第一篇：合同法全文

第一條 當事人對合同是否成立存在爭議，人民法院能夠確定當事人名稱或者姓名、標的和數量的，一般應當認定合同成立。但法律另有規定或者當事人另有約定的除外。

對合同欠缺的前款規定以外的其他內容，當事人達不成協議的，人民法院依照合同法第六十一條、第六十二條、第一百二十五條等有關規定予以確定。

第二條 當事人未以書面形式或者口頭形式訂立合同，但從雙方從事的民事行為能夠推定雙方有訂立合同意愿的，人民法院可以認定是以合同法第十條第一款中的“其他形式”訂立的合同。但法律另有規定的除外。

第三條 懸賞人以公開方式聲明對完成一定行為的人支付報酬，完成特定行為的人請求懸賞人支付報酬的，人民法院依法予以支持。但懸賞有合同法第五十二條規定情形的除外。

第四條 采用書面形式訂立合同，合同約定的簽訂地與實際簽字或者蓋章地點不符的，人民法院應當認定約定的簽訂地為合同簽訂地；合同沒有約定簽訂地，雙方當事人簽字或者蓋章不在同一地點的，人民法院應當認定最后簽字或者蓋章的地點為合同簽訂地。

第五條 當事人采用合同書形式訂立合同的，應當簽字或者蓋章。當事人在合同書上摁手印的，人民法院應當認定其具有與簽字或者蓋章同等的法律效力。

第六條 提供格式條款的一方對格式條款中免除或者限制其責任的內容，在合同訂立時采用足以引起對方注意的文字、符號、字體等特別標識，并按照對方的要求對該格式條款予以說明的，人民法院應當認定符合合同法第三十九條所稱“采取合理的方式”。

提供格式條款一方對已盡合理提示及說明義務承擔舉證責任。

第七條 下列情形，不違反法律、行政法規強制性規定的，人民法院可以認定為合同法所稱“交易習慣”：

（一）在交易行為當地或者某一領域、某一行業通常采用并為交易對方訂立合同時所知道或者應當知道的做法；

（二）當事人雙方經常使用的習慣做法。

對于交易習慣，由提出主張的一方當事人承擔舉證責任。

第八條 依照法律、行政法規的規定經批準或者登記才能生效的合同成立后，有義務辦理申請批準或者申請登記等手續的一方當事人未按照法律規定或者合同約定辦理申請批準或者未申請登記的，屬于合同法第四十二條第（三）項規定的“其他違背誠實信用原則的行為”，人民法院可以根據案件的具體情況和相對人的請求，判決相對人自己辦理有關手續；對方當事人對由此產生的費用和給相對人造成的實際損失，應當承擔損害賠償責任。

二、合同的效力

第九條 提供格式條款的一方當事人違反合同法第三十九條第一款關于提示和說明義務的規定，導致對方沒有注意免除或者限制其責任的條款，對方當事人申請撤銷該格式條款的，人民法院應當支持。

第十條 提供格式條款的一方當事人違反合同法第三十九條第一款的規定，并具有合同法第四十條規定的情形之一的，人民法院應當認定該格式條款無效。

第十一條 根據合同法第四十七條、第四十八條的規定，追認的意思表示自到達相對人時生效，合同自訂立時起生效。

第十二條 無權代理人以被代理人的名義訂立合同，被代理人已經開始履行合同義務的，視為對合同的追認。

第十三條 被代理人依照合同法第四十九條的規定承擔有效代理行為所產生的責任后，可以向無權代理人追償因代理行為而遭受的損失。

第十四條 合同法第五十二條第（五）項規定的“強制性規定”，是指效力性強制性規定。

第十五條 出賣人就同一標的物訂立多重買賣合同，合同均不具有合同法第五十二條規定的無效情形，買受人因不能按照合同約定取得標的物所有權，請求追究出賣人違約責任的，人民法院應予支持。

三、合同的履行

第十六條 人民法院根據具體案情可以將合同法第六十四條、第六十五條規定的第三人列為無獨立請求權的第三人，但不得依職權將其列為該合同訴訟案件的被告或者有獨立請求權的第三人。

第十七條 債權人以境外當事人為被告提起的代位權訴訟，人民法院根據《中華人民共和國民事訴訟法》第二百四十一條的規定確定管轄。

第十八條 債務人放棄其未到期的債權或者放棄債權擔保，或者惡意延長到期債權的履行期，對債權人造成損害，債權人依照合同法第七十四條的規定提起撤銷權訴訟的，人民法院應當支持。

第十九條 對于合同法第七十四條規定的“明顯不合理的低價”，人民法院應當以交易當地一般經營者的判斷，并參考交易當時交易地的物價部門指導價或者市場交易價，結合其他相關因素綜合考慮予以確認。轉讓價格達不到交易時交易地的指導價或者市場交易價百分之七十的，一般可以視為明顯不合理的低價；對轉讓價格高于當地指導價或者市場交易價百分之三十的，一般可以視為明顯不合理的高價。

債務人以明顯不合理的高價收購他人財產，人民法院可以根據債權人的申請，參照合同法第七十四條的規定予以撤銷。

第二十條 債務人的給付不足以清償其對同一債權人所負的數筆相同種類的全部債務，應當優先抵充已到期的債務；幾項債務均到期的，優先抵充對債權人缺乏擔?；蛘邠殿~最少的債務；擔保數額相同的，優先抵充債務負擔較重的債務；負擔相同的，按照債務到期的先后順序抵充；到期時間相同的，按比例抵充。但是，債權人與債務人對清償的債務或者清償抵充順序有約定的除外。

第二十一條 債務人除主債務之外還應當支付利息和費用，當其給付不足以清償全部債務時，并且當事人沒有約定的，人民法院應當按照下列順序抵充：

（一）實現債權的有關費用；

（二）利息；

（三）主債務。

四、合同的權利義務終止

第二十二條 當事人一方違反合同法第九十二條規定的義務，給對方當事人造成損失，對方當事人請求賠償實際損失的，人民法院應當支持。

第二十三條 對于依照合同法第九十九條的規定可以抵銷的到期債權，當事人約定不得抵銷的，人民法院可以認定該約定有效。

第二十四條 當事人對合同法第九十六條、第九十九條規定的合同解除或者債務抵銷雖有異議，但在約定的異議期限屆滿后才提出異議并向人民法院起訴的，人民法院不予支持；當事人沒有約定異議期間，在解除合同或者債務抵銷通知到達之日起三個月以后才向人民法院起訴的，人民法院不予支持。

第二十五條 依照合同法第一百零一條的規定，債務人將合同標的物或者標的物拍賣、變賣所得價款交付提存部門時，人民法院應當認定提存成立。

提存成立的，視為債務人在其提存范圍內已經履行債務。

第二十六條 合同成立以后客觀情況發生了當事人在訂立合同時無法預見的、非不可抗力造成的不屬于商業風險的重大變化，繼續履行合同對于一方當事人明顯不公平或者不能實現合同目的，當事人請求人民法院變更或者解除合同的，人民法院應當根據公平原則，并結合案件的實際情況確定是否變更或者解除。

五、違約責任

第二十七條 當事人通過反訴或者抗辯的方式，請求人民法院依照合同法第一百一十四條第二款的規定調整違約金的，人民法院應予支持。

第二十八條 當事人依照合同法第一百一十四條第二款的規定，請求人民法院增加違約金的，增加后的違約金數額以不超過實際損失額為限。增加違約金以后，當事人又請求對方賠償損失的，人民法院不予支持。

第二十九條 當事人主張約定的違約金過高請求予以適當減少的，人民法院應當以實際損失為基礎，兼顧合同的履行情況、當事人的過錯程度以及預期利益等綜合因素，根據公平原則和誠實信用原則予以衡量，并作出裁決。

當事人約定的違約金超過造成損失的百分之三十的，一般可以認定為合同法第一百一十四條第二款規定的“過分高于造成的損失”。

六、附則

第三十條 合同法施行后成立的合同發生糾紛的案件，本解釋施行后尚未終審的，適用本解釋；本解釋施行前已經終審，當事人申請再審或者按照審判監督程序決定再審的，不適用本解釋。

第二篇：合同法

合同法試卷二

試卷總分：100 答題時間：90分鐘

客觀題

單選題（共20題，共40分）

1.合同的價款或者報酬約定不明確的合同履行的規則是（）。A 按照訂立合同時履行地的市場價格履行 B 按照訂立合同的簽訂的市場價格履行 C 按照政府部門規定的價格履行 D 按當事人重新約定的價格履行

參考答案：A；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：2 2.甲將房屋出租給乙使用，租期為3年，但在租期未滿之前，甲將該房屋賣給了丙，在這種情況下，租賃合同（）。A 從行為開始起就無效 B 即為終止

C 仍對乙繼續有效 D 對丙有效

參考答案：C；考生答案：D；試題分數：2；考生得分：0 3.下列選項中屬于單務合同的是（）。A 買賣合同 B 租賃合同 C 借用合同 D 運輸合同

參考答案：C；考生答案：C；試題分數：2；考生得分：2 4.某甲的兒子患重病住院，急需用錢又借貸無門，某乙趁機表示愿意借給2000元，但半年后須加倍償還，否則以甲的房子代償，甲表示同意。根據合同法規定，甲、乙之間的借款合同（）。A 因顯失公平而無效 B 因顯失公平而可撤銷 C 因乘人之危而無效 D 因乘人之危而可撤銷

參考答案：D；考生答案：C；試題分數：2；考生得分：0 5.買賣合同當事人不知道標的物在某一地點的，（）。A 應當在出賣人訂立合同時的營業地交付標的物 B 應當在買受人訂立合同時的營業地交付標的物 C 應當在出賣人的住所地交付標的物 D 應當在買受人的住所地交付標的物

參考答案：A；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：2 6.關于建設工程合同的下列說法中正確的是（）。

A 承包人不用經發包人同意，即可將工程的全部工作交第三人完成 B 承包人不用經發包人同意，即可將承包的部分工作交第三人完成 C 承包人經發包人同意，可以將承包的全部工作交第三人完成 D 承包人經發包人同意，可以將承包的部分工作交第三人完成 參考答案：D；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：0 7.贈與合同的贈與人（）。A 無條件承擔贈與物的瑕疵責任 B 原則上不承擔贈與物的瑕疵責任 C 不承擔贈與物的瑕疵責任

D 受贈人有損害事實時承擔贈與物瑕疵責任

參考答案：B；考生答案：D；試題分數：2；考生得分：0 8.甲公司與乙公司簽訂買賣合同。合同約定甲公司先交貨。交貨前夕，甲公司派人調查乙公司的償債能力，有確切材料證明乙公司負債累累，根本不能按時支付貨款。甲公司遂暫時不向乙公司交貨。甲公司的行為是()。A 違約行為

B 行使同時履行抗辯權 C 行使先履行抗辯權 D 行使不安抗辯權

參考答案：D；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：0 9.債權人甲認為債務人乙怠于行使其債權給自己造成損害，欲提起代位訴訟。下列各項債權中，可以提起代位訴訟的是（）。A 安置費給付請求權 B 勞動報酬請求權

C 借款給他人的償付請求權 D 退休金的給付請求權

參考答案：C；考生答案：C；試題分數：2；考生得分：2 10.根據《擔保法》的規定，定金合同（）。A 可以采用書面形式訂立 B 不必采用書面形式訂立 C 可以采用口頭形式訂立 D 必須采用書面形式訂立

參考答案：D；考生答案：D；試題分數：2；考生得分：2 11.甲公司對乙公司享有10萬元債權，乙公司對丙公司享有20萬元債權。甲公司將其債權轉讓給丁公司并通知了乙公司，丙公司未經乙公司同意，將其債務轉移給戊公司。如丁公司對戊公司提起代位權訴訟，戊公司下列抗辯理由能夠成立的是（）。

A 甲公司轉讓債權未獲乙公司同意 B 丙公司轉移債務未經乙公司同意 C 乙公司已經要求戊公司償還債務

D 乙公司、丙公司之間的債務糾紛有仲裁條款約束

參考答案：B；考生答案：D；試題分數：2；考生得分：0 12.某飯店向水產商店購買鮮蝦50公斤，約定要全部活蝦。水產商店送來的蝦中有近一半已經死亡，某飯店見送來的蝦有一半已死，就將蝦放在屋外而未用水養起來。第二天，蝦全部死亡。某飯店要求水產商店承擔違約責任，賠償50公斤蝦的價款，水產商店拒絕。關于本案，下列選項中表述正確的是（）。A 水產商店應當賠償某飯店的全部損失

B 某飯店在對方違約后沒有采取措施致使損失擴大，無權就擴大的損失要求賠償 C 水產商店的行為不構成違約，不用承擔任何責任 D 水產商店是否要進行賠償由法院來確定

參考答案：B；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：2 13.一般保證，就是保證人享有（）。A 先訴抗辯權的保證方式 B 先行抗辯權的履行方式

C 同時履行抗辯權的履行方式 D 不安履行抗辯權的履行方式

參考答案：A；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：2 14.根據我國司法部頒布的《提存公證規則》，我國的提存機關為（）。A 債務履行地的公證機關 B 債務發生地的公證機關 C 債務人住所地的公證機關 D 債權人住所地的公證機關

參考答案：A；考生答案：C；試題分數：2；考生得分：0 15.甲、乙簽訂貨物買賣合同，約定由甲代辦托運。甲遂與丙簽訂運輸合同，合同中載明乙為收貨人。運輸途中，因丙的駕駛員丁的重大過失發生交通事故，致貨物受損，無法向乙按約交貨。下列各選項中說法正確的是（）。A 乙有權請求甲承擔違約責任 B 乙應當向丙要求賠償損失 C 乙尚未取得貨物所有權 D 丁應對甲承擔責任

參考答案：A；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：2 16.合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止（）關系的協議。A 行政權利義務 B 民事權利義務 C 刑事權利義務 D 經濟權利義務

參考答案：B；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：2 17.關于承攬合同解除權的說法中，正確的是（）。A 僅僅在承攬人尚未履行合同時，可以要求解除

B 因為定作人的定作物不具有通用性，合同一旦解除將造成浪費，所以一般不允許定作人解除合同，除非有特殊情況

C 加工合同的定作人在提供原材料前，可以要求解除合同

D 定作人可以隨時解除合同，但要賠償承攬人因此而造成的損失 參考答案：D；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：0 18.下列合同解除后發生溯及既往效力的是（）。.A 租賃合同 B 委托合同 C 買賣合同 D 服務合同

參考答案：C；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：0 19.甲公司與乙公司簽訂一份技術開發合同，未約定技術開發成果的歸屬。甲公司按約支付了研究開發經費和報酬后，乙公司交付了全部技術成果資料。后甲公司在未告知乙公司的情況下，以普通使用許可的方式許可丙公司使用該技術，乙公司在未告知甲公司的情況下，以獨占使用許可的方式許可丁公司使用該技術。下列各選項中說法正確的是（）。A 該技術成果的使用權僅屬于甲公司

B 乙公司與丁公司簽訂的許可使用合同無效 C 甲公司與丙公司簽訂的許可使用合同無效 D 該技術成果的轉讓權僅屬于乙公司

參考答案：B；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：2 20.甲將裝有1萬元現金的行李箱寄存在火車站的“小件寄存處”，并支付了寄存費。但在寄存時未告知內有現金，甲取包時發現該包已被人取走，甲要求寄存處賠償，則寄存處應賠償（）。A 寄存物品的全部價值 B 不予賠償

C 按一般物品的價值賠償 D 適當賠償

參考答案：C；考生答案：C；試題分數：2；考生得分：2 多選題（共20題，共40分）

1.代物清償須符合的要件有（）。A 須有債的關系存在

B 須以他種給付代替原定給付，且必須是現實的給付 C 須有以代物清償消滅債的合意 D 須當事人達成了代物清償協議

參考答案：A,B,C,D；考生答案：A,B,C,D；試題分數：2；考生得分：2

2.甲購買一臺電視機，委托乙代為保管，乙未經甲同意也未按說明書使用以致電視機損壞。以下各選項中說法正確的有（）。A 乙違反保管合同，其行為構成違約 B 乙的行為構成侵權行為

C 乙的行為僅僅構成侵權行為 D 可以采用民事責任競合處理此事

參考答案：A,B,D；考生答案：A,D；試題分數：2；考生得分：0

3.下列選項中屬于合同法基本原則特征的有（）。A 確定性 B 特定性

C 一般規范性 D 不確定性

參考答案：C,D；考生答案：C,D；試題分數：2；考生得分：2 4.從合同變更廣泛的意義上看，導致合同債權債務關系的內容變更的原因有（）。

A 合同當事人雙方合意變更 B 合同當事人一方要求變更

C 因法律直接規定引起的合同變更

D 因一方當事人行使形成權而引起的合同變更

參考答案：A,C,D；考生答案：A,D；試題分數：2；考生得分：0

5.根據合同法的規定，客運合同承運人對運輸過程中發生的下列旅客傷亡事件不承擔賠償責任的有（）。A 旅客甲因制止扒竊行為被歹徒刺傷

B 旅客乙在客車正常行駛過程中因發心臟病身亡 C 失戀旅客丙在行車途中吞服過量安眠藥致死 D 免票乘車嬰兒丁在行車途中因急剎車受傷

參考答案：B,C；考生答案：B,C；試題分數：2；考生得分：2

6.作為條件的事實必須具備的要件有（）。A 必須是將來的事實 B 必須是不確定的事實

C 必須是當事人約定的事實 D 必須是合法的事實

參考答案：A,B,C,D；考生答案：A,B；試題分數：2；考生得分：0

7.提存的原因主要有（）。A 債權人無正當理由拒絕受領 B 債權人下落不明

C 債權人死亡而且尚未確定繼承人

D 債權人喪失行為能力尚未確定監護人

參考答案：A,B,C,D；考生答案：A,B,D；試題分數：2；考生得分：0

8.損害賠償責任的承擔，必須具備的要件有（）。A 違約人須有違約行為 B 須受害人受有損失

C 違約行為與損失之間有因果關系 D 違約人有不履約的意思表示

參考答案：A,B,C；考生答案：A,B,C,D；試題分數：2；考生得分：0

9.承攬合同的承攬人的義務主要有（）。A 完成工作的，應當向定作人交付工作成果 B 按照約定提交必要的技術資料和有關質量證明

C 應當妥善保管定作人提供的原材料以及完成的工作成果，因保管不善造成其損毀、滅失的，應當承擔損毀賠償責任

D 應當按照定作人的要求保守秘密，未經定作人許可，不得保留復制品或者技術資料

參考答案：A,B,C,D；考生答案：A,B,C,D；試題分數：2；考生得分：2

10.甲對乙享有2006年8月10日到期的6萬元債權，到期后乙無力清償。乙對丙享有5萬元債權，清償期已屆滿7個月，但乙未對丙采取法律措施。乙對丁還享有5萬元人身損害賠償請求權。后乙去世，無其他遺產，遺囑中將上述10萬元的債權贈與戊。對此，下列各選項中表述正確的有（）。A 甲可向法院請求撤銷乙的遺贈

B 在乙去世前，甲可直接向法院請求丙向自己清償 C 在乙去世前，甲可直接向法院請求丁向自己清償

D 如甲行使代位權勝訴，行使代位權的訴訟費用和其他費用都應該從乙財產中支付

參考答案：A,B；考生答案：A,D；試題分數：2；考生得分：0

11.職務技術成果的使用權、轉讓權屬于法人或者其他組織的（）。A 法人或者其他組織可以就該項職務技術成果訂立技術合同

B 法人或者其他組織可以從使用和轉讓該項職務技術成果所取得的收益中提取一定比例，對完成該項職務技術成果的個人給予獎勵或者報酬

C 法人或者其他組織應當從使用和轉讓該項職務技術成果所取得的收益中提取一定比例，對完成該項職務技術成果的個人給予獎勵或者報酬

D 法人或者其他組織訂立技術合同轉讓職務技術成果時，職務技術成果的完成人享有以同等條件優先受讓的權利

參考答案：A,C,D；考生答案：A,B,C,D；試題分數：2；考生得分：0

12.在技術咨詢合同中，委托人的義務有（）。A 依照合同約定闡明咨詢的問題 B 支付報酬

C 接受受托人的工作成果

D 按照合同約定提供相關材料、技術資料和數據

參考答案：A,B,C,D；考生答案：A,B,C,D；試題分數：2；考生得分：2

13.保管合同的特征有（）。A 保管合同為要物合同 B 保管合同為無償合同 C 保管合同為要式合同 D 保管合同為繼續性合同

參考答案：A,B,D；考生答案：B,C；試題分數：2；考生得分：0

14.甲將自己的一塊手表委托乙寄售行以200元價格出賣，乙經與丙協商，最后以250元成交，下列各選項中表述正確的有（）。A 甲只能取得200元的利益 B 甲可以取得250元的利益

C 乙的行為屬于違反合同義務的行為 D 乙可以按照約定增加報酬

參考答案：B,D；考生答案：A,B,C,D；試題分數：2；考生得分：0

15.甲玉器店將普通玉器掛件謊稱為珍貴翡翠以5000元的價格賣給乙，后乙發現質量問題，找到甲玉器店要求退貨，雙方爭執1年半之久，乙向法院起訴，乙的下列主張可以得到支持的有（）。A 以欺詐為由，要求撤銷該買賣合同

B 以重大誤解為由，要求撤銷該買賣合同 C 主張解除合同

D 要求玉器店雙倍返還價款

參考答案：C,D；考生答案：A,B,C,D；試題分數：2；考生得分：0

16.合同履行中的協作履行原則包括（）。A 及時通知義務 B 相互協助義務 C 保密義務 D 代履行義務

參考答案：A,B,C；考生答案：A,B,C,D；試題分數：2；考生得分：0

17.下列對于我國合同法中合同含義的表述，正確的有（）。A 合同有時指一種法律行為 B 合同有時指一種債

C 合同有時指一份記載雙方當事人的權利義務的書面文件 D 我國合同法中的合同包括婚姻家庭方面的合同

參考答案：A,B,C；考生答案：C,D；試題分數：2；考生得分：0

18.根據標的物性質的不同，可以將買賣合同分為（）。A 特定物買賣合同 B 種類物買賣合同 C 競爭性買賣合同 D 非競爭性買賣合同 參考答案：A,B；考生答案：A,B,C；試題分數：2；考生得分：0

19.合同的擔保類型有（）。A 人的擔保 B 金錢擔保 C 物的擔保 D 信用擔保

參考答案：A,B,C；考生答案：A,B,C,D；試題分數：2；考生得分：0

20.甲乙簽訂贈與合同，甲已經將標的物一輛轎車交付乙，但尚未辦理過戶手續。依法律規定，甲可以撤銷該贈與并請求乙返還財產的情形有（）。A 乙故意傷害甲，致使甲殘廢

B 甲約定乙在兩年內負責接送甲之幼子上學放學，乙未履行該義務 C 甲乙關系惡化，甲不愿意再對乙贈與 D 乙對甲有撫養義務，乙未履行該義務

參考答案：A,B,D；考生答案：A,B,C,D；試題分數：2；考生得分：0

主觀題

案例分析題（共1題，共20分）

甲公司于6月5日以傳真方式向乙公司求購一臺機床，要求立即回復。乙公司當日回復“收到傳真”。6月10日，甲公司電話催問，乙公司表示同意按甲公司報價供應機床，要甲公司于6月15日來人簽訂合同文本。甲公司即對機床使用場地、配套設備及購置資金等做了準備，并于6月15日派人員前往簽約，但乙公司提出要加價，未獲甲公司同意，乙公司遂拒絕簽約。甲公司認為乙公司的行為造成了其為簽約談判花費的差旅勞務費、為準備工作支出的費用及未及時獲得機床等損失。請分析：1．合同是否成立？為什么？2．甲公司是否可以要求乙公司承擔違約責？為什么？3．甲公司可要求乙公司賠償哪些損失？(試題分值:20分)

一、合同不成立
理由：

1、6月5日乙公司并未對甲公司的要約進行承諾，合同不成立。
2、6月10日乙公司雖然對甲公司的要約予以承諾，但乙要求訂立書面合同。根據合同法等三十二條，“當事人采用合同書形式訂立合同的，自雙方當事人簽字或者蓋章時合同成立。”
3、6月15日乙公司提出要加價，根據合同法第三十條，“承諾的內容應當與要約的內容一致。受要約人對要約的內容作出實質性變更的，為新要約?！奔坠揪芙^，合同不成立。

二、不能。合同不成立，談不上違約。

三、甲公司可以以乙公司違反依照誠實信用原則負有的先合同義務，導致合同不成立為由，要求乙公司承擔締約過失責任。要求乙公司賠償其為簽約談判花費的差旅勞務費、為準備工作支出的費用及未及時獲的得機床而對其造成的實際損失。

參考答案：答題要點 1.合同未成立。（3分）因當事人雖協商一致，但當事人約定采用合同書形式訂立合同，且自雙方當事人簽字或者蓋章時合同成立。這屬于要式合同，要式合同要履行特定的形式，即簽訂書面合同，合同才能成立。（3分）2.甲公司不能要求乙公司承擔違約責任，因合同未成立。甲公司可要求乙公司承擔締約過失責任。（3分）締約過失責任的構成需要具備以下要件：（1）當事人準備締約或者已經開始締約。該要件要求締約過失責任必須發生在締約的過程中。（2）當事人違反了基于誠實信用原則而發生的先契約義務。（3）當事人在主觀上具有過錯。（4）對方當事人受有損害。（5）加害人有行為能力。除了上述要件之外，還要求侵害行為與損害之間應具有因果關系。（5分）本案屬于合同不成立導致締約過失責任的產生。因一方當事人的過失，致使雙方當事人未能達成合意從而成立合同時，該有過失的當事人應賠償對方當事人因信賴合同能成立所受損失。（3分）

3.締約過失責任賠償范圍含簽約談判的花費和準備工作支出費用。（3分）教師姓名 操作類型 試題得分 評語 zhouli 評閱 12.0

合同法試卷三

試卷總分：100 答題時間：90分鐘

客觀題

單選題（共20題，共40分）

1.下列各選項中不屬于保證的特性的是（）。A 保證是人的擔保方式 B 保證是對物的擔保方式 C 保證是第三人擔保

D 保證債務具有從屬性，并以主債務的不履行為發生條件 參考答案：B；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：2 2.法律規定可以抵銷的債權有（）。A 退休金債權 B 撫恤金債權 C 購貨款債權 D 扶養費債權

參考答案：C；考生答案：C；試題分數：2；考生得分：2 3.下列屬于附條件的合同是()。A 如果天下雨，我就送給你雨傘一把

B 如果你考上大學，我就支付你四年的學費

C 父親對兒子說，如果我死了，你就繼承我的財產 D 如果你把這輛自行車偷來，我會以兩倍的價格購買

參考答案：B；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：2 4.承攬人在履行承攬合同中的下列行為，屬于違約行為的是（）。A 承攬人發現定作人提供的圖紙不合理，立即停止工作并通知定作人，因等待答復，未能如期完成工作

B 承攬人發現定作人提供的材料不合格，遂自行更換為自己確認合格的材料 C 承攬人未征得定作人的同意，將其承攬的輔助工作交由第三人完成 D 因定作人未按約定支付報酬，承攬人拒絕交付工作成果 參考答案：B；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：0 5.下列合同中不屬于要式合同的是（）。A 中外合資經營企業合同 B 中外合作經營企業合同 C 技術轉讓合同 D 國際貿易合同

參考答案：D；考生答案：D；試題分數：2；考生得分：2 6.委托合同中，受托人未經委托人同意，即將委托事務轉委托給第三人，則對該第三人的行為，應承擔責任的是（）。A 受托人 B 該第三人

