第一篇：水電班組施工合同（范文模版）

水電班組施工合同

甲方：

乙方：

依照有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，甲方將工程的水電安裝項目委托給乙方施工，為了加強管理，確保施工質量，明確雙方責任，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程名稱：

二、承包方式：單包工，內容包含水電安裝以及所需的機械工具及其所配備的電源器具、加班燈具、管槽管洞的修補、衛生清理等。

三、承包范圍：施工圖內（含設計變更）所有的水電安

裝項目。

四、承包單價：按施工圖紙實際完成的工作量計算工程量，以建筑面

積計算，元/m2。

五、工程質量：工程質量等級要求合格標準，乙方必須嚴格按照設計

及有關施工規范的要求施工，合理利用各種材料，嚴禁浪費，嚴格管理，防止材料丟失，否則一切損失由乙方負責賠償。在施工中應積極配合業主、監理、甲方等質檢人員的檢查，凡經檢查達不到合同質量要求的乙方應及時進行整改或返工，其所造成的各種損失均由乙方承擔，甲方并視情況予以處罰。

六、工期要求：工程具體進度由甲方統籌安排，施工班組要服從安排，積極配合土建施工的進度保質保量進行組織施工，否則超工期按

每天500元處罰。各施工段完成后須及時清理余料入庫，做到工完場清。

七、付款辦法：按月進度完成的合格工程量總價款的支付進度

款，工程完工后付至總價款的，余款在本工程竣工驗收后報工程量結算書，經審核后三個月內付清。

八、施工安全：乙方所有參加施工的人員，必須注意安全生產，按規

定戴好安全帽等（自購）。生產、生活必須服從工地管理人員的統一安排與指揮，不得在工地賭博、酗酒、鬧事。乙方工人若發生安全事故，產生的所有經濟及法律責任由乙方自行承擔。工人必須按國家及地方法規的規定持有效證件（如暫住證、婚育證、務工證等），乙方班組長應進行自查，如因無證所發生的經濟損失由乙方自行負責。

九、違約責任：乙方在施工中，因工期和質量問題甲方有權令乙方中

途退場，所造成甲方的經濟損失由乙方承擔。

十、合同生效與終止：本合同自雙方簽字之日起生效，余款結清后自

動失效。本合同一式肆份，甲、乙雙方各執兩份，具有同等的法律效力。

甲方代表：乙方代表：

第二篇：水電班組施工合同

班組施工合同(水電班組)

發包方：（以下簡稱甲方）

承包方：（以下簡稱乙方）

依照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及共他有關法律、行政法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經甲、乙雙方協商一致，訂立本合同。

第一條：工程概況：

工程名稱：工程

工程地點：

工程工期：天

第二條：承包范圍

1、B樓精裝修工程水電施工及圖紙內容和相關文件要求及施工工藝所要求的施工內容和施工中需要配合的輔助工作。主要工作內容包括：外墻面排水管道系統制安、外墻空調冷凝排水管道系統制安、室內給（冷熱水）排水管道系統制安、室內強電布管線及配電箱安裝調試、相關設備空調弱電消防的強電布管線、強電插座面板安裝及燈具潔具安裝、衛浴五金掛件安裝、屋面設備主電纜、電梯主電纜、安全防護等。

2、本承包范圍不含屋面設備配電箱及電梯配電箱，不含室外排污管挖土，含室外排污管接管。

第三條：承包方式

本合同采用包清工、包小型電動工具（電焊機、電錘、電鉆、開洞及開槽工具等）、包安全、包質量、包工期、包文明施工的方式。

第四條：雙方責任和義務

一、甲方責任和義務

1、負責提供圖紙并進行技術交底，質量交底，安全文明施工交底，負責提供水準測量控制點。

2、提供施工場地及施工道路，確認臨時用水、用電。

3、組織落實安全措施。在乙方人員進場后，甲方將進行安全文明施工及法制教育，搞好安全生產管理。

4、監督、考核乙方在施工中的質量、安全、文明施工、工期、合法用工及限額領料等工作。對乙方達不到要求時，隨時提出限期整改，督促檢查乙方整改。

5、實行限額領料制度，對乙方限額領料情況進行考核和獎懲。

二、乙方責任和義務

1、乙方一切食宿問題自行解決（甲方提供現場住宿場地）。

2、乙方必須服從甲方監督，按照甲方的統一部署進行施工，服從甲方項目經理部的全面管理、協調安排，對于不服從甲方管理人員監督指揮的，按200元/人.次罰款，在工程款中扣除。

3、乙方工人必須滿足施工進度、工程質量、材料管理及安全文明施工的要求。對特殊工種操作人員，必須持證上崗并向甲方提供有效復印件。否則甲方有權另聘工人承擔該部分工作，發生費用直接從乙方工程款中雙倍扣除。

4、乙方應在合同簽訂后向甲方提供自有工人的花名冊。為保證施工正常進行，施工過程中乙方更換工人要事先征得甲方現場管理人員的同意，方可更換，此項內容將作為月末考核內容之一。

5、施工安全防護工作由乙方負責解決，甲方提供必要防護材料。

6、乙方必須做好施工現場設施配套臨時用電電源及照明，并做好日常維護工作。

第五條：材料管理

1、乙方直接將材料搬運到施工現場，保證施工現場的正常施工。乙方應現場簽收進場材料的質量和數量。如有異議應立刻向甲方提出，否則甲方將視為乙方已接受此批材料。

2、甲方在供應材料的同時提供產品合格證明，乙方按有關規定進行驗收，驗收合格予以接受并辦理交接手續，作為物資移交和結算成本的依據。乙方有責任和義務配合甲方對進入施工現場材料的驗收、保管及配合取樣工作。

3、材料的運輸、二次倒運、保管等均由乙方自行解決。乙方必須做好對成品及機械設備的保護工作。

4、乙方必須服從甲方的安排，合理使用材料，不得出現浪費現象，一經發現甲方將給予0元/次的罰款，情節嚴重者，將重罰。

5、乙方必須按照設計及規范要求施工，否則所增加的一切費用由乙方全部承擔。

六條：合同價款及付款方式

1、合同綜合單價：

室內水電安裝（按建筑面積計算）：0元/m

2上述單價為綜合價,包括與其有關的清基、排水、材料場內運輸、腳手架施工、材料看管、安裝拆除、安全防護及其他輔助作業，本工程外墻管道及室內實行閉口包干，施工中不再發生計時工、估工、點工等一切零星用工。

2、付款方式

本工程無預付款。進場一個星期后甲方適當預付當月工人伙食費，人工費按月結算：每月10日前結算并支付上月人工費，結算方式為當月出勤工人數結合當月工程進度量平均工資的80%(每個人日工資按0元計算)。剩余工程款在工程完工甲方驗收合格后再行支付工程總價的97%；剩余3%作為保修金，待保修期滿一年后一個月內付清。

第八條：工期

1、工期0天為控制目標。

2、乙方應遵從甲方的總體施工計劃和工期要求。施工組織設計和工程進度計劃一經甲方同意，應嚴格執行。

3、乙方自身原因造成的工期拖延，甲方將給予每拖延一天0元的罰款。拖延十五天以上，乙方自行退場。

4、工程一經驗收通過，乙方必須在一周內撤離現場，包括所有施工人員、機具設備等，做到工完場清。

第九條：安全施工和文明施工

1、安全目標是確保不發生一起安全事故。乙方應按上海市有關部門規定做好安全教育、安全防護（包括為所屬人員自備個人防護用品）等工作。本合同后附安全協議，作為本合同補充協議。

2、乙方必須保證安全、文明施工，發生安全事故，一切損失由乙方承擔。乙方人員發生傷亡事故時，應立即搶救并負責保護好現場。

3、乙方如發生打架斗毆、與附近居民發生糾紛、無身份證、暫住證現象，損害總包單位企業形象、不按合同約定無故到市政府、業主方鬧事等現象，甲方將根據情節嚴重程度給予每次0元罰款，罰款在當月工程款中扣除。

4、乙方應按甲方的管理要求做好文明施工，材料堆放整齊，及時清運乙方施工產生的建筑垃圾，做到工完場清，保持現場的整潔。乙方達不到甲方的文明工地標準要求時，甲方有權令其整改，并將對其處以相應罰款。

第十條：質量要求

1、本工程質量等級要求為優良，未達到優良，甲方將根據業主對項目的處罰的1.5倍對乙方進行處罰。如因乙方原因出現質量問題發生返工現象所造成的一切經濟損失將由乙方承擔。甲方如在過程中發現乙方違規操作，甲方現場管理人員當場罰款，金額視情節輕重確定，并將在當月的工程款中扣除，2、乙方必須遵照國家頒發的施工驗收規范、質量檢驗標準、設計要求及業主代表發出的指令，嚴格按施工組織設計和施工方案進行施工，并建立安保體系，健全質量日常檢查制度，做好自檢記錄。

3、隱蔽工程乙方應提前通知甲方，做好自檢記錄，未經業主和監理認可不得施工下道工序。

4、如甲方需對已同意的隱蔽工程進行復查時，若其復查結果不符合設計要求或質量不合格，復查費用由乙方承擔，工期不予順延。

當乙方不能滿足甲方的施工要求時，甲方將有權終止合同并責令其退場，乙方應無條件退場，甲方不再支付任何費用。

其它未盡事宜，雙方協商解決簽訂補充協議，具有同等法律效力。

本合同經雙方簽字后生效。共一式貳份，雙方各執一份。本合同履行完成后自動終止。

甲方代表：乙方代表：

年月日年月日

第三篇：水電班組合同

水電安裝承包合同

工程名稱： XXXXXX

甲 方：

乙 方：

質量是生命，安全出效益。為確保該工程按時按質竣工驗收，現將該工程所有水電安裝作業承包給乙方，特定如下合同：

一 承包方法：承包形式：單包，即包工不包料。工作量：工程上的水電安裝;臨時設施上包括：辦公室、門衛、倉庫、宿舍等的照明、插座等用電的接線、敷設。文明設施配套上：材料歸堆、材料進退場裝卸、現場文明清理等都屬乙方工程承包范圍。承包價格，按國家招標建筑平方每平方米___元。按圖紙設計和甲方要求，不論中途是否變更，一次性包定。

二 工程進度：按甲方及業主要求，總工期___天，敷線盒、燈座、穿線、安裝開關等必須按甲方制定的生產小段進度計劃如數完成，乙方如完不成生產任務，甲方有權采取小段罰款進行制約。

三 質量上：項目部對該工程質量管理目標——一次性驗收合格，爭創優質主體。乙方必須熟悉圖紙、按圖紙施工精選技術力量過硬、素質高的施工隊伍，保證正常的使用功能，使業主、甲方滿意，確保竣工驗收順利圓滿。

四 安全上：必須保證施工安全，杜絕任何大小事故。乙方必須配備安全員，對職工要簽定好安全合同，分項工程要有安全技術交底，服從現場安全管理，發現隱患及時匯報，所有施工中的安全由乙方(承包人)負責，甲方不承擔任何責任。

五 甲方負責一定的照明用電費用，其他超出的用電費用由乙方自理。

六 文明衛生現場每天保持整潔，講文明、講衛生，工種間互相協調、配合、不爭不吵，給業主和監理留下好印象。材料進場堆放整齊、垃圾歸堆，材料每天做到工完場清、不浪費，發現浪費加倍罰款。

七 罰款制度

赤膊穿拖鞋施工罰款50元/人次;懸空拋物罰款100元/人次;井字架吊籃乘人罰款100元/人次;宿舍內私拉電線罰款50元/次;燒電熱水器、電炒鍋、電爐罰款50元，并沒收;酗酒鬧事、打架斗毆出現一次處以200-500元的罰款，除追究其責任外，情節嚴重的交當地執法部門處理;亂倒剩余飯菜罰款20元;在新建樓內大便罰款100元;不服從現場管理、指出問題而不及時整改者罰款100元。

八 合同期內乙方必須信守合同。如乙方在施工中質量和進度等達不到業主和甲方的要求，甲方有權中途更換承包人和采取其他制約措施;如乙方無理終止合同、合同期內自己退場或未解除合同前退場，承包金額將永久拒絕支付。

九 付款方式

.合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

支付次數 支付時間 應支付金額

第一次 開工當日 20%

第二次 工程進度過半 35%

第三次 竣工驗收合格 30%

第四次 竣工驗收后6個月 15%

十 此合同一式三份，雙方簽字后生效，各執一份為憑，存檔一份，并作為甲乙雙方當事人

法律依據。

甲方：

乙方：

日期： 年 月 日

第四篇：水電施工合同

水電施工合同

水電施工合同1

甲方：

乙方： **水電工程局有限責任公司

根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，xx州水務局 將xx結古鎮禪古新村0.4kv～10kv線路工程承包給xx水電工程局有限責任公司施工，為保證該工程按期、保質完成，明確雙方職責，經協商，雙方達成如下協議。

第一條 工程概況：0.4kv～10kv線路工程、變臺安裝及下戶線路安裝

一、工程名稱： xx水利配套基礎設施（供電）工程

二、工程內容： 0.4kv～10kv線路工程、變臺安裝及下戶線路安裝工程

三、工程地點：xx

四、設計單位：xx

五、工 期： 20xx年 月 日至20xx年 月 日

五、質量標準：按電力行業優質工程執行，符合設計及規范標準

六 、合同價款(工程總造價)：工程施工費用總造價暫定

（￥ ）萬元人民幣，工程竣工后以工程竣工決算為準，甲方需要增加的項目部分以設計變更為準。

第二條 合同使用的語言文字、標準和適用法律

一、合同語言：漢語

二、適用法律：國家法律、法規以及工程所在地地方法規。

三 適應標準、規范：建筑工程質量評定驗收標準及國家電力工程質量驗評標準。

第三條 甲乙方駐工地代表

一 、甲方項目負責人：

二 、乙方項目負責人：

三 、工程甲方代表 ： 負責施工全過程工程質量檢查。

四 、監理工程師代表：

第四條 甲方工作

一、施工場地具備開工條件和完成相應土地政策性劃撥，給施工單位提供施工的便利條件。

二、甲方負責組織相關部門，對工程實施監督，對質量不合格工程，有權責令乙方返工，直至合格為止。

三、開、竣工時間由甲方確定。

四、負責向乙方提供工程施工圖及施工變更單，組織設計部門及乙方對工程施工圖進行施工前會審，技術交底。

五、甲方可向施工項目部在本地區提供生活費和材料及機械使用費。

第五條 乙方工作

一 按照國家電力工程質量驗評標準，擔負xx結古鎮禪古新村建設0.4kv～10kv線路工程、變臺安裝及下戶線路安裝 施工任務。

二 與甲方簽定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人員對所有施工工程的質量檢查監督。

三 在工程施工前，必須向甲方申報開工報告，報告經甲方同意后，方可進行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申請，配合甲方做好工程竣工驗收工作。

四 對甲方檢查中發現的不合格工程，乙方必須無條件返工，確保工程質量達到合同約定的驗收標準。

五 提供施工的工程進度計劃。

六 遵守地方政府及有關部門對施工場地交通管理規定和其它施工單位的相互配合。

七 已經竣工的工程未交付甲方之前，由乙方負責已完工程的成品保護工作，保護期間發生損失的，乙方應自費修復。

八 做好施工現場地下管線及鄰近建筑物的保護工作。

九 保證施工現場清潔符合有關規定，交工前清理現場符合要求。

十 積極配合甲方的工作，承擔相應的重建保電工作。

第六條 工程質量

一、工程質量等級：按電力行業優質工程執行。乙方如達不到約定條件的部分，甲方代表一經發現，可要求乙方返工，乙方應按甲方代表要求的時間返工，直至符合約定條件，因乙方原因達不到約定條件的，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件的，乙方承擔違約責任。

二、質量評定部門：由甲方確定。

第七條 驗收和重新檢驗

一 甲方根據乙方的`申請，組織青海xx電力公司生技部、供電所對工程進行竣工驗收。對不合格的工程甲方通知乙方處理，乙方承擔因自身原因導致返工、修改等費用，處理合格后甲方重新組織人員驗收，直至符合質量要求。

二 檢查和返工。乙方應認真按照標準、規范和設計的要求以及甲方代表發出的施工指令，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，并承擔由此發生的相關費用，甲方實施檢查檢驗不得影響乙方正常的施工進行。

第八條 工程預付款

本工程開工前預付工程款造價的30℅。

第九條 工程款支付

一 工程款支付方式：轉賬或支票

二 工程款支付金額和時間：按工程進度支付工程款。

第十條 竣工決算

一 竣工日期為乙方送交竣工報告的日期，需修改后才能達到竣工要求的，竣工日期為乙方修改后提請甲方驗收的日期。

二 乙方在工程竣工驗收合格后向甲方提交決算報告。

第十一條 保修條款

一 保修內容、范圍：乙方施工的項目及乙方提供的相關材料的質量證明文件。

二 保修期限：一年，自工程驗收合格并交付使用之日起計算。

第十一條 爭議

因執行本合同發生爭議，有爭議雙方協商解決，協商不成，有xx州仲裁委員會仲裁。

第十二條 安全施工

在工程施工中，乙方確保工程施工科學、安全，因乙方原因造成的工程質量、財產損失和人身傷害，由乙方承擔責任，甲方概不負責；由于乙方施工原因造成他人財產、人身損害的由乙方承擔賠償責任。

第十三條 合同的生效和份數

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙雙方各執兩份，由雙方各自分送相關部門。

第十四條 附加條款

合同條款中未盡事宜，雙方協商解決。

甲方：xx州水務局 乙方: xx水利水電工程局

有限責任公司

負責人： 負責人：

法人代表： 法人代表：

開戶行：

賬 號：

年 月 日 年 月 日

水電施工合同2

甲方：

乙方：

為了安全、保質、保量、按期完成帝都國際建材博覽城15#、16#、17#樓工程項目，甲方將該項目水電安裝分項工程勞務施工委托乙方負責完成。為了雙方的協作、保證工程順利施工，按照有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本專項施工事項協商一致，訂立本協議。

一、工程概況：帝都國際建材博覽城15#、16#、17#樓工程項目，為框架結構，地上三層(17#樓四層)，地面以上高度米。設計建筑面積約15000m2,工程質量要求為合格工程。

二、工作內容及范圍：該項目設計圖紙水電暖分項工程的勞務施工。乙方組織施工人員及技術人員，按該項目設計圖紙及相關要求進行施工，嚴格落實三檢制度，負責施工人員的安全管理。負責施工現場所用材料按要求整齊堆放。

三、工程價款

1、本合同采用固定單價合同：該項目水電暖分項勞務施工單價為：元/m2。

2、工程量以實際建筑面積為準計算

3、付款條件及付款方式

付款方式：本項目水電分部工程完工后，甲方應付給乙方總工程款的95%(以實際建筑面積為準)，剩余的5%，甲方在一年后付

清(但不超過一年半)。施工期間，甲方按乙方施工人數按照每人每天付給乙方工人生活費50元(工人領取的生活費在結算款中扣除)。

在施工期間乙方任何工人不得向甲方討要工資，否則甲方可單方終止勞務合同。

四、履約保證金

甲乙雙方簽訂合同同時，乙方向甲方交納壹萬圓履約保證金，工程施工至正負零后，甲方一次將履約保證金全額退還給乙方。

五、工期

甲方提前三天通知乙方，乙方在甲方要求的時間進入現場施工。乙方應提前告知甲方工程所須材料，避免延誤工期。乙方應按照甲方的總體施工進度組織專業施工、技術人員安排施工進度。

