第一篇:施工單位提交資料(市政項目)
施工單位提交資料一覽(市政項目)
一、施工合同、施工單位資質證明材料、主要管理人員資格證書
二、施工技術文件材料
1、開工報告及報審(原件)
2、施工組織設計及報審
3、圖紙會審、設計變更、技術交底記錄等
4、測量放線報審表及交接單、測量記錄成果表
5、材料報審表,后附原材料、半成品、成品的質量證明及試驗報告(鋼材、水泥、磚、砂、石、防水材料、構件等)
6、混凝土、砂漿等配合比及試驗報告、強度評定及匯總
7、隱蔽工程驗收記錄
8、主要施工記錄及施工試驗、檢驗文件材料、檢驗批等
9、工程技術核定單、簽證單等
10、功能性試驗記錄
11、質量事故記錄及處理文件材料
12、施工竣工總結
13、分部、分項、子分部驗收記錄等
14、竣工報告及竣工驗收記錄、竣工驗收備案表(原件)
15、竣工測量記錄及成果(原件)
16、項目移交單
三、審計報告(原件)、進館意見書及移交書(原件)
四、竣工圖(藍圖蓋竣工章及建設公司工程部章)
1、各種管線工程:平面圖、縱斷面圖及大樣圖、標準圖、竣工測量圖。
2、道路工程:平面圖、縱、橫斷面圖、分格網圖、大樣圖、標準圖、竣工測量圖
3、橋梁工程:總平面圖、基礎圖、墩、臺大樣圖、梁、板大樣圖、配筋圖、構造圖、橋面斷面圖、立面圖、結構圖、節點圖、欄桿圖等、竣工測量圖。
4、河堤工程:平面圖、縱斷圖、擋土墻大樣圖、竣工測量圖。
五、電子光盤
1、施工合同、開、竣工報告、驗收記錄、審計報告等掃描件
2、竣工圖紙電子文檔
3、工程聲像文件
第二篇:施工單位拒不提交竣工驗收備案資料
施工單位不配合竣工驗收備案、交付竣工資料的法律責任分析
目前經濟下行壓力增大,房地產行業作為資金密集型和受國家經濟調控影響較大的行業,去庫存和資金壓力都很大。建設單位將此壓力轉移到施工企業:主要表現為拖延結算和付款遲延。施工單位在簽約時是弱勢地位,進入履約階段后則變得強勢起來。出于對建設單位拖延工程結算、進度款遲延支付不滿等原因,經常出現施工單位不配合竣工驗收和備案、使開發商無法按期交房的糾紛。
那么施工單位不配合辦理竣工驗收備案手續,到底是怎樣的一種法律責任?筆者對相關法律規定進行了梳理和分析。
一、施工單位不配合竣工驗收備案的表現形式
1、開發商在購房合同中都會對逾期交房和辦證約定有違約責任;同時開發商也會對逾期竣工導致的逾期交房行為在施工合同中設置違約責任條款。施工單位只有在竣工驗收后才有工程款請求權,施工單位的工期意識都很強,故施工單位對于竣工驗收本身是積極配合的。
2、施工單位不配合竣工驗收備案主要表現為:即不在竣工驗收備案表上蓋章。不移交竣工技術檔案資料,少數也會不移交工程實體。
實務中,很多人對“竣工驗收”和“竣工驗收備案”這兩個概念認識不清,要了解施工單位在現行法律體系中對于“竣工驗收”和“竣工驗收備案”有什么樣的義務,有必要先分清這兩者的區別。
二、關于竣工驗收的相關規定
(一)施工單位配合竣工驗收是法定義務 《建筑法》第61條第1款規定:“交付竣工驗收的建筑工程,必須符合規定的建筑工程質量標準,有完整的工程技術經濟資料和經簽署的工程保修書,并具備國家規定的其他竣工條件?!?/p>
國務院頒布施行的《建設工程質量管理條例》中
第16條規定:“建設單位收到建設工程竣工報告后,應當組織設計、施工、工程監理等有關單位進行竣工驗收。建設工程竣工驗收應當具備下列條件:……(二)有完整的技術檔案和施工管理資料;(三)有工程使用的主要建筑材料、建筑物配件和設備的進場試驗報告;……”
第29條規定:“施工單位必須按照工程設計要求、施工技術標準和合同約定,對建筑材料、建筑物配件、設備和商品混凝土進行檢驗,檢驗應當有書面記錄和專人簽字;未經檢驗或者檢驗不合格的,不得使用。”
