第一篇：2014法規時間

2013年一級建造師建設法規時間速記

2013年3月21日來源：233網校評論(1)分享到 我的做題記錄

1.初始注冊的有效期為3年，延續注冊的有效期為3年，變更注冊延續原有效期。P3

2.發明專利權的期限是20年，實用新型和外觀設計專利的期限是10年，均自申請之日計數。P19

3.預告登記后，債權消滅或者自能夠進行不動產登記之日起3個月內未申請登記的，預告登記失效。P24

4.建設單位應當自領取施工許可證之日起3個月內開工，因故不能按期開工的，應當向發證機關申請延期，延期以兩次為限，每次不超過3個月。也就是說最多可在九個月內開工。既不開工又申請延期或者超過延期時限的，施工許可證自行廢址。停工一個月內又復工建設單位要向發證機關報告。停工滿一年的工程復工前，建設單位應當報發證機關核驗施工許可證。按照規定批準開工報告的建筑工程，因故不能按期開工或者中止施工的，應及時向批準機關報告情況。因故不能按期開工超過六個月的，應當重新辦理開工報告的批準手續。不可延期。P30

5.評標委員會提出書面評標報告后，招標人一般應當在15日內確定中標人，但最遲應當在投標有效期結束日30個工作日前確定。后30個工作日用來訂立合同。

6.招標人何中標人應當自中標通知書發出之日起三十日內，按照招標文件和中標人是投標文件訂立書面合同。在訂立合同后5個工作日內，應當向未中標的投保人退還投標保證金。P

7.招標人應當自確定中標人之日起15日內，向有關行政監督部門提交招標投標情況書面報告。（所謂確定中標人只是有了對象但不是一定簽訂了合同）

8.自招標文件出售之日起至停止出售之日止，最少不得少于5個工作日。招標人對已發出的招標文件進行必要的澄清或者修改的，應當在招標文件要求提交投標文件截止時間至少15日前，以書面形式通知所有招標文件收受人。招標文件開始出售起至投保人提交投標文件截止之日止，最短不少于20日。P53-54

9.事故現場有關人員應當立即向本單位負責人報告。單位負責人接到報告后，應當于1小時內向事故發生地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門和有安全生產監督管理職責的有關部門報告。有關部門逐級上報事故情況每級上報的時間不得超過2個小時。事故情況報告后出現新的情況的，應當及時補報。自事故發生之日起30日內，事故造成的傷亡人數發生變化的，應當及時補報。道路交通事故、災事故自發生之日起7日內應當及時補報。P65-66

10.事故調查組應當自事故發生之日起內提交事故調查報告；特殊情況下。經批準可以適當延長。但延長的期限最長不得超過。重大事故、較大事故、一般事故，負責事故調查的人民政府應當自收到事故調查報告之日起15日內，做出批復；特別重大事故30日內批復，特殊情況可以適當延長，但延長時間最長不超過30日。P68

11.對有根據認為不符合保障安全生產的國家標準或者行業標準的設施、設備、器材予以查封或者扣押，并應當在15日內依法做出處理決定。P71

12.建設單位應當自開工報告批準之日起15日內，將保證安全施工的措施報送工程所在地的縣級以上地方人民政府建設行政主管部門或者其他有關部門備案。在拆除工程開工15日前，有關資料也要備案。P74

13.施工單位應當自施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施驗收合格之日起30日內，向建設行政主管部門或者其他有關部門登記。P79

14.安全生產許可證有效期為3年。期滿前3個月向原安全生產許可證頒發管理機關辦理延期手續。未發生死亡事故的，經同意可延期3年。未取得安全生產許可證的視為不具備開工條件。建筑施工企業變更名稱、地址、法人代表人等，應當在變更后10內，到原發證機關辦理變更手續。P85

15.有效期。

1)基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程，為設計文件規定的該工程的合理使用年限。（終身保修）

2)屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻的防滲漏，為5年。

3)供熱與供冷系統，為2個采暖期、供冷期。

4)電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，為2年。P93

16.發包人在接到承包人返還保證金申請后，應于14日內會同承包人按照會同約定的內容進行核實，如無異議，發包人應當在核實后日內將保證金方返還給承包人，逾期支付的從逾期之日起，按照同期同類貸款利率計付利息，并承擔違約責任，發包人在接到承包人返還保證金申請后14日不予答復，經催告后14日不予答復，視同認可承包人的返還保證金申請。P95

17.工程竣工驗收后5日內，應向委托部門報送建設工程質量監督報告。P98

18.建設單位應當自建設工程竣工驗收合格之日起15日內，將建設工程竣工驗收報告和規劃、公安消防、環保等部門出具的認可或者準許使用文件報建設行政主管部門或者其他有關部門備案。P99

19.建設項目的環境影響評價文件自批準之日起超過5年，方決開工建設的其環評文件應重新審核。P105

20.需要進行試生產的環境保護建設項目，在投入試生產之日起3個月內，應進行竣工驗收。P106

21.建設單位應當自依法取得施工許可之日起7個工作日內，將消防設計文件報公安機關消防機構備案，消防機構應當進行。P115

22.公安消防機構在接到消防安全檢查應當自受理之日起10個工作日內，進行檢查，未經檢查或者檢查不符合要求的，不得投入使用、營業。P116

23.自勞動爭議調解組織收到調解申請之日起15日內未達成調解協議的，當事人可以依法申請仲裁。P119

24.勞動爭議仲裁的申請與受理

1)勞動爭議仲裁委員會收到仲裁申請之日起5日內，認為符合受理條件的，應當受理。并通知申請人；認為不符合受理條件的，應當書面通知申請人不予受理。

2)受理仲裁申請后，應當在5日內將仲裁申請副本送達被申請人，被申請人收到仲裁申請副本后，應當在10日內向勞動爭議仲裁委員會提交答辯書。勞動爭議仲裁委員會收到答辯書后，應當在5日內將答辯書副本送達申請人。

3)仲裁庭應當在開庭5日前，將開庭日期、地點書面通知雙方當事人。當事人有正當理由的，可以在開庭3日前請求延期開庭。

4)勞動爭議仲裁委員會受理仲裁申請之日起45日內結束。（收到申請之日起50日內結束）案情復雜經批準后可延期，但不得超過15日

5)當事人在收到裁決書不服15日內，可以向人民法院起訴，期滿不起訴裁決書發生法律效力。P121-122

25.訂立勞動合同的時間限制：已建立勞動關系的，應當自用工之日起一個月內訂立書面勞動合同。超過一個月不滿一年未予勞動者訂立書面合同的，應向勞動者支付兩倍的工資（起算日期為滿一個月的次日，截止日期為補訂勞動合同的前一日。）滿一年未與勞動者訂立書面勞動合同的，應支付11個月的雙倍工資，并視為用工之日滿一年已經與勞動者訂立無固定期限勞動合同。應當及時與勞動者補訂書面勞動合同。

26.無固定期限勞動合同：

1)勞動者在該單位連續工作滿10年的2)用人單位初次實行勞動合同制度或者國企改制重新訂立勞動合同時，勞動者在該單位連續工作滿10年且距法定退休年齡不足10年的。

3)連續訂立兩次固定期限勞動合同的。P124

27.試用期

1)勞動合同期限3個月以上不滿1年的，試用期不得超過1個月。

2)勞動合同期限1年以上不滿3年的，試用期不得超過2個月。

3)勞動合同期限3年以上固定期限或無固定期限的勞動合同試用期超過6個月。

28.競業限制不得超過2年。

29.補償標準：按勞動者在本單位工作的年限，每滿1年支付1個月工資，6個月以上不滿1年的，按1年計算，不滿6個月的支付半個月工資的經濟補償，向其支付經濟補償的最高年限不超過12年。（即最多補12個月的工資）p130

