日。
第三條、報酬及支付期限
居間人促成合同成立的,報酬為促成合同成立金額的________%或者(大寫)________元。委托人應(yīng)在合同成立后的________日內(nèi)支付報酬。未促成合同成立的,居間人不得要求支付報酬。
第四條、居間費用的負(fù)擔(dān)
居間人促成合同成立的,居間活動的費用由居間人負(fù)擔(dān);未促成合同成立的,委托人應(yīng)向居間人支付必要費用(大寫)________元。
第五條、本合同解除的條件
1、當(dāng)事人就解除合同協(xié)商一致;
2、因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;
3、在委托期限屆滿之前,當(dāng)事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務(wù);
4、當(dāng)事人一方遲延履行主要義務(wù),經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;
5、當(dāng)事人一方遲延履行義務(wù)或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的。
第六條、委托人的違約責(zé)任
_________________________________________________________
第七條、居間人的違約責(zé)任
_________________________________________________________
第八條、合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條、其他約定事項
_____________________________________________________________________
第十條、本合同未作規(guī)定的,按《中華人民共和國合同法》的規(guī)定執(zhí)行。
委托人(章):_____________________
住所:___________________________
法定代表人:____________________
居民身份證號碼:_________________
委托代理人:____________________
電話:___________________________
開戶銀行:______________________
賬號:___________________________
郵政編碼:______________________
__________年_______月__________日
居間人(章):_____________________
住所:___________________________
法定代表人:_____________________
居民身份證號碼:_______________
委托代___________________________
電話:___________________________
開戶銀行:_______________________
賬號:___________________________
郵政編碼:_______________________
__________年__________月_______日
第三篇:工程居間合同
居間合同
甲方(居間人):
地址:
聯(lián)系方式:
乙方(委托人):
地址:
聯(lián)系方式:
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》,依平等、自愿、等價有償?shù)脑瓌t,經(jīng)過充分協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、甲方接受乙方委托,負(fù)責(zé)就
項目(以下簡稱“該工程項目”),向乙方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,引薦乙方和該項目的招標(biāo)單位洽談,協(xié)助乙方投標(biāo),并最終促成乙方與招標(biāo)單位簽訂該工程項目的合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。乙方與招標(biāo)單位未簽訂書面的工程施工合同,甲方僅為乙方提供信息,或為乙方提供的聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)的,均視為委托事項未完成。
二、居間期限
從
****年**月**日至
****年**月**日。
三、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為
項目簽訂的工程施工合同(以下簡稱“施工合同”)金額的5%。
