第一篇:房屋認購合同
房屋認購合同
鑒于買受人在簽訂本合同時對房屋的具體情況尚無明確知情,為充分保護雙方的合法權益,雙方根據我國《合同法》、《擔保法》等法律的有關規定,本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則,就買受人支付___________元定金一事達成協議如下:
一、銷售許可
根據建設部《城市商品預售管理辦法》第五條規定,買受人進行房屋預售應當具
備并且已經具備如下條件:
1.交付全部土地使用權出讓金,取得土地使用權證書,號碼為:
___________________;
2.出賣人已經辦理持有建設工程規劃許可證和施工許可證,號碼分別為:
________________;
3.經過房屋銷售許可機構______________,的批準,取得房屋預售(銷售)許可證
號碼為_______。
二、廣告承諾
1.買受人根據出賣人于________年________月________日刊登在________報第________版的廣告,參考出賣人提供廣告(包括文字、圖片、音像資料、電子出版物、網絡),與出賣人就購買商品房一事進行協商;
2.出賣人承諾商品房及周邊環境符合廣告所描述之內容,雙方就可預見的內容進行約定,如雙方沒有在涉及房屋質量、裝修、周邊環境等細節作出說明時,則出賣人提供或發布的廣告及宣傳品可作為合同的組成部分,出賣人承諾提供房屋符合廣告宣
傳品中文字及圖案的描述。
3.廣告平面圖中所列面積如無特別說明均為套內使用面積,廣告中關于綠化園林的面積應當與房屋具有相同的比例;如實際情況與廣告數量誤差超過3%,如果此等誤
差顯然不利于買受人,則買受人有權解除合同。
三、合同標的本房屋位于________市________區(縣)________路________號________樓________層_______室,目前處于正在施工(或已經完工)的狀態,施工進度情況參照由出賣人提供的照片;房屋所在樓房共有________單元________層,買受人所購房屋以自然習慣
計數處于_______單元________層,朝向為________。
四、購買過程
出賣人承諾買受人希望購買的第________樓________戶已經與其他買受人簽訂了買賣合同,致使買受人重新選擇了目前本合同所約定的房屋;如果買受人發現原選住宅的認購合同晚于本認購合同簽訂的日期,則視為受到出賣人的歧視與欺詐,出賣人應當向支付買受人的違約賠償責任為每平方米支付1000元違約金,或總額不低于10萬元的補償款。
五、房屋面積
房屋總建筑面積為________平方米,其中套內建筑面積為________平方米,陽臺建筑面積________平方米,室內墻體面積為______平方米,分攤的共用面積為________平
方米。
六、房屋價格與交付
1.基本價格:買受人所購房屋價格為人民幣________(大寫:________元);按套內使用面積計算為每平方米______________元,按建筑面積計算為每平方米________元;
2.價格穩定:出賣人承諾在認購合同簽訂后半年內相同戶型的價格不得降低,同時亦不得將同幢的其他房屋以明顯優于買受人的價格出售給其他買受人(差額應在合理范圍內),否則將認為是對買受人的歧視或價格欺詐,出賣人承諾并承認買受人有
要求同等優待的權利,以多種價格中最低的價格結算價款。
3.交付時間:商品房交付時間為_______年______月______日,廣告所承諾的社區
設施環境交付時間為________年______月_____日。
七、簽訂《商品房買賣合同》
1.協商時間:雙方承諾將于________年______月______日就《商品房買賣合同》的內容進行協商,并將于_______年______月_____日前簽訂《商品房買賣合同》;
2.合同內容:《商品房買賣合同》的具體內容包括建設部示范文本的內容、出賣
人提出的附加條款、買受人提出的附加條款、雙方認為應當簽訂的其他條款;
3.買受人義務:如果出賣人有證據證明買受人未在本合同約定的時間內到達銷售
現場并就《商品房買賣合同》的內容進行協商,則視為買受人違約;
4.出賣人義務:如果買受人有證據證明買受人或者代理人已經在本合同約定的時間內到達銷售現場,但出賣人未就《商品房買賣合同》的內容進行協商,則視為出賣
人違約;
5.無過錯:如果雙方均未同意對方提出的關于《商品房買賣合同》的內容,導致《商品房買賣合同》最終未能簽訂,或者雙方協商解除本合同,則雙方均不承擔違約
責任。
八、履約責任
1.權利瑕疵:如出賣人在本認購合同簽訂前或者《商品房買賣合同》簽訂前,將房屋出售或者抵押給其他第三人,則出賣人除返還雙倍定金外,還應當賠償買受人的1
萬元損失;
2.買受人違約:如果發生買受人違約的行為,買受人已經支付的________元定金
將歸出賣人所有;
3.出賣人違約:如果發生出賣人違約行為,出賣人承諾將在三天內將買受人支付的雙倍定金______元以現金形式支付給買受人,否則每延遲一天將支付300元違約金;
4.雙方均未違約:如果雙方未就《商品房買賣合同》的內容達成最終協議,則出賣人承諾將在三天內將買受人已經支付的定金____元以現金形式支付給買受人,否則每延遲一天將支付500元違約金。
九、合同生效及其他:本合同壹式陸份,雙方各執叁份;雙方簽字蓋章且買受人
支付定金后生效;如雙方發生爭議,由北京仲裁委員會仲裁。
出賣人:________________
出賣人代表:____________
買受人:________________
買受人代表:____________
______年______月______日
第二篇:房屋認購合同
房屋認購合同樣本范文
編號:_____________________甲方(發展商):___________地址:_____________________電話_______________________乙方(認購方):___________姓名:_____________________性別:_____________________出生年月:________________國籍:_____________________現住址:_________________身份證號碼:_______________電話:____________________乙方擬預訂_____________________商品房一套,經甲乙雙方協商一致,達成以下協議:
一、認購樓宇位置______________位于______________.乙方現認購_________________單元_______號房,建筑面積____________平方米(所有單位建筑面積均以_______市土地房屋管理部門查丈面積為準)。
二、樓價乙方可選擇(A.一次性;B.分期;C.按揭)付款方式,房屋單價為人民幣_______元/平方米,總樓價共計人民幣_______佰_______拾_______萬_______佰_______拾_______元整(小寫:______________)乙方在簽訂本認購書之日即支付甲方定金人民幣____________元整(小寫:)
第三篇:房屋認購合同暗藏陷阱
房屋認購合同暗藏“陷阱”
騰訊房產丹東站發表于2013-9-1
3隨著房地產行業的不斷發展,購房群體越來越多,于是圍繞房產的糾紛也隨之增加,其中購房合同的糾紛占據較高比例。房管部門提示,購買商品房要謹慎簽合同,看清楚其中的條款,以免產生糾紛。
除房屋糾紛之外,購房者與開發商簽房屋合同時,同樣有很多貓膩,這兩者不論哪個發生在他們身上,同樣都會很受傷。
不按時簽合同你就違約
按照《商品房銷售管理辦法》規定,如因不可歸責于當事人雙方的事由,導致合同未能訂立的,出賣人應返還定金。
省城市民王先生在杏花嶺區勝利街某樓盤看中了一套房,與開發商草簽了購房協議并交付了5萬元定金。根據協議,王先生必須在協議簽訂的15日內簽訂正式購房合同,否則就是違約,定金不予退還。但就在準備簽正式購房合同前,王先生的父親突然病重,急需一大筆錢治病。無奈之下,王先生找到開發商要求退房退定金。但開發商卻告知,王先生已構成違約,定金不予退還。
買房的時候或許你沒有時間細細研究購房合同或購房協議,或者根本看不懂那些專業術語。即使你看出了一些問題,售樓人員也總有千百條理由跟你解釋,“這是行業慣例,到哪買房合同都是這樣寫的。”不出問題的時候可能還好,一旦在履行合同中出現糾紛,往往就是這些“慣例”傷害到了消費者的權益。記者在采訪中發現,很多樓盤購房協議中都有這樣的說明:“本協議簽訂某日內,認購人未能交納首付款或與出賣人簽訂正式購房合同的,認購人所付定金不予退還”,或者“購房者須在本協議簽訂之日起某日內到某處與開發商簽訂《商品房買賣合同》,若購房者逾期未簽訂買賣合同,開發商有權將購房者所定的商品房另行銷售而無需告知,本協議自動作廢,且定金不予退還。”
就此事,記者咨詢了山西雅德律師事務所首席律師李志國,他表示,此條款僅對購房者在未能簽訂合同的情況下進行約束,卻未對出賣方進行約束,雙方權利義務不對等。按照《商品房銷售管理辦法》規定,如因不可歸責于當事人雙方的事由,導致合同未能訂立的,出賣人應返還定金。如上述情況,開發商不能認定王先生違約,應退還定金。
這就是開發商其中的貓膩:等著你上鉤,一旦上了“不按時簽合同”的賊船,購房者就被“套牢”了。
延期交房屬于“正當理由”
只有遇到特殊原因延誤施工,或是由于由于政府行為導致工程施工期延長的,出賣人才可以免予承擔逾期交房的違約責任
市民曹女士近日在河西某樓盤購買了一套商品房。她告訴記者,她買的房子
原本約定今年3月底就要交房的,但是拖到現在仍沒有交付。業主們認為開發商已構成違約,并與對方進行了交涉。
但開發商表示,之前簽訂的合同中有“因設計調整、氣候變化等原因,導致未按本合同規定期限將該商品房交付買受人使用的,出賣人不承擔違約責任”的條款。造成交房延期就是由于建筑設計更改,因此不構成違約。
曹女士告訴記者,業主多次找過開發商想和解此事,可開發商相關負責人只有一個答案:“別著急,很快就能交房,現在哪個開發商能按時交房的,我們已經很不錯了!”
