保證金承諾書

保證金承諾書1

清理建設領域工程款和農民工工資工作，事關人民群眾切身利益，事關社會公平正義，事關社會和諧穩定，事關經濟和社會發展全局。為維護建設市場秩序，構建行業自律環境，提高社會公德力和企業誠信度，在工程建設中，我們承諾：

一、嚴格按照《建筑法》等法律、法規進行工程建設活動，保證：

1、本工程建設資金到位率符合規定要求；

2、嚴格按照批準的項目建設規模、內容、標準進行建設；

3、按規定招標發包，不將工程肢體發包或發包給不具有相應資質的組織或個人；

4、按照《承包合同》約定，及時、足額支付工程預付款，進度款；

5、按照《建設工程價款決算辦法》規定，按時完成工程結算審計（審核），并按有關規定和合同約定及時與施工企業結清工程價款。

二、認真履行建設（開發）單位在清欠工作中的.責任和義務，保證：

1、對施工企業農民工工資支付承擔監管責任，監督、檢查、督促施工企業及時、足額支付農民工工資；

2、因我單位未按《承包合同》約定支付工程款，導致施工企業停工并因此造成的工期延誤和施工企業損失，我單位承擔全部責任；

3、施工企業拖欠農民工工資且拒不支付的，我單位同意縣清欠辦動用預存的履約保證金先行墊付。

三、主動接受縣清欠辦、縣建設局的全方位監督，若發生因我單位違

反上述保證事項造成拖欠工程款或農民工工資的，我單位承擔全部責任，并無條件同意縣清欠辦動用我單位預存的履約保證金先行墊付拖欠的工程款或農民工工資，并自愿接受縣清欠辦，縣建設局的處罰。

承諾人：

單位（章）：

法定代表人（簽字并蓋章）：

辦公電話/手機/信箱：

經辦人姓名/職務：

辦公電話/手機：

監督單位：

縣清欠辦（章）

xx年xx月xx日

注：本承諾書一式兩份，建設（開發）單位和縣清欠辦各留存一份

保證金承諾書2

根據《旅行社條例》規定，旅行社(經營許可號)須依法繳納萬元人民幣(金額大寫：)的旅行社質量保證金。按照我行和該旅行社(以下簡稱申請人)簽訂的協議(編號為)，我行作出如下承諾，保證申請人支付：

1、申請人因違反旅游合同約定，侵害旅游者合法權益，經旅游行政管理部門查證屬實，須賠償旅游者的損失。

2、申請人因解散、破產或者因其他原因造成旅游者預交旅游費損失。

3、按照人民法院的'判決、裁定或仲裁機構的裁決，申請人須賠償旅游者的損失。

4、如果申請人屆時沒有支付上述費用或損失，我行保證在收到旅游行政管理部門出具的《旅行社質量保證金取款通知書》、《旅游行政管理部門劃撥旅行社質量保證金決定書》和其他有關證明文件的5個工作日內，在擔保額度內履行擔保義務。

本擔保承諾書有效期自年月日起至年月日止。

承諾人：_____

_____年_____月_____日

保證金承諾書3

福建龍巖稀土工業園開發建設有限公司（招標人）：

福建省建審工程項目管理咨詢有限公司（招標代理單位）：根據《福建省招標投標條例》及《福建龍巖稀土工業園白泥坑涵洞二期工程施工招標文件》（招標項目編號：（20xx）建審龍招字第005號）規定，招標人應當在發出中標通知書后的五日內，將投標保證金退還中標候選人以外的投標人。由于我單位屬招標人公布的中標候選人以外的投標人，現因資金周轉較為困難，為此，特要求將我公司提交的福建龍巖稀土工業園白泥坑涵洞二期工程的投標保證金人民幣（大寫）壹拾叁萬元（小寫：130000.00元）于開標后予以提前退還，我單位在你們退還投標保證金后依照本工程施工招標文件規定繼續履行下列投標擔保承諾：