六、雙方責任

1、乙方自帶工具和安全防護用品，相關人員要服從甲方現場管理各項條款。乙方嚴格按照操作程序施工，在施工中因自身原因造成的.作業人員財產損失及人身傷害由乙方自行負責，與四方無關。乙方負責所屬人員的安全教育和安全施工。

2、甲方負責對乙方工程進度、質量、安全施工情況進行檢查，負責協調乙方與其它相關作業隊伍關系。

七、質量安全要求

雙方約定承包范圍內的工程質量達到國家現行驗收規范的合格標準。乙方自行組織技術人員按照規范施工。

八、違約與爭議

乙方無故終止施工影響工程進度，甲方有權終止合同，由此造成的一切經濟損失由乙方負責。

甲方雙方因合同發生爭議，雙方應友好協商解決。協商不成，可向當地主管部門申請解決辦法。

九、合同一執貳份，甲乙雙方各執一份。合同雙方簽字后生效，支付完工程款后合同失效。

甲方：乙方：

年月日年月日

水電施工合同3

發包人：

承包人：

依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：xx市xx級水電站技改工程

工程地點：xx市xx鎮 村

工程內容：水電站廠房技術改造土建工程

二、工程承包范圍

廠房鋼筋混凝土屋面拆除，水輪發電機組拆除，廠房下部混凝土局部拆除，廠房下部結構尾水室、蝸室、水輪機層、發電站層鋼筋混凝土澆筑及其相應的臨時工程。

三、合同工期

開工日期：二Oxx年十二月三日

第一臺機組混凝土結構定于二Oxx年一月三十日澆筑結束;第二臺機組混凝土結構定于二Oxx年二月二十三日動工，二Oxx年四月二十三日澆筑完工。二Oxx年五月二十日提交第二臺水輪發電機組安裝工程面。

合同工期總日歷天數為159天。

四、質量標準：合格，爭創優良

五、合同價款：貳拾點陸萬元(主體工程預算價)。

六、執行中華人民共和國建設部、國家工商行政管理局制定的建設工程施工合同(GF--0201)中《通用條款》相關規定。

七、本合同《專用條款》

1、執行水利、水電行業現行的設計、施工及驗收規范、規程標準。

2、執行省、市建筑法規的相關規定。

八、發包人工作

1、圖紙發包人在承包人進場前一周內提供蓋章生效施工圖三套。

2、動工前提供施工所需的'水、電，管、線接至施工現場50m之內。施工期中不間斷供水、供電。

3、提供砼拌和場地、砂廠料堆放場地、鋼筋、模板加工場地。

4、提供施工人員生活福利住房和臨時庫房、工棚。提供生活水、電供應。

九、承包人工作

1、進場后一周內提交施工組織設計，逐月提供建設計劃報表。

2、負責尾水閘孔的圍堰填筑、拆除及其基坑排水工作。發包人承擔費用。

3、負責1#、2#機組之間施工隔墻構筑和拆除，運行機組保護棚架的搭設和拆除。發包人承擔費用。

十、材料

所有永久和臨時工程的建筑材料均由承包人負責采購、運輸、保管、使用。材料用量根據實際完成工程最按建筑定額計算耗用量結算。材料價格按經發包人同意的實際發生的市場價格、運雜費、采購保管費結算。

十一、質量和驗收

1、中間驗收尾水室、蝸室基坑開挖結束后，必須作隱蔽工程驗收，廠房舊屋頂拆除結束后，作中間驗收。凡中間驗收和隱蔽工程驗收項目必須合格簽證后方能進行下一施工程序工作。

十二、安全施工

承包人按水利水電工程安全施工規程施工，安全事故按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔責任和所發生的費用。

十三、合同價款及支付

1、按設計預算單價作為合同單價結算基數。

2、人工費補貼：按實際計量的人工工日數，發包人每工日補貼10元。

3、材料費價差：按實際計量計算材料用量，計算實際發生價扣除預算價，等于材料價差，計算材料價差金額及其稅金，由發包人支付承包人。機械用油差也參照此規定執行。

十四、工程預付款

合同簽訂后，發包人支付伍萬元工程預付款給承我人，用作進場人員調進、臨時工程材料準備、部份工程材料準備和施工機械配備等項工作費用。此預付款在第一臺機組完工結算時扣回。

十五、進度工程款支付

每月25日進度工程計量。承包人憑發包人月計量簽證報送月工程量結算申報表，發包人在次月5日前支付90%進度款給承包人。

十六、完工結算

完工驗收合格后，發包人頒發工程移交證書給承包人，承包人報送工程完工結算申請書，發包在一月內審批支付到完工結算造價97%的尚金額給承包人。

十七、質量保修金

完工結算總價的3%扣作工程質量保修金，保修期壹年。保修期滿后半月內結算保修金。

十八、違約、索賠、爭議

按《建筑工程合同》的《通用條款》相關規定執行。

十九、本合同經雙方簽字生效，工程質量保修金結算后失效。

二十、未盡事宜，雙方另行協商。

二十一、本合同一式4份，雙方各執2份。

發包人：承包人：

住所：

代表：

電話：

簽訂日期：

水電施工合同4

甲方（發包單位）： __電有限公司

乙方（承包單位）：___________________

甲方同意將 __水電有限公司電站引水工程建設維修 工程承包給乙方施工，為保質保量按時完成施工任務，經雙方協商一致同意訂立如下合同條款，望雙方共同執行。

一、工程項目名稱（工程地點）：

1、水庫清淤（高樹嶺電站水庫清淤、尾水河道清淤及拓寬。），工程價款360000元整。

2、舊大壩加固（花香一級水電站舊壩），工程價款700000元整。

3、引水渠道清淤及加固（花香一級水電站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水電站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。

4、引水隧洞襯砌加固（花香二級水電站800米隧洞襯砌加固工程），包模板2300元/米。

二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。

三、甲方要求乙方進場及竣工時間：

年 月 日進場施工， 年 月 日竣工，雨天順延。

四、乙方在施工過程中，應按甲方提供的圖紙或甲方工程技術人員現場指導施工，未經甲方許可不得隨意更改尺寸，隱蔽工程應經甲方有關人員驗收后方可施工。乙方在施工中應注意安全，不得違章操作。

五、乙方應保證工程施工質量，不得偷工減料，若工程質量不合格造成返工的'材料費及工資，由乙方自負，同時應做到保證質量的前提下求美觀。

六、付款辦法：

1、總工程價款(金額大寫) 陸佰貳拾萬元整；

2、施工期間至驗收前，每個月底甲方根據乙方所完成的實際工程量按造價的 50 %付給作工料費，剩余 50 %尾款待甲方對工程竣工驗收后15天內結算付清；

3、在施工期間甲方若違約無法按工程進度付款，造成乙方停工待料，而拖遲工期，后果由甲方負責，乙方若無故拖遲工期則后果由乙方自負。

七、乙方工程不得轉包或分包，若發現則甲方有權終止合同，所造成的經濟損失由乙方自負。

八、本協議一式貳份，甲、乙雙方各執一份。

九、補充協議：

甲方： （公章）

法人代表：

乙方： （公章）

法人代表：

年 月 日

水電施工合同5

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

甲方將沈丘縣北城社區(幸福苑)工程的水電安裝工程發包給乙方施工，為明確雙方職責，在經過友好協商,平等互利的基礎上簽訂如下協議：

一工程概況

二承包方式：

包工包料(含所有輔助材料)、包設備、包工具用具、包質量、包工期、包安全生產和文明施工、包施工風險、包技術資料整理、包交工驗收、包綜合治理等。

三工程承包范圍

1.承包范圍：水、電、防雷安裝工程設計圖紙與設計變更單中所包含的所有工作內容。

2.具體工作內容：

①材料場內運輸、裝卸。

②施工圖紙中安裝內容：

依據設計圖紙和甲方與業主方簽訂的工程承包合同中約定的相關條款(包括所有的上下水、暖氣、消防、強電、弱電預埋等)及一切配合和設計變更等工作內容。

③所需的結構預留洞口的留設、預埋件、管線槽口開鑿、補槽及施工后的現場清理等工作。

④施工規范及常規要求。

⑤因設計變更引起的工程量增減或返工重做。

⑥成品保護、設備調試、竣工交驗。

⑦文明施工要求的場內整齊、清潔等工作。

⑧與其它工種的配合施工。

⑨預留管道洞口的吊模及混凝土的澆灌(若甲方施工則扣除乙方該部分工作的相應費用)。

四施工用具管理：

①甲方提供垂直運輸設備，提供現場及樓層固定電源箱。

②乙方自備安裝工程所需工具及勞保用品。

五質量要求

1.按照國家建筑安裝工程驗收標準，安裝工程施工規范和當地主管部門的其它有關規定，作為本工程的質量驗收標準。

2.乙方發現設計有誤，須立即向甲方提出，在取得文字變更洽商手續后方可繼續施工。

3.乙方必須服從甲方在各次質量驗收中提出的所有整改意見，并在甲方限定的時間內整改至符合要求,

乙方若拒絕或拖延整改，甲方視情節輕重有權對乙方作出處罰，乙方須無條件服從。

六雙方職責與權限

㈠甲方：

1.甲方對乙方施工全過程的施工質量、工程進度、安全生產和文明施工及清潔衛生進行檢查驗收和監督管理。

2.切實解決好施工用水、用電、垂直運輸的`矛盾，保證工程順利進行。

3. 提供住宿方便(住房及水電費由乙方自行解決)。

4.制定施工計劃。

5.進行技術交底、安全交底。

6. 提供水電暖完整完整圖紙2套(竣工圖一套)。

㈡乙方：

1.乙方應按圖紙設計規定的要求自行組織購進、使用質量合格的材料進行施工。

2.乙方組織有資質證的技術人員、熟練工人投入工作，服從甲方、監理等有關人員的指揮，否則甲方有權對乙方進行處罰，乙方不得有任何異議。

3.乙方應保管好自己的材料，預防丟失，材料的保管與堆放、工人生活用品、用具等一切由乙方自行解決。

七合同價款

1.乙方承包價為準。

2.工程量結算按20__年河南省建筑安裝工程預算定額、費用定額及施工期內的有關的文件規定執行，以工程結算總造價下浮16%作為甲方的綜合管理費用(含稅，除此之外,

乙方不在支付其它任何費用)。

八付款方式

1.依甲方與業主方簽訂的工程承包合同為準，其合同附后。

2.預埋階段：甲方應按建設單位制定的撥款計劃同步向乙方支付工程進度款。

3.工程竣工驗收合格后，甲方按河南省20__年建筑安裝工程定額和有關的最新文件規定及所完成的工程量(工程總造價下浮16%)結算給乙方，結算造價按甲乙雙方和業主方最后審定的造價為準，甲方支付乙方總造價(下浮16%后)的97%，留3%作為工程質量保修金。

4.乙方保修期(以甲方和業主方簽訂的工程施工合同為準)按國家有關規定保修，保修期滿后，甲方一次性付清工程質量保修金(無利息)給乙方。

5.乙方承包的本安裝工程在竣工驗收備案后負有保修義務，凡保修期內因乙方施工質量所引起的所有修補工作，均由乙方限時無償修復，如乙方未能在限定時間內進行修復，甲方可另派專業人員維修，所有費用從乙方的保修金中扣除。

6.訂立合同后乙方必須交 萬元給甲方作為合同履約保證金及工程履約保證金，主體結構起一層后，甲方退還給乙方履約保證金的50%，并支付乙方工程款總造價5%，主體結頂三日內甲方退還乙方剩余的全部履約保證金。

7.以上合同不包括現場變更，如遇不可抗拒自然災害，甲方需要工期順延，變更造價按甲方與業主方簽訂的施工合同的有關條款執行。

8.如甲方不能及時撥付工程款造成的工程進度滯后，乙方概不負責，給乙方造成的損失由甲乙雙方協商解決。

九安全責任

乙方必須安全生產，文明施工，在施工過程中出現的一切安全事故，全部由乙方負責。如發生重大事故，應立即向甲方報告，甲方向上級有關部門報告。

十本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，工程竣工后此協議作廢。

十一未盡事宜，甲乙雙方協商解決。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

水電施工合同6

甲方：_____________________________________________（簡稱甲方）

乙方：_________________身份證號碼：__________________（簡稱乙方）

為了明確甲乙雙方職責，高效、優質順利完成工程建設，確保質量，創建文明工地，本著相互信任的原則，經雙方協商特定以下協議。

一、工程概括及承包工作內容

1、工程名稱：____________________

2、工程地點：________________________

3、工程概括：框架剪力墻結構，層數______，建筑面積約16萬平方米。

4、分包工作內容：

1）安裝工程圖紙設計及變更范圍內的水、電、采暖預埋安裝；

2）消防、安防、弱電分項工作的預留預埋；

3）工程圖紙設計的各種大于Φ300的方洞又土建預留預埋；

承包范圍：施工圖紙范圍的所有工作內容，包括圖紙答疑、設計變更、施工簽證。

工程價款：以工程最終結算為準。

5、承包方式：水、電、預埋安裝、安防弱電預埋，包工包料。甲方按安裝總造價的%取費（包括公司管理費、稅金）。甲方免費提供：施工用水電費、土建工程施工設備及施工設施、臨時倉庫用房和辦公室（包括鋼筋、水泥、木板）等。

二、合同工期

開竣工日期：按土建合同完成。

三、合同價款結算與支付

1、合同價款的結算：本工程安裝部分結算按公司總包合同計算。依據《陜西省建設工程量清單計價規則（20xx）》、《陜西省安裝工程價目表（20xx）》按一類取費、《陜西省市政、園林綠化價目表（20xx）》、《陜西省建設工程施工機械臺班價目表（20xx）》、20xx年《陜西省建設工程工程量清單計價費率》及相關配套費用文件。《陜西省工程消耗量定額勘誤及補充定額（20xx）》、《陜西省建筑裝飾、安裝、市政、園林綠化工程消耗量定額（20xx）》。

合同計價人工費執行陜建發20xx年181號文件，施工期間如果有新的文件，再隨政府政策性文件而調整。

2、工程款支付：單位工程單棟主體施工至地上三層時（不包含二次結構），甲方在5個工作日內開始支付工程款，支付已完工程量____%工程款；以后進度款按月支付，乙方每月25日上報已完工程量，甲方在次月5號前審定并支付已完工程量____%工程進度款；以此類推至單棟工程完工達到竣工驗收條件支付至總造價的____%。竣工驗收、決算審計按有關約定期限內完成后支付至____%，留____%作為保修金。其保修期限按照相關法規規定辦理。發包人不按期支付每期工程款、工程進度款、工程保證金時，應按每期應付款金額的日萬分之五向承包人支付違約金。

3、履約保證金及其返還

本工程履約保證金在合同簽訂后3日內繳納履約保證金保證金繳納至本工程土地所有權的單位賬戶；約定此履約保證金退還次數為兩次，第一次單棟主體工程施工至三層時，退還50%保證金；第二次單棟主體施工封頂時，全部退還剩余保證金（退還時不計息）。發包人不按期退還每一期保證金時，應按中國人民銀行公布的同期貸款基準利率三倍的標準，向承包人支付利息）。

四、安全施工、重大傷亡及其他安全事故處理

1、安全施工：甲、乙雙方必須貫徹執行國家和政府、行業主管部門頒布的'有關安全生產的法律法規及各項規定，嚴格按安全標準組織施工，杜絕違章。

2、保險、重大傷亡及其他安全事故處理：

1）乙方自行購買建筑工人意外傷害險，建筑工地團體意外傷害險費用乙方按工程造價比例承擔。

2）施工現場內發生重大傷亡及其他安全事故，甲、乙雙方采取緊急措施防止事態擴大并全力組織搶救傷者。

3）在施工過程中因乙方違反操作規程所發生的安全事故由乙方自行承擔。

五、工程質量、驗收與保修

1、工程質量應達到設計圖紙要求及約定標準和質量目標。

2、乙方必須按照國家規定的質量檢驗標準、施工驗收規范和施工圖組織施工。在施工中發現設計有誤，須及時整理聯系單提出，取得文字變更洽商手續后方可繼續施工。乙方嚴格按照施工圖紙、相應圖集、施工規范、質量評定標準及地方法規進行施工。

3、全部工程達到優良標準要求，并且由乙方自檢自查，甲方參與監督。隱蔽驗收等由乙方邀請甲方、建設單位、監理單位驗收。

4、乙方根據實際情況依據甲方施工進度計劃，配足勞動力，按時完成當月的計劃工程量。

5、甲方、監理單位、建設單位、質量監督部門若發現質量問題，提出需要整改的，應及時正確處理。

6、必須做好土建工程的成品保護工作，嚴禁亂鑿亂打，開槽時必須用切割機施工，安裝工程應做好落手清清理工作，安裝結束后應對鑿掉的部分進行合理修補。

六、違約、索賠

1、違約。甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批準，不按合同約定履行自己的各項義務，支付款項及發生其它使合同無法履行的行為，應承擔違約責任(包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應支付款的1‰/日給承包人作為違約金)相應順延工程工期；按協議條款約定支付違約金和賠償因其違約給乙方造成的停窩工等損失。

因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前10天通知違約方后，方可中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。

2、索賠。甲方未能按合同約定支付各種費用，順延工期，賠償損失，乙方可按以下規定書面向甲方索賠：

1）有正當索賠理由，且有索賠事件發生的有效證據：

2）索賠事件發生后28天內，向甲方發出要求索賠的通知：

3）甲方在接到索賠通知后28天內給予批準，或要求乙方進一步補充索賠理由和證據，甲方在28天內未予答復，應視為該項索賠已經批準。

七、合同爭議的解決

本合同執行過程中發生爭議，且當事人雙方協商解決不成，可向工程所在地建設行政主管部門或工商行政管理部門申請調解；調解不成，甲、乙雙方任何一方可向工程所在地人民法院提請訴訟。

八、合同的生效與終止

本合同經雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效，法定代表人應出示身份證明，委托代理人應出示委托證明。

九、本合同一式四份，正本各執兩份。

甲方： 乙方：

代理人：

（簽章）（簽章）

訂立日期：____年____月____日

水電施工合同7

甲方：_________________

乙方：_________________

經甲、乙雙方友好協商，本著互惠互利的原則，甲方同意將碧桂園二期內粉刷工程承包給乙方施工，其承包價格為砂漿粉刷，每平方米壹拾叁元整，工程完工以實際面積結算，門洞口、窗洞口、陽臺洞口不去，按全面積計算。