(二)施工單位交付包括工程實體和技術檔案交付兩個方面
施工合同中承包人的主要義務就是按設計要求和國家標準向發包人交付合格的建筑產品,竣工驗收合格后的交付從上面的法律規定來看,其實包括兩個方面:
1、建筑工程實體本身的交付:即施工單位在驗收合格后,將所有的人員、機械、設施、材料及臨時設施全部撤出施工現場,清場后移交給開發商。
2、建筑工程有關的技術檔案和資料的交付:這里的資料即包括紙質資料也包括電子檔案。
以上就是建筑行業通常所說的“五方參與”的竣工驗收:即建設、勘察、設計、施工、監理單位根據國家頒發的驗收規范和合同約定進行檢查、評定活動,也是《建筑法》、《合同法》、《建設工程質量管理條例》等法律、行政法規規定的工程交付使用條件。
三、竣工驗收備案是建設單位交房和辦理產權的必要條件,施工單位有配合的合同義務
(一)建設單位在竣工驗收后辦理竣工驗收備案是其法定義務
建設部頒布的規章《房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收備理辦法》中: 第四條:建設單位應當自工程竣工驗收合格之日起15日內,依照本辦法規定,向工程所在地的縣級以上地方人民政府建設行政主管部門(以下簡稱備案機關)備案。第五條:建設單位辦理工程竣工驗收備案應當提交下列文件:(一)工程竣工驗收備案表;
(二)工程竣工驗收報告??⒐を炇請蟾鎽敯üこ虉蠼ㄈ掌冢┕ぴS可證號,施工圖設計文件審查意見,勘察、設計、施工、工程監理等單位分別簽署的質量合格文件及驗收人員簽署的竣工驗收原始文件,市政基礎設施的有關質量檢測和功能性試驗資料以及備案機關認為需要提供的有關資料;
(三)法律、行政法規規定應當由規劃、公安消防、環保等部門出具的認可文件或者準許使用文件;
(四)施工單位簽署的工程質量保修書;(五)法規、規章規定必須提供的其他文件。
第八條:備案機關發現建設單位在竣工驗收過程中有違反國家有關建設工程質量管理規定行為的,應當在收訖竣工驗收備案文件15日內,責令停止使用,重新組織竣工驗收。第九條:建設單位在工程竣工驗收合格之日起15日,內未辦理工程竣工驗收備案的,備案機關責令限期改正,處20萬元以上30萬元以下罰款。
第十條:建設單位將備案機關決定重新組織竣工驗收的工程,在重新組織竣工驗收前,擅自使用的,備案機關責令停止使用。
(二)竣工驗收備案是建設單位交房的必備條件
對于竣工驗收備案是否為商品房交房的前提條件,目前在司法實務和學術界有爭議,從上面國家的法律規定可以看出:竣工驗收備案是指竣工驗收后,建設單位還應提交規劃驗收、消防驗收、環評驗收、防雷設計驗收、人防工程驗收等合格資料才能取得備案手續。
1、從目前商品房購房合同糾紛發生的原因來看,有很多是出于對開發商承諾的小區配套規劃設施不滿意的情況,出于對購房者保護的角度,僅僅是竣工驗收合格顯然達不到購房者的購房意愿和目的,故筆者認為將竣工驗收備案作為交房的條件更合適。
2、《消防法》、《環保法》、《規劃法》等法律中都明確了房地產開發交付使用時必須要通過消防、環保、規劃、人防等相關部門的驗收。對于《建設工程質量管理條例》中未設置建設工程竣工應通過消防、環保、規劃、人防等相關部分驗收的條件這一問題,筆者理解是:其一,《條例》中所指的“竣工驗收”是指工程意義上的,也就是指施工單位向建設單位交付應具備的條件,而不是可以向購房人交付的條件;其二,從立法本意來看,《條例》更多的是規范和約束工程建設中的建設、施工、監理、勘察、設計等施工參與單位的行為和權利義務;其三,即使是《條例》對此問題有所疏漏,由于其效力等級不能對抗上位法,竣工驗收的條件也應遵從上位法的規定。因此,只有符合消防、環保、規劃、人防等相關要求的商品房才能最終向購房人交付。
