第一篇:市政燃氣管道非開挖穿越施工合同范本
合同編號: XXXXXXXXXXXXXXXX
市政燃氣管道工程非開挖穿越施工合同
工程名稱:XXXX市政燃氣管道工程非開挖穿越施工 發包方(甲方):XXXXXXXXX有限公司 承包方(乙方):XXXXXX有限公司
簽訂地點:XX市 簽訂日期:二〇一三年X月
XXXX市政燃氣管道非開挖穿越施工合同
發包人(甲方):XXXXXXXXXXX有限公司 承包人(乙方):XXXXXXX有限公司
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律、法規,遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,雙方就 XXXXXXXXXXXXXXXXX市政燃氣管道工程非開挖穿越施工 事項協商一致,訂立本合同雙方共同遵守。
第一條 基本情況
1、工程概況
工程名稱:XXXXXXXXXXXXXXXXX市政燃氣管道工程非開挖穿越施工。工程地點:XXXXX。
2、工程承包范圍及方式
承包范圍:施工路段:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX所涉及的需非開挖穿越的管線路段。
承包方式:本工程是包工、包料、包機械、包工期、包質量、包安全的單價合同。以實際完成的工作量乘以單價計算工程款。
3、合同工期與工程質量
合同工期:以簽訂施工合同的當天開始計算,XX個日歷天。工程質量標準:合格,執行國家、XX省、XX市現行驗收評定標準。
4、合同單價、總價與支付方式
按施工管徑的不同單價,施工管徑XXXXX為XXX元/米,工程量約為XXXX米;施工管徑XXXXX為XXX元/米,工程量約為XXXX米。單價內已包含穿越時弧度系數。單價中包含但不限于以下費用:人工費、材料費、機械使用費、材料檢驗費、預算包干費、措施項目費、規費、管理費、利潤、稅金、招標代理費等為完成本項目所需的全部費用。
合同總價為人民幣XXXXXXXXXXXXXXXXX元正。(小寫¥XXXXXXXXXXXX元)。
支付方式:乙方在非開挖穿越工程整體完工后,填寫竣工報告和結算單,交甲方現場管理人員確認。甲方在收到竣工報告后一個月內,支付工程結算總額的50%;非開挖穿越部分管道驗收合格后二個月內,支付工程結算款50%。設計變更、現場簽證在結算時一并支付。
乙方提供相應金額且符合招標人所在地稅務主管機關要求的發票,否則招標人有權拒絕付款。
第二條 施工設備材料
非開挖穿越施工所用設備材料(除燃氣管道外)均由乙方提供,乙方所用設備材料應符合相應的國家規范標準,甲方有權對乙方所用設備材料進行檢查,如發現不合格,甲方有權要求乙方整改,由此所導致的工期延誤等責任由乙方承擔,并賠償甲方因此造成的損失。
第三條 雙方的責任和義務
1、施工前,乙方必須準備好必需的人力、機械及施工用水電,并采用探測儀器對施工的地段進行必要的探測工作,完成后需提供給甲方一個探測報告和施工方案,并署名,乙方對提供的探測報告和施工方案負全部責任。
2、乙方指定非開挖穿越的工作坑位置,并給出工作坑的尺寸和日程安排,由甲方安排人員施工。
3、施工中,乙方必須嚴格按照預定的施工方案施工,以避開原有市政
管線,如發生任何的管線破壞,都由乙方承擔,并全額賠償第三方的損失。
4、乙方應保證穿越燃氣管道時燃氣管道不因穿越而發生任何質量上的問題及可能會在將來使用中所產生不良影響等。
5、施工中所產生的泥漿由乙方負責清除干凈,由甲方現場管理人員驗收,工作坑的恢復工作由甲方安排人員完成。
第四條 工期約定
1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
3、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上,工期相應順延。
5、甲方負責協調好管道安裝單位與非開挖穿越施工單位的關系。第五條 驗收
一、工程質量
1、乙方應采用先進鉆機和先進的探測設備以保證施工質量。
2、乙方應按已定施工方案施工,如在非開挖穿越過程中發生因拖拽管道而發生管道斷裂或出現漏氣現象,乙方應全額賠償甲方損失。
3、乙方應負責其所完成的非開挖穿越工程通過相應的驗收。
4、工程量的計算:以鉆入點和鉆出點之間的水平直線距離進行計算,工程量應由甲乙雙方代表現場簽字確認并作為工程結算依據。
第六條 違約責任
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。
2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 1000 元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方每天1000元,作為獎勵。
3、由某方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第七條 合同組成的文件
1、本合同、工程施工安全合同
2、投標書及其附件;
3、投標報價書、工程報價清單;
4、施工圖紙、標準、規范及有關技術文件;
5、中標通知書。
第八條 爭議處理方式
在本合同履行過程中,出現任何爭議時,雙方應通過友好協商的辦法解決,協商不成時,任何一方均可向XX市人民法院起訴。
第九條 附則
1、本合同一式四份,其中甲乙雙方各執二份,具有同等法律效力。
2、本合同經雙方簽字蓋章之日起生效,各自履行完義務后自行失效。
3、本合同未盡事宜,由雙方協商解決。
發 包 人(蓋章): 承 包 人(蓋章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
日 期: 日 期:
工程施工安全合同
甲方:XXXXXXXXX有限公司 乙方:XXXXXXX有限公司
為貫徹“安全第一,預防為主”方針,明確雙方的安全責任,確保施工中人身、設備、設施和第三方安全,根據國家有關法律法規,經雙方協商一致簽訂本合同。
第一條 工程項目:XXXXXXXXXXXXXXXX市政燃氣管道工程非開挖穿越施工。第二條 施工地址:XXXXXX。第三條 甲方安全責任
1、開工前甲方對乙方進行施工安全技術交底。
2、甲方應要求乙方制定施工安全措施。
3、甲方有權檢查督促乙方執行有關安全生產方面的工作規定,對乙方不符合安全文明施工的行為進行制止、糾正并發出安全整改通知書,直至清退出場。
4、甲方指派人員負責與乙方聯系安全生產方面的工作。
5、甲方有權對乙方參與施工的人員進行安全技術知識和安全工作規程的抽考。
6、甲方不得要求乙方違反安全管理規定進行施工。第四條 乙方安全責任
1、乙方作為工程項目的承包單位,對工程施工過程中發生的人身傷害、設備損壞、及造成第三方損害事故承擔全部安全責任。乙方應切實履行以下安全責任:
2、乙方必須貫徹執行國家有關安全生產的法律法規,必須制定相應的安全管理制度;嚴格執行安全生產規定、制度。
3、乙方所提供的承包工程要求的相關資質證明材料應真實、合法、有效。
4、現場施工應遵守國家和地方關于勞動安全,勞務用工法律法規及規章制度,保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關規定,為施工人員進行人身保險,配備合格的勞動防護用品、安全用具。
5、施工期間,乙方應指派 作為安全現場監護人、安全工作聯系人。
6、乙方一切施工活動,必須編制安全施工措施,施工前對全體施工人員進行全面的安全技術交底,并在整個施工過程正確、完整地執行,無措施或未交底嚴禁布置施工。
7、乙方用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用具的數量和質量必須滿足施工需要,并經有資質檢驗單位檢驗符合安全規定,乙方對因使用工器具不當所造成的人員傷害及設備、設施損壞負責。
