第一篇：2009年度全國二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試真題及答案（模版）

2009年度二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試試卷

（建設工程法規(guī)及相關(guān)知識）

一、單項選擇題(共60題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)

1．在我國法律體系中，《建筑法》屬于()部門。

A．民法B．商法C．經(jīng)濟法D．訴訟法

2．關(guān)于民事法律行為分類，以下說法錯誤的是()。

A．民事法律行為可以分為要式法律行為和不要式法律行為 B．訂立建設工程合同應當采取要式法律行為

C．建設單位向商業(yè)銀行的借貸行為屬于不要式法律行為 D．自然人之間的借款行為屬于不要式法律行為

3．引起債權(quán)債務關(guān)系發(fā)生的最主要、最普遍的根據(jù)是()。

A．合同B．扶養(yǎng) C．不當?shù)美鸇．無因管理

4．根據(jù)《物權(quán)法》規(guī)定，下列關(guān)于抵押權(quán)的表述中錯誤的是()。

A．在建工程可以作抵押物B．即使抵押財產(chǎn)出租早于抵押，該租賃關(guān)系也不得對抗已經(jīng)登記的抵押權(quán)

C．建設用地使用權(quán)抵押后，該土地上新增的建筑物不屬于抵押財產(chǎn)

D．抵押權(quán)人應當在主債權(quán)訴訟時效期間行使抵押權(quán)

5．根據(jù)《物權(quán)法》規(guī)定，一般情況下動產(chǎn)物權(quán)的轉(zhuǎn)讓，自()起發(fā)生效力。

A．買賣合同生效B．轉(zhuǎn)移登記C．交付D．買方占有

6．某工程項目建設工期為三年，為保證施工順利進行，開工前的到位資金原則上不得少于工程合同價的()。

A．20％B．30％C．50％D．80％

7．建筑施工企業(yè)確定后，在建筑工程開工前，建設單位應當按照國家有關(guān)規(guī)定向工程所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門申請領(lǐng)取()。

A．建設用地規(guī)劃許可證B．建設工程規(guī)劃許可證C．施工許可證D．安全生產(chǎn)許可證

8．按照建筑法的規(guī)定，以下正確的說法是()。

A．建筑企業(yè)集團公司可以允許所屬法人公司以其名義承攬工程B．建筑企業(yè)可以在其資質(zhì)等級之上承攬工程C．聯(lián)合體共同承包的，按照資質(zhì)等級高的單位的業(yè)務許可范圍承攬工程D．施工企業(yè)不允許將承包的全部建筑工程轉(zhuǎn)包給他人

9．關(guān)于建筑工程的發(fā)包、承包方式，以下說法錯誤的是()。

A．建筑工程的發(fā)包方式分為招標發(fā)包和直接發(fā)包B未經(jīng)發(fā)包方同意且無合同約定，承包方不得對專業(yè)工程進行分包

C．聯(lián)合體各成員對承包合同的履行承擔連帶責任

D．發(fā)包方有權(quán)將單位工程的地基與基礎、主體結(jié)構(gòu)、屋面等工程分別發(fā)包給符合資質(zhì)的施工單位

10．甲乙兩建筑公司組成一個聯(lián)合體去投標，在共同投標協(xié)議中約定：如果在施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題而遭遇建設單位索賠，各自承擔索賠額的50％。后來甲建筑公司施工部分出現(xiàn)質(zhì)量問題，建設單位索賠20萬元。則下列說法正確的是()。

A．由于是甲公司的原因?qū)е?，故而建設單位只能向甲公司主張權(quán)利B．因約定各自承擔50％，故乙公司只應對建設單位承擔10萬元的賠償責任

C．如果建設單位向乙公司主張，則乙公司應先對20萬元索賠額承擔責任D．只有甲公司無力承擔，乙公司才應先承擔全部責任

11．按照《招標投標法》及相關(guān)規(guī)定，必須進行施工招標的工程項目是()。

A施工企業(yè)在其施工資質(zhì)許可范圍內(nèi)自建自用的工程 B屬于利用扶貧資金實行以工代賑需要使用農(nóng)民工的工程

C．施工主要技術(shù)采用特定的專利或者專有技術(shù)的工程D．經(jīng)濟適用住房工程

12．根據(jù)《招標投標法》規(guī)定，投標聯(lián)合體()。

A．可以牽頭人的名義提交投標保證金B(yǎng)．必須由相同專業(yè)的不同單位組成C．各方應在中標后簽訂共同投標協(xié)議D．各方合并后組建的投標實體

13．按照建筑法及其相關(guān)規(guī)定，投標人之間()不屬于串通投標的行為。

A．相互約定抬高或者降低投標報價B．約定在招標項目中分別以高、中、低價位報價

C．相互探聽對方投標報價D．先進行內(nèi)部竟價，內(nèi)定中標人后再參加投標

14．招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者組織來投標，這種招標方式稱為()。

A．公開招標B．邀請招標C．議標D．定向招標

15．招標人采取招標公告的方式對某工程進行施工招標，于2007年3月3日開始發(fā)售招標文件，3月6日停售；招標文件規(guī)定投標保證金為100萬元；3月22日招標人對已發(fā)出的招標文件作了必要的澄清和修改，投標截止日期為同年3月25日。上述事實中的錯誤有()處。

A．1B．2C．3D．4

16．根據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，不需要經(jīng)有關(guān)主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格就可任職的崗位是()。A．施工企業(yè)的總經(jīng)理B．施工項目負責人C．施工企業(yè)的技術(shù)負責人D．施工企業(yè)的董事

17．施工單位違反施工程序，導致一幢13層在建樓房倒塌，致使一名工人死亡，直接經(jīng)濟損失達7000余萬元人民幣，根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》規(guī)定，該事件屬于()事故。

A．特別重大B．重大C．較大D．一般

18．某建設工程施工過程中發(fā)生較大事故，根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》規(guī)定，該級事故應由()負責調(diào)查

。A．國務院 B．省級人民政府C．該區(qū)的市級人民政府 D．縣級人民政府

19．監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隱患，則監(jiān)理工程師應當()。

A要求施工單位整改B要求施工單位停止施工C向安全生產(chǎn)監(jiān)督行政主管部門報告D向建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)報告

20．甲公司是某項目的總承包單位，乙公司是該項目的建設單位指定的分包單位。在施工過程中，乙公司拒不服從甲公司的安全生產(chǎn)管理，最終造成安全生產(chǎn)事故，則()。

A．甲公司負主要責任B．乙公司負主要責任C．乙公司負全部責任D．監(jiān)理公司負主要責任

21．安全生產(chǎn)許可證的有效期為()。

A．2B．3C．4D．5

22．下列關(guān)于建設單位質(zhì)量責任和義務的表述中，錯誤的是()。

A．建設單位不得將建設工程肢解發(fā)包 B．建設工程發(fā)包方不得迫使承包方以低于成本的價格競標

C．建設單位不得任意壓縮合同工期 D．涉及承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程施工前，只能委托原設計單位提出設計方案

23．根據(jù)相關(guān)司法解釋的規(guī)定，建設工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用后的（）工程質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的，法院應予以支持。

A主體結(jié)構(gòu)B．電氣C．裝飾D．暖通

24．根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，下列關(guān)于監(jiān)理單位的表述錯誤的是()。

A．應當依法取得相應等級的資質(zhì)證書B不得轉(zhuǎn)讓工程監(jiān)理業(yè)務

C可以是建設單位的子公司D．應與監(jiān)理分包單位共同向建設單位承擔責任

25．施工單位于6月1日提交工程竣工驗收報告，建設單位因故遲遲不予組織竣工驗收；同年10月8日建設單位組織竣工驗收時因監(jiān)理單位的過錯未能正常進行；10月20日建設單位實際使用該工程。則施工單位承擔的保修期應于()起計算。

A.6月1日B．8月30日C.10月8日D．10月20日

26．《建設工程質(zhì)量管理條例》中確定的建設工程質(zhì)量監(jiān)督管理制度，其主要手段不包括()

A．工程質(zhì)量保修制度B．旗五許可制度C．竣工驗收備案制度D．工程質(zhì)量事故報告制度

27．建設單位應當自建設工程竣工驗收合格之日起()日內(nèi)，將竣工驗收報告和規(guī)劃、公安消防、環(huán)保等部門出具的認可文件或者準許使用文件報建設行政主管部門或者其他有關(guān)部門備案。

A．10B.15 C．30D．60

28．按照我國《產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定，建設工程不適用該法關(guān)于產(chǎn)品的規(guī)定，以下不屬于產(chǎn)品質(zhì)量法所指的產(chǎn)品是()。A．購買的電氣材料 B．購買的塔吊設備C．現(xiàn)場制作的預制板D．商品混凝土

29．根據(jù)《產(chǎn)品標識與標注規(guī)定》，對所有產(chǎn)品或者包裝上的標識均要求()。

A．必須有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明 B．必須有中英文標明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址

C.應當在顯著位置標明生產(chǎn)日期和安全使用期或失效日期 D．應當有警示標志或者中英文警示說明

30．某建筑公司實施了下列行為，其中符合我國環(huán)境污染防治法律規(guī)范的是()。

A將建筑垃圾傾倒在季節(jié)性干涸的河道里B.對已受污染的潛水和承壓水混合開采

C.冬季工地上的工人燃燒瀝青、油氈取暖D.直接從事收集、處置危險廢物的人員必須接受專業(yè)培訓

31．下列鄉(xiāng)纖民用建筑節(jié)能的表述正確的是()。

A.對不符合節(jié)能強制性標準的項目，建設行政主管部門不得頒發(fā)建設工程規(guī)劃許可證

B.對既有建筑實施節(jié)能改造，優(yōu)先采用遮陽、改善通風等低成本改造措施

c.國家要求在新建建筑中必須安裝和使用太陽能等可再生能源利用系統(tǒng)

D.企業(yè)可以制定高于國家、行業(yè)能耗標準的企業(yè)節(jié)能標準

32．某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正確的是()。

A.責令安置在倉庫里居住的員工盡量不使用明火B(yǎng).將施工用剩余炸藥存放在會議室櫥柜里

c．禁止倉庫保管員晚上在倉庫里居住D．為防丟失，將消防器材鎖在鐵柜中

33．根據(jù)《勞動爭議調(diào)解仲裁法》的規(guī)定，勞動爭議申請仲裁的時效期間為()，仲裁時效期間從當事人知道或者應當知道其權(quán)利被侵害之日起計算。

A．2個月B．6個月C．1年D

34．李某今年51歲，自1995年起就一直在某企業(yè)做臨時工，擔任廠區(qū)門衛(wèi)?，F(xiàn)企業(yè)首次與所有員工簽訂勞動合同。李某提出自己愿意長久在本單位工作，也應與單位簽訂合同，但被拒絕并責令其結(jié)算工資走人。根據(jù)《勞動合同法》規(guī)定，企業(yè)()。

A．應當與其簽訂固定期限勞動合同B．應當與其簽訂無固定期限勞動合同

C．應當與其簽訂以完成一定工作任務為期限的勞動合同D．可以不與之簽訂勞動合同，因其是臨時工

35．某施工單位與王先生簽訂了為期二年的勞動合同，按照勞動合同法的規(guī)定，王先生的試用期不得超過()個月。A.1B.2C.3D.6

36．職工李某因參與打架斗毆被判處有期徒刑一年，緩期三年執(zhí)行，用人單位決定解除與李某的勞動合同。考慮到李某在本單位工作多年，決定向其多支付一個月的額外工資，隨后書面通知了李某。這種勞動合同解除的方式稱為()。

A.隨時解除B．預告解除C.經(jīng)濟性裁員D．刑事性裁員

37．按照勞動合同法的規(guī)定，企業(yè)的集體合同由()與企業(yè)訂立。

A．企業(yè)工會代表企業(yè)職工B．企業(yè)每一名職工C．企業(yè)10名以上職工D.儉業(yè)絕大部分職工、38．重大建設項目檔案驗收應在項目竣工驗收()個月前完成。

A.1B.2C．3D.4

39．根據(jù)《稅收征管法》規(guī)定，納稅人未按期繳納稅款的，稅務機關(guān)除責令限期繳納外，從滯納稅款之日起，按日加收滯納稅款的()的滯納金。

A．沒收財產(chǎn)B．罰金C．撤職D.責令停產(chǎn)停業(yè)

41．施工單位偷工減料，降低工程質(zhì)量標準，導致整棟建筑倒塌，12名工人被砸死。該行為涉嫌觸犯()。

A.重大責任事故罪B．重大勞動安全事故罪 C．工程量大安全事故罪D．以其他方式危害公共安全罪

42．下列屬于我國《合同法》調(diào)整的法律關(guān)系是()。

A．收養(yǎng)合同 B.勞動合同 C．稅款代扣合同 D．贈予合同

43．下列關(guān)于《合同法》中格式合同的表述，錯誤的是()。

A．格式合同由提供方事先擬定，可以重復使用B提供格式條款的一方免除對方的責任、加重自己責任的，該條款無效

C對格式條款的理解發(fā)生爭議的，應當按照通常理解予以解釋D．對格式條款有兩種以上解釋的，應當作出不利于格式條款提供方的解釋

44．要約是希望和他人訂立合同的意思表示，包括()。

A．寄送的價目表B．投標書c．拍賣公告D.招股說明書

45．甲企業(yè)于2月1日向乙企業(yè)發(fā)出簽訂合同的信函。2月5日乙企業(yè)收到了該信函，第二天又收到了通知該信函作廢的傳真件。甲企業(yè)發(fā)出傳真，通知信函作廢的行為屬于要約()的行為。

A．發(fā)出B.撤回C.撤銷D.變更

46．集磊筑公司以欺騙手段超越資質(zhì)等級承攬某工程施工項目，開工在即，建設單位主張合同無效，要求建筑公司承擔()。

A違約責任B．侵權(quán)責任C．締約過失責任D．行政責任

47．某建筑材料買賣合同被認定為無效合同，則其民事法律后果不可能是()。

A．返還財產(chǎn)B．賠償損失C．罰金D．折價補償

48．根據(jù)《合同法》規(guī)定，對效力待定合同的理解正確的是()。

A．在相對人催告后一個月內(nèi)，當事人之法定代理人未作表示，合同即可生效

B．效力待定合同的善意相對人有撤銷的權(quán)利，撤銷期限自行為作出之日起一年

C．表見代理實質(zhì)上屬于無權(quán)代理，卻產(chǎn)生有效代理的后果D．超越代理權(quán)限簽訂的合同，若未經(jīng)被代理人追認，則必定屬于效力待定合同

49．某建筑公司為承攬一工程施工項目與某設備租賃公司簽訂了一份塔吊租賃合同，其中約定租賃期限至施工合同約定的工程竣工之日，則該合同是()。

A．附條件合同，條件成就合同解除B．附條件合同，條件成就合同生效

C．附期限合同，期限屆滿合同解除D.附期限合同，期限屆滿合同生效

50．甲公司向乙公司購買鋼材，雙方合同中約定由丙公司向乙公司付款。當丙公司不支付乙公司貨款時，應當由()承擔違約責任。A甲公司向乙公司C．丙公司向乙公司B．乙公司自己D．甲公司和丙公司共同向乙公司

51．某建筑公司向供貨商采購某種國家定價的特種材料，合同簽訂時價格為4000元／噸，約定6月1日運至某工地。后供貨商遲遲不予交貨，8月下旬，國家調(diào)整價格為3400元／噸，供貨商急忙交貨。雙方為結(jié)算價格產(chǎn)生爭議。下列說法正確的是()。

A．應按合同約定的價格4000元／噸結(jié)算B．應按國家確定的最新價格3400元／噸結(jié)算

C．應當按新舊價格的平均值結(jié)算D．雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成的應當解除合同

52．甲公司欠劉某100萬元，丙公司欠甲公司150萬元，均已屆清償期。甲公司一直拖延不行使對丙公司的債權(quán)，致使其自身無力向劉某清償。下列關(guān)于代位權(quán)的說法正確的是()。

A劉某可以甲公司的名義向丙公司提出償債請求B劉某可以通過仲裁方式行使代位權(quán)

C劉某行使代位權(quán)的必要費用應由甲公司承擔 D代位權(quán)順利行使后，丙公司對甲公司所負債務消滅

53．下列情形中，可以導致施工單位免除違約責任的是()。

A．施工單位因嚴重安全事故隱患且拒不改正而被監(jiān)理工程師責令暫停施工，致使工期延誤B.因拖欠民工工資，部分民工停工抗議導致工期延誤

C.地震導致已完工程被爆破拆除重建，造成建設單位費用增加D.由于為工人投保意外傷害險，因公致殘工人的醫(yī)療等費用由保險公司支付

54．建設工程民事糾紛經(jīng)不同主體調(diào)解成功并制作了調(diào)解書，其中可以強制執(zhí)行的是()。

A雙方簽收的由人民調(diào)解委員會制作的調(diào)解書 B雙為簽收的仲裁調(diào)解書

C人民法院依法作出但原告方拒絕簽收的調(diào)解書 D.雙方簽收的由人民政府職能部門依法作出的調(diào)解書

55．民事訴訟的證據(jù)不包括()。

A．書證B．物證C．視聽資料D．科學試驗

56．根據(jù)《局事訴訟法》規(guī)定，()可以作為民事訴訟證人。

A本案審判員B．涉及本案的鑒定人員C本案原告訴訟代理人D．本案被告的親屬

57．對民事訴訟法的基本特征表述正確的是()。

A．當事人約定訴訟方式解決糾紛的，人民法院才有管轄權(quán)B．除簡易程序外均采用合議庭合議制

C．所有民事案件審理及判決結(jié)果均應向社會公開‘D．盧個案件須由兩級人民法院審理才告終結(jié)

58．下列關(guān)于訴訟管轄的表述正確的是()。

A．第一審重大涉外民事案件應當由中級人民法院管轄B．建設工程施工合同糾紛應當由不動產(chǎn)所在地人民法院管轄

C．受移送人民法院認為移送的案件不屬于本院管轄的，可繼續(xù)移送有管轄權(quán)的人民法院D．屆屋買賣糾紛實行“原告就被告”原則

59．當事人委托溥澤律師事務所的張律師做自己的訴訟代理人，授權(quán)委托書中委托權(quán)“全權(quán)代理”。則張律師有權(quán)代為()。

A.陳述事實、參加辯論B．承認、放棄、變更訴訟請求C進行和解D．提起反訴或上訴

60．下列關(guān)于《仲裁法》中規(guī)定的仲裁制度的表述正確的是()。

A．仲裁委員會由當事人自主選定B.仲裁委員會是人民法院的下屬事業(yè)單位

C.仲裁審理以公開審理為原則D．對生效的仲裁裁決書可請求上級仲裁委員會予以撤銷

二、多項選擇題(共20題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，題不得分；少選，所選的每個選項得0．5分)

61.根據(jù)《行政復議》的規(guī)定，下列選項中不可申請行政復議的有()

A.建設行政主管部門吊銷建筑公司的資質(zhì)B.人民法院對保全財產(chǎn)予以查封

C.監(jiān)察機關(guān)給予機關(guān)工作人員降級處分D．建設行政主管部門對建設工程合同爭議進行的調(diào)解E．行政拘留

62.根據(jù)我國憲法規(guī)定，公民的憲法權(quán)利包括()

A.在法律面前一律平等B．有言論、出版、游行和示威的自由

C.有宗教信仰的自由 D對任何國家機關(guān)和國家工作人員有批評和建議權(quán) E.有維護祖國的安全、榮譽和利益的權(quán)利

63.下列各選項中，屬于民事法律關(guān)系客體的是()。

A．建設工程施工合同中的工程價款 B.建設工程施工合同中的建筑物

C.建材買賣合同中的建筑材料D．建設工程勘察合同中的勘察行為 E．建設工程設計合同中的施工圖紙

64．國有建設用地使用權(quán)是用益物權(quán)，可以采取()方式設立。A.出租 B.出讓 C.劃撥D．抵押E.轉(zhuǎn)讓

65．根據(jù)《建設工程施工許可管理辦法》，下列工程項目無需申請施工許可證的是()。

A.北京故宮修繕工程B.長江汛期搶險工程 C.工地上的工人宿舍D.某私人投資工程E.部隊導彈發(fā)射塔

66.在工程建設項目招標過程中，招標人可以在招標文件中要求投標人提交投標保證金，投標保證金可以是（）

A.銀行保函B.銀行承兌匯票C.企業(yè)連帶責任保證D.現(xiàn)金E.實物

67.按照《招標投標法》及相關(guān)規(guī)定，在建筑工程投標過程中，下列應當作為廢標處理的情形（）

A．聯(lián)合體共同投標，投標文件中沒有附共同投標協(xié)議B．交納投標保證金超過規(guī)定數(shù)額

C．投標人是響應招標、參加投標競爭的個人D.投標人在開標后修改補充投標文件

E．投標人未對招標文件的實質(zhì)性內(nèi)容和條件作出響應

68．生產(chǎn)經(jīng)營單位保證安全生產(chǎn)所必須的資金由()予以保證，并對由于安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足導致的后果承擔責任

A．公司董事會 B.公司法定代表人C.個人經(jīng)營的投資人D.公司股東會E．公司工會

69.施工單位的項目負責人的安全責任主要包括（）

A制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程B確保安全生產(chǎn)費用的有效使用

C組織制定安全施工措施D消除安全事故隱患 E及時、如實報告生產(chǎn)安全事故

70．下列選項中，對施工單位的質(zhì)量責任和義務表述正確的是()。

A總承包單位不得將主體工程對外分包B分包單位應當按照分包合同的約定對建設單位負責

C．總承包單位與每一個分包單位就各自分包部分的質(zhì)量承擔連帶責任D施工單位在施工中發(fā)現(xiàn)設計圖紙有差錯時，應當按照國家標準施工 E.在建設工程竣工驗收合格之前，施工單位應當對質(zhì)量問題履行保修義務

71．建設頊目需要配套建設的環(huán)境保護設施，必須與主體工程（）

A同時規(guī)劃B同時設計C．同時施工D同時竣工驗收E．同時投產(chǎn)使用

72．下列屬于承擔民事責任的方式是()。

A賠償損失B返還財產(chǎn)C．支付利息D支付違約金E．支付定金D．同時竣工驗收

73．下列關(guān)于承諾的表述中，正確的有()。

A受要約人發(fā)出承諾，表示價格再降一成即可成交B承諾超期的后果是承諾不可能發(fā)生法律效力C承諾一經(jīng)送達要約人即發(fā)生法律效力 D撤銷承諾的通知應當在雙方簽訂書面合同前到達要約人E承諾可以由受要約人的代理人向要約人授權(quán)的代理人作出

74．對于可撤銷合同，具有撤銷權(quán)的當事人()，撤銷權(quán)消滅。

A.自知道或者應當知道權(quán)利受到侵害之日起一年內(nèi)沒有行使撤銷權(quán)的B自知道或者應當知道撤銷事由之日起六個月內(nèi)沒有行使撤銷權(quán)的 C自知道或者應當知道撤銷事由之日起一年內(nèi)沒有行使撤銷權(quán)的D知道撤銷事由后明確表示放棄撤銷權(quán)的E.知道撤銷事由后以自己的行為放棄撤銷權(quán)的75.致使承包人單方行使建設工程施工合同解除權(quán)的情形包括（）

A發(fā)包人嚴重拖欠工程價款B發(fā)包人提供的建筑材料不符合國家強制性標準C發(fā)包人堅決要求工程設計變更

D項目經(jīng)理與總監(jiān)理工程師積怨太深E．要求承擔保修責任期限過長

76．某建設工程施工合同履行期間，建設單位要求變更為國家新推薦的施工工藝，在其后的施工中予以采用，則下列說法正確的是()。A建設單位不能以前期工程未采用新工藝為由，主張工程不合格B施工單位可就采用新工藝增加的費用向建設單位索賠

C．由此延誤的工期由施工單位承擔違約責任D只要雙方協(xié)商一致且不違反強制性標準，可以變更施工工藝

E．從法律關(guān)系構(gòu)成要素分析，采用新工藝屬于合同主體的變更

77．6月1日，甲乙雙方簽訂建材買賣合同，總價款為100萬元，約定由買方支付定金30萬元。由于資金周轉(zhuǎn)困難，買方于6月10日只交付了25萬元，賣方予以是()。

A買賣合同是主合同，定金合同是從合同B．買賣合同自6月10日成立C．定金合同自6月1日成立

D．若賣方不能交付貨物，應返還50萬元E．巖俁方不履行購買義務，仍可要求賣方返還5萬元

78．根據(jù)最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》，當事人無需舉證證明的事實有()。

A太陽自東方升起，自西方落下 B人受重傷后若得不到及時救治，會有生命危險 C．人所共知的某單位偷工減料

D.已被仲裁機構(gòu)生效的裁決書所確認的事實E.已被人民院生效裁判所確認的事實

79.根據(jù)《仲裁法》和《民事訴訟法》規(guī)定，對國內(nèi)仲裁而言，人民法院不予執(zhí)行仲裁裁決的情形包括（A約定的仲裁協(xié)議無效C適用法律確有錯誤B御裁事項超越法律規(guī)定的仲裁范圍D原仲裁機構(gòu)被撤銷E申請人死亡

80．我國建筑業(yè)專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)資格的共同點有()。

A．只有注冊以后才能執(zhí)業(yè)B一次注冊終生有效C.均需接受擘續(xù)教育D．不得同時注冊于兩家不同的單位E．均有各自的執(zhí)業(yè)范圍

第二篇：2010~2012全國一級建造師執(zhí)業(yè)資格考試真題及答案

2010全國一級建造師執(zhí)業(yè)資格考試真題及答案

《建設工程法規(guī)及相關(guān)知識》

一、單項選擇題(共70 題，每題1 分，每題的備選項中，只有1 個最符合題意)1．根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》，負責核發(fā)《中華人民共和國一級建造師注冊證書》的機構(gòu)是()。A．省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設主管部門 B．國務院建設主管部門 C．中國建筑業(yè)協(xié)會建造師分會 D．國務院發(fā)展和改革委員會 【答案】B 2．根據(jù)《民法通則》，當事人向人民法院請求保護民事權(quán)利的普通訴訟時效是()年。A．1 B．2 C．4 D．20 【答案】B 3．對全國注冊建造師的注冊、執(zhí)業(yè)活動實施統(tǒng)一監(jiān)督管理的機構(gòu)是()。A．國務院建設主管部門 B．省、自治區(qū)、直轄市人民政府 C．建設行業(yè)協(xié)會 D．人事部或其授權(quán)機構(gòu) 【答案】A 4．民事法律關(guān)系的內(nèi)容是指()。

A．民事權(quán)利和民事義務 B.民事權(quán)利和民事責任 C．民事規(guī)范和民事責任 D.民事義務和民事責任 【答案】A 5．根據(jù)《民法通則》，施工單位的項目經(jīng)理屬于施工單位的()。

A．委托代理人 B．法定代理人 C．指定代理人 D．職務代理人 【答案】A 6．根據(jù)《物權(quán)法》，建設用地使用權(quán)屬于()。

A．所有權(quán) B．用益物權(quán) C．擔保物權(quán) D．留置權(quán) 【答案】B 7．根據(jù)《建筑工程施工許可管理辦法》，下列不屬于建設單位申請領(lǐng)取施工許可證的前提條件是()。A．已經(jīng)取得安全生產(chǎn)許可證 B．辦理了工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù) C．有滿足施工需要的施工圖紙 D．已經(jīng)取得規(guī)劃許可證 【答案】A 8．根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，關(guān)于我國建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的說法，錯誤的是()。A．建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)分為施工總承包、專業(yè)承包和勞務分包三個序列 B．建筑業(yè)企業(yè)按照各自工程性質(zhì)的技術(shù)特點，分別劃分為若干資質(zhì)類別 C．各資質(zhì)類別按照各自規(guī)定的條件劃分為若干等級

D．房屋建筑工程施工總承包企業(yè)資質(zhì)分為特級、一級、二級三個等級 【答案】D 【解析】考P37~39。D 已從10 年一級教材中刪除。

9．甲公司與乙公司簽訂的采購合同約定，6月5日甲公司向乙公司支付50萬元預付款，7月5日乙公司將采購物品送至甲公司處。但在6月3日，甲公司獲取確切證據(jù)證明乙公司屆時將不能履行合同，6月5日乙公司要求甲公司支付預付款，此時甲公司可以行使()。

A．后履行抗辯權(quán) B．同時履行抗辯權(quán) C．撤銷權(quán) D．不安抗辯權(quán) 【答案】D 【解析】P183，三類抗辯權(quán)的基本概念應當熟練掌握。關(guān)鍵在于準確辨別合同約定的先后履行順序：后履行一方行使的是先履行抗辯權(quán)，而先履行一方行使的是不安抗辯權(quán)。10．下列糾紛中，適用《仲裁法》仲裁的是()。

A．繼承糾紛 B．對罰款不服發(fā)生的糾紛 C．總分包之間的合同糾紛 D．勞動合同糾紛 【答案】D 【解析】考P231“

一、仲裁的概念和適用范圍”第2~3 段，重點，必須掌握。

11．根據(jù)《物權(quán)法》，下列各項財產(chǎn)作為抵押物時，抵押權(quán)自登記時設立的是()。

A．交通運輸工具 B．正在建造的船舶、航空器 C．生產(chǎn)設備、原材料 D．正在建造的建筑物 【答案】D 【解析】超綱。就特殊財產(chǎn)的抵押權(quán)效力，《物權(quán)法》分別采用了“登記生效主義”（不登記不設立）和“登記對抗主義”（不登記也設立，但不得對抗善意第三人）。本題中D 的抵押權(quán)自登記時設立；ABC 的抵押權(quán)自抵押合同生效時設立，但未經(jīng)登記，不得對抗善意第三人。

12．同一專業(yè)的兩個以上不同資質(zhì)等級的單位實行聯(lián)合承包的，應當按照()單位的業(yè)務許可范圍承攬工程。

A．資質(zhì)等級較高的 B．聯(lián)合體牽頭 C．承擔主要任務的 D．資質(zhì)等級較低的 【答案】D 【解析】P56 最上面“

二、聯(lián)合體各方資質(zhì)條件”（3）項。重點，必考。13．關(guān)于行政訴訟法律規(guī)定的說法，正確的是()。

A．未經(jīng)行政復議程序，不能提起行政訴訟 B．法院審理行政訴訟案件不適用調(diào)解

C．行政訴訟堅持誰主張誰舉證原則 D．在行政訴訟過程中，被告有權(quán)自行向原告和證人收集證據(jù) 【答案】C 【解析】綜述題，好題。A，P253 正中間“行政復議與行政訴訟的基本關(guān)系”一段。B,P256正中間往下“

三、審理和判決”第1 段。CD，P256 最上面“

一、行政訴訟證據(jù)的特別規(guī)則”，重點，必考。

14．施工合同履行過程中，監(jiān)理工程師向承包人發(fā)出了提高混凝土等級的通知，施工圖紙中標明該部位的混凝土標號為C30 標準。對該單位工程應以()為標準進行質(zhì)量驗收。

A．施工圖紙 B．技術(shù)規(guī)范 C．監(jiān)理通知 D．施工合同 【答案】A 15．關(guān)于民事訴訟證人出庭作證的說法，正確的是()。

A．證人只提交書面證詞無須出庭作證 B．數(shù)個證人證明同一事實時，可以同時接受詢問 C．證人在庭審時應當旁聽 D．證人有義務出庭作證 【答案】D 【解析】P237 最上面“

2、證人、鑒定人和勘驗人”，09 年、10 年連續(xù)考核兩次。

16．某施工項目材料采購合同中，雙方約定的違約金為4 萬元、定金為6 萬元。采購方依約支付了6 萬元定金，供貨方違約后，采購方有權(quán)主張的最高給付金額為()萬元。

A．16 B．10 C．12 D．4 【答案】C

解析】P198 最上面“

3、違約金與定金的選擇”合同法116 條，必考。17．施工單位招聘臨時工的最低年齡為()歲。

A．16 B．14 C．20 D．18 【答案】A 【解析】P137 中間往下“

2、未成年工特殊保護”標題下面一行。勞動者法定最低就業(yè)年齡為16 周歲。18．水泥廠在承諾有效期內(nèi)，對施工單位訂購水泥的要約做出了完全同意的答復，則該水泥買賣合同成立的時間為()。

A．水泥廠的答復文件到達施工單位時 B．施工單位發(fā)出訂購水泥的要約時

C．水泥廠發(fā)出答復文件時 D．施工單位訂購水泥的要約到達水泥廠時 【答案】A 【解析】P166 最下面“1.承諾生效時刻的確認”第1 行：承諾應當在要約規(guī)定的期限內(nèi)到達要約人。第6 行：承諾生效時合同成立。但要注意：如果雙方約定采用合同書，則承諾生效時間并非合同成立時間，詳見本卷23 題解析。

19．根據(jù)《合同法》，債權(quán)人領(lǐng)取提存物的權(quán)利自提存之日起()年內(nèi)不行使而消滅，提存物扣除提存費用后歸國家所有。