3、目前政府推出的《商品房買賣合同》示范文本中均有約定:商品房取得“一證兩書”才可以交付使用(《竣工驗收備案證》、《商品房使用說明書》、《商品房保修證明書》)。地方立法中對此也有此規定,如《重慶市城市房地產開發經營管理條例》(重慶市第四屆人民代表大會常務委員會第六次會議通過,自2014年3月1日起施行)中 第二十六條:房地產住宅項目的交付使用應當符合下列條件:
(一)已取得建設工程竣工驗收備案證;
第十一條建設單位采用虛假證明文件辦理工程竣工驗收備案的,工程竣工驗收無效,備案機關責令停止使用,重新組織竣工驗收,處20萬元以上50萬元以下罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。價款2%以上4%以下罰款。
(三)竣工驗收備案是建設單位辦理房屋產權的條件
建設部2004年發布的《關于加強住宅工程質量管理的若干意見》(建質[2004]18號)第3.4條規定“各地建設行政主管部門要加強對住宅工程竣工驗收備案工作的管理,將竣工驗收備案情況及時向社會公布。單體住宅工程未經竣工驗收備案的,不得進行住宅小區的綜合驗收。住宅工程經竣工驗收備案后,方可辦理產權證?!?/p>
四、施工單位不配合竣工驗收備案應承擔的是民事責任
(一)法律行政法規并沒有針對施工單位不配合竣工驗收備案的行政責任
1、從上述規定來看,組織竣工驗收備案是建設單位的法定義務,同樣配合竣工驗收備案也是各參建單位包括施工單位的法定義務和合同義務。但從違反竣工驗收相關規范的法律后果來看,僅僅規定了建設單位的行政法律責任,并沒有明確或規定施工單位不配合竣工驗收備案如何處理及法律責任,這不能不說是工程竣工驗收備案制度存在著一定的缺陷。
2、個別地方如東莞市出臺了《東莞市建設局關于工程竣工驗收備案糾紛的處理辦法》,其中第三條規定、對因甲乙雙方爭議造成不能辦理竣工驗收備案的,采取以下辦法處理:
(一)由建設單位提交擔保金額為有爭議部分造價的以施工單位為受益人的支付擔保(銀行不可撤銷保函),保函有效期至雙方糾紛處理完畢,并簽訂解除擔保手續,或法院判決執行完畢。保函由調解機構收存。
(二)調解機構收到保函后5日內,施工單位必須提交全部竣工驗收資料,并配合建設單位完成工程竣工驗收和竣工驗收備案。對無爭議部分結算,建設單位必須在竣工驗收備案前支付給施工單位。
(三)施工單位拒不提交有關竣工驗收資料的,建設單位可以委托有司法鑒定資格的鑒定機構出具房屋建筑安全性鑒定報告。以安全性鑒定報告代替竣工驗收報告辦理竣工驗收備案。
建議:以上東莞的規定值得參考,在施工單位不配合進行竣工驗收和備案手續時,建設單位可以向法院起訴請求判決相關參建單位履行竣工驗收義務。如果工程并沒有進行實際驗收,應允許建設單位請有資質的質量鑒定單位對工程進行質量鑒定,如果質量合格的,應以此為據并隨同判決報建設主管部門備案。如果僅僅是不配合簽署意見,應允許建設單位以判決文書作為資料申請備案?,F實中建設主管部門,以沒有施工單位或者其他參建單位蓋章為由拒絕辦理竣工備案手續的行為,其實是一種機械的行政不作為行為。
(二)施工單位交付技術檔案、配合竣工驗收備案是其法定和合同義務