30.勞務派遣單位應當與被派遣勞動者訂立2年以上的固定期限勞動合同。P132

31.建設單位在工程竣工驗收后3個月，必須向城建檔案館（室）移交一套符合固定的工程檔案。P138

32.項目檔案驗收組織單位在收到檔案驗收申請報告的10個工作日內作出答復。

33.重大項目檔案驗收應在項目竣工驗收3個月之前完成。P140

34.納稅人因有特殊困難，不能按期繳納稅款的，經批準可延期繳納稅款，但最長不超過3個月，從滯納稅款之日起，按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金。

35.效力待定合同的相對人可以催告，在1個月內未作表示的，視為拒絕追認.36.發包人收到竣工驗收報告后28天內組織有關單位驗收，并在驗收后14天內給予認可或提出修改意見。P177

37.當事人對付款時間沒有約定或約定不明的，下列時間視為應付時間。

1)建設工程已實際交付的，為交付之日。

2)建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日。

3)建設工程未交付，工程款也未結算的，為當事人起訴之日。

38．發承包雙方對工程造價咨詢單位出具的竣工結算意見仍有異議的在接到該審核意見后1個月內可以向縣級人民政府建設行政主管部門申請調解，調解不成的可以依法申請仲裁或者向人民法院提起訴訟。

39.建設工程承包人行使優先權的期限為6個月，自建設工程竣工之日或者建設工程約定的竣工日期起計算。

40.一般保證的保證人與債權人未約定保證期限的，保證期間為主債務履行期滿之日起6個月。

41.向人民法院申請證據保全的，不得遲于舉證期限屆滿前7日。

42.財產保全；

1)訴前財產保全，人民法院接受申請后，必須在48小時內作出裁定。如人民法院采取保全措施后15日內不起訴是，人民法院應當解除財產保全。

2)訴訟財產保全，若情況緊急時，人民法院接受申請后，必須在48小時內作出裁定。

43.人民法院應在7日內決定是否立案。

44.人民法院適用普通程序審理的案件，應在立案6個月內審結，有特殊情況需延長的，由本院院長批準，可延長6 個月，還需要延長的，報上級人民法院批準。

45.對判決不服，提起上訴的時間為15天，對裁定不服，提起上訴的期限為10天。當雙方的上訴期滿。均未上訴，裁判才發生法律效力。

46.當事人申請再審，應當在 判決、裁定發生法律效力后2年內，如果2年后據以作出原判決、裁定的法律文書被撤銷或者變更，以及發現審判人員在審理該案件時有貪污受賄，徇私舞弊，枉法裁判行為的，自知道或應當知道之日3個月內提出。

47.執行程序：

1)申請執行的期間為2年。（這里的期間，從法律文書規定履行期間的最后1日起計算）。

2)再審請：人民法院自收到申請執行書之日起6個月未執行的，申執行人可以向上一級人民法院申請執行。

48.執行異議：

1)當事人、厲害關系人提出書面異議的，人民法院應當自收到書面異議之日起15日內審查。理由成立的，裁定撤銷或者改正。理由不成立的，裁定駁回。當事人、厲害關系人對裁定不服的，可以自裁定送達之日起10日內向上一級人民法院申請復議。

2)案外人對執行標的提出書面異議的，人民法院應當自收到書面異議之日起15日內審查。與原判決、裁定無關的，可以自裁定送達之日起15日內向人民法院提起訴訟。

49.商事仲裁委員會收到仲裁申請書之日起5日內審查是否符合受理條件。

50.當事人申請撤銷仲裁裁決的應當自收到裁決書之日起6個月內提出。

51.當事人認為具體行政行為侵犯其合法權益的，可以自知道具體行政行為之日起60日內提出行政復議申請。

52.行政訴訟：

53.申請人不服行政復議決定的，可以在收到行政復議決定書之日起15日內向人民法院提起訴訟。復議機關逾期不作出決定的，申請人可以在復議期滿15日內起訴，直接向人民法院提起公訴的，應當在知道做出具體行政行為之日3個月內提出。

54.人民法院接到起訴狀后應當在7日內審查是否受理。應當在立案之日起5日內，將起訴副本發送被告，被告應當在收到起訴副本之日起10日內向人民法院提交具體行為的有關材料，并提交答辯狀。

第二篇：法規時間總結

《建設工程法規》時間歸納

0小時

1、開標時間與投標截止時間要求同一時間。

2、仲裁裁決和二審判決立即生效。(一審過上訴時間15天才生效)

3、對開標的異議要求開標當場提出，當場答復。

1小時

安全生產事故：單位負責人接到報告后，應當于1小時內向縣級以上政府安監部門和有關部門報告。

2小時

安全質量事故安監部門逐級上報的時間：2小時。

3小時

加班時間限制：一般每日不超過1小時；特殊原因在保障勞動者身體健康的條件下每日不得超過3小時，但是每月不得超過36小時。

4小時

非全日制用工：一般平均每日工作時間不超過4小時，每周累計不超過24小時。

24小時

1、建設工程發生質量事故：有關單位應當在24小時內向當地建設行政主管部門和其他有關部門報告。

2、在進行建設工程或者在農業生產中，任何單位或者個人發現文物，應當保護現場，立即報告當地文物行政部門，文物行政部門接到報告后，如無特殊情況，應當在24小時內趕赴現場，并在7日內提出處理意見。

48小時

1、建設工程工期：工程師應當在接到延期開工申請后48小時內以書面形式答復承包人；48小時內不答復視為同意承包人要求，工期順延。

2、暫停施工：工程師認為有必要暫停施工時，應當以書面形式要求承包人暫停施工，并在提出要求后48小時內提出書面處理意見；承包人實施工程師作出的處理意見后，可以書面形式提出復工要求，工程師應當在48小時內予以答復；48小時內未答復，承包人可自行復工。

3、隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應當通知建設單位和建設工程質量監督機構。承包人應在共同檢查前48小時書面通知監理人檢查；監理人不能按時檢查的，應在檢查前24小時向承包人提出書面延期要求，但延期不能超過48小時；監理人未按時檢查，也未提出延期要求的，視為隱蔽工程檢查合格。

4、訴訟證據保全：情況緊急的，必須在48小時內作出裁定；訴前證據保全：必須在48小時內作出裁定。采取保全措施后30日內應當提起訴訟或仲裁，否則法院將解除保全，并要求申請人賠償被申請人損失。

3日（工作日）重要分部工程驗收備案

1、資格預審文件澄清或修改：提交資格預審申請文件截止時間至少3日前。

2、試用期解除勞動合同：勞動者在試用期內提前三日通知用人單位可以解除勞動合同。

3、招標人對招標文件異議的答復時間：收到異議之日起3日內。

4、依法必須招標的項目，招標人應當自收到評標報告之日起3日內公示中標候選人，公示期不得少于3日。

5、評標結果異議：投標人或其他利害關系人對依法必須招標項目的評標結果有異議的，應當在中標候選人公示期間提出，招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復，作出答復前，應當暫停招標投標活動。