記者了解到,任何房地產開發項目在開工之前,均已經規劃部門審批,具體到樓高、戶型、每個房屋朝向等,如果變更設計,需要再次經過規劃審批。
李志國律師稱,開發商給的這個說法顯然是不合理的,除非開發商能夠提供規劃部門重新審批的文件。而只有遇到中考、高考等特殊原因延誤施工,或是由于政府行為(包括政府強制性文件、行政禁令及片區大面積停水、停電等)導致工程施工期延長的,出賣人才可以免予承擔逾期交房的違約責任。
這一條條看似很“人性化”的條款,實質上就是開發商為了制約業主、方便自己而設定的“霸王條款”。
房屋合同看清楚再簽
《商品房買賣合同》是辦理房產證不可或缺的資料,而在全國各地的房產糾紛中,有不少是因為合同約定不清晰所致的。可以說除了房產證,《商品房買賣合同》簽約其實也是購房環節中至關重要的環節。面對著一頁又一頁的條款,百姓該如何簽好購房合同,維護自己的權益呢?
記者了解到,商品房買賣合同是購房者行使權利的基礎,商品房買賣合同非常重要,一份責任清晰、數據明確的合同,能幫助置業者減少許多不必要的麻煩。目前生活中最常用的商品房買賣合同文本是國家工商行政管理局和住建部聯合制定的《商品房買賣合同》示范文本。“簽合同時根本沒注意看,心想這么大的開發商,不會坑人吧,結果還是被坑了。”張女士氣憤地告訴記者。今年8月份,她在長風街附近買了一套108平方米的現房,當初簽合同時并沒仔細看,就匆忙簽了,入住后才發現,房子外面的臺子要打掃時必須通過自己家里,她很反感這樣的做法,找物業溝通,被告知“合同上寫得很清楚,自己回去看看”。張女士回家拿出合同仔細看了才發現,外面的臺子屬于公攤,不僅要交費而且還要提供“打掃場地”,這讓張女士很無語。
購房者要注意六個方面
根據以上幾種案例,太原市房管局房產產權登記中心預告登記科科長廉凱杰重點說了房屋糾紛,并從六個方面告知購房者要清清楚楚簽合同。
一般商品房買賣合同主要包括以下六個方面:
第一是商品房的基本情況,比如商品房的用途、項目的位置,還有商品房買賣合同附件中包括的平面圖。
在商品房買賣合同中,房屋平面圖會以附件的形式呈現。購房者可以要求開
發商在平面圖上標明長寬等基本數據,讓購房者自己對房子的戶型面積等情況做到心中有數,從而避免一些不法商家為了謀取利益而在房屋面積上做文章。
第二個主要是價款,價款主要體現付款的形式、付款的時間,比如一次性付款、分期付款、按揭付款,每種付款都要體現付款的時間、數額,再一點提醒就是逾期付款的違約責任。
一般情況下,開發企業會配合購房者向銀行辦理按揭貸款,但是如果由于購房者的原因,銀行的貸款沒有獲得批準,購房者就會面臨巨大的資金壓力和違約風險。建議消費者提前跟開發企業協商:在合同中約定若貸款未被批準,則采取分期付款的方式,但付款的方式一定要體現出付款的時間和付款的數額。
第三是合同面積和產權登記面積的差異。如果購房者購買的是期房,合同面積和最后交房的實際面積往往會產生一些差異。提醒購房者在填寫建筑面積時,除了要填上總建筑面積外,最好對套內面積和公用分攤面積也都分別進行標注。對于合同中沒有約定的面積誤差,將依照最高人民法院《關于審理商品房買賣合同糾紛案件中適用法律若干問題的解釋》進行處理。
第四是交房日期和逾期交房的處理。交房日期一般在商品房買賣合同中體現在該商品房實際交付日期為某年某月某日,在簽商品房買賣合同時,逾期的違約責任一定要體現在商品房買賣合同之中。
需要您注意的是,若開發企業逾期交房,開發商違約責任的處理,將從商品房買賣合同約定的交付之日起第二個工作日,開始計算到實際交房之日。也就是說,對于違約的賠償也會從合同約定的交房日期開始計算。
第五是配套設施。也就是購房者最關心的供水、供電、供熱、燃氣等關系老百姓切身利益的問題,在合同中要有詳細的約定。
第六點是在開始裝修前,有很多要素并不能提前確定,合同中會出現像“如果發生問題,在最短時間內解決”或者“在裝修材料上,選擇最好的國外進口材料”等語意含糊的字眼,這些看上去很誘人,但沒有實際意義的承諾,往往會在今后的生活中為業主們帶來麻煩。
一份買賣雙方簽字畫押的購房合同,是房產交易的最有利證據,購房者與商家簽訂合同之后,合同中約定的所有條款將會受到法律保護。所以您在簽訂合同之前,一定要對合同中的條款斟酌再斟酌,以保障自己的合法權益。
第四篇:房屋認購協議是無效合同嗎?
房屋認購協議是無效合同嗎? [事件] 25萬元訂了5套別墅,開發商擅改規劃,購房者要求雙倍返還定金
2002年5月,余女士看中了位于富陽銀湖開發區某別墅樓盤的房屋,并與開發商簽訂別墅戶型確認書,雙方約定:余女士向開發商預定別墅五套,每套3000元/平方米,余支付定金每套5萬元;開發商在收到定金60天后,對該別墅進行放樣施工,余在放樣施工前有權變更,60天后不作變更,開發商視為放樣確認;在領出別墅預售證時,雙方在此基礎上正式簽訂預售合同。確認書簽訂后,余不久支付了定金25萬元。
兩個月后,因種種原因,開發商向余發放“規劃設計優化調整后有關事項”的征求客戶確認函一份,寫明:戶型、樓型、立面的設計可能會作適當的優化調整,原約定的位置不變,但建筑朝向和定位會作適當調整。如余女士在8月8日前不回復,視為放棄對房屋的預約,開發商將該房屋另行銷售,返還原告定金并計同期利銀行存款利息。
余女士在收到函后,即發出律師函,提出開發商因自身原因調整規劃、設計和單體建筑,沒有按約定在定金交付60天后對預訂別墅進行放樣施工,并推遲了交房期限,已構成嚴重違約,要求解除預約協議,并要求開發商雙倍返還定金。為此,雙方產生矛盾,開發商至今未施工建造。余女士上告法院,要求開發商雙倍返還定金,并賠償損失20萬元。
法院認為,余女士明知開發商沒取得商品房預售許可證,而與其簽訂了戶型確認書,并在確認書中明確開發商在取得別墅預售證時,雙方在此基礎上簽訂預售合同,該確認書應認定為雙方對預售合同的簽訂進行了預約。但同時認為,雙方在不具備簽訂預售合同法定條件時,在確認書中約定購房定金條款,開發商向余收取購房定金行為違反了法律規定,應認定為無效。余女士要求雙倍返還定金,沒有法律依據,法院不予支持,但開發商應返還定金及支付銀行同期貸款利息。余女士提出要求主賠償經濟損失20萬元,法院認為證據不足,不予支持。
據業內人士介紹,現此案正在杭州市中級人民法院二審過程中。
[爭論] 認購書究竟是不是有效合同
盡管幾乎所有的樓盤都有簽訂房屋認購書的做法,但關于認購書是否有效的爭論一直沒有停過,據浙聯律師事務所戴和平律師介紹,目前主要有兩類觀點。
認購書就相當于房屋買賣合同,違反國家規定,屬無效合同。
雖然簽署房屋認購書的目的,對購房人來講是為了獲得特定房屋一定時間內的優先購買權,對開發商來講則是為了加強對購房人的約束以增加交易機會,但從此類文件的形式和內容分析,實為房屋買賣或預售合同。理由如下:
一、文件符合(合同法)中關于合同須以書面形式訂立的規定;
二、文件體現了合同主體、標的、價款等合同一般應包括的條款;
三、文件內容雖然簡單,但根據項目批準文件、有關法律政策規定、商品房交易習慣以及開發商的宣傳、展示內容等,文件所確定的房屋買賣完全可以實現;[!--empirenews.page--]
四、文件中通常會對定金問題做出約定,根據我國現行法律規定,該定金具有證約作用,即能證明開發商和購房人之間存在房屋買賣關系;
五、雖然認購書、訂單或認購協議中都會約定某一具體時間簽訂正式的房屋買賣或預售合同,但房屋買賣或預售合同沒有強制使用文本,因此,簽訂正式的房屋買賣或預售合同完全是對認購書、訂單或認購協議的細化、補充或變更。
《中華人民共和國城市房地產管理法》第44條規定,商品房預售應當符合下列條件:
(一)已交付全部土地使用權出讓金,取得土地使用權證書;
(二)持有建設工程規劃許可證;
(三)按提供預售的商品房計算,投入開發建設的資金達到工程建設總投資的25%以上,并已經確定施工進度和竣工交付日期;
(四)向縣級以上人民政府房產管理部門辦理預售登記,取得商品房預售許可證明。而《商品房銷售管理辦法》第22條也規定:不符合商品房銷售條件的,房地產開發企業不得銷售商品房,不得向買受人收取任何預訂款性質費用。因此,簽訂房屋認購協議行為顯屬違規,應認定為無效合同。
房屋認購協議是獨立的擔保合同,為有效合同。
要分析這類預售商品房的優先認購協議效力,首先,得先對商品房預售合同與預售商品房的優先認購協議的性質進行比較。
所謂商品房預售,是一種特殊的期待物權(俗稱期房)買賣,與通常的現實物權(俗稱現房)買賣有別,涉及的是一個將來的物權交易。為規范這類交易行為秩序,保障買賣雙方(尤其是預購方)的利益,促進房地產業健康發展,需要國家政府從法律、行政管理上對這類行為加以規范和一定的限制。對商品房預售行為,出臺了不同層次效力的規定,明確商品房預售的條件。其中最為關鍵的一條限制就是:規定了取得商品房預售許可證后才能對商品房進行預售,即取得商品房預售許可證后預售商品房才能進行交易。商品房預售合同是在此條件下成立的期房買賣協議。
而預售商品房的優先認購協議,是開發商與購房人雙方為實現各自的利益目的,對開發商將要預售的商品房達成的一個認購意向協議。為利于比較,筆者把雙方目的作一淺析:購房人的主要目的是為了自己看中的樓盤房屋不再被他人預購,開發商的主要目的可以看作是節約推銷成本,加快將來的預售進程。相比之下,認購協議成立后,購房人目的利益相對要大于開發商的目的利益,從限制開發商再向他人預售的角度來看,購房人為取得這一利益,即優先購買權,向開發商支付定金以擔保將來商品房預售合同的訂立也就在情理之中了。從這點上看,優先認購協議是否成立,往往也取決于購房人的決定。
歸納起來,作為優先認購協議雙方的主要權利和義務是:認購人取得商品房的優先購買權,以后不得拒絕與開發商訂立就所認購的商品房預售合同;開發商應當保證認購人對所認購商品房的優先購買權,不得拒絕與認購人訂立認購人所認購的商品房預售合同,不得將此商品房再向他人預售。否則,將取消認購定金或雙倍返還認購定金。