2、居間成功后,乙方應(yīng)在收到第一筆工程預(yù)付款三日內(nèi),向甲方支付居間報酬的50%,并在收到第二筆工程預(yù)付款三日內(nèi),向甲方支付剩余50%居間報酬。
3、乙方應(yīng)以的方式支付居間報酬。
四、居間活動費用的承擔(dān)
居間活動費用是指甲方為完成委托事項所支出的必要費用。在本合同簽訂時乙方向甲方支付
作為居間活動費用。居間人促成施工合同簽訂的,居間活動的費用由居間人負(fù)擔(dān),并從居間報酬中扣除;居間人未促成合同成立的,甲方有權(quán)不向乙方返還居間活動費用。
五、雙方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方向乙方提供有關(guān)該工程項目的信息,并保證其提供的關(guān)于該工程項目的上述信息真實可靠。
2、乙方應(yīng)按本合同的要求向甲方支付居間報酬及居間活動費用。
3、居間成功的,則由乙方全面履行和招標(biāo)單位所簽訂的施工合同。乙方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利、義務(wù)、利益和責(zé)任,均與甲方無關(guān)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本合同所涉及的商業(yè)秘密,包括但不限于雙方經(jīng)營信息、生產(chǎn)信息、技術(shù)信息、財務(wù)信息等。
2、雙方不得以其在簽訂居間合同或?qū)嵤┚娱g行為過程中所獲取的對方的商業(yè)秘密,實施對另一方不利的任何行為,否則因前述不利行為受損害的一方有權(quán)要求不利行為的實施方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
七、合同變更、解除和終止
1、經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以變更或解除本協(xié)議。
2、居間事項完成的、居間事項已無法完成的、居間事項的完成已無意義的或居間期限屆滿的,本合同終止。
3、因不可抗力等導(dǎo)致本合同目的不能實現(xiàn)的,本合同終止。
八、違約責(zé)任
1、甲方未按本合同的約定履行其義務(wù),隱瞞與訂立合同有關(guān)的重要事實或提供虛假情況的,應(yīng)向乙方支付違約金人民幣
元(大寫
圓整)。
2、乙方未按合同的約定向甲方支付居間報酬或居間活動費用的,乙方應(yīng)當(dāng)按日以逾期未付金額的向甲方支付違約金。
3、乙方不得隱瞞或提供虛假的施工合同金額,否則須按施工合同實際金額的向甲方支付違約金。
4、本合同生效后,任意一方單方解除本合同的,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金
。在前述違約金支付完成后,雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同。
九、爭議解決方式
因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,雙方均應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不能達(dá)成一致的,雙方應(yīng)提請北京仲裁委員會按照該會仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
十、其他事項
1、本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商并達(dá)成補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):
乙方:(蓋章):
法定代表人或授權(quán)簽字人:
法定代表人或授權(quán)簽字人:
****年**月**日
****年**月**日
第四篇:工程居間合同1
工程居間合同
甲方(委托人):
乙方(居間人):
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,甲方鄭重承諾如下:
1、乙方接受甲方委托,負(fù)責(zé)就地處承德市付營子鄉(xiāng)刑家溝門石佛寺修復(fù)擴建工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該工程項目單位中航華福建設(shè)有限公司北京順義分公司直接洽談,并協(xié)助甲方了解關(guān)于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與項目單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