A．3 B．2 C．5 D．4 【答案】C 【解析】P194 倒數(shù)第一行。提存是重要概念，法律、實務都要考。20．施工單位依法對本企業(yè)的安全生產(chǎn)工作負全面責任的是()。

A．技術(shù)負責人 B．法定代表人 C．安全管理部門負責人 D．項目負責人 【答案】B 21．某建筑施工單位有50名從業(yè)人員。根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，該單位應當()。A．配備兼職安全生產(chǎn)管理人員 B．配備專職安全生產(chǎn)管理人員

C．因為規(guī)模較小，不需要配備安全生產(chǎn)管理人員 D．設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員 【答案】D 22．某建設單位與施工單位簽訂起工獎罰協(xié)議。雙方約定：雙方法定代表人簽字加蓋公章并備案后生效。根據(jù)《合同法》，該趕工獎罰協(xié)議為()合同。

A．顯失公平B．附條件 C．可變更、可撤銷 D．附期限 【答案】D 【解析】P180 最上面“

三、附期限與附條件的區(qū)別”，已成為近年命題熱點。附條件的條件是合同雙方不能確定是否發(fā)生的事實；而附期限的期限是雙方確信或一般常識確信要發(fā)生的事實。23．某建設工程發(fā)包人經(jīng)過招標確定了中標人，雙方依法簽訂了施工合同，則該施工合同成立的時間為()之日。

A．合同備案 B．評標委員會提交評標報告 C．中標通知發(fā)出 D．發(fā)包人確定中標人 【答案】C 【解析】錯題。命題人可能想考“承諾生效時合同成立”，如此應選C；

24．關(guān)于法院采取訴訟財產(chǎn)保全與訴前財產(chǎn)保全措施時，申請人是否需要提供擔保的說法，正確的是()。A．申請人對于前者應當提供擔保，而對于后者根據(jù)法院要求提供擔保 B．申請人對于前者應當提供擔保，而對后者不需提供擔保

C．申請人對于前者根據(jù)法院要求提供擔保，而對于后者應當提供擔保 D．申請人對于前者不需提供擔保，而對于后者應當提供擔保 【答案】C 25．某工程建設項目設計招標中，甲設計單位投標報價為2000 萬元，則其投標保證金最高應為()萬元。A．40 B．4 C．20 D．10 【答案】D 【解析】P98 倒數(shù)第2 段?？辈煸O計項目投標保證金：不超過2%，且不超過10 萬元；施工項目投標保證金：不超過2%，且不超過80 萬元。

26．關(guān)于和解的說法，錯誤的是()。

A．和解協(xié)議具有強制執(zhí)行的效力 B．當事人在申請仲裁或提起民事訴訟后仍然可以和解 C．和解可以發(fā)生在民事訴訟的任何階段 D．當事人和解后可以請求法院調(diào)解，制作調(diào)解書 【答案】A 【解析】P232 正中間“和解與調(diào)解”，每年考一題。09 年考調(diào)解，10 年考和解。

27．根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，分包單位從事危險作業(yè)人員的意外傷害保險費應由()支付。A．總承包單位和分包單位按一定比例共同 B．分包單位 C．總承包單位 D．建設單位 【答案】C 28．施工單位向電梯生產(chǎn)公司訂購兩部A 型電梯，并要求5日內(nèi)交貨。電梯生產(chǎn)公司回函表示如果延長1周可如約供貨。根據(jù)《合同法》，電梯生產(chǎn)公司的回函屬于()。

A．要約邀請 B．承諾 C．部分承諾 D．新要約 【答案】D 【解析】P166 正中間“3.承諾的內(nèi)容必須與要約的內(nèi)容一致”，重點。

29．建設單位與施工單位的合同中約定：“雙方在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有關(guān)仲裁委員會申請仲裁”。后雙方發(fā)生糾紛，建設單位要求向甲仲裁委員會申請仲裁，施工單位要求向乙仲裁委員會申請仲裁，雙方爭執(zhí)不下。關(guān)于糾紛解決方式選擇的說法，正確的是()。A．只能向有管轄權(quán)的人民法院起訴 B．只能向不動產(chǎn)所在地的仲裁委員會申請仲裁 C．應由甲仲裁委員會進行仲裁

D．建設單位與施工單位選擇的仲裁委員會誰先收到仲裁申請，就由誰進行仲裁 【答案】A 【解析】P250 最上面第3 行。重點，必考。30．下列建設項目中，可以不招標的是()。

A．個人捐資的教育項目中合同估算價為80萬元的監(jiān)理合同 B．外商投資的供水項目中合同估算價為1000萬元的施工合同

C．使用財政預算資金的體育項目中合同估算價為80萬元的材料采購合同 D．上市公司投資的商品房項目中合同估算價為500萬元的材料采購合同 【答案】C 31．根據(jù)《實施工程建設強制性標準監(jiān)督規(guī)定》，下列監(jiān)督檢查內(nèi)容中，不屬于強制性標準監(jiān)督檢查的內(nèi)容是()。

A．工程項目采用的材料、設備 B．工程項目技術(shù)人員的勞動合同 C．工程項目的規(guī)劃、勘察、設計、施工等環(huán)節(jié) D．工程項目的安全、質(zhì)量 【答案】B 32．某施工單位為避免破壞施工現(xiàn)場區(qū)域內(nèi)原有地下管線，欲查明相關(guān)情況，應由()負責向其提供施工現(xiàn)場區(qū)域內(nèi)地下管線資料。

A．城建檔案管理部門 B．相關(guān)管線產(chǎn)權(quán)部門 C．市政管理部門 D．建設單位 【答案】D 33．關(guān)于分包工程發(fā)生質(zhì)量、安全、進度等問題給建設單位造成損失的責任承擔說法，正確的是()。A．分包單位只對總承包單位負責

B．建設單位與分包單位無合同關(guān)系，無權(quán)向分包單位主張權(quán)利 C．建設單位只能向給其造成損失的分包單位主張權(quán)利

D．總承包單位承擔的責任超過其應承擔份額的，有權(quán)向分包單位追償 【答案】D 34．某建設項目實行施工總承包，則該建設工程的安全生產(chǎn)事故應急救援案應由()編制。A．總承包單位和分包單位各自 B.建設單位統(tǒng)一組織 C．總承包單位統(tǒng)一組織 D.監(jiān)理單位統(tǒng)一組織 【答案】C 35．《民用建筑節(jié)能條例》中的民用建筑不包括()建筑。

A．廠房 B． 醫(yī)療 C．住宅 D．教育 【答案】A 36．下列勞動合同條款，屬于必備條款的是()。

A．福利待遇 B．試用期 C.勞動條件 D．補充保險 【答案】C 37．根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，對全國建設工程安全生產(chǎn)實施綜合監(jiān)督管理的機構(gòu)是()。A．國務院負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門 B．國務院鐵路、交通、水利等有關(guān)部門 C．國務院 D．國務院建設行政主管部門 【答案】A 38．劃撥土地使用權(quán)只能由()人民政府依法批準。

A．縣級以上 B．鎮(zhèn)級以上 C．中央 D．省級以上 【答案】A 39．下列施工單位人員中不必經(jīng)建設主管部門考核合格即可任職的是()。

A．項目安全生產(chǎn)管理人員 B．項目技術(shù)員 C．企業(yè)主要負責人 D．項目經(jīng)理 【答案】B 40．停建、緩建建設工程的檔案，暫由()保管。

A．當?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門 B．建設單位 C．施工單位 D．城建檔案館 【答案】B 41．根據(jù)《合同法》，關(guān)于代位權(quán)行使的說法，正確的是()。A．債權(quán)人可選擇以自己的名義或債務人的名義起訴次債務人 B．債權(quán)人可以代位行使的權(quán)利必須不是專屬于債務人自身的債權(quán) C．代位權(quán)是債權(quán)人行使的抗辯權(quán)

D．債權(quán)人自己負擔行使代位權(quán)的必要費用 【答案】B 42．下列與工程建設有關(guān)的規(guī)范性文件中，由國務院制定的是()。

A．安全生產(chǎn)法 B．建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定 C．工程建設項目施工招標投標辦法 D．安全生產(chǎn)許可證條例 【答案】D 43．根據(jù)《民事訴訟法》及相關(guān)規(guī)定，人民法院依法可要求對敗訴方負有到期債務的第三人協(xié)助向()履行債務。

A．勝訴方 B．金融機構(gòu) C．敗訴方 D．執(zhí)行法院 【答案】應選A。

44．施工單位與建設單位簽訂施工合同，約定施工單位墊資20%，但沒有約定墊資利息。后施工單位向人民法院提起訴訟，請求建設單位支付墊資利息。對施工單位的請求，人民法院正確的做法是()。A．盡管未約定利息，施工單位要求按中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率支付墊資利息，應予支持 B．由于墊資行為違法，施工單位要求返還墊資，不予支持

C．盡管未約定利息，施工單位要求按低于中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率支付墊資利息，應予支持 D．由于未約定利息，施工單位要求支付墊資利息，不予支持 【答案】D 【解析】P209 正中間“3.對墊資的處理”。與07 年真題重復。

45．根據(jù)《稅收征收管理法》，稅務登記內(nèi)容發(fā)生變化的，納稅人應當自辦理工商變更登記之日起()日內(nèi)，向稅務機關(guān)申報辦理變更稅務登記。

A．60 B．45 C．30 D．15 【答案】C 46．根據(jù)《建筑法》，有權(quán)對建筑工程實施強制監(jiān)理的范圍進行規(guī)定的機構(gòu)是()。A國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理行政主部門 B．國務院

C．省級建設行政主管部門 D．住房和城鄉(xiāng)建設部 【答案】B 47．某施工項目材料采購合同中，當事人對價款沒有約定，未達成補充協(xié)議，也無法根據(jù)合同有關(guān)條款或交易習慣確定，則應按照()的市場價格履行。

A．合同簽訂地 B．履行義務一方所在地 C．材料所在地 D．訂立合同時履行地 【答案】D 【解析】P182 第9 行（2）。重點。

48．某工程項目建設過程中，發(fā)包人與機械廠簽訂了加工非標準的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的鋼板。根據(jù)《合同法》，該合同屬于()合同。

A．施工承包 B．承攬 C.信托 D．委托 【答案】B 49．根據(jù)《工程建設項目施工招標投標辦法》，關(guān)于投標保證金的說法，正確的是()。A．投標保證金最高不得超過50 萬元

B．招標人發(fā)了中標通知書，投標保證金的有效期自動終止 C．投標保證金不得采用銀行保函方式

D．中標人拒絕簽訂施工合同時，招標人有權(quán)沒收其投標保證金 【答案】D 【解析】綜述題。P55“

（二）投標保證金”每年至少考一題，每句話都能出題，必須逐條認真掌握。50．某施工單位認為工商行政管理部門對其罰款過重，向法院提起訴訟。法院經(jīng)過審理，認為該行政處罰顯失公平。關(guān)于法院對該案的處理，下列說法中正確的是()。A．由于該行政處罰并不違法，法院應當維持原判

B．法院可以撤銷該行政處罰，并判決將罰款改為警告 C．法院應當判決行政機關(guān)重新作出行政處罰 D．法院可以直接判決減少部分罰款金額 【答案】D 51．在保險合同中，負有支付保險費義務的當事人是()。

A．受益人 B．投保人 C．被保險人 D．保險人 【答案】B 52．2008 年4 月1 日，甲公司將其廠房無償轉(zhuǎn)讓給乙公司，導致甲公司的債權(quán)人丙公司無法實現(xiàn)債權(quán)，丙公司于2009 年1 月1 日才得知該情況，則丙公司撤銷權(quán)的截止日期為()。

A．2011 年1 月1 日 B．2010 年1 月1 日 C．2010 年4 月1 日 D．2009 年4 月1 日 【答案】B 53．承運人按運輸合同約定將貨物運輸?shù)街付ǖ攸c后，托運人拒絕支付運輸費用，承運人可以對相應的運輸貨物行使()。

A．抵押權(quán) B．質(zhì)押權(quán) C．抵消權(quán) D．留置權(quán) 【答案】D 54．在城市市區(qū)范圍內(nèi)，建筑施工過程中使用機械設備，可能產(chǎn)生噪音污染的，施工單位必須在該工程開工()日以前向工程所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護部門申報。

A．7 B．10 C.15 D．3 【答案】C 55．甲乙兩公司為減少應納稅款，以低于實際成交的價格簽訂合同。根據(jù)《合同法》，該合同為()合同。A．有效 B．無效 C．效力待定 D．可變更、可撤銷 【答案】B 56．按照《城市維護建設稅暫行條例》，施工單位在繳納()的同時，還應繳納城市維護建設稅。A．企業(yè)所得稅 B．利息稅 C．營業(yè)稅 D．個人所得稅 【答案】C 57．仲裁裁決作出后，當事人應錄履行裁決。一方當事人不履行的，另一方當事人可以根據(jù)《民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定，向()申請執(zhí)行。

A．人民法院 B．公安機關(guān) C．政府主管部門 D．仲裁委員會 【答案】A 58．某施工單位的副經(jīng)理將其個人所有的鋼管出租給本單位，并簽訂租賃合同。根據(jù)《公司法》，該合同須經(jīng)過()同意。

A．股東會 B．工會 C.董事會 D．監(jiān)事會 【答案】A 59．甲公司欠某供應商500萬元貸款，現(xiàn)甲公司分立為乙、丙兩家公司。關(guān)于甲公司分立后500萬元債務的清償問題的說法，正確的是()。

A．應當由甲公司承擔全部債務 B．應當由乙、丙公司承擔連帶債務 C．乙公司與丙公司均不承擔清償責任 D．應當由乙公司承擔全部債務 【答案】B 60．根據(jù)招標投標相關(guān)法律法規(guī)，下列招標投標行為中，不構(gòu)成招標人與投標人串通投標的是()。A．招標人在開標前將投標情況告知其他投標人 B．招標人預先內(nèi)定中標人

C．招標人與投標人事先商定壓低標價，中標后再給中標人讓利 D．招標人從幾名中標候選人中確定中標人 【答案】D 【解析】P56 下面，串標屬于必考內(nèi)容。本題出的不錯，注意D 雖然不合法（招標人應當確定第一中標候選人中標，并無選擇確定的權(quán)利），但該行為性質(zhì)上不屬于串標。

61．根據(jù)《工程建設項目施工招標投標辦法》，不屬于施工招標文件內(nèi)容的是()。

A．投標人須知 B．技術(shù)條款 C．施工組織設計 D．合同主要條款 【答案】C 62．工程施工過程中應當采取消防安全措施，下列說法中錯誤的是()。A．禁止攜帶火種進入生產(chǎn)、儲存易燃易爆危險物品的場所

B．修建道路有可能影響消防隊滅火救援的，有關(guān)單位必須事先經(jīng)過當?shù)毓蚕罊C構(gòu)批準 C．禁止在具有火災、爆炸危險的場所使用明火 D．自動消防系統(tǒng)的操作人員必須持證上崗 【答案】B 63．建設工程施工合同應以()為合同履行地。

A．原告住所地 B．合同簽訂地 C．施工行為地 D．被告住所地 【答案】C 64．工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患，情況嚴重的，應當要求施工單位()。A．暫時停止施工，并及時報告建設單位 B．整改，并及時報告建設單位 C．暫時停止施工，并及時報告有關(guān)主管部門 D．整改，并及時報告有關(guān)主管部門 【答案】A 【解析】P77 最下面“

二、安全隱患報告的責任”。必考。65．根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》，下列文件中，不屬于工程監(jiān)理單位對施工質(zhì)量實施監(jiān)理依據(jù)的是()。A．監(jiān)理合同 B．法律、法規(guī) C．施工合同中約定采用的推薦性標準 D．工程施工圖紙 【答案】A 66．某辦公大樓在保修期間出現(xiàn)外墻裂縫，經(jīng)查是由于設計缺陷造成。原施工單位進行了維修，之后應向()主張維修費用。

A．設計單位 B．物業(yè)管理單位 C．大樓使用者 D．建設單位 【答案】D 67．某工程施工聯(lián)合體參加資格預審并獲通過后，投標過程中其組成成員發(fā)生變化，雖未經(jīng)招標人同意，但新聯(lián)合體仍然符合資格預審條件要求，則招標人()。

A．應當認定投標文件無效 B．可以認定投標文件有效

C．征得投標人同意后可以認定投標文件有效 D．征得評標委員會同意后可以認定投標文件有效 【答案】A 68．施工項目進行公開招標，投標保證金有效期應當超過()30 天。

A．招標文件發(fā)出日 B．投標文件截止日 C．投標有效期 D．中標日期 【答案】C 69．某施工單位從租賃公司租賃了一批工程模板。施工完畢，施工單位以自己的名義將該批模板賣給其他公司。后租賃公司同意將該批模板賣給施工單位。此時施工單位出賣模板的合同為()合同。

A．可變更、可撤銷 B．有效 C．無效 D．效力待定 【答案】B 70．建筑施工安全生產(chǎn)許可證有效期滿需要延期的，應當于期滿前()個月向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)辦理延期手續(xù)。

A．6 B．2 C．3 D．4 【答案】C

二、多項選擇題（共30 題，每題2 分。每題的備選項中，有2 個或2 個以上符合題意，至少有1 個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5 分）

71．根據(jù)《合同法》，締約過失責任的構(gòu)成要件有()。A．合同被確認無效 B．發(fā)生在訂立合同的過程中 C．當事人違反了誠實信用原則所要求的義務

D．在訂立合同時顯失公平E．受害方的依賴利益遭受損失 【答案】BCE 72．某機械設備租賃公司擬在施工現(xiàn)場安裝施工起重機械。根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，該公司應()A．編制安裝方案 B．出具自檢合格證明 C．具有起重設備安裝工程專業(yè)承包資質(zhì) D．派出本單位專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場監(jiān)督 E．自行驗收 【答案】ABCD 73．關(guān)于不安抗辯權(quán)成立條件的說法，正確的是()。

A．雙方當事人基于同一雙務合同互負債務 B．債務履行有先后順序

C．有確切證據(jù)證明后履行一方經(jīng)營狀況嚴重惡化 D．應當先履行債務的當事人未提供適當擔保 E．債務履行不分先后 【答案】ABC 74．根據(jù)《工程建設國家標準管理辦法》，下列標準中，屬于強制性標準的有()。A．工程建設行業(yè)專用的有關(guān)安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護的標準 B．工程建設重要的行業(yè)專用的信息技術(shù)標準

C．工程建設勘察、規(guī)劃、設計、施工等行業(yè)定額標準

D．工程建設重要的行業(yè)專用的試驗、檢驗和評定方法等標準 E、工程建設重要的行業(yè)專用的術(shù)語、符號和制圖方法等標準 【答案】ABDE 75．當事人就合同履行地點約定不明確，不能達成補充協(xié)議，雙方不能根據(jù)合同有關(guān)條款和交易習慣確定的，則()。

A．接受履行方有權(quán)選擇履行地點 B．給付貨幣的，在接受貨幣一方所在地履行 C．交付不動產(chǎn)的，在不動產(chǎn)所在地履行 D．履行義務一方有權(quán)選擇履行地點 E．其他標的，在履行義務一方所在地履行 【答案】BCE 76.關(guān)于建設工程施工合同一般條款的說法，正確的有()。

A．建設單位的名稱應以其營業(yè)執(zhí)照上的名稱為準 B．履行地點為項目所在地

C．合同標的是財產(chǎn) D．違約責任是當事人違反合同義務的責任 E．有關(guān)施工組織設計的內(nèi)容即為履行方式條款 【答案】ABDE 77．勞動爭議仲裁委員會的組成成員應有()。

A．工會代表 B．律師 C．同級人民法院代表 D．企業(yè)方面代表 E．勞動行政部門代表 【答案】ADE 78．關(guān)于工程文件與檔案的整理立卷、驗收移交要求的說法，符合《建設工程文件歸檔整理規(guī)范》的有()。A．在施工合同中，建設單位應對工程文件套數(shù)、費用、質(zhì)量、移交時間等提出明確要求

B．建設工程項目由幾個單位承包的，各承包單位形成的文件由負責主要施工任務的施工單位整理立卷，并及時向建設單位移交

C．建設工程實行總承包的，各分包單位可將匯總、收集的檔案直接向建設單位移交 D．在組織工程竣工驗收前，建設單位應提請當?shù)爻墙n案管理機構(gòu)對工程檔案進行驗收 E．未取得工程檔案驗收認可文件，建設單位不得組織竣工驗收 【答案】DE 【解析】ABC 考P120“1.基本規(guī)定”第3 段，一級連續(xù)考3 年了。DE 考P121 最上面第2 段，今年還要繼續(xù)考。

79．根據(jù)《民事訴訟法》及相關(guān)規(guī)定，下列在建設工程施工合同糾紛的訴訟中，能夠作為證據(jù)的有()。A．工程設計圖紙 B．施工單位偷錄的談判錄音 C．工程質(zhì)量鑒定報告 D．被告法定代表人的陳述 E．律師代理意見 【答案】ACD 80．施工單位訴建設單位拖欠工程款案件中，施工單位對人民法院委托的鑒定機構(gòu)作出的鑒定結(jié)論有異議申請重新鑒定時，人民法院應予準許的情形有()。

A．鑒定人員不具備相關(guān)的鑒定資格 B．鑒定程序嚴重違法 C．鑒定結(jié)論明顯依據(jù)不足 D．建設單位也不同意鑒定結(jié)論 E．經(jīng)過質(zhì)證認定鑒定結(jié)論不能作為證據(jù)使用 【答案】ABCE 81．下列合同中，屬于依法應當采用書面形式的有()。

A．貨物運輸合同 B．銀行貸款合同 C．買賣合同 D．租賃合同 E．施工合同 【答案】BE 82．某建筑工程股份有限公司股東大會擬更換監(jiān)事。下列公司人員中，可同時擔任監(jiān)事的有()。A．公司股東 B．公司董事長 C．公司財務經(jīng)理 D．公司職工代表 E．公司總經(jīng)理 【答案】AD 83．工程施工合同履行過程中，建設單位遲延支付工程款，則施工單位要求建設單位承擔違約責任的方式可以是()。

A．繼續(xù)履行合同 B．降低工程質(zhì)量標準 C．提高合同價款 D．提前支付所有工程款 E．支付逾期利息 【答案】AE 84．關(guān)于物權(quán)的說法，正確的有()。

A．建設單位可以與政府部門簽訂土地出讓合同擁有該地的所有權(quán) B．所有權(quán)和抵押權(quán)可以同時存在于同一不動產(chǎn)之上 C．國家所有土地的所有權(quán)和使用權(quán)都不能轉(zhuǎn)移

D．用益物權(quán)和抵押權(quán)可以同時存在于同一不動產(chǎn)之上 E．兩個抵押權(quán)可以同時存在于同一不動產(chǎn)之上 【答案】BDE 85．根據(jù)《合同法》，要約失效的情形有()。

A．受要約人拒絕要約的通知到達要約人 B．受要約人的承諾對要約內(nèi)容做了實質(zhì)性變更

C．要約中規(guī)定的承諾期限屆滿，要約人未收到承諾通知 D．發(fā)出承諾通知前，撤銷要約的通知到達受要約人

E．受要約人承諾到達要約人后，要約人發(fā)出撤銷要約的通知 【答案】ABD 【解析】考核P165 中間“

四、要約的失效”。與07年真題幾乎相同。

86．根據(jù)《合同法》，()之間對同一事項的規(guī)定不一致時，由國務院裁決。

A．地方性法規(guī)與地方政府規(guī)章 B．部門規(guī)章 C．部門規(guī)章與地方性法規(guī) D．地方政府規(guī)章與部門規(guī)章 E．同一機關(guān)制定的舊的一般規(guī)定與新的特別規(guī)定 【答案】BD 87．某借款合同債權(quán)人將合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓給第三人。在合同沒有特別約定的情況下，隨之轉(zhuǎn)移的其他權(quán)利有()。

A．人身損害賠償請求權(quán) B．任意撤銷權(quán) C．擔保權(quán) D．抗辯權(quán) E．抵消權(quán) 【答案】CDE 88．根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》，下列分包情形中，屬于違法分包的有()。A．施工總承包單位將建設工程的土方工程分包給其他單位 B．總承包單位將建設工程分包給不具備相應資質(zhì)條件的單位

C．未經(jīng)建設單位許可，承包單位將其承包的部分建設工程交由其他單位完成 D．施工總承包單位將建設工程主體結(jié)構(gòu)的施工分包給其他單位 E．分包單位將其承包的建設工程再分包 【答案】BCDE 89．關(guān)于招標代理機構(gòu)的說法，正確的有()。A．招標代理機構(gòu)是社會中介組織

B．未經(jīng)招標人同意，招標代理機構(gòu)不得向他人轉(zhuǎn)讓代理業(yè)務 C．工程招標代理機構(gòu)可以參與同一招標工程的投標

D．工程招標代理機構(gòu)不得與招標工程的投標人有利益關(guān)系 E．由評標委員會指定招標代理機構(gòu) 【答案】ABD 90．根據(jù)《環(huán)境保護法》，建設項目中防治污染的設施與主體工程應當()。

A．同時招標 B．同時設計 C．同時竣工 D．同時施工 E．同時投產(chǎn)使用 【答案】BDE 91．下列傷害情形中，屬于建筑意外傷害保險常見除外責任的有()。A．在保險合同成立前，被保險人發(fā)生傷害 B．被保險人在施工現(xiàn)場外發(fā)生傷害 C．被保險人在施工現(xiàn)場斗毆而發(fā)生傷害 D．被保險人因過失而在工程作業(yè)中墜落受傷 E．被保險人因涉嫌犯罪逃避追捕而被擊傷

【答案】ACE【解析】2009 年教材內(nèi)容，新教材已刪除。

92．根據(jù)《合同法》，當事人一方可以解除合同的情形有()。A．當事人一方發(fā)生合并、分立 B．作為當事人一方的公民死亡 C．由于不可抗力致使合同不能履行

D．法定代表人變更 E．當事人一方延遲履行主要債務，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行 【答案】CE 93．關(guān)于聯(lián)合體投標的說法，正確的有()。

A．多個施工單位可以組成一個聯(lián)合體，以一個投標人的身份共同投標 B．中標的聯(lián)合體各方應當就中標項目向招標人承擔連帶責任 C．聯(lián)合體各方的共同投標協(xié)議屬于合同關(guān)系

D．聯(lián)合體中標的，應當由聯(lián)合體各方共同與招標人簽訂合同

E．由不同專業(yè)的單位組成的聯(lián)合體，按照資質(zhì)等級較低的單位確定業(yè)務許可范圍 【答案】ABCD 94．根據(jù)招標投標相關(guān)法律和司法解釋，下列施工合同中，屬于無效合同的是()。A．建設單位直接與專業(yè)施工單位簽訂的合同

B．未經(jīng)發(fā)包人同意，承包人將部分非主體工程分包給具有相應資質(zhì)的施工單位的合同 C．承包人將其承包的工程全部分包給其他有資質(zhì)的承包人的合同 D．投標人串通投標中標后與招標人簽訂的合同

E．招標文件中明確要求投標人墊資并據(jù)此與中標人簽訂的合同 【答案】BCD 重點，需要掌握。

95．根據(jù)《消防法》，關(guān)于消防設計的審核、驗收及安全指揮的說法，正確的有()。A．消防設計圖紙審核不合格的，不得頒發(fā)施工許可證 B．自動消防系統(tǒng)的操作員必須持證上崗

C．建設工程未經(jīng)消防驗收或消防驗收不合格的，不得擅自使用 D．消防器材的經(jīng)銷人員必須持證上崗

E．企業(yè)、事業(yè)單位的主要負責人是本單位的消防安全負責人 【答案】BE 96．下列質(zhì)量問題中，不屬于施工單位在保修期內(nèi)承擔保修責任的有()。、A．因使用不當造成的質(zhì)量問題 B．質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)沒有發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題 C．第三方造成的質(zhì)量問題 D．監(jiān)理單位沒有發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題 E．不可抗力造成的質(zhì)量問題 【答案】ACE 97．關(guān)于工程竣工驗收的說法，正確的有()。

A．工程竣工驗收合格的，以承包人送交竣工驗收報告之日為竣工日期

B．工程按發(fā)包人要求修改后經(jīng)竣工驗收合格的，以承包人首次送交竣工驗收報告之日為竣工日期

C．承包人送交竣工驗收報告后，當事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，以承包人送交竣工驗收報告之日為竣工日期。

D．承包人送交竣工驗收報告后，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人送交竣工驗收報告之日為竣工日期 E．建設工程未經(jīng)驗收，發(fā)包人擅自使用的，以建設工程轉(zhuǎn)移占有之日為竣工日期 【答案】A．D、E 98．根據(jù)擔保法律制度，關(guān)于抵押的說法，正確的有()。A．抵押人將已登記的抵押物出賣給受讓人的，物權(quán)不發(fā)生轉(zhuǎn)移

B．除受讓人代為清償債務以外，抵押人未通知抵押權(quán)人轉(zhuǎn)讓抵押物的，物權(quán)不發(fā)生轉(zhuǎn)移 C．抵押人轉(zhuǎn)讓抵押物的價款明顯低于其價值的，抵押權(quán)人有權(quán)要求抵押人提供相應的擔保 D．抵押物滅失后，抵押人須另行提供抵押擔保

E．抵押人轉(zhuǎn)讓抵押物所得價款超過債權(quán)數(shù)額的部分，歸抵押人所有 【答案】ACE 99．下列工程施工過程中，屬于侵權(quán)責任的情形有()。A．施工單位未按合同約定支付項目經(jīng)理李某的獎金 B．施工單位違約造成供貨商重大損失 C．工地的塔吊倒塌造成行人黃某被砸傷

D．施工單位將施工廢料倒入鄰近魚塘造成大量魚苗死亡 E．分包商在施工時操作不當造成公用供電設施損壞 【答案】CDE 100．拆遷人申請房屋拆遷許可證時，應向房屋所在地的市、縣人民政府拆遷管理部門提交()等資料。A．建設用地規(guī)劃許可證 B．土地使用權(quán)批準文件 C．拆遷計劃和拆遷方案 D．拆遷補償安置資金證明 E．建設工程規(guī)劃許可證 【答案】ABCD 【解析】該考點是07 年剛考過的一模一樣的題，P126 中間（1）~（5）。不會再考了，因為《拆遷條例》已經(jīng)于今年廢止。

2011全國一級建造師執(zhí)業(yè)資格考試真題及答案

《建設工程法規(guī)及相關(guān)知識》

一、單項選擇題（共70題，每題1分，每題的備選項中，只有1個最符合題意）

1．不同行政法規(guī)對同一事項的規(guī)定，新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致，不能確定如何適用時，由（）裁決。

A．國務院主管部門

B．最高人民法院

C．國務院

D．全國人大常委會 【答案】C 【解析】P6“(五)需要由有關(guān)機關(guān)裁決適用的情況”第2段。

2．某施工設備經(jīng)銷商規(guī)定其業(yè)務員按合同價5%提取獎金。業(yè)務員王某在與施工企業(yè)洽談時提出，合同定價遵守公司規(guī)定，但王某本人按每臺50元補貼施工企業(yè)。施工企業(yè)表示同意，遂與王某簽訂了訂貨合同，并將獲得的補貼款入賬。王某行為的法律定性是（）。

A．合法行為

B．無權(quán)代理

C．不正當競爭

D．濫用代理權(quán) 【答案】A 【解析】原題為2006年司法考試卷三第5題。本題重點其實是考核《反不正當競爭法》第八條(教材P92“

三、投標人以行賄手段謀取中標”第2行)，非為考核無權(quán)代理或濫用代理權(quán)。由于反不正當競爭法不屬于大綱要求內(nèi)容，本題應作為超綱題對待。注意“賬外暗中”給予對方回扣的，作為受賄處理。本案的補貼如實入賬，不得視為不正當競爭行為。

3．被代理人因為向代理人授權(quán)不明確而給第三人造成的損失，應（）。

A．由被代理人向第三人承擔責任，代理人承擔連帶責任

B．由被代理人獨自向第三人承擔責任 C．由第三人自己承擔損失

D．由代理人獨自向第三人承擔責任 【答案】A 【解析】P16倒數(shù)第4段。

4．施工企業(yè)以自有的房產(chǎn)作抵押，向銀行借款100萬元，后來施工企業(yè)無力還貸，經(jīng)訴訟后其抵押房產(chǎn)被拍賣，拍得的價款為150萬元，貸款的利息及違約金為20萬元，實現(xiàn)抵押權(quán)的費用為10萬元，則拍賣后應返還施工企業(yè)的款項為（）萬元。

A．10

B．20

C．30

D．50 【答案】B 【解析】P37“

（三）抵押的效力”第一段。拍賣所得為150萬元。抵押權(quán)人就主債權(quán)100萬元，利息及違約金20萬元，實現(xiàn)抵押權(quán)的費用10萬元優(yōu)先受償。