C 受托人和該第三人連帶負責 D 受托人和該第三人按份負責

參考答案：A；考生答案：C；試題分數：2；考生得分：0 7.甲運輸公司與乙廠簽訂多式聯運合同，根據乙的要求，甲向乙簽發了可轉讓的多式聯運單據。由于乙在托運時的過失給甲造成了一定損失?，F在乙已經將多式聯運單據轉讓給了丙。則應對甲的損失承擔賠償責任的當事人是（）。

A 由甲運輸公司自負

B 由乙廠與丙承擔連帶負責 C 由丙承擔賠償責任 D 由乙廠承擔賠償責任

參考答案：D；考生答案：D；試題分數：2；考生得分：2 8.一般而言，在拍賣中屬于要約行為的是（）。A 拍賣 B 標賣 C 招標 D 拍定

參考答案：A；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：2 9.提存人取回提存物的，視為未提存，因此產生的費用由（）。A 受領人承擔

B 提存人與受領人分擔 C 提存機關承擔 D 提存人承擔

參考答案：D；考生答案：D；試題分數：2；考生得分：2 10.我國《合同法》調整的是（）。A 婚姻性質的合同 B 財產性質的合同 C 行政性質的合同 D 監護性質的合同

參考答案：B；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：2 11.張某從銀行貸得80萬元用于購買房屋，并以該房屋設定了抵押。在借款期間房屋被洪水沖毀。張某盡管生活艱難，仍想方設法還清了銀行貸款。對此，周圍多有議論。下列各選項中表述正確的是（）。

A 甲認為，房屋被洪水沖毀屬于不可抗力，張某無須履行還款義務。堅持還貸是多此一舉

B 乙認為，張某已不具備還貸能力，無須履行還款義務。堅持還貸是為難自己 C 丙認為，張某對房屋的毀損沒有過錯，且此情況不止一家，銀行應將貸款作壞賬處理，堅持還貸是一廂情愿

D 丁認為，張某與銀行的貸款合同并未因房屋被沖毀而消滅。堅持還貸是嚴守合約、誠實信用

參考答案：D；考生答案：D；試題分數：2；考生得分：2 12.甲收藏唐伯虎名畫一幅，價值約10萬元，甲的其他財產價值為10萬元。甲因作生意失敗對外欠債60萬元。一日，甲將唐伯虎的畫作價1萬元賣給從香港回來的表弟乙，則下列各選項中表述正確的是（）。A 若乙不知甲欠巨額外債，則甲的債權人只能行使代位權

B 只有在乙明確知道此買賣有害于債權人的債權的情況下，債權人才可行使代位權

C 不管乙是否知道此買賣有害于債權人的債權，債權人均可行使撤銷權 D 若乙明確知道此買賣有害于債權人的債權，則債權人可行使撤銷權 參考答案：D；考生答案：D；試題分數：2；考生得分：2 13.技術開發合同中雙方未約定風險負擔的，由（）。A 委托人負擔風險 B 受托人負擔風險

C 雙方當事人合理負擔風險 D 法律裁定

參考答案：C；考生答案：C；試題分數：2；考生得分：2 14.上海某工廠向廣州某公司購買一批物品，合同對付款地點和交貨期限沒有約定，發生爭議時，依據合同法規定，下列各選項中說法正確的是（）。A 上海某工廠付款給廣州某公司應在上海履行

B 上海某工廠可以隨時請求廣州某公司交貨，而且可以不給該廠必要的準備時間

C 上海某工廠付款給廣州某公司應在廣州履行

D 廣州某公司可以隨時交貨給上海某工廠，而且可以不給該廠必要的準備時間 參考答案：C；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：0 15.甲公司向乙家具廠購買家具一批，價款30萬元，雙方約定按照甲公司提供的樣品為家具質量標準，并約定違約的一方應支付違約金10萬元。后來，乙家具廠提供的家具不符合約定的樣品，甲公司要求乙家具廠支付違約金10萬元。經查，乙家具廠的違約行為給甲公司造成的損失是輕微的。關于本案，下列選項中表述正確的是（）。

A 乙家具廠應當支付違約金10萬元

B 乙家具廠支付違約金后就不再承擔其他的違約責任 C 乙家具廠支付違約金后還應當履行債務

D 乙家具廠可以請求人民法院或仲裁機構減少違約金的數額 參考答案：D；考生答案：D；試題分數：2；考生得分：2 16.甲有2間房出租給乙，在租賃期間甲將此房以20萬元賣給丙，并訂立了合同。乙得知后，找到甲表示愿以20萬元買下此房。以下各選項中正確的是（）。

A 甲應將該房賣給乙 B 甲應將該房賣給丙

C 甲有權決定該房賣給誰 D 應由法院裁定該房賣給誰

參考答案：A；考生答案：C；試題分數：2；考生得分：0 17.某手表廠為紀念千禧年特制紀念手表2000只，每只售價2萬元。其廣告主要內容為：（1）紀念表為金表；（2）紀念表鑲有進口鉆石。后經證實，該紀念表為鍍金表；進口鉆石為進口人造鉆石，每粒價格為1元。手表成本約1000元。為此，購買者與該手表廠發生糾紛。該糾紛處理方式為（）。A 按無效合同處理，理由為欺詐

B 按可撤銷合同處理，理由為重大誤解 C 按可撤銷合同處理，理由為欺詐 D 按有效合同處理

參考答案：C；考生答案：C；試題分數：2；考生得分：2 18.采用數據電文形式訂立合同，收件人指定計算機系統接收數據電文的，要約到達受要約人的時間是（）。A 該數據電文進入該特定系統的時間

B 該數據電文為收件人第一次閱讀的時間 C 該數據電文為發件人發送完畢的時間 D 該數據電文為收件人接收的首次時間

參考答案：A；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：2 19.行紀人與第三人簽訂合同，因第三人不履行義務致使委托人受到損害的，在通常情況下，以下各選項中說法不正確的是（）。A 行紀人直接向委托人承擔損害賠償責任 B 委托人可以向行紀人主張權利

C 第三人直接向委托人承擔損害賠償責任 D 行紀人可以向第三人主張權利

參考答案：C；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：0 20.分期付款的買受人未支付到期價款的金額達到全部價款的()的，出賣人可以要求買受人支付全部價款或者解除合同。A 二分之一 B 三分之二 C 五分之一 D 五分之三

參考答案：C；考生答案：C；試題分數：2；考生得分：2 多選題（共20題，共40分）

1.根據《物權法》的規定，可以抵押財產有（）。A 建筑物和其他土地附著物 B 建設用地使用權 C 生產設備和原材料

D 以拍賣的方式取得的荒地的土地承包經營權

參考答案：A,B,C,D；考生答案：A,B,C,D；試題分數：2；考生得分：2

2.下列各選項中屬于債權人代位權的性質的有（）。A 債權人代位權屬于債權的對外效力 B 債權人代位權是債權人的固有權利 C 債權人代位權是程序法上的權利 D 債權人代位權屬于實體法上的權利

參考答案：A,B,D；考生答案：A,C,D；試題分數：2；考生得分：0

3.下列選項中不屬于我國《合同法》的調整范圍的有（）。A 行政機關與相對人之間簽訂的行政合同 B 用人單位與勞動者之間簽訂的勞動合同 C 贈與人與受贈人之間達成的口頭贈與合同 D 收養人與被收養人之間簽訂的收養合同

參考答案：A,B,D；考生答案：A,B,C,D；試題分數：2；考生得分：0

4.甲、乙公司簽訂一份鋼材買賣合同，約定甲公司先交付鋼材，乙公司驗收完畢后再付款。假設有確切證據證明下列情形存在，甲公司可中止履行的情形有（）。

A 乙公司報表中表明出現嚴重虧損，無法依約履行 B 乙公司被工商行政管理部門定為合同信用極差單位 C 乙公司已被其債權人提起破產宣告申請

D 原與甲公司合作良好的乙公司董事長已辭職，甲公司對新董事長不熟悉

參考答案：A,B,C；考生答案：A,B,C；試題分數：2；考生得分：2

5.債務人將該債的標的物提存以后，將發生如下法律效果（）。A 標的物的所有權轉移給債權人 B 標的物滅失的風險轉移給債權人 C 標的物所產生的孳息轉移給債權人 D 標的物的保管費用轉由債權人承擔

參考答案：A,B,C,D；考生答案：A,B,C,D；試題分數：2；考生得分：2

6.甲公司將建筑工程發包給乙公司，乙公司將其轉包給丙公司，丙公司將部分工程包給由121個農民工組成的施工隊。施工期間，丙公司拖欠施工隊工程款達500萬元之多，農民工因此踏上維權之路。丙公司以乙公司拖欠其工程款800萬元為由，乙公司以甲公司拖欠其工程款1000萬元為由均拒付欠款。施工隊將甲公司訴至法院，要求甲公司支付500萬元。關于本案的處理，下列各選項中說法正確的有（）。

A 法院應駁回施工隊的訴訟請求，因甲公司與施工隊無合同關系 B 法院應支持施工隊的訴訟請求

C 法院應當追加乙公司和丙公司為本案當事人 D 法院可以追加乙公司和丙公司為本案當事人

參考答案：B,D；考生答案：A,B,D；試題分數：2；考生得分：0

7.關于違約時繼續履行債務和支付違約金責任，下列各選項中表述錯誤的有（）。

A 一方請求另一方支付違約金以后，就不能請求其繼續履行債務 B 一方請求另一方支付違約金的同時，還可請求其繼續履行債務 C 一方請求另一方繼續履行債務以后，就不能請求其支付違約金 D 守約方可選擇請求違約方支付違約金，或請求其繼續履行債務

參考答案：A,C；考生答案：A,B,C；試題分數：2；考生得分：0

8.債權人不是有效的受領清償人的情形的有（）。A 債權人的債權尚未出質 B 債權人的債權已經出質

C 債權人的債權已被采取強制執行措施時 D 債權人被宣告破產后

參考答案：B,C,D；考生答案：B,C,D；試題分數：2；考生得分：2

9.保管合同終止的事由有（）。A 返還保管物 B 承受保管物 C 提取保管物 D 保管物滅失

參考答案：A,B,D；考生答案：A,B,C；試題分數：2；考生得分：0

10.孫女士于2004年5月1日從某商場購買一套化妝品，使用后皮膚紅腫出疹，就醫不愈花費巨大。2005年4月，孫女士多次交涉無果將商場訴至法院。下列各選項中說法正確的有（）。A 孫女士可以要求商場承擔違約責任 B 孫女士可以要求商場承擔侵權責任

C 孫女士可以要求商場承擔締約過失責任 D 孫女士可以要求撤銷合同

參考答案：A,B；考生答案：A,C,D；試題分數：2；考生得分：0

11.合同規定甲公司應當在8月30日向乙公司交付一批貨物。8月15日，甲公司把貨物運送到乙公司。此時乙公司有權（）。A 拒絕接收貨物 B 不接收貨物并要求對方承擔違約責任 C 接收貨物并要求對方承擔違約責任 D 接收貨物并要求對方支付增加的費用

參考答案：A,D；考生答案：A,B,C,D；試題分數：2；考生得分：0

12.甲研究所與劉某簽訂了一份技術開發合同，約定由劉某為甲研究所開發一套設計軟件。3個月后，劉某按約定交付了技術成果，甲研究所未按約定支付報酬。由于沒有約定技術成果的歸屬，雙方發生爭執。下列各選項中說法正確的有（）。

A 申請專利的權利屬于劉某，但劉某無權獲得報酬

B 申請專利的權利屬于劉某，且劉某有權獲得約定的報酬

C 如果劉某轉讓專利申請權，甲研究所享有以同等條件優先受讓的權利 D 如果劉某取得專利權，甲研究所可以免費實施該專利

參考答案：B,C,D；考生答案：B,C,D；試題分數：2；考生得分：2

13.下列各選項中不屬于承諾的情況有（）。

A 受要約人向要約人以外的第三人作出的接受要約的意思表示 B 拍賣人的拍定

C 受要約人在承諾期限屆滿后作出的與要約內容完全一致的答復

D 甲給乙去函，提出以單價580元出售自行車200輛，乙提出，如單價510元，購買200輛的答復

參考答案：A,C,D；考生答案：A,B,C,D；試題分數：2；考生得分：0

14.甲公司與某希望小學簽訂贈與合同，決定贈與給該小學價值2萬元的鋼琴兩臺，后甲公司因其法定代表人更換，不愿意履行該贈與合同。下列各選項中說法錯誤的是（）。

A 贈與合同屬單務法律行為，故甲公司可不再履行贈與義務，且無需承擔違約責任

B 甲公司尚未交付鋼琴，故可撤銷贈與 C 某希望小學有權要求甲公司交付鋼琴

D 若甲公司以書面形式通知某希望小學表示不再贈與，則甲公司不再承擔違約責任

參考答案：A,B,D；考生答案：A,D；試題分數：2；考生得分：0

15.明示預期違約的構成必須具備的要件有（）。

A 必須發生在合同有效成立后至合同約定的履行期屆滿前這段時間內 B 當事人明確、肯定的作出將不履行義務的意思表示 C 當事人表示的不履行必須是不履行合同主要義務 D 須不履行無正當事由 參考答案：A,B,C,D；考生答案：A,D；試題分數：2；考生得分：0

16.合同的一般法律約束力主要表現為()。A 當事人不得擅自變更或者解除合同

B 當事人應按合同約定履行其合同約定的義務 C 當事人應依法履行一定的合同外義務

D 當事人應依誠實信用原則履行一定的合同外義務

參考答案：A,B,C,D；考生答案：A,B,C,D；試題分數：2；考生得分：2

17.根據《合同法》的規定，訂立合同需要經過要約和承諾等一系列過程，下列選項中，屬于要約邀請的有（）。A 拍賣公告 B 投標書

C 自動售貨機 D 商品征訂表

參考答案：A,D；考生答案：B,D；試題分數：2；考生得分：0

18.下列合同中既屬于諾成合同又屬于有償合同的有（）。A 買賣合同

B 兩個自然人之間的借款合同 C 租賃合同

D 支付保管費的保管合同

參考答案：A,C；考生答案：A,C；試題分數：2；考生得分：2

19.合同中的條款具有下列哪些情形，該條款無效（）。A 免除一方造成對方人身損害的賠償責任的 B 免除一方的違約責任的

C 免除一方因故意，給對方造成財產損失的賠償責任的 D 免除一方因過失給對方造成財產損失的賠償責任的

參考答案：A,C；考生答案：A,B,C；試題分數：2；考生得分：0

20.租賃合同可以被解除的情況有（）。

A 承租人未按約定方法使用租賃物，致使租賃物受損 B 轉租未經出租人同意

C 承租人無正當理由遲延支付租金累計不足6個月的

D 當事人對租賃期限沒有約定或者約定不明確，依合同法相關規定仍不能確定

參考答案：A,B,D；考生答案：A,B,D；試題分數：2；考生得分：2

主觀題 案例分析題（共1題，共20分）

2013年10月15日，甲公司與乙公司簽訂合同，合同約定由乙公司于2014年1月15日向甲公司提供一批價款為50萬元電腦配件，2013年12月1日甲公司因銷售原因，需要乙公司提前提供電腦配件，甲公司要求提前履行的請求被乙公司拒絕，甲公司為了不影響銷售，只好從外地進貨，隨后將對乙公司的債權轉讓給了丙公司，但未通知乙公司。丙公司與2014年1月15日去乙公司提貨時遭拒絕。請分析： 1．乙公司拒絕丙公司提貨有無法律依據？為什么？ 2.甲公司與丙公司的轉讓合同是否有效？如何處理。(試題分值:20分)(1)乙公司拒絕丙公司的提貨有法律依據。我國《合同法》第80條規定：債權人轉讓權利的，應當通知債務人。未經通知，該轉讓對債務人不發生效力?！氨景钢?，甲公司將債權轉讓給丙公司，但未通知乙公司，因而對乙公司不發生效力。
(2)依《合同法》第79條的規定，甲公司與丙公司的債權轉讓合同有效。丙公司的履行要求被拒絕，應當由甲公司對丙公司承擔責任。參考答案：答題要點 1．乙公司拒絕丙公司的提貨有法律依據。（4分）我國《合同法》第80條規定：“債權人轉讓權利的，應當通知債務人。未經通知，該轉讓對債務人不發生效力?！保?分）本案中，甲公司將債權轉讓給丙公司，但未通知乙公司，因而對乙公司不發生效力。（4分）2.依《合同法》第79條的規定，甲公司與丙公司的債權轉讓合同有效（4分）。丙公司的履行要求被拒絕，應當由甲公司對丙公司承擔責任。（4分）教師姓名 操作類型 試題得分 評語 zhouli 評閱 18.0

合同法試卷四

試卷總分：100 答題時間：90分鐘

客觀題

單選題（共20題，共40分）

1.債權人胡某下落不明，債務人沙某難以履行債務，遂將標的物提存。沙某將標的物提存后，該標的物如果意外毀損、滅失，其損失（）。A 應由沙某與胡某共同承擔 B 應由沙某承擔 C 應由胡某承擔

D 應由提存機關承擔

參考答案：C；考生答案：C；試題分數：2；考生得分：2 2.下列各選項中不受債權轉讓限制的是（）。A 陳某享有的請某作者為其代筆撰寫回憶錄的債權 B 張某所享有的獲得退休金的債權

C 趙某所享有的繼承其父母遺產的債權

D 孫某所享有的訴某公司侵害其健康而產生的精神損害賠償請求權 參考答案：C；考生答案：C；試題分數：2；考生得分：2 3.下列各選項中屬于債務人不能中止履行合同義務的情形的是（）。A 應當先履行債務的當事人有確切證據證明對方經營狀況嚴重惡化的 B 買賣合同的買受人有確切證據證明第三人可能就標的物主張權利的 C 債權人變更住所未通知債務人使履行債務發生困難的 D 債權人下落不明的

參考答案：D；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：0 4.甲公司的業務經理乙經常出差，甲公司便與丙保險公司簽訂人身意外事故保險合同，合同約定甲公司為投保人，乙為被保險人，丙為保險人。合同法理論上稱該類合同為（）。A 為本人利益訂立的合同 B 為第三人利益訂立的合同 C 三方合同 D 代理合同

參考答案：B；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：2 5.甲乙兩公司合作開發一種新產品，分別指派丙和丁從事科研工作。雙方就專利申請權沒有約定，產品研制成功后，如果要申請專利，專利申請權應屬于（）。A 丙和丁共有 B 甲和乙共有

C 甲乙中先提出申請一方 D 丙丁中先提出申請一方

參考答案：B；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：2 6.甲和乙之間有借貸關系，后二人結婚。此時，甲、乙之間的債權債務關系消滅的原因是（）。A 因混同而消滅 B 因混合而消滅 C 因抵銷而消滅 D 因免除而消滅

參考答案：A；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：2 7.在大陸法系中常被稱為是債法中的“帝王規則”的合同法的基本原則是（）。

A 誠實信用原則 B 公平原則

C 公序良俗原則 D 公正原則

參考答案：A；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：2 8.甲乙簽訂一份買賣合同，約定違約方應向對方支付18萬元違約金。后甲違約，給乙造成損失15萬元。下列各選項中表述正確的是（）。A 甲應向乙支付違約金18萬元，不再支付其他費用或者賠償損失 B 甲應向乙賠償損失15萬元，不再支付其他費用或者賠償損失 C 甲應向乙賠償損失15萬元并支付違約金18萬元，共計33萬元 D 甲應向乙賠償損失15萬元及其利息

參考答案：A；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：2 9.某校長甲欲將一套住房以50萬元出售。某報記者乙找到甲，出價40萬元，甲拒絕。乙對甲說：“我有你貪污的材料，不答應我就舉報你?！奔仔乓詾檎?，以40萬元將該房賣與乙。乙實際并無甲貪污的材料。關于該房屋買賣合同的效力，下列說法正確的是（）。A 存在欺詐行為，屬可撤銷合同 B 存在脅迫行為，屬可撤銷合同

C 存在乘人之危的行為，屬可撤銷合同 D 存在重大誤解，屬可撤銷合同

參考答案：B；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：2 10.甲、乙同為兒童玩具生產商。六一節前夕，丙與甲商談進貨事宜。乙知道后向丙提出更優惠條件，并指使丁假借訂貨與甲接洽，報價高于丙以阻止甲與丙簽約。丙經比較與乙簽約，丁隨即終止與甲的談判，甲因此遭受損失。對此，下列說法正確的是（）。A 乙應對甲承擔締約過失責任 B 丙應對甲承擔締約過失責任 C 丁應對甲承擔締約過失責任

D 乙、丙、丁無須對甲承擔締約過失責任

參考答案：C；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：0 11.某房地產開發公司拖欠某建筑公司工程款約百萬元，一直拒絕返還，該房地產開發公司又對某商場享有到期債權，但一直遲遲不主張。依據合同法的規定，下列各選項中表述正確的是（）。

A 建筑公司可向人民法院請求以房地產開發公司的名義行使房地產開發公司對某商場的債權

B 建筑公司只能待房地產公司對某商場的債權得以實現后再向房地產公司索要工程款

C 建筑公司可向人民法院請求以自己的名義行使房地產開發公司對某商場的債權

D 建筑公司行使代位權的必要費用，由自己負擔

參考答案：C；考生答案：C；試題分數：2；考生得分：2 12.王某為裝修房屋，向同事李某借款人民幣8000元。王某出具了借條，寫明借款期限為6個月。雙方未就是否支付利息進行約定。李某當場支付了8000元。期滿后李某催要，但王某一直拖到10個月后才歸還所借款項8000元。李某要求其按照同期銀行貸款利率支付利息，雙方為此發生爭議。下列各選項中說法正確的是（）。

A 王某應當按照同期銀行貸款利率支付10個月的利息 B 王某應當按照國家規定支付4個月的利息 C 根據法律規定，王某不需支付利息

D 王某不需支付利息，但應賠償李某因其遲延還款所遭受的實際損失 參考答案：B；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：2 13.A公司欠B公司貨款50萬元人民幣，B公司經與C公司商量，雙方就B公司對A公司享有的債權簽訂了債權轉讓合同，B公司并將該轉讓合同通知了A公司。B公司和C公司的轉讓合同，稱之為（）。A 主要合同 B 次要合同 C 主合同 D 從合同

參考答案：D；考生答案：D；試題分數：2；考生得分：2 14.債權人行使撤銷權的必要費用，由（）。A 債務人負擔 B 債權人負擔

C 債權人與債務人分擔

D 有利害關系的第三人負擔

參考答案：A；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：2 15.無處分權人處分他人財產而訂立的合同經權利人事后追認為有效，其效力產生始于（）。A 權利人追認時 B 人民法院裁定時

C 經權利人和無權處分人協商確定時 D 合同訂立時

參考答案：D；考生答案：C；試題分數：2；考生得分：0 16.根據有關規定，不履行涉外貨物買賣合同所產生的賠償請求權的時效期間為（）。A 1年 B 2年 C 3年 D 4年

參考答案：D；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：0 17.乙公司向甲公司發出要約，旋即又發出一份“要約作廢”的函件。甲公司的董事長助理收到乙公司“要約作廢”的函件后，忘記交給董事長。第三天，甲公司董事長發函給乙公司，提出只要將交貨日期推遲2個星期，其他條件都可以接受。后甲、乙公司未能締約，雙方締約沒能成功的原因是（）。A 要約已被撤回 B 要約已被撤銷

C 甲公司對要約作了實質性改變 D 甲公司承諾超過了有效期間

參考答案：A；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：0 18.承租人在房屋租賃期間死亡，則與其生前共同居住的人（）。A 必須按原租賃合同租賃該房屋，原租賃關系不變 B 原租賃合同終止，不得繼續租賃該房屋 C 可以按照原租賃合同續租該房屋

D 若繼續租賃該房屋，須重新設立條件，訂立租賃合同 參考答案：C；考生答案：C；試題分數：2；考生得分：2 19.以下各選項中不屬于受領清償人的是（）。A 債權人 B 債務人

C 債權人的代理人 D 受領證書持有人

參考答案：B；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：2 20.在委托合同中，受托人以自己的名義與第三人訂立合同，第三人不知道委托人和受托人之間的代理關系。如果受托人因委托人或第三人的原因不履行義務，則以下關于有關當事人的權利義務的表述中不正確的是（）。A 委托人有披露義務 B 委托人有介入權 C 第三人有選擇權 D 第三人有變更權

參考答案：D；考生答案：D；試題分數：2；考生得分：2 多選題（共20題，共40分）

1.我國《合同法》規定，技術轉讓合同的類型有（）。A 非專利權轉讓合同 B 專利申請權轉讓合同 C 技術秘密轉讓合同 D 專利實施許可合同

參考答案：B,C,D；考生答案：B,C,D；試題分數：2；考生得分：2

2.表見代理發生的情況主要有（）。

A 代理權自始即不存在，而存在著使相對人相信具有代理權的正當理由 B 代理人超越代理權而相對人有正當理由相信其有代理權

C 代理權終止后實施代理行為而相對人有理由相信其有代理權 D 被代理人知道其以本人名義訂立合同而不作否認表示

參考答案：A,B,C,D；考生答案：A,C,D；試題分數：2；考生得分：0

3.合同法上一般的法定解除權發生事由有（）。A 因不可抗力致使不能實現合同的目的

B 履行期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務

C 當事人一方遲延履行主要債務，經催告后在合理期限內仍未履行

D 當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的

參考答案：A,B,C,D；考生答案：A,B,C；試題分數：2；考生得分：0

4.法定抵銷需滿足的條件有（）。A 雙方當事人互享債權、互負債務 B 雙方債權均屆清償期

C 雙方所負債務的種類相同

D 不存在依據債的性質和法律規定不得抵銷的情形

參考答案：A,B,C,D；考生答案：A,B；試題分數：2；考生得分：0

5.貨運合同的收貨人應履行的義務有（）。A 支付運費的義務

B 及時領取運送物的義務 C 提貨時出示提單的義務

D 在合理期間內檢驗貨物的義務 參考答案：A,B,C,D；考生答案：A,B,D；試題分數：2；考生得分：0

6.下列選項中屬于諾成合同的有（）。A 買賣合同 B 租賃合同 C 承攬合同 D 保管合同

參考答案：A,B,C；考生答案：A,B,C；試題分數：2；考生得分：2

7.甲有匹馬要賣掉，便對乙方說：“你先牽回去試用一個月，滿意的話你就買下，價款5000元。”乙牽回了馬匹，未付款。假設試用買賣期限屆滿，乙決定購買該匹馬，但5天前甲與戊又簽訂了一份買賣合同，將該匹馬賣給戊，現戊由于不能取得該匹馬，欲起訴甲，依照法律戊可以向甲主張（）。A 締約過失責任 B 違約責任 C 賠償損失

D 繼續履行合同

參考答案：B,C；考生答案：A,D；試題分數：2；考生得分：0

8.保證的特性有（）。A 保證是人的擔保方式 B 保證是第三人擔保 C 保證債務具有從屬性 D 保證債務不具有從屬性

參考答案：A,B,C；考生答案：A,B,C；試題分數：2；考生得分：2

9.甲公司與乙廠簽訂了一份服裝訂購合同。約定由甲公司在5月份先預付乙廠100萬元，再由乙廠在8月份向甲公司提供西服2000套。訂立合同后，甲公司因資金周轉困難沒有按期支付預付金，到了8月份，甲公司要求乙廠提供西服。下列各選項中說法正確的有（）。A 甲乙雙方都應承擔違約責任