8、開工前,乙方應組織全體施工人員進行安全教育。特種作業人員必須有有關部門核發的合格有效的上崗資格證書。
9、開工前,乙方應組織人員對施工區域、作業環境及設施設備、工器具等進行檢查,確認符合安全要求,一經開工,就表示乙方已確認施工現場、作業環境、設施設備、工器具符合安全要求并處于安全狀態。
10、乙方應在施工范圍裝設臨時圍欄或警告標志,不得超越指定的施工范圍進行施工,禁止無關人員進入施工現場。未經甲方同意,乙方不得擅自使用與施工無關的設施設備;不得擅自拆除、變更甲方防護設施及標識。
11、乙方施工過程中需使用電,不得私拉亂接,必須嚴格執行安全用電規定。中斷作業或遇故障應立即切斷有關開關。
12、乙方施工過程中應做到工完、料盡、場地清,確保安全文明施工。
13、乙方必須接受甲方的監督、檢查,對甲方提出的安全整改意見必須及時整改。
14、乙方施工過程中發生人生傷亡、設備事故和燃氣管網、危及生產運行的或危及第三方不安全情況,應立即報告甲方,并積極配合調查。
15、發生以下情況停工整頓造成的違約責任由乙方承擔:(1)人身傷亡事故;
(2)發生施工機械、生產主設備嚴重損壞事故;(3)發生施工項目區域火災事故;(4)發生違章作業、冒險作業不聽勸告的;
(5)施工現場臟、亂、差,不能滿足安全和文明施工要求的。第五條 施工安全保證措施
本次工程涉及的危險作業有臨時用電、高空作業(包括而不限于),甲、乙雙方必須采取有力措施,保證施工過程中,不發生任何安全事件、事故。施工作業前,乙方必須將臨時用電安全措施、高空作業安全措施報甲方,經甲方同意后,方可進行施工。第六條 違約責任
1、由于乙方責任造成甲方或第三方的人身傷害、設備損壞等財產損失,由乙方承擔相應責任,并賠償甲方或第三方因此造成的直接損失。
2、合同履行中,發現乙方提供的有關資質材料無效,甲方有權解除合同,并由乙方承擔由此造成的直接損失。
3、發現乙方現場作業人員有違章行為的,比照甲方有關安全生產獎懲規定對甲方職工相類似的違章行為應扣款數額,承擔相應的違約金。
4、乙方未設置安監人員;未能正確、全面執行安全技術措施、施工組織設計;施工人員未掌握本工程項目特點及施工安全措施;用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用品不滿足施工需要,甲方有權要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及損失由乙方承擔。
5、乙方特種人員無證上崗應承擔100元/人次的違約責任。
6、乙方施工過程中,安全員未佩帶袖章,乙方應承擔50元/次的違約責任。
7、乙方在危險作業施工過程中,無安全員監護,乙方立即停工,并應承擔200元/次的違約責任。
8、乙方人員擅自動用甲方的燃氣管道設施設備,乙方按100元至500元/人次承擔違約責任,產生嚴重后果,全由乙方承擔。
9、乙方對甲方提出的安全整改意見不及時整改的,每逾期一天,乙方按100元/天承擔違約責任,拒不執行,按乙方違約,解除施工合同。
10、施工過程中發生人身傷亡、設備事故和第三方損害有隱瞞行為的,除接受政府有關部門處理外,過錯方應承擔3000元至5000元/次的違約責任。
第七條 甲乙雙方約定的其他事項:無
第八條 本合同執行過程中,如發生爭議,由雙方協商解決;若經協商不能解決爭議的,任何一方可以向當地人民法院提起訴訟。
第九條 甲乙雙方必須嚴格執行本合同,本合同的法律效力獨立于施工合同。第十條 本合同有效期限:與施工合同同步。
第十一條 本合同經雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效。第十二條 本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。第十三條 本合同簽訂地點在甲方住所地。
發 包 方(蓋章):
法定代表人:
委托代理人:
日 期:
承 包 方(蓋章): 法定代表人: 委托代理人: 日 期: 10
第二篇:市政燃氣管道開挖施工合同范本
合同編號: XXXXXXXXXXXXXXXX
市政燃氣管道工程土石方開挖施工合同
工程名稱:XXXXX市政燃氣管道工程土石方開挖施工 發包方(甲方):XXXXXXXXXX有限公司 承包方(乙方):XXXXXXXXXXXXX有限公司 簽訂地點: XXXXXX市 簽訂日期:二〇一三年X月
XXXX市政燃氣管道土石方開挖施工合同
發包人(甲方):XXXXXXXXXX有限公司
承包人(乙方):XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律、法規,遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,雙方就 XXXXXXXXXX市政燃氣管道工程土石方開挖施工 事項協商一致,訂立本合同雙方共同遵守。
第一條 基本情況
1、工程概況
工程名稱:XXXXXXXXXXX市政燃氣管道工程土石方開挖施工。工程地點:XXXXXXXX。
2、工程承包范圍及方式
承包范圍:XXXXXXXXXXX市政燃氣管道工程土石方開挖施工工程長度XXXXX米。承包范圍如下:挖溝槽土方、管溝填砂、填方、余方棄置、蓋板鋪設、砌筑閥門井、管道接駁開挖工作坑及恢復。
承包方式: 以總價包干承包方式,包工包料、包質量、包工期、包安全。即合同價格包含清單報價內已有的項目,但不包含清單報價以外的項目。
3、合同工期與工程質量
合同工期:以簽訂施工合同的當天開始計算,XX個日歷天。工程質量標準:合格,執行國家、XX省、XX市現行驗收評定標準。
4、合同價款與支付方式
合同總價為人民幣XXXXXXXXXXXX元正。(小寫:¥XXXXXXXXXX元)
投標文件中的清單報價有效,新增的工作量參考該清單報價中的單價。支付方式:該項目按照完成進度節點支付相應工程款的80%,竣工驗收辦理結算后支付至合同造價的95%。設計變更、現場簽證在結算時一并支付。
若因乙方在施工中未能達到政府相關部門的要求而導致罰款或扣除押金的,相應損失由乙方承擔;若以上用已由甲方代付的,則從工程款中扣除。
特殊情況下如工程2個月未驗收的工程,經乙方申請可以按工程進度結算。
乙方提供相應金額且符合招標人所在地稅務主管機關要求的發票,否則招標人有權拒絕付款。
第二條 施工設備材料
土石方開挖施工所用設備材料(除燃氣管道安裝提供的設備材料外)均由乙方提供,乙方所用設備材料應符合相應的國家規范標準,甲方有權對乙方所用設備材料進行檢查,如發現不合格,甲方有權要求乙方整改,由此所導致的工期延誤等責任由乙方承擔,并賠償甲方因此造成的損失。
第三條 雙方的責任和義務
1、施工前,乙方必須準備好必需的人力、機械及施工用水電,并采用探測儀器對施工的地段進行必要的探測工作,完成后需提供給甲方一個施工方案,并署名,乙方對提供的施工方案負全部責任。
2、甲方指定非開挖穿越施工的工作坑位置,并給出工作坑的尺寸和日程安排,由乙方安排人員施工。
3、施工中,乙方必須嚴格按照預定的施工方案施工,以避開原有市政管線,如發生任何的管線破壞,都由乙方承擔,并全額賠償第三方的損失。
4、乙方應保證施工過程中不發生任何質量上的問題及可能會在將來使用中所產生不良影響等。
5、施工中所產生的余方由乙方負責清除干凈,由甲方現場管理人員驗收。
6、甲方負責協調好管道安裝單位與土石方開挖施工單位的關系。第四條 工期約定
1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
3、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上,工期相應順延。
第五條 驗收
一、工程質量
1、乙方應采用合格的設備以保證施工質量。
2、乙方應按已定施工方案施工,如在土石方開挖過程中發生管道斷裂或出現漏氣現象,乙方應全額賠償甲方損失。