5．建設單位需要使用相鄰企業(yè)的場地開辟道路就近運輸建筑材料。經(jīng)雙方訂立合同，約定建設單位向該企業(yè)支付用地費用，該企業(yè)向建設單位提供場地。在此合同中，建設單位擁有的權(quán)利是（）。

A．相鄰權(quán)

B．地役權(quán)

C．土地出租權(quán)

D．建設用地使用權(quán) 【答案】B

6．施工企業(yè)購買材料設備后交付承運人運輸，未按約定給付承運費用時，承運人有權(quán)扣留足以清償其所欠運費的貨物，承運人行使的是（）。

A．抵押權(quán)

B．質(zhì)權(quán)

C．留置權(quán)

D．所有權(quán) 【答案】C

7.根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，屬于建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)序列的是（）

A．工程總承包

B.專業(yè)分包

C.專業(yè)承包

D.勞務承包 【答案】C 【解析】P59正中間“

（一）施工企業(yè)的資質(zhì)序列”第一段。我國只有施工總承包資質(zhì)，沒有工程總承包資質(zhì)；只有專業(yè)承包，沒有專業(yè)分包；只有勞務分包，沒有勞務承包。

8、資質(zhì)許可機關(guān)的上級機關(guān)，根據(jù)利害關(guān)系人的請求或者依據(jù)職權(quán)，可以撤消建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的情形是（）A、企業(yè)未取得施工許可證擅自施工的

B、資質(zhì)許可機關(guān)超越法定職權(quán)作出準予建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)許可的 C、企業(yè)將承包工程轉(zhuǎn)包或違法分包的

D、企業(yè)發(fā)生過較大生產(chǎn)安全事故或者發(fā)生過兩起以上一般生產(chǎn)安全事故的 【答案】B 【解析】P79倒數(shù)第3段。

9.安全生產(chǎn)許可證的有效期為（）年 A、1

B、2

C、3

D、5 【答案】C 【解析】P213倒數(shù)第5行。

10、施工企業(yè)與保險代理人張某簽署了蓋有保險公司印章的工程保險合同，并足額繳付了保費，但張某表示需將保費交回公司后才能簽發(fā)保單，后施工企業(yè)發(fā)生保險事故要求賠償時，保險公司稱張某已離職，且其未將保險合同和保費交回公司。關(guān)于該案中責任承擔的說法，正確的是（）。A、張某應當向施工企業(yè)賠償損失

B、施工企業(yè)補繳保費后，保險公司方可賠償損失

C、保險公司找到張某追回保費后，方可給予施工企業(yè)賠償

D、保險公司應當支付保險金，并可向張某追償 【答案】D 【解析】原題為2008年司法考試四川災區(qū)延期考試卷三31題，考核表見代理。11.下列責任種類中，屬于行政處罰的是（）

A、管制

B、賠償損失

C、返還財產(chǎn)

D、罰款 【答案】D 【解析】P45~46，A屬于刑罰，BC屬于民事責任，D屬于行政處罰。民事責任、行政責任、刑事責任種類的區(qū)分，每年考1分。

12、施工企業(yè)根據(jù)材料供應商寄送的價目表發(fā)出了一個建筑材料采購清單，后因故又發(fā)出加急通知取消了該采購清單。如果施工企業(yè)后發(fā)出的取消通知先于采購清單到達材料供應商處，則該取消通知從法律上稱為（）A、要約撤回

B、要約撤消

C、承諾撤回

D、承諾撤消 【答案】A 【解析】P117第一行。價目表為要約邀請，而材料采購單為要約。取消的通知先于要約達到或與要約同時到達，為要約撤回。從今年教材和命題情況看，建造師考試對要約、承諾法律行為的要求已經(jīng)大幅降低。

13.工程監(jiān)理單位應當審查施工組織設計中的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ検┕し桨甘欠穹瞎こ探ㄔO的（）標準。A.推薦性

B.國家

C.強制性

D.行業(yè) 【答案】C 【解析】P256“(一)”第1段，2010年剛剛考過的點。

14、某建設工程項目分包工程發(fā)生生產(chǎn)安全事故，負責向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、建設行政主管部門或其他有關(guān)部門上報的是（）

A、現(xiàn)場施工人員

B、分包單位

C、建設單位

D、總承包單位 【答案】D 【解析】P220倒數(shù)第3行，必考。

15.王某的日工資為80元。政府規(guī)定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天屬于法定休假日，4天屬于前后兩周的周末休息日。公司安排王某在這7天加班不能安排補休。公司應當向王某支付加班費合計（）元。

A、560

B、1360

C、800

D、1120 【答案】B 【解析】P148第3段。休息日安排勞動者加班，應支付不低于200%的工資報酬；法定節(jié)假日安排工作的，支付不低于300%的工資報酬。16.根據(jù)《民事訴訟法》，申請仲裁裁決強制執(zhí)行的期間（）

A、6個月

B、1年

C、2年

D、3年 【答案】C 【解析】P330倒數(shù)第6行。17.根據(jù)《勞動合同法》，在勞務派遣用式方式中，訂立勞務派遣協(xié)議的主體是（）

A派遣單位與用工單位

B用工單位與勞動者

C用工單位與當?shù)厝嗣裾?/p>

D派遣單位與勞動者 【答案】A 【解析】P144“

（二）勞動合同與勞務派遣協(xié)議”第2段第一句。注意，本題是考核勞務派遣協(xié)議的主體，不是考核勞動合同的主體。

18.對于土方開挖工程，施工企業(yè)編制專項施工方案后，經(jīng)（）簽字后實施。A、施工企業(yè)項目經(jīng)理、現(xiàn)場監(jiān)理工程師

B、施工企業(yè)技術(shù)負責人、建設單位負責人 C、施工企業(yè)技術(shù)負責人、總監(jiān)理工程師

D、建設單位負責人、總監(jiān)理工程師 【答案】C 【解析】P229正中間“

二、編制安全專項施工方案”第2行尾巴。本段落為命題熱點，有三個要點應把握，輪番命題：哪兩個人簽字？哪三類專項施工方案要經(jīng)過專家論證？誰組織專家論證？

19、關(guān)于建設工程分包的說法，正確的是（）

A、勞務作業(yè)的分包可以不經(jīng)建設單位認可

B、承包單位可將其承包的全部工程進行分包 C、建設工程主體結(jié)構(gòu)的施工可以分包

D、建設單位有權(quán)直接指定分包工程的承包人 【答案】A 【解析】P103倒數(shù)第6行。

20.某施工合同中約定設備由施工企業(yè)自行采購。施工期間，建設單位要求施工企業(yè)購買某品牌設備，理由是該品牌設備的生產(chǎn)商與建設單位有長期合作關(guān)系，關(guān)于本案中施工企業(yè)的行為，正確的是（）.A．施工企業(yè)應同意建設單位自行采購

B．設計單位提出此要求，施工企業(yè)就必須接受 C、建設單位以書面形式提出要求，施工企業(yè)就必須接受

D、施工企業(yè)可拒絕建設單位的要求 【答案】D 【解析】P99“1Z302020建設工程承包制度”第4段。

21、下列情形中，屬于施工作業(yè)人員的安全生產(chǎn)義務是（）。

A、對本單位的安全生產(chǎn)工作提出建議

B、接受安全生產(chǎn)教育和培訓 C、發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時停止作業(yè)

D、拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè) 【答案】B 【解析】P223，從業(yè)人員的義務有且僅有三項：遵章義務、培訓義務、事故隱患報告義務。22.根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，建設工程總承包單位完工后向建設單位出具質(zhì)量保修書的時間為（）A、竣工驗收合格后

B、提交竣工驗收報告時

C、竣工驗收時

D、交付使用時

【答案】B【解析】本題是命題熱點。P297“

一、建設工程質(zhì)量保修書的提交時間及主要內(nèi)容”第一句。

23、某場館工程的質(zhì)量保修書的保修期限中，符合行政法規(guī)強制性規(guī)定的是（）A、主體結(jié)構(gòu)工程為10年

B、供熱與供冷系統(tǒng)為3年

C、屋面防水工程為3年

D、有防滲漏要求的房間和內(nèi)外墻為2年

【答案】B【解析】本題考核法定最低保修期，P297倒數(shù)第一段。供熱與供冷系統(tǒng)約定為3年，必定包含兩個完整的采暖期、供冷期，這個點精講時分析過。

24、某市政工程由于政府部門規(guī)劃調(diào)整，導致該工程停工達1年之久，施工企業(yè)擬讓該工程的項目經(jīng)理甲提擔任其他市政工程的項目經(jīng)理，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，關(guān)于甲任職的說法，正確的是（）。

A、甲不能同時擔任該兩個項目的項目經(jīng)理B、經(jīng)建設單位同意，甲可以同時擔任該兩個項目的項目經(jīng)理 C、經(jīng)施工單位同意，甲可以同時擔任該兩個項目的項目經(jīng)理

D、經(jīng)建設主管部門同意，甲可以同時提任該兩個項目的項目經(jīng)理 【答案】B【解析】P75正中間“

（二）執(zhí)業(yè)崗位范圍”第1段。

25.根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》，建設單位最遲應當在（）之前辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。A竣工驗收

B簽訂施工合同

C進場開工

D領(lǐng)取施工許可證 【答案】D【解析】P280“

六、依法辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)”第一段。

26.經(jīng)定作人同意，承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成。關(guān)于責任承擔的說法，正確的是（）A、第三人就完成的工作成果向定作人負責

B、承攬人不再承擔責任 C、承攬人與第三人按完成工作成果的比例向定作人承擔責任D、承攬人就該第三人完成的工作成果向定作人負責

【答案】D【解析】P160下面“

（二）承攬人須以自己的設備、技術(shù)和勞動力完成所承攬的工作”第4行。27.建筑施工企業(yè)的管理人員和作業(yè)人員每（）應至少進行一次安全生產(chǎn)教育培訓并考核合格。A半年

B二年

C一年

D三年

【答案】C【解析】P224“

二、每年至少進行一次全員安全生產(chǎn)教育培訓”第一段。

28.根據(jù)《合同法》，下列合同轉(zhuǎn)讓合法生效的是（）

A：某教授與施工企業(yè)約定培訓一次，但因培訓當天臨時有急事，便讓自己的博士生代為授課 B：甲因急需用錢便將對乙享有的一萬元債權(quán)轉(zhuǎn)讓給了第三人，便打電話通知了乙

C：建設單位到期不能支付工程款，書面通知施工企業(yè)其乙將債務轉(zhuǎn)讓給第三人，請施工企業(yè)向第三人主張債權(quán)

D：監(jiān)理單位將監(jiān)理合同概括轉(zhuǎn)讓給其他具有相應監(jiān)理資質(zhì)的監(jiān)理單位

【答案】B【解析】AC錯，債務轉(zhuǎn)移需債權(quán)人同意；B正確，債權(quán)轉(zhuǎn)讓須通知債務人，但無須債務人同意。D錯誤，監(jiān)理合同依法不得轉(zhuǎn)讓。

29.關(guān)于投標有效期的說法，正確的是（）

A、投標有效期延長通知送達投標人時，該投標人的投標保證金期限隨之延長 B、投標人同意延長投標有效期的，不得修改投標文件的實質(zhì)性內(nèi)容 C、投標有效期內(nèi)，投標文件對投標人和招標人具有合同約束力 D、投標有效期內(nèi)撤回投標文件，投標保證金應予退還

【答案】B【解析】P90“

（四）投標有效期”，這些地方不是靠背書能解決的，都需要理解。30.生產(chǎn)經(jīng)營單位制定的應急預案應當至少每（）年修訂一次。A 1

B2

C4

D3 【答案】D【解析】P243“

（六）應急預案的修訂”第一行。

31.甲公司根據(jù)生效判決書向法院申請強制執(zhí)行。執(zhí)行中與乙公司達成和解協(xié)議。和解協(xié)議約定：將乙所欠220萬元債務減少為200萬元，乙自協(xié)議生效之日起2個月內(nèi)還清。協(xié)議生效2個月后，乙并未履行協(xié)議的約定。下列說法中，正確的是（）

A、甲可向法院申請恢復原判決的執(zhí)行

B、甲應向乙住所地法院提起民事訴訟 C、由法院執(zhí)行和解協(xié)議

D、由法院依職權(quán)恢復原判決的執(zhí)行 【答案】A【解析】P323正中間“

（三）執(zhí)行和解”，考過4、5次了。

32.甲乙雙方簽訂總價為100萬的合同,并設定定金條款,則定金的最高限額應為（）萬元.A、10

B、30

C、50

D、20 【答案】D【解析】P38正中間“

四、定金”的第2段最后一句。命題熱點。

33．在全國重點文物保護單位的保護范圍內(nèi)進行爆破、鉆探、挖掘作業(yè)的，必須經(jīng)（）批準。A縣級人民政府

B省級人民政府

C國務院

D省級文物行政部門

【答案】B【解析】P207“

（三）在文物保護單位保護范圍和建設控制地帶從事建設活動的相關(guān)規(guī)定”第5~6行。

34.關(guān)于建設工程施工承包聯(lián)合體的說法，正確的是（）

A.聯(lián)合體的資質(zhì)等級按照聯(lián)合體中資質(zhì)等級較高的單位確定

B.聯(lián)合體屬于非法人組織 C.聯(lián)合體各方獨立承擔相應的責任

D.聯(lián)合體的成員可以對同一工程單獨投標 【答案】B【解析】P93~94.35.根據(jù)《建筑法》，領(lǐng)取施工許可證后因故不能按期開工的，應當向發(fā)證機關(guān)申請延期，關(guān)于申請延期的說法，正確的是（）

A延期每次不超過3個月

B應當由施工企業(yè)提出申請

C延期沒有次數(shù)限制

D超過延期時限但在寬限期內(nèi)的施工許可證仍有效 【答案】A【解析】P53倒數(shù)第2段。

36、根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》，注冊機關(guān)對申請注冊建造師的申請人不予注冊的情形為（）。A、同時受聘于兩個或兩個以上單位的

B、被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年的

C、因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，刑事處罰執(zhí)行完畢已滿5年的D、年齡超過60歲的 【答案】B【解析】P73倒數(shù)第一段。

37.某建設工程施工項目招標文件要求中標人提交履約擔保，中標人拒絕提交，則應（）。A、按中標無效處理

B、視為放棄投標

C、按廢標處理

D、視為放棄中標項目 【答案】D【解析】P96最上面“

三、履約保證金”第三行。

38、關(guān)于施工現(xiàn)場環(huán)境噪聲污染防治的說法，正確的是（）。A、國家對環(huán)境噪聲污染嚴重的落后設備實行淘汰制度

B、土石方施工階段，噪聲限值是晝間70分貝，夜間55分貝 C、打樁施工階段，噪聲限值是晝間80分貝，夜間禁止施工

D、在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)，禁止夜間進行任何產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)。【答案】A【解析】P184，BC考核

（一）第2段，A考核

（二）第2段，D考核

（三）第1段。

39、某工程部位隱蔽前曾得到監(jiān)理工程師的認可，但重新檢驗后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量未達到合同約定的要求，則關(guān)于全部剝露、返工的費用和工期處理的說法，正確的是（）。

A、費用和工期損失全部由承包商承擔

B、費用和工期損失全部由業(yè)主承擔 C、費用由承包商承擔，工期給予順延

D、費用由業(yè)主承擔，工期不順延 【答案】A【解析】P120倒數(shù)第1行，本題與06年二級32題幾乎完全一樣。

40、施工合同中約定按每月確定的工程量支付工程款，發(fā)包方?jīng)]有按期付款，承包方欲請求法院保護其民事權(quán)利，該訴訟時效期間應從（）之日算起

Ａ、第一次付款期限屆滿

Ｂ、最后一次付款期限屆滿 Ｃ、每次付款期限屆滿

Ｄ、提交工程款支付申請 【答案】B【解析】P315倒數(shù)第3段。

41．因企業(yè)分立而新設立的建筑業(yè)企業(yè)，其資質(zhì)等級應按（）。

A．原企業(yè)的資質(zhì)等級確定

B．降低一級原企業(yè)的資質(zhì)等級確定

C．最低資質(zhì)等級核定

D．實際達到的資質(zhì)條件核定 【答案】D【解析】P62“3.企業(yè)發(fā)生合并、分立、改制的資質(zhì)辦理”第2段。

42、《安全生產(chǎn)許可證條例》的直接上位法立法依據(jù)是（）

A、安全生產(chǎn)法

B、憲法

C、建筑法

D、建設工程安全生產(chǎn)管理條例【答案】A

【解析】超綱，《安全生產(chǎn)許可證條例》第一條規(guī)定：“為了嚴格規(guī)范安全生產(chǎn)條件，進一步加強安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，防止和減少生產(chǎn)安全事故，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的有關(guān)規(guī)定，制定本條例?！边@題如果改為“建設部《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》的直接上位法依據(jù)”，那就漂亮了，而且教材上P212倒數(shù)第2段有。

43、某施工合同中約定墊資但未約定墊資利息，施工企業(yè)請求法院判決建設單位返還墊資及利息時，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定可以預見的判決結(jié)果是（）。

A．返還墊資并按銀行同期貸款利率支付利息

B、認定墊資違法，利息予以沒收 C、返還墊資但不支付利息

D、返還墊資并雙倍支付利息 【答案】C【解析】P124“4.工程墊資的處理”。

44、建設單位應自建設項目投入試生產(chǎn)之日起（）個月內(nèi)，向有關(guān)部門申請該建設項目需要配套建設的環(huán)境保護設施竣工驗收。

A、3

B、1

C、2

D、5 【答案】A【解析】P290“

三、建設工程環(huán)?？⒐を炇铡钡?段。

45.某施工合同約定按固定價結(jié)算工程價款。完工后雙方無法就調(diào)價問題達成一致，施工企業(yè)起訴并請求進行造價鑒定。關(guān)于該案鑒定的說法，正確的是（）

A、鑒定申請應當在庭審結(jié)束前提出

B、鑒定報告由造價主管部門出具 C、法院對鑒定請求不予支持

D、鑒定期間計入審限

【答案】C【解析】超綱?？己俗罡呷嗣穹ㄔ骸蛾P(guān)于審理建設工程施工合同糾紛適用法律問題的解釋》（法釋（2004）14號）第二十二條：“當事人約定按照固定價結(jié)算工程價款，一方當事人請求對建設工程造價進行鑒定的，不予支持”。新教材已經(jīng)刪除該知識點。

A錯，當事人申請司法鑒定，應在舉證期限內(nèi)提出；B錯，司法鑒定應當由當事人共同委托或法院委托的司法鑒定機構(gòu)作出；D錯，鑒定期間不計入審限（超綱）。

46.仲裁裁決書自（）之日起發(fā)生法律效力。

A.發(fā)出

B.當事人收到

C.申請撤銷期限屆滿

D.作出 【答案】D【解析】P329“

四、仲裁裁決”第一段最后一句。

47.甲公司與乙公司就買賣合同糾紛在中國某仲裁委員會仲裁，乙申請財產(chǎn)保全，要求扣押甲在中國某港口的一批設備，仲裁委員會對乙的申請的處理，正確的是（）

A、將乙的申請?zhí)峤桓劭谒诘氐闹屑壏ㄔ翰枚?/p>

B、不予受理，告知乙直接向有關(guān)法院提出申請

C、將乙的申請?zhí)峤患姿诘氐幕鶎臃ㄔ翰枚?/p>

D、審查后，直接作出裁定，由設備所在地的法院執(zhí)行 【答案】A【解析】P331最下面“

三、涉外仲裁案件的證據(jù)、財產(chǎn)保全”第一段。為2005年司法考試卷三第47題，原題為“中國甲公司與某國乙公司”，題目都抄錯了，這里如果不是涉外仲裁，應選擇C。

民訴258條：“當事人申請采取財產(chǎn)保全的，中華人民共和國的涉外仲裁機構(gòu)應當將當事人的申請，提交被申請人住所地或財產(chǎn)所在地的中級人民法院裁定。”

48、張某因與某施工企業(yè)發(fā)生合同糾紛，委托李律師全權(quán)代理訴訟，但未作具體的授權(quán)。則李律師在訴訟中有權(quán)實施的行為是（）。

A、提起反訴

B、提出和解

C、提出管轄權(quán)異議

D、部分變更訴訟請求 【答案】C【解析】P309案例上一段。

49．在建工程的建筑物、構(gòu)筑物或者其他設施倒塌造成他人損害的，由建設單位與施工企業(yè)承擔連帶責任。該責任在債的產(chǎn)生根據(jù)中屬于（）之債。

A．侵權(quán)

B．合同

C．無因管理

D．不當?shù)美敬鸢浮緼

50.甲公司向乙公司訂作一批預制板，乙開工不久，甲需要將預制板加厚，遂要求乙停止制作。關(guān)于甲權(quán)利義務的說法，正確的是（）

A、甲應支付相應部分報酬

B、甲不得中途要求乙停止制作 C、甲應支付全部約定報酬

D、甲不用賠償乙的損失 【答案】A【解析】P161最下面“3.依法賠償損失的義務”第一行。

51.當分包工程發(fā)生安全事故給建設單位造成損失時，關(guān)于責任承擔的說法，正確的是（）A、建設單位可以要求分包單位和總承包單位承擔無限連帶責任 B、建設單位與分包單位無合同關(guān)系，無權(quán)向分包單位主張權(quán)利

C、總承包單位承擔責任超過其應承擔份額的，有權(quán)向有責任的分包單位追償 D、分包單位只對總承包單位承擔責任

【答案】C【解析】P101“

四、總分包的連帶責任”，這題每年都考，但是有越出越爛的跡象。

52.某建設工程項目中標人與招標人簽訂合同并備案的同時，雙方針對結(jié)算條款簽訂了與備案合同完全不同的補充協(xié)議。后雙方因計價問題發(fā)生糾紛，遂訴至法院。法院此時應該（）作為結(jié)算工程款的依據(jù)。

A、雙方達成的補充協(xié)議

B、雙方簽訂的備案合同

C、類似項目的結(jié)算價格

D、市場的平均價格 【答案】B【解析】P87“

（九）簽訂合同”第2段第4行。第一年考核陰陽合同，這是最簡單的考法。今后會逐步深入。

53、某建設工程施工合同約定，合同工期為18個月，合同價款為2000萬元。建議單位在申請領(lǐng)取施工許可證時，應當?shù)轿坏慕ㄔO資金原則上不得少于（）萬元。

A、100

B、200

C、1000

D、600【答案】D【解析】P52倒數(shù)第一段。

54、關(guān)于設計單位的權(quán)利的說法，正確的是（）。

A、為節(jié)約投資成本，設計單位可不依據(jù)勘察成果文件進行設計 B、有特殊要求的專用設備，設計單位可以指定生產(chǎn)廠商或供應商 C、設計單位有權(quán)將所承攬的工程交由資質(zhì)等級更高的設計單位完成 D、設計深度由設計單位酌定【答案】B 【解析】P283“

五、依法規(guī)范設計對建筑材料等的選用”第3行，無特殊要求，不得指定；有特殊要求，可以指定。

55、某建設工程項目施工過程中發(fā)生不可抗力時間，建筑物受損嚴重，部分施工機具損毀，施工人員受傷，工期拖延一個月，關(guān)于損失承擔的說法，正確的是（）

A、工期不予順延

B、建筑物受損由施工企業(yè)承擔

C、施工機具損毀由施工企業(yè)自行承擔

D、施工人員受傷由建設單位承擔

【答案】C【解析】P135“

四、違約責任的免除”第2段。有關(guān)不可抗力的具體風險負擔原則，教材沒有詳細展開。

56．某人掛靠某建筑施工企業(yè)并以該企業(yè)的名義承攬工程，因工程質(zhì)量不合格給建設單位造成較大損失，關(guān)于責任承擔的說法，正確的是（）.A、建筑施工企業(yè)與掛靠個人承擔連帶賠償責任

B、掛靠的個人承擔全部責任 C、建筑施工企業(yè)承擔全部責任

D、建筑施工企業(yè)與掛靠個人按比例承擔責任

【答案】A【解析】P105“

二、承包單位違法行為應承擔的法律責任”第2段第3行，這個點已經(jīng)考過好幾次。

57、根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，建設工程施工前，應當對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細說明的是施工企業(yè)的（）。A、負責項目管理的技術(shù)人員

B、項目負責人

C、技術(shù)負責人

D、安全員【答案】A【解析】P220第2~3行。

58、某施工合同約定以《建設工程價款結(jié)算暫行辦法》作為結(jié)算依據(jù)，該工程結(jié)算價約4000萬元，發(fā)包人應從接到承包人竣工結(jié)算報告和完整的竣工結(jié)算資料之日起（）天內(nèi)核對（審查）完畢并提出審查意見。A．20

B．30

C、60

D．45 【答案】D【解析】P293“

（二）工程竣工結(jié)算審查期限”。59．2011年2月，下列人員向所在單位提出訂立無固定期限勞動合同，所在單位不同意，其中不滿足訂立無固定期限勞動合同法定條件的是（）。

A．趙先生2010年1月入職丁企業(yè)后，該企業(yè)在2010年11月才與之簽訂書面勞動合同

B．張女士于1991年1月份到甲企業(yè)后一直在該企業(yè)工作

C．王先生于1989年進入乙國有企業(yè)工作，2008年3月，該企業(yè)改制，王先生已年滿50歲

D．李女士已經(jīng)連續(xù)與丙企業(yè)簽訂兩次固定期限勞動合同，再次續(xù)訂勞動合同時，該企業(yè)將李女士提升為市場部部長

【答案】A【解析】P137案例上一段。

60.根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，建設單位不得壓縮（）工期

A定額

B標準

C法定

D合同

【答案】D【解析】P252第一段。

61、根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》，建設單位應當自建設工程竣工驗收合格之日起（）日內(nèi)，將建設工程驗收報告和規(guī)劃、公安消防、環(huán)保等部門出具的認可文件或者準許使用文件報建設行政主管部門或者其他有關(guān)部門備案。A．5

B、15

C、10

D、30 【答案】B【解析】P296“1Z307045竣工驗收備案的規(guī)定”標題下第1行。

62、根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》，建設工程竣工驗收應當具備的條件不包括（）A、完成建設工程設計和合同約定的各項內(nèi)容

B、有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料

C、建設單位和施工企業(yè)已簽署工程結(jié)算文件

D、勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位已分別簽署質(zhì)量合格文件

【答案】C【解析】P287倒數(shù)第一行起，命題熱點。

63、對于依法必須招標的工程建設項目，排名第一的中標候選人（），招標人可以確定排名第二的中標候選人為中標人。

A、提供虛假資質(zhì)證明

B、向評標委員會成員行賄C、因不可抗力提出不能履行合同

D、與招標代理機構(gòu)串通

【答案】C【解析】P95“

（一）中標人的確定范圍”第2段第3行。

64.甲公司與乙公司因合同糾紛向某區(qū)基層法院起訴，乙應訴，經(jīng)開庭審理，法院判決甲勝訴，乙對區(qū)法院的判決實體內(nèi)容無異議，卻以雙方簽訂了仲裁協(xié)議為由向市中級法院提出起上訴，要求據(jù)此撤銷一審判決，市中級法院的正確處理應為（）

A查清事實后改判，駁回甲的訴訟請求

B仲裁協(xié)議如果有效，則裁定撤銷一審判別決，駁回甲的起訴 C裁定駁回乙的上訴，維持原判決

D裁定撤銷一審判決，發(fā)回原法院重審

【答案】C【解析】超綱，原題為2008年司法考試卷三36題。教材中無明確表述，根據(jù)最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國民事訴訟法》若干問題的意見》（法發(fā)（92）22號）第148條：當事人一方向人民法院起訴時未聲明有仲裁協(xié)議，人民法院受理后，對方當事人又應訴答辯的，視為該人民法院有管轄權(quán)。65、甲省人民政府作出了批準該省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批復。其后，乙市規(guī)劃建設局授予丙公司拆遷許可證，拆除該村一組住戶的房屋。住戶不服，欲請求法律救濟。下列說法中，正確的是（）

A、住戶不得對乙市規(guī)劃建設局授予拆遷許可證的行為提起訴訟

B、住戶對甲省人民政府征用土地的批復不服，應當先申請復議再提起訴訟 C、住戶可以對乙市人民政府征用補償決定提起訴訟

D、住戶不得請求乙市人民政府撤消乙市規(guī)劃建設局授予丙拆遷許可證的行為 【答案】C【解析】本題是2005年司法考試卷二44題，即使對司考的考生來說，也難了。為什么建造師考試會考這種坑爹的題，只能解釋為命題人因為自己會做這個題，得瑟起來hold不住了。AC，當事人認為行政機關(guān)具體行政行為侵犯自身合法權(quán)益的，可以提起行政復議或行政訴訟，A為行政許可，C為行政征用，均屬于具體行政行為。

B錯，注意本案中，作出具體行政行為的是乙市政府，甲省政府的批復不屬于具體行政行為。66.建設單位委托設計單位進行設計工作，雙方?jīng)]有約定著作權(quán)的歸屬，圖紙由甲設計師完成，則圖紙的著作權(quán)歸（）

A建設單位和設計單位共同所有

B設計單位和甲設計師共同所有

C建設單位和甲設計師共同所有

D建設單位獨自所有【答案】B【解析】詳見07年一級第3題的解析。67.關(guān)于仲裁裁決效力的說法，正確的是（）

A、仲裁裁決具有強制執(zhí)行力，一方當事人不履行，對方當事人可以向仲裁委員會申請強制執(zhí)行 B、仲裁裁決在所有《承認和執(zhí)行外國仲裁裁決公約》締約國或地區(qū)，不能直接承認和執(zhí)行 C、當事人向人民法院請求撤銷裁決決定的，該裁決書不發(fā)生法律效力

D、一裁終局，當事人就同一糾紛再申請仲裁或向人民法院起訴的不予受理【答案】D

68.某項工程2007年開工，2008年年底竣工驗收合格，該工程項目經(jīng)理王某2009年跳槽到其它公司。2011年王某被發(fā)現(xiàn)由于其故意在該工程施工期間違反國家有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定，造成了一般質(zhì)量事故，關(guān)于王某的法律責任的說法，正確的是（）

A、應追究王某的刑事責任

B、可追究王某的民事責任C、不應追究王某的行政責任

D、應追究王某的勞動責任

【答案】無正確答案【解析】本題不嚴密，考核P276“

四、構(gòu)成犯罪的追究刑事責任”及 P81“

七、注冊執(zhí)業(yè)人員因過錯造成質(zhì)量事故應承擔的法律責任”。

《建設工程質(zhì)量管理條例》72條規(guī)定：“違反本條例規(guī)定，注冊建筑師、注冊結(jié)構(gòu)工程師、監(jiān)理工程師等注冊執(zhí)業(yè)人員因過錯造成質(zhì)量事故的，責令停止執(zhí)業(yè)１年；造成重大質(zhì)量事故的，吊銷執(zhí)業(yè)資格證書，５年以內(nèi)不予注冊；情節(jié)特別惡劣的，終身不予注冊。”本條款規(guī)定了注冊執(zhí)業(yè)人員違法執(zhí)業(yè)的行政責任。本案中，王某的違法行為導致質(zhì)量事故發(fā)生，應作出責令停止執(zhí)業(yè)1年的行政處罰，C錯。

《刑法》137條規(guī)定：“建設單位、設計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標準，造成重大安全事故的，對直接責任人員處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；后果特別嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金?！弊⒁?，本案中王某的違法執(zhí)業(yè)行為，并未構(gòu)成犯罪，因此，不承擔刑事責任。A錯。

D錯，法律責任中不存在勞動責任的說法。P141正中間“

（二）用人單位可以單方解除勞動合同的規(guī)定”，《勞動合同法》39條規(guī)定，勞動者嚴重失職，營私舞弊，給用人單位造成重大損害的，用人單位可以隨時解除勞動合同。應注意到：勞動合同的解除權(quán)是形成權(quán)，并非債權(quán)請求權(quán)，不能等同于一種民事懲戒措施。何況本案中，勞動者已經(jīng)離職，不存在隨時解除勞動合同的問題。

本題，命題人明顯是將B設置為正確選項。命題的依據(jù)是《侵權(quán)責任法》第6條或教材P45“

一、民事責任的種類”第3行，“侵權(quán)責任是指行為人因過錯侵害他人人身、財產(chǎn)而依法應當承擔的責任”。但本案不符合民事侵權(quán)的構(gòu)成要件，王某不是適格的責任承擔主體，我認為建設單位可以就工程質(zhì)量問題向施工單位主張，而不同意那種建設單位可以直接要求項目經(jīng)理王某賠償損失的觀點。

也許命題人的理解是建設單位就質(zhì)量問題向施工單位主張后，施工單位可以依法向有過錯的勞動者追償。我也不同意，因為與大多數(shù)人理解相反，我國《勞動法》、《勞動合同法》從未規(guī)定過勞動者在工作中有過錯造成單位損失，單位可以要求賠償或追償?shù)闹贫龋∵@不是法律漏洞，法律不作該規(guī)定自有道理。

