第一篇：2008年二級建造師(法規)

2008年二級建造師《法規及相關知識》考題及答案

2009-9-22 16:29

【大 中 小】【打印】【我要糾錯】

一、單項選擇題（共60題。每題1分。每題的備選項中，只有1個符合題意）

場景

（一）建設單位擬興建一棟20層辦公樓，投資總額為5 600萬元，由建設單位自行組織公開招標。

建設單位對甲、乙、丙、丁、戊五家施工企業進行了資格預審，其中丁未達到資格預審最低條件。建設單位于投標截止日后的筍二天公開開標。評標階段丙向建設單位行賄謀取中標。評標委員會向建設單位推薦了甲、乙施工企業為中標候選人，建設單位均未采納，選中丙為中標人。建設單位向丙發出中標通知書，并要求降低報價才與其簽訂合同。

根據場景

（一）?；卮鹣铝袉栴}。

1.根據《招標投標法》和《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》，下列說法中錯誤的是（）。

A．若該項目部分使用國有資金投資，則必須招標

B．若投資額在3 000萬元人民幣以上的體育場施工項目必須招標

C．施工單位合同估算為300萬元人民幣的經濟適用住房施工項目可以不招標

D．利用扶貧資金實行以工代賑使用農民工的施工項目，由審批部門批準，可以不進行施 工招標

2.招標人應當在資格預審文件中載明的內容不包括（）。

A．資格條件

B．最低標準要求

C．審查方法

D．審查目的

3.根據《招標投標法》的規定，下列說法中正確的是（）。

A．甲、乙、戊施工企業具有投標資格

B．丁施工企業可以參加投標

C．丙的行賄行為不影響中標

D．戊應當成為中標人

4.根據《招標投標法》的規定，下列關于建設單位的說法中正確的是（）。

A．建設單位有權要求丙降低報價。

B．建設單位應在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間開標

C．建設單位可以在招標人中選擇任何一個投標人中標

D．評標委員會成員中的2/3可以由建設單位代表擔任

場景

（二）吳某是甲公司法定代表人，吳某依據《中華人民共和國勘察設計管理條例》將廠房設計任務委托給符合相應資質的乙設計院，設計院指派注冊建筑師張某負責該項目。丙施工企業承建，注冊建造師李某任該項目負責人，2006年2月1日廠房通過了竣工驗收。甲公司未依約結清設計費，設計院指令張某全權負責催討。2008年1月1日在一次酒會上，吳某當眾對設計院辦公室主任王某說：“欠你們院的設計費春節前一定還上”，事后王某向單位做了匯報，設計院決定改由王某全權處理該項事宜。后在稅務檢查中稅務機關發現甲公司有逃稅事實，遂凍結甲公司的賬戶，故拖欠的設計費仍未清償。2008年4月1日，王某催討，吳某以超過訴訟時效為由拒付，設計院遂提起訴訟。

根據場景

（二），回答下列問題。

5.《中華人民共和國勘察設計管理條例》屬于（）。

A．法律

B．行政法規

C．地方性法規

D．行政規定

6.該工程設計合同法律關系中，法律關系主體是（）。

A．吳某與張某

B．吳某與設計院

C．甲公司與張某

D．甲公司與乙設計院

7.建造師李某申請延續注冊，下列情況中不影響延續注冊的是（）。

A．工傷被鑒定為限制民事行為能力人

B．其始終從事技術工作，故無需且未參加繼續教育

C．執業活動受到刑事處罰，自處罰執行完畢之日起至申請注冊之日不滿3年

D．其負責的工程項目因工程款糾紛導致訴訟

8.甲公司的其他股東對吳某的還錢表示不予認同，下列觀點正確的是（）。

A．吳某未得到其他股東授權，其還錢表態無效

B．吳某酒后失言，不是真實意思表示，行為無效

C．吳某的行為后果，其他股東不負責任

D．吳某還錢可以，但需先行退還其他股東出資

9.從設計任務委托法律關系的角度看，乙設計院將張某變更為王某全權負責催討欠款屬于（）。

A．主體變更

B．客體變更

C．內容變更

D．未變更

10.張某代表設計院向甲公司催討欠款屬于（）。

A．委托代

B．法定代

C．指定代理

D．表見代理

11.下列關于訴訟時效的表述，正確的是（）。

A．距工程竣工已滿兩年，訴訟時效屆滿，乙設計院喪失勝訴權

B．王某不是乙設計院的全權代表，吳某向王某表示還錢無效

C．設計院事后安排王某負責處理催討欠款事宜，故吳某向王某的表態，使訴訟時效中斷

D．因2008年1月1日處于訴訟時段的最后六個月當中，故訴訟時效中止

12.甲公司的下列行為中，正確的是（）。

A．為其他關系單位代開增值稅發票

B．為單位職工代扣代繳個人所得稅

C．設立兩套賬簿分別用于內部管理和外部檢查

D．將稅務登記證借給關系單位

場景

（三）甲建設單位在某城市中心區建設商品房項目，由取得安全產生許可證的乙施工單位總承包，由丁監理公司監理。乙經過甲同意將基礎工程分包給丙施工單位，丙在夜間挖掘作業中操作失誤，挖斷居民用水管造成大面積積水，需搶修。后續又發生兩起安全事故：（1）乙施工單位的施工人員違反規定使用明火導致失火，造成一名工人受傷；（2）焊接現場作業員萬某違章作業造成漏電失火，王某撤離現場。

根據場景

（三），回答下列問題。

13.乙施工單位的（）依法對本單位的安全生產全面負責。

A．企業法人代表

B．主要負責人

C．項目負責人

D．安全生產員

14.發生事故當時焊接作業員王某及時撤離了現場，是王某行使《安全生產法》賦予從業人員的（）。

A．知情權

B．拒絕權

C．緊急避難權

D．請求賠償權

15.該施工現場發生的兩起安全事故，應由（）負責上報當地安全生產監管部門。

A．甲建設單位

B．乙施工單位

C．丙施工單位

D．丁監理公司

16.該施工現場的安全生產責任應由（）負總責。

A．甲建設單位

B．乙施工單位

C．丙施工單位

D．丁監理公司

17.根據《建設工程安全生產管理條例》規定，兩單位從事危險作業人員的意外傷害保險費應當（）支付。

A．由甲建設單位

B．由乙施工單位

C．由丙施工單位

D．按合同約定

18.以下對丁監理公司的安全責任說法中，不正確的是（）。

A．按工程建設強制性標準實施監理

B．依據法律、法規實施監理

C．審查專項施工方案

D．發現安全事故隱患立即向勞動安全管理部門報告

19.在該焊接作業現場的下列說法中，不符合《消防法》規定的是（）。

A．氧氣瓶應單獨存放并做好安全標識

B．經項目負責人批準，可以攜帶火種進入焊接場所

C．焊接作業人員必須持證上崗

D．焊接作業人員應采取相應的消防安全措施

20.根據《建筑施工企業安全生產許可證管理規定》，（）不是施工企業取得安全生產許可證必須具備的條件。

A．建立、健全安全生產責任制

B．保證本單位安全生產條件所需資金的有效使用

C．設置安全生產管理機構

D．依法參加工傷保險

21.根據環境保護相關法律法規，對于項目夜間搶修的說法正確的是（）。

A．可以直接搶修

B．有縣級以上人民政府或者有關主管部門證明可以搶修

C．向所在地居民委員會或街道申請后可以搶修

D．不可以夜內搶修

22.因宿舍失火，要臨時安置施工人員，則下列有關說法中正確的是（）。

A．可以直接安排到倉庫中，并遠離危險品

B．不可以安排到倉庫中

C．可以暫時安排到倉庫中，并報公安消防機構批準

D．經公安消防機構批準，可以長期居住在倉庫中

場景

（四）具有房層建筑設計丙級資質的某油田勘探開發公司欲新建專家公寓，該工程地下一層，地上九層，預制鋼筋混凝土樁基礎，鋼筋混凝土框架結構。由甲設計院設計，施工圖經乙審圖中心審查通過。經公開招標，由某施工單位承建，包工包料，某監理公司負責工程的監理。施工過程中，建設單位要求更換外墻保溫材料。

根據場景

（四），回答下列問題。

23.根據《建設工程質量管理條例》規定，以下不是建設單位質量責任的是（）。

A．組織工程竣工驗收

B．確保外墻保溫材料符合要求

C．不得擅自改變主體結構進行裝修

D．不得迫使承包方以低于成本價格競標

24.若施工合同約定本工程保修期間采用質量保證金方式擔保，則建設單位應按工程價款（）左右的比例預留保留金。

A．結算總額5%

B．預算總額5%

C．預算總額10%

D．結算總額10%

25.根據《建設工程質量管理條例》，（）應當保證鋼筋混凝土預制樁符合設計文件和合同要求。

A．建設單位

B．監理公司

C．施工單位

D．設計單位

26.根據《建設工程質量管理條例》的規定，下列選項中不屬于工程驗收必備條件的是（）。

A．有完整的技術檔案

B．有完整的施工管理資料

C．設計單位簽署的質量合格文件

D．監理單位簽署的工程質量保修書

27.建設單位更換保溫材料，應當由（）后方可施工。

A．原設計院出設計變更，報當地審圖機構審查

B．當地具有相應資質的設計單位出設計變更，報當地審圖機構審查

C．原設計院出設計變更，報原審圖機構審查

D．建設單位設計院出設計變更，報原審圖機構審查

28.若對外墻保溫材料的質量要求不明確而產生糾紛時，首先應按照（）履行。

A．通常標準

B．符合合同目的特定標準

C．國冢標準

D．地方標準

29.施工過程中的質量控制文件應由（）收集和整理后進行立卷歸檔。

A．建設單位

B．施工單位

C．監理單位

D．設計單位

30.該項目關于節約能源的專題論證，應當包括在（）中。

A．可行性研究報告

B．招標文件

C．投標文件

D．竣工驗收報告

31.依據《建設工程質量管理條例》關于見證取樣的規定，（）無需取樣送檢，即可用于工程。

A．保溫材料

B．供水管主控閥

C．鋼筋原材料

D．鋼筋墊塊

32.以下關于工程質量保修問題的論述中，不符合《建設工程質量管理條例》的是（）。

A．地基基礎工程質量保修期為設計文件規定的合理使用年限

B．發承包雙方約定屋面防水工程的保修期為6年

C．保修范圍屬于法律強制性規定的，承發包雙方必須遵守

D．保修期限法律已有強制性規定的，承發包雙方不得協商約定

場景

（五）某市區一固定資產項目的施工現場圖示如下，請根據圖示回答以下問題：

根據場景

（五），回答下列問題。

33.因生活區尚未建成，可以將施工人員暫時安排在（）居住。

A．作業區①

B．作業區②

C．倉庫③

D．辦公區④

34.施工過程中產生的污染環境固體廢棄物可暫時存放在（）區域。

A．作業區①

B．作業區②

C．辦公區④

D．在建生活區⑤

35.對施工過程中產生的廢棄硫酸容器的處理，正確的是（）。

A．可以和其他固體廢棄物統一存放并做好安全性處置

B．可以和施工原材料統一存放到倉庫中

C．可以直接回填在基坑內

D．應該單獨存放并做好標識

36.施工過程中會產生噪聲污染，施工單位應在開工l5日以前向（）申報環境噪聲污染防治情況。

A．環境保護行政主管部門

B．所在地居民委員會或街道辦

C．建設行政主管部門

D．安全生產行政主管部門

37.應在施工現場的（）處設置明顯的安全警示標志。

A．生活區人口

B．生活用水源

C．在建工程出入通道

D．辦公區人口

38.施工現場各區布置的相關說法中不正確的是（）。

A．辦公、生活區與作業區應分開設置

B．應當對施工現場設置封閉圍擋

C．施工現場應設置消防安全設施

D．施工現場臨時搭建的建筑物可適當降低安全性

場景

（六）施工單位與水泥廠簽訂了水泥買賣合同，水泥廠因生產能力所限無法按時供貨，便口頭向施工單位提出推遲l個月交貨的要求，但施工單位未予答復。為此，水泥廠將該合同全部轉讓給建材供應商，約定建材供應商按水泥廠與施工單位所簽合同的要求向施工單位供貨，并就合同轉讓一事書面通知了施工單位。材料供貨商按原合同約定的時間和數量供應了水泥，但水泥質量不符合合同約定的標準。施工單位要求水泥廠繼續履行合同，并要求材料供應商賠償相應損失。