本承諾書聲明：我單位在本工程投標過程中，且在本工程施工招標文件規定的投標保證金退還期限內被有關部門調查如有違法行為，致使我單位投標保證金應當被沒收時，我單位保證在收到沒收投標保證金通知之日起3天內按上述退還的'投標保證金金額向你們繳納沒收的投標保證金。否則，除應當繳納投標保證金本金外，還應當按照商業銀行同期貸款利率上浮百分之二十支付資金占用費。

xxx

xx年xx月xx日

保證金承諾書4

致：岳陽市正信醫藥招標代理有限公司

根據招標文件規定，我公司做為合法投標人參加本次集中招標采購。我們保證：投標文件真實、合法，產品質量符合國家標準。如出現產品質量問題，我公司將承擔一切法律責任和經濟賠償責任。

本保證書有效期限為本次集中招標采購周期。

投標企業名稱(蓋章)：

法定代表人(簽字)：

簽署日期： 年 月日

保證金承諾書5

甲方：XXX

乙方：XXX

按照《中華人民共和國合同法》及其他相關法律，法規，遵守平等，自愿，公平和誠信的原則，經甲乙雙方協商一致。就乙方借用甲方資質進行建設工程投標退還保證金時達成協議如 下：

1、為了保證甲方在投標期間的順利投標，在交納投標保證金時，甲方根據招標文件規定的本項目保證金數額的'要求，提前將保證金匯給已方。

2、乙方在收到保證金后，應按照招標文件規定的時間、金額、形式，在交納投標保證金的截止時間前。用自己的基本賬戶匯入招標文件所指定的賬戶內，匯款后將匯款單掃描件發給甲方財務，進行入賬。然后根據招標文件的要求進行完成下一步工作。(如招標文件規定在指定銀行換取發票)。

3、在開標之后，乙方應在招標中心退還保證金到賬后，立即通知甲方并予以退還該項保證金。

(1)若甲方未能中標招標人向中標人發出中標通知書后5個工作日內，將投標保證金退還至未中標人基本賬戶;

(2)若甲方中標后，與招標標人簽訂合同，并經市公共資源交易服務中心備案后5個工作日內，將投標保證金退還至中標人基本賬戶。

本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

自雙方簽訂之日起生效。

甲方代表：XXX

簽字(蓋章)

XXXX年XX月XX日

乙方代表簽字(蓋章)

XXXX年XX月XX日

保證金承諾書6

采礦權申請人名稱：

開采礦種：鉛鋅礦

采礦方式：地下開采

礦區面積：0.2109km2

采礦許可證（延續）：

為切實保護礦山地質環境，做好礦山地質環境恢復治理工作，作出如下承諾：

1、在依法批準的礦區范圍內，嚴格按照批準的礦區資源開發利用方案進行開采活動，并采取有效的措施，保護礦產資源，減輕對礦山地質環境的破壞程度。

2、依照廣東省礦山地質環境恢復治理保證金管理辦法繳存礦山地質環境治理恢復保證金。

3、采礦許可證到期后進行延續或變更時，按國土資源廳行政主管部門重新核定的標準繼續繳存保證金。

4、若轉讓采礦權時，已繳保證金一并轉讓，并由手轉讓人承擔所有治理義務。

5、在礦山停辦，關閉或閉坑前，按照《礦山地質環境保護與治理恢復方案編制規范》的要求，完成礦山地質環境恢復與治理，并經驗收合格。

6、如未按規定期限繳存保證金，經國土資源行政主管部門責令限期繳存，逾期仍不繳存的.，同意采礦許可證機關終止采礦人的采礦權，注銷采礦許可證。收回采礦權后，并不免除采礦權人的礦山在、地質環境治理恢復義務。

采礦權申請人（蓋章）：

法定代表（簽名）：

保證金承諾書7

XXX公司：

茲有 。 身份證號： 。 鄭重承諾如下：

一、于 年 月 日從(需填匯款人戶名：開戶行：賬號：)打入貴公司(需填匯入行開戶行：比如建行XXXXXXX)賬戶的資金(需填匯入的大寫金額：比如壹拾萬元整)，是用于(需填具體項目名稱)工程項目的投標。