69、甲企業(yè)向乙銀行借款100萬元，由丙企業(yè)做保證人。合同簽訂3個月后，甲與乙協(xié)商，將貸款金額增加到150萬元，甲和乙通知了丙，丙未予答復。后甲到期不能償還債務。關(guān)于該案中的保證責任承擔的說法，正確的是（）

A、丙應承擔150萬元的保證責任，因為丙對甲和乙的通知未予答復，視為默認

B、丙不再承擔擔保責任，因為甲與乙變更合同條款未得到丙的同意

C、丙不再承擔保證責任，保證合同因甲、乙變更了合同的金額條款而致合同無效

D、丙對100萬應承擔保證責任，增加的50萬元不承擔保證責任

【答案】D【解析】本題超綱，易引起巨大爭議。因為根據(jù)《擔保法》24條：“債權(quán)人與債務人協(xié)議變更主合同的，應當取得保證人書面同意，未經(jīng)保證人書面同意的，保證人不再承擔保證責任。保證合同另有約定的，按照約定（教材P36第4行）?！北绢}貌似應選B或C。但根據(jù)最高人民法院《關(guān)于適用<中華人民共和國擔保法>若干問題的解釋》（法釋〔2000〕44號）30條：“保證期間，債權(quán)人與債務人對主合同數(shù)量、價款、幣種、利率等內(nèi)容作了變動，未經(jīng)保證人同意的，如果減輕債務人的債務的，保證人仍應當對變更后的合同承擔保證責任；如果加重債務人的債務的，保證人對加重的部分不承擔保證責任?！北绢}應選D。

這是極重要的知識點，要怪也許不該怪命題人，教材作者寫擔保法，不應該不參考相應的擔保法解釋。70．施工人員對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，應當在（）的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進行檢測。

A．建設單位或工程監(jiān)理單位 B．施工項目技術(shù)負責人

C．施工企業(yè)質(zhì)量管理人員

D．質(zhì)量監(jiān)督部門 【答案】A【解析】P271倒數(shù)第2段。

二、多項選擇題（共30題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）

71.工程監(jiān)理單位和被監(jiān)理工程的（）有隸屬關(guān)系或其他利害關(guān)系的，不得承擔該項建設工程的監(jiān)理業(yè)務；

A、建設單位

B、造價咨詢單位

C、施工企業(yè)

D、建筑材料、構(gòu)配件供應單位

E：設備供應單位 【答案】CDE【解析】P284倒數(shù)第2段，必考。

72.根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理規(guī)定》，施工企業(yè)對作業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育培訓，應在（）之前。A.作業(yè)人員進入新的崗位

B.作業(yè)人員進入新的施工現(xiàn)場 C.企業(yè)采用新技術(shù)

D.企業(yè)采用新工藝

E.企業(yè)申請辦理資質(zhì)延續(xù)手續(xù)

【答案】ABCD【解析】本題考核P224“三”和“四”，這兩個點以往一級從未考過，二級考過一次。上課沒有講到這個點，是因為很難編制好的題型。這種題，看似輕描淡寫，但足以體現(xiàn)命題人的功力。73.根據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》，企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證，應當具備的安全生產(chǎn)條件有（）。A.管理人員和作業(yè)人員每年至少進行1次安全生產(chǎn)教育培訓并考核合格

B.依法為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)人員辦理意外傷害保險，為從業(yè)人員繳納保險費 C.保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入

D.有職業(yè)危害防治措施，并為作業(yè)人員配備符合國家標準或行業(yè)標準的安全防護用具和安全防護服裝 E.依法辦理了建筑工程一切險及第三者責任險.【答案】ABCD【解析】本題考核P212倒數(shù)第一段。A符合（6），B符合（7），C符合（2），D符合（8）。74.下列義務中中，屬于建設工程監(jiān)理企業(yè)安全生產(chǎn)管理主要義務是（）A、安全技術(shù)措施審查

B、安全設備合格審查

C、專項施工方案審查

D、施工招標審查

E、安全生產(chǎn)事故隱患報告

【答案】ACE【解析】考核P256三個標題。監(jiān)理單位的法定安全監(jiān)理義務，有且僅有三項。要求全面把握。75.施工企業(yè)采購、租賃的安全防護用具、機械設備、施工機具及配件，應當具有（），并在進入施工現(xiàn)場前進行檢查。

A．生產(chǎn)（制造）許可證

B.施工資質(zhì)證書

C．產(chǎn)品銷售許可證

D.施工許可證 E.產(chǎn)品合格證 【答案】AE【解析】P257倒數(shù)第1段。

76.當事人可以向仲裁委員會所在地中級人民法院申請撤銷裁決的情形有（）

A、沒有仲裁協(xié)議的 B、裁決的事項不屬于仲裁協(xié)議的范圍或仲裁委員會無權(quán)仲裁的

C、當事人隱瞞了足以影響公正裁決的證據(jù)的 D、仲裁庭的組成或仲裁程序違法法定程序的 E、仲裁所依據(jù)的證據(jù)是偽造的

【答案】ABDE【解析】P330正中間“

一、申請撤消仲裁裁決的法定事由”。2009年二級法規(guī)考了不予執(zhí)行的6種情形，今年一級輪到考撤消的6種情形。注意，其中異同在第4、5兩項。對生效仲裁裁決的翻案有兩個程序：撤消仲裁裁決、不予執(zhí)行仲裁裁決。C，只能申請不予執(zhí)行而不得申請撤消。這個點我在建工之家答疑帖中詳細做過解析，精講時也舉過例子，對建造師要求高了點。

77.根據(jù)《全國建筑市場各主體不良行為記錄認定標準》，屬于工程質(zhì)量不良行為的有（）A、允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程

B、將承攬的工程轉(zhuǎn)包或違法分包； C、施工前未對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求做出詳細說明的 D、未按照節(jié)能設計進行施工 E、未履行保修義務或拖延履行保修義務的

【答案】DE【解析】P108正中間“

一、施工單位不良行為記錄的認定標準”。A屬于資質(zhì)不良，B屬于承攬業(yè)務不良,C屬于安全不良。

78.下列情形中，發(fā)包人應當承擔過錯責任的有（）。A 發(fā)包人提供的設計圖紙有缺陷，造成工程質(zhì)量缺陷.B.發(fā)包人提供的設備不符合強制標準，引發(fā)工程質(zhì)量缺陷

C.發(fā)包人直接指定分包人分包專業(yè)工程，分包工程發(fā)生質(zhì)量缺陷 D.發(fā)包人未組織竣工驗收擅自使用工程，主體結(jié)構(gòu)出現(xiàn)質(zhì)量缺陷

E.發(fā)包人指定購買的材料、建筑構(gòu)配件不符合強制性標準，造成工程質(zhì)量缺陷 【答案】ABCE【解析】P295第一段。79.根據(jù)《建筑法》，申請領(lǐng)取施工許可證應當具備的條件包括（）。

A.建筑工程按照規(guī)定的權(quán)限和程序已批準開工報告

B.已辦理該建筑工程用地批準手續(xù)

C.城市規(guī)劃區(qū)的建筑工程已經(jīng)取得規(guī)劃許可證

D.已經(jīng)確定建筑施工企業(yè)

E.建設資金已經(jīng)落實 【答案】BCDE【解析】最后幾題難度開始降低。但這時人因為筋疲力盡，難免疑神疑鬼，反而會漏選。80 根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》，具有法定最低保修期限的有（）。A.基礎設施工程

B.設備安裝、裝修工程

C.門禁監(jiān)控系統(tǒng)

D.電氣管線、給排水管道工程

E.供熱與供冷系統(tǒng)【答案】ABDE【解析】P297倒數(shù)第一段。81.根據(jù)《工程建設項目施工招標投標辦法》，評標委員會對投標文件按廢標處理的情況有（）。A無單位蓋章并且無法定代表人或者其授權(quán)的代理人簽字或蓋章的 B.投標人名稱或者組織結(jié)構(gòu)與資格預審時不一致的

C.投標人對同一招標項目按照招標文件的要求提交了兩個報價方案

D．未按招標文件要求提交投標保證金的E．聯(lián)合體投標未附聯(lián)合體各方共同投標協(xié)議的 【答案】ABDE【解析】P87第4段。

82.下列工程建設標準條文中，經(jīng)國務院行政主管部門確定后，可作為強制性條文的有（）A、直接涉及國家主權(quán)的條文

B、直接涉及人民生命財產(chǎn)安全的條文 C、直接涉及人體健康的條文

D、直接涉及環(huán)境保護的條文 E、直接涉及公共利益的條文【答案】BCDE【解析】P263倒數(shù)第一段。

83.施工企業(yè)對建筑材料、建筑構(gòu)配件和設備進行檢驗，通常應當按照（）進行，不合格的不得使用。A.工程設計要求

B.企業(yè)標準

C.施工技術(shù)標準

D.通行慣例

E.合同約定

【答案】ACE【解析】P271“1Z307023對建筑材料、設備等進行檢驗檢測的規(guī)定”標題下第2段。84.建設項目中防治污染的設施，必須與主體工程同時（）。A.立項

B.竣工

C.設計

D.施工

E.投入使用

【答案】CDE【解析】本題考核環(huán)境保護設施的“三同時”制度。P181倒數(shù)第1段。

85.根據(jù)施工企業(yè)要求對原工程進行變更的，說法正確的有（）A、施工企業(yè)在施工中不得對原工程設計進行變更

B、施工企業(yè)在施工中提出更改施工組織設計的須經(jīng)工程師同意，延誤的工期不予順延 C、工程師采用施工企業(yè)合理化建議所獲得的收益，建設單位和施工企業(yè)另行約定分享

D、施工企業(yè)擅自變更設計發(fā)生的費用和由此導致的建設單位的損失由施工企業(yè)承擔，延誤的工期不予順延 E、施工企業(yè)自行承擔差價時，對原材料、設備換用不必經(jīng)工程師同意

【答案】ABCD【解析】考核《建設工程施工合同（示范文本）》（GF-1999）通用條款第29.1~29.3款，法規(guī)教材中無明確表述，全靠基本法理推斷。

86.關(guān)于工程質(zhì)量檢測的說法，正確的有（）

A：檢測人員、檢測機構(gòu)法定代表人或其授權(quán)簽字人都必須在檢測報告上簽字 B：工程質(zhì)量檢測機構(gòu)是具有獨立法人資格的非營利性中介機構(gòu) C：檢測機構(gòu)不得與建設單位有隸屬關(guān)系

D：檢測人員不得同時受聘于兩個或兩個以上的檢測機構(gòu)

E：檢測機構(gòu)應當對其檢測數(shù)據(jù)和檢測報告的真實性和準確性負責

【答案】ADE【解析】P272正中間“

（二）工程質(zhì)量檢測單位的資質(zhì)和檢測規(guī)定”。B不宜選，考核第一段第一句，認為檢測機構(gòu)非營利沒有依據(jù)。A考核第三段第2句，正確。C考核第五段第2行，錯誤。D考核第五段第1句，正確。E考核P273第2行。這個地方第一次考，應該考。87.根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》，下列生產(chǎn)安全事故中，屬于較大生產(chǎn)安全事故的有（）。A．2人死亡事故

B.10人死亡事故

C．3人死亡事故

D.20人重傷事故 E．1000萬元經(jīng)濟損失事故

【答案】CDE【解析】P239倒數(shù)第2段。這里B，應認定為重大事故；E表述不嚴謹，應為“直接經(jīng)濟損失”。88.嚴某在某市A區(qū)新購一套住房，并請位于該市B區(qū)的裝修公司進行裝修；裝修人員不慎將水管弄破，導致該樓下住戶家具被淹毀；嚴某交涉未果，遂向該市B區(qū)法院起訴裝修公司，B區(qū)法院裁定將案件移送至A區(qū)法院，A區(qū)法院又將案件退回B區(qū)法院；關(guān)于本案管轄，說法正確的有（）

A、A區(qū)法院對該案有管轄權(quán)

B、嚴某有權(quán)向B區(qū)法院起訴

C、B區(qū)法院的移送管轄是錯誤的D、A、B區(qū)法院均無管轄權(quán)

E、A區(qū)法院不接受移送，將案件退回B區(qū)法院是錯誤的

【答案】ABCE【解析】P307~308。本題原題為2008年司法考試卷三82題，出的比較靈活，同時考核合同糾紛管轄、專屬管轄和移送管轄的基本概念。

首先，本案不屬于不動產(chǎn)糾紛，不適用專屬管轄。應按照普通的合同糾紛管轄處理，嚴某有權(quán)選擇在被告住所地B區(qū)或合同履行地A區(qū)法院起訴，因此ABC三項應選而D項錯誤。

其次，移送案件，法院認為不屬于本院管轄的，應當報請其上級法院指定管轄，不得再自行移送。89． 根據(jù)有關(guān)擔保的法律規(guī)定，屬于不得抵押的財產(chǎn)有（）。A．土地所有權(quán)

B.農(nóng)村集體宅基地土地使用權(quán) C.學校游泳館產(chǎn)權(quán)

D.荒地承包經(jīng)營權(quán)

E.被扣押的房屋

【答案】ABE【解析】P37第2段。注意“（3）學校的教育設施不得抵押”，說明非教育設施可以抵押，這個點是司法考試?？嫉?，但建造師是第一次考。

90.關(guān)于租賃合同的說法，正確的有（）

A.租賃必須轉(zhuǎn)讓所有權(quán) B.租賃期限超過20年的部分無效 C．租賃期限六個月以上的，應當采用書面形式 D.交付租賃物是租賃合同的成立要件

E.當事人未采用書面形式的，視為不定期租賃

【答案】BC【解析】A錯誤，租賃合同為設立用益物權(quán)的合同，這是其與買賣合同的本質(zhì)區(qū)別。D錯誤，租賃合同為諾成合同，不以交付租賃物為要件。BCE考核P170最下面“1.定期租賃”，注意E埋伏了一個巨大的陷阱：如果租賃期限為6個月以上，租賃合同為要式合同；如果租賃期限為6個月以內(nèi)，租賃合同為不要式合同。只有雙方口頭約定租賃7個月，則合同履行6個月以后，視為不定期租賃；而如果雙方口頭約定租賃期限為5個月，顯然為定期租賃。這里的邏輯比較搞，需要細心體會。

91.施工企業(yè)乙經(jīng)建設單位甲同意，將部分非主體工程分包給施工企業(yè)丙，丙又將其中部分工程違法分包給施工企業(yè)丁。后丁因工作失誤致使工程不合格，甲欲索賠。關(guān)于責任承擔的說法，正確的有（）。A.甲有權(quán)要求乙承擔民事責任

B.甲有權(quán)要求丙承擔民事責任

C．甲無權(quán)要求丁承擔民事責任 D.乙向甲承擔民事責任后，有權(quán)向丙追償

E．丙向乙承擔民事責任后，有權(quán)向丁追償

【答案】ABDE【解析】本題命題技術(shù)高超，體現(xiàn)了命題人出色的歸納能力。ABD考核P101“

四、總分包的連帶責任”。C錯，考核法釋（2004）14號文第二十五條“因建設工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟”，但也應強調(diào)，該條款已從新教材中刪除，無答題依據(jù)。E貌似沒有法律依據(jù)，其實正確，丙丁分包合同違法無效，應依照P129“(四)無效合同的法律后果”來處理：“無效合同，有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失”。

92.當事人之間訂立有關(guān)設立不動產(chǎn)物權(quán)的合同，除法律另有規(guī)定或者合同另有約定外，該合同效力情形表現(xiàn)為（）。

A.合同自成立時生效

B.合同自辦理物權(quán)登記時生效

C.未辦理物權(quán)登記合同無效

D.未辦理物權(quán)登記不影響合同效力

E.合同生效當然發(fā)生物權(quán)效力 【答案】AD【解析】本題考核P21最上面第2段，物權(quán)效力與合同效力相區(qū)分原則：物權(quán)效力由物權(quán)法評價；合同效力由合同法評價。合同效力與物權(quán)效力無關(guān)，留意上課舉過的例子。

93.根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》，屬于違法分包的情形有（）A、總承包單位將建設工程分包給不具備相應資質(zhì)條件的單位的 B、主體結(jié)構(gòu)的勞務作業(yè)分包給具有相應資質(zhì)的勞務分包企業(yè)的

C、建設工程總承包合同中未有約定，又未經(jīng)建設單位認可，承包單位將其承包的部分工程交由其他單位完成

D、施工總承包單位將建設工程的主體結(jié)構(gòu)的施工分包給其他單位的

E、分包單位將承包的建設工程再分包的【答案】ACDE【解析】P104“

四、轉(zhuǎn)包和違法分包的界定”。94.根據(jù)合同法相關(guān)規(guī)定，承包人行使優(yōu)先受償權(quán)的期限應當自建設工程（）起計算。

A．合同訂立之日

B.實際竣工之日

C．開工之日

D.保修期屆滿之日

E．合同約定竣工之日 【答案】BE【解析】P125第5行。

95.下列關(guān)于投標保證金說法，正確的有（）

A、投標人應當按照招標文件的要求提交投標保證金

B、投標保證金是投標文件的有效組成部分 C、投標保證金的擔保形式，應在招標文件中規(guī)定

D、投標保證金應當在投標截止時間前送達 E、投標保證金的金額一般由雙方約定

【答案】ABCD【解析】P90最下面“

（一）投標保證金的形式與金額”。

96.根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，關(guān)于意外傷害保險的說法，正確的有（）。A.意外傷害保險為非強制保險

B.被保險人為從事危險作業(yè)人員

C.受益人可以不是被保險人

D.保險費由分包單位支付

E.保險期限由施工企業(yè)根據(jù)實際自行確定 【答案】BC【解析】本題考核P236“1Z306034辦理意外傷害保險的規(guī)定”標題下第2段。A錯誤，意外傷害險為法定強制保險；B正確。D錯誤，保險費由總承包單位承擔；E錯誤，意外傷害險保險期限法定，為開工日至竣工驗收合格。C超綱，但可以合理推斷。

97.法人應當具備的條件有（）A.依法成立

B.有自己的場所

C.有必要的財產(chǎn)或者經(jīng)費

D.有自己的名稱、組織機構(gòu)

E.能夠獨立承擔無限民事責任【答案】ABCD【解析】P10“

一、法人應當具備的條件”。98簽訂勞動合同時單位不能有下列行為：

1、要求提供擔保

2、收錢

3、扣押證件 99.下列行為中，構(gòu)成無因管理的有（）A.甲接受委托幫助他人保養(yǎng)施工機具

B.乙見他人倉庫失火遂召集人員參加救火 C.材料供應商丙將施工現(xiàn)場因中暑昏倒的農(nóng)民工送往醫(yī)院救治 D.戊見門前馬路污水井蓋被盜，恐致路人跌傷，遂插樹枝以警示

E.總承包單位結(jié)算時超付分包單位丁，丁明知該情況但未告知總承包單位

【答案】BC【解析】本題考核P23“

三、無因管理”的基本概念。無因管理，指沒有法律上的特定義務，也沒有受到他人委托，為避免他人利益受到損失，自覺為他人管理事務或提供服務。A不應選，因存在委托。E屬于不當?shù)美?。D爭議極大，建議不選。

D原題為2008年司法考試卷三55題，我們先分析原題：

下列行為中，哪些構(gòu)成無因管理：D.丁見門前馬路下水道井蓋被盜致路人跌傷，遂自購一井蓋鋪上。原題中司法部給出的D為正確選項，我們可以這樣理解：這個人買井蓋是為了防止路人掉下去，從這個角度來說屬于公益，所以他不能找路人要錢。從這一點上來說不屬于無因管理。但是買井蓋防止路人掉下去這個事情從義務上來說應該屬于市政，無論有沒有一個人買井蓋，市政都負有這樣的義務。這個人替市政花了錢，理應要求市政支付必要費用。如果市政不給錢，相當于該市政花的錢他沒花，從這個角度來說，市政不當?shù)美恕?/p>

但本題中將購買井蓋改為插樹枝，情況就大不相同，我們都知道無因管理是債法規(guī)定的內(nèi)容，叫做“無因管理之債”。而債要求存在特定的相對人，本案中，我們發(fā)現(xiàn)這個人并未發(fā)生管理費用和直接損失，也不存在其可以主張費用的債務人。所以應推定這屬于公益行為，并不構(gòu)成無因管理。100、下列標的物歸屬于賣方風險責任的： 1貨未交付2因質(zhì)量問題，買方拒收P166

2012年全國一級注冊建造師執(zhí)業(yè)資格考試建設工程法規(guī)與相關(guān)知識

一、單項選擇題（共70題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意〉

1、下列代理行為中，不屬于委托代理的是（）。

A、招標代理

B、采購代理

C、訴訟代理

D、指定代理 答案：D 試題解析：參見教材P13 委托代理與指定代理的不同定義

2、下列物權(quán)中，不屬于用益物權(quán)的是（）。

A、土地所有權(quán)

B、土地承包經(jīng)營權(quán)

C、建設用地使用權(quán)

D、地役權(quán) 【答案】A 試題解析：參見教材P19 BCD屬于用益物權(quán)，土地所有權(quán)屬于所有權(quán)。

3、某建設單位為方便施工現(xiàn)場運輸，借用項目相鄰單位道路通行，雙方約定建設單位每月 支付2000元費用，據(jù)此，建設單位享有的權(quán)利是（）。

A、建設用地使用權(quán) B、地役權(quán)

C、相鄰權(quán)

D、宅基地使用權(quán) 【答案】B 【解析】去年考過?？己说匾蹤?quán)和相鄰權(quán)的區(qū)分。相鄰權(quán)無償、無需對方同意。地役權(quán)需通 過雙方合同約定，一般為有償。

4、國有建設用地使用者依法對土地享有的權(quán)利不包括（）。A、占有權(quán)

B、使用權(quán)

C、收益權(quán)

D、所有權(quán) 【答案】D 試題解析：國有建設用地使用權(quán)為用益物權(quán)，系權(quán)利人對國家所有土地占有、使用、收益的權(quán)利。

5、按照合同約定或者法律規(guī)定，在當事人之間產(chǎn)生特定權(quán)利和義務關(guān)系的是（）。A、債

B、所有權(quán)

C、知識產(chǎn)權(quán)

C、擔保物權(quán) 【答案】A 試題解析：參見教材P22

6、關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)的說法，正確的是（）。

A、知識產(chǎn)權(quán)是權(quán)利人對其創(chuàng)造的智力成果依法享有的權(quán)利 B、知識產(chǎn)權(quán)可以分為兩大類，一類是鄰接權(quán)，一類是著作權(quán)

C、我國法律規(guī)定的工業(yè)產(chǎn)權(quán)范圍廣于《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》所規(guī)定的工業(yè)產(chǎn)權(quán) D、構(gòu)成我國知識產(chǎn)權(quán)的主體是發(fā)現(xiàn)權(quán)、發(fā)明權(quán)以及科技成果

【答案】A 試題解析：參見教材P24 知識產(chǎn)權(quán)分類，一類是著作權(quán)，包括鄰接權(quán)，一類是工業(yè)產(chǎn)權(quán)工業(yè)產(chǎn)權(quán)范圍按照《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》我國知識產(chǎn)權(quán)主體：著作權(quán)（版權(quán)）、專利權(quán)、商標專用權(quán)、發(fā)現(xiàn)權(quán)、發(fā)明權(quán)以及其他科技成果權(quán)。

7、根據(jù)《商標法》，注冊商標有效期限為10年，自（）之日起計算

A、注冊商標申請人寄出申請書

B、商標局收到申請書 C、公告發(fā)布

D、核準注冊 【答案】D 試題解析：專利權(quán)與商標權(quán)的區(qū)分。1）期限不同：發(fā)明專利20 年，實用新型、外觀設計專利為10 年；商標權(quán)10 年。（2）起點不同：專利權(quán)保護期限自申請日起算；商標權(quán)保護期限自核準注冊日起算。（3）專利權(quán)不予續(xù)展，商標權(quán)可以續(xù)展。

8、保證合同是〔 〉訂立的合同。

A、債權(quán)人與債務人 B、債務人和保證人

C、債權(quán)人與保證人 D、債權(quán)人與債務人和保證人 【答案】C 試題解析：參見教材P35

9、關(guān)于刑事責任的說法，錯誤的是（）。A、拘役是刑罰主刑的一種

B、罰款是刑罰附加刑的一種

C、主刑和附加刑既可以合并適用、也可以獨立適用

D、死刑緩期二年執(zhí)行是死刑的一種 【答案】D 試題解析：法律責任每年考1分?？荚嚨慕裹c從來都是對一下概念進行區(qū)分：行政處罰：刑罰、罰款、罰金、拘留、拘役、沒收違法所得、沒收財產(chǎn)，對于刑事責任，刑法主刑：管制、拘役、有期徒刑、無期徒刑、死刑；刑法附加刑：罰金、剝奪政治權(quán)利、沒收財產(chǎn)、驅(qū)逐出境。參見教材P46

10、根據(jù)《建筑法》，建筑工程分包企業(yè)應當接受（）的質(zhì)量管理 A、咨詢單位 B、總承包單位 C、監(jiān)理單位 D、建設單位 【答案】B 試題解析：p269 第二項第3 行。建筑法規(guī)定，建筑工程實行總承包的，工程質(zhì)量由工程總承包單位負責；總承包單位將工程分包的，總承包單位與分包單位承擔連帶責任。分包單位應當接受總承包單位的質(zhì)量管理。

11、根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》，建設工程保修期自（）之日起計算。

A、竣工驗收合格

B、交付使用 C、發(fā)包方支付全部價款

D、竣工驗收備案 【答案】A 試題解析：參見教材P298

12、施工現(xiàn)場所使用的安全警示標志（）。

A、可根據(jù)建筑行業(yè)特點自行制作

B、應依據(jù)設置的便利性選擇設置地點和位置

C、必須符合國家標準

D、必須以圖形表示 【答案】C 試題解析：p231 第一項，概述題

13、甲公司向乙公司購買50噸水泥，后甲通知乙需要更改購買數(shù)量，但一直未明確具體數(shù) 量。交貨期屆至，乙將50噸水泥交付給甲，甲拒絕接受，理由是已經(jīng)告知要變更合同。關(guān)于 雙方合同關(guān)系的說法，正確的是（）。

A、乙承擔損失

B、甲可根據(jù)實際情況部分接收 C、雙方合同己變更，乙送貨構(gòu)成違約

D、甲拒絕接收，應承擔違約責任 【答案】D

試題解析：合同變更需當事人雙方①協(xié)商一致且②內(nèi)容明確。合同變更內(nèi)容約定不明，推定為未變更。P130

14、在文物保護單位的建設控制地帶內(nèi)進行建設工程，工程設計方案應當根據(jù)（）的級別，經(jīng)相應的文物行政部門同意后，報城鄉(xiāng)建設規(guī)劃部門批準。

A、文物保護單位 B、建設單位

C、施工單位

D、設計單位 【答案】A 試題解析：參見教材P207

15、涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程，應當在施工前委托原設計單位或者（）提出設計方案。A、其他設計單位

B、具有相應資質(zhì)等級的設計單位 C、監(jiān)理單位

D、裝修施工單位 【答案】B 試題解析：參見教材P280

16、依法批準開工報告的建設工程，建設單位應當自開工報告批準之日起（）日內(nèi)，將保證安全施工的措施報送建設工程所在地的縣級以上人民政府建設行政主管部門或者其他有關(guān)部門備案。A、20

B、30

C、60

D、15 【答案】D 試題解析：參見教材P253

17、根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》，下列不屬于施工企業(yè)進行施工的依據(jù)為（）。

A、施工合同中約定采用的推薦性標準

B、建筑法律

C、施工圖設計文件

D、工程監(jiān)理合同 【答案】D 試題解析：參見教材P270、285

18、關(guān)于施工企業(yè)強令施工人員冒險作業(yè)的說法，正確的是（）。A、施工人員有權(quán)拒絕該指令

B、施工企業(yè)有權(quán)對不服從指令的施工人員進行處罰 C、施工企業(yè)可以解除不服從管理的施工人員的勞動合同

D、施工人員必須無條件服從施工企業(yè)發(fā)出的命令，確保施工生產(chǎn)進度的順利開展 【答案】A 試題解析：參見教材P222

19、根據(jù)《水污染防治法》，與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用的水污染防治設施，應當經(jīng)過（）驗收，驗收不合格的，該建設項目不得投入生產(chǎn)或者使用。A、建設行政主管部門

B、省級人民政府

C、縣級以上人民政府

D、環(huán)境保護主管部門 【答案】D 試題解析：參見教材P188 20、發(fā)包人和承包人在合同中約定墊資但沒有約定墊資利息，后雙方因墊資返還發(fā)生糾紛訴至法院。關(guān)于該墊資的說法，正確的是（）。

A、法律規(guī)定禁止墊資，雙方約定的墊資條款無效 B、發(fā)包人應返還承包人墊資，但可以不支付利息

C、雙方約定的墊資條款有效，發(fā)包人應返還承包人墊資并支付利息 D、墊資違反相關(guān)規(guī)定，應予以沒收

【答案】B 試題解析：參見教材P124

21、對于達到一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程的專項施工方案，應由（）組織專家論證、審查。A、安全監(jiān)督管理機構(gòu)

B、建設單位

C、監(jiān)理單位

D、施工企業(yè) 【答案】D 試題解析：參見教材P218

22、建設單位辦理工程竣工驗收備案應提交的材料不包括（）。A、規(guī)劃、招投標、公安消防、環(huán)保部門的完整備案文件 B、工程竣工驗收報告 C、施工企業(yè)簽署的工程質(zhì)量保修書

D、住宅工程的《住宅質(zhì)量保證書》、《住宅使用說明書》

【答案】A 試題解析：參見教材P288

23、根據(jù)《特種設備安全監(jiān)察條例》，經(jīng)核準的特種設備檢查檢測機構(gòu)對特種設備進行的檢測包括（）。A.旁站檢驗

B.型式檢驗 C、平行檢驗

D、破損檢驗 【答案】B 試題解析：參見教材P233第三條：特種設備檢驗檢測機構(gòu)是指從事特種設備定期檢驗、監(jiān)督檢驗、型式試驗、無損檢測等檢驗檢測活動的技術(shù)機構(gòu)，包括綜合檢驗機構(gòu)、型式試驗機構(gòu)、無損檢測機構(gòu)、氣瓶檢驗機構(gòu)（以下統(tǒng)稱檢驗檢測機構(gòu)

24下列情形中，投標人B提交的投標保證金不予返還的是（）。

A.在提交投標文件截止之日后撤回投標文件的

B.提交投標文件后，在投標截止B前表示放棄投標的C、開標后被要求對其投標文件進行澄清的

D、評標期間招標人通知延長投標有效期，投標人拒絕延長的【答案】A 試題解析：參見教材P89投標截止時間后招標有效期終止前，不得補充、修改、替代或撤回投標文件，撤回的沒收投標保證金。

25、某總承包單位將工程主體結(jié)構(gòu)施工分包給具有相應資質(zhì)的分包單位。該工程施工過程 中，分包單位發(fā)生了安全生產(chǎn)事故。關(guān)于雙方責任的說法，錯誤的是〔)。A.分包單位只承擔民事賠償責任

B.總承包單位應對本工程施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)負總責

C、總承包與分包單位就該安全事故承擔連帶責任

D、如果發(fā)生的安全事故情節(jié)特別嚴重，構(gòu)成犯罪的，應當追究總承包單位主要責任人責任

【答案】A 試題解析：參見教材P221

26、實行施工總承包的工程項目，應由（）統(tǒng)一組織編制建設工程安全事故應急救援預案。A.建設單位

B.施工總承包單位 C、監(jiān)理單位

D、各分包單位 【答案】B 試題解析：參見教材P220

27、下列情形中，用人單位可以解除勞動合同的是（）。A、職工患病，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)

B、女職工在孕期內(nèi)

C、女職工在哺乳期內(nèi)

D、在試用期間被證明不符合錄用條件 【答案】D 試題解析：參見教材P141

28、建筑施工企業(yè)的特種作業(yè)人員不包括（）。A、架子工

B、鋼筋工 C、起重信號工

D、起重機械司機 【答案】B 試題解析：

29、下列合同條款中，屬于勞動合同必備條款的是 A、勞動報酬

B、試用期 C、保守商業(yè)秘密

D、福利待遇

【答案】A 試題解析：

30、甲施工企業(yè)與乙施工企業(yè)合并，則原來的員工與甲簽訂的勞動合同（）。A、效力待定

B、試用期

C、繼續(xù)有效

D、無效 【答案】C 試題解析：用人單位發(fā)生合并或分立等情況，原勞動合同繼續(xù)有效，勞動合同由繼承其權(quán)利和義務的用人單位繼續(xù)履行。參見教材P140.31、根據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》，人民法院采取的證據(jù)保全措施不包括： A、先予執(zhí)行 B、查封 C、拍照