第一、從上述規定看,施工企業在從事建筑活動中,負有提交有關工程技術資料的義務。第二、從建筑活動的特點看,施工單位的建筑活動直接決定了其施工完成的工程質量能否合乎國家法律規定及當事人約定的質量標準要求,其在施工過程中不僅負有按圖施工的義務,同時還負有檢驗有關材料、建筑構配件以及對隱蔽工程的質量檢查與記錄義務,故保留并交付與建設工程相關的一系列技術資料,對確保其施工完成的工程在竣工驗收后,使發包人在安全使用、合理使用、便捷使用方面具有突出的、不可缺少的作用。第三、從合同約定看,建設單位在合同中大都約定承包人在竣工驗收合格后,有配合辦理竣工驗收備案、并交付技術檔案施工資料的義務。且施工單位不得以結算辦理和款項支付有異議為由不履行此義務。承包人在依約完成施工任務的同時,尚負有配合辦理竣工驗收備案、交付相關施工資料的附隨義務。第四、從司法實踐看,不少法院對發包人提出的訴請要求承包人履行交付相關技術資料的請求均能持支持的意見。如最高人民法院民一庭公布的中國建筑第二工程局與河南裕達置業有限公司拖欠工程款糾紛案中,河南省高級人民一審判決第六項判令承包人中建二局與發包人公司簽訂的《鄭州裕達國際貿易大廈建設工程施工合同》及其他相關協議對未履行部分不再履行,中建二局應于判決生效后15日內向裕達公司移交按照國家有關規定應當移交的有關施工資料,配合裕達公司辦理竣工驗收手續。雙方當事人分別向最高人民法院提起上訴,但對該項判決內容均服判。
(三)施工單位不配合竣工驗收備案承擔的主要為逾期竣工違約責任
1、雙方在施工合同中如已就施工單位不配合竣工驗收備案、移交技術資料約定了違約責任,則此約定是合法有效的。如前所述,竣工驗收備案無法辦理的,則建設單位必然面臨逾期竣工、逾期交房和辦證的違約責任。
2、需注意的是,即使合同有逾期竣工違約金與建設單位向小業主承擔的逾期交房損失這兩項責任,但筆者認為此二者皆因施工單位逾期竣工這同一項違約行為所致,故要求施工單位同時承擔逾期竣工違約金和逾期交房損失可能不會同時得到支持。
綜上:施工單位不配合竣工驗收備案手續、拒不移交竣工檔案,在目前法律體系中尚不能追究行政責任,建設單位只能在合同中對此行為約定詳細的違約責任條款;同時建設主管機關也不應消極面對,應學習東莞市積極參與調解并處理建設單位與施工單位的此類糾紛,以化解因此竣工驗收備案糾紛而給購房者帶來的損失。
第三篇:施工單位資料整理
施工單位資料整理
1.見證取樣和送檢見證人備案表 2.見證記錄
3.單位工程竣工預驗收報驗表 4.竣工移交證書 5.工作聯系單 6.工程變更單 施工資料: 7.工程概況表 8.項目大事記 9.施工日志
10.工程質量事故記錄
11.工程質量事故調查(勘查)記錄 12.工程質量事故處理記錄 13.施工現場質量管理檢查記錄 14.施工組織設計 15.施工組織設計審批表 16.圖紙審查記錄 17.圖紙會審記錄 18.技術交底記錄 19.工程洽商記錄 20.設計變更通知單
21.工程設計變更、洽商一覽表 22.工程物資選樣送審表
23.主要設備、原材料、構配件質量證明文件及復試報告匯總表
24.半成品鋼筋出廠合格證 25.預拌混凝土出廠合格證
26.預制鋼筋混凝土構件、管材出廠合格證 27.鋼構件出廠合格證 28.瀝青混合料出廠合格證 29.石灰粉煤灰砂礫出廠合格證 30.產品合格證粘貼陳志
31.外加工、外購其他材質、其他形式的構件、管材(管片)出廠合格證
32.設備、配(備)件開箱檢查記錄 33.材料、配件檢驗記錄匯總表 34.鋼管檢查驗收(校驗性)記錄 35.預制混凝土構件、管材進場抽檢記錄 36.材料試驗報告(通用)37.水泥試驗報告 38.砂試驗報告
39.碎(卵)石試驗報告 40.外加劑試驗報告 41.摻合料試驗報告 42.鋼材試驗報告 43.硬度試驗報告
44.靜載錨固性能試驗報告 45.鋼絞線力學性能試驗報告 46.防水卷材試驗報告 47.防水涂料試驗報告
48.環氧煤瀝青涂料性能試驗報告 49.止水帶試驗報告
50.伸縮縫密封填料試驗報告 51.磚(砌塊)試驗報告 52.輕集料試驗報告