根據場景

（六），回答下列問題。

39.若施工單位同意水泥廠轉讓合同，水泥質量不合格應由（）承擔責任。

A．施工單位

B．水泥廠

C．材料供應商

D．水泥廠與材料供應商共同

40.水泥廠向施工單位提出遲延交貨的要求，則合同（）。

A．發生變更

B．效力待定

C．無效

D．未發生變更

41.水泥廠轉讓合同的行為在（）后有效。

A．水泥廠與材料供應商聯名通知施工單位

B．水泥廠通知施工單位

C．材料供應商通知施工單位

D．征得施工單位同意

42.根據《合同法》的規定，不屬于合同債權債務概括轉移條件的是（）。

A．轉讓人與受讓人達成合同轉讓協議

B．原合同有效

C．原合同為單務合同

D．符合法定的程序

43.根據《合同法》的規定，下列說法中正確的是，施工單位（）。

A．有權要求水泥廠繼續履行合同，并要求材料供應商賠償損失

B．無權要求水泥廠繼續履行合同

C．有權要求水泥廠繼續履行合同，并賠償損失

D．有權要求水泥廠繼續履行合同，并要求水泥廠賠償損失

場景

（七）2007年9月20 日，施工單位與建材商簽訂了一份買賣合同，約定將工程完工后剩余的石材以8萬元的價格賣給建材商，合同履行地為施工單位所在地。9月28日，建材商依約交付1萬元定金。9月29日，施工單位為建材商代為托運。9月30日，建材商收到貨物，但并沒有按照約定在貨到時付款。

根據場景

（七）。回答下列問題。

44.如果該施工單位營業執照允許經營范圍無銷售石材業務，則設買賣合同為（）合同。

A．無效

B．有效

C．可變更、可撤銷

D．效力待定

45.該定金合同的生效日期為（）。

A．9月20日

B．9月28日

C．9月29日

D．9月30日

46.如果貨物在運輸途中遭遇臺風，致使部分石材損壞，該損失由（）。

A．施工單位承擔

B．建材商承擔

C．施工單位和建材商各承擔一半

D．建材商承擔3/4，施工單位承擔1/4

47.如果建材商一直無力償還施工單位的7萬元，且某工廠欠建材商6萬元已到期，但建材商明示放棄對該工廠的債權。對建材商這一行為，施工單位可以（）。

A．請求仲裁機構撤銷建材商放棄債權的行為

B．請求人民法院撤銷建材商放棄債權的行為

C．通過仲裁機構行使代位權，要求工廠償還6萬元

D．通過人民法院行使代位權，要求工廠償還6萬元

48.如果施工單位與建材商在買賣合同中，既約定了定金，又約定了違約金。在建材商違約時，施工單位（）。

A．可以同時適用定金與違約金的約定

B．只可選擇適用其中一項約定

C．只能適用違約金約定

D．只能適用定金約定

場景

（八）甲施工單位向乙銀行申請貸款200萬元。甲提交了丙汽車制造廠和丁市公安局各自為其出具的還款付息保證書。甲因經營不善，造成嚴重虧損，不能按期還本付息。甲與乙經過協商，達成延期兩年還款協議，并通知了保證人。

根據場景

（八），回答下列問題。

49.甲與乙簽訂的有效合同屬于（）。

A．單務合同

B．實踐合同

C．雙務有償合同

D．無名合同

50.依據《擔保法》規定，在該場景中能做保證人的是（）

A．甲

B．乙

C．丙

D．丁

51.該保證合同主體是（）。

A．甲與乙

B．甲與丙

C．乙與丁

D．乙與丙

52.下列不屬于保證合同的內容是（）。

A．保證方式

B．保證期間

C．保證擔保范圍

D．被保證人的其他債權

53.若兩年后甲仍不能還款，則該還款義務由（）承擔。

A．甲

B．乙

C．丙

D．丁

54.按照擔保法的規定，屬于保證擔保方式的是（）。

A．定金保證

B．一般保證

C．抵押保證

D．留置保證

場景

（九）甲建設單位與乙施工單位簽訂了一份裝飾合同，合同約定由乙負責甲辦公樓的裝飾工程，并且約定一旦因合同履行發生糾紛，由當地仲裁委員會仲裁。施工過程中，因乙管理不善導致工期延誤，給甲造成了損失，甲要求乙賠償，遭到乙拒絕，于是甲提出仲裁申請。

根據場景

（九），回答下列問題。

55.針對乙延誤工期這一事實，提供證據的責任由（）承擔。.A．甲

B．乙

C．甲乙雙方

D．仲裁庭

56.仲裁過程中，如果甲申請證據保全，則正確程序是（）。

A．甲向仲裁機構所在地的基層人民法院提出申請

B．仲裁機構將甲的申請提交證據所在地的基層人民法院

C．仲裁機構將甲的申請提交證據仲裁機構所在地的基層人民法院

D．仲裁機構采取必要的證據保全措施

57.仲裁庭審理過程中，仲裁員在賠償數額上意見不一致，首席仲裁員張某認為賠償數額為30萬元，另兩名仲裁員王某、李某都認為賠償數額應為15萬元，則仲裁庭應按（）意見作出。

A．仲裁委員會

B．仲裁委員會主任

C．張某

D．王某、李某

58.該糾紛經仲裁后，裁決書（）發生法律效力。

A．自作出之日

B．經上級仲裁機構審查批準后

C．經人民法院審查批準后

D．在雙方當事人不申請復議時

59.如果被申請人乙發現該案在仲裁過程中違反法律程序，則可以向（）申請撤銷裁決。

A．仲裁庭

B．建設行政主管部門

C．上級仲裁委員會

D．人民法院

60.如果裁決發生法律效力后，乙不履行裁決，甲可以（）。

A．向法院申請強制執行

B．向仲裁委員會申請強制執行

C．向公安部門申請強制執行

D．再申請仲裁

二、多項選擇題（共20題。每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選。本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分。

場景

（十）甲建設單位將賓館改建工程直接發包給乙施工單位，約定工期l0個月，由丙監理公司負責監理。甲指定丁建材公司為供貨商，乙施工單位不得從其他供應商處另行采購建筑材料。乙施工單位具有房屋建筑工程總承包資質，為完成施工任務，招聘了幾名具有專業執業資格的人員。在征得甲同意的情況下，乙施工單位將電梯改造工程分包給戊公司。在取得施工許可證后，改建工程順利

根據場景

（十），回答下列問題。

61.下列關于施工許可證申請的表述正確的有（）

A．施工許可證應由乙施工單位申請領取

B．申請用地已辦理建設工程規劃許可證

C．改建設計圖已按規定進行了審查

D．到位資金不得少于工程價款的50%

E．賓館建設消防設計圖紙已通過公安消防機構審核

62.下列關于工程包發、承包的表述正確的有（）。

A．乙單位與戊單位就電梯改造部分向甲單位承擔連帶責任

B．建筑工程應該招標發包，對不適用招標發包的可以直接發包

C．乙單位只能從丁公司采購建筑材料，否則構成違約

D．甲單位可以將電梯改造與其他改建工程分別發包

E．該工程施工合同無效，即使竣工驗收合格，甲單位也可拒付工程價款

63.乙施工單位的企業資質可能是（）。

A．特級

B．一般

C．二級

D．三級

64.目前我國主要的建筑業專業技術人員執業資格種類包括（）。

A．注冊土木（巖土）工程師

B．注冊房地產估價師

C．注冊土地估價師

D．注冊資產評估師

65.丙監理單位在改建過程中，其監理內容包括（）。

A．進度控制

D．質量控制

C．成本控制

D．合同管理

場景

（十一）某電信公司在市中心薪建電信大廈，該工程為鋼筋混凝土框架結構，地下一層，地上七層。施工階段由監理公司負責監理。電信公司將工程發包給甲施工單位，經電信公司同意，甲將消防工程采用包工包料的方式分包給乙公司。為節約成本，電信公司要求降低節能標準，更換材料。工程竣工驗收并進行工程文件移交、歸檔。電信大廈投入使用后三個月，位于三樓的一處消防管控制閥因質量不合格漏水，造成某通信設備調試公司存放于該樓的二臺電子設備損壞，直接經濟損失近百萬元。

根據場景

（十一）?；卮鹣铝袉栴}。

66.對該設備損失承擔責任的有（）。

A．甲施工單位

B．乙公司

C．消防器材供貨商

D．電信公司

E．消防驗收機構

67.下列關于甲單位的質量責任，說法正確的有（）。

A．對該辦公樓的施工質量負責

B．建立、健全施工質量管理制度

C．做好隱蔽工程的質量檢查和記錄

D．對商品混凝土的檢驗，在當地工程質量監督站的監督下現場取樣送檢

E．審查乙公司的質量管理體系

68.以下是甲單位試驗員的幾次見證取樣行為，其中不符合《建設工程質量管理條例》的有（）。

A．現澆板混凝土試塊在監理工程師監督下，從混凝土攪拌機出料口取樣

B．在監理工程師監督下，從已完成的鋼筋骨架上截取鋼筋焊接接頭試樣

C．試驗員和監理工程師去門窗廠抽取窗戶樣品

D．在電信公司代表監督下，對進場的防水材料隨機抽取樣品

E．在電信公司代表監督下，到公司倉庫抽取鋼材試件

69.電信公司的安全責任包括（）。

A．提供安全施工措施所需費用

B．審查安全技術措施

C．提供舡現場及地下工程的有關資料

D．不得違反強制性標準規定壓縮合同約定的工期

E．自開工報告批準日起l5日內，將保證安全施工的措施報相關部門備案

70.以下安全責任中，（）屬于施工單位的責任。

A．配備專職安全員

B．編制工程施工安全技術措施

C．審查乙公司編制的安全措施

D．提供乙公司施工期間所需的全部安全防護用品

E．采用新技術時，對作業人員進行相應的安全生產教育培訓

71.對該項目經審查合格的節能設計文件，下列說法正確的有（）。

A．電信公司可以要求甲施工單位變更節能設計，降低節能標準

B．甲施工單位可以要求乙施工單位變更節能設計，降低節能標準

C．電信公司不可以要求甲施工單位變更節能設計，降低節能標準

D．建筑節能強制性標準，僅是針對甲和乙的要求

E．建筑節能強制性標準，是針對電信公司、甲、乙的要求

72.下列關于該項目檔案移交和文件歸檔說法，正確的有（）。

A．甲、乙監理公司應各自整理本單位形成的工程文件并向電信公司移交

B．應由甲負責收集，匯總乙形成的工程檔案并向電信公司移交

C．監理公司應在工程施工驗收前，將形成的工程檔案向電信公司歸檔

D．監理公司應根據城建管理機構要求對檔案進行審查，合格后向電信公司移交

E．工程檔案一般不少于二套，一套（原件）由電信公司保管，一套移交當地城建檔案館（室）

場景

（十二）電力局在A、B兩地同時建設兩個變電站，分別簽訂了設計合同、施工合同和設備供應合同。

設計合同采用標準化范本，規定合同擔保方式為定金擔保。供貨合同履行過程中發現，由于兩個變電站的規模不同，所訂購的兩套設備不是同一型號，供貨合同中未明確約定各套設備的交貨地點。