3、乙方應負責其所完成的土石方開挖工程通過相應的驗收。第六條 違約責任
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。
2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 1000 元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙
方每天1000元,作為獎勵。
3、由某方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第七條 合同組成的文件
1、本合同、工程施工安全合同;
2、投標報價書以及報價清單;
3、施工圖紙、標準、規范及有關技術文件; 第八條 爭議處理方式
在本合同履行過程中,出現任何爭議時,雙方應通過友好協商的辦法解決,協商不成時,任何一方均可向XXXX市人民法院起訴。
第九條 附則
1、本合同一式四份,其中甲乙雙方各執二份,具有同等法律效力。
2、本合同經雙方簽字蓋章之日起生效,各自履行完義務后自行失效。
3、本合同未盡事宜,由雙方協商解決。
發 包 人(蓋章): 承 包 人(蓋章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
日 期: 日 期:
工程施工安全合同
甲方:XXXXXXXXXX有限公司 乙方:XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
為貫徹“安全第一,預防為主”方針,明確雙方的安全責任,確保施工中人身、設備、設施和第三方安全,根據國家有關法律法規,經雙方協商一致簽訂本合同。
第一條 工程項目:XXXXXXXXXXXXXXX市政燃氣管道工程土石方開挖施工。第二條 施工地址:XXXXXXXX。第三條 甲方安全責任
1、開工前甲方對乙方進行施工安全技術交底。
2、甲方應要求乙方制定施工安全措施。
3、甲方有權檢查督促乙方執行有關安全生產方面的工作規定,對乙方不符合安全文明施工的行為進行制止、糾正并發出安全整改通知書,直至清退出場。
4、甲方指派人員負責與乙方聯系安全生產方面的工作。
5、甲方有權對乙方參與施工的人員進行安全技術知識和安全工作規程的抽考。
6、甲方不得要求乙方違反安全管理規定進行施工。第四條 乙方安全責任
1、乙方作為工程項目的承包單位,對工程施工過程中發生的人身傷害、設備損壞、及造成第三方損害事故承擔全部安全責任。乙方應切實履行以下安全責任:
2、乙方必須貫徹執行國家有關安全生產的法律法規,必須制定相應的安全管理制度;嚴格執行安全生產規定、制度。
3、乙方所提供的承包工程要求的相關資質證明材料應真實、合法、有效。
4、現場施工應遵守國家和地方關于勞動安全,勞務用工法律法規及規章制度,保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關規定,為施工人員進行人身保險,配備合格的勞動防護用品、安全用具。
5、施工期間,乙方應指派 作為安全現場監護人、安全工作聯系人。
6、乙方一切施工活動,必須編制安全施工措施,施工前對全體施工人員進行全面的安全技術交底,并在整個施工過程正確、完整地執行,無措施或未交底嚴禁布置施工。
7、乙方用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用具的數量和質量必須滿足施工需要,并經有資質檢驗單位檢驗符合安全規定,乙方對因使用工器具不當所造成的人員傷害及設備、設施損壞負責。
8、開工前,乙方應組織全體施工人員進行安全教育。特種作業人員必須有有關部門核發的合格有效的上崗資格證書。
9、開工前,乙方應組織人員對施工區域、作業環境及設施設備、工器具等進行檢查,確認符合安全要求,一經開工,就表示乙方已確認施工現場、作業環境、設施設備、工器具符合安全要求并處于安全狀態。
10、乙方應在施工范圍裝設臨時圍欄或警告標志,不得超越指定的施工范圍進行施工,禁止無關人員進入施工現場。未經甲方同意,乙方不得擅自使用與施工無關的設施設備;不得擅自拆除、變更甲方防護設施及標識。
11、乙方施工過程中需使用電,不得私拉亂接,必須嚴格執行安全用電規定。中斷作業或遇故障應立即切斷有關開關。
12、乙方施工過程中應做到工完、料盡、場地清,確保安全文明施工。
13、乙方必須接受甲方的監督、檢查,對甲方提出的安全整改意見必須及時整改。
14、乙方施工過程中發生人生傷亡、設備事故和燃氣管網、危及生產運行的或危及第三方不安全情況,應立即報告甲方,并積極配合調查。
15、發生以下情況停工整頓造成的違約責任由乙方承擔:(1)人身傷亡事故;
(2)發生施工機械、生產主設備嚴重損壞事故;(3)發生施工項目區域火災事故;(4)發生違章作業、冒險作業不聽勸告的;
(5)施工現場臟、亂、差,不能滿足安全和文明施工要求的。第五條 施工安全保證措施
本次工程涉及的危險作業有臨時用電、高空作業(包括而不限于),甲、乙雙方必須采取有力措施,保證施工過程中,不發生任何安全事件、事故。施工作業前,乙方必須將臨時用電安全措施、高空作業安全措施報甲方,經甲方同意后,方可進行施工。第六條 違約責任
1、由于乙方責任造成甲方或第三方的人身傷害、設備損壞等財產損失,由乙方承擔相應責任,并賠償甲方或第三方因此造成的直接損失。
2、合同履行中,發現乙方提供的有關資質材料無效,甲方有權解除合同,并由乙方承擔由此造成的直接損失。
3、發現乙方現場作業人員有違章行為的,比照甲方有關安全生產獎懲規定對甲方職工相類似的違章行為應扣款數額,承擔相應的違約金。
4、乙方未設置安監人員;未能正確、全面執行安全技術措施、施工組織設計;施工人員未掌握本工程項目特點及施工安全措施;用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用品不滿足施工需要,甲方有權要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及損失由乙方承擔。
5、乙方特種人員無證上崗應承擔100元/人次的違約責任。
6、乙方施工過程中,安全員未佩帶袖章,乙方應承擔50元/次的違約責任。
7、乙方在危險作業施工過程中,無安全員監護,乙方立即停工,并應承擔200元/次的違約責任。
8、乙方人員擅自動用甲方的燃氣管道設施設備,乙方按100元至500元/人次承擔違約責任,產生嚴重后果,全由乙方承擔。
9、乙方對甲方提出的安全整改意見不及時整改的,每逾期一天,乙方按100元/天承擔違約責任,拒不執行,按乙方違約,解除施工合同。
10、施工過程中發生人身傷亡、設備事故和第三方損害有隱瞞行為的,除接受政府有關部門處理外,過錯方應承擔3000元至5000元/次的違約責任。
第七條 甲乙雙方約定的其他事項:無
第八條 本合同執行過程中,如發生爭議,由雙方協商解決;若經協商不能解決爭議的,任何一方可以向當地人民法院提起訴訟。
第九條 甲乙雙方必須嚴格執行本合同,本合同的法律效力獨立于施工合同。第十條 本合同有效期限:與施工合同同步。
第十一條 本合同經雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效。第十二條 本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。第十三條 本合同簽訂地點在甲方住所地。
發 包 方(蓋章):
法定代表人:
委托代理人:
日 期:
承 包 方(蓋章): 法定代表人: 委托代理人: 日 期: 10
第三篇:非開挖電力管道合同
杞青路新建橫穿杞青路電纜排管工程
合同編號:
工程名稱:杞青路新建橫穿杞青路電纜排管工程
承 包 人: 分 包 人: 簽訂日期: 簽訂地點:
目 錄
第1條 工程概況 第2條 工程質量 第3條 工期