二、該資金屬自愿打入貴公司的，如果有違法違紀行為或其他風險因素，致使XXXXXXXXXXXXXXXX公司停牌、信用受損以及投標保證金被沒收等風險，由我單位(或個人)承擔所有損失，不得以任何理由向貴公司主張權利索取該筆資金。

三、如果是低價中標、中標后不愿簽訂合同等因素造成公司放棄該項目，所有損失與貴公司無關。由我單位(或個人)承擔保證金的`損失及相關的全部費用。

承諾單位(人)：

年 月 日

保證金承諾書8

甲方：

乙方：

本履約保證金合同由雙方于 年 月 日在 市訂立。

為了明確雙方權利、義務，依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規規定，甲、乙雙方經平等協商一致，訂立本合同。

第一條 鑒于甲方與乙方于 簽署了施工合同，乙方在對建設工程施工合同條款已做明確了解的情況下，為保證其在建設工程施工合同中承諾的履約義務得到切實履行，愿意按本合同約定向甲方提供履約保證金。

第二條 保證范圍為乙方未按建設工程施工合同約定履行義務，包括但不限于因乙方原因不能按約定竣工日期竣工、工程質量達不到標準時應向甲方支付的違約金或賠償的'損失。

第三條 保證金額

乙方應當按照中標合同總金額的 %，金額：大寫人民幣 元（￥ ）作為履約保證金交付給甲方，此筆履約保證金乙方委托甲方從支付給乙方的合同預付工程款中扣除。

第四條 保證方式為履約保證金可無條件并不可撤銷地等額抵銷乙方因建設工程施工合同應向甲方支付的違約金或損失賠償額。

第五條 保證期間自本合同生效之日起至建設工程竣工驗收合格后 7日內。保證期滿乙方如約履行建設工程施工合同的，由甲方通知銀行直接將履約保證金（無息）劃回乙方賬戶。

第六條 乙方向甲方提供履約保證金后，甲方也應向乙方提供有利于建設工程施工合同支付的資金證明。

第七條 爭議的解決

本合同適用中華人民共和國有關法律，在本合同履行中，如發生爭議、糾紛，有關各方首先應協商解決；協商無法解決時，雙方同意在項目建設工程所在地人民法院提起訴訟。

第八條 生效條件

本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人簽字、加蓋公章并乙方交付履約保證金之日起生效。

第九條 其他 本合同一式貳份，具有相同法律效力。甲方執壹份，乙方執壹份。

甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

法定代表人或授權代理人（簽字）： 法定代表人或授權代理人（簽字）：

保證金承諾書9

“只要是侵害了老百姓利益的事，我們一定會管到底的`。”我趕緊表明態度，電話那頭這才緩和了情緒說出了要舉報的問題：“這幾年村民想要申請危房改造項目，都要向胡黎明交保證金才能順利申請到項目……”

電話舉報的問題具體，掛了電話，整理好電話記錄，我立即向巡察組葉組長進行了匯報。巡察組隨即召開組務會討論，決定進行深入了解。

因為正值農忙季節，我們一致認為采取抽樣核實的辦法較為妥當。

到鄉城建所調取了20__年以來麥地村委會申請危房改造的村民名單，打聽好抽樣的10戶村民的地塊位置后，我們便開始在山地里挨個走訪。

連續走訪幾戶都沒有得到有價值的線索，我們心里不由打起了鼓。這時在自留地里找到了老楊，葉組長直接問道：“你20__年申請危改項目后，村委會有沒有向你收過保證金呀?”