根據場景

（十二），回答下列問題。

73.設計合同采用定金擔保方式，該定金合同生效必須滿足的條件包括（）。

A．建設單位與設計單位書面的定金擔保

B．設計院將定金支付給建設單位

C．建設單位將定金支付給設計院

D．建設單位將設計依據材料移交給設計院

E．設計院乙開始設計工作

74.依據《合同法》中對一般條款的規定，各施工合同內均應明確約定的條款包括（）。

A．工程應達到的質量標準

B．工程款的支付與結算

C．合同工期

D．工程保險的投保責任

E．解決合同糾紛的方式

75.施工合同履行過程中，按照《合同法》有關當事人行使抗辯權的規定，下列說法中正確的包括（）。

A．施工質量不合格工程部位的工程不予計量和支付

B．施工質量不合格工程部位的工程量應先予計量和支付，然后再由承包商自費修復工程缺陷

C．超出設計尺寸部分的工程量即使質量合格也不予計量和支付

D．超出設計尺寸部分的工程量，當質量合格時應按實際完成工程量計量支付

E．拖延支付工程進度款超過合同約定的時間，承包商預先發出通知仍未獲得支付，有行使暫停施工的權力

76.按照《合同法》對合同內容約定不明確的處理規定，對于設備交付方式和交貨地點不明確的下述說法中正確的包括（）。

A．供貨商通知電力局到供貨商處提貨，運輸費由電力局負擔

B．供貨商通知電力局到供貨商處提貨，運輸費由供貨商負擔

C．供貨商用自有運輸機械將設備運到電力局指定地點，運費由供貨商承擔

D．供貨商用自有運輸機械將設備運到電力局指定地點，運費由電力局承擔

E．供貨商委托運輸公司，將設備運到電力局指定地點，運費由電力局承擔

77.如果施工合同違反法律、行政法規的強制性規定，致使合同無效，則（）。

A．合同自訂時起就不具有法律效力

B．當事人不能通過同意或追認使其生效

C．在訴訟中，法院可以主動審查決定該合同無效

D．合同全部條款無效

E．合同中獨立存在的解決爭議條款有效

場景

（十三）施工單位投標中標后，與建設單位簽訂合同。在施工過程中，施工單位偷工減料，使用不合格的建筑材料。建設單位多次要求其返工處理，施工單位一直未予解決，因此導致合同糾紛。

根據場景

（十三），回答下列問題。

78.下列解決糾紛方式產生的法律文書，其不強制執行效力的包括（）。

A．民間調解

B．行政調解

C．仲裁

D．訴訟

E．協商

79.如果建設單位選擇訴訟方式解決此糾紛，起訴狀中應說明的事項包括（）。

A．原告的姓名、住所

B．被告的姓名、住所

C．訴訟請求

D．代理律師的基本情況

E．訴訟事實及理由

80.施工單位若對人民法院委托的鑒定部門作出的鑒定結論有異議，申請重新鑒定。法院應予準許的情況包括（）。

A．鑒定程序嚴重違法

B．鑒定人員不具備相關的鑒定資格

C．鑒定結論明顯依據不足

D．經過質證不能作為證據使用

E．有缺陷的鑒定結論可通過補充鑒定解決

參考答案

一、單項選擇題

1-5 CDABB

6-10DDCDA

11-15 CBBCB 16-20BBDBB

21-25 BCBAC 26-30DCCCA

31-35 ADDBD 36-40ACDCD

41-45 DCDBB 46-50BBBCC

51-55 DDABA 56-60BDADA

二、多項選擇題

61.BCDE 62.ABD 63.ABCD 64.AB 65.ABCD；

66.ABC 67.ABC 68.CD 69.ACDE 70.ABE；

71.CE 72.BD 73.AC 74.ABCE 75.ACE；

76.ADE 77.ABCE 78.CD 79.ABCE 80.ABCD

第二篇：二級建造師法規及相關知識

http://www.tmdps.cn

二級建造師法規及相關知識練習題及答案解析（1）

一、單選題

1.根據《擔保法》規定，必須由第三人為當事人提供擔保的方式是（）A．保證 B．抵押 C．留置 D．定金 【答案】A 【解析】保證是以保證人的保證承諾作為擔保的，簽訂保證合同時并不涉及具體的財物，當債務人不能依主合同的約定清償債務時，保證人負有代為清償債務責任。

2.民事訴訟是解決建設工程合同糾紛的重要方式，其中不屬于民事訴訟參加人的有（）A．當事人代表 B．第三人 C．鑒定人 D．代理律師 【答案】A 【解析】民事訴訟是指人民法院在當事人和其他訴訟參與人的參加下，以審理、裁判、執行等方式解決民事糾紛的活動，訴訟參與人包括原告、被告、第三人、證人、鑒定人、勘驗人等。

3.當事人、利害關系人認為人民法院的執行程序違反法律規定的，可以向（）人民法院提出書面異議 A．原審

B．負責執行的 C．原告所在地 D．被告所在地 【答案】B 【解析】當事人、利害關系人認為執行和為違反法律規定的，可以向負責執行的人民法院提出書面異議，當事人、利害關系人提出書面異議的，人民法院應當自收到書面異議之日起15日內審查，理由成立的，裁定撤銷或者改正；理由不成立的，裁定駁回，當事人、利害關系人對規定不服的，可以自裁定送達之日起10日內向上一級人民法院申請復議。4.下列選項中，對調解的理解錯誤的是（）A．當事人庭外和解的，可以請求法院制作調解書 B．仲裁調解生效后產生執行效力 C．仲裁裁決生效后可以進行仲裁調解 D．法院在強制執行時不能制作調解書 【答案】C 【解析】仲裁調解是指仲裁庭在作出裁決前進行調解的解決糾紛的方式，仲裁調解書與裁決書具有同等法律效力，調解書經當事人簽收后即發生法律效力。

5.在民事訴訟中，當事人不需要運用證據加以證明的是（）的事實。A．請求實體權益 B．免除自己法律責任 C．主張程序違法 D．對方承認

http://www.tmdps.cn

【答案】D 【解析】訴訟過程中，一方當事人對另一方當事人陳述的案件事實明確表示承認的，另一方當事人無需舉證。根據最高人民法院《關于民事訴訟證據的若干規定》，對下列事實當事人無需舉證證明：1.眾所周知的事實；2.自然規律及定理；3.根據法律規定或者已知事實和日常生活經驗法則能推定出的另一事實；4.已為有效公正文書所證明的事實。6.當事人對仲裁協議的效力有異議，一方請求仲裁委員會作出決定，另一方請求人民法院作出裁定的，由（）A．仲裁委員會決定

B．合同履行地中級人民法院裁定 C．被告所在地中級人民法院裁定

D．仲裁委員會所在地中級人民法院裁定 【答案】D 【解析】當事人協議選擇國內的仲裁機構仲裁后，一方以仲裁協議的效力有異議請求人民法院裁定的，由該仲裁委員會所在地的中級人民法院管轄，當事人對仲裁委員會沒有約定或者約定不明的，由被告所在地的中級人民法院管轄。7.在下列選項中，不屬于要式合同的是（）A．建設工程設計合同

B．企業與銀行之間的借款合同 C．法人之間簽訂的保證合同 D．自然人之間簽訂的借款合同 【答案】D 【解析】要式合同是法律或當事人必須具備特定形式的合同，例如，建設工程合同應當采用書面形式，就是要式合同，不要式合同是指法律或當事人不要求必須具備一定形式的合同，實踐中，以不要式合同居多。

8.當事人申請撤銷仲裁裁決的，應當自收到裁決書之日起（）內提出 A．三個月 B．六個月 C．一年 D．二年 【答案】B 【解析】仲裁裁決作出后，撤銷仲裁裁決必須在法定的期限內提出撤銷申請，我國仲裁法規定，當事人申請撤銷仲裁裁決的，應當自收到裁決書之日起6個月內提出。

9.在依法必須進行招標的工程范圍內，對于委托監理合同，其單項合同估算價最低金額在（）萬元人民幣以上的，必須進行招標。A．50 B．100 C．150 D．200 【答案】A 【解析】《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》規定的必須招標的各類工程建設項目，包括項目的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，達到下列標準之一的，必須進行招標：1.施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的；2.重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上的；3.勘察、設計、監理

http://www.tmdps.cn

等服務的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的；4.單項合同估算價低于第1、2、3項規定的標準，但項目總投資額在3000萬元人民幣以上的。10.在施工過程中，必須經總監理工程師簽字的事項是（）A．建筑材料進場 B．建筑設備安裝 C．隱蔽工程驗收 D．工程竣工驗收 【答案】D 【解析】工程監理單位應當選派具備相應資格的總監理工程師和監理工程師進駐施工現場，未經監理工程師簽字，建筑材料、建筑構配件和設備不得在工程上使用或安裝，施工單位不得進行下一道工序的施工，未經總監理工程師簽字，建設單位不撥付工程款，不進行竣工驗收。

二、多選題

1.為保證案件的公正處理，民事訴訟規定了回避制度，下列人員中（）若與審理的案件有利害關系，應當回避 A．法院的書記員 B．勘驗人 C．鑒定人 D．出庭的證人

E．被告方的訴訟代理人 【答案】ABC 【解析】根據《民事訴訟法》第45條規定，審判人員，書記員、翻譯人員、鑒定人、勘驗人有下列情形之一的，必須回避，當事人有權用口頭或者書面方式申請回避；①是本案當事人或者當事人，訴訟代理人的近親屬；②與本案有利害關系；③與本案當事人有其他關系，可能影響對案件公正審理的。

2.仲裁案件當事人申請仲裁后自行達成和解協議的，可以 A．請求仲裁庭根據和解協議制作調解書 B．請求仲裁庭根據和解協議制作裁決書 C．撤回仲裁申請書 D．請求強制執行 E．請求法院判決 【答案】BC 【解析】仲裁和解是指仲裁當事人通過協商，自行解決已提交仲裁的爭議事項的拓為?！吨俨梅ā芬幎?，當事人早班仲裁后，可以自行和解。當事人達成和解協議的，可以請求仲裁庭根據和解協議作出裁決書，也可以撤回仲裁申請。如果當事人撤回仲裁申請后反悔的，則可以仍根據原仲裁協議申請仲裁，仲裁調解，是指在仲裁庭的主持下，仲裁當事人在自愿協商，互諒互讓基礎上達成協議從而解決糾紛的和中制度。

3.總承包單位依法將建設工程分包給其他單位施工，若分包工程出現質量問題時，應當由（）

A．總承包單位單獨向建設單位承擔責任 B．分包單位單獨向建設單位承擔責任

C．總承包單位與分包單位向建設單位承擔連帶責任 D．總承包單位與分包單位分別向建設單位承擔責任 E．分包單位向總承包單位承擔責任

http://www.tmdps.cn

【答案】AE 【解析】建設工程實行總承包的，總承包單位應當對全部建設工程質量負責；總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的，分包單位應當按照分包合同的約定對其他分包工程的質量向總承包單位負責，總承包單位與分包單位對分包工程的質量承擔連帶責任。4.下列違約責任承擔方式可以并用的有（）A．賠償損失與繼續履行 B．實際發行與解除合同 C．定金與支付違約金

D．賠償損失與修理、重作、更換 E．違約金與解除合同 【答案】ABDE 【解析】當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金條款

5.可以提起行政復議的事項包括（）A．行政處罰 B．行政強制措施 C．行政處分

D．行政機關對民事糾紛作出的調解 【答案】ABC 【解析】根據《行政復議法》第六條的規定，當事人可以申請復議的情形通常包括：①行政處罰；②行政強制措施；③行政許可；④認為行政機關侵犯其合法的經營自主權的；⑤認為行政機關違法集資、攤派費用或者違法要求履行其他義務的；⑥認為行政機關的其他具體行政行為侵犯其合法權益的。

第三篇：二級建造師法規題2010模擬

2010年二級建造師《建設工程法規》模擬題

模擬考試題——單選

1，劉某2007年8月1日取得建造師注冊證書和執業印章，2008年劉某與所在單位解除勞動合同并開始在新單位上班，則（）

A.劉某可以直接在新單位繼續以建造師名義執業至2010年7月31日

B.注冊機關應撤銷劉某的注冊證書及印章

C.劉某可以申請增項注冊，在原單位上增加一個注冊單位

D.劉某可以申請變更注冊，經變更執業單位后可繼續以建造師名義執業至2010年7月31日 2，關于法律法規的效力的理解，（）是正確的。A.部門規章的法律效力肯定高于地方政府規章 B.地方性法規的法律效力肯定高于地方政府規章 C.地方性法規的法律效力肯定高于部門規章 D.地方性法規的法律效力肯定高于行政法規 3，關于法律關系的敘述，（）是不正確的。A.一個法律關系中至少有2個以上的主體