承包范圍：_________________內墻面室內粉刷（內陽臺墻面由甲方負責完成）。

乙方責任：_________________

1、施工中，乙方必須嚴格按照甲方的要求施工，搞好工藝，服從甲方、建設方、監理的管理，把好質量關。

2、節約材料，不能有浪費現象，更不能有隔夜灰，如遇甲方、建設方罰款由乙方承擔。

3、乙方工人不得在場內隨地大小便，發現一次罰款貳佰元。

4、嚴把安全關，不準酒后上崗，不準違規操作，嚴格按照甲方工程安全規章管理制度施工。如有違規操作出現安全事故，其一切經濟損失和責任自行承擔。

5、工地現場不得打架斗毆，不得偷摸扒竊，如出現以上現象，除罰款每次貳仟元外，交移公安機關處理。

6、按時按合同約定，積極付給一線工人工資。不得截留，不得另作它用。

如出現以上現象，調查屬實甲方可以代付，并處以應付款的一倍罰款。

7、墻面沒有空鼓的，出現裂縫由甲方負責修補完成。

甲方責任：_________________

1、工程完工前甲方、建設方、監理方向乙方交底。

2、按時按合同約定，給付乙方工程款。

付款方式：_________________

甲方每棟按乙方完成的.工程量（70%）支付生活費用，工程全部完工后付至工程的90%，余款待工程驗收后一月內付清（年底付清）。

此合同一式貳份，簽字生效，并具有法律效力，甲、乙雙方各執一份。

甲方（蓋章）___________

乙方（簽章）___________

____年_____月_____日

水電施工合同8

編號：

甲方：

乙方：

甲方同意由乙方承包xx項目

水電安裝工程的施工，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠信信用的原則，雙方就本工程施工事項協商達成一致，訂立本合同，以資共同遵守。

一、工程名稱：

_________

二、工程地點：

_________

三、承包范圍及工作內容：

室內給排水（含管道預埋件、給排水管道、五金安裝、管道開孔、開槽及孔洞封堵）、強電工程（含管線預埋、穿線、電箱安裝、面板安裝、燈具安裝、應急照明、安全出口指示系統安裝）、弱電工程(埋管及引線、配合穿線單位完成穿線)、消防預埋、設計圖紙變更修改項目等（根據變更情況另行定價）。

四、承包方式

承包方式：

本工程在承包范圍內以包工包小型工具及輔材（如：電膠布、生料帶、麻絲、油漆等，不含主材）、包安裝調試（弱電部分配合穿線單位完成穿線）、包進度/工期、包質量、包保修、包安全、包文明施工及甲供主材材料卸車費、保管費、二次搬運費、各種施工措施費、趕工費用等、包工程驗收質量達到國家驗收規范及甲方驗收合格標準、包施工中乙方工人安全保護用品、工傷保險和勞保福利在內的形式由乙方承包。

各項工程內容包括但不限于：（包干價內容）

（1）室內水電工作內容：

1、給水部分（完成水表井后給水部分）：室內給水立管、橫干管、支管安裝，包括管道支架安裝、閥門、水龍頭及堵頭安裝、圖紙范圍內的套管預留預埋、洞口預留及封堵工作。管道安裝完畢進行試壓、沖洗并保證合格（包括配合成形后的整個管道系統的給水管道通水試驗及管道沖洗；承壓管道系統、設備及閥門水壓試驗；給水系統管道清洗等）；每戶生活陽臺安裝一個水龍頭，其余給水出口用堵頭封堵。

2、排水部分（接至第一個檢查井）：室內排水管立管、橫管安裝。管道安裝包括開槽、開孔、支架安裝、地漏、雨水斗、透氣帽、伸縮節、阻火圈安裝等整體工作以及圖紙范圍內的套管預留預埋、洞口預留，封堵。管道安裝完后進行管道通水、灌水、通球試驗以及壓力排水的試壓工作。

3、強電部分（電表箱后部分）：包括配電房各層電纜和配電柜的安裝及接線，進、出線相關的穿管、金屬線槽或橋架安裝、線纜敷設、箱內配線工作。各層按圖預埋線管及管內穿鐵絲、開關、插座、燈具底盒安裝，保證線管暢通及配合相關專業管內穿線工作。公共照明的埋管，穿線、開關、燈具、插座安裝。保證電氣系統調試及供電范圍內相關設備調試合格，以及電氣絕緣電阻測試；電氣器具通電安全檢查；照明全負荷通電試驗；線路、配電箱（盤）、插座、漏電保護裝置等接地、接零檢驗；等電位聯結測試等。

4、弱電部分：所有室內弱電線管、線盒的預埋，并保證管線暢通及配合弱電專業公司完成穿線工作；

5、消防部分：所有消防管線主體結構施工中的預埋；

6、所有預埋、預留洞口的封堵達到竣工驗收標準（含建設單位分包由乙方預埋、預留部分）。

（2）其他事項：

A、本屬乙方工作范圍若乙方因故不能施工或在限定時間內未能完成，導致甲方安排他人完成時，所發生的費用或損失由乙方承擔；

B、必須做到工完場清、料凈（如由其它班組完成則扣除相應費用）；

C、所有水電預埋及安裝工程包括未施工前甲方對部分施工內容提出的變更；

D、施工完成后協助甲方填寫各種資料包括安裝、調試、檢測、驗收及初始竣工圖等；

E、甲方以書面通知形式要求增加或修改的工程內容，產生的費用按合同條款約定執行，乙方不得拒絕，且必須在甲乙雙方協商的完工的期限內完成，由此造成的工期延誤亦由分包人承擔；

F、開槽安裝管后，先固定，再用砂漿補好；如打壞已砌的磚墻，由乙方自行補好。

G、在施工過程中，由于設計更改造成的返工，或者項目部安排的其它零活不在此活動報價范圍內，產生的工費由項目部簽字認可，費用另計。

五、承包單價及結算方式：

1、承包單價：

該承包單價按建筑面積以平方單價勞務包干，該單價為不含稅價 元/㎡。

2、結算造價以乙方實際完成并經甲方核定的建筑面積為準。

3、結算方式：

本工程結算按竣工圖紙，結算造價按合同規定進行結算；

結算條件

合同承包范圍內全部工作內容完成，并經驗收合格；

質量缺陷處理全部完成；

所借用甲方工具、設備、材料均已全部歸還；

工人已全部退場并將鎖使用房屋打掃干凈全部歸還給甲方。

六、付款方式

（一）甲方工程款支付：

1、工程進度款支付：進度款按當月施工進度，在當月25日前進行工程任務書填寫，并進行申報、審核及審批，審批無誤通過后，預計次月15日前進行支付。

2、主體施工階段甲方按完成總價的20%

進行計價；乙方開槽、配管安裝階段按完成總價的15%

進行計價；給、排水安裝調試完成，經甲方驗收合格后，甲方按完成總價的20%

進行計價；室內穿線、開關、電氣元件安裝調試完成，經驗收合格后，甲方按完成總價的25%

進行計價；整體完工經甲方驗收合格后60天內，甲方向乙方支付到總價的95%；剩余5%

工程保修金待竣工驗收后1年內無息支付。

3、工程進度款需在當月25日前進行工程任務書填寫、申報、審批。

4、承包方在施工期間所發生的其它費用均由承包方自負。

5、在項目實施全過程中，承包方應具備一定的'墊資能力，不可以以任何理由組織工人上訪和聚眾鬧事，如有類似情況發生，一切后果由承包方承擔，并承擔所導致的一切后果。

七、材料條款

1、本合同承包范圍內所有材料憑甲方現場管理員簽發的材料單到倉庫領用并負責成品及半成品的保護（乙方提前一周向甲方提交材料計劃單，乙方配合裁量進庫管理）。

2、所有材料在完工時必須建立統計臺帳，在結算前全面嚴格審查是否超額主材超出材料總計劃數量的10%材料結算時套用甲方物資采購單價計算賠償。

八、雙方職責

雙方職責

1、甲方職責

（1）、甲方在乙方進場后，提供給乙方水電施工圖一套；

（2）、甲方對乙方進場人員作好施工現場的安全交底和有關規章制度的交底工作；

（3）、協調乙方與各施工班組的各項事宜，臨時施工用水、用電、塔吊、施工電梯使用，保證乙方運送材料通道暢通；

（4）、負責簽收乙方提供的相關工程資料、報告、對乙方隱蔽工程及分期工程、工程進度、予以確認；

（5）、負責、派員與乙方辦理與建設方各項簽證、及參與調試測試等各項工作；

（6）、在施工中甲方不得故意刁難乙方，如乙方確實不能滿足甲方對工期、質量、現場安全生產文明施工要求，甲方有權將乙方承包范圍內的部分工程包給其他單位完成，待工程竣工驗收合格后甲方按實結算給乙方；

（7）、甲方有權對乙方在施工中因工期、質量、安全、文明施工，材料浪費達不到合同約定而對乙方進行經濟處罰權利。

（8）、由于乙方原因造成的工期延誤，由乙方承擔由此給甲方造成的一切損失。

2、乙方職責

（1）、嚴格按甲方提供的工程施工圖及國家規范精心組織有力的管理班子，足夠的施工機械，執行有關技術規范和標準及施工說明書具體要求，確保工作有效的管理和控制；

（2）、必須服從甲方、業主及監理人員的施工安排，協調管理和監督檢查；

（3）、乙方在施工中，如因質量不合格或達不到施工規范給甲方帶的一切經濟損失由乙方全部負責（如因甲方所造成的原因，由甲方全部負責）；

（4）、如因乙方原因造成安檢、質檢、復檢給甲方帶來的經濟損失，由乙方全部負責，并承擔給甲方帶的工期延誤造成的經濟損失（如因甲方造成的原因，由甲方負責）。

（5）、乙方所有人員必須統一著裝，服裝及安全帽使用符合甲方要求；

（6）、乙方必須保證按時支付勞務人員的工資，每次必須向甲方報送民工工資發放表，杜絕民工就勞動報酬上訪事情的發生；

（7）、乙方食宿，由乙方自理，乙方人員一律不得帶小孩進入施工現場；

（8）、乙方安全文明施工范圍（安全通道、四口五臨邊、周邊防護現場的清潔文明施工，材料次序堆碼）。

（9）、承包方施工人員進場之前，必須先向發包方指派的的現場專管人員遞交進場人員的花名冊、身份證（含2張半身像）、特殊工種（電工、高空作業等）操作證等復印件，并積極配合發包人的技術指導，施工中不得與發包人發生沖突及聚眾鬧事，一旦發生，產生的一切責任及損失由承包人承擔。

（10）、承包方在施工過程中，因工程需要變動生產人員，必須事先得到發包方專管人員的同意，并補交變動人員花名冊及有關證件復印件。

（11）、承包方用工必須遵守昆明市政府有關規定，承包方的現場操作人員不得使用不滿18周歲未成年工及55周歲以上老年工，由于非法用工造成的安全事故、質量問題和一切損失，均由承包方承擔相關的一切責任，發包方不承擔任何責任。

九、安全

乙方必須為進場施工的施工人員購買意外傷害保險，費用由乙方自行承擔。乙方在施工中，必須嚴格按國家安全規范施工，如乙方在施工中因乙方違規操作產生的一切安全事故，由乙方自行負責。

十、爭議處理

1、本合同未盡事宜，由雙方協商解決。協商不能達到一致的，按《中華人民共和國合同法》等法律法規相關條款進行處理；

2、雙方爭議不能得以解決的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴送。

十一、合同期限

本合同自雙方簽字蓋章之日生效，工程驗收完畢，保修期滿，資金付清，本合同終止。

十二、本合同一式叁份，甲方持二份、乙方持一份。

甲方代表：

乙方代表：

身份證號：

身份證號：

電話:

電話:

日期：

日期：

水電施工合同9

1工程概況

山口水電站工程是新疆某河流干流梯級開發的最末一級，主要承擔發電任務，其次是反調節任務。工程規模屬大(2)型，工程等別為II等。電站廠房、尾水渠等其它永久建筑物的級別為3級。廠房采用壩后式布置，由主廠房、副廠房和開關站組成。采用3臺機布置方案，總裝機為3×47mW，單機流量157.30m3/s。

2建設工程監理

水利工程施工合同具有合同標的不動產，受自然條件、地質水文條件、社會條件和人為條件等多方面影響，施工周期長、結構復雜、體積大、工作量大、用材量大以及合同在履行過程中涉及的主體非常多的特點。作為山口水電站監理部發電廠房分部在施工合同的項目管理中，將三控、兩管、一協調的工作貫穿始終，通過對施工合同全方位管理，較好的實現了工程預定目標。本文主要從以下幾方面對工程監理過程中取得的經驗進行總結。

2.1合同責任的監管監理工程師在執行監理工作中，如果發現施工合同的各文件之間出現矛盾時，嚴格按照國家建設監理的有關規定，對業主和承包商的權利與義務進行合理的解釋，并做好雙方的協調工作，發揮監理的指導作用。山口水電站發電廠房監理部嚴格執行以下原則：一是檢查承包合同是否符合合同法相關規定，若與合同法條款規定相抵觸，建議業主對條款予以更改，使之符合合同法規定；二是監理工程師在執行解釋時，要按照合同文件的先后排列順序，有序安排，防止忙中出錯；三是監理工程師對文件之間的.歧義的解釋，不能隨意修改文件中原定的雙方應承擔的責任和義務；四是對于固定總價承包項目，嚴格按照總價予以結算，不再吸納各方提出的任何主客觀理由，實屬各方應承擔的風險范圍；五是對于合同規定模糊之處，執行大局利益和業主利益等方面周全考慮，協調好多方面的關系。

2.2工程進度的合理控制監理工程師在施工合同的管理過程中，嚴格按照簽訂的合同，審批承包商編制的施工計劃，同時，嚴格按計劃進行監理，但是，對于承包商提出的組織施工方案，作為監理工程師不應過多干涉。特別是由于業主的某種需要，要求承包商提前完工的，監理工程師應協助業主與承包商簽訂提前完工協議，其協議內容應包括：

①提前的時間和修訂后的進度計劃；

②承包人的趕工措施；

③發包人為趕工提供的條件；

④趕工費用和獎金，以及專用條款相關具體規定。

以便提高承包方工作積極性。

對于承包商未能按期完工的，嚴格按《水利水電土建工程施工合同條件》(示范文本)(GF-20xx-0208)的條款區別對待，特別是如由于發包人不能按專用條款的約定提供開工條件，不能按約定日期支付工程預付款、進度款，致使工程不能正常進行的，設計變更和工程量增加超過專用合同規定百分比的，不可抗力原因的，非承包人原因造成停水、停電、停工等任何干擾或阻礙，要認真分析，做到公正、公平、合理解決。

2.3工程價款支付的監管監理工程師在監理項目時，嚴格按施工合同的有關規定協助業主按期審批工程款，工程款項支付不搞官僚，找理由拖后支付，廠房監理過程中，未有滯后支付工程款現象，確保了承包方按期得到應得工程款，保證工程施工正常進行。對于業主提留的保留金和保留金的返還以及由于物價上漲、意外事件等，應根據具體情況具體處理，防止造成甲乙雙方經濟損失。

2.4工程的變更管理監理工程師要加強對工程的變更管理。對于由于增加或減少合同中的工作量；改變使用功能、質量要求標準和產品類型；任何部分施工順序等原因造成工程變更的，監理工程師要根據工程變更令，從提高工程效率出發，避免造成管理混亂。

2.5工程分包的監理根據施工合同的通用條件規定，對于未經業主同意的分包項目，承包商不得將承包工程的任何部分分包；對于業主同意分包的項目，監理工程師要按標準審核分包商的資質，對不符合標準的一律不得批準，特別是當承包商與業主對分包商的選用發生矛盾時，要做好協調工作，保證工程按質、按期、按量完成。對未經監理批準的分包商，監理應執行不準分包商進入現場施工之權利。

2.6合同爭議與索賠管理

2.6.1合同爭議業主與承包商在工程建設中發生合同爭議時，作為建設監理，嚴格按照以下程序解決：一是監理工程師主動協調解決；二是對達不成一致意見的請第三方調解解決；三是對調解不成的，則需通過仲裁或訴訟最終解決。本人查閱很多合同時就存在專用條款并無規定，但山口水電站合同中就已作了約定，因此，監理工程師在協助業主簽訂合同時應提醒其在專用條款中明確約定共同接受的調解人，以便合同發生爭議時妥善處理。

2.6.2索賠管理根據索賠的依據，嚴格按照施工合同的約定，公正地判明責任方。施工合同索賠的成立條件是：

①與施工合同對照，已造成承包商超出施工成本的額外支出，或由于業主的原因造成的工期延誤；

②不屬于承包商應承擔責任；

③承包商按施工合同規定的程序，提交了索賠意向的通知和索賠報告。監理工程師在審核索賠條款時，應認真審核以下項目：

①對某一事件的影響可能涉及到承包商成本的增加是否合理；

②承包商的取費標準是否正確、合理；

③分清總價合同與單價合同之間是否有出入，防止出現經濟黑洞。

3幾點建議

結合山口水電站廠房監理實踐存在問題提出幾點建議，以期引起同行關注：

①重視金結、機電設備訂貨與土建進度不協調及滯后現象；

②重視金結、機電設備安裝與土建協調工作；

③重視材料供應；

④重視處理索賠及時處理。實踐證明，本文論述方面，工程監理中能夠引起重視，必將對工程監理工作的順利開展及工程建設順利進行起到積極作用。

參考文獻

[1]水利水電土建工程施工合同條件(示范文本)水利部中華人民共和國國家電力公司國家工商行政管理局GF-20xx-0208第二版(20xx年版).

[2]山口水電站發電廠房工程招標及合同文件商務條款(合同編號：SKDZ-1401010).

[3]中華人民共和國合同法.

水電施工合同10

下井施工安全協議書

甲方：青島 公司乙方：項目：乙方在甲方廠內施工及租賃，為確保安全，甲、乙雙方本著自愿的原則簽訂本協議。雙方應嚴格遵守以下協議：1. 消化池、沼氣柜內存有沼氣。

裝飾施工工裝合同

發包方：_____（以下簡稱甲方）與承包方：_____（以下簡稱乙方）為維護雙方的權益，根據現行的法律、法規和規章，結合本工程的具體情況，簽訂本合同，并遵照執行。

室內設計施工合同

發包方（以下簡稱甲方）：_________________________承包方（以下簡稱乙方）：溫州晴天室內設計有限公司根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》，建設部《家庭居室裝飾裝修管理試行...

水電施工承包合同

甲方：（發包方）乙方：（承包方）甲、乙雙方在平等、友好、自愿、協商一致、互相信任的原則上，就甲方的水電改造工程達成以下協議，共同遵守。第一條 工程概況1、甲方裝飾住房系合法居住。

施工安全協議書

甲方單位名稱： 聯系電話： 乙方單位名稱： 聯系電話：一． 目的為維護甲乙雙方的共同利益，保證施工質量和安全生產，保持良好的工作秩序和施工場所的.安全、衛生環境，經甲乙雙方平等協商，簽定本施工協議。

綠化施工合同協議書

發包人（全稱）：承包人（全稱）：依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程施事項協商一致，訂立本合同。

農村建房施工合同

建房承包合同甲方：乙方：部分細節請與當地建過房的人商討甲方在 建房屋一棟，建筑層數兩層，一層約平方米，二層約平方米，由乙方承包施工。

施工電梯安裝協議書

×××公司與××××公司雙方經友好協商達成以下協議：現決定由××××公司班組執行安裝：合同號×××××的×××××&...