保證金承諾書10

根據《旅行社條例》規定，旅行社(經營許可號)須依法繳納xx萬元人民幣(金額大寫：xx)的旅行社質量保證金。按照我行和該旅行社(以下簡稱申請人)簽訂的協議(編號為)，我行作出如下承諾，保證申請人支付：

1、申請人因違反旅游合同約定，侵害旅游者合法權益，經旅游行政管理部門查證屬實，須賠償旅游者的.損失。

2、申請人因解散、破產或者因其他原因造成旅游者預交旅游費損失。

3、按照人民法院的判決、裁定或仲裁機構的裁決，申請人須賠償旅游者的損失。

4、如果申請人屆時沒有支付上述費用或損失，我行保證在收到旅游行政管理部門出具的《旅行社質量保證金取款通知書》、《旅游行政管理部門劃撥旅行社質量保證金決定書》和其他有關證明文件的5個工作日內，在擔保額度內履行擔保義務。

本擔保承諾書有效期自20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日止。

承諾人：

20xx年xx月xx日

保證金承諾書11

(招標人)：

(招標代理單位)：

根據《福建省招標投標條例》及《施工招標文件》(招標項目編號：號)規定，招標人應當在發出中標通知書后的五日內，將投標保證金退還中標候選人以外的投標人。由于我單位屬招標人公布的中標候選人以外的'

投標人，現因資金周轉較為困難，為此，特要求將我公司提交的的投標保證金人民幣(大寫)元(小寫：元)于開標后的第三天起予以提前退還，我單位在你們退還投標保證金后依照本工程施工招標文件規定繼續履行下列投標擔保承諾：

本承諾書聲明：我單位在本工程投標過程中，且在本工程施工招標文件規定的投標保證金退還期限內被有關部門調查如有違法行為，致使我單位投標保證金應當被沒收時，我單位保證在收到沒收投標保證金通知之日起3天內按上述退還的投標保證金金額向你們繳納沒收的投標保證金。否則，除應當繳納投標保證金本金外，還應當按照商業銀行同期貸款利率上浮百分之二十支付資金占用費。

投標單位：(蓋章)

法定代表人：(簽字或蓋章)

XXXX年XX月XX日

保證金承諾書12

致：

我在貴單位 招標中，做出如下鄭重承諾：

如果我單位有幸中標，在與貴單位簽訂合同前，保證出具招標文件要求的履約保證金。如屆時不提供，貴單位可取消我單位的中標資格，并沒收投標保證金。

承諾單位：

法定代表人或授權委托代理人：

年 月 日

保證金承諾書13

xxxx公司：

本保證金作為承包人就xxxx工程施工項目所簽定合同的履約保證金。履約保證金額為合同價格的10%。

1、承包人未能忠實地履行所有合同文件的規定和雙方此后可能作出的并同意的修改、補充和變動，包括更換或修補發包人認為有缺陷的貨物或工程缺陷（以下簡稱“違約”），只要發包人確定，無論承包人有何反對，發包人將從上述金額中扣除；

2、履約保證金項下的`任何支付應為免稅和凈值，無論任何人以何種理由提出扣減現有或未來的稅金、費用或扣款，均不能從履約保證金中扣除；

3、履約保證金構成承包人無條件的，不可撤消的直接義務；

4、履約保證金的有效期在工程竣工并經有關單位驗收合格后三十（30）天內，其保證金余額由遼寧人民廣播電臺退回給承包人，不計利息；但如果此時存在合同爭端并且未能解決，那么履約保證金有效期應延長到上述爭端最終解決且理賠完畢后終止。

5、我公司保證在收到中標通知書的3日內向發包人提交履約保證金。

6、我公司如未按招標文件的規定交納履約保證金，將自愿放棄中標項目及投標保證金。

xxx

20xx年xx月xx日

保證金承諾書14

投標保證金提前退還承諾書福建龍巖稀土工業園開發建設有限公司(招標人)：

福建省建審工程項目管理咨詢有限公司(招標代理單位)：根據《福建省招標投標條例》及《福建龍巖稀土工業園白泥坑涵洞二期工程施工招標文件》(招標項目編號：(20xx)建審龍招字第005號)規定，招標人應當在發出中標通知書后的五日內，將投標保證金退還中標候選人以外的投標人。由于我單位屬招標人公布的中標候選人以外的投標人，現因資金周轉較為困難，為此，特要求將我公司提交的福建龍巖稀土工業園白泥坑涵洞二期工程的投標保證金人民幣(大寫)壹拾叁萬元(小寫：130000.00元)于開標后予以提前退還，我單位在你們退還投標保證金后依照本工程施工招標文件規定繼續履行下列投標擔保承諾：