6、受理投訴時間：行政監督部門應當自收到投訴之日起3個工作日內決定是否受理投訴。

5日（工作日）

1、招標文件（資格預審文件）的發售時間：自出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5日。

2、依法必須招標的項目提交資格預審申請文件的時間，自資格預審文件停止發售之日不得少于5日。

3、未中標人保證金的退還：招標人與中標人簽訂合同后5日內。

4、質量監督機構：于工程竣工驗收后5日內，應向委托部門報送建設工程質量監督報告。

5、勞動仲裁（商事仲裁）的受理：收到仲裁申請之日起5日內受理；受理后5日內送達仲裁申請書副本；10日內提交答辯狀。

7日（工作日）

1、建設工程工期：承包人不能近時開工，應當不遲于協議約定的開工日期前7天，以書面形式向工程師（總監理工程師）提出延期開工的理由和要求。

2、建筑市場誠信行為記錄信息的公布時間：行政處罰決定做出后7日內，公布期限一般為6個月至3年，可縮短不得少于3個月。良好行為記錄3年。

3、民事訴訟的受理：收到起訴書之日起7日內決定是否受理。

4、在進行建設工程或者在農業生產中，任何單位或者個人發現文物，應當保護現場，立即報告當地文物行政部門，文物行政部門接到報告后，如無特殊情況，應當在24小時內趕赴現場，并在7日內提出處理意見。

5、生產安全事故補報時間：道路交通事故、火災事故7日內補報。

10日（工作日）

1、安全生產許可證變更：在變更后10日內到原發證機關辦理變更。

2、裁定：裁定書送達之日起10日內向上一級人民法院提起上訴。

3、投訴時間：投標人或其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規規定的，可以自知道或應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。

15日（工作日）

1、澄清或修改時間：招標人對已發出的招標文件進行必要的澄清或者修改影響投標文件的編制的，應當在招標文件要求提交投標文件截止時間至少15日前，以書面形式通知所有招標文件收受人。

2、依法必須招標的項目，招標人應當自確定中標人之日起15日內，向有關行政監督部門提交招標投標情況的書面報告。

3、竣工驗收備案：竣工驗收合格之日起15日內報建設行政主管部門或其他有關部門備案。

4、拆除工程在施工15日前進行備案。

5、可能產生環境噪聲污染的施工：在城市市區范圍內，建筑施工過程中使用機械設備，可能產生環境噪聲污染的，施工單位必須在工程開工15日以前向工程所在地縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門申報。

6、勞動仲裁裁決的起訴期：當事人對仲裁裁決不服的，可自收到仲裁裁決書之日起15日內向人民法院提起訴訟。一方當事人不履行的，另一方當事人可向人民法院申請強制執行。（先裁后審，不適用仲裁法或裁或審，仲裁翻案6個月）

7、非全日制用工勞動報酬結算周期最長不得超過15日。

8、判決書送達之日起15日內向上一級人民法院提起上訴。

9、管轄權異議：當事人對管轄權有異議的，應當在提交答辯狀期間提出；受訴法院應當在受理異議之日起15日內作出裁定。

10、依法批準開工報告的建設工程，建設單位應當自開工報告批準之日起15日內，將保證安全施工的措施報送建設工程所在地的縣級以上人民政府建設行政主管部門或者其他有關部門備案。

11、建設單位應當在拆除工程施工15日前，將下列資料報送建設工程所在地的縣級以上地方人民政府主管部門或者其他有關部門備案。

12、人民法院確定舉證期限，第一審普通程序案件不得少于十五日，當事人提供新證據的第二審案件不得少于十日。

20日（工作日）

1、編制投標文件時間：依法必須招標的項目，自招標文件開始發售之日至投標人提交投標文件截止之日止，最短不得少于20日。

30日（工作日）（1個月）

1、招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起30日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。

2、事故處理時限：特大事故：30日；其他：15日；最長可延長30日。

3、勞動者預告解除：勞動者提前三十日以書面形式通知用人單位，可以解除勞動合同。

4、經濟性裁員：提前三十日向工會或者全體職工說明情況，聽取工會或者職工的意見。

5、施工企業資質證書的變更：工商變更手續后30日內辦理資質證書變更手續。

6、舉證時限：普通程序的舉證時限不少于30日，但經雙方當事人同意后可以少于30日；簡易程序的舉證時限可以少于30日。

7、查封、扣押的期限不得超過30日；情況復雜的可以延長，但延長不得超過30日。

8、投訴處理的規定：行政監督部門應當自受理投訴之日起30個工作日內作出書面處理決定。

9、安全事故補報時間：一般事故30日內補報。

10、應當自用工之日起一個月內訂立書面勞動合同。

11、建設單位應當自中止施工之日起1個月內，向發證機關報告。(復工，1年內報告，超過一年要核驗)

12、效力待定合同：相對人可以催告法定代理人在一個月內予以追認。法定代理人未作表示的，視為拒絕追認。

13、企業申請工傷認定的時間：為1個月。

14、施工起重機械，在安全檢驗合格有效期屆滿前1個月向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要求。

2個月（60天）

1、事故調查期限：事故發生之日起60日內提交事故調查報告；最長可延長60日。

2、當事人認為具體行政行為侵犯其合法權益的，可以自知道該具體行政行為之日起60日內提出行政復議申請，但法律規定的申請期限超過60日的除外。非終局，15內行政訴訟。（直接提起訴訟，6個月內）

3、除非法律另有規定，行政復議機關一般應當自受理申請之日起60日內作出行政復議決定。

4、施工企業資質證書有效期期滿前60日辦理延續手續。

5、法院文書送達：受送達人下落不明或其他方式無法送達的，適用公告送達。至發出公告之日起60日，視為送達。

3個月（90天）

1、領取施工許可證之日起3個月內開工。延期以兩次為限，每次不超過3個月（注：最長9個月不開工，施工許可證自行廢止）。

2、企業可于安全生產許可證期滿前3個月向原發證機關辦理延期手續。

3、試生產：自試生產之日起3個月內申請環境保護設施竣工驗收。

4、一審簡易程序：應當在立案之日起3個月內審結。

5、發包人原因時缺陷責任期的確定：在承包人提交竣（交）工驗收報告90天后，工程自動進入缺陷責任期。

6、女職工生育享受不少于98天的產假。

7、沒有行政強制執行權的行政機關可以自期限屆滿之日起3個月內，申請法院強制執行。

8、不良行為公布的最短時間：省、自治區和直轄市建設行政主管部門負責審查整改結果，對整改確有實效的，由企業提出申請，經批準，可縮短其不良行為記錄信息公布期限，但公布期限最短不得少于3個月。

10、試車考核期的保險責任一般不超過3個月，否則應另加收保險費。

11、合同解除提出異議的時間：異議期限沒有約定時最長為3個月。

12、以完成一定工作任務為期限的勞動合同或者勞動合同期限不滿三個月的，不得約定試用期。

13、暫時不能開工的建設用地，建設單位應當對裸露地面進行覆蓋。超過3個月的，應當進行綠化、鋪裝或遮蓋。

120天 可以同時擔任兩個及以上建設工程施工項目負責人的情形：因非承包方原因致使工程項目停工超過120天（含），經建設單位同意的。

6個月

1、開工報告：因故不能按期開工超過6個月的，應當重新辦理開工報告的批準手續。

2、未約定保證期間的，保證期間為主債務履行期屆滿之日起6個月。

3、時效中止發生時間：在訴訟時效期間的最后6個月。（天導致中止，人導致中斷）

5、試用期：三年以上固定期限和無固定期限：不得超過6個月。

4、經濟性裁員：六個月內重新招用人員的，同等條件下優先招用被裁減的人員。

5、申請再審的時間：在判決、裁定發生法律效力后6個月內提出。

6、一審普通程序：應當在立案之日起6個月內審結。有特殊情況需要延長的，由本院院長批準，可以延長6個月；還需要延長的，報請上級法院批準。

7、再申請執行：收到申請執行書之日起超過6個月未執行的，可以向上一級人民法院申請執行。

8、當事人申請撤銷裁決的，應當自收到裁決書之日起6個月內提出。

9、建設工程價款優先受償權：行使期限為6個月，自建設工程竣工之日或者建設工程合同約定的竣工之日起計算。

10、第三人因不能歸責于本人的事由未參加訴訟，但有證據證明發生法律效力的判決、裁定、調解書損害其民事權益的，可以自知道或應當知道其民事權益受到損害之日起6個月內，向作出判決、裁定、調解書的法院起訴。