水電施工合同11

甲方：

乙方：

經甲、雙方充分友好協商，本著平等互利、公平公正的原則，明確雙方責、權、利，確保項目工程能優質按時完成，遵照《合同法》，特簽訂如下合同：

一、服務事項：

工程項目：達到國家驗收標磚

地承包范圍：包工不包料__年__月__日至年日。特殊情況(人力不可抗拒因素)，工期可順延。

二、工程價格及付款方式

A、水電安裝_____/平方，以地面平方計算。

B、甲方按照乙方完成后驗收的合格實際方量______%付款，工程進度一半后，甲方驗收合格付給乙方總價______%，其余工程款待竣工驗收合格后一次性付清。

三、甲、乙雙方的責任

1、甲方為乙方提供所需材料。

2、甲方有權對乙方的違規行為進行制止和批評并限期整改，有權對一方的工作進行不定期的質量檢查驗收。

3、乙方人員必須服從甲方統一管理和調派。嚴格遵守甲方的相關規章制度和遵守水電工安全生產責任。

4、乙方人員必須達到安全文明工地標準。因乙方違規操作及本身因素造成的'損失和安全事故，均由乙方自行承擔，甲方概不負責。

5、乙方在施工過程中必須密切配合其他工種，對于無故造成的返工乙方自行負責。

6、甲方為乙方提供的裝修材料，未經過甲方的同意，乙方不允許挪以私用，違者甲方有權利對乙方進行罰款，嚴重者甲方有權利追求其法律責任。

四、安全責任

乙方必須執行安全生產責任制度，采取有效措施，防止其它安全事故的發生，發生事故時，乙方應積極采取措施減少人員傷亡和事故損失，并第一時間報告給甲方，接受上級有關單位調查，積極分析事故原因，責任方承擔由此造成的一切法律責任和經濟損失。

五、以上各條需甲乙雙方共同信守，若任意一方違約，守約方有權向違約方索賠，未盡事宜，以現行法律為準。

本合同一式二份，雙方各執一份，自合同簽訂之日起生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

水電施工合同12

甲方(發包方)：______身份證號：______

乙方(承包方)：______身份證號：______

依照《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平、誠實和信用的原則，雙方就陜西____公司廠區規劃新建工程水電安裝分部工程施工事項協商一致，訂立本施工合同，供雙方在施工過程中嚴格遵守：

第一條、工程概況：

1、工程名稱：_______________

2、工程地點：________________

第二條、承包范圍：本設計圖中主體結構需安裝給排水、強電、暖氣洞孔預留預埋與安裝工作。

上述內容包括人工費、工具費、機械費、零星用鐵絲鐵釘費、勞保(手套、安全帽等)等。

第三條、承包具體工作內容：乙方承包各項內容均包括，熟悉施工圖紙，室內水、強電、暖氣安裝工程。

第四條、承包方式：包工、包料。

第五條、承包合同工期：總日歷天數跟隨模板及泥工工期。

5.1開工日期：甲方提前2天通知乙方進場。

第六條、施工質量：______乙方嚴格按照施工圖紙標注的水電暖設施定位、技術規范、安全操作規程進行施工，按現行施工驗收規范進行驗收合格。材料等級標準：______按非國標等級標準執行。(PVC管、銅線)

第七條、工程量計算方式及承包價款：______

按建筑面積計算規則計算水電暖工程量套工程價款，按建筑面積每平方米(大寫) _____元整( _____元/M2)，總面積______M2，合計工程款(大寫) (￥ _____元)。

第八條、工程付款辦法：______甲方按第七條價款計算于乙方進場時預付乙方10%的工程款，在施工過程中甲方根據乙方實際完成的'工程量，于乙方完成±0之后按第七條價款計算預付乙方40%的工程款，主體完工后按第七條價款計算預付乙方40%的工程款，待工程竣工驗收合格后按第七條價款計算預付乙方7%的工程款，剩余的3%作為維保金，待工程完工交付使用一年后一次性付清余下款項。

第九條、雙方權利和義務：______

9.1甲方提前2天通知乙方進場，進場前乙方對其施工人員必須進行安全教育、文明施工、施工技術交底、進度計劃等交底。具體施工作業中必須設立安全標志、佩戴安全帽，以確保安全、文明施工。

9.2乙方必須有一定操作技術水平，保證施工現場施工人數并保持施工人員的相對穩定使工程順利進行。乙方不得使用未滿18周歲的人員、不得帶小孩進入施工工地。

9.3文明施工：______乙方必須做好文明施工。

第十條、違約：______雙方均應嚴格遵守《中華人民共和國民法典》及本合同條款所規定全部內容，如合同簽訂后，乙方未造成工程施工錯誤，甲方提出退場，甲方應支付給乙方所有損失。乙方自行退場，即自行放棄全部工程款并支付甲方損失。

第十一條、爭議：______履行合同中若甲、乙雙方發生爭議，雙方應本著實事求是的態度協商解決，協商不成時，可向工程所在地人民法院起訴。

第十二條、其它：______本合同未盡事宜，雙方可經過協商另行補充。

第十三條、合同管理：______本合同一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。合同經雙方簽字或按手印后即發生法律效力，至工程完成，結清工程款后失效。

甲方：______乙方：______

(蓋章)：______ (蓋章)：______

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

水電施工合同13

甲方：

乙方：_____________________________

甲乙雙方本著互惠互利、共同發展的原則，為了明確雙方的義務和責任，特制定此協議。簽字即表示同意以下條款。

1、進場工人必須穿公司統一配備的工作服，不許光背、穿拖鞋，上崗后要明確。

2、當天的工作量，認真工作、服從分配，端正態度。保質保量完成當天的任務。按照施工標準合理使用原料，確保施工安全，注意工地清潔。

3、要樹立良好的職業道德和勞動素質，與業主交流態度熱情端正，言語清楚。無論發生任何事情均不能與業主發生正面沖突。否則按處罰條例處罰。

4、在施工中如有新客戶上門咨詢，或者參觀工地，應馬上停下手中的活并熱心講解能夠留下業主電話或者最后成單者，享受獎勵。

5、懲罰條例：

1)穿拖鞋、光背，第一次罰款50元，第二次將扣除30%的.工程款。

2)不按照施工標準施工者，一次性扣除單項工程款的50%。

3)遇到業主投訴者，第一次警告，第二次罰款100元，第三次直接開除。與業主發生正面沖突立即開除并扣除剩下的所有工程款。

6、獎勵制度：

1)連續三個月施工質量優秀、無返工、無投訴者一次性獎勵200元;連續半年達到以上標準者獎勵500元

2)態度端正，服務熱情并接到業主電話表揚者獎勵50元，書面表揚者獎勵100元

3)對于前來咨詢業主講解清楚并能留下電話，累計達到5個，獎勵100元，成單后視工程量另獎勵200—20xx元不等。

7、工程支付方法：

1)工程施工過程乙方可領取30%左右的生活費一次。

2)工程施工完工，單次工程驗收結束后10天左右支付40%左右工程款。

3)工程單次驗收結束后100天支付25%左右的工程款。

4)余5%工程款一年后支付。(維修基金)

備注：

甲方簽字：

乙方簽字：

年 月 日

年 月 日

水電施工合同14

甲方：_________________

乙方：_________________

質量是生命，安全出效益。為確保該工程按時按質竣工驗收，現將該工程所有水電安裝作業承包給乙方，特定如下合同：_________________

一承包方法：_________________1承包形式：_________________單包，即包工不包料。2工作量：_________________工程上的水電安裝;臨時設施上包括：_________________辦公室、門衛、倉庫、宿舍等的照明、插座等用電的接線、敷設。文明設施配套上：_________________材料歸堆、材料進退場裝卸、現場文明清理等都屬乙方工程承包范圍。

3承包價格，按國家招標建筑平方每平方米元。按圖紙設計和甲方要求，不論中途是否變更，一次性包定。

二工程進度：_________________按甲方及業主要求，總工期天，基礎、主體階段跟著土建進度走，敷線盒、燈座、穿線、安裝開關等必須按甲方制定的生產小段進度計劃如數完成，乙方如完不成生產任務，甲方有權采取小段罰款進行制約。

三工程質量：_________________項目部對該工程質量管理目標——一次性驗收合格，爭創優質主體。乙方必須熟悉圖紙、按圖紙施工精選技術力量過硬、素質高的施工隊伍，保證正常的使用功能，使業主、甲方滿意，確保竣工驗收順利圓滿。

四安全：_________________必須保證施工安全，杜絕任何大小事故。乙方必須配備安全員，安全帽由各工種自備，但乙方需購置符合國家安監合格產品，對職工要簽定好安全合同，分項工程要有安全技術交底，服從現場安全管理，發現隱患及時匯報，所有施工中的安全由乙方(承包人)負責，甲方不承擔任何責任。

五甲方負責一定的照明用電費用，其他超出的`用電費用由乙方自理。

六文明衛生1現場每天保持整潔，講文明、講衛生，工種間互相協調、配合、不爭不吵，給業主和監理留下好印象。材料進場堆放整齊、垃圾歸堆，材料每天做到工完場清、不浪費，發現浪費加倍罰款。2職工宿舍生活區：_________________宿舍內被褥、衣物疊放整齊，并經常拿到太陽底下晾曬起到殺菌、消毒作用;廁所、水溝等要經常用水沖洗;地面要每天打掃、清理，班組內宿舍班組人員輪流值日，宿舍外的班組之間輪流值日，垃圾應運至指定堆放地點;剩余飯菜禁止亂倒，應倒入指定的桶內;不隨地大小便、不說臟話、不交頭接耳、不酗酒、不成幫結派、打架斗毆、不賭博、不看色情錄像和書籍;服從門衛管理，遵守進出時間;語言文明，不酒后鬧事，班組和職工之間一定要簽定好職工治安責任制合同。

七罰款制度施工不帶安全帽罰款50元/人次;帽帶不扣罰款20元/人次;赤膊穿拖鞋施工罰款50元/人次;懸空拋物罰款100元/人次;井字架吊籃乘人罰款100元/人次;宿舍內私拉電線罰款50元/次;燒電熱水器、電炒鍋、電爐罰款50元，并沒收;點白日燈罰款20元，酗酒鬧事、打架斗毆出現一次處以200-500元的罰款，除追究其責任外，情節嚴重的交當地執法部門處理;亂倒剩余飯菜罰款20元;在新建樓內大便罰款100元;不服從現場管理、指出問題而不及時整改者罰款100元。

八合同期內乙方必須信守合同。如乙方在施工中質量和進度等達不到業主和甲方的要求，甲方有權中途更換承包人和采取其他制約措施;如乙方無理終止合同、合同期內自己退場或未解除合同前退場，承包金額將永久拒絕支付。

九由甲方負責一定的用電費用(30度/月)，超過規定用電量，由乙方自己負責。

十付款方式平時按工程進度預付生活費，每人、每月不超過400元，其余到竣工驗收后按總承包金付足70%，余30%在竣工驗收后一年內付清。

十一此合同一式三份，雙方簽字后生效，各執一份為憑，存檔一份，并作為甲乙雙方當事人法律依據。

甲方：_________________乙方：_________________

日期：_________________

水電施工合同15

發包單位：_____________(甲方)

承包人：_____________ (乙方)

依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，結合本工程的具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲、乙雙方就本工程水電安裝工程施工事項協商一致，訂立本合同。

第一條、工程概況：

工程名稱：_____________工程水電安裝(以下簡稱：本工程)

工程內容：強電、弱電：按施工圖完成所有施工程任務，室內所有施工預埋管、穿線安裝、調試完畢，且配電箱主線需預埋管至室外1.5米。(弱電包括通訊、寬帶、電視、智能等)

防雷：包括防雷接地，等電位聯接，電源進戶箱做重復接地等。給水、消防：按施工圖完成所有給水、消防工程任務。

雨水：按施工圖完成所有雨水工程任務。

污水：按施工圖完成所有污水工程任務，室外施工至紅線外市政管道污水井。

施工現場條件：以現場實際情況為準;

施工部位：本合同約定乙方施工部位為：_____________項目工程水電施工圖及變更水電安裝工程包含的內容。

第二條、工程承包方式、承包范圍及承包內容：

㈠承包方式：乙方承包內容包括：人工、主材、輔材、施工機具、質量、進度、安全文明施工、工期、驗收合格。

㈡承包范圍：包括強電、消防、弱電、防雷等分項工程的預埋、安裝，調試檢測及驗收合格工作;室內等所有一切給排水、室外落水和陽臺排水及空調排水。驗收合格以專業資質報告為準。

㈢承包的主要內容：見第一條第二款。

㈣甲方直接分包的其他專業工程，乙方需全力配合，協助完成。

第三條、合同工期：

㈠乙方應嚴格按甲方要求的工期組織施工，確保工期目標順利實現。本合同約定本工程總工期為_____________日歷天;開工日期為：_____________年_____________月_____________日，竣工日期為：_____________年_____________月_____________日。

㈡乙方必須服從和執行甲方項目部下達的施工生產計劃，根據甲方的進度要求，隨時調度作業人數和其它資源。

第四條、質量標準：

㈠適應于本合同的工程質量檢驗評定標準、規范名稱為(包括但不限于以下)：

①建設強制性條文;

② 《建筑工程質量檢驗評定標準》GBJ_____________;

③ 《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB______________;

④ 《建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB______________;

⑤ 《采暖與衛生施工驗收規范》(GBJ_____________);

⑥ 《電氣安裝工程施工及驗收規范》(GBJ_____________)

⑦ 《建筑電氣安裝工程質量檢驗評定標準》(GBJ_____________);

⑧甲方制定的工程質量驗收實施細則。

㈡工程質量必須達到國家建設工程質驗收合格標準要求，符合建設設計與施工規范要求及甲方的施工圖紙設計的要求。若工程質量驗收為“不合格”，乙方承諾負責返工直至達到本合同約定“合格”質量標準方可予以結算，返工所需的材料、人工等所有費用均由乙方承擔。若因乙方返工導致甲方工期延誤，承擔全部的違約責任。

㈢工程質量等級驗收程序：分項工程完工后，由施工隊組組織自檢并報項項目部，項目部根據隊組自檢結果組織班組進行實測驗收評定后報監理部，監理部根據項目部初評結果組織工程部、項目部、和施工隊組進行現場

㈣工程保修按建設部有關規定執行，保修期自竣工通過驗收的工程質量認定簽字之日起。(保修期2年)

第五條、文明工地、安全標化標準：

㈠遵守甲方及業主有關文明施工、安全標化管理的有關規定，所有現場使用的設備無條件滿足業主的安全要求，材料堆放整齊，不得破壞密目網，安排一至兩人專門從事清掃整齊工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起業主對甲方的罰款，甲方均從應付乙方工程款中扣除。

㈡在施工中應做到精心策劃、實施，乙方違規操作以及為完成本工程雇傭的人員造成他人傷害或自身受到傷害，均應由乙方承擔全部責任。

第六條、合同價款、工程量的計量及結算方式：

㈠承包單價：承包工程綜合單價按總建筑面積_____________元/㎡(含配合費、稅金)包干，承包工程總價暫定1927萬元。(詳見合同附件一)

㈡工程量的計算：

⑴結算工程量以建筑施工圖紙實際建筑面積為準;

⑵零星工程的工程量以“工日”為計算單位;

⑶工程量的確認及申報按甲方的相關制度執行。

㈢結算方式：工程款支付以下述比例結合工程量結算方式綜合確定。各部分所占比例明細為：

⑴結構預埋部分占本項目合同價的15%;

⑵墻體預埋部分占本項目合同價的15%;

⑶安裝部分占本項目合同價的40%;

⑷調試驗收部分占本項目合同價的25%，驗收完后留5%質保金，保修期滿后30天內付清。

㈣根據工程實際情況需要發生的工程變動，并由設計、建設方、監理書面簽字為工程變更。變更量按合同在20_元內不與增減。

第七條、違約保證金的收取、支付及工程款的支付：

㈠為保證本工程質量、工期、安全文明施工目標的實現，簽訂本合同乙方須向甲方交納_____________萬元履約保證金，在合同簽訂后7天內全部交納。保證金返還：

1、±_____________以下全部預埋完成后10天內返還全部保證金;如果甲方安排±_____________以下分期施工，則一期±_____________以下預埋完成后7天內(或開工后150天)返還50%全部保證金。如乙方不按時交納履約保證金，則本合同不生效;如甲方不按時返還履約保證金，則按應返履約保證金總額的.5/日計算滯納金。

㈡工程款的支付嚴格按照第六條第三項執行。在每個結算節點，乙方辦理好結算手續后，甲方在7天內支付工程款。

㈢工程竣工，乙方移交全部工程竣工資料(包括結算資料)，經質監、消防、氣象等相關部門及甲方驗收合格后開始辦理結算手續，甲乙雙方在結算書上簽字之日起30日內，甲方付至本合同結算總價款的95%，剩余5%作為質保金在保修期滿后(自工程竣工之日起計)30日內，甲方將余款(不計利息)一次性支付給乙方(如發生返修費用從中扣除)。

㈣若乙方工程質量、工期和安全文明施工未達到本合同約定標準，甲方有權延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完畢為止。由此發生的所有費用均由乙方承擔。

第八條、甲、乙的權利和義務：

㈠乙方在組織施工中必須堅持“百年大計，質量第一”的方針，要根據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準，以及設計要求組織施工，要求全部工程達到合格標準及更好;參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。

㈡在組織施工中，要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計。 ㈢在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。

㈣乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成后，必須經過驗收做好記錄方能進行下一工序的施工。隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，并做好記錄;重大或復雜隱蔽工程應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收，并辦理隱蔽驗收手續。如甲方與設計單位未屆時參加，乙方可自行檢查驗收，并應作好記錄，甲方應予承認。如甲方以后提出檢查時，檢查結果不符合要求者，其檢查費用由乙方負責，符合要求者，其檢查費用由甲方負責。

㈤當乙方拒絕執行甲方(或監理)的正確指令和發生施工質量、工期等問題經整改仍達不到要求時，甲方有權解除本分包合同，更換分包隊伍，因此而造成的經濟損失由乙方承擔。

㈥對乙方工作人員不遵守項目部規章制度，不服從甲方管理人員的管理，對甲方造成不良影響的，甲方有權要求乙方無條件對其進行調換。

㈦乙方及工作人員必須遵守甲方和業主的有關規章制度，服從甲方現場管理人員的管理，在施工期中不得打架斗毆，凡因打架斗毆引起的所有后果均有乙方承擔，并對當事人處以_____________萬元的罰款，如當事人支付困難，則由乙方代交，在工程款中扣除。