53.石灰(水泥)劑量試驗報告 54.瀝青試驗報告
55.瀝青膠結材料試驗報告 56.瀝青混合料試驗報告 57.錨具檢驗報告 58.閥門試驗記錄 59.見證記錄匯總表
60.鋼結構、鋼梁焊接工藝評定 61.高強螺栓抗滑移系數檢測報告 62.施工測量檢測資料 63.測量復核記錄 64.沉降觀測記錄
65.初期支護凈空測量記錄 66.隧道凈空測量記錄 67.結構收斂觀測成果表 68.地中位移觀測記錄 69.拱頂下沉觀測成果表 70.施工通用記錄 71.隱蔽工程檢查記錄 72.中間檢查交接記錄 73.數字圖文記錄 74.地基驗槽檢查記錄 75.地基處理記錄 76.地基釬探記錄
77.地下連續墻挖槽施工記錄
78.地下連續墻護壁泥漿質量檢查記錄 79.地下連續墻混凝土澆筑記錄 80.沉井(泵站)工程施工記錄 81.樁基礎施工記錄(通用)82.鉆孔樁鉆進記錄(沖擊鉆)83.鉆孔樁鉆進記錄(宣戰鉆)84.鉆孔樁混凝土灌注前檢查記錄 85.鉆孔樁水下混凝土澆筑記錄 86.沉入樁檢查記錄 87.土層錨桿成孔記錄 88.土層錨桿注漿記錄 89.土層錨桿張拉鎖定記錄 90.混凝土澆筑申請書 91.混凝土開盤鑒定 92.混凝土養護測溫記錄 93.預應力張拉數據記錄 94.預應力筋張拉記錄
(一)95.預應力筋張拉記錄
(二)96.預應力張拉孔道壓漿記錄 97.構件吊裝施工記錄
98.圓形鋼筋混凝土構筑物纏繞鋼絲應力測定記錄 99.網架安裝檢查記錄 100.防水工程施工記錄 101.樁檢測報告
102.瀝青混凝土進場、攤鋪測溫記錄 103.碾壓瀝青混凝土測溫記錄 104.鋼箱梁安裝檢查記錄 105.高強螺栓連接檢查記錄 106.焊工資格備案表
107.焊縫綜合質量檢查匯總記錄 108.焊縫排位記錄集示意圖 109.聚乙烯管道連接記錄 110.聚乙烯管道焊接工作匯總表 111.鋼(聚乙烯)管變形檢查記錄
112.管架(固、支、吊、滑等)安裝調整記錄 113.補償器安裝記錄
114.防腐層施工質量檢查記錄 115.犧牲陽極埋設記錄 116.頂管施工記錄
117.淺麥暗挖發施工檢查記錄 118.盾構法施工記錄 119.盾構管片拼裝記錄 120.小導管施工記錄 121.大管棚施工記錄 122.隧道支護施工記錄 123.注漿檢查記錄
124.水平定向鉆導回擴(拖)記錄 125.設備基礎檢查驗收記錄
126.鋼制平臺/鋼架制作安裝檢查記錄 127.設備安裝檢查記錄(通用)128.設備聯軸器對中檢查記錄 129.容器安裝檢查記錄 130.安全附件安裝檢查記錄 131.鍋爐安裝(整裝)施工記錄 132.鍋爐安裝(散裝)施工記錄 133.軟化水處理設備安裝調試記錄 134.燃燒器及燃料管路安裝記錄 135.管道/設備保溫施工檢查記錄 136.凈水廠水處理工藝系統調試記錄 137.加藥、加氯工藝系統調試記錄 138.水處理工藝管線驗收記錄 139.污泥處理工藝系統調試記錄 140.自控系統調試記錄 141.自控設備單臺安裝記錄 142.污水處理工藝系統調試記錄 143.污泥消化工藝系統調試記錄 144.電纜敷設檢查記錄
145.電氣照明裝置安裝檢查記錄 146.成套開關柜(盤)安裝檢查記錄 147.電線(纜)鋼導管安裝檢查記錄 148.盤、柜安裝及二次結線檢查記錄 149.避雷裝置安裝檢查記錄 150.起重設備機電氣安裝檢查記錄 151.電機安裝檢查記錄 152.變壓器安裝檢查記錄
153.高壓隔離開關、負荷開關及熔斷器安裝檢查記錄 154.電纜頭(中間接頭)制作記錄
155.廠區供水(給水)設備、供電系統調試記錄 156.自動扶梯安裝記錄 157.施工試驗記錄(通用)