B.建設工程施工合同的法律關系主體必須是法人 C.侵權行為不能作為法律關系的客體 D.抗辯權是合同法律關系中的內容 4，以下構成代理關系的是（）A.建設單位與監理單位

B.招標人與投標人

C.總承包商包與分包商

D.聯合體牽頭人與聯合體成員 5、2002年5月8日，王某騎車回家經過一個工地時，掉入沒有設置明顯標志和采取安全措施的坑中，當時未予注意，5月29日去醫院檢查才發現骨折。王某于同年6月10日出院找到建設項目的發包人和承包人要求賠償，兩單位相互推委。次日，王某準備前往法院起訴，當地突遭臺風襲擊，交通阻隔，因此未能成行。下列說法正確的是（）。A．本案訴訟時效于2003年5月29日屆滿 B．本案訴訟時效于2003年6月10日屆滿

C．王某6月11日的行為適用訴訟時效中止 D．王某6月11日的行為適用訴訟時效中斷

6．工程師張某獲得了一個發明專利，則下面說法正確的是（）A.無論什么時候，未經張某允許，其他人都不可以使用這項技術 B.其專利權在所有國家都會受到保護

C.張某不可能永遠通過轉讓這項專利獲得收益 D.這項專利必須以張某的名字命名

7．建設單位申領建筑施工許可證后，既不開工又不申請延期，或者超過延期時限的()。A．建筑施工許可證自行廢止

B．由發證機關收回建筑施工許可證

C．建設行政主管機關可以對建設單位處以罰款

D．取消該建設項目

8．從事建筑活動企業或單位，應當向（）申請設立登記，并由建設行政主管部門審查，頒發資格證書。

A.工商行政管理部門

B.縣級以上地方人民政府建設行政主管部門

C.省級以上人民政府建設行政主管部門

D.所在地人民政府

2010年二級建造師《建設工程法規》模擬題

9．某工程建設單位為其工程選擇乙級以上資質的監理單位，現有4家監理公司供選。建設單位應選擇（）才符合要求

A.甲監理公司（資質甲級；報送的工程總監職稱為高級工程師、國家注冊監理工程師；該公司為本工程承包方所屬的監理公司）

B.乙監理公司（乙級資質；報送的工程總監職稱為工程師、國家注冊監理工程師；為該工程設計單位所屬的監理公司）

C.丙監理公司（資質甲級；報送的工程總監職稱為工程師、注冊二級結構工程師；與建設及施工單位均無關系）

D.丁監理公司（資質等級甲級；報送的工程總監職稱為工程師、國家注冊監理工程師；為該工程預制構件供貨商所屬）

10．某招標文件中確定的開標時間是7月1日，投標有效期是3個月，某投標人于6月15日提交投標書和投標保證金。問：該投標保證金的有效期應至（）。

A.9月30日

B．9月15日

C．10月15日

D．10月30日

11．某工程項目在估算成本是1000萬元人民幣，概算成本是950萬元人民幣，預算成本是900萬元人民幣，投標時某承包商根據自己企業定額算得成本是800萬元人民幣，則根據《招標投標法》中規定“投標人不得以低于成本的報價競標”。該承包商投標時報價不得低于（）A.1000萬元

B.950萬元 C.900萬元

D.800萬元

12．（），招標人應當依法重新招標。

A．投標人少于三個的B．中標人放棄中標的 C．有效投標少于三個的

D．所有投標報價均高于標底的

13.某建設項目招標，采用經評審的最低投標價法評標，經評審的投標價格最低的投標人報價1200萬元，評標價1000萬元，評標結束后，該投標人中標，招標人要求其再降低報價為1100萬元，則雙方訂立的施工合同，合同價應為（）才是符合法律規定的。

A．1200萬元

B.1150萬元

C．1050萬元

D.1000萬元

14．某建筑施工企業在進行安全生產培訓時組織其員工進行課堂討論，以下說法正確的是（）。

A.張某認為安全生產知情權是指從業人員有權了解其工作崗位的安全責任、操作規程和危險因素

B.王某認為安全生產請求賠償權是指因安全事故受到損害的從業人員，在沒有辦理工傷社會保險的情況下，可以向本單位提出賠償要求

C.李某認為在發現存在事故隱患時，有權停止作業或采取可能的應急措施后撤離作業場所

D.丁某認為在發現工地上存在事故隱患時，應當立即向現場安全管理人員報告

15．生產經營單位使用涉及生命安全、危險性較大的特種設備，必須按照國家有關規定，由專業生產單位生產，（），方可投入使用。

A.報安全生產監督管理部門批準

B.由專業檢測機構檢測合格，取得安全標志

C.登記建檔，并定期檢測、評估、監控，并制定應急預案

D．健立專門安全管理制度，定期檢測評估

16．為了保證某工程在“十·一”前竣工，建設單位要求施工單位不惜一切代價保證工程進度，對此，下面說法正確的是（）

A.因為工程是屬于業主的，業主有權這樣要求

B.建設單位應書面通知施工單位，變更合同，如果施工單位不同意，建設單位有權解除合同

C.施工單位有權拒絕建設單位這樣的要求

2010年二級建造師《建設工程法規》模擬題

D.建設單位不可以直接這樣要求，應該委托監理工程師來下達這樣的指令

17．《建設工程安全生產管理條例》明確的安全生產管理基本制度中不包括（）。

A．安全生產教育培訓制度

B．安全生產事故防范制度

C．安全生產檢查制度

D．安全責任追究制度 18．《建設工程安全生產管理條例》規定，施工單位應當將施工現場的（）分開設置，并保持安全距離。

A．辦公區與生活區

B．備料區與作業區

C．辦公、生活區與備料區

D．辦公、生活區與作業區 18．《建設工程安全生產管理條例》規定，施工單位應當將施工現場的（）分開設置，并保持安全距離。

A．辦公區與生活區

B．備料區與作業區

C．辦公、生活區與備料區

D．辦公、生活區與作業區 19．《建設工程安全生產管理條例》第10條規定，依法批準開工報告的建設工程，（）應當自開工報告批準之日起15日內，將保證安全施工的措施報送建設工程所在地的縣級以上人民政府建設行政主管部門或者其他有關部門備案。

A．建設單位

B．施工單位

C．監理單位

D．設計單位

20．按照《建設工程安全生產管理條例》規定，不屬于監理單位安全生產管理責任和義務的是（）。

A.審查安全技術措施及專項施工方案

B．發現安全事故隱患，要求施工單位整改

C．按照法律、法規和工程建設強制性標準實施監理

D．對建設工程安全生產承擔連帶責任

21．對安全生產許可證的申請、管理，不正確的是（）。

A.未取得安全生產許可證，建筑施工企業不得從事建筑活動

B．企業在安全生產許可證有效期內未發生重大傷亡事故的，其全生產許可證有效期屆滿時，經原發證單位同意，可不經審查而延續3年有效

C．未取得施工許可證，不能申領安全生產許可證

D．企業取得安全生產許可證后，不得降低安全生產條件

22．某施工現場正在打鉆孔樁，監理單位的試驗人員對打鉆孔樁的混凝土進行檢驗。合同中約定此混凝土的塌落度為18-20cm，經試驗，證實目前澆筑的混凝土的塌落度為21cm。于是，監理工程師要求不得使用該混凝土。但是，施工單位的技術負責人拿出來一本施工技術規范，說規范上面寫明用于澆筑鉆孔樁的混凝土的塌落度可以是18-22cm，因此，目前使用的混凝土屬于合格的材料。對此，下面說法正確的是（）

A.該混凝土可以使用在本工程中，因為符合規范的要求

B.該混凝土不可以使用在本工程中，因為不符合合同的要求

C.該混凝土是否合格由質量監督機構決定，因為此事已經發生了爭議

D.該混凝土屬于合格材料，因為合同中約定的內容與規范不符

23.某建設項目施工中，施工單位發現設計圖紙有明顯差錯，正確的處理是（）。

A.必須照圖施工

B.立即報告建設單位

C.工地的技術負責人按相關標準修改設計圖紙

D.委托某設計院總工修改設計圖紙

24．某設計單位對所設計工程所使用的材料指定了供應商，則下面說法正確的是（）。

A.該設計單位的行為合法

B.該設計單位的行為違法

C.如果使用的材料屬于有特殊要求的材料，則設計單位的行為合法

2010年二級建造師《建設工程法規》模擬題

D.如果使用的材料質量合格，則設計單位的行為合法

25．依據<<建設工程質量管理條例>>的規定,以下工作中,應由總監理工程師簽字認可的是()

A.建設單位撥付工程款

B.施工單位實施隱蔽工程

C.商品混凝土應用于基礎工程

D.大型非標構件進行吊裝 26．某工程竣工驗收合格后第10年內,部分梁板發生不同程度的斷裂.經有相應資質的質量鑒定機構鑒定,確認斷裂原因為混凝土施工養護不當致其強度不符合設計要求,則該質量缺陷應由（）A、建設單位維修并承擔維修費用

B、施工單位維修并承擔維修費用

C、施工單位維修，設計單位承擔維修費用

D、施工單位維修，混凝土供應單位承擔維修費

27．以下不屬于工程項目執行強制性標準情況的監督檢查方式是（）。

A.重點檢查

B.抽查

C.專項檢查

D.定期檢查

28． 《環境影響評價法》規定，建設項目的環境影響評價文件自批準之日起超過（），方決定該項目開工建設的，其環境影響評價文件應當報原審批部門重新審核。

A.2年 B．3年 C．4年 D．5年

29．在城市市區噪聲敏感區域內，禁止夜間進行產生噪聲污染的施工作業，因特殊需要必須連續作業的，必須（）。

A．向附近居民進行經濟補償

B．公告附近居民

C．在居民小區代表監視下施工

D．經工程所在地居委會同意

30．《節約能源法》規定的節能責任主體不包括（）

A.規劃行政主管部門

B.施工圖審圖機構

C.建設單位

D.設計單位

31．施工單位的下列行為中，違反《消防法》規定的是（）

A．為節約資金，未購買公安消防機構指定的滅火器材

B．施工人員從附近消防栓取水用于混凝土養護

C．為材料周轉方便，將少量水泥堆放在現場通道附近

D．在道路兩旁施工時使用明火作業

32．下列職責中，不屬于施工單位消防安全職責的是（）

A．制定施工現場的消防安全制度

B。向有關部門報審消防設計圖紙

C．對施工人員進行消防宣傳教育

D。定期檢修施工現場的消防器材

33．無效的勞動合同，從訂立的時候起，就沒有法律約束力。下列合同屬于無效的勞動合同的是（）。

A．報酬過低的勞動合同

B．勞動內容約定不明確的

C．采用欺詐、威脅等手段訂立的勞動合同

D．未規定明確的合同期限

34．建造師王某與某建筑公司簽訂了一個三年期的勞動合同，在以下（）情形中，王某可以獲得

2010年二級建造師《建設工程法規》模擬題

經濟補償。

A．勞動合同到期，單位不愿續簽

B．勞動合同終止條件出現

C．單位因財務困難被迫裁員

D．王某因單位效益不佳提出辭職

35．項目檔案應在項目竣工驗收（）完成預驗收，并在竣工驗收后（）內向城建檔案管理機構移交。

A.3個月之前，3個月內

B.6個月之前，6個月內

C.3個月之前，6個月內

D.3個月之后，6個月內

36．某施工單位將工程轉包，給建設單位造成5萬元損失，則該施工單位不可能承接的法律責任是（）

A．賠償損失

B.降低資質等級

C．責令停業整頓

D.對主要負責人判處有期徒刑

37．甲路過一居民樓時，三樓乙家陽臺上的花盆墜落，砸在甲的頭上，致其腦震蕩，共花費醫藥費1萬元。甲以乙為被告訴至法院要求賠償，乙聲稱此房屋早已出租給丙，花盆系丙自行安裝，自己并不知情，如今丙已下落不明，自己也無經濟能力作出賠償。本案所涉及的事實中，可以證明乙不須承擔責任的是（）。