11、商標應當在期滿前12個月內申請續展注冊，在此期間未能提出申請的，可以給予6個月的寬限期，可以無數次續期。

12、租賃期限6個月以上的，應當采用書面形式。當事人未采用書面形式的，視為不定期租賃。

13、建設單位應當在竣工驗收后6個月內向城鄉規劃主管部門報送有關竣工資料。

14、行政爭議未經行政復議的，應當自知道作出具體行政行為之日起6個月內起訴；經過行政復議的，應當在收到行政復議決定書之日起15日內起訴。

15、招投標違法行為記錄公告期限為6個月，依法限定招標投標當事人資質（資格）等方面的行政處理決定，所決定的限制期限長于6個月的，公告期限從其決定。

16、仲裁的翻案：收到裁決書6個月內申請，向仲裁委員會所在地中級人民法院。

7個月

不得延長工作時間和夜班勞動：懷孕7個月以上、哺乳期。

1年

1、短期訴訟時效（1年）情形：身體受到傷害要求賠償的；延付或拒付租金的；出售質量不合格的商品未聲明的；寄存財物被丟失或損毀的。

2、施工許可證：中止施工滿1年的工程恢復施工前，建設單位應當報發證機關核驗施工許可證。一年內，報告后即可復工。

3、申請勞動爭議仲裁的時效期間：一般為1年。拖欠勞動報酬爭議不受1年限制；但勞動關系終止的，應當自勞動關系終止之日起一年內提出。

4、撤銷權的消滅：知道或者應當知道撤銷事由之日起一年內沒有行使撤銷權；明確表示或以行為放棄撤銷權。

5、對公民提起的民事訴訟：由被告住所地人民法院管轄；被告住所地與經常居住地不一致的，由經常居住地（連續居住滿1年）人民法院管轄。

6、自用工之日起超過一個月但不滿一年：向勞動者每月支付二倍的月工資。

7、自用工之日起滿一年：視為用人單位與勞動者已訂立無固定期限勞動合同。

8、勞動者申請工傷認定的時間：為1年。

9、全國重點文物保護單位和省級文物保護單位自核定公布之日起1年內，由省、自治區、直轄市人民政府劃定必要的保護范圍，作出標志說明，建立記錄檔案，沒置專門機構或者指定專人負責管理。

10、商標期滿需要繼續使用，在期滿前12個月內申請延期注冊。

11、綜合和專項預案每年演練一次，現場處置方案每半年演練一次。

2年

1、普通訴訟時效期間：3年。

2、供熱與供冷系統，為2個采暖期、供冷期。

3、電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，為2年。

4、用人單位（勞務派遣單位）：勞務派遣單位應當與被派遣勞動者訂立二年以上的固定期限勞動合同。

5、申請執行的期限為2年。

6、不予注冊情形：被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年。

7、仲裁裁決案件，由被執行人住所地或者被執行的財產所在地的中級人民法院管轄。申請執行的期間為2年，自仲裁裁決規定履行期限的最后一日起算。分期履行的，自每次履行期限的最后一日起算。

3年

1、注冊建造師資格證書3年內不注冊需繼續教育后才可以注冊；注冊建造師執業證書的有效期：3年。

2、安全生產許可證有效期：3年。期滿前三個月向原辦理機關辦理延期手續。

3、建筑市場誠信行為記錄信息的公布公布期限一般為6個月至3年；良好行為記錄信息公布期限一般為3年。

4、初始注冊：自資格證書簽發之日起3年內提出申請，逾期未申請者，須符合本專業繼續教育的要求后方可申請初始注冊。

5、不予注冊的情形 ：

（1）非執業原因受到刑事處罰，自刑事處罰執行完畢之日起至申請注冊之日止不滿3年；

（2）在申請注冊之日前3年內擔任項目經理期間，所負責項目發生過重大質量和安全事故。

5年

1、屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年。

2、不予注冊的情形：因執業活動受到刑事處罰，自刑事處罰執行完畢之日起至申請注冊之日止不滿5年。

3、因過錯造成質量事故的，責令停業1年；造成重大質量事故的，吊銷執業資格證書，5年內不予注冊；情節特別惡劣的，終身不予注冊。

4、施工企業資質證書：有效期為5年；期滿前60日辦理延續手續；延續期也是5年。

10年

1、實用新型和外觀設計保護期：10年。申請日

2、商標有效期為10年，自核準注冊之日起算。

3、應當訂立無固定期限勞動合同情形 ：

（1）勞動者已在該用人單位連續工作滿十年的；

（2）用人單位初次實行勞動合同制度或者國有企業改制重新訂立勞動合同時，勞動者在該用人單位連續工作滿十年且距法定退休年齡不足十年的。（經濟性裁員連續工作15年，退休不足5年）12年

勞動者月工資高于用人單位所在直轄市、設區的市級人民政府公布的上職工月平均工資的三倍的，向其支付經濟補償的標準按職工月平均工資三倍的數額支付，向其支付經濟補償的年限最高不超過十二年。

20年

1、專利權的保護期限：發明20年。申請日

2、訴訟時效最長保護期：20年（客觀起算時間：權利知道或應當知道其權利被侵害之日）。

3、租賃合同最長有效期：20年，超過部分無效。

50年

著作權保護期 ：

（1）自然人：生前加上死后50年。

（2）法人：發表之日起50年。

第三篇：一建法規時間

1、建造師管理：資格證3年后提出申請。有效期滿30日前申請延伸注冊有效期3年。

2、民法：職務作品完成2年內，未經同意不得其他人用。專利權限20年，實用新型、外觀設計10年，申請日計算。商標10年，核準注冊日計算。

3、訴訟時效一般2年，短期的1年。從知道應該知道計算。從受侵害日算最長20年。訴訟時效最后6月內中止，6個月前無效，若延伸到左后6個月內，按進入最后6個月的開始時刻中止。

4、施工許可：領取施工許可證3個月內開工，延期可兩次，每次3個月。不開工、不延期廢止施工許可證。因故中止施工，自中止日起1個月內報告。中止過1年要報發證機關核驗。不按期開工超過6個月要重新辦理開工報告批準手續。

5、安全生產許可證：有效期3年。期滿前3個月申請延期。若無死亡事故，不再審核有效期延期3年。名稱、地址、法人變更在變更10日內辦理變更手續。撤銷過的3年內不得再申請。

6、建筑業企業資質證書有效期5年，應當在資質證書有效期屆滿60日，申請延續。

7、建筑市場誠信行為記錄信息的公布時間為行政處罰決定做出后7日內，公布期限一般為6個月至3年，好的一般為3年。招標投標違法行政處理決定作出之日起20個工作日內對外進行公告。記錄期6個月。如果對資質等方面的處理超過6個月的，公告期限從其決定。

8、招投標：招標文件出售至停止不少于5日；招標文件自發出至截止投標日（投標有效期）止不少于20日，有修改，招標人在截止投標日前至少15天。

投標保證金：不超過合同的2%，最多不過80萬，有效期超過投標有效期30天。

9、中標：評標后，評標委員會提出評標報告，招標人在15日內確定中標人，最遲在投標有效期結束前30天。招標人確定中標人日起15日內向行政監督部門提交投招標情況書面報告，確定發出中標通知書日30日內定書面合同，隨后5日內向未中標的投標人退回投標保證金。