B 甲公司承擔違約責任，乙廠不應負任何責任

C 乙廠可以以甲公司未先履行義務為由，拒絕提供西服

D 甲公司在5月份支付了預付金100萬元，則乙廠應在8月份提供西服2000套

參考答案：B,C,D；考生答案：C,D；試題分數：2；考生得分：0

10.下列各選項中屬于《物權法》規定的質權的有（）。A 抵押權 B 留置權 C 動產質權 D 權利質權

參考答案：C,D；考生答案：A,B,C,D；試題分數：2；考生得分：0

11.下列各選項中屬于無效合同情形的有（）。A 甲醫院以國產假肢冒充進口假肢，高價賣給乙

B 甲乙雙方為了在辦理房屋過戶登記時避稅，將實際成交價為100萬元的房屋買賣合同價格寫為60萬元

C 有婦之夫甲委托未婚女乙代孕，約定事成后甲補償乙50萬元

D 甲父患癌癥急需用錢，乙趁機以低價收購甲收藏的1幅名畫，甲無奈與乙簽訂了買賣合同

參考答案：B,C；考生答案：A,B,C；試題分數：2；考生得分：0

12.甲公司向乙公司發出一封函件，稱：我公司現有大量優質鋼材，價格便宜，欲購請從速。乙公司因急需鋼材，回復稱：請于一周內發A型號鋼材10噸，以市價結算。一周后甲公司未能發貨，乙公司起訴至法院。下列說法正確的有（）。

A 甲公司向乙公司發出的函件為要約邀請 B 甲乙公司之間的合同沒有成立

C 甲公司向乙公司發出一封函件為要約 D 甲乙公司之間的合同成立

參考答案：A,B；考生答案：A,C,D；試題分數：2；考生得分：0

13.甲欲將一部分貨物寄存在乙處，為此向某律師咨詢。根據我國《合同法》的規定，該律師的以下意見正確的有（）。

A 甲在簽訂保管合同后交付貨物前解除合同的，不承擔違約責任 B 甲、乙雙方沒有約定保管費，乙有權依交易習慣請求甲支付 C 乙可以根據情況改變保管場所或方法

D 在有第三人對甲寄存的貨物主張權利時，除了依法對保管物采取保全或執行的以外，乙應當履行向甲返還寄存的貨物的義務

參考答案：A,D；考生答案：A,B,D；試題分數：2；考生得分：0

14.贈與人在贈與財產轉移之前可以撤銷贈與，但下列情況除外（）。A 具有社會公益性質的贈與合同 B 具有道德義務性質的贈與合同 C 經過公證的贈與合同 D 一般的贈與合同

參考答案：A,B,C；考生答案：A,C；試題分數：2；考生得分：0 15.周某（買受人）與卞某（出賣人）簽訂了買賣一幅“壽”字圖的合同之后，周某又將該畫加價5%轉賣給程某，說好讓程某到卞某處取畫。周某與卞某約定卞某直接把畫交給程某，程某取畫時，卞某以周某給的價太低為由予以拒絕。下列各選項中說法正確的有（）。A 周某將債權轉讓給了程某

B 周某與卞某之間約定的是向第三人履行 C 周某與程某之間的約定是由第三人履行 D 程某有權追究周某的違約責任

參考答案：B,C,D；考生答案：A,C；試題分數：2；考生得分：0

16.下面言辭屬于要約的有（）。

A 甲告知一直想購買其郵票的乙“我正考慮是否要將這張郵票賣給你” B 某建筑公司發傳真給某水泥廠說“請速運20噸150型號水泥來我公司” C 某大學生在各學生宿舍散發了銷售傳單，上面寫著“面值100、50、30元的電話卡9折優惠，如需要請電話聯系”并附了電話號碼

D 趙某一直想購買郭某的一幅字畫，一日二人飲醉，趙某再次提出要求，郭某便說“好，你拿30萬來，這副畫就歸你”

參考答案：B,D；考生答案：B,C；試題分數：2；考生得分：0

17.甲委托乙寄售行以該行名義將甲的一臺儀器以3000元出售，除酬金外雙方對其他事項未作約定。其后，乙將該儀器以3500元賣給了丙，為此乙多支付費用100元。對此，下列各選項中表述正確的有（）。A 甲與乙訂立的是居間合同 B 甲與乙訂立的是行紀合同

C 高于約定價格賣得的500元屬于甲 D 乙無權要求甲承擔100元費用

參考答案：B,C,D；考生答案：C,D；試題分數：2；考生得分：0

18.劉某欲將其對許某享有的債權轉移給王某，該債權附有房產抵押并有其他專屬于劉某自身的從權利。關于這一行為，下列各選項中表述正確的有（）A 劉某轉讓其債權，應當通知許某

B 劉某轉讓其債權，該債權的有關從權利亦當然轉移給王某

C 由于房產抵押轉讓應當辦理登記手續，因而只有在辦理了房產抵押登記手續后，該債權轉讓行為才生效

D 在債權轉讓后，如果劉某事前對許某履行債務不符合約定，許某可以對王某主張因劉某履行不符合約定所產生的抗辯

參考答案：A,D；考生答案：B,D；試題分數：2；考生得分：0 19.某房地產開發公司在銷售中被查出大量欺詐消費者的事實。下列各選項中屬于買受人可以請求該公司返還已付購房款及利息、賠償損失，并可以請求該公司承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任情形的有（）。A 該公司故意隱瞞沒有取得商品房預售許可證明的事實 B 該公司故意隱瞞所售房屋已經抵押的事實

C 該公司故意隱瞞所售房屋已經出賣給第三人的事實 D 該公司故意隱瞞所售房屋存在嚴重質量問題的事實

參考答案：A,B,C；考生答案：A,B,C,D；試題分數：2；考生得分：0

20.下列合同中，既可以是有償合同也可以是無償合同的有（）。A 保管合同 B 委托合同 C 借款合同 D 租賃合同

參考答案：A,B,C；考生答案：A,B,C；試題分數：2；考生得分：2

主觀題

案例分析題（共1題，共20分）

某商場（以下簡稱甲方）與某服裝廠（以下簡稱乙方）于4月初簽訂了西服定作合同。合同規定：甲方提供樣品，由乙方購料制作西服500套。每套布料180元，加工費90元，所用布料與甲方所提供的樣品相同，以所封存的樣品為檢驗產品質量的依據。乙方分3次交貨，4月底交200套，5月底交200套，6月初交100套。每次交貨后甲方在6天內付款。4月底，甲乙雙方如期履行了合同。但5月底，乙方交付的第二批西服，經甲方檢驗，發現存在同一規格的西服領頭大小不一，口袋上下左右偏位等質量問題，與樣品完全不相符。于是，甲方要求乙方停止工作，雙方解除合同，乙方賠償甲方錯過銷售旺季所造成的經濟損失。乙方則提出，該批西服已轉給某個體裁縫加工，質量問題也應由個體裁縫獨立承擔責任。雙方協商不成，甲方遂向法院提起訴訟，要求乙方賠償損失。法院受理此案后，進行了調查取證，發現乙方于5月初與某大公司簽訂了出口服裝加工合同，乙方全部設備與勞動力都投入加工出口服裝中，故將制作西服的任務在未與甲方協商的情況下，擅自轉給個體裁縫。請分析：

1.在此糾紛中誰負有違約責任？法律依據是什么？ 2.定作合同轉讓中要注意什么問題？ 3.此案如何處理？(試題分值:20分)1)此案中乙方負有違約責任。其法律依據是合同法第253條。因為甲方與乙方簽訂的是便式西服定做合同。從甲方的角度來看，它是基于對乙方的技術條件、工作能力和信譽的信任，才與其訂立合同的；而乙方未同甲方協商，就擅自轉讓定做合同，私自讓某個個體裁縫獨立完成加工西服的大部分工作任務，影響了西服的質量，使甲方利益受損。
2）定做合同是一種以行為為標的合同。在合同履行過程中，承攬方可能有需要將合同中規定的主要工作轉讓給第三人的情形。在轉讓之前，承攬方應該認識到轉讓一事不僅與自己相關，而且也與定做人的利益緊密相連，故應該與定做人商量，在征得其同意后，方可將其承攬的主要工作交由第三人完成，否則定作人有權解除合同，并要求承攬人賠償損失。
3）本案應該如下處理，解除定做合同。第二批西服由乙方收回，其損失乙方自行承擔或與加工者共同承擔。對甲方的間接經濟損失可適當補償。參考答案：1.此案中乙方負有違約責任。（3分）其法律依據是《合同法》第253條。（2分）因為甲方與乙方簽訂的是西服定作合同。從甲方的角度來看，它是基于對乙方的技術條件、工作能力和信譽的信任，才與其訂立合同的；而乙方未與甲方協商，就擅自轉讓定作合同，讓某個體裁縫獨立完成加工西服的大部分工作任務，影響了西服的質量，使甲方利益受損。（3分）2.定作合同是一種以行為為標的的合同。（3分）在合同履行的過程中，承攬方可能有需要將合同中規定的主要工作轉讓給第三人的情形。在轉讓之前，承攬方應認識到轉讓一事不僅與己相關，而且也與定作人的權益緊密相連，故應與定作人商量，在征得其同意后，方可將其承攬的主要工作交由第三人完成，否則定作人有權解除合同，并要求承攬人賠償損失。（5分）

3.本案應如下處理：解除定作合同。第二批西服由乙方收回，其損失乙方自行承擔或與加工者共同承擔。對甲方的間接經濟損失可適當補償。（4分）教師姓名 操作類型 試題得分 評語 zhouli 評閱 18.0

合同法-0013

試卷總分：100

答題時間：90分鐘

客觀題

單選題（共20題，共40分）

1.甲乙兩公司依法簽訂一份買賣合同，合同約定甲公司向乙公司提供藥材黨參2噸，依規定執行國家定價。甲公司因主觀原因遲延20日交貨，在此之前正好趕上黨參提高收購價，按照《合同法》第63條規定，此合同價款執行標準是（）。A 遇到價格上漲時，按新價格執行 B 遇到價格上漲時，按原價格執行 C 遇到價格下降時，按新價格執行 D 遇到價格下降時，按原價格執行

參考答案：B；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：

22.招標公告在一般情況下為（）。A 要約之準備 B 要約之邀請 C 要約 D 承諾

參考答案：B；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：2

3.下列情況中，不能引起合同變更的是（）。A 債務人違約使合同不能全部履行 B 經法院裁定為意思表示不真實的合同 C 當事人就合同的有關內容達成一致意見 D 原合同違背法律的禁止性規定

參考答案：D；考生答案：D；試題分數：2；考生得分：2

4.合同無效后，合同中解決爭議的條款（）。A 隨合同無效而無效 B 繼續有效 C 依當事人約定 D 視具體情況而定

參考答案：B；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：2

5.我國合同法的有關規定對承諾開始生效的時間采取的是（）。A 到達主義 B 通知主義 C 發出主義 D 雙方約定

參考答案：A；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：2

6.采取數據電文形式訂立合同的，合同的成立地為（）。A 合同簽訂地 B 承諾生效地 C 收件人的主營業地 D 合同當事人居住地

參考答案：C；考生答案：C；試題分數：2；考生得分：2

7.中學生高某，16周歲，身高175公分，但面貌成熟，像二十七、八歲。高某為了買一輛摩托車，欲將家中一套閑房賣掉籌集購車款。后托人認識李某，與李某簽訂了購房合同，李某支付定金5萬元，雙方遂后到房屋管理部門辦理了房屋產權轉讓手續。在這個事例中高某屬于（）。

A 無行為能力的人 B 限制行為能力的人 C 完全行為能的人 D 控制行為能力的人

參考答案：B；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：2

8.房屋出租人若要出賣出租的房屋，應提前通知承租人。一般期限為（）。A 15天 B 30天 C 1個月 D 3個月

參考答案：D；考生答案：D；試題分數：2；考生得分：

29.同時履行抗辯權的法律基礎是（）。A 合同雙方權利與義務的對等性 B 雙務合同的牽連性

C 合同雙方履行行為的先后順序性 D 合同權利對當事人的拘束力

參考答案：B；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：2

10.調整保險合同的民事特別法有（）。A 《合同法》 B 《擔保法》 C 《保險法》 D 《民法通則》

參考答案：C；考生答案：C；試題分數：2；考生得分：2

11.下列有關清償費用的說法正確的是（）。A 一律由債權人承擔 B 一律由債務人承擔

C 由債權人和債務人共同承擔

D 因債權人的原因導致清償費用增加的由債權人承擔 參考答案：D；考生答案：D；試題分數：2；考生得分：2

12.合同的轉讓就是合同的（）。A 主體的變更 B 客體的變更 C 內容的變更

D 全部基本條款的變更

參考答案：A；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：2

13.技術開發合同（）。A 應當采用書面形式 B 可以不采用書面形式 C 由雙方自行約定 D 由合同審批機關決定

參考答案：A；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：2

14.借款合同抵押擔保中可以抵押的財產有（）。A 土地所有權

B 依法可以處分的國有土地使用權 C 農村宅基地土地使用權 D 某大學校舍

參考答案：B；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：2

15.無處分權的人處分他人財產的合同（）。A 為自始無效合同 B 為效力未定合同 C 為可變更合同 D 為可撤銷合同

參考答案：B；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：2

16.融資租賃合同的租賃標的物瑕疵擔保責任（）。A 由出租人承擔物的瑕疵擔保責任 B 出租人不承擔物的瑕疵擔保責任 C 由承租人承擔物的瑕疵擔保責任

D 由雙方當事人約定承擔物的瑕疵擔保責任 答案：B；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：2

17.合同義務轉移時，下列從屬于主債務的從債務中（）并不一并移轉于承擔人承擔。A 違約金 B 利息

C 非經保證人同意的保證債務 D 同時履行抗辯權

參考答案：C；考生答案：D；試題分數：2；考生得分：0

18.以拍賣方式訂立合同時，（）是承諾。A 拍賣 B 拍買 C 拍定 D 拍買或拍定

參考答案：C；考生答案：C；試題分數：2；考生得分：2

19.合同終止后，關于合同結算和清理的條款（）。A 繼續有效 B 即行失效

C 由當事人約定是否有效 D 由合同仲裁機構裁決是否有效

參考答案：A；考生答案：D；試題分數：2；考生得分：0

20.劉某租住趙某的房屋，后劉某與趙某協議解除了房屋租賃合同，該解除（）。A 有溯及力 B 無溯及力

C 是否有溯及力取決于雙方約定 D 是否有溯及力由法院來確定

參考答案：B；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：2 多選題（共20題，共40分）

1.區別要約與要約邀請的標準有（）。A 按照法律的規定做出區分

B 根據當事人是否愿意在法律上受到約束做出區分 C 根據訂約提議的內容是否包含合同的主要條款予以確定 D 根據交易的習慣進行區分

E 根據當事人歷來的交易方式進行區分

參考答案：A,B,C,D,E；考生答案：A,B,C,D,E；試題分數：2；考生得分：2

2.僅屬于雙務合同效力的有（）。A 同時履行抗辯權 B 不安抗辯權 C 撤銷權 D 代位權 E 追償權

參考答案：A,B；考生答案：A,B；試題分數：2；考生得分：2

3.按照我國拍賣法的規定，拍賣要經過的程序有（）。A 選定參加拍賣活動的人 B 簽訂拍賣合同 C 發布拍賣公告 D 競買 E 拍定

參考答案：B,C,D,E；考生答案：B,C,D,E；試題分數：2；考生得分：2

4.倉儲合同的法律特征有（）。

A 保管人須為有倉儲設備并專事倉儲保管業務的民事主體 B 其保管的對象是動產 C 其保管的對象是不動產 D 為諾成、雙務合同 E 為有償、不要式合同

參考答案：A,B,D,E；考生答案：A,B,D,E；試題分數：2；考生得分：

25.融資租賃合同的法律特征有（）。A 是轉移財產使用權的合同 B 為雙務合同 C 為有償合同 D 為諾成合同 E 為格式合同

參考答案：A,B,C,D；考生答案：A,B,C,D；試題分數：2；考生得分：2

6.承攬合同的承攬人的義務主要有（）。A 在工作期間，應當接受定作人的必要的監督檢查 B 完成工作的，應當向定作人交付工作成果 C 按照約定提交必要的技術資料和有關質量證明

D 應當妥善保管定作人提供的原材料以及完成的工作成果，因保管不善造成其損毀、滅失的，應當承擔損毀賠償責任

E 應當按照定作人的要求保守秘密，未經定作人許可，不得保留復制品或者技術資料 參考答案：A,B,C,D,E；考生答案：A,B,C,D,E；試題分數：2；考生得分：

27.構成欺詐須具備的要件有（）。A 須有欺詐行為

B 須欺詐人有欺詐的故意 C 有欺詐人的過失

D 須相對人因欺詐而陷于錯誤

E 須受欺詐人基于錯誤而與欺詐人訂立合同

參考答案：A,B,D,E；考生答案：A,B,D,E；試題分數：2；考生得分：2

8.合同效力補正中其追認行為的特征有（）。A 追認是一種民事法律行為 B 追認是一種單方法律行為 C 追認是一種雙方法律行為 D 追認是一種補助行為 E 追認是一種基本行為

參考答案：A,B,D；考生答案：A,B,D；試題分數：2；考生得分：2

9.在下列合同中，（）屬于以特定物為標的物的合同。A 倉儲合同 B 買賣合同 C 租賃合同 D 借用合同 E 借款合同

參考答案：A,C,D；考生答案：A,C,E；試題分數：2；考生得分：0

10.下列情況中，發生混同并消滅權利義務關系的是（）。A 互負債務的男女結婚

B 有合同債務關系的甲乙企業合并

C 為第三人設定有質押權的票據的債權人、債務人歸于一人 D 債權人與債務人歸于一人 E 債權屬于他人權利標的的混同

答案：A,B,D；考生答案：B,C,D；試題分數：2；考生得分：0

11.技術合作開發合同中的風險責任分擔原則有（）。A 由雙方當事人約定承擔的比例 B 由雙方當事人合理分擔 C 由研究方承擔 D 通知義務的履行

E 對因未及時通知致使損失擴大的承擔原則

參考答案：A,B,D,E；考生答案：A,B,C,D；試題分數：2；考生得分：0

12.顯失公平的合同的構成要件包括（）。A 該合同必須是有償合同 B 該合同可以是無償合同 C 合同內容須明顯違反公平原則

D 這種顯失公平的結果是由于一方當事人在交易中處于劣勢所致 E 這種顯失公平的結果是由于一方當事人沒有經驗所致 答案：A,C,D,E；考生答案：A,C,D,E；試題分數：2；考生得分：

213.合同內容約定不明確時的履行規則具體包括（）。A 訂立補充協議

B 適用合同有關條款或者交易習慣 C 部分履行規則

D 當事人一方發生變更時的履行規則 E 適用合同法的補救規則

答案：A,B,E；考生答案：A,B,E；試題分數：2；考生得分：2

14.可以撤銷合同的機構有（）。A 工商管理機關 B 合同審批機關 C 人民法院 D 合同仲裁機關 E 上級主管機關

參考答案：C,D；考生答案：C,D；試題分數：2；考生得分：2

15.下列屬于應辦理登記的合同有（）。A 專利權轉讓合同 B 股票質押合同 C 房屋租賃合同 D 動產質押合同 E 土地使用權轉讓合同

參考答案：A,B,E；考生答案：A,B,E；試題分數：2；考生得分：2

16.借款合同具有的法律特征有（）。A 借款合同一般是諾成合同 B 借款合同是實踐合同 C 借款合同是雙務合同 D 借款合同是有償合同 E 借款合同也可以為無償合同

參考答案：A,C,D,E；考生答案：A,C,D,E；試題分數：2；考生得分：2

17.委托開發完成的發明制造，除當事人另有約定的以外（）。A 申請專利的權利屬于委托人 B 申請專利的權利屬于研究開發人

C 申請專利的權利屬于研究開發人和委托人共有 D 委托人取得專利權的，開發人可以免費實施該專利

E 研究開發人轉讓專利申請權的，委托人享有以同等條件優先受讓的權利 答案：B,E；考生答案：B,E；試題分數：2；考生得分：2

18.合同債權轉讓的方式有（）。A 訂立合同 B 法院的判決 C 行政行為 D 繼承 E 贈與

答案：A,B,C,D,E；考生答案：A,B,C,D；試題分數：2；考生得分：0

19.效力未定的合同具有的特征有（）。A 合同已經成立

B 合同是否有效還未確定 C 合同是已經生效的合同

D 合同是否有效將取決于第三人的同意與否 E 合同是否有效不取決于第三人的同意與否

參考答案：A,B,D；考生答案：A,B,D；試題分數：2；考生得分：2

20.構成惡意串通的合同須具備的要件有（）。A 須訂立了損害國家利益的合同 B 須訂立了損害集體利益的合同 C 須訂立了損害第三人利益的合同 D 須合同當事人為惡意 E 須當事人之間有通謀

參考答案：A,B,C,D,E；考生答案：A,B,C,D,E；試題分數：2；考生得分：2

主觀題

案例分析題（共1題，共20分）

某水果批發商（簡稱甲方）曾向南方某縣水果供應點（簡稱乙方）購買過荔枝。因該縣荔枝質量好，價格便宜，投入市場后銷售很好，甲方又向乙方傳真購買荔枝10噸的合同。隨后甲方擔心乙方不繼續供貨，在發出傳真一周后又向乙方寄去一封掛號信，信中除了提出再多購買5噸荔枝外，又提出雙方在協商的基礎上簽訂合同確認書。在掛號信寄出后的第二天，乙方收到甲方的傳真，并同意按甲方傳真中的條件供貨10噸。掛號信及確認書一事雙方沒有再提及。不久，因供求關系變化，荔枝跌價，甲方要求其訂購的荔枝價格也要下調5%，否則不收貨。乙方沒理睬甲方的要求，按原約定送來荔枝15噸。甲方要求按下調的價格支付貨款，乙方不同意，認為自己按合同履行義務，對方也應當按合同約定支付價款。雙方協商不成，訴至法院。

法院在核查事實時發現，乙方在收到甲方要求簽訂合同確認書之前已經發出同意供貨10噸傳真，故判決10噸荔枝按舊價格執行，后5噸荔枝通過當事人和解，按甲方提出的價格執行。

試分析：

（1）法院的處理正確嗎？

（2）為什么？(試題分值:20分)參考答案：答題要點：

（1）法院的處理正確。（3分）

（2）因為前10噸荔枝在甲方提出簽訂確認書之前乙方已經承諾供貨，而且該承諾在甲方的建議到達受要約人（乙方）之前已經到達要約人（甲方），因此簽訂合同確認書的建議不能生效，但甲乙雙方買賣10噸荔枝的合同成立，所以10噸荔枝按原合同價格執行。（7分）后5噸荔枝買賣合同是在提出簽訂確認書時提出的，對此乙方沒有做出承諾，合同自然沒有成立。（5分）當事人通過和解自行解決后5噸荔枝的問題，因沒有損害國家和他人的合法利益，法院尊重當事人協商的結果。（5分）

合同法-0014

試卷總分：100

答題時間：90分鐘

客觀題

單選題（共20題，共40分）

1.買賣合同當事人不知道標的物在某一地點的，應當以（）為標的交付地。A 當事人雙方簽訂合同地 B 合同履行地 C 出賣人戶籍所在地

D 出賣人訂立合同時的營業地

參考答案：D；考生答案：D；試題分數：2；考生得分：2

2.中學生高某，16周歲，身高175公分，但面貌成熟，像二十七、八歲。高某為了買一輛摩托車，欲將家中一套閑房賣掉籌集購車款。后托人認識李某，與李某簽訂了購房合同，李某支付定金5萬元，雙方遂后到房屋管理部門辦理了房屋產權轉讓手續。在這個事例中高某屬于（）。

A 無行為能力的人 B 限制行為能力的人 C 完全行為能的人 D 控制行為能力的人

參考答案：B；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：0

3.張大媽用10斤小米與鄰居李嫂換12斤大米，這是（）。A 供應合同 B 買賣合同 C 互易合同 D 零售合同

參考答案：C；考生答案：C；試題分數：2；考生得分：

24.下列情況中，不能引起合同變更的是（）。A 債務人違約使合同不能全部履行 B 經法院裁定為意思表示不真實的合同 C 當事人就合同的有關內容達成一致意見 D 原合同違背法律的禁止性規定

參考答案：D；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：0

5.按照合同或者其他合法方式取得財產的，財產所有權從（）起轉移，法律另有規定或者合同另有約定的除外。A 財產交付時 B 財產交付之前 C 財產交付之后 D 雙方認為合適的時間

參考答案：A；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：2

6.甲乙雙方協商達成協議，雙方代表人均在合同文本上簽了字，但都未蓋合同公章，不久甲方開始分批交貨，乙方收貨后付款。后因貨物質量問題訴至法院，該合同（）A 無效，已履行部分雙方返還 B 有效，已履行部分不再返還 C 合同未成立，已履行部分雙方返還 D 合同已成立，但須返還已履行部分

參考答案：B；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：2

7.甲與學校簽訂委托培養合同，到某高校讀碩士學位。合同約定，甲畢業回原單位工作。甲畢業后回原單位只工作了3個月便辭職，聲稱已經履約。學校訴至法院，法院以合同解釋判甲違約，法院依據的解釋原則是（）。A 體系解釋 B 歷史解釋

C 參照習慣或慣例解釋 D 符合合同目的解釋

參考答案：D；考生答案：D；試題分數：2；考生得分：2

8.共同承攬人對定作人（）。A 不承擔連帶責任 B 承擔連帶責任 C 誰的過錯誰承擔責任 D 由法律作出規定

參考答案：B；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：2

9.技術開發合同（）。A 應當采用書面形式 B 可以不采用書面形式 C 由雙方自行約定 D 由合同審批機關決定

答案：A；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：2

10.口頭要約開始生效的時間為（）。A 相對人接到要約之時 B 相對人尚未接到要約時 C 相對人了解要約的內容時 D 相對人接到要約尚未了解內容時

參考答案：C；考生答案：C；試題分數：2；考生得分：2

11.當事人（）是合同正常變更的唯一條件。A 具有行為能力 B 具有意思能力 C 協商一致 D 不違法

參考答案：C；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：0

12.效力未定合同不同于其他合同的最大特點在于（）。A 合同尚未成立

B 合同存在瑕疵尚待當事人進行補正 C 此類合同須經權利人的追認才能生效 D 合同違反了法律的禁止性規定

參考答案：C；考生答案：C；試題分數：2；考生得分：2

13.人民法院對合同所作的解釋是（）。A 法理解釋 B 有權解釋 C 體系解釋 D 歷史解釋

參考答案：B；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：0

14.建筑工程合同的形式（）。A 可以是書面的 B 可以是口頭的 C 應當是書面的 D 必須是經過公證的

參考答案：C；考生答案：D；試題分數：2；考生得分：0

15.在鐵路運輸過程中，由于托運人、收貨人或其所派押運人的過錯，造成貨物滅失、短少、變質、污染、損害的，承運人（）。A 應負全部賠償責任 B 不負賠償責任 C 只賠償直接損失 D 應承擔部分賠償責任

參考答案：B；考生答案：C；試題分數：2；考生得分：0

16.甲乙兩商貿公司訂立了聯營合同，甲公司以貨幣投資，乙公司以營業用房投資，但約定乙公司不參加經營，不承擔風險，乙公司向甲公司每年支付其投入資金的20%，該聯營合同（）。A 完全有效 B 完全無效 C 可變更可撤銷 D 效力未定