D、制作筆錄 正確答案：A 試題解析：人民法院進行證據(jù)保全，可以根據(jù)具體情況，采用查封，扣押、錄音、拍照、錄像、復制、鑒定、勘驗、制作筆錄等方法，參見教材P312

32、當事人雙方在合同中約定解決爭議的方法只能為調(diào)解。當糾紛發(fā)生后，若乙方堅決不同意調(diào)解，此時爭議解決方式為（）A、和解 B、調(diào)解 C、訴訟 D 仲裁

正確答案：C

試題解析：仲裁必須有仲裁協(xié)議才可以進行，若合同中約定了調(diào)解，調(diào)解不成時只能進行訴訟。仲裁三制度：仲裁協(xié)議制度、或裁或?qū)徶贫?、一裁終局制度。有效的仲裁協(xié)議可以排除法院對案件的司法管轄權(quán)。試題解析，參見教材P325

33、關(guān)于建設工程見證取樣，正確的是（）。

A 施工人員對工程設計機構(gòu)安全的試塊、試件和材料，應當在建設單位或工程監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣。B 設計結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢比例不得低于有關(guān)技術(shù)表中中規(guī)定取樣的50% C 墻體保溫材料必須實施見證取樣和送檢。

D 見證人員應由施工企業(yè)中具備施工經(jīng)驗知識的專業(yè)技術(shù)人員擔當。答案：A

試題解析：參見教材P272分析，所謂見證取樣和送檢，是指在建設單位或工程監(jiān)理單位人員的見證下，有施工單位的現(xiàn)場檢驗人員對工程中涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料在現(xiàn)場取樣；30%；不包括墻體保溫材料；見證人員應由建設單位或該工程的監(jiān)理單位中具備施工試驗知識的專業(yè)技術(shù)人員擔任。

34、按照各法院的轄區(qū)和民事案件的隸屬關(guān)系，劃分同級法院受理第一審民事案件的分工和權(quán)限，稱為（）A、級別管轄 B、指定管轄 C、地域管轄 D、移送管轄 正確答案：C 試題解析：參見教材P306

35、建筑節(jié)能分部工程驗收會議由（）主持。A、建筑節(jié)能工程分包人 B、總監(jiān)理工程師 C、總承包人

D、建設單位法定代表人 正確答案：B 試題解析，參見教材P291

37、要式合同是指（）的合同。

A、法律上已經(jīng)確定了一定的名稱和規(guī)則

B、當事人雙方互相承擔義務 C、根據(jù)法律規(guī)定必須采用特定形式

D、當事人雙方意思表示一致即告成立 【答案】C

38、下列不屬于發(fā)包人義務的情形是〔

A、提供必要施工條件

B、及時組織工程竣工驗收

C、向有關(guān)部門移交建設項目檔案

D、罾就審查合格的施工圖設計文件向施工企業(yè)進行詳細說明 【答案】D

39、對被訴的具體行政行為，人民法院可以變更的情形是（）。A、行政行為超越職權(quán)

B、行政行為

C、被告不履行或遲延履行法定職責

D、行政處罰顯失公平【答案】C 試題解析：參見教材P342 40、施工企業(yè)拒不執(zhí)行公安消防機構(gòu)作出的禁止施工處罰決定的，將由（）負責強制執(zhí)行。A、作出決定的公安消防機構(gòu)

B、公安機關(guān)

C、人民法院

D、建設行政主管部門 【答案】A 試題解析：參見教材P302第二自然段（4）項。考核行政行為的強制性?！窘馕觥康腃2第2自然段〔4〉項?？己诵姓袨榈膹娭菩浴?/p>

41.某施工企業(yè)向某玻璃廠發(fā)出購買玻璃的要約。要求玻璃廠5月20日之前確認，玻璃廠 于5月25日答復同意。玻璃廠同意的行為應視為〔 〉。A、要約邀請

B、承諾

C、承諾意向

D、為新要約 【答案】D

試題解析：參見教材P116-117受要約人超過承諾期限發(fā)生承諾的，除要約人及時通知受要約人該承有效的以外，為新要約

42、施工企業(yè)在施工中未采取相應防護措施，造成第三人人身傷害的。其應當承擔（）責任。A、合同

B、不當?shù)美?C、無因管理

D、侵權(quán) 【答案】D 試題解析：參見教材P22債權(quán)制度。

43、施工合同的解決爭議條款約定“所有爭議提交合同履行地的仲裁委員會或人民法院管 轄”的地方。當該合同產(chǎn)生糾紛時，當事人（）。

A、應當向合同履行地的仲裁委員會申請仲裁

B、既可以向仲裁委員會申請仲裁，也可以向人民法院起訴

C、只能向合同履行地的人民法院起訴 D、必須重新確定受訴人民法院

【答案】B 試題解析：參見教材P本題非常有趣，但疑似超綱。同時考核了民事仲裁的協(xié)議管轄和民事訴訟的協(xié)議管轄。（1）民事仲裁的協(xié)議管轄，要求雙方具備明確、肯定的申請仲裁的意思表示。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國仲裁法〉若干問題的解釋》（釋〔2006〕7號）第七條規(guī)定：當事人約定爭議可以向仲裁機構(gòu)申請仲裁也可以向人民法院起訴的，仲裁協(xié)議無效。

（2）根據(jù)《民事訴訟法》第25 條規(guī)定：當事人可以通過書面協(xié)議從被告住所地、合同履行地、原告住所地、合同簽訂地、標的物所在地法院中選擇確定一家管轄法院。如無約定、約定不明或約定錯誤，則依照第24 條規(guī)定向被告住所地或合同履行地法院起訴。

44、建設單位申請施工許可證時，向發(fā)證機關(guān)提供的施工圖紙及技術(shù)資料應當滿足〔 〉。

A、施工需要并通過監(jiān)理單位審查

B、施工需要并按規(guī)定通過了審查 C、編制招標文件的要求

D、工程竣工驗收備案的要求 【答案】B 試題解析：參見教材P

45、物權(quán)變更自登記時發(fā)生法律效力的是（）。A、船舶所有權(quán)

B、土地抵押權(quán) C、機動車所有權(quán)

D、地役權(quán) 【答案】C 試題解析：參見教材P20-21不動產(chǎn)物權(quán)，登記設立；動產(chǎn)物權(quán)，交付設立。但要注意：這是一般原則，法律另有規(guī)定或合同另有約定的除外。根據(jù)《物權(quán)法》（P20 正中間

（二）第1 段），地役權(quán)雖然也屬于不動產(chǎn)物權(quán)，但采登記對抗主義（而不是登記設立主義），即：地役權(quán)可以不登記，自合同生效時設立；但未經(jīng)登記，不得對抗善意第三人。P21物權(quán)變動，訂立合同。除法律另有規(guī)定或者合同有約定外，自合同成立時生效，未辦理物權(quán)登記的，不影響合同效力。

46、施工過程中發(fā)現(xiàn)設計文件和圖紙差錯，施工企業(yè)的正確做法是（）。A、有權(quán)進行修改

B、可以按照規(guī)范施工

C、有權(quán)拒絕施工

D、應當及時提出意見和建議 【答案】D 試題解析：參見教材P271

47、借用其他施工企業(yè)的（）投標的行為，屬于以其他企業(yè)名義承攬工程。

A、營業(yè)執(zhí)照

B、技術(shù)方案 C、施工設備

D、施工業(yè)績 【答案】A 試題解析：參見教材P67

48、工程建設國家標準、行業(yè)標準均可分為（）。A、一般性標準

B、特殊性標準

C、建議性標準

D、強制性標準和推薦下標準 【答案】D 49根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》，組織有關(guān)單位參加建設工程竣工驗收的義務主體是（）。A、施工企業(yè)

B、建設單位 C、建設行政主管部門

D、建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu) 【答案】B 50、在施工現(xiàn)場使用的裝配式臨時活動房屋，應當具有（）。A、安全許可證

B、銷售許可證 C、產(chǎn)品合格證

D、安裝許可證 【答案】C 試題解析：參見教材P232 51.承包商向水泥廠購買袋裝水泥并按合同約定支付全部貨款。因運輸公司原因?qū)е滤嘟回浹诱`2天，承包商收貨后要求水泥廠支付違約金，水泥廠予以拒絕。承包商認為水泥廠違約，因而未對堆放水泥沒有采取任何保護惜施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此損失應由（）承擔。A、三方共同

B、水泥廠 C、承包商

D、運輸公司 【答案】C 試題解析：參見教材P126正中間

（二），一方違約后，被違約方應依照誠實信用原則，采取適當措施防止損失擴大；不采取減損措施致使損失擴大的，不得就擴大的損失要求賠償。本題很難，是因為大多數(shù)考生對合同履行中的誠實信用原則和被違約方的減損義務毫無概念。

52、關(guān)于聯(lián)合體共同承包的說法，正確的是（）A、聯(lián)合體各方對承包合同履行各自承擔相應的責任

B、不同資質(zhì)類別和等級的單位組成合體，按照資質(zhì)等級高的單位的業(yè)務許可范圍承攬工程 C、聯(lián)合體各方對承包合同了才行承擔連帶責任

D、不同資質(zhì)類別和等級的單位組成聯(lián)合體，按照資質(zhì)等級低的單位的業(yè)務許可范圍承攬工程。答案：C

試題解析：參見教材P102 第二項，第三項連帶責任就低不就高，防止掛靠參見教材P93 資質(zhì)等級不同的單位，由同一專業(yè)的單位組成的聯(lián)合體，按照資質(zhì)等級就低不就高，不同類別，不可。

53、根據(jù)《城市建設檔案管理規(guī)定》，建設單位應當在工程竣工驗收后（）內(nèi)，向承建檔案館宋一套符合規(guī)定的建設工程檔案。A、6個月 B、3個月 C、9 個月 D、一年

正確答案：B

試題解析：參見教材P288

54、施工企業(yè)承建的辦公大樓沒有經(jīng)過驗收，建設單位就提前使用，2年后該辦公樓主體結(jié)構(gòu)出現(xiàn)質(zhì)量問題。關(guān)于該大樓質(zhì)量問題的說法，正確的是（）A、主體結(jié)構(gòu)的最低保修期限是設計的合理使用年限，施工企業(yè)應當承擔保修責任 B、由于建設單位提前使用，施工企業(yè)不需要承擔保修責任

C、施工企業(yè)是否承擔保修責任，取決于建設單位是否已經(jīng)全額支付工程款 D、超過2年保修期后，施工企業(yè)不承擔保修責任 正確答案：A

試題解析：參見教材P295

55、關(guān)于不符合建筑節(jié)能標準的建筑工程說法，錯誤的是（）A、不得批準開工建設

B、已開工建設的，應當責令停止施工 C、已開工建設的，應當責令限期改正 D、已經(jīng)建成的，可以正常使用 正確答案：D

試題解析：P197 《節(jié)約能源法》規(guī)定，不符合建筑節(jié)能標準的建筑工程，建設主管部門不得批準開工建設；已經(jīng)開工建設的，責令停止施工、限期改正；已經(jīng)建成的，不得投入生產(chǎn)或者使用。

56、糾紛發(fā)生后，下列不屬于仲裁案件受理條件的是（）A、有仲裁協(xié)議

B、有具體的仲裁請求、事實和理由 C、屬于仲裁委員會受理范圍 D、當事人雙方口頭同意仲裁 正確答案：D

【解析】參見教材P326 仲裁協(xié)議應當采用書面方式，口頭方式達成的仲裁意思表示無效。

57、總承包單位甲公司經(jīng)建設單位同意，將幕墻工程分包給乙公司施工。后該分包工程出現(xiàn)了施工質(zhì)量問題，建設單位要求乙賠償。系列責任賠償?shù)恼f法中，能夠成立的是（）A、乙與建設單位無直接合同關(guān)系，建設單位應要求甲賠償

B、若甲已全部賠償建設單位損失，則建設單位無權(quán)再向乙要求賠償 C、該質(zhì)量問題是乙公司造成的，與甲無關(guān)

D、對該質(zhì)量問題乙與甲負有同等責任，乙僅承擔賠償?shù)?0% 正確答案：B

58、施工企業(yè)與勞動者簽訂了一份期限為2 年半的勞動合同，施工企業(yè)和勞動者的試用依法最長不得超過（）個月

A、1

B、2

C、3

D、6 【答案】B 【解析】參見教材P138

59、投標有效期應從（）之日起計算。

A、招標文件規(guī)定的提交投標文件截止

B、提交投標文件 C、提交投標保證金

D、確定中標結(jié)果

【答案】A 60、下列民事訴訟案件適用專屬管轄的是（）。A、保險合同糾紛

B、侵權(quán)行為糾紛 C、不動產(chǎn)糾紛

D、票據(jù)糾紛 【答案】C 試題解析：參見教材P307 61、行政責任的承擔方式包括行政處罰和（）。A、行政復議

B、行政處分 C、行政賠償

D、行政許可 【答案】B 試題解析：參見教材P46 62、甲將閑置不用的工程設備出售給乙，雙方約定3天后交付設備，次日，甲又將該設備賣給丙，并向丙交付了該設備。經(jīng)查，丙不知甲與乙之間有合同關(guān)系。關(guān)于甲、乙、丙之間的合同效力的說法，正確的是（）。A、甲與乙、丙之間的合同均有效

B、甲與乙之間的合同無效，甲與丙之間的合同有效 C、甲與乙、丙之間的合同均無效

D、甲與乙之間的合同先生效后失效，甲與丙之間的合同有效

【答案】A 試題解析：在講解“惡意串通，損害他人利益的合同”時，必定會舉一房兩賣的例子，第二個合同是否無效，關(guān)鍵看訂立合同時相對人是否知情。如知情，則屬于惡意串通損害他人利益，為無效合同；如不知情，則法律應當保護善意相對人的合法權(quán)益，不能因此認定為無效。本題換了個馬甲，把“房屋”改為“設備”，許多人就認不出來了。

63、關(guān)于建設單位質(zhì)量責任和義務的說法，錯誤的是（）。

A、不得明示或暗示設計單位或者施工企業(yè)違反工程建設強制性標準，降低建設工程質(zhì)量 B、應當依法報審施工圖設計件 C、不得將建設工程肢解發(fā)包

D、在領(lǐng)取施工許可證或開工報告后，按照國家有關(guān)規(guī)定的辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)

【答案】D 試題解析：本題D 為去年剛考核的知識點。先報質(zhì)監(jiān)后領(lǐng)施工許可證，順序不能記錯 64、在正常使用條件下，工程的地基基礎、主體結(jié)構(gòu)的最低保修期限為〔

A、設計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限

B、不需要進行大修即可繼續(xù)使用的年限

C、安全使用不低于50年

D、工程竣工驗收合格之日起5年

【答案】A 65、關(guān)于工程質(zhì)量檢測的說法，正確的是〔 〉。

A、由施工企業(yè)委托具有相應資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行檢

B、檢測機構(gòu)有義務監(jiān)制材料、構(gòu)配件和設備

C、.質(zhì)量檢測報告經(jīng)建設單位或工程監(jiān)理單位確認后，由建設單位負責歸檔

D、檢測機構(gòu)應建立檔案管理制度，并單獨建立檢測不合格項目臺賬 【答案】D 試題解析：參見教材P272本題也是去年剛考過的知識點，正中間

（二），多選改為單選。這考試危害最廣的謠言就是：去年考過的，今年肯定不考。其實從任何一年的命題規(guī)律上看，都站不住腳。66、根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，安裝、拆卸施工起重機械作業(yè)前，安裝單位應當編制（）。A、技術(shù)規(guī)范

B、拆裝方案

C、設備運至現(xiàn)場的運輸方案

D、進度控制橫道圖 【答案】B 67、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，不屬于生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人的主要安全生產(chǎn)職責的是（）。A、保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施

B、及時、如實報告生產(chǎn)安全事故

C、建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制

D、為從業(yè)人員繳納意外傷害保險費

【答案】C 68、建設單位將工程發(fā)包給不具有相應資質(zhì)條件的施工企業(yè)，或者違反規(guī)定將建筑工程肢解發(fā)包的，責令改正，處以（）行政處罰。

A、吊銷資質(zhì)證書

B、罰款

C、停業(yè)整頓

D、降低資質(zhì)等級 【答案】B

試題解析：本題上課時講過，我把它叫做“無法準備的題”。什么叫無法準備的題呢？整本書背下來，也不見得就能做對；一個字不看，瞎蒙，也不見得蒙不出。對付這類題型，有一個技巧：問你“包括”哪個，你選最輕的；問你“不包括”哪個，你選最嚴重的。

69、根據(jù)2C11年7月1日起實施的全國人大常委會關(guān)于修改《中華人民共和國建筑法》的 決定，為保證施工企業(yè)的職工在發(fā)生工傷時及時得到醫(yī)治，建筑施工企業(yè)應當〔 〉。A.在投標時為職工辦理意外傷害保險

B.為職工參加工傷保險繳納工傷保險費

C、在中標后為職工辦理意外傷害保險

D、為從事危險作業(yè)的職工辦理意外傷害保險

【答案】B 試題解析：參見教材P222 第五項獲得意外傷害保險賠償?shù)臋?quán)利 70、根據(jù)《工程建設項目施工招投標辦法》，對于應當招標的工程建設項目，經(jīng)批準可以不采用招標發(fā)包的情形是（）。

A、擬公開招標的費用與項目價值相比，不值得

B、當?shù)赝稑似髽I(yè)較少 C、施工主要技術(shù)采用特定專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)

D、軍隊建設項目 【答案】C

二、多項選擇題（共30題，每題2分，每題的備選項中有2個或2個以上符合 題意，至少有1個錯項，錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）71.施工企業(yè)保證工程質(zhì)量的最基本要求包括（）。

A、不得壓縮合同工期

B、按設計圖紙施工

C、與監(jiān)理單位建立友好的溝通關(guān)系

D、嚴格履行企業(yè)質(zhì)量管理認證體系 E、不擅自修改設計文件

【答案】B、E 試題解析：本題考核施工單位應當按照工程設計圖紙和施工技術(shù)標準施工，不得偷工減料，不得擅自修改工程設計。

72、根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》，關(guān)于總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的法律責任的說法，正確的有（）。

A、分包單位應當按照分包合同約定對其分包工程的質(zhì)量向總承包單位負責

B、總承包單位有權(quán)按照合同約定要求分包單位對分包工程質(zhì)量承擔全部責任 C、總承包單位對分包單位承包的分包工程質(zhì)量承擔連帶責任

D、分包單位對全部工程的質(zhì)量向總承包單位負責

E、總承包單位與分包單位對全部工程質(zhì)量承擔連帶責任 【答案】ABC 試題解析：總分包的質(zhì)量連帶責任和安全連帶責任，每年都考。連帶責任分內(nèi)部效應和外部效應。在內(nèi)部：總承包可以依照約定要求分包單位承擔責任；但這種內(nèi)部約定對外不得對抗建設單位。很多同學估計B 不敢選，但要記得上課時一再強調(diào)的：多選題不選永遠是對的。

73一關(guān)于在文物保護單位控制地帶內(nèi)進行建設的說法，錯誤的有〔 〕。A、全國重點文物保護單位周圍的建設控制地帶的劃定，應報國務院批準 B、不得建設污染文物保護單位及其環(huán)境的設施 C、不得破壞文物保護單位的歷史風貌

D、進行爆破作業(yè)，需經(jīng)國務院文物行政部門批準 E、全國重點文物保護單位不得拆除

【答案】AC 試題解析：考核《文物保護法》第十七條~二十條規(guī)定。A，文物保護單位控制地帶的劃定，經(jīng)省級政府批準。D 去年考過，文物保護單位控制地帶內(nèi)的爆破作業(yè)，哪級政府核定公布哪級政府批準，但注意有例外：全國文物保護單位控制地帶內(nèi)的爆破作業(yè)，不由國務院批準，而是由省級政府批準。74、房屋建筑工程質(zhì)量保修書中的內(nèi)容一般包括（）。

A、工程概況、房屋使用管理要求

B、保修范圍和內(nèi)容 C、超過合理使用年限繼續(xù)使用的條件

D、保修期限和責任 E、保修單位名稱、詳細地址

【答案】BD 75、根據(jù)《民事訴訟法》，下列案件糾紛適用專屬管轄的有〔

A.貨物運輸

B、人員傷害

C、房屋權(quán)屬

D、土地使用權(quán)出讓 E、建設工程施工合同

【答案】ＣＤ

試題解析：不動產(chǎn)糾紛，適用專屬管轄。

76、當事人在仲裁協(xié)議中約定了兩個仲裁機構(gòu)，關(guān)于該仲裁協(xié)議效力的說法，正確的有（）。A.該仲裁協(xié)議當然無效

B、當事人不能就仲裁機構(gòu)選擇達成一致的，該仲裁協(xié)議無效

Ｃ、一方當事人可任意選擇其中一個仲裁機構(gòu)仲裁

D、一方當事人應按排列順序確定仲裁機構(gòu)

E、當事人共同選定其中一個仲裁機構(gòu)的，該仲裁協(xié)議有效 【答案】BE 試題解析：P326 倒數(shù)第2 段。根據(jù)《仲裁法》第18 條：仲裁協(xié)議對仲裁委員會沒有約定或者約定不明確的，當事人可以補充協(xié)議；達不成補充協(xié)議的，仲裁協(xié)議無效。77、根據(jù)《合同法》，下列文件中，不屬于要約邀請的有〔 〉 A、投標文件

B、中標通知書 C、符合要約規(guī)定的售樓廣告

D、拍賣公告 E、招標公告

【答案】ABC 試題解析：A 屬于要約，B 屬于承諾,C 屬于要約。DE 屬于要約邀請。要約：希望和他訂立合同的意思投標文件要約邀請：希望他人向自己發(fā)出要約，招標文件，招標公告，拍賣公告，商業(yè)廣告 78、關(guān)于建設工程保險的說法，正確的有〔 〕。

A、工程開工前，承包商應為建設工程辦理保險，支付保險費用

B、建筑工程一切險的被保險人可以是業(yè)主，也可以是承包商或者分包商

C、工程開工前，業(yè)主應為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險

D、建筑工程一切險的保險期限可以超過保險單明細表中列明的保險生效日和終止日15天 E、安裝工程一切險的保險期內(nèi)，一般應包括一個試車考核期 【答案】BE 試題解析：參見教材P41本題A 是教材P

41（一）的原文，但我建議不選，理由是A 為《建設工程施工合同示范文本》內(nèi)容，并非法定內(nèi)容，也不屬于行業(yè)慣例。如果承發(fā)包雙方根本沒有采用這個文本呢？如果雙方約定本工程不投保一切險呢？

79、義務連帶責任保證的法定保證期間屬于（）。

A、訴訟時效期間

B、除斥期間

C、不可變期間

D、壓可變期間

E、指定期間 【答案】ABE 試題解析：本題為司法考試原題，超綱。

80、下列情形中，用人單位可以隨時解除勞動合同的有 A、在試用期間被證明不符合錄用條件的

B、嚴重違反勞動紀律或者用人單位規(guī)章制度的 C、被依法追究民事責任的

D、不能勝任工作，經(jīng)過培訓或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的 E、嚴重失職，營私舞弊，對用人單位利益造成重大損害的【答案】ABE 試題解析：本題為今年6 月份二級剛考過的題。注意D 為預告解除，而并非隨時解除的情形。81、合同內(nèi)容約定不明確，不能達成補充協(xié)議，按照交易習慣不能解決時，根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，正確的說法有（）。

A、質(zhì)量要求不明確，可按照國家標準、行業(yè)標準履行

B、履行期限不明確，債務人可以隨時履行，但應當給對方必要的準備時間 C、價款不明確的，可按照合同簽訂時履行地的市場價格履行 D、履行地點不明確，給付貨幣的，在給付貨幣一方所在地履行 E、履行費用負擔不明確的，由債權(quán)人承擔 【答案】ABCD 【解析】本題略超綱，考核合同法62條。是原第二版教材的考點，第三版教材P122正中間一段，已經(jīng)刪改的七零八落了，所以上課只講了價格約定不明的情況。82、一根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》，事故分級要素包括（）。A、事故發(fā)生地點

B、壓人員傷亡數(shù)量 C、直接經(jīng)濟損失數(shù)額

D、事故發(fā)生時間 E、社會影響程度 【答案】ABCD 【解析】選BCE是因為這三項是教材？240第一項的原文表述。但我認為教材根本是在瞎寫。根據(jù)《條例》第三條，決定事故級別的只有兩項：事故傷亡人數(shù)和直接經(jīng)濟損失?！稐l例》 只規(guī)定過社會影響惡劣的事故，可以按《條例》規(guī)定的程序進行調(diào)查，但從未規(guī)定過社會影響惡劣，就可以導致事故級別發(fā)生變化。83、根據(jù)《建筑工程施工許可管理辦法》，不需要辦理施工許可證的建筑工程有（）。A、建筑面積200平方米的房屋

B、城市大型立交橋 C、實行開工報告審批制度的建筑工程

D、搶險救災工程 E、城市居住小區(qū)

【答案】AD 84、根據(jù)《物權(quán)法》，當事人之間訂立有關(guān)設立、變更、轉(zhuǎn)讓和消滅不動產(chǎn)物權(quán)的合同，除法律另有規(guī)定或合同另有約定外，該合同效力為（）。A、合同自辦理物權(quán)登記時生效

B、未辦理物權(quán)登記合同無效 C、合同生效當然發(fā)生物權(quán)效力

D、合同自成立時生效 E、未辦理物權(quán)登記不影響合同效力 【答案】DE 試題解析：去年的一級原題?？嘉餀?quán)效力與合同效力的區(qū)分原則：物權(quán)效力，由《物權(quán)法》評價；合同效力，由《合同法》評價；物權(quán)效力與合同效力無關(guān)。

【解析】去年的一級原題?？嘉餀?quán)效力與合同效力的區(qū)分原則：物權(quán)效力，由《物權(quán)法》評價；合同效力，由《合同法》評價；物權(quán)效力與合同效力無關(guān)。85、根據(jù)《民事訴訟法》，合同當事人可以在書面合同中協(xié)議選擇的（）人民法院管轄。

A、雙方約定的其他地方

B、原告住所地 C、被告住所地

D、合同履行地 E、合同簽訂地

【答案】、BCDE 試題解析：考核P307 倒數(shù)第3 段。民事訴訟法25 條，協(xié)議管轄。86、關(guān)于民事糾紛解決方式的說法，正確的有〔 〉

A、調(diào)解只能在民事訴訟階段進行

B、和解可以在民事糾紛的任何階段進行 C、仲裁機構(gòu)受理案件的管轄權(quán)來自于當事人雙方的協(xié)議

D、仲裁實行一裁終局制

E、民事訴訟實行 【答案】BC 試題解析：參見教材

87、申領(lǐng)施工許可證時，建設單位應當提供的有關(guān)安全施工措施的資料包括〔 〕 A、安全防護設施搭設計劃

B、專項安全施工組織設計方案 C、書面委托監(jiān)理合同

D、安全施工組織計劃 E、安全措施費用計劃

【答案】BDE 【解析】參見教材P 253第六項最后一段。88、建筑業(yè)企業(yè)申請資質(zhì)升級、資質(zhì)增項。在申請之日起的前一年內(nèi)出現(xiàn)下列情形，資質(zhì)許可機關(guān)對其申請不予批準的有（）。

A、與建設單位或者企業(yè)之間相互串通投標的 B、未取得施工許可證擅自施工的C、將承包的工程轉(zhuǎn)包或者違法分包的

D、發(fā)生過安全事故的 E、惡意拖欠分包企業(yè)工程款或農(nóng)民工工資 【答案】ABCE 試題解析：取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的企業(yè)，申請資質(zhì)升級、資質(zhì)增項，在申請之日起前一年內(nèi)有下列情形之一的，資質(zhì)許可機關(guān)不予批準企業(yè)的資質(zhì)升級申請和增項申請：

（一）超越本企業(yè)資質(zhì)等級或以其他企業(yè)的名義承攬工程，或允許其他企業(yè)或個人以本企的名義承攬工程的；

（二）與建設單位或企業(yè)之間相互串通投標，或以行賄等不正當手段謀取中標的；

（三）未取得施工許可證擅自施工的；

（四）將承包的工程轉(zhuǎn)包或違法分包的；

（五）違反國家工程建設強制性標準的；

（六）發(fā)生過較大生產(chǎn)安全事故或者發(fā)生過兩起以上一般生產(chǎn)安全事故的；

（七）惡意拖欠分包企業(yè)工程款或者農(nóng)民工工資的；

（八）隱瞞或謊報、拖延報告工程質(zhì)量安全事故或破壞事故現(xiàn)場、阻礙對事故調(diào)查的；

（九）按照國家法律、法規(guī)和標準規(guī)定需要持證上崗的技術(shù)工種的作業(yè)人員未取得證書上崗，情節(jié)嚴重的；

（十）未依法履行工程質(zhì)量保修義務或拖延履行保修義務，造成嚴重后果的；

（十一）涂改、倒賣、出租、出借或者以其他形式非法轉(zhuǎn)讓建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書；

（十二）其它違反法律、法規(guī)的行為。

89、下列施工項目中，屬于經(jīng)批準可以采用邀請招標方式發(fā)包的有（）工程項目。

A、受自然地域環(huán)境限制的B、涉及國家安全、國家秘密的項目而不適宜招標的C、施工主要技術(shù)需要使用某項特定專利的D、技術(shù)復雜，僅有幾家投標人滿足條件的E、公開招標費用與項目的價值相比不值得的【答案】ADE 試題解析：BC，屬于招標項目經(jīng)批準轉(zhuǎn)為直接發(fā)包（P83 倒數(shù)第4 段）的情形；ADE，屬于公開招標項目經(jīng)批準轉(zhuǎn)為邀請招標的情形（P84 第3 段）。這種題型是第一次考，預計今后幾年將成為命題熱點。90、根據(jù)代理權(quán)獲得的方式不同，代理可分為〔 〕

A、指定代理

B、隱名代理 C、委托代理

D、居間代理 E、法定代理

【答案】ACE 91、建設單位辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)時應提供的文件和資料包括（）。A、工程規(guī)劃許可證

B、設計單位資質(zhì)等級證書

C、工程勘察設計文件

D、中標通知書及施工承包合同 E、用地規(guī)劃許可證

【答案】ABCE 試題解析：P280 第六項第3 段。去年考了第六項的第1 段，今年同時考了第1 段和第3 段。92、根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》，建設工程竣工驗收應具備的工程技術(shù)檔案和施工管理資料包括（）。A、分部、分項工程全體施工人員名單

B、竣工驗收報告

C、設計變更通知單

D、隱蔽驗收記錄及施工日志 E、竣工圖

【答案】BCDE 試題解析：P288

（二）項。從本卷87，91，92 題來看，這些經(jīng)典考點上的命題，有具體化、變態(tài)化的跡象，即不再提綱挈領(lǐng)的考標題，而考其中某一個條件的具體內(nèi)容。我不認為這種題目會成為法規(guī)考試的趨勢，換個人命題又會糾正回來。

93、根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》，工程監(jiān)理單位與被監(jiān)理工程的（）有隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系，不得承擔該工程的監(jiān)理業(yè)務。

A、建筑材料供應商

B、勘察設計單位 C、施工企業(yè)

D、建設單位 E、設備供商 【答案】ACE 94、關(guān)于承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包或違法分包的，正確的行政處罰有〔 〉

A、責令改正,沒收違法所得

B、對施工企業(yè)處工程合同價款 C、處1%以上3%以下的罰款并追究刑事責任

D、責令停業(yè)整頓，降低等級

E、情節(jié)嚴重的,吊銷資質(zhì)證書 【答案】ACDE 試題解析：參見教材P26正中間第五項

95、施工企業(yè)承攬業(yè)務不良行為的認定標準有〔 〕

A、以他人名義投標或以其他方式弄虛作假，騙取中標的 B、以欺騙手段取得資質(zhì)證書的C、將承包的工程轉(zhuǎn)包或違法分包的

D、以向評標委員會成員行賄的手段謀取中標的

E、工程竣工驗收后，不向建設單位出具質(zhì)量保修書的【答案】ACD 試題解析：參見教材B屬于資質(zhì)不良，E屬于質(zhì)量不良。96、申請人向仲裁委員會提出仲裁申請后，被申請人拒不提交答辯書但提出仲裁反請求，則仲裁委員會應（A、中止仲裁程序

B、不予受理

C、請求審查反請求是否符合受理條件

D、將案件移送相關(guān)人民法院

E、繼續(xù)審理原仲裁申請

【答案】ACD 試題解析：參見百度《仲裁法》25條和27條。97、仲裁協(xié)議應當具備的內(nèi)容有（）

A、制作調(diào)解書

B、具體的仲裁請求和事實、理由

C、仲裁委員會的住所

D、請求仲裁的意思表示 E、選定仲裁委員會 【答案】ADE 98、具體行政行為在行政復議期間不停止執(zhí)行，但（）可以停止執(zhí)行。A、被申請人認為需要停止執(zhí)行的B、申請人申請停止執(zhí)行的