其次,雖然時間上優先認購協議與商品房預售合同互有前后,性質上優先認購協議是為訂立商品房預售合同作擔保;但實質上,兩份協議是兩個內容各自獨立成立的合同,互無從屬。優先認購協議可以認為是一份獨立的擔保合同,不依賴于商品房預售合同的效力。商品房預售合同的效力存在與否,與優先認購協議效力無關。根據最高人民法院關于擔保法的司法解釋第115條規定,當事人約定以交付定金作為訂立主合同擔保的,給付定金的一方拒絕訂立主合同的,無權要求返還定金;收受定金一方拒絕訂立主合同的,應當雙倍返還定金。可見,司法解釋是認可這類設立定金的擔保形式的。在優先認購協議中設立定金,是為了擔保主合同(即預售合同)的簽訂,此定金應認為是立約定金或訂約定金。立約定金廣泛存在于民事活動中,大多出現于意向類協議中,符合擔保法立法規定,并不違法。[!--empirenews.page--] [案例]北京首例無預售證認購合同官司審結,開發商雙倍返還定金
京城首例因開發商無《預售許可證》而引發的認購合同官司,在歷經15個月之后,終于有了說法。近日,北京市第二中級法院終審判決,開發商雙倍返還定金。
徐高先生于2000年1月8日與中鴻天房地產公司簽訂了《SOHO現代城認購書》。雙方約定,徐高購買SOHO現代城房屋一套,房價款237萬余元。同時,雙方在認購條件一款中作出約定:“認購方應在簽訂《認購書》時向賣方交納認購定金3萬元,認購方在簽訂《認購書》后,于2000年1月21日至1月30日期間,攜《認購書》及其他相關文件到現代城銷售中心與賣方簽約。如認購方未在認購期限內,與賣方就認購物業一事簽訂《現代城內銷商品房預售合同》及其他相關文件,則賣方有權解除本認購書的履行,并將認購方已購物業另行處置,且認購方已交定金賣方將不予退還。”
1月29日徐高前往現代城銷售中心與開發商簽約,要求開發商出示《預售許可證》,當其得知開發商沒有《預售許可證》后又提出待開發商取得《預售許可證》后再簽訂預售合同并付首期款,此要求被拒絕。這種情況下,徐高將中鴻天房地產公司訴至朝陽法院,要求雙倍返還定金6萬元。
朝陽法院審理此案時認為本案的爭議焦點有3個:認購書是否有效;3萬元的性質;原告事先是否知道被告沒有《預售許可證》。對此,被告辯稱,由于沒有《預售許可證》,認購書無效;3萬元的性質是預付款,相當于預訂金,之所以寫成“定金”屬于筆誤;原告事前已知被告無《預售許可證》。去年底,朝陽法院以商品房預售必須具有預售許可證,而中鴻天房地產公司未取得商品房預售許可證,違反了法律強制性規定,認定認購書無效。認購書被確認無效后,定金即失去擔保的效力,判決中鴻天房地產有限公司返還徐高定金三萬元,駁回徐高雙倍返還定金的訴訟請求。
徐高對一審判決不服,向北京市第二中級人民法院提起上訴,二中院經審理認為:雙方當事人簽訂的認購書約定了定金條款,符合以交付定金作為訂立主合同擔保的法律特征,應視為有效。該認購書中約定的立約定金的生效是獨立的,在主合同之前就已成立。徐高已按認購書的規定交納了定金,故該認購書的效力自其交付定金后即已存在,且對雙方均有約束力。在執行認購書的過程中,徐高并無違約行為,導致雙方未能簽訂主合同系因中鴻天房地產公司未取得商品房預售許可證,無權預售商品房。該責任應全部由中鴻天房地產公司承擔。據此,二中院支持徐高的訴訟請求,責令中鴻天房地產公司雙倍返還定金。
二中院還認為,“中鴻天房地產公司辯稱其沒有商品房預售許可證、無權預售商品房,應確認雙方所簽認購書無效問題,因該認購書系為訂立主合同進行擔保,在主合同簽訂前就已獨立存在并生效。該定金條款只在認購書中約定的條件、范圍內對是否簽訂主合同發生擔保效力,對該認購書以外的情況并無約束力,故中鴻天房地產公司的辯稱理由不能成立,其沒有商品房預售許可證還與買方簽訂認購書并收受定金的錯誤做法和責任不能以此為由由消費者承擔,其只同意退還定金的主張,本院不能支持。”最終,市第二中級法院判令中鴻天房地產有限公司返還徐高定金6萬元。[!--empirenews.page--] [觀點]提高違法違規成本,保護購房者權益
戴和平律師認為,富陽和北京這兩個案子很有意思,北京朝陽區法院一審和富陽市法院一審對同類案子判決結果相當相似,北京市第二中級人民法院在二審已改雙倍返還定金,不知杭州市中級人民法院二審結果是否會一樣。
如果開發商的違法違規行為都能像京城案這樣被二審重創,那么所有欲額外得利的開發商就會認識到違法違規的成本太高。為 什么房地產市場的投訴如此之多?為什么個別利欲熏心者都能屢屢得逞,關鍵就在于現實的房地產市場行政監管不到位,有法不依、執法不嚴,最后苦的都是弱小消費者。就拿北京這個案子來說,一審不就使中鴻天房地產公司暗中竊喜嗎,二審雖然還消費者以公道,但要經歷了15個月之久后才見陽光。
依據我個人觀點,我認為該案還應添加第三種結果:依據浙江省實施《消費者權益保護法》辦法第28條之規定,房地產經營者應當嚴格執行有關商品房管理的法律、法規。經營者未取得預售許可證賣房的,應當根據消費者要求負責退房,遇價格下降時,按原價格退還房款,遇價格上漲時,按同類地段同類商品房標準的新價格退還房款。就本案而言,賠得金額應比雙倍返還要多,因為該地段房價在樓盤本身的價目表上就漲價了很多。
第五篇:認購合同
認購合同范本1
商品房認購協議是在開發商與購房者簽訂正式的《商品房預售合同》之前針對房屋認購事宜而簽訂的一份協議。一般情況下,《商品房預售合同》被房管局監證后,認購協議失效。我們認為認購協議只是一個“定金協議”。
《商品房銷售管理辦法》第二十二條規定:不符合商品房銷售條件的,房地產開發企業不得銷售商品房,不得向買受人收取任何預訂款性質費用。符合商品房銷售條件的,房地產開發企業在訂立商品房買賣合同之前向買受人收取預訂款性質費用的,訂立商品房買賣合同的,所收費用應當抵作房價款;當事人未能訂立商品房買賣合同的,房地產開發企業應當向買受人返還所收費用;當事人之間另有約定的,從其約定。
購房者在給付定金的時候,有義務對即將簽訂的主合同內容進行清楚明白的了解,而不能簡單地給付定金后,義以合同內容達不成一致要求返還;同樣,法律也給發展商設定了這樣一個義務,即當發展商在收受定金的時候,有義務把即將簽訂的主合同內容清楚明白的告知購房者,而不能簡單地收受定金后,又以購房者拒絕訂立自己單方面擬定的主合同從而拒絕返還定金。一般來說,如果在購房者給付定金的時候,雙方并未就合同主要內容達成一致,事后雙方又不能就合同主要內容達成協議的話,則購房定金通常都應予以返還。
XX商品房買賣認購合同
出賣人:_________________________________________________________
注冊地址:_______________________________________________________
項目地址:
營業執照注冊號:_________________________________________________
企業資質證書號:_________________________________________________
法定代表人:____________________聯系電話:_______________________
郵政編碼:_______________________________________________________
買受人:________________________________________________________
【本人】【法定代表人】姓名:__________________國籍______________
【身份證】【護照】【營業執照注冊號】_______________________
常住地址:________________________________________________________
郵政編碼:______________________聯系電話:______________________
【委托代理人】姓名:____________________國籍:_____________
常住地址:________________________________________________________
郵政編碼:______________________聯系電話:________________________
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自愿、公平守信的原則上就買賣商品房達成如下協議:
第一條
出賣人以___________方式取得位于__________,編號為___________的地塊的土地使用權。【土地使用權出讓合同號】【土地使用權劃撥批準文件號】【劃撥土地使用權轉讓批準文件號】為______________________。
該地塊土地面積為___________,規劃用途為___________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。
出賣人經批準,在上述地塊上建設商品房,【現定名】___________。建設工程規劃許可證號為___________,施工許可證號為___________。
____________________________________________________________________。
第二條
買受人購買的商品房(以下簡稱商品房)為本合同第一條規定的項目中的:
第______區______幢層_________號房,產權面積暫定為㎡(實際面積以驗收前房管局實測面積為準)。該商品房的用途為_【商業】【住宅】。