參考答案：B；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：0

17.合同法律效力的主要內容和整個合同法的核心是（）。A 合同的簽訂 B 合同的標的 C 合同的履行

D 當事人的要約和承諾行為

參考答案：C；考生答案：C；試題分數：2；考生得分：

218.判斷合同無效的一般標準是（）。A 合同簽訂中雙方認識上是否存在重大誤解

B 合同在內容和形式上是否違背了法律、行政法規的強制性規定 C 合同一方當事人是否存在欺詐行為 D 合同的主要條款是否齊全

參考答案：B；考生答案：C；試題分數：2；考生得分：0

19.合同的訂立必須要經過的法定階段有（）。A 要約和承諾 B 意思和表示 C 起草和抄寫 D 協商和談判

參考答案：A；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：2

20.贈與人的撤銷權自知道或者應當知道撤銷原因之日起（）內行使。A 3個月 B 6個月 C 1年 D 2年

參考答案：C；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：0 多選題（共20題，共40分）

1.導致合同必然終止的原因有()。A 清償 B 提存 C 抵銷 D 免除 E 混同

參考答案：A,B,C,D,E；考生答案：A,B,C,D,E；試題分數：2；考生得分：

22.表見代理具有的特征有（）。A 無權代理人并沒有獲得被代理人的明確授權

B 表見代理在客觀上、外表上具有足以使人相信行為人具有代理權的理由 C 合同的相對人在主觀上必須是善意的、無過失的 D 合同的相對人有理由相信行為人有代理權 E 表見代理產生有權代理的法律后果

參考答案：A,B,C,D,E；考生答案：A,B,C；試題分數：2；考生得分：0

3.構成乘人之危的合同應具備的條件有（）。A 須合同相對人處于危難境地 B 須乘危之人有乘人之危的行為 C 須乘危之人有乘危的故意 D 須合同內容對相對人嚴重不利 E 須乘危之人有過失

參考答案：A,B,C,D；考生答案：A,B,C,D；試題分數：2；考生得分：

24.效力未定的合同具有的特征有（）。A 合同已經成立

B 合同是否有效還未確定 C 合同是已經生效的合同

D 合同是否有效將取決于第三人的同意與否 E 合同是否有效不取決于第三人的同意與否

參考答案：A,B,D；考生答案：A,B,D；試題分數：2；考生得分：2

5.合同權利讓與的構成要件有（）。A 須當事人之間達成合意

B 出讓人須有有效的合同權利存在 C 讓與的合同權利須具有可讓與性 D 債權人須征得債務人的同意 E 債權人須通知債務人

答案：A,B,C,E；考生答案：A,B,C,E；試題分數：2；考生得分：2

6.下列關于居間人義務的闡述正確的是（）。A 應當就有關訂立合同的事項向委托人如實報告

B 故意隱瞞與訂立合同有關的重要事實或者提供虛假情況，損害委托人利益的，不得要求支付報酬并應當承擔損害賠償責任

C 促成合同成立的，居間活動的費用由委托人承擔

D 未促成合同成立的，其必要的居間活動費用由居間人承擔 E 未促成合同成立的，其必要的居間活動費用由委托人承擔 參考答案：A,B,E；考生答案：A,B；試題分數：2；考生得分：0

7.合同義務轉讓的必備條件有（）。A 須有有效債務的存在

B 須所移轉的債務具有可移轉性

C 須有以合同義務的轉讓為內容的有效合同 D 債務承擔須經原債務人同意 E 債務承擔不須經原債務人同意

答案：A,B,C,E；考生答案：A,B,C；試題分數：2；考生得分：0

8.僅屬于雙務合同效力的有（）。A 同時履行抗辯權 B 不安抗辯權 C 撤銷權 D 代位權 E 追償權

參考答案：A,B；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：0

9.合同履行的具體規則有（）。A 合同內容約定不明確時的履行規則

B 執行政府定價或政府指導價的合同履行規則 C 向第三人履行債務的規則 D 第三人代為履行債務的規則 E 提前履行規則

答案：A,B,C,D,E；考生答案：A,B,C,D,E；試題分數：2；考生得分：2

10.保管人不得（）。A 將保管物交給第三人保管 B 將保管物交給第三人使用 C 自己使用保管物 D 任意要求解除保管合同 E 擅自處理保管物

參考答案：A,B,C,D,E；考生答案：A,B,C,E；試題分數：2；考生得分：0

11.招投標的程序有（）。A 招標 B 投標 C 開標和驗標 D 評標和定標 E 簽訂合同

答案：A,B,C,D,E；考生答案：A,B,C,D；試題分數：2；考生得分：0

12.同時履行抗辯權的適用條件有（）。A 須雙方基于同一雙務合同互負對價債務 B 須行使抗辯權的當事人無先行給付義務 C 對方當事人未履行債務

D 對方當事人未按照約定正確履行債務 E 須對方的對待給付是可能履行的

參考答案：A,B,C,D,E；考生答案：A,B,C,D,E；試題分數：2；考生得分：2

13.構成惡意串通的合同須具備的要件有（）。A 須訂立了損害國家利益的合同 B 須訂立了損害集體利益的合同 C 須訂立了損害第三人利益的合同 D 須合同當事人為惡意 E 須當事人之間有通謀

參考答案：A,B,C,D,E；考生答案：C,D,E；試題分數：2；考生得分：0

14.合同糾紛處理的途徑有（）。A 和解 B 調解 C 仲裁 D 申訴 E 起訴

參考答案：A,B,C,E；考生答案：A,B,C,E；試題分數：2；考生得分：2

15.以下對有償保管合同保管人的義務表述正確的是（）。A 給付保管憑證 B 親自保管保管物

C 僅在有重大過失時承擔損害賠償責任

D 保管期間屆滿或寄存人提前領取保管物時向寄存人返還保管物 E 向保管憑證持有人交付保管物之后免除自己的責任

參考答案：A,B,D,E；考生答案：A,B,D；試題分數：2；考生得分：0

16.我國合同法律制度規定當事人承擔的違約責任主要有（）。A 支付定金 B 賠償損失 C 中止履行合同 D 繼續履行合同 E 采取補救措施

答案：B,D,E；考生答案：B,D,E；試題分數：2；考生得分：2

17.承攬合同的承攬人的義務主要有（）。A 在工作期間，應當接受定作人的必要的監督檢查 B 完成工作的，應當向定作人交付工作成果 C 按照約定提交必要的技術資料和有關質量證明

D 應當妥善保管定作人提供的原材料以及完成的工作成果，因保管不善造成其損毀、滅失的，應當承擔損毀賠償責任

E 應當按照定作人的要求保守秘密，未經定作人許可，不得保留復制品或者技術資料 參考答案：A,B,C,D,E；考生答案：A,B,C,D,E；試題分數：2；考生得分：

218.債權人要行使代位權，必須具備的條件有（）。A 債權人與債務人之間存在合法有效的合同關系 B 債務人的債權已到期 C 債務人怠于行使其到期債權 D 債務人已經陷于履行遲延 E 債權人有保全債權之必要

參考答案：A,B,C,D,E；考生答案：A,B,C,D,E；試題分數：2；考生得分：2

19.期限的設定可以有以下方法（）。A 以某個日歷日期的到來作為事實 B 以一定期間的存續作為事實

C 以某種肯定會到來的事實發生或者存續的期間作為事實 D 以當事人約定的為一定行為作為事實

E 以當事人約定的不為一定行為的時間作為事實

參考答案：A,B,C,D,E；考生答案：A,B,C,D,E；試題分數：2；考生得分：2

20.下列情況中屬于合同變更的有（）。A 標的物數量的增減 B 標的物質量標準的更改 C 履行期限的變更 D 利息的變化 E 當事人的變更

參考答案：A,B,C,D；考生答案：A,B,C；試題分數：2；考生得分：0

主觀題

案例分析題（共1題，共20分）

某水果批發商（簡稱甲方）曾向南方某縣水果供應點（簡稱乙方）購買過荔枝。因該縣荔枝質量好，價格便宜，投入市場后銷售很好，甲方又向乙方傳真購買荔枝10噸的合同。隨后甲方擔心乙方不繼續供貨，在發出傳真一周后又向乙方寄去一封掛號信，信中除了提出再多購買5噸荔枝外，又提出雙方在協商的基礎上簽訂合同確認書。在掛號信寄出后的第二天，乙方收到甲方的傳真，并同意按甲方傳真中的條件供貨10噸。掛號信及確認書一事雙方沒有再提及。不久，因供求關系變化，荔枝跌價，甲方要求其訂購的荔枝價格也要下調5%，否則不收貨。乙方沒理睬甲方的要求，按原約定送來荔枝15噸。甲方要求按下調的價格支付貨款，乙方不同意，認為自己按合同履行義務，對方也應當按合同約定支付價款。雙方協商不成，訴至法院。

法院在核查事實時發現，乙方在收到甲方要求簽訂合同確認書之前已經發出同意供貨10噸傳真，故判決10噸荔枝按舊價格執行，后5噸荔枝通過當事人和解，按甲方提出的價格執行。

試分析：

（1）法院的處理正確嗎？

（2）為什么？(試題分值:20分)

參考答案：答題要點：

（1）法院的處理正確。（3分）

（2）因為前10噸荔枝在甲方提出簽訂確認書之前乙方已經承諾供貨，而且該承諾在甲方的建議到達受要約人（乙方）之前已經到達要約人（甲方），因此簽訂合同確認書的建議不能生效，但甲乙雙方買賣10噸荔枝的合同成立，所以10噸荔枝按原合同價格執行。（7分）后5噸荔枝買賣合同是在提出簽訂確認書時提出的，對此乙方沒有做出承諾，合同自然沒有成立。（5分）當事人通過和解自行解決后5噸荔枝的問題，因沒有損害國家和他人的合法利益，法院尊重當事人協商的結果。（5分）

合同法-0015

試卷總分：100

答題時間：90分鐘

客觀題

單選題（共20題，共40分）

1.買賣合同當事人不知道標的物在某一地點的，應當以（）為標的交付地。A 當事人雙方簽訂合同地 B 合同履行地 C 出賣人戶籍所在地

D 出賣人訂立合同時的營業地

答案：D；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：0

2.招標公告在一般情況下為（）。A 要約之準備 B 要約之邀請 C 要約 D 承諾

參考答案：B；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：2

3.具有撤銷權的當事人自知道或應知道撤銷事由之日起1年內行使撤銷權，1年的性質為（）A 訴訟時效

B 除斥期間 C 履行期間 D 以上都不是

參考答案：B；考生答案：D；試題分數：2；考生得分：0

4.合同的訂立必須要經過的法定階段有（）。A 要約和承諾 B 意思和表示 C 起草和抄寫 D 協商和談判

參考答案：A；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：2

5.張大媽用10斤小米與鄰居李嫂換12斤大米，這是（）。A 供應合同 B 買賣合同 C 互易合同 D 零售合同

參考答案：C；考生答案：C；試題分數：2；考生得分：2

6.合同的變更，僅僅涉及（）變更。A 合同的標的 B 內容的局部

C 合同權利義務所指向的對象 D 當事人的變更

參考答案：B；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：2

7.借款合同抵押擔保中可以抵押的財產有（）。A 土地所有權

B 依法可以處分的國有土地使用權 C 農村宅基地土地使用權 D 某大學校舍

參考答案：B；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：2

8.房屋出租人若要出賣出租的房屋，應提前通知承租人。一般期限為（）。A 15天 B 30天 C 1個月 D 3個月

答案：D；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：0

9.代位權行使的費用由（）。A 債務人承擔 B 代位權人承擔 C 全體債權人承擔

D 債務人和債權人共同承擔

參考答案：A；考生答案：D；試題分數：2；考生得分：0

10.保管合同自（）時成立，但當事人另有約定的除外。A 承諾到達要約人 B 保管物交付 C 合同書簽訂

D 雙方就合同主要條款協商一致

參考答案：B；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：2

11.出賣具有知識產權的計算機軟件等標的物的，除法律另有規定或者當事人另有約定的以外，該標的物的知識產權（）。A 屬于買受人 B 不屬于買受人

C 由買受人和出賣人共有 D 由有關主管機關確定

參考答案：B；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：0

12.合同法律效力的主要內容和整個合同法的核心是（）。A 合同的簽訂 B 合同的標的 C 合同的履行

D 當事人的要約和承諾行為

參考答案：C；考生答案：D；試題分數：2；考生得分：0

13.情勢變更原則的效力體現在（）。A 合同的變更和解除 B 認可合同無效 C 合同的撤銷 D 合同的轉移

參考答案：A；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：2

14.按照合同或者其他合法方式取得財產的，財產所有權從（）起轉移，法律另有規定或者合同另有約定的除外。A 財產交付時 B 財產交付之前 C 財產交付之后 D 雙方認為合適的時間

參考答案：A；考生答案：C；試題分數：2；考生得分：0

15.采取數據電文形式訂立合同的，合同的成立地為（）。A 合同簽訂地 B 承諾生效地 C 收件人的主營業地 D 合同當事人居住地

參考答案：C；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：0

16.甲公司向乙公司購買化工原料10噸，每噸價款5千元。合同中約定2個月后履行，在此期間若該原料價格上漲，甲公司可以解除合同。合同簽訂1個月后改化工原料價格果然上漲，乙公司多次致電函于甲公司詢問甲公司是否解除合同，甲公司未予答復。關于本案的表述正確的是（）。A 合同有效 B 合同無效 C 合同效力待定

D 合同是否有效取決于甲公司是否行使解除權

參考答案：A；考生答案：D；試題分數：2；考生得分：0

17.合同成立的地點為（）。A 合同簽訂地 B 承諾生效地

C 合同當事人主營業地 D 合同當事人居住地

參考答案：B；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：2

18.在居間合同中，居間人（）。A 是委托人的代理人 B 是第三人的代理人

C 是委托人和第三人的代理人 D 不是委托人和第三人的代理人

答案：D；考生答案：C；試題分數：2；考生得分：0

19.技術合作開發合同中的法定風險負擔原則是（）。A 由雙方當事人約定承擔的比例 B 由雙方當事人合理分擔 C 由研究方承擔 D 通知義務的履行

參考答案：B；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：0

20.效力未定合同不同于其他合同的最大特點在于（）。A 合同尚未成立

B 合同存在瑕疵尚待當事人進行補正 C 此類合同須經權利人的追認才能生效 D 合同違反了法律的禁止性規定

參考答案：C；考生答案：C；試題分數：2；考生得分：2 多選題（共20題，共40分）

1.導致合同必然終止的原因有()。A 清償 B 提存 C 抵銷 D 免除 E 混同

參考答案：A,B,C,D,E；考生答案：A,B,C,D,E；試題分數：2；考生得分：2

2.按照租賃合同規定的使用時間、方式使用承租的房屋，承租人對房屋有（）權利，任何人不得侵犯。A 占有 B 使用 C 處分 D 收益 E 轉讓

參考答案：A,B,D；考生答案：A,B,D；試題分數：2；考生得分：

23.損害賠償與其他的補救方式的關系是（）。A 繼續履行可以與損害賠償并存 B 解除合同可以與損害賠償并存 C 違約金可以與損害賠償并存 D 修理、重作可以與損害賠償并存 E 更換、退貨可以與損害賠償并存

參考答案：A,B,C,D,E；考生答案：A,B,C,D,E；試題分數：2；考生得分：

24.下列合同關于履行地點的說法正確的是（）。A 不作為債務的履行地應是債權人的所在地 B 交付不動產權的，應在不動產所在地履行 C 給付貨幣的合同，應在接受貨幣一方所在地履行 D 修繕房屋，應在房屋所在地履行 E 其他標的，在履行義務一方所在地履行

參考答案：A,B,C,D,E；考生答案：A,B,C,D,E；試題分數：2；考生得分：2

5.合同法的基本原則有（）。A 平等、自愿原則 B 公平原則 C 誠實信用原則 D 合法原則

E 保護公序良俗原則

參考答案：A,B,C,D,E；考生答案：A,B,C,E；試題分數：2；考生得分：0

6.委托合同終止的一般原因有（）。A 合同履行完畢 B 合同有效期屆滿 C 完成受托事務 D 履行已不可能 E 合同被解除

參考答案：A,B,C,D；考生答案：A,B,E；試題分數：2；考生得分：0

7.技術咨詢報告包括就特定技術項目提供的合同種類有：（）A 可行性論證合同 B 技術預測合同 C 專題技術調查合同 D 分析評價報告合同 E 關于風險分擔合同

參考答案：A,B,C,D；考生答案：A,B,C,D,E；試題分數：2；考生得分：0

8.合同內容約定不明確時的履行規則具體包括（）。A 訂立補充協議

B 適用合同有關條款或者交易習慣 C 部分履行規則

D 當事人一方發生變更時的履行規則 E 適用合同法的補救規則

答案：A,B,E；考生答案：A,C,D,E；試題分數：2；考生得分：0

9.倉儲合同的法律特征有（）。

A 保管人須為有倉儲設備并專事倉儲保管業務的民事主體 B 其保管的對象是動產 C 其保管的對象是不動產 D 為諾成、雙務合同 E 為有償、不要式合同

參考答案：A,B,D,E；考生答案：A,B,D,E；試題分數：2；考生得分：

210.區別要約與要約邀請的標準有（）。A 按照法律的規定做出區分

B 根據當事人是否愿意在法律上受到約束做出區分 C 根據訂約提議的內容是否包含合同的主要條款予以確定 D 根據交易的習慣進行區分

E 根據當事人歷來的交易方式進行區分

答案：A,B,C,D,E；考生答案：A,B,C；試題分數：2；考生得分：0

11.合同義務轉讓的必備條件有（）。A 須有有效債務的存在

B 須所移轉的債務具有可移轉性

C 須有以合同義務的轉讓為內容的有效合同 D 債務承擔須經原債務人同意 E 債務承擔不須經原債務人同意

參考答案：A,B,C,E；考生答案：A,B,C,D；試題分數：2；考生得分：0

12.技術合作開發合同中的風險責任分擔原則有（）。A 由雙方當事人約定承擔的比例 B 由雙方當事人合理分擔 C 由研究方承擔 D 通知義務的履行

E 對因未及時通知致使損失擴大的承擔原則

參考答案：A,B,D,E；考生答案：A,B,E；試題分數：2；考生得分：0

13.不可抗力是違約責任的免責事由，下列情形中屬于不可抗力的有（）。A 臺風 B 地震 C 戰爭 D 罷工

E 國家法律發生重大變化

答案：A,B,C,D,E；考生答案：A,B,C；試題分數：2；考生得分：0

14.下列關于居間人義務的闡述正確的是（）。A 應當就有關訂立合同的事項向委托人如實報告

B 故意隱瞞與訂立合同有關的重要事實或者提供虛假情況，損害委托人利益的，不得要求支付報酬并應當承擔損害賠償責任

C 促成合同成立的，居間活動的費用由委托人承擔

D 未促成合同成立的，其必要的居間活動費用由居間人承擔 E 未促成合同成立的，其必要的居間活動費用由委托人承擔 參考答案：A,B,E；考生答案：A,B,C,E；試題分數：2；考生得分：0

15.債權人要行使代位權，必須具備的條件有（）。A 債權人與債務人之間存在合法有效的合同關系 B 債務人的債權已到期 C 債務人怠于行使其到期債權 D 債務人已經陷于履行遲延 E 債權人有保全債權之必要

參考答案：A,B,C,D,E；考生答案：A,B,D,E；試題分數：2；考生得分：0

16.免除的性質為（）。A 單方行為 B 雙方行為 C 處分行為 D 非要式行為 E 要式行為

參考答案：A,C,D；考生答案：B,C,E；試題分數：2；考生得分：0

17.相對人撤銷限制行為能力人所訂立的合同時必須滿足的條件有（）。A 撤銷的意思表示必須是在法定代理人追認之前作出 B 撤銷的意思表示必須是在法定代理人追認的同時作出 C 只有善意的相對人才可以作出撤銷合同的行為 D 相對人作出撤銷的意思表示時應當用通知的方式作出 E 相對人作出撤銷的意思表示時也可用默示的方式作出 答案：A,C,D；考生答案：A,B,D,E；試題分數：2；考生得分：0

18.招投標的程序有（）。A 招標 B 投標 C 開標和驗標 D 評標和定標 E 簽訂合同

參考答案：A,B,C,D,E；考生答案：A,B,C,D,E；試題分數：2；考生得分：2

19.顯失公平的合同的構成要件包括（）。A 該合同必須是有償合同 B 該合同可以是無償合同 C 合同內容須明顯違反公平原則

D 這種顯失公平的結果是由于一方當事人在交易中處于劣勢所致 E 這種顯失公平的結果是由于一方當事人沒有經驗所致

參考答案：A,C,D,E；考生答案：B,C,D；試題分數：2；考生得分：0

20.下列情況中，發生混同并消滅權利義務關系的是（）。A 互負債務的男女結婚

B 有合同債務關系的甲乙企業合并

C 為第三人設定有質押權的票據的債權人、債務人歸于一人 D 債權人與債務人歸于一人 E 債權屬于他人權利標的的混同

參考答案：A,B,D；考生答案：A,B,C,D；試題分數：2；考生得分：0

主觀題

案例分析題（共1題，共20分）

周某與鄭某是老鄰居，周某單位分了新房子準備搬家。搬家時，見鄭某家因經濟一直比較困難沒有冰箱，自己搬新家準備買臺新冰箱，就將原來使用的一臺單門冰箱送給鄭某，并對鄭某說，這臺冰箱用了12年了，但一直都很好用，沒出過毛病，如不嫌棄就留下使用。鄭某說，舊的總比沒有用強，于是留下冰箱。半年后，這臺冰箱在使用中突然因故障起火，燒毀了鄭家的大部分財產。鄭某向法院提起訴訟，認為周某沒有告知冰箱存在質量問題，可能會引起火災，導致他接受了冰箱，造成家庭財產的損失。要求周某對他家的經濟損失承擔損害賠償責任。試分析：（1）鄭某訴由是否有法律依據？說明理由。

（2）應由誰承擔損害賠償責任？(試題分值:20分)參考答案：答題要點：（1）鄭某訴由沒有法律依據。（3分）《合同法》第191條規定：“贈與的財產有瑕疵的，贈與人不承擔責任。附義務的贈與，贈與的財產有瑕疵的，贈與人在附義務的限度內承擔與出賣人相同的責任。贈與人故意不告知瑕疵或者保證無瑕疵，造成受贈人損失的，應當承擔損害賠償責任。”（2分）周某送鄭某冰箱時沒有要求鄭某承擔任何義務，所以，周某贈與的財產即使有瑕疵也不需承擔責任。況且周某在送冰箱時告知鄭某此冰箱已使用了12年，鄭某在接受冰箱時對冰箱的現有品質是知悉的，所以也不存在贈與人故意不告知瑕疵的情況。（5分）

（2）依上述理由，贈與人周某不承擔損害賠償責任。鄭某應當對家電使用壽命具有一般人所能了解的知識，使用了12年的電器一般會存在不安全因素。（3分）我國《產品質量法》第33條第2款規定：“因產品存在缺陷造成損害要求賠償的請求權，在造成損害的產品交付最初用戶、消費者滿十年喪失；但是，尚未超過明示的安全使用期的除外?！保?分）該冰箱已使用了12年，超過了10年的行使請求權期限，在我國冰箱未明確標明安全使用期，所以鄭某無法向生產者或銷售者請求損害賠償。（4分）

合同法-0016

試卷總分：100

答題時間：90分鐘

客觀題

單選題（共20題，共40分）

1.建筑工程合同的形式（）。A 可以是書面的 B 可以是口頭的 C 應當是書面的 D 必須是經過公證的

參考答案：C；考生答案：D；試題分數：2；考生得分：0

2.甲乙兩商貿公司訂立了聯營合同，甲公司以貨幣投資，乙公司以營業用房投資，但約定乙公司不參加經營，不承擔風險，乙公司向甲公司每年支付其投入資金的20%，該聯營合同（）。A 完全有效 B 完全無效 C 可變更可撤銷 D 效力未定

參考答案：B；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：0

3.中學生高某，16周歲，身高175公分，但面貌成熟，像二十七、八歲。高某為了買一輛摩托車，欲將家中一套閑房賣掉籌集購車款。后托人認識李某，與李某簽訂了購房合同，李某支付定金5萬元，雙方遂后到房屋管理部門辦理了房屋產權轉讓手續。在這個事例中高某屬于（）。

A 無行為能力的人 B 限制行為能力的人 C 完全行為能的人 D 控制行為能力的人

參考答案：B；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：

24.合同成立的地點為（）。A 合同簽訂地 B 承諾生效地

C 合同當事人主營業地 D 合同當事人居住地

參考答案：B；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：2

5.采取數據電文形式訂立合同的，合同的成立地為（）。A 合同簽訂地 B 承諾生效地 C 收件人的主營業地 D 合同當事人居住地

參考答案：C；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：0

6.借款合同抵押擔保中可以抵押的財產有（）。A 土地所有權

B 依法可以處分的國有土地使用權 C 農村宅基地土地使用權 D 某大學校舍

參考答案：B；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：2

7.當事人在合同中約定有定金和違約金的情況時，可以（）。A 可以選擇適用定金或者違約金 B 可以定金和違約金一起適用 C 只能適用違約金

D 視情況確定適用定金或違約金

參考答案：A；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：2

8.合同的訂立必須要經過的法定階段有（）。A 要約和承諾 B 意思和表示 C 起草和抄寫 D 協商和談判

參考答案：A；考生答案：D；試題分數：2；考生得分：0

9.甲公司與乙公司訂立合同，規定甲公司應于某年8月1日交貨，乙公司應于8月7日付款。7月底，甲公司發現乙公司財產狀況惡化，無支付貨款的能力，并有確切的證據，遂提出終止合同，但乙公司未允。基于上因素，甲公司于8月1日未按約定交貨。依據合同法原理，有關本案的正確表述是（）。

A 甲公司有權不按合同約定交貨，除非乙公司提供了相應的擔保 B 甲公司無權不按合同約定交貨，但可以要求乙公司提供相應的擔保 C 甲公司應按合同約定交貨，但可以僅先交付部分貨物

D 甲公司應按合同約定交貨，如乙公司不支付貨款可追究其違約責任 參考答案：A；考生答案：D；試題分數：2；考生得分：0

10.合同義務轉移時，下列從屬于主債務的從債務中（）并不一并移轉于承擔人承擔。A 違約金 B 利息

C 非經保證人同意的保證債務 D 同時履行抗辯權

參考答案：C；考生答案：C；試題分數：2；考生得分：2

11.贈與人的撤銷權自知道或者應當知道撤銷原因之日起（）內行使。A 3個月 B 6個月 C 1年 D 2年

參考答案：C；考生答案：D；試題分數：2；考生得分：0

12.當事人（）是合同正常變更的唯一條件。A 具有行為能力 B 具有意思能力 C 協商一致 D 不違法

答案：C；考生答案：C；試題分數：2；考生得分：2

13.無處分權的人處分他人財產的合同（）。A 為自始無效合同 B 為效力未定合同 C 為可變更合同 D 為可撤銷合同

參考答案：B；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：0

14.甲乙雙方協商達成協議，雙方代表人均在合同文本上簽了字，但都未蓋合同公章，不久甲方開始分批交貨，乙方收貨后付款。后因貨物質量問題訴至法院，該合同（）A 無效，已履行部分雙方返還 B 有效，已履行部分不再返還 C 合同未成立，已履行部分雙方返還 D 合同已成立，但須返還已履行部分

參考答案：B；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：0

15.甲公司與乙公司訂立合同后，甲公司將該合同轉讓給丙公司，這種情形就發生（）。A 債的變更 B 債的移轉 C 債的消滅 D 債的產生

參考答案：B；考生答案：B；試題分數：2；考生得分：2

16.我國合同法第33條規定：“當事人采用信件、數據電文等形式訂立合同的，簽訂確認書的時間是（）。A 合同成立之前 B 合同成立之后 C 與合同成立同時 D 雙方約定