C、申請人提供擔保的 D、行政復議機關(guān)認為需要停止執(zhí)行的 E、被申請人被撤銷的【答案】AD 99、根據(jù)《行政處罰法》，地方性法規(guī)可以設定的行政處罰有〔 ；)。A、警告

B、沒收違法所得 C、責令企業(yè)停產(chǎn)停業(yè)

D、吊銷營業(yè)執(zhí)照 E、行政拘留

【答案】ABC 100.施工企業(yè)的主要責任人，對于本單位生產(chǎn)安全工作的主要職責包括 A、建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制

B、組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程

C、保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施

D、督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患 E、編制專項工程施工方案 【答案】ABCD。）

第三篇：2020年全國二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試《建設工程施工管理》真題及答案

2020年全國二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試《建設工程施工管理》真題及答案

一、單項選擇題（共70題，每1分，每題的備選項中，只有1個最符合題意）

1.建設工程項目決策期管理工作的主要任務是（）。

A.確定項目的定義

B.組建項目管理團隊

C.實現(xiàn)項目的投資目標

D.實現(xiàn)項目的使用功能

【答案】A

【解析】項目決策期管理工作的主要任務是確定項目的定義，而項目實施期管理的主要任務

是通過管理使項目的目標得以實現(xiàn)。教材P2

2.在施工總承包管理模式中，與分包單位直接簽訂施工合同的單位一般是（）。

A.業(yè)主方

B.監(jiān)理方

C.施工總承包方

D.施工總承包管理方

【答案】A

【解析】施工總承包管理模式的合同關(guān)系有兩種可能，即業(yè)主與分包單位直接簽訂合同或者

由施工總承包管理單位與分包單位簽訂合同。教材P224

3.在工作流程圖中，菱形框表示的是（）。

A.工作

B.工作執(zhí)行者

C.邏輯關(guān)系

D.判別條件

【答案】D

【解析】工作流程圖用矩形框表示工作，箭線表示工作之間的邏輯關(guān)系，菱形框表示判別條

件，也可用兩個矩形框分別表示工作和工作的執(zhí)行者。教材P23

4.某項目管理機構(gòu)設立了合約部、工程部和物資部等部門，其中物資部下設采購組和保管

組，合約部、工程部均可對采購組下達工作指令，則該組織結(jié)構(gòu)模式是

（）。

A.強矩陣組織結(jié)構(gòu)

B.弱矩陣組織結(jié)構(gòu)

C.職能組織結(jié)構(gòu)

D.線性組織結(jié)構(gòu)

【答案】C

【解析】在職能組織結(jié)構(gòu)中，每一個職能部門可根據(jù)它的管理職能對其直接和非直接的下屬

工作部門下達工作指令。教材P14

5.編制施工組織總設計時，編制資源需求量計劃的緊前工作是

（）。

A.擬定施工方案

B.編制施工總進度計劃

C.施工總平面圖設計

D.編制施工準備工作計劃

【答案】B

【解析】施工組織總設計的編制通常采用如下程序:

(1)收集和熟悉編制施工組織總設計所需的有關(guān)資料和圖紙，進行項目特點和施工條件的調(diào)

查研究。

(2)計算主要工種工程的工程量。

(3)確定施工的總體部署。

6.施工成本動態(tài)控制過程中，在施工準備階段，相對于工程合同價而言，施工成本實際值可

以是

（）。

A.施工成本規(guī)劃的成本值

B.投標價中的相應成本項

C.招標控制價中的相應成本項

D.投資估算中的建安工程費用

【答案】A

【解析】施工成本的計劃值和實際值也是相對的，如:相對于工程合同價而言，施工成本規(guī)

劃的成本值是實際值。而相對于實際施工成本，則施工成本規(guī)劃的成本值是計劃值。教材

P30

7.下列項目目標動態(tài)控制工作中，屬于事前控制的是

（）。

A.確定目標計劃值，同時分析影響目標實現(xiàn)的因素

B.進行目標計劃值和實際值對比分析

C.跟蹤項目計劃的實際進展情況

D.發(fā)現(xiàn)原有目標無法實現(xiàn)時，及時調(diào)整項目目標

【答案】A

【解析】為避免項目目標偏離的發(fā)生，還應重視事前的主動控制，即事前分析可能導致項目

目標偏離的各種因素。P28

8.關(guān)于建造師執(zhí)業(yè)資格制度的說法，正確的是

（）。

A.取得建造師注冊證書的人員即可擔任項目經(jīng)理

B.實施建造師執(zhí)業(yè)資格制度后可取消項目經(jīng)理崗位責任制

C.建造師是一個工作崗位的名稱

D.取得建造師執(zhí)業(yè)資格的人員表明其知識和能力符合建造師執(zhí)業(yè)的要求

【答案】D

【解析】選項A，但取得建造師注冊證書的人員是否擔任工程項目施工的項目經(jīng)理，由企業(yè)

自主決定。選項B，取消建筑施工企業(yè)項目經(jīng)理資質(zhì)核準，由注冊建造師代替，并設立過渡

期。選項C，建造師是一種專業(yè)人士的名稱，而項目經(jīng)理是一個工作崗位的名稱。教材P30-31

9.項目風險管理中，風險等級是根據(jù)（）評估確定的。

A.風險因素發(fā)生的概率和風險管理能力

B.風險損失量和承受風險損失的能力

C.風險因素發(fā)生的概率和風險損失量(或效益水平)

D.風險管理能力和風險損失量(或效益水平)

【答案】C

【解析】風險事件的風險等級由風險發(fā)生概率等級和風險損失等級間的關(guān)系矩陣確定。教材

P38

10.施工合同履行過程中發(fā)生如下事件，承包人可以據(jù)此提出施工索賠的是

（）。

A.工程實際進展與合同預計的情況不符的所有事件

B.實際情況與承包人預測情況不一致最終引起工期和費用變化的事件

C.實際情況與合同約定不符且最終引起工期和費用變化的事件

D.僅限于發(fā)包人原因引起承包人工期和費用變化的事件

【答案】C

【解析】索賠事件，又稱為干擾事件，是指那些使實際情況與合同規(guī)定不符合，最終引起工

期和費用變化的各類事件。P262

11.下列影響施工質(zhì)量的環(huán)境因素中，屬于管理環(huán)境因素的是

（）。

A.施工現(xiàn)場平面布置和空間環(huán)境

B.施工現(xiàn)場道路交通狀況

C.施工現(xiàn)場安全防護設施

D.施工參建單位之間的協(xié)調(diào)

【答案】D

【解析】施工質(zhì)量管理環(huán)境因素：主要指施工單位質(zhì)量管理體系、質(zhì)量管理制度和各參建施

工單位之間的協(xié)調(diào)等因素。根據(jù)承發(fā)包的合同結(jié)構(gòu)，理順管理關(guān)系，建立統(tǒng)一的現(xiàn)場施工組

織系統(tǒng)和質(zhì)量管理的綜合運行機制，確保工程項目質(zhì)量保證體系處于良好的狀態(tài)，創(chuàng)造良好的質(zhì)量管理環(huán)境和氛圍，是施工順利進行、提高施工質(zhì)量的保證。ABC為施工作業(yè)環(huán)境因素。

教材P155。

12.混凝土預制構(gòu)件出廠時的混凝土強度不宜低于設計混凝土強度等級值的（）。

A.50%

B.65%

C.75%

D.90%

【答案】C

【解析】混凝土預制構(gòu)件出廠時的混凝土強度不宜低于設計混凝土強度等級值的75%。

12.混凝土預制構(gòu)件出廠時的混凝土強度不宜低于設計混凝土強度等級值的（）。

A.50%

B.65%

C.75%

D.90%

【答案】C

【解析】混凝土預制構(gòu)件出廠時的混凝土強度不宜低于設計混凝土強度等級值的75%。

13.某已標價工程量清單中鋼筋混凝土工程的工程量是1000m3，綜合單價是600元/m3，該

分部工程招標控制價為70萬元。實際施工完成合格工程量為1500m3。則固定單價合同下鋼

筋混凝土工程價款為

（）萬元。

A.60.0

B.90.0

C.65.0

D.70.0

【答案】B

【解析】1500*600=90萬元。固定單價合同條件下，無論發(fā)生哪些影響價格的因素都不對單

價進行調(diào)整。教材P253。

14.某單代號網(wǎng)絡圖如下圖，關(guān)于各項工作間邏輯關(guān)系的說法，正確的是

（）。

A.E的緊前工作只有C

B.A完成后進行B、D

C.B的緊后工作是D、E

D.C的緊后工作只有E

【答案】A

【解析】選項B,A完成后進行B、C工作；選項C，B的緊后工作是D；選項D，C的緊后工

作有D、E

15.下列施工現(xiàn)場文明施工措施中，屬于組織措施的是（）

A.現(xiàn)場按規(guī)定設置標志牌

B.結(jié)構(gòu)外腳手架設置安全網(wǎng)

C.建立各級文明施工崗位責任制

D.工地設置符合規(guī)定的圍擋

【答案】C

【解析】1.文明施工的組織措施

(1)建立文明施工的管理組織

應確立項目經(jīng)理為現(xiàn)場文明施工的第一責任人，以各專業(yè)工程師、施工質(zhì)量、安全、材料、保衛(wèi)、后勤等現(xiàn)場項目經(jīng)理部人員為成員的施工現(xiàn)場文明管理組織，共同負責本工程現(xiàn)場文

明施工工作。

(2)健全文明施工的管理制度

包括建立各級文明施工崗位責任制，將文明施工工作考核列入經(jīng)濟責任制，建立定期的檢查

制度，實行自檢、互檢、交接檢制度，建立獎懲制度，開展文明施工立功競賽，加強文明施

工教育培訓等。教材P214

16.采用定額組價的方法確定工程量清單綜合單價時,第一步工作是

（）。

A.測算人、料、機消耗量

B.計算定額子目工程量

C.確定人、料、機單價

D.確定組合定額子目

【答案】D

【解析】綜合單價的計算通常采用定額組價的方法，即以計價定額為基礎進行組合計算。綜

合單價的計算可以概括為以下步驟:1.確定組合定額子目；2.計算定額子目工程量；3.測算

人、料、機消耗量；4.確定人、料、機單價；5.計算清單項目的人、料、機費；6.計算清單

項目的管理費和利潤；7.計算清單項目的綜合單價。教材P65-66

17.下列施工質(zhì)量控制工作中，屬于“PDCA“處理環(huán)節(jié)的是（）

A.確定項目施工應達到的質(zhì)量標準

B.糾正計劃執(zhí)行中的質(zhì)量偏差

C.按質(zhì)量計劃開展施工技術(shù)活動

D.檢查施工質(zhì)量是否達到標準

【答案】B

【解析】PDCA循環(huán)的原理，按照計劃、實施、檢查和處理的步驟展開。B選項糾正計劃執(zhí)行

中的質(zhì)量偏差屬于處理環(huán)節(jié)（Action）。教材P159。

18.根據(jù)《標準施工招標文件》，缺陷責任期最長不超過（）年。

A.2

B.1

C.3

D.4

【答案】A

【解析】由于承包人原因造成某項缺陷或損壞使某項工程或工程設備不能按原定目標使用而

需要再次檢查、檢驗和修復的，發(fā)包人有權(quán)要求承包人相應延長缺陷責任期，但缺陷責任期

最長不超過2年。教材P244

19.下列建筑工程施工質(zhì)量要求中，能夠體現(xiàn)個性化的是

（）。

A.國家法律、法規(guī)的要求

B.質(zhì)量管理體系標準的要求

C.施工質(zhì)量驗收標準的要求

D.工程勘察、設計文件的要求

【答案】D

【解析】建筑工程施工質(zhì)量驗收合格應符合下列規(guī)定:

(1)符合工程勘察、設計文件的要求;

(2)符合上述標準和相關(guān)專業(yè)驗收規(guī)范的規(guī)定。

上述規(guī)定(1)是要符合勘察、設計對施工提出的要求。工程勘察、設計單位針對本工程的水

文地質(zhì)條件，根據(jù)建設單位的要求，從技術(shù)和經(jīng)濟結(jié)合的角度，為滿足工程的使用功能和安

全性、經(jīng)濟性、與環(huán)境的協(xié)調(diào)性等要求，以圖紙、文件的形式對施工提出要求，是針對每個

工程項目的個性化要求。這個要求可以歸結(jié)為“按圖施工“。P153

20.根據(jù)《環(huán)境管理體系要求及使用指南》，下列環(huán)境因素中，屬于外部存在的是

（）。

A.組織的全體職工

B.影響人類生存的各種自然因素

C.組織的管理團隊

D.靜態(tài)組織結(jié)構(gòu)

【答案】B

【解析】在《環(huán)境管理體系要求及使用指南~GB/T24001-2016中，認為環(huán)境是指“組織運

行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它(他)們之間的相互關(guān)系“這個定義是以組織運行前動為主體，其外部存在主要是指人類認識到的、直接

或間接影響人類生存的各種自然因素及它(他)們之間的相互關(guān)系。P187

21.編制人工定額時，對于同類型產(chǎn)品規(guī)格多、工序重復、工作量小的施工過程，常用的定

額制定方法是（）

A.統(tǒng)計分析法

B.比較類推法

C.技術(shù)測定法

D.經(jīng)驗估計法

【答案】B

【解析】制定人工定額常用的方法有四種。1、技術(shù)測定法：是根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)和施工組織條

件，對施工過程中各工序采用測時法、寫實記錄法、工作日寫實法，測出各工序的工時消耗

等資料，再對所獲得的資料進行科學的分析，制定出人工定額的方法。2、統(tǒng)計分析法：簡

單易行，適用于施工條件正常、產(chǎn)品穩(wěn)定、工序重復量大和統(tǒng)計工作制度健全的施工過程。

3、比較類推法：對于同類型產(chǎn)品規(guī)格多、工序重復、工作量小的施工過程，常用比較類推

法。4、經(jīng)驗估計法：根據(jù)定額專業(yè)人員、經(jīng)驗豐富的工人和施工技術(shù)人員的實際工作經(jīng)驗，參考有關(guān)定額資料，對施工管理組織和現(xiàn)場技術(shù)條件進行調(diào)查、討論和分析制定定額的方法，叫作經(jīng)驗估計法。經(jīng)驗估計法通常作為一次性定額使用。教材P61。

22.根據(jù)《企業(yè)會計準則》，下列費用中，屬于間接費用的是

（）。

A.材料裝卸保管費

B.周轉(zhuǎn)材料攤銷費

C.施工場地清理費

D.項目部的固定資產(chǎn)折舊費

【答案】C

【解析】間接費用，是指企業(yè)各施工單位為組織和管理工程施工所發(fā)生的費用。

23.企業(yè)質(zhì)量管理體系文件應由（）等構(gòu)成。

A.質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊、質(zhì)量計劃和質(zhì)量記錄

B.質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計劃和質(zhì)量記錄

C.質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊、程序文件和質(zhì)量記錄

D.質(zhì)量手冊、質(zhì)量計劃、質(zhì)量記錄和質(zhì)量評審

【答案】B

【解析】質(zhì)電管理體系的文件主要由質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計劃和質(zhì)量記錄等構(gòu)成。P160

24.網(wǎng)絡計劃中，某項工作的持續(xù)時間是4天，最早第2天開始，兩項緊后工作分最早在第8和第12天開始。該項工作的自由時差是（）天。

A.4

B.2

C.6

D.8

【答案】B

【解析】當工作有緊后工作j-k時，其自由時差應為：FFi_j=ESj_k-ESi_j-Di_j。用題干數(shù)

據(jù)帶入公式得出該工作自由時差=8-2-4=2天。教材P141。

25.發(fā)承包雙方在合同中約定直接成本實報實銷，發(fā)包方再額外支付筆報酬，若發(fā)生設計變

更或增加新項目。當直接費超過估算成本的10%時，固定的報酬也要增加。此合同屬于成本

加酬金合同中的（）。

A.成本加固定比例合同

B.成本加獎金合同

C.成本加固定費用合同

D.最大成本加費用合同

【答案】C

【解析】成本加固定費用合同：根據(jù)雙方討論同意的工程規(guī)模、估計工期、技術(shù)要求、工作

性質(zhì)及復雜性、所涉及的風險等來考慮確定一筆固定數(shù)目的報酬金額作為管理費及利潤，對

人工、材料、機械臺班等直接成本則實報實銷。如果設計變更或增加新項目，當直接費超過

原估算成本的一定比例(如10%)時，固定的報酬也要增加。教材P256。

26.編制施工項目實施性成本計劃的主要依據(jù)是

（）。

A.項目投標報價

B.項目所在地造價信息

C.施工預算

D.施工圖預算

【答案】C

【解析】施工預算是編制實施性成本計劃的主要依據(jù)P102

27.根據(jù)(建設工程施工勞務分包公司(示范文本)，下列合同規(guī)定的相關(guān)義務中，屬于勞務分

包人義務的是

（）.A.組建項目管理班子

B.投入人力和物力，科學安排作業(yè)計劃

C.負責編制施工組織設計

D.負責工程測量定位和沉降觀測

【答案】B

【解析】對勞務分包合同條款中規(guī)定的勞務分包人的主要義務歸納如下:

(1)對勞務分包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向工程承包人負責,組織具有相應資格證書的熟練工人投

入工作。未經(jīng)工程承包人授權(quán)或允許，不得擅自與發(fā)包人及有關(guān)部門]建立工作聯(lián)系。自覺

遵守法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度。

(2)嚴格按照設計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關(guān)技術(shù)要求及施工組織設計精心組織施工，確保

工程質(zhì)量達到約定的標準?？茖W安排作業(yè)計劃，投人足夠的人力、物力，保證工期。教材

P247

28.下列施工現(xiàn)場質(zhì)量檢查項目中，適宜采用試驗法的是

（）。

A.鋼筋的力學性能檢驗

B.混凝土坍落度的檢測

C.砌體的垂直度檢查

D.瀝青拌合料的溫度檢測

【答案】A

【解析】試驗法:是指通過必要的試驗手段對質(zhì)量進行判斷的檢查方法。主要包括:

①理化試驗。工程中常用的理化試驗包括物理力學性能方面的檢驗和化學成分及其

含量的測定等兩個方面。②無損檢測。利用專門的儀器儀表從表面探測結(jié)構(gòu)物、材料、設備的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)或損傷情況。P163

29.施工企業(yè)在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)嚴格遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，未發(fā)生死亡事

故的。安全生產(chǎn)許可證期滿時，經(jīng)原安全生產(chǎn)許可證的頒發(fā)管理機關(guān)同意，可不經(jīng)審查延長

有效期

（）年。

A.1

B.2

C.5

D.3

【答案】D

【解析】企業(yè)在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，嚴格遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，未發(fā)生死亡

事故的，安全生產(chǎn)許可證有效期屆滿時，經(jīng)原安全生產(chǎn)許可證的頒發(fā)管理機關(guān)同意，不再審

查，安全生產(chǎn)許可證有效期延期3年。教材P196

30.施工質(zhì)量事故的處理工作包括:①事故調(diào)查:②事故處理:③事故原因分析:④制定事故處

理方案。僅就上述工作而言，正確的順序是

（）。

A.①-③-④-②

B.①-②-③-④

C.①-③-②-④

D.③-①-②-④

【答案】A

【解析】事故調(diào)查，事故原因分析，制定事故處理的技術(shù)方案；事故處理；事故處理的鑒定

驗收，提交處理報告。教材P179-180

31.某工程發(fā)生的質(zhì)量事故導致2人死亡，直接經(jīng)濟損失4500萬元，則該質(zhì)量事故等級是

（）。

A.一般事故

B.重大事故

C.特別重大事故

D.較大事故

【答案】D

【解析】按照住房和城鄉(xiāng)建設部《關(guān)于做好房屋建筑和市政基礎設施工程質(zhì)量事故報告和調(diào)

查處理工作的通知》(建質(zhì)[2010]111號)，根據(jù)工程質(zhì)量事故造成的人員傷亡或者直接

經(jīng)濟損失，工程質(zhì)量事故分為4個等級：(1)特別重大事故，是指造成30人以上死亡，或者

100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟損失的事故。(2)重大事故，是指造成10人以

上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟

損失的事故。（3）較大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下

重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故。(4)一般事故，是指造成3

人以下死亡，或者10人以下重傷，或者100萬元以上1000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故。

教材P175。

32.下列工作內(nèi)容中，不屬于BIM技術(shù)應用方面的是（）

A.進行管線碰撞模擬

B.進行正向設計

C.進行企業(yè)人力資源管理

D.進行可視化演示

【答案】C

【解析】ABD均屬于BIM技術(shù)應用方面的工作內(nèi)容。

33.根據(jù)成本管理的程序，進行項目過程成本分析的緊后工作是（）

A.編制項目成本計劃

B.進行項目成本控制

C.編制項目成本報告

D.進行項目過程成本考核

【答案】D

【解析】項目成本管理應遵循下列程序:

(1)掌握生產(chǎn)要素的價格信息;

(2)確定項目合同價;

(3)編制成本計劃，確定成本實施目標;

(4)進行成本控制;

(5）引進行項目過程成本分析;

(6)進行項目過程成本考核;

(7)編制項目成本報告;

(8)項目成本管理資料歸檔。

34.關(guān)于工程質(zhì)量監(jiān)督的說法，正確的是（）

A.施工單位在項目開工前向監(jiān)督機構(gòu)申報質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)

B.建設行政主管部門對工程質(zhì)量監(jiān)督的性質(zhì)屬于行政執(zhí)法行為

C.建設行政主管部門質(zhì)量監(jiān)督的范圍包括永久性及臨時性建設工程

D.工程質(zhì)量監(jiān)督指的是主管部門對工程實體質(zhì)量情況實施的監(jiān)督

【答案】B

【解析】工程質(zhì)量監(jiān)督的性質(zhì)屬于行政執(zhí)法行為，是為了保護人民生命和財產(chǎn)安全，由主管

部門依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和工程建設強制性標準，對工程實體質(zhì)量和工程建設、勘察、設計、施工、監(jiān)理單位(此五類單位簡稱為工程質(zhì)量責任主體)和質(zhì)量檢測等單位的工程質(zhì)量行為實

施監(jiān)督。教材P182

35.施工合同履行過程中，發(fā)包人惡意拖欠工程款所造成的風險屬于施工合同風險類型中的（）

A.項目外界環(huán)境風險

B.管理風險

C.合同信用風險

D.合同工程風險

【答案】C

【解析】業(yè)主資信和能力風險：例如，業(yè)主企業(yè)的經(jīng)營狀況惡化、瀕于倒閉，支付能力差，資信不好，撤走資金，惡意拖欠工程款等。業(yè)主資信和能力風險屬于施工合同風險中的合同

信用風險。教材P267。

36.編制實施性施工進度計劃的主要作用是（）

A.論證施工總進度目標

B.確定施工作業(yè)的具體安排

C.確定里程碑事件的進度目標

D.分解施工總進度目標

【答案】B

【解析】實施性施工進度計劃的主要作用如下:

(1)確定施工作業(yè)的具體安排;

(2)確定(或據(jù)此可計算)一個月度或旬的人工需求(工種和相應的數(shù)量);

(3)確定(或據(jù)此可計算)一個月度或旬的施工機械的需求(機械名稱和數(shù)量);

(4)確定(或據(jù)此可計算)一個月度或旬的建筑材料(包括成品、半成品和輔助材料等)的需求

(建筑材料的名稱和數(shù)量);

(5)確定(或據(jù)此可計算)一個月度或旬的資金的需求等。

37.企業(yè)為施工生產(chǎn)提供履約擔保所發(fā)生的費用應計入建筑安裝工程費用中的（）。

A.企業(yè)管理費

B.規(guī)費

C.稅金

D.財產(chǎn)保險費

【答案】A

【解析】財務費是指企業(yè)為施工生產(chǎn)籌集資金或提供預付款擔保、履約擔保、職工工資支付

擔保等所發(fā)生的各種費用。財務費屬于企業(yè)管理費。教材P49-50。

38.《根據(jù)標準施工招標文件》，承包人在施工中遇到不利物質(zhì)條件時。采取合理措施后繼續(xù)

施工。承包人可以據(jù)此提出

（）索賠。

A.費用和利潤

B.費用和工期

C.風險旨和利潤

D.工期和風險費

【答案】B

【解析】《標準施工招標文件〉試行規(guī)定》中合同條款規(guī)定的可以合理補償承包人索賠的條

款表2Z102044P85

39.根據(jù)《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》，對施工單位采取相應措施消除一般項目缺陷后的檢驗批驗收,應采取的做法是

（）.A.經(jīng)原設計單位復核后子以驗收

B.經(jīng)檢測單位簽定后予以驗收

C.按驗收程序重新組織驗收

D.按技術(shù)處理方案和協(xié)商文件進行驗收

【答案】C

【解析】對質(zhì)量不符合要求的處理分以下情況:第一種情況，是指在檢驗批驗收時，其主控

項目不能滿足驗收規(guī)范或一般項目超過偏差限值的子項數(shù)不符合檢驗規(guī)定的要求時，應及時

進行處理。其中，嚴重的缺陷應推倒重。一般的缺陷通過返修或更換器具、設備予以處理，應允許在施工單位采取相應的措施消除缺陷后重新驗收。重新驗收結(jié)果如能夠符合相應的專

業(yè)工程質(zhì)量驗收規(guī)范要求，則應認為該檢驗批合格。

40.下列施工現(xiàn)場的環(huán)境保護措施中,正確的是

（）

A.在施工現(xiàn)場圍擋內(nèi)焚燒瀝青

B.將有害廢棄物作深層土方回填

C.將泥漿水直接有組織排入城市排水設施

D.使用密封的圓簡處理高空廢棄物

【答案】D

【解析】禁止施工現(xiàn)場焚燒有毒、有害煙塵和惡臭氣體的物資，如焚燒瀝青、包裝箱袋和建

筑垃圾等，A錯誤。禁止將有毒有害廢棄物作土方回填，避免污染水源，B錯誤。施工現(xiàn)場

攪拌站的污水、水磨石的污水等須經(jīng)排水溝排放和沉淀池沉淀后再排入城市污水管道或河流，污水未經(jīng)處理不得直接排入城市污水管道或河流，C錯誤。教材P219。

40.下列施工現(xiàn)場的環(huán)境保護措施中,正確的是

（）

A.在施工現(xiàn)場圍擋內(nèi)焚燒瀝青

B.將有害廢棄物作深層土方回填

C.將泥漿水直接有組織排入城市排水設施

D.使用密封的圓簡處理高空廢棄物

【答案】D

【解析】禁止施工現(xiàn)場焚燒有毒、有害煙塵和惡臭氣體的物資，如焚燒瀝青、包裝箱袋和建

筑垃圾等，A錯誤。禁止將有毒有害廢棄物作土方回填，避免污染水源，B錯誤。施工現(xiàn)場

攪拌站的污水、水磨石的污水等須經(jīng)排水溝排放和沉淀池沉淀后再排入城市污水管道或河流，污水未經(jīng)處理不得直接排入城市污水管道或河流，C錯誤。教材P219。

41.項目監(jiān)理規(guī)劃編制完成后,其審核批準者為

（）.A.監(jiān)理單位技術(shù)負責人

B.業(yè)主方駐工地代表

C.總監(jiān)理工程師

D.政府質(zhì)量監(jiān)督人員

【答案】A

【解析】總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師參加編制監(jiān)理規(guī)劃，總監(jiān)理工程師簽字后由工程

監(jiān)理單位技術(shù)負責人審批。教材P44。

42.關(guān)于網(wǎng)絡計劃線路的說法,正確的是

（）

A.線路可依次用該線路上的節(jié)點代號來表示

B.線路段是由多個箭線組成的通路

C.線路中箭線的長度之和就是該線路的長度

D.關(guān)鍵線路只有一條，非關(guān)鍵線路可以有多條

【答案】A

【解析】一般網(wǎng)絡圖有多條線路，可依次用該線路上的節(jié)點代號來記述，A正確。線路是由

箭線和節(jié)點組成的通路，B錯誤。線路中各項工作持續(xù)時間之和就是該線路的長度，C錯誤。

在各條線路中，有一條或是幾條線路的總時間最長，稱為關(guān)鍵線路，D錯誤。教材P137。

43.下列施工現(xiàn)場危險源中,屬于第一類危險源的是

（）.A.工人焊接操作不規(guī)范

B.油漆存放沒有相應的防護設施

C.現(xiàn)場存放大量油漆

D.焊接設備缺乏維護保養(yǎng)

【答案】B

【解析】能量和危險物質(zhì)的存在是危害產(chǎn)生的根本原因，通常把可能發(fā)生意外釋放的能量(能

源或能量載體)或危險物質(zhì)稱作第一類危險源

44.施工招標過程中，若招標人在招標文件發(fā)布后，發(fā)現(xiàn)有問題需要進一步澄清和修改，正

確的做法是

（）。

A.所有澄清文件必須以書面形式進行

B.在招標文件要求的提交投標文件截止時間至少10天前發(fā)出通知

C.可以用間接方式通知所有招標文件收受人

D.所有澄清和修改文件必須公示

【答案】A

【解析】如果招標人在招標文件已經(jīng)發(fā)布之后，發(fā)現(xiàn)有問題需要進一步的澄清或修改，必

須依據(jù)以下原則進行:

(1)時限:招標人對已發(fā)出的招標文件進行必要的澄清或者修改，應當在招標文件要求提交投

標文件截止時間至少15日前發(fā)出。

(2)形式:所有澄清文件必須以書面形式進行。

(3)全面:所有澄清文件必須直接通知所有招標文件收受人。

由于修正與澄清文件是對于原招標文件的進一步的補充或說明，因此該澄清或者修改的內(nèi)

容應為招標文件的有效組成部分。

45.施工企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系的運行中，管理評審應由

（）承擔。

A.施工企業(yè)的最高管理者

B.項目經(jīng)理

C.項目技術(shù)負責人

D.施工企業(yè)安全負責人

【答案】A

【解析】最高管理者應按計劃的時間間隔，對組織的職業(yè)健康安全管理體系進行評審，以確

保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應包括評價改進的可能性和對職業(yè)健康安全管理體

系進行修改的需求，包括對職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標的修改需求。教材P185

46.項目監(jiān)理機構(gòu)在施工階段進度控制的主要工作是

（）。

A.合同執(zhí)行情況的分析和跟蹤管理

B.定期與施工單位核對簽證臺賬

C.監(jiān)督施工單位嚴格按照合同規(guī)定的工期組織施工

D.審查單位工程施工組織設計

【答案】C

【解析】施工階段的進度控制

(1)監(jiān)督施工單位嚴格按照施工合同規(guī)定的工期組織施工。

(2)審查施工單位提交的施工進度計劃，核查施工單位對施工進度計劃的調(diào)整。

(3)建立工程進度臺賬，核對工程形象進度，按月、季和向業(yè)主報告工程執(zhí)行情況、工

程進度以及存在的問題。

47.根據(jù)《建設工程準工合網(wǎng)(示范文本)》。發(fā)包人累計扣留的質(zhì)量保證金不得超過工程價

款結(jié)算總額的（）。

A.2%

B.5%

C.10%

D.3%

【答案】D

【解析】發(fā)包人累計扣留的質(zhì)量保證金不得超過工程價款結(jié)算總額的3%。如承包人在發(fā)包

人簽發(fā)竣工付款證書后28天內(nèi)提交質(zhì)量保證金保函，發(fā)包人應同時退還扣留的作為質(zhì)量保

證金的工程價款。保函金額不得超過工程價款結(jié)算總額的3%。

48.根據(jù)《建設工程項目管理規(guī)范》，項目管理目標責任書應在項目實施之前，由企業(yè)的（）

與項目經(jīng)理協(xié)商制定。

A.董事會

B.技術(shù)負責人

C.股東大會

D.法定代表人

【答案】D

【解析】項目管理目標責任書應在項目實施之前，由法定代表人或其授權(quán)人與項目經(jīng)理協(xié)商

制定。教材P33

49.項目總進度目標論證的主要工作有:①確定項目的工作編碼:②編制總進度計劃:③編制

各層進度計劃:④進行進度計劃系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)分析。這些工作的正確順序是

（）。

A.④-①-③-②

B.①-④-③-②

C.②-④-③-①

D.③-②-①-④

【答案】A

【解析】建設工程項目總進度目標論證的工作步驟如下:

(1)調(diào)查研究和收集資料;

(2)進行項目結(jié)構(gòu)分析;

(3)進行進度計劃系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)分析;

(4)確定項目的工作編碼;