第4條 合同價款 第5條 工程結算 第6條 支付方式
第7條 第8條 第9條 第10條第11條第12條第13條第14條第15條第16條第17條第18條第19條第20條第21條材料設備供應
雙方派駐本工程項目的代表雙方權利 雙方義務
工程驗收和保修 知識產權 保密義務
合同變更和解除 違約責任 不可抗力
爭議解決方式 適用法律 合同的生效 其他事項 特別約定
杞青路新建橫穿杞青路電纜排管工程
工程施工勞務分包合同
合同編號:
承包人(甲方): 分包人(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關規定,經協商一致簽訂本合同。
第1條 工程概況
1.1 工程名稱及地點: 1.1.1 工程名稱: 1.1.2 工程賬號: 1.1.3 工程地點: 1.2 分包工作范圍: 1.3 承包方式:勞務分包 1.4 合同文件及解釋順序
1.4.1 雙方在合同履行過程中簽署的會議紀要、協議等文件; 1.4.2 本合同及附件;
1.4.3 招投標文件、中標通知書(如有);
1.4.4 勞務報酬清單或勞務報酬預算書(或報價書)和施工圖紙; 1.4.5 本工程施工總承包合同(如有)1.4.6 本工程施工專業承包合同(如有)
1.4.7 標準、規范和其它有關技術資料、技術要求; 1.4.8 構成合同一部分的其它文件。第2條 工作質量
2.1 乙方按總(分)包合同有關質量的約定、圖紙要求、施工技術和國家、行業的建設施工及驗收技術規范標準作業,達到工作一次驗收合格標準,確保工程按期投產。
2.2 工作達不到約定質量條件的部分,甲方一經發現,可要求乙方返工,乙方應按甲方要求的時間返工,直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條件,由乙方承擔返工費用,工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件,乙方承擔違約責任,按20%計取違約金。
第3條 工期
3.1 本工作2016年04月1日至2016年07月20日完工。乙方根據甲方施工計劃安排上述工作,并在施工周期內及時辦理好開工手續和竣工手續。
3.2 發生以下情況的,工期順延,乙方不承擔責任,乙方應主動和甲方簽訂工期延期補充合同:
A 甲方書面同意工期順延的。B 不可抗力原因造成停工的。第4條 合同價款
4.1 工程價款按以下第3種方式確定:(1)總價閉口包干
本合同總價包干人民幣 萬元(大寫:)。(2)綜合單價包干
本合同總價暫定人民幣 萬元(大寫:)。具體詳見附件《勞務作業報酬清單》(3)按實結算
本合同總價暫定人民幣 6.0480萬元(大寫:陸萬零肆佰捌拾元整)。按照《上海東捷集團2015分包工程結算單價》進行結算。
4.2 本合同價款按實結算,或出現本合同第4.3條約定的情形,按以下原則結算: 4.3 發生下列情況之一的,合同價款可作調整: 4.3.1 經甲方簽證的工作量增加或削減; 4.3.2 發生設計變更;
4.3.5 上述調整事由發生,按本合同第4.2條調整合同價款。第5條 合同結算
5.1 本工作竣工后,由乙方根據設計施工圖紙,設計變更、現場簽證等編制工作結算資料,經由甲方審核作為勞務報酬結算依據。甲方可委托有資質的第三方進行結算審核。
5.2 本工作竣工后30天內,乙方須整理并交付結算所需資料給甲方,結算資料包括但不限于:分包合同、開竣工報告、現場簽證表、結算書、乙供材料清單、安全生產、文明施工費用相關依據和相關發票、竣工圖等。如乙方未能在指定的時間內提供完整的結算資料,每延期一天按合同價的萬分之五承擔違約責任,造成勞務報酬結算不能正常進行或合同款不能及時支付,相應責任有由乙方承擔。
第6條 支付方式
6.1 合同款按以下第 種方式支付:
(1)一次性支付達到合同價格95%,支付時間:(2)分期支付:
A 預付款支付達到合同總價/合同暫定總價(以下簡稱“簽約合同價”)的 %; B 進度款支付達到簽約合同價的 %,支付時間: ;
C 結算款支付達到勞務報酬結算價的95%,工作竣工驗收合格、結算審核完成后 日內支付; 6.2 甲方按勞務報酬結算價總額5%的比例預留質量保證金。質量保證金是用以保證乙方在缺陷責任期內對勞務作業出現的缺陷進行維修的資金,待工程保修期到期后清算,保修期內如有返修,發生費用在質量保證金內扣除。保修期滿后的 月內,甲方將質量保證金即勞務報酬結算價的5%無息支付給乙方。經甲方同意,乙方可提交等額保函作為質量保證金,保函有效期不得短于保修期。
6.3 甲方向乙方支付勞務報酬款項前,乙方應向甲方提交工作形象進度表、完成投資額統計表、進度款報審表、價款結算單以及中國稅務機關認可的正規等額發票。
第7條 材料設備供應
7.1 本工程由甲方供應材料設備的,甲方應在材料和工程設備到貨前通知乙方,乙方應在約定的時間內,赴交貨地點共同進行驗收。驗收后,由乙方負責接收、運輸和保管。
7.2 本工程所需消耗性材料由乙方提供。乙方提供的材料由乙方負責采購、運輸和保管。乙方應按照設計說明、施工圖紙和有關技術資料標準要求進行采購,提供材料產品的質量、環保合格證明,并對所購材料質量負責,如有不合格的材料和制品乙方必須負責更換并承擔費用。
7.3 若甲方發現乙方采購的材料與合同約定工作標準材料不符的,可以要求乙方整改,所拖延工期乙方自行負責,確保按期完工;
7.4 合同雙方應確保工程施工現場不使用現場攪拌砂漿。7.5 材料設備供應其他約定: /。第8條 雙方派駐本工程項目的代表 8.1 甲方任命 王健榮 為駐施工現場的代表。8.2 乙方任命王建忠為駐施工現場的代表。
8.3 雙方派駐本工程施工場地的代表,按照本合同約定行使各自派出方的權利,履行派出方的義務。
8.4 甲方項目代表在授權范圍內向乙方項目代表發出的任何書面形式的條件和指令,乙方項目代表應予執行。
第9條 雙方權利 9.1 甲方權利
9.1.1 有權根據工程需要調換派駐施工場地的代表,但應提前 日書面通知乙方;調換后代表的權責不變。
9.1.2 有權監督乙方履行各項合同義務。9.1.3 有權審批乙方編制的施工進度計劃。
9.1.4 有權對工作質量、施工進度進行監督,參加材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。9.1.5 有權督促乙方安全文明施工,達到環境管理目標。9.2 乙方權利
9.2.1 有權在征得甲方同意后,根據工程需要調換派駐本工程施工場地的代表;調換后代表的權責不變。
9.2.2 有權監督甲方履行各項合同義務。第10條 雙方義務 10.1 甲方義務
10.1.1 甲方應負責辦理應由甲方負責的相關證件、批件。10.1.2 按約定向乙方支付合同款。
10.1.3 甲方應協助乙方辦理法律規定的有關施工證件和批件。10.1.4 提供應由甲方負責提供的有關技術資料。
10.1.5 協調施工場地進行交叉作業的甲方發包的各分包單位間的關系。10.1.6 嚴格執行國家安全生產和環境保護的有關規定。
10.1.7 組建與工程相適應的項目管理班子,全面履行總(分)包合同,組織實施施工管理的各項工作,對工程的工期和質量負責。
10.1.8 負責編制總體施工組織設計,統一制定各項管理目標,組織編制施工計劃、物資需用量計劃表,實施對工程質量、工期、安全生產、文明施工的控制、監督、檢查和驗收;
10.1.9 統籌安排、協調解決非乙方獨立使用的生產、生活臨時設施、工作用水、用電及施工場地;
10.1.10 負責與發包人、監理、設計及有關部門聯系,協調現場工作關系。10.2 乙方義務
10.2.1 參加設計交底會,制定并組織落實施工進度計劃。10.2.2 辦理法律規定的有關施工證件和批件。
10.2.3 按照合同約定、工程施工組織設計、質量、安全保證組織措施和技術措施進行施工、按時竣工并在質量保修期內承擔勞務作業質量保修責任。工作進度確保按照甲方規定的工期進行,并確保施工組織措施中所承諾的人力的實現。