2、甲方負(fù)責(zé)提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負(fù)責(zé)和項目單位進行合同談判。如果居間成功,則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。
3、本項目總居間費用為工程施工合同金額的%,乙方促成甲方與該工程項目單位簽署工程承包合同,項目單位(項目發(fā)包方)支付首筆工程款予甲方后,甲方在兩個工作日內(nèi)即以現(xiàn)金方式將工程總承包金額的%(稅后)作為酬金支付給乙方。后期按照甲方根據(jù)與項目單位簽署的承包施工合同要求收到項目單位支付的工程款,在兩個工作日內(nèi)按當(dāng)次收到款項金額支付%酬金,竣工結(jié)算完畢,甲方取得全部工程款后兩個工作日內(nèi)結(jié)清乙方剩余全部酬金。所有酬金相關(guān)稅費由甲方負(fù)責(zé)支付,乙方不提供任何票據(jù)。未能按照上述約定支付酬金的,每逾期一日按照未付酬金總額的萬分之三支付乙方遲延履行金。
4、本合同如有變化,需經(jīng)雙方協(xié)商并簽訂書面補充文件方為有效,否則仍按照本合同執(zhí)行。
5、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
6、本居間合同報酬金額比例屬雙方反復(fù)確認(rèn),雙方均予以認(rèn)可,不存在顯失公平,甲方今后不得以本合同報酬金額巨大或報酬金額占上述路段中標(biāo)價格總金額比例過高等原因為由,作為主張合同無效的要件。
7、本合同在甲方如約履行本合同第一條所承諾事宜后自行終止。
8、本合同經(jīng)雙方簽字后有效,一式兩份,甲乙方各持一份。
如甲方與項目單位成功簽署承包施工合同,需另附甲方簽約人身份證復(fù)印件及上述承包施工合同復(fù)印件一份。
甲方:
乙方:
日期:
第五篇:工程承包居間合同
工程承包居間合同5篇
工程承包居間合同1
甲方:____________
承包方:______________(以下簡稱乙方)
就甲方工程由乙方承包修建之相關(guān)事宜,雙方本著公平、自愿、誠懇信用原則,為明確相互權(quán)利義務(wù),經(jīng)充分協(xié)商,達(dá)成如下建筑工程承包合同條款,以資雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程名稱:______
二、工程概況:______
三、工程工期:____個月。
從______年____月____日起至______年____月____日止。(以甲方下達(dá)的進場通知書的時間開頭計算)四、工程承包方式:______
五、承包工程范圍:______
六、工程價款:______
1、工程單價計算方式
2、工程總價款:____元。
七、付款方式:甲方按工程進度向乙方付款。
甲方向乙方支付____萬元預(yù)付款;此后,每個工期甲方向乙方付款____萬元,全部竣工后甲方向乙方一次性付清全部工程款。超過付款時間三個月內(nèi)不計利息,超過三個月按2%月息支付乙方,超過______年按5%月息計算;利息每季度付清。八、工程質(zhì)量要求:符合國家現(xiàn)行行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)。
九、工程竣工驗收:項目工程竣工驗收及備案待一切事宜均由乙方負(fù)責(zé)完成,并擔(dān)當(dāng)相關(guān)費用。
甲方收到乙方____的工程竣工驗收備案書等相關(guān)資料,視為乙方所完工程驗收合格。十、雙方的權(quán)利義務(wù)
(一)甲方的權(quán)利義務(wù)
1、向乙方交付設(shè)計施工圖二套,并組織進行設(shè)計施工技術(shù)交底。
2、對乙方的日常施工質(zhì)量進行監(jiān)督管理,擔(dān)當(dāng)甲方現(xiàn)場技術(shù)總工幫助工作。
3、聘請
4、按本合同商定向乙方支付工程款。
(二)乙方權(quán)利義務(wù)
1、嚴(yán)格按工程設(shè)計圖紙施工。
2、所購主要建筑材料,如鋼材、水泥等必需是大廠產(chǎn)品,以確保工程質(zhì)量。
3、做好日常施工日志記錄,確保工程順當(dāng)進行。
4、自覺接受甲方現(xiàn)場工作人員和監(jiān)理公司工作人員的工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。對不合格工程無條件返工重做,并自行擔(dān)當(dāng)由此造成的一切損失。
5、按建筑工程操作規(guī)程規(guī)范施工,平安施工、文明施工,不得違規(guī)操作。若消失不規(guī)范施工行為被相關(guān)建筑管理部門查處,則自行擔(dān)當(dāng)由此產(chǎn)生的相應(yīng)責(zé)任及損失。
6、對施工過程中發(fā)生的一切平安事故擔(dān)當(dāng)完全賠償責(zé)任。