50.根據(jù)《建設工程工程量清單計價規(guī)范》，關(guān)于投標人投標報價的說法，正確的是（）。

A.投標人可以進行適當?shù)目們r優(yōu)惠

B.投標人的總價優(yōu)惠不需要反映在綜合單價中

C.規(guī)費和稅金不得作為競爭性費用

D.不同承發(fā)包模式對于投標報價高低沒有直接影響

【答案】C

【解析】建設單位和施工企業(yè)均應按照省、自治區(qū)、直轄市或行業(yè)建設主管部門發(fā)布的標準

計算規(guī)費和稅金，不得作為競爭性費用。

51.某地鐵工程項目,發(fā)包人將14座車站的土建工程分別發(fā)包給14個土建施工單位，對應的機電安裝工程分別發(fā)包給14個機電安裝單位,該發(fā)承包模式屬于

（）模式。

A.施工總承包

B.施工平行發(fā)承包

C.施工總承包管理

D.項目總承包

【答案】B

【解析】教材原文：某地鐵工程施工中，業(yè)主將14座車站的土建工程分別發(fā)包給14個土

建施工單位，14座車站的機電安裝工程分別發(fā)包給14個機電安裝單位，就是典型的施工

平行發(fā)包模式。教材P223。

52.根據(jù)《標準施工招標文件》,關(guān)于變更權(quán)的說法,正確的是（）

A.沒有監(jiān)理人的變更指示,承包人不得擅自變更

B.設計人可根據(jù)項目實際情況自行向承包人作出變更指示

C.監(jiān)理人可根據(jù)項目實際情況按合同約定自行向承包人作出變更指示

D.總承包人可根據(jù)項目實際情況按合同約定自行向分包人作出變更指示

【答案】A

【解析】根據(jù)《標準施工招標文件》中通用合同條款的規(guī)定，在履行合同過程中，經(jīng)發(fā)包人

同意，監(jiān)理人可按合同約定的變更程序向承包人作出變更指示，承包人應遵照執(zhí)行。沒有監(jiān)

理人的變更指示，承包人不得擅自變更。

53.根據(jù)《建設工程流工合國(示范文本)》，關(guān)于安全文明施工費的說法。正確的是（）

A.承包人對安全文明施工費應?？顚Ｓ?，合并列項在財務賬目中備查

B.若基準日期后合同所適用的法律發(fā)生變化，增加的安全文明施工費由發(fā)包人承擔

C.承包人經(jīng)發(fā)包人同意采取合同以外的安全措施所產(chǎn)生的費用由承包人承擔

D.發(fā)包人應在開工后42天內(nèi)預付安全文明施工費總額的50%

【答案】B

【解析】承包人對安全文明施工費應?？顚Ｓ?，承包人應在財務賬目中單獨列項備查，不得

挪作他用，A錯誤。因基準日期后合同所適用的法律或政府有關(guān)規(guī)定發(fā)生變化，增加的安全

文明施工費由發(fā)包人承擔，B正確。承包人經(jīng)發(fā)包人同意采取合同約定以外的安全措施所產(chǎn)

生的費用，由發(fā)包人承擔，C錯誤。除專用合同條款另有約定外，發(fā)包人應在開工后28天

內(nèi)預付安全文明施工費總額的50%，其余部分與進度款同期支付，D錯誤。教材P88-89。

54.下列進度控制工作中，屬于業(yè)主方任務的是

（）。

A.控制設計準備階段的工作進度

B.編制施工圖設計進度計劃

C.調(diào)整初步設計小組的人員

D.確定設計總說明的編制時間

【答案】A

【解析】業(yè)主方進度控制的任務是控制整個項目實施階段的進度，包括控制設計準備階段的工作進度、設計工作進度、施工進度、物資采購工作進度以及項目動用前準備階段的工作進

度。P131

55.施工單位應根據(jù)本企業(yè)的事故預防重點，對綜合應急預案每年至少演練

（）次。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】A

【解析】施工單位應當制定本單位的應急預案演練計劃，根據(jù)本單位的事故預防重點，每年

至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案

演練。p209

56.施工承包人向發(fā)包人索賠的第一步工作是

（）。

A.向發(fā)包人遞交索賠報告

B.將索賠報告報監(jiān)理工程師審查

C.向監(jiān)理人遞交索賠意向通知書

D.分析確定索賠額

【答案】C

【解析】在工程實施過程中發(fā)生索賠事件以后，或者承包人發(fā)現(xiàn)索賠機會，首先要提出索賠

意向，即在合同規(guī)定時間內(nèi)將索賠意向用書面形式及時通知發(fā)包人或者工程師(監(jiān)理人),向?qū)Ψ奖砻魉髻r愿望、要求或者聲明保留索賠權(quán)利，這是索賠工作程序的第一步。教材P263。

57.企業(yè)質(zhì)量管理體系的認證應由

（）進行。

A.企業(yè)最高管理者

B.政府相關(guān)主管部門

C.公正的第三方認證機構(gòu)

D.企業(yè)所屬的行業(yè)協(xié)會

【答案】C

【解析】質(zhì)量管理體系的認證質(zhì)量管理體系由公正的第三方認證機構(gòu)，依據(jù)質(zhì)量管理體系的要求標準，審核企業(yè)質(zhì)量管理體系要求的符合性和實施的有效性，進行獨立、客觀、科學、公正的評價，得出結(jié)認證應按申請、審核、審批與注冊發(fā)證等程序進行。p161

58.現(xiàn)行稅法規(guī)定，建筑安裝工程費用的增值稅是指應計入建筑安裝工程造價內(nèi)的（）。

A.項目應納稅所得額

B.增值稅可抵扣進項稅額

C.增值稅銷項稅額

D.增值稅進項稅額

【答案】C

【解析】建筑安裝工程費用的稅金是指國家稅法規(guī)定應計入建筑安裝工程造價內(nèi)的增值稅銷

項稅額。教材P51。

59.下列施工成本管理措施中，屬于經(jīng)濟措施的是（）

A.做好施工采購計劃

B.選用合適的合同結(jié)構(gòu)

C.確定施工任務單管理流程

D.分解成本管理目標

【答案】D

【解析】經(jīng)濟措施是最易被人們所接受和采用的措施。管理人員應編制資金使用計劃，確定、分解成本管理目標。P100

60.施工生產(chǎn)安全事故應急預案體系由

（）構(gòu)成。

A.綜合應急預案、單項應急預案、重點應急預案

B.企業(yè)應急預案、項目應急預案、人員應急預案

C.企業(yè)應急預案、職能部門應急預案、項目應急預案

D.綜合應急預案、專項應急預案、現(xiàn)場處置方案

【答案】D

【解析】施工生產(chǎn)安全事故應急預案體系的構(gòu)成：綜合應急預案、專項應急預案、現(xiàn)場處置

方案。教材P207。

61.政府質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)參加工程竣工驗收會議的目的是（）

A.簽發(fā)工程竣工驗收意見

B.對工程實體質(zhì)量進行檢查驗收

C.檢查核實有關(guān)工程質(zhì)最的文件和資料

D.對驗收的組織形式、程序等進行監(jiān)督

【答案】D

【解析】在竣工階段，監(jiān)督機構(gòu)主要是按規(guī)定對工程竣工驗收工作進行監(jiān)督：(1)竣工驗收

前，針對在質(zhì)量監(jiān)督檢查中提出的質(zhì)量問題的整改情況進行復查，了解其整改的情況。(2)

竣工驗收時，參加竣工驗收的會議，對驗收的組織形式、程序等進行監(jiān)督。教材P183。

62.施工項目綜合成本分析的基礎是

（）.A.分部分項工程成本分析

B.月度成本分析

C.成本分析

D.單位工程成本分析

【答案】A

【解析】分部分項工程成本分析是施工項目成本分析的基礎。P122

63.根據(jù)《標準施工招標文件》，與當?shù)毓膊块T協(xié)商，在施工現(xiàn)場建立聯(lián)防組織的主體是

（）。

A.承包人

B.監(jiān)理人

C.項目所在地街道

D.發(fā)包人

【答案】D

【解析】除合同另有約定外，發(fā)包人應與當?shù)毓膊块T協(xié)商，在現(xiàn)場建立治安管理機構(gòu)或聯(lián)

防組織，統(tǒng)一管理施工場地的治安保衛(wèi)事項，履行合同工程的治安保衛(wèi)職責。教材P234。

65.項目施工成本的過程控制程序主要包括（）

A.管理控制程序和評審控制程序

B.管理人員激勵程序和指標控制程序

C.管理行為控制程序和目標考核程序

D.管理行為控制程序和指標控制程序

【答案】D

【解析】要做好成本的過程控制，必須制定規(guī)范化的過程控制程序。成本的過程控制中，有

兩類控制程序，一是管理行為控制程序，二是指標控制程序。教材P110

66.對于施工現(xiàn)場易塌方的基坑部位，既設防護欄桿和警示牌，又設置照明和夜間警示示燈，此措施體現(xiàn)了安全隱患處理中的（）原則。

A.單項隱患綜合處理

B.預防與減災并重處

C.直接隱患與間接隱患并治

D.冗余安全度處理

【答案】D

【解析】冗余安全度處理原則：為確保安全，在處理安全隱患時應考慮設置多道防線，即使

有一兩道防線無效,還有冗余的防線可以控制事故隱患。例如:道路上有一個坑，既要設防護

欄及警示牌，又要設照明及夜間警示紅燈。教材P20567.67.某工程項目施工合同約定竣工日期為2020年6月30日在施工中因持續(xù)下雨導致甲供材

料未能及時到貨，使工程延誤至2020年7月30竣工。由于2020年7月1日起當?shù)赜媰r政

策調(diào)整，導致承包人額外支付了30萬元工人工資.關(guān)于增加的30萬元責任承擔的說法，正

確的是（）

A.持續(xù)下雨屬于不可抗力，造成工期延誤，增加的30萬元由承包人承擔

B.發(fā)包人原因?qū)е碌墓て谘诱`，因此政策變化增加的30萬元由發(fā)包人承擔

C.增加的30萬元由政策變化造成，屬于承包人責任，由承包人承擔

D.工期延誤是承包人原因，增加的30萬元是政策變化造成，由雙方共同承擔

【答案】B

（本答案非官方發(fā)布，僅供參考）

【解析】發(fā)包人原因?qū)е碌墓て谘诱`，且法律變化引起的價格調(diào)整可以索賠。因此政策變化

增加的30萬元由發(fā)包人承擔。教材P78、P86。

68.施工定額的研究對象是

（）。

A.工序

B.分項工程

C.分部工程

D.單位工程

【答案】A

【解析】施工定額是以同一性質(zhì)的施工過程一工序，作為研究對象，表示生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量與

時間消耗綜合關(guān)系編制的定額。施工定額是施工企業(yè)(建筑安裝企業(yè))組織生產(chǎn)和加強管理在企業(yè)內(nèi)部使用的一種定額，屬于企業(yè)定額的性質(zhì)。施工定額是工程建設定額中分項最細、定

額子目最多的一種定額，也是建設工程定額中的基礎性定額。施工定額由人工定額、材料消

耗定額和機械臺班使用定額所組成。

69.下列施工進度控制工作中，屬于施工進度計劃檢查的內(nèi)容是

（）。

A.增加施工班組人數(shù)

B.工程量的完成情況

C.根據(jù)業(yè)主指令改變工程量

D.根據(jù)現(xiàn)場條件改進施工工藝

【答案】B

【解析】施工進度計劃檢查的內(nèi)容包括:

①檢查工程量的完成情況;

②檢查工作時間的執(zhí)行情況;

③檢查資源使用及進度保證的情況;

④前一次進度計劃檢查提出問題的整改情況。

70.根據(jù)《建設工程施工合同(示范文本)》，關(guān)于不可抗力后果承擔的說法，正確的有

（）。

A.承包人在施工現(xiàn)場的人員傷亡損失由承包人承擔

B.永久工程損失由發(fā)包人承擔

C.承包人在停工期間按照發(fā)包人要求照管工程的費用由發(fā)包人承擔

D.承包人施工機械損壞由發(fā)包人承擔

E.發(fā)包人在施工現(xiàn)場的人員傷亡損失由承包人承擔

【答案】A,B,C

【解析】不可抗力導致的人員傷亡、財產(chǎn)損失

第四篇：全國二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試試題

2011 全國二級建造師《建設工程施工管理》考試真題

一、單項選擇題（共 70 題，每題 1 分，每題的備選項中，只有 1 個事最符合題意）

1、甲單位擬新建一電教中心，經(jīng)設計招標，由乙設計院承擔該項目設計任務。下列目標中，不

屬于乙設計院項目管理目標的是（）

A.項目投資目標

B.設計進度目標

C.施工質(zhì)量目標

D.設計成本目標

2、某建設工程項目施工采用施工總承包管理模式，其中的二次裝飾裝修工程由建設單位發(fā)包給

乙單位。在施工中，乙單位應該直接接受（）工作指令。

A.建設單位

B.設計單位

C.施工總承包管理企業(yè)

D.施工承包企業(yè)

3、采用項目結(jié)構(gòu)圖對建設工程鮮項目進行分解時，項目結(jié)構(gòu)的分解應喻整個建設工程實施的部

署相結(jié)合，并與將采用的（）結(jié)合。

A．組織結(jié)構(gòu)

B.工作流程

C.職能結(jié)構(gòu)

D.合同結(jié)構(gòu)

4、建設工程施工管理中的組織結(jié)構(gòu)圖反映的是（）。

A.一個項目管理班子中各組成部分之間的邏輯關(guān)系

B.一個項目中各組成部分之間的組織關(guān)系

C.一個項目管理班子中各組成部門之間的組織關(guān)系

D.一個項目中各組成部分之間的邏輯關(guān)系

5、根據(jù)《建設工程工程量清單計價規(guī)范》（GB50500-2008），投標任所填報的分數(shù)的各部分項工

程的綜合單價中不包括（）

A.規(guī)費

B.利潤

C.管理費

D.直接工程費

6.編制施工管理任務分工表，涉及到的事項有：①確定工作部門或個人的工作任務；②項目管

理任務分解；③編制任務分工表。正確的編制程序是（）

A.①②③

B.②①③

C.③①②

D.②③① 關(guān)于工作流程與工作流程圖的說法，正確的是（）

A.業(yè)主方與項目參與方工作流程組織的任務是一致的B.工作流程組織的任務是編制組織結(jié)構(gòu)圖

C.工作流程圖可以用來描述工作流程組織

D.工作流程圖中用雙箭線表示工作間的邏輯關(guān)系

8.根據(jù)《建筑安裝工程費用項目組成》（建標【2003】206 號），下列建筑安裝工程費用項目中，不屬于直接工程費的是（）

A.人工費

B.材料費

C.臨時設施費

D.施工機械使用費

9.根據(jù)《建筑安裝工程費用組成》（建標【2003】206 號），施工現(xiàn)場垂直運輸機械操作司機的工

資屬于建筑安裝工程費用中的（）

A.人工費

B.施工機械使用費

C.現(xiàn)場管理費

D.企業(yè)管理費 10.某工程直接費為 315 萬元，其中措施費為 15萬元，間接費率為 8%，則間接費為（）萬元。

A.12

B.24

C.25.2

D.26.4 11.關(guān)于施工定額的說法，正確的是（）。

A．施工定額是以分項工程為對象編制的定額

B.施工定額由勞動定額、材料消耗定額，施工機械臺班消耗定額組成C.施工定額廣泛適用于施工企業(yè)項目管理，具有一定的社會性

D.施工定額由行業(yè)建設行政主管部門組織有一定水平的專家編制

12.關(guān)于周轉(zhuǎn)性材料消耗量的說法，正確的是（）。

A.周轉(zhuǎn)性材料的消耗量是指材料每次的使用量

B.周轉(zhuǎn)性材料的攤銷量應當用材料的一次使用量和攤銷量兩個指標表示

C.周轉(zhuǎn)性材料的攤銷量供施工企業(yè)組織施工使用

D.周轉(zhuǎn)性材料的消耗與周轉(zhuǎn)使用次數(shù)無關(guān)

13.已知某斗容量 1m3，機械臺班產(chǎn)量為 476 m3，機械利用系數(shù) 0.85，則它在正常工作條件下，1h 純工作時間內(nèi)可以挖土約（）

A.47

B.51

C.56

D.70

14.施工企業(yè)組織生產(chǎn)，編制施工計劃、簽發(fā)任務書的依據(jù)是（）

A.施工預算

B.施工圖預算

C.投標報價

D.項目經(jīng)理責任成本

15.編制施工組織總設計時，資源需求量計劃應在完成（）確定。

A.施工準備工作計劃

B.施工總平面圖

C.施工總進度計劃

D.主要技術(shù)經(jīng)濟指標

16.某建設工程項目經(jīng)理部根據(jù)目標動態(tài)控制原理，將項目目標進行了分解，那么在項目目標實

施過程中，首先應進行的工作是（）

A.確定目標控制的計劃值

B.定期比較目標的計劃值與實際值

C.分析比較結(jié)果，采取糾偏措施

D.收集目標的實際完成值

17.運用動態(tài)控制原理控制施工質(zhì)量時，質(zhì)量目標不僅包括各分部分項的施工質(zhì)量，還包括（）

A.設計圖紙的質(zhì)量

B.采購的建筑材料質(zhì)量

C.簽訂施工合同時業(yè)主的決策質(zhì)量

D.編制監(jiān)理規(guī)劃的質(zhì)量

18.下列各項管理權(quán)力中，屬于施工項目經(jīng)理權(quán)力的是（）

A.自行決定是否分包及選擇分包企業(yè)

B.編制和確定需政府監(jiān)管的招標方案，評選和確定投標、中標單位

C.指揮建設工程項目建設的生產(chǎn)經(jīng)營活動，調(diào)配并管理進入工程項目的生產(chǎn)要素

D.代表企業(yè)法人參加民事活動，形式企業(yè)法人的一切權(quán)力

19.項目管理目標責任書應在項目實施之前，由（）或其授權(quán)人與項目經(jīng)理協(xié)商制定。

A.企業(yè)董事長

B.企業(yè)法定代表人

C.企業(yè)總經(jīng)理

D.主管生產(chǎn)經(jīng)營的副總經(jīng)理

20.下列施工風險管理工作中，屬于風險識別工作的是（）

A.確定風險因素

B.分析風險發(fā)生的概率 C.分析風險損失量

D.提出風險預警

21.根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理案例》，未經(jīng)（）簽字的建筑材料不得在工程上使用。

A.監(jiān)理員

B.專業(yè)監(jiān)理工程師

C.總監(jiān)理工程師代表

D.總監(jiān)理工程師

22.監(jiān)理人員實施旁站監(jiān)理時，發(fā)現(xiàn)施工企業(yè)有違反工程建設強制性標準行為時，應當（）

A.責令施工企業(yè)整改

B.向施工企業(yè)項目經(jīng)理報告

C.向建設單位駐工地代表報告

D.向建設行政主管部門報告

23、某建設工程施工合同約定：“工程預付款從未施工工程尚需的主要材料及構(gòu)件的價值相當于

工程預付款數(shù)額時扣起??”。已知合同總價 200 萬元，工程預付款 24 萬元，主材料費的比重為

60%，則該工程預付款起扣點為（）萬元。

A.24

B.120

C.160

D.176

24、某市擬建一大型會展中心，項目建設單位組織有關(guān)專家對該項目的總進度目標進行論證，在

調(diào)查研究和收集資料后，緊接著應進行的工作是（）。

A.進行進度計劃系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)

B.進行項目結(jié)構(gòu)分析

C.編制各級進度計劃

D.確定工作編碼

25、施工企業(yè)進度控制的任務是依據(jù)（）對施工進度的要求控制施工進度。

A.建設項目總進度目標 B.施工總進度計劃 C.建安工程工期定額

D.施工承包合同

26、在安排一個小型項目施工的進度時，只需編制（）。

A.施工總進度方案

B.施工總進度規(guī)劃

C.施工總進度計劃

D.施工總進度目標

27、根據(jù)《標準施工招標文件》，承包人按照合同規(guī)定將隱蔽工程覆蓋后，監(jiān)理人又要求承包人

對已覆蓋部位揭開重新檢驗，經(jīng)檢驗證明工程質(zhì)量符合要求，由此增加的費用和延誤的工期應由（）承擔。

A.發(fā)包人

B.承包人

C.監(jiān)理人

D.設計單位

28、下列進度計劃中，可直接用于組織施工作業(yè)的計劃是（）。

A.施工企業(yè)的旬生產(chǎn)計劃

B.建設工程項目施工的月度施工計劃

C.施工企業(yè)的月度生產(chǎn)計劃

D.建設工程項目施工季度施工計劃關(guān)于橫道圖特點的說法，正確的是（）。

A.橫道圖無法表達工作間的邏輯關(guān)系

B.可以確定橫道圖計劃的關(guān)鍵工作和關(guān)鍵線路

C.只能用手工方式對橫道圖計劃進行調(diào)整

D.橫道圖計劃適用于打的進度計劃系統(tǒng)

30、建設工程項目施工準備階段的施工預算成本計劃以項目實施方案為依據(jù)，采用（）編 制形成。

A.人工定額

B.概算定額

C.預算定額

D.施工定額

31、施工成本計劃的編制基礎是（）。A.施工成本考核

B.施工成本預測

C.施工成本核算

D.目標成本確定

32、施工成本計劃作為施工成本控制的知道文件，其內(nèi)容包括（）。A.預定的具體成本目標和實現(xiàn)控制目標的措施

B.預定的具體成本目標和有可能出現(xiàn)的成本偏差

C.預定的經(jīng)濟效益目標和實現(xiàn)經(jīng)濟效益目標的手段

D.可能的工程變更和對變更的控制措施

33、施工成本控制過程中，為了及時發(fā)現(xiàn)施工成本是否超支，應該定期進行（）的比較。

A.施工成本計劃值與實際值

B.施工成本計劃值與投標報價

C.成本實際值與投標報價

D.實際工程款支付與合同價

34、某施工項目經(jīng)理對商品混凝土的施工成本進行分析，發(fā)現(xiàn)其目標成本是 44 萬元，實際成本

是 48 萬元，因此要分析產(chǎn)量、單價、損耗率等因素對混凝土成本的影響程度，最適宜采用的分 析方法是（）。

A.比較法

B.構(gòu)成比率法

C.因素分析法

D.動態(tài)比率法

35、某建設工程施工合同約定：工程無預付款，進度款按月結(jié)算，保留金按進度款的 3%逐月扣

留。監(jiān)理工程師每月簽發(fā)付款憑證的最低限額為 25 萬元，經(jīng)計量確認，施工單位第一個月完成 工程款25萬元，第二個月完成工程款30萬元，則第二個月監(jiān)理工程師應簽發(fā)的付款金額為（）萬元。

A.24.25

B.29.1

C.53.35

D.55

36、根據(jù)國際慣例，承包商自由設備的窩工費一般按（）計算。

A.臺班折舊費

B.臺班折舊費+設備進出現(xiàn)場的分攤費

C.臺版使用費

D.同類型設備的租金

37.根據(jù)《質(zhì)量管理體系》（GB/TI9000-2000），施工企業(yè)開展質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的基礎是（）

A.質(zhì)量體系文件

B.質(zhì)量手冊

C.程序文件

D.質(zhì)量計劃

38、建筑工程施工項目開工前編制的工程測量控制方案應由（）批準后實施

A.項目經(jīng)理

B.公司技術(shù)負責人

C.公司總工程師

D.項目技術(shù)負責人

39、建設工程施工項目竣工驗收應由（）組織

A.監(jiān)理單位

B.施工企業(yè)

C.建設單位

D.質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)

40、某建設工程項目施工過程中，由于質(zhì)量事故導致工程結(jié)構(gòu)受到破壞，造成 6000 萬元的直接

經(jīng)濟損失，這一事故屬于（）

A.一般事故

B.較大事故

C.重大事故

D.特別重大事故

41.某批混凝土試塊經(jīng)檢測發(fā)現(xiàn)其強度值低于規(guī)范要求，后經(jīng)法定檢測單位對混凝土實體強度進 行檢測后，其實際強度達到規(guī)范允許和設計要求。這一質(zhì)量事故宜采取的處理方法是（）

A.加固處理

B.修補處理

C.不作處理

D.返工處理

42.建設工程項目開工前，工程質(zhì)量監(jiān)督的申報手續(xù)應由項目（）負責

A.建設單位

B.施工企業(yè)

C.監(jiān)理單位

D.設計單位

43.建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)進行第一次施工現(xiàn)場監(jiān)督檢查的重點是（）

A 施工現(xiàn)象準備情況

B 檢查施工現(xiàn)象計量器具

C 參加建設的各單位的質(zhì)量行為

D 復核項目測量控制定位點

44.建設工程項目施工安全管理工作目標能否達到的關(guān)鍵是（）

A 建設單位安全管理的投入是否到位

B 施工企業(yè)安全管理和安全技術(shù)是否到位

C 監(jiān)理單位對安全管理的重視程度

D 政府部門對項目施工安全監(jiān)管是否到位

45.某建設工程施工進度計劃如下圖所示（時間單位：天）。則該計劃的計劃工期是（）天

A.20

B.21

C.23

D.25

46.在計算雙代號網(wǎng)絡計劃的時間參數(shù)時，工作最早的開始時間應為其所有緊前工作（）

A 最早完成時間的最小值

B 最早完成時間的最大值

C 最遲完成時間的最小值

D 最遲完成時間的最大值

47.已知某建設工程網(wǎng)絡計劃中 A 工作的自由時差為 5 天，總時差為 7 天，監(jiān)理工程師在檢查施

工進度時只有該工作實際進度拖延，且影響總工期 3 天，則該工作實際進度比計劃進度拖延（）天

A.3

B.5

C.8

D.10

48.相對于建設工程固定性的特點，施工生產(chǎn)則表現(xiàn)出（）的特點

A一次性

B流動性

C單件性

D 預約性

49.下列影響工程施工質(zhì)量的因素中，屬于施工質(zhì)量管理環(huán)境因素的是（）

A 施工企業(yè)質(zhì)量的管理制度

B 施工現(xiàn)場得安全防護措施

C 施工現(xiàn)場的交通運輸和道路條件

D 不可抗力對施工質(zhì)量的影響

50.建設工程項目質(zhì)量管理的 PDCA 循環(huán)工作原理中，“C”是指（）

A計劃

B實施

C檢查

D處理

51.下列合同結(jié)構(gòu)圖表示的是（）模式。

A．施工平行發(fā)包

B.施工總承包

C.設計—建造—管理

D.聯(lián)合體承包

52.關(guān)于施工總承包管理模式的說法，錯誤的是（）

A.建設單位可與多個單位組成的聯(lián)合體簽訂施工總承包管理協(xié)議

B.施工總承包管理企業(yè)負責整個項目的施工組織和管理

C.施工總承包管理模式的招標可在設計階段進行

D.施工總承包管理企業(yè)可不經(jīng)過投標，直接承擔部分工程的施工

53.根據(jù)《標準施工招標文件》，現(xiàn)場地質(zhì)勘探資料、水文氣象資料的準確性應由（）負責。

A.地質(zhì)勘察單位

B.發(fā)包人

C.承包人

D.監(jiān)理人

54.根據(jù)《建設工程施工勞務分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214）,某工程承包人租賃一臺

起重機提供給勞務分包人使用，則該起重機的保險應由（）。

A.工程承包人辦理并支付保險費用

B.勞務分包人辦理并支付保險費用

C.工程承包人辦理，但由勞務分包人支付保險費用

D.勞務分包人辦理，但由承包人支付保險費用

55.建筑材料采購合同中約定供貨方負責送貨，交貨日期應以（）為準。

A.供貨方發(fā)貨戳記的日期

B.采購方收獲戳記的日期

C.合同約定的提貨日期

D.承運單位簽發(fā)的日期

56.下列施工安全的制度保證體系中，屬于日常管理制度的是（）

A.安全生產(chǎn)責任制度

B.安全生產(chǎn)獎懲制度

C.安全生產(chǎn)值班制度

D.安全生產(chǎn)檢查制度

57.對全國建設工程安全生產(chǎn)實施統(tǒng)一監(jiān)督管理的部門是（）。

A.國務院技術(shù)監(jiān)督管理部門

B.國務院建設行政主管部門

C.國務院勞動和社會保障部門

D.國務院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門

58.施工企業(yè)在確定建設工程職業(yè)健康安全與環(huán)境管理目標時，一般事故頻率控制目標通常在

（）以內(nèi)。

A.6‰

B.8‰

C.10‰

D.12‰ 59.根據(jù)國務院《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》，造成2 人死亡的生產(chǎn)安全事故屬于（）。

A.特別重大事故 B.重大事故 C.較大事故

D.一般事故

60.某施工企業(yè)瞞報生產(chǎn)安全事故，建設行政主管部分應依法對其處以（）萬元的罰款。

A.10~30

B.30~50

C.50~100

D.100~500 61.關(guān)于建設工程施工現(xiàn)場環(huán)境管理的說法，正確的是（）。

A.施工現(xiàn)場用餐人數(shù)在 50 人以上的臨時食堂，應設置簡易有效的隔油池

B.施工現(xiàn)場外圍設置的圍擋不得低于 1.5m C.一般情況下禁止各種打樁機械在夜間施工

D.在城區(qū)、郊區(qū)城鎮(zhèn)和居住稠密區(qū)，只能在夜間使用敞口鍋熬制瀝青

62.施工現(xiàn)場混泥土攪拌車清洗產(chǎn)生的污水，應（）

A.有組織地直接排入市政污水管網(wǎng)

B.經(jīng)一次沉淀后排入市政排水管網(wǎng)

C.分散直接排入市政污水管網(wǎng)

D.經(jīng)二次沉淀后排入市政排水管網(wǎng)

63.某建設工程的單價合同中，雙方根據(jù)估算的工程量約定了一個合同總價，而在實際結(jié)算時原

合同總價與合同各項單價乘以實際完成工程量之和不一致，則該工程價款結(jié)算應以（）為準

A 簽訂的合同總價 B 合同中各項單價乘以實際完成的工程量之和

C 實際完成的工程量乘以重新協(xié)商的各項單價之和

D 雙方重新協(xié)商確定的單價和工程量

64.關(guān)于成本加固定費用合同的說法，正確的是（）

A 在工程總成本一開始估計不準，可能變化不大的情況下宜采用成本回固定費合同

B 報酬總額隨工程成本的加大而增加

C 由于酬金金額固定，承包商在縮短工期方面沒有積極性

D 通常在非代理型 CM 模式的合同中采用

65.對專業(yè)分包企業(yè)的工作和負責的工程負有協(xié)調(diào)和管理責任并承擔由此造成損失的單位是（）

A 設計單位

B 建設單位

C 施工總承包企業(yè)

D 監(jiān)理單位

66.根據(jù)《標準施工招標文件》，以計日工方式實施變更的零星工作，其價款按（）

A 目前市場上同工種人工的日工資單價

B 承包商提出的計日工單價

C 列入已標價工程量清單中的計日工計價子目及其單價

D 列入已標價工程量清單中分部分項工程的人工費單價

67.根據(jù)《建設工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），承包人未在索賠事件發(fā)生后 28 天內(nèi)

發(fā)出索賠意向通知，將失去請求補償?shù)乃髻r權(quán)利，說明施工索賠具有（）

A真實性

B實效性

C關(guān)聯(lián)性

D 有效性

68.根據(jù)《建設工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），如果干擾事件對建設工程的影響持

續(xù)時間長，承包人應按監(jiān)理工程師要求的合理間隔提交（）

A 索賠意向通知

B 中間索賠依據(jù)

C 中間索賠報告

D 索賠聲明

69.項目專業(yè)技術(shù)負責人組織相關(guān)人員對樁基礎工程進行驗收后，應由（）簽署驗收意見

及驗收結(jié)論，并簽字蓋章。

A．施工企業(yè)施工員

B.專業(yè)監(jiān)理工程師

C.項目專業(yè)負責人

D.建設單位參加驗收的人員

70.關(guān)于施工文件檔案管理的說法，正確的是（）。

A.工程分包企業(yè)應將本單位形成的工程文件整理，立卷后及時移交建設單位

B.由多個單位工程組成的建設項目，工程文件按一個建設工程立卷

C.施工企業(yè)應當在工程竣工驗收前，將形成的有關(guān)工程檔案向建設單位移交

D.工程文件可采用純藍墨水書寫

二、多項選擇題（共 25 題，每題 2 分，每題的備選項中，有 2 個或 2 個以上符合題意，至少有 個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