㈧乙方所有水電預留必須一次性到位，如有出現后鑿的(設計變更除外)，每處罰款_____________元。

㈨乙方必須按照設計及施工規范要求施工，嚴禁偷工減料。乙方購買主要材料必須資料齊全，上報甲方、建設方及監理認可方可使用。

㈩乙方必須保證管理、施工人員的穩定性，節假日休息需經得甲方同意。乙方施工人員的勞保用品由乙方負擔。

(十一)乙方全體員工必須樹立產品保護意識(包括工地其他單位產品)，對產品必須采取相應保護措施，在工程竣工驗收前，乙方承擔產品保護責任。

(十二)乙方負責在承包內容范圍內甲方供應材料、設備的裝車，卸車及搬運。

(十三)乙方負責本工程所有竣工資料及時完成。

第九條、施工管理規范

⑴建筑機械使用安全技術規程(JGJ_____________)。

⑵建筑施工安全檢查標準(JGJ_____________)。

⑶建筑施工高處作業安全技術規范(JGJ_____________)。

⑷__市及總包單位建設工程現場文明施工管理規定。

第十條、合同生效：

1、本合同自甲已雙方簽字或蓋章后生效，工程保修期滿，雙方結清工程款項后失效。

2、本合同一式四份，甲、已雙方各執一份。

3、本合同為盡事宜，雙方協商解決。

4、本合同訂立時間：_____________年_____________月_____________日。

5、簽訂地點：__________________________

甲方：_____________乙方：_____________

住所：_____________住所：_____________

法定代表人：_____________(簽字)法定代表人：_____________(簽字)

電話：_____________電話：_____________

開戶銀行：_____________開戶銀行：_____________

帳號：_____________帳號：_____________

簽約日期：_____________簽約日期：_____________

第五篇：水電施工合同

水電施工合同1

發包方：

法定代表人：

承包方：

法定代表人：

依照《這人民共和國合同法》、《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平、和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工有關事項協商一致，訂立本合同如下：

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程承包范圍：根據施工圖紙要求。

二、合同工期

自本項目監理單位發出的開工令起______日歷天。

三、質量標準

合格（按設計施工合同質量要求）。

四、合同價款

金額：_______元。

五、雙方主要義務和責任

1、甲方主要義務和責任

（1）負責施工場地的征用及拆遷、賠償等工作，按照提供施工用地及交通道路，如果因施工場地及交通道路無法保證乙方材料順利進場，由此給乙方造成的二道運輸甲方應配合乙方給予簽證確認。

（2）與當地供電、供水部門聯系協助解決乙方施工及生活用電用水電源水源問題。

（3）甲方根據實際情況需對施工進行更改的，應送設計單位進行設計變更，并經有關部門審批后提交乙方施工。

（4）配合乙方、監理單位做好現場質量及工程量簽證。

2、乙方主要義務和責任

（1）在本合同簽字生效后，7天內進場開工。

（2）負責施工生活用電、用水費用，負責本合同所需要的臨時設施的設計、建設、維護及費用。

（3）認真執行甲方及監理人發出的與本工程有關的指示，切實履行職責，采取必要措施，確保施工安全及工程質量并按期完工。

（4）在施工過程中，未經甲方及監理人許可，乙方不得擅自變更設計內容及施工質量要求，若擅自變更，甲方不予承認簽證。

（5）工程施工完工后乙方應負責清場并做好相關恢復工作。

（6）乙方應編制施工組織設計，施工總進度計劃表和由乙方負責的施工圖紙提交監理單位審批，并對現場施工負全部責任。

六、工程進度

1、本工程施工總工期為自監理人發出開工令日期起算計40日歷天。但對一下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方和監理人現場代表確認后，工期應順延：即由于工程量變化，設計變更，一周內非乙方原因造成停工累計8小時以上、不可抗力及甲方責任造成工期延誤和合同中約定、甲方和監理人現場確認同意順延的。

2、在本項目建設施工過程中，若乙方嚴重違反合同規定，以致于繼續施工將對本工程的質量、安全、造價、工期等產生嚴重影響時，甲方或監理人有權下達書面“停工指令”直至解除合同，乙方應予接受并應及時采取有效措施進行整改，經甲方或監理人發布同意復工的指令后，方可復工。

七、工程質量和驗收

1、本工程質量要求達到合格。

2、乙方必須嚴格按照本地區工程施工圖（包括設計變更圖紙）等技術資料和按現行國家及本地區有關的施工技術規范、規程及質量檢驗評定標準、施工組織設計等組織及驗收，并保證工程量達到合格。

3、若乙方的責任造成工程質量不合格，乙方應負責修到合格，經再次驗收通過后，方可交付使用，由此造成的損失由乙方負責。

4、乙方必須按國家現行有關技術質量驗收標準，提供各類檢測試驗報告，鋼筋、水泥、機磚等原材料必須經檢測合格后，方可使用：必須按規定制作砼砂漿試塊送檢，若試驗組數不足及質量不合格，乙方應承擔責任。

5、驗收前7天，乙方應把施工內資料送交監理單位與建設單位審核，驗收后7天內，乙方應把完整的內業資料送交建設單位備案。

6、本工程所有隱蔽工程在隱蔽前，乙方均需向甲方和監理人報告復核，經復核檢查符合要求后方可隱蔽，否則，甲方和監理人有權不予確認該隱蔽段工程，因此而造成發損失及工期延誤由乙方自行承擔。

八、材料、設備采購供應方式

1、本工程由乙方采購供應的材料，設備為招標為范圍內的所有材料及設備。材料、設備采購、運輸、保管質量等責任均由乙方自行負責。

2、采購供應的材料、設備名稱、品種、型號、規格、數量等指標必須符合有關要求，進場的材料、設備檢查驗收規定在承包合同中約定。

3、材料在用于工程前，必須向甲方及監理單位代表提交制造廠家質保書和產品合格證書，并經監理單位核查后投入使用，沒有質保書的材料不得使用，所有材料和構件檢驗合格后方可使用。

4、對材料質量懷疑的，應對該材料按現行國家有關規定進行檢驗，合格的可用于工程，不合格的中標人應將其清除出施工現場，檢驗費用由責任方負責。

九、付款方式

1、本工程工程預付款為合同價格的10%。招標人在合同生效后支付工程預付款，預付款的比例應控制在當年（指合同簽訂后的一年，以此類推）工作量的15%之內（當年工作量在1000萬元以上的，比例應適當調低）。當工程款支付到合同款的50%（含工程預付款）時，剛才預付款在以后月份應付工程款中按合同約定扣除。

2、按工程量結算，按月核定完成工程量的85%，暫停付款。預留15%作為工程尾款，待工程竣工驗收合格并結算后，再支付至工程結算總價的95%，余下的5%作為保修金，保修金支付按保修協議執行。若中標人對其他施工的竣工工程質量保修已辦理保險或提供其他法定擔保的，招標人在收到中標人提供的法定保險或擔保憑證后，應將保修金支付給中標人。

3、保修期為半年，保修期內發生質量問題，乙方需及時修復，若乙方不修復，由甲方指定施工單位修復，費用在保修費用中扣除。

4、乙方應在每月的月底向監理工程師報送當月實際完成的合同工程量報告，監理工程師必須在收到報告后七個工作日內審核確認，甲方應在接到監理工程師審核確認意見后如無差錯或無異議應在一星期內足額支付相應的進度款。

十、工程合同價目竣工結算

1、工程驗收合格后7天內，乙方應把工程結算送交監理單位和建設單位預審后，由建設單位送有造價審核單位審核。

2、本工程價格采用固定單位包干，工程結算時，工程量根據圖紙要求施工，按時決算：單位按乙方的投標報價書上的單價計算。

3、合同價款于合同成立后不得調整，但本次招標的范圍外發生的項目，設計變更或其他原因引起的工程量變化，合同價款可按下列方法調整：

（1）在核對確認的工程量清單內已有的項目單價取乙方投標報價單位，其他各項費用按乙方投標文件所報的標準計算。

（2）在核對確認的工程量清單以外的新增項目單價，仍按本工程標代理單位提供的預算編制說明規定計算確定。

（3）市場變化、政策性調整的按國家有關規定執行。

十一、其他

1、違約

甲方不能按合同約定履行自己的義務及發生其他使合同無法履行的行為，乙方應及時向甲方和監理人提出書面通知，要求甲方在10天內履行合同，否則有權暫停施工，直到解除合同，甲方應承擔違約責任，支付違約導致乙方增加的費用和賠償因違約給乙方造成的損失。

（1）由于承包人的原因未能按合同規定日期完工，承包人除自行承擔趕工所增加的費用外，每延誤一天，承包人應向發包人繳納1000元違約金。逾期違約金最多不超過10000元。承包人在征得發包人同意后，在保證工程質量的前提下，若比合同規定的完工日期提前完工時，則由監理人和發包人核實提前天數。承包人可獲得每天1000元的獎勵金。獎勵金最多不超過10000元。

（2）乙方應承擔本工程安全責任，用于施工作業安全設施以及消防設備、器材等所需費用由承包方承擔。發生安全事故，責任由乙方承擔。

（3）不可抗力：若遇到不可抗力因素造成工程本身受損害和所需清理修復工作的費用，甲方應給予補償。

2、糾紛處理

承包單位與發包單位發生合同糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，提請上級主管部門調解，調解無效時，可向____________人民法院起訴。

3、本合同一式_____份。其中正本_____份，雙方各執___份，副本___份，雙方各執____份。

甲方：（公章）

法定代表人：（簽字）

_____年____月____日

乙方：（公章）

法定代表人：（簽字）

_____年____月____日

水電施工合同2

建設單位：(簡稱甲方)

施工單位：(簡稱乙方)

茲有 工程，由乙方施工。根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合本工程的實際情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則。經過甲乙雙方協商簽定本合同。

第一條：工程地點

第二條：工程內容

第三條：承包方式 ：

第四條：工程價款

1. 工程價款 ：

第五條：付款方式 ：

第六條：合同工期

1.雙方商定總工期為天。

開工日期：年月日 ;竣工日期：年月日 。

2. 如遇下列情況，經甲方代表簽證后，工程可以順延。

(1)甲方不能按合同約定提供開工條件，

(2)工程量變化和設計變更;

(3)非乙方原因得氣超過4個小時以上時;停水停電停

(4)不可抗力(如地震臺風火災等)

3.乙方如無正當理由拖延工期，每超過一天罰款元。

第七條：工程質量要求：

第八條：材料設備：

第九條：工程施工前后雙方的工作和有關責任

1. 甲方：

(1)進場前 天內，甲方必須將施工現場清理干凈。為乙方提供施工人員生活住宿場地，并在乙方進場前辦妥本工程報建和消防以及施工許可證等有關手續;

(2)負責解決施工場地的用水用電熱力電訊保證乙方在施工期間的需求;

(3)協調施工現場內各交叉作業施工單位之間的關系及施工次序，保證乙

方順利施工;

(4)組織有關單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底;

(5)組織施工現場的隱蔽工程變更工程的驗收和簽證工作;

(6)負責本工程涉及有關部門的聯系和協調工作;

(7)組織工程竣工驗收工作。

2.乙方：

(1)做好施工組織管理及向甲方提供工程進度情況;

(2)做好施工安全防范措施，確保施工安全;

(3)負責做好材料、設備的采購和保管工作;

(4)遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定，經甲方代表同意，需辦理有關手續的，由甲方承擔由此發生的費用，因乙方責任造成的罰款除外;

(5)參加工程竣工驗收工作。

第十條：保修

保修期限：工程竣工驗收合格及甲方在驗收證書簽字之日起計算，按國家規定的保修條款執行。本工程保修期為個月。

第十一條：合同生效與終止

本合同自甲乙雙方法人代表或委托代理人簽字、蓋章后生效，至辦完工程驗收交接和竣工結算后，除有關保修條款仍生效外，其它條款即告終止，保修期滿后有關保修條款終止。

第十四條：本合同一式 份，其中：甲方 份，乙方 份，均具有同等法律效力。

甲方蓋章： 乙方蓋章：

甲方簽字： 乙方簽字：

開戶銀行： 開戶銀行：

帳 號： 帳 號 ：

年 月 日 年 月 日

水電施工合同3

發包方：xx市xx公司世紀外灘3#樓項目部（以下簡稱甲方）

承包方：（以下簡稱乙方）

xx公司中標承建的世紀外灘3#樓工程給排水、電器安裝、避雷分部分項工程，經甲、乙雙方共同協商，該公項工程由甲方發給乙方施工，為了明確雙方的權利和義務關系，特對承包方中的一些事項訂立如下合同條款：

第一條承包范圍：世紀外灘3#樓設計圖紙所設計的所有給排水、消防、強電、弱電、避雷的安裝施工，辦公樓土建施工中的臨時用水用電。

第二條承包形式：包工不包料。

第三條承包價款：按世紀外灘3#樓建筑面積每平方米元。

第三條付款辦法：

第五條：工程質量：必須嚴格按照設計圖紙及施工驗收規范施工，服從建設單位及甲方人員的管理，精心施工，嚴格各工序的施工程序和施工質量，每道工序完成后，該試驗的要進行試驗，該檢測的要進行檢測；建筑電器工程竣工后，按建筑電氣工程施工質量驗收規范gb50303—20xx標準驗收，質量必須達到合格。

建筑給排水工程按建筑給排水施工質量驗收規范gb50242—20xx驗收，質量必須達到合格。

避雷扣消防工程必須經質量檢測部門驗收合格。

若有質量不合格的生，乙方必須及時返工，其人工費、材料費由乙方承擔自理。

若在竣工交付使用后，在保修期限內發生質量問題，乙方必須及時自費修理，或因乙方違規施工造成使用中短路、燒壞電器等問題，由乙方承擔責任和損失。

第六條施工安全：乙方搞好安全生產教育，必須嚴格執行國家安全生產法律法規和企業安全生產制度，重視安全生產，若乙方違章指揮違章作業發生安全事故及質量引起的事故一切后果由乙方承擔。

第七條施工工期：

土建施工階段，水電預埋、安裝進度必須滿足總體施工進度，若耽誤工期，引響施工進度，按項目部制訂的工期獎懲進行獎懲。

第八條材料供應有關事項

乙方根據設計圖紙，提前計劃出各種材料的用量交甲方負責人，并配合甲方材料員采購，以避免材料供應不及時影響工期。

后購材料的材質必須符合質量要求，保留好產品出廠合格證，不合格的材料不得采購進場，更不得使用于工程中。

第九條文明施工：

1、乙方必須搞好施工現場文明施工，所有材料必須堆放整齊，存放在指定的位置，隨用隨收，工完料凈，若因乙方管理不當造成材料浪費、材料丟失，由乙方賠償。

2、要搞好食堂衛生和職工生活；若有亂倒飯菜、亂解大小便等不衛生行為，一次給予20元及其以上罰款。

3、若乙方人員在現場打架，一次給予100元及其以上罰款。

4、搞好各工種之間的配合，搞好洞口預留、埋件預埋。

第十條：特約事項

1、甲方在土建、安裝施工過程中使用臨時用水用電，由乙方派人跟隨服務，若不跟隨服務，甲方可從乙方承包費中扣除服務費。

2、乙方必須搞好流動人口計劃生育管理，人人持計劃生育有關證明進場，杜絕違背國家計劃生育現象的發生，若在各級領導檢查中查出違規行為，一切責任由乙方承擔。

3、乙方承包期間發生的一切債權，債務均由乙方自行處理，甲方不負責任，乙方不得拖欠民工工資。

4、由乙方引起的甲方被批評，造成榮譽損失，根據輕重程度乙方賠甲方名譽損失費。在乙方支工程款中扣除。

6、本合同自雙方簽字之日起生效，合同條款執行完畢失效。

7、本合同一式四份，雙方各持兩份。

甲方：代表：

乙方：代表：

20xx年月日

水電施工合同4

發包單位：xxxx工程項目部（以下簡稱：甲方）

承包人： （以下簡稱：乙方）

為落實崗位責任，保證工程質量、工期與安全生產，雙方根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》以及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平的原則雙方就本工程水電安裝工程施工事項協商一致，訂立本協議。

一、工程內容：xxxx工程水電安裝工程;

二、工程承包方式：雙包性質，包工包料、包質量、包進度、包安全文明施工、包驗收合格（確保優良）。

三、承包范圍：

1.本工程施工圖紙中的全部水電安裝工程。

2．所有與水電有關的穿墻洞口、板面洞口線管和水管、電箱和線盒的預埋和洞口的封堵。洞口封堵必須在裝飾工程施工時全部完成且達到裝飾驗收標準。

3.乙方必須義務配合甲方分包的其它工程的班組施工。

4．上級主管部門至工地安全文明檢查的一切準備工作和隱患整改工作。

四、合同工期：

1．乙方應嚴格按甲方要求的工期組織施工，確保工期目標順利完成。本合同約定本工程總工期為：甲方與建設單位簽訂的合同工期天數提前35天完成。

2．乙方必須服從和執行甲方項目部下達的施工生產計劃，根據甲方的進度要求，隨時調正作業人數和其它資源。

五、質量標準：

1.為確保工程質量和施工進度，乙方必須交于甲方保證金叁拾萬圓整。（保證金于主體封頂后無息退還 ，于竣工驗收后無息退還 。）

2.工程質量等級驗收程序：分項工程完工后，由施工班組組織自檢并報項目部，項目部根據班組自檢結果組織班組進行實測驗收評定后報監理公司，監理公司根據項目部初評結果組織項目部、和施工班組進行現場實測驗收。

3.工程質量保修期和工程質量保證金根據甲方與建設單位簽訂的合同要求執行。

六、安全文明施工

1、遵守甲方及業主有關文明施工、安全標化管理的有關規定，所有現場使用的設備無條件滿足業主的安全要求，材料應堆放整齊，不得破壞密目網，安排一至兩人專門從事清掃整齊工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起業主對甲方的罰款，甲方均從乙工程款中扣除。

2.安全方面

乙方要做好施工人員的安全教育培訓工作，簽好安全合同，所有乙方施工人員自費辦好暫住證，帶好身份證，違者不得上工地施工，嚴禁使用童工。不得在工地賭博酗酒，施工中按照安全操作規程要求施工，嚴禁野蠻施工，進入施工現場必須戴好安全帽，扣好帽帶，違者從嚴罰款100元/人次，所有施工中造成的安全事故，一切經濟損失全部由乙方負責，與甲方概不相關。

七、合同價款及結算方式：

本工程約定合同價款和結算方式為：根據甲方與建設單位簽訂的主合同中的合同價款和結算方式執行。（包含稅金、管理費）

八、甲、乙的權利和義務：

1．乙方在組織施工中必須根據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準以及設計要求組織施工，，要按圖施工，不得隨意變更設計。要求全部工程達到合格標準。施工用電乙方必須安裝電度計量表。當乙方拒絕執行甲方或業主（或監理）的正確指令和發生施工質量、工期等問題經整改仍達不到要求時，甲方有權解除本分包合同，更換分包隊伍，因此而造成的經濟損失由乙方承擔。

3.對乙方施工人員不遵守項目部規章制度，不服從甲方管理人員的管理，對甲方造成不良影響的，甲方有權要求乙方無條件對其進行調換。并且每次處罰人民幣20xx元。

4.乙方及工作人員必須遵守甲方和業主的有關規章制度，服從甲方現場管理人員的管理，在施工期中不得打架斗毆，凡因打架斗毆引起的后果均有乙方承擔，并對當事人處以一萬元的罰款，由乙方代交，在乙方工程款中扣除。