10、建設工程承包人行使優先權的期限為6個月，自工程竣工之日或者合同約定的竣工之日起計算。

11、建設單位在拆除工程施工前15日將資料報縣級以上地方人民政府備案。

12、撤銷權：具有撤銷權的當事日自知道或者應當知道撤銷事由之日起1年內沒有行使的撤銷權消滅。

13、施工單位自起重機械、整體提升腳手架、模板驗收合格起30日內向建設行政主管部門登記。

14、隱蔽工程的驗收，承包人先自檢，在驗收前48小時書面告知工程師驗收。

15、施工單位必須在工程開工15日內向工程所在地縣級以上環境保護主管部門申報噪聲污染防治措施。

16、環保設施竣工驗收一要與主體工程同時驗收，二是試生產的自試生產日起3個月內竣工驗收。

17、可能產生噪聲污染的施工單位在開工15日前向縣級部門匯報。

18、勞動合同期3個月~1年內的試用期1個月，1年~3年內的試用期2個月，3年以上的試用期6個月，勞動者30日前書面通知用人單位解除勞動合同，試用期的3日前。用人單位解除合同都是在30日前提出。

19、勞動爭議仲裁：申請有效時間為1年。勞動關系存續期間因工資發生爭議的不受1年的限制，關系終止的自終止日起1年。當事人不服仲裁的可在收到仲裁裁決書之日起15日內提起訴訟。20、工傷認定：所在單位30日內提出，單位未提出的，本人及親屬在1年內提出。

21、安全事故，民報官1小時，官報官2小時。交通事故，火災7日內補報，其他30日內補報。

22、建設單位在竣工驗收后3個月內向檔案館報送建設工程檔案。

23、建設單位在竣工驗收后6個月內向城鄉規劃主管部門報送竣工驗收資料。

24、建設單位應當自建設工程竣工驗收合格之日起15日內，向縣級以上建設主管部門備案。

25、工程竣工結算審查期限：500萬以內，20天。500萬~2000萬，30天。2000萬~5000萬，45天。5000萬以上，60天。

26、最低質量保修期：屋面、有防水的、外墻面5年，其他2年。有約定按約定。

27、上訴期間：不服一審判決的，在判決書送達之日起15日內向上一級法院上訴。不服一審裁定的，在裁定書送達之日起10日內向上一級法院上訴。

28、翻案：當事人能證明判決、裁定有錯誤的可以再審。但須在原判決、裁定發生法律效力后2年內提出。貪贓枉法，徇私舞弊不受2年限制，自知道或應當知道之日起3個月內提出。

29、仲裁翻案：當事人申請撤銷裁決的，應當自收到裁決書之日起6個月內向仲裁機構所在地的中級法院提出。撤銷后回到最原始狀態，可以向法院上訴。

30、經人民調解委員會調解達成調解協議后，雙方當事人認為有必要的，可以自調解協議生效之日起30日內共同向人民法院申請司法確認。

31、行政復議申請：自知道具體行政行為之日起60日內提出行政復議申請。

第四篇：2018二建法規時間總結

二建法規時間總結2018修訂版

0小時

1、開標時間與投標截止時間要求同一時間。

2、仲裁裁決和二審判決立即生效。

3、對開標的異議要求開標當場提出，當場答復。

1小時

安全生產事故：單位負責人接到報告后，應當于1小時內向縣級以上政府安監部門和有關部門報告。

2小時

安全質量事故安監部門逐級上報的時間：2小時。

3小時

加班時間限制：一般每日不超過1小時；特殊原因在保障勞動者身體健康的條件下每日不得超過3小時，但是每月不得超過36小時。

4小時

非全日制用工：一般平均每日工作時間不超過4小時，每周累計不超過24小時。

24小時

1、建設工程發生質量事故：有關單位應當在24小時內向當地建設行政主管部門和其他有關部門報告。

2、在進行建設工程或者在農業生產中，任何單位或者個人發現文物，應當保護現場，立即報告當地文物行政部門，文物行政部門接到報告后，如無特殊情況，應當在24小時內趕赴現場，并在7日內提出處理意見。

48小時

1、建設工程工期：工程師應當在接到延期開工申請后48小時內以書面形式答復承包人；48小時內不答復視為同意承包人要求，工期順延。

2、暫停施工：工程師認為有必要暫停施工時，應當以書面形式要求承包人暫停施工，并在提出要求后48小時內提出書面處理意見；承包人實施工程師作出的處理意見后，可以書面形式提出復工要求，工程師應當在48小時內予以答復；48小時內未答復，承包人可自行復工。

3、隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應當通知建設單位和建設工程質量監督機構。承包人應在共同檢查前48小時書面通知監理人檢查；監理人不能按時檢查的，應在檢查前24小時向承包人提出書面延期要求，但延期不能超過48小時；監理人未按時檢查，也未提出延期要求的，視為隱蔽工程檢查合格。

4、訴訟證據保全：情況緊急的，必須在48小時內作出裁定；

訴前證據保全：必須在48小時內作出裁定。采取保全措施后30日內應當提起訴訟或仲裁，否則法院將解除保全，并 要求申請人賠償被申請人損失。

3日（工作日）

1、資格預審文件澄清或修改：提交資格預審申請文件截止時間至少3日前。

2、試用期解除勞動合同：勞動者在試用期內提前3日通知用人單位可以解除勞動合同。

3、招標人對招標文件異議的答復時間：收到異議之日起3日內。

4、依法必須招標的項目，招標人應當自收到評標報告之日起3日內公示中標候選人，公示期不得少于3日。、評標結果異議：投標人或其他利害關系人對依法必須招標項目的評標結果有異議的，應當在中標候選人公示期間提出，招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復，作出答復前，應當暫停招標投標活動。

6、受理投訴時間：行政監督部門應當自收到投訴之日起3個工作日內決定是否受理投訴。

7、房地產、建筑企業不依法履行生效法律文書確定的義務情況，記入房地產和建筑市場信用檔案，失信被執行人全部履行了生效法律文書確定的義務，人民法院要在3 日內屏蔽或撤銷其失信名單信息。

5日（工作日）

1、招標文件（資格預審文件）的發售時間：自出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5日。

2、依法必須招標的項目提交資格預審申請文件的時間，自資格預審文件停止發售之日不得少于5日。

3、未中標人保證金的退還：招標人與中標人簽訂合同后5日內。

4、質量監督機構：于工程竣工驗收后5日內，應向委托部門報送建設工程質量監督報告。

5、勞動仲裁（商事仲裁）的受理：收到仲裁申請之日起5日內受理；受理后5日內送達仲裁申請書副本；10日內提交答辯狀。

7日（工作日）

1、建設工程工期：承包人不能近時開工，應當不遲于協議約定的開工日期前7天，以書面形式向工程師（總監理工程師）提出延期開工的理由和要求。

2、建筑市場誠信行為記錄信息的公布時間：行政處罰決定做出后7日內，公布期限一般為6個月至3年，可縮短不得少于3個月。良好行為記錄3年。

3、民事訴訟的受理：收到起訴書之日起7日內決定是否受理。

4、在進行建設工程或者在農業生產中，任何單位或者個人發現文物，應當保護現場，立即報告當地文物行政部門，文物行政部門接到報告后，如無特殊情況，應當在24小時內趕赴現場，并在7日內提出處理意見。

5、生產安全事故補報時間：道路交通事故、火災事故7日內補報。

10日（工作日）

1、安全生產許可證變更：在變更后10日內到原發證機關辦理變更。

2、裁定：裁定書送達之日起10日內向上一級人民法院提起上訴。

3、投訴時間：投標人或其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規規定的，可以自知道或應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。