第三條出賣人與買受人約定按下述方式結算該商品房價款:
1、按建筑面積計算,該商品房單價為(¥)______元/平方米,總金額(¥)_____仟_____佰_____拾_____萬_____千_____佰_____拾_____元整(小寫:元)。出賣人與買受人必須按照以下方式付款:
(1)、買受人認購簽訂合同后三天內交總房價的30%;
(2)、買受人主體結頂交納總房價的50%;
(3)、買受人竣工驗收后交納總房價的10%;
(4)、買受人剩余的10%房款在出賣人辦理產權登記時一并結清;
(5)、買受人交定金報名后不認購的,出賣人在5天內退回報名押金(不計利息);
第四條
簽訂合同后,三天內不交購房款的,出賣人收取購房者的滯納金(十五天內月息5分),超過十五天的視購房者自動放棄,合同作廢,定金由公司沒收;
第五條
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,可以提交溫州市仲裁委員會仲裁或依法向產權所在地人民法院起訴。
第六條本合同為認購合同,在辦理產權登記前需簽訂最終購房合同。未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協議,協議具有同等法律效力。
第七條合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第八條本合同共______頁,一式______份,具有同等法律效力,合同持有情況如下:
出賣人______份,買受人______份,______份,____________份。
第九條本合同自雙方簽訂之日起生效。
出賣人(簽章): 買受人(簽章):
【法定代表人】: 【法定代表人】:
【委托代理人】: 【委托代理人】:
(簽章):(簽章)
______年______月______日 ______年______月______日
簽于 簽于
認購合同范本2
鑒于買受人在簽訂本合同時對房屋的具體情況尚無明確知情,為充分保護雙方的合法權益,雙方根據我國《民法典》、《中華人民共和國民法典》等法律的有關規定,本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則,就買受人支付元定金一事達成協議如下:
一、銷售許可:根據建設部《城市商品預售管理辦法》第五條規定,買受人進行房屋預售應當具備并且已經具備如下條件:
1、交付全部土地使用權出讓金,取得土地使用權證書,號碼為:
2、出賣人已經辦理持有建設工程規劃許可證和施工許可證,號碼分別為:
3、經過房屋銷售許可機構的批準,取得房屋預售(銷售)許可證號碼為
二、廣告承諾:
1、買受人根據出賣人于年月日刊登在報第版的廣告,參考出賣人提供廣告(包括文字、圖片、音像資料、電子出版物、網絡),與出賣人就購買商品房一事進行協商;
2、出賣人承諾商品房及周邊環境符合廣告所描述之內容,雙方就可預見的內容進行約定,如雙方沒有在涉及房屋質量、裝修、周邊環境等細節作出說明時,則出賣人提供或發布的廣告及宣傳品可作為合同的組成部分,出賣人承諾提供房屋符合廣告宣傳品中文字及圖案的描述。
3、廣告平面圖中所列面積如無特別說明均為套內使用面積,廣告中關于綠化園林的面積應當與房屋具有相同的比例;
如實際情況與廣告數量誤差超過3%,如果此等誤差顯然不利于買受人,則買受人有權解除合同。
三、合同標的:本房屋位于市區(縣)路號樓層室,目前處于正在施工(或已經完工)的狀態,施工進度情況參照由出賣人提供的照片;
房屋所在樓房共有單元層,買受人所購房屋以自然習慣計數處于單元層,朝向為。
四、購買過程:出賣人承諾買受人希望購買的第樓戶已經與其他買受人簽訂了買賣合同,致使買受人重新選擇了目前本合同所約定的房屋;
如果買受人發現原選住宅的認購合同晚于本認購合同簽訂的日期,則視為受到出賣人的歧視與欺詐,出賣人應當向支付買受人的違約賠償責任為每平方米支付1000元違約金,或總額不低于10萬元的補償款。
五、房屋面積:房屋總建筑面積為平方米,其中套內建筑面積為平方米,陽臺建筑面積平方米,室內墻體面積為平方米,分攤的共用面積為平方米。
六、房屋價格與交付:
1、基本價格:買受人所購房屋價格為人民幣(大寫:元);
按套內使用面積計算為每平方米元,按建筑面積計算為每平方米元;
2、價格穩定:出賣人承諾在認購合同簽訂后半年內相同戶型的價格不得降低,同時亦不得將同幢的其他房屋以明顯優于買受人的價格出售給其他買受人(差額應在合理范圍內),否則將認為是對買受人的歧視或價格欺詐,出賣人承諾并承認買受人有要求同等優待的權利,以多種價格中最低的價格結算價款。
3、交付時間:商品房交付時間為年月日,廣告所承諾的社區設施環境交付時間為年月日。
七、簽訂《商品房買賣合同》:
1、協商時間:雙方承諾將于年月日就《商品房買賣合同》的內容進行協商,并將于年月日前簽訂《商品房買賣合同》;
2、合同內容:《商品房買賣合同》的`具體內容包括建設部示范文本的內容、出賣人提出的附加條款、買受人提出的附加條款、雙方認為應當簽訂的其他條款;
3、買受人義務:如果出賣人有證據證明買受人未在本合同約定的時間內到達銷售現場并就《商品房買賣合同》的內容進行協商,則視為買受人違約;
4、出賣人義務:如果買受人有證據證明買受人或者代理人已經在本合同約定的時間內到達銷售現場,但出賣人未就《商品房買賣合同》的內容進行協商,則視為出賣人違約;
5、無過錯:如果雙方均未同意對方提出的關于《商品房買賣合同》的內容,導致《商品房買賣合同》最終未能簽訂,或者雙方協商解除本合同,則雙方均不承擔違約責任。
八、履約責任:
1、權利瑕疵:如出賣人在本認購合同簽訂前或者《商品房買賣合同》簽訂前,將房屋出售或者抵押給其他第三人,則出賣人除返還雙倍定金外,還應當賠償買受人的1萬元損失;
2、買受人違約:如果發生買受人違約的行為,買受人已經支付的元定金將歸出賣人所有;
3、出賣人違約:如果發生出賣人違約行為,出賣人承諾將在三天內將買受人支付的雙倍定金元以現金形式支付給買受人,否則每延遲一天將支付300元違約金;
4、雙方均未違約:如果雙方未就《商品房買賣合同》的內容達成最終協議,則出賣人承諾將在三天內將買受人已經支付的定金元以現金形式支付給買受人,否則每延遲一天將支付500元違約金。
九、合同生效及其他:本合同壹式陸份,雙方各執叁份;
雙方簽字蓋章且買受人支付定金后生效;
如雙方發生爭議,由北京仲裁委員會仲裁。
出賣人:
買受人:
出賣人代表:
買受人代表:
年月日
認購合同范本3
甲方(原股東):乙方(期權認購人):
為了充分調動公司(指北京 公司,以下同)經營管理核心層人員的積極性、穩定隊伍,加強公司的凝聚力,確保公司持續穩定發展,實現公司的中長期發展規劃,經公司原股東 協商一致,同意在公司設立期權認購制度。乙方認同甲方的期權認購制度。經充分協商,甲乙雙方達成如下協議:
一、公司現有股權結構為: 。上述 名股東(即甲方)同意將其各自擁有的股份之 %用于對乙方設置期權,乙方認購占公司股份總額 %的股份期權。
同時,甲乙雙方一致同意發展新的期權認購人。如果確定新的期權認購人,在確定其認購份額后,由甲方 名股東和已認購期權的認購人(包括乙方和其他期權認購人)各自將其在當時擁有的股份(包括股份期權)出讓1/n給新認購人(其中n=原股東人數+已認購期權的人數)。
當甲方 位原始股東(指 )的股份之和降至 %(包括本數)以下時,不再發展新的期權認購人。
二、期權認購以三年為期,甲乙雙方設定期權逐年考核指標(見本合同附件一)。如果乙方在三年中每年均達到考核指標,則乙方有權與甲方簽訂正式股權轉讓協議,并到工商部門辦理股權變更登記手續,甲方不得拒絕。如果乙方在三年中有一年未達到考核指標,則乙方無權簽訂正式股權轉讓協議。
三、如果乙方在三年中每年均達到考核指標,屆時不論相應公司的股份價值多少,乙方均有權以人民幣 萬元的股權轉讓金購買本合同約定的期權份額,即占公司 %的股份。
四、股權轉讓協議生效后,乙方成為公司的正式股東,完全享有法律規定的股東權利,并承擔相應的義務。
五、在股權轉讓協議簽訂前,乙方認購的期權份額不是正式股權,乙方不享有相應的股東權益。但是,甲方同意將公司的經營管理決策權(即股東權益中的決策權)有限制地授權給乙方和其他期權認購人行使,具體辦法見附件二。
六、如甲方違約,乙方有權要求甲方每人支付違約金人民幣 萬元,并有權請求人民法院通知有關部門將甲方相應的股權份額強行劃歸乙方所有。
七、本合同有效期三年,自 年 月 日起至 年 月 日止。
八、本合同自甲乙雙方簽字之日起成立,經北京市公證處公證后生效。
九、本合同一式六份,甲方各執一份,乙方執一份,北京 公司和公證機關各留存一份備案。
甲方(簽字):時間:
乙方(簽字):時間:
認購合同范本4
甲方:(出賣人)__________
法定代表人:______________
地址:____________________
郵編:____________________
電話:____________________
傳真: ___________________
乙方:(買受人)__________
地址:____________________
郵編:____________________
電話:____________________
身份證號碼:______________
為了保護商品房交易雙方的合法權益,甲、乙雙方經友好協商,就乙方認購甲方開發建設的商品房一事達成如下協議:
一、房屋基本情況