7、不得擅自轉(zhuǎn)包、分包本合同項下的承包工程。
十一、特殊商定
因不確定因素,若本合同履行中消失甲方支付乙方工程款不足的狀況時,雙方應(yīng)即時協(xié)商查找資金,把工程準(zhǔn)時竣工完成,不得窩工、停工。
十二、雙方簽字確認(rèn)的《工程預(yù)算表》是本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十三、本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂局面補充協(xié)議。
補充協(xié)議與本合同不全都的,按補充協(xié)議執(zhí)行。十四、本合同一式兩份,雙方簽字蓋章生效,各執(zhí)一份。
本合同具有同等法律效力。甲方(公章):______乙方(公章):______
法定代表人(簽字):______法定代表人(簽字):______
______年____月____日______年____月____日
工程承包居間合同2
發(fā)包單位:
(以下簡稱甲方)
承包人:
(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī),遵循公平自愿、公正和誠懇信用的原則,雙方就本工程承包事項協(xié)商全都,簽訂本合同。
第一條:工程概況
湖畔護坡工程承包項目發(fā)包給乙方,包工包料施工,湖畔護坡全長按
米計算。
其次條:施工方案
1、護坡
(1)、基底寬
米,厚
米,自下而上漸漸收至高度為
米,受力部分需冷拉絲磚帶,外墻做磋沙(水泥標(biāo)號為42.5,磚要好質(zhì)量的青磚或紅磚)。
(2)、拆除廁所旁房屋三間,作進出路。
(3)、完工后做圍墻10米左右。
(4)、墻與岸間的空隙用泥土夯實,并在墻上加適量的漏水管。
第三條:合同工期
1、經(jīng)雙方協(xié)商確定,工程期為
日,暫定于自
****年**月**日起至
****年**月**日止,詳細(xì)開工時間由甲方下達(dá)開工令后方可開頭施工。
2、若施工過程中發(fā)生人力不行抗拒的情形,或甲方要求乙方暫停工作,工期相應(yīng)順延。
第四條:價格及付款方式
1、工程總承包價為
元。
2、上述總承包價為包干價,包含本合同全部工作內(nèi)容,包工包料及其它一切費用(包括拆房,打圍墻),甲方無需再向乙方支付任何費用。
3、付款方式:竣工驗收后付
元,除總金額的百分之五質(zhì)保金外,剩余部分
付,質(zhì)保金一年滿后付清(時間按驗收合格之日起計算
第五條:甲方義務(wù)
1、按合同向乙方撥付工程款。
2、關(guān)心協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場的臨時用水、用電等事宜。
第六條:乙方義務(wù)
1、承包人負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量、進度、平安等進行監(jiān)督檢查,處理日常相關(guān)事宜,確保本工程施工的平安穩(wěn)定。
2、承包人必需自行完全本合同工程,不得轉(zhuǎn)包他人。
第七條:施工平安
承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)平安生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按平安標(biāo)準(zhǔn)組織施工,實行必要的平安防護措施,消退事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用,均由乙方擔(dān)當(dāng)。
第八條:驗收
工程竣工驗收應(yīng)以《施工方案》和《質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》為依據(jù)。如驗收不合格,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償返工。
第九條:違約責(zé)任
1、甲方應(yīng)按本合同商定準(zhǔn)時支付工程款,若有逾期,甲方應(yīng)向乙方支付違約金(按應(yīng)付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。
2、因非甲方緣由、人力不行抗拒的緣由,乙方未按期完成工程內(nèi)容,每逾期一日,乙方應(yīng)向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金;逾期超過十天,甲方有權(quán)單方面解除合同。
第十條:其它
本合同于
****年**月**日由雙方在簽訂,自雙方簽字或蓋章后生效,一式
份,上方各執(zhí)一份,上交
份。
發(fā)包單位(甲方)(蓋章)
授權(quán)代理人(簽字或蓋章)
:
聯(lián)系電話:
承包人(簽字或蓋章):