15日（工作日）

1、澄清或修改時間：招標人對已發出的招標文件進行必要的澄清或者修改影響投標文件的編制的，應當在招標文件要求提交投標文件截止時間至少15日前，以書面形式通知所有招標文件收受人。

2、依法必須招標的項目，招標人應當自確定中標人之日起15日內，向有關行政監督部門提交招標投標情況的書面報告。

3、竣工驗收備案：竣工驗收合格之日起15日內報建設行政主管部門或其他有關部門備案。

4、拆除工程在施工15日前進行備案。

5、可能產生環境噪聲污染的施工：在城市市區范圍內，建筑施工過程中使用機械設備，可能產生環境噪聲污染的，施工單位必須在工程開工15日以前向工程所在地縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門申報。

6、勞動仲裁裁決的起訴期：當事人對仲裁裁決不服的，可自收到仲裁裁決書之日起15日內向人民法院提起訴訟。一方當事人不履行的，另一方當事人可向人民法院申請強制執行。

7、非全日制用工勞動報酬結算周期最長不得超過15日。

8、判決書送達之日起15日內向上一級人民法院提起上訴。

9、管轄權異議：當事人對管轄權有異議的，應當在提交答辯狀期間提出；受訴法院應當在受理異議之日起15日內作出裁定。、依法批準開工報告的建設工程，建設單位應當自開工報告批準之日起15日內，將保證安全施工的措施報送建設工程所在地的縣級以上人民政府建設行政主管部門或者其他有關部門備案。

11、建設單位應當在拆除工程施工15日前，將下列資料報送建設工程所在地的縣級以上地方人民政府主管部門或者其他有關部門備案。

12、人民法院確定舉證期限，第一審普通程序案件不得少于15日，當事人提供新證據的第二審案件不得少于10日。

20日（工作日）

1、編制投標文件時間：依法必須招標的項目，自招標文件開始發售之日至投標人提交投標文件截止之日止，最短不得少于20日。

2、生產經營單位應當在應急預案公布之日起 20 工作日內，按照分級屬地原則，向…進行告知性備案。

30日（工作日）（1個月）

1、招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起30日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。

2、事故處理時限：特大事故：30日；其他：15日；最長可延長30日。

3、勞動者預告解除：勞動者提前30日以書面形式通知用人單位，可以解除勞動合同。

4、經濟性裁員：提前30日向工會或者全體職工說明情況，聽取工會或者職工的意見。

5、施工企業資質證書的變更：工商變更手續后30日內辦理資質證書變更手續。

6、舉證時限：普通程序的舉證時限不少于30日，但經雙方當事人同意后可以少于30日；簡易程序的舉證時限可以少于30日。

7、查封、扣押的期限不得超過30日；情況復雜的可以延長，但延長不得超過30日。

8、投訴處理的規定：行政監督部門應當自受理投訴之日起30個工作日內作出書面處理決定。

9、安全事故補報時間：一般事故30日內補報。

10、應當自用工之日起一個月內訂立書面勞動合同。

11、建設單位應當自中止施工之日起1個月內，向發證機關報告。

12、效力待定合同：相對人可以催告法定代理人在一個月內予以追認。法定代理人未作表示的，視為拒絕追認。

13、企業申請工傷認定的時間：為1個月。

14、施工起重機械，在安全檢驗合格有效期屆滿前1個月向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要求。

2個月（60天）

1、事故調查期限：事故發生之日起60日內提交事故調查報告；最長可延長60日。

2、當事人認為具體行政行為侵犯其合法權益的，可以自知道該具體行政行為之日起60日內提出行政復議申請，但法律規定的申請期限超過60日的除外。非終局，15內行政訴訟。

3、除非法律另有規定，行政復議機關一般應當自受理申請之日起60日內作出行政復議決定。

4、施工企業資質證書有效期期滿前60日辦理延續手續。

5、法院文書送達：受送達人下落不明或其他方式無法送達的，適用公告送達。至發出公告之日起60日，視為送達。

3個月（90天）

1、領取施工許可證之日起3個月內開工。延期以兩次為限，每次不超過3個月（注：最長9個月不開工，施工許可證自行廢止）。

2、企業可于安全生產許可證期滿前3個月向原發證機關辦理延期手續。

3、試生產：自試生產之日起3個月內申請環境保護設施竣工驗收。

4、一審簡易程序：應當在立案之日起3個月內審結。

5、發包人原因時缺陷責任期的確定：在承包人提交竣（交）工驗收報告90天后，工程自動進入缺陷責任期。

6、女職工生育享受不少于98天的產假。、沒有行政強制執行權的行政機關可以自期限屆滿之日起3個月內，申請法院強制執行。

8、不良行為公布的最短時間：省、自治區和直轄市建設行政主管部門負責審查整改結果，對整改確有實效的，由企業提出申請，經批準，可縮短其不良行為記錄信息公布期限，但公布期限最短不得少于3個月。

10、試車考核期的保險責任一般不超過3個月，否則應另加收保險費。

11、合同解除提出異議的時間：異議期限沒有約定時最長為3個月。

12、以完成一定工作任務為期限的勞動合同或者勞動合同期限不滿三個月的，不得約定試用期。

13、暫時不能開工的建設用地，建設單位應當對裸露地面進行覆蓋。超過3個月的，應當進行綠化、鋪裝或遮蓋。

120天

可以同時擔任兩個及以上建設工程施工項目負責人的情形：因非承包方原因致使工程項目停工超過120天（含），經建設單位同意的。

6個月

1、開工報告：因故不能按期開工超過6個月的，應當重新辦理開工報告的批準手續。

2、未約定保證期間的，保證期間為主債務履行期屆滿之日起6個月。

3、時效中止發生時間：在訴訟時效期間的最后6個月。（天導致中止，人導致中斷）

5、試用期：三年以上固定期限和無固定期限：不得超過6個月。

4、經濟性裁員：六個月內重新招用人員的，同等條件下優先招用被裁減的人員。

5、申請再審的時間：在判決、裁定發生法律效力后6個月內提出。

6、一審普通程序：應當在立案之日起6個月內審結。有特殊情況需要延長的，由本院院長批準，可以延長6個月；還需要延長的，報請上級法院批準。

7、再申請執行：收到申請執行書之日起超過6個月未執行的，可以向上一級人民法院申請執行。

8、當事人申請撤銷裁決的，應當自收到裁決書之日起6個月內提出。

9、建設工程價款優先受償權：行使期限為6個月，自建設工程竣工之日或者建設工程合同約定的竣工之日起計算。

10、第三人因不能歸責于本人的事由未參加訴訟，但有證據證明發生法律效力的判決、裁定、調解書損害其民事權益的，可以自知道或應當知道其民事權益受到損害之日起6個月內，向作出判決、裁定、調解書的法院起訴。