71.下列項目管理工作中，屬于施工方項目管路任務的有（）。

A．施工質(zhì)量控制

B.施工成本控制

C．施工進度控制

D.分包單位人員管理

E.施工安全管理 72.關(guān)于施工管理職能分工的說法，正確的有（）。

A．管理職能的分工表和崗位責任描述的作用是完全相同的B.不同的管理職能可由不同的職能部門承擔

C.項目各參與方都應編制各自的管理職能分工表

D.管理職能分工表既可用于企業(yè)管理，也可用于項目管理

E.管理職能分工表只反映項目經(jīng)理和項目技術(shù)負責人的工作任務

73.分部（分項）工程施工組織設計的主要內(nèi)容有（）。

A.建設項目的工程概況

B.施工方法的選擇

C.施工機械的選擇

D.勞動力需求量計劃

E．安全施工措施

74.根據(jù)《建設工程項目管理規(guī)范》（GB/T50326—2006），施工企業(yè)項目經(jīng)理在承擔項目施工管

理過程中，應具有的權(quán)限有（）。

A.參與項目招標，投標和合同簽訂

B.制定內(nèi)部計酬方法

C.參與組建項目經(jīng)理部

D.選擇監(jiān)理單位

E.選擇分包人

75.下列施工企業(yè)對施工機械使用費的控制措施中，正確的有（）。

A.盡量減少因安排不當引起的機械閑置

B.加強機械的現(xiàn)場調(diào)度，避免窩工

C.盡量選側(cè)新開發(fā)的新型機械設備

D．加強機械的維修保養(yǎng)

E.做好機上人員與輔助生產(chǎn)人員的協(xié)調(diào)和配合

76.建設工程施工質(zhì)量不符合要求時，正確的處理方法有（）。

A.經(jīng)返工重做或更換器具，設備的檢驗批，應重新進行驗收

B.經(jīng)有資質(zhì)的檢測單位鑒定達到設計要求的檢驗批，應予以驗收

C.經(jīng)有資質(zhì)的檢測單位檢測鑒定達到設計要求，但經(jīng)原設計單位核算仍能滿足結(jié)構(gòu)安全和

使用功能的檢驗批，可予以驗收

D 經(jīng)返修或加固的分項、分部工程，雖然改變外形尺寸但仍然滿足安全使用要求，可按技術(shù)

處理方案和協(xié)商文件進行驗收

E.經(jīng)返修或加固處理人不能滿足安全使用要求的分部工程，經(jīng)鑒定后降低安全等級使用

77.某建設工程的施工網(wǎng)絡計劃如圖所示（時間單位：天），則該計劃的關(guān)鍵線路有（）

A.①-②-③-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩

B.①-②-③--⑦-⑨-⑩

C.①-②-④-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩

D.①-②-④-⑤-⑥-⑧-⑨-⑩

E.①-②-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩

78、下列建設工程施工風險的因素中，屬于技術(shù)風險因素的有（）

A、承包商管理人員的能力

B、工程設計文件

C、工程施工方案

D、合同風險

E、工程機械

79、根據(jù)《建筑安裝工程費用項目組成》（建標[2003]206 號），下列應計入建筑安裝工程材料費 的有（）

A、材料原價

B、材料的運輸損耗費 C、庫存材料盤虧

D、材料運雜費

E、新型材料試驗費

80、根據(jù)《建筑安裝工程費用項目組成》（建標[2003]206 號），下列應計入建筑安裝工程間接費 的有（）

A、工程排污費

B、危險作業(yè)意外傷害保險

C、社會保障費

D、環(huán)境保護費

E、材料二次搬運費

81、采用《建設工程工程量清單計價規(guī)范》（GB50500-2008）進行招標的工程，企業(yè)在投標報價

時，不得作為競爭性費用的有（）

A、垂直運輸費

B、安全文明施工費

C、分部分項工程費

D、規(guī)費

E、稅金

82、編制人工定額時，應計入工人定額時間的有（）

A、材料供應不及時造成的停工時間

B、施工組織混亂造成的停工時間

C、由于施工工藝特點引起的工作中斷所必需的時間

D、工人在工作過程中為恢復體力所必需的短暫休息時間

E、工人違背勞動紀律損失的時間

83、下列某大跨度體育場項目鋸結(jié)構(gòu)施工的成本管理措施中，屬于技術(shù)措施的有（）

A、確定項目管理班子的任務和職能分工

B、分析鋼結(jié)構(gòu)吊裝作業(yè)的成本目標

C、修訂鋼結(jié)構(gòu)吊裝施工合同條款

D、提出多個鋼結(jié)構(gòu)吊裝方案

E、改變吊裝用的施工機械

84、施工安全技術(shù)交底要求做好“四口”“五臨邊”的防護設施，其中“四口”指（）

A、通道口

B、工地出入口

C、樓梯口

D、電梯井口

E、預留洞口 85、《職業(yè)健康安全管理體系—規(guī)范》（GB/T28001-2001）的構(gòu)成要素有（）

A、策劃

B、持續(xù)改進

C、實施與運行

D、檢查和糾正措施

E、管理評審

86、與平行承發(fā)包模式相比，施工總承包模式的特點有（）

A、業(yè)主的合同管理工作量大大減小

B、業(yè)主的組織和協(xié)調(diào)工作量大大減小

C、業(yè)主的投資控制難度大

D、建設周期可能比較長，不利于進度控制

E、合同交互界面比較多，應非常重視各合同之間界面的定義

87、承包人提交竣工驗收申請報告的條件包括（）

A、合同范圍內(nèi)的單位工程和工作已完成并符合合同要求

B、發(fā)包人已支付竣工結(jié)算價款

C、已按合同要求備齊了符合要求的竣工漿料

D、竣工驗收資料已經(jīng)檔案管理部門驗收合格

E、監(jiān)理人已經(jīng)出具質(zhì)量評估報告

88、根據(jù)《建設工程施工專業(yè)分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213）,關(guān)于分包人責任和義務 的說法，正確的有（）A、分包人應履行并承擔總包合同中與分包工程有關(guān)的承包人所有義務與責任

B、未經(jīng)承包人許可，分包人與發(fā)包人直接發(fā)生工作聯(lián)系，須承擔違約責任

C、分包人可拒絕承包人根據(jù)分包合同發(fā)出的指令

D、完成合同約定的設計任務，承包人承擔由此發(fā)生的費用

E、工程未交付承包人前，負責已完分包工程的成品保戶工作

89、關(guān)于總價合同的說法，正確的有（）

A、采用固定總價合同，雙方結(jié)算比較簡單，但承包商承擔了較大的風險

B、發(fā)包人能更容易、更有把握地對項目進行控制

C、固定造價合同適用于工程結(jié)構(gòu)和技術(shù)復雜的工程

D、在固定總價合同中，承包人承擔的工程量風險主要是人工費上漲

E、由于承包人的失誤導致投標報價計算錯誤，合同總價不予調(diào)整

90.施工企業(yè)在施工進度計劃檢查后編制的進度報告，其內(nèi)容包括（）

A.進度計劃的編制說明

B.實際工程進度與計劃進度的比較

C.進度計劃在實施工程中存在的問題及其原因分析

D.進度執(zhí)行情況對工程質(zhì)量、安全和施工成本的影響情況

E.進度的預測

91.施工進度控制的技術(shù)措施涉及對實現(xiàn)進度目前有利的技術(shù)，包括（）

A.施工人員

B 施工技術(shù)

C.施工方法

D.施工機械

E.信息處理技術(shù)

92.施工質(zhì)量影響因素主要由“4 MIE”，其中 “4MIE”是指（）

A.人

B.機械

C.方法

D.環(huán)境

E.材料

93.根據(jù)《建筑工程質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》，單位（子單位）工程質(zhì)量驗收合格的規(guī)定有（A.單位（子單位）工程所含分部（子分部）工程的質(zhì)量均應驗收合格

B.質(zhì)量控制資料應完整

C.單位（子單位）工程所含有分部工程有關(guān)安全和功能的檢測資料應完整

D.主要功能項目的抽查結(jié)果應符合相關(guān)專業(yè)質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定

E.單位工程的工程監(jiān)理質(zhì)量評估記錄應符合各項要求

94.建筑工程施工事故調(diào)查報告的主要內(nèi)容應該包括（）

A.工程概況、事故概況

B.質(zhì)量事故的處理依據(jù)

C.事故調(diào)查中的有關(guān)數(shù)據(jù)、資料

D．事故處理的建議方案

E.事故處理的初步結(jié)論

95.關(guān)于施工安全管理任務的說法，正確的有（）

A．施工平面圖設計是施工安全管理計劃的主要內(nèi)容

B．施工班組應設置兼職的安全員

C、施工管理控制主要以施工活動中的人力、物力和環(huán)境為對象

D、創(chuàng)建安全文明示范工地是施工安全管理目標實施的主要內(nèi)容之一

E 所有施工項目均應制定單項安全技術(shù)方案和措施

2011 全國二級建造師《建設工程施工管理》考試答案

1-10 C C D C A B C C B D

11-20 B B B A C D B C B A 21-30 B A C B D C A B C D

31-40 B A A C C A A D C C 41-50 C A C B C B D B A C

51-60 A D B A B D B A D D 61-70 C D B A C C D C B C 71-75 ABCE BCD BCE ABC ABDE 76-80 ABCD ABE BCE ABD ABC 81-85 BDE CD DE ACDE ACDE 86-90 ABD AC BE ABE BCDE 91-95 CD

ABCE ABCD ACD AB

想得到更多二級建造師考試試題，可以聯(lián)系扣扣： 1719122319，或者加入建造師交流群：227310047，資料免費索取。

第五篇：2013全國二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試-法規(guī)試卷真題

南通上元教育

http://www.tmdps.cn 2012全國二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試

建設工程法規(guī)及相關(guān)知識試卷

一、單項選擇題(共60題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)1.關(guān)于注冊建造師執(zhí)業(yè)管理的說法，正確的是（）。

A.施工中形成的施工管理文件，應當由注冊建造師簽字或加蓋執(zhí)業(yè)印章 B.施工單位簽署質(zhì)量合格的文件上，必須有注冊建造師的簽字蓋章 C.所有工程施工項目負責人必須由本專業(yè)注冊建造師擔任

D.大型工程項目施工負責人可以由一級或者二級注冊建造師擔任

2.關(guān)于注冊建造師信用檔案信息管理的說法，正確的是（）。A.注冊建造師信用檔案不包括注冊建造師業(yè)績 B.不良行為記入信用檔案，良好行為不必記入

C.注冊建造師信用檔案信息應按照有關(guān)規(guī)定向社會公示 D.由于信用檔案信息包括個人基本情況，所以不需要公示

3.《中華人民共和國建設工程質(zhì)量管理條例》屬于（）。A.法律

B.行政法規(guī)

C.部門規(guī)章

D.司法解釋

4.總承包單位收到固定管理費后將承包工程全部轉(zhuǎn)包給其他具有相應資質(zhì)的公司。從民事法律行為角度看，該行為無效的原因是（）。A.行為人不具有相應的行為能力

B.行為人意思表示不真實 C.行為內(nèi)容不合法

D.行為形式不合法

5.下列民事行為中，屬于民事法律行為的是（）。A.投標人之間相互約定抬高投標報價

B.投標人在提交投標文件截止日前撤回了投標文件

C.施工人員按照低于強制性國家標準的合同要求進行施工 D.承接分包工程的建筑公司將專業(yè)工程再分包

6.表見代理的法律后果應該由（）承擔。

A.代理人

B.被代理人

C.第三人

D.代理人和第三人

7.債權(quán)人無正當理由拒絕接受履行，致使債務人難以履行債務時，債務人可以采取的消滅債務的方式是（）。

A.抵銷

B.提存

C.混同

D.免除

8.勞動合同期限一年以上不滿三年的，試用期最長不得超過（）個月。A.1

B.2

C.3

D.6

9.勞動合同補償標準中的月工資是指勞動者在勞動合同解除或終止前()個月的平均工資。

A.3

B.6

C.10

D.12

10.行政機關(guān)作出（）決定之前，應當告知當事人有要求舉行聽證的權(quán)利。咨詢電話：0513-85585583

85585537 85585523

85336683 南通上元教育

http://www.tmdps.cn A.警告

B.開除

C.責令停產(chǎn)停業(yè)

D.撤職處分

11.項目經(jīng)理強令作業(yè)人員違章冒險作業(yè)，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的，其行為構(gòu)成（）。

A.重大勞動安全事故罪

B.重大責任事故罪 C.工程重大安全事故罪

D.危害公共安全罪

12.下列行為中，屬于要約的是（）。

A.發(fā)布招標公告

B.寄送價目表

C.寄送訂貨單

D.發(fā)布招股說明書

13.根據(jù)《合同法》，不屬于承諾構(gòu)成要件的是（）。A.承諾需由受要約人向要約人作出 B.承諾必須以書面的形式通知要約人

C.承諾的內(nèi)容應當與要約的實質(zhì)性內(nèi)容一致 D.承諾必須在要約有效期內(nèi)作出

14.根據(jù)《合同法》，不可以采用口頭形式的合同是（）。A.租賃合同

B.買賣合同

C.建設工程合同

D.借款合同

15.下列行為中，屬于當事人應當承擔締約過失責任的是（）。A.承包人沒有按照合同約定的時間完成工程 B.發(fā)包人沒有按照合同約定的時間支付工程款 C.承包人在資格預審時沒有通過審查

D.承包人在訂立合同時故意隱瞞其不良財產(chǎn)狀況，給發(fā)包人造成損失

16.甲乙雙方簽訂買賣合同的情形是：2010年11月10日，甲在合同書上簽字后寄送乙方;2010年11月20日，乙在合同書上簽字，并將雙方簽字的合同書寄還甲;2010年11月30日，甲收到該合同書;合同書約定合同于2010年12月10日生效。則該合同成立時間是（）。

A.2010年11月10日

B.2010年11月20日 C.2010年11月30日

D.2010年12月10日

17.因欺詐、脅迫訂立的合同，（）的應認定為無效合同。A.當事人產(chǎn)生重大誤解

B.損害合同相對人利益 C.當事人意思表示不真實

D.損害國家利益

18.后履行合同義務的一方當事人出現(xiàn)（）情形時，先履行合同義務的當事人不得以此主張不安抗辯權(quán)。

A.經(jīng)營狀況嚴重惡化

B.喪失商業(yè)信譽

C.企業(yè)負有巨額債務

D.轉(zhuǎn)移資產(chǎn)以逃避債務

19.債務人放棄到期債權(quán)或無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)，對債權(quán)人造成損害的，債權(quán)人可以行使撤銷權(quán)。自債務人的行為發(fā)生之日起（）內(nèi)沒有行使撤銷權(quán)的，該撤銷權(quán)消滅。

咨詢電話：0513-85585583

85585537 85585523

85336683 南通上元教育

http://www.tmdps.cn A.6個月

B.1年

C.2年

D.5年

20.根據(jù)《合同法》，債務人轉(zhuǎn)讓合同債務應當（）A.通知債權(quán)人

B.與債權(quán)人協(xié)商 C.經(jīng)過債權(quán)人的同意

D.重新簽訂合同

21.甲乙簽訂總價100萬元的買賣合同，雙方約定：甲向乙交納10萬元定金，貨到付款;如一方違約，向?qū)Ψ街Ц?5萬元違約金。甲如約交付了定金。合同履行中，乙不能按期交貨構(gòu)成違約，雙方解除合同。則乙最多向甲支付（）萬元。

A.15

B.20

C.25

D.30

22.一般保證的保證人與債權(quán)人未約定保證期間的，保證期間為主債務履行期屆滿之日起（）。

A.3個月

B.6個月

C.1年

D.2年

23.關(guān)于留置的說法，正確的是（）A.留置的標的是不動產(chǎn)

B.不轉(zhuǎn)移對物的占有是留置與質(zhì)押的顯著區(qū)別 C.留置權(quán)人負有妥善保管留置財產(chǎn)的義務

D.置物留置期間債權(quán)人不能與債務人協(xié)議處理留置物

24.仲裁機構(gòu)制作的調(diào)解書（）發(fā)生法律效力。

A.在調(diào)解書作出時

B.在當事人達成調(diào)解協(xié)議時 C.在調(diào)解書送達對方時

D.經(jīng)雙方當事人簽收時

25.下列證據(jù)中，屬于民事證據(jù)中書證的是（）。A.法律條文

B.法院的司法解釋 C.施工合同復印件

D.建筑施工規(guī)范

26.根據(jù)《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》，當事人申請證據(jù)保全的，應在（）提出。

A.舉證期限屆滿前

B.首次開庭前15日 C.不遲于舉證期限屆滿前7日

D.一審法庭辯論終結(jié)前

27.申請訴前財產(chǎn)保全應當向（）人民法院申請。A.財產(chǎn)所在地

B.被告住所地 C.合同履行地

D.原告所在地

28.根據(jù)《民事訴訟法》，人民法院自收到強制執(zhí)行申請書之日起超過（）未執(zhí)行的，申請人可以向上一級人民法院申請強制執(zhí)行。

A.3個月

B.6個月

C.1年

D.2年

29.某施工合同僅約定工程質(zhì)量產(chǎn)生爭議時由甲仲裁委員會仲裁。合同履行中，發(fā)包人與承包人在工程質(zhì)量和工程價款上產(chǎn)生糾紛。承包人向甲仲裁委員會申請仲裁，發(fā)包人提出管轄異議，關(guān)于該案件仲裁受理的說法中，正確的是（）。咨詢電話：0513-85585583

85585537 85585523

85336683 南通上元教育

http://www.tmdps.cn A.質(zhì)量與結(jié)算爭議均應由甲仲裁委員會受理

B.合同仲裁條款約定無效 C.雙方必須簽訂補充仲裁協(xié)議 D.雙方協(xié)商不成，質(zhì)量糾紛由甲仲裁委員會受理

30.債務人向債權(quán)人表示同意支付欠款，該行為引起訴訟時效的（）A.中止

B.中斷

C.延長

D.消滅

31.下列財產(chǎn)中，不能作為抵押財產(chǎn)的是()。A.正在建造的船舶

B.在建工程項目 C.城市土地使用權(quán)

D.被法院扣押的車輛

32.同一動產(chǎn)上已設立抵押權(quán)或者質(zhì)權(quán)，該動產(chǎn)又被留置，（）優(yōu)先受償。A.抵押權(quán)人

B.質(zhì)權(quán)人

C.留置權(quán)人

D.已登記的擔保物權(quán)人

33.根據(jù)《物權(quán)法》，建設用地使用權(quán)自（）之日起設立。A.取得建設用地使用權(quán)證書

B.建設用地使用權(quán)登記

C.建設用地使用權(quán)登記信息公示

D.建設用地使用權(quán)登記信息公示

34.建設用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓的，使用期限由（），但不得超過建設用地使用權(quán)剩余期限。

A.法律直接規(guī)定

B.當事人約定 C.出讓人決定

D.受讓人決定

35.建設單位取施工許可證后，若不能按期開工，應當向發(fā)證機關(guān)申請延期，延期不超過（）個月。

A.1

B.2

C.3

D.4

36.專業(yè)工程分包單位可以將（）分包給符合資質(zhì)條件的分包單位。A.全部專業(yè)工程

B.部分專業(yè)工程 C.專業(yè)工程施工管理

D.勞務作業(yè)

37.工程監(jiān)理單位與所監(jiān)理工程的（）有隸屬關(guān)系時，不得承擔該工程的監(jiān)理業(yè)務。

A.建設單位

B.設計單位

C.施工單位

D.勘察單位

38.關(guān)于建設項目招標的說法，正確的是()A.施工單項合同估算價在50萬元人民幣以上的項目必須進行招標 B.使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目可以不進行招標 C.采用特定的專利或者專有技術(shù)的項目必須進行招標

D.大型基礎設施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目必須進行招標

39.某建筑公司對已經(jīng)提交的投標文件進行修改，可以在（）修改投標文件，并書面通知招標人。

A.投標有效期內(nèi)

B.評標之前

C.投標文件截止時間后

D.提交投標文件截止時間前 咨詢電話：0513-85585583

85585537 85585523

85336683 南通上元教育

http://www.tmdps.cn 40.下列行為中，屬于投標人與招標人串通投標行為的是（）。A.投標人為了爭取中標而降低報價

B.投標人之間通過競價內(nèi)定中標人，再參加投標 C.某投標人為其他投標人陪標

D.開標前招標人將其他投標人投標信息告知某投標人

41.根據(jù)《工程建設項目施工招標投標辦法》投標有效期從（）之日開始計算。

A.發(fā)布招標文件

B.購買招標文件 C.提交投標文件截止

D.發(fā)布中標通知

42.生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人因違反安全生產(chǎn)管理職責受到刑事處罰的，自刑罰執(zhí)行完畢之日起最長（）年內(nèi)不得擔任任何生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人。A.1

B.3

C.5

D.7

43.關(guān)于建設單位安全責任的說法，錯誤的是（）A.應當向施工單位提供資料，并對資料的真實性、正確性、完整性負責 B.應當依法履行合同，不得壓縮合同約定的工期 C.應當進行安全施工技術(shù)交底 D.應當對拆除工程進行備案

44.建設工程施工總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的，關(guān)于安全生產(chǎn)責任的說法，正確的是()。

A.分包合同中就應當明確總、分包單位各自的安全生產(chǎn)方面的權(quán)利和義務 B.分包單位的安全生產(chǎn)責任由分包單位獨立承擔 C.總承包單位對分包單位的安全生產(chǎn)承擔全部責任

D.總承包單位和分包單位對施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)承擔同等責任

45.關(guān)于安全生產(chǎn)許可證的說法，錯誤的是（）。A.沒有取得施工許可證的不得頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證

B.未取得安全生產(chǎn)許可證的企業(yè)，不得從事建筑施工活動 C.建設主管部門在頒發(fā)的施工許可證時，應當對已經(jīng)確定的建筑施工企業(yè)是否有安全生產(chǎn)許可證進行審查

D．企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證后，不得降低安全生產(chǎn)條件

46.根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》，對涉及（）的裝修工程，建設單位應委托原設計單位或具有相應資質(zhì)等級的設計單位提出設計方案。A.增加工程造價總額

B.建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動 C.增加工程內(nèi)部內(nèi)修

D.改變建筑工程局部使用功能

47.施工人員對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊，應當在（）下現(xiàn)場取樣并遞交檢測。A.監(jiān)理單位或建設單位

B.設計單位或監(jiān)理單位 C.建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)或監(jiān)理單位

D.施工單位或建設單位 咨詢電話：0513-85585583

85585537 85585523

85336683 南通上元教育

http://www.tmdps.cn 48.施工單位承擔保修責任的前提條件之一是（）。A.非施工單位原因產(chǎn)生的質(zhì)量問題 B.工程未按期交工

C.屬于保修書中約定的保修范圍 D.工程價款結(jié)算完畢

49.根據(jù)《產(chǎn)品標識與標注規(guī)定》，所有產(chǎn)品或者包裝上的標識必須有()。A.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明

B.中英文標明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址 C.生產(chǎn)日期和安全使用或失效日期 D.警告標志或者中英文警示說明

50.根據(jù)《實施工程建設強制性標準監(jiān)督規(guī)定》，對工程建設施工，監(jiān)理、驗收等階段執(zhí)行強制性標準的情況實施監(jiān)督的機構(gòu)是（）。

A.建設項目規(guī)劃審查部門

B.建筑安全監(jiān)督管理機構(gòu) C.工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)

D.工程建設標準批準部門

51.某建設項目可能造成重大環(huán)境影響時，建設單位應當在計劃部門批準建設項目設計任務書之前組織編制環(huán)境影響()。

A.報告書

B.報告表

C.公告書

D.登記表

52.施工圖設計文件審查機構(gòu)在進行節(jié)能設計審查時，應當審查（）。A.建設單位的節(jié)能設計要求

B.施工單位落實節(jié)能設計的水平C.節(jié)能設計是否符合節(jié)能強制性標準

D.空調(diào)制冷系統(tǒng)生產(chǎn)廠家節(jié)能技術(shù)的應用狀況

53.依法應當進行消防設計審核的建筑工程的消防設計文件應由（）報送公安機關(guān)消防機構(gòu)審核。

A.建設單位

B.設計單位

C.施工單位

D.監(jiān)理單位

54.仲裁當事人達成仲裁和解協(xié)議的，一方當事人撤回仲裁申請后反悔的，另一方當事人（）。

A.可申請仲裁機構(gòu)強制執(zhí)行

B.可申請法院判決

C.可申請仲裁庭恢復審理

D.不得再就同一事項申請仲裁

55.當事人申請撤銷仲裁裁決的，應當自收到裁決書之日起（）內(nèi)提出。A.3個月

B.6個月

C.1年

D.2年

56.工程項目建設過程中發(fā)生下列情形時，不能提起行政訴訟的是（）。A.建設單位壓縮合同給定工期被處以罰款 B.施工單位因偷工減料被責令停業(yè)整頓

C.監(jiān)理單位轉(zhuǎn)讓工程監(jiān)理業(yè)務被吊銷資質(zhì)證書 D.建設行政管理部門對工作人員的獎懲決定

咨詢電話：0513-85585583

85585537 85585523

85336683 南通上元教育

http://www.tmdps.cn 57.下列請求事項中，屬于人民法院不予受理公民法人申請行政復議的事項的是（）。

A.對吊銷許可證和執(zhí)照等行政處罰不服的 B.對財產(chǎn)的查封等行政強制措施不服的

C.認為行政機關(guān)侵犯法律規(guī)定的經(jīng)營自主權(quán)的 D.認為某地方性法規(guī)違法的

58.建設工程施工合同發(fā)承包雙方協(xié)議選擇國內(nèi)某仲裁機構(gòu)后，承包人請求人民法院確認該仲裁協(xié)議效力的，應由（）中級人民法院管轄。A.仲裁協(xié)議簽訂地

B.該仲裁機構(gòu)所在地 C.建設工程所在地

D.承包人住所地

59.律師出庭的權(quán)利是基于（）而產(chǎn)生的。

A.人民法院的允許

B.委托合同與單方授權(quán) C.當事人一方無訴訟能力

D.維護社會合法權(quán)益

60.合同生效后，履行地點約定不明確，雙方不能達成補充協(xié)議，按照交易習慣又無法確定的，給付貨幣的應該在（）履行。

A.給付貨幣一方所在地

B.接受貨幣一方所在地 C.合同簽訂地

D.被告所在地

二、多項選擇題(共20題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選擇，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分)61.下列國家機關(guān)中，有權(quán)制定地方性法規(guī)的有（）。A.省、自治區(qū)、直轄市的人民代表大會及其常委會 B.省、自治區(qū)、直轄市的人民政府

C.省級人民政府所在地的市級人民代表大會及其常委會 D.省級人民政府所在地的市級人民政府 E.國務院各部委

62.下列作品中，屬于著作權(quán)保護對象的有（）A.建筑作品

B.工程設計圖

C.注冊商標 D.外觀設計專利

E、立體作品

63.關(guān)于招標投標活動公開原則的說法，正確的有（）。

A.招標信息公開

B.評標標準公開

C.開標程序公開 D.評標委員會組成人員公開

E、中標結(jié)果公開

64.下列行為中，屬于投標人串通投標的有（）。A.投標人之間先行內(nèi)部競價確定中標人

B.投標人之間互相約定抬高或者壓低投標報價 C.招標人向投標人泄露標底

D.投標人借用其他企業(yè)名義投標 E.招標人預先內(nèi)定中標人

咨詢電話：0513-85585583

85585537 85585523

85336683 南通上元教育

http://www.tmdps.cn 65.下列屬于安全生產(chǎn)從業(yè)人員權(quán)利的有（）。

A.知情權(quán)

B.對違章指揮和強令冒險作業(yè)的拒絕權(quán) C.請求賠償權(quán)

D.危險報告權(quán)

E.緊急避險權(quán)

66.根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，建設單位應當在拆除工程施工15日前，將()報送工程所在的縣級以上建設行政主管部門備案。A.施工單位資質(zhì)等級證明

B.擬拆除建筑物，構(gòu)筑物及可能危及毗鄰建筑的說明 C.相鄰建筑物和構(gòu)筑物及地下工程的有關(guān)資料

D.拆除施工組織方案

E.堆放、清除廢棄物的措施

67.關(guān)于修改建設工程設計文件的說法，正確的有（）。A.經(jīng)原設計單位書面同意，建設單位可委托其他具有相應資質(zhì)的單位修改設計文件

B.設計文件不符合建設工程強制性標準時，施工單位有權(quán)要求設計單位修改 C.建設單位可以任意委托其他設計單位修改設計文件

D.設計文件需要做重大修改的，建設單位應當先報原審批機關(guān)批準 E、設計文件不符合合同約定時，監(jiān)理單位有權(quán)修改設計

68、根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》，最低保修期限不低于2年的工程有（）。A.外墻防滲漏

B.設備安裝

C.給排水管道

D.防水工程

E、裝修工程

69.關(guān)于消防設計審核和驗收的說法，正確的有（）。

A.建設單位應當將建筑工程消防設計文件報送公安機關(guān)消防機構(gòu)審核

B.建筑工程消防設計圖紙不合格的，建設行政主管部門不得發(fā)給施工許可證 C.經(jīng)審核的建筑工程消防設計需要變更的，應經(jīng)監(jiān)理單位同意

D.公共場所室內(nèi)裝修、裝飾應當使用經(jīng)法定檢驗機構(gòu)檢驗合格的不燃、難燃材料 E.依法應當進行消防設計審核的工程竣工時，必須經(jīng)公安消防機構(gòu)進行消防驗收

70.在員工出現(xiàn)下列情形時，施工企業(yè)可隨時解除勞動合同的有()。

A.在試用期間被證明不符合錄用條件

B.嚴重失職給本單位造成重大損失 C.嚴重違反施工企業(yè)規(guī)章制度

D.被依法追究民事責任 E、被依法追究刑事責任

71.根據(jù)《工程建設項目施工招標投標辦法》的規(guī)定，以下情形中將被作為廢標處理的有（）。

A.未按招標文件要求提交投標保證金的

B.投標人名稱或組織結(jié)構(gòu)秘資格預審時不一致的

C.未按規(guī)定的格式填寫，內(nèi)容不全或關(guān)鍵字跡模糊、無法辨認的 D.只有法定代表人蓋章并未簽字的

E.聯(lián)合體投標未附聯(lián)合體各方共同投標協(xié)議的

72.工程監(jiān)理單位在工程監(jiān)理過程中形成的文件，主要包括（）。咨詢電話：0513-85585583

85585537 85585523

85336683 南通上元教育

http://www.tmdps.cn A.監(jiān)理規(guī)劃

B.監(jiān)理月報中的有關(guān)質(zhì)量問題 C.建設工程施工許可證

D.進度控制文件 E.監(jiān)理會議紀要中的有關(guān)質(zhì)量問題

73.《民法通則》規(guī)定，承擔民事責任的方式主要有（）。A.排除妨礙

B.賠償損失

C.返還財產(chǎn) D.支付定金

E.消除影響、恢復名譽

74.關(guān)于格式合同與非格式合同的表述中，正確的有（）。A.格式合同，又稱為定式合同、附和合同或一般交易條件 B.提供格式條款一方加重對方責任的，該條款無效

C.提供格式條款一方免除其責任、排除對方主要權(quán)利的，該條款無效 D.格式條款和非格式條款不一致的，應當采用格式條款

E.對格式條款有兩種以上解釋的，應當作出有利于提供格式條款一方的解釋

75.建設單位的下列行為中，不符合《建設工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定的有（A.任意壓縮合理工期的

B.迫使承包方以高于成本的價格競標的

C.建設項目必須實行工程監(jiān)理而未實行工程監(jiān)理的 D.未按照國家規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)的

E.施工圖設計文件未經(jīng)審查或者審查不合格，擅自施工的

76、重大誤解是導致合同變更與撤銷原因之一，重大誤解的構(gòu)成條件有（A.表意人因為誤解作出了意思表示 B.表意人的誤解是重大的

C.誤解是由表意人自己的過失造成的 D.誤解 不應是表意人故意發(fā)生的 E.誤解可以是表意人自己有意造成的

77、關(guān)于定金與預付款的說法，正確的是（）。A.定金與預付款的約定都是在交款后生效 B.定金和預付款在合同履行后都可以抵作價款

C.定金是為了擔保合同履行，預付款是為對方履行合同提供資金幫助 D.定金是從合同，預付款是主合同的組成部分 E、定金和預付款都適用雙倍罰款

78、根據(jù)《仲裁法》，仲裁裁決可能被撤銷的情形有（）。A.裁決的事項超出仲裁協(xié)議約定的范圍 B.依據(jù)偽造的證據(jù)作出的裁決 C.雙方當事人均對裁決不服

D.重大案件適用了獨任仲裁庭審理 E、沒有仲裁協(xié)議

79、下列有關(guān)鑒定的情形中，屬于可以申請重新鑒定的有（）。咨詢電話：0513-85585583

85585537 85585523

85336683

。9））南通上元教育

http://www.tmdps.cn A.鑒定機構(gòu)不具備相關(guān)的鑒定資格

B.鑒定過程中鑒定人員有違法行為但與當事人申請鑒定的案件無關(guān) C.鑒定機構(gòu)并非當事人一方愿意選擇的 D.鑒定程序本身嚴重違法 E、鑒定結(jié)論明顯依據(jù)不足

80、建設工程價款優(yōu)先受償權(quán)的范圍是（）。

A.施工工作人員的報酬

B.實際支付的建筑構(gòu)配件價款 C.欠付工程價款的利息

D.實際支付的材料款 E、當事人未約定的墊資利息

咨詢電話：0513-85585583

85585537 85585523 85336683