聯(lián)系電話:
****年**月**日
發(fā)包方(甲方):________________________________
地
址:____________
郵碼____________
電話____________
法定代表人:____________
職務(wù)____________
承包方(乙方):________________________________
地
址:____________
郵碼____________
電話____________
法定代表人:____________
職務(wù)____________
工程承包居間合同31、昆明世洲物業(yè)管理有限公司將以下廣告位承包給昆明卓杰教育信息詢問有限公司進行經(jīng)營與管理,在此期間昆明卓杰教育信息詢問有限公司擁有以下廣告位的使用權(quán)、經(jīng)營權(quán):
A、位于鐵路旁麻園農(nóng)貿(mào)綜合市場的五個廣告位:伊人醫(yī)院面三塊、鐵路正對面2塊。
B、位于昆明市五華區(qū)教場西路引攤?cè)胧幸?guī)范示范點攤位(共計150個)四周的廣告。
以上廣告位承包價格如下:
A位置廣告共計五個廣告位,承包價格為30000元整,大寫三萬元整。
B位置廣告按200元/14個月/個攤位計算,共計三萬元整,大寫三萬元整。
2、經(jīng)雙方協(xié)商后,昆明世洲物業(yè)管理有限責(zé)任公司將以上廣告位按上述價格將廣告位經(jīng)營權(quán)出租給昆明卓杰教育信息詢問有限公司,并將位于教場中路和麻園農(nóng)貿(mào)市場旁豐寧小區(qū)門口的崗?fù)に闹艿膹V告位贈予昆明卓杰教育信息詢問有限公司并承諾不收取相應(yīng)租金。
3、昆明世洲物業(yè)管理有限公司承諾擁有其上述相應(yīng)廣告位的經(jīng)營權(quán),若昆明卓杰教育信息詢問有限公司在投放廣告期間消失由于歸屬權(quán)所引發(fā)的糾紛,其損失由昆明世洲物業(yè)管理有限公司全部擔(dān)當(dāng)。
4、B位置廣告投放前需對出租方進行報備,其他廣告位由承租方自行打算。出租方有義務(wù)對廣告位進行維護,比如攤外攤的管理。
5、經(jīng)雙方商定后,廣告位租期為:20____年6月10日到20____年8月10日。昆明卓杰教育信息詢問有限公司先支付昆明世洲物業(yè)管理有限公司訂金10000元整,大寫一萬元整!A位置余款合同簽訂2個月后支付,B位置款項待報備后再商定支付方式。
6、合同簽訂后,昆明卓杰教育信息詢問有限公司于2個工作日內(nèi)將定金支付給昆明世洲物業(yè)管理有限公司。
出
租
方:
承
租
方:
法定代表人:
法定代表人:
公司名稱:(蓋章)
公司名稱:(蓋章)
電
話:
電
話:
日
期:
日
期:
付款單位:
收款單位:
付款賬號:
收款賬號:
工程承包居間合同4
甲方:____村九組
乙方:____村十二組村民李____
____合作社于19____年搬遷到九組,該址對換給九組集體全部,為了充分利用土地,使其發(fā)揮應(yīng)有的效益,甲方將原合作社舊址承包給乙方進展企業(yè)。雙方經(jīng)過充分協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、甲方將原合作社:東西長27.3米,南北長38.5米,面積為1.57畝,現(xiàn)有破瓦房11間,承包給乙方管理使用。
二、乙方每年向甲方交承包款20____元,乙方必需在使用前先交當(dāng)年的承包款20____元后使用。
三、合同期為19____年1月1日一20____年1月1日,為期____年。
四、乙方在承包經(jīng)營期間,所建的一切不動產(chǎn)歸甲方全部,機器設(shè)備等動產(chǎn)歸乙方全部。
五、乙方在經(jīng)營期間,水、電設(shè)施及費用甲方不負(fù)責(zé)。
六、乙方在承包期間負(fù)責(zé)紹修甲方現(xiàn)有房屋,合同到期保證正常使用。
七、合同到期乙方如需連續(xù)使用,雙方重新協(xié)商,同等條件下乙方優(yōu)先使用。
本合同一式4份,簽字后生效。
甲方:____村九組乙方:____村十二組村民李____
代表人:______
____年____月____日
工程承包居間合同5
發(fā)包人:(簡稱甲方)
承包人:(簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī),遵循公平、自愿、公正和誠懇信用的原則,就本建設(shè)工程協(xié)商全都,訂立本合同,供雙方遵照執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱:;
2、工程地點:;
3、工程范圍:
4、承包方式:。
二、合同工期
1、開工日期:年月日,竣工日期年月日,合同工期總天數(shù)天(以實際進場施工之日算起);
