第一篇：10KV配電間高壓設備大修及檢修試驗承包合同合同

湖南電力職工溫泉療養院10KV配電間高壓設備大修及檢修

試驗承包合同

發包單位（以下簡稱甲方）： 湖南電力職工溫泉療養院

承包單位（以下簡稱乙方）： 湖南省新湘送變電建設有限公司

經雙方協商，確定乙方為甲方湖南電力職工溫泉療養院10KV配電間高壓設備大修及檢修試驗承包單位。為明確雙方在高壓設備調試過程中的權利和義務，圓滿完成本工程的施工任務。甲、乙雙方經過磋商，根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，甲、乙雙方訂立下列合同條款，供雙方共同遵守執行。

一、工程主要內容

湖南電力職工溫泉療養院10KV配電間高壓設備大修及檢修試驗工程，具體項目見附件一。

二、工程承包價款

本工程價格按附件二中的價格打六折，含稅總價款為人民幣陸萬捌仟貳佰玖拾貳元整（￥68292 元），如在檢修、試驗中發現需要更換的設備或配件，由甲乙雙方再另行協商增加需要更換的設備或配件的費用（乙方只收取材料費用，不另收取上門服務費、檢測費、安裝調試費等）。

三、工程承包范圍

湖南省電力公司灰湯療養院10KV配電間高壓設備大修及檢修試驗項目清單表中的二十九項。

四、施工依據

按照甲方要求及國家電力部門的施工規范要求進行施工。五、工程驗收

乙方在甲方的設備現場進行大修、檢修、試驗，乙方出具由長沙電業局天心配網所檢修試驗的高壓試驗報告。六、工程工期

工 期：合同簽訂后一個月內完工，因不可抗拒條件（自然條件），乙方應向甲方申請工期順延。

如甲方未及時提供工作面原因等造成乙方停工，則工期順延。在施工過程中，如乙方工作質量不合格，工期達不到本工程要求的，經甲方下達整改命令后，仍達不到本合同要求時，甲方有權解除合同。七、施工準備

乙方必須在合同簽訂后7天內備料，及早進入施工現場，甲方在合同簽訂后對施工準備工作進行檢查，乙方必須按照規范進行施工。

八、雙方責任

（一）甲方責任

1.監督工程質量及施工進度。

2.施工時，甲方安排人員配合施工定位的有關事項。3.負責設備大修、檢修試驗時設備停送電操作。

（二）乙方責任

1、負責與供電部門的協調工作及供電接火，送電等手續的辦理。

2、遵守國家、地方政府的法律法規和甲方的施工調度指揮。遵守甲方工程規章制度，服從甲方組織領導。

3、嚴格按照有關施工規范要求進行施工，確保工程質量

4、由于乙方施工造成的質量事故或返工，費用由乙方承擔。

5、由于乙方不按合同約定，中途故意停工以及乙方所辦手續不能到

位或無承包此工程的資質不能正常施工所造成的一切損失均由乙方承擔并負責賠償甲方損失。

6、乙方切實做好安全防護公正，嚴守安全操作規程，確保人身安全。由于乙方施工所造成的一切人身及設備安全事故（包括給甲方或第三人造成的財產損失、人身損害等）均由乙方負責并承擔賠償責任，切實注意交通安全，施工人員在路上的交通事故同樣由乙方自負，甲方概不負責。

7、文明施工，保持施工現場整潔，及時清理施工現場，做好衛生工作。

8、乙方必須服從甲方現場人員管理，接受甲方檢查和監督。

九、工程款的支付

工程完工驗收合格并出具由長沙電業局天心配網所檢修試驗的高壓試驗報告三份后七天內一次性付清。十、違約

1、乙方施工質量達不到國家及相關行業質量標準，乙方應向甲方支付合同價款20%違約金，因此造成全部損失由乙方承擔責任。如果乙方支付違約金額不足以彌補甲方的損失時，乙方還應對未能彌補部分的損失予以賠償。

2、乙方延誤的工期，按每拖延一天支付總承包價1%給甲方，但工期延誤費不超過總承包價的20%。十一、爭議

施工中出現的爭議或糾紛，雙方應通過協商解決，協商不成可提請市建設行政主管部門調解，調解不成的，雙方約定向本項目所在地人民法院提起訴訟。十二、合同生效及其它

1、本合同一式肆份，甲方執叁份、乙方執壹份。

2、本合同經雙方簽字蓋章后，即開始生效。

甲方：乙方：

法定代表人：委托代理人：年日法定代表人： 委托代理人： 年月日

開戶銀行：

帳號：

營業執照號碼：***稅務登記證號碼：***組織機構代碼證號碼：19001253-8

月