參考答案：A；考生答案：C；試題分數：2；考生得分：0

17.在鐵路運輸過程中，由于托運人、收貨人或其所派押運人的過錯，造成貨物滅失、短少、變質、污染、損害的，承運人（）。A 應負全部賠償責任 B 不負賠償責任 C 只賠償直接損失 D 應承擔部分賠償責任

參考答案：B；考生答案：D；試題分數：2；考生得分：0

18.代位權行使的費用由（）。A 債務人承擔 B 代位權人承擔 C 全體債權人承擔

D 債務人和債權人共同承擔

參考答案：A；考生答案：C；試題分數：2；考生得分：0

19.房屋租賃合同的承租人（）不交租金的，出租人有權解除合同。A 1個月 B 3個月

C 在出租人確定的合理期內 D 12個月

參考答案：C；考生答案：D；試題分數：2；考生得分：0

20.情勢變更原則的效力體現在（）。A 合同的變更和解除 B 認可合同無效 C 合同的撤銷 D 合同的轉移

參考答案：A；考生答案：A；試題分數：2；考生得分：2 多選題（共20題，共40分）

1.合同權利讓與的構成要件有（）。A 須當事人之間達成合意

B 出讓人須有有效的合同權利存在 C 讓與的合同權利須具有可讓與性 D 債權人須征得債務人的同意 E 債權人須通知債務人

參考答案：A,B,C,E；考生答案：A,B,C,D,E；試題分數：2；考生得分：0

2.承攬合同的種類有（）。A 加工合同 B 定作合同 C 修理合同 D 復制合同 E 檢驗合同

參考答案：A,B,C,D,E；考生答案：A,B,C；試題分數：2；考生得分：0

3.下列合同關于履行地點的說法正確的是（）。A 不作為債務的履行地應是債權人的所在地 B 交付不動產權的，應在不動產所在地履行 C 給付貨幣的合同，應在接受貨幣一方所在地履行 D 修繕房屋，應在房屋所在地履行 E 其他標的，在履行義務一方所在地履行

參考答案：A,B,C,D,E；考生答案：A,B,C,D,E；試題分數：2；考生得分：2

4.按照租賃合同規定的使用時間、方式使用承租的房屋，承租人對房屋有（）權利，任何人不得侵犯。A 占有 B 使用 C 處分 D 收益 E 轉讓

參考答案：A,B,D；考生答案：A,B,C,D,E；試題分數：2；考生得分：0

5.貨運合同收貨人（）。A 可以是托運人

B 在知道貨物運輸到達后，應當及時提貨

C 逾期提貨的，應當先由托運人向承運人支付保管等費用

D 逾期提貨的，托運人與收貨人為一人時，由收貨人承擔支付保管費的責任 E 在提貨時應當按照約定的期限檢驗貨物

參考答案：A,B,D,E；考生答案：B,C,D,E；試題分數：2；考生得分：0

6.下列情況中屬于無效合同的有（）。A 以欺詐、脅迫手段訂立合同

B 以欺詐、脅迫手段訂立合同，損害國家利益的

第三篇：2015最新合同法全文

2015最新合同法全文

《中華人民共和國合同法》已由中華人民共和國第九屆全國人民代表大會第二次會議于1999年3月15日通過，現予公布，自1999年10月1日起施行。第一編 總則 第一章 一般規定

第一條 為了保護合同當事人的合法權益，維護社會經濟秩序，促進社會主義現代化建設，制定本法。

第二條 本法所稱合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議?；橐觥⑹震B、監護等有關身份關系的協議，適用其他法律的規定。

第三條 合同當事人的法律地位平等，一方不得將自己的意志強加給另一方。第四條 當事人依法享有自愿訂立合同的權利，任何單位和個人不得非法干預。第五條 當事人應當遵循公平原則確定各方的權利和義務。第六條 當事人行使權利、履行義務應當遵循誠實信用原則。

第七條 當事人訂立、履行合同，應當遵守法律、行政法規，尊重社會公德，不得擾亂社會經濟秩序，損害社會公共利益。

第八條 依法成立的合同，對當事人具有法律約束力。當事人應當按照約定履行自己的義務，不得擅自變更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保護。第二章 合同的訂立

第九條 當事人訂立合同，應當具有相應的民事權利能力和民事行為能力。當事人依法可以委托代理人訂立合同。

第十條 當事人訂立合同，有書面形式、口頭形式和其他形式。法律、行政法規規定采用書面形式的，應當采用書面形式。當事人約定采用書面形式的，應當采用書面形式。第十一條 書面形式是指合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。

第十二條 合同的內容由當事人約定，一般包括以下條款：(一)當事人的名稱或者姓名和住所;(二)標的;(三)數量;(四)質量;(五)價款或者報酬;(六)履行期限、地點和方式;(七)違約責任;(八)解決爭議的方法。當事人可以參照各類合同的示范文本訂立合同。第十三條 當事人訂立合同，采取要約、承諾方式。

第十四條 要約是希望和他人訂立合同的意思表示，該意思表示應當符合下列規定：(一)內容具體確定;(二)表明經受要約人承諾，要約人即受該意思表示約束。

第十五條 要約邀請是希望他人向自己發出要約的意思表示。寄送的價目表、拍賣公告、招標公告、招股說明書、商業廣告等為要約邀請。商業廣告的內容符合要約規定的，視為要約。

第十六條 要約到達受要約人時生效。

采用數據電文形式訂立合同，收件人指定特定系統接收數據電文的，該數據電文進入該特定系統的時間，視為到達時間;未指定特定系統的，該數據電文進入收件人的任何系統的首次時間，視為到達時間。

第十七條 要約可以撤回。撤回要約的通知應當在要約到達受要約人之前或者與要約同時到達受要約人

第十八條 要約可以撤銷。撤銷要約的通知應當在受要約人發出承諾通知之前到達受要約人。

第十九條 有下列情形之一的，要約不得撤銷：

(一)要約人確定了承諾期限或者以其他形式明示要約不可撤銷;(二)受要約人有理由認為要約是不可撤銷的，并已經為履行合同作了準備工作。第二十條 有下列情形之一的，要約失效：(一)拒絕要約的通知到達要約人;(二)要約人依法撤銷要約;(三)承諾期限屆滿，受要約人未作出承諾;(四)受要約人對要約的內容作出實質性變更。第二十一條 承諾是受要約人同意要約的意思表示。

第二十二條 承諾應當以通知的方式作出，但根據交易習慣或者要約表明可以通過行為作出承諾的除外

第二十三條 承諾應當在要約確定的期限內到達要約人。要約沒有確定承諾期限的，承諾應當依照下列規定到達：

(一)要約以對話方式作出的，應當即時作出承諾，但當事人另有約定的除外;(二)要約以非對話方式作出的，承諾應當在合理期限內到達。

第二十四條 要約以信件或者電報作出的，承諾期限自信件載明的日期或者電報交發之日開始計算。信件未載明日期的，自投寄該信件的郵戳日期開始計算。要約以電話、傳真等快速通訊方式作出的，承諾期限自要約到達受要約人時開始計算。

第二十五條 承諾生效時合同成立。

第二十六條 承諾通知到達要約人時生效。承諾不需要通知的，根據交易習慣或者要約的要求作出承諾的行為時生效。

采用數據電文形式訂立合同的，承諾到達的時間適用本法第十六條第二款的規定。第二十七條 承諾可以撤回。撤回承諾的通知應當在承諾通知到達要約人之前或者與承諾通知同時到達要約人。

第二十八條 受要約人超過承諾期限發出承諾的，除要約人及時通知受要約人該承諾有效的以外，為新要約。

第二十九條 受要約人在承諾期限內發出承諾，按照通常情形能夠及時到達要約人，但因其他原因承諾到達要約人時超過承諾期限的，除要約人及時通知受要約人因承諾超過期限不接受該承諾的以外，該承諾有效。第三十條 承諾的內容應當與要約的內容一致。受要約人對要約的內容作出實質性變更的，為新要約。有關合同標的、數量、質量、價款或者報酬、履行期限、履行地點和方式、違約責任和解決爭議方法等的變更，是對要約內容的實質性變更。

第三十一條 承諾對要約的內容作出非實質性變更的，除要約人及時表示反對或者要約表明承諾不得對要約的內容作出任何變更的以外，該承諾有效，合同的內容以承諾的內容為準。

第三十二條 當事人采用合同書形式訂立合同的，自雙方當事人簽字或者蓋章時合同成立。

第三十三條 當事人采用信件、數據電文等形式訂立合同的，可以在合同成立之前要求簽訂確認書。簽訂確認書時合同成立。

第三十四條 承諾生效的地點為合同成立的地點。

采用數據電文形式訂立合同的，收件人的主營業地為合同成立的地點;沒有主營業地的，其經常居住地為合同成立的地點。當事人另有約定的，按照其約定。

第三十五條 當事人采用合同書形式訂立合同的，雙方當事人簽字或者蓋章的地點為合同成立的地點。

第三十六條 法律、行政法規規定或者當事人約定采用書面形式訂立合同，當事人未采用書面形式但一方已經履行主要義務，對方接受的，該合同成立。

第三十七條 采用合同書形式訂立合同，在簽字或者蓋章之前，當事人一方已經履行主要義務，對方接受的，該合同成立。

第三十八條 國家根據需要下達指令性任務或者國家訂貨任務的，有關法人、其他組織之間應當依照有關法律、行政法規規定的權利和義務訂立合同。

第三十九條 采用格式條款訂立合同的，提供格式條款的一方應當遵循公平原則確定當事人之間的權利和義務，并采取合理的方式提請對方注意免除或者限制其責任的條款，按照對方的要求，對該條款予以說明。

格式條款是當事人為了重復使用而預先擬定，并在訂立合同時未與對方協商的條款。

第四十條 格式條款具有本法第五十二條和第五十三條規定情形的，或者提供格式條款一方免除其責任、加重對方責任、排除對方主要權利的，該條款無效。第四十一條 對格式條款的理解發生爭議的，應當按照通常理解予以解釋。對格式條款有兩種以上解釋的，應當作出不利于提供格式條款一方的解釋。格式條款和非格式條款不一致的，應當采用非格式條款。

第四十二條 當事人在訂立合同過程中有下列情形之一，給對方造成損失的，應當承擔損害賠償責任：

(一)假借訂立合同，惡意進行磋商;(二)故意隱瞞與訂立合同有關的重要事實或者提供虛假情況;(三)有其他違背誠實信用原則的行為。

第四十三條 當事人在訂立合同過程中知悉的商業秘密，無論合同是否成立，不得泄露或者不正當地使用。泄露或者不正當地使用該商業秘密給對方造成損失的，應當承擔損害賠償責任。第三章 合同的效力

第四十四條 依法成立的合同，自成立時生效。

法律、行政法規規定應當辦理批準、登記等手續生效的，依照其規定。第四十五條 當事人對合同的效力可以約定附條件。附生效條件的合同，自條件成就時生效。附解除條件的合同，自條件成就時失效。

當事人為自己的利益不正當地阻止條件成就的，視為條件已成就;不正當地促成條件成就的，視為條件不成就。

第四十六條 當事人對合同的效力可以約定附期限。附生效期限的合同，自期限屆至時生效。附終止期限的合同，自期限屆滿時失效。

第四十七條 限制民事行為能力人訂立的合同，經法定代理人追認后，該合同有效，但純獲利益的合同或者與其年齡、智力、精神健康狀況相適應而訂立的合同，不必經法定代理人追認。

相對人可以催告法定代理人在一個月內予以追認。法定代理人未作表示的，視為拒絕追認。合同被追認之前，善意相對人有撤銷的權利。撤銷應當以通知的方式作出。

第四十八條 行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人名義訂立的合同，未經被代理人追認，對被代理人不發生效力，由行為人承擔責任。相對人可以催告被代理人在一個月內予以追認。被代理人未作表示的，視為拒絕追認。合同被追認之前，善意相對人有撤銷的權利。撤銷應當以通知的方式作出。

第四十九條 行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人名義訂立合同，相對人有理由相信行為人有代理權的，該代理行為有效。

第五十條 法人或者其他組織的法定代表人、負責人超越權限訂立的合同，除相對人知道或者應當知道其超越權限的以外，該代表行為有效。

第五十一條 無處分權的人處分他人財產，經權利人追認或者無處分權的人訂立合同后取得處分權的，該合同有效。

第五十二條 有下列情形之一的，合同無效：

(一)一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益;(二)惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益;(三)以合法形式掩蓋非法目的;(四)損害社會公共利益;(五)違反法律、行政法規的強制性規定。第五十三條 合同中的下列免責條款無效：(一)造成對方人身傷害的;(二)因故意或者重大過失造成對方財產損失的。

第五十四條 下列合同，當事人一方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷：(一)因重大誤解訂立的;(二)在訂立合同時顯失公平的。

一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立的合同，受損害方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷。

當事人請求變更的，人民法院或者仲裁機構不得撤銷 第五十五條 有下列情形之一的，撤銷權消滅：

(一)具有撤銷權的當事人自知道或者應當知道撤銷事由之日起一年內沒有行使撤銷權;(二)具有撤銷權的當事人知道撤銷事由后明確表示或者以自己的行為放棄撤銷權。第五十六條 無效的合同或者被撤銷的合同自始沒有法律約束力。合同部分無效，不影響其他部分效力的，其他部分仍然有效。

第五十七條 合同無效、被撤銷或者終止的，不影響合同中獨立存在的有關解決爭議方法的條款的效力

第五十八條 合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產，應當予以返還;不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任。

第五十九條 當事人惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益的，因此取得的財產收歸國家所有或者返還集體、第三人。第四章 合同的履行

第六十條 當事人應當按照約定全面履行自己的義務。

當事人應當遵循誠實信用原則，根據合同的性質、目的和交易習慣履行通知、協助、保密等義務。

第六十一條 合同生效后，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或者約定不明確的，可以協議補充;不能達成補充協議的，按照合同有關條款或者交易習慣確定。

第六十二條 當事人就有關合同內容約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定的，適用下列規定：

(一)質量要求不明確的，按照國家標準、行業標準履行;沒有國家標準、行業標準的，按照通常標準或者符合合同目的的特定標準履行。

(二)價款或者報酬不明確的，按照訂立合同時履行地的市場價格履行;依法應當執行政府定價或者政府指導價的，按照規定履行。

(三)履行地點不明確，給付貨幣的，在接受貨幣一方所在地履行;交付不動產的，在不動產所在地履行;其他標的，在履行義務一方所在地履行。

(四)履行期限不明確的，債務人可以隨時履行，債權人也可以隨時要求履行，但應當給對方必要的準備時間。

(五)履行方式不明確的，按照有利于實現合同目的的方式履行。(六)履行費用的負擔不明確的，由履行義務一方負擔。

第六十三條 執行政府定價或者政府指導價的，在合同約定的交付期限內政府價格調整時，按照交付時的價格計價。逾期交付標的物的，遇價格上漲時，按照原價格執行;價格下降時，按照新價格執行。逾期提取標的物或者逾期付款的，遇價格上漲時，按照新價格執行;價格下降時，按照原價格執行。

第六十四條 當事人約定由債務人向第三人履行債務的，債務人未向第三人履行債務或者履行債務不符合約定，應當向債權人承擔違約責任。

第六十五條 當事人約定由第三人向債權人履行債務的，第三人不履行債務或者履行債務不符合約定，債務人應當向債權人承擔違約責任。

第六十六條 當事人互負債務，沒有先后履行順序的，應當同時履行。一方在對方履行之前有權拒絕其履行要求。一方在對方履行債務不符合約定時，有權拒絕其相應的履行要求。

第六十七條 當事人互負債務，有先后履行順序，先履行一方未履行的，后履行一方有權拒絕其履行要求。先履行一方履行債務不符合約定的，后履行一方有權拒絕其相應的履行要求。

第六十八條 應當先履行債務的當事人，有確切證據證明對方有下列情形之一的，可以中止履行：

(一)經營狀況嚴重惡化;(二)轉移財產、抽逃資金，以逃避債務;(三)喪失商業信譽;(四)有喪失或者可能喪失履行債務能力的其他情形。當事人沒有確切證據中止履行的，應當承擔違約責任。

第六十九條 當事人依照本法第六十八條的規定中止履行的，應當及時通知對方。對方提供適當擔保時，應當恢復履行。中止履行后，對方在合理期限內未恢復履行能力并且未提供適當擔保的，中止履行的一方可以解除合同。

第七十條債權人分立、合并或者變更住所沒有通知債務人，致使履行債務發生困難的，債務人可以中止履行或者將標的物提存。第七十一條 債權人可以拒絕債務人提前履行債務，但提前履行不損害債權人利益的除外。債務人提前履行債務給債權人增加的費用，由債務人負擔。

第七十二條 債權人可以拒絕債務人部分履行債務，但部分履行不損害債權人利益的除外。債務人部分履行債務給債權人增加的費用，由債務人負擔。

第七十三條 因債務人怠于行使其到期債權，對債權人造成損害的，債權人可以向人民法院請求以自己的名義代位行使債務人的債權，但該債權專屬于債務人自身的除外。

代位權的行使范圍以債權人的債權為限。債權人行使代位權的必要費用，由債務人負擔。

第七十四條 因債務人放棄其到期債權或者無償轉讓財產，對債權人造成損害的，債權人可以請求人民法院撤銷債務人的行為。債務人以明顯不合理的低價轉讓財產，對債權人造成損害，并且受讓人知道該情形的，債權人也可以請求人民法院撤銷債務人的行為。

撤銷權的行使范圍以債權人的債權為限。債權人行使撤銷權的必要費用，由債務人負擔。

第七十五條 撤銷權自債權人知道或者應當知道撤銷事由之日起一年內行使。自債務人的行為發生之日起五年內沒有行使撤銷權的，該撤銷權消滅。

第七十六條 合同生效后，當事人不得因姓名、名稱的變更或者法定代表人、負責人、承辦人的變動而不履行合同義務。第五章 合同的變更和轉讓

第七十七條 當事人協商一致，可以變更合同。

法律、行政法規規定變更合同應當辦理批準、登記等手續的，依照其規定。第七十八條 當事人對合同變更的內容約定不明確的，推定為未變更。

第七十九條 債權人可以將合同的權利全部或者部分轉讓給第三人，但有下列情形之一的除外：

(一)根據合同性質不得轉讓;(二)按照當事人約定不得轉讓;(三)依照法律規定不得轉讓。

第八十條 債權人轉讓權利的，應當通知債務人。未經通知，該轉讓對債務人不發生效力。

債權人轉讓權利的通知不得撤銷，但經受讓人同意的除外。

第八十一條 債權人轉讓權利的，受讓人取得與債權有關的從權利，但該從權利專屬于債權人自身的除外。

第八十二條 債務人接到債權轉讓通知后，債務人對讓與人的抗辯，可以向受讓人主張。

第八十三條債務人接到債權轉讓通知時，債務人對讓與人享有債權，并且債務人的債權先于轉讓的債權到期或者同時到期的，債務人可以向受讓人主張抵 銷。

第八十四條 債務人將合同的義務全部或者部分轉移給第三人的，應當經債權人同意。

第八十五條 債務人轉移義務的，新債務人可以主張原債務人對債權人的抗辯。第八十六條 債務人轉移義務的，新債務人應當承擔與主債務有關的從債務，但該從債務專屬于原債務人自身的除外。

第八十七條 法律、行政法規規定轉讓權利或者轉移義務應當辦理批準、登記等手續的，依照其規定。

第八十八條 當事人一方經對方同意，可以將自己在合同中的權利和義務一并轉讓給第三人。

第八十九條 權利和義務一并轉讓的，適用本法第七十九條、第八十一條至第八十三條、第八十五條至第八十七條的規定。

第九十條 當事人訂立合同后合并的，由合并后的法人或者其他組織行使合同權利，履行合同義務。當事人訂立合同后分立的，除債權人和債務人另有約定的以外，由分立的法人或者其他組織對合同的權利和義務享有連帶債權，承擔連帶債務。第六章 合同的權利義務終止

第九十一條 有下列情形之一的，合同的權利義務終止：(一)債務已經按照約定履行;

(二)合同解除;(三)債務相互抵銷;(四)債務人依法將標的物提存;(五)債權人免除債務;(六)債權債務同歸于一人;(七)法律規定或者當事人約定終止的其他情形。

第九十二條 合同的權利義務終止后，當事人應當遵循誠實信用原則，根據交易習慣履行通知、協助、保密等義務。

第九十三條 當事人協商一致，可以解除合同。

當事人可以約定一方解除合同的條件。解除合同的條件成就時，解除權人可以解除合同。

第九十四條 有下列情形之一的，當事人可以解除合同：(一)因不可抗力致使不能實現合同目的;(二)在履行期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務;(三)當事人一方遲延履行主要債務，經催告后在合理期限內仍未履行;(四)當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的;(五)法律規定的其他情形。

第九十五條 法律規定或者當事人約定解除權行使期限，期限屆滿當事人不行使的，該權利消滅。

法律沒有規定或者當事人沒有約定解除權行使期限，經對方催告后在合理期限內不行使的，該權利消滅。

第九十六條 當事人一方依照本法第九十三條第二款、第九十四條的規定主張解除合同的，應當通知對方。合同自通知到達對方時解除。對方有異議的，可以請求人民法院或者仲裁機構確認解除合同的效力。

法律、行政法規規定解除合同應當辦理批準、登記等手續的，依照其規定。第九十七條 合同解除后，尚未履行的，終止履行;已經履行的，根據履行情況和合同性質，當事人可以要求恢復原狀、采取其他補救措施，并有權要求賠償損失。

1第九十八條 合同的權利義務終止，不影響合同中結算和清理條款的效力。第九十九條 當事人互負到期債務，該債務的標的物種類、品質相同的，任何一方可以將自己的債務與對方的債務抵銷，但依照法律規定或者按照合同性質不得抵銷的除外。

當事人主張抵銷的，應當通知對方。通知自到達對方時生效。抵銷不得附條件或者附期限。

第一百條 當事人互負債務，標的物種類、品質不相同的，經雙方協商一致，也可以抵銷。

第一百零一條 有下列情形之一，難以履行債務的，債務人可以將標的物提存：(一)債權人無正當理由拒絕受領;(二)債權人下落不明;(三)債權人死亡未確定繼承人或者喪失民事行為能力未確定監護人;(四)法律規定的其他情形。

標的物不適于提存或者提存費用過高的，債務人依法可以拍賣或者變賣標的物，提存所得的價款。

第一百零二條 標的物提存后，除債權人下落不明的以外，債務人應當及時通知債權人或者債權人的繼承人、監護人。

第一百零三條 標的物提存后，毀損、滅失的風險由債權人承擔。提存期間，標的物的孳息歸債權人所有。提存費用由債權人負擔。

第一百零四條 債權人可以隨時領取提存物，但債權人對債務人負有到期債務的，在債權人未履行債務或者提供擔保之前，提存部門根據債務人的要求應當拒絕其領取提存物。

債權人領取提存物的權利，自提存之日起五年內不行使而消滅，提存物扣除提存費用后歸國家所有。

第一百零五條 債權人免除債務人部分或者全部債務的，合同的權利義務部分或者全部終止。

第一百零六條債權和債務同歸于一人的，合同的權利義務終止，但涉及第三人利益的除外。

1第七章 違約責任

第一百零七條 當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。

第一百零八條 當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務的，對方可以在履行期限屆滿之前要求其承擔違約責任。

第一百零九條 當事人一方未支付價款或者報酬的，對方可以要求其支付價款或者報酬。

第一百一十條 當事人一方不履行非金錢債務或者履行非金錢債務不符合約定的，對方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：

(一)法律上或者事實上不能履行;(二)債務的標的不適于強制履行或者履行費用過高;(三)債權人在合理期限內未要求履行。

第一百一十一條 質量不符合約定的，應當按照當事人的約定承擔違約責任。對違約責任沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定的，受損害方根據標的的性質以及損失的大小，可以合理選擇要求對方承擔修理、更換、重作、退貨、減少價款或者報酬等違約責任。

第一百一十二條 當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，在履行義務或者采取補救措施后，對方還有其他損失的，應當賠償損失。

第一百一十三條 當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，給對方造成損失的，損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

經營者對消費者提供商品或者服務有欺詐行為的，依照《中華人民共和國消費者權益保護法》的規定承擔損害賠償責任。

第一百一十四條 當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。

1約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。

當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務。第一百一十五條 當事人可以依照《中華人民共和國擔保法》約定一方向對方給付定金作為債權的擔保。債務人履行債務后，定金應當抵作價款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務的，無權要求返還定金;收受定金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金。

第一百一十六條 當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金條款。

第一百一十七條 因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

本法所稱不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。第一百一十八條 當事人一方因不可抗力不能履行合同的，應當及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應當在合理期限內提供證明。

第一百一十九條 當事人一方違約后，對方應當采取適當措施防止損失的擴大;沒有采取適當措施致使損失擴大的，不得就擴大的損失要求賠償。

當事人因防止損失擴大而支出的合理費用，由違約方承擔。

第一百二十條當事人雙方都違反合同的，應當各自承擔相應的責任。

第一百二十一條當事人一方因第三人的原因造成違約的，應當向對方承擔違約責任。當事人一方和第三人之間的糾紛，依照法律規定或者按照約定解決。

第一百二十二條 因當事人一方的違約行為，侵害對方人身、財產權益的，受損害方有權選擇依照本法要求其承擔違約責任或者依照其他法律要求其承擔侵權責任。第八章 其他規定

第一百二十三條 其他法律對合同另有規定的，依照其規定。

1第一百二十四條 本法分則或者其他法律沒有明文規定的合同，適用本法總則的規定，并可以參照本法分則或者其他法律最相類似的規定。

第一百二十五條 當事人對合同條款的理解有爭議的，應當按照合同所使用的詞句、合同的有關條款、合同的目的、交易習慣以及誠實信用原則，確定該條款的真實意思。

合同文本采用兩種以上文字訂立并約定具有同等效力的，對各文本使用的詞句推定具有相同含義。各文本使用的詞句不一致的，應當根據合同的目的予以解釋。

第一百二十六條 涉外合同的當事人可以選擇處理合同爭議所適用的法律，但法律另有規定的除外。涉外合同的當事人沒有選擇的，適用與合同有最密切聯系的國家的法律。

在中華人民共和國境內履行的中外合資經營企業合同、中外合作經營企業合同、中外合作勘探開發自然資源合同，適用中華人民共和國法律。

第一百二十七條 工商行政管理部門和其他有關行政主管部門在各自的職權范圍內，依照法律、行政法規的規定，對利用合同危害國家利益、社會公共利益的違法行為，負責監督處理;構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第一百二十八條 當事人可以通過和解或者調解解決合同爭議。

當事人不愿和解、調解或者和解、調解不成的，可以根據仲裁協議向仲裁機構申請仲裁。涉外合同的當事人可以根據仲裁協議向中國仲裁機構或者其他仲裁機構申請仲裁。當事人沒有訂立仲裁協議或者仲裁協議無效的，可以向人民法院起訴。當事人應當履行發生法律效力的判決、仲裁裁決、調解書;拒不履行的，對方可以請求人民法院執行。

第一百二十九條 因國際貨物買賣合同和技術進出口合同爭議提起訴訟或者申請仲裁的期限為四年，自當事人知道或者應當知道其權利受到侵害之日起計算。因其他合同爭議提起訴訟或者申請仲裁的期限，依照有關法律的規定。第二編 分則 第九章 買賣合同