5.乙方所有水電預留必須一次性到位，如有出現后鑿的（設計變更除外），每處罰款20xx元。

6.水電安裝必須與土建同步施工，乙方無任何理由延誤鋼筋工班組、泥工班組、粉刷工班組的施工工期。乙方必須無條件服從甲方安排的主體結構砼的每次澆筑日期。若乙方延誤甲方各部位結構和裝飾施工時，甲方有權安排作業人員進場水電安裝施工，其發生的人工、材料費用甲方將以雙倍的價款在乙方工程款中扣除。并且每次處罰人民幣伍仟元。

7.乙方全體員工必須樹立產品保護意識（包括工地其他單位產品），對產品必須采取相應保護措施，在工程竣工驗收前，乙方承擔產品保護責任。

8.乙方在施工中不得介紹其他班組進行轉包或中途停工以任何理由加價，否則甲方將有權收回施工協議，重新安排施工班組，乙方此前完成的工程量計價按50%結算，并承擔由此產生的一切損失。

九、合同生效：

1．本合同自甲已雙方簽字或蓋章后生效，工程保修期滿，雙方結清工程款項后失效。

2．本合同一式四份，甲、已雙方各執二份。

3．本合同未盡事宜，雙方協商解決。

甲方：

乙方：

日期：

水電施工合同5

上訴人(原審被告)內黃__________燃氣有限公司，住所地__________

法定代表人：__________，職務經理。

被上訴人(原審原告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。

被上訴人(原審被告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。

上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決，現依法提起上訴。

上訴請求：

請求依法撤銷原判，發回重審，或查明事實后依法改判：駁回被上訴人張_______原審對內黃_______燃氣有限公司訴訟請求。

事實與理由：

原判認定事實不清，要求上訴人承擔本案連帶責任于法無據。

首先，原判認定內_______燃氣有限公司_______項目部是內_______燃氣有限公司是錯誤的。

內_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業，自公司成立以來，從未設立任何項目部，更未設立河南__項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協議”無事實根據。上訴人認為，內_______燃氣有限公司與內_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體，不存在隸屬關系，也無法律上的任何利害關系。

上訴人在_______部分鄉鎮包括_______開展有天然氣安裝工程業務，但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質的河南_____建設工程有限公司，雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工合同》后，從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什么河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內_______燃氣有限公司河南__項目部簽訂的燃氣施工內部合作協議與上訴人無關，原判將河南__項目部認定為上訴人的公司屬牽強附會。

上訴人認為，本案應當舉證證明內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格，是否具有獨立承擔民事責任能力，設立內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰。以上問題弄清楚了，其他問題也就迎刃而解了。依據民事訴訟法第64條規定，查明以上事實舉證責任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下，僅憑被上訴人提交的《燃氣施工內部合作協議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行為是不負責任的。

其次，原判要求上訴人承擔連帶責任于法無據。

原審原告張_______受雇于被上訴人王_______，張_______在受雇過程中受到傷害，應當得到賠償。而上訴人將該工程整體承包給了河南__建設工程有限公司，河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建筑資質的王_______，對于張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任，河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任，現原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規定。

總之，原判認定事實不清，要求上訴人承擔連帶責任于法無據。望二審法院依法準入上訴人上訴請求。

此致

_______中級人民法院

上訴人：_______燃氣有限公司

_____年_____月_____日

水電施工合同6

發包方（下稱甲方）：________

承包方（下稱乙方）：________

根據《中華人民共和國建筑法》以及其他相關法律法規規定，甲乙雙方就乙方承接甲方發包的水電工程的施工的有關事宜，協商一致，同意按下列條款簽訂本合同，以資共同遵守。

第一條工程項目概況

1.1工程名稱：________________

1.2工程地址：________________

1.3承包方式：包材料、包安裝（含防雷接地）、包質量、包文明施工、包竣工調試驗收的方式。使本工程按照甲方規定工期通過有關部門的驗收并交付使用。

1.4工程范圍與內容：________________（包括施工圖內所有的水電安裝工程，施工圖改變后工程量另行計算）

第二條工期

1、乙方必須在年月日前竣工。乙方在招標方規定的時間內完成施工任務，甲方要求的竣工是指該工程全部完成，驗收合格。

2、如因由施工場面（包括土建施工場地、水電施工圖的提供、施工方案變更、拖欠工程款）影響乙方的工程進程則工期應作相應順延。

第三條工程質量標準

按照國家現行安裝規范施工，并達到水電驗收標準合格等級。

第四條合同價款

本合同價款按_______萬預算。結算按工程完成時的最新定額，材料價格參照價目表，人工費60元/定額工，括人工、機械、施工安裝、調試、保險及風險等各項費用。

該工程完工后報驗及檢測費由甲方負責，若檢測不合格，需要二次檢測的費用由乙方負責。

第五條工程款支付

合同簽訂后甲方應付給乙方總款的10%作為啟動資金，電線、電纜到達現場付總工程款的30%，開關燈具到達現場付總工程款的20%，配電箱到達現場付總工程款的10%，安裝完成付總工程款的20%，工程驗收合格后付總工程款的7%，余3%作為質量保證金兩年后無質量問題一次性全部支付給乙方。

第六條設計變更

6.1因施工變更導致工程量增加部分工程款由甲乙雙方友好協商，延誤的工期相應順延。

第七條雙方職責

7.1甲方職責

（1）按時提供施工工作面給乙方使用。

（2）負責協調配合管理施工現場，指定相應的施工員監管施工工作，負責有關簽證。

（3）甲方提供施工用水、電源連接點及施工工人現場住宿。包乙方工作人員住宿床位，用水、用電。

（4）按施工安全規范的規定，采取應有的施工安全措施，確保施工安全與第三者的安全。在施工過程中發生的傷亡事故責任以及因乙方管理不善造成的損失，均由乙方自行承擔。

（5）工程竣工未交付甲方之前，甲方應協助乙方負責已完工程的保護，保護期間如有人為故意損壞，應由損壞方予以修復或返工。

（6）乙方必須服從甲方指定人員管理，按照甲方管理制度施工。

（7）負責對該工程合同范圍內的施工現場內的防火、防盜、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工現場、工作時間，發生意外傷害費用，一萬元以下（含一萬元），乙方承擔全部費用，一萬元以上，甲方承擔超出部分的70%費用，乙方承擔相應費用。如若是乙方工人自身不安全行為發生的意外傷害，甲方概不負責。

第八條安全施工

8.1施工期間，乙方應嚴格遵守建筑工程安全技術規程、建筑工人安全操作規程、《中華人民共和國安裝條列》和其他相關法規以及施工期間國家頒發的新的法律法規，并對現場作業的安全及工程質量負責。乙方必須做好施工質量、安全管理；指定安全、防火負責人，物件堆放整齊。

8.2乙方必須進行安全文明施工。

8.3乙方應遵守建設工程安全生產有關規定，嚴格按照安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施、消除事故隱患，由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

8.4甲方不得要求乙方違反安全管理規定進行施工。因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔相應責任及發生的費用。

第九條關于工期延誤

9.1以下原因造成工期延誤，經過甲方現場工程師確認，工期相應順延；

（1）甲方未按約定日期提供施工場面及相關開工條件；

（2）甲方未按約定日期支付工程進度款，致使施工不能正常進行。

（3）甲方工程師未按照合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行；

（4）設計變更和工程量增加；

（5）不可抗力：是指戰爭、**、空中飛行物墜落或其他非甲乙雙方負責造成的爆炸、火災、水災以及六級以上臺風、大雨、暴雨、地震等；

（6）合同約定或甲方工程師同意工期順延的其他情況。

9.2合同雙方任何一方不履行合同義務或不按照合同約定履行義務的其他情況，均屬違約，由違約方承擔違約責任，賠償因其違約造成的損失。

第十條合同爭議解決方式

本合同履行過程中所發生的爭議及本合同未盡事宜，由雙方協調解決；協商不成時任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十一條合同生效與終止

第十二條合同份數

12.1本合同自雙方法人代表或其他委托代理人簽字加蓋公章后生效。

12.2本工程按照甲乙雙方約定，甲方按照合同約定，支付完最后一筆尾款，此合同自動終止。

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。本合同未盡事宜，由雙方另行協商簽訂補充協議，補充協議是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

水電施工合同7

工程名稱:___工程___#樓

甲方:___建筑安裝有限責任公司

乙方:

簽訂日期：____年____月____日

為規范企業管理，增強競爭意識，工程實行承包施工。甲、乙雙方以樹立“金洲杯的質量目標及創建市級安全文明工地的安全目標”從嚴從精為管理前提，據此雙方依據現行的相關法律規定，經協商一致簽訂本合同。

一、工程名稱：___工程___#樓。

二、工程地點：__路以西，__路以北。

三、承包范圍：施工藍圖內的安裝工程。

四、施工日期：________年2月20日至________年6月5日

五、安全、質量等級：金洲杯及市級安全文明工地

六、承包方式：包清工

七、承包價格：按建筑面積，51#、53#、54#樓每平方米元計算。(建筑面積計算執行國家標準GB/T50353-20xx)（如地暖盤管建設單位甩____項，本工程以建筑面積乘以____元/平方米計算。）

八、甲方的權利及義務：

1、負責材料的供應，因材料不合格給乙方所造成的損失由甲方負責；

2、負責工程施工的交底，建設單位的聯系工作及外界一切關系；

3、甲方施工期間負責乙方生活費，結賬時扣除，春、秋、寒假時保證工人工資足額發放；

4、負責工程質量的監督；出現工程質量不合格及安全隱患，甲方有權利責令乙方整改，所出現損失由乙方負責；甲方并追加損失的1～2倍罰款；對于已施工完畢的工序，因甲方原因造成的返工，整改或增加工程量，甲方向乙方支付相應的人工費；

5、甲方造成的因材料不及時或其他原因造成的停工；在有效時間超過12小時以上的，甲方應付給乙方相應補償；并順延工期；

6、甲方發現乙方浪費材料，按原物價的2倍罰款；

7、甲方負責大型施工用具和工具耗材、兩臺切割機及施工電纜，并負責乙方施工人員臨舍用電、用水的費用，做飯用電計費；

九、乙方的權利及義務

1、乙方必須遵守甲方的施工現場管理制度；

2、乙方根據工程組織人員,進行施工；

3、嚴格按照施工工程范圍提前做好材料和設備的用量計劃,提前四天提交甲方審批及采購供應,遲報造成停工,甲方概不負責.

4、乙方需嚴格按施工要求和有關說明及變更,進行施工,確保工程質量如期交工。（圖紙變更，根據實際情況工期順延）

5、負責現場和班組自檢資料和班組技術交底及安全交底。

6、乙方現場負責人，必須熟讀建筑圖紙及現行的有關法律法規、行業標準，分項工程完成后必須達到驗收標準；

7、做到文明施工。做到不擾民，不隨意在生活區、工作區、在建建筑物內大小便，發現一次罰款50元/次。

8、乙方必須服從甲方管理的規章制度及國家的有關法律法規，嚴禁在施工期間的任何時間、任何地點打架斗毆及偷盜。發現一次罰款200-1000元，并清除工地。嚴重者交公安機關處理。

9、出現非甲方原因，乙方私自停工一天，罰總造價的2%。如乙方無故停工七天以上，合同自行解除，甲方不予結算人工費。由乙方造成的損失，甲方有追償的權利。

10、乙方必須按甲方施工進度組織人員進行施工，因乙方人員少、組織不力等原因導致甲方無法按進度工期完成，甲方有權另行安排其他人員、隊伍進行施工，由此造成的費用及損失由乙方負責。

11、乙方自備小型工具。

十、付款方式：

①、在施工期間，工人以生活費600元/人月發放。所支付生活費及借支在結賬時扣除；

②、框架完成付總人工費的30%；

③、主體完成驗收后付到總人工費的40%；

④、工程竣工驗收合格交用戶后20天內付到總人工費的95%，留5%待使用一個采暖期無問題后付清。

⑤、麥收、秋收年放假時，要確保人工費的支付否則后果由甲方負責；

十一、乙方在施工過程中，應加強安全教育管理，嚴格按安全要求及施工程序操作，正確使用好防護用品，（安全帽、安全帶）如出現安全事故由責任方負責，因違章施工或操作失誤出現的工傷事故由乙方負責。

十二、補充說明

1、施工內容：

（1）按照本工程圖紙的設計及現行規范的要求進行安裝的施工。

（2）乙方無償負責所有現場臨電維護管理。

（3）臨時用電前期就位安裝，按零工另計。

（4）零工按技、壯工均工資100元/工日計算。

（5）如乙方原因達不到市級安全文明工地標準倒扣總人工費的5%。

（6）消防系統部分甩項（管線安裝甩項，預埋、預留不甩）

（7）弱電部分只予留預埋線管、線盒、傳鐵絲、箱體安裝；

2、施工要求：

（1）所有的安裝工程必須符合設計要求及規范規定。必須按本工程圖紙設計及現行規范的要求預留及安裝所有的水、電、暖工程。

（2）避雷及接地要求：人工接地裝置或利用建筑物基礎鋼筋的接地裝置必須在地面以上按設計要求位置設測試點。測試接地裝置的接地電阻值必須符合設計要求。

（3）開關、插座安裝：對于穩埋盒、箱應先用線墜找正、座標正確再固定穩埋；暗裝盒子口或箱口，應與墻面平齊，不出現凹凸墻面的現象。暗箱貼臉與墻面縫隙預留好；用水泥砂漿將盒箱底部四周填實抹平，盒子收口平整。

（4）執行國家規范的行業規定進行維修，必須及時到達。

（5）水、電、暖安裝及調試按照國家現行的規范及行業標準進行。

十三、

1、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份。

2、本合同雙方簽字后生效，工程人工費結清后廢止。

3、如發生爭議由雙方協商處理，雙方協商不成可上訴東營區人民法院。

甲方代表：乙方代表：

身份證號：身份證號：

聯系電話：聯系電話：

日期：____年____月____日

水電施工合同8

合同編號：_________________

發包人：_________________（發包人名稱）

承包人：_________________（以下稱發包人）

擬修建_____________工程，接受了_____________（承包人名稱）（以下稱承包人）的投標，雙方達成如下協議，并于_____________年_____________月_____________日簽訂了本協議書，合同總金額為人民幣（大寫）_____________，水利水電工程施工協議書。

1、本協議書中的詞語涵義與下述第2條所列的專用合同條款和通用合同條款中的詞語涵義相同。

2、本合同包括下列文件：_________________（示例）

（1）協議書（包括補充協議）；

（2）中標通知書；

（3）投標報價書；

（4）專用合同條款；

（5）通用合同條款；

（6）技術條款；

（7）圖紙；

（8）已標價的工程量清單；

（9）經雙方確認進入合同的其他文件。

上列文件匯集并代替了本協議書簽訂前雙方為本合同簽訂的所有協議、會談記錄以及相互承諾的一切文件。

3、承包人保證按照合同規定全面完成各項承包工作，并承擔合同規定的承包人的全部義務和責任。

4、發包人保證按照合同規定付款并承擔合同規定的發包人的全部義務和責任。

5、本協議書經雙方法定代表人或其委托代理人簽名并分別蓋本單位公章后生效（若需公證或鑒證時尚需辦—理公證或鑒證手續后生效），協議書《水利水電工程施工協議書》。

6、本合同一式_____________份。其中正本貳份，雙方各執壹份，副本_____________份，發包人執_____________份，承包人執_____________份，其余副本由發包人分送有關單位。

發包人（蓋章）：_________________法定代表人（簽字）：_________________地址：_________________ 網址：_________________電話：_________________電傳：_________________傳真：_________________電報掛號：_______________郵政編碼：_________________開戶銀行：_________________賬號：_________________

承包人（蓋章）：_________________法定代表人（簽字）：_________________地址：_________________ 網址：_________________電話：_________________電傳：_________________傳真：_________________電報掛號：_______________郵政編碼：_________________開戶銀行：_________________賬號：_________________

_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日

簽訂地點：_________________簽訂地點：_________________

水電施工合同9

編號：

甲方：

乙方：

甲方同意由乙方承包xx項目

水電安裝工程的施工，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠信信用的原則，雙方就本工程施工事項協商達成一致，訂立本合同，以資共同遵守。

一、工程名稱：

_________

二、工程地點：

_________

三、承包范圍及工作內容：

室內給排水（含管道預埋件、給排水管道、五金安裝、管道開孔、開槽及孔洞封堵）、強電工程（含管線預埋、穿線、電箱安裝、面板安裝、燈具安裝、應急照明、安全出口指示系統安裝）、弱電工程(埋管及引線、配合穿線單位完成穿線)、消防預埋、設計圖紙變更修改項目等（根據變更情況另行定價）。

四、承包方式

承包方式：

本工程在承包范圍內以包工包小型工具及輔材（如：電膠布、生料帶、麻絲、油漆等，不含主材）、包安裝調試（弱電部分配合穿線單位完成穿線）、包進度/工期、包質量、包保修、包安全、包文明施工及甲供主材材料卸車費、保管費、二次搬運費、各種施工措施費、趕工費用等、包工程驗收質量達到國家驗收規范及甲方驗收合格標準、包施工中乙方工人安全保護用品、工傷保險和勞保福利在內的形式由乙方承包。

各項工程內容包括但不限于：（包干價內容）

（1）室內水電工作內容：

1、給水部分（完成水表井后給水部分）：室內給水立管、橫干管、支管安裝，包括管道支架安裝、閥門、水龍頭及堵頭安裝、圖紙范圍內的套管預留預埋、洞口預留及封堵工作。管道安裝完畢進行試壓、沖洗并保證合格（包括配合成形后的整個管道系統的給水管道通水試驗及管道沖洗；承壓管道系統、設備及閥門水壓試驗；給水系統管道清洗等）；每戶生活陽臺安裝一個水龍頭，其余給水出口用堵頭封堵。

2、排水部分（接至第一個檢查井）：室內排水管立管、橫管安裝。管道安裝包括開槽、開孔、支架安裝、地漏、雨水斗、透氣帽、伸縮節、阻火圈安裝等整體工作以及圖紙范圍內的套管預留預埋、洞口預留，封堵。管道安裝完后進行管道通水、灌水、通球試驗以及壓力排水的試壓工作。

3、強電部分（電表箱后部分）：包括配電房各層電纜和配電柜的安裝及接線，進、出線相關的穿管、金屬線槽或橋架安裝、線纜敷設、箱內配線工作。各層按圖預埋線管及管內穿鐵絲、開關、插座、燈具底盒安裝，保證線管暢通及配合相關專業管內穿線工作。公共照明的埋管，穿線、開關、燈具、插座安裝。保證電氣系統調試及供電范圍內相關設備調試合格，以及電氣絕緣電阻測試；電氣器具通電安全檢查；照明全負荷通電試驗；線路、配電箱（盤）、插座、漏電保護裝置等接地、接零檢驗；等電位聯結測試等。