A．此房屋早已出租給丙

B．乙對丙安裝花盆一事確不知情

C．丙下落不明

D．乙無經濟能力作出賠償

民事責任重點掌握幾種與工程建設密切相關的侵權責任，尤其注意各種情況下的責任承擔者。其中，地面施工致人損害的責任承擔者：施工人；建筑物及地上物致人損害的責任承擔者：所有人或管理人。38．根據《合同法》，下面的各種文件中，可能是要約，也可能是要約邀請的是（）

A.拍賣公告

B.招標公告

C.招股說明書

D.商業廣告

39．根據我國《合同法》的規定，要約可以有條件地撤銷，但撤銷要約的通知應當在（）到達受要約人。

A．雙方訂立正式合同之前

B．與要約同時

C．受要約人做出承諾之前

D．受要約人發出承諾通知后、實際履行前

40，甲以信件方式向乙發出要約，要購買某型號鋼材10噸。甲的要約沒有失效的是（）。

A.乙收到要約后打電話告知甲，目前無貨可供

B.甲于7月5日向乙發出要約信件，承諾期限為一個月。乙7月7日收到該要約后于8月1日發出承諾信件，甲于8月3日向乙發電報通知撤銷要約，甲于8月4日收到乙的信件

C.甲于7月5日向乙發出要約信件，承諾期限為一個月。乙7月7日收到該要約后于8月6日發出承諾信件，甲于8月7日收到承諾

D.乙向甲發出傳真，可以按時交貨但提出將要約中確定的價格上浮5%，41．某施工單位為工程項目投保工程險時，對保險公司提供的格式條款提出以下看法，其中正確的是（）

A、格式條款中不能有免除保險公司責任的內容

2010年二級建造師《建設工程法規》模擬題

B、對格式條款理解有爭議的，由施工單位予以解釋

C、對格式條款有兩種以上解釋的，該條款無效

D、格式條款與非格式條款不一致時，以非格式條款為準

42．承包商已經將材料供應商提供的水泥用于工程，但是它們之間卻還沒有按照約定簽訂書面合同，則它們之間的合同關系（）

A、承包商不必為水泥付款，因為它們之間合同尚未成立

B、承包商不必為水泥付款，它們之間雖然成立合同關系但并未生效

C、承包商應該為水泥付款，因為它們之間雖然沒有建立有效合同關系，但構成不當得利；

D、承包商應該為水泥付款，它們之間的合同關系已經成立并生效

43．乙建筑公司在某辦公樓項目中標，中標價為19200萬元，業主甲房地產公司與乙公司商議要求其調整報價為17800萬元，乙公司無奈只得接受。隨后甲公司與乙公司簽訂了合同價為19200萬元的建設工程承包合同和有關乙公司同意減讓1400萬元工程款的補充協議。后雙方在工程款結算時產生糾紛，該補充協議（）。

A.因違反法律禁止性規定而無效

B.因以合法形式掩蓋非法目的而無效

C.屬于脅迫簽訂，乙公司可要求撤消

D.因顯失公平，乙公司可要求撤消

44．甲乙簽訂房屋買賣合同,雙方在合同中約定了違約金為購房款的2%。但在向乙交房前,甲又和丙簽訂了房屋買賣合同,并辦理了過戶登記手續。下列說法正確的是()。

A.乙可以以自己和甲簽訂合同在先,主張甲丙的合同無效

B.乙有權要求甲收回房屋,實際履行和自己訂立的合同

C.乙不能要求甲交付房屋,但可以以自己的名義向法院起訴向丙要求承擔賠償責任

D.乙不能要求甲交付房屋,但可以要求甲承擔違約責任

45．某擴建工程建設單位因急于參加認證，于11月15日未經檢驗而使用該工程，11月20日承包人提交了竣工驗收報告，11月30日建設單位組織驗收，12月3日工程竣工驗收合格，則該工程竣工日期為（）。

A、11月15日

B、11月20日

C、11月30日

D、12月3日

46．發包人與承包人約定按照固定價結算工程款，因合同履行過程中材料價格上漲近1倍，承包人請求進行造價鑒定，則人民法院對承包人的請求應（）。

A、予以支持

B、不予支持

C、征求發包人意見

D、要求承包人提供證據

47．某施工單位與采石場簽定了石料供應合同，在合同中約定了違約責任。為確保合同履行，施工單位交付了3萬元定金。由于采石場未能按時交貨，根據合同約定應支付違約金4萬元。則本案中采石場最多應支付給施工單位（）

A、10萬元

B、7萬元

C、6萬元

D、4萬元

48．甲承包人施工過程中，由于自身管理原因，經監理工程師同意改變了己被批準的施工組織設計，導致同時在現場施工的乙承包人受到損失。按照《合同法》的違約責任原則，乙承包人的損失應（）。

A．要求監理單位賠償

B.要求發包人賠償

C.要求甲承包人與監理公司承擔連帶責任

D.只能要求甲承包人賠償

49．乙是某市建材經銷商，長期從甲處進實木地板，后來甲要求乙結清12萬元貨款，乙表示無力償還。甲隨后查明乙曾銷售一批價值16萬元瓷磚給丙，丙一直拖欠未付貨款。則甲（）

A．可以起訴乙但不能起訴丙

2010年二級建造師《建設工程法規》模擬題

B．經乙同意后，可以起訴丙

C．可以直接起訴丙，要求其償還12萬元

D．可以直接起訴丙，要求其償還16萬元 50．下面的行為中屬于違約行為的是（）

（A）施工圖未經審查就開始施工

（B）因不可抗力導致承包商沒能按時竣工

（C）中標通知書發出后招標人改變中標結果的（D）以上答案都不正確

51.甲施工單位向乙預制件廠訂制購件，合同約定乙收到支票之日三日內發貨，后甲顧慮乙經營狀況嚴重惡化，遂要求其先行發貨，乙表示拒絕。則乙的行為屬于（）

A、違約行為

B、行使同時履行抗辯權

C、行使先履行抗辯權

D、行使不安抗辯權

52．某裝修工程，由于春雨連綿油漆未干，承包單位乙公司遲遲不能交工，在此期間建設單位甲公司也因資金周轉困難一再拖延支付工程進度款，雙方為此發生糾紛。由于雙方違約，本案中說法正確的是（）。

A.甲公司和乙公司應當免除對方的違約責任；

B.甲公司和乙公司的違約責任抵消；

C.甲公司和乙公司均無權要求對方承擔違約責任

D.甲公司和乙公司均應向對方承擔違約責任

53．建設單位以工程質量不合格為由，拒絕支付工程款，施工單位訴至人民法院。向人民法院提交的下列資料中，不屬于證據的是（）

A、工程質量檢測機構出具的鑒定報告

B、建設單位職工的書面證明材料

C、建設單位與施工單位簽訂的施工合同

D、建設單位提交的答辯狀

54．某人民法院終審判決，建設單位應于2006年6月1日前付清施工單位工程款。建設單位未履行判決。依照有關法律規定，施工單位申請執行的期限不得遲于（）

A、2006年9月1日

B、2006年12月1日

C、2007年3月1日

D、2007年6月1日

55．甲總承包單位將其承建的工程分包給乙承包單位，雙方訂立分包合同并約定因本合同發生的一切爭議均由某仲裁委員會裁決。后雙方因質量問題發生爭議，同時發現該分包行為未經建設單位同意。下列關于本案仲裁協議效力的說法，正確的是（）

A.分包合同無效，則仲裁協議無效

B.分包合同有效，則仲裁協議有效

C.分包合同效力待定，則仲裁協議效力待定

D.分包合同效力與仲裁協議效力沒有相關性

56．根據《行政訴訟法》的規定，我國行政訴訟的舉證責任由（）承擔。

A．原告

B．被告

C．原告、被告共同 D．人民法院

57．某施工單位在參加投標中有違法行為，建設行政主管部門的處罰決定于5月20日作出，施工單位5月25日收到。如果施工單位申請行政復議，申請的最后期限為（）

2010年二級建造師《建設工程法規》模擬題

A．6月4日

B。6月9日

C．7月19日

D。7月24日

58．依據《行政訴訟法》，有關行政主管部門作出的下列行政行為中，建筑施工企業不可以提起行政訴訟的有（）。

A．甲建設行政主管部門拖延辦理施工許可證

B．乙建設行政主管部門勸告其不要參加某項目的投標

C．丙行政主管部門罰款數額過大，所依據的部門規章制定不合理

D．丁建設行政主管部門以安全不合格為由扣押、查封其施工設備2臺 59．二審法院對上訴案件，經過審理，認為適用法律錯誤的，應當（）。

A．駁回上訴，發回原審法院重審

B．開庭重新審理，查明事實后改判

C．依法改判

D．裁定撤銷原判，發回原審法院重審

60．李某被正在施工的建筑墜落物砸傷，住院治療花費醫療費4000元，李某起訴到人民法院，并向法院遞交了醫院的診斷證明，則該診斷證明是（）。

（A）書證

（B）鑒定結論

（C）證人證言

（D）勘驗筆錄

61．某電力工程項目進行公開招標，需要進行工作內容： ①答疑和現場踏勘

②發出中標通知書 ③開標會議

④發布招標公告 ⑤評標專家確定中標人

⑥出售招標文件 ⑦資格預審。

正確的順序是（）。

A．④—①—⑥—⑦—③—⑤—②

B．④—⑦—⑥—①—③—⑤—②

C．④—⑥—①—③—⑦—⑤—②

D．④—⑥—⑦—①—③—⑤—②

62．宏達建筑公司參與某建設項目的施工招投標，按要求提交了銀行保函作為投標保證金，數額符合規定但有效期不符合招標文件中“應超出投標有效期30日”的規定，則（）。

A．宏達公司評標中會被扣分

B．宏達公司的投標書將被作為廢標處理

C．評標專家可以要求宏達公司補正

D．宏達公司的投標保證金將被沒收

63．宏達建筑工程承包的某工業項目施工過程中，現場發生了事故，項目經理錯誤的行為是（）。

A．迅速采取有效措施，組織搶救

B．保護事故現場和有關證據

C．立即著手查清事故原因，原因不明暫不上報

D．采取有效措施防止事故擴大，減少人員傷亡和財產損失

64．某文化館項目對環境影響很小，按照《環境影響評價法》的相關規定，該項目（）。

A．不需要報環境保護行政主管部門審批

B．應填報環境影響登記表

C．應編制環境影響報告表

D．應編制環境影響報告書

65．北京某施工單位和天津的某廠訂立了設備采購合同，由于雙方疏忽，未在合同中約定付款和交貨的地點，發生糾紛后也未能達成一致意見，則（）。

2010年二級建造師《建設工程法規》模擬題

A．付款在北京，驗收并交付設備在天津

B．付款在天津，驗收并交付設備在北京

C．付款、驗收并交付設備在北京

D．付款、驗收并交付設備在天津

66．某房地產開發企業以法定最高年限取得了一宗居住用地，用3年時間建成商品住宅。若該商品住宅建成后即出售，則此時買受人獲得的該家土地使用權年限為（）。

A．47年

B．67年

C．70年

D．50年

67．建設工程發生質量事故后，有關單位應當在（）內向當地建設行政主管部門和其他有關部門報告。

A．2小時

B．12小時

C．24小時

D．48小時

68．甲將房屋一間作抵押向乙借款2萬元。抵押期間，丙向甲表示愿以3萬元購買甲的房屋，甲也想將房屋出賣。下列說法中正確的是

A.甲無權出賣抵押財產；

B.甲有權將房屋出賣，但須事先通知抵押權人乙；

C.甲征得乙同意后方可出賣；

D.甲只要告知丙房屋被抵押事實后即可出賣。

69．甲公司長期惡意拖欠乙公司某竣工工程的60萬元尾款，協商不成，且甲公司可能隨時轉移其財產，乙公司決定提起訴訟，咨詢律師后得到如下法律意見，其中不正確的是（）。

A．乙公司可以立即向法院申請凍結甲公司賬戶中的60萬元，提出申請的同時提交擔保后 乙應當盡快起訴甲；

B．乙公司應在法院采取對甲公司財產保全措施后15日內提出對甲公司的訴訟要求 甲公司，一旦敗訴，則可能要被甲追究因賬戶凍結造成的損失；

C．若甲公司賬戶內余額不足60萬元，乙也可以申請對甲的辦公場所、辦公設備進行查封或扣押； D．若乙公司一旦敗訴，則可能要被甲追究因賬戶凍結造成的損失； 70．合同一方當事人不履行仲裁裁決的，仲裁委員會（）。

A．可以請求人民法院強制執行

B．移交檢察機關強制執行 C．可以授權人民法院強制執行

D．不可以強制執行 模擬考試題——多選

01，二級注冊建造師在執業活動中的行為（）是不符合建造師的權利和義務的規定的。A.對本人的執業活動進行解釋和辯護

B.保管、使用、出借本人的注冊證書和執業印章

C.在個人能力范圍內執業，可以超越聘用單位業務范圍從事執業活動 D.接受繼續教育

E.獲得勞動報酬和謀取合同約定費用以外的其它利益

02.某建筑公司委托某物資公司去采購一批水泥，但是卻沒有說明采購水泥的標號。于是某物資公司就代表某建筑公司與水泥廠簽訂了一批早強水泥。當水泥運到了施工現場的時候，某建筑公司經理才發現這是早強水泥，而早強水泥不適合目前要修建的工程，于是拒絕接受，則下面說法正確的是（）。A.水泥廠可以要求某物資公司承擔賠償責任 B.水泥廠可以要求某建筑公司承擔賠償責任

C.水泥廠可以要求某物資公司和某建筑公司承擔賠償責任

D.水泥廠如果沒有向建筑公司求證水泥的標號就發貨，不可以要求賠償

E.水泥廠可以要求某建筑公司承擔賠償責任，某建筑公司可以要求某物資公司承擔賠償責任 03，下列法律事實中，能夠在當事人之間存在債的法律關系產生的有（）。A．行人甲看到行人乙的錢包掉在了地上，過去拾起來并追上乙交還給了他 B．某施工企業買了10車水泥，水泥廠倉庫保管員在發貨時誤發了12車 C．丙在操作起重機時違反操作規程將另一名工人碰傷

2010年二級建造師《建設工程法規》模擬題

D．丁某和某房地產公司簽訂了一份商品房買賣合同 E．戊某在救落水兒童時手機落入了水中

04，建設工程發承包，《建筑法》作出禁止規定的有（）。

A．將建筑工程肢解發包

B.發包人直接指定分包

C．承包人超越本企業資質等級許可的業務范圍承攬工程 D.發包人指定生產廠、供應商

E.兩個不同資質等級的單位聯合共同承包 05，下列各項，屬于串通投標的行為有（）。

A.投標者之間相互約定，一致抬高或者壓低投標價

B.招標人預先內定中標人

C.兩個以上的投標者簽訂共同投標協議，以一個投標人的身份共同投標

D.投標者借用其他企業的資質證書參加投標

E.投標者之間進行內部競價，內定中標人，然后參加投標

06，某項目公開招標，在投標截止時間6月7日上午9點前，投標人共遞交投標書10份，其中甲投標書沒有密封，乙投標書沒有按招標文件要求隨投標書提交投標保證金，丙投標書在商務標中報價金額的大寫小寫不一致。到了9點半，丁送來一份投標書并解釋因單位領導出差剛回來，由于簽字的原因所以 晚到，此時還沒有公開唱標，下列選項正確的是（）。

A.招標人應拒絕丁的投標書

B.若丁的投標書有其法定代表人的書面證明，則應該接受

C.甲的投標書無效，不用宣讀

D.乙的投標書是廢標

E.丙的投標書是廢標 07，李某作為建設工程安全監督機構的安全生產監督檢查人員，他的行為符合《安全生產法》的是（）。

A.要求被檢查的甲單位提供相關技術資料，并向甲單位的技術人員了解情況

B.向被檢查的乙單位收取驗收勞務費

C.要求丙單位停止使用其自行購買的配件，改用李某指定的某廠家生產的配件

D.對丁單位現場檢查出的重大安全隱患，根據有關規定下令停工

E.將戊單位的技術資料和業務秘密告訴其他施工企業

08、建設單位實施拆除工程施工前，應當將（）資料報送建設工程所在地的有關部門備案。

A．開工報告

B．施工承包合同

C．施工單位資質等級證明

D．拆除施工組織方案

E．堆放、清除廢棄物的措施 09、《建設工程安全生產管理條例》規定，施工現場的安全防護用具、機械設備、施工機具及配件必須（）。

A．由專人管理

B.堆放在特定位置

C.定期檢查、維修和保養

D.建立相應的資料檔案

E.按照國家規定及時報廢

10.某個建設工程項目因工期緊張需要趕工，項目經理在工地會議上做了如下決定，其中不符合《建設工程安全生產管理條例》的是（）。

A．更新工地的防護網，費用從安全生產措施費中支出

B．從本單位承攬的另一個項目的施工現場緊急借調30名工人，今天下午當場后立刻上崗，參與施工

C．由于施工場地限制，臨時將借調的30名工人安置在主體已經完工的建筑內，待工地宿舍擴建后挪出

D．安全技術交底要保留記錄，要求雙方簽字確認

E.由施工單位為現場從事危險作業的人員辦理以為傷害保險，費用從工人工資中扣除

11.施工單位必須按照工程設計要求、施工技術標準和合同約定，對（）進行檢驗，未經檢驗或檢驗不合格的，不得使用。

A.建筑材料

B．周轉材料

C.建筑構配件

D.設備

E．商品混凝土

12.建設單位因急于投產，擅自使用了未經竣工驗收的工程，使用過程中，建設單位發現了一些質量

2010年二級建造師《建設工程法規》模擬題

缺陷，遂以質量不符合約定為由將施工單位訴到人民法院，則下列質量問題的主張，能夠獲得人民法院支持的有（）。

A.地基發生不均勻沉降導致墻體開裂

B．屋面發生大面積滲漏

C.地面裝修脫落

D.設備管道漏水

E．二層框架梁發生較大撓曲變形

13.某單位生產過程中，有如下具體安排，其中符合《勞動法》勞動保護規定的有（）

A、安排女工趙某在經期從事高溫焊接作業

B、安排懷孕6個月的女工錢某從事夜班工作

C、批準女工孫某只能休產假120天

D、安排17歲的李某擔任礦井安檢員

E、安排15歲的周某擔任倉庫管理員

14.甲施工單位將腳手架安裝作業分包給乙單位，后因腳手架質量問題導致甲方工人丙跌落受傷，則下列關于本案中責任承擔的說法中，正確的是（）

A、甲可要求乙承擔違約責任。

B、甲可要求乙承擔侵權責任。

C、丙可要求乙承擔違約責任。

D、丙可要求腳手架生產廠家承擔違約責任。

E、丙可要求甲承擔賠償責任。

15.甲、乙兩施工單位簽訂施工分包合同。則下列締約過程中的情形中，當事人應承擔締約過失責任的有（）

A、甲假借訂立合同，惡意進行磋商

B、甲惡意進行磋商，給乙造成損失

C、乙隱瞞其資質的真實情況

D、甲提供虛假項目報批手續，給乙造成損失 E、乙未盡保密義務，給甲造成損失 16.甲與乙為初中同學，今年均為17歲。甲仍在上高中，乙則初中畢業后直接參加了工作，月收入1000元。乙想買一臺電腦，甲向乙某表示，自己有一臺九成新的電腦是以6000元購買的；如乙愿買，自己以5000元出手。乙問甲能否做主，甲說自己都17歲了，這點小事怎么作不了主！于是二人以5000元成交。這一合同的后果為：（）

A．甲、乙的父母有追認權

B．乙有催告權

C．乙有撤消權

D．甲的父母有追認權

E．甲有撤消權

17.根據《合同法》的相關規定，下列施工合同履行過程中發生的情形，當事人可以解除施工合同的有（）

A、發生泥石流將擬建工廠選址覆蓋

B、由于報價失誤，施工單位在訂立合同后表示無力履行 C、建設單位延期支付工程款，經催告后同意提供擔保

D、施工單位施工組織不力，導致工程工期延誤，使該項目已無投產價值 E、施工單位未經建設單位同意，擅自更換了現場技術人員 18.仲裁協議應當包括以下（）內容。

A．請求仲裁的意思表示

B．不向法院起訴的承諾

C．仲裁事項

D．選定合議制或獨任制仲裁庭

E．選定的仲裁委員會

19.建設單位將其工程發包給甲總承包單位，甲依法將某專業工程分包給乙施工單位，乙又將該專業工程分包給丙個體承包人，后因該專業工程質量發生爭議，建設單位訴至人民法院。下列關于建設單位起訴對象的說法，正確的有（）

A、僅可起訴甲

B、不能起訴丙

C、僅可起訴乙

D、可單獨起訴乙

E、可起訴甲、乙、丙

20.仲裁過程中，如當事人雙方達成了調解協議，則仲裁庭下述作法正確的有（）

A、制作調解書

B、制作裁決書

C、駁回申請

D、撤消案件

E、要求當事人撤回申請

21.以下屬于應當歸檔的設計文件的是（）

2010年二級建造師《建設工程法規》模擬題

A.規劃設計條件通知書

B.施工圖及其說明

C.竣工圖 D.圖紙會審紀要

E.設計計算書

22.某業主沒有按照合同的約定及時向承包商支付工程款，則在訴訟時效期間發生（）情況下，訴訟時效中斷。

（A）承包商提請仲裁

（B）業主向法院申請破產

（C）承包商向業主發出支付工程款的通知

（D）業主書面同意7天后支付工程款（E）承包商被與其有合同糾紛的第三方起訴

23.在城市房屋拆遷中，依法不能獲得補償的有（）

A、簡易建筑

B、違章建筑

C、危險房屋

D、產權有爭議的房屋

E．超過批準期限的臨時建筑

24.因（）造成的工程質量缺陷，應該由發包人承擔過錯責任。

A．提供的設計圖紙有缺陷

B．發包人直接指定分包工程的分包人

C．發包人認可的總承包單位選定的分包人

D．發包人負責提供的材料不符合強制性標準

E．異常氣候狀況

25.下列合同屬于效力待定合同的是（）。

A．張某將自己的舊電腦贈與14歲的小明

B．王某受項目經理委托采購設備時，在設備訂貨單外，自行決定訂購了一批商場打折的外墻磚

C．李某以公道價格將借用的朋友的二手車賣給收購二手車的某企業

D．陳某受企業委托與廠家簽訂買賣合同時與廠家串通，提高了產品價格，廠家給陳某5萬元回扣

E．某公司法定代表人超越自己權限訂立的買賣合同

26.兩個以上生產經營單位在同一作業區域內進行生產經營活動，可能危及對方生產安全的，應當（）

A．簽訂安全生產管理協議

B．明確各自的安全生產管理職責 C．明確應當采取的安全措施

D．指定專職安全生產管理人員進行安全檢查與協調 E．共同調配勞動防護用品

27.拆遷范圍確定后，拆遷范圍內的單位和個人不得進行的活動有（）。

A．新建、擴建、改建房屋

B．改變房屋和土地用途

C．買賣房屋

D．租賃房屋

E．裝修房屋

28.張某向王某借款100萬元做生意。以自有房產、汽車做抵押與王某簽訂一份抵押合同，以筆記本電腦、3萬股流通股票和一份大額定期存單為質物與王某另簽訂一份質押合同，王某只接受了存單和股東證，并表示自己已有筆記本電腦，還是留給張某自己用好了。由于雙方工作太忙，以上合同均未辦理登記手續，但朋友林某作為見證人愿意作證。后張某做生意失敗，雙方就抵押和質押財產的處置發生糾紛，問：以上合同無效的是

A．房產抵押合同

B．汽車抵押合同

C．筆記本質押合同

D．流通股質押合同

E．大額定期存單質押合同 29.依據《行政訴訟法》，建設行政主管部門作出的下列行政行為中，建筑施工企業不服可以提起行政訴訟的有（）。

A．甲建設行政主管部門拖延辦理施工許可證

B．乙建設行政主管部門要求其不得參與某項目的投標

C．丙建設行政主管部門罰款數額過大，所依據的部門規章顯失公平D．丁建設行政主管部門以安全不合格為由扣押、查封其施工設備2臺 E．戊建設行政主管拒絕頒發安全生產許可證

2010年二級建造師《建設工程法規》模擬題

30.吊銷建筑施工企業營業執照的行政處罰只能由（）設定。

A．法律

B．行政法規

C．地方法規

D．部門規章

E.地方政府規章

第四篇：二級建造師法規知識點匯總

1法的形式：

法律：全國人民代表大會和其常務委員會制定，規范性文件的統稱，城鄉規劃法、建筑法、城市房地產管理法、民法通則、合同法、行政許可法。行政法規：國務院制定，建筑工程質量管理條例、建設工程安全生產管理條例、建設工程勘察設計管理條例等等。地方性法規：省自治區直轄市人民代表大會及其常務委員會制定，北京市建筑市場管理條例、天津市建筑市場管理條例、新疆自治區建筑市場管理條例。部門規章：國務院各部委制定，規定、辦法和實施細則。工程建設項目招標范圍和規模標準規定，市政公用設施抗災設防管理規定。地方政府規章：省自治區直轄市人民政府制定，安徽省建設工程造價管理辦法、重慶市建設工程造價管理規定、寧夏回族自治區建設工程造價管理條例。

2法人具備的條件：1依法成立2有必要的財產或者經費3有自己的名稱、組織機構和場所4能夠獨立承擔民事責任。企業法人經工商行政管理機關核準登記后取得法人資格。

4物權包括：所有權、用益物權、擔保物權。所有權包括占有權使用權收益權處分權（核心）。用益物權包括土地承包經營權建設用地使用權宅基地使用權和地役權。5土地用途管制制度，將土地分為農用地建設用地和未利用地。城市市區土地屬于國家所有，農村和城市郊區土地屬于農民集體所有，宅基地和自留地自留山屬于農民集體所有。建設用地使用權自登記時設立。住宅用地使用權期滿自動續期，非住宅按照法律規定。

6不動產物權設立變更轉讓消滅應登記，自登記時發生效力。動產物權自交付時發生效力。7債權是相對性，物權是絕對性。債權主體相對性內容相對性責任相對性。8發明專利權的期限為20年，實用新型和外觀設計專利權的期限為10年。均自申請之日起計算。注冊商標有效期10年自核準之日起。期滿前6個月申請續展，6個月寬限期，每次續展10年。

9擔保方式：保證、抵押、質押、留置、定金。保證人資格：具有代為清償債務的法人、其他組織、公民可以作為保證人。以下不能作為保證人：1國家機關，國務院批準除外2學校幼兒園醫院等公益單位社會團體3企業法人的分支機構職能部門，有授權的可以。

10建設工程常用的擔保種類。施工投標保證金：投標人向招標人提供，避免因投標人在投標有效期內隨意撤銷或不能提交履約保證金和簽署合同，現金、銀行保函、銀行匯票、保兌支票、現金支票等。施工合同履約保證金：中標人向招標人提供，保證施工合同順利履行承包人提供，保函或保證書。工程款支付擔保：招標人向中標人提供，發包人向承包人提供的保證按照合同約定支付工程款的銀行保函。預付款擔保：承包人向發包人提供，承包人按合同施工，償還發包人已支付的預付金額的擔保。

11定金合同從實際交付定金之日起生效，定金數額不得超過主合同標的額的20%。給付定金一方不履行約定債務的無權要求返還定金，收受定金一方違約的應雙倍返還定金。

12行政處罰（對外）：警告、罰款、沒收違法所得沒收非法財物、責令停業停產、暫扣或吊銷營業執照、行政拘留、其他。行政處分（對內工作人員）：警告、記過、記大過、降級、撤職、開除。

13工程重大安全事故罪：違反國家規定降低工程質量標準造成重大安全事故的，對直接責任人處5年以下有期徒刑或者刑拘并處罰金，特別嚴重的，5-10年處罰金。重大責任事故罪：在作業生產中違反安全管理規定發生重大傷亡或造成嚴重后果，3年以下或者刑拘，特別惡劣3-7年。強令他人冒險作業的5年下，特惡劣5年上。屬于重大傷亡事故或嚴重后果：1人上死亡，或重傷3人上或直接經濟損失100萬上。重大勞動安全事故：安全生產設施或條件3年,3-7年

14施工許可證：可不辦：

1、30萬元以下或300平米以下

2、搶險救災及臨時性和農民自建低層住宅。申領施工許可證條件：1已經辦理該用地批準手續2取得規劃許可證3拆遷進度符合施工要求4已確定施工企業5滿足施工的圖紙和技術資料6保證工程質量和安全的措施7建設資金已落實8法律法規規定的其他條件，監理消防設計審核。工期不足一年的到位資金不少于合同價的50%，超一年的30%。

15建筑企業資質：特級：注冊資本金3億元以上，企業凈資產3.6億元；一級5000萬、6000萬元以上；二級2000萬、2500萬；三級600萬、700萬。特級：企業經理具有10年以上工程管理工作經歷，技術負責人具有15年經驗，工程高級職稱及一建資格，一級人數50人以上；一級：企業經理10年以上工作經驗或高級職稱，總工程師10年以上經驗并高級職稱，一級資質項目經理不少于12人，高級職稱不少于10人，中級60人；二級企業經理8年或中級職稱，技術負責人8年上經歷或高級職稱，二級資質上項目經理不少于12人，高級2人中級20人；三級企業經理5年，技術負責人5年，三級資質項目經理10人，中級職稱10人。資質證書有效期5年，期滿60日前申請延期，5年。

17企業資質類別：施工總承包（12個資質類別）、專業承包（60個）和勞務分包（13個）。

18施工企業資質許可權限：

1、國務院建設主管部門：施工總承包特級、一級資質；國務院國有資產管理部門直接監管的企業及其下屬一層及的企業總承包二級、三級資質；水利交通信息產業方面的專業承包序列一級資質；鐵路民航專業承包一級二級資質；公路交通城市軌道專業承包不分資質。

2、省自治區直轄市政府建設主管部門：施工總承包二級（不含國務院國有資產管理部門及下屬二級）；專業承包一級（不含鐵路水利交通信息民航船業一級）；專業承包二級資質（不含民航鐵路二級）；專業承包不分等級資質（不含公路交通和城市軌道交通）。3市人民政府建設主管部門：施工總承包序列三級資質；專業承包序列三級資質；勞務分包序列資質；燃氣燃燒器具安裝維修資質。

19建筑法規定以欺騙手段取得資質證書的，吊銷資質證書，處以罰款。建筑業企業資質管理規定，申請人隱瞞情況提供虛假材料申請，不受理或不行政許可，給予警告，1年內不得再次。以欺騙賄賂的，警告罰款，3年內不再次。建筑法--發包單位將工程發包給不具有相應資質的承包，責令改正處罰款，未取得證書承攬工程的予取締并罰款；有違法所得予沒收。建設工程質管條例--建設單位將工程發包給不具有資質的各參建方，責令改正處50-100萬元罰款。未取得資質承攬工程的，予以取締，施工單位處2%-4%罰款，沒收違法所得。超越資質的，對施工單位處2%-4%罰款，責停整，降資質；嚴吊資質；沒收違法所得。允許他人以本公司名義承攬工程的，對施工單位處2%-4%罰款，責停整，降資質；嚴重吊資質。條例規定，承包單位轉包或違法分包，0.5%-1%罰款；責停整，降資；嚴吊；以欺騙手段取得資質承攬工程的，吊資質，處2%-4%罰款，有違法所得沒收。建設肢解發包0.5%-1%。

20建筑市場誠信行為公布時間行政處罰決定作出后7日內，6個月-3年，良好記錄為3年，最短不得少于3個月。招投標法自決定作出20個工作日，期限6個月。招投標當事人認為內容不符的，公告部門5個工作日核對。

21暫停施工：工程師認為必要暫停的，書面形式要求，后48小時內提出處理意見。承包人書面提出復工，工程師應在48小時內予以答復，否則自行復工。工期順延：承包人工期順延發生后14天內，書面報告，甲方工程師在收到后14天內確認，否則視為同意。

22無效合同：1承包人未取得資質或超越資質2實際施工人借用有資質的施工企業名義的3必須招標未招標或中標無效的4非法轉包違法分包。效力待定合同：一個月內予以追認，未作表示，視為拒絕。

合同變更：當事人對變更內容約定不明確的推定為未變更?？沙蜂N合同行使撤銷權自知道或應當知道之日1年內，無效合同或被撤銷合同自始沒有法律約束力，不影響爭議條款。當事人請求變更的，法院或仲裁機構不得撤銷。解除合同自通知到達對方解除，有異議的辦理批準登記后解除。

23無固定期限勞動合同1在該單位連續滿10年2在該單位連續滿10年，且距退休不足10年3連續兩次固定期限勞動合同。用工之日起滿1年不訂合同的視為無固定期限 24勞動合同：自用工之日起一個月內訂立書面，勞動關系自用工之日起建立。試用期：3個月以上不滿1年—不得超過1一個月；1-3年，2個月；3年以上固定和無固定，不得超過6個月。不滿3個月不得有試用期，試用期最長不超過6個月。在本單位連續工作15年，且距退休不足5年的不能解除。

26工傷保險生育保險單位交職工不交，其他共同交。

27勞動爭議調解委員會由職工代表、用人單位代表和工會代表組成，主任由工會代表任。勞動爭議仲裁委員會由勞動行政部門代表、同級工會代表和用人單位代表組成，主任由勞動行政部門擔任。勞動爭議申請仲裁的時效為1年，勞動關系存續期不受時間限制，終止的應在終止之日一年內提出。15日向法院起訴。

28買賣合同：轉移所有權、有償、雙務、諾成。分期付款未支付達到全部1/5的可以要求全部支付或解除合同。租賃合同：期限不得超過20年，超過的部分無效。6個月以上應書面形式，未書面的視為不定期租賃。不定期的當事人可以隨時解除合同。貨運合同：雙務、有償、諾成。

29多式聯運合同：兩種及以上交通工具銜接轉運的運輸。合同托運人承擔相應賠償責任。單式聯運合同：兩個及以上承運人以同一方式聯運的。承運人承擔相應責任，承運人和該區段承運人連帶責任。

30全國重點文物保護單位和省級文物保護單位核定公布一年內由省人民政府劃定保護范圍，標志說明記錄檔案設置專門的機構專人管理。市縣級的由核定單位劃定保護范 31安全生產許可證有效期3年，期滿前3個月申請延期，3年。施工企業未取得安全生產許可證處10-50萬，有效期滿未辦理延期手續的，5-10萬。轉讓證的10-50萬，接受轉讓的 依照未取得10-50.32 專職安全員配備：總承包特級不少于6人、一級不少于4人、二級及以下不少于3人；專業承包資質一級

3、二級及以下2；勞務分包不少于2人；分公司較大分支機構不少于2人。

33施工項目負責人安全生產責任：1對建設項目的安全施工負責；2落實安全生產責任制度，安全生產規章制度和操作規程；3確保安全生產費用的有效使用；4根據工程特點制定安全施工措施，消除安全隱患；5及時如實上報安全事故情況。

34三項崗位人員：主要負責人、安全管理人員和特種作業人員。持證上崗。三類管理人員：施工單位主要負責人、項目負責人、專職安全生產管理人員?？己撕蠓娇扇温殹＝ㄖ┕ぬ胤N作業包括：1建筑電工2架子工3起重信號司索工4起重機械司機5起重機械安裝拆卸工6高處吊藍安裝拆卸工7省級以上政府建設部門認定的其他。

35施工單位每年至少一次管理人員作業人員安全教育培訓。施工單位負責人、項目負責人未履行安全生產職責造成重大事故尚不構成刑罰的，處2-20萬元罰款，5年內不得擔任本職。注冊人員未執行法律法規和強制性標準的，停止3-1年；嚴重的吊銷證書5年內不注冊；造成重大事故的終生不注冊。

建設設計施工監理單位違反規定降低質量標準造成重大安全事故，直接責任人5年以下并罰金，特別嚴重的5-10并罰金。

36施工現場臨時用電設備在5臺及以上或總容量在50千瓦及以上，應編制用電方案。安全專項施工方案由總承包單位組織編制，施工企業技術部門組織本單位施工技術安全質量等部門的專業技術人員進行審核，施工單位技術負責人簽字，總包單位和專業承包單位技術負責人簽字，項目總監理工程師簽字。需要論證的經施工單位技術負責人、項目總監理工程師、建設單位項目負責人簽字后組織實施。

37施工單位1施工前未對安全技術要求做出詳細說明，2未根據階段和環境季節氣候變化采取安全施工措施，在市區未設置封閉圍擋，3在未竣工的建筑內設置員工集體宿舍的，臨時搭建的建筑物不符合安全使用要求的，5可能損害毗鄰建筑構筑物和地下管線未采取防護措施的。責令限期改正逾期未改的責令停業整頓，5-10萬元罰款。1安全防護用具機械設備機具未檢驗或檢驗不合格投入使用的，2使用未經驗收或者驗收不合格的起重機械和腳手架自升式設施3委托不具有資質安裝拆卸起重設備腳手架模版等設施4未編制安全技術措施臨時用電方案或專項施工方案。

38綜合應急預案：組織機構及職責預案體系響應程序事故預防及應急保障培訓及演練等。（每年一次）

專項應急預案：危險性分析、可能發生的事故特征、機構與職責、預防措施、應急處置程序和保障?，F場處置方案：危險性分析、事故特征、應急處置程序、應急處置要點和注意事項。（每半年一次）

39事故單位負有責任的：一般事故10-20萬元罰款，較大20-50萬，重大50-200萬，特大200-500萬。

責任人上一年年收入的30%、40%、60%、80%。

40各方法律責任：建設單位明示或暗示施工方使用不合格材料構配件和設備，明示或暗示設計施工單位違反強制性標準降低質量的。對建設單位責令改正，處20-50萬罰款。施工單位偷工減料、使用不合格材料構配件未按圖或標準施工的，責令改正處2%-4%罰款，嚴重的停降吊。施工單位未對材料檢測設備混凝土檢測的，責令改正處10-20萬元罰款，嚴重停降吊?？辈煸O計單位未執行強制性標準、為根據勘察文件進行設計、指定材料配件供應商、未按強制性標準設計的，責令改正10-30萬，造成事故的停降，嚴重的吊。監理單位與建設單位串通弄虛作假降低質量、將不合格工程材料配件設備按照合格簽字的。責令改正處50-100萬，降或吊。

41竣工驗收具備的條件：1完成設計和合同約定的各項內容2有完整的技術資料和施工管理資料3有主要的建筑材料構配件和設備進場試驗報告4有勘察設計施工監理等分別簽署的質量合格文件5有施工單位簽署的工程保修書。

42施工單位提交的檔案資料：1工程技術檔案資料2質量保證資料3工程檢驗評定資料4竣工圖。

43建設單位辦理工程竣工驗收備案應當提交的文件：1工程竣工驗收備案表2竣工驗收報告（包括報建日期、施工許可證號、施工圖設計文件審查意見、勘察設計施工監理分別簽署的質量合格文件及驗收人員簽署的竣工驗收原始文件）3規劃環保等部門的認可文件或準許使用文件4公安消防部門出具的對大型人員密集場所和特殊建筑驗收合格證明文件5施工單位簽署的工程質量保修書6法律規章規定必須提供的其他文件，住宅工程還應提交《住宅質量保修書》和《住宅使用說明書》。

44建設工程領域常見的糾紛是民事糾紛和行政糾紛。民事糾紛的法律解決途徑：和解調解仲裁訴訟。

仲裁：僅限于民商事仲裁，即平等主體的公民法人和其他組織之間發生的合同糾紛和其他財產糾紛；婚姻收養監護撫養繼承糾紛及行政機關處理的行政爭議等不能仲裁，勞動爭議屬于勞動仲裁。

仲裁的特點：自愿性（雙方自愿達成協議）、專業性（專家裁案）、獨立性（仲裁委員會獨立于行政機關，與行政機關及仲裁委員會之間沒有隸屬關系）、保密性（不公開審理）、快捷性（一裁終局）、執行的強制性和廣泛性（有權向人民法院申請強制執行，145個國家加入紐約公約）。

民事訴訟的特點：公權性、程序性、強制性。訴訟參與人：原告、被告、第三人、證人鑒定人勘驗人。

45民事案件的管轄：級別管轄、地域管轄、移送管轄、指定管轄、管轄權轉移。確定級別管轄的重要依據：爭議標的額的大小。地域管轄：1一般地域管轄，原告就被告，以被告住所地或經常居住地，不一致的由經常居住地管轄，連續居住滿一年，就醫除外。2特殊地域管轄：被告住所地或合同履行地。建設工程施工合同糾紛以施工行為地為合同履行地。3專屬管轄：房屋買賣、土地使用權糾紛。

4協議管轄：建設工程施工合同糾紛不適用于專屬管轄，適用合同糾紛的地域管轄原則，由被告住所地或合同履行地法院管轄，也可通過協議，在發包人、承包人住所地、合同簽訂地施工行為地。

46質證：未經質證的證據不能作為認定案件事實的依據。證人不得旁聽法庭審理。詢問證人時其他證人不得在場。認證：不能作為認定案件的依據：1當事人為達成調解協議或和解目的做出妥協所涉及的對案件事實的認可吧，不得在其后的訴訟中作為對其不利的證據2侵害他人合法權益或違反法律的方法取得的證據。3當事人對自己的主張只有本人陳述而不能提出其他證據的，不予支持。

不能單獨作為：1未成年人所作的與其年齡智力狀況不相當的證言2與一方當事人有利害關系的證人的證言3存有疑點的視聽資料4無法與原件原物核對的復印件復制品5無正當理由未出庭作證的證人證言。數個證據的證明力：1國家機關社會團體依職權制作的公文書證的證明力大于其他書證2物證、檔案、鑒定意見、勘驗筆錄或經公證、登記的書證大于其他書證、試聽資料、和證人證言3親屬或其他密切關系當事人有利證言小于其他證人證言。

47普通訴訟時效為2年；短期訴訟時效為1年，包括：1身體受到上海要求賠償的、延付或拒付租金的、出售質量不合格商品未聲明的、集村財物被丟失或損毀的。特殊訴訟時效：國際貨物買賣合同、技術進出口合同為4年，海上貨運為1年。從知道或應該知道全力被侵害時算起。從權利被侵害之日起超過20年的不予保護。

48普通程序審理的案件，應該在立案起6個月內審結。本院院長批準可以延長6個月。還需延長的報上級法院批準。不服一審判決的，在判決書送達之日起15日內向上一級法院上訴。裁定的10日內。

上訴狀應通過原審法院提出。申請再審的應在判決裁定發生效力后6個月內提出。有新的證據的 應自知道或當知道之日起6個月內申請再審。

49申請執行的期間為2年，從法律文書規定履行期間的最后1日起計算，分期履行的從規定的每次履行期間的最后1日計算，未規定履行期間的，從法律文書生效之日起計算。

50仲裁協議具有的法定內容：請求仲裁的意思表示、仲裁的事項、選定的仲裁委員會。

仲裁協議的效力：1發生糾紛后一方當事人只能向約定的仲裁機構申請仲裁，不能向法院起訴。2首次開庭前提交仲裁協議的法院應駁回起訴。首次開庭后提交仲裁協議的，仲裁協議無效。3仲裁委員會只能對當事人在仲裁協議中約定的爭議事項進行仲裁，對超出范圍的其他爭議事項無權仲裁。4合同的變更解除終止或者無效及未生效被撤銷和合同未成立均不影響仲裁協議的效力。

51仲裁協議效力的確認：對仲裁協議有異議的應當在仲裁庭首次開庭前提出。既可以請求仲裁委員會做出決定也可以請求人民法院裁定。一方請求仲裁委員會另一方請求人民法院的，由法院裁定。仲裁協議約定的仲裁機構所在地的中級人民法院管轄，約定不明確的，由仲裁協議簽訂地或被申請人住所地的中級人民法院管轄。52仲裁調解書經雙方簽收后與裁決書具同等法律效力，裁決書作出之日起具有法律效力。（同法院調解）。簽收后具有強制執行力。

53調解的形式：人民調解、行政調解、仲裁調解、法院調解、專業機構調解。人民調解、行政調解、專業機構調解不具有強制執行力。人民調解經司法確認的具有強制執行力。仲裁調解和法院調解具有強制執行力。仲裁調解調解書簽收前一方反悔的，仲裁機構及時作出裁定（法院相同）。

第五篇：二級建造師建筑法規01-29

2013-01-29民法

受讓人是指依法通過合同或者其他合法方式而取得專利權的單位或個人。

專利權的客體，即專利權的保護對象，是依法應授予專利的發明創造，包括發明、實用新型和外觀設計。

1、發明是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案；

2、實用新型是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于使用的新的技術方案；

3、外觀設計是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所做出的富有美感并適于工業應用的新設計。

發明專利權的期限是20年，實用新型和外觀設計專利權的期限是10年，均自申請日起。專利權的侵權行為主要為：未經專利權人許可，實施其專利；假冒他人專利；以非專利產品冒充專利產品；侵奪發明人或者設計人的費職務發明創造專利申請權和其他合法權益。

經商標局核準注冊的商標為注冊商標；商標注冊人享有商標專有權，受法律保護。有下列行為之一，均屬于侵犯注冊商標專用權：

1、未經商標注冊人許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標；

2、銷售侵犯注冊商標專用權的商品；

3、偽造、擅自制造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識的；

4、未經商標注冊人同意，更換其注冊商標并將該更換上標的商品又投入到市場上；

5、給他人的注冊商標專用權造成其他損害的訴訟時效，是指權利人在法定期間內，不行使權力即喪失請求人民法院保護的權利。超出訴訟時效期間的法律后果有兩點：勝訴權消滅；實體權利不消滅。勝訴權就是向人民法院請求保護民事權利的權利，勝訴權的存在，可以使當事人的民事權利得到保護?！俺^訴訟時效期間，當事人自愿履行的，不受訴訟時效限制”；實體權利不因超過了訴訟時效而消滅。

訴訟時效期間劃分為4類：

（1）普通訴訟時效，向人民法院請求保護民事權利的期間，普通訴訟時效期間通常為2年；

（2）短期訴訟時效，下列訴訟時效期間為1年，身體受到傷害要求賠償；延付或拒付租金；出售質量不合格的商品未聲明的；寄存財物被丟失或損壞的。

（3）特殊訴訟時效，特殊訴訟時效不是由民法規定的，而是由特殊法規定的，《合同法》規定涉外合同訴訟時效期間為4年，《海商法》規定海上貨物運輸向承運人要求賠償的請求權，時效期間為1年。

（4）權利的最長保護期限，訴訟時效期間從知道或應當知道權利被侵害時起算起，從權利被侵害之日起超過20年的，人民法院不予保護。

《民法通則》139條規定，在訴訟時效期間的最后6個月內，因不可抗力或者其他妨礙不能行使請求權的，訴訟時效中止。從中止時效的原因消除之日起，訴訟時效期間繼續計算。中止訴訟時效的法定事由必須是發生在訴訟時效期間的最后6個月才能導致訴訟時效中止，法定事由如果發生在訴訟時效期間的最后6個月之前，只有該事件持續到最后6個月內才能發生中止時效的效果。

《民法通則》140條規定，訴訟時效因提起訴訟、當事人一方提出要求或者同意履行義務而中斷。從中斷時起，訴訟時效期間重新計算。

1、因提起訴訟而中斷，訴訟的本意是由法院代表國家行使審判權解決民事爭議的方式，在廣義上還包括仲裁。因提起訴訟或仲裁中斷時效的，應于訴訟終結或法院作出裁判時重新計算；權利人申請執行程序的，應以執行程序完畢之時重新計算。

2、因提出要求而中斷，提出要求即債權人表達出了請求債務人履行義務的要求。請求的相對人包括義務人、義務人的代理人、主債務的保證人。（口頭情況下-----了解通知內容）

3、同意履行義務而中斷，是指義務人向權利人表示同意履行義務的意思。同意的相對人包括權利人、權利人的代理人。（書面通知的------書面通知到達）