第一百三十條 買賣合同是出賣人轉移標的物的所有權于買受人，買受人支付價款的合同。

1第一百三十一條 買賣合同的內容除依照本法第十二條的規定以外，還可以包括包裝方式、檢驗標準和方法、結算方式、合同使用的文字及其效力等條款。

第一百三十二條 出賣的標的物，應當屬于出賣人所有或者出賣人有權處分。法律、行政法規禁止或者限制轉讓的標的物，依照其規定。

第一百三十三條 標的物的所有權自標的物交付時起轉移，但法律另有規定或者當事人另有約定的除外

第一百三十四條 當事人可以在買賣合同中約定買受人未履行支付價款或者其他義務的，標的物的所有權屬于出賣人。

第一百三十五條 出賣人應當履行向買受人交付標的物或者交付提取標的物的單證，并轉移標的物所有權的義務。

第一百三十六條 出賣人應當按照約定或者交易習慣向買受人交付提取標的物單證以外的有關單證和資料。

第一百三十七條 出賣具有知識產權的計算機軟件等標的物的，除法律另有規定或者當事人另有約定的以外，該標的物的知識產權不屬于買受人。

第一百三十八條 出賣人應當按照約定的期限交付標的物。約定交付期間的，出賣人可以在該交付期間內的任何時間交付。

第一百三十九條 當事人沒有約定標的物的交付期限或者約定不明確的，適用本法第六十一條、第六十二條第四項的規定。

第一百四十條 標的物在訂立合同之前已為買受人占有的，合同生效的時間為交付時間。

第一百四十一條 出賣人應當按照約定的地點交付標的物。

當事人沒有約定交付地點或者約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定的，適用下列規定：

(一)標的物需要運輸的，出賣人應當將標的物交付給第一承運人以運交給買受人;(二)標的物不需要運輸，出賣人和買受人訂立合同時知道標的物在某一地點的，出賣人應當在該地點交付標的物;不知道標的物在某一地點的，應當在出賣人訂立合同時的營業地交付標的物。

第一百四十二條 標的物毀損、滅失的風險，在標的物交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔，但法律另有規定或者當事人另有約定的除外。

第一百四十三條 因買受人的原因致使標的物不能按照約定的期限交付的，買受人應當自違反約定之日起承擔標的物毀損、滅失的風險。

第一百四十四條 出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物，除當事人另有約定的以外，毀損、滅失的風險自合同成立時起由買受人承擔。

第一百四十五條 當事人沒有約定交付地點或者約定不明確，依照本法第一百四十一條第二款第一項的規定標的物需要運輸的，出賣人將標的物交付給第一承運人后，標的物毀損、滅失的風險由買受人承擔。

第一百四十六條 出賣人按照約定或者依照本法第一百四十一條第二款第二項的規定將標的物置于交付地點，買受人違反約定沒有收取的，標的物毀損、滅失的風險自違反約定之日起由買受人承擔。

第一百四十七條 出賣人按照約定未交付有關標的物的單證和資料的，不影響標的物毀損、滅失風險的轉移。

第一百四十八條 因標的物質量不符合質量要求，致使不能實現合同目的的，買受人可以拒絕接受標的物或者解除合同。買受人拒絕接受標的物或者解除合同的，標的物毀損、滅失的風險由出賣人承擔。

第一百四十九條 標的物毀損、滅失的風險由買受人承擔的，不影響因出賣人履行債務不符合約定，買受人要求其承擔違約責任的權利。

第一百五十條 出賣人就交付的標的物，負有保證第三人不得向買受人主張任何權利的義務，但法律另有規定的除外。

第一百五十一條 買受人訂立合同時知道或者應當知道第三人對買賣的標的物享有權利的，出賣人不承擔本法第一百五十條規定的義務。

第一百五十二條 買受人有確切證據證明第三人可能就標的物主張權利的，可以中止支付相應的價款，但出賣人提供適當擔保的除外。

第一百五十三條 出賣人應當按照約定的質量要求交付標的物。出賣人提供有關標的物質量說明的，交付的標的物應當符合該說明的質量要求。

第一百五十四條 當事人對標的物的質量要求沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定的，適用本法第六十二條第一項的規定。

第一百五十五條 出賣人交付的標的物不符合質量要求的，買受人可以依照本法第一百一十一條的規定要求承擔違約責任。

第一百五十六條 出賣人應當按照約定的包裝方式交付標的物。對包裝方式沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定的，應當按照通用的方式包裝，沒有通用方式的，應當采取足以保護標的物的包裝方式。

第一百五十七條 買受人收到標的物時應當在約定的檢驗期間內檢驗。沒有約定檢驗期間的，應當及時檢驗。

第一百五十八條 當事人約定檢驗期間的，買受人應當在檢驗期間內將標的物的數量或者質量不符合約定的情形通知出賣人。買受人怠于通知的，視為標的物的數量或者質量符合約定。

當事人沒有約定檢驗期間的，買受人應當在發現或者應當發現標的物的數量或者質量不符合約定的合理期間內通知出賣人。買受人在合理期間內未通知或者自標的物收到之日起兩年內未通知出賣人的，視為標的物的數量或者質量符合約定，但對標的物有質量保證期的，適用質量保證期，不適用該兩年的規定。

出賣人知道或者應當知道提供的標的物不符合約定的，買受人不受前兩款規定的通知時間的限制。

第一百五十九條 買受人應當按照約定的數額支付價款。對價款沒有約定或者約定不明確的，適用本法第六十一條、第六十二條第二項的規定。

第一百六十條 買受人應當按照約定的地點支付價款。對支付地點沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定的，買受人應當在出賣人的營業地支付，但約定支付價款以交付標的物或者交付提取標的物單證為條件的，在交付標的物或者交付提取標的物單證的所在地支付。

第一百六十一條 買受人應當按照約定的時間支付價款。對支付時間沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定的，買受人應當在收到標的物或者提取標的物單證的同時支付。

第一百六十二條 出賣人多交標的物的，買受人可以接收或者拒絕接收多交的部分。買受人接收多交部分的，按照合同的價格支付價款;買受人拒絕接收多交部分的，應當及時通知出賣人。

第一百六十三條 標的物在交付之前產生的孳息，歸出賣人所有，交付之后產生的孳息，歸買受人所有

第一百六十四條 因標的物的主物不符合約定而解除合同的，解除合同的效力及于從物。因標的物的從物不符合約定被解除的，解除的效力不及于主物。

第一百六十五條 標的物為數物，其中一物不符合約定的，買受人可以就該物解除，但該物與他物分離使標的物的價值顯受損害的，當事人可以就數物解除合同。

第一百六十六條 出賣人分批交付標的物的，出賣人對其中一批標的物不交付或者交付不符合約定，致使該批標的物不能實現合同目的的，買受人可以就該批標的物解除。

出賣人不交付其中一批標的物或者交付不符合約定，致使今后其他各批標的物的交付不能實現合同目的的，買受人可以就該批以及今后其他各批標的物解除。

買受人如果就其中一批標的物解除，該批標的物與其他各批標的物相互依存的，可以就已經交付和未交付的各批標的物解除。

第一百六十七條 分期付款的買受人未支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一的，出賣人可以要求買受人支付全部價款或者解除合同。

出賣人解除合同的，可以向買受人要求支付該標的物的使用費。

第一百六十八條 憑樣品買賣的當事人應當封存樣品，并可以對樣品質量予以說明。出賣人交付的標的物應當與樣品及其說明的質量相同。

第一百六十九條 憑樣品買賣的買受人不知道樣品有隱蔽瑕疵的，即使交付的標的物與樣品相同，出賣人交付的標的物的質量仍然應當符合同種物的通常標準。

第一百七十條 試用買賣的當事人可以約定標的物的試用期間。對試用期間沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定的，由出賣人確定。

第一百七十一條 試用買賣的買受人在試用期內可以購買標的物，也可以拒絕購買。試用期間屆滿，買受人對是否購買標的物未作表示的，視為購買。

第一百七十二條 招標投標買賣的當事人的權利和義務以及招標投標程序等，依照有關法律、行政法規的規定。

第一百七十三條 拍賣的當事人的權利和義務以及拍賣程序等，依照有關法律、行政法規的規定。

第一百七十四條 法律對其他有償合同有規定的，依照其規定;沒有規定的，參照買賣合同的有關規定

第一百七十五條 當事人約定易貨交易，轉移標的物的所有權的，參照買賣合同的有關規定。

第十章 供用電、水、氣、熱力合同

第一百七十六條 供用電合同是供電人向用電人供電，用電人支付電費的合同。第一百七十七條 供用電合同的內容包括供電的方式、質量、時間，用電容量、地址、性質，計量方式，電價、電費的結算方式，供用電設施的維護責任等條款。

第一百七十八條 供用電合同的履行地點，按照當事人約定;當事人沒有約定或者約定不明確的，供電設施的產權分界處為履行地點。

第一百七十九條 供電人應當按照國家規定的供電質量標準和約定安全供電。供電人未按照國家規定的供電質量標準和約定安全供電，造成用電人損失的，應當承擔損害賠償責任。

第一百八十條 供電人因供電設施計劃檢修、臨時檢修、依法限電或者用電人違法用電等原因，需要中斷供電時，應當按照國家有關規定事先通知用電人。未事先通知用電人中斷供電，造成用電人損失的，應當承擔損害賠償責任。

第一百八十一條 因自然災害等原因斷電，供電人應當按照國家有關規定及時搶修。未及時搶修，造成用電人損失的，應當承擔損害賠償責任。

第一百八十二條 用電人應當按照國家有關規定和當事人的約定及時交付電費。用電人逾期不交付電費的，應當按照約定支付違約金。經催告用電人在合理期限內仍不交付電費和違約金的，供電人可以按照國家規定的程序中止供電。

第一百八十三條 用電人應當按照國家有關規定和當事人的約定安全用電。用電人未按照國家有關規定和當事人的約定安全用電，造成供電人損失的，應當承擔損害賠償責任。

第一百八十四條 供用水、供用氣、供用熱力合同，參照供用電合同的有關規定。

第十一章 贈與合同

第一百八十五條 贈與合同是贈與人將自己的財產無償給予受贈人，受贈人表示接受贈與的合同。

第一百八十六條 贈與人在贈與財產的權利轉移之前可以撤銷贈與。

具有救災、扶貧等社會公益、道德義務性質的贈與合同或者經過公證的贈與合同，不適用前款規定。

第一百八十七條 贈與的財產依法需要辦理登記等手續的，應當辦理有關手續。第一百八十八條 具有救災、扶貧等社會公益、道德義務性質的贈與合同或者經過公證的贈與合同，贈與人不交付贈與的財產的，受贈人可以要求交付。

第一百八十九條 因贈與人故意或者重大過失致使贈與的財產毀損、滅失的，贈與人應當承擔損害賠償責任。

第一百九十條 贈與可以附義務。

贈與附義務的，受贈人應當按照約定履行義務。

第一百九十一條 贈與的財產有瑕疵的，贈與人不承擔責任。附義務的贈與，贈與的財產有瑕疵的，贈與人在附義務的限度內承擔與出賣人相同的責任。

贈與人故意不告知瑕疵或者保證無瑕疵，造成受贈人損失的，應當承擔損害賠償責任。

第一百九十二條 受贈人有下列情形之一的，贈與人可以撤銷贈與：(一)嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;(二)對贈與人有扶養義務而不履行;(三)不履行贈與合同約定的義務。

贈與人的撤銷權，自知道或者應當知道撤銷原因之日起一年內行使。

第一百九十三條 因受贈人的違法行為致使贈與人死亡或者喪失民事行為能力的，贈與人的繼承人或者法定代理人可以撤銷贈與。

贈與人的繼承人或者法定代理人的撤銷權，自知道或者應當知道撤銷原因之日起六個月內行使。

第一百九十四條 撤銷權人撤銷贈與的，可以向受贈人要求返還贈與的財產。第一百九十五條 贈與人的經濟狀況顯著惡化，嚴重影響其生產經營或者家庭生活的，可以不再履行贈與義務。第十二章 借款合同

第一百九十六條 借款合同是借款人向貸款人借款，到期返還借款并支付利息的合同。

第一百九十七條 借款合同采用書面形式，但自然人之間借款另有約定的除外。借款合同的內容包括借款種類、幣種、用途、數額、利率、期限和還款方式等條款。

第一百九十八條 訂立借款合同，貸款人可以要求借款人提供擔保。擔保依照《中華人民共和國擔保法》的規定。

第一百九十九條 訂立借款合同，借款人應當按照貸款人的要求提供與借款有關的業務活動和財務狀況的真實情況。

第二百條借款的利息不得預先在本金中扣除。利息預先在本金中扣除的，應當按照實際借款數額返還借款并計算利息。

第二百零一條 貸款人未按照約定的日期、數額提供借款，造成借款人損失的，應當賠償損失。

借款人未按照約定的日期、數額收取借款的，應當按照約定的日期、數額支付利息。第二百零二條 貸款人按照約定可以檢查、監督借款的使用情況。借款人應當按照約定向貸款人定期提供有關財務會計報表等資料。

第二百零三條 借款人未按照約定的借款用途使用借款的，貸款人可以停止發放借款、提前收回借款或者解除合同。

二百零四條辦理貸款業務的金融機構貸款的利率，應當按照中國人民銀行規定的貸款利率的上下限確定。

第二百零五條 借款人應當按照約定的期限支付利息。對支付利息的期限沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定，借款期間不滿一年的，應當在返還借款時一并支付;借款期間一年以上的，應當在每屆滿一年時支付，剩余期間不滿一年的，應當在返還借款時一并支付。

2第二百零六條 借款人應當按照約定的期限返還借款。對借款期限沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定的，借款人可以隨時返還;貸款人可以催告借款人在合理期限內返還。

第二百零七條 借款人未按照約定的期限返還借款的，應當按照約定或者國家有關規定支付逾期利息。

第二百零八條 借款人提前償還借款的，除當事人另有約定的以外，應當按照實際借款的期間計算利息

第二百零九條 借款人可以在還款期限屆滿之前向貸款人申請展期。貸款人同意的，可以展期。

第二百一十條 自然人之間的借款合同，自貸款人提供借款時生效。

第二百一十一條 自然人之間的借款合同對支付利息沒有約定或者約定不明確的，視為不支付利息。

自然人之間的借款合同約定支付利息的，借款的利率不得違反國家有關限制借款利率的規定。第十三章 租賃合同

第二百一十二條 租賃合同是出租人將租賃物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。

第二百一十三條 租賃合同的內容包括租賃物的名稱、數量、用途、租賃期限、租金及其支付期限和方式、租賃物維修等條款。

第二百一十四條 租賃期限不得超過二十年。超過二十年的，超過部分無效。租賃期間屆滿，當事人可以續訂租賃合同，但約定的租賃期限自續訂之日起不得超過二十年。

第二百一十五條 租賃期限六個月以上的，應當采用書面形式。當事人未采用書面形式的，視為不定期租賃。

第二百一十六條 出租人應當按照約定將租賃物交付承租人，并在租賃期間保持租賃物符合約定的用途

2第二百一十七條 承租人應當按照約定的方法使用租賃物。對租賃物的使用方法沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定的，應當按照租賃物的性質使用。

第二百一十八條 承租人按照約定的方法或者租賃物的性質使用租賃物，致使租賃物受到損耗的，不承擔損害賠償責任。

第二百一十九條 承租人未按照約定的方法或者租賃物的性質使用租賃物，致使租賃物受到損失的，出租人可以解除合同并要求賠償損失。

第二百二十條 出租人應當履行租賃物的維修義務，但當事人另有約定的除外。第二百二十一條 承租人在租賃物需要維修時可以要求出租人在合理期限內維修。出租人未履行維修義務的，承租人可以自行維修，維修費用由出租人負擔。因維修租賃物影響承租人使用的，應當相應減少租金或者延長租期。

第二百二十二條 承租人應當妥善保管租賃物，因保管不善造成租賃物毀損、滅失的，應當承擔損害賠償責任。

第二百二十三條 承租人經出租人同意，可以對租賃物進行改善或者增設他物。承租人未經出租人同意，對租賃物進行改善或者增設他物的，出租人可以要求承租人恢復原狀或者賠償損失。

第二百二十四條 承租人經出租人同意，可以將租賃物轉租給第三人。承租人轉租的，承租人與出租人之間的租賃合同繼續有效，第三人對租賃物造成損失的，承租人應當賠償損失。承租人未經出租人同意轉租的，出租人可以解除合同。

第二百二十五條 在租賃期間因占有、使用租賃物獲得的收益，歸承租人所有，但當事人另有約定的除外。

第二百二十六條 承租人應當按照約定的期限支付租金。對支付期限沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定，租賃期間不滿一年的，應當在租賃期間屆滿時支付;租賃期間一年以上的，應當在每屆滿一年時支付，剩余期間不滿一年的，應當在租賃期間屆滿時支付。

第二百二十七條 承租人無正當理由未支付或者遲延支付租金的，出租人可以要求承租人在合理期限內支付。承租人逾期不支付的，出租人可以解除合同。

2第二百二十八條 因第三人主張權利，致使承租人不能對租賃物使用、收益的，承租人可以要求減少租金或者不支付租金。

第三人主張權利的，承租人應當及時通知出租人。

第二百二十九條 租賃物在租賃期間發生所有權變動的，不影響租賃合同的效力。第二百三十條 出租人出賣租賃房屋的，應當在出賣之前的合理期限內通知承租人，承租人享有以同等條件優先購買的權利。

第二百三十一條 因不可歸責于承租人的事由，致使租賃物部分或者全部毀損、滅失的，承租人可以要求減少租金或者不支付租金;因租賃物部分或者全部毀損、滅失，致使不能實現合同目的的，承租人可以解除合同。

第二百三十二條 當事人對租賃期限沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定的，視為不定期租賃。當事人可以隨時解除合同，但出租人解除合同應當在合理期限之前通知承租人。

第二百三十三條 租賃物危及承租人的安全或者健康的，即使承租人訂立合同時明知該租賃物質量不合格，承租人仍然可以隨時解除合同。

第二百三十四條 承租人在房屋租賃期間死亡的，與其生前共同居住的人可以按照原租賃合同租賃該房屋。

第二百三十五條 租賃期間屆滿，承租人應當返還租賃物。返還的租賃物應當符合按照約定或者租賃物的性質使用后的狀態。

第二百三十六條租賃期間屆滿，承租人繼續使用租賃物，出租人沒有提出異議的，原租賃合同繼續有效，但租賃期限為不定期。第十四章 融資租賃合同

第二百三十七條 融資租賃合同是出租人根據承租人對出賣人、租賃物的選擇，向出賣人購買租賃物，提供給承租人使用，承租人支付租金的合同。

第二百三十八條 融資租賃合同的內容包括租賃物名稱、數量、規格、技術性能、檢驗方法、租賃期限、租金構成及其支付期限和方式、幣種、租賃期間屆滿租賃物的歸屬等條款。

融資租賃合同應當采用書面形式。

2第二百三十九條 出租人根據承租人對出賣人、租賃物的選擇訂立的買賣合同，出賣人應當按照約定向承租人交付標的物，承租人享有與受領標的物有關的買受人的權利。

第二百四十條 出租人、出賣人、承租人可以約定，出賣人不履行買賣合同義務的，由承租人行使索賠的權利。承租人行使索賠權利的，出租人應當協助。

第二百四十一條 出租人根據承租人對出賣人、租賃物的選擇訂立的買賣合同，未經承租人同意，出租人不得變更與承租人有關的合同內容。

第二百四十二條 出租人享有租賃物的所有權。承租人破產的，租賃物不屬于破產財產。

第二百四十三條 融資租賃合同的租金，除當事人另有約定的以外，應當根據購買租賃物的大部分或者全部成本以及出租人的合理利潤確定。

第二百四十四條 租賃物不符合約定或者不符合使用目的的，出租人不承擔責任，但承租人依賴出租人的技能確定租賃物或者出租人干預選擇租賃物的除外。

第二百四十五條 出租人應當保證承租人對租賃物的占有和使用。

第二百四十六條 承租人占有租賃物期間，租賃物造成第三人的人身傷害或者財產損害的，出租人不承擔責任。

第二百四十七條 承租人應當妥善保管、使用租賃物。承租人應當履行占有租賃物期間的維修義務。

第二百四十八條 承租人應當按照約定支付租金。承租人經催告后在合理期限內仍不支付租金的，出租人可以要求支付全部租金;也可以解除合同，收回租賃物。

第二百四十九條 當事人約定租賃期間屆滿租賃物歸承租人所有，承租人已經支付大部分租金，但無力支付剩余租金，出租人因此解除合同收回租賃物的，收回的租賃物的價值超過承租人欠付的租金以及其他費用的，承租人可以要求部分返還。

第二百五十條 出租人和承租人可以約定租賃期間屆滿租賃物的歸屬。對租賃物的歸屬沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定的，租賃物的所有權歸出租人。第十五章 承攬合同

第二百五十一條 承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。

承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。

第二百五十二條 承攬合同的內容包括承攬的標的、數量、質量、報酬、承攬方式、材料的提供、履行期限、驗收標準和方法等條款。

第二百五十三條 承攬人應當以自己的設備、技術和勞力，完成主要工作，但當事人另有約定的除外。

承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責;未經定作人同意的，定作人也可以解除合同。

第二百五十四條 承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第二百五十五條 承攬人提供材料的，承攬人應當按照約定選用材料，并接受定作人檢驗。

第二百五十六條 定作人提供材料的，定作人應當按照約定提供材料。承攬人對定作人提供的材料，應當及時檢驗，發現不符合約定時，應當及時通知定作人更換、補齊或者采取其他補救措施。

承攬人不得擅自更換定作人提供的材料，不得更換不需要修理的零部件。第二百五十七條 承攬人發現定作人提供的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知定作人。因定作人怠于答復等原因造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第二百五十八條 定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第二百五十九條 承攬工作需要定作人協助的，定作人有協助的義務。定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在合理期限內履行義務，并可以順延履行期限;定作人逾期不履行的，承攬人可以解除合同。

第二百六十條 承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗。定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第二百六十一條 承攬人完成工作的，應當向定作人交付工作成果，并提交必要的技術資料和有關質量證明。定作人應當驗收該工作成果。

第二百六十二條 承攬人交付的工作成果不符合質量要求的，定作人可以要求承攬人承擔修理、重作、減少報酬、賠償損失等違約責任。

第二百六十三條 定作人應當按照約定的期限支付報酬。對支付報酬的期限沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定的，定作人應當在承攬人交付工作成果時支付;工作成果部分交付的，定作人應當相應支付。

第二百六十四條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費等價款的，承攬人對完成的工作成果享有留置權，但當事人另有約定的除外。

第二百六十五條 承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果，因保管不善造成毀損、滅失的，應當承擔損害賠償責任。

第二百六十六條 承攬人應當按照定作人的要求保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。

第二百六十七條 共同承攬人對定作人承擔連帶責任，但當事人另有約定的除外。第二百六十八條 定作人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十六章 建設工程合同

第二百六十九條 建設工程合同是承包人進行工程建設，發包人支付價款的合同。建設工程合同包括工程勘察、設計、施工合同。

第二百七十條 建設工程合同應當采用書面形式。

第二百七十一條 建設工程的招標投標活動，應當依照有關法律的規定公開、公平、公正進行。

第二百七十二條 發包人可以與總承包人訂立建設工程合同，也可以分別與勘察人、設計人、施工人訂立勘察、設計、施工承包合同。發包人不得將應當由一個承包人完成的建設工程肢解成若干部分發包給幾個承包人。

總承包人或者勘察、設計、施工承包人經發包人同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設計、施工承包人向發包人承擔連帶責任。承包人不得將其承包的全部建設工程轉包給第三人或者將其承包的全部建設工程肢解以后以分包的名義分別轉包給第三人。

禁止承包人將工程分包給不具備相應資質條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設工程主體結構的施工必須由承包人自行完成。

第二百七十三條 國家重大建設工程合同，應當按照國家規定的程序和國家批準的投資計劃、可行性研究報告等文件訂立。

第二百七十四條 勘察、設計合同的內容包括提交有關基礎資料和文件(包括概預算)的期限、質量要求、費用以及其他協作條件等條款。

第二百七十五條 施工合同的內容包括工程范圍、建設工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質量、工程造價、技術資料交付時間、材料和設備供應責任、撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協作等條款。

第二百七十六條 建設工程實行監理的，發包人應當與監理人采用書面形式訂立委托監理合同。發包人與監理人的權利和義務以及法律責任，應當依照本法委托合同以及其他有關法律、行政法規的規定。

第二百七十七條 發包人在不妨礙承包人正常作業的情況下，可以隨時對作業進度、質量進行檢查。

第二百七十八條 隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應當通知發包人檢查。發包人沒有及時檢查的，承包人可以順延工程日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。

第二百七十九條 建設工程竣工后，發包人應當根據施工圖紙及說明書、國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準及時進行驗收。驗收合格的，發包人應當按照約定支付價款，并接收該建設工程。建設工程竣工經驗收合格后，方可交付使用;未經驗收或者驗收不合格的，不得交付使用。

第二百八十條 勘察、設計的質量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設計文件拖延工期，造成發包人損失的，勘察人、設計人應當繼續完善勘察、設計，減收或者免收勘察、設計費并賠償損失。

第二百八十一條 因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的，發包人有權要求施工人在合理期限內無償修理或者返工、改建。經過修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應當承擔違約責任。

第二百八十二條 因承包人的原因致使建設工程在合理使用期限內造成人身和財產損害的，承包人應當承擔損害賠償責任。

第二百八十三條 發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。

第二百八十四條 因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發包人應當采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。

第二百八十五條 因發包人變更計劃，提供的資料不準確，或者未按照期限提供必需的勘察、設計工作條件而造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計，發包人應當按照勘察人、設計人實際消耗的工作量增付費用。

第二百八十六條 發包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。發包人逾期不支付的，除按照建設工程的性質不宜折價、拍賣的以外，承包人可以與發包人協議將該工程折價，也可以申請人民法院將該工程依法拍賣。建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。

第二百八十七條 本章沒有規定的，適用承攬合同的有關規定。第十七章 運輸合同 第一節 一般規定

第二百八十八條 運輸合同是承運人將旅客或者貨物從起運地點運輸到約定地點，旅客、托運人或者收貨人支付票款或者運輸費用的合同。

第二百八十九條 從事公共運輸的承運人不得拒絕旅客、托運人通常、合理的運輸要求。

第二百九十條 承運人應當在約定期間或者合理期間內將旅客、貨物安全運輸到約定地點。

第二百九十一條 承運人應當按照約定的或者通常的運輸路線將旅客、貨物運輸到約定地點。

第二百九十二條 旅客、托運人或者收貨人應當支付票款或者運輸費用。承運人未按照約定路線或者通常路線運輸增加票款或者運輸費用的，旅客、托運人或者收貨人可以拒絕支付增加部分的票款或者運輸費用。第二節 客運合同

第二百九十三條 客運合同自承運人向旅客交付客票時成立，但當事人另有約定或者另有交易習慣的除外。

第二百九十四條 旅客應當持有效客票乘運。旅客無票乘運、超程乘運、越級乘運或者持失效客票乘運的，應當補交票款，承運人可以按照規定加收票款。旅客不交付票款的，承運人可以拒絕運輸。