158.最大干密度與最佳含水率試驗報告 159.土壤壓實度試驗記錄(環刀法)
160.土壤(或道路基層材料)壓實度檢驗報告 161.砂漿抗壓強度試驗報告 162.砂漿試塊強度統計、評定記錄 163.混凝土抗壓強度試驗報告 164.混凝土試塊強度統計、評定記錄 165.混凝土抗滲試驗報告
166.混凝土抗凍試驗報告(慢凍法)167.混凝土抗凍試驗報告(快凍法)168.混凝土抗折強度試驗報告 169.鋼筋連接筋試驗報告 170.射線檢測報告
171.射線檢測報告底片評定記錄 172.超聲波檢測報告
173.超聲波檢測報告評定記錄 174.磁粉檢測報告 175.滲透檢測報告 176.無損檢測委托單
177.噴射混凝土配合比申請單、通知單 178.無側限抗壓強度試驗報告
179.道路基層材料壓實度試驗報告(灌砂法)180.瀝青混合料壓實度試驗報告 181.瀝青混凝土路面厚度檢測報告 182.彎沉檢測報告 183.路面平整度檢測報告 184.路面抗滑性能檢測報告 185.路面滲水系數檢測報告 186.混凝土路面磚試驗報告 187.橋梁功能性試驗委托書 188.橋梁功能性試驗報告 189.給水管道水壓試驗記錄 190.PE給水管道水壓試驗記錄 191.給水、供熱管網沖洗記錄 192.供熱管道水壓試驗記錄 193.供熱管網(場站)熱運行記錄 194.補償器冷拉記錄 195.管道通球試驗記錄 196.燃氣管道強度試驗驗收單 197.燃氣管道嚴密性試驗驗收單
198.燃氣管道氣壓嚴密性試驗記錄
(一)199.燃氣管道氣壓嚴密性試驗記錄
(二)200.埋地鋼制管道防腐層完整性檢測報告 201.管道系統吹洗(脫脂)記錄 202.陰極保護系統驗收測試記錄 203.污水管道閉水試驗記錄 204.調試記錄(通用)
205.設備單機試運轉記錄(通用)206.設備強度/嚴密性試驗記錄 207.起重機試運轉試驗記錄
208.設備負荷聯動(系統)試運行記錄 209.安全閥調試記錄 210.水池滿水試驗記錄 211.消化池氣密性試驗記錄 212.曝氣均勻性時間記錄 213.防水工程試水記錄 214.電氣絕緣電阻測試記錄 215.電氣照明全負荷試運行記錄 216.電機試運行記錄
217.電氣接地裝置隱檢/測試記錄 218.變壓器試運行檢查記錄 219.自動扶梯的試運行試驗記錄 220.高壓電氣絕緣電阻測試記錄 221.高壓電氣設備交流耐壓試驗記錄
222.高壓電氣設備直流耐壓、泄漏電流試驗記錄 223.檢驗批質量驗收記錄
(一)224.檢驗批質量驗收記錄
(二)225.分項工程質量驗收記錄
226.分部(子分部)工程質量驗收記錄 227.單位(子單位)工程質量竣工驗收記錄 228.工程竣工報告 229.竣工測量報告
230.單位(子單位)工程質量控制資料核查記錄
231.單位(子單位)工程安全和功能檢查資料集主要功能抽查記錄
232.單位(子單位)工程觀感質量檢查記錄 233.竣工圖
234.工程資料總目錄匯總表 235.工程資料總目錄 236.工程資料案卷封面 237.工程資料卷內備考表 238.城市建設檔案案卷封面 239.城建檔案卷內目錄
240.城建檔案案卷審核人備考表 241.城市建設檔案移交書 242.城市建設檔案縮微品移交書 243.城市建設檔案移交目錄 244.工程概況表
第四篇:開工前施工單位需要提交的資料
開工前施工單位需要提交的資料(工作)
1、交樁確認(導線點、水準點)。
2、施工組織設計(含開工報告)。
3、專項施工方案(排水工程施工方案、排水工程安全專項方案、鉆孔樁施工方案、鉆孔樁專項安全方案、臨時用電方案、質量保證體系、安全保證體系、文明施工保證體系、各項應急預案)。