乙方預定甲方開發建設的位于________市________區________縣________路________號 樓盤:________號樓________單元________號房屋,建筑面積________平方米,其中套內建筑面積________平方米,公用建筑分攤面積為________平方米。房屋單價________元(美元)平方米, 總房款為(小寫)________元(美元),(大寫)________元(美元)。戶型為 ________________。
二、認購期間
甲方承諾為乙方所預定房屋保留________天(自________年________月________日至________年________月________日)。
三、定金
本協議簽訂時,乙方向甲方支付定金人民幣(小寫)_______元(美元),(大寫)______________元(美元)。乙方須在上述房號保留期限內,攜本協議到甲方售樓處,與甲方協商簽訂《商品房買賣(預售)合同》有關事宜。上述定金在甲、乙雙方簽訂《商品房買賣(預售)合同》時,由甲方退還乙方或抵作該房屋的購房價款。
四、付款方式
乙方同意選擇下列_______種付款方式,在與甲方簽訂《商品房買賣(預售)合同》后向甲方支付購房價款。
1.一次性付款
2.分期付款:于簽約當日付 _______%,剩余房款在______ 日內分________ 次付清;
3.個人住房抵押貸款:于簽約當日付清房屋總價 ________%的首付款。
五、證明文件
甲方應向乙方出示下列證件及其附屬材料,甲方保證以下資格認證文件真實無瑕疵。
1.企業法人營業執照證號:________________
2.政府立項證明證號:________________
3.房地產開發企業資質證書證號:________________
4.國有土地使用權證書證號:________________
5.建設工程規劃許可證包括附圖)證號:________________
6.建設用地規劃許可證證號:________________
7.施工許可證證號:________________
8.房屋銷售許可證證號:________________
六、甲方承諾
1.具備商品房銷售(預售)條件,如果甲方故意隱瞞重要事實或者提供虛假情況導致此協議無效,甲方應承擔締約過失責任,除退還乙方定金外,還應賠償乙方利息等資金損失及其他有關財產損失。
2.在本協議簽訂后,須為乙方保留該房屋至保留期屆滿之日止,且不得與第三方簽訂該房屋之《商品房認購協議書》或《商品房買賣(預售)合同》;并承諾在乙方攜本協議與甲方簽訂《商品房買賣(預售)合同》時,甲方將完全履行本協議中約定的房屋位置、面積、價款、戶型等條款。如甲方違反上述約定,甲方需向乙方雙倍返還定金,同時本協議自動失效。
七、乙方承諾
在本協議簽訂后,在上述約定的時間內到甲方指定的地點與甲方簽訂《商品房買賣(預售)合同》,并承諾在與甲方簽訂《商品房買賣(預售)合同》時,乙方將完全遵循本協議中約定的房屋位置、面積、價款、戶型等條款。如乙方不能履行本協議書確定的義務,視為乙方自行放棄該房屋的房號保留權,甲方有權終止本協議的履行,并將該房屋另行出售,同時乙方已交付的定金不予返還。
八、其他
甲方出現以下情形之一,乙方有權解除協議,甲方應向乙方全額返還定金。
1.甲方依本協議第五條向乙方提供的證明文件不完整、不真實或有瑕疵,導致雙方不能簽訂《商品房買賣(預售)合同》的;
2.甲方存在其他違法行為導致雙方不能簽訂《商品房買賣(預售)合同》的;
3.甲、乙雙方經協商未能就補充協議達成統一意見的。
九、不可抗力
1.如果本協議在執行過程中受到諸如:地震、臺風、洪水、火災、戰爭或其他雙方認可的不可預見的不可抗力的直接影響,或無法按照原協議條款執行,受不可抗力影響的一方應立即以傳真通知對方,并且在此以后5天內將發生事故地區有關部門開具的事故證明寄給對方。
2.因政府產業政策發生變化而導致本協議無法履行時,甲、乙雙方可以解除本協議并免責。
十、本協議自甲乙雙方簽字之日起生效。
十一、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,均具有同等法律效力。
甲方:________________
法定代表人:__________
日期:________________
乙方:________________
日期:________________
認購合同范本5
甲方(出賣方):_________________
房產證號:_________________
委托代理方:_________________
乙方(認購方):_________________
身份證號碼:_________________
在甲、乙雙方平等自愿的基礎上,經甲、乙雙方友好協商,達成以下房屋認購協議:
1、乙方自愿申請認購_____棟_____單元_____層房,建筑面積_____平方米,物業用途為住宅,房屋總價款計人民幣_____。
2、乙方于___ 年 ___ 月 ___ 日向宜昌華晨房地產經紀有限公司(代收)交納認購定金人民幣____元整,并在___ 年 ___ 月 ___ 日之前與甲方簽定正式房屋買賣合同,交納購房款及辦理相關手續。
3、在本認購協議書有效期內,未經乙方允許,甲方不得轉賣乙方所認購房屋。
4、因不可抗力原因導致乙方不能按照認購協議書所規定的要件履行承諾,簽約時間可據實予以延期。
5、乙方因自身原因不能履行認購協議書中的要件,視為違約,扣除其交納定金作為違約金。
6、本認購協議書有效期滿前,乙方應與甲方辦理合同轉簽手續;認購協議書有效期滿,乙方未能與甲方簽定房屋買賣合同,甲方有權委托宜昌華晨房地產經紀有限公司對該房屋另行處理。
7、房屋買賣合同書簽定后,本認購協議書約定條款自動失效,以房屋買賣合同約定為準。
8、本認購協議書有效期自__ 年 ___ 月 ___ 日至__ 年 ___ 月 ___ 日止。
9、本認購協議書一式兩份,自甲、乙雙方法定代表(本人)或委托代理方(人)簽字后生效。
甲方(簽章):_________________
乙方(簽章):_________________
委托代理人(簽章):_________________
委托代理人(簽章):_________________
聯系電話:_________________
聯系電話:_________________
___ 年 ___ 月 ___ 日
___ 年 ___ 月 ___ 日
認購合同范本6
甲方:上海xx集團有限公司
乙方:蘇州xx高科技有限責任公司
鑒于:
1.甲、乙雙方均系依照注冊地相關法律之規定成立的企業法人,享有由股東投資形成的全部法人財產權,依法享有民事權力,承擔民事責任。
2.乙方是由深圳xx集團、廣東xx投資有限公司、江蘇xx股份公司等五家股東參股共同組建的有限責任公司,于高科技產業、國際貿易等方面在業內享有一定的聲譽,曾成功地承建或參與在xx項目、xx軟件等重大工程設計、建設和開發,企業經濟發展迅速。因此,XX年第二次股東大會通過了對公司增資擴股的決議,現正在招募增資擴股股東。
3.甲方已經詳細閱覽乙方的增資擴股計劃書,并進一步對甲方進行了考察和了解,愿意參與乙方的增資擴股活動。
據此,為充分發揮雙方的資源優勢,促進彼此企業的高速發展,為股東謀求最大回報,經甲、乙雙方友好協商,就甲方參與并認購乙方增資擴股股份協議如下:
第一條認股及投資目的:
甲、乙雙方同意以發揮各自的優勢資源為基礎,建立全方位、多功能長期的戰略合作伙伴關系,保證雙方在長期的戰略合作中利益共享,促進發展。
第二條認購增資擴股股份的條件:
1.增資擴股額度規定:乙方計劃本次增資擴股總額為5000萬股整。增資擴股后公司股本總額達到10000萬股。
2.認購份額規定:除原有老股東以外,參與本次增資擴股的新股東,以占乙方增資擴股后總股本的1%的比例為份額進行認購,但認購總份額不得超過乙方增資擴股后總股本的25%。
3.認購價格規定:參與本次增資擴股的新股東認購的股份價格,以乙方經審計后的XX會計報表中每股凈資產為基數進行適當溢價認購。最高認購價不得高于每股凈資產的20%。最終認購每股價格經雙方協商后以書面確認為準。
4.認購方式規定:本次增資擴股全部以現金認購,如用外幣認購則以外幣到達乙方開戶銀行賬上之日的中國人民銀行當日掛牌外匯價格進行兌換折算為人民幣。
5.認購時間規定:新老股東的認購資金必須在XX年12月30日之前到位,過期不再辦理股東入股手續。
第三條甲、乙雙方同意,甲方以現金方式向乙方認購1000萬股整,計人民幣1000萬元(大寫壹仟萬元整人民幣)。
第四條甲、乙雙方同意,甲方用于認購股份的全部資金于XX年12月30日之前匯至乙方指定的開戶銀行賬上。
第五條甲、乙雙方同意,在乙方收到下方匯入的認購款項后的當日,向甲方開出認購股份資金收據,并電傳給甲方。
第六條雙方承諾:
一、甲方承諾:
1.甲方向乙方用于認購股份的資金來源正當,符合甲方公司章程和中國境內相關法律法規的規定,并向乙方出具相關的證明文件(文件清單附后)。
2.遵守乙方關于認購增資擴股股份的條件,積極配合乙方完成本次增資擴股活動。
二、乙方承諾:
1.對于甲方向乙方匯入的認購股份的資金,在沒有完成對甲方股東資格審查前,保證不動用甲方資金。
2.在本次認購股份的資金全部到位后30個工作日內,完成召開新老股東大會,修改公司章程,改選公司董事會,辦理工商注冊變更等工作程序及必辦手續。
第七條違約責任:
1.因乙方原因致使甲方正在執行本合同計劃受到中止執行或造成重大損失時,由乙方全面承擔損失,并按項目總額的5%計算向甲方支付賠償金。
2.因甲方原因致使乙方正在執行本合同計劃受到中止執行或造成重大損失時,由甲方全面承擔損失,并按項目總額的5%計算向乙方支付賠償金。
第八條由于非人力因素而不可抗力的原因,如戰爭、地震、自然災害等等,致使雙方合作項目中止執行或無法執行所造成的損失由雙方各自承擔。