4、弱電部分：所有室內弱電線管、線盒的預埋，并保證管線暢通及配合弱電專業公司完成穿線工作；

5、消防部分：所有消防管線主體結構施工中的預埋；

6、所有預埋、預留洞口的封堵達到竣工驗收標準（含建設單位分包由乙方預埋、預留部分）。

（2）其他事項：

A、本屬乙方工作范圍若乙方因故不能施工或在限定時間內未能完成，導致甲方安排他人完成時，所發生的費用或損失由乙方承擔；

B、必須做到工完場清、料凈（如由其它班組完成則扣除相應費用）；

C、所有水電預埋及安裝工程包括未施工前甲方對部分施工內容提出的變更；

D、施工完成后協助甲方填寫各種資料包括安裝、調試、檢測、驗收及初始竣工圖等；

E、甲方以書面通知形式要求增加或修改的工程內容，產生的費用按合同條款約定執行，乙方不得拒絕，且必須在甲乙雙方協商的完工的期限內完成，由此造成的工期延誤亦由分包人承擔；

F、開槽安裝管后，先固定，再用砂漿補好；如打壞已砌的磚墻，由乙方自行補好。

G、在施工過程中，由于設計更改造成的返工，或者項目部安排的其它零活不在此活動報價范圍內，產生的工費由項目部簽字認可，費用另計。

五、承包單價及結算方式：

1、承包單價：

該承包單價按建筑面積以平方單價勞務包干，該單價為不含稅價 元/㎡。

2、結算造價以乙方實際完成并經甲方核定的建筑面積為準。

3、結算方式：

本工程結算按竣工圖紙，結算造價按合同規定進行結算；

結算條件

合同承包范圍內全部工作內容完成，并經驗收合格；

質量缺陷處理全部完成；

所借用甲方工具、設備、材料均已全部歸還；

工人已全部退場并將鎖使用房屋打掃干凈全部歸還給甲方。

六、付款方式

（一）甲方工程款支付：

1、工程進度款支付：進度款按當月施工進度，在當月25日前進行工程任務書填寫，并進行申報、審核及審批，審批無誤通過后，預計次月15日前進行支付。

2、主體施工階段甲方按完成總價的20%

進行計價；乙方開槽、配管安裝階段按完成總價的15%

進行計價；給、排水安裝調試完成，經甲方驗收合格后，甲方按完成總價的20%

進行計價；室內穿線、開關、電氣元件安裝調試完成，經驗收合格后，甲方按完成總價的25%

進行計價；整體完工經甲方驗收合格后60天內，甲方向乙方支付到總價的95%；剩余5%

工程保修金待竣工驗收后1年內無息支付。

3、工程進度款需在當月25日前進行工程任務書填寫、申報、審批。

4、承包方在施工期間所發生的其它費用均由承包方自負。

5、在項目實施全過程中，承包方應具備一定的墊資能力，不可以以任何理由組織工人上訪和聚眾鬧事，如有類似情況發生，一切后果由承包方承擔，并承擔所導致的一切后果。

七、材料條款

1、本合同承包范圍內所有材料憑甲方現場管理員簽發的材料單到倉庫領用并負責成品及半成品的保護（乙方提前一周向甲方提交材料計劃單，乙方配合裁量進庫管理）。

2、所有材料在完工時必須建立統計臺帳，在結算前全面嚴格審查是否超額主材超出材料總計劃數量的10%材料結算時套用甲方物資采購單價計算賠償。

八、雙方職責

雙方職責

1、甲方職責

（1）、甲方在乙方進場后，提供給乙方水電施工圖一套；

（2）、甲方對乙方進場人員作好施工現場的安全交底和有關規章制度的交底工作；

（3）、協調乙方與各施工班組的各項事宜，臨時施工用水、用電、塔吊、施工電梯使用，保證乙方運送材料通道暢通；

（4）、負責簽收乙方提供的相關工程資料、報告、對乙方隱蔽工程及分期工程、工程進度、予以確認；

（5）、負責、派員與乙方辦理與建設方各項簽證、及參與調試測試等各項工作；

（6）、在施工中甲方不得故意刁難乙方，如乙方確實不能滿足甲方對工期、質量、現場安全生產文明施工要求，甲方有權將乙方承包范圍內的部分工程包給其他單位完成，待工程竣工驗收合格后甲方按實結算給乙方；

（7）、甲方有權對乙方在施工中因工期、質量、安全、文明施工，材料浪費達不到合同約定而對乙方進行經濟處罰權利。

（8）、由于乙方原因造成的工期延誤，由乙方承擔由此給甲方造成的一切損失。

2、乙方職責

（1）、嚴格按甲方提供的工程施工圖及國家規范精心組織有力的管理班子，足夠的施工機械，執行有關技術規范和標準及施工說明書具體要求，確保工作有效的管理和控制；

（2）、必須服從甲方、業主及監理人員的施工安排，協調管理和監督檢查；

（3）、乙方在施工中，如因質量不合格或達不到施工規范給甲方帶的一切經濟損失由乙方全部負責（如因甲方所造成的原因，由甲方全部負責）；

（4）、如因乙方原因造成安檢、質檢、復檢給甲方帶來的經濟損失，由乙方全部負責，并承擔給甲方帶的工期延誤造成的經濟損失（如因甲方造成的原因，由甲方負責）。

（5）、乙方所有人員必須統一著裝，服裝及安全帽使用符合甲方要求；

（6）、乙方必須保證按時支付勞務人員的工資，每次必須向甲方報送民工工資發放表，杜絕民工就勞動報酬上訪事情的發生；

（7）、乙方食宿，由乙方自理，乙方人員一律不得帶小孩進入施工現場；

（8）、乙方安全文明施工范圍（安全通道、四口五臨邊、周邊防護現場的清潔文明施工，材料次序堆碼）。

（9）、承包方施工人員進場之前，必須先向發包方指派的的現場專管人員遞交進場人員的花名冊、身份證（含2張半身像）、特殊工種（電工、高空作業等）操作證等復印件，并積極配合發包人的技術指導，施工中不得與發包人發生沖突及聚眾鬧事，一旦發生，產生的一切責任及損失由承包人承擔。

（10）、承包方在施工過程中，因工程需要變動生產人員，必須事先得到發包方專管人員的同意，并補交變動人員花名冊及有關證件復印件。

（11）、承包方用工必須遵守昆明市政府有關規定，承包方的現場操作人員不得使用不滿18周歲未成年工及55周歲以上老年工，由于非法用工造成的安全事故、質量問題和一切損失，均由承包方承擔相關的一切責任，發包方不承擔任何責任。

九、安全

乙方必須為進場施工的施工人員購買意外傷害保險，費用由乙方自行承擔。乙方在施工中，必須嚴格按國家安全規范施工，如乙方在施工中因乙方違規操作產生的一切安全事故，由乙方自行負責。

十、爭議處理

1、本合同未盡事宜，由雙方協商解決。協商不能達到一致的，按《中華人民共和國合同法》等法律法規相關條款進行處理；

2、雙方爭議不能得以解決的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴送。

十一、合同期限

本合同自雙方簽字蓋章之日生效，工程驗收完畢，保修期滿，資金付清，本合同終止。

十二、本合同一式叁份，甲方持二份、乙方持一份。

甲方代表：

乙方代表：

身份證號：

身份證號：

電話:

電話:

日期：

日期：

水電施工合同10

工程名稱：

發包方（以下簡稱甲方）：

承包方（以下簡稱乙方）：

為了更好地完成同安泰吉運動器材廠房工程施工任務，本工程水電施工項目由乙方承包施工。為了明確雙方職責，以保證工程質量和安全生產，并順利按期完成施工任務，本著雙方自愿原則，經雙方協商，簽定本施工合同，望共同信守執行。

第一條：承包范圍

甲方施工范圍內同安泰吉運動器材廠房工程的所有水電施工項目。

第二條：承包方式及承包內容

承包方式為包工包料，具體承包內容包括：

1、水電施工人工費；

2、水電施工材料：包括給、排水管、避雷材料、預埋電管及電纜線；

3、水電施工機具：包括彎管器、萬用表、手電鋸、切割機、電鉆及其它手工工具；

4、照明用具：碘鎢燈、燈管、電源線。

第三條：承包單價

按總價的8%做為承包總價，合計人民幣萬元（2241萬元*8%=萬元），大寫：人民幣壹佰柒拾玖萬貳仟捌佰元整。

第四條：工程量結算及付款方式

1、工程量按施工圖紙及變更單（包括設計變更單、工作聯系單）計算；

2、工程量每月25日前結算一次，由項目部預算人員根據每月完成情況如實結算（每月結算時限為月初至月底），并開具結算單，交給施工負責人，由施工負責人開具分項工程簽證任務單，經項目技術負責人、質檢員、安全員、施工員簽字后送交項目財務人員進行工資結算；

3、工程款每月支付一次，當月工程款在下月底之前支付其80%；（乙方應把該款首先解決工人的工資，并向甲方提交本班組工人簽字的工資表，在甲方監督下發放工資）

4、余款在本工程主體結構驗收并評定合格后二個月內付至已施工完的水電總價款的90%，剩余款項在本工程所有水電工程完工后三個月內結算付清；

5、乙方須繳納工資總額3%的勞務管理費，甲方在每月工資結算時由項目財務人員直接扣繳。（如乙方付材料發票給甲方，甲方不得收取勞務費）

第五條：施工材料及勞動力要求

1、本工程為包工包料，施工所需材料均由乙方自行購買，乙方必須根據本工程合同，采用合格建筑材料，若本工程有指定品牌，乙方必須購買合同指定的品牌；

2、施工期間乙方必須保證不影響土建工程施工進度，合理安排相應數量的水電工人進場施工；

3、乙方的施工進度無法滿足施工要求時，必須按項目部的要求加派水電工人進場施工；如遇砼澆筑時，乙方必須安排至少一個水電工人進行護管工作。

第六條：雙方職責

一、甲方職責：

1、負責現場總體協調指揮，監督并指導乙方在施工質量、安全、工期、材料使用、文明施工等方面的管理。

2、制定進度計劃并下達給乙方施工人員。

3、對乙方及其施工人員進行施工安全及技術交底。

4、提供施工用電、用水、垂直運輸機械、外腳手架。

5、提供雨天施工所需的雨衣。

6、按合同約定支付乙方進度款。

7、給乙方施工人員提供生活住宿、食堂及衛生設施。

二、乙方職責：

1、遵守現場紀律和規章制度，上崗人員須持證上崗并佩帶工作證；

2、服從甲方施工安排，保證有足夠的人力來完成本工程施工任務，不使工人處于違反國家勞動法規定的超長時間的工作中。

應自備勞保用品（包括防護眼鏡、雨鞋、手套、口罩等）以供自己班組工人安全使用。安全帽由項目部統一配置，費用由乙方承擔；

3、服從甲方的現場指揮與管理，嚴格按水電施工方案施工，負4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、

第七條：工程質量要求

（略）

第八條：施工進度要求

責本班組的現場施工組織與各項管理工作，按期保質保量完成施工任務； 不得帶與本工程無關的人員及家屬、小孩進入生活、生產現場，一經發現每次處以50元的罰款并立即清出現場，如不自覺清出的將交由公安機關處理； 按勞務管理要求自行組織施工工人，按期發放工人工資； 負責本班組工人的安全教育、日常檢查和整改等安全管理工作； 自備水電施工所需的施工機具、手工工具及照明燈具； 按合同約定組織水電材料進場； 按現場要求做好文明施工及成品保護工作； 負責由于自身原因造成的質量缺陷的處理及費用。負責本班組工完場清工作。

負責本班組施工所產生的建筑垃圾的及時清理和清除，并及時運至地面指定位置； 工人進場立即到項目部辦理登記手續，領取項目部統一規定的黃色安全帽、出入證，其費用由乙方承擔，結帳時甲方財務直接扣回； 負責砼施工過程中的護管工作；按現行施工規范及項目部水電施工方案施工； 按現行驗收標準，水電施工質量必須達到合格等級。乙方應組織和準備足夠的水電材料、施工機具及施工人員，保證按甲方進度計劃組織施工； 晚上必須加班施工至22︰00； 具體進度安排由項目部根據實際情況確定，乙方必須無條件服從。

第九條：施工安全要求及約定

1、乙方應嚴格按現行《安全操作規程》組織施工，服從甲方的現場安全管理。杜絕違章指揮、違章作業行為。

2、凡因乙方的原因引起的安全事故，乙方應承擔其經濟法律責任。由于非乙方原因引起的安全事故，甲方負責協調由責任方負責賠償損失。如發生意外安全事故，按單項醫療費計，叁仟元內由乙方自理，超出叁仟元以上的部分由甲方負責70%，乙方負責30%費用。若發生乙方原因造成的`傷殘、死亡事故，雙方各承擔一半費用（包括相關部門的罰款）。若發生非乙方原因造成的傷殘、死亡事故，由甲方及責任方各承擔一半費用（包括相關部門的罰款）。

第十條：生活設施的使用管理

1、生活設施由甲方統一安排與管理，乙方必須無條件服從。生活設施供施工人員使用，非本工地施工人員禁止進駐使用。

2、甲方統一辦理食堂，乙方不得私自起爐灶，違者予以罰款。

第十一條：獎罰條款

1、工期獎罰：乙方未能按甲方進度計劃完成施工者，每拖延一天，處罰1000元，屬于甲方引起的拖延由甲方負責。

2、質量安全獎罰：

1）施工質量未能達到本合同約定的質量標準時，甲方將給予乙方承包總額5%的罰款處罰；

2）施工中若乙方不按甲方的要求整改質量安全隱患，甲方有權按《項目部質量安全管理辦法》給予處罰，并采取必要的措施來確保整改落實。

3、乙方施工中應注意愛護公物、成品，凡現場發現損壞施工機具等不良行為者，甲方可給予處罰：

1）由于乙方原因造成施工質量問題引起損失的，按市場材料價格賠款。

2）甲方交給乙方使用的施工機具，乙方應妥善保管。凡是乙方人為故意損壞者，除責令修理完好外，還給予罰款。

3）凡盜竊材料、施工機具者，除予罰款外，并視情節移交當地公安機關處理。

4）損壞建筑成品、半成品者除承擔返工和賠償費用外還給予罰款。

4、未按廈門勞務管理規定招聘施工工人或未按規定辦理相關證件受到有關部門處罰者，乙方自行承擔受處罰的費用，乙方不得有異議。

5、對甲方要求乙方整改、處理的事宜，乙方不能按甲方要求的進度、質量及安全文明施工管理要求組織施工，甲方有權單方終止合同，清理退場，另派施工隊伍進場施工，工程款按實際完成量和承包單價的80%結算，余額部分作為另派施工隊伍進場費用。

第十二條：其它約定

1、本工程水電施工期間，若發生連續停工超過三個月，如甲方向建設單位成功索賠有關停工造成的經濟損失，乙方應享受相應的賠償金；

2、乙方未盡到相應職責，甲方另外派人完成時，所花費用按三倍扣罰，結帳時甲方直接扣回。

3、甲方安排乙方完成的承包內容以外的工作，按點工結算，點工單價為100元人民幣/工日，每工日均按8小時計算。點工款項隨當月工程款一起結算并支付，每月點工款按100/%支付，不留余額。

4、由于甲方原因造成乙方損失的，按實際情況以點工補償，點工補償數額視具體情況雙方協商確定。

第十三條：本合同自簽訂之日起乙方應在三天內組織滿足施工要求的足量水電材料進場，并組織滿足施工要求的足量的施工人員作好準備。

施工人員具體進場時間由甲方另行通知，乙方必須按時進場，水電工程全部完工后一星期內，乙方施工人員及剩余水電材料必須全部退場。

第十四條：違約責任

本合同自雙方簽訂之日起生效，甲、乙雙方應本著認真、負責的態度履行各自職責及合同約定，如一方不全面履行自身職責及合同約定即被視為違約，違約一方應向對方賠償壹萬元人民幣及因其違約引起的相應經濟損失，并承擔法律責任。

第十五條：合同的終止及終止條件

1、雙方履行完各自的責任和義務后，本合同自行終止。

2、一方違約并經協商無效后本合同自行終止。

第十六條：未盡事宜

雙方在施工過程中另行協商解決。

第十七條：本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。

甲方：

乙方：

簽字時間： 年 月 日

簽字時間： 年 月 日

水電施工合同11

發包方：______________（以下簡稱甲方）

承包方：______________（以下簡稱乙方）

質量是生命，安全出效益。為確保該工程按時按質竣工驗收，現將該工程所有水電安裝作業承包給乙方，特定如下合同：

一、承包方法

1 承包形式：單包，即包工不包料。

2 工作量：工程上的水電安裝；臨時設施上包括：辦公室、門衛、倉庫、宿舍等的照明、插座等用電的接線、敷設。文明設施配套上：材料歸堆、材料進退場裝卸、現場文明清理等都屬乙方工程承包范圍。

3 承包價格，按國家招標建筑平方每平方米 元。按圖紙設計和甲方要求，不論中途是否變更，一次性包定。

二、工程進度

按甲方及業主要求，總工期 天，基礎、主體階段跟著土建進度走，敷線盒、燈座、穿線、安裝開關等必須按甲方制定的生產小段進度計劃如數完成，乙方如完不成生產任務，甲方有權采取小段罰款進行制約。

三、質量上

項目部對該工程質量管理目標——一次性驗收合格，爭創優質主體。乙方必須熟悉圖紙、按圖紙施工精選技術力量過硬、素質高的施工隊伍，保證正常的使用功能，使業主、甲方滿意，確保竣工驗收順利圓滿。

四、安全上

必須保證施工安全，杜絕任何大小事故。乙方必須配備安全員，安全帽由各工種自備，但乙方需購置符合國家安監合格產品，對職工要簽定好安全合同，分項工程要有安全技術交底，服從現場安全管理，發現隱患及時匯報，所有施工中的安全由乙方（承包人）負責，甲方不承擔任何責任。

五、甲方負責一定的照明用電費用，其他超出的用電費用由乙方自理

六、文明衛生

1 現場每天保持整潔，講文明、講衛生，工種間互相協調、配合、不爭不吵，給業主和監理留下好印象。材料進場堆放整齊、垃圾歸堆，材料每天做到工完場清、不浪費，發現浪費加倍罰款。

2 職工宿舍生活區：宿舍內被褥、衣物疊放整齊，并經常拿到太陽底下晾曬起到殺菌、消毒作用；廁所、水溝等要經常用水沖洗；地面要每天打掃、清理，班組內宿舍班組人員輪流值日，宿舍外的班組之間輪流值日，垃圾應運至指定堆放地點；剩余飯菜禁止亂倒，應倒入指定的桶內；不隨地大小便、不說臟話、不交頭接耳、不酗酒、不成幫結派、打架斗毆、不賭博、不看色情錄像和書籍；服從門衛管理，遵守進出時間；語言文明，不酒后鬧事，班組和職工之間一定要簽定好職工治安責任制合同。