第二百九十五條 旅客因自己的原因不能按照客票記載的時間乘坐的，應當在約定的時間內辦理退票或者變更手續。逾期辦理的，承運人可以不退票款，并不再承擔運輸義務。

第二百九十六條 旅客在運輸中應當按照約定的限量攜帶行李。超過限量攜帶行李的，應當辦理托運手續。

第二百九十七條 旅客不得隨身攜帶或者在行李中夾帶易燃、易爆、有毒、有腐蝕性、有放射性以及有可能危及運輸工具上人身和財產安全的危險物品或者其他違禁物品。

旅客違反前款規定的，承運人可以將違禁物品卸下、銷毀或者送交有關部門。旅客堅持攜帶或者夾帶違禁物品的，承運人應當拒絕運輸。

第二百九十八條 承運人應當向旅客及時告知有關不能正常運輸的重要事由和安全運輸應當注意的事項

第二百九十九條 承運人應當按照客票載明的時間和班次運輸旅客。承運人遲延運輸的，應當根據旅客的要求安排改乘其他班次或者退票。

第三百條承運人擅自變更運輸工具而降低服務標準的，應當根據旅客的要求退票或者減收票款;提高服務標準的，不應當加收票款。

第三百零一條 承運人在運輸過程中，應當盡力救助患有急病、分娩、遇險的旅客。第三百零二條 承運人應當對運輸過程中旅客的傷亡承擔損害賠償責任，但傷亡是旅客自身健康原因造成的或者承運人證明傷亡是旅客故意、重大過失造成的除外。

前款規定適用于按照規定免票、持優待票或者經承運人許可搭乘的無票旅客。第三百零三條 在運輸過程中旅客自帶物品毀損、滅失，承運人有過錯的，應當承擔損害賠償責任。

旅客托運的行李毀損、滅失的，適用貨物運輸的有關規定。第三節 貨運合同

第三百零四條 托運人辦理貨物運輸，應當向承運人準確表明收貨人的名稱或者姓名或者憑指示的收貨人，貨物的名稱、性質、重量、數量，收貨地點等有關貨物運輸的必要情況。

因托運人申報不實或者遺漏重要情況，造成承運人損失的，托運人應當承擔損害賠償責任。

第三百零五條 貨物運輸需要辦理審批、檢驗等手續的，托運人應當將辦理完有關手續的文件提交承運人。

第三百零六條 托運人應當按照約定的方式包裝貨物。對包裝方式沒有約定或者約定不明確的，適用本法第一百五十六條的規定。

托運人違反前款規定的，承運人可以拒絕運輸。

第三百零七條 托運人托運易燃、易爆、有毒、有腐蝕性、有放射性等危險物品的，應當按照國家有關危險物品運輸的規定對危險物品妥善包裝，作出危險物標志和標簽，并將有關危險物品的名稱、性質和防范措施的書面材料提交承運人。

托運人違反前款規定的，承運人可以拒絕運輸，也可以采取相應措施以避免損失的發生，因此產生的費用由托運人承擔。

第三百零八條 在承運人將貨物交付收貨人之前，托運人可以要求承運人中止運輸、返還貨物、變更到達地或者將貨物交給其他收貨人，但應當賠償承運人因此受到的損失。

第三百零九條 貨物運輸到達后，承運人知道收貨人的，應當及時通知收貨人，收貨人應當及時提貨。收貨人逾期提貨的，應當向承運人支付保管費等費用。

第三百一十條 收貨人提貨時應當按照約定的期限檢驗貨物。對檢驗貨物的期限沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定的，應當在合理期限內檢驗貨物。收貨人在約定的期限或者合理期限內對貨物的數量、毀損等未提出異議的，視為承運人已經按照運輸單證的記載交付的初步證據。

第三百一十一條 承運人對運輸過程中貨物的毀損、滅失承擔損害賠償責任，但承運人證明貨物的毀損、滅失是因不可抗力、貨物本身的自然性質或者合理損耗以及托運人、收貨人的過錯造成的，不承擔損害賠償責任。

第三百一十二條 貨物的毀損、滅失的賠償額，當事人有約定的，按照其約定;沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定的，按照交付或者應當交付時貨物到達地的市場價格計算。法律、行政法規對賠償額的計算方法和賠償限額另有規定的，依照其規定。

第三百一十三條 兩個以上承運人以同一運輸方式聯運的，與托運人訂立合同的承運人應當對全程運輸承擔責任。損失發生在某一運輸區段的，與托運人訂立合同的承運人和該區段的承運人承擔連帶責任。

第三百一十四條 貨物在運輸過程中因不可抗力滅失，未收取運費的，承運人不得要求支付運費;已收取運費的，托運人可以要求返還。

第三百一十五條 托運人或者收貨人不支付運費、保管費以及其他運輸費用的，承運人對相應的運輸貨物享有留置權，但當事人另有約定的除外。

第三百一十六條 收貨人不明或者收貨人無正當理由拒絕受領貨物的，依照本法第一百零一條的規定，承運人可以提存貨物。第四節多式聯運合同

第三百一十七條 多式聯運經營人負責履行或者組織履行多式聯運合同，對全程運輸享有承運人的權利，承擔承運人的義務。

第三百一十八條 多式聯運經營人可以與參加多式聯運的各區段承運人就多式聯運合同的各區段運輸約定相互之間的責任，但該約定不影響多式聯運經營人對全程運輸承擔的義務。

第三百一十九條 多式聯運經營人收到托運人交付的貨物時，應當簽發多式聯運單據。按照托運人的要求，多式聯運單據可以是可轉讓單據，也可以是不可轉讓單據。

第三百二十條 因托運人托運貨物時的過錯造成多式聯運經營人損失的，即使托運人已經轉讓多式聯運單據，托運人仍然應當承擔損害賠償責任。

3第三百二十一條 貨物的毀損、滅失發生于多式聯運的某一運輸區段的，多式聯運經營人的賠償責任和責任限額，適用調整該區段運輸方式的有關法律規定。貨物毀損、滅失發生的運輸區段不能確定的，依照本章規定承擔損害賠償責任。第十八章 技術合同 第一節 一般規定

第三百二十二條 技術合同是當事人就技術開發、轉讓、咨詢或者服務訂立的確立相互之間權利和義務的合同。

第三百二十三條 訂立技術合同，應當有利于科學技術的進步，加速科學技術成果的轉化、應用和推廣

第三百二十四條 技術合同的內容由當事人約定，一般包括以下條款：(一)項目名稱;(二)標的的內容、范圍和要求;(三)履行的計劃、進度、期限、地點、地域和方式;(四)技術情報和資料的保密;(五)風險責任的承擔;(六)技術成果的歸屬收益的分成辦法;(七)驗收標準和方法;(八)價款、報酬或者使用費及其支付方式;(九)違約金或者損失賠償的計算方法;(十)解決爭議的方法;(十一)名詞和術語的解釋。

與履行合同有關的技術背景資料、可行性論證和技術評價報告、項目任務書和計劃書、技術標準、技術規范、原始設計和工藝文件，以及其他技術文檔，按照當事人的約定可以作為合同的組成部分。

技術合同涉及專利的，應當注明發明創造的名稱、專利申請人和專利權人、申請日期、申請號、專利號以及專利權的有效期限。

3第三百二十五條 技術合同價款、報酬或者使用費的支付方式由當事人約定，可以采取一次總算、一次總付或者一次總算、分期支付，也可以采取提成支付或者提成支付附加預付入門費的方式。

約定提成支付的，可以按照產品價格、實施專利和使用技術秘密后新增的產值、利潤或者產品銷售額的一定比例提成，也可以按照約定的其他方式計算。提成支付的比例可以采取固定比例、逐年遞增比例或者逐年遞減比例。約定提成支付的，當事人應當在合同中約定查閱有關會計帳目的辦法。

第三百二十六條 職務技術成果的使用權、轉讓權屬于法人或者其他組織的，法人或者其他組織可以就該項職務技術成果訂立技術合同。法人或者其他組織應當從使用和轉讓該項職務技術成果所取得的收益中提取一定比例，對完成該項職務技術成果的個人給予獎勵或者報酬。法人或者其他組織訂立技術合同轉讓職務技術成果時，職務技術成果的完成人享有以同等條件優先受讓的權利。

職務技術成果是執行法人或者其他組織的工作任務，或者主要是利用法人或者其他組織的物質技術條件所完成的技術成果。

第三百二十七條 非職務技術成果的使用權、轉讓權屬于完成技術成果的個人，完成技術成果的個人可以就該項非職務技術成果訂立技術合同。

第三百二十八條 完成技術成果的個人有在有關技術成果文件上寫明自己是技術成果完成者的權利和取得榮譽證書、獎勵的權利。

第三百二十九條 非法壟斷技術、妨礙技術進步或者侵害他人技術成果的技術合同無效。

第二節 技術開發合同

第三百三十條 技術開發合同是指當事人之間就新技術、新產品、新工藝或者新材料及其系統的研究開發所訂立的合同。

技術開發合同包括委托開發合同和合作開發合同。

技術開發合同應當采用書面形式。當事人之間就具有產業應用價值的科技成果實施轉化訂立的合同，參照技術開發合同的規定。

3第三百三十一條 委托開發合同的委托人應當按照約定支付研究開發經費和報酬;提供技術資料、原始數據;完成協作事項;接受研究開發成果。

第三百三十二條 委托開發合同的研究開發人應當按照約定制定和實施研究開發計劃;合理使用研究開發經費;按期完成研究開發工作，交付研究開發成果，提供有關的技術資料和必要的技術指導，幫助委托人掌握研究開發成果。

第三百三十三條 委托人違反約定造成研究開發工作停滯、延誤或者失敗的，應當承擔違約責任。

第三百三十四條 研究開發人違反約定造成研究開發工作停滯、延誤或者失敗的，應當承擔違約責任。

第三百三十五條 合作開發合同的當事人應當按照約定進行投資，包括以技術進行投資;分工參與研究開發工作;協作配合研究開發工作。

第三百三十六條 合作開發合同的當事人違反約定造成研究開發工作停滯、延誤或者失敗的，應當承擔違約責任。

第三百三十七條 因作為技術開發合同標的的技術已經由他人公開，致使技術開發合同的履行沒有意義的，當事人可以解除合同。

第三百三十八條 在技術開發合同履行過程中，因出現無法克服的技術困難，致使研究開發失敗或者部分失敗的，該風險責任由當事人約定。沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定的，風險責任由當事人合理分擔。

當事人一方發現前款規定的可能致使研究開發失敗或者部分失敗的情形時，應當及時通知另一方并采取適當措施減少損失。沒有及時通知并采取適當措施，致使損失擴大的，應當就擴大的損失承擔責任。

第三百三十九條 委托開發完成的發明創造，除當事人另有約定的以外，申請專利的權利屬于研究開發人。研究開發人取得專利權的，委托人可以免費實施該專利。

研究開發人轉讓專利申請權的，委托人享有以同等條件優先受讓的權利。第三百四十條 合作開發完成的發明創造，除當事人另有約定的以外，申請專利的權利屬于合作開發的當事人共有。當事人一方轉讓其共有的專利申請權的，其他各方享有以同等條件優先受讓的權利。

合作開發的當事人一方聲明放棄其共有的專利申請權的，可以由另一方單獨申請或者由其他各方共同申請。申請人取得專利權的，放棄專利申請權的一方可以免費實施該專利。

合作開發的當事人一方不同意申請專利的，另一方或者其他各方不得申請專利。第三百四十一條 委托開發或者合作開發完成的技術秘密成果的使用權、轉讓權以及利益的分配辦法，由當事人約定。沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定的，當事人均有使用和轉讓的權利，但委托開發的研究開發人不得在向委托人交付研究開發成果之前，將研究開發成果轉讓給第三人。第三節 技術轉讓合同

第三百四十二條 技術轉讓合同包括專利權轉讓、專利申請權轉讓、技術秘密轉讓、專利實施許可合同

技術轉讓合同應當采用書面形式。

第三百四十三條 技術轉讓合同可以約定讓與人和受讓人實施專利或者使用技術秘密的范圍，但不得限制技術競爭和技術發展。

第三百四十四條 專利實施許可合同只在該專利權的存續期間內有效。專利權有效期限屆滿或者專利權被宣布無效的，專利權人不得就該專利與他人訂立專利實施許可合同。

第三百四十五條 專利實施許可合同的讓與人應當按照約定許可受讓人實施專利，交付實施專利有關的技術資料，提供必要的技術指導。

第三百四十六條 專利實施許可合同的受讓人應當按照約定實施專利，不得許可約定以外的第三人實施該專利;并按照約定支付使用費。

第三百四十七條 技術秘密轉讓合同的讓與人應當按照約定提供技術資料，進行技術指導，保證技術的實用性、可靠性，承擔保密義務。

第三百四十八條 技術秘密轉讓合同的受讓人應當按照約定使用技術，支付使用費，承擔保密義務。

第三百四十九條 技術轉讓合同的讓與人應當保證自己是所提供的技術的合法擁有者，并保證所提供的技術完整、無誤、有效，能夠達到約定的目標。

第三百五十條 技術轉讓合同的受讓人應當按照約定的范圍和期限，對讓與人提供的技術中尚未公開的秘密部分，承擔保密義務。

第三百五十一條 讓與人未按照約定轉讓技術的，應當返還部分或者全部使用費，并應當承擔違約責任;實施專利或者使用技術秘密超越約定的范圍的，違反約定擅自許可第三人實施該項專利或者使用該項技術秘密的，應當停止違約行為，承擔違約責任;違反約定的保密義務的，應當承擔違約責任。

第三百五十二條 受讓人未按照約定支付使用費的，應當補交使用費并按照約定支付違約金;不補交使用費或者支付違約金的，應當停止實施專利或者使用技術秘密，交還技術資料，承擔違約責任;實施專利或者使用技術秘密超越約定的范圍的，未經讓與人同意擅自許可第三人實施該專利或者使用該技術秘密的，應當停止違約行為，承擔違約責任;違反約定的保密義務的，應當承擔違約責任。

第三百五十三條 受讓人按照約定實施專利、使用技術秘密侵害他人合法權益的，由讓與人承擔責任，但當事人另有約定的除外。

第三百五十四條 當事人可以按照互利的原則，在技術轉讓合同中約定實施專利、使用技術秘密后續改進的技術成果的分享辦法。沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條 的規定仍不能確定的，一方后續改進的技術成果，其他各方無權分享。

第三百五十五條 法律、行政法規對技術進出口合同或者專利、專利申請合同另有規定的，依照其規定。

第四節 技術咨詢合同和技術服務合同

第三百五十六條 技術咨詢合同包括就特定技術項目提供可行性論證、技術預測、專題技術調查、分析評價報告等合同。

技術服務合同是指當事人一方以技術知識為另一方解決特定技術問題所訂立的合同，不包括建設工程合同和承攬合同。第三百五十七條 技術咨詢合同的委托人應當按照約定闡明咨詢的問題，提供技術背景材料及有關技術資料、數據;接受受托人的工作成果，支付報酬。

第三百五十八條 技術咨詢合同的受托人應當按照約定的期限完成咨詢報告或者解答問題;提出的咨詢報告應當達到約定的要求。

第三百五十九條 技術咨詢合同的委托人未按照約定提供必要的資料和數據，影響工作進度和質量，不接受或者逾期接受工作成果的，支付的報酬不得追回，未支付的報酬應當支付。

技術咨詢合同的受托人未按期提出咨詢報告或者提出的咨詢報告不符合約定的，應當承擔減收或者免收報酬等違約責任。

技術咨詢合同的委托人按照受托人符合約定要求的咨詢報告和意見作出決策所造成的損失，由委托人承擔，但當事人另有約定的除外。

第三百六十條 技術服務合同的委托人應當按照約定提供工作條件，完成配合事項;接受工作成果并支付報酬。

第三百六十一條 技術服務合同的受托人應當按照約定完成服務項目，解決技術問題，保證工作質量，并傳授解決技術問題的知識。

第三百六十二條 技術服務合同的委托人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，影響工作進度和質量，不接受或者逾期接受工作成果的，支付的報酬不得追回，未支付的報酬應當支付。技術服務合同的受托人未按照合同約定完成服務工作的，應當承擔免收報酬等違約責任。

第三百六十三條 在技術咨詢合同、技術服務合同履行過程中，受托人利用委托人提供的技術資料和工作條件完成的新的技術成果，屬于受托人。委托人利用受托人的工作成果完成的新的技術成果，屬于委托人。當事人另有約定的，按照其約定。

第三百六十四條 法律、行政法規對技術中介合同、技術培訓合同另有規定的，依照其規定。第十九章 保管合同

第三百六十五條 保管合同是保管人保管寄存人交付的保管物，并返還該物的合同。第三百六十六條 寄存人應當按照約定向保管人支付保管費。

當事人對保管費沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定的，保管是無償的。

第三百六十七條 保管合同自保管物交付時成立，但當事人另有約定的除外。

第三百六十八條 寄存人向保管人交付保管物的，保管人應當給付保管憑證，但另有交易習慣的除外。

第三百六十九條 保管人應當妥善保管保管物。

當事人可以約定保管場所或者方法。除緊急情況或者為了維護寄存人利益的以外，不得擅自改變保管場所或者方法。

第三百七十條 寄存人交付的保管物有瑕疵或者按照保管物的性質需要采取特殊保管措施的，寄存人應當將有關情況告知保管人。寄存人未告知，致使保管物受損失的，保管人不承擔損害賠償責任;保管人因此受損失的，除保管人知道或者應當知道并且未采取補救措施的以外，寄存人應當承擔損害賠償責任。

第三百七十一條 保管人不得將保管物轉交第三人保管，但當事人另有約定的除外。保管人違反前款規定，將保管物轉交第三人保管，對保管物造成損失的，應當承擔損害賠償責任。

第三百七十二條 保管人不得使用或者許可第三人使用保管物，但當事人另有約定的除外。

第三百七十三條 第三人對保管物主張權利的，除依法對保管物采取保全或者執行的以外，保管人應當履行向寄存人返還保管物的義務。

第三人對保管人提起訴訟或者對保管物申請扣押的，保管人應當及時通知寄存人。第三百七十四條 保管期間，因保管人保管不善造成保管物毀損、滅失的，保管人應當承擔損害賠償責任，但保管是無償的，保管人證明自己沒有重大過失的，不承擔損害賠償責任。

第三百七十五條 寄存人寄存貨幣、有價證券或者其他貴重物品的，應當向保管人聲明，由保管人驗收或者封存。寄存人未聲明的，該物品毀損、滅失后，保管人可以按照一般物品予以賠償。

第三百七十六條 寄存人可以隨時領取保管物。當事人對保管期間沒有約定或者約定不明確的，保管人可以隨時要求寄存人領取保管物;約定保管期間的，保管人無特別事由，不得要求寄存人提前領取保管物。

第三百七十七條 保管期間屆滿或者寄存人提前領取保管物的，保管人應當將原物及其孳息歸還寄存人。

第三百七十八條 保管人保管貨幣的，可以返還相同種類、數量的貨幣。保管其他可替代物的，可以按照約定返還相同種類、品質、數量的物品。

第三百七十九條 有償的保管合同，寄存人應當按照約定的期限向保管人支付保管費。當事人對支付期限沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定的，應當在領取保管物的同時支付。

第三百八十條 寄存人未按照約定支付保管費以及其他費用的，保管人對保管物享有留置權，但當事人另有約定的除外。第二十章 倉儲合同

第三百八十一條 倉儲合同是保管人儲存存貨人交付的倉儲物，存貨人支付倉儲費的合同。

第三百八十二條 倉儲合同自成立時生效。

第三百八十三條 儲存易燃、易爆、有毒、有腐蝕性、有放射性等危險物品或者易變質物品，存貨人應當說明該物品的性質，提供有關資料。

存貨人違反前款規定的，保管人可以拒收倉儲物，也可以采取相應措施以避免損失的發生，因此產生的費用由存貨人承擔。

保管人儲存易燃、易爆、有毒、有腐蝕性、有放射性等危險物品的，應當具備相應的保管條件。

第三百八十四條 保管人應當按照約定對入庫倉儲物進行驗收。保管人驗收時發現入庫倉儲物與約定不符合的，應當及時通知存貨人。保管人驗收后，發生倉儲物的品種、數量、質量不符合約定的，保管人應當承擔損害賠償責任。

第三百八十五條 存貨人交付倉儲物的，保管人應當給付倉單。

第三百八十六條 保管人應當在倉單上簽字或者蓋章。倉單包括下列事項：(一)存貨人的名稱或者姓名和住所;(二)倉儲物的品種、數量、質量、包裝、件數和標記;(三)倉儲物的損耗標準;(四)儲存場所;(五)儲存期間;

41(六)倉儲費;(七)倉儲物已經辦理保險的，其保險金額、期間以及保險人的名稱;(八)填發人、填發地和填發日期。

第三百八十七條 倉單是提取倉儲物的憑證。存貨人或者倉單持有人在倉單上背書并經保管人簽字或者蓋章的，可以轉讓提取倉儲物的權利。

第三百八十八條 保管人根據存貨人或者倉單持有人的要求，應當同意其檢查倉儲物或者提取樣品。第三百八十九條 保管人對入庫倉儲物發現有變質或者其他損壞的，應當及時通知存貨人或者倉單持有人。

第三百九十條 保管人對入庫倉儲物發現有變質或者其他損壞，危及其他倉儲物的安全和正常保管的，應當催告存貨人或者倉單持有人作出必要的處置。因情況緊急，保管人可以作出必要的處置，但事后應當將該情況及時通知存貨人或者倉單持有人。

第三百九十一條 當事人對儲存期間沒有約定或者約定不明確的，存貨人或者倉單持有人可以隨時提取倉儲物，保管人也可以隨時要求存貨人或者倉單持有人提取倉儲物，但應當給予必要的準備時間。

第三百九十二條 儲存期間屆滿，存貨人或者倉單持有人應當憑倉單提取倉儲物。存貨人或者倉單持有人逾期提取的，應當加收倉儲費;提前提取的，不減收倉儲費。

第三百九十三條 儲存期間屆滿，存貨人或者倉單持有人不提取倉儲物的，保管人可以催告其在合理期限內提取，逾期不提取的，保管人可以提存倉儲物。

第三百九十四條 儲存期間，因保管人保管不善造成倉儲物毀損、滅失的，保管人應當承擔損害賠償責任。因倉儲物的性質、包裝不符合約定或者超過有效儲存期造成倉儲物變質、損壞的，保管人不承擔損害賠償責任。

第三百九十五條 本章沒有規定的，適用保管合同的有關規定。第二十一章 委托合同

第三百九十六條 委托合同是委托人和受托人約定，由受托人處理委托人事務的合同。

第三百九十七條 委托人可以特別委托受托人處理一項或者數項事務，也可以概括委托受托人處理一切事務。

第三百九十八條 委托人應當預付處理委托事務的費用。受托人為處理委托事務墊付的必要費用，委托人應當償還該費用及其利息。

第三百九十九條 受托人應當按照委托人的指示處理委托事務。需要變更委托人指示的，應當經委托人同意;因情況緊急，難以和委托人取得聯系的，受托人應當妥善處理委托事務，但事后應當將該情況及時報告委托人。第四百條 受托人應當親自處理委托事務。經委托人同意，受托人可以轉委托。轉委托經同意的，委托人可以就委托事務直接指示轉委托的第三人，受托人僅就第三人的選任及其對第三人的指示承擔責任。轉委托未經同意的，受托人應當對轉委托的第三人的行為承擔責任，但在緊急情況下受托人為維護委托人的利益需要轉委托的除外。

第四百零一條 受托人應當按照委托人的要求，報告委托事務的處理情況。委托合同終止時，受托人應當報告委托事務的結果。

第四百零二條 受托人以自己的名義，在委托人的授權范圍內與第三人訂立的合同，第三人在訂立合同時知道受托人與委托人之間的代理關系的，該合同直接約束委托人和第三人，但有確切證據證明該合同只約束受托人和第三人的除外。

第四百零三條 受托人以自己的名義與第三人訂立合同時，第三人不知道受托人與委托人之間的代理關系的，受托人因第三人的原因對委托人不履行義務，受托人應當向委托人披露第三人，委托人因此可以行使受托人對第三人的權利，但第三人與受托人訂立合同時如果知道該委托人就不會訂立合同的除外。

受托人因委托人的原因對第三人不履行義務，受托人應當向第三人披露委托人，第三人因此可以選擇受托人或者委托人作為相對人主張其權利，但第三人不得變更選定的相對人。委托人行使受托人對第三人的權利的，第三人可以向委托人主張其對受托人的抗辯。第三人選定委托人作為其相對人的，委托人可以向第三人主張其對受托人的抗辯以及受托人對第三人的抗辯。

第四百零四條 受托人處理委托事務取得的財產，應當轉交給委托人。

第四百零五條 受托人完成委托事務的，委托人應當向其支付報酬。因不可歸責于受托人的事由，委托合同解除或者委托事務不能完成的，委托人應當向受托人支付相應的報酬。當事人另有約定的，按照其約定。

4第四百零六條 有償的委托合同，因受托人的過錯給委托人造成損失的，委托人可以要求賠償損失。無償的委托合同，因受托人的故意或者重大過失給委托人造成損失的，委托人可以要求賠償損失。

受托人超越權限給委托人造成損失的，應當賠償損失。

第四百零七條 受托人處理委托事務時，因不可歸責于自己的事由受到損失的，可以向委托人要求賠償損失。

第四百零八條 委托人經受托人同意，可以在受托人之外委托第三人處理委托事務。因此給受托人造成損失的，受托人可以向委托人要求賠償損失。

第四百零九條 兩個以上的受托人共同處理委托事務的，對委托人承擔連帶責任。第四百一十條 委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責于該當事人的事由以外，應當賠償損失。

第四百一十一條 委托人或者受托人死亡、喪失民事行為能力或者破產的，委托合同終止，但當事人另有約定或者根據委托事務的性質不宜終止的除外。

第四百一十二條 因委托人死亡、喪失民事行為能力或者破產，致使委托合同終止將損害委托人利益的，在委托人的繼承人、法定代理人或者清算組織承受委托事務之前，受托人應當繼續處理委托事務。

第四百一十三條 因受托人死亡、喪失民事行為能力或者破產，致使委托合同終止的，受托人的繼承人、法定代理人或者清算組織應當及時通知委托人。因委托合同終止將損害委托人利益的，在委托人作出善后處理之前，受托人的繼承人、法定代理人或者清算組織應當采取必要措施。第二十二章 行紀合同

第四百一十四條 行紀合同是行紀人以自己的名義為委托人從事貿易活動，委托人支付報酬的合同。

第四百一十五條 行紀人處理委托事務支出的費用，由行紀人負擔，但當事人另有約定的除外。

第四百一十六條 行紀人占有委托物的，應當妥善保管委托物。

4第四百一十七條 委托物交付給行紀人時有瑕疵或者容易腐爛、變質的，經委托人同意，行紀人可以處分該物;和委托人不能及時取得聯系的，行紀人可以合理處分。

第四百一十八條 行紀人低于委托人指定的價格賣出或者高于委托人指定的價格買入的，應當經委托人同意。未經委托人同意，行紀人補償其差額的，該買賣對委托人發生效力。

行紀人高于委托人指定的價格賣出或者低于委托人指定的價格買入的，可以按照約定增加報酬。沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定的，該利益屬于委托人。