第九條本協議未及事宜,雙方另行協商或簽訂補充協議加以確定。經協商不能達成一致意見時,甲乙雙方可選擇仲裁機構進行仲裁。
第十條本協議書一式4份,甲、乙雙方各執兩份。
甲方:上海xx集團有限公司
法人(授權)代表簽字:楊某某
XX年7月20日
乙方:蘇州xx高科技有限責任公司
法人(授權)代表簽字:丁某
XX年7月20日
認購合同范本7
甲方:_____________房地產開發有限公司
住所地:__________________路______號
法定代表人:于_______________________
乙方:_______________________有限公司
住所地:___________________________路
法定代表人:_________________________
依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規之規定,就乙方認購甲方開發的“_______________________酒店”項目中的部分物業事宜,經雙方友好協商,達成如下一致協議,望共同遵守。
第一條甲方通過出讓方式取得位于________市_________路________________號地塊土地使用權(土地使用證號:________________________),土地使用年限自________年________月________日起至________年________月________日止,規劃用途為________。甲方經相關行政部門批準,在上述地塊建設酒店,暫定名為______________________酒店。
第二條乙方自愿向甲方購買上述酒店中的部分商鋪,具體為:
1.________________________(具體見附圖1)
2.________________________(具體見附圖2)
3.________________________(但不含酒店宴會廳及附屬物業)(具體見附圖3)。
第三條商鋪面積的約定
1.________________的商鋪建筑面積暫定為________平方米;
2.________________的商鋪建筑面積暫定為________平方米;
3.________________的商鋪建筑面積暫定為________平方米;
4.________________的商鋪建筑面積暫定為________平方米;
5.________________面積暫定為________________平方米;
以上暫定建筑面積總計為________平方米,甲、乙雙方一致同意在正式簽訂《商品房預售合同》時以預測面積為準。乙方承諾在購買的以上商鋪中,將一層部分用于________或________,二層為________________,第三層________________。
第四條甲、乙雙方同意,乙方支付的總價以本條確定的單價為唯一依據:
1.________________的商鋪單價為________元/平方米;
2.________________的商鋪單價為________元/平方米;
3.________________的商鋪單價為________元/平方米;
4.________________的商鋪單價為________元/平方米;
5.________________單價為________________元/平方米;
根據上述第三條暫定建筑面積計算,乙方應支付的總價暫定為________元。
第五條定金及其價款的支付
1.乙方應在本合同簽訂之日起三個工作日內向甲方支付________萬元人民幣定金;
2.乙方應在________年________月________日之前向甲方支付________萬元人民幣房價款。
3.乙方在雙方簽訂預售合同后七個工作日內向甲方支付至一、二層商鋪總價的50%及第三層除按揭款以外的所有價款。
4.一、二層商鋪總價50%的按揭由甲方協助乙方辦理,甲方提供的按揭銀行為中國銀行。第三層商鋪余款的按揭由乙方自行尋找銀行辦理按揭或由甲方提供的按揭銀行辦理按揭,由甲方提供銀行辦理按揭的比例為第三層總價款的50%。
第六條甲、乙雙方一致同意在甲方取得商品房預售許可證后十個工作日內簽訂商品房預售合同。雙方在洽談及簽訂預售合同時,就本合同未約定的內容(包括但并不限于合同價款及支付的期限、方式,商鋪交付使用條件及日期,裝飾、設備標準,供水、電、熱、氣,通訊、道路、綠化等配套設施和公共設備的交付承諾,公共配套建筑的產權歸屬,面積差異處理方式,辦理產權登記的有關事宜,違約責任等)進行全面的磋商,雙方均不得以不合理的要求拒絕簽訂預售合同。
第七條鑒于乙方所認購的商鋪是應乙方的要求對原有建筑物進行修改,現該修改后商鋪已得到設計單位及甲、乙雙方的書面確認(見附件),并符合乙方獨家使用條件,故由乙方承擔由于設計修改而引起的建造成本增加。(具體數額以實際發生額為準)。
第八條由于本合同項下標的物具有乙方獨家使用的特性,乙方不得以預售合同中的其它條款達不成協議為由,放棄購買本合同項下標的物,拒絕與甲方簽定預售合同。否則,乙方除承擔工程造價增加部分的費用外,還應向甲方支付________________萬元的賠償金,并不得向甲方主張收回定金,已支付的定金作為乙方的違約金。
第九條本合同簽訂后至預售合同簽訂前雙方就有關本合同項下標的物達成的合同均作為預售合同中的內容,對此,雙方均不得違反。甲、乙雙方簽訂的預售合同作為雙方簽訂的商品房買賣合同的依據。
第十條與乙方認購的商鋪有關衛生間、廚房的排污、排水煙系統、空調管線、間隔墻體和外墻面裝飾等事項由雙方另行協商,并達成補充合同。
第十一條鑒于第二層二處商鋪的特殊位置,與之相鄰的外露臺部分(附圖4)將無償提供給乙方使用五年,但乙方得繳納相應的物業管理費及維護費。乙方承諾,不得干擾其它業主和經營戶的經營;甲方如遇臨時需要而使用的,乙方應無條件撤除相應家具、用具,并將場地及時交付甲方使用。乙方承諾按甲方統一開業時間準時開業,除非甲方許可,乙方推遲開業每天按________________元向甲方支付違約金。
第十二條在履行本合同過程中如有糾紛,雙方應友好協商解決,協商不成,雙方同意提交杭州仲裁委員通過仲裁解決。
第十三條本合同一式貳份,雙方各執____份,并在雙方簽字、蓋章后生效。
甲方:(蓋章)________
乙方(蓋章)__________
簽字:________________
簽字:________________
______年_____月_____日
認購合同范本8
出賣人(以下簡稱“甲方”):
認購人(以下簡稱“乙方”):
根據相關法律、法規規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方認購甲方商品房相關事宜達成如下協議:
一、認購標的的基本情況
乙方所認購的商品房為甲方開發的位于 市 區__________________________________________(以下簡稱商品房)。該商品房的建筑面積為平方米。以上面積均以房地局測繪中心最終測繪面積為準。
二、認購標的的價款
該商品房按照建筑面積計價,單價為人民幣 元/平方米,房款計人民幣 元(大寫: )。
三、認購款
乙方于本認購書簽訂之日,一次性向甲方支付認購款計人民幣 ____________元(大寫:)。該商鋪屬一次性付清款項,出賣人和買受人無任何爭議。且在簽訂本協議時表示甲方已收到該款項。
甲方在取得預售許可證后,應立即通知乙方。乙方在接到甲方的簽約通知次日起 日內,到銷售現場與甲方協商商品房買賣合同的相關條款,協商一致并簽署《商品房買賣合同》。
甲方應在取得預售許可證____日內通知到乙方,因甲方取得預售許可證后未在規定時間內通知到乙方,因此產生的不利于乙方的后果均由甲方承擔。
甲、乙雙方在上述約定的期限內協商商品房買賣合同的相關條款,但雙方未達成一致意見,自約定的期限屆滿次日起超過 日的,本認購書自行解除。甲方應當在本認購書解除次日起 日內將已收取的認購款返還給乙方,并承擔相關法律責任及乙方的一切經濟損失。
甲乙雙方協商一致簽訂《商品房買賣合同》的,乙方已交納的認購款抵作該商品房的購房款,無須再補購房款。
四、其他約定
在簽訂正式的《商品房買賣合同》時,變更認購人的,甲方應積極配合。
買受人已一次性交清購房款,甲方不得將此房進行調換,同樣甲方不得將此房另出售給其他人,否則將作為違約處理。
五、附則
本認購書未盡事宜,經甲、乙雙方協商一致可簽訂補充協議,補充協議與本認購書具有同等法律效力。
本認購書經甲、乙雙方簽字或蓋章后生效。雙方簽訂的《商品房買賣合同》生效后本認購書自行終止。本認購書一式二份,甲、乙雙方各執一份,均具有同等法律效力。
甲方(公章): 乙方(公章):
授權代表:授權代表:
證件號碼:證件號碼:
聯系電話:聯系電話:
年月日
認購合同范本9
編號:_____________________
甲方(發展商):___________
地址:_____________________
電話_______________________
乙方(認購方):___________
姓名:_____________________
性別:_____________________
出生年月:________________
國籍:_____________________
現住址:_________________
身份證號碼:_______________
電話:____________________
乙方擬預訂_____________________商品房一套,經甲乙雙方協商一致,達成以下協議:
一、認購樓宇位置______________位于______________.