11、商標應當在期滿前12個月內申請續展注冊，在此期間未能提出申請的，可以給予6個月的寬限期，可以無數次續期。

12、租賃期限6個月以上的，應當采用書面形式。當事人未采用書面形式的，視為不定期租賃。

13、建設單位應當在竣工驗收后6個月內向城鄉規劃主管部門報送有關竣工資料。

14、行政爭議未經行政復議的，應當自知道作出具體行政行為之日起6個月內起訴；經過行政復議的，應當在收到行政復議決定書之日起15日內起訴。

15、招投標違法行為記錄公告期限為6個月，依法限定招標投標當事人資質（資格）等方面的行政處理決定，所決定的限制期限長于6個月的，公告期限從其決定。

16、仲裁的翻案：收到裁決書6個月內申請，向仲裁委員會所在地中級人民法院。

7個月

不得延長工作時間和夜班勞動：懷孕7個月以上、哺乳期。

1年

1、短期訴訟時效（1年）情形：身體受到傷害要求賠償的；延付或拒付租金的；出售質量不合格的商品未聲明的；寄存財物被丟失或損毀的。

2、施工許可證：中止施工滿1年的工程恢復施工前，建設單位應當報發證機關核驗施工許可證。一年內，報告后即可復

3、申請勞動爭議仲裁的時效期間：一般為1年。拖欠勞動報酬爭議不受1年限制；但勞動關系終止的，應當自勞動關系終止之日起一年內提出。

4、撤銷權的消滅：知道或者應當知道撤銷事由之日起一年內沒有行使撤銷權；明確表示或以行為放棄撤銷權。

5、對公民提起的民事訴訟：由被告住所地人民法院管轄；被告住所地與經常居住地不一致的，由經常居住地（連續居住滿1年）人民法院管轄。

6、自用工之日起超過一個月但不滿一年：向勞動者每月支付二倍的月工資。

7、自用工之日起滿一年：視為用人單位與勞動者已訂立無固定期限勞動合同。

8、勞動者申請工傷認定的時間：為1年。

9、全國重點文物保護單位和省級文物保護單位自核定公布之日起1年內，由省、自治區、直轄市人民政府劃定必要的保護范圍，作出標志說明，建立記錄檔案，沒置專門機構或者指定專人負責管理。

10、商標期滿需要繼續使用，在期滿前12個月內申請延期注冊。

11、綜合和專項預案每年演練一次，現場處置方案每半年演練一次。

2年

1、普通訴訟時效期間：2年。

2、供熱與供冷系統，為2個采暖期、供冷期。

3、電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，為2年。

4、用人單位（勞務派遣單位）：勞務派遣單位應當與被派遣勞動者訂立二年以上的固定期限勞動合同。

5、申請執行的期限為2年。

6、不予注冊情形：被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年。

7、仲裁裁決案件，由被執行人住所地或者被執行的財產所在地的中級人民法院管轄。申請執行的期間為2年，自仲裁裁決規定履行期限的最后一日起算。分期履行的，自每次履行期限的最后一日起算。

8、施工總承包企業和分包企業應將經農民工本人簽字確認的工資支付書面記錄保存2年以上備查。

3年

1、注冊建造師資格證書3年內不注冊需繼續教育后才可以注冊；注冊建造師執業證書的有效期：3年。

2、安全生產許可證有效期：3年。期滿前三個月向原辦理機關辦理延期手續。

3、建筑市場誠信行為記錄信息的公布公布期限一般為6個月至3年；良好行為記錄信息公布期限一般為3年。

4、初始注冊：自資格證書簽發之日起3年內提出申請，逾期未申請者，須符合本專業繼續教育的要求后方可申請初始注冊。

5、不予注冊的情形 ：

（1）非執業原因受到刑事處罰，自刑事處罰執行完畢之日起至申請注冊之日止不滿3年；

（2）在申請注冊之日前3年內擔任項目經理期間，所負責項目發生過重大質量和安全事故。

6、在辦理行政許可過程中，對誠信典型和連續3年無不良信用記錄的行政相對人，可根據實際情況實施“綠色通道”和“容缺受理”等便利服務措施。

7、安全生產考核合格證書有效期為3年，證書在全國范圍內有效。

8、建筑施工企業，應當每3年進行一次應急預案評估。

5年

1、屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年。

2、不予注冊的情形：因執業活動受到刑事處罰，自刑事處罰執行完畢之日起至申請注冊之日止不滿5年。

3、因過錯造成質量事故的，責令停業1年；造成重大質量事故的，吊銷執業資格證書，5年內不予注冊；情節特別惡劣的，終身不予注冊。

4、施工企業資質證書：有效期為5年；期滿前60日辦理延續手續；延續期也是5年。

10年

1、實用新型和外觀設計保護期：10年。

2、商標有效期為10年，自核準注冊之日起算。

3、應當訂立無固定期限勞動合同情形 ：

（1）勞動者已在該用人單位連續工作滿十年的；

（2）用人單位初次實行勞動合同制度或者國有企業改制重新訂立勞動合同時，勞動者在該用人單位連續工作滿十年且距法定退休年齡不足十年的。

12年

勞動者月工資高于用人單位所在直轄市、設區的市級人民政府公布的上職工月平均工資的三倍的，向其支付經濟補償的標準按職工月平均工資三倍的數額支付，向其支付經濟補償的年限最高不超過十二年。

20年

1、專利權的保護期限：發明20年。

2、訴訟時效最長保護期：20年（客觀起算時間：權利知道或應當知道其權利被侵害之日）。

3、租賃合同最長有效期：20年，超過部分無效。

50年

著作權保護期 ：

（1）自然人：生前加上死后50年。（2）法人：發表之日起50年。

第五篇：2017一建《法規》時間知識點記憶匯總

2017年一級建造師考試

《建設工程法規及相關知識》

全書關于時間知識點的匯總

1Z301000 建設工程基本法律知識

1、發明專利權的期限為 20 年，實用新型專利權和外觀設計專利權 的期限為 10 年，均自申請之日起計算。

2、注冊商標的有效期為 10 年，自核準注冊之日起計算。

3、一般保證未約定保證期間的，保證期間為主債務履行期屆滿之日起 6 個月，連帶責任保證的保證人與債權人未約定保證期的，債權人有權自主債務履行期屆滿之日起 6個月內要求保證人承擔保證責任。

4、留置的時間至少 2個月。

5、安裝工程一切險對考核期的保險責任一般不超過 3個月。

1Z302000 施工許可法律制度

1、建設行政主管部門應當至收到申請之日起 15日 內，對符合條件的申請頒發施工許可證。

2、建設單位應當自領取施工許可證之日起 3個月 內開工，因故不能按期開工的，應當向發證機關申請延期，延期以兩次為限，每次不超過 3個月。

3、在建的建筑工程因故中止施工的，建設單位應當自中止施工之日起 1個月 內向發證機關報告，并按規定做好建筑工程的維護管理工作。中止施工滿1年的工程恢復施工前，建設單位應當報發證機關核驗施工許可證。

4、對于實行開工報告制度的建設工程，因故不能按期開工超過 6個月的，應當重新辦理開工報告的批準手續。

5、建造師初始注冊者，可自資格證書簽發之日起3年內提出申請。建造師執行資格注冊有效期一般為 3年。注冊期屆滿的，應當在注冊有效期屆滿 30日前申請延續注冊。延續注冊有效期為3年。

6、申請人有下列情形的，不予注冊：

① 因執行活動收到刑事處罰，自刑事處罰執行完畢之日起至申請注冊之日止不滿5年的；

② 因前向規定以外的原因收到刑事處罰，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿3年的；

③ 被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年的；

④ 在申請注冊之日前3年內擔任項目經理期間，所負責項目發生過重大質量和安全事故的；

⑤ 年齡超過 65 周歲的。

7、因非承包方的原因致使工程停工超過120天（含），經建設單位同意，可以同時擔任兩個項目的項目經理。

8、建設工程合同履行期間變更項目負責人的，企業應當于項目負責人變更

5個工作日內報建設行政主管部門和有關部門及時進行網上變更。

9、注冊建筑師、結構師、監理師等注冊人員因過錯造成質量事故的，責令停止執行1年；造成重大質量事故的，吊銷執行資格證書，5年內不予注冊，情節嚴重的，終生不予注冊。

1Z303000 建設工程發承包法律制度

1、招標人對已發出的招標文件進行必要的澄清或者修改的，應當在招標文件要求提交投標文件截至時間至少15日前，以書面型式通知所有投標人。

2、依法必須進行招標的項目，自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截至之日止，最短不得少于20日。

3、自招標文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5個工作日。

4、開標應當在招標文件確定的提交投標文件截至時間的同一時間公開進行。

5、招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起30日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。

6、訂立書面合同后7日內，中標人應當將合同送工程所在地的縣級以上地方人民政府建設行政主管部門備案。

7、投標有效期是從投標人提交投標文件截至之日起計算，一般至中標通知書簽發日期止。

8、投標保證金有效期應當超出投標有效期30天。

9、招標人與中標人簽訂合同后5個工作日內，應當向未中標的投標人退還投標保證金。

10、評標委員會提出書面評標報告后，招標人一般應當在15日內確定中標人，但最遲應當在投標有效期結束日30個工作日前確定。

11、依法必須招標的項目，招標人應當自確定中標人之日起15日內向有關行政監督部門提交招標投標情況的書面報告。

12、建筑市場誠信行為記錄信息的公布時間為行政處罰決定作出后7日內，公布期限一般為6個月至3年；良好行為記錄信息公布期限一般為3年。

1Z304000 建設工程合同和勞動合同法律制度

1、承包人在工期可以順延的情況發生后14天內，就延誤的工期以書面型式向工程師提出報告，工程師在收到報告后14天內予以確認。

2、建設工程承包人行駛優先權的期限為6個月，自建設工程竣工之日或者建設工程合同約定 的竣工之日起計算。

3、解除合同的程序，當事人對異議期限有約定的依照約定，沒有約定的，最長期為3個月。

4、用人單位自用工之日起滿1年不與勞動者訂立書面勞動合同的，則視為用人單位與勞動者已訂立無固定期限勞動合同。

5、有下列情形的，應訂立無固定期限合同：

① 勞動者在用人單位連續工作滿10年的；

② 用人單位初次實行勞動合同制度或者國有企業改制重新訂立勞動合同時，勞動者在該用人單位連續工作滿10年且距法定退休年齡不足10年的；

③ 連續訂立2次固定期限勞動合同；

6、勞動合同期限3個月以上不滿1年的，試用期不得超過1個月；勞動合同期限1年以上不滿2年的，試用期不得超過2個月；3年以上固定期限和無固定期限的勞動合同，試用期不得超過6個月。用人單位與勞動者只能約定1次試用期。

7、勞動者提前30日以書面型式通知用人單位，可以解除勞動合同。勞動者在試用期內提前3日通知用人單位，可以解除勞動合同。

8、勞務派遣單位應當與被派遣勞動者訂立2年以上的固定期限勞動合同。

9、提出仲裁要求的一方應當自勞動爭議發生之日起60日內向勞動爭議仲裁委員會提出書面申請，仲裁裁決一般應在收到仲裁申請的60日內做出。

10、勞動爭議當事人對仲裁的裁決不服的，可以自收到裁決書之日起15日內向人民法院提起訴訟。

11、租賃期限不得超過20年，超過20年的，超過部分無效。

1Z305000 建設工程施工環境保護、節約

能源和文物保護法律制度

1、在城市市區范圍內，施工單位必須在開工15日前向工程所在地縣級以上地方人民政府環境保護部門申報。

1Z306000 建設工程安全生產法律制度

1、管理人員和作業人員每年至少進行1次安全生產教育培訓并考核合格。

2、安全生產許可證的有效期為3年；企業應當于期滿前3個月向原安全生產許可證頒發管理機關辦理延期手續，有效期延期3年。

3、生產經營單位制定的應急救援預案應當至少每3年修訂一次，預案修訂情況應有記錄并歸檔。

4、事故發生后，現場有關人員應當立即向本單位負責人報告；單位負責人接到報告后，應當于1小時內向事故發生地有關部門報告。

5、事故調查組應當自事故發生之日起60日內提交事故調查報告，特殊情況經批準，提交事故調查報告的期限可以適當延長，但延長的期限最長不超過60日。

6、一般、較大、重大事故，負責事故調查的人民政府應當自收到調查報告之日起15日內做出批復；特別重大事故，30日內做出批復。

7、依法批準開工報告的建設工程，建設單位應當自開工報告批準之日起15日內，將保證安全的措施報相關部門備案。

8、建設單位應當在拆除工程施工15日前，將相關資料報相關部門備案。

1Z307000 建設工程質量法律制度

1、工程隱蔽施工的部位，施工單位進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面型式通知監理工程師驗收。

2、建設單位應當在工程竣工驗收后3個月內向城建檔案館報送一套符合規定的建設工程檔案。

3、建設單位應當在竣工驗收后6個月內向城鄉規劃主管部門報送有關竣工驗收資料。

4、建設單位應當自建設項目投入試生產之日起3個月內向審批該建設項目環境影響報告書等資料。環境保護行政部門應當自收到環境報數設施竣工驗收申請之日起30日內完成驗收。

5、建設項目竣工總結算在最后一個單項工程竣工結算審查確認后15天內匯總，送發包人后30天內審查完畢。

6、建設單位應當自工程竣工驗收合格之日起15日內，向工程所在地有關部門備案。

7、工程質量監督機構應當在工程竣工驗收之日起5日內向備案機關提交工程質量監督報告。

8、建設工程質量最低保修期限：

① 基礎工程、主體結構工程為設計文件規定的該工程的合理使用年限；

② 屋面防水；衛生間、房間、外墻面防滲漏，為5年；

③ 供熱與供冷系統，為2個采暖期、供冷期；

④ 電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，為2年。

9、建設工程保修期起始日是竣工驗收合格之日。

1Z308000 解決建設工程糾紛法律制度

1、證據保全的申請，不得遲于舉證期限屆滿前7日。

2、訴訟時效期間的分類：

① 普通訴訟時效： 2年

② 短期訴訟時效： 1年（包含：身體傷害、延付（拒付）租金、出售質量不合格的商品

未聲明的、寄存財務丟失或損毀的）

③ 因國際貨物買賣合同和技術進出口合同爭議的時效期間為4年；

④ 就海上貨物運輸向承運人要求賠償的請求權，時效期間為1年。

3、從權利被侵害之日起超過20年的，法院不予保護。

4、在訴訟時效期間的最后6個月內，因不可抗力或者其他障礙不能行使請求權的，訴訟時效中止（中途停止）。從中止時效的原因消除之日起，訴訟時效期間繼續計算。

5、《民事訴訟法》規定，一審程序應當在立案之日起6個月內審結，有特殊情況需要延長的，經本院院長批準，可以延長6個月。

6、當事人不服地方人民法院第一審判決的，有權在判決書送達之日起15日內向上一級人民法院上訴；不服地方人民法院第一審裁定的，有權在裁定書送達之日起10日內向上一級人民法院上訴。

7、當事人申請再審，應當在判決、裁定發生法律效力后2年內提出。

8、人民法院受理執行申請后，當事人對管轄權有異議的，應當自收到執行通知書之日起10日內提出。

9、申請強制執行的期間為2年。這里的期間，從法律文書規定履行期間的最后1日起計算。

10、執行過程中，案外人對執行標的的提出書面異議的，人民法院應當自收到書面異議之日起15日內審查，理由成立的，裁定中止對該標的的執行；理由不成立的，裁定駁回。

11、仲裁委員會收到仲裁申請書之日起5日內，認為符合受理條件的應當受理，并通知當事人。

12、當事人申請撤銷裁決的，應當自收到裁決書之日起6個月內向仲裁機構所在地中級人民法院提出。

祝考試順利通過！