10.2.4 施工開始前應向甲方提出安全措施,經甲方認可后實施,確保工程及其人員、材料、設備和設施的安全,防止因勞務作業造成的人身傷害和財產損失,安全措施費用由甲方承擔。
由于勞務分包人安全措施不力造成事故的責任和因此而發生的費用,由勞務分包人承擔。
10.2.5 乙方應采取適當的預防措施,以保證其雇傭人員的安全,在乙方承擔的工作及其負責管理的范圍內所發生的設備、人身傷亡事故、交通事故、電網事故,其責任和由此發生的一切費用均由乙方負責。
10.2.6 乙方在任何時候均應采取一切合理的預防措施,以防止其雇員或在其雇員之中發生任何違法的、**性的或妨害治安的行為,并維護治安,保護工程附近的人員或財產,使其免遭破壞。
10.2.7 遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音、環境保護和安全生產等管理規定。做好施工現場地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。
10.2.8 在施工期間保持施工場地不出現不必要的障礙,排除雨水或污水,裝備和多余材料儲存并作出妥善安排,及時拆除不再需要的臨時工程,并從現場運走任何廢料、垃圾。
10.2.9 遵守有關法律法規、地方規章制度、行業規章制度和國家電網公司對建設工程分包、勞務分包及臨時用工的各項管理要求,不得轉包或分包。
10.2.10 嚴格按照環評、水保報告和當地的環保要求以及設計文件組織施工,確保不因施工原因影響項目通過環評、水保驗收。
10.2.11 嚴格按照甲方的要求進行檔案管理。將檔案管理納入整個現場管理程序,堅持歸檔與工程同步進行。確保實現:檔案歸檔率100%,資料準確率100%,案卷合格率100%,保證檔案資料的齊全、準確、系統;同時保證在約定的時間移交竣工資料。
10.2.12 積極配合施工圖設計優化工作,參加設計交底,對施工中涉及的一系列問題,應及時告之甲方,并配合甲方做好相關工作。
10.2.13 已竣工工作在未正式交付甲方之前,應負責工作成品保護工作;保護期間,發生損壞,乙方自費予以修復;由于乙方不履行上述義務,造成工期延誤和經濟損失,責任由乙方承擔。
10.2.14 負責施工場地的清潔,符合環境衛生管理的有關規定。
10.2.15 乙方應將有關資質證書復印件、乙方人員相關作業證書復印件,匯編成冊并加蓋公章,交甲方審核備查。
第11條 工程驗收和保修
11.1 隱蔽工程驗收:具備隱蔽條件的工程部位,乙方應在自檢合格后通知甲方驗收,驗收合格并經甲方代表在檢驗記錄上簽字后,乙方才可進行隱蔽和繼續施工。
11.2 竣工驗收:工作具備竣工驗收條件的,乙方應按國家竣工驗收的有關規定在施工完成后3日內向甲方提供竣工資料3份,竣工資料包括但不限于: /。甲方應在收到報告后7日內組織驗收,并答復驗收意見,乙方應按甲方意見進行修改并承擔因自身原因造成的修改費用。乙方拒絕修改或修改后經驗收仍不合格的,甲方有權聘請第三方進行修改,乙方
承擔由此發生的全部費用。
11.3 全部工程竣工(包括乙方完成工作在內)一經發包人驗收合格,在質量保修期內,甲方對其承包的全部工程質量保修向發包人承擔責任,乙方對其分包的勞務作業的施工質量保修向甲方承擔責任。
11.4 本工作保修期的起止之日以發包人和甲方簽訂的工程施工總承包合同中約定的工程保修期為準。保修期內乙方應在接到甲方維修通知后及時進行維修,未按上述約定履行維修義務的,甲方有權聘請第三方代為履行,所需全部費用由乙方承擔。
第12條 知識產權
12.1 乙方在使用任何材料、乙方設備、工程設備或采用施工工藝時,因侵犯專利權或其他知識產權所引起的責任,由乙方承擔。
12.2 乙方采用專利技術的,專利技術的使用費包含在合同價格中。
12.3 除乙方的專利技術外,所有有關本工程的照片、錄像、圖紙、技術資料的所有權及涉及的知識產權均為甲方所有,未經甲方同意,承包人不得用于廣告、宣傳等本合同目的以外的任何其他目的。
第13條 保密義務
13.1 乙方及其項目參加人員應對在合同履行過程中了解到的涉及到甲方技術信息、經驗信息、商業秘密以及其他尚未公開的有關信息、資料負有保密義務,并采取相應的保密措施。乙方應承擔的保密義務包括但不限于:
13.1.1 未經甲方書面同意,不得將上述信息、資料披露給任何第三人; 13.1.2 不得將上述信息、資料用于本合同以外的其他目的;
13.1.3 在本合同終止或解除后或按甲方要求,及時將上述信息、資料返還甲方,或按甲方要求作適當處理。
13.2 本合同項下的保密義務至相關信息、資料正式向社會公開之日或甲方書面解除乙方本合同項下保密義務之日起終止。
第14條 合同變更和解除
14.1 除本合同已有約定外,任何一方都不得擅自變更或解除本合同。如確需變更或解除本合同,應經甲、乙雙方另行協商,并達成書面協議。
14.2 在合同履行過程中,發生以下情形之一的,甲方有權解除合同: 14.2.1 乙方發生歇業、解散、停業整頓、被吊銷營業執照或被撤銷時; 14.2.2 工程建設發生重大變化,項目內容無法實施或目標無法實現的; 14.2.3 乙方因主觀原因致使合同無法正常執行的;
14.3 合同解除后,對于已履行部分給合同各方造成的實際損失,按如下約定承擔: 14.3.1 非因甲方原因,乙方單方面解除合同的,合同終止前所發生的費用由乙方承擔;
14.3.2 乙方單方面解除合同或因非技術性主觀原因造成項目無法完成的,甲方有權追索全部已支付費用,同時乙方還應承擔相應的損失;
第15條 違約責任
15.1 甲方逾期支付勞務報酬預付款、進度款、結算款的,應就逾期部分向乙方支付按照中國人民銀行規定的同期存款基準利率計算的逾期付款違約金,但因乙方原因造成的除外。
15.2 乙方不履行本合同義務或者履行義務不符合約定的,甲方有權要求乙方承擔繼續履行、賠償損失和支付違約金等違約責任。
15.3 如乙方無法完成本合同工程,應向甲方支付簽約合同價的20%作為違約金。15.4 工期延誤的,每延誤一日,乙方應向甲方按本合同簽約合同價的0.5%支付違約金。延誤超過30日的,甲方有權單方解除合同,乙方應向甲方支付簽約合同價的20%作為違約金。
15.5 工作存在重大質量問題或無法通過竣工驗收合格的,甲方有權單方解除合同,乙方應向甲方支付簽約合同價的20%作為違約金。
15.6 工作質量不達標的,乙方應根據甲方的整改通知對工作質量不合格的部位進行徹底返工修理,由于以上原因造成工作延期交付的視同延誤工期。若乙方逾期整改,或整改后不符合甲方要求的,甲方有權單方解除合同,乙方應向甲方支付簽約合同價的20%作為違約金。
15.7 乙方未按合同約定時間向甲方提供完整的竣工資料的,每延誤一天, 應向甲方支付簽約合同價的0.1%的違約金。乙方向甲方提供的圖紙有錯誤的,每發現1處錯誤,應向甲方支付簽約合同價0.1%的違約金。
15.8 施工期間發生重大責任事故的,乙方應承擔全部事故責任,且甲方有權單方解除合同,乙方應向甲方支付簽約合同價的20%作為違約金。
15.9 乙方違反本合同第12條約定義務的,甲方有權要求乙方承擔合同價 %的違約金,并有權解除本合同。乙方未經甲方同意轉讓或許可第三方使用甲方所有的技術成果和知識產權的,所獲收益歸甲方所有。
15.9 乙方違本合同第13條約定義務的,應承擔一切法律責任并賠償甲方因此遭受的一切損失。
15.10 乙方將本工作轉包或分包給其他第三人,一經發現,甲方有權單方解除本合同,乙方應向甲方支付簽約合同價的20%作為違約金。
15.11 若因乙方違約導致合同按約定解除的,則合同結算金額按經甲方確認后的實際工程量予以確認,但乙方應向甲方承擔簽約合同價20%的違約金。
15.12 除本合同另有約定外,乙方存在其他違約行為的,應按簽約合同價3%向甲方承擔違約責任。