乙方現認購_________________單元_______號房,建筑面積____________平方米(所有單位建筑面積均以_______市土地房屋管理部門查丈面積為準)。
二、樓價乙方可選擇(A.一次性;B.分期;C.按揭)付款方式,
房屋單價為人民幣_______元/平方米,
總樓價共計人民幣_______佰_______拾_______萬_______佰_______拾_______元整(小寫:______________)
乙方在簽訂本認購書之日即支付甲方定金人民幣____________元整(小寫:)
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
_________年____月____日_________年____月____日
認購合同范本10
合同編號:_________________
出賣人:_______________________
認購人:_______________________
本認購書不是簽訂商品房買賣合同的必經程序,雙方經協商一致,可以直接簽訂商品房買賣合同。認購人以交付預付款性質費用的方式認購商品房的,不適用本認購書。
出賣人:_______________________________________________________
通訊地址:_____________________________________________________
郵政編碼:_____________________________________________________
營業執照注冊號:_______________________________________________
企業資質證書號:_______________________________________________
法定代表人:____________________聯系電話:_____________________
委托代理人:____________________聯系電話:_____________________
委托銷售代理機構:____________________________________________
通訊地址:_____________________________________________________
郵政編碼:_____________________________________________________
營業執照注冊號:_______________________________________________
認購人:_______________________________________________________
(法定代表人)(負責人):_______________國籍:________________
(身份證)(護照)(營業執照注冊號)( ):___________________
出生日期:______年______月______日,性別:_____________________
通訊地址:_____________________________________________________
郵政編碼:______________________聯系電話:_____________________
(法定代理人)(委托代理人):_____________國籍:______________
(身份證)(護照)( ):_____________________________________
出生日期:______年______月______日,性別:_____________________
通訊地址:_____________________________________________________
郵政編碼:______________________聯系電話:_____________________
第一條基本情況
(一)認購人所認購的商品房(以下簡稱該商品房)為出賣人所開發的位于_______市_______區________項目中的第___________(幢)(座)___________(單元)(層)___________號房,朝向為:___________。
(二)該商品房的用途為:___________,建筑面積共___________平方米,其中,套內建筑面積___________平方米,共用部位與共用房屋分攤建筑面積_________平方米。
第二條銷售依據
1.該商品房為預售商品房的,預售商品房批準機關為:_____________,預售許可證號為:________________________。
2.該商品房為現房的,房屋所有權證號為:_____________,國有土地使用證號為:_____________。
第三條價款與付款方式
(一)該商品房按照(套內建筑面積)計價,單價為________元/平方米,總房價款為___________元人民幣(大寫)。
該商品房按照(建筑面積)計價,單價為________元/平方米,總房價款為___________元人民幣(大寫)。
該商品房按照(套)計價,總房價款為___________元人民幣(大寫)。
(二)出賣人同意認購人按照下列第____種方式付款:
1.一次性付款。
2.分期付款。
3.貸款方式付款。
4.其他方式。
認購人選擇第3種方式付款,認購人可以首期支付購房總價款的____%,其余價款可以向__________銀行或住房公積金管理機構借款支付。
第四條認購定金
認購人應當自簽訂本認購書之日起______日內,向出賣人支付認購定金________元人民幣(大寫);出賣人在收取定金后,應當向認購人開具收款憑證,并注明收款時間。認購人逾期未支付認購定金的,出賣人有權解除本認購書,并有權將該商品房另行出賣給第三方。
認購人同意在支付定金之日起_____日內,與出賣人協商商品房買賣合同的相關條款(本款約定的期限為協商簽約的起始時限,而非終止時限)。
第五條
認購人未在第四條第二款約定的期限內與出賣人協商商品房買賣合同相關條款的,出賣人有權解除本認購書。出賣人解除本認購書的,認購人已支付的定金不予退還,出賣人有權將該商品房另行出賣給第三方。
第六條
認購人在第四條第二款約定的期限內與出賣人協商商品房買賣合同的相關條款,但雙方未達成一致意見,自第四條第二款約定的期限屆滿之次日起超過___日的,本認購書自動解除;雙方也可以協商解除本認購書。出賣人應當在本認購書解除之日起___日內將已收取的定金退還認購人。
第七條
出賣人在認購人支付認購定金之日起至本認購書解除之日止,將該商品房另行出賣給第三方的,出賣人應當向認購人雙倍返還定金。
第八條
該商品房的買受人為(本人)(同一戶籍內親屬)( ):__________。
(若選擇其他的,應在空格部位寫出買受人姓名)
第九條其他約定
_______________________________________________________________。
第十條
本認購書經雙方簽字蓋章后生效,雙方簽訂的商品房買賣合同生效后本認購書自行終止。本認購書終止后,認購定金應當(返還認購人)(抵作商品房價款)。
第十一條
本認購書未盡事項,可簽訂補充協議。
第十二條
本認購書一式兩份,雙方各執一份,兩份具有同等法律效力。
出賣人(簽章):____________________認購人(簽章):_______________
法定代表人:________________________法定代表人:___________________
委托代理人(簽章):________________負責人:_______________________
委托銷售代理機構(簽章):__________委托代理人(簽章):___________
簽訂時間:_________年_______月____日簽訂時間:________年____月___日
簽訂地點:__________________________簽訂地點:____________________
認購合同范本11
廣西仁桂新能源汽車有限責任公司新車定購合同
甲方(供方):廣西仁桂新能源汽車有限責任公司
乙方(需方): 定車合同編號:
特別提示:1. 如乙方購買車輛在未辦理正規車輛號牌前,不得私自上路行駛。 2. 如乙方名下有應當報廢而未辦理報廢車輛,將無法辦理新車上牌手續。
3. 如乙方在驗車前私自對所購買車輛進行精品裝飾,違反驗車廠對車輛的規定,將無法辦理新車上牌手續。
上述三項造成一切后果由乙方承擔全部責任。 合同具體條款:
1. 此合同作為乙方向甲方定車的憑證,蓋本公司銷售部印章方可生效。
2. 本合同一式叁份,甲方兩份(一份銷售部留存、一份財務留存)乙方一份(客戶留存),乙方保留新車訂購合同,乙方在按本合同付
款提車時必需退還新車訂購合同,將定金作為已付車款,如客戶留存丟失,將視為自動放棄所購車輛的定購權利及因定購此車輛的定金。定金全部全額將不予返還。出現損失由乙方承擔。
3. 此合同中出現的金額,屬于預計金額,在合同解除時不影響退還定金金額,如果出現退定金的事宜,只返還(實收定金金額)項目中 所產生的金額。
4. 乙方是所購車輛最終用戶,不得將所定車輛轉手出售給任何第三方獲得商業利益,或用于有損于甲方品牌形象的活動。
5. 甲方向乙方所定車輛交付時按定車合同約定的先后順序向乙方供車。
6. 乙方在購車前應事先獲得相關法規所需的購車資格,否則因此造成的任何損失均由乙方自行承擔。
7. 乙方在付款購車時需按此定車合同中所登記的乙方資料開票,否則甲方有權不予供車,并拒絕退還定金。
8. 因不可抗拒力造成甲方未能于合同規定交車時間內交車時,由甲方退還所收定金,但甲方不承擔任何形式賠償。
9. 乙方定購車輛于預計交車時間交車,乙方應于甲方通知之日起一周內辦理提車手續。如經甲方通知乙方后不辦理交款提車手續,超過定車期限7日,甲方有權自行處理該車,并扣除乙方定金作為違約金。
10. 乙方定購車輛到貨后無質量問題而乙方拒絕付款提車,或乙方要求取消所定車輛,甲方將扣除乙方定金作為違約金。