4、單位工程劃分表。
5、分包單位報審(專業分包、勞務分包、如果沒有專業分包需要施工單位提供無專業分包承諾書并加蓋企公章)。
6、道路中心線放樣、基準線施工放樣。
7、材料供應廠家資質報審(砂、石料、混凝土、商品砂漿、水泥、普通砼磚等)。
8、材料報審(是否經過復試)。
9、標準試驗(土的擊實試驗、過程的環刀)。
10、機械、設備報審。
11、人員資格報審(總包、分包)。
12、總包合同、分包合同報審(需要提交備案證明)。
13、特種作業人員資格報審(特種設備駕駛員、電工、架子工等)。
14、周轉材料現場檢查(鋼板樁、圍檁板、鉄撐柱等)。
15、檢查人員到崗情況(項目經理、技術負責人、安全員、質量員等)。
16、檢查施工單位的技術交底、三級安全教育是否完成(書面記錄)。
17、原地原貌測量及影像資料。
18、危險性較大分部分項工程報審表(溝槽開挖與支護、架梁起重吊裝、鉆孔灌注樁)。
19、安全措施費用使用計劃報審表。
20、施工總進度計劃表。
21、工地試驗養護室。
第五篇:施工單位開工前及施工過程中應提交的資料
施工單位開工前及施工過程中應提交的資料
1.施工技術方案申報表:包括(施工組織設計、施工措施計劃、施工測量施測計劃和方案、施工重點的專項方案、安全專項方案、臨時用電方案、防洪預案、安全事故應急預案)一式三份;
2.施工進度計劃申報表:包括(工程總進度計劃、工程月進度計劃)一式三份;
3.現場組織機構及主要人員報審表:包括(組織機構圖、部門職責及主要人員數量及分工、人員清單及期資格或崗位證書、公司營業執照、資質證書、安全許可證等復印件)一式三份;
4.材料/構配件進場報驗單:包括(出廠合格證、原材料檢驗報告、質量保證書;砼、砂漿試配報告單)一式三份;
5.施工設備進場報驗單:包括(設備的型號、功率、使用年限、設備的權屬<租賃還是屬自己>、設備的生產能力)一式三份;
6.合同項目開工申請表:(開工申請報告、已具備的開工條件證明文件,包括以上5點,待監理簽發了開工令后進行以下工作)一式三份;
7.聯合測量通知單:包括(是否準備好儀器、儀器是否有國家認可的計量單位合格證)一式三份;
8.施工測量成果報驗單一式三份;
9.分部工程開工申請表:包括(施工圖紙、技術標準、施工技術交底情況、主要施工設備到位情況、施工安全和質量保證措施落實情況、材料、配構件質量及檢驗情況、現場施工人員安排情況、風、水、電等必須的輔助生產設施準備情況、場地平整、交通、臨時設施準備情況、測量及試驗情況)一式三份;
10.隱蔽工程驗收記錄表:包括(分部、單元名稱、并附簡圖、對基礎進行簡要描述、各參見單位簽字)一式三份;
11.混凝土澆筑開倉報審表:包括(附自檢評定資料<混凝土單元評定工序表>)一式三份;
12.單元工程施工質量報驗單:(后附單元評定表資料)一式三份;
13.施工月報:(每月25日前報送監理部材料使用情況報表。主要施工機械設備情況月報表、現場施工人員情況月報表、施工質量檢驗月匯總表、工程事故月報表、完成工程量月匯總表、施工實際進度月報表;必須要有文字敘述,對形象進度、工程質量、工程安全、工程量完成情況、質檢評定等所有發生在當月施工中的情況等)一式三份;
14.施工日志:
15.工程價款月付申請書:(1.工程價款月支付匯總表;2.已完工程量匯總表;3.合同單價項目月支付明細表;4.合同合價項目月支護明細表;5.合同新增項目月支護明細表;6.計日工項目月支護明細表;7.計日工工程量月總匯表;8.索賠項目價款支護匯總表;9.工程計量報驗單。)一式 份;
16.驗收申請報告:(零星未完工程施工計劃、缺陷修復計劃、驗收報告、資料)一式三份;
16.完工/最終付款申請表;