七、罰款制度

施工不帶安全帽罰款____元/人次；帽帶不扣罰款____元/人次；赤膊穿拖鞋施工罰款____元/人次；懸空拋物罰款____元/人次；井字架吊籃乘人罰款____元/人次；宿舍內私拉電線罰款____元/次；燒電熱水器、電炒鍋、電爐罰款____元，并沒收；點白日燈罰款____元，酗酒鬧事、打架斗毆出現一次處以____元的罰款，除追究其責任外，情節嚴重的交當地執法部門處理；亂倒剩余飯菜罰款____元；在新建樓內大便罰款____元；不服從現場管理、指出問題而不及時整改者罰款____元。

八、合同期內乙方必須信守合同

如乙方在施工中質量和進度等達不到業主和甲方的要求，甲方有權中途更換承包人和采取其他制約措施；如乙方無理終止合同、合同期內自己退場或未解除合同前退場，承包金額將永久拒絕支付。

由甲方負責一定的用電費用（____度/月），超過規定用電量，由乙方自己負責。

九、付款方式

平時按工程進度預付生活費，每人、每月不超過____元，其余到竣工驗收后按總承包金付足____%，余____%在竣工驗收后一年內付清。

此合同一式三份，雙方簽字后生效，各執一份為憑，存檔一份，并作為甲乙雙方當事人法律依據。

甲方（簽章）__________乙方（簽章）__________

_______年_____月_____日_______年_____月_____日

水電施工合同12

發包方：（簡稱甲方）______

承包方：（簡稱乙方）______

經甲、乙雙方協商，甲方同意將社區維修及改造以包工包料形式發包給乙方施工，就此項目施工事宜，訂立本協議：

一、工程項目內容地點：易家墩街陳家墱社區內

1、工程名稱：室內維修裝飾

2工程內容：室內維修裝飾,廚房,廁所墻面,天棚

2、承包付款方式：按乙方進場開工，預付工程款總額的30％，其后按工程進度付款：余下3％驗收合格無質量問題一次付清。

二、工程價格：

1、廚衛墻面采用：250×330內墻瓷片鋪貼。

2、衛生間、廚房地磚采用：300×300防滑地磚。

3、鋁合金無煙灶臺180元／㎡。

4,內墻涂料立幫美得麗600,23元／㎡

4、其他未涉項目，按市場價格甲、乙雙方商定價結算。

三、甲方責任：

l、甲方負責現場施工質量監督。

2、甲方負責協調施工期間周圍居民與施工所產生的矛盾。

3、甲方負責辦理施工所需證件及協調相關執法部門的工作。

4、甲方負責施工中水電供應,確保乙方施工所需水電供應。

5、甲方負責聯系乙方施工人員住宿及材料堆放場地

6,若甲方更改項目,應承擔一切費用。

四、乙方責任：

1、乙方保證按合同工期完工（如遇特殊原因，工期順推）。

2、乙方施工必須保證質量。

3、乙方施工應盡量避免發生噪音，驚擾周圍居民。

4、施工期間，乙方應保證安全施工、

5：乙方必須服從甲方人員管理

五、施工工期：

自二Oxx年x月x日起正式施工至二Oxx年x月x日止全面完工，共計______

六、付款方式：

1、 乙方進場后首付工程款總金額的30％；

2、竣工驗收合格后,依據乙方決算表甲方據實結清；

3、未列入預算，預算報價單則，按實際增加結算。

七、工程驗收：

1 , 乙方每項工程完工后,向甲方申報竣工驗收通知,三天內甲方組織人員進行驗收、

2 , 驗收標準以國家相關驗收評定標準為依據、

3 , 因乙方原因造成不合格的,由乙方承擔返工費用,工期不得順延,由甲方原因造成,由甲方承擔返工費用,工期順延、

八、合同期限：

1、本合同雙方代表簽字蓋章后生效,工程完工后并付清全部工程款,

2 、合同執行期間,雙方如發生爭議,應協商解決,如協商無效,雙方均可向仲裁部門申請仲裁、

3、本合同未盡事宜，由雙方協商解決；

4、本合同一式貳份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效力。

甲方代表簽字：______

乙方代表簽字：______

立合同日期：20xx年x月x日

水電施工合同13

發包方(下稱甲方)：

承包方(下稱乙方)：

根據《中華人民共和國建筑法》以及其他相關法律法規規定，甲乙雙方就乙方承接甲方發包的水電工程的施工的有關事宜，協商一致，同意按下列條款簽訂本合同，以資共同遵守。

第一條工程項目概況

1.1工程名稱：文化苑小區水電安裝工程

1.2工程地址：文化苑小區

1.3承包方式：包材料、包安裝(含防雷接地)、包質量、包文明施工、包竣工調試驗收的方式。使本工程按照甲方規定工期通過有關部門的驗收并交付使用。

1.4工程范圍與內容：(包括施工圖內所有的水電安裝工程，施工圖改變后工程量另行計算)

第二條工期

1、乙方必須在___年___月___日前竣工。乙方在招標方規定的時間內完成施工任務，甲方要求的竣工是指該工程全部完成，驗收合格。

2、如因由施工場面(包括土建施工場地、水電施工圖的提供、施工方案變更、拖欠工程款)影響乙方的工程進程則工期應作相應順延。

第三條工程質量標準

按照國家現行安裝規范施工，并達到水電驗收標準合格等級。

第五條合同價款

本合同價款按___萬預算。(結算按工程完成時的最新定額，材料價格參照_____年價目表，人工費60元/定額工，括人工、機械、施工安裝、調試、保險及風險等各項費用。

該工程完工后報驗及檢測費由甲方負責，若檢測不合格，需要二次檢測的費用由乙方負責。

第六條工程款支付

合同簽訂后甲方應付給乙方總款的10%作為啟動資金，電線、電纜到達現場付總工程款的30%，開關燈具到達現場付總工程款的20%，配電箱到達現場付總工程款的10%，安裝完成付總工程款的20%，工程驗收合格后付總工程款的7%，余3%作為質量保證金兩年后無質量問題一次性全部支付給乙方。

第七條設計變更

因施工變更導致工程量增加部分工程款由甲乙雙方友好協商，延誤的工期相應順延。

第八條雙方職責

甲方職責

(1)按時提供施工工作面給乙方使用。

(2)負責協調配合管理施工現場，指定相應的施工員監管施工工作，負責有關簽證。

(3)甲方提供施工用水、電源連接點及施工工人現場住宿。包乙方工作人員住宿床位，用水、用電。

(4)按施工安全規范的規定，采取應有的施工安全措施，確保施工安全與第三者的安全。在施工過程中發生的傷亡事故責任以及因乙方管理不善造成的損失，均由乙方自行承擔。

(5)工程竣工未交付甲方之前，甲方應協助乙方負責已完工程的保護，保護期間如有人為故意損壞，應由損壞方予以修復或返工。

(6)乙方必須服從甲方指定人員管理，按照甲方管理制度施工。

(7)負責對該工程合同范圍內的施工現場內的防火、防盜、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工現場、工作時間，發生意外傷害費用，一萬元以下(含一萬元)，乙方承擔全部費用，一萬元以上，甲方承擔超出部分的70%費用，乙方承擔相應費用。如若是乙方工人自身不安全行為發生的意外傷害，甲方概不負責。

第九條安全施工

9.1施工期間，乙方應嚴格遵守建筑工程安全技術規程、建筑工人安全操作規程、《中華人民共和國安裝條列》和其他相關法規以及施工期間國家頒發的新的法律法規，并對現場作業的安全及工程質量負責。乙方必須做好施工質量、安全管理；指定安全、防火負責人，物件堆放整齊。

9.2乙方必須進行安全文明施工。

9.3乙方應遵守建設工程安全生產有關規定，嚴格按照安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施、消除事故隱患，由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

9.4甲方不得要求乙方違反安全管理規定進行施工。因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔相應責任及發生的費用。

第十條關于工期延誤

10.1以下原因造成工期延誤，經過甲方現場工程師確認，工期相應順延；

(1)甲方未按約定日期提供施工場面及相關開工條件；

(2)甲方未按約定日期支付工程進度款，致使施工不能正常進行。

(3)甲方工程師未按照合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行；

(4)設計變更和工程量增加；

(5)不可抗力：是指戰爭、**、空中飛行物墜落或其他非甲乙雙方負責造成的爆炸、火災、水災以及六級以上臺風、大雨、暴雨、地震等；

(6)合同約定或甲方工程師同意工期順延的其他情況。

10.2合同雙方任何一方不履行合同義務或不按照合同約定履行義務的其他情況，均屬違約，由違約方承擔違約責任，賠償因其違約造成的損失。

第十一條合同爭議解決方式

本合同履行過程中所發生的爭議及本合同未盡事宜，由雙方協調解決；協商不成時任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十二條合同生效與終止

第十三條合同份數

13.1本合同自雙方法人代表或其他委托代理人簽字加蓋公章后生效。

13.2本工程按照甲乙雙方約定，甲方按照合同約定，支付完最后一筆尾款，此合同自動終止。

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。本合同未盡事宜，由雙方另行協商簽訂補充協議，補充協議是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

水電施工合同14

發包方：法定代表人：

承包方：法定代表人：

風險提示：發包人的相對義務

根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。

若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。依照《這人民共和國合同法》、《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平、和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工有關事項協商一致，訂立本合同如下：

一、工程概況

工程名稱：工程地點：工程承包范圍：根據施工圖紙要求。

二、合同工期

風險提示：關于實際竣工日期的規定

當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：

工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。 自本項目監理單位發出的開工令起____日歷天。

三、質量標準合格

（按設計施工合同質量要求）。

四、合同價款

金額：_______元。

五、雙方主要義務和責任

1、甲方主要義務和責任

（1）負責施工場地的征用及拆遷、賠償等工作，按照提供施工用地及交通道路，如果因施工場地及交通道路無法保證乙方材料順利進場，由此給乙方造成的二道運輸甲方應配合乙方給予簽證確認。

（2）與當地供電、供水部門聯系協助解決乙方施工及生活用電用水電源水源問題。

（3）甲方根據實際情況需對施工進行更改的，應送設計單位進行設計變更，并經有關部門審批后提交乙方施工。

（4）配合乙方、監理單位做好現場質量及工程量簽證。

2、乙方主要義務和責任

（1）在本合同簽字生效后，7天內進場開工。

（2）負責施工生活用電、用水費用，負責本合同所需要的臨時設施的設計、建設、維護及費用。

（3）認真執行甲方及監理人發出的與本工程有關的指示，切實履行職責，采取必要措施，確保施工安全及工程質量并按期完工。

（4）在施工過程中，未經甲方及監理人許可，乙方不得擅自變更設計內容及施工質量要求，若擅自變更，甲方不予承認簽證。

（5）工程施工完工后乙方應負責清場并做好相關恢復工作。

（6）乙方應編制施工組織設計，施工總進度計劃表和由乙方負責的施工圖紙提交監理單位審批，并對現場施工負全部責任。

六、工程進度

1、本工程施工總工期為自監理人發出開工令日期起算計____日歷天。但對一下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方和監理人現場代表確認后，工期應順延：即由于工程量變化，設計變更，一周內非乙方原因造成停工累計8小時以上、不可抗力及甲方責任造成工期延誤和合同中約定、甲方和監理人現場確認同意順延的。

2、在本項目建設施工過程中，若乙方嚴重違反合同規定，以致于繼續施工將對本工程的質量、安全、造價、工期等產生嚴重影響時，甲方或監理人有權下達書面停工指令直至解除合同，乙方應予接受并應及時采取有效措施進行整改，經甲方或監理人發布同意復工的指令后，方可復工。

七、工程質量和驗收

風險提示：工程質量未符合標準的歸責

因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。

因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。

1、本工程質量要求達到合格。

2、乙方必須嚴格按照本地區工程施工圖（包括設計變更圖紙）等技術資料和按現行國家及本地區有關的施工技術規范、規程及質量檢驗評定標準、施工組織設計等組織及驗收，并保證工程量達到合格。

3、若乙方的責任造成工程質量不合格，乙方應負責修到合格，經再次驗收通過后，方可交付使用，由此造成的損失由乙方負責。

4、乙方必須按國家現行有關技術質量驗收標準，提供各類檢測試驗報告，鋼筋、水泥、機磚等原材料必須經檢測合格后，方可使用：必須按規定制作砼砂漿試塊送檢，若試驗組數不足及質量不合格，乙方應承擔責任。

5、驗收前7天，乙方應把施工內資料送交監理單位與建設單位審核，驗收后7天內，乙方應把完整的內業資料送交建設單位備案。

6、本工程所有隱蔽工程在隱蔽前，乙方均需向甲方和監理人報告復核，經復核檢查符合要求后方可隱蔽，否則，甲方和監理人有權不予確認該隱蔽段工程，因此而造成發損失及工期延誤由乙方自行承擔。

八、材料、設備采購供應方式

風險提示：對于采購材料和工程設備的義務與責

承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔。

發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發包人違約的約定辦理。

1、本工程由乙方采購供應的材料，設備為招標為范圍內的所有材料及設備。材料、設備采購、運輸、保管質量等責任均由乙方自行負責。

2、采購供應的材料、設備名稱、品種、型號、規格、數量等指標必須符合有關要求，進場的材料、設備檢查驗收規定在承包合同中約定。

3、材料在用于工程前，必須向甲方及監理單位代表提交制造廠家質保書和產品合格證書，并經監理單位核查后投入使用，沒有質保書的材料不得使用，所有材料和構件檢驗合格后方可使用。

4、對材料質量懷疑的，應對該材料按現行國家有關規定進行檢驗，合格的可用于工程，不合格的中標人應將其清除出施工現場，檢驗費用由責任方負責。

九、付款方式

1、本工程工程預付款為合同價格的10%。招標人在合同生效后支付工程預付款，預付款的比例應控制在當年（指合同簽訂后的________年，以此類推）工作量的15%之內（當年工作量在1000萬元以上的，比例應適當調低）。當工程款支付到合同款的50%（含工程預付款）時，剛才預付款在以后月份應付工程款中按合同約定扣除。

2、按工程量結算，按月核定完成工程量的85%，暫停付款。預留15%作為工程尾款，待工程竣工驗收合格并結算后，再支付至工程結算總價的95%，余下的5%作為保修金，保修金支付按保修協議執行。若中標人對其他施工的竣工工程質量保修已辦理保險或提供其他法定擔保的，招標人在收到中標人提供的法定保險或擔保憑證后，應將保修金支付給中標人。風險提示：保修責任的起算

工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。

發包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。

3、保修期為半年，保修期內發生質量問題，乙方需及時修復，若乙方不修復，由甲方指定施工單位修復，費用在保修費用中扣除。

4、乙方應在每月的月底向監理工程師報送當月實際完成的合同工程量報告，監理工程師必須在收到報告后七個工作日內審核確認，甲方應在接到監理工程師審核確認意見后如無差錯或無異議應在一星期內足額支付相應的進度款。

十、工程合同價目竣工結算

1、工程驗收合格后7天內，乙方應把工程結算送交監理單位和建設單位預審后，由建設單位送有造價審核單位審核。

2、本工程價格采用固定單位包干，工程結算時，工程量根據圖紙要求施工，按時決算：單位按乙方的投標報價書上的單價計算。

3、合同價款于合同成立后不得調整，但本次招標的范圍外發生的項目，設計變更或其他原因引起的工程量變化，合同價款可按下列方法調整：

（1）在核對確認的工程量清單內已有的項目單價取乙方投標報價單位，其他各項費用按乙方投標文件所報的標準計算。

（2）在核對確認的工程量清單以外的新增項目單價，仍按本工程標代理單位提供的預算編制說明規定計算確定。

（3）市場變化、政策性調整的按國家有關規定執行。

十一、其他

1、違約風險提示：明確違約責任

在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。甲方不能按合同約定履行自己的義務及發生其他使合同無法履行的行為，乙方應及時向甲方和監理人提出書面通知，要求甲方在10天內履行合同，否則有權暫停施工，直到解除合同，甲方應承擔違約責任，支付違約導致乙方增加的費用和賠償因違約給乙方造成的損失。

（1）由于承包人的原因未能按合同規定日期完工，承包人除自行承擔趕工所增加的費用外，每延誤一天，承包人應向發包人繳納1000元違約金。逾期違約金最多不超過10000元。承包人在征得發包人同意后，在保證工程質量的前提下，若比合同規定的完工日期提前完工時，則由監理人和發包人核實提前天數。承包人可獲得每天1000元的獎勵金。獎勵金最多不超過10000元。

（2）乙方應承擔本工程安全責任，用于施工作業安全設施以及消防設備、器材等所需費用由承包方承擔。發生安全事故，責任由乙方承擔。

（3）不可抗力：若遇到不可抗力因素造成工程本身受損害和所需清理修復工作的費用，甲方應給予補償。

2、糾紛處理承包單位與發包單位發生合同糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，提請上級主管部門調解，調解無效時，可向____________人民法院起訴。

3、本合同一式_____份。其中正本_____份，雙方各執___份，副本___份，雙方各執____份。

甲方：（公章）法定代表人：（簽字）________年____月____日

乙方：（公章）法定代表人：（簽字）________年____月____日

水電施工合同15

甲方（發包單位）： __電有限公司

乙方（承包單位）：___________________

甲方同意將 __水電有限公司電站引水工程建設維修 工程承包給乙方施工，為保質保量按時完成施工任務，經雙方協商一致同意訂立如下合同條款，望雙方共同執行。

一、工程項目名稱（工程地點）：

1、水庫清淤（高樹嶺電站水庫清淤、尾水河道清淤及拓寬。），工程價款360000元整。

2、舊大壩加固（花香一級水電站舊壩），工程價款700000元整。

3、引水渠道清淤及加固（花香一級水電站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水電站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。

4、引水隧洞襯砌加固（花香二級水電站800米隧洞襯砌加固工程），包模板2300元/米。

二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。

三、甲方要求乙方進場及竣工時間：

年 月 日進場施工， 年 月 日竣工，雨天順延。

四、乙方在施工過程中，應按甲方提供的圖紙或甲方工程技術人員現場指導施工，未經甲方許可不得隨意更改尺寸，隱蔽工程應經甲方有關人員驗收后方可施工。乙方在施工中應注意安全，不得違章操作。

五、乙方應保證工程施工質量，不得偷工減料，若工程質量不合格造成返工的材料費及工資，由乙方自負，同時應做到保證質量的前提下求美觀。

六、付款辦法：

1、總工程價款(金額大寫) 陸佰貳拾萬元整；

2、施工期間至驗收前，每個月底甲方根據乙方所完成的實際工程量按造價的 50 %付給作工料費，剩余 50 %尾款待甲方對工程竣工驗收后15天內結算付清；

3、在施工期間甲方若違約無法按工程進度付款，造成乙方停工待料，而拖遲工期，后果由甲方負責，乙方若無故拖遲工期則后果由乙方自負。

七、乙方工程不得轉包或分包，若發現則甲方有權終止合同，所造成的經濟損失由乙方自負。

八、本協議一式貳份，甲、乙雙方各執一份。

九、補充協議：

甲方： （公章）

法人代表：

乙方： （公章）

法人代表：

年 月 日