11. 甲方所提供車輛應為東風悅達起亞汽車有限公司合格產品,并符合出廠標準。如乙方發現車輛存在質量問題經甲方核驗車輛屬實,(車
輛未離開甲方店面的則為乙方更換產品);(若車輛已交付并已駛離店面則按東風悅達起亞索賠政策進行索賠)如乙方提出車輛存在質量問題,但甲方無法直接目測出或無法檢驗指標、參數等具體數值進行衡量核實,乙方也沒有充分證據證明車輛存在質量問題的,則不視為質量問題,乙方應履行合同義務按期提車。
12. 新車定購合同中所有內容不允許任何方式的修改,其中(預計車輛合計總金額)項目為注明的各個項目的預計金額,并非實際收取。
(實收定金金額)項目為所交定金的準確金額,其余項目乙方可補加服務項目,另補齊差額。
13. 乙方在簽署本合同后又要求更換本品牌車型及顏色,甲方同意更換的,甲方將扣除本合同定金金額的50%作為乙方支付的違約金,甲方不同意更換的,乙方不許依照本合同條款履行義務。
14. 如乙方在提車時不能按照甲乙雙方簽訂的本協議履行提車手續,(減少服務項目),甲方將扣除本合同定金金額的50%作為乙方支付的 違約金。
15. 本合同如發生糾紛,當事人雙方應及時協商解決,若協商不成,應向甲方所在地人民法院提起訴訟。
16. 本合同自乙方現金交付定金之日或者匯款、轉帳定金到達甲方賬戶之日起生效。在合同執行期間,甲乙雙方中任何一方均不得單方變
更或解除合同。如有未盡事宜,雙方共同協商,做出補充規定,補充規定與合同具有同等效力。
甲方(供方):乙方(需方)確認上述條款并確認所填寫內容真實有效 (簽字確認): 銷售顧問:
簽署時間:年 月 日 簽署時間: 年 月 日
認購合同范本12
甲方:
身份證號碼:
乙方:
身份證號碼:
經甲乙雙方協商一致同意,就單位團購樓房指標轉讓自愿達成以下協議:
1、甲方將在通山縣住房和城鄉建設局獲得單位團購樓房集資籌建住宅樓房指標一套(三室兩廳),自愿轉讓乙方。
2、乙方應付給甲方指標轉讓費貳萬元整及房款首付伍萬元整,乙方合計應付款柒萬元整。
3、甲方與所在住房和城鄉建設局獲得單位團購簽訂集資建樓合同后,按照合同規定的樓房價款由乙方籌資建樓房,乙方將籌建的建樓款及時交給上述單位,甲方申明在此樓房建設中不投入任何費用。
4、此房所在的具體單元及樓層需等單位政策而定。
5、甲方將此房指標轉讓給乙方后,樓房的所有權和使用權都屬于乙方,如遇樓價上升,甲方不能反悔索要回此房,違者除歸還乙方所付的所有款項。如遇住房和城鄉建設局政策變動,此樓房無法建設時,甲方將乙方所付的轉讓費一次性退還乙方后不屬違約。
6、樓房建成交付使用辦理房屋所有權證時,甲方協助
乙方提供相關資料,辦理產權發證手續。辦理手續時的所有費用由乙方承擔(過戶費除外)。
7、如果乙方沒有按時交房款,甲方貳萬元不退還給乙方,甲方不承擔任何責任。
8、本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,協議經甲乙雙方簽字后生效。
甲方簽字:
乙方簽字:
年月 日
認購合同范本13
轉讓方(簡稱甲方):受讓方(簡稱乙方): 身份證號: 身份證號:
電話號碼: 電話號碼:
甲乙雙方就房屋指標轉讓相關事項進行充分協商,在依法、平等、自愿原則下簽訂本合同。
一、甲方將其單位(某某單位)準備修建集資房中屬于甲方的房屋指標轉讓給乙方。房屋價格暫定為均價 元每平米,面積暫定平米,住房具體位臵及房號等信息以甲方所在單位確定范圍為準,甲方應將其所在單位確定的購房信息、選房范圍及時告知乙方,由乙方在該范圍內選擇甲方有權選擇的房屋。
二、甲方應當保證乙方購買甲方所轉讓的房屋無爭議。該房屋建設所需的所有資金(以甲方所在單位確定的金額為準)由乙方承擔。每期繳款甲方應及時通知乙方,乙方應在甲方單位規定時間內將相應資金存入甲方單位指定的銀行賬戶(收款賬號:,收款單位: ,收款人開戶銀行: ,款項用途: 交購房款)。賬戶如有改動或需現金交款,以甲方通知的賬戶為準或一次性現金交付甲方。乙方存款后及時將存款憑證交甲方,甲方向單位開具收據后交乙方保管;如果是乙方一次性現金交款給甲方或轉賬給甲方,甲方收款后打收據給乙方,待甲方向單
位開具收據后交乙方保管。另簽訂的認購合同書、簽訂購房合同等所有相關購房手續,所取得的票據及合同均由乙方保管。如甲方單位有關部門需要這些手續,乙方應及時將這些手續交給甲方,甲方辦完后及時將這些手續交還乙方。
三、甲方應當保證其轉讓給乙方的房屋能夠將產權證辦至乙方名下。
四、甲方為乙方先代付第一筆定金(¥ ),繳款憑證先由甲方保管,等簽訂合同當日乙方支付甲方貳萬元,同時甲方將繳款憑證及單位收據交由乙方保管。
五、乙方支付甲方房屋指標轉讓費人民幣 (¥ ),乙方在本合同簽訂當日將房屋指標轉讓費中的人民幣(¥ )交付甲方,余下的人民幣( )于某某單位補貼 元錢到位時交于甲方(因甲方未在某某單位集資建房,因享受 元補貼,此款項歸屬于甲方),甲方在分別收到上述款項后分別打收據給乙方。
六、若因不可抗力、政策變動、單位及開發商因素導致房屋停建而使購房指標取消,則甲方應在一周內退回乙方購房指標轉讓費。
七、房屋建成交付甲方后甲方應及時將房屋鑰匙全部交乙方由乙方居住,甲方不得妨礙乙方居住。乙方必須遵守甲方所在單位針對該小區制定的各項管理規定及該小區自身的各項制度。
八、房屋能辦理產權轉移手續時,甲方立即將該房屋產權轉移給乙方,乙方應給予必要配合,辦理產權轉移所產生的一切費用由乙方負責。產權轉移成功時乙方將本合同約定的甲方交給乙方的所有收據
退還給甲方。具備過戶條件,甲方違反約定不轉讓,或者不配合乙方過戶,退還乙方修建該房屋交付的所有資金。乙方違反約定不受讓的,或者交納購房款不足的,甲方有權不將該房屋產權轉移給乙方。
九、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,合同自雙方簽字之日起生效,甲乙雙方應遵守并認真履行本合同約定,履約過程中發生糾紛甲乙雙方協商解決,協商不成可向人民法院提起訴訟。
甲方簽字(捺印): 乙方簽字(捺印): 簽訂時間: 簽訂時間:
認購合同范本14
甲方(賣方):_________________房地產開發有限公司。
住所:_________________
法定代表人:_________________
委托代理機構:_________________
乙方(認購方):_________________
住所:_________________
證件名稱:_________________
證號:_________________
聯系電話:_________________
委托代理人:_________________
甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,就乙方認購甲方預售商品房事宜,經充分協商,達成協議如下:_________________
1、乙方認購甲方預售的號樓號房屋,該商品房的用途為,屬框剪結構,層高為米。該商品房預測建筑面積為平方米(產權登記面積以政府部門核定面積為準)。
2、甲、乙雙方約定房價為建筑面積每平方米單價元,總金額元。購房款的支付期限和方式,由雙方按照交易習慣在《商品房買賣合同》中約定。
3、該房屋的交付條件為:_________________符合規劃批準的施工圖(包括裝修)要求,并經驗收合格。
4、交付期限為年月日前。
5、乙方在訂立本協議時,支付定金人民幣元,作為乙方購買認購房屋的擔保。簽訂《商品房買賣合同》時,乙方支付的定金轉為購房款。
6、甲、乙雙方商定,認購期為天,乙方于年月日前到售樓中心與甲方簽訂《商品房買賣合同》(省建設廳、省工商行政管理局監制格式合同)。
7、在本協議約定的認購期內,甲方拒絕簽訂《商品房買賣合同》的,應當雙倍返還已收取的定金;乙方拒絕簽訂《商品房買賣合同》的,無權要求返還定金。
8、乙方未在本協議約定期限內與甲方簽訂《商品房買賣合同》,甲方有權另行處分本協議所涉房產。
9、甲方聲明:_________________本協議項下房屋的國有土地使用權現抵押于銀行,甲方將在《商品房買賣合同》訂立后合理期限內解除抵押,以保證在合同約定的期限前辦妥房產權屬登記手續;本項目的地下車位(庫)不作為公共分攤面積,因此所有權不屬于業主,甲方有權對車位(庫)進行處分。
10、本協議未盡的商品房買賣合同條款,按下列先后順序確定:_________________
(1)甲、乙雙方另有的約定;
(2)法律、行政法規的規定;
(3)行政主管部門批準的施工圖及文件;
(4)格式合同確定的條款;(5)商品房買賣交易習慣。
11、因本協議所發生的糾紛,由仲裁委員會裁決。
12、本協議經甲、乙雙方簽署后生效,一式四份,甲、乙雙方各執二份。
甲方:_________________
乙方:_________________
年月日
認購合同范本15
編號:_____________________
甲方(發展商):___________
地址:_____________________
電話_______________________
乙方(認購方):___________
姓名:_____________________
性別:_____________________
出生年月:________________
國籍:_____________________
現住址:_________________
身份證號碼:_______________
電話:____________________
乙方擬預訂_____________________
商品房一套,經甲乙雙方協商一致,達成以下協議:
一、認購樓宇位置______________位于______________.乙方現認購_________________單元_______號房,建筑面積____________平方米(所有單位建筑面積均以_______市土地房屋管理部門查丈面積為準)。
二、樓價乙方可選擇(A.一次性;B.分期;C.按揭)付款方式,房屋單價為人民幣_______元/平方米,總樓價共計人民幣_______佰_______拾_______萬_______佰_______拾_______元整(小寫:______________)乙方在簽訂本認購書之日即支付甲方定金人民幣____________元整(小寫:)