15.13 乙方按合同約定應支付的違約金低于給甲方造成的損失的,應就差額部分向甲方進行賠償。
15.14 乙方違約除應承擔相應違約責任外,甲方向乙方主張權利所產生的費用(包括律師費)亦由乙方承擔。
15.15 乙方因違約需向甲方支付違約金或賠償損失的,甲方有權從任何一期合同應付款項中予以扣除。
15.16 違約方承擔違約責任后,除本合同被依法解除外,雙方均應繼續履行合同,以保持工作的連續性和已施工作的完好。
第16條 不可抗力
16.1 不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況,包括但不限于自然災害、戰爭、武裝沖突、社會**、**或按照本條的定義構成不可抗力的其他事件。
16.2 若不可抗力的發生完全或部分地妨礙一方履行本合同項下的任何義務,則該方可免除或延遲履行其義務,但前提是:
16.2.1 免除或延遲履行的范圍和時間不超過消除不可抗力影響的合理需要;
16.2.2 受不可抗力影響的一方應繼續履行本合同項下未受不可抗力影響的其他義務,包括所有到期付款的義務;
16.2.3 一旦不可抗力結束,該方應盡快恢復履行本合同。
16.3 若任何一方因不可抗力而不能履行本合同,則該方應立即告知另一方,并在3日內(含本數)以書面方式正式通知另一方。該通知中應說明不可抗力的發生日期和預計持續的時間、事件性質、對該方履行本合同的影響及該方為減少不可抗力影響所采取的措施。
16.4 受不可抗力影響的一方或多方應采取合理措施,減少因不可抗力帶來的損失。合同各方應及時協商制定并實施補救計劃及合理的替代措施以減少或消除不可抗力的影響。
16.5 如果不可抗力阻礙受影響方履行義務持續超過120日(含本數),合同各方應協商決定繼續履行本合同的條款或終止本合同。
16.6 因政府行為、法律或國家政策發生重大變更,導致合同一方或多方不能完成本合同項下的義務,合同各方應本著公平合理的原則盡快協商解決。必要時,簽訂合同修改變更協議。
第17條 爭議解決方式
17.1 合同履行過程中發生爭議時,雙方應本著誠實信用原則,通過友好協商解決。17.2 若爭議經協商仍無法解決的,按以下第 種方式處理:
(1)仲裁:提交上海仲裁委員會,按照申請仲裁時該仲裁機構有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
(2)訴訟:向工程所在地人民法院提起訴訟。
17.3 在爭議解決期間,合同中未涉及爭議部分的條款仍須履行。第18條 適用法律
18.1 本合同的訂立、解釋、履行及爭議解決,均適用中華人民共和國法律。
18.2 本合同適用行業標準、規程、規范或工程所在地的省級地方標準、規程、規范。第19條 合同的生效
本合同在以下條件全部滿足之日生效:程所在地的省級約金,延誤
19.1本合同經雙方法定代表人或授權代表簽章并加蓋雙方公章或合同專用章;
第20條 其他事項
20.1 本合同正本一式肆份,甲方執叁份,乙方執壹份,各份具有同等效力。20.2 如有未盡事項,甲乙雙方可另簽訂補充協議。20.3 本合同雙方應同時簽訂安全協議、廉潔協議。
20.4 本合同附件是本合同不可分割的組成部分,與本合同正文具有同等法律效力。20.5 本特別約定是對合同其他條款的修改或補充,如有不一致,以特別約定為準。第21條 特別約定
/ 附件:
1、上海東捷集團2015分包工程結算單價
2、安全協議
3、廉潔協議(以下無正文)
簽 署 頁
甲方:(蓋章)法定代表人(負責人)或 授權代表(簽字): 簽訂日期: 地址: 郵編: 經辦人: 電話: 傳真:
開戶銀行: 賬號: 稅號:
乙方:(蓋章)
法定代表人(負責人)或 授權代表(簽字): 簽訂日期: 地址: 郵編: 經辦人: 電話: 傳真:
開戶銀行: 賬號: 稅號:
第四篇:燃氣管道施工合同
燃氣管道施工合同
燃氣管道施工合同 1
甲方:________________________
乙方:________________________
合同簽訂地:__________________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規、條例、規章等,雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本項目協商一致,訂立協議并共同遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱:__________________
2、工程地點:__________________
二、工程范圍及內容
工程量:_______________________
承包形式:_____________________
三、工期
1、開工日期:__________________
2、竣工日期:__________________
3、合同總工期為________工作日。
期間如遇連續大雨等無法抗拒的特殊天氣,經甲方和監理簽字認可后,工期可相應順延。
四、質量標準采用下列
1、工程質量達到省優至魯班獎;
2、工程質量評定等級為優良;
3、符合國家質量驗收標準;
4、雙方約定的標準、具體為:
________________________________
五、合同價款
本合同工程價款結算采用下列____種方式:
1、采用一次性包死總價的固定價格方式,總價為________,如今后涉及工程變更和增加工程量的,增加部分按實結算。
若變更增加工程量在5%以內,雙方不再簽訂補充協議,若變更增加工程量超過5%的,雙方應另行簽訂補充協議。
2、按實際發生的工程量結算。
并按下列約定執行:
(1)工程預算價:________(工程結束后按實結算)
工程單價:________(含外運等其他一切費用)
(2)按實際發生的工程量,結合江蘇省有關工程定額標準計算,由乙方報決算價,經監理及甲方審核后,由會計事務所或________進行審計確認。
(3)所有工程量必須在每月____日前,由乙方向甲方提交月統計報表或已完工程量報告,須經監理及甲方審核同意。
(4)若涉及工程變更及增加工程量的,須經甲方項目負責人下達指令,變更簽證除應由監理方簽字外,還須由甲方工程部和有關項目負責人簽字,并在實際發生日的________日內報甲方計財部負責人復核簽字,并由甲方分管領導簽字,以及最終由總經理審批后方可生效,否則甲方有權不予認可。
(5)變更工程量在總承包價____%以內,無需追加合同,超過____%,須另訂合同。
(6)取費標準及說明:土石方量測量執行省市有關土石方驗收標準,土方量按實結算。
(7)工程量核算確認方式說明:完成合格工作量上報甲方審核報批,并編制統計報表上報監理,取得監理、甲方的確認后方可。
(8)合同協議一經簽字,不受市場價格變化影響,按合同及協議約定標準進行結算。
六、付款方式
1、本工程預算款為:
扣回工程預付款的方式為:
2、工程款按____方式支付,具體為:
(1)本工程無預付款;
(2)按每月完成工程量統計報表,經監理、甲方審核確認后,支付合格已完工工程款的____%;
(3)總工程款的____%作為質量保證金,若無質量問題及其它違約情形,后支付給乙方。相反,如存在質量問題及出現其它違約情形,甲方有權直接扣付乙方質保金,如給甲方造成的損失超過質保金數額,乙方對超出部分仍應予賠償。
七、材料、設備供應
八、質量及驗收
1、工程質量必須符合本協議第四條約定標準,并按現行國家驗收規范執行。
質量保證期____年,如工程內容涉及主體結構的,應終身質保。
2、項目經理須持有省建委核發的.崗位證書,且在建工程不得超過兩個,項目經理在現場的時間每天不低于____小時,負責處理工程上有關事務。
3、乙方所有進場人員未經甲方認可不得任意調換,若確實需更換,應提前3天以書面形式向甲方申請,否則,乙方任意調換人員達____%時,甲方有權終止合同,乙方無條件退場。
4、工程質量驗收必須按規范進行,所有工程資料須與工程施工同步進行,隨時供有關部門及人員查閱,不合格資料及時修正。
5、分項工序驗收,以及隱蔽工程驗收,必須經甲方及監理簽字驗收后方可進行下道工序施工。
6、甲方及監理應在收到乙方請驗報告后小時內驗收完畢并出具書面驗收意見。
平時甲方定期或不定期抽查,發現質量問題時,出具限期書面整改意見,乙方必須按甲方要求限期整改。若多次發現質量問題,或經兩次整改仍不符合要求,甲方有權根據情況要求支付違約金,嚴重的責令退場,一切損失由乙方負責。
7、竣工后,乙方應書面通知甲方及監理驗收,乙方在竣工后_天內提供符合規范性要求的竣工圖及全部竣工資料,并應一式_份。
8、其他約定:按圖紙說明施工,達到甲方、監理的要求,禁止隨地灑落、傾倒。
九、施工組織與工期
1、乙方在收到甲方正式施工圖紙三日內向甲方提交書面施工組織方案,乙方自行辦理開工報告等相關手續,甲方對乙方的施工組織方案進行審核批準,安排圖紙技術交底。
2、乙方必須按合同工期和批準的進度計劃組織施工,接受甲方、監理對工程進度的監督、檢查,工程實際進度與計劃不符時,甲方、監理有權責令限期改進,乙方應按甲方、監理的要求提出整改措施報甲方、監理審批后執行,期間趕工費用由乙方自理。
月進度明顯滯后于進度計劃時,甲方有權暫停支付工程款。若乙方明顯無力按約定工期完工時,甲方有權調換施工隊伍,乙方應在按到甲方退場通知的十日內無條件退場,并撤出所有人員及設備,工程款按實際完成工程量的____%支付,否則甲方不支付任何款項,每拖延一天按總工程款的____‰承擔延期違約金,造成其它損失的,應全額賠償。
3、項目經理:現場代表(乙方):____________
監理:現場代表(甲方):___________________
4、施工中的水、電、食宿、工具等設施的約定:乙方自行解決。
十、安全及文明施工與管理
1、乙方須嚴格執行有關安全操作管理規范。
2、不得招收無身份證、有劣跡、身體殘疾人員及童工。
否則后果自負。
3、特殊工程需持有勞動部門核發的上崗證,持證上崗。
4、在施工過程中發生的工傷事故或其他內部糾紛,由乙方自行處理并承擔全部經濟責任。
5、所有機械設備需滿足工程施工需要,特殊設備須有安檢證明。
6、乙方應按當地政府有關部門規定進行施工場地標準化管理,因標準化管理不到位引起的一切處罰和損失由乙方自行承擔。
7、乙方應優先發放施工人員工資,不得拖欠,并處理好勞資糾紛及相關問題,不得因此影響施工,以及不得給甲方造成任何不良影響,否則甲方有權采取解除合同、責令退場、要求賠償損失、要求支付違約金等措施。
十一、甲方責任
1、按約定提供圖紙資料,及進行圖紙技術交底。
2、按約定向乙方支付工程款,若甲方因資金困難不能及時兌現,應與乙方協商,并可視不同情況向乙方承擔應付款部分的銀行貸款利息。
4、履行其它本協議約定的義務以及負責。
十二、乙方責任
1、按約定保質保量的完成施工任務,符合工期及質量要求。
2、必須服從甲方現場管理,遵守法律及及行政規章、遵守各項規章制度,維護甲方聲譽,如發現故意損害聲譽,嚴重違反紀律,違反協議內容的行為,甲方有權給予經濟處罰,直至終止合同。
3、應注意保護生態環境,注意施工安全,不得砍伐樹木及損壞其它設施,注意護林防火。
4、乙方不得以任何理由擅自停工或消極怠工,以及采取吵鬧、威脅等不當手段,否則,甲方有權責令其退場,一切后果由乙方承擔。
5、質保期內若發生質量問題,乙方應在接到甲方電話或書面通知____日內進場維修,____日內維修完畢,否則維修費從質保金中扣減。
6、乙方應按照相關規定,主動對工程項目進行質量跟蹤回訪。
十三、違約責任
1、雙方應嚴格遵守協議,如有違反,按本協議相關約定承擔違約責任。
2、如延誤工期,每超過一天,按合同總價款的____承擔違約金,或每天按________元向甲方支付違約金。
3、如出現質量問題,以及違反本協議其它約定,乙方除應賠償給甲方造成的全部經濟損失外,甲方可視具體情況,要求乙方按合同總價款的____%—____%承擔違約金。
十四、附則
1、本協議經雙方簽章后生效。
2、本協議于________年____月____日在________________簽署。
3、本協議一經簽字,雙方應嚴格遵守,如因執行本協議發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,由簽約所在地人民法院裁決。
4、本協議一式____份,雙方各執____份,具有同等法律效力。
甲方(簽章):______________________
法定代表人:_____________________
授權代表(簽字):__________________
________年____月____日
乙方(簽章):______________________
法定代表人:_____________________
授權代表(簽字):__________________
________年____月____日
燃氣管道施工合同 2
合同編號:(20xx)方土字第00016號
定作人:xxxxxx有限公司
承攬人:xxxxxxxx有限責任公司
第一條承攬項目、數量、價款。
1、承攬項目:榕基智慧園燃氣管道土方項目,其中OD200管溝:271米、OD110管溝:173米、OD90管溝:5米。
2、施工內容:承攬項目管溝開挖,管溝敷沙,管溝回填。管位路面切割、破碎。路面恢復由定作人承擔。
3、施工價款:承攬項目總包干價:叁萬圓整(含稅費)。
第二條 承攬人施工結束后,由定作人按本合同之約定及國家有關規定進行驗收;工程不符合技術標準及質量要求的,定作人有權要求承攬人返工,直至工程質量符合技術標準及質量要求。
承攬人返工的損失由承攬人承擔,承攬人不得以任何理由要求定作人支付返工及其相關費用。
第十一條 結算方式及期限:承攬項目竣工驗收后。定作人一次性付清土方工程款。
定作人(章): 承攬人(章):
日期: 日期:
燃氣管道施工合同 3
發包單位:____________________(以下簡稱甲方)
承包人:______________________(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規,遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程承包事項協商一致,簽訂本合同。
第一條:工程概況
湖畔護坡工程承包項目發包給乙方,包工包料施工,湖畔護坡全長按________米計算。
第二條:施工方案
1、護坡
(1)、基底寬________米,厚________米,自下而上慢慢收至高度為________米,受力部分需冷拉絲磚帶,外墻做磋沙(水泥標號為____,磚要好質量的青磚或紅磚)。
(2)、拆除廁所旁房屋三間,作進出路。
(3)、完工后做圍墻10米左右。
(4)、墻與岸間的空隙用泥土夯實,并在墻上加適量的漏水管。
第三條:合同工期
1、經雙方協商確定,工程期為____日,暫定于自________年____月____日起至________年____月____日止,具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。
2、若施工過程中發生人力不可抗拒的`情形,或甲方要求乙方暫停工作,工期相應順延。
第四條:價格及付款方式
1、工程總承包價為________元。
2、上述總承包價為包干價,包含本合同所有工作內容,包工包料及其它一切費用(包括拆房,打圍墻),甲方無需再向乙方支付任何費用。
3、付款方式:竣工驗收后付________元,除總金額的百分之五質保金外,剩余部分________付,質保金一年滿后付清(時間按驗收合格之日起計算)。
第五條:甲方義務
1、按合同向乙方撥付工程款。
2、幫助協調施工現場的臨時用水、用電等事宜。
第六條:乙方義務
1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監督檢查,處理日常相關事宜,確保本工程施工的安全穩定。
2、承包人必須自行完全本合同工程,不得轉包他人。
第七條:施工安全
承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發生的費用,均由乙方承擔。
第八條:驗收
工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》為依據。如驗收不合格,乙方應負責無償返工。
第九條:違約責任
1、甲方應按本合同約定及時支付工程款,若有逾期,甲方應向乙方支付違約金(按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程內容,每逾期一日,乙方應向甲方支付本工程總金額百分之________的違約金;
逾期超過十天,甲方有權單方面解除合同。
第十條:其它
本合同于________年____月____日由雙方在____________簽訂,自雙方簽字或蓋章后生效,一式____份,上方各執一份,上交____份。
發包單位(甲方)(蓋章)
授權代理人(簽字或蓋章):____________聯系電話:____________
承包人(簽字或蓋章):________________聯系電話:____________
________年____月____日
燃氣管道施工合同 4
甲方:______________________________
乙方:______________________________
經甲乙雙方協商,甲方將______承包給乙方施工,為使工程能夠順利進行,特訂立此協議,雙方共同遵守。
一、承包方式本工程采取大包干做法(發放乙方工程量由甲方安排為準)。以承包臨時便道的路面結構及兩側排水溝施工以及工期、質量、安全、文明施工的方式承包,并自行辦理相關作業手續,施工期間乙方所發生的所有費用由乙方自行支付并完成。
二、工期從________年____月____日—________年____月____日,共計____天。
三、甲方責任派駐現場代表負責工程管理和協調工作,甲方現場代表定為
項目負責:________聯系電話:________業務負責:________聯系電話:________施工負責:________聯系電話:________
四、乙方責任
1、派駐現場代表負責工程管理和協調工作,乙方現場代表指定為:
項目負責:________聯系電話:________業務負責:________聯系電話:________施工負責:________聯系電話:________
2、服從甲方指揮,接受甲方監管,按質量完成工作;
3、對施工安全負全部責任,對乙方人員的安全負全部責任;
4、遵守法紀,文明施工;
5、負責提供自乙方施工用水、電接口以后的所有乙方自用臨時水、電設施設備的提供,安裝和使用維護管理;
6、負責乙方施工用水電的水電費;
7、負責乙方所有人員的吃、住、交通安排;
8、負責乙方自用臨時設施的搭建、自用工具設備的管理;
9、道路起點接________公司路口便道,終點在一號中。
10、路面結構采用0—5mm碎石面層(15cm厚),級配開山石基層(50cm厚),路面寬6米。
11、臨時路面的平整度必須嚴格按設計及施工驗收規范要求施工。
12、路面的.密實度達到90%、
13、臨時路兩邊各修一排水明溝,明溝內不允許出現倒坡積水等,邊坡要求機械拍打。
14、負責(______)年的工程質量保證維護。
乙方承擔工程完工后(______)年內的質量保證和質量維護,保質期內發生事故,乙方需在接到甲方電話或書面通知后24小時內趕到現場維修,若發生需立即搶修、無法等乙方到來的情況,甲方也可委托第三方搶修。事故維修或搶修的費用,若事故屬施工質量問題引至,由乙方負責。
五、處罰責任
1、因甲方未能及時提供其責任范圍的施工條件或其他甲方責任造成誤工時間工期順延。
2、因乙方責任發生安全事故,造成人員傷亡或財產損失的,乙方承擔一切責任,賠償損失,并罰款____元/次,屬重大安全事故的,甲方并有權終止責任書。
3、因乙方未能遵守安全文明施工規定,不聽從甲方勸阻的,罰款____元/次,在安全文明施工檢查中被政府有關部門處罰的,乙方除需承擔所處罰金額外,并罰款______元/次,被登報點名批評的,甲方并有權終止責任書。
4、因乙方責任工程未能按合同工期完工,乙方除需承擔甲方因此受到罰金外,并罰款____元/天,造成甲方總工期延誤超過____天的,甲方有權終止本責任書。
5、保質期內,乙方未能按時對工程進行維護,或發生事故時乙方未能在規定時間到場維修,罰款____元/次。
6、工程途中所有機械設備以及承包方人員不得退出,不得討價還價。
否則,全部工程量不予結算,當作賠償。
六、工作內容及單價
1、臨時便道長度暫定____m,總價____圓,結算時按實際長度按比例多除少補。
2、乙方負責k1+040處砼排水管的安裝(管材由甲方提供),不再給乙方增加費用。
工程款________。
七、付款方式乙方必須于工程完成后將工程進度報給甲方,甲方____日內審核完畢并將結果通知乙方,工程完成____%后支付____萬圓工程款給乙方,余下工程款驗收合格后兩個月付清。
八、其他
1、該協議一式四份,甲乙雙方各執二份,
2、未盡事宜雙方可另行協商解決;
3、該協議自雙方簽字起生效,工程完工,工程款支付完畢后失效。
甲方(簽字):___________________
甲方代表(簽字):_______________
聯系電話:____________________
__________年_______月_______日
乙方(簽字):___________________
乙方代表(簽字):_______________
聯系電話:____________________
__________年_______月_______日
第五篇:非開挖鋪設管道施工技術
非開挖鋪設管道施工技術
隨著我國社會經濟的快速發展,城市公用管道建設項目日益增多,常規的施工技術越來越不適應城市發展的需要。開槽鋪設地下管線需要占用路面妨礙交通;開挖回填時容易損壞原有管線;渣土排放引起遺灑揚塵;坑槽回填及路面恢復容易造成不均勻沉降,路面下陷或突起給車輛和行人帶來不便。因此,非開挖鋪設地下管線施工技術以其安全、高效、環保的技術先進性己經進入管道施工領域,隨著地下管線探測精度的提高、施工地層的多樣性、管道新材料的應用等方面的發展,鋪設地下管線施工將會首先選用非開挖技術,擴大該技術的應用范圍。
一、特點:
非開挖管道施工技術在不開挖溝槽,不妨礙交通、不破壞環境的前提下,完成各類管線的鋪設和置換工程。
二、適用范圍:
鋪設直徑在Ф50~Ф2000㎜范圍內的PE管、PVC管、鋼管、混凝土管、廣泛應用于電力、通訊、煤氣、供水、雨水、污水等領域的各類管線鋪設工程。
三、工藝應用:
1.管棚巖石加固技術
管棚巖土加固技術是指在地下隧道或通道的挖掘施工前,采用導向鋪管或氣動夯管施工法在其斷面周圍或局部,平行于通道軸線排布多根鋼管,并且注入水泥漿,對特殊地段進行結構性支護的施工方法。采用管棚支護能夠優先穩定地層,嚴防塌陷與控制沉降,多用于砂卵石、粉細沙、松散地層或穿越上部建筑物的隧道或地下通道、停車場的施工中。
2.水平旋噴、控制壓漿巖土加固技術
水平旋噴巖土加固技術是采用控向技術鉆進引孔,在回拉提上鉆具的事時旋轉高壓噴射水泥漿或混合漿液,在松散地層中形成具有一定強度的固結柱體,根據設計需要,采用不同的鉆孔組合,形成不同形狀的固結體,達到加固強化地層或封堵滲漏的目的??刂茐簼{巖土加固技術是采用控向技術鉆進引孔,在回拉提上鉆具的同時,根據設計數據調整控制注入水泥漿液的壓力,控制漿液注入范圍或壓裂地層,達到加固強化地層或封堵滲漏的目的。