委托人對價格有特別指示的，行紀人不得違背該指示賣出或者買入。

第四百一十九條 行紀人賣出或者買入具有市場定價的商品，除委托人有相反的意思表示的以外，行紀人自己可以作為買受人或者出賣人。

行紀人有前款規定情形的，仍然可以要求委托人支付報酬。

第四百二十條 行紀人按照約定買入委托物，委托人應當及時受領。經行紀人催告，委托人無正當理由拒絕受領的，行紀人依照本法第一百零一條的規定可以提存委托物。

委托物不能賣出或者委托人撤回出賣，經行紀人催告，委托人不取回或者不處分該物的，行紀人依照本法第一百零一條的規定可以提存委托物。

第四百二十一條 行紀人與第三人訂立合同的，行紀人對該合同直接享有權利、承擔義務。

第三人不履行義務致使委托人受到損害的，行紀人應當承擔損害賠償責任，但行紀人與委托人另有約定的除外。

第四百二十二條 行紀人完成或者部分完成委托事務的，委托人應當向其支付相應的報酬。委托人逾期不支付報酬的，行紀人對委托物享有留置權，但當事人另有約定的除外。

第四百二十三條 本章沒有規定的，適用委托合同的有關規定。第二十三章 居間合同

第四百二十四條 居間合同是居間人向委托人報告訂立合同的機會或者提供訂立合同的媒介服務，委托人支付報酬的合同。

4第四百二十五條 居間人應當就有關訂立合同的事項向委托人如實報告。居間人故意隱瞞與訂立合同有關的重要事實或者提供虛假情況，損害委托人利益的，不得要求支付報酬并應當承擔損害賠償責任。

第四百二十六條 居間人促成合同成立的，委托人應當按照約定支付報酬。對居間人的報酬沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定的，根據居間人的勞務合理確定。因居間人提供訂立合同的媒介服務而促成合同成立的，由該合同的當事人平均負擔居間人的報酬。

居間人促成合同成立的，居間活動的費用，由居間人負擔。

第四百二十七條 居間人未促成合同成立的，不得要求支付報酬，但可以要求委托人支付從事居間活動支出的必要費用。

附則

第四百二十八條 本法自1999年10月1日起施行，《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國涉外經濟合同法》、《中華人民共和國技術合同法》同時廢止。

第四篇：合同法

在商業中，合同（Contract)是保證交易雙方權益的基礎，合同的重要性不言而喻。這章來看法律對合同的解釋

－－－－－－－－－－－－－古今多少事，都付笑談中－－－－－－－－－－－－－－－－－

合同（Contract)

在法律上合同的定義是通過法律綁定的協議。

協議可分為兩種：

1.簡單合同（Simple Contract)

90％的都合同為簡單合同，特點：

1.合同雙方必須都有使合同與法律綁定的故意動機(Intention)

2.達成協議

3.對價（Consideration，此概念下星期講到)

2.正規協議（Formal Contract)

正規協議必須手寫，沒有對價

后面涉及的合同都為簡單合同，此課程中忽略正規協議

起草合同

各方達成一致，同意對方的承諾并不意味著這是一份被合法保護的合同

各方必須在起草合同的目的上有明確的故意（clear intention)行為，且雙方希望他們的承諾與法律綁定，這份合同才是法律保護的對象

只有最終的協議文本才受法律保護，草稿不受法律保護

故意行為的適用

在普通情況下，故意行為在社會（Social)，家族(Family)，家庭(Domestic)，志愿(Vountary)行為下不適用，也就是說這些情況下作出的承諾一般并不受法律保護。但也有例外，如果可以證明所做的承諾是帶有商業性質的，那么合同的故意行為可以被法律認可

在經濟和商業上的合同故意行為被法律認可，這就是說一般情況可以被推翻（rebuttable)

舉個例子，在家老媽讓你去買東西，你答應了，又忘記了，你老媽不能起訴你 你朋友約你去看電影，答應了又放你朋友鴿子，你朋友不能起訴你

案例1A是一個居住在澳大利亞的孤寡老人，獨居一套很大的別墅。晚年將至，A希望他居住在英國的妹妹和妹夫（B）能回來照顧自己，便承諾B如果能回來照顧自己并和自己一起居住那么等自己去世后就將房子的所有權留給B。B經過考慮后把自己所有在英國的不動產賣掉并且辭掉了工作趕往澳大利亞和A一起居住。

沒過多久，A因為和B經常吵架便把他們趕了出去，并且聲稱要將承諾收回。B將A告上法庭要求履行遺囑。A的律師說這是家庭范圍內的合同，不受法律保護，但B的律師說這是帶有商業性質的法律合同。法官最后采取了B律師的辯護，這是帶有商業性質的法律合同

案例2一位老人每年春天都要生病。一天她走在街上看見一種煙球廣告上寫著：如果你吸了煙球里的煙后還得任何疾病，那么我們賠償200英鎊。老人看了很高興，買了一個煙球，吸光了里面的煙。到了春天，老人和她預想的一樣又一次生了病。她跑到賣煙球的地方所要200英鎊，售貨員說：“你不是當真的吧？”老人把商店告上法庭，要求返還那200英鎊。法院考慮老人完成了廣告上的一

切要求，這說明這個廣告已經成為他們之間的合同，所以法院判決商店返還200英鎊

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

交易雙方的協議（Agreement between the Parties)

交易的參與方至少有兩方，提供協議（Offer)的一方為Offeror，接受協議的一方（Acceptance)為Offeree.Offeree發出交易邀請（Invitation)，offeror接受邀請后發出offer，Offeree接受offer，發出Acceptance后協議立刻生效

Offers的規矩

Offeror必須在主動和知曉的情況下提供強硬的承諾

需要清晰的辨別OFFER和交易邀請，Offer是Offeror接到交易邀請后發出的協議要求。交易邀請包括廣告，價格單，拍賣（Auctions),商品展示等。Offer的例子可以是MACQUARIE學生入學時提供的OFFER，房產OFFER等

Offeror必須和Offeree溝通

拍賣

當拍賣商品有低價（reserve price）時,拍賣師所喊拍賣價格不是offer,而是向可能的買家發出的offer請求（交易邀請）

當拍賣商品沒有低價時，拍賣師變為offeror，當最高的價格被接受時，必須以此價格成交

案例Hyde v Wrench [1840] 3 Beav 334 教科書P282

原告希望購買被告的土地。被告提供Offer給原告，希望以1200鎊賣。原告不同意，然后被告報價1000鎊，原告還是不同意。原告自己報價950鎊，被告不同意。原告最后希望1000鎊買，但被告這時不愿意把地賣給原告，原告告被告違反合同

關注焦點：是否新叫價可以更改原始的叫價

判決：答案是肯定的，當原告自己以950鎊報價時，前面的1000鎊自動撤銷，因此原告和被告沒有1000鎊買賣土地的協議，原告敗訴

Offer的撤銷（Termination of offer)

Offeror或其他可以信賴的第三方在Offeree接受Offer之前告知撤銷Offer，那么Offer便可以成功撤銷。

案例 Dickinson v Dodds [1876] 2 ChD 463 教科書P281

Dodds向Dickinson提供Offer以800鎊銷售自己的房子，Offer截至日期為星期五上午9點。

星期二上午Dodds將自己的房子賣給了第三方，下午可以信賴的第四方告訴Di Offer被撤銷。星期五9點之前Di同意了Offer，要求Do將房子賣給自己 關注焦點：撤銷Offer是否必須由Offeror來做

判決：可以信賴的第3方可以代替Offeror告知Offeree撤銷Offer，Do在Di同意Offer之前撤銷Offer并且履行了告知義務，因此Di敗訴

Offer可能在以下條件下失效：

時間條件（Lapse of Time)

在合理（Reasonable)或者規定(Stipulated)的時間內沒有沒有人接受，Offer失效

在接受Offer之前，任何一方當事人死亡，Offer失效

特定環境（Lapse by failure of a Condition)

如果Offer的設定是在一定條件下的，如果這些環境或者說條件沒有滿足，那么Offer失效

如果有Condition Precedent，必須在達成協議之前滿足

Condition Subsequent可以終結協議

Condition Precedent

達成后便可以使合同生效的條件。比如貸款買車，你的收入證明和工作證明便是達成貸款協議的Condition Precedent

Condition Subsequent

發生后協議失效的事件。比如貸款買車，接入3個月的貸款，當最后一個月的貸款交付后貸款結束，所以最后一個月的貸款為Condition Subsequent

Acceptance的規矩

Acceotance必須主動接受Offer

Acceotance必須嚴格按照Offer上的條款執行

郵寄規定（Postal rule)

如果交易雙方如果利用郵件來交換各自的承諾時，郵寄規定適用:

Offer沒有生效直到它被Offeree收到，而Acceptance即發送時生效

第五篇：合同法

復習思考題

一、單項選擇題

1．要約于(B)時生效。

A．要約人發出B．到達受要約人C．受要約人回答D．送達

2．受要約人對要約的內容作出實質性變更的，為(C)。

A．承諾B．要約C．新要約D．要約邀請

3．當事人在訂立合同過程中，因違背誠實信用原則給對方造成損失時所應承擔的法律責任為(D)。

A．過錯責任B．違約責任C．侵權責任D．締約過失責任

4．無效合同自(A)起沒有法律效力。

A．開始B．確認C．發現D．發生糾紛

5．可撤銷合同的變更或撤銷須由(D)作出。

A．人民法院B．仲裁機構

C．工商行政管理機關D．人民法院和仲裁機構

6．被撤銷的合同，(B)時起沒有法律約束力。

A．從被撤銷B．自開始

C．自當事人知道或應當知道D．從當事人申請撤銷

7．可撤銷的合同具有撤銷權的當事人自知道或應當知道撤銷事由之日起(A)內,沒有行使撤銷權的，撤銷權消滅。

A．1年B．2年C．3年D．5年

8．合同履行地點不明確，當事人又未達成協議，除貨幣和不動產外，其他標的在(C)履行。

A．接受一方B．給付一方C．履行義務一方D．享有權利一方

9．甲欠乙的債務逾期無力償還，但甲又同時放棄對丙擁有的債權，乙為保護其合法權益，可對甲的行為要求行使(D)。

A．后履行抗辯權B．撤銷權C．抵消權D．代位權

10．債務人依法將標的物提存后，債權人可以自提存之日起一定期限內領取提存物。該期限是(D)。

A．1年B．2年C．3年D．5年

11．采取合同書形式訂立合同的，(A)為合同成立的地點。

A．合同的簽字地B．承諾的生效地

C．當事人一方住所地D．合同批準機關所在地

12．格式條款是由合同的(B)預先擬訂的。

A．雙方當事人B．一方當事人

C．多方當事人D．當事人經協商后

13．根據我國法律的規定，下列合同屬于無名合同的是(B)。

A．互易合同B．雇傭合同C．合伙合同D．行紀合同

14．對于合同爭議，在當事人不愿和解、調解或者和解、調解不成的情況下，正確的處理辦法為(D)。

A．向仲裁機構申請仲裁

B．向人民法院起訴

C．先申請仲裁，對仲裁不服的，可以向人民法院起訴

D．有仲裁協議的，先根據協議申請仲裁；沒有訂立仲裁協議或者仲裁協議無效的，可以向人民法院起訴

15．甲與乙是好朋友。一日，甲對乙表示，愿以300元的價格將自己一輛八成新的自行車出

賣給乙。因為乙不需要，遂將這一消息告知丙，丙向甲表示愿以300元買下甲的自行車。丙的行為屬于(B)。

A．承諾B．要約C．要約邀請D．反要約

16．王某與縣農科所簽訂了一份良種買賣合同。合同約定，若農科所小麥良種培育成功，則

以每千克500元的價格向王某出賣10千克。根據合同法的規定，該合同(B)。

A．屬于要式合同B．已成立，但未生效

C．成立并生效D．所附條件成就，則合同成立并生效

17．某甲的女兒患重病住院，急需用錢又求借無門，某乙趁機表示愿借給2 000元，但半年

后須加倍償還，否則以某甲的房子代償，甲表示同意。根據合同法的規定，甲、乙之間的借

款合同(D)。

A．因欺詐而無效B．因欺詐而可撤銷

C．因乘人之危而無效D．因乘人之危而撤銷

18．乙對甲負有債務且無力清償，乙對丙享有權利且怠于行使，下列表述正確的是(D)。

A．甲可以乙的名義直接向丙主張權利B．甲可請求丙徑行向乙履行義務

C．甲可訴請丙向自己履行義務D．甲可訴請丙向乙履行義務

19．甲欠乙房租1萬元，乙欠甲訴訟費2萬元，到年終結算時，甲主張從乙所欠的訴訟費中

抵消1萬元房租。對此，下列分析是正確的是(B)。

A．甲可以向乙主張抵消權，而乙不得向甲主張抵消權

B．自甲方抵消的通知到達乙方時即發生抵消的效力，不須征得乙同意

C．甲向乙發出抵消通知后，可以撤回或撤銷

D．抵消的通知可以附條件或者附期限

20．甲企業欠乙企業100萬元貨款。因為甲企業經營不善，最終被乙企業兼并。根據合同法的規定，甲企業所欠乙企業100萬元貨款消滅的原因是(A)。

A．混同B．合同解除C．雙方債務抵消D．合同履行期限屆滿

21．關于合同解除后果的表述中，不正確的是(B)。

A．合同解除，不影響當事人要求賠償損失的權利

B．合同解除后，當事人一律可以要求恢復原狀

C．合同解除后，尚未履行的，一律終止履行

D．合同解除，不影響合同中結算和清理條款的效力

22．依照我國合同法的規定，違約責任的歸責原則為(B)。

A．過錯責任原則B．嚴格責任原則

C．過錯推定責任原則D．公平責任原則

23．甲、乙簽訂一份買賣合同，后由于丙的原因，造成甲未履行合同義務，(A)應向乙

承擔違約責任。

A．甲B．丙C．甲和丙D．甲和丙連帶

24．甲、乙簽訂一份買賣合同，合同約定違約金3萬元，乙向甲支付定金1萬元。現甲不履

行合同，造成乙損失2．8萬元。乙起訴至法院，法院應判令甲向乙支付(C)。

A．2萬元B．2．8萬元C．3萬元D．5萬元

二、多項選擇題

1．合同法的基本原則有(ABCD)。

A．自愿原則B．平等原則C．誠實信用原則D．公平原則

2．根據合同法的規定，下列各項中不適用合同法規定的有(ABCD)。

A．結婚協議B．離婚協議C．收養協議D ．委托監護協議

3．下列各項中，屬于要約邀請的有(BD)。

A．投標書B．拍賣公告C．自動售貨機D．商品征訂表

4．當事人訂立合同，可以采取的形式有(ABCD)。

A．口頭形式B．書面形式C．數據電文形式D．其他形式

5．甲和乙合伙開設一家“美樂干洗店”，丙將一件價值3 000元的皮服拿到干洗店清洗，交

給正在營業的甲，并向甲交付清洗費100元。該合同關系的主體是(BC)。

A．甲B．丙C．美樂干洗店D．乙

6．甲于2002年10月1日因情況緊急與乙簽訂了一份買賣合同，合同內容對甲顯失公平。

根據法律規定，下列判斷錯誤的是(ABCD)。

A．甲有權通知乙撤銷該合同

B．該合同屬于效力待定合同

C．該合同無效，甲乙雙方應各自返還財物

D．如果甲在2004年9月30日申請撤銷該合同，人民法院應該給予保護

7．甲與乙訂立了一份租賃合同。合同規定，如果甲父死亡，則甲將房屋租與乙居住。這一

合同的性質應認定為(BD)。

A．既未成立，也未生效B．已成立，但未生效

C．附條件的合同D．附期限的合同

8．(ABC)合同是可撤銷的合同。

A．因重大誤解而訂立的B．顯失公平而訂立的C．乘人之危而訂立的D．限制行為能力人訂立的9．(ABC)的合同，未經被代理人追認，對被代理人不發生法律效力，由行為人承擔責任。

A．行為人無代理權B．超越代理權

C．代理權已終止但仍以被代理人名義訂立D．由被代理人合法授權而訂立

10．根據合同法的規定，下列合同中，屬于無效合同的有(BC)。

A．一方以欺詐手段使對方在違背真實意思的情況下訂立的合同

B．損害社會公共利益的合同

C．以合法形式掩蓋非法目的的合同

D．顯失公平的合同

11．下列選項中，屬于合同法規定的抗辯權有(ABC)。

A．同時履行B．不安抗辯c．后履行D．實際履行

12．應當先履行債務的當事人，有確切證據證明對方有(ABCD)之一的，可以中止履行合同。

A．經營狀況嚴重惡化

B．轉移財產、抽逃資金以逃避債務

C．喪失商業信譽

D．有喪失或者可能喪失履行債務能力的其他情形

13．根據合同法的規定，下列各項中禁止轉讓的債權有(ABC)。

A．根據合同性質不得轉讓B．根據當事人約定不得轉讓

C．依照法律規定不得轉讓D．未通知債務人

14．有(ABCD)情節之一的，難以履行債務的，債務人可以將標的物提存。

A．債權人無正當理由拒絕受領B．債權人下落不明

C．債權人死亡未確定繼承人D．債權人喪失民事行為能力未確定監護人

15．根據合同法的規定，承擔違約責任的主要方式有(ABCD)。

A．繼續履行B．采取補救措施C．賠償損失D．支付違約金

16．當事人在訂立合同的過程中有下列情形之一的，給對方造成損失的，應當承擔損害賠償

責任：(ABCD)。

A．假借訂立合同，惡意進行磋商

B．故意隱瞞與訂立合同有關的重要事實或者提供虛假情況

C．泄露或者不正當使用對方的商業秘密

D．有其他違背誠實信用原則的行為

17．當事人在合同中既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方(AB)

A．可以選擇適用違約金條款

B．可以選擇適用定金條款

C．可以合并適用違約金和定金條款

D．可以根據違約金所造成的損失，合并適用違約金和定金條款

18．當事人可以約定違約金，若約定的違約金與造成的實際損失不等，可采取的處理規則有

(AD)。

A．約定的違約金低于造成的損失的，可請求法院或仲裁機構予以增加

B．約定的違約金過分低于造成的損失的，可請求法院或仲裁機構予以增加

C．約定的違約金高于造成的損失的，可請求法院或仲裁機構予以適當減少

D．約定的違約金過分高于造成的損失的，可請求法院或仲裁機構予以適當減少

19．采用格式條款訂立合伺的，在(ABD)情況下該格式條款不生效。

A．提供格式條款一方未采取合理的方式提請對方注意免除或限制其責任的條款的B．排除格式條款接受方主要權利的C．雙方當事人對該格式條款的理解發生爭議的D．免除提供格式條款一方當事人的責任的20．下列債權人可以行使撤銷權的情形有(ACD)。

A．債務人放棄其到期債權，給債權人造成損害的B．債務人怠于行使其到期債權，給債權人造成損害的C．債務人無償轉讓財產，給債權人造成損害的D．債務人以明顯不合理的低價轉讓財產，給債權人造成損害的三、判斷題

1．合同是指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更終止民事權利義務關系的協議。(√)

2．在買賣合同中，標的物在交付之前產生的孳息歸出賣人所有，交付后產生的孳息歸買受

人所有。(√)

3．根據合同法規定，當事人訂立合同，應當采取要約、承諾方式。(√)

4．要約撤回是指要約人在要約生效后，受要約人承諾前，使要約喪失法律效力的意思表示。(×)

5．承諾通知發出后即為生效。(×)

6．受要約人對要約的內容作出實質性變更的，為要約邀請。(×)

7．附生效條件的合同，當事人為自己的利益不正當地阻止條件成就的，視為條件已成就，不正當地促成條件成就的，視為條件不成就。(√)

8．限制民事行為能力人訂立的純獲利益的合同，不必經法定代理人追認，合同自然有效。(√)

9．債務人將合同的義務全部或者部分轉讓給第三人，應當經債權人同意。(√)

10．當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金

條款。(√)

11．因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，全部免除違約責任。(×)

12．要約邀請的目的是邀請他人向自己發出要約，沒有法律約束力。(√)

13．合同無效后，即失去了法律約束力，國家不予承認和保護。(×)

14．可撤銷合同的變更或撤銷須由有撤銷權的當事人作出。(×)

15．無處分權的人處分他人財產而訂立了合同，但訂立合同后取得了處分權，則該合同有效。(√)

16．合同的違約責任不能由雙方當事人協商確定，只能由法律、法規規定。(×)

17．合同必須采用書面形式，不能采用口頭形式。(×)

18．無效合同和被撤銷的合同，自簽訂之日起就沒有法律約束力。(√)

19．采用數據電文形式訂立合同，收件人未指定特定系統的，該數據電文進入收件人的任何

系統的首次時間，視為要約或者承諾到達時間。(√)

20．當事人約定由債務人向第三人履行債務的，債務人未向第三人履行債務，應當向第三人

承擔違約責任。(×)

四、綜合題

1．甲公司于3月1日給乙公司發出電報稱：“現有當年產玉米50噸，每噸1 000元，如貴方需購，望于接到電報之日起一周內回復為盼?！?月3日乙公司給甲公司復電稱：“接

受貴方條件，但望以每噸800元成交。”

問題：(1)甲乙之間的合同關系是否成立，為什么?

(2)假設乙公司在3月10日復電給甲公司稱：“完全接受貴方條件”，則甲乙之間的合同

關系是否成立，為什么?

(3)假設乙公司在接到甲公司的電報后，于3月3日派人直接去付款提貨時，甲公司已

將這50噸玉米高價賣給了丙公司，甲公司是否需對乙公司承擔責任?

1．(1)甲乙之間的合同關系不成立。因為乙公司的答復已改變了甲公司要約中的實質性

條款，不屬于承諾，而是一個新要約，故他們之間的合同關系不成立。

(2)甲乙之間的合同關系也不成立。因為乙公司所作出的“承諾”表示已超出了甲公司

要約的有效期，屬于一個新的要約，故他們之間的合同關系不能成立。

(3)乙公司完全可在要約有效期內前去付款提貨，以實際行為與甲公司設立合同關系。

既然甲公司給乙公司發出的是一個附加保留期限的要約，甲公司就須受到此要約的約束。當

乙公司以實際行為作出承諾時，甲公司已無法履行其義務，違反了誠實信用原則，理應向乙

公司承擔相應的法律責任。

2．A公司因建造一棟大樓急需水泥，基建處向本省的甲、乙、丙水泥廠發出函電稱：“我公司急需標號為150型號的水泥100噸，如貴廠有貨，請速來函電，我公司派人前往購買?！?/p>

三家水泥廠在收到函電之后，都先后向A公司回復了函電，在函電中告知他們備有現貨，且

告知了水泥的價格。而丙水泥廠在發出函電的同時，也派車給A公司送去了50噸水泥。而

此間A公司得知乙水泥廠所產的水泥質量較好，且價格合理，據此向乙水泥廠發去電函稱：

“我公司愿意購買貴廠100噸150型號水泥，盼速發貨，運費由我公司承擔?！痹诎l出函電

后第二天上午，乙水泥廠回函稱已準備發貨。下午，丙水泥廠將50噸水泥送到，A公司告

知丙水泥廠，他們已決定購買乙水泥廠的水泥，因此，不能再接收丙水泥廠送來的水泥。丙

水泥廠認為A公司拒收貨物已構成違約，遂向法院起訴。

問題：(1)A公司向三家水泥廠分別發函的行為，在合同法上屬于什么行為?三家水泥廠

回函的行為是什么行為?A公司第二次向乙水泥廠發函的行為是什么行為?A公司與乙水泥廠

之間的買賣合同是否成立?為什么?

(2)丙水泥廠與A公司之間的買賣合同是否成立?A公司有無義務接受丙水泥廠送來的貨

物?本案中丙水泥廠的損失應由誰承擔?

2．(1)A公司向三家水泥廠分別發函的行為，在合同法上屬于要約邀請。三家水泥廠回函的行為是要約。A公司第二次向乙水泥廠發函的行為是承諾。A公司與乙水泥廠的買賣合同是成立的。

根據合同法的規定，要約是希望和他人訂立合同的意思表示，而且要約的內容明確具體，一經承諾要約人就應受承諾的約束。而要約邀請僅僅是希望他人向自己發出要約的意思表示，內容并不具體確定。本案中，A公司向三家水泥廠分別發函，其內容并未包括合同主要條款，如沒有價格方面的內容，因此，屬于要約邀請。三家水泥廠回函內容明確具體，包含了訂立合同所需的標的及其規格、數量、價格條款，因此是要約行為。根據合同法的有關規定，承諾是受要約人同意要約的意思表示，承諾的內容應當與要約的內容一致，因此，A公司的第二次向乙水泥廠發函行為是承諾。根據合同法的有關規定，承諾以通知方式作出的，通知到達要約人生效，承諾生效時合同成立，因此，本案中，A公司與乙水泥廠之間的買賣合同成立。

(2)丙水泥廠與A公司之間的買賣合同不成立。因為丙水泥廠的復函是要約，而非承諾，A公司也未對此做承諾，所以二者之間買賣合同不成立。A公司無義務接受丙水泥廠發來的貨物，丙水泥廠應自己承擔損失。

3．孫某原是甲廠的一名采購員，現離職。某日，孫某在外地遇到乙廠廠長，以甲廠名義與乙廠簽訂了一份購銷合同。此后，乙廠電話詢問甲廠到期能否履行合同，甲廠聲稱不知道孫某的行為，乙廠便把孫某如何代表甲廠與其簽訂合同以及合同主要條款向甲廠作了交代。甲廠見該合同有利可圖；便答應按期交貨無任何問題。但后來由于甲廠經營不善，到期未能生產足夠的產品來履行合同。乙廠向法院起訴，要求追究甲廠的違約責任。甲廠則以孫某沒有代理權，該合同對甲廠不發生效力為由，拒絕承擔責任。

問題：甲廠的理由充分嗎?為什么?

3．甲廠的理由是不充分的。因為孫某離職后仍以甲廠名義簽訂合同，屬于無權代理行為，合同是無效的。這本應由無權代理人孫某承擔責任，但當乙廠詢問到期能否履行合同時，甲廠答應無任何問題，即對孫某的無權代理行為予以追認，從而使該合同由原來的無效因追認而變為有效。有效的合同必須履行，不履行則應向對方承擔違約責任。

4．1999年12月，甲公司與乙企業訂立了一份汽車買賣合同。約定：甲方于2000年2月向乙方交付新卡車一輛，價款12萬元，并約定由乙方向甲方付20％的定金。合同訂立10天內，乙方依約向甲方付定金24 000元，余款提貨時付清。2000年2月乙方付款提貨后，在使用中發現該車系舊車翻新，主要部件經常發生故障，便向甲方提出異議，并于4月提出退貨。甲方拒不同意，雙方協商不成，乙方向法院起訴。乙方認為甲方有欺詐行為，請求法院認定合同無效，并判定甲方承擔違約責任，雙倍返還定金。經查：該車確系舊車翻新，但經維修倘可使用。

問題：(1)該合同應為無效還是可撤銷的合同?為什么?

(2)乙方的訴訟請求是否得當?此案依法應如何處理?

4．(1)該合同應為可撤銷的合同，而不是無效合同。因為，在該合同訂立過程中，甲方雖有欺詐行為，但是該合同并未損害國家利益和社會公共利益，也沒有損害集體或第三人利益。該合同是甲方以欺詐的手段，使乙方在違背真實意思的情況下訂立的合同，合同損害了乙方的利益，因此應屬于可撤銷的合同。

(2)乙方的訴訟請求不完全得當。由于該合同屬于可撤銷合同，乙方只能請求人民法院撤銷或者變更該合同，而不能請求法院認定該合同無效。如請求法院撤銷該合同的話，只能

請求返還財產，賠償損失，而不能要求雙倍返還定金。

該合同糾紛有以下兩種處理辦法：

①乙方請求人民法院撤銷該合同，人民法院應予撤銷，并依據合同被撤銷后財產處理的有關規定，判決雙方返還財產，不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。同時，有過錯的甲方應依法賠償給乙方造成的經濟損失。

②乙方請求人民法院變更該合同，人民法院應對該合同進行變更，即在保持原合同效力的基礎上，對標的物的質量等條款作某些修改和補充。