本承諾書聲明：我單位在本工程投標過程中，且在本工程施工招標文件規定的投標保證金退還期限內被有關部門調查如有違法行為，致使我單位投標保證金應當被沒收時，我單位保證在收到沒收投標保證金通知之日起3天內按上述退還的`投標保證金金額向你們繳納沒收的投標保證金。否則，除應當繳納投標保證金本金外，還應當按照商業銀行同期貸款利率上浮百分之二十支付資金占用費。

投標單位：(蓋章)

法定代表人：(簽字或蓋章)

xx年xx月xx日

注：中標候選人以外的投標人若需提前退還投標保證金時應提供此承諾書;中標候選人的投標保證金不得提前退還。

承諾人：XXX

xx年xx月xx日

保證金承諾書15

清理建設領域工程款和農民工工資工作，事關人民群眾切身利益，事關社會公平正義，事關社會和諧穩定，事關經濟和社會發展全局。為維護建設市場秩序，構建行業自律環境，提高社會公德力和企業誠信度， 在 工程建設中，我們承諾：

一、嚴格按照《建筑法》等法律、法規進行工程建設活動，保證：

1、本工程建設資金到位率符合規定要求；

2、嚴格按照批準的項目建設規模、內容、標準進行建設；

3、按規定招標發包，不將工程肢體發包或發包給不具有相應資質的組織或個人；

4、按照《承包合同》約定，及時、足額支付工程預付款，進度款；

5、按照《建設工程價款決算辦法》規定，按時完成工程結算審計（審核），并按有關規定和合同約定及時與施工企業結清工程價款。

二、認真履行建設（開發）單位在清欠工作中的責任和義務，保證：

1、對施工企業農民工工資支付承擔監管責任，監督、檢查、督促施工企業及時、足額支付農民工工資；

2、因我單位未按《承包合同》約定支付工程款，導致施工企業停工并因此造成的工期延誤和施工企業損失，我單位承擔全部責任；

3、施工企業拖欠農民工工資且拒不支付的，我單位同意縣清欠辦動用預存的履約保證金先行墊付。

三、主動接受縣清欠辦、縣建設局的全方位監督，若發生因我單位違

反上述保證事項造成拖欠工程款或農民工工資的，我單位承擔全部責任，并無條件同意縣清欠辦動用我單位預存的`履約保證金先行墊付拖欠的工程款或農民工工資，并自愿接受縣清欠辦，縣建設局的處罰。

承諾人：

單位（章）： 法定代表人（簽字并蓋章）： 辦公電話//信箱： 經辦人姓名/職務：

辦公電話/：

監督單位：

縣清欠辦（章）

二0 年 月 日

注：本承諾書一式兩份，建設（開發）單位和縣清欠辦各留存一份

建設工程履約保證金和安全防護、文明施工措施費

（建設單位）預存審批表

注：此表一式三份，建管科一份、建設單位一份、建設局財務科留存一份

承諾函

致：上海三菱電梯有限公司

分公司

貴司就招標人

（用戶名稱）

組織的（項目名稱）

招標活動參加投標，投標時間為

年

月

日，投標有效期

天。根據編號為（招標文件編號）的招標文件相關規定，貴司支付投標保證金為

元。

根據上述招標文件約定：

（相關招標文件關于退還保證金的規定，包括中標和落標情況投標保證金退還的規定，注明條款編號）

為保證貴司本項目投標活動的順利履行，我司作為本項目的代理商，承諾若招標人未能按照相關規定及時（最晚不遲于

年

月

日）退還投標保證金的，該筆投標保證金由我司于十個工作日內支付給貴司。

承諾人：（及蓋章）

日

期：

****年**月**日