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格、根據(jù)《________施工質(zhì)量驗收規(guī)范》驗收。
四、合同價款
總計合同金額(大寫)(人民幣),小寫¥。
五,付款方式
付款方式:本工程進場完成%工作后10天內(nèi),發(fā)包人向承包人支付%工程費用;本工程進場完成%工作后15天內(nèi),發(fā)包人向承包人支付%工程費用;本工程竣工驗收后20天付清余下的工程費用(除工程保修押金)。工程價款通過銀行轉(zhuǎn)(匯)入對方帳戶(以本合同注明帳號為準(zhǔn))。全部款項支付須先開發(fā)票后支付。
六、施工預(yù)備
1、承包人在合同簽定后日內(nèi)免費完成圖紙的設(shè)計和細(xì)化,完成后由發(fā)包人提交給設(shè)計院,承包人協(xié)同參加技術(shù)交底以便圖紙通過。
2、發(fā)包人應(yīng)在施工前做好三通一平工作,供應(yīng)基準(zhǔn)測量點和水、電接入點;
七、平安責(zé)任
1、甲方指導(dǎo)乙方組織實施,檢查乙方施工平安設(shè)施。
2、乙方應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)平安,施工現(xiàn)場應(yīng)有平安標(biāo)示和平安設(shè)施。
3、乙方在施工過程中消失責(zé)任事故,乙方負(fù)全部責(zé)任,甲方概不負(fù)法律和經(jīng)濟責(zé)任。
八、工程竣工驗收及保修
1、承包人在工程竣工前三日內(nèi),應(yīng)將驗收日期以書面形式通知發(fā)包人屆時驗收,如發(fā)包人不能按期參與驗收,須提前通知承包人,并與承包人另行商定驗收日期,但發(fā)包人必需承認(rèn)承包人的竣工時間;發(fā)包人推遲驗收,其間所發(fā)生的管理費和其他損失均由發(fā)包人擔(dān)當(dāng);
2、發(fā)包人收到承包人的驗收通知未提出異議,但到期又不按期組織驗收或發(fā)包人提前使用的,視為驗收合格;
3、竣工工程閱歷收合格之日,辦理工程移交,從驗收之日起三日內(nèi)移交完畢,如發(fā)包人不按期接管,致使工程發(fā)生損失,應(yīng)由發(fā)包人擔(dān)當(dāng);
4、工程已基本竣工,如遇某種材料或設(shè)備雙方均無法解決,致使該項工程不能全部按期竣工,可作減項竣工,并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù);
5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內(nèi)承包人對工程負(fù)責(zé)免費保修,保修期限屆滿后,承包人供應(yīng)終身優(yōu)待服務(wù)。
6、承包人應(yīng)按國家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和發(fā)包人的`技術(shù)要求進行工程施工,按本合同規(guī)定的時間提交質(zhì)量合格的工程產(chǎn)品,并對其負(fù)責(zé)。由于承包人施工質(zhì)量不合格,承包人應(yīng)負(fù)責(zé)無償賜予修繕,使其達(dá)到質(zhì)量合格。若承包人無力補充完善,需托付其他單位時,承包人應(yīng)擔(dān)當(dāng)全部工程費用。
九、現(xiàn)場代表
發(fā)包人現(xiàn)場代表_____,承包人現(xiàn)場代表__,雙方代表的權(quán)利義務(wù)按本合同商定,解決工程中所遇問題的協(xié)商、及決策看法的簽證、處理;如一方換人時應(yīng)提前三天書面通知對方。
十、違約責(zé)任
因承包人施工質(zhì)量造成重大經(jīng)濟損失或工程事故時,承包人除應(yīng)負(fù)法律責(zé)任和免收直接受損失部分的勘察費外,應(yīng)依據(jù)實際損失向發(fā)包人支付賠償金。
一方違約時,除前面條款另有商定外,違約方支付違約金萬元。本合同未盡事宜,經(jīng)發(fā)包人與勘察人協(xié)商全都,簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
本合同履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的按下列第種方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
本合同以雙方簽字蓋章后生效,一式貳份,發(fā)包人與承包人各執(zhí)壹份。合同訂立時間:___年___月___日
合同訂立地點:____________________
本合同共_頁
發(fā)包人:(蓋章)
法定代表人/托付代理人:(簽字)
承包人:(簽字)聯(lián)系方式:
開戶銀行:
銀行賬號: