工人施工合同1

建設單位（甲方）：

承包單位（乙方）：身份證號碼：

一、工程名稱：室內裝修________________________工程

二、施工地點：_________________________________________________________.

三、工人工費總造價：______________________元

四、付款方式：工程完全完工并經業主和甲方項目負責人驗收合格后，甲方叁天內支付乙方全部的工程款。

五、施工期限：從_______年 _____ 月____日起至______年_____月________日止共 _____天內完成，如因甲方改變設計方案，或甲方材料不能按時到位，工期將順延。

六、保修：保修期為 ______年，保修期內屬乙方施工質量問題，乙方需進行保修，保修所產生的費用（包括材料）均由乙方負責；（如屬人為損壞或天然災害問題，不在保修范圍之內）。

七、責任：

（1）、乙方在進場施工前需檢查墻體結構的完整、對上工序完工的基本驗收，并作好驗收交接。對接收甲方的材料時應作數量和質量的驗收，驗收后出現的短缺和損壞由乙方負責。另如發現乙方人員偷取甲方的材料，一經證實將以一罰十處理。

（2）、乙方未經甲方同意不能變更施工方案，否則造成的經濟損失由乙方負責。

（3）、施工過程中乙方應注意消防、工傷的安全，嚴格按照甲方的施工指引進行施工，施工期間由于乙方的原因所造成的意外損失和工傷，由乙方自行負責。

（4）、因乙方的原因未能按工期完成的，按延誤天數每天扣罰總工程款的5%.

八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。由雙方簽字后生效，全部工程結算后自行終止。

甲方： 乙方：

簽約代表： 簽約代表：

簽約日期： 年 月日 簽約日期： 年 月 日

工人施工合同2

發包方：(以下簡稱“甲方”)

承包方：(以下簡稱“乙方”)

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，結合本工程的具體情況，經友好協商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以資共同遵守。

第一條工程概況

1.1工程名稱：.

1.2工程地點：.

1.3工程內容及做法(詳見：《工程預算報價表》、《施工圖紙》)。

1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

(1)乙方包工、包料。

(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細表》);

(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。

1.5工程期限_____歷天，開工日期_______年_月_日，竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進場日第二天起計算)。

1.6合同價款：本合同工程造價詳見《工程預算報價表》，施工過程中有增減項目的，由雙方協商同意并簽名確認后增減該部分費用。

第二條施工圖紙

雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供：

(1)甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見：裝飾裝修工程設計圖紙);

(2)甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見：裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費__________元，由甲方支付(此費用不在工程價款內)。

第三條甲方義務

3.1開工前______天，為乙方入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設損失的，有甲方自行負責。

3.2負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續，并負責交納物業管理處和報批的全部費用

3.3負責提供施工所需的水源、電源;

3.4負責協調乙方與鄰里之間、物業管理處之間的關系;

3.5不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

3.6施工期間甲方仍需部分使用該場所，負責做好施工現場的保衛及消防等各項工作;

3.7參與工程質量和施工進度的檢查監督，辦理驗收、變更登記手續和其他事宜，負責材料進場、竣工驗收。

3.8按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。

第四條乙方義務

4.1指派為乙方駐工地監理，負責本合同履行;按要求組織施工，保質保量，按期完成施工任務，處理解決由乙方負責的各項事宜。

4.2施工中嚴格執行安全文明施工操作規范、防火安全規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

4.3嚴格執行有關施工現場管理規定，嚴格按圖紙或說明進行安全文明施工，做好各項質量檢查和施工記錄;

4.4保護好原場所室內的家具和陳設，保證室內上、下水管道的暢通;

4.5保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

4.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

第五條工程變更

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，雙方簽名確認，同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。

第六條材料的提供

6.1由甲方提供的材料、設備(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表)，應當符合設施要求，如因質量問題或規格差異造成工程損失的，由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;乙方驗收后應負責妥善保管。

6.2由乙方提供的材料、設備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料運到施工現場前通知甲方，并接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規格有差異的，應禁止使用;如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。

第七條工期延誤

7.1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延;

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

7.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

7.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

7.4因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

第八條工程款支付方式

8.1合同生效后，甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款：

第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的%，即元。

第二次：木工進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的%，即元。

第三次：扇灰油漆進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的%，即元。

第四次：工程完工及竣工驗收后，結算完畢，甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的5%，即元。

8.2工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。

8.3工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統一收據。甲方所支付的工程款，以乙方財務部開出并蓋財務專用章收據為準。

8.4本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起12月

第九條雙方責任和工期延誤處理

9.1以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負責，工期應當順延：

(1)不能提供水、電;

(2)不能保證每天8小時以上工作時間(含加班);

(3)不能按期提供自購材料、設備;

(4)不能按期支付工程款影響正常施工的;

(5)因甲方原因變更設計、增加施工項目;

(6)同意工期順延的其他情況。

(7)逾期驗收或無故怠于驗收;

(8)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

9.2對以下原因造成工期延誤，工期不順延：

(1)因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延;

(2)因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

(3)乙方施工過程中違反安全操作規范造成人員傷害的，由乙方負責;

(4)乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償;

(5)乙方違反物業管理規定造成的損失，由乙方負責。

(6)乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。

9.3合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

9.4未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。

9.5因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知對方，并辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

9.6甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_______元。

9.5由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金_______元。

第十條關于設計和施工及驗收的約定

10.1乙方設計師完成的施工圖，必須在商定的時間內會同甲方審圖，經甲方確認簽字后，乙方方可進行施工。

10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工(安裝)。

10.3施工過程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單，并報告甲方。甲方收到報告后兩天內做出簽字答復或協商解決。

10.4隱蔽工程驗收前，由乙方通知甲方到現場驗收，驗收期為兩天。甲方未按時驗收的，乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄，對乙方的自行驗收結果，甲方應予以承認。

10.5工程竣工后，乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后天內驗收，并辦理驗收移交手續。如甲方在上述規定時間內未能驗收，應當及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

10.6雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。

第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協商一致、簽名確認的其他文件，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。

第十二條合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由東莞市裝飾協會調解;協商或調解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。

第十三條附則

13.1本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協商解決，如協商后簽定補充協議，補充協議與本合同有同等法律效力。

13.2本合同簽訂后工程不得轉包。

13.3本合同一式_貳__份，雙方各執__壹__份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。

13.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

甲方：____________(簽字)乙方：東莞___裝飾工程有限公司(蓋章)

法定代理人：法定代理人：_____________

委托代理人：_____________委托代理人：_____________

地址：地址：__市__鎮___路___

電話：電話：_______

工人施工合同3

甲方(以下簡稱甲方)：

乙方(以下簡稱乙方)：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就甲方停車場交通安全設施工程施工事宜協商一致，訂立本合同，以共同遵守。

一、工程概況

工程地點：

工程內容：停車場交通安全設施工程。

承包方式：包工包料。

二、工程造價及工程付款方式：

本工程預算總造價為：叁佰陸拾萬元整(￥)。工程預算總造價包括采購、制作、安裝、稅金等費用。(如工程量增加，另行簽訂補充協議，工程結算時單價不變，以實際工程量為準)

本協議簽訂，現場具備施工工作面后，甲方書面通知乙方進場施工，甲方應于施工進場前，支付人民幣陸拾萬元給乙方作為預付款，工程完工驗收合格乙方向甲方開具全額的工程款發票后5天內甲方一次性付清余款給乙方。

三、技術質量要求

按設計圖紙進行施工。

交通標志制作安裝、交通標線施劃符合中華人民共和國國家標準GB5768—20__《道路交通標志和標線》的要求。

四、工期

乙方須在收到甲方的工程預付款后10天內進場開始施工，進場后90天內完成所有施工(如因甲方原因造成的不能按時完工，工期順延，順延時間不能超一個月，超過此期限的每逾期一天應支付工程預算總造價款%的違約金給乙方)。

五、甲方責任

負責與有關部門溝通好本項目的方案。

負責組織工程量現場確認工作。

貨物的使用與保管在驗收合格移交甲方后由甲方自行負責，但甲乙雙方應做好相應的移交書面手續。

負責按時支付工程款。(如未能按時付款，在寬限期內經催促仍未付款的，乙方有權拆除并回收所提供產品，不予退還預付款，且因此給乙方造成的其它經濟損失由甲方負責賠償。)

六、乙方責任

乙方對甲方負責，按時保質保量完成本項目。

本協議中，項目施工的安全防范所需的施工安全設施由乙方自行負責并對整個工程的施工安全負責。

乙方應在本協議約定時間內完成所有施工，否則每延期一天應支付甲方已付工程款%的違約金。

如工程的施工需要總包方進行配合的，甲方協助乙方進行協調，相關的費用乙方自行承擔。

七、合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由當事雙方協商解決，也可由相關主管部門調解、協商，調解不成的，可以向當地仲裁部門請求仲裁。

八、其它

本合同以人民幣計價。

本合同一式二份，雙主各執一份，自雙方蓋章及簽約代表簽字之日起生效，合同履約完畢后自動失效。

九、未盡事宜

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

本合同未盡事宜，甲乙雙方友好協商解決。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工人施工合同4

甲方：xx平安建設集團裝飾工程有限公司

乙方：xx（內裝）

依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、公平和誠信的原則，為在施工合同的實施過程中創造安全、高效的施工環境，切實搞好本項目的安全管理工作，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本安全合同。

一、甲方職責

1、工程開工前，甲方應向乙方工程項目負責人和工程技術人員進行全面安全技術交底，并有完整記錄。負責對參加單位工程施工人員的安全教育和工程防護設施的檢查。負責施工過程中的安全技術措施的落實，并幫助督落實。并定期召開安全施工會議，及時加強工人對安全施工提高和警惕。

2、按照“安全第一、預防為主”的原則進行安全施工管理，配合安全施工、文明施工檢查，凡查出的事故隱患及時通知乙方進行整改。

3、安排專人在施工現場，加強對施工過程中的安全防護措施、機械、電器及臨時施工用電等方面的檢查，發現存在的問題，提出整改意見。

4、組織對乙方施工現場安全生產檢查，監督乙方及時處理發現的各項安全隱患。

5、按照本工程項目特點，組織制定本工程實施中的生產安全事故應急救預案；如果發生因施工不當出現安全事故，由乙方負全部責任。

6、甲方有對乙方在施工過程中，違反國家安全生產、消防、交通、治安管理政策、法規，違反甲方安全管理規章，不服從甲方管理等行為進行處罰直至單方解除合同的權利。

7、甲方安全責任人員應檢查乙方自帶或外租機械設備、小型電動工具、臨時用電設施以及個人防護用品（如安全帽、安全帶）等，并進行驗收。

二、乙方職責

1、嚴格遵守國家有關安全生產的法律法規，認真執行施工中的安全要求。嚴禁私自亂拆安全防護設施。

2、堅持“安全第一、預防為主”的原則，加強安全生產宣傳教育，增強工人的安全施工意識，防止其員工發生任何違法、違禁、暴力或妨礙治安的行為。所有施工人員都應熟悉消防設備的性能和使用方法。

3、乙方必須遵守甲方的各項管理規定，服從甲方安全生產文明施工管理，甲方有權對各種違章行為、安全隱患進行處罰；因甲方過錯，造成乙方人員或財產損害的，乙方有權向甲方提出索賠；乙方負責人必須履行對其施工人員進行入場前的安全生產教育的義務。

4、在乙方施工過程中，甲方工作人員有違章指揮、強令冒險作業的行為，乙方有權制止，并提出批評、拒絕執行以及檢舉、控告的權利；乙方明知甲方人員違章指揮而不制止并造成損失，由乙方承擔全部責任。

5、乙方必須為施工的外地務工人員辦理所需的一切必要手續和證件，在項目開工前，辦理人身意外傷害保險并支付保險費。在施工過程中，發生交通、施工、機電、消防等安全事故，要立即搶救傷者，采取有效措施減少財產損失，保護現場，積極主動的配合甲方處理事故。

6、乙方人員必須遵守勞動紀律，在工作中按規定正確佩戴和使用個人防護用品，嚴禁袒胸露背，穿拖鞋上崗，嚴禁在宿舍內私拉電線；冬季，嚴禁在宿舍內使用電爐子等電器設備。

三、違約責任

如因甲方或乙方違約造成安全事故，都將依法追究其責任。

本合同正本一式二份，合同雙方各執一份。由雙方代理人簽字蓋章（或按手印）后生效，工程竣工驗收后自動失效。

甲方： 乙方：

（姓名） （姓名）

日期： 日期：

工人施工合同5

甲方(使用部門)名稱：_________

乙方(受聘人員)姓名：_________

性別：_________

民族：_________

出生年月：_________

身份證號：_________

住址：_________

聯系電話：_________

根據《中華人民共和國勞動法》以及有關法律、法規和政策的規定，經雙方平等協商，訂立本勞動合同。

一、合同期限甲乙雙方選擇以下第(二)項為確定本合同期限

(一)固定期限.從________年________月________日起至________年_______月_______日止，合同期限為________年。

(二)無固定期限;從________年________月________日起。

(三)以完成一定工作為期限.從________年_______月________日起至__________工作完成時止。本合同試用期限為_______月。

二、工作內容。

1、乙方同意按甲方工作需要安排建筑施工有關的工作。在勞動合同期內，甲方可根據工作需要和乙方工作能力，變動乙方的工作內容、崗位。

2、乙方同意遵守甲方依法制定的管理制度，按照甲方的要求，按時完成規定的工作數量并達到規定的質量標準。

三、勞動保護和工作條件。

1、甲方應嚴格執行國家有關安全生產、勞動保護及特殊保護等規定，對乙方提供必要的.安全生產條件、勞動保護用品。對乙方進行安全衛生、業務技術及有關規章制度、勞動紀律的教育和培訓。

2、乙方必須嚴格遵守安全操作規程，有權拒絕甲方人員的違章指揮及強令冒險作業。

四、工作報酬。

因乙方工資計算繁瑣，現經甲乙雙方協商約定，實行下列工資分配形式：

1、甲方按乙方的工作工時核算乙方工資，工資以貨幣形式支付。乙方工資每日為________元。

2按雙方商定的工資標準定時發放，不再享受其它福利待遇及費用。

五、工作紀律。甲乙雙方應嚴格遵守法律、法規、規章和政策。甲方制定的各項具體的內部管理制度必須合法。乙方應服從甲方的管理。

1、乙方應自覺遵守甲方依法制定的各項規章制度，按時完成生產、工作任務，如有違法違紀行為，按有關法規、規章處理。

2、乙方必須服從甲方及甲方委托人(代班人員)和工地管理人員指揮。必須服從工作安排，不得無故缺席，如有事必須向代班人員請假，如不聽從代班人員的合理調動，甲方有權對乙方做適當的經濟處罰或開除處理。

3、乙方必須遵紀守法，嚴禁打架、賭博、偷盜等違法行為，一經發現做開除處理并罰款，且送交執法部門追究其相應責任。工資余額年終結清。

六、勞動合同變更、終止、解除的條件。

(一)勞動合同確需變更的，雙方應協商一致，并按原簽訂程序變更合同。

(二)勞動合同期滿或者甲乙雙方約定的合同終止條件出現，勞動合同即行終止。經雙方同意，可續簽勞動合同。

(三)乙方有下列情況之一的，甲方可以解除勞動合同：

1、在使用期內被證明不符合使用條件的;

2、曠工或者無正當理由逾期不歸，經批評教育無效的;

3、嚴重失職、瀆職或違法亂紀，對甲方利益造成重大損害的。

4、勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生變化，致使原合同無法履行，經甲乙雙方協商不能就變更勞動合同達成協議的。

5、乙方在聘期內勞動教養以及被判刑的，勞動合同自行解除。

(四)有下列情況之一的，乙方可以隨時提出解勞動用合同：

1、在使用期內，甲方未支付工資的;

2、甲方未按照勞動合同約定支付工作報酬或者提供工作條件的;

3、國家法律、法規另有規定的。

七、本合同條款與法律、法規、規章、政策和甲方依法制定的規章制度相抵觸的，以及本合同未盡事宜，均按法律、法規、規章、政策和甲方依法制定的規章制度執行。

八、本合同依法訂立后，雙方必須嚴格履行。

九、本合同履行中發生爭議，經甲乙雙方自行協商或上級主管部門調解未能達成協議的，可以向有管轄權的勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。甲乙雙方也可以直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。

十、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

甲方(蓋章)：_________

______年______月______日

乙方(簽名或蓋章)：_________

______年______月______日

工人施工合同6

甲方：___________________

乙方：___________________

為了保證施工生產的順利進行，確保雙方對高空施工作業的安全責任落實到位，消除安全隱患，杜絕安全事故發生，經甲乙雙方商定，嚴格遵守下列協議規定。

一、甲方的責任、權利：

1．甲方在乙方施工前，確認塔吊已經專業安裝公司人員安裝完畢，并具備上塔施工作業條件。

2．甲方應提供乙方上塔安裝廣告牌的安全作業條件，并對乙方現場提出安全方面合理的要求予以滿足。

3．甲方工長負責對乙方上塔作業人員進行安全教育和安全技術交底。

4．甲方排安全管理人員進行現場旁站，并對施工區域的地下部分禁止人員走動。確保施工安全。

5．甲方如發現乙方施工人員違反安全規定的行為，有權要求乙方停止施工作業，乙方必須服從甲方安全人員的管理。

二、乙方的責任、權利：

1．乙方工程施工負責人應對工程的高處作業安全技術負責，并建立相應的責任制。高空作業必須由具備高空作業資格的專業人員完成。施工前，應逐級進行安全技術教育及交底，落實所有安全技術措施和人身防護用品，未經落實時不得進行施工。

2．乙方施工中對高處作業的安全技術設施，發現有缺陷和隱患時，必須及時解決；危險人身安全的，必須停止作業。

3．乙方高處作業中的安全防護用品、安全標志、工具、儀表、防護設施和各種設備，必須在施工前加以檢查，確認其完好，方能投入使用。

4．雨天和雪天進行高處作業時，必須采取可靠的防滑、防寒和防凍措施。凡水、冰、霜均應及時清除。對進行高處作業的高聳建筑物，應事先設置避雷設施。遇有6級以上大風、濃霧等惡劣氣候，不得進行露天攀登與懸空高處作業，暴風雪及臺風暴雨后，應對高處作業安全設施逐一加以檢查，發現有松動、變形、損壞或脫落等現象，應立即修理完善。

5．乙方施工作業場所所有可能墜落的物件，應一律先行撤除或加以固定。高處作業中所用的物料，均應堆放平穩，不 妨礙通行 和裝卸。工具應隨手放入工具袋；作業中的走道、通道板和登高用具，應隨時清掃干凈；拆卸下的物件及余料和廢料均應及時清理運走，不得隨意亂置或向下丟棄。傳遞物件禁止拋擲。

6．乙方對安裝在塔吊配重臂上的廣告板必須確保牢固可靠，并應具備抗7-8級大風的能力，并對安裝不牢所造成的后果負責。

7．乙方因作業必需臨時拆除或變動安全防護設施時，必須經施工負責人同意，并采取相應的可靠措施，作業后應立即恢復。

8．乙方高處作業的安全技術措施及其所需料具，必須列入工程的施工組織設計，經技術部門負責人驗算確認后方可使用。

9．乙方攀登和懸空高處作業人員以及搭設高處作業安全設施的人員，必須經過專業技術培訓及專業考試合格，持證上崗，并必須定期進行體格檢查。

10．高處作業安全設施的主要受力桿件，力學計算按一般結構力學公式，強度及撓度計算按現行有關規范進行。

以上條款如有與現行國家、地方或行業標準沖突之處，按現行標準執行。本協議一式兩份，雙方各執一份，并遵守執行。

甲方：________________乙方：________________

項目經理（簽字）：____單位負責人（簽字）：__

日期：________________日期：________________

工人施工合同7

如何理解建設工程施工合同中的“實際施工人”

作者 王國章

在建設工程施工合同中，與建設工程施工合同有關的主體主要包括發包人、總承包人、分包人、第三人、施工人、轉包人、實際施工人等。根據《中華人民共和國合同法》第十六章第272條：“發包人可以與總承包人訂立建設工程合同，也可以分別與勘察人、設計人、施工人訂立勘察、設計、施工承包合同。”“總承包人或者勘察、設計、施工承包人經發包人同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設計、施工承包人向發包人承擔連帶責任。承包人不得將其承包的全部建設工程轉包給第三人或者將其承包的全部建設工程肢解以后以分包的名義分別轉包給第三

人。”“禁止承包人將工程分包給不具備相應資質條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設工程主體結構的施工必須由承包人自行完成。” 第281：“因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的，發包人有權要求施工人在合理期限內無償修理或者返工、改建。經過修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應當承擔違約責任。”《中華人民共和國合同法》是從合法合同的角度規制行為主體，一般不會以違法合同作為直接規制的對象，因此，從合同法中有關“施工人”的規定可以看出，這一概念涵蓋了建設工程施工有效合同中從事施工活動的主體，但不應當包括轉承包和違法分包等無效合同中的“承包人”。正是為了區別《中華人民共和國合同法》中規定的“施工人”概念，《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第4條、第25條、第26條使用了“實際施工人”概念，這里的“實際施工人”均指無效工程合同中的“承包人”，主要有以下幾類：①未取得建筑施工企業資質的“承包人”；②超越資質等級且在竣工前沒有取得相應資質等級的建筑施工企業在建設工程施工合同中的“承包人”；③沒有資質等級借用有資質等級的建筑施工企業名義從事建設工程施工的“承包人”；④建設工程依法必須進行招投標而未進行招投標或中標無效的建設工程施工合同中的“承包人”⑤承包人轉包工程合同中的“承包人”；⑥違法分包合同中的“承包人”。

據此，司法實踐中，有人認為根據司法解釋的有關規定，只要欠付農民工的工資，農民工可以直接起訴發包方索要工資是不正確的，實質上這是對司法解釋的誤解。符合司法解釋中“實際施工人以發包人為被告主張權利的??”中的行為主體必須符合“實際施工人”要求，否則以此主張權利將面臨敗訴的風險。

工人施工合同8

發包方(以下簡稱甲方)：______________________________

承包方(以下簡稱乙方)：______________________________

根據《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及______省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。

一、工程概況

(一)工程名稱：___________________________

(二)工程地點：___________________________

二、工程承包范圍

安全維護及整改

三、合同工期

______天

四、工程造價

工程造價為：____________元整

五、質量標準

5.1質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。

5.2使用標準、規范(包括但不限于以下內容)

5.2.1本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規范。

5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合______省標準規程。

六、承包方式

按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。

七、工程計價

7.1本工程計算編制原則：按______省住房和城鄉建設廳文件____________號《建設工程工程量清單計價規范》(gb50500-)，《______省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第______號)，《______省建設工程計價辦法》，______《______省修繕定額》、______《______省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、______《______省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。

7.2人工、材料價格的確定：人工工資按______省住房和城鄉建設廳文件______號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《______建設造價》預算價，信息價及市場價格執行。

7.3具體工程量以甲方簽證單為準。

八、工期

有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。

8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、**、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨_________mm或_________mm以上(以______市氣象局報告為準)，一次停水、停電_________小時以上。

8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。

8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。

8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。

九、工程款的支付

9.1工程完工后，甲方在______內向乙方支付工程預算價的______%.

9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的______%，工程保修金留結算總價的______%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題______天內全額返還，保修金不計利息。

十、違約責任

10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規執行。

10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。

十一、安全生產和文明施工

認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。

十二、爭議的解決

本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

十三、其他

乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執______份。雙方簽字蓋章后生效。

甲方(公章)____________________________乙方(公章)______________________________

法定代表人(簽字)_______________________法定代表人(簽字)_______________________

日期：__________年__________月__________日日期：__________年__________月__________日

工人施工合同9

合同編號：_____________

甲方(出租方)：_________ 乙方(承租方)：____________

法定代表人：_____________ 法定代表人：________________

聯系電話：_______________ 聯系電話：__________________

(一)工程名稱：____________________

(二)工程地點：____________________

(三)安裝時間：____________________

(四)安裝人員：____________________

為確保施工安全，預防各種事故，經雙方協商簽訂以下吊籃安全合同。

一、出租方責任

1.對出租吊籃完好性和安全性負責，當接到承租方報修通知后，應及時維修，維修后應對故障或損壞情況、產生原因、更換零件內容、事故性質等做好書面記錄。

2.出租方派技術人員現場安裝指導與拆卸，并對承租方吊籃操作人員進行現場培訓。

3.出租方技術人員應按規定定期對設備進行檢查，并做好書面檢查記錄。承租方吊籃移位后必須經出租方專業技術人員檢驗認可方可運行。

4.當出租方技術人員對設備檢查時，發現有帶病運行或違章操作時，有權指令停工或檢修。對不聽勸告的操作人員及負責人，出現安全事故及一切責任由承租方自行承擔。

5.承租方配合安裝或操作人員出現的非吊籃機械故障出現的 意外事故 ，出租方不負任何責任。

6.出租方維修技術人員在工地時，嚴禁酒后作業，戴好安全帽等。必須遵守吊籃安全操作規程。

二、承租方責任

l.吊籃操作人員必須堅持安全第一，預防為主的方針，遵守有關標準，規范，規定制度執行使用吊籃與安全發生矛盾時，必須服從安全的要求，并嚴格執行高處作業吊籃《安全操作規程》和《使用說明書》，杜絕違章作業。

2.吊籃操作人員上吊籃前，必須系好安全帶、戴好安全帽、穿防滑鞋，酒后、過度疲勞情緒異常者不得上崗。

3.使用吊籃人員不得飲酒，施工中嚴禁打鬧，必須精力集中。

4.吊籃上裝有易燃品時，使用人員不得吸煙，并遠離電焊火種。

5.操作人員必須身體健康，無高血壓、心臟病、恐高癥等有礙高空作業的病癥。

6.吊籃作業人員必須有兩人，不允許一人上工作平臺。

7.每次使用前，使用人員應對吊籃及樓頂的懸掛機構，配重數量進行檢查，并在距地面1米左右上下升降數次，確定安全無誤后方可使用。

8.在使用過程中，提升機、安全鎖內嚴禁進入砂漿、膠水、廢紙，油漆等異物。

9.發現鋼絲繩被卡在提升機內時，操作人員必須立即關閉電源，嚴禁繼續操作電器箱，按下按鈕，并通知出租方搶修。

10.作業人員必須在地面進出工作臺，不得在空中攀窗出入，嚴禁人員從一臺吊籃直接進入另一臺吊籃。

11.吊籃額定載重量zlp630(630kg)，嚴禁 超載 運行。工作平臺內荷載應大致均布(荷載包括人體重量)。

12.建筑材料和工具上、下吊籃工作平臺應從緊靠工作平臺的樓層窗口、陽臺進行。

13.電器箱不得作為其他電器的配電箱使用，箱內嚴禁擺放雜物，吊籃內嚴禁電焊操作，嚴禁將電焊機打鐵線搭在吊籃上。并嚴禁電焊火花濺到鋼絲繩上。必須對鋼絲繩等作好安全防護。

14.不得擅自拆除安全鎖和提升機，當吊籃在使用過程中，提升機出現異常情況，電器箱出現電器元件燒壞、工作鋼絲繩斷裂等緊急情況時，操作人員應立即停止并切斷電源，撤離工作平臺，并通知出租方及時搶修。

15.工作平臺懸掛在空中時，不得拆卸。

16.因安全因素，嚴禁夜間操作，違者自負。

17.5級以上大風、大雨、雷雨、霧天和大雪天，應停止使用吊籃，風雨過后，操作人員應配合檢修人員全面檢查吊籃情況，確認安全后，方可使用。

18.吊籃電源為380 v/220v，必須可靠接零(接地)保護。吊籃內如需設置照明，必須使用36v的安全電壓。

19.吊籃不使用時應停放在地面上，必須切斷電源，電器箱應采用防火、防雨措施，如吊籃不能下降到地面停放，應用繩索固定好工作平臺方能離開。

20.每天使用結束后，應將工作平臺降到地面。

三、其它事項

1.本合同適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律 管轄 。

2.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。雙方約定，凡因本合同發生的一切爭議，當和解或調解不成時，選擇下列第 種方式解決：

(1)將爭議提交 仲裁委員會仲裁

(2)依法向 人民法院提起 訴訟 。

3.本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，自雙方簽訂之日起生效。

甲方(蓋章)：_____________ 乙方(蓋章)______________

授權 代理 人(簽字)：_______ 授權代理人(簽字)：________

住址：_____________________ 住址：______________________

聯系電話：_________________ 聯系電話：__________________

開戶銀行：_________________ 開戶銀行：__________________

賬號：_____________________ 賬號：______________________

_________年____月____日 _________年______月____日

簽訂地點：__________________ 簽訂地點：_________________

工人施工合同10

甲方:

乙方:

甲乙雙方經平等協商，就甲方委托乙方打井施工事宜達成如下條款：

一、工程地點：__省__市

二、工期要求：施工工期為20__年 月 日至20__年 月 日，日歷天數 天。

三、工程項目及相關要求：

1、施工項目：水井一眼，成井實際下管米數不低于150米。

2、井管規格：內徑286mm、外徑350mm、長度8000mm，保證潛水泵上下暢通。

3、材料選用：管材為水泥焊接管，濾料必須為過篩的米石，并摻有粗沙。

4、井堡要求：必須達到堅固、表面光滑。

5、技術要求：保證出水量、含沙量等符合國家《機井施工規范》的標準。

四、工程價款：

1、打井每米單價 元，總價款以實際打井深度(下管米數)計算為準。

2、單價及總價款為甲方應付給乙方的費用，含工程水泥管主材料費、輔助材料費、人工費、運雜費、稅費等全部費用，此外，甲方不再向乙方支付任何費用。

五、付款方式：工程結束經甲方驗收合格后，甲方支付乙方總價款的90%，預留總價款的10%作為質量保證金，待一年后付清。

六、甲方承擔的義務：

1、及時整理出施工所需場地、挖好蓄水池。

2、保證施工所需的水電供應，并承擔此項費用。

七、乙方承擔的義務：

1、按照國家《機井施工規范》組織施工，負責勘探工作和打井所需的相關設施。

2、保證安全施工，如因違反操作規程等原因造成人員傷亡等一切事故，由乙方負全部責任。

3、洗井、清淤后，保證井深不小于150米。

4、因質量問題造成廢井、塌陷、不出水或出水不達標等，由乙方負責及時修復。

5、管井使用后一年(質保期)內發生質量及技術問題，乙方負責免費維修、解決。

6、除甲方應承擔的二款義務外，未列入本合同的其它本工程事宜皆由乙方負責。

八、本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充合同，與本合同具有同等效力。

九、本合同一式四份，雙方各執二份，簽訂之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工人施工合同11

如何認定建設工程施工合同糾紛中“實際施工人”

在我國法律現行的法律規范中尚沒有出現“實際施工人”這一法律概念，“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現是在《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為：第二十五條 “因建設工程質量發生爭議的，發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”和第二十六條 “實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任。”

一、司法解釋為何首創“實際施工人”這一非法律概念

在我國現行法律中，到目前為止并沒有出現“實際施工人”這一法律概念，可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發展時期的產物，是一個過渡性的法律概念，其誕生是現實、政策與法律妥協的產物。

1、《建筑法》第六十七條規定，“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。”

建筑業是社會經濟發展的基礎產業，吸納了大量農民工就業，但是建筑市場實踐中，農民工就業的主要途徑是，一些資質等級低甚至根本沒有資質的施工企業由包工頭帶領一幫民工組成臨時隊伍，他們依托大的建筑企業，以轉包和違法分包的形式承攬建設工程，但由于轉包和違法分包行為的違法性，這些臨時隊伍往往難以追回工程款，造成農民工工資拖欠問題非常嚴重，極大的影響了社會穩定；另一方面，這些臨時隊伍沒有經過專業訓練，施工水平有限，造成建筑工程質量存在缺陷，直接影響了發包人的利益，并造成工程質量隱患危及公共安全。基于此，國家法律對轉包和違法分包行為予以嚴格禁止，規定轉包和違法分包合同無效，但實踐中，法律的禁止規定并未取得良好效果，轉包和違法分包行為大量存在，而單純的否定轉包和違法分包合同的效力，只會增加農民工追討工資的難度，因為合同無效的話，實際施工人難以依據合同約定而需要通過起訴的方式主張權利，法院通常需要采取工程造價評估鑒定來核定工程款，由于鑒定時間不計入審限內，訴訟程序往往歷時很長，另外由于建筑工程合同糾紛的復雜性使得施工人往往需要尋求律師的幫助，預付的訴訟費、鑒定費、律師費以及取證的不確定性都使得農民工向轉包人追討工資難度加大，造成極大的社會不穩定因素。為了既能保證工程質量安全，又能維護社會穩定，最高人民法院出臺了相關的司法解釋，當前，我國建筑市場的運作存在大量不規范之處，其中非法轉包、違法分包現象尤為嚴重，許多承包人取得工程之后并不進行施工，而是將工程再次轉包或違法分包。由于這些承包人已經獲得了相當數額的管理費，工程完工后他們往往不積極向發包人主張工程款。《解釋》出臺之前，法律未對實際施工人問題作出規定，大量實際完成了工程施工的建筑企業和施工隊因為與發包人沒有合同關系，無法直接向發包人索要工程款，也因此無力向農民工支付工資。這一問題引起了各級政府和社會各界的強烈關注。為有效保護農民工的合法權益，《解釋》第二十六條突破合同相對性原則，規定實際施工人可以將發包人作為被告，發包人在欠付工程款范圍內承擔責任。這一規定的出臺，為實際施工人向發包人主張權利提供了法律依據，審判實踐中，各地法院依據《解釋》第二十六第二款判決發包人對轉包人、違法分

包人欠付實際施工人的工程款承擔責任的案例不在少數。但是，是否所有參與了工程施工的主體都可以適用《解釋》第二十六第二款向發包人主張權利呢？

解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規定的“實際施工人”應如何界定。《解釋》共有四條提及實際施工人，其中第一條第二項規定：“沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義的，應當根據合同法第五十二條第（五）項的規定，認定無效。”

第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。”第二十五條規定：“因建設工程質量發生爭議的，發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”第二十六條規定：“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任。”

目前較為一致的觀點認為，實際施工人應該是指無效建設工程施工合同的承包人，包括轉承包人、違法分包合同的承包人、借用資質的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業分包工程承包人、勞務作業承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為，實際施工人應與發包人全面實際的履行了發包人與承包人之間的合同，并形成了事實上的權利義務關系，即此時轉承包人、違法分包的承包人已經取代第一手的承包人與發包人形成事實上的合同關系，在這種情況下，才準許轉承包人、違法分包的承包人作為實際施工人，以發包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。

《解釋》第二十六條第二款對農民工利益的保護是一種間接保護，該條對合同相對性原則的突破是有限度的，農民工個人不能以實際施工人身份、以發包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點，雖然《解釋》第二十六條第二款創設的目的是為了保護農民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質的建筑企業和施工隊，通過加強對這些建筑企業和施工隊的保護而間接的保護農民工的利益。因此，審判實踐中，應正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內涵，嚴格控制實際施工人的范圍，不宜單純根據字面含義，將所有參與建設工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務分包、承攬、雇傭等法律關系參與了建設工程施工的農民工個人，應嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權利，而不應簡單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發包人的法律責任。

指出的是，審判實踐中，大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟，法院在查明原告實際履行了建設工程施工合同義務，與發包人形成了事實上的權利義務關系的前提下，大多支持了原告要求發包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農民工追討個人工資的情況是有著實質區別的。

工人施工合同12

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，由乙方承擔甲方地塊園林綠化工程施工事項，經協商一致，訂立本合同。

工程名稱：

第一條、施工范圍：

按甲方提供的施工圖紙為準，施工工程量詳見工程清單。(注：所有工程量按圖紙要求，一次性包死，如有增補，甲乙雙方向業主協商解決)。

第二條、工期要求及開工日期

1、合同工期：日歷天數

2、工程竣工時，由甲方組織相關部門進行驗收，乙方負責向甲方提交驗收報告。驗收合格后的當天即為竣工日期。

第三條、質量標準及施工要求

1、合格。

2、雙方簽定合同后，乙方將施工技術、安全方案、特殊施工技術措施、質量保證體系、進度計劃等資料經甲方審批后，乙方進入現場施工;

第四條、工程款及支付方式

合同金額為(大寫)：壹拾陸萬元整(160000元)。(注：開票按總價179000開，如有增補，按工程量最終結算開票)。

1、工程竣工驗收合格后經甲乙雙方簽字確認后，甲方支付至合同金額的90%;

2、保質期滿一年，甲方付清余款10%。

第五條、雙方責任

一、甲方工作及責任：

1、負責提供施工期間及后期養護的供水、供電電源。

2、負責對乙方各種進場材料的查驗及施工質量的監管。

二、乙方工作及責任：

1、負責按甲方提供圖紙要求的規格，樣式，質量等施工

2、施工期間的安全措施及安全責任由乙方全權負責。

3、遵守有關管理部門及施工現場管理的要求。堅持文明施工，安全作業，材料機具應堆放整齊，建筑垃圾應及時清運，竣工時做到工完場清。

4、對已竣工程未交付甲方之前的成品負責保護工作，承擔保護期間發生損害的修復工作及費用。

5、所提供苗木必須按圖紙設計要求，規格、品種，并保證樹形豐滿，生長旺盛，無病蟲害，確保種植后成活率，必須制定具體的措施并進行后續期內養護管理工作，確保草坪苗木植物健康生長，保持良好的綠化景觀。

6、工程結束由乙方負責聯系竣工驗收，(甲方協作乙方聯系業主，組織驗收)并將所有詳細的資料竣工圖備齊，做備案驗收。

7、乙方必須接受甲方管理和現場有關規章制度，否則甲方有權進行處罰。

第六條、竣工驗收與保養

1、竣工驗收以相關的施工驗收規范、質量檢驗標準、施工圖紙為依據。

2、綠化苗木、植被養護管理壹年(自竣工之日起算)。

第七條、違約責任、索賠及爭議

1、乙方不得將工程進行轉包。否則視為乙方合同違約。

2、乙方必須保證工程達到本合同要求標準。

3、爭議及解決：如合同雙方因本合同的內容、解釋或履行等方面發生爭議，應當首先協商解決。協商不成的，可以向當地人民法院提出訴訟。

第八條、本合同共貳份，甲乙雙方各執一份，簽字后生效。

甲方簽章：

____年____月____日

乙方簽章：

____年____月____日

工人施工合同13

根據《中華人民共和國勞動法》等法律、法規、行政規章的規定，萬盛區鴻豐建筑工程有限公司（以下簡稱甲方）與 （以下簡稱乙方），按照平等自愿、協商一致的原則，訂立本勞動合同，共同遵守。

一、勞動合同期限：

（一）固定期限： 年 月 日起 年 月 日止。

（二）無固定期限： 自 年 月 日起至甲乙雙方約定的勞動合同終止條件出現。

（三）以完成一定的工作為期限：自20xx 年6月 13日起至萬盛新臺之星商務樓工程基礎鉆孔樁完成之日止。其中試用期為 日，從年 月 日起至 年 月 日止。

二、工作內容：

乙方同意按甲方生產工作需要在萬盛新臺之星工程從事基礎鉆孔樁工作，具體工作內容和要求如下：

（一）工作內容：從事施工現場土木建筑相關工作；

（二）安全要求：乙方必須遵守國家法律、法規及甲方依法制定的規章制度和安全操作規程；

（三）質量要求：質量必須符合國家現行的驗收規范及標準并符合甲方有關質量管理的規定。

三、工作時間和休息休假

（一）甲方執行法律規定的工時制度和休息休假辦法。

（二）甲方由于生產經營需和勞動者協商后，或出現法律、法規規定的其他情形的，可以依法延長工作時間。

（三）甲方安排乙方延長工作時間的，堅持職工自愿和不損害職工健康的原則，且必須按規定發放足額的加班工資。實行不定時工資制度的除外。

（四）乙方在法定節假日不愿加班的，應提前5日以書面形式告知甲方。

四、勞動報酬

（一）甲方根據其生產特點，本工程鉆孔樁工作為人工費承包制，每米包干價為 元。

（二）乙方按雙方約定待樁基全部完工后由甲方應以貨幣形式一性支付乙方。

五、勞動保護和勞動條件

（一）甲乙雙方執行國家勞動安全衛生法律、法規、規程和標準。甲方對乙方進行勞動安全衛生教育，防止事故，減少職業病危害。

（二）甲方為乙方提供符合國家規定的勞動安全衛生條件和必要的勞動安全防護用品，努力改善勞動條件。

（三）乙方在勞動過程中應嚴格遵守安全操作規程。對甲方違章指揮、強令冒險作業，有權拒絕執行；對危害生命和身體健康的行為，有權提出批評、檢舉和控告。

六、社會保險和福利

（一）甲方負責為乙方辦理工傷保險及建工意外傷害保險并支付保費，其他社會保險由因工作性質所決定甲方全部計入乙方工資中，如需交納相關社會保險由甲方代扣代交。

（二）甲方努力創造條件，改善集體福利，提高乙方的福利待遇。

七、勞動紀律

（一）甲方依法建立和完善規章制度。

（二）乙方必須遵守國家法律、法規和甲方依法制定的規章制度。

（三）甲方有權根據國家法律、法規和甲方規章制度對乙方進行獎懲。

八、甲乙雙方約定勞動合同終止條件如下：

（一）按合同約定所承建工程竣工完成之日或合同約定的時間到期，勞動合同終止。

（二）乙方在勞動合同期內死亡，勞動合同終止。

（三）乙方無書面請假證明，無故曠工三日以上按自動離職處理，勞動合同終止。

九、勞動合同的變更、解除、終止

（一）甲乙雙方在本勞動合同的有效期內，可以遵循平等自愿、協商一致的原則，依法變更勞動合同的部分條款。

（二）經甲乙雙方協商一致，勞動合同可以解除。

（三）乙方有下列情形之一的，甲方可以解除勞動合同：

1、在試用期內被證明不符合錄用條件的；

2、多次違反勞動紀律或者多次違反甲方依法建立的規章制度以及有嚴重違章作業時；

3、嚴重失職、營私舞弊，對甲方利益造成重大損失的；

4、泄漏甲方商業秘密，造成重大影響或者經濟損失的；

5、被開除、除名、勞動教養和依法追究刑事責任的，勞動合同自行解除。

（四）乙方有下列情形之一的，甲方可以解除勞動合同，但應提前三十日書面通知乙方：

1、患病或非因工負傷，醫療期滿后，不能從事原工作也不能從事由甲方另行安排的工作的；

2、不能勝任工作。經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的；

3、勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使原勞動合同無法履行，經甲乙雙方協商不能就變更勞動合同內容達成協議的；

4、法律、行政法規規定可以解除勞動合同的。

（五）乙方解除勞動合同，應當提前三十日以書面形式通知甲方，但有下列情形之一的，可以隨時通知甲方解除勞動合同。

1、在試用期內的；

2、甲方以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫勞動的；

3、甲方未按勞動合同約定支付勞動報酬或者。

（六）乙方有下列情形之一的，甲方不得解除勞動合同；

1、患職業病或者因工負傷并被確認喪失或部分喪失勞動能力的；

2、患病或者負傷，在規定的醫療期內的；

3、女職工在孕期、產期和哺乳期的； 4、法律、行政法規規定的其他情形。

（七）本勞動合同期滿或者甲乙雙方約定的合同終止條件出現，勞動合同即終止。

十、甲乙雙方協商約定的其他內容

（一）因生產經營工作需要，甲方可以調整乙方的工作崗位和工作內容；

（二）特殊崗位人員（經專業培訓人員、從事保密工作人員、負責工程項目或者掌握公司（或廠）重要技術資料，關鍵工藝等人員，未經甲方同意，乙方不得解除勞動合同。

（三）乙方在合同期內違反甲方依法建立的規章制度，被行政處分（含記過）以上處分的，視為嚴重違反勞動紀律、嚴重失職或嚴重營私舞弊。

（四）乙方長期（或多次）不按工作內容或工作要求完成工作任務的視為不能勝任工作。

（五）乙方因公受傷參照《工傷保險條例》執行，若必須住院治療、住院期間所有補助為300元，住院期間護理由其家人或家屬負責、護理費為1500元（乙方家人或家屬不護理甲方將安排專人護理，護理費超支部份由乙方自負）。

十一、違反勞動合同的責任

甲乙雙方或一方違反本勞動合同的規定，除依法承擔法律責任外，還應分別承擔如下責任； 甲方的違約責任：

（一）甲方擅自解除勞動合同，由甲方向乙方補償5000元賠償金。 乙方的違約責任：

（一）乙方擅自解除勞動合同，由乙方向甲方補償5000元賠償金，由甲方出資培訓的技術工人，為甲方服務未滿合同規定期限的要索取培訓費，其費用按甲方實際支付情況確定，該費用可以從乙方本人工資中扣除，不足部分可以通過其它或法律途徑解決。

（二）乙方在生產經營活動中給甲方造成損失，按國家有關規定和甲方依法制訂的規章制度進行處理。 甲乙雙方因履行勞動合同發生爭議，雙方可協商解決，也可直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。 本勞動合同叁式兩份，甲方執兩份乙方執一份，具有同等法律效力。

工人施工合同14

房屋建筑施工合同

甲方：

乙方：

甲方將位于XXXXXXXXXXXX居住房屋交由乙方施工，為確保工程質量、圓滿完成施工任務，明確雙方責任，經甲、乙雙方共同協商，特定制本合同，雙方必須共同遵守。

第一條：工程概況

1、工程結構：地面3層，均為磚混結構。

2、建筑面積（施工計算方式）：一層97.88平方米（不含樓梯），樓梯9.62×2＝19.24平方米；二層93平方米（不含樓梯，陽臺按半面積計入），樓梯7.86×2＝15.72平方米；三層76.4平方米（陽臺按半面積計入）。合計302.24平方米，最終按建筑實際面積為準。

第二條：承包方式

1、包工不包料，甲方負責采購施工所需的建筑材料，乙方負責施工，并負責所有施工用具設備；

2、施工費用：按建筑面積甲方每平方米付乙方人民幣225元（大寫：貳佰貳拾伍元整）；

3、隔熱層、屋頂蓋瓦不再計工價；

4、工程承包內容：土建工程、雨水排水及房屋裝修；

5、基礎由甲方負責，乙方負責回填。

6、甲方負責門窗（包括鋁合金窗、卷簾門、防盜門、不銹鋼欄桿）的安裝。

7、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，確定后增減工價，待完工后一并納入結算。

8、在施工過程中，乙方必須聽從甲方提出的意見建議，在使用材料時保證工程質量的前提下，乙方必須堅持節省，不浪費的原則，不能隨意帶走甲方提供的任何建材，否則按雙倍價奉還。

第三條：工程工期

1、甲方規定動工時間為年月日至年月乙方不得提前和推后。

2、在保證工程質量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權扣除乙方施工費。

第四條：工程質量

1、整個工程、寬按設計圖紙按質、按量完成，并達到符合國家施工規范。

2、房屋結構按照設計圖紙布局，尺寸可根據現場科學，合理放線，具體尺寸變更和鋼筋更改由甲方決定并通知乙方處理，甲方請設計人員參與監督施工質量，每道施工需經甲方設計人員/甲方驗收合格后乙方方能進行下一環節施工。

3、鋼筋工程：要求采用電渣壓力焊（坡屋頂鋼筋搭接）。

4、地面工程：一層鋪貼地磚。

5、外觀工程：整幢樓內外水泥清光到頂。

6、門窗工程：乙方負責埋設安裝所有門窗用到的預埋件。

7、樓梯工程：樓梯上貼瓷磚。

8、水電工程：陽臺、屋頂排水設施安裝。

9、乙方未按甲方要求，質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。

第五條：施工費結算方式

1、合同簽定后，甲方購買材料，乙方積極組織施工人員進行施工，基礎工程完工后，甲方付給乙方工程款 元； 第一層主體工程完工（第一層樓頂結束）后方付乙方壹萬元； 第二層主體工程完工（第二層樓頂結束）后甲方付乙方貳萬元； 其余款項待工程按圖紙施工完成，通過驗收后一次付清。 工程裝飾完工并交付甲方使用后，雙方結算，由甲方一次性付清工程余款（質量保證金20xx元除外）。

乙方自房屋竣工驗收交付甲方使用時起，乙方保修為一年，無質量問題，到期一次性付清質量保證金，保修期內如有房屋漏水，沙灰墻體裂縫，瓷磚脫落等施工問題，乙方接到甲方房屋質量問題，乙方應迅速及時地進行處理，直到甲方滿意，否則甲方請人處理，工時及材料從保證金中扣除。如存在嚴重工程質量問題，乙方應承擔全部責任。

2、甲、乙雙方必須共同遵守，以上約定的付款方式，不到付款時間，乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求。

第六條：安全生產及其它

1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用電，用水安全，高空作業必須系好安全帶，做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發生病、傷、亡等一切安全事故，責任由乙方全部自己負責，甲方不承擔任何責任。

2、在合同期內，乙方不得故意長期停工或多加工錢，如果違反本條款，乙方必須賠嘗違約金2萬元，已做工程不再支付工錢，本合同終止。

3、施工期內，工程質量由甲方監督施工質量。

第七條：合同終止與生效

1、本合同自甲、乙雙方簽字并加蓋手印后生效（合同涂改無效）雙方履行完成合同條款內容后終止。

2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持壹份，均具同等法律效力，未盡事宜甲乙雙方另行商定。

3、合同訂立地點： 貴州省貴陽市息烽縣永靖鎮雨灑村一組。（下無正文)

甲方（簽字）： 乙方（簽字）：

（手印） （手印）

合同簽訂日期：20xx年 月日

工人施工合同15

發包方(建設方)：(以下簡稱甲方)

承包方(承建方)：(以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就臨時道路施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程地點：____市大道、瓊山大道

二、工程名稱：臨時道路工程

三、承包方式：包工包料、包質量、包工期、包安全文明施工、包驗收、包維保、包稅金等工程施工過程中發生的一切費用的總價承包。

四、承包范圍：臨時道路工程(其中包括一條長，寬;一條長，寬;一長，寬)，具體施工范圍以施工圖及甲方要求為準。

五、工程期限：甲方通知乙方進場后日歷天完成道路穩定層施工(不含瀝青路面施工)并通過工程中間驗收，瀝青路面施工待穩定層完成行車一段時間后甲方通知再進行施工。如遇不可抗力影響、自然災害、政府行為及周邊村民干擾等，施工時間相應順延。

六、工程承包價：

1、本工程暫定合同價為：整(小寫： 元)。

2、本工程采用定額計價，根據《____省20市政工程綜合定額》及____省定額站相關文件編制，材料價格采用信息價，信息價中沒有對應材料價格時需報甲方批價。因甲方原因在施工過程中工程內容須做變更時，工程結算時予以調整。工程結算價款按施工時實際完成的工程量套相應的定額及收費標準執行，材料價格按施工當月的信息價進行結算。

七、付款方式：

1、自本合同正式簽訂之日起____日內，甲方向乙方支付合同總價的20%作為工程預付款，即人民幣肆拾捌萬叁仟貳佰陸拾貳元整(元)。以后乙方每月____日報送工程進度報表，甲方5個工作日內審核完畢并支付的進度款，甲方第一次支付進度款時將扣回預付款。

2、待全部施工完成并通過竣工驗收合格后，雙方完成驗收結算手續，甲方支付至結算總價的95%。

3、結算總價的5%作為質保金，在保修期滿后的15天內支付(不計利息)。

4、甲方的每次支付，以乙方提供同等金額的合法稅務發票為前提。

八、工程質量要求：

1、道路工程質量按《瀝青路面施工及驗收規范》GB50092-96、《公路瀝青路面施工技術規范》GF40-20和《____鎮道路工程施工與質量驗收規范》C1-20執行，其質量必須達到國家合格以上標準。

九、雙方責任：

甲方責任：

1、甲方應按合同有關約定支付工程款。

2、甲方負責將水準點、坐標控制點在開工前一天以書面形式提交乙方。

3、甲方負責在開工前三天組織乙方和設計、監理等單位進行圖紙會審、設計交底，做好會審、交底紀要，并向乙方提供三套圖紙。

4、工程未經驗收，甲方提前動用或擅自動用，由此而發生的質量或其他的一切問題，責任全部由甲方承擔。

5、及時檢查、驗收工程采用的設備及材料。

乙方責任：

1、負責做好施工前的各項準備及進場施工期間的生產、安全、技術管理和組織工作。

2、參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底，擬定施工方案或編制施工組織設計、施工總進度計劃，并送交甲方批準。

3、施工所需的水電由乙方接至施工場地，甲方承擔費用，施工期間的水電費由乙方承擔。

4、做好施工記錄、隱蔽工程記錄、匯集施工技術資料、竣工圖等文件移交甲方。

5、按照本合同、設計圖紙和規范的要求采購本工程需要的材料，材料必須有合格證或檢測報告書，所用材料均要報甲方有關人員驗收后方可使用。

6、乙方如未按設計要求和規范規定進行施工原因引起的工程質量問題，由此造成的所以經濟損失均由乙方承擔，工期不予順延。

7、乙方偷工減料或使用不合格材料等施工原因引起的工程質量問題，由此造成的所以經濟損失和一切責任均由乙方承擔。

8、乙方應保證施工現場符合有關規定，承擔因違反有關規定造成的損失和罰款。

9、對在工程施工中發生的各種事故負責并承擔由此產生的全部費用。

10、工程竣工未移交給甲方之前，乙方負責保護，保護期間發生的損壞，乙方出資修復。

十、竣工驗收及保修

1、乙方認為工程具備竣工驗收條件后，向甲方和監理提出竣工驗收報告，甲方自收到驗收通知后五天內組織有關部門驗收。若一個月內甲方不組織有關部門驗收，被視為驗收合格。

2、竣工驗收通過后，乙方應及時將工程移交給甲方投入使用，并向甲方提供完整的竣工資料二套。

3、竣工日期為乙方遞交竣工驗收報告中的日期，若要整改才能達到竣工要求的，應為整改后乙方重新遞交竣工驗收報告的日期。

4、本工程質量保修期為________年，自竣工驗收合格之日起計算。在保修期內，由于施工原因造成的質量問題，乙方應于接到甲方通知的三天內無條件進行保修。屬甲方使用及其它原因造成的工程問題，乙方可給予維修，但維修費用由責任方承擔。

十一、違約責任

1、除由于不可抗力和政府部門及周邊村民干擾外，乙方不得以任何理由拖延工期，每逾期一天，按本工程造價總額的3‰向甲方支付違約金。

2、甲方不得以任何理由拖延支付工程款，每逾期一天，按本工程造價總額的3‰向乙方支付違約金。

3、道路工程施工中，若發現乙方使用了不合格的材料等以次充好的行為，除無條件更換外，甲方對乙方處以3000元次的罰款。

4、質保期內屬于乙方無條件保修范圍的，乙方應自接到甲方通知的三天內進行無條件保修，如乙方示在三天內進行無條件保修，則每逾期一天，按本工程造價總額的3‰向甲方支付違約金;逾期超過10天未無條件保修的，甲方有權另行選擇第三方進行修補，所需費用由乙方承擔;逾期保修期間造成甲方損失的，由乙方負責賠償甲方全部損失。

十二、其他

1、合同有效期限：本合同經雙方代表簽字蓋章后生效，工程保修期滿，雙方結清所有工程款，雙方合同義務履行完畢后自動失效。

2、本合同在執行過程中如發生爭執，雙方應本著友善態度共同協商解決。如協商不能解決，雙方均有權向本合同履行地人民法院起訴，所產生的訴訟費、律師費、保全費、執行費等均由責任方承擔。

3、對于本合同條款與條件的修改、補充及變更，應同雙方共同協商，以書面形式做出，并由合同授權代表簽字蓋章后生效，這些修改、補充及變更構成合同的一部分，并與本合同具有同等法律效力。

4、合同一方在未經合同另一方同意之前，不得擅自將合同的權利、義務轉讓給其他方。

5、本合同一式陸份，甲、乙雙方各執叁份，具有同等法律效力。

6、《臨時施工道路工程預算書》是本合同的附件，構成合同的一部分，與本合同具有同等法律效力。

7、合同訂立時間：________年____月____日

8、合同訂立地點：

甲方：

乙方：

地址：

別墅地址：

法寶代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

電話：

電話：

傳真：

傳真

裝飾公司工人工程承包合同

建設單位（甲方）：

承包單位（乙方）：

身份證號碼：

一、工程名稱：室內裝修________________________工程

二、施工地點：_________________________________________________________.三、工人工費總造價：______________________元

四、付款方式：工程完全完工并經業主和甲方項目負責人驗收合格后，甲方叁天內支付乙方全部的工程款。

五、施工期限：從_______年 _____ 月____日起至______年_____月________日止共 _____天內完成，如因甲方改變設計方案，或甲方材料不能按時到位，工期將順延。

六、保修：保修期為 ______年，保修期內屬乙方施工質量問題，乙方需進行保修，保修所產生的費用（包括材料）均由乙方負責；（如屬人為損壞或天然災害問題，不在保修范圍之內）。

七、責任：（1）、乙方在進場施工前需檢查墻體結構的完整、對上工序完工的基本驗收，并作好驗收交接。對接收甲方的材料時應作數量和質量的驗收，驗收后出現的短缺和損壞由乙方負責。另如發現乙方人員偷取甲方的材料，一經證實將以一罰十處理。

（2）、乙方未經甲方同意不能變更施工方案，否則造成的經濟損失由乙方負責。

（3）、施工過程中乙方應注意消防、工傷的安全，嚴格按照甲方的施工指引進行施工，施工期間由于乙方的原因所造成的意外損失和工傷，由乙方自行負責。

（4）、因乙方的原因未能按工期完成的，按延誤天數每天扣罰總工程款的5%.八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。由雙方簽字后生效，全部工程結算后自行終止。

甲方：

乙方：

簽約代表： 簽約代表：

簽約日期： 年 月 日 簽約日期： 年 月 日